乡道漫子沟至大营庄段新建工程施工

* 号补遗书

各投标单位：

现发布“乡道漫子沟至大营庄段新建工程施工” * 号补遗书，本补遗书内容如下：

1、招标文件“第 * 章 合同条款及格式”的项目专用合同条款中第 * .3.5款（2）修改为：（2）农民工工资保证 (略) 保函或现金、支票形式。 (略) 保函时，要求保函从承包人基本 (略) 出具，且按照发包人批准的格式出具；如采用现金，应从承包人的基本存款账户汇入发包人指定账户，所需费用由承包人承担。

2、修改招标文件“第 * 章 合同条款及格式”的第 * 节 合同附件格式中“附件 * 合同协议书”、“附件 * 廉政合同”、“附件 * 安全生产合同”，具体内容详见附件。

3、附件

附件1：附件 * 合同协议书

附件2：附件 * 廉政合同

附件3：附件 * 安全生产合同

招标代理: (略) 有限公司

* 日

* 号补遗书附件

附件 * 合同协议书

合同协议书

`（发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施（项目名称）施工，己接受（承包人名称，以下简称“承包人” ）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．第合同段由K＋至K＋，长约Km，公路等级为，设计时速为，路面。 (略) ；特大桥座，计长m；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。

2．下列文件应视为构成合同 (略) 分：

（l）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（ * ）己标价工程量清单；

（ * ）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（ * ）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾 (略) ，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3．根据 (略) 列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（￥）。

4．承包人项目经理：。承包人项目总工：。

5．工程质量符合标准。工程安全目标：。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为个月。

9．本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

* 、本协议书正本 * 份、副本份，合同双方各执正本 * 份，副本份，当正本与副本的内容不 * 致时，以正本为准。

* 、合同未尽事宜， (略) 签订补充协议。补充协议是 (略) 分。

发包人：（盖单位章） 承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日 年月日

附件 * 廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）的项目法人（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1、发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规 (略) 的有关规定。

（2） (略) （项目名称）的施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监 (略) (略) 为。

（5）发现对方在业务活动中有违反 (略) 为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同 (略) 为，有向 (略) 门举报、 (略) 理 (略) 理结果的权利。

2、发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安 (略) * 。

3、承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及 (略) 贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、 (略) 理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、 (略) 理；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交 (略) 门给予承包人 * 至 * 年内不得进入其主管的 (略) 的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位 (略) 门 (略) 。由发包人或发包人上级单位 (略) 门约请承包人或承包人上级单 (略) 门 (略) (略) 检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8、本合同 * 式 * 份，由发包人和承包人各执 * 份，送交发包人和承包人的监督单位各 * 份。

发包人：（单位全称）（盖章）承包人：（单位全称）（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日 年月日

发包人监督单位：（全称）（盖章） 承包人监督单位：（全称）（盖章）

附件 * 安全生产合同

安全生产合同

为在（项目名称）标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规， (略) 工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第 * 、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全” (略) 安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“ * 同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承 (略) 进行安全生产检查，监督 (略) 理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。 (略) 工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第 * 、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则， 加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底， * 环不漏； (略) 门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第 * 责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员， (略) 有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何

违法、违禁、暴力或 (略) 为。

（5）承包人必须具有劳 (略) 门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， (略) 安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。 (略) 如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容 (略) 为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录， (略) 于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施， (略) 必须具有相关的安全标志牌。

（ * ）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《 (略) 关于特 (略) 政责任追究的规定》以及其他有关规定，及 (略) 门，并坚持“ * 不放过”的原则， (略) 理相关责任人。

（ * ）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本 * 份、副本份，合同双方各执正本 * 份，副本份，当正本与副本的内容不 * 致时，以正本为准。

发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日年月日

乡道漫子沟至大营庄段新建工程施工

* 号补遗书

各投标单位：

现发布“乡道漫子沟至大营庄段新建工程施工” * 号补遗书，本补遗书内容如下：

1、招标文件“第 * 章 合同条款及格式”的项目专用合同条款中第 * .3.5款（2）修改为：（2）农民工工资保证 (略) 保函或现金、支票形式。 (略) 保函时，要求保函从承包人基本 (略) 出具，且按照发包人批准的格式出具；如采用现金，应从承包人的基本存款账户汇入发包人指定账户，所需费用由承包人承担。

2、修改招标文件“第 * 章 合同条款及格式”的第 * 节 合同附件格式中“附件 * 合同协议书”、“附件 * 廉政合同”、“附件 * 安全生产合同”，具体内容详见附件。

3、附件

附件1：附件 * 合同协议书

附件2：附件 * 廉政合同

附件3：附件 * 安全生产合同

招标代理: (略) 有限公司

* 日

* 号补遗书附件

附件 * 合同协议书

合同协议书

`（发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施（项目名称）施工，己接受（承包人名称，以下简称“承包人” ）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．第合同段由K＋至K＋，长约Km，公路等级为，设计时速为，路面。 (略) ；特大桥座，计长m；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。

2．下列文件应视为构成合同 (略) 分：

（l）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（ * ）己标价工程量清单；

（ * ）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（ * ）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾 (略) ，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3．根据 (略) 列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（￥）。

4．承包人项目经理：。承包人项目总工：。

5．工程质量符合标准。工程安全目标：。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为个月。

9．本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

* 、本协议书正本 * 份、副本份，合同双方各执正本 * 份，副本份，当正本与副本的内容不 * 致时，以正本为准。

* 、合同未尽事宜， (略) 签订补充协议。补充协议是 (略) 分。

发包人：（盖单位章） 承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日 年月日

附件 * 廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）的项目法人（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1、发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规 (略) 的有关规定。

（2） (略) （项目名称）的施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监 (略) (略) 为。

（5）发现对方在业务活动中有违反 (略) 为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同 (略) 为，有向 (略) 门举报、 (略) 理 (略) 理结果的权利。

2、发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安 (略) * 。

3、承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及 (略) 贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、 (略) 理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、 (略) 理；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交 (略) 门给予承包人 * 至 * 年内不得进入其主管的 (略) 的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位 (略) 门 (略) 。由发包人或发包人上级单位 (略) 门约请承包人或承包人上级单 (略) 门 (略) (略) 检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8、本合同 * 式 * 份，由发包人和承包人各执 * 份，送交发包人和承包人的监督单位各 * 份。

发包人：（单位全称）（盖章）承包人：（单位全称）（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日 年月日

发包人监督单位：（全称）（盖章） 承包人监督单位：（全称）（盖章）

附件 * 安全生产合同

安全生产合同

为在（项目名称）标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规， (略) 工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第 * 、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全” (略) 安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“ * 同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承 (略) 进行安全生产检查，监督 (略) 理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。 (略) 工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第 * 、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则， 加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底， * 环不漏； (略) 门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第 * 责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员， (略) 有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何

违法、违禁、暴力或 (略) 为。

（5）承包人必须具有劳 (略) 门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， (略) 安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。 (略) 如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容 (略) 为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录， (略) 于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施， (略) 必须具有相关的安全标志牌。

（ * ）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《 (略) 关于特 (略) 政责任追究的规定》以及其他有关规定，及 (略) 门，并坚持“ * 不放过”的原则， (略) 理相关责任人。

（ * ）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本 * 份、副本份，合同双方各执正本 * 份，副本份，当正本与副本的内容不 * 致时，以正本为准。

发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日年月日

乡道漫子沟至大营庄段新建工程施工

* 号补遗书

各投标单位：

现发布“乡道漫子沟至大营庄段新建工程施工” * 号补遗书，本补遗书内容如下：

1、招标文件“第 * 章 合同条款及格式”的项目专用合同条款中第 * .3.5款（2）修改为：（2）农民工工资保证 (略) 保函或现金、支票形式。 (略) 保函时，要求保函从承包人基本 (略) 出具，且按照发包人批准的格式出具；如采用现金，应从承包人的基本存款账户汇入发包人指定账户，所需费用由承包人承担。

2、修改招标文件“第 * 章 合同条款及格式”的第 * 节 合同附件格式中“附件 * 合同协议书”、“附件 * 廉政合同”、“附件 * 安全生产合同”，具体内容详见附件。

3、附件

附件1：附件 * 合同协议书

附件2：附件 * 廉政合同

附件3：附件 * 安全生产合同

招标代理: (略) 有限公司

* 日

* 号补遗书附件

附件 * 合同协议书

合同协议书

`（发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施（项目名称）施工，己接受（承包人名称，以下简称“承包人” ）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．第合同段由K＋至K＋，长约Km，公路等级为，设计时速为，路面。 (略) ；特大桥座，计长m；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。

2．下列文件应视为构成合同 (略) 分：

（l）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（ * ）己标价工程量清单；

（ * ）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（ * ）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾 (略) ，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3．根据 (略) 列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（￥）。

4．承包人项目经理：。承包人项目总工：。

5．工程质量符合标准。工程安全目标：。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为个月。

9．本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

* 、本协议书正本 * 份、副本份，合同双方各执正本 * 份，副本份，当正本与副本的内容不 * 致时，以正本为准。

* 、合同未尽事宜， (略) 签订补充协议。补充协议是 (略) 分。

发包人：（盖单位章） 承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日 年月日

附件 * 廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）的项目法人（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1、发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规 (略) 的有关规定。

（2） (略) （项目名称）的施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监 (略) (略) 为。

（5）发现对方在业务活动中有违反 (略) 为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同 (略) 为，有向 (略) 门举报、 (略) 理 (略) 理结果的权利。

2、发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安 (略) * 。

3、承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及 (略) 贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、 (略) 理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、 (略) 理；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交 (略) 门给予承包人 * 至 * 年内不得进入其主管的 (略) 的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位 (略) 门 (略) 。由发包人或发包人上级单位 (略) 门约请承包人或承包人上级单 (略) 门 (略) (略) 检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8、本合同 * 式 * 份，由发包人和承包人各执 * 份，送交发包人和承包人的监督单位各 * 份。

发包人：（单位全称）（盖章）承包人：（单位全称）（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日 年月日

发包人监督单位：（全称）（盖章） 承包人监督单位：（全称）（盖章）

附件 * 安全生产合同

安全生产合同

为在（项目名称）标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规， (略) 工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第 * 、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全” (略) 安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“ * 同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承 (略) 进行安全生产检查，监督 (略) 理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。 (略) 工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第 * 、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则， 加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底， * 环不漏； (略) 门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第 * 责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员， (略) 有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何

违法、违禁、暴力或 (略) 为。

（5）承包人必须具有劳 (略) 门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， (略) 安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。 (略) 如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容 (略) 为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录， (略) 于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施， (略) 必须具有相关的安全标志牌。

（ * ）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《 (略) 关于特 (略) 政责任追究的规定》以及其他有关规定，及 (略) 门，并坚持“ * 不放过”的原则， (略) 理相关责任人。

（ * ）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本 * 份、副本份，合同双方各执正本 * 份，副本份，当正本与副本的内容不 * 致时，以正本为准。

发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日年月日

乡道漫子沟至大营庄段新建工程施工

* 号补遗书

各投标单位：

现发布“乡道漫子沟至大营庄段新建工程施工” * 号补遗书，本补遗书内容如下：

1、招标文件“第 * 章 合同条款及格式”的项目专用合同条款中第 * .3.5款（2）修改为：（2）农民工工资保证 (略) 保函或现金、支票形式。 (略) 保函时，要求保函从承包人基本 (略) 出具，且按照发包人批准的格式出具；如采用现金，应从承包人的基本存款账户汇入发包人指定账户，所需费用由承包人承担。

2、修改招标文件“第 * 章 合同条款及格式”的第 * 节 合同附件格式中“附件 * 合同协议书”、“附件 * 廉政合同”、“附件 * 安全生产合同”，具体内容详见附件。

3、附件

附件1：附件 * 合同协议书

附件2：附件 * 廉政合同

附件3：附件 * 安全生产合同

招标代理: (略) 有限公司

* 日

* 号补遗书附件

附件 * 合同协议书

合同协议书

`（发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施（项目名称）施工，己接受（承包人名称，以下简称“承包人” ）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．第合同段由K＋至K＋，长约Km，公路等级为，设计时速为，路面。 (略) ；特大桥座，计长m；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。

2．下列文件应视为构成合同 (略) 分：

（l）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（ * ）己标价工程量清单；

（ * ）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（ * ）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾 (略) ，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3．根据 (略) 列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（￥）。

4．承包人项目经理：。承包人项目总工：。

5．工程质量符合标准。工程安全目标：。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为个月。

9．本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

* 、本协议书正本 * 份、副本份，合同双方各执正本 * 份，副本份，当正本与副本的内容不 * 致时，以正本为准。

* 、合同未尽事宜， (略) 签订补充协议。补充协议是 (略) 分。

发包人：（盖单位章） 承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日 年月日

附件 * 廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）的项目法人（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1、发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规 (略) 的有关规定。

（2） (略) （项目名称）的施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监 (略) (略) 为。

（5）发现对方在业务活动中有违反 (略) 为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同 (略) 为，有向 (略) 门举报、 (略) 理 (略) 理结果的权利。

2、发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安 (略) * 。

3、承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及 (略) 贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、 (略) 理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、 (略) 理；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交 (略) 门给予承包人 * 至 * 年内不得进入其主管的 (略) 的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位 (略) 门 (略) 。由发包人或发包人上级单位 (略) 门约请承包人或承包人上级单 (略) 门 (略) (略) 检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8、本合同 * 式 * 份，由发包人和承包人各执 * 份，送交发包人和承包人的监督单位各 * 份。

发包人：（单位全称）（盖章）承包人：（单位全称）（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日 年月日

发包人监督单位：（全称）（盖章） 承包人监督单位：（全称）（盖章）

附件 * 安全生产合同

安全生产合同

为在（项目名称）标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规， (略) 工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第 * 、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全” (略) 安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“ * 同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承 (略) 进行安全生产检查，监督 (略) 理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。 (略) 工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第 * 、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则， 加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底， * 环不漏； (略) 门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第 * 责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员， (略) 有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何

违法、违禁、暴力或 (略) 为。

（5）承包人必须具有劳 (略) 门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， (略) 安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。 (略) 如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容 (略) 为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录， (略) 于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施， (略) 必须具有相关的安全标志牌。

（ * ）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《 (略) 关于特 (略) 政责任追究的规定》以及其他有关规定，及 (略) 门，并坚持“ * 不放过”的原则， (略) 理相关责任人。

（ * ）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本 * 份、副本份，合同双方各执正本 * 份，副本份，当正本与副本的内容不 * 致时，以正本为准。

发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日年月日