本比选项目为中国电信重庆公司审计局IDC屏蔽机房建设项目（项目编号：ZJZB-2020-09313），比选人为中国电信股份有限公司重庆分公司，比选代理机构为中捷通信有限公司。项目资金已落实，具备比选条件，现进行公开比选，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人（以下简称参选人）参选。

项目概况与采购内容

项目概况：

1.1.1比选人：中国电信股份有限公司重庆分公司

1.1.2采购方式：公开比选

1.1.3资格审查方式：资格后审，合格制。

1.1.4建设地点：中国电信云计算重庆基地二期

1.1.5 本项目预估采购金额：960990.28元（含税）。

1.1.6 工期：45个日历天，合同工期的起计日以发包人发出的书面通知为准，完工以本工程通过竣工验收日期为准。因承包人原因造成的工期延误，每天按1万元支付违约金。

1.1.7质保期：两年（防水、供热与供冷系统等有规定的按建设部有关规定执行），自工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.8 质量要求：达到国家现行规范、标准的要求，并达到信息安全技术网络安全等级保护基本要求（中华人民共和国国家标准GB/T22239-2019）第四级安全要求，且屏蔽机房达到C级标准，并提供省市保密局的测评报告和国家保密局的测评报告和证书。

采购内容及分包划分情况：

1.2.1采购内容：本工程施工图设计文件及图说范围内所包括的机房屏蔽壳体、滤波器、机房装修、防雷接地、排烟、电气照明、设备机柜的基座、消防（包括消防火灾报警系统、气体灭火系统系统等）、防静电地板等工作内容，不包括以下工作内容：

独立式七氟丙烷气体灭火设备；

具体内容以工程量清单为准。

1.2.2本项目标段/标包/份额划分情况：未划分。

本项目将按照《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类”确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信阳光采购网查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》（具体网址链接：https://caigou.chinatelecom.com.cn/MSS-PORTAL/news/displayNews.do?id=97010&enString=a0af62f1b5009c69b3bd1b2253e1538f）。

本项目设置最高参选限价，总报价最高限价为960990.28元（含税），其中含安全文明施工费金额为14032.29元，参选人参选报价高于最高参选限价的，其参选将被否决。

参选人资格要求

********5">参选人基本资格要求：

（1）参选人应为法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，合法运作并独立于比选人和比选代理机构。提供有效的营业执照复印件。

（2）参选人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包（标包）比选或者未划分分包（标包）的同一项目比选。

（3）不允许联合体参加比选。

（4）参选人须承诺为本项目开具增值税专用发票。

（5）财务会计制度：参选人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2018或2019年度财务审计报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）。

（6）依法缴纳税收和社会保障资金：参选人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2020年1月以来任意1个月依法缴纳增值税（或完税证明）和社会保险的凭证。

（7）资质要求：

1）参选人须具有以下3项资质：

①具有国家保密局颁发的涉密信息系统集成（屏蔽室建设）乙级资质。

②具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

③具有建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修专业承包二级及以上资质。

（提供资质证书复印件加盖参选人公章）。

2）本项目消防部分允许分包。参选人具有消防设施工程专业承包一级资质证书（复印件），如参选人无消防设施工程专业承包一级资质需对消防部分进行分包时，须承诺选择的专业承包人具备消防设施工程专业承包一级资质（承诺格式自拟，提供原件并同时提供分包承包人的消防设施工程专业承包一级资质）。

（8）业绩：参选人须提供2017年1月1日至今的同类项目（C级屏蔽机房工程）业绩（须提供国家保密科技测评中心的检测报告或证书复印件及合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页，否则一律不认可，如果提供框架合同，必须提供盖章订单复印件；如提供订单，必须同时提供对应的框架合同。单项目合同以合同签订时间为准，框架合同以订单下达/签订时间为准，证明材料加盖参选人公章。如需检查原件，则须在要求时间内提供）。

（9）安全生产许可证：参选人须具备有效的安全生产许可证（复印件）。

（10）购买保险承诺：参选人必须购买或承诺必须在合同签订前购买“建筑工程施工人员人身意外伤害保险”或其他相关人身意外伤害保险，保险赔付额度不低于100万元，并提供相应证明材料。

参选人不得存在下列情形：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消参选/参选资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内有骗取中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被法院认定为失信被执行人的(以“中国执行信息公开网”网站、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)；

（9）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施。

（10）在最近三年内存在与采购内容直接相关的行政处罚或法律诉讼，可能影响履约能力的；

（11）法律法规规定的其他情形。

参选人是代理商的，本条所指的参选人也包括其所代理的制造商；联合体参选的，联合体成员均不得存在上述任一情形。

参选产品资格要求：/。

参选产品制造商资格要求[参选人为代理商的]：/。

要求参选人提供电信公司员工及其亲属在本企业参与经营情况说明。

法律法规规定的其他要求。

资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。

比选文件获取

比选文件获取时间：2020年12月17日8时30分至2020年12月21日17时00分（北京时间，下同）。

比选文件获取地点：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际B栋804室。

比选文件获取方式：

1、线上方式
凡有意向参与本项目的潜在供应商，请通过中捷通信有限公司招参选平台（网址：https://zjzb.chinaccsscm.cn/）完成供应商的注册和项目报名、采购文件的购买与下载、发票获取。
（1）注册：点击【供应商注册】，注册步骤详见网站公告通知栏：《网上购买标书发票信息参选人操作手册》、《网上售标温馨提示》。
（2）报名、购买与下载：注册成功后登录，点击【项目管理】，检索本项目后点击“标书购买”，填写基本信息后完成支付即可获取采购文件。
（3）报名成功后，采购文件电子版可在报名系统界面直接下载。如需纸质版文件，请在文件售卖期间到中捷通信有限公司领取。(地址：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际B栋804室)。如需邮寄，邮寄费用由参选人承担。
（4）疑问反馈：具体操作若有疑问，可致电客服热线：***-********、***-********。服务时间8:30-17:30（工作日）。

2、线下方式

持单位介绍信、营业执照副本复印件、本人身份证复印件、采购文件款电汇底单(备注写明代理编号后五位数字)，向代理机构了解有关信息并购买采购文件，采购文件获取地点：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际B栋804室。

比选文件每套售价200元人民币，售后不退。

参选文件的递交

参选文件递交截止时间（即参选截止时间）：2020年12月23日9时30分。

参选文件递交地点：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际B栋804室。

本项目将于上述同一时间、地点进行唱价，比选人/比选代理机构邀请参选人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

出现以下情形时，比选人/比选代理机构不予接收参选文件：

逾期送达或者未送达指定地点的；

未按照比选文件要求密封的；

未按照本比选公告要求获得本项目比选文件的。

样品的递交

样品递交的时间、地点：/ 。

参选人注册

参选人须在购买比选文件后5日内，通过中国电信阳光采购网完成供应商注册。

7.2注册网址：（https://caigou.chinatelecom.com.cn/MSS-PORTAL/），注册过程可查询“经验分享”模块中的“供应商主数据操作手册”。

发布公告的媒介

本比选公告仅在中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/MSS-PORTAL/）上发布，其他媒介转载无效。

联系方式

比选人：中国电信股份有限公司重庆分公司

地 址：重庆市渝北区星光五路189号

联 系 人：张老师

电 话：189*****183

电子邮件：189*****183@189.cn

比选代理机构：中捷通信有限公司

地 址：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际B栋804室

联系 人：肖亚

电 话：183*****646

电子邮件：xiaoya@chinaccs.cn

获取比选文件联系人：何嘉欣

电子邮件：********05@qq.com

电 话：***-********

开户银行：中信银行广州花园支行

账 号：****************923

********4">比选代理机构：中捷通信有限公司（盖章）

2020年12月16日