目 录

第一卷.............................................................................. 1

第一章 招标公告.................................................................. 2

第二章 投标人须知................................................................ 8

投标人须知前附表............................................................ 8

第三章 评标办法................................................................. 33

评标办法前附表............................................................. 33

1. 评标方法................................................................. 35

2. 评审标准................................................................. 35

3. 评标程序................................................................. 35

第四章 合同条款及格式........................................................... 41

第五章 工程量清单............................................................... 52

第二卷............................................................................. 55

第六章 图纸..................................................................... 56

第三卷............................................................................. 57

第七章 技术标准和要求........................................................... 58

第四卷............................................................................. 59

第八章 投标文件格式............................................................. 60

一、投标函及投标函附录......................................................... 63

二、法定代表人身份证明......................................................... 65

二、授权委托书................................................................. 66

三、投标保证金................................................................. 67

四、已标价工程量清单........................................................... 68

五、施工组织设计............................................................... 69

七、投标人基本情况............................................................. 72

（一）投标人基本情况表......................................................... 72

（二）近年完成的项目情况表..................................................... 73

（三）正在进行的和新承接的类似项目情况表....................................... 74

（四）近3年发生的诉讼及仲裁情况................................................ 75

（五）近三年财务状况........................................................... 76

八、其他资料................................................................... 77

第一卷

第一章 招标公告

招标条件

(略) 昭平台水库扩容 (略) 水库扩容工程建筑物工程施工标、安全监测标和白蚁防治标(项目代码：2211-#-04-01-#）的潜在投标人 (略) (略) 网http://**)获取招标文件，并于2024年12月25日08时40分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：平采招标-2024-158

2、项目名称： (略) 昭平台水库扩容 (略) 水库扩容工程建筑物工程施工标、安全监测标和白蚁防治标

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：#元

最高限价：#元

序号	包号	包名称	包预算 （元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业
1	第一标段	建筑物工程施工标	#	#	否
2	第二标段	安全监测标	#	#	否
3	第三标段	白蚁防治标	#	#	否

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）项目概况：昭平台水库位于淮河流域沙颍河水系沙河本干上，坝址位于河 (略) 鲁山县城以西12km，水库控制流域面积1430km2，昭平台水库扩容后是一座以防洪、灌溉为主，结合供水，兼顾发电的大（1）型水库，水库总库容13.56亿m3。建设内容主要包括加高拦河坝、白土沟副坝，新建1#、2#、3#副坝，改造杨家岭泄洪闸为混凝土坝，拆除重建尧沟溢洪道，改造加固输水洞，新建生态基流电站，整治总干渠、生态基流尾水渠和泄洪通道，管理和交通设施及信息化等内容。

（2）标段划分：本次招标内容划分为3个标段。

1）建筑物工程施工标（合同编号：ZPTSKKRGC-2024-JZGC）招标内容为：主要包括尧沟溢洪道(不含拆除工程)、泄洪通道整治、输水洞(进水塔、洞身、出口闸、岔管、总干渠、婆娑村水闸改造)、生态基流电站的土建；水力机械采购和安装；金属结构的采购和安装；3#支路( (略) ~生态基流电站，约104m)等。

2）安全监测标（合同编号：ZPTSKKRGC-2024-AQJC）招标内容为：昭平台水库扩容工程范围内的全部安全监测工作。包括安全监测设备及材料的采购、运输、验收和保管；观测仪器和设备的率定、调试、安装、埋设和维护；相关土建工作、电缆敷设；施工期间及竣工验收前的数据采集、资料整编、分析工作、观测设施和观测资料的移交及人员培训；为自动化项目提供必要的参数、调试等配合工作等。

3）白蚁防治标（合同编号：ZPTSKKRGC-2024-BYFZ）招标内容为：昭平台水库扩容工程中拦河坝、白土沟副坝、1-3＃副坝、 (略) 等范围内的全部白蚁治理工作内容。主要包括人工挖巢、药物治理、毒土隔蚁墙、埋设诱杀包、地表施药等措施，白蚁自动监测控制装置安装工程等。

（3）资金来源及资金：国债资金、中央资金及其它国有资金

（4）计划工期：

1）建筑物工程施工标：暂定30个月（从合同签订之日起至竣工验收之日止）。

2）安全监测标：暂定44个月施工期+12个月运行服务期（从合同签订之日起至竣工验收之日止）。

3）白蚁防治标：暂定44个月（从合同签订之日起至竣工验收之日止）。

（5）质量要求：合格。

6、合同履行期限：同计划工期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购[2022]5号）的规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，须提供相关有效声明材料，中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定。

3、本项目的特定资格要求

3.1投标人需具备以下要求

3.1.1建筑物工程施工标

（1）具有独立法人资格；具有水利水电工程施工总承包#级及以上资质；具有有效的企业安全生产许可证；

（2）拟任项目经理具有水利水电专业一级建造师注册证书，且不得有在建工程，并应出具无在建工程承诺书。若在建项目合同工程已完工或已变更的，须提供项目法人出具的相应证明材料；

（3）拟任技术负责人具有水利工程相关专业高级及以上职称，且不得有在建工程，并应出具无在建工程承诺书。若在建项目合同工程已完工或已变更的，须提供项目法人出具的相应证明材料；

（4）企业主要负责人、项目经理及专职安全员应取得水行政主管部门核发的安全生产考核合格证；

（5）投标人及其拟投入的项目经理、技术负责人、专职安全员、委托代理人（投标人如授权委托代理人）均须在全 (略) (略) 进行信用信息公开。

3.1.2安全监测标

（1）具有独立法人资格，具备有效的营业执照或事业单位法人证书，具有CMA计量认证资格；

（2）拟任项目负责人须具有水利工程相关专业高级及以上职称。

3.1.3白蚁防治标

（1）具有独立法人资格，持有有效的营业执照或事业单位法人证书；

（2）拟任项目负责人具有水利工程相关专业高级及以上职称。

3.2提供企业2021年、2022年、2023年度经审计的财务报告（如投标单位为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的财务报表）；

3.3市场主体被列入“中国执行 (略) - (略) 被执行 (略) ”失信被执行人、“中国 (略) -政府采购严重违法失信行为记录名单”、“国 (略) -重大税收违法失信案件信息公布栏-重大税收违法失信主体”的、“信用中国严重失信主体名单”、“信用河南失信惩戒对象名单”的，禁止其参与本项目投标活动，投标人提供相关查询截图；若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文（查询日期在公告日期之后）。或根据《河南省人民政府办公厅关于 (略) 场主体专项信用报告代替无违法违规记录证明实施方案的通知》要求，用无违法违规记录证明版专项信用报告代替上述查询结果。〈具体操作流程详见招标文件〉

3.4投标人应提供近三年（自2021年11月1日至今）是否有行贿犯罪情况说明（格式自拟）。如提供虚假情况说明的，招标人将取消投标人的投标资格或中标资格。如存在行贿犯罪情况的，按不 (略) 理。

3.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；（提供“国家企业信用信息公示系统” (略) 信息、股东或投资人信息，同时出具承诺函（格式自拟）。）；

3.6投标人须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（提供承诺书，格式自拟）；

3.7本项目采用资格后审。

三、获取招标文件

1.时间：2024年12月5日至2024年12月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点： (略) (略) 网

3.方式：本项 (略) 上获取，不接受其它形式获取。潜在供应商获取需凭CA数字证书 (略) (略) 网（网址：http://**）“供应商登录”入口进入交易系统进行获取。具体操作请查看以下链接：链接地址：http://**

办理CA证书：http://**

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2024年12月25日8时40分（北京时间）

2.地点： (略) (略) 电子交易系统

五、开标时间及地点

1.时间：2024年12月25日8时40分（北京时间）

2.地点： (略) (略) 电子交易系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《 (略) (略) 》《河南省电子 (略) 》《 (略) （河南省? (略) ）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、 (略) (略) 全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、供应商可 (略) (略) 向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

3、本公告已同步至“ (略) (略) ”微信公众号，可通过公众号中的“服务栏目”进行查阅。

4、监督单位：

4. (略) (略)

联 系 人：吕先生

联系电话：0375-#

统一社会信用代码：#28F

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人：

名称： (略) 昭平台水库扩容工程 (略)

地址： (略) (略) (略) 西 (略)

联系人：信先生

联系方式：0375-#

2、采购代理机构：

名称：河南 (略)

联系地址： (略) (略) 226号楷林国际B座20楼2012号

联系人：吕傲杰 龚立新

电话：0371-# 0371-#

邮箱：*@*26.com

3、项目联系方式

项目联系人：吕傲杰 龚立新

联系方式：0371-# 0371-#

2024年12月04日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

注：1、“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知正文”未尽事宜。

2、“t”为选中项。

1. 总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.8本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.9本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段的资质条件、能力和信誉。

(l) 财务要求：见投标人须知前附表；

(2) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(3) 项目负责人要求：见投标人须知前附表；

(4) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(5) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务：

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

(l)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3)为本标段的监理人；

(4)为本标段的代建人；

(5)为本标段提供招标代理服务的；

(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场（不组织）

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告（或投标邀请书）规定的时间和地点组织踏勘现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会（不组织）

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告（或投标邀请书）规定的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。

1.10.3在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.11分包

投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。

1.12偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构表；

（7）投标人基本情况；

（8）其他资料。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式、时间递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会应当否决其投标文件。

3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）签合同时向招标人提出附加条件。

3.5 资格审查资料

本项目采用资格后审，投标人在编制投标文件时，应按投标须知前附表1.4.1款规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的业绩、财务、项目负责人、信誉等要求。

3.6备选投标方案

投标人可以递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

3.7.6 文件份数: 加密电子投标文件一份（上传）。

4.投标

4.1投标文件的密封和标识

4.1.1投标人应当按照招标文件和 (略) 的要求加密投标文件，未按要求加密的投标文件，招标人（“ (略) ”）将拒绝接收并提示。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后， (略) 即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5逾期送达的投标文件， (略) 将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。 (略) 收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

5. 开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2款规定的投标截止时间（开标时间），通过 (略) 公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

5.2开标程序

本项目采用“不见面开标”交易方式，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

投标人需在解密开始后10分钟内完成解密（当投标人过多时，解密时间可以适当延长）。在投标文件解密过程中，因投标人原因（如投标人准备不到位、 (略) 络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。

5.3开标异议

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受 (略) 罚 (略) 罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1定标方式

评标委员会推荐1-3名中标候选人，并标明排列顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在合同签订前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约保证金或履约保函。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金或履约保函的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8. 重新招标或经批准不招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人向投标人泄露标底；

（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

（4）招标人预先内定中标人；

（5）其他串通投标行为。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其他施工单位；

（2）投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字的行为。

9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人或委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。

9.2.3下列行为均属投标人串通投标报价：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部总价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）投标人之间其他串通投标报价的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者 (略) ，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者 (略) ，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

见投标人须知前附表

附件一：

招标文件澄清申请函

编号：

（招标人名称）

我方经过仔细阅读【项目名称】招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1、………

2、………

………

投标人： （盖单位章）

年 月 日

附件二：

招标文件澄清通知

编号：

（投标人名称）

经研究对【项目名称】招标文件，作如下澄清：

1、………

2、………

请收到本通知后以书面形式按招标文件第二章附件四格式在 年 月 日前回复确认，同时采用传真方式发至 。

招标人： （盖单位章）

年 月 日
附件三：

招标文件修改通知

编号：

（投标人名称）

经研究对【项目名称】招标文件，作如下修改（补充）：

1、………

2、………

请收到本通知后以书面形式按招标文件第二章附件四格式在 年 月 日前回复确认，同时采用传真方式发至 。

招标人： （盖单位章）

年 月 日
附件四：

招标文件澄清、修改通知确认函

编号：

（招标人名称）

你方 年 月 日发送的【项目名称】招标文件问题（澄清通知／修改通知）， 我方已于 年 月 日收到，通知的主要内容如下：

年 月 日， （文件名称及编号），共 （页码总数） （条款总数）；

……

特此确认。

投标人： （盖单位章）

年 月 日
附件五：

开标记录表

标段（包）编号：

标段（包）名称：

序号	投标单位名称	投标总价（元）	项目负责人	工期	质量	投标人授权代表签名	开标备注

开标时间： 年 月 日
附件六：

中标通知书

编号：

（中标人名称）：

你方于 （投标日期）所递交的【项目名称】投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 元。

工期： 。

工程质量： 。

项目负责人： （姓名）。

请你方在接到本通知书后的 日内到 （指定地点）与我方签订承包合同协议书，在此之前按招标文件第二章投标人须知第7.3款规定向我方提交履约保函。

特此通知。

招标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

年 月 日

附件七：

中标结果通知书

编号：

（未中标人名称）：

我方已接受 （中标人名称）于 （投标日期）所递交的【项目名称】投标文件，确定 （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持！

招标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

年 月 日

第三章 评标办法

评标办法前附表

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准: 见评标办法前附表

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.3响应性评审标准:见评标办法前附表

2.2详细评审标准

2.2.1分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）综合部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其它部分：见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

评分标准按照本章附件三：评分标准。

3. 评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作 (略) 理。

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作 (略) 理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作 (略) 理。

（1）投标文件 中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会否决其投标。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，标明推荐顺序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件二：

问题澄清通知

（编号：）

（投标人名称：）

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于 年 月 日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）或通过下载招标文 (略) 上传。采用传真方式的，应在 年 月 日时前将原件递交至（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章）

年 月 日

附件二：

问题的澄清

（编号：）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

附件三：评分标准

评分标准

序号	评分项目		评分说明
2.2.4（2）	技术部分评分标准 （35分）	施工方法及技术措施（7分）	施工总体方案及技术措施合理得4～7分，基本合理得1～3分，否则不得分。
		施工进度计划安排及保证措施（6分）	施工进度计划合理、措施得当得4～6分，一般1～3分，否则不得分。
		施工主要仪器设备（6分）	施工仪器满足现场施工要求得4～6分，基本满足得1～3分，否则不得分。
		质量保证等体系认证及质量保证措施（10分）	质量保证体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证且在有效期内的，每项得2分；质量保证措施针对性及可操作性强得4分，一般1～3分，否则不得分。
		安全措施和环境保护措施（6分）	安全和环境保护措施按责任制的落实、机构的设置、人员的配备、措施的合理可靠性和经费的保障等酌情赋分。
2.2.4（2）	综合部分评分标准 （30分）	项目负责人业绩及实力（3分）	1、项目负责人具有水利类正高级技术职称得1分； 2、每提供一项水利堤坝工程白蚁防治业绩的得1分，最多得2分。 注：提供合同协议书、中标通知书，如上述材料不能体现业绩要求、项目负责人任职情况，须提供体现报告编写人的报告或#方出具的书面证明材料。
		技术负责人业绩及实力（3分）	1、技术负责人具有水利类正高级技术职称得1分； 2、每提供一项水利堤坝工程白蚁防治业绩的得1分，最多得2分。 注：提供合同协议书、中标通知书，如上述材料不能体现业绩要求、技术负责人任职情况，须提供体现报告编写人的报告或#方出具的书面证明材料。
		自主知识产权（5分）	2017年1月1日以来投标人获得白蚁防治类专利证书的，有一项1分，本项最高得5分。以提供的证书原件扫描件为准。
		人力资源配置（4分）	拟投入人员具有白蚁防治相关资格证书或有害生物防制员四级及以上职业资格证书的每个得2分，最多得4分。
		投标人业绩（10分）	投标人自2019年1月1日以来承担过水利堤坝工程白蚁防治业绩的每项得2分，最高得10分。以上业绩需合同协议书、中标通知书原件扫描件。
		信誉等级（5分）	信用等级经水利部评定且在有效期内的AAA 级的得5分，AA级的得4分，A级的得3分。 注：投标文件应提供信用评价证书原件的扫描件或复印件、全 (略) (略) (略) 页查询证明材料，否则不得分。两者不一致时，以全 (略) (略) (略) 页查询公示的为准。
2.2.4（3）	投标 报价 （35分）	投标报价（35分）	投标报价等于评标基准价得32分； 每低一个百分点在32分的基础上加1分，最高得35分； 每高一个百分点在32分的基础上扣1分，扣完为止。 注：投标报价项目中得分四舍五入取两位小数，分值内插。

第四章 合同条款及格式

白 蚁 防 治 合 同

第一章 总 则

第一条 合同当事人

发包人：

承包人：

根据《中华人民共和国民法典》和国家水利部等有关水库白蚁防治管理规定，在自愿、平等、协商一致的基础上，签订本合同。

第二条 工程概况、工期、承包内容、承包范围

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程规模：

4、工期：从合同签订之日起至竣工验收之日止。

5、工程质保期：本工程自合同工程完工证书签发之日起，质保期为1年，质保期之后3年内如出现蚁害，承包人须无偿灭治。

6、白蚁防治工程承包的内容： 的设计、施工、竣工验收、复查。

7.白蚁防治工程承包的范围：

第三条 施工技术方案

施工技术方案是本合同的组成部分，其主要内容有：

1、白蚁防治工程的施工设计。设计时应考虑本工程的环境、土壤、建筑、结构、专业工程等因素，选择合理的设计方案，达到防治蚁患的目的。白蚁防治设计方案应得到有关部门的认可或批准。

2、白蚁防治工程的施工。施工方案应将白蚁施工的现场条件、施工的起始时间、整个工程的进度安排、需要其他专业配合的要求、需求发包人提供的协助等有详细说明。白蚁防治药物运输、保管、施药等环节可能引起对人畜、环境的损害应有防患措施。进场施工人员应遵守的安全措施。

3、白蚁防治工程的竣工验收。白蚁防治工程竣工后，经过自检达到验收要求并经发包人、监理人确认后，负责组织有关部门进行白蚁防治工程竣工验收及移交工作。对在竣工验收中发现的问题，应按竣工 (略) 理意见免费进行返工，达到验收标准的要求。

4、白蚁防治工程的竣工验收后的复查。在4年内，按有关部门的要求定期进行复查，对出现的蚁患及时给予消除。

第四条 合同价款

根据投标报价，白蚁防治工程总费用为人民币 元（大写 元整）。总费用中的单价是固定单价，即本工程竣工结算时单价不变；竣工结算时数量实际完成并经监理人核定数量为准。

第五条 白蚁防治设计、施工方案备案

白蚁防治工程设计、施工方案根据本招标文件提供的技术要求、施工位置及施工内容进行编制。当本招标文件提供技术要求、施工位置及施工内容发生变更时，按变更后的进行修改。

白蚁防治工程设计、施工方案及白蚁防治合同按规定报主管部门备案。

本合同实行固定单价合同，其单价是综合单价，包含设计费、人工费、材料药物费、机械费、管理费、利润、税费、风险费等。

第二章 双方权利义务

第六条 发包人权利义务

1、指派发包人代表，负责合同履行。对白蚁防治工程质量、进度进行监督检查，负责工程中间验收，办理竣工验收、变更、登记手续和其他事宜。

2、 (略) 进行白蚁防治工程监理。监理人应按发包人开工要求，书面通知承包人进场施工。

3、负责施工协调工作。

4、依照合同约定按期向承包人支付合同价款。

第七条 承包人权利义务

1、指定承包人施工代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决应由承包人负责的各项事宜。

2、按照发包人提供的技术要求、施工位置及施工内容2日内向发包人和监理人提供白蚁防治施工作业方案。逾期提交白蚁防治施工作业方案的，每逾期一日须向发包人交滞纳金1000元，从最近应支付的合同价款中扣除。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定。做好各项质量检查记录。竣工验收时应有一套完整的竣工资料供验收人员使用。

4、应按监理人通知规定的进场时间进场施工，并在规定的时间内完成施工。逾期进场或逾期完工的，每逾期一日须向发包人交滞纳金#元，从最近应支付的合同价款中扣除。

5、负责白蚁防治施工药物、机具的保管。药物、机具损害、丢失等由承包人承担。药物对人畜、环境造成损害的，由此造成的一切损失及责任由承包人承担。

6、进入施工现场应按规定配备安全防护设备，服从监理和总承包人的指挥，安全、有序地组织施工。

7、履约保函自合同生效之日起生效，在工程竣工验收合格后，发包人及时退还履约保函。如果承包人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。

8、承包人应为信息化管理系统的数据接入、集成、调试等提供配合工作。

9、本工程不允许转包、分包，但确需分包（如劳务分包），须经发包人同意。

第三章 施工质量监督及验收标准

第八条 施工质量监督

1、 承包人对：昭平台水库扩容工程施工前必须制订项目施工作业方案，经监理人审核，发包人批准后，方可执行施工操作。

2、施工技术人员必须严格按施工方案规定的施药部位、药物配比和药剂的使用量等进行施工操作，接受监理人的监督管理。

3、发包人按合同条款和承包人的施工工序组织施工验收，做好工程验收记录。工程竣工后，各工序施工验收记录单列入工程隐蔽项目验收资料之一，纳入单位工程质检核验程序之中。

4、工程竣工后的4年内，白蚁防治单位要定期做好复查回访和记录。复查回访资料应存档备查。

第九条 质量标准

本工程以白蚁防治方案和验收规程作为质量评定验收标准，其验收结果应得到有关部门的确认或批准。如验收结果得不到有关部门的确认或批准，承包人应承担由此造成的所有责任。承包人因工程质量或进度问题， (略) 级及相关部门通报批评的，每次罚款#万元，从最近应支付的合同价款中扣除，情况严重的，最终结算价款只支付到合同额的80%。

第十条 施工施药

1、承包人使用的的白蚁防治药物必须遵守《中华人民共和国农药管理条例》，所使用的药物必须取得农药登记证（登记范围包括白蚁防治）、农药生产许可证或农药生产批准文件、产品质量标准、产品质量检验合格证。

2、承包人使用的药剂应是高效低毒，对人畜无害，对环境无污染的药物低毒。不得使用国家明令禁止生产或撤销登记的药物，严禁把只取得农业或其他卫生害虫 (略) 水库扩容工程施工。

3、所使用的药物必须标明名称、生产厂家、产品批号、登记证号、有效成份和出厂日期，并附有产品使用说明书和批次检测合格证。

4、药物使用时需加水稀释的，药物使用量按生产厂家使用说明书进行配比。

5、昭平台水库扩容工程施工时，要充分结合气候、土壤和地下水位等条件，选择合适的药物、使用浓度和剂量。

6、施工药剂的使用范围、浓度和使用量，应严格按照农药登记证、产品标签和说明书的规定使用。在施工过程中，根据现场的具体情况，如需对药剂的使用浓度和使用量作出调整的，其药物的有效成份用量仍按药物产品标签和说明书的规定不变。

7、承包人必须视使用药物的持效期，采取二次或多次施药措施，以达到本合同条款质保期的要求。

8、承包人在白蚁防治施药期间，应通知发包人或发包人委托的相关单位到施工现场对防治工程的施药进行检查和抽样检验，通知查验次数不少于三次。

第十一条 施工安全措施

1、承包人建立健全药物管理制度，实行专人保管、专仓贮存、出入库登记的药物安全保管措施。

2、施工人员严格安全生产规定，施工操作时，必须穿着专用工作服、安全帽、防毒口罩、防护手套和劳保鞋。严禁施工现场和操作期间抽烟与进食。对沾到皮肤上的药液要及时清洗。施工完毕后应及时清洗工具和双手、头脸等外露部位。

3、要加强对环境的保护，严禁在离水源6m范围内及地下水位以下的土层使用水溶性药剂。严禁向周围植物随意喷药。严禁将清洗工具的污水随意倾倒。严禁把用空的废弃物随意乱抛。

4、在室内进行药剂低压喷洒时或施工完毕后，必须保持室内的通风良好，保证安全操作。对药剂过敏的人员，不能进行施药操作。

5、施工操作需接电源时，应有具备电工专业岗位证书的人员操作。登高作业应佩带牢固的安全带。

6、各工 (略) 理完毕后，应向建筑施工单位交代安全事宜，避免药物中毒事故的发生。

7、承包单位必须在批复的治理范围内进行施药作业，每次施药前应将有关情况通知发包人和监理人。

8、承包人应做入场施工人员的安全教育，强化安全管理，对施工过程中发生的一切安全事故承担全部责任。发包人对承包人因防治药物造成的一切次生损害追究赔偿责任。

第十二条 验收

1、白蚁防治工程施工完毕并具备验收条件后7日内，承包人应向发包人、监理人递交《白蚁防治工程竣工验收申请报告》。发包人、监理人收到承包人《白蚁防治工程竣工验收申请报告》后7日内予以确认 (略) 理意见。发包人、监理人对《白蚁防治工程竣工验收申请报告》确认后或承包人按发包人、监 (略) 理意见整改后，发包人负责组织相关单位开展验收、移交等工作。如发包人、监理人在7日内对承包人递交的《白蚁防治工程竣工验收申请报告》未能确认 (略) 理意见，需及时通知承包人，另定验收日期，其竣工日期应顺延。

2、竣工验收不合格的，承包人应按要求进行返工，直至合格为止。其返工所需的工期、费用由承包人承担。由于白蚁工程验收不合格影响本项目工程竣工验收的，承包人应承担由此造成的损失。

3、设备验收：

设备到货验收：承包人将设备运到发包人指定地点时，双方及发包人方委托的验收参与人员根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求对承包人交付的货物进行到货验收。

4、验收：

白蚁监测控制系统在安装完毕后进行试运行，由发包人组织验收，通过合同工程完工验收之后，承包人将该系统交付发包人，之前均由承包人负责保管全部设备，并承担全部费用及毁损灭失的风险。验收基本步骤如下：

4.1、确认设备安装位置是否正确。

4.2、设备运行是否正常、损毁或丢失。

4.3、运行结果是否符合产品标准和技术规格书。

4.4、白蚁监测控制系统是否满足设计、发包人要求，运行流畅无漏洞。

4.5、整套设备图纸及技术文件是否都已提交并得到接受。

4.6、合同工程完工验收证书签发之日起，开始计算系统的质量保证期。

第十三条 复查

承包人负责白蚁防治工程完成后4年内每年一次的复查，复查结果报发包人。

第十四条 工程停建或缓建

1、因政策调整、不可抗力及发包人、承包人之外原因导致工程停、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议并报合同原备案部门备查。

2、工程停、缓建后，承包人应妥善做好已购药品、设备保护工作，按发包人要求将自有设备、人员撤出施工现场。双方应按合同约定支付已完工程价款。

第四章 工程价款及付款方式

第十五条 付款方式

1、预付款：在承包人与发包人签订合同并提交了银行出具的见索即付履约保函和预付款保函后，由监理人出具支付证书后及时支付合同价格的 %作为预付款。预付款作为工程款。

2、进度付款：

承包人按实际完成工程进度提出申请，并经监理人和发包人审核签字后办理支付，发包人按照进度价款的80％向承包人支付工程进度款，进度款最高至合同款的80%。合同竣工验收后，支付剩余工程款，承包人按照发包人财务支付要求提供相关证明材料。

监理人在收到进度付款申请单后及时完成核查，并出具进度付款证书。

第十六条 逾期付款

发包人逾期付款的，承包人可催告发包人支付，不支付逾期违约金。

第五章 其他约定

第十七条 保质责任

本工程自合同工程完工证书签发之日起，质保期为1年，质保期之后3年内如出现蚁害，承包人须无偿灭治。

第十八条 合同履行

本合同签订后，双方都必须严格履行。在执行中如需要协调或补充，须经双方协商一致后，作出书面补充。

第十九条 质量保证金

工程质量保证金的金额为结算总金额的3%。承包人已经缴纳履约保证金，履约保证金到期前发包人不再从工程进度付款中预留工程质量保证金；履约保证金到期后，承包人应提交前述金额的工程质量保证金保函，否则发包人将从竣工付款中1次性预留前述金额的工程质量保证金，质保期满后，经发包人检查并提供无缺陷证明后，退还质量保证金。

第二十条 工程保险

承包人应负责投保以下险种：

（1）建筑安装工程一切险；

（2）人员工伤事故险；

（3）人身意外伤害险；

（4）第三者责任险；

（5）施工设备险。

（6）安全生产责任险。

（7）其他保险由承包人根据有关规定进行投保。

第二十一条 计量与支付

（1）本工程各白蚁防治项目应按《工程量清单》中所列项目规定的单位计量。其支付工程量，应按设计要求和监理人签认的现场完成的数量计算，并按《工程量清单》中所列的各项目单价进行支付。该单价应包括材料采购、运输和保管，为完成全部施工作业所需的人工、材料、使用设备和辅助设施设备的维护，质量检查和验收等各项工作所需的全部费用，除特殊注明外，白蚁防治各项措施涉及到的人工费、材料费、机械费均包含于单价中，不再另行支付。

（2）本工程白蚁专项普查、人工挖巢、地表施药、喷粉灭杀、埋设诱杀包、打孔灌药、白蚁自动监测控制系统的工程量需调整时须报发包人同意，工程量据实计量。

（3）项目的工程量是工程量清单为依据，以承包人实际完成并经监理人验收认可的工程量计量。除非监理人批准或合同文件另有规定，否则，凡超出了合同工程量清单的任何工程量，都不予计量或计算。

（4）工程量由承包人计算，由监理人审核。工程量计算的副本应提交监理人。监理人有权检查工程量计算有关资料的记录原本。

（5）本合同规定由承包人提供的文件、图纸、报告等均包括在合同范围内，不单独支付费用。

（6）《工程量清单》中“措施项目”组内各项均为总价承包项目，其费用包含了为完成技术条款中所要求的全部工作所需的一切费用。

1）一般措施项目：为完成本合同所需的各项临时设施，应由承包人按《工程量清单》所列的总价项目分项列报。各项目总价中应包括各项临时设施的设计、施工场地移交后场地平整和施工所需人工、材料和办公生活用房以及临时设施设备的安装、调试和拆除等全部费用（不包括临时设施设备的购置费），根据完成形象进度按月支付。

2）安全生产费用：本项目具体实施办法依据豫水建﹝2024﹞10号《河南省水利工程建设项目安全生产费用管理办法（试行）》。

承包人应在开工前依据施工组织设计、安全生产措施方案、专项施工方案等编制安全生产费用使用计划，按照承包人申请、监理单位审核、发包人审定的程序执行使用计划。安全生产费用支出应当取得发票、收据、转账凭证等真实凭证。

发包人在工程开工日一个月内向承包人支付合同价款中安全生产费的50%，剩余费用按照安全生产措施落实情况，经审核后随进度款支付。

工程竣工决算后结余的安全生产费用，应当退回发包人。

3）工程保险费：本合同所要求的保险由承包人负责投保，在承包人递交发包人认可的保险凭证后及时办理支付。

（7）除《工程量清单》所列的全部总价和单价项目所包含的工程项目及其工作内容外，承包人按本合同要求进行的各项工作所需的费用均应分摊在各项目的报价中，发包人不再另行支付。

（8）最终以发包人和承包人双方认可的实际完成工程量进行结算，单价以投标时综合单价为准。竣工结算价格不因物价波动和法律变化而调。

（9）竣工付款涉及政府投资资金，按照国库集中支付等国家相关规定执行。

第二十二条 补充约定

（1）本项目实施严格控制设计变更，完工结算经审计后，发包人进行最终结算。

（2）若工程出现质量问题，且承包人拒不维修的，将剩余的工程款转为维修基金，不足部分承包人补齐。

（3）承包人应自行承担可预见的工程风险。

（4）承包人申请支付款项前应按发包人财务管理制度办理相关手续并提供合法有效的可报销凭证。因本项目款项 (略) 财政部门审批，若发包人已在约定时间内办理申请财政支付手续，因财政审批造成支付延误的，或财政资金不足以全额支付已达支付条件的合同进度款，可在财政资金额度内支付部分合同进度款，余下部分待资金到位后再支付，以上情况均不视为发包人违约。

（5）承包人在施工过程中人员的人身安全由承包人负责。

（6）承包人须对发包人提供的文件资料进行保密，不得外传。

第六章 违约责任

第二十三条 发包人违约责任

发包人违反合同第六条的约定，使承包人未完成规定的工程施工目标，承包人有权要求发包人在合理期限内解决。逾期未解决的，承包人有权终止合同，造成承包人的经济损失，发包人应给予承包人赔偿。

第二十四条 承包人违约责任

承包人违反本合同第七条的约定，未能达到约定的工程施工目标，发包人有权要求承包人限期整改，逾期未整改的，发包人有权终止合同，造成发包人的经济损失，承包人应给予发包人经济赔偿。

第七章 附 则

第二十五条 合同份数

本合同正本一式 # 份，双方各执 # 份；副本一式 # 份，发包人执 # 份，承包人执 # 份。本合同自双方签字之日起生效。

第二十六条 不可抗力

本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及 (略) 理。

第二十七条 争议的解决

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：平顶山仲裁委员会。

第二十八条 补充协议

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人（签字）： 　 法定代表人（签字）： 　　　　

或授权代表人（签字）： 　 　 或授权代表人（签字）： 　　　　

单位地址： 单位地址：

邮政编码： 邮政编码：

电 话： 电 话：

电子信箱： 电子信箱：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

签订时间： 年 月 日 年 月 日

订立地点： (略)

第五章 工程量清单

（另附）

1.说明

1.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）及图纸等一起阅读和理解。

1.2工程量清单仅是投标人投标报价的基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据工程治理范围面积计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成满足设计要求，并符合有关技术标准和要求的有效工程量。

1.3工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求的规定。

1.4工程报价编制中几个问题的说明

1.4.1临时设施建设费与安全监测标段白蚁监测相关的配合费等按照国家和有关部门的规定及投标人的施工组织设计由投标人自行编制，分摊到相应报价中。

1.4.2工程单价为综合单价，包括设计费用、施工费用、验收费用、复查费用以及与之有关的人工费用、药品材料费用、机械使用费、工作、生活、技术等费用，还包含利润、规费、税金、风险等费用。

2.投标报价说明

1. 除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。

2. 工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接工程费、间接费、企业利润和税金，并考虑到风险因素。

3. 投标金额（价格）均应以人民币表示。投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

投标总价

合同编号：

投标总价人民币(大写)： 元

( ￥ )： 元

第二卷
第六章 图纸

（无）

第三卷 第七章 技术标准和要求

（另附）

第四卷
第八章 投标文件格式

(略) 昭平台水库扩容工程 (略) 昭平台水库扩容工程建筑物工程施工标、安全监测标和白蚁防治标

投 标 文 件

白蚁防治标

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（个人电子签章）

年 月 日

目 录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构表

七、投标人基本情况

八、其他材料

注：本目录格式为参考格式，建议投标人提供更详细的目录。

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了【项目名称】白蚁防治标招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（￥ ）的投标总报价（其中，增值税税率为 ），工期 ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，质量达到 。

2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 元（￥ ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保函。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标，并同意承担投标所发生的一切费用。

投 标 人： （单位电子签章）

法定代表人或委托代理人： （个人电子签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

（二）投标函附录

投标人： （单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （个人电子签章）

年 月 日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件。

投标人：（单位电子签章）

年 月 日

注：投标人如未授权代理人，则应在投标文件中提供本法定代表人身份证明。反之，则无需在投标文件中提供法定代表人身份证明。

二、授权委托书

（招标人） ：

兹委托 （被委托人姓名、职务） （居民身份证编号： ）为我单位委托代理人，就【项目名称】 标签署投标文件、进行谈判、签署 (略) 理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书签名所示。

投标人名称： (盖单位章)

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

个人手机号码：

办公电话：

电子邮箱：

联系地址：

年 月 日

注：1、投标人如授权代理人，则应在投标文件中需提供本授权委托书，并后附委托代理人身份证、法定代表人身份证等材料原件扫描件。反之，则无需在投标文件中提供本授权委托书及其要求的相关证明材料。

2、投标人制作电子投标文件时，上传签字、盖章后的授权委托书扫描件。

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施。同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全和环境保护管理方案。
六、项目管理机构表

（一）项目管理机构组成表

序号	职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
				证书名称	级别	证号	专业

（二）主要人员简历表

注：1、主要人员指项目负责人及其它主要人员。

2、附人员身份证、聘用合同（或劳动合同）、毕业证、执业资格证或岗位证、职称证、业绩证明、依法缴纳社会保险证明（或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件）证明材料原件扫描件。投标文件中不强制要求投标人附毕业证、执业资格证或岗位证、职称证、业绩证明相关证明材料，投标人可根据需要附相关证明材料。

七、投标人基本情况

（一）投标人基本情况表

注：附营业执照或事业单位法人证书等相关材料原件扫描件。

（二）近年完成的项目情况表

合同名称
合同项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
签约合同价
开工日期
完工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
技术负责人
监理人和总监理工程师及电话
项目描述
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注：附合同协议书、中标通知书等相关材料原件扫描件。

（三）正在进行的和新承接的类似项目情况表

合同名称
合同项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
签约合同价
开工日期
完工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
技术负责人
监理人和总监理工程师及电话
项目描述
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注：附合同协议书、中标通知书等相关材料原件扫描件。

（四）近3年发生的诉讼及仲裁情况

（近3年指2021年11月1日至今）

序号	诉讼或仲裁事项	诉讼或仲裁中的地位	缘由	结果	备注
一	诉讼事项
二	仲裁事项

注：1.近3年如发生诉讼或仲裁事项，则应提供相关证明材料。

2.近3年如无发生诉讼或仲裁事项，则应在本表格中以“/”注明无诉讼或仲裁事项发生。

（五）近三年财务状况

（近３年指2021年度至2023年度）

财务状况表

注：提供近三年（2021、2022、2023）经会计师事务所或审计机构审计的财务状况报告原件扫描件（或照片）。

八、其他资料

（一）资格证明材料

营业执照：具有独立法人资格，具备有效的营业执照或事业单位法人证书。

拟任项目负责人：具有水利工程相关专业高级及以上职称。

财务要求：提供企业2021年、2022年、2023年度经审计的财务报告（如投标单位为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的财务报表）；

信誉要求：

1、市场主体被列入“中国执行 (略) - (略) 被执行 (略) ”失信被执行人、“中国 (略) -政府采购严重违法失信行为记录名单”、“国 (略) -重大税收违法失信案件信息公布栏-重大税收违法失信主体”的、“信用中国严重失信主体名单”、“信用河南失信惩戒对象名单”的，禁止其参与本项目投标活动，投标人提供相关查询截图；若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文（查询日期在公告日期之后）。或根据《河南省人民政府办公厅关于 (略) 场主体专项信用报告代替无违法违规记录证明实施方案的通知》要求，用无违法违规记录证明版专项信用报告代替上述查询结果。〈具体操作流程详见招标文件〉

2、投标人应提供近三年（自2021年11月1日至今）是否有行贿犯罪情况说明（格式自拟）。如提供虚假情况说明的，招标人将取消投标人的投标资格或中标资格。如存在行贿犯罪情况的，按不 (略) 理。

其他要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；附：纳税及社会保障金缴纳证明、履行合同所必需的设备和专业技术能力：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。（自行承诺，格式自拟）、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（自行承诺，格式自拟）。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；（提供“国家企业信用信息公示系统” (略) 信息、股东或投资人信息，同时出具承诺函（格式自拟）。）；

3、投标人须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（提供承诺书，格式自拟）。

（二）投标信息采集

说明：本项内容为评标报告采集所用，投标人须保证数据的真实性且与投标文件中的内容完全一致，如出现不一致情形，责任自负！

1、投标人名称：

2、统一社会信用代码：

3、企业地址（同营业执照地址）：

4、投标报价：

5、工期：

6、项目管理机构组成：

项目负责人姓名、身份证号、联系电话、职称级别职称证书号：

项目管理机构组成人员岗位及姓名：

7、投标人类似业绩汇总表（如有）

序号	项目名称	合同金额	合同签订时间

8、项目负责人类似业绩汇总表（如有）

序号	项目名称	合同金额	合同签订时间

目 录

第一卷.............................................................................. 1

第一章 招标公告.................................................................. 2

第二章 投标人须知................................................................ 8

投标人须知前附表............................................................ 8

第三章 评标办法................................................................. 33

评标办法前附表............................................................. 33

1. 评标方法................................................................. 35

2. 评审标准................................................................. 35

3. 评标程序................................................................. 35

第四章 合同条款及格式........................................................... 41

第五章 工程量清单............................................................... 52

第二卷............................................................................. 55

第六章 图纸..................................................................... 56

第三卷............................................................................. 57

第七章 技术标准和要求........................................................... 58

第四卷............................................................................. 59

第八章 投标文件格式............................................................. 60

一、投标函及投标函附录......................................................... 63

二、法定代表人身份证明......................................................... 65

二、授权委托书................................................................. 66

三、投标保证金................................................................. 67

四、已标价工程量清单........................................................... 68

五、施工组织设计............................................................... 69

七、投标人基本情况............................................................. 72

（一）投标人基本情况表......................................................... 72

（二）近年完成的项目情况表..................................................... 73

（三）正在进行的和新承接的类似项目情况表....................................... 74

（四）近3年发生的诉讼及仲裁情况................................................ 75

（五）近三年财务状况........................................................... 76

八、其他资料................................................................... 77

第一卷

第一章 招标公告

招标条件

(略) 昭平台水库扩容 (略) 水库扩容工程建筑物工程施工标、安全监测标和白蚁防治标(项目代码：2211-#-04-01-#）的潜在投标人 (略) (略) 网http://**)获取招标文件，并于2024年12月25日08时40分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：平采招标-2024-158

2、项目名称： (略) 昭平台水库扩容 (略) 水库扩容工程建筑物工程施工标、安全监测标和白蚁防治标

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：#元

最高限价：#元

序号	包号	包名称	包预算 （元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业
1	第一标段	建筑物工程施工标	#	#	否
2	第二标段	安全监测标	#	#	否
3	第三标段	白蚁防治标	#	#	否

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）项目概况：昭平台水库位于淮河流域沙颍河水系沙河本干上，坝址位于河 (略) 鲁山县城以西12km，水库控制流域面积1430km2，昭平台水库扩容后是一座以防洪、灌溉为主，结合供水，兼顾发电的大（1）型水库，水库总库容13.56亿m3。建设内容主要包括加高拦河坝、白土沟副坝，新建1#、2#、3#副坝，改造杨家岭泄洪闸为混凝土坝，拆除重建尧沟溢洪道，改造加固输水洞，新建生态基流电站，整治总干渠、生态基流尾水渠和泄洪通道，管理和交通设施及信息化等内容。

（2）标段划分：本次招标内容划分为3个标段。

1）建筑物工程施工标（合同编号：ZPTSKKRGC-2024-JZGC）招标内容为：主要包括尧沟溢洪道(不含拆除工程)、泄洪通道整治、输水洞(进水塔、洞身、出口闸、岔管、总干渠、婆娑村水闸改造)、生态基流电站的土建；水力机械采购和安装；金属结构的采购和安装；3#支路( (略) ~生态基流电站，约104m)等。

2）安全监测标（合同编号：ZPTSKKRGC-2024-AQJC）招标内容为：昭平台水库扩容工程范围内的全部安全监测工作。包括安全监测设备及材料的采购、运输、验收和保管；观测仪器和设备的率定、调试、安装、埋设和维护；相关土建工作、电缆敷设；施工期间及竣工验收前的数据采集、资料整编、分析工作、观测设施和观测资料的移交及人员培训；为自动化项目提供必要的参数、调试等配合工作等。

3）白蚁防治标（合同编号：ZPTSKKRGC-2024-BYFZ）招标内容为：昭平台水库扩容工程中拦河坝、白土沟副坝、1-3＃副坝、 (略) 等范围内的全部白蚁治理工作内容。主要包括人工挖巢、药物治理、毒土隔蚁墙、埋设诱杀包、地表施药等措施，白蚁自动监测控制装置安装工程等。

（3）资金来源及资金：国债资金、中央资金及其它国有资金

（4）计划工期：

1）建筑物工程施工标：暂定30个月（从合同签订之日起至竣工验收之日止）。

2）安全监测标：暂定44个月施工期+12个月运行服务期（从合同签订之日起至竣工验收之日止）。

3）白蚁防治标：暂定44个月（从合同签订之日起至竣工验收之日止）。

（5）质量要求：合格。

6、合同履行期限：同计划工期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购[2022]5号）的规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，须提供相关有效声明材料，中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定。

3、本项目的特定资格要求

3.1投标人需具备以下要求

3.1.1建筑物工程施工标

（1）具有独立法人资格；具有水利水电工程施工总承包#级及以上资质；具有有效的企业安全生产许可证；

（2）拟任项目经理具有水利水电专业一级建造师注册证书，且不得有在建工程，并应出具无在建工程承诺书。若在建项目合同工程已完工或已变更的，须提供项目法人出具的相应证明材料；

（3）拟任技术负责人具有水利工程相关专业高级及以上职称，且不得有在建工程，并应出具无在建工程承诺书。若在建项目合同工程已完工或已变更的，须提供项目法人出具的相应证明材料；

（4）企业主要负责人、项目经理及专职安全员应取得水行政主管部门核发的安全生产考核合格证；

（5）投标人及其拟投入的项目经理、技术负责人、专职安全员、委托代理人（投标人如授权委托代理人）均须在全 (略) (略) 进行信用信息公开。

3.1.2安全监测标

（1）具有独立法人资格，具备有效的营业执照或事业单位法人证书，具有CMA计量认证资格；

（2）拟任项目负责人须具有水利工程相关专业高级及以上职称。

3.1.3白蚁防治标

（1）具有独立法人资格，持有有效的营业执照或事业单位法人证书；

（2）拟任项目负责人具有水利工程相关专业高级及以上职称。

3.2提供企业2021年、2022年、2023年度经审计的财务报告（如投标单位为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的财务报表）；

3.3市场主体被列入“中国执行 (略) - (略) 被执行 (略) ”失信被执行人、“中国 (略) -政府采购严重违法失信行为记录名单”、“国 (略) -重大税收违法失信案件信息公布栏-重大税收违法失信主体”的、“信用中国严重失信主体名单”、“信用河南失信惩戒对象名单”的，禁止其参与本项目投标活动，投标人提供相关查询截图；若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文（查询日期在公告日期之后）。或根据《河南省人民政府办公厅关于 (略) 场主体专项信用报告代替无违法违规记录证明实施方案的通知》要求，用无违法违规记录证明版专项信用报告代替上述查询结果。〈具体操作流程详见招标文件〉

3.4投标人应提供近三年（自2021年11月1日至今）是否有行贿犯罪情况说明（格式自拟）。如提供虚假情况说明的，招标人将取消投标人的投标资格或中标资格。如存在行贿犯罪情况的，按不 (略) 理。

3.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；（提供“国家企业信用信息公示系统” (略) 信息、股东或投资人信息，同时出具承诺函（格式自拟）。）；

3.6投标人须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（提供承诺书，格式自拟）；

3.7本项目采用资格后审。

三、获取招标文件

1.时间：2024年12月5日至2024年12月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点： (略) (略) 网

3.方式：本项 (略) 上获取，不接受其它形式获取。潜在供应商获取需凭CA数字证书 (略) (略) 网（网址：http://**）“供应商登录”入口进入交易系统进行获取。具体操作请查看以下链接：链接地址：http://**

办理CA证书：http://**

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2024年12月25日8时40分（北京时间）

2.地点： (略) (略) 电子交易系统

五、开标时间及地点

1.时间：2024年12月25日8时40分（北京时间）

2.地点： (略) (略) 电子交易系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《 (略) (略) 》《河南省电子 (略) 》《 (略) （河南省? (略) ）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、 (略) (略) 全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、供应商可 (略) (略) 向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

3、本公告已同步至“ (略) (略) ”微信公众号，可通过公众号中的“服务栏目”进行查阅。

4、监督单位：

4. (略) (略)

联 系 人：吕先生

联系电话：0375-#

统一社会信用代码：#28F

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人：

名称： (略) 昭平台水库扩容工程 (略)

地址： (略) (略) (略) 西 (略)

联系人：信先生

联系方式：0375-#

2、采购代理机构：

名称：河南 (略)

联系地址： (略) (略) 226号楷林国际B座20楼2012号

联系人：吕傲杰 龚立新

电话：0371-# 0371-#

邮箱：*@*26.com

3、项目联系方式

项目联系人：吕傲杰 龚立新

联系方式：0371-# 0371-#

2024年12月04日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

注：1、“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知正文”未尽事宜。

2、“t”为选中项。

1. 总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.8本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.9本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段的资质条件、能力和信誉。

(l) 财务要求：见投标人须知前附表；

(2) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(3) 项目负责人要求：见投标人须知前附表；

(4) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(5) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务：

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

(l)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3)为本标段的监理人；

(4)为本标段的代建人；

(5)为本标段提供招标代理服务的；

(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场（不组织）

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告（或投标邀请书）规定的时间和地点组织踏勘现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会（不组织）

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告（或投标邀请书）规定的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。

1.10.3在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.11分包

投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。

1.12偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构表；

（7）投标人基本情况；

（8）其他资料。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式、时间递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会应当否决其投标文件。

3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）签合同时向招标人提出附加条件。

3.5 资格审查资料

本项目采用资格后审，投标人在编制投标文件时，应按投标须知前附表1.4.1款规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的业绩、财务、项目负责人、信誉等要求。

3.6备选投标方案

投标人可以递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

3.7.6 文件份数: 加密电子投标文件一份（上传）。

4.投标

4.1投标文件的密封和标识

4.1.1投标人应当按照招标文件和 (略) 的要求加密投标文件，未按要求加密的投标文件，招标人（“ (略) ”）将拒绝接收并提示。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后， (略) 即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5逾期送达的投标文件， (略) 将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。 (略) 收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

5. 开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2款规定的投标截止时间（开标时间），通过 (略) 公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

5.2开标程序

本项目采用“不见面开标”交易方式，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

投标人需在解密开始后10分钟内完成解密（当投标人过多时，解密时间可以适当延长）。在投标文件解密过程中，因投标人原因（如投标人准备不到位、 (略) 络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。

5.3开标异议

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受 (略) 罚 (略) 罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1定标方式

评标委员会推荐1-3名中标候选人，并标明排列顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在合同签订前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约保证金或履约保函。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金或履约保函的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8. 重新招标或经批准不招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人向投标人泄露标底；

（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

（4）招标人预先内定中标人；

（5）其他串通投标行为。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其他施工单位；

（2）投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字的行为。

9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人或委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。

9.2.3下列行为均属投标人串通投标报价：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部总价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）投标人之间其他串通投标报价的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者 (略) ，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者 (略) ，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

见投标人须知前附表

附件一：

招标文件澄清申请函

编号：

（招标人名称）

我方经过仔细阅读【项目名称】招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1、………

2、………

………

投标人： （盖单位章）

年 月 日

附件二：

招标文件澄清通知

编号：

（投标人名称）

经研究对【项目名称】招标文件，作如下澄清：

1、………

2、………

请收到本通知后以书面形式按招标文件第二章附件四格式在 年 月 日前回复确认，同时采用传真方式发至 。

招标人： （盖单位章）

年 月 日
附件三：

招标文件修改通知

编号：

（投标人名称）

经研究对【项目名称】招标文件，作如下修改（补充）：

1、………

2、………

请收到本通知后以书面形式按招标文件第二章附件四格式在 年 月 日前回复确认，同时采用传真方式发至 。

招标人： （盖单位章）

年 月 日
附件四：

招标文件澄清、修改通知确认函

编号：

（招标人名称）

你方 年 月 日发送的【项目名称】招标文件问题（澄清通知／修改通知）， 我方已于 年 月 日收到，通知的主要内容如下：

年 月 日， （文件名称及编号），共 （页码总数） （条款总数）；

……

特此确认。

投标人： （盖单位章）

年 月 日
附件五：

开标记录表

标段（包）编号：

标段（包）名称：

序号	投标单位名称	投标总价（元）	项目负责人	工期	质量	投标人授权代表签名	开标备注

开标时间： 年 月 日
附件六：

中标通知书

编号：

（中标人名称）：

你方于 （投标日期）所递交的【项目名称】投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 元。

工期： 。

工程质量： 。

项目负责人： （姓名）。

请你方在接到本通知书后的 日内到 （指定地点）与我方签订承包合同协议书，在此之前按招标文件第二章投标人须知第7.3款规定向我方提交履约保函。

特此通知。

招标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

年 月 日

附件七：

中标结果通知书

编号：

（未中标人名称）：

我方已接受 （中标人名称）于 （投标日期）所递交的【项目名称】投标文件，确定 （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持！

招标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

年 月 日

第三章 评标办法

评标办法前附表

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准: 见评标办法前附表

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.3响应性评审标准:见评标办法前附表

2.2详细评审标准

2.2.1分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）综合部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其它部分：见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

评分标准按照本章附件三：评分标准。

3. 评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作 (略) 理。

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作 (略) 理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作 (略) 理。

（1）投标文件 中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会否决其投标。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，标明推荐顺序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件二：

问题澄清通知

（编号：）

（投标人名称：）

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于 年 月 日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）或通过下载招标文 (略) 上传。采用传真方式的，应在 年 月 日时前将原件递交至（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章）

年 月 日

附件二：

问题的澄清

（编号：）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

附件三：评分标准

评分标准

序号	评分项目		评分说明
2.2.4（2）	技术部分评分标准 （35分）	施工方法及技术措施（7分）	施工总体方案及技术措施合理得4～7分，基本合理得1～3分，否则不得分。
		施工进度计划安排及保证措施（6分）	施工进度计划合理、措施得当得4～6分，一般1～3分，否则不得分。
		施工主要仪器设备（6分）	施工仪器满足现场施工要求得4～6分，基本满足得1～3分，否则不得分。
		质量保证等体系认证及质量保证措施（10分）	质量保证体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证且在有效期内的，每项得2分；质量保证措施针对性及可操作性强得4分，一般1～3分，否则不得分。
		安全措施和环境保护措施（6分）	安全和环境保护措施按责任制的落实、机构的设置、人员的配备、措施的合理可靠性和经费的保障等酌情赋分。
2.2.4（2）	综合部分评分标准 （30分）	项目负责人业绩及实力（3分）	1、项目负责人具有水利类正高级技术职称得1分； 2、每提供一项水利堤坝工程白蚁防治业绩的得1分，最多得2分。 注：提供合同协议书、中标通知书，如上述材料不能体现业绩要求、项目负责人任职情况，须提供体现报告编写人的报告或#方出具的书面证明材料。
		技术负责人业绩及实力（3分）	1、技术负责人具有水利类正高级技术职称得1分； 2、每提供一项水利堤坝工程白蚁防治业绩的得1分，最多得2分。 注：提供合同协议书、中标通知书，如上述材料不能体现业绩要求、技术负责人任职情况，须提供体现报告编写人的报告或#方出具的书面证明材料。
		自主知识产权（5分）	2017年1月1日以来投标人获得白蚁防治类专利证书的，有一项1分，本项最高得5分。以提供的证书原件扫描件为准。
		人力资源配置（4分）	拟投入人员具有白蚁防治相关资格证书或有害生物防制员四级及以上职业资格证书的每个得2分，最多得4分。
		投标人业绩（10分）	投标人自2019年1月1日以来承担过水利堤坝工程白蚁防治业绩的每项得2分，最高得10分。以上业绩需合同协议书、中标通知书原件扫描件。
		信誉等级（5分）	信用等级经水利部评定且在有效期内的AAA 级的得5分，AA级的得4分，A级的得3分。 注：投标文件应提供信用评价证书原件的扫描件或复印件、全 (略) (略) (略) 页查询证明材料，否则不得分。两者不一致时，以全 (略) (略) (略) 页查询公示的为准。
2.2.4（3）	投标 报价 （35分）	投标报价（35分）	投标报价等于评标基准价得32分； 每低一个百分点在32分的基础上加1分，最高得35分； 每高一个百分点在32分的基础上扣1分，扣完为止。 注：投标报价项目中得分四舍五入取两位小数，分值内插。

第四章 合同条款及格式

白 蚁 防 治 合 同

第一章 总 则

第一条 合同当事人

发包人：

承包人：

根据《中华人民共和国民法典》和国家水利部等有关水库白蚁防治管理规定，在自愿、平等、协商一致的基础上，签订本合同。

第二条 工程概况、工期、承包内容、承包范围

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程规模：

4、工期：从合同签订之日起至竣工验收之日止。

5、工程质保期：本工程自合同工程完工证书签发之日起，质保期为1年，质保期之后3年内如出现蚁害，承包人须无偿灭治。

6、白蚁防治工程承包的内容： 的设计、施工、竣工验收、复查。

7.白蚁防治工程承包的范围：

第三条 施工技术方案

施工技术方案是本合同的组成部分，其主要内容有：

1、白蚁防治工程的施工设计。设计时应考虑本工程的环境、土壤、建筑、结构、专业工程等因素，选择合理的设计方案，达到防治蚁患的目的。白蚁防治设计方案应得到有关部门的认可或批准。

2、白蚁防治工程的施工。施工方案应将白蚁施工的现场条件、施工的起始时间、整个工程的进度安排、需要其他专业配合的要求、需求发包人提供的协助等有详细说明。白蚁防治药物运输、保管、施药等环节可能引起对人畜、环境的损害应有防患措施。进场施工人员应遵守的安全措施。

3、白蚁防治工程的竣工验收。白蚁防治工程竣工后，经过自检达到验收要求并经发包人、监理人确认后，负责组织有关部门进行白蚁防治工程竣工验收及移交工作。对在竣工验收中发现的问题，应按竣工 (略) 理意见免费进行返工，达到验收标准的要求。

4、白蚁防治工程的竣工验收后的复查。在4年内，按有关部门的要求定期进行复查，对出现的蚁患及时给予消除。

第四条 合同价款

根据投标报价，白蚁防治工程总费用为人民币 元（大写 元整）。总费用中的单价是固定单价，即本工程竣工结算时单价不变；竣工结算时数量实际完成并经监理人核定数量为准。

第五条 白蚁防治设计、施工方案备案

白蚁防治工程设计、施工方案根据本招标文件提供的技术要求、施工位置及施工内容进行编制。当本招标文件提供技术要求、施工位置及施工内容发生变更时，按变更后的进行修改。

白蚁防治工程设计、施工方案及白蚁防治合同按规定报主管部门备案。

本合同实行固定单价合同，其单价是综合单价，包含设计费、人工费、材料药物费、机械费、管理费、利润、税费、风险费等。

第二章 双方权利义务

第六条 发包人权利义务

1、指派发包人代表，负责合同履行。对白蚁防治工程质量、进度进行监督检查，负责工程中间验收，办理竣工验收、变更、登记手续和其他事宜。

2、 (略) 进行白蚁防治工程监理。监理人应按发包人开工要求，书面通知承包人进场施工。

3、负责施工协调工作。

4、依照合同约定按期向承包人支付合同价款。

第七条 承包人权利义务

1、指定承包人施工代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决应由承包人负责的各项事宜。

2、按照发包人提供的技术要求、施工位置及施工内容2日内向发包人和监理人提供白蚁防治施工作业方案。逾期提交白蚁防治施工作业方案的，每逾期一日须向发包人交滞纳金1000元，从最近应支付的合同价款中扣除。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定。做好各项质量检查记录。竣工验收时应有一套完整的竣工资料供验收人员使用。

4、应按监理人通知规定的进场时间进场施工，并在规定的时间内完成施工。逾期进场或逾期完工的，每逾期一日须向发包人交滞纳金#元，从最近应支付的合同价款中扣除。

5、负责白蚁防治施工药物、机具的保管。药物、机具损害、丢失等由承包人承担。药物对人畜、环境造成损害的，由此造成的一切损失及责任由承包人承担。

6、进入施工现场应按规定配备安全防护设备，服从监理和总承包人的指挥，安全、有序地组织施工。

7、履约保函自合同生效之日起生效，在工程竣工验收合格后，发包人及时退还履约保函。如果承包人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。

8、承包人应为信息化管理系统的数据接入、集成、调试等提供配合工作。

9、本工程不允许转包、分包，但确需分包（如劳务分包），须经发包人同意。

第三章 施工质量监督及验收标准

第八条 施工质量监督

1、 承包人对：昭平台水库扩容工程施工前必须制订项目施工作业方案，经监理人审核，发包人批准后，方可执行施工操作。

2、施工技术人员必须严格按施工方案规定的施药部位、药物配比和药剂的使用量等进行施工操作，接受监理人的监督管理。

3、发包人按合同条款和承包人的施工工序组织施工验收，做好工程验收记录。工程竣工后，各工序施工验收记录单列入工程隐蔽项目验收资料之一，纳入单位工程质检核验程序之中。

4、工程竣工后的4年内，白蚁防治单位要定期做好复查回访和记录。复查回访资料应存档备查。

第九条 质量标准

本工程以白蚁防治方案和验收规程作为质量评定验收标准，其验收结果应得到有关部门的确认或批准。如验收结果得不到有关部门的确认或批准，承包人应承担由此造成的所有责任。承包人因工程质量或进度问题， (略) 级及相关部门通报批评的，每次罚款#万元，从最近应支付的合同价款中扣除，情况严重的，最终结算价款只支付到合同额的80%。

第十条 施工施药

1、承包人使用的的白蚁防治药物必须遵守《中华人民共和国农药管理条例》，所使用的药物必须取得农药登记证（登记范围包括白蚁防治）、农药生产许可证或农药生产批准文件、产品质量标准、产品质量检验合格证。

2、承包人使用的药剂应是高效低毒，对人畜无害，对环境无污染的药物低毒。不得使用国家明令禁止生产或撤销登记的药物，严禁把只取得农业或其他卫生害虫 (略) 水库扩容工程施工。

3、所使用的药物必须标明名称、生产厂家、产品批号、登记证号、有效成份和出厂日期，并附有产品使用说明书和批次检测合格证。

4、药物使用时需加水稀释的，药物使用量按生产厂家使用说明书进行配比。

5、昭平台水库扩容工程施工时，要充分结合气候、土壤和地下水位等条件，选择合适的药物、使用浓度和剂量。

6、施工药剂的使用范围、浓度和使用量，应严格按照农药登记证、产品标签和说明书的规定使用。在施工过程中，根据现场的具体情况，如需对药剂的使用浓度和使用量作出调整的，其药物的有效成份用量仍按药物产品标签和说明书的规定不变。

7、承包人必须视使用药物的持效期，采取二次或多次施药措施，以达到本合同条款质保期的要求。

8、承包人在白蚁防治施药期间，应通知发包人或发包人委托的相关单位到施工现场对防治工程的施药进行检查和抽样检验，通知查验次数不少于三次。

第十一条 施工安全措施

1、承包人建立健全药物管理制度，实行专人保管、专仓贮存、出入库登记的药物安全保管措施。

2、施工人员严格安全生产规定，施工操作时，必须穿着专用工作服、安全帽、防毒口罩、防护手套和劳保鞋。严禁施工现场和操作期间抽烟与进食。对沾到皮肤上的药液要及时清洗。施工完毕后应及时清洗工具和双手、头脸等外露部位。

3、要加强对环境的保护，严禁在离水源6m范围内及地下水位以下的土层使用水溶性药剂。严禁向周围植物随意喷药。严禁将清洗工具的污水随意倾倒。严禁把用空的废弃物随意乱抛。

4、在室内进行药剂低压喷洒时或施工完毕后，必须保持室内的通风良好，保证安全操作。对药剂过敏的人员，不能进行施药操作。

5、施工操作需接电源时，应有具备电工专业岗位证书的人员操作。登高作业应佩带牢固的安全带。

6、各工 (略) 理完毕后，应向建筑施工单位交代安全事宜，避免药物中毒事故的发生。

7、承包单位必须在批复的治理范围内进行施药作业，每次施药前应将有关情况通知发包人和监理人。

8、承包人应做入场施工人员的安全教育，强化安全管理，对施工过程中发生的一切安全事故承担全部责任。发包人对承包人因防治药物造成的一切次生损害追究赔偿责任。

第十二条 验收

1、白蚁防治工程施工完毕并具备验收条件后7日内，承包人应向发包人、监理人递交《白蚁防治工程竣工验收申请报告》。发包人、监理人收到承包人《白蚁防治工程竣工验收申请报告》后7日内予以确认 (略) 理意见。发包人、监理人对《白蚁防治工程竣工验收申请报告》确认后或承包人按发包人、监 (略) 理意见整改后，发包人负责组织相关单位开展验收、移交等工作。如发包人、监理人在7日内对承包人递交的《白蚁防治工程竣工验收申请报告》未能确认 (略) 理意见，需及时通知承包人，另定验收日期，其竣工日期应顺延。

2、竣工验收不合格的，承包人应按要求进行返工，直至合格为止。其返工所需的工期、费用由承包人承担。由于白蚁工程验收不合格影响本项目工程竣工验收的，承包人应承担由此造成的损失。

3、设备验收：

设备到货验收：承包人将设备运到发包人指定地点时，双方及发包人方委托的验收参与人员根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求对承包人交付的货物进行到货验收。

4、验收：

白蚁监测控制系统在安装完毕后进行试运行，由发包人组织验收，通过合同工程完工验收之后，承包人将该系统交付发包人，之前均由承包人负责保管全部设备，并承担全部费用及毁损灭失的风险。验收基本步骤如下：

4.1、确认设备安装位置是否正确。

4.2、设备运行是否正常、损毁或丢失。

4.3、运行结果是否符合产品标准和技术规格书。

4.4、白蚁监测控制系统是否满足设计、发包人要求，运行流畅无漏洞。

4.5、整套设备图纸及技术文件是否都已提交并得到接受。

4.6、合同工程完工验收证书签发之日起，开始计算系统的质量保证期。

第十三条 复查

承包人负责白蚁防治工程完成后4年内每年一次的复查，复查结果报发包人。

第十四条 工程停建或缓建

1、因政策调整、不可抗力及发包人、承包人之外原因导致工程停、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议并报合同原备案部门备查。

2、工程停、缓建后，承包人应妥善做好已购药品、设备保护工作，按发包人要求将自有设备、人员撤出施工现场。双方应按合同约定支付已完工程价款。

第四章 工程价款及付款方式

第十五条 付款方式

1、预付款：在承包人与发包人签订合同并提交了银行出具的见索即付履约保函和预付款保函后，由监理人出具支付证书后及时支付合同价格的 %作为预付款。预付款作为工程款。

2、进度付款：

承包人按实际完成工程进度提出申请，并经监理人和发包人审核签字后办理支付，发包人按照进度价款的80％向承包人支付工程进度款，进度款最高至合同款的80%。合同竣工验收后，支付剩余工程款，承包人按照发包人财务支付要求提供相关证明材料。

监理人在收到进度付款申请单后及时完成核查，并出具进度付款证书。

第十六条 逾期付款

发包人逾期付款的，承包人可催告发包人支付，不支付逾期违约金。

第五章 其他约定

第十七条 保质责任

本工程自合同工程完工证书签发之日起，质保期为1年，质保期之后3年内如出现蚁害，承包人须无偿灭治。

第十八条 合同履行

本合同签订后，双方都必须严格履行。在执行中如需要协调或补充，须经双方协商一致后，作出书面补充。

第十九条 质量保证金

工程质量保证金的金额为结算总金额的3%。承包人已经缴纳履约保证金，履约保证金到期前发包人不再从工程进度付款中预留工程质量保证金；履约保证金到期后，承包人应提交前述金额的工程质量保证金保函，否则发包人将从竣工付款中1次性预留前述金额的工程质量保证金，质保期满后，经发包人检查并提供无缺陷证明后，退还质量保证金。

第二十条 工程保险

承包人应负责投保以下险种：

（1）建筑安装工程一切险；

（2）人员工伤事故险；

（3）人身意外伤害险；

（4）第三者责任险；

（5）施工设备险。

（6）安全生产责任险。

（7）其他保险由承包人根据有关规定进行投保。

第二十一条 计量与支付

（1）本工程各白蚁防治项目应按《工程量清单》中所列项目规定的单位计量。其支付工程量，应按设计要求和监理人签认的现场完成的数量计算，并按《工程量清单》中所列的各项目单价进行支付。该单价应包括材料采购、运输和保管，为完成全部施工作业所需的人工、材料、使用设备和辅助设施设备的维护，质量检查和验收等各项工作所需的全部费用，除特殊注明外，白蚁防治各项措施涉及到的人工费、材料费、机械费均包含于单价中，不再另行支付。

（2）本工程白蚁专项普查、人工挖巢、地表施药、喷粉灭杀、埋设诱杀包、打孔灌药、白蚁自动监测控制系统的工程量需调整时须报发包人同意，工程量据实计量。

（3）项目的工程量是工程量清单为依据，以承包人实际完成并经监理人验收认可的工程量计量。除非监理人批准或合同文件另有规定，否则，凡超出了合同工程量清单的任何工程量，都不予计量或计算。

（4）工程量由承包人计算，由监理人审核。工程量计算的副本应提交监理人。监理人有权检查工程量计算有关资料的记录原本。

（5）本合同规定由承包人提供的文件、图纸、报告等均包括在合同范围内，不单独支付费用。

（6）《工程量清单》中“措施项目”组内各项均为总价承包项目，其费用包含了为完成技术条款中所要求的全部工作所需的一切费用。

1）一般措施项目：为完成本合同所需的各项临时设施，应由承包人按《工程量清单》所列的总价项目分项列报。各项目总价中应包括各项临时设施的设计、施工场地移交后场地平整和施工所需人工、材料和办公生活用房以及临时设施设备的安装、调试和拆除等全部费用（不包括临时设施设备的购置费），根据完成形象进度按月支付。

2）安全生产费用：本项目具体实施办法依据豫水建﹝2024﹞10号《河南省水利工程建设项目安全生产费用管理办法（试行）》。

承包人应在开工前依据施工组织设计、安全生产措施方案、专项施工方案等编制安全生产费用使用计划，按照承包人申请、监理单位审核、发包人审定的程序执行使用计划。安全生产费用支出应当取得发票、收据、转账凭证等真实凭证。

发包人在工程开工日一个月内向承包人支付合同价款中安全生产费的50%，剩余费用按照安全生产措施落实情况，经审核后随进度款支付。

工程竣工决算后结余的安全生产费用，应当退回发包人。

3）工程保险费：本合同所要求的保险由承包人负责投保，在承包人递交发包人认可的保险凭证后及时办理支付。

（7）除《工程量清单》所列的全部总价和单价项目所包含的工程项目及其工作内容外，承包人按本合同要求进行的各项工作所需的费用均应分摊在各项目的报价中，发包人不再另行支付。

（8）最终以发包人和承包人双方认可的实际完成工程量进行结算，单价以投标时综合单价为准。竣工结算价格不因物价波动和法律变化而调。

（9）竣工付款涉及政府投资资金，按照国库集中支付等国家相关规定执行。

第二十二条 补充约定

（1）本项目实施严格控制设计变更，完工结算经审计后，发包人进行最终结算。

（2）若工程出现质量问题，且承包人拒不维修的，将剩余的工程款转为维修基金，不足部分承包人补齐。

（3）承包人应自行承担可预见的工程风险。

（4）承包人申请支付款项前应按发包人财务管理制度办理相关手续并提供合法有效的可报销凭证。因本项目款项 (略) 财政部门审批，若发包人已在约定时间内办理申请财政支付手续，因财政审批造成支付延误的，或财政资金不足以全额支付已达支付条件的合同进度款，可在财政资金额度内支付部分合同进度款，余下部分待资金到位后再支付，以上情况均不视为发包人违约。

（5）承包人在施工过程中人员的人身安全由承包人负责。

（6）承包人须对发包人提供的文件资料进行保密，不得外传。

第六章 违约责任

第二十三条 发包人违约责任

发包人违反合同第六条的约定，使承包人未完成规定的工程施工目标，承包人有权要求发包人在合理期限内解决。逾期未解决的，承包人有权终止合同，造成承包人的经济损失，发包人应给予承包人赔偿。

第二十四条 承包人违约责任

承包人违反本合同第七条的约定，未能达到约定的工程施工目标，发包人有权要求承包人限期整改，逾期未整改的，发包人有权终止合同，造成发包人的经济损失，承包人应给予发包人经济赔偿。

第七章 附 则

第二十五条 合同份数

本合同正本一式 # 份，双方各执 # 份；副本一式 # 份，发包人执 # 份，承包人执 # 份。本合同自双方签字之日起生效。

第二十六条 不可抗力

本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及 (略) 理。

第二十七条 争议的解决

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：平顶山仲裁委员会。

第二十八条 补充协议

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人（签字）： 　 法定代表人（签字）： 　　　　

或授权代表人（签字）： 　 　 或授权代表人（签字）： 　　　　

单位地址： 单位地址：

邮政编码： 邮政编码：

电 话： 电 话：

电子信箱： 电子信箱：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

签订时间： 年 月 日 年 月 日

订立地点： (略)

第五章 工程量清单

（另附）

1.说明

1.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）及图纸等一起阅读和理解。

1.2工程量清单仅是投标人投标报价的基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据工程治理范围面积计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成满足设计要求，并符合有关技术标准和要求的有效工程量。

1.3工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求的规定。

1.4工程报价编制中几个问题的说明

1.4.1临时设施建设费与安全监测标段白蚁监测相关的配合费等按照国家和有关部门的规定及投标人的施工组织设计由投标人自行编制，分摊到相应报价中。

1.4.2工程单价为综合单价，包括设计费用、施工费用、验收费用、复查费用以及与之有关的人工费用、药品材料费用、机械使用费、工作、生活、技术等费用，还包含利润、规费、税金、风险等费用。

2.投标报价说明

1. 除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。

2. 工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接工程费、间接费、企业利润和税金，并考虑到风险因素。

3. 投标金额（价格）均应以人民币表示。投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

投标总价

合同编号：

投标总价人民币(大写)： 元

( ￥ )： 元

第二卷
第六章 图纸

（无）

第三卷 第七章 技术标准和要求

（另附）

第四卷
第八章 投标文件格式

(略) 昭平台水库扩容工程 (略) 昭平台水库扩容工程建筑物工程施工标、安全监测标和白蚁防治标

投 标 文 件

白蚁防治标

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（个人电子签章）

年 月 日

目 录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构表

七、投标人基本情况

八、其他材料

注：本目录格式为参考格式，建议投标人提供更详细的目录。

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了【项目名称】白蚁防治标招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（￥ ）的投标总报价（其中，增值税税率为 ），工期 ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，质量达到 。

2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 元（￥ ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保函。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标，并同意承担投标所发生的一切费用。

投 标 人： （单位电子签章）

法定代表人或委托代理人： （个人电子签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

（二）投标函附录

投标人： （单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （个人电子签章）

年 月 日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件。

投标人：（单位电子签章）

年 月 日

注：投标人如未授权代理人，则应在投标文件中提供本法定代表人身份证明。反之，则无需在投标文件中提供法定代表人身份证明。

二、授权委托书

（招标人） ：

兹委托 （被委托人姓名、职务） （居民身份证编号： ）为我单位委托代理人，就【项目名称】 标签署投标文件、进行谈判、签署 (略) 理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书签名所示。

投标人名称： (盖单位章)

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

个人手机号码：

办公电话：

电子邮箱：

联系地址：

年 月 日

注：1、投标人如授权代理人，则应在投标文件中需提供本授权委托书，并后附委托代理人身份证、法定代表人身份证等材料原件扫描件。反之，则无需在投标文件中提供本授权委托书及其要求的相关证明材料。

2、投标人制作电子投标文件时，上传签字、盖章后的授权委托书扫描件。

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施。同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全和环境保护管理方案。
六、项目管理机构表

（一）项目管理机构组成表

序号	职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
				证书名称	级别	证号	专业

（二）主要人员简历表

注：1、主要人员指项目负责人及其它主要人员。

2、附人员身份证、聘用合同（或劳动合同）、毕业证、执业资格证或岗位证、职称证、业绩证明、依法缴纳社会保险证明（或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件）证明材料原件扫描件。投标文件中不强制要求投标人附毕业证、执业资格证或岗位证、职称证、业绩证明相关证明材料，投标人可根据需要附相关证明材料。

七、投标人基本情况

（一）投标人基本情况表

注：附营业执照或事业单位法人证书等相关材料原件扫描件。

（二）近年完成的项目情况表

合同名称
合同项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
签约合同价
开工日期
完工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
技术负责人
监理人和总监理工程师及电话
项目描述
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注：附合同协议书、中标通知书等相关材料原件扫描件。

（三）正在进行的和新承接的类似项目情况表

合同名称
合同项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
签约合同价
开工日期
完工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
技术负责人
监理人和总监理工程师及电话
项目描述
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注：附合同协议书、中标通知书等相关材料原件扫描件。

（四）近3年发生的诉讼及仲裁情况

（近3年指2021年11月1日至今）

序号	诉讼或仲裁事项	诉讼或仲裁中的地位	缘由	结果	备注
一	诉讼事项
二	仲裁事项

注：1.近3年如发生诉讼或仲裁事项，则应提供相关证明材料。

2.近3年如无发生诉讼或仲裁事项，则应在本表格中以“/”注明无诉讼或仲裁事项发生。

（五）近三年财务状况

（近３年指2021年度至2023年度）

财务状况表

注：提供近三年（2021、2022、2023）经会计师事务所或审计机构审计的财务状况报告原件扫描件（或照片）。

八、其他资料

（一）资格证明材料

营业执照：具有独立法人资格，具备有效的营业执照或事业单位法人证书。

拟任项目负责人：具有水利工程相关专业高级及以上职称。

财务要求：提供企业2021年、2022年、2023年度经审计的财务报告（如投标单位为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的财务报表）；

信誉要求：

1、市场主体被列入“中国执行 (略) - (略) 被执行 (略) ”失信被执行人、“中国 (略) -政府采购严重违法失信行为记录名单”、“国 (略) -重大税收违法失信案件信息公布栏-重大税收违法失信主体”的、“信用中国严重失信主体名单”、“信用河南失信惩戒对象名单”的，禁止其参与本项目投标活动，投标人提供相关查询截图；若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文（查询日期在公告日期之后）。或根据《河南省人民政府办公厅关于 (略) 场主体专项信用报告代替无违法违规记录证明实施方案的通知》要求，用无违法违规记录证明版专项信用报告代替上述查询结果。〈具体操作流程详见招标文件〉

2、投标人应提供近三年（自2021年11月1日至今）是否有行贿犯罪情况说明（格式自拟）。如提供虚假情况说明的，招标人将取消投标人的投标资格或中标资格。如存在行贿犯罪情况的，按不 (略) 理。

其他要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；附：纳税及社会保障金缴纳证明、履行合同所必需的设备和专业技术能力：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。（自行承诺，格式自拟）、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（自行承诺，格式自拟）。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；（提供“国家企业信用信息公示系统” (略) 信息、股东或投资人信息，同时出具承诺函（格式自拟）。）；

3、投标人须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（提供承诺书，格式自拟）。

（二）投标信息采集

说明：本项内容为评标报告采集所用，投标人须保证数据的真实性且与投标文件中的内容完全一致，如出现不一致情形，责任自负！

1、投标人名称：

2、统一社会信用代码：

3、企业地址（同营业执照地址）：

4、投标报价：

5、工期：

6、项目管理机构组成：

项目负责人姓名、身份证号、联系电话、职称级别职称证书号：

项目管理机构组成人员岗位及姓名：

7、投标人类似业绩汇总表（如有）

序号	项目名称	合同金额	合同签订时间

8、项目负责人类似业绩汇总表（如有）

序号	项目名称	合同金额	合同签订时间