新建合肥至安庆铁路站前工程防水材料招标公告
发送至邮箱
新建合肥至安庆铁路站前工程防水材料招标公告
（招标编号：2017AAJZ0973）
一、招标条件
新建 (略) 至 (略) 铁路项目已由国家发改委发改基础[ * 号文， (略) 、 (略) 省人民政府《关于新建 (略) 至 (略) 铁路初步设计的批复》铁总鉴函[ * 号文批准建设，建设资金来源为项目资本金+其他融资资金。 (略) 条件， (略) ，招标人为 (略) 。
二、 (略) 内容
2.1工程概况：新建 (略) 至 (略) 铁路 (略) （含） (略) （不含），正线全长约162公里，以及 (略) 枢纽 (略) 南至肥西联络线9.4公里、宁西货车 (略) (略) 51.4公里、合九货车外绕线 (略) 32.8公里等枢纽相关工程。正线 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、香 (略) 。 (略) 铁路枢纽宁西货车外 (略) 站、 (略) 、 (略) 及双墩 (略) ，合九铁路货车外绕线共设丰乐、董岗和南 (略) 。
2.2 招标内容：本次招标内容为新建 (略) (略) 前工程桥梁支座生产及供货，计划交货期自2017年5月至工程施工结束，共分为5个包件， (略) 文件中物资需求一览表及技术规格书。
2.3 项目概算：29066万元。
三、投标人资格要求
3.1 本次招标投标人资格要求详见附表。
3.2投标人须符合下列情形之一：
1）开标日前两年内未被 (略) 市公共资源交 (略) (略) 为记 (略) 为记录累计未满10分的。
2）最近一次被 (略) 市公共资源交 (略) (略) 为记录累计记分达10分（含10分）到15分且公布日距开标日超过6个月。
3）最近一次被 (略) 市公共资源交 (略) (略) 为记录累计记分达15分（含15分）到20分且公布日距开标日超过12个月。
4）最近一次被 (略) 市公共资源交 (略) (略) 为记录累计记分达20分（含20分）及以上且公布日距开标日超过24个月。
四、招标文件的获取：
4.1报名时间： * 日上午9：00至 * 日下午17：00。
4.2报名方式：网上报名。
4.3资料领取：网上下载。
4.4招标文件价格：投标 (略) 交纳每包件400元整的标书费用，否则不予接收投标文件（招标文件售后不退）。
五、投标文件的递交
5.1投标文件递交的时间： * 日9时00分至10时00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为 * 日10时00分，递交地点为 (略) 市 (略) 新区 (略) 路2588号 (略) A区（ (略) 大道与 (略) 路交口）3楼7号开标室。
5.2开标时间：为 * 日10时00分，开标地点为 (略) 市 (略) 新区 (略) 路2588号 (略) A区（ (略) 大道与 (略) 路交口）3楼7号开标室。
5. (略) 文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。
七、联系方式
（一）项目单位： (略)
地 址： (略) 市新海大道 (略) 铁路建设大厦5楼
联系人：王工
电 话： 点击查看>>
（二）招标代理机构：安 (略) (略)
地址： (略) 市 (略) 区翡 (略) A座18-19层
联系人：汪浩扬
传真： 点击查看>>
电子邮箱： * 26.com
（三）纪检监督信息： (略) (略) 有限公司纪检监察室
地址： (略) 市望 (略) 路46号
联系人：段主任
电 话： 点击查看>>
（四）招标监督管理机构： (略) 省铁路建设协 (略)
联系人：唐敬
联系电话： 点击查看>>
八、其它事项说明
8.1本项目只接受 (略) 公共资源交易电子交易平台中已入库企业报名，未入库的投标人请及时办理入库手续（投标人在办理企业入库手续时，中心不收取任何费用。入库 (略) 网站 点击查看>> )右上角“企业专区”栏目中“ (略) 公 (略) 企业注册流程”，联系电话： 点击查看>> ， 点击查看>> ），因未及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负。
8.2报名程序请登 * (略) 公 (略) 网（www. 点击查看>> ）办理（具体操作步骤和程序请参见“办事指南”栏目--“企业报名操作手册”）。
8.3投标人必须在报名 (略) 上报名，报名时间截止后系统将自动关闭。投标人应合理安排报名， (略) 络速度慢的地区防止在 (略) 络拥堵无法操作。如果 (略) 络故障造成无法报名，责任自负。
8. (略) 文件及其它资料（含澄清和补充说明）。 (略) 帐号，请 (略) 办理（本系统目前 (略) 网上支付服务： (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) ）。
九、保证金账户
户名： (略) 公 (略)
账号：
第1包件： 点击查看>>
第2包件： 点击查看>>
第3包件： 点击查看>>
第4包件： 点击查看>>
第5包件： 点击查看>>
(略) ： (略) (略)
附表：
招标物资包件划分一览表
|
招标编号 ：2017AAJZ0973-1 包件号：ZZ01包 |
|||||||||||
|
物资序号 |
物资 名称 |
计量 |
数量 |
交货 地点 |
收货人 |
交货 状态 |
交货条件 |
交货期 |
投标人资格要求 |
投标保证金 （万元） |
备注 |
|
1 |
简支梁支座 |
个 |
3164 |
(略) 市 (略) |
(略) 集团合安铁 (略) |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
1、营业范围要求：在中华人民共和国境内依法登记注册，投标物资符合其经营范围，具有独立法人 (略) 家或代理商，不接受联合体投标。 2、 (略) 商投标： （1）具有良好的财务情况， (略) 家注册资本不低于1亿元人民币，提供最近连续三个年度的经 (略) 或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、 (略) 有者权益（或股东权益）变动表以及附注； （2）生产能力要求：具有相应的配套生产设备，生产工艺、装备必须符合国家的相关规定。 （3）质量保证能力要求： (略) 家具有有效的ISO9001系列质量管理体系认证证书，具有有效的全国工业产品生产许可证；投标物资具有“中 (略) ”（原“中铁铁 (略) ”）颁发的CRCC认证证书，须具有近三年省、部级及以上检验、检测机构出具的投标物资质量检测报告； (略) 家须拥有合法使用铁 (略) 梁支座技术的证明文件。 （4）供货业绩要求： (略) 家近三年内须具有至少一个250km/h及以上客运专线同类型桥梁支座铁路物资的供货业绩（投标文件中需提供中标通知书及供货合同彩色扫描件）。 （5）履约信用及信誉要求：①投标人在2014年至今没有与骗取合同有关的犯罪 (略) 为而引起的诉讼和仲裁；②投标人在2014年至今不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除；③投标人及投标人法定代表人在2016年至今不 (略) 生效判决、 (略) 贿犯罪记录；④至少具有三份买方或使用单位出具的履约情况良好的证明材料；⑤ (略) 信用评价处罚期内。 3、代理商投标： （1）代 (略) (略) 家针对本项目出具的唯一授权函， (略) 家须满足本项 (略) 家 (略) (略) 资格要求， (略) 家与其授权代理商不得参与同一包件的投标。 （2）注册资本不低于1亿元人民币。具有良好的财务情况，且代理商需提供 (略) 家最近连续三个年度的经 (略) 或审计机构审计的财务会计报表。 （3）代理商近三年内须具有至少一个同类型桥梁支座铁路物资的供货业绩（投标文件中需提供中标通知书及供货合同彩色扫描件），单笔合同金额不低于3000万元。 |
80 |
|
|
2 |
简支梁支座 |
个 |
2788 |
(略) 市 (略) |
(略) 集团合安铁 (略) 指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
3 |
简支梁支座 |
个 |
2508 |
(略) 市 (略) |
(略) 集团合安铁 (略) 指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
4 |
公 (略) 支座 |
个 |
24 |
(略) 市 |
(略) 合安铁 (略) (略) 南、 (略) |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
5 |
公 (略) 支座 |
个 |
80 |
(略) 市 (略) |
(略) 集团合安铁 (略) 指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
6 |
公 (略) 支座 |
个 |
12 |
(略) 市 (略) 区 |
(略) 集团合安铁 (略) 指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
7 |
合计 |
个 |
8576 |
||||||||
说明：1、 (略) 列数量最终以实际工程需求量为准。2、实际供货期、收货地点、收货人以施工单位物资需求计划为准。
招标物资包件划分一览表
|
招标编号 ：2017AAJZ0973-2 包件号：ZZ02包 |
|||||||||||
|
物资序号 |
物资名称 |
计量 |
数量 |
交货地点 |
收货人 |
交货 状态 |
交货条件 |
交货期 |
投标人资格要求 |
投标保证金 （万元） |
备注 |
|
1 |
简支梁支座 |
个 |
3968 |
(略) 市 |
(略) 合安铁 (略) (略) 南、 (略) |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
1、营业范围要求：在中华人民共和国境内依法登记注册，投标物资符合其经营范围，具有独立法人 (略) 家或代理商，不接受联合体投标。 2、 (略) 商投标： （1）具有良好的财务情况， (略) 家注册资本不低于1亿元人民币，提供最近连续三个年度的经 (略) 或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、 (略) 有者权益（或股东权益）变动表以及附注； （2）生产能力要求：具有相应的配套生产设备，生产工艺、装备必须符合国家的相关规定。 （3）质量保证能力要求： (略) 家具有有效的ISO9001系列质量管理体系认证证书，具有有效的全国工业产品生产许可证；投标物资具有“中 (略) ”（原“中铁铁 (略) ”）颁发的CRCC认证证书，须具有近三年省、部级及以上检验、检测机构出具的投标物资质量检测报告； (略) 家须拥有合法使用铁 (略) 梁支座技术的证明文件。 （4）供货业绩要求： (略) 家近三年内须具有至少一个250km/h及以上客运专线同类型桥梁支座铁路物资的供货业绩（投标文件中需提供中标通知书及供货合同彩色扫描件）。 （5）履约信用及信誉要求：①投标人在2014年至今没有与骗取合同有关的犯罪 (略) 为而引起的诉讼和仲裁；②投标人在2014年至今不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除；③投标人及投标人法定代表人在2016年至今不 (略) 生效判决、 (略) 贿犯罪记录；④至少具有三份买方或使用单位出具的履约情况良好的证明材料；⑤ (略) (略) 罚期内。 3、代理商投标： （1）代 (略) (略) 家针对本项目出具的唯一授权函， (略) 家须满足本项 (略) 家 (略) (略) 资格要求， (略) 家与其授权代理商不得参与同一包件的投标。 （2）注册资本不低于1亿元人民币。具有良好的财务情况，且代理商需提供 (略) 家最近连续三个年度的经 (略) 或审计机构审计的财务会计报表。 （3）代理商近三年内须具有至少一个同类型桥梁支座铁路物资的供货业绩（投标文件中需提供中标通知书及供货合同彩色扫描件），单笔合同金额不低于3000万元。 |
80 |
|
|
2 |
简支梁支座 |
个 |
2820 |
(略) |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
3 |
合计 |
个 |
6788 |
||||||||
说明：1、 (略) 列数量最终以实际工程需求量为准。2、实际供货期、收货地点、收货人以施工单位物资需求计划为准。
招标物资包件划分一览表
|
招标编号 ：2017AAJZ0973-3 包件号：ZZ03包 |
|||||||||||
|
物资序号 |
物资名称 |
计量 |
数量 |
交货地点 |
收货人 |
交货 状态 |
交货条件 |
交货期 |
投标人资格要求 |
投标保证金（万元） |
备注 |
|
1 |
简支梁支座 |
个 |
8032 |
(略) 市 (略) |
(略) 集团合安铁 (略) 指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
1、营业范围要求：在中华人民共和国境内依法登记注册，投标物资符合其经营范围，具有独立法人 (略) 家或代理商，不接受联合体投标。 2、 (略) 商投标： （1）具有良好的财务情况， (略) 家注册资本不低于1亿元人民币，提供最近连续三个年度的经 (略) 或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、 (略) 有者权益（或股东权益）变动表以及附注； （2）生产能力要求：具有相应的配套生产设备，生产工艺、装备必须符合国家的相关规定。 （3）质量保证能力要求： (略) 家具有有效的ISO9001系列质量管理体系认证证书，具有有效的全国工业产品生产许可证；投标物资具有“中 (略) ”（原“中铁铁 (略) ”）颁发的CRCC认证证书，须具有近三年省、部级及以上检验、检测机构出具的投标物资质量检测报告； (略) 家须拥有合法使用铁 (略) 梁支座技术的证明文件。 （4）供货业绩要求： (略) 家近三年内须具有至少一个250km/h及以上客运专线同类型桥梁支座铁路物资的供货业绩（投标文件中需提供中标通知书及供货合同彩色扫描件）。 （5）履约信用及信誉要求：①投标人在2014年至今没有与骗取合同有关的犯罪 (略) 为而引起的诉讼和仲裁；②投标人在2014年至今不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除；③投标人及投标人法定代表人在2016年至今不 (略) 生效判决、 (略) 贿犯罪记录；④至少具有三份买方或使用单位出具的履约情况良好的证明材料；⑤ (略) (略) 罚期内。 3、代理商投标： （1）代 (略) (略) 家针对本项目出具的唯一授权函， (略) 家须满足本项 (略) 家 (略) (略) 资格要求， (略) 家与其授权代理商不得参与同一包件的投标。 （2）注册资本不低于1亿元人民币。具有良好的财务情况，且代理商需提供 (略) 家最近连续三个年度的经 (略) 或审计机构审计的财务会计报表。 （3）代理商近三年内须具有至少一个同类型桥梁支座铁路物资的供货业绩（投标文件中需提供中标通知书及供货合同彩色扫描件），单笔合同金额不低于3000万元。 |
80 |
|
|
2 |
合计 |
个 |
8032 |
||||||||
说明：1、 (略) 列数量最终以实际工程需求量为准。2、实际供货期、收货地点、收货人以施工单位物资需求计划为准。
招标物资包件划分一览表
|
招标编号 ：2017AAJZ0973-4 包件号：ZZ04包 |
|||||||||||
|
物资序号 |
物资名称 |
计量 |
数量 |
交货地点 |
收货人 |
交货 状态 |
交货条件 |
交货期 |
投标人资格要求 |
投标保证金 （万元） |
备注 |
|
1 |
连续梁支座 |
个 |
144 |
(略) 市 (略) |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
1、营业范围要求：在中华人民共和国境内依法登记注册，投标物资符合其经营范围，具有独立法人 (略) 家或代理商，不接受联合体投标。 2、 (略) 商投标： （1）具有良好的财务情况， (略) 家注册资本不低于1亿元人民币，提供最近连续三个年度的经 (略) 或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、 (略) 有者权益（或股东权益）变动表以及附注； （2）生产能力要求：具有相应的配套生产设备，生产工艺、装备必须符合国家的相关规定。 （3）质量保证能力要求： (略) 家具有有效的ISO9001系列质量管理体系认证证书，具有有效的全国工业产品生产许可证；投标物资具有“中 (略) ”（原“中铁铁 (略) ”）颁发的CRCC认证证书，须具有近三年省、部级及以上检验、检测机构出具的投标物资质量检测报告； (略) 家须拥有合法使用铁 (略) 梁支座技术的证明文件。 （4）供货业绩要求： (略) 家近三年内须具有至少一个250km/h及以上客运专线同类型桥梁支座铁路物资的供货业绩（投标文件中需提供中标通知书及供货合同彩色扫描件）。 （5）履约信用及信誉要求：①投标人在2014年至今没有与骗取合同有关的犯罪 (略) 为而引起的诉讼和仲裁；②投标人在2014年至今不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除；③投标人及投标人法定代表人在2016年至今不 (略) 生效判决、 (略) 贿犯罪记录；④至少具有三份买方或使用单位出具的履约情况良好的证明材料；⑤ (略) (略) 罚期内。 3、代理商投标： （1）代 (略) (略) 家针对本项目出具的唯一授权函， (略) 家须满足本项 (略) 家 (略) (略) 资格要求， (略) 家与其授权代理商不得参与同一包件的投标。 （2）注册资本不低于1亿元人民币。具有良好的财务情况，且代理商需提供 (略) 家最近连续三个年度的经 (略) 或审计机构审计的财务会计报表。 （3）代理商近三年内须具有至少一个同类型桥梁支座铁路物资的供货业绩（投标文件中需提供中标通知书及供货合同彩色扫描件），单笔合同金额不低于3000万元。 |
50 |
|
|
2 |
连续梁支座 |
个 |
58 |
(略) 县 |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
3 |
连续梁支座 |
个 |
68 |
(略) 市 (略) |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
4 |
连续梁支座 |
个 |
16 |
(略) 市 |
(略) 合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
5 |
连续梁支座 |
个 |
56 |
(略) |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
6 |
连续梁支座 |
个 |
46 |
(略) 市 (略) |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
7 |
连续梁支座 |
个 |
122 |
(略) 市 (略) 区 |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
8 |
合计 |
个 |
510 |
||||||||
说明：1、 (略) 列数量最终以实际工程需求量为准。2、实际供货期、收货地点、收货人以施工单位物资需求计划为准。3、该包件支座竖向承载力<45000KN。
招标物资包件划分一览表
|
招标编号 ：2017AAJZ0973-5 包件号：ZZ05包 |
|||||||||||
|
物资序号 |
物资名称 |
计量 |
数量 |
交货地点 |
收货人 |
交货 状态 |
交货条件 |
交货期 |
投标人资格要求 |
投标 保证金 （万元） |
备注 |
|
1 |
连续梁支座 |
个 |
36 |
(略) 市 (略) |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
1、营业范围要求：在中华人民共和国境内依法登记注册，投标物资符合其经营范围，具有独立法人 (略) 家或代理商，不接受联合体投标。 2、 (略) 商投标： （1）具有良好的财务情况， (略) 家注册资本不低于1亿元人民币，提供最近连续三个年度的经 (略) 或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、 (略) 有者权益（或股东权益）变动表以及附注； （2）生产能力要求：具有相应的配套生产设备，生产工艺、装备必须符合国家的相关规定。 （3）质量保证能力要求： (略) 家具有有效的ISO9001系列质量管理体系认证证书，具有有效的全国工业产品生产许可证；投标物资具有“中 (略) ”（原“中铁铁 (略) ”）颁发的CRCC认证证书，须具有近三年省、部级及以上检验、检测机构出具的投标物资质量检测报告； (略) 家须拥有合法使用铁 (略) 梁支座技术的证明文件。 （4）供货业绩要求： (略) 家近三年内须具有至少一个250km/h及以上客运专线同类型桥梁支座铁路物资的供货业绩（投标文件中需提供中标通知书及供货合同彩色扫描件）。 （5）履约信用及信誉要求：①投标人在2014年至今没有与骗取合同有关的犯罪 (略) 为而引起的诉讼和仲裁；②投标人在2014年至今不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除；③投标人及投标人法定代表人在2016年至今不 (略) 生效判决、 (略) 贿犯罪记录；④至少具有三份买方或使用单位出具的履约情况良好的证明材料；⑤ (略) (略) 罚期内。 3、代理商投标： （1）代 (略) (略) 家针对本项目出具的唯一授权函， (略) 家须满足本项 (略) 家 (略) (略) 资格要求， (略) 家与其授权代理商不得参与同一包件的投标。 （2）注册资本不低于1亿元人民币。具有良好的财务情况，且代理商需提供 (略) 家最近连续三个年度的经 (略) 或审计机构审计的财务会计报表。 （3）代理商近三年内须具有至少一个同类型桥梁支座铁路物资的供货业绩（投标文件中需提供中标通知书及供货合同彩色扫描件），单笔合同金额不低于3000万元。 |
50 |
|
|
2 |
连续梁支座 |
个 |
4 |
(略) 市 (略) |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
3 |
连续梁支座 |
个 |
4 |
(略) 市 (略) |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
4 |
连续梁支座 |
个 |
8 |
(略) |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
5 |
连续梁支座 |
个 |
6 |
(略) 市 (略) |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
6 |
连续梁支座 |
个 |
12 |
(略) 市 (略) 区 |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
7 |
合计 |
个 |
70 |
|
|||||||
说明：1、 (略) 列数量最终以实际工程需求量为准。2、实际供货期、收货地点、收货人以施工单位物资需求计划为准。3、该包件支座竖向承载力须≥45000KN。
（招标编号：2017AAJZ0973）
一、招标条件
新建 (略) 至 (略) 铁路项目已由国家发改委发改基础[ * 号文， (略) 、 (略) 省人民政府《关于新建 (略) 至 (略) 铁路初步设计的批复》铁总鉴函[ * 号文批准建设，建设资金来源为项目资本金+其他融资资金。 (略) 条件， (略) ，招标人为 (略) 。
二、 (略) 内容
2.1工程概况：新建 (略) 至 (略) 铁路 (略) （含） (略) （不含），正线全长约162公里，以及 (略) 枢纽 (略) 南至肥西联络线9.4公里、宁西货车 (略) (略) 51.4公里、合九货车外绕线 (略) 32.8公里等枢纽相关工程。正线 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、香 (略) 。 (略) 铁路枢纽宁西货车外 (略) 站、 (略) 、 (略) 及双墩 (略) ，合九铁路货车外绕线共设丰乐、董岗和南 (略) 。
2.2 招标内容：本次招标内容为新建 (略) (略) 前工程桥梁支座生产及供货，计划交货期自2017年5月至工程施工结束，共分为5个包件， (略) 文件中物资需求一览表及技术规格书。
2.3 项目概算：29066万元。
三、投标人资格要求
3.1 本次招标投标人资格要求详见附表。
3.2投标人须符合下列情形之一：
1）开标日前两年内未被 (略) 市公共资源交 (略) (略) 为记 (略) 为记录累计未满10分的。
2）最近一次被 (略) 市公共资源交 (略) (略) 为记录累计记分达10分（含10分）到15分且公布日距开标日超过6个月。
3）最近一次被 (略) 市公共资源交 (略) (略) 为记录累计记分达15分（含15分）到20分且公布日距开标日超过12个月。
4）最近一次被 (略) 市公共资源交 (略) (略) 为记录累计记分达20分（含20分）及以上且公布日距开标日超过24个月。
四、招标文件的获取：
4.1报名时间： * 日上午9：00至 * 日下午17：00。
4.2报名方式：网上报名。
4.3资料领取：网上下载。
4.4招标文件价格：投标 (略) 交纳每包件400元整的标书费用，否则不予接收投标文件（招标文件售后不退）。
五、投标文件的递交
5.1投标文件递交的时间： * 日9时00分至10时00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为 * 日10时00分，递交地点为 (略) 市 (略) 新区 (略) 路2588号 (略) A区（ (略) 大道与 (略) 路交口）3楼7号开标室。
5.2开标时间：为 * 日10时00分，开标地点为 (略) 市 (略) 新区 (略) 路2588号 (略) A区（ (略) 大道与 (略) 路交口）3楼7号开标室。
5. (略) 文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。
七、联系方式
（一）项目单位： (略)
地 址： (略) 市新海大道 (略) 铁路建设大厦5楼
联系人：王工
电 话： 点击查看>>
（二）招标代理机构：安 (略) (略)
地址： (略) 市 (略) 区翡 (略) A座18-19层
联系人：汪浩扬
传真： 点击查看>>
电子邮箱： * 26.com
（三）纪检监督信息： (略) (略) 有限公司纪检监察室
地址： (略) 市望 (略) 路46号
联系人：段主任
电 话： 点击查看>>
（四）招标监督管理机构： (略) 省铁路建设协 (略)
联系人：唐敬
联系电话： 点击查看>>
八、其它事项说明
8.1本项目只接受 (略) 公共资源交易电子交易平台中已入库企业报名，未入库的投标人请及时办理入库手续（投标人在办理企业入库手续时，中心不收取任何费用。入库 (略) 网站 点击查看>> )右上角“企业专区”栏目中“ (略) 公 (略) 企业注册流程”，联系电话： 点击查看>> ， 点击查看>> ），因未及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负。
8.2报名程序请登 * (略) 公 (略) 网（www. 点击查看>> ）办理（具体操作步骤和程序请参见“办事指南”栏目--“企业报名操作手册”）。
8.3投标人必须在报名 (略) 上报名，报名时间截止后系统将自动关闭。投标人应合理安排报名， (略) 络速度慢的地区防止在 (略) 络拥堵无法操作。如果 (略) 络故障造成无法报名，责任自负。
8. (略) 文件及其它资料（含澄清和补充说明）。 (略) 帐号，请 (略) 办理（本系统目前 (略) 网上支付服务： (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) ）。
九、保证金账户
户名： (略) 公 (略)
账号：
第1包件： 点击查看>>
第2包件： 点击查看>>
第3包件： 点击查看>>
第4包件： 点击查看>>
第5包件： 点击查看>>
(略) ： (略) (略)
附表：
招标物资包件划分一览表
|
招标编号 ：2017AAJZ0973-1 包件号：ZZ01包 |
|||||||||||
|
物资序号 |
物资 名称 |
计量 |
数量 |
交货 地点 |
收货人 |
交货 状态 |
交货条件 |
交货期 |
投标人资格要求 |
投标保证金 （万元） |
备注 |
|
1 |
简支梁支座 |
个 |
3164 |
(略) 市 (略) |
(略) 集团合安铁 (略) |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
1、营业范围要求：在中华人民共和国境内依法登记注册，投标物资符合其经营范围，具有独立法人 (略) 家或代理商，不接受联合体投标。 2、 (略) 商投标： （1）具有良好的财务情况， (略) 家注册资本不低于1亿元人民币，提供最近连续三个年度的经 (略) 或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、 (略) 有者权益（或股东权益）变动表以及附注； （2）生产能力要求：具有相应的配套生产设备，生产工艺、装备必须符合国家的相关规定。 （3）质量保证能力要求： (略) 家具有有效的ISO9001系列质量管理体系认证证书，具有有效的全国工业产品生产许可证；投标物资具有“中 (略) ”（原“中铁铁 (略) ”）颁发的CRCC认证证书，须具有近三年省、部级及以上检验、检测机构出具的投标物资质量检测报告； (略) 家须拥有合法使用铁 (略) 梁支座技术的证明文件。 （4）供货业绩要求： (略) 家近三年内须具有至少一个250km/h及以上客运专线同类型桥梁支座铁路物资的供货业绩（投标文件中需提供中标通知书及供货合同彩色扫描件）。 （5）履约信用及信誉要求：①投标人在2014年至今没有与骗取合同有关的犯罪 (略) 为而引起的诉讼和仲裁；②投标人在2014年至今不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除；③投标人及投标人法定代表人在2016年至今不 (略) 生效判决、 (略) 贿犯罪记录；④至少具有三份买方或使用单位出具的履约情况良好的证明材料；⑤ (略) 信用评价处罚期内。 3、代理商投标： （1）代 (略) (略) 家针对本项目出具的唯一授权函， (略) 家须满足本项 (略) 家 (略) (略) 资格要求， (略) 家与其授权代理商不得参与同一包件的投标。 （2）注册资本不低于1亿元人民币。具有良好的财务情况，且代理商需提供 (略) 家最近连续三个年度的经 (略) 或审计机构审计的财务会计报表。 （3）代理商近三年内须具有至少一个同类型桥梁支座铁路物资的供货业绩（投标文件中需提供中标通知书及供货合同彩色扫描件），单笔合同金额不低于3000万元。 |
80 |
|
|
2 |
简支梁支座 |
个 |
2788 |
(略) 市 (略) |
(略) 集团合安铁 (略) 指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
3 |
简支梁支座 |
个 |
2508 |
(略) 市 (略) |
(略) 集团合安铁 (略) 指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
4 |
公 (略) 支座 |
个 |
24 |
(略) 市 |
(略) 合安铁 (略) (略) 南、 (略) |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
5 |
公 (略) 支座 |
个 |
80 |
(略) 市 (略) |
(略) 集团合安铁 (略) 指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
6 |
公 (略) 支座 |
个 |
12 |
(略) 市 (略) 区 |
(略) 集团合安铁 (略) 指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
7 |
合计 |
个 |
8576 |
||||||||
说明：1、 (略) 列数量最终以实际工程需求量为准。2、实际供货期、收货地点、收货人以施工单位物资需求计划为准。
招标物资包件划分一览表
|
招标编号 ：2017AAJZ0973-2 包件号：ZZ02包 |
|||||||||||
|
物资序号 |
物资名称 |
计量 |
数量 |
交货地点 |
收货人 |
交货 状态 |
交货条件 |
交货期 |
投标人资格要求 |
投标保证金 （万元） |
备注 |
|
1 |
简支梁支座 |
个 |
3968 |
(略) 市 |
(略) 合安铁 (略) (略) 南、 (略) |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
1、营业范围要求：在中华人民共和国境内依法登记注册，投标物资符合其经营范围，具有独立法人 (略) 家或代理商，不接受联合体投标。 2、 (略) 商投标： （1）具有良好的财务情况， (略) 家注册资本不低于1亿元人民币，提供最近连续三个年度的经 (略) 或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、 (略) 有者权益（或股东权益）变动表以及附注； （2）生产能力要求：具有相应的配套生产设备，生产工艺、装备必须符合国家的相关规定。 （3）质量保证能力要求： (略) 家具有有效的ISO9001系列质量管理体系认证证书，具有有效的全国工业产品生产许可证；投标物资具有“中 (略) ”（原“中铁铁 (略) ”）颁发的CRCC认证证书，须具有近三年省、部级及以上检验、检测机构出具的投标物资质量检测报告； (略) 家须拥有合法使用铁 (略) 梁支座技术的证明文件。 （4）供货业绩要求： (略) 家近三年内须具有至少一个250km/h及以上客运专线同类型桥梁支座铁路物资的供货业绩（投标文件中需提供中标通知书及供货合同彩色扫描件）。 （5）履约信用及信誉要求：①投标人在2014年至今没有与骗取合同有关的犯罪 (略) 为而引起的诉讼和仲裁；②投标人在2014年至今不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除；③投标人及投标人法定代表人在2016年至今不 (略) 生效判决、 (略) 贿犯罪记录；④至少具有三份买方或使用单位出具的履约情况良好的证明材料；⑤ (略) (略) 罚期内。 3、代理商投标： （1）代 (略) (略) 家针对本项目出具的唯一授权函， (略) 家须满足本项 (略) 家 (略) (略) 资格要求， (略) 家与其授权代理商不得参与同一包件的投标。 （2）注册资本不低于1亿元人民币。具有良好的财务情况，且代理商需提供 (略) 家最近连续三个年度的经 (略) 或审计机构审计的财务会计报表。 （3）代理商近三年内须具有至少一个同类型桥梁支座铁路物资的供货业绩（投标文件中需提供中标通知书及供货合同彩色扫描件），单笔合同金额不低于3000万元。 |
80 |
|
|
2 |
简支梁支座 |
个 |
2820 |
(略) |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
3 |
合计 |
个 |
6788 |
||||||||
说明：1、 (略) 列数量最终以实际工程需求量为准。2、实际供货期、收货地点、收货人以施工单位物资需求计划为准。
招标物资包件划分一览表
|
招标编号 ：2017AAJZ0973-3 包件号：ZZ03包 |
|||||||||||
|
物资序号 |
物资名称 |
计量 |
数量 |
交货地点 |
收货人 |
交货 状态 |
交货条件 |
交货期 |
投标人资格要求 |
投标保证金（万元） |
备注 |
|
1 |
简支梁支座 |
个 |
8032 |
(略) 市 (略) |
(略) 集团合安铁 (略) 指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
1、营业范围要求：在中华人民共和国境内依法登记注册，投标物资符合其经营范围，具有独立法人 (略) 家或代理商，不接受联合体投标。 2、 (略) 商投标： （1）具有良好的财务情况， (略) 家注册资本不低于1亿元人民币，提供最近连续三个年度的经 (略) 或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、 (略) 有者权益（或股东权益）变动表以及附注； （2）生产能力要求：具有相应的配套生产设备，生产工艺、装备必须符合国家的相关规定。 （3）质量保证能力要求： (略) 家具有有效的ISO9001系列质量管理体系认证证书，具有有效的全国工业产品生产许可证；投标物资具有“中 (略) ”（原“中铁铁 (略) ”）颁发的CRCC认证证书，须具有近三年省、部级及以上检验、检测机构出具的投标物资质量检测报告； (略) 家须拥有合法使用铁 (略) 梁支座技术的证明文件。 （4）供货业绩要求： (略) 家近三年内须具有至少一个250km/h及以上客运专线同类型桥梁支座铁路物资的供货业绩（投标文件中需提供中标通知书及供货合同彩色扫描件）。 （5）履约信用及信誉要求：①投标人在2014年至今没有与骗取合同有关的犯罪 (略) 为而引起的诉讼和仲裁；②投标人在2014年至今不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除；③投标人及投标人法定代表人在2016年至今不 (略) 生效判决、 (略) 贿犯罪记录；④至少具有三份买方或使用单位出具的履约情况良好的证明材料；⑤ (略) (略) 罚期内。 3、代理商投标： （1）代 (略) (略) 家针对本项目出具的唯一授权函， (略) 家须满足本项 (略) 家 (略) (略) 资格要求， (略) 家与其授权代理商不得参与同一包件的投标。 （2）注册资本不低于1亿元人民币。具有良好的财务情况，且代理商需提供 (略) 家最近连续三个年度的经 (略) 或审计机构审计的财务会计报表。 （3）代理商近三年内须具有至少一个同类型桥梁支座铁路物资的供货业绩（投标文件中需提供中标通知书及供货合同彩色扫描件），单笔合同金额不低于3000万元。 |
80 |
|
|
2 |
合计 |
个 |
8032 |
||||||||
说明：1、 (略) 列数量最终以实际工程需求量为准。2、实际供货期、收货地点、收货人以施工单位物资需求计划为准。
招标物资包件划分一览表
|
招标编号 ：2017AAJZ0973-4 包件号：ZZ04包 |
|||||||||||
|
物资序号 |
物资名称 |
计量 |
数量 |
交货地点 |
收货人 |
交货 状态 |
交货条件 |
交货期 |
投标人资格要求 |
投标保证金 （万元） |
备注 |
|
1 |
连续梁支座 |
个 |
144 |
(略) 市 (略) |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
1、营业范围要求：在中华人民共和国境内依法登记注册，投标物资符合其经营范围，具有独立法人 (略) 家或代理商，不接受联合体投标。 2、 (略) 商投标： （1）具有良好的财务情况， (略) 家注册资本不低于1亿元人民币，提供最近连续三个年度的经 (略) 或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、 (略) 有者权益（或股东权益）变动表以及附注； （2）生产能力要求：具有相应的配套生产设备，生产工艺、装备必须符合国家的相关规定。 （3）质量保证能力要求： (略) 家具有有效的ISO9001系列质量管理体系认证证书，具有有效的全国工业产品生产许可证；投标物资具有“中 (略) ”（原“中铁铁 (略) ”）颁发的CRCC认证证书，须具有近三年省、部级及以上检验、检测机构出具的投标物资质量检测报告； (略) 家须拥有合法使用铁 (略) 梁支座技术的证明文件。 （4）供货业绩要求： (略) 家近三年内须具有至少一个250km/h及以上客运专线同类型桥梁支座铁路物资的供货业绩（投标文件中需提供中标通知书及供货合同彩色扫描件）。 （5）履约信用及信誉要求：①投标人在2014年至今没有与骗取合同有关的犯罪 (略) 为而引起的诉讼和仲裁；②投标人在2014年至今不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除；③投标人及投标人法定代表人在2016年至今不 (略) 生效判决、 (略) 贿犯罪记录；④至少具有三份买方或使用单位出具的履约情况良好的证明材料；⑤ (略) (略) 罚期内。 3、代理商投标： （1）代 (略) (略) 家针对本项目出具的唯一授权函， (略) 家须满足本项 (略) 家 (略) (略) 资格要求， (略) 家与其授权代理商不得参与同一包件的投标。 （2）注册资本不低于1亿元人民币。具有良好的财务情况，且代理商需提供 (略) 家最近连续三个年度的经 (略) 或审计机构审计的财务会计报表。 （3）代理商近三年内须具有至少一个同类型桥梁支座铁路物资的供货业绩（投标文件中需提供中标通知书及供货合同彩色扫描件），单笔合同金额不低于3000万元。 |
50 |
|
|
2 |
连续梁支座 |
个 |
58 |
(略) 县 |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
3 |
连续梁支座 |
个 |
68 |
(略) 市 (略) |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
4 |
连续梁支座 |
个 |
16 |
(略) 市 |
(略) 合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
5 |
连续梁支座 |
个 |
56 |
(略) |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
6 |
连续梁支座 |
个 |
46 |
(略) 市 (略) |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
7 |
连续梁支座 |
个 |
122 |
(略) 市 (略) 区 |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
8 |
合计 |
个 |
510 |
||||||||
说明：1、 (略) 列数量最终以实际工程需求量为准。2、实际供货期、收货地点、收货人以施工单位物资需求计划为准。3、该包件支座竖向承载力<45000KN。
招标物资包件划分一览表
|
招标编号 ：2017AAJZ0973-5 包件号：ZZ05包 |
|||||||||||
|
物资序号 |
物资名称 |
计量 |
数量 |
交货地点 |
收货人 |
交货 状态 |
交货条件 |
交货期 |
投标人资格要求 |
投标 保证金 （万元） |
备注 |
|
1 |
连续梁支座 |
个 |
36 |
(略) 市 (略) |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
1、营业范围要求：在中华人民共和国境内依法登记注册，投标物资符合其经营范围，具有独立法人 (略) 家或代理商，不接受联合体投标。 2、 (略) 商投标： （1）具有良好的财务情况， (略) 家注册资本不低于1亿元人民币，提供最近连续三个年度的经 (略) 或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、 (略) 有者权益（或股东权益）变动表以及附注； （2）生产能力要求：具有相应的配套生产设备，生产工艺、装备必须符合国家的相关规定。 （3）质量保证能力要求： (略) 家具有有效的ISO9001系列质量管理体系认证证书，具有有效的全国工业产品生产许可证；投标物资具有“中 (略) ”（原“中铁铁 (略) ”）颁发的CRCC认证证书，须具有近三年省、部级及以上检验、检测机构出具的投标物资质量检测报告； (略) 家须拥有合法使用铁 (略) 梁支座技术的证明文件。 （4）供货业绩要求： (略) 家近三年内须具有至少一个250km/h及以上客运专线同类型桥梁支座铁路物资的供货业绩（投标文件中需提供中标通知书及供货合同彩色扫描件）。 （5）履约信用及信誉要求：①投标人在2014年至今没有与骗取合同有关的犯罪 (略) 为而引起的诉讼和仲裁；②投标人在2014年至今不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除；③投标人及投标人法定代表人在2016年至今不 (略) 生效判决、 (略) 贿犯罪记录；④至少具有三份买方或使用单位出具的履约情况良好的证明材料；⑤ (略) (略) 罚期内。 3、代理商投标： （1）代 (略) (略) 家针对本项目出具的唯一授权函， (略) 家须满足本项 (略) 家 (略) (略) 资格要求， (略) 家与其授权代理商不得参与同一包件的投标。 （2）注册资本不低于1亿元人民币。具有良好的财务情况，且代理商需提供 (略) 家最近连续三个年度的经 (略) 或审计机构审计的财务会计报表。 （3）代理商近三年内须具有至少一个同类型桥梁支座铁路物资的供货业绩（投标文件中需提供中标通知书及供货合同彩色扫描件），单笔合同金额不低于3000万元。 |
50 |
|
|
2 |
连续梁支座 |
个 |
4 |
(略) 市 (略) |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
3 |
连续梁支座 |
个 |
4 |
(略) 市 (略) |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
4 |
连续梁支座 |
个 |
8 |
(略) |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
5 |
连续梁支座 |
个 |
6 |
(略) 市 (略) |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
6 |
连续梁支座 |
个 |
12 |
(略) 市 (略) 区 |
(略) 集团合安铁 (略) 各指定施工地点 |
完好 |
车板交货 |
2017年5月开始，具体根据工期安排。 |
|||
|
7 |
合计 |
个 |
70 |
|
|||||||
说明：1、 (略) 列数量最终以实际工程需求量为准。2、实际供货期、收货地点、收货人以施工单位物资需求计划为准。3、该包件支座竖向承载力须≥45000KN。
招投标大数据
最近搜索
无
热门搜索
无
