(略) 文件

更改公告（ * ）

* 、项目名称： (略) 首创奥特莱斯项目土方平整工程

* 、项目编号：HTZB 点击查看>>

* 、招标人： (略) 市兴工基础 (略)

地址： (略) 市 (略) 区 * 塘镇松柏路 * 号

联系人：蔡工；      联系电话： 点击查看>>

* 、招标代理机构： (略) 鸿泰融 (略) (略)

地址： (略) 市 (略) 区民族大道 * 号凤岭新新家园C区 * 栋2单元 * 号房

联系人：龙工、高工      联系电话： 点击查看>>

* 、首次公告日期： * 日

* 、更改日期： * 日

* 、招标文件更改内容如下：

（ * ）招标文件第 * 章投标人须知前附表1.3.2款“计划开工日期： * 日、计划竣工日期： 点击查看>> 。”更改为：“计划开工日期： * 日、计划竣工日期： * 日。”

（ * ）招标文件第 * 章 评标办法（综合评估法） 中 评标办法前附表 第“2.1.1资格评审标准（有限数量制1）”的“企业情况（ * . * 分）：（1）资质条件：营业执照承接业务范围有土石方工程得 * 分。 （2）企业管理体系情况：企业通过质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证书且在有效期内的得6分，此项满分为6分，缺 * 项则此项为0分。 （3）企业诉讼情况：诉讼及仲裁判决时间至投标截止时间止不超过 * 年，投标人发生诉讼和仲裁或败诉的得0分，无以上情况的得4分。”更改为：“企业情况（ * . * 分）：（1）资质条件：营业执照承接业务范围有土石方工程得 * 分。（2）企业管理体系情况：企业通过质量管理体系认证证书且在有效期内的得 * 分，此项满分为 * 分。”

（ * ）招标文件第 * 章 评标办法（综合评估法） 中 评标办法前附表 第“2.1.1资格评审标准（有限数量制1）”的“企业财务状况 （ * . * 分）：（1）具有 * 年度、 * 年度、 * 年度经 (略) 审计的财务报表（含审计报告） ，每 * 年得 3 分；此项满分 9 分。 【备注：如上 * 年的财务报表正在审计的，需提供财务报表及上 * 年度财务报表正在审计的证明】； （2）具有 * 年度的财务预测且较全面的，得1分，不全面的得0～0.5分。满分1分。”更改为：“提供近 * 、 * 年度经 (略) 审计的财务报表和审计报告的，每年得3分，全部提供得 * 分，缺 * 年扣 3 分，满分 * 分。【备注：如上 * 年的财务报表正在审计的，需提供财务报表及上 * 年度财务报表正在审计的证明】。”

（ * ）招标文件第 * 章 评标办法（综合评估法） 中 评标办法前附表 第“2.2.3（4）企业诚信评审评审标准中的“根据 (略) 业诚信考评系统计取。诚信分为正时加分，负时倒扣分数。”更改为“根据 (略) 业诚信考评系统计取。诚信分为正时加分，负时倒扣分数。备注：投标人最终诚信评分=该投标人在 (略) 业诚信考评系统分值/ * ”。

（ * ）招标文件第 * 章合同条款及 (略) 分专用合同条款3.1承包人的义务中“（ * ） (略) 的其他义务：”更改为：

① (略) 地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承包费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。

② (略) (略) (略) 解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。土石方单价以综合单价包干，运 (略) 考虑，结算时 (略) 、 (略) 、 (略) 签证及调整费用，费用已包含在投标报价中。

③按照 (略) 壮族自治区总工会、 (略) 壮族自 (略) 乡建设厅《关于进 * 步加 (略) 乡建设系统组建工会和职工维权工作的意见》(桂工发[ * ] * 号) (略) 乡建委、市总工会、 (略) 《关于印发〈 (略) 业依法成立工会组织和拨缴工会经费（建会筹备金）的实施意见〉的通知》（南建[ * ]9号）相关规定，承包人应在收到中标通知书之日起 * 个工作日内，成立项目工会并拨缴工会经费（建会筹备金）。应缴工会经费额的参考标准：

    a.房建工程（含厂房和高层）的工会经费为工程项目中标价× * %×2%；

b.学生公寓及教学综合楼的工会经费为工程项目中标价×6%×2%；

c.市政工程的工会经费为工程项目中标价×5%×2%；

d.装饰工程的工会经费为工程项目中标价×4%×2%。

承包人组建项目工会的同时，从审批办证大厅 (略) 建设窗口领取并填写《地方税（费）综合申报表》，带上施工合同原件及税务登记证副本（复印件）， (略) (略) 门办理工会经费缴费手续；区直企业 (略) 办理工会经费缴费手续。（ (略) (略) 市建设工会 点击查看>> 、审批办证大厅 (略) 建设窗口 点击查看>> ）。

④承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 在实施和完成本合同过程

中，承包人须①时刻关注和采取适当 (略) 所有工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工要保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损 (略) 附近过往群众的安全与方便，在必要的时候、地方或监理工程师 (略) 门要求时，承包人应负责提供照明、警卫、护栏、警示标志等安全防护措施，并承担责任，费用已包含在投标报价的安全防护、文明施工措施费中。

⑤向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。

⑥需承包人办理 (略) 地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 遵守政 (略) (略) 地、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定，按规定办理有关 (略) 有费用。

⑦ (略) 地清洁卫生的要求：按 (略) 市文明工地标准实施。 (略) 要求保证清洁，遵守环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款； (略) 有建筑垃 (略) 清除。场地平整、场地道路、场地排水排污等附属设施均 (略) 负责施工，费用均包含在投标报价中。所有清理费用、临时性收费、 (略) 地费均包含在合同总价中。

⑧承包人在办理施工许可手续前， (略) 开设工资支付专用账户， (略) 转账方式，确保按月足额发放农民工工资。

⑨双方约定承包人应做的其他工资作：

1）承包人于收到中标通知书 * 天内向发包人、监理工程师提交《施工组织设计》及施工进度总体计划，并于每月 * 日前上报下月工程进度计划。经批准的施工组织设计作为承包人、监理检查工作的依据，承包人必须按经批准的施工组织设计、施工进度总体计划及每月进度计划施工。当实际进度滞后，发包人或监理工程师下达指令要求承包人采取措施加快进度，进度仍然滞后的， (略) 以 * 元--5 万元/ (略) 罚。工程进度严重滞后，发包人2 次约谈承包人法人，进度仍未有明显改观的，发包人有权解除合同。

2） (略) 位覆盖前的检查

* 前工程隐蔽或中间验收前 * 小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格， (略) 隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

* 工程师应在承包人约定 (略) 进行隐蔽中间验收工作（不得以任何理由改期），如果在约定时间超过两小时内工 (略) （ (略) 代表证明）， (略) 隐蔽继续施工，后果由工程师承担。但在约定时间承 (略) 及超过约定时间两小时，工程师可另订时间验收，承包人不得有异议且承担由此引发的责任。

3）、承包人在签订合同之前已查看了工地及周围的环境， (略) 有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如征地拆迁、道路、交通流量、劳 (略) 的提供范围等。发 (略) 地移交给承包人后，承包人有责任和义务保护自身合法权益， (略) 地上发生的 * 切负责，若发生非政府原因（如当地居民干扰施工），或非发包人指令而影响施工导致工期拖延及财产损失，发包人概不负责， (略) 承担。

（ * ）招标文件第 * 章“2招标控制价编制说明”的条款：“（7）材料价格信息：材料价格主要按照 (略) 市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息 * 年第 * 期， (略) (略) 定价。”更改为：“（7）材料价格信息：材料价格主要按照 (略) 市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息 * 年第 * 期， (略) (略) 定价。”招标文件其他相应地方亦作相应更改。

（ * ）针对修改内容， (略) 文件，请投标人登 * (略) 市公共资源 (略) 上交易系统 (https:/ 点击查看>> ) (略) 下载。

（ * ）本项目工程量清单已出，请投标人登 * (略) 市公共资源 (略) 上交易系统 (https:/ 点击查看>> )下载。

（ * ）请投标人按以上 (略) ，招标文件其余内容不变。  

招标代理机构： (略) 鸿泰融 (略) (略)

* 日

(略) 文件

更改公告（ * ）

* 、项目名称： (略) 首创奥特莱斯项目土方平整工程

* 、项目编号：HTZB 点击查看>>

* 、招标人： (略) 市兴工基础 (略)

地址： (略) 市 (略) 区 * 塘镇松柏路 * 号

联系人：蔡工；      联系电话： 点击查看>>

* 、招标代理机构： (略) 鸿泰融 (略) (略)

地址： (略) 市 (略) 区民族大道 * 号凤岭新新家园C区 * 栋2单元 * 号房

联系人：龙工、高工      联系电话： 点击查看>>

* 、首次公告日期： * 日

* 、更改日期： * 日

* 、招标文件更改内容如下：

（ * ）招标文件第 * 章投标人须知前附表1.3.2款“计划开工日期： * 日、计划竣工日期： 点击查看>> 。”更改为：“计划开工日期： * 日、计划竣工日期： * 日。”

（ * ）招标文件第 * 章 评标办法（综合评估法） 中 评标办法前附表 第“2.1.1资格评审标准（有限数量制1）”的“企业情况（ * . * 分）：（1）资质条件：营业执照承接业务范围有土石方工程得 * 分。 （2）企业管理体系情况：企业通过质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证书且在有效期内的得6分，此项满分为6分，缺 * 项则此项为0分。 （3）企业诉讼情况：诉讼及仲裁判决时间至投标截止时间止不超过 * 年，投标人发生诉讼和仲裁或败诉的得0分，无以上情况的得4分。”更改为：“企业情况（ * . * 分）：（1）资质条件：营业执照承接业务范围有土石方工程得 * 分。（2）企业管理体系情况：企业通过质量管理体系认证证书且在有效期内的得 * 分，此项满分为 * 分。”

（ * ）招标文件第 * 章 评标办法（综合评估法） 中 评标办法前附表 第“2.1.1资格评审标准（有限数量制1）”的“企业财务状况 （ * . * 分）：（1）具有 * 年度、 * 年度、 * 年度经 (略) 审计的财务报表（含审计报告） ，每 * 年得 3 分；此项满分 9 分。 【备注：如上 * 年的财务报表正在审计的，需提供财务报表及上 * 年度财务报表正在审计的证明】； （2）具有 * 年度的财务预测且较全面的，得1分，不全面的得0～0.5分。满分1分。”更改为：“提供近 * 、 * 年度经 (略) 审计的财务报表和审计报告的，每年得3分，全部提供得 * 分，缺 * 年扣 3 分，满分 * 分。【备注：如上 * 年的财务报表正在审计的，需提供财务报表及上 * 年度财务报表正在审计的证明】。”

（ * ）招标文件第 * 章 评标办法（综合评估法） 中 评标办法前附表 第“2.2.3（4）企业诚信评审评审标准中的“根据 (略) 业诚信考评系统计取。诚信分为正时加分，负时倒扣分数。”更改为“根据 (略) 业诚信考评系统计取。诚信分为正时加分，负时倒扣分数。备注：投标人最终诚信评分=该投标人在 (略) 业诚信考评系统分值/ * ”。

（ * ）招标文件第 * 章合同条款及 (略) 分专用合同条款3.1承包人的义务中“（ * ） (略) 的其他义务：”更改为：

① (略) 地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承包费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。

② (略) (略) (略) 解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。土石方单价以综合单价包干，运 (略) 考虑，结算时 (略) 、 (略) 、 (略) 签证及调整费用，费用已包含在投标报价中。

③按照 (略) 壮族自治区总工会、 (略) 壮族自 (略) 乡建设厅《关于进 * 步加 (略) 乡建设系统组建工会和职工维权工作的意见》(桂工发[ * ] * 号) (略) 乡建委、市总工会、 (略) 《关于印发〈 (略) 业依法成立工会组织和拨缴工会经费（建会筹备金）的实施意见〉的通知》（南建[ * ]9号）相关规定，承包人应在收到中标通知书之日起 * 个工作日内，成立项目工会并拨缴工会经费（建会筹备金）。应缴工会经费额的参考标准：

    a.房建工程（含厂房和高层）的工会经费为工程项目中标价× * %×2%；

b.学生公寓及教学综合楼的工会经费为工程项目中标价×6%×2%；

c.市政工程的工会经费为工程项目中标价×5%×2%；

d.装饰工程的工会经费为工程项目中标价×4%×2%。

承包人组建项目工会的同时，从审批办证大厅 (略) 建设窗口领取并填写《地方税（费）综合申报表》，带上施工合同原件及税务登记证副本（复印件）， (略) (略) 门办理工会经费缴费手续；区直企业 (略) 办理工会经费缴费手续。（ (略) (略) 市建设工会 点击查看>> 、审批办证大厅 (略) 建设窗口 点击查看>> ）。

④承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 在实施和完成本合同过程

中，承包人须①时刻关注和采取适当 (略) 所有工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工要保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损 (略) 附近过往群众的安全与方便，在必要的时候、地方或监理工程师 (略) 门要求时，承包人应负责提供照明、警卫、护栏、警示标志等安全防护措施，并承担责任，费用已包含在投标报价的安全防护、文明施工措施费中。

⑤向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。

⑥需承包人办理 (略) 地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 遵守政 (略) (略) 地、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定，按规定办理有关 (略) 有费用。

⑦ (略) 地清洁卫生的要求：按 (略) 市文明工地标准实施。 (略) 要求保证清洁，遵守环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款； (略) 有建筑垃 (略) 清除。场地平整、场地道路、场地排水排污等附属设施均 (略) 负责施工，费用均包含在投标报价中。所有清理费用、临时性收费、 (略) 地费均包含在合同总价中。

⑧承包人在办理施工许可手续前， (略) 开设工资支付专用账户， (略) 转账方式，确保按月足额发放农民工工资。

⑨双方约定承包人应做的其他工资作：

1）承包人于收到中标通知书 * 天内向发包人、监理工程师提交《施工组织设计》及施工进度总体计划，并于每月 * 日前上报下月工程进度计划。经批准的施工组织设计作为承包人、监理检查工作的依据，承包人必须按经批准的施工组织设计、施工进度总体计划及每月进度计划施工。当实际进度滞后，发包人或监理工程师下达指令要求承包人采取措施加快进度，进度仍然滞后的， (略) 以 * 元--5 万元/ (略) 罚。工程进度严重滞后，发包人2 次约谈承包人法人，进度仍未有明显改观的，发包人有权解除合同。

2） (略) 位覆盖前的检查

* 前工程隐蔽或中间验收前 * 小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格， (略) 隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

* 工程师应在承包人约定 (略) 进行隐蔽中间验收工作（不得以任何理由改期），如果在约定时间超过两小时内工 (略) （ (略) 代表证明）， (略) 隐蔽继续施工，后果由工程师承担。但在约定时间承 (略) 及超过约定时间两小时，工程师可另订时间验收，承包人不得有异议且承担由此引发的责任。

3）、承包人在签订合同之前已查看了工地及周围的环境， (略) 有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如征地拆迁、道路、交通流量、劳 (略) 的提供范围等。发 (略) 地移交给承包人后，承包人有责任和义务保护自身合法权益， (略) 地上发生的 * 切负责，若发生非政府原因（如当地居民干扰施工），或非发包人指令而影响施工导致工期拖延及财产损失，发包人概不负责， (略) 承担。

（ * ）招标文件第 * 章“2招标控制价编制说明”的条款：“（7）材料价格信息：材料价格主要按照 (略) 市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息 * 年第 * 期， (略) (略) 定价。”更改为：“（7）材料价格信息：材料价格主要按照 (略) 市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息 * 年第 * 期， (略) (略) 定价。”招标文件其他相应地方亦作相应更改。

（ * ）针对修改内容， (略) 文件，请投标人登 * (略) 市公共资源 (略) 上交易系统 (https:/ 点击查看>> ) (略) 下载。

（ * ）本项目工程量清单已出，请投标人登 * (略) 市公共资源 (略) 上交易系统 (https:/ 点击查看>> )下载。

（ * ）请投标人按以上 (略) ，招标文件其余内容不变。  

招标代理机构： (略) 鸿泰融 (略) (略)

* 日