目 录
第一章 项目简介
第二章 投标须知
第三章 投标文件的澄清及说明
第四章 开标、评标及定标
第五章 承包范围、方式及投标报价的有关规定
第六章 投标文件的编制内容
第七章 工程评标办法
第八章 合同条款及格式
第九章 投标文件格式
第一章项目简介
本招标项目淮北绿金花园室外电梯提升工程，已具备招标条件，现对该项目的电梯采购及安装进行招标。
一、项目概况
1、建设地点及现状：项目地点位于淮北市烈山区东部新城，项目现状为：绿金花园室外电梯用于从地下车库提升到地面上，电梯井为原车库基础筏板上砌筑1.3M高以下的电梯井，地下部分的井道为土建阶段砌筑及浇筑，地上部分为投标单位施工钢结构及钢化夹胶玻璃方案，除4-4#南侧电梯样板外，后期31部电梯地下井道可按照中标单位的方案砌筑。
2、工程规模：淮北绿金花园室外电梯提升工程暂定32部电梯。
3、建设单位：淮北市建投绿金置业有限公司
二、资金来源：国有资金
三、招标内容及控制价：
1、招标内容：暂定32部电梯无机房四面观光梯，（本项目为电梯（客梯）设备采购及安装，为交钥匙工程，由中标人负责设备供货、现场安装及调试直至相关主管部门验收合格等全部工作），载重：630KG,2层2站2门速度:1.0m/s，还需实现以下需求： 1、此电梯为防水门机，要有一系列的防水措施；2、地面上外部采用透明钢化夹胶玻璃，地下一层及地上一层的电梯门及轿厢采用透明钢化夹胶玻璃；3、电梯门套采用小门套；4、井道顶层高度从地面到钢构幕墙顶最高处含吊钩只有3.5m（包验收）；5、假如后期需要安装智能化门禁系统，中标单位需要免费配合后期智能化施工单位的安装工作（包括但不限于：提供电梯的接口代码等）；6、电梯井深度小于等于1.2米。
2、控制价：
11.58万/台，总价不超过370.56万（投标人一旦中标，单价不予调整，报价中包括但不限于以下费用：电(扶)梯设备销售额、设备进口部件海关关税及其应交纳的税款、货从工厂发出到项目工地的运输费、运输保险费、安装费、系统调试费、设备吊装费、设备安装脚手架的搭设拆除费及其应交纳的税款、首次特种设备检测机构验收费，二年维保费；钢结构幕墙井道费用。设备费和安装费比例合理，若我方和评委一直认定投标单位该报价明显不合理、违背市场情况，将否决其投标）。
3、工期：4-4#南侧样板电梯25个日历天内完成发货运输安装调试，剩下31台60个日历天内完成（除因建设单位原因，工期不予推延）。
四、投标人资格要求：
4.1投标人须是在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的电梯制造商或授权代理商；
4.2电梯制造商具有中华人民共和国特种设备制造B级或B级以上许可证，特种设备安装改造维修 B级或B级以上许可证；
4.3 投标人如为代理商的须具备《中华人民共和国特种设备（电梯）安装改造维修许可证》安装、维修电梯B级及以上资质；代理商应有电梯制造商针对本项目的唯一授权（提供制造商授权书）。
4.4由法人代表人或被委托人持法定代表人授权委托书（在同页纸上同时附法定代表人身份证正反面扫描件和被委托人身份证正反面扫描件并加盖公章）及身份证原件，携带投标文件现场递交标书，原件与复印件一致，没有提供上述资料和内容不齐全的，均不受理。
4.5 本项目不接受联合体投递投标文件。
五、文件获取
5.1报名方式：凡有意参加投标者，请于2020年12 月29日 至2021年 1月4日17:30时接受报名，报名联系人：张海涛
183*****833，宫广跃
173*****1265.2报名方式：网上报名，拟投标报名单位在报名截止前把报名资料发送到邮箱
********@qq.com。3、报名所需资料（电子版）：企业营业执照、法人代表证明或法人授权委托书及身份证扫描件（正反面）。
六、投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间为2021年1月5日9:00时（北京时间），请在此时间前送达。
6.2投标地点：安徽省淮北市烈山区美豪酒店17楼，疫情期间各投标人需带口罩进入，同时注意保持办公室卫生，禁止吸烟。
6.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
第二章 投标须知一、投标人及费用
1、投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。认真阅读招标文件，按照招标文件要求，对招标文件作出实质性响应；否则投标人的投标将被拒绝。
2、投标人必须具备参加本次投标的资格
满足第一章项目简介中的投标人资格条件。
3、无论本次招、投标结果如何，投标方承担自己参加本次投标的所有费用。无论中标与否，投标文件一律不退。
4、在投标答疑截止时间前投标单位可自愿进行勘查现场，勘查现场所发生的费用由投标单位自己承担。
5、投标保证金：投标保证金：投标人需现场提交投标保证金（现金，自行密封），其金额为贰万伍仟元整（25000元），否则其投标文件将被拒收，开标后，未中标单位现场退还。招标代理费25000元（由中标单位领取中标通知书之前缴纳至代理公司，该费用投标单位报价时综合考虑），中标单位将投标保证金打入业主指定账户，投标保证金(现金再当场返还)，在签订合同前，中标单位须缴纳中标金额10%的履约保证金至业主指定账号（已缴纳投标保证金转为履约保证金）。招标人与候选人签订委托合同。
6、投标人有发生下列情况之一时，将被没收投标保证金：
（1）投标单位在投标有效期内未投标或撤回投标文件；
（2）投标单位实质上不响应招标文件要求；
（3）投标人在投标过程中以不正当手段谋取中标的或串标的；
（4）投标单位中标后不愿签订合同；
7、投标单位接到中标通知后三日之内未签订合同，招标单位有权取消其中标资格另选中标单位。在签订合同前，中标人应招标人提交履约担保，可以为现金或保函。履约保证金不超过中标合同金额的10%。
8、投标答疑截止时间：如对招标文件有疑问，请以电子邮件形式反馈至招标人邮箱。
9、投标截止时间：2021年1月5日上午9点。
10、开标时间：2021年 1月5日上午9点。
11、开标地点：安徽省淮北市烈山区美豪酒店17楼，疫情期间各投标人需带口罩进入，同时注意保持办公室卫生，禁止吸烟。。
12、投标文件的递交：投标人开标当天现场递交。
13、投标有效期：45天。
二、招标事项的联系及时间安排
招标人：淮北市建投绿金置业有限公司
地 址：淮北市濉溪路18号
联系人：张海涛、宫广跃
电 话：
183*****833、
173*****126第三章 投标文件的澄清及说明一、招标文件由本文件和招标方应投标方要求所作的文字说明和解释组成。
二、招标人有权在开标前对招标文件进行修改和补充及对投标人有关问题的答疑是招标文件的组成部分，与招标文件有同等效力。
三、投标方须在确认并履行招标文件中各项条款规定和要求的基础上，按招标文件具体规定编制并提供投标文件和有关证明资料。
四、为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标截止日期。在招标人规定的投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接受。
五、投标人在投标截止时间，有权对投标文件进行修正补充，其修正补充的文件必须加以密封。
六、任何要澄清招标文件的投标人，均应在投标答疑截止日之前,书面提请招标人解释,招标人在二日内给予书面答复,同时书面通知所有招标人。
七、投标文件的份数和签署规定：
1、投标方应交送投标文件（一正四副）。
2、投标文件需盖实际投资人或其委托代理人印章方有效。
3、投标文件不得随意涂改，如有增减变动，变动之处应加盖实际标人或委托代理人印章。
4、投标文件的正副本应装在一个文件袋加以密封，封口处贴封条并骑缝加盖印章，并注明“开标时启封”字样。不得使用活页。
第四章 开标、评标及定标一、开标：
1、时间：按招标书规定的时间开标，如有变动提前三天通知投标各方。
2、方式：开标过程由招标单位主持，工作人员和有关代表参加，每一投标单位参加人员不超过3人。
3、有下列情况之一者为废标：
(1)投标文件未按规定密封；
(2)投标文件未按规定的格式填写和编制；
(3)投标文件送交时间已超过投标截止时间；
(4)投标文件未按要求签名或盖章的；
(5)投标单位的投标报价多于一个，且未声明以哪个为准的；
(6)评委会一致确认应属于废标的其它严重情况。
二、评标
1、由招标单位负责组建评标委员会。
2、评标依据“评标办法”的规定进行，每个评委均独立评价。不按评标办法规定计分，该评委的评分无效。
3、评标委员会应根据“评标办法”的规定，遵循公正、科学、严谨的原则，综合确定评价结果，并排出名次，向招标领导小组推荐中标候选单位。
4、评标过程中，投标方不得试图对评标工作施加任何影响，否则，投标作废。
5、评标委员会有权要求投标方对投标文件上含义不清的内容进行解释和澄清。但对投标报价、工期、质量等级和其它实质性内容不得更改。对澄清和确认的事项，应形成书面材料，经投标方授权代表签字后，作为投标文件的组成部分。
6、评标委员会经评审，若认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标，由招标单位重新招标。
三、定标：
招标领导小组根据评标委员会的评标结果和评标委员会的推荐，推荐中标候选人,确定中标单位。
四、中标条件及通知
1、中标条件：采用综合评分法，按综合打分高低排序推荐候选人。
2、中标通知
(1)定标后向中标单位发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的单位，对中标缘由，招标单位不予解释。
(2)中标通知书对招标单位和中标单位具有法律效力。
(3)中标单位须自收到中标通知书之日起三天内与招标单位商谈签订合同。当中标人不按规定与招标人签订合同，逾期将取消其中标资格。
第五章 承包方式及投标报价的有关规定一、承包方式：采用固定单价承包。
二、供货期及质量要求：
1、投标单位应合理安排本供货期，不得耽误工地正常施工。
2、质量要求：工程质量达到合格，确保验收合格。详见招标文件合同条款及格式。
3、因乙方原因推延工期罚款1000元/天。
三、标的报价为人民币。
第六章 采购人需求一览表
项目清单及技术要求：本项目为电梯（客梯）设备采购，为交钥匙工程，由中标人负责设备供货、现场安装及调试直至验收合格等全部工作。
1、电梯基本参数
| 序号 | 基本参数 |
| 1 | 电梯编号 | L |
| 2 | 台数 | 32台 |
| 3 | 机型 | 无机房 |
| 4 | 载重量 | 630 kg |
| 5 | 速度 | 1m/s |
| 6 | 层 | 2层 |
| 7 | 站 | 2站 |
| 8 | 井道最小处净空尺寸（面宽×进深） | 2000mm×1800mm |
| 9 | 基坑深度/顶层高度 | 1200 mm/3500mm（底坑深度在满足验收的条件下，越小越好） |
| 10 | 开门方式 | 中分门 |
| 11 | 钢结构幕墙 | 地上一层采用钢结构幕墙井道（顶层高度3500），地下及地上电梯门采用钢化夹胶玻璃门，电梯轿厢全部采用钢化夹胶玻璃，由投标人负责实施，价格含在报价文件中。 |
2、电梯主要部件配置要求
| 序号 | 部件名称 | 要 求 |
| 1 | 驱动系统 | 交流调频调压驱动 |
| 2 | 曳引系统 | 无齿曳引机 |
| 3 | 光幕保护装置 | 具备 |
| 4 | 电梯控制系统 | 电脑智能控制，串行传输系统 |
| 5 | 限速器、安全钳、缓冲器 | 具备 |
| 6 | 外呼装置 | 微动按钮；发纹不锈钢面板；带楼层数字点阵显示；32位微电脑控制 |
| 7 | 轿厢内操作装置 | 微动按钮；楼层数字点阵显示的标准操作箱；32位微电脑控制 |
| 8 | 轿厢侧壁 | 钢化夹胶玻璃 |
| 9 | 轿厢门 | 钢化夹胶玻璃 |
| 10 | 轿厢天花装修标准 | 投标人提供图册选用，并明确材质（不另加价） |
| 11 | 轿厢地板 | 投标人提供预留装修层厚度或选用图册，并明确厚度、重量
（不另加价） |
| 12 | 候梯厅门套 | 小门套，1.2mm厚不锈钢板 |
| 13 | 候梯厅厅门 | 厅门采用观光玻璃门 |
| 14 | 轿厢通风、排风 | 高通风流量低噪音通风系统 |
| 15 | 轿厢照明 | 高亮度LED组灯 |
| 16 | 轿厢内铭牌 | 不锈钢；标明品牌等 |
3、控制部分技术要求
| 序号 | 功 能 | 序号 | 功 能 |
| 1 | 修正运行 | 18 | 警铃-轿厢/轿底 |
| 2 | 马达过热保护 | 19 | 五方通话 |
| 3 | 电源相应故障检测 | 20 | 应急通话 |
| 4 | 运行时间监控 | 21 | 检修运行 |
| 5 | 电阻制动 | 22 | 维修用开门按钮 |
| 6 | 缓冲器开关 | 23 | 机房内呼按钮 |
| 7 | 门区指示灯 | 24 | 轿门触点 |
| 8 | 上行超速保护 | 25 | 轿门限位开关 |
| 9 | 安全钳安全触点 | 28 | 禁止开门开关 |
| 10 | 轿厢限速器安全触点在机房 | 29 | 井道急停开关 |
| 11 | 轿厢安全出口触点 | 30 | 轿厢急停开关-控制柜 |
| 12 | 救助运行功能 | 31 | 轿厢急停开关-轿顶 |
| 13 | 轿厢非曳引运动 | 32 | 禁止外呼开关 |
| 14 | 误操作 | 33 | 轿厢限速器张紧块安全触点 |
| 15 | 紧急轿厢照明-独立照明 | | |
| 16 | 紧急电池供电（仅紧急轿厢照明、警铃） | | |
| 17 | 紧急通讯功能 | | |
本次招标的全部电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：
电梯制造与安装安全规范（GB7588-2003）；
电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2003）；
电梯维修规范（GB/T 18775-2002）；
电梯安装验收规范（GB10060-1993）；
电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范（GB50182-1993）；
电梯技术条件（GB10058-1997）；
电梯试验方法（GB10059-1997）；
电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002）；
交流电梯电动机通用技术条件（GB/T 12974-1991）；
电梯、自动扶梯、自动人形道术语（GB/T 7024-1997）；
第七章 投标文件的编制内容一、投标书及投标报价表应按规定填报，不得漏填。
二、投标文件中应包括的内容：
详见：招标文件第九章
第八章 评标办法
一、工程的评标委员会由招标单位代表和有关技术经济方面的专家共五人组成。
二、采用综合评标法，先进行投标人资格基本条件评审，通过资格评审的进入详细评审。
三、超出最高限价为废标。
四、根据综合评分结果，由评委会编制评标报告，并推荐有排序的前两个单位为中标候选单位。
五、招投标领导小组根据评委会的推荐，研究确定中标单位。
1、资格评审：投标人资格基本条件评审表
| 序号 | 审核要素 | 投标资格合格条件标准 | 有效证明材料 | 证明材料
提供方式 |
| 1 | 独立的法人营业资格 | 在中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格，并具有有效的营业执照（副本）。 | 有效的企业法人营业执照（副本） | 复印件加盖公章装订在投标文件中 |
| 2 | 资格要求 | 电梯制造商具有中华人民共和国特种设备制造B级或B级以上许可证，特种设备安装改造维修 B级或B级以上许可证；
投标人如为代理商的须具备《中华人民共和国特种设备（电梯）安装改造维修许可证》安装、维修电梯B级及以上资质。 | 许可证书（须能反应许可证级别）,代理商令须提供电梯制造商针对本项目的唯一授权书 | 复印件加盖公章装订在投标文件中 |
3
| 承诺书 | 格详见本招标文件附件 | 由法定代表人签名并加盖公章 | 原件装订在投标文件中 |
4
| 授权委托书 | 格式详见本招标文件附件 | 由法定代表人签名并加盖公章的委托书 | 原件装订在投标文件中 |
注：资格评审有一项不合格的不进入详细评审。
2、详细评审
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分 100 分) | 技术和商务部分：70分
报价部分：30分 |
| 2.2.2（1） | 技术部分评分标准（70分） | 产品（40分） | 1、根据电梯露出地面的高度进行赋分：
井道顶层高度从地面到钢构幕墙顶最高处含吊钩只有3.5米（包验收）得基本分2分 ，小于3.5米得5分；此项共计5分。(提供相关证明或说明材料)
2、根据地下室二次砌筑的电梯井深度进行赋分：
二次砌筑的电梯井深度1.2米的得2分，小于1.2米的得5分；此项共计5分。(提供相关证明或说明材料)
3、根据电梯控制柜的位置进行赋分：
电梯控制柜放在地面上得2分，放在地下一层得5分，此项共计5分。(提供相关证明或说明材料)
4、提供所投电梯型号的整机型式试验报告或合格证，原品牌原工厂生产的得5分或提供电梯主要核心部件（控制系统、曳引系统、门机系统、限速器及安全钳等）的单项型式试验报告或合格证（原品牌原工厂生产）每提供一项得2分，最多得5分，没有不得分。（提供复印件加盖公章）
5、根据电梯起、制动加、减速度最大值进行赋分：
1.0 m/s2＜电梯起制动加减速度最大值≤1.5m/s2的得2分。(提供相关证明或说明材料)
电梯起制动加减速度最大值≤1.0 m/s2的得5分。
6、根据电梯在运行时机房、轿厢内的噪声值，以及电梯门在开关时的噪声值进行赋分。
机房噪声≤80dB、轿厢内噪声≤55dB、门的噪声≤65dB的得2分；
机房噪声≤75dB、轿厢内噪声≤52dB、门的噪声≤60dB的得5分。(提供相关证明或说明材料)
7、根据轿厢天花装修标准、轿厢地板预留装修层厚度或选用图册进行赋分。横向比较得1-10分。注：轿厢天花装修，投标人提供图册选用，并明确材质；轿厢地板，投标人提供预留装修层厚度或选用图册，并明确厚度、重量。 |
| 相关证书（5分） | 根据投标人投标产品品牌具有有效的电梯相关专利证书进行赋分，每有1项得1分，满分5分。
注：提供相关证书等证明材料（复印件加盖公章）。 |
管理体系认证
（3分） | 根据投标人的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书进行赋分：具有有效的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书每一项得1分，满分3分。注：提供相关认证证书（复印件加盖公章）。 |
| 供货业绩（10分） | 根据投标人业绩，按照下列标准赋分：2018年1月1日至投标截止时间，投标人具有所投电梯产品供货/安装业绩，在100万元（含）至300万元（不含）之间的每1个得1分，合同金额在300万元及以上的每1个得2分。注：满分10分，时间以合同签订时间为准，提供合同等业绩证明材料（复印件加盖公章）。 |
| 质保及维保承诺（4分） | 投标人承诺质保期和免费维保期2年的，得2分，在2年免费维保期基础上每增加1年加1分，本小项最多得4分。 |
| 生产供货及售后服务方案（8分） | 根据投标文件的生产供货及售后服务方案与维保响应速度等进行综合评价，横向比较得0-8分。 |
| 商务部分 |
| 2.2.2（2） | 投标报价 评分标准（30分） | 投标报价得分计算公式 | 评标基准价：通过资格审查的有效的投标报价中的最低价作为评标基准价。
得分计算：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价的价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。（注：投标报价得分精确两位小数，小数点后第三位四舍五入。） |
各评委依据上述评标细则的规定，用同一标准对各投标人进行逐项打分（其中 “报价得分”由评委统一计算，“技术部分”各评委各自打分，取其平均值（保留小数点后二位）为各投标单位的该项最终得分），技术、报价得分两部分汇总，由高分到低分向招标人推荐两名中标候选人（得分相同时，报价低者优先推荐；若得分相同，报价也相同，则现场抽签确定顺序）。
第九章合同条款及格式具体合同中标后由中标人提供，本项目付款方式安装以下执行。
招标人在签订合同后7日内支付中标人设备总价款的30%，发货前15日支付投标人该批次设备总价的40%，全部安装完毕后质监局验收合格后支付设备总价款的27%，剩余3%在质保期满（验收合格后24个月）无质量问题1个月内支付。进场前3日支付安装费总价的50%，安装完毕验收合格后7日内支付投标人剩余安装费用，支付完毕后投标人办理移交手续。每次支付费用前，投标人必须先提供满足招标人要求的增值税专用发票。
注：中标单位投标时做出的相关承诺及提供的技术参数在施工过程中须严格履行，满足招标文件相关要求，否则视为违约，发包人有权终止施工合同，勒令其退场并处罚金10万元。
电梯产品买卖合同
项目名称：淮北绿金花园室外电梯提升工程
签约单位：
工程地点：淮北市绿金花园
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方友好协商一致，同意签订本合同，并共同遵守。合同条款如下：
| 梯号 | 合同号 | 产品名称 | 规格型号 | 设备单价 | 台数 | 小计 |
| | | | | | |
| 合计：元 | | |
本合同总金额为人民币：元整（大写人民币：）。
|
注：（1）详细规格描述见附件《电梯合同技术规格表》。
（2）本合同中包含设备金额及应交纳的增值税，税率13%，建筑安装营业税和安装费、验收费、土建工程等所涉及的其他费用详见安装合同。
█含运输费及运输保险费用
█不含任何其他费用 |
1．合同货物描述、数量及价格（自本条款起凡遇有□时，在□内涂黑表示确认） RMB，单位：元
2．付款方式
2.1甲方在签订合同后7日内支付乙方设备总价款的30%，发货前15日支付投标人该批次设备总价的40%，全部安装完毕后质监局验收合格后支付设备总价款的27%，剩余3%在质保期满（验收合格后24个月）无质量问题1个月内支付。进场前3日支付安装费总价的50%，安装完毕验收合格后7日内支付乙方剩余安装费用，支付完毕后乙方办理移交手续。每次支付费用前，乙方必须先提供满足甲方要求的增值税专用发票。
注：乙方投标时做出的相关承诺及提供的技术参数在施工过程中须严格履行，满足招标文件相关要求，否则视为违约，甲方有权终止施工合同，并勒令其退场并处罚金10万元。
3．货物的交付：
3.1 交货方式： □甲方自提 █代办运输
3.2 交货期：在乙方收到合同约定应付款项后，4-4#南侧样板电梯25个日历天内完成发货运输安装调试，剩下31台60个日历天内完成（除因建设单位原因，工期不予推延）。
3.3 交货地点：绿金花园项目施工现场（乙方可根据特殊情况，将合同设备分批交货，以配合合同产品的安装和保证交付使用的时间）
收货 单位：淮北市建投绿金置业有限公司
项目 地址： 淮北市烈山区绿金花园
联系人：秦磊 电话：
158*****3603.4 运输及结算方式
3.4.1 代办运输：费用已含在合同总价中，由乙方安排运输。运输过程中的一切风险均由乙方承担。
3.4.2代办运输：
根据甲方要求，乙方代为办理电梯产品的运输，其运输费和保险费已含在合同总价中。乙方应按甲方的接货地址发运。如甲方的接货地址有变动，甲方应在发运前7日书面通知乙方。
4．收货查验
4.1乙方为甲方代办运输的，电梯设备到货后，甲、乙（或乙方本合同指定的代理商，下同）双方应积极配合，在双方约定到货地点按乙方送货单清点货箱数量/件数，检查包装外观，查验缺损情况，将清点记录在发货清单上确认,并在3日内反馈至乙方（或乙方指定的代理商）；所有上述事项应在到货后7日内完成。如发现货物有缺损，甲方应立即向承运人或保险公司备案，并于收货后7日内及时书面通知乙方（或乙方指定的代理商），以便弥补并办理索赔事宜，乙方提供缺损件。同时乙方自行负责货物在现场的完整性，如丢失乙方自己承担。
5．产品质量承诺和保证
5.1 乙方保证其出售的货物完全符合本合同的约定和/或相关的国家标准。
5.2 乙方保证其所提供的货物是全新的，且有权出售该货物。
5.3 在甲方按约定履行了其在货物的安装、保养和使用阶段中的相应义务的条件下，质保期为货物安装完毕经特种设备监管部门检验合格后的12个月，但最迟不超过货物发运之日起18个月（以先到日期为准）。质保期内，如产品存在质量缺陷，乙方应负责修理或免费更换相应零部件。
5.4 双方各自保证其为按照中国法律设立的独立法人或由独立法人依法授权的机构，具有签署和执行本合同的一切权利和资格，同时保证双方根据本合同进行的一切活动均符合中华人民共和国有关法律法规的要求。
5.5乙方需全部响应投标时对电梯参数作出的各种承诺，否则视为违约，甲方有权终止施工合同，并勒令其退场并处罚金10万元。
6．违约责任
6.1 甲方如不能在本合同规定的时间内支付合同价款，甲方应向乙方支付违约金，其支付方法是：每延迟一日，违约金为延迟支付设备价款的万分之五。
6.2 乙方不能按时将合同设备交货，乙方应先期告知甲方，并征得甲方同意，且延迟时间不得超过一周或者十天，否则应向甲方支付违约金，其支付方法是：每延迟一日，违约金为延迟交付设备价款的万分之五。
6.3 不可抗力事件应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的要求进行处理。但因不可抗力而违约的一方需在不可抗力事件发生后及时书面通知对方。
6.4 如一方违约，违约方除支付违约金外还需支付守约方为维护自身合法权益所支付合理费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、鉴定费、送达费、律师费、评估费、公证费、差旅费以及其它合理支出。
7．合同变更和解除
7.1 合同履约期间，如甲方要求变更合同，则应于合同规定交货期二十五天之前，以书面形式通知乙方，并征得乙方书面认可。因合同变更而增加的成本和费用由甲方承担，且合同变更后需重新确定交货期。合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。
7.2 合同生效后，未经乙方同意甲方不得解除合同，甲方擅自提出解除合同或违约致使乙方解除合同，定金作为违约金付给乙方；如因乙方违约解除合同，乙方双倍定金归还甲方。
7.3 合同签订以后，如对合同变更，需签订补充协议，任何一方对本合同的单方更改、涂改均无效。
8．技术资料
8.1 合同签定后，甲方应向乙方提供甲方确认签字的《电梯土建布置图》一份。
8.2 若确认的《电梯土建布置图》所标注的技术参数与合同条款中内容或合同技术规格表中内容有不符之处，乙方将要求甲方按照本合同第7.1条处理。
9．其他
9.1 本合同所有附件，均为本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等的法律效力。
9.2 本合同未涉及的违约事宜按照《合同法》等有关规定办理。
9.3 如发生合同纠纷，双方应协商解决，协商不成则由工程所在地人民法院裁决。
9.4 本合同履行地为淮北市。
9.5 本合同一式陆份，双方各执叁份。经甲乙双方签字盖章之日起生效。
10．合同附件：
| 附件1.电梯合同技术规格表 | 份共 页 |
| 附件2.电梯土建布置图 | 份共 页 |
以上附件为合同不可缺少的部分，与合同具有同等效力
合同编号：_______
买方（简称“甲方“）：卖方（简称“乙方”）：
法定代表人： 法定代表人：
地 址： 地 址：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
邮 编： 邮 编：
开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
甲方盖章： 乙方盖章：
甲方法定代表人或 乙方法定代表人或
委托代理人签字： 委托代理人签字：
年 月 日 年 月 日
电梯产品安装合同
项目名称：淮北绿金花园室外电梯提升工程
签约单位：
工程地点：淮北市绿金花园
电梯产品安装合同
合同编号：
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方友好协商一致，同意签订本合同，并共同遵守。合同条款如下：
1. 安装电梯的建筑物名称、详细地址：
2. 安装设备的合同编号、产品名称、数量、金额 RMB，单位：元
| 序号 | 设备合同编号 | 产品名称 | 规格型号 | 单价 | 台数 | 小计 |
| | | | | | |
| 合 计：元 | | |
本合同总金额为：（小写）人民币：元整
（大写）人民币： |
注：
1）本安装合同总金额中包括但不限于：
安装，脚手架，吊装，监检，验收费用，增值税专用发票税率满足甲方要求。
3．付款方式及期限：
3．付款方式及期限：
3.1 进场前3日支付安装费总价的50%，安装完毕验收合格后7日内支付乙方剩余安装费用，支付完毕后乙方办理移交手续。每次支付费用前，乙方必须先提供满足甲方要求的增值税专用发票。
3.2电梯到场后5日内必须进行安装，否则每延迟一天罚款2000元，甲方有权直接从安装费中扣除。
3.3 乙方投标时做出的相关承诺及提供的技术参数在施工过程中须严格履行，满足招标文件相关要求，否则视为违约，甲方有权终止施工合同，并勒令其退场并处罚金10万元。
4．本工程开工日期及施工日期：
4.1 预约开工日期：
2020年月（乙方将在派员进场前再次与甲方确认开工日期）。
4.2 施工周期：周 （从双方最终确认的开工之日起算）
4.3 如因乙方原因，造成工期延迟，则乙方将按照本合同11.3条款承担相应责任。
5．甲方权责
5.1 在开工日期前30天，书面通知乙方进行安装前的勘查工作并予以配合，对勘查时发现的土建和其它问题按整改通知单的要求进行整改，并将整改结果书面通知乙方；于年 月旬提供符合电梯土建布置图要求的土建（包括但不限于大楼基准轴线、楼层标高和预埋件等）。如甲方未能在开工日期前完成符合要求的土建工作，则乙方可将开工日期顺延。
5.2 按本合同约定支付工程款项。
5.3 负责产品开箱前货物的保管，保证库房及机房的安全和已安装就位的产品保护。如果已交货的设备材料因甲方原因在仓库中存放超过6个月，则乙方将不负责对设备材料的质量保证。乙方只对已交付且存放期超过6个月的产品在重新检验合格之后才承担相应的安装责任，由此引起的一切费用由甲方承担。
5.4 参与产品的开箱点件。
5.5 有权监理乙方人员的施工质量、施工安全等工作，发现问题及时通知乙方。
5.6 为乙方提供施工便利条件，负责与其它施工方的工作协调。
6．乙方权责
6.1 收到甲方可开工通知书并在收到定金后及时安排土建勘查。
6.2 收到甲方支付的开工款后，按约定日期安排人员进场开工。
6.3 协助甲方办理地方政府的开工/竣工手续。
6.4 严格按国家有关电/扶梯安装标准组织施工，确保工程质量。
6.5 保证施工人员自觉遵守施工现场的有关规定。
6.6 会同甲方共同保护开箱后的电/扶梯零部件及已安装就位的产品。
6.7 配合特种设备监管部门对电/扶梯安装工程的质量检验工作。
6.8 乙方可根据《特种设备安全监察条例》的规定将本合同项目的部分工作委托给具有法定资质的第三方完成，并就该第三方的工作向甲方负责。
6.9 如因非乙方原因而使工期延误，乙方不承担任何违约责任。
7．工程验收：
7.1 乙方按国家有关验收技术标准对产品质量验收合格后，向甲方递交《电梯自检报告》，甲方应在5个工作日内，按乙方递交的《电梯自检报告》向电梯安装地质量技术监督部门申报使用许可验收。如甲方在上述期限内未申报使用许可验收或拒绝在《电梯自检报告》上签字盖章，则视为甲方认可电梯产品质量合格。
7. 2 凡验收中存在的不合格项目，甲、乙双方根据合同中各自所承担的责任和义务分别予以整改。
8．竣工移交
8.1 在下列条件全部具备的前提下，乙方向甲方移交工程:
1)乙方已收到本合同条款约定对应节点的全部款项及相关买卖合同中所约定对应的全部款项。
2)收到特种设备监管部门验收合格证书。
8.2 双方应在“安装工程项目移交书”上签署并盖章。如由于甲方原因无法办妥移交手续的，自乙方向甲方递交“安装工程项目移交书”之日起电/扶梯保管责任转移至甲方。
9．质量保证及售后服务
9.1 乙方负责自电梯产品安装验收合格之日起个月的免费保修保养服务，或最迟不超过货物发运之日起的个月内的免费保修保养工作（保修期结束以先到日期为准，日期要和中标时的投标文件为准）。
9.2 因使用不当或未实施有效的维修保养（指非乙方或乙方指定方实施的维修保养）及非乙方责任引起的电/扶梯故障、损坏等，可由乙方予以修复、其费用由甲方承担。
9.3 非乙方负责安装调试的，则乙方不承担免费保修工作及费用，且不承担因非乙方安装调试而引起的质量事故和安全责任；如由此导致乙方损失的，则甲方应负责全额赔偿。
10．变更、违约及其他
10.1 若甲方不能按合同规定如期支付本合同各项安装款项，乙方将暂缓交付电梯产品使用权，同时甲方不得使用电梯并须承担电梯产品及安装后现场的保管责任。
10.2 甲、乙双方均不得擅自终止本合同。如有，违约方将向另一方支付中途毁约违约金，金额为本合同总价的百分之二十（定金金额）。
10.3 如乙方由于非不可抗力不能按时完成电梯安装，则乙方应向甲方支付违约金，即：每延误一周，违约金为本合同中未按时完成电梯安装总价的千分之五，不足一周的按一周计算，但违约金最多不超过本合同中未按时完成电梯安装总价的百分之五。
10.4 甲方应按本合同规定的期限按时付款，如甲方由于非不可抗力不能在本合同规定的时间内按时支付合同相关款项时，则甲方应向乙方支付违约金，即：每延误一周，违约金为延迟付款金额的千分之五，不足一周的按一周计算，但违约金最多不超过延迟付款金额的百分之五。
10.5 违约方除支付违约金外还需支付守约方为维护自身合法权益所支付合理费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、鉴定费、送达费、律师费、差旅费以及其它合理支出。
10.6 本合同若需变更，须经甲、乙双方协商一致，并另行签署合同补充协议，经双方签字盖章后生效，任何一方对本合同的单方更改、涂改均无效。
10.7 本合同所有附件及《电梯土建总体布置图》均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
10.8 本合同未列入之条款，应按照《中华人民共和国合同法》处理。
10.9 如发生合同纠纷，双方应协商解决，也可由工商行政管理部门调解；协商或调解不成，则由乙方所在地的人民法院裁决。
10.10 本合同一式
肆份，甲方执
贰份，乙方执
贰份。经甲乙双方签字盖章之日起生效。
买方（简称“甲方“）：卖方（简称“乙方”）：
法定代表人： 法定代表人：
地 址： 地 址：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
邮 编： 邮 编：
开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
甲方盖章： 乙方盖章：
甲方法定代表人或 乙方法定代表人或
委托代理人签字： 委托代理人签字：
年月日 年月日
第十章 投标文件格式
淮北绿金花园室外电梯提升工程（三次）
投 标 文 件
投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日 开标时启封
投标文件组成：
（1）法定代表人身份证（复印件加盖公章）；
（2）法定代表人授权委托书（附件一）；
（3）承诺书（附件二）；
（4）投标报价书（附件三）；
（5）投标人资格基本条件评审表要求的内容；
（6）其他资料。（包括但不限于详细评审中的产品介绍、图册、专利证书、管理体系证书、合同复印件、生产供货及售后服务方案等投标人根据评标法办法认为需要的材料）
（1）法定代表人身份证（印件加盖公章）
（2）法定代表人授权委托书
本人
（姓名）系
（投标单位名称）的法定代表人，现委托
（姓名）为我方工程的代理人，全权以我方名义处理领取、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改相关文件及签订合同等选聘事宜我司均予承认，其法律后果由我司承担。
委托期限： 年 月 日至 年 月 日 。
代理人无转委托权。
投标单位法定代表人： （签字）
委托代理人： （签字）
投标单位：（公章）
时间： 年 月 日
后附法定代表人，或法定代表人及委托代理人身份证复印件（正反面），并加盖公章。
（3）承诺书致
：我司已充分理解了招标的相关事项，愿意参加本次选聘，在此慎重承诺：
一、我司将本着诚实信用、公平竞争的原则参加本次选聘，绝不挂靠，绝不串通抬高价格。若采用欺骗手段骗取建设单位委托事项，我司愿意承担在相关部门、机构作出不诚信、不良记录的后果。
二、我司报价是在已充分理解本次选聘委托事项的工作内容后，在充分考虑工作条件和工作难度的情况下的全费用综合报价，我司承诺在工作内容不增加、不调整时不再增加任何费用。
三、若我司被选中，我司将参照选聘文件中的条款与建设单位及时签订合同。确保我公司提供的产品满足项目需求，1、即此电梯为防水门机，要有一系列的防水措施；2、地面上外部采用透明钢化夹胶玻璃，地下一层及地上一层的电梯门及轿厢采用透明钢化夹胶玻璃；3、电梯门套采用小门套；4、从地面到钢构幕墙顶最高处含吊钩只有3.5m，（包验收）；5、假如后期需要安装智能化门禁系统，中标单位需要免费配合后期智能化施工单位的安装工作（包括但不限于：提供电梯的接口代码等）；6、电梯井深度小于等于1.2米，中标单位假如不能实现以上六条要求，将承担违约责任，违约责任包括但不限于：返还建设单位已支付的合同总价30%预付款、没收10%的履约保证金、建设单位的合理工期损失。
四、若我司因正常原因未被选中，我司承诺不对选聘过程及结果提出任何异议和申诉，若因任何我司的疏忽和误解，由我司自行承担相应的责任。
五、本次选聘来往函件、资料我司均妥善保存，绝不私自向第三方透露，若我司原因信息外泄，导致建设单位损失时，我司承担相应经济损失和法律责任。
单位（公章）：
法定代表人或授权委托人签字：
法定代表人或授权委托人身份证号码：
联系方式：
年 月 日
（4）经济报价书致：
我公司己认真仔细地研究了的选聘文件的全部内容，在充分理解投标委托事项并充分考虑工作条件和工作难度的情况下，现全费用报价如下：单价：
万/台；其中设备价格：万/台，安装费： 万/台、总价
万；其中设备价格：万，安装费： 万（大写）
注：经济标报价最高限价：
11.58万/台，总价370.56万。投标单位（公章）
法定代表人（签章）
单位地址：
邮政编码：
电 话：
（5）投标人资格基本条件评审表要求的内容
（6）其他资料
包括但不限于详细评审中的产品介绍、图册、专利证书、管理体系证书、合同复印件、生产供货及售后服务方案等投标人根据评标法办法认为需要的材料。
