瑞安市公共资源交易中心招标文件项 目 编 号：RACG********502-R项 目 名 称：瑞安市第二人民医院315KVA配电工程(重)采 购 方 式：公开招标采 购 人：瑞安市第二人民医院采购代理机构：瑞安市大地工程投资咨询有限公司二○一二年十二月 目录第一部分招标公告2第二部分投标人须知4（一）投标须知前附表4（二）总 则7（三）招标文件说明 8（四）投标文件的编制9（五）投标文件的递交13（六）开标与评审14（七）授予合同16第三部分招标内容及要求18第四部分合同条款…………………………………………………………………………………… 35第五部分投标文件格式42第六部分评标、决标办法61 第一部分招标公告根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，瑞安市大地工程投资咨询有限公司受瑞安市第二人民医院委托，就瑞安市第二人民医院315KVA配电工程项目组织公开招标采购，欢迎满足投标条件的供应商前来投标。一、项目名称： 瑞安市第二人民医院315KVA配电工程(重)二、招标项目编号：RACG********502；三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求）：本工程位于瑞安市第二人民医院内，计划工期：60天。此次发包范围为瑞安市第二人民医院315KVA配电工程（含配电柜及附件）。本工程配电容量为315KVA。变压器选用YBM-10/0.4-315美式箱变1台。高压电源接自35KV仙降变电所10KV孙桥345线五中支线1#杆，箱变电缆进线，电缆型号为YJV22-8.7/10-3*35。具体以安装工程量表及施工图纸为准。三、投标供应商资格要求：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、具备电力工程施工总承包三级及以上或送变电工程施工专业承包三级及以上并同时具备国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质和安全生产许可证； 3、具备企业主要负责人“A类证书”，企业主要负责人包括企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人以及企业分管安全生产的副经理，前三个岗位必须和《建筑业企业资质等级证书》副本上载明的情况一致，企业分管安全生产副经理应与企业的任职文件相一致； 4、项目负责人应具备机电工程贰级及以上注册建造师或临时执业资格证书及“B类证书”； 5、安全员应具备“C类证书”； 6、没有被建设、财政等行政主管部门限制投标； 7、投标人及项目负责人无行贿犯罪记录。四、招标文件的发售时间及地点等：1、报名及招标文件发售时间：2012年12月11 日起至2012年12月19日；(双休日及法定节假日除外)上午：8:30-11:30下午：14:00-17:00；（北京时间）2、报名地点：瑞安市公共资源交易中心瑞安市大地工程投资咨询有限公司服务窗口；（瑞安滨江大道外滩满庭芳大楼三楼）；3、获取招标文件地点：瑞安市公共资源交易中心瑞安市大地工程投资咨询有限公司服务窗口；4、招标文件售价：500元/本，售后不退。五、投标截止时间及地点：1、投标截止时间 ：2013年1月5日下午14：30 时止(北京时间)；2、投标文件递交地点：瑞安市公共资源交易中心开标室（见开标当天公示栏）。六、开标时间及地点：1、开标时间：2013年1 月5日下午14：30 时(北京时间)；2、开标地点：瑞安市公共资源交易中心开标室（见开标当天公示栏）。七、投标保证金：伍仟元整 （人民币）八、根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》，中标成交的供应商，必须事先申请加入“浙江省政府采购供应商库”；请供应商登入“浙江政府采购网”进行登记注册。九、联系人及联系电话：采购代理机构联系人：蔡小芳 联系电话/传真：****-********/ ****-********瑞安市第二人民医院：郑强 联系电话： 135*****909瑞安市第二人民医院瑞安市大地工程投资咨询有限公司2012年12月11日第二部分投标人须知（一）投标须知前附表项号内容说明与要求1项目名称瑞安市第二人民医院315KVA配电工程(重)2项目编号RACG********5023资金来源财政性资金4采购人名称：瑞安市第二人民医院 地址：瑞安市第二人民医院内联系人：郑强 电话：135*****9095采购代理机构名称：瑞安市大地工程投资咨询有限公司地址：瑞安市南方大厦五楼项目负责人：蔡小芳电话：****-********6招标内容瑞安市第二人民医院315KVA配电工程（含配电柜及附件）。本工程配电容量为315KVA。变压器选用YBM-10/0.4-315美式箱变1台。高压电源接自35KV仙降变电所10KV孙桥345线五中支线1#杆，箱变电缆进线，电缆型号为YJV22-8.7/10-3*35。具体以安装工程量表及施工图纸为准。（详见第三部分招标内容及要求）7投标供应商资格要求1、符合《中华人民共和国政府采购法》投标供应商参加政府采购活动应当具备的条件；2、具备电力工程施工总承包三级及以上或送变电工程施工专业承包三级及以上并同时具备国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质和安全生产许可证；3、具备企业主要负责人“A类证书”，企业主要负责人包括企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人以及企业分管安全生产的副经理，前三个岗位必须和《建筑业企业资质等级证书》副本上载明的情况一致，企业分管安全生产副经理应与企业的任职文件相一致；4、项目负责人应具备机电工程贰级及以上注册建造师或临时执业资格证书及“B类证书”；5、安全员应具备“C类证书”；6、没有被建设、财政等行政主管部门限制投标；7、投标人及项目负责人无行贿犯罪记录。8是否接受联合体投标□√不接受□接受，应满足下列要求：9踏勘现场□√不组织 □ 组织踏勘时间： 踏勘集中地点： 10是否允许递交备选投标方案□√ 不允许□ 允许11投标货币人民币12投标语言中文13投标文件份数正本壹份，副本伍份14投标有效期提交投标文件截止日起90天内15签字或盖章要求投标文件的正本及所有副本的封面均须由投标人加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。16密封、装订要求投标人应将投标文件的商务标与资信技术文件分开包装密封，封口处应有投标人公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。其中资信技术文件封装在一起。如投标文件的商务标与资信技术文件未分开制作与包装或未密封，将被视作无效标处理，被拒绝接受。标函封袋建议使用由瑞安市招标投标协会监制的标函袋，且标函袋上和封口处必须加盖单位公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。17投标样品□√不需要□需要，（详见招标内容和要求）18投标保证金投标保证金金额： 伍仟元整（人民币）截止时间：投标截止时间前凭有效凭据，到瑞安市公共资源交易中心结算窗口换取收款收据。收款收据原件需在开标前校验。形式：以电子汇款（回单）、银行汇票、本票等转帐方式提交；或以现金交款单方式提交。若以现金交款单方式的，现金需交入银行，现金交款单存款人栏内须注明单位名称，不得以个人名义存入方式提交。投标保证金不得由投标人其分支机构或第三者汇出。单位名称：瑞安市公共资源交易中心开户银行：浙商银行温州瑞安支行银行账号：****************031028银行地址：拱瑞山路国税大楼一楼瑞安市公共资源交易中心财务窗口联系电话：********19履约担保□√需要为合同金额的10%□不需要20招标文件发售时间及获取方式2012年12月11日起至2012年12月19日上午：8:30-11:30下午：14:00-17:00；报名领取21投标人对招标文件提出疑义的截止时间投标截止时间15日前，如发现招标文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在答疑截止时间前同时向采购代理机构反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。22投标截止时间2013年1月5日下午14：30止(北京时间)23投标文件递交时间及地点2013年1 月5日下午14:00～14:30；瑞安市滨江大道外滩满庭芳大楼三楼开标室（见当日大厅公示栏）24开标时间开标地点开标时间：2013年1月5日下午14:30正 (北京时间)开标地点：瑞安市公共资源交易中心开标室（见当日大厅公示栏）（滨江大道外滩满庭芳大楼三楼）参加开标会的投标人的法定代表人或其授权代表须携带“身份证”及“法定代表人授权书”（复印件无效），务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议.25开标程序（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；（4）密封情况检查：由监督人员或投标人推选的代表检查投标文件密封情况；（5）开标顺序：投标人送达投标文件的逆序；先开启资信技术文件，评审后，再开启资信技术标入围供应商的商务标；（6）确认开标结果：投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认的，不影响评标过程。（7）宣布开标结束。26评标委员会的组建评标委员会构成： 由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。27合同授予前的最终审查评标结束后，采购代理机构将对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：(1)投标人的资质、业务能力、信誉以往政府采购活动中的业绩和表现；(2)投标人履行合同的能力；(3)是否已经加入“浙江省政府采购供应商库”；(4)是否有行贿犯罪记录：行贿犯罪记录且处罚日期（以法院判决书为准）在投标截止时间前3年内的单位不得参加投标，否则取消中标候选人资格。行贿犯罪记录以检察机关查询结果为准。28诚信履约管理合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《诚信评价反馈表》（表附合同条款中），及时向市公共资源交易中心报备。建立中标人诚信履约评价制度，结果纳入诚信档案库29解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标采购单位负责解释30合同管理中标供应商与采购人签订合同后，七个工作日内将合同原件交瑞安市公共资源交易中心备案。合同原件的扫描件电子版发给瑞安市大地工程投资咨询有限公司：邮箱********6@qq.com。（二）总 则1.说明1.1本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。1.2资金来源：财政性资金。2.定义及解释2.1采购人：瑞安市第二人民医院；2.2采购代理机构：瑞安市大地工程投资咨询有限公司2.3招标采购单位：系指组织本次招标的瑞安市大地工程投资咨询有限公司和采购人2.4投标人：投标人是响应采购、参加投标竞争的依法成立的供应商。2.5中标供应商(中标人)：系指在本次招标中中标的投标人。2.6评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购招投标规定，结合本项目的实际，组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。2.7日期：指公历日。2.8合同：指由采购所产生的合同或合约文件。2.9招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。2.10“书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。3.合格的投标人3.1符合《中华人民共和国政府采购法》投标供应商参加政府采购活动应当具备的条件。3.2具备电力工程施工总承包三级及以上或送变电工程施工专业承包三级及以上并同时具备国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质和安全生产许可证；3.3具备企业主要负责人“A类证书”，企业主要负责人包括企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人以及企业分管安全生产的副经理，前三个岗位必须和《建筑业企业资质等级证书》副本上载明的情况一致，企业分管安全生产副经理应与企业的任职文件相一致；3.4项目负责人应具备机电工程贰级及以上注册建造师或临时执业资格证书及“B类证书”；3.5安全员应具备“C类证书”；3.6没有被建设、财政等行政主管部门限制投标；3.7投标人及项目负责人无行贿犯罪记录。4.联合体投标：不接受。5.保密与披露事项5.1投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。5.2投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。5.3采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。5.4采购代理机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。6.投标费用6.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用 。7.踏勘：自行组织。8.备选投标方案：不允许。9.投标委托如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。（三）招标文件说明10.招标文件构成10.1招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：第一部分招标公告第二部分投标人须知第三部分招标内容及技术要求第四部分合同条款第五部分投标文件格式第六部分评标办法第七部分补充通知及答疑（若有 ）10.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。10.3本招标文件要求投标人作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。11.招标文件的澄清11.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在答疑截止期规定时间以前按招标公告书中的通讯地址以书面形式传真或寄送给采购代理机构，采购代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复以邮寄、传真或类似的方式送达所有投标人，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。11.2采购代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标人。12.招标文件的修改12.1在投标截止时间前，采购代理机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。12.2对招标文件的修改，将以书面、电子邮件或传真的形式通知已领取招标文件的每一投标人。投标人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。12.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，采购代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标人。12.4补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。（四）投标文件的编制13.投标文件的说明13.1投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签章。13.2投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。14.投标文件的组成14.1投标文件由资信技术标和商务标两部分构成：一、 商务标：（1）开标一览表 （见第五部分附件一）；（2）工程投标报价汇总明细表 （见第五部分附件二）；（3）工程量表 （见第五部分附件三）二、 资信技术标： （1）法定代表人授权委托书（见第五部分附件四）；(2) 资质证明文件(复印件须加盖投标人公章)，包括：?投标人有效的营业执照、税务登记证?银行资信（以银行或资信评估委员会发证为准，发证时间为2010年及以后的为有效）?企业资质证书?电力设施许可证?项目建造师证书?ISO质量、环境、职业健康安全认证?其他资格证明文件 (3) 投标人自2008年7月以来400KVA或以上配电房工程业绩一览表（见第五部分附件五）(4) 项目建造师自2008年7月以来400KVA或以上配电房工程业绩一览表（见第五部分附件六）（5）安全保证体系，安全目标，安全方面的规章制度（6）进度工期目标、网络计划（7）主要施工机械及劳动力安排计划（8）质量的保证措施主要包括① 质量保证体系的组织和实施②质量目标和质量方针③ 质量责任制（落实到部门、人员）④质量保证措施及施工工艺编制（9）施工总体布置（10） 主要施工技术措施（11） 环境、文明施工措施（12） 计划、统计和信息管理（13） 主要设备、材料技术响应情况（14） 售后服务承诺（15） 施工安全环境管理协议 （见第五部分附件七）（16） 工程建设项目廉洁责任书 （见第五部分附件八）（15） 投标供应商认为需要提供的其他相关资料。15.投标文件格式填写说明15.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或采购代理机构查找不到有效文件是投标人的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。15.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消政府采购人资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。15.3《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。15.4投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。16.投标报价▲ 16.1投标人应以工程项目为单位分别进行报价。报价采用工料单价法。16.2报价范围：为完成招标文件规定的工作内容的各项费用，应包括但不限于：人工、材料、机械、施工管理、临时设施、移交前的维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。具体有：16.2.1工程招标范围的配电设备、材料采购、运输、吊装及安装、调试费及其他费用。16.3 报价参考依据：16.3.1安装工程报价参考依据16.3.1.1定额版本:采用《浙江省安装工程预算定额》（2010版）、《浙江省安装工程预算定额》（2010年版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2010年版）、《浙江省装饰工程预算定额》（2010年版）。16.3.1.2项目取费标准：按《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）；16.3.2材料价格：按照当地近期信息价；设备价格：参照近期的市场价。16.4投标人应根据工程实际，企业自身的情况，市场信息以及竞争因素组织报价。16.5费用的调整：设计和签证变更，经招标人确认后予以调整，详情见专用合同条款。16.6投标供应商必须按第五部分附件中的投标报价一览表、投标报价明细表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或授权代表签署。16.7本次投标均以人民币报价。16.8招标采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。16.9 招标采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。16.10 投标价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。16.11 最低报价不能作为中标的保证。17.投标有效期17.1提交投标文件截止日起90天内，投标书应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以拒绝。17.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可拒绝前述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。18.投标文件的式样和签署18.1投标人应准备一份正本和伍份副本(统一规格用A4纸)，并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。18.2投标文件正本和副本的每份表格和文件均须打印，按投标文件格式要求顺序合成本装订。并在“投标文件格式”规定处由投标人加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。18.3投标文件的正本及所有副本的封面均须由投标人加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。▲投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。18.4▲传真和电传的投标文件将被拒绝。18.5 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。18.6 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。19.知识产权19.1投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；19.2投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。20.投标保证金20.1投标人应于相应的投标截止时间前向瑞安市公共资源交易中心提供人民币伍仟元投标保证金。20.2办理时间：投标截止时间前凭有效凭据，到瑞安市公共资源交易中心结算窗口换取瑞安市公共资源交易中心开具的收款收据，收款收据原件需在开标前校验。20.3投标保证金应以电子汇款（回单）、银行汇票、本票等转帐方式提交；或以现金交款单方式提交。若以现金交款单方式的，现金需交入银行，现金交款单存款人栏内须注明单位名称，不得以个人名义存入方提交。投标保证金不得由投标人其分支机构或第三者汇出。单位名称：瑞安市公共资源交易中心开户银行：浙商银行温州瑞安支行银行账号：****************031028银行地址：拱瑞山路国税大楼一楼瑞安市公共资源交易中心财务结算窗口联系电话：********20.4有效凭据主要指：?本 票：投标人办理银行本票后→凭银行本票→到瑞安市公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据。?电子汇款（回单）：投标人在银行办理电子汇款手续后→凭电子汇款回单→到瑞安市公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据。?银行汇票：投标人办理银行汇票后→凭银行汇票→到瑞安市公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据。?现金交款单：投标人将现金和现金交款单（注明投标人名称和事由）交入瑞安市浙商银行网点，确认后→凭现金交款单→到瑞安市公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据。20.5▲未按规定提交投标保证金的投标，应视为无效。 20.6未中标的投标人的保证金，凭投标人开据的收款收据在采购代理机构发出中标通知书后5日内无息退还。20.7 中标人的投标保证金在中标人与采购人签订了合同后，凭合同原件与中标人开据的收款收据5日内无息退还。20.8发生下列情况之一，投标保证金将不予退还： 1、投标截止日后，投标人在投标有效期内撤回投标书的； 2、投标人未按规定签订合同的； 3、投标人其他不按招标文件履行义务的行为；4、在投标文件有效期内撤销投标文件或修改投标文件的；5、存在串标、围标、抬标、陪标等行为的；6、存在弄虚作假，提供虚假证明材料的；7、其他严重扰乱招投标程序的。20.9投标人或招标采购单位有下列情形之一的，应按串通行为认定：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的； （2）不同投标人使用同一单位或人员的资金交纳投标保证金的； （3）不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；（4）不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的； （5）不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；（6）不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的； （7）不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的； （8）采购响应截止时间后，招标采购单位协助投标人撤换或更改投标文件的； （9）招标采购单位泄露有意向参加政府采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；（10） 不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；（11） 法律、法规或规章规定的其他串通行为。（五）投标文件的递交21.投标文件的密封和标记21.1▲投标人应将投标文件的商务标与资信技术标分开包装密封，各壹份正本、伍份副本，封口处应有投标人公章及法定代表人或法定代表人授权代表盖章或签字。如投标文件商务标与资信技术标未分开制作与包装或未密封，将被视作无效标处理 。21.2 投标书封面请注明商务标或资信技术标及正本或副本等字样。21.3 密封封套建议采用瑞安市招标投标协会监制的标函袋。按封面的要求填写相关内容。21.4如果投标人未加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。22.投标截止时间22.1本次采购的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。22.2在推迟了投标截止时间的情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。23.投标文件有下列情形之一的，采购代理机构不予受理：23.1投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；23.2未按规定提交投标保证金的；23.3投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的（指21.1款）。（六）开标与评审24.开标24.1开标时间和地点：见本招标文件“招标公告”。24.2采购代理机构组织和主持开标会，投标人法定代表人或其授权代表务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件及法定代表人授权书）。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。24.3开标时监督人员或投标人代表查验投标文件的商务标和资信技术标的密封情况，确认无误后先拆封资信技术标；本次采购评标委员会先对投标供应商的资信技术标内容进行评审，在对上述内容审查、计分完毕后，主持人宣读计分结果，开启符合招标文件要求的投标人的商务标封套，唱出投标人正本的投标报价相关内容；评标委员会应对商务标内容进行认真审查，审查后的报价交由招标代理机构按评分标准统一计算后，再复核计入总分。24.4开标时，采购代理机构将当众宣读投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其他内容。采购代理机构将记录开封过程的有关内容，并由投标人签字确认，存档备查。25.评标委员会25.1本次采购依法组建评标委员会。25.2评标委员会依法根据招标文件的规定，按对每一个投标人的投标文件进行评审、提交评标报告。26.评标原则和评标方法26.1评标基本原则：评审工作应依据《政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。26.2评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法），评标委员会先对资信技术标评审，然后对资信技术标符合招标文件要求的投标人进入商务标评审。评标结束后，评标委员会将根据投标人的合计得分（资信技术文件和商务标分开打分，最后二部分得分相加）由高到低确定一个中标预选供应商（得分高者），并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按资信技术标得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由业主在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者；依法予以确认为中标人。27.评标工作程序27.1初步评审： ?资格性检查：评标委员会根据法律法规和招标文件的规定，检查投标文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足招标文件的要求、投标保证金是否提交、投标文件是否装订编排有序等。?符合性检查：评标委员会根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行检查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。?▲在资格性检查、符合性检查及详细评审投标文件时出现下列情况，按照无效投标处理：1)投标不是固定价；2)投标文件未按招标文件要求加盖单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的；3)单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标明显不合理而投标人不能合理说明的；4)存在串标、抬标或弄虚作假情况的；5)不具备招标文件中规定资格要求的；6)评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；7)未提供法定代表人授权委托书的；8)主要技术要求不满足用户的要求以及商务有重大偏离或保留的；9)投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；10)投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的。11)不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。27.2澄清有关问题：评标委员会对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行澄清，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正答复先以口头形式答辩，然后在要求的时间内以书面形式提交，书面由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。27.3比较与评价：评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和资信技术评估，先评资信技术部分，再评商务部分，综合比较与评价，宣布评价结果；接着对资信技术和商务都合格的投标报价予以审查，计算商务得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。27.4评标委员会推荐中标候选供应名单：评标结束后，评标委员会将根据投标人的评标得分（资信技术部分和商务部分分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定一个中标预选供应商（得分高者），并出具评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按资信技术标得分高低顺序排列。27.5如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。若该投标人未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定拒绝该投标。28.评标过程保密28.1开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。28.2在评标期间，投标人企图影响采购代理机构或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。29.中标人的确定29.1采购人按评标委员会的评审结果，在评标委员会推荐的1-2家候选人中依法确定排名第一的候选人（投标价不超过采购预算资金的前提下）为中标人。采购代理机构将在 “瑞安市公共资源交易网”（网址：www.raztb.com）与“浙江省政府采购网” （网址：www.zjzfcg.gov.cn）发布《预中标公告》，公示三天。30.拒绝任何或所有投标的权利30.1评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。30.2如果候选人的部分或全部投标高于政府采购预算金额时，采购代理机构将取消其中标资格，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。30.3若在开、评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人（有效投标）不足三家，或投标人的报价均超过采购预算，按政府采购有关规定，在采购人同意，并经政府有关部门批准，转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。30.4如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选人。如果第二候选人仍无法签订合同，采购人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。31.质疑与投诉31.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。31.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。1）质疑受理机构：瑞安市大地工程投资咨询有限公司联系电话：****-********2）投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监督管理科投诉地址：瑞安市财政局大楼15楼投诉电话：****-********3）投诉受理机构：瑞安市公共资源交易管理委员会办公室投诉地址：滨江大道外滩满庭芳大楼三楼投诉电话：****-********（七）授予合同32.合同授予标准32.1最终审查评标结束后，采购代理机构将对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：1)投标人的资质、业务能力、信誉以往政府采购活动中的业绩和表现；2)投标人履行合同的能力；3)是否已经加入“浙江省政府采购供应商库”；4)是否有行贿犯罪记录。行贿犯罪记录且处罚日期（以法院判决书为准）在投标截止时间前3年内的单位不得参加投标，否则取消中标候选人资格。行贿犯罪记录以检察机关查询结果为准。32.2 最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。32.3中标人如未能通过最终审查，采购代理机构将视具体情况，提出具体限时整改要求，中标人如未能达到整改要求，其中标资格将被取消。32.4采购代理机构将合同授予获接受投标的投标人。33.中标通知33.1在投标有效期期满之前，采购代理机构将用书面形式向获接受的投标人发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。34.签订合同34.1中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同。34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标人自接到中标通知书后与采购人签订合同。34.3中标人不遵守招标文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，采购代理机构即可直接没收投标保证金，同时，采购代理机构取消该单位的中标资格，另选其它投标人中标。35.采购结果通知采购代理机构在发出《中标通知书》的同时在 “瑞安市公共资源交易网”（网址：www.raztb.com）与“浙江省政府采购网” （网址：www.zjzfcg.gov.cn） 发布中标结果。36.代理服务费36.1经招标人和采购代理机构双方协商，本次采购代理服务费由中标人支付，代理服务费按原国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件（附表一）服务类收费标准收取，计费基数为中标价。采购代理服务费不在报价中单列，投标供应商需将其考虑在投标总价中，该费用必须在领取中标通知书前支付给招标代理机构。附表一招标代理服务收费标准货物招标服务招标工程招标100以下1.5%1.5%1.0%100-5001.1%0.8%0.7%500-10000.8%0.45%0.55%1000-50000.5%0.25%0.35%5000-100000.25%0.1%0.2%10000-*******.05%0.05%0.05%*******以上0.01%0.01%0.01%第三部分招标内容及要求一、概述：1.1本次采购设一个标段，投标供应商须对采购范围内的全部内容进行报价，而不允许只对其中部分内容进行报价，否则投标将被拒绝，谢绝联合投标。1.2本次采购的产品及服务所涉及的产品标准、规范、验收标准应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准。1.3投标供应商需按招标文件的要求完成采购服务等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的产品或服务必须满足招标文件中提出的相关技术要求。1.4在报价之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。二、招标内容及要求2.1本工程施工采用的主要技术规范如下：2.1.1 《供配电系统设计规范》（GB 50052-95）；2.1.2 《低压配电设计规范》（GB50054-95）；2.1.3 《建筑电气安装工程图集》（水利电力出版社）；2.1.4 《电力金具通用技术条件》（GB 2314-1997）2.1.5 《电力设施保护条例》（国务院1998年第239号令颁布）2.1.6 《安全生产法》2.1.7 《国家电网公司安全生产规程规定》2.1.8 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》（国电电源[2002]49号文）2.1.9 《安全生产监督规定》2.1.10 上述标准，如有更新版本的标准，按最新版本的标准执行。对在工程建设期间颁布的有关新标准或版本更新，当评定标准冲突时，套高不套低。附：主要设备技术规范（一）美式箱变技术规范（二）低压柜技术规范 （一）美式箱变技术规范书1、总则投标人须仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件中的所有条款，投标人提供货物的技术规范应符合应答报价文件所规定的要求。投标人应生产过三台或以上符合招标文件所规定要求的产品，并已成功地运行了三年及以上。主要元器件要求所选品牌档次、容量不低于设计图纸要求。设备质量保证期为：24个月。1.1标准本招标的电气设备的设计、制造、检验和供货，除满足本招标文件外，还应符合并不仅限于下列最新版的标准：GB311.1高压输变电设备的绝缘配合GB7328 变压器和电抗器的声级测定GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术GB1904 电力变压器GB763交流高压电器在长期工作时间的发热GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法GB4208-93外壳防护等级（IP代码）GB/T 2900.20-1994 电工术语 高压开关设备DL/T 537-2002 高压/低压预装美式箱变选用导则GB/T 14048.1—1993低压开关设备和控制设备总则GB/T 15164—1994油浸式变压器负荷导则GB/T 16935.1—1997 低压系统内设备的绝缘配合如国标与电力行标有不一致处以标准较高者为准。1.2 报价文件中应提供的资料投标人应在报价文件中提供下列技术文件资料：（1）应答产品技术性能描述（2）应答产品技术响应表（3）美式箱变主要元器件组成（4）备品、备件及专用工具（5）技术偏差表(如不填写将视为对招标文件要求无偏)（6）应答产品型式试验报告（7）应答产品样本 （8）同类设备的成功供货记录（具有设备简要参数、安装地点名称、投运时间、运行情况的记录）（9）与评审有关的其他技术文件资料1.3备品备件投标人应提供随设备配备的备品备件，并列入附录3。1.4技术文件为满足施工图设计需要，中标商在签订合同后必须向买方和设计部门提供下列技术文件资料。1.4.1外形尺寸图及有关说明（1）图中应标明组装后美式箱变的外形尺寸，设备的重心位置与总重量。（2）美式箱变的基础图。（3）运输尺寸、重量和重心。1.4.2二次回路接线、配线图（2）二次回路的所有部件均应有识别符号、编号并注明详细规格。（2）标明开关柜内所有端子排。1.4.3铭牌图：内容按标准要求1.4.4说明书及试验报告（1）说明书包括下列资料a) 齐全和详细的安装资料b) 额定值和特性资料c) 维护和检验要求d) 工作条件（2）试验报告包括下列资料a) 型式试验和例行试验报告b) 其它适用的资料和说明1.5文件发送单位、地址和时间1.5.1寄送单位和地址买方单位邮编3250001.5.2图纸的交付和时间1.5.3在合同签字之日起4周内，卖方应将图纸和资料发送给有关单位。1.5.4在设备装运前1周，卖方应将说明书及试验报告发送给有关单位。1.5.5每台设备应附有3套安装说明及试验报告并随设备一起发送。1.5.6要求的技术文件份数及发送单位发送单位图纸资料说明书及试验报告332．技术要求2.1 .使用环境条件2.1.1 安装地点：户内2.1.2 海拔高度：1000m以下2.1.3 环境气温：-40℃～+40℃2.1.4 最大日温差：15K2.1.5 最大相对湿度：日平均不大于95%（25℃）；月平均不大于90%（25℃）。2.1.6 耐地震能力：地震烈度8度，地面水平加速度0.15g。2.2. 主要技术参数型式：美式箱变(根据图纸要求选型)2.3美式箱变主要技术参数序号项目名称单位数值高压侧变压器低压侧1额定电压kV120.42额定电流A按设计按设计3额定频率Hz50504额定容量kVA按设计5额定热稳定电流kA/2S25506额定动稳定电流（峰值）kA631057额定短路开断电流kA508额定短路关合电流kA6391min工频耐受电压kV对地、相间42隔离断口：482.510雷电冲击电压kV7511防护等级IP4312噪音等级Db≤552.3.1负荷开关2.3.1.1额定参数a)额定工作电压：12kVb)额定工作电流：按设计c)额定频率：50Hzd)额定绝缘水平雷电冲击耐压：（峰值）对地、相间：75kV；隔离断口：85kV；工频耐压(1min)：对地、相间：42kV；隔离断口：48kVe)额定短时耐受电流：12.5kA/2Sf)额定短路关合电流峰值：31.5kAg)负荷开关机械寿命：≥2000次h)柜体防护等级：IP43i)相关设备：见图纸2.3.2电流互感器: a)型式 ：采用环氧浇注型,单相式电流互感器b)额定二次负荷:20VAc)额定短时耐受电流: 25kA/2S d)额定峰值耐受电流: 63kAe)仪表保安系数FS≤5 f)局部放电量≤20PC2.3.3电压互感器： a)型式：采用环氧浇注型，单相式电压互感器b)额定电压比及容量：见图c)励磁特性: 1.2倍额定电压时不饱和d)局部放电量≤20PC2.3.4避雷器:a)型式：可插拔式全绝缘氧化锌避雷器b)额定电压17kVc)最大持续运行电压13.6kVd)标称放电电流5kAe)陡坡冲击残压(1/3μs,5kA):51.8kV(峰值)f)雷电冲击残压: (8/20μs,5kA):45kV(峰值)g)操作冲击残压(30/100μs,500KA):38.3kVh)直流参考电压≥25kVi)长持续时间小电流耐受能力距形波,( 2000/μs,20次冲击):200A2.3.5变压器（油浸式）a)额定参数b)容量：按设计c)电压比：10/0.4d)阻抗电压：4%或按设计e)联接组别：按设计f)空载损耗：由厂家提供g)负载损耗：由厂家提供h)绝缘水平：LI75，AC352.3.6低压部分: a)额定绝缘水平额定短时耐受电流：50kA/1S额定峰值耐受电流：105kAb)电路接插件裸露带电部件之间与金属之间的隔离距离要满足国家标准。2.4总体要求2.4.1选型要求：选用紧凑型组合箱变，并满足相关标准和规范的要求；2.4.2全密封、全绝缘结构，可靠的保障人身安全；2.4.3箱体就充分考虑防水、防腐蚀、抗紫外线能力。2.4.5可以方便地观察变压器油位的压力情况。2.5柜体结构2.5.1 主体结构采用耐腐蚀性强的优质冷轧钢板，表面采用树脂喷涂；2.5.2柜体外形尺寸：以设计图纸要求为准，如有变化，要求能满足配电房土建布置要求；2.5.3 当美式箱变采用电缆进、出线时，电缆室应留有较大的空间以便于电缆头的制作和安装；2.5.4箱变计量设备要求独立封装，电度表和计量用互感器需各自安装在两个独立小室内，并于四周加装铅封等防窃电装置。计量用电流互感器、电度表由当地电业部门提供并安装。2.5.5 美式箱变外壳防护等级为IP433.检验投标人应按下述规定进行试验。3.1型式试验3.1.1开关柜应按国家标准有关规定进行型式试验。3.1.2开关柜内主要元件应按各自的国家标准有关规定进行型式试验。3.1.3投标人应提供近五年内的有关型式的试验报告，以证明所供应的开关柜及其元件满足本技术规范和有关国家标准的规定。3.2出厂试验开关柜出厂试验至少应包括下列项目：3.2.1主回路的工频耐压试验；3.2.2辅助回路和控制回路的工频耐压试验；3.2.3局部放电测量；3.2.4主回路电阻测量（卖方需提供合格的数据范围）；3.2.5机械特性参数测量（卖方需提供合格的数据范围）；3.2.6机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气连锁装置功能的试验；3.2.7仪表元件校验及接线正确性检定；3.2.8在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，应检验互换性。3.3现场验收试验现场交接试验在安装完毕后，按“电气设备交接试验标准”由买方进行，现场交接试验所测结果，应符合工厂规定的技术规范或买方规定的数据。4.出厂文件4.1产品维护使用说明书4.2原理图和安装接线图；4.3出厂试验报告；4.4产品合格证；4.5装箱清单。5.投标文件要求5.1 按上述招标范围和技术要求分项报价，列出设备清单。5.2 本项目为设备提供、指导安装、配合调试。5.3 对于选配的一、二次元器件、材料应注明厂家、型号，需按投标文件格式的要求详细填写。5.4 交货地点：施工现场指定地点。报价应含运杂费、包装费等其它所有相关费用。5.5 投标文件应说明详细的售后服务承诺。5.6 投标文件中需附企业法人委托书、产品样本、ISO9001质量管理认证、产品鉴定证书、生产许可证、完整的型式试验报告、企业银行资信证明文件、近三年来产品业绩及工厂设备加工能力介绍。5.7 技术交底会：合同签定后3天内，供方根据对招标文件的理解，完成图纸设计，按招标人的需要组织召开技术交底会。5.8如发现中标单位实际供货与投标文件承诺不符合的，招标人有权要求退货并要求该中标单位整改，同时扣留合同价10%的货款，直至其整改并经招标人、业主验收合格签字后按规定支付扣留余款。如因上述原因造成供货期延长，供货延期罚款按照合同要求执行。整改延期超过合同规定最长整改时间的，按照有关供货合同条款执行。 (二) 低压柜技术规格与要求一、总则本技术规格与要求只是对本工程低压开关柜原则性的要求，并非详尽的要求，投标人有责任对设计和实施符合技术规格负责，并有责任提出在本技术规格中未阐述的但为保证系统建成后能一次性通过验收及保证正常运行所必须的建议和要求，并落实在方案和投标报价之中。二、概述（1）本文件为配电安装调试及管线工程低压开关柜招标文件的技术规范书。（2）报价的设备必须符合本技术规范书的要求，如相关要求低于本技术规范书的要求应论述其理由。（3）设备必须提供设备技术数据和电气原理图及安装图。（4）低压柜的主要元器件采用华通、常熟、人民电器，同时也欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加投标。（5）本技术规范书的解释权属于招标人。三、技术指标设计标准及依据：投标人所提供的所有设备及其元器件必须满足我国的低压开关柜制造、安装等国家标准和部颁标准，如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。1、概述：1.1本部分为本工程所需0.4kV低压开关柜招标文件的技术要求部分。1.2单项设备的所有零部件、材料为同一品牌（建设单位特别说明或该设备无同类产品的除外）；替代产品的品牌档次和质量标准应不低于自有品牌的标准。1.3投标人提供的设备应具备本技术规范所要求的所有功能，如果投标人提供的设备不具备本技术要求的全部功能，投标人应在答复中声明。1.4开关柜规格及数量参见“图纸”。1.5投标人应在投标文件中提供5套（中文）和1套电子版包括以下内容的技术文件：*1.5.1对招标文件技术条款作一对一的应答；1.5.2设备的详细技术性能、功能和参数（容量、尺寸和重量）、工作原理、结构（提供图纸）等，并应有厂家文件予以证明；1.5.3所配主要部件的生产厂商资料及该部件的技术指标；*1.5.4投标人必须提供一次系统配置接线图（包括各开关柜内各主要部件的配置方式及技术参数、生产厂家）、开关柜平面布置图应明确标注各柜的宽度、深度、高度；1.5.5投标人必须提供参加投标设备相应的型式试验报告；试验报告应具有以下内容：a.连接线，通电操作试验b.温升试验c.介电性能试验d.水平母线额定峰值耐受电流能力试验e.水平母线额定短时耐受电流能力试验f.水平中性母线额定峰值耐受电流能力试验g.水平中性母线额定短时耐受电流能力试验h.垂直母线额定峰值耐受电流能力试验i.垂直母线额定短时耐受电流能力试验j.进线电路的短路强度试验k.功能单元短路强度试验(P1回路)l.功能单元短路强度试验(C1回路)m.功能单元短路强度试验(C5回路)n.功能单元短路强度试验(C6回路)o.保护电路有效性试验p. 保护导体短路强度试验q. 电气间隙与爬电距离试验r. 机械操作试验s. 防护等级试验(IP30)1.5.6投标人必须提供CCC中国国家强制性产品认证证书。1.6如果本招标文件中有某些没有提及的功能而投标人已经考虑到的，或者投标人有新的和更合理的建议，投标人应将其作为附件提供。1.7若投标人为授权成套厂家，要求提供由授权的制造商提供的对投标人授权柜型的图纸符合率的认定文件。1.8本文件的解释权属于招标人。2、环境条件2.1海拔高度：小于1000米2.2环境温度：-10℃～＋40℃2.3最大相对湿度：日平均不大于90%，月平均不大于80%2.4设备应具有防尘、防污、防水、抗震、抗冲击的能力2.5设备必须按下列标准能承受振动、冲击、地震而不误动或拒动：IEC 255－21—1振动试验IEC 255－21－2冲击和碰撞试验标准IEC 255－21－3地震试验标准耐地震能力：水平加速度 0.2g，垂直加速度 0.1g，试验时每次施加5个正弦波，共5次，安全系数1.67。2.6安装地点：户内2.7系统接地方式：TN-S3、额定技术参数3.1系统组成：见高低压系统图纸3.2适用技术标准：GB7251-97 IEC439-13.3开关柜额定技术参数3.3.1额定工作电压：380V3.3.2额定频率：50Hz3.3.3相数：三相（三相四线制）*3.3.4额定电流：水平母线　按图纸要求垂直母线　按图纸要求中性线母排截面按图纸要求3.3.5额定绝缘电压：660V3.3.6额定短时耐受电流（有效值）：水平母线50KA垂直母线50KA3.3.7额定峰值耐受电流（峰值）：水平母线80KA垂直母线80KA3.4柜体结构3.4.1柜架和外壳应有足够的机械大强度和刚度，应能承受最大短路故障时的机械应力和热应力，并应考虑防止构成足以引起较大涡流损耗的磁性通路。柜体顶部设有吊环，易于吊装。3.4.2柜体的基本柜架为全组合、组装式结构，框架采用安装模数E=20mm或E=25mm的异形型材。 3.4.3利用镀锌金属隔板或绝缘隔板将设备分成若干个隔室。金属隔板应与保护导体相连接。在人体碰撞时的变形不应减少其绝缘距离，绝缘隔板不应碎。功能单元隔室中的隔板不应因短路分断而造成损坏或永久变形。隔室之间的开孔应确保熔断器、断路器在短路分断时产生的电弧或游离气体不影响相邻隔室功能单元的正常工作。3.4.4柜内的金属结构件，都需经过镀锌或静电环氧粉末喷涂，保证开关柜在整个使用周期表面涂层不剥落。涂层颜色应经建设单位、设计单位认可。3.4.5柜体材料采用进口敷铝锌板，面板材料采用不低于宝钢产冷轧板档次产品，表面喷塑。3.4.6外壳（1）外壳防护等级不低于IP30。（2）每回路出线均应有可标出回路名称的相应辅件。（3）柜底部（或柜顶部）提供开有电缆孔的底板并带有阻燃橡皮圈。3.4.7母线（1）本开关柜采用三相四线制，本柜母线应采用高导电率铜导体，铜排纯度要求达到99.95%以上。（2）PE、N线及连接排上均开有模数孔用于电缆的连接。3.4.8进出线方式：具体按照电施图纸要求。3.4.9应保证触头的接触压力或温升应满足相关的国标、行标。3.4.10机构抽拉应灵活、轻便、无卡阻、碰撞现象；机构的动、静触头的中心线应一致，触头接触应紧密。三相通断时间应符合有关标准。主、辅触头通断可靠、准确，插入深度应符合要求；机械或电气联锁装置应动作正确，闭锁或接触均应可靠。3.5主要元件（具体见低压配电系统图）3.5.1 630A以上的断路器采用框架空气断路器*3.5.1.1额定值（1）额定操作电压 Ue AC380V（2）额定工作电压 Ui660V/50Hz（3）断路器型号具体配置按照低压配电系统图纸要求。（4）额定极限短路分断容量（KA）：≥80KA（5）额定使用分断能力（KA）：≥50KA（6）机械使用寿命 操作次数：10000次（3200A）；13500次（2000A）（7）电气使用寿命 操作次数：3000次（3200A）；6500次（2000A）3.5.1.2操作机构（1）型式：采用手动/电动机储能、机械合闸和电气合闸。（2）操作电源：AC380V（3）电动执行机构、储能电动机的额定工作电压：AC380V*3.5.1.3保护方式：进线柜的框架式断路器采用电子四段保护。*3.5.1.4进线柜的框架断路器采用四极断路器，需具有电压电流保护、测量、控制、检测功能及通讯接口。3.5.1.5出线框架断路器要求提供开关状态干接点，以作备用。*3.5.2630A及以下馈电开关采用插拔式塑壳断路器，要求为智能可调式。*3.5.2.1所配低压塑壳断路器额定极限短路分断容量及使用分断能力必须满足设计图纸要求。3.5.2.2出线塑壳断路器要求提供开关状态干接点，以作备用。*3.5.3干式电容器3.5.3.1电容器应具有不浸油、不渗漏、不燃烧、不污染环境以及寿命长、损耗低等先进指标，同时应与配套设备的技术参数相适应并满足电压波动的允许条件。3.5.3.2电容器应具有自愈性能。3.5.3.3切出电网3分钟后，电容器端子间的电压降到50V以下。3.5.3.4电容器投切步进应与设计相同，补偿柜应具有手动/自动投切功能。3.5.3.5自动投切电容器的装置使功率因数保持在0.9以上。分组切投时，不应产生谐振。3.5.3.6电容补偿控制单元具有通信功能，并与框架断路器的通信互连。3.6绝缘水平工频耐受电压（有效值） 2KV 1min控制和辅助回路工频耐受电压（有效值）1.5KV3.7允许温升：在环境温度不高于+35℃时，在额定频率下长期通过额定电流，其温升不应超过下列数值：空气中铜触头65K外壳及支架20K3.8其它电气要求*3.8.1每个分路开关面板应设通断指示灯。框架断路器还需外设分合闸按钮，设电动操作。*3.8.2电容柜保护电容用熔芯两端采用铜排搭接，不能用铜线代替。*4、所有提供的配电柜均能满足温州市供电部门的要求。*5、低压开关柜供货商在采购方主持下应与变压器厂密切配合协商，要求保证变压器进入柜体母线固定可靠，电气接触良好。 第四部分 合同条款 第一节通用合同条款（略） 第二节 专用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义1.1书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真）等可以有形地表现所载内容的形式。2、合同文件及解释顺序合同文件组成及优先解释顺序：本合同协议书、中标通知书、本合同专用条款、招标文件、投标文件及其附件（含承诺）、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程报价单。3、语言文字和使用法律、标准及规范3.1本合同使用汉语。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规： (1)现行法律法规。主要包括《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国质量管理条例》等。3.3适用标准、规范：施工图纸要求的标准、规范。1、《供配电系统设计规范》（GB 50052-95）；2、《低压配电设计规范》（GB50054-95）；3、《建筑电气安装工程图集》（水利电力出版社）；4、其他与本工程相关的行业规范、标准等。5、其它相关国家技术标准、规范4、图纸4.1合同签订 七 工作日内，发包人向承包人提供工程图纸 伍 套。 4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。二、双方一般权利和义务5、工程师5.1本工程实行工程监理，监理单位是：监理有限公司项目总监是： 5.2发包人派驻的工程师 姓名:职务: 现场代表 7、项目经理7.1承包人项目经理是，技术负责人是7.2发包人无须与承包人协商，便可要求承包人无条件更换发包人认为不称职的项目经理。承包人需承担违约责任。8、发包人工作8.1发包人需完成的工作：(1)协助承包人办理施工许可证及其他施工所需证件、批件。(2)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。(3)按合同约定支付条款支付工程款。9、承包人工作9.1承包人应按约定的内容和时间完成以下工作：（1）负责施工方案的编制、审核工作，费用包含在合同总价中。（2）每月向工程师提供工程进度计划及相应进度统计报表；（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明；（4）办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续；（5）在竣工验收前，承担已完工程成品保护的费用；（6）为了保证工程质量，必须建立合格的自检系统，配备足够的试验、检测仪器，设备和人员，并提交工程师和发包人认可。（7）在发包人组织的图纸会审和设计交底会上，以及在施工过程中，如果发现设计图纸本身或现场有不符、错误之处，应以书面形式提交到工程师处，由工程师核实后报送发包人，与设计部门会商后予以澄清。三、施工组织设计和工期10、进度计划承包人应在合同签订后15天内安排进场施工。随着工程进度，每月25日应按工程师提供的月报表形式和时间要求，报送月报表。 12、暂停施工 如发生暂停施工，在此期间，承包人应安排机械设备检修，作业班组人员的调整更换，内部资料整理，缺陷工程维修，调整下一步作业计划和主动安排一些不受暂停施工影响的作业。13、工期延误除不可抗力及通用条款13.1中⑴⑵⑶确定的工期顺延情况外，工期不得延误。工期延误按合同工期每延误一天支付违约金500元，工期违约金限额为工程合同造价的3%。工期提前不奖。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除承包人完成工程的责任或合同规定的其它责任。四、质量与检验17、中间验收17.1双方约定中间验收部位：无增加条款：第三方检测（1）第三方检测按照通用条款15.2执行五、安全施工20、安全防护20.1承包人应在施工组织设计中，专门研究布置安全生产，对各种作业机械设备、用电、高空作业，按照安全生产作业规范，做出详细的措施安排和提出相应的防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由承包人承担。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.1本合同价款采用固定价格合同，除下列情况外，承包人不得调整合同价格：工程量变更、承包人在收到发包人、设计单位及监理工程师签订的工程量变更联系单后，计算出相应的变更工程量，经监理工程师及发包人签章后，按双方约定合同价款的调整方式：一、工程量清单项目和工程量的调整（1）发生下列情况之一的，工程量清单项目应按实调整：①发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项；②设计变更引起新增清单项目或取消原有项目。（2）发生下列情况之一的，工程量清单项目的工程量均应按实调整：①发包人提供的工程量清单项目数量有误；②设计变更引起的工程量清单项目数量的增减。（3）清单项目或工程量调整应根据施工图纸、设计变更联系单等内容，按“计价规范”和本省“计价依据”等要求进行列项、计量。二、综合单价的调整（1）发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量清单项目数量的增减，在合同约定的幅度内执行合同原有的价格；除特大型工程外，凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项工程量清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量相应的综合单价由承包人参照投标时的报价分析表对原综合单价重新组价，或参考投标时所采用的计价依据提出适当的综合单价，经发包人审定后，作为结算依据。（2）发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价的确定方法为：①合同中有类似工程量清单项目综合单价的，参照合同中类似项目的综合单价计算确定。A、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；B、清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；②合同中没有类似工程量清单项目综合单价的，按可选用的工程预算定额、费用定额计算后结合中标下浮率计算。③合同中没有类似清单项目综合单价的，工程预算定额中无对应项目的，投标人可参照定额子目根据实际的消耗进行重新组合后结合中标下浮率计算，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后确定该清单项目的综合单价。（3）施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，应以原综合单价为基础，发承包双方应按新的项目特征调整相应工程量清单项目的综合单价。27、工程预付款工程预付款支付办法：本工程开工预付款为合同价款的10％，监理签发开工令后15天内支付。扣回工程款的时间、比例：:双方协商 。28、工程量的确认29、工程款(进度款)支付工程款支付与结算办法：①全部设备进场后，甲方向乙方支付至合同总价款的50%，通过当地供电部门送配电工程验收并且正常运行后支付至合同总价款的85%,。②竣工结算经审定后支付至结算价款的95%；一年保修期后支付至工程结算价款的98%；二年缺陷责任期后结清剩余的尾款，保修期执行相关规定。③发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。发包人和监理工程师有权对此进行监督，如承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，按承包人违约处理。 七、材料设备供应31、承包人采购材料设备31.1承包人采购材料设备的约定：本工程所需所有设备及材料必需与投标文件一致，投标文件中未及的材料、设备由建设方签证后由承包人采购。承包人采购的材料、设备，必须提供相关的质量证明文件。采购、使用前应经监理工程师核验所有材料与设计及投标承诺的质量、式样、品牌、规格是否相符，签字确认。八、竣工验收与结算35、竣工验收35.1全部工程完工，准备交工验收前，承包人应将由施工引起的垃圾、障碍物全部平整清楚，同时按城建档案部门要求整理下述竣工资料，提交监理工程师验收：（1）隐蔽工程全过程施工记录（含照片）及验收报告单；（2）材质保证书、合格证、检验签证单、设备使用说明书全套；（3）有关设计的技术变更和施工技术处理资料；（4）工程检测数据，质量鉴定报告；（5）工程结算资料；（6）承包人提供竣工图的约定： 竣工验收前提供竣工图伍份 （7）其他按规定要求的资料。36、竣工结算工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人收到竣工结算报告及结算资料后应在七天内委托审计机构进行审计。37、质量保修37.1本工程质量保修期为二年。九、违约、索赔和争议38、违约38.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同约定发包人违约应承担的违约责任：审计机构出具审计结论后发包人不支付结算款，按通用条款第33.4款。双方约定的发包人其他违约责任：无。38.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：(1)承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到合格标准。经验收，如有不合格工程，承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格。如返工后仍不能达到约定的质量标准，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，并没收工程质量保证金（合同价的3%），工期要以返工完毕，验收通过之日为竣工日期计算工期奖罚。(2)投标书中项目建造师及项目技术人员必须到位，实行工地考勤制度，建造师每月到位应在20天及以上（特殊情况经发包人同意例外），每不足一天支付违约金1000元，项目技术负责人、施工员、安全员、质检员等项目技术人员到位率与项目建造师到位率相同，每人到位率每不足一天支付违约金500元。⑶双方约定的承包人其他违约责任：附《工程综合考核及违约一览表》（共3页）（附后）40、争议40.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请瑞安市合同办调解；（2）调解不成，向瑞安市人民法院起诉 。十、其他42、不可抗力42.1双方关于不可抗力的约定： 按通用条款的有关约定 。44、担保44.1本工程双方约定担保事项如下：工程履约保证金按合同价的10%（其中质量保证金3%，项目建造师到位保证金1%，项目机构五大员到位保证金1%，工期保证金3%，安全、防止拖欠民工工资保证金各1%），视承包方履约情况，发包方可酌情考虑逐步退还部分履约保证金，在第三方检测单位通过系统检测的前提下，出具检测报告后(检测费由施工单位支付)，最多退还70%的履约保证金，余额待工程专项验收达到标准并取得全部验收资料后，予以全部退还。保险：发包人、承包人必须按通用条款的要求办理保险。49、合同份数49.1双方约定合同副本份数： 陆 份，双方各执 叁 份。50、补充条款50.1根据标书要求，承包人与施工总包方签订的协议书作为本合同的附件。50.2乙方管线应随装修进度主动做好预留、预埋，严禁凿打梁柱墙等承重构件，否则承担全部责任。50.3所有设备及材料，承包人请按发包人的要求选择具有一定生产规模和市场信誉良好的生产厂的产品。若使用劣质材料，一经发现发包人有权拒绝接收、要求调换或终止合同。无论发包人是否发现和制止，由于使用劣质材料所引起的一切责任均由承包人自负。50.4在签订施工合同后15天内，承包方故意拖延或不进场做好施工准备工作，发包方可以单方面中止施工合同，并没收其履约担保。50.5招标文件的一切文字资料是本合同的组成部分。50.6未尽事宜，双方协商解决，协商后的协议书作为本合同的组成部分。第三节合同附件格式附件一：合同协议书合同协议书发包人(全称)：瑞安市第二人民医院承包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称： 瑞安市第二人民医院315KVA配电工程工程地点：瑞安市第二人民医院内 工程内容：由高压进线、变压器、低压柜、低压出线等组成，具体以工程量清单及施工图纸为准。工程立项批准文号：资金来源： 财政性资金 二、工程承包范围 承包范围：由高压进线、变压器、低压柜、低压出线等组成。承包方式：综合单价承包，包工包料三、合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数天 四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)： 元（人民币） ￥： 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、招标文件4、投标文件及其附件 5、本合同专用条款 6、本合同通用条款 7、标准、规范及有关技术文件8、图纸9、工程量清单、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 2012 年 月日合同订立地点： 瑞安市第二人民医院 本合同双方约定经双方签字、盖章后生效 发 包 人：(公章)承 包 人：(公章)住 所： 住 所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人：电话： 电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐 号：帐 号：邮政编码： 邮政编码：注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。附件:承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模工程内容工程造价(元)开工日期计划竣工日期 附件:发包人供应材料设备一览表序号材料名称规格品种单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注 工程质量保修书发包人： 承包人：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对瑞安市第二人民医院2*1250kVA干式变配电设备工程（重）签订工程质量保修书。1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围及内容，双方约定如下：按照竣工图及变更联系单范围的内容工程进行保修，承包人必须承担所施工项目范围的一切维护管养，质量问题均由承包人负责，并承担所发生的一切费用。 2、质量保修期：2.1、双方根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》（建质[2005]7号）及有关规定，约定本工程质量保修期贰年。2.2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。3、质量保修责任3.1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。3.2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。3.4、质量保修完成后，由发包人组织验收。4、保修费用4.1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。5、其他5.1、双方约定的其他工程质量保修事项：工程竣工验收合格后，承包人以中国境内注册的银行出具银行保函的形式预留工程质量保修金，保修金为结算造价的5%。5.2、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人：（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日 年 月 日附件:瑞安市政府采购项目诚信评价反馈表采购单位联系方式项目名称项目编号RACG中标单位中标金额代理机构定标时间年月 日以 下内容由采购单位填写合同签订时间验收完成时间政府采购标签有/无协助验收是/否采购单位对本次政府采购的评价意见请如实填写您对本次政府采购的项目（货物、服务、工程）在价格、质量、服务方面的意见（在结论上打“ √”）。一、对中标单位的评价意见1、价格 A、优 B、良C、好D、一般 E、差2、质量 A、优 B、良C、好D、一般 E、差3、服务 A、优 B、良C、好D、一般 E、差二、对中标人诚信总体评价：A、优（90-100）B、良（80-90）C、好（70-80）D、一般（60-70）E、差（60以下）三、您若有政府采购方面的建议和措施，请说明（可附页说明）：1、2、3、（此表由采购单位填写，主要对中标人在项目履约过程中的诚信情况及项目验收后项目总体履约（满意度）进行评价，此表务必在项目验收完成后三日内交回公共资源交易中心）采购单位确认：（盖章） 备注瑞安市公共资源交易中心地址：瑞安市满庭芳大楼三楼联系电话：****-********传真：****-********网址：www.raztb.com第五部分投标文件格式投标人提交投标文件须知1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购代理机构查找不到有效文件是投标人的风险。2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。4、采购代理机构将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。附件一开标一览表招标编号： （价格单位：人民币元）工程投标报价人民币元（小写）投标工期(日历天)项目负责人质量目标投标总价（大写）：￥：注：以上报价总价必须含所有投标费用。投标人全称（公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期： 附件二投标报价汇总明细表（安装工程）序号费用名称计算公式金额(元)一 预算定额分部分项工程费　其中 1.人工费+机械费二 施工组织措施费　　其中2．检验试验费　3．冬雨季施工增加费　4．夜间施工增加费　5．已完工程及设备保护费　6．二次搬运费　7．提前竣工增加费　8．职工教育经费三 企业管理费四 利润五 规费　 11.排污费、社保费、公积金　 12.民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险费六 风险费七暂列金额八安全文明施工费九税金十 建设工程造价注：1、最终报价以大写为准；2、另附完整的报价计算书。附件三一、安装工程量表序号定额编号名称单位数量单价合价人工费材料费机械费人工费材料费机械费1组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜315kV?A台12杆上跌落式熔断器安装 PRW1-10F(W)/100-30组13杆上避雷器安装HY5WS-17/50组14铜芯电力电缆敷设YJV22-8.7/10-3*35100m0.55户外热缩式电力电缆终端头制安10kV以下截面35mm2以下个26电缆保护管敷设 G100镀锌钢管10m2.57塑料电线管地埋敷设 C-PVC 110*5100m18户内接地母线敷设40*410m2.59角钢接地极制安接地接2.5米/50*5根510基础槽钢安装 10#槽钢10m0.5811低压开关柜仿MNS安装台(t)412铜芯电力电缆敷设VV22-0.6/ 1*300100m0.913户内浇注式电力电缆终端头制安1kV以下截面300mm2个614铜芯电力电缆敷设VV22-0.6/ 1*150100m0.315户内浇注式电力电缆终端头制安1kV以下截面150mm2个216镀锌双横担1.7米/50*5组117软母线引下线、跳线、设备连线跨／三相118避雷引下线敷设10m1.0519电缆沟挖填含建筑垃圾土m318.620砼道路切割及修复（15cm）m34.23211500*1100*700电缆井座3221100*1000*900电缆井座32310kV以下电力变压器系统调试容量560kV?A以下系统1241kV以下交流供电系统调试(综合)系统182510kV以下交流供电系统调试断路器系统126备用电源自投装置调试系统(套)127独立接地装置调试6根接地极以内组228接地网调试系统129电容器调试1kV以下组630避雷器调试10kV以下组131电缆直流耐压试验 10Kv以下根/次432防火堵洞盘柜下处433防火堵洞保护管处1234灭火器箱内含2只二氧化碳灭火器（4kg）组135绝缘橡皮垫900*7000*5厚kg10036箱变基础座137电缆沟项138不断电施工增加费项139旧设备（柜）拆除费用项1 编制说明：一、工程概况：1、工程名称：瑞安市第二人民医院315KVA配电工程2、工程地点：瑞安市第二人民医院内3、建筑特征：高低压配电工程。二、编制范围（包括下列主要工程量及其附件安装，不包括政策处理等其他费用）：1、安装调试令克、避雷器各1组。2、新装及调试315KVA箱式变压器1台、低压柜4台。3、新敷及调试高压YJV22-8.7/15-3*35电缆50米。三、编制依据： 1、依据瑞安市新源电力设计有限公司设计图纸；2、依据招标文件及定额取费有关补充文件（《温住建发[2011]219号》、《温住建发[2012]39号》、《瑞住建发[2012]237号》等）；3、工程量依据工程设备材料表及图纸明细。4、配电房内的照明系统不计。五、材料参考品牌选用：1、箱式变压器——浙江电力变压器有限公司、上海新力成套设备有限公司、浙江中纳电气有限公司。2、低压柜——柜体采用优质雪花镀锌钢板，品牌采用上海上科电气集团有限公司、上海德力西集团有限公司、正泰电气股份有限公司产品；断路器采用ABB公司、施奈德公司、GE公司产品。3、镀锌钢管——金洲、劳动、增洲4、CPV-C——三方管业、联塑5、电缆——威尔鹰、永电、开开、兴乐材料为同等或高于以上品牌附件四：法定代表人授权委托书：本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托（单 位 名 称） 的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（招标项目名称）（括号内填投标编号）项目招标，全权处理本次招标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。授权代表无转授权，特此授权授权代表：性别 ：年龄：身份证号码： 职务：详细通讯地址：邮政编码： 电话：传真： 投标人：（公章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期： 年 月 日注：本法定代表人授权委托书正本一式三份，商务标、技术资信标正本中各有一份，另一份在递交标书时，随授权代表身份证一起交验。附件五投标人自2008年7月以来400KVA或以上配电房工程业绩一览表招标编号：单位工程名称建设规模工程内容工程造价(元)开工日期计划竣工日期注：业绩证明材料复印件附后。投标人全称（公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期：附件六项目建造师自2008年7月以来400KVA或以上配电房工程业绩一览表招标编号：单位工程名称建设规模工程内容工程造价(元)开工日期计划竣工日期注：业绩证明材料复印件附后，原件备查。投标人全称（公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期：附件七千伏（）工程施工安全环境管理协议发包人：（）局 承包人： 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据中华人民共和国《安全生产法》及电力公司有关安全管理文件和公司职业安全卫生管理体系的规定，明确双方的安全责任，确保施工期间的人身、设备安全，经双方协商，在签订电力工程承包合同的同时签订本协议。1.安全管理目标：1.1不发生人身重伤及以上事故；1.2不发生机械设备事故；1.3不发生负主责的重大及以上交通事故；1.4不发生火灾事故；1.5不发生影响或污染环境保护事故；2.发包人的权利和义务：2.1发包人在开工前应认真审核承包人施工组织设计、作业指导书；承包人送审的施工组织设计、作业指导书中，对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，须有详细的组织措施和技术措施。发包人审核合格后，监督承包人严格执行。2.2开工前，承包人须对施工人员进行安全教育。未进行安全教育者不得进入现场施工。发包人可对此进行检查。2.3施工期间，发包人有权检查、督促承包人执行有关安全、防火、环境保护规定的情况，承包人须协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火、环境保护工作，预防事故发生。2.4发包人有权监督检查承包人工程现场安全生产、防火管理方面工作。当承包人的安全、文明施工严重失控时，发包人有权作出停工整顿，限期整改、直到清退出场的决定。2.5发包人不得指挥承包人违反安全管理规定进行施工。因发包人原因导致的事故由发包人承担责任。2.6发包人认为确实有必要暂停施工时，应以书面形式提出意见要求承包人暂停施工。当承包人实施处理意见完毕并以书面形式提出复工要求后，发包人应在48小时内组织验收，检查是否合格，并签字后给予答复。发生下列情况必须停工整顿：2.6.1发生人身伤亡事故；2.6.2发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；2.6.3发生施工区域内火灾事故；2.6.4重复发生相同性质恶劣的事故；2.6.5违章作业不听从劝告的；2.6.6施工现场脏、乱、差，不能满足安全、文明、环境保护施工要求。3.承包人的权利和义务：3.1承包人须认真贯彻国家、地方、电力行业颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、法令、条例、《电业安全工作规程》、《安全生产规程规定》及《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。3.2按GB/T24001－2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系 规范》和国家电网公司SHEQ《安全生产健康环境质量管理体系》有关要求做好工程施工环境管理和职业健康安全管理工作，对施工过程中可能产生的重要环境因素和可能产生的重要风险提出具体措施和控制计划。3.3承包人根据工程内容、特点制订适合工程现场特点的安全管理制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等。3.4承包人必须认真对本工程有关施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。未接受安全教育和安全考试不合格的施工人员不得进入现场施工。3.5施工期间，承包人全面负责本工程现场的有关安全、防火工作。施工现场必须备有一定数量的消防设施。3.6承包人在施工期间必须严格遵守和执行安全生产、环境保护、治安保卫方面的有关规定，接受发包人的监督、检查和指导。对于发包人查出的隐患，承包人必须及时整改。3.7当发包人认为确实有必要暂停施工并提出要求承包人暂停施工的书面意见后，承包人应当按发包人要求停止施工，实施处理意见后，以书面形式向发包人提出复工要求。在发包人组织验收并签字同意后，承包人重新施工。3.8承包人对施工现场设施每天开工前必须履行检查，发现隐患应及时整改。3.9特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员须经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证，中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。3.10承包人必须为作业人员配备应有的劳动保护用品、用具。承包人所属人员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求。3.11工程施工过程中废气、废水、固体废弃物、噪音、化学药品排放要符合国家有关环境要求。4.承包人必须坚持文明施工，对所承担工程区域的文明施工负责，做到工完料尽场地清，现场工业垃圾及时进行无害化处理。承包人若不定期清理，发包人可组织清理，费用在承包人工程款中扣除。5.贯彻谁施工谁负责安全的原则，在施工期间造成伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故（包括甲、承包人责任造成对方人员、他方（行人等）人员伤亡），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院、国家电力公司及地方有关事故报告规定，在事故发生后24小时内及时报告各自上级主管部门及省（市）、区（县）等有关部门。承包人人员施工中发生的不安全情况应及时向发包人通报。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。6.违约扣款：6.1由发包人组织监理、参建等单位，进行安全、文明施工检查，并按本责任书规定进行违约扣款。6.2承包人在施工中出现重伤及死亡事故，承包人除了承担事故造成的损失外，发生死亡事故扣除保证金的百分之百；发生重伤事故扣除保证金的百分之五十。6.3承包人在施工中虽未出现伤亡或其他事故，但安全检查不合格并经指出后，再次检查仍不合格者，扣除承包人施工保证金10-30％。6.4承包人在施工中出现恶性未遂事故，酌情处以3000元以下违约款。6.5对于承包人违反安全规定，进行野蛮冒险作业的第一次发现当即处以1000元违约款。承包人进行野蛮作业虽经签发整改书，但仍未中止作业的，每发现一次处以3000—5000元违约款。6.6对违反下列安全纪律的，具体处违约款如下：6.6.1进入施工现场不戴安全帽，每发现一人次扣50元；6.6.2高空作业不系安全带，每发现一人次扣100元；6.6.3高空随意抛物，每次扣200元；6.6.4无证乱接施工电源，配电箱不接触电保护器，每次扣200元；6.6.5施工现场孔洞无盖板，高空平台作业处边缘无栏杆，每次扣1000元；6.6.6施工前不进行安全交底，每次扣1000元，交底不签字，每人次扣50元；6.6.7收到事故隐患通知单后，不按期整改，每次扣1000元；6.6.8不按规定组织安全检查，不及时上报安全检查情况，每次扣1000元；6.6.9不按“三不放过”原则处理恶性未遂事故，或不及时上报事故报告，或隐瞒事故，每次扣10000元。6.6.10职工(包括民工)未经安全教育而参加施工，每次扣1000元；6.6.11违反消防管理条例，每次扣300元；当上述违纪现象多次重复出现或情节特别严重的将处以500—10000元惩罚性违约款。7.在工程施工过程中，发包人通过定期或不定期检查，根据承包人文明施工的投入和实际取得的效果，予以适当的奖励。8.本协议执行过程中如遇有与国家、国家电力公司和地方政府的有关规定不一致时，按照国家、国家电力公司和地方的有关规定执行。9.本协议为施工合同的附件经双方签字、盖章后生效，与施工承包合同具有同等法律效力。10.甲、乙双方必须严格执行本协议，因违反本协议而造成设备、伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。 发包人：（盖章）（ ）局 承包人（盖章） 代表（签名）： 代表（签名）：附件八千伏（）工程建设项目廉洁责任书发包人：（）局承包人；为保证 （）工程施工顺利进行，为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉洁责任书。一、承发包双方的责任1、应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。2、严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工的规章制度。4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等机关举报。二、发包人的责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：1、不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。2、不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。3、不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。4、不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位宴请和健身、娱乐等活动。5、不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与该发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。三、承包人的责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：1、不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。2、不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3、不准接受或暗示为发包人、相关单位或个装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。4、不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。四、违约责任1、发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。2、承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。五、本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。六、本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。发包人（盖章）：（）局　　　　 　 承包人（盖章）：法定代表人：　　　　　　　　　　 　 法定代表人：第六部分评标、决标办法根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。一、 评标原则为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。二、评标组织评标工作由采购代理机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术方面的专家将不少于总数的三分之二。三、评标程序评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审查；然后对合格投标供应商的资信技术标进行评审；资信技术标评审结束后开启商务标，开启商务标前先公布投标供应商资信技术得分情况，然后由投标供应商代表检查商务标的密封情况，确认无误后后开启商务标并对商务标进行评审，根据综合评审结果，提交评审报告。四、评标办法1. 本次评标采用综合评分法，总分100分，其中资信技术60分（资信技术权值60%），商务40分（商务权值40%）。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按资信技术得分由高到低顺序排列。得分、报价、资信技术分均相同时，以抽签决定。排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。2．评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。五、评标细则1．资信技术分的评定（60分）序号评标项目分值评分基本规则备注1银行资信（以银行或资信评估委员会发证为准，发证时间为2010年及以后的为有效）2AAA 2分AA1.5分A1分2企业资质2一级资质2分二级资质1.25分三级资质0.5分3承装（修、试）电力设施许可证2一级 2分二级 1.7分三级 1.4分四级 1.1分五级 0.8分4项目负责人资质（建造师）2一级资质2分二级资质1分5ISO质量、环境、职业健康安全认证2质量已认证且有效1分环境已认证且有效 0.5分职业健康安全已认证且有效0.5分6投标人自2008年7月以来315KVA或以上配电房工程业绩21个0.5分（本项分数最高不得超过2分）7项目建造师自2008年7月以来315KVA或以上配电房工程业绩41个1分（本项分数最高不得超过4分）8安全保证体系，安全目标，安全方面的规章制度4完善可靠 4分基本完善可靠2.5分一般1分9进度工期目标、网络计划3合理 3分较合理 1.5分一般0.5 分10主要施工机械及劳动力安排计划3科学合理可行2分基本合理可行1.5分 一般1分11质量的保证措施主要包括：（6分）①质量保证体系的组织和实施2健全2分 较健全1.25分一般0.5分②质量目标和质量方 针1目标明确1分一般0.5分③质量责任制（落实到部门、人员）1责任制明确 1分一般 0.5分④质量保证措施及施工工艺编制2编制好2分较好1.25分一般0.5分12施工总体布置3布置合理 3分较合理 2分一般 1分13主要施工技术措施4科学合理，切实可行4分，较合理3分， 一般2分14环境、文明施工措施4好4-3分； 较好 3-2分；一般 2-0分15计划、统计和信息管理3好3-2分； 较好 2-1分；一般 1-0分16主要设备、材料技术响应情况9好9-6分；较好 6-3分；一般 3-0分17售后服务5好5-3.5分；较好3.5-2分；一般2-0.5分注 ：投标人资信技术部分的最终得分为评标专家组成员的有效评分中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（计算评分值时保留二位小数，第三位四舍五入）。2.投标人商务分的评定：合计 0～40分2.1商务标的初评商务标开标后评标专家组成员对各投标单位的商务标进行审查。?报价书中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价；?付款方式和进度是否响应招标要求；?是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加业主责任范围，减少投标人义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；?工期、质量目标是否满足招标文件的要求。2.2评标价的确定：评标价=投标报价+缺漏项价，初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正：1）开标时投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。2）如投标文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。3）单价之和不等于合价，以单价为准修正合价，除非单价小数点明显点错了位置。合价之和不等于总价，以合价为准，修正总价。4）如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。5）任何有漏去货物的投标书的报价其评标价将按下述方式予以调整，以包括漏项产生的费用（如果中标，将以其投标报价作为合同价格）：?有单价，以单价为准修正评标价；?无单价，按无效标处理。6）对有多报货物的投标文件的报价将按下述方式予以调整：评标价不作调整，如果中标，将以该投标人对该项的投标单价作为中标单价，数量按需调整。7）如果投标人不接受对其错误的纠正，其投标将被拒绝。商务报价评定应在各投标人技术上响应招标要求进行。属招标文件和技术交底不清楚，引进投标报价内容和口径不一致者，则应按有关规定由评标委员会讨论后统一调整投标报价内容和口径（属投标人失误造成的报价差错、遗漏，其投标价不得调整，其评标价按上述调整）计算出评标价。8）如投标人缺漏项价格比例达到投标报价的1%（含）以上时，属重大商务偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。9）如投标人的投标文件前后矛盾，评委会将作出不利于投标人的修正。2.3商务标得分计算：进入商务报价程序的全部有效投标人中最低评标价的作为评分基准值。投标人商务报价与基准值对比，计算出商务报价评分值：1）全部有效投标人中的最低评标价作为评标基准价。2）各投标人评标价与评标基准价对比，计算各投标人的商务报价得分：?投标报价超过财政预算价的为无效标。?等于评标基准价的得满分40分；?其他投标人的商务报价得分按下面公式计算得出：投标人的商务报价得分=（评标基准价/评标价）×40分；?商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。六、决标办法评标委员会根据投标人的合计得分（资信技术文件和商务标分开打分，最后二部分得分相加）由高到低确定一个中标预选供应商（得分高者），并出具评审报告。如中标人在中标后不履行合同或拒绝已承诺的有关条款，则视为其违约，投标保证金将不予退还，并同时从备选的候选人中选择中标人。七、中标结果公告中标供应商确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，在发布采购公告的同时，采购人将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。八、投标供应商义务投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。 未尽事宜按有关法律法规规定执行。