漳州长泰区农村公路灾后修复工程-坂里乡灾后修复工程补遗书
发送至邮箱
漳州长泰区农村公路灾后修复工程-坂里乡灾后修复工程补遗书
补遗书
致：各潜在投标人
1、若投标人需要查看施工 (略) 易邮箱自行下载：*@*63.com；密码：wangyi?!#。在草稿箱里：漳 (略) (略) 灾后修复工程-坂里乡灾后修复工程--施工图。
2、合同专用条款里的项目专用合同条款数据表，以补遗书的数据表为准：
条目号 | 信息或数据 | |
1 | 1.1.2.2 | 发包人： (略) (略) 坂里乡人民政府 地址： (略) (略) 坂里乡光阳街75号 邮政编码：# |
2 | 1.1.2.6 | 监理人：签订施工合同后通知 地址：签订施工合同后通知 邮政编码：签订施工合同后通知 |
3 | 1.1.4.5 | |
4 | 1.6.3 | |
5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： （6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的 / %或累计变更超过了签约合同价的 / % |
6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： / |
7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： / |
8 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订合同后14天内 承包人将 (略) 资料报送监理人审批的期限：提供控制点后7天内 |
9 | 11.5（3） | 逾期交工违约金：3000元/天 |
10 | 11.5（3） | 逾期交工违约金限额： 10 %签约合同价2 |
11 | 11.6 | 提前交工的奖金： / 元/天 |
12 | 11.6 | 提前交工的奖金限额： / %签约合同价 |
13 | 15.5.2 | |
14 | 16.1 | ○因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1项或第16.1.2项约定 (略) 理 若按第16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价，每月按价格调整公式进行一次调整 √合同期内不调价3 |
15 | 17.2.1（1） | 开工预付款金额： 10 %签约合同价4 |
16 | 17.2.1（2） | 材料、设备预付款比例： / 等主要材料、设备单据所列费用的 / %5 |
17 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 6 份 |
18 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额： / %签约合同价#元6 |
19 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率：同中国人民银行短期贷款利率加手续费‰/天7 |
20 | 17.4.1 | 质量保证金金额： 3 %合同价格8 若交工验收时本标段在信用考核中被福建省交通运输厅评定为AA级，发包人给予 / %合同价格质量保证金的优惠9。 质量保证金是否计付利息： ○是，利息的计算方式： √否 |
21 | 17.5.1（1） | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份 |
22 | 17.6.1（1） | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份 |
23 | 18.2（2） | 竣工资料的份数： 8 份 |
24 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下： / |
25 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： / |
26 | 19.7（1） | 保修期：自实际交工日期起计算 5 年10 |
27 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率： 3 ‰ |
28 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：#元，事故次数不限（不计免赔额） 保险费率：2.5‰ |
29 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁或诉讼 如采用仲裁，仲裁委员会名称：向项目所在地有管辖 (略) 提起诉讼 |
1 缺陷责任期一般为自实际交工日期起计算1年，最长不超过2年。
2 逾期交工违约金限额一般应为10%签约合同价。
3 对于工程规模不大、工期较短的工程，可以不进行调价。
4 开工预付款金额一般应为10%签约合同价。
5 指主要材料，一般应为70%？75%，最低不少于60%。
6 国际上一般按月平均支付额的0.3？0.5倍计算，我国可按0.2？0.3倍计，以利承包人资金周转。
7 相当于中国人民银行短期贷款利率加手续费。招标人不能自行取消本项内容或降低利率。
8 质量保证金最高不超过合同价格的3%。
9 若交工验收时本标段在信用考核中被福建省交通运输厅评定为AA级，发包人可在质量保证金方面给予一定的优惠奖励，例如发包人可给予承包人2%合同价格质量保证金的优惠，具体优惠幅度由发包人自行确定。
10 保修期一般应为自实际交工日期起计算5年。
注：①本补遗书作为招标文件的组成部分，若招标文件与补遗书不一致，以本补遗书为准。
②各投标人应在开标前随时登录发布本项目招标公 (略) 站查看本项目招标的相关信息，若因投标人的疏忽而未及时发现本项目招标的相关信息的，由此引发的后果由投标人自行承担。
招标人： (略) (略) 坂里乡人民政府
招标代理机构：福建雯丞 (略)
2024年10月09日
补遗书
致：各潜在投标人
1、若投标人需要查看施工 (略) 易邮箱自行下载：*@*63.com；密码：wangyi?!#。在草稿箱里：漳 (略) (略) 灾后修复工程-坂里乡灾后修复工程--施工图。
2、合同专用条款里的项目专用合同条款数据表，以补遗书的数据表为准：
条目号 | 信息或数据 | |
1 | 1.1.2.2 | 发包人： (略) (略) 坂里乡人民政府 地址： (略) (略) 坂里乡光阳街75号 邮政编码：# |
2 | 1.1.2.6 | 监理人：签订施工合同后通知 地址：签订施工合同后通知 邮政编码：签订施工合同后通知 |
3 | 1.1.4.5 | |
4 | 1.6.3 | |
5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： （6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的 / %或累计变更超过了签约合同价的 / % |
6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： / |
7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： / |
8 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订合同后14天内 承包人将 (略) 资料报送监理人审批的期限：提供控制点后7天内 |
9 | 11.5（3） | 逾期交工违约金：3000元/天 |
10 | 11.5（3） | 逾期交工违约金限额： 10 %签约合同价2 |
11 | 11.6 | 提前交工的奖金： / 元/天 |
12 | 11.6 | 提前交工的奖金限额： / %签约合同价 |
13 | 15.5.2 | |
14 | 16.1 | ○因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1项或第16.1.2项约定 (略) 理 若按第16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价，每月按价格调整公式进行一次调整 √合同期内不调价3 |
15 | 17.2.1（1） | 开工预付款金额： 10 %签约合同价4 |
16 | 17.2.1（2） | 材料、设备预付款比例： / 等主要材料、设备单据所列费用的 / %5 |
17 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 6 份 |
18 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额： / %签约合同价#元6 |
19 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率：同中国人民银行短期贷款利率加手续费‰/天7 |
20 | 17.4.1 | 质量保证金金额： 3 %合同价格8 若交工验收时本标段在信用考核中被福建省交通运输厅评定为AA级，发包人给予 / %合同价格质量保证金的优惠9。 质量保证金是否计付利息： ○是，利息的计算方式： √否 |
21 | 17.5.1（1） | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份 |
22 | 17.6.1（1） | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份 |
23 | 18.2（2） | 竣工资料的份数： 8 份 |
24 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下： / |
25 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： / |
26 | 19.7（1） | 保修期：自实际交工日期起计算 5 年10 |
27 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率： 3 ‰ |
28 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：#元，事故次数不限（不计免赔额） 保险费率：2.5‰ |
29 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁或诉讼 如采用仲裁，仲裁委员会名称：向项目所在地有管辖 (略) 提起诉讼 |
1 缺陷责任期一般为自实际交工日期起计算1年，最长不超过2年。
2 逾期交工违约金限额一般应为10%签约合同价。
3 对于工程规模不大、工期较短的工程，可以不进行调价。
4 开工预付款金额一般应为10%签约合同价。
5 指主要材料，一般应为70%？75%，最低不少于60%。
6 国际上一般按月平均支付额的0.3？0.5倍计算，我国可按0.2？0.3倍计，以利承包人资金周转。
7 相当于中国人民银行短期贷款利率加手续费。招标人不能自行取消本项内容或降低利率。
8 质量保证金最高不超过合同价格的3%。
9 若交工验收时本标段在信用考核中被福建省交通运输厅评定为AA级，发包人可在质量保证金方面给予一定的优惠奖励，例如发包人可给予承包人2%合同价格质量保证金的优惠，具体优惠幅度由发包人自行确定。
10 保修期一般应为自实际交工日期起计算5年。
注：①本补遗书作为招标文件的组成部分，若招标文件与补遗书不一致，以本补遗书为准。
②各投标人应在开标前随时登录发布本项目招标公 (略) 站查看本项目招标的相关信息，若因投标人的疏忽而未及时发现本项目招标的相关信息的，由此引发的后果由投标人自行承担。
招标人： (略) (略) 坂里乡人民政府
招标代理机构：福建雯丞 (略)
2024年10月09日
招投标大数据
最近搜索
无
热门搜索
无
