目录

第一卷 2

第一章 招标公告 3

第二章 投标人须知 9

第三章 评标办法 29

第四章 合同条款及格式 37

第五章 工程量清单 59

第二卷 60

第六章 图纸 61

第三卷 62

第七章 技术标准和要求 63

第八章 投标文件格式 64

第九章 其他材料 84

第一卷

第一章 招标公告

【平公资建(略)号】 (略) 农产品智慧冷链物流产业园项目二期施工-招标公告

项目概况

本招标 (略) 农产品智慧冷链物流产业园项目二期施工（项目代码：2208-(略)-04-05-(略)）已由相关部门批准，项目已具备招标条件，现委托河南财锐 (略) 对该项目进行国内公开招标，欢迎符合条件的潜在投标人参加投标。潜在投标人需凭CA 数字证书在《 (略) （河南省· (略) ）》（网址：http://**）获取招标文件，并于2024年11月08日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目名称： (略) 农产品智慧冷链物流产业园项目二期施工

2、项目编号：(略)

3、招标方式：公开招标

4、预算金额：(略).16元

5、招标需求

1）项目概况及内容：项目总建筑面积约10.(略)平米，修建农副产品仓储物流及交易中心。主要建设内容包含1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、8#楼、9#楼、12#楼、13#楼、17#楼及地下车库的土建、电气、给排水、消防、暖通等工程。

2）标段划分：本项目不划分标段；

3）资金来源：专项债券及自筹资金；

4）招标范围：图纸及工程量清单范围内的所有内容（包括项目概况中的全部内容）；

5）施工工期：650日历天；

6）质量要求：合格（达到国家规范和质量验收合格标准）。

二、申请人资格要求：

1.投标人在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照）。

2.投标人应具备国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级（含）及以上资质和有效的企业安全生产许可证；

3.投标人拟派项目经理须具有建筑工程专业(略)级注册建造师资格及有效期内的安全生产考核合格证书（B证），且无在建工程（提供项目经理无在建工程承诺书，格式自拟）；

4.投标人拟派项目技术负责人须具有与工程项目相适应专业的高级职称。

5.投标人拟派本项目的项目经理、技术负责人须为本单位的正式员工（提供投标人与其签订的劳动合同及本单位为其缴纳的有效养老保险证明）。

6.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021、2022、2023年度任意一年的经审计的财务审计报告，若投标人为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的财务报告，若投标人成立时间不足以提供财务报告，提供成立以来的财务状况表）；

7.提供中国执行 (略) “失信被执行人”和 (略) “重大税收违法失信主体”，中国 (略) “政府采购严重违法失信行为名单”，查询结果页面截图，若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文，查询日期自本项目招标公告发布之日起。）

注：1、本次招标不接受联合体投标，均采用资格后审。

2、养老保 (略) 页查询页面截图。招标人随时保留查询资料的真实性的权利，如证实投标人提供虚假材料，由此导致的投标无效或引起的一切不良和法律后果将由投标人承担。

3、如投标单位为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

三、获取招标文件

1.时间：2024年10月16日00时00分至2024年11月07日23时59分。（北京时间）

2.地点： (略) (略) 系统

3.方式：本项 (略) 上报名，不接受其它形式报名。潜在投标人报名需凭CA数字证书通过 (略) （河南省· (略) ）（网址：http://**）“投标人登录”入口进入交易系统进行报名。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://**

办理CA证书：http://**

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2024年11月08日09时00分（北京时间）

2.地点： (略) 公共资源电子化交易系统

五、开标时间及地点

1.时间：2024年11月08日09时00分（北京时间）

2.地点： (略) 公共资源电子化交易系统

注：投 (略) 上远程异地解密，用 CA 证书 (略) (略) 业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在《 (略) （河南省· (略) ）》、《中国 (略) 》、《河南省电子 (略) 》网站上发布。

七、其他补充事宜

1、 (略) (略) 全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》和《关于“不见面开标系统”升级的通知》（网址：http://**）。

2、逾期上传的电子投标文件，招标人不予受理。

3、各投标人如有异议可 (略) (略) 向招标人（代理机构）、行政监督部门在线提出质疑（异议）、投诉。 该公告已同步至“ (略) (略) 微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

监督部门： (略) 建设工程招标投标事务中心

联 系 人：王先生

联系电话：0375-(略)

统一社会信用代码：(略)F(略)

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、 招标人信息

名 称： (略) (略)

地 址： (略) (略) (略) (略) 交叉口东凤凰花园秋实苑6号楼2楼商业房

联 系 人：张先生

电 话：0375-(略)

2、招标代理机构信息

招标代理机构：河南财锐 (略)

地 址： (略) (略) 凤凰 (略) 6号楼1层

联 系 人：李女士

电 话：0375-(略)

2024年10月15日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1 投标人登录《 (略) (河南省? (略) )》公共资源交易系统下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《 (略) (河南省? (略) )》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。

4.2 投标人须将招标文件要求的资质、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。一个标段对应生成一个文件夹（x目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《 (略) (河南省? (略) )》公共资源交易系统。投标人应充分考虑并预 (略) 理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

“不见面”开标注意事项：

1、招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

2、开标时，投 (略) 上远程异地解密时，请用CA证书 (略) (略) 业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

3、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步 (略) 理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进 (略) 理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

4、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

6、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名 称： (略) (略) 地 址： (略) (略) (略) (略) 交叉口东凤凰花园秋实苑6号楼2楼商业房 联系人：张先生 电 话：0375-(略)
1.1.3	招标代理机构	招标代理机构：河南财锐 (略) 地 址： (略) (略) 凤凰 (略) 6号楼1层 联 系 人： 李女士 电 话：0375-(略)
1.1.4	项目名称	(略) 农产品智慧冷链物流产业园项目二期施工
1.1.5	建设地点	(略) (略) (略) 南段东侧、 (略) 北侧
1.2.1	资金来源	专项债券及自筹资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	图纸及工程量清单范围内的所有内容（包括项目概况中的全部内容）。
1.3.2	施工工期	650日历天
1.3.3	质量要求	合格（达到国家规范和质量验收合格标准）
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	详见招标文件第一章 招标公告 “申请人资格要求”
1.4.2	是否接受联合体 投标	?不接受 □接受，应满足下列要求：联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。
1.9.1	踏勘现场	?不组织 □组织，踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/
1.10.1	投标预备会	?不召开 ￡召开，召开时间：/ 召开地点：/
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间前10天在电子交易系统中提出
1.10.3	招标人澄清的时间	投标文件递交截止前15天
1.11	分包	□不允许 ?允许，分包内容、金额及第三方资格要求符合相关法律法规规定及招标人的要求。
1.12	偏离	?不允许 □允许
2.1	构成招标文件的其他材料	招标人或招标代理机构发出的补遗书和其他正式有效函件仅以电子形式在电子交易系统中公示
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止时间10日前
2.2.2	投标截止时间	2024年11月08日09时00分 （北京时间）
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	/
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	/
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标人认为有必要的其他资料
3.3.1	投标有效期	投标截止日期起90日历天
3.4.1	投标保证金	（1）、该标段投标保证金的金额为： 大写：(略)(略)万元整 （人民币）小写：(略) 元 （2）、保证金递交的截止时间：2024年11月07日23时59分前； （3）、递交形式：投标人可以选择以下两种形式中的任一种递交投标保证金。 ①投标人登录 (略) （河南省·平顶山）电子化交易系统 （http://**:8080/ggzy），对应已参与投标项目依次点击“参与投标”→“费用缴纳指南”→“费用缴纳 说明”→“保证金缴纳说明单”，获取平顶山银行虚拟子账户缴纳说明单，根据每个标段缴纳说明单生成的银行账户在缴纳截止时间前缴纳。 成功缴纳后重新登录前述系统查询确定费用到账，依次点击 “参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、绑定投标 保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复或错误缴纳。 未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 ②投标人提交电子投标保函的，投标人可以在全国公共资源交易平 台（河南省·平顶山）电子化交易系统（http://**:8080/ ggzy）统“电子保函申请”中自主选择承保机构办理电子保函业务。 （4）、投标人应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间 前完成招标文件下载、投标保证金的缴纳和绑定、投标文件上传等 工作，并充分考虑人为操作和银行异地跨行转账到账的时间等因素。因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成的无法下载招标文件、无法投标等一切后果，由投标人自行承担。 （5）、投标人少缴保证金属无效缴纳； （6）、规定投标保证金到账截止时间为开标前一日 24 点，节假日除外（超时到账视为未缴纳保证金，取消报名资格）； （7）、废标项目重新招标时，必须按修改后的招标文件重新缴纳保证金，原缴纳保证金及时退还。
3.5.2	近年财务状况的年份要求	2021、2022、2023年度任意一年的经审计的财务审计报告，若投标人为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的财务报告，若投标人成立时间不足以提供财务报告，提供成立以来的财务状况表
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	自2021年以来（时间以合同签订时间为准）
3.6	是否允许递交备选投标方案	?不允许 □允许
3.7.3	签字或盖章要求	招标文件规定的投标文件格式中所有签字盖章的地方必须按招标文件明示的方式签字或盖章
3.7.4	投标文件份数	电子交易系统中递交电子投标文件一份。中标单位办理中标通知书后，根据招标人要求按规定方式提供纸质投标文件。
3.7.5	装订要求	/
4.1.2	封套上写明	/
4.2.2	递交投标文件地点	(略) (略) 电子交易系统
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点： (略) (略) (略) (略) 全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。
5.2	开标程序	(略) (略) 交易系统公布的顺序进行开标。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7人单数，其中经济、技术类专家人数不得少于评标委员会总人数的2/3（本项目委派业主代表2名）。工程造价专家占技术经济专家组成人员应不少于三分之一。 评标专家确定方式：从相关评标专家库中随机抽取。上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。
7.1	是否授权评标委员会确定中标投标人	□是 ?否，推荐的中标候选人数：3
7.3.1	履约担保	履约担保的形式：保函 履约担保的金额：中标价的10%
10	需要补充的其他内容
10.1 词语定义
10.1.1	类似项目	类似项目是指：已完成的与本次招标工程在类型、等级、规模相同或相近
10.1.2	不良行为记录	不良行为记录是指：列入中国执行 (略) “失信被执行人”、 (略) “重大税收违法失信主体”或中国 (略) “政府采购严重违法失信行为名单”
10.2 招标控制价
	招标控制价	招标控制价小写：(略).16 元 大写：(略)亿零(略)(略)(略)万(略)仟(略)佰(略)(略)(略)元(略)角(略)分 1、分部分项工程费总额：(略).88元 2、措施项目费总额(含安全文明施工费)：(略).12元 3、专业工程暂估价：(略).96 元 4、规费总额：(略).95元 5、税金总额：(略).34元 6、安全文明施工费：(略).44元 7、暂列金额：(略).91元 注： 1、投标人按照现行国家规范规定编制投标报价，招标控制价为最高投标限价，投标人投标总报价高于招标控制价的，按 (略) 理； 2、招标控制价明细表如下：
10.3 “暗标”评审
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式	?不采用 □采用，投标人应严格按照第八章“投标 文件格式”中“施工组织设计（技术暗 标）编制及装订要求”编制和装订施工 组织设计
10.4 投标文件电子版
	是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版	?不要求 □要求，投标文件电子版内容： 投标文件电子版份数： 投标文件电子版形式： 投标文件电子版密封方式：单独 放人一个密封袋中，加贴封条， 并在封 (略) 加盖投标人单 位章，在封套上标记“投标文件 电子版”字样。
10.5 计算机辅助评标
	计算机辅助评 标	是
10.6投标人代表出席开标会
/
10.7 中标公示
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。
10.8	知识产权	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人可全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案，不需征得其同意，但不得擅自复印或提供给第三人。
10.9	重新招标的其他情形	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。
10.10	同义词语	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
10.11	监督	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。
10.12	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不 明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容 为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；同一组 成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者 为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，已形成时间在后 者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或招标代 理人负责解释
10.13 招标人补充的共他内容
10.13.1	招标代理费用	投标人应在中标后向招标代理机构支付招标代理服务费。此项费 用由投标人综合考虑到投标报价中，不单独列项报价。中标人在 领取中标通知书前，参照《河南省招标代理服务收费指导意见》 豫招协[2023]002 号文向招标代理机构缴清招标代理服务费。
10.13.2	合同价款支付方式	签订合同后支付预付款10％，工程进度款支付方式：按月申请工程款，每次支付前由承包方向发包人报送工程款申请报表，经监理工程师、项目业主签字认可后，按实际完成工程量的80％支付（同步按照比例扣除预付款）。工程竣工验收合格后累计支付至90%，竣工结算后支付至审核价的97%。剩余3％作为质量保证金。质量保修金待竣工验收之日起缺陷责任期满，无质量问题移交后，在30天内办理支付手续（无息）。
10.13.3	投标人编制工程量清单报价时应参考以下招标控制价编制依据	一、工程概况 1.项目名称： (略) 农产品智慧冷链物流产业园项目二期 2.工程内容： (略) 农产品智慧冷链物流产业园项目B地块1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、8#楼、9#楼、12#楼、13#楼、17#楼及地下车库的土建、电气、给排水、消防、暖通等工程。 二、编制依据 1、清单执行：《建设工程工程量清单计价规范》GB (略)-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB (略)-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB (略)-2013、《市政工程工程量计算规范》GB (略)-2013及配套执行的有关文件； 2、定额执行：《河南省建筑与装饰工程预算定额》（(略)-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》((略)-2016)、《 (略) 政工程预算定额》((略)-2016)及配套执行的有关文件； 3、安全文明施工措施费按照定额计取；夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费均计取。 4、人工费、机械费、管理费等动态调整规则执行豫建消技【2024】15号文件， 第15期价格指数（2024年 1-6月）调整； 5、安全文明施工费、规费、其他措施项目费按规定足额计取。税率按 9%足额计取。 6、主要材料价格优先按2024年第 (略) 工程造价信息价计取；信息价不足部分参照 (略) 同 (略) 场询价。 三、其他说明 1、共性： （1）混凝土运距按10km考虑。 （2）余土外运运距按10km考虑。 （3）暂列金额按分部分项工程费的8%计入。 1、土建： （1）基坑支护按专业工程暂估价计入。 （2）电梯工程、自动扶梯按专业工程暂估价计入。 （3）铝板、铝板格栅外墙饰面工程、玻璃幕墙计入专业工程暂估价。 （4）非机动车坡道顶盖及侧面栏板计入专业工程暂估价。 （5）屋顶及室外二次深化设计的钢梯按专业工程暂估价计入. （6）二次深化设计的轻质隔墙按专业工程暂估价计入。 （7）车库地面的划线、减速带、防撞护角、车轮挡按专业工程暂估价计入。 （8）战时装配式防倒塌棚架按专业工程暂估价计入。 （9）马凳筋采用间距1m，钢筋直径为筏板主筋小一号的钢筋进行布置； （10）回填土按原土回填考虑，车库顶板按种植土回填； （11）砖胎膜按120mm厚计取，砌筑砂浆按M10计取； （12）地下车库大型机械进出场费计取挖掘机六台，除3#/5#/8#楼外，其他主楼各记取一台挖掘机；塔式起重机1#/2#/3#/6#/8#楼各记取一台；施工电梯1#/2#/3#/5#/6#/8#楼各记取一台； （13）地库计算范围包含地下车库、人防车库，8#5#3#楼的地下部分； （14） (略) 按平时平面图布置计取； 2、安装： （1）给排水工程：出户计算至外墙皮1.5米，卫生洁具安装，给水系统（含水表）、排水系统、热水系统、消防水系统、空调冷凝水系统、雨水系统按图纸设计计算到位； （2）强电：电表箱之前（含电表箱）不计入本次预算；各楼配电竖向系统图中进线电缆按图纸设计计算至与地下车库桥 (略) ； （3）弱电系统仅预埋配管、线槽、接线盒及配电箱； （4）五方对讲系统仅预埋到位； （5）火灾自动报警系统及消防联动系统、消防电源监控系统、能源管理系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、厨房可燃气体泄露报警系统图按图纸设计计入；各楼主干线缆至消防控制室段，按图纸设计计算至与地下车库桥 (略) ； （6）暖通工程按图纸设计计入； （7）太阳能光伏发电系统需二次深化设计，暂未计入预算； （8）充电桩设备暂不计入； （9）地下车库人防： ①给排水工程：临战时安装的暂未计入； ②暖通：按图纸设计计入； ③电气：按图纸设计计入；
10.13.4	工程竣工结算	在工程竣工验收之后，承包方须提供竣工结算报告和完整的工程验收资料，竣工结算报告包括结算书、设计变更单、现场签证单、技术核定单等，并按时间顺序或编号装订成册。结算资料为工程竣工结算的全部内容。投标人漏报的内容，招标人认为其费用已包括在相关的工程量清单的综合单价中，不再另行补列，结算时不再增加。
10.13.5	合同价调整的 因素	1、除发生施工图设计变更、技术核定、现场签证、主材调差及合同约定需要调整的内容按实际发生调整外，其它均不再调整。 2、政策性调整，招标文件规定有的按招标文件执行，招标文件没有明确的按相关文件规定执行。 3、材料价格发生变化时，投标人应承担材料价格±5%（包括±5%）的风险，即施工期间该工程所用的主要材料发生的价格涨跌幅度在±5%（包括±5%）范围内时，材料价格风险由中标人承担，结算中不予调整。施工期间主要材料价格涨跌幅度超过±5%以外部分,材料价格风险由招标人承担（最终结算材料单价=中标人投报单价±上述 5%以外部分）。施工期间主要材料的价格以施工当期的《平顶山工程造价》公布价格或招 (略) 场价格为准。 4、材料或设备有暂定价的，中标单位在采购前，材料或设备的品牌或厂家及价格等需征得建设、监理单位考察书面认可方可购买；竣工结算时，按建设单位签认的价格计入工程造价。 5、招标人发出的工程量清单和实际完成的工程量相比，当工程量变动幅度在工程量清单数量±15%(含±15%)以内时，其综合单价不调整；当工程量变动幅度在工程量清单数量±15%（不含±15%）以上时，仅调整超出±15%外部分的单价，调整的办法是由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出的综合单价，经发包人确认后调整。
10.13.6	招标实质性要求和条件	1、工程质量应达到招标文件所要求的质量标准。若因中标人原因造成工程质量达不到投标时所报的质量等级，中标人应无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用。 2、中标人必须承担承包责任，不得非法转包工程；若发现中标人非法转包工程，即为中标人违约，招标人有权终止合同，另选施工队(略)。中标人承担由此造成一切损失。履约保证金不予退还。 3、中标人在投标文件中投报的施工项目经理及技术负责人在施工过程中未经招标人同意不得更换；更换必须依据符合相关规定。中标的项目经理及技术负责人在施工过程中未经招标人同意每周工作少于 5 个工作日的，招标人视为中标人违约，并因此承担违约金 10 万元人民币的赔偿责任（其他情况，每少一天支付 3000 元人民币违约金）。对不称职的项目经理和施工管理人员，招标人有权要求中标人更换，更换的人员应不低于原资格要求。项目部管理机构领导工作不力且不能改变者，招标人有权终止合同且保留另选施工队(略)的权利，中标人承担由此引发的所有费用。 4、中标人应保证服从招标人的统筹调度，配合各责任主体职责范围内的工作。 5、中标人负责在工程建设中涉及地方关系等方面的协调，并承担由此产生的费用。需中标人办理的有关施工场地交通等手续，按有关主管部门规定办理；协助(略)方办理施工所需的有关证件及竣工备案。 6、 工程施工过程中，停建、缓建或由于设计变更、交叉施工等造成的工期延误，中标人可以要求发包人顺延工期。 7、由中标人采购的主要材料，购置前必须得到招标人和监理方的项目总监认可，购置的材料在使用前须按规定检验，检验、试验费用由中标人负责，并提供合格证、复试报告，其规格、标准、质量须符合设计要求并能满足工程施工需要。 8、严格按照《大气污染防治法》及省、市、区的相关规定进行施工。 9、 招标人对其他投标资料的真实性保留随时核查的权利，投标人须保证提供的投标资料真实有效，如发现提供虚假投标资料，取消其中标资格，并承担由此引起的一切不良和法律后果。 10、本次公布的招标控制价已包含各种材料按规定所需的检验、试验所发生的费用，投标人投报的材料价格均应含此费用，施工中、结算时不再调整；凡是有节能备案要求的，中标人必须满足节能备案要求，投标报价时慎重报价，所涉及的费用招标人视为已含在投标报价内，结算时不再调整。 11、项目暂列金额（如有）及暂估价（如有）与招标控制价一起公布，暂列金额及暂估价在投标人投标报价时不得作为让利条件，其归属权和使用权属于招标人。 12、投标人必须承诺按建质[2008]91 号文件配备专职安全生产管理人员。 13、根据豫建建【2018】16 号文及平建办【2018】121 号《关于加强 (略) 政基础设施工程建设领域劳务用工实名制管理的通知》规定，实行劳务用工实名制和人工费用与其他工程款分账管理制度。 14、在投标文件中必须对农民工工资保障金做出承诺，中标后，中标人在领取施工许可证后20日 (略) 人力资源和 (略) 按中标价的2%足额缴纳农民工工资保障金（转账或电汇或保函），一旦承包的工程项目中出现拖欠农民工工资的情况，可由人社部门从该工资保障金中先予以划支。招标人有权与中标人签订施工期间维稳协议:针对农民工夏收、秋收、春节三个假期放假，前一期工程进度款业主监督优先发放农民工工资，无承诺者在评标时将实行“一票否决”。 注：以上所有条款投标人应逐条全文承诺。承诺条件必须优于或等于招标文件要求，实质上未响应招标人要求的评审委员会可否决其投标。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资情况：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、施工工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的施工工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

见招标文件第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场： 不组织。

1.10 投标预备会

1.10.1 本次招标不召开投标预备会。

1.10.2 投标人如有问题，应在投标人须知前附表规定的时间前在电子交易系统中提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

1.10.3 在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以在电子交易系统中以澄清形式公示给所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

按投标人须知前附表规定。

1.12 偏离

偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。

按投标人须知前附表规定不允许投标文件就实质内容偏离招标文件，否则视为重大偏差，为废标。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会可书面要求存在细微偏差的投标人书面澄清。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）工程量清单（另附）

（6）图纸（另附）

（7）技术标准和要求

（8）投标文件格式

（9）其他材料

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标公告、招标文件的澄清或修改等在同一个内容的描述不一致时，以最后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时 (略) 系统中提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间10天前在电子交易系统中提出。

2.2.2 招标文件的澄清在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在电子交易系统中澄清，不足15天的相应延长投标截止时间

2.2.3投标截止时间：投标人须知前附表。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间15天前，招标人将修改招标文件内容在电子交易系统中公示给所有下载招标文件的投标人。如果修改内容影响到投标文件编制的，修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）投标保证金

（5）已标价工程量清单

（6）施工组织设计

（7）项目管理机构

（8）资格审查资料

（9）其他材料

3.2 投标总报价

3.2.1本工程的投标总报价采用工程量清单报价，投标总报价应包括完成本项目招标工程发包范围内的全部工作内容所需的工程成本、利润、税金、以及风险因素等全部费用。

投标人在投标截止时间前修改投标总报价的，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改需符合本章第4.2款的有关要求。

3.2.2 招标人将在“投标人须知前附表”公布招标控制价，超出招标控制价的投标总报价为无效报价，其投标文件将不进入详细评审程序。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件 (略) 理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人提供虚假资料。

3.5 资格审查资料

见招标文件第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项。

3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关施工工期、质量要求等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。

4.投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.2.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。

5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。 (略) (略) 全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

5.2 开标程序

5.2.1招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

5.2.2开标时，投 (略) 上远程异地解密时，用CA证书 (略) (略) 业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

5.2.3如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步 (略) 理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进 (略) 理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

5.2.4所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5.2.5投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5..2.6解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受 (略) 罚 (略) 罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者 (略) ，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者 (略) ，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

详见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

注：1、本办法中评审时核查投标文件中所附相关原件扫描件（或图片），所提供证明材料不全、有改动痕迹的不予计分。

2、本评标办法中与本招标文件 (略) 内容不一致时，以本评标办法为准，若本评标办法前附表与评标办法正文、附件不一致时以前附表为准，本评标办法中总分值与分项分值不一致时，以分项分值为准（明显有误的除外）。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标总报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标总报价低的优先；投标总报价也相等的，以施工组织设计优的优先。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

（3）综合标：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

（3）综合标：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 投标人有以下情形之一的，其投标 (略) 理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标总报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标总报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标 (略) 理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第2.2.4(1）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分A ；

(2）按本章第2.2.4(2）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分B；

(3）按本章第2.2.4(3）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 每个评标委员会成员计算的投标人得分=A 十B 十C ；投标人的最终得分=评标委员会所有成员得分的算术平均值。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标总报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标总报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标 (略) 理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

第四章 合同条款及格式

参照国家建设部、工商 (略) 制定的《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）

（本合同仅供参考、以实际签订合同为准）

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

住 房 城 乡 建 设 部

国家工商行 (略)

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：???? ?????

承包人（全称）：???? ?????

根据《中华人民共和招投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：??????????? ???? 。

2.工程地点：???????????? ??? 。

3.工程立项批准文号：????????? ?? 。

4.资金来源：?????????????? ? 。

5.工程内容：?????????????? ? 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

?????????????????????? ?

?????????????????????? ??。

二、合同工期

计划开工日期：?????年???月???日。

计划竣工日期：?????年???月???日。

工期总日历天数：?????天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合?????????????????标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） (￥ 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (￥ 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (￥ 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (￥ 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (￥ 元)。

2.合同价格形式：??? ? ?。

五、项目经理

承包人项目经理：??? ? ?。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 生效。

十三、合同份数

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码：? ?? 组织机构代码：? ?

地 址： ??????? 地 址：???? ?? ?

邮政编码： ????? ? 邮政编码：????????

法定代表人：? ? 法定代表人：? ?

委托代理人：?? 委托代理人：??

电 话：???????? 电 话：????????

传 真：???????? 传 真：??????? ?

电子信箱： 电子信箱：????????

开户银行：??????? 开户银行：????????

账 号：????? ? 账 号：????????

第二部分 通用合同条款

（略）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：?? ?? 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名 称：????????? ???? ? ；

资质类别和等级：???????? ? ? ??；

联系电话：???????? ??? ???；

电子信箱：?????????? ????；

通信地址：????? ????? ????。

1.1.2.5 设计人：

名 称：??????????? ?? ? ；

资质类别和等级：?????? ???? ? ?；

联系电话：???????? ? ???? ?；

电子信箱：?????????? ? ? ；

通信地址：????? ??????? ??。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 。

1.1.3.9 永久占地包括： ? ? ?? ?。

1.1.3.10 临时占地包括： ?? ?? ?。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：??????? ???。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：??? ? ??。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： ；

发包人提供国外标准、规范的份数： ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

??????????????? ? ???? 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： ?。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：????? ?????；

发包人向承包人提供图纸的数量：??????? ???；

发包人向承包人提供图纸的内容：??????? ???。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：???? ??；

承包人提供的文件的期限为：??? ??? ? ? ???；

承包人提供的文件的数量为：??????? ?；

承包人提供的文件的形式为：??? ???? ???；

发包人审批承包人文件的期限：??? ?? ? ???。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：??? ?? ?? ???。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在? 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：??? ???? ? ??；

发包人指定的接收人为：??? ?? ? ? ?。

承包人接收文件的地点：??? ???? ??；

承包人指定的接收人为：??? ???? ??。

监理人接收文件的地点：??? ???? ? ?；

监理人指定的接收人为：??? ???? ? ?。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：??? ????????? ?。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：???? ? 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要 (略) 和交通设施的约定：??? ??? 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件 (略) 和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：???? 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：?? ???。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：??? ? 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： ? 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：? 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：????????? ??? ? ?；

身份证号：??????? ?? ??? ?；

职 务：???????? ????? ?；

联系电话：?? ????? ???? ?? ?；

电子信箱：???? ??? ??? ??? ?；

通信地址：???????? ????? ?。

发包人对发包人代表的授权范围如下：???? ????。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：??? ? 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： ? ?? 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：?? 。

发包人是否提供支付担保：?? ?? 。

发包人提供支付担保的形式：?? ?。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 。

（10）承包人应履行的其他义务：?? ? ? 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：???????? ? ???? ?；

身份证号：???????? ? ???? ?；

建造师执业资格等级：??????? ???? ?；

建造师注册证书号：????????????? ?；

建造师执业印章号：????????????? ?；

安全生产考核合格证书号：?????????? ?；

联系电话：???????? ?? ??? ?；

电子信箱：???????? ????? ?；

通信地址：???????? ????? ?；

承包人对项目经理的授权范围如下：? ? ? 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： ??? ?。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： ?? 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： ? ?? ? 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： ? ?。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： ?? ?? 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： ? ? ?? 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： ? ?。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：?? 。

主体结构、关键性工作的范围：?? 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：?? 。

其他关于分包的约定： 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：?? 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 。

关于监理人的监理权限： 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：????????? ???? ?；

职 务：????????? ???? ?；

监理工程师执业资格证书号：?????? ?；

联系电话：???????????? ? ?；

电子信箱：???????? ????? ?；

通信地址：???????? ????? ?；

关于监理人的其他约定：???? ??? ?。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） ；

（2） ；

（3） 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

。

关于工程奖项的约定：

。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

。

监理人不能按时进行检查时，应提前 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：

。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） ；

（2） ；

（3） 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：

。

施工现场需要配备的试验设备：

。

施工现场需要具备的其他试验条件：

。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：

。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

。

风险费用的计算方法：

。

风险范围以外合同价格的调整方法：

。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：

。

风险费用的计算方法：

。

风险范围以外合同价格的调整方法：

。

3、其他价格方式：

。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 。

预付款支付期限： 。

预付款扣回的方式： 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 。

预付款担保的形式为： 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

。

（2）发包人支付进度款的期限： 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：

。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：

。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：

。

（1）单机无负荷试车费用由 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：

。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 。

竣工结算申请单应包括的内容：

。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 。

发包人完成竣工付款的期限： 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 。

（2）发包人完成支付的期限： 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：

。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： ；

（2） %的工程款；

（3）其他方式: 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 。

关于质量保证金的补充约定：

。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：

。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 。

（7）其他： 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：

。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 。

选定争议评审员的期限： 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 。

其他事项的约定： 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：

（1）向 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 (略) 起诉。

第五章 工程量清单

（另册提供）

第二卷

第六章 图纸

（另附）

第三卷

第七章 技术标准和要求

本工程技术标准和要求如下：

一．施工图纸、技术标准等的有关技术说明文件。

二．实施的有关标准与法规

1.国家、地方现行的工程施工及验收规范、施工技术标准、施工操作规程、《建设工程质量管理条件》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等；规范中指定的标准或法规为工程实施中实际采用的标准和法规。中标人提出采用的其他标准及规范，如能保证其达到与本规范所规定的标准及规范相同的质量或更高的质量，经项目总监事先审阅和批准即可采用。本规范与图纸中明显地未提到的任何细节，或在涉及任何条款的细节说明中有明显的遗漏，都应被认为指的是采用令人满意的相关工程和其他相关工程的面布置图

四、风险管理措施等

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	型号 规格	数 量	国别 产地	制造 年份	额定功率 （KW）	生产 能力	用于施 工部位	备注

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备 名 称	型号 规格	数 量	国别 产地	制造 年份	已使用台 时 数	用 途	备注

附表三：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况

附表四：计划开、竣工日期和 (略) 络图

1．投标人应递交 (略) 络图或施工进度表，说明按招标文件要求的施工工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度 (略) 络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

（二）主要人员简历表

“项目经理简历表”中应附中级及以上技术职称证、及项目经理无在建工程。

附件1

项目经理无在建工程承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往 （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理 （项目经理姓名）在该项目投标截止时间前没有担任任何在建工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年 月 日

注：另附一份

项目经理在投标及施工过程中不得更换承诺书（格式自拟，承诺书须加盖投标人电子签章及投标人法定代表人电子签章）。

八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

后附营业执照、安全生产许可证等原件扫描件（或图片）。

（二）近年完成的类似项目情况表

备注：如有需在本表后附相关原件扫描件（或图片）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）正在施工的和新承接的项目情况表

备注：如有需在本表后附合同协议书原件扫描件（或图片）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

第九章 其他材料

附件一

全省 (略) 政基础设施工程项目

招标投标活动承诺书

我单位承诺，在项目招投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有违反，愿承担相关法律责任。

承诺人（法人或委托代理人）（签字）：

联 系 电 话：

承诺人（盖章）：

年 月 日

附件二

投标内容汇总

投标人名称： ；

统一信用代码： ；

地址： ；

投标报价： ；

质量： ；

工期： ；

项目经理： ； 证书编号： ；

技术负责人： ； 证书编号： ；

授权委托人： ；手机： ；

项目部组成人员： ；

投标业绩： 1. 项目名称：

项目经理：

中标公示查询媒体： （网址全称）

合同金额： 元

合同签订日期： ；

验收日期： ；

2、……………

说明：投标内容汇总仅为评标汇总时需要，请投标单位汇总后列出即可，无需重复提交相关人员等复印件。

目录

第一卷 2

第一章 招标公告 3

第二章 投标人须知 9

第三章 评标办法 29

第四章 合同条款及格式 37

第五章 工程量清单 59

第二卷 60

第六章 图纸 61

第三卷 62

第七章 技术标准和要求 63

第八章 投标文件格式 64

第九章 其他材料 84

第一卷

第一章 招标公告

【平公资建(略)号】 (略) 农产品智慧冷链物流产业园项目二期施工-招标公告

项目概况

本招标 (略) 农产品智慧冷链物流产业园项目二期施工（项目代码：2208-(略)-04-05-(略)）已由相关部门批准，项目已具备招标条件，现委托河南财锐 (略) 对该项目进行国内公开招标，欢迎符合条件的潜在投标人参加投标。潜在投标人需凭CA 数字证书在《 (略) （河南省· (略) ）》（网址：http://**）获取招标文件，并于2024年11月08日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目名称： (略) 农产品智慧冷链物流产业园项目二期施工

2、项目编号：(略)

3、招标方式：公开招标

4、预算金额：(略).16元

5、招标需求

1）项目概况及内容：项目总建筑面积约10.(略)平米，修建农副产品仓储物流及交易中心。主要建设内容包含1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、8#楼、9#楼、12#楼、13#楼、17#楼及地下车库的土建、电气、给排水、消防、暖通等工程。

2）标段划分：本项目不划分标段；

3）资金来源：专项债券及自筹资金；

4）招标范围：图纸及工程量清单范围内的所有内容（包括项目概况中的全部内容）；

5）施工工期：650日历天；

6）质量要求：合格（达到国家规范和质量验收合格标准）。

二、申请人资格要求：

1.投标人在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照）。

2.投标人应具备国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级（含）及以上资质和有效的企业安全生产许可证；

3.投标人拟派项目经理须具有建筑工程专业(略)级注册建造师资格及有效期内的安全生产考核合格证书（B证），且无在建工程（提供项目经理无在建工程承诺书，格式自拟）；

4.投标人拟派项目技术负责人须具有与工程项目相适应专业的高级职称。

5.投标人拟派本项目的项目经理、技术负责人须为本单位的正式员工（提供投标人与其签订的劳动合同及本单位为其缴纳的有效养老保险证明）。

6.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021、2022、2023年度任意一年的经审计的财务审计报告，若投标人为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的财务报告，若投标人成立时间不足以提供财务报告，提供成立以来的财务状况表）；

7.提供中国执行 (略) “失信被执行人”和 (略) “重大税收违法失信主体”，中国 (略) “政府采购严重违法失信行为名单”，查询结果页面截图，若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文，查询日期自本项目招标公告发布之日起。）

注：1、本次招标不接受联合体投标，均采用资格后审。

2、养老保 (略) 页查询页面截图。招标人随时保留查询资料的真实性的权利，如证实投标人提供虚假材料，由此导致的投标无效或引起的一切不良和法律后果将由投标人承担。

3、如投标单位为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

三、获取招标文件

1.时间：2024年10月16日00时00分至2024年11月07日23时59分。（北京时间）

2.地点： (略) (略) 系统

3.方式：本项 (略) 上报名，不接受其它形式报名。潜在投标人报名需凭CA数字证书通过 (略) （河南省· (略) ）（网址：http://**）“投标人登录”入口进入交易系统进行报名。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://**

办理CA证书：http://**

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2024年11月08日09时00分（北京时间）

2.地点： (略) 公共资源电子化交易系统

五、开标时间及地点

1.时间：2024年11月08日09时00分（北京时间）

2.地点： (略) 公共资源电子化交易系统

注：投 (略) 上远程异地解密，用 CA 证书 (略) (略) 业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在《 (略) （河南省· (略) ）》、《中国 (略) 》、《河南省电子 (略) 》网站上发布。

七、其他补充事宜

1、 (略) (略) 全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》和《关于“不见面开标系统”升级的通知》（网址：http://**）。

2、逾期上传的电子投标文件，招标人不予受理。

3、各投标人如有异议可 (略) (略) 向招标人（代理机构）、行政监督部门在线提出质疑（异议）、投诉。 该公告已同步至“ (略) (略) 微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

监督部门： (略) 建设工程招标投标事务中心

联 系 人：王先生

联系电话：0375-(略)

统一社会信用代码：(略)F(略)

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、 招标人信息

名 称： (略) (略)

地 址： (略) (略) (略) (略) 交叉口东凤凰花园秋实苑6号楼2楼商业房

联 系 人：张先生

电 话：0375-(略)

2、招标代理机构信息

招标代理机构：河南财锐 (略)

地 址： (略) (略) 凤凰 (略) 6号楼1层

联 系 人：李女士

电 话：0375-(略)

2024年10月15日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1 投标人登录《 (略) (河南省? (略) )》公共资源交易系统下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《 (略) (河南省? (略) )》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。

4.2 投标人须将招标文件要求的资质、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。一个标段对应生成一个文件夹（x目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《 (略) (河南省? (略) )》公共资源交易系统。投标人应充分考虑并预 (略) 理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

“不见面”开标注意事项：

1、招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

2、开标时，投 (略) 上远程异地解密时，请用CA证书 (略) (略) 业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

3、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步 (略) 理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进 (略) 理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

4、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

6、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名 称： (略) (略) 地 址： (略) (略) (略) (略) 交叉口东凤凰花园秋实苑6号楼2楼商业房 联系人：张先生 电 话：0375-(略)
1.1.3	招标代理机构	招标代理机构：河南财锐 (略) 地 址： (略) (略) 凤凰 (略) 6号楼1层 联 系 人： 李女士 电 话：0375-(略)
1.1.4	项目名称	(略) 农产品智慧冷链物流产业园项目二期施工
1.1.5	建设地点	(略) (略) (略) 南段东侧、 (略) 北侧
1.2.1	资金来源	专项债券及自筹资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	图纸及工程量清单范围内的所有内容（包括项目概况中的全部内容）。
1.3.2	施工工期	650日历天
1.3.3	质量要求	合格（达到国家规范和质量验收合格标准）
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	详见招标文件第一章 招标公告 “申请人资格要求”
1.4.2	是否接受联合体 投标	?不接受 □接受，应满足下列要求：联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。
1.9.1	踏勘现场	?不组织 □组织，踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/
1.10.1	投标预备会	?不召开 ￡召开，召开时间：/ 召开地点：/
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间前10天在电子交易系统中提出
1.10.3	招标人澄清的时间	投标文件递交截止前15天
1.11	分包	□不允许 ?允许，分包内容、金额及第三方资格要求符合相关法律法规规定及招标人的要求。
1.12	偏离	?不允许 □允许
2.1	构成招标文件的其他材料	招标人或招标代理机构发出的补遗书和其他正式有效函件仅以电子形式在电子交易系统中公示
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止时间10日前
2.2.2	投标截止时间	2024年11月08日09时00分 （北京时间）
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	/
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	/
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标人认为有必要的其他资料
3.3.1	投标有效期	投标截止日期起90日历天
3.4.1	投标保证金	（1）、该标段投标保证金的金额为： 大写：(略)(略)万元整 （人民币）小写：(略) 元 （2）、保证金递交的截止时间：2024年11月07日23时59分前； （3）、递交形式：投标人可以选择以下两种形式中的任一种递交投标保证金。 ①投标人登录 (略) （河南省·平顶山）电子化交易系统 （http://**:8080/ggzy），对应已参与投标项目依次点击“参与投标”→“费用缴纳指南”→“费用缴纳 说明”→“保证金缴纳说明单”，获取平顶山银行虚拟子账户缴纳说明单，根据每个标段缴纳说明单生成的银行账户在缴纳截止时间前缴纳。 成功缴纳后重新登录前述系统查询确定费用到账，依次点击 “参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、绑定投标 保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复或错误缴纳。 未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 ②投标人提交电子投标保函的，投标人可以在全国公共资源交易平 台（河南省·平顶山）电子化交易系统（http://**:8080/ ggzy）统“电子保函申请”中自主选择承保机构办理电子保函业务。 （4）、投标人应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间 前完成招标文件下载、投标保证金的缴纳和绑定、投标文件上传等 工作，并充分考虑人为操作和银行异地跨行转账到账的时间等因素。因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成的无法下载招标文件、无法投标等一切后果，由投标人自行承担。 （5）、投标人少缴保证金属无效缴纳； （6）、规定投标保证金到账截止时间为开标前一日 24 点，节假日除外（超时到账视为未缴纳保证金，取消报名资格）； （7）、废标项目重新招标时，必须按修改后的招标文件重新缴纳保证金，原缴纳保证金及时退还。
3.5.2	近年财务状况的年份要求	2021、2022、2023年度任意一年的经审计的财务审计报告，若投标人为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的财务报告，若投标人成立时间不足以提供财务报告，提供成立以来的财务状况表
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	自2021年以来（时间以合同签订时间为准）
3.6	是否允许递交备选投标方案	?不允许 □允许
3.7.3	签字或盖章要求	招标文件规定的投标文件格式中所有签字盖章的地方必须按招标文件明示的方式签字或盖章
3.7.4	投标文件份数	电子交易系统中递交电子投标文件一份。中标单位办理中标通知书后，根据招标人要求按规定方式提供纸质投标文件。
3.7.5	装订要求	/
4.1.2	封套上写明	/
4.2.2	递交投标文件地点	(略) (略) 电子交易系统
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点： (略) (略) (略) (略) 全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。
5.2	开标程序	(略) (略) 交易系统公布的顺序进行开标。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7人单数，其中经济、技术类专家人数不得少于评标委员会总人数的2/3（本项目委派业主代表2名）。工程造价专家占技术经济专家组成人员应不少于三分之一。 评标专家确定方式：从相关评标专家库中随机抽取。上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。
7.1	是否授权评标委员会确定中标投标人	□是 ?否，推荐的中标候选人数：3
7.3.1	履约担保	履约担保的形式：保函 履约担保的金额：中标价的10%
10	需要补充的其他内容
10.1 词语定义
10.1.1	类似项目	类似项目是指：已完成的与本次招标工程在类型、等级、规模相同或相近
10.1.2	不良行为记录	不良行为记录是指：列入中国执行 (略) “失信被执行人”、 (略) “重大税收违法失信主体”或中国 (略) “政府采购严重违法失信行为名单”
10.2 招标控制价
	招标控制价	招标控制价小写：(略).16 元 大写：(略)亿零(略)(略)(略)万(略)仟(略)佰(略)(略)(略)元(略)角(略)分 1、分部分项工程费总额：(略).88元 2、措施项目费总额(含安全文明施工费)：(略).12元 3、专业工程暂估价：(略).96 元 4、规费总额：(略).95元 5、税金总额：(略).34元 6、安全文明施工费：(略).44元 7、暂列金额：(略).91元 注： 1、投标人按照现行国家规范规定编制投标报价，招标控制价为最高投标限价，投标人投标总报价高于招标控制价的，按 (略) 理； 2、招标控制价明细表如下：
10.3 “暗标”评审
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式	?不采用 □采用，投标人应严格按照第八章“投标 文件格式”中“施工组织设计（技术暗 标）编制及装订要求”编制和装订施工 组织设计
10.4 投标文件电子版
	是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版	?不要求 □要求，投标文件电子版内容： 投标文件电子版份数： 投标文件电子版形式： 投标文件电子版密封方式：单独 放人一个密封袋中，加贴封条， 并在封 (略) 加盖投标人单 位章，在封套上标记“投标文件 电子版”字样。
10.5 计算机辅助评标
	计算机辅助评 标	是
10.6投标人代表出席开标会
/
10.7 中标公示
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。
10.8	知识产权	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人可全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案，不需征得其同意，但不得擅自复印或提供给第三人。
10.9	重新招标的其他情形	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。
10.10	同义词语	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
10.11	监督	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。
10.12	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不 明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容 为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；同一组 成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者 为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，已形成时间在后 者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或招标代 理人负责解释
10.13 招标人补充的共他内容
10.13.1	招标代理费用	投标人应在中标后向招标代理机构支付招标代理服务费。此项费 用由投标人综合考虑到投标报价中，不单独列项报价。中标人在 领取中标通知书前，参照《河南省招标代理服务收费指导意见》 豫招协[2023]002 号文向招标代理机构缴清招标代理服务费。
10.13.2	合同价款支付方式	签订合同后支付预付款10％，工程进度款支付方式：按月申请工程款，每次支付前由承包方向发包人报送工程款申请报表，经监理工程师、项目业主签字认可后，按实际完成工程量的80％支付（同步按照比例扣除预付款）。工程竣工验收合格后累计支付至90%，竣工结算后支付至审核价的97%。剩余3％作为质量保证金。质量保修金待竣工验收之日起缺陷责任期满，无质量问题移交后，在30天内办理支付手续（无息）。
10.13.3	投标人编制工程量清单报价时应参考以下招标控制价编制依据	一、工程概况 1.项目名称： (略) 农产品智慧冷链物流产业园项目二期 2.工程内容： (略) 农产品智慧冷链物流产业园项目B地块1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、8#楼、9#楼、12#楼、13#楼、17#楼及地下车库的土建、电气、给排水、消防、暖通等工程。 二、编制依据 1、清单执行：《建设工程工程量清单计价规范》GB (略)-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB (略)-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB (略)-2013、《市政工程工程量计算规范》GB (略)-2013及配套执行的有关文件； 2、定额执行：《河南省建筑与装饰工程预算定额》（(略)-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》((略)-2016)、《 (略) 政工程预算定额》((略)-2016)及配套执行的有关文件； 3、安全文明施工措施费按照定额计取；夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费均计取。 4、人工费、机械费、管理费等动态调整规则执行豫建消技【2024】15号文件， 第15期价格指数（2024年 1-6月）调整； 5、安全文明施工费、规费、其他措施项目费按规定足额计取。税率按 9%足额计取。 6、主要材料价格优先按2024年第 (略) 工程造价信息价计取；信息价不足部分参照 (略) 同 (略) 场询价。 三、其他说明 1、共性： （1）混凝土运距按10km考虑。 （2）余土外运运距按10km考虑。 （3）暂列金额按分部分项工程费的8%计入。 1、土建： （1）基坑支护按专业工程暂估价计入。 （2）电梯工程、自动扶梯按专业工程暂估价计入。 （3）铝板、铝板格栅外墙饰面工程、玻璃幕墙计入专业工程暂估价。 （4）非机动车坡道顶盖及侧面栏板计入专业工程暂估价。 （5）屋顶及室外二次深化设计的钢梯按专业工程暂估价计入. （6）二次深化设计的轻质隔墙按专业工程暂估价计入。 （7）车库地面的划线、减速带、防撞护角、车轮挡按专业工程暂估价计入。 （8）战时装配式防倒塌棚架按专业工程暂估价计入。 （9）马凳筋采用间距1m，钢筋直径为筏板主筋小一号的钢筋进行布置； （10）回填土按原土回填考虑，车库顶板按种植土回填； （11）砖胎膜按120mm厚计取，砌筑砂浆按M10计取； （12）地下车库大型机械进出场费计取挖掘机六台，除3#/5#/8#楼外，其他主楼各记取一台挖掘机；塔式起重机1#/2#/3#/6#/8#楼各记取一台；施工电梯1#/2#/3#/5#/6#/8#楼各记取一台； （13）地库计算范围包含地下车库、人防车库，8#5#3#楼的地下部分； （14） (略) 按平时平面图布置计取； 2、安装： （1）给排水工程：出户计算至外墙皮1.5米，卫生洁具安装，给水系统（含水表）、排水系统、热水系统、消防水系统、空调冷凝水系统、雨水系统按图纸设计计算到位； （2）强电：电表箱之前（含电表箱）不计入本次预算；各楼配电竖向系统图中进线电缆按图纸设计计算至与地下车库桥 (略) ； （3）弱电系统仅预埋配管、线槽、接线盒及配电箱； （4）五方对讲系统仅预埋到位； （5）火灾自动报警系统及消防联动系统、消防电源监控系统、能源管理系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、厨房可燃气体泄露报警系统图按图纸设计计入；各楼主干线缆至消防控制室段，按图纸设计计算至与地下车库桥 (略) ； （6）暖通工程按图纸设计计入； （7）太阳能光伏发电系统需二次深化设计，暂未计入预算； （8）充电桩设备暂不计入； （9）地下车库人防： ①给排水工程：临战时安装的暂未计入； ②暖通：按图纸设计计入； ③电气：按图纸设计计入；
10.13.4	工程竣工结算	在工程竣工验收之后，承包方须提供竣工结算报告和完整的工程验收资料，竣工结算报告包括结算书、设计变更单、现场签证单、技术核定单等，并按时间顺序或编号装订成册。结算资料为工程竣工结算的全部内容。投标人漏报的内容，招标人认为其费用已包括在相关的工程量清单的综合单价中，不再另行补列，结算时不再增加。
10.13.5	合同价调整的 因素	1、除发生施工图设计变更、技术核定、现场签证、主材调差及合同约定需要调整的内容按实际发生调整外，其它均不再调整。 2、政策性调整，招标文件规定有的按招标文件执行，招标文件没有明确的按相关文件规定执行。 3、材料价格发生变化时，投标人应承担材料价格±5%（包括±5%）的风险，即施工期间该工程所用的主要材料发生的价格涨跌幅度在±5%（包括±5%）范围内时，材料价格风险由中标人承担，结算中不予调整。施工期间主要材料价格涨跌幅度超过±5%以外部分,材料价格风险由招标人承担（最终结算材料单价=中标人投报单价±上述 5%以外部分）。施工期间主要材料的价格以施工当期的《平顶山工程造价》公布价格或招 (略) 场价格为准。 4、材料或设备有暂定价的，中标单位在采购前，材料或设备的品牌或厂家及价格等需征得建设、监理单位考察书面认可方可购买；竣工结算时，按建设单位签认的价格计入工程造价。 5、招标人发出的工程量清单和实际完成的工程量相比，当工程量变动幅度在工程量清单数量±15%(含±15%)以内时，其综合单价不调整；当工程量变动幅度在工程量清单数量±15%（不含±15%）以上时，仅调整超出±15%外部分的单价，调整的办法是由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出的综合单价，经发包人确认后调整。
10.13.6	招标实质性要求和条件	1、工程质量应达到招标文件所要求的质量标准。若因中标人原因造成工程质量达不到投标时所报的质量等级，中标人应无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用。 2、中标人必须承担承包责任，不得非法转包工程；若发现中标人非法转包工程，即为中标人违约，招标人有权终止合同，另选施工队(略)。中标人承担由此造成一切损失。履约保证金不予退还。 3、中标人在投标文件中投报的施工项目经理及技术负责人在施工过程中未经招标人同意不得更换；更换必须依据符合相关规定。中标的项目经理及技术负责人在施工过程中未经招标人同意每周工作少于 5 个工作日的，招标人视为中标人违约，并因此承担违约金 10 万元人民币的赔偿责任（其他情况，每少一天支付 3000 元人民币违约金）。对不称职的项目经理和施工管理人员，招标人有权要求中标人更换，更换的人员应不低于原资格要求。项目部管理机构领导工作不力且不能改变者，招标人有权终止合同且保留另选施工队(略)的权利，中标人承担由此引发的所有费用。 4、中标人应保证服从招标人的统筹调度，配合各责任主体职责范围内的工作。 5、中标人负责在工程建设中涉及地方关系等方面的协调，并承担由此产生的费用。需中标人办理的有关施工场地交通等手续，按有关主管部门规定办理；协助(略)方办理施工所需的有关证件及竣工备案。 6、 工程施工过程中，停建、缓建或由于设计变更、交叉施工等造成的工期延误，中标人可以要求发包人顺延工期。 7、由中标人采购的主要材料，购置前必须得到招标人和监理方的项目总监认可，购置的材料在使用前须按规定检验，检验、试验费用由中标人负责，并提供合格证、复试报告，其规格、标准、质量须符合设计要求并能满足工程施工需要。 8、严格按照《大气污染防治法》及省、市、区的相关规定进行施工。 9、 招标人对其他投标资料的真实性保留随时核查的权利，投标人须保证提供的投标资料真实有效，如发现提供虚假投标资料，取消其中标资格，并承担由此引起的一切不良和法律后果。 10、本次公布的招标控制价已包含各种材料按规定所需的检验、试验所发生的费用，投标人投报的材料价格均应含此费用，施工中、结算时不再调整；凡是有节能备案要求的，中标人必须满足节能备案要求，投标报价时慎重报价，所涉及的费用招标人视为已含在投标报价内，结算时不再调整。 11、项目暂列金额（如有）及暂估价（如有）与招标控制价一起公布，暂列金额及暂估价在投标人投标报价时不得作为让利条件，其归属权和使用权属于招标人。 12、投标人必须承诺按建质[2008]91 号文件配备专职安全生产管理人员。 13、根据豫建建【2018】16 号文及平建办【2018】121 号《关于加强 (略) 政基础设施工程建设领域劳务用工实名制管理的通知》规定，实行劳务用工实名制和人工费用与其他工程款分账管理制度。 14、在投标文件中必须对农民工工资保障金做出承诺，中标后，中标人在领取施工许可证后20日 (略) 人力资源和 (略) 按中标价的2%足额缴纳农民工工资保障金（转账或电汇或保函），一旦承包的工程项目中出现拖欠农民工工资的情况，可由人社部门从该工资保障金中先予以划支。招标人有权与中标人签订施工期间维稳协议:针对农民工夏收、秋收、春节三个假期放假，前一期工程进度款业主监督优先发放农民工工资，无承诺者在评标时将实行“一票否决”。 注：以上所有条款投标人应逐条全文承诺。承诺条件必须优于或等于招标文件要求，实质上未响应招标人要求的评审委员会可否决其投标。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资情况：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、施工工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的施工工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

见招标文件第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场： 不组织。

1.10 投标预备会

1.10.1 本次招标不召开投标预备会。

1.10.2 投标人如有问题，应在投标人须知前附表规定的时间前在电子交易系统中提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

1.10.3 在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以在电子交易系统中以澄清形式公示给所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

按投标人须知前附表规定。

1.12 偏离

偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。

按投标人须知前附表规定不允许投标文件就实质内容偏离招标文件，否则视为重大偏差，为废标。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会可书面要求存在细微偏差的投标人书面澄清。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）工程量清单（另附）

（6）图纸（另附）

（7）技术标准和要求

（8）投标文件格式

（9）其他材料

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标公告、招标文件的澄清或修改等在同一个内容的描述不一致时，以最后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时 (略) 系统中提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间10天前在电子交易系统中提出。

2.2.2 招标文件的澄清在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在电子交易系统中澄清，不足15天的相应延长投标截止时间

2.2.3投标截止时间：投标人须知前附表。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间15天前，招标人将修改招标文件内容在电子交易系统中公示给所有下载招标文件的投标人。如果修改内容影响到投标文件编制的，修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）投标保证金

（5）已标价工程量清单

（6）施工组织设计

（7）项目管理机构

（8）资格审查资料

（9）其他材料

3.2 投标总报价

3.2.1本工程的投标总报价采用工程量清单报价，投标总报价应包括完成本项目招标工程发包范围内的全部工作内容所需的工程成本、利润、税金、以及风险因素等全部费用。

投标人在投标截止时间前修改投标总报价的，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改需符合本章第4.2款的有关要求。

3.2.2 招标人将在“投标人须知前附表”公布招标控制价，超出招标控制价的投标总报价为无效报价，其投标文件将不进入详细评审程序。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件 (略) 理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人提供虚假资料。

3.5 资格审查资料

见招标文件第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项。

3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关施工工期、质量要求等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。

4.投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.2.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。

5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。 (略) (略) 全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

5.2 开标程序

5.2.1招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

5.2.2开标时，投 (略) 上远程异地解密时，用CA证书 (略) (略) 业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

5.2.3如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步 (略) 理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进 (略) 理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

5.2.4所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5.2.5投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5..2.6解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受 (略) 罚 (略) 罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者 (略) ，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者 (略) ，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

详见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

注：1、本办法中评审时核查投标文件中所附相关原件扫描件（或图片），所提供证明材料不全、有改动痕迹的不予计分。

2、本评标办法中与本招标文件 (略) 内容不一致时，以本评标办法为准，若本评标办法前附表与评标办法正文、附件不一致时以前附表为准，本评标办法中总分值与分项分值不一致时，以分项分值为准（明显有误的除外）。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标总报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标总报价低的优先；投标总报价也相等的，以施工组织设计优的优先。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

（3）综合标：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

（3）综合标：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 投标人有以下情形之一的，其投标 (略) 理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标总报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标总报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标 (略) 理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第2.2.4(1）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分A ；

(2）按本章第2.2.4(2）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分B；

(3）按本章第2.2.4(3）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 每个评标委员会成员计算的投标人得分=A 十B 十C ；投标人的最终得分=评标委员会所有成员得分的算术平均值。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标总报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标总报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标 (略) 理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

第四章 合同条款及格式

参照国家建设部、工商 (略) 制定的《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）

（本合同仅供参考、以实际签订合同为准）

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

住 房 城 乡 建 设 部

国家工商行 (略)

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：???? ?????

承包人（全称）：???? ?????

根据《中华人民共和招投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：??????????? ???? 。

2.工程地点：???????????? ??? 。

3.工程立项批准文号：????????? ?? 。

4.资金来源：?????????????? ? 。

5.工程内容：?????????????? ? 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

?????????????????????? ?

?????????????????????? ??。

二、合同工期

计划开工日期：?????年???月???日。

计划竣工日期：?????年???月???日。

工期总日历天数：?????天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合?????????????????标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） (￥ 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (￥ 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (￥ 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (￥ 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (￥ 元)。

2.合同价格形式：??? ? ?。

五、项目经理

承包人项目经理：??? ? ?。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 生效。

十三、合同份数

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码：? ?? 组织机构代码：? ?

地 址： ??????? 地 址：???? ?? ?

邮政编码： ????? ? 邮政编码：????????

法定代表人：? ? 法定代表人：? ?

委托代理人：?? 委托代理人：??

电 话：???????? 电 话：????????

传 真：???????? 传 真：??????? ?

电子信箱： 电子信箱：????????

开户银行：??????? 开户银行：????????

账 号：????? ? 账 号：????????

第二部分 通用合同条款

（略）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：?? ?? 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名 称：????????? ???? ? ；

资质类别和等级：???????? ? ? ??；

联系电话：???????? ??? ???；

电子信箱：?????????? ????；

通信地址：????? ????? ????。

1.1.2.5 设计人：

名 称：??????????? ?? ? ；

资质类别和等级：?????? ???? ? ?；

联系电话：???????? ? ???? ?；

电子信箱：?????????? ? ? ；

通信地址：????? ??????? ??。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 。

1.1.3.9 永久占地包括： ? ? ?? ?。

1.1.3.10 临时占地包括： ?? ?? ?。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：??????? ???。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：??? ? ??。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： ；

发包人提供国外标准、规范的份数： ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

??????????????? ? ???? 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： ?。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：????? ?????；

发包人向承包人提供图纸的数量：??????? ???；

发包人向承包人提供图纸的内容：??????? ???。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：???? ??；

承包人提供的文件的期限为：??? ??? ? ? ???；

承包人提供的文件的数量为：??????? ?；

承包人提供的文件的形式为：??? ???? ???；

发包人审批承包人文件的期限：??? ?? ? ???。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：??? ?? ?? ???。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在? 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：??? ???? ? ??；

发包人指定的接收人为：??? ?? ? ? ?。

承包人接收文件的地点：??? ???? ??；

承包人指定的接收人为：??? ???? ??。

监理人接收文件的地点：??? ???? ? ?；

监理人指定的接收人为：??? ???? ? ?。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：??? ????????? ?。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：???? ? 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要 (略) 和交通设施的约定：??? ??? 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件 (略) 和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：???? 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：?? ???。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：??? ? 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： ? 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：? 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：????????? ??? ? ?；

身份证号：??????? ?? ??? ?；

职 务：???????? ????? ?；

联系电话：?? ????? ???? ?? ?；

电子信箱：???? ??? ??? ??? ?；

通信地址：???????? ????? ?。

发包人对发包人代表的授权范围如下：???? ????。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：??? ? 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： ? ?? 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：?? 。

发包人是否提供支付担保：?? ?? 。

发包人提供支付担保的形式：?? ?。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 。

（10）承包人应履行的其他义务：?? ? ? 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：???????? ? ???? ?；

身份证号：???????? ? ???? ?；

建造师执业资格等级：??????? ???? ?；

建造师注册证书号：????????????? ?；

建造师执业印章号：????????????? ?；

安全生产考核合格证书号：?????????? ?；

联系电话：???????? ?? ??? ?；

电子信箱：???????? ????? ?；

通信地址：???????? ????? ?；

承包人对项目经理的授权范围如下：? ? ? 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： ??? ?。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： ?? 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： ? ?? ? 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： ? ?。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： ?? ?? 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： ? ? ?? 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： ? ?。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：?? 。

主体结构、关键性工作的范围：?? 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：?? 。

其他关于分包的约定： 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：?? 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 。

关于监理人的监理权限： 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：????????? ???? ?；

职 务：????????? ???? ?；

监理工程师执业资格证书号：?????? ?；

联系电话：???????????? ? ?；

电子信箱：???????? ????? ?；

通信地址：???????? ????? ?；

关于监理人的其他约定：???? ??? ?。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） ；

（2） ；

（3） 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

。

关于工程奖项的约定：

。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

。

监理人不能按时进行检查时，应提前 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：

。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） ；

（2） ；

（3） 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：

。

施工现场需要配备的试验设备：

。

施工现场需要具备的其他试验条件：

。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：

。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

。

风险费用的计算方法：

。

风险范围以外合同价格的调整方法：

。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：

。

风险费用的计算方法：

。

风险范围以外合同价格的调整方法：

。

3、其他价格方式：

。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 。

预付款支付期限： 。

预付款扣回的方式： 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 。

预付款担保的形式为： 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

。

（2）发包人支付进度款的期限： 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：

。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：

。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：

。

（1）单机无负荷试车费用由 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：

。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 。

竣工结算申请单应包括的内容：

。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 。

发包人完成竣工付款的期限： 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 。

（2）发包人完成支付的期限： 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：

。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： ；

（2） %的工程款；

（3）其他方式: 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 。

关于质量保证金的补充约定：

。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：

。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 。

（7）其他： 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：

。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 。

选定争议评审员的期限： 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 。

其他事项的约定： 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：

（1）向 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 (略) 起诉。

第五章 工程量清单

（另册提供）

第二卷

第六章 图纸

（另附）

第三卷

第七章 技术标准和要求

本工程技术标准和要求如下：

一．施工图纸、技术标准等的有关技术说明文件。

二．实施的有关标准与法规

1.国家、地方现行的工程施工及验收规范、施工技术标准、施工操作规程、《建设工程质量管理条件》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等；规范中指定的标准或法规为工程实施中实际采用的标准和法规。中标人提出采用的其他标准及规范，如能保证其达到与本规范所规定的标准及规范相同的质量或更高的质量，经项目总监事先审阅和批准即可采用。本规范与图纸中明显地未提到的任何细节，或在涉及任何条款的细节说明中有明显的遗漏，都应被认为指的是采用令人满意的相关工程和其他相关工程的面布置图

四、风险管理措施等

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	型号 规格	数 量	国别 产地	制造 年份	额定功率 （KW）	生产 能力	用于施 工部位	备注

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备 名 称	型号 规格	数 量	国别 产地	制造 年份	已使用台 时 数	用 途	备注

附表三：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况

附表四：计划开、竣工日期和 (略) 络图

1．投标人应递交 (略) 络图或施工进度表，说明按招标文件要求的施工工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度 (略) 络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

（二）主要人员简历表

“项目经理简历表”中应附中级及以上技术职称证、及项目经理无在建工程。

附件1

项目经理无在建工程承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往 （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理 （项目经理姓名）在该项目投标截止时间前没有担任任何在建工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年 月 日

注：另附一份

项目经理在投标及施工过程中不得更换承诺书（格式自拟，承诺书须加盖投标人电子签章及投标人法定代表人电子签章）。

八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

后附营业执照、安全生产许可证等原件扫描件（或图片）。

（二）近年完成的类似项目情况表

备注：如有需在本表后附相关原件扫描件（或图片）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）正在施工的和新承接的项目情况表

备注：如有需在本表后附合同协议书原件扫描件（或图片）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

第九章 其他材料

附件一

全省 (略) 政基础设施工程项目

招标投标活动承诺书

我单位承诺，在项目招投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有违反，愿承担相关法律责任。

承诺人（法人或委托代理人）（签字）：

联 系 电 话：

承诺人（盖章）：

年 月 日

附件二

投标内容汇总

投标人名称： ；

统一信用代码： ；

地址： ；

投标报价： ；

质量： ；

工期： ；

项目经理： ； 证书编号： ；

技术负责人： ； 证书编号： ；

授权委托人： ；手机： ；

项目部组成人员： ；

投标业绩： 1. 项目名称：

项目经理：

中标公示查询媒体： （网址全称）

合同金额： 元

合同签订日期： ；

验收日期： ；

2、……………

说明：投标内容汇总仅为评标汇总时需要，请投标单位汇总后列出即可，无需重复提交相关人员等复印件。