瑞安市塘下城市建设有限公司2＊630KVA配电工程（塘下中心区小学配电项目）招 标 文 件 招 标人：瑞安市塘下城市建设有限公司招标监督单位：瑞安市公共资源交易管理委员会办公室招标代理单位：瑞安市嘉德工程造价咨询有限公司 目　　录招标公告一、投标须知前附表二、投标须知（一）总则（二）招标文件（三）投标文件的编制（四）投标文件的提交（五）开标（六）评标（七）合同的授予（八）其他事项三、　合同条款专用条款四 工程建设标准五、 图纸及其它资料六、工程量清单七、 投标文件格式（一）投标函部分格式投 标 函 附 录（二）资格后审申请书部分格式（三）商务标部分格式（四）技术标部分格式 招 标 公 告一、招标条件 本招标项目瑞安市塘下城市建设有限公司2＊630KVA配电工程（塘下中心区小学配电项目）已由瑞安市发展和改革局以瑞发改投【2010】260号批准建设，招标人为瑞安市塘下城市建设有限公司,建设资金来自财政，项目出资比例为：其中财政资金198.00万元，自筹资金0.00万元。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。二、项目概况与招标范围1、建设地点：塘下中心区西二大街以西，赵宅河以南，规划一路以北2、工程规模：瑞安市塘下中心区小学位于塘下中心区西二大街以西，赵宅河以南，规划一路以北，总建筑面积34854平方米，其中：地上建筑面积24009平方米，地下室建筑面积10845平方米。3、招标范围: 配电工程，详见施工图纸及工程量清单。4、合同估算价: 198 万元 5、工期要求： 60 日历天6、质量要求：合格 三、投标人资格要求1、企业资质要求: [施工总承包电力工程三级](含)以上或者[专业承包送变电工程三级](含)以上2、项目负责人资质要求: 机电工程贰级及以上 3、是否接受联合体投标：不接受4、其他要求：投标人并具备国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；其项目建造师无在建项目四、投标报名 1、报名时间:2013年1月18 日至2013年1月28日(法定节假日除外),每日上午8:30至11:30,下午14:00至17:00 2、报名方式：网上报名五、招标文件的获取 1、获取时间：2013年1月18 日至2013年1月28日每日上午8:30至11:30,下午14:00至17:002、获取方式：请各投标单位在瑞安市公共资源交易网（http://www.raztb.com/，进入“瑞安市公共资源网上交易系统”/点击工程名称）报名后自行下载；或在瑞安市公共资源交易中心代理公司窗口现场购买。 3、招标文件价格：每套售价￥300.00元六、投标文件的递交 1、递交时间：2013年1月29日14：30时 2、递交方式：在瑞安市外滩满庭芳大楼三楼瑞安市公共资源交易中心指定开标室递交投标文件 3、交易证刷卡时间：2013年1月29日上午8:30至11:30 ,下午14:00至14:30七、投标保证金 保证金金额：40000.00元（肆万元整） 投标保证金缴纳截止时间：2013年1月29日14:30时八、发布公告的媒介 本次招标公告同时在瑞安市公共资源交易网（www.raztb.com）上发布九、其他说明 凡有意参加该项目投标的投标人，必须于投标报名截止时间前完成投标人会员诚信库录入工作。同时，投标人必须于报名有效时间内在瑞安市公共资源交易网（http://www.raztb.com/，进入“瑞安市公共资源网上交易系统”/点击工程名称）进行报名；未报名者，其投标无效。会员诚信入库办理须知详见本网站《办事指南-建设交易》。十、联系方式招 标 人：瑞安市塘下城市建设有限公司 代理机构： 瑞安市嘉德工程造价咨询有限公司地 址: 瑞安市地 址： 瑞安市银座广场A幢二单元2905室邮 编：邮 编： 联 系 人： 胡志宇联 系 人：张小姐电 话：****-********电 话： 135*****240传 真：传 真： ****-********电子邮件： 电子邮件： 一、投标须知前附表项号条款号内　　容说明与要求11.1工程名称瑞安市塘下城市建设有限公司2＊630KVA配电工程（塘下中心区小学配电项目）21.1建设地点塘下中心区西二大街以西，赵宅河以南，规划一路以北 31.1建设规模工程造价约198万元41.1承包方式包工包料51.1质量要求合 格62.1招标范围瑞安市塘下城市建设有限公司2＊630KVA配电工程（塘下中心区小学配电项目），具体以工程量清单及施工图纸为准。72.2工期要求施工总工期： 60 日历天83.1资金来源财政资金94.1投标人资质等级要求企业资质：投标人具有电力工程施工总承包三级及以上或送变电工程专业承包三级及以上资质，并具备国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；项目负责人：应具备机电工程专业注册建造师贰级及以上，且无在建项目。104.2资格审查方式资格后审1113.1工程报价方式综合单价报价1215.1投标有效期60个工作日（从投标截止之日算起）1316.1投标担保金额投标人应在投标截止时间前以转帐支票、银行汇票的形式提交投标保证金，并到瑞安市公共资源交易中心结算窗口凭汇款回单换取收款收据。金额为：人民币肆万元整。户名：瑞安市公共资源交易中心开户银行：宁波银行温州瑞安支行营业部帐号：****************9联系电话：********147.3招标文件的取得时间：2013年 1 月 18 日起在http://www.raztb.com（进入“建设工程交易/招标公告 ”/点击工程名称/链接）上下载155.4踏勘现场自行组织，自行前往168.1投标人疑问递交时间：投标截止15天前以无记名方式送达瑞安市嘉德工程造价咨询有限公司, 联系人：张小姐联系电话：135*****240 传真：****-********项号条款号内　　容说明与要求178.1招标文件答疑纪要（或补遗）的取得请随时关注瑞安市公共资源交易中心网站上的招标公告，在http://www.raztb.com（进入“建设工程交易/招标公告 ”/点击工程名称/链接）上下载1817刷卡时间见招标公告在http://www.raztb.com（进入“建设工程交易/招标公告 ”/点击工程名称/链接）1918.1投标文件份数1、投标文件（包括商务标、资格后审申请书）各正本1份，副本4份； 2、投标文件电子版（商务标）刻录光盘2份；3、纸质投标文件与投标文件电子版内容须一致；2020.1投标文件提交地点收件人：瑞安市嘉德工程造价咨询有限公司地点：瑞安市公共资源交易中心开标室2121.1投标文件递交截止时间2013年 1 月 29 日 14 时 30 分 2224.1开　　标开始时间：2013年 1 月 29 日 14 时 30 分地点：瑞安市公共资源交易中心开标室2326.2评标委员会的组建评标委员会构成：由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人（含）以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3。评标专家确定方式：从专家库中随机抽取。2431.3评标方法与标准投标须知第31.3款2535履约保证金合同协议书签署7天前，投标人提供履约担保金（合同价款的10% ）形式：银行支票或汇票方式提交26备注1、建造师应确保无在建项目，如监督部门查询到在建项目的，将被取消中标资格，并给予处罚。2、凡有意参加该项目投标的投标人，必须于投标报名截止时间前完成投标人会员诚信库录入工作。同时，投标人必须于报名有效时间内在瑞安市公共资源交易网（http://www.raztb.com/，进入“瑞安市公共资源网上交易系统”/点击工程名称）进行报名；未报名者，其投标无效。会员诚信入库办理须知详见本网站《办事指南-建设交易》。3、中标单位必须确保本配电工程通过电力有关部门验收。 二、投标须知（一）总则1工程说明1.1本招标工程项目说明详见投标须知前附表第1项～第5项，本工程施工发包的内容详见投标须知前附表招标范围。1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家法律、法规、规章等有关规定，已办理招标申请，并经瑞安市公共资源交易管理委员会办公室备案，现通过公开招标方式择优选定承包人。1.3本工程的招标工作由瑞安市塘下城市建设有限公司委托瑞安市嘉德工程造价咨询有限公司组织实施，瑞安市公共资源交易管理委员会办公室负责监督。2招标范围及工期2.1本招标工程项目的招投标报价范围详见本须知前附表第6项；2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项。3资金来源3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第8项。4合格的投标人4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。4.2本招标工程项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格投标人。4.3投标人在提交的投标文件中须包括资格后审资料。4.4本工程不接受联合体投标。5踏勘现场5.1现场踏勘按投标须知前附表第15项所述，各投标人自行组织前往踏勘，投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的费用。现场已具备开工条件，如各投标人踏勘现场后认为需另外处理施工现场，如三通一平等，其费用计入其他措施项目，一次性包干，今后不予调整。各投标人若因未进行现场踏勘而导致相关费用未计入报价，自行承担风险，今后不得以任何理由提出增加费用。5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。5.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。6投标费用6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的全部费用。（二）招标文件7招标文件的组成7.1招标文件包括下列内容：（1）招标公告（2）投标须知前附表（3）投标须知（4）合同条款（5）工程建设标准及技术要求（6）图纸及其它资料（7）工程量清单（8）投标文件格式7.2除7.1内容外，招标期间招标人在规定时间内在瑞安市公共资源交易中心网站上发出的答疑纪要、对招标文件的澄清或补遗内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。7.3投标人应按投标须知前附表第14项规定的时间、地点和方式购买招标文件。7.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。8招标文件的澄清8.1投标人若对招标文件有疑问，应按投标须知前附表第16项的要求向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将按投标须知前附表第17项的规定和方式予以澄清。9招标文件的修改9.1招标文件发出后，在规定时间前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或补遗。9.2如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在招标答疑前同时向招标人、招标代理机构和瑞安市公共资源交易管理委员会办公室反映。9.3招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在瑞安市公共资源交易管理委员会办公室备案，并在瑞安市公共资源交易中心网站（网址：http://www.raztb.com）上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。9.4招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在瑞安市公共资源交易管理委员会办公室备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件（或公告）为准。9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补遗等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补遗通知中予以明确。（三）投标文件的编制10投标文件的语言及度量衡单位10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。11投标文件的组成11.1投标文件由商务标（包括投标函部分、商务部分、商务标电子投标文件（光盘二个））和资格后审文件等二部分组成，并按投标人须知前附表18.1条款要求提供投标文件。11.2商务标中的投标函部分主要包括下列内容：11.2.1法定代表人身份证明书11.2.2投标文件签署授权委托书11.2.3授权委托书11.2.4投标函11.2.5投标函附录11.2.6招标文件要求投标人提交的其他投标资料。11.3商务标中的商务部分主要包括下列内容：序号商务标正本内容（一式一份）商务标副本内容（一式四份）工程量清单报价表工程量清单报价表1投标总价投标总价2总说明总说明3工程项目投标报价汇总表工程项目投标报价汇总表4单位（专业）工程投标报价计算表单位（专业）工程投标报价计算表5分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表6工程量清单综合单价计算表/7工程量清单综合单价工料机分析表/8施工技术措施项目清单与计价表施工技术措施项目清单与计价表9措施项目清单综合单价计算表/10措施项目清单综合单价工料机分析表/11施工组织措施项目清单与计价表施工组织措施项目清单与计价表12其他项目清单与计价汇总表其他项目清单与计价汇总表13暂列金额明细表暂列金额明细表14专业工程暂估价表专业工程暂估价表15计日工报价表计日工报价表16总承包服务费报价表总承包服务费报价表17主要工日价格表主要工日价格表18主要材料价格表主要材料价格表19主要机械台班价格表主要机械台班价格表20商务标部分电子光盘（一式3份）11.4 资格后审申请书（格式见附件）内容包括：11.4.1资格后审申请书附表11.4.1.1投标人一般状况11.4.1.2投标建造师一般状况11.4.1.3承诺书11.4.1.4施工企业安全生产条件及相关管理人员安全生产任职资格审查表11.4.1.5项目技术负责人简历表11.4.1.6驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表11.4.2资格后审申请书相关复印件（需加盖投标人公章），包括：11.4.2.1申请人的《法人营业执照》副本；11.4.2.2申请人的《建筑企业资质证书》副本； 11.4.2.3建造师注册证书；11.4.2.4安全生产许可证；11.4.2.5企业“三类人员”证书。A类证书包括：企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人及企业分管安全生产的副经理；建造师的相应B类证书；驻现场的安全生产专职管理人员的相应C类证书；前三个岗位必须和《建筑业企业资质等级证书》副本上载明的情况一致）；11.4.2.6企业分管安全生产副经理还应提供任职文件；11.4.2.7 “五大员”证书（技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员）；12投标文件格式12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展），有关证书、文件等材料如系复印件，则应加盖投标人公章。13投标报价13.1本工程投标报价采用投标须知前附表第11项所规定的方式。13.2投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。13.3投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未埴单价或合价的、工程量清单数量错误的工程项目（错误率在本须知第30.2条规定的范围内），在实施后，招标人将不予以支付，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。13.4除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、税金、规费等所有费用。13.5除非本招标文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。 13.6招标人参考造价编制规则和相关政策性文件： （1）根据《浙江省建设工程计价规则（2010版）》文件及温州市建设工程造价管理处的有关规定。（2）《浙江省建筑工程预算定额(2010版)》；（3）《浙江省安装工程预算定额(2010版)》；（4）《浙江省市政工程预算定额（2010版）》；（5）《浙江省建筑安装材料基期价格(2010版)》；（6）《浙江省施工机械台班费用定额(2010版)》；（7）温建建[2010]317号文件《关于实施浙江省建设工程计价依据（2010版）的通知》；（8）温住建发〔2011〕219号文件《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》；（9）温住建发〔2012〕39号文件《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》；（10）瑞住建发〔2012〕237号文件《关于转发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（11）根据《浙江省建设工程施工费用定额(2010版)》与有关造价政策的规定，经审定本工程取费标准参照如下：序号费用类别安装费率%1施工组织措施费合计1.1夜间施工增加费0.02～0.081.2二次搬运费0.16～0.801.3已完工程及设备保护费0.02～0.241.4检验试验费0.64～1.041.5冬雨季施工增加费0.12～0.361.6行车、行人干扰增加费／1.7职工教育经费22企业管理费22～303利润8~124规费12.464.1排污费、社保费、公积金（不可竞争费用）11.964.2民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险费（不可竞争费用）0.55安全文明施工费2.16税金（不可竞争费用）3.513备注：①规费、安全文明施工费和税金三项作为不可竞争性费用，均不得优惠，否则按废标处理。 ②检验试验费投标报价时不得低于其弹性费率下限的计算值，否则按废标处理。 ③职工教育经费投标报价时不得低于2%计取，否则按废标处理.13.7由于分部分项工程量清单项目或工程数量的调整，引起措施项目或其他方面费用的损失，由投标人一次性风险包干，不得调整。 投标人一经确定的材料要明确主材的厂家、品牌、规格、质量等级等后，原则上不变，如甲方须更换品牌，按采购当月信息价（市场价）的调整后品牌和工程参考造价的价差计取税金进行调整。13.8本工程投标报价被视为完成本工程(按施工图)发生的所有费用，各投标人应充分考虑承包本工程可能存在的包干风险，并计入投标报价，包干风险应包括下列因素：a施工期间所发生的施工技术措施费和施工组织措施费不因施工及地质条件的变化而调整，一次性包干。b报价中应包括施工图内及按常规理解应包含在此范围内所有材料、人工、机械、管理、安装、维护、利润等政策性文件规定应包括的项目费用而定额子目可能包含不完整的费用。d由于城市管理、交通管理及根据本工程现场的实际条件等原因所增加支出的运输增加的费用。e由于停电、停水工期将不予顺延，费用也不予增加。f由于工程量增减而影响利润。g投标人的投标单价在合同实施期间不因市场定额、政府文件调整等的变化而变化，今后除暂定价材料按建设单位确认的价格调整外，均不予调整（注：审计部门有权对暂定材料价格审查调整）。h招标人需要更改设计错误，中标人无条件接受，不得以此理由提出工期索赔，并按修改后的施工图进行施工。i根据有关规定和建设单位提供的图纸资料、地形地质资料和现场施工条件，结合现场交通运输、环境卫生以及各种实际情况，投标单位自行解决弃土场地，自行测算弃土场地内的装卸、倒运、平整、道路等可能发生的不可预见费在内的各项费用，不得违反环保、城建、水利、海事等部门有关规定；j施工营地：施工营地由投标人自行解决，招标人协助办理手续。营地内的场地平整、道路、临时用房（办公、生产及生活）搭建等费用，由承包人自行测算所需费用，一次性包干，今后不予调整。k施工营地用电用水及施工现场用电用水由承包人自行解决。承包人如需外接电源，需用变压器，发包人协助承包人办理其手续，其费用由承包人自行测算，计入总价中。以上费用一次性包干。施工用水用电二次引入费用或自备发电机、储水设施费用（包括由于停水、停电及施工用水加压而增加的费用，且工期不予顺延）自行测算，计入总价中，一次性包干。l如因泥土处理而影响环境工作、交通城管、现场文明和施工安全等问题，由中标单位和有关管理部门联系，自行解决。因此造成工期延长由中标单位负责。如给招标单位另行造成额外的经济损失，招标单位可以从中标单位的工程款中扣回。m渡讯防台措施：渡汛防台费用计入投标报价，一次性包干。n凡工程标文没有明确或建设管理部门文件没有明确规定由建设单位承担的，但实际施工中可能发生的其他管理费（如街道管理费、行车干扰费、环保费）等一次性包干，今后不论是否漏项均不予调整。o本工程地下管网复杂及接近周围民房，要谨慎施工，相关费用各投标人自行考虑计入投标报价，今后不得再以任何理由提出。Z因施工中可能出现政策处理或图纸修改等原因造成工期延长给潜在投标人带来各种影响或风险，要求潜在投标人报价时考虑。13.9本工程承包人应考虑本工程总承包单位的总包服务费（包括配合费和管理费），无论是否在投标报价中单列，均认为已包含在投标报价中。总包服务费的内容包括：13.9.1为配合协调招标人进行工程分包和材料采购的费用；13.9.2总包单位对分包工程工期、安全、质量等进行管理与协调，因交叉施工增加、腾空场地、水电设施的提供(所需费用由分包单位支付)及各分包工程竣工资料整理等增加的费用。13.9.3总包服务费统一按【投标价×1%】计入报价，一旦中标，该费用将按工程结算价为基数计取，该费用由分包人支付给总包单位，如分包人不支付时，业主有权在任何一期工程款项中扣回，直接支付给总包单位；施工水电费自行考虑，请投标人将此因素计入报价。14投标货币14.1本工程投标报价采用的币种为人民币。15投标有效期15.1投标有效期见投标须知前附表第12项所规定的期限。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人的这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第 16 条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。16投标担保16.1投标人应在投标截止时间前按要求提交投标担保，投标担保采取投标人直接向瑞安市公共资源交易中心提交投标保证金的方式。投标保证金数额必须按照投标须知前附表第13项中规定数额进行提交，且投标保证金必须从投标人基本银行帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标人分支机构或第三者帐户转入，否则作无效标处理。各投标人凭投标保证金汇款凭证，到瑞安市公共资源交易中心结算窗口换取收款收据。帐户如下：户名：瑞安市公共资源交易中心 开户银行：宁波银行温州瑞安支行营业部帐号：****************9银行地点：瑞安市安阳新区罗阳大道金瑞名苑一号楼一、三层备注：1、各投标人必须在投标文件提交截止时间前，向招标代理单位提供本工程投标保证金收据。对于未能按要求提交投标保证金收据的投标文件，按无效标处理。2、各投标人的投标保证金必须在本工程开标截止时间前到达以上规定的账户，否则按无效标处理。 16.2未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5 个工作日内，由未中标人自行前往瑞安市公共资源交易中心结算窗口退还。中标人的投标保证金将在合同签订后5日内退还。16.3如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保及低价风险金或签订合同协议书；（3）存在串通投标、围标、抬标、陪标、挂靠等行为的； （4）投标人弄虚作假、提供虚假证明材料经查实的。16.4有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。16.5有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。16.6有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。（7）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为；16.7有下列情形之一的，属于以他人名义投标的行为，认定为“挂靠”行为：（1）投标保证金不是从投标人基本账户转出的；（2）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；（3）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；（4）由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；（5）法律法规规章规定的以他人名义投标的其他行为。16.8投标文件有下列情形之一的，经评标委员会评审后应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（4）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（6）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。（7）国家、省、市另有规定属无效标范围的；（8）本标文中另有规定属于无效标的。17报名刷卡时间：见本须知前附表第18项所规定的期限，各投标人应充分考虑刷卡截止时间前由于投标人的数量的不确定性而造成拥挤现象，从而出现不能按时刷卡，其后果自负。18投标文件的份数和签署18.1投标人应按投标须知前附表第 19 项规定的份数提交投标文件。18.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。18.3投标人应将投标文件妥为密封，标函封袋、商务标(包括投标函部分、商务部分)和资格后审申请书相应地方加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，下同）及单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。18.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人法定代表人签字或盖章或由投标文件签署授权委托代理人签字或盖章。（四）投标文件的提交19投标文件的密封和标记19.1投标文件的密封：商务标和资格后审申请书应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章和法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。 投标文件的封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。投标人应在密封袋上清楚地分别标明“商务标”及“资格后审申请书”字样。19.2 “商务标光盘”与纸质商务标一起密封,否则，按无效标处理。19.3投标文件的标记：投标人应注明商务标和资格后审文件的正本和副本，商务标中的投标函部分与商务部分一起装订，否则，按无效标处理。19.4未按19.1要求密封的投标文件将被拒收；19.5未按19.2或19.3要求装订和标记的投标文件将作无效标处理。20投标文件的提交20.1投标人应按投标须知前附表第20项规定的地点，于截止时间前提交投标文件。收件人在接到投标文件时，将在投标文件上注明收件时间。21投标文件提交的截止时间21.1投标文件的截止时间见投标须知前附表第21项规定。21.2招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。22迟交的投标文件22.1在投标截止期之后送达的投标文件将被拒绝并退还给投标人。23投标文件的补充、修改和撤回23.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。23.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。23.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。（五）开标24开标24.1按投标须知前附表第 22项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。24.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退还给投标人；本须知第25条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。24.3投标人的法定代表人或其委托代理人必须到开标现场参加会议。法定代表人或其委托代理人须随带本人有效的身份证原件，委托代理人还须随带有效的法定代表人授权委托书，以证明其身份（法定代表人或其委托代理人的身份证在递交投标文件时一同递交验查），否则，投标文件作无效标处理。身份证待开标会议结束后退回，各投标人参加会议的人数不得超过3人。投标文件签署的授权委托人、委托代理人必须为本单位专职人员。24.4开标程序24.4.1开标由瑞安市嘉德工程造价咨询有限公司主持，瑞安市公共资源交易管理委员会办公室负责监督；24.4.2主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （3）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况； （4）当众开商务标，并公布投标人名称、投标报价、工期、项目负责人姓名、质量目标等重要内容，并记录在案，开启资格后审文件，并记录在案；（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（6）开标结束。25投标文件的有效性25.1开标时，投标文件出现下列情况之一的，应作为无效投标文件，商务标不再进入评审基准价的计算：25.1.1投标人未按本须知第24.3条派代表参加开标会议的；25.1.2投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；25.1.3投标人未在招标公告规定的时间内刷卡的；25.1.4投标人递交投标文件同时未递交资格后审申请书；25.1.5投标人未网上报名和签到的。（六）评标26评标委员会与评标26.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。26.2评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人及以上单数。其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3。27评标过程的保密27.1开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人的推荐情况及与评标有关的其他任何情况均严格保密。27.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标文件作无效标处理。27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。28投标文件的澄清28.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第30条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算并进行核实的修改不在此列。28.2投标人应确保其法定代表人或委托代理人等在评标期间，按规定的时间到指定的地点，接受评标委员会的询问。29投标文件的评审29.1经评审，投标文件有下列情况之一的，应当作无效标处理:29.1.1本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第18.3款规定加盖投标人公章或未经法定代表人或其投标文件签署授权委托代理人签字或盖章的；由投标文件签署授权委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“投标文件签署授权委托书”原件的；29.1.2投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；29.1.3投标文件或电子光盘份数未按要求提供的；29.1.4资格后审拟派的建造师与投标函中注明的建造师不一致的；29.1.5投标文件中载明的工期超过招标工期的；29.1.6投标书采用总价让利或百分比让利等让利方式报价的；29.1.7本须知第19.5条规定的投标文件作无效标处理的情形；29.1.8本须知第30.2条规定的投标文件作无效标处理的情形；29.1.9本须知第31.3条规定的投标文件作无效标处理的情形；29.1.10未按本须知第13.6条进行投标报价的；29.1.11本须知第13.7条规定的投标文件作无效标处理的情形；29.1.12投标文件字迹模糊导致无法确认其内容的；29.1.13低于成本价或价格明显偏离的，或存在暴利的，且投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的；29.1.14提出与招标文件相悖或重大改变或保留意见的；29.1.15投标人弄虚作假、伪造证明及有尚处在公示期的不良行为记录的；29.1.16投标价存在抬价现象的；29.1.17存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的；29.1.18投标人提交的资格后审申请文件的有关材料及承诺书如有虚假隐瞒或承诺书中约定取消投标资格和中标资格等情况的；29.2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重要的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。29.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以否决，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。30投标报价计算错误的修正如下：30.1商务标中出现以下情况时，由该标书的法定代表人或其授权委托代理人予以签字确认。如果投标人拒绝签字，则按无效标处理。30.1.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；30.1.2 如果合价金额与单价金额不一致时，以单价金额为准，除非评标委员会认为单价金额小数点有明显错误的除外。如果合价金额与总价金额不一致时，以合价金额为准；30.1.3 正本与副本不一致的以正本为准。30.2评标委员会在详细评审时，发现因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、漏算、冒算、多报费用等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价1%（含1%）以上者，作为重大偏差判定作无效标处理，错误绝对值累计占投标报价1%以内则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，评标时对投标报价不作调整。凡招标文件要求或工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。对工程量清单漏算的造价计算原则是：漏项的工程量×评审区间内所有合格投标人中该项最高综合单价后计算安全文明施工费和税金；对工程量变动的造价计算原则是：增加或减少的数量×该项综合单价后计算安全文明施工费和税金。31投标文件的评审、比较和否决31.1评标委员会将按照本须知第29条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。31.2评标委员会依据投标须知前附表第23项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提交评标报告，并推荐合格的中标候选人。31.3评标程序及方法31.3.1本工程的评标程序为:先开投标人的商务标，再开资格审查文件，然后根据评审办法对投标文件进行商务标评审和资格评审。31.3.2本工程最高限价为：参考造价×90%，各投标单位应根据招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单以及本工程实际情况和自身的综合实力，自由竞报投标报价，投标报价超过招标人制定的最高限价的，作无效标处理。31.3.2.1本工程风险控制价为：最高限价×85%，如中标价低于风险控制价的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额作为风险保证金。风险保证金形式：支票/电汇/银行汇票。其有关约定，与合同履约保证金相同。31.3.3本工程的参考造价和最高限价在开标截止时间3天前在瑞安市公共资源交易中心网站上公布。31.3.4开商务标时出现以下情况，则该投标文件不再进入评审基准价的计算：（一）开商务标前已做无效标处理的；（二）投标人的投标报价高于最高限价的；31.3.5投标人的资格后审（投标人必须满足下列资格后审的必要条件，凡不能满足的下列必要条件之一的，其投标文件按无效标处理）：(1)企业营业执照有效且主营范围符合要求，应提供营业执照副本复印件并加盖公章；(2)企业资质为投标人具有电力工程施工总承包三级及以上，或送变电工程专业承包三级及以上资质。并具备国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，应提供企业资质证书副本复印件并加盖公章；(3)项目负责人须具备项目负责人应具备机电工程贰级及以上注册建造师且在本单位注册，应提供建造师注册证书复印件并加盖公章。（根据瑞政办【2009】139号《瑞安市人民政府办公室转发浙政发【2009】22号文件的通知》文件精神，特作出如下规定：项目负责人（注册建造师）负责管理过的施工项目，如有发生项目负责人更换的，被更换的项目及负责人在原承担的合同工程项目未通过竣工验收前不得参加本工程的投标活动，否则取消中标资格或作无效标处理。）(4)具备安全生产许可证，应提供安全生产许可证证书复印件并加盖公章；(5)“五大员”证书复印件并加盖公章（技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员）；(6)提供企业“三类人员”证书。A类证书包括：企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人及企业分管安全生产的副经理，；建造师的相应B类证书；驻现场的安全生产专职管理人员的相应C类证书；前三个岗位必须和《建筑业企业资质等级证书》副本上载明的情况一致）；A类证书、B类证书、C类证书均须提供证书复印件并加盖公章；(7)提供企业分管安全生产副经理的任职文件复印件并加盖公章；注：投标人应按以上要求提供材料（原件携带备查），否则其内容将不予承认，其投标文件作无效标处理。31.3.6商务标评审：评标委员会对投标文件的商务标部分内容从商务报价的范围、数量、单价、费用组成、合价和总价等内容进行全面审阅和对比分析，对存在的问题按投标须知第29款及投标须知规定的无效标条款进行评审。31.3.7商务标分值的计算31.3.7.1评标值的确定：如合格投标人（商务标、资格审查均合格通过，下同）数量＞3家时,则合格投标人的投标报价的算术平均值再乘以（1+K/100）作为评标值。浮动幅度K值在：-1、-0.5、0、0.5、1等五个数字中随机抽取一个（由本次招标人代表在开标会现场随机抽取）；如合格投标人数量≤3家时，则最低投标报价为评标值。注：评标值确定后，除31.3.10款规定外不再受其他任何因素的影响而改变。31.3.7.2各合格投标人的投标报价与评标值对比，计算商务标报价评分值：投标报价等于评标值，得满分100分；投标报价每高于评标值1%，扣3分；投标报价每低于评标值1%，扣2分。计算商务标报价评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算（得分保留二位小数）。31.3.8 投标人得分的计算及排序：对资格审查、商务标详细评审均合格通过的投标人进行综合得分的计算，按其商务得分由高到低的顺序（得分相同时，投标报价低者优先；若投标报价相同时，则由评标委员会抽签确定），依次推荐得分第一、第二、第三名投标人为中标候选人。31.3.9 评标委员会经评审，认为所有投标或部分投标不符合招标文件要求的，可以否决所有投标或部分投标，被否决后有效投标人小于3家且缺乏竞争的，招标人可以依法重新招标。31.3.10评标过程中，若发现招标工程参考造价出现重大错误，由编制、审核单位重新按规定调整，经评标委员会同意后予以修正，其相应的有效标范围、评审基准价、评审区间等与参考造价相关的，均作相应调整。招标工程参考造价根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况、合理的施工方法，按照《建设工程工程量清单计价规范》等国家和省现行计价办法，取费标准、人工预算单价和施工机械台班预算单价，以及材料市场价格或参照工程造价管理机构发布的材料信息价并结合工程项目实际编制和审核。工程参考造价编审单位严格按有关规定编制预算造价，确保工程参考造价成果的质量。（七）合同的授予32合同授予32.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第31.3条所确定的中标人。32.2招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。32.3第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，投标保证金不予退还，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。33中标通知书33.1中标人确定后，代理公司将于3个工作日内向瑞安市公共资源交易管理委员会办公室提交招标情况书面报告。33.2在招标文件规定的投标有效期结束30个工作日前，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。34合同协议书的签订34.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。在施工合同订立后的15日内，中标单位必须提供办理开工证的相关资料，否则业主单位有权终止双方合同，一切经济责任由中标单位负责。34.2中标人如不按本投标须知第34.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。34.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。35工程担保35.1合同协议书签署前，中标人应按本须知前附表第25项规定的金额向招标人提交履约担保。35.2若中标人不能按本须知第35.1款的规定执行，招标人将有充分的理由取消中标人中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。（八）其他事项36招标文件的备案36.1本标文已经瑞安市公共资源交易管理委员会办公室备案，未尽事宜将另发补充文件或按有关法律、法规政策性文件规定办理。37具有行贿犯罪记录且处罚日期（以法院判决书为准）在投标截止时间前3年内的单位不得参加投标，否则取消投标资格或中标候选人资格。行贿犯罪记录以检察机关查询结果为准。38合同签订后，建设单位依法加强对合同履约及现场项目部及监理部进行管理，如实填写《诚信评价反馈表》，向行政主管部门、市公共资源交易管委会报备。 三、合同条款 通用合同条款（略）第二节 专用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义1.1书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真）等可以有形地表现所载内容的形式。2、合同文件及解释顺序合同文件组成及优先解释顺序：本合同协议书、中标通知书、本合同专用条款、招标文件、投标文件及其附件（含承诺）、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程报价单。3、语言文字和使用法律、标准及规范3.1本合同使用汉语。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规： (1)现行法律法规。主要包括《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国质量管理条例》等。3.3适用标准、规范：施工图纸要求的标准、规范。1、《供配电系统设计规范》（GB 50052-95）；2、《低压配电设计规范》（GB50054-95）；3、《建筑电气安装工程图集》（水利电力出版社）；4、其他与本工程相关的行业规范、标准等。5、其它相关国家技术标准、规范4、图纸4.1合同签订 七 工作日内，发包人向承包人提供工程图纸 套。 4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。二、双方一般权利和义务5、工程师5.1本工程实行工程监理，监理单位是：监理有限公司项目总监是： 5.2发包人派驻的工程师 姓名:职务: 现场代表 7、项目经理7.1承包人项目经理是，技术负责人是7.2发包人无须与承包人协商，便可要求承包人无条件更换发包人认为不称职的项目经理。承包人需承担违约责任。8、发包人工作8.1发包人需完成的工作：(1)协助承包人办理施工许可证及其他施工所需证件、批件。(2)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。(3)按合同约定支付条款支付工程款。9、承包人工作9.1承包人应按约定的内容和时间完成以下工作：（1）负责施工方案的编制、审核工作，费用包含在合同总价中。（2）每月向工程师提供工程进度计划及相应进度统计报表；（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明；（4）办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续；（5）在竣工验收前，承担已完工程成品保护的费用；（6）为了保证工程质量，必须建立合格的自检系统，配备足够的试验、检测仪器，设备和人员，并提交工程师和发包人认可。（7）在发包人组织的图纸会审和设计交底会上，以及在施工过程中，如果发现设计图纸本身或现场有不符、错误之处，应以书面形式提交到工程师处，由工程师核实后报送发包人，与设计部门会商后予以澄清。三、施工组织设计和工期10、进度计划承包人应在合同签订后15天内安排进场施工。随着工程进度，每月25日应按工程师提供的月报表形式和时间要求，报送月报表。 12、暂停施工如发生暂停施工，在此期间，承包人应安排机械设备检修，作业班组人员的调整更换，内部资料整理，缺陷工程维修，调整下一步作业计划和主动安排一些不受暂停施工影响的作业。13、工期延误除不可抗力及通用条款13.1中⑴⑵⑶确定的工期顺延情况外，工期不得延误。工期延误按合同工期每延误一天支付违约金1000元，工期违约金限额为工程合同造价的3%。工期提前不奖。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除承包人完成工程的责任或合同规定的其它责任。四、质量与检验17、中间验收17.1双方约定中间验收部位：无增加条款：第三方检测（1）第三方检测按照通用条款15.2执行五、安全施工20、安全防护20.1承包人应在施工组织设计中，专门研究布置安全生产，对各种作业机械设备、用电、高空作业，按照安全生产作业规范，做出详细的措施安排和提出相应的防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由承包人承担。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.1本合同价款采用固定价格合同，除下列情况外，承包人不得调整合同价格：工程量变更、承包人在收到发包人、设计单位及监理工程师签订的工程量变更联系单后，计算出相应的变更工程量，经监理工程师及发包人签章后，按双方约定合同价款的调整方式：一、工程量清单项目和工程量的调整（1）发生下列情况之一的，工程量清单项目应按实调整：①发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项；②设计变更引起新增清单项目或取消原有项目。（2）发生下列情况之一的，工程量清单项目的工程量均应按实调整：①发包人提供的工程量清单项目数量有误；②设计变更引起的工程量清单项目数量的增减。（3）清单项目或工程量调整应根据施工图纸、设计变更联系单等内容，按“计价规范”和本省“计价依据”等要求进行列项、计量。二、综合单价的调整（1）发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量清单项目数量的增减，在合同约定的幅度内执行合同原有的价格；除特大型工程外，凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项工程量清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量相应的综合单价由承包人参照投标时的报价分析表对原综合单价重新组价，或参考投标时所采用的计价依据提出适当的综合单价，经发包人审定后，作为结算依据。（2）发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价的确定方法为：①合同中有类似工程量清单项目综合单价的，参照合同中类似项目的综合单价计算确定。A、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；B、清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；②合同中没有类似工程量清单项目综合单价的，按可选用的工程预算定额、费用定额计算后结合中标下浮率计算。③合同中没有类似清单项目综合单价的，工程预算定额中无对应项目的，投标人可参照定额子目根据实际的消耗进行重新组合后结合中标下浮率计算，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后确定该清单项目的综合单价。（3）施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，应以原综合单价为基础，发承包双方应按新的项目特征调整相应工程量清单项目的综合单价。27、工程预付款工程预付款支付办法：本工程开工预付款为合同价款的10％，监理签发开工令后15天内支付。扣回工程款的时间、比例：工程预付款，在第一期工程款中扣回。28、工程量的确认29、工程款(进度款)支付工程款支付与结算办法：①全部设备进场后，甲方向乙方支付至合同总价款的70%；②结算经审定后支付至结算价款的95%；二年缺陷责任期后结清剩余的尾款，保修期执行相关规定。③发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。发包人和监理工程师有权对此进行监督，如承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，按承包人违约处理。 七、材料设备供应31、承包人采购材料设备31.1承包人采购材料设备的约定：本工程所需所有设备及材料必需与投标文件一致，投标文件中未及的材料、设备由建设方签证后由承包人采购。承包人采购的材料、设备，必须提供相关的质量证明文件。采购、使用前应经监理工程师核验所有材料与设计及投标承诺的质量、式样、品牌、规格是否相符，签字确认。八、竣工验收与结算35、竣工验收35.1全部工程完工，准备交工验收前，承包人应将由施工引起的垃圾、障碍物全部平整清楚，同时按城建档案部门要求整理下述竣工资料，提交监理工程师验收：（1）隐蔽工程全过程施工记录（含照片）及验收报告单；（2）材质保证书、合格证、检验签证单、设备使用说明书全套；（3）有关设计的技术变更和施工技术处理资料；（4）工程检测数据，质量鉴定报告；（5）工程结算资料；（6）承包人提供竣工图的约定： （7）其他按规定要求的资料。36、竣工结算工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人收到竣工结算报告及结算资料后应在30天内委托审计机构进行审计。37、质量保修37.1本工程质量保修期为二年。九、违约、索赔和争议38、违约38.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同约定发包人违约应承担的违约责任：审计机构出具审计结论后发包人不支付结算款，按通用条款第33.4款。双方约定的发包人其他违约责任：无。38.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：(1)承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到合格标准。经验收，如有不合格工程，承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格。如返工后仍不能达到约定的质量标准，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，并没收工程质量保证金（合同价的3%），工期要以返工完毕，验收通过之日为竣工日期计算工期奖罚。(2)投标书中项目建造师及项目技术人员必须到位，实行工地考勤制度，建造师每月到位应在24天及以上（特殊情况经发包人同意例外），每不足一天支付违约金1000元，项目技术负责人、施工员、安全员、质检员等项目技术人员到位率与项目建造师到位率相同，每人到位率每不足一天支付违约金500元。40、争议40.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请瑞安市合同办调解；（2）调解不成，向瑞安市人民法院起诉 。十、其他42、不可抗力42.1双方关于不可抗力的约定： 按通用条款的有关约定 。44、担保44.1本工程双方约定担保事项如下：工程履约保证金按合同价的10%（其中质量保证金3%，项目建造师到位保证金1%，项目机构五大员到位保证金1%，工期保证金3%，安全、防止拖欠民工工资保证金各1%），履约保证金待工程专项验收达到标准并取得全部验收资料后，予以全部退还。保险：发包人、承包人必须按通用条款的要求办理保险。49、合同份数49.1双方约定合同副本份数： 份，双方各执 份。50、补充条款50.1根据标书要求，承包人与施工总包方签订的协议书作为本合同的附件。50.2乙方管线应随装修进度主动做好预留、预埋，严禁凿打梁柱墙等承重构件，否则承担全部责任。50.3所有设备及材料，承包人请按发包人的要求选择具有一定生产规模和市场信誉良好的生产厂的产品。若使用劣质材料，一经发现发包人有权拒绝接收、要求调换或终止合同。无论发包人是否发现和制止，由于使用劣质材料所引起的一切责任均由承包人自负。50.4在签订施工合同后15天内，承包方故意拖延或不进场做好施工准备工作，发包方可以单方面中止施工合同。50.5招标文件的一切文字资料是本合同的组成部分。50.6未尽事宜，双方协商解决，协商后的协议书作为本合同的组成部分。 合同附件格式附件一：合同协议书合同协议书发包人(全称)：瑞安市塘下城市建设有限公司承包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：瑞安市塘下城市建设有限公司2＊630KVA配电工程（塘下中心区小学配电项目）工程地点：塘下中心区西二大街以西，赵宅河以南，规划一路以北工程内容：具体以工程量清单及施工图纸为准。工程立项批准文号：资金来源： 财政资金 二、工程承包范围 承包范围： 承包方式：包工包料三、合同工期开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数天 四、质量标准工程质量标准：五、合同价款 金额(大写)： 元（人民币）￥： 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、招标文件4、投标文件及其附件5、本合同专用条款6、本合同通用条款7、标准、规范及有关技术文件8、图纸9、工程量清单、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效合同订立时间： 2012 年 月日合同订立地点： 本合同双方约定经双方签字、盖章后生效 发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)住 所：住 所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人：电话： 电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐 号：帐 号：邮政编码： 邮政编码：注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。 四、工程建设标准及技术要求根据设计施工图和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。(但不限于此，排列不分先后)?《安全防范工程技术规范》GB50348-2004?《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93?《建设工程项目管理规范》GB/T50326－2001?《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88?《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90?《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90?《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90?《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91?《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92?《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92?《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92国家其它相关的技术规范和规程等。 五、 图纸及其它资料招标人提供的技术文件、图纸及有关资料：1、图纸（提供电子光盘）；2、若投标人需要书面设计图纸的，图纸工本费暂按 1000元/份收取，按实际晒图费用多退少补，售后不退，且在招标公告发布后报名结束前书面提出，代理公司按无记名方式统计后开始晒图，领取时间在瑞安市公共资源交易中心网站另行通知。 六、工程量清单1.工程量清单报价本工程根据浙江省建设厅《关于印发浙江省建设工程计价规则和计价依据（2010版）的通知》（浙建建[2010]224号）及温州市建设局有关规定，本工程投标报价实行工程量清单计价方式。各投标单位应根据招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，结合本工程实际情况和自身的综合实力，拟定施工方案或施工组织设计，依据企业定额（或计价依据）和市场价格信息，分析各项费用，计算综合单价，并按规定格式进行编写。中标单位的投标报价将作为签订合同和办理竣工结算的有效依据之一。工程量清单报价要求统一使用综合单价法。本工程工程量清单报价包括按照招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、安全施工费、规费、税金等。1.1分部分项工程量清单报价的要求1.1.1投标人在分部分项工程量清单计价时，应按照招标文件的要求，根据工程特点并结合市场行情及投标人企业状况，考虑各项可能发生的风险费用，自主报价。1.1.2投标人对工程量清单中规定的暂定材料单价及暂定综合单价均不得进行变动。暂定材料单价是指材料设备的材料价格，投标单位在报价上可考虑相应的人工费、施工机械使用费、企业管理费、利润及风险费用等因素，自行计算后，填报综合单价。1.1.3投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。投标人投标的产品必须满足招标设计要求，其性能、主要技术标准和品牌应相当于或优于工程量清单中所提供的技术标准及推荐品牌，否则中标后招标人有权更换产品，并保持综合单价不变。1.2措施项目清单报价的要求1.2.1施工技术措施费清单报价的要求本工程工程量清单中提供的施工技术措施费包括大型机械设备进出场及安拆费、施工排水及降水费、塔吊等垂直运输机械基础费用、混凝土、钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费、工程垂直运输费、自备发电机、储水设备费、施工场地垃圾清运费、其他施工技术措施费等。1.2.2施工组织措施费清单报价的要求本工程工程量清单中提供的施工组织措施费包括夜间施工增加费、建设工程检验试验费、冬雨季施工增加费、行车行人干扰增加费、二次搬运费、已完工程及设备保护费、其他施工组织措施费等。1.2.3措施项目清单报价时有关表格中的序号、项目名称应按“措施项目清单”中的相应内容填写。投标人可根据自己编制的施工组织设计，增加措施项目，但不得删除不发生的措施项目。投标人增加的措施项目，应填写在相应的措施项目之后，并在“措施项目清单计价表”序号栏中以“增××”示之，“××”为增加的措施序号，自01起顺序编制。1.3其他项目清单报价1.3.1其他项目清单由招标人部分和投标人部分组成；招标人部分包括材料购置费等内容；投标人部分包括总承包服务费、零星工作项目费等内容。招标人部分的金额应按招标人提出的数额填写。投标人部分的总承包服务费应根据招标人提出要求所发生的费用计算确定。1.3.2预留金是指招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额，包括因招标人提供的工程量清单漏项、清单有误引起工程数量增加、施工过程中设计变更引起新清单项目或工程数量增加等增加的金额。1.3.3“零星工程项目计价表”的编制表中的序号、名称、计量单位、数量应按“零星工作项目表”中的相应内容填写。1.4工程规费、安全文明施工费、税金的报价各投标单位应按招标文件规定的费率，填写规费、安全文明施工费、税金金额。本工程考虑到施工期间内可能变动的因素，各投标人可根据自身的综合实力估计风险费用并在投标报价时综合考虑。 1.4.1规费包括工程排污费、养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费及住房公积金及民工工伤保险费。1.4.2规费和税金按《浙江省建设工程施工费用定额》2010版规定费率计取，其中民工工伤保险费和安全文明施工费按瑞住建发[2012]237号文件执行，规费、安全文明施工费和税金作为不可竞争性费用。　2.清单工程量和综合单价的调整： 2.1工程量清单项目和工程量的调整（1）发生下列情况之一的，工程量清单项目应按实调整：①发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项；②设计变更引起新增清单项目或取消原有项目。（2）发生下列情况之一的，工程量清单项目的工程量均应按实调整：①发包人提供的工程量清单项目数量有误；②设计变更引起的工程量清单项目数量的增减。（3）清单项目或工程量调整应根据施工图纸、设计变更联系单等内容，按“计价规范”和本省“计价依据”等要求进行列项、计量。2.2、综合单价的调整（1）发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量清单项目数量的增减，在合同约定的幅度内执行合同原有的价格；除特大型工程外，凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项工程量清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量相应的综合单价由承包人参照投标时的报价分析表对原综合单价重新组价，或参考投标时所采用的计价依据提出适当的综合单价，经发包人审定后，作为结算依据。（2）发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价的确定方法为：①合同中有类似工程量清单项目综合单价的，参照合同中类似项目的综合单价计算确定。A、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；B、清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；②合同中没有类似工程量清单项目综合单价的，按可选用的工程预算定额、费用定额计算后结合中标下浮率计算。③合同中没有类似清单项目综合单价的，工程预算定额中无对应项目的，投标人可参照定额子目根据实际的消耗进行重新组合后结合中标下浮率计算，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后确定该清单项目的综合单价。（3）施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，应以原综合单价为基础，发承包双方应按新的项目特征调整相应工程量清单项目的综合单价。七、 投标文件格式一、投标函部分格式二、资格后审申请书部分格式三、商务标部分格式 （一）投标函部分格式 法定代表人身份证明书单位名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：______________________________姓名：性别：年龄：职务：系（投标人单位名称）的法定代表人。特此证明。身 份 证 复 印 件 粘 贴 处投标人：（盖章）日期：年月日投标文件签署授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系 （投标人名称） 的法定代表人，现授权委托（单位名称） 的（姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。代理人无转委托权，特此委托。代理人：性别：年龄：身份证号码：职务：投标人： （盖章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期： 年 月 日授权委托书（开标时携带）本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）在201 年月日 至201年 月 日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加工程的投标活动。代理人在代理时间内参加开标、询标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。代理人无权转委托。特此委托。附：代理人姓名性 别出 生 年 月身份证号码单 位部门职 务联系电话身 份 证 复 印 件 粘 贴 处投标人（盖章）： 法定代表人：（签字或盖章）：代理人（签字）：年月日 投 标 函致：（招标人名称）1、根据你方工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币 （ 大写）（小写） 的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。拟任本工程的建造师为（），身份证号码（）。2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期日历天内完成并移交全部工程，质量等级为（）。5、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价%的履约担保（银行支票或汇票方式提交）。6、我方同意所提交的投标文件在“投标申请人投标须知”第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。8、我方将与本投标函一起，提交人民币元作为投标担保。投 标 人：（盖章）单位地址：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）邮政编码： 电话： 传真：日期年 月 日 投 标 函 附 录序号项 目 内 容合同条款号约定内容或投标人填写备注1履约保证金合同价款的（ 10 ）%2施工准备时间签订合同后（7）天3误期违约金额工期延误按合同工期每延误一天支付违约金1000元4工期罚款限额工程合同造价的3%5提前工期奖不奖。6施工总工期（ 60 ）日历天7质量标准合格8工程质量违约金最高限额总造价3%10进度款付款时间签发月付款凭证后（14）天11竣工结算款付款时间签发竣工结算付款凭证后（ 56）天12保修期依据保修书约定的期限（二）资格后审申请书部分格式1.资格后审申请书附表 投标人一般状况投标申请人（盖章）：1企业名称2总部地址3代表处地址（使用进温企业）4电话传真联系人5注册地、注册年份并附上营业执照复印件（另外准备原件核对）6主营范围7公司资质等级证书并附上资质等级证书复印件（另外准备原件核对）8其他需要说明的情况注：1、所有独立投标申请人都须填写此表 投标建造师一般状况投标申请人（盖章）：1建造师姓名身份证号码2性别年龄职称3建造师专业建造师资格等级并附上有关证书复印件（另外准备原件核对）4原受聘单位现工作单位5上二年度是否获优秀建造师称号，并附上有关证书复印件6工作简历7其他需要说明的情况注：1、所有独立投标申请人的建造师都须填写此表 承诺书瑞安市公共资源交易管理委员会办公室：（招标人名称）：1、我公司申报工程的资格后审材料，保证据实提供企业、建造师的各种表格、各类证书、证明、工程业绩和建造师在建和已经承接或正在参加投标工程项目清单等所有材料及复印件，如有虚假或隐瞒，愿接受取消我公司参加投标的资格，若中标则被取消中标资格，并作为不良行为记录信用档案等处理。建造师在建和已承接工程或项目清单序号在建和已承接工程名称、规模及施工进度情况正在参加投标工程（不含本工程）情况123注：在建和已承接工程包括目前正在施工工程和已经中标未开始施工等工程。正在参加投标工程包括目前正在参与投标或资格预审活动的工程。如果没有在建和已承接工程或正在参加投标工程，要注明“无”。2、我公司在本工程的招投标各个阶段提供下列证书的原件及复印件均为真实有效的，复印件和原件完全一致，如在招投标过程中被发现弄虚作假等行为的，愿承担一切后果，并被取消中标资格和接受一切行政处罚。若证书经贵处委托有关部门文印鉴定有假，我公司愿承担所有的文印鉴定费用及其他有关费用。（1）《安全生产许可证》(证书编号 )；（2）《建筑业企业资质等级证书》(证书编号 )；（3）《建造师资格等级证书》(姓名及证书编号 )；（4）企业主要负责人的“三类人员”A类证书，包括企业法定代表人(姓名及证书编号)、企业经理(姓名及证书编号)、企业分管安全生产的副经理(姓名及证书编号 )、企业技术负责人(姓名及证书编号 )； （5）建造师的“三类人员”B类证书(姓名及证书编号)；（6）现场安全生产专职管理人员的“三类人员”C类证书(姓名及证书编号 )。3、我公司没有发生安全生产许可证或“三类人员”的证书被吊销或暂扣等情况，如在招投标过程中被发现故意隐瞒证书被扣等行为的，愿承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，作为不良行为记录信用档案，接受瑞安市建设行政主管部门的处罚。4、我公司若有串通投标、哄抬标价行为的，愿意承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，作为不良行为记录信用档案，接受瑞安市建设行政主管部门的处罚。5、我公司如若因自身原因放弃投标的，愿意承担一切后果，并作为不良行为记录信用档案，接受瑞安市建设行政主管部门的处罚。单位（公章）法定代表人（签字或盖章）：建造师签字：日期：年月日抄送：瑞安市公共资源交易管理委员会办公室施工企业安全生产条件及相关管理人员安全生产任职资格审查表投标申请人（盖章）：时间：企业概况企业名称资质等级及证书地址及联系电话安全生产许可证编号及有效时间工程投标情况建设单位工程名称建筑面积、层数工程造价企业主要负责人安全生产任职资格名称姓名证号职称备注法定代表人企业经理企业分管安全生产副经理企业技术负责人拟投入项目负责人及专职安全员建造师现场安全生产专职管理人员注：“拟投入项目负责人及专职安全员”可不用提供相关资料，中标后按此表另行提供审查，若审查不通过，将不得发放中标通知书。 技术负责人简历表投标申请人（盖章）：姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间担任技术负责人年限在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期在建或已完工程质量 驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表投标申请人（盖章）：姓名本工程拟任岗位年龄性别专业学历专业年限职称安排上岗的起止时间类似工程经历、业绩情况（或另附简历）注：1、我单位拟派该工程的技术负责、施工、质量、安全、材料、预算、财务等工程技术、管理人员及主要专业负责人均已列入。2、列入本表的人员一定保证开工后保证到位，擅自更换或不到位均属于违约行为，更换或不到位按招标文件规定或承诺处理。 2、资格后审申请书相关复印件2.1申请人的《法人营业执照》副本；2.2申请人的《建筑企业资质证书》副本； 2.3建造师注册证书；2.4安全生产许可证；2.5五大员证书2.6企业“三类人员”证书。A类证书包括：企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人及企业分管安全生产的副经理；建造师的相应B类证书；驻现场的安全生产专职管理人员的相应C类证书；前三个岗位必须和《建筑业企业资质等级证书》副本上载明的情况一致），企业分管安全生产副经理需提供任职文件证明。2.7提供企业分管安全生产副经理的任职文件★以上资料复印件均需加盖投标人公章。（三）商务标部分格式 工程工程量清单报价表投标人： (单位盖章)法定代表人或授权委托人：(签字或盖章)编 制 人 员：(盖章)编制时间：2012年 月日 【附表4-1】投 标 总 价招 标人：工 程名称：投标总价（小写）：（大写）：投标人： （单位盖章）法定代表人或其授权人：（签字或盖章）编制人： （造价人员签字盖专用章）编制时间：年 月 日【附表4-2】总说明工程名称： 第 页 共 页 【附表4-3】工程项目投标报价汇总表工程名称： 第 页 共 页序 号单 位 工 程 名 称金额（元）1单位工程1.1专业工程1.2专业工程……2单位工程2.1专业工程2.2专业工程……合 计 【附表4-4】单位（专业）工程投标报价计算表单位（专业）工程名称：第 页 共页序号费用名称计算公式金 额1分部分项工程2措施项目2.1施工技术措施项目2.2施工组织措施项目其中建设工程检验试验费……3其他项目费3.1暂列金额3.2暂估价3.3计日工4规费5安全文明施工费6税金合计1+2+3+4+5+6 【附表4-5】分部分项工程量清单与计价表单位（专业）工程名称： 第 页 共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中备注人工费机械费本 页 小 计合 计 【附表4-5-1】工程量清单综合单价计算表单位（专业）工程名称： 第 页 共页序号编号名 称计量单位数量综 合 单 价（元）合计(元)人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计1(清单编码)(清单名称)(定额编号)(定额名称)…………2(清单编码)(清单名称)(定额编号)(定额名称)…………合计 【附表4-5-1-1】工程量清单综合单价工料机分析表单位（专业）工程名称： 第 页 共页项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量金额（元）单价合计1人工人工费小计2材料材料费小计3机械机械费小计4直接工程费（1+2+3）5管理费6利润7风险费用8综合单价（4+5+6+7）【附表4-6】施工技术措施项目清单与计价表单位（专业）工程名称： 第 页 共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合计(元)其中(元)备注人工费机械费本页小计合计 【附表4-6-1】措施项目清单综合单价计算表单位（专业）工程名称： 第 页 共页序号编号名 称计量单位数量综 合 单 价（元）合计(元)人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计1(清单编码)(清单名称)(定额编号)(定额名称)…………2(清单编码)(清单名称)(定额编号)(定额名称)…………合计 【附表4-6-1-1】措施项目清单综合单价工料机分析表单位（专业）工程名称： 第 页 共页项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量金额（元）单价合计1人工人工费小计2材料材料费小计3机械机械费小计4直接工程费（1+2+3）5管理费6利润7风险费用8综合单价（4+5+6+7） 【附表4-7】施工组织措施项目清单与计价表单位（专业）工程名称：第 页 共页序号项目名称计算基数费率(%)金额(元)1建设工程检验试验费2其他组织措施费2.1冬雨季施工增加费2.2夜间施工增加费2.3已完工程及设备保护费2.4二次搬运费2.5行车、行人干扰增加费(限市政)2.6提前竣工增加费合计 【附表4-8】其他项目清单与计价汇总表工程名称：第 页 共页序号项 目 名 称计量单位金额(元)备注1暂列金额2暂估价2.1专业工程暂估价3计日工4总承包服务费合计本表以整体工程为对象进行计算，并列入为主的专业工程。 【附表4-8-1】暂列金额明细表工程名称：第 页 共页序号项 目 名 称计量单位暂定金额(元)备注合计 【附表4-8-2】专业工程暂估价表工程名称：第 页 共页序号工 程 名 称工程内容金额(元)备注合计 【附表4-8-3】计 日 工 报 价 表工程名称： 第 页 共页编号项 目 名 称单位暂定数量综合单价(元)合价(元)一人工1234人 工 小 计二材料1234材 料 小 计三施工机械1234施 工 小 计合计注：本表项目名称、数量由招标人填写，单价由投标人自主确定计入投标总价。 【附表4-8-4】总承包服务费报价表工程名称： 第 页 共页序号项 目 名 称项目价值(元)服务内容费率(%)金额(元)1发包人分包专业工程2发包人供应材料合 计注：本表项目价值、服务内容由招标人填写，费率由投标人自主确定计入投标总价。 【附表4-9】主要工日价格表工程名称： 第 页 共页序号工种单位数量单价（元） 【附表4-10】主要材料价格表工程名称： 第 页 共页序号编 码材 料 名 称规格型号单位数量单价(元)备 注【附表4-11】主要机械台班价格表工程名称： 第 页 共页序号机 械 设 备 名 称单位数 量单价（元）