番禺区中医院扩建工程—弱电智能化施工图设计（第二次招标）招标文件------------------------------------------------------------------------------------招标人（章）：广州市番禺区中医院授权代表：黄静雯地址：番禺区市桥桥东路93号邮政编码：511400电话：***-********传真：***-********电子邮箱：pyzyy93@163.com招标代理（章）：广东高宏建设监理有限公司授权代表：区铭滔地址：番禺区石基镇东环路106号--领会国际商务大楼10楼邮政编码：511400电话：***-********传真：***-********电子邮箱：omtoommtt@126.com招标文件修改申报表招标人（招标代理机构）一般应按照范本（房建类2009-01）格式编制招标文件。如果修改，范本被删除的内容应标注删除线，新增内容应标注下划线。需要修改的内容请填在下表中，以便监督机构对招标人（招标代理机构）作出的改动进行评估，避免因不恰当的改动而引起纠纷造成不良后果。序号章节、条目范本原文拟删改的内容 11.21.2.1工程名称：。1.2.2工程位置：。1.2.3工程范围：。1.2.4规划用地文件：。1.2.5项目批准文件：。1.2.6资金来源： 。1.2.7投资总额：人民币 万元。其中，工程费用限额：人民币万元；1.2.8招标内容：工程勘察、修建性详细规划、方案修改或设计、初步设计、施工图设计、编制工程概算、编制施工图预算、现场指导与监督、编制竣工图。[注释]招标内容可视工程具体情况删除不需要的内容。根据具体项目的实际情况，合同范围可增加和删除及细化明确。1.2.9 工程建议施工日期为年月，竣工日期为 年月。修改为：1.2.1工程名称：番禺区中医院扩建工程—弱电智能化施工图设计(第二次招标)。1.2.2工程位置：番禺区市桥桥东路93号。1.2.3工程范围：番禺区中医院扩建工程建设规模按三级甲等中医院、800张住院病床、日门诊量5000人次设计，总建筑面积为103459万㎡，新建面积为86884万㎡，改造面积为16575万㎡。未来将形成门诊、急诊、医技、住院治疗及中医康复一体化的完整的中医院体系。同时，力争建设成广州南部最具特色的全国示范性三级甲等中医院，建设成为旧城改造的亮点工程。1.2.4规划用地文件： /。1.2.5项目批准文件：番发改【2011】204号。1.2.6资金来源：医院自筹，项目争取财政资金，财政投资项目付款时间以财政部门批准为准。1.2.7投资总额：本项目弱电智能化工程初步设计概算为1512.62万元，施工图设计阶段设计费为39.8万元。合同实施期间不因建设规模和设计工作量及工程投资增加而调整，采用总价包干方式进行结算。1.2.8总价包干内容包括但不限于合同项目的全部设计费用、设计文件修改费用、驻场服务费用以及招标文件要求、投标文件承诺的一切相关任务所发生的所有费用。发包人不在支付合同中列明费用外的任何费用。1.2.9招标内容：现计划对弱电智能化整体设计工程进行招标，由于何添保健中心楼要提前投入使用，中标单位需根据工程进度安排，分阶段完成何添保健中心楼、新建建筑的设计工作。详见附件18《基础资料和设计任务书》。21.41.4.1申请人与招标人过去3年内无合同履约纠纷。[注释] 合同履约纠纷是指招标人过去3年内曾与申请人签订合同，并且对申请人不满意。1.4.2国内申请人须具备建设行政主管部门颁发的资质证书。[注释] 具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》（建市[2007]202号）、《工程勘察资质分级标准》（建设[2001]22号）、《工程勘察、工程设计资质分级标准补充规定》（建设[2001]178号）和《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）填写。要求同时具备2项或以上资质证书的，申请人可以组成联合体投标。1.4.3外国或香港、澳门、台湾的设计企业必须选择一家符合上述条件的企业进行合作设计。1.4.4申请人在本市建设行政主管部门已备案。[注释] 以交易服务机构网上公布的备案有效期为准。1.4.5申请人委派的项目负责人须具备资格。[注释] 从下列资格中选一项： 一级注册建筑师。 注册土木工程师（岩土）。本专业（含相近专业）高级工程师或从事本专业工作10年以上的工程师。1.4.6申请人委派的各专业负责人须具备注册执业资格，未实行注册执业制度的专业，须具有本专业（含相近专业）高级技术职称或者中级技术职称从事本专业工作10年以上。修改为：1.4.1申请人与招标人过去3年内无合同履约纠纷。[注释] 合同履约纠纷是指招标人过去3年内曾与申请人签订合同，并且对申请人不满意。1.4.2国内申请人须具备 建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质 或 建筑智能化系统设计专项甲级 或 建筑智能化工程设计与施工一级资质证书1.4.3外国或香港、澳门、台湾的设计企业必须选择一家符合上述条件的企业进行合作设计。1.4.4申请人在广州建设工程交易中心已备案。[注释] 以交易服务机构网上公布的备案有效期为准。1.4.5申请人委派的项目负责人须具备机电相关专业高级工程师职称 或 中级技术职称从事本专业工作10年以上，为本单位在职职工，并已在广州建设工程交易中心有效备案。1.4.6申请人委派的各专业负责人须具备机电相关专业高级技术职称或中级技术职称从事本专业工作8年以上的工程师。31.51.5.1自本公告发出次日起5个工作日的最后两个工作日，即 年月日至年月日的上午9：00～12：00，下午14：00～16：00，由申请人到广州建设工程交易中心投标报名并购买招标文件，逾期可不受理。投标报名费元，交纳后不予退回，由交易服务机构开具发票。投标报名时应提交下列资料：1.5.1.1项目负责人的身份证原件及复印件一份。1.5.1.2注册执业证书（未实行注册制度的专业可用专业技术职务资格证书代替）原件及复印件一份。1.5.1.3填妥并盖章的《投标申请表》（见附录1、2、3）一式三份。1.5.1.4填妥并盖章的《广州建设工程投标报名申请表》一份，表格可从www.gzzb.gd.cn服务指南栏目下载。1.5.1.5购买招标文件每套人民币元，由收款机构开具发票。1.5.2申请人报名时，如遇到招标代理机构阻挠，可以径直向交易服务机构报名，或者向监督机构投诉。1.5.3投标人购买招标文件后，请派人到广州建设工程交易中心办理广东省数字证书认证中心的CA USB Key数字证书（咨询电话********、***-********），以保障投标人能使用广州建设工程交易中心勘察设计远程评标服务系统传送电子投标文件。修改为：1.5.1自本公告发出截止次日起5个工作日，即2012 年5月 日上午9：00～12：00，下午14：00～16：00，由申请人到广州建设工程交易中心番禺交易部投标报名并购买招标文件，逾期可不受理。投标报名费 100 元，交纳后不予退回，由交易服务机构开具发票。投标报名时应提交下列资料：1.5.1.1项目负责人的身份证原件及复印件一份。1.5.1.2项目负责人专业技术职务资格证书原件及复印件一份。1.5.1.3填妥并盖章的《投标申请表》（见附录1、2、3）一式一份及资质证书复印件一式一份（提供原件核对，复印件加盖公章）。1.5.1.4填妥并盖章的《广州建设工程投标报名申请表》一份，表格可从www.gzzb.gd.cn服务指南栏目下载。1.5.1.5购买招标文件每套人民币 100 元，由收款机构开具票据。1.5.2申请人报名时，如遇到招标代理机构阻挠，可以径直向交易服务机构报名，或者向监督机构投诉。1.5.3本招标项目不实行网上投标，故无需将投标文件中的计算机文件网上投递到勘察设计远程招标投标服务系统。41.61.6.1集合时间：1.6.2集合地点：修改为：1.6.1集合时间：待定1.6.2集合地点：另行通知51.7费用工程勘察设计收费应严格按照国家收费标准执行，根据工程项目类别或复杂程度确定工作量，取定相应的工程复杂系数、难度系数和附加系数，如精装修、弱电智能化、园林绿化等专项工程设计工作应分列，单独计算设计费。修改为：设计费按照国家计委、建设部2002年修订的《工程设计收费标准》（计价格[2002]10号）中，表7.2-1 建筑市政工程各阶段工作量比例表，智能建筑弱电系统工程的施工图设计费，按全阶段60%，下浮20%计算：（1）弱电智能化工程设计概算为1512.62万元；工程专业调整系数：1.0；工程复杂系数：1.15；附加系数：1.3，按全阶段60%计算。设计费下浮20%后设计费为：39.8万元。（已包含所有投标方案补偿费）。报价不参与竞争，采用总价包干的方式进行结算，不因工程建设规模或工程限额设计投资增加等因素调整。中标方提供满足设计任务书及甲方要求并通过甲方及建设业主审核的方案成果后，按招标文件及合同约定支付。61.7.1工程设计费基价暂定为万元。其中方案设计占全部设计工作量比例为%，方案设计费不下浮为人民币万元，全部用于投标经济补偿，分配办法如下： 给予评审排序第1名的投标人万元（约为方案设计费的20%）； 分别给予评审排序第2名和第3名的投标人万元（约为方案设计费的15%）； 分别给予评审排序第4至8名的投标人万元（约为方案设计费的10%）； 其余投标人费用自理，如果投标人不足8名，剩余的方案设计费支付给中标人。[注释] 工程设计费实行政府指导价，按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算。方案设计占全部设计工作量比例查建筑市政工程各阶段工作量比例表和工程复杂程度表。修改为：1.7.1工程设计费基价为 39.8万元。投标方案补偿费占设计工作量比例5 %,方案设计费不下浮为人民币1.99万元，全部用于投标经济补偿，分配办法如下：给予评审排序第1名的投标人0.54万元（约为方案设计费的27%）； 分别给予评审排序第2名和第3名的投标人 0.35万元（约为方案设计费的17%）；分别给予评审排序第4至8名的投标人0.15 万元；其余投标人费用自理，如果投标人不足8名，剩余的方案设计费支付给中标人。方案补偿费由中标人支付。 71.7.2初步设计、施工图设计占全部设计工作量比例为%,在合同实施期间设计费按建设规模和设计工作量调整，但费率浮动幅度不变。[注释] 初步设计、施工图设计占全部设计工作量比例为100%-方案设计阶段的比例。设计费浮动幅度上下浮动不超过20%，由招标人在本公告中确定。修改为：1.7.2施工图设计占全部设计工作量比例为 100 %，在合同实施期间设计费不因建设规模和设计工作量或限额设计投资规模调整。81.7.3岩土工程勘探费用，按照承发包双方确认的实际工程量（投标时暂由投标人自行估算工程量）乘以中标综合包干单价结算，该单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金等全部费用。岩土工程勘探费用中标综合包干单价按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算。修改为：删除91.7.4工程测量费用按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算。修改为：1.7.4本项目医院自筹，项目争取财政资金，财政投资项目付款时间以财政部门批准为准。。101.8.1设计工期：中标人应在设计合同签订后 工作日内完成方案修改，方案确定后工作日内完成初步设计，初步设计审查批准后 工作日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后工作日内完成补充、修改。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终设计合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终设计合同价格的30%。修改为：1.8.1设计工期：中标人应在设计合同签订后，何添楼设计工作为12个工作日；其余设计工作按甲方工程进度计划要求来完成。施工图设计文件经审查发现问题后5工作日内完成补充、修改。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终设计合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终设计合同价格的30%。111.8.2勘察工期：合同签订后，承包人收到发包人发出的进场通知起计 日内提交勘察成果文件。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终勘察合同价格的0.5%；误期损害赔偿费的最高限额为最终勘察合同价格的30%。修改为：删除121.9.3招标项目的电子地形图由招标人到广州市建设大马路10号广州市城市规划勘测设计研究院统一购买后分发给投标人。投标人可通过http://maps.google.com选择satellite（卫星图象）观察本项目的周边环境。修改为：招标项目的电子地形图及其他相关资料由投标人自行收集。本项目已经进行初步规划设计及建筑效果图设计，建设单位将统一提供本项目相关建设规划与建筑效果图以供投标一参考。132.4.3如果招标人、中标人使用未中标方案，招标人按方案设计费的50%向该方案的投标人付给使用费。如果只使用未中标方案独有的某部分，招标人按该部分占整个项目的比例计算方案设计费，并按计算方案设计费的50%向该方案的投标人付给使用费。此费用已包含在设计费内，由中标人支付。如果中标人不按时将上述费用支付给相关方案的投标人，则招标人有权直接从中标人的合同设计费中代为扣取支付。修改为：删除142.4.5工程设计费分期支付。签订设计合同15天内支付20%；初步设计审查通过5天内，累计支付35%；施工图审查通过5天内，累计支付90%；工程竣工验收时，累计支付95%；缺陷通知期为竣工后365天，缺陷通知期限届满，设计费全部付清。财政投资项目付款时间以财政部门批准为准。修改为：工程设计费分期支付。详见设计合同专用条件。152.5工程勘察费修改为：删除163.2.2投标人和其他利害关系人如对招标文件及随后收到的有关资料有任何异议的，应当在收到文件10日内以书面形式向招标人或代理机构提出意见，或者向监督机构、招标管理机构提出书面投诉，逾期视为无异议。修改为：投标人和其他利害关系人如对招标文件及随后收到的有关资料有任何异议的，应当在收到文件5日内以书面形式向招标人或代理机构提出意见，或者向监督机构、招标管理机构提出书面投诉，逾期视为无异议。173.2.3投标人需要澄清的一切问题应尽快传真给招标人或者代理机构。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，将统一整理为按时序编号的补充材料，以书面形式通知所有招标文件收受人，或者在交易服务机构网上公开登载。补充材料是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。补充材料如与原招标文件不符，以最新的修改为准。修改为：投标人需要澄清的一切问题必须在投标截止时间20日前，传真给招标人或者代理机构。超过上述时间，视为投标人完全理解招标文件内容，没有需要澄清的问题。招标人可以拒绝投标人在距离投标截止时间20日内发出的任何澄清要求。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，将统一整理为按时序编号的补充材料，以书面形式通知所有招标文件收受人，或者在交易服务机构网上公开登载。补充材料是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。补充材料如与原招标文件不符，以最新的修改为准。183.2.4提交投标文件截止时间十五日前，招标人可以澄清或者修改已发出的招标文件。修改为：提交投标文件截止时间十日前，招标人可以澄清或者修改已发出的招标文件。193.5.1投标截止时间自招标人（招标代理机构）售出第一份招标文件之日起计：勘察设计投标不少于30天。修改为：投标截止时间自招标人（招标代理机构）售出第一份招标文件之日起计：勘察设计投标时间为30个日历天。203.5.3投标文件按指定地点于上午9时至11时送达，11时为最终截止时间，逾期概不受理。修改为：投标文件按指定地点于上午8时30分至9时30分送达，9时30分为最终截止时间，逾期概不受理。213.5.4若实行网上投标，投标人应从网上将投标文件中的计算机文件投递到勘察设计远程招标投标服务系统，并自行检验其传送的计算机文件是否正确。未按招标文件要求进行网上投标的投标人，招标人有权拒绝其投标。修改为：本招标项目不实行网上投标，故无需将投标文件中的计算机文件网上投递到勘察设计远程招标投标服务系统。223.6.2如果实行网上投标，投标文件由远程招标投标服务系统随机编号。修改为： 删除233.6.3投标文件的正本、副本、展示图纸、模型、计算机文件的编号应当一致。修改为：投标文件的正本、副本、展示图纸、模型、计算机文件的编号应当一致。243.7.1投标人不需要提交投标保证金，评标结果揭晓后，中标候选人所得投标补偿转作保证金，确定中标人后立即返还，其中中标人的保证金待签订合同后立即返还。如果重新招标，保证金立即返还。修改为：投标人不需要提交投标保证金。253.7.2投标有效期90天，从提交投标文件截止日起计算。在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改或者撤回其投标文件，否则其保证金将被没收。修改为：投标有效期120天，从提交投标文件截止日起计算。在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得主动补充、修改或者撤回其投标文件，否则视为放弃投标。264.2.1评标委员会由专家和业主代表组成，专家不得少于评标委员会成员总数的三分之二。专家一般从政府评标专家库随机抽取，技术特别复杂、专业性要求特别高或者国家有特别要求的项目，采取随机抽取方式确定的专家难以胜任的，经审批部门核准可以由招标人直接确定。修改为：评标委员会由专家和业主代表组成（其中专家4名，业主代表1名），专家不得少于评标委员会成员总数的三分之二。专家一般从政府评标专家库随机抽取，技术特别复杂、专业性要求特别高或者国家有特别要求的项目，采取随机抽取方式确定的专家难以胜任的，经审批部门核准可以由招标人直接确定。274.4.2如果评标委员会成员在交易服务机构评标，将按方法规定的步骤进行。修改为：如果评标委员会成员在交易服务机构评标，将按方法 一 规定的步骤进行。284.4.3如果使用勘察设计远程招标投标服务系统进行评标，将按以下步骤进行：(a) 评标委员会成员各自登陆远程招标投标服务系统，下载投标文件。(b) 如果有废标提议，评标委员会成员通过远程招标投标服务系统表决，决定是否废标。(c) 评标委员会成员通过远程招标投标服务系统编写评语。(d) 评标委员会成员通过远程招标投标服务系统，以差额选举逐轮淘汰的记名投票方式选出投标方案的排序。(e) 评标委员会成员各自打印并签署评标确认函，传真到交易服务机构。(f) 投标人通过勘察设计远程评标服务系统查阅评标结果。修改为：删除294.5.1在交易服务机构评标，招标人按每日不少于人民币500元向每个评标委员会成员支付评审酬金，负责人另加20%。外地评审专家的往返交通费用按实际发生额由招标人支付。修改为：评标劳务费由招标人支付，计费以实际评标时间为准。评标时间每天少于或等于4小时的评标劳务费按500元支付；评标时间每天超过4小时的评审劳务费按800元支付；资深评标专家评标时间每天少于或等于4小时的评标劳务费按600元支付；评标时间每天超过4小时的评审劳务费按800元支付。负责人另加20%。外地评审专家的往返交通费用按实际发生额由招标人支付。304.5.2使用勘察设计远程评标服务系统进行评标，招标人按每个投标方案不少于人民币100元向每个评标委员会成员支付评审酬金，负责人另加20%。如果投标方案少于5个，则按不少于人民币500元向每个评标委员会成员支付评审酬金。修改为：删除315.1.2招标人可以选择下列方法之一确定中标方案：(a) 一般确定排名第一的中标候选人为中标人；排名第一的中标候选人放弃中标，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人放弃中标，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。如果排名第一的中标候选人放弃中标，招标人有权选择其投标方案作为中标方案，并按招标文件第2.4.3款的规定执行。(b) 由市人民政府从评标委员会推荐的候选方案中确定中标方案及其中标人。修改为：招标人可以选择下列方法之一确定中标方案：(a) 评标委员会依法推荐前3名，依次为第一中标候选人至第三中标候选人，招标人授权评标委员会依法确定第一中标候选人为正式中标人，并编制评标报告。如果排名第一的中标人放弃中标，招标人有权选择其投标方案作为中标方案，并依次递补排名第二的中标候选人为中标单位，依次类推。325.2.1招标人（招标代理机构）依次核对中标候选人的资质证书原件，如果实质上不符合资格，可以取消其中标资格。由评标委员会根据《资格审查文件审查表》依次对排名1-3名中标候选人进行资格审查，如果实质上不符合资格，可以取消其中标资格。338.6.4承包人提交服务成果文件前实施新规范造成修改或返工，不另行收费；提交服务成果文件后实施新规范必须修改的，发包人应支付相应的补偿。修改为：承包人提交服务成果文件前实施新规范造成修改或返工，不另行收费；提交服务成果文件后实施新规范必须修改的，发包人不另支付相应的补偿。34增加附录3和附录435附件5附件5设计投标文件编制要求修改为：详见附件5投标文件编制要求36附件6附件6设计费计算依据修改为：详见附件6设计费计算依据37附件7附件7建筑工程设计方案测试记录表删除38附件8附件8勘察投标文件编制要求删除39附件9附件9勘察费报价及计算依据表删除40附件15附件15方案评审记录表修改为：详见附件15 方案评审记录表41附件18附录18 基础资料和设计任务书修改为：详见附录18 设计任务书42附件19附录19 合同专用条件修改为：详见附录19 合同专用条款目录第一章招标公告┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈第二章招标┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈第三章投标┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈第四章评标┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈第五章定标┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈第六章授予合同┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈第七章知识产权┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈第八章合同通用条件┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录1资格预审表（申请人、资质、机构简介）┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录2资格预审表（业绩）┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录3资格预审表（关键人员配备）┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录4正式投标人名单┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录5设计投标文件编制要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录6设计费计算依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录7建筑工程设计方案测试记录表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录8勘察投标文件编制要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录9勘察费报价及计算依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录10 投标书┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录11 联合体共同投标协议┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录12 投标文件接收记录表格┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录13 投票表格┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录14 投票汇总表格┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录15 建筑工程设计方案评审记录表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录16 评标委员会名单┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录17 投标方案评语┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录18 基础资料和设计任务书┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录19 合同专用条件┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 第一章招标公告1.1招标目的1.1.1为了获得工程勘察设计方案，招标人以公开招标方式，在给定任务书、统一收费标准、投标人满足投标资格的前提下，通过评标委员会的评审推荐，确定最佳勘察设计方案及其勘察设计承包人。1.2项目概况1.2.1工程名称：番禺区中医院扩建工程—弱电智能化施工图设计(第二次招标)。1.2.2工程位置：番禺区市桥桥东路93号。1.2.3工程范围：番禺区中医院扩建工程建设规模按三级甲等中医院、800张住院病床、日门诊量5000人次设计，总建筑面积为103459万㎡，新建面积为86884万㎡，改造面积为16575万㎡。未来将形成门诊、急诊、医技、住院治疗及中医康复一体化的完整的中医院体系。同时，力争建设成广州南部最具特色的全国示范性三级甲等中医院，建设成为旧城改造的亮点工程。1.2.4规划用地文件： /。1.2.5项目批准文件：番发改【2011】204号。1.2.6资金来源：医院自筹，项目争取财政资金，财政投资项目付款时间以财政部门批准为准。1.2.7投资总额：本项目弱电智能化工程初步设计概算为1512.62万元，施工图设计阶段设计费为39.8万元。合同实施期间不因建设规模和设计工作量及工程投资增加而调整，采用总价包干方式进行结算。1.2.8总价包干内容包括但不限于合同项目的全部设计费用、设计文件修改费用、驻场服务费用以及招标文件要求、投标文件承诺的一切相关任务所发生的所有费用。发包人不在支付合同中列明费用外的任何费用。1.2.9招标内容：现计划对弱电智能化整体设计工程进行招标，由于何添保健中心楼要提前投入使用，中标单位需根据工程进度安排，分阶段完成何添保健中心楼、新建建筑的设计工作。详见附件18《基础资料和设计任务书》[注释]招标内容可视工程具体情况删除不需要的内容。根据具体项目的实际情况，合同范围可增加和删除及细化明确。1.3.0工程建议施工日期为2012年月，竣工日期为2016年月。1.3前期服务机构1.3.1机构名称：。[注释] 如果有前期服务机构，应公开披露其名称。1.3.2如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在投标人购买招标文件的同时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构中标无效。1.4投标资格1.4.1申请人与招标人过去3年内无合同履约纠纷。[注释] 合同履约纠纷是指招标人过去3年内曾与申请人签订合同，并且对申请人不满意。1.4.2国内申请人须具备 建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质 或 建筑智能化系统设计专项甲级 或 建筑智能化工程设计与施工一级资质证书1.4.3外国或香港、澳门、台湾的设计企业必须选择一家符合上述条件的企业进行合作设计。1.4.4申请人在广州建设工程交易中心已备案。[注释] 以交易服务机构网上公布的备案有效期为准。1.4.5申请人委派的项目负责人须具备机电相关专业高级工程师职称 或 中级技术职称从事本专业工作10年以上，为本单位在职职工，并已在广州建设工程交易中心有效备案。1.4.6申请人委派的各专业负责人须具备机电相关专业高级技术职称或中级技术职称从事本专业工作8年以上的工程师。1.5 购买招标文件1.5.1自本公告发出截止次日起5个工作日，即2012 年8月6日至8月10日上午9：00～11：30，下午14：00～16：00，由申请人到广州建设工程交易中心番禺交易部投标报名并购买招标文件，逾期可不受理。投标报名费 100 元，交纳后不予退回，由交易服务机构开具发票。投标报名时应提交下列资料：1.5.1.1项目负责人的身份证原件及复印件一份。1.5.1.2项目负责人专业技术职务资格证书原件及复印件一份。1.5.1.3填妥并盖章的《投标申请表》（见附录1、2、3）一式一份及资质证书复印件一式一份（提供原件核对，复印件加盖公章）。1.5.1.4填妥并盖章的《广州建设工程投标报名申请表》一份，表格可从www.gzzb.gd.cn服务指南栏目下载。1.5.1.5购买招标文件每套人民币 100 元，由收款机构开具票据。1.5.2申请人报名时，如遇到招标代理机构阻挠，可以径直向交易服务机构报名，或者向监督机构投诉。1.5.3本招标项目不实行网上投标，故无需将投标文件中的计算机文件网上投递到勘察设计远程招标投标服务系统。1.6现场考察1.6.1集合时间：待定。1.6.2集合地点：另行通知 。1.7费用设计费按照国家计委、建设部2002年修订的《工程设计收费标准》（计价格[2002]10号）中，表7.2-1 建筑市政工程各阶段工作量比例表，智能建筑弱电系统工程的施工图设计费，按全阶段60%，下浮20%计算：（1）弱电智能化工程设计概算为1512.62万元；工程专业调整系数：1.0；工程复杂系数：1.15；附加系数：1.3，按全阶段60%计算。设计费下浮20%后设计费为：39.8万元。（已包含所有投标方案补偿费）。报价不参与竞争，采用总价包干的方式进行结算，不因工程建设规模或工程限额设计投资增加等因素调整。中标方提供满足设计任务书及甲方要求并通过甲方及建设业主审核的方案成果后，按招标文件及合同约定支付。1.7.1工程设计费基价为 39.8万元。投标方案补偿费占设计工作量比例5 %,方案设计费不下浮为人民币1.99万元，全部用于投标经济补偿，分配办法如下：给予评审排序第1名的投标人0.54万元（约为方案设计费的27%）； 分别给予评审排序第2名和第3名的投标人 0.35万元（约为方案设计费的17%）；分别给予评审排序第4至8名的投标人0.15 万元；其余投标人费用自理，如果投标人不足8名，剩余的方案设计费支付给中标人。方案补偿费由中标人支付。1.7.2施工图设计占全部设计工作量比例为 100 %，在合同实施期间设计费不因建设规模和设计工作量或限额设计投资规模调整。1.7.3本项目医院自筹，项目争取财政资金，财政投资项目付款时间以财政部门批准为准。1.8工期1.8.1设计工期：中标人应在设计合同签订后，何添楼设计工作为12个工作日；其余设计工作按甲方工程进度计划要求来完成。施工图设计文件经审查发现问题后5工作日内完成补充、修改。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终设计合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终设计合同价格的30%。1.9其他事项1.9.1投标时是否需要提交设计模型： 否 。1.9.2招标代理费用由招标人直接支付给招标代理机构，不占用勘察设计费。1.9.3招标项目的电子地形图及其他相关资料由投标人自行收集。本项目已经进行初步规划设计及建筑效果图设计，建设单位将统一提供本项目相关建设规划与建筑效果图以供投标一并参考。1.9.4项目的其他情况在设计任务书中详细介绍。本公告为招标文件的组成部分，更详细的信息以招标文件为准。1.9.5 有关投标报名及购买招标文件相关事宜，与招标人或招标代理机构联系。1.10 招标人1.10.1 名称： 广州市番禺区中医院 1.10.2 邮政编码、地址：番禺区市桥桥东路93号1.10.3 电话（手机）号码： ***-******** 1.10.4 传真号码： ***-********1.10.5 电子邮箱：pyzyy93@163.com1.11 招标代理机构1.11.1 名称： 广东高宏建设监理有限公司 1.11.2 邮政编码、地址：番禺区东环路106号领会国际商务大楼10楼1.11.3 电话（手机）号码： ***-********1.11.4 传真号码： ***-******** 1.11.5电子邮箱：omtoommtt@126.com1.12 交易服务机构1.12.1 名称：广州建设工程交易中心番禺交易部 1.12.2 邮政编码、地址：（广州市番禺区市桥镇白沙路101号）1.12.3 电话（手机）号码：***-******** 1.12.4 传真号码：***-******** 1.12.5 网址：http://www.gzzb.gd.cn1.13 招标管理机构1.13.1名称：广州市番禺区建设工程招标管理办公室 1.13.2 邮政编码、地址：511400、广州市番禺区市桥街东环路江南新村二街二座1.13.3 电话（手机）号码：***-******** 1.13.4 传真号码：***-******** 第二章招标2.1释义2.1.1“设计”是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。2.1.2“勘察”是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动。2.1.3“招标”是指发包人通过建设工程的勘察、设计等方案招标，将工程相应的任务发包给符合勘察设计资质条件的建设工程承包单位的行为。2.1.4“招标人”是指提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。2.1.5“招标代理机构”是指从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。2.1.6“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。2.1.7“监督机构”是指招标活动的监督机构。2.1.8 “招标管理机构”是指受监督机构委托管理招标活动的机构。2.1.9 “交易服务机构”是指为招标人和投标人提供场所、信息和咨询服务，见证招标过程，确认中标通知书的服务机构。2.1.10 “招标文件”是指招标人（招标代理机构）发出的包括招标预告、招标公告、招标程序和规则、技术规范、合同条件、附录、图表、说明、投资立项批准文件、建设用地批准文件及其它一切补充资料的书面文件和电子文件。2.2免责条款2.2.1招标文件的解释权归招标人所有，招标人有权在法律允许范围内调整本次招标活动的细节及保留最终解释权。2.2.2招标人不受将合同授予任何投标人的约束，招标人有权接受任何一份投标文件的全部或部分内容。2.2.3招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。2.2.4投标人应承担其现场考察、编制和提交投标文件有关的一切费用、损害和人身伤亡事故责任，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。2.2.5招标人对投标人的失误不负任何责任，投标人应指定一名投标事务负责人，专门负责跟踪、接收、阅读和理解招标文件及随后收到的有关资料，向招标人发出质疑，检查投标文件，协助有关人员尽力克服各种投标失误。2.2.6评标委员会成员应承担其参加评标有关的一切费用、损害和人身伤亡事故责任，招标人除提供评标酬金和差旅费用外，对其他费用不负任何责任。2.2.7如果投标人实质上不符合投标资格，即使已购买招标文件、参加投标并缴纳各种费用，招标人可以随时取消其投标或中标资格，招标人对该投标人的一切损失不负任何责任。2.3招标文件效力2.3.1招标文件由招标管理机构备案审查。2.3.1招标文件是招标人发出的要约寻求，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款,并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。2.3.2招标人或招标代理机构与投标人之间使用电子邮箱传送的文件，与公开登载的文件或者盖章发出的文件一样具有同等效力。2.3.3招标人通过交易服务机构公开登载的文件，与盖章发出的文件一样具有同等效力。2.4工程设计费[注释] 本条只适用于设计招标。2.4.1工程设计费实行政府指导价，按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算，浮动幅度见招标公告。2.4.2财政投资项目的招标人在设计合同签订后七日内向财政部门提出支付经济补偿的申请，非财政投资项目的招标人在设计合同签订后七日内向投标人付清投标经济补偿。2.4.4外国或香港、澳门、台湾的设计企业与中方设计企业合作设计，工程设计费分配比例由合作双方商定，协商不成视为自动放弃中标。2.4.5工程设计费分期支付。详见设计合同专用条件。 第三章投标3.1现场考察3.1.1招标人安排投标人代表对工程现场进行考察，目的是使每个投标人查看现场并获得编制投标文件所需要的一切资料。3.1.2每个投标人参加现场考察的人数不宜超过3人，外国投标人代表应自带中文翻译。3.1.3现场考察期间招标人将召开一次会议，接受投标人代表的提问。3.2质疑和澄清3.2.1投标人应认真审阅招标文件和有关资料，尽力澄清一切疑点，对工程现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。3.2.2投标人和其他利害关系人如对招标文件及随后收到的有关资料有任何异议的，应当在收到文件10日内以书面形式向招标人或代理机构提出意见，或者向监督机构、招标管理机构提出书面投诉，逾期视为无异议。3.2.3投标人需要澄清的一切问题必须在投标截止时间15日前，传真给招标人或者代理机构。超过上述时间，视为投标人完全理解招标文件内容，没有需要澄清的问题。招标人可以拒绝投标人在距离投标截止时间15日内发出的任何澄清要求。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，将统一整理为按时序编号的补充材料，以书面形式通知所有招标文件收受人，或者在交易服务机构网上公开登载。补充材料是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。补充材料如与原招标文件不符，以最新的修改为准。3.2.4提交投标文件截止时间十五日前，招标人可以澄清或者修改已发出的招标文件。3.2.5投标人收到书面补充材料后，应该在首页上签字盖章，并立即传真给招标人或者代理机构，说明收到有关资料。3.3投标文件编制要求3.3.1投标文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则投标文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。3.3.2每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。不响应招标文件要求的投标文件可能被拒绝，责任由投标人自负。3.3.3投标人必须确保投标文件及密封包装准确无误，提交投标文件截止时间后将不会给予投标人主动改正的机会，以免产生对其他投标人的歧视性做法。3.4延期3.4.1如果招标过程出现监督机构、招标管理机构要求暂停、重新评标等意外情形，招标投标各项期限相应延长。3.4.2为使投标人在编制投标文件时把招标人对招标文件的澄清、修改和补充内容考虑进去，招标人可以酌情延长提交投标文件的截止日期。3.4.3某几个投标人因无法控制的原因不能如期提交投标文件，影响到提交投标文件的人数少于三人，招标人可以决定展延截止日期。延长提交投标文件截标日期和截止时间的决定由招标人代表作出。3.5投标时间和地点3.5.1投标截止时间自招标人（招标代理机构）售出第一份招标文件之日起计： 勘察、设计投标为30天。3.5.2具体投标截止时间和地点以招标人（招标代理机构）的最新通知为准。3.5.3投标文件按指定地点于2012年9月11日上午9时0分至10时0分送达，10时00分为最终截止时间，逾期概不受理。3.5.4本招标项目不实行网上投标，故无需将投标文件中的计算机文件网上投递到勘察设计远程招标投标服务系统。3.5.5投标人递交投标文件后应自行离开投标地点，不得逗留及影响他人递交投标文件。3.6投标文件编号3.6.1投标文件（设计方案、电子文件、展示板）接收时不得启封，送达评标地点后，由监督人员，或者管理人员，或者交易服务机构见证人启封并编号，参与开标、评标的其他人员应当回避。评标结果揭晓前，负责编号的工作人员不得向他人透露投标文件编号的情况。3.6.3投标文件的正本、副本、展示图纸、模型、计算机文件的编号应当一致。3.7投标保证3.7.1投标人不需要提交投标保证金。3.7.2投标有效期120天，从提交投标文件截止日起计算。在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得主动补充、修改或者撤回其投标文件，否则其保证金将被没收。，否则视为放弃投标。3.7.3招标人因特殊情况需要延长提交投标文件截止时间，投标人可以拒绝投标，招标人对退出的投标人不作任何经济补偿。同意延长投标有效期的投标人，在延长期内本招标文件的规定仍然适用。 第四章评标4.1废标4.1.1投标人有下列情况之一的，其投标作废标处理： (a) 投标人与招标人、评标委员会成员或者其他投标人串通投标； (b) 以联合体形式投标的，未向招标人提交共同投标协议； (c) 逾期提交投标文件。4.1.2投标书有下列情况之一的，确定为废标： (a) 《投标书》未加盖投标人公章，也未经法定代表人或者其授权代表签字； (b) 《投标书》包含有招标人不能接受的偏差，并且投标人拒绝书面撤回偏差。4.1.3投标文件有下列情况之一的，确定为废标： (a) 未按要求密封； (b) 投标人在投标文件内标注名称、印章、商标等记认符号，使人辨认出投标人或其专业技术人员的身份； (c) 有互相雷同的现象和串通投标的嫌疑； (d) 有明显抄袭行为； (e) 侵犯他人著作权和特许权； (f) 参加过其他竞赛，或在其他竞赛中获奖的作品。4.1.4投标人有下列情况之一的，确定为串通投标： (a) 递交投标文件前，投标人私下向招标人或其雇员出示或告知投标文件内容； (b) 评标表决结束前，投标人私下向评标委员会成员出示或告知投标文件内容； (c) 评标结果揭晓前，投标人与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。4.1.5发生下列情形之一的，招标人可以重新组织招标： (a) 投标人少于三人，或者同意延长投标有效期的投标人少于三人； (b) 所有投标被否决，或者经评议有效投标的投标人少于三人； (c) 经项目审批部门会同行业主管部门裁定招标投标结果无效；4.1.6废标的决定由评标委员会作出，其他投标人无权干涉。4.1.7投标文件如果隐瞒不符合评审标准的事实，一切法律责任由投标人承担。4.2评标委员会4.2.1评标委员会由专家和业主代表组成（其中专家4名，业主代表1名），专家不得少于评标委员会成员总数的三分之二。专家一般从政府评标专家库随机抽取，技术特别复杂、专业性要求特别高或者国家有特别要求的项目，采取随机抽取方式确定的专家难以胜任的，经审批部门核准可以由招标人直接确定。4.2.2评标委员会随机产生一名负责人，主持评审工作，在每一轮投票中，负责人与其他成员有同等表决权。每一轮投票结束后，如果有得票相同的投标方案，则评标委员会对得票相同的投标方案进行附加投票表决排序和取舍。4.2.3评标委员会成员至少应了解和熟悉招标的目标、范围、性质、主要技术要求和标准、商务条款、评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素，并对所提出的评审意见承担个人责任。4.2.4下列人员不得担任评标委员会成员： (a) 从事相关领域工作不满八年（招标人代表除外）； (b) 不具有高级职称或者同等专业水平（招标人代表除外）； (c) 不熟悉评审本项目所必须的专业知识（招标人代表除外）； (d) 评标前浏览过本项目的某个投标文件； (e) 与投标人有利害关系； (f) 招标代理机构的工作人员。4.2.5如果评标专家到达评标地点后发现不符合本项目评标资格，可获得招标人支付半天酬金，外地评标专家另可获得招标人支付往返交通费用。4.2.6评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。4.2.7评标委员会开展工作期间发生的费用和劳务报酬由招标人承担，若招标人与招标代理机构另有协议，按协议执行。4.2.8评标结果在评标结束后公示，接受公众监督。4.3评标原则4.3.1评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。4.3.2在符合招标文件规定的前提下，评标委员会主要对投标方案的经济性、独创性、优越性、功能和造型、运行和维护费用、对环境的影响等进行比选、评价和裁定，确定方案的优劣。4.3.3开标、评标过程发现的问题和产生的纠纷，由评标委员会负责裁决。裁决前，评标委员会应认真阅读招标文件的规定，并征询招标人、招标代理机构、交易服务机构、招标管理机构、监督机构等各方代表的意见。除非符合废标条件，否则投标文件存在的其他缺陷和失误，由评标委员会在评估时综合考虑，不作废标处理。4.3.4评标讨论过程中，评标委员会成员应当对投标文件发表专业、客观、公正的意见，意见不一致的应作进一步核实和讨论。评标委员会成员对任何一个投标文件的质疑，应当在讨论或现场讲解时提出，表决结果公布后才提出的质疑，不可作为改变表决结果的依据。4.3.5如果少数投标人超越招标文件要求提交了模型、演示动画、特殊规格展示图纸或发生其他特殊情况，评标委员会可以对超越招标文件要求的内容不进行评审，只评审该投标文件符合要求的内容。4.3.6评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会可以否决全部投标。如果所有投标被否决而重新招标，评标委员会成员及其从业机构不得参加投标。4.4评标办法4.4.1招标人（招标代理机构）在不透露投标人身份的前提下将投标文件交给评标委员会，不需要投标人派代表介绍投标方案。4.4.2如果评标委员会成员在交易服务机构评标，将按方法 一 规定的步骤进行： 方法一（一阶段评标法）：a、b、c、d、e、f、h、i 方法二（二阶段评标法）：a、b、c、d、e、f、g、h、i (a) 业主代表独立评审。 (b) 专家独立评审。 (c) 如果有废标提议，则评标委员会成员共同表决，决定是否废标。 (d) 评标委员会成员共同表决，以差额选举逐轮淘汰的记名投票方式选出投标方案的排序。 (e) 招标人（招标代理机构）提前将揭晓评标结果的时间和地点通知所有投标人，并邀请投标人出席。 (f) 开启投标保密信封，公开展示所有投标文件及其评审名次，当众开启投标保密信封，揭晓投标人身份，并根据请求告知已投标但未出席会议的投标人。(g) 采用二阶段评标法的，由排序前3名的投标人讲解投标方案、解答疑问、介绍业绩、信誉和人员的能力，评标委员会成员再次共同表决，以差额选举逐轮淘汰的记名投票方式选出投标方案的最终排序。 (h)评标委员会编写、签署评标报告，并标明排列顺序，评标报告由评标委员会全体成员签字，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。 (i) 评标委员会向招标人提交书面评标报告后即告解散，评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人（招标代理机构）。[注释] 招标人在招标文件修改申请表中明确选择方法一或方法二。4.5评标报酬4.5.1评标劳务费由招标人支付，计费以实际评标时间为准。评标时间每天少于或等于4小时的评标劳务费按500元支付；评标时间每天超过4小时的评审劳务费按800元支付；资深评标专家评标时间每天少于或等于4小时的评标劳务费按600元支付；评标时间每天超过4小时的评审劳务费按800元支付。负责人另加20%。外地评审专家的往返交通费用按实际发生额由招标人支付。 第五章定标5.1确定中标人5.1.1招标人在评标委员会推荐的候选方案中确定中标方案。5.1.2招标人可以选择下列方法之一确定中标方案：(a) 评标委员会依法推荐前3名，依次为第一中标候选人至第三中标候选人，招标人授权评标委员会依法确定第一中标候选人为正式中标人，并编制评标报告。如果排名第一的中标人放弃中标，招标人有权选择其投标方案作为中标方案，并依次递补排名第二的中标候选人为中标单位，依次类推。 [注释] 招标人在招标文件修改申请表中明确定标方法。5.2中标资格审核及中标通知5.2.1由评标委员会根据《资格审查文件审查表》依次对排名1-3名中标候选人进行资格审查，如果实质上不符合资格，可以取消其中标资格。5.2.2外国或香港、澳门、台湾的设计企业中标应当提供以下能满足建设工程项目需要的有效证明材料，证明材料均要求有企业所在国官方文字与中文译本两种文本。包括： (a) 所在国政府主管部门核发的企业注册登记证明； (b) 所在国金融机构出具的资信证明和企业保险证明； (c) 所在国政府主管部门或者有关行业组织、公证机构出具的企业工程设计业绩证明； (d) 所在国政府主管部门或者有关行业组织核发的设计许可证明； (e) 国际机构颁发的ISO9000系列质量标准认证证书； (f) 参与项目设计的全部技术人员的简历、身份证明、最高学历证明和执业注册证明； (g) 与中方设计企业合作设计的意向书； (h) 其他有关材料。 5.2.3招标人发出中标通知书前，与中标人落实以下事项： (a) 审查企业法人营业执照或合伙企业执照、资质证书、职称证书、注册执业证书； (b) 协商项目负责人、各专业负责人、各专业设计人员的配备和保障设计工作的措施； (c) 协商联营和分包的事项； (d) 协商专项工程设计的事项； (e) 协商招标文件未明确的事项。5.2.4如果投标人不具备承接任务所需要的全部专业技能和资质，可以通过联合体投标或中标后分包的方式来获得全部专业技能和资质。联合体成员之间分工相同的，以资质等级低的单位业务许可范围核定资格；分工不同的，按各自业务许可范围核定资格。中标人可以将部分工程设计发包给具有相应资质条件的分包单位，但分包单位必须经招标人认可。5.2.5如果中标候选人的报价不符合招标文件规定，招标人有权作出修正，招标人的修正备忘录在得到中标候选人的同意后向其颁发中标通知书。5.2.6中标人确定后，招标人（招标代理机构）通过交易服务机构公示中标结果，经核实中标人的备案证明原件后，确认中标通知书，并向中标人发出中标通知书。5.2.7招标人自确定中标人之日起十五日内向招标管理机构提交招标投标情况的书面报告。5.3其他5.3.1不中标的投标文件可于投标有效期满起计3个月后销毁，中标的投标文件必须在履行合同后保留最少3年。5.3.2凡是以他人名义投标，或者投标人允许其他单位或者个人以投标人的名义投标承揽业务的，均属违法行为，招标人对这些单位或个人的损失概不负责，对这些单位或个人的投诉概不受理。5.3.3本次招标由交易服务机构对各投标人提交的成果和评标过程、评标结果予以见证，若有纠纷，将按现行法律、法规通过友好协商或诉讼程序解决。 第六章授予合同6.1授予合同6.1.1招标人一般将合同授予中标人，合同必须在投标有效期或投标人接受的延长期内授出。6.1.2中标通知书是合同的组成部分，任何单位和个人不得采取有碍合同生效或履行的行动。6.1.3联合体中标的，由所有联合体成员法定代表人签署授权委托书，指定牵头人或代表，授权其代表所有联合体成员与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。招标人认为必要时，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为实施合同共同和分别承担责任。6.1.4中标人必须签署并执行招标文件规定的合同条件，如中标人所提供的投标条件（报价、工期、估算工程造价）比其他投标异常低，招标人可要求中标人对遵守参加投标的各项条件和履行合同的能力作出保证。6.1.5招标人提供证据证明中标人有下列行为之一的，经有关行政监督部门确认，该中标无效，招标人可以不与中标人签订合同： (a) 不能兑现投标承诺； (b) 弄虚作假骗取中标； (c) 在招标、投标、评标、定标以及授予合同过程中，对招标人、代理机构、其他投标人、评标委员会成员、交易服务机构的工作人员行贿、利诱、欺诈或者施加影响； (d) 擅自将任务转包其他单位； (e) 中标人实质上不符合投标资格； (f) 法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益的情形。 第七章知识产权7.1公开展示7.1.1所有投标方案和评审结果在监督部门、招标管理机构或交易服务机构指定媒体或刊物上免费公开展示。7.1.2按招标文件规定获得补偿的投标文件，评标后不予退回。7.1.3招标人有权在评标结束后公开展示获得补偿费用的所有投标方案成果，并通过传播媒介、杂志、书刊或其它形式介绍、展示及评价该方案成果，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。7.2知识产权转移7.2.1授予合同并支付定金后，中标方案的发表权、展览权、使用权归招标人和中标人共有。7.2.2授予合同并支付定金后，招标人有权在招标标的中使用中标方案中中标人享有合法权利的著作权、专利权，对于中标方案中涉及的他人所有的知识产权，中标人有义务获得许可，否则招标人有权解除合同并要求退还已支付的费用，招标人因此收到损害的，有权要求中标人予以赔偿，如果招标人、中标人使用未中标方案作为本项目实施方案，招标人按招标文件规定向提交方案的投标人付给使用费后，该方案的发表权、展览权、使用权归招标人和中标人共有。7.3其他7.3.1除特殊情况外，招标人有权在工程建设中根据需要对选定的实施方案进行调整和修改。招标人有权在实施方案中参考使用获得补偿费用的所有投标方案成果的部分内容，被使用部分的方案使用费按招标文件规定执行。7.3.2投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。7.3.3中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果整体用于其他相同或类似项目的投标和设计（专利权除外）。7.3.4招标人有权无须事先征求中标人的同意而披露关于中标人的名称、地址、合同条款。 第八章合同通用条件8.1定义8.1.1合同包括专用条件和通用条件。8.1.2合同是指合同协议书、中标通知书、招标文件、本合同条件、发包人要求、承包人投标文件（包括建议书和资料表），以及在合同协议书中列出的其他进一步的文件（如果有）。8.1.3发包人要求是指合同中列明工程的目的、范围、设计标准和其他技术标准，以及对此类文件的任何补充和修改。8.2通信交流8.2.1无论在任何场合给予或颁发批准、证明、同意、确定、通知和请求时，这些通信信息都应采用书面形式，并交付、传送或传输到合同中注明的收件人地址；如果收件人通知了另外地址时，随后通信信息应按新址发送。8.2.2批准、证明、同意、确定不得无故被扣押或拖延。8.2.3承包人负责保存和照管每份承包人文件，直到被发包人接收为止。8.3法律和语言8.3.1合同受发包人所在国家和司法管辖区的法律管辖。8.3.2争端裁决委员会由三位成员组成，其中承发包双方各一人，双方认可人士一人。8.3.3当合同任何部分的文本使用一种以上语言编写，以中文为准。8.3.4通信交流应使用约定的语言，如未约定，应使用中文。8.4文件优先次序8.4.1合同协议书；8.4.2中标通知书；8.4.3投标书和联合体共同投标协议；8.4.4招标文件；8.4.5招标人要求；8.4.6投标文件。8.5权益转让8.5.1承包人不得擅自转让或以其他方式出让合同或合同的任何权益，承包人须视履行合同为本身的责任。8.5.2经发包人书面同意，承包人可以将合同的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。除采购和施工分包外，分包金额不得超过本合同总价值的30%。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。接受分包的人就分包项目承担连带责任，承包人与分包人之间不论其权利义务、分工如何约定，承包人应当向发包人承担全部责任。8.6合同价格和付款8.6.1发包人支付的费用已包括承包人履行合同所需的所有支出，承包人收款同时开具发票，税金由承包人自理。8.6.2各种审查费用和税金分别由相应的征收对象承担。8.6.3承包人应按发包人、评标委员会、政府审查机构的评审意见修改工作成果，不另行收费。8.6.4承包人提交服务成果文件前实施新规范造成修改或返工，不另行收费；提交服务成果文件后实施新规范必须修改的，发包人不另支付相应的补偿。8.6.5承包人的服务成果文件经发包人确认后，因发包人的修改而使承包人已经提供的服务作废或者需要重新修改的，发包人按招标文件规定的费用计算办法另行支付补偿费用。8.6.6除非承包人与发包人均同意，否则有关修改不能将合同所定价格增加或减少超逾百分之二十，或将合同所定期限延长或缩短多于6个月。8.6.7凡承包人根据合同欠发包人或须付予发包人的款项，发包人可以从有关合同或其他发包人合同已经到期或将会到期须支付予承包人的款项中，悉数将有关款额扣除。8.6.8发包人付给承包人的款项应为承包人与本项目有关的唯一报酬，承包人在与本项目有关的活动中，或在履行合同义务时，不应为私利而接受佣金、回扣或类似费用，一经发现该部分款项从发包人支付给承包人的费用中扣减。8.6.9发包人委托承包人承担合同之外的工作服务，另行支付费用。8.7日期和期限8.7.1承包人应在开工前向发包人提交一份详细的进度计划。当进度计划与实际进度不符时，承包人还应提交一份修订的进度计划。每份进度计划应包括：8.7.1.1工作顺序和各个阶段的预期时间安排；8.7.1.2需要发包人进行审核、批准的期限；8.7.1.3合同和技术规范中规定的各项检验和试验的顺序和时间安排。8.7.2除非发包人收到进度计划后指出其中不符合合同规定的部分，否则承包人应按照进度计划，并遵守合同规定的其他义务，进行工作。承包人开工后应以正当的速度，不拖延地进行工作。8.7.3承包人应及时将未来可能对工作造成不利影响、增加合同价格、延误工期的事件或情况，通知发包人。承包人在其项目承包过程中需要办理的任何手续，应将这些手续告知发包人，以免发包人延误或遗漏有关手续而影响工程建设。8.7.4如果由于下列原因致使竣工日期受到延误，承包人可以向发包人提出延长竣工时间：8.7.4.1变更；8.7.4.2异常不利的气候条件；8.7.4.3由于流行病造成可用资源的短缺；8.7.4.4由于政府行为造成不可预见的情况；8.7.4.5由发包人或发包人指定的其他人员、承包商造成或引起的任何延误、妨碍或阻碍。8.7.5如果实际进度过于缓慢，不能在发包人批准的竣工时间内完工，或者实际进度已落后于进度计划，承包人应增加资源（工时、人员、货物、设备等），并自担风险和费用。8.7.6如果承包人未能在发包人批准的竣工时间内完工，承包人应向发包人支付误期损害赔偿费。这些误期损害赔偿费不应解除承包人完成合同规定的其他责任、义务和职责。8.7.7发包人可以随时指示承包人暂停合同项目的全部或某一部分，在暂停期间，承包人应保护、保管并保证该项目不致产生任何损失和损害。如果承包人因暂停和复工而遭受延误和招致增加费用，承包人应向发包人发出通知。如果暂停是为弥补承包人的缺陷，则承包人无权得到延长期或费用。8.7.8缺陷通知期限自工程竣工起计365天。8.8关键人员8.8.1承包人承诺履行合同时不雇佣非法劳工或雇员，并保障其雇员的合法权益。如承包人违反承诺，发包人有权以书面形式单方面解除合同，承包人无权索偿，并承担发包人因终止合同而带来的所有损失。8.8.2承包人指定一名项目负责人，负责按发包人认可的进度计划组织实施承包项目，每周定期向发包人报告工作进展的真实情况。项目负责人自合同生效起履行职责，至项目竣工验收为止。8.8.3承包人如需更换项目负责人或专业负责人，应提前14天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。发包人认为承包方不称职的人员，承包人应当在收到发包人的书面通知14天内更换。8.8.4承包人擅自更换项目负责人或关键人员，发包人可以按每人次向承包人索赔合同价的0.5%。8.8.5承包人提交给发包人的服务成果文件，必须经过有注册资格人员的验证和签名，加盖承包人出图专用章和注册章，必要时须在成果文件上标注专业负责人的身份号码。8.8.6承包人应根据工程进展情况或发包人的要求，派出各专业人员解决工程中涉及到的问题。承包人提供的现场服务，至工程竣工验收合格止。8.9风险与保险8.9.1由于承包人错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的费用。损失严重的根据损失的程度和承包人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100％，但不超过合同总额。8.9.2发包人借给承包人的物品，若这些物品在承包人、其雇员、工人或代理人保管或使用期间，无论任何原因遗失或损坏，承包人须赔偿遗失或损坏物品的价钱，另加原价20%。8.9.3承包人所用工具、设备及车辆的安全问题，以及这些运输工具停泊在发包人处所或沿着这些地方行驶时的安全事宜，概由承包人负责。其间若对上述发包人处所造成任何损失或损坏，承包人须向发包人作出赔偿。8.9.4发包人及其雇员或代理人对承包人或其雇员的受伤或死亡，以及任何财物蒙受损失或损坏无须负上任何法律责任，除非该伤亡事件是由发包人原因所致。发包人疏忽所致的伤亡事件，发包人须向承包人作出赔偿。8.9.5由于承包人或其任何雇员疏忽，以致第三者蒙受损失、受伤及死亡，概由承包人负赔偿责任（因发包人或其任何雇员疏忽而引致的受伤或死亡除外）。8.9.6若因承包人或其任何雇员的疏忽，以致发包人或发包人的任何雇员受伤及死亡，以及财物蒙受损失或损坏，承包人必须对发包人作出赔偿。8.9.7若发包人提出要求，承包人必须针对本合同规定索偿、索求及责任，向一家发包人认可（即发包人不会无理拒绝认可）的保险公司投保。在合同期内，必须保持保单有效。承包人必须将保单连同已付保金的收据，在合同期内交由发包人代表保管。8.9.8若承包人没有按照合同条款规定投保或购买其他的保险，并保持保单有效，发包人可以自行投保，保持保单有效和缴付所需保金，以符合有关条款的规定，并不时将上述发包人支出款额，从任何已经到期或将会到期须付予承包人的款项中悉数扣除，或将这些款项列为欠款，向承包人追讨。8.9.9当承包人被判破产，发包人可以随时循简易程序，书面通知承包人终止合同，承包人无权获得任何补偿。8.9.10 假如承包人或其任何雇员于履行合同时，被发现触犯任何防止贿赂的法规，发包人可以循简易程序终止有关合同，而承包人无权获得任何补偿。发包人因上述情况终止合同而需承担的所有费用，概由承包人负责赔偿。8.10 服务规范8.10.1 发包人委派的检查人员以书面形式提出要求时，承包人须依照其指示履行合约，达到令检查人员满意的程度。合同和指示应以书面形式发出，承包人根据口头指示提供的服务，发包人概不负责。8.10.2 接获发包人的投诉时，承包人的最高管理者组织相关人员协调解决。8.10.3 除另有规定外，发包人可以在合同期内，以书面形式指示承包人就合同所述的服务或合同期限作出更改、修订、省略、增添或其他修改，承包人必须依照指示作出修改。8.10.4 发包人可以拒绝接受任何没有遵守本合同规定而提供的服务（或其中任何部分），拒绝接纳服务不损及发包人的任何法定权利。8.10.5 在合理范围内，承包人可获免费提供所需的图纸及资料，作为履行合同的指引。承包人于合同完成后须将图纸及资料交还。承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。8.10.6 承包人根据合同获发包人发给的物品，承包人须负责妥善归还。承包人保管发包人的物品期间，发包人代表有权随时点算这些物品或物料，承包人须协助完成点算工作。8.10.7 发包人要求保密的资料，承包人应当履行保密义务。8.10.8 若有关服务是在承包人的处所提供，承包人必须让发包人代表或检查人员在任何合理时间进入有关处所检查。8.10.9 承包人履行合同期间发生的伤亡事件，无论有关人士有否提出索偿，承包人均须于事发后尽量短的时间（不超过7个日历天内），以书面将有关伤亡事件通知发包人代表。8.10.10承包人对服务成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。8.10.11承包人应当对项目跟踪负责，与施工现场人员进行必要的沟通，从履约开始直至项目建成，始终坚持高质量。若承包人未能于合同期内，或根据发包人同意延长的时间内，提供合同所载的全部服务或其中的任何部分服务，发包人有绝对酌情权，以书面通知承包人，终止整份或部分合同。8.11 成果质量要求及标准8.11.1 承包人交付的成果必须符合本项目所在国家和地区颁发的法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，并符合招标文件的规定。8.11.2 承包人交付的成果必须签署齐全，图文清楚，图面清晰，完整齐全。8.12 工程设计8.12.1 工程设计是指承包人根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件；进行设计方案修改、初步设计、施工图设计、施工阶段的指导和监督。8.12.2 民用建设工程设计适用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制的《民用建设工程设计合同》（GF-2000-0209）示范文本或随后更新的版本。8.12.3 专业建设工程设计适用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制的《专业建设工程设计合同》（GF-2000-0210）示范文本或随后更新的版本。8.12.4 设计合理使用年限和最低保修期限应该不少于法律、法规规定的期限。8.12.5 承包人应当严格执行限额设计，按发包人的要求落实投资控制目标。8.12.6 设计文件满足施工要求。建筑工程设计文件应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》，市政公用工程设计文件应达到建设部颁发的《市政公用工程设计文件编制深度规定》。8.12.7 承包人进行设计修改必须经过发包人同意，并负责通知监理工程师、施工单位。8.12.8 承包人在本项目各阶段施工开始前，按约定的分工，参与组织工程设计图纸技术交底活动，答复有关技术问题。8.12.9 专项设计需要由发包人另择承包人设计的，相应扣减计费额，承包人收取分包款5%作为总体费用，承担总体协调职责。8.12.10除《工程勘察设计收费标准》规定的图纸或文件的标准份数外，发包人需要加印的，另行支付印制工本费。双方约定每张A0、A1、A2、A3、A4规格的工本费，加长图纸按长度折算为相应数量的标准规格图纸。8.12.11 除合同已有约定外，发包人要求承包人派驻现场设计人员及支援人员的，需按高级、中级、初级职称分别约定收费标准，另行支付费用。8.12.12若发包人要求承包人按工程总造价购买单项工程设计责任保险，保险费用由招标人另行支付。8.12.13设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要承包人配合加工定货时，所需要费用由发包人承担，承包人得到的任何折扣、佣金和回扣都应归发包人所有。 附录1投标申请表（3-1）序号内容申请人（牵头人）联合体成员联合体成员1名称（盖章）2法定代表人3总部邮政编码、注册地址4总部电话号码5总部传真号码6总部联络人、手机号码7本地邮政编码、注册地址8本地电话号码9本地传真号码10本地联络人、手机号码11电子邮箱12本地监督机构公布的备案号13法人营业执照号、营业范围14工程设计资质证号、范围和等级15工程勘察资质证号、范围和等级16ISO9000认证号、范围17简介（宜300字以内）18完成本项目所独有的有利条件（宜200字以内）19招标人（招标代理机构）根据本表序号第14、15项审查申请人的投标资格，如有疑问可向交易服务机构查阅、复印申请人的备案资料。申请人：申请日期： 年月日 附录2投标申请表（投标人的业绩）序号投标人（联合体成员）作品、业绩、著作名称简介合同额（万元）完成日期申请人（盖章）：申请日期： 年月日 附录3投标申请表（投入人员承诺）序号姓名专业分工专业职称工龄（年）主要作品、业绩、著作名称备注项目负责人具备机电相关专业高级工程师职称 或 中级技术职称从事本专业工作10年以上，为本单位在职职工，并已在广州建设工程交易中心有效备案。如项目负责人为由外国或香港、澳门、台湾的设计方委派的，须具有相应资历或从事相关专业工作10年或以上机电专业负责人具备机电相关专业高级技术职称或中级技术职称从事本专业工作8年以上的工程师。电气专业负责人具备电气相关专业高级技术职称或中级技术职称从事本专业工作8年以上的工程师。网络专业负责人具备网络相关专业高级技术职称或中级技术职称从事本专业工作8年以上的工程师。招标人（招标代理机构）根据本表审查申请人的投标资格，如有疑问可从www.cin.gov.cn查询注册执业人员，或向交易服务机构查阅申请人的备案资料。申请人：申请日期： 年月日 附录4 投标申请人资格审查文件一览表工程名称：番禺区中医院扩建工程—弱电智能化施工图设计(第二次招标) 序号项目内页码报名提交资料要求备注1投标申请人资格审查文件一览表原件2《投标申请表》1、2、3原件3企业法定代表人证明书及报名代表人的法定代表人授权委托书原件4具有独立法人地位，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照及年检页的复印件复印件核对原件5投标企业单位资质证书复印件核对原件6申请人在广州建设工程交易中心已备案网上核查（不需提供资料）7项目负责人资料（身份证、职称证、半年以上的劳动保险缴纳证明复印件），且已在广州建设工程交易中心有效备案。复印件核对原件8机电、电气、网络专业负责人资料（身份证、职称证、半年以上的劳动保险缴纳证明复印件）复印件核对原件注：本表附于资格审查文件内首页，作为资格审查文件目录。 附录5 资格审查文件审查表工程名称：番禺区中医院扩建工程—弱电智能化施工图设计(第二次招标)时间：年月日地点：广州建设工程交易中心番禺交易部序号 投标人名称资审内容1没有《广州建设工程投标报名申请表》的2没有《投标申请表》1、2、3的3没有有效的企业法定代表人证明书或报名代表人的法定代表人授权委托书的4没有有效的企业营业执照（正本或副本）或年检页复印件的5申请人的企业资质不符合本招标公告1.4.2点要求的6申请人在广州建设工程交易中心未备案7拟委派项目负责人不符合本招标公告1.4.5点8拟委派专业负责人不符合招标公告1.4.6点9资格审查文件是否通过结论注：凡出现以上任何一种情形，结论均为不通过，否则就为通过。各分项评审内容如通过打“○”，不通过打“×”，结论填写“通过”或“不通过”。资格审查委员会成员签字： 附件4（招标文件停止出售后，本表送交易服务机构备案）正式投标人名单招标项目名称：番禺区中医院扩建工程—弱电智能化施工图设计(第二次招标)序号投标人名称联络人电话号码（移动电话）购买招标文件日期投标人应注意售出第一份招标文件的日期。经办人：电话：日期： 年 月 日 附件5（只适用于设计投标）资格审查文件及投标文件编制要求1资格审查文件1.1.1资格审查文件要求提交份数为一份。1.1.2资格审查文件封面必须加盖单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，资格审查文件每页必须加盖投标人公章, 并加盖骑缝章；由委托代理人签字或盖章的资格审查文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。如资格审查文件有修改，修改处应加盖单位公章。1.1.3资格审查文件应当按照《投标申请人资格审查文件一览表》的排列顺序，依次装订成册。其规格为：统一A4印刷本，纸质封面，封面标明工程名称、投标人、投标人联系电话,使用书式装订。1.2 资格审查文件有下列资料组成。1.2.1封面（标明工程名称、投标人、投标人联系电话）；1.2.2投标申请人资格审查文件一览表（按附录4格式填写）；1.2.3项目负责人的身份证原件及复印件一份。项目负责人的专业技术职务资格证书原件及复印件一份1.2.4填妥并盖章的《投标申请表》（见附件1、2、3）一式一份及资质证书复印件一式一份（提供原件核对，复印件加盖公章）。1.2.5填妥并盖章的《广州建设工程投标报名申请表》一份，表格可从www.gzzb.gd.cn服务指南栏目下载。1.2.6按附录4：投标申请人报名提交资料一览表，要求提交其他报名资料。1.2.7企业营业执照；企业资质证书；企业法定代表人证明书、法定代表人授权委托书。注：资格审查文件须按上述要求提供，资格审查文件每页必须盖投标人公章,并加盖骑缝章, 资格审查文件中要求签署的文件必须按要求签署,否则资格审查文件无效。1.3资格审查文件的递交1.3.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前递交资格审查文件和投标文件。在投标截止时间后，投标人不能撤回或对资审文件和投标文件作出任何修正或补充。1.4资审文件的包封、密封1.4.1资审文件的包封要求；投标人应按以下规定包封资审文件:1.4.1.1 资审文件一份，装袋密封为一包；1.4.1.2 资审文件的密封要求：投标人应确保资审文件密闭封装、并加盖骑缝公章：1.4.1.3 招标人的名称；1.4.1.4 投标人的名称及联系电话1.4.1.5“[工程名称]项目资审文件”字样；2投标文件2.1投标文件由下列资料组成。 (a) 开标信封。 (b) 保密信封。 (c) 文本文件。 (d) 计算机文件。 (e) 展示图纸。 (f) 设计模型（如果招标人要求提供）。2 .2 保密要求2.2.2投标文件必须隐匿投标人及专业技术人员的名称，除了《投标书》（格式见附件）、《联合体投标协议》（格式见附件）和保密信封内的分辨投标人身份的文件外，投标人不得在投标文件的文本文件、计算机文件、展示图纸及密封上述资料的包装纸（盒）上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标。3开标信封3.1开标信封内附填妥并签字盖章的《投标书》（格式见附件），联合体同时附填妥并签字盖章的《联合体投标协议》（格式见附件）。3.2开标信封用不透明信封独立密封，外面标注“开标信封”字样，并加盖密封章。4保密信封4.1设计投标保密信封，内附A3规格制作的表现图1张，加盖投标人公章，作者宜署名。表现图内容应与文本文件一致，用于分辨投标文件对应的投标人身份。4.2保密信封用不透明信封独立密封，外面标注“保密信封”字样，并加盖密封章。5文本文件文本文件需满足下列要求：5.1文本文件以A3(297mm×420mm) 规格编排装订成册。5.2文本文件一式4份，其中正本1份，封面标注“正本”字样，副本3份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。如果文本文件未标注 “正本”，则由评标委员会认定一本为“正本”。5.3投标文本文件内容：一、封面：写明项目名称、编制年月；二、目录；三、设计文件（1）设计说明书：按相关规范要求，通过文字说明，清晰明确的阐述投标人关于本项目的设计理念、设计要点及实施方案；（2）投资估算：参照建设部相关规定进行编制，要求造价合理、指标明确，有适当的经济指标分析；（3）设计任务书要求提交的设计成果内容；（4）投标人提出的建议、工程创新：包括但不限于新材料、新技术、新工艺的应用设想等；（5）完成本项目的难点，保障工期、质量的主要措施；四、《投标报价表》；五、《工期计划表》；六、投标人认为有必要提供的其他资料。5.4文本文件与计算机文件一起用不透明包装物包装加盖密封章。6计算机文件计算机文件需满足下列要求6.1计算机文件包括以下内容，大小不宜超过200MB： (a) 一张用于识别投标方案的JPG格式的图型文件； (b) 一套PDF格式或PPT格式制作的电子版文本文件； (c) 一套WORD格式的电子版文本文件；(d) 一套AutoCAD格式的设计图形文件。7展示图纸7.1设计方案展示图纸制作一套，不宜超过6幅，内容为表现图、分析示意图、总平面图等，可以水平或垂直展示，图纸规格不宜大于A1(约594mm×841mm)，图纸比例由投标人根据视觉效果自行决定，展示图纸宜裱在轻质板上。7.2设计方案展示图纸用不透明包装物包装密封，加盖密封章。9深度要求9.1投标深度要求： (a) 建筑工程设计投标文件宜达到建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2003年版）相应设计阶段的要求。 (b) 市政工程设计投标文件宜达到建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》相应设计阶段的要求。 (c) 装饰工程设计投标文件，应提供效果图、平面布置图、天花平面图、立面图，以及《材料表》和《投资估算表》。《投资估算表》应列出明细表，豪华灯具、地毯、洁具、重要设备应列出品牌、型号、数量和价格，所有活动家具不包括在工程造价估算以内。 (d) 设计独特具有独创性的节点位置，应该提供示意图。 附件6（只适用于设计投标）设计费计算依据序号设计费计算依据实际值备注1工程设计收费计费额（元）1=2+3+42建筑安装工程费（元）3设备与工器具购置费（元）4联合试运转费（元）5工程设计收费基价（元）查《工程设计收费基价表》直线内插法6专业调整系数查《工程设计收费专业调整系数表》7工程复杂程度调整系数查《工程复杂程度表》8附加调整系数查总则和有关章节的附注9基本设计收费（元）9=5×6×7×810其他设计收费10=(11至14)+(17至19)11总体设计费（元）12主体设计协调费（元）13采用标准设计和复用设计费（元）14非标准设备设计文件编制费（元）14=15×1615非标准设备计费额（元）16非标准设备设计费率查《非标准设备设计费率表》17施工图预算编制费（元）基本设计收费的10%，可以不委托18竣工图编制费（元）———19专利和专有技术收费（元）20工程设计收费基准价（元）20=9+1021方案设计、施工图设计比例查招标公告22投标经济补偿费（元）查招标公告文件（各单项工程根据收费基准价占全部收费基准价的比例分摊）23浮动幅度值-20%查招标公告文件24工程设计收费（元）24=（20）×（100%±浮动幅度值）25工程设计费总额（元）25=24（包含投标经济补偿费）本表格根据国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《勘察设计费收费标准》编制，若投标人的报价不符合招标文件规定，招标人有权作出修正。本表格不包括岩土工程设计收费、工程勘察收费。 附件10（投标文件递交截止时间前，交给招标人或代理机构，并索取回执）投标书项目名称：番禺区中医院扩建工程—弱电智能化施工图设计(第二次招标)。致： 广州市番禺区中医院、广东高宏建设监理有限公司 （招标人、招标代理机构名称）我方（投标人的简称）已收到并研究了上述项目的招标文件、合同条件、招标人要求、资料表、附件、补充文件和技术规范等文件。我方已检查和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。据此，我方愿按这些文件的规定，按照本投标书，包括一并提交的所有文件材料和所附建议书，承担上述项目并修补其中任何缺陷。我方遵守本投标书直至投标有效期满，在该日期前，本投标书对我方一直具有约束力，随时可接受中标。我方承认所附投标文件资料为本投标书的一部分。如果我方投标书含有不符合招标文件规定的内容，我方同意按招标文件规定予以修正。我方接受你方关于任命争端裁决委员会的建议。我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。如果我方中标，我方将提供规定的履约担保，将在合同规定的日期开工，并在竣工时间内，按照上述文件完成项目。除非制订正式合同协议书并生效，本投标书以及你方中标通知书，应构成你我双方间具有约束力的合同。本投标书同时作为法人证明书或法人授权委托书。投标人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）委托代理人：（签字或盖章）项目负责人：（签字或盖章）地址： 邮政编码： 电话/传真：/FAX电子邮箱： 开户银行名称、帐号： 开户行地址/电话： 日期： 年月日 附件11（如果组成联合体，与投标书一起递交给招标人或代理机构）联合体共同投标协议投标项目名称：番禺区中医院扩建工程—弱电智能化施工图设计(第二次招标)。致： 广州市番禺区中医院、广东高宏建设监理有限公司 （招标人、招标代理机构名称）我方决定组成联合体共同参加以上项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。本投标协议同时作为法人证明书或法人授权委托书。投标牵头人：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 委托代理人：（签字或盖章） 地址：邮政编码：电话/传真： 分工内容：联合体成员：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 委托代理人：（签字或盖章） 地址：邮政编码：电话/传真： 分工内容：联合体成员：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 委托代理人：（签字或盖章） 地址：邮政编码：电话/传真： 分工内容： 签订日期： 年月日 附件12（本页接收投标文件时使用，结束时收回存档备查）投标文件接收记录表格序号投标人名称投标文件接收情况投标人代表签名手机号码为方便联络，请投标人代表的手机保持开启状态。代理机构代表：见证人： 日期： 年月日 附件13（本页发给评标委员会成员，投票结束时收回）投票表格项目名称：番禺区中医院扩建工程—弱电智能化施工图设计(第二次招标)第轮第轮第轮第轮正式投票规则：以上表格用于正式投票，从上到下每轮投票限使用一行空格，每个空格限填一个方案编号，同一行的空格内的方案编号不得重复。每轮投票允许选择的总数即下一轮候选总数，以得票多的方案当选为下一轮投票的候选方案。不能进入下一轮的方案，根据本轮得票数量确定名次。遇票数相等不能确定入选下一轮的投标方案时，应进行附加投票，以确定名次。若投标人数为9人或以上，第一轮投票从第1行空格开始；若投标人数为5至8人，第一轮投票从上表第2行空格开始；若投标人数为3至4人，第一轮投票从上表第3行空格开始。每轮正式投票允许选择投标方案总数如下：每轮正式投票允许选择总数投标人数3至45至89人或以上第1轮248第2轮124第3轮12第4轮1(1) 投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向评标委员会报告。(2)评标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。评委签名：日期： 年月日 附件14（本页发给计票人、见证人，评标结束时收回）投票汇总表格项目名称： 番禺区中医院扩建工程—弱电智能化施工图设计(第二次招标)日期： 年月日方案编号第一轮得票第二轮得票第三轮得票第四轮得票每轮得票相同的排序排列名次投标人名称（建筑师）123412345678910…计票人： 见证人： 代理机构代表： 评标委员会全体成员签字： 附件15（本页发给评标委员会成员，投票结束时收回）设计方案评审记录表项目名称：序号主要评判因素较好方案一般方案较差方案1设计方案符合智能化系统使用功能，做到技术先进，各项智能化专业设计涵盖全面，使用可靠，能适应工程建设发展和技术发展需要。2设计深度和原则符合任务书要求，深化设计工期计划合理性；技术方案的合理性、完整性、科学性、专业性、向后兼容性、安全性等原则，系统管理、日常维护和维修的简易性和可行性。3人员配备及服务专业人员配备齐全、技术力量充足。4环境节能设备选型合理性，系统和设备具有较高的性能价格比；设计具备人性化，能耗符合环保原则。5售后服务提供专业验收标准与指导；现场配合服务承诺和保障措施。6经济设计模块协调，符合设计标准、规范，造价合理、指标准确，工程造价估算不突破规定的控制要求，材料与构造符合国情并适用于华南地区，建成后节省管理和维护费用。综合评价经济、技术、体制、环境、业主、建筑师、评标委员会等都是决定建筑好坏的制约因素，评价一个设计的好坏，有太多的无形因素，无法使用一套刻板的打分系统，因此不宜设置权重和分值。招标人可以根据项目类型、特点、设计价值观等情况增删评判因素。评委签名： 日期： 年月日 附件16（本页由评标委员会成员填写）评标委员会名单项目名称：番禺区中医院扩建工程—弱电智能化施工图设计(第二次招标) 日期： 年月日编号姓名工作单位专业职称联系电话备注123456789代理机构代表：见证人：附件17（本页发给评标委员会成员，投票结束时收回）投标方案评语项目名称：番禺区中医院扩建工程—弱电智能化施工图设计(第二次招标)方案编号评语评委签名： 日期： 年月日 附件18基础资料和设计任务书目 录1智能化建设项目设计原则及要求492智能化建设项目设计需求532.1公共安全系统492.1.1入侵报警系统492.1.2视频监控系统492.1.3一卡通系统系统502.1.4电子巡查系统512.1.5消防安防控制室512.2信息设施系统512.2.1综合布线系统512.2.2信息网络系统522.2.3数据中心建设522.2.4ICU视频探视系统532.2.5排队叫号系统532.2.6医患呼叫系统542.2.7有线电视系统542.2.8背景音乐广播系统542.2.9网络视频会议系统552.2.10信息引导及发布系统552.2.11时钟系统552.3机房工程552.3.1机房装修工程562.3.2电气工程562.3.3防雷与接地工程562.3.4空调新风工程572.3.5机房环境监控工程572.3.6气体消防工程573智能化建设项目集成设计要求583.1智能化信息系统集成583.2建筑设备管理系统（BMS）594各子系统选型方案要求591番禺区中医院扩建工程—弱电智能化施工图设计(第二次招标)原则及要求智能化系统设计要求符合《智能建筑标准》GB/T50314-2006、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008等国家及行业的设计标准及规范，系统设计充分结合医疗卫生行业的需求、特点，满足现代医疗、教学、科研需要，满足公共安全要求；智能化系统设计强调实用性、经济性，除考虑建设时的一次性投资外，还应充分考虑系统运行时的运行、维护成本，并通过优化设计使之最小化；智能化系统设计，技术上具有先进性、可靠性、安全性，同时兼容技术发展趋势，保证系统建成后不落伍，满足医院未来发展需要。2 番禺区中医院扩建工程—弱电智能化施工图设计(第二次招标)需求2.1 公共安全系统2.2 入侵报警系统提供整体的防盗报警系统的规划及设计。具体要求：1)根据医院日常工作的实际情况，在护士值班室、重要的设备房间、护士站、领导办公室、会计、药房、库房、器械室、登记处等易发生突发事件的地方，通过安装红外微波双鉴探头、手动紧急按钮等方式，实现在非工作时间或紧急情况下触发报警设备，使医院的财产及医护人员的人身安全得到有效保护。2)要求每个防范子系统能在实际可能发生受侵害的情况下及时报警。3)要求每个防范子系统在案情发生时，除必须及时传到安防监控中心外 , 还要在该方位有警笛声。4)报警系统能显示报警的具体位置，以便保安人员迅速了解报警地点。5)实现各入侵报警装置的集中监控和管理6)设计结构合理，操作简便，环节少，易学。2.1.2 视频监控系统提供整体的视频监控系统的规划和设计服务其具体要求如下：1）对院区公共区域出入口、各楼梯 / 电梯、主要通道、停车场等各个重要部位进行视频监控，有效的防范各类安全事件。2）监控系统要求合理布局视频监控点及监控设备，实现何添楼和新建院区安防的集中监控和管理。3）监控系统要求图像应清晰，能看清车辆进出和人员进出等情况； 4）要求连续录像文件保存 15 天以上，并可根据需要进行扩展。 5）要求系统具有录像资料查询、回放、下载及备份功能；6）系统具有远程访问接口，实现网络监控；7）保证质量的前提下，保障较低的运行、维护费用，节省用户总投资，实现系统的最大性能。2.1.3 一卡通系统系统根据用户的实际需求，实现门禁管理系统、消费系统、停车场管理系统、员工考勤系统等一卡通管理。系统设计时，系统设备选取时预留扩展，满足医院发展需要。?门禁管理系统：1)对出入门户的控制，方便有权限的人员进出，限制无权限的人员的出入。2)出入某区域的人员资料信息（卡号、出入时间、地点）进行登记和管理。 3)门禁系统在断电及消防报警时为门常开状态。4）门禁管理系统还可与视频监控系统、入侵报警系统联动。当系统有报警发生时，可联动视频监控系统，打开相应区域的摄像机或使摄像机转向相应区域。?考勤系统记录医院工作人员上下班状况，对人力资源加强管理。?消费系统：消费系统由售饭机、管理计算机、管理软件等部分组成。实现发卡、充值、消费、统计、报表等消费功能。在食堂设立售饭机。?停车场管理系统以先进性、安全性、扩展性、实用性为设计原则，实现对车辆的分类管理、语音提示、车位检索、自动进出、自动保护装置、自动存储进出纪录、自动核费、图像对比等功能。使停车场管理科学高效、安全可靠、方便快捷。根据平面图和效果图，该系统分为月租车和临时车,月租车为本单位的用户,临时车为外单位的车辆,月租车可以采用刷卡方式或不停车远距离读卡。 该停车场管理系统设计采用非接触式感应卡全功能停车场方案，整个系统配备以下功能：对讲功能、图象捕捉/对比功能、车位导向系统等。 2.1.4 电子巡查系统 为了加强医院的保安巡逻管理，提升管理效率，和其他安防子系统如视频监控、防盗报警等互相补充、互相配合，提高整个医院防范管理水平，所以在医院内部大楼的相应位置、重点区域设置无线电子巡更点，监督保安人员定期、定路线不断在大楼内重要位置巡逻从而保证大楼的安全。 该系统可以采用巡更棒和离散型巡更点的离散巡更方式，系统共用报警系统的管理电脑做管理中心。1)根据需要巡逻的路线结构和环境，合理部署巡更路线和巡逻密度。 2)确保巡逻到位,巡逻人员无法对其到达巡检点的时间，地点进行修改。3)系统具有的统计报表功能，使得管理人员能够掌握各保安值班班组以至个人的任务执行情况2.1.5 消防安防控制室集成消防安全控制，入侵报警系统、视频监控系统的集中监控和管理场所。?何添楼消防安防监控室为临时消防安防监控机房，该机房工程项目范围包括：机房装修工程、供配电工程、照明系统、防雷接地系统、空调工程等部分。?医院新院区大楼建好后，将何添楼消防安防监控机房迁至新院区大楼地下负一层的院区监控控制中心。新院区机房工程项目范围包括：机房装修工程、供配电工程、照明系统、防雷接地系统、空调工程等部分。2.2 信息设施系统2.2.1 综合布线系统综合布线系统包括信息网络布线、语音布线、有线电视布线、视频监控系统布线、报警系统布线、一卡通系统布线、背景音乐广播系统布线、 信息引导及发布系统布线、网络视频会议系统布线的建设。数据布线部分，包含工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、管理子系统、设备间子系统、建筑群子系统六个子系统组成。2.2.2 信息网络系统信息网络系统是整个医院运行的核心，是智能化医疗、内部办公的主要支撑平台。因此要求网络规划应充分考虑现有业务应用，同时规划和设计满足智能化医院信息系统稳定运行的网络环境，最大限度的满足医院的业务扩展需求。?具体要求：1)网络规划应包括各级设备的物理互联、 IP 规划、设备命名、端口描述、路由优化、安全体系等。2)智能化医院信息系统包括HIS、PACS、LIS、RIS及办公自动化系统等。为保证医院信息系统的高效、稳定运行，要求建设一个 1000Mbps 带宽为主干， 100Mbps 带宽到桌面的计算机网络。3)合理进行网络划分，有效控制广播风暴的发生，结构灵活，易于网络扩展和维护。4)网络安全设计，通过设计部署网络安全策略，对医院的内网和外网进行安全监控和控制，为医院信息统提供安全保障的网络平台。?设计原则1)先进性：设计充分参照国际规范和标准，采用国际上成熟的模式、先进的技术和成功的经验。2)高性能：总体设计应确保系统具有足够的数据传输带宽，并为可预计的业务提供足够的系统容量。3)扩展性：设计应具有良好的可扩展性和最大的灵活性，以适应网络的发展，满足当前及未来网络间数据交换的需求。4)管理性：建立完善的运行、管理和维护手段，便于技术人员进行管理和维护。5)安全性：由于在生产网络上运行的设备直接关系到生产系统，因此必须能够提供足够的安全设计。2.2.3 数据中心建设结合医院的数据中心现状和未来发展需要，为医院新建数据中心的建设提供完整设计方案。主要包括：?主机系统通过主机系统的建设，提高业务系统的运行速度，采用先进的双机热备或 HA 方式来最大化的提高硬件的使用效率。建立 HIS 数据库服务器、 LIS 数据库服务器、 PACS 服务器和查询服务器、应用服务器来满足全院业务系统的运行。?存储与灾备实现大容量的数据存储，并保证整个存储网络无单点故障，保证整体的可靠性；实现数据核心数据的存储，实现实时数据备份，出现故障时，能在尽量快的时间内恢复。根据需要实现与备用机房的切换。?医院数据搬迁与扩容实现现有业务数据迁移到新机的方案制订。?数据安全管理对数据提供审计，以防止数据的外泄，对医院的敏感数据进行审核。2.2.4 ICU视频探视系统解决任何一个前来探视的家属通过护理站安排转接至相应的病床与患者进行对讲，探视主机可同时显示每个探视点的通话时间，必要时可通过主机进行插话提示，如“探访时间已过久，病人需要休息了”等话；也可实施监听任一探视点的通话内容，防止特殊患者情绪过于激动影响病情；配备视频矩阵、监视器使用时，实现家属、病床、护士站之间的视频通话，护理室也可通过此监视器随时观察患者情况。2.2.5 排队叫号系统根据现有排队叫号系统，进行相应的网络布线和设备选型设计，实现病人看病、取药分诊，护士呼叫，分诊、呼叫信息显示等。分为候诊排队叫号系统和取药排队叫号系统。?分诊排队叫号系统：各分诊区域的叫号器通过电脑软件控制系统将信号传输到显示屏和语音播号系统，就诊病人可根据所叫号码到相应的诊室就诊。显示屏有诊室显示屏与主显示屏两款，诊室显示屏安装在医生的诊室门口，主显示屏安装在侯诊区，语音播号音箱也是安装在侯诊区。 ?取药排队叫号系统 为了方便医院对取药病人的有效管理、有秩序地呼叫病人到相应的窗口取药，让病人在排队取药时得到更好的服务，提高医院服务的响应速度。2.2.6 医患呼叫系统护士站主机与病床分机之间的通话方式为双工对讲，声音逼真、清晰；每层楼护士站的走廊中配有走廊显示屏，当遇有病床呼叫时，以便走廊中的护士查看正在呼叫分机号。 2.2.7 有线电视系统建成的有线电视系统可以收看有线电视，接入当地有线电视网。 实现自办录像节目接入。1)各楼层病房，按照每间病房安装1个电视点设计； 2)各楼层电梯前室、电梯厅等位置设计安装电视点； 3)职工餐厅、公共候诊区、输液区域等位置设计安装电视点；4)各楼层培训室、健康大讲台等位置设置电视点。2.2.8 背景音乐广播系统?通过广播控制主机选择业务性广播、服务性广播、消防应急广播节目源选择和信号适配。 ?对每路节目源设有独立的音量调节装置，以取得不同节目源的输出电平均衡，达到节目切换时音量平滑。 ?业务性广播、服务性广播的节目总音量可控，同时在展厅、餐厅、咖啡厅和功能用房等场所设置独立的音量调节器以适应各自不同的音量，在各展厅、餐厅、咖啡厅?等场所配置音源选择器及本地音源输入插孔，方便日后其配置独立音源的进行广播。 ?根据需要检测每一功放的工作状态，并以LCD直观显示。 ?消防紧急广播操作优先于其它任何音源，可对所需广播楼层进行区域广播，也可以进行全区广播，对整个大楼同时进行紧急广播。?自动定时广播功能，系统应能够满足时间的语音提示、作息时间的通知、重要讲话内容广播、重要节日的语音提示、休息时间的定时音乐播放等等。通过编程，系统能够对1年365天的活动进行设置。 ?系统的自动故障检测功能， 系统的自动检测功能应包括 CPU 检测、功率放大器检测、输入输出卡及控制卡检测、电源检测、扬声器线路检测和系统漏电检测等等。检测项目的工作状态均通过管理电脑清楚地显示出来，当某些设备出现故障时，值班人员根据显示情况进行相应的故障处理或更换出现故障的设备。2.2.9 网络视频会议系统?实现多会场的网络视频会议、电话会议、示教、培训功能。?显示功能：可以把所需要的视频通过 AV矩阵或 VGA矩阵切换至投影机输出至电动屏幕上。 ?扩音功能：具备会议专业音响扩音功能。 ?具备多种音视频输入：主席台桌底下或讲台底下预留有 VGA、S-VIDEO 及音频接口，可以接入手提电脑信号、实物投影信号等。 ?多媒体播放：可以播放 DVD、录像等音视频信号。 ?录像及回放功能：可以对会场音、视频通过录像机进行录像及回放。 ?移动发言功能：可以采用无线话筒移动发言；所检项目均符合检测依据的要求。?集中控制功能：利用触模屏及 PC 控制会议音、视频源切换、DVD、录像机播放及音量调节及投影机吊架、电动屏幕升降等。?远程会议：可以实现远程视频多方会议。2.2.10 信息引导及发布系统大厅、导诊台、护士站、电梯厅、候诊室、会议室等各处放置显示屏和触摸查询机，可以播放医院信息介绍、最新医疗信息、温馨健康提示、缓解病人情绪的音、视频等信息。2.2.11 时钟系统本项目主要对主要出入口、护士站、手术室、等候区、办公区等区域设置时钟，所有子、母时钟同步。 2.3 机房工程机房为全医院的网络中心和信息机房，机房工程项目范围包括：机房装修工程、供配电工程、照明系统、防雷接地系统、场地监控系统、精密空调工程、机房消防系统等部分。 机房内安装 UPS 电源、网络机柜、精密空调等设备。要求根据《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008和《计算站场地技术要求》GB 2887-89等设计规范和相关要求进行信息中心机房的设计，满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等要求。构建一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。2.3..1 机房装修工程 （1）天棚吊顶工程 机房的天花需具备保温隔热的效果。各功能区天花及梁、墙沿上部防尘处理天花上部防尘、防渗水工程。 （2）地面工程 ?机房内铺设抗静电活动地板，地面表面应平整、不起尘、不吸尘、 防静电、保温隔热、阻燃。?（3）隔断、墙面工程 机房墙面满足吸音、隔声、防火、防尘、坚硬、保温、防静电及能有效降低机房内设备的主频辐射产生的谐波干扰等要求，并且应具有美观、大方、耐用、表面平整的功能型墙板，其规格按实际要求。 各功能区外窗作防渗水、防潮处理，墙体基层清理（水泥沙浆找平），墙面防尘、防潮处理。（4）保温隔热工程 计算机机房的冬季保温、夏季隔热以及防结露等技术问题是机房设计工作中的重要方面。2.3.2 电气工程在本机房中，对通信主要设备主供电应达到 A 级标准。同时考虑到计算机系统的扩展、升级等可能性，预留备用容量。从医院总配电房单独直接敷设电源线至信息服务器中心机房总配电柜。机房内分别配置市电总配电柜和 UPS 配电柜。每一路计算机电源设置单独电源开关。电源箱（柜）内应采用高质量空气开关，并加有保护装置，以保护操作人员的安全。各功能区均应设备维修插座（220V市电供电）。 电气工程包括了插座、配电柜、照明、UPS、各层弱点设备的供电和220V与安全电压的转换（在各层强电井设一双电源回路供电）。UPS的维持时间至少二个小时。2.3.3 防雷与接地工程 计算机机房应具有以下四种地：计算机系统的直流地、交流工作地、交流保护地和防雷保护地。 本中心机房接地系统电阻要求如下： ①计算机系统设备直流地接地电阻不大于 1Ω。 ②交流保护地的接地电阻应不大于 4Ω； ③防雷保护地的接地电阻应不大于4Ω； ④交流工作地的接地电阻应不大于 4Ω；2.3.4 空调新风工程 机房的温湿度要求机房内空调系统按 A 级标准设计，为达到机房的环境要求，机房空调要求大风量，明显节约电能，多种制冷方式，高效过滤装置，恒温恒湿功能，全年7×24小时运行。 机房安装精密空调，机房保持温度 22 度 +/-2，湿度 50% +/-10，全方位设立监控点，采用全封闭防尘、防静电处理，为计算机机房提供一个良好的工作环境。 另外，为满足机房对空气清洁度的要求，机房内也要不断补充新鲜空气并保证正压。同时也要考虑排风系统。2.3.5 机房环境监控工程 监控系统将通过智能化途径、开放型数据接口对机房进行全方位、全天候的密集监控，包括机房动力监控、机房环境监控和机房保安监控等一共九类监控对象（市电电量参数监测、配电监测、UPS监测、精密空调监测、漏水监测、门禁监测、闭路电视监控、消防系统监测、温湿度监测）进行集中监控，对机房做到 4 种管理方式：性能管理、告警管理、配置管理和安全管理。 2.3.6 气体消防工程 计算机机房的消防系统包括火灾报警设备和灭火设备两部分，并且采用气体灭火系统。 机房气体消防系统要求消防要求使用七氟丙烷气体灭火系统必需满足以下功能：a)机房应安装烟感、温感探测器及火灾自动报警系统。b)联动控制功能：灭火装置具有自动、手动及机械应急操作三种方式。c)火灾报警系统与空调电源及配电电源连动，当有火灾报警时，自动切断供电回路，并给一楼医院监控中心提供信号。d)设置感烟和感温两种探测器的组合，探测器灵敏度应为高或中稳、分开布置联合使用、不用延时工作方式的探测器，以尽早测出火灾的发生及时发出火灾报警。e)机房出入口（走火通道）安装符合消防条例的标示及标志。f)灭火系统采用七氟丙烷气体灭火系统。七氟丙烷气体灭火系统：1）、设计依据：《FM200灭火系统设计规范》2）、控制方式系统控制方式要求有自动、手动及机械应急操作三种。3）、其它要求防护区围墙和门的耐火极限不应低于0.5h。灭火喷射前，防护区门、窗应处于关闭状态，空调通风系统应自动关闭。4）技术参数系统设计浓度：８％系统设计用药量：按标准要求设计喷射时间：１５秒浸渍时间：３分钟响应时间：３０秒3 番禺区中医院扩建工程—弱电智能化施工图设计(第二次招标)要求3.1 智能化信息系统集成以系统集成、功能集成、网络集成和相应的软件界面集成等多种集成技术为基础，结合标准化、模块化以及系列化开放性设计的一体化系统集成模式。以中央监控管理层、部门监控（分层）管理层和现场信息采集与控制层的三层组织结构，通过系统一体化的公共通讯网络，同时在整个医院内采用统一的计算机操作平台，运行在同一软件界面下，以实现集中监视，控制和管理的功能。各弱电子系统应该纳入系统集成范畴包括如下： ? 楼宇自控系统； ? 消防报警系统 ? 闭路电视监控系统； ? 防盗报警系统； ? 公共广播及消防紧急广播系统； ? 智能一卡通管理系统（一卡通管理系统包括：门禁管理子系 统、巡更管理子系统、消费管理子系统、停车场管理子系统）； 3.2 建筑设备管理系统（BMS） 医院大楼内各类设备的运行情况通过电脑进行集中监控与管理，确保医院大楼内环境舒适。提高医院大楼及其内部人员与设备的整体安全水平和灾害防御能力。通过优化控制提高工艺过程控制水平，节省能源消耗、减轻劳动强度。提供可靠的、经济的最佳能源供应方案，实现能源管理自动化。不断地、及时地提供设备运行情况的有关资料、报表，进行集中分析，作为设备管理决策的依据，实现设备维护工作的自动化。 医院大楼楼宇控制系统受控机电设备包括以下几个子系统： ?冷源系统：（一楼室外） 监控冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔等。 ?空调系统： 监控进风机、排风机、新风机等。 ?给排水系统： 监控给水泵、潜水泵及污水井系统等。如果生活给水系统是成套设备，可以通过提供接口实现集成数据。 ?照明系统： 监控各层走道公共照明、室外景观灯、广告照明灯等 ?电梯系统： 监控各电梯的运行及报警状况。 ?消防水泵系统： 监测各消火栓泵及自动喷泵的运行及报警状况。 ?配电系统： ?发电机系统： 4 各子系统选型方案要求本次设计需要提供各子系统软件产品功能，运行的软硬件环境等，为软件产品的选型提供完整设计方案。本次设计需要提供以上各子系统主要设备的选型要求、技术参数要求、性能指标等，为子系统的产品设备选型提供完整设计方案。 附件19建设工程设计合同(专业建设工程设计合同) 工程名称：番禺区中医院扩建工程—弱电智能化施工图设计(第二次招标)工程地点：广州市番禺区 合同编号： 设计证书等级： 专业 级 发包人：广州市番禺区中医院设计人： 合同订立地点：广州市番禺区合同订立时间：年月日 发包人：广州市番禺区中医院设计人： 发包人委托设计人承担番禺区中医院扩建工程—弱电智能化施工图设计(第二次招标)，经双方协商一致，签订本合同。第一条　本合同签订依据：　　1.1 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》。1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。　　1.3 建设工程批准文件。　　第二条　设计依据2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件。2.2 发包人提交的基础资料。2.3 设计人采用的主要技术标准是：国家相关的法律、法规及其它最新法规、设计规范。第三条　合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同书　　3.2中标函（文件）　　3.3发包人要求及委托书　　3.4招标文件及其附件、投标书及其附件 3.5 技术规范第四条4.1本合同项目建设地点：4.2工程规划特征：4.3本项目弱电智能化工程设计概算为1512.62万元，施工图设计阶段设计费为39.8万元。合同实施期间不因建规模和设计工作量及工程投资增加而调整，采用总价包干方式进行计算。总价包干内容包括但不限于合同项目的全部设计费用、设计文件修改费用、驻场服务费用以及招标文件要求、投标文件承诺的一切相关任务所发生的所有费用。发包人不在支付合同中列明费用外的任何费用。投标方案补偿费占设计工作量比例的5％，方案设计费不下浮为人民币1.99万元，全部用于投标经济补偿。4.4招标内容：现计划对弱电智能化整体设计工程进行招标，由于何添保健中心楼要提前投入使用，中标单位需根据工程进度安排，分阶段完成何添保健中心楼、新建建筑的设计工作。详见附件《基础资料和设计任务书第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间　序号资料及文件名称份数内容要求提交时间1委托书1原件2相关基础资料1第六条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1施工图（含PDF电子文件5套）30初步设计批准后 个工作日内提交2施工图预算2施工图提交后5个工作日提交4各阶段图设计电子文件（含CAD电子文件全套）2随各阶段图提交5相关的国家标准图、部颁标准图及地方标准图2与施工图一起提交注：1.若发包人因工作需要，要求设计人提交中间成果的广州坐标和北京坐标设计文件（如征地闭合红线，各阶段报批所需的总平面图等），设计人应无条件及时提供。2.设计资料及文件交付地点： 番禺区中医院第七条　费用7.1本工程设计费按国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）执行。经双方商定，本合同设计收费为人民币金额￥：39.8元（大写：叁拾玖万捌仟元整）（其中包含但不限于设计成果征询、设计报建、设计送审、各阶段设计成果报批时相关部门收取的电子数据报批格式转换及验证、招标配合、施工现场的配合等工作的劳务、管理、住宿、临时办公、材料、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用；同时包含评审和研讨时发生的专家费、交通费、会务费、考察调研费等一切费用（不含初步设计评审所发生的咨询费用），设计期间至工程竣工验收期间所发生的发包人要求宣传、汇报（含音像、动画、效果图等资料）的费用。基坑支护审查的所有费用和送审等所有相关工作由设计人承担。上述所列发生费用，发包人不再另行支付。 ）第八条　支付方式设计费支付进度详见下表。付费次序设计费％付费额(元)付费时间(由交付设计文件所定)第一次付费合同总价的5%（方案补偿费）19900.00中标单位在收到投标方案补偿费一周内，须支付给相应投标单位，分配办法见表后说明（详见投标方案补偿费分配办法） 第二次付费合同总价的10％（定金）39800.00合同签订并提交完整的支付申请资料后十五个工作日内 第三次付费合同总价的5％19900.00何添楼施工图通过审查，并提交完整的支付申请资料后十五个工作日内第四次付费合同总价的50％199000.00新建建筑的施工图通过审查，并提交完整的支付申请资料后十五个工作日内第五次付款剩余设计费（扣除违约金）119400.00新院区工程竣工验收合格并提交完整的支付申请资料后十五个工作日内新院区施工图通过审查，并提交完整的支付申请资料后十五个工作日内注：如因不可抗力（包括规划、政府决策等）因素，导致本合同部分不履行或需迟延履行时，双方应根据已完成的工作量，协商计算和支付设计费。投标方案补偿费分配办法：1.分配办法如下：给予评审排序第1名的投标人0.69万元（约为方案设计费的35％）；分别给予评审排序第2名和第3名的投标人0.5万元（约为方案设计费的25％）；给予评审排序第4名至第8名的投标人0.15万元；其余投标人费用自理，如果投标人不足8名，剩余的方案设计费支付给中标人。方案补偿费由中标人支付。2.提交各阶段设计文件的后，支付各阶段设计费。3. 本合同履行后，定金在设计费结算时抵作设计费。4．发包人所需设计文件超出规定的份数时，由设计人负责提供并另收晒图工本费。纸张规格A0A1A2A3A4单价（元/张）6.003.001.51.000.5本项目设计人员分工表 项目负责人注册号联系电话各 专 业 负 责 人姓名性别年龄负责专业职称注册师类别注册号联系电话第九条　双方责任9.1 发包人责任：9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定的期限在15天以内的，设计人按合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定的期限达15天以上时，设计人有权要求重新确定提交设计文件的时间。9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。9.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已工作的实际量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。9.1.4发包人必须按约定支付定金，未收到定金，设计人有权要求交付文件的时间顺延。9.1.5发包人逾期付款，设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并作书面通知发包人。9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。9.1.7本合同项目停建或缓建的，发包人按设计人实际已完成的工作量按比例支付应付的设计费。9.1.8发包人为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的协助，费用由设计人负责。9.2 设计人责任：9.2.1 设计人应按国家技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责，保证能取得相关审批部门的批准或审核许可。设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责提供。 9.2.2设计合理使用年限为 年。9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，损失严重的根据损失程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际受损失部分的10%，但最高不超过本项目设计费总额。9.2.4 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二，且委托人有权拒付应付之设计费至设计人停止违约时止。逾期超过30天，发包人有权解除本合同，另行委托他人设计，向设计人追回其已付的全部设计费并要求设计人赔偿损失。9.2.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。9.2.6 设计人交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题，并配合发包人做好施工图审查工作，按照有关规定参加施工过程的检查验收及竣工验收。9.2.7 因设计人原因，设计文件超出工程初步设计概算的10%，发包人扣除设计费20%；超出设计概算10%以上，发包人扣除设计费50%。9.2.8 因设计人设计文件出现遗漏或错误造成工程费用增加，增加费用占施工合同总价5～10%的，发包人按照增加费用占施工合同总价的比例相应扣减设计费，增加费用超过施工合同总价10%的，发包人将按照增加费用的比例双倍扣减设计费。因设计文件出现遗漏延误了设计文件交付时间，按本条第9.2.4款约定处理。9.2.9 设计人应积极配合发包人完成各阶段设计成果的征询及设计报建工作。9.2.10 设计人负责及时到相关行政主管部门做好跨区备案工作。9.2.11 设计人应负责按相关档案管理部门要求完成设计资料的整理、归档工作。9.2.12 设计人应严格按照“设计管理细则”（见附件）的要求与内容开展工作。第十条　保密：双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上的情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。本条的约定不因本合同的无效而免除。第十一条　仲裁、起诉本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（一）种方式解决：（一）提交广州市仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法院起诉。第十二条其它约定事项：12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。12.2设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收合格为止。12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。12.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。12.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.6发包人要求本工程按照估算总投资限额设计，设计人未经发包人书面同意突破投资限额进行设计，设计人须无偿对设计文件重新修改，交付设计文件时间不予顺延。12.7设计人须按相关职能部门报审要求提供设计成果，送规划门的有关图纸电子文件须被规划部门检测合格，提供设计成果时一并提供检测合格的电子文件及检测的有关证明资料。12.8本合同价已包含施工阶段设计变更所发生的设计费用以及配合发包人进行设计成果征询、设计报建、工程招标、施工等工作的费用。在工程施工过程中，发包人提前将相关部门的征询和报批意见及需修改设计的时间告知设计人，设计人无故拖延修改完善设计成果而影响发包人报批工作的，发包人将以每次罚3000元来扣款；在工程施工过程中，发包人提前书面通知设计人，设计项目负责人无故不到施工现场的，发包人将以每次罚3000元/人来扣款，其它专业设计人无故不到施工现场的，以每次罚1500元/人来扣款。发包人书面通知设计人进行变更设计，在限期内设计人不提供设计变更图纸与资料，愈期1天，发包人将按合同价2‰来扣款，依次累计。12.9进入施工阶段后，因设计人原因导致建筑工期延误，从延误之日开始每日对设计人按设计费总额计收2‰的违约金。12.10设计人必须配合项目建设过程中有关报建工作、必须配合工程施工单位编制竣工图纸。 12.11本合同项下的标的物的知识产权归发包人所有。12.12本合同一式捌份，其中正本两份，双方各执壹份；副本陆份，发包人叁份，设计人叁份；合同正、副本具有同等法律效力，当正、副本所表述的内容不一致时，以正本为准。12.13本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。12.14双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.15未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第十三条合同生效本合同双方约定自双方盖章签字后生效。发包人：（公章） 设计人：（公章） 广州市番禺区中医院 住所：广州市番禺区市桥街 住所：桥东路93号 　　法定代表人： 法定代表人：　　委托代理人： 委托代理人：　　电话： 66679128电话：　　传真： ********传真：　　开户银行： 开户银行：　　账号： 账号：邮政编码： 511400邮政编码： 附件1：设计管理细则1．为了有效控制建设工程投资，防止预算超概算的现象的产生，在设计过程中推行限额设计。按照批准的初步设计概算进行限额设计，在保证使用功能的前提下，各专业按分配的投资额进行设计，保证工程总投资额不被突破。2．设计单位应在满足功能及质量要求的前提下，不超过概算投资。3．设计单位应在设计进展过程中及阶段设计完成时，及时对已经完成的图纸内容编制施工图预算，并与限额设计指标进行比较，使设计满足限额设计指标的要求。4．施工图预算超限额设计指标的比例，与设计费挂钩，给予设计单位一定的经济处罚，并要求设计单位无条件修改，直至满足限额设计指标的要求。 5．鼓励设计单位应用价值工程，在不降低使用功能、效果的前提下，实行设计方案优化，发挥设计人员的主观能动性和创造性。 6．由于设计单位的原因造成的设计变更而产生的投资失控，设计单位应承担相应的责任。7．各阶段设计成果须达到国家标准---《建筑工程设计文件编制深度规定》的深度要求。 8．施工图设计阶段图纸要体现工程所采用的技术方案的合理性，业主的质量标准以及施工图预算文件编制的深度要求。确保施工图设计阶段图纸必须达到设计成果，符合预定的质量要求，施工图预算不超过初步设计概算要求。 9．设计成果要体现各专业设计是否符合预定的质量标准和要求，以及各专业设计之间配合与协调的一致性。 10．施工图设计阶段，设计图纸必须满足使用功能及质量的要求，设计深度要满足施工要求，施工图预算满足限额设计指标的要求。防止各专业图纸之间的错、漏、碰、缺和彼此矛盾，以及各专业设计人员不相互配合协调的情况发生。 11．设计过程中，设计单位应采用国家认可的新技术、新工艺；使用国家颁布的推广使用的技术或工艺，避免使用国家颁布的限制、禁止使用的技术或工艺，采纳地方颁布的质量通病的防治技术。12．设计单位应按要求，对施工单位所作的施工详图、生产加工图、深化设计图、专业细部设计图进行审核，并按相关规定签字确认。13．设计单位应按要求，参加设计交底会，对设计文件进行技术交底，包括土建技术交底和机电技术交底，确保监理单位、施工单位能理解设计意图。14．设计单位应按甲方要求，在施工过程和竣工验收后，对由于设计问题而进行相关图纸修改、或符合设计要求的施工变更进行签字确认。15．设计单位应派设计人员定期检查工程的施工情况，确保工程施工与设计文件的要求一致，设计人员应及时向施工单位澄清设计文件或解决在施工过程中出现的相关技术问题。16．设计单位应派设计人员参加工程例会和有关工程会议，及时解决有关设计问题。17．设计单位应派设计人员参加隐蔽工程、主要分部分项工程验收及竣工验收。18．严禁设计单位未经甲方许可，将相关设计文件直接发往施工单位。1９．由于设计单位原因，使项目工程造价突破初步设计限额指标，则设计单位应负责免费修改设计。20．由于设计单位原因，若工程完成后，项目工程造价仍突破双方确定的限额设计指标，按超出部分的工程造价占工程总造价（双方确认）之比例相应扣减设计费。21．由于设计单位原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二，逾期超过30天，甲方有权解除合同，另行委托他人完成余下的设计服务工作。22．由于设计单位原因造成工程质量事故，设计单位除负责分析事故原因及采取补救措施外，应免收相应部分的设计费并根据损失程度支付赔偿金。23．设计单位更换设计项目负责人，应书面征得甲方同意。未经甲方同意，擅自更换设计项目负责人的，设计单位须支付违约赔偿金（按不同性质的工程，每人次违约赔偿金为设计费用的5～10%。）。24．设计单位更换专业负责人，应书面征得甲方同意。未经甲方同意，擅自更换专业负责人的，设计单位须支付违约赔偿金（按不同性质的工程，每人次违约赔偿金为该专业设计费用的5～10%。）。25．设计单未经甲方同意，擅自更换项目负责人及专业负责人的，甲方有权要求设计单位换回原项目负责人及专业负责人或更换其他符合条件的人员。设计单位人应在收到甲方的书面通知后五个工作日内改正。否则，甲方有权视情况终止合同。 附件2：基础资料和设计任务书目 录1智能化建设项目设计原则及要求752智能化建设项目设计需求752.1公共安全系统752.1.1入侵报警系统752.1.2视频监控系统762.1.3一卡通系统系统762.1.4电子巡查系统772.1.5消防安防控制室772.2信息设施系统782.2.1综合布线系统782.2.2信息网络系统782.2.3数据中心建设792.2.4ICU视频探视系统792.2.5排队叫号系统802.2.6医患呼叫系统802.2.7有线电视系统802.2.8背景音乐广播系统802.2.9网络视频会议系统812.2.10信息引导及发布系统822.2.11时钟系统822.3机房工程822.3.1机房装修工程822.3.2电气工程832.3.3防雷与接地工程832.3.4空调新风工程832.3.5机房环境监控工程842.3.6气体消防工程843智能化建设项目集成设计要求853.1智能化信息系统集成853.2建筑设备管理系统（BMS）854各子系统选型方案要求861番禺区中医院扩建工程—弱电智能化施工图设计(第二次招标)原则及要求智能化系统设计要求符合《智能建筑标准》GB/T50314-2006、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008等国家及行业的设计标准及规范，系统设计充分结合医疗卫生行业的需求、特点，满足现代医疗、教学、科研需要，满足公共安全要求；智能化系统设计强调实用性、经济性，除考虑建设时的一次性投资外，还应充分考虑系统运行时的运行、维护成本，并通过优化设计使之最小化；智能化系统设计，技术上具有先进性、可靠性、安全性，同时兼容技术发展趋势，保证系统建成后不落伍，满足医院未来发展需要。2 番禺区中医院扩建工程—弱电智能化施工图设计(第二次招标)需求2.1 公共安全系统2.1.1 入侵报警系统提供整体的防盗报警系统的规划及设计。具体要求：7)根据医院日常工作的实际情况，在护士值班室、重要的设备房间、护士站、领导办公室、会计、药房、库房、器械室、登记处等易发生突发事件的地方，通过安装红外微波双鉴探头、手动紧急按钮等方式，实现在非工作时间或紧急情况下触发报警设备，使医院的财产及医护人员的人身安全得到有效保护。8)要求每个防范子系统能在实际可能发生受侵害的情况下及时报警。9)要求每个防范子系统在案情发生时，除必须及时传到安防监控中心外 , 还要在该方位有警笛声。10)报警系统能显示报警的具体位置，以便保安人员迅速了解报警地点。11)实现各入侵报警装置的集中监控和管理12)设计结构合理，操作简便，环节少，易学。2.1.2 视频监控系统提供整体的视频监控系统的规划和设计服务其具体要求如下：8）对院区公共区域出入口、各楼梯 / 电梯、主要通道、停车场等各个重要部位进行视频监控，有效的防范各类安全事件。9）监控系统要求合理布局视频监控点及监控设备，实现何添楼和新建院区安防的集中监控和管理。10）监控系统要求图像应清晰，能看清车辆进出和人员进出等情况； 11）要求连续录像文件保存 15 天以上，并可根据需要进行扩展。 12）要求系统具有录像资料查询、回放、下载及备份功能；13）系统具有远程访问接口，实现网络监控；14）保证质量的前提下，保障较低的运行、维护费用，节省用户总投资，实现系统的最大性能。2.1.3 一卡通系统系统根据用户的实际需求，实现门禁管理系统、消费系统、停车场管理系统、员工考勤系统等一卡通管理。系统设计时，系统设备选取时预留扩展，满足医院发展需要。?门禁管理系统：4)对出入门户的控制，方便有权限的人员进出，限制无权限的人员的出入。5)出入某区域的人员资料信息（卡号、出入时间、地点）进行登记和管理。 6)门禁系统在断电及消防报警时为门常开状态。4）门禁管理系统还可与视频监控系统、入侵报警系统联动。当系统有报警发生时，可联动视频监控系统，打开相应区域的摄像机或使摄像机转向相应区域。?考勤系统记录医院工作人员上下班状况，对人力资源加强管理。?消费系统：消费系统由售饭机、管理计算机、管理软件等部分组成。实现发卡、充值、消费、统计、报表等消费功能。在食堂设立售饭机。?停车场管理系统以先进性、安全性、扩展性、实用性为设计原则，实现对车辆的分类管理、语音提示、车位检索、自动进出、自动保护装置、自动存储进出纪录、自动核费、图像对比等功能。使停车场管理科学高效、安全可靠、方便快捷。根据平面图和效果图，该系统分为月租车和临时车,月租车为本单位的用户,临时车为外单位的车辆,月租车可以采用刷卡方式或不停车远距离读卡。 该停车场管理系统设计采用非接触式感应卡全功能停车场方案，整个系统配备以下功能：对讲功能、图象捕捉/对比功能、车位导向系统等。 2.1.4 电子巡查系统 为了加强医院的保安巡逻管理，提升管理效率，和其他安防子系统如视频监控、防盗报警等互相补充、互相配合，提高整个医院防范管理水平，所以在医院内部大楼的相应位置、重点区域设置无线电子巡更点，监督保安人员定期、定路线不断在大楼内重要位置巡逻从而保证大楼的安全。 该系统可以采用巡更棒和离散型巡更点的离散巡更方式，系统共用报警系统的管理电脑做管理中心。4)根据需要巡逻的路线结构和环境，合理部署巡更路线和巡逻密度。 5)确保巡逻到位,巡逻人员无法对其到达巡检点的时间，地点进行修改。6)系统具有的统计报表功能，使得管理人员能够掌握各保安值班班组以至个人的任务执行情况2.1.5 消防安防控制室集成消防安全控制，入侵报警系统、视频监控系统的集中监控和管理场所。?何添楼消防安防监控室为临时消防安防监控机房，该机房工程项目范围包括：机房装修工程、供配电工程、照明系统、防雷接地系统、空调工程等部分。?医院新院区大楼建好后，将何添楼消防安防监控机房迁至新院区大楼地下负一层的院区监控控制中心。新院区机房工程项目范围包括：机房装修工程、供配电工程、照明系统、防雷接地系统、空调工程等部分。2.2 信息设施系统2.2.1 综合布线系统综合布线系统包括信息网络布线、语音布线、有线电视布线、视频监控系统布线、报警系统布线、一卡通系统布线、背景音乐广播系统布线、 信息引导及发布系统布线、网络视频会议系统布线的建设。数据布线部分，包含工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、管理子系统、设备间子系统、建筑群子系统六个子系统组成。2.2.2 信息网络系统信息网络系统是整个医院运行的核心，是智能化医疗、内部办公的主要支撑平台。因此要求网络规划应充分考虑现有业务应用，同时规划和设计满足智能化医院信息系统稳定运行的网络环境，最大限度的满足医院的业务扩展需求。?具体要求：1)网络规划应包括各级设备的物理互联、 IP 规划、设备命名、端口描述、路由优化、安全体系等。2)智能化医院信息系统包括HIS、PACS、LIS、RIS及办公自动化系统等。为保证医院信息系统的高效、稳定运行，要求建设一个 1000Mbps 带宽为主干， 100Mbps 带宽到桌面的计算机网络。3)合理进行网络划分，有效控制广播风暴的发生，结构灵活，易于网络扩展和维护。4)网络安全设计，通过设计部署网络安全策略，对医院的内网和外网进行安全监控和控制，为医院信息统提供安全保障的网络平台。?设计原则6)先进性：设计充分参照国际规范和标准，采用国际上成熟的模式、先进的技术和成功的经验。7)高性能：总体设计应确保系统具有足够的数据传输带宽，并为可预计的业务提供足够的系统容量。8)扩展性：设计应具有良好的可扩展性和最大的灵活性，以适应网络的发展，满足当前及未来网络间数据交换的需求。9)管理性：建立完善的运行、管理和维护手段，便于技术人员进行管理和维护。10)安全性：由于在生产网络上运行的设备直接关系到生产系统，因此必须能够提供足够的安全设计。2.2.3 数据中心建设结合医院的数据中心现状和未来发展需要，为医院新建数据中心的建设提供完整设计方案。主要包括：?主机系统通过主机系统的建设，提高业务系统的运行速度，采用先进的双机热备或 HA 方式来最大化的提高硬件的使用效率。建立 HIS 数据库服务器、 LIS 数据库服务器、 PACS 服务器和查询服务器、应用服务器来满足全院业务系统的运行。?存储与灾备实现大容量的数据存储，并保证整个存储网络无单点故障，保证整体的可靠性；实现数据核心数据的存储，实现实时数据备份，出现故障时，能在尽量快的时间内恢复。根据需要实现与备用机房的切换。?医院数据搬迁与扩容实现现有业务数据迁移到新机的方案制订。?数据安全管理对数据提供审计，以防止数据的外泄，对医院的敏感数据进行审核。2.2.4 ICU视频探视系统解决任何一个前来探视的家属通过护理站安排转接至相应的病床与患者进行对讲，探视主机可同时显示每个探视点的通话时间，必要时可通过主机进行插话提示，如“探访时间已过久，病人需要休息了”等话；也可实施监听任一探视点的通话内容，防止特殊患者情绪过于激动影响病情；配备视频矩阵、监视器使用时，实现家属、病床、护士站之间的视频通话，护理室也可通过此监视器随时观察患者情况。2.2.5 排队叫号系统根据现有排队叫号系统，进行相应的网络布线和设备选型设计，实现病人看病、取药分诊，护士呼叫，分诊、呼叫信息显示等。分为候诊排队叫号系统和取药排队叫号系统。?分诊排队叫号系统：各分诊区域的叫号器通过电脑软件控制系统将信号传输到显示屏和语音播号系统，就诊病人可根据所叫号码到相应的诊室就诊。显示屏有诊室显示屏与主显示屏两款，诊室显示屏安装在医生的诊室门口，主显示屏安装在侯诊区，语音播号音箱也是安装在侯诊区。 ?取药排队叫号系统 为了方便医院对取药病人的有效管理、有秩序地呼叫病人到相应的窗口取药，让病人在排队取药时得到更好的服务，提高医院服务的响应速度。2.2.6 医患呼叫系统护士站主机与病床分机之间的通话方式为双工对讲，声音逼真、清晰；每层楼护士站的走廊中配有走廊显示屏，当遇有病床呼叫时，以便走廊中的护士查看正在呼叫分机号。 2.2.7 有线电视系统建成的有线电视系统可以收看有线电视，接入当地有线电视网。 实现自办录像节目接入。1)各楼层病房，按照每间病房安装1个电视点设计； 2)各楼层电梯前室、电梯厅等位置设计安装电视点； 3)职工餐厅、公共候诊区、输液区域等位置设计安装电视点；4)各楼层培训室、健康大讲台等位置设置电视点。2.2.8 背景音乐广播系统?通过广播控制主机选择业务性广播、服务性广播、消防应急广播节目源选择和信号适配。 ?对每路节目源设有独立的音量调节装置，以取得不同节目源的输出电平均衡，达到节目切换时音量平滑。 ?业务性广播、服务性广播的节目总音量可控，同时在展厅、餐厅、咖啡厅和功能用房等场所设置独立的音量调节器以适应各自不同的音量，在各展厅、餐厅、咖啡厅?等场所配置音源选择器及本地音源输入插孔，方便日后其配置独立音源的进行广播。 ?根据需要检测每一功放的工作状态，并以LCD直观显示。 ?消防紧急广播操作优先于其它任何音源，可对所需广播楼层进行区域广播，也可以进行全区广播，对整个大楼同时进行紧急广播。?自动定时广播功能，系统应能够满足时间的语音提示、作息时间的通知、重要讲话内容广播、重要节日的语音提示、休息时间的定时音乐播放等等。通过编程，系统能够对1年365天的活动进行设置。 ?系统的自动故障检测功能， 系统的自动检测功能应包括 CPU 检测、功率放大器检测、输入输出卡及控制卡检测、电源检测、扬声器线路检测和系统漏电检测等等。检测项目的工作状态均通过管理电脑清楚地显示出来，当某些设备出现故障时，值班人员根据显示情况进行相应的故障处理或更换出现故障的设备。2.2.9 网络视频会议系统?实现多会场的网络视频会议、电话会议、示教、培训功能。?显示功能：可以把所需要的视频通过 AV矩阵或 VGA矩阵切换至投影机输出至电动屏幕上。 ?扩音功能：具备会议专业音响扩音功能。 ?具备多种音视频输入：主席台桌底下或讲台底下预留有 VGA、S-VIDEO 及音频接口，可以接入手提电脑信号、实物投影信号等。 ?多媒体播放：可以播放 DVD、录像等音视频信号。 ?录像及回放功能：可以对会场音、视频通过录像机进行录像及回放。 ?移动发言功能：可以采用无线话筒移动发言；所检项目均符合检测依据的要求。?集中控制功能：利用触模屏及 PC 控制会议音、视频源切换、DVD、录像机播放及音量调节及投影机吊架、电动屏幕升降等。?远程会议：可以实现远程视频多方会议。2.2.10信息引导及发布系统大厅、导诊台、护士站、电梯厅、候诊室、会议室等各处放置显示屏和触摸查询机，可以播放医院信息介绍、最新医疗信息、温馨健康提示、缓解病人情绪的音、视频等信息。2.2.11 时钟系统本项目主要对主要出入口、护士站、手术室、等候区、办公区等区域设置时钟，所有子、母时钟同步。 2.3 机房工程机房为全医院的网络中心和信息机房，机房工程项目范围包括：机房装修工程、供配电工程、照明系统、防雷接地系统、场地监控系统、精密空调工程、机房消防系统等部分。 机房内安装 UPS 电源、网络机柜、精密空调等设备。要求根据《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008和《计算站场地技术要求》GB 2887-89等设计规范和相关要求进行信息中心机房的设计，满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等要求。构建一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。2.3.1 机房装修工程 （1）天棚吊顶工程 机房的天花需具备保温隔热的效果。各功能区天花及梁、墙沿上部防尘处理天花上部防尘、防渗水工程。 （2）地面工程 ?机房内铺设抗静电活动地板，地面表面应平整、不起尘、不吸尘、 防静电、保温隔热、阻燃。?（3）隔断、墙面工程 机房墙面满足吸音、隔声、防火、防尘、坚硬、保温、防静电及能有效降低机房内设备的主频辐射产生的谐波干扰等要求，并且应具有美观、大方、耐用、表面平整的功能型墙板，其规格按实际要求。 各功能区外窗作防渗水、防潮处理，墙体基层清理（水泥沙浆找平），墙面防尘、防潮处理。（4）保温隔热工程 计算机机房的冬季保温、夏季隔热以及防结露等技术问题是机房设计工作中的重要方面。2.3.2 电气工程在本机房中，对通信主要设备主供电应达到 A 级标准。同时考虑到计算机系统的扩展、升级等可能性，预留备用容量。从医院总配电房单独直接敷设电源线至信息服务器中心机房总配电柜。机房内分别配置市电总配电柜和 UPS 配电柜。每一路计算机电源设置单独电源开关。电源箱（柜）内应采用高质量空气开关，并加有保护装置，以保护操作人员的安全。各功能区均应设备维修插座（220V市电供电）。 电气工程包括了插座、配电柜、照明、UPS、各层弱点设备的供电和220V与安全电压的转换（在各层强电井设一双电源回路供电）。UPS的维持时间至少二个小时。2.3.3 防雷与接地工程 计算机机房应具有以下四种地：计算机系统的直流地、交流工作地、交流保护地和防雷保护地。 本中心机房接地系统电阻要求如下： ①计算机系统设备直流地接地电阻不大于 1Ω。 ②交流保护地的接地电阻应不大于 4Ω； ③防雷保护地的接地电阻应不大于4Ω； ④交流工作地的接地电阻应不大于 4Ω；2.3.4 空调新风工程 机房的温湿度要求机房内空调系统按 A 级标准设计，为达到机房的环境要求，机房空调要求大风量，明显节约电能，多种制冷方式，高效过滤装置，恒温恒湿功能，全年7×24小时运行。 机房安装精密空调，机房保持温度 22 度 +/-2，湿度 50% +/-10，全方位设立监控点，采用全封闭防尘、防静电处理，为计算机机房提供一个良好的工作环境。 另外，为满足机房对空气清洁度的要求，机房内也要不断补充新鲜空气并保证正压。同时也要考虑排风系统。2.3.5 机房环境监控工程 监控系统将通过智能化途径、开放型数据接口对机房进行全方位、全天候的密集监控，包括机房动力监控、机房环境监控和机房保安监控等一共九类监控对象（市电电量参数监测、配电监测、UPS监测、精密空调监测、漏水监测、门禁监测、闭路电视监控、消防系统监测、温湿度监测）进行集中监控，对机房做到 4 种管理方式：性能管理、告警管理、配置管理和安全管理。 2.3.6 气体消防工程 计算机机房的消防系统包括火灾报警设备和灭火设备两部分，并且采用气体灭火系统。 机房气体消防系统要求消防要求使用七氟丙烷气体灭火系统必需满足以下功能：a)机房应安装烟感、温感探测器及火灾自动报警系统。b)联动控制功能：灭火装置具有自动、手动及机械应急操作三种方式。c)火灾报警系统与空调电源及配电电源连动，当有火灾报警时，自动切断供电回路，并给一楼医院监控中心提供信号。d)设置感烟和感温两种探测器的组合，探测器灵敏度应为高或中稳、分开布置联合使用、不用延时工作方式的探测器，以尽早测出火灾的发生及时发出火灾报警。e)机房出入口（走火通道）安装符合消防条例的标示及标志。f)灭火系统采用七氟丙烷气体灭火系统。七氟丙烷气体灭火系统：1）、设计依据：《FM200灭火系统设计规范》2）、控制方式系统控制方式要求有自动、手动及机械应急操作三种。3）、其它要求防护区围墙和门的耐火极限不应低于0.5h。灭火喷射前，防护区门、窗应处于关闭状态，空调通风系统应自动关闭。4）技术参数系统设计浓度：８％系统设计用药量：按标准要求设计喷射时间：１５秒浸渍时间：３分钟响应时间：３０秒3 番禺区中医院扩建工程—弱电智能化施工图设计(第二次招标)要求3.1 智能化信息系统集成以系统集成、功能集成、网络集成和相应的软件界面集成等多种集成技术为基础，结合标准化、模块化以及系列化开放性设计的一体化系统集成模式。以中央监控管理层、部门监控（分层）管理层和现场信息采集与控制层的三层组织结构，通过系统一体化的公共通讯网络，同时在整个医院内采用统一的计算机操作平台，运行在同一软件界面下，以实现集中监视，控制和管理的功能。各弱电子系统应该纳入系统集成范畴包括如下： ? 楼宇自控系统； ? 消防报警系统 ? 闭路电视监控系统； ? 防盗报警系统； ? 公共广播及消防紧急广播系统； ? 智能一卡通管理系统（一卡通管理系统包括：门禁管理子系 统、巡更管理子系统、消费管理子系统、停车场管理子系统）； 3.2 建筑设备管理系统（BMS） 医院大楼内各类设备的运行情况通过电脑进行集中监控与管理，确保医院大楼内环境舒适。提高医院大楼及其内部人员与设备的整体安全水平和灾害防御能力。通过优化控制提高工艺过程控制水平，节省能源消耗、减轻劳动强度。提供可靠的、经济的最佳能源供应方案，实现能源管理自动化。不断地、及时地提供设备运行情况的有关资料、报表，进行集中分析，作为设备管理决策的依据，实现设备维护工作的自动化。 医院大楼楼宇控制系统受控机电设备包括以下几个子系统： ?冷源系统：（一楼室外） 监控冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔等。 ?空调系统： 监控进风机、排风机、新风机等。 ?给排水系统： 监控给水泵、潜水泵及污水井系统等。如果生活给水系统是成套设备，可以通过提供接口实现集成数据。 ?照明系统： 监控各层走道公共照明、室外景观灯、广告照明灯等 ?电梯系统： 监控各电梯的运行及报警状况。 ?消防水泵系统： 监测各消火栓泵及自动喷泵的运行及报警状况。 ?配电系统： ?发电机系统： 4 各子系统选型方案要求本次设计需要提供各子系统软件产品功能，运行的软硬件环境等，为软件产品的选型提供完整设计方案。本次设计需要提供以上各子系统主要设备的选型要求、技术参数要求、性能指标等，为子系统的产品设备选型提供完整设计方案。 附件3：工程建设项目勘察设计廉政责任书项目名称：番禺区中医院扩建工程—弱电智能化施工图设计(第二次招标)项目地址：广州市番禺区发包人（甲方）：广州市番禺区中医院 设计人（乙方）：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目勘察设计委托人与设计人双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条甲乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目勘察设计合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。（四）发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。（六）不得在勘察设计合同款项支付方面无故刁难乙方。第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方，相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第五条本责任书作为工程勘察设计合同的附件，与工程勘察设计合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。甲方：番禺区中医院 乙方： 法定代表人：　　　　 　法定代表人：委托代理人：　　　　 　委托代理人： 地址： 　地址：电话： 　电话： 日期：2012年 5月日