目  录

第 * 章 投标邀请函------------------------------------------------------- *

第 * 章 投标人须知------------------------------------------------------ *

投标人须知前附表--------------------------------------------------- *

投标 (略) 分------------------------------------------------- *

第 * 章 评标办法(综合评估法)-------------------------------------------- *

第 * 章 合同条款及格式-------------------------------------------------- *

第 * 章 设计技术要求---------------------------------------------------- *

第 * 章  投标文件格式--------------------------------------------------- *

第 * 章  投标邀请函

(略) 东关居委会棚户区改造项目（ * 期）勘察设计项目

方 (略) (略) (略) (略) 的委托，就 (略) 东关居委会棚户区改造项目（ * 期） (略) ，欢迎符合条件并有意向的投标人报名并参加。

* 、项目概况

1.1项目名称： (略) 东关居委会棚户区改造项目（ * 期）勘察设计项目

1.2工程编号：FDZB-F- 点击查看>>

1.3项目概况：本项目位于开 (略) 东南角，河堤路以西；项目总用地为 * 8. * &# * 7;，约 * .6亩；土地使用性质为 * 类居住用地，容积率＜2.0，建筑密度≤ * %，绿地率≥ * %；建筑限高为 * m。

1.4本次招标项目投资额约为1.6亿元。

1.5勘察设计周期： * 日历天

1.6质量要求：符合国家相关规范和标准。

* 、资金来源及落实情况：自筹，已落实。

* 、招标范围：

勘察： (略) 东关居委会棚户区改造项目（ * 期）勘察、设计项目勘察（工程建设范围内的岩土工程详细勘察， (略) 人提交《勘察成果报告》，并根据工程进度配合设计、施工等单位的工作，对工程建设提供勘察工作范围内的全过程跟踪服务）。

 设计： (略) 东关居委会棚户区改造项目（ * 期）勘察、设计项目设计（包括方案设计、施工图设计、人防工程、 (略) 等设计）及后续服务等工作。

* 、标段划分：根据工程实际需要：划分为两个标段。

* 标段：勘察

* 标段：设计

* 、投标人资格条件

* 标段：勘察

5.1持有 (略) 会信用代码的企业法人营业执照；

5.2须持有具 (略) 政部门颁发的工程勘察 * 级资质或工程勘察综合类 * 级资质；

5.3拟派项目负责人须具有相关专业高级或以上职称，必须为本单位正式员工，须提供以下证明材料：①由投标人与之签订的劳动合同；②由投标人 (略) 会保险关系（ (略) 保部门开具的投标人为其连续缴纳的 * 年 * 月以来至少 * 个月养老保险证明）；

5.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近 * 年财务审计报告（审计机构出具的 * 年度财务审计报告,若投标人为新成立企业，提供自注册年度后的财务审计报告）；

5.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（法定代表人或授权代理人签章并加盖公章）；

5.6在投标截止时间前，投标人在“信用中国”（www.credi 点击查看>> ）网站的“ (略) 人”“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信名单”及“中 (略) ”（www.ccg 点击查看>> ）网站的“政府采购严 (略) 为记录名单”如有不良信用记录（ (略) (略) 门公布的弄虚 (略) 为）其投标将被拒绝， (略) 页截图（加盖公章）。招标人有权在任何时间对 (略) 核实（投标人对核实须配合）；

5.7投标人须保证投标 (略) 有资料真实有效，并愿意承担因就提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的 * 切不良和法律后果，包 (略) 门（此内容须提供承诺书，该承诺书须由法定代表人或授权代理人签章并加盖公章）；招标人有权在任何时间对 (略) 核实（投标人对核实须配合）；

5.8法定代表人身份证或授权委托书及代理人身份证；

5.9本项目不接受联合体投标。

* 标段：设计

5.1持有 (略) 会信用代码的企业法人营业执照；

5.2 (略) 多规划编制 * 级及以上资质， (略) 业(建筑工程)设计 * 级资质、人防资质 * 级以上、景观园林 * 级以上资质或工程设计综合 * 级资质；

5.3拟派项目负责人须具有相关专业高级或以上职称，必须为本单位正式员工，须提供以下证明材料：①由投标人与之签订的劳动合同；②由投标人 (略) 会保险关系（ (略) 保部门开具的投标人为其连续缴纳的 * 年 * 月以来至少 * 个月养老保险证明）；

5.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近 * 年财务审计报告（审计机构出具的 * 年度财务审计报告,若投标人为新成立企业，提供自注册年度后的财务审计报告）；

5.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（法定代表人或授权代理人签章并加盖公章）；

5.6在投标截止时间前，投标人在“信用中国”（www.credi 点击查看>> ）网站的“ (略) 人”“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信名单”及“中 (略) ”（www.ccg 点击查看>> ）网站的“政府采购严 (略) 为记录名单”如有不良信用记录（ (略) (略) 门公布的弄虚 (略) 为）其投标将被拒绝， (略) 页截图（加盖公章）。招标人有权在任何时间对 (略) 核实（投标人对核实须配合）；

5.7投标人须保证投标 (略) 有资料真实有效，并愿意承担因就提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的 * 切不良和法律后果，包 (略) 门（此内容须提供承诺书，该承诺书须由法定代表人或授权代理人签章并加盖公章）；招标人有权在任何时间对 (略) 核实（投标人对核实须配合）；

5.8须具有第 * 方信用服务机构出具的B级或以上信用等级证书；

5.9法定代表人身份证或授权委托书及代理人身份证；

5. * 本项目不接受联合体投标。

* 、获取招标文件

6.1投标人应注册成为 (略) 市公 (略) 网站会员并取得CA密钥，请于 * 年 * 月 * 日 * : * 至 * 年 * 月 * 日 * : * (略) 时间)，在 (略) 市公 (略) 网站http:/ 点击查看>> 登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统， (略) 文件。 (略) 文件的，其投标将被拒绝。投标人(供应商)系统操作手册在 (略) 市公 (略) 网站htpe://mm. k 点击查看>> 查看。(平台系统客服电话 点击查看>> )

6.2获取招标文件后，投标人请到 (略) 市公 (略) 网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

6.3请投标人时刻关注 (略) 市公 (略) 网站和公司CA钥推送消息。

* 、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点

7.1时间： * 年 * 月 * 日9时 * 分（ (略) 时间）

7.2地点： (略) 综合服务大厦十 * 楼开标室（地址：金城大道与经 * 路交 (略) 杞 (略) ）

7.3逾期送达的或未送达指定地点的，采购人不予受理。

7.4 (略) 文件的投标人，其投标文件将拒收。

* 、开标时间及地点

8.1时间： * 年 * 月 * 日9时 * 分（（ (略) 时间）

8.2地点： (略) 综合服务大厦十 * 楼开标室（地址：金城大道与经 * 路交 (略) 杞 (略) ）

* 、联系方式

招标人： (略) (略)

联系人：赵先生

联系电话： 点击查看>>  

代 理 人：方 (略) (略)

地 址： (略) 市郑东新区康宁街与 (略) (略) * 层 

联 系 人：郭先生

电    话： 点击查看>>

第 * 章  投标人须知

投标人须知前附表

投标 (略) 分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《 (略) 投标法》等有关法律、法规和规章的规定， (略) 条件， (略) 。

1.1.2 (略) 人：见投标人须知前附表。

1.1.3 (略) 代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

   1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

   1.3 招标范围、设计周期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的设计周期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之 * ：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备 (略) 服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5） (略) 代理服务的；

（6） (略) 代理机构同为 * 个法定代表人的；

（7） (略) 代理机构相互控股或参股的；

（8） (略) 代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（ * ）被暂停或取消投标资格的；

（ * ）财产被接管或冻结的；

（ * ）在最近 * 年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3单位负责人为同 * 人或者存在控股、管理关系的不同单位， (略) 项目投标。

1.5 费用承担

（1）投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

（2）投标人中标后须参照发改价格【 * 】 * (略) 代理机构支付代理服务费用。

1.6 保密

(略) 文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 (略)

1.9.1 投标人须知前附表规定 (略) 的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人 (略) 。

1.9.2 投 (略) 发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外， (略) 负 (略) 中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标 (略) 中 (略) 地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1. * 投标预备会

1. * .1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1. * .2 (略) (略) 人和代理机构提出。

1. * .3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将在电子交易系统中对投标人提出的实质性问题给予答复， (略) (略) 分。

1. * 偏离

(略) 文件某些要求的， (略) 文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

 2.1.1 本招标文件包括：

（1）投标邀请函；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）勘察设计技术要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1. * 款、第2.2款和第2.3款 (略) 作的澄清、修改，构成招标 (略) 分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1  (略) (略) 内容。如发现缺页或附件不全,应在投标人须知前附表规定的时间前在电子交易系统中提出， (略) 文件予以澄清，不接受纸质材料，逾期将不再受理。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 * (略) 文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 * 天，相应延长投标截止时间。 

 2.2.3 投标人应及时在发布的媒体查看澄清内容。 (略) 通知，各投标人要随 (略) 站，未及时查阅相关信息的后果投标人自负。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 * 天前， (略) 文件， (略) 的同 * 媒体上。 (略) 文件的时间距投标截止时间不足 * 天，相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）投标人近年类似项目证明材料

（4）项目管理机构；

（5）资格审查资料；

（6）技术方案；

（7）服务承诺；

（8）其它资料。

3.2 投标报价

3.2.1本项目投标报价采用的币种为人民币。

3.2.2本工程投标报价采用投标总报价。

（1）报价标准及依据

依据（原）国 (略) (略) 联合颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格[ * ] * 号）及相关工程设计收费规定， (略) 行情 (略) 报价。

（2）报价内容

投标人应按第 * 章“投标函”及“投标函附录”的要求填写相应表格。

（3）如有报价的补充规定，见本须知前附表。

3.2.3投标人的投标报价， (略) (略) ，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。 (略) 文件予以修改， (略) 人提供的 (略) 报价。任何有选择的报价将不予接受。

3.2.4投标人 (略) 在地踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、等基础设施及任何其他足以影响其提交设计方案的可实现性和承包价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失， (略) (略) 赔偿。

3.2.5如投标函中的大写金额和小写金额不 * 致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不 * 致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.6招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书 (略) 有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间递交投标保证金。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的， (略) 将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之 * 的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后， (略) 文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按文件规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 .1款规定的投标人资格要求。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第 * 章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标 (略) 分。

3.6.2 (略) 文件有关工期、投标有效期、质量要求等实质性内容作出响应。

3.6.3签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

根据《 (略) 市公 (略) 有限公司关于取消纸质文件的通知》规定，本项目不在要求纸质文件。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前上传电子投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 (略) 递交的投标文件不予退还。

4.2.4 电子投标文件须在投标截止时间前在 (略) 市公 (略) 网站（http:/ 点击查看>> ）会员系统中加密上传；开标地址： (略) 综合服务大厦十 * 楼开标室（地址：金城大道与经 * 路交 (略) 杞 (略) ）。加密电子投标文件逾期上传视为放弃本次投标。

4.2.5在特殊情况下，招标人如果决定延后递交投标文件截止期，将 (略) 有投标人。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止期。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， (略) 人。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标， (略) 有投标人的法定代表人或其委托代理人等其他相关人员准时参加。

5.2 开标程序

主持人按 (略) 开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人 (略) ；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）由各 (略) 解密投标文件并宣读各投标人的投标文件；

（5）确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底； 

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6. 评标

6.1 (略)

6.1.1 评标由招标人依法 (略) 负责。 (略) 人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。 (略) 成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 (略) 成员有下列情形之 * 的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2） (略) (略) (略) 门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、 (略) 投标有关活动 (略) (略) 政 (略) 罚的；

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

(略) 按照第 * 章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对 (略) 评审。第 * 章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附 (略) 直接确定中标人外，招标 (略) 推荐的中标候选人确定中标人， (略) 推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前， (略) (略) 人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的0%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还 (略) 分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 * 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还 (略) 分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 (略) 人在 * 十天内达不成协议不能签订合同时，招标人有权取消其中标资格。 (略) 推荐的中标候选人，由综合得分第 * 名的投标人为中标人，依此类推。

7.5.4中标人应当按照 (略) 义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

8. (略)

8.1 重新招标

有下列情形之 * 的， (略) ：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2） (略) (略) 有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 (略) 有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目， (略) 。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

(略) 投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

(略) 人串通投标，不得向招标 (略) (略) 贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 (略) 成员的纪律要求

(略) 成员不得收受他人的财物 (略) ，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中， (略) 成员应当客观、 (略) 职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标 (略) ，不得使用第 * 章“评标办法”没有规定的评审因 (略) 评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物 (略) ，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标 (略) 。

9.5 投诉

(略) 活动违反法律、法规和规章规定的， (略) (略) 门投诉。

* . 需要补充的其他内容

无

第 * 章 评标办法（综合评估法）

* 、总则

1.1 (略) 人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于 (略) 成员总数的 * 分之 * 。本项目招标人代表参与评标，评审专家依法从相应专家库中随机抽取产生。

1.2 (略) 推选评标组长 * 名，招标人代表不担任评标组长， (略) 选举产生。 (略) 组长负责评标过程的组织和协调工作。 (略) 组长 (略) 成员具有平等的表决权。

1.3本项目的评标 (略) 独立完成。

2.评标方法  2.1评标方法：综合评分法。

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。 (略) 文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的 (略) 打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按技术标得分高者优先，技术标得分也相等的， (略) 确定。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资质评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（l）商务标：见评标办法前附表；

（2）技术标：见评标办法前附表；

（3）综合标：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准值计算

评标基准值：见评标办法前附表。

2.2.3评分标准

（l）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术标：见评标办法前附表；

（3）综合标：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 (略) 依据本章第2.1.1 项、第2.1.2 项、第2.1.3 项规定的评审标准对 (略) 初步评审。有 * 项不符合评审标准的， (略) 理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时， (略) 对其 (略) 评审。

3.1.2 投标人有以下情形之 * 的，其 (略) 理：

（l）串通投标或弄虚作假或 (略) 为的；

（2） (略) 要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的， (略) 按以下原则对 (略) 修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其 (略) 理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不 * 致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不 * 致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 (略) 按本章第2.2 款规定的量化因 (略) 打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A ；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对综合标评分计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他服务因素分计算出得分D；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第 * 位“ * 舍 * 入”。

3.2.3 投标人得分 = A+B+C+D.

3.2.4 (略) 发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的， (略) 认定该投标人以低于成本报价竞标，其 (略) 理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中， (略) 可以书面形式要 (略) 提交投标文件中不明 (略) 书面澄清或说明，或者对 (略) 补正。 (略) 不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标 (略) 分。

3.3.3 (略) 对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进 * 步澄清、说明或补正，直 (略) 的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 (略) 按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 (略) 完成评标后， (略) 人提交书面评标报告。

第 * 章  合同条款及格式

（具体合同内容以双方最终签订的合同为准）

第 * 节 通用合同条款

1. 定义和解释

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语 (略) 赋予的含义。

1.1 工程： (略) 的工程。

1.2 发包人：即合同协议书中的“ * 方”，指专用合同条款 (略) 建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人。

1.3 设计人：即合同协议书中的“ * 方”，指其投标文件 (略) 接受，并与发包人签订了合同协议书承担本合同工程 (略) 机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人（除非发包人同意）。若设计人为联合体，则设计人 (略) 有成员单位。

1.4 分包人： (略) 分包 (略) 分工程，并与其签订 (略) 机构。

1.5 咨询单位：指受发包人委托对本工程勘察报告或 (略) (略) (略)

机构。

1.6 项目负责人：指由设计人书面委任的负责本工程勘察设计的组织管理者。

1.7 分项负责人：指由设计人批准的、并经过发包人认可的各专业设计负责人。

1.8 勘察设计合同：指合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款、勘察设计技术要求、勘察设计工作量及报价清单，以及构 (略) 分的其它文件。

1.9 勘察设计技术要求: 是勘察设计工作的依据，指中华人民共和国 (略) 颁工程勘察设 (略) 标准、规范、规程、定额和办法等，以及发包人有关勘察设计的其他书面要求。

1. * 勘察设计：指设计人按合同 (略) 的有关工程测量，工程地质与水文地质勘察，专项勘察，材料试验，科学研究试验，路线、路基、路面设计，桥涵设计，隧道设计，交叉设计，交通工程及沿线设施设计，环保及绿化设计，水土保持设计和景观设计以及经济调查，概、预 (略) 或单项工作。本合同包括的具体勘察设计内容在专用合同条款中约定。

1. * 勘察报告：指设计 (略) 颁相关标准、规范、规定提交的勘察成果，包括初勘报告、详勘报告。本合同包括的具体勘察报告在专用合同条款中约定。

1. * 设计文件：指设计人按国家标准《道路工程制图标准》等标准、规范、规定提交的设计产品，包括初步设计文件、技术设计文件（如有）、施工图设计文件、施工招标图纸及工程量清单等。

本合同包括的具体设计文件在专用合同条款中约定。

1. * 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同总金额。

1. * 合同价格：指设计人按合同约 (略) 勘察设计工作，发包人应付给设计人的金额， (略) 合同过程中按 (略) 的调整。

1. * 暂列金额：指暂时未定的，包括在合同中，并在报价清单中以此名称标明的金额， (略) 本工程可能发生的额外勘察设计工作或作为不可预见费用，按照合同条款第 7.5 款的规定使用。

1. * 勘察设计质量事故：指由于勘察、设计等责任过失而使工程在施工过程中和设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要对工程或设施、 (略) 更新、补强、返工修复的事故。

* 般质量事故：由于勘察设计原因造成 (略) 不良，导致直接经济损失(包括修复费用)在 * 万元至 * 万元之间的事故。

重大质量事故：由于勘察设计责任过失造成工程系统瘫痪、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。

1. * 不可抗力：指发包人与设计人不能预见或不能采取措施避免并不能克服的 (略) 会政治因素等。

1. * 发包人风险：因不可抗力或应由发包人单方承担责任而产生的风险。

1. * 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后 * 天的截止时间为当天 * : * 。

2. 发包人的责任与义务

2.1 发包 (略) 基本建设程序，根据本工程的具体情况和技术要求，确定合理的设计工作量及合理的设计周期，并按本合同有关规定及时支付勘察设计费。

2.2 发包人应向设计人提供开展勘 (略) 需要的 (略) 门审查批准的前 * 阶段（工可报告或初步设计） (略) 勘察设计文件、资料及附件、有关的协议、文件等，并对提供的原始资料的可靠性负责。

2.3 在设计 (略) 进行勘察作业时，发包人应对设计人与地方 (略) 门的协调工作提供必要的协助，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

2.4 发包人应组织 (略) 单位对勘察成果、设计文件和为了满足勘察设 (略) 的各种研究 (略) 审查，并负责设计文件的报审工作，向设计人提 (略) 门对 (略) 审查后的批复意见。对设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

2.5 除合同另有规定外，发包人应保护设计人的投标函、勘察方案、设计方案、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的勘察成果、设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第 * 人转让或用于本合同以外的项目。

2.6 发包人不应对设计人提出不符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准规定的要求。发包人不应随意压缩合同规定的勘察设计周期。

2.7 (略) 发包人的书面指令而造成的勘察设计质量事故应由发包人承担责任。但不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

2.8 (略) 专用合同条款约定的其他义务。

3. 设计人的责任与义务

3.1 设计人的 * 般责任与义务

3.1.1 设计人应根据本合同工程的具体情况，按照勘察设计技术要求的规定，完成本合同工程的勘察设计工作。

3.1.2 设计人应做好勘察设计的质量管理工作，建立健全勘察设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的勘察设计质量负责。

3.1.3 在勘察设计过程中，设计人应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护 (略) (略) 协商，获得项 (略) 门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。

3.1.4 (略) 勘察设计时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如设计人未能采取有效的措施，而发生的与勘察设计活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他 * 切责任应由设计人负责。对于设计人在勘察设计过程中发生的人员伤亡，或者造成第 * 方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他 * 切损害和损失，发包人均不承担责任。

3.1.5 设计人为实施本项工程，应参加发包人风险以外的其它有关的雇主责任保险，以使本项 (略) 。设 (略) 保险费（如工程勘察的人身安全险和设备险等）计入合同报价中，发 (略) 支付。

3.1.6 设计人在勘察设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵 (略) 为而引起索赔或诉讼，则设计 (略) 责任，并保障发包人免于承担由此造成的 * 切损害和损失。设计人采用未中标人投标文件中技术方案的，应当征得该投标人的书面同意，并支付合理的使用费用。

3.1.7 发包人向设 (略) 有资料均为保密资料，设 (略) 本合同下义务时可向受雇于设计人的相关研究人员透露外，不能在任何情况下（包括本合同有效期内及之后）向第 * 者透露。

3.1.8 (略) 单位、 (略) 门对勘察成果（包括研究试验成果）、设计文件的审查并不免除设计人的责任。

3.1.9 设计人必须接受发包人的管理， (略) 单位工作。

3.2 勘察的 * 般规定

3.2.1 设计人应当按照法律、法规和工程建设强 (略) 勘察，重视地质环境对安全的影响，提交的勘察文件应当真实、准确、可靠，满足本工程安全生产的需要。

设计人应当对有可能引发工程安全隐患的地质灾害提出防治建议。设计人及勘察人员对勘察结论负责。

3.2.2 工程勘察布点应参考发包人提供的资料。勘探点的数量、深度和位置可根据地 (略) 条件 (略) 调整，但应经发包人同意和批准。

3.2.3 勘探过程中应认真记录每日工作内容，保存原始记录资料与数据，以供发包人检查和分析。

3.2.4 (略) 中，如发包人根据规范需要更改取 (略) 试验的要求，或更改钻孔度，设计人应积极配合并安排实施。

3.2.5 设计人在钻探过程中应对地下管线 (略) 相应保护，遇到地下文物时应及时向发包人 (略) 门汇报并妥善保护。设计人在钻探过程中应采取有效的环境保护措施，避免对周围环境造成破坏或污染。

3.2.6 (略) 外业勘察时，应采取有效措施避免对原有道路、桥梁、构造物及其它公共设施或地上附着物造成损坏或损伤。如造成损坏或损伤而引起的 * 切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用， (略) 承担。

3.3 设计的 * 般规定

3.3.1 设计人应当按照法律、法规和工程建设强 (略) 设计，防止因设计不合理导致全生产隐患或者生产安全事故的发生。采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，设计人应当在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。设计人及设计人员对其设计负责。

3.3.2 设计人必须贯彻“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理”的基本原则，加强总设计， (略) 镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水土保持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设工程的总体协调和配合，节约资源、保护环境，合理选用技术指标、树立全寿命周期成本的理念，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。设计人必须认真贯彻“ * 个坚持， * 个树立”的新理念：“第 * ，坚持以人为本，树立安全至上的理念；第 * ，坚持人与自然相和谐，树立尊重自然、保护环境的理念。第 * ，坚持可持续发展，树立节约资源的理念。第 * ，坚持质量第 * ，树立让公众满意的理念。第 * ，坚持合理选用技术指标，树立设计创作的理念。第 * ，坚持系统论的思想，树立全寿命周期成本的理念。”

3.3.3 设计文件必须符合下列要求：（1）设计文件的编制 (略) 国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；（2）设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策， (略) 会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定；（3）设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠， (略) 安全的要求；（4）设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定，并符合相关规范的要求（5）设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、耐久、经济、美观的综合求；并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和环境保护、水土保持的要求；（6） 设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求须符合国家规定的标准，但不 (略) 、投标人和产品品牌。

3.3.4 设计人必须根 (略) 性研究报告完成初步设计工作。初步设计文件经审查批复后则作为编制施工图设计文件和控制建设项目投资的依据。设计人的初步设计文件必须接受发包人、咨询单位及发包人 (略) 门的审查，凡审查意见中提出的问题，设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改初步设计文件。

3.3.5 若发包人或发包 (略) 门 (略) 技术设计，设计人应根据发包人要求，有关规定编制技术设计文件和修正概算，并通过发包 (略) 门的审查。 (略) 阶段已明确本项目包括技术时间并且在报价清单中已列有相应报价子目，则按投标人在 (略) 报的相应费用支付；否则，对于发包人在项目实施过程中提出的技术时间， (略) 支付费用。

3.3.6 设计人应按批准的初步设计完成施工图设计工作，并接受发包人、咨询单位及发包 (略) 门对施工图设计文件的审查，然后按审查意见修改施工图设计文件。设计人应在发包人规定的时间内完成施工图预算的编制。施工图设计文件批复后， (略) 文件的依据。

3.3.7 (略) 单位认为需调用设计人的设计计算书时，设计人必须及时提供。

3.3.8 设计人应按发包人要求的数量（符合规范要求） (略) 有为完 (略) 必需的研试验阶段性或成果性报告，接受发包人 (略) 门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。

3.3.9 设计人应根据设计需要开展专题研究工作，提交相应专题研究报告，并通过发包人 (略) 门的审查。

3.4 后续服务

3.4.1 (略) 工作， (略) (略) 需的工程数量和工程说明； (略) 图纸、工程量清单和参考资料；按发包人要求安排相关人员参加标前会，就有关 (略) 答疑。

3.4.2 设计人 (略) (略) 或派驻经验丰富的设计代表 (略) ， (略) 服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交 (略) 控制点的交接工作（桩）；（2）在发包人规定的时间内 (略) 理与解决施工中与设计有关的问题；（3）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及 (略) 优化设计；（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出 (略) 理方案；（5）参加本工程的交工、竣工验收，提交设计工作报告，并配 (略) 门校核工程是否施工图设计施发包人对设计代表的数量和资历条件有特定要求的，在专用合同条款中约定。设计人应按发包人提出的要求派驻设计代表， (略) 理。若发包人在工作中发现设计代表不称 (略) 为时，有权提出更换，设计人应在发包人提出更换通知的 7 天内完成更换工作并使发包人满意。

3.4.3 本项目设计变更的勘察设计由设计人承担，设计人应及时完成勘察设计，提交设计变文件，并对设计变更文件承担相应责任。由于不可预见因素或发包人增加的设计项目或发包人原因造成的设计变更，由发包人 (略) 协商支付费用；除此之外的设计变更，其费用应视为已含入合同报价中，发 (略) 支付费用。所有设计变更必须提供预算金额并由设计代表签字确认。

3.5 履约担保

3.5.1 在签订合同前，设计人应按专用合同条款规定的金额和形式向发包人提交履约担保。履约 (略) 保函， (略) 文件第 * 章规定的格式并由满足专用合同条款规 (略) 开具。执 (略) 需的费用由设计人承担。在发包人签收最后 * 批勘察设计成果文件之前，设计人应保证履约担保 * 直有效。

3.5.2 联合体的履约担保由联合体牵头人出具。

3.5.3 发包人对履约担保提出的任何索赔要求，均应在履约担保有效期内提出。

3.6 转包和分包

3.6.1 设计人不得将本合同规定的勘察设计任务转包。

3.6.2 设计人不得将工程主体、关键性工作分包给第 * 人。经发包人同意，设计人可将工程计中跨度专业或者有特殊要求的勘察、 (略) 分包。

3.6.3 分包人的资质和能力均应与其承担的工程规模和标准相适应，分包人不得再将该分包项目再次分包或转包。

3.6.4 即使发包人同意分包，也不应解除设计人根据合同规定 (略) 责任和义务，设计人应对其分包人 (略) 责任。

3.6.5 任何分包合同须在签订之日 7 天内报发包人备案。

3.6.6 发包人对设计人与各分包人之间的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务

3.7 人员保证与变更

3.7.1 设计人应安排投标文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。在项目勘察设计期间，未经发包人批准，项目负责人、分项负责人及设计代表不得更换。

3.7.2 如果设计人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出换要求，设计人应立即派出不低于原设计人员相应资历的人员替换；若非因上述原因，设计人有权拒绝。设计人在事先取得发包人的同意后 (略) (略) 的人员，但应符合合同规定的资历要求。

3.7.3 设计人的工作进度没有达到设计人投标文件中承诺的进度计划时，发包人有权提出要增加设计人员，设计人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

3.7.4 由于发包人提出加快设计进度，提前完成设计工作而增加人员时，其费用应另外计列。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体 (略) 合同承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。 (略) 合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人联系并接受指示，负责组织联合体各 (略) 合同。发包人就本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。

3.8.4 联合体牵头人应按本合同规定代表联合体向发 (略) 合格的勘察报告和设计文件。

3.8.5 未经发包人事先同意，联合体的组成、结构与业务分工均不得变动

3.9 其他义务 (略) 专用合同条款约定的其他义务。

4. 勘察设计周期及提交成果

4.1 勘察设计周期及提交成果设计人应根据发包人要求分批、 (略) 需勘察设计成果资料。本工程勘察设计周期安排及设计人需提交的勘察设计成果在专用合同条款中约定。

4.2 勘察设计详细工作大纲及进度计划的提交设计人应在接到中标通知书后 * 天内，针对勘察设计各个阶段工作内容向发包人提交具有可实施性、分项目的勘察设计详细工作大纲及进度计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明（含电子文件 * 份），经批准后作为勘察设计合同 (略) 分，是发包人对 (略) 项目管理的依据之 * 。

4.3 专题研究详细工作大纲设计人在开展专题研究之前，应针对专题研究的具体内容提交详细的工作大纲（含电子文件 * 份），报发包人审核后实施，并作为勘察设计合同 (略) 分。发包人对设计人勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲的审查，并不免除设计人对本项目勘察设计（含专题研究）应承担的责任。

4.4 设计进度报告设计人应在每月月底向发包人提供进度报告，说明该月工作进展情况及下月计划安排，并根据发包人要求，参加发包人组织的月度工作例会。

5. 违约与赔偿

5.1 发包人的违约

5.1.1 由于发包人变更勘察设计项目、规模、条件，或未按合同规定提供勘察设计必需的资料而造成勘察设计的返工、停工、窝工或修改设计，发包人应按设计人实际消耗的工作量增付费由于发包人要求提前完成勘察设计工作而导致增加的人员和费用， (略) 计列（不得严重背离合理设计工期）。

5.1.2 发包人超过合同规定的日期支付费用的，应偿付逾期的违约金。偿付办法与金额按本合同条款第 7.2 款的规定办理。

5.1.3 (略) 期间，发包人要求终止或解除合同的（但并非设计人原因造成），发包人应按设计人完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的 5%～ * %向设计人支付违约金。

5.2 设计人 (略) 合同过程中发生下列任何 * 种情况，均属设计人违约

（1）设计人将勘察设计任务转包，或者未经发包人同意私自分包

（2）设计人未按照本合同规定的强制性技术标准、规 (略) 勘察设计，或未根据勘 (略) 工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定材料 (略) 、投标人；

（3）设计人未能按期提交勘察成果、设计文件、专题研究报告（发包人同意延长期限的除外）

（4）在收 (略) 单位 (略) 门提出的审查意见后，设计人未在专用合同条款规定的期限内完成对勘察成果、设计文件、专题研究报告的修改；

（5）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣而被要求返工从而造质量问题；

（6）设计人未按照本合同第 3.4.1 (略) 的后续服务；

（7）设计人若未及时选派合格的设计代表 (略) ，或未能在发包人和设计人约定的时内给予答复、完成变更设计；

（8）因勘察设计错误而造成 * 般质量事故；

（9）因勘察设计错误而造成重大质量事故；

（ * ）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣导致未通 (略) 门的审查；

（ * ）由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或较大设计变更，导致施工工期拖延或者给发包人造成经济损失；

（ * ）设计人在投标文件中承诺投入本项目的主要勘察设计人员发生变化（包括项目负责人、分项负责人好其他主要设计人员的变化，但因不可抗力引起的人员变动除外）；

（ * ）专用合同条款中约定的设计人其他违约情况。设计人发生本款约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向设计人课以专用合同条款中规定的违约金，并由发包 (略) (略) 门。

5.3 责任的期限设计人与发包人双方的责任与义务期限为合同协议书中规定的时间范围。但设计人对本合同工程设计质量的责任则是设计使用年限内的终身责任。

6. 合同的生效、推迟与终止

6.1 合同的生效合同文件自双方在合同协议书上签字盖单位章后生效。设计人工作的开始和完成时间按照合同文 (略) 。

6.2 合同文件的优先次序

组成合同的各个文件应该被认为是 * 个整体，互为补充和解释，如有含义不清 (略) ， (略) 列先后顺序为准：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）勘察设计技术要求；

（7）报价清单（如有）；

（8）项目主要人员的基本情况；

（9）联合体协议（如有）；

（ * ）构成 (略) 分的其他文件。

6.3 延误

6.3.1 由于发包人或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续，则：

（1）设计人应将此情况与可能产生的影响尽快通知发包人，并采取合理措施使损失减少至最低。

（2）设计人应保持详细原始记录。

发包人在与设计人协商后应相应地延长设计人的工作期限或增付费用。

6.3.2 由于发包人或不可抗力等因素，设 (略) 合同的，设计人可以提出终止合同，并于 * 天前以书面形式通知发包人，由此造成的损失，应由发包人根据合同单价和设计人实际完成的工作量予以赔偿。

6.4 推迟与终止

6.4.1 发包人可以在至少 * 天以前以书面通知设 (略) 或部分设计工作或终止本合同书， * 旦收到此类通知，设计人应立即安排停止计划并将费用减到最小。

6.4.2 发包人认为设计人无正当 (略) 本合同规定的责任与义务时，应书面通知设计人，并说明理由。若发包人在 * 天内没有收到满意的答复，发包人可以发出进 * 步的通知终止本合同，但此进 * 步的通知必须在第 * 个通知发出 * 天后发出。

6.5 合同终止不影响权利和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

7. 费用与支付

7.1 勘察设计费用7.1.1 发包人应按合同规定向设计人支付勘察设计费用。

7.1.2 本合同的勘察设计工作计价模式在专用合同条款中约定。

7.2 支付时间按双方约定为准。

7.3 有异议的支付按双方约定为准。

7.4 审查

设计人应保存能清楚证明有关勘察设计工作时间和支付费用的记录，并在发包人有要求时允许发包人指 (略) 审查。

7.5 暂列金额

本合同的暂列金额在专用合同条款中约定。暂列金额应按发包人的 (略) 或部分地使用，或根本不予动用。如果使用 (略) 某项额外勘察设计工作、专题研究、审查和会务工作，其费用应按设计人投标报价中相应项目的基本单价和实际发生的工作量经发包人核定后支付，或者按实际发生的工作费用经发包人核实后支付。

7.6 勘察设计费用的调整

在合同实施期间，若由于国家政策调整或新颁法律、法规、标准 (略) 因素变化导致本项目勘察设计费用的变化，则应根据专用合同条 (略) 相应调整。

7.7 质量保证金

为保证设计人的设计质量和设计服务，在勘察设计费中扣留专用合同条款约定的金额作为本项目的质量保证金，待项目通过竣工验收后 * 天内返还给设计人。

7.8 税费

(略) 承担完成本项目勘察设计工作需缴纳的 * 切税费，并包括在报价清单各项目报价之内， (略) 支付。

8. 其 它

8.1 法律和法规本合同必须服从中华人 (略) 法律和法规，对合同的解释应以中华人民 (略) 法律和法规为准。

8.2 版权

发包人就本项目勘察设计及专题研究工作而向设计人提供的成 (略) 拥有。设计人因受发 (略) 的本项目勘察设计及专题研究而产生的成 (略) 共同享有，其中任何 * 方向第 * 方转让时需经另 * 方同意，但若 (略) 本项目的需要向第 * 者透露研究成果，则无须经过设计人的同意。

8.3 利益的冲突

除合同另有规定外，设计人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；设计人不得参与与发包人的利益相冲突的任何活动。

8.4 争议的解决

8.4.1 (略) 过程中，如发生任何争议、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失、损害的任何赔偿，应事先协商或由本项 (略) 门协调，在设计人和发包人之间达成 * 致意见。如未能达成 * 致，可在专用合同条款中约定按下列 * 种方式解决：

（1）向 (略) 申请仲裁；

（2）向约定的有管辖 (略) 提起诉讼。

8.4.2 采用仲裁方式最终解决争议的项目，仲 (略) 性的，并对发包人和设计人双方具有约束力。全部仲裁费用应由败诉方承担， (略) 裁决的比例分担。

第 * 节 专用合同条款

根据本项目的具体情况，对通用合同条款的内容作如下补充、细化：

1. 定义和解释

1.1 (略) 的项目为              。

1.2 发包人：              。                     

1.3 本合同包括的具体勘察设计内容：              。          

工程建设范围及规模

建设地点：              。

建设规模：              。

主要建设内容：              。

本合同包括的勘察报告：              。

本合同包括的设计文件

2. 发包人的责任与义务

  (略) 的其他义务：              。

3. 设计人的责任与义务

3.1 后续服务

3.1.2 本项目对设计代表的数量和资质条件要求： (略) 的设计代表应不少于 1 名，其中至少有相关专业 1 名；设计代表应由负责本设计项目的上述专业分项负责人或项目负责人担任。

3.2 (略) 的其他义务：              。

4. 勘察设计周期及提交成果

4.1 勘察设计周期及提交成果

本款约定为：

①勘察设计周期

a、施工图勘察设计： * 日内完成施工图设计并提交送审稿 6 份；根据发包人 (略) 门审查意见，提交施工图设计文件最终稿 6 份；

② (略) 配合服务：从开工之日起至项目交工验收止；缺陷责任期 2 年。

5. 违约与赔偿

5.1设计人的违约

（1）设计人其他违约情况：设计人应在收到业主或业主委托单位或上级主管单位提出的审查意见后3 天内，完成对施工图设计文件的修改；若超过本款规定的期限，将视为设计人违约。当设计人发生本款约定的违约情况下，发包人有权向设计人课以违约金。

6. 费用与支付

6.1 勘察设计费用

6.1.2 项约定为：本合同的设计工作计价模式为：    。

6.1.3 (略) 文件中给定的固定设计费 * 致，发包人均应按给定的固定勘察设计费及合同约定的调整金额（如有） (略) 支付

6.2 支付时间

本项目设计费用支付阶段如下：

（1）合同签署后初步设计文件按期完成后并 (略) ，经发包人 (略) 门审查、修改批准后，支付设计费用的    %；

（2）全部工程施工图设计文件（含工程量清单）均按期完成并 (略) ，经发包人 (略) 门审查、修改批准后，向设计人支付勘察设计费用的     %；

（3）施工工程完工后，发包人向设计人支付设计费用的     %；

（4）本项目交工证书签发后 * 天内，发包人向设计人退还质量保证金     %。

6.3 暂列金额

本款约定为：    。

6.4 勘察设计费用的调整

本款约定为：在合同实施期间，本项目设计费用不随国家政策调整或法规、 (略) (略) 调整。

6.5 质量保证金

本款约定为：本项目的质量保证金为设计费用总额的     ％ 。

7. 其他

7.1 争议的解决

采用仲裁方式最终解决争议的项目，仲 (略) 性的，并对发包人和设计人双方具有约束力。全部仲裁费用应由败诉方承担， (略) 裁决的比例分担。

第 * 章  设计技术要求

（ * ）项目概况

本项目位于开 (略) 东南角，河堤路以西；项目总用地为 * 8. * &# * 7;，约 * .6亩；土地使用性质为 * 类居住用地，容积率＜2.0，建筑密度≤ * %，绿地率≥ * %；建筑限高为 * m。

（ * ）设计任务书

* 、项目组成
　　本项目主要分为住宅、地下车库和公共配套。

其中住宅可建 * 层，要求户型全明设计，南北通透；干湿分离，动静分区明确；建筑形体力求方正，减少凹凸变化。

公共配套，应集中设置且不应超过3层，方便管理，面积及功能依据相关规划及技术管理规定。

地下室为车库、设备用房（发动机房、公变和专变配电房、消防生活泵房、消防水池、风机房、等）。 (略) 综合考虑。公共洗手间、 (略) 设 (略) 综合考虑。
* 、设计范围设计范围：受委托方承担规划、建筑、结构、消防、人防、给排水、电气设计。
* 、设计内容：
　　1、受委托方 (略) 方案设计、初步设计、施工图设计工作（含建筑、结构、机电各专业），并对整个项目设计工作负责。
　　2、配合业主完成与项 (略) 材料、设备计颜色等选择工作，对设计中选用的设备、 (略) 分析，对比、提出合理化建议。
　　3、配合业 (略) (略) 图纸，并且按 (略) 相应的调整和修改，达到最终审批要求。
　　4、提供项目专职工程师负责项目设计沟通协调工作。
　　5、负责施工过程中涉及到与设计 (略) 分的确认、修改、调整工作。

* 、设计依据
　　1、国家法律法规和规章制度，设计规范、规程、规则标准及要求。
　　2、设计合同、地形图、红线图、地勘报告、地块周边市政条，设计要点等。
　 * 、设计原则和要求
　　（ * ）、设计目标
　　1、本项目定位为:棚户区改造升级。
　　2、本项目设计目标：是从创造舒适家居生活出发，关注设计细节,打造和谐、生态、自然小区。
　　（ * ）、建筑造型设计：
　　 (略) 做好立面设计方案，提交建设单位审批，按照审批 (略) 设计
　　（ * ）、限价设计
　　受委托方应充分考虑控制建设成本，结构方案选型、设备系统方案等影响成本的关 (略) 方案论证，并且报业主审批确认后方可实施。设计过程中应提供阶段性概算书。
　　（ * ）、功能设计
　　1、地下室设计：合理组织车辆流动线路、设备用房和车位的布置、地下室设计净高、车库管理和指示标识安防系统、地下室集水坑和截水沟布置设计等。
　　2、户内设计：入户门高和宽：；厨房阳台地面下沉，设计防水层和防水保护；卫生间地面下沉3- * ，设计防水层和防水保护；强弱电分别进入户内强弱电箱，可视对讲系统、煤气探测系统、紧急报警系统，空调机位设置、客厅阳台间设计铝合金推拉门、生活用水进入室内卫生间等。
　　4、消防楼梯设计：消防楼梯休息平台，楼梯踏步的宽高，疏散口，楼梯扶手，应急照明、疏散指示、楼层牌等应满足消防规范和要求。
　　5、电梯前室设计：两台电梯下地下室，井道设计满足消防安全规范要求；电梯前室设计消防窗、正压风口、水电井等，按规范要求设计消火栓、消防广播、声光报警器、楼层显示器、应急照明、应急按钮、疏散指示等。电表箱综合考虑布放位置。
　　6、屋面设计：不上人屋面。消防水池、电梯机房、 (略) 、防水、保温隔热等。；

（2）　　7、外墙设计保温层和防水层，专业温度缝的留设和布置。外墙装饰线 (略) 理设计。裙楼、塔楼外墙设计应取得建设单位同意。
　　7、园林设计：景观、道路、绿化、路灯、庭院灯、广场灯、建筑射灯、广播音乐、人行指示系统，收集和排水系统。注意楼栋内污水排出管至化粪池段的设计。
　　8、楼层电井设计：电井内设计强弱走线槽、配电箱、控制箱、端子箱、井道照明和插座、远程抄表系统箱和用电回路预留、等强弱电系统配电及转接设备。
　　9、楼层水井设计：水井内设计消防立管、给水立管、水表和远程抄表设备、井道照明和插座、远程抄表设备用电预留回路。
　　（ * ）、结构设计
　　、本工程采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构， (略) 分采用钢筋混凝土框架结构。
　　2、基础形式：预应力管桩基础
　　3、结构经济要求：
　　建筑得钢筋用量应控制在经济含钢量的范围内。　　（ * ）、交通设计
　　1、小区内设置消防环路、 (略) 、消防登高面（注意综合利用有效面积）。地下室出入口前设计6米宽油路和路两侧设计2 (略) 道与市政道路连接。
　　2、小区主出口设计双扇 (略) 门禁（不考虑车辆进出）；南侧规划道路设计 * 个出入口，满足小区车辆进出和人安全出入。
　　3、小区 (略) 指示识别系统。入户大堂大门设计门禁，信报箱尽可能设计在大堂外。
　　（ * ）、绿化景观设计
　　1、小区绿化率大于 * %，把地下室出入口、采光口、进排风口做出景观，但不影响功能。
　　2、其他水景、景观、园林绿化、园林道路、路灯、庭院灯、景观灯、广场及照明、亭台等， (略) 综合考虑布置。
、

第 * 章   投标文件格式

 正本（副本）

                                 （项目名称）     标段

投标文件

工程编号：

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）

        年        月        日

* 、投标函及投标函附录

（ * ）投标函

 ________________________________（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 _______________________（项目名称）招 (略) 内容，愿意以人民币（大写）         （￥：           ）为本项目的投标报价，设计周期 ________日历天，质量要求 __________________。

2． (略) 文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同 (略) 分。

（3） (略) 代理服务费。

（4）投标有效期：自投标截止之日起计算 * 天。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5. (略) (略) 有内容。

6． _______________________（其他补充说明）。

投标人：_______________________（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：___________（电子签章）

 ________年________月 ________日

（ * ）投标函附录

单位：元

投标人：                   （盖章）

法定代表人

或其委托代理人：                 （电子签章）

日    期：       年   月   日

* 、法定代表人身份证明及授权委托书

（ * ）法定代表人身份证明

投标人名称：                                                         

单位性质：                                                           

地址：                                                              

成立时间：                年                   月                  日

经营期限：                                                          

姓名：             性别：           年龄：          职务：          

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖章）

                                         年       月       日          

（ * ）授权委托书

本人___________（姓名）系___________（投标人名称）的法定代表人，现委托        ___________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改___________（项目名称）投标文件、 (略) 理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：___________。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

投标人：                         （盖章）

法定代表人：                     （电子签章）

法人身份证号码：                                    

委托代理人身份证号码：                                

日      期：           年_____月_____日

* 、近年完成的类似项目情况表

备注：本表后附合同协议书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写 * 个项目，并标明序号。

投标人：_____________________（盖章）

法定代表人或委托代理人：_______________（电子签章）

                             日  期：________年________月________ 日

* 、项目管理机构

（ * ）项目管理机构组成表

投标人：_____________________（盖章）

法定代表人或委托代理人：_______________（电子签章）

                             日  期：________年________月________ 日

（ * ）项目负责人简历表

投标人：_____________________（盖章）

法定代表人或委托代理人：_______________（电子签章）

                            日   期：________年________月________ 日

* 、资格审查资料

（ * ）投标人基本情况表

（ * ）近年财务状况表

（ * ）其他资格审查资料

* 、技术方案

     (格式自拟)

* 、服务承诺
* 、其它资料

1、“信用中国”（www.credi 点击查看>> ）网站的“ (略) 人”“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信名单”及“中 (略) ”（www.ccg 点击查看>> ）网站的“政府采购严 (略) 为记录名单”如有不良信用记录（ (略) (略) 门公布的弄虚 (略) 为）其投标将被拒绝， (略) 页截图（加盖公章）。招标人有权在任何时间对 (略) 核实（投标人对核实须配合）；

2、投标人认为其它需要提供的证明材料。