遂昌县成屏一级水电站增效扩容改造工程高压开关柜采购招 标 编 号：SC2012B21-公05招标文件 浙江遂昌成屏水力发电有限责任公司遂昌县招投标交易中心二０一二年七月三十日 目录第一章公开招标采购公告1第二章招标需求3第一节 一般规定与规范31.1 承包范围31.2 电站概况31.3 交通运输31.4 标准与工艺31.5 设备颜色51.6 备品备件61.7 铭牌61.8 厂用电源61.9 辅助电气设备、电线和端子61.10 试验计划61.11 试验证明61.12 包装与标志61.13 承包人的现场指导61.14 发包人提供的图纸71.15 承包人提供的图纸和资料7第二节设备技术规范72.1 设备主要参数72.2．结构要求92.3．买方提供的图纸102.4．出厂检验102.5．标志、包装、运输、贮存102.6．其他11第三节 招标图纸113.1 说明113.2 附图11第四节 采购人对项目的其他说明114.1高压开关柜交货进度表114.2 保证期114.3 售后服务保障或维修响应时间要求124.4 如投标人须了解本项目有关的要求，可与招标采购单位联系。12第三章投标须知133.1 前附表133.2 总则143.2.1 适用范围143.2.2定义143.2.3 招标方式143.2.4 投标委托143.2.5 投标费用143.2.6 联合体投标143.2.7 转包与分包143.2.8 特别说明：143.2.9 质疑和投诉143.3 招标文件153.3.1招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：153.3.2 投标人的风险153.3.3 招标文件的澄清与修改153.4 投标文件的编制153.4.1 投标文件的组成153.4.2 投标文件的语言及计量163.4.3投标报价173.4.4 投标文件的有效期173.4.5投标保证金173.4.6 投标文件的签署和份数173.4.7 投标文件的包装、递交、修改和撤回183.4.8 投标无效的情形183.5 开 标193.5.1 开标准备193.5.2 开标程序：193.6 评标203.6.1 组建评标委员会203.6.2 评标的方式203.6.3 评标程序203.6.3.1形式审查203.6.3.2 实质审查与比较203.6.4 澄清问题的形式203.6.5 错误修正203.6.6 评标原则和评标办法203.7定标203.8合同授予213.8.1 签订合同213.8.2 履约保证金21第四章评标办法及评分标准224.1 总 则224.2 评标内容及标准224.2.1 价格分（60分）224.2.2 技术分（35分）224.2.3 商务、资信及其他分（5分）22第五章合同条款23第一节 合同协议书23第二节 合同条款245.2.1招、投标双方相关责任人的定义和解释245.2.2转让和分包255.2.3监理工程师和监理工程师代表255.2.4合同文件265.2.5法律265.2.6合同范围265.2.7文件的相互关系和书面通知265.2.8设计变更265.2.9对规定的设备、材料和工艺的变更265.2.10 质量保证265.2.11合同协议275.2.12 履约保证275.2.13进度计划275.2.14标准和单位275.2.15监理工程师的决定275.2.16图纸、资料、设备的交付时间：285.2.17安装和试验指导人员285.2.18试验285.2.19验收285.2.20运输285.2.21付款办法295.2.22缺陷295.2.23保证期295.2.24修改305.2.25违约305.2.26违约罚金305.2.27设备交货315.2.28税务315.2.29不可抗力315.2.30保险315.2.31专利权315.2.32争议与仲裁31第六章投标文件格式326.1　资信/商务文件格式326.1.1 资信/商务文件的外包装封面格式326.1.2 资信/商务文件封面格式336.1.3资信/商务文件目录346.1.4、投标声明书格式356.1.5 法定代表人授权委托书格式366.1.6 资质证明376.1.7 企业概况。376.1.8装备能力386.1.9 工程业绩386.1.10财务状况386.1.11 质量保证体系396.1.12 最近3年的产品质量和安全情况简述396.1.13 最近三年涉及的经济诉讼资料396.1.14 企业信誉396.1.15 售后服务承诺396.1.16 投标人需要说明的其它问题396.2　技术文件格式406.2.1 技术文件的外包装封面格式406.2.2 技术文件封面格式416.2.3 技术文件目录426.2.4 交付进度表436.2.5 主要技术参数446.2.7投标人提出的条件456.2.8建议和补充476.2.9 大（部）件运输476.2.10 技术服务496.2.11设计联络506.2.12 随投标文件的图纸和资料516.3报价文件格式526.3.1 报价文件的外包装封面格式526.3.2报价文件封面格式536.3.3 投标报价目录546.3.4 投标报价函格式556.3.5投标报价汇总表566.3.6高压开关柜投标价格分项报价表566.3.6 备品备件分项报价表586.3.7专用工器具和特殊检测仪表投标报价表596.3.8其他费用报价表60 第一章公开招标采购公告根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经县有关部门批准，现就遂昌县成屏一级水电站增效扩容改造工程高压开关柜项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物的厂商前来投标，现将有关事项现公布如下：1.1 项目编号：SC2012B21-公051.2 采购组织类型：集中采购1.3 采购方式：公开招标1.4 公布网址：浙江政府采购网站（http://www.zjzfcg.gov.cn/new/）和遂昌招标采购交易信息网站(http://cgzb.suichang.gov.cn/)。请各供货商务必关注该网站，否则，所造成的一切风险由供货商自行承担。1.5 采购内容及数量：本次招标内容为14台高压开关柜，其中6kV开关柜3台、10kV开关柜2台，35kV开关柜9台。1.6 合格投标人的资格要求：（1） 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。（2） 所提供的产品设备必须符合国家相关技术要求及行业标准。（3）投标企业必须具有生产同类型开关柜的设计、生产、安全资质。（4） 具有与本招标项目相应的生产技术、生产能力以及按时交货能力（供货期为40-70天）。（5） 企业银行信用等级达到A级。（6）企业注册资本金达到2000万元及以上。（7）具有生产10kV中置式开关柜和35kV手车式开关柜设备的部颁资质证书。(8) 具有制造同类高压开关柜设备4年以上的经验。(9)企业通过ISO2001质量体系认证。1.7 招标文件的的获取：1.7.1 获取：自行到网站下载。1.8 投标保证金：投标保证金人民币15000元。投标人应于2012年X月X日9:30时前交至遂昌县招投标交易中心（以到帐时间为准）。投标保证金方式采用：银行转账、汇票。（不接受现金等形式）投标保证金提交账户名称：遂昌县会计核算中心开户银行：中国银行遂昌支行，账号：****************01望交纳保证金的同时在备注栏内需注明高压开关柜保证金。1.9 投标截止时间和地点：投标人应于2012年X月X日9:30前将投标文件密封送交到遂昌县招投标交易中心，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。1.10 开标时间及地点：本次招标将于于2012年X月X日9:30在遂昌县招投标交易中心开标，投标人必须派授权代表出席开标会议。1.11 业务咨询：招标采购单位：浙江遂昌成屏水力发电有限责任公司招标单位联系人：邱灿华联系电话：****-*******，135*****285传真：****-*******地 址：遂昌县妙高镇园丁路19号邮编：323300集中采购机构:遂昌县招投标交易中心联系人：王玫联系电话：****-*******地址：遂昌县妙高镇君子路96号 邮 编：323300同级政府采购监管管理部门：遂昌县公共资源管理委员会办公室联系电话：0578--*******浙江遂昌成屏水力发电有限责任公司 遂昌县招投标交易中心二〇一二年七月三十日第二章招标需求编号：SC2012B21-公05 采购单位名称：浙江遂昌成屏水力发电有限责任公司第一节 一般规定与规范1.1 承包范围承包人将承包下列项目的设计、制造、试验；包装、运输、交货；指导安装、现场试验、试运行、验收；并应完全符合合同要求。（1）6kV中置式成套开关柜3台；（2）10kV中置式成套开关柜2台；（3）35kV手车式成套开关柜9台；（4）专用工具和特殊仪表（5）备品备件（6）各设备的图纸资料1.2 电站概况成屏一级电站位于遂昌县妙高镇下淤村，距县城约10km。电站原装机容量13MW （4×2MW+1×5MW）。2011年电站增效扩容改造工程被列入国家试点项目，装机为1*5MW+1*8MW。本次招标内容为14台高压开关柜，其中6kV开关柜3台、10kV开关柜2台，35kV开关柜9台。电站以一回35kV 出线接入遂昌110KV金溪变。发电机和变压器采用发变组接线，35kV侧为单母线接线方式。详见附图（电气主接线图）。1.2.1 工作环境：多年平均气温16.8℃极端最高气温40.1℃极端最低气温-9.9℃多年平均相对湿度〈76%坝址区地震基本烈度VI度海拔高程＜1000m1.3 交通运输 铁路可到衢州、龙游、丽水火车站，再转公路运输到工地。1.4 标准与工艺1.4.1 招投标文件中采用的技术标准名称和编写代号说明：机构名称 缩写国际电工委员会 IEC国际标准化组织 ISO中华人民共和国国家标准GB电力行业标准 DL水电行业标准 SD机械行业标准 JB在上述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准。在国内标准缺项或不完善时，可参考选用相应的国际标准或其它国家标准。选用的标准，应是在招标书发出前已颁布的最新版本。1.4.2 主要引用标准GB2900.1 电工名词术语基本名词术语GB2900.19电工术语：高电压试验技术和绝缘配合GB2900.20电工术语：高压开关设备GB5465.2 电气设备用图形符号GB191包装储运图示标志GB4205 控制电气设备的操作件标准运动方向GB156额定电压GB762电气设备 额定电流GB1980 电气设备 额定频率GB11022高压开关设备通用技术条件 GB5582 高压电力设备外绝缘的污秽等级GB4797.2 电工电子产品自然环境条件 海拔和气压 水深和水压GB311.1高压输变电设备的绝缘配合GB311.2~6高电压试验技术GB4585.2 交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法 固体层法GB7354 局部放电测量GB11604高压电器设备无线电干扰测试方法GB763交流高压电器在长期工作时的发热GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法GB3309 高压开关设备常温下的机械试验GB998低压电器基本试验方法GB5273 变压器、高压电器及套管的接线端子GB2423.4 电工电子产品基本环境试验规程 试验D6：主变湿热试验方法GB4728.1~13电气图用图形符号GB4025 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色GB4942.2 低压电器外壳防护等级GB4884 绝缘导线的标记GB6988.1~7 电气制图GB7159 电气技术中的文字符号制订通则GB1207 电压互感器GB1208 电流互感器GB1408 固体绝缘材料工频电气强度的试验方法GB11022高压开关设备通用技术条件GB3906 3~35kV交流金属封闭开关设备SD/T318高压开关柜闭锁装置技术条件DL/T402交流高压断路器订货技术条件DL/T404户内交流高压开关柜订货技术条件DL/T486交流高压隔离开关订货技术条件DL/T539户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件DL/T593高压开关设备的共用订货技术条件1.4.3 所有螺丝、螺母、螺栓、螺杆和有关管件的螺纹应用GB或ISO标准。1.4.4 如果投标人采用除上述标准系列列举以外的其它系列标准时，须在投标书中加以说明，并经工程师同意方能使用。1.4.5 设备制造应采用先进的工艺，以保证在各种运行工况下设备应运行正常可靠。零部件应有良好的互换性和便于安装及检修。1.5 设备颜色在合同签定后，由发包人提供色板确定设备用色。1.6 备品备件承包人应按合同提供备品备件，备品备件价格已包括在投标书中。备品备件应能互换，与原设备的材料和质量相同。备品备件包装箱上应有明显的标记。保证在规定的条件下，在保存期内不会变质。1.7 铭牌每台设备均应有永久性铭牌（包括主要外购附件）。铭牌上应标有制造厂名称、地址、设备出厂日期、型号、电气参数及其它重要数据。1.8 厂用电源厂用交流电源为三相四线制，50HZ，400/230V电压波动范围为+10%-15%；频率波动范围为±1%。供控制和保护用的直流电源为220V，电压变化范围为80～110%。1.9 辅助电气设备、电线和端子 控制电缆芯线或控制导线应为铜芯。额定电压不应低于500V，并适合于它所使用的环境。电气导线应排列整齐。在端子板的接线处应端接，每组端子板上至少留有20%的空端子。1.10 试验计划承包人应按GB的要求制订试验计划，试验计划包括试验项目、试验准备、试验程序、判定标准和试验时间。1.11 试验证明凡在工厂进行的各种设备的检验和试验，应向工程师提供工厂检验记录抄件。1.12 包装与标志1.12.1 设备包装运输应符合GB/T13384《机电产品包装通用技术条件》的规定。1.12.2 对设备加工面应采取适用的防锈措施和用木材或其它软材料加以防护。对电气绝缘部件应采用防潮和防尘包装。对仪器仪表设备应密封包装。并有妥善的防震措施。1.12.3 包装箱外部标志及起吊位置应符合GB191《包装储运指标标志》的规定。包装箱外壁应标明收发货单位名称和地址、合同号、产品净重、毛重、重心线及吊索位置，箱子外形尺寸，共××箱等。1.12.4 包装箱中应有装箱单、明细表、产品出厂证明书、合格证、随机技术文件及图纸。这些文件、清单、资料均应装在置于包装箱内部上层表面的易见专用铁盒内。1.13 承包人的现场指导1.13.1 承包人应派遣有能力、有实践经验的人员到现场指导安装和试运行，并参加设备开箱和交接验收试验。 1.13.2 承包人应事先向发包方提交参加现场指导人员的名单、专业及来现场的计划安排。所派遣的人员如与投标文件所拟定的现场指导人员不同，需征得发包人同意。发包方有权拒绝不合格的现场指导人员，承包人应更换合格的指导人员到现场。发包方应为承包人现场指导人员的住宿、交通提供方便和创造良好的工作条件。1.13.3 承包人在现场的指导人员，应对设备的安装工艺、质量、设备试验和试运行负责指导与监督；在安装过程中指导人员发现安装质量不符合要求时，应立即书面通知工程师。承包人应对安装指导延误或指导错误所引起的安装质量负责。1.14 发包人提供的图纸发包人提供的图纸为电气主接线图、6 KV开关柜订货图 、10KV开关柜订货图、35KV开关柜订货图各一份1.15 承包人提供的图纸和资料1.15.1 承包人应向监理工程师和设计单位提交下列图纸和资料供审查：1.15.3条规定提交的图纸；设备安装、运行及维护说明书；设备技术条件和说明书；产品样本；产品合格证；出厂试验报告；现场试验大纲和程序；开关柜运输途中监测装置的全程记录及本合同文件中提及的其它图纸资料。承包人应提交一式四份交图清单（注明按合同提交的日期及顺序），并经监理工程师审查认可。承包人应向工程设计单位和发包人提供与工程布置安装及设备设计有关的图纸文件、说明书等出厂文件资料各5套和电子版文件一套。承包人正式提交审查的图纸均应由承包人授权代表签署或单位盖章。1.15.2 对于承包人提交的不符合要求的图纸，监理工程师或工程设计单位将不作正式审查或处理，也不将图纸退回承包人，只书面通知承包人不符合要求的图纸名称，并要求承包人修改后重新提交图纸。由于重新修改图纸，推迟合同规定的交图时间，影响工程进度时，将认为承包人逾期，并应承担违约罚款。1.15.3 图纸和资料承包人应从合同生效日算起的30天内提交本条所列的图纸和资料。逾期交图时，按5.25条款作违约处理。下列图纸每项提交5套（其中1套电子版提交工程设计单位，3套兰图与1套电子版直接提交发包人）。(1)开关柜详细型号及参数；(2)开关柜外形尺寸图；(3)开关柜基础安装图；(4)开关柜二次接线图；(5)开关柜端子图；1.15.4 最终的图纸和资料1.所有按规定提交的随机图纸和资料，向发包人提供共8套。2.所有产品的厂内检查及试验记录向发包人提供8套。所有按规定应提交的随机图纸和资料应向工程设计单位提交1套第二节设备技术规范2.1 设备主要参数(1)6kV开关柜 额定电压：10（6）kV 最高工作电压：12（7.2）kV额定电流：630（1250）A爬电比距：2.0cm/kV爬电距离：240（144）mm 防护等级：IP4X（门，外壳） IP2X（柜内隔板） 开关柜外形尺寸：800×1660×2300mm（宽×深×高） (2) 35kV开关柜 额定电压：35kV 最高工作电压：40.5kV额定电流：630A 爬电比距：2.0cm/kV爬电距离：810mm 防护等级：IP4X（门，外壳） IP2X（柜内隔板）开关柜外形尺寸：1200×2800×2450mm（宽×深×高）(3)35kV断路器 型式：真空断路器（要求采用合资品牌产品如：ABB公司VD4、GE公司VB、库柏耐吉公司VN1、西门子公司3AH3） 额定电压：35kV 最高工作电压：40.5kV 额定电流：630A 额定短路开断电流：25kA 额定动稳定电流：63kA 额定热稳定电流：25kA 额定短路关合电流：63kA 额定雷电冲击耐受电压：185kV 额定工频短时耐受电压：95kV 额定操作顺序：O-0.3S-CO-180S-CO（35kV线路断路器） O-180S-CO-180S-CO（发变组断路器） 操作方式：电机弹簧式（弹簧储能时间≤15S） 合闸时间：≤0.07S 分闸时间：≤0.05S 机械寿命：≥10000次 额定电流开断次数：≥10000次 额定短路开断电流开断次数：≥50次 2.2．结构要求2.2.1 10kV（6）开关柜为全封闭金属铠装中置式手车柜，35kV开关柜为全封闭金属铠装手车柜，开关柜框架采用优质敷铝锌钢板制成。2.2.2开关柜为对地绝缘的水平隔离结构，由断路器室、母线室、电缆室和 低压室等4个隔室组成。2.2.3开关柜应满足“五防”要求。每台开关柜均要求配置一只德圣电气DSK-3100型开关状态显示器。2.2.4开关柜应有完善的接地系统。2.2.5开关柜邻柜之间应有一个隔离电弧的夹层，可有效阻止故障电弧伤及邻柜。2.2.6开关柜应有防凝露措施，每台开关柜均要求配置一只德圣电气DSW-ZN型温湿度控制器。2.2.7开关柜母线室与断路器室之间装有安全活门，断路器进出时，活门能自动上下开闭。检修时，上下活门能用手分别打开或关闭，此时可操作门锁机构锁定。2.2.8开关柜内母线除连接部位以外采用热缩套管防护，连接部位采用可简易取下的绝缘罩防护。2.2.9避雷器采用安徽巨森JPBHY5CZ1系列硅橡胶外套无间隙氧化锌避雷器，四极形接线，并配套提供ZBJ-100/3B放电记录仪。2.2.10互感器采用天津百利纽泰克封闭式环氧树脂浇注型互感器。2.2.11电度表由开关柜配套，采用珠海恒通电能仪表公司生产DSSD25型电子式三相多功能电能表，带485通讯接口（采用MODBUS通信规约）。智能数显仪表采用珠海派诺PMAC系列产品。2.2.12 35kV母线PT柜中配置一套德圣电气DS-KSX196H-1型微机消谐装置。2.3．买方提供的图纸电气主接线图、6 KV开关柜订货图 、10KV开关柜订货图、35KV开关柜订货图各一份2.4．出厂检验2.4.1每台设备均应进行出厂试验，经质量检验部门确认合格后方能出厂，并应具有证明设备合格的产品出厂证明书。2.4.2开关柜出厂试验内容、方法及要求应符合GB3906（3~35kV交流金属封闭开关设备）。2.4.3承包单位的质量检验部门应按产品设计图样、业主提供的订货资料及本章有关条款逐台检验，只有检验合格后才准予验收，并向业主签发产品合格证书。2.5．标志、包装、运输、贮存2.5.1标志2.5.1.1每台设备应有铭牌，其内容包括：制造厂厂名、商标，产品型号和名称，制造年、月及出厂编号，标明额定值及主要技术数据。2.5.1.2各设备的对外连接端子、各接线座连接端子及各连接用的绝缘导线的末端，均应有与业主提供的订货图和厂家安装接线图相一致的标志。2.5.1.3标志应清晰、耐久，便于观察。2.5.2 包装 包装应符合相应的标准或规定，装箱文件、资料清单及装箱清单齐全。 2.5.3 运输 运输应符合相应的标准或规定。2.5.4 贮存 2.5.4.1贮存设备的场所应干燥、清洁、空气流通，并能防止各种有害气体的侵入，严禁与有腐蚀作用的物品存放在同一场所。 2.5.4.2包装好的设备应保存在相对湿度不大于80%，周围环境为-10~+40℃的 场所。2.5.5．开关柜应满足计算机监控系统对其进行操作、状态监视等要求，断路器及手车应设有反映分、合位置的辅助开关，每个辅助开关至少留有2常开2常闭接点供计算机监视用。辅助开关应能防潮、防震、动作灵活可靠，输出接点容量应符合计算机监控要求。柜内所有输入输出开关量均应引接至端子排。2.6．其他开关柜的技术条件除应符合本章相应各条款外，还应完全符合买方提供的设备订货图中的电气接线和各项技术条款的要求。第三节 招标图纸3.1 说明本标提供的全部附图仅供投标人在编制招标文件时使用，不得在施工实施时作为施工详图使用，否则，由此而造成的一切后果均由承包人自负。3.2 附图电气主接线图、6 KV开关柜订货图 、10KV开关柜订货图、35KV开关柜订货图为CAD版本，请与招标文件一并下载附图目录第四节 采购人对项目的其他说明4.1高压开关柜交货进度表 序号设备型式型号数量交货日期制造工期（月）16kV中置式开关柜KYN28-123210kV中置式开关柜KYN28-122335kV手车式开关柜KYN61-40.594相关图纸资料套4合同签订后15日设计单位1份，发包人3份5相关图纸资料套9交货时相关设备的专用工具一并到货，图纸资料出厂说明书等需提供光盘。4.2 保证期1、保证期是指从高压开关柜签发初步验收证书日期之日起2年，或高压开关柜全部到货之日起3年内，以先到日期为准。2、在保证期内，设备在设计、制造、工艺、材料、性能和安装等方面应无任何缺陷，当设备存在上述缺陷，以致无法正常运行时，应由承包人负责免费更换或修复有缺陷的设备或部件，业主代表签发初步验收证书按规定重新计算保证期。4.3 售后服务保障或维修响应时间要求1、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。2、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。4.4 如投标人须了解本项目有关的要求，可与招标采购单位联系。 第三章投标须知3.1 前附表序号内容、要求1项目名称：成屏一级水电站增效扩容改造工程高压开关柜采购项目2采购数量及单位：详见本招标文件第二章3投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目免收代理服务费；7答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2012年X月X日前，以书面形式要求招标采购单位作出解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将于2012年X月X日前答疑；并将答疑内容在网站上发布，答疑内容是招标文件的组成部份。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期2天前以紧急通知的形式在网站上发布。无论投标人是否及时查阅网站，招标采购单位均以投标人已知修改补充通知和紧急通知处理。8投标文件组成：资信及商务文件、技术文件、报价文件均正本1份，副本4份；9投标截止时间及地点2012年X月X日9:30止；投标文件递交至遂昌县招投标交易中心。 地址: 遂昌县妙高镇君子路96号10开标时间2012年X月X日9:30；地点：遂昌县招投标交易中心开标室。13中标公告及中标通知书：评标结果公示7个工作日后，中标公告发布在网站；14投标保证金退还（不计息）：除有关文件规定不予退还保证金情形外，未中标供货商在中标通知书发出后5个工作日内(中标供货商签订合同后5个工作日内)，供货商提供正规的收款收据（地税部门认可）、本中心开具的投标保证金收据复印件、供货商开户银行及账号后，遂昌县招投标交易中心以转账方式退还投标保证金。投标保证金收据，本中心不负责邮寄。15签订合同时间：领取中标通知书之日起五个工作日内。16履约保证金的收取及退还:按合同总金额的 10 %计收，72小时试运行合格后15日内无息退还。4投标文件有效期：以递交投标文件截止日起90日历天内有效。20解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位3.2 总则3.2.1 适用范围本招标文件适用于遂昌县成屏一级电站增效扩容改造工程高压开关柜项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。3.2.2定义1、“招标采购单位”系指浙江遂昌成屏水力发电有限责任公司。2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。3.2.3 招标方式1、本次招标采用公开招标方式进行。2、本次招标设定最高限价150万元。3.2.4 投标委托投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件）。3.2.5 投标费用不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。3.2.6 联合体投标本项目不接受联合体投标。3.2.7 转包与分包本项目不允许转包与分包。3.2.8 特别说明：1、多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。3.2.9 质疑和投诉1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日七个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。3.3 招标文件3.3.1招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：（1）招标公告（2）招标需求（3）投标须知（4）评标办法及标准（5）合同条款（6）投标文件格式（7）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。3.3.2 投标人的风险投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。3.3.3 招标文件的澄清与修改 （1）投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2012年X月X日前以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在2012年X月X日，在网站上发布更正公告，投标人应及时查阅网上信息。（2）招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。（3）招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本集中采购机构以法定形式发布，采购人非通过本集中采购机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。3.4 投标文件的编制3.4.1 投标文件的组成投标文件由资信及商务文件、技术文件、报价文件三部份组成。3.4.1.1资信及商务文件：（1）投标声明书 (格式见附件) ；（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；（3）资质文件：①营业执照、税务登记证副本复印件（开标时携带原件备查）；②企业生产同类型开关柜的设计、生产、安全资质证书复印件；③为证实投标人资格条件所需要的所有证明文件；（4）企业概况；（5）装备能力；（6）工程业绩；（7）财务状况；（8）质量保证体系；（9）最近3年的产品质量和安全情况简述；（10）最近3年涉及的经济诉讼资料；（11）企业信誉；（12）售后服务承诺；（13）投标人需要说明的其他问题。3.4.1.2 技术文件（1）交付进度表；（2）主要技术参数；（3）建议的少量变动；（4）投标人提出的条件；（5）建议和补充；（6）大（部）件运输；（7）技术服务；（8）设计联络；（9）随投标文件的图纸和资料3.4.1.3报价文件：（1）投标报价函（格式见附件）； （2）投标报价（格式见附件）；①高压开关柜投标价格汇总表；②高压开关柜投标价格分项报价表；A、6kV开关柜报价表B、10kV开关柜报价表C、35kV开关柜报价表D、备品备件报价表E、专用工具和特殊检测仪表报价表F、其他费用报价表注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、投标报价表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。所有复印件应盖投标单位公章。3.4.2 投标文件的语言及计量1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。3.4.3投标报价3.4.3.1 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。3.4.3.2 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试过程中一切需要厂家处理、配合，直至培训、保修等一切税金和费用。3.4.3.3 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。3.4.4 投标文件的有效期3.4.4.1 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。3.4.4.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。3.4.4.3 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。3.4.4.4 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。3.4.5投标保证金3.4.5.1 投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。3.4.5.2 保证金形式：银行转账\汇票(其他交纳方式一律不予认可)。3.4.5.3 未中标人(含中标单位)的投标保证金退还按3.1前附表十四条规定办理。3.4.5.4 中标人应在领取中标通知书之日起五个工作日内与采购人签订合同并交纳合同总金额10％的履约保证金，交入采购人指定的帐户。3.4.5.5 保证金不计息。3.4.5.6 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：1、投标人在投标有效期内撤回投标文件的；2、未按规定提交履约保证金的；3、投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；4、中标人无正当理由不与采购人签订合同的；5、将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；6、拒绝履行合同义务的；7、其他严重扰乱招投标程序的。3.4.6 投标文件的签署和份数3.4.6.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。3.4.6.2 投标人应按资信及商务文件、技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。3.4.6.3 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。3.4.6.4 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。3.4.6.5 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。3.4.6.6投标人投标时需提供投标文件正本1份，副本4份。3.4.7 投标文件的包装、递交、修改和撤回3.4.7.1 投标人应按资信及商务文件、技术文件、报价文件三部分密封封装投标文件。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件、技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。3.4.7.2 未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。3.4.7.3 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。3.4.8 投标无效的情形实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。3.4.8.1 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：1、未按规定交纳投标保证金的；2、超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的；3、未按规定密封、签章的；4、超出经营范围投标的；5、资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；6、投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；7、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的； 8、投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；9、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；10、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的； 11、投标文件正、副本内容不一致的；12、投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；13、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。3.4.8.2 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：1、未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；2、明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，以及招标文件中要求的技术指标、功能项目发生负偏离的；3、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；4、与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；3.4.8.3 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：1、未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；2、报价超出最高限价的，采购人不能支付的；3、投标报价具有选择性。3.4.8.4 被拒绝的投标文件为无效。3.5 开 标3.5.1 开标准备采购人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。3.5.2 开标程序：1、开标会由采购人主持，主持人宣布开标会议开始；2、主持人介绍参加开标会的人员名单； 3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；4、开标现场检查投标文件密封的完整性；5、按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信/商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人；6、资信/商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；7、由主持人宣读最高限价, 按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开有效投标人的报价文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，宣读投标人名称，及其在报价文件中承诺的投标报价、投标内容，以及采购人认为有必要宣读的其他内容；8、采购人做开标记录, 投标人或其授权委托人对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；9、开标会议结束。3.6 评标3.6.1 组建评标委员会本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表共同组成。3.6.2 评标的方式本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。3.6.3 评标程序3.6.3.1形式审查采购人代表协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。3.6.3.2 实质审查与比较1、评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。2、评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人或其授权委托人未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。3、各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。4、评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。5、评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人1～3名,同时起草评标报告。3.6.4 澄清问题的形式对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。3.6.5 错误修正投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：1、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；3、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。3.6.6 评标原则和评标办法1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。2、评标办法。本项目评标办法采取综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。3.7定标确定中标人。本项目授权评标委员会确定中标人。1、采购人在评标结束后3个工作日内，在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。2、投标人对评标结果无异议的，将在浙江政府采购网站和遂昌招标采购交易信息网站发布《中标通知书》。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。3.8合同授予3.8.1 签订合同1、采购人与中标人应当在中标人领取《中标通知书》之日起5个工作日内签订采购合同。同时，采购人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。2、中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。3.8.2 履约保证金1、签订合同前，中标人应按采购人根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金，否则，采购人将没收中标人的全部投标保证金。2、签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。3、履约保证金72小时试运行合格后15日内无息退还。4、主在收到承包单位收款票据后，方予付款。 第四章评标办法及评分标准为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于遂昌县成屏一级水电站增效扩容改造工程高压开关柜采购项目的评标。4.1 总 则本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分60分、技术分31分、商务、资信分9分等三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务、资信及其他分4.2 评标内容及标准4.2.1 价格分（60分）1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×60%×1002、投标人的投标报价超过采购人设定的上限价，其价格分作零分处理。4.2.2 技术分（31分）1.提供资料的完整性、提供设备范围的完整性； (0--2分)2.设备的技术规格、特性、参数、性能和质量的优越性；(0--10分)3.保证设备稳定性的措施、方案及稳定性指标的优越性；(0--10分)4.设备材料或部件的选择、制造工艺与质量控制、在工地安装调试和质量保证；(0--7分)5.保证期：保证期每延长3个月，加0.5分；以此类推，最高分2分。 （0--2分）4.2.3 商务、资信及其他分（9分）1、资质：A级得1分，B级得0.5分，B级以下不得分；（0--1分）2、成功案例及业绩：对投标单位已完成同类型制造项目的业绩、企业信誉等进行分析比较。最高得3分。（须提供县级以上电网公司合同复印件和原件） （0--3分）3、投标人的加工能力、拟投入本项目现场技术服务人员配置、质量保证体系等；(0--4分)4、售后服务保障：由评标委员会对投标供货商承诺的响应时间与承诺的保修措施进行酌情打分。（0--1分）第五章合同条款第一节 合同协议书合同协议书成屏一级水电站增效扩容改造工程高压成套开关柜设备采购合同合同号：XXX （以下简称“买方” ）通过招标确定（以下简称“卖方” ）为成屏一级水电站增效扩容改造工程高压成套开关柜设备设计制造项目的中标单位。为此双方于2012年月日在浙江省签订合同协议书如下：本合同总价为人民币元正（万元），为固定价格（见合同分项价）。1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的一般合同条款和特殊合同条款中的词语涵义相同。2、本合同包括下列文件：（1）协议书及补充协议书（2）中标通知书（1）履约保证金（2）投标书及承诺（3）招标文件（包括一般合同条款、特殊合同条款、货物需求技术规范等）及补充文件（4）图纸及技术要求（5）已标价的供货清单（6）组成合同的其他文件上述文件汇集并代替了本协议书签署前双方为本合同签署的所有协议、会议记录及相互承诺的一切文件。3、付款条件 在合同签订并生效后的15天内，承包人出具收款收据给发包人，发包人向承包人支付合同总价10%的预付款。承包人实际采购的设备、材料总价值达到合同总额的40%时，承包人出具收款收据给发包人，发包人向承包人支付合同总价40%的进度款。货物全部交接验收合格后承包人出具收款收据给发包人，发包人向承包人支付合同总价的45%。最终验收证书（保证期满后）签发之日起30天内，承包人出具收款收据给发包人，业主向承包人付清余款。4、卖方保证按照合同规定全面完成各项生产制造工作，并承担合同规定的卖方的全部责任。 5、买方保证按照合同规定付款并承担合同规定的买方的全部责任。 6、本协议书经双方法定代表人签名并分别盖本单位公章后生效。 7、本合同一式十陆份，其中正本二份，双方各执一份，副本十四份，买方执七份，卖方执七份。买方 浙江遂昌成屏水力发电有限责任公司卖方法定代表人： 法定代表人： 开户银行：中国农业银行遂昌县支行 开户银行：帐户：19-*************** 帐户：电话：****-******* 电话：传真：****-******* 传真：地址：浙江省遂昌县园丁路19号 地址：邮政编码：323300 邮编：第二节 合同条款5.2.1招、投标双方相关责任人的定义和解释除另有说明外，下列名词定义和解释按本节所述。?招标人：浙江遂昌成屏水力发电有限责任公司 ，全权负责处理本合同项目和工程建设的事宜。在招标期间称“招标人”。在负责与承包人签订承包合同时又称“发包人”。?工程设计单位：浙江省水利水电勘测设计院。?投标人：经业主通知，能够按合同文件规定条件提交投标书、实施合同的合格单位或制造厂。?承包人：与发包人签订合同的投标人。?监理工程师：是指业主委派的、代表业主全面负责和监督合同技术、经济条款（内容）实施的单位：杭州大禹水利工程咨询有限公司?监理工程师代表：是指由监理工程师指定委派的代表。在授权范围内，有权代表监理工程师。?机电设备安装单位：中国水利水电第十二工程局有限公司1.合同文件：系指招标人发布的全部招标文件、补充通知及承包人的投标文件和在投标有效期内补充的并被批准的所有书面文件。发包人发布的中标通知书以及由合同双方共同签署和达成的所有书面协议。2.合同价格：是合同协议书所列的，并被发包人接受的单价和总价。此两项价格均为固定不变价。3.招标图纸：签订合同前，以招标为目的，由招标人提供的图纸。4.投标图纸：以投标为目的，由投标人提供的图纸。5.承包人的图纸：由承包人提供的描述合同文件中规定的工作和需要供应的永久性设备图纸。6.图纸：凡与合同有关，批准使用的图纸。5.2.2转让和分包1.除发包人书面同意外，承包人不得将本合同任何部分转让或转包。允许承包人外购电气元器件。外购件制造商应具有相应的制造能力，有关外购件供应商情况应在投标文件中说明。2.外购件制造商必须具有制造相应设备的资格和经历，外购件应符合招标文件的要求。5.2.3监理工程师和监理工程师代表1.监理工程师受业主的委托，旨在监督与评价合同条文的实施；监理工程师有权解决和处理业主与承包人之间与本合同有关的问题。2.监理工程师有权对合同执行过程中出现的有关问题做出监理工程师责任与权力范围内的决定，签署证书和发布通知。3.监理工程师有权拒收不符合合同规定的设备和材料，对此，承包人不应拒绝。4.监理工程师有权代表业主审查承包人的图纸，可以拒收不符合合同规定的图纸。5.监理工程师有权制订和委派监理工程师代表，但应通知承包人。6.监理工程师代表在授权范围内，有权代表监理工程师对承包项目的各项工作进行监督，对成套设备进行测验和对有关问题做出决定。7.监理工程师对监理工程师代表没有否定的不符合合同规定的设备或材料有权予以否定，直至发出返工通知。8.承包人对监理工程师代表所做出的任何决定有不同意见时，有权提请监理工程师对该决定重新予以确认、或更改、或撤消。5.2.4合同文件合同文件包括：本章第5.1.2条所规定的全部内容。5.2.5法律合同双方应遵照《中华人民共和国经济合同法》及国家有关法律规定执行。5.2.6合同范围承包人应负责合同文件中规定的所有设备的设计、制造、出厂前的试验、包装、运输、交货、指导安装、处理缺陷、现场试验、试运行和验收、售后服务。5.2.7文件的相互关系和书面通知1.构成合同文件的各部分是相互补充的，承包人对文件有疑问时，由监理工程师负责解释。2.由于合同文件出现矛盾而造成承包人增加的费用，且是承包人不能预料到的，经监理工程师确认，由双方协商解决。3.图纸和文字发生矛盾时，以文字说明为准。前后文件有矛盾时，不同文件按排列顺序以前者为主，同一文件按文件形成时间以后者为准。在合同实施过程中，合同双方的一切联系、通知、均以书面文字为准。监理工程师签署的设计变更通知和实际工程完成情况表，工程质量合格证书，单项工作验收证书以及合同双方共同签署的其它文件，都属于合同补充文件。5.2.8设计变更1.在合同有效期内，监理工程师签署的设计变更通知书是合同的补充，承包人不应拒绝。这种设计变更不包括监理工程师按本合同技术规范要求所提出的设计修改。2.由于设计变更而引起承包人工程量或材料的改变，导致报价超过其单项（按合同文件的分项为准）报价的5%时，承包人有权书面申请改变相应部分的单价，修改后的单价经监理工程师与承包人商定，并经发包人批准后，由发包人出具证书，作为合同的补充文件，予以执行。3.承包人不得以设计变更或工作量的变化为理由，要求解除或变更其对合同规定的责任和义务的履行内容。5.2.9对规定的设备、材料和工艺的变更1、承包人在本项合同的实施中，不得使用不合格的设备和材料及不能保证质量的工艺。在监理工程师书面同意前，不得自行对合同规定的设备或材料进行变更或替代。监理工程师一旦发现上述情况，并发出通知时，承包人应按监理工程师通知立即更换，并应赔偿由此造成的损失。2、即使经监理工程师书面同意更改或替代的设备和材料，也并不免除或减轻承包人应承担的合同的责任和义务，承包人也不得提出增加费用的任何要求。5.2.10 质量保证1.质量保证和质量控制措施应符合ISO9000族质量保证体系。2.承包人必须按合同规定，严格遵照技术规范进行工作，保证质量。并应建立质检机构，进行质量自检，自检报告抄件送监理工程师，必要时，监理工程师有权进行质量抽查。 5.2.11合同协议合同双方的代表在本合同文件规定的“合同协议书”上签字后，还需双方单位盖章后，方正式生效。合同有效期为合同生效日直至完成和实现合同文件全部条款及要求时为止。5.2.12 履约保证1.在签订合同协议书时，承包人应向发包人提交履约保证金(现金)，以保证合同的执行和完成。2.履约保证金金额等于合同总金额的10%，72小时试运行合格后15日内承包人开出收款收据给发包人，无息退还。3.履约保证金可根据5.19和5.23等章节有关条款规定的设备保证期结束后终止。5.2.13进度计划1.成屏一级水电站增效扩容改造工程计划于2012年 12 月 31日建成发电，本合同设备于2012年 10 月9 日运至工地。2.承包人应按此要求在合同生效后30天内向业主提交详细的设备设计、制造、试验、验收、供货计划，供监理工程师审批，此计划批准后即为合同文件的内容之一。3.承包人应按监理工程师要求每月提交一式3份进度报告给监理工程师；当计划进度与实际不符时，承包人应提交修改后的计划报监理工程师审批。4.因发包人要求推迟或提前供货，承包人不得拒绝，也不增加费用，但业主方必须提前通知承包人，提前期一般不超过一个月（30个是日历天）。5.2.14标准和单位1.完成合同文件规定的工作所需要的标准。如采用与规定标准相当的其它标准时，应附有具体说明，并经监理工程师书面同意。2.一律使用中华人民共和国法定计量单位及国际单位制。5.2.15监理工程师的决定1.监理工程师的决定对合同的解释起决定作用，监理工程师有权拒收不符合合同要求的设备、材料，并有权处理工作中出现的问题。2.监理工程师可在承包人提出书面要求的10天内，对合同文件解释的有关问题作出书面决定。3.承包人在收到监理工程师书面决定后10天内，如有疑问或异议或询问，应在10天内提出书面材料，并说明理由，监理工程师应在10天内书面通知合同双方，确认、更改或撤消该项决定，并说明相应的理由。5.2.16图纸、资料、设备的交付时间：承包人应按本章第5.2.13节“进度计划”和本文件第2.15节“承包人提供的图纸和资料”有关要求制定图纸资料和设备交付时间。5.2.17安装和试验指导人员1.承包人应按本第2.13节“承包人的现场指导”中的规定，派遣人员到现场对安装、试验和试运行进行指导或协助。他们应对安装单位就安装与试验的方法、工艺、程序和注意事项提出要求，并对安装和试验质量负责监督。2.承包人派遣人员的技术服务费已计入或包含在合同总价中。5.2.18试验本节是对设备在工厂制造期间的检查和试验及其在安装现场的试验所作的有关规定。凡按合同规定,应由发包方参加的工厂试验,承包人应在试验前15天通知监理工程师。若发包方参加人员逾期未到达,承包人可按原定计划进行试验。a)工厂试验1、每台设备均应进行出厂试验，经质量检验部门确认合格后方能出厂，并应具有证明设备合格的产品出厂证明书。2、承包人的质量检验部门应按产品设计图样、发包人提供的订货资料及本章有关条款逐台检验，只有检验合格后才准予验收，并向发包人签发产品合格证书。b)现场试验1.由业主组织，按合同文件的要求对设备进行现场试验。承包人应参加并负责指导、检查、监督设备的现场试验。2.如现场试验的结果，不能满足合同文件的规定，或设备不能确保正常运行，监理工程师（或发包人）可要求免费修理或更换设备，甚至拒收。3.现场试验的费用除另有规定外由发包人负担。5.2.19验收1、设备验收分初步验收和最终验收两个步骤。2、在设备经5.2.3条规定的验收试验及试运行，其结果符合相关规范规定，并对设备进行了彻底检查且符合合同要求后，监理工程师对各台设备分别签发初步验收证书。3、对于在验收试验和试运行中发现有缺陷或损坏的部件和设备，需要由承包人负责修复或更换，重新进行试验和检查，合格后方可签发初步验收证书。初步验收证书签发之日起，设备开始投入商业运行，同时开始设备质量保证期。4、根据发包人和承包人双方达成的协议，如某部分设备要先验收，监理工程师可先对该部分设备签发初步验收证书。5、按合同规定的设备保证期届满时，并完成规定的型式试验后，经合同双方按合同文件对设备进行全面检查合格，由监理工程师对该设备签发最终验收证书。在最终验收时，若又发现重大缺陷，则应由承包人按合同规定修复，并重新开始保证期。5.2.20运输1.按5.23.1 “试验”中规定，由具有合格证书的设备方能发运。2.运输设备所需的运输工具及车皮计划由承包人负责向运输部门办理申请手续。3.由制造厂至厂区现场的指定位置的运输费、运杂费及保险费应包括在合同总价中。并在“2.6”条款中单独列出。4.承包人应在设备装运前5天，将要运输的设备、材料的项目、数量、单价及运输和存放注意事项等详细情况书面通知业主和监理工程师，经监理工程师书面同意后方能运输。对于超重超大件的特殊运输，承包人负责把待运重载的重量及其它情况征得交通管理部门的同意和支持，并承担由此产生的所有附加费用。5.承包人应在设备交付发运的同时，将每次发运的货名、件数、编号、发运地名及车号通知发包人。6.设备包装和标志要求按2.12“包装与标志”中的规定执行。7.设备到达厂区现场的指定位置之前5天，承包人应将提货单、发货车、装箱单、识别标志、保险费收据、检验证及其它必须提交的单据一式5份，送达发包人，并同时送交监理工程师。8.设备的运输过程中为确保交通工具与道路的巅簸不会对设备的质量造成不良影响，应按规定加装必须的监测装置或采取必要的保障手段。9.设备运输过程中，造成的全部损失和损坏由承包人负责。运输中发生设备损坏和丢失情况时，也应由承包人负责同运输部门交涉，并由承包人负责免费补充供货。10.如有质量不合格,产品需要返厂处理的,所发生的一切费用由承包人承担。5.2.21付款办法1.在合同签订并生效后的15天内，承包人出具收款收据给发包人，发包人向承包人支付合同总价10%的预付款。2.承包人实际采购的设备、材料总价值达到合同总额的40%时，承包人出具收款收据给发包人，发包人向承包人支付合同总价40%的进度款。3.货物全部交接验收合格后承包人出具收款收据给发包人，发包人向承包人支付合同总价的45%。4.最终验收证书（保证期满后）签发之日起30天内，承包人出具收款收据给发包人，业主向承包人付清余款。5.预付款和进度款必须专款专用，不得挪作它用。5.2.22缺陷1.监理工程师认定的承包人或分包人做的工作、提供的设备、工艺和材料，不符合国家规定标准和合同要求时，称为“缺陷”。2.监理工程师发现缺陷后，应尽快书面通知承包人，并规定合理的修复时间。承包人应负责在规定的修复时间内以最快的速度修复缺陷或更换设备。3.在设备保证期内发生缺陷，保证期应按照由于此种缺陷或损坏，致使设备不能使用的时间予以延长。但不得将保证期延长到超过从初步验收证书签发之后算起2年。4.若承包人未在规定时间内修复缺陷，则发包人可着手处理，其风险和费用仍由承包人承担，并由承包人负责赔偿损失。5.2.23保证期1.保证期系指从按本章第5.4条规定，签发初步验收证书日期算起2年或从设备最后1件到货之日算起3年，以先到日期为准。投标人如有保证期延长承诺的，按其承诺时间为准。2.在保证期内，设备在设计、制造、工艺、材料和性能等方面应无任何缺陷。当设备存在上述缺陷，以致无法正常运行时，应由承包人负责免费更换或修复有缺陷的设备或部件，监理工程师重新签发初步验收证书，并按本章第3.4条的规定重新计算保证期。5.2.24修改1.没有监理工程师的书面通知，承包人不能更改合同的任何部分。2.监理工程师有权根据需要以书面形式通知承包人对承包项目的任何部分进行变更、改正、删除，这种变更、改正、删除累计不能超过合同金额的1%。在合同金额的1%以内，合同金额不作调整。3.监理工程师提出书面修改通知后，若承包人认为会影响其履行合同义务，应在7天内通知监理工程师，监理工程师应在7天内对是否进行修改作出确认。4.监理工程师对修改确认后，承包人应立即执行。5.更改超过合同总金额的1%，按业主、监理工程师和承包人三方协议的金额来修改合同的金额。5.2.25违约A.发包人违约：发包人在合同规定的付款日期到期后，不向承包人支付规定的款项，承包人有权书面通知发包人并抄送监理工程师，要求发包人按本章第5.26条规定支付规定支付违约罚金。B.承包人违约包括下列几种情况：1.承包人未经发包人书面同意就转让或分包了合同；2.承包人不按合同规定实施合同；3.由于承包人忽视履行其合同范围内的义务，以致严重影响承包项目的实施。承包人违约时，发包人可在30天内书面通知承包人按本章第5.26条规定，要求承包人支付违约罚金。必要时还可书面通知承包人终止合同。承包人应赔偿由于终止合同而引起的业主的经济损失。5.2.26违约罚金1.承包人未能在规定日期或合同双方所同意的延长期限内，将设备运到厂区现场的指定位置时，则应按每天迟交设备价格的0.5%支付违约罚金，但延期不能超过15天，否则承包人承担由此造成的工程损失。2.承包人未能按本章第2.15条规定的期限内提交图纸和资料时，应按每张图纸或每份资料每天200元人民币支付违约罚金，一直到提供图纸和资料时为止。3.以上两项违约金总金额最高不超过合同总价的10%。4.发包人若未按本章3.21条“付款办法”按时向承包人支付货款，应按中国人民银行规定的同期贷款利率向承包人支付利息。5.2.27设备交货1.本合同范围内的设备均在工地的指定地点进行交货、验收。2.设备运到工地后，由承包人、发包人、监理工程师代表和安装承包人共同开箱检查，并做好商务记录，如发现有损坏、错发或缺件等问题，应由承包人负责查找原因，尽快采取补救措施，如属缺件，承包人应免费补足。3.发包人应在工地开箱检查前5天通知承包人派员参加，如承包人逾期不到，则发包人将组织人员开箱检查，并认为承包人将对开箱检查结果认可。4.若承包人经发包人要求交货提前，发包人将给予适当补偿，但本章第3.13条的有关规定除外。5.2.28税务承包人应承担纳税的义务，税种和税额必须按国家有关规定，由承包人办理和交纳。5.2.29不可抗力1.不可抗力的内容按《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）有关条款规定执行。2.不可抗力对合同双方均适用。在签订合同后，由于不可抗力不能履行合同时，双方对由此产生的损失，不得提出索赔要求。3.由于不可抗力使合同无法如约履行时，经双方协商，允许变更或解除合同。4.一方遇不可抗力事故后，应立即通知对方，并出具由国家公证机关签署的不可抗力事故证明书。5.2.30保险按合同提供的设备、工器具和材料，从发运地点到厂区现场的指定位置的保险，由承包人负责投全额保险，保险费按规定处理。5.2.31专利权合同双方应保护合同中出现的任何专利权和其它受保护的权利不受损害。5.2.32争议与仲裁合同双方发生争议应协商解决。协商不成时，任何一方均可向遂昌县人民法院起诉。 第六章投标文件格式6.1　资信/商务文件格式6.1.1 资信/商务文件的外包装封面格式×××（投标人名称）资信/商务文件项目名称：遂昌县成屏一级水电站增效扩容改造工程高压开关柜项目项目编号： 投标人名称：投标人地址：在年月日时分之前不得启封法定代表人或委托代理人签名：投标人（盖章）：年月日 6.1.2 资信/商务文件封面格式正本/或副本×××（投标人名称）资信/商务文件项目名称：遂昌县成屏一级水电站增效扩容改造工程高压开关柜项目项目编号：投标人名称：投标人地址：法定代表人或委托代理人签名：投标人（盖章）： 年月日 6.1.3资信/商务文件目录（1）投标声明书 (格式见附件) ；（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；（3）资质文件：①营业执照、税务登记证副本复印件（开标时携带原件备查）；②企业生产同类型开关柜的设计、生产资质证书复印件；③具有生产10kV中置式开关柜和35kV手车式开关柜设备的部颁资质证书。④为证实投标人资格条件所需要的所有证明文件；（4）企业概况；（5）装备能力；（6）工程业绩；（7）财务状况；（8）质量保证体系；（9）最近3年的产品质量和安全情况简述；（10）最近3年涉及的经济诉讼资料；（11）企业信誉；（12）售后服务承诺；（13）投标人需要说明的其他问题。 6.1.4、投标声明书格式投 标 声 明 书致：遂昌县招投标交易中心：（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；2、我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。法定代表人签名： 投标人（盖章）： 年 月 日 6.1.5 法定代表人授权委托书格式法定代表人授权委托书遂昌县招投标交易中心:根据成屏一级水电站增效扩容改造工程高压开关柜采购的招标文件，授权（被授权人姓名、职务、职称）为成屏一级水电站增效扩容改造工程工程高压开关柜采购项目的授权代理人，在成屏一级水电站增效扩容改造工程高压开关柜（合同编号： ）的投标和合同谈判过程中，以我公司（厂）的名义签署投标文件、与你方洽谈、签署合同协议书和处理与此有关的一切事务。我均予以承认。特此授权！ 法定代表人（签名并盖章）：联系方式： （固定电话） （移动电话）委托代理人（签名）：联系方式：（固定电话） （移动电话）投标人（盖章）： 日期：年 月日 6.1.6 资质证明投标人在投标时应提供下列资质证明文件：①营业执照、税务登记证副本复印件（开标时携带原件备查）；②企业生产同类型开关柜的设计、生产、安全资质证书复印件；③具有生产10kV中置式开关柜和35kV手车式开关柜设备的部颁资质证书。④为证实投标人资格条件所需要的所有证明文件；6.1.7 企业概况。企业名称注册地址通讯代码电话传真网址邮政编码成立时间企业性质主管部门法定代表人姓名出生日期职称法人营业执照号固定资产（万元）流动资产（万元）员工总人数其中：高级职称人数中级职称人数开户银行名称帐号最近三年完成的营业额（万元）年年年年年投标人（公章）：法定代表人（或委托代理人）（签字）：年 月 日6.1.8装备能力设备序号设 备 名 称型 号数量主要技术性能投标人（公章）：法定代表人（或委托代理人）（签字）年 月 日6.1.9 工程业绩制造过的同类型开关柜业绩表序号 型号额定容量额定电压用于何工程投运时间运行情况 投标人（公章）：法定代表人（或委托代理人）（签字）：年 月 日6.1.10财务状况投标人应提交的内容包括：（1）近三年经过审计的主要财务报表；（2）为实施本合同拟投入的流动资金金额及其来源。6.1.11 质量保证体系阐明企业的质量保证体系，包括组织结构、责任制度和有关规章制度。（1）如果企业已通过质量体系认证，请提供认证证书和监督证书的复印件；（2）如果企业未通过质量体系认证，应提供企业的质量保证手册。6.1.12 最近3年的产品质量和安全情况简述（1）说明最近三年已完工的产品验收的质量情况；（2）说明企业最近三年所发生的重大安全和质量责任事故的情况。6.1.13 最近三年涉及的经济诉讼资料如果最近三年涉及过有关的经济诉讼，请提供相关说明资料。6.1.14 企业信誉有关企业近三年来获奖情况、用户意见、信贷信誉等证明材料（复印件）。6.1.15 售后服务承诺6.1.16 投标人需要说明的其它问题与投标有关的投标人认为有必要说明的其它问题。 6.2　技术文件格式6.2.1 技术文件的外包装封面格式×××（投标人名称）技术文件项目名称：遂昌县成屏一级水电站增效扩容改造工程高压开关柜项目 项目编号：投标人（盖章）：投标人地址：在年月日时分之前不得启封法定代表人或委托代理人签名：年月 日 6.2.2 技术文件封面格式 正本/或副本×××（投标人名称）技 术 文 件项目名称：遂昌县成屏一级水电站增效扩容改造工程高压开关柜项目 项目编号：投标人（盖章）：投标人地址：法定代表人或委托代理人签名： 年月 日6.2.3 技术文件目录（1）交付进度表；（2）主要技术参数；（3）建议的少量变动；（4）投标人提出的条件；（5）建议和补充；（6）大（部）件运输；（7）技术服务；（8）设计联络；（9）随投标文件的图纸和资料。 6.2.4 交付进度表6.2.4.1 设备交付进度表6.2.4.1-1高压开关柜交货进度表序号设备/部件名称/型号到工地的交货时间数量发运地点重量/尺寸表6.2.4.1-2 备品备件交货进度表序号设备/部件名称/型号到工地的交货时间数量发运地点重量/尺寸表6.2.4.1-3 专用工器具交货进度表序号设备/部件名称/型号到工地的交货时间数量发运地点重量/尺寸6.2.4.2 图纸资料交付进度表6.2.4.2-1 图纸交付进度表序号图号图纸名称交付日期交付地点数量（份）备 注法定代表人或授权代表签名：投标单位：（盖公章）日期：6.2.5 主要技术参数1．6~35kV开关柜 柜型： 额定电压： 最高工作电压：额定电流： 爬电比距： 爬电距离： 防护等级：（门，外壳） （柜内隔板） 外形尺寸：2．35kV断路器 型式：厂家（品牌）： 额定电压： 最高工作电压： 额定电流： 额定短路开断电流： 额定动稳定电流： 额定热稳定电流（4S）：额定短路关合电流 额定非周期开断电流： 额定雷电冲击耐受电压： 额定工频短时耐受电压： 额定操作顺序： 操作方式： 合闸时间： 分闸时间： 短路电流非周期分量开断能力： 机械寿命： 额定电流开断次数： 额定短路开断电流开断次数： 3. 35kV断路器各有关参数的试验报告。4. 35kV断路器免维护期: 法定代表人或授权代表签名：投标单位：（盖公章）日期：6.2.7投标人提出的条件投标人应将在投标文件中所提出的额外要求与条件汇集成表投标人提出的条件表序号投标文件项目重述投标人提出的条件注：本表序号与条目必须和招、投标文件的序号与条目相对应。 法定代表人或授权代表签名： 投标单位：（盖公章） 日期： 6.2.8建议和补充6.2.8.1建议补充的备品备件投标人建议补充的备品备件清单及价格表名称用途数量 单价合计 总价——————————————— —————————————————— ———6.2.8.2 建议补充的专用工器具投标人建议补充的专用工器具清单及价格表名称用途数量单价合计 总价——————————————— —————————————————— ———6.2.8.3建议补充的技术资料投标人建议补充的技术资料条文序号 建议的补充项目 理由主方案投标价格变动———— ——————— ———————————————— ——————— ———————————— 法定代表人或授权代表签名： 投标单位：（盖公章） 日期：6.2.9 大（部）件运输6.2.9.1 大（部）件尺寸投标人应把超高超宽的设备情况详细予以说明。序号部件名称数量长×宽×高重量厂家名称货物发运地点运输方式备注包装未包装包装未包装6.2.9.2运输方案所有大部件运输由投标人自行调查，并编制切实可行的运输方案，业主以此作为评标参考因素之一。所有设备运输费用、运输保管费、装卸费（不包括现场卸车费用）、调车费等运杂费和保险费等均由承包人负责，其费用已列入总报价。 法定代表人或授权代表签名： 投标单位：（盖公章） 日期： 6.2.10 技术服务6.2.10.1承包人现场技术服务表6.2.10-1 现场服务计划表序号技术服务内容计划人月数派出人员构成备注职称人数注：承包人必须派遣技术能力强，工作经验丰富与服务素质优秀的人员到发包人现场指导与参与现场服务工作。法定代表人或授权代表签名：投标单位：（盖公章）日期：表6.2.10-2安装调试重要工序表序号工作名称工作主要内容备注法定代表人或授权代表签名：投标单位：（盖公章）日期： 表6.2.10-3服务人员情况表姓名性别年龄民族政治面貌学校专业职务职称工作简历（包括参加了哪些工程的现场服务）单位评价单位（盖章） 年月日法定代表人或授权代表签名：投标单位：（盖公章）日期：6.2.11设计联络表6.2.12设计联络计划表序 号次 数内 容时间地点人数6.2.12 随投标文件的图纸和资料投标单位必须按要求递送投标设计图样及投标说明书。图样与说明书均为一式五份。 6.3报价文件格式6.3.1 报价文件的外包装封面格式×××（投标人名称）报价文件项目名称：遂昌县成屏一级水电站增效扩容改造工程高压开关柜项目项目编号：投标人（盖章）：投标人地址：在年月日时分之前不得启封法定代表人或委托代理人签名：年月日 6.3.2报价文件封面格式 正本/或副本×××（投标人名称）报价文件项目名称：遂昌县成屏一级水电站增效扩容改造工程高压开关柜项目 项目编号：投标人（盖章）：投标人地址：法定代表人或委托代理人签名：年月日 6.3.3 投标报价目录1、投标报价函（格式见附件）； 2、投标报价（格式见附件）；（1）投标报价函（格式见附件）； （2）投标报价（格式见附件）；①高压开关柜投标价格汇总表；②高压开关柜投标价格分项报价表；A、6kV开关柜报价表B、10kV开关柜报价表C、35kV开关柜报价表D、备品备件报价表E、专用工具和特殊检测仪表报价表F、其他费用报价表 6.3.4 投标报价函格式投标报价（格式）遂昌县招投标交易中心： 我方研究了遂昌县成屏一级电站增效扩容改造工程高压开关柜招标文件（合同编号： ），愿意遵照招标文件规定的条件和要求，承包招标文件规定的全部工作，并承担全部义务和责任。我方的投标总价为人民币（大写） 万元。该总价包括了合同规定的全部内容。若我方中标，我方保证按招标文件规定的期限与贵方签订合同，并按合同规定完成全部承包项目，保证向贵方按招标文件规定提交履约保证金作为履约保证。我方随投标文件提交（大写）万元（人民币）的投标保证金作为投标担保。中标后若未在规定时间内与你方签订合同或未按规定提交履约保证金，我方同意贵方撤销对本投标书的所有承诺，并不返还投标保证金。我方提交的投标文件在投标截止时间后的90天内有效，在此期间被贵方接收的投标文件对我方一直具有约束力。我方完全理解，贵方不保证报价最低的投标人中标。投 标 人：（全称） （公章）法定代表人或委托代理人： （签字）地址： 开户银行及帐号： 电话： 传真： 邮政编码：年月日 6.3.5投标报价汇总表高压开关柜投标报价汇总表表 单位：人民币万元序号 说 明数量报价（元）制造工期（月） 单价 合价16kV开关柜210kV开关柜335kV开关柜4备品备件5专用工具和特殊检测仪表6运费、保险费7现场服务费8中标后应付产品税和其它税费9其它费用10报价总计合计人民币（大写数字）元法定代表人或授权代表签名：投标单位：（盖公章）日期：6.3.6高压开关柜投标价格分项报价表6kV开关柜报价表序号项目名称型号 数量报价（元） 单价 合价16kV中置式开关柜26kV中置式开关柜36kV中置式开关柜4其它合计 元 法定代表人或授权代表签名：投标单位：（盖公章）日期：10kV开关柜报价表序号项目名称型号 数量报价（元） 单价 合价110kV中置式开关柜210kV中置式开关柜3其它合计 元 法定代表人或授权代表签名：投标单位：（盖公章）日期：35kV开关柜报价表序号项目名称型号 数量报价（元） 单价 合价135kV手车式开关柜235kV手车式开关柜335kV手车式开关柜435kV手车式开关柜535kV手车式开关柜6其它合计 元法定代表人或授权代表签名：投标单位：（盖公章）日期： 6.3.6 备品备件分项报价表备品备件报价表序号元件名称型号及规格数量单价总价（元）生产厂家12345678910法定代表人或授权代表签名：投标单位：（盖公章）日期： 6.3.7专用工器具和特殊检测仪表投标报价表专用工器具和特殊检测仪表报价表序号元件名称型号及规格数量单价总价（元）生产厂家12345678910法定代表人或授权代表签名：投标单位：（盖公章）日期： 6.3.8其他费用报价表序号项目名称总价（元）123456合计 元法定代表人或授权代表签名：投标单位：（盖公章）日期：