大连现代博物馆变电所设备保护实验及维修保养工程谈 判 文 件（项目编号：HYCG12-39）采购人：大连现代博物馆采购代理人：大连宏宇招标代理有限公司日 期：二 ○ 一 二 年 十 月目录采购公告………………………………………………第2页前附表…………………………………………………第3页第一章 谈判须知…………………………………第7页第二章 谈判响应文件…………………………… 第14页第三章 合同格式及合同条款 ……………………第18页第四章 技术要求及工程规范……………… ……第22页第五章 谈判响应文件格式……………………… 第25页第六章 工程量清单……………………………… 第48页 大连现代博物馆变电所设备保护实验及维修保养工程谈判邀请函大连宏宇招标代理有限公司受大连现代博物馆的委托，对大连现代博物馆变电所设备保护实验及维修保养工程采用竞争性谈判方式进行采购，欢迎符合资格条件的企业前来报名参加谈判。一、项目名称：大连现代博物馆变电所设备保护实验及维修保养工程二、项目编号：HYCG12-39三、项目地点：大连现代博物馆四、工程质量标准：一次性验收达到国家施工验收规范合格标准。五、谈判内容：大连现代博物馆变电所设备保护实验及维修保养工程（具体内容详见谈判文件第四章）。六、供应商资格要求：(1)、具有独立企业法人资格；(2)、具有省级及省级以上建设行政主管部门颁发的机电安装工程总承包三级及以上资质的独立法人企业，近三年有类似工程施工业绩；(3)、外地施工企业需办理入连手续。七、报名要求：申请购买谈判文件:未注册会员的供应商须登陆大连市政府采购服务中心信息网(http://www.ccgp.dl.gov.cn)“会员专区”进行注册并申请购买谈判文件；已注册会员的供应商须进入政府采购交易管理系统申请购买谈判文件。通过大连市政府采购服务中心管理系统申请购买谈判文件的供应商携带企业法人营业执照副本原件、税务登记证副本原件、资质证书副本原件、业绩证明原件、上述所有原件及相应的复印件一套(复印件须加盖公章) ，招标代理机构将对供应商进行资格初审(仅限于发售谈判文件，初审合格后方可购买谈判文件，详细资格审查以谈判小组审议结果为准。八、谈判采购文件发售时间及地点： 2012年10月22日至2012年10月26日每天09:00－16:30（北京时间，公休日、节假日除外）在大连宏宇招标代理有限公司发售谈判采购文件(大连市西岗区新开路87号金福星大厦2505室)九、谈判采购文件售价（人民币）：100元/套，售后不退。十、谈判响应文件递交时间与地点：2012年10月30日13:00时～13:30时, 大连市政府采购服务中心6受理处（大连市行政服务中心一楼，西岗区迎春路2号）。十一、谈判时间与地点：2012年10月30日13:30时，在大连市行政服务中心一楼（迎春路2号）谈判。十二、采购人：大连现代博物馆十三、采购代理人：大连宏宇招标代理有限公司联系人：韩忠金 电 话：0411－********传真：0411－********电子邮箱：hongyu*******@126.com地址：大连市西岗区新开路87号金福星大厦2505室开户银行及帐号：中国工商银行大连大同支行****************695 前　附　表序号内容1.工程名称：大连现代博物馆变电所设备保护实验及维修保养工程工程地点：大连现代博物馆质量标准：一次性验收达到国家施工验收规范合格标准。采购范围：大连现代博物馆变电所设备保护实验及维修保养工程（具体内容详见谈判文件第四章）。工期：合同签订之日起15个日历日。2.承包方式：固定总价:谈判报价文件包含投标总价及综合单价时,谈判总价为合同总价。合同总价在谈判文件及施工合同约定的采购内容(工程内容)及相应风险范围之内不可调整。3.资金来源：财政性资金4.供应商资格：(1)、具有独立企业法人资格；(2)、具有省级及省级以上建设行政主管部门颁发的机电安装工程总承包三级及以上资质的独立法人企业，近三年有类似工程施工业绩；(3)、外地施工企业需办理入连手续。5.资格审查方式：购买采购文件前进行资格初审(仅限于购买采购文件)；评标时进行资格再审；供应商中选后，如有必要，由采购人进行资格后审。6.规费、税金：1、规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用，包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险。2、供应商应结合取得的本年度《辽宁省施工企业规费计取标准》，并按《转发省建设厅、财政厅关于颁发＜辽宁省建设工程计价依据建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化工程计价定额＞、＜辽宁省建设工程计价依据建设工程费用、机械台办费用、混凝土砂浆配合比标准＞的通知》（大建委发[2008]75号）文件确定的原则和标准计算规费。3、税金按照大造价字[2011]3号《关于调整大连市建设工程费用标准中税金费率的通知》标准计取。注：1、定额测定费已取消。2、社会保障费费率为税前工程造价的3.2%。7.措施费：安全目标：合格 执行标准：供应商应按照《关于调整建设工程安全文明施工措施费费率标准的通知》（辽建价发[2012]4号）文件确定的原则和标准计算安全文明施工费；并按规定提取安全生产费用，列入工程造价，在竟标时不得删减。其他的措施项目可根据施工组织设计自行计算。措施费一次性包死，决算时不做任何调整。8.安全文明施工要求：（1）安全目标：无安全事故 。（2）执行标准：执行国家、辽宁省、大连市和行业现行安全生产文明施工验评标准。9.价款调整方式：发生了经发包人批准、财政部门认可的工程变更（含设计变更、工程内容增减），相应的分部分项综合单价、措施项目费用，按包以下原则确定：1、合同中已有适用的费用项目（含分部分项综合单价、措施项目费用，下同），按合同已有的费用项目确定；2、合同中已有类似的费用项目，参照类似的费用项目确定；3、合同中没有的适用或类似的费用项目，由承包人提出相应的费用项目，由发包人认可后报财政部门审核确认。10.价款调整条件：发生了经发包人批准并经财政部门确认的工程变更（含设计变更、工程内容增减），并引起工程造价增减的项目。1、工程造价增加在合同价3%(含3%)之内的不予调整；工程造价增加超过合同价3%以上部分或工程结算价低于合同价时，按实际发生调整。2、工程变更增加造价超过中标价5%以上时，按大建委发[2006]10号文要求到相关部门备案，并追究有关人员责任。11.谈判报价风险：1、供应商依据采购文件提供的工程量清单、采购图纸、现场勘查情况等资料并自行考虑风险因素计算谈判报价，一旦中选，谈判报价将不会因工程量变化、市场变化因素而得到调整； 2、谈判报价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，供应商漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付；3、供应商应按照采购文件提供的工程量清单逐项填写综合单价及合价，供应商没有填写综合单价及合价的项目，采购人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及价格中而不予支付；4、采购人发出的采购文件工程量清单内容和格式不许增加和修改，供应商确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差或存在不明确、不一致时，应在投标截止日之前3天，以书面方式向采购人提出。供应商未在规定的时间内向采购人提出异议，则视为供应商已认可该工程量清单包含了设计文件全部内容；5、供应商实际报价可以低于谈判预算价格，须把报价让利具体体现在个分部分项报价中。但如果供应商报价低于成本价须详细说明降价理由、降价的项目与金额，经专家评审属恶意报价的按废标处理；6、如果谈判中存在供应商单位优惠则发生工程变更时，价款也应执行同等优惠政策。12.招标代理费：按标准收取。13.谈判有效期：90个日历日14.谈判保证金金额：1500元人民币，谈判保证金可以是现金、支票、汇票、银行保函或大连市企业信用担保有限公司出具的保函（保函格式详见附表1）等形式中的一种（支票或汇票必须为供应商企业的支票或汇票）。谈判保证金的递交时间及地点：在谈判当日与谈判响应文件一同递交。外地企业若要汇款，请汇至“户名：大连宏宇招标代理有限公司；开户行：中国工商银行大连大同支行****************695”（以到帐时间为准）。注：有关政府采购项目投标、履约、融资引入担保机制办理流程详见《大连市政府采购网》通知公告中《关于开展政府采购信用担保工作的通知》。15.谈判报价货币：人民币16.发售谈判文件：每本100元，售后不退。现场踏勘：供应商可以根据自身需要自行踏勘现场。17.谈判响应文件份数：1套正本，3套副本18.谈判响应文件递交截止时间: 2012年10月30日13:30时（北京时间）。19.谈判响应文件递交地址：大连市行政服务中心一楼（迎春路2号）。20.谈判时间：2012年10月30日13:30时（北京时间）谈判地址：在大连市行政服务中心一楼（迎春路2号）谈判。21.付款方式：无预付款及进度款，工程竣工验收合格并审核后付合同价款的95%，余款即合同价款的5%做为质量保证金，1年以后无质量问题一次性付清（无息）。22.大连市企业信用担保有限公司作为我市市本级指定的政府采购担保机构:电话：（0411）********传真：（0411）********地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦48层 第一章 谈判须知一、适用范围与定义：（一）本谈判文件适用于采购公告中所叙述的工程：大连现代博物馆变电所设备保护实验及维修保养工程；（二）“采购人”指依照《中华人民共和国政府采购法》中规定的提出项目并进行采购的法人或其它组织。在本项目采购活动中特指大连现代博物馆；（三）“供应商”指响应谈判文件的要求，向采购人提交谈判响应文件的供应商；（四）“采购代理人”指受采购人委托对项目的谈判进行组织实施的法人或其他组织。在本项目谈判活动中特指大连宏宇招标代理有限公司。二、项目概述（一）项目名称：大连现代博物馆变电所设备保护实验及维修保养工程（二）项目编号：HYCG12-39（三）项目实施地点：大连现代博物馆（四）项目采购内容：大连现代博物馆变电所设备保护实验及维修保养工程（具体内容详见谈判文件第四章）。（五）工程期限：合同签订之日起15个日历日。（六）质量要求：一次性验收达到国家施工验收规范合格标准。（七）保修期：供应商对所完成的工程实行保修，保修期限为1年。在保修期内，如果发生非使用方原因的质量问题，供应商要免费维修有缺陷部分和材料，直至达到终验指标和性能要求。本项目工程保修期限为验收合格后1年。三、供应商的资格条件（一）供应商资格条件：(1)、具有独立企业法人资格；(2)、具有省级及省级以上建设行政主管部门颁发的机电安装工程总承包三级及以上资质的独立法人企业，近三年有类似工程施工业绩；(3)、外地施工企业需办理入连手续。（二）合格的供应商还应满足下列要求：1、供应商只有在法律上和财务上独立，并且与采购人没有行政隶属关系才可以参与本项目的采购。2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参加；供应商之间不应存在授权关系。如有此类情况，则只接受先报名的供应商。3、因腐败和欺诈行为而被有关部门禁止投标的不能参加本次谈判。4、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。5、本项目不接受联合体。四、谈判文件组成：谈判文件由采购公告、前附表、谈判须知、谈判响应文件、合同格式及合同条款、技术要求及工程规范、谈判响应文件格式、工程量清单共八部分组成。五、谈判响应文件组成：参加本次竞争性谈判的供应商需对该工程进行报价，并且分别做出分项工程报价细目表及施工方案等谈判响应文件（具体内容见第二章），以进行本次采购的谈判。六、谈判响应文件的签署及规定：（一）供应商应填写全称，同时加盖单位行政公章，加盖供应商单位的财务章、投标专用章或其他印章无效。（二）谈判响应文件必须由法定代表人或其授权代表签署。（三）谈判响应文件一式四份，正本一份，副本三份。如果正本与副本不符，以正本为准。（四）供应商应在谈判响应文件封皮上标明“正本”“副本”字样，还应当写明项目编号、项目名称、供应商名称。供应商将递交的文件正本和所有的副本需封装在同一密封袋内，标明项目名称、编号、供应商名称，并在密封袋封口处加盖公章。七、货币：本次采购报价采用人民币报价。八、报价：（一）供应商报价应是谈判文件确定的谈判范围内的全部工作内容的价格体现，为实现合同目的所涉及的工程维护、测试、运行、验收、移交、保修以及机构、人员与设备迁移、工程保险、政策性文件规定、风险、责任和参与谈判等所有费用；（二）本次谈判采购采用固定总价:谈判报价文件包含投标总价及综合单价时,谈判总价为合同总价。合同总价在谈判文件及施工合同约定的采购内容(工程内容)及相应风险范围之内不可调整；（三）供应商在作最终报价时，所有综合单价的确定，按总报价的初次报价和最终报价同比例调整。下列情况除外：（1）供应商可以在谈判小组规定的时间内现场完成最终报价综合单价调整的；（2）谈判小组专家要求供应商重新调整部分综合单价的。九、谈判响应文件的真实性供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供谈判响应文件，保证所提供的全部资料的真实性，并保证其谈判响应文件对谈判文件做出实质性响应，否则，其谈判响应文件可能被拒绝。十、谈判保证金：（一）供应商应提交一笔不少于“供应商须知前附表”第14项规定的谈判保证金，并作为其竞争性谈判采购的一部分。（二）对于未能按要求提交谈判保证金的，采购代理人将视为不响应谈判文件而予以拒绝；（三）未成交供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后5个工作日内予以退还（不计利息），成交供应商的谈判保证金在按规定签订合同后5个工作日内予以退还（不计利息）；（四）如谈判供应商有下列情况之一的，谈判保证金将被没收：1、弄虚作假或与其他供应商串通骗取成交；2、谈判有效期内撤回其谈判文件；3、因成交供应商过错被废除授标；4、成交供应商未按要求在规定时间内签订合同；5、法律法规规定的其他损害采购人利益的情形十一、谈判的时间地点及合格的谈判代表：（一）供应商应按谈判文件中的要求按时到达“采购公告”中指定谈判地点；（二）供应商的谈判代表必须是法定代表人或其授权代表(与法定代表人授权书姓名一致)；（三）供应商应在规定的时间内将谈判响应文件递交给采购代理人。 十二、竞争性谈判小组的组成：（一）本次项目采购依法组建竞争性谈判小组；（二）与供应商有利害关系的人不得进入竞争性谈判小组；（三）竞争性谈判小组中，经济、技术等方面的专家不少于竞争性谈判小组成员总数的三分之二。十三、谈判程序：（一）资格性和符合性审查若发现下列情况之一的，供应商的报价将被拒绝：1、谈判响应文件的内容不全，字迹模糊，难以辨认，未加盖供应商的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托的代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；2、供应商法定代表人未参加谈判会议，又无指定代理人的（以法定代表人委托授权书为准）；3、供应商或其项目经理资格不符合要求的；4、借用或冒用他人名义或证件的；5、谈判响应文件载明的谈判项目完成期限超过采购人要求的期限；6、不响应谈判文件中规定的质量目标、工期等要求的；7、近3年同类业绩不满足谈判文件规定的、近3年内因有工程劣迹受到市级以上行政管理部门处罚的谈判响应文件无效；8、不符合法律法规及谈判文件规定的其他实质性要求的。只有通过上述审查的供应商方有资格进入谈判程序。（二）澄清有关问题为有助于对谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可分别要求供应商对其谈判响应文件进行澄清，有关澄清的答复应以书面形式提交，需要补正的材料应在谈判小组规定的时间内递交。（三）比较与评价1.以供应商递交文件的先后为顺序，谈判小组依据谈判文件和谈判响应文件，集体与每一个供应商就工程报价、质量标准、工期、施工方案、保修服务及费用承诺等方面进行谈判；2.谈判时，采购人可根据采购实际需求对原需求进行部分调整，调整可能涉及技术及商务方面的要求。采购内容有变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。供应商可根据谈判情况和调整内容对其谈判响应文件进行书面补充和说明，补充和说明须由法定代表人或其授权代表签署；3.谈判小组可能会要求参加谈判的供应商在规定时间内进行一轮或一轮以上的书面报价。谈判结束后，谈判小组会要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。书面报价均须由法定代表人或其授权代表签署；4.在谈判中,谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。（四）谈判小组依据谈判文件、调整内容、谈判响应文件及其补充和说明、最终报价进行最终评审。评审结束后,谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐成交供应商并签署谈判小组意见书。采购人根据谈判小组的推荐情况及采购人认为有必要进行的资格后审情况确定成交供应商。采购代理人将谈判情况形成政府采购评估报告，书面送达政府采购管理部门审查。（五）资格后审资格后审的对象是谈判采购项目的成交候选人。1.如果采购人认为有必要对成交候选人履行合同能力进行确认，可以进行资格后审。资格后审的内容是对成交候选人资格、产品质量、施工能力、企业业绩信誉以及采购人认为有必要了解的其他问题作进一步的考查；2.资格后审的方式：（1）对成交候选人进行询问；（2）对成交候选人进行实地考察；3.接受资格后审的成交候选人，必须如实回答采购人的询问，并有义务提供采购人所需的有关资料。成交候选人对其所做的回答与提供的资料的真实性负责；4.对于资格后审不合格的，重新组织采购或由谈判小组在合格供应商中重新推荐成交候选人(合格供应商指参加谈判的合格供应商)。十四、成交条件：谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，推荐成交候选人。十五、谈判过程的保密：（一）凡与审查、澄清、评估和比较的有关资料以及推荐意见等，竞争性谈判小组及参加谈判会议的工作人员均不得向供应商及与谈判无关的其他人透露；（二）在评审过程中，如果供应商试图在谈判文件的审查、澄清、比较及授予合同方面向谈判小组施加任何影响，其谈判响应文件将被拒绝；（三）谈判响应文件是谈判工作的重要依据。供应商可以根据谈判后的实际情况对谈判响应文件作补充或调整,经补充或调整后的的谈判响应文件必须满足谈判文件的各项要求：包括谈判响应文件的有效性、完整性和与谈判文件的一致性。如果供应商的谈判响应文件不满足上述要求，谈判小组有权拒绝供应商的谈判响应文件。经谈判小组评审，供应商递交的谈判响应文件属于无效谈判响应文件的，无资格进入下轮谈判。十六、成交通知书：（一）在谈判报价有效期内，采购人确定成交供应商并经政府采购管理部门审查后，由采购代理人向成交供应商发出“成交通知书”。（二）成交通知书经备案后，采购代理人应当在3个工作日内向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变中选结果的，或者成交供应商放弃中选的，应当依法承担法律责任。（三）成交通知书将是合同的一个组成部分。十七、合同的签订：（一）成交供应商在收到成交通知书后3个日历日内按谈判文件、调整内容、谈判响应文件及谈判过程中的有关澄清、承诺及最终报价等谈判过程中形成的有效文件确定的事项与采购人签订合同；（二）采购文件、调整内容、谈判响应文件及谈判过程中的有关澄清、承诺及最终报价等谈判过程中形成的合法有效文件均应作为合同附件。十八、履约保证金（一）成交供应商在收到成交通知书后与采购人签订合同，并在合同签订之前或同时向采购人提供相当于合同总价10％的履约保证金。（二）履约保证金可以是支票或银行汇票或银行出具的不可撤销的履约保函或有资质的担保公司出具的履约担保函（格式详见附表2）。（三）如果成交供应商未能履行合同并给采购人造成损失，履约保证金将作为对这一损失的补偿而付给采购人。（四）履约保证金将在验收合格之日起十个工作日内予以退还，不计利息。 十九、报价有效期: 报价有效期为自递交谈判响应文件之日起90个日历日。二十、踏勘现场：（一）供应商在购买谈判文件后，将根据自身需要堪察工程现场及周围环境，以便获取有关编制谈判响应文件和签署合同所需的所有资料，堪察现场所发生的费用由供应商自己承担；（二）采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责；（三）供应商提出的与谈判有关的任何问题须以书面形式提交给采购人。采购人将以书面形式做出澄清和解答，并将答疑纪要发给所有供应商。二十一、代理服务费：1.采购代理人按《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格{2002}1980号）文件的规定和标准收取代理服务费。2. 成交供应商在领取“成交通知书”时，须向大连宏宇招标代理有限公司缴纳代理服务费。3、代理服务收费标准：服务类型费 率中选金额（万元）货物采购服务采购工程采购100以下1.5%1.5%1.0%100--5001.1%0.8%0.7%500--10000.8%0.45%0.55%1000--50000.5%0.25%0.35%注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程采购代理业务中选金额为2000万元，计算采购代理服务收费额如下：100万元×1.0％＝1万元（500-100）万元×0.7％＝2.8万元（1000-500）万元×0.55％＝2.75万元（2000-1000）万元×0.35％＝3.5万元合计收费=1十2.8＋2.75＋3.5＝10.05（万元）4．本次采购按工程采购标准向成交供应商收取。二十一、其他注意事项：（一）供应商被视为充分熟悉本谈判采购项目的技术要求及与履行合同有关的一切情况；（二）供应商应遵守我国与政府采购相关的法律、法规及规章条例，不得违反；（三）供应商应承担参加谈判所有费用，不论谈判结果如何，采购人及采购代理人无义务和责任承担这些费用；（四）供应商应详细阅读谈判文件的全部内容。不按谈判文件的要求提供的报价和资料，可能导致谈判响应文件被拒绝。第二章谈判响应文件一、谈判响应文件的编制谈判响应文件及供应商与采购人之间与采购有关的来往函件和文件均使用中文。二、谈判响应文件必须按如下顺序装订：（一）响应书（二）法定代表人身份证明书（三）法定代表人授权委托书（四）资格证明文件（五）安全生产承诺书（六）保修服务承诺书（七）供应商提供的其他资料（八）工程量清单报价（九）施工组织设计三、供应商的谈判响应文件应包括以下几方面的内容：（一）响应书1、供应商响应书只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。对响应书要求如下：（1）应有明确的响应报价；（2）应有明确的工程期限；（3）应有明确的质量标准。2、供应商的报价应以人民币报出，采购人不接受其它币种的报价。3、按照谈判文件提供的响应书格式填写响应书。（二）法定代表人身份证明书供应商的法定代表人身份证明书必须详细填写并加盖单位公章。（三）法定代表人授权委托书供应商的法人授权委托书必须由供应商的法人代表亲自签署并加盖单位公章。（四）资格证明文件有关证明供应商法律地位的文件的复印件（包括营业执照、资质证书、税务登记证、安全生产许可证、供应商为外地企业须提供入连资质认证），说明供应商的注册地点和主要经营范围和地点。 （五）安全生产承诺书供应商必须对本工程的安全施工做出明确的书面承诺。（六）保修期服务承诺书供应商必须对本工程保修服务做出明确的书面承诺。（七）供应商提供的其他资料1、供应商提供的其他综合业绩资料。2、供应商认为还需提供的其它资料。（八）工程量清单报价1、供应商的报价应是谈判文件确定的采购范围内的全部工程内容的价格体现。2、谈判报价中应包括完成本工程所消耗的下列费用：（1）直接费：直接工程费（人工费、材料费、机械使用费）和施工各项措施费；（2）间接费：规费和管理费；（3）利润和税金；（4）为实现合同目的所涉及的工程维护、测试、运行、验收、移交、保修以及机构、人员与设备迁移、工程保险、政策性文件规定、风险、责任和参与谈判以及设备及器材的制作、安装、调试、检测、检验及试运行、还包括包装、运输、成品保护、夜间施工费、办理城管、城建、环保、商管等管理部门审批手续的费用、不可预见费等所有费用；（5）直接费、间接费、利润、税金所包含的各项具体费用及解释，按大建委发[2008]75号文和大连市工程造价行政主管部门的相关规定执行。3、本工程采购人给出的工程量清单的项目明细及工程量是根据采购人估算的工程量和谈判文件有关要求编制与计算的，不含在本次谈判范围内的项目，采购人在谈判文件中进行特殊说明，采购人未作说明的项目均含在本次采购工程范围内，费用包含在相应的谈判报价中。4、响应报价的规则（1）供应商应根据采购人提供的谈判文件、补充通知及澄清（答疑）纪要中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围等，按照《建设工程工程量清单计价规范》和辽宁省、大连市的实施细则，参照辽宁省相关工程消耗量定额及市场价格，结合企业自身潜力、市场情况、竞争因素，编制工程量清单计价表以确定响应报价。每一计价项目只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人将不予接受；（2）工程量清单计价表中的综合单价应为：完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金，并考虑风险因素。施工现场水电使用费不计入综合单价中，由采购人承担；（3）供应商应按谈判须知前附表的规定，自行承担谈判报价的风险，包括人工、材料、设备的市场价格上涨等市场因素；（4）不论谈判文件是否说明，其报价应包含完成合格产品和确保工程结构安全和施工安全所采取的各种辅助工作和措施费用，包括文明施工与安全施工技术措施费、实现工期目标和质量目标的费用等；（5）采购人认为供应商在分项工程细目报价表中未含的项目及价格均已摊入相关子项中。供应商应承担此疏漏的风险，采购人将不给予任何调整；（6）供应商应充分考虑停电、停水、环卫、市容、环保、二次搬运、夜间限制施工、成品保护等所需的施工、安装、运行和维护的一切费用和工期，和受此影响所造成的一切增加费用；（7）报价中应包括各种试验、检测以及为此提供的样品、试件等一切费用；（8）供应商在施工中，造成场地内施工通道地面、原有地面损坏与管线损坏，其修补费用自负；（9）供应商有责任为发包人、监理工程师对工程的检查免费提供方便；（10）报价中应包括供应商为自己的雇员、财产等所作的人身和财产保险的费用；5、供应商谈判报价编制应按照本文件提供的工程量清单报价表格的格式填写（表格可以按同样格式扩展），逐项填写单价及合价，供应商没有填写单价及合价的项目或供应商漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在工程量清单项目的其它单价及合价中而不予另外支付。6、谈判报价要求（1）本标工程应根据采购人提供的工程量进行报价，不得任意减少。在采购人提供的工程量基础上，供应商要结合工程现场的勘察情况，并考虑各项风险因素报出一个保证质量并满足用户需求的报价。本工程为固定总价:谈判报价文件包含投标总价及综合单价时,谈判总价为合同总价。合同总价在谈判文件及施工合同约定的采购内容(工程内容)及相应风险范围之内不可调整；（2）供应商在报价时应充分考虑在合同执行期间其工程造价不再实行政策性调整和变动，合同单价也不再因工程量变化而变化。7、注册造价工程师或三级以上造价员（含三级）须签字并盖执业专用章。（九）施工组织设计1、施工组织机构（提供拟派的项目负责人、技术负责人的资格、工作业绩）；2、施工组织安排及计划、施工方法；3、质量技术保证措施；4、安全施工保证措施。四、合同形式及主要内容：（一）由建设工程施工合同及谈判文件、谈判文件的谈判响应文件等组成。（二）本次谈判的工程施工采用固定总价:谈判报价文件包含投标总价及综合单价时,谈判总价为合同总价。合同总价在谈判文件及施工合同约定的采购内容(工程内容)及相应风险范围之内不可调整。（三）付款方式：无预付款及进度款，工程竣工验收合格并审核后付合同价款的95%，余款即合同价款的5%做为质量保证金，1年以后无质量问题一次性付清（无息）。第三章　合同格式及合同条款 第一部分　协议书发包人：承包人： （全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。1、工程概况工程名称：工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号： 资金来源： 2、工程承包范围承包范围： 3、合同工期开工日期：年 月 日竣工日期：年 月 日合同工期总日历日数 天。4、质量标准工程质量标准：5、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元6、组成合同的文件6.1组成本合同的文件包括：(1)本合同协议书(2)中选通知书(3)谈判文件、谈判响应文件及其附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)工程量清单(8)工程报价单或预算书6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。10、合同生效 10.1合同订立时间：年月 日10.2合同订立地点： 10.3本合同双方约定后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）地址：{采购人办公地址}地址：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）电话：{采购人电话}电话：传真：{采购人传真}传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：{采购人邮编}邮政编码： 第二部分　通用条款与专用条款（详见示范文本GF-1999-0201）六、合同价款与支付23.合同价款及调整本合同价款采用 固定价格合同方式确定。本合同采用固定价格合同。供应商在谈判报价时充分考虑施工过程中可能出现的政策，现场施工环境及市场的变化可能影响工程造价的因素，并承担谈判报价漏项的风险。26.工程款支付：按本谈判文件第二章第四条第（三）款执行。九、违约、索赔和争议20.违约在合同的执行过程中，发包人不能按合同约定履行自己的各项义务发生其它使合同无法履行时，应承担违约责任。供应商不能按合同期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求或发生其它使合同无法履行，应承担违约责任。具体办法双方在合同签订时签订。21.争议本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的向 经济仲裁中心仲裁。27.1谈判文件的内容和谈判文件的承诺（与谈判文件有抵触的除外）都被视为施工合同的有效组成部分，与合同有同等效力。 第四章　技术要求及工程规范一、工程建设标准1、有关国家法律《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》等法律法规。2、国家、行业技术标准及管理规定供配电系统设计规范GB50052-1995低压配电设计规范GB50054-1995电力工程电缆设计规范GB50217-1994工业与民用电力装置的接地设计规范GBJ65-1983《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》《电气装置安装工程施工及验收规范》《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》《建筑电气工程施工质量验收规范》《建筑工程施工现场供用电安全规范》3：说明（1）、绝缘与继电保护试验项目须由市电业局指定部门（国家规定）强制检验，并出具分项检测实验报告。实验项目预约时间由采购方与中标单位协商确定。（2）、变配电设备维修保养项目中的材料采购、安装，设备设施维修保养等工作须符合国家电力施工标准的规范。二、招标范围1．供应商被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其他有关文件。2．本工程承包方式为：包工包料。3.本工程承包项目内容：（1）、保护实验：大连现代博物馆 10KV变电所设备保护试验项目明细高压试验仪表试验继电试验序号项目台数项目套数项目套数1变压器3交流V、A表125受 电12断路器4w、VAR表1变压器33电流互感器12低压回路60中央信号14电压互感器2高压回路4备自投15避雷器3电流互感器126套管50电压互感器27支柱绝缘子80超温保护38隔离开关6　过负荷减载39电缆3　10接地111母线1　　12　　13　　14　　15　　　16　　　17　　　　（2）、维修保养：大连现代博物馆变配电设备维修保养项目明细序号材料名称单位数量1施耐德开关（M20-N1-2000A ）拆除、采购、更换台12施耐德开关（M16-H1-1600A）控制器采购、更换台13施耐德开关（M08-H1-800A）控制器采购、更换台14施耐德开关（M12-H1-1250A）控制器采购、更换台15指示灯采购更换（AD11-25/220V）个106万能转换开关采购更换（LWZZIQ/F8）个17信号继电器采购更换（DX-8/220）个88柴油罐液位计采购安装（1050㎜），发电机启动调试系统19蓄电池容量采购更换（500A?h以下）个210风机采购安装（GFS470-155,风量：1000m3/h，电机转数：1400R/min，400v,80w）台18111kV以下交流供电(综合)系统调试系统34、施工组织与计划4.1现场施工组织应充分，在人员活动、材料堆放、施工时间安排上，按有关规要求安排计划。5.2承包人应根据现场环境与工程特点，编制施工组织设计，严密组织，文明施工，不得扰民、不得污染环境、不得影响周边居民生活和交通安全。5、现场施工测量5.1承包人应负责工程施工所需的全部安装施工测量放线工作。5.2承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送监理人审核。发包人可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样测量，亦可要求供应商在发包人直接监督下进行复核对照、测量。若经双方协商统一，供应商可邀请发包人的测量人员联合进行计量测量，经双方签认的测量成果，可直接用于计量付款。6、现场试验6.1承包人应按技术规范中的有关规定对工程使用的材料以及工程指定的其他材料进行试验，承包人将材料试验报告报送发包人或其委托人。6.2承包人应按本技术规范条款中的规定和发包人指示进行现场工艺试验。6.3承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送发包人审批，并经发包人批准后才能用于施工。7、技术要求7.1本工程的材料及设备由供应商根据现行规范、标准进行报价，并在投标文件中按本采购文件给定格式填写出规格、数量、单价、总价、产地、品牌等内容。7.2实际工程中使用的材料必须经采购人认可后方可用于工程中。7.3供应商用于本工程的设备供货、主要材料，其产品许可证、产品鉴定证书大连市建设工业产品备案证书齐全。7.4供应商应保证工程质量，保证材料质量、规格与数量，满足设计和施工现场要求。7.5施工时要注意做好成品保护，必要时要采取有效的成品保护措施，并承担相关费用。7.6 工程竣工验收前，需对现场进行彻底清洁。第五章　谈判响应文件格式 商务部分一、　响　应　书致：　　　　　　　　　（一）根据已收到的采购编号为　　　　　的　　　　　　　　　　　　　　的谈判文件，我单位经考察现场和研究谈判文件后，愿以总价人民币　　　　　元（大写）的报价，按谈判文件规定的采购内容，进行施工和保修。（二）一旦确定我方为成交供应商，我方保证在　　　天（日历日）工期内完成上述项目施工。（三）如果我方为成交供应商，我方承诺工程质量达到标准。（四）我方同意所递交的谈判响应文件在谈判文件规定的谈判有效期内有效，在此期间内我方可能成为成交供应商，我方将受此约束。（五）除非另外达成协议并生效，你方的采购成交通知书和本谈判文件和谈判响应文件将构成约束我们双方的合同文件。（六）一旦我方成为成交供应商，我方保证按照采购文件的要求和谈判文件的谈判响应文件的承诺，按时签订施工合同。全面履行施工合同。供应商：（盖章）供应商法定代表人或其授权委托人签字： 日期：　　年　　月　　日 二、法定代表人身份证明书单位名称：单位性质：地址： 成立时间： 年 月 日，经营期限： 资质证书编号：营业执照编号：姓名：性别：年龄： 职务： 系 的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。供应商：（盖公章）日期：年 月 三、法定代表人授权委托书本授权委托书声明：我 （姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的 （姓名）为我公司签署本工程的谈判响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的谈判响应文件的内容。代理人无转委托权，特此委托。代理人： （签字） 性别 ：年龄：_______身份证号码：职务：____ ___供应商：（盖章）法定代表人：（签字或盖章） 授权委托日期：年月日 四、资格证明文件（复印件须加盖公章）（一）企业法人营业执照（二）资质证书（三）安全生产许可证（四）近三年有类似工程施工业绩（以中标通知书或合同为准）（五）外地施工企业需办理入连手续 　五、安全生产承诺书1、严格遵守国家《建设工程安全生产管理条例》、建设部颁发的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到维修工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按维护人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4、中标人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、中标人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加维护的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。维护现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有维护人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；中标人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。维护负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、所有维护机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9、维护中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，维护现场必须具有相关的安全标志牌。10、必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《建设工程安全生产管理条例》及《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。供应商法定代表人或其授权委托人签字： 供应商公章：六、保修期服务承诺书（自拟）七、供应商提供的其他资料（一）供应商提供的其他综合业绩资料。（二）供应商认为还需提供的其它资料。 附表1： 　　政府采购谈判担保函 （项目用） 　　编号： 　　（采购人或采购代理机构）： 　　鉴于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （以下简称“供应商”）拟参加编号为＿＿＿＿＿＿的项目（以下简称“本项目”）谈判，根据本项目采购文件，供应商参加谈判时应向你方交纳谈判保证金，且可以谈判担保函的形式交纳谈判保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下谈判保证金担保： 　　一、保证责任的情形及保证金额 　　（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任： 　　1．成交后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》； 　　2．采购文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。 　　（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币＿＿＿元（大写），即本项目的谈判保证金金额。 　　二、保证的方式及保证期间 　　我方保证的方式为：连带责任保证。 　　我方的保证期间为：自本保函生效之日起＿＿＿个月止。 　　三、承担保证责任的程序 　　1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。 　　2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在＿＿个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付谈判保证金。 　　四、保证责任的终止 　　1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。 　　2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。 　　3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 　　五、免责条款 　　1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商谈判保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。 　　2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。 　　3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。 　　4．你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。 　　六、争议的解决 　　因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。 　　七、保函的生效 　　本保函自我方加盖公章之日起生效。 　　保证人：（公章） 　　年 月 日附表2：　　政府采购履约担保函（项目用）　　编号： 　　（采购人）： 　　鉴于你方与＿＿＿＿＿＿＿（以下简称供应商）于＿＿年＿＿月 ＿＿日签定编号为的＿＿＿＿《 政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在＿＿年＿＿月 ＿＿日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保： 　　一、保证责任的情形及保证金额 　　（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任： 　　1．将成交项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的； 　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 　　（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 　　（2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 。 　　（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的＿＿%数额为（大写 ）＿＿＿＿＿＿元，币种为＿＿＿ 。（即主合同履约保证金金额） 　　二、保证的方式及保证期间 　　我方保证的方式为：连带责任保证。 　　我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后＿＿＿日内。 　　如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 三、承担保证责任的程序 1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 　　如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供 部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。 　　2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在＿＿＿工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 　　四、保证责任的终止 　　1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。 　　2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。 　　3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 　　4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。 　　五、免责条款 　　1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。 　　2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。 　　3． 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。 　　六、争议的解决 　　因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为＿＿＿＿＿＿法院。 　　七、保函的生效 　　本保函自我方加盖公章之日起生效。 保证人：（公章） 　　年月日八、工程量清单报价 工程工 程 量 清 单 报 价 表供 应 商：（单位盖章）法定代表人：（签字或盖章）造价工程师及注册证号： （签字及盖执业专用章）编 制 时 间： （一）报价说明（一）本报价依据本工程采购须知和合同文件的有关条款进行编制。（二）工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。（三）措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。措施费必须与施工组织设计相呼应，不得恶意低报价或做象征性报价。（四）其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。（五）本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。（六）本报价的币种为 人民币。（七）响应报价必须与工程项目总价一致。（八）供应商应将响应报价需要说明的事项，用文字书写与响应报价表一并报送。（九）工程量清单报价中所有要求签字、盖章的地方必须由规定人员签名和盖章并承担相应的责任；注册造价工程师或三级以上造价员（含三级）须签字并盖执业专用章。（十）措施项目分析表，分部分项工程量清单综合单价分析表必须能够详细反映综合单价计算过程及基础数据。（二）响 应 报 价建设单位：工程名称：总 报 价（小写）：（大写）：供 应 商 ：（单位盖章）法定代表人：（签字或盖章）编 制 时 间： （三）报价汇总表序号项目名称合价（元）1.分部分项工程费2.措施项目费3.其他项目费4.小计5.规 费6.税前工程造价7.税金8.设计费9.总　计 （四）分部分项工程量清单计价表工程名称：第页 共页序号项目编码项目名称计量单位工程数量金额（元）综合单价合价本页小计合 计 （五）措施项目清单计价表工程名称：第页 共页序号项目名称金额（元）1234567891011环境保护文明施工安全施工临时设施夜间施工二次搬运大型机械设备进场及安拆混凝土、钢筋混凝土模板及支架已完工程及设备保护施工排水、降水脚手架（略）合计 （六）分部分项工程量清单综合单价分析表工程名称： 第页 共页序号项目编码项目名称工程内容综合单价组成综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润 （七）措施项目费分析表工程名称：第页 共页序号措施项目名称单位数量金 额（元）人工费材料费机械使用费管理费利润小计合 计（八）主要原材料清单序号名称规格型号单位数量单价总价产地供应商或品牌技术部分九、施工组织设计一、供应商应编制递交完整的施工组织设计，施工组织设计应包括谈判文件规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；主要材料、施工机械设备、劳动力的采购、运输、使用、计划安排；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施；同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如主导工序施工技术措施、减少噪音与环境污染技术措施、管线及其他地上地下设施的保护加固措施、安全技术措施等。注：附资格及劳动合同等相应证明件 第六章 工程量清单 （1）、保护实验：大连现代博物馆 10KV变电所设备保护试验项目明细高压试验仪表试验继电试验序号项目台数项目套数项目套数1变压器3交流V、A表125受 电12断路器4w、VAR表1变压器33电流互感器12低压回路60中央信号14电压互感器2高压回路4备自投15避雷器3电流互感器126套管50电压互感器27支柱绝缘子80超温保护38隔离开关6　过负荷减载39电缆3　10接地111母线1　　12　　13　　14　　15　　　16　　　17　　　　（2）、维修保养：大连现代博物馆变配电设备维修保养项目明细序号材料名称单位数量1施耐德开关（M20-N1-2000A ）拆除、采购、更换台12施耐德开关（M16-H1-1600A）控制器采购、更换台13施耐德开关（M08-H1-800A）控制器采购、更换台14施耐德开关（M12-H1-1250A）控制器采购、更换台15指示灯采购更换（AD11-25/220V）个106万能转换开关采购更换（LWZZIQ/F8）个17信号继电器采购更换（DX-8/220）个88柴油罐液位计采购安装（1050㎜），发电机启动调试系统19蓄电池容量采购更换（500A?h以下）个210风机采购安装（GFS470-155,风量：1000m3/h，电机转数：1400R/min，400v,80w）台18111kV以下交流供电(综合)系统调试系统3