长交建[2020]GZ027号长葛市城南污水净化有限公司提标改造项目工程总承包(EPC)及监理-长交建[2020]GZ027号--一标段-招标文件

内容
 
发送至邮箱

长交建[2020]GZ027号长葛市城南污水净化有限公司提标改造项目工程总承包(EPC)及监理-长交建[2020]GZ027号--一标段-招标文件


文件编号
投标资格
投标文件递交截止时间
投标有效期 * 天
投标文件递交方法
投标保证金缴纳方式资金现金
投标保证金金额 * , * 元 人民币
控制价(最高限价)0元 人民币
评标办法综合评分法
开标时间
开标地点
开标方式
资格审查方式
答疑澄清时间
是否延期
延期后开标时间
延期后开标地点
对文件澄清与修改的主要内容

(略) (略) 提标改造项目工程

总承包(EPC)及监理

招 标 文 件

( * 标段)

项目编号:长交建【 * 】GZ * 号

人:长 (略) (略)

(略) : (略) 建设 (略)

* 〇 * 〇年 * 月


(略) .......................................................................................

第 * 章投标人须知...................................................................................

投标人须知前附表......................................................................

第 * 章评标办法(综合评估法)............................................................

评标办法前附表...........................................................................

第 * 章合同条款及格式............................................................................

第 * 章发包人要求...................................................................................

第 * 章发包人提供的资料........................................................................

第 * 章 投标文件格式..............................................................................


第 * 章招标公告

(略) (略) 提标改造项目工程总承包(EPC) (略)

* 、招标条件

本招标 (略) (略) 提标改造项目工程总承包(EPC)及监理,已由 (略) 市 (略) 批准建设。招标人为长 (略) (略) ,建设资金为市财政资金,招标代理机构为 (略) 建设 (略) 。 (略) 条件, (略) 。

* 、 (略) 范围

2.1项目编号:长交建[ * * ]GZ *

2.2项目名称: (略) (略) 提标改造项目工程总承包(EPC)及监理

2.3建设地点: (略) 址位于 (略) ,魏武中路与祥和路交叉口东侧, (略) 院内。

2.4项目建设内容:本工 (略) (略) 提标改造工程,主要建设 (略) (略) 区工程,主要包括:1、改造生物池曝气机;2、新建反硝化深床滤池及配套反冲洗房;3、新建臭氧接触池及配套臭氧机房;4、改造现状混凝反应沉淀池为磁混凝反应沉淀池;5、增加碳源投加装置;6、改造消毒工艺,为次氯酸钠消毒;7、增加除臭设施;8、 (略) 分设备 (略) 更换等。

2.5招标范围:招标文件、答疑纪 (略) 有工程内容

2.6项目投资估算:施工: * . * 万元 监理: * . * 万元

2.7标段划分:

* 标:工程总承包(EPC)标段,包括勘察、设计(方案设计、初步设计、施工图设计、预算编制)、设备采购及安装、施工总承包,并对工程的质量、安全、工期和造价、并通过施工及环保验收等工作全面负责,质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作,包括竣工图编制。

* 标:监理标段,包括施工准备、施工期及保修期的全过程监理服务工作。

2.8质量要求:合格( (略) 的验收规范和标准)。

2.9工期要求:

* 标:勘察周期为: * 日历天;

方案设计、初步设计周期为: * 日历天;

施工图设计周期为: * 日历天;

施工工期为: * 日历天。

* 标:监理服务期限:同工程总承包服务期。

* 、投标人资格要求

3.1 * 标段资格要求:

3.1.1主体要求

投标人须在中华人民共和国境内注册,具备独立法人资格和合法经营资格,并具有有效的营业执照。

3.1.2资质要求

投标人需具备以下资质:

(1)投标人 (略) (略) 门颁发的市政公用工程施工总承包 * 级及以上或环保工程专业承包资质 * 级及以上资质,且具备有效的企业安全生产许可证;

(2)须具备工程勘察专业类(岩土工程) * 级及以上勘察资质或工程勘察综合 * 级资质;

(3)须具备工程设计综合 * 级 (略) 业 * 级及以上设计资质(至少包含排水工程);

3.1.3人员要求

(1)投标人拟派项目负责人应具备市政公用工程专业 * 级及以上注册建造师执业资格,具有有效的安全生产考核合格证,未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。

(2)投标人拟派勘察项目负责人须具备国家注册土木工程师(岩土)执业资格;

(3)投标人拟派设计项目负责人须具备市政工程相关专业高级及以上技术职称。

(4)委托代理人(联系人)、拟派项目负责人、设计负责人、勘察 (略) 其他主要人员在中标后无正当理由不得更换。

3.2、 * 标段资格要求:

3.2.1、主体要求

投标人须在中华人民共和国境内注册,具备独立法人资格和合法经营资格,并具有有效的营业执照。

3.2.2、资质要求

投标人具有市政公用工程监理 * 级及以上资质或监理综合资质。

3.2.3、人员要求

(1)拟任项目负责人(总监理工程师)必须持有市政公用工程专业注册监理工程师证书。

(2)委托代理人(联系人)、项目负责人(总监理工程师) (略) 其他主要人员在中标后无正当理由不得更换。

3.3、信誉要求

3.3.1、 (略) 于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;近 * 年内企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题;

3.3.2、未被列入“信用中国”、“信用 (略) ”网站信用信息栏黑名单、“国家企业信用信息公示系统”经营异常名录或严重失信黑名单,“中 (略) ”无行贿犯罪记录的投标人。

3.4、联合体要求

3.4.1本项目工程总承包(EPC)标段( * 标段)接受联合体投标,但联合体成员数量最多不得超过3名。牵头人必须是施工单位,牵头人法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次投标文件相关资料, (略) 项目的相应能力。 (略) 文件对投标人资格条件有规定的,联合体应当具备规定的相应资格条件。由同 * 专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任, (略) 人。联合体中标的, (略) 人签订合同, (略) 人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标,不得限制投标人之间的竞争。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标。

3.4.2 * 标段监理标段不接受联合体投标。

3.5 (略) 公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同 * 人或者存在控股、管理关系的不同单位, (略) 项目投标。

3.6 本项目不得转包、挂靠及违法分包。

* 、 (略) 文件

4.1持CA数字认证证书,登录【全国公共资源交易平台( (略) 省· (略) 市)】“系统用户注册”入口(http:/ 点击查看>> )进行免费注册登记(详见“常见问题解答- (略) 上注册相关资料下载”);

4.2在投标截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台( (略) 省· (略) 市)】“投标人/供应商登录”入口(http:/ 点击查看>> ) (略) 文件等(详见“常见问题解答-交易系统操作手册”)。

* 、招标文件和施工图纸的获取

5.1招标文件的下载:报名期限内,投标人登录《全国公共资源交易平台( (略) 省· (略) 市)》 (略) 文件。

5.2招标文件费用: (略) 文件费用,本项目招标文件费用为 * 元/标段,售后不退。

5. (略) 资格后审, (略) 文件。

* 、投标文件的递交

6.1本项目为全流程电子化交易项目,须提交电子投标文件和纸质投标文件(正本1份、副本1份)。

6.2投标文件提交截止时间及开标时间: * 日9时 * 分。

6.3电子投标文件的提交:电子投标文件应在投标文件提交截止时间(开标时间)之前成功提交至《全国公共资源交易平台( (略) 省? (略) 市)》公共资源交易系统,并随纸质投标文件同时提交1份使用电子介质存储的备份文件。

6.4纸质投标文件提交地点: (略) 市公 (略) 开标 * 室( (略) 市葛天大道东段商务区6号楼 * 室)。

6.5逾期送达的或者未送达指定地点的纸质投标文件,及仅提供纸质投标文件的,招标人不予受理。

* 、发布公告的媒介

本招标公告同时在《 (略) 投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台( (略) 省· (略) 市)》及《 (略) 市人 (略) 站》上发布。

* 、招标人及代理机构

招标人:长 (略) (略)

联系人:李先生

联系电话: 点击查看>>

地址: (略) 市葛天大道

招标代理机构: (略) 建设 (略)

联系人:于女士联系电话: 点击查看>>

地址: (略) 区天瑞街东泰大厦 * 楼

9、特别提示

1、所有投标单位请时刻关注全国公共资源交易平台( (略) 省. (略) 市),澄清、答疑、变更均在全国公共资源交易平台( (略) 省. (略) 市)发布, (略) 通知。如未及时查看影响其投标,后果自负。
2、 (略) 提供的服务不满意, (略) 在服务过 (略) 为的,可致电 (略) 市公共资 (略) 办公室监管股( 点击查看>> ),经查实后将 (略) 理。

3、为认真贯彻落实国家和省市关于新型冠状病毒感染肺炎疫 (略) 署,根据《豫疫情防指办( * ) * 号》文件通知精神,凡进入 (略) 市公 (略) 进行投标的委托人,省内的须提供本人居住地乡 (略) 门开具的书面健康证明或健康绿码, (略) 省外的须提供核酸检测结果为阴性的检测报告。

温馨提示

本项目为全流程电子化交易项目, (略) 文件,并注意以下事项。

1. (略) 文件规定下载、编制、提交电子投标文件和纸质投标文件。开、 (略) 不接受投标人递交的电子投标文件和纸质投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标(电子投标文件的解密)环节,承包人须使用CA数字证书(证书须在有效期内)。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录【全国公共资源交易平台( (略) 省? (略) 市)】公共资源交易系统(http:/ 点击查看>> )下载“ (略) 投标文件制作系统SEARUN V1.1”,按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作,参考【全国公共资源交易平台( (略) 省? (略) 市)】公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册(投标人、供应商)。

3.2 (略) 文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件(或图片) (略) 提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同 * 项目 (略) 投标的, (略) 文件,按标段制作电子投标文件,并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

* 个标段对应生成 * 个文件夹(xxxx项目xx标段), 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用,后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件,“备份文件夹”使用电子介质存储, (略) 备用。

4.电子投标文件的提交

4.1 (略) 文件规定的投标文件提交截止时间(开标时间)之前成功提交至【全国公共资源交易平台( (略) 省? (略) 市)】公共资源交易系统(http:/ 点击查看>> )。

投标人应充分考虑 (略) 理 (略) 需时间。

4.2 投标人对同 * 项目 (略) 投标的,电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 电子投标文件成功提交后,投标人应打印“投标文件提交回执单”, (略) 备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时, (略) 以电子投标文件为依据评标。

第 * 章投标人须知

投标人须知前附表

条款号

1.1.1

项目编号

长交建[ * ]GZ * 号

1.1.2

招标人

长 (略) (略)

1.1.3

招标代理机构

(略) 建设 (略)

1.1.4

项目名称

(略) (略) 提标改造项目工程总承包(EPC)及监理( * 标段)

1.1.5

建设地点及内容

该项目 (略) 址位于 (略) ,魏武中路与祥和路交叉口东侧, (略) 院内。本工 (略) (略) 提标改造工程,主要建设 (略) (略) 区工程,主要包括:1、改造生物池曝气机;2、新建反硝化深床滤池及配套反冲洗房;3、新建臭氧接触池及配套臭氧机房;4、改造现状混凝反应沉淀池为磁混凝反应沉淀池;5、增加碳源投加装置;6、改造消毒工艺,为次氯酸钠消毒;7、增加除臭设施;8、 (略) 分设备 (略) 更换等。

1.2.1

资金来源

市财政资金

1.2.3

资金落实情况

已落实

1.3.1

招标范围

招标文件、答疑纪 (略) 有工程内容。

1.3.2

计划工期

勘察周期为: * 日历天;

方案设计、初步设计周期为: * 日历天;

施工图设计周期为: * 日历天;

施工工期为: * 日历天。

1.3.3

质量要求

合格( (略) 的验收规范和标准)

1.3.4

标段划分

* 标:工程总承包(EPC)标段,包括勘察、设计(方案设计、初步设计、施工图设计、预算编制)、设备采购及安装、施工总承包,并对工程的质量、安全、工期和造价、并通过施工及环保验收等工作全面负责,质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作,包括竣工图编制。

* 标段:监理标段,包括施工准备、施工期及保修期的全过程监理服务工作。

1.4.1

投标人资质条件

* 标段资格要求:

1.主体要求

投标人须在中华人民共和国境内注册,具备独立法人资格和合法经营资格,并具有有效的营业执照。

2.资质要求

投标人需具备以下资质:

(1)投标人 (略) (略) 门颁发的市政公用工程施工总承包 * 级及以上或环保工程专业承包资质 * 级及以上资质,且具备有效的企业安全生产许可证;

(2)须具备工程勘察专业类(岩土工程) * 级及以上勘察资质或工程勘察综合 * 级资质;

(3)须具备工程设计综合 * 级 (略) 业 * 级及以上设计资质(至少包含排水工程);

3.人员要求

(1)投标人拟派项目负责人应具备市政公用工程专业 * 级及以上注册建造师执业资格,具有有效的安全生产考核合格证,未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。

(2)投标人拟派勘察项目负责人须具备国家注册土木工程师(岩土)执业资格;

(3)投标人拟派设计项目负责人须具备市政工程相关专业高级及以上技术职称。

(4)委托代理人(联系人)、拟派项目负责人、设计负责人、勘察 (略) 其他主要人员在中标后无正当理由不得更换。

4.信誉要求

(1) (略) 于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;近 * 年内企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题;

(2)未被列入“信用中国”、“信用 (略) ”网站信用信息栏黑名单、“国家企业信用信息公示系统”经营异常名录或严重失信黑名单, “中 (略) ”无行贿犯罪记录的投标人。

5.联合体要求:本项目工程总承包(EPC)标段( * 标段)接受联合体投标,但联合体成员数量最多不得超过3名。牵头人必须是施工单位,牵头人法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次投标文件相关资料, (略) 项目的相应能力。 (略) 文件对投标人资格条件有规定的,联合体应当具备规定的相应资格条件。由同 * 专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任, (略) 人。联合体中标的, (略) 人签订合同, (略) 人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标,不得限制投标人之间的竞争。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标。

6. (略) 公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同 * 人或者存在控股、管理关系的不同单位, (略) 项目投标。

7.本项目不得转包、挂靠及违法分包。

1.4.2

是否接受联合体投标

接受,联合体成员数量不得超过3家。

1.9.1

(略)

不组织

1. * .1

投标预备会

不召开

1. * .3

招标人书面澄清的时间

递交投标文件截止之日 * 日前通过公共资源交易系统电子平台发出

1. * .1

招标人规定由分包人承担的工作

/

1. * .2

投标人拟分包的工作

不允许

1. *

偏离

不允许

2.1

招标文件的获取

在《全国公共资源交易平台( (略) 省· (略) 市)》 (略) 文件

2.1.1

构成招标文件的其他材料

(略) 文件补充、答疑和修改文件(如有)

2.2.1

(略) 文件的截止时间

递交投标文件截止之日 * 日前

2.2.2

投标截止时间

* 年6月 8 日上午9时 * 分( (略) 时间)

2.2.3

(略) 文件澄清的时间

无要求

2.3.2

(略) 文件修改的时间

无要求

2.3.3

(略) 文件有异议的提出与受理

(略) 文件有异议的应当在投标截止时间 * 日前提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前, (略) 投标活动。

3.1.1

构成投标文件的其他材料

3.2.5

投标报价的其他要求

本项目采用工程总承包方式, (略) 范围内各项工作的费用、利润、税金及风险等。

3.3.1

投标有效期

* 日历天(从投标截止之日算起,投标人应当在投标有效期内办理相关事宜)

3.4.1

投标担保

1、投标担保截止时间:同开标截止时间。

2、金额: * 标段: * * 万元整(¥ 点击查看>> . * 元)   

3、递交方式:银行转账、银行电汇(均需从投标人的基本账户汇出)、保函、不接受以现金方式缴纳的投标担保。凡以现金方式缴纳投标担保而影响其投标结果的, (略) 负责。

(略) 转账方式的,于截止时间前通过投标人基本账户将款项 * 次足额递交、成功绑定,以收款人到账时间为准,在途资金无效,视为未按时交纳。同时投标人应承 (略) 系统不能支付的风险。

使用保函方式的,投标保函应明确项目名称、项目编号及标段、受益人(招标人)、有效期(不低于本项目投标有效期)、保函担保金额(不低于本项目本标段投标保证金数额)。投标人应将真实合法的保函原件扫描件附于投标文件中, (略) 需提供保函原件,否则视为未按规定提交。

4.基本户备案:自文件发布之日起, (略) 基本户备案;已备案的基本户, (略) 及账户发生变化的,须在投标担保缴纳前办理变更手续。

5. (略) 文件投标人须知。

6. 投标人(供应商)如需了解投标担保退还情况,请持授权委托书及个人 (略) (略) 查询,不接受电话查询。

保证金缴 (略) 电话: 点击查看>>

3.5.2

近年财务状况的年份要求

近年,指 * 、 * 年。(新注册企业从注册之日起计算)。

3.5.3

近年完成的类似项目的年份要求

近年,指 * 日至今。

3.5.4

近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求

近年,指 * 日至今。

3.6

是否允许递交备选投标方案

不允许

3.7.3

签字或盖章要求

纸质投标文件:正本按招标文件要求签字盖章(无需逐页签字盖章),副本应与正本保持 * 致(可为正本的复印件)。正本与副本不 * 致的,以正本为准。

电子投标文件:按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。

3.7.4

投标文件份数

1、电子投标文件

(1)成功上传至【全国公共资源交易平台( (略) 省· (略) 市)】公共资源交易系统电子投标文件1份(文件格式为:XX公司XXX项目编号.file)。

(2)使用电子介质存储(U盘)的投标文件1份文件格式为:xxx公司XXX(项目编号).bin)。

2、纸质投标文件:正本1份,副本1份。

3、电子投标文件和纸质投标文件的内容、格式、水印码、电子签章应 * 致。

:投标人提交的电子投标文件,必须是通过 (略) 投标文件制作系统SEARUNV1.1制作,经过签章和加密后生成的电子投标文件。

3.7.5

装订要求

1、按照投标人须知第3.1项规定的投标文件组成内容,投标文件应按以下要求装订:均采用胶装方式装订,装订应牢固、不易拆散和换页,不得采用活页装订。

2、使用电子介质存储的投标文件单独密封。

3.7.6

是否使用暗标

4.1.2

封套上写明

项目名称:

招标人名称: 

(工程名称、标段)投标文件在年月日时 分前不得开启。

投标文 (略) 应以密封条密封,并加盖骑缝章。

4.2.2

递交投标文件地点

(略) 市公 (略)

( (略) 市葛天大道东段商务区6#楼5楼开标 * 室)。

4.2.3

是否退还投标文件

5.1

开标时间和地点

开标时间: * 日 9 时 * 分( (略) 时间)

开标地点: (略) 市公 (略)

( (略) 市葛天大道东段商务区6#楼5楼开标 * 室)。

5.2

开标程序

见招标文件第 * 章投标人须知第5.2条

6.1

(略) 的组建

(略) 构成: 7 人,其中招标人代表 2人,从 (略) 省综合评标专家库中随机抽取专家 5人(含注册造价工程师2人);

评标专家确定方式:开标前内从 (略) 省综合评标专家库中随机抽取。 (略) (略) 随机抽取的方式确定,与招标人、投标人有利害关系的人不 (略) 。

7.1

是 (略) 确定中标人

否,推荐的中标候选人数:1-3名

7.3

履约担保

缴纳形式:基本户转账。

履约担保金额:中标价的 * %

投标人采用基本户转账方式缴纳履约担保的,在中标人签订合同前办理,应缴纳至以下账户:

(略) : (略) (略) (略) (略)
户 名: (略) 市公 (略)
账 号: 点击查看>>

注:

应按规定交纳履约担保 (略) 履约保函,否则取消其中标资格且投标担保不予退还。中标人未按约定时间开工建设的,招标人有权解除总承包合同,履约担保不予退还。投标人采用联合体投标的,由联合体牵头人负责履约 (略) 履约保函的缴纳或提交。履约担保缴纳时需备注项目编号:长交建【 * GZ

7.4招标人及监督人员出席开标会议(授权函)

招标人单位委派代表参加开标会议, (略) 人代 (略) 的, (略) 人法定代表人签字并加盖单位公章的有明确授权事项的授权函。
除授权代表外,招标人单位委派纪检监察人员对评标过程实施监督的,须进入 (略) 市公 (略) 监控大厅,并向招标代理机构出具授权函,且不得超过2人。纪检监察人员对评审工作实施监督,并签字登记备案、备查,监督人 (略) 监督责任。

* .1需要补充的其他内容

* .1.1词语定义

* .1.1.1

类似业绩

1.勘察业绩: * 日以来具有岩土工程的勘察业绩(以合同签订时间为准)。

2.设计业绩: * 日以来具有市政公用工程设计业绩(以合同签订时间为准)。

3.施工业绩: * 日以来具有新建(或改扩建) (略) 理工程(以合同签订时间为准)。

* .1.1.2

(略) 为记录

投标人因质量、安全事故、 (略) 投标中出具虚假资料等受到省 (略) (略) (略) 罚,形成的不良记录。

* .1.2招标控制价

* .1.2.1

招标控制价(费率)

本项目为费率报价,招标控制费率为 * % 以后期经政 (略) 门评审价为基准价,最终合同价为中标企业的投标费率乘以财政评审基准价

注: (略) 控制费率, (略) 控制费率的视为废标。

* .1.3投标人代表出席开标会

投标人的法定代表人(持本人身份证原件)或其委托代理人(持委托书和本人身份证原件)准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的,招标人可将其投标文 (略) 理。

* .1.4中标公示

在中标通知书发出前, (略) 发布的同 * 媒介予以公示,公示期不少于3日。

* .1.5知识产权

构成本招标文 (略) 分的文件,未经招标人书面同意, (略) (略) 需的其他目的。 (略) (略) 分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时,需征得其书面同意,并不得擅自复印或提供给第 * 人。

* .1.6重新招标的其他情形

除投标人须知正文第8条规定的情形外,除非已经产生中标候选人,在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于 * 个的, (略) 。

* .1.7同义词语

构成招 (略) 分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”,在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

* .1.8监 督

(略) (略) (略) 门依法实施的监督。

* .1.9解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;如有不明确或不 * 致,构成合同文件组成内容的,以合同文件约定内容为准,且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释;除招标文件中有特别规定外, (略) 投标阶段的规定,按招标公告(投标邀请书)、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释;同 * 组成文件中就同 * 事项的规定或约定不 * 致的,以编排顺序在后者为准;同 * 组成文件不同版本之间有不 * 致的,以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的,由招标人负责解释。

* .1. * 投标文件的拒收

1、逾期送达的或者未送达指定地点的纸质投标文件,及仅提供纸质投标文件的,招标人不予受理;

2、未按招标文件要求缴纳投标担保的;

3、开标时,法定代表人或其授权委托人(持有效的授权委托书)未携带本人身份 (略) 并签到的。

* .1. * 资料费及获取地点

招标文件费 * 元/标段,售后不退。 (略) 文件费用。

* .1. * 招标代理费的收取

招标代理费由中标人在领取中标通知书时参考国家计价格【 * 】 (略) 代理机构支付。

* .1. * 特别提醒

中标人应当按 (略) 义务,完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目,也不得将中标项目肢解后分别向他人转让( (略) 承诺)。

投标人应作出“不挂靠、不转包、不违法分包”的专项承诺。

* .1. * 招标人、投标人 (略) 为:

《 (略) 投标法》第 * 十 * 条:

投标人不得相互串通投标报价,不得排挤其他投标人的公平竞争,损害招标人或者其他投标人的合法权益。 (略) 人串通投标,损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。 (略) (略) (略) 贿的手段谋取中标。

《 (略) 投标法》第 * 十 * 条:投标人不得以低于成本的报价竞标,也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。

《 (略) 投标法实施条例》第 * 十 * 条:

禁止投标人相互串通投标

有下列情形之 * 的,属于投标人相互串通投标:

( * )投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;

( * )投标人之间约定中标人;

( * )投标 (略) 分投标人放弃投标或者中标;

( * ) (略) 、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;

( * )投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取 (略) 动。

《 (略) 投标法实施条例》第 * 十条:

有下列情形之 * 的,视为投标人相互串通投标:

( * )不同投标人的投标文件由同 * 单位或者个人编制;

( * )不同投标人委托同 * 单位或者个人办理投标事宜;

( * )不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同 * 人;

( * )不同投标人的投标文件异常 * 致或者投标报价呈规律性差异;

( * )不同投标人的投标文件相互混装;

( * )不同投标人的投标担保从同 * 单位或者个人的账户转出。

《 (略) 投标法实施条例》第 * 十 * 条:

禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之 * 的,属于招标人与投标人串通投标:

( * )招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

( * )招标人直接或者间接向投标人泄露标底、 (略) 成员等信息;

( * )招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;

( * )招标人授意投标人撤换、修改投标文件;

( * )招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;

( * )招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取 (略) 为。

《 (略) 投标法实施条例》第 * 十 * 条:

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的,属于招标投标法第 * 十 * 条规定的以他人名义投标。

投标人有下列情形之 * 的,属于招标投标法第 * 十 * 条规定的以其他方式 (略) 为:

( * )使用伪造、变造的许可证件;

( * )提供虚假的财务状况或者业绩;

( * )提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;

( * )提供虚假的信用状况;

( * )其他 (略) 为。

特别提示

1、 (略) 文件,若出现漏页、错页,请在规定时间内在 (略) 市公共资源交易系统平台上提出,否则,由此而造成后果,由中标人承担。

2、 (略) 文件有异议,请在规定时间内在 (略) 市公共资源交易系统平台上提出,以其他方式递交的异议不予接受。所有投标单位请时刻关注《全国公共资源交易平台( (略) 省· (略) 市)》,澄清、答疑、变更均在《全国公共资源交易平台( (略) 省· (略) 市)》发布, (略) 通知。如未及时查看影响其投标,后果自负。

3、投标人在投标截止时间前应随时关注《全国公共资源交易平台( (略) 省· (略) 市)》公共资源交易系统发出的有关本项目的答疑、修改等相关内容。

4、 (略) (略) 编制。如果招标文件发生变更, (略) 文件为准,编制投标文件,务请投标人随时关注项目变更信息。

* .1. *

排名第 * 的中标候选人资格核验

在评标结果公示期满且无异议后的5个工作日内,排名第 * 的中标候选人,其在投标文件中约定的拟任项目负责人,应持以下证明材料,到项目招标单位接受资格核验:1、注册建造师证原件及身份证原件、勘察负责人和设计负责人资格证原件及身份证原件;2、投标文 (略) 有证书、证件、证明材料原件(包括资质资格、业绩、社保等)。 (略) 人负责,并将结果(招标人法定代表人签字并加盖单位公章)书面告知公 (略) 业务科室, (略) 人发出中标通知书。
核验中发现其存在弄虚作假、围标串标、挂靠借用资质 (略) 为的,或逾期未按约定接受核验(视为放弃中标)的,招标人有权取消其中标资格,其投标担保予以没收。招标人将投标担保没收证明材料、法定代表人签字并加盖单位公章的核验结果书面告知公 (略) 业务科室和公管办监管股。由公 (略) 业务科室通知排名第 * 的中标候选人按上述规定接受审核。以此类推,中标候选人均不符合的,按有关 (略) 。投标人以联合体方式投标且中标的, (略) 单位的资格核验。

* .1. *

招标人实质性响应条款:

本项目中标人应须承诺在施工期间不因工程款未及时到位而拖延工期,且保证在合同约定的期限内按质按量完 (略) 合同工程。

本项目采用EPC工程总承包,承包人以总价方式承包本项目。合同价包括完成本项目规定的各项工作的费用、利润、税金及风险等。除合同规定以外,合同总价均不作调整。

* .1. *

付款方式

(略) 协商,以签订合同为准。

未尽事宜,按国家 (略) 。


1. 总则

1.1 项目概况(详见投标人须知前附表)

1.1.1根据《 (略) 投标法》等有关法律、法规和规章的规定, (略) 条件, (略) 。

1.1.2 (略) 人:见投标人须知前附表。

1.1. (略) 代理机构:见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称:见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点:见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况(详见投标人须知前附表)

1.3 招标范围、工期和质量要求(详见投标人须知前附表)

1.4 投标人资格要求(详见投标人须知前附表)

投标人不得存在下列情形之 * :

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);

(2)为本标段前期准备 (略) 服务的;

(3)为本标段的监理人;

(4)为本标段的代建人;

(5) (略) 代理服务的;

(6) (略) 代理机构同为 * 个法定代表人的;

(7) (略) 代理机构相互控股或参股的;

(8) (略) 代理机构相互任职或工作的;

(9)被责令停业的;

( * )被暂停或取消投标资格的;

( * )财产被接管或冻结的;

( * )在最近 * 年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

(略) 文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外,与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 (略)

1.9.1 不组织。

1.9.2 投 (略) 发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外, (略) 负 (略) 中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标 (略) 中 (略) 地和相关的周边环境情况,供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1. * 投标预备会

1. * .1 招标人不召开投标预备会。

1. * 分包

1. * .1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作,投标人应当按照第 * 章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1. * .2 投标人拟在中标后将 (略) 分非主体、非关 (略) 分包的,应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1. * 偏离

不允许。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括:

(1)招标公告;

(2)投标人须知;

(3)评标办法;

(4)合同条款及格式;

(5)发包人要求;

(6)发包人提供的资料;

(7)投标文件格式;

根据本章第2.2 款和第2.3款 (略) 作的澄清、修改,构成招标 (略) 分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同 * 内容的表述上不 * 致时,以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 (略) (略) 内容。如发现缺页或附件不全, (略) 人提出,以便补齐。如有疑问, (略) 文件予以澄清。如未提出异议,视为全面接受。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 * 天前通过公共资源交易系统电子平台发出,但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 * 天,相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有澄清、 (略) 以公共资源交易系统电子平台发出的为准,不再接受书面形式的递交。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 * 天前, (略) 文件, (略) 文件的时间距投标截止时间不足 * 天,相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件、补充通知、答疑纪要,内容相互矛盾时,以最后发出的通知或纪要为准。2.3.3当招标文件的澄清、修改、补充等在同 * 内容的表述上不 * 致时,以最后发出的文件为准。

2.4 招标文件的异议

2.4.1 (略) (略) 内容。如有异议,应在投标人须知前附表规定的时间前通过公共资源交易系统电子平台提出。

2.4.2 招标人自收到异议之日起3日内通过公共资源交易系统电子平台作出答复。招标人在作出答复前, (略) 投标活动。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成。

3.1.1投标文件应包括下列内容:

(1)投标函及投标函附录;

(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;

(3)联合体协议书(如有);

(4)投标担保;

(5)价格清单(如有);

(6)承包人建议书;

(7)承包人实施计划;

(8)资格审查资料;

(9)其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1本项目采用费率报价,承包人的报价应包含 (略) 发生的 * 切费用,除另有约定外,发包人对合同价格不予变动。

3.2.2 投标人应按第 * 章“投标文件格式”的要求填写报价。

3.2.3 投标人应充 (略) 地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计, (略) (略) 投标报价。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的,投标人的投标报价不得超过最高投标限价,最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人在公共资源交易系统电子平台发出延长投标有效期的通知。投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标担保

3.4.1投标担保递交截止时间及金额见投标人须知前附表。

3.4.2投标担保缴纳方式:银行转账、银行电汇(均需从投标人的基本账户汇出)、保函,不接受以现金方式缴纳的投标担保。凡以现金方式缴纳投标担保而影响其投标结果的, (略) 负责。

(1) (略) 上报名后,登录http:/ 点击查看>>

系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”,获取缴费说明单,根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳;

(2)成功缴纳后重新登录前述系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

(3)投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金。未绑定标段的投标保证金,视为未按时交纳。并将缴纳凭证“ (略) 市公 (略) 保证金缴纳回执”附于投标文件中,同 (略) 提供 * 份,以备查询。

(4)每个投标人每个项目每个标段只有唯 * 缴纳账号,切勿重复缴纳或错误缴纳。

3.4.3未按上述规定操作引起的无效投标, (略) 负责。

3.4.4汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

3.4.5出现以下情形造成的投标担保无效, (略) 负责。

(1)投标担保未从投标人的基本账户转出;

(2) (略) 文件划分的标段转账。

3.4.6《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法:

登录《全国公共资源交易平台( (略) 省? (略) 市)》系统-组件下载-《保证金缴

纳绑定操作指南》。

保证金缴 (略) 电话: 点击查看>>

3.4.7基本户备案

(1)自文件发布之日起, (略) 基本户备案,已备案的基 (略) 、账户发生变化的,须在投标保证金缴纳前办理变更手续。

(2)基本户备案流程:工程建设项目的投标 (略) (略) 系统用户注册(http:/ 点击查看>> ),在注册流程中“银行账户”环节,增加“账户类别-基本账户”,填写投标人基本账户信息,扫描上传基本户开户许可证(两者信息必须相符),保存备案信息,提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。

(3)因投标人的原因无法及时退还投标保证金、滞留 * 年以上的,投标保证金上缴同级国库。

3.4.8投标保证金的退还:

投标人如需了解投标保证金退还情况,请持授权委托书及个 (略) (略) 查询,不接受电话查询。

(1)中标候选人公示期满后没有质疑或投诉的,退还非中标候选人投标 (略) 同期存款利息;在书面合同签订后5日内向中标人(携带其中标通知书和合同原件)和其他中标候选人退还投标 (略) 同期存款利息。

电话: 点击查看>>

(2)法定期限内未签订书面合同的,按照有关规定向中标人和其他中标候选人退还投标 (略) 同期活期存款利息。

(3) (略) 的,在此后5个工作日内退还投标 (略) 同期活期存利息。

(4)投标活动中出现质疑、投诉的,中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

(5)相关投标人 (略) 为的项目,其投标保证金暂不退还, (略) 门 (略) 置后,按照有关规定办理。

(6)因投标人的原因无法及时退还投标(竞买)保证金、滞留 * 年以上的,投标(竞买)保证金上缴同级国库。

(7)退还投标保证金,除另有规定外, * 般以转账方式 * 次性退还至投标保证金的原提交账户。

3.4. (略) 理

投标人投标过程中因 (略) 、银行账号发生变化,不能按照来款途径原路返还投标保证金的,投标人须提供原 (略) 相关证明及新开账户开户许可证,到 (略) 市公 (略) (略) 办理退款手续( (略) 市葛天大道东段商务区6号楼4楼 * 室)。

电话: 点击查看>>

3.4. * 投标人有下列情形之 * 的,投标保证金不予退还:

3.4. * . (略) 人订立合同, (略) 人提出附加条件, (略) 文件要求提交履约担保的,取消其中标资格,投标保证金不予退还。

3.4. * .2投标人 (略) 为,其投标保证金暂不退还, (略) 门 (略) 置后,按照有关规定办理。

3.4. * .3凡投标人投标保证金交纳至同 * 标段相同子账号的,保证金暂不予退还,对涉嫌串通 (略) 为的, (略) (略) 。经调查核实后, (略) 理。不予退还的保证金上缴国库。

3.4. * .4相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

3.4. * .5使用保函方式的,投标保函应明确项目名称、项目编号及标段、受益人(招标人)、有效期(不低于本项目投标有效期)、保函担保金额(不低于本项目本标段投标保证金数额)。投标人应将真实合法的保函原件扫描件附于投标文件中, (略) 需提供保函原件,否则视为未按规定提交。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”后应附投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证、项目负责人、勘察、设计负责人等材料的原件扫描件或图片。联合体各方均需提供,安全生产许可证由联合体施工方提供即可。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经 (略) 或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表(或利润表)、现金流量表、利润表和财务情况说明书原件扫描件或图片,具体年份要求见投标人须知前附表。以联合体单位投标的,由联合体牵头人提供。

投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的,应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”需附法定媒介中标(成交) (略) 页截图、合同(或协议书)、中标通知书、竣工备案表或竣工验收报告(勘察设计单位可不提供)的原件扫描件或图片,具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写 * 个项目,并标明序号。如若中标,须在公示环节备查,不实者将取消中标资格且上报列入失信名单。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附法定媒介中标(成交) (略) 页截图、合同(或协议书)的原件扫描件或图片。每张表格只填写 * 个项目,并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况, (略) 或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书的原件扫描件或图片,具体年份要求见投标人须知前附表,无要求不提供。

3.5.6被列 (略) 人名单的投标人,其投标将被拒绝。

招标项目开标结束后、评标开始前,招标人(或招标代理机构)对投标人 (略) 现场查询,并将查询结果随项目开标资料 * 并送入评标室, (略) 评判。投标人无须提供信用记 (略) 页截图。

信用信息查询记录和证据留存具体方式: (略) 确认 (略) 页截图作为查询记录和证据,与其他文件 * 并存档)。

(1)“信用中国”(www.credi 点击查看>> )“ (略) 人”、“重大税收违法案件当事人名单”网页查询结果截图,查询对象为投标人;

“信用 (略) ”(www.xy 点击查看>> )黑名单查询截图。查询内容包括:严重失信债务人名单, (略) 部-拖欠农民工工资黑名单,查询对象为投标人;

(2)“全国企业信用信息公示系统”(www.g 点击查看>> )“经营异常名录和严重违法失信企业名单”网页查询结果截图;

(3)“中 (略) ”(wen 点击查看>> ) (略) 页查询结果截图。查询对象为投标人。

注:联合体成员应查询以上相应的信誉要求。

3.6 备选投标方案

招标人不接受备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应参照第 * 章“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标 (略) 分。其中, (略) 文件要求的基础上, (略) 人的承诺。 (略) 文件规定的基本格式要求。

3.7.2 (略) 文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等内容作出响应。

3.7.3投标人登录 (略) 公共资源交易系统下载“ (略) 投标文件制作系统SEARUN V1.1”,按招标文件要求制作电子投标文件。

3.7.4 使用电子介质存储的备份文件1份。

3.7.5 同时生成与电子投标文件内容、水印码、电子签章 * 致的PDF文件,用于打印纸质文件。

3.7.6 纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印,并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的,应附法定代表人签署的授权委托书。纸质投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况, (略) 应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.7 纸质投标文件的份数见投标人须知前附表,在正本和副本的封面上应清楚地标明“正本”、“副本”字样。正本按招标文件要求签字盖章(无需逐页签字盖章)。副本应与正本保持 * 致(可为正本的复印件)。当副本和正本不 * 致时,以正本为准。当正本中大小写不 * 致时,以大写为准。

3.7.8 纸质投标文件的正本与副本应分别装订成册,并编制目录,具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.9 投标文件制作注意事项:

3.7.9.1 投标人登录《全国公共资源交易平台( (略) 省· (略) 市)》公共资源交易系统下载“ (略) 投标文件制作系统SEARUN V1.1和操作手册(工程项目),按招标文件要求制作投标文件。

3.7.9.2 投标文 (略) : 点击查看>>

3.7. * 当生成的电子投标文件投标报价大小写不 * 致时,以大写为准

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 纸质投标文件的正本、副本包装在 * 个包装内,电子介质存储的投标文件单独密封,分别提交。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前成功上传电子投 (略) 提交纸质投标文件、电子介质存储的投标文件。

4.2.2 投标人提交纸质投标文件及电子介质存储的投标文件地点:见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外, (略) 递交的电子投标文件、纸质投标文件及电子介质存储的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的纸质投标文件及仅提供纸质投标文件的,招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件, (略) 人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后,向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标 (略) 分。修改的投标文件应按照本章第3条、第 (略) 编制、密封、标记和递交,并标明“修改”字样。

4.3.4 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交,可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的,视为撤回投标文件。

5.开标

5.1 开标时间和地点

投标人的法定代表人(持本人身份证原件)或其委托代理人(持委托书和本人身份证原件)准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的,招标人可将其投标文 (略) 理。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按 (略) 开标:

(1)宣布投标截止时间,并公布招标人、代理机构、 (略) 门名称;

(2)宣布开标纪律;

(3)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和投标担保缴纳情况;

(4)电子投标文件解密;

(5)宣布唱标顺序,按已定顺序唱标,唱标内容为:投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容,并记录;

(6)公布招标控制价;

(7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;

(8)开标结束。

5.2.2 电子投标文件的解密

5.2.2.1本项目为全流程电子化交易项目,电子投标文件采用双重加密。在投标截止时间到达后, (略) 解密。

(1)投标人解密:投标人使用本单位CA数字证 (略) 进行解密。 (略) 使 (略) 解密的,请在代理机 (略) 。

(2)代理机构解密:代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序,使用本单位CA (略) 再次解密。

5.2.2.2电子投标文件解 (略) 理

因投标人原因电子投标文件解密失败的,由系统技术人员协助投标人将备份文件(电子介质存储)导入系统。若备份文件(电子介质存储)无法导入系统或导入系统仍无法解密的,视为投标人撤销其投标文件。

6.评标

6.1 (略)

6.1.1 评标由招标人依法 (略) 负责。 (略) 成员由相关技术、经济等方面的专家组成,组成人数见投标人须知前附表。

6.1.2 (略) 成员有下列情形之 * 的,应当回避:

(1)投标人或投标人的主要负责人的近亲属;

(2) (略) (略) (略) 门的人员;

(3)与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;

(4)曾因在招标、 (略) 投标有关活动 (略) (略) 政 (略) 罚的。

5)与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中, (略) 成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的,招标人有权更换。被 (略) 成员作出的评审结论无效,由更 (略) (略) 评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

(略) 按照第 * 章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对 (略) 评审。第 * 章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

投标人须知前附 (略) 直接确定中标人外,招标 (略) 推荐的中标候选人确定中标人, (略) 推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内,招标人以书面形式向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4履约担保

7.4.1 在签订合同前, (略) 人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的,视为放弃中标,其投标担保不予退还,给招标人造成的损失超过投标担保数额的,中标人还 (略) 分予以赔偿。

7.4.3 (略) 人订立的合同的,履约担保不予退还,给招标人造成的损失超过履约担保数额的,还 (略) 分予以赔偿;没有提交履约担保的,应当对招标人的损失承担赔偿责任。 (略) 与中标人订立的合同的,应当返还中标人的履约担保,并承担相应的赔偿责任;没有提交履约担保的,应当对中标人的损失承担赔偿责任。

7.5签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 * 天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格,其投标担保不予退还;给招标人造成的损失超过投标担保数额的,中标人还 (略) 分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后,招标人无正当理由拒签合同的,招标人向中标人退还投标担保;给中标人造成损失的,还应当赔偿损失。

8. (略)

8.1 重新招标

有下列情形之 * 的, (略) :

(1)投标截止时间止,投标人少于3个的;

(2) (略) (略) 有投标的;

(3)同意延长投标有效期的投标人少于3个的;

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个,属于必须审批或核准的工程建设项目, (略) 。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

(略) 投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

(略) 人串通投标,不得向招标 (略) (略) 贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 (略) 成员的纪律要求

(略) 成员不得收受他人的财物 (略) ,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中, (略) 成员不得擅离职守,影响评标 (略) ,不得使用第 * 章“评标办法”没有规定的评审因 (略) 评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物 (略) ,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标 (略) 。

9.5 投诉

(略) 活动违反法律、法规和规章规定的, (略) (略) 门投诉。

投标人提起投诉应当符合《 (略) 投标法》及其实施条例、《 (略) 投 (略) 理办法》( * 部委 * 号令; * 部委 * 号令于 * 日修改)规定。

* .需要补充的其他内容

* .1 需要补充的其他内容:见投标人须知前附表。

* .2 项目负责人

1)、变更制度内容:

(略) 的建造师(项目负责人)、项目负责人等主要管理人员需与投标文件承诺相 * 致,除下列情形之 * 外,不得变更。

( * )因重病或重伤(持 (略) 证明) (略) 职责;

( * )主动辞职或调离原工作单位;

( * ) (略) 合同的责任和义务,造成严重后果,或因管理不称职导致重大工程质量、安全事故;

( * )因违法、违规被责令停止执业;

( * )因刑事犯罪被限制人身自由;

( * )意外死亡;

( * )法律法规规定的其他情况。

发生上述情形确需更换的,中标单位应提供相关证明,并经招标人同意, (略) 门审批后方可变更。所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。 (略) 其他工程技术、管理人员应当按照投标承诺配备,如确需更换,须征得招标人书面同意, (略) (略) 门备案。

自备案之日起,原中标项目经理或项目负责人6个月内不可作为项目负责人承接本市其他工程项目。


附表 * :开标记录表

(项目名称)开标记录表

开标时间:年月日时分

开标地点:

( * )唱标记录


序号

投标人

投报

费率

质量

目标

工期

(日历天)

备注

签名

密封情况

招标控制价


( * )开标过程中的其他事项记录

( * )出席开标会的单位和人员

招标人代表:监督人员:

记 录 人:见证人员:

注: (略) 项目的实际需要对本开 (略) 修改。


附表 * :问题澄清通知

问题澄清通知

编号:

投标人名称):

(项目名称) (略) ,对你方的 (略) 了仔细的审查,现需你 (略) 附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至(详细地址)或传真至(传真号码)。采用传真方式的,应在年月日时前将原件递交至(详细地址)。

附件:质疑问卷

(项目名称) (略)

( (略) 人加盖单位章)

年 月 日

附表 * :问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号:

(项目名称) (略) :

问题澄清通知(编号:)已收悉,现澄清、说明或者补正如下:

1.

2.

……

投标人:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

年 月 日

第 * 章评标办法(综合评估法)

评标办法前附表

条款号

评审因素

评审标准

2.1.1

形式评

审标准

投标人名称

与营业执照、资质证书 * 致

投标函签字盖章

有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章

投标文件格式

符合第 * 章“投标文件格式”的要求

报价唯 *

同 * 投标人不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选方案投标的除外

2.1.2

资格评

审标准

营业执照

具备有效的营业执照

资质等级

符合第 * 章“投标人须知前附表”规定

安全生产许可证

符合第 * 章“投标人须知前附表”规定

信誉要求

符合第 * 章“投标人须知前附表”规定及“投标人须知”第3.5.6项规定;

投标人无须提供信用记 (略) 页截图,招标项目开标结束后、评标开始前,招标人(或招标代理机构)对投标人 (略) 现场查询,并将查询结果随项目开标资料 * 并送入评标室, (略) 评判。信用信息查询记录和证据留存具体方式: (略) 确认 (略) 页截图作为查询记录和证据,与其他文件 * 并存档

(略) 保要求

拟派本项目委托代理人、项目负责人、勘察项目负责人及设计项目负责人须具有与本单位签订的劳动合同, (略) (略) 部门出具的截止开标时间前, * 年内任意连 (略) 会保险 (略) (略) 保缴纳凭证。

联合体要求

符合第 * 章“投标人须知前附表”规定

2.1.3

响应性评审标准

投标报价

符合第 * 章“投标人须知”第3.2.4项规定

投标内容

符合第 * 章“投标人须知前附表”规定

工期

符合第 * 章“投标人须知前附表”规定

质量标准

符合第 * 章“投标人须知前附表”规定

投标有效期

符合第 * 章“投标人须知前附表”规定

投标担保

符合第 * 章“投标人须知前附表”规定

权利义务

符合第 * 章“合同条款及格式”规定的权利义务

承包人建议

符合第 * 章“发包人要求”规定

其他

不同投标人电子投标 (略) 卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均相同时,视为“不同投标人的投标文件由同 * 单位或者个人编制”或“不同投标人委托同 * 单位或者个人办理投标事宜”,其投标无效; (略) 文件要求查看“硬件特征码”相 (略) 评审,在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

条款号

条款内容

编列内容

2.2.1

分值构成

(总分 * 分)

投标报价( * 分)

承包人建议书( * 分)

承包人实施方案( * 分)

资信业绩( * 分)

服务承诺( * 分)

2.2.2

投标报价( * 分)

勘察设计费率

* 分

1、有效投标报价:通过初步评审的投标人的报价。
2、评标基准价=所有有效报价的算术平均值

3、投标报价与评标基准价相等得 * 分。

当投标报价大于评标基准价时:

投标报价得分= * -(投标报价-评标基准价)* * *0.2

当投标报价小于评标基准价时:

投标报价得分= * -(评标基准价-投标报价)* * *0.1

注:投标报价算术平均值,其计算方法为:当有效投标人不超过5家(含5家)时,取所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价值;当有效投标人在6- * 家(含 * 家)时,去掉 * 个最高报价和 * 个最低报价后的算术平均值作为评标基准价值;当有效投标人在 * 家以上时,去掉两个最高报价和两个最低报价后的算术平均值作为评标基准价

工程施工费率

* 分

1、有效投标报价:通过初步评审的投标人的报价。
2、评标基准价=所有有效报价的算术平均值

3、投标报价与评标基准价相等得 * 分。

当投标报价大于评标基准价时:

投标报价得分= * -(投标报价-评标基准价)* * *0.2

当投标报价小于评标基准价时:

投标报价得分= * -(评标基准价-投标报价)* * *0.1

注:投标报价算术平均值,其计算方法为:当有效投标人不超过5家(含5家)时,取所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价值;当有效投标人在6- * 家(含 * 家)时,去掉 * 个最高报价和 * 个最低报价后的算术平均值作为评标基准价值;当有效投标人在 * 家以上时,去掉两个最高报价和两个最低报价后的算术平均值作为评标基准价

2.2.3

承包人建议书( * 分)

图纸

6分

1、图纸内容完善, (略) 、方案合理,得6分;

2、图纸内容较完善, (略) 、方案较合理,得3分;

3、图纸内容 * 般, (略) 、方案 * 般,得1分;

注:若缺项,该项为0分。

工程详细说明

7分

1、根据承包人建议书中对工程描述完整、 (略) 、科学得7分;

2、根据承包人建议书中对工程描述较完整、 (略) 、较科学得3分;

3、根据承包人建议书中对工程描述 * 般、方案 * 般、科学性 * 般得1分;

注:若缺项,该项为0分。

设备、材料方案

7分

1、根据承包人建议书中对设备、材料方案内容描述完整、 (略) 、科学得7分;

2、根据承包人建议书中对设备、材料方案内容描述较完整、 (略) 、较科学得3分;

3、根据承包人建议书中对设备、材料方案内容描述 * 般、方案 * 般、科学性 * 般得1分;

注:若缺项,该项为0分。

2.2.4

承包人实施方案( * 分)

总体实施方案

* 分

1、承包人对总体实施方案内容描述完整, (略) 、科学得 * 分;

2、承包人对总体实施方案内容描述较完整、 (略) 、较科学得6分;

3、承包人对总体实施方案内容描述 * 般、方案 * 般、科学性 * 般得2分;

注:若缺项,该项为0分。

项目实施要点

4分

1、承包人对项目实施要点描述完整, (略) 、科学得4分;

2、承包人对项目实施要点描述较完整、 (略) 、较科学得2分;

3、承包人对项目实施要点描述 * 般、方案 * 般、科学性 * 般得1分;

注:若缺项,该项为0分。

项目管理要点

4分

1、承包人对项目管理要点描述完整, (略) 、科学得4分;

2、承包人对项目管理要点描述较完整、 (略) 、较科学得2分;

3、承包人对项目管理要点描述 * 般、方案 * 般、科学性 * 般得1分;

注:若缺项,该项为0分。

勘察方案

3分

1、承包人对勘察方案描述完整, (略) 、科学得3分;

2、承包人对勘察方案描述较完整、 (略) 、较科学得2分;

3、承包人对勘察方案描述 * 般、方案 * 般、科学性 * 般得1分;

注:若缺项,该项为0分。

设计方案

3分

1、承包人对设计方案描述完整, (略) 、科学得3分;

2、承包人对设计方案描述较完整、 (略) 、较科学得2分;

3、承包人对设计方案描述 * 般、方案 * 般、科学性 * 般得1分;

注:若缺项,该项为0分。

施工方案

6分

1、承包人对施工方案描述完整, (略) 、科学得6分;

2、承包人对施工方案描述较完整、 (略) 、较科学得3分;

3、承包人对施工方案描述 * 般、方案 * 般、科学性 * 般得1分;

注:若缺项,该项为0分。

注:以上 (略) (略) 性、合理性及科 (略) 打分。符合要求得满分,基本符 (略) 述内容 (略) 性 (略) (略) 打分,不符合及缺项得0分。

2.2.5

资信业绩( * 分)

企业奖项

7分

1、投标企业 * 日以来被省级 (略) 门评为优秀施工企业的,每项得3分,满分3分。

2、投标企业 * 日以来获得过省级及以上安全文明标准工地奖者,每项得3分,满分3分。

3、投标企业 * 年 1月 1日以来被省级 (略) 门评为优秀设计企业的,每项1分,满分1分。

企业业绩

8分

1、 * 日以来投标企业具有施工类似业绩者,每项得2分,本项满分6分。

2、 * 日以来投标企业具有勘察设计类似业绩者,每项得2分,本项满分2分。

注:需提供媒介中标(成交) (略) 页截图、合同(或协议书)、中标通知书或竣工备案表(或竣工验收报告)的原件扫描件或图片.

项目负责人荣誉

3分

1、拟派项目负责人 * 日以来获得过省级及以上优秀项目经理证书的得2分。

2、拟派项目负责人 * 日以来获得过省级及以上安全文明标准工地奖的得1分。

项目管理机构主要人员

2分

项目管理机构主要人员配备中具有市政工程中级及以上职称和注册造价工程师证者得2分.( (略) 保、职称证等相关证明材料)。

注:

1、业绩以合同签订日期为准,奖项以获奖证书为准。

2凡评标办法里涉及到的奖项证书、证件及业绩材料等,均应在投标文件中附其原件扫描件或图片,否则该项得 (略) 理。

2.2.5

服务承诺

( * 分)

0- * 分

(1) (略) 项目的特点和要求,结合自身条件和潜力做出优惠和服务承诺,得0-2分;

(2) (略) 项目的特点和要求, (略) 人排忧解难,得0-2分;

(3) (略) 人节省投资、加快施工进度的承诺,得0-2分;

(4) (略) 人交工后回访、保修等方面的服务承诺,得0-2分

(5)投标人含扬尘治理承诺,得0-2分

服务承诺由评委根据投标文件表述的具体内容酌情打分,缺项者该项不得分。

定标

1、中标候选人的推荐:按照上述办法评审后, (略) 应当按照投标人的得分由高到低排序,向招标人推荐1-3名中标候选人。如果投标人的得分相等时,报价低的居前,报价也相等时, (略) 可通过公开随机抽取的方式确定有顺序的中标候选人。

2、确定中标人: (略) 的项目,招标人应当确定排名第 * 的中标候选人为中标人。排名第 * 的中标候选人放弃中标、因不可 (略) 合同、不按照招标文件要求提交履约担保,或者被查实存在影响中标 (略) 为等情形,不符合中标条件的,招标人可 (略) 提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人, (略) 。

注:

1、 各项奖项及 (略) 门 (略) (略) 门或其其业务主管下 (略) 门 (略) 业协会(不含分会),否则不予计分。

2、 具备 (略) 或子公司, (略) (略) 的证件不予计分;以总公司名义投标的,其分公司、子公司的证件不予计分。

3、投 (略) (略) 有证书、文件等材料的真实性负责,否则承担相应的法律责任。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准:见评标办法前附表。

2.1.2 资格审查标准:见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准:见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1)投标报价:见评标办法前附表;

(2)承包人建议书:见评标办法前附表;

(3)承包人实施计划:见评标办法前附表;

(4)资信业绩:见评标办法前附表;

(5)服务承诺:见评标办法前附表。

2.2.2 投标报价评分标准:见评标办法前附表;

2.2.3 承包人建议书评分标准:见评标办法前附表;

2.2.4 承包人实施计划评分标准:见评标办法前附表;

2.2.5 资信业绩评分标准:见评标办法前附表;

2.2.6 服务承诺评分标准:见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 (略) 依据本章第2.1项规定的评审标准对 (略) 初步评审。有 * 项不符合评审标准的, (略) 应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之 * 的, (略) 应当否决其投标:

(1)第 * 章“投标人须知”第1.4项规定的任何 * 种情形的;

(2)串通投标或弄虚作假或 (略) 为的;

(3) (略) 要求澄清、说明或补正的。

(4) (略) 按规定否决不合格投标后,有效投标人只剩 * 家且 (略) 有投标人报价中最高的,投标明显缺乏竞争的, (略) (略) 投标。

3.1.3 投标报价有算术错误的, (略) 按以下原则对 (略) 修正,修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的, (略) 应当否决其投标。

1)投标文件中的大写金额与小写金额不 * 致的,以大写金额为准;

3.1.4资格审查办法

3.2 详细评审

3.2.1 (略) 按本章评标办法前附表规定的量化因 (略) 打分,并计算出综合评估得分。评标办法前附表对投标人初步设计方案中的设计文件评审有特殊规定的,从其规定。

(1)按本章第2.2.2规定的评审因素和分值对投标人投标报价计算出得分A;

(2)按本章第2.2.3规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出各评委得分B,去掉评委评分中 * 个最高分和 * 个最低分后的算术平均值为投标人B值,保留小数点后两位,小数点后第 * 位 * 舍 * 入;

(3)按本章第2.2.4规定的评审因素和分值对承包人实施计划计算出各评委得分C,去掉评委评分中 * 个最高分和 * 个最低分后的算术平均值为投标人C值,保留小数点后两位,小数点后第 * 位 * 舍 * 入;

(4)按本章第2.2.5规定的评审因素和分值对资信业绩计算出得分D;

(5)按本章第2.2.6规定的评审因素和分值对服务承诺计算出得分E。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第 * 位“ * 舍 * 入”。

3.2.3 投标人最终得分=A+B+C+D+E,保留小数点后两位,小数点后第 * 位 * 舍 * 入。

3.2.4 (略) 发现投标人的报价明显低于其他投标报价,或者在设有标底时明显低于标底,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, (略) 应当认定该投标人以低于成本报价竞标,应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中, (略) 可以书面形式要 (略) 提交投标文件中不明 (略) 书面澄清或说明,或者对 (略) 补正。 (略) 不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标 (略) 分。

3.3.3 (略) 对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进 * 步澄清、说明或补正,直 (略) 的要求。

3.3. (略) 对投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误,认为需要投标人作出必要的澄清、说明的, (略) 讨论,并经 * 分之 * 以上委员同意、主任委员签字,以书面形式送达投标人;投标人对需要澄清的问题,以书面形式并经法定代表人或者授权代表人签字后,作为投标 (略) 分,在规定的时间 (略) 。 (略) 不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题,或向其明确投标文件中的遗漏和错误,不得接受投标人主动提出的澄清、说明。除此之外,评标开始后, (略) (略) 外递交的任何材料。

3.4 评标结果

3.4.1 除第 * 章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外, (略) 按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 (略) 完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告。

3.5、评标报告

3.5.1 (略) 人提交评标报告。评标报告应当 (略) 成员签字,并于评标结束 (略) (略) 门。

3.5.2 对评标结论持有异议的, (略) 成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。 (略) 成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的,视为同意评标结论。 (略) 应当对此作出书面说明并记录在案。

3.6、中标人的确立

招标人应当确定排名第 * 的中标候选人为中标人。排名第 * 的中标候选人放弃中标、因不可抗力 (略) 合同、不按照招标文件的要求提交履约担保,或者被查实存在影响中标 (略) 为等情形,不符合中标条件的,招标人可 (略) 提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。 (略) 人预期差距较大,或者对招标人明显不利的, (略) 。

3.7、公示

中标人确定后, (略) 发布的同 (略) 公示,公示时间不少于3日(不含法定节假日)。公示期满后, (略) (略) 门备案,向中标人发出中标通知书, (略) 有合格投标人告知中标结果。

3.8、 (略) 置程序

3.8.1 关于评标活动暂停

3.8.1.1 (略) (略) 连续评标的原则,按评标办法中规定的程序、内容、方法、 (略) 评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时,评标活动方可暂停。

3.8.1.2 发生评标暂停情况时, (略) (略) 投标文件和评标记录,待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时, (略) 继续评标。

3.8.2 关于评标中 (略) 成员

3.8.2.1 除非发生下列情况之 * , (略) 成员不得在评标中途更换:

(1)因不可抗拒的客观原因, (略) 或需在评标中途退出评标活动。

(2)根据法律法规规定,某个或 (略) 成员需要回避。

3.8.2.2 退出 (略) 成员,其已 (略) 为无效。 (略) 文件 (略) 成员 (略) 确 (略) 评标。

3.8.3 记名投票

在任何评标环节中, (略) 就某项定性的评审结论做出表决的, (略) 全体成员按照少数服从多数的原则,以记名投票方式表决。

3.8. (略) 对评标结果有异议的

对评标结论持有异议的, (略) 成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。 (略) 成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的,视为同意评标结论。 (略) 应当对此作出书面说明并记录在案。


第 * 章合同条款及格式
第 * 节 通用 (略) 内容

1. * 般约定

1.1词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语 (略) 赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书,以及其他构 (略) 分的文件。

1.1.1.2合同协议书:指第1. (略) 指的合同协议书。

1.1.1.3中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等,是中标通 (略) 分。

1.1.1.4投标函:指构成合 (略) 分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6发包人要求:指构成合 (略) 分的名为发包人要求的文件,包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求,以及合同双方当事 (略) 作的修改或补充。

1.1.1.7价格清单:指构成合 (略) 分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书:指构成合 (略) 分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函 * 起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9其他合同文件:指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1合同当事人:指发包人和(或)承包人。

1.1.2.2发包人:指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3承包人:指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4承包人项目负责人:指承包人指定代 (略) 义务的负责人。

1.1.2.5设计负责人:指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6施工负责人:指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7采购负责人:指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8分包人: (略) 分包 (略) 分工作,并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9监理人:指在专用合同条款中指明的,受发包人委 (略) 实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的,监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2. * 总监理工程师:指由监理人委 (略) 实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1工程:指永久工程和(或)临时工程。

1.1.3.2永久工程:指按合同约定建造并移交给发包人的工程,包括工程设备。

1.1.3.3临时工程:指为完成合同约定 (略) 修建的各类临时性工程,不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程:指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5工程设备:指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6施工设备:指为完成合同约定 (略) 需的设备、器具和其他物品,不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施:指为完成合同约定 (略) 服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8承包人设备:指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3. (略) 地(或称工地、现场):指用于合同 (略) 所,以及在合同中指 (略) (略) (略) ,包括永久占地和临时占地。

1.1.3. * 永久占地:指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3. * 临时占地:指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工

1.1.4.1开始工作通知:指监理人按第 * .1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期:指监理人按第 * .1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3工期:指承包人在投标函中承诺的完 (略) 需的期限,包括按第 * .3款、第 * .4款和第 * . (略) 作的变更。

1.1.4.4竣工日期:指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5缺陷责任期: (略) 第 * .2款约定的缺陷责任的期限,具体期限在发包人要求中明确的包括根据第 * .3 (略) 作的延长。

1.1.4.6基准日期:指投标截止之日前 * 天的日期。

1.1.4.7天:除特别指明外,指日历天。合同中按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。期限最后 * 天的截止时间为当天 * : * 。

1.1.4.8竣工试验:是指在工程竣工验收前,根据第 * . (略) 的试验。

1.1.4.9竣工验收:是指承包 (略) 合同工作后,发包人按 (略) 的验收。

1.1.4. * 竣工后试验:是指在工程竣工验收后,根据第 * . (略) 的试验。

1.1.4. * 国家验收:是 (略) 门根据法律、规范、规程和政策要求,针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1签约合同价:指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的,包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2合同价格:指承包人按合同约定完成了包括缺陷责 (略) 承包工作后,发包人应付给承包人的金额, (略) 合同过程中按 (略) 的变更和调整。

1.1.5.3费用: (略) (略) 发生的或 (略) 有合理开支,包括管理费和应分摊的其他费用,但不包括利润。

1.1.5.4暂列金额:指招标文件中给定的,用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、 (略) 需材料、工程设备、服务等的金额,包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5暂估价:指招标文件中给定的,用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工:指对零星工作采取的 * 种计价方式,按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7质量保证金:指按第 * .4.1项约定用于保证在缺陷 (略) 缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式:指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以 (略) 载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件:指由承包人根据合 (略) 有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第 * 条的约定,经指示或批准对发包人 (略) 做的改变。

1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的,应附有中文注释。

1.3法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章, (略) 在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:

(1)合同协议书;

(2)中标通知书;

(3)投标函及投标函附录;

(4)专用合同条款;

(5)通用合同条款;

(6)发包人要求;

(7)承包人建议书;

(8)价格清单;

(9)其他合同文件。

1.5合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外,发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后,合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外,承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的,监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5 (略) 。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件,包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等,发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的,按第 * . (略) 。

1.6.3 文件错误的通知

任何 * 方发现了文件中存在的明显错误或疏忽,应及时通知另 * 方。

1.6.4 文件的照管

承 (略) 保留 * 份合同、发包人要 (略) 有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅 (略) 有文件。

1.7联络

1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等,均应采用书面形式。

1.7.2第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件,均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人,并办理签收手续。

1.8转让

除合同另有约定外,未经承包人同意,发包人不得将 (略) 或部分转让给第 * 人, (略) 或部分转让合同义务。承包人不得将合同权 (略) 转让给第 * 人,也不得将合 (略) 或部分转让给第 * 人,法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式,谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的,行为人应赔偿损失,并承担相应的法律责任。

1. * 化石、文物

1. * .1 (略) (略) 有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物 (略) 有。 * 旦发现上述文物,承包人应采取有效合理的保护措施,防止任何人员移动或损坏上述物品,并立即报 (略) 政部门,同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包 (略) 政部门要求采取妥善保护措施,由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。

1. * .2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报,致使文物丢失或损坏的,应赔偿损失,并承担相应的法律责任。

1. * 知识产权

1. * .1除专用合同条款另有约定外,承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物,除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1. * .2 (略) 设计,以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时,因侵犯专利权或其 (略) 引起的责任,由承包人承担。

1. * .3 承包人在投标文件中采用专利技术的,专利技术的使用费包含在投标报价内。

1. * 文件及信息的保密

未经对方同意,任何 * 方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1. * 发包人要求中的错误(A)

1. * .1承包人应认真阅读、复核发包人要求,发现错误的,应及时书面通知发包人。

1. * .2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。

1. * 发包人要求中的错误(B)

1. * .1 承包人应认真阅读、复核发包人要求,发现错误的,应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的,按照第 (略) 理。对确实存在的错误,发包人坚持不作修改的,应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1. * .2 承包人未发现发包人要求中存在错误的, (略) 承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误,但专用合同条款另有约定的除外。

1. * .3 无论承包人发现与否,在任何情况下,发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期,由发包人承担,并向承包人支付合理利润。

(1)发包人要求中引用的原始数据和资料;

(2)对工 (略) 分的功能要求;

(3)对工程的工艺安排或要求;

(4)试验和检验标准;

(5)除合同另有约定外,承包人无法核实的数据和资料。

1. * 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的,承包人发现后应书面通知发包人,并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的,承包人 (略) 合同义务,直至解除合同。发包人应承担由此引起 (略) 损失。

2.发包人义务

2.1遵守法律

(略) 合同过程中应遵守法律,并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第 * .1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

2.3 (略) 地

发包人应按专用合同条款约定向承包 (略) (略) 施工条件,并明确与承包人的交接界面。

2.4办理证件和批件

法律规定和(或)合同约定由发包人负责办理的工程建设 (略) 的各类审批、核准或备案手续,发包人应按时办理。

法律规定和(或)合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件,发包人应给予必要的协助。

2.5支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的,从其约定。

2.6组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.7其他义务

(略) 合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托,享有合同约定的权力,其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。 (略) 使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的,应在专用合同条款中指明。未经发包人批准,监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任,不因监理人对承包人文件的审查或批准,对工程、材料和工程设备的检查和检验,以及为实施监理作出的 (略) 为而减轻或解除。

3.2总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时,应提前 * 天通知承包人。总监理工程师超过 (略) 职责的,应 (略) 其职责,并通知承包人。

3.3监理人员

3.3.1总监理工程师可以授权其他监理 (略) 其指派的 * 项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意,与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时,应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的,视为已获批准,但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利,监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的,可在该指示发出的 * 小时内向总监理工程师提出书面异议,总监理工程师应在 * 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4除专用合同条款另有约定外,总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示,监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章,并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示 (略) 。指示构成变更的,应按 (略) 。

3.4.3 在紧急情况下,总监理工程师或其授权的监理 (略) 签发临时书面指示,承包 (略) 。监理应在临时书面指示发出后 * 小时内发出书面确认函,监理人在 * 小时内未发出书面确认函的,该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外,承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权 (略) 取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和(或)工期延误的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。

3.5商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对 (略) 商定或确定时,总监理工程师应与合同当事人协商,尽量达成 * 致。不能达成 * 致的,总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人,并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的,构成争议,按照第 * (略) 理。在争议解决前,双方应暂按总监理工程 (略) ,按照第 * 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的,按修改 (略) ,由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。

4. 承包人

4.1承包人的 * 般义务

4.1.1 遵守法律

(略) 合同过程中应遵守法律,并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税,应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示,完成合 (略) 工作,并对工作中的 (略) 整改、完善和修补,使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外,承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件,以及为完 (略) 需的劳务、材料、施工设备和其他物品,并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4对设计、施工作业和施工方法,以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求,编制设计、施工的组织和实施计划, (略) 有设计、施工作业和施工方法, (略) 工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 * .2 款约定采取施工安全措施,确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全,防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 (略) 地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 * .4 款约 (略) 地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

(略) 合同约定的各项工作时,不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、 (略) 等公共设施的权利,避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用 (略) 地,影响他人作业或生活的,应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为 (略) 地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外,提供有关条件的内容和可能发生的费用,由监理人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前,承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书 (略) 分未竣工工程的,承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作,直至竣工后移交给发包人。

4.1. * 其他义务

(略) 合同约定的其他义务。

4.2履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前 * 直有效。发包人应在工程接收证书颁发后 * 天内将履约担保退还给承包人。 (略) 竣工后试验的,承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前 * 直有效,发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期,承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的,继续提 (略) 需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的,继续提 (略) 需费用由承包人承担。

4.3分包和不得转包

4.3.1承包人不得将 (略) 工程转包给第 * 人,也不得将 (略) 工程肢解后以分包的名义分别转包给第 * 人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第 * 人。除专用合同条款另有约定外,未经发包人同意,承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第 * 人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4发包人同意承包人分包工作的,承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.4联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体 (略) 合同承担连带责任。

4.4.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。 (略) 合同过程中,未经发包人同意,不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系,并接受指示,负责组织联合体各 (略) 合同。

4.5承包人项目负责人

4.5.1承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人,并在约定的期限内到职。承包人项目负责人2 (略) 职责的,应事先征得监理人同意,并 (略) 其职责。

4.5.2承包人项目负责人应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示,负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时,可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施,并在采取措施后 * 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 (略) 合同发出的 * 切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目负责人签字。

4.5.4承包人项目负责人可以授权其 (略) 其某项职责,但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

4.6承包人人员的管理

4.6.1承包人应在接到开始工作通知之日起 * 天内,向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告,其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格,以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定,更换主要管理人员和技术人员的,应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换,应按照本章第4. (略) 。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等;技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格,并具 (略) 必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员(包括分包人的设计人员)在合同期限内的任何时候,都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明,监理人有权随时检查。监理人认为有必要时, (略) 考核。

4.6.5除专用合同条款另有约定外,承包人的主要施工管理人员 (略) 连续超过3天的,应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员,或前述人员未经监理人许可擅自 (略) 连续超过3天的,应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7撤换承包人项目负责人和其他人员

承包人应对其项目负责人和 (略) 有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的,承包人应予以撤换。

4.8保障承包人人员的合法权益

4.8.1承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同,并按时发放工资。

4.8.2承包人应按劳动法的规定安排工作时间,保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的,应不超过法律规定的限度,并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件,以及符合环境保护和卫生要求的生活环境, (略) (略) 地,还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4承包人应按国家有关劳动保护的规定,采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的,承包人应立即采取 (略) 抢救和治疗。

4.8.5承包人应按有关法律规定和合同约定,为其雇佣人员办理保险。

4.8.6承 (略) 理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4. * (略) 查勘

4. * .1 发包人应向承包 (略) 地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料,以及其他与建设工程有关的原始资料,并承担原始资料错 (略) 责任,但承包人应对其阅读上述 (略) 作出的解释和推断负责。

4. * .2承包 (略) 地和 (略) 查勘,并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。 (略) 合同工作中,视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4. * 不可预见物质条件(A)

4. * .1不可预见物质条件,除专用合同条款另有约定外,是指承 (略) 地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物,包括地下和水文条件,但不包括气候条件。

4. * .2承包人遇到不可预见物质条件时,应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和(或)施工,并及时通知监理人,通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示,指示构成变更的,按第1 (略) 。监理人没有发出指示的,承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误,由发包人承担。

4. * 不可预见的困难和费用(B)

除合同另有约定外,承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其 (略) 必要资料, (略) 有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时,合同价格不予调整。

4. * 进度计划

4. * .1合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限,编制详细的进度计划,包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、 (略) 、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见,否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划,是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划,编制更为详细的分阶段或分项进度计划,报监理人批准。

4. * .2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4. * .1项的合同进度计划不符时,承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告,并附有关措施和相关资料,报监理人批准;监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示,承包人应按该指示修订合同进度计划,报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4. * 质量保证

4. * .1 为保证工程质量,承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量 (略) 审查。

4. * .2 承包人应在各设计和实施阶段开始前,向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4. * .3 遵守质量保证体系,不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

5. 设计

5.1承包人的设计义务

5.1.1设计义务的 * 般要求

承包人应按照法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作,并符合发包人要求。

5.1.2法律和标准的变化

除合同另有约定外,承包人完 (略) 应遵守的法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准,均应视为在基准日适用的版本。基准日之后,前述版本发生重大变化,或者有新的法律,以及国家、行业和地方的规范和标准实施的,承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的,按照第 * 条或第 * . (略) 。

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求,在合同进度计划中专门列出设计进度计划,报发包 (略) 。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的,按第 * .5 (略) 。因发包人原因影响设计进度的,按第 (略) 理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第 * .5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外,自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起,发包人对承包人的设计文件审查期不超过 * 天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的,应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的,应立即通知监理人,并向监理人提交修改后的承包人的设计文件,审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的,应通过监理人以书面形式通知承包人,并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明,对承 (略) 修改后重新报送发包人审查,审查期重新起算。

合同约定的审查期满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议的,视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需 (略) 门审查或批准的,承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 (设计文件 (略) 门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内, (略) 门报送设计文件,承包人应予以协助。

对 (略) 门的审查意见,不需要修改发包人要求的,承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件;需要修改发包人要求的,发包人应重新提出发包人要求,承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第 * 条、第1. * 款的有关约定。

(略) 门审查批准的,承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

5.4 培训

承包人应按照发包人要求,对发包 (略) 工程操作和维修方面的培训。合同约定 (略) 培训的,应在第 * .3款约定的竣工验收前完成培训。

5.5竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录,如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应 (略) 地,并在竣工试验开始前,按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前,承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸,并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3 (略) 审查。

5.5.3在监理人收到上述文件前,不应认为工程已根据第 * .3款和第 * .5款约定完成验收。

5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前,承包人应向监 (略) 的操作和维修手册,该手册应足够详细,以便发包人能够对 (略) 操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册,以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前,不应认为工程已根据第 * .3款和第 * .5款约定完成验收。

5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、 (略) 或其他缺陷,无论承包人是否根据本款获得了批准,承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和 (略) 改正。第1. * 款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6. 材料和工程设备

6.1承包人提供的材料和工程设备

6.1.1除专用合同条款另有约定外,承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2承包人应按专用合同条款的约定,将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件,并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备,承包人应会 (略) 检验和交货验收,查验材料合格证明和产品合格证书,并按合同约定和监理人指示,进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,检验和测试结果应提交监理人,所需费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备(A)

6.2.1 专用合同条款约定 (略) 分材料和工程设备的,应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

6.2.2承包人应根据合同进度计划的安排,向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期,向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人,承包人应会同监理人在约定的时间内,赴交货 (略) 验收。除专用合同条款另有约定外,发包人提供的材料和工程设备验收后,由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.4发包人要求向承包人提前交货的,承包人不得拒绝,但发包人应承担承包人由此增加的费用。

6.2.5承包人要求更改交货日期或地点的,应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货 (略) 增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

6.2.6发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求,或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备(B)

发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3. (略) 地的材料、工程设备,包括备品备件、安装专用工器具与随机资料,必须专用于合同约定范围内的工程,未经监理人同意,承包人不 (略) 地或挪作他用。

6.3.2随同工程设 (略) 地的备品备件、专用工器具与随机资料,应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存,未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时,应向监理人提出申请。

6.4实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合 (略) 业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备,并要求承 (略) 更换。监理人应在更 (略) 检查和检验,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

6.5.2监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备,应即时发出指示要求承包人立即改正,并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的,承包人有权拒绝,并可要求发包人更换,由此增加的费用和(或)工期延误由发包人承担。

7. 施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1承包人应按合同进度计划的要求,及时配置施工设备和修建临时设施。 (略) 地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的,应报监理人批准。

7.1.2除专用合同条款另有约定外, (略) 承担修建临时设施的费用。需要临时占地的,应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2发包人提供的施工设备和临时设施(A)

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施(B)

发包人不提供施工设备或临时设施。

7.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量标准时,监理人有权要求承包人增加或更换施工设备,承包人应及时增加或更换,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

7.4施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1除合同另有约定外, (略) (略) 有施工设备 (略) 地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意,不得将上述施工设备和临时设 (略) (略) 地或挪作他用。

7.4.2经监理人同意,承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8. 交通运输

8.1 (略) (略) 外设施(A)

发包人应根据工程的施工需要,负责办理取 (略) 地的专用和临 (略) 权,以及取得 (略) (略) 外设施的权利,并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 (略) (略) 外设施(B)

承包人应根据工程的施工需要,负责办理取 (略) 地的专用和临 (略) 权,以及取得 (略) (略) 外设施的权利,并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.2场内施工道路

8.2.1除专用合同条款另有约定外,承包人应负责修建、维修、养护 (略) 需的临时道路和交通设施,包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施,并承担相应费用。

8.2.2除专用合同条款另有约定外,承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

8.3场外交通

8.3.1承包 (略) (略) 外公 (略) 费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2承包人应遵守有关交通法规,严格按照道路和桥梁的限 (略) 驶,并服 (略) 门的检查和监督。

8.4超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件,应由承包人负责 (略) 门办理申请手续,发包人给予协助。运输超大 (略) 需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用,由承包人承担,但专用合同条款另有约定除外。

8.5道路和桥梁的损坏责任

因承包人运 (略) 地内外公共道路和桥梁损坏的,由承包人承担修 (略) 费用和可能引起的赔偿。

8.6水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输,其中“道路” * 词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物;“车辆” * 词的涵义包括船舶和飞机等。

9. 测量放线

9.1 (略)

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内,通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外,承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范,按上述基准点(线)以及合同工程精度要求,测 (略) ,并在专用合同条款约定的期限内, (略) 资料报送监理人批准。

9.1.2承包人应负责管 (略) 点。 (略) 点丢失或损坏的,承包人应及时修复。承包人应承 (略) 点的管理与修复费用,并在工程竣工后 (略) 点移交发包人。

9.2施工测量

9.2.1 承包人应负责施工 (略) 施工测量放线工作,并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指 (略) 抽样复测,当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时,承包人应按监 (略) 修正或补测,并承担相应的复测费用。

9.3基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责,对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的,发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料 (略) 核实,发现存在明显错误或疏忽的,应及时通知监理人。

9.4监理人使 (略)

监理人需要使 (略) 的,承包人应提供必要的协助,发包人不再为此支付费用。

* . 安全、治安保卫和环境保护

* .1发包人的安全责任

* .1.1发包人应按 (略) 安全职责,授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施,组织承包人和 (略) 安全检查。

* .1.2发包 (略) 机 (略) 人员的工伤事故承担责任,但由于承包人原因造成发包人人员工伤的,应由承包人承担责任。

* .1.3发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第 * 者人身伤亡和财产损失:

(1)工程或 (略) 分对 (略) 造成的第 * 者财产损失;

(2)由于发包人 (略) 地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第 * 者人身伤亡和财产损失。

* .2承包人的安全责任

* .2.1承包人应按 (略) 安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在专用合同条款约定的期限内,按合同约定的安全工作内容,编制安全措施计划报送监理人批准。

* .2.2承包人按照合同 (略) 勘察的, (略) 操作规程,采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

* .2.3承包人应当按照法律、法规和工程建设强 (略) 设计,在设计文件中注明涉及施工 (略) 位和环节,提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议,防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

* .2.4承包人应加强施工作业安全管理,特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理,以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

* .2.5承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程,配备必要的安全生产和劳动保护设施,加强对承包人人员的安全教育,并发放安全工作手册和劳动保护用具。

* .2.6承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案,报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查,配置必要的救助物资和器材,切实保护好有关人员的人身和财产安全。

* .2.7合同约定的安全作业环境及安 (略) 需费用应遵守有关规定,并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用,由监理人按第3.5 款商定或确定。

* .2.8承包 (略) (略) (略) 人员,包括分包人人员的工伤事故承担责任,但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的,应由发包人承担责任。

* .2.9由于承包人 (略) 地内及其毗邻地带造成的第 * 者人员伤亡和财产损失,由承包人负责赔偿。

* .3治安保卫

* .3.1除合同另有约定外,承包人应 (略) 门协商, (略) 建立治安管理机构或联防组织,统 (略) 地的治安保卫事项,履行合同工程的治安保卫职责。

* .3.2发包人和承包人 (略) 治安管理机构或联防组 (略) (略) 会治安外,还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

* .3.3除合同另有约定外,承包人 (略) 地治安管理计划,并制定应对突发治安事件的紧急预案,报监理人批准。自承包人 (略) ,至发包人接收工程的期间, (略) 发生暴乱、爆炸等恐怖事件,以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的,发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协 (略) 门采取措施平息事态,防止事态扩大,尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

* .4环境保护

* .4.1 (略) 合同过程中,应遵守有关环境保护的法律,履行合同约定的环境保护义务,并对违反法律和合 (略) 造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

* .4.2承包人应按合同约定的环保工作内容,编制环保措施计划,报送监理人批准。

* .4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等,符合法律规定和发包人要求。

* .5 (略) 理

(略) 过程中发生事故的,承包人应立即通知监理人,监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人 (略) 紧急抢救和抢修,减少人员伤亡和财产损失,防止事故扩大,并 (略) 。 (略) 物品时,应作出标记和书面记录,妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定,及时如 (略) 门报告事故发生的情况,以及正在采取的紧急措施等。

* . 开始工作和竣工

* .1开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的,监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外,因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起 * 天内发出开始工作通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。

* .2竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第 * .3款约定确定,并在工程接收证书中载明。

* .3 发包人引起的工期延误

(略) 合同过程中,由于发包人的下列原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。需要修订合同进度计划的,按照第4. * .2 (略) 。

(l)变更;

(2)未能按照合同要求的期限对承 (略) 审查;

(3)因发包人原因导致的暂停施工;

(4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款;

(5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误;

(6)发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的;

(7)发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务;

(8)发包人造成工期延误的其他原因。

* .4异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用。

* .5承包人引起的工期延误

由于承包人原因,未能按合同进度计划完成工作,或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的,承包人应采取措施加快进度,并承 (略) 增加的费用。由于承包人原因造成工期延误,承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金,不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

* .6工期提前

发包人要求承包人提前竣工,或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的,应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用,并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

* .7行政审批迟延

合同约定范围内的工作 (略) 门审批的,发包人和(或)承包人应按照合同约定的职 (略) 政审批报送。 (略) 门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误的,由发包人承担。

* . 暂停工作

* .1 由发包人暂停工作

* .1.1 发包人认为必要时,可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示,承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。

* .1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的,由此造成费用的增加和(或)工期延误由承包人承担:

(1)承包人违约;

(2)承包人擅自暂停工作;

(3)合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

* .2 由承包人暂停工作

* .2.1 (略) 过程中发生下列情形之 * 的,承包人可向发包人发出通知,要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的 * (略) 合同义务,承包人有权暂停施工,并通知监理人,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误责任,并支付承包人合理利润。

(1)发包人未能按合同约定支付价款,或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书,导致付款延误的;

(2)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的;

(3)发包人 (略) 或明 (略) 或实质 (略) 合同的;

(4) (略) 合同约定其他义务的。

* .2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况,且监理人未及时下达暂停工作指示的,承包人可先暂停施工,并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的 * 小时内予以答复,逾期未答复的,视为同意承包人的暂停工作请求。

* .3暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的,暂停工作期间,承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障,由此增加的费用由责任方承担。

* .4 暂停工作后的复工

* .4.1暂停工作后,监理人应与发包人和承包人协商,采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时,监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后,应在监理人指定的期限内复工。

* .4.2承包人无故拖延和拒绝复工的,由此增加的费用和工期延误由承包人承担;因发包人原因无法按时复工的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。

* .5 暂停工作 * 天以上

* .5.1监理人发出暂停工作指示后 * 天内未向承包人发出复工通知的,除该项暂停由于承包人违约造成之外,承包人可向监理人提交书面通知,要求监理人在收到书面通知后 * 天内准许已暂 (略) 或部分继续工作。如监理人逾期不予批准,则承包人可以通知监理人,将工 (略) 分按第 * 条的约定作为可取消 (略) 理。暂停工作影响到整个工程的,视为发包人违约,应按第 * .2.1 (略) ,同时承包人有权解除合同。

* .5.2由于承包人原因引起暂停工作的,如承包人在收到监理人暂停工作指示后 * 天内不采取有效的复工措施,造成工期延误的,视为承包人违约,应按第 * .1.2 (略) 。

* . 工程质量

* .1工程质量要求

* .1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的 (略) 。

* .1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的,监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止,由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

* .1.3因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的,发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。

* .2承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程 (略) 工程内容及其 (略) 全过程的质量检查和检验,并作详细记录,编制工程质量报表,报送监理人审查。

* .3监理人的质量检查

监理 (略) 工程内容及其施工工艺、材料和 (略) 检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便,包括监 (略) 地,或制造、加工地点,或合同约定的 (略) 察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示, (略) 地取样试验、工程复核测量和设备性能检测,提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监 (略) 的其他工作。监理人的检查和检验,不免除承包人按合同约定应负的责任。

* .4 (略) 位覆盖前的检查

* .4.1通知监理人检查

经承包人自检确认 (略) 位具备覆盖条件后,承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理 (略) 检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求,并在检查记录上签字后,承 (略) 覆盖。监理人检查确认质量不合格的,承包人应在监理人指示的时间内修整返工后,由监理人重新检查。

* .4.2 (略) 检查

监理人未按第 * .4.l 项约 (略) 检查的,除监理人另有指示外, (略) 完成覆盖工作,并作相应记录报送监理人,监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的,可按第 * .4.3项的约定重新检查。

* .4.3 监理人重新检查

承包人按第 * .4.1项或第 * .4.2 项覆 (略) 位后,监理人对质量有疑问的,可要求承包人 (略) (略) 钻孔探测或揭开重新检验,承包 (略) ,并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润;经检验证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

* .4.4 承包人私自覆盖

承包人未通 (略) 检查,私自 (略) 位覆盖的,监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

* .5清除不合格工程

* .5.1因承包人设计失误,使用不合格材料、工程设备,或采用不适当的施工工艺,或施工不当,造成工程不合格的,监理人可以随时发出指示,要求承包人立即 (略) 补救,直至达到合同要求的质量标准,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

* .5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格,需要承包人采取措施补救的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。

* . 试验和检验

* .1材料、工程设备和工程的试验和检验

* .1.1本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

* .1.2 承包人应按 (略) 材料、工程设备和工程的试验和检验,并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承 (略) 试验和检验的,由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

* .1.3监理人未按合同约定派员参加试验和检验的,除监理人另有指示外, (略) 试验和检验,并应立即将试验和检验结果报送监理人,监理人应签字确认。

* .1.4监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的,或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的,可按合同约定由监理人与承 (略) 。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担;重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。

* .2现场材料试验

* .2.1 承包人根据合同约定或监 (略) (略) 材料试验,应由承包 (略) 所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

* .2.2 监理人在必要时可以使用承 (略) 所、试验设备器材以及其他试验条件,进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验,承包人应予以协助。

* .3现场工艺试验

承包人应按合同约定或监 (略) 现场工艺试验。 (略) 工艺试验,监理人认为必要时,应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求,编制工艺试验措施计划,报送监理人批准。

* . 变更

* .1 变更权

(略) 合同过程中,经发包人同意,监理人可按第 * .3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示,承包 (略) 。变更应在相应内容实施前提出,否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示,承包人不得擅自变更。

* .2承包人的合理化建议

* .2. (略) 合同过程中,承包人对发包人要求的合理化建议,均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等,并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的,应按第 * .3款约定向承包人发出变更指示。

* .2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的,发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

* .3变更程序

* .3.1 变更的提出

(1) (略) 过程中,监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求,并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的,由监理人按第 * .3.3 项约定发出变更指示。

(2)承包人收到监理人按合同约定发出的文件,经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的,可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据,以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响,并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后,应与发包人共同研究,确认存在变更的,应在收到承包人书面建议后的 * 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的,应由监理人书面答复承包人。

(3)承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的,应立即通知监理人,说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

* .3.2变更估价

监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润,并应考虑承包人根据第 * .2款提出的合理化建议。

* .3.3 变更指示

(1)变更指示只能由监理人发出。

(2)变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求,并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后,应按 (略) 变更工作。

* .4暂列金额

经发包人同意,承包人可使用暂列金额,但应按照第 * .6款规 (略) ,并对 (略) 相应调整。

* .5计日工(A)

* .5.1发包人认为有必要时,由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目 (略) 计算。

* .5.2 采用计日工计价的任何 * 项变更工作,应从暂列金额中支付,承包人应在该项变更的实施过程中,每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准:

(1)工作名称、内容和数量;

(2) (略) 有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时;

(3)投入该工作的材料类别和数量;

(4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时;

(5)监理人要求提交的其他资料和凭证。

* .5.3计日工由承包人汇总后,按第 * .3.3 项的约定列入进度付款申请单,由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

* .5计日工(B)

签约合同价包括计日工的,按 (略) 支付。

* .6暂估价(A)

* .6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、 (略) 的范围并达到规定的规模标准的, (略) 的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与 (略) 列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

* .6.2发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、 (略) 的范围或未达到规定的规模标准的,应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与 (略) 列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

* .6.3 (略) 的范围或未达到规定的规模标准的,由监理人按照第 * .3. (略) 估价,但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与 (略) 列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

* .6暂估价(B)

签约合同价包括暂估价的,按 (略) 支付。

* . 价格调整

* .1物价波动引起的调整(A)

除专用合同条款另有约定外,因物价波动引起的价格调整按 (略) 理。

* .1.1采用价格指数调整价格差额(适用于投标函附录约定了价格指数和权重的)

* .1.1.1价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时,根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据,按以下公式计算差额并调整合同价格。

Ft1Ft2Ft3Ftn

△P=PO[A+{B1×—+B2×—+B3×—+…+Bn×—}-1]

F * F * F * F *

式中:△P---需调整的价格差额;

PO---第 * .3.4 项、第 * .5.2 项和第 * .6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 * 条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的,也不计在内;

A ---定值权重( (略) 分的权重);

B1;B2;B3;……Bn---各可调因子的变值权重( (略) 分的权重)为各可调因子在投标函投 (略) 占的比例;

Ft1;Ft2;Ft3;……Ftn---各可调因子的当期价格指数,指第 * .3.3 项、第 * .5.2 项和第 * .6.2 项约定的付款证书相关周期最后 * 天的前 * 天的各可调因子的价格指数;

F * ;F * ;F * ;……F0n---各可调因子的基本价格指数,指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中 (略) 门提供的价格指数,缺乏上述价格指数时, (略) 门提供的价格代替。

* .1.1.2暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的,可暂用上 * 次价格指数计算,并在以后的付款中再按实际 (略) 调整。

* .1.1.3权重的调整

按第 * .1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的,由监理人与承包人和发包 (略) 调整。

* .1.1.4承包人引起的工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的,则对原约定竣工日期后继续施工的工程,在使用第 * .1.1. 1目价格调整公式时,应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的 * 个作为当期价格指数。

* .1.1.5发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的,则对原约定竣工日期后继续施工的工程,在使用第 * .1.1.1目价格调整公式时,应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的 * 个作为当期价格指数。

* .1.2采用造价信息调整价格差额(适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的)

合同工期内,因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时,人工、机械使用费按照国家或省、自治区、 (略) (略) 门、行 (略) 门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使 (略) 调整; (略) 价格调整的材料,其单价和采购数应由监理人复核,监理人确认需调整的材料单价及数量,作为调整合同价格差额的依据。

* .1物价波动引起的调整(B)

除法律规定或专用合同条款另有约定外,合同价格不因 (略) 调整。

* .2法律变化引起的调整

在基准日后,因法律变化导致承包 (略) 中所需费用发生除第 * .1 款约定以外的增减时,监理人应根据法律、国家或省、自治区、 (略) 门的规定,按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

* . 合同价格与支付

* .1合同价格

除专用合同条款另有约定外,

(1)合同价格包括签约合同价以及按照 (略) 的调整;

(2)合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金;

(3)价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量,不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料,而不能用于其他目的。

合同约 (略) 分按照实际完成 (略) 支付的,应按照专用合同条 (略) 计量和估价,并据此调整合同价格。

* .2预付款

* .2.1预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以 (略) (略) 等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

* .2.2预付款保函

除专用合同条款另有约定外,承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函,预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

* .2.3预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回,扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前,由于不可抗力或其他原因解除合同时,预付款尚未扣清的,尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

* .3工程进度付款

* .3.1付款时间

除专用合同条款另有约定外,工程进度付款按月支付。

* .3.2支付分解表

除专用合同条款另有约定外,承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素,按照以下分类和分解原则,结合第4. * .1项约定的合同进度计划,汇总形成月度支付分解报告。

(1)勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应 (略) 分解。

(2)材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约 (略) 分解。

(3)技术服务培训费。按照价格清单中的单价,结合第4. * .1项约定的合同进度计划对应 (略) 分解。

(4)其他工程价款。除第 * .1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外,按照价格清单中的价格,结合第4. * .1项约定的合同进度计划拟完成的工程量 (略) 分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内,将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批,监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见,经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同 (略) 了修订的,应相应修改支付分解表,并按本目规定报监理人批复。

* .3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前,按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数,向监理人提交进度付款申请单,并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外,进度付款申请单应包括下列内容:

(1)当期应支付金额总额,以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额;

(2)当期根据支付分解表应支付金额,以及截至当期期末累计应支付金额;

(3)当期根据第 * .1款约定计量的已实施工程应支付金额,以及截至当期期末累计应支付金额;

(4)当期根据第 * 条应增加和扣减的变更金额,以及截至当期期末累计变更金额;

(5)当期根据第 * 条应增加和扣减的索赔金额,以及截至当期期末累计索赔金额;

(6)当期根据第 * .2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额,以及截至当期期末累计返还预付款金额;

(7)当期根据第 * .4.1 项约定应扣减的质量保证金金额,以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额;

(8)当期根据合同应增加和扣减的其他金额,以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

* .3.4进度付款证书和支付时间

(1)监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 * 天内完成审核,提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料,经发包人审批同意后,由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的,视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照 (略) 任何工作或义务的相应金额。

(2)发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的 * 天内,将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的,视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的,按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

(3)监理人出具进度付款证书,不应视为监理人已同意、批准或接受了承包 (略) 分工作。

(4)进度付款涉及政府投资资金的,按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条 (略) 。

* .3.5工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度 (略) 汇总和复核中发现错、漏或重复的,监理人有权予以修正,承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正,应在本次进度付款中支付或扣除。

* .4质量保证金

* .4.1监理人应从发包人的每笔进度付款中,按专用合同条款的约定扣留质量保证金,直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

* .4.2在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时,承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金,发包人应在 * 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议,发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

* .4.3在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时,承包人没有完成缺陷责任的,发包人有权 (略) 责 (略) 需金额相应的质量保证金余额,并有权根据第 * .3 款约定要求延长缺陷责任期,直至完成剩余工作为止。

* .5竣工结算

* .5.1竣工付款申请单

(1)工程接收证书颁发后,承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单,并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外,竣工付款申请单应包括下列内容:竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

(2)监理人对竣工付款申请单有异议的,有权要 (略) 修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后,由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

* .5.2竣工付款证书及支付时间

(1)监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 * 天内完成核查,提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 * 天内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查,又未提出具体意见的,视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意;发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的,监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2)发包人应在监理人出具竣工付款证书后的 * 天内,将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的,按第 * .3.4(2)目的约定,将逾期付款违约金支付给承包人。

(3)承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的,发包人可出具竣工付款申请单中承 (略) 分的临时付款证书。 (略) 分,按第 * (略) 。

(4)竣工付款涉及政府投资资金的,按第 * .3.4(4) (略) 。

* .6最终结清

* .6.1最终结清申请单

(1)缺陷责任期终止证书签发后,承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单,并提供相关证明材料。

(2)发包人对最终结清申请单内容有异议的,有权要 (略) 修正和提供补充资料,由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

* .6.2最终结清证书和支付时间

(1)监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 * 天内,提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 * 天内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查,又未提出具体意见的,视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意;发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的,监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2)发包人应在监理人出具最终结清证书后的 * 天内,将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的,按第 * .3.4(2)目的约定,将逾期付款违约金支付给承包人。

(3)承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的,按第 * (略) 。

(4)最终结清付款涉及政府投资资金的,按第 * .3.4(4) (略) 。

* . 竣工试验和竣工验收

* .1竣工试验

* .1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后,进行竣工试验。

* .1.2承包人应提前 * 天将 (略) 竣工试验的日期通知监理人,监理人应在该日期后 * 天内,确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外,竣工试验应按 (略) :

(1)第 * 阶段, (略) 适当的检查和功能性试验,保证每 * 项工程设备都满足合同要求,并能安全地进入下 * 阶段试验;

(2)第 * 阶段, (略) 试验,保证工程或区段工程满足合同要求,在所有可利用的操作条 (略) ;

(3)第 * 阶段,当工 (略) 时,承包人应通知监理人, (略) 其他竣工试验,包括各种性能测试,以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

* .1.3 承包人应按 (略) 工程及工 (略) 。 (略) 需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条 (略) 费用等由专用合同条款规定。

* .1.4某项竣工试验未能通过的,承包人应按照监理人的指示限期改正,并承担合同约定的相应责任。

* .2竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时,承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告:

(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外,合同 (略) 区段工程以及有关工作,包括合同要求的试验和竣工试验均已完成,并符合合同要求;

(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件;

(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;

(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作;

(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。

* .3竣工验收

监理人收到承包人按第 * .2款约定提交的竣工验收申请报告后,应审查申请报告的各项内容,并按以下 (略) 处理。

* .3.1监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的,应在收到竣工验收申请报告后的 * 天内通知承包人,指出在颁发接收证书前承 (略) 的工作内容。承包人完成监理 (略) 工作内容后,应再次提交竣工验收申请报告,直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后 * 天内不予答复的,视为同意承包人的竣工验收申请,并应在收到该竣工验收申请报告后 * 天内提 (略) 竣工验收。

* .3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的,应在收到该竣工验收申请报告后的 * 天内提 (略) 工程验收。

* .3.3发包人经过验收后同意接受工程的,应在监理人收到竣工验收申请报告后的 * 天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的,限期修好,并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后,监理人复查达到要求的,经发包人同意后,再向承包人出具工程接收证书。

* .3.4发包人验收后不同意接收工程的,监理人应按照发包人的验收意见发出指示,要求承包人对不合格工程认真返 (略) (略) 理,并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后,应重新提交竣工验收申请报告,按第 * .3.1 项、第 * .3.2 项和第 * .3.3 (略) 。

* .3.5除专用合同条款另有约定外,经验收合格工程的实际竣工日期,以提交竣工验收申请报告的日期为准,并在工程接收证书中写明。

* .3.6发包人在收到承包人竣工验收申请报告 * (略) 验收的,视为验收合格,实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准,但发包人由于不可 (略) 验收的除外。

* .4国家验收

(略) 国家验收的,竣工验收是国 (略) 分。 (略) 采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

* .5区段工程验收

* .5.1 发包人根据合同进度计划安排, (略) 工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时,或承包人提出经发包人同意时, (略) 区段工程验收。验收的程序可参照第 * .2款与第 * .3 (略) 。验收合格后,由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和 (略) 工程竣工验收申请报告的附件。

* .5.2 (略) 工程竣工前,使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。

* .6 (略)

* .6. (略) 是指合同 (略) 竣工,其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工,根据专用合同条款约定,需要投 (略) 的,经发包人按第 * .5 款的约定验收合格,证明能确保安全后,才能在施 (略) 。

* .6.2 (略) 中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的,由承包人按第 * .2 (略) 修复。

* .7 (略)

* .7.1除合同另有约定外,工程接收证书颁发后,承包人应按以下 (略) (略) 清理,直至监理人检验合格为止。 (略) 费用由承包人承担。

(1) (略) 地内残留 (略) (略) ;

(2)临时工程已拆除,场地已按 (略) 清理、平整或复原;

(3)按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料,包括废弃的施工设备和材料,已按计 (略) 地;

(4)工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物,已按监 (略) 清理;

(5)监理人 (略) 地清 (略) 完成。

* .7.2承包人未按监理人的要求恢复临时占地, (略) 地清理未达到合同约定的,发包人有权委托其他人恢复或清理,所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

* .8 (略) * 的撤离

工程接收证书颁发后的 * 天内,除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外,其余的人员、施工设备和临时工程均 (略) 地或拆除。除合同另有约定外,缺陷责任期满时,承包人的人员和施 (略) (略) 地。

* .9竣工后试验(A)

除专用合同条款另有约定外,发包人应:

(1)为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料,以及具有适当资质和经验的工作人员;

(2)根据承包商按照第5.6款提供的手册,以及承包人给 (略) 竣工后试验。

发包人应提前 * 天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验, (略) 进行,承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的,承包人应按照合 (略) 赔偿,或者承包人提出修复建议,按照发包人指示的合理期限内改正,并承担合同约定的相应责任。

* .9竣工后试验(B)

除专用合同条款另有约定外:

(1)发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备;

(2)承包人应提供 (略) (略) 有其他设备、仪器,以及有资格和经验的工作人员;

(3)承包人应 (略) 的情况下,进行竣工后试验。发包人应提前 * 天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的,承包人应按照合 (略) 赔偿,或者承包人提出修复建议,按照发包人指示的合理期限内改正,并承担合同约定的相应责任。

* . 缺陷责任与保修责任

* .1缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。 (略) 工程竣工验收前,已经发包人提前验收的区段工程或进 (略) 的工程,其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

* .2缺陷责任

* .2.1承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

* .2.2缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中,发现已接收的工程存在新的缺陷或已 (略) (略) 件又遭损坏的,承包人应负责修复,直至检验合格为止。

* .2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的,应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的,发包人应承担修复和查验的费用,并支付承包人合理利润。

* .2.4承包人不能在合理时间内修复缺陷的, (略) 修复或委托其他人修复,所需费用和利润的承担,按第 * .2.3 (略) 。

* .3缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的,发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期,但缺陷责任期最长不超过2年。

* .4进 * 步 (略)

任何 * 项缺陷或损坏修复后,经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能,承包 (略) 合同约定的 (略) , (略) (略) 费用应由责任方承担。

* .5承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要,有权 (略) ,但应遵守发包人的保安和保密规定。

* .6缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期,包括根据第 * .3款延长的期限终止后 * 天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书,并退还剩余的质量保证金。

* .7保修责任

合同当事人根据有关法律规定,在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。 (略) 工程竣工验收前,已经发包人提前验收的区段工程,其保修期的起算日期相应提前。

* . 保险

* .1设计和工程保险

* .1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程 * 切险或安装工程 * 切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

* .1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前,承包人应按照专用合同条款的约定投保第 * 者责任险。

* .2工伤保险

* .2.1承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定, (略) (略) (略) 人员投保工伤保险,缴纳工伤保险费,并要求其分包人也投保此项保险。

* .2.2发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定, (略) 机 (略) 人员投保工伤保险,缴纳工伤保险费,并要求其 (略) 此项保险。

* .3人身意外伤害险

* .3.1发包人应在整个施工 (略) 机 (略) 人员,投保人身意外伤害险,缴纳保险费,并要求其 (略) 此项保险。

* .3.2承包人应在整个施工 (略) 机 (略) 人员,投保人身意外伤害险,缴纳保险费,并要求其 (略) 此项保险。

* .4其他保险

除专用合同条款另有约定外,承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

* .5对各项保险的 * 般要求

* .5.1保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本,保险单必须与专用合同条款约定的条件保持 * 致。

* .5.2保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。保险人作出变动的,承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

* .5.3持续保险

承包人应与保险人保持联系,使保险人能够随时了解工程实施中的变动,并确保按保险合同条款要求持续保险。

* .5.4保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的,应由承包人和(或)发包人按合同约定负责补偿。

* .5.5未按约定投保的补救

(1)由于负有投保义务的 * 方当事人未按合同约定办理保险,或未能使保险持续有效的,另 * 方当事人可代为办理,所需费用由对方当事人承担。

(2)由于负有投保义务的 * 方当事人未按合同约定办理某项保险,导致受益人未能得到保险人的赔偿,原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的 * 方当事人支付。

* .5.6报告义务

当保险事故发生时,投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

* . 不可抗力

* .1不可抗力的确认

* .1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见, (略) 合同过程中不可避免发生并不能克服的 (略) 会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

* .1.2不可抗力发生后,发包人和承包人应及 (略) 造成的损失,收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不 * 致的,由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时,按第 * (略) 。

* .2不可抗力的通知

* .2.1合同 * 方当事人遇到不可抗力事件, (略) 合同义务受到阻碍时,应立即通知合同另 * 方当事人和监理人,书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并提供必要的证明。

* .2.2 如不可抗力持续发生,合同 * 方当事人应及时向合同另 * 方当事人和监理人提交中间报告,说明不 (略) 合同受阻的情况,并于不可抗力事件结束后 * 天内提交最终报告及有关资料。

* .3不可抗 (略) 理

* .3.1不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外,不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同双方按以下原则承担:

(1)永久工程,包括 (略) 地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第 * 者人员伤亡和财产损失由发包人承担;

(2)承包人设备的损坏由承包人承担;

(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;

(4)承包人的停工损失由承包人承担,但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;

(5)不能按期竣工的,应合理延长工期,承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。

* .3. (略) 期间发生的不可抗力

合同 * 方当 (略) , (略) 期间发生不可抗力的,不免除其责任。

* .3.3避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后,发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大,任何 * 方没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。

* .3.4 因不可抗力解除合同

合同 * 方当事人因不可 (略) 合同的,应当及时通知对方解除合同。合同解除后,承包人应按照第 * .2.4项约 (略) 地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款,参照第 * .2.3 项约定,由监理人按第3.5 款商定或确定。

* . 违约

* .1承包人违约

* .1.1承包人违约的情形

(略) 合同过程中发生的下列情况之 * 的,属承包人违约:

(1)承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定;

(2)承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定,私自 (略) 或部分权利转让给其他人,或私自 (略) 或部分义务转移给其他人;

(3)承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定,未经监理人批准,私自将已按合同约 (略) 地的施工设备、临时设施或材 (略) 地;

(4)承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备,工程质量达不到标准要求,又拒绝清除不合格工程;

(5)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作,造成工期延误;

(6)由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的;

(7)承包人在缺陷责任期内,未能对工 (略) 列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发 (略) 修复,而又拒绝按监理 (略) 修补;

(8)承包人 (略) 或明 (略) 或实质 (略) 合同;

(9)承包人不按 (略) 义务的其他情况。

* .1.2对承 (略) 理

(1)承包人发生第 * .1.1(6)目约定的违约情况时,按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试 (略) 赔偿。发生延期的,承包人应承担延期责任。

(2)承包人发生第 * .1.1(8)目约定的违约情况时,发包人可通知承包人立即解除合同,并按第 * .1.3项、第 * .1.4项、第 * .1. (略) 理。

(3)承包人发生除第 * .1.1(6)目和第 * .1.1(8)目约定以外的其他违约情况时,监理人可向承包人发出整改通知,要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外,承包人应 (略) 引起的费用增加和(或)工期延误。

* .1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 * 天后,承包人仍 (略) 为的,发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后 * 天内,承包 (略) ,发包人派 (略) (略) 交接手续,发 (略) 组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要,有权扣留使用 (略) 的材料、设备和临时设施。但发 (略) 动不免除承包人应承担的违约责任,也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

* .1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

(1)承包人收到发包人解除合同通知后 * 天内,监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值,包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

(2)发包人发出解除合同通知后,发包人有权暂停对承包人的 * 切付款,查清各项付款和已扣款金额,包括承包人应支付的违约金。

(3)发包人发出解除合同通知后,发包人有权按第 * .4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4)合同双方确认合同价款后,发包人颁发最终结清付款证书, (略) 合同款项。

(5)发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成 * 致而形成争议的,按第 * (略) 。

* .1.5协议利益的转让

因承包人违约解除合同的,发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人,并在承包人收到解除合同通知后的 * 天内,依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

* .1.6紧急情况下无能 (略) 抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件,监理人通 (略) 抢救,承包人声明无能力或 (略) 的,发包人有权雇佣 (略) 抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的,由此发生的金额和(或)工期延误由承包人承担。

* .2发包人违约

* .2.1发包人违约的情形

(略) 合同过程中发生下列情形之 * 的,属发包人违约:

(1)发包人未能按合同约定支付价款,或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证,导致付款延误;

(2)发包人原因造成停工;

(3)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工;

(4)发包人 (略) 或明 (略) 或实质 (略) 合同;

(5) (略) 合同约定其他义务。

* .2.2 因发包人违约解除合同

(1)发生第 * .2.1(4)目的违约情况时,承包人可书面通知发包人解除合同。

(2)承包人按 * .2.1项约定暂停施工 * 天后,发包人仍 (略) 为的,承包人可向发包人发出解除合同通知。但承 (略) 为不免除发包人承担的违约责任,也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

* .2.3解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的,发包人应在解除合同后 * 天内向承包人支付下列款项,承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证:

(1)承包人发出解除 (略) 完成工作的价款;

(2)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后,该材料、工程设备和其他物 (略) 有;

(3)承包人 (略) 发生的,而发包人未支付的金额;

(4)承包 (略) 地以及遣散承包人人员的金额;

(5)因解除合同造成的承包人损失;

(6)按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保,但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

* .2.4解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后,承 (略) 理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作,并按发包人的要求将承包人设备和人 (略) 地。承包 (略) 地应遵守第 * .7.1 项的约定,发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

* .3第 * 人造成的违约

(略) 合同过程中, * 方当事人因第 * 人的原因造成违约的,应当向对方当事人承担违约责任。 * 方当事人和第 * 人之间的纠纷,依照法律规定或者按照约定解决。

* . 索赔

* .1承包人索赔的提出

根据合同约定,承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的,应按以下程序向发包人提出索赔:

(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 * 天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 * 天内发出索赔意向通知书的,工期不予顺延,且承包人无权获得追加付款;

(2)承包人应在发出索赔意向通知书后 * 天内,向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料;

(3)索赔事件具有连续影响的,承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数;

(4)在索赔事件影响结束后的 * 天内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。

* .2 (略) 理程序

(1)监理人收到承包人提交的索赔通知书后,应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料,必要时监理人可要求承 (略) 原始记录副本。

(2)监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期,并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进 * 步证明材料后的 * 天内, (略) 理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进 * 步证明材料后的 * 天内不予答复的,视为认可索赔。

(3)承包 (略) 理结果的,发包人应 (略) 理结果答复后 * 天内完成赔付。承包人 (略) 理结果的,按第 * (略) 。

* .3承包人提出索赔的期限

* .3.1承包人按第 * .5 款的约定接受了竣工付款证书后,应被认为已无权再提出在合同工程接收 (略) 发生的任何索赔。

* .3.2 承包人按第 * .6 款的约定提交的最终结清申请单中,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

* .4发包人的索赔

* .4.1发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 * 天内,向承包人发出索赔通知,并说明发包人有权扣减的付款和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述 * 天内发出索赔通知的,丧失要求扣减付款和(或)延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第 * .3 款的约定相同,要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

* .4.2发包人按第3.5 款商定或确定发包 (略) 得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除,或由承包人以其他方式支付给发包人。

* . 争议的解决

* .1争议的解决方式

发包人和 (略) 合同中发生争议的,可以 (略) 协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人 (略) 协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的,可在专用合同条款中约定下列 * 种方式解决:

(1)向 (略) 申请仲裁;

(2)向有管辖 (略) 提起诉讼。

* .2 (略) 解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前,以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中,发包人和承包人均可共同努力 (略) 协商解决争议。

* .3争议评审

* .3.1采用争议评审的,发包人和承包人应在开工日后的 * 天内或在争议发生后,协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

* .3.2合同双方的争议,应首先由申请人向争议评审组提交 * 份详细的评审申请报告,并附必要的文件、图纸和证明材料,申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

* .3.3被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 * 天内,向争议评审组提交 * 份答辩报告,并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

* .3.4除专用合同条款另有约定外,争议评审组在收到合同双方报告后的 * 天内,邀请双方代表和 (略) 调查会,向双方调查争议细节;必要时争议评审组可要求双方进 * 步提供补充材料。

* .3.5除专用合同条款另有约定外,在调查会结束后的 * 天内,争议评审组应在不受任何干扰 (略) 独立、公正的评审,作出书面评审意见,并说明理由。在争议评审期间,争议双方暂按总监理工程 (略) 。

* .3.6 发包人和承包人接受评审意见的,由监理人根据评审 (略) 协议,经争议双方签字后作为合同的补充文件, (略) 。

* .3.7发包人或承包人不接受评审意见,并要求提交仲裁或提起诉讼的,应在收到评审意见后的 * 天内将仲裁或起诉意向书面通知另 * 方,并抄送监理人,但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程 (略) 。


第 * 节 专用合同条款

1. * 般约定

1.4合同文件的优先顺序

解释合同文件的优先顺序:。

1.5合同协议书

合同生效的约定:。

1.7联络

1.7.2发包人接收来往函件指定的地点和指定的接收人:。

承包人接收来往函件指定的地点和指定的接收人:。

2.发包人

2. (略) 地

发包人向承包人 (略) (略) 施工条件:。

发包人与承包人的交接界面:。

3.监理人

3.1. (略) 使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的:。

4.承包人

4.2履约担保

履约担保的形式:。

履约担保的金额:。

提交履约担保的时间:。

5.设计

承包人向发包人提供设计文件的份数:。

5.5竣工文件

5.5.1提交竣工记录的份数:。

7.施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2修建临时设施的费用、办理申请临时占地手续并承担相应费用的约定:。

8.交通运输

8. (略) (略) 外设施(A):本项目不适用

9.测量放线

9.1.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:。

承包人 (略) 资料报送监理人批准的期限:。

* .安全、治安保卫和环境保护

* .2承包人的安全责任

* .2.1承包人提交安全措施计划的期限:。

* .3治安保卫

* .3.1治安保卫的约定:。

* .3. (略) 地治安管理计划的约定:。

* .开始工作和竣工

* .1开始工作

开始工作的条件:。

* .3发包人引起的工期延误

发包人造成工期延误的其他原因:。

* .4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件:。

* .6工期提前

向承包人支付的奖励:。

* .变更

* .2承包人的合理化建议

* .2.2给予承包人的奖励:。

* .价格调整

* .1物价波动引起的调整(A):本项目不适用

* .1物价波动引起的调整(B)

因物价波动引起的价格调整:。

* .合同价格与支付

* .1合同价格

合同价格包括。

(3)按照实际完成 (略) 支付的工程计量:。

按照实际完成 (略) 支付的工程估价:

* .2.1预付款

预付款的金额:。

预付款的支付:。

* .2.2预付款保函

预付款保函:。

* .3工程进度款:以合同签订为准

* .4质量保证金

质量保证金的金额或比例:。

质量保证金的扣留:3%

* .5竣工结算

* .5.1竣工付款申请单

竣工付款申请单的份数:。

竣工付款申请单的提交期限:。

竣工付款申请单的内容:。

* .6最终结清

* .6.1最终结清申请单

最终结清申请单的份数:。

提交最终结清申请单的期限:。

* .竣工试验和竣工验收

* .1.2竣工试验应按 (略) :。

* .1.3工程及工 (略) 所需的必要条件:。

(略) 费用:。

* .3.5实际竣工日期:。

* .缺陷责任与保修责任

* .7保修责任

保修范围:。

保修期限:。

保修责任:。

* .保险

* .1设计和工程保险

* .1.1发包人和承包人约定的保险人:。

投保险种:。

保险范围:。

保险金额:。

保险费率:。

保险期限:。

* .1.2承包人投保第 * 者责任险的约定:。

* .4其他保险

其他保险的约定:。

* .不可抗力

* .1不可抗力的确认

不可抗力的其他情形:。

* .3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力造成损害的后果承担的原则:。

* . 争议解决

* .1争议的解决方式

合同当事人 (略) 协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的,约定采用下列

第种方式解决:

(1)向 (略) 申请仲裁;

(2)向有管辖 (略) 提起诉讼。

* .3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:。

* .3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定:。

选定争议评审员的期限:。

争议评审小组成员报酬的承担方式:。

其他事项的约定:。

* .3.4召开争议调查会的时间

争议评审组在收到合同双方报告后的天内,邀请双方代表和 (略) 调查会。

* .3.5 争议评审小组的决定

在调查会结束后的天内,争议评审组应在不受任何干扰 (略) 独立、公正的评审,作出书面评审意见,并说明理由。

第 * 节合同附件格式

附件 * :合同协议书

合同协议书

(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施(项目名称),已接受(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目勘察、设计、施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件 * 起构成合同文件:

(1)中标通知书;

(2)投标函及投标函附录;

(3)专用合同条款;

(4)通用合同条款;

(5)发包人要求;

(6)价格清单;

(7)承包人建议;

(8)其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确 (略) ,以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价:人民币(大写)(¥)。

4. 承包人项目负责人:;勘察负责人:;设计负责人:。

5. 工程质量符合的标准和要求:。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察、设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间:________________,实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为天。

9. 本协议书 * 式份,合同双方各执 * 份。

* . 合同未尽事宜, (略) 签订补充协议。补充协议是 (略) 分。

发包人:(盖单位章) 承包人:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字) 法定代表人或其委托代理人:(签字)

年月日年月日

附件 * :履约担保格式

履约担保

(发包人名称):

鉴于(发包人名称,以下简称“发包人”)接受(承包人名称,以下称“承包人”)于年月日参加(项目名称)的投标。我方愿意 (略) 与你方订立的合同,向你方提供担保。

1. 担保金额人民币(大写)(¥)。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 * 条变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。

担保人:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

地 址:

邮政编码:

电 话:

年月日




第 * 章 发包人要求

* 、功能要求

( * )工程的目的:

(略) 市位于淮河流域上游, (略) (略) 的尾水最后流入淮河。淮河流域为国家重点治理的流域,根据《 (略) 市污染防治 (略) 动实施方案( * 年)》、《关于 (略) (略) (略) 理提标改造工程的报告》(长建字[ * ] * 号)和《关于印发 * 年度全市污染防治攻坚战任务台账的通知》的政策与要求(“对 (略) (略) 理厂实施改造,出水水质应达到Ⅳ类水标准”),进 * 步减少入接纳河流的各类污染物, (略) 理厂出水标准将由原有的《 (略) 理厂污染物排放标准》(GB 点击查看>> 2) * 级A 标准提高至“地表水准Ⅳ类水标准(TN≤ * mg/L)”。为达到这 * 要求,对 (略) (略) 升级改造。

( * )工程规模:

(略) (略) (略) (略) ,魏武中路与祥和路交叉口东侧,小洪河下游西侧, * 期建设规模为2.0 万m3/d, (略) 于 * 年开工建设,由于前期水量波动较大,为避免设备空置,分两期建设,先期建设1万m3/d系列工程,于 * 年9 (略) ;后期建设1 万m3/d 系列工程,于 * 年 * (略) 。 * 期建设规模为2.0万m3/d, * 年4 月开工建设, * 年1 (略) 。

( * )性能保证指标

设计进出水水质

确定本工程的进水主要指标为:

CODCr: * mg/L;

BOD5: * mg/L;

SS: * mg/L;

NH3-N: * mg/L;

TN: * mg/L;

TP: 5.5mg/L;

(略) “地表水准Ⅳ类标准”,其中TN≤ * mg/L,主要指标为:

CODCr: * mg/L;

BOD5: 6 mg/L;

SS: * mg/L;

NH3-N: 1.5mg/L;

TN: * mg/L;

TP: 0.3 mg/L;

* 、工程范围

( * )概述:

(略) 址位于 (略) ,魏武中路与祥和路交叉口东侧,小洪河下游西侧,本次 (略) (略) 的提 (略) (略) 。本工 (略) (略) 提标改造工程,主要建设 (略) (略) 区工程,主要包括:1、改造生物池曝气机;2、新建反硝化深床滤池及配套反冲洗房;3、新建臭氧接触池及配套臭氧机房;4、改造现状混凝反应沉淀池为磁混凝反应沉淀池;5、增加碳源投加装置;6、改造消毒工艺,为次氯酸钠消毒;7、增加除臭设施;8、 (略) 分设备 (略) 更换等。

( * )包括的工作

完成该项目的包括勘察、设计(方案设计、初步设计、施工图设计、预算编制)、设备采购及安装、施工总承包,并对工程的质量、安全、工期和造价、并通过施工及环保验收等工作全面负责,质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作,包括竣工图编制。

( * )工作界区: (略) 市

( * )发包 (略) 条件

1、 (略) 地在开工前具备施工条件。

2、 (略) 需的水、 (略) 地,由承包人装表计交费用。

( * )发包人提供的技术文件

除另有批准外,承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:

1. 发包人需求任务书。

2. 发包人已完成的设计文件。

* 、工艺安排或要求(如有)

* 、技术要求

( * )勘察设计阶段和勘察设计任务:应完成该项目的勘察、设计(方案设计、初步设计、施工图设计、预算编制),并保 (略) 门的评审,同时向招标人提供成套图纸不少于 * 套,并有义务根据发包人要求补充各类图纸及相关技术资料。

( * )勘察设计标准和规范: (略) 的验收规范和标准。

( * )技术标准和要求: (略) 的验收规范和标准

( * )质量标准:合格( (略) 的验收规范和标准)

( * )设计、施工和设备监造、试验(如有)。

( * )样品(如有)。

( * )发包人提供的其他条件,如发包人或其委托的第 * 人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等,以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

* 、竣工试验

配合招标人做好竣工试验相关工作

* 、工程项目管理规定

( * )进度,包括里程碑进度计划(如果有)。

( * )HSE(健康、安全与环境管理体系):具有完整的HSE(健康、安全与环境管理体系)证书。

( * )沟通:发包人和 (略) 合同中发生争议的,可以 (略) 协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人 (略) 协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的可向长 (略) 申请仲裁;

( * )变更:变更应在相应内容实施前提出,否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示,承包人不得擅自变更。

* 、文件要求

( * )设计文件,及其相关审批、核准、备案要求。

( * )沟通计划。

( * )风险管理计划。

( * )竣工文件和工程的其他记录。

( * )操作和维修手册。

* 、其他要求

1.本项目 (略) 理重要设备或关键设备采购的,应按照发包方要求,承包方首先提交重要设备品牌型号的采购目录,经发包方书面认可后, (略) 下 * 步的采购安装。

2.中标人必须保证本项目通过质量验收及环保验收,相关费用中标人承担。

第 * 章发包人提供的资料

发包人提供的资料

* 、项目概况:

(略) 址位于 (略) ,魏武中路与祥和路交叉口东侧,小洪河下游西侧,本次 (略) (略) 的提 (略) (略) 。本工 (略) (略) 提标改造工程,主要建设 (略) (略) 区工程,主要包括:1、改造生物池曝气机;2、新建反硝化深床滤池及配套反冲洗房;3、新建臭氧接触池及配套臭氧机房;4、改造现状混凝反应沉淀池为磁混凝反应沉淀池;5、增加碳源投加装置;6、改造消毒工艺,为次氯酸钠消毒;7、增加除臭设施;8、 (略) 分设备 (略) 更换等。

* 、发包人提供的资料

1. (略) 地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料,以及其他与建设工程有关的原始资料。

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。

3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料,如可研批复文件。

4.其他资料。




第 * 章 投标文件格式

正(副)本

(项目名称/标段)

投 标 文 件

项目编号:

投标人:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

年月日

* 、投标函及投标函附录;

* 、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;

* 、联合体协议书(如有);

* 、投标担保;

* 、价格清单(如有);

* 、承包人建议书;

* 、承包人实施计划;

* 、资格审查资料;

* 、其他材料。


* 、投标函及投标函附录

( * )投标函

(招标人名称):

1.我方已仔细研究了(项目名称)招 (略) 内容,愿意以政 (略) 的评审价为基数,%的勘察设计费率和%的工程施工费率(含设备采购)为投标报价,勘察周期为:日历天;方案设计、初步设计周期为:日历天;施工图设计周期为:日历天;施工工期为:日历天。按 (略) 勘察、设计、采购及工程施工,修补工程中的任何缺陷,实现工程目的,质量标准为。

2. (略) 文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标担保 * 份,金额为人民币(大写)(¥)。

4.如我方中标:

(1)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同 (略) 分。

(3) (略) 文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完 (略) 合同工程。

5.我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.(其他补充说明)。

投标人:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

地址:

网址:

电话:

传真:

邮政编码:

年月日

( * )投标函附录


项目名称

投标人

项目负责人

级别

证书编号

设计负责人

级别

证书编号

勘察负责人

级别

证书编号

投标报价

勘察设计费率:%

大写:

工程施工费率:%

大写:

投标质量

投标项目工期

勘察周期:

方案设计、初步设计周期:

施工图设计周期:

施工工期:

投标有效期

备注


投标单位(盖章):

法定代表人(签字):

年 月 日


* 、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书( * )法定代表人身份证明

投标人名称:

单位性质:

地址:

成立时间:年月日

经营期限:

姓名:性别:年龄:职务:

系(承包人名称)的法定代表人。

特此证明。

附:法定代表人身份证复印件。

投标人:(盖单位章)

年月日

注:只需联合体牵头人提供。


( * )授权委托书

本人(姓名)系(投标人名称)的法定代表人,现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)投标文件、 (略) 理有关事宜,其法律后果由我方承担。

委托期限:。

代理人无转委托权。

附:法定代表人身份证复印件 委托人身份证复印件

投标人:(盖单位章)

法定代表人:(签字)

身份证号码:

委托代理人:(签字)

身份证号码:

年月日

注:只需联合体牵头人提供授权委托书。


* 、联合体协议书(如有)

联合体协议书

(所有成员单位名称)自愿组成(联合体名称)联合体,共同参加 (项目名称)勘察、设计、采购、施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

2、 (略) 项目投标文件编制和合同谈判活动,牵头人法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次投标文件相关资料,并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与之有关的 * 切事务,负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、 (略) 文件的各项要求,递交投标文件,履行合同,并对外承担连带责任。

4、联合体各 (略) 的职责分工如下:。

5、本协议书自签署之日起生效, (略) 完毕后自动失效。

6、本协议书 * 式份, (略) 人各执 * 份。

注:本协议书由委托代理人签字的,应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

成员 * 名称:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

成员 * 名称:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

...

年月日

* 、投标担保

(招标人名称):

我方于年月日参加(项目名称、标段)的投标,现保证:我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的,或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的,投标担保不予退还。

投标人名称:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

地 址:

邮政编码:

电 话:

年月日

(投标人应在此提供汇款凭证、基本账户开户许可证和保证金缴纳回执单的复印件)

* 、价格清单(如有) * 、承包人建议书

承包人建议书必须符合第 * 章“发包人要求”的规定,包括但不限于以下内容:

( * )图纸

( * )工程详细说明

( * )设备、材料方案

( * )其他

* 、承包人实施计划

包括但不限于以下内容:

( * )概述

( * )总体实施方案

( * )项目实施要点

( * )项目管理要点

( * )勘察方案

( * )设计方案

( * )施工方案


* 、资格审查资料

( * )投标人基本情况表

投标人名称

注册地址

邮政编码

联系方式

联系人

电话

传 真

网址

组织结构

法定代表人

姓名

技术职称

电话

技术负责人

姓名

技术职称

电话

成立时间

员工总人数:

企业资质等级

其中

项目负责人

营业执照号

高级职称人员

注册资金

中级职称人员

(略)

初级职称人员

账号

技工

经营范围

备注

备注:本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证(施工单位提供)等材料的原件扫描件或图片。(如为联合体投标,各方均需提供此表。)


( * )近年财务状况表

备注:在此附经 (略) 或审计机构审计的财务财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的原件扫描件或图片,具体年份要求见第 * 章“投标人须知”的规定。
( * )近年完成的施工类似项目情况表

项目名称

(略) 在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

开工日期

竣工日期

承担的工作

工程质量

项目负责人

技术负责人

项目描述

备注

备注:本表后需附证明材料,具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写 * 个项目,并标明序号。如若中标,须在公示环节备查,不实者将取消中标资格且上报列入失信名单。

( * )近年完成的勘察设计类似项目情况表


项目名称

(略) 在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

承担的工作

工程质量

设计负责人

项目描述

备注


备注:本表后需附证明材料,具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写 * 个项目,并标明序号。如若中标,须在公示环节备查,不实者将取消中标资格且上报列入失信名单。

( * )正在实施的和新承接的施工项目情况表

项目名称

(略) 在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

签约合同价

开工日期

计划竣工日期

承担的工作

工程质量

项目负责人

技术负责人

项目描述

备注

( * )正在勘察设计和新承接的项目情况


项目名称

(略) 在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

承担的工作

工程质量

设计负责人

项目描述

备注


( * )近年发生的重大诉讼及仲裁情况(包含勘察、设计、施工投标单位近年发生的诉讼及仲裁情况)
( * )项目管理机构组成表

职务

姓名

职称

执业或职业资格证明

备注

证书名称

级别

证号

专业

养老保险


( * )主要人员简历表

附1:项目负责人简历表

项目负责人应附项目负责人建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、养老保险原件扫描件或图片及未担任其他在施建设工程项目项目负责人的承诺书。


姓 名

年 龄

学历

职 称

职 务

拟在本工程任职

项目负责人

注册建造师执业资格等级

建造师专业

安全生产考核合格证书

(略)

(略) 专业

主要工作经历

时 间

参加过的类似项目名称

工程概况说明

本项目中任职


勘察负责人简历表

勘察负责人应附注册证书、身份证、职称证、养老保险原件扫描件或图片。


姓 名

年 龄

学历

职 称

职 务

拟在本工程任职

(略)

(略) 专业

主要工作经历

时 间

参加过的类似项目名称

工程概况说明

本项目中任职


设计负责人简历表

设计负责人应附职称证书、身份证、养老保险原件扫描件或图片。


姓 名

年 龄

学历

职 称

职 务

拟在本工程任职

(略)

(略) 专业

主要工作经历

时 间

参加过的类似项目名称

工程概况说明

本项目中任职


2:承诺书

承诺书

(招标人名称):

如若我方中标,我方承诺在施工期间不因工程款未及时到位而拖延工期,且保证在合同约定的期限内按质按量完 (略) 合同工程。

投标人:(加盖单位公章)

法定代表人或委托代理人签字:

附件3“不挂靠、不转包、不违法分包”专项承诺书

(招标人)

我单位为守法经营的建筑工程施工企业,针对本次(项目全称)招标项目,我公司郑重承诺:绝不挂靠、不转包、不违法分包

若有挂靠、转包或违法分包行为愿 (略) 罚:

1、由招标人向市、省和 (略) (略) 门报告,记入不良记录,并愿 (略) 理决定;
2
、投标期间没收投标担保, (略) 期间发包人有 (略) 、没收履约担保,并有权单方面取消承包人的中标资格,终止合同,有此产生的责任和损失均由承包人负责,发包人有权向承包人索赔;
3
、由招标人联系司法机关追究相关法律责任。

单位全称:(盖 章)

法定代表人:(签字)

年月 日

* 、其他资料

文件编号
投标资格
投标文件递交截止时间
投标有效期 * 天
投标文件递交方法
投标保证金缴纳方式资金现金
投标保证金金额 * , * 元 人民币
控制价(最高限价)0元 人民币
评标办法综合评分法
开标时间
开标地点
开标方式
资格审查方式
答疑澄清时间
是否延期
延期后开标时间
延期后开标地点
对文件澄清与修改的主要内容

(略) (略) 提标改造项目工程

总承包(EPC)及监理

招 标 文 件

( * 标段)

项目编号:长交建【 * 】GZ * 号

人:长 (略) (略)

(略) : (略) 建设 (略)

* 〇 * 〇年 * 月


(略) .......................................................................................

第 * 章投标人须知...................................................................................

投标人须知前附表......................................................................

第 * 章评标办法(综合评估法)............................................................

评标办法前附表...........................................................................

第 * 章合同条款及格式............................................................................

第 * 章发包人要求...................................................................................

第 * 章发包人提供的资料........................................................................

第 * 章 投标文件格式..............................................................................


第 * 章招标公告

(略) (略) 提标改造项目工程总承包(EPC) (略)

* 、招标条件

本招标 (略) (略) 提标改造项目工程总承包(EPC)及监理,已由 (略) 市 (略) 批准建设。招标人为长 (略) (略) ,建设资金为市财政资金,招标代理机构为 (略) 建设 (略) 。 (略) 条件, (略) 。

* 、 (略) 范围

2.1项目编号:长交建[ * * ]GZ *

2.2项目名称: (略) (略) 提标改造项目工程总承包(EPC)及监理

2.3建设地点: (略) 址位于 (略) ,魏武中路与祥和路交叉口东侧, (略) 院内。

2.4项目建设内容:本工 (略) (略) 提标改造工程,主要建设 (略) (略) 区工程,主要包括:1、改造生物池曝气机;2、新建反硝化深床滤池及配套反冲洗房;3、新建臭氧接触池及配套臭氧机房;4、改造现状混凝反应沉淀池为磁混凝反应沉淀池;5、增加碳源投加装置;6、改造消毒工艺,为次氯酸钠消毒;7、增加除臭设施;8、 (略) 分设备 (略) 更换等。

2.5招标范围:招标文件、答疑纪 (略) 有工程内容

2.6项目投资估算:施工: * . * 万元 监理: * . * 万元

2.7标段划分:

* 标:工程总承包(EPC)标段,包括勘察、设计(方案设计、初步设计、施工图设计、预算编制)、设备采购及安装、施工总承包,并对工程的质量、安全、工期和造价、并通过施工及环保验收等工作全面负责,质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作,包括竣工图编制。

* 标:监理标段,包括施工准备、施工期及保修期的全过程监理服务工作。

2.8质量要求:合格( (略) 的验收规范和标准)。

2.9工期要求:

* 标:勘察周期为: * 日历天;

方案设计、初步设计周期为: * 日历天;

施工图设计周期为: * 日历天;

施工工期为: * 日历天。

* 标:监理服务期限:同工程总承包服务期。

* 、投标人资格要求

3.1 * 标段资格要求:

3.1.1主体要求

投标人须在中华人民共和国境内注册,具备独立法人资格和合法经营资格,并具有有效的营业执照。

3.1.2资质要求

投标人需具备以下资质:

(1)投标人 (略) (略) 门颁发的市政公用工程施工总承包 * 级及以上或环保工程专业承包资质 * 级及以上资质,且具备有效的企业安全生产许可证;

(2)须具备工程勘察专业类(岩土工程) * 级及以上勘察资质或工程勘察综合 * 级资质;

(3)须具备工程设计综合 * 级 (略) 业 * 级及以上设计资质(至少包含排水工程);

3.1.3人员要求

(1)投标人拟派项目负责人应具备市政公用工程专业 * 级及以上注册建造师执业资格,具有有效的安全生产考核合格证,未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。

(2)投标人拟派勘察项目负责人须具备国家注册土木工程师(岩土)执业资格;

(3)投标人拟派设计项目负责人须具备市政工程相关专业高级及以上技术职称。

(4)委托代理人(联系人)、拟派项目负责人、设计负责人、勘察 (略) 其他主要人员在中标后无正当理由不得更换。

3.2、 * 标段资格要求:

3.2.1、主体要求

投标人须在中华人民共和国境内注册,具备独立法人资格和合法经营资格,并具有有效的营业执照。

3.2.2、资质要求

投标人具有市政公用工程监理 * 级及以上资质或监理综合资质。

3.2.3、人员要求

(1)拟任项目负责人(总监理工程师)必须持有市政公用工程专业注册监理工程师证书。

(2)委托代理人(联系人)、项目负责人(总监理工程师) (略) 其他主要人员在中标后无正当理由不得更换。

3.3、信誉要求

3.3.1、 (略) 于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;近 * 年内企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题;

3.3.2、未被列入“信用中国”、“信用 (略) ”网站信用信息栏黑名单、“国家企业信用信息公示系统”经营异常名录或严重失信黑名单,“中 (略) ”无行贿犯罪记录的投标人。

3.4、联合体要求

3.4.1本项目工程总承包(EPC)标段( * 标段)接受联合体投标,但联合体成员数量最多不得超过3名。牵头人必须是施工单位,牵头人法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次投标文件相关资料, (略) 项目的相应能力。 (略) 文件对投标人资格条件有规定的,联合体应当具备规定的相应资格条件。由同 * 专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任, (略) 人。联合体中标的, (略) 人签订合同, (略) 人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标,不得限制投标人之间的竞争。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标。

3.4.2 * 标段监理标段不接受联合体投标。

3.5 (略) 公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同 * 人或者存在控股、管理关系的不同单位, (略) 项目投标。

3.6 本项目不得转包、挂靠及违法分包。

* 、 (略) 文件

4.1持CA数字认证证书,登录【全国公共资源交易平台( (略) 省· (略) 市)】“系统用户注册”入口(http:/ 点击查看>> )进行免费注册登记(详见“常见问题解答- (略) 上注册相关资料下载”);

4.2在投标截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台( (略) 省· (略) 市)】“投标人/供应商登录”入口(http:/ 点击查看>> ) (略) 文件等(详见“常见问题解答-交易系统操作手册”)。

* 、招标文件和施工图纸的获取

5.1招标文件的下载:报名期限内,投标人登录《全国公共资源交易平台( (略) 省· (略) 市)》 (略) 文件。

5.2招标文件费用: (略) 文件费用,本项目招标文件费用为 * 元/标段,售后不退。

5. (略) 资格后审, (略) 文件。

* 、投标文件的递交

6.1本项目为全流程电子化交易项目,须提交电子投标文件和纸质投标文件(正本1份、副本1份)。

6.2投标文件提交截止时间及开标时间: * 日9时 * 分。

6.3电子投标文件的提交:电子投标文件应在投标文件提交截止时间(开标时间)之前成功提交至《全国公共资源交易平台( (略) 省? (略) 市)》公共资源交易系统,并随纸质投标文件同时提交1份使用电子介质存储的备份文件。

6.4纸质投标文件提交地点: (略) 市公 (略) 开标 * 室( (略) 市葛天大道东段商务区6号楼 * 室)。

6.5逾期送达的或者未送达指定地点的纸质投标文件,及仅提供纸质投标文件的,招标人不予受理。

* 、发布公告的媒介

本招标公告同时在《 (略) 投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台( (略) 省· (略) 市)》及《 (略) 市人 (略) 站》上发布。

* 、招标人及代理机构

招标人:长 (略) (略)

联系人:李先生

联系电话: 点击查看>>

地址: (略) 市葛天大道

招标代理机构: (略) 建设 (略)

联系人:于女士联系电话: 点击查看>>

地址: (略) 区天瑞街东泰大厦 * 楼

9、特别提示

1、所有投标单位请时刻关注全国公共资源交易平台( (略) 省. (略) 市),澄清、答疑、变更均在全国公共资源交易平台( (略) 省. (略) 市)发布, (略) 通知。如未及时查看影响其投标,后果自负。
2、 (略) 提供的服务不满意, (略) 在服务过 (略) 为的,可致电 (略) 市公共资 (略) 办公室监管股( 点击查看>> ),经查实后将 (略) 理。

3、为认真贯彻落实国家和省市关于新型冠状病毒感染肺炎疫 (略) 署,根据《豫疫情防指办( * ) * 号》文件通知精神,凡进入 (略) 市公 (略) 进行投标的委托人,省内的须提供本人居住地乡 (略) 门开具的书面健康证明或健康绿码, (略) 省外的须提供核酸检测结果为阴性的检测报告。

温馨提示

本项目为全流程电子化交易项目, (略) 文件,并注意以下事项。

1. (略) 文件规定下载、编制、提交电子投标文件和纸质投标文件。开、 (略) 不接受投标人递交的电子投标文件和纸质投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标(电子投标文件的解密)环节,承包人须使用CA数字证书(证书须在有效期内)。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录【全国公共资源交易平台( (略) 省? (略) 市)】公共资源交易系统(http:/ 点击查看>> )下载“ (略) 投标文件制作系统SEARUN V1.1”,按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作,参考【全国公共资源交易平台( (略) 省? (略) 市)】公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册(投标人、供应商)。

3.2 (略) 文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件(或图片) (略) 提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同 * 项目 (略) 投标的, (略) 文件,按标段制作电子投标文件,并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

* 个标段对应生成 * 个文件夹(xxxx项目xx标段), 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用,后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件,“备份文件夹”使用电子介质存储, (略) 备用。

4.电子投标文件的提交

4.1 (略) 文件规定的投标文件提交截止时间(开标时间)之前成功提交至【全国公共资源交易平台( (略) 省? (略) 市)】公共资源交易系统(http:/ 点击查看>> )。

投标人应充分考虑 (略) 理 (略) 需时间。

4.2 投标人对同 * 项目 (略) 投标的,电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 电子投标文件成功提交后,投标人应打印“投标文件提交回执单”, (略) 备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时, (略) 以电子投标文件为依据评标。

第 * 章投标人须知

投标人须知前附表

条款号

1.1.1

项目编号

长交建[ * ]GZ * 号

1.1.2

招标人

长 (略) (略)

1.1.3

招标代理机构

(略) 建设 (略)

1.1.4

项目名称

(略) (略) 提标改造项目工程总承包(EPC)及监理( * 标段)

1.1.5

建设地点及内容

该项目 (略) 址位于 (略) ,魏武中路与祥和路交叉口东侧, (略) 院内。本工 (略) (略) 提标改造工程,主要建设 (略) (略) 区工程,主要包括:1、改造生物池曝气机;2、新建反硝化深床滤池及配套反冲洗房;3、新建臭氧接触池及配套臭氧机房;4、改造现状混凝反应沉淀池为磁混凝反应沉淀池;5、增加碳源投加装置;6、改造消毒工艺,为次氯酸钠消毒;7、增加除臭设施;8、 (略) 分设备 (略) 更换等。

1.2.1

资金来源

市财政资金

1.2.3

资金落实情况

已落实

1.3.1

招标范围

招标文件、答疑纪 (略) 有工程内容。

1.3.2

计划工期

勘察周期为: * 日历天;

方案设计、初步设计周期为: * 日历天;

施工图设计周期为: * 日历天;

施工工期为: * 日历天。

1.3.3

质量要求

合格( (略) 的验收规范和标准)

1.3.4

标段划分

* 标:工程总承包(EPC)标段,包括勘察、设计(方案设计、初步设计、施工图设计、预算编制)、设备采购及安装、施工总承包,并对工程的质量、安全、工期和造价、并通过施工及环保验收等工作全面负责,质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作,包括竣工图编制。

* 标段:监理标段,包括施工准备、施工期及保修期的全过程监理服务工作。

1.4.1

投标人资质条件

* 标段资格要求:

1.主体要求

投标人须在中华人民共和国境内注册,具备独立法人资格和合法经营资格,并具有有效的营业执照。

2.资质要求

投标人需具备以下资质:

(1)投标人 (略) (略) 门颁发的市政公用工程施工总承包 * 级及以上或环保工程专业承包资质 * 级及以上资质,且具备有效的企业安全生产许可证;

(2)须具备工程勘察专业类(岩土工程) * 级及以上勘察资质或工程勘察综合 * 级资质;

(3)须具备工程设计综合 * 级 (略) 业 * 级及以上设计资质(至少包含排水工程);

3.人员要求

(1)投标人拟派项目负责人应具备市政公用工程专业 * 级及以上注册建造师执业资格,具有有效的安全生产考核合格证,未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。

(2)投标人拟派勘察项目负责人须具备国家注册土木工程师(岩土)执业资格;

(3)投标人拟派设计项目负责人须具备市政工程相关专业高级及以上技术职称。

(4)委托代理人(联系人)、拟派项目负责人、设计负责人、勘察 (略) 其他主要人员在中标后无正当理由不得更换。

4.信誉要求

(1) (略) 于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;近 * 年内企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题;

(2)未被列入“信用中国”、“信用 (略) ”网站信用信息栏黑名单、“国家企业信用信息公示系统”经营异常名录或严重失信黑名单, “中 (略) ”无行贿犯罪记录的投标人。

5.联合体要求:本项目工程总承包(EPC)标段( * 标段)接受联合体投标,但联合体成员数量最多不得超过3名。牵头人必须是施工单位,牵头人法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次投标文件相关资料, (略) 项目的相应能力。 (略) 文件对投标人资格条件有规定的,联合体应当具备规定的相应资格条件。由同 * 专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任, (略) 人。联合体中标的, (略) 人签订合同, (略) 人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标,不得限制投标人之间的竞争。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标。

6. (略) 公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同 * 人或者存在控股、管理关系的不同单位, (略) 项目投标。

7.本项目不得转包、挂靠及违法分包。

1.4.2

是否接受联合体投标

接受,联合体成员数量不得超过3家。

1.9.1

(略)

不组织

1. * .1

投标预备会

不召开

1. * .3

招标人书面澄清的时间

递交投标文件截止之日 * 日前通过公共资源交易系统电子平台发出

1. * .1

招标人规定由分包人承担的工作

/

1. * .2

投标人拟分包的工作

不允许

1. *

偏离

不允许

2.1

招标文件的获取

在《全国公共资源交易平台( (略) 省· (略) 市)》 (略) 文件

2.1.1

构成招标文件的其他材料

(略) 文件补充、答疑和修改文件(如有)

2.2.1

(略) 文件的截止时间

递交投标文件截止之日 * 日前

2.2.2

投标截止时间

* 年6月 8 日上午9时 * 分( (略) 时间)

2.2.3

(略) 文件澄清的时间

无要求

2.3.2

(略) 文件修改的时间

无要求

2.3.3

(略) 文件有异议的提出与受理

(略) 文件有异议的应当在投标截止时间 * 日前提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前, (略) 投标活动。

3.1.1

构成投标文件的其他材料

3.2.5

投标报价的其他要求

本项目采用工程总承包方式, (略) 范围内各项工作的费用、利润、税金及风险等。

3.3.1

投标有效期

* 日历天(从投标截止之日算起,投标人应当在投标有效期内办理相关事宜)

3.4.1

投标担保

1、投标担保截止时间:同开标截止时间。

2、金额: * 标段: * * 万元整(¥ 点击查看>> . * 元)   

3、递交方式:银行转账、银行电汇(均需从投标人的基本账户汇出)、保函、不接受以现金方式缴纳的投标担保。凡以现金方式缴纳投标担保而影响其投标结果的, (略) 负责。

(略) 转账方式的,于截止时间前通过投标人基本账户将款项 * 次足额递交、成功绑定,以收款人到账时间为准,在途资金无效,视为未按时交纳。同时投标人应承 (略) 系统不能支付的风险。

使用保函方式的,投标保函应明确项目名称、项目编号及标段、受益人(招标人)、有效期(不低于本项目投标有效期)、保函担保金额(不低于本项目本标段投标保证金数额)。投标人应将真实合法的保函原件扫描件附于投标文件中, (略) 需提供保函原件,否则视为未按规定提交。

4.基本户备案:自文件发布之日起, (略) 基本户备案;已备案的基本户, (略) 及账户发生变化的,须在投标担保缴纳前办理变更手续。

5. (略) 文件投标人须知。

6. 投标人(供应商)如需了解投标担保退还情况,请持授权委托书及个人 (略) (略) 查询,不接受电话查询。

保证金缴 (略) 电话: 点击查看>>

3.5.2

近年财务状况的年份要求

近年,指 * 、 * 年。(新注册企业从注册之日起计算)。

3.5.3

近年完成的类似项目的年份要求

近年,指 * 日至今。

3.5.4

近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求

近年,指 * 日至今。

3.6

是否允许递交备选投标方案

不允许

3.7.3

签字或盖章要求

纸质投标文件:正本按招标文件要求签字盖章(无需逐页签字盖章),副本应与正本保持 * 致(可为正本的复印件)。正本与副本不 * 致的,以正本为准。

电子投标文件:按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。

3.7.4

投标文件份数

1、电子投标文件

(1)成功上传至【全国公共资源交易平台( (略) 省· (略) 市)】公共资源交易系统电子投标文件1份(文件格式为:XX公司XXX项目编号.file)。

(2)使用电子介质存储(U盘)的投标文件1份文件格式为:xxx公司XXX(项目编号).bin)。

2、纸质投标文件:正本1份,副本1份。

3、电子投标文件和纸质投标文件的内容、格式、水印码、电子签章应 * 致。

:投标人提交的电子投标文件,必须是通过 (略) 投标文件制作系统SEARUNV1.1制作,经过签章和加密后生成的电子投标文件。

3.7.5

装订要求

1、按照投标人须知第3.1项规定的投标文件组成内容,投标文件应按以下要求装订:均采用胶装方式装订,装订应牢固、不易拆散和换页,不得采用活页装订。

2、使用电子介质存储的投标文件单独密封。

3.7.6

是否使用暗标

4.1.2

封套上写明

项目名称:

招标人名称: 

(工程名称、标段)投标文件在年月日时 分前不得开启。

投标文 (略) 应以密封条密封,并加盖骑缝章。

4.2.2

递交投标文件地点

(略) 市公 (略)

( (略) 市葛天大道东段商务区6#楼5楼开标 * 室)。

4.2.3

是否退还投标文件

5.1

开标时间和地点

开标时间: * 日 9 时 * 分( (略) 时间)

开标地点: (略) 市公 (略)

( (略) 市葛天大道东段商务区6#楼5楼开标 * 室)。

5.2

开标程序

见招标文件第 * 章投标人须知第5.2条

6.1

(略) 的组建

(略) 构成: 7 人,其中招标人代表 2人,从 (略) 省综合评标专家库中随机抽取专家 5人(含注册造价工程师2人);

评标专家确定方式:开标前内从 (略) 省综合评标专家库中随机抽取。 (略) (略) 随机抽取的方式确定,与招标人、投标人有利害关系的人不 (略) 。

7.1

是 (略) 确定中标人

否,推荐的中标候选人数:1-3名

7.3

履约担保

缴纳形式:基本户转账。

履约担保金额:中标价的 * %

投标人采用基本户转账方式缴纳履约担保的,在中标人签订合同前办理,应缴纳至以下账户:

(略) : (略) (略) (略) (略)
户 名: (略) 市公 (略)
账 号: 点击查看>>

注:

应按规定交纳履约担保 (略) 履约保函,否则取消其中标资格且投标担保不予退还。中标人未按约定时间开工建设的,招标人有权解除总承包合同,履约担保不予退还。投标人采用联合体投标的,由联合体牵头人负责履约 (略) 履约保函的缴纳或提交。履约担保缴纳时需备注项目编号:长交建【 * GZ

7.4招标人及监督人员出席开标会议(授权函)

招标人单位委派代表参加开标会议, (略) 人代 (略) 的, (略) 人法定代表人签字并加盖单位公章的有明确授权事项的授权函。
除授权代表外,招标人单位委派纪检监察人员对评标过程实施监督的,须进入 (略) 市公 (略) 监控大厅,并向招标代理机构出具授权函,且不得超过2人。纪检监察人员对评审工作实施监督,并签字登记备案、备查,监督人 (略) 监督责任。

* .1需要补充的其他内容

* .1.1词语定义

* .1.1.1

类似业绩

1.勘察业绩: * 日以来具有岩土工程的勘察业绩(以合同签订时间为准)。

2.设计业绩: * 日以来具有市政公用工程设计业绩(以合同签订时间为准)。

3.施工业绩: * 日以来具有新建(或改扩建) (略) 理工程(以合同签订时间为准)。

* .1.1.2

(略) 为记录

投标人因质量、安全事故、 (略) 投标中出具虚假资料等受到省 (略) (略) (略) 罚,形成的不良记录。

* .1.2招标控制价

* .1.2.1

招标控制价(费率)

本项目为费率报价,招标控制费率为 * % 以后期经政 (略) 门评审价为基准价,最终合同价为中标企业的投标费率乘以财政评审基准价

注: (略) 控制费率, (略) 控制费率的视为废标。

* .1.3投标人代表出席开标会

投标人的法定代表人(持本人身份证原件)或其委托代理人(持委托书和本人身份证原件)准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的,招标人可将其投标文 (略) 理。

* .1.4中标公示

在中标通知书发出前, (略) 发布的同 * 媒介予以公示,公示期不少于3日。

* .1.5知识产权

构成本招标文 (略) 分的文件,未经招标人书面同意, (略) (略) 需的其他目的。 (略) (略) 分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时,需征得其书面同意,并不得擅自复印或提供给第 * 人。

* .1.6重新招标的其他情形

除投标人须知正文第8条规定的情形外,除非已经产生中标候选人,在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于 * 个的, (略) 。

* .1.7同义词语

构成招 (略) 分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”,在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

* .1.8监 督

(略) (略) (略) 门依法实施的监督。

* .1.9解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;如有不明确或不 * 致,构成合同文件组成内容的,以合同文件约定内容为准,且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释;除招标文件中有特别规定外, (略) 投标阶段的规定,按招标公告(投标邀请书)、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释;同 * 组成文件中就同 * 事项的规定或约定不 * 致的,以编排顺序在后者为准;同 * 组成文件不同版本之间有不 * 致的,以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的,由招标人负责解释。

* .1. * 投标文件的拒收

1、逾期送达的或者未送达指定地点的纸质投标文件,及仅提供纸质投标文件的,招标人不予受理;

2、未按招标文件要求缴纳投标担保的;

3、开标时,法定代表人或其授权委托人(持有效的授权委托书)未携带本人身份 (略) 并签到的。

* .1. * 资料费及获取地点

招标文件费 * 元/标段,售后不退。 (略) 文件费用。

* .1. * 招标代理费的收取

招标代理费由中标人在领取中标通知书时参考国家计价格【 * 】 (略) 代理机构支付。

* .1. * 特别提醒

中标人应当按 (略) 义务,完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目,也不得将中标项目肢解后分别向他人转让( (略) 承诺)。

投标人应作出“不挂靠、不转包、不违法分包”的专项承诺。

* .1. * 招标人、投标人 (略) 为:

《 (略) 投标法》第 * 十 * 条:

投标人不得相互串通投标报价,不得排挤其他投标人的公平竞争,损害招标人或者其他投标人的合法权益。 (略) 人串通投标,损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。 (略) (略) (略) 贿的手段谋取中标。

《 (略) 投标法》第 * 十 * 条:投标人不得以低于成本的报价竞标,也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。

《 (略) 投标法实施条例》第 * 十 * 条:

禁止投标人相互串通投标

有下列情形之 * 的,属于投标人相互串通投标:

( * )投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;

( * )投标人之间约定中标人;

( * )投标 (略) 分投标人放弃投标或者中标;

( * ) (略) 、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;

( * )投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取 (略) 动。

《 (略) 投标法实施条例》第 * 十条:

有下列情形之 * 的,视为投标人相互串通投标:

( * )不同投标人的投标文件由同 * 单位或者个人编制;

( * )不同投标人委托同 * 单位或者个人办理投标事宜;

( * )不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同 * 人;

( * )不同投标人的投标文件异常 * 致或者投标报价呈规律性差异;

( * )不同投标人的投标文件相互混装;

( * )不同投标人的投标担保从同 * 单位或者个人的账户转出。

《 (略) 投标法实施条例》第 * 十 * 条:

禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之 * 的,属于招标人与投标人串通投标:

( * )招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

( * )招标人直接或者间接向投标人泄露标底、 (略) 成员等信息;

( * )招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;

( * )招标人授意投标人撤换、修改投标文件;

( * )招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;

( * )招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取 (略) 为。

《 (略) 投标法实施条例》第 * 十 * 条:

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的,属于招标投标法第 * 十 * 条规定的以他人名义投标。

投标人有下列情形之 * 的,属于招标投标法第 * 十 * 条规定的以其他方式 (略) 为:

( * )使用伪造、变造的许可证件;

( * )提供虚假的财务状况或者业绩;

( * )提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;

( * )提供虚假的信用状况;

( * )其他 (略) 为。

特别提示

1、 (略) 文件,若出现漏页、错页,请在规定时间内在 (略) 市公共资源交易系统平台上提出,否则,由此而造成后果,由中标人承担。

2、 (略) 文件有异议,请在规定时间内在 (略) 市公共资源交易系统平台上提出,以其他方式递交的异议不予接受。所有投标单位请时刻关注《全国公共资源交易平台( (略) 省· (略) 市)》,澄清、答疑、变更均在《全国公共资源交易平台( (略) 省· (略) 市)》发布, (略) 通知。如未及时查看影响其投标,后果自负。

3、投标人在投标截止时间前应随时关注《全国公共资源交易平台( (略) 省· (略) 市)》公共资源交易系统发出的有关本项目的答疑、修改等相关内容。

4、 (略) (略) 编制。如果招标文件发生变更, (略) 文件为准,编制投标文件,务请投标人随时关注项目变更信息。

* .1. *

排名第 * 的中标候选人资格核验

在评标结果公示期满且无异议后的5个工作日内,排名第 * 的中标候选人,其在投标文件中约定的拟任项目负责人,应持以下证明材料,到项目招标单位接受资格核验:1、注册建造师证原件及身份证原件、勘察负责人和设计负责人资格证原件及身份证原件;2、投标文 (略) 有证书、证件、证明材料原件(包括资质资格、业绩、社保等)。 (略) 人负责,并将结果(招标人法定代表人签字并加盖单位公章)书面告知公 (略) 业务科室, (略) 人发出中标通知书。
核验中发现其存在弄虚作假、围标串标、挂靠借用资质 (略) 为的,或逾期未按约定接受核验(视为放弃中标)的,招标人有权取消其中标资格,其投标担保予以没收。招标人将投标担保没收证明材料、法定代表人签字并加盖单位公章的核验结果书面告知公 (略) 业务科室和公管办监管股。由公 (略) 业务科室通知排名第 * 的中标候选人按上述规定接受审核。以此类推,中标候选人均不符合的,按有关 (略) 。投标人以联合体方式投标且中标的, (略) 单位的资格核验。

* .1. *

招标人实质性响应条款:

本项目中标人应须承诺在施工期间不因工程款未及时到位而拖延工期,且保证在合同约定的期限内按质按量完 (略) 合同工程。

本项目采用EPC工程总承包,承包人以总价方式承包本项目。合同价包括完成本项目规定的各项工作的费用、利润、税金及风险等。除合同规定以外,合同总价均不作调整。

* .1. *

付款方式

(略) 协商,以签订合同为准。

未尽事宜,按国家 (略) 。


1. 总则

1.1 项目概况(详见投标人须知前附表)

1.1.1根据《 (略) 投标法》等有关法律、法规和规章的规定, (略) 条件, (略) 。

1.1.2 (略) 人:见投标人须知前附表。

1.1. (略) 代理机构:见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称:见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点:见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况(详见投标人须知前附表)

1.3 招标范围、工期和质量要求(详见投标人须知前附表)

1.4 投标人资格要求(详见投标人须知前附表)

投标人不得存在下列情形之 * :

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);

(2)为本标段前期准备 (略) 服务的;

(3)为本标段的监理人;

(4)为本标段的代建人;

(5) (略) 代理服务的;

(6) (略) 代理机构同为 * 个法定代表人的;

(7) (略) 代理机构相互控股或参股的;

(8) (略) 代理机构相互任职或工作的;

(9)被责令停业的;

( * )被暂停或取消投标资格的;

( * )财产被接管或冻结的;

( * )在最近 * 年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

(略) 文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外,与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 (略)

1.9.1 不组织。

1.9.2 投 (略) 发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外, (略) 负 (略) 中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标 (略) 中 (略) 地和相关的周边环境情况,供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1. * 投标预备会

1. * .1 招标人不召开投标预备会。

1. * 分包

1. * .1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作,投标人应当按照第 * 章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1. * .2 投标人拟在中标后将 (略) 分非主体、非关 (略) 分包的,应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1. * 偏离

不允许。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括:

(1)招标公告;

(2)投标人须知;

(3)评标办法;

(4)合同条款及格式;

(5)发包人要求;

(6)发包人提供的资料;

(7)投标文件格式;

根据本章第2.2 款和第2.3款 (略) 作的澄清、修改,构成招标 (略) 分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同 * 内容的表述上不 * 致时,以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 (略) (略) 内容。如发现缺页或附件不全, (略) 人提出,以便补齐。如有疑问, (略) 文件予以澄清。如未提出异议,视为全面接受。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 * 天前通过公共资源交易系统电子平台发出,但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 * 天,相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有澄清、 (略) 以公共资源交易系统电子平台发出的为准,不再接受书面形式的递交。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 * 天前, (略) 文件, (略) 文件的时间距投标截止时间不足 * 天,相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件、补充通知、答疑纪要,内容相互矛盾时,以最后发出的通知或纪要为准。2.3.3当招标文件的澄清、修改、补充等在同 * 内容的表述上不 * 致时,以最后发出的文件为准。

2.4 招标文件的异议

2.4.1 (略) (略) 内容。如有异议,应在投标人须知前附表规定的时间前通过公共资源交易系统电子平台提出。

2.4.2 招标人自收到异议之日起3日内通过公共资源交易系统电子平台作出答复。招标人在作出答复前, (略) 投标活动。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成。

3.1.1投标文件应包括下列内容:

(1)投标函及投标函附录;

(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;

(3)联合体协议书(如有);

(4)投标担保;

(5)价格清单(如有);

(6)承包人建议书;

(7)承包人实施计划;

(8)资格审查资料;

(9)其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1本项目采用费率报价,承包人的报价应包含 (略) 发生的 * 切费用,除另有约定外,发包人对合同价格不予变动。

3.2.2 投标人应按第 * 章“投标文件格式”的要求填写报价。

3.2.3 投标人应充 (略) 地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计, (略) (略) 投标报价。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的,投标人的投标报价不得超过最高投标限价,最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人在公共资源交易系统电子平台发出延长投标有效期的通知。投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标担保

3.4.1投标担保递交截止时间及金额见投标人须知前附表。

3.4.2投标担保缴纳方式:银行转账、银行电汇(均需从投标人的基本账户汇出)、保函,不接受以现金方式缴纳的投标担保。凡以现金方式缴纳投标担保而影响其投标结果的, (略) 负责。

(1) (略) 上报名后,登录http:/ 点击查看>>

系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”,获取缴费说明单,根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳;

(2)成功缴纳后重新登录前述系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

(3)投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金。未绑定标段的投标保证金,视为未按时交纳。并将缴纳凭证“ (略) 市公 (略) 保证金缴纳回执”附于投标文件中,同 (略) 提供 * 份,以备查询。

(4)每个投标人每个项目每个标段只有唯 * 缴纳账号,切勿重复缴纳或错误缴纳。

3.4.3未按上述规定操作引起的无效投标, (略) 负责。

3.4.4汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

3.4.5出现以下情形造成的投标担保无效, (略) 负责。

(1)投标担保未从投标人的基本账户转出;

(2) (略) 文件划分的标段转账。

3.4.6《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法:

登录《全国公共资源交易平台( (略) 省? (略) 市)》系统-组件下载-《保证金缴

纳绑定操作指南》。

保证金缴 (略) 电话: 点击查看>>

3.4.7基本户备案

(1)自文件发布之日起, (略) 基本户备案,已备案的基 (略) 、账户发生变化的,须在投标保证金缴纳前办理变更手续。

(2)基本户备案流程:工程建设项目的投标 (略) (略) 系统用户注册(http:/ 点击查看>> ),在注册流程中“银行账户”环节,增加“账户类别-基本账户”,填写投标人基本账户信息,扫描上传基本户开户许可证(两者信息必须相符),保存备案信息,提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。

(3)因投标人的原因无法及时退还投标保证金、滞留 * 年以上的,投标保证金上缴同级国库。

3.4.8投标保证金的退还:

投标人如需了解投标保证金退还情况,请持授权委托书及个 (略) (略) 查询,不接受电话查询。

(1)中标候选人公示期满后没有质疑或投诉的,退还非中标候选人投标 (略) 同期存款利息;在书面合同签订后5日内向中标人(携带其中标通知书和合同原件)和其他中标候选人退还投标 (略) 同期存款利息。

电话: 点击查看>>

(2)法定期限内未签订书面合同的,按照有关规定向中标人和其他中标候选人退还投标 (略) 同期活期存款利息。

(3) (略) 的,在此后5个工作日内退还投标 (略) 同期活期存利息。

(4)投标活动中出现质疑、投诉的,中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

(5)相关投标人 (略) 为的项目,其投标保证金暂不退还, (略) 门 (略) 置后,按照有关规定办理。

(6)因投标人的原因无法及时退还投标(竞买)保证金、滞留 * 年以上的,投标(竞买)保证金上缴同级国库。

(7)退还投标保证金,除另有规定外, * 般以转账方式 * 次性退还至投标保证金的原提交账户。

3.4. (略) 理

投标人投标过程中因 (略) 、银行账号发生变化,不能按照来款途径原路返还投标保证金的,投标人须提供原 (略) 相关证明及新开账户开户许可证,到 (略) 市公 (略) (略) 办理退款手续( (略) 市葛天大道东段商务区6号楼4楼 * 室)。

电话: 点击查看>>

3.4. * 投标人有下列情形之 * 的,投标保证金不予退还:

3.4. * . (略) 人订立合同, (略) 人提出附加条件, (略) 文件要求提交履约担保的,取消其中标资格,投标保证金不予退还。

3.4. * .2投标人 (略) 为,其投标保证金暂不退还, (略) 门 (略) 置后,按照有关规定办理。

3.4. * .3凡投标人投标保证金交纳至同 * 标段相同子账号的,保证金暂不予退还,对涉嫌串通 (略) 为的, (略) (略) 。经调查核实后, (略) 理。不予退还的保证金上缴国库。

3.4. * .4相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

3.4. * .5使用保函方式的,投标保函应明确项目名称、项目编号及标段、受益人(招标人)、有效期(不低于本项目投标有效期)、保函担保金额(不低于本项目本标段投标保证金数额)。投标人应将真实合法的保函原件扫描件附于投标文件中, (略) 需提供保函原件,否则视为未按规定提交。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”后应附投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证、项目负责人、勘察、设计负责人等材料的原件扫描件或图片。联合体各方均需提供,安全生产许可证由联合体施工方提供即可。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经 (略) 或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表(或利润表)、现金流量表、利润表和财务情况说明书原件扫描件或图片,具体年份要求见投标人须知前附表。以联合体单位投标的,由联合体牵头人提供。

投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的,应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”需附法定媒介中标(成交) (略) 页截图、合同(或协议书)、中标通知书、竣工备案表或竣工验收报告(勘察设计单位可不提供)的原件扫描件或图片,具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写 * 个项目,并标明序号。如若中标,须在公示环节备查,不实者将取消中标资格且上报列入失信名单。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附法定媒介中标(成交) (略) 页截图、合同(或协议书)的原件扫描件或图片。每张表格只填写 * 个项目,并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况, (略) 或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书的原件扫描件或图片,具体年份要求见投标人须知前附表,无要求不提供。

3.5.6被列 (略) 人名单的投标人,其投标将被拒绝。

招标项目开标结束后、评标开始前,招标人(或招标代理机构)对投标人 (略) 现场查询,并将查询结果随项目开标资料 * 并送入评标室, (略) 评判。投标人无须提供信用记 (略) 页截图。

信用信息查询记录和证据留存具体方式: (略) 确认 (略) 页截图作为查询记录和证据,与其他文件 * 并存档)。

(1)“信用中国”(www.credi 点击查看>> )“ (略) 人”、“重大税收违法案件当事人名单”网页查询结果截图,查询对象为投标人;

“信用 (略) ”(www.xy 点击查看>> )黑名单查询截图。查询内容包括:严重失信债务人名单, (略) 部-拖欠农民工工资黑名单,查询对象为投标人;

(2)“全国企业信用信息公示系统”(www.g 点击查看>> )“经营异常名录和严重违法失信企业名单”网页查询结果截图;

(3)“中 (略) ”(wen 点击查看>> ) (略) 页查询结果截图。查询对象为投标人。

注:联合体成员应查询以上相应的信誉要求。

3.6 备选投标方案

招标人不接受备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应参照第 * 章“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标 (略) 分。其中, (略) 文件要求的基础上, (略) 人的承诺。 (略) 文件规定的基本格式要求。

3.7.2 (略) 文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等内容作出响应。

3.7.3投标人登录 (略) 公共资源交易系统下载“ (略) 投标文件制作系统SEARUN V1.1”,按招标文件要求制作电子投标文件。

3.7.4 使用电子介质存储的备份文件1份。

3.7.5 同时生成与电子投标文件内容、水印码、电子签章 * 致的PDF文件,用于打印纸质文件。

3.7.6 纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印,并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的,应附法定代表人签署的授权委托书。纸质投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况, (略) 应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.7 纸质投标文件的份数见投标人须知前附表,在正本和副本的封面上应清楚地标明“正本”、“副本”字样。正本按招标文件要求签字盖章(无需逐页签字盖章)。副本应与正本保持 * 致(可为正本的复印件)。当副本和正本不 * 致时,以正本为准。当正本中大小写不 * 致时,以大写为准。

3.7.8 纸质投标文件的正本与副本应分别装订成册,并编制目录,具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.9 投标文件制作注意事项:

3.7.9.1 投标人登录《全国公共资源交易平台( (略) 省· (略) 市)》公共资源交易系统下载“ (略) 投标文件制作系统SEARUN V1.1和操作手册(工程项目),按招标文件要求制作投标文件。

3.7.9.2 投标文 (略) : 点击查看>>

3.7. * 当生成的电子投标文件投标报价大小写不 * 致时,以大写为准

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 纸质投标文件的正本、副本包装在 * 个包装内,电子介质存储的投标文件单独密封,分别提交。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前成功上传电子投 (略) 提交纸质投标文件、电子介质存储的投标文件。

4.2.2 投标人提交纸质投标文件及电子介质存储的投标文件地点:见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外, (略) 递交的电子投标文件、纸质投标文件及电子介质存储的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的纸质投标文件及仅提供纸质投标文件的,招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件, (略) 人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后,向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标 (略) 分。修改的投标文件应按照本章第3条、第 (略) 编制、密封、标记和递交,并标明“修改”字样。

4.3.4 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交,可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的,视为撤回投标文件。

5.开标

5.1 开标时间和地点

投标人的法定代表人(持本人身份证原件)或其委托代理人(持委托书和本人身份证原件)准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的,招标人可将其投标文 (略) 理。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按 (略) 开标:

(1)宣布投标截止时间,并公布招标人、代理机构、 (略) 门名称;

(2)宣布开标纪律;

(3)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和投标担保缴纳情况;

(4)电子投标文件解密;

(5)宣布唱标顺序,按已定顺序唱标,唱标内容为:投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容,并记录;

(6)公布招标控制价;

(7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;

(8)开标结束。

5.2.2 电子投标文件的解密

5.2.2.1本项目为全流程电子化交易项目,电子投标文件采用双重加密。在投标截止时间到达后, (略) 解密。

(1)投标人解密:投标人使用本单位CA数字证 (略) 进行解密。 (略) 使 (略) 解密的,请在代理机 (略) 。

(2)代理机构解密:代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序,使用本单位CA (略) 再次解密。

5.2.2.2电子投标文件解 (略) 理

因投标人原因电子投标文件解密失败的,由系统技术人员协助投标人将备份文件(电子介质存储)导入系统。若备份文件(电子介质存储)无法导入系统或导入系统仍无法解密的,视为投标人撤销其投标文件。

6.评标

6.1 (略)

6.1.1 评标由招标人依法 (略) 负责。 (略) 成员由相关技术、经济等方面的专家组成,组成人数见投标人须知前附表。

6.1.2 (略) 成员有下列情形之 * 的,应当回避:

(1)投标人或投标人的主要负责人的近亲属;

(2) (略) (略) (略) 门的人员;

(3)与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;

(4)曾因在招标、 (略) 投标有关活动 (略) (略) 政 (略) 罚的。

5)与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中, (略) 成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的,招标人有权更换。被 (略) 成员作出的评审结论无效,由更 (略) (略) 评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

(略) 按照第 * 章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对 (略) 评审。第 * 章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

投标人须知前附 (略) 直接确定中标人外,招标 (略) 推荐的中标候选人确定中标人, (略) 推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内,招标人以书面形式向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4履约担保

7.4.1 在签订合同前, (略) 人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的,视为放弃中标,其投标担保不予退还,给招标人造成的损失超过投标担保数额的,中标人还 (略) 分予以赔偿。

7.4.3 (略) 人订立的合同的,履约担保不予退还,给招标人造成的损失超过履约担保数额的,还 (略) 分予以赔偿;没有提交履约担保的,应当对招标人的损失承担赔偿责任。 (略) 与中标人订立的合同的,应当返还中标人的履约担保,并承担相应的赔偿责任;没有提交履约担保的,应当对中标人的损失承担赔偿责任。

7.5签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 * 天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格,其投标担保不予退还;给招标人造成的损失超过投标担保数额的,中标人还 (略) 分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后,招标人无正当理由拒签合同的,招标人向中标人退还投标担保;给中标人造成损失的,还应当赔偿损失。

8. (略)

8.1 重新招标

有下列情形之 * 的, (略) :

(1)投标截止时间止,投标人少于3个的;

(2) (略) (略) 有投标的;

(3)同意延长投标有效期的投标人少于3个的;

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个,属于必须审批或核准的工程建设项目, (略) 。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

(略) 投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

(略) 人串通投标,不得向招标 (略) (略) 贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 (略) 成员的纪律要求

(略) 成员不得收受他人的财物 (略) ,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中, (略) 成员不得擅离职守,影响评标 (略) ,不得使用第 * 章“评标办法”没有规定的评审因 (略) 评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物 (略) ,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标 (略) 。

9.5 投诉

(略) 活动违反法律、法规和规章规定的, (略) (略) 门投诉。

投标人提起投诉应当符合《 (略) 投标法》及其实施条例、《 (略) 投 (略) 理办法》( * 部委 * 号令; * 部委 * 号令于 * 日修改)规定。

* .需要补充的其他内容

* .1 需要补充的其他内容:见投标人须知前附表。

* .2 项目负责人

1)、变更制度内容:

(略) 的建造师(项目负责人)、项目负责人等主要管理人员需与投标文件承诺相 * 致,除下列情形之 * 外,不得变更。

( * )因重病或重伤(持 (略) 证明) (略) 职责;

( * )主动辞职或调离原工作单位;

( * ) (略) 合同的责任和义务,造成严重后果,或因管理不称职导致重大工程质量、安全事故;

( * )因违法、违规被责令停止执业;

( * )因刑事犯罪被限制人身自由;

( * )意外死亡;

( * )法律法规规定的其他情况。

发生上述情形确需更换的,中标单位应提供相关证明,并经招标人同意, (略) 门审批后方可变更。所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。 (略) 其他工程技术、管理人员应当按照投标承诺配备,如确需更换,须征得招标人书面同意, (略) (略) 门备案。

自备案之日起,原中标项目经理或项目负责人6个月内不可作为项目负责人承接本市其他工程项目。


附表 * :开标记录表

(项目名称)开标记录表

开标时间:年月日时分

开标地点:

( * )唱标记录


序号

投标人

投报

费率

质量

目标

工期

(日历天)

备注

签名

密封情况

招标控制价


( * )开标过程中的其他事项记录

( * )出席开标会的单位和人员

招标人代表:监督人员:

记 录 人:见证人员:

注: (略) 项目的实际需要对本开 (略) 修改。


附表 * :问题澄清通知

问题澄清通知

编号:

投标人名称):

(项目名称) (略) ,对你方的 (略) 了仔细的审查,现需你 (略) 附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至(详细地址)或传真至(传真号码)。采用传真方式的,应在年月日时前将原件递交至(详细地址)。

附件:质疑问卷

(项目名称) (略)

( (略) 人加盖单位章)

年 月 日

附表 * :问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号:

(项目名称) (略) :

问题澄清通知(编号:)已收悉,现澄清、说明或者补正如下:

1.

2.

……

投标人:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

年 月 日

第 * 章评标办法(综合评估法)

评标办法前附表

条款号

评审因素

评审标准

2.1.1

形式评

审标准

投标人名称

与营业执照、资质证书 * 致

投标函签字盖章

有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章

投标文件格式

符合第 * 章“投标文件格式”的要求

报价唯 *

同 * 投标人不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选方案投标的除外

2.1.2

资格评

审标准

营业执照

具备有效的营业执照

资质等级

符合第 * 章“投标人须知前附表”规定

安全生产许可证

符合第 * 章“投标人须知前附表”规定

信誉要求

符合第 * 章“投标人须知前附表”规定及“投标人须知”第3.5.6项规定;

投标人无须提供信用记 (略) 页截图,招标项目开标结束后、评标开始前,招标人(或招标代理机构)对投标人 (略) 现场查询,并将查询结果随项目开标资料 * 并送入评标室, (略) 评判。信用信息查询记录和证据留存具体方式: (略) 确认 (略) 页截图作为查询记录和证据,与其他文件 * 并存档

(略) 保要求

拟派本项目委托代理人、项目负责人、勘察项目负责人及设计项目负责人须具有与本单位签订的劳动合同, (略) (略) 部门出具的截止开标时间前, * 年内任意连 (略) 会保险 (略) (略) 保缴纳凭证。

联合体要求

符合第 * 章“投标人须知前附表”规定

2.1.3

响应性评审标准

投标报价

符合第 * 章“投标人须知”第3.2.4项规定

投标内容

符合第 * 章“投标人须知前附表”规定

工期

符合第 * 章“投标人须知前附表”规定

质量标准

符合第 * 章“投标人须知前附表”规定

投标有效期

符合第 * 章“投标人须知前附表”规定

投标担保

符合第 * 章“投标人须知前附表”规定

权利义务

符合第 * 章“合同条款及格式”规定的权利义务

承包人建议

符合第 * 章“发包人要求”规定

其他

不同投标人电子投标 (略) 卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均相同时,视为“不同投标人的投标文件由同 * 单位或者个人编制”或“不同投标人委托同 * 单位或者个人办理投标事宜”,其投标无效; (略) 文件要求查看“硬件特征码”相 (略) 评审,在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

条款号

条款内容

编列内容

2.2.1

分值构成

(总分 * 分)

投标报价( * 分)

承包人建议书( * 分)

承包人实施方案( * 分)

资信业绩( * 分)

服务承诺( * 分)

2.2.2

投标报价( * 分)

勘察设计费率

* 分

1、有效投标报价:通过初步评审的投标人的报价。
2、评标基准价=所有有效报价的算术平均值

3、投标报价与评标基准价相等得 * 分。

当投标报价大于评标基准价时:

投标报价得分= * -(投标报价-评标基准价)* * *0.2

当投标报价小于评标基准价时:

投标报价得分= * -(评标基准价-投标报价)* * *0.1

注:投标报价算术平均值,其计算方法为:当有效投标人不超过5家(含5家)时,取所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价值;当有效投标人在6- * 家(含 * 家)时,去掉 * 个最高报价和 * 个最低报价后的算术平均值作为评标基准价值;当有效投标人在 * 家以上时,去掉两个最高报价和两个最低报价后的算术平均值作为评标基准价

工程施工费率

* 分

1、有效投标报价:通过初步评审的投标人的报价。
2、评标基准价=所有有效报价的算术平均值

3、投标报价与评标基准价相等得 * 分。

当投标报价大于评标基准价时:

投标报价得分= * -(投标报价-评标基准价)* * *0.2

当投标报价小于评标基准价时:

投标报价得分= * -(评标基准价-投标报价)* * *0.1

注:投标报价算术平均值,其计算方法为:当有效投标人不超过5家(含5家)时,取所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价值;当有效投标人在6- * 家(含 * 家)时,去掉 * 个最高报价和 * 个最低报价后的算术平均值作为评标基准价值;当有效投标人在 * 家以上时,去掉两个最高报价和两个最低报价后的算术平均值作为评标基准价

2.2.3

承包人建议书( * 分)

图纸

6分

1、图纸内容完善, (略) 、方案合理,得6分;

2、图纸内容较完善, (略) 、方案较合理,得3分;

3、图纸内容 * 般, (略) 、方案 * 般,得1分;

注:若缺项,该项为0分。

工程详细说明

7分

1、根据承包人建议书中对工程描述完整、 (略) 、科学得7分;

2、根据承包人建议书中对工程描述较完整、 (略) 、较科学得3分;

3、根据承包人建议书中对工程描述 * 般、方案 * 般、科学性 * 般得1分;

注:若缺项,该项为0分。

设备、材料方案

7分

1、根据承包人建议书中对设备、材料方案内容描述完整、 (略) 、科学得7分;

2、根据承包人建议书中对设备、材料方案内容描述较完整、 (略) 、较科学得3分;

3、根据承包人建议书中对设备、材料方案内容描述 * 般、方案 * 般、科学性 * 般得1分;

注:若缺项,该项为0分。

2.2.4

承包人实施方案( * 分)

总体实施方案

* 分

1、承包人对总体实施方案内容描述完整, (略) 、科学得 * 分;

2、承包人对总体实施方案内容描述较完整、 (略) 、较科学得6分;

3、承包人对总体实施方案内容描述 * 般、方案 * 般、科学性 * 般得2分;

注:若缺项,该项为0分。

项目实施要点

4分

1、承包人对项目实施要点描述完整, (略) 、科学得4分;

2、承包人对项目实施要点描述较完整、 (略) 、较科学得2分;

3、承包人对项目实施要点描述 * 般、方案 * 般、科学性 * 般得1分;

注:若缺项,该项为0分。

项目管理要点

4分

1、承包人对项目管理要点描述完整, (略) 、科学得4分;

2、承包人对项目管理要点描述较完整、 (略) 、较科学得2分;

3、承包人对项目管理要点描述 * 般、方案 * 般、科学性 * 般得1分;

注:若缺项,该项为0分。

勘察方案

3分

1、承包人对勘察方案描述完整, (略) 、科学得3分;

2、承包人对勘察方案描述较完整、 (略) 、较科学得2分;

3、承包人对勘察方案描述 * 般、方案 * 般、科学性 * 般得1分;

注:若缺项,该项为0分。

设计方案

3分

1、承包人对设计方案描述完整, (略) 、科学得3分;

2、承包人对设计方案描述较完整、 (略) 、较科学得2分;

3、承包人对设计方案描述 * 般、方案 * 般、科学性 * 般得1分;

注:若缺项,该项为0分。

施工方案

6分

1、承包人对施工方案描述完整, (略) 、科学得6分;

2、承包人对施工方案描述较完整、 (略) 、较科学得3分;

3、承包人对施工方案描述 * 般、方案 * 般、科学性 * 般得1分;

注:若缺项,该项为0分。

注:以上 (略) (略) 性、合理性及科 (略) 打分。符合要求得满分,基本符 (略) 述内容 (略) 性 (略) (略) 打分,不符合及缺项得0分。

2.2.5

资信业绩( * 分)

企业奖项

7分

1、投标企业 * 日以来被省级 (略) 门评为优秀施工企业的,每项得3分,满分3分。

2、投标企业 * 日以来获得过省级及以上安全文明标准工地奖者,每项得3分,满分3分。

3、投标企业 * 年 1月 1日以来被省级 (略) 门评为优秀设计企业的,每项1分,满分1分。

企业业绩

8分

1、 * 日以来投标企业具有施工类似业绩者,每项得2分,本项满分6分。

2、 * 日以来投标企业具有勘察设计类似业绩者,每项得2分,本项满分2分。

注:需提供媒介中标(成交) (略) 页截图、合同(或协议书)、中标通知书或竣工备案表(或竣工验收报告)的原件扫描件或图片.

项目负责人荣誉

3分

1、拟派项目负责人 * 日以来获得过省级及以上优秀项目经理证书的得2分。

2、拟派项目负责人 * 日以来获得过省级及以上安全文明标准工地奖的得1分。

项目管理机构主要人员

2分

项目管理机构主要人员配备中具有市政工程中级及以上职称和注册造价工程师证者得2分.( (略) 保、职称证等相关证明材料)。

注:

1、业绩以合同签订日期为准,奖项以获奖证书为准。

2凡评标办法里涉及到的奖项证书、证件及业绩材料等,均应在投标文件中附其原件扫描件或图片,否则该项得 (略) 理。

2.2.5

服务承诺

( * 分)

0- * 分

(1) (略) 项目的特点和要求,结合自身条件和潜力做出优惠和服务承诺,得0-2分;

(2) (略) 项目的特点和要求, (略) 人排忧解难,得0-2分;

(3) (略) 人节省投资、加快施工进度的承诺,得0-2分;

(4) (略) 人交工后回访、保修等方面的服务承诺,得0-2分

(5)投标人含扬尘治理承诺,得0-2分

服务承诺由评委根据投标文件表述的具体内容酌情打分,缺项者该项不得分。

定标

1、中标候选人的推荐:按照上述办法评审后, (略) 应当按照投标人的得分由高到低排序,向招标人推荐1-3名中标候选人。如果投标人的得分相等时,报价低的居前,报价也相等时, (略) 可通过公开随机抽取的方式确定有顺序的中标候选人。

2、确定中标人: (略) 的项目,招标人应当确定排名第 * 的中标候选人为中标人。排名第 * 的中标候选人放弃中标、因不可 (略) 合同、不按照招标文件要求提交履约担保,或者被查实存在影响中标 (略) 为等情形,不符合中标条件的,招标人可 (略) 提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人, (略) 。

注:

1、 各项奖项及 (略) 门 (略) (略) 门或其其业务主管下 (略) 门 (略) 业协会(不含分会),否则不予计分。

2、 具备 (略) 或子公司, (略) (略) 的证件不予计分;以总公司名义投标的,其分公司、子公司的证件不予计分。

3、投 (略) (略) 有证书、文件等材料的真实性负责,否则承担相应的法律责任。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准:见评标办法前附表。

2.1.2 资格审查标准:见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准:见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1)投标报价:见评标办法前附表;

(2)承包人建议书:见评标办法前附表;

(3)承包人实施计划:见评标办法前附表;

(4)资信业绩:见评标办法前附表;

(5)服务承诺:见评标办法前附表。

2.2.2 投标报价评分标准:见评标办法前附表;

2.2.3 承包人建议书评分标准:见评标办法前附表;

2.2.4 承包人实施计划评分标准:见评标办法前附表;

2.2.5 资信业绩评分标准:见评标办法前附表;

2.2.6 服务承诺评分标准:见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 (略) 依据本章第2.1项规定的评审标准对 (略) 初步评审。有 * 项不符合评审标准的, (略) 应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之 * 的, (略) 应当否决其投标:

(1)第 * 章“投标人须知”第1.4项规定的任何 * 种情形的;

(2)串通投标或弄虚作假或 (略) 为的;

(3) (略) 要求澄清、说明或补正的。

(4) (略) 按规定否决不合格投标后,有效投标人只剩 * 家且 (略) 有投标人报价中最高的,投标明显缺乏竞争的, (略) (略) 投标。

3.1.3 投标报价有算术错误的, (略) 按以下原则对 (略) 修正,修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的, (略) 应当否决其投标。

1)投标文件中的大写金额与小写金额不 * 致的,以大写金额为准;

3.1.4资格审查办法

3.2 详细评审

3.2.1 (略) 按本章评标办法前附表规定的量化因 (略) 打分,并计算出综合评估得分。评标办法前附表对投标人初步设计方案中的设计文件评审有特殊规定的,从其规定。

(1)按本章第2.2.2规定的评审因素和分值对投标人投标报价计算出得分A;

(2)按本章第2.2.3规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出各评委得分B,去掉评委评分中 * 个最高分和 * 个最低分后的算术平均值为投标人B值,保留小数点后两位,小数点后第 * 位 * 舍 * 入;

(3)按本章第2.2.4规定的评审因素和分值对承包人实施计划计算出各评委得分C,去掉评委评分中 * 个最高分和 * 个最低分后的算术平均值为投标人C值,保留小数点后两位,小数点后第 * 位 * 舍 * 入;

(4)按本章第2.2.5规定的评审因素和分值对资信业绩计算出得分D;

(5)按本章第2.2.6规定的评审因素和分值对服务承诺计算出得分E。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第 * 位“ * 舍 * 入”。

3.2.3 投标人最终得分=A+B+C+D+E,保留小数点后两位,小数点后第 * 位 * 舍 * 入。

3.2.4 (略) 发现投标人的报价明显低于其他投标报价,或者在设有标底时明显低于标底,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, (略) 应当认定该投标人以低于成本报价竞标,应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中, (略) 可以书面形式要 (略) 提交投标文件中不明 (略) 书面澄清或说明,或者对 (略) 补正。 (略) 不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标 (略) 分。

3.3.3 (略) 对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进 * 步澄清、说明或补正,直 (略) 的要求。

3.3. (略) 对投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误,认为需要投标人作出必要的澄清、说明的, (略) 讨论,并经 * 分之 * 以上委员同意、主任委员签字,以书面形式送达投标人;投标人对需要澄清的问题,以书面形式并经法定代表人或者授权代表人签字后,作为投标 (略) 分,在规定的时间 (略) 。 (略) 不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题,或向其明确投标文件中的遗漏和错误,不得接受投标人主动提出的澄清、说明。除此之外,评标开始后, (略) (略) 外递交的任何材料。

3.4 评标结果

3.4.1 除第 * 章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外, (略) 按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 (略) 完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告。

3.5、评标报告

3.5.1 (略) 人提交评标报告。评标报告应当 (略) 成员签字,并于评标结束 (略) (略) 门。

3.5.2 对评标结论持有异议的, (略) 成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。 (略) 成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的,视为同意评标结论。 (略) 应当对此作出书面说明并记录在案。

3.6、中标人的确立

招标人应当确定排名第 * 的中标候选人为中标人。排名第 * 的中标候选人放弃中标、因不可抗力 (略) 合同、不按照招标文件的要求提交履约担保,或者被查实存在影响中标 (略) 为等情形,不符合中标条件的,招标人可 (略) 提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。 (略) 人预期差距较大,或者对招标人明显不利的, (略) 。

3.7、公示

中标人确定后, (略) 发布的同 (略) 公示,公示时间不少于3日(不含法定节假日)。公示期满后, (略) (略) 门备案,向中标人发出中标通知书, (略) 有合格投标人告知中标结果。

3.8、 (略) 置程序

3.8.1 关于评标活动暂停

3.8.1.1 (略) (略) 连续评标的原则,按评标办法中规定的程序、内容、方法、 (略) 评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时,评标活动方可暂停。

3.8.1.2 发生评标暂停情况时, (略) (略) 投标文件和评标记录,待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时, (略) 继续评标。

3.8.2 关于评标中 (略) 成员

3.8.2.1 除非发生下列情况之 * , (略) 成员不得在评标中途更换:

(1)因不可抗拒的客观原因, (略) 或需在评标中途退出评标活动。

(2)根据法律法规规定,某个或 (略) 成员需要回避。

3.8.2.2 退出 (略) 成员,其已 (略) 为无效。 (略) 文件 (略) 成员 (略) 确 (略) 评标。

3.8.3 记名投票

在任何评标环节中, (略) 就某项定性的评审结论做出表决的, (略) 全体成员按照少数服从多数的原则,以记名投票方式表决。

3.8. (略) 对评标结果有异议的

对评标结论持有异议的, (略) 成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。 (略) 成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的,视为同意评标结论。 (略) 应当对此作出书面说明并记录在案。


第 * 章合同条款及格式
第 * 节 通用 (略) 内容

1. * 般约定

1.1词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语 (略) 赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书,以及其他构 (略) 分的文件。

1.1.1.2合同协议书:指第1. (略) 指的合同协议书。

1.1.1.3中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等,是中标通 (略) 分。

1.1.1.4投标函:指构成合 (略) 分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6发包人要求:指构成合 (略) 分的名为发包人要求的文件,包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求,以及合同双方当事 (略) 作的修改或补充。

1.1.1.7价格清单:指构成合 (略) 分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书:指构成合 (略) 分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函 * 起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9其他合同文件:指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1合同当事人:指发包人和(或)承包人。

1.1.2.2发包人:指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3承包人:指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4承包人项目负责人:指承包人指定代 (略) 义务的负责人。

1.1.2.5设计负责人:指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6施工负责人:指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7采购负责人:指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8分包人: (略) 分包 (略) 分工作,并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9监理人:指在专用合同条款中指明的,受发包人委 (略) 实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的,监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2. * 总监理工程师:指由监理人委 (略) 实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1工程:指永久工程和(或)临时工程。

1.1.3.2永久工程:指按合同约定建造并移交给发包人的工程,包括工程设备。

1.1.3.3临时工程:指为完成合同约定 (略) 修建的各类临时性工程,不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程:指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5工程设备:指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6施工设备:指为完成合同约定 (略) 需的设备、器具和其他物品,不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施:指为完成合同约定 (略) 服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8承包人设备:指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3. (略) 地(或称工地、现场):指用于合同 (略) 所,以及在合同中指 (略) (略) (略) ,包括永久占地和临时占地。

1.1.3. * 永久占地:指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3. * 临时占地:指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工

1.1.4.1开始工作通知:指监理人按第 * .1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期:指监理人按第 * .1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3工期:指承包人在投标函中承诺的完 (略) 需的期限,包括按第 * .3款、第 * .4款和第 * . (略) 作的变更。

1.1.4.4竣工日期:指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5缺陷责任期: (略) 第 * .2款约定的缺陷责任的期限,具体期限在发包人要求中明确的包括根据第 * .3 (略) 作的延长。

1.1.4.6基准日期:指投标截止之日前 * 天的日期。

1.1.4.7天:除特别指明外,指日历天。合同中按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。期限最后 * 天的截止时间为当天 * : * 。

1.1.4.8竣工试验:是指在工程竣工验收前,根据第 * . (略) 的试验。

1.1.4.9竣工验收:是指承包 (略) 合同工作后,发包人按 (略) 的验收。

1.1.4. * 竣工后试验:是指在工程竣工验收后,根据第 * . (略) 的试验。

1.1.4. * 国家验收:是 (略) 门根据法律、规范、规程和政策要求,针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1签约合同价:指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的,包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2合同价格:指承包人按合同约定完成了包括缺陷责 (略) 承包工作后,发包人应付给承包人的金额, (略) 合同过程中按 (略) 的变更和调整。

1.1.5.3费用: (略) (略) 发生的或 (略) 有合理开支,包括管理费和应分摊的其他费用,但不包括利润。

1.1.5.4暂列金额:指招标文件中给定的,用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、 (略) 需材料、工程设备、服务等的金额,包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5暂估价:指招标文件中给定的,用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工:指对零星工作采取的 * 种计价方式,按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7质量保证金:指按第 * .4.1项约定用于保证在缺陷 (略) 缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式:指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以 (略) 载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件:指由承包人根据合 (略) 有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第 * 条的约定,经指示或批准对发包人 (略) 做的改变。

1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的,应附有中文注释。

1.3法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章, (略) 在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:

(1)合同协议书;

(2)中标通知书;

(3)投标函及投标函附录;

(4)专用合同条款;

(5)通用合同条款;

(6)发包人要求;

(7)承包人建议书;

(8)价格清单;

(9)其他合同文件。

1.5合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外,发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后,合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外,承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的,监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5 (略) 。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件,包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等,发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的,按第 * . (略) 。

1.6.3 文件错误的通知

任何 * 方发现了文件中存在的明显错误或疏忽,应及时通知另 * 方。

1.6.4 文件的照管

承 (略) 保留 * 份合同、发包人要 (略) 有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅 (略) 有文件。

1.7联络

1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等,均应采用书面形式。

1.7.2第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件,均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人,并办理签收手续。

1.8转让

除合同另有约定外,未经承包人同意,发包人不得将 (略) 或部分转让给第 * 人, (略) 或部分转让合同义务。承包人不得将合同权 (略) 转让给第 * 人,也不得将合 (略) 或部分转让给第 * 人,法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式,谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的,行为人应赔偿损失,并承担相应的法律责任。

1. * 化石、文物

1. * .1 (略) (略) 有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物 (略) 有。 * 旦发现上述文物,承包人应采取有效合理的保护措施,防止任何人员移动或损坏上述物品,并立即报 (略) 政部门,同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包 (略) 政部门要求采取妥善保护措施,由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。

1. * .2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报,致使文物丢失或损坏的,应赔偿损失,并承担相应的法律责任。

1. * 知识产权

1. * .1除专用合同条款另有约定外,承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物,除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1. * .2 (略) 设计,以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时,因侵犯专利权或其 (略) 引起的责任,由承包人承担。

1. * .3 承包人在投标文件中采用专利技术的,专利技术的使用费包含在投标报价内。

1. * 文件及信息的保密

未经对方同意,任何 * 方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1. * 发包人要求中的错误(A)

1. * .1承包人应认真阅读、复核发包人要求,发现错误的,应及时书面通知发包人。

1. * .2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。

1. * 发包人要求中的错误(B)

1. * .1 承包人应认真阅读、复核发包人要求,发现错误的,应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的,按照第 (略) 理。对确实存在的错误,发包人坚持不作修改的,应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1. * .2 承包人未发现发包人要求中存在错误的, (略) 承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误,但专用合同条款另有约定的除外。

1. * .3 无论承包人发现与否,在任何情况下,发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期,由发包人承担,并向承包人支付合理利润。

(1)发包人要求中引用的原始数据和资料;

(2)对工 (略) 分的功能要求;

(3)对工程的工艺安排或要求;

(4)试验和检验标准;

(5)除合同另有约定外,承包人无法核实的数据和资料。

1. * 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的,承包人发现后应书面通知发包人,并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的,承包人 (略) 合同义务,直至解除合同。发包人应承担由此引起 (略) 损失。

2.发包人义务

2.1遵守法律

(略) 合同过程中应遵守法律,并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第 * .1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

2.3 (略) 地

发包人应按专用合同条款约定向承包 (略) (略) 施工条件,并明确与承包人的交接界面。

2.4办理证件和批件

法律规定和(或)合同约定由发包人负责办理的工程建设 (略) 的各类审批、核准或备案手续,发包人应按时办理。

法律规定和(或)合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件,发包人应给予必要的协助。

2.5支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的,从其约定。

2.6组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.7其他义务

(略) 合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托,享有合同约定的权力,其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。 (略) 使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的,应在专用合同条款中指明。未经发包人批准,监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任,不因监理人对承包人文件的审查或批准,对工程、材料和工程设备的检查和检验,以及为实施监理作出的 (略) 为而减轻或解除。

3.2总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时,应提前 * 天通知承包人。总监理工程师超过 (略) 职责的,应 (略) 其职责,并通知承包人。

3.3监理人员

3.3.1总监理工程师可以授权其他监理 (略) 其指派的 * 项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意,与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时,应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的,视为已获批准,但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利,监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的,可在该指示发出的 * 小时内向总监理工程师提出书面异议,总监理工程师应在 * 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4除专用合同条款另有约定外,总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示,监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章,并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示 (略) 。指示构成变更的,应按 (略) 。

3.4.3 在紧急情况下,总监理工程师或其授权的监理 (略) 签发临时书面指示,承包 (略) 。监理应在临时书面指示发出后 * 小时内发出书面确认函,监理人在 * 小时内未发出书面确认函的,该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外,承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权 (略) 取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和(或)工期延误的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。

3.5商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对 (略) 商定或确定时,总监理工程师应与合同当事人协商,尽量达成 * 致。不能达成 * 致的,总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人,并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的,构成争议,按照第 * (略) 理。在争议解决前,双方应暂按总监理工程 (略) ,按照第 * 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的,按修改 (略) ,由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。

4. 承包人

4.1承包人的 * 般义务

4.1.1 遵守法律

(略) 合同过程中应遵守法律,并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税,应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示,完成合 (略) 工作,并对工作中的 (略) 整改、完善和修补,使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外,承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件,以及为完 (略) 需的劳务、材料、施工设备和其他物品,并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4对设计、施工作业和施工方法,以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求,编制设计、施工的组织和实施计划, (略) 有设计、施工作业和施工方法, (略) 工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 * .2 款约定采取施工安全措施,确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全,防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 (略) 地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 * .4 款约 (略) 地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

(略) 合同约定的各项工作时,不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、 (略) 等公共设施的权利,避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用 (略) 地,影响他人作业或生活的,应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为 (略) 地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外,提供有关条件的内容和可能发生的费用,由监理人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前,承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书 (略) 分未竣工工程的,承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作,直至竣工后移交给发包人。

4.1. * 其他义务

(略) 合同约定的其他义务。

4.2履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前 * 直有效。发包人应在工程接收证书颁发后 * 天内将履约担保退还给承包人。 (略) 竣工后试验的,承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前 * 直有效,发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期,承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的,继续提 (略) 需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的,继续提 (略) 需费用由承包人承担。

4.3分包和不得转包

4.3.1承包人不得将 (略) 工程转包给第 * 人,也不得将 (略) 工程肢解后以分包的名义分别转包给第 * 人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第 * 人。除专用合同条款另有约定外,未经发包人同意,承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第 * 人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4发包人同意承包人分包工作的,承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.4联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体 (略) 合同承担连带责任。

4.4.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。 (略) 合同过程中,未经发包人同意,不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系,并接受指示,负责组织联合体各 (略) 合同。

4.5承包人项目负责人

4.5.1承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人,并在约定的期限内到职。承包人项目负责人2 (略) 职责的,应事先征得监理人同意,并 (略) 其职责。

4.5.2承包人项目负责人应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示,负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时,可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施,并在采取措施后 * 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 (略) 合同发出的 * 切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目负责人签字。

4.5.4承包人项目负责人可以授权其 (略) 其某项职责,但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

4.6承包人人员的管理

4.6.1承包人应在接到开始工作通知之日起 * 天内,向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告,其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格,以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定,更换主要管理人员和技术人员的,应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换,应按照本章第4. (略) 。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等;技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格,并具 (略) 必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员(包括分包人的设计人员)在合同期限内的任何时候,都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明,监理人有权随时检查。监理人认为有必要时, (略) 考核。

4.6.5除专用合同条款另有约定外,承包人的主要施工管理人员 (略) 连续超过3天的,应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员,或前述人员未经监理人许可擅自 (略) 连续超过3天的,应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7撤换承包人项目负责人和其他人员

承包人应对其项目负责人和 (略) 有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的,承包人应予以撤换。

4.8保障承包人人员的合法权益

4.8.1承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同,并按时发放工资。

4.8.2承包人应按劳动法的规定安排工作时间,保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的,应不超过法律规定的限度,并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件,以及符合环境保护和卫生要求的生活环境, (略) (略) 地,还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4承包人应按国家有关劳动保护的规定,采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的,承包人应立即采取 (略) 抢救和治疗。

4.8.5承包人应按有关法律规定和合同约定,为其雇佣人员办理保险。

4.8.6承 (略) 理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4. * (略) 查勘

4. * .1 发包人应向承包 (略) 地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料,以及其他与建设工程有关的原始资料,并承担原始资料错 (略) 责任,但承包人应对其阅读上述 (略) 作出的解释和推断负责。

4. * .2承包 (略) 地和 (略) 查勘,并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。 (略) 合同工作中,视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4. * 不可预见物质条件(A)

4. * .1不可预见物质条件,除专用合同条款另有约定外,是指承 (略) 地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物,包括地下和水文条件,但不包括气候条件。

4. * .2承包人遇到不可预见物质条件时,应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和(或)施工,并及时通知监理人,通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示,指示构成变更的,按第1 (略) 。监理人没有发出指示的,承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误,由发包人承担。

4. * 不可预见的困难和费用(B)

除合同另有约定外,承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其 (略) 必要资料, (略) 有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时,合同价格不予调整。

4. * 进度计划

4. * .1合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限,编制详细的进度计划,包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、 (略) 、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见,否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划,是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划,编制更为详细的分阶段或分项进度计划,报监理人批准。

4. * .2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4. * .1项的合同进度计划不符时,承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告,并附有关措施和相关资料,报监理人批准;监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示,承包人应按该指示修订合同进度计划,报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4. * 质量保证

4. * .1 为保证工程质量,承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量 (略) 审查。

4. * .2 承包人应在各设计和实施阶段开始前,向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4. * .3 遵守质量保证体系,不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

5. 设计

5.1承包人的设计义务

5.1.1设计义务的 * 般要求

承包人应按照法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作,并符合发包人要求。

5.1.2法律和标准的变化

除合同另有约定外,承包人完 (略) 应遵守的法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准,均应视为在基准日适用的版本。基准日之后,前述版本发生重大变化,或者有新的法律,以及国家、行业和地方的规范和标准实施的,承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的,按照第 * 条或第 * . (略) 。

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求,在合同进度计划中专门列出设计进度计划,报发包 (略) 。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的,按第 * .5 (略) 。因发包人原因影响设计进度的,按第 (略) 理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第 * .5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外,自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起,发包人对承包人的设计文件审查期不超过 * 天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的,应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的,应立即通知监理人,并向监理人提交修改后的承包人的设计文件,审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的,应通过监理人以书面形式通知承包人,并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明,对承 (略) 修改后重新报送发包人审查,审查期重新起算。

合同约定的审查期满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议的,视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需 (略) 门审查或批准的,承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 (设计文件 (略) 门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内, (略) 门报送设计文件,承包人应予以协助。

对 (略) 门的审查意见,不需要修改发包人要求的,承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件;需要修改发包人要求的,发包人应重新提出发包人要求,承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第 * 条、第1. * 款的有关约定。

(略) 门审查批准的,承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

5.4 培训

承包人应按照发包人要求,对发包 (略) 工程操作和维修方面的培训。合同约定 (略) 培训的,应在第 * .3款约定的竣工验收前完成培训。

5.5竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录,如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应 (略) 地,并在竣工试验开始前,按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前,承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸,并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3 (略) 审查。

5.5.3在监理人收到上述文件前,不应认为工程已根据第 * .3款和第 * .5款约定完成验收。

5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前,承包人应向监 (略) 的操作和维修手册,该手册应足够详细,以便发包人能够对 (略) 操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册,以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前,不应认为工程已根据第 * .3款和第 * .5款约定完成验收。

5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、 (略) 或其他缺陷,无论承包人是否根据本款获得了批准,承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和 (略) 改正。第1. * 款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6. 材料和工程设备

6.1承包人提供的材料和工程设备

6.1.1除专用合同条款另有约定外,承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2承包人应按专用合同条款的约定,将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件,并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备,承包人应会 (略) 检验和交货验收,查验材料合格证明和产品合格证书,并按合同约定和监理人指示,进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,检验和测试结果应提交监理人,所需费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备(A)

6.2.1 专用合同条款约定 (略) 分材料和工程设备的,应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

6.2.2承包人应根据合同进度计划的安排,向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期,向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人,承包人应会同监理人在约定的时间内,赴交货 (略) 验收。除专用合同条款另有约定外,发包人提供的材料和工程设备验收后,由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.4发包人要求向承包人提前交货的,承包人不得拒绝,但发包人应承担承包人由此增加的费用。

6.2.5承包人要求更改交货日期或地点的,应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货 (略) 增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

6.2.6发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求,或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备(B)

发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3. (略) 地的材料、工程设备,包括备品备件、安装专用工器具与随机资料,必须专用于合同约定范围内的工程,未经监理人同意,承包人不 (略) 地或挪作他用。

6.3.2随同工程设 (略) 地的备品备件、专用工器具与随机资料,应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存,未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时,应向监理人提出申请。

6.4实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合 (略) 业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备,并要求承 (略) 更换。监理人应在更 (略) 检查和检验,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

6.5.2监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备,应即时发出指示要求承包人立即改正,并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的,承包人有权拒绝,并可要求发包人更换,由此增加的费用和(或)工期延误由发包人承担。

7. 施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1承包人应按合同进度计划的要求,及时配置施工设备和修建临时设施。 (略) 地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的,应报监理人批准。

7.1.2除专用合同条款另有约定外, (略) 承担修建临时设施的费用。需要临时占地的,应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2发包人提供的施工设备和临时设施(A)

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施(B)

发包人不提供施工设备或临时设施。

7.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量标准时,监理人有权要求承包人增加或更换施工设备,承包人应及时增加或更换,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

7.4施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1除合同另有约定外, (略) (略) 有施工设备 (略) 地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意,不得将上述施工设备和临时设 (略) (略) 地或挪作他用。

7.4.2经监理人同意,承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8. 交通运输

8.1 (略) (略) 外设施(A)

发包人应根据工程的施工需要,负责办理取 (略) 地的专用和临 (略) 权,以及取得 (略) (略) 外设施的权利,并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 (略) (略) 外设施(B)

承包人应根据工程的施工需要,负责办理取 (略) 地的专用和临 (略) 权,以及取得 (略) (略) 外设施的权利,并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.2场内施工道路

8.2.1除专用合同条款另有约定外,承包人应负责修建、维修、养护 (略) 需的临时道路和交通设施,包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施,并承担相应费用。

8.2.2除专用合同条款另有约定外,承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

8.3场外交通

8.3.1承包 (略) (略) 外公 (略) 费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2承包人应遵守有关交通法规,严格按照道路和桥梁的限 (略) 驶,并服 (略) 门的检查和监督。

8.4超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件,应由承包人负责 (略) 门办理申请手续,发包人给予协助。运输超大 (略) 需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用,由承包人承担,但专用合同条款另有约定除外。

8.5道路和桥梁的损坏责任

因承包人运 (略) 地内外公共道路和桥梁损坏的,由承包人承担修 (略) 费用和可能引起的赔偿。

8.6水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输,其中“道路” * 词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物;“车辆” * 词的涵义包括船舶和飞机等。

9. 测量放线

9.1 (略)

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内,通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外,承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范,按上述基准点(线)以及合同工程精度要求,测 (略) ,并在专用合同条款约定的期限内, (略) 资料报送监理人批准。

9.1.2承包人应负责管 (略) 点。 (略) 点丢失或损坏的,承包人应及时修复。承包人应承 (略) 点的管理与修复费用,并在工程竣工后 (略) 点移交发包人。

9.2施工测量

9.2.1 承包人应负责施工 (略) 施工测量放线工作,并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指 (略) 抽样复测,当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时,承包人应按监 (略) 修正或补测,并承担相应的复测费用。

9.3基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责,对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的,发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料 (略) 核实,发现存在明显错误或疏忽的,应及时通知监理人。

9.4监理人使 (略)

监理人需要使 (略) 的,承包人应提供必要的协助,发包人不再为此支付费用。

* . 安全、治安保卫和环境保护

* .1发包人的安全责任

* .1.1发包人应按 (略) 安全职责,授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施,组织承包人和 (略) 安全检查。

* .1.2发包 (略) 机 (略) 人员的工伤事故承担责任,但由于承包人原因造成发包人人员工伤的,应由承包人承担责任。

* .1.3发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第 * 者人身伤亡和财产损失:

(1)工程或 (略) 分对 (略) 造成的第 * 者财产损失;

(2)由于发包人 (略) 地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第 * 者人身伤亡和财产损失。

* .2承包人的安全责任

* .2.1承包人应按 (略) 安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在专用合同条款约定的期限内,按合同约定的安全工作内容,编制安全措施计划报送监理人批准。

* .2.2承包人按照合同 (略) 勘察的, (略) 操作规程,采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

* .2.3承包人应当按照法律、法规和工程建设强 (略) 设计,在设计文件中注明涉及施工 (略) 位和环节,提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议,防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

* .2.4承包人应加强施工作业安全管理,特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理,以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

* .2.5承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程,配备必要的安全生产和劳动保护设施,加强对承包人人员的安全教育,并发放安全工作手册和劳动保护用具。

* .2.6承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案,报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查,配置必要的救助物资和器材,切实保护好有关人员的人身和财产安全。

* .2.7合同约定的安全作业环境及安 (略) 需费用应遵守有关规定,并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用,由监理人按第3.5 款商定或确定。

* .2.8承包 (略) (略) (略) 人员,包括分包人人员的工伤事故承担责任,但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的,应由发包人承担责任。

* .2.9由于承包人 (略) 地内及其毗邻地带造成的第 * 者人员伤亡和财产损失,由承包人负责赔偿。

* .3治安保卫

* .3.1除合同另有约定外,承包人应 (略) 门协商, (略) 建立治安管理机构或联防组织,统 (略) 地的治安保卫事项,履行合同工程的治安保卫职责。

* .3.2发包人和承包人 (略) 治安管理机构或联防组 (略) (略) 会治安外,还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

* .3.3除合同另有约定外,承包人 (略) 地治安管理计划,并制定应对突发治安事件的紧急预案,报监理人批准。自承包人 (略) ,至发包人接收工程的期间, (略) 发生暴乱、爆炸等恐怖事件,以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的,发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协 (略) 门采取措施平息事态,防止事态扩大,尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

* .4环境保护

* .4.1 (略) 合同过程中,应遵守有关环境保护的法律,履行合同约定的环境保护义务,并对违反法律和合 (略) 造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

* .4.2承包人应按合同约定的环保工作内容,编制环保措施计划,报送监理人批准。

* .4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等,符合法律规定和发包人要求。

* .5 (略) 理

(略) 过程中发生事故的,承包人应立即通知监理人,监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人 (略) 紧急抢救和抢修,减少人员伤亡和财产损失,防止事故扩大,并 (略) 。 (略) 物品时,应作出标记和书面记录,妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定,及时如 (略) 门报告事故发生的情况,以及正在采取的紧急措施等。

* . 开始工作和竣工

* .1开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的,监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外,因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起 * 天内发出开始工作通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。

* .2竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第 * .3款约定确定,并在工程接收证书中载明。

* .3 发包人引起的工期延误

(略) 合同过程中,由于发包人的下列原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。需要修订合同进度计划的,按照第4. * .2 (略) 。

(l)变更;

(2)未能按照合同要求的期限对承 (略) 审查;

(3)因发包人原因导致的暂停施工;

(4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款;

(5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误;

(6)发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的;

(7)发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务;

(8)发包人造成工期延误的其他原因。

* .4异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用。

* .5承包人引起的工期延误

由于承包人原因,未能按合同进度计划完成工作,或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的,承包人应采取措施加快进度,并承 (略) 增加的费用。由于承包人原因造成工期延误,承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金,不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

* .6工期提前

发包人要求承包人提前竣工,或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的,应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用,并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

* .7行政审批迟延

合同约定范围内的工作 (略) 门审批的,发包人和(或)承包人应按照合同约定的职 (略) 政审批报送。 (略) 门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误的,由发包人承担。

* . 暂停工作

* .1 由发包人暂停工作

* .1.1 发包人认为必要时,可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示,承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。

* .1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的,由此造成费用的增加和(或)工期延误由承包人承担:

(1)承包人违约;

(2)承包人擅自暂停工作;

(3)合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

* .2 由承包人暂停工作

* .2.1 (略) 过程中发生下列情形之 * 的,承包人可向发包人发出通知,要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的 * (略) 合同义务,承包人有权暂停施工,并通知监理人,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误责任,并支付承包人合理利润。

(1)发包人未能按合同约定支付价款,或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书,导致付款延误的;

(2)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的;

(3)发包人 (略) 或明 (略) 或实质 (略) 合同的;

(4) (略) 合同约定其他义务的。

* .2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况,且监理人未及时下达暂停工作指示的,承包人可先暂停施工,并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的 * 小时内予以答复,逾期未答复的,视为同意承包人的暂停工作请求。

* .3暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的,暂停工作期间,承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障,由此增加的费用由责任方承担。

* .4 暂停工作后的复工

* .4.1暂停工作后,监理人应与发包人和承包人协商,采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时,监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后,应在监理人指定的期限内复工。

* .4.2承包人无故拖延和拒绝复工的,由此增加的费用和工期延误由承包人承担;因发包人原因无法按时复工的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。

* .5 暂停工作 * 天以上

* .5.1监理人发出暂停工作指示后 * 天内未向承包人发出复工通知的,除该项暂停由于承包人违约造成之外,承包人可向监理人提交书面通知,要求监理人在收到书面通知后 * 天内准许已暂 (略) 或部分继续工作。如监理人逾期不予批准,则承包人可以通知监理人,将工 (略) 分按第 * 条的约定作为可取消 (略) 理。暂停工作影响到整个工程的,视为发包人违约,应按第 * .2.1 (略) ,同时承包人有权解除合同。

* .5.2由于承包人原因引起暂停工作的,如承包人在收到监理人暂停工作指示后 * 天内不采取有效的复工措施,造成工期延误的,视为承包人违约,应按第 * .1.2 (略) 。

* . 工程质量

* .1工程质量要求

* .1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的 (略) 。

* .1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的,监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止,由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

* .1.3因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的,发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。

* .2承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程 (略) 工程内容及其 (略) 全过程的质量检查和检验,并作详细记录,编制工程质量报表,报送监理人审查。

* .3监理人的质量检查

监理 (略) 工程内容及其施工工艺、材料和 (略) 检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便,包括监 (略) 地,或制造、加工地点,或合同约定的 (略) 察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示, (略) 地取样试验、工程复核测量和设备性能检测,提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监 (略) 的其他工作。监理人的检查和检验,不免除承包人按合同约定应负的责任。

* .4 (略) 位覆盖前的检查

* .4.1通知监理人检查

经承包人自检确认 (略) 位具备覆盖条件后,承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理 (略) 检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求,并在检查记录上签字后,承 (略) 覆盖。监理人检查确认质量不合格的,承包人应在监理人指示的时间内修整返工后,由监理人重新检查。

* .4.2 (略) 检查

监理人未按第 * .4.l 项约 (略) 检查的,除监理人另有指示外, (略) 完成覆盖工作,并作相应记录报送监理人,监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的,可按第 * .4.3项的约定重新检查。

* .4.3 监理人重新检查

承包人按第 * .4.1项或第 * .4.2 项覆 (略) 位后,监理人对质量有疑问的,可要求承包人 (略) (略) 钻孔探测或揭开重新检验,承包 (略) ,并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润;经检验证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

* .4.4 承包人私自覆盖

承包人未通 (略) 检查,私自 (略) 位覆盖的,监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

* .5清除不合格工程

* .5.1因承包人设计失误,使用不合格材料、工程设备,或采用不适当的施工工艺,或施工不当,造成工程不合格的,监理人可以随时发出指示,要求承包人立即 (略) 补救,直至达到合同要求的质量标准,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

* .5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格,需要承包人采取措施补救的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。

* . 试验和检验

* .1材料、工程设备和工程的试验和检验

* .1.1本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

* .1.2 承包人应按 (略) 材料、工程设备和工程的试验和检验,并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承 (略) 试验和检验的,由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

* .1.3监理人未按合同约定派员参加试验和检验的,除监理人另有指示外, (略) 试验和检验,并应立即将试验和检验结果报送监理人,监理人应签字确认。

* .1.4监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的,或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的,可按合同约定由监理人与承 (略) 。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担;重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。

* .2现场材料试验

* .2.1 承包人根据合同约定或监 (略) (略) 材料试验,应由承包 (略) 所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

* .2.2 监理人在必要时可以使用承 (略) 所、试验设备器材以及其他试验条件,进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验,承包人应予以协助。

* .3现场工艺试验

承包人应按合同约定或监 (略) 现场工艺试验。 (略) 工艺试验,监理人认为必要时,应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求,编制工艺试验措施计划,报送监理人批准。

* . 变更

* .1 变更权

(略) 合同过程中,经发包人同意,监理人可按第 * .3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示,承包 (略) 。变更应在相应内容实施前提出,否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示,承包人不得擅自变更。

* .2承包人的合理化建议

* .2. (略) 合同过程中,承包人对发包人要求的合理化建议,均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等,并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的,应按第 * .3款约定向承包人发出变更指示。

* .2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的,发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

* .3变更程序

* .3.1 变更的提出

(1) (略) 过程中,监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求,并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的,由监理人按第 * .3.3 项约定发出变更指示。

(2)承包人收到监理人按合同约定发出的文件,经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的,可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据,以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响,并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后,应与发包人共同研究,确认存在变更的,应在收到承包人书面建议后的 * 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的,应由监理人书面答复承包人。

(3)承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的,应立即通知监理人,说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

* .3.2变更估价

监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润,并应考虑承包人根据第 * .2款提出的合理化建议。

* .3.3 变更指示

(1)变更指示只能由监理人发出。

(2)变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求,并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后,应按 (略) 变更工作。

* .4暂列金额

经发包人同意,承包人可使用暂列金额,但应按照第 * .6款规 (略) ,并对 (略) 相应调整。

* .5计日工(A)

* .5.1发包人认为有必要时,由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目 (略) 计算。

* .5.2 采用计日工计价的任何 * 项变更工作,应从暂列金额中支付,承包人应在该项变更的实施过程中,每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准:

(1)工作名称、内容和数量;

(2) (略) 有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时;

(3)投入该工作的材料类别和数量;

(4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时;

(5)监理人要求提交的其他资料和凭证。

* .5.3计日工由承包人汇总后,按第 * .3.3 项的约定列入进度付款申请单,由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

* .5计日工(B)

签约合同价包括计日工的,按 (略) 支付。

* .6暂估价(A)

* .6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、 (略) 的范围并达到规定的规模标准的, (略) 的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与 (略) 列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

* .6.2发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、 (略) 的范围或未达到规定的规模标准的,应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与 (略) 列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

* .6.3 (略) 的范围或未达到规定的规模标准的,由监理人按照第 * .3. (略) 估价,但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与 (略) 列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

* .6暂估价(B)

签约合同价包括暂估价的,按 (略) 支付。

* . 价格调整

* .1物价波动引起的调整(A)

除专用合同条款另有约定外,因物价波动引起的价格调整按 (略) 理。

* .1.1采用价格指数调整价格差额(适用于投标函附录约定了价格指数和权重的)

* .1.1.1价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时,根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据,按以下公式计算差额并调整合同价格。

Ft1Ft2Ft3Ftn

△P=PO[A+{B1×—+B2×—+B3×—+…+Bn×—}-1]

F * F * F * F *

式中:△P---需调整的价格差额;

PO---第 * .3.4 项、第 * .5.2 项和第 * .6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 * 条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的,也不计在内;

A ---定值权重( (略) 分的权重);

B1;B2;B3;……Bn---各可调因子的变值权重( (略) 分的权重)为各可调因子在投标函投 (略) 占的比例;

Ft1;Ft2;Ft3;……Ftn---各可调因子的当期价格指数,指第 * .3.3 项、第 * .5.2 项和第 * .6.2 项约定的付款证书相关周期最后 * 天的前 * 天的各可调因子的价格指数;

F * ;F * ;F * ;……F0n---各可调因子的基本价格指数,指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中 (略) 门提供的价格指数,缺乏上述价格指数时, (略) 门提供的价格代替。

* .1.1.2暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的,可暂用上 * 次价格指数计算,并在以后的付款中再按实际 (略) 调整。

* .1.1.3权重的调整

按第 * .1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的,由监理人与承包人和发包 (略) 调整。

* .1.1.4承包人引起的工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的,则对原约定竣工日期后继续施工的工程,在使用第 * .1.1. 1目价格调整公式时,应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的 * 个作为当期价格指数。

* .1.1.5发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的,则对原约定竣工日期后继续施工的工程,在使用第 * .1.1.1目价格调整公式时,应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的 * 个作为当期价格指数。

* .1.2采用造价信息调整价格差额(适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的)

合同工期内,因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时,人工、机械使用费按照国家或省、自治区、 (略) (略) 门、行 (略) 门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使 (略) 调整; (略) 价格调整的材料,其单价和采购数应由监理人复核,监理人确认需调整的材料单价及数量,作为调整合同价格差额的依据。

* .1物价波动引起的调整(B)

除法律规定或专用合同条款另有约定外,合同价格不因 (略) 调整。

* .2法律变化引起的调整

在基准日后,因法律变化导致承包 (略) 中所需费用发生除第 * .1 款约定以外的增减时,监理人应根据法律、国家或省、自治区、 (略) 门的规定,按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

* . 合同价格与支付

* .1合同价格

除专用合同条款另有约定外,

(1)合同价格包括签约合同价以及按照 (略) 的调整;

(2)合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金;

(3)价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量,不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料,而不能用于其他目的。

合同约 (略) 分按照实际完成 (略) 支付的,应按照专用合同条 (略) 计量和估价,并据此调整合同价格。

* .2预付款

* .2.1预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以 (略) (略) 等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

* .2.2预付款保函

除专用合同条款另有约定外,承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函,预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

* .2.3预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回,扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前,由于不可抗力或其他原因解除合同时,预付款尚未扣清的,尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

* .3工程进度付款

* .3.1付款时间

除专用合同条款另有约定外,工程进度付款按月支付。

* .3.2支付分解表

除专用合同条款另有约定外,承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素,按照以下分类和分解原则,结合第4. * .1项约定的合同进度计划,汇总形成月度支付分解报告。

(1)勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应 (略) 分解。

(2)材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约 (略) 分解。

(3)技术服务培训费。按照价格清单中的单价,结合第4. * .1项约定的合同进度计划对应 (略) 分解。

(4)其他工程价款。除第 * .1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外,按照价格清单中的价格,结合第4. * .1项约定的合同进度计划拟完成的工程量 (略) 分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内,将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批,监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见,经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同 (略) 了修订的,应相应修改支付分解表,并按本目规定报监理人批复。

* .3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前,按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数,向监理人提交进度付款申请单,并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外,进度付款申请单应包括下列内容:

(1)当期应支付金额总额,以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额;

(2)当期根据支付分解表应支付金额,以及截至当期期末累计应支付金额;

(3)当期根据第 * .1款约定计量的已实施工程应支付金额,以及截至当期期末累计应支付金额;

(4)当期根据第 * 条应增加和扣减的变更金额,以及截至当期期末累计变更金额;

(5)当期根据第 * 条应增加和扣减的索赔金额,以及截至当期期末累计索赔金额;

(6)当期根据第 * .2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额,以及截至当期期末累计返还预付款金额;

(7)当期根据第 * .4.1 项约定应扣减的质量保证金金额,以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额;

(8)当期根据合同应增加和扣减的其他金额,以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

* .3.4进度付款证书和支付时间

(1)监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 * 天内完成审核,提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料,经发包人审批同意后,由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的,视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照 (略) 任何工作或义务的相应金额。

(2)发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的 * 天内,将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的,视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的,按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

(3)监理人出具进度付款证书,不应视为监理人已同意、批准或接受了承包 (略) 分工作。

(4)进度付款涉及政府投资资金的,按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条 (略) 。

* .3.5工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度 (略) 汇总和复核中发现错、漏或重复的,监理人有权予以修正,承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正,应在本次进度付款中支付或扣除。

* .4质量保证金

* .4.1监理人应从发包人的每笔进度付款中,按专用合同条款的约定扣留质量保证金,直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

* .4.2在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时,承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金,发包人应在 * 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议,发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

* .4.3在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时,承包人没有完成缺陷责任的,发包人有权 (略) 责 (略) 需金额相应的质量保证金余额,并有权根据第 * .3 款约定要求延长缺陷责任期,直至完成剩余工作为止。

* .5竣工结算

* .5.1竣工付款申请单

(1)工程接收证书颁发后,承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单,并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外,竣工付款申请单应包括下列内容:竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

(2)监理人对竣工付款申请单有异议的,有权要 (略) 修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后,由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

* .5.2竣工付款证书及支付时间

(1)监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 * 天内完成核查,提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 * 天内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查,又未提出具体意见的,视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意;发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的,监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2)发包人应在监理人出具竣工付款证书后的 * 天内,将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的,按第 * .3.4(2)目的约定,将逾期付款违约金支付给承包人。

(3)承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的,发包人可出具竣工付款申请单中承 (略) 分的临时付款证书。 (略) 分,按第 * (略) 。

(4)竣工付款涉及政府投资资金的,按第 * .3.4(4) (略) 。

* .6最终结清

* .6.1最终结清申请单

(1)缺陷责任期终止证书签发后,承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单,并提供相关证明材料。

(2)发包人对最终结清申请单内容有异议的,有权要 (略) 修正和提供补充资料,由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

* .6.2最终结清证书和支付时间

(1)监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 * 天内,提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 * 天内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查,又未提出具体意见的,视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意;发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的,监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2)发包人应在监理人出具最终结清证书后的 * 天内,将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的,按第 * .3.4(2)目的约定,将逾期付款违约金支付给承包人。

(3)承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的,按第 * (略) 。

(4)最终结清付款涉及政府投资资金的,按第 * .3.4(4) (略) 。

* . 竣工试验和竣工验收

* .1竣工试验

* .1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后,进行竣工试验。

* .1.2承包人应提前 * 天将 (略) 竣工试验的日期通知监理人,监理人应在该日期后 * 天内,确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外,竣工试验应按 (略) :

(1)第 * 阶段, (略) 适当的检查和功能性试验,保证每 * 项工程设备都满足合同要求,并能安全地进入下 * 阶段试验;

(2)第 * 阶段, (略) 试验,保证工程或区段工程满足合同要求,在所有可利用的操作条 (略) ;

(3)第 * 阶段,当工 (略) 时,承包人应通知监理人, (略) 其他竣工试验,包括各种性能测试,以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

* .1.3 承包人应按 (略) 工程及工 (略) 。 (略) 需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条 (略) 费用等由专用合同条款规定。

* .1.4某项竣工试验未能通过的,承包人应按照监理人的指示限期改正,并承担合同约定的相应责任。

* .2竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时,承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告:

(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外,合同 (略) 区段工程以及有关工作,包括合同要求的试验和竣工试验均已完成,并符合合同要求;

(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件;

(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;

(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作;

(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。

* .3竣工验收

监理人收到承包人按第 * .2款约定提交的竣工验收申请报告后,应审查申请报告的各项内容,并按以下 (略) 处理。

* .3.1监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的,应在收到竣工验收申请报告后的 * 天内通知承包人,指出在颁发接收证书前承 (略) 的工作内容。承包人完成监理 (略) 工作内容后,应再次提交竣工验收申请报告,直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后 * 天内不予答复的,视为同意承包人的竣工验收申请,并应在收到该竣工验收申请报告后 * 天内提 (略) 竣工验收。

* .3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的,应在收到该竣工验收申请报告后的 * 天内提 (略) 工程验收。

* .3.3发包人经过验收后同意接受工程的,应在监理人收到竣工验收申请报告后的 * 天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的,限期修好,并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后,监理人复查达到要求的,经发包人同意后,再向承包人出具工程接收证书。

* .3.4发包人验收后不同意接收工程的,监理人应按照发包人的验收意见发出指示,要求承包人对不合格工程认真返 (略) (略) 理,并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后,应重新提交竣工验收申请报告,按第 * .3.1 项、第 * .3.2 项和第 * .3.3 (略) 。

* .3.5除专用合同条款另有约定外,经验收合格工程的实际竣工日期,以提交竣工验收申请报告的日期为准,并在工程接收证书中写明。

* .3.6发包人在收到承包人竣工验收申请报告 * (略) 验收的,视为验收合格,实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准,但发包人由于不可 (略) 验收的除外。

* .4国家验收

(略) 国家验收的,竣工验收是国 (略) 分。 (略) 采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

* .5区段工程验收

* .5.1 发包人根据合同进度计划安排, (略) 工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时,或承包人提出经发包人同意时, (略) 区段工程验收。验收的程序可参照第 * .2款与第 * .3 (略) 。验收合格后,由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和 (略) 工程竣工验收申请报告的附件。

* .5.2 (略) 工程竣工前,使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。

* .6 (略)

* .6. (略) 是指合同 (略) 竣工,其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工,根据专用合同条款约定,需要投 (略) 的,经发包人按第 * .5 款的约定验收合格,证明能确保安全后,才能在施 (略) 。

* .6.2 (略) 中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的,由承包人按第 * .2 (略) 修复。

* .7 (略)

* .7.1除合同另有约定外,工程接收证书颁发后,承包人应按以下 (略) (略) 清理,直至监理人检验合格为止。 (略) 费用由承包人承担。

(1) (略) 地内残留 (略) (略) ;

(2)临时工程已拆除,场地已按 (略) 清理、平整或复原;

(3)按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料,包括废弃的施工设备和材料,已按计 (略) 地;

(4)工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物,已按监 (略) 清理;

(5)监理人 (略) 地清 (略) 完成。

* .7.2承包人未按监理人的要求恢复临时占地, (略) 地清理未达到合同约定的,发包人有权委托其他人恢复或清理,所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

* .8 (略) * 的撤离

工程接收证书颁发后的 * 天内,除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外,其余的人员、施工设备和临时工程均 (略) 地或拆除。除合同另有约定外,缺陷责任期满时,承包人的人员和施 (略) (略) 地。

* .9竣工后试验(A)

除专用合同条款另有约定外,发包人应:

(1)为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料,以及具有适当资质和经验的工作人员;

(2)根据承包商按照第5.6款提供的手册,以及承包人给 (略) 竣工后试验。

发包人应提前 * 天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验, (略) 进行,承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的,承包人应按照合 (略) 赔偿,或者承包人提出修复建议,按照发包人指示的合理期限内改正,并承担合同约定的相应责任。

* .9竣工后试验(B)

除专用合同条款另有约定外:

(1)发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备;

(2)承包人应提供 (略) (略) 有其他设备、仪器,以及有资格和经验的工作人员;

(3)承包人应 (略) 的情况下,进行竣工后试验。发包人应提前 * 天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的,承包人应按照合 (略) 赔偿,或者承包人提出修复建议,按照发包人指示的合理期限内改正,并承担合同约定的相应责任。

* . 缺陷责任与保修责任

* .1缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。 (略) 工程竣工验收前,已经发包人提前验收的区段工程或进 (略) 的工程,其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

* .2缺陷责任

* .2.1承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

* .2.2缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中,发现已接收的工程存在新的缺陷或已 (略) (略) 件又遭损坏的,承包人应负责修复,直至检验合格为止。

* .2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的,应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的,发包人应承担修复和查验的费用,并支付承包人合理利润。

* .2.4承包人不能在合理时间内修复缺陷的, (略) 修复或委托其他人修复,所需费用和利润的承担,按第 * .2.3 (略) 。

* .3缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的,发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期,但缺陷责任期最长不超过2年。

* .4进 * 步 (略)

任何 * 项缺陷或损坏修复后,经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能,承包 (略) 合同约定的 (略) , (略) (略) 费用应由责任方承担。

* .5承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要,有权 (略) ,但应遵守发包人的保安和保密规定。

* .6缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期,包括根据第 * .3款延长的期限终止后 * 天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书,并退还剩余的质量保证金。

* .7保修责任

合同当事人根据有关法律规定,在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。 (略) 工程竣工验收前,已经发包人提前验收的区段工程,其保修期的起算日期相应提前。

* . 保险

* .1设计和工程保险

* .1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程 * 切险或安装工程 * 切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

* .1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前,承包人应按照专用合同条款的约定投保第 * 者责任险。

* .2工伤保险

* .2.1承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定, (略) (略) (略) 人员投保工伤保险,缴纳工伤保险费,并要求其分包人也投保此项保险。

* .2.2发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定, (略) 机 (略) 人员投保工伤保险,缴纳工伤保险费,并要求其 (略) 此项保险。

* .3人身意外伤害险

* .3.1发包人应在整个施工 (略) 机 (略) 人员,投保人身意外伤害险,缴纳保险费,并要求其 (略) 此项保险。

* .3.2承包人应在整个施工 (略) 机 (略) 人员,投保人身意外伤害险,缴纳保险费,并要求其 (略) 此项保险。

* .4其他保险

除专用合同条款另有约定外,承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

* .5对各项保险的 * 般要求

* .5.1保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本,保险单必须与专用合同条款约定的条件保持 * 致。

* .5.2保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。保险人作出变动的,承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

* .5.3持续保险

承包人应与保险人保持联系,使保险人能够随时了解工程实施中的变动,并确保按保险合同条款要求持续保险。

* .5.4保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的,应由承包人和(或)发包人按合同约定负责补偿。

* .5.5未按约定投保的补救

(1)由于负有投保义务的 * 方当事人未按合同约定办理保险,或未能使保险持续有效的,另 * 方当事人可代为办理,所需费用由对方当事人承担。

(2)由于负有投保义务的 * 方当事人未按合同约定办理某项保险,导致受益人未能得到保险人的赔偿,原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的 * 方当事人支付。

* .5.6报告义务

当保险事故发生时,投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

* . 不可抗力

* .1不可抗力的确认

* .1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见, (略) 合同过程中不可避免发生并不能克服的 (略) 会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

* .1.2不可抗力发生后,发包人和承包人应及 (略) 造成的损失,收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不 * 致的,由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时,按第 * (略) 。

* .2不可抗力的通知

* .2.1合同 * 方当事人遇到不可抗力事件, (略) 合同义务受到阻碍时,应立即通知合同另 * 方当事人和监理人,书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并提供必要的证明。

* .2.2 如不可抗力持续发生,合同 * 方当事人应及时向合同另 * 方当事人和监理人提交中间报告,说明不 (略) 合同受阻的情况,并于不可抗力事件结束后 * 天内提交最终报告及有关资料。

* .3不可抗 (略) 理

* .3.1不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外,不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同双方按以下原则承担:

(1)永久工程,包括 (略) 地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第 * 者人员伤亡和财产损失由发包人承担;

(2)承包人设备的损坏由承包人承担;

(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;

(4)承包人的停工损失由承包人承担,但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;

(5)不能按期竣工的,应合理延长工期,承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。

* .3. (略) 期间发生的不可抗力

合同 * 方当 (略) , (略) 期间发生不可抗力的,不免除其责任。

* .3.3避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后,发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大,任何 * 方没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。

* .3.4 因不可抗力解除合同

合同 * 方当事人因不可 (略) 合同的,应当及时通知对方解除合同。合同解除后,承包人应按照第 * .2.4项约 (略) 地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款,参照第 * .2.3 项约定,由监理人按第3.5 款商定或确定。

* . 违约

* .1承包人违约

* .1.1承包人违约的情形

(略) 合同过程中发生的下列情况之 * 的,属承包人违约:

(1)承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定;

(2)承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定,私自 (略) 或部分权利转让给其他人,或私自 (略) 或部分义务转移给其他人;

(3)承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定,未经监理人批准,私自将已按合同约 (略) 地的施工设备、临时设施或材 (略) 地;

(4)承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备,工程质量达不到标准要求,又拒绝清除不合格工程;

(5)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作,造成工期延误;

(6)由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的;

(7)承包人在缺陷责任期内,未能对工 (略) 列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发 (略) 修复,而又拒绝按监理 (略) 修补;

(8)承包人 (略) 或明 (略) 或实质 (略) 合同;

(9)承包人不按 (略) 义务的其他情况。

* .1.2对承 (略) 理

(1)承包人发生第 * .1.1(6)目约定的违约情况时,按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试 (略) 赔偿。发生延期的,承包人应承担延期责任。

(2)承包人发生第 * .1.1(8)目约定的违约情况时,发包人可通知承包人立即解除合同,并按第 * .1.3项、第 * .1.4项、第 * .1. (略) 理。

(3)承包人发生除第 * .1.1(6)目和第 * .1.1(8)目约定以外的其他违约情况时,监理人可向承包人发出整改通知,要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外,承包人应 (略) 引起的费用增加和(或)工期延误。

* .1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 * 天后,承包人仍 (略) 为的,发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后 * 天内,承包 (略) ,发包人派 (略) (略) 交接手续,发 (略) 组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要,有权扣留使用 (略) 的材料、设备和临时设施。但发 (略) 动不免除承包人应承担的违约责任,也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

* .1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

(1)承包人收到发包人解除合同通知后 * 天内,监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值,包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

(2)发包人发出解除合同通知后,发包人有权暂停对承包人的 * 切付款,查清各项付款和已扣款金额,包括承包人应支付的违约金。

(3)发包人发出解除合同通知后,发包人有权按第 * .4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4)合同双方确认合同价款后,发包人颁发最终结清付款证书, (略) 合同款项。

(5)发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成 * 致而形成争议的,按第 * (略) 。

* .1.5协议利益的转让

因承包人违约解除合同的,发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人,并在承包人收到解除合同通知后的 * 天内,依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

* .1.6紧急情况下无能 (略) 抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件,监理人通 (略) 抢救,承包人声明无能力或 (略) 的,发包人有权雇佣 (略) 抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的,由此发生的金额和(或)工期延误由承包人承担。

* .2发包人违约

* .2.1发包人违约的情形

(略) 合同过程中发生下列情形之 * 的,属发包人违约:

(1)发包人未能按合同约定支付价款,或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证,导致付款延误;

(2)发包人原因造成停工;

(3)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工;

(4)发包人 (略) 或明 (略) 或实质 (略) 合同;

(5) (略) 合同约定其他义务。

* .2.2 因发包人违约解除合同

(1)发生第 * .2.1(4)目的违约情况时,承包人可书面通知发包人解除合同。

(2)承包人按 * .2.1项约定暂停施工 * 天后,发包人仍 (略) 为的,承包人可向发包人发出解除合同通知。但承 (略) 为不免除发包人承担的违约责任,也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

* .2.3解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的,发包人应在解除合同后 * 天内向承包人支付下列款项,承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证:

(1)承包人发出解除 (略) 完成工作的价款;

(2)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后,该材料、工程设备和其他物 (略) 有;

(3)承包人 (略) 发生的,而发包人未支付的金额;

(4)承包 (略) 地以及遣散承包人人员的金额;

(5)因解除合同造成的承包人损失;

(6)按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保,但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

* .2.4解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后,承 (略) 理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作,并按发包人的要求将承包人设备和人 (略) 地。承包 (略) 地应遵守第 * .7.1 项的约定,发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

* .3第 * 人造成的违约

(略) 合同过程中, * 方当事人因第 * 人的原因造成违约的,应当向对方当事人承担违约责任。 * 方当事人和第 * 人之间的纠纷,依照法律规定或者按照约定解决。

* . 索赔

* .1承包人索赔的提出

根据合同约定,承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的,应按以下程序向发包人提出索赔:

(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 * 天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 * 天内发出索赔意向通知书的,工期不予顺延,且承包人无权获得追加付款;

(2)承包人应在发出索赔意向通知书后 * 天内,向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料;

(3)索赔事件具有连续影响的,承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数;

(4)在索赔事件影响结束后的 * 天内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。

* .2 (略) 理程序

(1)监理人收到承包人提交的索赔通知书后,应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料,必要时监理人可要求承 (略) 原始记录副本。

(2)监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期,并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进 * 步证明材料后的 * 天内, (略) 理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进 * 步证明材料后的 * 天内不予答复的,视为认可索赔。

(3)承包 (略) 理结果的,发包人应 (略) 理结果答复后 * 天内完成赔付。承包人 (略) 理结果的,按第 * (略) 。

* .3承包人提出索赔的期限

* .3.1承包人按第 * .5 款的约定接受了竣工付款证书后,应被认为已无权再提出在合同工程接收 (略) 发生的任何索赔。

* .3.2 承包人按第 * .6 款的约定提交的最终结清申请单中,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

* .4发包人的索赔

* .4.1发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 * 天内,向承包人发出索赔通知,并说明发包人有权扣减的付款和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述 * 天内发出索赔通知的,丧失要求扣减付款和(或)延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第 * .3 款的约定相同,要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

* .4.2发包人按第3.5 款商定或确定发包 (略) 得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除,或由承包人以其他方式支付给发包人。

* . 争议的解决

* .1争议的解决方式

发包人和 (略) 合同中发生争议的,可以 (略) 协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人 (略) 协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的,可在专用合同条款中约定下列 * 种方式解决:

(1)向 (略) 申请仲裁;

(2)向有管辖 (略) 提起诉讼。

* .2 (略) 解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前,以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中,发包人和承包人均可共同努力 (略) 协商解决争议。

* .3争议评审

* .3.1采用争议评审的,发包人和承包人应在开工日后的 * 天内或在争议发生后,协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

* .3.2合同双方的争议,应首先由申请人向争议评审组提交 * 份详细的评审申请报告,并附必要的文件、图纸和证明材料,申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

* .3.3被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 * 天内,向争议评审组提交 * 份答辩报告,并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

* .3.4除专用合同条款另有约定外,争议评审组在收到合同双方报告后的 * 天内,邀请双方代表和 (略) 调查会,向双方调查争议细节;必要时争议评审组可要求双方进 * 步提供补充材料。

* .3.5除专用合同条款另有约定外,在调查会结束后的 * 天内,争议评审组应在不受任何干扰 (略) 独立、公正的评审,作出书面评审意见,并说明理由。在争议评审期间,争议双方暂按总监理工程 (略) 。

* .3.6 发包人和承包人接受评审意见的,由监理人根据评审 (略) 协议,经争议双方签字后作为合同的补充文件, (略) 。

* .3.7发包人或承包人不接受评审意见,并要求提交仲裁或提起诉讼的,应在收到评审意见后的 * 天内将仲裁或起诉意向书面通知另 * 方,并抄送监理人,但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程 (略) 。


第 * 节 专用合同条款

1. * 般约定

1.4合同文件的优先顺序

解释合同文件的优先顺序:。

1.5合同协议书

合同生效的约定:。

1.7联络

1.7.2发包人接收来往函件指定的地点和指定的接收人:。

承包人接收来往函件指定的地点和指定的接收人:。

2.发包人

2. (略) 地

发包人向承包人 (略) (略) 施工条件:。

发包人与承包人的交接界面:。

3.监理人

3.1. (略) 使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的:。

4.承包人

4.2履约担保

履约担保的形式:。

履约担保的金额:。

提交履约担保的时间:。

5.设计

承包人向发包人提供设计文件的份数:。

5.5竣工文件

5.5.1提交竣工记录的份数:。

7.施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2修建临时设施的费用、办理申请临时占地手续并承担相应费用的约定:。

8.交通运输

8. (略) (略) 外设施(A):本项目不适用

9.测量放线

9.1.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:。

承包人 (略) 资料报送监理人批准的期限:。

* .安全、治安保卫和环境保护

* .2承包人的安全责任

* .2.1承包人提交安全措施计划的期限:。

* .3治安保卫

* .3.1治安保卫的约定:。

* .3. (略) 地治安管理计划的约定:。

* .开始工作和竣工

* .1开始工作

开始工作的条件:。

* .3发包人引起的工期延误

发包人造成工期延误的其他原因:。

* .4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件:。

* .6工期提前

向承包人支付的奖励:。

* .变更

* .2承包人的合理化建议

* .2.2给予承包人的奖励:。

* .价格调整

* .1物价波动引起的调整(A):本项目不适用

* .1物价波动引起的调整(B)

因物价波动引起的价格调整:。

* .合同价格与支付

* .1合同价格

合同价格包括。

(3)按照实际完成 (略) 支付的工程计量:。

按照实际完成 (略) 支付的工程估价:

* .2.1预付款

预付款的金额:。

预付款的支付:。

* .2.2预付款保函

预付款保函:。

* .3工程进度款:以合同签订为准

* .4质量保证金

质量保证金的金额或比例:。

质量保证金的扣留:3%

* .5竣工结算

* .5.1竣工付款申请单

竣工付款申请单的份数:。

竣工付款申请单的提交期限:。

竣工付款申请单的内容:。

* .6最终结清

* .6.1最终结清申请单

最终结清申请单的份数:。

提交最终结清申请单的期限:。

* .竣工试验和竣工验收

* .1.2竣工试验应按 (略) :。

* .1.3工程及工 (略) 所需的必要条件:。

(略) 费用:。

* .3.5实际竣工日期:。

* .缺陷责任与保修责任

* .7保修责任

保修范围:。

保修期限:。

保修责任:。

* .保险

* .1设计和工程保险

* .1.1发包人和承包人约定的保险人:。

投保险种:。

保险范围:。

保险金额:。

保险费率:。

保险期限:。

* .1.2承包人投保第 * 者责任险的约定:。

* .4其他保险

其他保险的约定:。

* .不可抗力

* .1不可抗力的确认

不可抗力的其他情形:。

* .3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力造成损害的后果承担的原则:。

* . 争议解决

* .1争议的解决方式

合同当事人 (略) 协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的,约定采用下列

第种方式解决:

(1)向 (略) 申请仲裁;

(2)向有管辖 (略) 提起诉讼。

* .3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:。

* .3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定:。

选定争议评审员的期限:。

争议评审小组成员报酬的承担方式:。

其他事项的约定:。

* .3.4召开争议调查会的时间

争议评审组在收到合同双方报告后的天内,邀请双方代表和 (略) 调查会。

* .3.5 争议评审小组的决定

在调查会结束后的天内,争议评审组应在不受任何干扰 (略) 独立、公正的评审,作出书面评审意见,并说明理由。

第 * 节合同附件格式

附件 * :合同协议书

合同协议书

(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施(项目名称),已接受(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目勘察、设计、施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件 * 起构成合同文件:

(1)中标通知书;

(2)投标函及投标函附录;

(3)专用合同条款;

(4)通用合同条款;

(5)发包人要求;

(6)价格清单;

(7)承包人建议;

(8)其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确 (略) ,以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价:人民币(大写)(¥)。

4. 承包人项目负责人:;勘察负责人:;设计负责人:。

5. 工程质量符合的标准和要求:。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察、设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间:________________,实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为天。

9. 本协议书 * 式份,合同双方各执 * 份。

* . 合同未尽事宜, (略) 签订补充协议。补充协议是 (略) 分。

发包人:(盖单位章) 承包人:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字) 法定代表人或其委托代理人:(签字)

年月日年月日

附件 * :履约担保格式

履约担保

(发包人名称):

鉴于(发包人名称,以下简称“发包人”)接受(承包人名称,以下称“承包人”)于年月日参加(项目名称)的投标。我方愿意 (略) 与你方订立的合同,向你方提供担保。

1. 担保金额人民币(大写)(¥)。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 * 条变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。

担保人:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

地 址:

邮政编码:

电 话:

年月日




第 * 章 发包人要求

* 、功能要求

( * )工程的目的:

(略) 市位于淮河流域上游, (略) (略) 的尾水最后流入淮河。淮河流域为国家重点治理的流域,根据《 (略) 市污染防治 (略) 动实施方案( * 年)》、《关于 (略) (略) (略) 理提标改造工程的报告》(长建字[ * ] * 号)和《关于印发 * 年度全市污染防治攻坚战任务台账的通知》的政策与要求(“对 (略) (略) 理厂实施改造,出水水质应达到Ⅳ类水标准”),进 * 步减少入接纳河流的各类污染物, (略) 理厂出水标准将由原有的《 (略) 理厂污染物排放标准》(GB 点击查看>> 2) * 级A 标准提高至“地表水准Ⅳ类水标准(TN≤ * mg/L)”。为达到这 * 要求,对 (略) (略) 升级改造。

( * )工程规模:

(略) (略) (略) (略) ,魏武中路与祥和路交叉口东侧,小洪河下游西侧, * 期建设规模为2.0 万m3/d, (略) 于 * 年开工建设,由于前期水量波动较大,为避免设备空置,分两期建设,先期建设1万m3/d系列工程,于 * 年9 (略) ;后期建设1 万m3/d 系列工程,于 * 年 * (略) 。 * 期建设规模为2.0万m3/d, * 年4 月开工建设, * 年1 (略) 。

( * )性能保证指标

设计进出水水质

确定本工程的进水主要指标为:

CODCr: * mg/L;

BOD5: * mg/L;

SS: * mg/L;

NH3-N: * mg/L;

TN: * mg/L;

TP: 5.5mg/L;

(略) “地表水准Ⅳ类标准”,其中TN≤ * mg/L,主要指标为:

CODCr: * mg/L;

BOD5: 6 mg/L;

SS: * mg/L;

NH3-N: 1.5mg/L;

TN: * mg/L;

TP: 0.3 mg/L;

* 、工程范围

( * )概述:

(略) 址位于 (略) ,魏武中路与祥和路交叉口东侧,小洪河下游西侧,本次 (略) (略) 的提 (略) (略) 。本工 (略) (略) 提标改造工程,主要建设 (略) (略) 区工程,主要包括:1、改造生物池曝气机;2、新建反硝化深床滤池及配套反冲洗房;3、新建臭氧接触池及配套臭氧机房;4、改造现状混凝反应沉淀池为磁混凝反应沉淀池;5、增加碳源投加装置;6、改造消毒工艺,为次氯酸钠消毒;7、增加除臭设施;8、 (略) 分设备 (略) 更换等。

( * )包括的工作

完成该项目的包括勘察、设计(方案设计、初步设计、施工图设计、预算编制)、设备采购及安装、施工总承包,并对工程的质量、安全、工期和造价、并通过施工及环保验收等工作全面负责,质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作,包括竣工图编制。

( * )工作界区: (略) 市

( * )发包 (略) 条件

1、 (略) 地在开工前具备施工条件。

2、 (略) 需的水、 (略) 地,由承包人装表计交费用。

( * )发包人提供的技术文件

除另有批准外,承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:

1. 发包人需求任务书。

2. 发包人已完成的设计文件。

* 、工艺安排或要求(如有)

* 、技术要求

( * )勘察设计阶段和勘察设计任务:应完成该项目的勘察、设计(方案设计、初步设计、施工图设计、预算编制),并保 (略) 门的评审,同时向招标人提供成套图纸不少于 * 套,并有义务根据发包人要求补充各类图纸及相关技术资料。

( * )勘察设计标准和规范: (略) 的验收规范和标准。

( * )技术标准和要求: (略) 的验收规范和标准

( * )质量标准:合格( (略) 的验收规范和标准)

( * )设计、施工和设备监造、试验(如有)。

( * )样品(如有)。

( * )发包人提供的其他条件,如发包人或其委托的第 * 人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等,以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

* 、竣工试验

配合招标人做好竣工试验相关工作

* 、工程项目管理规定

( * )进度,包括里程碑进度计划(如果有)。

( * )HSE(健康、安全与环境管理体系):具有完整的HSE(健康、安全与环境管理体系)证书。

( * )沟通:发包人和 (略) 合同中发生争议的,可以 (略) 协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人 (略) 协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的可向长 (略) 申请仲裁;

( * )变更:变更应在相应内容实施前提出,否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示,承包人不得擅自变更。

* 、文件要求

( * )设计文件,及其相关审批、核准、备案要求。

( * )沟通计划。

( * )风险管理计划。

( * )竣工文件和工程的其他记录。

( * )操作和维修手册。

* 、其他要求

1.本项目 (略) 理重要设备或关键设备采购的,应按照发包方要求,承包方首先提交重要设备品牌型号的采购目录,经发包方书面认可后, (略) 下 * 步的采购安装。

2.中标人必须保证本项目通过质量验收及环保验收,相关费用中标人承担。

第 * 章发包人提供的资料

发包人提供的资料

* 、项目概况:

(略) 址位于 (略) ,魏武中路与祥和路交叉口东侧,小洪河下游西侧,本次 (略) (略) 的提 (略) (略) 。本工 (略) (略) 提标改造工程,主要建设 (略) (略) 区工程,主要包括:1、改造生物池曝气机;2、新建反硝化深床滤池及配套反冲洗房;3、新建臭氧接触池及配套臭氧机房;4、改造现状混凝反应沉淀池为磁混凝反应沉淀池;5、增加碳源投加装置;6、改造消毒工艺,为次氯酸钠消毒;7、增加除臭设施;8、 (略) 分设备 (略) 更换等。

* 、发包人提供的资料

1. (略) 地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料,以及其他与建设工程有关的原始资料。

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。

3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料,如可研批复文件。

4.其他资料。




第 * 章 投标文件格式

正(副)本

(项目名称/标段)

投 标 文 件

项目编号:

投标人:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

年月日

* 、投标函及投标函附录;

* 、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;

* 、联合体协议书(如有);

* 、投标担保;

* 、价格清单(如有);

* 、承包人建议书;

* 、承包人实施计划;

* 、资格审查资料;

* 、其他材料。


* 、投标函及投标函附录

( * )投标函

(招标人名称):

1.我方已仔细研究了(项目名称)招 (略) 内容,愿意以政 (略) 的评审价为基数,%的勘察设计费率和%的工程施工费率(含设备采购)为投标报价,勘察周期为:日历天;方案设计、初步设计周期为:日历天;施工图设计周期为:日历天;施工工期为:日历天。按 (略) 勘察、设计、采购及工程施工,修补工程中的任何缺陷,实现工程目的,质量标准为。

2. (略) 文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标担保 * 份,金额为人民币(大写)(¥)。

4.如我方中标:

(1)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同 (略) 分。

(3) (略) 文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完 (略) 合同工程。

5.我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.(其他补充说明)。

投标人:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

地址:

网址:

电话:

传真:

邮政编码:

年月日

( * )投标函附录


项目名称

投标人

项目负责人

级别

证书编号

设计负责人

级别

证书编号

勘察负责人

级别

证书编号

投标报价

勘察设计费率:%

大写:

工程施工费率:%

大写:

投标质量

投标项目工期

勘察周期:

方案设计、初步设计周期:

施工图设计周期:

施工工期:

投标有效期

备注


投标单位(盖章):

法定代表人(签字):

年 月 日


* 、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书( * )法定代表人身份证明

投标人名称:

单位性质:

地址:

成立时间:年月日

经营期限:

姓名:性别:年龄:职务:

系(承包人名称)的法定代表人。

特此证明。

附:法定代表人身份证复印件。

投标人:(盖单位章)

年月日

注:只需联合体牵头人提供。


( * )授权委托书

本人(姓名)系(投标人名称)的法定代表人,现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)投标文件、 (略) 理有关事宜,其法律后果由我方承担。

委托期限:。

代理人无转委托权。

附:法定代表人身份证复印件 委托人身份证复印件

投标人:(盖单位章)

法定代表人:(签字)

身份证号码:

委托代理人:(签字)

身份证号码:

年月日

注:只需联合体牵头人提供授权委托书。


* 、联合体协议书(如有)

联合体协议书

(所有成员单位名称)自愿组成(联合体名称)联合体,共同参加 (项目名称)勘察、设计、采购、施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

2、 (略) 项目投标文件编制和合同谈判活动,牵头人法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次投标文件相关资料,并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与之有关的 * 切事务,负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、 (略) 文件的各项要求,递交投标文件,履行合同,并对外承担连带责任。

4、联合体各 (略) 的职责分工如下:。

5、本协议书自签署之日起生效, (略) 完毕后自动失效。

6、本协议书 * 式份, (略) 人各执 * 份。

注:本协议书由委托代理人签字的,应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

成员 * 名称:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

成员 * 名称:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

...

年月日

* 、投标担保

(招标人名称):

我方于年月日参加(项目名称、标段)的投标,现保证:我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的,或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的,投标担保不予退还。

投标人名称:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

地 址:

邮政编码:

电 话:

年月日

(投标人应在此提供汇款凭证、基本账户开户许可证和保证金缴纳回执单的复印件)

* 、价格清单(如有) * 、承包人建议书

承包人建议书必须符合第 * 章“发包人要求”的规定,包括但不限于以下内容:

( * )图纸

( * )工程详细说明

( * )设备、材料方案

( * )其他

* 、承包人实施计划

包括但不限于以下内容:

( * )概述

( * )总体实施方案

( * )项目实施要点

( * )项目管理要点

( * )勘察方案

( * )设计方案

( * )施工方案


* 、资格审查资料

( * )投标人基本情况表

投标人名称

注册地址

邮政编码

联系方式

联系人

电话

传 真

网址

组织结构

法定代表人

姓名

技术职称

电话

技术负责人

姓名

技术职称

电话

成立时间

员工总人数:

企业资质等级

其中

项目负责人

营业执照号

高级职称人员

注册资金

中级职称人员

(略)

初级职称人员

账号

技工

经营范围

备注

备注:本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证(施工单位提供)等材料的原件扫描件或图片。(如为联合体投标,各方均需提供此表。)


( * )近年财务状况表

备注:在此附经 (略) 或审计机构审计的财务财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的原件扫描件或图片,具体年份要求见第 * 章“投标人须知”的规定。
( * )近年完成的施工类似项目情况表

项目名称

(略) 在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

开工日期

竣工日期

承担的工作

工程质量

项目负责人

技术负责人

项目描述

备注

备注:本表后需附证明材料,具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写 * 个项目,并标明序号。如若中标,须在公示环节备查,不实者将取消中标资格且上报列入失信名单。

( * )近年完成的勘察设计类似项目情况表


项目名称

(略) 在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

承担的工作

工程质量

设计负责人

项目描述

备注


备注:本表后需附证明材料,具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写 * 个项目,并标明序号。如若中标,须在公示环节备查,不实者将取消中标资格且上报列入失信名单。

( * )正在实施的和新承接的施工项目情况表

项目名称

(略) 在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

签约合同价

开工日期

计划竣工日期

承担的工作

工程质量

项目负责人

技术负责人

项目描述

备注

( * )正在勘察设计和新承接的项目情况


项目名称

(略) 在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

承担的工作

工程质量

设计负责人

项目描述

备注


( * )近年发生的重大诉讼及仲裁情况(包含勘察、设计、施工投标单位近年发生的诉讼及仲裁情况)
( * )项目管理机构组成表

职务

姓名

职称

执业或职业资格证明

备注

证书名称

级别

证号

专业

养老保险


( * )主要人员简历表

附1:项目负责人简历表

项目负责人应附项目负责人建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、养老保险原件扫描件或图片及未担任其他在施建设工程项目项目负责人的承诺书。


姓 名

年 龄

学历

职 称

职 务

拟在本工程任职

项目负责人

注册建造师执业资格等级

建造师专业

安全生产考核合格证书

(略)

(略) 专业

主要工作经历

时 间

参加过的类似项目名称

工程概况说明

本项目中任职


勘察负责人简历表

勘察负责人应附注册证书、身份证、职称证、养老保险原件扫描件或图片。


姓 名

年 龄

学历

职 称

职 务

拟在本工程任职

(略)

(略) 专业

主要工作经历

时 间

参加过的类似项目名称

工程概况说明

本项目中任职


设计负责人简历表

设计负责人应附职称证书、身份证、养老保险原件扫描件或图片。


姓 名

年 龄

学历

职 称

职 务

拟在本工程任职

(略)

(略) 专业

主要工作经历

时 间

参加过的类似项目名称

工程概况说明

本项目中任职


2:承诺书

承诺书

(招标人名称):

如若我方中标,我方承诺在施工期间不因工程款未及时到位而拖延工期,且保证在合同约定的期限内按质按量完 (略) 合同工程。

投标人:(加盖单位公章)

法定代表人或委托代理人签字:

附件3“不挂靠、不转包、不违法分包”专项承诺书

(招标人)

我单位为守法经营的建筑工程施工企业,针对本次(项目全称)招标项目,我公司郑重承诺:绝不挂靠、不转包、不违法分包

若有挂靠、转包或违法分包行为愿 (略) 罚:

1、由招标人向市、省和 (略) (略) 门报告,记入不良记录,并愿 (略) 理决定;
2
、投标期间没收投标担保, (略) 期间发包人有 (略) 、没收履约担保,并有权单方面取消承包人的中标资格,终止合同,有此产生的责任和损失均由承包人负责,发包人有权向承包人索赔;
3
、由招标人联系司法机关追究相关法律责任。

单位全称:(盖 章)

法定代表人:(签字)

年月 日

* 、其他资料
    
查看详情》
相关推荐
 

招投标大数据

查看详情

收藏

首页

最近搜索

热门搜索