罗 田 县 建 设 工 程 施 工

招 标 文 件

编号：LTZB 点击查看>> A * 4

项目名称： (略) 民警体能训练用房工程施工

招 标人: (略)

代理机构：湖 (略) 有限公司

* &# * 5; * * 年 * 月十 * 日  

目  录

第 * 章 招标公告( (略) 资格预审)······························································· 1

第 * 章 投标人须知·················································································· 4

投标人须知前附表·············································································· 4

投标 (略) 分·········································································· *

附表 * ：开标记录表·········································································· *

第 * 章 评标办法(综合评估法)··································································· *

评标办法前附表··············································································· *

评标办法(综合评估法) (略) 分···························································· *

附件A：评标详细程序······································································· *

附件B：废标条件············································································· *

附件C：投标人成本评审方法······························································· *

第 * 章 合同条款及格式··········································································· *

第 * 章 工程量清单················································································· *

第 * 章 图 纸························································································ *

第 * 章 技术标准和要求··········································································· *

第 * 节 * 般要求·············································································· *

1.工程说明················································································ *

2.承包范围················································································ *

3.工期要求················································································ *

4.质量要求················································································ *

5.适用规范和标准······································································· *

6.安全文明施工·········································································· *

7.治安保卫················································································ *

8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护········································· *

9.样品和材料代换······································································· *

* .进口材料和工程设备································································ *

* .进度报告和进度例会································································· *

* .试验和检验············································································ *

* .计日工················································································· *

* .计量与支付············································································ *

* .竣工验收和工程移交································································ *

第 * 章  投标文件格式············································································· *

目    录························································································ *

* 、投标函及投标函附录···································································· *

( * )投标函················································································ *

( * )投标函附录··········································································· *

* 、法定代表人身份证明···································································· *

* 、授权委托书··············································································· *

* 、投标保证金··············································································· *

* 、已标价工程量清单······································································· *

* 、项目管理机构············································································ *

( * )项目管理机构组成表······························································· *

( * )主要人员简历表····································································· *

* 、资格审查资料············································································ *

( * )投标人基本情况表·································································· *

( * )近年财务状况表····································································· *

( * )近年完成的类似项目情况表······················································· *

( * )正在施工的和新承接的项目情况表·············································· *

( * )近年发生的诉讼和仲裁情况······················································· *

( * )企业其他信誉情况表(年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求)················ *

( * )主要项目管理人员简历表························································· *

* 、其他材料·················································································· *

第 * 章  招标公告

1. 招标条件

本招标项目 (略) 民警体能训练用房工程施工已 (略) 门同意建设，项目业主为 (略) ，建设资金来自上级拨款，招标人为 (略) ， (略) 条件， (略) 。

2. (略) 范围

2.1建设地点: (略) 凤山镇。

2.2投资规模: 投资约 * 万元。

2.3计划开工时间： * 日，工期： * 日历天。

2.4招标范围：土建、装饰、水电安装及钢结构工程等。

2.5工程质量要求达到合格标准。

3. 投标申请人资格要求

3. (略) 项目投标的投标人须具备以下条件：

3.1. (略) (略) 门核发的建筑工程施工总承包 * 级及以上资质，并具有足够资产及能 (略) 合同的施工企业；

3.1.2项目班子配备：项目经理应具备建筑类 * 级或 * 级注册建造师资格，且未在其它在建项目担任项目经理；项目技术负责人须具备工程类中级及以上职称，或建筑类 * 级或 * 级注册建造师资格；项目管理机构还须配备具有有效资格（上岗） (略) (略) 门颁发的培训合格证的施工员、质量员、安全员、标准员、机械员、材料员、劳务员、资料员等相应专业管理人员；

3.1.3具有独立订立合同的能力；

3.2投标人如有下列情况之 * 的将导致资格审查不合格：

3.2.1被责令停业、投标资格被取消的；

3.2.2财产被接管、冻结和破产状态的；

3.2.3曾经有骗取中标或者严重违约的；

3.2.4发生重大质量、安全生产事故等问题， (略) 门暂停投标资格并在暂停期限内的；

3.2.5近 (略) 为记录并在限制期内的。

3.3本次招标不接受联合体投标。

4、资格审查方法

4.1本次资格审查采用资格后审。

5、投标报名、招标文件及图纸等资料的获取

5.1申请人于 * 年5月 * 日至 * 年5月 * 日 * ： * 时前均可在 (略) 公共资源交易信息招投标系统报名。

5. (略) 文件、工程量清单及图纸下载的截止时间为： * 年5月 * 日 * ： * 时。

5.3本项目投标保证金：5万元。从网上提交，截止时间为：开标前 * 天 * 时前到帐。投标申请人必须在规定的时间内足额提交投标保证金，逾期无效。

5.4网上投标报名、交纳保证金注意事项：

5.4. (略) 址：登录 (略) 公共资 (略) （网址：http:/ 点击查看>> ）， (略) 上投标系统。

5.4.2投标人必须先开通 (略) (略) 银。（若投标申请人的基本 (略) 在 (略) ，直接开通 (略) (略) 银；若投标申请人基本 (略) 在 (略) 以 (略) 的，必须到 (略) (略) 点开立结算账户并开通 (略) (略) 银）。

5.4.3投标保证金必须通过 (略) (略) 银提交且第 * 支付渠道必须是投标人的基本账户，若投标申请人的基本 (略) 在 (略) 的，直 (略) 银提交；若投标申请人基本 (略) 在 (略) 以 (略) 的，投标人须将投标保证金从企业的基本账户转至 (略) (略) (略) 点开立的结算账户，再 (略) 银提交至 (略) 公 (略) 投标保证金专户（投标时将从基本账户转至 (略) 结算账户的原始凭证随同投标文件的原件 * 并递交，否则视为废标）。

为避免投标人保证金出账后出现保证金未到 (略) 公 (略) 账户的情况，特提示各位投标人在用密匙缴纳保证金后， (略) 网银盾（制单员） (略) (略) ，找到付款当笔流水，确认“通知商户”按钮是否点击，如系统未自动点击，请手动点击此按钮，以通知电子招投标系统保证金已缴纳，避免因保证金未到账影响投标的情况。

5.4.4截止时间前，正常工作日、公休日、 (略) 文件等资料、提交保证金等。 

6．投标文件的递交

6.1本项目的投标文件递交地点为 (略) 公 (略) * 楼开标大厅(地址： (略) 凤山镇民建街 * 号, (略) (略) )，截止时间为 * 年6月 * 日9: *                时整。逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.2投标文件由法人或拟派项目经理递交。法人递交的，应提供身份证和法人身份证明核验身份，同时提供项目经理身份证复印件。拟派项目经理递交的，应提供身份证和法人委托书核验身份，同时提供项目经理身份证复印件。

7、其它事项说明

7.1本项目代理费的支付与标准，由建设单位与代理机构协商确定。

7.2有关本项目投标的其他事宜， (略) 代理机构联系。

7.3特别提醒： (略) 网上报名及下载资料，如有疑问，请及时与代理机构及 (略) 公 (略) 联系。

8. 联系方式

招 标 人： (略)

地    址： (略) 凤山镇

邮    编： 点击查看>>

联 系 人：徐宏贵

电    话： 点击查看>>

代理机构：湖 (略) 有限公司

地    址： (略) 街开发小区

邮    编： 点击查看>>

联 系 人：文玲

电    话： 点击查看>>

网上报名如有技术疑问，请咨询：黎小姐 点击查看>>

第 * 章  投标人须知

投标人须知前附表

1 ．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 (略) 投标法》 等有关法律、法规和规章的规定， (略) 条件， (略) 。

1.1.2 (略) 人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）信誉要求：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之 * ：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备 (略) 服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5） (略) 代理服务的；

（6） (略) 代理机构同为 * 个法定代表人的；

（7） (略) 代理机构相互控股或参股的；

（8） (略) 代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（ * ）被暂停或取消投标资格的；

（ * ）财产被接管或冻结的；

（ * ）在最近 * 年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题或依据相关规 (略) 为记录的。

1.4.3 单位负责人为同 * 人或者存在控股、管理关系的不同单位， (略) 项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

(略) 文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 (略)

1.9.1 投标人须知前附表规定 (略) 的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人 (略) 。

1.9.2 投 (略) 发生的费用自理。

1.9 .3 除招标人的原因外， (略) 负 (略) 中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标 (略) 中 (略) 地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1. * 投标预备会

1. * .1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1. * .2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前， (略) 人，以便招标人在会议期间澄清。

1. * .3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内， (略) 提问颗的澄清， (略) 文件的投标人。 (略) (略) 分。

1. * 分包

投标人拟在中标后将 (略) 分非主体、非关 (略) 分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第 * 人资质要求等限制性条件。

1. * 偏离

(略) 文件某些要求的， (略) 文件规定的偏离范围和幅度。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告;

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单；

(6）图纸；

(7）技术标准和要求；

(8）投标文件格式；

(9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1. * 款、第2.2 款和第2.3 款 (略) 作的澄清、修改，构成招标 (略) 分。

2.2 招标文件的澄清、修改

2.2. (略) (略) 内容。如发现缺页、附件不全或有疑问， (略) 文件予以澄清或修改。

2.2.2招标文件的澄清、修改将按照投标人须知前附表规定的时间及 (略) 有投标申请人。招标文件的澄清不指明澄清问题的来源。如所有投标人未按时提出要求澄清的，由此产生的误 (略) 负责， (略) 代理机构 (略) 通知。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(l）投标函及投标函附录；

(2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3）联合体协议书（不接受联合体投标的除外）；

(4）投标保证金；

(5）已标价工程量清单；

(6）施工组织设计；

(7）项目管理机构；

(8）拟分包项目情况表（禁止分包的除外）；

(9）资格审查资料；

( * ）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1 (3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第 * 章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第 * 章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书 (略) 有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标 (略) 分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标 (略) 理。

3.4.3 有下列情形之 * 的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后， (略) 文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的原件，同时提供加盖单位公章的复印件。其中资质证书副本可只提供加盖单位公章复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附财务会计报表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 类似项目列为资格条件的，在填写“近年完成的类似项目情况表”时，应附中标通知书、合同协议书、工程竣工验收证明资料原件，以上 * 项须同时提供，并同时提供加盖单位公章的复印件。具体年份和投资额度要求见投标人须知前附表。每张表格只填写 * 个项目，并标明序号。本项目类似工程业绩未列为资格条件。

3.6 备选投标方案（本项目不接受备选方案）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的， (略) 递交的备选投标方案方可予以考虑。 (略) 文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第 * 章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标 (略) 分。其中， (略) 文件实质性要求的基础上， (略) 人的承诺。

3.7.2 (略) 文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况， (略) 应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4 投标文件正本 * 份，副本两份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不 * 致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的证书和证件的原件、正本、副本、投标报价函、投标文件电子标书应分开包装，并在 (略) 加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“原件”、“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外， (略) 递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，应及时登记并经投标人签字确认。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， (略) 人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标 (略) 分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 (略) 编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标， (略) 有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按 (略) 开标（详见开标会议议程）：

(l）宣布开标纪律；

(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并核实拟派项目经理身份；

(3）宣布主持人、唱标人、记标人、监标人等有关人员姓名；

(4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5）按照投标人须知前附表的规定开标；

(6）开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期、项目经理及其他内容，并记录在案；；

(7）投标人代表、招标人代表、监标人、记标人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8）开标结束。

6．评标

6.1 (略)

6.1.1 评标由招标人依法 (略) 负责。 (略) 代理机构的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。 (略) 成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 (略) 成员有下列情形之 * 的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2） (略) (略) (略) 门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、 (略) 投标有关活动 (略) (略) 政 (略) 罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

(略) 按照第 * 章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对 (略) 评审。第 * 章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

招标 (略) 推荐的中标候选人确定中标人， (略) 推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 按前附表要求提供履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 * 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还 (略) 分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

8． (略)

8.1 重新招标

有下列情形之 * 的， (略) ：

(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2） (略) (略) 有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 (略) 有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目， (略) 。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

(略) 投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

(略) 人串通投标，不得向招标 (略) (略) 贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 (略) 成员的纪律要求

(略) 成员不得收受他人的财物 (略) ，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中， (略) 成员不得擅离职守，影响评标 (略) ，不得使用第 * 章“评标办法”没有规定的评审因 (略) 评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物 (略) ，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标 (略) 。

9.5 投诉

(略) 活动违反法律、法规和规章规定的， (略) (略) 门投诉。

* 、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表 * ：开标记录表

       （项目名称）施工开标记录表

招 标 人：

开标时间：      年    月    日    时    分

开标地点：                                

项目名称：

（ * ）唱标记录

序号	投标人	密封情况	投标保证金（元）		投标报价（元）	质量目标		工期（天）	项目经理	投标人确认签名
1
2
3
4
5
招标文件要求
招标控制价				工期（天）			质量要求

 （ * ）开标过程中的其他事项记录

                                                                                     

                                                                                  

（ * ）出席开标会的单位和人员（附签到表）

 

招标人代表：                记标人：                 监标人：              

 

       年      月      日

 

 

 

 

第 * 章  评标办法（综合评估法）

初步性评审前附表

条款号		评审因素	评审标准
1.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证 * 致
		投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
		投标文件格式	符合第 * 章“投标文件格式”的要求
		报价唯 *	只能有 * 个有效报价
1.1.2	资格评审标准（提供原件及加盖公章的复印件）	营业执照	提供有效原件
		安全生产许可证	提供有效原件
		资质等级	提供有效原件或加盖单位公章复印件
		项目经理资质及班子配备	提供有效资质原件，班子成员同时提供连续开标前 * 个月以 (略) 保证明资料原件，以证明 (略) 人员
		财务要求	符合第 * 章“投标人须知”第1.4.1项规定
		业绩要求	符合第 * 章“投标人须知”第1.4.1项规定
		其他要求	符合第 * 章“投标人须知”第1.4.1项规定
1.1.3	响应性评审	投标报价	符合第 * 章“投标人须知”第3.2.1项规定
投标内容	符合第 * 章“投标人须知”第1.3.1项规定
工期	符合第 * 章“投标人须知”第1.3.2项规定
工程质量	符合第 * 章“投标人须知”第1.3.3项规定
投标有效期	符合第 * 章“投标人须知”第3.3.1项规定
投标保证金	符合第 * 章“投标人须知”第3.4.1项规定
权利义务	符合第 * 章“合同条款及格式”规定
已标价工程量清单	符合第 * 章“工程量清单”给出的范围及数量
技术标准和要求	符合第 * 章“技术标准和要求”规定
对招标人作出不拖欠农民工工资发放的承诺	以附件 * ：农民工工资发放的承 (略) 承诺。
其他	(略) 文件的事项

1、评审标准

1.1 初步评审标准

1.1.1 形式评审标准：详见评标办法附表。

1.1.1.1投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证是否 * 致。

1.1.1.2投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。

1.1.1.3投标文件格式是否符合第 * 章“投标文件格式”的要求。

1.1.1.4是否只有 * 个有效报价

 

1.1.2 资格评审标准：详见评标办法附表。

1.1.2.1营业执照符合第 * 章“投标人须知”第1.4.1项规定

1.1.2.2安全生产许可证符合第 * 章“投标人须知”第1.4.1项规定

1.1.2.3资质等级符合第 * 章“投标人须知”第1.4.1项规定

1.1.2.4项目经理及班子配备符合第 * 章“投标人须知”第1.4.1项规定

1.1.2.5财务要求符合第 * 章“投标人须知”第1.4.1项规定

1.1.2.6业绩要求符合第 * 章“投标人须知”第1.4.1项规定

 

1.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

1.1.3.1投标报价：符合第 * 章“投标人须知”第3.2.1项规定。

1.1.3.2投标内容：符合第 * 章“投标人须知”第1.3.1项规定。

1.1.3.3工期：符合第 * 章“投标人须知”第1.3.2项规定。

1.1.3.4工程质量：符合第 * 章“投标人须知”第1.3.3项规定。

1.1.3.5投标有效期：符合第 * 章“投标人须知”第3.3.1项规定。

1.1.3.6投标保证金：符合第 * 章“投标人须知”第3.4.1项规定。

1.1.3.7权利义务：符合第 * 章“合同条款及格式”规定。

1.1.3.8已标价工程预算书：符合第 * 章“工程量预算书”给出的范围及数量。

1.1.3.9技术标准和要求：符合第 * 章“技术标准和要求”规定。

1.1.3. * 其他： (略) 文件的事项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2评分标准

条款号	分值构成 （总分 * 分）	投标报价： * 分 综合标： * 分 技术标： * 分 注： 1.本次评标采用综合评估法。 (略) 文件实质性要求的投标文件，按照本章第2款规定的 (略) 打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以 (略) 本地注册的企业优先，同 * 排名的中标候选人都为 (略) 本地注册的企业时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先；投标报价及综合标得分均相等的， (略) 抽签确定中标候选人。 2.抽签摇号确定中标候选人方式：抽签摇 (略) ，第 * 轮由参加抽签摇号的投标人按抽签摇号会议的签到顺序抽签摇号，确定其对应编号。 (略) 人抽签摇号，确定中标候选人排序。 3.评标过程中的相关问题依 (略) 理。
1.2.1	投标报价（ * 分）	依据第 * 章第1.2. (略) 有有效投标报价评分
1.2.2	综合标（结合评分办 (略) 份1.2.2综合标评分）（ * 分）	评分因素		评分标准
		项目人员配备 （5分）	项目经理 （2分）	拟派本项目项目经理具有工程类中级及以上职称的，得2分；拟派本项目项目经理具有工程类专业助理工程师职称的，得1分
			项目技术负责人（2分）	拟派本项目技术负责人具有工程类高级工程师职称的，得2分；拟派本项目技术负责人具有工程类中级工程师，1分；其他的不得分。
			其它人员	在满足招标文件第 * 章3.1.2的前提下，提供 * 名中级或以上级别机电工程师的得1分。
		项目业绩 （4分）		投标人近5年有项目施工业绩的，每提供 * 个得1分，最多得4分。
		类似项目业绩   （2分）		投标人近 (略) 馆施工业绩的，每提供 * 个得1分，最多得1分。 投标人近5年有钢结构施工业绩的，每提供 * 个得1分，最多得1分。
		企业获奖项目业绩（5分）		投标人近5年完成的工程获得省级及以上“优质工程奖”每项得3分；获得市级“优质工程奖”每项得1分。 上述合计最多只能得5分。同 * 项目获多个级别奖项的，只按高级别奖项计分。
		信誉 3分	认证体系 3分	具有有效的ISO * （GB/T * 1）质量管理体系认证证书，1分； 具有有效的ISO * 1 (GB/T * 1) 环境管理体系认证证书，1分； 具有有效的OHSAS * 1 (GB/T * 1) 职业健康安全管理体系认证证书，1分。
		财务状况 （1分）		从本项目投标报名开始至本项目开标之日止，银行存款余额达 * 万元或以上。

 

1.2.3	技术标（ * 分）	(略) 署、施工总平面图及说明（2分）	满足安全生产需要；动态布置、与进度匹配；道路畅通、物流清晰；水电供应畅通、满足用量；管理用房应用方便；货场规划合理、最大限度减少 * 次运输。每减少 * 项扣1分，最高扣2分。
施工进度计划及保障措施（4分）	(略) 文件中的工期要求；有清晰的关键线路；有明确的里程碑节点；所列工序齐全；工序搭接合理；交叉作业工序插入时间合理。每少 * 项扣1分，最高扣2分。
	进度计划保证措施中含技术保证措施；节假日、季节性施工控制措施；现场管理保证措施；材料供应保证措施；资金保证措施；劳 (略) 保证措施；施工机具保证措施；每少 * 项扣1分，最高扣2分。
实施难点：大跨度结构以及屋面钢结构施工等（3分）	针对其难点提出合理性分析并提出相应对策。根据投标人对该工程难点理解的准确性和对策的科学性、可行性程度， (略) 评分。最多得3分，根据针对性酌情扣分。无或无针对性此项不得分。
质量控制措施及成品保护措施（2分）	有质量管理方针；质量管控有目标；有质量管理制度；质量管理组织结构；有原材料质量管控措施，有加工订货质量管控措施；有安装施工质量保证措施；有竣工验收程序；每少 * 样扣0.5分，最高扣1分。
	成品保护有目标；成品保护组织机构齐全；有材料运输及存放的保护措施；有材料安装过程中的保护措施；有施工后的保护措施；每少 * 样扣0.5分，最高扣1分。
安全文明施工管控措施、环保、消防防治措施（4分）	安全管理有指导方针，安全管理有目标，安全管理组织结构齐全；安全管理有制度；安全施工有管控措施，安全管理有危险源识别，安全管理 (略) 位；安全施工有应急预案；每少 * 项扣1分，最高扣2分。
	文明施工、环保、消防有管理目标；组织机构齐全；有管理制度；有控制措施；消防有应急预案；每少 * 样扣1分，最高扣2分。
各专业的协调、管理措施（2分）	(略) 门、 * 方、设计、监理、总包、其余专业分包单位能制定良好的协调措施，保证项目顺利实施。每少 * 样扣1分，最多扣2分。
后期维护（2分）	有维保的承诺；有维保工期；有维修保养服务的服务内容；每少 * 项扣1分，最多扣2分。
针对本项目的合理化建议（1分）	(略) 提出合理化建议，以利于确保质量、加快进度或节省投资；根据针对性酌情扣分。无或无针对性此项不得分。

 

 

 

 

 

 

1.2.1投标报价评分办法

1.2.1.1确定有效投标报价

有效投标报价是指经初审合 (略) 报出的低于或等于最高限价的投标报价， (略) 控制价。高于最高限价的投标报价，其投标报价得分按零分计算。

1.2.1.2评标价的确定办法：

评标价为各有效投标的投标报价中，去掉 * 个最高报价和 * 个最低报价后的算术平均值；若有效投标少于 * 家（不含 * 家）， (略) 有有效报价的算术平均值为评标价。

1.2.1.3计算总报价得分

（1）投标报价低于评标价的，每低于1.0%扣1分,最多扣 * 分;

该项记分公式为:K= * -[(Q-q)]/Q]* *         (0≤K≤ * )

(2)投标报价高于评标价的,每高于1.0%扣2分,最多扣 * 分；

该项记分公式为:K= * +[(Q-q)]/ Q]* *        (0≤K≤ * )

（3）报标报价等于评标价的，其报价得分为 * 分。

以上公式中: q为投标报价, Q为评标价

1.2.1.4其他应扣分的事项：

(1)投标人的工程量清单报价中的人工、材料、 (略) 人所提供的编码 * 致，且不得漏项。否则按 (略) 扣分，每项扣0.5分。

(2)工程量清单报价中的项目单价与其数量相乘的总和，是否与投标报价汇总表总价及投标报价相符（不相符扣0.5分）。

(3)投标文件正本须用不能擦去的档案墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上必须正确标明“正本”、“副本”字样，未标 (略) 理,扣1分。

商务标最后得分=总报价得分-其他应扣分

1.2.2综合标评分办法（满分 * 分）

1.2.2.1项目班子配备（包括但不限于拟派本项目的项目经理、技术负责人、 * 大员、机电工程师）均需提供有效的证书原件及聘用单位为其缴纳的连续 * (略) 保证明资料原件。（即： * 年 * 月至 * 年5月）

1.2.2.2项目业绩及类似项目业绩的确认：

①应提供的证明资料：同时具备中标通知书、合同协议书、竣工证明资料原件才能确认（中标通知书、合同协议书、竣工相关证明资料中有 * 个时间在近3年内即可认定)。未经过招标的， (略) 的说明等文字依据才能确认。在建工程可不要竣工备案资料。

②近5年指：开标之日前推5年，如：开标日期为 * 日，则近年完成的类似项目（获奖业绩）的年份要求为： * 日至 * 日止。

1.2.2.3企业获奖项目业绩的认定：

①、企业获奖项目业绩： 业绩 (略) (略) (略) 业协会颁发的鲁班奖、楚天杯（包括与“楚天杯”同等级的其他省、自治区级杯）、大别山杯（包括“大别山杯”同等级的其他地、市、州级杯） * 个级别的质量或安全奖项。其他单项优良奖项将不作为业绩认定的内容（例如结构优良）。

②近5年指：开标之日前推5年，如：开标日期为 * 日，则近年完成的获奖业绩的年份要求为： * 日至 * 日止。业绩评定时间以证书或文件颁发的时间为依据。

③业绩认定应提供的资料。应提供获奖证书、文件、合同、竣工证明资料及报纸、刊物的原件。如缺资料按以下方式确认：

a、获奖证书、文件、施工合同、报纸、竣工证明资料 * 项齐全，该工程项目奖项业绩可认定为属实。

b、无报纸刊物，但投标人提供的获奖证书、文件、施工合同、竣工证明资料 * 项齐全，该工程项目奖项业绩也可以认定为属实。

c、无文件，但投标人提供的获奖证书、报纸刊物、施工合同、竣工证明资料 * 项齐全，该工程项目奖项业绩也可以认定为属实。

d、如在颁 (略) 站可查询的上述奖项，可不提供上述资料，但仍要提供能反映获奖业绩的截图打印件，并加盖单位公章。

⑤、凡投标人提供的资料（包括证书、合同、竣工证明资料、文件、报纸刊物）不得有涂改的痕迹，如发现有涂改的， * 律视为无效。

1.2.2.4．信誉的认定：提供有效的证书原件作为证明资料。

1.2.2.5财务状 (略) 存款证明原件作为证明资料。

注：本项目中应提供的证书、证件原件， (略) (略) 管理规定不 (略) 年审记录的，申请人应将其情况书面说明，随同证件 * 并提交。

1.2.3技术标评分办法（满分 * 分）

依据评审办法逐条对应评分。

 

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1. (略) 依据本章第1.1.1 项、第1.1.2项、第1.1.3 项规定的评审标准对 (略) 形式性评审、资格后审、响应性评审。有 * 项不符合评审标准的， (略) 理。

3.1.2 投标人有以下情形之 * 的，其 (略) 理：

(l）第 * 章“投标人须知”第1.4.2、1.4.3 项规定的任何 * 种情形的：

(2）串通投标或弄虚作假或 (略) 为的；

(3） (略) 要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的， (略) 按以下原则对 (略) 修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其 (略) 理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不 * 致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不 * 致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 (略) 按本章第2 款规定的量化因 (略) 打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第1.1.1 项、第1.1.2项、第1.1.3 项规定的形式性评审、资格后审、响 (略) 评审， (略) 后续详细评审，不合 (略) 理；

(2）按本章第1.2.1目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

(3）按本章第1.2.2目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分B；

(4）按本章第1.2.3目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第 * 位“ * 舍 * 入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C 。

3.2.4 (略) 发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的， (略) 认定该投标人以低于成本报价竞标，其 (略) 理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中， (略) 可以书面形式要 (略) 提交投标文件中不明 (略) 书面澄清或说明，或者对 (略) 补正。 (略) 不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标 (略) 分。

3.3.3 (略) 对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进 * 步澄清、说明或补正，直 (略) 的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第 * 章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外， (略) 按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 (略) 完成评标后， (略) 人提交书面评标报告。

附件A:评标详细程序

评标详细程序

A0.总  则

本附件是本章“评标办法” (略) 分，是对 (略) 规定的评标程序的进 * 步

细化， (略) 应当 (略) 规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1.基本程序

评标活动将按以下 (略) ：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2.评标准备

A2. (略) 成员签到

(略) 成员 (略) 时应在签到表上签到以证明其出席。 (略) 签到表见

附表A-1。

A2. (略) 的分工

(略) 首先推 (略) 主任。 (略) 主任负责评标活动的组织领导工作。 (略) 主任在 (略) 成员商议的基础上 (略) 划分为技术组和商务组。

A2.3熟悉文件资料

A2.3. (略) 文件， (略) 目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果 (略) 附的表格不 (略) 需时， (略) 应补 (略) 需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3. (略) 代理机 (略) (略) 需的信息和数据，包括招标文件、未在 (略) 拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件( (略) 资格预审的)、标底(如有)、 (略) 在地工 (略) 门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、 (略) (略) 认为必要的其他信息和数据。

A2.5对 (略) 基础性数据分析和整理工作(清标)

A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下， (略) 应当对 (略) 基础性数据分析和整理(本章中简称为“清标”)， (略) 范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。 (略) 对清标成果审议后，决定需 (略) 书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。

A2.5.2在 (略) 成员的法定权利的前提下， (略) 人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与 (略) 进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系， (略) 依法 (略) (略) 使的权利。清标成果应 (略) 的审核确认， (略) 审核确认的清标成果 (略) 的工作成果， (略) 以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书 (略) 全体成员签名。

A2.5.3投标 (略) 发出的问题澄清通知后， (略) 的要求提供书面澄清资料 (略) 密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清 (略) 开启。

A3初步评审

A3.1形式评审

(略) 根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的 (略) 形式评审，并使用附表A-2记录评审结果。

A3.2资格审查

(略) 根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的 (略) 资格审查，并使用附表A-3记录评审结果。

A3．3 响应性评审

A3.3. (略) 根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的 (略) 响应性评审，并使用附表A-4记录评审结果。

A3.3.2投标人投标价格不得超出(不含等于)按照本章前附表的规定计算的“最高限价”，凡投标人的投标价格超出“最高限价”)，该投标人的投标文件不能通过响应性评审 (适用于设立拦标价的情形)。最高限价使用附表A-8计算。

A3.4  判断投标是否为废标

A3.4.1 判断投标人的投标是否 (略) 条件(包括本章第3．1．2项中规定的条件)，在本章附件B中集中列示。

A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第 * 章“投标人须知” (略) 分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第 * 章“投标人须知” (略) 分的规定为准。

A3.4. (略) 在评标(包括初步评审和详细评审)过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

A3.5算术错误修正

(略) 依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的 (略) 修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

A3．6澄清、说明或补正

在初步评审过程中， (略) 应当就投标文件中不明确的内容要 (略) 澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3 (略) 。

A4．详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1详细评审的程序

A4.1.1  (略) 按照本章第1.2款中规 (略) 详细评审：

(1)技术标评审和评分；

(2)综合标评审和评分；

(3)商务标评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

(4)评委评分结果。

(5)汇总评分结果。

A4.2  投标报价评审和评分

A4.2.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准， (略) 评审和评分，并使用附表A-5记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为A。

A4.3综合标评审和评分

A4.3.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准， (略) 评审和评分，并使用附表A-6记录对综合标的评分结果，综合标的得分记录为B。

A4.4技术标评审和评分

A4.4.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准， (略) 评审和评分，并使用附表A-7记录对技术标的评分结果，技术标的得分记录为C。

 A4.6  判断投标报价是否低于成本

根据本章第3.2.4项的规定， (略) 根据本章附件C中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。 (略) 认定投标人以低于成本竞标的，其 (略) 理。

A4.7  澄清、说明或补正

在详细评审过程中， (略) 应当就投标文件中不明确的内容要 (略) 澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3 (略) 。

A4.8  汇总评分结果

A4.8. (略) 成员应按照附表A-8的格式填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2详细 (略) 结束后，按照附表A-9的格式汇 (略) 成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序 (略) 排序。

A5.推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1  推荐中标候选人

A5.1.1  除第 * 章“投标人须知”前附表第7．1款授权直接确定中标人外， (略) 在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

(1)  (略) 按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第 * 章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

(2)  (略) 根据本章的 (略) 理后，有效投标不足 * 个，且少于第 * 章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员 (略) 人推荐。如果因有效投标不足 * 个使得投标明显缺乏竞争的， (略) 。

A5.2.2  投标人数量少 (略) 有投标被否决的， (略) 。

A5．3编制评标报告

(略) 根据本章第3.4. (略) 人提交评标报告。评标报告应当 (略) 成员签字，并于评标结束 (略) (略) 门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2） (略) 成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标 * 览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素 * 览表；

（7）经评审的价格 * 览表( (略) 在 (略) (略) 有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单(如果第 * 章“投标人须知”前附 (略) 直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签 (略) 理的事宜；

（ * ）澄清、说明、补正事项纪要。

A6． (略) 置程序

A6.2关于评标活动暂停

A6.2. (略) (略) 连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、 (略) 评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.2.2发生评标暂停情况时， (略) (略) 投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时， (略) 继续评标。

A6.3  关于评标中途更换评委

A6.3.1  除非发生下列情况之 * ， (略) 成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因， (略) 或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或 (略) 成员需要回避。

A6.3.2退出 (略) 成员，其已 (略) 为无效。 (略) 文件 (略) 成员 (略) 确 (略) 评标。

A6.4 记名投票

在任何评标环节中， (略) 就某项定性的评审结论做出表决的， (略) 全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

A7.补充条款

 

附件B：废标条件

废标条件

B0.总  则

(略) 集中列示的废标条件，是本章“评标办法” (略) 分，是对第 * 章“投标人须知” (略) 分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第 * 章“投标人须知” (略) 分的规定为准。

B1．废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之 * 的，其 (略) 理：

B1.1  有第 * 章“投标人须知”第1.4.1、1.4.2项规定的任何 * 种情形的。

B1.2  有串通投标或弄虚作假或 (略) 为的。

B1.3  (略) 要求澄清、说明或补正的。

B1.4  在形式评审、资格评审( (略) 资格预审的)、响应性评审中， (略) 认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何 * 项评审标准的。

B1.5  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的( (略) 资格预审的)。

B1.6  在技术标评审中， (略) 认定投标人的投标未能通过此项评审的。

B1.7  (略) 认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.8  投标人未按第 * 章“投标人须知”第 * .6款规定出席开标会的。

备注： (略) 在地管理规 (略) 对判定为废标的投标文件说明废标情况的，应增加“废标情况说明表”格式， (略) 文件规定的废标条件以及投标文件存在的具体问题。

 

 

附件C：投标人成本评审办法

投标人成本评审办法

C0.总  则

本附件是本章“评标办法” (略) 分， (略) 按照本章第3.2.2（采用综合评估法的第3.2.4）项的规定，对投标人投标报价是否低 (略) 评审和判断时， (略) 规定的办法。

C1.评审程序

C1.1启动成本评审工作的前提条件

在满足下列两项条件的前提下， (略) 应 (略) (略) 规定的评审，以判别投标人的投标报价是否低于其成本：

C1.1.1投标人的投标文件已经通过本章“评标办法”规定的“初步评审”，不存在应当废标的情形；

C1.1.2投标人的投标报价低于（不含）以下限度的：

                                                                               。

（说明：（1） (略) 控制价为基准设立下浮限度。（2）既不设招标控制价又不设标底的，可以有效投标报价的算术平均值为基准设立下浮限度。 (略) 项目具体情况，在本附件中规定。 (略) 的下限仅作为启动成本评审工作的警戒线，不得直接认定废标。）

C1.2对投标价格 (略) 评审

(略) 结合清标成果，对各个投标价格和影响投标价格合理性的以下 (略) 分析，并修正其中任何可能存在的错误和不合理内容：

（1）算术性错误分析和修正；

（2）错漏项分析和修正；

（3）分部分项 (略) 分价格合理性分析和修正：

（4）措施项目清单和其 (略) 分价格合理性分析和修正；

（5）企业管理费合理性分析和修正；

（6）利润水平合理性分析和修正；

（7）法定税金和规费的完整性分析和修正；

（8）不平衡报价分析和修正。

C1.3澄清、说明或补正

(略) 汇总对投标报价的疑问，启动“澄清、说明或补正”程序，发出问题澄清通知并附上质疑问卷，要 (略) 澄清和说明并提交有关证明材料。

C1.4  判断投标报价是否低于其成本

(略) 根据投标人澄清和说明的结果，计算出对投标人 (略) 合 (略) 产生的最终差额，判断投标人的投标报价是否低于其成本。

C2.评审的依据

(略) 判断投标人的投标报价是否低于其成本，所参考的评审依据包括：

（1）招标文件；

（2）标底或招标控制价（如果有）；

（3）施工组织设计；

（4）投标人已标价的工程量清单；

（5） (略) 在地工 (略) 门颁布的工程造价信息（如果有）；

（6） (略) (略) 价格水平；

（7） (略) 在地工 (略) 门颁布的定额或投标人企业定额；

（8）经审计的企业近年财务报表；

（9） (略) 附其他证明资料；

（ * ） (略) 文件规定的参考依据等。

C3.算术性错误分析和修正

(略) 对已标价工 (略) 逐项分析，根据本章第3.1.3项规定的原则，对投标报价中的算 (略) 修正，按附表D-1的格式记录分析和修正的结果。

汇总修正结果，将经修正后产生的价格差额记为A值（此值应为代数值，修正结果表明理论上应当增加投标人的投标报价（投标总价）的修正差额记为正值，反之记为负值，下同），同时整理需要投标人澄清和说明的事项。

C4.错漏项分析和修正

C4.1错漏项分析和修正的原则

(略) 分析投标人已标价工程量清单，列出其中错报或漏报的子目，并按 (略) 修正：

(略) 认为投标人递交的投标文件中有相同的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相同子目的价格对错 (略) 修正；

(略) 认为投标人递交的投标文件中有相似的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相似子目的报价为基础，考虑该相似子目与错漏项之间 (略) 适当调整后的价格对错 (略) 修正；

如果做不到以上两点，则按标底（如果有）中的相应价格为基础对错 (略) 修正；

如果没有标底或者标底中也没有相同或相似价格作为参考， (略) 可以要求投标人在澄清和说明时给出相应的修正价格。 (略) 应对此类价格 (略) 分析， (略) 可以在分析的基础上要求投标人进 * 步澄清和说明， (略) 也可以按不利于该投标人的原则，以其他有效投标报价中该项最高报价作为修正价格；

对超出招标范围报价的子目，则直接删除该子目的价格。

C4.2错漏项分析和修正的方法

错漏项分析和修正的方法如下：

根据上述原则，修正错报和补充漏报子目的价格；

填写附表D-2，计算经修正或补充后产生的价格差额。汇总上述结果，将经修正后产生的价格差额记为B值，并明确需要投标人澄清和说明的事项。

C5.分部分项 (略) 分价格合理性分析和修正

C5. (略) 分项 (略) 分价格分析和修正的原则

分部分项 (略) 分价格分析和修正的原则如下：

(略) 认为投标人递交的投标文件中有相同的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相同子目的 (略) 认为不合理报价子 (略) 修正；

(略) 认为投标人递交的投标文件中有相似的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相似子目的报价为基础，考虑该相似子目与不合理子目之间 (略) 适当调整后的 (略) 认为不合理报价子 (略) 修正；

如果做不到以上两点，则按标底（如果有）中的相应价格为 (略) 认为不合理报价子 (略) 修正；

如果没有标底或者标底中也没有相同或相似价格作为参考， (略) 可以要求投标人在澄清和说明时给出相应的修正价格。 (略) 应对此类价格 (略) 分析，并在分析的基础上要求投标人进 * 步澄清和说明（ (略) 认为需要）。

C5.2  分部分项 (略) 分价格分析和修正的方法

分部分项 (略) 分价格分析和修正的方法如下：

按附表D-3的 (略) 价格水平存在明显差 (略) 逐项分析、修正：

计算修正后的差额，汇总分析结果，将经修正后产生的价格差额记为C值，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。

C6.措施项目清单和其 (略) 分价格合理性分析和修正

C6.1措施项目清单和其 (略) 分分析和修正的原则

措施项目清单和其 (略) 分分析和修正的原则如下：

措施项目清单报价中的资源投入数量不正确或不合理的，按照投标人递交的施工组织设计中明确的或者可以通过施工组织设计中给出的相关数据计算出来的计划投入的资源数量（如临时设施、 (略) 管理人员流量计划、施工机械设备投入计划等）修正措施项目清单报价中不合理的资源投入数量；

措施项目清单报价中的资源和生产要素价格不合理的， (略) 认为投标人递交的投标文件中有相似的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相似子目的报价为基础，考虑该相似子目与不合理报价子目之间 (略) 适当调整后的价格对不合理报价子目的资源或生产要 (略) 修正；

其他情况下，按标底（如果有）中的相应价格为基础对措施项目和其他项目清单中的不 (略) 修正；

如果没有标底或者标底中也没有相同或相似价格作为参考， (略) 可以要求投标人在澄清和说明时给出相应的修正价格。 (略) 应对此类价格 (略) 分析，并在分析的基础上要求投标人进 * 步澄清和说明（ (略) 认为需要）；

(略) 文件不应当报价的子目，则直接删除该子目的价格。

C6.2  措施项目清单和其 (略) 分分析和修正

措施项目清单和其 (略) 分分析和修正的方法如下：对措施项目清单和其他 (略) 逐项分析、修正；计算修正后的差额，汇总分析结果，将经修正后产生的价格差额记为D值，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。

C7.企业管理费合理性分析和修正

C7.1企业管理费分析和修正的原则

企业管理费分析和修正的原则如下：

按投标人经审计的企业近 * 年财务报表中的相关数据计算出投标人企业实际的管理费率（近 * 年企业管理费总额的平均值与近 * 年完成产值的平均值之间的比例）并以此对投标价格中明显不合理的企业 (略) 修正；

企业管理费率明显不合理并且做不到前项时，按其他通过初步评审的各家投标人的企业管理费率以及标底（如果有）中的企业管理费率的平均 (略) 修正；

分部分项工程量清单和措施项目清单综合单价分析表中的企业管理费率与费率报价表（如果有）报出的企业管理费率不 * 致的，以费率报价表（如果有）报出的企业管理 (略) 修正（但如果费率报价表中的费率明显不合理时， (略) 根据上述原则修正后的管理费率）。

C7.2  企业管理费分析和修正的方法

企业管理费分析和修正的方法如下：汇总分析结果，将经修正后产生的价格差额记为E值，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。

C8.利润水平合理性分析和修正

C8.1  利润水平分析和修正的原则

利润水平分析和修正的原则如下：

按国 (略) 门对投标人下达的国有资产增 (略) 董事会或股东会要求的企业净资产收益率或股本收益率对投标价格中明显不合理 (略) 修正；

利润率明显不合理并且做不到前项时，按其他通过初步评审的各家投标人的利润率以及标底（如果有）中的利润率的平均 (略) 修正；

分部分项工程量清单和措施项目清单综合单价分析表中的利润率与费率报价表（如果有）报出的利润率不 * 致的，以费率报价表（如果有）报出的利 (略) 修正（但如果费率报价表中的费率明显不合理时， (略) 根据上述原则修正后的利润率）。

C8.2  利润水平分析和修正的方法

利润水平分析和修正的方法如下：

汇总分析结果，将经修正后产生的价格差额记为F值，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。

C9.法定税金和规费的完整性分析和修正

根据投标价格分析出其中法定税金和规费的百分比， (略) 有关法律、法规规定的额度或比率，对 (略) 分析和修正。

将经修正后产生的价格差额记为G值，整理需要投标人澄清和说明的事项。

C * .不平衡报价分析和修正

评审各项单价的合理性以及是否存在不平衡报价的情况，对明显过高或过 (略) 分析。

按汇总分析结果，修正明显过高的价格产生的差额，首先用于填补修正过低的价格产生的差额，两者的余额记为H值，整理需要投标人澄清和说明的事项。

C * .对投标报价的澄清和说明

(略) 对上述C3至C * 条的 (略) 汇总和整理。以其各自的代数值汇总A值至H值，得出合计差额Δ1，并整理出需要投标人澄清 (略) 事项。如果投标人存在需要补正的问题， (略) 可以同时要 (略) 补正。

(略) 应当根据本章第3.3款的规定，对需要投标人澄清、说明和提供进 * 步证明的事项向投标人发出书面问题澄清通知，并附上质疑问卷，问题澄清通知和质疑问卷应当包括：质疑问题、有关澄清要求、需要书面回复的内容、回复时间（应给投标人留出足够的回复时间）、递交方式等。投标人的澄清、说明、补正和提供进 * 步证明应当采取书面形式。 (略) 对投标人提交的质疑问题的澄清和说明依然存在疑问， (略) 可以进 * 步要求澄清、说明或补正，投标人应相应地进 * 步澄清、说明和提交相关证明材料， (略) (略) 疑问都得到澄清和说明。

根据澄清和说明结果，对于投标人已经有效澄清和说明的问题和子目应从上述A值至H值的计算中剔除或修正，按修正A值至H值并计算最终差额Δ2。 (略) 谓的“有效澄清”是指投标人做出的澄清和说明已经合理地解释或 (略) 提出的问题并且澄清 (略) 信服。

C * .判断投标报价是否低于成本

(略) 应填写评审结论记录表，以最终差额Δ2与投标人投标价格中标明的利润额（如标明的是利润率，以利润率乘以其计取基数，下同）进行比较并得出如下结论：

如果最终差额Δ2（代数值）小于或等于投标人的利润额，则表明该投标人的投标报价不低于成本。

如果最终差额Δ2是正值且大于（不含等于）投标人报价中的利润额， (略) 将根据本章第3.2.2（综合评估法为3.2.4）项的规定认定该投标人以低于其成本报价竞标，其 (略) 理。

备注:各地可根据本地区实际情况，不断丰富完善投标人成本评审办法。

附表A-1： (略) 签到表

(略) 签到表

 

工程名称：                                    评标时间：    年    月    日

序号	姓名	职称	工作单位	签到时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

附表A-2：形式评审记录表

形式评审记录表

工程名称：                                                 

序号	投标人名称	评审因素
		投标人名称	投标函签字盖章	投标文件格式	报价唯 *	评审意见
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
有关事项记录：

注：评审合格的打“√”，不合格的打“×”

(略) 全体成员签名：

                                                       日期：     年    月    日

 

 

附表A-3：资格后审记录表
资格后审记录表
工程名称:
序号	投标人名称	依据招标文件投标人须知前附表1.4.1评审，符合的打“√”，不符合的打“×”。							结论（合格与不合格）
		营业执照	安全生产许可证	资质等级	项目经理	财务要求	业绩要求	信誉要求
1
2
3
4
5
6
7
有关事项记录：
(略) 全体成员签名：
日期：  年  月  日

 

 

 
附表A-4：响应性评审记录表

响应性评审记录表

工程名称：                                                 

序号

投标人名称

投标报价符合“投标人须知”3.2.1规定

投标内容符合第 * 章“投标人须知”1.3.1规定

工期符合第 * 章“投标人须知”1.3.2规定

工程质量符合第 * 章“投标人须知”1.3.3规定

投标有效期符合“投标人须知”3.3.1规定

投标保证金符合“投标人须知3.4.1规定

权力义务符合第 * 章“合同条款用格式”规定

已标价工程自己上符合第 * 章给出的范围和数量

技术标准和要求符合第 * 章“技术标准和要求”的规定

(略) 文件的事项

评 审 意 见

1

2

3

4

5

6

7

有关事项记录：

注：评审合格的打“√”，不合格的打“×”

(略) 全体成员签名：

                                                           

 

 日期：     年   月   日

附表A-4：商务标评审记录表

商务标评审记录表

工程名称：                                     

序号	投标单位	报价得分	其他扣分	实际得分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*

(略) 成员签名：

 

 

日期：    年  月  日

 

 

 

 

 

附表A-6：综合标评分记录表

综合标评分记录表

序号	投标人名称	评审结论	评审不合格的请注明理由
1
2
3
4
5
6
7

附表A-7：技术标评审记录表

技术标评审记录表

工程名称：                                      

序号	投标人名称	评审结论	评审不合格的请注明理由
1
2
3
4
5
6
7

 

评委签名：

 

                                                                             

日期：   　　 年    月　  日

 

 

 

附表A-8：评委评分汇总表

评委评分汇总表

工程名称：                                                     

投标单位	商务标得分	技术标评审结论	综合标得分	得分计算式	汇总得分
注：商务标为 * 分、综合标为 * 分、技术标为是否合格。				评委签名：            年   月   日

 

 

 

 

 

 

附表A-9：评标结果汇总表

评标结果汇总表

工程名称：                                          

投标单位	评  委  姓  名					去掉 * 个最高得分	去掉 * 个最低得分	最后平均得分	名次
招标单位意见：		(略) 门意见：				县公共资源交 (略) 门意见：
代表签字：            年  月  日		代表签字：       年  月   日				代表签字：      年  月   日

                                                                                

(略) 成员签名：

 

日期：    年   月   日

 

第 * 章  合同条款及格式

 

通用合同条款及格式 (略) (略) 、 (略) 制定《建设工程施工项目（示范文本）》（GF- 点击查看>> ）

 

第 * 章  工程量清单

 

    详见电子工程量清单。

 

第 * 章  图  纸

 

序号	资  料  名  称	单位	数量	备   注
1	工程量清单	套	1	网上下载
2	图纸	套	1	网上下载

 

第 * 章  技术标准和要求

 

第 * 节 * 般要求                                                     

1.工程说明

1.1  工程概况

l.1.1  本工程基本情况如下：

    l.1.1.1建设地点：见前附表。

    l.1.1.2工程规模：见前附表。

  

 

l.1.1.3计划工期：见前附表。

    l.1.1.4质量目标：见前附表

1.1.2  (略) 地(现场)具体地理位置如下：见前附表。

1.2    现场条件和周围环境

1.2.1 (略) 地(现场)已经具备施工条件。 (略) 地(现场)通水、通电、通路、排污条件， (略) 地(现场)和周围环境等情况见本章附件A： (略) 地(现场)现状平面图。

1.2.2  承包人被认为已在本工程投标 (略) 时充分了 (略) 条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

1.3    资料和信息的使用

1.3.1  合同文件中载明的涉 (略) 条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策， (略) 负责。

2.承包范围

2.1承包范围

2.1. (略) 施工范围

   本工 (略) 施工的工程范围如下：详见工程量清单。

2.1.2承包范围内的暂估价项目

2.1.2.1  承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第 * 章“工程量清单”表4. * &# * ;3“专业工程暂估价表”。

2.1.2.2  承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第 * 章“工程量清单”表4. * &# * ;2“材料和工程设备暂估单价表”。

2.1.3    承包范围内的暂列金额项目

2.1.3.1  承包范围内以暂列金额(包括计日工)方式实施的项目见第 * 章“工程量清单”表4.1l&# * ;l“暂列金额明细表”(不包括计日工)和表4.1l * 4“计日工表”，其中计日工金额为承包人在其投标报价中按表4. * &# * ;4“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。

2.1.3.2  暂列金额明细表中每 (略) 对应的子目，包括计日工，均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到， (略) (略) 列暂列金额可能不发生， (略) 分发生。即便发生，监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只 (略) 列子目。

2.1.3.3  暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和(或)延长工期的理由。

3.工期要求

3.1   合同工期

本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。

3.2   关于工期的 * 般规定

3.2.1  承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不 * 致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以通用合同条款第 * .1款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

3.2.2  (略) (略) 要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

3.2.3  承包人在投 (略) 承诺的工期应当包括实施并完成本节上述2.1.2项规定的暂估价项目和上述2.1.3项规定的实际可能发生的暂列 (略) 有工作的工期。

4.质量要求

4.1   质量标准

4.1.1  本工程要求的质量标准为 (略) 国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

5.适用规范和标准

    5.1    适用的规范、标准和规程

5.1.1  除合同另有约定外，本 (略) 国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范等的名录见本章第 * 节。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严 (略) 。

5.1.2  除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以 (略) 规范、标准和规程的 (略) 。 (略) 规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第 * 条的约定办理。

6.安全文明施工

6.1   安全防护

6.1.1  在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第9.2 (略) 其安全施工职责。

6.1.2  承包人应坚持“安全第 * ，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包 (略) 地(现场)设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（1） (略) 入口显 (略) 施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；

（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；

（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、 (略) 、坡道等等；

（4）安全带、安全绳、安全帽、 (略) 、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

（6）装备良好 (略) 和配备称职的医护人员；

（7） (略) 和临时安全疏散通道 * 小时 * 伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

（8）足够数量的和合格的手提灭火器；

（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

（ * ）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；

6.1.3安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全 (略) 责任。

6.1.4承包人应建立 (略) 地(现场)安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召 (略) 全体人员参加的安全生产例会(每周至少 * 次)，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录， (略) 有的 (略) 于良好的运转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。

6.1.5承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护 (略) 施工人员， (略) 施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的 (略) 施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。 (略) 分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作 (略) 安全交底，并由双方签字确认。

6.1.6承包 (略) 施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人 (略) 地(现场) (略) 有者和占有者、公众和其他人员，提供 * 切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

6.1.7承包 (略) 地(现场) (略) 、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、 (略) (略) 位设置 * 切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

6.1.8承包 (略) 地(现场)内由其提 (略) 有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平 (略) 安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚 (略) 等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

6.1.9 (略) 有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、 (略) 定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有 (略) ，承包人应立即以合 (略) 更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须 (略) 有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

6.1. (略) 有机械和工器具应定期保养、校核和维护， (略) 于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非 (略) ，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能 (略) 。

6.1. * 在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和(或)监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器， (略) 必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

6.1. * 承包人应对任何施工中的 (略) 必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可 (略) 了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任 (略) 为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

6.1. * 承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

6.1. *    施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。

6.1. * 基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到 * 定规模和危险 (略) 分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应 (略) 论证和审查。

6.1. * 承包人应按照通用合同条款第9. (略) 理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后 * 小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故 (略) 理条例》的规定， (略) 在地县级以上地方人民政府安全生 (略) (略) (略) 门报告。情况紧急时， (略) 有关人员可以 (略) 在地县级以上地方人民政府安全生 (略) (略) (略) 门报告。

6.1. * 承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定 * 套安全生产应急措施和程序，保证 * 旦出现任何安全事故，能立 (略) ，抢救伤员和财产，保证施工生 (略) ，防止损失扩大。

6.2临时消防

6.2.1承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

6.2.2承包人应根据相关法律法规 (略) 门的要求，为施工中的 (略) 有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人 (略) 门的审批和验收；承包人还应自费获 (略) 门的临时消防证书。所有的临时消防设施 (略) 有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入 (略) 拆除。

6.2.3承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消 (略) ，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证 * 旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

6.2. (略) 地(现场)内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放， (略) 存放和领用管理。 (略) 地(现场)储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序， (略) 严格的“用火证”管理制度。

6.3临时供电

6.3.1承包人应当根据《 (略) 临时用电安全技术规范》(JGJ * &# * )及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其 (略) “编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、 (略) 门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

6.3.2承包 (略) 地(现场)，包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供 (略) 于满 (略) 门要求和正 (略) 要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入 (略) 拆除。

6.3.3临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产(制造)许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用 * 相 * 线制、 * 级配电和两极漏电保护供电， * 相 * 线制配电的电缆线路必须采用 * 芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

6.3.4承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于 * V，在潮湿和易 (略) 所的照明供电电压不应大于 * V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

6.3.5凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

6.4劳动保护

6.4.1承 (略) 有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定， (略) 作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包 (略) (略) 门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完 (略) 有法律、法规、规章和规定等可能给发包人 (略) 罚、索赔、损失和损害等。

6.4.2承包人应按照国家《劳动保护法》的规定， (略) 施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

6.4.3承包 (略) (略) 雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水(饮用及其他目的用水)、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件 (略) 需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。

6.4.4承 (略) 工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业 (略) (略) 、 (略) (略) 防疫和卫生的 (略) 理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

6.4.5承 (略) 设立专门 (略) ，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于 * 旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

6.5脚手架

6.5.1包人应搭设并维护 * 切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、 (略) 、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的 (略) 安全交底。

6.5.2所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。

6.5.3搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架 (略) (略) 门允许使用的批准，并承担与此有关的 * 切费用。

6.5.4承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的 (略) 整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须 (略) 安全巡查，并及时消除安全隐患。

6.5.5承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有) (略) (略) 门或者机构免费使用 (略) 搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和政 (略) 需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。

6.6施工安全措施计划

6.6.1承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款第9.2.1项的约定，编制 * 份施工安全措施计划，报送监理人审批。

6.6.2施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容 (略) 法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：
    (1)施工安全管理机构的设置；
    (2)专职安全管理人员的配备；
    (3)安全责任制度和管理措施；
    (4)安全教育和培训制度及管理措施；
    (5)各项安全生产规章制度和操作规程；
    (6)各项施工安全措施和防护措施；
    (7)危险品管理和使用制度；
    (8)安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；

(9)其他：施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的 * 切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技 (略) 需的器材、设备和技术资料， (略) 的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

6.6.3施工安全措施计划应当在专用合同条款第9.2.1项约定的期限内报送监理人。承包人 (略) 经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

6.7文明施工

6.7.1承包人应遵守 (略) 在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.7.2承包人 (略) 施工秩序，实行标准化管理：

(1)承 (略) 地(现场)必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

(2) (略) 地(现场) (略) 理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；(3)严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

(4)承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；

(5)监理人可要求承 (略) 地(现场)设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；

(6) (略) 应按指定位置堆放整齐， (略) 施工和堵塞施工、消防通道。 (略) 地应有专职的管理人员；

(7)施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；

(8)现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工。

6.7.3承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。

6.7.4承包人应为任何已完成的、正在施工 (略) 的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。

6.7.5在工程施工期间，承包人应 (略) 出现不必要的障碍物， (略) 置施工设备和多余的材料， (略) 清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

6.7.6承 (略) 的 (略) 有工作人员提供符合卫 (略) ，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责 (略) (略) 有费用，并在工程竣工时， (略) 拆除。承包人应在工作区域设立必 (略) ，并安排专门人员负责看护和定时清理， (略) 免于随地大小便的污染。

6.7.7承 (略) 设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当 (略) ， (略) (略) 门的规定，运送到指定 (略) 。

6.7.8承 (略) (略) (略) 防遗洒和防污染 (略) 理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取 * 切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路； * 旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即 (略) 清扫， (略) 有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取 * 切必要的措施防止影响公共交通。

6.7.9承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括 (略) 有分包人和独立承包人(如果有)的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独 (略) 施工前不少于 * 天报监理人审批。

6.8环境保护

6.8.1在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守 (略) 在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第4.1.6项和第9.4 (略) 其环境与生态保护职责。

6.8.2承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地 (略) (略) 门的监督、监测和检查。承包人应 (略) 法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及 (略) 造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

6.8.3承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、 (略) 理、 (略) 理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。

6.8.4承包人应 (略) 地(现场)范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。 (略) 地(现场)内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和(或)地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统， (略) 地(现场) (略) 于良好的排水状态，防止降雨 (略) 地(现场)的冲刷。

6.8.5承包人 (略) 提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料(如放射性材料、石棉制品等)和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责 (略) 由承包人承担。

6.8.6承包人应 (略) 的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和 (略) 为制定并落实必要的措施，这类措施应至 (略) 出入口设立冲刷池、 (略) (略) 理和采用密闭车厢或 (略) 必要的覆盖等等。

6.8.7承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活 (略) 理系统(包括排污口接入)，建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等， (略) 理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

6.8.8承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分 (略) 理系统，不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等) (略) 地(现场)及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照 (略) 地 (现场)周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

6.9施工环保措施计划

6.9.1通用合同条款第9.4.2项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

(1)承包人生活区(如果有)的生活用水 (略) 理措施；

(2)施 (略) 理措施；

(3)施工扬 (略) 理措施；

(4)施工噪声和光污染控制措施；

(5)节能减排措施；

(6)不可再生资源循环利用措施；

(7) (略) 理措施；

(8)人群健康保护和卫生防疫措施；

(9)防止误用有害材料的保证措施；

( * )施工边坡工程的水土流失保护措施；

( * )道路污染防治措施；

( * ) (略) 地清理及其植被(如果有)恢复的规划和措施；

6.9.2施工环保措施计划应当在专用合同条款第9.4款约定的期限内报送监理人。承包人 (略) 经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。

7.治安保卫

7.1承包 (略) 地(现场)提供 * 小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任 (略) ，控制人员、材料和设 (略) ， (略) 材料、设备或其他任何物品的失窃， (略) 内的打架斗殴事件。

7.2承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人 (略) (略) 保安和保卫；保安保卫制 (略) 出入大门控制外，还应规定定时和不 (略) 地(现场) (略) 的保安巡逻。

7.3承包人应制定并实施 (略) 地(现场)出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理； (略) 应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。

7.4承包人应确保任何未经监理人同意的参观 (略) ；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备 * 个参观人员登记 (略) (略) 人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保 (略) 的人员了 (略) 的安全管理规章制度，佩带安全帽， (略) 有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。

7.5承包 (略) 地(现场)提供和维 (略) (略) 门 (略) 门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆， (略) 有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系 (略) 安全保卫和美观的要求。

7.6承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时 (略) 雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施， (略) 有分包 (略) 雇佣工人的工资，有 (略) 会 (略) 的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人(包括其分包人)拖欠工人工资而可能 (略) 罚、索赔、损失和损害等。

7. (略) 地(现场)治安管理计划的要求： (略) 的治安管理计划。

7.8突发治安事件紧急预案的要求： (略) 的突发治安事件紧急预案。

8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.1承包 (略) 地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

8.2承包人应当制订现有设施临时保护 (略) 理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人 (略) 经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。

8.3发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护。

9.样品和材料代换

9.1样品

9.1.2对于本款第9.1.1项约定的材料和工程设备，承包人应按照专用合同条款第5.1.2项约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产(制造)许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。

9.1.3合同条款第 * .8. (略) 的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上价格资料，每 * 类材料设备，至少应准备符合合同要求的 * 个产品，价格分高、中、低 * 档，以便监理人和发包人选择和批准。

9.1.4监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后 * 天内通知承包人 (略) 做出的决定或指示(同时抄送 * 份给发包人)。承包人应根据监理人的书面批复和指 (略) 下 * 步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后 * 天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍 (略) 批复，则视为监理人和发包人已经批准。

9.1.5得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适 (略) 所并保持适当和良好的环境条件。

9.1.6提供样品和提 (略) 所的费用由承包人承担。

9.2材料代换

9.2.1如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。

9.2.2如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前 * 天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：

(1)拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；

(2)拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；

(3)替代品 (略) 位；

(4)采用替代品的理由和原因说明；

(5)替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；

(6)价格上的差异；

(7)监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。

监理人在收到此类通知及上述文件后，应在 * 天内向承包人给出书面指示。如果 * 天内监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。

9.2.3任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。

9.2.4如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：

(1)如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值， (略) 分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；

(2)(2)如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值， (略) 分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。

* .进度报告和进度例会

* .1进度报告

* .1.1施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递 * 份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午 * 点前递交，周进度报表应在次周的周 * 上午 * 时前递交，月进度报表应随合同条款第 * .3.2项约定的进度付款申请单 * 并递交。

* .1.2日和周进度报表的内容应至少包 (略) 工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、 (略) 的人员数量，包括分包人人员数量； (略) 使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应 (略) 材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。

* .1.3月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量(包括永久工程和临时工程)、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投 (略) 状况、工程设备的到货情况、劳 (略) 数量(本月及预计未来 * 个月劳 (略) 的数量)、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故 (略) 理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况(如果有)、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。

* .1.4月进度报告还应附有 * 组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。

* .1.5各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人授权代表签名，并报监理人的指定代表签 (略) 分发。

* .1.6如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。

* .2进度例会

* .2.1监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周 * 次的进度例会。必要时，监理人 (略) 有上述 (略) 分单位参加的会议。承包人应保证 (略) 作出决定的高级管理人员出席会议。

* .2.2进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少 * 小时发给各参会方。

* .2.3监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后 * 小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后 * 小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议 * 方或各方共同核对会议记录，有异议的 * 方或者各方对与会议记录内容 * 致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。

* .试验和检验

* .1承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和通用合同条款第 * 条的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工 (略) 试验和检验。

* .2本工程需 (略) 试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：

                                                                         

                                                                         。

监理人可以根据工程需要，指 (略) (略) 材料和工艺的试验和检验。

* .3本工程需要由监理人和承 (略) 试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：

                                                                         

                                                                         。

* .4本条上述 (略) 检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。

* .5承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何 (略) 及正在为工程制造、装配、准备材料和(或)工程设 (略) (略) 任何必要的检查。无论 (略) 所是否属于承包人，承包人都应提供 * 切便利，并协助其取得相应的权力和(或)许可。

* .6如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或 (略) 检验，则此类检验应按相同条款和 (略) 。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。

* .7承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及 (略) 现场取样，并送质量 (略) 检测。

* .8除合同另有约定外，承包人应负担本 (略) 有材料、工程设备和工艺检验的费用。

* .计日工

* .1通用合同条款第 * .7款约定的计日工， * 般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按通用合同条款第 * .7.1项约定通知承包人实施。

* .2在工程实际开工后 * 天内，承包人应当按通用合同条款第 * .7.2项约定的计日工报表内容，准备 * 份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。

* .3按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后 * 小时内给予批复。

* .4计日工劳务按工日(8小时)计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长(如果有)，不应包括工长及其以上管理人员。

* .5已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经监理人事先审批的 (略) 的价格和有关材料采购的发票票面价格( (略) 价)中的较低者结算，另计 * 个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的 * 个固定百分比，规费和税金另计。

* .6施工机械按台班计量(8小时)，单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如 (略) 外施工机械，台班 (略) (略) 平均价格，由承包人事后报监理人审批。

* .计量与支付

* .1付款申请单

* .1.1在工程实际开工后 * 天内，承包人应当按照合同条款第 * 条的约定，准备 * 份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。

* .1.2根据合同条款第 * .1款和第 * .3款，  承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各 (略) 计量和计价，并按照第 * .3.2项的约定，对当期应增加和扣减的 (略) 梳理和汇总，按经监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付 (略) 索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。

* .1.3竣工付款申诅单的内容按专用合同条款第 * .5.1(1)目的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按通用合同条款第 * .1.4(5)目确定的结算工程量和最近 * 欠进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文件。采用总价合同形式的， (略) 基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按 (略) 计量和计价。

* .1.4竣工结算总价(合同价格)应当按以下内容梳理：

(1)签约合同价；

(2)应当扣减的项目；

1)所有暂列金额；

2)所有暂估价；

3)根据合同条款第 * 条应扣减的变更金额；

4)根据合同条款第 * 条应扣减的价格调整( (略) 分)；

5)根据合同条款第 * .4款应扣减的发包人索赔金额；

6)甩项工程的合同价值(如果有)；

7)根据合同约定发包人应扣减的其他金额。

(3)应当增加的项目；

1)实际发生的暂列金额(包括计日工)；

2)实际发生的暂估价；

3)根据合同条款第 * 条应增加的变更金额；

4)根据合同条款第 * 条应增加的价格调整( (略) 分)；

5)根据合同条款第 * .2款应增加的承包人索赔金额；

6)根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

(4)规费 (略) 分。

* .1.5   最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：

(1)按合同约定扣留的质量保证金；

(2)应当扣除的金额：

1)按通用合同条款 * .4.3项约定扣留的质量保证金；

2)按通用合同条款 * .2.4项约定扣除的质量保证金；

3)根据合同条款第 * .4款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；

4)根据合同约定应扣减的其他金额。

(3)应当增加的金额：

1)已完且符合合同约定的甩项工程的价值；

2)按通用合同条款 * .2.3项约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；

3)根据合同条款第 * .2款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；

4)根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。

* .1.6   竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。

* .竣工验收和工程移交

* .1   竣工验收前的清理

* .1.1   在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：

(1)从永久 (略) 有剩余材料、杂物、垃圾等等；

(2) (略) 有地面、墙面、楼面、路面等表面；

(3) (略) 有玻璃、磁砖、 (略) 有金属面；

(4) (略) 有损坏、 (略) 有污迹、 (略) 有需更换的材料；

(5)所有表面完成约定的装修和装饰；

(6) (略) 有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；

(7) (略) 有的 * 金件并上油；

(8)检查、 (略) 有服务系统、设施和设备达 (略) 状态和效果；

(9)所有钥匙(如果有)贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。

* .1. (略) 需费用由承包人承担。

* .2竣工验收申请报告

* .2.1竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定， (略) 检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发 (略) 合同工程竣工验收的 * 份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件 * 般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请 (略) 分。

* .2.2竣工验收申请报告 * 般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。

* .2.3   竣工验收申请报告应当按通用合同条款第 * .2款附上下列内容：

(1) (略) 检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同 (略) 单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、 (略) 以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2）按专用合同条款第 * .2(2)目约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料；

（3）按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单；

（6）通用合同条款第 * .4.1项约定的单位工程竣工验收成果和结论文件(如果有)；

（7）专用合同条款第 * .7款约定的质量保修书(此前已经提交的不再提交)；

* . (略)

* .3.1监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人应在 * 天内按以下 (略) 地(现场)进行清理：

(1) (略) 地(现场) (略) 有杂物和垃圾等等；

(2) (略) (略) 有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；

(3) (略) 有承包人施工设备和剩余材料(经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外)；

(4)监理人指 (略) 工作。

 

 

 

 

 

第 * 章    投标文件格式

 

 

 

 

 

             （项目名称）施工招标

投  标  文  件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

 

 

         年         月         日

目    录

* 、投标函及投标函附录

* 、法定代表人身份证明

* 、授权委托书

* 、已标价工程量清单

* 、施工组织设计

* 、项目管理机构

* 、资格审查资料

* 、其他材料

* 、投标函及投标函附录

（ * ）投标函

致：                              （招标人名称）

(略) 并充分研究                 （项目名称）（以下简称“本工程”）施工招 (略) 内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                                          元

RMB￥：                                                 元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本

工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费RMB￥：                                  元

暂列金额（不 (略) 分）RMB￥：                    元

专业工程暂估价RMB￥：                                  元

如果我方中标，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，      天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到      标准。 (略) 文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函道交的投标函附录是本投 (略) 分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金 * 份，金额为人民币（大写）：               元（￥：元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

备注：采用综合评估法评标，且采用分项报价方法对 (略) 评分的，应当在投标函中增加分项报价的填报。

 

 

 

 

 

 

（ * ）投标函附录

工程名称：                                

序 号	条款内容	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：
2	工期	日历天
3	缺陷责任期
4	承包人履约担保金额
5	分包	禁止分包
6	逾期竣工违约金	元/天
7	逾期竣工违约金最高限额
8	质量标准
9	价格调整的差额计算	见价格指数权重表
*	预付款额度
*	预付款保函金额
*	质量保证金扣留百分比
	质量保证金额度
……	……

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

* 、法定代表人身份证明

投 标 人：                                                       

单位性质：                                                       

地    址：                                                        

成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                       

姓    名：                          性        别：               

年    龄：                          职        务：                

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

 

 

投标人：                          （盖单位章）

         年        月        日         

* 、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、 (略) 理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                         

                                                           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

 

投  标  人：                        （盖单位章）

 

法定代表人：                            （签字）

 

身份证号码：                                  

 

委托代理人：                            （签字）

 

身份证号码：                                  

 

        年        月        日

 

* 、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第 * 章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件

的已标价工程量清单包括第 * 章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的

内容。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 、项目管理机构

（ * ）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险

（ * ）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、

学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。

姓  名		年  龄		学历
职  称		职  务		拟在本工程任职	项目经理
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业
安全生产考核合格证书
(略)	年毕业于                  学校            专业
主要工作经历
时  间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话

 

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等

岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产

管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

姓    名			年    龄
性    别			(略)
学历和专业			毕业时间
拥有的执业资格			专业职称
执业资格证书编号			工作年限
岗位名称
主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作

 

 

 

附3：承诺

承诺书

&# * ;&# * ;&# * ;&# * ;&# * ;&# * ;&# * ;&# * ;（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理； (略) 中标，非特殊原因不得变更项目经理，不转包，不违法分包。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就 (略) 引起的 * 切法律后果。

 

 

特此承诺!

 

 

 

 

 

 

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

 

          年        月        日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

农民工工资发放的承诺

 

(略) ：

为了切实维护农民工的合法权益， (略) 会和企业稳定，根据各级政府 (略) 门的要求，结合我公司XXXXXX工程项目的施工实际情况，特作如下慎重承诺：

1. 我公司将严格按照施工归属 (略) 门以及贵单位关于农民工工资发放的相关要求，切实做 (略) 验证、考勤、工资发放工作;

2. 我公司保证不拖欠农民工工资， * 定将农民工工资足额发放到农民工手中，并保证将每月工资发放表及时 (略) （ (略) 实名制管理，工资按月 (略) ），并保证资料的真实有效性;如有虚假和不报的情况发生，我公司愿意接 (略) 罚;

3. 如因农民工工资发 (略) 置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等恶性事件的发生，我公司愿意承担由此造成的 * 切不良后果;

4. 我公司承诺不因任何原因以拖欠农民工工资为由，唆使或促成农民工罢工、上访和恶意讨薪事件的发生。 (略) 产生的 (略) 承担。

 

特此承诺！

 

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

 

          年        月        日

* 、资格审查资料

（ * ）投标人基本情况表

投标人名称
注册地址						邮政编码
联系方式	联系人					电  话
	传  真					网  址
组织结构
法定代表人	姓名		技术职称					电话
技术负责人	姓名		技术职称					电话
成立时间			员工总人数：
企业资质等级			其中	项目经理
营业执照号				高级职称人员
注册资金				中级职称人员
(略)				初级职称人员
账号				技  工
经营范围
备注

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

（ * ）近年财务状况表

备注：在此附经 (略) 或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第 * 章“投标人须知”的规定。

（ * ）近年完成的类似项目情况表

项目名称
(略) 在地
发包人名称
发包人地址
发包人联系人及电话
合同价格
开工日期
竣工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
技术负责人
总监理工程师及电话
项目描述
备注

备注：本表后附证明材料

（ * ）正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称
(略) 在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
签约合同价
开工日期
计划竣工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
技术负责人
总监理工程师及电话
项目描述
备注

备注：本表后附中标通知书和合同协议书复印件。每张表格只填写 * 个项目，并标明序号。

（ * ）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的， (略) 施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

（ * ）企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）

1、近 (略) 为记录情况

 

 

 

 

 

 

2、在施工程以及近年已竣工 (略) 情况

 

 

 

 

 

 

3、其  他

 

 

 

 

 

备注：1、 (略) 为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性 (略) 为规范，经县 (略) (略) 门或其委托的执法监督 (略) 政处罚， (略) 为记录。应当结合第 * 章“投标人须知”前附表第 * .1.2项定义的范围填写。

2、 (略) 情况主要是 (略) 承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、 (略) 合同义务，对未竣工 (略) 情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有)的原因等具体情况，等等。

（ * ）主要项目管理人员简历表

说明：“主要人员简历表”同本章附件 * 之（ * ）。 (略) 资格预审但本章“项目管理机构”已有本表内容的，无需重复提交。

* 、其他材料

 

 

 

 

 



文件编号
投标资格
投标文件递交截止时间
投标有效期	* 天
投标文件递交方法
投标保证金缴纳方式	资金现金
投标保证金金额	* , * 元 人民币
控制价（最高限价）	5, * , * . * 元 人民币
评标办法	综合评标法
开标时间
开标地点
开标方式
资格审查方式
答疑澄清时间
是否延期
延期后开标时间
延期后开标地点
对文件澄清与修改的主要内容	(略) 民警体能训练用房工程施工H 点击查看>> 文件: (略) 民警体能训练用房工程施工H 点击查看>> A 点击查看>>     罗 田 县 建 设 工 程 施 工     招 标 文 件     编号：LTZB 点击查看>> A * 4                             项目名称： (略) 民警体能训练用房工程施工 招 标人: (略) 代理机构：湖 (略) 有限公司       * &# * 5; * * 年 * 月十 * 日     目  录 第 * 章 招标公告( (略) 资格预审)······························································· 1 第 * 章 投标人须知·················································································· 4 投标人须知前附表·············································································· 4 投标 (略) 分·········································································· * 附表 * ：开标记录表·········································································· * 第 * 章 评标办法(综合评估法)··································································· * 评标办法前附表··············································································· * 评标办法(综合评估法) (略) 分···························································· * 附件A：评标详细程序······································································· * 附件B：废标条件············································································· * 附件C：投标人成本评审方法······························································· * 第 * 章 合同条款及格式··········································································· * 第 * 章 工程量清单················································································· * 第 * 章 图 纸························································································ * 第 * 章 技术标准和要求··········································································· * 第 * 节 * 般要求·············································································· * 1.工程说明················································································ * 2.承包范围················································································ * 3.工期要求················································································ * 4.质量要求················································································ * 5.适用规范和标准······································································· * 6.安全文明施工·········································································· * 7.治安保卫················································································ * 8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护········································· * 9.样品和材料代换······································································· * * .进口材料和工程设备································································ * * .进度报告和进度例会································································· * * .试验和检验············································································ * * .计日工················································································· * * .计量与支付············································································ * * .竣工验收和工程移交································································ * 第 * 章  投标文件格式············································································· * 目    录························································································ * * 、投标函及投标函附录···································································· * ( * )投标函················································································ * ( * )投标函附录··········································································· * * 、法定代表人身份证明···································································· * * 、授权委托书··············································································· * * 、投标保证金··············································································· * * 、已标价工程量清单······································································· * * 、项目管理机构············································································ * ( * )项目管理机构组成表······························································· * ( * )主要人员简历表····································································· * * 、资格审查资料············································································ * ( * )投标人基本情况表·································································· * ( * )近年财务状况表····································································· * ( * )近年完成的类似项目情况表······················································· * ( * )正在施工的和新承接的项目情况表·············································· * ( * )近年发生的诉讼和仲裁情况······················································· * ( * )企业其他信誉情况表(年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求)················ * ( * )主要项目管理人员简历表························································· * * 、其他材料·················································································· *                             第 * 章  招标公告 1. 招标条件 本招标项目 (略) 民警体能训练用房工程施工已 (略) 门同意建设，项目业主为 (略) ，建设资金来自上级拨款，招标人为 (略) ， (略) 条件， (略) 。 2. (略) 范围 2.1建设地点: (略) 凤山镇。 2.2投资规模: 投资约 * 万元。 2.3计划开工时间： * 日，工期： * 日历天。 2.4招标范围：土建、装饰、水电安装及钢结构工程等。 2.5工程质量要求达到合格标准。 3. 投标申请人资格要求 3. (略) 项目投标的投标人须具备以下条件： 3.1. (略) (略) 门核发的建筑工程施工总承包 * 级及以上资质，并具有足够资产及能 (略) 合同的施工企业； 3.1.2项目班子配备：项目经理应具备建筑类 * 级或 * 级注册建造师资格，且未在其它在建项目担任项目经理；项目技术负责人须具备工程类中级及以上职称，或建筑类 * 级或 * 级注册建造师资格；项目管理机构还须配备具有有效资格（上岗） (略) (略) 门颁发的培训合格证的施工员、质量员、安全员、标准员、机械员、材料员、劳务员、资料员等相应专业管理人员； 3.1.3具有独立订立合同的能力； 3.2投标人如有下列情况之 * 的将导致资格审查不合格： 3.2.1被责令停业、投标资格被取消的； 3.2.2财产被接管、冻结和破产状态的； 3.2.3曾经有骗取中标或者严重违约的； 3.2.4发生重大质量、安全生产事故等问题， (略) 门暂停投标资格并在暂停期限内的； 3.2.5近 (略) 为记录并在限制期内的。 3.3本次招标不接受联合体投标。 4、资格审查方法 4.1本次资格审查采用资格后审。 5、投标报名、招标文件及图纸等资料的获取 5.1申请人于 * 年5月 * 日至 * 年5月 * 日 * ： * 时前均可在 (略) 公共资源交易信息招投标系统报名。 5. (略) 文件、工程量清单及图纸下载的截止时间为： * 年5月 * 日 * ： * 时。 5.3本项目投标保证金：5万元。从网上提交，截止时间为：开标前 * 天 * 时前到帐。投标申请人必须在规定的时间内足额提交投标保证金，逾期无效。 5.4网上投标报名、交纳保证金注意事项： 5.4. (略) 址：登录 (略) 公共资 (略) （网址：http:/ 点击查看>> ）， (略) 上投标系统。 5.4.2投标人必须先开通 (略) (略) 银。（若投标申请人的基本 (略) 在 (略) ，直接开通 (略) (略) 银；若投标申请人基本 (略) 在 (略) 以 (略) 的，必须到 (略) (略) 点开立结算账户并开通 (略) (略) 银）。 5.4.3投标保证金必须通过 (略) (略) 银提交且第 * 支付渠道必须是投标人的基本账户，若投标申请人的基本 (略) 在 (略) 的，直 (略) 银提交；若投标申请人基本 (略) 在 (略) 以 (略) 的，投标人须将投标保证金从企业的基本账户转至 (略) (略) (略) 点开立的结算账户，再 (略) 银提交至 (略) 公 (略) 投标保证金专户（投标时将从基本账户转至 (略) 结算账户的原始凭证随同投标文件的原件 * 并递交，否则视为废标）。 为避免投标人保证金出账后出现保证金未到 (略) 公 (略) 账户的情况，特提示各位投标人在用密匙缴纳保证金后， (略) 网银盾（制单员） (略) (略) ，找到付款当笔流水，确认“通知商户”按钮是否点击，如系统未自动点击，请手动点击此按钮，以通知电子招投标系统保证金已缴纳，避免因保证金未到账影响投标的情况。 5.4.4截止时间前，正常工作日、公休日、 (略) 文件等资料、提交保证金等。  6．投标文件的递交 6.1本项目的投标文件递交地点为 (略) 公 (略) * 楼开标大厅(地址： (略) 凤山镇民建街 * 号, (略) (略) )，截止时间为 * 年6月 * 日9: *                时整。逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 6.2投标文件由法人或拟派项目经理递交。法人递交的，应提供身份证和法人身份证明核验身份，同时提供项目经理身份证复印件。拟派项目经理递交的，应提供身份证和法人委托书核验身份，同时提供项目经理身份证复印件。 7、其它事项说明 7.1本项目代理费的支付与标准，由建设单位与代理机构协商确定。 7.2有关本项目投标的其他事宜， (略) 代理机构联系。 7.3特别提醒： (略) 网上报名及下载资料，如有疑问，请及时与代理机构及 (略) 公 (略) 联系。 8. 联系方式 招 标 人： (略) 地    址： (略) 凤山镇 邮    编： 点击查看>> 联 系 人：徐宏贵 电    话： 点击查看>> 代理机构：湖 (略) 有限公司 地    址： (略) 街开发小区 邮    编： 点击查看>> 联 系 人：文玲 电    话： 点击查看>> 网上报名如有技术疑问，请咨询：黎小姐 点击查看>>   第 * 章  投标人须知 投标人须知前附表 条款号 条  款  名  称 编  列  内  容 1.1.2 招标人 名  称：同招标公告 地  址：同招标公告 联系人：同招标公告 电  话：同招标公告 1.1.3 招标代理机构 名  称：同招标公告 地  址：同招标公告 联系人：同招标公告 电  话：同招标公告 1.1.4 项目名称 (略) 民警体能训练用房工程施工 1.1.5 建设地点 (略) 凤山镇 1.2.1 资金来源 上级拨款 1.2.2 出资比例 上级拨款 1.2.3 资金落实情况 已落实 1.3.1 招标范围 土建、装饰、水电安装及钢结构工程等 关于招标范围的详细说明见第 * 章“技术标准和要求”。 1.3.2 计划工期 计划工期： * 日历天 计划开工日期： * 年6月 * 日 计划竣工日期： * 年1月 * 日 有关工期的详细要求见第 * 章“技术标准和要求”。 1.3.3 质量要求 质量标准：合格 关于质量要求的详细说明见第 * 章“技术标准和要求”。 1.4.1 投标人资质条件、能力和信誉 资质条件： (略) (略) 门核发的建筑公用工程施工总承包 * 级及以上资质 财务要求：能保证本项目顺利实施的资本实力 信誉要求： (1)诉讼及仲裁情况 ：无 (2) (略) 为记录 ：无 (3)合同履约率: * % 项目经理资格：建筑类 * 级或 * 级注册建造师资格，且未在其他在建项目担任项目经理。 1.4.2 是否接受联合体投标 不接受 1.9.1 (略) 自行踏勘（ (略) 踏勘，导致可能出现基础标高、场地平整等变更 * 方不予认可） 1. * .1 投标预备会 不召开 1. * .2 提出疑问、回复疑问、 (略) 文件时间及方式 提出疑问截止时间： * 年5月 * 日 9: * 时，如所有投标人未按时提出要求澄清的， (略) 代理机 (略) 通知，由此产生的误 (略) 负责。 回复疑问、 (略) 文件截止时间： * 年5月 * 日 * : * 时 提出疑问、回复疑问、 (略) 文件方式： 在罗田公共资 (略) (略) ，如投标申请人未在规定时间和方式收取相关信息，由此导致的后果由投 (略) 负责 1. * 分  包 不允许 1. * 偏  离 允许，可偏离的项目和范围见第 * 章“技术标准和要求” 2.1 构成招标文件的其他材料 工程量清单电子版、施工图电子版、答疑纪要（如有）、 (略) 文件资料（如有） 2.2.1 投标截止时间 * 年6月 * 日9: * 时整 3.3.1 投标有效期 * 天 3.4.1 投标保证金 (略) 5.3、5.4 3.5.2 近年财务状况的年份要求 指 * 年1月起至 * 年 * 月止。 3.6 是否允许递交备选投标方案 不允许 3.7.3 签字和（或）盖章要求 招标文件指定位置 3.7.4 投标文件份数 * 份（ * 正两副） 3.7.5 装订要求 按照本章正文3.7项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：装订应牢固，不易拆散和换页，不能采用活页装订。 4.1.2 封套上写明 招标人名称； 招标人地址； 投标人名称； 项 目 名称； “并注明开标前不得开启”字样。 4.2.2 递交投标文件截止时间及地点 截止时间： * 年6月 * 日9: * 时整 递交地点： (略) 公 (略) * 楼开标大厅(地址： (略) 凤山镇民建街 * 号, (略) 对面， (略) ) 4.2.3 是否退还投标文件 退还原件 5.1 开标时间和地点 开标时间： * 年6月 * 日9: * 时整 开标地点： (略) 公 (略) * 楼开标大厅(地址： (略) 凤山镇民建街 * 号, (略) 对面， (略) ) 5.2 开标程序 密封情况检查：投标人代表 (略) 检查 开标顺序：按递交投标文件先后顺序逆次序开启 6.1.1 (略) 的组建 (略) 构成：5人，其中招标人代表1人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家4人； 评标专家确定方式：随机抽取。 7.1 是 (略) 确定中标人 否，推荐的中标候选人数：推荐2名。招标 (略) 推荐的中标候选人，确定排名第 * 的中标候选人为中标人，当排名第 * 的中标候选人放弃中标时， (略) 。 7.3.1 履约担保 合同中约定 * .  需要补充的其他内容 * .1 词语定义 * .1.1 项目业绩 投资额不小于 * 万元的公共建筑工程项目业绩。 * .1.2 (略) 为记录 (略) 为记录是指： (略) 上 (略) 为记 (略) (略) 贿记录 (略) (略) 门、 (略) 公共资源交 (略) (略) 为记录。如查询到 (略) 为记录，则该投标人不能成为中标人。 * .2  招标控制价 * .2.1 招标控制价 （最高限价） 招标控制价（最高限价）为： 点击查看>> . * 元 其它项目费:详见本招标文件附件：本项目招标控制价 * .3  “暗标”评审   施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 不采用 * .4  投标文件电子版 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 要求递交投标文件电子版内容：     需递交与投标报价内容 * 致的已标价工程量清单电子版， * 份正盘（光盘）， * 份备份盘（U盘)。     投标文件电子版密封方式：单独放入 * 个密封袋中，加贴封条，并 (略) 加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。 * .5  计算机辅助评标 (略) 计算机辅助评标 否 * .6投标人代表出席开标会 按照本须知第5.1款的规定， (略) 有投标人的法定代表人或拟派项目经理参加开标会。法人参加的，应提供身份证和法人身份证明核验身份，同时提供项目经理身份证复印件。拟派项目经理参加的，应提供身份证和法人委托书核验身份，同时提供项目经理身份证复印件（递交投标文件和参加开标会为同 * 人的，只提供 * 次资料）， (略) 点名核实以证明其出席，如未参加， (略) 文 (略) 理。 * .7中标公示 在中标通知书发出前， (略) 发布的同 * 媒介予以公示，公示期不少于3日。 * .8知识产权 构成本招标文 (略) 分的文件，未经招标人书面同意， (略) (略) 需的其他目的。 (略) (略) 分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第 * 人。 * .9重新招标的其他情形 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于 * 个的， (略) 。 * . * 同义词语 构成招 (略) 分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 * . * 监  督 (略) 投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权 (略) (略) 门和公共资源交 (略) 门依法实施的监督。 * . * 解释权 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不 * 致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外， (略) 投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同 * 组成文件中就同 * 事项的规定或约定不 * 致的，以编排顺序在后者为准；同 * 组成文件不同版本之间有不 * 致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 * . * 特别提醒： 本项目将依据罗 (略) (略) 、 (略) 公 (略) （罗公共资源【 * 】 * 号）文 ）要求， (略) 项目经理、技术负责人、安全员、质量员、 (略) “人脸识别”考勤。要 (略) 上述人员每月常住工地不少于 * 天，如未达要求， (略) (略) (略) 理。 在评标结束后中标公示前，代理机构在“湖 (略) 监督与诚信 * 体化工作平台”查询第 * 中标候选人的项目管理机构人员（项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、标准员、机械员、材料员、劳务员、资料员）配备信息。如查询不到相关内容或查询到的相关内容与响应文件信息不符，取消第 * 中标候选人的中标资格，由第 * 中标候选人递补，并继续查询第 * 中标候选人的相关信息。以此类推，直至产生本项目最终合格的第 * 中标候选人。 1 ．总则 1.1 项目概况 1.1.1 根据《 (略) 投标法》 等有关法律、法规和规章的规定， (略) 条件， (略) 。 1.1.2 (略) 人：见投标人须知前附表。 1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。 1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。 1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。 1.2 资金来源和落实情况 1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。 1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。 1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。 1.3 招标范围、计划工期和质量要求 1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。 1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。 1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。 1.4 投标人资格要求 1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。 （1）资质条件：见投标人须知前附表； （2）项目经理资格：见投标人须知前附表； （3）财务要求：见投标人须知前附表； （4）业绩要求：见投标人须知前附表； （5）信誉要求：见投标人须知前附表； 1.4.2 投标人不得存在下列情形之 * ： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本招标项目前期准备 (略) 服务的； （3）为本招标项目的监理人； （4）为本招标项目的代建人； （5） (略) 代理服务的； （6） (略) 代理机构同为 * 个法定代表人的； （7） (略) 代理机构相互控股或参股的； （8） (略) 代理机构相互任职或工作的； （9）被责令停业的； （ * ）被暂停或取消投标资格的； （ * ）财产被接管或冻结的； （ * ）在最近 * 年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题或依据相关规 (略) 为记录的。 1.4.3 单位负责人为同 * 人或者存在控股、管理关系的不同单位， (略) 项目投标。 1.5 费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 1.6 保密 (略) 文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 1.7 语言文字 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 1.8 计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 1.9 (略) 1.9.1 投标人须知前附表规定 (略) 的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人 (略) 。 1.9.2 投 (略) 发生的费用自理。 1.9 .3 除招标人的原因外， (略) 负 (略) 中所发生的人员伤亡和财产损失。 1.9.4 招标 (略) 中 (略) 地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 1. * 投标预备会 1. * .1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 1. * .2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前， (略) 人，以便招标人在会议期间澄清。 1. * .3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内， (略) 提问颗的澄清， (略) 文件的投标人。 (略) (略) 分。 1. * 分包 投标人拟在中标后将 (略) 分非主体、非关 (略) 分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第 * 人资质要求等限制性条件。 1. * 偏离 (略) 文件某些要求的， (略) 文件规定的偏离范围和幅度。 2．招标文件 2.1 招标文件的组成 本招标文件包括： (1）招标公告; (2）投标人须知； (3）评标办法； (4）合同条款及格式； (5）工程量清单； (6）图纸； (7）技术标准和要求； (8）投标文件格式； (9）投标人须知前附表规定的其他材料。 根据本章第1. * 款、第2.2 款和第2.3 款 (略) 作的澄清、修改，构成招标 (略) 分。 2.2 招标文件的澄清、修改 2.2. (略) (略) 内容。如发现缺页、附件不全或有疑问， (略) 文件予以澄清或修改。 2.2.2招标文件的澄清、修改将按照投标人须知前附表规定的时间及 (略) 有投标申请人。招标文件的澄清不指明澄清问题的来源。如所有投标人未按时提出要求澄清的，由此产生的误 (略) 负责， (略) 代理机构 (略) 通知。 3．投标文件 3.1 投标文件的组成 3.1.1 投标文件应包括下列内容： (l）投标函及投标函附录； (2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； (3）联合体协议书（不接受联合体投标的除外）； (4）投标保证金； (5）已标价工程量清单； (6）施工组织设计； (7）项目管理机构； (8）拟分包项目情况表（禁止分包的除外）； (9）资格审查资料； ( * ）投标人须知前附表规定的其他材料。 3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1 (3）目所指的联合体协议书。 3.2 投标报价 3.2.1 投标人应按第 * 章“工程量清单”的要求填写相应表格。 3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第 * 章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。 3.3 投标有效期 3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书 (略) 有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 3.4 投标保证金 3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标 (略) 分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。 3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标 (略) 理。 3.4.3 有下列情形之 * 的，投标保证金将不予退还： (1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； (2）中标人在收到中标通知书后， (略) 文件规定提交履约担保。 3.5 资格审查资料 3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的原件，同时提供加盖单位公章的复印件。其中资质证书副本可只提供加盖单位公章复印件。 3.5.2 “近年财务状况表”应附财务会计报表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 3.5.3 类似项目列为资格条件的，在填写“近年完成的类似项目情况表”时，应附中标通知书、合同协议书、工程竣工验收证明资料原件，以上 * 项须同时提供，并同时提供加盖单位公章的复印件。具体年份和投资额度要求见投标人须知前附表。每张表格只填写 * 个项目，并标明序号。本项目类似工程业绩未列为资格条件。 3.6 备选投标方案（本项目不接受备选方案） 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的， (略) 递交的备选投标方案方可予以考虑。 (略) 文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。 3.7 投标文件的编制 3.7.1 投标文件应按第 * 章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标 (略) 分。其中， (略) 文件实质性要求的基础上， (略) 人的承诺。 3.7.2 (略) 文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。 3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况， (略) 应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 3.7.4 投标文件正本 * 份，副本两份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不 * 致时，以正本为准。 3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。 4．投标 4.1 投标文件的密封和标记 4.1.1 投标文件的证书和证件的原件、正本、副本、投标报价函、投标文件电子标书应分开包装，并在 (略) 加盖投标人单位章。 4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“原件”、“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。 4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。 4.2 投标文件的递交 4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。 4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外， (略) 递交的投标文件不予退还。 4.2.4 招标人收到投标文件后，应及时登记并经投标人签字确认。 4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 4.3 投标文件的修改与撤回 4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， (略) 人。 4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。 4.3.3 修改的内容为投标 (略) 分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 (略) 编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。 5．开标 5.1 开标时间和地点 招标人在投标须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标， (略) 有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。 5.2 开标程序 主持人按 (略) 开标（详见开标会议议程）： (l）宣布开标纪律； (2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并核实拟派项目经理身份； (3）宣布主持人、唱标人、记标人、监标人等有关人员姓名； (4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况； (5）按照投标人须知前附表的规定开标； (6）开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期、项目经理及其他内容，并记录在案；； (7）投标人代表、招标人代表、监标人、记标人等有关人员在开标记录上签字确认； (8）开标结束。 6．评标 6.1 (略) 6.1.1 评标由招标人依法 (略) 负责。 (略) 代理机构的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。 (略) 成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 6.1.2 (略) 成员有下列情形之 * 的，应当回避： (1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属； (2） (略) (略) (略) 门的人员： (3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； (4）曾因在招标、 (略) 投标有关活动 (略) (略) 政 (略) 罚的。 6.2 评标原则 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 6.3 评标 (略) 按照第 * 章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对 (略) 评审。第 * 章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 7．合同授予 7.1 定标方式 招标 (略) 推荐的中标候选人确定中标人， (略) 推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 7.2 中标通知 在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 7.3 履约担保 7.3.1 按前附表要求提供履约保证金。 7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标。 7.4 签订合同 7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 * 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还 (略) 分予以赔偿。 7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同给中标人造成损失的，应当赔偿损失。 8． (略) 8.1 重新招标 有下列情形之 * 的， (略) ： (l）投标截止时间止，投标人少于3个的； (2） (略) (略) 有投标的。 8.2 不再招标 重新招标后投标人仍少于3 (略) 有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目， (略) 。 9．纪律和监督 9.1 对招标人的纪律要求 (略) 投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 9.2 对投标人的纪律要求 (略) 人串通投标，不得向招标 (略) (略) 贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 9.3 (略) 成员的纪律要求 (略) 成员不得收受他人的财物 (略) ，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中， (略) 成员不得擅离职守，影响评标 (略) ，不得使用第 * 章“评标办法”没有规定的评审因 (略) 评标。 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物 (略) ，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标 (略) 。 9.5 投诉 (略) 活动违反法律、法规和规章规定的， (略) (略) 门投诉。 * 、需要补充的其他内容 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 附表 * ：开标记录表        （项目名称）施工开标记录表 招 标 人： 开标时间：      年    月    日    时    分 开标地点：                                 项目名称： （ * ）唱标记录 序号 投标人 密封情况 投标保证金（元） 投标报价（元） 质量目标 工期（天） 项目经理 投标人确认签名 1                 2                 3                 4                 5                 招标文件要求   招标控制价 工期（天） 质量要求        （ * ）开标过程中的其他事项记录                                                                                                                                                                          （ * ）出席开标会的单位和人员（附签到表）   招标人代表：                记标人：                 监标人：                        年      月      日         第 * 章  评标办法（综合评估法） 初步性评审前附表 条款号 评审因素 评审标准 1.1.1 形式评审标准 投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证 * 致 投标函签字盖章 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 投标文件格式 符合第 * 章“投标文件格式”的要求 报价唯 * 只能有 * 个有效报价 1.1.2 资格评审标准（提供原件及加盖公章的复印件） 营业执照 提供有效原件 安全生产许可证 提供有效原件 资质等级 提供有效原件或加盖单位公章复印件 项目经理资质及班子配备 提供有效资质原件，班子成员同时提供连续开标前 * 个月以 (略) 保证明资料原件，以证明 (略) 人员 财务要求 符合第 * 章“投标人须知”第1.4.1项规定 业绩要求 符合第 * 章“投标人须知”第1.4.1项规定 其他要求 符合第 * 章“投标人须知”第1.4.1项规定 1.1.3 响应性评审 投标报价 符合第 * 章“投标人须知”第3.2.1项规定 投标内容 符合第 * 章“投标人须知”第1.3.1项规定 工期 符合第 * 章“投标人须知”第1.3.2项规定 工程质量 符合第 * 章“投标人须知”第1.3.3项规定 投标有效期 符合第 * 章“投标人须知”第3.3.1项规定 投标保证金 符合第 * 章“投标人须知”第3.4.1项规定 权利义务 符合第 * 章“合同条款及格式”规定 已标价工程量清单 符合第 * 章“工程量清单”给出的范围及数量 技术标准和要求 符合第 * 章“技术标准和要求”规定 对招标人作出不拖欠农民工工资发放的承诺 以附件 * ：农民工工资发放的承 (略) 承诺。 其他 (略) 文件的事项 1、评审标准 1.1 初步评审标准 1.1.1 形式评审标准：详见评标办法附表。 1.1.1.1投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证是否 * 致。 1.1.1.2投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。 1.1.1.3投标文件格式是否符合第 * 章“投标文件格式”的要求。 1.1.1.4是否只有 * 个有效报价   1.1.2 资格评审标准：详见评标办法附表。 1.1.2.1营业执照符合第 * 章“投标人须知”第1.4.1项规定 1.1.2.2安全生产许可证符合第 * 章“投标人须知”第1.4.1项规定 1.1.2.3资质等级符合第 * 章“投标人须知”第1.4.1项规定 1.1.2.4项目经理及班子配备符合第 * 章“投标人须知”第1.4.1项规定 1.1.2.5财务要求符合第 * 章“投标人须知”第1.4.1项规定 1.1.2.6业绩要求符合第 * 章“投标人须知”第1.4.1项规定   1.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。 1.1.3.1投标报价：符合第 * 章“投标人须知”第3.2.1项规定。 1.1.3.2投标内容：符合第 * 章“投标人须知”第1.3.1项规定。 1.1.3.3工期：符合第 * 章“投标人须知”第1.3.2项规定。 1.1.3.4工程质量：符合第 * 章“投标人须知”第1.3.3项规定。 1.1.3.5投标有效期：符合第 * 章“投标人须知”第3.3.1项规定。 1.1.3.6投标保证金：符合第 * 章“投标人须知”第3.4.1项规定。 1.1.3.7权利义务：符合第 * 章“合同条款及格式”规定。 1.1.3.8已标价工程预算书：符合第 * 章“工程量预算书”给出的范围及数量。 1.1.3.9技术标准和要求：符合第 * 章“技术标准和要求”规定。 1.1.3. * 其他： (略) 文件的事项。                       1.2评分标准 条款号 分值构成 （总分 * 分） 投标报价： * 分 综合标： * 分 技术标： * 分 注： 1.本次评标采用综合评估法。 (略) 文件实质性要求的投标文件，按照本章第2款规定的 (略) 打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以 (略) 本地注册的企业优先，同 * 排名的中标候选人都为 (略) 本地注册的企业时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先；投标报价及综合标得分均相等的， (略) 抽签确定中标候选人。 2.抽签摇号确定中标候选人方式：抽签摇 (略) ，第 * 轮由参加抽签摇号的投标人按抽签摇号会议的签到顺序抽签摇号，确定其对应编号。 (略) 人抽签摇号，确定中标候选人排序。 3.评标过程中的相关问题依 (略) 理。 1.2.1 投标报价（ * 分） 依据第 * 章第1.2. (略) 有有效投标报价评分 1.2.2 综合标（结合评分办 (略) 份1.2.2综合标评分）（ * 分） 评分因素 评分标准 项目人员配备 （5分） 项目经理 （2分） 拟派本项目项目经理具有工程类中级及以上职称的，得2分；拟派本项目项目经理具有工程类专业助理工程师职称的，得1分 项目技术负责人（2分） 拟派本项目技术负责人具有工程类高级工程师职称的，得2分；拟派本项目技术负责人具有工程类中级工程师，1分；其他的不得分。 其它人员 在满足招标文件第 * 章3.1.2的前提下，提供 * 名中级或以上级别机电工程师的得1分。 项目业绩 （4分） 投标人近5年有项目施工业绩的，每提供 * 个得1分，最多得4分。 类似项目业绩   （2分） 投标人近 (略) 馆施工业绩的，每提供 * 个得1分，最多得1分。 投标人近5年有钢结构施工业绩的，每提供 * 个得1分，最多得1分。 企业获奖项目业绩（5分） 投标人近5年完成的工程获得省级及以上“优质工程奖”每项得3分；获得市级“优质工程奖”每项得1分。 上述合计最多只能得5分。同 * 项目获多个级别奖项的，只按高级别奖项计分。 信誉 3分 认证体系 3分 具有有效的ISO * （GB/T * 1）质量管理体系认证证书，1分； 具有有效的ISO * 1 (GB/T * 1) 环境管理体系认证证书，1分； 具有有效的OHSAS * 1 (GB/T * 1) 职业健康安全管理体系认证证书，1分。 财务状况 （1分） 从本项目投标报名开始至本项目开标之日止，银行存款余额达 * 万元或以上。   1.2.3 技术标（ * 分） (略) 署、施工总平面图及说明（2分） 满足安全生产需要；动态布置、与进度匹配；道路畅通、物流清晰；水电供应畅通、满足用量；管理用房应用方便；货场规划合理、最大限度减少 * 次运输。每减少 * 项扣1分，最高扣2分。 施工进度计划及保障措施（4分） (略) 文件中的工期要求；有清晰的关键线路；有明确的里程碑节点；所列工序齐全；工序搭接合理；交叉作业工序插入时间合理。每少 * 项扣1分，最高扣2分。 进度计划保证措施中含技术保证措施；节假日、季节性施工控制措施；现场管理保证措施；材料供应保证措施；资金保证措施；劳 (略) 保证措施；施工机具保证措施；每少 * 项扣1分，最高扣2分。 实施难点：大跨度结构以及屋面钢结构施工等（3分） 针对其难点提出合理性分析并提出相应对策。根据投标人对该工程难点理解的准确性和对策的科学性、可行性程度， (略) 评分。最多得3分，根据针对性酌情扣分。无或无针对性此项不得分。 质量控制措施及成品保护措施（2分） 有质量管理方针；质量管控有目标；有质量管理制度；质量管理组织结构；有原材料质量管控措施，有加工订货质量管控措施；有安装施工质量保证措施；有竣工验收程序；每少 * 样扣0.5分，最高扣1分。 成品保护有目标；成品保护组织机构齐全；有材料运输及存放的保护措施；有材料安装过程中的保护措施；有施工后的保护措施；每少 * 样扣0.5分，最高扣1分。 安全文明施工管控措施、环保、消防防治措施（4分） 安全管理有指导方针，安全管理有目标，安全管理组织结构齐全；安全管理有制度；安全施工有管控措施，安全管理有危险源识别，安全管理 (略) 位；安全施工有应急预案；每少 * 项扣1分，最高扣2分。 文明施工、环保、消防有管理目标；组织机构齐全；有管理制度；有控制措施；消防有应急预案；每少 * 样扣1分，最高扣2分。 各专业的协调、管理措施（2分） (略) 门、 * 方、设计、监理、总包、其余专业分包单位能制定良好的协调措施，保证项目顺利实施。每少 * 样扣1分，最多扣2分。 后期维护（2分） 有维保的承诺；有维保工期；有维修保养服务的服务内容；每少 * 项扣1分，最多扣2分。 针对本项目的合理化建议（1分） (略) 提出合理化建议，以利于确保质量、加快进度或节省投资；根据针对性酌情扣分。无或无针对性此项不得分。             1.2.1投标报价评分办法 1.2.1.1确定有效投标报价 有效投标报价是指经初审合 (略) 报出的低于或等于最高限价的投标报价， (略) 控制价。高于最高限价的投标报价，其投标报价得分按零分计算。 1.2.1.2评标价的确定办法： 评标价为各有效投标的投标报价中，去掉 * 个最高报价和 * 个最低报价后的算术平均值；若有效投标少于 * 家（不含 * 家）， (略) 有有效报价的算术平均值为评标价。 1.2.1.3计算总报价得分 （1）投标报价低于评标价的，每低于1.0%扣1分,最多扣 * 分; 该项记分公式为:K= * -[(Q-q)]/Q]* *         (0≤K≤ * ) (2)投标报价高于评标价的,每高于1.0%扣2分,最多扣 * 分； 该项记分公式为:K= * +[(Q-q)]/ Q]* *        (0≤K≤ * ) （3）报标报价等于评标价的，其报价得分为 * 分。 以上公式中: q为投标报价, Q为评标价 1.2.1.4其他应扣分的事项： (1)投标人的工程量清单报价中的人工、材料、 (略) 人所提供的编码 * 致，且不得漏项。否则按 (略) 扣分，每项扣0.5分。 (2)工程量清单报价中的项目单价与其数量相乘的总和，是否与投标报价汇总表总价及投标报价相符（不相符扣0.5分）。 (3)投标文件正本须用不能擦去的档案墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上必须正确标明“正本”、“副本”字样，未标 (略) 理,扣1分。 商务标最后得分=总报价得分-其他应扣分 1.2.2综合标评分办法（满分 * 分） 1.2.2.1项目班子配备（包括但不限于拟派本项目的项目经理、技术负责人、 * 大员、机电工程师）均需提供有效的证书原件及聘用单位为其缴纳的连续 * (略) 保证明资料原件。（即： * 年 * 月至 * 年5月） 1.2.2.2项目业绩及类似项目业绩的确认： ①应提供的证明资料：同时具备中标通知书、合同协议书、竣工证明资料原件才能确认（中标通知书、合同协议书、竣工相关证明资料中有 * 个时间在近3年内即可认定)。未经过招标的， (略) 的说明等文字依据才能确认。在建工程可不要竣工备案资料。 ②近5年指：开标之日前推5年，如：开标日期为 * 日，则近年完成的类似项目（获奖业绩）的年份要求为： * 日至 * 日止。 1.2.2.3企业获奖项目业绩的认定： ①、企业获奖项目业绩： 业绩 (略) (略) (略) 业协会颁发的鲁班奖、楚天杯（包括与“楚天杯”同等级的其他省、自治区级杯）、大别山杯（包括“大别山杯”同等级的其他地、市、州级杯） * 个级别的质量或安全奖项。其他单项优良奖项将不作为业绩认定的内容（例如结构优良）。 ②近5年指：开标之日前推5年，如：开标日期为 * 日，则近年完成的获奖业绩的年份要求为： * 日至 * 日止。业绩评定时间以证书或文件颁发的时间为依据。 ③业绩认定应提供的资料。应提供获奖证书、文件、合同、竣工证明资料及报纸、刊物的原件。如缺资料按以下方式确认： a、获奖证书、文件、施工合同、报纸、竣工证明资料 * 项齐全，该工程项目奖项业绩可认定为属实。 b、无报纸刊物，但投标人提供的获奖证书、文件、施工合同、竣工证明资料 * 项齐全，该工程项目奖项业绩也可以认定为属实。 c、无文件，但投标人提供的获奖证书、报纸刊物、施工合同、竣工证明资料 * 项齐全，该工程项目奖项业绩也可以认定为属实。 d、如在颁 (略) 站可查询的上述奖项，可不提供上述资料，但仍要提供能反映获奖业绩的截图打印件，并加盖单位公章。 ⑤、凡投标人提供的资料（包括证书、合同、竣工证明资料、文件、报纸刊物）不得有涂改的痕迹，如发现有涂改的， * 律视为无效。 1.2.2.4．信誉的认定：提供有效的证书原件作为证明资料。 1.2.2.5财务状 (略) 存款证明原件作为证明资料。 注：本项目中应提供的证书、证件原件， (略) (略) 管理规定不 (略) 年审记录的，申请人应将其情况书面说明，随同证件 * 并提交。 1.2.3技术标评分办法（满分 * 分） 依据评审办法逐条对应评分。   3、评标程序 3.1 初步评审 3.1. (略) 依据本章第1.1.1 项、第1.1.2项、第1.1.3 项规定的评审标准对 (略) 形式性评审、资格后审、响应性评审。有 * 项不符合评审标准的， (略) 理。 3.1.2 投标人有以下情形之 * 的，其 (略) 理： (l）第 * 章“投标人须知”第1.4.2、1.4.3 项规定的任何 * 种情形的： (2）串通投标或弄虚作假或 (略) 为的； (3） (略) 要求澄清、说明或补正的。 3.1.3 投标报价有算术错误的， (略) 按以下原则对 (略) 修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其 (略) 理。 (1）投标文件中的大写金额与小写金额不 * 致的，以大写金额为准； (2）总价金额与依据单价计算出的结果不 * 致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 3.2 详细评审 3.2.1 (略) 按本章第2 款规定的量化因 (略) 打分，并计算出综合评估得分。 (1）按本章第1.1.1 项、第1.1.2项、第1.1.3 项规定的形式性评审、资格后审、响 (略) 评审， (略) 后续详细评审，不合 (略) 理； (2）按本章第1.2.1目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A； (3）按本章第1.2.2目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分B； (4）按本章第1.2.3目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分C； 3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第 * 位“ * 舍 * 入”。 3.2.3 投标人得分=A+B+C 。 3.2.4 (略) 发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的， (略) 认定该投标人以低于成本报价竞标，其 (略) 理。 3.3 投标文件的澄清和补正 3.3.1 在评标过程中， (略) 可以书面形式要 (略) 提交投标文件中不明 (略) 书面澄清或说明，或者对 (略) 补正。 (略) 不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标 (略) 分。 3.3.3 (略) 对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进 * 步澄清、说明或补正，直 (略) 的要求。 3.4 评标结果 3.4.1 除第 * 章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外， (略) 按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。 3.4.2 (略) 完成评标后， (略) 人提交书面评标报告。 附件A:评标详细程序 评标详细程序 A0.总  则 本附件是本章“评标办法” (略) 分，是对 (略) 规定的评标程序的进 * 步 细化， (略) 应当 (略) 规定的详细程序开展并完成评标工作。 A1.基本程序 评标活动将按以下 (略) ： （1）评标准备； （2）初步评审； （3）详细评审； （4）澄清、说明或补正； （5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。 A2.评标准备 A2. (略) 成员签到 (略) 成员 (略) 时应在签到表上签到以证明其出席。 (略) 签到表见 附表A-1。 A2. (略) 的分工 (略) 首先推 (略) 主任。 (略) 主任负责评标活动的组织领导工作。 (略) 主任在 (略) 成员商议的基础上 (略) 划分为技术组和商务组。 A2.3熟悉文件资料 A2.3. (略) 文件， (略) 目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果 (略) 附的表格不 (略) 需时， (略) 应补 (略) 需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。 A2.3. (略) 代理机 (略) (略) 需的信息和数据，包括招标文件、未在 (略) 拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件( (略) 资格预审的)、标底(如有)、 (略) 在地工 (略) 门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、 (略) (略) 认为必要的其他信息和数据。 A2.5对 (略) 基础性数据分析和整理工作(清标) A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下， (略) 应当对 (略) 基础性数据分析和整理(本章中简称为“清标”)， (略) 范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。 (略) 对清标成果审议后，决定需 (略) 书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。 A2.5.2在 (略) 成员的法定权利的前提下， (略) 人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与 (略) 进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系， (略) 依法 (略) (略) 使的权利。清标成果应 (略) 的审核确认， (略) 审核确认的清标成果 (略) 的工作成果， (略) 以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书 (略) 全体成员签名。 A2.5.3投标 (略) 发出的问题澄清通知后， (略) 的要求提供书面澄清资料 (略) 密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清 (略) 开启。 A3初步评审 A3.1形式评审 (略) 根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的 (略) 形式评审，并使用附表A-2记录评审结果。 A3.2资格审查 (略) 根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的 (略) 资格审查，并使用附表A-3记录评审结果。 A3．3 响应性评审 A3.3. (略) 根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的 (略) 响应性评审，并使用附表A-4记录评审结果。 A3.3.2投标人投标价格不得超出(不含等于)按照本章前附表的规定计算的“最高限价”，凡投标人的投标价格超出“最高限价”)，该投标人的投标文件不能通过响应性评审 (适用于设立拦标价的情形)。最高限价使用附表A-8计算。 A3.4  判断投标是否为废标 A3.4.1 判断投标人的投标是否 (略) 条件(包括本章第3．1．2项中规定的条件)，在本章附件B中集中列示。 A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第 * 章“投标人须知” (略) 分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第 * 章“投标人须知” (略) 分的规定为准。 A3.4. (略) 在评标(包括初步评审和详细评审)过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。 A3.5算术错误修正 (略) 依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的 (略) 修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。 A3．6澄清、说明或补正 在初步评审过程中， (略) 应当就投标文件中不明确的内容要 (略) 澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3 (略) 。 A4．详细评审 只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。 A4.1详细评审的程序 A4.1.1  (略) 按照本章第1.2款中规 (略) 详细评审： (1)技术标评审和评分； (2)综合标评审和评分； (3)商务标评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本； (4)评委评分结果。 (5)汇总评分结果。 A4.2  投标报价评审和评分 A4.2.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准， (略) 评审和评分，并使用附表A-5记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为A。 A4.3综合标评审和评分 A4.3.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准， (略) 评审和评分，并使用附表A-6记录对综合标的评分结果，综合标的得分记录为B。 A4.4技术标评审和评分 A4.4.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准， (略) 评审和评分，并使用附表A-7记录对技术标的评分结果，技术标的得分记录为C。  A4.6  判断投标报价是否低于成本 根据本章第3.2.4项的规定， (略) 根据本章附件C中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。 (略) 认定投标人以低于成本竞标的，其 (略) 理。 A4.7  澄清、说明或补正 在详细评审过程中， (略) 应当就投标文件中不明确的内容要 (略) 澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3 (略) 。 A4.8  汇总评分结果 A4.8. (略) 成员应按照附表A-8的格式填写详细评审评分汇总表。 A4.8.2详细 (略) 结束后，按照附表A-9的格式汇 (略) 成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序 (略) 排序。 A5.推荐中标候选人或者直接确定中标人 A5.1  推荐中标候选人 A5.1.1  除第 * 章“投标人须知”前附表第7．1款授权直接确定中标人外， (略) 在推荐中标候选人时，应遵照以下原则: (1)  (略) 按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第 * 章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。 (2)  (略) 根据本章的 (略) 理后，有效投标不足 * 个，且少于第 * 章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员 (略) 人推荐。如果因有效投标不足 * 个使得投标明显缺乏竞争的， (略) 。 A5.2.2  投标人数量少 (略) 有投标被否决的， (略) 。 A5．3编制评标报告 (略) 根据本章第3.4. (略) 人提交评标报告。评标报告应当 (略) 成员签字，并于评标结束 (略) (略) 门。评标报告应当包括以下内容： （1）基本情况和数据表； （2） (略) 成员名单； （3）开标记录； （4）符合要求的投标 * 览表； （5）废标情况说明； （6）评标标准、评标方法或者评标因素 * 览表； （7）经评审的价格 * 览表( (略) 在 (略) (略) 有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)； （8）经评审的投标人排序； （9）推荐的中标候选人名单(如果第 * 章“投标人须知”前附 (略) 直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签 (略) 理的事宜； （ * ）澄清、说明、补正事项纪要。 A6． (略) 置程序 A6.2关于评标活动暂停 A6.2. (略) (略) 连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、 (略) 评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。 A6.2.2发生评标暂停情况时， (略) (略) 投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时， (略) 继续评标。 A6.3  关于评标中途更换评委 A6.3.1  除非发生下列情况之 * ， (略) 成员不得在评标中途更换： (1) 因不可抗拒的客观原因， (略) 或需在评标中途退出评标活动。 (2) 根据法律法规规定，某个或 (略) 成员需要回避。 A6.3.2退出 (略) 成员，其已 (略) 为无效。 (略) 文件 (略) 成员 (略) 确 (略) 评标。 A6.4 记名投票 在任何评标环节中， (略) 就某项定性的评审结论做出表决的， (略) 全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 A7.补充条款   附件B：废标条件 废标条件 B0.总  则 (略) 集中列示的废标条件，是本章“评标办法” (略) 分，是对第 * 章“投标人须知” (略) 分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第 * 章“投标人须知” (略) 分的规定为准。 B1．废标条件 投标人或其投标文件有下列情形之 * 的，其 (略) 理： B1.1  有第 * 章“投标人须知”第1.4.1、1.4.2项规定的任何 * 种情形的。 B1.2  有串通投标或弄虚作假或 (略) 为的。 B1.3  (略) 要求澄清、说明或补正的。 B1.4  在形式评审、资格评审( (略) 资格预审的)、响应性评审中， (略) 认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何 * 项评审标准的。 B1.5  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的( (略) 资格预审的)。 B1.6  在技术标评审中， (略) 认定投标人的投标未能通过此项评审的。 B1.7  (略) 认定投标人以低于成本报价竞标的。 B1.8  投标人未按第 * 章“投标人须知”第 * .6款规定出席开标会的。 备注： (略) 在地管理规 (略) 对判定为废标的投标文件说明废标情况的，应增加“废标情况说明表”格式， (略) 文件规定的废标条件以及投标文件存在的具体问题。     附件C：投标人成本评审办法 投标人成本评审办法 C0.总  则 本附件是本章“评标办法” (略) 分， (略) 按照本章第3.2.2（采用综合评估法的第3.2.4）项的规定，对投标人投标报价是否低 (略) 评审和判断时， (略) 规定的办法。 C1.评审程序 C1.1启动成本评审工作的前提条件 在满足下列两项条件的前提下， (略) 应 (略) (略) 规定的评审，以判别投标人的投标报价是否低于其成本： C1.1.1投标人的投标文件已经通过本章“评标办法”规定的“初步评审”，不存在应当废标的情形； C1.1.2投标人的投标报价低于（不含）以下限度的：                                                                                。 （说明：（1） (略) 控制价为基准设立下浮限度。（2）既不设招标控制价又不设标底的，可以有效投标报价的算术平均值为基准设立下浮限度。 (略) 项目具体情况，在本附件中规定。 (略) 的下限仅作为启动成本评审工作的警戒线，不得直接认定废标。） C1.2对投标价格 (略) 评审 (略) 结合清标成果，对各个投标价格和影响投标价格合理性的以下 (略) 分析，并修正其中任何可能存在的错误和不合理内容： （1）算术性错误分析和修正； （2）错漏项分析和修正； （3）分部分项 (略) 分价格合理性分析和修正： （4）措施项目清单和其 (略) 分价格合理性分析和修正； （5）企业管理费合理性分析和修正； （6）利润水平合理性分析和修正； （7）法定税金和规费的完整性分析和修正； （8）不平衡报价分析和修正。 C1.3澄清、说明或补正 (略) 汇总对投标报价的疑问，启动“澄清、说明或补正”程序，发出问题澄清通知并附上质疑问卷，要 (略) 澄清和说明并提交有关证明材料。 C1.4  判断投标报价是否低于其成本 (略) 根据投标人澄清和说明的结果，计算出对投标人 (略) 合 (略) 产生的最终差额，判断投标人的投标报价是否低于其成本。 C2.评审的依据 (略) 判断投标人的投标报价是否低于其成本，所参考的评审依据包括： （1）招标文件； （2）标底或招标控制价（如果有）； （3）施工组织设计； （4）投标人已标价的工程量清单； （5） (略) 在地工 (略) 门颁布的工程造价信息（如果有）； （6） (略) (略) 价格水平； （7） (略) 在地工 (略) 门颁布的定额或投标人企业定额； （8）经审计的企业近年财务报表； （9） (略) 附其他证明资料； （ * ） (略) 文件规定的参考依据等。 C3.算术性错误分析和修正 (略) 对已标价工 (略) 逐项分析，根据本章第3.1.3项规定的原则，对投标报价中的算 (略) 修正，按附表D-1的格式记录分析和修正的结果。 汇总修正结果，将经修正后产生的价格差额记为A值（此值应为代数值，修正结果表明理论上应当增加投标人的投标报价（投标总价）的修正差额记为正值，反之记为负值，下同），同时整理需要投标人澄清和说明的事项。 C4.错漏项分析和修正 C4.1错漏项分析和修正的原则 (略) 分析投标人已标价工程量清单，列出其中错报或漏报的子目，并按 (略) 修正： (略) 认为投标人递交的投标文件中有相同的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相同子目的价格对错 (略) 修正； (略) 认为投标人递交的投标文件中有相似的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相似子目的报价为基础，考虑该相似子目与错漏项之间 (略) 适当调整后的价格对错 (略) 修正； 如果做不到以上两点，则按标底（如果有）中的相应价格为基础对错 (略) 修正； 如果没有标底或者标底中也没有相同或相似价格作为参考， (略) 可以要求投标人在澄清和说明时给出相应的修正价格。 (略) 应对此类价格 (略) 分析， (略) 可以在分析的基础上要求投标人进 * 步澄清和说明， (略) 也可以按不利于该投标人的原则，以其他有效投标报价中该项最高报价作为修正价格； 对超出招标范围报价的子目，则直接删除该子目的价格。 C4.2错漏项分析和修正的方法 错漏项分析和修正的方法如下： 根据上述原则，修正错报和补充漏报子目的价格； 填写附表D-2，计算经修正或补充后产生的价格差额。汇总上述结果，将经修正后产生的价格差额记为B值，并明确需要投标人澄清和说明的事项。 C5.分部分项 (略) 分价格合理性分析和修正 C5. (略) 分项 (略) 分价格分析和修正的原则 分部分项 (略) 分价格分析和修正的原则如下： (略) 认为投标人递交的投标文件中有相同的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相同子目的 (略) 认为不合理报价子 (略) 修正； (略) 认为投标人递交的投标文件中有相似的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相似子目的报价为基础，考虑该相似子目与不合理子目之间 (略) 适当调整后的 (略) 认为不合理报价子 (略) 修正； 如果做不到以上两点，则按标底（如果有）中的相应价格为 (略) 认为不合理报价子 (略) 修正； 如果没有标底或者标底中也没有相同或相似价格作为参考， (略) 可以要求投标人在澄清和说明时给出相应的修正价格。 (略) 应对此类价格 (略) 分析，并在分析的基础上要求投标人进 * 步澄清和说明（ (略) 认为需要）。 C5.2  分部分项 (略) 分价格分析和修正的方法 分部分项 (略) 分价格分析和修正的方法如下： 按附表D-3的 (略) 价格水平存在明显差 (略) 逐项分析、修正： 计算修正后的差额，汇总分析结果，将经修正后产生的价格差额记为C值，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。 C6.措施项目清单和其 (略) 分价格合理性分析和修正 C6.1措施项目清单和其 (略) 分分析和修正的原则 措施项目清单和其 (略) 分分析和修正的原则如下： 措施项目清单报价中的资源投入数量不正确或不合理的，按照投标人递交的施工组织设计中明确的或者可以通过施工组织设计中给出的相关数据计算出来的计划投入的资源数量（如临时设施、 (略) 管理人员流量计划、施工机械设备投入计划等）修正措施项目清单报价中不合理的资源投入数量； 措施项目清单报价中的资源和生产要素价格不合理的， (略) 认为投标人递交的投标文件中有相似的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相似子目的报价为基础，考虑该相似子目与不合理报价子目之间 (略) 适当调整后的价格对不合理报价子目的资源或生产要 (略) 修正； 其他情况下，按标底（如果有）中的相应价格为基础对措施项目和其他项目清单中的不 (略) 修正； 如果没有标底或者标底中也没有相同或相似价格作为参考， (略) 可以要求投标人在澄清和说明时给出相应的修正价格。 (略) 应对此类价格 (略) 分析，并在分析的基础上要求投标人进 * 步澄清和说明（ (略) 认为需要）； (略) 文件不应当报价的子目，则直接删除该子目的价格。 C6.2  措施项目清单和其 (略) 分分析和修正 措施项目清单和其 (略) 分分析和修正的方法如下：对措施项目清单和其他 (略) 逐项分析、修正；计算修正后的差额，汇总分析结果，将经修正后产生的价格差额记为D值，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。 C7.企业管理费合理性分析和修正 C7.1企业管理费分析和修正的原则 企业管理费分析和修正的原则如下： 按投标人经审计的企业近 * 年财务报表中的相关数据计算出投标人企业实际的管理费率（近 * 年企业管理费总额的平均值与近 * 年完成产值的平均值之间的比例）并以此对投标价格中明显不合理的企业 (略) 修正； 企业管理费率明显不合理并且做不到前项时，按其他通过初步评审的各家投标人的企业管理费率以及标底（如果有）中的企业管理费率的平均 (略) 修正； 分部分项工程量清单和措施项目清单综合单价分析表中的企业管理费率与费率报价表（如果有）报出的企业管理费率不 * 致的，以费率报价表（如果有）报出的企业管理 (略) 修正（但如果费率报价表中的费率明显不合理时， (略) 根据上述原则修正后的管理费率）。 C7.2  企业管理费分析和修正的方法 企业管理费分析和修正的方法如下：汇总分析结果，将经修正后产生的价格差额记为E值，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。 C8.利润水平合理性分析和修正 C8.1  利润水平分析和修正的原则 利润水平分析和修正的原则如下： 按国 (略) 门对投标人下达的国有资产增 (略) 董事会或股东会要求的企业净资产收益率或股本收益率对投标价格中明显不合理 (略) 修正； 利润率明显不合理并且做不到前项时，按其他通过初步评审的各家投标人的利润率以及标底（如果有）中的利润率的平均 (略) 修正； 分部分项工程量清单和措施项目清单综合单价分析表中的利润率与费率报价表（如果有）报出的利润率不 * 致的，以费率报价表（如果有）报出的利 (略) 修正（但如果费率报价表中的费率明显不合理时， (略) 根据上述原则修正后的利润率）。 C8.2  利润水平分析和修正的方法 利润水平分析和修正的方法如下： 汇总分析结果，将经修正后产生的价格差额记为F值，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。 C9.法定税金和规费的完整性分析和修正 根据投标价格分析出其中法定税金和规费的百分比， (略) 有关法律、法规规定的额度或比率，对 (略) 分析和修正。 将经修正后产生的价格差额记为G值，整理需要投标人澄清和说明的事项。 C * .不平衡报价分析和修正 评审各项单价的合理性以及是否存在不平衡报价的情况，对明显过高或过 (略) 分析。 按汇总分析结果，修正明显过高的价格产生的差额，首先用于填补修正过低的价格产生的差额，两者的余额记为H值，整理需要投标人澄清和说明的事项。 C * .对投标报价的澄清和说明 (略) 对上述C3至C * 条的 (略) 汇总和整理。以其各自的代数值汇总A值至H值，得出合计差额Δ1，并整理出需要投标人澄清 (略) 事项。如果投标人存在需要补正的问题， (略) 可以同时要 (略) 补正。 (略) 应当根据本章第3.3款的规定，对需要投标人澄清、说明和提供进 * 步证明的事项向投标人发出书面问题澄清通知，并附上质疑问卷，问题澄清通知和质疑问卷应当包括：质疑问题、有关澄清要求、需要书面回复的内容、回复时间（应给投标人留出足够的回复时间）、递交方式等。投标人的澄清、说明、补正和提供进 * 步证明应当采取书面形式。 (略) 对投标人提交的质疑问题的澄清和说明依然存在疑问， (略) 可以进 * 步要求澄清、说明或补正，投标人应相应地进 * 步澄清、说明和提交相关证明材料， (略) (略) 疑问都得到澄清和说明。 根据澄清和说明结果，对于投标人已经有效澄清和说明的问题和子目应从上述A值至H值的计算中剔除或修正，按修正A值至H值并计算最终差额Δ2。 (略) 谓的“有效澄清”是指投标人做出的澄清和说明已经合理地解释或 (略) 提出的问题并且澄清 (略) 信服。 C * .判断投标报价是否低于成本 (略) 应填写评审结论记录表，以最终差额Δ2与投标人投标价格中标明的利润额（如标明的是利润率，以利润率乘以其计取基数，下同）进行比较并得出如下结论： 如果最终差额Δ2（代数值）小于或等于投标人的利润额，则表明该投标人的投标报价不低于成本。 如果最终差额Δ2是正值且大于（不含等于）投标人报价中的利润额， (略) 将根据本章第3.2.2（综合评估法为3.2.4）项的规定认定该投标人以低于其成本报价竞标，其 (略) 理。 备注:各地可根据本地区实际情况，不断丰富完善投标人成本评审办法。 附表A-1： (略) 签到表 (略) 签到表   工程名称：                                    评标时间：    年    月    日 序号 姓名 职称 工作单位 签到时间 1         2         3         4         5         6         7         8         9           附表A-2：形式评审记录表 形式评审记录表 工程名称：                                                  序号 投标人名称 评审因素 投标人名称 投标函签字盖章 投标文件格式 报价唯 * 评审意见 1 　 　 　 　 　   2 　 　 　 　 　   3 　 　 　 　 　   4 　 　 　 　 　   5 　 　 　 　 　   6 　 　 　 　 　   7 　 　 　 　 　   8 　 　 　 　 　   9 　 　 　 　 　   * 　 　 　 　 　   有关事项记录：           注：评审合格的打“√”，不合格的打“×” (略) 全体成员签名：                                                        日期：     年    月    日     附表A-3：资格后审记录表 资格后审记录表 工程名称:                                  序号 投标人名称 依据招标文件投标人须知前附表1.4.1评审，符合的打“√”，不符合的打“×”。 结论（合格与不合格） 营业执照 安全生产许可证 资质等级 项目经理 财务要求 业绩要求 信誉要求 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 有关事项记录： (略) 全体成员签名：  日期：  年  月  日       附表A-4：响应性评审记录表 响应性评审记录表 工程名称：                                                  序号 投标人名称 投标报价符合“投标人须知”3.2.1规定 投标内容符合第 * 章“投标人须知”1.3.1规定 工期符合第 * 章“投标人须知”1.3.2规定 工程质量符合第 * 章“投标人须知”1.3.3规定 投标有效期符合“投标人须知”3.3.1规定 投标保证金符合“投标人须知3.4.1规定 权力义务符合第 * 章“合同条款用格式”规定 已标价工程自己上符合第 * 章给出的范围和数量 技术标准和要求符合第 * 章“技术标准和要求”的规定 (略) 文件的事项 评 审 意 见 1 　 　       　 　 　 　 　 　   2 　 　       　 　 　 　 　 　   3 　 　       　 　 　 　 　 　   4 　 　       　 　 　 　 　 　   5 　 　       　 　 　 　 　 　   6 　 　       　 　 　 　 　 　   7 　 　       　 　 　 　 　 　   有关事项记录： 注：评审合格的打“√”，不合格的打“×” (略) 全体成员签名：                                                                日期：     年   月   日 附表A-4：商务标评审记录表 商务标评审记录表 工程名称：                                      序号 投标单位 报价得分 其他扣分 实际得分 1 　 　 　 　 2 　 　 　 　 3 　 　 　 　 4 　 　 　 　 5 　 　 　 　 6 　 　 　 　 7 　 　 　 　 8 　 　 　 　 9 　 　 　 　 * 　 　 　 　 (略) 成员签名：     日期：    年  月  日           附表A-6：综合标评分记录表 综合标评分记录表 序号 投标人名称 评审结论 评审不合格的请注明理由 1 　 　 　 2 　 　 　 3 　 　 　 4 　 　 　 5 　 　 　 6 　 　 　 7         　 　 　                         附表A-7：技术标评审记录表 技术标评审记录表 工程名称：                                       序号 投标人名称 评审结论 评审不合格的请注明理由 1 　 　 　 2 　 　 　 3 　 　 　 4 　 　 　 5 　 　 　 6 　 　 　 7         　 　 　                           评委签名：                                                                                 日期：   　　 年    月　  日       附表A-8：评委评分汇总表 评委评分汇总表 工程名称：                                                      投标单位 商务标得分 技术标评审结论 综合标得分 得分计算式 汇总得分 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：商务标为 * 分、综合标为 * 分、技术标为是否合格。 评委签名：            年   月   日                                附表A-9：评标结果汇总表 评标结果汇总表 工程名称：                                           投标单位 评  委  姓  名 去掉 * 个最高得分 去掉 * 个最低得分 最后平均得分 名次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 招标单位意见： (略) 门意见： 县公共资源交 (略) 门意见： 　 　 　 代表签字：            年  月  日 代表签字：       年  月   日 代表签字：      年  月   日                                                                                  (略) 成员签名：   日期：    年   月   日   第 * 章  合同条款及格式   通用合同条款及格式 (略) (略) 、 (略) 制定《建设工程施工项目（示范文本）》（GF- 点击查看>> ）   第 * 章  工程量清单       详见电子工程量清单。   第 * 章  图  纸   序号 资  料  名  称 单位 数量 备   注 1 工程量清单 套 1 网上下载 2 图纸 套 1 网上下载   第 * 章  技术标准和要求   第 * 节 * 般要求                                                      1.工程说明 1.1  工程概况 l.1.1  本工程基本情况如下：     l.1.1.1建设地点：见前附表。     l.1.1.2工程规模：见前附表。      l.1.1.3计划工期：见前附表。     l.1.1.4质量目标：见前附表 1.1.2  (略) 地(现场)具体地理位置如下：见前附表。 1.2    现场条件和周围环境 1.2.1 (略) 地(现场)已经具备施工条件。 (略) 地(现场)通水、通电、通路、排污条件， (略) 地(现场)和周围环境等情况见本章附件A： (略) 地(现场)现状平面图。 1.2.2  承包人被认为已在本工程投标 (略) 时充分了 (略) 条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。 1.3    资料和信息的使用 1.3.1  合同文件中载明的涉 (略) 条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策， (略) 负责。 2.承包范围 2.1承包范围 2.1. (略) 施工范围    本工 (略) 施工的工程范围如下：详见工程量清单。 2.1.2承包范围内的暂估价项目 2.1.2.1  承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第 * 章“工程量清单”表4. * &# * ;3“专业工程暂估价表”。 2.1.2.2  承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第 * 章“工程量清单”表4. * &# * ;2“材料和工程设备暂估单价表”。 2.1.3    承包范围内的暂列金额项目 2.1.3.1  承包范围内以暂列金额(包括计日工)方式实施的项目见第 * 章“工程量清单”表4.1l&# * ;l“暂列金额明细表”(不包括计日工)和表4.1l * 4“计日工表”，其中计日工金额为承包人在其投标报价中按表4. * &# * ;4“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。 2.1.3.2  暂列金额明细表中每 (略) 对应的子目，包括计日工，均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到， (略) (略) 列暂列金额可能不发生， (略) 分发生。即便发生，监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只 (略) 列子目。 2.1.3.3  暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和(或)延长工期的理由。 3.工期要求 3.1   合同工期 本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。 3.2   关于工期的 * 般规定 3.2.1  承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不 * 致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以通用合同条款第 * .1款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。 3.2.2  (略) (略) 要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。 3.2.3  承包人在投 (略) 承诺的工期应当包括实施并完成本节上述2.1.2项规定的暂估价项目和上述2.1.3项规定的实际可能发生的暂列 (略) 有工作的工期。 4.质量要求 4.1   质量标准 4.1.1  本工程要求的质量标准为 (略) 国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 5.适用规范和标准     5.1    适用的规范、标准和规程 5.1.1  除合同另有约定外，本 (略) 国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范等的名录见本章第 * 节。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严 (略) 。 5.1.2  除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以 (略) 规范、标准和规程的 (略) 。 (略) 规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第 * 条的约定办理。 6.安全文明施工 6.1   安全防护 6.1.1  在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第9.2 (略) 其安全施工职责。 6.1.2  承包人应坚持“安全第 * ，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包 (略) 地(现场)设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除： （1） (略) 入口显 (略) 施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板； （2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等； （3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、 (略) 、坡道等等； （4）安全带、安全绳、安全帽、 (略) 、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品； （5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明； （6）装备良好 (略) 和配备称职的医护人员； （7） (略) 和临时安全疏散通道 * 小时 * 伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故； （8）足够数量的和合格的手提灭火器； （9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度； （ * ）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度； 6.1.3安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全 (略) 责任。 6.1.4承包人应建立 (略) 地(现场)安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召 (略) 全体人员参加的安全生产例会(每周至少 * 次)，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录， (略) 有的 (略) 于良好的运转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。 6.1.5承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护 (略) 施工人员， (略) 施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的 (略) 施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。 (略) 分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作 (略) 安全交底，并由双方签字确认。 6.1.6承包 (略) 施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人 (略) 地(现场) (略) 有者和占有者、公众和其他人员，提供 * 切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。 6.1.7承包 (略) 地(现场) (略) 、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、 (略) (略) 位设置 * 切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。 6.1.8承包 (略) 地(现场)内由其提 (略) 有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平 (略) 安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚 (略) 等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。 6.1.9 (略) 有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、 (略) 定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有 (略) ，承包人应立即以合 (略) 更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须 (略) 有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。 6.1. (略) 有机械和工器具应定期保养、校核和维护， (略) 于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非 (略) ，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能 (略) 。 6.1. * 在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和(或)监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器， (略) 必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。 6.1. * 承包人应对任何施工中的 (略) 必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可 (略) 了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任 (略) 为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。 6.1. * 承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。 6.1. *    施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。 6.1. * 基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到 * 定规模和危险 (略) 分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应 (略) 论证和审查。 6.1. * 承包人应按照通用合同条款第9. (略) 理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后 * 小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故 (略) 理条例》的规定， (略) 在地县级以上地方人民政府安全生 (略) (略) (略) 门报告。情况紧急时， (略) 有关人员可以 (略) 在地县级以上地方人民政府安全生 (略) (略) (略) 门报告。 6.1. * 承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定 * 套安全生产应急措施和程序，保证 * 旦出现任何安全事故，能立 (略) ，抢救伤员和财产，保证施工生 (略) ，防止损失扩大。 6.2临时消防 6.2.1承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。 6.2.2承包人应根据相关法律法规 (略) 门的要求，为施工中的 (略) 有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人 (略) 门的审批和验收；承包人还应自费获 (略) 门的临时消防证书。所有的临时消防设施 (略) 有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入 (略) 拆除。 6.2.3承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消 (略) ，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证 * 旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。 6.2. (略) 地(现场)内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放， (略) 存放和领用管理。 (略) 地(现场)储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序， (略) 严格的“用火证”管理制度。 6.3临时供电 6.3.1承包人应当根据《 (略) 临时用电安全技术规范》(JGJ * &# * )及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其 (略) “编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、 (略) 门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。 6.3.2承包 (略) 地(现场)，包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供 (略) 于满 (略) 门要求和正 (略) 要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入 (略) 拆除。 6.3.3临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产(制造)许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用 * 相 * 线制、 * 级配电和两极漏电保护供电， * 相 * 线制配电的电缆线路必须采用 * 芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。 6.3.4承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于 * V，在潮湿和易 (略) 所的照明供电电压不应大于 * V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。 6.3.5凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。 6.4劳动保护 6.4.1承 (略) 有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定， (略) 作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包 (略) (略) 门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完 (略) 有法律、法规、规章和规定等可能给发包人 (略) 罚、索赔、损失和损害等。 6.4.2承包人应按照国家《劳动保护法》的规定， (略) 施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。 6.4.3承包 (略) (略) 雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水(饮用及其他目的用水)、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件 (略) 需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。 6.4.4承 (略) 工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业 (略) (略) 、 (略) (略) 防疫和卫生的 (略) 理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。 6.4.5承 (略) 设立专门 (略) ，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于 * 旦发生安全事故时对受伤人员的急救。 6.5脚手架 6.5.1包人应搭设并维护 * 切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、 (略) 、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的 (略) 安全交底。 6.5.2所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。 6.5.3搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架 (略) (略) 门允许使用的批准，并承担与此有关的 * 切费用。 6.5.4承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的 (略) 整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须 (略) 安全巡查，并及时消除安全隐患。 6.5.5承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有) (略) (略) 门或者机构免费使用 (略) 搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和政 (略) 需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。 6.6施工安全措施计划 6.6.1承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款第9.2.1项的约定，编制 * 份施工安全措施计划，报送监理人审批。 6.6.2施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容 (略) 法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：     (1)施工安全管理机构的设置；     (2)专职安全管理人员的配备；     (3)安全责任制度和管理措施；     (4)安全教育和培训制度及管理措施；     (5)各项安全生产规章制度和操作规程；     (6)各项施工安全措施和防护措施；     (7)危险品管理和使用制度；     (8)安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置； (9)其他：施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的 * 切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技 (略) 需的器材、设备和技术资料， (略) 的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。 6.6.3施工安全措施计划应当在专用合同条款第9.2.1项约定的期限内报送监理人。承包人 (略) 经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。 6.7文明施工 6.7.1承包人应遵守 (略) 在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。 6.7.2承包人 (略) 施工秩序，实行标准化管理： (1)承 (略) 地(现场)必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐； (2) (略) 地(现场) (略) 理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；(3)严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常； (4)承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求； (5)监理人可要求承 (略) 地(现场)设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌； (6) (略) 应按指定位置堆放整齐， (略) 施工和堵塞施工、消防通道。 (略) 地应有专职的管理人员； (7)施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置； (8)现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工。 6.7.3承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。 6.7.4承包人应为任何已完成的、正在施工 (略) 的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。 6.7.5在工程施工期间，承包人应 (略) 出现不必要的障碍物， (略) 置施工设备和多余的材料， (略) 清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。 6.7.6承 (略) 的 (略) 有工作人员提供符合卫 (略) ，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责 (略) (略) 有费用，并在工程竣工时， (略) 拆除。承包人应在工作区域设立必 (略) ，并安排专门人员负责看护和定时清理， (略) 免于随地大小便的污染。 6.7.7承 (略) 设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当 (略) ， (略) (略) 门的规定，运送到指定 (略) 。 6.7.8承 (略) (略) (略) 防遗洒和防污染 (略) 理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取 * 切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路； * 旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即 (略) 清扫， (略) 有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取 * 切必要的措施防止影响公共交通。 6.7.9承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括 (略) 有分包人和独立承包人(如果有)的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独 (略) 施工前不少于 * 天报监理人审批。 6.8环境保护 6.8.1在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守 (略) 在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第4.1.6项和第9.4 (略) 其环境与生态保护职责。 6.8.2承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地 (略) (略) 门的监督、监测和检查。承包人应 (略) 法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及 (略) 造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。 6.8.3承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、 (略) 理、 (略) 理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。 6.8.4承包人应 (略) 地(现场)范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。 (略) 地(现场)内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和(或)地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统， (略) 地(现场) (略) 于良好的排水状态，防止降雨 (略) 地(现场)的冲刷。 6.8.5承包人 (略) 提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料(如放射性材料、石棉制品等)和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责 (略) 由承包人承担。 6.8.6承包人应 (略) 的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和 (略) 为制定并落实必要的措施，这类措施应至 (略) 出入口设立冲刷池、 (略) (略) 理和采用密闭车厢或 (略) 必要的覆盖等等。 6.8.7承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活 (略) 理系统(包括排污口接入)，建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等， (略) 理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。 6.8.8承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分 (略) 理系统，不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等) (略) 地(现场)及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照 (略) 地 (现场)周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。 6.9施工环保措施计划 6.9.1通用合同条款第9.4.2项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于： (1)承包人生活区(如果有)的生活用水 (略) 理措施； (2)施 (略) 理措施； (3)施工扬 (略) 理措施； (4)施工噪声和光污染控制措施； (5)节能减排措施； (6)不可再生资源循环利用措施； (7) (略) 理措施； (8)人群健康保护和卫生防疫措施； (9)防止误用有害材料的保证措施； ( * )施工边坡工程的水土流失保护措施； ( * )道路污染防治措施； ( * ) (略) 地清理及其植被(如果有)恢复的规划和措施； 6.9.2施工环保措施计划应当在专用合同条款第9.4款约定的期限内报送监理人。承包人 (略) 经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。 7.治安保卫 7.1承包 (略) 地(现场)提供 * 小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任 (略) ，控制人员、材料和设 (略) ， (略) 材料、设备或其他任何物品的失窃， (略) 内的打架斗殴事件。 7.2承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人 (略) (略) 保安和保卫；保安保卫制 (略) 出入大门控制外，还应规定定时和不 (略) 地(现场) (略) 的保安巡逻。 7.3承包人应制定并实施 (略) 地(现场)出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理； (略) 应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。 7.4承包人应确保任何未经监理人同意的参观 (略) ；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备 * 个参观人员登记 (略) (略) 人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保 (略) 的人员了 (略) 的安全管理规章制度，佩带安全帽， (略) 有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。 7.5承包 (略) 地(现场)提供和维 (略) (略) 门 (略) 门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆， (略) 有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系 (略) 安全保卫和美观的要求。 7.6承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时 (略) 雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施， (略) 有分包 (略) 雇佣工人的工资，有 (略) 会 (略) 的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人(包括其分包人)拖欠工人工资而可能 (略) 罚、索赔、损失和损害等。 7. (略) 地(现场)治安管理计划的要求： (略) 的治安管理计划。 7.8突发治安事件紧急预案的要求： (略) 的突发治安事件紧急预案。 8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护 8.1承包 (略) 地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。 8.2承包人应当制订现有设施临时保护 (略) 理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人 (略) 经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。 8.3发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护。 9.样品和材料代换 9.1样品 9.1.2对于本款第9.1.1项约定的材料和工程设备，承包人应按照专用合同条款第5.1.2项约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产(制造)许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。 9.1.3合同条款第 * .8. (略) 的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上价格资料，每 * 类材料设备，至少应准备符合合同要求的 * 个产品，价格分高、中、低 * 档，以便监理人和发包人选择和批准。 9.1.4监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后 * 天内通知承包人 (略) 做出的决定或指示(同时抄送 * 份给发包人)。承包人应根据监理人的书面批复和指 (略) 下 * 步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后 * 天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍 (略) 批复，则视为监理人和发包人已经批准。 9.1.5得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适 (略) 所并保持适当和良好的环境条件。 9.1.6提供样品和提 (略) 所的费用由承包人承担。 9.2材料代换 9.2.1如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。 9.2.2如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前 * 天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件： (1)拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料； (2)拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料； (3)替代品 (略) 位； (4)采用替代品的理由和原因说明； (5)替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响； (6)价格上的差异； (7)监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。 监理人在收到此类通知及上述文件后，应在 * 天内向承包人给出书面指示。如果 * 天内监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。 9.2.3任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。 9.2.4如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定： (1)如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值， (略) 分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人； (2)(2)如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值， (略) 分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。 * .进度报告和进度例会 * .1进度报告 * .1.1施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递 * 份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午 * 点前递交，周进度报表应在次周的周 * 上午 * 时前递交，月进度报表应随合同条款第 * .3.2项约定的进度付款申请单 * 并递交。 * .1.2日和周进度报表的内容应至少包 (略) 工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、 (略) 的人员数量，包括分包人人员数量； (略) 使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应 (略) 材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。 * .1.3月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量(包括永久工程和临时工程)、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投 (略) 状况、工程设备的到货情况、劳 (略) 数量(本月及预计未来 * 个月劳 (略) 的数量)、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故 (略) 理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况(如果有)、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。 * .1.4月进度报告还应附有 * 组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。 * .1.5各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人授权代表签名，并报监理人的指定代表签 (略) 分发。 * .1.6如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。 * .2进度例会 * .2.1监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周 * 次的进度例会。必要时，监理人 (略) 有上述 (略) 分单位参加的会议。承包人应保证 (略) 作出决定的高级管理人员出席会议。 * .2.2进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少 * 小时发给各参会方。 * .2.3监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后 * 小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后 * 小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议 * 方或各方共同核对会议记录，有异议的 * 方或者各方对与会议记录内容 * 致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。 * .试验和检验 * .1承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和通用合同条款第 * 条的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工 (略) 试验和检验。 * .2本工程需 (略) 试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：                                                                                                                                                    。 监理人可以根据工程需要，指 (略) (略) 材料和工艺的试验和检验。 * .3本工程需要由监理人和承 (略) 试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：                                                                                                                                                    。 * .4本条上述 (略) 检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。 * .5承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何 (略) 及正在为工程制造、装配、准备材料和(或)工程设 (略) (略) 任何必要的检查。无论 (略) 所是否属于承包人，承包人都应提供 * 切便利，并协助其取得相应的权力和(或)许可。 * .6如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或 (略) 检验，则此类检验应按相同条款和 (略) 。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。 * .7承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及 (略) 现场取样，并送质量 (略) 检测。 * .8除合同另有约定外，承包人应负担本 (略) 有材料、工程设备和工艺检验的费用。 * .计日工 * .1通用合同条款第 * .7款约定的计日工， * 般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按通用合同条款第 * .7.1项约定通知承包人实施。 * .2在工程实际开工后 * 天内，承包人应当按通用合同条款第 * .7.2项约定的计日工报表内容，准备 * 份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。 * .3按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后 * 小时内给予批复。 * .4计日工劳务按工日(8小时)计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长(如果有)，不应包括工长及其以上管理人员。 * .5已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经监理人事先审批的 (略) 的价格和有关材料采购的发票票面价格( (略) 价)中的较低者结算，另计 * 个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的 * 个固定百分比，规费和税金另计。 * .6施工机械按台班计量(8小时)，单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如 (略) 外施工机械，台班 (略) (略) 平均价格，由承包人事后报监理人审批。 * .计量与支付 * .1付款申请单 * .1.1在工程实际开工后 * 天内，承包人应当按照合同条款第 * 条的约定，准备 * 份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。 * .1.2根据合同条款第 * .1款和第 * .3款，  承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各 (略) 计量和计价，并按照第 * .3.2项的约定，对当期应增加和扣减的 (略) 梳理和汇总，按经监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付 (略) 索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。 * .1.3竣工付款申诅单的内容按专用合同条款第 * .5.1(1)目的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按通用合同条款第 * .1.4(5)目确定的结算工程量和最近 * 欠进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文件。采用总价合同形式的， (略) 基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按 (略) 计量和计价。 * .1.4竣工结算总价(合同价格)应当按以下内容梳理： (1)签约合同价； (2)应当扣减的项目； 1)所有暂列金额； 2)所有暂估价； 3)根据合同条款第 * 条应扣减的变更金额； 4)根据合同条款第 * 条应扣减的价格调整( (略) 分)； 5)根据合同条款第 * .4款应扣减的发包人索赔金额； 6)甩项工程的合同价值(如果有)； 7)根据合同约定发包人应扣减的其他金额。 (3)应当增加的项目； 1)实际发生的暂列金额(包括计日工)； 2)实际发生的暂估价； 3)根据合同条款第 * 条应增加的变更金额； 4)根据合同条款第 * 条应增加的价格调整( (略) 分)； 5)根据合同条款第 * .2款应增加的承包人索赔金额； 6)根据合同约定承包人应当得到的其他金额。 (4)规费 (略) 分。 * .1.5   最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理： (1)按合同约定扣留的质量保证金； (2)应当扣除的金额： 1)按通用合同条款 * .4.3项约定扣留的质量保证金； 2)按通用合同条款 * .2.4项约定扣除的质量保证金； 3)根据合同条款第 * .4款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额； 4)根据合同约定应扣减的其他金额。 (3)应当增加的金额： 1)已完且符合合同约定的甩项工程的价值； 2)按通用合同条款 * .2.3项约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值； 3)根据合同条款第 * .2款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额； 4)根据合同约定承包人应当得到的其他金额。 最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。 * .1.6   竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。 * .竣工验收和工程移交 * .1   竣工验收前的清理 * .1.1   在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于： (1)从永久 (略) 有剩余材料、杂物、垃圾等等； (2) (略) 有地面、墙面、楼面、路面等表面； (3) (略) 有玻璃、磁砖、 (略) 有金属面； (4) (略) 有损坏、 (略) 有污迹、 (略) 有需更换的材料； (5)所有表面完成约定的装修和装饰； (6) (略) 有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅； (7) (略) 有的 * 金件并上油； (8)检查、 (略) 有服务系统、设施和设备达 (略) 状态和效果； (9)所有钥匙(如果有)贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。 * .1. (略) 需费用由承包人承担。 * .2竣工验收申请报告 * .2.1竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定， (略) 检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发 (略) 合同工程竣工验收的 * 份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件 * 般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请 (略) 分。 * .2.2竣工验收申请报告 * 般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。 * .2.3   竣工验收申请报告应当按通用合同条款第 * .2款附上下列内容： (1) (略) 检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同 (略) 单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、 (略) 以及检验和验收均已完成，并符合合同要求； （2）按专用合同条款第 * .2(2)目约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料； （3）按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划； （4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料； （5）监理人要求提交的竣工验收资料清单； （6）通用合同条款第 * .4.1项约定的单位工程竣工验收成果和结论文件(如果有)； （7）专用合同条款第 * .7款约定的质量保修书(此前已经提交的不再提交)； * . (略) * .3.1监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人应在 * 天内按以下 (略) 地(现场)进行清理： (1) (略) 地(现场) (略) 有杂物和垃圾等等； (2) (略) (略) 有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外； (3) (略) 有承包人施工设备和剩余材料(经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外)； (4)监理人指 (略) 工作。           第 * 章    投标文件格式                        （项目名称）施工招标 投  标  文  件                               投标人：                               （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：                 （签字）              年         月         日 目    录 * 、投标函及投标函附录 * 、法定代表人身份证明 * 、授权委托书 * 、已标价工程量清单 * 、施工组织设计 * 、项目管理机构 * 、资格审查资料 * 、其他材料 * 、投标函及投标函附录 （ * ）投标函 致：                              （招标人名称） (略) 并充分研究                 （项目名称）（以下简称“本工程”）施工招 (略) 内容后，我方兹以： 人民币（大写）：                                          元 RMB￥：                                                 元 的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本 工程并维修其中的任何缺陷。 在我方的上述投标报价中，包括： 安全文明施工费RMB￥：                                  元 暂列金额（不 (略) 分）RMB￥：                    元 专业工程暂估价RMB￥：                                  元 如果我方中标，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，      天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到      标准。 (略) 文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。 随本投标函道交的投标函附录是本投 (略) 分，对我方构成约束力。 随同本投标函递交投标保证金 * 份，金额为人民币（大写）：               元（￥：元）。 在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。 投标人（盖章）： 法人代表或委托代理人（签字或盖章）： 日期：         年      月      日 备注：采用综合评估法评标，且采用分项报价方法对 (略) 评分的，应当在投标函中增加分项报价的填报。             （ * ）投标函附录 工程名称：                                 序 号 条款内容 约定内容 备注 1 项目经理 姓名：            2 工期           日历天   3 缺陷责任期     4 承包人履约担保金额     5 分包 禁止分包   6 逾期竣工违约金            元/天   7 逾期竣工违约金最高限额                8 质量标准     9 价格调整的差额计算 见价格指数权重表   * 预付款额度     * 预付款保函金额     * 质量保证金扣留百分比       质量保证金额度     …… ……     投标人（盖章）： 法人代表或委托代理人（签字或盖章）： 日期：    年      月      日 * 、法定代表人身份证明 投 标 人：                                                        单位性质：                                                        地    址：                                                         成立时间：                 年              月              日 经营期限：                                                        姓    名：                          性        别：                年    龄：                          职        务：                 系                                                 （投标人名称）的法定代表人。 特此证明。     投标人：                          （盖单位章）          年        月        日          * 、授权委托书 本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、 (略) 理有关事宜，其法律后果由我方承担。 委托期限：                                                                                                                     。 代理人无转委托权。 附：法定代表人身份证明   投  标  人：                        （盖单位章）   法定代表人：                            （签字）   身份证号码：                                     委托代理人：                            （签字）   身份证号码：                                             年        月        日   * 、已标价工程量清单 说明：已标价工程量清单按第 * 章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件 的已标价工程量清单包括第 * 章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的 内容。                                     * 、项目管理机构 （ * ）项目管理机构组成表 职务 姓名 职称 执业或职业资格证明 备注 证书名称 级别 证号 专业 养老保险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               （ * ）主要人员简历表 附1：项目经理简历表 项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、 学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。 姓  名   年  龄   学历   职  称   职  务   拟在本工程任职 项目经理 注册建造师执业资格等级       级 建造师专业   安全生产考核合格证书   (略) 年毕业于                  学校            专业 主要工作经历 时  间 参加过的类似项目名称 工程概况说明 发包人及联系电话                                                                                                                           附2：主要项目管理人员简历表 主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等 岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产 管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。 姓    名   年    龄   性    别   (略)   学历和专业   毕业时间   拥有的执业资格   专业职称   执业资格证书编号   工作年限   岗位名称     主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作                                       附3：承诺 承诺书 &# * ;&# * ;&# * ;&# * ;&# * ;&# * ;&# * ;&# * ;（招标人名称）： 我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理； (略) 中标，非特殊原因不得变更项目经理，不转包，不违法分包。 我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就 (略) 引起的 * 切法律后果。     特此承诺!             投标人：                             （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：               （签字）             年        月        日                         农民工工资发放的承诺   (略) ： 为了切实维护农民工的合法权益， (略) 会和企业稳定，根据各级政府 (略) 门的要求，结合我公司XXXXXX工程项目的施工实际情况，特作如下慎重承诺： 1. 我公司将严格按照施工归属 (略) 门以及贵单位关于农民工工资发放的相关要求，切实做 (略) 验证、考勤、工资发放工作; 2. 我公司保证不拖欠农民工工资， * 定将农民工工资足额发放到农民工手中，并保证将每月工资发放表及时 (略) （ (略) 实名制管理，工资按月 (略) ），并保证资料的真实有效性;如有虚假和不报的情况发生，我公司愿意接 (略) 罚; 3. 如因农民工工资发 (略) 置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等恶性事件的发生，我公司愿意承担由此造成的 * 切不良后果; 4. 我公司承诺不因任何原因以拖欠农民工工资为由，唆使或促成农民工罢工、上访和恶意讨薪事件的发生。 (略) 产生的 (略) 承担。   特此承诺！   投标人：                             （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：               （签字）             年        月        日 * 、资格审查资料 （ * ）投标人基本情况表 投标人名称   注册地址   邮政编码   联系方式 联系人   电  话   传  真   网  址   组织结构   法定代表人 姓名   技术职称   电话   技术负责人 姓名   技术职称   电话   成立时间   员工总人数： 企业资质等级     其中 项目经理   营业执照号     高级职称人员   注册资金     中级职称人员   (略)     初级职称人员   账号     技  工   经营范围   备注   备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。 （ * ）近年财务状况表 备注：在此附经 (略) 或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第 * 章“投标人须知”的规定。 （ * ）近年完成的类似项目情况表 项目名称   (略) 在地   发包人名称   发包人地址   发包人联系人及电话   合同价格   开工日期   竣工日期   承担的工作   工程质量   项目经理   技术负责人   总监理工程师及电话   项目描述   备注   备注：本表后附证明材料 （ * ）正在施工的和新承接的项目情况表 项目名称   (略) 在地   发包人名称   发包人地址   发包人电话   签约合同价   开工日期   计划竣工日期   承担的工作   工程质量   项目经理   技术负责人   总监理工程师及电话   项目描述   备注   备注：本表后附中标通知书和合同协议书复印件。每张表格只填写 * 个项目，并标明序号。 （ * ）近年发生的诉讼和仲裁情况 说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的， (略) 施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。 （ * ）企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求） 1、近 (略) 为记录情况             2、在施工程以及近年已竣工 (略) 情况             3、其  他           备注：1、 (略) 为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性 (略) 为规范，经县 (略) (略) 门或其委托的执法监督 (略) 政处罚， (略) 为记录。应当结合第 * 章“投标人须知”前附表第 * .1.2项定义的范围填写。 2、 (略) 情况主要是 (略) 承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、 (略) 合同义务，对未竣工 (略) 情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有)的原因等具体情况，等等。 （ * ）主要项目管理人员简历表 说明：“主要人员简历表”同本章附件 * 之（ * ）。 (略) 资格预审但本章“项目管理机构”已有本表内容的，无需重复提交。 * 、其他材料           84     查看详情》 用房 体能训练 相关推荐   招投标大数据  查看详情  收藏  首页  您还没有登录，请先登录 登录 注册  您还没有完善企业信息！ 免费为您提供项目商机 马上完善信息  此信息仅付费会员有权查看！ 免费会员可免费查看７天前招标信息 升级付费广告 服务咨询电话：400-810-9688  您还没有购买该地区权限 现在开通地区会员，最低仅需99元 立即开通会员 服务咨询电话：400-810-9688  您还没有购买该地区权限 现在开通会员，最低仅需￥299 立即开通会员 服务咨询电话：400-810-9688  今日2条 免费信息已用完 现在购买会员 仅需19元 85% 的企业都在使用招标订阅 立即开通会员  您的 本月10条 免费信息已用完 现在开通会员 每天就能查看 更多项目联系人及动态 立即开通会员 下载附件 1. 新！【略2标】评标报告2017年#月#.doc  1. 新！报告2017年#月#.doc  1. 新！评标报告2017年#月#.doc  取消 下载  下载成功！ 确定 登录     登录 验证码登录/注册 忘记密码？ 欢迎来到采招网 优质商机信息整合平台 获取验证码 如该手机号未注册将自动为您注册密码登录 登录/免费注册 完善企业信息，查看项目详情 每日为超30万+用户推荐优质商机 法人/总经理 招投标负责人（招投标办） 销售人员（业务部） 后勤人员（行政部） 市场部 其它 提交 该信息详情仅提供给标准会员查看 现在开通该地区会员，最低仅需99元 立即开通 服务咨询电话：400-810-9688 该信息详情仅提供给高级会员查看 现在开通会员，最低仅需￥299 立即开通 服务咨询电话：400-810-9688 提示 您好，该权限属于VIP会员的权限。 如有疑问，可咨询热线：400-810-9688 开通其他会员 您还没有完善企业信息！ 免费为您提供项目商机 马上完善信息  搜索  最近搜索 无  热门搜索 无 还差一步 输入邮箱即可继续发送 温馨提示： 输入邮箱，即可将标题与内容，还有附件发送至该邮箱，附件链接有效期为48小时。 bidcenter2007