重庆市第十八中学高中部迁建工程弱电系统工程施工招标招标编号：HXZB-2012-055招　标　文　件招标人：重庆市江北区国有资产经营管理有限责任公司（盖单位章） 重庆市江北区城市建设有限公司（盖单位章）招标代理机构：重庆合信建设招标代理有限公司（盖单位章）编制人：姚世定　资格（章）：　　 ******* 　 审核人：　　王太平　　　资格（章）：　　 ******** 　二〇一二 年 五 月目　　录第一卷5第一章招标公告61. 招标条件62. 项目概况与招标范围63. 投标人资格要求64. 招标文件的获取75. 投标文件的递交76. 发布公告的媒介77. 联系方式7第二章 投标人须知8投标人须知前附表8二次招标和不再招标181.总则211.1项目概况211.2资金来源和落实情况211.3招标范围、计划工期和质量要求211.4投标人资格要求211.5费用承担221.6保密221.7语言文字221.8计量单位221.9踏勘现场221.10投标预备会231.11分包231.12偏离232.招标文件232.1招标文件的组成232.2招标文件的澄清232.3招标文件的修改243.投标文件243.1投标文件的组成243.2投标报价243.3投标有效期253.4投标保证金253.5资格审查资料253.6备选投标方案263.7投标文件的编制264.投标274.1投标文件的密封和标记274.2投标文件的递交274.3投标文件的修改与撤回275.开标275.1开标时间和地点275.2开标程序286.评标286.1评标委员会286.2评标原则286.3评标287.合同授予297.1定标方式297.2中标通知297.3履约担保297.4签订合同298.重新招标和不再招标298.1重新招标298.2二次招标和不再招标309.纪律和监督309.1对招标人的纪律要求309.2对投标人的纪律要求309.3对评标委员会成员的纪律要求319.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求319.5投诉3110. 需要补充的其他内容31第三章 评标办法(综合评估法)38评标办法前附表381.评标方法422.评审标准422.1初步评审标准422.2分值构成与评分标准423.评标程序423.1初步评审423.2详细评审433.3投标文件的澄清和补正433.4评标结果43第四章 合同条款及格式45第一部分协议书46第二节 专用合同条款49第三节合同附件格式57第五章 工程量清单661. 工程量清单说明662. 投标报价说明663. 其他说明684. 工程量清单69第二卷70第六章　图纸711.图纸目录722.图纸73第三卷74第七章　技术标准和要求75第四卷100第八章　投标文件格式101一、投标函部分103（一） 投标函106（二） 投标函附录107（三） 法定代表人身份证明及授权委托书108二、商务部分110已标价工程量清单113三、资格审查资料114（一）法定代表人身份证明及授权委托书117（二）投标人基本情况表117（三）项目管理机构120主要人员简历表121（四）近年财务状况表122（五）近年完成的类似项目情况表123（六）信誉声明124（七）其他资料125 第一卷第一章招标公告重庆市第十八中学高中部迁建工程弱电系统工程施工招标公告招标编号：HXZB-2012-0551. 招标条件本招标项目 重庆市第十八中学高中部迁建工程 已由 重庆市江北区发展和改革委员会 以 江发改经【2012】105号文 批准建设，项目业主为重庆市江北区国有资产经营管理有限责任公司，建设资金来自区教委和项目业主自筹解决，招标人为 重庆市江北区国有资产经营管理有限责任公司、重庆市江北区城市建设有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的的 弱电系统工程 施工进行公开招标。2. 项目概况与招标范围2.1．工程名称：重庆市第十八中学高中部迁建工程弱电系统工程；2.2．建设地点：江北区铁山坪龙角湾等合作社；2.3.工程规模：本工程总投资约600万元；2.4．计划工期： 60 日历天；2.5.招标范围：重庆市第十八中学高中部迁建工程弱电系统工程设计施工图内部分内容。具体包括综合布线系统、有限电视系统、监控、广播系统（报告厅的广播系统除外）、体育馆和多功能教室的会议系统、机房工程（计算机网络、电子考场系统、一卡通系统、多媒体教学、报告厅的广播系统和会议系统、田径场的会议系统不在本次招标范围内），具体以本工程工程量清单为准。3. 投标人资格要求3.1 本次招标实行资格后审；3.2资质要求：要求投标人同时具备建筑行政主管部门颁发的 建筑智能化工程专业承包二级及其以上资质 和中华人民共和国信息产业部认证的 计算机信息系统集成二级及以上资质 的独立企业法人；3.3业绩要求：2009年1月1日至今至少具有一个工程造价在500万元以上的弱电系统工程业绩。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请于2012年5月21日起，在“重庆市江北区公共资源交易网（www.cqjbjyzx.gov.cn）”网上下载招标文件、答疑、补遗、图纸和工程量清单等开标前的有关资料。各投标人应当随时关注“重庆市江北区公共资源交易网（www.cqjbjyzx.gov.cn）”所发布的与该项目招标有关的各项资料，各投标人不管下载与否都将被视为全部知晓该项目招标的所有过程和全部事宜。4.2招标文件每套售价为人民币600.00元，售后不退。该费用在各投标人递交投标文件时一并缴纳。4.3投标人请于2012 年5月25日17：00时前向重庆市江北区公共资源交易中心提交针对本工程的书面质疑[如果有]（要求加盖单位公章。提交地址：重庆市江北区公共资源交易中心102室）；招标人于2012年5月28日17：00时前对投标人提出的质疑进行答复（如果有）；答疑资料及补遗书也由投标人自行在重庆市江北区公共资源交易网下载。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的时间为2012年6月14日13：30时～14：30时，开标时间为2012年6月 14日14：30时，地点为：重庆市江北区公共资源交易中心（重庆市江北区金港新区17号）。5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在《重庆市江北区公共资源交易网》和《重庆市建设项目及招标网》上发布。7. 联系方式重庆市江北区公共资源交易中心 联系人：周川 联系电话：******** 二〇一二 年 五 月十四日 第二章 投标人须知投标人须知前附表条 款 号条款名称编列内容1.1.4项目名称重庆市第十八中学高中部迁建工程弱电系统工程1.1.5建设地点位于江北区铁山坪龙角湾等合作社1.2.1资金来源区教委和项目业主自筹解决1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围重庆市第十八中学高中部迁建工程弱电系统工程设计施工图内部分内容。具体包括综合布线系统、有限电视系统、监控、广播系统（报告厅的广播系统除外）、体育馆和多功能教室的会议系统、机房工程（计算机网络、电子考场系统、一卡通系统、多媒体教学、报告厅的广播系统和会议系统、田径场的会议系统不在本次招标范围内），具体以本工程工程量清单为准。1.3.2计划工期 60日历天1.3.3质量要求达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件：1.资质条件、营业执照（1）必须同时具备 建筑行政主管部门颁发的建筑智能化工程专业承包二级及其以上资质 和 中华人民共和国信息产业部颁发的计算机信息系统集成二级及其以上资质，外地施工企业须具备有效的分支机构入渝登记备案证（须提供有效的资质证书副本及分支机构入渝登记备案证复印件，加盖投标单位公章）；（2）具备有效的营业执照（须提供有效的营业执照复印件，加盖投标单位公章）；2.财务要求：不亏损。注：提交经有资质单位审计2011年度的财务报表（包括：审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书复印件，加盖投标单位公章）；3.业绩要求2009年1月1日至今至少具有一个工程造价在500万元以上的弱电系统工程业绩。（须提供每项业绩的中标通知书、合同协议书和竣工验收备案证明复印件，加盖投标单位公章）。 4. 信誉要求：（1）最近三年没有出现违法违规或失信行为；（2）最近三年没有拖欠劳务费的败诉记录；（3）最近三年没有无故弃标的不良记录；（4）受到行政处罚的不在其行政处罚期内（5）本次投标，提交的投标文件是真实有效的。由投标人自行声明是否满足资格审查标准中的信誉要求。如声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金不予退还。5.项目经理资格要求具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业贰级及其以上注册建造师资格（必须在投标单位注册）或具有国家工业和信息化部颁发的计算机信息系统集成项目经理证书。项目经理应附建造师执业资格注册证或国家工业和信息化部颁发的计算机信息系统集成项目经理证书证、2011年6月至今加盖社保局公章的养老保险缴纳证明复印件，加盖投标单位公章。6.其他要求（1）外地施工企业投标：按照“渝建发〔2011〕130号”文规定，2012年1月1日起，重庆市外建筑企业在投标前必须办理好分支机构入渝登记备案证，并在开标时出示分支机构入渝登记备案证。注册建造师或国家工业和信息化部颁发的计算机信息系统集成项目经理证书证必须是已在分支机构登记备案的人员（须提供有效的分支机构入渝登记备案证及登记备案的人员名单复印件）。分支机构负责人及拟派往本工程项目经理须持有效身份证明和分支机构入渝登记备案证到开标现场，否则，招标人当众退还投标文件。7.投标人须随身携带以上所有复印件的原件备查，评标委员会审查时必须核验有关证明和证件的原件。1.4.2是否接受联合体投标不接受1.9.1踏勘现场不组织1.10.1投标预备会不召开1.10.2投标人提出问题的截止时间投标人如有疑问，应在2012年5月 25日17：00时前将书面质疑加盖鲜章交至重庆市江北区公共资源交易中心。超出此时间规定，招标人不作任何形式的答疑。1.10.3招标人书面澄清的时间2012年5月28日17：00时前；招标人将在重庆市江北区公共资源交易网上发布补遗书。不论投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人收到有关本项目在重庆市江北区公共资源交易网发布的所有资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。1.11分包不允许2.1构成招标文件的其他材料招标人招标期间在《重庆市江北区公共资源交易网》（http://www.cqjbjyzx.gov.cn/）上所发出的有关本项目的补遗书、答疑书、补充通知或修改函件等，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2012年5月 25日17：00前将书面质疑加盖鲜章交至重庆市江北区公共资源交易中心。超出此时间规定，招标人不作任何形式的答疑。2.2.2投标截止时间 2012年6月14日14时30分（北京时间）2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间无2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间无3.1.1构成投标文件的其他材料投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）3.2投标报价1、投标报价范围：本工程采用工程量清单计价。各投标人对招标范围内的所有工程内容进行报价。2、报价原则：本招标工程由投标人以招标文件、合同条件、工程量清单、本次招标范围的施工设计图纸、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2009）、《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》（2009）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2008）为依据，由投标人结合自身实力、市场行情自主合理报价。投标报价应包括完成招标范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用、安全文明施工按实计算费用）、规费、安全文明施工专项费、税金、政策性文件规定的所有费用。招标人除此以外不支付其它费用。3、措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。3.1施工组织措施项目清单：招标人给出的施工组织措施项目清单仅供投标人参考，投标人在投标报价时可参照招标人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增减项目，并进行报价。如果漏项或不报价，视为已包含在其他组织措施项目报价内。中标后施工组织措施项目费用一概不作调整。3.2施工技术措施项目清单：招标人给出的施工技术措施项目清单仅供投标人参考，投标人在投标报价时可根据现场踏勘情况，结合本工程的实际情况及自身施工组织设计自行增减项目，并进行报价。如果漏项或不报价，视为已包含在其他技术措施项目报价内。中标后施工技术措施项目费包干使用，结算时不再调整。4、工程量清单中的项、量、综合单价：4.1除招标人对清单工程量主动补遗或对投标人质疑作修改外，投标人在编制投标报价时不得擅自变改招标人提供的分部分项工程量清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。4.2本工程各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为已包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》（2009）中相应项目编码和项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；其综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用等除税金、安全文明施工专项费、措施费、规费外的所有费用。中标后招标人无论任何种因素不再对综合单价进行调整。4.3招标文件及相关补遗文件规定了暂估材料单价或暂估综合单价或专业工程暂估价的，投标人必须按规定的暂估价格进行报价，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。4.4投标人只有严格按招标人提供的《工程量清单》和本招标文件中提供的已标价工程量清单表格格式内所有项目进行报价，并且必须列出每项分部分项工程量清单项目综合单价分析表，才能视为总体报价完整，不得出现漏项或增项，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和合价中，中标后必须完成该子项工作内容，招标人不对该子项进行结算与支付；施工过程中，因招标人原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，招标人将按投标报价时计价原则计算出该项目的综合单价以及相应的规费、措施费和税金，并据此从结算价中扣除。5、安全文明施工措施费安全文明施工措施费由“文明施工”、“安全施工”两项组成，其费用由定额费用、安全文明施工专项费用、安全文明施工按实计算费用三部分组成。5.1安全文明施工专项费用列入“安全文明施工专项费及规费、税金项目清单计价表”中，汇总时列入“单位工程费汇总表”的“规费”项前计入投标报价。本工程安全文明施工专项费用根据“渝建发[2010]158号”文规定按合格标准计算，暂定金额为元（与最高限价同时发布）。各投标人必须按给定的暂定金额进行填报，不得浮动，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。（结算时按照渝建发[2010]158号文之规定标准计取，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。）5.2安全文明施工定额费用由投标人自行考虑，纳入投标报价的分部分项工程量清单综合单价中。5.3安全文明施工按实计算费用按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发[2008]169号）文件，且符合《重庆市建设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定》（渝建发[2010]158号）文件附表所列的安全文明施工措施项目内容综合考虑纳入施工技术措施费中，包干结算。5.4安全文明措施费的要求与内容、提取支付方法以及违反约定造成损失的赔偿等条款，按照现行规范性要求执行，做到专款专用。安全文明措施费一旦填报，施工中发生一切安全事故，其责任均由中标人承担。6、材料采购及报价6.1本工程所需材料、设备由中标人自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、招标文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。6.2本工程所需的主要材料（设备）中标人应在采购前十四日内将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知招标人，招标人收到中标人的书面报告后十四日内予以确认，经招标人认质、封样后中标人方可采购进场。招标人认为中标人所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求（以设计和监理书面意见为准），不能适用于本工程，招标人有权要求中标人更换品牌，招标人不因更换材料品牌而调整材料价格及相关费用；中标人拒绝按招标人要求更换，该种材料改为甲方供货，招标人收取中标人该类材料费的20%作为违约金，并按招标人实际支付的货款从中标人的结算价款中扣除。6.3本工程所需的全部材料、设备（包括推荐品牌材料、设备）由各投标人参照《重庆工程造价信息》2012年第4期公布的信息价并结合市场行情以及投标人的自身实力自主报价，承担材料价格涨跌风险，并且投标人所报综合单价分析表中的材料价格应与“人工、材料、机械数量及价格汇总表”中的相应材料价格一致，否则视为投标人不实质性响应招标文件，其投标文件按废标处理。中标后所有材料、设备价格均不作调整。6.4材料、设备运输距离、弃土（石、渣）运距由投标单位根据自身情况及踏勘现场情况自行确定,中标后不调整。7、人工费7.1本工程人工单价参照《重庆工程造价信息》2012年第4期公布的市场人工指导价，由各投标人结合市场行情自主测算计入各分部分项综合单价中，中标后不再调整。8、其他说明8.1投标人应将本工程与主体工程及其它专业工程配合施工所产生的相关费用综合考虑进入投标报价，招标人不再另行支付此项费用。8.2按政策和合同约定的应由中标人交纳的各种保险费由投标人自行投保，保险费由中标人承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。8.3投标人的工程量清单总报价应与投标函中填写的投标报价必须一致，否则视为对招标文件不响应，按废标处理；参与评分的主要清单项目价格必须与已标价工程清单中相应项目一致，否则视为对招标文件不响应，按废标处理。8.4投标人应进行合理的自主报价，评标委员会可对投标人报价的合理性进行评定，评标委员会认定不合理的可要求投标人进行澄清，投标人拒绝澄清或者澄清无效，评标委员会可以认定其投标报价无效。若在评标时未发现，招标人将按照最不利于投标人的原则进行修正，对修正的结果投标人应无条件接受，如投标人拒绝接受，招标人有权取消授标或立即终止合同。8.5本工程设有暂列金额，暂列金额在最高限价发出时一并公布。所有暂列金在合同实施中，应由监理工程师按合同条款的有关规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后用于新增项目、设计变更或工程量增加的费用支付等，或者根本不予动用。8.6投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。3.3.1投标有效期90日历天（从提交投标文件截止日起计算）3.4投标保证金1.投标保证金的形式投标保证金形式：现场刷卡。2.投标保证金的金额：人民币100000.00元。收取投标保证金单位：重庆市江北区公共资源交易中心。3.提交时间：2012年6月14日13：30时-14：30时，在招标文件规定时间外提交的投标担保无效，提交时间以持卡人存根上显示的时间为准（递交投标文件时须提交该持卡人存根和银行基本帐户开户许可证复印件加盖鲜章一份，否则投标文件将被拒绝接受）。4.提交地点：重庆市江北区公共资源交易中心指定pos机。5.退还方式：中标人和未中标人的投标保证金在签订合同协议书后5个工作日内退还。投标人凭投标人基本帐户开户许可证和持卡人存根在重庆市江北区公共资源交易中心退还。6.在中标通知书发出后五日内，向除中标人和中标候选人外的投标人退还投标保证金。合同签订后五日内，向中标人以外的中标候选人退还投标保证金。备注：参加本次投标的投标单位需在开标时需提供本单位的银行开户许可证复印件并加盖公司公章，在递交招标文件时一起递交。3.5资格审查资料本须知第1.4.1项规定提供的资料均需提供原件备查。3.5.2近年财务状况的年份要求2011年3.5.3近年完成的类似项目的年份要求2009?年?1月?1日至今。3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求投标截止前三年，指2009年1?月?1日至今。3.6是否允许递交备选投标方案不允许3.7.3签字盖章要求按本章投标人须知3.7.3款执行。3.7.4投标文件的副本份数投标文件副本　2　份。3.7.5装订要求1、应将投标函部分、商务部分、资格审查资料各自分别装订成册。2、装订（1）投标函部分的装订要求应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。（2）商务部分的装订要求应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。（3）资格审查资料的装订要求应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。4.1.1投标文件的密封1.投标文件袋使用“重庆市工程建设招标代理协会制、重庆市建设工程招标投标办公室监制”的“投标函部分”袋、“商务部分”袋、“资格审查资料”袋以及“投标文件”大袋。2.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋骑缝处加盖投标人单位公章。3.商务部分装入“商务部分”袋中，密封并在袋骑缝处加盖投标人单位公章。4. “投标函部分”、“商务部分”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋骑缝处加盖投标人单位公章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。5.“资格审查资料”单独封装，密封并在袋骑缝处加盖投标人单位公章，同时应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。6.如果投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收。4.1.2封套上写明应在“投标文件”大袋和“资格审查资料”封套上写明如下内容：招标人的地址：招标人名称： (项目名称)投标文件在 年月日时分前不得开启4.2.2递交投标文件地点重庆市江北区公共资源交易中心接标处4.2.3是否退还投标文件否5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：重庆市江北区公共资源交易中心开标室 5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）主持人介绍参加会议的有关单位和代表；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）现场展示并核查投标保证金的缴纳情况。未按要求缴纳投标保证金的，根据招标文件要求当场退还投标文件；（5）按招标文件要求核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件）、以确认其身份合法有效（市内企业，若是授权代理人出席开标会，授权代理人必须是拟派往本工程的项目经理；市外企业必须由分支机构负责人和拟派往本工程项目经理出席开标会）；（6）招标人和投标人代表共同检查投标文件的密封情况，认为投标文件密封符合要求后签字确认；（7）随机开启投标文件，开启资格审查资料袋、投标文件大袋及投标函部分袋、商务部分袋，公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案； （8）宣读最高限价；（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（10）开标结束。6.1.1评标委员会的组建1．评标委员会构成：共5人。2．评标专家确定方式：在重庆市综合评标专家库中随机抽取。7.1是否授权评标委员会确定中标人否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。7.2中标通知中标结果按渝发改标[2007]1357号文规定在重庆市江北区公共资源交易网、重庆市建设项目及招标网公示三个工作日。7.3.1履约担保1.担保形式：现金或转帐支票2.担保金额：履约担保金额为签约合同价格的10%。3.提交时间：收到中标通知书后5日内缴纳完成，如不能按时缴纳履约保证金视为放弃中标。4.履约保证金退还方式：履约保证金用于保证本合同的顺利进行，履约保证金在整个工程交工验收合格后15日内无息退回。5.在如下情况建设单位有权没收履约保证金：中标方履行合同中无正当理由停止执行本合同的。8.1重新招标1.按投标人须知第8.1（1）执行；2.按投标人须知第8.1（2）执行。8.2二次招标和不再招标重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。10需要补充的其他内容10.1最高限价1、本工程招标人设最高限价(投标总报价和所有分部分项工程量清单项目综合单价)，于开标前三天公布。投标人的投标报价不得超过其对应的最高限价，否则，将被认定为废标。2、最高限价编制原则：①按招标文件、合同条件、工程量清单、本次招标范围的施工设计图纸、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2009）、《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》（2009）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2008）及其配套文件结合市场行情执行；②工程人工费按重庆市建设工程造价总站主办的2012年第4期《重庆市工程造价信息》公布的市场人工信息价格执行；③工程类别按定额规定的工程类别执行；④材料价格按重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》2012年第4期公布的信息结合市场行情价执行；⑤总造价下浮分别为：一类工程下浮6.5%，二类工程下浮6%，三类工程下浮5.5%，四类工程下浮5%。（按市场实际采购价格进入的材料、安全文明施工费和税金不下浮）。10.2工程结算结算总价=分部分项工程量清单结算价+措施费+设计变更及调整、施工过程中出现新增项目（含招标范围以外的项目）价款结算金额+暂定价格部分按实结算金额（若有）+安全文明施工专项费用+规费+税金+合同约定其它费用。各部分的结算原则如下：1、各分部分项工程量清单结算价：以中标人投标报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价×子项工程量。①子项工程量：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）约定的计量规则计算的实际合格工程量。②无论实际工程量与招标工程量清单量差大小，子项综合单价均以中标人投标报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。某一子项的合价报价小于所报综合单价与工程量清单量的相乘所得的合价，则结算时以该子项合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。如中标总价小于各工程量清单报价之和，则结算单价按中标总价与工程量清单报价之和相比的同比例进行下浮。如两种情形均存在，则先按中标总价与工程量清单报价之和相比的同比例下浮该子项总价，再用下浮后的合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。2、措施费：A、施工组织措施项目费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工组织措施项目费的报价作为结算价。B、施工技术措施项目费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的报价作为结算价（安全文明施工按实计算费用除外）。3、设计变更及调整、施工过程中出现新增项目（含招标范围以外的项目）价款结算办法：工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，工程施工中出现新增项目，由中标人在该变更、新增项目启动前14天内向监理单位、招标人提出，经招标人、监理单位审核同意后调整合同价款。调整方法如下：A．工程内容与投标报价的工程量清单中有相同的子项，则按投标时的相同子项；B．工程内容如有与工程量清单不同的子项，按最高限价编制原则进行该子项综合单价组价后，再按中标总价（扣除暂定金额）与最高限价总价（扣除暂定金额）相比所下浮的比例同比例下浮后作为该子项结算综合单价；C．变更工程量：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）约定的计量规则计算的实际合格工程量。4、安全文明施工专项费：按渝建发[2010]158号文的规定标准进行结算，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。5、规费：按投标费率结算，若中标人的投标报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。6、税金：按规定费率结算。7、合同其它条款约定的费用。10.3中标结果公示媒体重庆市建设项目及招标网重庆市江北区公共资源交易网10.4工程款支付1、本工程招标人不付备料款。2、工程进度款根据工程形象进度计划关键节点支付，只有在承包人完成当月进度时，才能进行工程进度款审核（如因承包商原因施工进度滞后，付款时间顺延），按上月已完工程量的60%无息支付工程进度款。工程竣工验收合格且结算经监理单位及招标人初步审核完成后无息支付至初审造价的80%。工程结算经国家审计机关审计后无息支付至工程审计结算价的95%，余下5%作为工程质量保修金，质保期满后无息返还。10.5特别提示（1）所有参与投标的投标单位，法定代表人出席开标会的，出示法定代表人身份证证明原件及本人身份证原件供招标人现场查验； （2）授权代理人出席开标会的：①市内企业：其授权代理人必须为拟派往本工程的项目经理，出示授权委托书原件、本人身份证及建造师证（或国家工信部颁发的计算机信息系统集成项目经理证书）原件供招标人现场查验；②市外企业：必须由分支机构负责人、拟派往本工程项目经理出席开标会，分支机构负责人出示本人身份证原件、分支结构入渝备案证原件，拟派往本工程项目经理出示授权委托书原件、本人身份证原件及建造师证（或国家工信部颁发的计算机信息系统集成项目经理证书）原件供招标人现场查验。 1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；（6）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2本工程不接受联合体投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1本工程不组织踏勘现场。1.10投标预备会本工程不召开投标预备会。1.11分包不允许。1.12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定 的偏离范围和幅度。2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间、方式，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前上传至重庆市江北区公共资源交易网（http://www.cqjbjyzx.gov.cn/），投标人自行下载。所有提交投标文件的投标人均被认为已收到招标人发出的全部文件内容。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件并上传至重庆市江北区公共资源交易网（http://www.cqjbjyzx.gov.cn/），投标人自行下载。所有提交投标文件的投标人均被认为已收到招标人发出的全部文件内容。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1 投标文件应包括下列内容：（一）投标函部分：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（二）商务部分：（3）已标价工程量清单；（三）资格审查资料部分：（4）资格审查资料；（四）投标人须知前附表规定的其他材料。3.2投标报价3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.2　投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.2投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3投标保证金退还：见投标人须知前附表。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5资格审查资料投标人随身携带投标人须知第1.4.1项及以下所有复印件的原件备查，评标委员会审查时必须核验有关证明和证件的原件。3.5.1“投标人基本情况表” 应附资质证书副本、投标人营业执照副本等资料的复印件。3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（包括现金流量表、利润表、资产负债表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见申请人须知前附表）。3.5.3 项目经理应附具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业贰级及其以上注册建造师资格（必须在投标单位注册）或具有国家工业和信息化部颁发的计算机信息系统集成项目经理证书的复印件。3.5.4 信誉要求应附由各投标人自行承诺（承诺书格式自拟）或出具主管部门的证明资料复印件。3.5.5 投标人提供的所有证件（证书）等资料的复印件应与原件保持一致，且必须加盖投标人的公章。3.5.6 资格后审申请文件应严格按照第八章所规定的格式进行全面地、完整地编写，如有必要，可以增加附页，并作为资格后审申请文件的组成部分。投标人应提供真实的、有效的、清晰的相应证明资料。经评标委员会认定，凡投标人未按第八章所规定的格式进行全面地、完整地编写；提供虚假资料或提供的资料相互矛盾；提供的资料模糊不清的；其资格审查申请将被视为不合格。3.5.7 资格后审申请文件及原件等所有资料必须满足3.5.1款至3.5.8款要求，否则资格审查不合格。3.5.8 招标人将进一步核查投标人在投标文件中的提供的资料，若在评标期间有投标人投诉并经查实或评标委员会发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间有投标人投诉并经查实发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。3.6备选投标方案投标人不得递交备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容做出响应。3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人（拟派往本工程的项目经理）签字、盖单位章。委托代理人（拟派往本工程的项目经理）签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人（拟派往本工程的项目经理）签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.7.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位公章（鲜章）。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4.投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。4.1.2投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。4.1.3未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1开标时间和地点招标人在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人（拟派往本工程的项目经理）准时参加。5.2开标程序按投标人须知前附表规定程序。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。7.合同授予7.1定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的 中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2中标通知在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同 时将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约担保7.3.1在收到中标通知书5日内，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件 第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。7.3.2中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。8.2二次招标和不再招标重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。 投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：（一）使用伪造、变造的许可证件；（二）提供虚假的财务状况或者业绩；（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；（四）提供虚假的信用状况；（五）其他弄虚作假的行为。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10. 需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。附表一：开标记录表 （项目名称）标段施工开标记录表 开标时间：年 月日时分序号投标人密封情况投标保证金投标报价（元）质量目标工期项目经理备注签名招标最高限价 招标人代表：记录人：监标人： 年 月日附表二：问题澄清通知问题澄清通知编号：　　　　　　 （投标人名称）： （项目名称） 标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：1. 2. ......请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在 年 月 日时前将原件递交至（详细地址）。 评标工作组负责人： （签字） 年 月日 附表三：问题的澄清问题的澄清编号：　　　　　　 （项目名称） 标段施工招标评标委员会： 问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：1. 2. .....投标人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月日附表四：中标通知书重庆市建设工程中标通知书中标单位：我单位拟建的 于年月日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人，中标额为 ￥ 元(其中含安全文明施工专项费用 ￥元，按实计算费用 ￥元)。中标工程范围： ，工程规模为 ，中标工期日历天，工程质量达到国家施工验收规范标准。 项目经理由 担任。你单位收到中标通知书后，在 日内到我公司签订承发包合同。 特此通知。 招标人:(盖单位章) 法定代表人:(签字) 联系人: 联系电话: 签发日期:年 月 日附表五：中标结果通知书中标结果通知书（未中标人名称）：我方已接受（中标人名称）于 　（投标日期） 所递交的 　（项目名称） 　标段施工投标文件，　确定 （中标人名称）为中标人。感谢你单位对我们工作的大力支持！招标人： （盖单位章） 法定代表人： （签字） 年 月 日 附表六：确认通知确认通知 （招标人名称）：我方已接到你方 年 月 日发出的 （项目名称） 标段施工招标关于 的通知，我方已于 年月 日收到。特此确认。投标人：（盖单位章）年月 日 第三章 评标办法(综合评估法)评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书一致投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人（拟派往本工程的项目经理）签字、加盖单位章投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。1.投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定；2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写；3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 4.投标文件的编制符合第二章3.7款的规定。报价唯一只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。投标文件的签署投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。委托代理人（拟派往本工程的项目经理）投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。2.1.2资格评审标准必要合格条件营业执照具备有效的营业执照资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定附加合格条件财务状况符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定类似项目业绩符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定信誉符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定项目经理资格符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其它要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.3响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标保证金符合第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定，并符合下列要求：1．投标保证金为无条件担保；2．投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致；3．投标保证金的金额符合招标文件规定的金额.权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。2.1.3响应性评审标准已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，且投标报价不得高于招标人公布的最高限价。技术标准和要求符合第七章“技术标准和要求”规定，且投标文件中载明的主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。实质性要求符合招标文件中规定的其他实质性要求。2.2.1分值构成 (总分1OO分)1. 投标报价100分；（1）投标总报价 70 分；（2）主要清单项目10项，总分 30 分，每一项主要清单项目综合单价3分.[拟参与评分的主要清单项目与最高限价同时发布]。2.2.2评标基准价计算方法投标总报价所有投标人（招标人设有最高限价，则投标报价高于最高限价的除外）的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后取算术平均值即为投标总报价的评标基准价。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。主要清单项目综合单价所有投标人（招标人设有最高限价，投标报价高于最高限价的除外）的同一主要清单项目综合单价报价中，去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为该项综合单价的评标基准价。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。2.2.3 投标总报价和主要清单项目综合单价的偏差率计算公式偏差率=1OO％×(投标人报价一评标基准价)／评标基准价偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。投标总报价的允许偏差范围投标报价的偏差率在-10%～+3%（（含-10%和+3%）范围内为有效投标报价，投标总报价的偏差率在-10%～+3%范围外的按废标处理。2.2.4 (1)投标报价评分标准允许偏差率-10% 至　+3　%投标总报价70分主要清单项目综合单价30分3评标程序1.按照本章2.2.2项计算方法计算评标基准价。2.初步评审前，按本章第3.1.3项的规定对投标报价有算术性错误的进行算术性错误修正，并对经修正后的投标总报价在允许偏差范围内的，按本附表3.2.1（1）规定的评分方法对投标总报价评分，再按总报价得分由高到低的顺序排序，取前七名进行评审。3.对排在前七名的投标人的投标文件，按本章评标办法第3.1款至3.4款规定的程序进行评审、核查原件，并按本章第2.2.4款规定的评分标准，确定得分最高的前三名投标人（按得分高低排序）为中标候选人。排在第七名之后的所有投标文件将不再评审。4.如果未能评出三名合格的中标候选人，则应从排名第八的投标人开始依次递补三名投标人并按本章评标办法第3.1款至3.4款规定的程序进行评审、核查原件，直至评出三家合格的中标候选人为止。5.如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。3.2.1（1）投标报价得分（A）投标总报价投标总报价的偏差在允许偏差范围外的按废标处理；投标总报价偏差在允许范围内的（含上、下限值），得本附表2.2.1规定分值的满分70分。在此基础上，投标总报价与评标准基价相比，每增加1%扣2分，每减少1%扣1分，扣完为止。按插入法计算得分。在偏差范围内，未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。主要清单项目综合单价1.主要清单项目综合单价超出规定偏差范围的，得零分，在允许偏差范围内的（含上、下限值），每项得本附表2.2.1规定分值的满分3分，在此基础上， 每增加1%扣0.3分，每减少1%扣0.1分，扣完为止。2.同理计算出各投标人所报主要清单项目综合单价报价的得分。按插入法计算得分。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。3.2.3投标人得分投标人得分=A1.评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.2分值构成与评分标准2.2.1分值构成（1）投标报价：见评标办法前附表；2.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.3投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。2.2.4评分标准（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；3.评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会要求投标人必须提交第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项和“投标人须知”第 3.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2详细评审3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3投标人得分=A。3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果 3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。 3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。 第四章 合同条款及格式第一部分协议书发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：重庆市第十八中学高中部迁建工程弱电系统工程工程地点：江北区铁山坪龙角湾等合作社工程规模： 工程备案:　　资金来源：政府投资 二、工程承包范围承包范围：详招标文件招标范围三、合同工期开工日期：2012年 月日（以实际开工报告为准）竣工日期：2012年 月日（以实际竣工验收合格的时间为准）合同工期总日历天数日历天 四、质量标准工程质量标准：工程质量达到国家有关施工质量验收规范和本工程设计文件的要求，并一次性验收合格。五、合同价款金额（大写）： （人民币） ￥：元注：合同价中已含安全文明施工专项费 万元六、组成合同的文件 组成本合同的文件及优先解释顺序为：（1）协议书；（2）专用合同条款；（3）招标文件、答疑及补遗； （4）中标通知书；（5）双方协商同意的变更纪要、协议；（6）通用合同条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）投标函及投标函附录；（10）经双方确认进入合同的其它文件。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 年 月日合同订立地点：本合同双方约定： 双方签字盖章 后生效发包人：（公章）承包人：（公章）住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮政编码： 邮政编码：鉴（公）证意见：经办人：鉴（公）证机关（章）年月 日（注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则） 第二节 通用合同条款　　通用合同条款直接引用中国计划出版社出版的中华人民共和国《标准施工招标文件》(2007版)第一卷第四章第一节“通用合同条款”(第41页至第81页)。第二节 专用合同条款[专用合同条款为示范性内容，招标人在编制招标文件时仅供参考。招标人编制的专用合同条款仅需对通用合同条款中规定需要在专用合同条款中明确的内容集中予以说明，不得与本章第一节通用合同条款的内容发生冲突，否则，专用合同条款无效，按通用合同条款内容执行。] 第三节 专用合同条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：按协议书第六条款执行 2、语言文字和适用法律、标准及规范2.1 本合同除使用汉语外，还使用（无） 语言文字。 2.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：现行的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《招投标法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程质量保修办法》、以及现行《施工及验收规范》、《建筑工程质量检验评定方法》和重庆市现行建筑安装工程管理法规。2.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称：执行国家现行的《建筑安装质量检验评定标准》、国家现行的各专业《施工验收规范》及重庆市现行相关建筑工程设计、施工验收规范、质量标准及操作规定。发包人提供标准、规范的时间：由承包人自备。国内没有相应标准、规范时的约定：请示建设行政主管部门解决。3、图纸3.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后7日内提供施工图纸4套及电子文档一套。发包人对图纸的保密要求：按通用条款执行。 使用国外图纸的要求及费用承担：无二、双方一般权利和义务4、工程师4.1 监理单位委派的工程师姓名:正式文函通知职务:总监理工程师发包人委托的职权：代表发包人对工程质量、进度行使监督的职权，控制工程造价；施工安全、文明施工的监督，配合协调施工组织。需要取得发包人批准才能行使的职权：开工、停工、复工令的下达，其余按《监理合同》执行。 发包人在工程施工过程中，授权监理单位对承包人如下行为进行适当的经济处罚：①、质量行为不规范，且经现场监理人员提出后屡教不改的；②、安全行为不规范，且经现场监理人员提出后屡教不改的；具体的处罚办法在承包商中标进场后，经发包人、监理和承包商协商后共同确定并由各方遵照执行。所得的经济处罚收入用于奖励质量、安全行为规范较好的承包人的管理人员及施工班组施工人员。4.2 发包人派驻的工程师姓名： 正式文函通知 职务： 发包人代表职权：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理现场经济技术签证，审核工程进度报表等（按发包人工程管理办法执行）。4.3 不实行监理的，工程师的职权：无 5、项目经理姓名： 按投标文件约定职务：项目经理 职权： 行使承包人权利和义务。项目经理、技术负责人更换：按补充条款执行。6、发包人工作6.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：⑴ 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。⑵ 将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：水、电接口已接至红线范围，由发包人指定接点，承包人自行接至施工现场，并满足施工要求，费用由承包人负责。通讯由承包人自行解决，并承担费用。 ⑶ 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通，承包人已对施工现场的任何情况十分了解，其中的风险和措施等费用均已包括在合同价款中。 ⑷ 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同签订后，承包人按规定及时向有关部门缴清应缴纳的费用，并配合发包人及时办理相关施工许可证及质检手续、承包人按渝建发〔2001〕26号文规定办理安全手续等。⑸ 水准点与座标控制点交验要求：书面形式，现场效验。 ⑹ 图纸会审和设计交底时间：承包人收到施工图后1周内完成。 ⑺ 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人负责保护和承担相应费用，费用进入投标报价中⑻ 双方约定发包人应做的其他工作：无。8.2 发包人委托承包人办理的工作：协商解决。 9、承包人工作9.1 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作：⑴ 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 不采用。⑵ 应提供计划、报表的名称及完成时间：①每月20日报送本月工程进度完成报表、次月工程进度计划表，以及工程的实际施工进度和计划施工进度的进度偏差报表（包括纠偏措施等），一式肆份；②工程质量报表（包括工程质量、质量问题及纠正措施等）同进度报表一并提交，一式肆份；③施工周报：每周五前提交施工周报，包括本周完成情况及下周计划，一式肆份。④所有报表要求按监理单位的管理办法执行。⑶ 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏等）以保护公共安全，并提供方便。⑷ 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人应负责向监理和发包人代表各提供一间办公室。 ⑸ 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：均由承包人自行负责按国家和地方法律、法规及相关规定办理，费用由承包人承担。⑹ 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按《通用条款》第9.1（6）条规定执行，费用进入投标报价中。⑺ 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责保护并承担相应费用。 ⑻ 施工场地清洁卫生的要求：按渝建发（2000）39号文和JGJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》及有关规定执行，费用已包含在合同价款中。（9）双方约定承包人应做的其他工作：承包人如毁坏施工场地用地红线外的一切青苗、构筑物、管线等均由承包人自行负责。其它事宜双方协商。三、施工组织设计和工期：10. 进度计划10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间: 图纸会审交底后七个工作日内，承包人必须依照投标时的施工组织设计方案，向发包人提供完善和准确的施工组织设计和进度计划。进度计划安排必须符合发包人对本工程总体进度计划的安排，按时提交其它专业工程承包单位施工所需工作面。 工程师确认的时间：发包人收到施工组织设计和进度计划后十个工作日内审查确认，月进度计划在收到后的次月5日内审查确认。 10.2 群体工程中有关进度计划的要求：无。13、工期延误13．1双方约定工期顺延的其他情况：除不可抗力外，工期不得延期。四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位：按质量监督站要求的中间验收部位为准进行验收。 17.2隐蔽工程验收：必须经监理工程师和发包人的现场工程师签认。18、工程试运行的组织及费用承担： 承包人 五、安全文明施工1、按国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》和《通用条款》第五条执行，并按渝建发[2008]169号、[2006]177号文件执行。2、承包人必须保证本工程施工现场的安全文明施工，并达到市级安全文明施工工地的要求，且安全文明施工专项费均按合格标准支付。3、发包人按单位工程安全生产文明施工状况综合评定结果，如评定为不合格，承包人不得计取安全文明施工费，其已支付的安全文明施工费在结算价款中扣除。4、确保安全施工及施工范围内和范围外一定距离内的现场安全，费用已包含在投标报价中。施工中，若发生安全事故，由承包人承担全部责任，赔偿全部损失。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23．1本合同价款采用 固定单价合同方式确定。（1）采用固定单价合同。风险费用的计算方法： 已包含在投标报价中。风险范围以外合同价款调整方法：按招标文件约定执行。（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：不采用。（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：不采用。23．2双方约定合同价款的其他调整因素： 不采用。24．工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：本工程无预付工程款。25．工程量确认25．1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月二十日前提交一式肆份。25.2工程的中间计量，仅作为进度款支付的参考依据，不作为结算依据。26、工程款支付双方约定的工程款支付的方式和时间：（一）本工程招标人不付备料款。（二）工程进度款支付方式：工程进度款根据工程形象进度计划关键节点支付，只有在承包人完成当月进度时，才能进行工程进度款审核（如因承包商原因施工进度滞后，付款时间顺延），按上月已完工程量的60%无息支付工程进度款。工程竣工验收合格且结算经监理单位及招标人初步审核完成后无息支付至初审造价的80%。工程结算经国家审计机关审计后无息支付至工程审计结算价的95%，余下5%作为工程质量保修金，质保期满后无息返还。七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27．1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：不采用 （2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：不采用（3）承包人可代为调剂串换的材料：不采用（4）到货地点与一览表不符：不采用（5）供应数量与一览表不符：不采用（6）到货时间与一览表不符：不采用27．2发包人供应材料设备的结算方法：不采用 28、承包人采购材料设备28．1承包人采购材料设备的约定：本工程所需的工程材料均由承包人采购供应，承包人采购的材料设备必须符合国家现行标准及招标文件中约定品牌。主要材料承包人采购前，由发包人确定品牌、品质和规格，确定原则按招标文件规定执行。发包人与监理公司一道负责对进场材料的质量、数量、规格进行监督验收。需发包人核价的材料， 必须经发包人和监理工程师核价后，承包人方可采购供应。若承包人在发包人核价后5个工作日内，承包人拒绝签字确认发包人核定的价格或拒绝按发包人核定的价格采购的，则该种材料改为发包人采购供应，其该种材料费用招标人按暂定价在结算价款中扣除，且发包人按规定收取该种材料费用的采保费的1/3。八、工程变更：除发包人委托设计进行变更外，一律不得变更。设计变更及调整、施工过程中出现新增项目（含招标范围以外的项目）价款结算办法：工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，工程施工中出现新增项目，由中标人在该变更、新增项目启动前14天内向监理单位、招标人提出，经招标人、监理单位审核同意后调整合同价款。调整方法如下：A．工程内容与投标报价的工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按投标时的相同子项或类似子项的综合单价执行（类似子项的综合单价由招标人审定）；B．工程内容如有与工程量清单不同的子项，按最高限价编制原则进行该子项综合单价组价后，再按中标总价（扣除暂定金额）与最高限价总价（扣除暂定金额）相比所下浮的比例同比例下浮后作为该子项结算综合单价。C．变更工程量：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）约定的计量规则计算的实际合格工程量。D、此部分费用不计取措施费。九、竣工验收与结算32、竣工验收32．1承包人提供竣工图的约定：竣工验收后承包人向发包人提交经档案馆验收合格的完整的竣工图和工程竣工技术档案资料一式肆份(含电子文档贰份)。32．6中间交工工程的范围和竣工时间：不采用33竣工结算：33.1发包人收到承包人递交的正式竣工结算报告、竣工结算书、竣工资料及有效的全套结算资料后，若双方无异议，发包人应及时办理完竣工结算审核审计。本工程结算总额按政府审计的审定金额执行。已付工程款实行多退少补。33.2承包人应按实提交结算报告，不得高估冒算，提交结算金额（包括设计变更、现场签证、洽商等所有经济、计量资料），与审定金额比，其浮动比例应保持在正负5%以内（含5%）；若浮动比例超出正负5%，承包人将承担全部结算审核费用，此费从实付工程款中扣除。33.3合同结算总价款的办理最终有效合同结算总价款为经国家审计机关审计确定的总价款。33.4 工程结算按招标文件投标须知前附表第10.2项规定执行。十、违约、索赔和争议35、违约35．1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： 不采用。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：不采用。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：不采用。双方约定的发包人其他违约责任： 无。35．2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款和第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：双方约定的承包人其他违约责任： 双方协商。35.3承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其它情况，则由发包人根据实际情况作出处理。除非各方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天通知违约方，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。36、索赔：不采用。37、争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 二 种方式解决：（一）提交 重庆 仲裁委员会仲裁；（二）依法向工程项目所在地人民法院起诉。十一、其他38、工程分包38．1本工程发包人同意承包人分包的工程： 不采用. 分包施工单位为： 不采用38.2其它：未经发包人书面同意承包人工程不得转包和分包。39、不可抗力39．1双方关于不可抗力的约定：按《通用条款》第39条并执行当地政府的认定标准。40、保险40．6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：按重庆市规定执行 发包人委托承包人办理的保险事项： 第三方责任险、建设工程一切险 （2）承包人投保内容：按重庆市的规定办理，费用计入投标报价中。 41、担保41．3本工程双方约定担保事项如下：（1）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：中标人向招标人提供的履约担保金额为中标价的10%；担保方式：现金或转帐支票提交时间：中标人应在中标通知书发出后5日内，按招标文件及合同要求提交履约保证金，若未按时提交，招标人不予发放中标通知书并有权取消其中标资格、没收投标保证金。同时招标人将依序确定中标候选人。履约担保金的退还：发包人在整个工程交工验收合格后15日内无息退还。（2）双方约定的其他担保事项： 无46、合同份数46．1双方约定合同副本份数：正本一式贰份，双方各执壹份；副本一式壹拾陆份，发包人执捌份，承包人执捌份。47、补充条款： 第三节合同附件格式 附件一：质量保修书重庆市第十八中学高中部迁建工程弱电系统工程项目质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，重庆市第十八中学高中部迁建工程弱电系统工程项目工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括：承包人施工总承包范围内的所有工程内容均属保修范围。二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：保修期安装二年，设备设施有约定的按约定执行。质量保修期自工程竣工验收之日起计算。 三、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用双方约定工程质量保修金扣留工程结算总额的5%作为保修金。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：发包人自竣工验收之日起满二年后一月内，不计息返还承包人质量保修金（扣除已发生保修费用）。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人： 承包人：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：二○一二年 月 日? 附件2：廉政合同 重庆市第十八中学高中部迁建工程弱电系统工程项目廉政合同发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）根据有关工程建设、廉政建设的规定，为作好工程建设的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，重庆市第十八中学高中部迁建工程弱电系统工程项目业主 与施工单位，特订立本合同。第一条甲乙双方的权利和义务1.1严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。1.2严格执行重庆市第十八中学高中部迁建工程弱电系统工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。1.3双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，建立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。发现对方严重违反本合同条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条 甲方的义务2.1甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。2.2甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。2.3甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2.4甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与乙方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。第三条 乙方义务3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。3.3乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加外出旅游或超标准宴请及娱乐活动。3.4乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。3.5乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得与监理单位串通监理损害甲方利益。3.6乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。第四条违约责任4.1甲方及其工作人员违反本合同第一、第二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事主任；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。4.2乙方及其工作人员违反本合同的第三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，给甲方单位造成损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权建议工程建设主管部门给予乙方一年至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。第五条双方约定，本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。根据重庆市人民检察院、重庆市建设委员会有关开展在建设工程中预防职务犯罪工作的有关规定，邀请当地检察机关作为对本合同执行的法律监督单位，参与对本合同履行情况的监督检察。第六条 本合同从甲乙双方签署之日起生效，至该工程项目竣工验收后失效。第七条 本合同作为重庆市第十八中学高中部迁建工程弱电系统工程项目合同附件，与工程合同具有同等的法律效力。第八条 本合同一式正本二份、副本十份。双方各执正本一份、副本甲方执柒份、乙执叁份。 发包人：承包人：法定代表人： 法定代表人：分管领导： 委托代理人：经办人： 经办人：二○一二年 月 日 ?附件3：质量进度协议重庆市第十八中学高中部迁建工程弱电系统工程项目质量进度协议发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）为了使乙方所承接工程按照合同要求保质、保量按期完成，甲乙双方本着友好协商的原则达成如下协议；一、乙方必须在2012年月日前完成重庆市第十八中学高中部迁建工程弱电系统工程项目全部工作内容，如延迟一天，则乙方按1000元/天向甲方缴纳违约金（合同工期内因不可抗力或发包人原因造成工期延误除外）。乙方必须严格按照图纸及相应技术标准进行施工，若因质量问题造成监理单位出具质量整改通知书或监理指令后，拒不整改则甲方对乙方处以每次1000元的违约金。有效的通知书或监理指令，原则上须经乙方签字，如乙方拒不签字，则甲方现场代表和监理共同签字也视为有效，并在每月计量款中扣除。二、乙方在工程开工前向甲方提交项目班子人员组成名单，未经甲方同意不得随意更改，若任意变动人员，乙方按500元/人向甲方缴纳违约金，在每月计量款中扣除。三、本合同作为重庆市第十八中学高中部迁建工程弱电系统工程项目合同附件，与工程合同具有同等的法律效力。四、本合同一式正本二份、副本十份。双方各执正本一份、副本甲方执柒份、乙方执叁份。发包人：承包人：法定代表人： 法定代表人：分管领导： 经办人： 经办人： 二○一二年月日 ?附件四：安全文明生产协议重庆市第十八中学高中部迁建工程弱电系统工程目安全文明生产协议发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）安全生产是一切经济部门和生产企业的首要任务，生产必须保证安全是建筑企业必须遵守的原则，为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，切实加强管理，保证职工在生产过程中的安全和健康，促进生产发展，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：一、甲方职责：1.甲方设专职安全员，对乙方施工现场及周边进行定期或不定期检察、监督及配合甲方或行政主管部门进行抽查。2.专职安全员在检查中发现安全隐患应及时以口头或书面形式通知乙方项目负责人或乙方专职安全员，并限期进行整改及按相应违约责任处理。3.专职安全员负责对施工中的安全事故进行协助调查、违约处理工作。二、乙方职责1.乙方承接该工程后，进场前必须向发包人缴纳人民币10万元作为安全保证金。2.设专职安全员 ，驻工地现场，负责现场内及周边安全技术措施计划的编制、实施，并报甲方该项目专职安全员处备案。专职安全员必须持证上岗，不得随意更换，如须更换必须征得甲方同意。3.乙方必须建立安全生产管理制度，并上墙接受监督检查，对各班组长及工人进行不定期或定期安全思想教育、安全技术交底，在施工中进行自检、交叉检制度，并作好安全生产台帐及记录。4.乙方必须按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-1999）、《建筑施工安全技术》、《安全文明生产管理实施细则》及有关通知、要求和安全技术措施计划进行施工、检查，不得违章作业，否则根据有关违约责任进行处理。5.专职安全员到现场检查时，乙方现场管理人员必须积极配合，不得无理推委，对不重视安全以及出现安全隐患不予消除者，监理单位出具安全整改通知书后，拒不整改则甲方对乙方处以每次5000元违约金。有效的处罚依据，原则上须经乙方签字，如乙方拒不签字，则甲方现场代表和监理共同签字也视为有效。情节特别恶劣者，甲方将向相关职能部门作书面汇报，并建议今后不再参与甲方组织的施工招标活动。6.对发生安全事故的必须在24小时内首先上报甲方，如隐瞒不报者，将进行严肃处理。三、安全文明施工费。该工程的安全文明施工费包含在施工总承包经费中。该工程经江北区建设工程施工安全管理站认定为安全文明施工不合格工程时，甲方按照 扣除施工总承包单位的安全文明施工费，该工程经江北区建设工程施工安全管理站认定为安全文明施工优质工程时，甲方按照奖励施工总承包单位的安全文明施工费。四、本协议作为重庆市第十八中学高中部迁建工程弱电系统工程项目合同附件，与工程合同具有同等的法律效力。五、本合同一式正本二份、副本十份。双方各执正本一份、副本甲方执柒份、乙方执叁份。发包人：承包人：法定代表人： 法定代表人：分管领导： 经办人： 经办人：二○一二年月 日 第五章　工程量清单 第五章 工程量清单1. 工程量清单说明1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2008）中的计量规则编制。规范计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。1.3工程量清单中给出的工程量是估算量或暂定量，是为投标报价确定的共同的基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定，由承包人按本章1.1规定的计量方法，以发包人或监理人认可的尺寸、断面计量，按工程量清单中所报的单价和总价及合同中另有规定的发包人或监理人同意的单价和总价计算支付额。2. 投标报价说明2.1不管工程量是否列出，工程量清单中的每一子目都应填报单价或总价，且只允许有一个报价。承包人未填报单价或总价的子目，其费用应视为已包括在工程量清单中其他相关子目的单价和总价之中，承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填报单价或总价的工程项目，但不能得到额外的结算与支付。2.2除非合同另有规定，标价的工程量清单中的单价和总价均已包括了承包人为实施和完成合同工程所需的人工费、施工机械使用费、材料费、企业管理费、利润等费用，以及合同文件中明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务和一般风险。2.3按基准日期前的法律、法规规定，承包人因承包本合同工程缴纳的各种规费和一切税费均由承包人承担，并包含在所报投标总价中。2.4工程保险和第三者责任险应根据专用合同条款第20.1款和第20.4款规定的保险金额和保险费率计算保险费（如无规定，则不需报价），并列入工程量清单中的其它项目清单计价表。除工程保险和第三者责任险以外，所有本合同规定的其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。2.5单价和总价应以人民币报价，付款也按人民币支付。2.6对工程施工和材料等的一般要求和说明，未在工程量清单中完整重述或摘录，在填报工程量清单的每个子目前应参见合同文件、技术标准和要求及图纸的相关内容。2.7工程量清单中所列工程量的变动，不应降低和影响合同条款的效力，也不应免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。2.8安全文明施工专项费用是专用于建设行政主管部门特别强制要求采取的安全文明施工措施的费用，其内容、计取标准和支付办法，应按重庆市建设行政主管部门强制性规定（渝建发〔2010〕158号）执行，并作为暂估价由发包人专项列入工程量清单表中，仅作为投标报价的共同基础。实际结算金额应按建设行政主管部门规定的标准和计算方式确定，并按规定的支付方式支付。2.9图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的扩大或延伸。当各部分和工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。2.10授予合同前发现的算术错误将由发包人按评标办法3.1.3条规定的原则予以更正。2.11暂列金额工程量清单中给出的暂列金额子目，除计日工外，投标人只需要直接将工程量清单中所列的暂列金额纳入投标总价并计取规费和税金，不需要在工程量清单中所列的暂列金额以外再考虑任何其它费用。包括在工程量清单中并指明为“暂列金额”的子目应按合同条款的规定由监理人指示和决定全部或部分使用，或根本不予动用。2.12计日工计日工属暂列金额，由监理人确定用于实施变更的零星工作的计价。计日工的估算数量已列入工程量清单中的“计日工计价表”，承包人在报价时只需按下列要求填报单价和合价，计日工数量不得更改。 （1）人工费：用于计日工的人工工时计算，应从工人到达工作现场开始到离开现场为止，但应扣除用餐和休息时间。与工班一起工作的领班也应计入，但不得计入管理人员的工时消耗。承包人从事零星工作的人工费用应按计日工计价表中适用的人工单价乘以实际工时计算。此单价将被认为包括承包人开支的所有费用，包括（但不仅限于此）支付工人的工资、交通费用、超时工资、辅助工资和附加工资，以及任何其它费用或按法律规定以其名义支付的费用；还应包括承包人的利润、管理费用、监督费用、财务和保险费用；工时记录、行政和办公费用；消费品、水、照明和电力使用费；小型运输工具、脚手架、车间、储藏间、轻便电动工具、手工设备和工具等的使用和维修费用；承包人职员、施工员和其它监督人员的监督费用；以及与上述有关的所有其它费用。（2）材料费：用于计日工的材料消耗量应按实计量。材料费用将按计日工计价表中的单价支付，此单价已包括承包人的管理费用、利润以及材料原价加上运杂费、运输损耗费、采购及保管费、检验试验费和保险费等，并应提供到现场仓库。材料由仓库和堆放地运至施工现场的运输费用将按照计日工计价表中的人工和机械单价支付。（3）机械费：已进场并用于计日工的机械设备应按实际台班消耗量计量，设备从停放地至工作地点间的往返路程所花时间也应计算在内。设备费用按计日工计价表中的相应机械单价支付。此单价将认为已包括折旧费、大修费、经常修理费、安拆费、场外运费、燃料动力费、机上人工费和其它费用，以及所有管理费、利润、以及与所使用设备有关的协调费用。2.13暂估价（1）材料、工程设备的暂估价材料、工程设备的暂估价仅指此类材料、工程设备本身运至指定地点的价格，不包括这些材料、工程设备的安装、安装所必须的辅助材料、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次搬运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作所发生的费用，这些费用应包括在各相应子目的投标价格中。（2）专业工程暂估价专业工程暂估价是指分包人实施专业分包工程所有供应、安装、完工、调试、修复缺陷等全部工作的费用，包括管理费和利润，不包括规费和税金。3. 其他说明无 4. 工程量清单另册，投标人自行在“重庆市江北区公共资源交易网（www.cqjbjyzx.gov.cn）”网上下载。 第二卷 第六章　图纸 1.图纸目录序号图名图号版本出图日期备注 2.图纸另册，投标人自行在“重庆市江北区公共资源交易网（www.cqjbjyzx.gov.cn）”网上下载。 第三卷 第七章　技术标准和要求1.概述1.1本文件为招标人针对本工程投标人提出的工程技术要求。1.2投标人应按照本文件的要求提供详细的技术方案和报价。投标人提供的各项设备及系统的功能、性能应完全符合招标人指明的标准，并满足或高于招标人指出的要求，否则为废标。1.3招标人保留和拥有对本文件的解释权。2．本项目建设内容概述2.1本项目建设概况本工程包括如下内容：?综合布线系统?安防与公共广播系统?多媒体会议系统（体育馆）?机房工程2.2设备要求投标人应根据对系统处理能力的要求及今后需求，考虑系统内部连接及设备间连接等因素，提供系统的配置方案和扩展方案。系统应考虑一定的冗余，并具有一定的扩容能力。投标人应在投标方案中对所配置的系统进行详细的描述和说明。投标人提供系统体系架构应满足重庆市第十八中学高中部的最终功能目标。3.系统规划3.1综合布线系统本系统主要是满足整个学校通信系统及弱电系统的使用需求，满足学校各项主要业务的需求，且兼顾未来长远发展，符合当前和长远的信息传输要求，布线系统设计遵从国际（ISO/IEC 11801） 标准和邮电部和建设部标准，布线系统采用国际标准建议的层层星形拓扑结构，考虑电脑网络的速度向10GMbps 发展的需要，布线系统将支持语音、数据等综合信息（如 ISDN 、 B－ISDN 、 ATM 等）的高质量传输，并适应各种不同类型不同厂商的电脑及网络产品，布线系统的信息出口采用国际标准的RJ45插座，以同一的线路规格和设备接口，使任意信息点都能接插不同类型的终端设备，如电脑、打印机、网络终端、电话机、传真机、电视机等，以支持话音、数据、图像等数据信息或多媒体信息的传输，布线系统符合综合业务数据网ISDN的要求，以便与国家教育网联网，并通过国家教育网与国内国际其它网络互连。3.2安防与公共广播系统本校区视频监控系统主要设计重要部位进行监视、控制和记录，监控中心可实时显示各个监控点的视频图像,设计储存时间为30天的录像时间，全部采用标准的H.264视频压缩格式。在通道、出入口、门厅、园区、车库等灯光不足的地方，其前端摄像机全部设计带有红外灯功能。所有视频图像传至区中心控制室视频图像系统管理平台。公共广播系统在校园的应用是非常广泛的，所有学校每天都需要用到广播来播放广播体操，眼保健操，通知及上下课铃声等。计算机多媒体技术的广泛应用为校园广播系统带来了划时代的革命，校园广播系统的职能再也不局限于公共广播的功能,而扩展到现代教学中英语听力教学、考试等新的需求。学校对于广播系统要求稳定可靠，功能强大，音质清晰，操作方便，自动播放，分点、分区控制，智能化程度高。3.3多媒体会议系统（体育馆）体育馆作为篮球场馆训练馆，举办各种篮球比赛。要求稳定可靠，音质清晰，操作方便，智能化程度高。3.4机房工程根据学校弱电系统规划建设情况和系统管理功能的划分，本次主要针对图书行政科技综合楼一层的监控中心机房（与消防控制中心共用）和四层网络中心机房进行设计。网络信息中心机房主要考虑机房装饰装修、配电及UPS电源、照明、空调通风、机房环境监控、防雷接地系统。监控中心机房主要考虑机房装饰装修、配电及UPS电源、照明、空调通风、防雷接地系统。4.主要设备及材料要求4.1总体要求（1）具有实力的知名厂商，非OEM产品。（2）为了方便统一管理和维护，各系统内的主要设备要求为同一品牌。（3）提供主要设备原厂商针对本项目的授权书原件和售后服务承诺函原件。（4）下文中“★”表示的技术参数为必须满足项。4.2综合布线系统具体要求4.2.1系统要求（1）具有实力的知名厂商，非OEM产品。（2）要求提供厂商针对本项目的链路20年质量保证函。（3）提供主要设备原厂商针对本项目的授权书原件和售后服务承诺函原件。（4）下文中“★”表示的技术参数为必须满足项。4.2.2 主要设备技术参数1.线缆推荐选择品牌：推荐品牌：CommScope(美国康普)、THTF (ROTA)(清华同方)、RIT（以色列瑞特）技术参数：● ★6类十字隔离，满足或超过TIA/EIA-568B、TD/T1019六类标准，带宽级别CLASS E 250MHz。● 线缆外径6.6mm，颜色RAL7035，最大电容≤5.6nF/100m,最大直流电阻：≤9.38Ω/100m。● ★超五类满足或超过TIA/EIA-568B、YD/T1019超五类标准，带宽级别CLASS D 100MHz。● 线缆外径5.3mm，颜色RAL7035，最大电容≤5.6nF/100m,最大直流电阻：≤9.5Ω/100m。2.超五类、六类模块（通用）：推荐选择品牌：推荐品牌：CommScope(美国康普)、THTF (ROTA)(清华同方)、RIT（以色列瑞特）技术参数：● ★铜针具有50um镀金层，高强度塑料阻燃抗压● ★前端自带可拆卸防尘门，压线端带防尘盖● ★750次插拔,多颜色可选。性能满足或超过TIA/EIA-568B（超五类）六类标准，可在标准面板上90度安装● ★具有T568A和568B布线通用标签。3.超五类、六类配线架（通用）：推荐选择品牌：推荐品牌：CommScope(美国康普)、THTF (ROTA)(清华同方)、RIT（以色列瑞特）技术参数：●★铜针具有50um镀金层，自带标签条●★后端带金属进线管理托架，※>750次插拔。性能满足或超过TIA/EIA-568B（超五类）六类标准，高度1U。4.面板：推荐选择品牌：推荐品牌：CommScope(美国康普)、THTF (ROTA)(清华同方)、RIT（以色列瑞特）技术参数：●优质阻燃PC料（聚碳酸酯）● ★自带标签条，自带电脑电话标块5.超五类、六类跳线（通用）：推荐选择品牌：推荐品牌：CommScope(美国康普)、THTF (ROTA)(清华同方)、RIT（以色列瑞特）技术参数：● ★多股铜丝软跳线，线规：AWG26/7，每股由7根细铜丝绕成。6.室外光缆：推荐选择品牌：推荐品牌：CommScope(美国康普)、THTF (ROTA)(清华同方)、RIT（以色列瑞特）技术参数：● ★管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护● ★特别设计的紧密的光缆结构，有效防止套管回缩● PE护套具有很好的抗紫外辐射性能 ● ★松套管内填充特种防水化合物及双面涂塑钢带（PSP) 防潮层，有效的确保光缆的防水性能● ★储存、使用温度：-40至70℃● ★符合YD/T769标准4.3安防与公共广播系统具体要求4.3.1安防系统要求（1）为了系统的稳定性及后期维护，要求摄像机（包括半球、球机、枪机等）、NVR、解码器、平台软件等主体设备（以下“主体设备”的定义相同）必须为同一品牌；（2）要求主体设备厂商必须在本地建有服务团队和仓库，以提供主体设备厂商在本地注册的三证（营业制造、税务登记证、组织机构代码证）盖鲜章的复印件为依据；（3）要求主体设备厂商本地机构必须提供针对本项目的《项目授权书》原件及《售后服务承诺函》原件，其中《项目授权书》 必须包含本项目授权的产品名称和对应的唯一产品型号；（4）为了响应“平安重庆”建设要求，要求本次使用的平台软件必须无缝接入“平安重庆?应急联动防控体系数字化平台”；（5）设备详细参数中带★的部分必须完全满足项。4.3.2 安防系统主要设备技术参数1. 标清网络球机推荐选择品牌：英飞拓、海康威视、松下技术参数：?★室内4寸球?★1/4"Interline Transfer SONY CCD?★水平解析度 500TVL(彩色) 570TVL(黑白) ?★最低照度 0.7Lux/F1.8 (彩色) 0.02Lux/F1.8(黑白)?★滤光片彩转黑?★数字变倍10倍，焦距3.8-38mm, 10倍?★隐私遮蔽：最多4块区域, 同时最多有4块区域在同一个画面?★水平速度水平键控速度：0.1°-300°/s,速度可设，水平预置点速度：400°/s，水平范围360°连续旋转?★垂直键控速度：0.1°-90°/s,速度可设，垂直预置点速度：200°/s，垂直范围-2°-90° (自动翻转)?★视频压缩H.264，音频压缩G.711 /16kbps?★支持三维智能定位功能, 配合DVR和客户端软件可实现点击跟踪和放大?支持多语言菜单及操作提示功能, 用户界面友好?★支持数据断电不丢失，支持断电状态记忆功能, 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态?支持内置温度感应器, 可显示机内温度?支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿和低照度(彩色/黑白)自动/手动转换功能?★支持256个预置位, 并具有预置点视频冻结功能?支持8条巡航扫描, 每条可添加32个预置点?支持4条花样扫描, 每条路径记录时间大于10分钟?★支持比例变倍功能, 旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整?★支持守望功能?★支持以太网控制, 同时支持模拟接入?★支持双码流技术?★支持PoE功能?★工作温度和湿度-10℃-50℃(室内)，湿度小于90%2.红外标清网络球机推荐选择品牌：英飞拓、海康威视、松下技术参数：?★1/4" Sony Super HAD CCD?★水平解析度540 TVL(彩色)，570 TVL(黑白) ?★最低照度0.2Lux/F1.6(彩色)，0.02Lux/F1.6(黑白)，0 Lux with IR?★滤光片彩转黑?★数字变倍16倍，焦距3.84-88.4mm, 23倍?★水平速度水平键控速度:0.1°/s-80°/s，水平预置点速度:120°/s，水平范围 360°连续旋转?★垂直速度垂直键控速度:0.1°-60°/s，垂直预置点速度:100°/s，垂直范围-10°-90°(自动翻转) ?★视频压缩H.264，音频压缩G.711 /16kbps?★采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达60m?红外灯与倍率距离匹配算法，根据倍率及距离调节红外灯亮度，使图像达到理想的状态?★内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾?★支持内置温度感应器, 可显示机内温度?恒流电路设计，红外灯寿命达3万小时?★支持三维智能定位功能, 配合DVR和客户端软件可实现点击跟踪和放大?★支持数据断电不丢失，支持断电状态记忆功能, 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态?支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿和低照度(彩色/黑白)自动/手动转换功能?★支持256个预置位, 并具有预置点视频冻结功能?★支持比例变倍功能, 旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整?★支持守望功能?★支持以太网控制, 同时支持模拟接入?★支持SDHC卡和标准的SD卡存储?支持三级用户权限管理?★支持双码流技术?★工作温度和湿度-30℃-65℃，湿度小于90%?★防护等级IP66(室外球)，TVS 3000V 防雷、防浪涌、防突波3.红外高清网络球机推荐选择品牌：英飞拓、海康威视、松下技术参数：?★130万像素网络高清红外智能球机?★1/3" Sony Progressive Scan CCD?★有效像素1280(H)×960(V)?★最低照度0.5Lux/F1.6(彩色)，0.02Lux/F1.6(黑白)，0 Lux with IR?★滤光片彩转黑?★数字变倍12倍，焦距4.7-84.6mm, 18倍光学?★水平键控速度：0.1°~80°/s,速度可设；水平预置点速度：120°/s，水平范围连续旋转360°?★垂直键控速度：0.1°~60°/s,速度可设；垂直预置点速度：100°/s，垂直范围-10°-90° (自动翻转)?★视频压缩H.264，音频压缩G.711 /16kbps?★采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达80m?红外灯与倍率距离匹配算法，根据倍率及距离调节红外灯亮度，使图像达到理想的状态?★内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾?恒流电路设计，红外灯寿命达3万小时?★支持三维智能定位功能, 配合DVR和客户端软件可实现点击跟踪和放大?★支持数据断电不丢失，支持断电状态记忆功能, 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态?★支持光纤模块接入?支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿和低照度(彩色/黑白)自动/手动转换功能?★支持256个预置位, 并具有预置点视频冻结功能?★支持比例变倍功能, 旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整?★支持守望功能?★支持以太网控制, 同时支持模拟接入?★支持双码流技术?★工作温度和湿度-30℃-65℃，湿度小于90%?★防护等级IP66(室外球)，TVS 3000V 防雷、防浪涌、防突波4.高清网络球机推荐选择品牌：英飞拓、海康威视、松下技术参数：?★130万像素5寸网络高清智能球机?★1/3" Sony Progressive Scan CCD?★有效像素1280(H)×960(V)?★最低照度0.5Lux/F1.6(彩色)，0.02Lux/F1.6(黑白) ?★滤光片彩转黑?★数字变倍12倍，焦距4.7-84.6mm, 18倍光学?★水平键控速度:0.1°~150°/s,速度可设；水平预置点速度:150°/s，水平范围360°连续旋转?★垂直键控速度:0.1°~100°/s,速度可设；垂直预置点速度:100°/s，垂直范围-5°-90°(自动翻转)?★视频压缩H.264，音频压缩G.711 /16kbps?★支持三维智能定位功能, 配合DVR和客户端软件可实现点击跟踪和放大?★支持数据断电不丢失，支持断电状态记忆功能, 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态?支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿和低照度(彩色/黑白)自动/手动转换功能?★支持256个预置位, 并具有预置点视频冻结功能?★支持比例变倍功能, 旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整?★支持守望功能?★支持以太网控制, 同时支持模拟接入?★支持双码流技术?★工作温度和湿度-30℃-65℃，湿度小于90%?防护等级IP66(室外球)，TVS 3000V 防雷、防浪涌、防突波5.红外标清网络半球推荐选择品牌：英飞拓、海康威视、松下技术参数：?★1/3" SONY CCD ?★4CIF实时图像?★最小照度0.02Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR，0.027Lux @(F1.4,AGC ON),0 Lux with IR?★镜头2.8-11mm @ F1.4?水平视场角:97°-24°?自动光圈DC?★驱动调整角度水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转0°~360°?★ICR红外滤片式?★视频压缩标准 H.264 / MPEG4 / MJPEG，音频压缩标准G.711?★存储功能支持SD/SDHC,NAS(iSCSI可选) ?★智能报警移动侦测,遮挡报警，网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错?★通用功能：一键复位,防闪烁,双码流,心跳,密码保护,水印技术?★支持SD/SDHC卡本地存储?★本地模拟输出,方便安装调节?★支持双向音频?★支持PoE网络功能?★支持双码流,支持手机监控?具有三轴调节功能,方便工程安装?★红外照射距离10-20米?★工作温度和湿度-10℃~60℃,湿度小于90%(无凝结)?★防暴等级IEC 60068-2-75测试,Eh,50J；EN 50102,超过IK106.红外标清网络枪机推荐选择品牌：英飞拓、海康威视、松下技术参数：?★1/3" SONY CCD?★最小照度0.1Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR，0.2Lux @(F1.8,AGC ON),0 Lux with IR?★镜头12mm@F1.8 (3.6mm,6mm,8mm,16mm可选),水平视场角:22.72°(12mm)?镜头接口类型M12?★水平解析度480TVL?★电子彩转黑?★智能报警：移动侦测?★通用功能：双码流,心跳,密码保护，PTZ控制?★红外线照射距离30-40米?★支持双向音频?★可防尘、防水,防护等级达IP66?★工作温度和湿度-10℃~60℃7.红外高清网络枪机推荐选择品牌：英飞拓、海康威视、松下技术参数：?★1/3" Progressive Scan CMOS?★最小照度0.01Lux @(F1.2,AGC ON)，0 Lux with IR?★镜头2.7-9mm @ F1.2，水平视场角:101°-30.4°?镜头接口类型Φ14 ?★ICR红外滤片式?★宽动态范围：120 dB?★视频压缩标准H.264 / MPEG4 / MJPEG，音频压缩标准G.711?★存储功能支持SD/SDHC,NAS(iSCSI可选) ?★智能报警：移动侦测,遮挡报警，网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错?★通用功能：防闪烁,双码流,心跳,密码保护,水印技术?★红外照射距离20-30米?★支持SD/SDHC卡本地存储?★支持PoE网络功能?★防护等级IP66?★工作温度和湿度-10℃~60℃,湿度小于90%(无凝结)8.NVR推荐选择品牌：英飞拓、海康威视、松下技术参数：?★网络视频输入32路?★8个SATA接口，1个eSATA接口?★前置插槽式的硬盘安装方式?★可接驳网络摄像机、网络快球和网络视频服务器?★支持500W像素高清网络视频的预览、存储与回放?★HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p?★支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，支持HDMI与VGA双操作模式，可分别进行预览和回放?★支持预览图像与回放图像的电子放大?支持假日录像和抓图配置?支持计划抓图、手动抓图、报警抓图以及图片的回放、备份?支持冗余录像、抓图设置?★支持多画面分割下不同通道并行预览与回放?★支持最大16路4CIF实时同步回放?支持标签定义、查询、回放录像文件?★支持录像文件倒放功能?支持按事件查询、回放、备份录像文件?★支持重要录像文件保护功能?★支持硬盘配额管理，不同通道可分配不同的录像保存容量?★支持硬盘盘组管理，不同通道可设置不同的录像保存周期?★支持eSATA盘库，可用于录像和备份?★双千兆网卡，可支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用?★支持IPv6协议?★双操作系统设计?★工作温度-10℃--＋55℃工作湿度10％--90％9.解码器推荐选择品牌：英飞拓、海康威视、松下技术参数：?★支持VGA、BNC接口解码输出?支持16路CIF或8路4CIF或4路720p图像解码输出，第一个VGA输出支持1/2/4/9/16★画面分割，其它VGA及BNC支持1/2/4画面分割?★支持主动解码和被动解码两种解码模式?★支持直连前端设备和通过流媒体转发的方式获取网络实时数据?★支持远程录像文件的解码输出?★支持透明通道传输，可远程控制DVR或DVS上连接的云台?★工作温度-10℃--＋55℃工作湿度10％--90％19英寸标准1U机箱10.平台软件推荐选择品牌：英飞拓、海康威视、松下技术参数：★SOA架构，以松散耦合的方式公开业务服务，通过良好的分层结构，统一的接口服务，有效减少监控中心平台的复杂度。★服务器可选用Windows/Linux操作系统★平台能够兼容所有数据库，可配置通用、成熟的商用数据库作为监控设备配置信息、监控数据库、历史数据库的存储及管理平台。MySQL作为一个广泛使用的、成熟的数据库系统，支持Linux平台软件，能够满足监控系统的要求，满足数据库操作主要为OLTP方面应用且不频繁的特点。★双机切换软件为确保视频监控系统主控中心的稳定工作，系统采用了双机热备的方式，即部署两台软硬件配置完全一样的服务器，当一台服务器出现故障的时候，另外一台服务器接替其工作。双机之间通过以太网线和串口线进行“双重心跳侦测”，但还需部署软件切换软件，当备机侦测不到主机的心跳信号时，根据预设的软件规则进行主备切换。★中心管理模块中心管理模块是整个系统的核心组件，提供统一的认证、授权、管理服务。作为认证模块，支持AAA、PKI/PMI的集成；作为管理模块，对系统内的用户、角色、权限、视频监控设备、报警设备、各种服务器进行集中配置管理；作为应用模块，提供各类监控业务，提供完善的日志管理和审计功能。中心管理模块还集成有WEB服务、NTP全网校时等模块。WEB服务为系统管理、流媒体、报警转发、集中存储检索等所有应用服务器提供统一WEB访问配置界面，为前端监控设备提供统一远程监视查询WEB访问界面。NTP全网校时能对监控专网内全部设备进行网络校时，保持全部设备时间统一，可由操作员发起手动校时或中心服务器启用定时自动校时功能。★存储管理模块存储管理模块通过虚拟存储管理技术，支持DAS、NAS、IP-SAN各种存储设备；支持集中存储管理模式，也支持分布式存储方式；支持PB级海量音视频数据存储、快速检索；支持灵活的备份策略；支持数据自动修复技术（数据补录），支持报警集中存储和重要事件集中备份管理。★存储模块存储模块对系统内全部的存储介质进行管理，包括前端的DVR本地硬盘、NAS，监控中心的NAS，IP-SAN；对存储管理模块进行管理，为要录像的视频通道分配空间。★流媒体模块流媒体模块支持实时视频数据的转发及分发；支持存储数据的回放点播(VOD)；支持Qos管理，对带宽进行合理使用；支持用户和事件的优先级管理；支持级联和分布式部署；支持视频流相关的统计信息。★报警模块报警模块管理系统内各种报警事件及其联动处理，并可对报警消息进行分发及上传。支持的联动方式有客户端联动（视频图像、声光显示、信息叠加）、云台联动、通道录像、报警输出联动、EMAIL通知、短信发送、通道抓图等方式。提供完善的报警日志管理，方便事后查询检索。★网管模块网管模块对系统内的网络运行状况，设备运行状况、服务器运行状况进行监视和管理，并能以各种图表的形式进行实时显示。主要提供资源清单管理、远程维护管理、性能管理、故障管理、日志管理。对各种维护数据可以进行查询、统计，并生成相关报表。★云台代理模块云台代理模块可以实现用户根据权限拥有不同的控制级别，按优先级对云台进行控制；通过云台代理模块，去控制云台，能够实现网闸穿透等功能；通过云台代理服务，可以去控制各种型号的矩阵，实现模数互控。★客户端C/S客户端C/S客户端主要用于实时视频和环境信息的监控，平台客户端内置C/S客户端程序，可以在系统管理服务器认证下访问监控所有现场设备，实现轮循预览、语音对讲、报警处理、历史录像搜索回放、电子地图等功能；支持矩阵解码卡、解码器等设备大屏输出控制；支持实时检测前端系统的环境信息，具有实时曲线、历史曲线、越限报警等功能；还支持备份管理、日志管理、系统配置等功能。B/S客户端B/S客户端通过WEB浏览器对系统进行管理、信息发布、维护统计、实时监控和录像检索回放，采用WEB2.0技术，操作更顺畅、画面刷新速度更快，可作为主控中心平台及非主控中心平台用户的主要监控程序。B/S客户端包括配置客户端、控制客户端。配置客户端主要完成以下功能：?资源配置：各种前端设备、服务器、监控屏组等各种实体的远程配置。?用户配置：管理系统所有用户的添加删除，权限分配等操作，具体分为用户，部门，角色管理。?报警配置：对前端设备的报警信息进行配置，监控点视频报警，包括移动侦测，视频丢失，遮挡报警等，设备外接报警器报警，包括前端设备的报警输入和报警输出。?录像配置：用来管理录像的存储，包括对前端设备的录像计划配置，集中存储的录像计划配置。?地图配置：用来导入和编辑电子地图的功能，可以增加、修改和删除电子地图的图层并进行切换，具有超级链接功能，可以在地图上直接对视频、报警、门禁、巡更、对讲等设备进行配置。?系统状态管理：主要对系统内服务器和设备的运行状况、用户信息及在线数进行统计和显示，并显示异常信息报表、资产信息报表、资产故障率报表。?系统参数配置：对管理平台的系统参数、网域参数、级联参数进行配置，系统参数包括日志保存天数、设备校时、报警电子邮件账户、DDNS设置。监控客户端主要完成日常的实时监控、历史录像搜索回放、报警处理、日志管理、系统状态管理、监控客户端参数配置等日常的监控工作。★电视墙模块电视墙模块支持软件解码大屏输出，支持解码卡、解码器、模拟/数字矩阵控制输出，支持键盘、3D摇杆控制，支持高清解码输出，支持文件回放上墙，支持报警联动上墙。★平台级联模块平台级联模块完成分控中心和主控中心之间的级联通信，信令转发和分发。分控中心和主控中心采用业界目前流行的多媒体会话协议SIP来进行通信，平台级联模块充当SIP代理的角色。所有来自其他平台的SIP信令请求首先都经过本平台级联模块，然后转发到平台其他软件模块进行处理。★平台基本功能★视频监控支持树形方式展开选择所需监控的视频，实时监视各区域视频信息，可以同时查看任意显示的监控目标视频信息，支持多画面分割显示或回放同一区域多路实时视频或多个区域单路实时视频，支持一机同屏1、4、9、16画面等规格画面显示方式，还可以支持4、6、7、9、12、24画面多种规格画面的组合显示方式；支持组显示，可以在一个分组中配置多个摄像机和预置位绑定的显示项；支持通过平面布置图或一次接线图上直接查看相关视频；支持多台监控客户端及多个WEB用户同时查看任意区域的视频图像；具备视频自动巡视功能（对视频监控系统的监控点进行视频巡检，参与轮巡的对象可以任意设定，包括不同区域的视频、同一区域的不同摄像机、同一摄像机的不同预置位等，轮巡间隔时间可设置，完成轮巡任务的摄像机可自动复位）和人工监视功能（可对设定的监视区域进行人工选择监视）；具备视频自动复位功能，即可对监控点的摄像机设定默认监视状态，正常状态下摄像机保持默认状态，在控制完成的可设定的时间段内恢复默认监视状态；支持对视频的手动录像功能，对任一帧实时视频抓拍后以JPEG或BMP的图片格式进行保存；能将摄像机的号码及位置、摄像日期和时间等信息进行叠加，以便在监视图像上显示相应的必要信息，并可用汉字显示，所有字符的格式、内容等信息，均可由用户方便地自由修改。★录像管理可以远程设置前端系统的录像规则，实现手动录像、计划录像、告警触发录像、移动侦测录像等录像方式；支持IP-SAN、NAS存储的无缝存储，支持告警联动存储录像到IP-SAN、NAS，数据存储均最小单位精确到秒；支持多个客户端同时显示、存储、检索、回放所选各区域的多个摄像机视频；支持多个客户端同时按照告警事件、时间段、摄像机、存储位置等组合条件检索录像，支持从前端系统下载检索的录像和删除本地的录像，支持硬盘预分配技术，杜绝硬盘碎片，硬盘数据自动循环复写，各区域的历史视频无须删除；支持远程回放按照时间检索的历史视频、告警录像和计划存储的本地录像，回放支持单帧、慢放、常速、快速、进度条拖放等方式；支持回放视频的单帧抓拍，并可以在保存图片时由用户进行标注以方便查找。★存储管理系统采用分布式存储方式，主控中心、分控中心和前端系统分别进行存储，平台对告警录像进行存储或按需设置存储；能够对监控点实现报警前、报警后的录像存储，时间可按需进行设置；录像存储格式为D1/4CIF可调，可根据录像保存的时间需求配置硬盘，至少为1个月。★数据转发支持对视频流、前端录像、控制信息、告警信息、语音对讲流等数据的转发，所有视音频数据的编码格式和控制信息等均符合相关标准的要求；支持IP单播的方式查看视频流，支持转发组播视音频流。★语音功能支持前端语音广播；支持平台与区域之间及平台之间的双向语音对讲；支持平台内的客户端用户对讲。★远程控制支持对视频监控设备和环境监测设备进行控制，控制范围包括：摄像机（包括云台、镜头等）、灯光、门禁系统等；可以对摄像机进行视角、方位、焦距、光圈、景深的调整，还可以对摄像机的雨刷，加热器等辅助设备进行控制，支持用鼠标拖曳的方式控制摄像机的监控方位、视角，实现快速拉近、推远、定焦被监控对象；支持对管理的设备进行远程升级、重新启动、参数配置等控制；★报警管理支持将报警信息过滤和分类进行显示，支持对不同区域分层次进行显示，支持设置相应的过滤条件来查询报警信息和进行过滤；支持报警联动到手机短信功能，可将所需的高级别报警设置为联动到手机短信通知；支持报警联动到警铃警笛的功能，支持语音报警功能；所有报警信息及确认信息（包括确认时间、确认节点、确认用户等）应自动保存，均可实现历史查询、显示、打印和输出。★电子地图支持在地图上直接对视频、报警、门禁等设备进行管理；支持增加、修改和删除电子地图的图层，并可进行切换，具有超级链接功能；支持对地图进行放大、缩小和漫游；支持报警事件联动，可以图标闪烁、弹视频窗口等。★权限管理用户权限配置分为三部分：用户、部门、角色，不同用户可以设置所属部门和隶属角色，相关操作时根据优先级提供优先级高的用户优先使用权利，用户权限可以在线进行授权、转移和取消；权限配置可以针对功能进行授权，比如有没有控制云台摄像机的权限，也支持针对数据的授权，比如有没有回放录像文件的权限；支持通过权限管理划分责任区域用户，通过不同的责任区域用户来检查责任区的在线和离线；支持通过权限管理分配责任区用户只对该责任区域内的设备拥有权限，实现责任区域的视频、环境信息、远程控制、告警及统计信息的分区分流，各分控中心仅可监控其所辖区域，主控中心可监控全区域；巡检使用专门的用户登录，只能对授权的区域进行监控，巡检用户的权限通过系统的用户权限管理实现。★安全管理支持对用户登录、操作应进行权限查验；系统所有重要操作，如登录、控制、退出等，均应有操作记录，系统可对操作记录进行查询和统计，所有操作记录具有不可删除和不可更改性；系统保存的所有重要数据，包括用户信息、报警信息、操作记录、日志等，应具有不可删除和不可更改性。★3系统管理平台配备有GPS时钟，各区域设备同平台可相互进行时钟同步；支持多种日志：操作日志、告警日志、系统日志，通过人机界面可以查询和导出；通信监视通过专门的网管服务器实现对系统内各个节点的通信状态进行监视；同所有接入系统通过心跳信息进行保活，获取各接入系统的在线状态。配置管理前端系统远程配置可以统一对前端系统的参数进行设置；可以对区域所有摄像机的预置位信息、预置位巡航轨迹、摄像机轨迹录制、遮挡区域、移动侦测区域等进行配置；可以对所辖区域进行统一的告警配置；可以对所辖区域进行统一的布撤防配置；通过权限管理设置巡检用户具有查看其所辖区域的视频及环境监控数据权限；可以实现对前端系统的OSD显示位置、字体及大小和颜色进行设置。平台配置有专门的配置客户端，对系统内的各种网络参数、系统参数进行配置；支持应用集群和双机热备的管理和配置；支持自动切换、故障切换两种方式的应用集群配置；有专门的配置客户端，实现录像、告警、系统资源的设备和管理；由于故障切换或者手动切换以及相关的参数设置都会产生事件日志信息进行记录。资源监视平台资源监视支持以表格的方式将系统内服务器和客户端的性能数据进行展示，包括CPU使用率，网络负载率，内存使用率，存储空间使用率等信息；支持对系统内部各个服务器和其他网络设备的运行状态进行监视并统计相关信息，能识别服务器和网络设备的故障以及相应的故障类型并进行告警，如交换机故障、服务器故障（如CPU 负荷率过高、硬盘错误或容量超限、操作系统非致命错误等）等可检测的设备故障等；主控中心还需对各分控中心主要服务器性能和存储单元空间使用率进行监视，对各分控中心的服务器、客户端及交换机运行状态进行监视。前端系统资源监视支持对所辖区域设备的性能和存储单元空间使用率进行监视；支持对各个前端监控设备的运行状态进行监视，包括前端摄像机。★报表管理报表数据支持将实时环境数据生成报表进行保存；支持将历史环境数据和相关统计信息输出成报表；支持将各类设备可用率、摄像机可用率等信息输出成报表。报表类型支持下列报表方式：日报、周报、月报、季报及年报，报表的生成时间、内容、格式和打印时间用户可以自行输入并保存在报表中。报表调用支持对报表数据导出成EXCEL文件格式进行保存。Web配置及监控WEB配置客户端可以实现系统资源的配置，支持对WEB用户进行统一的权限设置和管理；WEB监控客户端可以实现视频信息的监控，支持历史视频检索、回放；支持主流的网络浏览器，控件可以自动下载和升级；支持200人以上的并发访问能力，在并发访问人数达到上限后，可以根据优先级将低优先级用户自动断开；WEB客户端可以随时随地接入平台。★平台性能参数单台流媒体转发设备可同时转发的视频信号的数量（D1画面）不低于 200 路；单台客户端可同时显示实时D1画面的数量不低于16路。平台最大可接入前端摄像头数量：不低于5000个。平台最大可接入的并发客户端数量：不低于200个。平台支持同时登录的最大用户量：不低于200个。4.3.3 广播系统要求及主要设备技术参数（1）为满足日常教学、考试和文体活动的需要，校园数字广播系统实现听力考试、广播体操播放、讲话通知、作息信号播放等功能。（2）带★项目为必须满足项。?★校园广播系统采用以太网技术，音频及控制信号传输数字化，符合TCP/IP协议，可以利用现有计算机校园网布署广播终端。在保证音频质量的前提下（双声道、立体声、CD级），使用高效音频压缩算法，避免占用过多网络带宽。?★学校共有125间教室，加上公共区10个点，，共计135个终端，所有终端满足学校各种考试需求，需具备模拟广播备份接口在IP网络故障后具备应急广播系统备份接口功能。?要求系统支持同时播放4套以上节目，不同接收点在同一时间可收听各自的广播内容。?★IP网络远程播控器、IP网络寻呼话筒进行日常广播、应急广播、定时打铃等基本功能使用。?学校的所有作息制度（打铃、放操、听新闻、背景音乐等）要求可实现一年365天无人职守的全自动化管理。定时播放的音源既支持数字媒体文件，又兼容传统模拟音源，可以自动打开模拟调频收音机广播。?通过IP网络寻呼话筒或工作站，能指定全部、局部或单个终端，实现广播寻呼。工作站软件还支持跨越Internet的远程寻呼。?系统支持跨广域网的分校区广播，支持同步播出；利用VPN或ADSL网络即可实现多校区同步广播，解决各分校区播出的广播节目不能统一问题。?系统具有数字寻呼话筒，插上网线，即可对任意区或终端寻呼讲话，并能监听各终端声音是否异常。?各教室音频终端需具有监听模块，在接收广播的同时，可被中心实时监听现场情况。?广播终端要求支持DHCP协议，能够自动获取IP地址，以适应校园网络环境，且不修改现有服务器选项及网段配置。?★本系统的所有设备、材料必须是国内外知名品牌的成熟产品，广播系统服务软件包,IP网络远程播控器,IP网络寻呼话筒,IP网络音频终端必须为同一品牌。?更多详细功能要求，请查看如下广播系统设备配置参数表广播系统设备配置参数表序号名称设备参数推荐选择品牌1、主控机房　1主控电脑志强服务器芯片，双核以上CPU，4G内存，500G硬盘联想、惠普、戴尔2系统软件包全网络（支持局域网、校园网、城域网、国际互联网平台运行）数字传输点到点数字寻址管理终端免布线，直接就地接入校园网络信息点20多套作息时间制度任意设定定时音乐广播打铃精确到秒全中文界面人性化操作，支持远程多路分控管理自动定时开关控制计算机，不工作时自动关机无人值守管理终端点名称及分区自由设定，不受分班位置限制远程维护、终端故障自动检测提示定时打铃、点播服务、实时采播、节目制作、资源管理、工作站操作响应。电子地图工具，导入任意一张平面图，编辑终端位置，实时显示终端状态（登录状态、当前任务、对讲状态等）。SPON、TOA、PEAVEY3IP网络寻呼话筒桌面式，网络直接接入。安装在主控室、领导办公室、服务台，可进行单向广播和双向对讲。校长可以任意监听每个班级现场授课情况，并可随意插入讲话，实现远程听课功能。紧急呼叫一键启动，确保突发条件下紧急广播播音。★1.专业寻呼话筒外型，启动时间≤1秒，具有TFT真彩液晶屏，20个按键及指示灯。 2.带话筒直接输入，对权限允许区域广播讲话(具有提示音)，红色提示灯，通话自动点亮；3.内置扬声器，呼叫终端(或接受终端呼叫), 双向通话；★4.可扩展多个分区选择器，分区选择器具有8个按键。5.有以太网口的地方即可接入，支持自动获取IP地址，超强的跨网段能力；SPON、TOA、PEAVEY4CD机机架式CD播放器SPON、TOA、PEAVEY5前置放大器 12个输入通道，包括5路话筒、3路线路口、4个紧急接口 第5个话筒具有最高优先、强行切入优先功能 每个通道均可独立调校音量，统一音量控制 4个紧急输入具有二级优先，强行切入优先功能SPON、TOA、PEAVEY6网络报警矩阵★带32路报警短路输入，8路报警短路输出系统中可使用任意多个IP网络报警矩阵，以扩展端口自动发送报警信息到服务器,执行播放任务（支持邻层、全区报警）报警声音文件预存在服务器中，免去“报警发生器”SPON、TOA、PEAVEY　1IP网络音频终端(报告厅)1.壁挂式设计, 超薄型的网络定压功放;2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒；3.内置D类数字功放，可120W定压输出，完美音质，发热小功效更高；4.1路音频线路输出，可接外部功放扩音；1路音频线路输入，可外接拾音器；5.有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由；SPON、TOA、PEAVEY2IP网络音频终端(体育训练馆)1.壁挂式设计, 超薄型的网络定压功放;2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒；3.内置D类数字功放，可60W定压输出，完美音质，发热小功效更高；4.1路音频线路输出，可接外部功放扩音；1路音频线路输入，可外接拾音器；5.有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由；SPON、TOA、PEAVEY3IP网络音频终端(体育场看台)1.机架式设计(2U)，配备3寸液晶屏(128x64)及红外遥控器;2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒；3.音频线路输出，接外部功放扩音； 4.根据声音自动开关外部功放(可手动开关)，受控电源最大输出功率1400W;★5.内置报警强切，直接驱动三线制音控器(免24V强切电源);(选配）6.可点播服务器节目内容(中英文菜单显示)，从本地线路输出;7.有以太网口地方即可接入，支持自动获取IP地址。 SPON、TOA、PEAVEY4功率放大器(体育场看台) 强劲的功率输出，超强负载能力 具有输出短路、直流输出、超温、限压等完善保护功能 高保真效果、性能达到专业演出功放水平 定压、定阻输出、不均匀度≤1.5dbSPON、TOA、PEAVEY5IP网络音频终端(图书行政科技综合楼-计算机教室)1.壁挂式设计, 超薄型的网络定压功放;2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒；3.内置D类数字功放，可120W定压输出，完美音质，发热小功效更高；4.1路音频线路输出，可接外部功放扩音；1路音频线路输入，可外接拾音器；5.有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由；SPON、TOA、PEAVEY6IP网络音频终端(图书行政科技综合楼-通道、外廊)1.机架式设计(2U)，配备3寸液晶屏(128x64)及红外遥控器;2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒；3.音频线路输出，接外部功放扩音； 4.根据声音自动开关外部功放(可手动开关)，受控电源最大输出功率1400W;5.内置报警强切，直接驱动三线制音控器(免24V强切电源);6.可点播服务器节目内容(中英文菜单显示)，从本地线路输出;7.有以太网口地方即可接入，支持自动获取IP地址。 SPON、TOA、PEAVEY7功率放大器(图书行政科技综合楼-通道、外廊）强劲的功率输出，超强负载能力具有输出短路、直流输出、超温、限压等完善保护功能高保真效果、性能达到专业演出功放水平定压、定阻输出、不均匀度大约≤1.5dbSPON、TOA、PEAVEY8IP网络音频终端(图书行政科技综合楼-车库)三寸液晶，机架式，智能电源SPON、TOA、PEAVEY9功率放大器(图书行政科技综合楼-车库）≥1000W功率放大器SPON、TOA、PEAVEY10IP网络音频终端(图书行政科技综合楼-广场入口)三寸液晶，机架式，智能电源SPON、TOA、PEAVEY11功率放大器(图书行政科技综合楼-广场入口） 1.设有5个输入通道，每一通道均可独立调节音量，统一音调控制 2.第一话筒具有最高优先，有强切入优先功能 3.定压：100V、70V，定阻输出：4—16欧姆 4.2个紧急输入具有二级优先，强行切入优先功能 5.MIC 2、4通道附设有线路信号辅助输入接口功能 6.机器异常工作保护警告功能SPON、TOA、PEAVEY12IP网络音频终端(绿化区)三寸液晶，机架式，智能电源SPON、TOA、PEAVEY13功率放大器(绿化区）≥1500W功率放大器SPON、TOA、PEAVEY14IP网络音频终端（篮球、排球、羽毛球场、乒乓球、网球）三寸液晶，机架式，智能电源SPON、TOA、PEAVEY15功率放大器(篮球、排球、羽毛球场、乒乓球、网球）根据喇叭只数定SPON、TOA、PEAVEY16IP网络音频终端（监控点）三寸液晶，机架式，智能电源SPON、TOA、PEAVEY17功率放大器(监控点）根据喇叭只数定SPON、TOA、PEAVEY18教室IP网络音频终端1.壁挂式设计，高档铝拉丝面板，顶部接口带防尘盖，启动时间≤1秒；2.具有3寸高亮液晶屏(128x64)、控制键和红外遥控，可点播服务器英语素材。3.内置数字功放，CD级声音输出，实现打铃、领导讲话、英语听力播放；4.带监听咪头，主控室监听教室现场实况；5.在本机可向其它音频终端广播喊话（需授权）,可呼叫主控室双向对讲;★6.本地扩音(带线路输入和话筒输入)，电脑可通过终端扩音输出，有三级优先:网络音频>本地话筒>本地线路输入★7.可选配U盘播放、无线话筒模块、定压备份广播(接入100V定压广播线路作为备用，符合教委重要考试必须有备用系统，双路同时工作的要求) SPON、TOA、PEAVEY19教室扬声器材料:木制；额定功率：5W；最大功率：10W；频率响应：110-14KHz；8Ω定阻；尺寸：223×196×110SPON、TOA、PEAVEY20IP网络远程播控器★1.用于学校操场播音, 壁挂式5寸真彩液晶屏(中英文界面) ,启动时间≤1秒；★2.带8路音频输入(6路话筒输入,2路线路输入),1路音频输出(1路录音输出)；3.通过网络对其他IP音频终端远程播放(分区或全区), 播音音量可调节;★4.可点播服务器节目和插入U盘,做为音源播放,并能控制暂停/快进/快退;5.一键式广播功能(具有8个可编程广播按键, 预设节目源和目标分区), 可选配无线遥控器(其数字键也是用于一键广播, 500米范围);6.有以太网口地方即可接入，支持自动获取IP地址；.SPON、TOA、PEAVEY21壁挂扬声器材料:钢制；额定功率：80W；最大功率:120W；频率响应：110-15KHz；尺寸：235×185×1000SPON、TOA、PEAVEY22吸顶扬声器材料:ABS外壳+铁制网罩；额定功率：3W；最大功率：6W；开孔尺寸：Φ165mmSPON、TOA、PEAVEY23园区扬声器材料:工程树脂塑料；额定功率：15W；最大功率：25W；频率响应：120-16KHz；尺寸：φ320mmSPON、TOA、PEAVEY4.4多媒体会议系统（体育馆）具体要求4.4.1系统要求（1）具有实力的知名厂商，非OEM产品。（2）提供主要设备原厂商针对本项目的授权书原件和售后服务承诺函原件。（3）下文中“★”表示的技术参数为必须满足项。4.4.2 主要设备技术参数详见下表序号名称推荐选择品牌所选设备技术参数1玻璃钢号角扬声器【篮球场区】MOTIVITY美国、PEAVEY美国、MAJESTY美国★倒相式2分频系统（2单元）；15"（380mm）低音单元，3"高音扬声器（72mm音圈）；频率范围：180Hz-18kHz；额定功率：400W；节目功率：800W；峰值功率：1600W；灵敏度：104dB（1W@1m）；★最大声压级：133dB（800W@1m）；指向特性（H×V）：60°×40°。★防水、防潮、防紫外线、全天侯2玻璃钢号角扬声器【观众区】MOTIVITY美国、PEAVEY美国、MAJESTY美国★倒相式2分频系统（2单元）；15"（380mm）低音单元，3"高音扬声器（72mm音圈）；频率范围：180Hz-18kHz；额定功率：400W；节目功率：800W；峰值功率：1600W；灵敏度：104dB（1W@1m）；★最大声压级：133dB（800W@1m）；指向特性（H×V）：60°×40°。★防水、防潮、防紫外线、全天侯3舞台返听扬声器MOTIVITY美国、PEAVEY美国、MAJESTY美国★LF:1x15",HF:1x3"喇叭单元；连续功率：400W,节目功率：800W；★阻抗：8Ω；指向角度：90°×40°；频率响应：50Hz -17KHz；★灵敏度：99dB；最大声压级：125dB；4超低扬声器MOTIVITY美国、PEAVEY美国、MAJESTY美国★类型: 双18寸超低频无源音箱 频率响应(l): 30Hz～150Hz±3dB 驱动: 2×18英寸低频单元 ★额定功率(2):1000W峰值功率 2000W灵敏度(3): 99dB ★最大声压(4):126dB（连续）132dB （峰值） ★阻抗: 4 ohms nominal覆盖角度 -null 网面 Textured Black paint箱体表面处理Black Perforated Steel连接器: 2×NL4 尺寸: (W)561mm×(H)1066mm×780mm 重量: 87kg5功率放大器【篮球场区】MOTIVITY美国、PEAVEY美国、MAJESTY美国★2×800W,8ohm,频率响应20Hz-20kHz.6功率放大器【篮球场区】MOTIVITY美国、PEAVEY美国、MAJESTY美国★2×800W,8ohm,频率响应20Hz-20kHz.7功率放大器【舞台返听】MOTIVITY美国、PEAVEY美国、MAJESTY美国★2×550W,8ohm,频率响应20Hz-20kHz.8功率放大器【超低】MOTIVITY美国、PEAVEY美国、MAJESTY美国★2×1000W,8ohm,频率响应20Hz-20kHz.9调音台MOTIVITY美国、PEAVEY美国、MAJESTY美国★20通道，2路MON输出，一路EFX输出，立体声主输出；2路立体声通道带RCA和1/4" 输入插口；A/B立体声两组输入切换选择；通道17/18和19/20可切换开关选择立体声输入；★内置16种效果：是可变参数控制，混响，延时，人声增强处理等；80赫兹低切开关；★内置DSP效果处理器；带USB录音接口。10均衡器MOTIVITY美国、PEAVEY美国、MAJESTY美国★双31段图示均衡器；1/3倍频程滤波器组（ISO Center）；20Hz～20kHz有效调节范围；恒Q值滤波；可选择6dB或12dB的衰减或提升范围；电平指示（-10至+17dB)；可变状态低、高切除滤波；10dB提升/10dB衰减电平控制；接地回路开关；11DVD播放器先锋、飞科、万利达★兼容光盘类型 VIDEO,DVD-R/RW,DVD-R ★DL,DVD+R/RW,MP3,WMA,JPEG★MPEG4视频解碼 支持MPEG4视频译码功能★音场解碼 24bit/192kHz DAC★音频输出★混合2声道输出 支持混合2声道输出功能混合2声道输出★5.1声道输出 无5.1声道输出功能12手持无线话筒JTS台湾频率振荡模式 石英振荡器 载波频率范围 600MHz ~ 960MHz 频率感应 ±10KHz 信号杂讯比 > 105dB 总频率 (1 KHz) <0.6 % @ 1KHz 功能显示方式 发光二极体 功能显示内容 天线、声频/射频、电源开关 控制方式 电源开关、声频、音码锁定 音频输出准位 -12 dB 音频输出阻抗 600Ω 静音方式 静音及音码锁定回路 电源供应 12-18 VDC, 600mA 输出插头型式 2 个平衡式XLR接头,1 个非平衡式φ6.3m/m接头 尺寸(m/m) 480(宽)*45(高)*232(长)13鹅颈话筒TAIDEN台电中国心形指向性鹅颈话筒(总长330.2mm)14话筒底座TAIDEN台电中国桌面式话筒座(3针带2米连接线的卡侬公头输出端,带自锁开关)15信息盒国产优质　16机柜国产优质类型 网络服务器机柜 容量 22U ★标准 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准门及门锁 钢化玻璃前门 材料及工艺 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 SPCC优质冷轧钢板 ★附加功能 静载达800KG.深度600,800,1000,1200前面两侧加装带盖走线槽(专利)槽盖可快速拆装,方便安装和维护.内部最大宽度空间可达740mm可选择加宽载重板,放置大尺寸非机架式,可以将19"扩展成23"25"27"安装 ★外观参数 高度 1166mm 宽度 600mm 深度 600mm 4.5机房工程具体要求4.5.1系统要求（1）具有实力的知名厂商，非OEM产品。（2）提供主要设备原厂商针对本项目的授权书原件和售后服务承诺函原件。（3）下文中“★”表示的技术参数为必须满足项。4.5.2 主要设备技术参数1. UPSUPS推荐选择品牌：山特、伊顿、克劳瑞德技术参数功能及技术指标技术要求UPS主机要求★ UPS电源采用双转换架构，是三相高频在线式UPS。UPS每一相由一个独立的PFC电路把交流转换成直流再经过逆变器(Inverter)将直流转换成交流输出。同时，提供一块单独的控制器，对PFC电路进行的实时控制和数据采集，以使整个系统更协调的运行/更及时的把系统状态反馈给用户。同时，通过对电池充电模块的控制，有效地延长了电池的使用寿命。双市电的输入结构提高了整个系统的可靠性。系统的防护等级（最高达IP51），使产品可以在灰尘较大的工业环境下稳定运行。1、类模块化UPS，插拔式维修方式(开打维修空开，将故障模块直接拔除，再更换上新的模块，2-5分钟完成维修。）★2、三进三出（三相输入、三相输出）；3、安装、操作、维护均为前方操作；★4、双输入供电，要求一路主电源输入，一路备用电源输入；★5、LCD、LED双显示，大屏幕中文LCD显示，可清楚了解UPS的运行状态和相关参数提供英文版显示供用户选择由LED灯组成的系统框架图，能够很直观的让用户了解UPS的运行模式；　 ★6、直流电压可调（可在28-32节内，灵活选择电池节数）7、智能充电符合电池最佳充电曲线的智能充电方式，为电池提供温度补偿。8、智能放电根据电池的放电电流的大小，自动灵活调节放电截止电压，当电池容量较低时，提供预警。★9、具备电池后备时间显示功能（显示电池总的后备时间）（显示电池剩余后备时间）10、具备电池温度补偿接口； 可选购电池温度补偿器★11、并机支持共用电池组（或不共用）；12、内置EPO紧急关断装置；13、支持100%不平衡负载；14、输入功因＞0.99；★15、输入电流谐波≤3%；16、支持N+X并联冗余、最多可8台并机；17、支持并机扩容；18、内置手动维修旁路和静态自动旁路；19、极宽的输入电压、输入频率范围；20、对工业环境的需求；21、可选购防尘滤网，提高IP防护等级；22、可实现直流开机（可以不需要市电输入）；★23、防护等级为IP 21 （可防垂直滴水）在加装防尘网后，UPS正面可达IP51的防尘等级，可适应工厂、隧道、能源等恶劣的工作环境。24、支持100%不平衡负载；25、输入功因＞0.99；26、输入电流谐波≤3%；27、符合欧盟ROHS指令28、符合IEC 61000-4最高EMC等级的要求良好的电磁兼容性，增强了UPS的抗干扰能力，同时也减少了UPS对负载的干扰；★29、满足40KVA负载容量1小时的后备供电时间；30、UPS主机要求具有强大的网络管理功能：具有先进的网卡及其相关软件，监控软件具备电源事件记录功能，灵活多样的组网方案，可实现在Internet/Intranet上的远程监控；UPS应具备RS-232、RS-485、AS-400、SNMP智能插槽 ( Intelligent Slot )，透过RS-232或RS485接口可实现图形化管理的监控软件的通讯； 透过AS-400监控通讯接口能实现UPS设备本身的监控报警进行电源监控管理的通讯； 透过SNMP智能插槽再配搭对应的远程监控管理卡，能够实现IE方式对UPS的远程监控和管理。电池系统要求★1：电池采用奥特多、圣能?赛普、德国阳光12V 120AH电池，数量32只；2:电池应符合《通信用阀控式密封铅酸蓄电池进网质量认证检测实施细则》（YD/T799-2002）的要求，并通过相关的进网检测。?3：电池使用寿命要求不少于3年，并有厂家出具的授权证书；4: 电池获得国家免检资格证书；UPS参数要求★额定容量：40 KVA /32KW输入：额定输入电压：三相380VAC额定输入频率：40-70Hz（50Hz和60HZ自适应)输入电压范围：210 ～ 475 VAC线电压相线：三相四线制+地线输入功率因数校正：>0.99输入谐波：<3%双市电输入：支持输出：输出电压： 220×(1±1%)VAC频率：50HZ/60HZ相线：三相四线制+地线输出功因：0.8超载能力：120%10min150%1min效率：市电模式：93%电池模式：93%ECO模式：98%风扇智能调速：有显示器：LCD：输入输出电压，电流，频率，电池电压及充放电电流值，故障显示，故障，警告LED：UPS运转状态警告装置：BUZZER声响及灯号闪烁双重显示通讯接口：RS-232，AS400，RS485，service，EPO，电池温度补偿接口，智能插槽操作环境：温度：0 ～ 40 ℃湿度：10 ～ 90%外形尺寸（宽*深*高mm）：470×710×1150mm★　 标准质保3年质保2中控系统详细参数要求如下序号名称技术参数推荐选择品牌1供电子系统★实时监测机房内市电供电质量和参数重庆共发、共济、柏特瑞3智能UPS子系统★实时监测智能UPS的运行状态及参数重庆共发、共济、柏特瑞4精密空调子系统★实时监测机房精密空调运行状态、运行参数、空调报警重庆共发、共济、柏特瑞6温湿度子系统★实时监测机房内温湿度的实时变化情况重庆共发、共济、柏特瑞7漏水子系统★实时监测机房内精密空调进出水管及其他水源的泄漏情况重庆共发、共济、柏特瑞9闭路电视子系统★实时对机房内重要区域进行监视和数字录象重庆共发、共济、柏特瑞10红外报警子系统★实时监测机房主入口分别以及机房内部重要区域的人员活动情况重庆共发、共济、柏特瑞11消防子系统★实时监测消防报警重庆共发、共济、柏特瑞12监控系统平台★该系统对机房内所有动力环境与设备进行集中监控、管理，提供专家报警功能重庆共发、共济、柏特瑞3精密空调：推荐选择品牌：克莱门特、梅兰日兰、艾默生、技术参数：★总制冷量 20.2KW★显冷量19.7KW★显热比0.98★冷风比3.6W/M3/H功率输入4.31KW★风量（可调）5580M3/H★噪音≤53dB(A)★加湿量5KG/H加湿功率8KW备注：以上所有未在主要设备参数中明确的部分，参见工程量清单中的设备参数表。 第四卷第八章　投标文件格式 目录一、投标函部分（一）投标函（二）投标函附录（三）法定代表人身份证明及授权委托书二、商务部分已标价工程量清单 三、资格审查资料（一）法定代表人身份证明及授权委托书（二）投标人基本情况表（三）项目管理机构（四）近年财务状况表（五）近年完成的类似项目情况表（六）信誉声明（七）其他资料 一、投标函部分 （项目名称） 标段施工招标投标文件投标函部分投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字） 　年月日 目 录（一）投标函（二）投标函附录（三）法定代表人身份证明及授权委托书 （一） 投标函 （招标人名称）：1．我方已仔细研究了 （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（￥元）的投标总报价（其中安全文明施工专项费用为元）。工期 日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） （￥ 元）。4．如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。6． （其他补充说明）。投标人：　　　　　 （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地址： 网址： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码： 　　　　　　　　　年月日（二） 投标函附录序号条款名称合同条款号约定内容备注1项目经理1.1.2.4姓名： 2工期1.1.4.3天数： 日历天3缺陷责任期1.1.4.54分包4.3.4不允许投标人：　　　　　 （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字）（三） 法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明投标人名称： 单位性质： 地址： 成立时间：年 月日经营期限： 姓名：性别：年龄： 职务： 系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人： （盖单位公章） 年 月 日 授权委托书本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。委托期限：。 代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明。投标人：（盖单位公章） 法定代表人： （签字）身份证号码： 委托代理人： （签字）身份证号码：年月 日注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。 二、商务部分 （项目名称）施工招标投标文件商务部分投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：　　　（签字） 年月日 目 录[目录由投标人自行编制] 已标价工程量清单 三、资格审查资料 （项目名称）施工招标投标文件资格审查资料投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字） 年月日 目录（一）法定代表人身份证明及授权委托书（二）投标人基本情况表（三）项目管理机构（四）近年财务状况表（五）近年完成的类似项目情况表（六）信誉声明（七）其他资料 （一）法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明投标人名称： 单位性质： 地址： 成立时间：年 月日经营期限： 姓名：性别：年龄： 职务： 系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人： （盖单位公章） 年 月 日 授权委托书本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。委托期限：。 代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明。投标人：（盖单位公章） 法定代表人： （签字）身份证号码： 委托代理人： （签字）身份证号码：年月 日注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。 （二）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注注：应附材料按投标人须知前附表1.4.1规定。 （三）项目管理机构项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险 主要人员简历表姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话注：应附资料按投标人须知前附表1.4.1规定。 （四）近年财务状况表注：应附资料按投标人须知前附表1.4.1规定。 （五）近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注注：应附资料按投标人须知前附表1.4.1规定。 （六）信誉声明注：1.由投标人自行声明是否满足资格审查标准中的信誉要求。如声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金不予退还。2.信誉要求为附加合格条件，招标人要求必备时投标人必须响应。 （七）其他资料