水利水电小额工程 招标文件招 标 编 号： 闽瑞晟莆[2012]招059号 项 目 名 称：莆田市仙游县龙华镇隔坑水库除险加固工程招标人： 莆田市仙游县龙华镇人民政府 （盖章）法定代表人：（盖章） 招标代理单位： 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司（盖章）法定代表人：（盖章）日期：2012年10月目 录第一部分投标人须知（一）总则（二）招标文件（三）投标文件的编写（四）投标文件的递交（五）开标、评标及定标（六）授予合同第二部分合同条款第三部分投标文件组成（格式）第四部分法定代表人资格证明书（格式）法定代表人授权委托书（格式）第五部分工程预算造价文件第六部分行贿犯罪档案查询申请第一部分投标人须知一、投标人须知前附表项号条款号内 容说明与要求1工程项目名称莆田市仙游县龙华镇隔坑水库除险加固工程2建设地点仙游县龙华镇3建设规模4承包方式包工包料5质量标准 合格6招标范围按图纸并结合审核后的工程量清单和编制说明7要求工期施工总工期：180日历天8资金来源上级拨款9投标人资质等级要求在仙游县县内注册登记具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质并具有安全生产许可证的独立法人（不分主、增项差别）10资格审查方式资格后审11踏勘现场招标人不组织投标预备会（答疑会）和踏勘项目现场活动，投标人认为有必要的可自行踏勘项目现场项号条款号内 容说明与要求12网上澄清和修改投标人对招标文件、工程审核后预算书、施工图纸等存有异议的，可不署名于2012年10月17日17：00时前登录在仙游县招投标中心网将疑问材料向招标人提出（应列明招标项目名称和编号）， 招标人于2012年10月18日17：00时前在仙游县招投标中心网上公布修改内容。13投标有效期为： 60日历天（从投标截止之日算起）14投标保证金　按《仙游县小额工程施工发包暂行规定》（仙政文[2010]22号）规定交纳16工程预算价工程发包价工程预算价：******* 元工程发包价：*******元本工程发包下浮率为13 %。17投标文件份数正本一份，副本叁份。18投标文件提交地点及截止时间收件人：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司地点：仙游县自来水公司办公楼五层时间：2012 年10月22日 15时00分19开 标开标时间：2012年10月22日 15 时00分地点：仙游县自来水公司办公楼五层20评标方法按照招标文件规定21履约保证金投标人提供的履约保证金为合同金额的5% 投标人提供的质量保证金为合同金额的5%备注（一）总则1工程说明1.1 项目名称：莆田市仙游县龙华镇隔坑水库除险加固工程1.2建设地点: 仙游县龙华镇1.3建设规模: 1.4承包方式: 包工包料1.5质量标准: 合格1.6 招标范围: 按图纸并结合审核后工程量清单和编制说明1.7施工总工期:180日历天1.8 资金来源: 上级拨款2获取招标文件方式投标人直接从仙游县招投标中心网站（www.xyztb.gov.cn）下载小额工程的招标信息；需要施工图纸的，直接向招标人（招标代理机构）联系购买。3投标人的资格资质要求3.1须在仙游县县内注册登记、资质属地管理并具有独立法人资格及按福建省水利厅【闽水建设（2007）44号文】和【闽水建设（2007）45号文】及莆市水利[2011]192号规定通过信用登记备案,符合规定资质条件且未因违法违规被限制参加相应项目投标的潜在投标人均可参与投标.3.2具备承担本招标工程项目的能力并具备建设行政主管部门核发的经年检合格的水利水电工程施工总承包三级及以上资质并具有安全生产许可证的独立法人（不分主、增项差别）。注册建造师（含临时）须是申请人本企业职员（以注册建造师执业证上的工作单位为准），具备相应专业二级及以上注册建造师资质且目前无在建工程项目。3.3仙游县县外的建设企业不得参加本次招标项目的投标。4投标有效期 60日历天（从投标截止之日算起）。5投标费用投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构对上述费用不负任何责任。6 本招标工程项目不允许违法转包、分包。除地基基础和主体工程外确需分包的，应符合有关法律、法规规定并经招标人同意。7本文件依据仙政文【2010】22号文、福建省水利厅【闽水建设（2007）44号文】和【闽水建设（2007）45号文】及莆市水利[2011]192号文规定制定。招投标活动的有关问题处理按照仙政文【2010】22号文，福建省水利厅【闽水建设（2007）44号文】和【闽水建设（2007）45号文】及莆市水利[2011]192号规定执行。（二）招标文件8招标文件招标文件由投标人须知、合同条款、投标文件组成（格式）、工程量清单、工程预算、施工图纸、修改和澄清的答疑文件组成。9现场踏勘9.1招标人不组织现场勘察。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。9.2 参加现场踏勘等咨询活动不是强制性的，由投标人自行决定。9.3投标人可为踏勘目的进入招标人的工程项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。10招标人不组织投标答疑会。11招标文件的澄清及修改投标人对工程情况和招标文件（含工程量清单及工程预算价）有疑问的可于2012年10月17日17：00前直接登录仙游县招投标中心网（www.xyztb.gov.cn）向招标人提出（应列明招标项目名称和编号）。招标人将于2012年10月18日17：00前在仙游县招投标中心网上公布澄清及修改的答疑内容。12工程预算价：*******元（人民币）13工程发包价：*******元（人民币）工程发包价=工程预算价×（1-下浮率）= *******元×（1-13%）= *******元本工程下浮率为13%。14合同承包价招投标双方在签订施工合同时工程发包价为合同承包价。15投标保证金的缴交和退还按《仙游县小额工程施工发包暂行规定》（仙政文[2010]22号）规定交纳。15.1 发生下列情况之一，投标保证金将被没收： (1) 开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书的； (2) 中标人放弃中标的或不按规定签约的； (3) 中标人在规定的期限内未提交所有履约保证金的；没收投标保证金。16 投标工期及质量16.1本招标工程每个项目总工期不超过180日历天。逾期未能完成，将按每日 300元赔偿招标人损失。16.2工程质量要求按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收 合格 标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由施工单位承担。17工程预算价编制说明17.1、工程概况：本工程位于福建省仙游县龙华镇金建村境内，是一座集灌溉、防洪、养殖等综合利用的小（二）型水库。17.2审计范围：水库加固内容如下：大坝、溢洪道、输水涵洞、管理房及其它配套等。其它说明如下：(一)水库除险加固1.坝顶启闭房内瓷砖贴面工程量不明，暂按送审预算工程量48.00m2计算，结算时依实调整。2.溢洪道杂草清除、水泥砂浆深勾缝工程量不明，分别暂按送审预算工程量1409m2、121m2计算，结算时依实调整。3.管理房室外设施工程量不明，不予包干，暂不予计算。4.DN100通气碳钢管暂按28m计算。5.输水涵洞砂浆回填按涵0+000~涵0+092段间计算。6.0.4kv线路、蚂蚁防治、水位尺、水库标志牌等其他项目依据说明函计算。7.水雨情自动测报系统依据说明函计算。7.1.3T手摇式卷扬启闭机、DN300铸铁转动门盖及拉杆依据说明函计算。7.2.施工导流抽水台班依据说明函按60台班包干。（二）管理房1.新建管理房工程其室外工程设计不详，暂不计算。2.本工程土方采用反铲挖掘机开挖，人工配合修边，人机比按1：9计入。余土采用自卸汽车外运，运距按3KM计算。3.不上人屋面构造做法参照建筑设计总说明第五点计入。4.女儿墙泛水参照镀锌铁皮计入。5.推拉门及推拉窗非安全玻璃按5厚普通玻璃计算，安全玻璃按5厚钢化玻璃计算。6.±0.000以下墙体基座按C15素砼计算。7.女儿墙构造做法按建施05，大样1无钢栏杆计算。8.办公室、餐厅、厨房、卫生间踢脚线高度按120mm计算。9.外墙面灰色粗纹石材按挂贴花岗岩面层计入。10.厨房灶台构造做法不详暂不列预算。11.雨披上表面构造做法按20厚防水砂浆抹面计入。12.混凝土按现场搅拌使用碎石考虑。13.强电系统进户管计算至离建筑物外墙1.5米处，进户电缆不计。14.弱电访客对讲只计算预埋管道，其余项目按图纸计算完整。15.排水出户管计至离建筑物外墙1.5m处。16.给水进户管从进户第一个水表井计起，水表井、水表组列入计算。（三）审计依据：1.仙游县人民政府关于进一步加强工程建设项目招投标工作管理的通知（仙政文【2005】192号）2.仙游县人民政府关于印发《仙游县政府投资项目审计监督试行办法》的通知（仙政文【2008】71号）3.仙游县人民政府关于工程建设项目标前预算审核的补充通知（仙政文【2009】241号）4.仙游县鲤源咨询服务有限公司设计的《福建省仙游县湖洋水库除险加固工程施工图》（日期：2012.5）5.福州芳圆建筑工程设计有限公司设计的《福建省仙游县湖洋水库除险加固工程施工图》（管理房）（日期：2011.10）6.福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司编制的《工程预算书》、《工程量清单》《招标文件》7.福建省水利厅文件闽水计财【2011】98号《福建省水利厅关于颁布、、及的通知》。8.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》（2002版）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）及现行的有关取费规定。9.2012年7月上旬《福建工程造价信息》及业主提供询价价格。10.工程预算控制价审计说明：17.2本工程的风险费按2%计取、税率按3.284%计取。18工程合同价控制18.1 实行投标风险包干的工程，除地质变化、非中标人原因的设计变更引起工程量增减的情形外，一律不再调整合同价。18.2 发生工程量增减，按下列办法计算相关费用：（1）增减工程量的单价确定1）在工程量清单内的项目综合单价，按中标人工程量清单内相应项目的综合单价计算。2）不在工程量清单内的项目综合单价，按照水利部门造价管理机构颁布的施工期间的预算定额、材料（设备）信息价或市场价及中标价降幅系数计算。不在工程量清单内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×（1－中标价降幅系数）3）若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报同级水利部门备案。定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×（1－中标价降幅系数）如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地同级水利主管部门及相关部门进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。4）中标价降幅系数=（工程预算价－中标价）/工程预算价×100%。（2）材料变更的价格确定1）中标人材料价格明细表已有的材料，根据中标人材料价格明细表所列的材料单价计算。2）中标人材料价格明细表中没有的材料，按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料单价与中标价降幅系数的乘积计算。材料价格明细表中没有的材料价格＝信息价×（1－中标价降幅系数）3）上述发布媒介没有公布的材料单价，由中标人提出适当的价格，经招标人会同工程预（结）算审核单位审核确定，报同级水利部门备案。19材料价格风险控制本工程采取材料价格风险包干方式，材料价格风险由投标人自负。20主要材料、设备要求本工程使用主要材料、设备的规格、型号、标准、品牌：水泥: 采用“莲花牌”同等或以上品牌； 钢筋: “三钢牌”同等或以上品牌；（三）投标文件的编写21投标文件的组成21.1 投标文件须按招标文件提供的统一格式填写(格式中的所有表格，均可视内容扩展)，包括完整地填写投标函，中文打字并装订成册。21.2 投标文件由下列内容组成。（1）投标承诺函（2）营业执照副本复印件（3）资质证书副本复印件（4）注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证复印件（5）安全生产许可证复印件（6）银行开户许可证（或开户核准通知书）复印件（7）信用登记备案书复印件（四）投标文件的递交22 投标文件的密封及标记投标文件（正本一份、副本三份）应放在同一个包封内密封完整。外包封上应写明：①招标人名称；②招标编号；③投标人的名称、地址与邮政编码，包封口处应加盖投标人公章，并由法定代表人盖章。23 投标文件的提交和投标截止时间23.1 投标文件提交截止时间2012年10月22日下午15：00时，提交投标文件地点为：仙游县招投标中心（仙游县自来水公司办公楼五层）。届时招标人收到的投标文件少于三家的招标人将依法重新组织招标。23.2投标人须随带个人身份证原件、营业执照副本原件、资质证书副本原件、注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证原件、安全生产许可证原件、银行开户许可证（或开户核准通知书）原件、福建省水利厅及莆田市水利局信用登记备案书原件、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书参加开标会。23．3存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：（1）投标文件逾期送达的；（2）投标文件外包封未按要求密封或盖章的；（3）投标人代表未随带有效身份证的；（4）投标人未提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书的；（5）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按要求签字、盖章的；（6）未按规定交纳投标保证金或投标保证金缴交凭证和指定银行对帐单上均没有体现投标人、投标项目名称的；（7）投标人未提交营业执照副本原件、资质证书副本原件、注册建造师执业证书及安全生产考核合格证原件、安全生产许可证原件、银行开户许可证（或开户核准通知书）原件、福建省水利厅及莆田市水利局信用登记备案书原件的。（8）投标人非仙游县县内注册登记的施工企业。（9）投标人的法定代表人或其委托的代理人没有参加开标会的。（五）开标、评标、定标24开标25.1开标会定于2012年10月22日下午15：00时在仙游县招投标中心（仙游县自来水公司办公楼五层）进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。24.2开标程序：(1)招标人或招标代理机构介绍参加开标会的有关单位；(2)确定进入公开抽取程序的合格投标人名单，并由招标人当场公布；(3)随机抽取确定中标人。25 评标25．1招标人或招标代理机构对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。25．2投标文件或投标人存在下列情形之一的，应当作为不合格标处理，不得进入随机抽取程序：25.2.1 投标人非仙游县县内注册登记并具有独立法人资格的企业及没有按福建省水利厅【闽水建设（2007）44号文】和【闽水建设（2007）45号文】及莆市水利[2011]192号规定通过信用登记备案，不符合规定资质条件且或因违法违规被限制参加相应项目投标的潜在投标人；25.2.2投标人的企业资质不符合招标文件要求；25.2.3未按招标文件要求提供相关证件原件（营业执照副本、资质证书副本、建筑施工企业安全生产许可证副本、注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证、银行开户许可证(或开户核准通知书)、福建省水利厅及莆田市水利局信用登记备案书进行核对的；25.2.4投标单位未能按招标文件要求提供证书复印件或复印件未加盖投标人公章的；25.2.5投标承诺函未按要求格式填写或签字、盖章的；25.2.6投标人的承诺不满足招标文件要求的；25.2.7投标人提交的原件需年检而没有有效年检的、提交的原件与复印件不相符的。25.2.8投标人提供的原件上的企业名称与投标人的企业名称不相符的。26确定中标人26.1 从审查合格的投标人中分别随机抽取一家中标人。26.1.1 招标人或招标代理机构宣布抽取规则；26.1.2按提交投标文件的顺序，由每个审查合格的投标人公开抽取、登记代表该投标人号码，并当众公布每个号码所对应的投标人；26.1.3招标人公开随机抽取其中一个号码，该号码所对应的投标人即为中标人；26.2招标人或招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后入档。 26.3经过审查，只有一家合格投标人的，招标人可以直接指定该投标人为中标人。26.4招标人应当自确定中标人之日起，将招标项目名称、中标人名称及其中标金额在仙游县招投标中心网站和招标人所在单位公示。27中标通知在开标完成后5日内根据中标结果，招标人以“中标通知书”的形式通知中标人。（六）授予合同28签订合同28.1 招标人与中标人应于中标通知书发出之日起5日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同。双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。28.2招标人应在签订施工合同后十五日内将施工合同原件提交相关行政监督部门备案。28.3中标单位逾期不与建设单位签订施工合同的，取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。29 履约担保29．1中标人在签订施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的5%。履约保证金必须按现金形式汇入招标人的指定账户。29.2中标人在签订施工合同时，应向行政监督部门提交质量保证金，质量保证金数额为合同金额的5%。由施工单位的基本帐户汇到行政监督部门的质保金帐户（具体详见：莆建管【2011】75号文）。29.3履约保证金返还办法：履约保证金自合同生效日起至工程移交证书颁发后28天内一直有效。履约保证金在其有效期结束后14天内退还给承包人。29.4质量保证金返还办法： 质保金自工程竣工（交工、完工）验收合格之日起满两年后一次性返还。第二部分合同主要条款一、合同采用文本1工程施工合同按《水利水电土建工程施工合同条件》(GF－2000－0208.第二版.2000年版)第一、二部分；通用合同条款不得更改，并可结合本工程实际情况制订专用合同条款。二、合同条款第 一 部 分通用合同条款 见水利部、国家电力公司和国家工商行政管理局于2000年2月联合颁布的《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-2000-0208）第2版（2000年版），第一部分，《通用合同条款》。第 二 部 分专用合同条款 专用合同条款的各条款是补充和修改《通用合同条款》中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准。《通用合同条款》中未补充和修改的部分仍有效。1词语涵义1.1有关合同双方和监理人的词语（1）发包人：（2）监理人：指由发包人委托对本合同实施监理的当事人。1.3有关工程和设备的词语（1）主体工程：（2）单位工程指以下工程：待监理单位确定。3合同文件的优先顺序除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）协议书（包括补充协议）（2）中标通知书；（3）投标报价书；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术条款；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）经双方确认进入合同的其它文件。4发包人的一般义务和责任4.4 提供施工用地删去本款全文，并代之以：发包方负责办理工地范围内的征地和移民，向承包方提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订协议书时商定。5.2提交履约担保证件承包人应按第6条的规定向发包人提交履约保证金。5.3及时进点施工本款作如下修改:承包人应在签定合同后5天内及时调遣人员和施工设备、材料进入工地,按施工总进度要求完成施工准备工作。5.6 办理保险承包人应对其施工设备和自身人身安全等进行投保。5.12为其他人提供方便承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。5.15其它一般义务和责任⑴承包人应接受工程质量监督和工程安全鉴定单位的检查，并及时提交相关的自检报告。⑵承包人应努力做到保证竣工资料编制与施工同步进行，保证竣工资料的完整性和准确性。⑶本合同工程承包人自行开采的当地材料，其所发生地一切费用由承包人自行承担。6履约担保6.1履约担保证件本款中只采用现金形式，担保金额为中标价的10%。应在合同签订前汇入招标人指定帐户。6.2履约担保证件的有效期履约保证金自合同生效日起至工程移交证书颁发（竣工验收合格）后28天内一直有效。履约保证金在其有效期结束后14天内退还给承包人。7监理人和总监理工程师7.1监理人的职责和权力本款(2)项补充：监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准：⑴备用金的使用；⑵按第11条规定，批准工程的分包；⑶按第20条规定，确定延长完工期限；⑷按第39条规定，当变更引起的合同价格（与变更有关的单位工程的合同价格相比）变化时，在发包单位的授权范围内作出变更决定。⑸重大变更；⑹影响工期、质量、合同价格等其它重大决定。尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为清除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人按第39条规定增加相应的费用，并通知承包人。11分包11.1工程分包应经批准本款中“经监理人同意的分包工程不允许分包人再分包出去”改为“本工程不允许分包”。11.2承包人的职员和工人“……派遣或雇佣技术合格……”改为“……派遣技术合格……”12.2 承包人项目经理⑶承包人应按投标书承诺的项目经理到位,施工过程中如需更换项目经理，需提前7天将拟代之以相当资历（投标时要求的项目经理资历）人员报经发包人、监理人批准，工作移交清楚后方可离开。擅自变更项目经理一人（次）罚款壹拾万元人民币。13承包人人员管理13.1承包人人员的安排⑴“……所在地或其它地方雇佣的所有职员……”改为“……所在地所有职员……”⑵承包人应按投标书承诺的技术主管等主要管理人员到位,施工期间中如需更换技术主管等，需提前7天将拟代之以相当资历（投标时要求的技术主管资历）人员报经发包人、监理人批准，工作移交清楚后方可离开。擅自变更技术主管一人（次）罚款伍万元人民币。擅自变更主要管理人员一人（次）罚款壹万元人民币。13.2提交管理机构和人员情况报告“……通知后84天内………”改为“……通知后15天内………”14 材料和工程设备的提供14.1承包人提供的材料和工程设备第（1）款更改为：为承包人采购材料设备：本工程所用的材料和设备均有承包负责采购、运输、验收、保管。15承包人材料和设备管理本款增加如下内容:对施工进度起关键作用的施工设备，若未按签订协议书时商定的设备进点计划按时进场，每滞后一天，罚款500元人民币。16交通运输16.1场内施工道路承包人应在自己承建的工地范围内修建施工道路和交通设施。承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人监理人和其他承包人使用。16.2场外公共道路本条款(1)改为“承包人的车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税费等一切费用(含三类费用)由承包人承担。”17进度计划17.2修订进度计划⑴“……指示在28天内……”改为“……指示在10天内……”“……计划后的28天内……”改为“……计划后的10天内……”17.4提交资金流估算表本款补充下表。资 金 流 估 算 表 金额单位：年份季度完成工作量付款保留金扣留其它应得付款18工程开工和完工18.1开工通知18.2本工程施工准备时间为3天。监理人应在本合同签订后3天内发出开工通知。18.3承包人延误进点承包方在接到开工通知后3天内未及时进点组织施工，…。18.4完工日期本合同全部工程总工期为180日历天 ，单位工程和部分工程的要求完工日期如下表。要求完工日期表序号项目及其说明要求完工日期123全部工程完工20工期延误20.1发包人的工期延误删去本款⑴⑵⑶⑷。删去本款⑹全文，并代之以：不能预见，不能避免、并不能克服的异常恶劣的气候条件。20.2承包人要求延长工期的处理⑴“……通知后28天内，……”改为“……通知后15天内，……”⑵“……结束后14天内，……”改为“………结束后7天内，……”20.3承包人的工期延误由于承包人的原因未能按合同规定日期完工，承包人除自行承担赶工所增加的费用外，每延误一天，承包人应向发包人缴纳300元违约金。逾期违约金最多不超过50000元。21工期提前21.1承包人提前工期承包人在征得发包人同意后，在保证工程质量的前提下，若比合同规定的完工日期提前完工时，则由监理人和发包人核实提前天数，承包人可获得每天0的奖励金。22 质量检查的职责和权力承包人应建立和健全质量保证体系，在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在接到开工通知后的15天内，提交一份内容包括质量检查机构及质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等的工程质量保证措施报告，报送监理人审批。23 材料和工程设备的检查和检验23.1材料和工程设备的检验和交货验收本款（1）项中“承包人提供的材料和工程设备应由承包人负责检验和交货验收，”改为“无论是承包人提供的材料和工程设备，还是发包人指定供应来源的材料和工程设备，均由承包人负责检验和交货验收。23.5额外检验和重新检验额外检验和重新检验需发包人同意。24现场试验24.1现场材料试验“承包人应在工地建立自己的试验室，配备足够的人员和设备，…….”改为“承包人应在工地建立自己的试验室，配备足够的人员和经计量检定机构检测合格的设备，…….”27测量放线27.1 施工控制网监理单位应在开工日期后5天内，向承包方提交测量基准点、基准线和水准点及其它方面资料；承包方应在开工日期后2天内，将施工控制网提交监理单位审批。27.3 监理人使用施工控制网本款中“其他承包人需使用上述施工控制网时，应按5.12款的规定办理。”改为“其他承包人需使用上述施工控制网时，承包人应提供必要的方便。”29文明施工29.1治安保卫删去本条款(2)，并代之以下文：（2）承包人应做好其管辖区（包括施工工地和生活区）的治安保卫工作，其费用由承包人承担。29.2施工安全删去本条款(3)，并代之以下文：（3）承包人应做好其管辖区（包括施工工地和生活区）的消防工作，并配备必要的专职人员、消防设施和救助设施，其费用由承包人承担。31计量31.2完成工程量的计量(1)“承包人应按合同规定的计量办法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确计量，……” 改为“承包人应按合同规定的计量办法，按月对已完成的单元质量合格的工程进行准确计量，……”32预付款32.1 本工程不预付工程款；33工程进度付款以结算方式（1）根据甲乙双方合同约定的方式，按核定完成工程量的85%拨付。当工程款支付额达到实际完成的工程价款的85%时，暂停付款，预留15%作为工程尾款，待工程竣工验收合格并结算（经审计）后付清工程结算总价。（2）若中标人对其施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的，招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后，应将保修金支付给中标人。（3）中标人应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告，监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认，招标人应当在接到监理工程师审核确认意见后十四天内足额支付进度款。（4）实行投标风险相关项目单价包干，工程量按实结算，中标人中标的相关项目，以业主送审计局审核的项目为准相关项目的单价，以审计局审核后的单价为准；中标人的中标相关项目单价，按审计局审核后的相关项目单价及中标人的中标价降幅系数计取后包干（中标价降幅系数为13%）。注:本项目结算总价不得超过中标价。（5）工程量增减，按下列办法计算相关费用：①增减工程量的单价确定a、在工程量清单内的项目，按业主委托审计局审核后的相关项目单价及中标降标幅系数计取后包干。b、不在工程量清单内的项目，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的定额、费用定额、价格信息及中标价降幅系数计算。中标价降幅系数=中标价/工程预算价×100%。若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（结）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。②材料变更的价格确定a、中标人材料价格明细表已有的材料，根据中标人材料价格明细表所列的材料单价计算。b、中标人材料价格明细表中没有的材料，按照相关行政主管部门及市招投标中心指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料单价与中标价降幅系数的乘积计算。c、上述发布媒介没有公布的材料单价，由中标人提出适当的价格，经招标人会同工程预（结）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。33.1月进度付款申请单删除本条款（2）（3）（4）（6）。34保证金本款（1）更改为：（1）中标人在签订施工合同时，应向行政监督部门提交质量保证金，质量保证金数额为合同金额的5%。由施工单位的基本帐户汇到行政监督部门的质保金帐户。质保金自工程竣工（交工、完工）验收合格之日起满两年后一次性返还。37物价波动引起的价格调整38法规更改引起的价格调整39变更39.1变更的范围和内容本款内容增加：监理人的变更指示须征得发包人同意。(6）“……完工日期或改变已批准的施工顺序；”更改为“……完工日期或因非承包人原因改变已批准的施工顺序；”39.4变更的报价（1）“……变更指示后28天内……”改为“……变更指示后15天内……”40备用金取消本条文。41 承包人违约41.2 对承包人违约发出警告“……警告后的28天内……”改为“……警告后的7天内……”41.3 责令承包人停工整改“……警告后的28天内……”改为“……警告后的7天内……”41.4承包人违约解除合同“……整改通知28天后……”改为“……整改通知10天后……”41.9违约责任（增加本款）(1)承包人发生41.1款规定的违约行为后，应按监理人的要求进行整改，造成工期延误的，按专用合同条款20.3款承担逾期完工违约金。(2)发包人按照41.4款规定解除合同的，承包人应当按照合同价的20％支付给发包人，作为违约金。(3)发包人可在支付给承包人的工程款或履约保证金中直接扣除违约金。44 争议调解删除本条款全文。45 争议的友好解决本条款作如下修改： 发包人和承包人或其中一方对监理人作出的决定持有异议，又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议，争议双方应共同作出努力直接进行友好磋商解决争议，亦可提请行业主管部门以寻求友好解决。46 仲裁或诉讼46.1 仲裁删除本条款全文。46.2 诉讼发包人和承包人因本合同发生争议，协商不成时，任一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院诉讼。48工程保险和风险损失的补偿。48.1工程和施工设备的保险（１）承包人应以承包人和发包人的共同名义向发包人同意的保险公司投保工程险（包括材料和工程设备），投保的工程项目及其保险金额在签订协议书时由双方协商确定 (保险费用由承包人承担)。　　（２）承包人应以承包人的名义投保施工设备险，投保项目２及其保险金额由承包人根据其配备的施工设备状况自行确定，但承包人应充分估计主要施工设备可能发生的重大事故以及自然灾害造成施工设备的损失和损坏对工程的影响。　　（３）工程和施工设备的保险期限及其保险责任范围为：　　①从承包人进点至颁发工程移交证书期间，除保险公司规定的除外责任以外的工程（包括材料和工程设备）和施工设备的损失和损坏；　　②在保修期内由于保修期以前的原因造成上述工程和施工设备的损失和损坏；　　③承包人在履行保修责任的施工中造成上述工程和施工设备的损失和损坏。49人员的工伤事故49.2人员的工伤事故的赔偿“……其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。”改为“……其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿费、诉讼费、律师代理费和其它有关费用。”50人身和财产的损失50.4第三者责任险（包括发包人的财产）。承包人应以承包人和发包人的共同名义投保由于履行合同造成在工地及其毗邻地带的第三者人员伤害和财产损失的第三者责任险，其保险金额由双方协商确定。此项投保不免除承包人和发包人各自应负的在其管辖区内及其毗邻地区发生的第三者人员伤害和财产损失的赔偿责任，其赔偿费用应包括赔偿费、诉讼费和其它有关费用。52工程保修参照相关规范执行。52.1保修期本合同工程的保修期为一年。三、技术条款按《水利水电工程施工合同技术条款》(GF－2000－0208.第二版.2000年版)及施工图纸要求的规范、标准、规程、图集等执 四、协议书4.1 协议书协议书（格式）合同名称：合同编号： （发包人名称）(以下称发包人)拟修建 工程，接受了（承包人） (以下称承包人)的投标，双方达成如下协议，并于年月日签订了本协议书，合同总金额为人民币(大写)元。1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。2、本合同包括下列文件：(1) 协议书(包括补充协议)；(2) 中标通知书；(3) 投标报价书；(4) 专用合同条款：(5) 通用合同条款；(6) 技术条款；(7) 图纸；(8) 已标价的工程量清单；(9) 经双方确认进入合同的其它文件。上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。3、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。4、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。5、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效，6、本合同一式捌份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本肆份，发包人执贰份，承包人执贰份，其余副本由发包人分送有关单位。发包人：（名称）承包人：（名称） (盖单位章) (盖单位章)法定代表人 法定代表人 (或委托代理人)(签名)(或委托代理人)(签名)地址：地址： 电话：电话： 传真：传真： 邮政编码：邮政编码： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 注：若承包人为联合体，除责任方外，其他各方的法定代表人（或委托代理人）也均应在本协议书上签名并盖单位公章。第三部分投标文件的组成（格式）（封面）莆田市仙游县龙华镇隔坑水库除险加固工程投 标 文 件（本）“开标时间前不得开封”招标编号：项目名称：招标人:投标人： （盖章） 法定代表人或其委托代理人： (签字并盖章) 投标人地址:投标人邮政编码： 编制时间：投标文件的组成（1）投标承诺函（2）营业执照副本复印件（3）资质证书副本复印件（4）注册建造师执业证书及安全生产考核合格证复印件（5）安全生产许可证复印件（6）银行开户许可证（或开户核准通知书）复印件（7）福建省水利厅及莆田市水利局信用登记备案书复印件1、投标承诺函致： {招标人名称} 1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的{招标工程项目名称}工程招标文件，按照《莆田市小额工程施工发包承包暂行规定》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单、工程预算价及其他有关文件后，我方愿以招标人的发包价[人民币（大写） 元（RMB：￥ 元）]作为承包价，并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑内容（如有时）及有关附件。3、一旦我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期 {工期}日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到 标准。4、一旦我方中标，我方将派为本工程项目经理，该建造师无承担其他在建工程施工任务。（注：工程造价100万元以上的工程要求项目经理必须无在建工程）5、如果我方中标，我方将按照规定提交合同金额的％作为履约保证金汇入招标人的基建专户。6、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。7、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将成为约束双方的合同文件的组成部分。8、我方在此声明：本承诺函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。投 标 人：（盖章）单位地址：__________ _________________________法定代表人或其委托代理人：（签字并盖章）邮政编码：__________电话:传真：_____________开户银行名称：开户银行账号：日期： 年月 日2、营业执照副本复印件（加盖公章）3、资质证书副本复印件（加盖公章）4、注册建造师执业证书及安全生产考核合格证（加盖公章）5、安全生产许可证复印件（加盖公章）6、银行开户许可证（或开户核准通知书）复印件（加盖公章）7、福建省水利厅及莆田市水利局信用登记备案书复印件（加盖公章）第四部分法定代表人资格证明书法定代表人授权委托书法定代表人资格证明书单位名称：_____________________________________________单位性质：_____________________________________________地址：_____________________________________________成立时间：年 月日经营期限：_____________________________________________姓名：性别：年龄： 职务：_____系（投标人单位名称）的法定代表人。特此证明。投标人： （盖公章）日期： 年 月 日注：由投标单位法定代表人参加投标、开标等活动的，应提供本资格证明书。法定代表人授权委托书本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （投标人全称）的法定代表人，现授权委托（单位全称）的 （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加 (招标人全称) 的 (工程项目全称)的投标活动。代理人在资格后审、投标、开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转让委托权，特此委托。代理人： (签名并盖章) 性别： 年龄：职务： 身份证号码： 法定代表人：（签名并盖章）授权委托日期：年月日投标人：（公章）注：投标单位法定代表人参加投标、开标等活动的，不必提供本授权委托书。第五部分工程预算造价文件（另附）第六部分 行贿犯罪档案查询申请行贿犯罪档案查询申请仙游县人民检察院: （招标人） 单位因 （项目名称）项目,根据莆检会[2010]4号《关于共同开展行贿犯罪档案查询工作的通知》的规定,现向你院申请查询 （投标人名称） 等单位及负责人有无行贿犯罪记录。被查询单位/个人情况表项目名称：序号单位名称项目经理/负责人项目经理/负责人身份证号码 （投标人名称）法人：（姓名）（身份证号码） （投标人名称）建造师：（姓名）（身份证号码）特此申请查询单位：（印）年月日仙游县人民检察院:（招标人）单位的（项目名称） 项目,已送交贵院进行行贿犯罪记录查询,现介绍 （不必填） 前往领取结果,请予以支持反馈。查询单位： （印）年月日 注明：本申请表请各投标人填写完整在提交原件时一并提交（不必在投标文件中提交）