招标信息声明
中建电子商务有限责任公司（以下简称中建电商）对云筑网所有信息内容（除特别注明信息来源）包括但不限于文字表述及其组合、图标、图表、色彩、版面设计、数据、域名、软件、文档等受《中华人民共和国著作权法》等相关法律法规和中国加入的所有知识产权方面的国际条约、公约、协定等的保护。非经中建电商书面许可，任何单位及个人均不得擅自（包括但不限于：以非法的方式复制、传播、展示、上传、下载）使用、许可、修改或以上述方式进行变相使用等。否则，中建电商将依法追究其法律责任。

科学城天府科创园及配套项目4号地块工程勘察-设计-施工总承包项目

C区铝合金门窗及栏杆工程

招标文件

招标编号：CSCEC2B-XN-TFKCYSHD-ZB-082

中国建筑第二工程局有限公司

年月 日

第一章投标人须知

1、工程概况：

1.1 项目名称：科学城天府科创园及配套项目4号地块工程勘察-设计-施工总承包项目

1.2 项目地址：成都市天府新区煎茶街道五里村五组

1.3 项目规模：总建筑面积约17万m2

1.3业主：成都天府新区建设投资有限公司

1.4招标人：中国建筑第二工程局有限公司

1.5本次招标内容：科学城天府科创园及配套项目4号地块工程勘察-设计-施工总承包项目C区铝合金门窗及栏杆。

2、招标范围：

2.1科学城天府科创园及配套项目4号地块工程勘察-设计-施工总承包项目铝合金门窗及栏杆工程。

2.2负责完成从进场前的踏勘、施工准备、方案设计报批、现场预留预埋、现场安装实施到竣工调试联动、清洁、验收、保修等全部工作。

2.3本次招标未划分标段，招标范围为科学城天府科创园及配套项目4号地块工程勘察-设计-施工总承包项目铝合金门窗及栏杆工程。，但招标人有权根据中标人的服务质量、履约能力等因素，决定发包范围和是否新引进其他分包单位，并不承担由此引起的任何费用，投标人需充分考虑由此带来的不利影响。

3、时间安排及要求：

3.1 发标时间：2020年月日9:00

3.1.1 2020年月日17:00前领取招标文件。领取地点：科学城天府科创园及配套项目4号地块工程勘察-设计-施工总承包项目商务部

3.1.2 2020年月日17:00前各投标人将投标中遇到的疑问通过电子邮件送至招标人（投标疑问发送至********62 @qq.com的邮箱，联系：禹琴，联系电话：182*****590 ），过后不补，招标人在2020年月日12:00前将进行统一的电子邮件答复，招标答疑将作为本招标文件的组成部分。招标人不组织集体现场踏勘工作，投标人需要现场踏勘的自行组织并承担相关费用，招标现场负责人：冯刚，联系方式：177*****949。

3.1.3 投标书递交截止时间：2020年月日12:00前。标书呈递地点：科学城天府科创园及配套项目4号地块工程勘察-设计-施工总承包项目商务部

3.1.4 定标时间：定标结果在截标之日起10日内通知中标人及其所有投标人。

4、质量标准：

质量等级为：合格，严格按照国家相关规范执行。

5、招标文件

5.1招标文件组成：招标文件包括下列文件及所有投标须知发出的补充资料及招标答疑会议纪录，招标文件包括下列内容：

5.1.1第一章 投标须知；

5.1.2第二章 工程建设条件、招标图纸及技术要求；

5.1.3第三章 投标文件格式及报价说明；

5.1.4第四章 拟签订合同的主要条款；

5.2投标人应认真阅读招标文件中的投标须知、投标文件格式、技术规范等所有要求，如果投标人编制的投标文件，不能响应和满足本须知的要求，责任由投标人自负，其投标文件将被招标人拒绝或视为无效标书。

5.3招标人拥有所有招标文件的最终解释权。

5.4招标文件的修改：招标人有权对已发出的招标文件进行必要的修改。若需进行必要的修改，在投标截至时间3天前，以书面形式送达所有投标人。该修改内容为招标文件组成部分。

6、投标文件内容及封装要求（相关资信资料在递交标书时须提供原件以备查验）：

6.1第一部分 经济标部分：按招标文件提供的格式（附件一：投标函）及要求填写；

6.2第二部分 技术标部分（包含以下内容）：

6.2.1项目经理简历表（须二级建造师以上证明）；（技术标格式文件1）

6.2.2项目经理近年完成项目情况及在建工程名称表；（技术标格式文件2）

6.2.3主要施工管理人员表；（技术标格式文件3）

6.2.4主要施工机械设备表；（技术标格式文件4）

6.2.5劳动力计划表；（技术标格式文件5）

6.2.6施工组织设计（方案）及电力隧道附属及安装详细进度计划及保障措施。+

6.3第三部分 商务标部分（按以下顺序装订,复印件须盖企业公章）：

6.3.1法定代表人资格证明书；（附件二）

6.3.2法定代表人授权委托书；（附件三）

6.3.3营业执照复印件（具有全国统一信用代码，三证合一）、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、开户许可证、一般纳税人证明（或简易征收备案证明）等；（详情请见附件四）

6.3.4近三年来企业获奖情况。

6.4密封：

6.4.1投标文件的份数和签署：

1）投标人须编制投标文件“正本”一份，“副本”一份，并明确标注“投标文件正本”和“投标文件副本”。正本与副本若有不一致之处，以正本为准。

2）投标文件的封面至少应标明招标工程名称、正本或副本、投标人全称，并由投标人加盖公章和法定代表人或其授权人印鉴。

6.4.2投标文件的装订要求：务必请将经济标和技术标、商务标分别装订，但可不分别密封。

6.4.3在投标文件密封袋上应写明招标人名称、工程名称。

7、投标注意事项：

7.1务请各投标人仔细阅读招标文件等资料，详细了解工程承包范围及性质特点、安装条件、周边情况、交通运输等情况，充分考虑工程质量标准、工期要求、施工措施、成本投入、利润及所有税费、确保投标报价准确无误，如有错漏概由投标人负责。

7.2投标文件采用中文，中文字及数字均应全部采用打印体。

7.3修改投标人对招标文件的任何修改都必须专函说明，并装订在《投标函》之后，否则招标人对此可以选择不接受或评为废标。

8、废标条件：投标人必须按本招标文件的要求编制投标文件，对有下列情形之一的投标文件即告作废。

8.1恶意竞标、围标、串标；

8.2投标文件未密封；

8.3投标文件数量未按要求提供；

8.4投标文件未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或加以涂改的；

8.5企业法定代表人或其委托代理人未签字或加盖法人印章；

8.6投标文件逾期送达的；

8.7投标文件内容不全的或未按招标文件的要求编制。

9、评标：

9.1本工程采用邀请招标方式招标，综合评估法评标。评标分为技术标和经济标两部分。由招标人对投标文件进行综合评价。

9.2技术标评审：先开技术标，由招标人对各投标单位的技术进行评审，若有需要即组织投标单位就各自的技术标进行答辩。投标单位参加答辩的人员至少应包括公司主管领导、项目经理以及技术负责人。

9.3经济标评审：在技术标评审合格的情况下，对经济标进行分析，采用“合理低价”的原则选取中标人。

9.4招标工程评标结果的确定：招标人可选择一家或者多家中标，通过招标人对技术标和经济标的综合评审后，与投标人进入议标程序，通过议标接受最低定价的投标人为最终中标人后招标人发出中标通知书。报价最高的投标人将无权参加议标。

10、其它：

10.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任，均由投标人自己承担。

10.2投标人明白，招标人并无义务必须接受他收到的最低价格或其它任何投标文件，且无需作任何解释。

10.3招标人保留回标后与任何一家投标人进一步协商的权力。

11.投标人资格

11.1具备独立法人资格，注册资本金不少于400万元（本招标项目不允许联合体投标）

11.2施工资质：建筑机电安装工程专业承包叁级资质；

11.3质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证均依法通过国家级认证机构认证。

11.4依法取得安全生产许可证（在有效期内）。

特别声明：不允许在其他单位注册的二级项目经理以任何形式在本工程担当项目经理，不允许投标人将本工程任何形式的转包给其他单位。

第二章： 工程建设条件、招标图纸及技术要求

1、工程建设条件

1.1场地情况：主体结构已经封顶，粗装修已完成，中标人进场后进场后可以逐步开始进行铝合金门窗及栏杆工程安装。

1.2施工用水：由招标人在施工作业层提供一个接驳口，投标人自行接入施工现场各用水点，现场由招标人设置冲洗设备，中标人负责安排人员清洗进出车辆和日常维护，相关费用应该包含在投标报价之中。

1.3 施工用电：由招标人现场指定地点的二级配电箱内，含二级配电箱，二级配电箱以外的所有施工用电均由投标人自行负责接入使用地点。

1.4 现场临时围墙：临时围墙由招标人修建，具体范围以现场布置为准，招标人设置保安岗位亭，中标人需按照招标人出入管理制度执行，但招标人无义务为中标人的所有到场材料机械财产做任何看管和保护。

1.5 现场施工道路：场地内临时道路招标人修建，主材料由招标人提供。若施工中道路及工地大门必须根据建设单位其他需要无条件拆除或调整，投标人必须配合拆除或修建。工作面移交给投标人后，相关临建设施及临时道路的围护、清洁、交通指挥由投标人自行负责。

1.6 垂直运输设备及脚手架：招标人不提供任何垂直运输设备及脚手架，中标人使用招标人资源的，相关费用招标人可从中标人工程款中扣除。

1.7 住宿及办公室：招标人不提供住宿和办公室，由中标人自行负责租用住宿及办公室。

1.8 招标人提供高程水准点和坐标控制点（准确性由中标人自行复核），其余测量放线由中标人负责。

1.9 招标人提供施工图纸（蓝图）及电子版图纸一份，图纸复印、深化图纸排版印刷等费用均由中标人自理；工程竣工备案资料分数及装订要求均以招标人要求为准，费用由中标人自理。

1.10 上述各项之完成情况及现场环境情况等均以投标人现场踏勘为准，招标人认为投标人已清楚了解及掌握了现场情况。

2、招标图纸及资料

2.1 具体详见附件资料。

3、工程采用的技术要求

3.1 执行国家及地方现行的相关规范、标准、规定及条例。

本次招标最终解释权归中国建筑第二工程局有限公司

第三章纪律和监督

4.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的信息和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。

4.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

4.3对招投标小组成员及与评标活动有关的工作人员的纪律要求

招投标小组成员及与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，招投标小组成员及与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

4.4投诉

招标人、投标人和其他利害关系人认为本次招投标工作违反法律、法规和公司相关制度规定的，有权向中建二局西南分公司纪检监督工作部投诉。

联系地址: 重庆市江北区江北嘴西大街金融中心A座中建二局西南公司纪检监督工作部

投诉举报电话:***-***********-***********-********

投诉举报邮箱:jijianjianchabu@sina.cn

第四章 投标文件格式及报价说明

投标文件是投标人根据招标文件的内容和要求，就招标工程的报价、承包条件拟定的施工方案或施工组织等书面文件，供招标人评标、定标。同时，也是中标后双方签订承包合同的基础。

1 投标文件的组成

详见《招标文件》 第一章“投标人须知”第6条。

2、第一部分 经济标商务标部分

1）具体详见合同中工作内容及计算规则。

2）投标文件中的单价或合同全部采用人民币：投标人应按照招标文件要求，根据企业情况自行确定报价，如有错漏概由投标人负责。

3）付款方式详见拟签订合同。

3 第二部分 技术标部分

技术标主要包括下列内容：

3.1编制说明及标志依据：

3.1.1编制依据

3.1.2编制说明

3.1.3本次投标的工程施工目标及施工范围

3.2工程概况及特点：

3.2.1本工程的重点及难点

3.3项目负责人及组织管理机构说明：

3.3.1项目经理简介及项目经理的工程经历

3.3.2主要管理人员简介

3.3.3以上人员相应资质的复印件

3.3.4管理机构职责划分

3.3.5劳动力使用计划及劳动力的来源

3.4施工组织总体布置：

3.4.2施工段划分及施工程序

3.4.3安全文明施工措施

3.5.1总工期及进度计划安排

3.5.2根据招标要求，能达到的理由及采取措施

3.6施工机械设备配备：

3.6.1设备型号、操作、保养及维修一览表

3.7工程施工方案及技术措施要求（包括采用新技术、新工艺的说明）；

3.7.1工程施工流程（包含各细化工序的施工流程）

3.7.2工程施工工艺（含进行每道工序时所使用施工设备、施工技术及方法）

3.7.3施工重难点分析（明确本工程施工过程中有哪些施工重点和施工难点）

3.7.4技术创优措施（进行本工程施工时可通过本单位实力及施工经验从哪些方面进行施工优化及施工技术创优）

3.8质量目标及保证措施：

3.8.1确保单位工程安全和功能试验合格，单位工程观感质量为好。

3.8.2检验批中主控项目全部合格，一般项目合格率85%以上。

3.8.3特殊、重要过程技艺评定100%，一般过程技艺评定85%。

3.8.4确保材料100%合格。

3.8.5对防止质量通病（ ……）的措施专述

3.9施工措施：

3.9.1各专业单位之间协调配合措施

3.10成品、半成品保护措施

3.11农民工工资发放保证措施

4、第三部分商务标部分

4.1 具体详见投标人须知6.3“第三部分商务标部分”。

本招标文件解释权归中国建筑第二工程局有限公司所有。

投 标 函

致：中国建筑第二工程局有限公司

我单位仔细、全面地研究了铝合金门窗及栏杆工程专业分包招标文件和施工图纸，我们愿意按招标文件中的所有规定对合同的完成承担全部责任和义务。我单位投标报价如下所示：

序号	项目名称	项目特征	单位	暂定工程量	材料费		安装费		不含税综合单价(元)	发票类型
					不含税单价	税率	不含税单价	税率
1	RHGR55M断热铝合金外平开门	1、玻璃：6中透光Low-E+9A+6透明中空玻璃；2、五金配件：门用双面执手，传动器；3、嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求；4、其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求。	m2	970.16						专票
2	BHGRM90断热铝合金推拉门	1、玻璃：6中透光Low-E+9A+6透明中空玻璃；2、五金配件：门滑轮，手动执手；3、嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求；4、其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求。	m2	7124.58						专票
3	GR55C断热铝合金外平开窗	1、玻璃：6中透光Low-E+9A+6透明中空玻璃；2、五金配件：两点传动器，不锈钢二连杆，不锈钢四连杆，外开执手；3、嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求；4、其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求。	m2	10373.45						专票
4	GR55C断热铝合金固定窗(加强中柱)	1、玻璃：6中透光Low-E+9A+6透明中空玻璃；2、嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求；3、其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求。	m2	71.19						专票
5	BHGR55M断热铝合金外门联窗	1、玻璃：6中透光Low-E+9A+6透明中空玻璃；2、五金配件：两点传动器，不锈钢二连杆，不锈钢四连杆，外开执手/门铰链，门用双面执手，传动器；3、嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求；4、其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求。	m2	1780.32						专票
6	断热铝合金提拉窗	1、玻璃：6中透光Low-E+9A+6透明中空玻璃；2、五金配件：提拉窗专用五金配件；3、嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求；4、其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求。	m2	38.4						专票
7	65系列断热铝合金防火固定窗	1、玻璃：6中透光Low-E+9A+6防火中空玻璃；2、嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求；3、其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求。	m2	81.08						专票
8	65系列断热铝合金防火外平开窗	1、玻璃：6中透光Low-E+9A+6防火中空玻璃；2、五金配件：重型地弹簧，不锈钢拉手，两点传动器，不锈钢二连杆，不锈钢四连杆，外开执手/门铰链，门用双面执手，传动器；3.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求；4.其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求。	m2	3275.2						专票
9	GY110GD断热铝合金固定窗	1、玻璃：6中透光Low-E+9A+6防火中空玻璃；22嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求；3、其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求。	m2	36						专票
10	GY110GD断热铝合金地弹簧门联窗	1、玻璃：6中透光Low-E+9A+6透明中空玻璃；2、五金配件：重型地弹簧，不锈钢拉手；3、嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求；4、其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求。	m2	209.65						专票
11	铝合金防雨百叶窗	1、尺寸：综合 ；2、矩管式彩色铝合金百页 ,型材表面处理满足技术要求；3、其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求。	m2	456.07						专票
12	铝合金空调百叶窗	1、尺寸：综合 ；2、矩管式彩色铝合金百页 ,型材表面处理满足技术要求；3、其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求。	m2	1604.64						专票
13	楼梯栏杆	1、45*60*70木扶手，40*3扁铁；2、固定配件种类:角铝、盖片、耐候橡胶等；3、具体做法，表面喷涂品种及喷刷遍数满足设计及施工规范要求，并满足招标技术要求 ；4、栏杆平直段与弧形段综合考虑。	m	1423.16						专票
14	楼梯靠墙护手	1、H：900(1100)mm；2、矩管面管：25*25*1.5冷镀锌管；3、立柱：25*25*1.5冷镀锌管；4、横管25*25*1.5冷镀锌管；5、竖管：15*15*1.0*1.0冷镀锌管；6、固定配件种类:角铝、盖片、耐候橡胶等；7、具体做法，表面喷涂品种及喷刷遍数满足设计及施工规范要求，并满足招标技术要求 ；8、栏杆平直段与弧形段综合考虑。	m	4154.07						专票
15	玻璃栏板	1、H：1100mm；2、矩管面管：40*60*1.5冷镀锌管；3、立柱：50*50*2.5热镀锌管；4、横管(凹槽管)35*35*1.2冷镀锌管；5、玻璃：8+0.76+8钢化夹胶；6、固定配件种类:角铝、盖片、耐候橡胶等；7、具体做法，表面喷涂品种及喷刷遍数满足设计及施工规范要求，并满足招标技术要求 ；8、栏杆平直段与弧形段综合考虑。	m	299.06						专票
16	护窗栏杆	1、H：900(1100)mm；2、矩管面管：25*25*1.5冷镀锌管；3、立柱：25*25*1.5冷镀锌管；4、横管25*25*1.5冷镀锌管；5、竖管：15*15*1.0*1.0冷镀锌管；6、固定配件种类:角铝、盖片、耐候橡胶等；7、具体做法，表面喷涂品种及喷刷遍数满足设计及施工规范要求，并满足招标技术要求 ；8、栏杆平直段与弧形段综合考虑。	m	8575.36						专票
17	阳台栏杆	1、H：150mm；2、矩管面管：直径60*3冷镀锌管；3、立柱：直径40*3冷镀锌管；4、固定配件种类:角铝、盖片、耐候橡胶等；5、具体做法，表面喷涂品种及喷刷遍数满足设计及施工规范要求，并满足招标技术要求 ；8、栏杆平直段与弧形段综合考虑。	m	3045.6						专票

1、以上单价均采用固定不含税综合单价形式，即固定不含税单价包括且不限于人工费、材料费、机械费、各类行政许可办理费、成品保护费、施工措施费、安全文明施工费（安全生产经费不得低于双方结算金额的2%）、附加税、企业所得税、实验检验费、管理费、规费、抢工费、资金利息及财务费用、利润。除合同约定以外，招标人不再支付其他费用；

2、我公司承诺自行组织、租赁垂直运输设备、高空车、水平运输机械及脚手架等；

3、付款方式：详见拟签订合同中合同条款；

4、我公司所递交的投标文件已充分考虑了工地周围环境、交通道路、周围地下管网、现场地质条件、现场条件、招标文件、工程质量标准、工期要求等；并已考虑了施工措施、安全文明措施、成本投入、材料变动因素、施工不可遇见费等各种内、外部因素对报价的影响；

5、我公司同意贵公司选择中标人的办法，并同意自行承担为投标所发生的一切费用；

6、我公司清楚的理解，招标人并无义务必须接受所收到的价格最低或其它任何投标函，且无需作任何解释；

7、我公司同意招标人在正式合同签署之前，本投标函始终对我公司具有约束力，并可随时被招标人拒绝或接受；

8、我公司承诺理解贵公司采用包人工﹑包材料、包设备、包质量、包安全、包进度、包方案报批、包深化设计、包管理、包结算、报竣工资料等包干的发包方式；

9、本投标函已考虑了招标人向我公司发出的关于招标文件的修改通知（如有）。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

时间： 年 月 日
附件二

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：年 月日

姓 名：性别：年龄： 职务：

系 的法定代表人。

为施工、竣工保修 工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。

特此证明。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

时间： 年 月 日

附件三

法定代表人授权委托书

致：中国建筑第二工程局有限公司：

1.本授权书声明：我 系 的法定代表人（身份证号码：），现授权委托（身份证号码：）为我单位授权委托代理人，该代理人有权在中国建筑第二工程局有限公司工程实施过程中，以我单位的名义签署本工程所有相关文件。代理人在开标、评标、合同谈判、合同签订、过程结算、总结算和工程实施过程中，所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本法定代表人予以承认。

授权有效期：《项目招投标》日期 至 合同履行完成日期

被委托人无权转委托

特此委托!

2. 本项目一般性文件（除合同及总结算）可加盖项目章，予以确认双方往来函件、文件的有效性，印模(项目章)如下：

3.法定代表人及代理人身份证复印件：

授权单位（加盖单位章）：

法定代表人(签字或盖章)：

年 月 日

附件四

有关资信证明资料

1)国家工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照（三证合一）复印件（加盖公章）。

2)国家建设行政管理部门颁发的建筑业企业资质证书复印件（加盖公章）。

3)二级建造师注册证书复印件（加盖公章）。

4)安全生产许可证复印件（加盖公章）。

5)开户许可证（加盖公章）。

6)近三年来的企业获奖情况复印件（加盖公章）。

7)若为特种作业，应包括特种作业许可证书复印件（加盖公章）。

8）纳税人类型证明（加盖公章）。

以上证件必要时须提供原件以备查。

附件五

技术标格式文件1：

项目经理简历表

姓名			学历		毕业院校
性别			健康状况		从事专业年限		任项目经理年限
出生 年月			工作时间		项目经理资质 证书号
工作简历
时间（年月）		工作单位及职务

技术标格式文件2：

项目经理近年来完成项目情况及在建工程名称表

工程名称	竣工时间	建筑面积（万平米）	结算价（万元）	质量等级	备注

技术标格式文件3：

主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	主要资历、经验及承担过的项目
1、总部 2、项目主管 3、其他人员 （此格可编辑）
4、现场 1、项目经理 2、项目副经理 3、技术负责人 4、质量管理 5、材料管理 6、计划管理 7、安全管理 8、其他人员 （此格可编辑）

技术标格式文件4：

序号	设备 名称	型号 规格	数 量	国别 产地	制造 年份	额定 功率 kw	生产 能力	备注

主要施工机械设备表

技术标格式文件5：

劳动力计划表

投标人按所列格式递交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础。

工程、级别	按工程施工阶段投入劳动力

科学城天府科创园及配套项目4号地块工程勘察-设计-施工总承包项目

C区铝合金门窗及栏杆工程专业分包合同

合同编号：CSCEC2B-XN-TFKCYSHD-ZYFB-XXX

甲方：中国建筑第二工程局有限公司

乙方：

科学城天府科创园及配套项目4号地块工程勘察-设计-施工总承包项目C区铝合金门窗及栏杆工程专业分包合同

发包方：中国建筑第二工程局有限公司（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规和局内部工程项目管理制度若干规定，甲方科学城天府科创园及配套项目4号地块工程勘察-设计-施工总承包项目C区铝合金门窗及栏杆工程承包给乙方，在乙方完全履行甲方与业主签订的总承包施工合同义务的前提下，经过双方协商达成一致意见，特订立本施工合同，双方共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：科学城天府科创园及配套项目4号地块工程勘察-设计-施工总承包项目

2、工程地点：成都市天府新区煎茶街道五里村五组

3、建筑面积：约17万m².

二、承包内容

按施工图施工：甲方与业主签定工程总承包合同约定的部分或全部铝合金窗及栏杆施工工程，甲方有权根据现场情况及乙方履约能力等因素调整施工范围。具体如下：

（1）分项工程工作内容包括铝合金窗、百叶、地弹门、钢爬梯、栏杆、靠墙扶手、楼梯栏杆、残疾人坡道栏杆、钢爬梯及钢楼梯制作安装、预埋件的制作安装、打磨、除锈、刷油漆及防火涂料，场外、场内运输、装卸、现场的拼装、安装就位，包括但不限于墙面、地面等结构开槽、填缝、修补及恢复，包括成品或半成品保护等。

（2）按照施工图纸要求所有的材料经甲方确认，并封样保存，全部材料由乙方负责采购，现场制作样板，经由甲方认可方可施工，所有费用已全部包含在综合单价内。

（3）综合单价中包含栏杆、靠墙扶手、楼梯栏杆、残疾人坡道栏杆、钢爬梯及钢楼梯的二次深化设计费。

三、合同价款

1、合同暂定不含税金额： 元（大写： ）；合同税金： 元（大写： ）；合同暂定含税金额： 万元（大写： ），具体金额以实际结算金额为准。

序号	项目名称	项目特征	单位	暂定工程量	材料费		安装费		不含税综合单价(元)	发票类型
					不含税单价	税率	不含税单价	税率
1	RHGR55M断热铝合金外平开门	1、玻璃：6中透光Low-E+9A+6透明中空玻璃；2、五金配件：门用双面执手，传动器；3、嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求；4、其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求。	m2	970.16						专票
2	BHGRM90断热铝合金推拉门	1、玻璃：6中透光Low-E+9A+6透明中空玻璃；2、五金配件：门滑轮，手动执手；3、嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求；4、其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求。	m2	7124.58						专票
3	GR55C断热铝合金外平开窗	1、玻璃：6中透光Low-E+9A+6透明中空玻璃；2、五金配件：两点传动器，不锈钢二连杆，不锈钢四连杆，外开执手；3、嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求；4、其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求。	m2	10373.45						专票
4	GR55C断热铝合金固定窗(加强中柱)	1、玻璃：6中透光Low-E+9A+6透明中空玻璃；2、嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求；3、其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求。	m2	71.19						专票
5	BHGR55M断热铝合金外门联窗	1、玻璃：6中透光Low-E+9A+6透明中空玻璃；2、五金配件：两点传动器，不锈钢二连杆，不锈钢四连杆，外开执手/门铰链，门用双面执手，传动器；3、嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求；4、其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求。	m2	1780.32						专票
6	断热铝合金提拉窗	1、玻璃：6中透光Low-E+9A+6透明中空玻璃；2、五金配件：提拉窗专用五金配件；3、嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求；4、其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求。	m2	38.4						专票
7	65系列断热铝合金防火固定窗	1、玻璃：6中透光Low-E+9A+6防火中空玻璃；2、嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求；3、其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求。	m2	81.08						专票
8	65系列断热铝合金防火外平开窗	1、玻璃：6中透光Low-E+9A+6防火中空玻璃；2、五金配件：重型地弹簧，不锈钢拉手，两点传动器，不锈钢二连杆，不锈钢四连杆，外开执手/门铰链，门用双面执手，传动器；3.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求；4.其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求。	m2	3275.2						专票
9	GY110GD断热铝合金固定窗	1、玻璃：6中透光Low-E+9A+6防火中空玻璃；22嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求；3、其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求。	m2	36						专票
10	GY110GD断热铝合金地弹簧门联窗	1、玻璃：6中透光Low-E+9A+6透明中空玻璃；2、五金配件：重型地弹簧，不锈钢拉手；3、嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求；4、其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求。	m2	209.65						专票
11	铝合金防雨百叶窗	1、尺寸：综合 ；2、矩管式彩色铝合金百页 ,型材表面处理满足技术要求；3、其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求。	m2	456.07						专票
12	铝合金空调百叶窗	1、尺寸：综合 ；2、矩管式彩色铝合金百页 ,型材表面处理满足技术要求；3、其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求。	m2	1604.64						专票
13	楼梯栏杆	1、45*60*70木扶手，40*3扁铁；2、固定配件种类:角铝、盖片、耐候橡胶等；3、具体做法，表面喷涂品种及喷刷遍数满足设计及施工规范要求，并满足招标技术要求 ；4、栏杆平直段与弧形段综合考虑。	m	1423.16						专票
14	楼梯靠墙护手	1、H：900(1100)mm；2、矩管面管：25*25*1.5冷镀锌管；3、立柱：25*25*1.5冷镀锌管；4、横管25*25*1.5冷镀锌管；5、竖管：15*15*1.0*1.0冷镀锌管；6、固定配件种类:角铝、盖片、耐候橡胶等；7、具体做法，表面喷涂品种及喷刷遍数满足设计及施工规范要求，并满足招标技术要求 ；8、栏杆平直段与弧形段综合考虑。	m	4154.07						专票
15	玻璃栏板	1、H：1100mm；2、矩管面管：40*60*1.5冷镀锌管；3、立柱：50*50*2.5热镀锌管；4、横管(凹槽管)35*35*1.2冷镀锌管；5、玻璃：8+0.76+8钢化夹胶；6、固定配件种类:角铝、盖片、耐候橡胶等；7、具体做法，表面喷涂品种及喷刷遍数满足设计及施工规范要求，并满足招标技术要求 ；8、栏杆平直段与弧形段综合考虑。	m	299.06						专票
16	护窗栏杆	1、H：900(1100)mm；2、矩管面管：25*25*1.5冷镀锌管；3、立柱：25*25*1.5冷镀锌管；4、横管25*25*1.5冷镀锌管；5、竖管：15*15*1.0*1.0冷镀锌管；6、固定配件种类:角铝、盖片、耐候橡胶等；7、具体做法，表面喷涂品种及喷刷遍数满足设计及施工规范要求，并满足招标技术要求 ；8、栏杆平直段与弧形段综合考虑。	m	8575.36						专票
17	阳台栏杆	1、H：150mm；2、矩管面管：直径60*3冷镀锌管；3、立柱：直径40*3冷镀锌管；4、固定配件种类:角铝、盖片、耐候橡胶等；5、具体做法，表面喷涂品种及喷刷遍数满足设计及施工规范要求，并满足招标技术要求 ；8、栏杆平直段与弧形段综合考虑。	m	3045.6						专票

注：1、以上单价为固定不含税综合单价，包括从原材到成品安装完毕直至交房的一切工序，含深化设计费、材料采购费（包括油漆）、烧焊、喷漆、仓储费、保管费、运输费（至科学城天府科创园及配套项目4号地块工程勘察-设计-施工总承包项目工地指定地点）、装车费、配合卸车费、安装费、辅助材料费、验收费、成品保护、后期维修服务、结算、风险、保险金、缺陷期修复费、安全文明施工费（不低于合同总价的2%）、利润、附加税、企业所得税以及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用等，以及运输过程中的材料损耗、试验用材料及施工时的一切损耗费用。且不限于安装工人的工资及辅材费、工具费、加班费、超高费、节假日补贴、 安全风险金、进退场、保险费、社保费、管理费等所发生的一切费用。增值税税金按上述税率单独计取。

2、在合同履行期间，当人工费、材料费、机械费、政府收费、税率、汇率或其他事务方面的费用发生变化时，其综合单价均不进行调整；对于变更或甲方对承包范围做出调整，无论工程量变化有多大，均不调整综合单价；综合单价不因施工方案、技术措施及安全措施等的调整而调整，否则视为违约，甲方有权随时解除合同并收取结算金额10%的违约金。

3、上述综合单价包含完成承包范围内所有工作（包含但不限于上表中所列工作内容）所需的费用，包含因工期赶工费、相关检测报告费、相关图纸设计及深化设计所需的费用等。

4、甲方不接受由于乙方对清单项目范围的理解存在偏差而导致的任何索赔；所有施工的范围及具体工作内容等均以发包人设计要求为准，乙方擅自施工的范围或因乙方原因造成返工的工程量及费用损失甲方不予认可，乙方应无条件整改且相关损失均由乙方自行承担。

5、乙方负责组织所施工工程的验收并承担相关费用，且乙方必须确保所施工工程通过有关单位验收，如果未达到验收标准，所有返工费用均由乙方承担并由乙方负责整改至验收合格为止。

四、结算方法及付款方式

1、付款方式：本工程无预付款；甲方采用银行转账方式付款。

2、结算方式：每月20日，甲乙双方就当月完成的工程量办理结算。

（1）办理结算后，次次月5日之前，按甲方核定的已完成产值（费用）的70%支付；

（2）工程全部竣工、完成“四方验收”，完成向业主或其指定单位的移交，次次月5日之前甲方支付乙方至合同价款的80%；

（3）在双方无异议的情况下一个月内完成总结算，总结算签审完毕后3个月内支付至总结算金额的95％，剩余5%作为工程质量保修金。保修期满后扣除应由乙方承担的保修费用，全额无息支付。

（4）乙方提供的任何不完善单据，无论经项目任何部门盖章和签字，均不得作为结算的依据，乙方不得以此要求甲方支付任何款项。

（5）合同签订后，乙方须持本单位相关资料到施工所在地甲方注册的税务机关报到并核定税率；

（6）如出现因乙方未及时发放工人工资导致发生纠纷或引起工人停工闹事或上访等，甲方有权要求乙方缴纳不含税100000元/次的违约金，且甲方有权在未得到乙方认可的情况下，直接用应付乙方工程款优先支付乙方拖欠的工人工资；因乙方未及时发放工人工资而给甲方带来的损失由乙方承担，且甲方有权单方面解除本合同,由此造成的一切经济及法律责任均由乙方承担。

3、甲方付款前乙方须提供双方结算金额全额的增值税专用发票，填写双方信息需完整准确，并在备注栏中注明项目所在省市区及项目名称，发票开出后须在20日（以发票开具时间为准）内交至甲方财务部，否则甲方有权不付款，对于不合格发票甲方有权按其票面金额的20%收取违约金，并保留提交给国家相关管理机构的权力。

4、农民工工资支付条款

4.1、在农民工进场前，乙方须依法与招用的农民工签订劳动合同，劳动合同中关于农民工工资相关约定应便于计量和支付，必须明确工资支付方式﹑支付标准及工资支付日期等条款。乙方须在劳动合同签订后一周内将劳动合同上报到甲方备案。若出现劳动合同不合法，劳动合同不按以上要求签订或者尚未签订劳动合同就进场等情况，一经发现甲方将收取乙方最终结算金额的3%作为违约金。

4.2、乙方须加强农民工的进场教育，教育内容不限于安全生产﹑合理合法维权方法等方面，要积极组织相关考试，并将教育情况﹑考试情况及时录入劳务实名制管理平台，甲方将不定时抽查。若出现弄虚作假﹑不严肃教育﹑不及时反馈教育情况等问题，一经发现甲方将收取乙方100000元/次的违约金。

4.3、乙方须严格执行甲方关于农民工的实名制管理制度，负责建立农民工花名册并办理劳动备案，建立劳动计酬手册，记录施工现场作业农民工的身份信息﹑劳动考勤﹑工资结算等信息，将农民工本人签字确认的工资支付书面记录、乙方向农民工发放工资的银行转账记录妥善保存两年以上备查，并报送一份给甲方备案。若出现以上资料缺失或者信息不完善的情况，一经发现甲方将收取乙方150000元/次的违约金。

4.4、乙方必须每月按时足额发放农民工工资，对所招用农民工的工资支付承担直接责任，甲方有权督促乙方依法将工资按月足额支付给农民工本人。乙方不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得以合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工，若每发生一例此类事件，甲方无须征得乙方同意，可按与乙方存在劳动关系的农民工提出的拖欠金额代乙方直接向农民工支付工资，甲方向乙方的农民工垫付的工资，甲方有权在支付给乙方的工程款中双倍扣除，同时在结算中扣除乙方200000元作为违约金，并有权向当地劳动监察、公安机关报案。

4.5、乙方须高度重视﹑密切关注农民工子女的成长问题，以亲情、关爱和服务为切入点，通过定期的教育﹑宣贯﹑沟通谈话﹑帮扶慰问等各种方式关爱农民工子女，加强农民工依法履行对子女监护职责和抚养义务的观念，甲方以走访的形式不定时进行调研监督。要求农民工务工期间需委托有监护能力的亲属或其他成年人代为监护照料未成年子女，不得让不满16周岁的子女脱离监护单独居住生活；要求务工父母每周不少于1次与子女沟通交流，利用春节或寒暑假等节假日尽量与子女团聚或见面每年不少于1次，及时了解掌握子女的学习生活和思想动态，对于无力监护或者监护不到位的受委托人要及时更换，为农民工子女的成长发展创造良好的环境和条件。

4.6、乙方应有一定的资金筹措实力和能力，工程进度款若因业主付款滞后或因甲方资金周转等原因，导致甲方不能及时按照合同约定向乙方支付工程款时，乙方应筹措资金保证工程进度，不得以资金不到位为由停工或误工，并同意不对甲方进行工期、费用等任何方面、任何形式的索赔。

5、双方办理的《工程款审批表》（月度结算）只作为甲方支付乙方进度款的依据，不作为双方最终结算依据。甲方从未授权项目章及工作人员签认最终结算类文件的权力，乙方表示知晓。甲乙双方最终结算《分包（供）工程完工结算审批表》必须经中国建筑第二工程局有限公司西南分公司董事长签字后方可正式生效，仅有项目经理、其他工作人员签字及/或项目章签认的《分包（供）工程完工结算审批表》以及其他任何形式的最终结算类文件，对甲方不具有任何约束力。

6、若甲方需要使用零星用工，需办理合同外签证。甲方申请部门经办人先提出用工申请并填写《合同外签证工作指令》，甲方申请部门领导、商务经理、执行经理/项目经理审批后通知乙方安排相应人员，若未按要求申请或未经甲方相关领导审批擅自使用零星用工，甲方商务部有权不予办理结算。乙方人员于甲方通知后12小时内到达甲方指定现场，若未按时到达，甲方有权扣除乙方本次用工费用的20%。
7、签证发生后甲方申请部门、商务部如实做好收方记录并填写《合同外签证工作记录汇总表》，经甲方项目经理审批后的《合同外签证工作记录汇总表》为结算依据。

8、（1）本合同所涉应税行为计税方法

〇 一般计税方法 〇 简易计税方法

（2）乙方属于〇一般纳税人〇小规模纳税人〇其他

（3）乙方应在甲方付款前按结算金额全额向甲方提供合规增值税专用发票（包含税务机关代开），税率为%，

（4）以下情况之一，甲方有权拒收

①乙方开具虚假发票的

②乙方开具发票种类错误的

③乙方开具发票上记载的信息错误的（如：甲方与乙方基本信息、发票号码、开票时间、金额、税率、税额等错误；字迹不清，压线、错格；项目不齐全；缺少发票专用章；备注栏遗漏填写等）；

④汇总开具增值税专用发票时，未一并提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》的，或提供的《销售货物或提供应税劳务清单》上未加盖发票专用章的；

⑤其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的。

（5）若乙方开具或税务机关代开的增值税发票存在本条第（4）款情形之一的，则甲方有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项直到甲方收到符合要求的增值税发票之日止。乙方在甲方拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达甲方。若因甲方原因提供错误开票信息的，甲方应在拒收的同时向乙方提供正确开票信息。本款中甲方拒收发票，或甲方暂停支付款项等行为，不视为甲方违约，且乙方不得以此为由中止履行合同约定的义务。对于不合格发票甲方有权按其票面金额的20%进行惩罚。

（6）若甲方从工程款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的，乙方仍应按扣除前的工程款金额开具增值税发票。

（7）开具增值税专用发票要求如下：

甲方增值税发票开具信息		乙方增值税发票开具信息
纳税人名称	中国建筑第二工程局有限公司	纳税人名称
税务登记号	****************6D	税务登记号
税务登记地址	北京市通州区梨园镇北杨洼251号	税务登记地址
税务登记联系电话	***-********	税务登记联系电话
税务开户银行名称	北京银行总部基地支行	税务开户银行名称
税务开户银行账号	***********************	税务开户银行账号
发票备注栏须注明： 项目名称：科学城天府科创园及配套项目4号地块工程勘察-设计-施工总承包项目 服务地址：成都市天府新区煎茶街道五里村五组

注意：开票时请仔细核对信息是否正确，经办人开票信息错误导致发票无效责任自行承担。

9、本合同履行过程中，涉及本合同履行的工程、经济文件的送达地址，甲方工程结算前以“甲方工程项目部”所在地（科学城天府科创园及配套项目4号地块工程勘察-设计-施工总承包项目部）为收文地址，竣工后以“重庆市江北区江北城西大街27号金融中心A座5楼”为收文地址，乙方需通过邮政快递形式送达。

乙方收文的地址为：，邮箱为：, 只要甲方向乙方的收发文邮箱发出了文件或工作指令，视为甲方已向乙方送达了相应的文件或工作指令。

10、特别说明：

成都市实行农民工“双卡”相关制度，乙方要无偿全力配合甲方完成相关工作，保证工程的顺利进展。

五、工程内容及范围

1、乙方具体工作范围以甲方书面指令为准，工作内容包括但不限于科学城天府科创园及配套项目4号地块工程勘察-设计-施工总承包项目建筑图纸、结构图纸、图纸会审纪录、设计变更、技术核定单中的所有相关工作内容以及本合同综合单价表中的工作内容。

2、乙方理解：甲方不一定会将前述范围内的工作全部交由乙方完成，甲方根据现场进度、乙方履约情况及甲方需求，可引进其他专业分包商，并且调整乙方的承包范围，乙方须积极配合并不得向甲方提出任何形式的索赔。

3、本工程的施工用电及施工用水由甲方提供（仅主电箱、二级电箱及水源点,具体安置位置由甲方决定），相关费用由乙方负责。

六、合同工期

1、进场时间以甲方书面通知为准。

2、工期要求：按甲方施工进度计划为准，乙方须无条件满足甲方节点工期要求，乙方进场前应根据甲方节点工期编制本项工程施工进度计划报相关单位审批，并严格按照经审批的进度计划安排施工。若遇下雨、停电、停水等不可预见因素，工期均不予调整。

3、乙方必须确保进场劳动力数量充足，在施工期间如因乙方原因造成甲方要求的阶段性进度计划（含月进度计划）或甲方其他专业分包的进度计划不能按期完成，则甲方有权收取乙方5000元/天的违约金，且乙方必须及时采取措施赶上施工进度。

4、乙方应充分理解甲方的垂直运输设备是供甲方的所有分包使用，并非乙方专享且存在设备故障风险，乙方须为此做好充分的准备以及夜间施工作业的准备，乙方同意在特殊情况下加大劳动力的投入确保施工所需材料的转运（相关费用由乙方承担），更不得以垂直运输设备不到位为由向甲方提出任何形式的索赔。

六、材料、设备供应及使用

1、甲方供应：主电箱、二级电箱及水源点(具体安置位置由甲方决定，乙方自备满足甲方要求的电缆线、三级配电箱、水管等所有设备)、工地照明大灯、公共部分安全照明。

2、除上述1款所列甲供的机械、设备、材料外，甲方认定为满足工程进度及完成本工程所需的一切材料(主材、辅材)、机械、设备以及工人各种安全防护用具、各种手动及电动工具、劳动工具等均由乙方提供，并由乙方负责退场清理。

3、由乙方提供的机械、设备，需向甲方提供有关购置票据及合格证明，不合格的严禁使用在本工程上；且机械、设备进场时，需主动到甲方办理相关手续，验收合格后方能进场或投入使用，否则经发现必重罚，且因乙方机械、设备原因造成的一切损失均乙方承担。

4、乙方的自备工具、机械进场前必须先进行登记，若未登记将视其未运工具、设备进场。乙方应加强自身队伍的管理，如乙方的人员发生偷盗行为的则甲方按被盗额的10倍处罚乙方。

5、乙方应根据现场施工进度订购材料，并控制材料进场量，若因主业下发的设计变更等，导致乙方大量进场的材料无法使用、退货，乙方自行处理，并承担全部费用或损失。

6、在施工过程中，乙方原因造成的返工等引起的材料损失由乙方承担相应费用。

7、本工程施工过程中如有特种作业人员进场作业，乙方应主动到甲方进行相关手续办理，齐全后方能进场作业施工。

七：机械设备、工具及劳保用品

1.甲方仅提供塔吊、人货电梯、混凝土输送泵及配套泵管、外爬架、布料机等大中型机械设备，其余小型设备、机具均由乙方提供，包括但不限于振动器（棒）、焊机、竖焊机等。

2.乙方提供的小型设备以及小型工器具应满足国家、行业相关规定，否则甲方有权拒绝该机械设备在现场使用。

3.工人所需的一般劳保用品（包括劳保服、手套等）均由乙方自备，但施工现场特种劳动防护用品，包括三宝一器：安全帽、安全带、安全网，漏触电保护器）由甲方统一采购、统一发放和统一管理，费用由甲方代付代扣。

八：临时设施

甲方提供的生产、生活用临建及水电设施，若由乙方损坏，乙方按原价赔偿。

九：冬雨季及高温施工

1.乙方应按甲方制定的冬雨季及高温施工措施组织施工，确保工程质量达到业主的要求。

2.完成冬雨季及高温施工措施所发生的人工费用已包含在总价内。

十、工程质量及验收标准

1工程质量标准：合格

2质量等级评定标准

2.1、质量要求：本工程质量应符合现行的国家工程质量验收规范，国家、行业、地方和施工技术标准规范，施工图及相关技术文件的要求。

2.2、施工工程质量应达到建设工程施工质量检验及评定等规定的合格标准，四川省优质结构工程验收标准。

3工程质量保证指标：

3.1、分部分项工程一次验收合格率为100％。

3.2、工程达不到约定质量等级标准，由于乙方原因造成的不合格，乙方应无条件进行返工，直至达到约定等级要求为止，由此而发生的一切费用由乙方承担。如乙方未能及时有效地进行此项工作，甲方有权解除合同,由此而发生的费用将在乙方的应付工程款中扣除。乙方承担违约责任，并承担甲方所有损失。

4工程验收依据：

4.1、钢结构工程施工及验收规范(GB50205-2001)、建筑钢结构焊接技术规程(JGJ81-2002)、钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2001）。

4.2、国家现行的其他相关规程规范和标准。

4.3、材料进场前需提供相应的出厂合格证及检测报告(由具有相关资质的检测单位出具，检测费用由乙方自行承担)等资料报甲方存档，并经业主、总包、监理验收合格后方可进场施工，否则后果乙方自行负责。

4.4、按国家质量标准、规范、图纸设计及甲方单位的要求进行施工，如发现不按要求施工现象，应立即返工，造成的损失由乙方自行负责，工期不予顺延，并要求乙方支付不含税1000元/次违约金。

4.5、乙方栏杆安装完毕后乙方先进行自检，自检合格后报甲方，甲方3-7日内组织验收，并出具验收证明。栏杆及扶手运到施工地点经甲方物资部、工程部、质量部验收合格才能安装，但不能免除乙方的一切责任。

4.6、关键工序施工完毕后，必须经监理、甲方验收合格并签字后（乙方应在验收前向监理提交检查记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工，否则甲方有权收取乙方不含税1000元/次的违约金，并且暂停支付该部分进度款，直至甲方确认该部分工程合格为止。

4.7、为保证施工质量，乙方在进场前必须编制施工专项方案，并经甲方确认。甲方可根据实际情况要求乙方做施工样板，样板经甲方验收合格后，乙方方可按样板进行大面积施工。

4.8、乙方必须保证本项工程交工顺利，如果因乙方原因导致本工程无法顺利交付业主，一切返工损失由乙方承担，且导致本工程交付工期延误的一切损失由乙方承担。

十一、保修

1、本工程质量保修期：两年。

2、保修期内，乙方应在接到保修通知后2天内派人维修，并承担所发生的费用（非乙方原因除外），否则工程承包人可自行组织其他人员修理，所需的费用均由乙方支付。

3、乙方应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方工程在质量保修期内承担保修责任，无论工程是否通过验收，质量达到何种等级，乙方应对其承包范围内结构中存在的问题负责，并按甲方要求及时处理存在的问题，否则工程承包人将另行安排人员进行处理，所发生的费用按实际发生费用由乙方承担。

十二、双方责任

（一）、甲方职责

1、甲方根据施工进度，通知乙方进场施工，乙方按计划安排施工任务。

2、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工程技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术困难。

3、提供相关的图纸、技术资料，负责向乙方提供栏杆、、护窗栏杆加工的规格、数量、供应及安装时间的进度计划。负责检查和监督乙方的工程质量和进度。

4、甲方根据现场实际有权调整乙方承包的工作内容或增加分包商。

5、甲方应按合同约定及时给乙方办理结算，支付工程款，工人工资实行实名制发放。

6、协调各专业分包之间的关系。

7、审核乙方的签证及工程量等。

8、甲方现场代表及监理负责对合同履行、进度进行监督检查，对工程主要材料的产地、品牌、规格、质量等进行审核认定。

9、甲方有权对乙方生产的构件进行抽样检查，抽样检查费用由乙方负责。

（二）、乙方职责

1、乙方应与其下属所有作业人员签订劳动合同，按甲方要求组织合格的作业人员进场，不得将本合同内的承包工作内容再分包或转包给他人。否则甲方有权提前终止本合同，选派其他施工队伍进场施工，乙方应无条件退场，且乙方须承担本合同总额5% 的违约金。

2、服从甲方人员指挥，遵守甲方在进度、生产、质量、环境和职业健康安全管理方面的各项规章制度。

3、乙方施工前须提供企业资质证明、原材料合格证明、检测证明并承担相关费用。

4、乙方负责所供成品保护及材料的保管。

5、在施工过程中，乙方应对自己的工程进度、质量、人员安全等负责。对于在施工现场外，发生的任何事故及纠纷，由乙方自行处理。

6、乙方须按相关规定提交施工组织设计、专项施工方案及安全文明施工方案、质量保证措施等。严格按甲方质量管理体系要求、施工图纸和甲方审定的施工组织设计、专项施工方案组织施工，每道工序完工后必须经甲方检查合格后方能进行下一工序施工。

7、乙方应配合甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按业主、监理或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收等，并承担相关检查验收费用。

8、在质量保修期内，乙方应负责及时维修，并承担相关费用。在质量保修期外，应无条件提供技术等方面的支持，费用由责任单位承担。

9、乙方应积极配合其他专业分包，提前进行沟通，因乙方配合不利导致的返工修复费用从乙方工程款中扣除，乙方就乙方施工范围内工程的施工质量、进度及安全文明施工等向甲方负责。

10、乙方必须在施工前对乙方施工范围内前道工序完成面进行全面的检查验收，确认前道工序完成面对乙方施工无影响并签认相应工作面移交手续后，方可施工。如果乙方在检查验收过程中发现前道工序完成面存在问题、影响施工，应及时通知甲方协调整改。自乙方签认相应工作面移交手续或者乙方实际进场施工之时起，施工过程中因工作面产生的任何问题均由乙方自行承担。

11、乙方应保证乙方施工范围内的作业面顺利移交至下一工序施工单位，否则乙方必须整改至合格为止；若乙方拒不整改，则甲方有权另请其他单位进行整改，且所有相关费用均由乙方承担。

12、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

13、乙方负责己方施工范围内的成品保护，如果发生成品破坏现象，则破坏责任明确时，由责任方承担所有整改费用，破坏责任不明确时，由乙方承担所有整改费用

14、施工过程中做好施工场地周围建筑物、构筑物、各种管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

15、向甲方提供相关安全资料等（包括三类人员证书、施工人员的三级教育卡、上岗证等）。

16、在施工过程中，若由于施工现场的条件限制或其他特殊要求时，造成施工顺序和施工部位的交叉、颠倒，乙方必须按要求负责施工，其费用不予增加；若大面积的工程部位施工完后，留有少量的零星部位放弃施工时，甲方将安排其他队组进行施工，由此增加的一切相关费用由乙方承担。

17、乙方负责所有材料的场内转运、多次转运及材料的清理、保养、在甲方指定地点堆放整齐、装车卸车，建筑垃圾的清理、运输到场内集中堆放点。

18、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

19、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，积极配合甲方办理交工验收。

20、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施，由于乙方损坏等，乙方须承担相应赔偿费用；乙方负责办理乙方在施工现场人员的生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应的费用，费用已含在合同价款中。

21、积极与其他单位（或工种）人员密切配合确保工程顺利施工，配合甲方统一安排，服从甲方统一管理，严厉禁止擅自停工。

22、乙方负责自购材料的原材料送检并承担相关的试验检测及第三方抽检费用。

23、甲方提供的垂直运输设备有限，乙方施工所需材料、设备的所有水平、楼层间、垂直转运及多次转运由乙方负责。

24、乙方应遵守甲方现场管理的各项规定，不得在施工现场出现偷盗、打架、斗殴等现象，否则后果自负，且甲方有权要求乙方支付不含税10000元/次的违约金。

十三、安全事故责任划分

1、乙方在甲方施工围挡外发生的任何事故，均由乙方自行处理，并承担全部责任。

2、在甲方施工围挡内，乙方导致的一切（含第三方）人员伤亡、财产损失及费用增加，均由乙方自行协调处理，且相关费用均由乙方自行承担；如果乙方拒绝处理或处理不善，导致第三方人员直接请求甲方协调或者给甲方工作造成不便，则甲方有权代为处理，由此产生的全部费用甲方均有权直接从乙方工程款中扣除，乙方对此无异议。

安全事故责任划分：在甲方施工围挡内，乙方导致（含第三方）人员伤亡、财产损失及费用时，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，另外甲方有权按照如下原则对乙方收取惩罚性违约金：

1）单次事故的赔偿、协调及医疗等所有费用为A万元，保险理赔为B万元，实际损失C=（A-B）万元，甲方对乙方收取的惩罚性违约金如下：

（1）C≤10，则甲方向乙方收取不含税0.7×C万元的违约金，违约金直接在乙方工程款时予以扣除；

（2）C＞10，则甲方向乙方收取不含税0.5×C万元的违约金，违约金直接在乙方工程款时予以扣除。

第八条、违约责任

1、如果乙方职工在施工期间有违反国家法律和地方法规的行为，甲方有权提交给政府机关处理，违反甲方公司规章制度的行为，按照甲方公司规章制定规定的条款处理。

2、若工程开展过程中，因政府或建设单位原因导致工程暂停、停工或解除合同，乙方应积极配合协调处理，不得因此而向甲方或建设单位进行任何索赔，但已完工程量应据实结算。

3、在施工过程，乙方应妥善保护现场的材料、成品、和设备，未经甲方同意，乙方不得擅自对原建筑和设备进行拆改，如有损失，照价赔偿，并收取相应违约金。

4、因乙方原因未按甲方要求节点时间完成工作内容，而影响甲方的工程进度，责任由乙方承担，每拖延一天甲方向乙方收取不含税2000元的违约金。同时甲方有权终止合同，乙方应充分考虑到天气因素等。

5、因乙方原因，质量未达到国家标准的，造成的损失由乙方负责赔偿；产品返工、报废重制而发生的费用，全部由乙方负责。

6、甲方并不承诺乙方是唯一分包方,甲方因工期、质量、价格等需要，有权同时引进其他分包方。乙方必须满足甲方施工现场的工期、质量、安全文明等要求，如果因乙方原因不能满足甲方现场需求，甲方有权更换分包方或调整工作量，乙方不得有任何异议或以此原因进行索赔。

7、本工程不允许转包或非经批准的分包，若有违反甲方将在已完结算款中扣除乙方不含税总价15%的违约金，并有权终止合同，由此引起的一切损失和费用均由乙方承担。

8、经甲方检查认定，乙方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面达不到合同或设计要求时，必须整改到位并承担相关费用；若乙方拒绝整改，则甲方有权另找单位进行整改，由此产生的任何费用均由乙方承担。

9、乙方在履行合同中有任何形式的违约，除按合同约定向甲方支付违约金外，给甲方造成损失的，还应另行赔偿由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方的直接损失、增加的费用开支、甲方向业主及其他第三方承担的责任等。甲方有权将违约金及损失赔偿从应付乙方的工程款中直接扣除。

10、乙方要确保施工处于可控状态，严禁施工期间管理人员脱岗或不作为，否则甲方向乙方收取不含税2000元的违约金。

11、现场材料要按照甲方的要求随时清理干净，码放整齐，分规格标识清晰，刷好各种标志。做到工完料净、场清，并随时保持清洁，在业主、监理、甲方领导或其他政府有关部门检查工作时，确保现场整洁令甲方满意，否则甲方向乙方收取不含税10000元的违约金；若乙方无法及时清理，甲方有权委托其他承包商进行此项工作，所发生的费用直接从乙方核定进度款中扣除。

第九条、争议与纠纷的处理

本合同履行过程中如发生纠纷，双方首先友好协商。如协商不成，任何一方均有权向重庆仲裁委员会申请仲裁，因仲裁行为产生的律师费、保全担保费等所有费用由申请方自行承担。双方一致确认以下地址为重庆仲裁委员会送达仲裁文书、通知和其他材料的唯一地址：甲方：重庆市江北区江北城西大街27号金融中心A座5楼；乙方：。如任何一方未在本条款确认送达地址的，该方的送达地址以仲裁委员会受理案件时其在工商行政部门注册登记的地址为准。

纠纷发生后，任何一方均可依据《民事诉讼法》第一百条和第一百零一条申请人民法院保全对方的财产。申请财产保全的，应当有确切的证据证明被保全的一方存在使裁决难以执行的行为，否则，自保全申请之日起，申请保全的一方每日应按保全申请金额的万分之六向对方承担惩罚性违约金，直至保全措施被解除之日为止。被保全的一方如能证明其账户余额扣除保全申请方的保全申请金额后，仍大于该保全申请金额的，应当视为不符合保全申请条件，保全申请人应当按本条约定承担惩罚性违约责任。

第十一条、其他

1、本合同未尽事宜发生时，双方另行友好协商，签订补充协议，补充施工协议与本合同具有同等效力。如与本合同相抵触以补充协议为准。

2、本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹 份，自双方盖章签字后生效，同具法律效力。

以下无正文

甲方（公章）： 乙方（公章）

法定代表人： 法定代表人：

或委托代理人： 或委托代理人：

签定时间： 年 月 日

项目总包与分包方质量管理协议

（□劳务分包√专业分包□甲指分包□物资设备供货单位）

发包人：中国建筑第二工程局有限公司（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

根据双方签订的《科学城天府科创园及配套项目4号地块工程勘察-设计-施工总承包项目）铝合金门窗及栏杆工程专业分包合同》约定的工程名称、工作地点和工作内容，经甲乙双方友好协商，就本工作质量管理达成如下协议：

一、质量目标:满足业主及公司对本项目的质量目标要求，创国家优质工程，杜绝一般及以上质量事故的发生，杜绝使用伪劣冒牌物资设备。

二、甲方的权利、责任与义务

1、负责制定分包工程（采购物资）的质量管理目标、管理要求及验收标准。

2、负责督促分供方建立健全质量保证体系、督促其体系有效运行。

3、负责审核分供方提交的材料样品和工序样板。

4、负责对分供方进行质量技术交底，负责传达公司相关的质量管理文件要求。

5、负责组织分供方召开质量专题会议和质量专项检查。

6、负责组织分供方对原材料、成品、半成品、设备等进行检验和隐蔽验收工作。

7、负责接收和审核分供方提交的各类质量证明文件和质量资料。

8、负责对原材料、成品、半成品施工过程进行监督检查，对质量隐患提出整改意见或开具整改通知单。

9、负责制定分供方质量奖励和处罚措施并考核，并对分供方的质量工作进行奖励和处罚。

10、负责对违章作业和伪冒产品做出返工或退货处理。

11、负责审核分供方提交的请款报告。

12、负责组织质量隐患的调查处理。

三、乙方的权利、责任与义务

1、遵守甲方制定的规章制度和管理办法。

2、参加甲方组织的质量专题会议和质量专项检查。

3、参加甲方组织的质量技术交底和教育培训。

4、负责提交本单位的资质证书、营业执照、质量管理体系认证证书、质量管理体系组织架构图、本项目从事质量管理工作人员的资格证书（含管理人员上岗证及继续教育证明）。

5、对提供的产品(或分包工程)质量负责，保证达到质量目标要求，接收总包的考核、奖罚。

6、配置专职质量管理人员，50以下作业人员的分包单位要配置1名质量员，50~200作业人员的分包要配置2名质量员，200人以上作业人员要配置3名及以上质量员。

7、及时向甲方提交原材料材质证明（含过程管控资料），认真填写《自检记录单》和《交接检查记录单》等质量管控资料。

8、按时落实总包提出的质量整改意见、质量整改通知单及质量专题会议的要求。

9、配合总包对质量问题开展的调查处理工作。

10、根据总包要求按时提交产品样品（工序样板）供总包组织相关人员审核。

11、组织入场教育和班前教育活动，教育率100%。

12、接受总包、监理及各级主管部门监督检查。

13、负责做好自身工作的成品保护，不得损坏第三方的劳动成果和物资设备。

四、违约责任：

1、无论何种原因，若乙方提交的产品（工程质量和物资设备）出现不符合验收标准的情况，除进行返工（退货）、还要赔偿甲方的损失（工期成本、返工成本、上级处罚成本、地方监管部门处罚成本等损失），乙方不得借口甲方监督不到位而推卸自身责任。

2、乙方未按要求配置项目专职质量管理人员或未持证上岗，甲方有权向乙方收取不含税2000元/次的违约金。

3、甲方有权对乙方在施工过程中存在的质量问题下发《质量整改通知单》，有权提出整改、返工等要求；乙方对甲方下发的《质量整改通知单》需及时整改并回复到位，未及时整改回复，甲方有权向乙方收取不含税2000元/次的违约金，同时乙方必须限期整改到位并回复甲方，直至达到甲方认可。

4、甲方组织的质量观摩/质量月/质量教育培训等活动，乙方应积极参与配合；甲方组织的工程质量例会和质量专项检查，乙方不得无故缺席，未征得甲方同意而无故缺席，甲方有权向乙方收取不含税1000元/次的违约金。

5、乙方使用不合格材料、建筑构配件和设备、不按图施工或违反强制性规范的强制性条文造成严重影响使用功能和使用安全的质量问题，甲方有权向乙方收取不含税10000元/次的违约金。

6、因乙方的施工原因和质量问题而影响到甲方在建设单位组织的集团质量检查（含第三方检测）中排名倒数前三的，甲方有权向乙方收取不含税10000元/次的违约金。

7、因乙方的施工原因和质量问题而导致项目专项检测不合格如：结构实体检测、防雷检测、消防检测、节能检测、水质检测等或严重影响专项验收如：结构验收、消防验收、防雷验收、人防验收、节能验收、档案验收等，甲方有权向乙方收取不含税50000元/次的违约金。

8、因乙方的施工原因和质量问题而影响到甲方受到各级建设行政主管部门通报，或因乙方工程质量问题通过媒体报道给甲方造成严重不良社会影响，甲方有权向乙方收取不含税50000元/次的违约金。

9、因乙方的施工原因和质量问题而影响到该项目未能评上创国家优质工程奖，甲方有权要求乙方承担甲方的相应经济损失。

10、其余未尽事项的处罚以项目部《质量奖罚制度》中相关条款为准。

三、其他约定：

1、本协议书与工程承包合同具有同等效力，如果与主供应合同相关条款不一致时，按照较严的条款执行。

2、本协议一式伍 份，甲方执肆 份，乙方执壹 份，经各方签字盖章后生效，生效时间同分包合同保持一致。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

合同签订时间： 年 月 日

安全管理协议书

甲方：中国建筑第二工程局有限公司

乙方：XX公司

经协商甲乙双方在已签订的 《合同》框架范围内，另行签订本安全生产管理协议，以明确双方安全生产责任并共同遵守。

一、双方共同责任

1. 双方共同遵守国家安全法律法规、标准、规程、规范。

2. 双方共同遵守中建二局各项安全生产规章制度，贯彻执行中建股份公司安全管理手册和程序文件。

3. 安全管理目标

（1）杜绝重伤和死亡生产安全事故（包括火灾、交通、中毒、机械等），遏制轻伤事故的发生。

（2）住建部网站“事故快报”栏通报事故：0起。

（3）确保不因安全生产问题导致甲方安全生产许可证被暂扣或甲方被省级建设行政主管部门区域停标。

（4）不出现社会影响较大的火灾事故；不出现职业健康损誉事件；杜绝辐射事故。

（5）完成甲方安全创优目标。

二、 甲方的安全责任、权利和义务

1.合同约定管理

（1）甲方与乙方签订分包合同的同时，应当签订“安全生产管理协议书”，以明确双方安全管理责任界定、事故责任追究、分包安全业绩指标及考核办法等内容。

（2）甲方应建立项目安全管理制度，并对乙方进行宣贯和交底。

（3）对于乙方拒不履行其安全生产主体责任和合同安全义务、拒不整改安全隐患，情节严重的，甲方有权将该乙方列为公司“安全重点监管单位”并限制其投标活动；监管期内仍无明显改进的，将该乙方纳入公司合格分供方名录“黑名单”中，禁止其投标活动。

2.安全生产费用投入

（1）甲方按照安全法规和合同约定，保证安全资金投入。甲方严格按照合同中的安全费用清单月度考核支付，如发现乙方克扣安全费用、安全防护滞后、降低安全标准的，甲方有权扣除相关费用用以采取补救措施。

（2）甲方负责查阅乙方安全费用台账和票据，核实安全费用投入、使用的真实性，做到安全费用具有可追溯性。

3.安全教育和安全技术交底

（1）甲方应监督乙方对作业人员三级安全教育的开展情况。

（2）甲方应对乙方作业人员进行入场安全教育，定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度、操作规程、事故警示的过程教育。

（3）甲方应对乙方人员进行安全技术交底，使乙方了解分部分项工程的安全技术管控措施，并督促乙方予以实施。

4.劳动防护用品

（1）甲方购买劳动防护用品须在局劳动防护用品合格供应商名录中选择，并保证产品合格。

（2）“三宝一器”（安全帽、安全带、安全网、漏电保护器）由甲方统一采购，禁止乙方自主采购，其他劳动防护用品由甲方主导采购。

5.安全验收

（1）甲方应对进场物资、设备设施、安全防护用品实行安全验收制度，验收合格后方可投入使用。

（2）甲方组织危大分部分项工程验收，验收合格并签字后方可进行下道工序施工。

6.检查监督

（1）甲方应按要求组织开展例行检查、专项检查和领导带班检查，发现隐患须及时采取措施予以消除。

（2）甲方有权对现场严重隐患和违章作业、违章指挥进行制止，包括使用停工、罚款、限制投标、终止合同等方式。

7.事故应急

（1）甲方按照规定要求为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险。

（2）事故发生后，甲方应立即派人赶赴现场指挥救援和善后处理工作，采取有效措施，防止事态扩大，减少人员伤亡和财产损失，降低社会影响。

（3）事故应急结束后，甲方按合同约定与乙方就事故经济损失进行分割。

三、 乙方的安全责任、权利和义务

1.分包单位准入要求

（1）资质要求

1）分包单位必须持有效安全生产许可证和与其所承包工程相符的施工资质。

2）乙方应成立项目安全生产领导小组，项目负责人、专职安全生产管理人员需持建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证上岗。

（2）乙方专职安全员配备要求

1）劳务分包专职安全员配备：工人在50人以下的配备1人，工人在50人以上200人以下的配备2人，工人200人以上的至少3人且不少于工人总数的5‰。

2）专业分包专职安全员配备：合同额5千万元以下的配备1人，合同额5千万元以上2亿元以下的配备2人，合同额2亿元以上的至少3人。

3）乙方专职安全员每天班前必须到甲方安监部签到或打卡。

4）乙方应按要求足额配备专职安全员，否则甲方有权责令乙方限期整改，人员缺岗期间按每人350元/天从当月工程款中扣除。

2.劳务用工管理

（1）乙方具有安全生产责任主体资格，必须与每个工人签订劳动合同，应为其购买工伤保险，并上报甲方留底；如乙方不与所雇佣作业人员签订劳动合同，所造成的经济及法律责任全部由乙方承担。

（2）乙方所有人员年龄必须符合国家法定要求，并且均需体检合格。特别是所有持有效证件的特种作业人员和大龄作业人员（55≤男士≤60，50≤女士≤55），无当年二级及以上医院体检报告/健康证明，甲方不予备案,禁止入场。擅自入场的，除了给予重罚外，还应承担由此产生的一切后果。

（3）乙方须严格按照甲方要求有效组织所有班组开展工人班前安全教育会，督促工人签订甲方制定的《安全承诺书》并执行。

3.安全教育与安全技术交底

（1）乙方应对所雇佣作业人员进行安全生产三级教育，并在教育卡上盖鲜章，对教育的真实性负责。

（2）乙方应按照甲方要求组织相应人员参加安全技术交底会，并保证按交底要求开展生产活动。

4.劳动防护用品

（1）生产过程中，乙方从业人员必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品。

（2）乙方不得使用（含租赁）国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。

5.安全验收

（1）乙方应参加甲方组织的与乙方关联的安全物资、机械设备、安全设施的验收工作，并对不合格事项按甲方指令进行整改到位。

（2）乙方应参加甲方组织的危险性较大分部分项工程验收，对缺陷项按甲方指令进行整改到位。

6.安全隐患治理

（1）乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业，不强迫工人超时间、超负荷作业。

（2）乙方严禁擅自拆除或破坏安全防护设施，确因施工需要，必须经甲方安监或技术人员现场确认同意，并采取补救措施。对甲方提供的安全设施不能保证安全时，应及时提出建议或整改要求，并可以拒绝施工、拒绝甲方违章指挥。

（3）在施工期间乙方必须执行甲方安全规章制度和正确管理要求，督促本单位员工自觉遵守，对于甲方检查出的安全隐患，乙方必须认真整改，因整改不及时、不到位产生的事故后果由乙方承担。

（4）乙方不能保证所施工区域安全隐患及时消除的，不能做到“工完场清”、文明施工的，甲方可以另行安排第三方实施，费用由乙方支付，并可加倍处罚。

7.事故应急

（1）发生事故时，乙方事故现场管理人员须立即向甲方项目负责人报告。

（2）事故发生后，乙方须积极配合现场救援和善后处理工作，采取有效措施防止事态扩大，减少人员伤亡和财产损失，降低社会影响。

（3）事故应急结束后，乙方应按合同约定与甲方进行事故经济损失分割（包含财产损失、工伤赔偿等）。

（4）乙方作业人员在甲方施工围挡外发生的任何事故，均由乙方自行处理，并承担全部责任。

8.事故处理

（1）业主（甲指分包）分包单位：非第三方原因造成乙方发生的安全事故，由乙方承担一切责任、损失和后果；因第三方造成乙方发生的安全事故，由甲方组织各方按侵权责任大小协商处理。

（2）自有分包单位：甲方自有分包单位发生的安全事故，事故费用、善后处理按主合同约定执行。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定（委托）代表：法定（委托）代表：

签订时间：年月日

治安管理承包协议

发包人：中国建筑第二工程局有限公司（简称甲方）

承包人：（简称乙方）

为了加强企业内部治安管理，维护本单位生产、工作、生活秩序和公共安全；预防和打击各类违法犯罪活动，确保企业施工生产任务的顺利完成，特制定本承包协议。

1、劳务承包人必须严格遵守《中建二局外部劳务队伍治安管理暂行规定》和本承包协议的条款。

2、劳务承包人必须呈报队伍人员花名册，做到三证（暂住证、计划生育证、外出劳务许可证）齐全。

3、劳务承包人作业人员不准在单位内部寻衅滋事、打架斗殴、酗酒赌博、吸毒和卖淫嫖娼，一经发现，不论何种原因收取500～2000元惩罚性违约金，造成事故的移交有关部门处理。

4、劳务承包人作业人员不准在施工现场留宿闲杂人员和男女混住，一经发现收取300～500元惩罚性违约金。

5、劳务承包人作业人员不准留宿、窝藏、包庇，使用违法犯罪嫌疑人，违者收取1000～5000元的惩罚性违约金，并移交公安机关处理。

6、劳务承包人作业人员不准私拉、接电线和违章用电。易燃易爆部位附近一律严禁烟火，违者收取200～1000元的惩罚性违约金，造成事故的移交有关部门处理。

7、严禁劳务承包人作业人员偷盗施工现场的物质设备，零部件或其他企业财产，一经发现收取500～3000元的惩罚性违约金，并移交公安机关处理。

8、施工现场设立的警告牌、警戒铁丝、消防设施和其他安全设施未经允许，不得私自搬动、挪用和任意拆除，违者收取200～3000元的惩罚性违约金。

9、劳务承包人应成立治保组织和民调组织，协助处理本队伍的治安和矛盾纠纷的调处工作。

10、若有违反承包协议的有关条款，劳务承包人负责人必须接受项目的处罚（惩罚性违约金由项目保卫负责人出单据，财务部在劳务分包商工程款中扣除）。并根据情节轻重和损失大小，分别给予当事人或劳务分包商接触协议，赔偿损失等处理，直至追究其法律责任。

11、本承包协议经双方签字后即生效。

以下无正文。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

合同签订时间：年月日

消防安全管理协议

总承包单位：中国建筑第二工程局有限公司（简称甲方）

分包单位:（简称乙方）

为加强施工现场文明施工、安全管理，对分包方文明安全施工进行管理、监督，有效地预防、控制火灾事故的发生，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工现场的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》和当地建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工消防安全达成如下协议，协议未尽事宜双方按照国家和地方的有关法律、法规、条例、规范、规程办理。

一．分包项目开竣工时间：

自甲方通知乙方进场起至甲方通知乙方退场之日止。

二．管理目标：

杜绝发生重大火灾责任事故；杜绝因火灾事故导致的人员伤亡和重大经济损失。文明安全施工所发生的一切费用已包含在合同价款内。

三．安全管理责任人

总承包单位：安全总监全面负责文明安全施工管理工作。

分包单位：全面负责文明安全施工管理工作。

四．协议内容、双方责任

（一）总承包单位：

1、签定工程项目消防安全管理协议书的同时，向分包方提供总承包单位的文明施工、安全管理规章制度一份，供分包方组织学习。

2、坚持教育领先，预防为主的方针，对进场工人进行安全教育，根据参施人员的思想动态、安全知识、操作技能情况，对分包人员进行培训、考核，提高参施人员的安全意识和操作技能。使参施人员了解、熟知国家、当地的有关法律法规规定和总承包单位制定的文明安全施工管理的各项规章制度。

3、在涉及现场用火或消防安全的分项施工前，对分包单位承担的施工项目进行安全技术交底。

4、总包方有权对分包单位的施工作业情况进行安全检查，对分包方的违章、违纪和安全隐患进行纠正和处罚，并责令整改。分包方整改不力或不进行整改，有权停止分包方施工。

5、根据施组中的施工现场平面布置和现场的具体实际情况，合理划定施工生产和生活责任区，划分到分包单位，按当地政府文明安全工地的标准进行检查和监督落实。

6、总包方应为分包方单位创造良好的作业环境，提供的安全防护设施、消防设施、供电设施、临时用水设施、大型机械设备符合国家和当地的有关标准。完全因总包方的安全设施、设备不良造成的事故，应由总包方负责。

7、协调各分包方之间配合，安排施工时间、作业区域和机械设备使用。

8、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育情况。

（二）分包单位：

1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，分包与其资质相符在授权委托书范围内工程的经济组织。

2、分包方必须熟悉并能严格执行《安全生产法》《建筑法》《安全生产管理条例》以及当地的《建设工程施工现场管理标准》和《施工现场临时用电安全技术规范》及其他有关施工安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。

3、分包方必须学习、掌握，并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。

4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。依据总承包单位的安全技术交底，将交底内容落实到每个操作人员，经常对所属工人进行深入细致的安全教育，施工过程中进行安全自检，及时发现、纠正、消除安全隐患，确保施工安全。

5、分包方必须执行三级安全教育制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。

6、分包方必须执行安全生产检查整改制度，安排专职、兼职的安全管理人员对现场作业进行安全、消防检查。

7、分包方必须接受总包方或总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。

8、分包方必须执行安全生产的消防设施、设备验收制度。

9、分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准、规定，且机械性能良好、安全防护装置、齐全、灵敏、有效。乙方对甲方的设备、设施有损坏的，乙方应照价赔偿。

10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。

11、分包方必须承担因为分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。

12、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。

13、分包方不得使用超过建筑施工企业允许年龄（五十五岁）及身体有残疾、缺陷不适合从事建筑施工的人员参加施工，禁止使用童工和未成年工。

（三）进场手续

1、进场后提供单位资质、营业执照、施工安全许可证、注册备案手续、人员花名册、专业管理人员上岗证、特殊工种操作证报总承包单位备查，并与总承包单位签订文明安全施工管理责任协议。

2、按照当地对施工企业的管理规定，及时办理工人相关证件。

（四）现场管理

1.按照总承包单位划分的施工责任区、生活区、加工区，按当地文明安全工地的标准管理所属区域。

2.施工使用的材料按照总包单位指定地点，负责堆放整齐（高度不超过1.5米），设有明显的材料标识。易燃易爆、化学危险品必须设专库存放，确保安全，严防火灾、爆炸事故的发生。

3.执行总承包单位的生活区（含食堂、宿舍、厕所）管理制度，认真搞好卫生，保持整洁干净。严禁在生活区使用“电热器具、煤炉”等易引发火灾事故的器具。

4.按照施工现场平面布置图，设置现场消防栓和消防器材。现场易燃易爆物品存放区（库）周边，必须设置消内墙腻子及乳胶漆源或足够的消防器材，以保证发生紧急情况时自救使用。

5.在施工程高度超过20米的，必须设置临时消防立管，管径要求不小于75mm,建筑物每层设消防栓口，配备水龙带和水枪。临时消防立管应在正式消防系统使用后方可拆除。

6.未经总承包单位批准，严禁在工程内住人或设仓库。现场严禁住宿非施工人员或家属（老人、女性、小孩），违反此项规定总承包单位有权停工和处罚。

7.严禁挪用、破坏、损坏总承包单位提供的消防安全设施、器材，损坏的负责维修，严重的要赔偿或接受处罚。施工中需拆改以上现场设施，必须报总承包单位同意并安排专人负责施工。

8.施工现场范围内严禁吸烟，分包单位坚持日常进行班前安全教育，安全人员进行现场检查，发现工人违章进行教育、处罚，杜绝类违章。

9.根据总包单位要求，在现场重点消防管理区域和消防设施设备处，设置消防安全标志牌。

10.施工用水不得使用消防系统，防止消防系统失压不能正常使用。

（五）施工管理

1.现场动用明火施工作业（电气焊、喷灯等）必须办理动火审批手续，并按要求配备监护人和消防器材。现场开具的动火证当日有效，施工区域和作业项目发生变更，必须重新开具动火证。

2.现场动用明火作业的操作人员，必须是经过有关部门培训合格，已取得上岗证方可上岗。申请动火证时出示原件审核后方可开具动火证。

3.未经总包单位批准，严禁在施工现场使用煤或其他燃料动火取暖或施工使用。

4.分包的焊机、气割设备、内墙腻子及乳胶漆喷灯等涉及动火作业的机具设备，进场和使用前必须进行安全检查，保证安全性能完好。防止因机具设备引发事故。

5.现场内墙腻子及乳胶漆、油工作业使用易燃易爆材料的，不得在在施工程内存放大量上述材料，携带当日或当班工作使用量。作业时必须与动火作业项目保持安全距离，严禁在垂直方向同时进行交叉作业。

6.现场的结构临边、洞口动火作业，必须对临边洞口采取有效防护、兜挡措施，防止火花、焊渣坠落引发火灾。

7.分包单位使用的电焊机一、二次线必须使用合格的电缆，两头接线处使用压线设备接牢，一次线长度不得超过5米，二次线长度不得超过30米，一二次线端必须有良好的防护罩和接地装置。电焊机必须使用焊机专用漏电保护器。

8.分包单位使用的氧气、乙炔瓶焊割设备必须使用具有相关资质供货单位的合格压力容器瓶体和焊割具，保证使用过程中，气瓶的压力表、气管、回火防止阀性能良好，无破损情况。

（六）生活区管理

1.分包单位的食堂必须按照总包单位的图纸进行布置，使用的燃气设备必须是具有相关资质的单位提供的合格产品，燃气瓶与大灶不得在同一房间内，应存放在操作间以外的房间。

2.食堂使用的大功率电气蒸饭车或燃气蒸饭车要确保安全，电气蒸饭车要有专用的开关箱控制，按照“一机一闸，一箱一漏”标准设置。燃气蒸饭车的燃气瓶不得存放在同一房间内。

3.食堂及储物间内严禁住人，严禁使用炉具或电热器具。

4.宿舍区内严禁任何形式的用火，此部位的用火作业不予批准。严禁使用炉具或电热器具。

5.宿舍区用电实施日检制，总包单位的安全人员、电气工长、分包单位的安全人员、电气工长要每天进行用电安全检查。发现“私拉乱接”违章用电情况，立即进行拆除和处罚，保证用电和消防安全。

6.按照当地政府相关规定宿舍楼要设置消防安全通道，配备足量的消防器材，保证发生火灾时的人员逃生和自救。

五、违约

1.根据本协议约定，若分包单位违约，总承包单位可要求分包方立即进行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完整，直到符合协议约定条件。

2.因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济支出。

3.因总包方原因达不到约定条件的，由总包方承担违约责任和经济支出。

4.当总、分包发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。

六、奖惩

1.施工过程中违章施工或存在安全隐患、造成安全事故、环境污染，总承包单位根据当地政府和公司的有关规定，可视情节和造成损失情况给予20-50000元经济处罚，从工程款中扣除。

2.发现重大安全隐患，上报总承包单位杜绝了事故发生的、发生事故抢救人员和物资的有功人员总承包单位给予一定经济奖励。

七、发生安全事故的处理

分包方必须并执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照。不准破坏事故现场。分包方须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。

分包单位人员发生意外伤、残、亡事故，双方应尽力抢救，同时保护好现场，由有关部门进行勘察鉴定，按照有关法律法规处理。不管事故的责任在何方，分包方必须做好事故的善后处理工作。当总包方对事故的发生负有一定管理责任时，总包方应积极协助分包方做好善后工作。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人： 法定代表人：

或委托代理人： 或委托代理人：

合同签订时间： 年 月 日

分包方环保保证书

发包人：中国建筑第二工程局有限公司（简称甲方）

承包人：（简称乙方）

本保证书作为双方已签订的分包合同的附件，与分包合同具有同等法律效力。分包方保证在施工过程中全面遵守以下条款，否则甲方有权按国家、地方及甲方的有关规定对分包方进行处罚直至解除合同。

一、严格执行甲方项目组制定的环保方案以及甲方制定颁发的有关环保方面的各种规章制度，遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规和规定。

二、确保甲方管理体系文件中有关环境保护方面的程序和规定的执行。

三、加强对施工人员在环保方面的培训教要育，增强环保意识，对对于在环保方面不能满足甲方要求的人员，甲方有权随时要求分包方予以辞退或更换。

四、如分包方在施工中违返有关环保规定，甲方有权要求分包方停工整改、返修或返工。

五、因分包方违返环保规定而被当地有关管理部门惩罚性违约金，以及因停工、返修、返工等所造成的甲方双方的一切损失，均由分包方承担。

以下无正文。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

合同签订时间：年月日

项目后勤管理协议

发包人：中国建筑第二工程局有限公司（简称甲方）

承包人：（简称乙方）

为加强中建二局科学城天府科创园及配套项目4号地块工程勘察-设计-施工总承包 项目的后勤及生活区的管理，营造一个良好的居住和生活环境，保障施工人员的身体健康和生命安全，根据成都市建委的有关规定，结合项目实际，经双方协商达成如下协议：

1、生活区由甲方负责管理，并负责提供住房和上下床，上下床实行领用制，乙方领出后应负责保管，不得损坏和丢失，施工人员退场或富余时要及时如数归还甲方，归还不够或损坏，按原值从甲方支付给乙方的工程款中扣出。

2、乙方负责生活区宿舍内清洁卫生，甲方定期进行检查，检查不合格者每间宿舍收取惩罚性违约金200元。

3、乙方必须设一名专职后勤管理员，负责本单位生活区的各项管理工作，并积极主动协助甲方后勤管理员做好生活区的整体后勤管理工作，服从甲方后勤管理员的管理。凡未设专职后勤管理员的单位，按每月2000元扣其管理费。

4、乙方应指派专人负责责任区的宿舍及环境卫生的保洁工作，并定期进行消毒、灭蚊蝇工作。

5、生活区内乙方不得私自搭设小食堂，也不得在宿舍内另起灶做饭，违者除了限三日拆除外，另收取2000元的惩罚性违约金。

6、甲方要求乙方工人宿舍内的生活用品摆放整齐，毛巾挂放成线，床下鞋摆放成线，安全帽摆放成线。

7、乙方要无条件服从总包单位统一管理，爱护生活区内各项设施，如有损坏必须照价赔偿。

8、乙方应无条件遵守甲方制定的各项后勤、现场、宿舍、生活区、治安消防等管理制度和规章制度。

9、生活区实行封闭管理，出入大门时工人应出示项目的有效证件，禁止外来人员随意进出，对来访人员实行登记制度。

10、生活区宿舍内不得留宿外来人员，特殊情况必须留宿的，必须报项目部主管部门批准。

11、乙方任何人的家属不得到生活区和施工现场居住，发现一个收取惩罚性违约金500元，并限期离开生活区或施工现场。

12、生活区内的用电设施实行统一管理，宿舍内全部采用36V低压照明供电。

13、生活区内不得存放易燃、易爆、剧毒、放射源等化学危险物品，也不得将大型工具及施工材料带入宿舍存放。

以下无正文。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

合同签订时间：年月日

廉洁协议书

甲方：

乙方：

为切实加强工程的廉洁建设，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，强化甲乙双方廉洁自律意识、落实双方廉洁责任，保护甲乙双方的正当利益和正常的生产经营管理秩序，防止各种违规违纪违法行为的发生，根据国家有关工程建设的法律法规，经甲乙双方协商，决定在该项工程建设过程中共同开展廉洁建设活动，特签订本协议。

第一条、甲乙双方的权力和义务

1、严格遵守党和国家的有关法律法规及地方纪检监察机关的有关规定。

2、严格执行甲乙双方签订的合同文件，认真履行合同条款。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明原则（除商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和双方的利益，不得违反工程建设管理规章制度，不得违反甲方的各项管理制度。

4、甲乙双方应建立健全廉洁制度，适时开展廉洁从业专项教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督双方从业行为，对违规违纪行为和人员予以查处。

5、发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时提醒纠正对方的权力和义务。

6、发现对方有违反本协议条款规定的行为，有权向其单位和领导举报、建议给予处理和要求告知处理结果的权利；同时也有向其上级有关部门举报、建议给予处理和要求告知处理结果的权力。

第二条、甲方的义务

1、甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉洁教育。

2、甲方及其工作人员应严格遵守本单位有关廉洁从业的规定，不得索要或接受乙方人员的现金、礼金、购物卡、有价证券、支付凭证、信用卡及贵重物品等。

3、甲方及其工作人员不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

4、甲方及其工作人员不得要求或接受乙方安排的宴请和娱乐活动；不得要求或接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为甲方工作人员的配偶、子女、近亲属及其他特定关系人安排工作、以及报销或支付应由甲方或个人承担的费用：包括但不限于房屋装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、子女出国留学等。

6、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的物资采购、设备供应、工程分包、劳务分包等经济活动。

7、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得强行要求乙方购买其所推荐的材料和设备。

8、甲方接到乙方举报其工作人员违反廉洁规定的，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

9、甲方工作人员如违反廉洁管理制度及本协议规定的，需视情节轻重、影响大小给予相应处罚。

10、甲方应公布举报电话、在显著位置设置举报箱，并受理各种举报。

第三条、乙方义务

1、乙方应了解甲方有关廉洁管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。甲方有提供有关制度并如实告知的义务。

2、乙方有义务接受甲方廉洁管理执行情况的监督。

3、乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼品礼金，包括现金、礼金、购物卡、有价证券、支付凭证、信用卡及贵重物品等。

4、乙方不得以任何名义为甲方工作人员报销应由甲方或个人支付的任何费用。

5、乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请及娱乐活动；不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

6、乙方不得以任何理由为甲方工作人员及其配偶、子女、近亲属、其他特定关系人工作安排、住房装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、子女出国留学等提供方便。

7、乙方不得为甲方工作人员的配偶、子女、近亲属及其他特定关系人从事营利性经营活动提供便利条件。

8、乙方发现甲方及其工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应及时向甲方的监督部门举报。

第四条、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条之规定的，按管理权限，由甲方依据有关规定对当事人给予党纪、政纪或组织处分，涉嫌犯罪的移送司法机关处理。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、第三条规定或违规提供合同约定以外的服务，被地方纪检、监察机关或甲方纪检部门发现并查实的，甲方有权取消或终止双方所签合同的履行。情节严重的，有权将其列入公司分包分供方黑名单，给甲方造成经济损失的，有权追偿经济损失。

第五条、本协议自双方签字之日起生效，双方应严格执行。

第六条、甲方监督部门:中国建筑二局西南公司纪检监督工作部

联系地址:重庆市江北区江北嘴西大街金融中心A座中国建筑二局西南公司纪检监督工作部

电话:***-***********-***********-********

邮箱:jijianjianchabu@sina.cn

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

甲方代表人： 乙方代表人：

联系电话： 联系电话：

年 月 日 年 月 日

告知函

根据《中国建筑第二工程局有限公司授权管理办法》，我司任何员工均无权以我司、各内设部门、所辖分支机构或项目部的名义从事以下行为：

一、签订、变更或解除各类合同或协议，以及具有合同性质的会议纪要、备忘录等；

二、能够成立要约或承诺的单方意思表示；

三、办理竣工（或退场）总结算；

四、向任何单位或个人借款等融资行为；

五、以现金或者指定非我司设立的账户收取任何款项；

六、为任何单位或个人提供任何形式的担保；

七、以对方非现金资产抵偿我司收取货币的债权（包括但不限于以房抵债、债转股等）。

八、放弃或限制我司建设工程优先受偿权。

以上事项三在合同有约定的前提下，可以中国建筑第二工程局有限公司西南公司名义作出，并经中国建筑第二工程局有限公司西南公司董事长签字后方可发生法律效力；其它事项必须加盖已依法授权的“中国建筑第二工程局有限公司”或“中国建筑第二工程局有限公司合同专用章”方可发生法律效力。以上事项加盖其它印章或仅员工签字的，对我司不产生法律约束力。

中国建筑第二工程局有限公司

年 月 日

-------------------------------------------------------

以上《告知函》已知悉并充分理解，同意在合同履行过程中按《告知函》内容执行。

（盖章）

年 月 日

分包商承诺函

致：中国建筑第二工程局有限公司

我公司（分包名称）今与中国建筑第二工程局有限公司签订科学城天府科创园及配套项目4号地块项目工程勘察-设计-施工总承包项目-AB区室外总平工程专业分包合同 ，（合同编码），对于合同及其补充协议内容，我公司作如下承诺及补充：

1、合同外签证变更

我公司严格执行贵公司“月结月清”制度，每月定期上报确认合同外签证及变更，28天内未上报（从签证变更事件发生之日起算）合同外签证及变更的视为我公司放弃此部分费用，同时放弃以其他任何形式为由的索赔。（具体的报送方式为，报送后贵方有权依据现场情况提出修改意见或进行删减，修改意见提出后，我方再次提交不符合要求的将承担责任）。我公司明白且同意合同外签证变更的费用不能超出5元/㎡；若超出5元/㎡，则我公司承诺自动放弃超出部分费用。

2、新增工作内容单价

本合同在履约过程中，我公司完全清楚且同意新增工作内容（包括但不限于签证、价格调整、新增清单项目，原合同工程量增加除外）而导致的费用金额超10万元以上的，贵我公司双方必须签订补充协议或贵公司另行单独招标，（原合同相关内容不适用上述新增工作范围）否则我司自动放弃此部分费用；我公司同样完全清楚贵公司项目部任何管理人员的签字确认以及项目章盖章确认的核价单均无效，我公司完全清楚贵公司未授权项目部任何管理人员具有确定合同单价外价格的权利（包含合同单价调增、新增合同单价等），我公司亦完全清楚除贵公司正式合同以外的任何文件均不具有确定价格的执行效力。

3、工程计量

我公司完全清楚除且同意双方依据图纸计量的事项以外，其他计量必须现场收方（收货），现场收方（收货）必须完全按照贵公司现有制度执行，必须由三方以上参与见证并留下影像资料；我公司完全清楚除经确认的正式图纸及现场三方以上签字确认的收方（收货）记录以外，其他任何文件任何人员签字均没有计量效力。

4、结算效力

我公司完全清楚且同意贵公司结算管理制度，贵公司结算分为过程月度结算和最终完工总结算两部分，其中月度结算仅作为过程支付凭证，是粗略计量确权的依据之一，并非最终计量和最终金额确定的依据，最终结算依据为双方签确的最终完工总结算《分包（供）工程完工结算审批表》。我公司完全清楚最终完工总结算（《分包（供）工程完工结算审批表》）必须经中国建筑第二工程局有限公司西南公司董事长签字后方才正式生效，才具备最终计量和结算效力，我公司完全清楚且同意贵公司项目部层面出具的完工证明、计量对数、结算单等仅仅为“审核”数据，中国建筑第二工程局有限公司西南公司有权对任何结算资料进行“审核”和再次对量对数。

5、我公司完全清楚且同意若我公司签订的合同中涉及到甲供材，我司将按贵公司甲供材管理制度执行，最终完工总结算双方必须进行甲供材对账（包括但不限于：钢管、扣件、钢筋、模板等），并且按照合同中约定的甲供材损耗率严格遵守，因超出合同约定损耗率而造成的材料亏损金额必须从结算金额中扣除，否则贵公司有权不予办理最终完工总结算。

6.我公司保证该承诺不以任何形式撤回及撤销。

（分包名称，盖章）

年 月 日

项目安全生产费用投入总计划表
1.表中“包括”是指“包括但不限于”； 2.根据国家法律法规和公司《安全生产管理办法》的规定并结合项目安全目标，本工程安全生产费用总额为**元，占合同额比例为X%； 3.带※为保证项；费用金额为“0”表示该项不投入。
主要类别	项目	内容	具体设备设施					金额
								（元）
一、项目完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）	1.洞口、临边安全防护设施设备支出	“洞口”安全防护设施材料费、人工费	※≤1500mm的洞口水平安全防护硬质盖板及下方设置（单层双向）措施钢筋网片材料费
			＞1500mm水平洞口防护，不低于1200mm防护		网片式
					格栅式
					组装式
			电梯井、管道井竖向防护，高度不低于1500mm		网片式
					格栅式
			电梯井、管道井、采光井等水平防护，采用钢管搭设网格		每层设置木枋，用硬质材料进行封闭材料费
					张挂安全平网材料费
			后浇带用木板、挡水坎用材料费
			其它类型电梯口、楼梯口、预留洞口、通道口安全防护设施
		“临边”安全防护设施材料费、人工费	有外脚手架的楼层临边、阳台临边		网片式
					格栅式
					组装式
		“临边”安全防护设施材料费、人工费	※无外防护架的二次结构临边作业		※安全带系挂钢丝绳或专用工具
			楼梯侧边采用组装式安全防护
			基坑临边		格栅式
					网片式
			平台、升降口临边		钢管扣件式
			其它类型楼层临边、阳台临边、楼梯侧边、平台临边、基坑周边的安全防护设施
		施工安全防护通道搭设所需材料费、人工费	安全通道、施工电梯（物料提升机）防护棚		工具可拆装式
			木工棚净高度不低于2900mm，双层硬质防护，上下层间距离不小于600mm		敞开式
					封闭式
			钢筋加工棚铺设防砸、防雨双层防护		工字钢桁架主梁、钢管架龙骨
					方钢制作，螺栓连接组装
			小型机械防护棚		钢管扣件式
					分段加工，螺栓连接
			其他类型临建设施安全防护棚
	2.临时用电安全防护设施设备支出	外电线路隔离防护的材料费、人工费	使用木质等绝缘性材料
		配电箱（柜）及其防护隔离设施、电缆、电气开关、漏电保护器、防潮灯、应急照明设备、警示照明设备、变压器、低压灯泡、电缆防护卸荷设施等材料费及安装、检测、维护等发生的人工费	三级配电		总配电箱、分配电箱、开关箱
					※□便携式开关箱□配电箱工作插座
			电箱防护		方钢焊制
					网片式
					格栅式
			电缆安全防护		※电缆绝缘桥架、绝缘挂钩、瓷壶安全防护
					电缆槽钢、木盒覆盖安全防护
			电瓶车用电管理		※电动车场外集中充电场所
			生活区用电		※活动式板房宿舍限压限流装置
					※生活区USB接口充电
			其他临时用电设施		变压器、电缆、电气开关、漏电保护器
					防潮灯、应急照明设备、警示照明设备、低压灯泡、等材料费
			其他各种临时用电安全防护设施及场所建设、安装、检测、维护发生的人工费
	3.脚手架安全防护设施设备支出	水平防护架、垂直防护架、外架封闭等所需的安全网、挡脚板、油漆等设施材料费、人工费	外脚手架防护棚		※工具式可拆装悬挑硬质防护棚
					钢管扣件悬挑硬质防护棚
					钢管扣件悬挑软质防护棚
			悬挑脚手架工字钢、预埋环、吊环		悬挑梁工字钢
					U型螺杆预埋件、吊环、压板（角钢）
					“几”字型预埋件、吊环、木枋等
			连墙件		预埋高强螺杆式新型连墙件
					※预埋钢管内外杆拉通式连墙件
					其他类型连墙件
			电梯井操作架		钢管扣件分段悬挑式操作架
					※提升式钢平台所需工字钢、槽钢、4mm厚花纹钢板、操作架钢管（套管）、扣件等
			卸料平台		落地式卸料平台
					悬挑钢平台
			钢管扣件式外脚手架		水平防护架、垂直防护架、外架封闭所需的挡脚板、钢管、脚手板、扣件等
			安全网		※阻燃型安全网
			附着升降式脚手架		附着升降脚手架租赁（购置）费用及防坠、防倾、同步装置检测、维护、保养
			其他脚手架安全防护		其他外脚手架防护棚、悬挑脚手架、连墙件、电梯井操作架、卸料平台等安全防护设施
			各种脚手架安全防护设备、设施检测费、人工费
	4.机械设备安全防护设施设备支出	起重机械和施工机具安全防护设施的材料费、人工费	塔式起重机		塔吊基础四周定型防护网
					塔吊防攀爬装置
					※塔吊爬梯自锁装置
					安全装置的维护、保养、更新费用
			施工升降机（物料提升机）		定型化施工电梯防护门
铺设楼层出入平台木枋、模板等
※人脸识别装置
吊篮		安全锁、防坠器、急停装置、保险绳、安全绳、上限位等安全装置维护、保养、更新费用
小型机具		圆盘锯、切割机、电焊机、调直机、搅拌机等安全防护设施
吊索吊具		※角钢焊接、方管龙骨、钢板网（钢板）封闭、吊环用Ф20mm圆钢焊接的料斗及吊笼，吊运钢丝绳、绳卡
各种机械设备安全防护设施安装、检测、维护、保养所需人工费
群塔防碰撞措施费用	群塔作业防碰撞系统
5.高处作业、交叉作业防护设施设备	高处作业、交叉作业安全防护设施及安全绳及自锁器、气瓶防护笼、接火盆、火花斗等设施的材料费、人工费		高处作业、交叉作业中安全绳、自锁器、气瓶防护笼、接火盆、火花斗等安全防护设施
6.防火设施设备支出	包括灭火器材、消防栓系统（包括消防栓、给水管网、消防水池、消防水箱、加压设备等）以及其他设施如消防砂、锹等设施设备购置费及安装、检测、维护等发生的人工费	临时消防给水系统		间距不大于50m的室外消火栓
				※室内消火栓与作业面同步，每个消火栓配备的2套水带、枪头
				干管管径不小于100mm的消防管
				高度超过100m在建工程加压设备
				不少于2台的消防泵（设自启装置）互为备用
				※有效容积不小于54m3的消防水池
		临时用房		※临时用房选用燃烧性能等级不低于A级的建筑构件
				※芯材燃烧性能等级不低于A级的金属夹芯板
		其他消防安全设施、器材		防火卷材等易燃物临时存放作防火覆盖（如防火布）的材料费
				设置在场外的可燃保温材料临时存放点或库
				取暖、升温用的燃煤及存放库、专人看护费用
				※活动式板房工人宿舍安装非感应式喷淋系统
				※北京片区项目和外地5万㎡以上项目配专职消防员管理费
				其他消防设施如灭火器、消防砂、锹、斧等设施设备购置费，各消防设施安装、检测、维护等发生的人工费
		各种消防安全设施及器材的安装、检测、维护、保养所需人工费
7.防爆设施设备支出	包括防爆电气设备及易燃易爆物品、放射性物品运输、储存、使用时安全监控、防护隔离等支出	易燃易爆危险品		距离主体结构不小于15m，库与库之间不小于12m的易燃易爆危险品库房
				※食堂气瓶封闭库房、煤气泄漏报警器、回火装置
8.防雷接地设施设备支出	包括防雷接地所需的镀锌扁钢、镀锌接地极、接闪器、角钢、镀锌圆钢等材料费、人工费	机械设备、电箱、脚手架、活动板房等设备设施的防雷接地
9.防毒设施设备支出	包括安装、装修、地下工程施工等有毒有害气体检测、监测仪器购置费及安装、维护发生的人工费	受限空间作业防毒设备设施购置、安装、监测、维护
		其他有毒有害气体检测、监测仪器购置、安装、维护等费用
10.防台风设施设备支出	防台风生产、生活房屋加固材料费、人工费	安全通道、施工电梯（物料提升机）、木工棚、钢筋加工棚、小型机械防护棚等各类临建设施安全防护棚及活动房，设置缆风绳
	防台风防护设施建造费	包括防台风防护设施建造材料费、人工费
11.防地质灾害设施设备支出	地形、地质资料搜集整理费用、预警费	包括资料及防地质灾害措施费
	地质位移、变形观测仪器购置费及安装、维护发生的人工费	地质位移、变形观测仪及其他防地质灾害设施设备购置、安装、维护等
12.防尘设施设备支出	包括施工现场操作场地和道路硬化、现场绿化、防尘洒水、土石方和建筑垃圾外运车辆冲洗、易飞扬建筑材料密封存放或覆盖措施等费用	防尘雾炮机、喷淋降尘系统、洒水车、防尘网覆盖等设备设施
13.防噪音设施设备支出	噪音监测仪器购置费及安装、维护发生的人工费	噪音监测仪及其他防噪音设备购置、安装及维修费
	施工现场防噪音安全设施设备及噪音治理发生的费用	包括防噪音隔离屏障等措施费用
14.临时安全防护设施设备支出	包括动火作业、交叉作业、高处作业等施工所需的临时围挡、警示绳、警示牌、警示灯、油漆以及存在危险源场所、事故易发部位警示标志牌等设施材料费、人工费	内外脚手架、卸料平台、操作架或定型化钢平台、吊笼、料斗、电箱、定型化防护棚等安全设施验收后张挂的※红色或绿色标识牌、施工现场入口醒目位置滚动播放当日重要危险源的LED屏
二、项目配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出	1.应急救援物资设备支出	各种应急救援器材、物资、设备等购置费、安装费、人工费及维护保养费	※项目应急车辆购买费，应急库房设置，应急救援器材、物资、设备等购置费、安装费、人工费及维护保养费
	2.应急救援演练支出	开展应急救援演练所需设备设施的材料费、人工费及场地费	开展应急救援演练所需设备设施材料费、场地费、人工费
三、项目开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出	1.重大危险源、重大事故隐患辨识、评估等支出	对重大危险源、重大事故隐患辨识、评估、监控、监管所需设备设施的材料费、人工费	※局级及公司级重要危险源作业部位语音安全提示器、在施工现场设置危大工程公告、危险区域设置危险警示标示等标牌、设施
	2.重大事故隐患整改支出	对重大事故隐患整改的费用	落实整改重大事故隐患发生的费用
	3.危大方案论证支出	危险性较大分项分项工程(深基坑工程、模板工程)安全专项施工方案进行论证、咨询费	深基坑工程		开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程
			模板工程		工具式模板工程		滑模
							爬模
							飞模
							隧道模
					混凝土模板支撑工程		搭设高度8m及以上
							搭设跨度18m及以上
							施工总荷载15kN/㎡及以上
							集中线荷载20kN/m及以上
					承重支撑体系		用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上
	3.危大方案论证支出	危险性较大分项分项工程（起重吊装及起重机械安装拆卸工程、脚手架工程、拆除、爆破工程、暗挖工程）安全专项施工方案进行论证、咨询费	起重吊装及起重机械安装拆卸工程		采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上起重吊装工程
					起重量300kN及以上的起重机械安装和拆卸工程
					搭设总高度200m及以上起重机械安装和拆卸工程
					搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程
			脚手架工程		搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程
					提升高度150m及以上附着式升降脚手架或附着式升降操作平台
					分段架体搭设高度20m及以上悬挑式脚手架工程
			拆除、爆破工程		码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程
					文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围拆除工程
			暗挖工程		隧道、洞室工程		矿山法
							盾构法
							顶管法
	3.危大方案论证支出	危险性较大分项分项工程（幕墙、钢结构、人工挖孔桩等其他工程）安全专项施工方案进行论证、咨询费	其它		施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程
					跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程
					开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程
					水下作业工程
					重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺
					采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程
					其它地方要求专家论证的工程
四、项目安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出	1.安全生产检查、评价和咨询费用	日常安全生产检查所需工具购置费	※包括日常检查用的扳手、卷尺、手电筒等
		隐患整改费用支出	各种安全检查中发现的隐患整改费用
		聘请专家参与安全检查和评估费用	需聘请专家参与检查与评估发生的费用
		各级安全生产检查督导与评价费用	包括局、公司、四级机构及地方政府部门检查督导发生的费用
		委托评价机构进行安全生产评价发生的费用	包括委托第三方检查费用
	2.标准化建设支出	编制、发布、实施安全生产制度、设施标准化图集发生的材料费、人工费	安全教育宣传横幅、安全标语、安全标志、安全警示牌、安全操作规程牌、安全挂图、相关安全知识书籍、安全宣传栏、危险源辨识与分析图牌等
		聘请专家参与编制制度、图集的费用	需聘请专家参与编制标准化建设图集、图册、制度的费用
五、项目配备和更新现场作业人员安全防护用品支出	个人安全防护用具支出	作业人员个人安全防护用具、用品（包括特种劳动防护用品和一般劳动防护用品）的购置费	安全帽		□智能安全帽，带芯片定位；□一般安全帽
			安全带		□双肩式 □全身背带式
			其他		□※反光背心、□※工具袋
					□防尘帽、□防尘口罩、□防毒面具、□呼吸器、□长管面具、□焊接面罩、□焊接镜片、□有机玻璃防护面罩、□护目镜（防异物伤害护目镜、防强光紫外线护目镜）、□防冲击眼护具、□耳塞
					□绝缘手套，□焊工手套，□耐油、耐酸碱、防水手套，□防护手套
					□防穿刺劳保鞋、□电绝缘鞋、□耐酸碱皮鞋、
					□耐酸碱胶靴、□绑腿
					□防坠器、□生命绳
六、项目安全生产宣传、教育、培训支出	1.安全生产教育支出	管理人员的入职教育和再教育等所需教材费、授课费及场地和设备租赁费	每年对项目经理、专职安全管理人员不低于12学时的安全教育培训
			每年对一般管理人员累计不低于20学时的安全培训
			新入职员工岗前安全培训不低于24学时
		工人入场教育和再教育、节假日和季节性安全教育、作业人员换岗转岗教育等所需教材费、授课费及场地和设备租赁费	安全教育时间不得少于32学时的工人入场教育
			生产过程中，每年对工人进行不少于20学时的安全教育培训
			节假日、季节性、作业人员换岗转岗安全培训
		开展施工现场安全操作技术方法演示、现场事故事件分析会等所发生的场地费、设备设施租赁费、人工费	包括安全教育中各级到施工现场安全操作演示、事故事件分析会发生的费用
		组织开展安全知识竞赛、技能比赛等活动发生的场地和设备租赁费、人工费	※包括“行为安全之星”活动方案执行费用支出
		组织开展观摩学习、经验交流等所需的材料费、人工费	包括对新技术、新材料、新工艺、新设备的推广学习、培训
	2.安全生产培训支出	包括个人安全技能培训、企业培训、相关安全法律法规及规范培训、推广安全生产适用的新技术和新设备培训等发生的资料费、差旅费、培训费	包括三类人员取证培训
	3.安全生产宣传支出	包括安全教育宣传横幅、安全标语、安全标志、安全警示牌、安全操作违章图牌、安全挂图、相关安全知识书籍、安全技术操作规程牌、安全宣传栏、危险源辨识与分析图牌等购买、制作、安装及维护费用	各种施工现场安全宣传图集、图册、书籍、标识、标牌、设施、设备制作、安装、保养及维护费
七、项目安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出	1.前期研发支出	包括样品试做材料费、人工费及固定制作场地的租赁费用	各种新技术、新标准、新工艺、新装备研发费用
	2.推广使用支出	包括新技术、新标准、新工艺、新装备的购置费及新设备的维护支出	包括集成式环境实时监测与喷淋联动系统
八、项目安全设施及特种设备检测检验支出	1.承压类特种设备测检验支出	锅炉、压力容器、压缩机械及各种有爆炸危险的机械设备的保险装置和信号装置（安全阀、自动控制装置、水封安全器、水位表、压力表）检测检验费用	包括安全阀、紧急切断阀、气瓶瓶阀、气瓶减压阀等安全保护装置
	2.机电类特种设备测检验支出	升降机和起重机械上各种防护装置及保险装置（如安全卡、安全钩、安全门、过速限位器、门电锁、安全制动器）检测检验费用	包括限速器、起重量限制器、起重力矩限制器、起升高度限制器、防坠安全器、制动器等防护及保险装置
	3.电气防雷、接地装置测检验支出	电气设备安装的防护接地、防雷接地的装置检测检验费用	各种电气设备防护、防雷接地装置检测
	4.其他装置测检验支出	为安全而设的信号装置测检验费用	各种安全信号警示装置检测
九、项目其他与安全生产直接相关的支出	1.现场文明施工支出	对施工现场进行的材料整理、垃圾清理的工作的人工费	建筑垃圾		※楼层建筑垃圾传料筒
					敞开式垃圾池（覆盖）
					封闭式垃圾池
			生活垃圾		生活垃圾存放点（垃圾桶、垃圾池）
		现场污染源控制、生活垃圾清理外运的费用	现场污染源控制发生的费用
			建筑垃圾、生活垃圾外运费，工程材料整理、清理人工费
	2.职业健康维护和劳动保护费用	职业健康体检，特殊工种取证和续证体检，餐饮工作人员取证体检和复检、辐射工作者特殊体检与复查等体检费用	包括※新进场及在场工人全员体检费用
		夏季防暑降温药品、饮料、电风扇、空调等购置费	包括夏季防暑降温送清凉物品购置费用
		冬季防滑、防冻措施费及冬季取暖费用	包括※冬期采用中央空调取暖设备购置、安装及维护费用
		防煤气中毒、防蚊虫叮等措施费用	包括防煤气措施费用和防蚊虫叮咬措施药品购置费
		工人在不良环境作业的津贴	包括密闭空间作业、水下作业、人工挖孔桩作业等
	3.安全资料费用支出	安全资料、安全专项方案的编制等费用	包括日常安全资料费用支出
	4.临时设施费用支出	建筑物内临时便溺设施、吸烟厅、茶水厅等设施费用	包括吸烟亭、茶水亭内设置的宣传显示屏、空调等设施
		现场围挡、隔离栏杆、场地排水排污等设施的费用	包括现场围挡、隔离栏杆、场地排水排污等设施费用及维修费用
	5.安全奖励支出	安全管理人员评优费用支出	安全体系运行良好对项目部及个人奖励费用支出
		安全创优的奖励支出	地市级、省级、国家级安全文明工地评优费用支出和创优奖励费用
		过程考核奖励支出	分包单位、班组、工人安全考核奖励费用
	6.其他	其他与安全生产直接相关的支出	※设施及设备安全信息二维码制作、安装及维护费用
总计
编制人：（商务人员）			审核人：（商务经理）			批准人：（项目经理）

信息来源：https://jc.yzw.cn/SL/Index?tenderSysno=*******&target=td