建设工程施工招标文件项目编号：QDS********501招 标 单 位：山东黄河工程集团有限公司工 程 名 称： 吕四渔港经济区海口枢纽（大洋港）闸管理所建设工程招标代理机构： 江苏本源工程项目管理有限公司 招标文件备案表（吕四渔港经济区海口枢纽（大洋港）闸管理所建设工程）编制人：马天峰 日期：2013年月日招标人（盖章）法定代表人或委托人（签字）招标代理机构（盖章）法定代表人或委托人（签字）日期：2013年 月 日启东市政府采购与招投标中心（备案）第一章投标须知及投标须知前附表一、投标须知前附表项号条款号内 容说 明 与 要 求11.1工程名称吕四渔港经济区海口枢纽（大洋港）闸管理所建设工程21.1建设地点吕四港镇北部大洋港入海口31.1建设规模本工程估算投资约 800万元人民币41.1承包方式包工包料51.1质量标准合格61.1工期要求120日历天71.1资金来源财政拨款81.2招标范围施工图所示吕四渔港经济区海口枢纽（大洋港）闸管理所建设工程（含拦河索房工程、办公楼工程、附属工程、宿舍及食堂工程、连廊工程、室外工程）。（详见工程量清单）916工程报价方式工程量清单计价法1012投标有效期为 60日历天（从投标截止之日算起）1113.1投标担保金额投标保证金为人民币 15万元人民币（递交形式：银行汇票）递交时间： 2013 年 1 月 31日 上 午9 时00 分1214.1踏勘现场踏勘地点：吕四港镇北部大洋港入海口(投标人自行踏勘)134.3答疑邮箱投标人若对招标文件有任何疑问2013年 1 月 20日下午17 时00 前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式（不具单位名称）发送至启东市政府采购与招投标中心指定邮箱（jsqdztb@vip.sohu.com）1420.1投标文件份数正本壹份，副本叁份1521投标文件提交地点及截止时间截止时间：2013 年 1 月 31日 上 午9 时00 分提交地点：启东市政府采购与招投标交易所开标室 (启东市人民中路683号建筑业大厦三层)1624开标开标时间：2013 年 1 月 31日 上 午9 时00 分开标地点：启东市政府采购与招投标交易所开标室(启东市人民中路683号建筑业大厦三层)1736履约担保金额工程施工合同价的10%。其中：工期履约保证金为工程施工合同价的3%，质量履约保证金为工程施工合同价的3%，结算资料保证金为工程施工合同价的1%，安全履约保证金为工程施工合同价的2%，农民工工资支付履约保证金为工程施工合同价的1%。提交形式：银行汇票。18招标代理人代理单位：江苏本源工程项目管理有限公司单位地址：启东市民乐中路664号（商检局七楼）联系人及电话：包蕾蕾 ****-********（传真）特别提示：①开标时投标企业法定代表人（或其授权委托人）和拟派项目负责人必须准时到场参加开标会议，法定代表人须随带有效法人资格证明书原件（授权委托人须随带有效授权委托书原件）和本人身份证原件，拟派项目负责人需随带注册建造师证书原件和本人身份证原件。否则，视为不响应招标文件的实质性要求，其投标文件将被拒绝。②未办理入库手续的投标人，投标时法定代表人必须到场。③已办理入库手续的投标人，投标时出具的银行汇票的开户银行、帐号必须与入库资料相一致。④参与本工程投标的所有投标人，应当提供其所在地检察机关出具的本企业和拟派项目负责人有无行贿犯罪档案或行贿行为记录的书面证明材料。二、投标须知（一）总则1、工程概况1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。1.2招标范围：见本须知前附表第8项。1.3现场条件(1)施工现场拆迁及平整情况现貌，由投标人自行踏勘，所需额外措施费用列入投标报价内，结算时不作调整。(2)施工用水、电由承包人在施工周界发包人指定接入口接入，水、电、电讯等费用由承包人自行承担（投标人在投标时综合考虑此项费用并计入投标报价中，结算时不作调整）。(3)其他： 无。1.4按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开 招标方式，择优选定施工单位。2、投标人资格要求2.1参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和房屋建筑施工总承包二级及以上企业资质。2.2参加投标的项目负责人必须具备 建筑工程专业二级及以上注册建造师。3、投标费用投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。（二）招标文件4、招标文件的组成：4.1招标文件包括下列内容：第一章：投标须知第二章：合同条款第三章：工程建设标准第四章：投标文件格式第五章：资格审查主要合格资料标准第六章：图纸、技术资料及附件第七章：工程量清单4.2除上述内容外，招标人发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。4.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有疑问应在在 2013年1月 20日下午17时00分前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式（不具单位名称）发送至启东市政府采购与招投标中心指定邮箱（jsqdztb@vip.sohu.com），否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。5、招标文件的澄清5.1招标人对于投标人提出的疑问，招标人将予以解答，有关答复文件于开标前3天（含3天）报启东市政府采购与招投标中心备案后在中国启东（WWW.QIDONG.GOV.CN）和启东市政府采购与招投标中心(WWW.QDZTB.COM)网上公布。5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。6、招标文件的修改6.1招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有招标文件同等效力。6.2补充通知于开标前3天（含3天）报启东市政府采购与招投标交易中心备案后，在中国启东（WWW.QIDONG.GOV.CN）和启东市政府采购与招投标中心(WWW.QDZTB.COM)网上公布，请各投标人自行关注，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。6.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。（三）投标文件7、投标人应认真阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。8、投标文件由资格审查资料和商务标两部分组成：8.1资格审查资料主要包括以下内容：（具体详见第五章资格审查标准） （1）法人授权委托书（如有）；（2）企业营业执照副本复印件并加盖投标单位公章；（3）企业资质证书副本复印件并加盖投标单位公章；（4）拟派项目负责人证书（注册建造师证书、安全考核证）复印件并加盖投标单位公章；（5）企业安全生产许可证复印件并加盖投标单位公章；（6）拟派项目负责人的劳动合同书及养老保险缴费证明；（7）提供企业和项目负责人业绩证明材料；（8）提供由会计事务所出具的企业2011年度财务审计报告，或银行资信证明；（9）企业履约情况说明书（格式自拟）和项目负责人无在建工程承诺书；（10）诚信承诺书；（11）其它资格审查文件中规定需要递交的材料。上述资料必须在开标时随带原件备查，如原件不提供者，资格审查将不予通过。8.2商务标部分主要包括下列内容：（1）法定代表人身份证书；（2）授权委托书（如有授权）；（3）企业营业执照复印件并加盖投标单位公章；（4）企业资质证书复印件并加盖投标单位公章；（5）拟派项目负责人的注册建造师证书复印件并加盖投标单位公章；（6）投标函；（7）报价总说明、报价汇总表等（详见第四章）。（8）项目管理机构配备情况表；（9）项目负责人简历表。注：①投标文件必须包括网上投标电子标书（已加密文件）、光盘投标文件（用普通光盘刻录未加密文件）、书面投标文件（必须为网上投标电子标书的打印件），三项缺一不可，否则按废标处理，三种格式文件应内容一致，认定顺序为网上投标、光盘投标、书面投标，如前项不能读取，可按后项评审。②资格审查材料的扫描件放在投标工具的[其他材料]中上传。9、招标文件提供的文件格式（第四章）投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。10、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。11、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法人代表人或其代理人的印鉴。12、投标有效期投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知第10项规定的时间内有效。13、投标保证金13.1投标人必须按照前附表第11项规定将投标保证金在递交投标文件的同时给招标人代表查验收缴，中标单位投标保证金的有效期应在投标有效期满后30天内继续有效：投标保证金（银行汇票）上必须注明收款人为启东市财政局；用途为投标保证金；汇款人为投标单位名称。13.2未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还（无息）。13.3投标人出现下列情况，经启东市政府采购与招投标中心核实后，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还，招标人将相关情况报招投标中心，将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标：(1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；(2)中标单位未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；(3)中标单位无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。14、踏勘现场14.1投标人将按本须知前附表第12项所述对工程现场及周围环境自行进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。（四）投标报价15、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。投标报价中应填入完成本工程规定所有工序活动项目工程量的综合单价和合价,应包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和税金等合同规定的一切费用。综合单价指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。16、投标报价方式本工程项目采用固定总价报价方式。16.1固定总价报价：投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材（招标文件和工程量清单编制说明中另有规定的除外）的市场风险，都应计入投标人的投标报价中，在结算时一律不作调整。（设计变更和招标人要求变动等内容除外，其结算方式在合同专用条款中明确）17、投标报价的计价方法按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价表（以下简称江苏省计价表）、费用计算规则和项目指引，由招标人（发包人）提供工程量数量，投标人（承包人）自主报价确定工程造价的计价方式。18、标底编制依据18.1本工程的施工图纸及招标文件、有关标准图集。 18.2《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004）、《南通市建筑与装饰工程补充计价表》（2004）、《江苏省建筑与装饰、安装、市政工程补充定额》、《江苏省建设工程费用定额》（2009）及江苏省、启东市现行的计价文件、《启东建设工程造价信息》（2012年第6期）、《南通建设工程造价信息》（2012年第12期）及市场价。 19、投标报价编制要求19.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。19.2投标人应按本企业定额计价，若无本企业定额，则可按照《建筑工程工程量清单计价项目指引》（GB50500-2008），《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004）、《南通市建筑与装饰工程补充计价表》（2004）、《江苏省建筑与装饰、安装、市政工程补充定额》、《江苏省建设工程费用定额》（2009）及江苏省、启东市现行的计价文件。 19.3因施工场地局限性所发生的一切费用由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。 19.4本工程施工降、排水由承包人在土建工程开工前自行解决，施工降、排水等接入市政总管道所需费用由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。施工现场降、排水必须符合文明工地标准，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。19.5对未设暂定价且未指定品牌的材料，投标人在报价时考虑使用国产中档以上且符合国家标准的合格产品价格报价。在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。19.6对招标人部分材料设备进行推荐品牌、厂家和规格型号（含外观质量）的，投标人必须按照招标人推荐表中的任一种品牌、规格型号进行报价，并在投标文件“选定材料设备一览表”中注明使用材料的品牌、生产厂家、规格型号等详细参数。在实际施工时必须按投标时承诺的品牌进行采购，否则，由此引起的所有损失由承包人承担。投标文件未对招标人推荐材料使用品牌进行承诺或未在招标人推荐品牌中进行选定的，作废标处理。19.7投标文件格式必须表式齐全，不能缺少综合单价分析表、主要材料价格表等附表，否则评委会可视为该投标函未按招标文件要求提供必要内容，属内容不全。19.8本工程不可竞争费用项目及其费率、其他投标报价编制要求详见工程量清单编制说明。19.9投标人须详细复核招标人提供的工程量清单，所有误差之处应于2012年1月20日下午17时之前以书面形式向招标人提出，以招标人确认后的工程量清单作为投标报价及工程结算的依据。否则，引起的所有损失由投标人自行承担。19.10本工程施工用砼全部采用商品砼，相关费用（含泵送费等）由投标人自行报定并包含在投标报价内，在结算时招标人不再因此支付任何额外费用。（五）投标文件的密封和递交20、投标文件的密封与标志20.1投标人应准备肆份完整的投标文件，其中正本壹份，副本叁份，并标明“正本”或“副本”字样。20.2投标人应将资格审查材料、商务标分开密封，投标人必须将资格审查材料正副本密封于标有“资格审查材料”的密封袋里，将商务标正副本密封于标有“商务标”的密封袋里。光盘投标文件（用普通光盘刻录未加密文件）单独密封在标有“光盘投标文件”的密封袋里。CA加密锁单独密封在密封袋中并随投标文件一起递交。20.3在投标文件密封袋上应标明“资格审查”、“商务标”字样，同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称。 20.4所有投标文件都必须在密封袋骑缝处以显著标志密封。20.5投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。20.6投标文件正、副本不一致时，以正本为准。21、投标截止时间投标人须在前附表中第15项规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交至启东市政府采购与招投标交易所。22、投标文件的修改与撤回投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。（六）开标、评标和定标23、本工程评标、定标办法采用价格单因素评标办法,详见附件一：评标办法。24、招标人按本须知前附表第16项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人主持，由投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。25、开标时投标企业法定代表人（或其授权委托人）和拟派项目负责人必须准时到场参加开标会议，法定代表人须随带有效法人资格证明书原件（授权委托人须随带有效授权委托书原件）和本人身份证原件，拟派项目负责人需随带注册建造师证书原件和本人身份证原件。否则，视为不响应招标文件的实质性要求，其投标文件将被拒绝。26、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上进行响应的投标，应作废标处理。26.1投标人如有下列行为之一者，作无效投标处理，并记不良信誉一次：26.1.1网上已投标，按规定要求开标到场的人员，未准时到场的； 26.1.2按规定要求开标到场的人员，相关证件不出具的； 26.1.3网上已投标，但未提交投标保证金的； 26.1.4网上已投标，但不到现场进行光盘投标和书面投标的；26.1.5网上投标和光盘投标或书面投标的内容不一致的；26.1.6资格审查材料原件与上传的扫描件不一致的。以上如有不可抗力的情况除外，但必须提供相关证明，可以不记不良信誉。27、投标文件出现下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理：27.1投标文件未按招标文件的要求进行密封的；27.2投标文件中的投标函未加盖投标人及法定代表人印章的，或者企业法定代表人的委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印、签的；27.3投标文件未按规定的格式填写、内容不全或关键内容字迹模糊，无法辩认的；27.4投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；27.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效,按招标文件规定提交备选投标方案的除外；27.6投标人名称或组织结构、拟派的项目负责人与资格审查时不一致的；27.7投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；27.8投标文件载明的招标项目完成期限超过文件规定的期限；27.9明显不符合技术规范、技术标准的要求；27.10投标报价超过招标文件规定的招标控制价的；27.11不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；27.12改变招标文件规定的暂列金额、暂估价或不可竞争费用的；27.13改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；27.14投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；27.15投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；27.16以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；27.17经评标委员会的认定投标人的投标报价低于成本价的；27.18组成联合体投标的；27.19投标书中未提供诚信承诺书的或篡改诚信承诺书的或诚信承诺书未加盖单位公章及单位法定代表人签字的；27.20其它法律法规明确属于废标情形的。28、本工程的评标定标工作由评标委员会负责。28.1评标委员会成员应由招标人依法组织。28.2评标委员会在评标工作完成后，招标人将对资格后审不合格的投标人的名称及不合格的原因、投标文件被判为废标的投标人的名称以及判定废标的依据进行公示。29、投标文件的澄清在评标过程中，评标委员会认为需要，在启东市政府采购与招投标交易所经办人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等实质性内容。书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标依据。30、投标文件如果遗漏招标文件指定的清单项目，视为该项目单价已含在其他子目项内，不作调整。31、评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：（一）投标文件中大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；（二）总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（三）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。32、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。（七）、授予合同33、定标后，招标人应在15日内向启东市政府采购与招投标交易所提交施工招投标情况的书面报告，书面报告应包括下列内容：33.1施工招标投标的基本情况，包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标评标过程和确定中标人的方式及理由等。33.2相关的文件资料包括招标公告或者投标邀请书、投标报名表、资格审查文件、招标文件、评标委员会的评标报告（设有标底的，应当附标底）、中标人的投标文件。委托工程招标代理的，还应当附工程施工招标代理委托合同。34、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面建设工程施工合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。35、若中标人不按本须知第34条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，其投标保证金不予退还，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿,同时依法承担相应法律责任；并且取消其在启东招投标市场3年的投标资格，并在相关网上公布。36、中标公示结束后10个日历天内，中标人必须向招标人按本须知前附表第17项规定的金额向招标人提交履约担保金后，领取中标通知书。若中标人不按本条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，其投标保证金不予退还，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿,同时依法承担相应法律责任；同时招标人将宣布由评标委员会推荐的第二中标候选人为中标人，中标价为其投标报价。37、工程完工后一个月内退还履约保证金中的工期保证金及安全保证金；工程竣工验收合格并提交完整的竣工资料后一个月内退还履约保证金中的质量保证金及竣工资料保证金；工程竣工验收合格一年后一个月内退还履约保证金中的农民工工资支付保证金（均不计利息）。附件一：评标办法（价格单因素评标办法）（一）评标程序资格审查的开标、评标—商务标的开标、评标—确定中标候选人。（二）资格条件评审参加本工程投标的投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照招标文件《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。只有通过资格审查的投标人，方可参加商务标的评标。（三）商务标评标1、设定招标控制价上限：招标人将设定的招标控制价上限报启东市政府采购与招投标中心备案后，并于开标十日（含十日）前在“启东市政府采购与招投标中心”（网址http://www.qdztb.com）“工程招标最高限价”栏目上公布；各投标人必须自行上网查询。（投标报价高于或等于招标控制价上限的作废标处理）2、确定招标控制价下限：所有低于招标控制价上限且满足工程招标文件要求的投标报价的平均值×94%作为招标控制价下限（投标报价低于招标控制价下限的作废标处理）。3、确定有效报价：投标报价在招标控制价上限与招标控制价下限之间的为有效报价（含与下限相同的报价）。4、参加商务标评标的各投标人的投标文件必须满足本工程招标文件要求，并采取下列办法确定中标候选人：有效报价中投标报价最低者为第一中标候选人，中标价为其投标报价，投标报价次低者为第二中标候选人，中标价为其投标报价，以此类推。如有效报价中最低投标报价相同，则由招标人抽签确定中标候选人。（四）第一中标候选人毁标的处理若第一中标候选人毁标的，则由第二中标候选人中标，第一中标候选人的投标保证金不予退还 ，并记不良记录一次。第一中标候选人报价与第二中标候选人报价之间的差额，作为毁标的违约金，由第一中标候选人交纳；若不交纳的，则取消其在启东市招投标市场3年的投标资格，并在相关网站公布。若在中标结果公示期间，对第一中标候选人有异议且经查，需取消中标资格的，则由第二中标候选人为第一中标候选人，中标价为其投标报价。依此类推。本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。第二章 工程施工合同第一部分 合同协议书发包人(全称)：山东黄河工程集团有限公司 承包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：吕四渔港经济区海口枢纽（大洋港）闸管理所建设工程工程地点：吕四港镇北部大洋港入海口工程内容：施工图所示吕四渔港经济区海口枢纽（大洋港）闸管理所建设工程（含拦河索房工程、办公楼工程、附属工程、宿舍及食堂工程、连廊工程、室外工程）。（详见工程量清单）群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号： 资金来源： 财政拨款二、工程承包范围承包范围：施工图所示吕四渔港经济区海口枢纽（大洋港）闸管理所建设工程（含拦河索房工程、办公楼工程、附属工程、宿舍及食堂工程、连廊工程、室外工程）。（详见工程量清单） 三、合同工期开工日期：2013年月日 竣工日期：2013年月日合同工期总日历天数: 120日历天四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）： ￥：元（人民币）。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）工程量清单（9）工程报价单或预算书（10）发包人与监理人签订的本工程《委托监理合同》。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年 月 日。合同订立地点： 本合同双方约定 经双方签字并盖公章 后生效。发包人：（公章） 承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话： 开户银行：开户银行：帐号：帐号：第二部分 合同通用条款 此部分采用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）中《第二部分通用条款》第三部分 合同专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：①本合同协议书；②中标通知书；③投标书及其附件；④专用条款；⑤通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件；⑦图纸；⑧工程量清单；⑨工程报价单或预算书；⑩发包人与监理人签订的本工程《委托监理合同》。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用 无其他 语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》等。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的有关标准、规范强制性条文及省、市有关规定。 发包人提供标准、规范的时间： 发包人不提供，承包人自备。国内没有相应标准、规范时的约定：无。4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数： 工程开工前，提供图纸四套。发包人对图纸的保密要求： 没有发包人事先同意，承包人不得将本工程施工图提供给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。 使用国外图纸的要求及费用承担：无。 二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权： 进行工程造价、质量、进度的监控验收；安全、现场管理，详见本工程《委托监理合同》的规定。 需要取得发包人批准才能行使的职权： 1、工程设计变更所引起工程造价增加及工期延长的签认权2、发布开工令、停工令、复工令3、竣工日期的签认权4、工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权5、工程质量最终确认权6、增加工程造价现场签认权。5.3发包人派驻的工程师姓名： 职务：职权：负责处理与协调工程建设中的重大问题、监督合同的履行，协调外部工作联系事宜，并具有：（1）对施工专业分包人的认定权；（2）对材料、设备的质量以及工程质量检查、验收权；（3）工程计量认证及工程款的确认权；（4）工程进度监控、安全生产、文明施工监督权；（5）落实合同违约奖罚等。 5.6不实行监理的，工程师的职权： 无。 7、项目负责人姓名： 职务： 8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作；（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备施工条件。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 现状，由承包人自行解决，并承担相应费用（已包含在合同价款中）。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：施工现场周围道路畅通。但承包人应遵守当地交通管理部门限制通行的有关规定。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 如承包人需要在开工前交给承包人。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 由承包人负责办理，发包人协助。 （6）水准点与座标控制点交验要求： 总监理工程师以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验，并做交验记录。（7）图纸会审和设计交底时间：由承包人提出书面申请后三日内组织进行。 （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人必须协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。 如需保护，承包人应提出具体的保护措施方案，经发包人征得有关部门同意后，由承包人实施，上述费用包含在投标报价内，结算时不作调整。 （9）双方约定发包人应做的其他工作：施工过程中具体协商。8.2发包人委托承包人办理的工作：施工过程中具体协商。9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 无。 （2）应提供计划、报表的名称及完成时间：进场后一周内提供材料计划、详细的施工进度计划、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工前向发包人提供。每月25日前分别向发包人及监理方提供已完工程量报表（含工程量变更及签证预算）及下月详细的施工进度计划、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。甲供材料（如有）须提前30天提供计划，否则，引起的工期延误责任完全由承包人承担。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：①承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，在施工场地设置安全施工、防火宣传标牌、标语以及设施，组织专门的保卫和值班人员，坚持昼夜巡视、检查。②承包人在进场前要制订对人员、机械设备的操作及安全用电等各方面的安全制度，增强全体施工人员的安全意识，落实安全责任，保证做到绝对安全。③承包人应承担施工安全保卫工作及施工照明的所有责任，并承担费用。④承包人应在工地出入口处设置交通警示灯及减速慢行标志。 （4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 无（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：①根据国家和工程所在地政府有关部门的规定，由承包人办理交通、环卫、环保手续，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用，包括因承包人责任造成的罚款。 ②施工过程中排污、环保、市容、消防、治安、人口管理等相关手续的办理以及因施工造成对临近居民的影响所引起的纠纷等，均由承包人负责协调处理。现场生活污水和建筑垃圾必须定期清运，施工现场内雨水、废水、污水必须排入指定的排水沟或排水井内；保持施工现场畅通整洁。若违反相关部门规定或污染城市道路和下水管网，则所造成的一切责任和后果均由承包人承担。 （6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：①承包人应负责已完工但尚未办理书面交付使用工程的成品保护，费用由承包人承担；保护期间如发生损坏、缺失，承包人应负责维修处理，所需费用已包含在合同总价内。 （7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 按本专用条款第8.1-8项办理。（8）施工场地清洁卫生的要求：按启建设【2009】45号文中的考核内容，做好现场安全文明工作，交付前清理现场，垃圾外运，承担因自身原因违反规定造成的损失和罚款。（9）双方约定承包人应做的其他工作：无三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间；承包人在签订施工合同后七日内提供本工程施工组织设计和工程总进度计划。 工程师确认的时间：承包人报送施工组织设计和施工进度计划后七日内。 10.2群体工程中有关进度计划的要求： 无。13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：非承包人原因可能出现的特殊情况、不可抗力或由于设计变更、补充等原因影响工期的，承包人必须及时办理延期申请手续，否则视为不涉及工期顺延。因承包人原因延误工期（详见本专用条款 “违约、索赔和争议”）。四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：按施工验收规范和工程质量监督部门的有关要求执行。 19、工程试车19.5试车费用的承担： 无。五、安全文明施工承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，如发生事故，所造成的一切责任与后果均由承包人承担。 承包人对施工现场的安全生产负责。承包人在工地现场必须配备专职安全员；安全员必须持证上岗。 工程施工前，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师签字确认后方可使用。 特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。 承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。 承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，并负责承担对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作及相关费用。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用 （1） 方式确定。（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：①材料价格涨跌；②措施项目费；③包干费； ④赶工费；⑤材料、设备二次搬运费、垂直运输费 ；⑥分部分项工程量清单中具有项目编码（12位数）的某一项目的少算、错算和某一项目的漏算，其少算、错算的工程量绝对值乘以承包人相应分部分项工程量清单投标报价（综合单价）的积小于6000元（含6000元）。漏算某一项目造价小于6000元（含6000元）的；⑦承包人在施工合同签订后二个月内未以书面形式向发包人提出的工程量清单中少算、错算、漏算。风险费用的计算方法： 都已包括在投标人的投标报价中。风险范围以外合同价款调整方法： ○1设计变更○2经业主确认现场签证所涉及工程量变化○3本工程招标文件规定的暂列金额、暂估费用（含暂估价格）、暂定工程量○4合同范围外附加工作○5承包人在施工合同签订后二个月内向发包人以书面形式提出的分部分项工程量清单中具有项目编码（12位数）的某一项目的少算、错算和某一项目的漏算，其少算、错算的工程量绝对值乘以承包人相应分部分项工程量清单投标报价（综合单价）的积大于6000元（不含6000元），漏算某一项目造价大于6000元（不含6000元），上述情形小于等于6000元的均不作调整。对设计变更业主签证等引起的工程量增减，待竣工后数量按实调整，综合单价按投标人投标文件中的综合单价执行，若投标文件中没有的综合单价，则按照《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004）、《南通市建筑与装饰工程补充计价表》（2004）、《江苏省建筑与装饰、安装、市政工程补充定额》及江苏省、启东市现行的计价文件、材料价格执行《启东建设工程造价信息》（2012年第6期，优先执行）、《南通建设工程造价信息》（2012年第12期）、工程类别按照核定的工程类别执行，并按中标时的下浮率下浮后作为结算的依据，如遇到有关计价表中没有的子目，综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为结算的依据。按实际情况，由承包人提出具体调整预算，经发包人委托审计机构审核后支付。 政策性调整根据建设行政主管部门发布的文件规定进行调整。（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法： 无。 （3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无 。 23.3双方约定合同价款的其他调整因素：1、设计变更2、经业主确认现场签证所涉及工程量变化3、图纸会审纪要4、工程量清单中暂列金额5、合同范围外附加工作 5、对分部分项工程量清单中，少算、错算、漏算的调整范围：承包人在施工合同签订后二个月内向发包人以书面形式提出的分部分项工程量清单中具有项目编码（12位数）的某一项目的少算、错算和某一项目的漏算，其少算、错算的工程量绝对值乘以承包人相应分部分项工程量清单投标报价（综合单价）的积大于6000元（不含6000元）。漏算某一项目造价大于6000元（不含6000元）。如发生以上情况的工程量调整，由承包人在约定的时间内提出后需经原代理单位核实，并报财政局评审中心审核，在竣工结算时调整相应的费用。24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的方式、时间和金额或占合同价款总额的比例：无。扣回工程款的时间、比例：无。25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式、金额和时间：完成工程量的50%（根据工程量清单，下同）且经业主及监理人核实并书面确认后，付合同价（扣除甲供材料、暂列金额、暂估价，下同）的30%（其中银行承兑汇票35%，下同）；本工程整体（含两闸整体）验收合格并提供完整的竣工备案资料后一个月内付至合同价的75%；余款（扣除保修金）凭审计部门出具的《工程结算核定单》两年内付清，期满一年后一个月内付剩余价款（扣除保修金）的50%，期满二年后一个月内结清余款，利息不计。工程完工后一个月内退还履约保证金中的工期保证金及安全保证金；工程竣工验收合格并提交完整的竣工资料后一个月内退还履约保证金中的质量保证金及竣工资料保证金；工程竣工验收合格一年后一个月内退还履约保证金中的农民工工资支付保证金（均不计利息）。 七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：按《通用条款》中本款的规定执行。（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按《通用条款》中本款的规定执行。 （3）承包人可代为调剂串换的材料：按《通用条款》中本款的规定执行。 （4）到货地点与一览表不符：按《通用条款》中本款的规定执行。（5）供应数量与一览表不符：按《通用条款》中本款的规定执行。 （6）到货数量与一览表不符：按《通用条款》中本款的规定执行。 27.6发包人供应材料设备的结算方法：无。 28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：本工程主要材料，承包人应按招标文件规定、设计文件、施工验收规范要求进行采购与保管，其中：（一）凡是工程量清单中暂定单价的材料设备，承包人在采购前须将材料设备的品种、规格、质量、价格、样品报发包人，经发包人书面确认后方可采购；（二）凡是工程量清单中提供参考品牌的材料设备，承包人必须按照招标文件规定之一品牌进行采购，但采购前应将拟用品牌型号的书面材料报告及样品报送业主；（三）发包人未指定品牌品牌、生产产家和规格型号的，承包人在采购时应考虑使用国产中档以上且符合国家标准的合格产品，但采购前应将拟用品牌型号的书面材料报告及样品报送发包人，经发包人书面确认认可后，方可采购；（四）主要材料设备进场时要有质保书或出厂合格证，并已进行有关必要的检验或试验；主要材料设备进场后须通知发包人及监理工程师验收并经书面确认后方可使用。 （五）在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品和对同类材料进行更换颜色，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，以及发包人未认可的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。 若承包人不按上述（一）、（二）、（三）、（四）（五）所述采购材料，则由此所引起的一切责任与后果均由承包人承担。八、工程变更、签证29.1承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。设计变更、签证资料必须及时经发包人确认，隐蔽性工程的变更签证要在隐蔽前办理完毕。 29.2承包人接受发包人发出的变更通知单后7日内（从通知单盖章签收日期计算），向发包人递交完整变更签证费用计算书；逾期申报的，按实测数据的80%办理计量会签手续，减少费用的变更签证由承包方自动扣减；逾期7天以上未申报的，原则上不予办理会签手续。29.3特急变更签证的实施以发包人代表签字为依据，承包人可事先就计价方式或价格与发包方协商一致。但实施后7日内，双方必须办理相关手续，方可作为结算依据。 29.4关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（综合单价，已含管理费和利润）。29.5当变更、签证的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理和发包人代表在完工后7日内签字确认，否则发包方可以不予支付费用。对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，必须在覆盖或拆除前，会同监理、发包人代表、工程部负责人共同完成工程量的确认，否则发包人可以不计价款。 29.6须发包人认质认价的材料，由承包人提前15天以上向发包人提出。 29.7合同履约中，双方填制的变更、签证通知单以及办理相关手续，都应严格按照发包人的内部工作管理制度执行，按顺序进行统一分类编号，并附有相应的真实图片及发生的费用，否则发包人可以不予审核费用。 29.8承包人作为有经验的承包商，对工程技术及施工图纸中的问题应提前发现，并在图纸会审时或按照技术核定单的形式及时提出；如果承包人由于各种原因不提出或未及时提出而导致工程产生的质量、进度、安全、成本等问题及后果，承包人承担一切责任。 29.9工程结算时，承包人须将完整的变更签证资料装订成册作为结算书一部分，变更签证资料应包括：①双方确认的造价审定单；②变更签证通知单及完成回执；③申报的变更签证预算书；④原合同相同工作内容的综合单价；⑤套用定额编号的分部分项工程费计价表及计价分析表，清单措施项目费计价表及计价分析表其他项目费表、单位工程费汇总表；⑥甲供材料和主要材料表；⑦变更签证单原件及所有相关的往来函件、其他需要说明的与造价有关的问题。九、竣工验收与结算竣工验收前10日，承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告，发包人在收到竣工资料及竣工验收报告后28日内组织验收；竣工验收后28日内承包人应提供完整的竣工结算资料与竣工结算报告，发包人在接收到相应资料后应及时送达有关单位核定并予以确认。 32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：1、施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸上加盖竣工图章，提交发包人2、施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，竣工后由承包人加盖竣工图章交给发包人3、施工中对原设计中变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由发包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用4、施工单位提供的竣工测量图，必须委托具有相应资质的设计单位进行绘制。 32.6中间交工工程的范围和竣工时间： 施工过程中具体协商。十、违约、索赔和争议35、违约35．1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：无 35．2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：1、承包人在工程实施过程中，如发生质量事故造成安全隐患的或工期进度严重脱节的情况，发包人有权终止合同，给发包人造成损失的，还应赔偿发包人的全部损失。由于承包人原因，未按发包人审批的施工进度计划组织施工，导致实际施工进度滞后计划工期的，或施工质量较差的，发包人有权对承包人进行经济处罚，每次罚2000-5000元。 2、承包人必须按照合同约定的工期开竣工，竣工日期以竣工验收报告日期为准。提前完成不奖；推迟完成的，除罚没全部工期履约保证金外，另按每延误一天500元进行加罚。 3、经验收不能一次性验收合格，罚没全部质量履约保证金，并且必须进行返工，修复；若造成的工程质量事故经返工、修复后仍不能消除质量缺陷或隐患，业主有权终止合同，未支付工程款将不予支付，并根据《建设工程质量管理条例》的相关规定进行处理。 4、承包人必须指派投标书中承诺的项目负责人到施工现场负责施工管理，不得更换。未经发包人批准，擅自更换项目负责人的，按20万元进行合同扣款。承包人必须按投标时承诺的施工员、质检员、安全员、材料员、资料员到施工现场负责施工管理，未经发包人同意不得更换，否则按每人次5万元进行处罚。并且上述人员在施工期内月出勤率必须达90%以上（工作日），每天到现场工作时间不少于8小时，否则按缺勤每人每天2000元进行合同扣款。 5、承包人不按本合同28.1款约定进行材料采购、申报工作的，每发现一次扣除1万元人民币，同时发包人有权扣除全部履约保证金，所引起的所有损失由承包人承担。6、承包人在本工程竣工验收后28日内向发包人提交符合要求的完整的完工备案资料，经发包人验收合格后，退还资料履约保证金，如承包人不能满足此要求，则罚没全部资料履约保证金，并且按延期每天500元加罚。 7、承包人在工程施工期间必须抓好安全生产工作，如在施工期间发生安全事故，则罚没全部安全履约保证金，并且，由此所造成的损失由承包人承担。 8、承包人必须按时参加每周工地例会，并且编写并上报《工程项目施工情况汇报》，主要总结上周施工完成情况及下周的施工进度计划，施工中在质量、安全控制上采取的措施，同时提交需要发包人配合解决的问题，如不按时参加每周工地例会并且未按时编写上报《工程项目施工情况汇报》的，每次罚500元。9、其它违约事项，违约方应付对方违约金2000元/项。 37、争议37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:（1）请 自行协商解决或经有关主管部门 调解；（2）调解不成的,依法向启东市 人民法院提起诉讼。十一、其他38、工程分包38．1本工程发包人同意承包人分包的工程：未经发包人同意，本工程不得转包或分包，如有转包或分包，发包人有权终止合同，并拒绝支付所有费用且承包人全部履约保证金不予退还，给发包人造成损失的，应等价赔偿。 分包施工单位为： 暂无。 39、不可抗力39．1双方关于不可抗力的约定： 按《通用条款》中本款的约定执行。40、保险40．6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：无。 发包人委托承包人办理的保险事项： 无。（2）承包人投保内容： 承包人自行办理保险事项。 41、担保41．3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 无担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 履约保证金作为本合同附件。（3）双方约定的其他担保事项： 无。46、合同份数46．1双方约定合同副本份数：肆份。47、补充条款：1、有关部门或单位决定的临时停水、电，给承包人造成损失的，由承包人自行承担，且不能延长工期。2、投标单位应充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸条件及任何其他足以影响承包价之情况。任何忽视、猜测或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。 3、发包人保留所有材料的甲供权。 4、未经发包人代表书面认可的分包，均系承包人的违约行为。业主方有权制止承包人的违约行为继续进行。 5、承包人按规定进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样和其它为保证工程质量进行的材料检验试验工作所发生的费用由承包人承担，并已包含在合同价款内，在结算时不作调整；根据有关国家标准或施工验收规范要求对材料、构配件、和建筑物工程质量检测检验所发生的费用由承包人承担，部分检测项目（根据发包人要求）由承包人与发包人指定的检测单位签订合同，费用由承包人垫付，工程竣工决算时进行财务结算，发包人一次性支付给承包人（利息不计）。 6、承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。7、承包人进入现场施工必须抓好安全生产和文明施工，严格遵照执行启建设2009（45）号文件精神，基本费要求达到现场安全文明施工措施费费用组成中的标准。 8、承包人必须严格按照招标文件及工程量清单（编制说明）中载明的范围进行施工，如超范围施工则视为对发包人的优惠，在结算时不作调整。确因承包人超范围施工导致其他施工单位不能正常施工的，必须由承包人自行拆除、修补，并承担相应费用，给发包人和其他施工单位造成损失的，由承包人承担。 10、发生以下情况承包人不向发包人收取任何费用：①承包人为了加快工程进度和保证进度及保证工程正常进行采取的各种措施②施工期间清理垃圾、排放污水③临时设施、建筑垃圾和多余材料在完工后的拆除费用。 11、各种安全文明措施（包括彩钢、警示标志）应按照发包人和监理工程师要求规范布置，否则，由发包人组织实施，所发生的费用从应支付给承包人款项中双倍扣除。 12、在施工队伍进场后，承包人按发包人要求将投标书中承诺的项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员等个人照片张榜在发包人指定地点。13、承包人应积极配合审计工作，及时对审计结果进行核对，无误后签字盖章确认。14、结算资料应按审计局有关要求整理；承包人提供的工程结算资料应包括如下主要内容： （1）中标通知书、施工合同、开竣工报告、招投标文件； （2）工程类别核定单；（3）现场安全文明施工措施费测定表； （4）结算书（含工程量计算书）；（5）竣工图纸； （6）图纸会审（交底）的会议纪要； （7）设计变更资料； （8）施工现场签证资料；（9）承包人需补充的其他资料。15、结算资料具有完整性和合法性。资料不完整的，承包人必须限期整改。否则，发包人不予办理或对该部分资料不予认可。因资料不齐而影响结算审核工作的，其一切损失和后果均由承包人负责。工程结算资料的具体要求：（1）工程结算资料必须实事求是，真实准确，不得弄虚作假； （2）工程结算书必须装订成册，封面必须盖单位公章，编制人、审核人均应签字并盖注册造价工程师或造价员执业专用章。 （3）工程变更及签证必须及时按规定办理有关审批手续，结算时提供原件才予以确认； （4）工程变更必须编号、归类。 （5）工程结算价必须相对正确，如高估冒算超过5%按每超1%扣最终工程结算审定价的4‰。（6）发包人收到承包人提供完整的结算资料后及时送审计局审核。16、承包人工程结算价必须相对正确，如高估冒算超过5%按每超1%扣最终工程结算审定价的4‰。17、根据江苏省建设厅文件苏建价[2008]67号文件精神：（1）本工程只考虑施工期间钢材和商品砼的材料价格风险，调整方法按苏建价[2008]67号执行，除钢材和商品砼以外的所有建筑材料价格上涨或下降的，其价差均由承包人自行承担或收益， （2）主体工程材料价格上涨或下降幅度计算方法如下：建筑材料单价差值/招标时采用的《启东市建设工程造价信息》（2012年第6期）的价格*100%。（《启东市建设工程造价信息》（2012年第6期）中没有的材料价格参照《南通市建设工程造价信息》（2012年第12期） （3）主要建筑材料单价差值的取定：钢材、商品砼。施工期间各期《启东建设工程造价信息》中指导价的算术平均值与招标时采用的《启东建设工程造价信息》（2012年第6期）中有关材料价格的差额。（《启东市建设工程造价信息》（2012年第6期）中没有的材料价格参照《南通市建设工程造价信息》（2012年第12期） （4）结算办法：钢材和商品砼的材料数量按业主标底中的数量（设计变更和业主签证除外），价格按发包人收益或承担的金额乘以投标人中标时的下浮率，在工程竣工结算时列税前独立费（只计税金，不计其它费用）进行调整。 18、施工期间如因承包人原因导致其他现场施工单位的已完工程、临时设施等损坏的情况，由承包人无偿进行修复，否则由此引起的所有损失由承包人承担。附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模工程造价（元）开工日期竣工日期附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料设备品种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注附件3：工程质量保修书发包人（全称）：山东黄河工程集团有限公司承包人（全称）：为保证吕四渔港经济区海口枢纽（大洋港）闸管理所建设工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括房屋建筑的防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，以及电气管线、给排水管道、装饰装修工程等项目。其它质量保修内容双方约定如下：有防水要求的卫生间、房间和外墙；装修工程；电气管线、给排水管道、设备安装工程；给排水设施等工程。 二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。承包人必须按照《建设工程质量管理条例》规定对质量保修范围的工程内容实行保修。其它质量保修内容的保修期限可自行约定：（1）主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；（2）有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年； （3）装修工程为二年； （4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年； （5）给排水设施等配套工程为二年。 三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故（如上下水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。4、承包人对质量保修范围的项目和内容应当履行保修义务外，还应支付保修金。本工程约定的保修金比例为5%，金额为 （大写），利率为不计。5、本工程质量保修金若是按保修工程项目单项确定的，当事人双方请自行约定相应的保修金比例、金额、利率：无 6、发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还承包人。四、其他 无。 本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日第三章 工程建设标准一、本工程采用的计价规范1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008；2、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004）；3、《南通市建筑与装饰工程补充计价表》（2004）；4、《江苏省安装工程计价表》（2004）；5、《江苏省建设工程费用定额》（2009）；6、江苏省、南通市、启东市现行的计价文件 二、本工程采用的技术规范：本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 ； 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002； 3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002； 5、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001；6、《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002 ；7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001；8、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001(2006年版)；9、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001；10、《钢结构行业标准》JGJ75.1～75.3-91；11、《建筑设计防火规范》GBJ16-87（修订本）；12、《建筑结构荷载规范》GB/5009-2001；13、《建筑物防雷设计规定》GB50057-94；14、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95；15、《民用建筑隔声设计规范》GBJ118-88；16、《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87；17、《铝及铝合金板材》GB3380-83；18、《铝合金建筑型材》GB/T5237-2000；19、《建筑玻璃应用技术规范》JGJ113-97；20、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-97；21、《建设工程文件归档整理规范》GB/50328-2001；22、国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准。、其它应执行的相关工程施工、检测、验收的相关规范。三、本工程对施工工艺的特殊要求1、施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响；2、冬、雨季施工要采取相应的保护措施。 第四章、投标文件格式商务标部分文件格式目 录一、法定代表人证明书；二、投标文件签署授权委托书；三、投标函；四、工程量清单计价格式；五、项目管理机构配备情况表。一、法定代表人资格证明书单位名称：单位性质：地址： 姓名：性别：年龄： 职务： 系的法定代表人。为施工、竣工和保修(工程名称) 的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。投标人：（盖章） 日期：年月日二、投标文件签署授权委托书本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的（姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，代理人全权代表我所签署本工程投标文件的内容和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权，特此委托。代理人：性别：年龄：身份证号码：职务：投标人：（盖章） 法定代表人： （签字或盖章） 授权委托日期：年 月 日三、投标函致：（招标人名称）1、根据已收到贵方的招标编号为的 工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同主要条款、工程建设标准、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写） 元（RMB：￥元）的投标总价并按上述图纸、合同主要条款、工程建设标准、工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件、包括修改文件及有关附件。3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的质量 ，若达不到规定质量标准，则罚没全部质量履约保证金：中标价（扣除暂列金额、暂估价）的 %。4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的日期 日历天内完成并移交全部工程。若我方不能按协议约定如期竣工，罚没全部工期履约保证金：中标价（扣除暂列金额、暂估价）的 %，并且按每推迟壹天罚 元。5、如果我方中标，我方将提交中标价（扣除暂列金额、暂估价） %的履约保证金，在合同签订之日前汇到招标人指定的帐号上。6、我方同意所提交的投标文件在“投标申请人投标须知”第12条规定的有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。8、我方将与本投标函一起，提交人民币（大写）元（RMB：￥ 元）作为投标担保。9、我方拟派的项目负责人姓名 。投标人：（盖章）投标人单位地址： 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）四、工程量清单计价格式（工程量清单计价格式应由下列内容组成）目录（一）投标总价封面（二）总说明（三）工程项目投标报价汇总表（四）单项工程投标报价汇总表（五）单位工程投标报价汇总表（六）分部分项工程量清单与计价表（七）措施项目清单与计价表（一）（八）措施项目清单与计价表（二）（九）其他项目清单与计价汇总及明细表（十）规费、税金项目清单与计价表（十一）工程量清单综合单价分析表（一）封 面投 标 总 价招 标人：工程名 称：投标总价（小写）：（大写）： 投标人： （单位盖章）法定代表人或其授权人： （签字或盖章） 编制人：（造价人员签字盖专用章） 编 制 时 间：年月日（二）总 说 明工程名称： 第页 共页（三）工程项目投标报价汇总表工程名称： 第页 共页序号单项工程名称金额（元）其中暂估价（元）安全文明施工费（元）规费（元）　　　　　　合计　　　　注：本表适用于投标报价的汇总（四）单项工程投标报价汇总表工程名称：第页 共页序号单项工程名称金额（元）其中暂估价（元）安全文明施工费（元）规费（元）　　　　　　合计　　　　（五）单位工程投标报价汇总表工程名称：第页 共页序号汇 总 内 容金额（元）其中：暂估价（元）1分部分项工程1.11.21.31.41.52措施项目2.1安全文明施工费3其他项目3.1暂列金额3.2专业工程暂估价3.3计日工3.4总承包服务费4规费5税金（六）分部分项工程量清单与计价表工程名称：第页 共页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本页小计　　合计　　（七）措施项目清单与计价表一工程名称：标段：第页 共页序号项目名称计 算 基 础费率（%）金额（元）1安全文明施工费　　2夜间施工费　　　3二次搬运费　　　4冬雨季施工　　　5 大型机械设备进出厂及安拆费　　　6施工排水　　　7施工降水　　　8地上、地下设施、建筑物的临时保护设施　　　9已完工程及设备保护　　　10各专业工程措施项目　　　11　　　　12　　　　合计　 （八）措施项目清单与计价表二工程名称：第页 共页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金 额（元）综合单价合价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本页小计　合计　（九）其他项目清单与计价汇总表工程名称：标段： 第页 共页序号项 目 名 称计量单位金额（元）备注1暂列金额　　　2暂估价　　　2.1材料暂估价　　　2.2专业工程暂估价　　　3计日工　　　4总承包服务费　　　5　　　　　　　　　　　　　　　　　　合 计　—暂列金额明细表工程名称： 第页 共页序号项目名称计量单位暂定金额（元）备注1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6　　　　7　　　　8　　　　9　　　　10　　　　合计—注：投标人应将暂列金额计入投标总价中。材料暂估单价表工程名称： 第页 共页序号材料名称、规格、型号计量单位单价（元）备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：1.投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。专业工程暂估价表工程名称：第页 共页序号工程名称工程内容金额（元）备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　—计 日 工 表工程名称： 第页 共页编号项 目 名 称单位暂定数量综合单价合价一人工　　　　1　　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　　　人 工 小 计　二材料　　　　1　　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　　　5　　　　　6　　　　　材 料 小 计　三施 工 机 械　　　　1　　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　　　施 工 机 械 小 计　总 计　注：此表项目名称、数量投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中总承包服务费计价表工程名称： 第页 共页序号项 目 名 称项目价值（元）服务内容费率（%）金额(元）1发包人发包专业工程　　　　2发包人供应材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　（十）规费、税金项目清单与计价表工程名称：第页 共页序号项目名称计价基础费率（%）金额（元）1规费　　　1.1工程排污费　　　1.2社会保障费　　　（1) 养老保险费　　　(2) 失业保险费　　　(3) 医疗保险费　　　1.3住房公积金　　　1.4危险作业意外伤害保险　　　1.5工程定额测定费　　　2税金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费　　合计　注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定“计算基础”可为“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。（十一）工程量清单综合单价分析表工程名称：第页 共页项目编码　项目名称　计量单位　 清单综合单价组成明细定额编号定额名称定额单位数量单价合价人工费材料费机械费管理费和利润人工费材料费机械费管理费和利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人工单价 小计　　　　 元/工日未计价材料费　 清单项目综合单价　　主要材料名称、规格、型号 单位数量单价（元）合价(元）暂估单价（元）暂估合价（元）材　　　　　　　料　　　　　　　费　　　　　　　明　　　　　　　细　　　　　　　　　其他材料费—　—　材料费小计—　—　注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。五、项目管理机构配备情况表机构项目工程师姓 名经验（年数）教育程度拟派工作上岗证书编号总部项目主管技术负责人现场项目负责人资料员安全员质检员材料员施工员投标单位（盖章）： 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：六、项目负责人简历表职 位自至公司/项目/职务/有关技术及管理经验年月年 月年月年 月年月年 月年月年 月年月年 月注：提供拟派项目负责人专业经验, 特别须注明其在技术及管理方面与本工程相类似的特殊经验。　投标单位（盖章）： 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：资格后审文件格式注：资格后审文件提交材料要求，各投标单位须严格按此要求编制资格审查文件。否则，将以“未按招标文件规定的格式填写”处理，予以废标。资格后审文件提交材料要求1、统一用A4纸 2、按以下顺序依次装订成册:（1）封面；（2）第六章资格审查合格条件标准要求的内容；（3）资格审查申请书；（4）资格审查申请书附表一至四；（5）其他。附件1：（封面） 工程资格审查申请书投标申请人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 地址：日期：年月日致：（招标人名称）1．经授权作为代表，并以（投标人名称）（以下称“投标人”）的名义，在充分理解投标人资格审查文件的基础上，本申请书签字人在此以（招标工程项目名称）下列标段投标申请人的身份，向你方提出资格审查申请：项目名称标段号2．本申请书附有下列内容的文件的复印件：……3．你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。4．你方授权代表可通过下列人员得到进一步资料：一般质询和管理方面的质询联系人1：电话：联系人2：电话：有关人员方面的质询联系人1：电话：联系人2：电话：有关技术方面的质询联系人1：电话：联系人2：电话：有关财务方面的质询联系人1：电话：联系人2：电话：5．本申请充分理解下列情况：5.1资格审查合格的投标人才有可能被授予合同；5.2你方保留更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格审查合格且能满足变更后要求的投标申请人。6．我们确认如果我方投标，我方的投标文件和与之相应的合同将：6.1得到签署，从而我方受到法律约束。7.下述签字人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的；签名：姓名：兹代表（投标人）：申请人主办人盖章签字日期：申请单位：（盖章）法定代表人或被授权人： （盖章）申请日期：年月 日附表1投标人一般情况1企业名称2总部地址3当地代表处地址4电话联系人5传真电子邮箱6注册地注册年份（请附营业执照复印件）7公司资质等级证书号 （请附有关证书的复印件）8公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告）9主营范围1．2．3． 10作为总承包人经历年数11作为分包商经历年数12其他需要说明的情况附表2近三年工程营业额数据表投标人名称：近三年工程营业额财 务 年 度营 业 额（单位）备 注第一年（应明确公元纪年）第二年（应明确公元纪年）第三年（应明确公元纪年）注：1．本表内容将通过投标人提供的财务报表进行审核。2．所填的年营业额为投标人每年从各招标人那里得到的已完工程施工收入总额。3．所有独立投标人均须填写此表。附表3财务状况表一、开户银行情况开户银行名称：地址：电话：联系人及职务：传真：电传：二、近三年每年的资产负债情况财务状况（单位）近三年（应分别明确公元纪年）第一年第二年第三年1．总资产2．流动资产3．总负债4．流动负债5．税前利润6．税后利润注：投标人请附最近三年经过审计的财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表。附表4其他资料1、与投标人资格审查申请书评审有关的其他资料。若附其他文件，请详列如下：投标人不应在其资格审查申请书中附有宣传性材料，这些材料在资格评审时将不被考虑。注：①如有必要，以上各表可另加附页，如果表的内容超出了一页的范围，在每个表的每一页的右上角要清楚注明：表1，第1页；表1，第2页等等。②附表的附件应清楚注明：表1, 附件1; 表1, 附件2等等。③投标申请人应使用不褪色的蓝、黑墨水填写或按相同的要求打印表格，并按表格要求内容提供资料。④凡表格中涉及金额处，均以 人民币万元为单位。承 诺 书：我方参加你方的启东市 新建工程（以下简称“本工程”）施工投标的申请，拟派项目负责人为 。现我方向你方慎重承诺：拟派项目负责人 从现在开始至本工程投标文件截止时间内无在建工程，如果我方经本工程评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建招（2006）372号”《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标人资格审查办法》的规定，那么取消我方第一中标候选人资格，并投标保证金不予退还。投标申请人（盖公章）： 法定代表人（签字并盖章）：年月日诚信承诺书 致： （招标单位全称） （投标人全称） 参与（项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：1.我单位参与本工程投标，提交的投标文件、附件及证件是真实可信的，复印件与原件是一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。2．我单位不参与任何串标、围标等违法活动。3.我单位遵守国家廉政相关规定，且从2010年以来无失信、行贿、在招投标过程中不良行为记录。4.如中标，我单位将委派本公司所属的正式队伍进场施工。5.如中标，我单位将按照投标文件中委派的项目负责人、技术负责人等相关管理人员及时到位，且全面开展工作。6.如中标，我单位将按照投标文件中承诺配备的主要施工机械设备及时进场，且投入正常的生产。7.若我单位未能兑现以上承诺，如果中标，我单位接受贵单位取消我单位中标资格的处罚，投标保证金不予退还，且无任何异议；如果已进场施工，贵单位将解除合同且未支付的工程款不予支付，我单位无条件予以退场并承担由此产生的一切损失。除上述处罚外，另愿意接受投标保证金和履约保证金不予退还的处理，并取消我单位在启东招投标市场3年的投标资格，通报企业所在地建设主管部门，且在相关网站公布。对违反承诺内容所引发的一切后果，我单位愿负法律责任。单位：（盖章）法定代表人（签字）：年 月日第五章 资格后审必要合格条件标准序号项目内容合格条件投标申请人具备的条件或说明1法人授权委托书（如有）1.必须盖单位法定代表人章及单位公章的原件；2.法人授权委托书必须有效。原件2企业法人营业执照工商行政管理部门颁发的法人营业执照，并通过2011年度年检。企业营业执照（副本）3企业资质类别等级房屋建筑施工总承包二级及以上企业资质企业资质证书（副本）4企业具备安全生产条件取得安全生产许可证企业安全生产许可证（副本）5企业财务状况由会计师事务所出具的企业 2011年度财务审计报告，或开户银行资信证明必须盖审计单位公章财务审计报告或银行资信证明（有效期至2011年12月）6企业履约情况无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录；无上述记录的，提供相应承诺书（格式自拟）。7拟派项目负责人资格等级建筑工程专业二级及以上注册建造师并取得安全考核证。提供建造师注册证书、安全考核B证。8拟派项目负责人为投标企业正式人员①投标企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书；②投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的本招标公告发布之日前一年内连续三个月（含）以上的养老保险缴费证明；注册不到四个月的新公司以注册日之后至今（开标日）的养老保险缴费证明，不少于三个月。①劳动合同书；②养老保险缴费证明。9拟派项目负责人无在建工程无在建工程（认定范围①正在施工的项目②已中标但尚未施工的项目③在本项目投标截止日前已公示为第一中标候选人的项目④虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，并已经向原发包人提出竣工验收的书面申请，原发包人同意其参加其他工程项目的投标竞争）。企业法定代表人签名并加盖单位公章的承诺书。（投标单位必须在投标文件中主动说明相关情况，并提供相关证明。否则按项目负责人有在建工程处理，并记不良行为；如系中标候选人，取消中标资格）。10诚信承诺书企业法定代表人签名并加盖单位公章的承诺书。原件11企业业绩投标申请人自2010年1月以来在承担过类似及以上工程，并取得良好信誉；提供类似工程业绩证明材料 ：中标通知书、施工合同、工程竣工验收证明。12项目负责人业绩投标申请人自2010年1月以来在承担过类似及以上工程，并取得良好信誉；提供类似工程业绩证明材料 ：中标通知书、施工合同、工程竣工验收证明。13其他材料参与本次投标的所有投标人，均须提供其所在地检察机关出具的投标单位和拟派项目负责人有无行贿犯罪档案或行贿行为记录的书面证明材料14说明①上述2-13项（第10项除外）须提供复印件，并在复印件上加盖单位公章；同时提供所有复印件的原件查验。第1、10项提供原件。否则，资格审查不予不通过。②若投标人参加本工程投标活动提供虚假材料的，投标保证金一律不予退还，记不良行为一次并网上公示。③类似工程是指单项工程施工合同价在600万元及以上的房屋建筑工程。第六章图纸、技术资料及附件第七章工程量清单（并附电子文本）