重庆铝业环保搬迁大板锭项目信息中心机房工程施工招标招标文件招标编号：CQHDGC-2012-10-001招 标 人：重庆旗能电铝有限公司代理机构：重庆厚德能源工程技术咨询有限公司 二〇一二年十月 目　　录第一章招标公告5第二章投标人须知71.总则131.1项目概况131.2资金来源情况131.3招标范围、计划工期和质量要求131.4投标人资格要求131.5费用承担141.6保密141.7语言文字141.8计量单位141.9踏勘现场141.10投标预备会141.11分包141.12偏离142.招标文件152.1招标文件的组成152.2招标文件的澄清152.3招标文件的修改153.投标文件153.1投标文件的组成153.2投标报价163.3投标有效期163.4投标保证金163.5资格审查资料163.6备选投标方案173.7投标文件的编制174.投标174.1投标文件的密封和标记174.2投标文件的递交174.3投标文件的修改与撤回185.开标185.1开标时间和地点185.2开标程序186.评标186.1评标委员会186.2评标原则196.3评标197.合同授予197.1定标方式197.2中标通知197.3履约担保197.4签订合同198.重新招标和不再招标198.1重新招标198.2不再招标209.纪律和监督209.1对招标人的纪律要求209.2对投标人的纪律要求209.3对评标委员会成员的纪律要求209.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求209.5投诉2010.需要补充的其他内容20第三章评标办法（综合评估法）21评标办法前附表211.评标方法242.评审标准252.1初步评审标准252.2分值构成与评分标准253.评标程序253.1初步评审253.2详细评审263.3投标文件的澄清和补正263.4评标结果26第四章合同条款及格式27第五章图纸和技术规范书52第六章技术标准和要求55第七章 投标文件格式55（一） 投标函59（二） 法定代表人身份证明及授权委托书67（三） 投标保证金69二、商务部分70三、技术部分73四、资格审查资料82（一）法定代表人身份证明及授权委托书85（二）投标人基本情况表87（三）项目管理机构88（四）近年财务状况表90（五）近年完成的类似项目情况表91（六）正在施工的和新承接的项目情况表92（七）信誉声明93（八）其他资料95 第 一 卷 第一章招标公告重庆铝业环保搬迁大板锭项目信息中心机房工程施工招标公告1. 招标条件 本招标项目重庆铝业环保搬迁大板锭项目已由重庆市经济委员会、重庆市发展和改革委员会以渝经投资（2007）88号文备案同意，招标人为重庆旗能电铝有限公司，资金来源为企业自筹。该项目已具备招标条件，现对该项目的信息中心机房工程施工进行公开招标。2. 项目概况与招标范围 2.1 建设地点：重庆市綦江县铝产业园区2.2 工程规模：信息中心机房工程2.3 计划工期：60日历天.2.4 招标范围：信息中心机房工程工作内容包括但不限于以下部分：2.4.1信息中心主机房位于信息中心大楼2层，面积100.2m2，控制室（监控室）位于信息中心大楼2层，面积19m2，气体钢瓶间（维修间改）位于信息中心大楼2层，面积11.78m2；2.4.2本次机房工程范围为旗能电铝有限公司机房的装饰工程、电气工程、空调及新风系统、防雷接地系统、消防系统、环境监控系统、机房KVM（含机房安保、监视及门禁系统）及综合布线系统等进行统一规划，综合考虑，按照B级机房标准建设。满足售后、培训并验收合格等。（具体范围祥见技术规范）2.5 本项目不允许转包、分包3. 投标人资格和业绩要求 3.1 本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件和业绩要求：3.1.1投标人为同时具有国家信息产业部颁发的计算机信息系统集成二级（及以上）资质和国家建设主管部门颁发的建筑智能化工程专业承包三级（及以上）资质的独立法人。须提供有效的营业执照、资质证书。3.1.2近三年独立完成至少2项类似中心机房装修安装工程, 且工程质量合格无安全事故发生的业绩；在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。3.1.3投标人注册资金不少于人民币1000万元。3.1.4投标人近3年累计完成产值5000万元人民币及以上。3.2 本次招标不接受联合体投标。4. 招标文件的获取 4.1 该工程不需报名，开标时直接投标。招标公告发布日2012年 10 月 15 日至投标文件截止之日前，投标人可以直接登录《重庆市工程建设招标投标交易信息网》直接下载招标文件、图纸、答疑、限价等开标前的有关资料。不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。各投标单位应随时关注《重庆市工程建设招标投标交易信息网》上发布的招标文件及相关修改和补充内容。4.2投标人在递交投标文件时，向招标代理机构缴纳招标文件及资料费1000元/套，售后不退。5. 投标文件的递交投标文件递交的截止时间和地点详见招标文件。6．发布公告的媒介 本次招标公告在重庆市建设项目及招标网和重庆市工程建设招标投标交易信息网上发布。7. 联系方式 招标人：重庆旗能电铝有限公司 地址：綦江县古南镇石佛岗78号邮编：401420 联系人：段先生电话：***-********传真：***-******** 招标代理机构：重庆厚德能源工程技术咨询有限公司 地址：重庆市南岸区南坪北路8号帝景摩尔大楼16楼邮编：400060 联系人： 要先生电话：***-******** 传真：***-********第二章投标人须知投标人须知前附表条 款 号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：重庆旗能电铝有限公司地址：綦江区古南镇石佛岗78号联系人：段先生电话：***-********传真：***-********1.1.3招标代理机构招标代理机构：重庆厚德能源工程技术咨询有限公司 地址：重庆市南岸区南坪北路8号帝景摩尔大楼16楼联系人：要先生电话：023-传真：023-1.1.4项目名称重庆铝业环保搬迁大板锭项目信息中心机房工程施工工程1.1.5建设地点重庆市綦江区北渡铝产业园1.2.1资金来源本招标项目已由重庆市经济委员会、重庆市发展和改革委员会以渝经投资（2007）88号文备案同意，招标人为重庆旗能电铝有限公司，资金来源企业自筹。1.3.1招标范围1、信息中心主机房位于信息中心大楼2层，面积100.2m2，控制室（监控室）位于信息中心大楼2层，面积19m2，气体钢瓶间（维修间改）位于信息中心大楼2层，面积11.78m2；2、旗能电铝有限公司机房的装饰工程、电气工程、空调及新风系统、防雷接地系统、消防系统、环境监控系统、机房KVM（含机房安保、监视及门禁系统）及综合布线系统等进行统一规划，综合考虑，按照B级机房标准建设。满足售后、培训并验收合格等。（具体范围祥见技术规范）此范围为暂定，招标人可根据现场实际情况需要进行施工范围、工作内容的增加或减少时，根据投标方分项报价相应增减费用，承包单位（中标方）不得因施工范围、工作内容的调整，要求业主增加其他费用。1.3.2计划工期计划工期： 60日历天。具体开工日期：合同签订后10天内（投标人在“投标承诺函”中填报工期，且投标工期必须满足此要求，否则视为对招标文件不响应，其投标文件按废标处理）1.3.3质量要求达到国家现行有关施工质量验收规范要求，通过合格验收。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉1、投标人为同时具有国家信息产业部颁发的计算机信息系统集成二级（及以上）资质和国家建设主管部门颁发的建筑智能化工程专业承包三级（及以上）资质的独立法人。须提供有效的营业执照、资质证书，注册资金不少于1000万元。2、投标人在近5年内不存在在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除的情形；且在最近三年内没有骗取中标、严重违约等情形；投标人不存在尚未了结的重大诉讼案件。该条款由投标人自行承诺。3、投标人近3年来无较大安全事故和重大质量事故情况。该条款由投标人自行承诺。4、投标人提供项目经理、副经理、安全副经理、项目总工程师简历和相关资格证书及拟在本施工现场工作的管理人员简历等个人资料。项目经理应具有中级及以上职称。投标人必须要明确项目部应配备的项目经理班子人数，并确保每班都必须要有2名以上项目班子成员值班、跟班（带班），以确保工程的质量、安全、进度。项目班子的所有人员均须提供在本单位缴纳一年以上且缴纳至2012年8月底的养老保险的有效证明复印件。5、投标人须提供近3年经过有相应资质的中介机构审计的主要财务报表复印件及汇总表（资产负债表、利润表、现金流量表和审计报告）。6、投标人必须具有近三年（2009年1月1日至今，以竣工验收时间为准）类似中心机房装修安装工程施工业绩2个以上（含2个），提供合同复印件加盖鲜章，并在施工、安装及调试运行中未发生重大安全事故和重大质量事故。7、近3年累计完成产值达到5000万元人民币及以上。资格审查必须以上述资质条件为准，复印件加盖投标人单位鲜（公）章，并提供原件备查。若投标人提供虚假证明材料，招标人核定后有权取消其中标资格并没收其投标保证金。1.4.2是否接受联合体投标■ 不接受1.9.1踏勘现场■不组织1.10.1投标预备会■不召开1.10.2投标人提出问题的截止时间投标人如对招标文件有质疑，必须在《重庆市工程建设招标投标交易信息网（www.cpcb.com.cn）》上指定位置在规定质疑期内匿名质疑，提出质疑时间应在2012年10月22日14:00时前（北京时间），过期不再受理质疑。各投标人的质疑文件不得显示和隐含企业及个人名称，否则其投标无效。1.10.3招标人书面澄清的时间2012 年 10 月 27 日17时30分前；获取书面答疑方式：在《重庆市工程建设招标投标交易信息网（www.cpcb.com.cn）》下载1.11转包不允许2.1构成招标文件的其他材料招标人发出的补充通知和书面答疑及补遗书2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2012年10 月22日14:00时前在《重庆市工程建设招标投标交易信息网（www.cpcb.com.cn）》上指定位置在规定质疑期内匿名质疑。投标人未在规定时间内提出书面质疑，则视为投标人已全面确认招标文件及设计文件内容。2.2.2投标截止时间 2012 年 11月 15 日 10 时 00 分（北京时间）2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间投标人自行下载相关资料，若未下载而造成的一切损失由投标人自行负责。2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间投标人自行下载相关资料，若未下载而造成的一切损失由投标人自行负责。3.1.1构成投标文件的其他材料1、投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）2、投标文件的电子光盘一份（包括营业执照、资质证书扫描件及技术部分等）。光盘上必须加注投标人名称（可以简称，但必须清楚明了）装入投标函部分文件袋，否则视为无效。3.2投标报价1、本项目设置最高限价280万元人民币，投标人的投标报价不得超过最高限价，否则，将被认定为废标2、报价范围：信息中心机房装修安装工程系统（包括不限于技术规范书中的所有工作内容）。3、投标报价说明：本项目固定总价包干计价原则。报价依据：以本招标文件、合同条件、技术规范书、图纸、国家技术和经济规范及标准中的有关规定为依据, 由投标人结合自身实力、市场行情、以往相近工程经验自主合理报价（包工包材料设备、包干价）。4、投标人在投标文件中只允许有一个报价，任何有选择报价的投标文件将不予评审。3.3.1投标有效期 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算）3.4.1投标保证金和招标文件确认书1、投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付。在投标文件截止时间3小时前，投标保证金必须到达如下指定的投标保证金专用账户。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。2、投标保证金的金额（人民币）：陆万元整（￥6万元）。3、投标保证金专用账户如下项目编码：****************701001项目名称：重庆铝业环保搬迁大板锭项目信息中心机房工程施工投标保证金专用账户(1)户 名：重庆市工程建设招标投标交易中心开户行：中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行投标保证金账号：********141*****6666-3608投标保证金专用账户(2)户 名：重庆市工程建设招标投标交易中心开户行：招商银行重庆分行营业部投标保证金账号：****************608投标保证金专用账户(3)户 名：重庆市工程建设招标投标交易中心开户行：工商银行重庆渝北支行花园新村分理处投标保证金账号：****************087注：①上述帐号由投标人自行选择将投标保证金打入其中一个帐户中。②第一次交保证金的投标人，请持“投标单位银行基本账户登记表”于开标会3日前到市工程建设招标投标交易中心进行企业基本账户登记。“投标单位银行基本账户登记表”在重庆市工程建设招标投标交易信息网（www.cpcb.com.cn）下载。③由于第一次缴纳保证金而未能及时在重庆市工程建设招标投标交易中心登记基本账户的投标人，可持本投标人基本帐户许可证原件（盖上单位鲜章）现场备查。④各投标人在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的两个投标保证金专用账户中任选其一，来款账户为本公司基本账户；否则，将可能导致废标，后果自负。3.5资格审查资料根据本招标文件规定对资审材料进行审查，均须提供原件备查。3.5.2近年财务状况的年份要求2009、2010、2011年3.5.3近年完成项目的年份要求2009、2010、2011年3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求无3.6是否允许递交备选投标方案■不允许3.7.3签字盖章要求按本章投标人须知3.7.3款执行。3.7.4投标文件的份数投标文件正本 1 份，副本 2 份。中标单位在领取中标通知书时，须向代理公司再补交3份投标资料。3.7.5装订要求1、本工程技术部分采用明标评审投标人应将投标函部分、商务部分、技术部分、资格审查资料部分各自分别装订成册。2、装订（1）投标函部分的装订要求应按照第七章规定格式装订成册，并应编制目录。（2）商务部分的装订要求应按照第七章规定格式装订成册。（3）技术部分的装订要求技术标采用明标评审，应按照第七章规定格式装订成册。（4）资格审查资料的装订要求应按照第七章规定格式装订成册。4.1.1投标文件的密封1.投标文件袋使用 “投标函部分”袋、“商务部分”袋、“技术部分”袋以及“投标文件大袋”。2.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。3.商务部分装入“商务部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。4.技术部分装入“技术部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。5.“投标函部分”、“商务部分”、“技术部分”等小袋装入“投标文件大袋”中，密封并在大袋上加盖投标人单位公章。6.“资格审查资料”单独封装，密封并加盖密封章。7.如果投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收。若一个大袋容纳不下，可采用两个或多个大袋封装。4.1.2封套上写明招标人的地址： 重庆綦江区北渡铝产业园 招标人名称：重庆旗能电铝有限公司投标文件在2012 年 月日 时分前不得开启4.2.2递交投标文件地点重庆市工程建设招标投标交易中心接标处（重庆市渝中区长江一路58号），具体请登陆重庆市工程建设招标投标交易网查询或查看开标当日交易中心大厅电子显示屏。4.2.3是否退还投标文件■否5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：重庆市工程建设招标投标交易中心5.2开标程序1.按5.2（1）执行；2.按5.2（2）执行；3.核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件）、核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；由市交易中心工作人员展示投标保证金递交情况，展示未递交投标保证金的，当众退还其投标文件。4.按5.2（3）执行；5.密封情况检查：招标人检查投标文件是否按本须知4.1.1的规定密封，如发现投标文件没按本表4.1.1的规定密封，则当众原封退还。6.开标顺序：随机开启；7.按5.2（6）执行；8.开启资格审查资料袋、投标文件大袋及投标函部分袋、商务部分，并执行5.2（7）的内容，投标保证金未按规定递交的，当众退还其投标文件；9.按5.2（8）和（9）执行。6.1.1评标委员会的组建1.评标委员会构成：专家库抽取4人、业主代表1人、共5人。2.评标专家确定方式：在重庆市评标专家库中随机抽取。7.1是否授权评标委员会确定中标人评标委员会只推荐经评审得分由高到低排名前三名的投标人为中标候选人。其中排名第一的为拟中标人。7.3.1履约担保1.担保形式：履约保证金，银行转账。2.担保金额：履约担保金额为合同总价的5%；农民工工资保证金为合同金额的2%（银行转账）。提交时间：在发出中标通知书后5天内，中标人按中标价计算担保金额提交给招标人，若未按时提交，招标人有权取消其中标资格并没收投标保证金。招标人将按评委会推荐的前三名中标候选人中，依序确定排名其后的中标候选人为中标人。3. 退还期限及方式：按合同专用条款执行。退款不计息。8.1重新招标1.按投标人须知第8.1（1）、（2）执行；2. 经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标；3. 经评审后，如合格的投标人少于三个但有明显竞争性，评标委员会也可以推荐中标候选人。10需要补充的其他内容10.1标书开始发售时间2012年10月15日起由投标人自行在重庆市工程建设招标投标交易信息网上下载10.2招标代理服务费以中标价为计算基价，结合国家发改委[2003]857号文规定标准计算收取代理费；由中标单位在领取中标通知书时一次性全额支付招标代理费。10.3工程建设招标投标交易服务费按重庆市物价局渝价[2011]462号文规定执行，由中标人支付，金额为中标价的1.5‰。注：如正文内容与前附表须知不一致时，以前附表须知为准。 1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；（6）其他要求：投标人必须要明确项目部应配备的项目经理班子人数，并确保每班都必须要有2名以上项目班子成员值班、跟班（带班），以确保工程的质量、安全、进度。1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（13）两个以上投标人的法定代表人为同一人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一标段中同时投标。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应 对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）图纸；（6）技术标准和要求；（7）投标文件格式；（8）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1 投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）投标保证金收据复印件；（4）施工方案；（5）项目管理机构；（6）资格审查资料；（7）投标人须知前附表规定的其他材料。3.2投标报价3.2.1投标人应按前附表须知的要求填写相应表格。3.2.2　投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.2投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5资格审查资料3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证的复印件。3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3“近年完成的类似项目情况表”,应附合同协议书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。 每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.6备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备 选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容做出响应。3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.7.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4.投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。4.1.2投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。4.1.3未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1开标时间和地点招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序； （6）设有标底的，公布标底；（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（9）开标结束。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2中标通知在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件 第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。7.3.2中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。8.2不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章投标文件格式符合第七章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。1.投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定；2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写；3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 4.投标文件的装订符合第二章3.7.5项的规定。报价唯一只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。投标文件的签署投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。委托代理人投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。2.1.2资格评审标准必要合格条件营业执照具备有效的营业执照。应提供投标人的营业执照副本及其年检合格的相关证明材料的清晰复印件（正本盖投标人鲜公章）。资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定合格条件财务状况提供近三年的财务报表，财务状况良好，不亏损并符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。类似项目业绩○1投标人最近三年内独立完成中心机房系统工程业绩2个以上（含2个）提供合同复印件加盖鲜章，并在施工、安装及调试运行中未发生重大安全事故和重大质量事故。②近3年累计完成产值5000万元人民币及以上。信誉符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定管理人员资格符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其它要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定联合体投标人/2.1.3响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定，并符合下列要求：1.投标保证金为无条件担保；2.投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致；3.投标保证金的金额符合招标文件规定的金额；4.投标保证金有效期为投标有效期加30天；权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。技术标准和要求符合第六章“技术标准和要求”规定，且投标文件中载明的主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。实质性要求符合招标文件中规定的其他实质性要求。条款号条款内容编列内容2.2.1分值构成 (总分100分)1）施工组织设计部分20分2）项目管理机构 5分3）投标报价65分4）商务部分10分2.2.2评标基准价计算方法评标基准价：所有通过资格审查的投标单位的报价中去掉一个最高报价，去掉一个最低报价后（不足6家则不去）取算术平均值，作为评标基准价。2.2.4(1）施工组织设计评分标准（20分）内容完整性和编制水平　2　分施工方案与技术措施　5　分质量管理体系与措施　3　分安全管理体系与措施　2　分环境保护管理体系措施　1　分项目组织机构与人力资源配备情况　2　分工程进度计划与措施　3　分资源配备计划与先进性2　分2.2.4(2)项目管理机构(5分)项目经理任职资格与业绩（3分）项目经理具有高级职称的得1分；没有得0分。项目经理具有类似中心机房工程业绩（提供相关证明的复印件及客户联系方式并加盖公司鲜章）的，有1项得0.5分、每增加1项加0.5分，最多得2分。技术负责人任职资格与业绩（2分）技术负责人具有高级工程师职称，得0.5分；没有得0分。技术负责人具有类似中心机房工程业绩（提供相关证明的复印件及客户联系方式并加盖公司鲜章）的，有1项得0.5分、每增加1项加0.5分。最多得1.5分。2.2.4(3)投标报价65分投标报价（65分）评标委员会应以保证该项目能否按招标文件的要求实施完成为目的，对投标报价的合理性进行评审。所有有效投标文件的投标报价，先得基本分50分，然后经评审的投标报价与评标基准价相比 ，每增加1%扣0.5分，每减少1%加0.5分，加减分不超过15分。具体得分采用插入法进行计算后保留2位有效小数。2.2.4(4)商务部分(10分）企业业绩（4分）投标人近三年具有类似中心机房工程业绩（提供相关证明的复印件及客户联系方式并加盖公司鲜章）的，有1项得0.5分、每增加1项加0.5分，最多得4分。企业奖项（3分）投标人获得2项省（部）级奖项，得0.5分，每增加2项加0.5分；获得1项国家级奖项，得0.5分，每增加1项加0.5分；此项最多得3分。资质（3分）具有建筑智能化工程专业承包一级资质得1分；具有计算机信息系统集成一级资质得2分。3评标程序1.对所有投标人进行初步评审，包括形式评审、响应性评审以及资格审查。2.对通过初步评审的投标单位，按本表3.2.1对其总报价进行评比，对投标人的投标文件，按本章评标办法第3.1款至3.4款规定的程序进行评审后确定中标候选人。3.如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；经评审后，如合格的投标人少于三个但有明显竞争性，评标委员会也可以推荐中标候选人。4．开标现场不公布开标结果，开标结果在网上公示。条款号评分因素评分方法3.2.1(1)施工组织设计（A）内容完整性和编制水平按2.2.4（1）项各评审因素设定的分值评分施工方案与技术措施质量管理体系与措施安全管理体系与措施环境保护管理体系措施项目组织机构与人力资源配备情况工程进度计划与措施资源配备计划与先进性3.2.1（2）项目管理机构(C)项目管理机构按2.2.4（2）项各评审因素设定的分值评分3.2.1(3)投标报价（B）投标报价按2.2.4（3）项各评审因素设定的分值评分3.2.1（4）商务部分(D)商务部分按2.2.4（4）项各评审因素设定的分值评分1.评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：按本招标文件规定。2.1.2资格评审标准：按本招标文件规定。2.1.2资格评审标准：按本招标文件规定。2.1.3响应性评审标准：按本招标文件规定。2.2分值构成与评分标准2.2.1分值构成（1）施工组织设计：见评标办法前附表；（2）项目管理机构：见评标办法前附表；（3）投标报价：见评标办法前附表；（4）商务部分：见评标办法前附表。2.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.3评分标准（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；（4）商务部分评分标准：见评标办法前附表。3.评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会依据招标文件要求所提交的原件，进行核验。评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作废标处理。3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：（1）第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。（4）投标工期超过招标文件规定的工期的；3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）中标后若业主发现中标人的投标光盘与纸质文件不一致的，以有利于招标人的方式修改。3.2详细评审3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。（1）按本章第 2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分 A；（2）按本章第 2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分 B；（3）按本章第 2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；（4）按本章第 2.2.3（4）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 D。3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3投标人得分=A+B+C+D。3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投 标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。 第四章合同条款及格式重庆旗能电铝有限公司信息中心机房工程装修安装合同发包人：重庆旗能电铝有限公司地址：重庆市綦江区北渡铝产业工业园电话： ***-******** 承包人： 地址： 电话： 签订日期：2012年月日信息中心机房工程装修安装合同发包人： 重庆旗能电铝有限公司（ 简称“甲方”）承包人：（简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方达成如下协议。第一条 工程概况第一章工程名称：旗能信息中心机房工程。第二章工程地点：重庆綦江区。第三章工程内容：信息中心主机房面积100.2m2，控制室（监控室），面积19m2，气体钢瓶间，面积11.78m2；UPS电池间，面积24.74m2的装饰工程、电气工程、空调及新风系统、防雷接地系统、消防系统、环境监控系统、机房KVM（含机房安保、监视及门禁系统）及综合布线系统等设备安装调试、培训、售后服务等。第二条 工程承包内容乙方承包的工程内容为甲方信息中心机房工程如下：1．信息中心主机房面积100.2m2，控制室（监控室），面积19m2，气体钢瓶间，面积11.78m2；UPS电池间，面积24.74m2的装饰工程、电气工程、空调及新风系统、防雷接地系统、消防系统、环境监控系统、机房KVM（含机房安保、监视及门禁系统）及综合布线系统安装和调试（包工包料，含设备采购、布线产品采购）培训、售后服务等。2．工程施工期间甲方书面通知增加或减少的工程内容。3．机房建设系统的售后服务和培训（见附件）。第三条 工程工期开工时间：以监理发出的开工令为准，总工期为60天。第四条 甲方、乙方驻工地代表及监理工程师1．甲方委派为现场代表，负责工程全面管理。2．乙方委派为本工程的项目经理。3．监理单位委派的工程师姓名： 职务：监理工程师 。甲方委托的职权：对工程实行“四控制”（安全、质量、进度、投资）、两管理（合同管理与信息管理）、一协调（协调工程建设各方关系）负责深化设计阶段、施工阶段和保修阶段的监理工作内容。第五条 工程质量?乙方应树立工程质量第一和安全文明施工的思想，建立质量终身负责制和安全文明责任制，必须保证工程质量一次验收达到合格。?工程施工质量验收规范按以下执行<>GB 50339-2003<>GA/T72-92 <>GA10208.1-89 <>GBJ115—87 <>GA/T75—94 <> GA 308-2001 <>GB 50311-2007 <>GB 50312-2007 <> GB 50462-2008第六条 工程竣工及工程移交1．工程竣工日：乙方承包的全部工程内容全部完工并验收合格，且交清工程竣工资料之日为工程竣工日。2．工程移交：工程通过竣工验收后，由乙方列出项目移交清单（包含电子竣工图1份，纸质竣工图3份，所有设备的说明书、保修卡等），在甲方的协调下，逐项向甲方进行移交，移交过程中发现的质量问题，乙方无条件整改后移交。3．乙方必须完全履行上述职责，严格通过上述二个阶段，圆满将工程移交给甲方。第七条 工程价款1.工程合同包干总价为人民币 元（大写：）。该工程为交钥匙工程，包括完成本工程的所有工程施工费用、材料及设备费用、运输及保险费用、安装及调试费用、培训及售后服务费用等内容。2.合同价款及调整（1）合同价款的调整方法：合同结算金额=投标报价+业主变更（如果有）。（2）乙方使用甲方的水、电，水按2.0元/t、电按1.2元/KWh计算扣除；生活用水、电按綦江地区的现行价格计算扣除。（3）本合同以固定方式确定。乙方充分考虑施工期间国家政策性调整、各类乙方自购建材的市场风险人工费等、因为甲方的原因给乙方造成的停、窝工损失费等预估值进入报价，今后不作调整。（4）在投标报价时甲方已要求乙方将上述风险费用及部分规定未计算的费用测算计入投标报价中，一次包干，结算时不再调整。（5）根据实际情况，甲方有权调乙方承担的本工程部分施工项目，并有权按照合同规定调整相应的价款（非乙方原因）。（6）根据实际情况或甲方要求减少的施工项目，甲方将扣除对应项目的合同价款。（7）甲方要求发生变更而造成主材、设备数量的增减，相应的主材、设备费用相应的增减，主材、设备单价以甲方审核的为准，辅材费用和安装费、设备安装费、主材的安装费等其他一切费用不再增减，乙方在投标报价中包含此费用。（8）机房工程以外增加的工程量到时双方协商一致后，可随时签订补充协议。（9）工程竣工后的最终结算值以国家审计为准。第八条 工程设备及材料供应4本工程设备清单所列设备全部由乙方供应，甲方和监理确认签字。5本工程所需所有材料全部由乙方供应，甲方和监理确认签字。6本工程设备清单中综合布线材料和主要系统设备均需提供原厂证明或授权。7监理工程师和甲方对乙方拟选择的材料设备供应商有否决权。乙方负责的本工程有关的材料设备的招标工作，应提前10天通知并在监理工程师和甲方在场的情况下进行。在确定材料设备供应厂商之前，乙方应先期取得发包人及监理工程师的同意和认可，但甲方及监理工程师的同意和不同意，均不免除乙方本应承担的任何责任，也不增加甲方及监理工程师的任何责任。8乙方所采购的材料及特种材料、设备，必须由甲方和监理工程师审定，方可采购和安装，否则，乙方应负责由此造成的返工及器材清除出场的一切费用。第九条 工程付款的支付一、收到乙方履约保证金后10个工作日内，甲方支付合同价的10%。二、全部设备到施工现场，经甲方验收合格签字确认后，甲方支付合同价的20%；三、设备安装调试完毕，经甲方初步验收合格后，甲方支付合同价的40%；四、工程竣工，经甲方验收合格，甲方支付合同价的25%；五、保修期满后10个工作日内支付合同总价的5%。在达到付款条件时，乙方向甲方提供该笔付款金额的全额正式发票后甲方进行付款。第十条 质保期限(1)本工程保修期为3年，保修期起始时间以工程竣工验收合格之日起计算。(2)保修期内，按签订的《售后服务承诺书》执行。第十一条 双方的权利和义务（一）甲方的权利与义务（3）甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求，明确乙方的具体工作内容；（4）甲方负责协调施工现场突发情况，确保不影响施工进度；（5）施工过程中，甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改，具体程序及细节由甲乙双方协商；（二）乙方的权利与义务■乙方应在规定的时间内提交"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划"，甲方对于乙方提交的"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划"同意与否，应在5日内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划"为合同附件，应共同遵循；■乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：（1）乙方营业执照及法人证明书；（2）甲方规定的其他应具备的条件。■乙方按甲方要求负责旗能信息中心机房工程全部工作；■合同签订后10个工作日内乙方应向甲方交纳合同价格的5%作为履约保证金；在工程验收合格后10个工作日内无息退还给乙方。■乙方在组织施工时应切实注意安全，凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故，由乙方自行负责；■乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。■施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。■乙方自行负责临时电源、水源，甲方指定搭接地点，第十二条 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人，不得将工程项目进行分包和转包。第十三条 乙方施工人员在工程施工期间，应服从遵守甲方有关制度，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由乙方负责。第十四条 违约责任(1)合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视情况予以部分或全部保证金，不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除（施工期限每逾期一天扣除保证金2000元/天），不可抗力因素除外，因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。(2)乙方应严格按照甲方的要求进行施工，不能自作主张，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。(3)本合同生效后，除甲乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行。任何一方单方中止合同，应承担违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的5%。(4)乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用。(5)在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障，乙应承担由此造成的一切损失。(6)由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。(7)因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。第十五条 保险乙方应办理建筑工程一切险 (含乙方施工范围内所有甲方的设备)、建筑施工企业雇主责任保险及按国家和重庆市相关规定对工程项目及人员、设备等进行保险，保险费包含在本合同总价中。(1)争议解决本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，任何一方均可向人民法院提起诉讼，败诉方承担胜诉方因此产生的所有费用（包括单不限于律师费、调查费等）。第十七条 其他1．由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。2．本合同一式8份，甲方4份，乙方4份，具备同等法律效力。3．本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。4．组成本合同文件包括:(1)本合同协议书(2)信息中心机房工程装修安装合同(3)合同附件(4)中标通知书(5)招标文件及答疑补遗书(6)投标书及其附件(7)标准、规范及有关技术文件(8)图纸(9)技术协议书(10)工程报价单或预算书按从上到下顺序解释5．为加强工程的安全文明、质量监督、施工进度管理，重庆旗能电铝有限公司要求参建单位均参加劳动竞赛。具体竞赛评比方案参见重庆旗能电铝有限公司相关管理规定。奖励资金来源：由甲方与乙方共同出资，其中：乙方按工程造价的0.5% ，此项资金全部用于竞赛奖励。本合同自双方盖章之日起生效。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人 法定代表人或委托代理人（签字）： 或委托代理人（签字）：签订日期： 年月日合同附件附件1施工合同的范围与内容1、本标段合同范围内容本标段合同范围包括信息中心机房工程等。同时包括但不限于以下部分：1.1本标段合同施工区域包括：信息中心主机房面积100.2m2，控制室（监控室），面积19m2，气体钢瓶间，面积11.78m2；UPS电池间，面积24.74m2的装饰工程、电气工程、空调及新风系统、防雷接地系统、消防系统、环境监控系统、机房KVM（含机房安保、监视及门禁系统）及综合布线系统等设备安装调试、培训、售后服务等。1.2信息中心机房工程深化设计。1.3机房空调及新风系统、防雷接地系统、消防系统、环境监控系统、机房KVM（含机房安保、监视及门禁系统）及综合布线系统安装。1.4墙、地面开挖恢复，补洞，刷漆，刷防火涂料。1.5负责本标段施工区域的治安、保卫、环境卫生、文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理；1.6负责本施工区域内所需水、电的建设、运行、维护和管理。1.7负责建设期施工区及生活区的水土保持设施建设。1.8负责施工完毕后场地的清理。1.9负责对建设单位使用人员免费培训1.10其他工作内容1.10.1当需要配合其他施工单位工作时，应无条件配合。1.10.2按图纸、标准、规范监检大纲及其他国家文件规定所进行的自检和配合验收工作。1.10.3负责工程范围内的与公安消防机构的联系、监检及接待工作。1.10.4配合发包人对工程范围内的参观、考查队伍的交流工作。1.10.5发包人提供给承包人的设备及材料的清点、验收、领取、转运、检验配合工作和送检等。1.10.6承包人施工设备材料从采购地点到施工区域和施工区域内的运输、搬运、上下车、保管等。 附件2：工程质量保修书发包人（全称）： 重庆旗能电铝有限公司承包人（全称）： 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《火电施工质量检验及评定标准》和《中华人民共和国消防法》，经协商一致，对签订工程质量保修书.一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任.质量保修范围包括合同范围内的所有永久性工程。二、质量保修期在本合同条件中，“保修期”指： 整体工程或其中单项、分项、分部、单位验收交付的工程，均从移交项目法人之日起分别计算保修期。安装工程保修期为3年。三、质量保修责任１、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修.承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理.２、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修.３、对于涉及结构安全的质量问题，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修.４、质量保修完成后，由发包人组织验收.四、保修费用双方约定工程质量保修金扣留工程结算总额的5%作为保修金.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担.五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：发包人自竣工验收之日起满三年，扣除已发生保修费用，三十日内不计息全部返还承包人剩余保修金.本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满.发　包　人（公章）： 承　包　人（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年　　月　　日 附件3：廉政合同发 包 人： 重庆旗能电铝有限公司 （以下简称甲方）承 包 人：（以下简称乙方）根据有关工程建设、廉政建设的规定，为作好工程建设的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，特订立本合同.第一条甲乙双方的权利和义务1.1严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定.1.2严格执行 的施工合同文件，自觉按合同办事.1.3双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度.1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，建立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为.1.5发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务.发现对方严重违反本合同条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利.第二条甲方的义务2.1甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等.2.2甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等.2.3甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等.2.4甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与乙方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动.第三条乙方义务3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等.3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用.3.3乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加外出旅游或超标准宴请及娱乐活动.3.4乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等.3.5乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得与监理单位串通损害甲方利益.3.6乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报.甲方不得以任何借口对乙方进行报复.甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权.第四条违约责任4.1甲方及其工作人员违反本合同第二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿.4.2乙方及其工作人员违反本合同的第三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；甲方可对乙方处以合同总价款0.5-10%的扣款，直至终止合同执行；给甲方单位造成损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权建议工程建设主管部门给予乙方一年至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚.第五条双方约定，本合同由双方或双上级单位的纪检监察机关负责监督执行.根据重庆市人民检察院的有关规定，邀请当地检察机关作为对本合同执行的法律监督单位，参与对本合同履行情况的监督检察.第六条本合同从甲乙双方签署之日起生效，至该工程项目竣工验收后失效.第七条本合同作为 合同附件，与工程合同具有同等的法律效力.发包人：承包人： 法定代表人：法定代表人：分管领导：经办人：经办人：二O一一年月日附件4：质量进度协议发 包 人：重庆旗能电铝有限公司（以下简称甲方）承 包 人：（以下简称乙方）为了使乙方所承接工程按照合同要求保质、保量按期完成，甲乙双方本着友好协商的原则达成如下协议；一、乙方必须在合同约定工期时间内完成 全部工作内容，如延迟一天，则乙方按2000元/天向甲方缴纳违约金（合同工期内因不可抗力或发包人原因造成工期延误除外）.二、乙方必须严格按照图纸及相应技术标准进行施工，若因质量问题造成监理单位出具质量整改通知书或监理指令后，拒不整改则甲方将拒付工程款。有效的通知书或监理指令，原则上须经乙方签字，如乙方拒不签字，则甲方现场代表和监理共同签字也视为有效。三、违约金直接从乙方的工程款中扣除。四、本合同作为 合同附件，与工程合同具有同等的法律效力.发包人：承包人： 法定代表人：法定代表人：分管领导：经办人：经办人： 二O一一年月日 附件5：施工安全协议发 包 人：（以下简称甲方）承 包 人：（以下简称乙方）为维护甲乙双方的共同利益，落实双方安全责任，保证施工安全，保持良好的工作秩序，经平等协商，签定本安全协议，双方共同遵守.一、甲方责任、权利和义务1、有权对乙方的安全生产条件进行检查。2、有权监督施工单位购买、租赁、使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材是否符合安全要求。3、协助乙方向地方建设行政主管部门申请办理建设工程安全报监手续。4、有权组织有关人员对乙方施工现场进行定期或不定期监督、检查，并按照甲方发布的有关安全管理文件对乙方进行考核。5、甲方在监督检查中发现事故隐患，有权要求限期整改并按合同追究违约责任或依据《重庆旗能电铝有限公司建设期间安全文明施工管理规定》对乙方处罚。6、在乙方发生安全事故时，协助乙方进行事故的调查处理。二、乙方责任、权利和义务1、乙方承接该工程后，进场前向甲方交纳人民币 5 万元（大写： 万元 ）作为安全保证金。2、施工现场的安全由乙方负责，若出现安全事故，由乙方负责承担事故责任及由于事故造成的所有损失。3、乙方必须严格执行建设工程安全生产法律、法规，遵守甲方安全管理规章制度，服从监理、甲方安全管理，接受甲方和政府安全监督管理部门的检查考核，但乙方有权拒绝任何单位和个人违反建设工程安全生产法律、法律及其他强制规定的指令。4、乙方必须按《电力建设安全工作规程》第1部分：火力发电厂DL5009.1—2002 、《重庆旗能电铝有限公司建设期安全文明施工管理规定（试行）》及其他相关政策性文件和安全技术措施进行施工、检查，完善警示标志.不得违章指挥、违章作业。5、乙方应保证足够的安全资金投入，保证具备合格的安全生产条件。6、乙方必须建立安全生产管理机构，健全安全生产管理制度，并接受监督检查。7、对各级施工管理及作业人员进行安全培训、安全技术交底，在施工中进行自检、交叉检，并作好安全生产台帐及记录。8、乙方必须按照有关规定为本工程配备足额的专职安全管理人员，专职安全管理人员必须持证上岗，常驻施工现场，不得随意更换.根据本工程规模，乙方派遣 、 等名同志为专职安全员。9、工程中使用的施工机械、工器具及安全防护设施必须按规定进行检查、检验，确保符合安全规定并在检定周期内使用.乙方必须按规定为施工人员配备劳保用品、用具。10、乙方相关作业人员按国家、行业的规定持证上岗，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。11、施工中发生事故时，乙方应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向监理、甲方和政府安全监管部门报告。12、乙方无条件接受甲方依据《重庆旗能电铝有限公司建设期安全文明施工管理规定（试行）》作出的处罚决定。三、其他1、乙方必须有现场工作负责人，负责施工的安全保障.乙方专职安全员未经甲方同意，擅离施工现场，每次扣安全保证金1000元，并立即纠正。2、乙方在施工过程中违章作业、野蛮施工、管理混乱等，导致发生人身伤亡事故和其他重大事故，由乙方承担全部责任，且甲方有权终止合同。3、甲方指派负责与乙方联系本工程安全生产方面的工作。4、未尽事宜，经双方协商解决。5、本协议为 合同附件，经双方签字盖章后生效。发包人：承包人： 法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：经办人：经办人：年 月 日年 月 日附件6：工程项目档案管理协议发 包 人：重庆旗能电铝有限公司（以下简称甲方）承 包 人： （以下简称乙方）为了使乙方所承建工程项目竣工档案按照合同要求保质、保量，与工程进度同步完成.甲乙双方本着友好协商的原则达成如下协议：一、房建类工程项目档案用表使用渝建发[2005]226号文中《建设工程技术用表》，并按照《建设工程文件归档内容一览表》组卷；市政类工程项目档案用表使用渝建发[2007]1号《重庆市市政工程施工技术用表》，并按照《重庆市市政工程文件归档内容一览表》组卷。二、乙方必须确保工程档案资料与工程实际进度同步.工程分部/竣工验收前7日，必须将工程资料报送监理及发包人审查资料的及时、完整和真实性.在未取得分部/竣工工程档案审核合格通知前，不得提请分部/竣工验收.因乙方工程档案未能同步造成的工期延迟，乙方按500元/天向甲方缴纳违约金，以此类推。三、乙方必须配备具有城建档案员资质的专业档案人员负责施工全过程档案的收集整理组卷，乙方委派的项目档案员未经甲方同意不得随意变更。工程初步验收后30个工作日内完善档案验收后移交发包人归档.若因乙方原因未按期通过单位工程档案验收，影响竣工备案，按照逾期500元/天向甲方缴纳违约金，以此类推。四、乙方必须在发包人规定的时限内提供发包人办理开工/竣工备案手续所需的所有资料（资料具体内容及交付时限以发包人工程部书面通知为准）.因乙方拖延资料交付时间造成工程开工/竣工备案滞后，影响工程正常启动和交付使用的，按延迟2000元/天向甲方缴纳违约金，以此类推。五、本同作为合同附件，与工程合同具有同等法律效力。发包人：承包人： 法定代表人：法定代表人：分管领导：经办人：经办人：二O一一年月日 附件7：文明施工协议发 包 人： （以下简称“甲方”）承 包 人： （以下简称“乙方”）为了保持施工现场良好的作业环境、卫生环境和工作秩序，规范、整洁、有序进行工程施工.经甲、乙双方平等协商，签订本协议，共同遵守。一、甲方的职责和权利1、甲方按工程施工合同约定支付乙方安全文明施工措施费用。2、甲方指派同志负责与乙方联系本工程文明施工方面的工作，并协助监理公司组织有关人员进行定期或不定期监督、检查、考核等工作。3、甲方或监理公司在文明施工检查中发现的问题应及时通知乙方，并要求及时整改.乙方若未及时按要求整改，甲方或监理公司有权按甲方的相关规章制度进行处理。二、乙方的职责和权利1、施工现场的文明施工由乙方负责。2、乙方必须遵守《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）等文明施工相关标准和甲方的相关规定。3、乙方必须按甲方或监理公司的要求设置符合相关标准的围栏。4、乙方必须按甲方统一标识规定或要求设置现场工程管理图牌及安全文明标志、标识。5、乙方必须确保施工现场的道路畅通，环境干净、整洁。6、乙方人员不得在禁止吸烟区域吸烟，不得随意吸烟，乱扔烟头。7、乙方必须按甲方或监理公司的要求堆放施工现场的材料、工器具等物资。8、乙方必须及时清运建筑及生活垃圾。9、施工现场的办公、生活区与作业区必须分开，保持整洁，配置安全设施，标志齐全。10、乙方必须设置功能齐全的生活区，由专人管理.生活区的所要设施和环境必须符合相关要求。11、乙方必须做好防尘、降噪工作，不得焚烧有毒有害物质，不得影响周边居民正常生活。12、乙方必须做好卫生防疫工作，现场须配置专职或兼职医疗人员，并配有应急药品。13、上述未规定的安全文明管理，按相关规定执行.三、乙方违反上述规定，按《重庆旗能电铝有限公司建设期间安全文明施工管理规定》执行。（投标人购买招标文件后，可到重庆旗能电铝有限公司查询该文件内容）四、其他：1、本协议为 工程施工合同附件，经双方签字盖章后生效。2、未尽事宜，双方协商解决。发包人：承包人： 法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：经办人：经办人：年月日 年月 日附件8《售后服务承诺及措施》第五章质保期内服务承诺我公司以及和我公司合作的设备厂商作出如下售后服务承诺：(1)软硬件设备提供原厂授权和售后质保，质保期为三年，若生产厂家规定的保修期超过三年的按厂家规定的标准执行，保修期自工程验收合格后试运行期起始日期开始计算，保修方式为上门保修。若需返厂维修，我公司提供备用设备供旗能机房使用，不能影响正常工作环境。(2)我公司为用户提供三年现场系统维护。(3)我公司为用户提供完整的技术文档资料。(4)跟踪系统的运行情况，随时调整系统实际适应能力。(5)提供系统升级服务，包括应用软件的升级及硬件设备的升级和扩充。(6)建立完善的系统维护体系和24小时服务工作制，确保系统长期稳定运行。(7)在保修期限内，同一部件、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用，我们将予以更换同品牌、同型号的新机器提供使用。(8)三年内免费上门服务及检测，每年提供两次免费上门巡检服务。4．（二）技术支持服务5．电话支持响应时间6．1）每周一至周日，每天24小时，节假日照常为用户提供技术支持和维护。7．2）电话咨询人工服务时间为7×8小时。8．3）语音导航时间为全天24小时服务。在其它非工作时间，如果要出现突发的故障，用户仍然可以通过手机、或住宅电话与公司的技术支持负责人取得联系，及时响应和解决用户所遇到的问题。另外，在有特别情况出现的情况下，或在用户有特殊要求的时期，公司还可单独安排人员在技术支持与服务中心在非工作时间值班，以保证能对用户需求作出及时响应。（三）现场服务响应时间我公司免费提供三年免费维护，在保修期限内作出以下现场服务响应时间承诺：1）售后服务系统在故障出现（除不可坑力因素外）半小时响应，2小时到达现场，4小时内解决问题。2）能够根据实际要求在24小时内安排原厂商认证工程师到现场处理重大问题。9．（四）备品备件服务针对本项目，我公司承诺在质保期内提供主要设备的备品备件服务，一旦设备出现故障，可立刻用备品备件作为替代设备。（五）软件升级服务在质保期内免费提供系统的软件升级。10．（六）技术文件的提交我公司提供满足确保系统正常运行所需的管理、运转及维护有关的全套技术文件。（七）质保期后服务方式我公司在三年质保期以后，继续向用户提供维护服务，采用远程通信维护（采用电话指导或远程维护终端）和现场故障抢修两种技术支援方式。免费上门服务按市场价格收取材料成本费。（八）定期技术检查和回访定期技术检查和回访是一种有计划、有目的和定期的技术检查，对硬件系统、软件系统、网络系统进行定期保养维护，消除系统存在的隐患，加强系统管理，减少系统停机时间等具有重要意义。对本项目，我方每三个月派工程师上门检查系统运行情况，并填写有关服务表格。定期技术检查包括以下方面：1）硬件系统运行环境电源环境：计算机系统供电线路管理、地线及接地性能、供电系统稳定性等。机房环境：温湿度控制，防静电、防尘、防雷、防电磁辐射等；防鼠和防水措施。2）网络系统运行环境按照设备清单核实系统变化，如序列号、版本、位置及部件版本等，确定各部件的维护服务范围。运行厂商提供的诊断程序，检查系统各关键部分可能存在的隐患或故障；检查系统配置，分析系统能否满足应用的需要，提出可能的改进方案。3）软件操作系统或应用系统运行环境检查服务器或工作站操作系统运行是否正常，是否存在隐患。检查服务器或工作站应用软件的版本是否最新，运行是否正常。各类工具软件和应用软件是否正常。（九）定期技术检查可以由双方的技术人员一起进行，并对检查报告进行综合评估，据此写出系统整改报告，供系统管理部门参考，对检查中发现的隐患，及时进行排除。发包人：法定代表人或委托代理人：经办人：年月日年月日 第 二 卷 第五章图纸和技术规范书 1.图纸见附图2.规范书见附技术规范书 第 三 卷第六章技术标准和要求完全遵守现有国家标准，并广泛参考国际标准、最佳实践经验<>GB 50339-2003<>GA/T72-92 <>GA10208.1-89 <>GBJ115—87 <>GA/T75—94 <> GA 308-2001 <>GB 50311-2007 <>GB 50312-2007 <> GB 50462-2008其他有关现行国家标准、行业标准及地方标准2、符合施工图纸、现行施工验收规范。3、质量标准合格，通过验收。第七章 投标文件格式目录一、投标函部分（一）投标函（二）法定代表人身份证明及授权委托书（三）投标保证金（四）投标文件的电子文件三、技术部分（一）根据技术规范书的要求提供相关技术资料（二）施工组织设计附表一 拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表四、资格审查资料（一）法定代表人身份证明及授权委托书（二）投标人基本情况表（三）项目管理机构（四）近年财务状况表（五）近年完成的类似项目情况表（六）正在施工的和新承接的项目情况表（七）拟分包项目情况表（八）信誉声明（九）其他资料 一、投标函部分（项目名称） 标段施工招标投标文件投标函部分投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字） 　年月日 目 录（一）投标函（二）法定代表人身份证明及授权委托书（三）投标保证金 （四）投标文件的电子文件 （一） 投标函 （招标人名称）：1．我方已仔细研究了（项目名称）标段施工招标文件的全部内容，按招标文件的要求以人民币（大写： ）作为本次投标报价，工期日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格。2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（￥）。4．如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（5）我方承诺无条件执行招标文件条款及招标文件中的合同条款，在收到中标通知书后积极配合招标人5个工作日内签订合同，否则招标人可视为我方自动放弃中标资格，招标方有权选择其他潜在中标人。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第 二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。6．无条件执行业主和监理部关于工程建设管理的各项制度。7. 除满足合同进度以外，因业主统筹安排需要变更工程进度的，业主有权不另外追加合同费用。8. 无条件执行业主和监理工程师关于施工范围及接口的工作划分，确保本标段的建设工期，否则，业主有权指令另一承包商实施，发生的费用据实从责任方的工程款中扣回。投标人： （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 地址： 网址： 电话： 传真： 邮政编码： 年月日信息中心机房工程分项报价 序号分项工程名称规格 单位工程量　报价（元）一机房顶、墙、地面工程　1机房地面自流平水泥局部找平先用水泥砂浆1:2.5找平后，再2MM自流平水泥m2155.72 　2天棚内顶、墙面防尘防潮漆　m2463.26 　3金属扣板天花600*600金属扣板天花m2155.72 　4空调回风百叶口600*600mmm211.88 　5边角线西铝，特丽达m 34.00 　6机房抗静电地板600*600mm*35m2119.20 　7机房通风地板600*600mmm211.88 　8防静电自流平地坪3mm环氧树脂保温抗静电自流平m236.52 　9不锈钢踢脚线100mm高，1厚m 43.30 　10瓷片踢脚线100mm高，1厚m 33.40 　11机房墙面彩钢夹芯板乳白色彩钢板0.6MM厚，难燃型聚苯板80MM厚,30角钢龙骨m2147.22 　12墙面白色乳胶漆多乐士白色油漆m2160.32 　13新做防火玻璃隔墙12厚防火玻璃,50角钢骨架，不锈钢包边框m221.42 　14操作台拐角木质操作台，4机位，3200*800个1.00 　15操作椅进口网纹布，背部支托把4.00 　16钢制甲级单扇防火防盗门1500*2100甲级防火樘2.00 　17防火玻璃地弹簧门12厚双层防火玻璃1500*2100樘2.00 　18金属底座50*50冷扎槽钢制作KG174.00 　19地板维护吸盘　个1.00 　20　　二照明电气系统　1下走线封闭式强电金属桥架布设200*10 δ=1.0m 200.00 　2桥架接头200*100 δ=1.0批1.00 　3机房内强电线路布设每机柜供电RVVZ3*4m280.00 　4UPS电池连接线3*25平米BVm50.00 　5市电、输入输出、空调精密配电屏柜体黑色型号及样式同机柜，600*600*2000,板厚1.8，每回路电流电压监控，带独立零地汇流排，24路回路，含空开（施耐德/ABB）。台3.00 　6市电地插16A/220V个10.00 　7600*600栅格灯盘(含灯具)600*600mm 3*20套8.00 　8600*1200栅格灯盘(含灯具)600*1200mm 3*40套24.00 　9防爆应急灯安装消防认证套12.00 　10安全出口指示灯消防认证套2.00 　11工业连接器单极25A/1P套30.00 　12　　三防雷系统　1接地母排安装(铜排及绝缘柱)全铜，450*200*8块1.00 　2防雷均压环\地排安装30*3紫铜排m 150.00 　3设备接地馈线ZR-BVR25mm2，渝丰，鸽牌，泰山，免检m 30.00 　4柱筋剔打焊接接地排　套1.00 　5一级电源防雷保护器100KA个1.00 　6二级电源防雷保护器60KA个1.00 　7三级电源防雷保护器40KA个1.00 　8PDU防浪涌插排　台60.00 　9配件绝缘子等批1.00 　10　　四综合布线及KVM系统　1六类双绞线布线康普、施耐德、安普箱30.00 　2六类线缆测试福禄克测试仪出报告点位528.00 　3铝合金梯形走线架天棚下安装300*100m 40.00 　4铝合金固线器甸讯，从盛，都宝个100.00 　524口六类配线架康普、施耐德、安普个44.00 　6理线器RJ5ECMPCC个44.00 　72米成品跳线康普、施耐德、安普条100.00 　824芯多模光缆康普、施耐德、安普米900.00 　924口光纤配线架（含LC耦合器）康普、施耐德、安普个44.00 　103米光纤跳线康普、施耐德、安普条100.00 　111米尾纤康普、施耐德、安普根176.00 　1232口数字切换器德讯AVOCENT，立登raritan，含32个服务器模块和1套管理软件，2本地用户，1远程用户套1.00 　13KVM电脑模块　个32.00 　14　　五气体消防报警及联动系统　1光电感烟火灾探测器JTY-GD-JBF-3100只8.00 　2差定温火灾探测器JTW-ZD-LN2110只7.00 　3火灾声光警报器　套1.00 　4气体火灾控制器　只1.00 　5气体喷洒指示灯　只2.00 　6紧急启停按钮　套1.00 　7火灾通讯及联动模块　套1.00 　8手提灭火器4KG组5.00 　9电磁驱动装置　套3.00 　10七氟丙烷药剂量　KG220.00 　11压力信号器 　套4.00 　12瓶组100L套4.00 　13管件及各种阀体　套1.00 　14消防管线布设含各型号管路、接头及喷头m 40.00 　15　　六环境监控系统　1UPS系统监控软件模块　套1.00 　2UPS通信模块　个1.00 　3温湿度传感器　个8.00 　4温湿度系统监控软件模块　套1.00 　5电量检测仪　台2.00 　6精密空调监控软件模块　套1.00 　7精密空调通信模块　个1.00 　8定位式测漏控制模块　根1.00 　94米引出线　根1.00 　107.5米测漏感应线　根2.00 　11终止端　个1.00 　12固定胶贴　个1.00 　13漏水信息流监控平台软件V6.0　套1.00 　14管理服务器　台1.00 　15信息流监控平台软件V6.0　个1.00 　16GSM短信模块　个1.00 　17手机短信息报警信息流监控平台软件V6.0　套1.00 　18远程IE访问信息流监控平台软件V6.0　个1.00 　19工业电源　个2.00 　20模块箱　个2.00 　21线材　套1.00 　22管材　套1.00 　23　　七视频及门禁系统　1双门门禁控制器刷卡，密码二合一读卡器，IC卡模式套4.00 　2开门按钮TCL86型内门按钮个4.00 　3磁力锁双门锁，磁力大于340KG套4.00 　4视频及门禁控制系统数据线缆，含PVC管RVVP4×0.5项1.00 　5非接触感应卡IC卡张10.00 　6红外半球摄像机IP高清红外半球摄像机，130万像素台6.00 　7专用电源DC 12V个4.00 　8硬盘录像机4路DI模式台1.00 　9硬盘2T个2.00 　10红外报警器　个1.00 　11　　八精密空调、UPS及机柜　1数据中心精密空调额定制冷量≥52.2KW，风量（m3/h）≥15750，余压≥Pa75（下送风），环境温度：-20℃～45℃ 相对湿度≤100%，控制界面：中文/英文，控制系统：全电脑控制和显示，并能自动记录，具备打印接口，有故障报警功能。风冷式，标准安装。含室外机套1.00 　2柜机空调5P台2.00 　3数据中心UPS160KVA三进三出模块化UPS，配置4+1块16KW功率模块。4小时后备时间。免维护蓄电池，UPS主机指定品牌。台1.00 　4设备机柜IBM原装服务器机柜，600*900*2000，黑色台5.00 　5PDU220VAC，50/60HZ,输入16A ，输出8联16A万用插口3米线，带防雷模块套58.00 　6　　九维护用笔记本电脑　1笔记本电脑联想ThinkPad X230（232022C）12.5英寸 1366x768Intel 酷睿i5 3320M 2.6Ghz4GB DDR3500GB 7200转，SAT台2.00 　2　　A设备材料合计　　B现场管理费,临时设施费,材料运费,安全文明施工专项费用8%　C税金4.41%　D项目预备费，按总投资的3%记取3.00%　E总合计　　 注：1、投标人必须填写。2、招标文件中要求投标人报价的费用而分项报价表中未列出，投标人将此部分费用分摊到各分项系统报价中。投标人： （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 地址： 网址： 电话： 传真： 邮政编码： 年月日（二） 法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明投标人名称： 单位性质： 地址： 成立时间：年 月日经营期限： 姓名：性别：年龄： 职务： 系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人： （盖单位公章） 年 月 日 授权委托书 本人（姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。委托期限：。 代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明。投标人：（盖单位公章） 法定代表人： （签字）身份证号码： 委托代理人： （签字）身份证号码：年月 日法定代表人身份证复印件授权代理人身份证复印件注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。 （三） 投标保证金此处粘贴企业基本账户开户许可证复印件此处粘贴银行出具的进账单复印件 二、商务部分 （项目名称）标段施工招标投标文件商务部分投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：　　　（签字） 年月日 目 录[目录由投标人自行编制] 三、技术部分 目 录[目录由投标人自行编制]项目组织实施方案施工组织方案1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法； 拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图附表六临时用地表附表一：拟投入本标段的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别 产地制造 年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注 附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表序号仪器设备　 名　　称型号 　规格数量国别 产地制造 年份已使用台时数用途备注 附表三：劳动力计划表单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。附表五：施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时 设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的 情况和布置。 四、资格审查资料 （项目名称）标段施工招标投标文件资格审查资料投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字） 年月日 目录（一）法定代表人身份证明及授权委托书（二）投标人基本情况表（三）项目管理机构（四）近年财务状况表（五）近年完成的类似项目情况表（六）正在施工的和新承接的项目情况表（七）信誉声明（八）其他资料 （一）法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明投标人名称： 单位性质： 地址： 成立时间：年 月日经营期限： 姓名：性别：年龄： 职务： 系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人： （盖单位公章） 年 月 日 授权委托书 本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称） 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。委托期限：。 代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明。投标人：（盖单位公章） 法定代表人： （签字）身份证号码： 委托代理人： （签字）身份证号码：年月 日法定代表人身份证复印件授权代理人身份证复印件 （二）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技 工经营范围备注注：应附资质证书副本、“三类人员”相应的安全生产考核合格证书、投标人营业执照副本等相关证明材料的复印件；接受联合体的包括联合体资质证书副本、安全生产许可证、“三类人员”相应的安全生产考核合格证书、投标人营业执照副本材料及联合体协议。 （三）项目管理机构项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险 主要人员简历表姓名年 龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于 学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话注：项目经理应附建造师执业资格注册证、身份证、职称证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明； 其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。评标委员会可以要求提交项目管理机构组成表中所有人员的有关证明和证件的原件，以备核验。 （四）近年财务状况表注：应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。原件备查。 （五）近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注注：应附合同协议书的复印件。原件备查。 （六）正在施工的和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注注：应附中标通知书和（或）合同协议书的复印件。原件备查。（七）信誉声明致招标人：我公司参与贵公司 (工程名称及标段)投标现声明如下：一、根据重庆市招标投标条例我公司提交的投标文件无下列弄虚作假行为： (1) 利用伪造的或无效的资质证书、营业执照、安全生产许可证、“三类人员”安全生产考核合格证书参加投标；(2) 伪造或虚报业绩；(3) 伪造主要技术人员或管理人员简历；(4) 虚报拟用于招标项目的机械设备；(5) 虚报财务状况；(6) 伪造公章、印鉴或其它资料。二、根据招标文件要求我公司无以下情况： (1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（13）两个以上投标人的法定代表人为同一人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一标段中同时投标。 (14) 最近三年没有出现违法违规或失信行为；(15) 最近三年没有拖欠劳务费的败诉记录；(16) 最近三年没有无故弃标的不良记录；在本工程投标至施工期间，无论我公司是否为中标侯选人，贵公司均可将我公司提交的投标文件直接送交或委托第三方进行鉴定，经查实或经举报查实我公司存在以上任一行为或情况，贵公司均可没收我公司提交的投标保证金或履约保证金，同时取消我公司的中标资格，终止合同。并对贵公司延期或者重新招标造成的损失负责赔偿。投标人：（盖单位公章） 法定代表人： （签字）日期：注：1.由投标人自行声明是否满足资格审查标准中的信誉要求。如声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金不予退还。2.信誉要求为附加合格条件，招标人要求必备时投标人必须响应。3.本信誉声明正副本中均附原件。 （八）其他资料