福建省永安抽水蓄能电站下水库工程答疑纪要
福建省永安抽水蓄能电站下水库工程答疑纪要
福建省永安抽水蓄能电站下水库工程
答疑纪要及补充通知(一)
各投标人:
福建省永安抽水蓄能电站下水库工程 (招标编号:E*5012),现发布答疑纪要及补充通知(一)如下:
一、答疑纪要
1、根据招标文件P30页商务评分因素表“4 类似工程业绩”的要求“投标人具有独立(或联合体牵头方)承建的近10年通过工程蓄水验收或工程接收(或完工)验收或枢纽工程专项验收的类似工程施工业绩,第1项业绩得2分,每增加1项业绩加1分,本项满分4分。”
请问:类似工程业绩为EPC工程项目时,其中设计单位为联合体牵头方,投标人作为联合体成员方且承担了满足本招标文件类似工程业绩要求(坝高设计等级为“高坝”(70m及以上)的混凝土面板堆石坝工程施工项目)的主体施工任务,请问此类EPC工程业绩是否可作为投标人商务评分因素表中“4 类似工程业绩”的加分业绩?
答:EPC项目的施工单位,满足招标文件“类似工程业绩要求”的项目业绩要求。
2、招标文件P2招标公告3.4条款中“投标人拟担任本招标项目的项目负责人(项目经理)须具备有效的一级水利水电工程专业注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B证),具备水利水电工程专业高级技术职称和5年以上水电工程施工管理(担任项目副经理、副总工及以上职务)的经验,并担任过1个及以上“类似工程”的项目负责人(项目经理)。”3.5条款中“投标人拟担任本招标项目的技术负责人(项目总工程师)须具备水利水电工程专业高级及以上技术职称,并担任过1个及以上“类似工程”的项目技术负责人。请问项目负责人和技术负责人的“类似工程”业绩是否指近10年的?
答:项目负责人和技术负责人的业绩不限年限。
3、招标文件第三章 评标办法3.1.1“评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5 款规定的有关证明和证件的原件,以便核验。”请问本投标项目在开评标阶段需要准备原件吗?
答:以招标文件要求为准。
4、招标文件第二章 投标人须知3.1投标文件应包括但不限于下列内容1.9"近三年发生的诉讼及仲裁情况(应说明相关情况, (略) 或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件)"。请问是否由投标人提供未发生影响本项目实施的重大诉讼及仲裁情况的承诺书即可?
答:近三年发生的诉讼及仲裁情况应说明相关情况, (略) 或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。未发生诉讼及仲裁情况,可附相关承诺说明文件并加盖投标人单位公章。
5、请问:关于类似业绩的证明材料,提供《工程合同完工验收鉴定书》是否符合要求?
答:业绩证明材料:合同协议书、工程蓄水验收证书或工程接收(或完工)证书或枢纽工程专项验收证书或其他能证明本项目至少通过工程蓄水验收的业主证明材料。
6、请问:现场提交纸质版标书的人员可否是授权委托人以外的本单位人员?
答:以招标文件要求为准。
7、招标文件P186页和P187页第八章投标文件格式“1.7近10年完成的类似工程情况表”及“1.8正在施工和新承接的项目情况表”中“是否为联合体(责任方或参与方)”中的“责任方”是否可以理解为联合体牵头人?“参与方”是否可以理解为联合体成员方?请明确。
答:“责任方”指联合体牵头人,“参与方”指联合体成员方。
8、根据招标文件正文第八章投标文件格式的要求,招标文件分为“商务文件”、“技术文件”及“已标价工程量清单及附件”三个部分,而投标文件制作软件上传模块分别为“资格审查文件正文”、“商务文件”及“技术文件”。请问:招标文件正文第八章投标文件格式的“商务文件”部分是否应导入到投标文件制作软件中的“资格审查文件正文”部分?“已标价工程量清单及附件”部分是否应导入到投标文件制作软件的“商务文件”部分?请明确。
答:详见招标文件第二章投标人须知前附表3.7.3投标文件其他要求“3.电子投标文件上传要求”。
9、请问:招标文件P186页第八章投标文件格式“1.7近10年完成的类似工程情况表”中“(需体现第2章投标人须知1.4.1的要求的相关信息)”是否指的是招标公告“第3款”中“3.3类似工程业绩要求”中提及的“坝高”及“通过验收时间”?请明确。
答:指符合招标文件“类似工程业绩要求”的相关参数指标,如“坝高”、“坝型”、“合同协议书、工程蓄水验收证书或工程接收(或完工)证书或枢纽工程专项验收证书或其他能证明本项目至少通过工程蓄水验收的业主证明材料”的时间信息。
10、招标文件P189页第八章投标文件格式“1.10企业财务状况”中“投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求提供经审计的财务会计报表,并填写下表”,但招标文件中未体现“投标人须知第3.5.2项的要求”,请明确此项要求。
答:第八章投标文件格式“1.10企业财务状况”中“投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求提供经审计的财务会计报表,并填写下表”修改为“投标人应根据招标文件要求提供经审计的财务会计报表,并填写下表”。
11、招标文件P189页第八章投标文件格式“1.10企业财务状况”中要求提供”经审计的财务会计报表”,请问,是否只需要提供审计意见页、资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书即可?请明确。
答:提供2021-2023年度经过会计师事务所或审计机构审计的财务报表复印件,内容包括资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益变动表(若有)及其附注、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书。
12、在P189中1.10企业财务状况,投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求提供经审计的财务会计报表,投标人须知第3.5.2项对具体的财务会计报表未明确要求,因软件限制大小为50M以内,请问是否提供审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表的扫描件即可?
答:提供2021-2023年度经过会计师事务所或审计机构审计的财务报表复印件,内容包括资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益变动表(若有)及其附注、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书。
13、招标文件P94页第二节专用合同条款的第4.5.5项中要求“派驻本工地的项目经理必须取得一级水利水电工程专业建造师资格证书,必须是承包人法定代表人的授权委托代理人,且不得兼任本工程以外的现场职务”。请问:上述要求中的“不得兼任本工程以外的现场职务”,是否可以理解为“本项目中标后,在项目施工期内按照合同的约定到项目现场承担本项目的施工工作”?请明确。
答:招标文件第一册商务文件第四章合同条款及格式专用合同条款4.5.5项中的内容为投标人若中标后派驻本工程的项目经理要求。
14、招标文件P2页第一章招标公告“3 投标人资格要求”“3.3 类似工程业绩要求”“注:(2)近10年:指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日(含本数)的前10年内,以通过工程蓄水验收或工程移交(或完工)验收或枢纽工程专项验收的时间为准。”请问:“工程移交(或完工)验收”是否包括竣工验收资料?请明确。
答:“工程移交(或完工)验收”为能证明工程项目已经移交或通过完工、竣工验收的资料。
15、招标文件P29页第三章评标办法“2.1.2 资格评审标准:具有有效的营业执照和安全生产许可证,资质等级、类似工程业绩、信誉、项目经理、项目总工程师和其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项”规定,且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2条规定的任何一种情形。”但招标文件未体现“第二章投标人须知第1.4.2条”,请明确此项内容。
答:招标文件第三章评标办法“2.1.2 资格评审标准:具有有效的营业执照和安全生产许可证,资质等级、类似工程业绩、信誉、项目经理、项目总工程师和其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项”规定,且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2条规定的任何一种情形。”修改为“2.1.2 资格评审标准:具有有效的营业执照和安全生产许可证,资质等级、类似工程业绩、信誉、项目经理、项目总工程师和其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项”规定,且不存在第一章“招标公告”第3.8条规定的任何一种情形。”
16、招标文件P2招标公告3.4条款中“投标人拟担任本招标项目的项目负责人(项目经理)须具备有效的一级水利水电工程专业注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B证),具备水利水电工程专业高级技术职称和5年以上水电工程施工管理(担任项目副经理、副总工及以上职务)的经验,并担任过1个及以上“类似工程”的项目负责人(项目经理)。”请问“5年以上水电工程施工管理(担任项目副经理、副总工及以上职务)的经验”是否指5年以上水电工程施工管理的经验?是否可用劳动合同或社保证明或企业任职文件证明?
答:5年以上水电工程施工管理(担任项目副经理、副总工及以上职务)的经验。职务证明可提供企业任职文件证明。
17、商务文件中,拟派项目经理与项目总工程师要求管理过的项目业绩须附合同协议书复印件、其所任职务的企业文件或用户证明,请问其曾经所在项目业主开的业主证明材料是否可以?
答:可以。
18、招标文件“第二册技术文件”P65页“2.18.9地下工程施工通风:承包人地下工程施工通风的费用,应按工程量清单所列项目总价支付,总价中包括施工通风系统的设计、施工、采购、安装、管理和维护及拆除等费用。”没有明确施工通风运行维护费用的计入。招标文件“第二册技术文件”P173页“9.14计量和支付:(6)施工期内需要建设的地下工程施工通风设施、运行与维护管理(包括配置的气体监测仪器)应按工程量清单所列项目总价支付。”明确指出施工通风运行维护管理费用计入总价中。
两处描述不一致,请明确施工通风运行维护管理费用该计入到何处。
答:工程量清单所列“地下工程施工通风”总价项目包含施工通风系统的设计、施工、采购、安装、管理(包括配置的气体监测仪器)和运行维护及拆除等费用。
19、问题1:请明确导流洞出口高程,导流洞出口与大坝施工支洞、竖井式泄洪洞的位置关系,截流后的导流洞出口的水流流向。 问题2:请提供外供混凝土的供应时段。 问题3:请明确弃渣场的具体位置、容渣量、渣场高程、占地面积等相关参数。 问题4:招标文件 “第五章 工程量清单 4.3分部分项工程量清单格式”与招标文件第四册《工程量清单》给定的格式不同。组1“一般项目”少了“项目特征”;组2-组13,“项目特征”被替换成“项目主要特征”。请明确以哪个为准。 问题5:招标文件中未规定电、水、风预算单价成果表及计算说明格式要求,是自行提供计算格式吗?
答:(1)导流隧洞进口高程为410m左右,与竖井式泄洪洞结合部位高程为386m,大坝施工支洞及泄洪洞施工支洞相关高程见图纸,施工期上游来水由导流洞进入泄洪洞退水洞段至下游(见下图)。
(2)外供混凝土高峰强度已提供,混凝土主要供应给C2标和EMI标,C2标混凝土供应时段预计为C3标砂混系统建成至2029年6月(具体以C2标施工进度为准),EMI标混凝土供应时段预计为2026年4月至2029年12月(具体以EMI标施工进度为准)。
(3)下库利用坝后压坡体进行弃渣消纳,相关工程量见工程量清单,无库外弃渣场。
(4)招标文件 “第五章 工程量清单 4.3分部分项工程量清单格式”与招标文件第四册《工程量清单》给定的格式不一致的地方以招标文件第四册《工程量清单》格式为准。
(5)电、水、风预算单价成果表及计算说明格式由投标人自行拟定。
20、招标文件P158“4.3 分部分项工程量清单”中“分部分项工程量清单与计价表”与第四册工程量清单的“分部分项工程量清单与计价表”格式不一致,是否以第四册工程量清单中的“分部分项工程量清单与计价表”格式为准,同时按招标文件P158要求增加投标人及法人签字盖章落款?
答:招标文件第一册商务文件第五章工程量清单“4.3 分部分项工程量清单”中“分部分项工程量清单与计价表”与第四册工程量清单的“分部分项工程量清单与计价表”格式不一致的地方以招标文件第四册《工程量清单》格式为准。投标人投标报价汇总表、分部分项工程量清单及计价表及其附表需加盖投标人单位公章并由投标人法定代表人(或授权代表)签字或盖章。
21、招标文件P168“4.5.6 单价分析表”中,总价承包项目的分项单价分析表是否要与工程量清单中主要项目的单价分析表一起按招标工程量清单顺序作为工程量清单附表提供?
答:需要。
22、招标文件P96-P97中,*供材钢筋、水泥是否可以理解为按钢筋6%、水泥1.5%定额损耗量和“发包人提供的材料”表中的不含税单价进行投标报价?额定用量=完成工程量×单位净用量×(1+损耗率%),请问单位净用量如何理解?
答:钢筋损耗率6%(含架立筋)、水泥损耗率为1.5%,该两项损耗率仅作为额定用量计算使用,投标人投标报价须根据自身设备工艺水平、管理组织等因素综合确定钢筋、水泥损耗率;单位净用量为不含损耗率的用量。
23、招标文件P166“混凝土及砂浆级配报价表”、P167“向其它标提供混凝土半成品价格组成表”砂、石子按t计算、外加剂按m3计算,与第四册工程量清单第01组“1-6向其它标提供成品混凝土”参考配合比(砂石料按m3、外加剂按kg)材料单位不一致,投标时P166“混凝土及砂浆级配报价表”、P167“向其它标提供混凝土半成品价格组成表”能否改为砂石料t、外加剂kg为单位报价?换算比例为砂1.5t/m3、碎石1.45t/m3?
答:招标文件第一册商务文件第五章工程量清单4.5.5(1)“混凝土及砂浆级配报价表”和(2)“向其它标提供混凝土半成品价格组成表”中外加剂预算量单位m3调整为kg。砂、石子单位t调整为m3。
24、招标文件P167“向其它标提供混凝土半成品价格组成表”与P168单价分析表价格组成明细不一致,且向其它标提供混凝土的配比可在招标文件P167“混凝土及砂浆级配报价表”体现,能否提供“单价分析表”、“混凝土及砂浆级配报价表”即可,“向其它标提供混凝土半成品价格组成表”不提供。
答:“混凝土及砂浆级配报价表”为承包人自用混凝土及砂浆级配报价表,“向其它标提供混凝土半成品价格组成表”为外供混凝土半成品报价表,投标人上述两个表格均须提供。
25、招标文件P165中“向其它标提供成品骨料价格组成表”需提供三种不同粒径的碎石报价,而招标工程量清单第01组“1-5向其他标段提供成品骨料”中只要提供瓜米石和砂两种材料,请问“向其它标提供成品骨料价格组成表”中碎石三项是否可以删除?本表与P168单价分析表格式不一致,能否提供“单价分析表”即可,“向其它标提供成品骨料价格组成表”不提供。
答:招标文件第一册商务文件第五章“工程量清单”4.5.4“施工用电、水、风、砂石料预算单价”(3)“向其它标提供成品骨料价格组成表”中碎石项目可删除。瓜米石(15~5mm)和砂(≤5mm)项目均须填写“向其它标提供成品骨料价格组成表”和编制“单价分析表”。
26、为便于根据砂石料工艺流程计算砂石料单价,招标文件P166“混凝土及砂浆级配报价表”和P167“向其它标提供混凝土半成品价格组成表”中的石子能否按大石(80~40mm)、中石(40~20mm)、小石(20~5mm)分别列项?同时,请招标人提供第四册工程量清单第01组“1-6向其它标提供成品混凝土”参考配合比大中小石比例。
答:招标文件第四册工程量清单1-6“向其它标提供成品混凝土”参考配合比中各级配碎石比例由投标人自行测算考虑。
27、请提供相邻标弃渣的时段、部位、工程量、强度?
答:相邻标段主要为C2标,目前C2标均为地下洞室施工,开挖料均为洞挖料,主要弃置于2#中转料场,作为砂混系统骨料料源,部分洞挖料弃置于1#中转料场;有少量弃渣弃置于坝后压坡体,详见招标文件技术条款土石方平衡表。
28、弱风化岩石自然方体积与重量的转换系数按多少t/m3考虑?
答:自行参考工程地质资料考虑。
29、技术条款:面板上游413.50m高程以下设上游铺盖区,由粉煤灰填筑而成,而清单中3-1-13-9粉土的项目特征描述为:工程区全风化土筛分后利用,请问以哪个为准?
答:以工程量清单3-1-13-9“粉土”项的项目特征“全风化土筛分后利用”为准。
30、技术条款6.1.5料源规划中:过渡料采用下水库石料场开挖的新鲜、微风化料,而13.2坝体填筑中,表13.2-2过渡料料源为地下工程开挖的新鲜、微风化料,请明确以哪个为准。
答:满足过渡料填筑要求均可,优先考虑使用地下工程开挖的新鲜、微风化料。
31、根据《技术条款第二册》2.11砂石加工系统下库人工砂石加工系统计划于2025 年6月30日投入运行与1.3.3合同工程控制性进度中C3 标砂石加工系统、混凝土生产系统具备生产条件时间节点为2025年5月31日矛盾,请问是否以控制性节点为准。
答:以1.3.3节中“2025年5月31日”时间节点为准。
32、根据《技术条款第二册》1.3.2.2 条与输水发电系统工程(YTP/C2 标)的分标界面中500kV 开关站的场平施工由本标段承包人负责,2026年1月30日移交EMI标,与1.3.3合同工程控制性进度中500kv开关站具备移交条件时间节点为2026年3月31日矛盾,请问是否以控制性节点为准。
答:输水发电系统工程标编号为(YAP/C2 标),500kV 开关站的场平施工由本标段承包人负责,2026年3月31日移交EMI标。补充“500kV出线洞前30m,应在2025年10月31日前移交C2标”。
33、工程量清单本标向其它标提供成品混凝土总量为24.*m3,《技术条款第二册》2.12中仅提出向其它标段承包人供应的成品混凝土需满足混凝土高峰时段月平均强度约1.*mm3/月的混凝土供应。但未提供高峰期月强度时间,请予以补充;岩壁梁、吊顶支撑梁、蜗壳外包等大体积混凝土有温控要求的混凝土施工时段能否提供。
答:混凝土高峰时段供应时间约在2026年。岩壁梁、吊顶支撑梁施工时间约为2025年7月~11月左右(具体以厂房一、二层开挖完成时间为准),蜗壳外包大体积混凝土2026年6月底(具体以主副厂房开挖完成时间为准)。
34、工程量清单3-1-13-3反滤料填筑工程量为*m3,但相关图纸中未见反滤料设置位置,请明确。
答:坝后压坡体底部设有透水堆石区用于底部排水,透水堆石区与压坡体渣体间需设置过渡料及反滤料。
35、请提供厂房爆破后产生的钻爆料的粒径占比范围(>150mm、80-150mm、40-80mm、20-40mm、<20mm的大概范围),以供砂石加工系统设备选型。
答:由投标人自行考虑。
36、清单中下库检修门塔通气孔、泄洪放空洞闸门井通气孔均内衬压力钢管,而下库竖井式泄洪洞竖井存在通气孔,但清单中未见内衬压力钢管,是否漏项,请明确?
答:下库检修门塔通气孔见工程量清单5-2-18“压力钢管制造和安装”项;泄洪放空洞闸门井通气孔见工程量清单8-3-18“压力钢管制造和安装”项;
下库竖井式泄洪洞竖井通气孔采用钢衬,直径1m,壁厚6mm,工程量为150m,具体详见重新发布的工程量清单,发包人在补充通知中重新发布工程量清单Excel文件,详见补充通知。
编号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
9-2-14-9 | 焊接钢管 | Φ1000mm,壁厚6mm | m | 150 |
37、请提供金隆水电站引水隧道的断面尺寸。
答:金隆水电站输水系统进水口断面面积约7m2,城门洞型。
38、福建省永安抽水蓄能电站下水库工程招标文件中第五章 工程量清单 4.5.5 混凝土材料单价计算表 混凝土及砂浆级配报价表中 外加剂预算量(m3) 请问是否有误?
答:外加剂预算量单位调整为kg。
39、清单编号12-1-10-7序号错误,需要改成多少,请明确。
答:工程量清单第11组“施工支洞工程”12-1-10-7编号调整为11-4-10-7。
40、清单编号12-11-21-1工程量为0,请明确。
答:工程量清单第12组“预埋件及埋管工程”12-11-21-1项工程量数量为0。
41、清单编号3-1-10-12预应力锚索单位为KN·m,是否将单位更改为“束”,请明确。
答:单位为KN·m。
42、《第二册 技术文件》6.1.5节料源规划中“过渡料采用下水库石料场开挖的新鲜、微风化料”与13.2.1节坝体填筑料的技术要求表13.2-2中“地下工程开挖的新鲜、微风化料”不一致,请明确过渡料料源以哪个为准。
答:满足过渡料填筑要求均可,优先考虑使用地下工程开挖的新鲜、微风化料。
43、《第二册 技术文件》第1.3节与本合同有关的其他承包人承担的工程项目及工作界面中“机电设备安装标(YTP/EMI)、金属结构标(YTP/EM5)”与后文中“机电设备安装工程标(YAP/EMI标)、金属结构标(YAP/EM5)”标段号不一致,请明确。
答:输水发电系统工程标为(YAP/C2),机电设备安装标为(YAP/EMI),金属结构标为(YAP/EM5)。
44、《第二册 技术文件》1.3.3节合同工程控制性进度中“500kv开关站具备移交条件,对应时间节点为2026年3月31日”与1.3.2.3节(1)中“500kV开关站的场平施工由本标段承包人负责,2026年1月30日移交EMI标”矛盾,请明确500kv开关站移交时间。
答:500kV 开关站的场平施工由本标段承包人负责,2026年3月31日移交EMI标。补充“500kV出线洞前30m,应在2025年10月31日前移交C2标”。
45、工程量清单“编号8-2-18-2压力钢管安装”显示项目特征为“Q345R,δ=16mm,D=3.4m,岔管、钢管、加劲环及补强板。”而招标图“H232B-5D3-2-5下库泄洪放空洞结构及典型钢筋图(5/5)”2-2截面显示钢衬直径为φ320cm,两个直径不一样。
答:下库泄洪放空洞钢衬直径为3.4m。
46、请问制造厂提供的泄洪放空洞压力钢管的交货长度是多少?岔管的外形尺寸是多少?
答:泄洪放空洞压力钢管交货长度约6m;岔管外形尺寸约为4.1m×4.3m×3.2m。
47、工地进行钢管防腐和岔管水压试验的场地规划在哪里?
答:由承包人自行考虑解决。
48、坝后进人洞工程量清单有这部分洞挖工程量,但无具体施工图纸?
答:坝后进人洞为进人检修通道,能够进入到大坝坝脚被压坡体覆盖的量水堰,洞尺寸小,类同常规灌浆平硐。
49、招标技术文件1.1.2.2下库库岸防护工程中,左岸山凹沟、达坑沟沟尾部设置拦挡坝,以拦截经常性固体径流。请明确拦挡坝是否包含在本标段施工范围内,如包含在本标段施工范围内,请提供拦挡坝结构布置图及相应的工程量。
答:拦挡坝为本标段工程施工范围,工程量详见工程量清单第4组“下水库库岸工程”。
50、招标技术文件1.2.1主要工程项目及其工作内容(9)施工导流工程中,金隆电站引水洞封堵由本标段完成。请提供金隆电站引水洞封堵结构布置图及相关施工技术要求,引水洞进口水位流量关系曲线、不同频率月平均流量等水文资料。
答:金隆电站输水系统进水口断面面积约7m2,城门洞型。承包人应在枯水期进行封堵。
51、请明确本标段导流洞封堵范围及相关施工技术要求。
答:位于导流洞与竖井式泄洪洞结合处上游约20m处,堵头长度约20m。
52、请明确反滤料填筑位于下水库面板堆石坝工程的那个部位。
答:坝后压坡体底部设有透水堆石区用于底部排水,透水堆石区与压坡体渣体间需设置过渡料及反滤料。
53、请明确《C3标施工规划图》中蓝色剪头指示的区域构筑物名称及作用。
答:《C3标施工规划图》中蓝色箭头为水流方向,未见蓝色箭头指示的区域构筑物。
54、技术文件第17页“至泄洪放空 (略) ,计划于2024年12月完工”,而第21页“下库左 (略) (含坝头连接线)K0+000~K0+710段及K0+850~终点段、至泄洪放空 (略) 施工(不含沥青面层)及运行维护由Q1标承包人负责,2025年12月31日施工完成后, (略) 的运行管理移交给本标段承包人负责。”两处时间不一致,请明确至泄洪放空 (略) 的通行时间?
答:至泄洪放空 (略) 预计于2025年8月底完工, (略) 于2025年12月31日完工,两路在2025年12月31日移交C3标承包人负责维护。
55、技术文件第22页“下库C3标承包商营地场地(Q1标内为2#号承包商营地)平整由Q1标负责,2024年12月31日前移交。通风洞施工场地在Q1标承包人退场后(预计2025年6月),移交给本标段承包人。”请明确通风洞施工场地供本标段使用的场地面积。
答:约2500m2。
56、技术文件第62页“(5)除发包人提供的施工管理及生活设施外,不足部分由承包人自建。”请明确发包人是否向本标提供生活营地,如提供请明确营地使用面积。
答:不提供,由承包人自行解决。
57、《C3标施工规划图》中,下库石料场上游侧布置有库内施工场地,请明确该施工场地的占地面积和提供使用时间。
答:该施工场地为C2标使用场地。
58、请明确《C3标施工规划图》中C3标砂混生产系统布置场地的占地面积。
答:含边坡约*m2。
59、福建省永安抽水蓄能电站此次投标报价采用新下发的《水电工程设计概算编制规定(2023年版)》、《水电工程费用构成及概(估)算费用标准(2023年版)》还是延用原《水电工程设计概算编制规定(2013年版)》、《水电工程费用构成及概(估)算费用标准(2013年版)》编制。
答:投标报价由投标人结合自身企业水平自行考虑。
60、招标文件第5章工程量清单4.2投标报价汇总表中为分标编号:C3标,工程量清单EXCLE表格中为标段:C3标,以哪个为准?
答:以工程量清单中表述“标段:C3标”为准。
61、招标文件第5章工程量清单4.3分部分项工程量清单“组1一般项目格式”,与工程量清单EXCLE表格表头不同,缺少项目特征,投标时以哪个为准?
答:以招标文件第四册工程量清单格式为准。
62、是否可提供下水库面板堆石坝工程中,灌浆平洞、坝后观测房、坝后进人洞及进出口、库内石料场、下水库竖井式泄洪洞细部结构图纸。
答:下水库结构布置图中已包含库内石料场、下水库竖井式泄洪洞结构布置,灌浆平洞、坝后观测房、坝后进人洞均为常规做法,上述细部结构图纸不影响本次投标报价,本次不提供相关细部图。
63、招标工程量清单“第五组下水库进/出水口工程,5-2-20-5下库进/出水口检修闸门启闭机控制柜”及“第八组下水库泄洪放空洞工程,8-6-20-5下库泄洪放空洞事故闸门启闭机控制柜”。请问此控制柜是否为发包人提供的工程设备,请明确。
答:控制柜由发包人提供。
64、招标清单“第12组预埋件及埋管工程,12-2-21预埋件埋设”下列清单备注标有*供,请问除“12-2-21预埋件埋设”之外本组其他清单是否也为*供材料或设备,请明确。
答:明确12组“预埋件及埋管工程”清单项均为*供,其他组清单材料是否*供以招标文件约定为准。
65、分部分项工程量清单与计价表中1-5向其他标段提供成品骨料内容见下表:
投标报价附表向其它标提供成品骨料价格组成表见下表:
编号 | 材料名称 | 单位 | 生产加工费 | 装车费 | 其它 | 管理费及利润 | 税金 | 小计 |
1 | 瓜米石(15~5mm,喷混凝土用) | t | ||||||
2 | 砂(≤5mm) | t | ||||||
3 | 碎石(20~5mm) | t | ||||||
4 | 碎石(40~20mm) | t | ||||||
5 | 碎石(80~40mm) | t |
问题:由于清单中1-5的内容只要求提供瓜米石(15~5mm,喷混凝土用)、砂(≤5mm)两种骨料,所以附表中的编号3、碎石(20~5mm)4、碎石(40~20mm)5、碎石(80~40mm)内容应该去掉。
答:碎石(20~5mm)、碎石(40~20mm)、碎石(80~40mm)项可删除。
66、【第二册 技术文件】 福建省永安抽水蓄能电站下水库工程中P65页2.18.5 施工供水工程 :承包人施工用水(含生活用水)设施的建设和运行管理见本章 2.6 所述,承包人施 工、生活用水系统的设计、建设、设备采购、运输、安装和运行管理费用均应包括在相应项目的费用中,发包人不另行支付。2.18.7 施工照明: 包括照明系统的设计、施工、设备配置、安装、运行、管理、维护及拆除等全部工作。其费用包括在相应项目的费用中,发包人不另行支付。
问题:以上2.18.5施工供水、2.18.7施工照明两项费用技术条款中明确表示费用包括在相应项目的费用中,发包人不另行支付。请问工程量清单组1(一般项目)中所列的1-2-4施工供水、1-2-6施工照明两项的报价是否不需要填写。
答:(1)承包人施工、生活用水系统的设计、建设、设备采购、运输、安装和运行维护管理及拆除等全部费用均包含在工程量清单1-2-4“施工供水工程”项中总价承包,发包人不另行支付。
(2)照明系统的设计、施工、设备配置、安装、运行、管理、维护及拆除等全部均包含在工程量清单1-2-6“施工照明”项中总价承包,发包人不另行支付。
67、根据招标文件P166页“4.5.5混凝土材料单价计算表”两个表中所列格式,外加剂预算量单位为“m3”;而分部分项工程量清单与计价表“1-6向其它标提供成品混凝土”下的项目特征中外加剂计量单位为“kg”,两处存在冲突,是否可以修改4.5.5等表中外加剂的预算量单位?
截图如下:
答:外加剂预算量单位调整为kg。
68、(1)请明确本标为其它标段提供成品混凝土的时间段和供应强度,以及为其它标段提供混凝土的时间段,以便在设计砂石料及混凝土系统生产强度时考虑该 部分砂石料和混凝土的供应。 (2)招标文件要求投标文件图纸文件采用 AutoCAD 图形处理软件,能否提供 招标图纸 AutoCAD 电子版。(3)招标图纸中无下库库岸防护、灌浆平洞、坝后进人洞、 (略) 、建 筑工程结构及装修相关图纸,请提供以上图纸。 (4)根据技术文件“发包人在施工现场建设 1 座 35kV 中心变电站,并牵引 1 回 10kV 线路至通风兼安全洞洞口附近”。请问除通风洞口的 10kv 接口外, 施工区内是否有其它 10kv 供电接口可供使用,请提供具体位置?
答:(1)混凝土高峰时段供应时间约在2026年。岩壁梁、吊顶支撑梁施工时间约为2025年7月~11月左右(具体以厂房一、二层开挖完成时间为准);
(2)不提供;
(3)上述细部结构图纸不影响本次投标报价,本次不提供相关细部图;
(4)发包人在35kV中心变位置预留了10kV供电接口,由承包人负责自行接入。
二、补充通知
1、工程量清单所列编号为7-1-10-4项“挂网钢筋”,删除项目特征第5条。
2、《C3标施工规划图》(H232B-8D2-4)所示3#中转料场调整为表土堆存场,原2#中转料场内表土堆存场取消。
3、技术条款1.3.2.2中第(3)条界面,“500kV出线洞前30m,应在2025年10月31日前移交C2标” 。
4、招标文件第四册工程量清单第1组“一般项目”1-5-1“瓜米石(10~5mm,喷混凝土用)”项目名称调整为“瓜米石(15~5mm,喷混凝土用)”。
5、招标文件第四册工程量清单第9组“下水库竖井式泄洪洞工程”增加以下清单项目,投标人须对该清单项目进行报价。
编号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
9-2-14-9 | 焊接钢管 | Φ1000mm,壁厚6mm | m | 150 |
6、本项目的第四册工程量清单(excel版)(详见附件1)重新发布,请各投标人自行下载,未使用重新上传的第四册工程量清单所造成的任何不利后果由投标人自行负责。
注:上文图片若显示不清或缺失详见附件PDF。
其余按招标文件要求。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的文件为准。本答疑纪要及补充通知内容作为《招标文件》的组成部分,与《招标文件》具有同等法律效力。
招标人:福建闽投 (略)
招标代理机构:福建省 (略)
2024年8月13日
福建省永安抽水蓄能电站下水库工程
答疑纪要及补充通知(一)
各投标人:
福建省永安抽水蓄能电站下水库工程 (招标编号:E*5012),现发布答疑纪要及补充通知(一)如下:
一、答疑纪要
1、根据招标文件P30页商务评分因素表“4 类似工程业绩”的要求“投标人具有独立(或联合体牵头方)承建的近10年通过工程蓄水验收或工程接收(或完工)验收或枢纽工程专项验收的类似工程施工业绩,第1项业绩得2分,每增加1项业绩加1分,本项满分4分。”
请问:类似工程业绩为EPC工程项目时,其中设计单位为联合体牵头方,投标人作为联合体成员方且承担了满足本招标文件类似工程业绩要求(坝高设计等级为“高坝”(70m及以上)的混凝土面板堆石坝工程施工项目)的主体施工任务,请问此类EPC工程业绩是否可作为投标人商务评分因素表中“4 类似工程业绩”的加分业绩?
答:EPC项目的施工单位,满足招标文件“类似工程业绩要求”的项目业绩要求。
2、招标文件P2招标公告3.4条款中“投标人拟担任本招标项目的项目负责人(项目经理)须具备有效的一级水利水电工程专业注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B证),具备水利水电工程专业高级技术职称和5年以上水电工程施工管理(担任项目副经理、副总工及以上职务)的经验,并担任过1个及以上“类似工程”的项目负责人(项目经理)。”3.5条款中“投标人拟担任本招标项目的技术负责人(项目总工程师)须具备水利水电工程专业高级及以上技术职称,并担任过1个及以上“类似工程”的项目技术负责人。请问项目负责人和技术负责人的“类似工程”业绩是否指近10年的?
答:项目负责人和技术负责人的业绩不限年限。
3、招标文件第三章 评标办法3.1.1“评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5 款规定的有关证明和证件的原件,以便核验。”请问本投标项目在开评标阶段需要准备原件吗?
答:以招标文件要求为准。
4、招标文件第二章 投标人须知3.1投标文件应包括但不限于下列内容1.9"近三年发生的诉讼及仲裁情况(应说明相关情况, (略) 或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件)"。请问是否由投标人提供未发生影响本项目实施的重大诉讼及仲裁情况的承诺书即可?
答:近三年发生的诉讼及仲裁情况应说明相关情况, (略) 或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。未发生诉讼及仲裁情况,可附相关承诺说明文件并加盖投标人单位公章。
5、请问:关于类似业绩的证明材料,提供《工程合同完工验收鉴定书》是否符合要求?
答:业绩证明材料:合同协议书、工程蓄水验收证书或工程接收(或完工)证书或枢纽工程专项验收证书或其他能证明本项目至少通过工程蓄水验收的业主证明材料。
6、请问:现场提交纸质版标书的人员可否是授权委托人以外的本单位人员?
答:以招标文件要求为准。
7、招标文件P186页和P187页第八章投标文件格式“1.7近10年完成的类似工程情况表”及“1.8正在施工和新承接的项目情况表”中“是否为联合体(责任方或参与方)”中的“责任方”是否可以理解为联合体牵头人?“参与方”是否可以理解为联合体成员方?请明确。
答:“责任方”指联合体牵头人,“参与方”指联合体成员方。
8、根据招标文件正文第八章投标文件格式的要求,招标文件分为“商务文件”、“技术文件”及“已标价工程量清单及附件”三个部分,而投标文件制作软件上传模块分别为“资格审查文件正文”、“商务文件”及“技术文件”。请问:招标文件正文第八章投标文件格式的“商务文件”部分是否应导入到投标文件制作软件中的“资格审查文件正文”部分?“已标价工程量清单及附件”部分是否应导入到投标文件制作软件的“商务文件”部分?请明确。
答:详见招标文件第二章投标人须知前附表3.7.3投标文件其他要求“3.电子投标文件上传要求”。
9、请问:招标文件P186页第八章投标文件格式“1.7近10年完成的类似工程情况表”中“(需体现第2章投标人须知1.4.1的要求的相关信息)”是否指的是招标公告“第3款”中“3.3类似工程业绩要求”中提及的“坝高”及“通过验收时间”?请明确。
答:指符合招标文件“类似工程业绩要求”的相关参数指标,如“坝高”、“坝型”、“合同协议书、工程蓄水验收证书或工程接收(或完工)证书或枢纽工程专项验收证书或其他能证明本项目至少通过工程蓄水验收的业主证明材料”的时间信息。
10、招标文件P189页第八章投标文件格式“1.10企业财务状况”中“投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求提供经审计的财务会计报表,并填写下表”,但招标文件中未体现“投标人须知第3.5.2项的要求”,请明确此项要求。
答:第八章投标文件格式“1.10企业财务状况”中“投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求提供经审计的财务会计报表,并填写下表”修改为“投标人应根据招标文件要求提供经审计的财务会计报表,并填写下表”。
11、招标文件P189页第八章投标文件格式“1.10企业财务状况”中要求提供”经审计的财务会计报表”,请问,是否只需要提供审计意见页、资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书即可?请明确。
答:提供2021-2023年度经过会计师事务所或审计机构审计的财务报表复印件,内容包括资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益变动表(若有)及其附注、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书。
12、在P189中1.10企业财务状况,投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求提供经审计的财务会计报表,投标人须知第3.5.2项对具体的财务会计报表未明确要求,因软件限制大小为50M以内,请问是否提供审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表的扫描件即可?
答:提供2021-2023年度经过会计师事务所或审计机构审计的财务报表复印件,内容包括资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益变动表(若有)及其附注、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书。
13、招标文件P94页第二节专用合同条款的第4.5.5项中要求“派驻本工地的项目经理必须取得一级水利水电工程专业建造师资格证书,必须是承包人法定代表人的授权委托代理人,且不得兼任本工程以外的现场职务”。请问:上述要求中的“不得兼任本工程以外的现场职务”,是否可以理解为“本项目中标后,在项目施工期内按照合同的约定到项目现场承担本项目的施工工作”?请明确。
答:招标文件第一册商务文件第四章合同条款及格式专用合同条款4.5.5项中的内容为投标人若中标后派驻本工程的项目经理要求。
14、招标文件P2页第一章招标公告“3 投标人资格要求”“3.3 类似工程业绩要求”“注:(2)近10年:指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日(含本数)的前10年内,以通过工程蓄水验收或工程移交(或完工)验收或枢纽工程专项验收的时间为准。”请问:“工程移交(或完工)验收”是否包括竣工验收资料?请明确。
答:“工程移交(或完工)验收”为能证明工程项目已经移交或通过完工、竣工验收的资料。
15、招标文件P29页第三章评标办法“2.1.2 资格评审标准:具有有效的营业执照和安全生产许可证,资质等级、类似工程业绩、信誉、项目经理、项目总工程师和其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项”规定,且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2条规定的任何一种情形。”但招标文件未体现“第二章投标人须知第1.4.2条”,请明确此项内容。
答:招标文件第三章评标办法“2.1.2 资格评审标准:具有有效的营业执照和安全生产许可证,资质等级、类似工程业绩、信誉、项目经理、项目总工程师和其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项”规定,且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2条规定的任何一种情形。”修改为“2.1.2 资格评审标准:具有有效的营业执照和安全生产许可证,资质等级、类似工程业绩、信誉、项目经理、项目总工程师和其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项”规定,且不存在第一章“招标公告”第3.8条规定的任何一种情形。”
16、招标文件P2招标公告3.4条款中“投标人拟担任本招标项目的项目负责人(项目经理)须具备有效的一级水利水电工程专业注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B证),具备水利水电工程专业高级技术职称和5年以上水电工程施工管理(担任项目副经理、副总工及以上职务)的经验,并担任过1个及以上“类似工程”的项目负责人(项目经理)。”请问“5年以上水电工程施工管理(担任项目副经理、副总工及以上职务)的经验”是否指5年以上水电工程施工管理的经验?是否可用劳动合同或社保证明或企业任职文件证明?
答:5年以上水电工程施工管理(担任项目副经理、副总工及以上职务)的经验。职务证明可提供企业任职文件证明。
17、商务文件中,拟派项目经理与项目总工程师要求管理过的项目业绩须附合同协议书复印件、其所任职务的企业文件或用户证明,请问其曾经所在项目业主开的业主证明材料是否可以?
答:可以。
18、招标文件“第二册技术文件”P65页“2.18.9地下工程施工通风:承包人地下工程施工通风的费用,应按工程量清单所列项目总价支付,总价中包括施工通风系统的设计、施工、采购、安装、管理和维护及拆除等费用。”没有明确施工通风运行维护费用的计入。招标文件“第二册技术文件”P173页“9.14计量和支付:(6)施工期内需要建设的地下工程施工通风设施、运行与维护管理(包括配置的气体监测仪器)应按工程量清单所列项目总价支付。”明确指出施工通风运行维护管理费用计入总价中。
两处描述不一致,请明确施工通风运行维护管理费用该计入到何处。
答:工程量清单所列“地下工程施工通风”总价项目包含施工通风系统的设计、施工、采购、安装、管理(包括配置的气体监测仪器)和运行维护及拆除等费用。
19、问题1:请明确导流洞出口高程,导流洞出口与大坝施工支洞、竖井式泄洪洞的位置关系,截流后的导流洞出口的水流流向。 问题2:请提供外供混凝土的供应时段。 问题3:请明确弃渣场的具体位置、容渣量、渣场高程、占地面积等相关参数。 问题4:招标文件 “第五章 工程量清单 4.3分部分项工程量清单格式”与招标文件第四册《工程量清单》给定的格式不同。组1“一般项目”少了“项目特征”;组2-组13,“项目特征”被替换成“项目主要特征”。请明确以哪个为准。 问题5:招标文件中未规定电、水、风预算单价成果表及计算说明格式要求,是自行提供计算格式吗?
答:(1)导流隧洞进口高程为410m左右,与竖井式泄洪洞结合部位高程为386m,大坝施工支洞及泄洪洞施工支洞相关高程见图纸,施工期上游来水由导流洞进入泄洪洞退水洞段至下游(见下图)。
(2)外供混凝土高峰强度已提供,混凝土主要供应给C2标和EMI标,C2标混凝土供应时段预计为C3标砂混系统建成至2029年6月(具体以C2标施工进度为准),EMI标混凝土供应时段预计为2026年4月至2029年12月(具体以EMI标施工进度为准)。
(3)下库利用坝后压坡体进行弃渣消纳,相关工程量见工程量清单,无库外弃渣场。
(4)招标文件 “第五章 工程量清单 4.3分部分项工程量清单格式”与招标文件第四册《工程量清单》给定的格式不一致的地方以招标文件第四册《工程量清单》格式为准。
(5)电、水、风预算单价成果表及计算说明格式由投标人自行拟定。
20、招标文件P158“4.3 分部分项工程量清单”中“分部分项工程量清单与计价表”与第四册工程量清单的“分部分项工程量清单与计价表”格式不一致,是否以第四册工程量清单中的“分部分项工程量清单与计价表”格式为准,同时按招标文件P158要求增加投标人及法人签字盖章落款?
答:招标文件第一册商务文件第五章工程量清单“4.3 分部分项工程量清单”中“分部分项工程量清单与计价表”与第四册工程量清单的“分部分项工程量清单与计价表”格式不一致的地方以招标文件第四册《工程量清单》格式为准。投标人投标报价汇总表、分部分项工程量清单及计价表及其附表需加盖投标人单位公章并由投标人法定代表人(或授权代表)签字或盖章。
21、招标文件P168“4.5.6 单价分析表”中,总价承包项目的分项单价分析表是否要与工程量清单中主要项目的单价分析表一起按招标工程量清单顺序作为工程量清单附表提供?
答:需要。
22、招标文件P96-P97中,*供材钢筋、水泥是否可以理解为按钢筋6%、水泥1.5%定额损耗量和“发包人提供的材料”表中的不含税单价进行投标报价?额定用量=完成工程量×单位净用量×(1+损耗率%),请问单位净用量如何理解?
答:钢筋损耗率6%(含架立筋)、水泥损耗率为1.5%,该两项损耗率仅作为额定用量计算使用,投标人投标报价须根据自身设备工艺水平、管理组织等因素综合确定钢筋、水泥损耗率;单位净用量为不含损耗率的用量。
23、招标文件P166“混凝土及砂浆级配报价表”、P167“向其它标提供混凝土半成品价格组成表”砂、石子按t计算、外加剂按m3计算,与第四册工程量清单第01组“1-6向其它标提供成品混凝土”参考配合比(砂石料按m3、外加剂按kg)材料单位不一致,投标时P166“混凝土及砂浆级配报价表”、P167“向其它标提供混凝土半成品价格组成表”能否改为砂石料t、外加剂kg为单位报价?换算比例为砂1.5t/m3、碎石1.45t/m3?
答:招标文件第一册商务文件第五章工程量清单4.5.5(1)“混凝土及砂浆级配报价表”和(2)“向其它标提供混凝土半成品价格组成表”中外加剂预算量单位m3调整为kg。砂、石子单位t调整为m3。
24、招标文件P167“向其它标提供混凝土半成品价格组成表”与P168单价分析表价格组成明细不一致,且向其它标提供混凝土的配比可在招标文件P167“混凝土及砂浆级配报价表”体现,能否提供“单价分析表”、“混凝土及砂浆级配报价表”即可,“向其它标提供混凝土半成品价格组成表”不提供。
答:“混凝土及砂浆级配报价表”为承包人自用混凝土及砂浆级配报价表,“向其它标提供混凝土半成品价格组成表”为外供混凝土半成品报价表,投标人上述两个表格均须提供。
25、招标文件P165中“向其它标提供成品骨料价格组成表”需提供三种不同粒径的碎石报价,而招标工程量清单第01组“1-5向其他标段提供成品骨料”中只要提供瓜米石和砂两种材料,请问“向其它标提供成品骨料价格组成表”中碎石三项是否可以删除?本表与P168单价分析表格式不一致,能否提供“单价分析表”即可,“向其它标提供成品骨料价格组成表”不提供。
答:招标文件第一册商务文件第五章“工程量清单”4.5.4“施工用电、水、风、砂石料预算单价”(3)“向其它标提供成品骨料价格组成表”中碎石项目可删除。瓜米石(15~5mm)和砂(≤5mm)项目均须填写“向其它标提供成品骨料价格组成表”和编制“单价分析表”。
26、为便于根据砂石料工艺流程计算砂石料单价,招标文件P166“混凝土及砂浆级配报价表”和P167“向其它标提供混凝土半成品价格组成表”中的石子能否按大石(80~40mm)、中石(40~20mm)、小石(20~5mm)分别列项?同时,请招标人提供第四册工程量清单第01组“1-6向其它标提供成品混凝土”参考配合比大中小石比例。
答:招标文件第四册工程量清单1-6“向其它标提供成品混凝土”参考配合比中各级配碎石比例由投标人自行测算考虑。
27、请提供相邻标弃渣的时段、部位、工程量、强度?
答:相邻标段主要为C2标,目前C2标均为地下洞室施工,开挖料均为洞挖料,主要弃置于2#中转料场,作为砂混系统骨料料源,部分洞挖料弃置于1#中转料场;有少量弃渣弃置于坝后压坡体,详见招标文件技术条款土石方平衡表。
28、弱风化岩石自然方体积与重量的转换系数按多少t/m3考虑?
答:自行参考工程地质资料考虑。
29、技术条款:面板上游413.50m高程以下设上游铺盖区,由粉煤灰填筑而成,而清单中3-1-13-9粉土的项目特征描述为:工程区全风化土筛分后利用,请问以哪个为准?
答:以工程量清单3-1-13-9“粉土”项的项目特征“全风化土筛分后利用”为准。
30、技术条款6.1.5料源规划中:过渡料采用下水库石料场开挖的新鲜、微风化料,而13.2坝体填筑中,表13.2-2过渡料料源为地下工程开挖的新鲜、微风化料,请明确以哪个为准。
答:满足过渡料填筑要求均可,优先考虑使用地下工程开挖的新鲜、微风化料。
31、根据《技术条款第二册》2.11砂石加工系统下库人工砂石加工系统计划于2025 年6月30日投入运行与1.3.3合同工程控制性进度中C3 标砂石加工系统、混凝土生产系统具备生产条件时间节点为2025年5月31日矛盾,请问是否以控制性节点为准。
答:以1.3.3节中“2025年5月31日”时间节点为准。
32、根据《技术条款第二册》1.3.2.2 条与输水发电系统工程(YTP/C2 标)的分标界面中500kV 开关站的场平施工由本标段承包人负责,2026年1月30日移交EMI标,与1.3.3合同工程控制性进度中500kv开关站具备移交条件时间节点为2026年3月31日矛盾,请问是否以控制性节点为准。
答:输水发电系统工程标编号为(YAP/C2 标),500kV 开关站的场平施工由本标段承包人负责,2026年3月31日移交EMI标。补充“500kV出线洞前30m,应在2025年10月31日前移交C2标”。
33、工程量清单本标向其它标提供成品混凝土总量为24.*m3,《技术条款第二册》2.12中仅提出向其它标段承包人供应的成品混凝土需满足混凝土高峰时段月平均强度约1.*mm3/月的混凝土供应。但未提供高峰期月强度时间,请予以补充;岩壁梁、吊顶支撑梁、蜗壳外包等大体积混凝土有温控要求的混凝土施工时段能否提供。
答:混凝土高峰时段供应时间约在2026年。岩壁梁、吊顶支撑梁施工时间约为2025年7月~11月左右(具体以厂房一、二层开挖完成时间为准),蜗壳外包大体积混凝土2026年6月底(具体以主副厂房开挖完成时间为准)。
34、工程量清单3-1-13-3反滤料填筑工程量为*m3,但相关图纸中未见反滤料设置位置,请明确。
答:坝后压坡体底部设有透水堆石区用于底部排水,透水堆石区与压坡体渣体间需设置过渡料及反滤料。
35、请提供厂房爆破后产生的钻爆料的粒径占比范围(>150mm、80-150mm、40-80mm、20-40mm、<20mm的大概范围),以供砂石加工系统设备选型。
答:由投标人自行考虑。
36、清单中下库检修门塔通气孔、泄洪放空洞闸门井通气孔均内衬压力钢管,而下库竖井式泄洪洞竖井存在通气孔,但清单中未见内衬压力钢管,是否漏项,请明确?
答:下库检修门塔通气孔见工程量清单5-2-18“压力钢管制造和安装”项;泄洪放空洞闸门井通气孔见工程量清单8-3-18“压力钢管制造和安装”项;
下库竖井式泄洪洞竖井通气孔采用钢衬,直径1m,壁厚6mm,工程量为150m,具体详见重新发布的工程量清单,发包人在补充通知中重新发布工程量清单Excel文件,详见补充通知。
编号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
9-2-14-9 | 焊接钢管 | Φ1000mm,壁厚6mm | m | 150 |
37、请提供金隆水电站引水隧道的断面尺寸。
答:金隆水电站输水系统进水口断面面积约7m2,城门洞型。
38、福建省永安抽水蓄能电站下水库工程招标文件中第五章 工程量清单 4.5.5 混凝土材料单价计算表 混凝土及砂浆级配报价表中 外加剂预算量(m3) 请问是否有误?
答:外加剂预算量单位调整为kg。
39、清单编号12-1-10-7序号错误,需要改成多少,请明确。
答:工程量清单第11组“施工支洞工程”12-1-10-7编号调整为11-4-10-7。
40、清单编号12-11-21-1工程量为0,请明确。
答:工程量清单第12组“预埋件及埋管工程”12-11-21-1项工程量数量为0。
41、清单编号3-1-10-12预应力锚索单位为KN·m,是否将单位更改为“束”,请明确。
答:单位为KN·m。
42、《第二册 技术文件》6.1.5节料源规划中“过渡料采用下水库石料场开挖的新鲜、微风化料”与13.2.1节坝体填筑料的技术要求表13.2-2中“地下工程开挖的新鲜、微风化料”不一致,请明确过渡料料源以哪个为准。
答:满足过渡料填筑要求均可,优先考虑使用地下工程开挖的新鲜、微风化料。
43、《第二册 技术文件》第1.3节与本合同有关的其他承包人承担的工程项目及工作界面中“机电设备安装标(YTP/EMI)、金属结构标(YTP/EM5)”与后文中“机电设备安装工程标(YAP/EMI标)、金属结构标(YAP/EM5)”标段号不一致,请明确。
答:输水发电系统工程标为(YAP/C2),机电设备安装标为(YAP/EMI),金属结构标为(YAP/EM5)。
44、《第二册 技术文件》1.3.3节合同工程控制性进度中“500kv开关站具备移交条件,对应时间节点为2026年3月31日”与1.3.2.3节(1)中“500kV开关站的场平施工由本标段承包人负责,2026年1月30日移交EMI标”矛盾,请明确500kv开关站移交时间。
答:500kV 开关站的场平施工由本标段承包人负责,2026年3月31日移交EMI标。补充“500kV出线洞前30m,应在2025年10月31日前移交C2标”。
45、工程量清单“编号8-2-18-2压力钢管安装”显示项目特征为“Q345R,δ=16mm,D=3.4m,岔管、钢管、加劲环及补强板。”而招标图“H232B-5D3-2-5下库泄洪放空洞结构及典型钢筋图(5/5)”2-2截面显示钢衬直径为φ320cm,两个直径不一样。
答:下库泄洪放空洞钢衬直径为3.4m。
46、请问制造厂提供的泄洪放空洞压力钢管的交货长度是多少?岔管的外形尺寸是多少?
答:泄洪放空洞压力钢管交货长度约6m;岔管外形尺寸约为4.1m×4.3m×3.2m。
47、工地进行钢管防腐和岔管水压试验的场地规划在哪里?
答:由承包人自行考虑解决。
48、坝后进人洞工程量清单有这部分洞挖工程量,但无具体施工图纸?
答:坝后进人洞为进人检修通道,能够进入到大坝坝脚被压坡体覆盖的量水堰,洞尺寸小,类同常规灌浆平硐。
49、招标技术文件1.1.2.2下库库岸防护工程中,左岸山凹沟、达坑沟沟尾部设置拦挡坝,以拦截经常性固体径流。请明确拦挡坝是否包含在本标段施工范围内,如包含在本标段施工范围内,请提供拦挡坝结构布置图及相应的工程量。
答:拦挡坝为本标段工程施工范围,工程量详见工程量清单第4组“下水库库岸工程”。
50、招标技术文件1.2.1主要工程项目及其工作内容(9)施工导流工程中,金隆电站引水洞封堵由本标段完成。请提供金隆电站引水洞封堵结构布置图及相关施工技术要求,引水洞进口水位流量关系曲线、不同频率月平均流量等水文资料。
答:金隆电站输水系统进水口断面面积约7m2,城门洞型。承包人应在枯水期进行封堵。
51、请明确本标段导流洞封堵范围及相关施工技术要求。
答:位于导流洞与竖井式泄洪洞结合处上游约20m处,堵头长度约20m。
52、请明确反滤料填筑位于下水库面板堆石坝工程的那个部位。
答:坝后压坡体底部设有透水堆石区用于底部排水,透水堆石区与压坡体渣体间需设置过渡料及反滤料。
53、请明确《C3标施工规划图》中蓝色剪头指示的区域构筑物名称及作用。
答:《C3标施工规划图》中蓝色箭头为水流方向,未见蓝色箭头指示的区域构筑物。
54、技术文件第17页“至泄洪放空 (略) ,计划于2024年12月完工”,而第21页“下库左 (略) (含坝头连接线)K0+000~K0+710段及K0+850~终点段、至泄洪放空 (略) 施工(不含沥青面层)及运行维护由Q1标承包人负责,2025年12月31日施工完成后, (略) 的运行管理移交给本标段承包人负责。”两处时间不一致,请明确至泄洪放空 (略) 的通行时间?
答:至泄洪放空 (略) 预计于2025年8月底完工, (略) 于2025年12月31日完工,两路在2025年12月31日移交C3标承包人负责维护。
55、技术文件第22页“下库C3标承包商营地场地(Q1标内为2#号承包商营地)平整由Q1标负责,2024年12月31日前移交。通风洞施工场地在Q1标承包人退场后(预计2025年6月),移交给本标段承包人。”请明确通风洞施工场地供本标段使用的场地面积。
答:约2500m2。
56、技术文件第62页“(5)除发包人提供的施工管理及生活设施外,不足部分由承包人自建。”请明确发包人是否向本标提供生活营地,如提供请明确营地使用面积。
答:不提供,由承包人自行解决。
57、《C3标施工规划图》中,下库石料场上游侧布置有库内施工场地,请明确该施工场地的占地面积和提供使用时间。
答:该施工场地为C2标使用场地。
58、请明确《C3标施工规划图》中C3标砂混生产系统布置场地的占地面积。
答:含边坡约*m2。
59、福建省永安抽水蓄能电站此次投标报价采用新下发的《水电工程设计概算编制规定(2023年版)》、《水电工程费用构成及概(估)算费用标准(2023年版)》还是延用原《水电工程设计概算编制规定(2013年版)》、《水电工程费用构成及概(估)算费用标准(2013年版)》编制。
答:投标报价由投标人结合自身企业水平自行考虑。
60、招标文件第5章工程量清单4.2投标报价汇总表中为分标编号:C3标,工程量清单EXCLE表格中为标段:C3标,以哪个为准?
答:以工程量清单中表述“标段:C3标”为准。
61、招标文件第5章工程量清单4.3分部分项工程量清单“组1一般项目格式”,与工程量清单EXCLE表格表头不同,缺少项目特征,投标时以哪个为准?
答:以招标文件第四册工程量清单格式为准。
62、是否可提供下水库面板堆石坝工程中,灌浆平洞、坝后观测房、坝后进人洞及进出口、库内石料场、下水库竖井式泄洪洞细部结构图纸。
答:下水库结构布置图中已包含库内石料场、下水库竖井式泄洪洞结构布置,灌浆平洞、坝后观测房、坝后进人洞均为常规做法,上述细部结构图纸不影响本次投标报价,本次不提供相关细部图。
63、招标工程量清单“第五组下水库进/出水口工程,5-2-20-5下库进/出水口检修闸门启闭机控制柜”及“第八组下水库泄洪放空洞工程,8-6-20-5下库泄洪放空洞事故闸门启闭机控制柜”。请问此控制柜是否为发包人提供的工程设备,请明确。
答:控制柜由发包人提供。
64、招标清单“第12组预埋件及埋管工程,12-2-21预埋件埋设”下列清单备注标有*供,请问除“12-2-21预埋件埋设”之外本组其他清单是否也为*供材料或设备,请明确。
答:明确12组“预埋件及埋管工程”清单项均为*供,其他组清单材料是否*供以招标文件约定为准。
65、分部分项工程量清单与计价表中1-5向其他标段提供成品骨料内容见下表:
投标报价附表向其它标提供成品骨料价格组成表见下表:
编号 | 材料名称 | 单位 | 生产加工费 | 装车费 | 其它 | 管理费及利润 | 税金 | 小计 |
1 | 瓜米石(15~5mm,喷混凝土用) | t | ||||||
2 | 砂(≤5mm) | t | ||||||
3 | 碎石(20~5mm) | t | ||||||
4 | 碎石(40~20mm) | t | ||||||
5 | 碎石(80~40mm) | t |
问题:由于清单中1-5的内容只要求提供瓜米石(15~5mm,喷混凝土用)、砂(≤5mm)两种骨料,所以附表中的编号3、碎石(20~5mm)4、碎石(40~20mm)5、碎石(80~40mm)内容应该去掉。
答:碎石(20~5mm)、碎石(40~20mm)、碎石(80~40mm)项可删除。
66、【第二册 技术文件】 福建省永安抽水蓄能电站下水库工程中P65页2.18.5 施工供水工程 :承包人施工用水(含生活用水)设施的建设和运行管理见本章 2.6 所述,承包人施 工、生活用水系统的设计、建设、设备采购、运输、安装和运行管理费用均应包括在相应项目的费用中,发包人不另行支付。2.18.7 施工照明: 包括照明系统的设计、施工、设备配置、安装、运行、管理、维护及拆除等全部工作。其费用包括在相应项目的费用中,发包人不另行支付。
问题:以上2.18.5施工供水、2.18.7施工照明两项费用技术条款中明确表示费用包括在相应项目的费用中,发包人不另行支付。请问工程量清单组1(一般项目)中所列的1-2-4施工供水、1-2-6施工照明两项的报价是否不需要填写。
答:(1)承包人施工、生活用水系统的设计、建设、设备采购、运输、安装和运行维护管理及拆除等全部费用均包含在工程量清单1-2-4“施工供水工程”项中总价承包,发包人不另行支付。
(2)照明系统的设计、施工、设备配置、安装、运行、管理、维护及拆除等全部均包含在工程量清单1-2-6“施工照明”项中总价承包,发包人不另行支付。
67、根据招标文件P166页“4.5.5混凝土材料单价计算表”两个表中所列格式,外加剂预算量单位为“m3”;而分部分项工程量清单与计价表“1-6向其它标提供成品混凝土”下的项目特征中外加剂计量单位为“kg”,两处存在冲突,是否可以修改4.5.5等表中外加剂的预算量单位?
截图如下:
答:外加剂预算量单位调整为kg。
68、(1)请明确本标为其它标段提供成品混凝土的时间段和供应强度,以及为其它标段提供混凝土的时间段,以便在设计砂石料及混凝土系统生产强度时考虑该 部分砂石料和混凝土的供应。 (2)招标文件要求投标文件图纸文件采用 AutoCAD 图形处理软件,能否提供 招标图纸 AutoCAD 电子版。(3)招标图纸中无下库库岸防护、灌浆平洞、坝后进人洞、 (略) 、建 筑工程结构及装修相关图纸,请提供以上图纸。 (4)根据技术文件“发包人在施工现场建设 1 座 35kV 中心变电站,并牵引 1 回 10kV 线路至通风兼安全洞洞口附近”。请问除通风洞口的 10kv 接口外, 施工区内是否有其它 10kv 供电接口可供使用,请提供具体位置?
答:(1)混凝土高峰时段供应时间约在2026年。岩壁梁、吊顶支撑梁施工时间约为2025年7月~11月左右(具体以厂房一、二层开挖完成时间为准);
(2)不提供;
(3)上述细部结构图纸不影响本次投标报价,本次不提供相关细部图;
(4)发包人在35kV中心变位置预留了10kV供电接口,由承包人负责自行接入。
二、补充通知
1、工程量清单所列编号为7-1-10-4项“挂网钢筋”,删除项目特征第5条。
2、《C3标施工规划图》(H232B-8D2-4)所示3#中转料场调整为表土堆存场,原2#中转料场内表土堆存场取消。
3、技术条款1.3.2.2中第(3)条界面,“500kV出线洞前30m,应在2025年10月31日前移交C2标” 。
4、招标文件第四册工程量清单第1组“一般项目”1-5-1“瓜米石(10~5mm,喷混凝土用)”项目名称调整为“瓜米石(15~5mm,喷混凝土用)”。
5、招标文件第四册工程量清单第9组“下水库竖井式泄洪洞工程”增加以下清单项目,投标人须对该清单项目进行报价。
编号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
9-2-14-9 | 焊接钢管 | Φ1000mm,壁厚6mm | m | 150 |
6、本项目的第四册工程量清单(excel版)(详见附件1)重新发布,请各投标人自行下载,未使用重新上传的第四册工程量清单所造成的任何不利后果由投标人自行负责。
注:上文图片若显示不清或缺失详见附件PDF。
其余按招标文件要求。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的文件为准。本答疑纪要及补充通知内容作为《招标文件》的组成部分,与《招标文件》具有同等法律效力。
招标人:福建闽投 (略)
招标代理机构:福建省 (略)
2024年8月13日
最近搜索
无
热门搜索
无