滨江市民广场（含地下停车场）第1标段（施工）招投标答疑纪要 [mjjl答疑]

内容
 
发送至邮箱

滨江市民广场（含地下停车场）第1标段（施工）招投标答疑纪要 [mjjl答疑]



（ (略) 提出疑问，代理机构可以立即对 (略) 答疑）
(略) （ (略) ）第1标段（施工）答疑
标题： (略) （ (略) ）第1标段（施工）答疑 时间： 点击查看>>
内容：

1、清单措施项目应增加塔吊及垂直运输费用， (略) 施工图纸，现场应配备4台塔吊。

2、 (略) 分，深层搅拌桩（坑内加固），工程量 点击查看>> .417m:清单特征描述为三轴水泥搅拌桩（坑内加固）单桩长度11.45m，空孔平均深度12m，综合单价133.8元/m，按清单特征描述三轴水泥搅拌桩套价综合单价应为214.86元/m。而清单编制综合单价为133.8元/m，单价太低，是否有误？

3、 (略) 分建议：


1.6.1 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的数量： 8 套（含竣工图3套）；与3.1 承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：   承包人向发包人提供竣工图一式八份   有矛盾

应修改为承包人向发包人提供竣工图一式三份。

 

2.4.2 提供施工条件  关于发包人应负 (略) 需要的条件，包括：提供施工用水用电接入点,使用过程中的费用由承包人承担。发包人若有提供的包括但不限于施工专用变压器等设备，使用过程中承包人负责看管，使用结束后归还发包人。

增加：若未 (略) (略) 需条件的设备， (略) 按实签证。

 

3.1.10.2.3承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不适当地干 (略) 方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、仲裁费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。但属于发包人对本工程 (略) 引起的损失或损害除外。

修改为：承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不适当地干 (略) 方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、仲裁费、指控费及其他开支时，应由承包人承担由于承包人原因造成的责任及费用。但属于发包人对本工程 (略) 引起的损失或损害除外。

 

3.1.10.2.5承包人有义务配合管线搬迁工作，为给水、电信、绿化等相关配套工程交叉施工的其他承包人提供方便条件， (略) 计取施工配合费。

承包人应负责中标 (略) 内看管，其费用已经包含在投标报价中。

修改为：承包人配合管线搬迁工作，为给水、电信、绿化等相关配套工程交叉施工的其他承包人提供方便条件，另行计取施工配合费。

承包 (略) (略) 内看管由发包人负责。（或者删除该条款）

 

3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作  (4)③承包人必须承担施工期间对地下既有管线保护的责任和义务。 (略) 机械开挖作业前，对施工影响范围采取人工探挖、物探等有效措施后，方可机械作业。否则，承包人除承担既有管线破坏的一切责任及经济损失外，发包方 (略) 会影响， (略) 1-3倍的罚款。

修改为：承包人必须承担施工期间对地下既有管线保护的责任和义务。 (略) 机械开挖作业前，对施工影响范围采取人工探挖、物探等有效措施后（ (略) 按实签证），方可机械作业。否则，承包人除承担既有管线破坏的一切责任及经济损失外，发包方 (略) 会影响， (略) 1-3倍的罚款。

 

3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作 (5) (略) 地清洁卫生的要求：② (略) 门对项目的各项检查或考核以及监理工程师和发包人将按相关规定对工地 (略) 一次施工文明工地考核，若考核达不到合格标准，发包人将按5万元/次标准扣除承包人违约金。

修改为： (略) 门对项目的各项检查或考核，若考核达不到合格标准，发包人将相关规定扣除承包人违约金。

 

3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作 (20)承包人在投标报价时应综合考虑雨季施工增加的抽水台班费用，不再另计。

修改为：雨季施工增加的抽水 (略) 按实签证。

 

3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作 (21)承包人应负起本工程的总包管理责任，不管是合同内取得批准的分包项目，还是由发包人单独发包的项目。承包人 (略) 分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应对其分包人加强管理和监督，并对其分包人的工程质量、进度、安全 (略) 为，违约和疏忽负完全责任。

修改为：承包人应负起本工程的总包管理责任，不管是合同内取得批准的分包项目，还是由发包人单独发包的项目。承包人 (略) 分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应对其分包人加强管理和监督，并对其分包人的工程质量、进度、安全 (略) 为，违约和疏忽负相应责任。

 

3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作  (22)承 (略) 处理协调好与周边居民、社区、单位和其他参建单位的关系，确保工程顺利完成。 (略) 产生的一切后果均 (略) 承担， (略) 施工造成的影响，不计窝工误工损失，也不顺延工期。

修改为：承包人必须 (略) 理协调好与周边居民、社区、单位和其他参建单位的关系，确保工程顺利完成。因承包人原 (略) 产生的一切后果均 (略) 承担， (略) 施工造成的影响，不计窝工误工损失，也不顺延工期。

3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作   （27）安全生产责任 (略) 分包的，承包人应承担施工安全的主承包责任， (略) 安全负总责。

修改为： (略) 分包的，分包范围 (略) 安全由分包人负责。

 

3.1.10.2.11承包人必须充分考虑使用各种机械设备等用电负荷总量，以及开工时发包人提供的用电接入点仍无法正常供电、电力设施维护和损坏抢修停电等原因 (略) 造成的影响，必须免除因此对发包人工期变更和增加费用或索赔的权利。如因发包人未能及时提供施工用水用电接入点，造 (略) 发电，由此增加的费用按实计算，造成的工期延误予以顺延。

    修改为：承包人必须充分考虑使用各种机械设备等用电负荷总量，以及开工时发包人提供的用电接入点仍无法正常供电、电力设施维护和损坏抢修停电等原因 (略) 造成的影响， (略) 发电，由此增加的费用按实计算，造成的工期延误予以顺延。

 

招标文件p50页  关于项目负责人每 (略) 的时间要求：  承包人必须 (略) 列的项目经理、项目技术负责人和其他技术管理骨干及时到岗到位， (略) 不更换，否则，视同违约。违约金按《施工单位履约承诺书》规定支付 。在施工过程中，发包人 (略) 门发现承包人的项目经理、项目技术负责人和其他技术管 (略) 管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换。承包人应无条件接受，且按上述约定承担违约责任。

修改为：关于项目负责人每 (略) 的时间要求：  承包人必须 (略) 列的项目经理、项目技术负责人和其他技术管理骨干及时到岗到位， (略) 不更换，否则，视同违约。违约金按《施工单位履约承诺书》规定支付 。在施工过程中，发包人 (略) 门发现承包人的项目经理、项目技术负责人和其他技术管 (略) 管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换。承包人应无条件接受。

 

7.5.2 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误一天违约金为人民币10万元，节点工期延误20万元。违约金由发包人从承包人的工程款中抵扣。

修改为：总工期每延误一天违约金为人民币1万元，违约金由发包人从承包人的工程款中抵扣。

 

 

7.9.2提前竣工的奖励：除非另有约定，否则总工期提前不予奖励。

修改为：另行约定， (略) 门 (略) 。

 

8.6.1.1   (5)承包人同意按有关规定使用一定比例的散装水泥、新材料，其押金从工程进度款中暂扣，待工程竣工后，根据承包人提供材料，发包人协助承包人退回相应押金。

修改为：承包人同意按有关规定使用一定比例的散装水泥、新材料，其押金由发包人缴纳并从工程进度款中扣回，待工程竣工后，根据承包人提供材料，发包人协助承包人退回相应押金。

 

10.10发包人有权对本工程施工范围、施工内容做合理调整，有权根据工程进度、质量、建筑观感等实际需要 (略) 分工程； (略) 的权利， (略) 的权利，承包人不得拒绝或以此要求增加任何补偿，本合同条款另有约定的费用调整除外。

修改为：发包人有权对本工程施工范围、施工内容做合理调整，有权根据工程进度、质量、建筑观感等实际需要 (略) 分工程； (略) 的权利， (略) 的权利，本合同条款另有约定的费用调整除外。

 

12.2.1 预付款的支付  预付款支付期限：  承包人签订了合同协议书、项目 (略) 到位、 (略) 后且发包人收到承包人的履约保证金和预付款保函后，预付款金额经 (略) 批准 (略) 转帐方式予以支付。发包人 (略) 准备情况及开工量分批支付预付款。

修改为：发包人收到承包人的履约保证金和预付款保函后，预付款金额经 (略) 批准 (略) 转帐方式予以支付。

 

P93页 1.计量  安全文明施工措施项目完成后，经监理工程师和 (略) 核实并 (略) 门验收合格后，按实以总额计量（不 (略) 列的金额）。

    修改为：安全文明施工措施项目完成后，经监理工程师和 (略) 核实并 (略) 门验收合格后，按实以总额计量。

4、 工期要求：总工期为200个日历天，时间不够，至少应增加到250天。

5、清单项目钢筋混凝土构件拆除工程量 * ，支撑梁位于地下2层，拆除的混凝土构件为土方挖除后的工序，破碎机无法进入施工，破碎混凝土支撑梁工艺应改为人工破除钢筋混凝土构件（破除格构柱情况也类似）。
标题： (略) （ (略) ）第1标段（施工）答疑 时间： 点击查看>>
内容：

1、散装水泥按2016年8月份信息价为328元/吨。控制价为280元/吨。 (略) 实际价格为：400元/吨左右，按 (略) 主材 (略) 实际价格与2016年8月 (略) 调差。两者差距较大，散装水泥价格是否调整？请明确。

2、清单项目深层搅拌桩，工程量17400m，清单特征描述为三轴搅拌桩桩径φ850mm，间距650mm。清单项目深层搅拌桩，工程量 点击查看>> .417m，清单特征描述为三轴水泥土搅拌桩（坑内加固）桩径φ850mm，间距600mm。两者特征不符，是否调整，请明确。
标题： (略) （ (略) ）第1标段（施工）招投标答疑纪要 时间： 点击查看>>
内容：
(略) （ (略) ）第1标段（施工）

招投标答疑纪要

招标编号：榕市建安招 点击查看>>

质疑时限： * 日17:00前

答疑媒介： (略) 省 (略) 、 (略) (略) 、 (略) 市建设工程电子招投标平台

 

一、问题与答复

问：1、清单措施项目应增加塔吊及垂直运输费用， (略) 施工图纸，现场应配备4台塔吊。

    答： (略) 施工方案按实调整。

问2、 (略) 分，深层搅拌桩（坑内加固），工程量 点击查看>> .417m:清单特征描述为三轴水泥搅拌桩（坑内加固）单桩长度11.45m，空孔平均深度12m，综合单价133.8元/m，按清单特征描述三轴水泥搅拌桩套价综合单价应为214.86元/m。而清单编制综合单价为133.8元/m，单价太低，是否有误？

    答：按招标 (略) 。

问：3、 (略) 分建议：1.6.1 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的数量： 8 套（含竣工图3套）；与3.1 承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：   承包人向发包人提供竣工图一式八份   有矛盾，应修改为承包人向发包人提供竣工图一式三份。

    答：改为1.6.1 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的数量： 8 套； 3.1 承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：  承包人向发包人提供竣工图一式三份 。

问：4、合同2.4.2 提供施工条件  关于发包人应负 (略) 需要的条件，包括：提供施工用水用电接入点,使用过程中的费用由承包人承担。发包人若有提供的包括但不限于施工专用变压器等设备，使用过程中承包人负责看管，使用结束后归还发包人。增加：若未 (略) (略) 需条件的设备， (略) 按实签证。

答：按招标 (略) 。

问：5、合同3.1.10.2.3承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不适当地干 (略) 方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、仲裁费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。但属于发包人对本工程 (略) 引起的损失或损害除外。修改为：承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不适当地干 (略) 方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、仲裁费、指控费及其他开支时，应由承包人承担由于承包人原因造成的责任及费用。但属于发包人对本工程 (略) 引起的损失或损害除外。

    答：合同3.1.10.2.3修改为：承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不适当地干 (略) 方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、仲裁费、指控费及其他开支时，应由承包人承担由于承包人原因造成的责任及费用。但属于发包人对本工程 (略) 引起的损失或损害除外。

问6、合同3.1.10.2.5承包人有义务配合管线搬迁工作，为给水、电信、绿化等相关配套工程交叉施工的其他承包人提供方便条件， (略) 计取施工配合费。承包人应负责中标 (略) 内看管，其费用已经包含在投标报价中。

修改为：承包人配合管线搬迁工作，为给水、电信、绿化等相关配套工程交叉施工的其他承包人提供方便条件，另行计取施工配合费。

承包 (略) (略) 内看管由发包人负责。（或者删除该条款）

    答：按招标 (略) 。

问7、合同3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作  (4)③承包人必须承担施工期间对地下既有管线保护的责任和义务。 (略) 机械开挖作业前，对施工影响范围采取人工探挖、物探等有效措施后，方可机械作业。否则，承包人除承担既有管线破坏的一切责任及经济损失外，发包方 (略) 会影响， (略) 1-3倍的罚款。

修改为：承包人必须承担施工期间对地下既有管线保护的责任和义务。 (略) 机械开挖作业前，对施工影响范围采取人工探挖、物探等有效措施后（ (略) 按实签证），方可机械作业。否则，承包人除承担既有管线破坏的一切责任及经济损失外，发包方 (略) 会影响， (略) 1-3倍的罚款。

    答：按招标 (略) 。

 问8、合同3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作 (5) (略) 地清洁卫生的要求：② (略) 门对项目的各项检查或考核以及监理工程师和发包人将按相关规定对工地 (略) 一次施工文明工地考核，若考核达不到合格标准，发包人将按5万元/次标准扣除承包人违约金。修改为： (略) 门对项目的各项检查或考核，若考核达不到合格标准，发包人将相关规定扣除承包人违约金。

    答：按招标 (略) 。

问9、合同3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作 (20)承包人在投标报价时应综合考虑雨季施工增加的抽水台班费用，不再另计。

修改为：雨季施工增加的抽水 (略) 按实签证。

答：按招标 (略) 。

 问10、合同3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作 (21)承包人应负起本工程的总包管理责任，不管是合同内取得批准的分包项目，还是由发包人单独发包的项目。承包人 (略) 分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应对其分包人加强管理和监督，并对其分包人的工程质量、进度、安全 (略) 为，违约和疏忽负完全责任。

修改为：承包人应负起本工程的总包管理责任，不管是合同内取得批准的分包项目，还是由发包人单独发包的项目。承包人 (略) 分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应对其分包人加强管理和监督，并对其分包人的工程质量、进度、安全 (略) 为，违约和疏忽负相应责任。

    答：按招标 (略) 。

问11、合同3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作  (22)承 (略) 处理协调好与周边居民、社区、单位和其他参建单位的关系，确保工程顺利完成。 (略) 产生的一切后果均 (略) 承担， (略) 施工造成的影响，不计窝工误工损失，也不顺延工期。修改为：承包人必须 (略) 理协调好与周边居民、社区、单位和其他参建单位的关系，确保工程顺利完成。因承包人原 (略) 产生的一切后果均 (略) 承担， (略) 施工造成的影响，不计窝工误工损失，也不顺延工期。

    答：合同3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作(22)修改为：承包人必须 (略) 理协调好与周边居民、社区、单位和其他参建单位的关系，确保工程顺利完成。因承包人原 (略) 产生的一切后果均 (略) 承担， (略) 施工造成的影响，不计窝工误工损失，也不顺延工期。

问12、合同3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作   （27）安全生产责任 (略) 分包的，承包人应承担施工安全的主承包责任， (略) 安全负总责。

修改为： (略) 分包的，分包范围 (略) 安全由分包人负责。

        答：按招标 (略) 。

问13、合同3.1.10.2.11承包人必须充分考虑使用各种机械设备等用电负荷总量，以及开工时发包人提供的用电接入点仍无法正常供电、电力设施维护和损坏抢修停电等原因 (略) 造成的影响，必须免除因此对发包人工期变更和增加费用或索赔的权利。如因发包人未能及时提供施工用水用电接入点，造 (略) 发电，由此增加的费用按实计算，造成的工期延误予以顺延。 修改为：承包人必须充分考虑使用各种机械设备等用电负荷总量，以及开工时发包人提供的用电接入点仍无法正常供电、电力设施维护和损坏抢修停电等原因 (略) 造成的影响， (略) 发电，由此增加的费用按实计算，造成的工期延误予以顺延。

        答：按招标 (略) 。

问14、招标文件p50页  关于项目负责人每 (略) 的时间要求：  承包人必须 (略) 列的项目经理、项目技术负责人和其他技术管理骨干及时到岗到位， (略) 不更换，否则，视同违约。违约金按《施工单位履约承诺书》规定支付 。在施工过程中，发包人 (略) 门发现承包人的项目经理、项目技术负责人和其他技术管 (略) 管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换。承包人应无条件接受，且按上述约定承担违约责任。修改为：关于项目负责人每 (略) 的时间要求：  承包人必须 (略) 列的项目经理、项目技术负责人和其他技术管理骨干及时到岗到位， (略) 不更换，否则，视同违约。违约金按《施工单位履约承诺书》规定支付 。在施工过程中，发包人 (略) 门发现承包人的项目经理、项目技术负责人和其他技术管 (略) 管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换。承包人应无条件接受。

        答：按招标 (略) 。

问15：合同7.5.2 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误一天违约金为人民币10万元，节点工期延误20万元。违约金由发包人从承包人的工程款中抵扣。

修改为：总工期每延误一天违约金为人民币1万元，违约金由发包人从承包人的工程款中抵扣。

        答：按招标 (略) 。

问16、合同7.9.2提前竣工的奖励：除非另有约定，否则总工期提前不予奖励。

修改为：另行约定， (略) 门 (略) 。

        答：按招标 (略) 。

问17、合同8.6.1.1   (5)承包人同意按有关规定使用一定比例的散装水泥、新材料，其押金从工程进度款中暂扣，待工程竣工后，根据承包人提供材料，发包人协助承包人退回相应押金。修改为：承包人同意按有关规定使用一定比例的散装水泥、新材料，其押金由发包人缴纳并从工程进度款中扣回，待工程竣工后，根据承包人提供材料，发包人协助承包人退回相应押金。

        答：按招标 (略) 。

问18、合同10.10发包人有权对本工程施工范围、施工内容做合理调整，有权根据工程进度、质量、建筑观感等实际需要 (略) 分工程； (略) 的权利， (略) 的权利，承包人不得拒绝或以此要求增加任何补偿，本合同条款另有约定的费用调整除外。修改为：发包人有权对本工程施工范围、施工内容做合理调整，有权根据工程进度、质量、建筑观感等实际需要 (略) 分工程； (略) 的权利， (略) 的权利，本合同条款另有约定的费用调整除外。

    答：合同10.10修改为：发包人有权对本工程施工范围、施工内容做合理调整，有权根据工程进度、质量、建筑观感等实际需要 (略) 分工程； (略) 的权利， (略) 的权利，本合同条款另有约定的费用调整除外。

问19、合同12.2.1 预付款的支付  预付款支付期限：  承包人签订了合同协议书、项目 (略) 到位、 (略) 后且发包人收到承包人的履约保证金和预付款保函后，预付款金额经 (略) 批准 (略) 转帐方式予以支付。发包人 (略) 准备情况及开工量分批支付预付款。修改为：发包人收到承包人的履约保证金和预付款保函后，预付款金额经 (略) 批准 (略) 转帐方式予以支付。

    答：合同12.2.1 预付款的支付  预付款支付期限：  修改为：承包人签订了合同协议书、项目 (略) 到位、 (略) 后且发包人收到承包人的履约保证金和预付款保函后，预付款金额经 (略) 批准 (略) 转帐方式予以支付。

问20、P93页 1.计量  安全文明施工措施项目完成后，经监理工程师和 (略) 核实并 (略) 门验收合格后，按实以总额计量（不 (略) 列的金额）。修改为：安全文明施工措施项目完成后，经监理工程师和 (略) 核实并 (略) 门验收合格后，按实以总额计量。

    答：按招标 (略) 。

问21、 工期要求：总工期为200个日历天，时间不够，至少应增加到250天。

    答：按招标 (略) 。

问22、清单项目钢筋混凝土构件拆除工程量 * ，支撑梁位于地下2层，拆除的混凝土构件为土方挖除后的工序，破碎机无法进入施工，破碎混凝土支撑梁工艺应改为人工破除钢筋混凝土构件（破除格构柱情况也类似）。

    答：按招标文件（ (略) 市财 (略) 审定的工程量清单、招标控制价）执行。

问23、散装水泥按2016年8月份信息价为328元/吨。控制价为280元/吨。 (略) 实际价格为：400元/吨左右，按 (略) 主材 (略) 实际价格与2016年8月 (略) 调差。两者差距较大，散装水泥价格是否调整？请明确。

答：按招标文件（ (略) 控制价）执行。

问24、清单项目深层搅拌桩，工程量17400m，清单特征描述为三轴搅拌桩桩径φ850mm，间距650mm。清单项目深层搅拌桩，工程量 点击查看>> .417m，清单特征描述为三轴水泥土搅拌桩（坑内加固）桩径φ850mm，间距600mm。两者特征不符，是否调整，请明确。

    答：两者项目编码不同，特征不同，按招标文件（ (略) 市财 (略) 审定的工程量清单、招标控制价）为准。

二、当招标文件、招标的澄清、修改、补充等在 同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。本答疑纪要内容作为《招标文件》 (略) 分，与《招标文件》具有同等法律效力。

                                            

(略) (略)

                                             

福 (略) 有限公司

                                                                                                  * 日

 

                                                 


（ (略) 提出疑问，代理机构可以立即对 (略) 答疑）
(略) （ (略) ）第1标段（施工）答疑
标题： (略) （ (略) ）第1标段（施工）答疑 时间： 点击查看>>
内容：

1、清单措施项目应增加塔吊及垂直运输费用， (略) 施工图纸，现场应配备4台塔吊。

2、 (略) 分，深层搅拌桩（坑内加固），工程量 点击查看>> .417m:清单特征描述为三轴水泥搅拌桩（坑内加固）单桩长度11.45m，空孔平均深度12m，综合单价133.8元/m，按清单特征描述三轴水泥搅拌桩套价综合单价应为214.86元/m。而清单编制综合单价为133.8元/m，单价太低，是否有误？

3、 (略) 分建议：


1.6.1 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的数量： 8 套（含竣工图3套）；与3.1 承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：   承包人向发包人提供竣工图一式八份   有矛盾

应修改为承包人向发包人提供竣工图一式三份。

 

2.4.2 提供施工条件  关于发包人应负 (略) 需要的条件，包括：提供施工用水用电接入点,使用过程中的费用由承包人承担。发包人若有提供的包括但不限于施工专用变压器等设备，使用过程中承包人负责看管，使用结束后归还发包人。

增加：若未 (略) (略) 需条件的设备， (略) 按实签证。

 

3.1.10.2.3承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不适当地干 (略) 方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、仲裁费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。但属于发包人对本工程 (略) 引起的损失或损害除外。

修改为：承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不适当地干 (略) 方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、仲裁费、指控费及其他开支时，应由承包人承担由于承包人原因造成的责任及费用。但属于发包人对本工程 (略) 引起的损失或损害除外。

 

3.1.10.2.5承包人有义务配合管线搬迁工作，为给水、电信、绿化等相关配套工程交叉施工的其他承包人提供方便条件， (略) 计取施工配合费。

承包人应负责中标 (略) 内看管，其费用已经包含在投标报价中。

修改为：承包人配合管线搬迁工作，为给水、电信、绿化等相关配套工程交叉施工的其他承包人提供方便条件，另行计取施工配合费。

承包 (略) (略) 内看管由发包人负责。（或者删除该条款）

 

3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作  (4)③承包人必须承担施工期间对地下既有管线保护的责任和义务。 (略) 机械开挖作业前，对施工影响范围采取人工探挖、物探等有效措施后，方可机械作业。否则，承包人除承担既有管线破坏的一切责任及经济损失外，发包方 (略) 会影响， (略) 1-3倍的罚款。

修改为：承包人必须承担施工期间对地下既有管线保护的责任和义务。 (略) 机械开挖作业前，对施工影响范围采取人工探挖、物探等有效措施后（ (略) 按实签证），方可机械作业。否则，承包人除承担既有管线破坏的一切责任及经济损失外，发包方 (略) 会影响， (略) 1-3倍的罚款。

 

3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作 (5) (略) 地清洁卫生的要求：② (略) 门对项目的各项检查或考核以及监理工程师和发包人将按相关规定对工地 (略) 一次施工文明工地考核，若考核达不到合格标准，发包人将按5万元/次标准扣除承包人违约金。

修改为： (略) 门对项目的各项检查或考核，若考核达不到合格标准，发包人将相关规定扣除承包人违约金。

 

3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作 (20)承包人在投标报价时应综合考虑雨季施工增加的抽水台班费用，不再另计。

修改为：雨季施工增加的抽水 (略) 按实签证。

 

3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作 (21)承包人应负起本工程的总包管理责任，不管是合同内取得批准的分包项目，还是由发包人单独发包的项目。承包人 (略) 分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应对其分包人加强管理和监督，并对其分包人的工程质量、进度、安全 (略) 为，违约和疏忽负完全责任。

修改为：承包人应负起本工程的总包管理责任，不管是合同内取得批准的分包项目，还是由发包人单独发包的项目。承包人 (略) 分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应对其分包人加强管理和监督，并对其分包人的工程质量、进度、安全 (略) 为，违约和疏忽负相应责任。

 

3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作  (22)承 (略) 处理协调好与周边居民、社区、单位和其他参建单位的关系，确保工程顺利完成。 (略) 产生的一切后果均 (略) 承担， (略) 施工造成的影响，不计窝工误工损失，也不顺延工期。

修改为：承包人必须 (略) 理协调好与周边居民、社区、单位和其他参建单位的关系，确保工程顺利完成。因承包人原 (略) 产生的一切后果均 (略) 承担， (略) 施工造成的影响，不计窝工误工损失，也不顺延工期。

3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作   （27）安全生产责任 (略) 分包的，承包人应承担施工安全的主承包责任， (略) 安全负总责。

修改为： (略) 分包的，分包范围 (略) 安全由分包人负责。

 

3.1.10.2.11承包人必须充分考虑使用各种机械设备等用电负荷总量，以及开工时发包人提供的用电接入点仍无法正常供电、电力设施维护和损坏抢修停电等原因 (略) 造成的影响，必须免除因此对发包人工期变更和增加费用或索赔的权利。如因发包人未能及时提供施工用水用电接入点，造 (略) 发电，由此增加的费用按实计算，造成的工期延误予以顺延。

    修改为：承包人必须充分考虑使用各种机械设备等用电负荷总量，以及开工时发包人提供的用电接入点仍无法正常供电、电力设施维护和损坏抢修停电等原因 (略) 造成的影响， (略) 发电，由此增加的费用按实计算，造成的工期延误予以顺延。

 

招标文件p50页  关于项目负责人每 (略) 的时间要求：  承包人必须 (略) 列的项目经理、项目技术负责人和其他技术管理骨干及时到岗到位， (略) 不更换，否则，视同违约。违约金按《施工单位履约承诺书》规定支付 。在施工过程中，发包人 (略) 门发现承包人的项目经理、项目技术负责人和其他技术管 (略) 管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换。承包人应无条件接受，且按上述约定承担违约责任。

修改为：关于项目负责人每 (略) 的时间要求：  承包人必须 (略) 列的项目经理、项目技术负责人和其他技术管理骨干及时到岗到位， (略) 不更换，否则，视同违约。违约金按《施工单位履约承诺书》规定支付 。在施工过程中，发包人 (略) 门发现承包人的项目经理、项目技术负责人和其他技术管 (略) 管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换。承包人应无条件接受。

 

7.5.2 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误一天违约金为人民币10万元，节点工期延误20万元。违约金由发包人从承包人的工程款中抵扣。

修改为：总工期每延误一天违约金为人民币1万元，违约金由发包人从承包人的工程款中抵扣。

 

 

7.9.2提前竣工的奖励：除非另有约定，否则总工期提前不予奖励。

修改为：另行约定， (略) 门 (略) 。

 

8.6.1.1   (5)承包人同意按有关规定使用一定比例的散装水泥、新材料，其押金从工程进度款中暂扣，待工程竣工后，根据承包人提供材料，发包人协助承包人退回相应押金。

修改为：承包人同意按有关规定使用一定比例的散装水泥、新材料，其押金由发包人缴纳并从工程进度款中扣回，待工程竣工后，根据承包人提供材料，发包人协助承包人退回相应押金。

 

10.10发包人有权对本工程施工范围、施工内容做合理调整，有权根据工程进度、质量、建筑观感等实际需要 (略) 分工程； (略) 的权利， (略) 的权利，承包人不得拒绝或以此要求增加任何补偿，本合同条款另有约定的费用调整除外。

修改为：发包人有权对本工程施工范围、施工内容做合理调整，有权根据工程进度、质量、建筑观感等实际需要 (略) 分工程； (略) 的权利， (略) 的权利，本合同条款另有约定的费用调整除外。

 

12.2.1 预付款的支付  预付款支付期限：  承包人签订了合同协议书、项目 (略) 到位、 (略) 后且发包人收到承包人的履约保证金和预付款保函后，预付款金额经 (略) 批准 (略) 转帐方式予以支付。发包人 (略) 准备情况及开工量分批支付预付款。

修改为：发包人收到承包人的履约保证金和预付款保函后，预付款金额经 (略) 批准 (略) 转帐方式予以支付。

 

P93页 1.计量  安全文明施工措施项目完成后，经监理工程师和 (略) 核实并 (略) 门验收合格后，按实以总额计量（不 (略) 列的金额）。

    修改为：安全文明施工措施项目完成后，经监理工程师和 (略) 核实并 (略) 门验收合格后，按实以总额计量。

4、 工期要求：总工期为200个日历天，时间不够，至少应增加到250天。

5、清单项目钢筋混凝土构件拆除工程量 * ，支撑梁位于地下2层，拆除的混凝土构件为土方挖除后的工序，破碎机无法进入施工，破碎混凝土支撑梁工艺应改为人工破除钢筋混凝土构件（破除格构柱情况也类似）。
标题： (略) （ (略) ）第1标段（施工）答疑 时间： 点击查看>>
内容：

1、散装水泥按2016年8月份信息价为328元/吨。控制价为280元/吨。 (略) 实际价格为：400元/吨左右，按 (略) 主材 (略) 实际价格与2016年8月 (略) 调差。两者差距较大，散装水泥价格是否调整？请明确。

2、清单项目深层搅拌桩，工程量17400m，清单特征描述为三轴搅拌桩桩径φ850mm，间距650mm。清单项目深层搅拌桩，工程量 点击查看>> .417m，清单特征描述为三轴水泥土搅拌桩（坑内加固）桩径φ850mm，间距600mm。两者特征不符，是否调整，请明确。
标题： (略) （ (略) ）第1标段（施工）招投标答疑纪要 时间： 点击查看>>
内容：
(略) （ (略) ）第1标段（施工）

招投标答疑纪要

招标编号：榕市建安招 点击查看>>

质疑时限： * 日17:00前

答疑媒介： (略) 省 (略) 、 (略) (略) 、 (略) 市建设工程电子招投标平台

 

一、问题与答复

问：1、清单措施项目应增加塔吊及垂直运输费用， (略) 施工图纸，现场应配备4台塔吊。

    答： (略) 施工方案按实调整。

问2、 (略) 分，深层搅拌桩（坑内加固），工程量 点击查看>> .417m:清单特征描述为三轴水泥搅拌桩（坑内加固）单桩长度11.45m，空孔平均深度12m，综合单价133.8元/m，按清单特征描述三轴水泥搅拌桩套价综合单价应为214.86元/m。而清单编制综合单价为133.8元/m，单价太低，是否有误？

    答：按招标 (略) 。

问：3、 (略) 分建议：1.6.1 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的数量： 8 套（含竣工图3套）；与3.1 承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：   承包人向发包人提供竣工图一式八份   有矛盾，应修改为承包人向发包人提供竣工图一式三份。

    答：改为1.6.1 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的数量： 8 套； 3.1 承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：  承包人向发包人提供竣工图一式三份 。

问：4、合同2.4.2 提供施工条件  关于发包人应负 (略) 需要的条件，包括：提供施工用水用电接入点,使用过程中的费用由承包人承担。发包人若有提供的包括但不限于施工专用变压器等设备，使用过程中承包人负责看管，使用结束后归还发包人。增加：若未 (略) (略) 需条件的设备， (略) 按实签证。

答：按招标 (略) 。

问：5、合同3.1.10.2.3承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不适当地干 (略) 方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、仲裁费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。但属于发包人对本工程 (略) 引起的损失或损害除外。修改为：承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不适当地干 (略) 方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、仲裁费、指控费及其他开支时，应由承包人承担由于承包人原因造成的责任及费用。但属于发包人对本工程 (略) 引起的损失或损害除外。

    答：合同3.1.10.2.3修改为：承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不适当地干 (略) 方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、仲裁费、指控费及其他开支时，应由承包人承担由于承包人原因造成的责任及费用。但属于发包人对本工程 (略) 引起的损失或损害除外。

问6、合同3.1.10.2.5承包人有义务配合管线搬迁工作，为给水、电信、绿化等相关配套工程交叉施工的其他承包人提供方便条件， (略) 计取施工配合费。承包人应负责中标 (略) 内看管，其费用已经包含在投标报价中。

修改为：承包人配合管线搬迁工作，为给水、电信、绿化等相关配套工程交叉施工的其他承包人提供方便条件，另行计取施工配合费。

承包 (略) (略) 内看管由发包人负责。（或者删除该条款）

    答：按招标 (略) 。

问7、合同3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作  (4)③承包人必须承担施工期间对地下既有管线保护的责任和义务。 (略) 机械开挖作业前，对施工影响范围采取人工探挖、物探等有效措施后，方可机械作业。否则，承包人除承担既有管线破坏的一切责任及经济损失外，发包方 (略) 会影响， (略) 1-3倍的罚款。

修改为：承包人必须承担施工期间对地下既有管线保护的责任和义务。 (略) 机械开挖作业前，对施工影响范围采取人工探挖、物探等有效措施后（ (略) 按实签证），方可机械作业。否则，承包人除承担既有管线破坏的一切责任及经济损失外，发包方 (略) 会影响， (略) 1-3倍的罚款。

    答：按招标 (略) 。

 问8、合同3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作 (5) (略) 地清洁卫生的要求：② (略) 门对项目的各项检查或考核以及监理工程师和发包人将按相关规定对工地 (略) 一次施工文明工地考核，若考核达不到合格标准，发包人将按5万元/次标准扣除承包人违约金。修改为： (略) 门对项目的各项检查或考核，若考核达不到合格标准，发包人将相关规定扣除承包人违约金。

    答：按招标 (略) 。

问9、合同3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作 (20)承包人在投标报价时应综合考虑雨季施工增加的抽水台班费用，不再另计。

修改为：雨季施工增加的抽水 (略) 按实签证。

答：按招标 (略) 。

 问10、合同3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作 (21)承包人应负起本工程的总包管理责任，不管是合同内取得批准的分包项目，还是由发包人单独发包的项目。承包人 (略) 分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应对其分包人加强管理和监督，并对其分包人的工程质量、进度、安全 (略) 为，违约和疏忽负完全责任。

修改为：承包人应负起本工程的总包管理责任，不管是合同内取得批准的分包项目，还是由发包人单独发包的项目。承包人 (略) 分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应对其分包人加强管理和监督，并对其分包人的工程质量、进度、安全 (略) 为，违约和疏忽负相应责任。

    答：按招标 (略) 。

问11、合同3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作  (22)承 (略) 处理协调好与周边居民、社区、单位和其他参建单位的关系，确保工程顺利完成。 (略) 产生的一切后果均 (略) 承担， (略) 施工造成的影响，不计窝工误工损失，也不顺延工期。修改为：承包人必须 (略) 理协调好与周边居民、社区、单位和其他参建单位的关系，确保工程顺利完成。因承包人原 (略) 产生的一切后果均 (略) 承担， (略) 施工造成的影响，不计窝工误工损失，也不顺延工期。

    答：合同3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作(22)修改为：承包人必须 (略) 理协调好与周边居民、社区、单位和其他参建单位的关系，确保工程顺利完成。因承包人原 (略) 产生的一切后果均 (略) 承担， (略) 施工造成的影响，不计窝工误工损失，也不顺延工期。

问12、合同3.1.10.2.7双方约定承包人应做好的其他工作   （27）安全生产责任 (略) 分包的，承包人应承担施工安全的主承包责任， (略) 安全负总责。

修改为： (略) 分包的，分包范围 (略) 安全由分包人负责。

        答：按招标 (略) 。

问13、合同3.1.10.2.11承包人必须充分考虑使用各种机械设备等用电负荷总量，以及开工时发包人提供的用电接入点仍无法正常供电、电力设施维护和损坏抢修停电等原因 (略) 造成的影响，必须免除因此对发包人工期变更和增加费用或索赔的权利。如因发包人未能及时提供施工用水用电接入点，造 (略) 发电，由此增加的费用按实计算，造成的工期延误予以顺延。 修改为：承包人必须充分考虑使用各种机械设备等用电负荷总量，以及开工时发包人提供的用电接入点仍无法正常供电、电力设施维护和损坏抢修停电等原因 (略) 造成的影响， (略) 发电，由此增加的费用按实计算，造成的工期延误予以顺延。

        答：按招标 (略) 。

问14、招标文件p50页  关于项目负责人每 (略) 的时间要求：  承包人必须 (略) 列的项目经理、项目技术负责人和其他技术管理骨干及时到岗到位， (略) 不更换，否则，视同违约。违约金按《施工单位履约承诺书》规定支付 。在施工过程中，发包人 (略) 门发现承包人的项目经理、项目技术负责人和其他技术管 (略) 管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换。承包人应无条件接受，且按上述约定承担违约责任。修改为：关于项目负责人每 (略) 的时间要求：  承包人必须 (略) 列的项目经理、项目技术负责人和其他技术管理骨干及时到岗到位， (略) 不更换，否则，视同违约。违约金按《施工单位履约承诺书》规定支付 。在施工过程中，发包人 (略) 门发现承包人的项目经理、项目技术负责人和其他技术管 (略) 管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换。承包人应无条件接受。

        答：按招标 (略) 。

问15：合同7.5.2 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误一天违约金为人民币10万元，节点工期延误20万元。违约金由发包人从承包人的工程款中抵扣。

修改为：总工期每延误一天违约金为人民币1万元，违约金由发包人从承包人的工程款中抵扣。

        答：按招标 (略) 。

问16、合同7.9.2提前竣工的奖励：除非另有约定，否则总工期提前不予奖励。

修改为：另行约定， (略) 门 (略) 。

        答：按招标 (略) 。

问17、合同8.6.1.1   (5)承包人同意按有关规定使用一定比例的散装水泥、新材料，其押金从工程进度款中暂扣，待工程竣工后，根据承包人提供材料，发包人协助承包人退回相应押金。修改为：承包人同意按有关规定使用一定比例的散装水泥、新材料，其押金由发包人缴纳并从工程进度款中扣回，待工程竣工后，根据承包人提供材料，发包人协助承包人退回相应押金。

        答：按招标 (略) 。

问18、合同10.10发包人有权对本工程施工范围、施工内容做合理调整，有权根据工程进度、质量、建筑观感等实际需要 (略) 分工程； (略) 的权利， (略) 的权利，承包人不得拒绝或以此要求增加任何补偿，本合同条款另有约定的费用调整除外。修改为：发包人有权对本工程施工范围、施工内容做合理调整，有权根据工程进度、质量、建筑观感等实际需要 (略) 分工程； (略) 的权利， (略) 的权利，本合同条款另有约定的费用调整除外。

    答：合同10.10修改为：发包人有权对本工程施工范围、施工内容做合理调整，有权根据工程进度、质量、建筑观感等实际需要 (略) 分工程； (略) 的权利， (略) 的权利，本合同条款另有约定的费用调整除外。

问19、合同12.2.1 预付款的支付  预付款支付期限：  承包人签订了合同协议书、项目 (略) 到位、 (略) 后且发包人收到承包人的履约保证金和预付款保函后，预付款金额经 (略) 批准 (略) 转帐方式予以支付。发包人 (略) 准备情况及开工量分批支付预付款。修改为：发包人收到承包人的履约保证金和预付款保函后，预付款金额经 (略) 批准 (略) 转帐方式予以支付。

    答：合同12.2.1 预付款的支付  预付款支付期限：  修改为：承包人签订了合同协议书、项目 (略) 到位、 (略) 后且发包人收到承包人的履约保证金和预付款保函后，预付款金额经 (略) 批准 (略) 转帐方式予以支付。

问20、P93页 1.计量  安全文明施工措施项目完成后，经监理工程师和 (略) 核实并 (略) 门验收合格后，按实以总额计量（不 (略) 列的金额）。修改为：安全文明施工措施项目完成后，经监理工程师和 (略) 核实并 (略) 门验收合格后，按实以总额计量。

    答：按招标 (略) 。

问21、 工期要求：总工期为200个日历天，时间不够，至少应增加到250天。

    答：按招标 (略) 。

问22、清单项目钢筋混凝土构件拆除工程量 * ，支撑梁位于地下2层，拆除的混凝土构件为土方挖除后的工序，破碎机无法进入施工，破碎混凝土支撑梁工艺应改为人工破除钢筋混凝土构件（破除格构柱情况也类似）。

    答：按招标文件（ (略) 市财 (略) 审定的工程量清单、招标控制价）执行。

问23、散装水泥按2016年8月份信息价为328元/吨。控制价为280元/吨。 (略) 实际价格为：400元/吨左右，按 (略) 主材 (略) 实际价格与2016年8月 (略) 调差。两者差距较大，散装水泥价格是否调整？请明确。

答：按招标文件（ (略) 控制价）执行。

问24、清单项目深层搅拌桩，工程量17400m，清单特征描述为三轴搅拌桩桩径φ850mm，间距650mm。清单项目深层搅拌桩，工程量 点击查看>> .417m，清单特征描述为三轴水泥土搅拌桩（坑内加固）桩径φ850mm，间距600mm。两者特征不符，是否调整，请明确。

    答：两者项目编码不同，特征不同，按招标文件（ (略) 市财 (略) 审定的工程量清单、招标控制价）为准。

二、当招标文件、招标的澄清、修改、补充等在 同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。本答疑纪要内容作为《招标文件》 (略) 分，与《招标文件》具有同等法律效力。

                                            

(略) (略)

                                             

福 (略) 有限公司

                                                                                                  * 日

 

                                                 
     查看详情》
相关推荐
 

招投标大数据

查看详情

收藏

首页

搜索

最近搜索

无

热门搜索

无