政府采购招 标 文 件项目编号：津采招JJCG2012-G32号项目名称：重庆市江津区人民医院迁建（放射科辐射防护）工程采购人：重庆市江津区中心医院采购代理机构：重庆市江津区工程建设和公共资源交易中心2012年6月 目 录第一篇 投标邀请书第二篇 项目技术规格、数量及质量要求第三篇项目商务要求第四篇评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款第五篇投标人须知第六篇合同主要条款和格式第七篇投标文件格式 第一篇投标邀请书重庆市江津区工程建设和公共资源交易中心（以下简称区交易中心）根据江津区财政局下达的采购任务通知，对重庆市江津区中心医院放射科机房防护工程实行公开招标，欢迎合格的供应商参与投标。一、招标项目内容采购项目名称项目内容投标最高限价（万元）投标保证金（万元）履约保证金（元）重庆市江津区人民医院迁建（放射科辐射防护）工程详见第二篇79.000.7中标价的10%二、资金来源建设资金来源自筹，资金已到位。三、投标人资格要求合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。（一）基本资格条件1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；4、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（二）特定资格条件1、生产医疗器械的企业，应提供以下有效的资格证明文件的复印件并加盖鲜章：（1）《组织机构代码证》（2）《国税务登记证》副本、《地税务登记证》副本（具有一般纳税人的纳税资格）（3）《第一类医疗器械生产企业登记表》副本。（4）《医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》。（5）卫生部射线防护器材防护质量监测中心出具的检测报告并具有《放射防护器材检测报告单》四、投标、开标有关说明（一）招标文件发布时间：2012年6月7 日。（二）招标文件获取方式：招标文件及全部相关资料，由投标人在重庆市政府采购网、重庆市江津区人民政府门户网、江津区交易中心网站（www.jjqjyzx.com）上自行下载。（三）投标地点：江津区交易中心开标室。（四）递交标书起止时间：2012年 6月 27日 14：30至15：00；同时缴纳标书费800元/套（人民币）。（五）开标时间：2012年6 月27 日15：00。（六）开标地点：江津区交易中心开标室。五、投标保证金（一）缴纳投标保证金方式投标保证金通过电汇、转账等方式缴纳。从投标人基本账户提交，不得使用现金进账。（二）投标保证金账户（以下任意银行均可）1、收款单位：重庆市江津区财政局2、开户行及账号（1）保证金账户缴费银行：农行江津支行营业部帐号：31-140*****0000207（2）重庆江津石银村镇银行帐号：****************00203、请在空白处注明交易中心保证金专户号：*******和项目名称（可以简称）。若未写明项目名称，导致投标保证金无法确认的，造成的后果概由投标人自行负责。（三）投标保证金缴纳截止时间：2012年6 月25 日18：00时前（以到账日期为准）。并于2012年6月 25日18:00时前，将银行回单和投标人开户许可证送达或电邮（jyzx668@163.com）至区交易中心财务科进行确认（确认电话***-********），投标时提交银行回单原件进行核对。六、投标有关规定（一）超过递交标书截止时间、不按本招标文件规定密封的投标、未办理保证金确认手续或不按招标文件规定提交有效足额投标保证金的投标，区交易中心恕不接受。（二）标书费于递交投标文件时一并交纳。未交纳标书费的，其投标无效。（三）投标人注册资金必须在100（含）万元以上。（四）投标人拟派的技术负责人应具有相关的专业资格证。（五）投标人在重庆或成都应设有售后服务机构。（六）投标人具有省级及以上行政主管部门颁发的安全生产许可证。（七）投标人所投主要产品厂家对本项目的销售授权和售后服务承诺书。（八）投标人需提供200万以上同类工程近年来的业绩证明（合同复印件加盖鲜章,原件备查）。（九）本次招标不接受联合体投标。（十）投标单位应自行勘测现场。投标单位自身应对考察中获取的现场资料负责。不管投标单位是否勘测过现场，均被认为在递交投标文件之前已勘测过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。（十一）质疑：若对本招标文件有质疑，递交书面质疑截止时间为2012年6月11日16：00时前。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。相关格式请在江津区工程建设和公共资源交易中心网站“相关下载”栏目中下载。（十二）投标单位自行承担参加本项目的全部费用，责任和风险。七、联系方式（一）采购代理机构：江津区交易中心。联系人：石颖 、杰子倩。邮编：402260。电话：（023）********。传真：（023）********。地址：江津区几江街道塔坪路219号（江津区祥瑞步行街中段津华大厦二楼）。（二）采购人：重庆市江津区中心医院联系人：唐鹏程电话：***-********邮编：402260。 第二篇项目技术规格、数量及质量要求一、项目名称 重庆市江津区人民医院迁建（放射科辐射防护）工程。预算金额为: 79.00万。二、工程概况（一）招标范围1、X光机房（总计7间，其中一间为悬吊式设备）、CT机房（2间）、DSA血管造影机房（2间，均是悬吊式设备）辐射防护装修及其相关辅助装修项目如警戒示灯警戒标等。2、铅玻璃，铅玻璃套；不锈钢铅防护门，不锈钢铅防护门套；不锈钢铅防护门电动推拉门电动系统；防辐射涂料；相关辅助装饰设施；安装调试；第三方检测等。（二）工程概述1、以各系统所需的技术要求能满足重庆市江津区中心医院放射科机房防护对所购设备、系统的功能、设计、结构、性能、安装和检测等方面的技术要求。2、厂家提供的设备应当是全新的、技术先进成熟可靠的定型产品,且应满足最新的中国国家及医药行业对一切技术细节作出的规定、标准和条文，投标人应提供符合本技术条件书和工业标准的优质产品。3、本技术条件书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件，符合本行业颁发的有关标准、规程及规范的要求，在国内有良好的运行业绩。且未发生过因设备或系统故障造成的责任和技术事故。4、投标人技术条件书所使用的产品如遇与重庆市江津中心医院所推荐的产品不一致时，视为未响应招标文件。3、投标人提供的放射科机房防护设备材料必须是原厂正品且是标准的、完整的；使用的设备是符合国家或国际环保标准的；三、本工程招标项目技术规格、数量及质量要求：（一）辐射防护设计、材料及安装必须符合标准1、国家标准：GB18871—2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》2、国家标准：GBZ130—2002《医用X射线诊断卫生防护标准》3、国家标准：GBZ138—2002《医用X射线诊断卫生防护监测规范》4、国家标准：《医用诊断X射线防护玻璃板》即（GBZ/T184-2006）5、国家标准：《医用X线CT机房辐射屏蔽规范》即(GBZ/T180-2006)6、行业标准：JGJ 73—93《建筑装饰工程施工及验收规范》7、国家标准：GBJ 16—87《建筑设计防火规范》8、国家标准：﹙GB50210—2001﹚《建筑装饰工程施工质量验收规范》9、国家标准：﹙GB50259—96﹚《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》（二）辐射防护设计图（三）辐射防护具体要求1、各种检查室功能要求（1）X光机房（7间）墙面及顶面防护厚度达到3mmpb，防护材料选用防辐射涂料；顶面施工拟在二楼地面相应区域施工。病人出入大门均安制不锈钢铅防护电动遥控兼手动推拉门、铅当量3mmpb，配备警示灯、联锁装置；医务人员出入门体均安制不锈钢铅防护平开门、铅当量3mmpb；选用透光效果佳、折射率低的铅玻璃、铅当量3mmpb。（2）CT机房（2间）墙面及顶面防护厚度达到5mmpb, 防护材料选用防辐射涂料；顶面施工拟在二楼地面相应区域施工。其中一间机房病人出入大门安制不锈钢铅防护电动遥控兼手动推拉门、铅当量5mmpb，配备警示灯、联锁装置；另一间机房病人出入大门安制不锈钢铅防护手动双开门、铅当量5mmpb，配备警示灯、联锁装置；医务人员及计算机房出入门体安制不锈钢铅防护平开门、铅当量5mmpb。选用透光效果佳、折射率低的铅玻璃、铅当量5mmpb。（3）DSA机房（2间）墙面及顶面防护厚度达到4mmpb, 防护材料选用防辐射涂料；顶面施工拟在二楼地面相应区域施工。病人出入大门安制不锈钢铅防护电动遥控兼手动推拉门，配备警示灯、联锁装置；医务人员及缓冲间出入门体安制不锈钢铅防护平开门、铅当量5mmpb。选用透光效果佳、折射率低的铅玻璃、铅当量5mmpb。2、各防护产品技术要求、（1）推拉式防护铅门技术要求?开启方式为电动遥控兼手动推拉。?门体表面采用≥1.2mm不锈钢板装饰,必须符合医院使用卫生要求。?采用≥8mm厚钢管作为承重骨架。?门体防护层采用整体轧制的无接缝无气泡高纯度铅板。?门体内部装饰层与防护层及骨架层合而为一，避免旧工艺螺钉固定时对防护层的破坏。?所有传动部件均采用原装进口承重轴承，超强钢轨及加重门轮保证门体运行平稳及安全。?电气控制部分采用原装进口元器件，采用智能控制模块及变频电路。门体的运行模式在设置的程序下运行。?电动门运行有三重保护：到位自停功能、运行极限断电功能、时间保护功能。?障碍保护，探测到直径大于≥0.75毫米的物体，即刻自动开启保护功能，时刻保证医护人员及病员的安全。?门控部分程序经过精心设计，能够应对各种操作习惯，遇到恶意使用时，控制系统不会出现程序紊乱的异常情况，能继续保持正常运行。?开关装置：控制开关一套,控制室内设遥控开启装置并与主机连锁,摇控开关功能在0-25米内有效；?紧急开启轻巧方便：设置断电手动开启装置。门体可在断电状态下，人工开、闭；手摇力≤10kgm，配置工作指示灯及辐射防护标志牌；?电动防护门含有门机连锁、安全传感器、光电互锁按钮开关指示灯等。?门体形式：单扇或双扇?门扇重量：≤350KG?门扇宽度：650～1600㎜?净空结构宽度：1450～6100㎜?安装方式：表面安装式或封闭安装式?电源电压：AC220V 10%50-60HZ?开门、闭门运行速度：250-500mm/s(可调)?缓行速度：可调?开放时间：2-20S(可调)?遇阻反弹力：<280N?电锁力：>500N?关门后紧闭力：>70N?手动推力:<50N?待机消耗功率:<10W?遥控功能(内置选配) :全锁、单向、合开、自动?电机额定功率：120W?工作环境温度：-20%ds-+70%ds?结构特点：①自动防夹人返回装置；②可配置禁入、禁出系统；③可配半开功能系统；④运行平稳无噪声；⑤装置强劲的关门锁定功能；⑥配置常开、常闭系统；⑦双门互锁功能系统。（2）平推式防护铅门技术要求：?防护铅门材料采用密度11.37g/cm3，纯度为99.994%，厚度3～4mm的国标一级防护铅板，且是整体轧制，保证无接缝、无气泡。?门体内部采用整体框架结构，强度好，质量轻，门体内部装饰层与防护层及骨架层合而为一，且保证防护铅板上无打孔无钉，以保证门体处处不漏射线。?防护铅门配有门机连锁装置即防护铅门只有在完全闭合状态主机才能进入工作状态。?表面装饰：门体表面采用磨砂不锈钢装饰，外形美观大方。?配送警示灯、警示牌、不锈钢清洁剂。（3）铅玻璃技术质量指标?衰减当量≥3.6?透光率＞80%?铅当量：10mm厚≥2mmpb。（4）防护涂料：?10mm厚防护涂料层，在3Am/70千伏电压条件下，相当于1mmPb铅当量效能。?机房墙面需涂抹均匀，不开泽不留缝，表面平整，必须达到规定的要求，根据机房铅当量的要求，达到涂抹厚度，检测才能过，否则达不到国家有关检测部门的检测。（5）预留线路?门机联锁线、指示灯线：从控制室内线缆沟处引4根1.5平方的铜芯线到病人进出的大门门洞正上方350mm处（门洞上方穿墙留管）。门洞上方的线头接指示灯和门机联锁装置；留在线缆沟的线头由设备商接入机器。（警示灯在门洞正上方350mm处）?电滑门预留线路：引进220V电源到门洞正上方约350mm处，再从该处引进4根1.5平方的铜芯线到机房线缆沟（电源线），另外2根引到操作室医生的控制台上（控制线）。（6）防护制品的规格、类型、数量注：以工程量清单为准（大门滑动式电动门8樘，对开式；3樘为手动滑动式）序号品名规格单位数量备 注1铅玻璃1500×900×18张112不锈钢铅门800×2100/1电动滑动式㎡1.683不锈钢铅电动滑动式1000×1050/22樘㎡23.14不锈钢铅门1000×2100/4电动滑动式㎡8.4DSA、电动滑动式5不锈钢铅门1800×2300/11樘㎡45.54电动滑动式6电动系统套87铅玻璃套1500×900个118不锈钢铅门套800×2100个19不锈钢铅门套1000×2100个1510不锈钢铅门套1800×2300个1111防护涂料吨16或包工包料（7）验收标准和投标要求：*1.设计和安装须符合现行医疗辐射安全规定和环境评估报告，以实际通过法律规定部门所有检测和医院功能性验收报告为验收依据。*2.投标文件包括商务条款及设计技术方案1) 商务条款含总造价、法律规定第三方检测费用、售后服务费用、资质文件及医院防护实例。2）设计技术方案含设计施工方案、设计图、电线路图、安装要求。*3. 投标方自行踏勘现场。第三篇 项目商务要求一、工程工期及地点：1、工期30天，并安装调试，验收合格。如因中标人原因超期，视为违约，工期每延误一天，追究中标单位每天一千元的违约责任金，并累计计算。2、工程地点：重庆市江津区东部新城A4-4二、投标报价与结算1、所有投标价均以人民币报价。2、本项目最高限价为：79.00 万元。3、本项目为合同包干价，投标人应以招标文件、合同条件、工程量清单、本次招标范围的施工设计图纸、国家技术和经济规范及标准准确一次性报价。4、投标人应结合招标文件、施工图纸及现场踏勘情况计算工程量清单，如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，以及存在明显的漏项、错项等，应于本招标文件规定的时间前书面通知招标人核查，经招标人核实后在补遗文件中进行明确；如投标人未就上述内容提出质疑，则视为招标文件所提供的工程量清单内容全面符合施工图纸中招标范围的要求，投标人无任何异议。5、本工程各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为已包括项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；其综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、运输及中转费、机械费、试验费、管理费、利润、第三方检测费、风险费用、税金、安全文明施工专项费、措施费、规费外的所有费用， 6、投标人只有严格按招标人提供的《设备清单一览表》和本招标文件中提供的《设备清单一览表报价》格式内所有项目进行报价，不得出现漏项或增项。报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和合价中，中标后必须完成该子项工作内容，招标人不对该子项进行结算与支付。施工过程中，因招标人原因需要对报价空白或报价为零以及恶意低报价的项目减少实施工程量或不予实施，招标人将按投标报价时计价原则计算出该项的综合单价以及相应的规费、措施费和税金，并据此从结算价中扣除。7、本工程所需材料、设备由中标人自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、招标文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。招标文件中涉及推荐品牌的，中标人所采购的材料必须为推荐品牌或优于推荐品牌，如果中标人采购的材料为非推荐品牌时，必须报甲方及监理认可，出现争议时，必须在推荐品牌中进行采购。8、特别强调：本项目投标总报价已包含了为实施和完成招标范围内所有工程项目所需的劳务、材料、机械、质检、试验、检验、采保缺陷修复、管理、措施、安全文明施工专项费、保险、规费、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。承包人应根据上述条款所确定的内容并充分考虑各种风险后编制“包干总价”，在此之外发包人不再支付任何费用。9、风险范围以外的合同价款调整方法：“包干总价”是根据施工图对招标文书所明确的招标范围和费用包干内容进行包干的总造价，因此“包干总价”的调整，只能因如下原因：①发包人根据需要，经设计变更增加点位数超过原总点位数10%以上部分按增加工程量计算。②发包人根据需要，经设计对相关系统进行增减的。③上述原因造成的工程量变化通过监理工程师及业主代表签证的方式予以确认，该部分造价（即“调整造价”）按如下方式计算：A．工程内容与投标报价的工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按投标时的相同子项或类似子项的综合单价执行（类似子项的综合单价由招标人审定）；B．工程内容如有与工程量清单不同的子项，参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2009）、《重庆市装饰工程计价定额》等为依据以工程量清单模式编制工程造价（人工、材料价格采用投标书中的类似价格，投标书中没有的人工、材料价格按施工期间《重庆工程造价信息》公布的施工同期市场指导价的平均值执行，《重庆工程造价信息》中仍然没有的人工、材料价格以招标人和监理工程师认质核定的价格为准），经招标人审核同意后，按该部分造价下浮8%后（下浮基数不含未计价材料费、人工费及调差、按实计算费用、税金、规费、安全文明施工专项费）办理结算。④除上述原因可调整“包干总价”外，承包人不得以任何理由要求发包人调整“包干总价”。⑤发包人根据“调整造价”在工程竣工验收并移交后办清结算时，增减“包干总价”。12、结算原则结算总价=中标价+（或-）合同价款调整方法中约定的变更费用+合同约定其它费用。特别说明：本项目的措施费包干使用，不因设计变更或施工工艺变化等任何因素而调整；物价波动引起的价格调整方法：本工程材料价格、人工费用均不调整。13、报价为一次性报价，公开开标后不可更改。13、其他①未纳入本次招标范围内的工程内容，中标人须提供相应的施工配合，其配合费用由各投标人现场踏勘后自行测算，并纳入投标报价中（包括临时设施施工用水用电的搭设等），中标人将不再支付相关费用。②投标企业根据踏勘情况，要充分考虑本项目与工程其他项目施工方的配合工作，与相关施工方产生的一切配合费用概由中标企业负责，业主方不再支付任何费用。③业主方在征得设计同意后，有权根据实际需要增减相关工程内容，施工方不得以任何理由拒绝。三、质量保证期根据生产厂家及国家的有关规定，详细注明投标设备的质保期，提供生产厂家在质保期内的服务内容和质保期后收费服务内容及费用。四、安装调试：中标单位负责设备的安装、调试工作。五、验收标准：1、所购设备由中标单位按合同约定时间、地点进行安装施工至运营正常。2、按国家及行业相关标准由业主单位组织验收，对验收不合格的设备，中标单位应无条件调换至验收合格为止，由此所产生的费用由中标单位承担，并承担相关法律责任。3、采购人有权要求对中标产品请质量技术监督部门进行检测，对检测不合格的设备，中标单位应无条件调换至检测合格为止，由此所产生的费用由中标单位承担，并承担相关法律责任。六、售后服务内容：1、中标方应保证货物是全新、未使用过的、是合格的工艺和材料制造而成的，符合国家相关的强制性标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的原装产品，在货物质量保证期内，中标方应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。2、有专业的维护部门与维护队伍，提供售后服务及故障处理，统一标准的服务规范，可根据用户要求与之签订服务质量保障协议；建立项目管理小组、实施小组及质量跟踪监管小组。3、在接到用户要求对所购设备进行维修的通知后，中标单位需4小时内派员到达现场，48小时内排除故障予以修复。4、免费为业主单位制订可操作的设备维护计划，一年至少2次巡回检查，以检查产品质量状况，发现问题及时处理。5、设备质量维护专线电话，实行24小时响应（具体服务承诺自拟）。6、中标单位必须在验收合格后60天内免费完成对采购人的操作人员和维修人员的正规操作和维修培训；必须长期提供零配件供货服务。7、在设备使用过程中如遇其他问题，中标单位需与采购人协商解决。七、付款方式：工程完工双方验收合格付工程款70%；见国家相关部门第三方检测合格报告后付至工程款80%；通过国家相关部门审计合格后付至工程款95%；质保期二年满后无息支付质保金5%。第四篇评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款一、评标方法（一）评标方法本项目采用最低评标价法进行评标。最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选人的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。（二）评标程序评标工作由区交易中心负责组织，具体评标事务由区交易中心依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头领导该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对供应商投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：序号检查因素检查内容1投标人应符合的基本资格条件（1）具有独立承担民事责任的能力投标人营业执照（副本）原件、税务登记证（副本）原件、组织机构代码证原件，以及投标人法定代表人身份证明和授权代表委托书等原件。（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度投标人近两年度财务报表复印件。（3）具有履行合同所必须的专业技术能力近两年内类似工程业绩合同证明文件（4）参加政府采购活动2009年至目前，在经营活动中没有重大违法记录参加本项目无重大违法记录声明。2投标人必须符合的特定资格条件（要求）特定资格条件证明材料复印件，并按招标文件要求附原件备查。3投标保证金符合本招标文件第一篇规定2、符合性检查。依据招标文件的规定，从供应商投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：序号评审因素评审标准1有效性审查投标文件签署投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。投标方案只能有一个方案投标。报价唯一只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。投标保证金按时、足额缴纳投标保证金2完整性审查投标文件份数投标文件正本、副本数量符合招标文件要求。投标文件内容投标文件内容齐全、无遗漏。3招标文件的响应程度审查投标文件内容对招标文件第一篇和第二篇规定的招标内容全部作出响应。投标文件格式按照招标文件第七篇规定的格式完成期限满足招标文件要求。售后服务满足招标文件要求。投标有效期满足招标文件规定。3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。三、无效投标条款评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：（一）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的。（二）投标人不具备招标文件规定的资格要求的。（三）投标人超出营业范围投标的。（四）投标文件未按照招标文件要求由投标人法定代表人或授权代表签字，或未按招标文件要求的格式加盖公章的（逐页签字盖章的要求除外）。（五）投标文件出现多个投标方案或投标报价的。（六）投标报价超出招标文件规定的投标限价或公布的采购预算的。（七）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。（八）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的。（九）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于或低于市场价格等）。四、废标条款评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。（二）投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的。（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。（四）因重大变故，采购任务取消的。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。 第五篇 投标人须知一、投标费用无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。二、投标人1、合格投标人条件合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对招标文件作出实质性响应。2、投标人的风险投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。三、招标文件招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标供应商签订合同的基础。1、招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；投标人须知；商务条款；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。2、江津区交易中心对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。3、投标人对招标文件如有异议，应在递交质疑截止时间前以书面形式告知江津区交易中心；江津区交易中心对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。4、投标人对招标文件有异议的，应在规定时间内提出，否则视同认可招标文件所有要求。逾期提出异议的，江津区交易中心可以不予受理。四、投标文件投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。（一）投标文件组成投标文件由以下部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响投标人的投标文件响应程度得分。（二）联合投标本项目不接受联合投标。（三）投标有效期投标有效期为投标截止日期后90天内。（四）投标保证金1、投标人应按招标文件第一篇规定向江津区交易中心交纳投标保证金。2、投标保证金为投标的有效约束条件。3、投标保证金的有效期限在投标文件有效期过后30天内继续有效。4、投标保证金币种应与投标报价币种相同。5、江津区交易中心在《中标通知书》发出后五个工作日内，除中标顺序前三名外，无息退还其他未中标供应商的投标保证金；中标合同签订后，无息退还前三名投标保证金。保证金不退还现金，只能转帐退还投标单位帐户，不能转委托退还其它单位或个人。6、供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，由江津区交易中心上交国库：（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；（2）投标人未按规定提交履约保证金的；（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；（5）中标供应商将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；（6）中标供应商拒绝履行合同义务的；（7）其他严重扰乱招投标程序的；（五）投标文件的份数和签署1、投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。2、投标文件正本中，规定格式的文件应当按要求签名和加盖投标人公章。3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。（六）投标报价1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“工程量清单报价表”的格式填写报价。2、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。（七）修正错误若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。（八）投标文件的递交1、投标文件的密封与标记投标文件的正本、副本均应用信封密封。信封的封口须加盖投标人公章或授权代表签字。2、如果未按上述规定进行密封和标记，投标无效。五、开标（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。（二）江津区交易中心可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。（三）开标由江津区交易中心主持，邀请采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。（四）开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构人员检查投标文件密封情况并公证；经确认密封完好的投标文件，由江津区交易中心工作人员当众拆封，宣读投标人投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标方案和投标文件的其他主要内容并记录。（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。（六）开标过程由江津区交易中心指定专人负责记录，并存档备查。六、评标见第四篇“评标”内容。七、定标（一）定标原则采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选供应商排名顺序确定中标供应商。（二）定标程序1、江津区交易中心在评标结束后5个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在“重庆市政府采购网”对评标结果进行公示。2、投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。3、中标结果应当在重庆市政府采购网上公告。公告内容应当包括招标项目名称、中标供应商名单、评标委员会成员名单、采购代理机构名称和电话。4、中标供应商变更（1）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，第二中标顺序人的报价与第一中标人报价差额在10%（含10%）以内，可顺延为中标人，以此类推到第三中标人。否则，将重新组织采购。（2）中标供应商无充分理由放弃中标的，采购人及江津区交易中心应将情况报财政部门，财政部门将根据18号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。八、中标通知书（一）采购人依法确定中标人后，江津区交易中心以书面形式发出中标通知书。（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。九、投标人对中标结果的质疑、投诉（一）投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告公示期内，以书面形式向江津区交易中心提出质疑。（二）江津区交易中心在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。（三）投标人对江津区交易中心的答复不满意或者江津区交易中心未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。（四）财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。十、签订合同（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。（二）招标文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。（四）合同按照第六篇格式签订。（五）采购人与中标人签订合同后7个工作日内，将合同原件分别送区交易中心、区财政局备案。十一、履约保证金中标供应商应当在签订合同时，向采购人交纳中标金额10%的履约保证金。中标供应商履约完毕后，即竣工验收后，采购人应在15日内无息退还其履约保证金。第六篇 合同主要条款、格式合同（样本）需要特别明确的合同条款约定如下（下列协议书中未明确的部分以中标人与招标人签订的具体合同为准）：重庆市江津区中心医院放射科辐射防护工程施工合同中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 制 定 国 家 工 商 行 政 管 理 局第一部分协议书发包人（全称）：重庆市江津区中心医院 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：重庆市江津区中心医院放射科辐射防护工程工程地点：重庆市江津区东部新城A4-4地块工程规模：工程备案: 资金来源：自筹 二、工程承包范围承包范围：详招标文件招标范围三、合同工期开工日期：2012年 5月日（以实际开工报告为准）竣工日期：2012年 月日（以实际竣工验收合格的时间为准）合同工期总日历天数30 日历天 四、质量标准工程质量标准：工程质量达到国家有关施工质量验收规范和本工程设计文件的要求，并一次性验收合格。五、合同价款金额（大写）： （人民币） ￥：元 注：合同价中已含安全文明施工专项费 万元六、组成合同的文件 组成本合同的文件及优先解释顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录； （4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）招投标文件的技术标准和要求；（7）已图纸；（8）标价工程量清单；（9）其他合同文件；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 年 月日合同订立地点：本合同双方约定： 双方签字盖章 后生效发包人：（公章）承包人：（公章）住所： 住所：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮政编码： 邮政编码：鉴（公）证意见：经办人：鉴（公）证机关（章）年月 日（注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）第二部分通用条款(内容略)第三部分 专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：按协议书第六条款执行 2、语言文字和适用法律、标准及规范2.1 本合同除使用汉语外，还使用（无） 语言文字。 2.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：现行的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《招投标法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程质量保修办法》、以及现行《施工及验收规范》、《建筑工程质量检验评定方法》和重庆市现行建筑安装工程管理法规。2.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称：执行国家现行的《建筑安装质量检验评定标准》、国家现行的各专业《施工验收规范》及重庆市现行相关建筑工程设计、施工验收规范、质量标准及操作规定。发包人提供标准、规范的时间：由承包人自备。国内没有相应标准、规范时的约定：请示建设行政主管部门解决。3、图纸3.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后7日内提供施工图纸4套及电子文档一套。发包人对图纸的保密要求：按通用条款执行。 使用国外图纸的要求及费用承担：无二、双方一般权利和义务4、工程师4.1 监理单位委派的工程师姓名: 职务:总监理工程师发包人委托的职权：代表发包人对工程质量、进度行使监督的职权，控制工程造价；施工安全、文明施工的监督，配合协调施工组织。需要取得发包人批准才能行使的职权：开工、停工、复工令的下达，其余按《监理合同》执行。4.2 发包人派驻的工程师姓名： 职务： 发包人代表职权：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理现场经济技术签证，审核工程进度报表等（按发包人工程管理办法执行）。4.3 不实行监理的，工程师的职权：无 5、项目经理姓名： 按投标文件约定职务：项目经理 职权：按通用条款执行。5.1在本项目资格后审时组建的项目经理、技术负责人若因不可抗力承包人确需更换，其更换人选资格不得低于被更换人在本项目招标时的资格后审相应要求，并在有效时间内报请发包人确认。 5.2在合同履行过程中，没有发包人的事前同意，承包人不得擅自更换发包人确认的项目团队人员；否则视为承包人违约，发包人有权单方终止合同，一切责任由承包人负责。6、发包人工作6.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：⑴ 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。 （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：A.发包人提供在施工现场附近的一个临时接水、接电点，承包人负责从这一接水、接电点接到各用水点、用电点满足施工生产及生活需要，安装为自己所用的供水、供电管网和设施并计量，且自行到相关部门缴纳相关费用，以解决生活及施工用水用电需要；同时，承包人还应负责发包人提供的临时接水、接电点的有关设备（含该施工用水管道从水表或电表至临时接水用电点的管道）的安全及维护直至工程竣工验收完成。工程的施工、试验和维修用水用电由承包人自己解决，以上费用已包含在工程合同价相关项目中，不另行计取。B.承包人应与当地电讯部门自行联系电讯线路，以确保现场通讯畅通，并承担相关费用。⑶ 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通，承包人已对施工现场的任何情况十分了解，其中的风险和措施等费用均已包括在合同价款中。 ⑷ 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同签订后，承包人按规定及时向有关部门缴清应缴纳的费用，并配合发包人及时办理相关施工许可证及质检手续、承包人按相关规定办理安全手续等。⑸ 水准点与座标控制点交验要求：书面形式，现场效验。 ⑹ 图纸会审和设计交底时间：承包人收到施工图后1周内完成。 ⑺ 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人负责保护和承担相应费用，费用进入投标报价中⑻ 双方约定发包人应做的其他工作：无。8.2 发包人委托承包人办理的工作：协商解决。 9、承包人工作9.1 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作：⑴ 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 不采用。⑵ 应提供计划、报表的名称及完成时间：①每月20日报送本月工程进度完成报表、次月工程进度计划表，以及工程的实际施工进度和计划施工进度的进度偏差报表（包括纠偏措施等），一式肆份；②工程质量报表（包括工程质量、质量问题及纠正措施等）同进度报表一并提交，一式肆份；③施工周报：每周五前提交施工周报，包括本周完成情况及下周计划，一式肆份。④所有报表要求按监理单位的管理办法执行。⑶ 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏等）以保护公共安全，并提供方便。⑷ 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人应负责向监理和发包人代表各提供一间办公室。 ⑸ 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：均由承包人自行负责按国家和地方法律、法规及相关规定办理，费用由承包人承担。⑹ 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按《通用条款》第9.1（6）条规定执行，费用进入投标报价中。⑺ 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责保护并承担相应费用。 ⑻ 施工场地清洁卫生的要求：按有关规定执行，费用已包含在合同价款中。（9）双方约定承包人应做的其他工作：a．承包人如毁坏施工场地用地红线外既有的一切青苗、构筑物、管线等可见或不可见等物均由承包人自行负责，并承担由此而发生的费用。b.承包人有义务配合其他甲方平行发包单位的工作，履行其相关配合的职责，费用包含在与本工程平行发包单位的相互配合费等相关费用中。c.严格按发包人提供的施工图、图说、答疑记要、技术交底等有效来往函件及现行国家、地方施工验收规范进行施工，确保工程按质按期完成。d.做好开工前的准备工作，承包人在收到中标通知书后5日历天内施工机具及人员必须进场。e.负责将发包人提供的水、电接入点引至施工用能所需场所处，负责承担其接入点后所需的材料、安装及水、电设施的管理等所有费用，并在本合同签订的同时与发包人签订施工用能协议作为合同附件。f.负责组织施工采取预防措施，确定安全，在施工期间因承包方原因发生的一切人员伤亡、财产损失（含附近人、畜及一切财产）均由承包人承担一切经济损失和法律责任。g.负责施工过程中承包人提供的所有材料购买、运输、储存保管，且应遵守国家、地方有关管理条例等相关规定，同时向有关部门报告并办理有关手续且自行承担由此发生的费用。h.施工过程中因承包人原因引起的安全事故，由承包人承担全部责任；非承包人原因引起的安全事故，承包人应及时采取有效措施防止事故扩大并同时通知发包人和有关部门，否则承担全部责任。i.承包人按国家、地方规定办理工程保险。j.承包人入场后与监理工程师、发包人代表和与本工程有关的其他平行发包单位共同对需交接部位进行交接，作好记录，并由监理工程师和发包人代表认可，未经认可，不得开工，否则，由此造成的损失全部由承包人承担。k.施工单位应保护场内已完排水管道，并保证其畅通，该项工作费用已包含在投标报价中，不再另行计取。三、施工组织设计和工期：10. 进度计划10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间: 图纸会审交底后七个工作日内，承包人必须依照投标时的施工组织设计方案，向发包人提供完善和准确的施工组织设计和进度计划。进度计划安排必须符合发包人对本工程总体进度计划的安排，按时提交其它专业工程承包单位施工所需工作面。 工程师确认的时间：发包人收到施工组织设计和进度计划后十个工作日内审查确认，月进度计划在收到后的次月5日内审查确认。 10.2 群体工程中有关进度计划的要求：无。13、工期延误13．1双方约定工期顺延的其他情况：除不可抗力外，工期不得延期。四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位：按质量监督站要求的中间验收部位为准进行验收。 17.2隐蔽工程验收：必须经监理工程师和发包人的现场工程师签认。18、工程试运行的组织及费用承担： 承包人 五、安全文明施工1、按国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》和《通用条款》第五条执行，并按渝建发[2008]169号、[2006]177号文件执行。2、承包人必须保证本工程施工现场的安全文明施工，并达到市级安全文明施工工地的要求。3、发包人按单位工程安全生产文明施工状况综合评定结果，如评定为不合格，承包人不得计取安全文明施工费，其已支付的安全文明施工费在结算价款中扣除。4、确保安全施工及施工范围内和范围外一定距离内的现场安全，费用已包含在投标报价中。施工中，若发生安全事故，由承包人承担全部责任，赔偿全部损失。六、合同价款与支付工程完工双方验收合格付工程款70%；见国家相关部门第三方检测合格报告后付至工程款80%；通过国家相关部门审计合格后付至工程款95%；质保期二年满后无息支付质保金5%。工程免费保修期为三年。23、合同价款及调整23．1本合同价款采用 固定总价包干方式确定。（1）采用固定总价包干合同，合同价款已包含了为实施和完成施工图纸及工程量清单约定范围内所有工程项目所需的劳务、材料、机械、质检、试验、检验、采保缺陷修复、管理、措施、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。风险费用的计算方法： 已包含在投标报价中。风险范围以外合同价款调整方法：按招标文件约定执行。（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：不采用。（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：不采用。23．2双方约定合同价款的其他调整因素： ①发包人根据需要，经设计变更增加点位数超过原总点位数10%以上部分按增加工程量计算。②发包人根据需要，经设计对相关系统进行增减的；③各种奖励、扣款；④上述原因造成的工程量变化通过监理工程师及业主代表签证的方式予以确认。24．工程预付款工程完工双方验收合格付工程款70%；见国家相关部门第三方检测合格报告后付至工程款80%；通过国家相关部门审计合格后付至工程款95%；质保期二年满后无息支付质保金5%。七、材料设备供应28、承包人采购材料设备28．1承包人采购材料设备的约定：本工程所需的工程材料均由承包人采购供应，承包人采购的材料设备必须符合国家现行标准及招标文件中约定品牌。中标人应在采购前十四日内将所采购材料的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知招标人，招标人收到中标人的书面报告后十四日内予以确认，经招标人认质、封样后中标人方可采购进场。招标人认为中标人所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求（以设计和监理书面意见为准），不能适用于本工程，招标人有权指定品牌供中标人使用，招标人不因更换材料品牌而调整材料价格及相关费用；中标人拒绝按招标人要求更换，该种材料改为甲方供货，招标人收取中标人该类材料费的20%作为违约金，并按招标人实际支付的货款从中标人的结算价款中扣除。28.2本工程使用的材料必须报监理工程师审核、确认，承包人必须按监理工程师或发包人的要求报送检验，且承担由此而发生的费用，未按规定检验或检验不合格的材料不得用于本工程。八、工程变更：除发包人委托设计进行变更外，一律不得变更。工程量变更价款调整方法：1）工程量清单中已有的项目，按实计算；2）工程量清单中已有类似的工程项目，可参照其单价和价格确定；3）工程量清单中没有适用或类似工程项目，由承包人报发包人及有关部门审批后执行。其价格应包括按照一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润及一般风险费用。人工、材料价格采用投标书中的类似价格，投标书中没有的人工、材料价格按施工期间《重庆工程造价信息》公布的施工同期市场指导价的平均值执行，《重庆工程造价信息》中仍然没有的人工、材料价格以招标人和监理工程师认质核定的价格为准，经招标人审核同意后，按该部分造价下浮8%（下浮基数不含未计价材料费、人工费及调差、按实计算费用、税金、规费、安全文明施工专项费）进行计算，最终以审计部门的结算审核价格为准。2、当其变更和追加工程的价格、发承包双方不能协商一致时，可由建设工程造价管理机构仲裁确定，或按合同约定的其他方式确定。九、竣工验收与结算32、竣工验收32．1承包人提供竣工图的约定：竣工验收后承包人向发包人提交经档案馆验收合格的完整的竣工图和工程竣工技术档案资料一式肆份(含电子文档贰份)。32．6中间交工工程的范围和竣工时间：不采用33竣工结算：结算总价=中标价+（或-）设计变更所引起的工程量、工程项目的增减及调整+合同约定其它费用。特别说明：本项目的措施费包干使用，不因设计变更或施工工艺变化等任何因素而调整；物价波动引起的价格调整方法：本工程材料价格、人工费用均不调整。合同结算总价款的办理：乙方结算的有效合同结算总价款为经国家审计机关审计确定的总价款。十、违约、索赔和争议35、违约35．1本合同中关于承包人违约的具体责任如下：（1）工程工期A.因承包人原因不能按照本协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，每延迟一天承担1000元的违约金。B.本工程竣工后，承包人必须在10天内无条件撤场，与本工程其它任何纠纷无关，如承包人拒不撤场或延期撤场，发包人有权拒付工程款，没收履约保证金，承包人应承担发包人的全部经济损失。（2）工程质量A.未经发包人许可，承包人未按发包人提供的有效资料（施工图、技术交底、答疑纪要等）设计图施工，则承包人必须返工，费用自负, 且工期不得顺延，并按返工损失的2倍处以违约金。B.承包人所用材料不符合本合同要求，则必须返工，返工损失由承包人自负, 且工期不得顺延，并每发现一次承担1000元违约金。C. 承包人未严格按照施工图要求以及国家、地方现行规范要求的工程质量标准施工，每违反一次承担￥1000元的违约金，且承包人必须按照发包人要求的时间进行整改。D. 承包人本合同约定的材料特征进行采购，其它材料必须经发包人认质认价后方可使用，否则每发现一次承包人承担￥1000元的违约金，并在发包人要求的期限内整改达到合同约定标准，且工期不得延长。（3）工程变更A.承包人提出合理的变更涉及到对设计图纸或施工组织计划的更改及对材料、设备的换用，必须经发包人和监理人同意，未经同意擅自更改或换用时，发包人有权要求承包人整改，承包人自行承担由此发生的费用，并赔偿发包人有关的损失，且延误的工期不得顺延。B.承包人在双方确定变更后14天不向工程师提出变更工程价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。（4）工程分包A.未经发包人许可，承包人擅自将所承包的工程分包，一经发现，发包人将处以本工程承包人中标价总额10%的违约金，并无条件改正，工期不得顺延。B.承包人不能因为任何原因拖欠农民工工资，由此引发的任何责任由承包人全部承担；出现拖欠农民工工资行为，发包人有权从承包人工程进度款中扣减直接支付给农民工。35.2除非各方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。35.3因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天通知违约方，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。36、索赔：不采用。37、争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 二 种方式解决：（一）提交 重庆 仲裁委员会仲裁；（二）依法向工程项目所在地人民法院起诉。十一、其他38、工程分包38．1本工程发包人同意承包人分包的工程： 不采用. 分包施工单位为： 不采用38.2其它：未经发包人书面同意承包人工程不得转包和分包。39、不可抗力39．1双方关于不可抗力的约定：按《通用条款》第39条并执行当地政府的认定标准。40、保险1.1本工程双方约定投保内容如下：（1）承包人投保内容：A.承包人必须为从事危险作业的职工办理意见伤害保险，并为施工场内自有人员生命财产和施工机械设备以及其它相关规定和约定应由承包人进行投保的内容办理保险，支付保险费用，否则，由承包人承担全部赔偿责任。B.其它未尽事宜执行国家、重庆市、行业相关规定，费用计入投标报价中。 41、担保41．3本工程双方约定担保事项如下：（1）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：中标人向招标人提供的履约担保金额为中标价的5%；担保方式：汇票或支票提交时间：中标人应在中标结果公示结束后5日内，按招标文件及合同要求提交履约保证金，若未按时提交，招标人不予发放中标通知书并有权取消其中标资格、没收投标保证金。同时招标人将依序确定中标候选人。履约担保金的退还：履约担保金在工程竣工验收后15内一次无息退还。。（2）双方约定的其他担保事项： 无46、合同份数46．1双方约定合同副本份数：正本一式贰份，双方各执壹份；副本一式壹拾份，发包人执五份，承包人执五份。47、补充条款：47.1对民工工资和材料款支付的规定（1）承包人不得以任何理由拖欠民工工资，若因此造成对发包人正常工作的影响，发包人将不退还承包人的履约保证金；（2）如果承包人拖欠民工工资或材料款，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接扣除支付。48、附件：48.1建筑工程质量保修书48.2廉政合同48.3安全生产合同附件一建筑工程质量保修书发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 （工程名称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修具体的保修内容双方约定如下：本工程施工图及图说范围内的所有工程内容，详招标文件。二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为　五　年；2、装修工程为二年；3、电气管线、给排水管道、设备安装工程为　二　年；4、其它项目保修期限约定如下：　　。注：投标人承诺的质量保修期大于以上约定的，以投标人在投标文件中承诺的质量保修期为准。三、质量保修责任１、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，维修所产生的费用在质量保修金中进行扣除。２、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。３、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。４、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其它双方约定的其它统筹质量保修事项：　　/　。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。发　包　人（公章）： 承　包　人（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年　　　月　　　日 年　　　月　　　日廉 政 合 同根据国家建设部有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的发包人（以下简称“甲方”）、以及承包人 （以下简称“乙方”），特订立如下合同：1、甲乙双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。（2）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2、甲方的义务（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。（5） 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3、乙方义务（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具。交通工具和高档办公用品等。4、违约责任（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管交通工程建设市场的处罚。5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7、本合同作为《建设工程施工合同》的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。8、本合同壹式壹拾肆份，其中正本一式肆份，副本一式拾份。由叁方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。发包人：承包人：法定代表人： 法定代表人：或委托代理人： 或委托代理人：监督单位： 监督单位： 安 全 生 产 合 同为在 《建设工程施工合同》 的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。二、乙方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、建设部颁发有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或防碍治安的行为。5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电器、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任：如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。四、本合同壹式拾肆份，其中正本一式肆份；副本一式拾份。由叁方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。发包人：承包人： 法定代表人：法定代表人：或委托代理人：或委托代理人：邮编： 邮编：电话： 电话：传真： 传真：开户银行：开户银行：第七篇投标文件格式一、经济文件（一）开标一览表采购项目名称：投标人全称报价招标项目名称数量投标报价（小写）单位（元）交货期交货地点总报价投标报价（大写）：元整备注：投标人：法人授权代表：（投标人公章） （签章）开户行：账号： 年 月 日说明：1、开标一览表按分阶段填列，其中全阶段报价即为项目总报价。2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。3、该表可扩展为其他分包或分阶段。 （二）分项报价明细表采购项目名称：产品或服务名称品牌产地供应商名称规格型号或服务描述数量单价（ ）合计（ ）注：1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理。2、该表可扩展。 二、商务文件（一）投标函（格式）采购项目名称： 致：（采购代理机构名称）：_______ __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标货物的供应（或制造）及技术服务。四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本 2份。五、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。八、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金九、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。（投标人公章）年月 日 （二）法定代表人身份证明书（格式）采购项目名称：致： （采购代理机构名称）：（法定代表人姓名）在 （投标人名称）任 （职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。特此证明。 （投标人公章） 年 月 日（附：法定代表人身份证复印件）（三）法定代表人授权委托书（格式）采购项目名称：致： （采购代理机构名称）： （投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签名负全部责任。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。被授权人签名： 投标人法定代表人签名：（附：被授权人身份证复印件）（投标人公章）年 月 日 （四）营业执照副本复印件及规定资质复印件（五）税务登记证副本复印件（六）组织机构代码证复印件（七）相关资质复印件（八）2009年-2010年度财务报表复印件（九）无重大违法记录声明采购项目名称：致： （采购代理机构名称）： （投标人名称）郑重声明，我方参加本项目招标活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。特此声明。（投标人公章）年 月 日 （九）特定资格条件证书或文件复印件（特定资格条件证书或文件复印件）（十）投标产品安全生产许可证或者产品技术资格证明文件复印件（即所投软件产品的原厂该产品认证考试证书）（十一）同类成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）（十二）项目成员简历和从业经历证明（项目成员简历和从业经历证明文件如合同复印件）（十三）原厂授权函证明材料（格式自定）（十四）商务响应情况表（格式自定） （十五）投标货物与招标货物商务条款差异表采购项目名称：货物名称招标货物商务要求投标货物商务应答差异说明注：1、该表针对存在差异的商务要求，必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的无需填写。2、该表可扩展。 三、技术文件（一）投标货物技术性能、技术指标响应情况投标人在投标文件中应对本招标项目技术规格书的技术要求明确响应，从手术室净化系统、主体设备、工程施工三个方面列出可考核的、量化的技术、经济指标；并对手术室净化系统各个部分及主要设备的技术原理、性能、功能进行阐述，并列出所遵循的技术规范和标准（1）投标产品的内容及简介：包括货物名称、结构、功能、技术性能、特点、供货范围、加工装配检验等工艺手段、验收执行的标准、质量保证措施、采用的新材料、新工艺、新技术等内容。（2）系统设备描述投标人提供的手术室净化系统各个部分主要设备，要求必须完全符合技术规格书要求的技术参数、技术要求，投标人对招标文件技术规格书要求的各项技术参数、技术要求必须一一回应和说明；本技术规格书要求提供的、或提及的设备、部件、零件，投标人的投标文件在回应时，其名称或称谓必须和本技术规格书一致。投标人应在投标文件中详细提供：1）系统方案及设备原理、设备内部结构2）设备配置清单（含报价）（型号、品牌）2）设备能提供的端口种类及数量3）设备性能4）硬件设备的外形尺寸、面板布置、进出线方式5）硬件设备的重量、安装方式和要求6）设备所需的电源种类、耗电量、电压及地线要求等7）设备安装方式（3）证明投标产品合格的文件：包括产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料、各种试验报告和鉴定证书（复印件）、产品获奖证书（复印件）、生产投标货物或与投标货物类似产品的业绩（规格、数量、主要用户、用户情况反映等），各种文件必须真实可靠、不得伪造。（4）伴随服务及承诺1）保证工期的措施（必要时提供生产计划周期表）2）技术支持服务措施3）售前、售后服务内容（对有偿、无偿请分别列出）4）验收标准、方式、程序5）技术培训计划和方案6）招标文件招标货物技术要求中投标人需说明的其它事项和需提供的其它资料（二）技术评分索引表（可选，格式自定）为帮助评标专家在评分时快速定位技术响应内容，建议投标方按评分表内容顺序制作一份技术评分索引表。 （三）投标货物与招标货物技术规格差异表采购项目名称：货物名称招标货物主要参数投标货物主要参数差异说明注：1、该表针对存在差异的技术需求，要求按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，无差异的无需填写。2、该表可扩展。 四、其他（一）投标人基本情况介绍1、投标人基本情况项目数据资料说明企业性质职工人数销售额资产总额是否属于中小企业注：以上内容按原国家经济贸易委员会等4部委《关于印发中小企业标准暂行规定的通知》的规定（国经贸中小企[2003]143号）填列，以企业上一年度末数据为准。2、技术实力（格式自定）3、履约能力（格式自定）4、其他内容（格式自定）（二）其他资料（格式自定）