采购编号：0222HW*、HTCL-ZB-*
1.招标条件
依据《黑龙江省国资委出资企业阳光采购监督指导意见》、《 (略) 操作规则（试行）》及《 (略) 公开招标实施细则（试行）》的有关规定，安通街车辆基地档案库房设备设施与管理系统采购安装项目已具备采购条件，现公开邀请投标人参加公开招标活动。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称：安通街车辆基地档案库房设备设施与管理系统采购安装项目
2.2采购范围：包括但不限于智能档案密集架和各系统设备设施的设计、制造与运输，施工安装、验收与辅助工具的提供，质量保证期内设备缺陷的纠正和维护；综合档案管理系统软件建设、配套硬件环境的搭建，质量保证期内系统的调试、运维和功能二次开发；办公设备设施的采购以及库藏档案的安全迁移。
2.3交货期限：合同生效之日起3个月内完成全部供货、设备安装调试和档案库 (略) 的搭建。6个月内，在系统基本功能的基础上，完成功能调试及原数据迁移。
2.4交货地点：红星村49号(哈市轨道交通3号线二期工程安通街车辆基地)。
2.5质量标准：达到招标人需求，并符 (略) 现行相关法律法规的规定。
2.6中标数：1家。
3.投标人资格要求
3.1投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业。
3.2投标人应为智能密集架的制造商及数字档案管理系统的开发商（开发商提供数字档案管理系统计算机软件著作权登记证书，且该证书为原始取得），或者至少为其中一项的制造商或开发商，并同时取得另外一项产品开发商或制造商的唯一授权。
3.3供应商应提供近三年（2021年至2023年）经审计的财务报告（应包括资产负债表、利润表、现金流量表等）。 (略) 成立不足三年， (略) 成立至今经审计的财务报告（应包括资产负债表、利润表、现金流量表等）。
3.4信誉要求
（1）投标人未被 (略) 在"信用中国"网站（http://**.cn）列入失信被执行人名单（投标文件内自行提供“信用中国”网站截图，截图须体现查询结果）。
（2）投标人、法定代表人及委托代理人近三年（2021年7月1日至获取招标文件截止时间止），无行贿犯罪行为记录。行贿犯罪行为记录是指 (略) 判决书中（以中国 (略) 公布的为准）有判决投标人或其法定代表人或委托代理人犯行贿罪的情形。
投标人必须按以上途径进行查询并提供有效截图，否则否决投标。
3.5其他要求：与委托人存在利害关系可能影响评审公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标活动；负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目，否则相关投标均无效。
3.6 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡具备资格要求的投标人，请登录黑 (略) （http://**）按要求进行实名会员注册及选择项目报名、下载招标文件。
4.2报名及下载时间为2024年8月9日9:00至2024年8月15日17:00（北京时间）。
5.投标保证金
5.1投标保证金金额：*.00元（大写：*万元整）。
5.2投标保证金到账截止时间：2024年8月21日17:00前
5.3投标保证金交纳方式：按系统提示交纳，以资金到账为准。
注：投标人应当通过会员注册时绑定的银行账户， (略) 上银行支付、手机银行支付或银行柜台转账的方式，将投标保证金按时足额汇入系统发送的银行账户。投标保证金的交纳账号由系统以短信的形式向投标人注册手机发送，每个项目及每个项目所划分包次/标段的账号均不相同；每个投标人收到的账号均不相同。以其它方式交纳或第三方代交均无效。投标保证金未在规定时间到账、未交纳到系统提示账号或无效交纳的，该投标人的投标将被否决。
6.投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间）为2024年8月22日9时00分，地点为 (略) （ (略) 南 (略) 180号）二楼会议室。
6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时黑 (略) http://**)、中国 (略) http://**)、 (略) （http://**）上发布， (略) 址转载无效。
8.联系方式
招标人：中交哈尔滨 (略)
地址： (略) 南岗区西大直街357号
联系人：苑士龙
联系电话：*
纪检举报：中交哈尔滨 (略) 纪委
联系：王淅
电话：0451-*
招标代理机构： (略)
地址： (略) 南 (略) 180号
电话：0451-*
联系人：苏锐、申明慧
电子邮件：*@*26.com
业务监督： (略) 风控合规部
业务监督电话：0451-*

本项目对招标文件问题澄清、修改内容：
1.原招标文件第一章3.投标人资格要求3.2项更改为：投标人应为智能密集架的制造商及数字档案馆管理系统的开发商（开发商提供数字档案馆管理系统计算机软件著作权登记证书，且该证书为原始取得），或者至少为其中一项的制造商或开发商，并同时取得另外一项产品开发商或制造商的唯一授权。
2.原招标文件第二章1.4.1投标人资质条件、能力、信誉（1）资质要求b项修改为：投标人应为智能密集架的制造商及数字档案馆管理系统的开发商（开发商提供数字档案馆管理系统计算机软件著作权登记证书，且该证书为原始取得），或者至少为其中一项的制造商或开发商，并同时取得另外一项产品开发商或制造商的唯一授权。（如仅符合一项，则提供授权书）
3.原招标文件中第三章评标办法（综合评估法）2.1.2资格评审标准中资质要求更改为：投标人应为智能密集架的制造商及数字档案馆管理系统的开发商（开发商提供数字档案馆管理系统计算机软件著作权登记证书，且该证书为原始取得），或者至少为其中一项的制造商或开发商，并同时取得另外一项产品开发商或制造商的唯一授权。（如仅符合一项，则必须提供另一项的授权书）
4.招标文件原获取时间延长至2024年8月18日17:00（北京时间）。


注：本文件内容如与招标文件内容有冲突，以本文件为准，并作为招标文件的补充部分，具有同等法律效力。

代理机构： (略)
2024年8月14日

安通街车辆基地档案库房设备设施与管理系统采购安装项目
（0222HW*、HTCL-ZB-*）
本项目对招标文件问题澄清、修改内容：
补充第五章招标人要求中技术需求部分，技术需求以本澄清中附件《安通街车辆基地综合档案馆配套设备设施用户需求书》为准。


注：本文件内容如与招标文件内容有冲突，以本文件为准，并作为招标文件的补充部分，具有同等法律效力。

代理机构： (略)
2024年8月9日

安通街车辆基地综合档案馆配套设备设施用户需求书.docx

采购编号：0222HW*、HTCL-ZB-*
1.招标条件
依据《黑龙江省国资委出资企业阳光采购监督指导意见》、《 (略) 操作规则（试行）》及《 (略) 公开招标实施细则（试行）》的有关规定，安通街车辆基地档案库房设备设施与管理系统采购安装项目已具备采购条件，现公开邀请投标人参加公开招标活动。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称：安通街车辆基地档案库房设备设施与管理系统采购安装项目
2.2采购范围：包括但不限于智能档案密集架和各系统设备设施的设计、制造与运输，施工安装、验收与辅助工具的提供，质量保证期内设备缺陷的纠正和维护；综合档案管理系统软件建设、配套硬件环境的搭建，质量保证期内系统的调试、运维和功能二次开发；办公设备设施的采购以及库藏档案的安全迁移。
2.3交货期限：合同生效之日起3个月内完成全部供货、设备安装调试和档案库 (略) 的搭建。6个月内，在系统基本功能的基础上，完成功能调试及原数据迁移。
2.4交货地点：红星村49号(哈市轨道交通3号线二期工程安通街车辆基地)。
2.5质量标准：达到招标人需求，并符 (略) 现行相关法律法规的规定。
2.6中标数：1家。
3.投标人资格要求
3.1投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业。
3.2投标人应为智能密集架的制造商及数字档案管理系统的开发商（开发商提供数字档案管理系统计算机软件著作权登记证书，且该证书为原始取得），或者至少为其中一项的制造商或开发商，并同时取得另外一项产品开发商或制造商的唯一授权。
3.3供应商应提供近三年（2021年至2023年）经审计的财务报告（应包括资产负债表、利润表、现金流量表等）。 (略) 成立不足三年， (略) 成立至今经审计的财务报告（应包括资产负债表、利润表、现金流量表等）。
3.4信誉要求
（1）投标人未被 (略) 在"信用中国"网站（http://**.cn）列入失信被执行人名单（投标文件内自行提供“信用中国”网站截图，截图须体现查询结果）。
（2）投标人、法定代表人及委托代理人近三年（2021年7月1日至获取招标文件截止时间止），无行贿犯罪行为记录。行贿犯罪行为记录是指 (略) 判决书中（以中国 (略) 公布的为准）有判决投标人或其法定代表人或委托代理人犯行贿罪的情形。
投标人必须按以上途径进行查询并提供有效截图，否则否决投标。
3.5其他要求：与委托人存在利害关系可能影响评审公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标活动；负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目，否则相关投标均无效。
3.6 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡具备资格要求的投标人，请登录黑 (略) （http://**）按要求进行实名会员注册及选择项目报名、下载招标文件。
4.2报名及下载时间为2024年8月9日9:00至2024年8月15日17:00（北京时间）。
5.投标保证金
5.1投标保证金金额：*.00元（大写：*万元整）。
5.2投标保证金到账截止时间：2024年8月21日17:00前
5.3投标保证金交纳方式：按系统提示交纳，以资金到账为准。
注：投标人应当通过会员注册时绑定的银行账户， (略) 上银行支付、手机银行支付或银行柜台转账的方式，将投标保证金按时足额汇入系统发送的银行账户。投标保证金的交纳账号由系统以短信的形式向投标人注册手机发送，每个项目及每个项目所划分包次/标段的账号均不相同；每个投标人收到的账号均不相同。以其它方式交纳或第三方代交均无效。投标保证金未在规定时间到账、未交纳到系统提示账号或无效交纳的，该投标人的投标将被否决。
6.投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间）为2024年8月22日9时00分，地点为 (略) （ (略) 南 (略) 180号）二楼会议室。
6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时黑 (略) http://**)、中国 (略) http://**)、 (略) （http://**）上发布， (略) 址转载无效。
8.联系方式
招标人：中交哈尔滨 (略)
地址： (略) 南岗区西大直街357号
联系人：苑士龙
联系电话：*
纪检举报：中交哈尔滨 (略) 纪委
联系：王淅
电话：0451-*
招标代理机构： (略)
地址： (略) 南 (略) 180号
电话：0451-*
联系人：苏锐、申明慧
电子邮件：*@*26.com
业务监督： (略) 风控合规部
业务监督电话：0451-*

本项目对招标文件问题澄清、修改内容：
1.原招标文件第一章3.投标人资格要求3.2项更改为：投标人应为智能密集架的制造商及数字档案馆管理系统的开发商（开发商提供数字档案馆管理系统计算机软件著作权登记证书，且该证书为原始取得），或者至少为其中一项的制造商或开发商，并同时取得另外一项产品开发商或制造商的唯一授权。
2.原招标文件第二章1.4.1投标人资质条件、能力、信誉（1）资质要求b项修改为：投标人应为智能密集架的制造商及数字档案馆管理系统的开发商（开发商提供数字档案馆管理系统计算机软件著作权登记证书，且该证书为原始取得），或者至少为其中一项的制造商或开发商，并同时取得另外一项产品开发商或制造商的唯一授权。（如仅符合一项，则提供授权书）
3.原招标文件中第三章评标办法（综合评估法）2.1.2资格评审标准中资质要求更改为：投标人应为智能密集架的制造商及数字档案馆管理系统的开发商（开发商提供数字档案馆管理系统计算机软件著作权登记证书，且该证书为原始取得），或者至少为其中一项的制造商或开发商，并同时取得另外一项产品开发商或制造商的唯一授权。（如仅符合一项，则必须提供另一项的授权书）
4.招标文件原获取时间延长至2024年8月18日17:00（北京时间）。


注：本文件内容如与招标文件内容有冲突，以本文件为准，并作为招标文件的补充部分，具有同等法律效力。

代理机构： (略)
2024年8月14日

安通街车辆基地档案库房设备设施与管理系统采购安装项目
（0222HW*、HTCL-ZB-*）
本项目对招标文件问题澄清、修改内容：
补充第五章招标人要求中技术需求部分，技术需求以本澄清中附件《安通街车辆基地综合档案馆配套设备设施用户需求书》为准。


注：本文件内容如与招标文件内容有冲突，以本文件为准，并作为招标文件的补充部分，具有同等法律效力。

代理机构： (略)
2024年8月9日

安通街车辆基地综合档案馆配套设备设施用户需求书.docx