发送至邮箱
110kV亲水变电站及输电监测中心生产检修用房精装修工程-输电监测中心生产检修用房_输电监测中心生产检修用房装修工程补充公告1
| 招标项目名称 | 输电监测中心生产检修用房_110kV亲水变电站及输电监测中心生产检修用房精装修工程 |
|---|---|
| 标段（包）名称 | 110kV亲水变电站及输电监测中心生产检修用房精装修工程 |
| 公告性质 | 更正公告 |
输电监测中心生产检修用房装修工程
补充公告（1）
输电监测中心生产检修用房装修工程（项目编号：*），于2024年9月21 (略) 网站等媒体发布。于2024年10月2 (略) 网站等媒体发布暂停招标公告。现本项目恢复招标活动。现对原招标公告、招标文件的相关内容作出如下修改与补充：
一、招标公告部分：
条款 | 原文 | 现文 |
招标名称 | 110kV亲水变电站及输电监测中心生产检修用房精装修工程 | 输电监测中心生产检修用房装修工程 |
四、项目概况 | 琶洲AH*地块110kV亲水变电站、输电监测中心生产检修用房项目位 (略) (略) 北侧，华南快速干线西侧，地上19层，地下2层，建筑高度约92.900m,建筑面积共*㎡。 | 琶洲AH*地块输电监测中心生产检修用房项目位 (略) (略) 北侧，华南快速干线西侧，地上19层，地下2层，建筑高度约92.900m。本次装修工程范围为输电监测中心生产检修用房，面积约*㎡。 |
五、标段划分及招标内容、规模和最高投标限价 2、招标内容 | 包括施工合同约定范围、招标文件、图纸内容、工程技术文件、工程量清单等有关资料及说明所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的所有承包范围。本次精装修工程范围为输电监测中心大楼其中地上19层，面积约*㎡（具体详见图纸及清单）。 | 包括施工合同约定范围、招标文件、图纸内容、工程技术文件、工程量清单等有关资料及说明所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的所有承包范围。本次精装修工程范围为输电监测中心生产检修用房，面积约*㎡（具体详见图纸及清单）。 |
六、资金来源 | 区财政资金 | 企业自筹资金 |
九、投标人合格条件 4、投标人应具备以下资质 注② | ②根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（ (略) 〔2021〕40号），自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废。广东、北京、福建、四川等地二级建造师已实行电子证书，电子证书下载、签字等具体操作流程可查阅相关文件。根据规定二级建造师纸质证书未作废的，资格审查时不得以投标人未提供电子证书为由，认定投标人资格审查不通过。 若投标人提供的注册建造师电子证书超过使用有效期、未在个 (略) 手写签名或手写签名应与签名图像笔迹存在差异的，资格审查时应通过“ (略) (略) ”或各省规定的查询渠道查询持证人注册建造师注册信息，注册信息与投标文件所附电子证书一致的，上述情形不影响投标人通过资格审查。评标结束后，若该投标人为中标候选人的，投标人应在招标人规定的时限内提交符合要求的电子证书打印件和持证人出具的知情承诺。投标人未按时提交或提交资料不符合上述要求的，视为放弃中标资格。 | ②根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（ (略) 〔2021〕40号），自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废。广东、北京、福建、四川等地二级建造师已实行电子证书，电子证书下载、签字等具体操作流程可查阅相关文件。根据规定二级建造师纸质证书未作废的，资格审查时不得以投标人未提供电子证书为由，认定投标人资格审查不通过。 若投标人提供的注册建造师电子证书超过使用有效期、未在个 (略) 手写签名或手写签名与签名图像笔迹存在差异的，资格审查时应通过“ (略) (略) ”或各省规定的查询渠道查询持证人注册建造师注册信息，注册信息与投标文件所附电子证书一致的，上述情形不影响投标人通过资格审查。评标结束后，若该投标人为中标候选人的，投标人应在招标人规定的时限内提交符合要求的电子证书打印件和持证人出具的知情承诺。投标人未按时提交或提交资料不符合上述要求的，视为放弃中标资格。 |
九、投标人合格条件 第6条 | 投标人拟担任本工程技术负责人的资格要求为：具备建筑装饰相关专业中级（或以上）职称。技术负责人和项目负责人不为同一人。 | 投标人拟担任本工程技术负责人的资格要求为：具备建筑装饰相关专业中级（或以上）职称。 |
九、投标人合格条件 第10条 | 资格审查前，投标 (略) 住房和 (略) 建立企业信用档案及拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。企业信用档案取自投标截止时间 (略) 的信息，投标人无需提交相关资料，若招标人延长递交投标文件截止时间的，信用档案信息的评审时点也相应延长。（信用档案办理详见《 (略) (略) 施工企业信息录入指引》http://**_*.html） | 资格审查前，投标 (略) 住房和 (略) 建立企业信用档案及拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。企业信用档案取自递交投标文件截止时间 (略) 的信息，投标人无需提交相关资料，若招标人延长递交投标文件截止时间的，信用档案信息的评审时点也相应延长。（信用档案办理详见《 (略) (略) 施工企业信息录入指引》http://**_*.html） |
第十四条 | 十四、投标文件全部采用电子文档，投标人按招标文件要求提交投标文件。若投标文件中的部分内容要 (略) (略) 的， (略) 中记录的该部分上传件将被视为投标人递交投标文件的一部分，不需重复提交（类似工程业绩需提供项目名称及项目编号）。评标委员会对该部分资料的审查将以递交投标文件截止 (略) (略) 内上传件为依据。若招标人延长递交投标文件截止时间的，以上资料的评审时点也相应延长。投标人应及时维 (略) (略) 登记的信息及上传件，确保各项信息及上传件在有效期内。 | 十四、投标文件全部采用电子文档，投标人按招标文件要求提交投标文件。若投标文件中的部分内容要 (略) (略) 的， (略) 中记录的该部分上传件将被视为投标人递交投标文件的一部分，不需重复提交（类似工程业绩需提供项目名称及项目编号）。评标委员会对该部分资料的审查将以递交投标文件截止 (略) (略) 内上传件为依据。若招标人延长递交投标文件截止时间的，以上资料的评审时点也相应延长。投标人应及时维 (略) (略) 登记的信息及上传件，确保各项信息及上传件在有效期内。 招标人不得随意增加内容大致相同格式有细微差别的投标文件格式，不得随意增加签字、加盖实物印章等内容，避免因招标文件前后不一致或细微的格式错误引起投标文件被废标，增加投标人负担，影响招标投标活动。 |
第十六条 | 十六、本公告在广州公共 (略) （网址：http://**）、广东省招标 (略) （网址：http://**）、广州国企 (略) （http://**）和中国 (略) （网址：http://**）发布，本公告的修改、补充，在广州公共 (略) 发布。 | 十六、本公告在 (略) （ (略) ）官网（网址：http://**）、广东省招标 (略) （网址：http://**）、广州国企 (略) （http://**）和中国 (略) （网址：http://**）发布，本公告的修改、补充，在 (略) （ (略) ）官网发布。 |
第十八条 | 十八、 (略) 上发布时，同时发布招标文件、施工图纸、最高投标限价。本工程根据国家和省有关计价规范设置最高投标限价。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。 | 十八、 (略) 上发布时，同时发布招标文件、施工图纸、最高投标限价。本工程根据国家和省有关计价规范设置最高投标限价。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。招标人应综合考虑节假日因素，合理确定投标人编制投标文件所需要的时间，如遇春节、五一、十一等长假，建议招标人结合项目特点和实际需要适当延长备标期。 |
特别提示 | 特别提示：投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，一年内将被拒绝参与招标人后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）： 1.将中标工程转包或者违法分包的; 2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的； 3.存在围标或串标情形的; 4.在投标文件中提供虚假材料的； 5.存在行贿情形的; 6.拖欠农民工工资的； 7.未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分账管理的规定执行，被行政监 (略) 罚的。 8.中标人在项目实施过程中选取的专业分包单位或劳务企业或劳务班组长与投标时不一致的（如有）。 | 特别提示：投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内参与招标人后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）： 1.将中标工程转包或者违法分包的; 2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的； 3.出让投标资格的； 4.存在围标或串标情形的; 5.在投标文件中提供虚假材料的； 6. 存在少放、不放业绩、奖项等客观评审资料，减少自身竞争力情形的； 7.存在行贿情形的; 8.拖欠农民工工资的； 9.未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分账管理的规定执行，被行政监 (略) 罚的； 10.中标人在项目实施过程中选取的专业分包单位或劳务企业或劳务班组长与投标时不一致的（如有）。 |
附件一《投标人声明》 | 详见原招标公告 | 详见本补充公告附件1 |
二、招标文件部分：
条款 | 原文 | 现文 |
招标名称 | 110kV亲水变电站及输电监测中心生产检修用房精装修工程 | 输电监测中心生产检修用房装修工程 |
第一章投标须知 一、投标须知前附表 第8项工期要求 | 2024年10月30日计划开工，总工期270日历天。含深化设计及施工工期，施工工期计算标准为竣工验收通过，开始 (略) 发出开工通知为准。 | 2024年12月30日计划开工，总工期270日历天。含深化设计及施工工期，施工工期计算标准为竣工验收通过，开始 (略) 发出开工通知为准。 |
第一章投标须知 一、投标须知前附表 第9项资金来源 | 区财政资金，已落实。 | 企业自筹资金，已落实。 |
第一章投标须知 一、投标须知前附表 第22项非竞争费用 | 本项目绿色施工安全防护措施费为1,*（不含税），暂列金额为*（含税），暂估价为/ 元。（未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正） | 本项目绿色施工安全防护措施费为1,*（不含税），暂列金额为*（不含税），暂估价为/ 元。（未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正） |
第一章投标须知 一、投标须知前附表 第24项计算评标参考价的等分点值 | 本款不适用。 | 计算评标参考价的等分点值X在开标前从[0,100]的整数中随机抽取。 |
第一章投标须知 一、投标须知前附表 新增第42项 | / | ?具体要求在中标后按照投标承诺和招标人的要求执行。 □具体要求：（由招标人填写） |
第一章投标须知 三、投标须知通用条款7.1 | 7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改： 第一章 投标须知 第二章 开标、评标及定标办法 第三章 合同条款 第四章 投标文件格式 第五章 技术条件（工程建设标准）（另册） 第六章 图纸及勘察资料（另册） 第七章 招标工程量清单（另册） 第八章 最高投标限价 注：招标人应在技术条件（工程建设标准）中明确施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和建筑垃圾综合利用产品的使用要求。 | 7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改： 第一章 投标须知 第二章 开标、评标及定标办法 第三章 合同条款 第四章 投标文件格式 第五章 技术条件（工程建设标准）（另册） 第六章 图纸及勘察资料（另册） 第七章 招标工程量清单（另册） 第八章 最高投标限价 注：①招标人应在技术条件（工程建设标准）中提出本项目对关键技术、工艺、重点、难点，以及拟在本项目采用的智能建造和新型建筑工业化相关技术的具体要求，明确本项目采购绿色建材和对原材料、生产制造工艺的环保、节能、低碳的要求，明确施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求。②鼓励招标人对施工组织设计或施工方案实行隐藏投标人信息的暗标评审。 |
第一章投标须知 二、投标须知修改表 条款号11.2.2 现文： | 11.2.2 资格审查文件： （1）投标人声明（须按招标公告附件内容及格式要求编制）； （2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书； （3）企业营业执照（ (略) 内上传件）； （4）企业资质证书（ (略) 内上传件）； （5）建筑施工企业安全生产许可证（ (略) 内上传件）； （6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人） （7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投标的专职安全员） （8）拟委派技术负责人的职称证书（提供 (略) 内上传件）； （9）拟委派项目负责人的建造师注册证书（ (略) 内上传件）； （10）项目负责人安全生产考核合格证明或在有效期内的安全考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（ (略) 内上传件）； （11）专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）（ (略) 内上传件）； （12）资格审查前，投标 (略) 住房和 (略) 建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。 （13）投标人认为应提供的其他资料。 注：上述第11.2.2（3）—（12）条没有要求提交的资料，不作为资格审查不合格的依据。 | 11.2.2 资格审查文件： （1）投标人声明（须按招标公告附件内容及格式要求编制）； （2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书； （3）企业营业执照扫描件或电子证照； （4）企业资质证书扫描件或电子证照； （5）建筑施工企业安全生产许可证扫描件或电子证照； （6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投入本项目的项目负责人） （7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投入本项目的专职安全员） （8）拟委托技术负责人的相关证书、资料（提供清晰扫描件或电子证书） （9）拟委派项目负责人的有效期内的建造师注册证书扫描件或电子证书； （10）项目负责人在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书扫描件或电子证书； （11）专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书扫描件或电子证书； （12）资格审查前，投标 (略) 住房和 (略) 建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。（13）投标人认为应提供的其他资料。 注：1.相关电子证书按规定需打印后手写本人签名的，应按照规定手写本人签名后再扫描提交。 2.投标人在投标登记时选择了拟投入本项目的项目负责人、专职安全员，即已满足“资格审查前，投标 (略) 住房和 (略) 建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员”的要求，投标人无需提供证明材料。 |
第一章投标须知 二、投标须知修改表 条款号11.2.4 现文： | 11.2.4按照招标文件要求填写的《施工项目管理团队人员信息表》（格式见第四章）； | 删除 |
第一章投标须知 二、投标须知修改表 条款号12.2 现文： | 12.2投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件清晰扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应在线下完成后扫描上传。 (略) (略) 关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见： (略) 网站最新指引。 | 12.2投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件清晰扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。 (略) (略) 关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见： (略) 网站最新指引。 注释：投标文件电子文档需要投标人单位盖章的材料，投标人加盖电子印章即可，不得将投标人未对电子文档加盖实物印章作为否决投标的情形。 |
第一章投标须知 二、投标须知修改表 条款号16 修改类型 | 修改类型：修改 | 修改类型：删除 |
第一章投标须知 二、投标须知修改表 条款号17.1 现文： | 17.1投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应在线下完成后扫描上传。 (略) (略) 关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见： (略) 网站最新指引。 | 17.1投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。 (略) (略) 关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见： (略) 网站最新指引。 |
第一章投标须知 二、投标须知修改表 条款号32.3 现文： | 32.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假骗取中标、行贿情形的，中标无效，行政监督部门将对其违法行为 (略) 罚并通报。该投标人将被招标人列入黑名单并限制其参与招标人后续项目的投标。 | 32.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假骗取中标、行贿情形的，中标无效，行政监督部门将对其违法行为 (略) 罚。该投标人将被招标人列入黑名单并限制其参与招标人后续项目的投标。 |
第二章开标、评标及定标办法 一、开标、评标及定标办法修改表 条款号36.5.1 现文： | 36.5.1在投标截止时间后半小时内，投标人 (略) (略) 对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人或招标代理进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容 | 36.5.1在投标截止时间后一个小时内，投标人 (略) (略) 对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人或招标代理进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容 |
第二章开标、评标及定标办法 一、开标、评标及定标办法修改表删去条款号41.2.2的修改 | 条款号：41.2.2 修改类型：删除 原文：41.2.2开标前，首先由招标人随机抽取确定该工程计算评标参考价的等分点值X。 |
|
第二章开标、评标及定标办法 一、开标、评标及定标办法修改表 条款号45.2 现文： | 45.2按方法一 计算评标参考价： 方法一：加权平均法 通过技术标有效性审查且经济报价在[工程成本警戒价, 招标控制价]区间的投标人的技术得分前5名（若满足前述条件的投标人大于等于5家时,N=5；若满足前述条件的投标人小于5家时,N=满足前述条件的投标人个数）的投标人的经济报价加权平均，计算评标参考价。公式如下： 评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。 其中：报价权重的计算方法为：将N名投标人按技术得分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（ 技术标得分相同的，以投标总报价较低的排前；如投标总报价仍相同的，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用记名投票方式，以得票多的排前确定排序。 | 45.2按方法二计算评标参考价： 方法二：区间抽取法 设立入围合格分数线（技术标详细审查得分≥32分），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下： 评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低 Q低：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值；若所有投标人均没达到或超过入围合格分数线的，则以工程成本警示价作为Q 低值 Q高：为最高投标限价 X:为等分点值，在开标前从[0,100]整数中随机抽取。 |
第二章开标、评标及定标办法 一、开标、评标及定标办法修改表 条款号48 现文： | 48.评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按步骤45.4确定的投标人总得分排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。 | 48.评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按步骤45.4、45.5确定的投标人总得分排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。 |
第二章开标、评标及定标办法 二、开标、评标及定标办法通用条款35 | 35 开标、评标及定标所依据的规则 35.1《中华人民共和国招标投标法》； 35.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》； 35.3《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令） 35.4《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委2003年第30号令） 35.5《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》； 35.6《 (略) 政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号） 35.7《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》（粤发[2004]4号）； 35.8《 (略) 工程建设项目招标投标管理办法》（穗建规字〔2023〕12号）。 35.9本项目招标文件。 | 35 开标、评标及定标所依据的规则 35.1《中华人民共和国招标投标法》； 35.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》； 35.3《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令） 35.4《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委2003年第30号令） 35.5《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》； 35.6《 (略) 政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号） 35.7《财政部?工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号） 35.8《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》（粤发[2004]4号）； 35.9《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）》 35.10《 (略) 工程建设项目招标投标管理办法》（穗建规字〔2017〕5号）； 35.11《 (略) (略) (略) 工业 (略) 转发广东省财政厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省地方金融 (略) 关于印发<广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）>的通知》（穗财采〔2023〕8号）； 35.12本项目招标文件。 |
第二章开标、评标及定标办法 二、开标、评标及定标办法通用条款37.2 | 37.2评标委员会的职责及守则： | 37.2评标委员会在开始评标前，应了解评标专家的职责及守则，认真阅读附件1《评标委员会成员声明》的内容并签名，签字后方可进行评标； 37.3评标委员会的职责及守则： |
第二章开标、评标及定标办法 附表一《资格审查表》 | 详见原招标文件 | 详见本补充公告附件2 |
第二章开标、评标及定标办法 附表三《经济标有效性审查表》 | 详见原招标文件 | 详见本补充公告附件3 |
第二章开标、评标及定标办法 附表四《技术标详细审查评分表》 | 详见原招标文件 | 详见本补充公告附件4 |
第二章开标、评标及定标办法 附表五《经济标评分表》 | 详见原招标文件 | 详见本补充公告附件5 |
第三章合同条款 条款号25.1 | 25.1 本工程无预付款，工程款分进度款（按月支付）、竣工验收款、结算款和退还质保金四个阶段支付。 | 25.1 本工程有预付款，工程款分预付款、进度款（按月支付）、竣工验收款、结算款和退还质保金五个阶段支付。 |
第三章合同条款 新增条款号25.2 | / | 25.2 本工程预付款按合同暂定总价(扣除暂列金额、暂估价、绿色安全防护措施费等) 的10%支付。*方收取预付款前需提供等额预付款保函。 |
第三章合同条款 条款号43.1（2） | （2）支付履约保函：按本合同总价的10% 出具履约担保的方式：履约担保采用银行保函、担保公司担保或履约保证保险的形式，提供履约保函、担保公司担保、履约保证保险所发生的费用由承包人承担。 提供履约担保金或保函的时间：双方合同签定之日起至合同范围内工程竣工验收合格；*方需在本合同签订后7日内交至*方，逾期不交的，*方将在支付第一次工程款时按未交部分的110%扣回(其中10% (略) 罚，不再返还)。 | （2）支付履约保函：按本合同总价的10% 出具履约担保的方式：履约担保采用银行保函、担保公司担保或履约保证保险的形式，提供履约保函、担保公司担保、履约保证保险所发生的费用由承包人承担。 提供履约担保金或保函的时间：双方合同签定之日起至合同范围内工程竣工验收合格；*方需在本合同签订后7日内交至*方，逾期不交的，*方将在支付第一次工程款时按未交部分的100%扣回。 |
第三章合同条款 条款号43.2 | 43.2担保终止除了满足工程竣工验收合格的必要条件以外，还需满足以下两个条件之一： （1）*方不存在*供材领用量超过本合同结算消耗量（含损耗量）的情况； （2）*方存在*供材超领的情况，但已依照本合同26.9 (略) 理完扣款或罚款事宜。 *方应于担保终止后10日内无息退还担保金或解除履约保函。 | 43.2担保终止除了满足工程竣工验收合格的必要条件以外，还需满足以下两个条件之一： （1）*方不存在*供材领用量超过本合同结算消耗量（含损耗量）的情况； （2）*方存在*供材超领的情况，但已依照本合同26.9 (略) 理完扣款或罚款事宜。 *方应于担保终止后15日内无息退还担保金或解除履约保函。 |
第三章合同条款 增加条款号43.5 | / | 43.5：支付担保：按法律法规及相关规定执行。 |
第三章合同条款 附件7：工程质量保修书 五、质量保修金的收取 | 本工程约定的工程质量保修金为施工结算价款的 3％，在工程办理结算支付时从结算价款中扣取3%作为质量保修金额。 承包人可以采用与质量保修金额等额的建设工程施工质量保证保险或质量保修金保函（以下简称质保保险保函）替代质量保修金。承包人采用质保保险保函的，发包人收到承包人提交的质保保险保函后30个工作日内一次性将质量保修金退还到承包人账户。 承包人采用质保保险保函，应分别提供质量保修金金额80%、有效期为竣工验收合格后两年和质量保修金金额20%、有效期为竣工验收合格后五年的质保保险保函。 | 本工程约定的工程质量保修金为施工结算价款的 3％，在工程办理结算支付时从结算价款中扣取3%作为质量保修金额。 承包人可以采用与质量保修金额等额的建设工程施工质量保证保险或质量保修金保函（以下简称质保保险保函）替代质量保修金。承包人采用质保保险保函的，发包人收到承包人提交的质保保险保函后30个工作日内一次性将质量保修金退还到承包人账户。 本工程缺陷责任期为两年。承包人采用质保保险保函，应提供质量保修金金额100%、有效期为竣工验收合格后两年质保保险保函。 |
第三章合同条款 附件7：工程质量保修书 六、质量保修金、质保保险保函的返还 | 自工程竣工验收满2年之日起15个工作日内，发包人将质量保修金的80% (同时扣除相应责任款) 免息返还承包人。 自工程竣工验收满5年之日起15个工作日内，发包人将质量保修金的20% (同时扣除相应责任款) 免息返还承包人。 本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人和承包人双方共同签署。 | 自工程竣工验收满2年之日起15个工作日内，发包人将质量保修金(同时扣除相应责任款) 免息全部返还承包人或解除履约保函。 本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人和承包人双方共同签署。 |
第四章投标文件格式 格式三：施工项目管理团队人员信息表 | 详见原招标文件 | 删除 |
第四章投标文件格式 格式九：投标清单 | 详见原招标文件 | 详见本补充公告附件6 |
第四章投标文件格式 格式十：对投标文件编制的承诺、投标文件编制情况 | 详见原招标文件 | 详见本补充公告附件7 |
第五章技术条件（工程建设标准）增加“5、其他要求”第（三）、（四）、（五）点 | / | （三）项目管理重点 1、质量控制重点 （1）室内装修工程全面施工前，必须做“施工样板”，经验收合格后方可按样板的标准全面施工。 （2）室内装修工程各类工序多，针对本项目做好各类工序施工过程中的质量监控是重点。 2、安全文明施工重点 （1）组织施工队*有序施工，保持良好的施工作业环境，提高施工人员的整体形象，是管理的重点。 （2）针对本项目特点如何确保作业安全是施工管理的重点。 （3）确保对周边环境的保护，减少噪音、扬尘，是施工管理的重点。 3、协调管理的重点 （1）针对本项目各专业单位的配合协调工作是协调管理重点。 （2）与相关政府管理部门工作检查的协调，是协调工作的重点。 4、计划进度管理重点 （1）组织做好材料排产及进场的过程监督，是进度控制的重点。 （2）结合本项目的工期分析，合理排布施工关键节点（里程碑节点）是计划管理的重点。 （3）依据各类验收的顺序安排，针对性做出各项验收工作策划是计划管理重点。 （四）项目管理难点 1、本项目工期紧，进场后即需开始工程的施工，所以准备时间越短越有利于工程施工的开展，前期准备工作是决定工程质量和进度的重要环节，需要进行详细的规划和设计工作，针对现场情况制定施工方案，做好施工场地的准备工作。 2、装修项目工程内容多，要求施工单位组织严密，协调各专业工程作业施工等问题，需要针对本项目具体情况采取相应的措施，确保施工的顺利进行。 3、重点部位质量保证 结合施工图与现场情况，解决对本项目施工难度大的重点部位、重点分项施工质量保证问题。 （五）材料设备管理要求 按照合同约定。 本项目采购的绿色建材、原材料、生产制造工艺的环保、节能、低碳的要求：符合国家、省、市或行业的工程建设标准、规范的要求，绿色无害，达到验收标准。 |
三、原招标文件的内容与本补充公告发布的内容不 (略) 的，以本补充公告内容为准，本补充公告为招标文件的组成部分，如对同一事项的表述与之前所发出的招标文件不符，则以本补充公告为准，其他内容不变。本项目已重新生成电子招标文件，请各投标人下载更新版本的电子招标文件编制投标文件，电子招标文件(GZZB）请以最新发出的为准。
四、本项目原定的招标公告发布时间、递交投标文件时问及开标时间和场地安排等作相应调整。具体时间和场地安排请各投标人密切 (略) 公布的本项目的日程安排，投标人可 (略) 网站首页，点击“交易业务-建设工程”专栏中的“项目查询（日程安排、答疑纪要）”，输入项目编号或项目名称查询最新信息。
招标单位：广州合瑞 (略)
2024年11月22日
附件1：投标人声明
投标人声明
(略) 住房和 (略) 、招标人及招标监督机构：
本公司就参加投标工作，作出郑重声明：
一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。
二、本公司承诺遵循公平、公正、公开、诚实信用原则，在本项目投标中诚信投标，在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿，不存在少放、不放业绩、奖项等客观评审资料，减少自身竞争力的情形，若存在以上情形的，将自愿接受被招标人列入拒绝投标名单，不能参与招标人后续招标项目的投标。
三、本公司不存在下列情形之一：
（一）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（二）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；
（三）为本标段监理人或者与本标段监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（四）为本标段的代建人；
（五）为本标段提供招标代理服务的；
（六）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（七）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；
（八）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（九）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；
（十）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（十一）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和 (略) 罚法》依法作出并已经生效 (略) 罚决定为认定依据。 (略) 罚决定中已经明确的暂停或取消投标 (略) 域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）
（十二）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和 (略) 罚法》依法作出并已经生效 (略) 罚决定为认定依据。）；
（十三）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；
（十四）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门 (略) 罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）
（十五）法律法规规定的其他情形。
四、本公司保证：本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任施工单位项目负责人，本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任职。
五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。
六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队*，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。
七、本公司承诺，切实落实《住房城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）、《 (略) 住房和 (略) 关于印发< (略) 建筑施工实名制管理办法>的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《 (略) 建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）、《关 (略) (略) 政工程实名 (略) 化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2018〕183号）、《 (略) 住房和城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于 (略) 政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑〔2018〕981号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将遵守总承包企业在投标时向招标人作出的关于实名制管理的承诺，服 (略) 的统一管理，并对我公司施工范围的实名制管理负直接责任。我公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。
八、与本公司单位负责人 (略) 存在控股、管理关系的其他单位包括：。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）
九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。
十、本公司承诺，中标后将按招标人要求，积 (略) 关于投身“百千万工程”的号召，主动参与建筑业结对帮扶。
十一、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门 (略) 罚。
十二、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管 (略) 罚。
特此声明
声明企业：
项目负责人签字:
技术负责人签字：
年 月 日
注：招标人应当要求投标人的项目负责人和技术负责人签字。资格审查表
工程名称：
投标人名称：
序号 | 审查项目 | 须审查的资料 | 审查结果 |
1 | 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效 | 投标人声明、法定代表人证明书；委托投标的还应提供法人授权委托证明书 | |
2 | 投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营 | 营业执照扫描件或电子证照 | |
3 | 投标人均持有建设行政主管部门颁发的有效期内的企业资质证书及安全生产许可证；投标人资质符合公告要求 | 资质证书扫描件或电子证照、安全生产许可证扫描件或电子证照 | |
4 | 投标人拟担任本工程项目负责人符合公告要求 | 有效期内的建造师注册证书扫描件或电子证书（注：打印建造师电子证书后，在个 (略) 手写本人签名再扫描提交。） | |
5 | 持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证 | 项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证证书扫描件或电子证书 | |
6 | 投标人拟担任本工程技术负责人符合公告要求 | 拟委托技术负责人的相关证书、资料（具体要求详见招标公告） | |
7 | 专职安全员须具有安全生产考核合格证（C证）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C3） | 专职安全员的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证证书扫描件或电子证书 | |
8 | 投标人提供的投标人声明符合公告要求 | 投标人声明 | |
9 | 投标人声明中签字的项目负责人和技术负责人与本项目拟派的项目负责人和技术负责人一致 | 网上投标时选择拟投标的项目负责人、资格审查文件中拟委派的技术负责人及投标人声明 | |
10 | 关于联合体投标：本项目不接受联合体投标 | /（不用提交资料） | |
11 | 资格审查前，投标 (略) 住房和 (略) 建立企业诚信档案及拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员 | 投 (略) (略) 内企业信用档案的企业和人员信息 | |
12 | 投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第八条内容进行评审）。 | 投标人声明 | |
13 | 未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单 | 投标人无需提供资料，按交易系统比对的结果进行评审 |
备注：
1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；
2、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，作出评审结论。汇总后，出现一个“×”的结论为“不通过”；
3、不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现资格审查文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的。应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过资格审查，不得直接认定其不通过的资格审查。
评委签名：
经济标有效性审查表
工程名称：
序号 | 投标人 评审内容 | ||||||
1 | 对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效； | ||||||
2 | 投标报价高于最高投标限价的； | ||||||
3 | 投标报价低于成本的（投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本，并且投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标）； | ||||||
4 | 投标文件未按规定的格式（指招标文件第四章格式八、九、十、十一）填写，或主要内容（指投标文件组成内容）不全，或关键字迹模糊、无法辨认； | ||||||
5 | 投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的； | ||||||
6 | 无《参与编制经济标投标文件人员名单》的； | ||||||
7 | 无《对投标文件编制的承诺》 | ||||||
8 | 投标人与本项目其他投标人的投标文件工程量清单编制机器硬件信息一致的（以 (略) 评标系统的检索信息为准） |
注：1.本表使用*招标文件范本，与范本内容 (略) 均以下划线标明。
2.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。
3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
4.不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误、投标报价可能低于成本影响履约的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。
评委签名：
附件4：技术标详细审查评分表
技术标详细审查评分表
一、技术标详细审查评分表（100分）
评分项目 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
一、施工组织设计（80分） | 针对项目重点、难点的措施 | 25 | 根据本项目特点，编制项目重难点的措施，内容包含项目重难点分析、总包遗留问题分析及控制保障措施。 各方案横向对比： 优：对项目实施重难点的分析及表述清晰、完整、严谨、可靠、合理，遗留问题的控制保障措施合理，针对性优，得15-25分。 良：对项目实施重难点的分析及表述清晰、完整、合理，遗留问题的控制保障措施一般，针对性一般，得6-14分。 差：对项目实施重难点的分析及表述差，遗留问题的控制保障措施差，针对性差，得1-5分； 没有编制项目重难点的措施内容的，不得分。 本项最高得25分 |
配合实施措施 | 20 | 制定在施工过程中配合总承包单位及其它各专业工程的实施措施，并对实施措施重难点作分析。 各方案横向对比： 优：提出的配合实施措施合理可行，根据项目的实际情况有详细清晰的相应的说明，重难点分析透彻，内容清晰，得12-20分； 良：提出的配合实施措施一般，根据项目的实际情况有详细清晰的相应的说明，重难点分析透彻，内容清晰，得5-11； 差：提出的配合实施措施较差，缺少说明，重难点分析含糊，内容较差，得1-4分； 没有编制配合实施措施内容的，不得分。 本项最高得20分。 | |
施工进度计划及工期保证措施 | 10 | 根据本项目特点有编制工期进度计划及施工工期保证措施。 各方案横向对比： 优：施工进度计划合理可行，对项目工期需求理解准确， (略) 分析清晰、准确、完整，施工工期保证措施合理可行，针对性优，得6-10分； 良：施工进度计划一般，对项目工期需求理解一般， (略) 分析较清晰、准确，施工工期保证措施针对性一般，得3-5分； 差：施工进度计划较差，对项目工期需求理解较差， (略) 分析较不清晰，施工工期保证措施针对性较差，得1-2分； 没有编制工期进度计划及施工工期保证措施内容或偏离招标计划要求的，不得分。 本项最高得10分。 | |
质量控制措施 | 10 | 根据本项目特点有编制质量控制措施的，内容包含质量目标、质量保证体系、装修安装调试质量保证措施、质量通病预防措施、成品保护措施、质量事故应急预案。 各方案横向对比： 优：质量目标满足或者结合本项目特点和要求的，上述措施内容具体合理，符合项目实际情况，得6-10分； 良：质量目标满足或者结合本项目特点和，上述措施内容基本完整，可行性一般，得3-5分； 差：质量目标满足招标文件要求的，上述措施内容较差，缺乏针对性，得1-2分； 没有提供质量控制措施内容的，不得分。 本项最高得10分。 | |
安全文明施工目标及保障措施 | 15 | （1）针对本项目的实际情况编制安全文明施工目标、安全文明施工管理体系、安全文明施工保证措施。 （2）各方案横向对比： 优：针对性强、措施有效、合理、可操作性强，得10-15分； 良：针对性强、措施效果一般，现场可操作性一般，得5-9分； 差：措施效果较差，现场可操作性较差，得1-4分； 没有编制安全文明施工目标及保障措施内容的不得分。 本项最高得15分。 | |
二、企业资信评审 （20分） | 企业同类工程业绩 | 8 | 投标人自2019年1月1日至今完成过质量合格且金额大于或等于*元的建筑装修装饰工程施工业绩情况： （1）累计完成9项或以上的，得8分； （2）累计完成5～8项的，得5分； （3）累计完成1～4项的，得2分。 本项最高得8分。 |
工程获奖 | 9 | 投标人自2019年1月1日至今承接的装饰装修工程获奖情况： （1）获得国家级工程质量奖项的，每项得3分； （2）获得省级工程质量奖项的，每项得1分； （3） (略) 级（含副省级）工程质量奖项的，每项得0.5分； 注：若提供由行业协会颁发的的奖项，须附行业协会在民政部门备案的相关证明材料，否则不得分。 本项累计最高得9分。 | |
第三方评价 | 3 | 投标人曾经连续获得过“纳税信用A级纳税人”称号的次数： （1）连续获得5年及以上的，得3分； （2）连续获得3～4年的，得2分； （3）连续获得1～2年的，得1分。 注：连续次数中须包含2023年度，否则本项不得分。时间以评价年度为准。 本项最高得3分。 | |
合计（一+二） | 100 | ||
备注：
1、【企业同类工程业绩】：
需同时提供中标通知书（或免招标的证明）、施工合同、子分部工程质量验收记录或竣工验收文件扫描件。（1）单独发包的专业工程的业绩金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以施工合同（不含补充合同）为准。如中标通知书未能体现对应的专业工程金额，则以施工合同载明的对应的专业工程金额为准，如中标通知书与施工合同均不能单独体现对应的专业工程金额，则以建设单位提供的证明资料中载明的对应专业金额为准。由总承包单位依法分包的专业工程业绩其金额以分包合同中约定的合同金额为准。
（2）完成时间以子分部工程质量验收记录时间为准。未提供子分部工程质量验收记录的，完成时间以验收文件记录时间为准。验收记录或验收文件至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章。
2、【工程获奖】：
需提交奖项证书清晰扫描件，奖项须为质量奖项，时间以发证时间为准。同一项目按最高级别奖项只计一次得分。奖项可为承建单位或参建单位。国家级奖项包括中国建设工程鲁班奖、国家优质工程金奖、国家优质工程奖、中国土木工程詹天佑奖、中国（全国）建筑工程装饰奖（不含设计类获奖）等；省、市级质量奖项指省、市级行政主管部门或行业协会颁发的工程质量方面的奖项（行业协会须在民政部门备案）。同一工程项目获得多个奖项的，只计算其符合要求的最高奖项得分，不重复计分。
3、【第三方评价】：
“纳税信用A级纳税人”称号须同时提供证书原件彩色扫描件和省级（或以上）（含在 (略) 官 (略) ） (略) 站纳税信用信息 (略) 页截图。“纳税信用A级纳税人”称号仅计算投标人自身（ (略) 、分公司及分支机构）。不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。
4、投标 (略) 页信息截图内容必须清晰可辨， (略) 页信息截图内容模糊导致评标时无法判断的，后果由投标人自负。
5、投标人如果同时满足多个评分档次的，按所满足的最高档得分。
6、表按百分制评分，所有评委每个分项的分数汇总后算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。
评委签名：
附件5：经济标评分表（ (略) 间抽取法）
经济标评分表
工程名称：
投标人名称 | |||||||||||||||
投标报价PT（元） | |||||||||||||||
计算评标参考价的等分点值X | |||||||||||||||
评标参考价PC（元） | |||||||||||||||
偏差（（PT-PC）/PC）（%） | |||||||||||||||
减分（A） | |||||||||||||||
得分(I=100-A) | |||||||||||||||
得分排名次序 | |||||||||||||||
评委签名：
附件6：投标清单
详见补充公告附表《投标清单-输电监测中心生产检修用房装修工程.xlsx》
附件7：
对投标文件编制的承诺
本公司授权（身份证号： ）负责对投标文件的编制及内容进行解释、说明，并承诺以下事项：
1.被授权人清楚投标文件编制的具体情况，包括技术方案文件、工程量清单、以及投标文件的加密打包的理解；
2.在本项目开标至评标结束前，努力确保被授权人在项目评标所在地附近；
3.从评标委员会要求澄清起二小时内，被授权人应如实地书面澄清。
如由于未遵守上述承诺内容之一导致无法进行澄清的，我公司认可和接受评标委员会作出的评审结论。
附件：《投标文件编制情况》
投标人名称：
日 期： 年 月 日
投标文件编制情况
1.投标文件报价编制方式: □自行编制的，编制的负责人：（盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与投标人一致） 。□委托编制的，受委托单位，编制的负责人：（盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与受委托单位一致） 。
2.投标文件加密打包的电脑情况
投标文件加密打包的电脑 自有 □ 外包 □ 其他 □ 电脑类型 电脑所属单位 电脑所在地址 （如××市××区(县) ××街（路）××号××大厦××房） |
| 招标项目名称 | 输电监测中心生产检修用房_110kV亲水变电站及输电监测中心生产检修用房精装修工程 |
|---|---|
| 标段（包）名称 | 110kV亲水变电站及输电监测中心生产检修用房精装修工程 |
| 公告性质 | 更正公告 |
输电监测中心生产检修用房装修工程
补充公告（1）
输电监测中心生产检修用房装修工程（项目编号：*），于2024年9月21 (略) 网站等媒体发布。于2024年10月2 (略) 网站等媒体发布暂停招标公告。现本项目恢复招标活动。现对原招标公告、招标文件的相关内容作出如下修改与补充：
一、招标公告部分：
条款 | 原文 | 现文 |
招标名称 | 110kV亲水变电站及输电监测中心生产检修用房精装修工程 | 输电监测中心生产检修用房装修工程 |
四、项目概况 | 琶洲AH*地块110kV亲水变电站、输电监测中心生产检修用房项目位 (略) (略) 北侧，华南快速干线西侧，地上19层，地下2层，建筑高度约92.900m,建筑面积共*㎡。 | 琶洲AH*地块输电监测中心生产检修用房项目位 (略) (略) 北侧，华南快速干线西侧，地上19层，地下2层，建筑高度约92.900m。本次装修工程范围为输电监测中心生产检修用房，面积约*㎡。 |
五、标段划分及招标内容、规模和最高投标限价 2、招标内容 | 包括施工合同约定范围、招标文件、图纸内容、工程技术文件、工程量清单等有关资料及说明所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的所有承包范围。本次精装修工程范围为输电监测中心大楼其中地上19层，面积约*㎡（具体详见图纸及清单）。 | 包括施工合同约定范围、招标文件、图纸内容、工程技术文件、工程量清单等有关资料及说明所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的所有承包范围。本次精装修工程范围为输电监测中心生产检修用房，面积约*㎡（具体详见图纸及清单）。 |
六、资金来源 | 区财政资金 | 企业自筹资金 |
九、投标人合格条件 4、投标人应具备以下资质 注② | ②根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（ (略) 〔2021〕40号），自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废。广东、北京、福建、四川等地二级建造师已实行电子证书，电子证书下载、签字等具体操作流程可查阅相关文件。根据规定二级建造师纸质证书未作废的，资格审查时不得以投标人未提供电子证书为由，认定投标人资格审查不通过。 若投标人提供的注册建造师电子证书超过使用有效期、未在个 (略) 手写签名或手写签名应与签名图像笔迹存在差异的，资格审查时应通过“ (略) (略) ”或各省规定的查询渠道查询持证人注册建造师注册信息，注册信息与投标文件所附电子证书一致的，上述情形不影响投标人通过资格审查。评标结束后，若该投标人为中标候选人的，投标人应在招标人规定的时限内提交符合要求的电子证书打印件和持证人出具的知情承诺。投标人未按时提交或提交资料不符合上述要求的，视为放弃中标资格。 | ②根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（ (略) 〔2021〕40号），自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废。广东、北京、福建、四川等地二级建造师已实行电子证书，电子证书下载、签字等具体操作流程可查阅相关文件。根据规定二级建造师纸质证书未作废的，资格审查时不得以投标人未提供电子证书为由，认定投标人资格审查不通过。 若投标人提供的注册建造师电子证书超过使用有效期、未在个 (略) 手写签名或手写签名与签名图像笔迹存在差异的，资格审查时应通过“ (略) (略) ”或各省规定的查询渠道查询持证人注册建造师注册信息，注册信息与投标文件所附电子证书一致的，上述情形不影响投标人通过资格审查。评标结束后，若该投标人为中标候选人的，投标人应在招标人规定的时限内提交符合要求的电子证书打印件和持证人出具的知情承诺。投标人未按时提交或提交资料不符合上述要求的，视为放弃中标资格。 |
九、投标人合格条件 第6条 | 投标人拟担任本工程技术负责人的资格要求为：具备建筑装饰相关专业中级（或以上）职称。技术负责人和项目负责人不为同一人。 | 投标人拟担任本工程技术负责人的资格要求为：具备建筑装饰相关专业中级（或以上）职称。 |
九、投标人合格条件 第10条 | 资格审查前，投标 (略) 住房和 (略) 建立企业信用档案及拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。企业信用档案取自投标截止时间 (略) 的信息，投标人无需提交相关资料，若招标人延长递交投标文件截止时间的，信用档案信息的评审时点也相应延长。（信用档案办理详见《 (略) (略) 施工企业信息录入指引》http://**_*.html） | 资格审查前，投标 (略) 住房和 (略) 建立企业信用档案及拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。企业信用档案取自递交投标文件截止时间 (略) 的信息，投标人无需提交相关资料，若招标人延长递交投标文件截止时间的，信用档案信息的评审时点也相应延长。（信用档案办理详见《 (略) (略) 施工企业信息录入指引》http://**_*.html） |
第十四条 | 十四、投标文件全部采用电子文档，投标人按招标文件要求提交投标文件。若投标文件中的部分内容要 (略) (略) 的， (略) 中记录的该部分上传件将被视为投标人递交投标文件的一部分，不需重复提交（类似工程业绩需提供项目名称及项目编号）。评标委员会对该部分资料的审查将以递交投标文件截止 (略) (略) 内上传件为依据。若招标人延长递交投标文件截止时间的，以上资料的评审时点也相应延长。投标人应及时维 (略) (略) 登记的信息及上传件，确保各项信息及上传件在有效期内。 | 十四、投标文件全部采用电子文档，投标人按招标文件要求提交投标文件。若投标文件中的部分内容要 (略) (略) 的， (略) 中记录的该部分上传件将被视为投标人递交投标文件的一部分，不需重复提交（类似工程业绩需提供项目名称及项目编号）。评标委员会对该部分资料的审查将以递交投标文件截止 (略) (略) 内上传件为依据。若招标人延长递交投标文件截止时间的，以上资料的评审时点也相应延长。投标人应及时维 (略) (略) 登记的信息及上传件，确保各项信息及上传件在有效期内。 招标人不得随意增加内容大致相同格式有细微差别的投标文件格式，不得随意增加签字、加盖实物印章等内容，避免因招标文件前后不一致或细微的格式错误引起投标文件被废标，增加投标人负担，影响招标投标活动。 |
第十六条 | 十六、本公告在广州公共 (略) （网址：http://**）、广东省招标 (略) （网址：http://**）、广州国企 (略) （http://**）和中国 (略) （网址：http://**）发布，本公告的修改、补充，在广州公共 (略) 发布。 | 十六、本公告在 (略) （ (略) ）官网（网址：http://**）、广东省招标 (略) （网址：http://**）、广州国企 (略) （http://**）和中国 (略) （网址：http://**）发布，本公告的修改、补充，在 (略) （ (略) ）官网发布。 |
第十八条 | 十八、 (略) 上发布时，同时发布招标文件、施工图纸、最高投标限价。本工程根据国家和省有关计价规范设置最高投标限价。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。 | 十八、 (略) 上发布时，同时发布招标文件、施工图纸、最高投标限价。本工程根据国家和省有关计价规范设置最高投标限价。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。招标人应综合考虑节假日因素，合理确定投标人编制投标文件所需要的时间，如遇春节、五一、十一等长假，建议招标人结合项目特点和实际需要适当延长备标期。 |
特别提示 | 特别提示：投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，一年内将被拒绝参与招标人后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）： 1.将中标工程转包或者违法分包的; 2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的； 3.存在围标或串标情形的; 4.在投标文件中提供虚假材料的； 5.存在行贿情形的; 6.拖欠农民工工资的； 7.未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分账管理的规定执行，被行政监 (略) 罚的。 8.中标人在项目实施过程中选取的专业分包单位或劳务企业或劳务班组长与投标时不一致的（如有）。 | 特别提示：投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内参与招标人后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）： 1.将中标工程转包或者违法分包的; 2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的； 3.出让投标资格的； 4.存在围标或串标情形的; 5.在投标文件中提供虚假材料的； 6. 存在少放、不放业绩、奖项等客观评审资料，减少自身竞争力情形的； 7.存在行贿情形的; 8.拖欠农民工工资的； 9.未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分账管理的规定执行，被行政监 (略) 罚的； 10.中标人在项目实施过程中选取的专业分包单位或劳务企业或劳务班组长与投标时不一致的（如有）。 |
附件一《投标人声明》 | 详见原招标公告 | 详见本补充公告附件1 |
二、招标文件部分：
条款 | 原文 | 现文 |
招标名称 | 110kV亲水变电站及输电监测中心生产检修用房精装修工程 | 输电监测中心生产检修用房装修工程 |
第一章投标须知 一、投标须知前附表 第8项工期要求 | 2024年10月30日计划开工，总工期270日历天。含深化设计及施工工期，施工工期计算标准为竣工验收通过，开始 (略) 发出开工通知为准。 | 2024年12月30日计划开工，总工期270日历天。含深化设计及施工工期，施工工期计算标准为竣工验收通过，开始 (略) 发出开工通知为准。 |
第一章投标须知 一、投标须知前附表 第9项资金来源 | 区财政资金，已落实。 | 企业自筹资金，已落实。 |
第一章投标须知 一、投标须知前附表 第22项非竞争费用 | 本项目绿色施工安全防护措施费为1,*（不含税），暂列金额为*（含税），暂估价为/ 元。（未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正） | 本项目绿色施工安全防护措施费为1,*（不含税），暂列金额为*（不含税），暂估价为/ 元。（未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正） |
第一章投标须知 一、投标须知前附表 第24项计算评标参考价的等分点值 | 本款不适用。 | 计算评标参考价的等分点值X在开标前从[0,100]的整数中随机抽取。 |
第一章投标须知 一、投标须知前附表 新增第42项 | / | ?具体要求在中标后按照投标承诺和招标人的要求执行。 □具体要求：（由招标人填写） |
第一章投标须知 三、投标须知通用条款7.1 | 7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改： 第一章 投标须知 第二章 开标、评标及定标办法 第三章 合同条款 第四章 投标文件格式 第五章 技术条件（工程建设标准）（另册） 第六章 图纸及勘察资料（另册） 第七章 招标工程量清单（另册） 第八章 最高投标限价 注：招标人应在技术条件（工程建设标准）中明确施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和建筑垃圾综合利用产品的使用要求。 | 7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改： 第一章 投标须知 第二章 开标、评标及定标办法 第三章 合同条款 第四章 投标文件格式 第五章 技术条件（工程建设标准）（另册） 第六章 图纸及勘察资料（另册） 第七章 招标工程量清单（另册） 第八章 最高投标限价 注：①招标人应在技术条件（工程建设标准）中提出本项目对关键技术、工艺、重点、难点，以及拟在本项目采用的智能建造和新型建筑工业化相关技术的具体要求，明确本项目采购绿色建材和对原材料、生产制造工艺的环保、节能、低碳的要求，明确施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求。②鼓励招标人对施工组织设计或施工方案实行隐藏投标人信息的暗标评审。 |
第一章投标须知 二、投标须知修改表 条款号11.2.2 现文： | 11.2.2 资格审查文件： （1）投标人声明（须按招标公告附件内容及格式要求编制）； （2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书； （3）企业营业执照（ (略) 内上传件）； （4）企业资质证书（ (略) 内上传件）； （5）建筑施工企业安全生产许可证（ (略) 内上传件）； （6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人） （7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投标的专职安全员） （8）拟委派技术负责人的职称证书（提供 (略) 内上传件）； （9）拟委派项目负责人的建造师注册证书（ (略) 内上传件）； （10）项目负责人安全生产考核合格证明或在有效期内的安全考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（ (略) 内上传件）； （11）专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）（ (略) 内上传件）； （12）资格审查前，投标 (略) 住房和 (略) 建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。 （13）投标人认为应提供的其他资料。 注：上述第11.2.2（3）—（12）条没有要求提交的资料，不作为资格审查不合格的依据。 | 11.2.2 资格审查文件： （1）投标人声明（须按招标公告附件内容及格式要求编制）； （2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书； （3）企业营业执照扫描件或电子证照； （4）企业资质证书扫描件或电子证照； （5）建筑施工企业安全生产许可证扫描件或电子证照； （6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投入本项目的项目负责人） （7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投入本项目的专职安全员） （8）拟委托技术负责人的相关证书、资料（提供清晰扫描件或电子证书） （9）拟委派项目负责人的有效期内的建造师注册证书扫描件或电子证书； （10）项目负责人在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书扫描件或电子证书； （11）专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书扫描件或电子证书； （12）资格审查前，投标 (略) 住房和 (略) 建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。（13）投标人认为应提供的其他资料。 注：1.相关电子证书按规定需打印后手写本人签名的，应按照规定手写本人签名后再扫描提交。 2.投标人在投标登记时选择了拟投入本项目的项目负责人、专职安全员，即已满足“资格审查前，投标 (略) 住房和 (略) 建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员”的要求，投标人无需提供证明材料。 |
第一章投标须知 二、投标须知修改表 条款号11.2.4 现文： | 11.2.4按照招标文件要求填写的《施工项目管理团队人员信息表》（格式见第四章）； | 删除 |
第一章投标须知 二、投标须知修改表 条款号12.2 现文： | 12.2投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件清晰扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应在线下完成后扫描上传。 (略) (略) 关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见： (略) 网站最新指引。 | 12.2投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件清晰扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。 (略) (略) 关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见： (略) 网站最新指引。 注释：投标文件电子文档需要投标人单位盖章的材料，投标人加盖电子印章即可，不得将投标人未对电子文档加盖实物印章作为否决投标的情形。 |
第一章投标须知 二、投标须知修改表 条款号16 修改类型 | 修改类型：修改 | 修改类型：删除 |
第一章投标须知 二、投标须知修改表 条款号17.1 现文： | 17.1投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应在线下完成后扫描上传。 (略) (略) 关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见： (略) 网站最新指引。 | 17.1投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。 (略) (略) 关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见： (略) 网站最新指引。 |
第一章投标须知 二、投标须知修改表 条款号32.3 现文： | 32.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假骗取中标、行贿情形的，中标无效，行政监督部门将对其违法行为 (略) 罚并通报。该投标人将被招标人列入黑名单并限制其参与招标人后续项目的投标。 | 32.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假骗取中标、行贿情形的，中标无效，行政监督部门将对其违法行为 (略) 罚。该投标人将被招标人列入黑名单并限制其参与招标人后续项目的投标。 |
第二章开标、评标及定标办法 一、开标、评标及定标办法修改表 条款号36.5.1 现文： | 36.5.1在投标截止时间后半小时内，投标人 (略) (略) 对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人或招标代理进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容 | 36.5.1在投标截止时间后一个小时内，投标人 (略) (略) 对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人或招标代理进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容 |
第二章开标、评标及定标办法 一、开标、评标及定标办法修改表删去条款号41.2.2的修改 | 条款号：41.2.2 修改类型：删除 原文：41.2.2开标前，首先由招标人随机抽取确定该工程计算评标参考价的等分点值X。 |
|
第二章开标、评标及定标办法 一、开标、评标及定标办法修改表 条款号45.2 现文： | 45.2按方法一 计算评标参考价： 方法一：加权平均法 通过技术标有效性审查且经济报价在[工程成本警戒价, 招标控制价]区间的投标人的技术得分前5名（若满足前述条件的投标人大于等于5家时,N=5；若满足前述条件的投标人小于5家时,N=满足前述条件的投标人个数）的投标人的经济报价加权平均，计算评标参考价。公式如下： 评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。 其中：报价权重的计算方法为：将N名投标人按技术得分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（ 技术标得分相同的，以投标总报价较低的排前；如投标总报价仍相同的，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用记名投票方式，以得票多的排前确定排序。 | 45.2按方法二计算评标参考价： 方法二：区间抽取法 设立入围合格分数线（技术标详细审查得分≥32分），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下： 评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低 Q低：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值；若所有投标人均没达到或超过入围合格分数线的，则以工程成本警示价作为Q 低值 Q高：为最高投标限价 X:为等分点值，在开标前从[0,100]整数中随机抽取。 |
第二章开标、评标及定标办法 一、开标、评标及定标办法修改表 条款号48 现文： | 48.评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按步骤45.4确定的投标人总得分排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。 | 48.评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按步骤45.4、45.5确定的投标人总得分排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。 |
第二章开标、评标及定标办法 二、开标、评标及定标办法通用条款35 | 35 开标、评标及定标所依据的规则 35.1《中华人民共和国招标投标法》； 35.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》； 35.3《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令） 35.4《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委2003年第30号令） 35.5《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》； 35.6《 (略) 政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号） 35.7《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》（粤发[2004]4号）； 35.8《 (略) 工程建设项目招标投标管理办法》（穗建规字〔2023〕12号）。 35.9本项目招标文件。 | 35 开标、评标及定标所依据的规则 35.1《中华人民共和国招标投标法》； 35.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》； 35.3《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令） 35.4《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委2003年第30号令） 35.5《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》； 35.6《 (略) 政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号） 35.7《财政部?工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号） 35.8《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》（粤发[2004]4号）； 35.9《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）》 35.10《 (略) 工程建设项目招标投标管理办法》（穗建规字〔2017〕5号）； 35.11《 (略) (略) (略) 工业 (略) 转发广东省财政厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省地方金融 (略) 关于印发<广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）>的通知》（穗财采〔2023〕8号）； 35.12本项目招标文件。 |
第二章开标、评标及定标办法 二、开标、评标及定标办法通用条款37.2 | 37.2评标委员会的职责及守则： | 37.2评标委员会在开始评标前，应了解评标专家的职责及守则，认真阅读附件1《评标委员会成员声明》的内容并签名，签字后方可进行评标； 37.3评标委员会的职责及守则： |
第二章开标、评标及定标办法 附表一《资格审查表》 | 详见原招标文件 | 详见本补充公告附件2 |
第二章开标、评标及定标办法 附表三《经济标有效性审查表》 | 详见原招标文件 | 详见本补充公告附件3 |
第二章开标、评标及定标办法 附表四《技术标详细审查评分表》 | 详见原招标文件 | 详见本补充公告附件4 |
第二章开标、评标及定标办法 附表五《经济标评分表》 | 详见原招标文件 | 详见本补充公告附件5 |
第三章合同条款 条款号25.1 | 25.1 本工程无预付款，工程款分进度款（按月支付）、竣工验收款、结算款和退还质保金四个阶段支付。 | 25.1 本工程有预付款，工程款分预付款、进度款（按月支付）、竣工验收款、结算款和退还质保金五个阶段支付。 |
第三章合同条款 新增条款号25.2 | / | 25.2 本工程预付款按合同暂定总价(扣除暂列金额、暂估价、绿色安全防护措施费等) 的10%支付。*方收取预付款前需提供等额预付款保函。 |
第三章合同条款 条款号43.1（2） | （2）支付履约保函：按本合同总价的10% 出具履约担保的方式：履约担保采用银行保函、担保公司担保或履约保证保险的形式，提供履约保函、担保公司担保、履约保证保险所发生的费用由承包人承担。 提供履约担保金或保函的时间：双方合同签定之日起至合同范围内工程竣工验收合格；*方需在本合同签订后7日内交至*方，逾期不交的，*方将在支付第一次工程款时按未交部分的110%扣回(其中10% (略) 罚，不再返还)。 | （2）支付履约保函：按本合同总价的10% 出具履约担保的方式：履约担保采用银行保函、担保公司担保或履约保证保险的形式，提供履约保函、担保公司担保、履约保证保险所发生的费用由承包人承担。 提供履约担保金或保函的时间：双方合同签定之日起至合同范围内工程竣工验收合格；*方需在本合同签订后7日内交至*方，逾期不交的，*方将在支付第一次工程款时按未交部分的100%扣回。 |
第三章合同条款 条款号43.2 | 43.2担保终止除了满足工程竣工验收合格的必要条件以外，还需满足以下两个条件之一： （1）*方不存在*供材领用量超过本合同结算消耗量（含损耗量）的情况； （2）*方存在*供材超领的情况，但已依照本合同26.9 (略) 理完扣款或罚款事宜。 *方应于担保终止后10日内无息退还担保金或解除履约保函。 | 43.2担保终止除了满足工程竣工验收合格的必要条件以外，还需满足以下两个条件之一： （1）*方不存在*供材领用量超过本合同结算消耗量（含损耗量）的情况； （2）*方存在*供材超领的情况，但已依照本合同26.9 (略) 理完扣款或罚款事宜。 *方应于担保终止后15日内无息退还担保金或解除履约保函。 |
第三章合同条款 增加条款号43.5 | / | 43.5：支付担保：按法律法规及相关规定执行。 |
第三章合同条款 附件7：工程质量保修书 五、质量保修金的收取 | 本工程约定的工程质量保修金为施工结算价款的 3％，在工程办理结算支付时从结算价款中扣取3%作为质量保修金额。 承包人可以采用与质量保修金额等额的建设工程施工质量保证保险或质量保修金保函（以下简称质保保险保函）替代质量保修金。承包人采用质保保险保函的，发包人收到承包人提交的质保保险保函后30个工作日内一次性将质量保修金退还到承包人账户。 承包人采用质保保险保函，应分别提供质量保修金金额80%、有效期为竣工验收合格后两年和质量保修金金额20%、有效期为竣工验收合格后五年的质保保险保函。 | 本工程约定的工程质量保修金为施工结算价款的 3％，在工程办理结算支付时从结算价款中扣取3%作为质量保修金额。 承包人可以采用与质量保修金额等额的建设工程施工质量保证保险或质量保修金保函（以下简称质保保险保函）替代质量保修金。承包人采用质保保险保函的，发包人收到承包人提交的质保保险保函后30个工作日内一次性将质量保修金退还到承包人账户。 本工程缺陷责任期为两年。承包人采用质保保险保函，应提供质量保修金金额100%、有效期为竣工验收合格后两年质保保险保函。 |
第三章合同条款 附件7：工程质量保修书 六、质量保修金、质保保险保函的返还 | 自工程竣工验收满2年之日起15个工作日内，发包人将质量保修金的80% (同时扣除相应责任款) 免息返还承包人。 自工程竣工验收满5年之日起15个工作日内，发包人将质量保修金的20% (同时扣除相应责任款) 免息返还承包人。 本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人和承包人双方共同签署。 | 自工程竣工验收满2年之日起15个工作日内，发包人将质量保修金(同时扣除相应责任款) 免息全部返还承包人或解除履约保函。 本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人和承包人双方共同签署。 |
第四章投标文件格式 格式三：施工项目管理团队人员信息表 | 详见原招标文件 | 删除 |
第四章投标文件格式 格式九：投标清单 | 详见原招标文件 | 详见本补充公告附件6 |
第四章投标文件格式 格式十：对投标文件编制的承诺、投标文件编制情况 | 详见原招标文件 | 详见本补充公告附件7 |
第五章技术条件（工程建设标准）增加“5、其他要求”第（三）、（四）、（五）点 | / | （三）项目管理重点 1、质量控制重点 （1）室内装修工程全面施工前，必须做“施工样板”，经验收合格后方可按样板的标准全面施工。 （2）室内装修工程各类工序多，针对本项目做好各类工序施工过程中的质量监控是重点。 2、安全文明施工重点 （1）组织施工队*有序施工，保持良好的施工作业环境，提高施工人员的整体形象，是管理的重点。 （2）针对本项目特点如何确保作业安全是施工管理的重点。 （3）确保对周边环境的保护，减少噪音、扬尘，是施工管理的重点。 3、协调管理的重点 （1）针对本项目各专业单位的配合协调工作是协调管理重点。 （2）与相关政府管理部门工作检查的协调，是协调工作的重点。 4、计划进度管理重点 （1）组织做好材料排产及进场的过程监督，是进度控制的重点。 （2）结合本项目的工期分析，合理排布施工关键节点（里程碑节点）是计划管理的重点。 （3）依据各类验收的顺序安排，针对性做出各项验收工作策划是计划管理重点。 （四）项目管理难点 1、本项目工期紧，进场后即需开始工程的施工，所以准备时间越短越有利于工程施工的开展，前期准备工作是决定工程质量和进度的重要环节，需要进行详细的规划和设计工作，针对现场情况制定施工方案，做好施工场地的准备工作。 2、装修项目工程内容多，要求施工单位组织严密，协调各专业工程作业施工等问题，需要针对本项目具体情况采取相应的措施，确保施工的顺利进行。 3、重点部位质量保证 结合施工图与现场情况，解决对本项目施工难度大的重点部位、重点分项施工质量保证问题。 （五）材料设备管理要求 按照合同约定。 本项目采购的绿色建材、原材料、生产制造工艺的环保、节能、低碳的要求：符合国家、省、市或行业的工程建设标准、规范的要求，绿色无害，达到验收标准。 |
三、原招标文件的内容与本补充公告发布的内容不 (略) 的，以本补充公告内容为准，本补充公告为招标文件的组成部分，如对同一事项的表述与之前所发出的招标文件不符，则以本补充公告为准，其他内容不变。本项目已重新生成电子招标文件，请各投标人下载更新版本的电子招标文件编制投标文件，电子招标文件(GZZB）请以最新发出的为准。
四、本项目原定的招标公告发布时间、递交投标文件时问及开标时间和场地安排等作相应调整。具体时间和场地安排请各投标人密切 (略) 公布的本项目的日程安排，投标人可 (略) 网站首页，点击“交易业务-建设工程”专栏中的“项目查询（日程安排、答疑纪要）”，输入项目编号或项目名称查询最新信息。
招标单位：广州合瑞 (略)
2024年11月22日
附件1：投标人声明
投标人声明
(略) 住房和 (略) 、招标人及招标监督机构：
本公司就参加投标工作，作出郑重声明：
一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。
二、本公司承诺遵循公平、公正、公开、诚实信用原则，在本项目投标中诚信投标，在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿，不存在少放、不放业绩、奖项等客观评审资料，减少自身竞争力的情形，若存在以上情形的，将自愿接受被招标人列入拒绝投标名单，不能参与招标人后续招标项目的投标。
三、本公司不存在下列情形之一：
（一）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（二）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；
（三）为本标段监理人或者与本标段监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（四）为本标段的代建人；
（五）为本标段提供招标代理服务的；
（六）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（七）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；
（八）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（九）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；
（十）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（十一）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和 (略) 罚法》依法作出并已经生效 (略) 罚决定为认定依据。 (略) 罚决定中已经明确的暂停或取消投标 (略) 域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）
（十二）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和 (略) 罚法》依法作出并已经生效 (略) 罚决定为认定依据。）；
（十三）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；
（十四）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门 (略) 罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）
（十五）法律法规规定的其他情形。
四、本公司保证：本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任施工单位项目负责人，本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任职。
五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。
六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队*，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。
七、本公司承诺，切实落实《住房城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）、《 (略) 住房和 (略) 关于印发< (略) 建筑施工实名制管理办法>的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《 (略) 建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）、《关 (略) (略) 政工程实名 (略) 化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2018〕183号）、《 (略) 住房和城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于 (略) 政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑〔2018〕981号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将遵守总承包企业在投标时向招标人作出的关于实名制管理的承诺，服 (略) 的统一管理，并对我公司施工范围的实名制管理负直接责任。我公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。
八、与本公司单位负责人 (略) 存在控股、管理关系的其他单位包括：。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）
九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。
十、本公司承诺，中标后将按招标人要求，积 (略) 关于投身“百千万工程”的号召，主动参与建筑业结对帮扶。
十一、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门 (略) 罚。
十二、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管 (略) 罚。
特此声明
声明企业：
项目负责人签字:
技术负责人签字：
年 月 日
注：招标人应当要求投标人的项目负责人和技术负责人签字。资格审查表
工程名称：
投标人名称：
序号 | 审查项目 | 须审查的资料 | 审查结果 |
1 | 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效 | 投标人声明、法定代表人证明书；委托投标的还应提供法人授权委托证明书 | |
2 | 投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营 | 营业执照扫描件或电子证照 | |
3 | 投标人均持有建设行政主管部门颁发的有效期内的企业资质证书及安全生产许可证；投标人资质符合公告要求 | 资质证书扫描件或电子证照、安全生产许可证扫描件或电子证照 | |
4 | 投标人拟担任本工程项目负责人符合公告要求 | 有效期内的建造师注册证书扫描件或电子证书（注：打印建造师电子证书后，在个 (略) 手写本人签名再扫描提交。） | |
5 | 持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证 | 项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证证书扫描件或电子证书 | |
6 | 投标人拟担任本工程技术负责人符合公告要求 | 拟委托技术负责人的相关证书、资料（具体要求详见招标公告） | |
7 | 专职安全员须具有安全生产考核合格证（C证）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C3） | 专职安全员的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证证书扫描件或电子证书 | |
8 | 投标人提供的投标人声明符合公告要求 | 投标人声明 | |
9 | 投标人声明中签字的项目负责人和技术负责人与本项目拟派的项目负责人和技术负责人一致 | 网上投标时选择拟投标的项目负责人、资格审查文件中拟委派的技术负责人及投标人声明 | |
10 | 关于联合体投标：本项目不接受联合体投标 | /（不用提交资料） | |
11 | 资格审查前，投标 (略) 住房和 (略) 建立企业诚信档案及拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员 | 投 (略) (略) 内企业信用档案的企业和人员信息 | |
12 | 投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第八条内容进行评审）。 | 投标人声明 | |
13 | 未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单 | 投标人无需提供资料，按交易系统比对的结果进行评审 |
备注：
1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；
2、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，作出评审结论。汇总后，出现一个“×”的结论为“不通过”；
3、不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现资格审查文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的。应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过资格审查，不得直接认定其不通过的资格审查。
评委签名：
经济标有效性审查表
工程名称：
序号 | 投标人 评审内容 | ||||||
1 | 对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效； | ||||||
2 | 投标报价高于最高投标限价的； | ||||||
3 | 投标报价低于成本的（投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本，并且投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标）； | ||||||
4 | 投标文件未按规定的格式（指招标文件第四章格式八、九、十、十一）填写，或主要内容（指投标文件组成内容）不全，或关键字迹模糊、无法辨认； | ||||||
5 | 投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的； | ||||||
6 | 无《参与编制经济标投标文件人员名单》的； | ||||||
7 | 无《对投标文件编制的承诺》 | ||||||
8 | 投标人与本项目其他投标人的投标文件工程量清单编制机器硬件信息一致的（以 (略) 评标系统的检索信息为准） |
注：1.本表使用*招标文件范本，与范本内容 (略) 均以下划线标明。
2.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。
3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
4.不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误、投标报价可能低于成本影响履约的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。
评委签名：
附件4：技术标详细审查评分表
技术标详细审查评分表
一、技术标详细审查评分表（100分）
评分项目 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
一、施工组织设计（80分） | 针对项目重点、难点的措施 | 25 | 根据本项目特点，编制项目重难点的措施，内容包含项目重难点分析、总包遗留问题分析及控制保障措施。 各方案横向对比： 优：对项目实施重难点的分析及表述清晰、完整、严谨、可靠、合理，遗留问题的控制保障措施合理，针对性优，得15-25分。 良：对项目实施重难点的分析及表述清晰、完整、合理，遗留问题的控制保障措施一般，针对性一般，得6-14分。 差：对项目实施重难点的分析及表述差，遗留问题的控制保障措施差，针对性差，得1-5分； 没有编制项目重难点的措施内容的，不得分。 本项最高得25分 |
配合实施措施 | 20 | 制定在施工过程中配合总承包单位及其它各专业工程的实施措施，并对实施措施重难点作分析。 各方案横向对比： 优：提出的配合实施措施合理可行，根据项目的实际情况有详细清晰的相应的说明，重难点分析透彻，内容清晰，得12-20分； 良：提出的配合实施措施一般，根据项目的实际情况有详细清晰的相应的说明，重难点分析透彻，内容清晰，得5-11； 差：提出的配合实施措施较差，缺少说明，重难点分析含糊，内容较差，得1-4分； 没有编制配合实施措施内容的，不得分。 本项最高得20分。 | |
施工进度计划及工期保证措施 | 10 | 根据本项目特点有编制工期进度计划及施工工期保证措施。 各方案横向对比： 优：施工进度计划合理可行，对项目工期需求理解准确， (略) 分析清晰、准确、完整，施工工期保证措施合理可行，针对性优，得6-10分； 良：施工进度计划一般，对项目工期需求理解一般， (略) 分析较清晰、准确，施工工期保证措施针对性一般，得3-5分； 差：施工进度计划较差，对项目工期需求理解较差， (略) 分析较不清晰，施工工期保证措施针对性较差，得1-2分； 没有编制工期进度计划及施工工期保证措施内容或偏离招标计划要求的，不得分。 本项最高得10分。 | |
质量控制措施 | 10 | 根据本项目特点有编制质量控制措施的，内容包含质量目标、质量保证体系、装修安装调试质量保证措施、质量通病预防措施、成品保护措施、质量事故应急预案。 各方案横向对比： 优：质量目标满足或者结合本项目特点和要求的，上述措施内容具体合理，符合项目实际情况，得6-10分； 良：质量目标满足或者结合本项目特点和，上述措施内容基本完整，可行性一般，得3-5分； 差：质量目标满足招标文件要求的，上述措施内容较差，缺乏针对性，得1-2分； 没有提供质量控制措施内容的，不得分。 本项最高得10分。 | |
安全文明施工目标及保障措施 | 15 | （1）针对本项目的实际情况编制安全文明施工目标、安全文明施工管理体系、安全文明施工保证措施。 （2）各方案横向对比： 优：针对性强、措施有效、合理、可操作性强，得10-15分； 良：针对性强、措施效果一般，现场可操作性一般，得5-9分； 差：措施效果较差，现场可操作性较差，得1-4分； 没有编制安全文明施工目标及保障措施内容的不得分。 本项最高得15分。 | |
二、企业资信评审 （20分） | 企业同类工程业绩 | 8 | 投标人自2019年1月1日至今完成过质量合格且金额大于或等于*元的建筑装修装饰工程施工业绩情况： （1）累计完成9项或以上的，得8分； （2）累计完成5～8项的，得5分； （3）累计完成1～4项的，得2分。 本项最高得8分。 |
工程获奖 | 9 | 投标人自2019年1月1日至今承接的装饰装修工程获奖情况： （1）获得国家级工程质量奖项的，每项得3分； （2）获得省级工程质量奖项的，每项得1分； （3） (略) 级（含副省级）工程质量奖项的，每项得0.5分； 注：若提供由行业协会颁发的的奖项，须附行业协会在民政部门备案的相关证明材料，否则不得分。 本项累计最高得9分。 | |
第三方评价 | 3 | 投标人曾经连续获得过“纳税信用A级纳税人”称号的次数： （1）连续获得5年及以上的，得3分； （2）连续获得3～4年的，得2分； （3）连续获得1～2年的，得1分。 注：连续次数中须包含2023年度，否则本项不得分。时间以评价年度为准。 本项最高得3分。 | |
合计（一+二） | 100 | ||
备注：
1、【企业同类工程业绩】：
需同时提供中标通知书（或免招标的证明）、施工合同、子分部工程质量验收记录或竣工验收文件扫描件。（1）单独发包的专业工程的业绩金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以施工合同（不含补充合同）为准。如中标通知书未能体现对应的专业工程金额，则以施工合同载明的对应的专业工程金额为准，如中标通知书与施工合同均不能单独体现对应的专业工程金额，则以建设单位提供的证明资料中载明的对应专业金额为准。由总承包单位依法分包的专业工程业绩其金额以分包合同中约定的合同金额为准。
（2）完成时间以子分部工程质量验收记录时间为准。未提供子分部工程质量验收记录的，完成时间以验收文件记录时间为准。验收记录或验收文件至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章。
2、【工程获奖】：
需提交奖项证书清晰扫描件，奖项须为质量奖项，时间以发证时间为准。同一项目按最高级别奖项只计一次得分。奖项可为承建单位或参建单位。国家级奖项包括中国建设工程鲁班奖、国家优质工程金奖、国家优质工程奖、中国土木工程詹天佑奖、中国（全国）建筑工程装饰奖（不含设计类获奖）等；省、市级质量奖项指省、市级行政主管部门或行业协会颁发的工程质量方面的奖项（行业协会须在民政部门备案）。同一工程项目获得多个奖项的，只计算其符合要求的最高奖项得分，不重复计分。
3、【第三方评价】：
“纳税信用A级纳税人”称号须同时提供证书原件彩色扫描件和省级（或以上）（含在 (略) 官 (略) ） (略) 站纳税信用信息 (略) 页截图。“纳税信用A级纳税人”称号仅计算投标人自身（ (略) 、分公司及分支机构）。不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。
4、投标 (略) 页信息截图内容必须清晰可辨， (略) 页信息截图内容模糊导致评标时无法判断的，后果由投标人自负。
5、投标人如果同时满足多个评分档次的，按所满足的最高档得分。
6、表按百分制评分，所有评委每个分项的分数汇总后算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。
评委签名：
附件5：经济标评分表（ (略) 间抽取法）
经济标评分表
工程名称：
投标人名称 | |||||||||||||||
投标报价PT（元） | |||||||||||||||
计算评标参考价的等分点值X | |||||||||||||||
评标参考价PC（元） | |||||||||||||||
偏差（（PT-PC）/PC）（%） | |||||||||||||||
减分（A） | |||||||||||||||
得分(I=100-A) | |||||||||||||||
得分排名次序 | |||||||||||||||
评委签名：
附件6：投标清单
详见补充公告附表《投标清单-输电监测中心生产检修用房装修工程.xlsx》
附件7：
对投标文件编制的承诺
本公司授权（身份证号： ）负责对投标文件的编制及内容进行解释、说明，并承诺以下事项：
1.被授权人清楚投标文件编制的具体情况，包括技术方案文件、工程量清单、以及投标文件的加密打包的理解；
2.在本项目开标至评标结束前，努力确保被授权人在项目评标所在地附近；
3.从评标委员会要求澄清起二小时内，被授权人应如实地书面澄清。
如由于未遵守上述承诺内容之一导致无法进行澄清的，我公司认可和接受评标委员会作出的评审结论。
附件：《投标文件编制情况》
投标人名称：
日 期： 年 月 日
投标文件编制情况
1.投标文件报价编制方式: □自行编制的，编制的负责人：（盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与投标人一致） 。□委托编制的，受委托单位，编制的负责人：（盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与受委托单位一致） 。
2.投标文件加密打包的电脑情况
投标文件加密打包的电脑 自有 □ 外包 □ 其他 □ 电脑类型 电脑所属单位 电脑所在地址 （如××市××区(县) ××街（路）××号××大厦××房） |
招投标大数据
最近搜索
无
热门搜索
无
