招 标 文 件第二分册采购编号： SJC********73项目名称：省气象探测中心装修及精密空调江苏省省级行政机关政府采购中心二○一二年九月 目 录（第二分册）第三章招标书3一、招标主要内容3二、投标人资质要求：5三、评标办法5四、关于现场陈述7五、有关招投标的事务和本项目的更正公告7六、采购中心开户行信息:7第四章投标报价及相关要求8第五章政府采购合同条款部分11第六章招标技术规格及要求‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥?25第七章投标文件格式要求25一、投标函、投标报价及项目相关文件251.投标函252.开标一览表263.工程量报价明细表284.主要材料清单515.施工组织设计、施工方案536.主要施工管理人员表547. 主要施工机械设备表558.计划开、竣工日期和施工进度表559.其他文件5610. 2010年以来投标人完成的与本次工程招标相类似的案例的合同复印件。5811. 2010年以来项目经理完成的与本次工程招标相类似的案例的合同复印件。58二、资格证明文件591.经过年检的营业执照副本(提供证书复印件，原件备查)593.法人授权委托书594.投标人概况605.相关资质文件 (见招标书第二条规定)606.江苏省省级行政机关政府采购中心关于供应商参加政府采购活动的友情提示函‥ 61 第三章招标书我中心受江苏省气象探测中心的委托，拟对该单位委托的省气象探测中心装修及精密空调进行政府采购，欢迎你单位参加，并提请注意以下事项：一、招标主要内容序号项目具 体 内容1项目名称省气象探测中心装修及精密空调2采购方式公开招标3采购编号SJC********734分包无5招标人江苏省省级行政机关政府采购中心项目负责人： 王建浩电话： 832869096采购人江苏省气象探测中心联系人：费松电话：***-********7投标人向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人（本项目不接受联合体投标）8采购预算人民币壹佰玖拾捌万元整9投标保证金人民币壹万零贰佰柒拾叁元整；10投标保证金递交方式及要求投标截止时间前递交有效银行本票、银行汇票（不接受汇款、现金、转帐支票或其他形式的保证金）投标供应商必须按照采购文件规定的谈判保证金数额、递交方式等内容递交，未按照采购文件要求递交投标保证金的，采购中心将拒绝接收其投标文件（投标供应商在我中心已有保证金的不能做为其投标本项目的保证金）11招标文件发布及投标确认招标文件在“江苏政府采购网www.ccgp-jiangsu.gov.cn”及“江苏省省级行政机关政府采购中心网站www.jszfcg.gov.cn”发布，投标供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件，但必须如实填写《供应商参加投标确认函》并按要求传真回复12勘察现场及答疑时间：2012年 月 日9：30地点：江苏省省级行政机关政府采购中心4楼开标大厅（南京市中央路42号）13投标截止时间：2012年 月 日09：30地点：江苏省省级行政机关政府采购中心4楼开标大厅（南京市中央路42号）14投标文件数量正本份数：壹份副本份数：肆份15开标地点：江苏省省级行政机关政府采购中心4楼开标大厅（南京市中央路42号）时间：2012年 月 日09：3016投标文件有效期从开标之日起计算的九十天17公示期四天二、投标人资质要求：参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并符合下列要求：1、投标人具备房屋建筑工程施工总承包企业三级资质（含）以上或建筑装修装饰工程专业承包二级资质，有效期内的安全生产许可证。2、担任本工程的项目经理须具备项目经理贰级及以上资质或具备建设主管部门颁发的贰级及以上建造师执业证书，并提供此项目经理或建造师为本投标人单位员工的证明文件（三个月内缴纳的社保证明）。（提供复印件，原件备查）三、评标办法本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按施工方案优劣顺序排列，由评标委员会确定一名中标候选人。具体打分方法如下：1、价格占70分。以经评审的不低于成本的最低有效投标价格设值为A,该投标人价格得分为最高分，取分值为70分，再将所有有效报价与A相比，每超A的1%扣1分，设某单位报价为X，（X－A）/A=Z% (Z保留二位小数)，则该单位价格分为70-1×z（Z为正值），但此项分值最少不少于40分（保留二位小数）。2、施工组织设计、工期进度及工程质量30分，具体由评委根据投标人所提供的施工组织设计、施工方案相关证明材料等打分具体打分点: 2.1总体施工部署及组织 4分。2.2施工现场平面布置和施工工序，设备、材料、劳动力配备等 4分。2.3安全生产、文明施工、与住户及工程所在地居委会协调、减少扰民、降低噪声等方案 4分。2.4项目经理及现场管理人员 5分。2.5工程质量 5分。2.6施工工期 3分，评委根据投标人所提供的的施工进度安排合理性、工期保证措施等打分（工期达到招标文件要求的得2分，如有合理提前酌情加0.5－1分）；2.7采用材料品牌、环保、节能情况占 5分，具体由评委根据供应商材料清单的品牌、采用环保、节能材料情况打分。四、关于现场陈述无五、有关招投标的事务和本项目的更正公告有关招投标的事务和本项目的更正公告敬请关注财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站发布的信息(网址：www.jszfcg.gov.cn)，也可以与我中心综合部联系，联系电话：***-********，传真：025-********。六、采购中心开户行信息:单位名称：江苏省省级行政机关政府采购中心开 户 行：建行江苏省分行直属支行湖北路分理处账号： ****************1196第四章投标报价及相关要求1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于投标人承担本招标项目全部工程的施工、竣工和保修所需的施工图深化设计费、材料采购、制作、供应、运输费、上下力、劳务费、保管费、安装费、检测试验费、建筑垃圾清运费、维护费、施工设备、安装、缺陷修补以及合同文件中规定的其它工作义务所需的一切人工、机械、管理费、利润、规费、税金、材料涨价以及为完成上述内容所必须的措施工程、附属工程、临时工程、其它项目等发生的全部费用和本合同文件明示或暗示的所有风险、责任和义务费用。本招标价款为含税价，即任何因本工程相关政府机关课征的费用、税赋等，均由投标人承担。招标人可根据中国有关税务法规之规定代扣代缴本合同下应由投标人承担的相关税费。2、投标报价采用的方式：固定总价法。投标人须以本招标文件规定的方式按照本工程的工程量清单进行报价，不得修改工程量清单中的计量单位或工程数量，不得增加或删减工程量清单子目，不得改动清单项目特征，不得改动招标人给定的暂定价格，工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价和合价，投标人没有填写单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价和合价中。3、投标报价编制依据及要求（1）工程量清单中的工程量计算规则参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），江苏省相关工程计价表（《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004）、《江苏省安装工程计价表》（2004）、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》等）（2）不可竞争费费率：不可竞争的费用包括的项目和计取执2009年《江苏省建设工程费用定额》装饰：工程排污费0.1%；建筑安全监督管理费不计取；社会保障费为2.2%；住房公积金0.38%；税金为3.48%；。现场安全文明施工措施费中的基本费为0.9%；现场考为0.5%；奖励费不计取 。安装：工程排污费0.1%；建筑安全监督管理费不计取；社会保障费为2.2%；住房公积金0.38%；税金为3.48%；。现场安全文明施工措施费中的基本费为0.8%；现场考为0.4；奖励费不计取 。土建：工程排污费0.1%；建筑安全监督管理费不计取；社会保障费为3%；住房公积金0.5%；税金为3.48%；。现场安全文明施工措施费中的基本费为2.2%；现场考为1.1%；奖励费不计取 。（3）投标人报价的基础为工程量清单和招标图纸，投标人对项目的各项报价必须以招标文件中的工程量清单数量为基数，结合施工图纸中所有设计内容要求和范围确定单价,投标报价中应包括符合施工图纸中所有相关设计内容要求及范围、且不低于规范要求所需的所有费用。投标人应认真审阅施工图纸、工程量清单和措施清单，对其中描述不清或有矛盾或漏项的情况，在投标答疑时提出，如果不提出责任由投标人承担，招标人不承担由此原因而产生的费用。对措施项目清单，投标单位应勘察现场，环境保护费、夜间施工增加费、赶工措施费、特殊条件下施工增加费等的措施项目清单费用根据投标人自身的要求，自主报价；措施项目可以结合施工组织设计或施工方案进行添加，自行增加，决算时对项目不增加，费用不调整。（4）各投标人按照本招标文件要求，结合自身情况，充分考虑本工程特点,参考各种工程预算及费用定额、政策性文件等，自主报价，并最大限度地满足招标文件的要求，但不得低于成本。（5）投标人应综合考虑风险因素，自行确定人工单价。（6）“工程量清单”报价全部为总价包干，“措施项目清单”、“其他项目清单”报价项全部为合价包干，投标人可根据需要自行增加措施项目和/或其他项目，并列入措施项目清单和/或其他项目清单。（7）投标人在投标时应按《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一格式提供“工程量清单综合单价分析表”、“措施项目费用分析表”，同时提供详细的材料用量分析表；不列或漏列的项目，决算审计时由审计部门参照省计价表执行。如无设计变更，投标人的投标报价应为工程施工安装所需的显在的和隐含的一切费用，工程竣工结算时不得作任何调整。（8）投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价，报价不得低于其成本价；综合单价分析表中，必须列出工、料、机及各项综合费用。（9）除招标文件另有说明外，凡由投标人供应的材料、设备均应完全满足设计文件、合同条款、工程规范及工程量清单中有关规范、标准的要求，并应是最优品。主要材料的产地、价格、品牌等均在投标文件乙供材料表中列明，并须由业主方书面认可后方能使用。投标人根据工程量清单项目报价时，凡由投标人负责提供的材料、设备，招标人在工程量清单说明中列明了技术参照或相当于的品牌范围，投标人须在投标文件中相应列明其选用的品牌、产地（如未列明品牌、产地则视为未对招标文件作出实质性响应，属重大偏差，即明显不符合技术规范、技术标准的要求；如未选择招标文件列明的技术参照或相当于的相应品牌，则须在投标文件中提供能够充分证明该产品的技术规范、技术标准和参数要求都明显不低于招标文件中相应所列品牌的真实有效书面证明材料，由评标委员会作出是否符合要求的评判，如未提供此等书面证明材料则视为未对招标文件作出实质性响应，属重大偏差，即明显不符合技术规范、技术标准的要求）。投标人中标后除合同另有约定外，均不得以任何方式就提供最优质量等级的货物事项要求获得任何形式的补偿，如中标人未能履约此等义务，发包人有权根据合同约定采取一切必要措施予以纠正，对此投标人报价时须充分考虑。本工程材料由投标单位自行报价，投标人务必按市场实际行情报出所有材料价格，否则其产生的损失由投标人全权承担。报价偏低的视为优惠，报价明显偏高的甲方有权调价。甲方有权对承包方提供的任何材料进行调换(包括调换材料品牌、型号及供货商及供货价格)，调换材料的认价原则：计入按经甲方认定的市场价；扣回时甲方有权在承包方报价和承包方所报材料的市场价中选高者扣回。投标人在材料表中务必真实填写材料名称、产地、品牌、规格型号等指标，算出合价，如不填写或填写不全或不正确，由此产生的歧义由投标人承担，招标人有权视为投标人选择的是目前市场上最优最好的材料，中标单位不得以投标报价低选择的是低档材料而要求招标单位换用优质材料及增加费用。招标人保留在施工过程中变更施工项目、变更材料品牌、规格、型号及确认购货价格的权利。所有材料进场时需业主方检验，办理相关手续，如果不办理，由此造成的责任由施工方承担。发现不符合设计或规范要求的材料，承包方有责任要求更换，如果承包方不提出，由此造成的损失由承包方承担。（10）投标人投标报价时应充分考虑政策性调整、建材市场风险和施工中可能发生的费用进行报价，中标后不予调整；按现行规定要求的对工程实体和有关材料抽样检测费等，业主不再另行支付，投标人在投标报价时自行考虑；对于投标单位在投标中能够预见在施工过程中可能会发生的一些事项而没有预见，由此而产生的一切费用由投标人承担。（11）施工用水、电费用由投标人承担，单独挂表计量，表损和线损分摊。（12）如有配合工程，配合费请各投标单位自行确定后计入报价。（13）投标人应充分考虑对建筑物结构及相应的管线、设备、对成品及半成品和已完成部分工程的保护要求而产生的费用，在工程施工期间发生的材料检测等所有竣工资料要求的检测费用由投标人在投标报价中综合考虑。建筑垃圾清运费用由投标人在投标报价中综合考虑。（14）因工程变更造成工程量的增减，按设计变更、现场签证，竣工图在竣工结算时进行调整，调整原则：a）投标文件中投标报价中已有适用于变更工程的综合单价，执行已有单价；b）投标文件中投标报价中只有类似于变更工程的单价，可参照类似单价，对内容不同的部分作置换；c）投标文件中投标报价中没有适用或类似于变更工程的单价，参考当期市场价格和信息指导价格，由承包人提出价格和价格组成，经发包人确认后作为结算依据。上述由建设行政管理部门颁布的标准、规则如有改动，按现行标准、规则执行。第五章政府采购合同专用条款部分一、协议书格式发包人（全称）江苏省气象探测中心（简称发包人）承包人（全称） （简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：江苏省气象探测中心装修及精密空调、配电及火灾报警工程工程地点：江苏省气象探测中心应急指挥中心工程内容：装修及精密空调资金来源：财政拨款 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期开工日期：（以开工报告日期为准）竣工日期：（以竣工报告日期为准）合同工期总日历天数：30 日历天四、质量标准工程质量标准：符合国家质量验收标准。五、合同价款金额（大写） ：元(人民币)￥ ：万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书 2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款 5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求 8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年 月 日合同订立地点：本合同双方约定 后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐 号： 帐 号：邮政编码：邮政编码：集中采购代理机构：经办人：鉴证机关(章)年 月 日 二、合同通用条款（一）、此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第二部分通用条款》（二）、合同鉴证：集中采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件相关要求相符并且未对招标文件货物和技术参数进行实质性修改。三、专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：本合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；合同专用条款；合同通用条款；标准、规范及有关技术文件；图纸；工程报价单或预算书。3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外，不使用无其他语言文字3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省市有关规定。发包人提供标准、规范的时间： 无。国内没有相应标准、规范时的约定：无。4.图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前提供全套施工图陆套（含竣工图肆套）。发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄漏有关图纸内容 。使用国外图纸的要求及费用承担： 无 。二、双方一般权利和义务5.工程师5.2 监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：施工阶段工程质量、进度、造价控制；信息、合同管理；安全监督；现场协调。需要取得发包人批准才能行使的职权：设计变更和签证增加的工程量，开工令、停工令、复工令等、标准及分包单位的确认等。5.3发包人派驻的工程师姓名： 职务：；姓名：职务：职权：代表发包人行使权利和履行义务。5.6 不实行监理的，工程师职权： 无 。7.项目经理姓名：职务：。投标文件中明确的项目经理和各专业技术员、质量员、安全员等有关项目组成人员，不得擅自变更，（如确因特殊情况需要变更，必须经发包人同意）；开工时或施工过程中若有擅自变更，发包人有权解除合同，并追究由此带来的发包人一切损失。本工程要求项目经理自收到中标通知书后立即与业主联系，并要求其本人在施工阶段每周不少于5天，每天不少于8小时在本工程现场工作，且必须参加每次召开的例会（有事须请假并得到发包人准假）。如果项目经理未经发包人同意，违反上述承诺，每发现一次罚款1000元整，连续5次不在现场，发包人有权解除合同，追究违约责任，并报招标办备案。8.发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前保证施工现场具备开工条件。(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：计算工期前将水、电接至施工场地150米内，工程实施期间水电费用由承包人按水、电管理部门结算价缴纳，（由承包人统一挂用合格表计量，承包人每月将水电费用按月计量后将费用缴给发包人。）(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已完成。(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：无。(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前发包人办理好施工许可证。发包人协助承包人办理夜间施工许可证（环保）等，费用全部由投标人列入投标报价内。(6)水准点与坐标控制点交验要求：开工前由发包人、承包人双方在监理单位见证下现场交验，并以书面形式提供给承包人。(7)图纸会审和设计交底时间：开工前。(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：无(9)双方约定发包人应做的其它工作：另行协商。8.2 发包人委托承包人办理的工作：届时由发包人委托。9.承包人工作9.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：（1） 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无约定。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：按监理要求完成开工前的申请报告以及监理所要求的各类报表。进场后3天内提供材料计划，每周分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。施工组织设计在开工前向发包人提供。承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 本工程自开工至竣工验收合格交付使用的整个工程施工期间，均由承包人负责施工现场的安全及保卫工作和施工现场的封闭围挡工作（根据现场实际情况所需费用列入投标报价），负责施工人员的治安教育和管理工作。对非施工人员不准其进入现场，落实安全责任制保证做到绝对安全。业主要求，并请承包人坚决做到项目管理人员和施工人员在任何时候都不得随意进入非施工区，并要制订措施，杜绝此类事情的发生，以确保安全施工。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。（5） 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定做好施工现场交通管理、夜间施工、施工噪音及环境保护工作，施工现场应封闭施工。开工前承包人按规定办理有关部门的手续和缴纳所有相关费用，发包人协助办理有关手续，因承包人原因造成的罚款由承包人承担。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按通用条款第9条第（6）款执行。 （7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人根据现场情况对现场现有管线进行保护，若因承包人原因造成损失，其费用由承包人承担。（8）施工场地清洁卫生的要求：按标准化施工现场要求办理。 （9）双方约定承包人应做的其它工作（a）承包人须按政府有关规定按时支付工人的工资，否则因此发生矛盾而影响工程工期，发包人有权停止对承包人的付款，并追究因此而造成的一切损失。（b）承包人在竣工验收后七日内拆除现场所有临时设施，包括所有机械设备等，材料及建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发包人认可，否则如发生相关费用由承包人承担并在竣工结算时抵扣。（c）施工现场卫生按标准化现场要求管理，材料和设备堆放整齐，施工区和居住区保持整洁卫生。（d）为确保施工区域安全卫生，施工现场及生活设施内不允许私拉乱接电线，不准用电饭煲等电炊具烧饭做菜，不准随地大小便，加强管理。不准随意乱倒剩菜剩饭，生活垃圾等应及时清运出现场。三、施工组织设计和工期10.进度计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：图纸会审及设计交底后一周内，每周四报周进度计划。工程师确定的时间：收到承包方资料三天内予以确认。10.2群体工程中有关进度计划的要求：无。13.工期延误13.1 双方约定工期顺延的其他情况：投标人应充分考虑各种原因引起的停电停水，不论何种原因招标人均不再承担任何费用，工期也不顺延。若承包人原因造成延误，按1000元/天扣罚，以合同总价5％为限。13.2暂停施工：因发包人原因造成暂停施工的，发包人于十天前书面通知承包人，承包人应积极配合发包人做好施工计划调整，并合理调整人员和施工机械，工期顺延，发包人不承担误工损失费。四、质量与验收15.工程质量：符合国家质量验收标准17.隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：按通用条款17.1执行。19.工程试车19.5 试车费用的承担：无试车费。 五、安全施工承包人必须严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，按安全标准组织施工，根据现场情况采取必要的安全防护措施，全面负责施工现场的安全及第三方人身安全，加强安全教育，坚决杜绝安全事故的发生，并承担一切责任。施工合同签订后3日内，承包人向发包人提交安全押金5万元，工程竣工后若无安全事故则无息退回。六、合同价款与支付23.合同价款及调整23.2本合同价款采用下列方式确定。(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：施工期间的政策性调整及市场风险。_风险费用的计算方法：投标时将人工、材料、机械、部分采用报价包死的工程子项等方面的风险因素一并考虑在报价中，以后不予计算调整，并执行江苏省建设厅苏建价（2008）67号文件。风险范围以外合同价款调整方法：发包人认可的工程设计变更及签证进行调整，投标时的综合单价不调整。23.3双方约定合同价款的其他调整因素：结算时除设计变更和现场签证外不作任何调整，实际完成工程量与招标文件中工程量有出入，可按实际完成工程量进行调整。 24.工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：承包人与发包人签订合同后10日内向承包人支付合同总价（扣除甲供材后）的20％的工程预付款（承包人必须提供等额发票）。24.1扣回预付款的时间、比例：开工后支付进度款时同比例扣回工程预付款，至合同总价70％时全部扣回。25.工程量的确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日前将上月完成合格的工程量送发包方和监理，其余按通用条款第25条执行。26.工程款（进度款）支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：26.1发包人按工程进度支付进度款： 每月根据监理核定已完工程应付款的70％扣除本期应扣回的预付工程款后提供的等额发票后一周内付款，工程竣工验收合格后，付至合同总价的70％，工程结算经审计后按照工程结算审定金额扣除已提供发票后的差额发票后一周内付至工程结算总价的95%；留5%保修期满后两周内付款。26.2发包人有权直接扣除按合同规定对承包人的各种罚款。26.3所有工程付款必须经总监理工程师和发包人项目负责人签发付款证明书后发包人才予以支付七、材料设备供应27. 发包人供应材料设备：27.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管。需要发包人支付的保管费应计入投标报价，发包人不另付费。28.承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：双方约定由承包人采购的材料设备必须经发包人、监理方事先认可，符合有关规范、设计图纸规定的质量要求并提供产品品牌、规格、质量等级和合格证明，在使用前需要进行检验或试验的设备和材料均应该按规定办，不合格的不得使用，所需检验或试验制作费用由承包人承担。代用材料时，需经发包人和监理认可。八、工程变更29.1施工中发包人需对原工程设计进行变更，由发包人或监理向承包人发出变更通知，承包人不得对原工程设计进行变更，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款，并承担由此而产生的一切后果。29.2承包人对设计变更、签证资料必须及时经发包方确认，隐蔽性工程的变更签证要在隐蔽前或3日内办理完，其他变更签证半个月内办理，逾期签证发包方不予受理。31.确定变更价款31.1变更合同价款按下列方法进行：（1）、投标文件中投标报价中已有适用于变更工程的综合单价，执行已有单价（2）、 投标文件中投标报价中只有类似于变更工程的单价，可参照类似单价，对内容不同的部分作置换；(３)、 投标文件中投标报价中没有适用或类似于变更工程的单价，参考当期市场价格和信息指导价格，由承包人提出价格和价格组成，经发包人确认后作为结算依据。31.2工程师确认增加的工程变更价款支付： 承包人工程结算时，必须经发包方聘请的中介机构审计确认后，在工程完工后办理财务决算时支付。九、竣工验收与结算32.竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工后一月内提供肆套完整的竣工图和竣工结算及其它资料（含电子文件）。否则迟一天按日向发包人支付合同价万分之二的违约金，以合同总价2％为限。32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：按通用条款执行。33.2竣工工程决算报告及结算资料的受理：承包人工程竣工验收后7天内将竣工工程交付发包人，并在一个月内向发包人递交工程结算（含甲供材结算）发包人在收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后60天内由发包人委托中介机构进行审计，给于确认或者提出修改意见。发包人确认中介部门审计后的竣工结算报告后七日内向承包人办理工程款结算调整付款，满足26.1规定的时间后支付工程竣工结算价款。十、违约、索赔和争议35.违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第35.1款（1）、（2）、（3）项约定发包人违约应承担的违约责任：无。双方约定的发包人其他违约责任：无。35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：见专用条款13.1 本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：如质量未达到要求，承包人应进行整改，返工合格后承包人还应按该返工项目合同总价的10%向发包人支付赔偿。双方约定的承包人其他违约责任：承包人项目经理及主要管理人员必须每周至少有五天，每天不少于8小时在工程现场，有事须经监理及发包人同意，若无正当理由不在工地现场，且未经发包人或监理认可，发包人有权按每人每天1000元人民币收取违约金，连续五天或二个月内累计十天不在现场，发包人有权解除合同并追究违约责任。37.争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：(1)建设主管部门调解，合同履行地经济合同仲裁机关仲裁；(2) 采取第（1）种方式调解无效，约定向工程所在地人民法院起诉方式解决。十一、其它38.工程分包：无38.1本工程发包人同意承包人分包的工程： 承包人承包的工程须自行完成，不准转包分包（除联合体外），若发现承包人擅自转包分包（除联合体外），发包人有权要求承包人退场，一切损失均由承包人承担，并视情况向建设行政主管部门汇报。39. 不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：按本合同专用条款执行_40.保险40.6本工程双方约定投保内容如下：(1)发包人投保内容：_无。发包人委托承包人办理的保险事项：_无。 (2)承包人投保内容：承包人必须按国家或地方有关规定，对本工程施工作业人员的生命财产和施工机械设备办理保险，承担保险费用。41.担保41.3本工程双方约定担保事项如下：发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无 担保合同作为本合同附件。承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。(3)双方约定的其他担保事项: _________无_________42.合同份数42.1双方约合同副本份数：正本贰份，副本拾份共计壹拾贰份，双方各执陆份，分送有关部门。43.补充条款：①工程结算要求：工程完工后一个月内报审计工程结算；工程结算必须按规范编制，并经发包方确认后报审计部门审计，如果施工决算中项目漏报、工程量算少、单价算低、总价汇总计算错误等原因，造成决算报少，均由承包方自行负责，作为向江苏省气象探测中心让利，视同优惠。同时，如果报送的施工决算经审计后，审减比例（审定金额占送审数的百分比）在5%以内，审计费由甲方承担；若审减比例≥5%，审计费全部由承包方承担。审计费为核减金额的百分之五（核减金额=报送甲方金额-审定金额）。②承包方在施工过程中必须文明、安全、规范施工，施工区严禁随地大小便，保持环境整洁，不允许施工时间禁止施工，减少扰民影响。若有上述违章行为按约定处罚，一切责任自负。③现场生活污水和生活垃圾必须定期清运，生活污水和施工下水必须排入指定的排水沟或排水井内，保持施工现场清洁整齐。④承包人必须按“标准化现场”的要求规范管理，所发生的费用承包人自行承担。⑤承包人采购的材料设备，必须按投标书中《投标人自行采购的主要材料清单》所承诺的各种材料设备的产地、品牌、规格、质量等级组织采购，未经发包人同意，不得擅自变更，否则发包人和监理有权拒绝使用，造成的损失全部由承包人承担。本工程文明工地目标按市级要求创建，如达到创建目标，则按规定支付奖励费；如达不到，则不予支付；其考评和支付办法按宁建招字【2006】415号文执行。四、补充条款一、工程质量保修书发包人（全称）： 江苏省气象探测中心 承包人（全称）：为保证江苏省气象探测中心装修及精密空调及配电工程工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体工程、防水工程和双方约定的其它土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：承包人承包范围内属于承包人责任而引起的质量保修，由承包人负责。二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：装饰工程为 2年、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年。三、质量保修责任1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5％ 。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为（大写）??。 质量保修金银行利率为零 。五、质量保修金的返还发包人在保修期满两年后2周内，将保修金（无利息）返还承包人。但该保修金的返还不表示承包人保修义务的结束。六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：根据实际情况再定_本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。发　包　人（公章）：　 　　 　　承　包　人（公章）：法定代表人（签字）：　　 　　 　法定代表人（签字）：年　月　日　　　　　 　　　　　年　月　日 第六章招标技术规格及要求省气象探测中心应急指挥中心（视频会商室）装修及安装工程项目见图纸及清单（另附）第七章投标文件格式注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。一、投标函、投标报价及项目相关文件1.投标函江苏省省级行政机关政府采购中心：你们 号招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。1．我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定，本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。2．我们接受招标文件的所有的条款和规定。3．我们同意按照招标文件第一章“投标人须知”第14条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。4．我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。6．如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。 投标人名称：（公章）地址：邮编：电话：传真：授权代表签字： 职务：日期：2. 开标一览表项目省气象探测中心装修及精密空调及配电工程投标报价总计人民币（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元整（￥ 元整）预计 工期签订合同后日历天内竣工投标单位公章 ：法定代表人（授权代表）签名注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围（包括所投工程所有材料成本、人工费用、相关服务等）的全部内容。②开标一览表格式及内容不得自行改动 清单编制总说明工程名称：江苏省气象计量检定实验室装修工程一、工程概况以上原建筑为框架结构，施工界面：整个实验室区域，总建筑面积为：680m2,楼层为三层。二、计算依据1、规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；2、江苏省气象计量检定实验室装修工程图纸；三、其他说明1、按现场完成情况为毛坯状态编制;2、施工做法按照施工图纸并结合苏J-2005编制；3、图纸中需要恒温恒湿房间，均考虑保温和防潮；4、电气部分从总配电箱计算，总进线没计入。5、灯具用飞利浦或雷士产品。 6、给排水从支管计算，立管按照已到位考虑。3.工程量报价明细表附件3-1：工程项目投标报价汇总表序号单项工程名称金额（元）其中暂估价（元）安全文明施工费（元）规费（元）投标单位公章： 法定代表人（授权代表）签字附件3-2 单项工程投标报价汇总表序号单位工程名称金额（元）其中暂估价（元）安全文明施工费（元）规费（元）投标单位公章： 法定代表人（授权代表）签字附件3-3 单位工程投标报价汇总表序号汇总内容金额（元）其中：暂估价（元）12345分部分项工程措施项目其他项目规费税金合计投标单位公章： 法定代表人（授权代表）签字 附件3-4分部分项工程量清单计价表工程名称：气象计量检定实验室装修工程(装饰部分）标段：第1页 共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金 额(元)综合单价合价其中:暂估价　　A 一楼　　　　　1********1001环氧树脂地面1.素土夯实2.100厚碎石3.垫层材料种类、厚度:60厚C15混凝土4.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆5.底涂涂装6.中涂涂装（打磨、吸尘）7.环氧无溶剂自流坪面涂（环氧平涂）m2290.30 　　　2********2001块料楼地面1.素土夯实2.100厚碎石3.垫层材料种类、厚度:60厚C15混凝土，随捣随抹平4.找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土5.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：2干硬性水泥砂浆（或建筑胶水泥砂浆）粘接层6.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600mm釉面地砖m222.40 　　　3********1001装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格、中距:C75轻钢龙骨2.保温层材料种类、规格:保温棉3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:吸音板（铝板网）4.墙面做防水处理m2300.64 　　　4********1001柱（梁）面装饰1.龙骨材料种类、规格、中距:C75轻钢龙骨2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:吸音板（铝板网）3.墙面做防水处理m261.86 　　　5********1001天棚吊顶1.Φ8钢筋吊杆、双向中距900-12002.大龙骨[60*30*1.5（吊点附吊挂），中距大龙骨[60*30*1.5（吊点附吊挂），中距＜12003.中龙骨U50*19*0.5中距中龙骨U50*19*0.5中距＜12004.1.0mm彩钢板m2307.10 　　　6********1002天棚吊顶1.Φ8钢筋吊杆、双向中距900-12002.大龙骨[60*30*1.5（吊点附吊挂），中距大龙骨[60*30*1.5（吊点附吊挂），中距＜12003.中龙骨U50*19*0.5中距中龙骨U50*19*0.5中距＜12004.12mm石膏板m223.20 　　　7********2001企口木板门门类型:防隔音木质双开门m25.67 　　　8********2002钢制防火门1.门类型:钢制防火门2.框截面尺寸、单扇面积:2100*15003.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:闭门器2只樘2.00 　　　9********1001金属平开门1.门类型:对开防盗门2.框材质、外围尺寸:2.05*1.6m樘1.00 　　　10********3001金属固定窗1.窗类型:观察窗8mm钢化玻璃2.观察窗拉丝不锈钢包边m210.20 　　　11********1001抹灰面油漆1.基层类型:墙面 一般抹灰面2.刮腻子要求:2遍3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍m241.20 　　　12********1002抹灰面油漆1.基层类型:天棚 石膏板面2.刮腻子要求:2遍3.防护材料种类:清油封底 自粘胶带4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍m223.20 　　　　　A 二楼　　　　　13********1002环氧树脂地面1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆2.底涂涂装3.中涂涂装（打磨、吸尘）4.环氧无溶剂自流坪面涂（环氧平涂）m2146.00 　　　14********2002块料楼地面1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：2干硬性水泥砂浆（或建筑胶水泥砂浆）粘接层3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600mm釉面地砖m24.60 　　　15********1002装饰板墙面1.100mm墙面彩钢板2.详细见06J925-2m2281.78 　　　16********1003天棚吊顶1.铝箔橡塑棉2.防潮处理m2307.10 　　　17********2003企口木板门门类型:防隔音木质双开门m210.71 　　　18********2004钢制防火门1.门类型:钢制防火门2.框截面尺寸、单扇面积:2100*15003.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:闭门器2只樘1.00 　　　19********3002金属固定窗1.窗类型:观察窗8mm钢化玻璃2.观察窗拉丝不锈钢包边m215.00 　　　20********1003抹灰面油漆1.基层类型:天棚 一般抹灰面2.刮腻子要求:2遍3.油漆品种、刷漆遍数:黑色乳胶漆两遍m2307.10 　　　　　A 三楼　　　　　21********1003环氧树脂地面1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆2.底涂涂装3.中涂涂装（打磨、吸尘）4.环氧无溶剂自流坪面涂（环氧平涂）m270.50 　　　22********1003装饰板墙面1.100mm墙面彩钢板2.详细见06J925-2m2115.10 　　　23********1004天棚吊顶1.铝箔橡塑棉2.防潮处理m2307.10 　　　24********2005企口木板门门类型:防隔音木质双开门m26.93 　　　25********2006钢制防火门1.门类型:钢制防火门2.框截面尺寸、单扇面积:2100*15003.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:闭门器2只樘1.00 　　　26********3003金属固定窗1.窗类型:观察窗8mm钢化玻璃2.观察窗拉丝不锈钢包边m236.00 　　　27********1005天棚吊顶1.Φ8钢筋吊杆、双向中距900-12002.大龙骨[60*30*1.5（吊点附吊挂），中距大龙骨[60*30*1.5（吊点附吊挂），中距＜12003.中龙骨U50*19*0.5中距中龙骨U50*19*0.5中距＜12004.1.0mm彩钢板m270.50 　　　28********1001石材楼梯面层1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:2水泥砂浆2.贴结层材料种类、厚度:干硬性水泥砂浆3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:花岗岩m249.00 　　　29********1001金属扶手带栏杆、栏板楼梯不锈钢栏杆m12.00 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本页小计　　合计　　未来软件编制2012年08月29日 表-08分部分项工程量清单与计价表工程名称：气象计量检定实验室装修工程（安装部分）标段：第1页 共9页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金 额(元)综合单价合价其中:暂估价　　C.2 强电　　　　　　　C.2 一楼风洞实验室电气　　　　　1********8001总配电箱1.名称、型号:总配电箱2.下沿距地1.5m3.暗装4.无端子接线、铜端子接线5.见装饰照明系统图台1.00 　　　2********8002配电箱1.名称、型号:照明配电箱AP2.下沿距地1.5m3.暗装4.无端子接线、铜端子接线5.见装饰照明系统图台1.00 　　　3030212003001电气配线1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:NH-BV-2.53.敷设部位或线制:顶棚内m890.00 　　　4030212003002电气配线1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:NH-BV-43.敷设部位或线制:砖混凝土结构暗配m450.00 　　　5030212003003电气配线1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:ZRVV-5*4mm23.敷设部位或线制:砖混凝土结构暗配m79.00 　　　6030208001001电力电缆1.型号:ZRYJV-5*6mm22.规格:5芯3.敷设方式:桥架、管道敷设m20.00 　　　7030208001002电力电缆1.型号:ZRYJV-5*16mm22.规格:5芯3.敷设方式:桥架、管道敷设m10.00 　　　8030208001003电力电缆1.型号:ZRYJV-4*70+1*35mm22.规格:5芯3.敷设方式:桥架、管道敷设4.电缆头制作、安装m20.00 　　　9030208001004电力电缆1.型号:ZRYJV-4*50+1*25mm22.规格:5芯3.敷设方式:桥架、管道敷设4.电缆头制作、安装m30.00 　　　10030208001005电力电缆1.型号:ZRYJV-5*10mm22.规格:5芯3.敷设方式:桥架、管道敷设m35.00 　　　11030204031001小电器（单位单控开关）1.名称:单位单控开关2.型号:K31/1/2A3.下沿距地1.3m个5.00 　　　12030204031002小电器（二极加三极插座）1.名称:二极加三极插座2.规格:C426/10USL3.下沿距地0.3m个22.00 　　　13030204031003小电器（380V插座）1.名称:380v插座2.下沿距地0.3m个4.00 　　　14030204031004小电器（空调插座）1.名称:空调插座2.规格:16A3.下沿距地2.2m个22.00 　　　1503021300100119寸筒灯1.名称、型号:19寸筒灯2.规格:筒灯3.嵌入式安装套4.00 　　　16030213004001三管格栅灯1.名称:亚光铝三管格栅灯2.型号:3*18W3.规格:600*1200套22.00 　　　17030213004002格栅灯应急照明装置1.名称:亚光铝三管格栅灯2.型号:3*18W3.规格:600*1200套14.00 　　　18030213003001应急灯1.名称:应急灯2.型号:HJD2123.规格:2*10W4.安装高度:壁挂，下沿距地2.2米套5.00 　　　19030212001001电气配管KBG20吊顶敷设1.名称:焊接钢管2.材质:钢管3.规格:SC20mm内4.配置形式及部位:吊棚内暗敷设5.钢筋吊装m220.00 　　　20030212001002电气配管KBG25砖、混凝土结构敷设1.名称:焊接钢管2.材质:钢管3.规格:SC20mm内4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配5.刨沟槽m150.00 　　　21030212001003金属软管DN20吊顶敷设1.名称:金属软管2.材质:钢管3.规格:Φ20mm内4.配置形式及部位:吊棚内暗敷设m150.00 　　　22030208004001电缆桥架1.型号、规格:100*1002.材质:1.5mm厚静电喷塑金属桥架3.类型:槽式桥架4.支架安装m35.00 　　　23030208004002电缆桥架1.型号、规格:200*1002.材质:1.5mm厚静电喷塑金属桥架3.类型:槽式桥架4.支架安装m20.00 　　　　　C.2 一楼风洞实验室恒温恒湿机组　　　　　2403090100400141KW恒温恒湿空调机组1.形式:41.8KW恒温恒湿精密空调2.质量:0.65t 3.规格、型号:风量：10800m3/h；额定制冷量：41.8kw，加湿功率：9.86KW4.安装位置:落地式5.支架材质、规格:型钢6.除锈、刷油设计要求:支吊架除锈后刷红丹防锈底漆、灰色调和漆各二道7.防火软接安装8.减震器安装台2.00 　　　2503090100400241KW室外冷冻机组1.形式:41.8KW恒温恒湿精密空调室外冷冻机组2.质量:2.0t以内3.安装位置:落地式台2.00 　　　26030901004003室内冷冻水机组1.形式:吊顶式空气处理机组2.质量:2.0t以内3.规格、型号:风量8000m3/h，水量18m3/h，机外静电250Pa，供冷量108KW，供热量119KW,功率2.2KW，重量0.26t（新风工况，4排管） 4.安装位置:吊顶式5.支架材质、规格:型钢6.除锈、刷油设计要求:支吊架除锈后刷红丹防锈底漆、灰色调和漆各二道7.防火软接安装8.减振吊钩安装台2.00 　　　27030801005001塑料管PP-R(DE80)1.安装部位:室内2.输送介质:给水冷水3.材质:PPR4.型号、规格:De805.连接方式:热熔6.水消毒冲洗7.管道穿墙设钢套管m30.00 　　　　　C.2 一楼风洞实验室通风管道　　　　　28030902007001复合型风管制作安装1.材质:UREX硬质PU铝箔酚醛复合风管2.形状（圆形、矩形）:矩形3.周长或直径:1300mm以下4.支（吊）架材质、规格:吊筋5.除锈、刷油设计要求:二遍红丹防锈漆m2135.00 　　　29030802001001角铁支架制作安装1.形式:角铁支吊架2.除锈、刷油设计要求:醇酸防锈漆，酚醛磁漆各色kg180.00 　　　30030903008001方形散流器安装1.类型:方形散流器2.规格:1330mm以内3.形式:方形个21.00 　　　31030903021001静压箱制作安装1.材质:镀锌钢板 2.规格:表面积5m2以内3.形式:方形个2.00 　　　　　C.2 一楼风洞实验室新风机系统　　　　　32030901002001低噪声新风机1.形式:低噪声新风机2.规格:风量5820m3/h,全压380Pa,转速1450rpm,功率1.1KW（380V），重量0.12t3.支架材质、规格:型钢4.除锈、刷油设计要求:支吊架除锈后刷红丹防锈底漆、灰色调和漆各二道5.防火软接安装6.减振吊钩安装台2.00 　　　33030903002001过滤网1.材质:一级过滤网2.规格:1米个2.00 　　　34030903002002过滤网1.材质:二级过滤网2.规格:1米个2.00 　　　　　C.2 二楼实验室电气工程　　　　　35********8003总配电箱1.名称、型号:总配电箱2.下沿距地1.5m3.暗装4.无端子接线、铜端子接线5.见装饰照明系统图台1.00 　　　36030212003004电气配线1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:NH-BV-2.53.敷设部位或线制:顶棚内m380.00 　　　37030212003005电气配线1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:NH-BV-43.敷设部位或线制:砖混凝土结构暗配m510.00 　　　38030212003006电气配线1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:ZRVV-5*4mm23.敷设部位或线制:砖混凝土结构暗配m79.00 　　　39030208001006电力电缆1.型号:ZRYJV-4*50+1*25mm22.规格:5芯3.敷设方式:桥架、管道敷设4.电缆头制作、安装m30.00 　　　40030208001007电力电缆1.型号:ZRYJV-5*10mm22.规格:5芯3.敷设方式:桥架、管道敷设m15.00 　　　41030204031005小电器（单位单控开关）1.名称:单位单控开关2.型号:K31/1/2A3.下沿距地1.3m个4.00 　　　42030204031006小电器（单联三控开关）1.名称:单联三控开关2.规格:K33/1/2A3.下沿距地1.3m个1.00 　　　43030204031007小电器（二极加三极插座）1.名称:二极加三极插座2.规格:C426/10USL3.下沿距地0.3m个40.00 　　　44030204031008小电器（380V插座）1.名称:380v插座2.下沿距地0.3m个8.00 　　　45030204031009小电器（空调插座）1.名称:空调插座2.规格:16A3.下沿距地2.2m个2.00 　　　46030213004003三管格栅灯1.名称:亚光铝三管格栅灯2.型号:3*18W3.规格:600*1200套27.00 　　　47030213004004格栅灯应急照明装置1.名称:亚光铝三管格栅灯2.型号:3*18W3.规格:600*1200套14.00 　　　48030213003002应急灯1.名称:应急灯2.型号:HJD2123.规格:2*10W4.安装高度:壁挂，下沿距地2.2米套2.00 　　　49030212001004电气配管KBG20吊顶敷设1.名称:焊接钢管2.材质:钢管3.规格:SC20mm内4.配置形式及部位:吊棚内暗敷设5.钢筋吊装m120.00 　　　50030212001005电气配管KBG25砖、混凝土结构敷设1.名称:焊接钢管2.材质:钢管3.规格:SC20mm内4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配5.刨沟槽m170.00 　　　51030212001006金属软管DN20吊顶敷设1.名称:金属软管2.材质:钢管3.规格:Φ20mm内4.配置形式及部位:吊棚内暗敷设m27.00 　　　52030208004003电缆桥架1.型号、规格:100*1002.材质:1.5mm厚静电喷塑金属桥架3.类型:槽式桥架4.支架安装m20.00 　　　　　C.2 二楼实验室恒温恒湿机组　　　　　5303090100400436KW恒温恒湿空调机组1.形式:36.1KW恒温恒湿精密空调2.质量:2.0t以内3.规格、型号:风量：7250m3/h；额定制冷量：36.1kw，加湿功率：6.25KW4.安装位置:落地式5.支架材质、规格:型钢6.除锈、刷油设计要求:支吊架除锈后刷红丹防锈底漆、灰色调和漆各二道7.防火软接安装8.减震器安装台1.00 　　　5403090100400536KW室外冷冻机组1.形式:36.1KW恒温恒湿精密空调室外冷冻机组2.质量:2.0t以内3.安装位置:落地式台1.00 　　　55030901004006室内冷冻水机组1.形式:室内冷冻水机组2.质量:2.0t以内3.安装位置:吊顶式4.支架材质、规格:型钢5.除锈、刷油设计要求:支吊架除锈后刷红丹防锈底漆、灰色调和漆各二道6.防火软接安装7.减振吊钩安装台1.00 　　　56030801005002塑料管PP-R(DE80)1.安装部位:室内2.输送介质:给水冷水3.材质:PPR4.型号、规格:De805.连接方式:热熔6.水消毒冲洗7.管道穿墙设钢套管m12.00 　　　　　C.2 二楼实验室通风管道　　　　　57030902007002复合型风管制作安装1.材质:UREX硬质PU铝箔酚醛复合风管2.形状（圆形、矩形）:矩形3.周长或直径:1300mm以下4.支（吊）架材质、规格:吊筋5.除锈、刷油设计要求:二遍红丹防锈漆m244.60 　　　58030802001002角铁支架制作安装1.形式:角铁支吊架2.除锈、刷油设计要求:醇酸防锈漆，酚醛磁漆各色kg50.70 　　　59030903008002方形散流器安装1.类型:方形散流器2.规格:1330mm以内3.形式:方形个9.00 　　　60030903021002静压箱制作安装1.材质:镀锌钢板 2.规格:表面积5m2以内3.形式:方形个1.00 　　　　　C.2 二楼实验室新风机系统　　　　　61030901002002低噪声新风机1.形式:低噪声新风机2.规格:风量5820m3/h,全压380Pa,转速1450rpm,功率1.1KW（380V），重量0.12t3.支架材质、规格:型钢4.除锈、刷油设计要求:支吊架除锈后刷红丹防锈底漆、灰色调和漆各二道5.防火软接安装6.减振吊钩安装台1.00 　　　62030903002003过滤网1.材质:一级过滤网2.规格:1米个1.00 　　　63030903002004过滤网1.材质:二级过滤网2.规格:1米个1.00 　　　　　C.2 三楼实验室电气　　　　　64********8004总配电箱1.名称、型号:总配电箱2.下沿距地1.5m3.暗装4.无端子接线、铜端子接线5.见装饰照明系统图台1.00 　　　65030212003007电气配线1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:NH-BV-2.53.敷设部位或线制:顶棚内m240.00 　　　66030212003008电气配线1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:NH-BV-43.敷设部位或线制:砖混凝土结构暗配m550.00 　　　67030212003009电气配线1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:ZRVV-5*4mm23.敷设部位或线制:砖混凝土结构暗配m45.00 　　　68030204031010小电器（单联单控开关）1.名称:单联单控开关2.型号:K31/1/2A3.下沿距地1.3m个4.00 　　　69030204031011小电器（二极加三极插座）1.名称:二极加三极插座2.规格:C426/10USL3.下沿距地0.3m个22.00 　　　70030204031012小电器（380V插座）1.名称:380v插座2.下沿距地0.3m个3.00 　　　71030204031013小电器（空调插座）1.名称:空调插座2.规格:16A3.下沿距地2.2m个4.00 　　　72030213004005三管格栅灯1.名称:亚光铝三管格栅灯2.型号:3*18W3.规格:600*1200套4.00 　　　73030213004006三管格栅灯1.名称:亚光铝三管格栅灯2.型号:3*18W3.规格:600*600套12.00 　　　74030213004007格栅灯应急照明装置1.名称:亚光铝三管格栅灯应急装置2.型号:3*18W3.规格:600*1200套8.00 　　　75030212001007电气配管KBG20吊顶敷设1.名称:焊接钢管2.材质:钢管3.规格:SC20mm内4.配置形式及部位:吊棚内暗敷设5.钢筋吊装m75.00 　　　76030212001008电气配管KBG25砖、混凝土结构敷设1.名称:焊接钢管2.材质:钢管3.规格:SC20mm内4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配5.刨沟槽m165.00 　　　77030212001009金属软管DN20吊顶敷设1.名称:金属软管2.材质:钢管3.规格:Φ20mm内4.配置形式及部位:吊棚内暗敷设m150.00 　　　78030901002003排风扇形式:排风扇台1.00 　　　79030208004004电缆桥架1.型号、规格:200*1002.材质:1.5mm厚静电喷塑金属桥架3.类型:槽式桥架4.支架安装m6.00 　　　　　C.2 综合布线　　　　　80030204031014小电器（有线电视面板）1.名称:电视终端插座2.AP86ZTV3.下沿距地0.3m个2.00 　　　81030212001010电气配管PVC1.名称:PVC阻燃塑料管2.材质:PVC管3.规格:Φ25mm内4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配m500.00 　　　82030212003010电气配线1.配线形式:超五类四对双绞线2.敷设部位或线制:管内穿线m2400.00 　　　83030212003011电气配线(电话线）1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:RVV-4*0.53.敷设部位或线制:砖混凝土结构暗配m300.00 　　　84030212003012电气配线1.配线形式:电视线SYWV-75-52.敷设部位或线制:管内穿线m90.00 　　　85030204031015六类非屏蔽RJ45信息模块1.名称:六类非屏蔽RJ45信息模块2.型号:MGS400BH-262个42.00 　　　86030204031016小电器（电话模块）名称:电话模块个4.00 　　　87030204031017跳线名称:6类非屏蔽RJ45跳线（1.5m）根50.00 　　　88********8005机柜（600*600*1200）名称、型号:600*600*1200台11.00 　　　89********800624口理线器1.名称、型号:24口理线器2.规格:PM-GS3-24个2.00 　　　9003120200600124口交换机名称:24口交换机台2.00 　　　　　C.2 门禁系统　　　　　91030204022001出入口门禁控制器1.名称、型号:出入口控制设备门禁控制器2.规格:保瑞 PR210NT4台1.00 　　　92031202001001终端设备(读卡器）1.名称:读卡器2.类型:保瑞 PRDS485台4.00 　　　93030204031018小电器（门磁开关）1.名称:门磁开关2.YL个4.00 　　　94031202001002终端设备(出入口磁力锁）1.名称:出入口磁力锁2.类型:YL台8.00 　　　95030204031019小电器（出门按钮）1.名称:出门按钮2.DOOR个4.00 　　　96031202001003终端设备名称:05款机箱电源台4.00 　　　97030212001011电气配管PVC1.名称:PVC阻燃塑料管2.材质:PVC管3.规格:Φ20mm内4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配m120.00 　　　98030212001012金属软管DN20敷设1.名称:金属软管2.材质:钢管3.规格:Φ20mm内m15.00 　　　99030212003013电气配线1.配线形式:超五类四对双绞线2.敷设部位或线制:管内穿线m300.00 　　　100030212003014电气配线1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:NH-BV-2.53.敷设部位或线制:顶棚内m240.00 　　　101********9001开关电源1.名称:开关电源2.型号:施耐德个3.00 　　　　　C.2 视频监控系统　　　　　102031208008001监控半球摄像设备名称:彩色高分辨率半球摄像机台9.00 　　　103031202001004终端设备1.名称:监控主机16路2.类型:海康台1.00 　　　104030212003015电气配线1.配线形式:电视线SYWV-75-52.敷设部位或线制:管内穿线m300.00 　　　105030212003016电气配线1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:NH-BV-2.53.敷设部位或线制:顶棚内m300.00 　　　106031202001005终端设备（显示器）1.名称:显示器2.类型:三星台1.00 　　　107031202001006终端设备（电源）名称:电源台1.00 　　　108031202001007终端设备（辅材）名称:辅材台1.00 　　　　　C.8 给排水工程　　　　　109030801005003塑料管PP-R(DE20)1.安装部位:室内2.输送介质:热水供水管3.材质:PPR4.型号、规格:De205.连接方式:热熔6.水消毒冲洗7.管道穿墙设钢套管m20.00 　　　110030801005004塑料管PP-R1.安装部位:室内2.输送介质:给水冷水3.材质:PPR4.型号、规格:De255.连接方式:热熔6.水消毒冲洗7.钢套管、一般穿墙套管m50.00 　　　111030801005005塑料管UPVC1.安装部位:室内2.输送介质:排水3.材质:聚氯乙烯双臂芯层发泡塑料管4.型号、规格:De755.连接方式:粘接6.套管形式、材质、规格:铁皮套管m35.00 　　　112030801005006塑料管UPVC1.安装部位:室内2.输送介质:排水3.材质:聚氯乙烯双臂芯层发泡塑料管4.型号、规格:De505.连接方式:粘接m38.00 　　　113030804017001地漏材质:圆形地漏DN50个2.00 　　　114030804005001洗手台1.材质:陶瓷2.组装形式:丝接3.型号:洗手台组7.00 　　　115030804016001水龙头1.材质:陶瓷芯水龙头2.型号、规格:DN203.螺纹连接个8.00 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本页小计　　合计　　未来软件编制2012年08月28日 表-08附件3-5分部分项工程量清单综合单价分析表工程名称： 标段: 第 页 共页项目编码　项目名称　计量单位　清单综合单价组成明细定额编号定额名称定额单位数量单价合价人工费材料费机械费管理费利润人工费材料费机械费管理费利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人工单价小计　　　　　　元/工日未计价材料费　　　　　清单项目综合单价　　　　　　材料费明细主要材料名称、规格、型号单位数量单价（元）合价（元）暂估单价（元）暂估合价（元）　　　　　　　　　其他材料费——　——材料费小计——　——投标单位公章： 法定代表人（授权代表）签字 附件3-6措施项目清单与计价表（一）工程名称：序号项 目 名 称计算基础费率(%)金额(元)　通用措施项目　　　1现场安全文明施工措施费　　　1.1基本费分部分项工程费　　1.2考评费分部分项工程费　　1.3奖励费分部分项工程费　　2夜间施工增加费　　　3冬雨季施工增加费　　　4已完工程及设备保护费　　　5临时设施费　　　6企业检验试验费　　　7赶工措施费　　　8工程按质论价　　　　专业工程措施项目　　　9住宅工程分户验收费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　投标单位公章： 法定代表人（授权代表）签字附件3-7措施项目清单与计价表（二）工程名称：序号项 目 名 称金额(元)　通用措施项目　1二次搬运费　2大型机械设备进出场及安拆费　3施工排水费　4施工降水费　5地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费　6特殊条件下施工增加费　　专业工程措施项目　7混凝土、钢筋混凝土模板及支架　8脚手架　9垂直运输机械费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　投标单位公章： 法定代表人（授权代表）签字 附件3-8措施项目清单综合单价分析表工程名称： 标段:第 1 页 共 1 页项目编码　项目名称　计量单位　措施费用组成明细定额编号定额名称定额单位数量单价合价人工费材料费机械费管理费利润人工费材料费机械费管理费利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标单位公章： 法定代表人（授权代表）签字附件3-9其他项目清单与计价汇总表工程名称：序号项目名称计量单位金额(元)备注1暂列金额项　2暂估价　　2.1材料暂估价　2.2专业工程暂估价项　3计日工　　4总承包服务费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　投标单位公章： 法定代表人（授权代表）签字 附件3-10暂列金额明细表工程名称：序号项目名称计量单位暂定金额(元)备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合 计投标单位公章： 法定代表人（授权代表）签字 附件3-11材料暂估价格表工程名称：序号材料编码材料名称规格型号等特殊要求单位数量单价(元)合价(元)备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　投标单位公章： 法定代表人（授权代表）签字 附件3-12专业工程暂估价表工程名称：序号工 程 名 称工 程 内 容金额（元）备注合计　投标单位公章： 法定代表人（授权代表）签字附件5-13计日工表工程名称：标段：编号项 目 名 称单位暂定数量综合单价合价一人工人工小计二材料材料小计三施工机械施工机械小计合计　投标单位公章： 法定代表人（授权代表）签字附件3-14总承包服务费计价表工程名称：标段：编号工 程 名 称项目价值（元）服务内容费率（%）金额（元）1发包人发包专业工程2发包人供应材料合计　投标单位公章： 法定代表人（授权代表）签字附件3-15规费、税金项目清单与计价表工程名称：序号项 目 名 称计算基础费率（%）金额（元）1规费　1.1工程排污费　1.2建筑安全监督管理费　1.3社会保障费　1.4住房公积金　2税金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费合计　投标单位公章： 法定代表人（授权代表）签字附件3-16其他项目补充项目明细表工程名称：序号项目名称工程或服务内容计量单位单价(元)费率(%)金额(元)备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标单位公章： 法定代表人（授权代表）签字4.主要材料清单发包人供应材料一览表工程名称：序号材料编码材料名称规格型号等特殊要求单位数量单价(元)合价(元)备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承包人供应材料一览表工程名称：序号材料编码材料名称规格型号等特殊要求产地 及品牌单位数量单价(元)合价(元)备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标单位公章： 法定代表人（授权代表）签字 5.施工组织设计、施工方案投标人应递交完整的施工方案或施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方案的布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他必须的图表、文字说明书等资料，至少应包括：一、各分部分项工程的完整的施工方案，保证质量的措施；二、施工机械的进场计划；三、工程材料的进场计划；四、施工现场平面布置图及施工道路平面图；五、冬、雨季施工措施；六、保证安全生产、文明施工、减少扰民、降低噪音等环境污染的措施。七、地下管线及其他地上地下设施的加固措施；八、本项目重点、难点工程措施及方法。（可参照评标办法中施工组织设计要求进行填写）投标单位公章： 法定代表人（授权代表）签字6.主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部1、项目主管2、其他人员……二、现场1、项目经理2、项目副经理3、质量管理4、材料管理5、安全管理6、计划管理…….投标单位公章： 法定代表人（授权代表）签字7. 主要施工机械设备表序号机械或设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率kW生产能力备注投标单位公章： 法定代表人（授权代表）签字8.计划开、竣工日期和施工进度表投标人应提交初步的施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。初步施工进度表可采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。投标单位公章： 法定代表人（授权代表）签字9.其他文件①、项目经理简历表姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间从事项目经理年限项目经理业绩（主要针对业绩评分内容填写）项目名称建设规模开、竣工程日期结构类型层数及高度中标价其它情况投标单位公章：法定代表人（授权代表）签字②、项目拟分包情况表分包项目主要内容估算价格分包单位名称、地址做过同类工程的情况无投标单位公章：法定代表人（授权代表）签字③、 劳动力计划表投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。单位：人工种、级别按工程施工阶段投入劳动力情况投标单位公章：法定代表人（授权代表）签字④、 临时设施布置及临时用地表一、临时设施布置投标人应提交一份施工现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。二、临时用地表用途面积（m2）位置需用时间合计注：(1)投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。(2)若本表不够，可加附页。投标单位公章：法定代表人（授权代表）签字：注：①1－9项均须全权代表签字并加盖投标单位公章。②1－9项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。二、资格证明文件1.经过年检的营业执照副本(提供证书复印件，原件备查)2..法人授权委托书法人授权委托书致江苏省省级行政机关政府采购中心：本授权书宣告：委托人：地址：法定代表人：受托人：姓名 性别： 出生日期：年月日所在单位：职务： 身 份 证：联系方式:兹委托受托人 合法地代表我单位参加江苏省省级机关政府采购中心组织的（采购编号为：SJC********73）省气象探测中心装修及精密空调及配电工程项目的政府采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。委托期限：至上述事宜处理完毕止。委托单位（公章）法定代表人（签名）二0 年 月 日备注：（1）投标人授权代表须在开标前持本授权书原件及本人身份证件办理交纳保证金、签名报到、递交投标文件等事宜，投标文件中则附授权书复印件。（2）投标单位法定代表人直接参加投标的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证及营业执照复印件办理相关手续。3.投标人概况包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。 4.相关资质文件 (见招标书第二条规定)注：1、2、4项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。 江苏省省级行政机关政府采购中心关于供应商参加政府采购活动的友情提示函各政府采购供应商：为更好地为广大政府采购供应商服务，我中心总结归纳了历年以来供应商在参加我中心组织的政府采购活动过程中经常出现的导致投标或报价文件无效的主要情形，以及我中心针对这些情形的友情提示，供供应商在今后参加政府采购活动过程中予以参考（以公开招标为例）：情形一：投标供应商未在招标文件规定的投标截止时间前办理完投标手续，如递交投标文件、缴纳保证金等。友情提示：投标截止时间后，投标供应商的投标文件将不予接收，投标供应商应尽量提前到达投标现场（半小时左右）办理相关手续。情形二：投标供应商未按招标文件规定的投标保证金形式、金额、递交时间等要求递交投标保证金。友情提示：各采购中心对投标保证金的要求均有不同，投标供应商要认真阅读招标文件中有关投标保证金的具体要求，严格按照要求办理。情形三：投标文件的数量及标注不满足招标文件的要求。友情提示：每个项目对投标文件数量的要求各不相同，投标供应商应当严格按照招标文件中要求的数量进行提供；由于投标文件正本与副本不一致时以正本为准，投标供应商应当在投标文件显要处明确表明“正本”、“副本”字样。情形四：投标报价超过项目采购预算。友情提示：我中心在每个项目的招标文件中都将该项目的采购预算予以明示，投标供应商的投标报价不能超过该预算（如超预算采购人将无法支付），否则将做无效投标处理。情形五：招标文件明确要求不允许投标进口产品，投标供应商却投标了进口产品。友情提示：我中心在每个项目中都会明示该项目是否允许投标进口产品，并对进口产品的定义进行解释，投标供应商应严格按照招标文件的规定进行投标。情形六：招标文件明确要求签署的内容未进行签署，或未按招标文件要求签署。经常出现的主要问题有：未加盖公章；法人代表或授权代表未签字；要求加盖公章却加盖投标专用章或合同专用章等其他形式印章等。友情提示：投标供应商应严格按照招标文件要求对投标文件进行签署。情形七：招标文件明确要求提供的内容未提供，或未按要求提供。经常出现的问题有：投标文件缺项或漏项；对招标文件中明确规定不得更改的格式文件进行了更改等；原厂授权书、质保承诺函等内容缺乏招标文件规定的要素，如原厂承担的责任、免费质保的年限等。友情提示：投标供应商的投标文件应严格按照招标文件的要求提供相关内容。情形八：投标供应商授权代表未按照招标文件的要求提供“法人授权委托书”及身份证明材料。友情提示：授权代表需持由其单位法定代表人签署并加盖公章的“法人授权委托书”（招标文件中已经提供了格式），以及身份证明材料（如身份证、户口本等）办理投标手续，否则其投标文件将不予接受；法定代表人参加投标活动除了提供身份证明材料外，还需提供能够证明其法定代表人资格的材料（如营业执照等）。情形九：投标供应商不具备独立承担民事责任能力参加投标。友情提示：分公司不具备独立承担民事责任能力，根据政府采购法第22条的规定不具备直接参加政府采购活动的条件；如该分公司需参加政府采购活动，需由其具备独立承担民事责任能力的母公司出具书面授权，并在授权中明确母公司和分公司各自承担的责任、权力和义务。情形十：投标供应商提供的资质证书、准入证书等不符合招标文件的要求。经常出现的问题有：证书过期；要求提供的版本与实际提供的版本不一致（如要求提供正本却提供了副本）；应当进行年检未年检等（正在进行年检无法提供证明材料的，应提供相关行政主管部门的受理材料、相应说明、相应官方网站查询结果等资料；法律法规另有规定的需提供相关证明材料）。友情提示：投标供应商需严格按照招标文件要求提供相关资质证书、准入证书，并确保证书的合法有效性。情形十一、投标文件未满足招标文件中明确标注为实质性响应的条款。友情提示：投标文件必须严格按照招标文件的要求进行响应，特别是对一些明确标注为实质性响应的条款必须满足，若不满足将视为“重大负偏离”导致投标文件无效。免责声明：上述友情提示仅供参考，由此导致投标文件无效，由各供应商自行承担责任。