项目编号：AH-G********C1安徽省中医院国家中医临床研究基地大楼手术室净化设计及施工采购项目招标文件 安徽省政府采购中心二0一三年二月 目 录第一章 投标人须知3第二章 评标办法18第三章 合同条款及格式23第四章 技术规范和服务要求........................................................................................................52第五章技术标准和要求57第八章投标文件格式72 第一章 投标人须知投标人须知前附表序号条款名称编列内容1采购人项目名称：安徽省中医院国家中医临床研究基地大楼手术室净化设计及施工采购项目项目编号：AH-G********C1采购人名称：安徽中医学院第一附属医院采购人地址：安徽省合肥市梅山路联系人：孙道礼、蔡冰电话：****-********，********2集中采购机构集中采购机构：安徽省政府采购中心地址：安徽省合肥市阜南西路238号安徽省财政厅综合楼5楼项目联系人：周启安电话：****-********传真：****-********凡向我中心支付保证金出现户名、帐号差错及未交投标保证金的情况，其后果自负。户名：安徽省政府采购中心；帐号：****************；开户行：徽商银行合肥科技支行。3计划工期质量要求计划工期：合同签订后150日历天完工。质量要求：合格。但质量等级需达到总承包单位申报确保“黄山杯”争创“鲁班奖”的标准。4投标人资质条件、能力和信誉1、投标人符合政府采购法第二十二条的规定；2、投标人在安徽省政府采购网(www.ahzfcg.gov.cn) 网上注册，并通过采购中心审核盖章确认（联系电话：****-********）。3、具备机电设备安装工程专业承包二级及以上资质、建筑智能化工程专业承包资质二级及以上资质，同时具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和空气净化工程专业承包二级及以上资质两个中的任一个；4、具有有效的企业安全生产许可证；5、2008年1月1日（合同签订时间）至今具有三甲医院同等规模手术室净化工程（不少于15间手术室）业绩2项（投标文件中附合同复印件，带原件核查）；6、拟派项目经理具有一级建造师资质，为投标人本单位职工，提供半年以上社保清单证明，无在建工程，2008年1月1日（合同签订时间）至今具有三甲医院同等规模手术室净化工程业绩1项（投标文件中附合同复印件，带原件核查）；7、投标人具有质量、安全、环境保护管理体系认证。关于联合体投标本项目不接受联合投标5踏勘现场采购人组织统一现场踏勘。踏勘时间：2013年3月1日上午9时整踏勘集中地点：施工现场会议室联系人：孙道礼、蔡冰电话：****-********，********踏勘现场时请自带U盘以便拷贝有关图纸。6投标人提出问题的截止时间1、只有按时完成报名程序（投标确认函和投标保证金回执的递交）的投标人，才能就投标文件中的商务条款和技术要求提出澄清要求。2、投标人如认为招标文件中有需要澄清的事项，必须以书面形式传真给安徽省政府采购中心，以便我们统一答复。采购中心地址及传真号码见“投标人须知前附表”第2款的内容。3、澄清函必须按本招标文件规定格式，在2013年3月3日17时前递交或传真（必须向项目经办人来电确认）至采购中心。4、逾期的澄清要求，概不受理。如果投标人在澄清截止时前未对本招标文件有关条款提出质疑，视为充分了解本招标文件所有的内容，一旦递交投标文件，视为投标人完全接受招标文件的全部条款，开标后不得对招标文件的内容或条款提出质疑。5、无论投标人是否向政府采购中心提过询问，都请按时上网查看更正公告，否则后果自负。采购人书面澄清的时间我们的更正公告将在2013年3月5日17时前刊登在“安徽省政府采购网”上，请供应商按时查看，如无更正即维持招标文件的不变。网址是：www.ahzfcg.gov.cn。7分包本项目不分包。8偏离及备选方案投标人的投标文件必须完全符合招标文件要求，不允许存在商务标和技术标的偏离。9付款方式⑴合同签订前，支付合同总价5%作为履约保证金；⑵施工期间，需经甲方、监理、跟踪审计单位审核，按进度支付每月完成工程量的70%款，竣工验收合格付至合同价的85%后停止拨款。⑶竣工验收合格经审计后，支付至审计价的100%；⑷履约保证金5%转为质保金，在质保期满后一次性付清（无息）。10投标有效期开标后30天。11投标保证金投标保证金的形式：银行转帐、电汇。投标保证金的金额：12万元。对于投标保证金，我们作出如下规定，请投标人严格遵守：1、投标人必须在招标公告规定的投标保证金缴纳时间前，将投标保证金转入指定的银行帐户，并在投标截止日之前到帐。2、缴纳投标保证金的单位名称必须与投标人名称一致，否则视为无效。3、投标人在转帐或电汇时，必须在银行转帐凭证上注明项目编号、包号等内容。4、投标人未按以上规定缴纳投标保证金，由此造成的后果由投标人自行承担。12相关证书、证明资料文件原件审查验证投标人务必提供招标文件规定的材料，供评标委员会审核。如原件（或复印件)缺失、原件和复印件不一致，评审时涉及部分不得分；如涉及“投标人须知前附表”第4款的原件（或复印件）缺失或不一致，供应商投标文件将不通过初审。如提供虚假材料，集中采购部门将保留包括（但不止于此）扣除投标（履约）保证金、取消投标（中标）资格、列入安徽省政府采购中心黑名单等《政府采购法》规定的处罚权利。审查后，有关人员应形成书面审查验证记录，作为详细评审的依据。1、投标时自带原件（不需要制作在标书正本中，但标书中有相应复印件）：施工资质证书、安全生产许可证、质量、安全、环境保护管理体系认证等相关资质证书、无被限制投标证明（或企业信用手册）；项目经理的执业证书、安全生产考核合格证、社保证明、业绩合同、检验合格资料等。2、必须制作在标书正本中的原件：企业和项目经理无被限制投标的证明、项目经理无在建（待建）项目证明、银行资信证明。13签字或盖章要求1、投标书的正本必须由投标人的法定代表人或其授权代表正确签署。2、投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓签字。3、不允许以投标专用章代替公章使用。4、投标书不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章，否则其投标文件将不能进入复审。14投标文件份数1份正本，4份副本。15装订要求1、投标文件必须装订，如将投标文件不装订而是散装在投标文件袋内，其投标人将无中标资格。2、开标一览表不要与投标文件一起装订，请将此表一式两份单独密封，在递交投标文件的同时将开标一览表递交给公证处。3、投标文件应装订牢固不可拆卸(如:胶订),如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。4、所有投标文件(除特殊规格的图纸等外)应按A4规格制作，图纸文本按A2规格制作。5、投标文件的外包装应密封完好，在骑缝处盖章。6、投标文件正本的封面至少包含以下内容：项目名称、项目编号、投标人名称、投标人公章、被授权人姓名、联系方式（手机）、日期。7、投标文件分两个部分：第一部分为商务部分，内容包括以下几个部分，一是投标函；二是报价清单及单价；三是总报价即开标一览表。商务部分单独封装，不得和技术部分装订在一起，否则作废标处理。第二部分为技术部分（技术标和图纸文本），技术部分中不得有任何工程量清单内容和报价的显示，否则作废标处理。封套上写明投标文件封套至少包含以下内容：投标文件递交地址、采购人名称、项目名称、项目编号、投标人公章、投标人地址、联系人及联系方式（手机）。16递交投标文件方法及地点1、递交投标文件方法：在规定的时间前递交投标文件；2、开标会结束后投标人不得离开，在规定的区域内等待，待评审委员会将技术标评审完成后拆封商务投标文件，现场唱标。3、递交地点：安徽省合肥市阜南西路238号安徽省财政厅综合服务楼6楼601室20是否退还投标文件本项目投标文件，一经投标不予退回。21开标时间和地点开标时间：2013年3月21日上午9时。开标地点：安徽省合肥市阜南西路238号安徽省财政厅综合服务楼6楼601会议室。22评标委员会的组建评标委员会构成：由采购人代表和专家组成；评标专家确定方式：由政府采购软件在开标前半天随机抽取，具体名单由软件保密至开标时间。23履约保证金履约保证金的形式：银行转帐、汇票、电汇.履约保证金的金额：投标人在签订合同前，应向政府采购中心提交合同总价5%的履约保证金。履约保证金的退回：工程质保期结束，由中标人提交“关于退还履约保证金的报告”，采购人签字盖章（写明：同意退还履约保证金。）后，和采购中心的收据一并交至项目经办人处。报告必须包含的内容：项目名称、项目编号、采购人名称、中标人名称（公章）、联系人、联系人手机、保证金金额（含大写）、缴纳时间、退回的账户（和中标人名称一致）。1. 总则1.1 项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计及施工进行招标。1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。1.1.3 本项目集中采购机构：见投标人须知前附表。1.1.4 本招标安徽省中医院国家中医临床研究基地大楼手术室净化设计及施工采购项目：见投标人须知前附表。1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。1.2 资金来源和落实情况1.2.1 本招标项目的资金来源：财政投资。1.2.2 本招标项目的出资比例：财政投资。1.2.3 本招标项目的资金落实情况：已落实。1.3 招标范围、计划工期和质量要求1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表、第四章技术规范和服务要求。1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。1.4 投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表;（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；（6）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人不得存在下列情形之一：（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； （3）为本项目的监理人；（4）为本项目的代建人； （5）为本项目提供招标代理服务的； （6）与本项目的监理人或代建人或集中采购机构同为一个法定代表人的；（7）与本项目的监理人或代建人或集中采购机构相互控股或参股的；（8）与本项目的监理人或代建人或集中采购机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的； （10）被暂停或取消投标资格的； （11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 1.7 语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9 踏勘现场1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10 投标预备会（本项目不采用）1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。1.10.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11 分包（本项目不采用）投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.12 偏离（本项目不采用）投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2. 招标文件2.1 招标文件的组成　　本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单； （6）图纸； （7）技术标准和要求(可能采用)； （8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2 招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。2.3 招标文件的修改2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。 2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。3. 投标文件3.1 投标文件的组成　　3.1.1投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）设计图纸、报价清单；（6）施工组织设计； （7）项目管理机构；（8）拟分包项目情况表；（9）资格审查资料；（10）投标人须知前附表规定的其他材料。3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 3.2 投标报价3.2.1 投标人应仔细阅读招标文件、相关配套图纸，了解拟投标的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现。投标人必须承诺如下：承包该工程项目的建造师及其相关人员已认真研究相关图纸及工程项目所在位置、周边环境。已充分综合考虑该工程项目所需时间，并通过多方调查、考虑工程所达标准，所有费用均已在投标报价中综合考虑并体现。3.2.2本工程由投标人依据招标人提供的平面图、招标文件、澄清、补充文件、修改纪要中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工器具及设备清单等要求，参照有关定额、费率标准及省、市现行有关规定，并根据市场价格及投标人实际情况编制工程投标报价，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。3.2.3 本工程的投标报价按清单规范采用综合单价报价法。综合单价是指完成分部分项工程项目的全部费用价格，其组成包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润和施工工期内的风险费用。3.2.4投标人的投标报价，应是完成招标文件和合同条款上所列招标设计、工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。3.2.5除非合同中另有规定，投标人在报价书中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术施工措施费、大型机械进出场费、风险费、检测试验、验收、政策性文件规定费用等所有费用。技术规范要求的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。3.2.6本招标工程的施工地点为本须知前附表第2项所述，投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。投标人应按照招标文件的有关要求，根据《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T-206-2005）及其配套计价依据,综合考虑各种风险后采用，(按照《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T-206-2005）中的标准表格进行商务报价),不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行投标报价，投标报价不得低于其企业成本价。3.2.7招标人不要求投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价。投标人应当按照企业定额或者安徽省建设厅发布的的消耗量定额、取费标准、人工预算单价和施工机械台班预算单价以及材料市场价格信息等，根据自身实力、施工经验、现场环境以及招标文件的要求，由投标人自主报价。3.2.8投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用应严格执行合造价字（2009）01号文件有关费用标准，不得降低标准进行竞标。其中环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费不得低于《安徽省建设工程清单计价费用定额》下限的90%。3.2.9不可竞争费用包括：（1）规费（见下表）序号项目名称计算基数费率（％）工程名称1养老保险费人工费20．00建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化及仿古工程2失业保险费人工费2．00建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化及仿古工程3医疗保险费人工费8．00建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化及仿古工程4工伤保险费工程造价0．15建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化及仿古工程5住房公积金人工费5．00建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化及仿古工程6危险作业意外伤害保险费工程造价0．1建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化及仿古工程7工程排污费发生时，按环保部门规定计取建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化及仿古工程8环境保护人工费＋机械费0．7建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化及仿古工程9文明施工人工费＋机械费4．8建筑、装饰装修工程2．8安装、市政、园林绿化及仿古工程10安全施工人工费＋机械费4．0建筑、装饰装修工程2．5安装、市政、园林绿化及仿古工程11临时设施人工费＋机械费7．1建筑、装饰装修、安装工程4．6市政、园林绿化及仿古工程备注：控制性预算价、投标报价编制时应严格执行以上标准，其中（8-11）项可以按不低于90%计入。（2）人工费：执行合造价[2010]009号文件，不低于57元/工日。其中31元按规定取费，另外26元仅计取税金。（3）税金3.539%（分部分项工程项目清单费+措施项目清单费+其他项目清单费（其中预留金不计规费和税金列入投标总价）+规费）；（4）招标文件中明确的由招标人自行采购的材料费； （5）预留金（不计规费和税金列入投标总价）（6）法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用。可竞争费用包括：（1）材料费、机械费用；（2）管理费；（3）利润；（4）施工技术措施费；（5）施工组织措施费（除环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费外）。3.2.10材料价格：投标人对于重要材料的采购，必须经招标人书面确认，否则招标人不予认可。合同谈判时若发现投标人采用不均衡报价，出现分部分项材料报价低于开标日期前一个月的工程所在地市场信息价的20%以上，招标人有权要求调整至合理价格，并维持中标总价不变。材料报价高于开标日期前一个月的工程所在地市场信息价的15%以上的，招标人有权要求调整至合理价格，合同总价相应减少。若中标人不接受其调整，招标人有权取消其中标资格。除实行暂定价的材料及设备以外，由投标单位自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，中标后不作调整，综合单价中的材料费应包括材料运杂费、采保费、还包括全部外装饰材料、构件、配件、技术措施等检验、检测、复测发生的一切费用。3.2.11投标文件商务标投标文件的报价书封面相应位置必须加盖工程造价执业人员“执业章”并签字。3.2.12本工程主材均应采用优质品牌，并在报价清单中明确投标的。3.2.13甲供材料/设备由招标人提供主材并送至工地，中标人负责保管安装。总包管理服务费按合同价款的0.2％计取，由本工程的施工总承包单位向中标人收取，列入本次报价中。3.2.14投标货币：本工程投标报价采用的币种为人民币 。　　3.3 投标有效期3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 3.4 投标保证金3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3 采购人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5 资格审查资料3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书、工程竣工验收证书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.6 备选投标方案（不采用）除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。3.7 投标文件的编制3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4. 投标4.1 投标文件的密封和标记4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。4.2 投标文件的递交4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4 按时递交投标文件后，投标人应在投标报名表上签到。4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。4.3 投标文件的修改与撤回4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5. 开标5.1 开标时间和地点采购人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2 开标程序按《政府采购法》相关要求进行6. 评标6.1 评标委员会6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的集中采购机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3 评标评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7. 合同授予7.1 定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2 中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3 履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约保证金。7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4 签订合同7.4.1如无质疑等不符合政府采购合同签订的情况发生，采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 8. 重新招标、不再招标或改变采购方式8.1 重新招标有下列情形之一的，采购人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。8.2 不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。8.3 改变采购方式（1）当满足招标文件要求的供应商不足三家，经政府采购管理部门批准，采购方式可以转为竞争性谈判或单一来源谈判。 （2）谈判小组将采用两轮谈判三轮报价的方式与投标人进行实质性谈判。谈判结束后，投标人将自己的承诺和最终报价以书面形式递交谈判小组秘书。9. 纪律和监督9.1 对采购人的纪律要求采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5 投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10. 需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表附表：澄清函格式澄清函安徽中医学院第一附属医院：安徽省政府采购中心：　　“安徽省中医院国家中医临床研究基地大楼手术室净化设计及施工采购项目”（项目编号AH-G********C1）招标文件及相关材料已收悉。经研究，现需贵单位对以下问题予以澄清：　　1.2. ...... 　　　　　我单位将于招标文件规定时间在“安徽省政府采购网”查看更正公告，我单位亦理解未更正内容按照招标文件继续执行。 投标人： （盖章） 被授权人： （签字） 年 月 日第二章 评标办法评委会成员依据招标文件的要求，对所有投标人提交的投标文件进行初审，初审分为资格性审查和符合性审查。如果投标文件不满足初审表中其中任何一项要求，评委会可认为该投标文件不符合招标文件的要求而不能通过初审，评委会可拒绝对其作进一步的评审。初审指标如下： 手术室净化系统设计及施工评审表投标人：一、初审指标序号指标名称指标要求是否通过格式或提交资料要求1营业执照及注册资金营业执照年检有效，注册资金符合招标公告要求通过有效年检的营业执照和税务登记证的复印件或影印件，应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容，特别是年检情况部分。2税务登记证合法有效3投标函符合招标文件要求4投标授权书符合招标文件要求5投标保证金符合招标文件要求6开标一览表格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章7资格证明文件符合招标公告要求8安全生产许可证符合招标公告要求9项目经理资格符合招标公告要求10产品授权符合招标文件要求11业绩及证明材料符合招标公告要求合同及与之对应的检测报告12标书规范性符合招标文件要求：封装符合要求；纸质投标文件数量符合招标文件规定。无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的。13标书响应情况付款响应、工期响应、质保期响应等。14投标报价符合招标文件要求15其他要求招标公告或招标文件列明的其他要求：如不接受联合体投标等16本招标文件规定的其他要求。初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。评委对通过初审的投标文件作进一步的评审。评标采用采取综合评分法，具体内容如下：评分项分值评分细则一、技术标（60分）设备材料配置（25分）7装饰材料和设备，包括多功能控制箱、墙顶地用材、自动门等的质量档次、性能、参数、技术指标、先进性、稳定性和耐用性。10净化空调设备和材料，包括空气处理机组、加湿器、排风机等的质量档次、性能、参数、技术指标、先进性、稳定性和耐用性。5电气及其自动控制设备和材料，包括隔离变压器、UPS、变频器、控制器等的质量档次、性能、参数、技术指标、先进性、稳定性和耐用性。3医气、给排水设备和材料等的质量档次、性能、参数、技术指标、先进性、稳定性和耐用性。施工组织设计（15分）2主要的施工方法的合理性、完整性、可行性2安全生产及文明施工保证措施的合理性、完整性、可行性2施工质量保证措施的合理性、完整性、可行性2工期进度安排及保证措施的合理性、完整性、可行性2劳动力安排计划的合理性、完整性、可行性2材料供应保证措施的合理性、完整性、可行性1施工机械仪器设备投入的合理性、完整性、可行性1针对本工程的节能措施及其合理化建议1主要测试方法详细说明质保期（5分）5在响应招标文件要求的质保期前提下，每延长一年质保加2.5分，最高得分5分。售后服务（3分）3有完整的售后服务方案（售后服务的机构设置、响应时间、备品备件、相关培训计划等内容），并具有本地化服务机构，拥有专职本地售后服务人员（在方案中需提供售后服务人员名单、身份证复印件）, 由评委根据售后服务计划综合评定，对各投标人所报内容打分，最高得分3分业绩（10分）102008年1月1日（合同签订时间）以来全国范围内已完成工程的医院手术室净化工程业绩(不少于15间手术室，且含百级手术室)，并获得省级及以上具有相关资质的部门出具的合格检测报告，提供两份得2分，在此基础上每提供壹份得2分，最高得10分。出具合同和检测报告原件作为评标依据。资信、能力（2分）2同时具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质和空气净化工程专业承包贰级及以上资质得1分；具有装饰装修设计乙级及以上资质得1分二、商务标（40分）商务得分的计算：1.首先对进入此环节的各商务标进行初步审核，如有计算错误，按招标文件规定进行相关错误的修正。2.商务标的评分过程如下：2.1有效投标的确定：各投标报价值记为Sn， Sn在控制价以下的（含100%），其投标为有效投标。2.2评标基准价P值的确定：（1）Sn的算术平均值的确定：当有效报价大于6个时，有效投标报价去掉一个最高报价和一个最低价后的算术平均值，有效报价小于等于6个时，直接取算术平均值。（2）评标基准价P= Sn的算术平均值×（1-K）；（3）K值为2%、3%、4%，该系数由投标人代表现场随机抽取；（4）投标人代表在所有出席开标会议的投标人的授权代表中随机抽取确定。2.3计算偏差率及商务标得分（1）偏差率Rn=（Sn?P）÷P×100%（计算Rn时，百分号前数字保留保留小数点后二位，第三位四舍五入，即*.**%形式）。（2）商务标得分：Sn等于评标基准价的，得满分40分；Sn与评标基准价相比，每正偏离1个百分点，其商务标得分扣1分；每负偏离1个百分点，扣0.5分，扣完为止，不得负分；偏差率不足1%的，按照直线插入法计算得分。商务标得分保留小数点后2位数字，第3位四舍五入。总得分=技术分+商务分第三章合同条款及格式一、通用合同条款安徽省中医院国家中医临床研究基地大楼手术室净化设计及施工项目采购合同项目编号：AH-G********C1/任务号：RWSC2012-0194甲方（买方）：XXXXXXXXXXXX 电话：XXX-XXXXXX乙方（卖方）：XXXXXXXXXXXX 电话： XXX-XXXXXX见证方：安徽省政府采购中心电话： ****-*******买方通过见证方组织的招标投标活动，经评标委员会的评审并经项目招标领导小组批准，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：1、货物、服务的名称、技术规格和数量本合同所采购货物、服务的名称、技术规格和数量在卖方投标书“供货及投标报价表”中有明确规定。2、组成合同的文件组成本合同的文件包括：(1)本项目招标文件及答疑、更正公告;(2)本项目中标公告；(3)卖方提交的投标书及书面承诺函；(4)《标准施工招标文件》的通用合同条款(5)《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）。3、 合同金额根据招标文件要求及卖方承诺，本合同的总金额为X,XXX,XX元(人民币大写：XXXXX),分项价格在卖方投标书的投标报价表中有明确规定。4、付款条件（以“投标人须知前附表”12条中的规定为准）采购项目完成后，由买方通过“电子化政府采购系统”上传验收报告、发票原件等信息。经财政部门审核后，由买方按申报的资金支付方式，在10个工作日内向卖方支付合同价款。5、项目完成时间卖方应于合同签字生效后开始计算的XXX日内，完成合同规定的全部责任与义务，提交一份完整的自我验收报告，由买方进行验收。6、合同生效本合同一式陆份，经买卖双方授权代表和见证方签字盖章后立即生效。甲方（买方）：乙方（卖方）： 单位盖章： 单位盖章：代表签字： 代表签字：日期： 日期:见证方:安徽省政府采购中心单位盖章：代表签字：日期：二、采购人与中标人签订的详细工程合同合同附件使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（建[1999]313号）第一部分通用条款见《建设工程施工合同（示范文本）》（建[1999]313号）第二部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序: 本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、招标文件、工程量清单、工程报价书。3、语言文字和适用法律、标准及规范3．1本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。3．2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：所有现行适用的法律。　　　　　　　　　　　　　　　　　3．3适用标准、规范适用标准、规范的名称：有关工程建设的现行规范、规程及标准。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发包人提供标准、规范的时间：不提供。　　　　　国内没有相应标准、规范时的约定：另行约定。　　４、图纸4．1 承包人提供图纸（完整的施工图10套）。发包人对图纸的保密要求：不采用。　　使用国外图纸的要求及费用承担：不采用。　　二、双方一般权利和义务5、工程师5．2监理单位委派的工程师姓名： 　　　　，　职务：　　发包人委托的职权：　　　　　　　　　　　　　　　　需要取得发包人批准才能行使的职权：执行监理合同。5．3发包人派驻的工程师姓名：　　　　，职务：　工程师　职权：外部工作协调，参加工程验收，对工程进度、质量、投资、文明施工进行监管，审核工程变更、技术及经济签证等。　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．6不实行监理的，工程师的职权：无　。　　　7、项目经理姓名：　　，职务：项目经理　。　8、发包人工作8．1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已完成　。　　　　　　　　　　　　(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 施工用水、电由总包单位装表计量 (3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前三日内。　　　　　　　　　　　　　　　　(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：已完成。 (6)水准点与座标控制点交验要求：开工前三日内以书面形式交给承包人，现场交验。　　　　　　　　　　　　(7)图纸会审和设计交底时间：开工前一周内。　　　　(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：执行合同通用条款第８条　。　　　　　　(9)双方约定发包人应做的其他工作：如有另行协商。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8．2发包人委托承包人办理的工作：无　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9、承包人工作9．1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：每月5日前提供当月工程进度报表及下月进度计划报至发包人及监理人。　　　　　　　　　　　　　　　(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行本合同通用条款及有关规定。 (4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和噪音管理等手续：由承包人办理并承担费用。　　　　　　　　(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生的损坏由承包人自费予以修复。(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：执行通用条款及有关规定。　　(8)施工场地清洁卫生的要求：保证施工场地清洁卫生符合环卫管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工应遵守政府相关主管部门对施工现场、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定。（9）双方约定承包人应做的其他工作：承包人应完成施工场地的遗留问题，以为正常开工自创条件，发生费用自理。 (10)技术规格和标准:本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。（11）专利权：承包人须保障发包人使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，承包人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。（12）质量保证承包人应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。承包人应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，承包人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，承包人应在收到发包人通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失发包人保留索赔的权利。本合同项下货物的质量保证期在“投标资料表”中有规定。质量要求：合格。但质量等级需达到总承包单位申报确保“黄山杯”争创“鲁班奖”的标准。三、施工组织设计和工期10．进度计划10．1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：开工前一周。工程师确认的时间：收到上述资料后一周内。　　　10．2群体工程中有关进度计划的要求：不采用。13、工期延误13．1双方约定工期顺延的其他情况：执行合同通用条款第１３.１条, 同时承包人应采取一切必要的措施，避免上述事件对工期的影响。　　　　四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17．1双方约定的中间验收部位：执行建设工程相关规范18.检验18.1承包人应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写.明制造商检验的细节和结果的说明。18.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，发包人应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向承包人提出索赔。18.3经政府职能部门验收合格的前提下,发包人组织有关人员进行综合验收,主要对设备、材料的技术参数、产品性能、功能配置、进口部件、备品备件以及装饰等方面进行验收,承包人应提供相关的产品证明(如随机文件、产品合格证、产品型式试验报告、政府职能部门的检验报告、进口部件海关报关单等),验收通过双方签字确认,视为验收合格。19、工程试车19．5试车费用的承担：由承包人自行承担（包括单机和联动试运转） 。五、安全施工执行合同通用条款。 六、合同价款与支付23、合同价款及调整23．2本合同价款采用（1） 方式确定。(1)采用固定价格合同：风险范围：除设计变更、经济签证、政策性调整、不可抗力和本合同约定外。风险费用的计算方法：执行本条招标文件中约定的内容及投标书承诺。风险范围以外合同价款调整方法：4、在投标文件中有的或有相类似的子目的，按投标文件的子目或相类似的子目结算；5、投标文件中没有的子目按投标文件的编制水平重新组价；6、未列招标内容的工作量按工程实际发生工作量（发包人或监理工程师签认的工作量为准）结算。7、（1）清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分调整其综合单价。 (2)采用可调价格合同，合同价款调整方法：不采用 。 (3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：不采用 。（4）除非合同中另有规定，承包人为其所供货物和服务而要求发包人支付 的金额应与其投标报价一致。23．3双方约定合同价款的其他调整因素：A、不可抗拒力所造成的工程本身的损失（不包括造成承包人人身、机械设备伤害及临时停工、窝工损失）。B、未列入招标范围内的工程或工作，若发包人委托承包人完成，按本合同采用相同的承包方式、工程量计算方法和取费标准给予调整。C、暂定价材料的调差（结算时只调差价并乘税金其他不调）。D、由发包人的原因而引起设计变更的经济签证。E、合同约定的调整方式。F、由承包人提供的投标图纸无法达到正常功能和相关规范、标准要求而更改设计的招标人不予调整价格，（调整后的标准必须高于投标标准，并经业主工程师签证确认）。24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：不采用扣回工程款的时间、比例：不采用25、工程量确认25．1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日前提交当月已完成工程量报表、经工程师核实并批准后生效。26．工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：按月进度款支付，每个月按监理和甲方现场代表审查签证的工程中完成合格工程量的70%支付，工程竣工验收合格后付至合同价款的85%，决算审计后10日内付至审定价的100%。中标单位须在签订合同前缴纳5%作为履约保证金，质保期满后，经买方单位同意，无质量问题一次无息归还。本工程结算由发包人委托的跟踪审计单位进行全过程跟踪审计，发包人分阶段确认。承包人每月5日前将上月已完工程进度报表及结算资料（含变更及经济签证）报监理单位初审、跟踪审计单位审核，经发包人、承包人双方确认后，由跟踪审计出具月结算报告。发包人在每次月结算报告出具后支付月结算金额70%的进度款。合同外已确认的变更或经济签证按已完成的50%支付。措施费按已完成合格工程量的比例支付。对承包人的工程款支付申请的建议权：承包人的工程进度款需经施工总承包单位签署付款建议意见，建设单位根据施工总承包单位建议意见、监理和审计单位的审核意见，最终确定进度款支付额。七、材料设备供应27．发包人供应材料设备27．4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：(1)材料设备单价与一览表不符：执行通用条款。 (2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：执行通用条款。(3)承包人可代为调剂串换的材料：执行通用条款。(4)到货地点与一览表不符：执行通用条款。(5)供应数量与一览表不符：执行通用条款。(6)到货时间与一览表不符：执行通用条款。 27．6发包人供应材料设备的结算方法： / 28、承包人采购材料设备28．1承包人采购材料设备的约定：1、承包人应按照设计和有关标准要求采购，提供产品合格证明，并对设备、材料质量负责。承包人在设备、材料进入施工场地前 24 小时前通知发包人代表、总监理工程师清点。承包人采购的设备、材料在使用前，承包人应按发包人代表或总监理工程师的要求进行检验或试验，在检验时若发现承包人采购的设备、材料与投标书中《主要材料清单报价表》和《主要设备清单报价表》所注明的材料及设备的规格、品牌、生产厂家（产地）标准不符时，承包人应按发包人工程师和总监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购同类产品中最先进、档次最高的材料、设备，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延，即使相符但不合格的设备、材料不得使用，检验或试验费用由承包人承担。2、 若承包人根据工程需要或发包人要求需要更换投标书中《主要材料报价表》和《主要设备报价表》所注明的材料及设备的规格、品牌、生产厂家（产地）时，承包人应提前20天书面向发包人工程师和总监理工程师提出并附替换材料的详细资料，得到发包人书面批准后，承包人方能购买，承包人应充分考虑由此会影响工期的因素，发包人不会因此而延长工期，也不会因此而增加任何费用； 3、 发包人工程师或总监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的设备、材料时，要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。八、工程变更只有经发包人批准的工程变更才能调整合同价款和工期，变更价格执行专用条款第23条。1）.发包人代表、总监理工程师对承包人未按设计图纸要求施工而增加的工程量或因其自身原因造成返工或浪费的工程量不予承认。2）.发包人代表和总监理工程师发出的变更通知，承包人应按照要求进行变更。变更引起的价款调整执行第六条合同价款及调整。3）.施工过程中非经设计单位、发包人代表和总监理工程师同意，承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。4）.因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款或提出索赔要求。九、竣工验收与结算32、竣工验收32．1承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格后，二十日内向发包方提供完整的竣工图纸和相关资料肆套 。32．6中间交工工程的范围和竣工时间：另行协商确定 。十、违约、索赔和争议35、违约35．1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款。 本合同通用条款第26．4款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款。本合同通用条款第33．3款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款。 双方约定的发包人其他违约责任：①承包人不及时按要求履行组建工程项目管理机构等合同其他义务，经发包人催告履行的合理期限内，仍不履行的，发包人有权行使合同解除权，履约保证金作为违约金，发包人不退还，如造成的其他损失由承包人承担。②必须确保安全文明施工，按国家现行相关规定，工程施工中，承包人要建立专职文明安全施工领导机构，负责文明施工和安全施工的安排、指导、监督，施工现场必须符合创建文明卫生城市要求。③对包括项目经理、技术负责人在内的项目管理人员，发包人实施考勤管理，驻场时间不符合约定的，按下列约定执行：项目班子经过发包人的认可后，必须是将来施工现场的实际操作者，并应常驻工程施工现场。项目经理每月出勤不少于22个工作日；未经发包人同意，承包人不得擅自调换或撤离项目班子任何成员。发包人如认为有必要，可要求对上述人员中的全部或部分人员作出更好的调整。更换项目经理未得到业主确认或项目经理不到位，视为违约，并罚款15万元人民币。如技术负责人有上述情况发生，则罚款10万元人民币；如五大员中的全部或部分人员作出调整未得到业主确认，则罚款2万元人民币/人次。项目经理或技术负责人驻场时间少于约定的，按每人每少1天5000元的标准向发包人支付违约金。每月累计达少于4天以上（含）或开工后累计少于30天以上（含）的，发包人除按上述标准要求支付违约金外，还可再处以10万元的违约金或通知承包人解除合同。发包人依据前述理由解除合同的，通知送达承包人后即产生合同解除效力，因此产生的损失由承包人承担。非项目经理、技术负责人以外的管理人员（施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等）没有按约定驻场的，应按每人每天1000元的标准向发包人支付违约金。④承包人投标文件列明的施工周转材、施工机具，承包人没有按约定运抵施工现场，承包人应向发包人支付10万元的违约金，同时应在发包人限定的期限内改正，逾期不改正的，发包人有权解除合同。⑤项目经理和项目技术负责人不得缺席监理例会，否则承包人将向发包人支付3000元/人?次的违约金。⑥承包人必须严格合同约定进行材料采购，若发现承包人使用不合格材料或未履行材料进场的必要登记等手续，经核实，已进场的材料须全部清退，已施工工程予以返工处理，同时发包人将保留解除合同、不予支付工程款的权力。⑦工程竣工结算审计时，如果审计单位核减造价不超过承包人竣工结算造价的10%，审计费用由发包人支付；如超过承包人竣工结算造价的10%，超过部分审计费用由承包人支付。⑧除注明外，违约金均从工程进度款中扣除。⑨承包人应负责相关技术协调工作，完成施工图设计，并确保通过原设计单位和消防、专业审图机构等的审核确认。工程竣工后一周内，承包人应与发包人签订维保协议，按照维保承诺做好质保服务。⑩承包人应严格遵守市有关部门、医院相关管理规定，并在施工期间保持医院的正常医疗秩序。工程实施过程中，如遇有增项或变更的产生，组价按招标文件和相关规定执行，在价格未确定前，承包人不得以此为由延误施工，否则按违约处理。35．2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：承包人若因以下情况导致违约（1）、达不到合同要求的质量标准（2）、中标人将本项目转让或分包中标人应承担全部责任，按工程总额10% 赔付采购人。双方约定的承包人其他违约责任：执行补充条款约定内容 。 35.3 索赔承包人对货物与合同要求不符负有责任，并且发包人已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，承包人应按发包人同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。⑴承包人同意发包人拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给发包人，同时承包人负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用，还应包括由于拒收不符合要求货物所致损失。⑵根据货物的疵劣和受损程度以及发包人遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。⑶更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，承包人承担一切费用和风险并负担发包人遭受的一切直接费用。同时承包人应相应延长被更换货物的质量保证期。⑷如果发包人提出索赔通知后30天内承包人未能予以答复，该索赔应视为已被承包人接受。若承包人未能在发包人提出索赔通知的30天内或发包人同意的更长一些的时间内，按发包人同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，发包人将从议付款扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。37、争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（一）种方式解决；(一)提交 合肥 仲裁委员会仲裁；(二)依法向人民法院起诉。十一、其他38、工程分包38．1本工程发包人同意承包人分包的工程： 分包施工单位为：39、不可抗力39．1双方关于不可抗力的约定：二十年一遇的风、雨、雪、洪水、地震等自然灾害。其余执行通用条款第39条。40、保险40．6本工程双方约定投保内容如下(1)发包人投保内容：无 。发包人委托承包人办理的保险事项：无。(2)承包人投保内容：执行合同通用条款第40.4条 。 41、担保41．3本工程双方约定担保事项如下：(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：/担保合同作为本合同附件。(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金担保合同作为本合同附件。(3)双方约定的其他担保事项：无。46、合同份数46．1双方约定合同副本份数：八份。47、补充条款47.1承包人在施工时如发生点工（计时工）按每工日57元计入决算，决算时只计取税金。47.2因承包人的原因,工期每延误1天,按合同总价款的万分之三从履约保证金中扣除。47.3合同范围内的工程材料和设备无论是发包人直供或承包人采购，必须是具备良好的使用功能和效果，且具有良好信誉的产品。所有材料必须是一线品牌，在质量要求和标准上必须符合设计图纸，满足国标要求。投标人提供的所有材料与产品都要满足国家规定的消防、环保及节能要求。47.4水泥必须为相当于或优于“海螺”品牌；钢材为相当于或优于“马钢”品牌。47.5水泥、钢材等主要材料执行可调价，以2012年11月份合肥市市场信息价格为调价基数，如果市场浮动在±5%（含±5%）以内不做调整，±5%以外进行调整（只调超过部分的差价），其调价方式：由发包人、承包人、监理会同有关监督部门共同询价，每个季度询价一次，作为竣工结算的依据。47.6因中标人施工质量原因影响本项目整体工程确保获得“黄山杯”，争创“鲁班奖”的，应支付50万元的违约金。47.7质量保证金的返还：工程竣工验收合格后，履约保证金转为质量保证金，如无保修情形发生或者扣除发包方另行委托修理且系应由承包方承担的费用后，保修期满后15天内返还全额的80%，余款在竣工验收合格五年后15天内一次性无息返还。47.8 本合同未尽事宜，经双方另行协商签订补充合同或协议，与本合同具有同等效力。 合同协议书格式合同协议书编号： 发包人（全称）： 法定代表人： 法定注册地址： 承包人(全称） 法定代表人： 法定注册地址： 发包人为建设 (以下简称“本工程”)，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。一、工程概况工程名称： (项目名称) 标段工程地点： 工程内容： 群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件1)工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围承包范围： 详细承包范围见第四章“技术标准和要求”。三、合同工期计划开工日期：年月 日计划竣工日期：年月 日工期总日历天数 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。四、质量标准工程质量标准： 五、合同形式本合同采用合同形式。六、签约合同价金额(大写）： 元(人民币)(小写)￥：元七、承包人项目经理：姓名：； 职称：；身份证号：； 建造师执业资格证书号：；建造师注册证书号： 。建造师执业印章号： 。安全生产考核合格证书号： 。八、合同文件的组成下列文件共同构成合同文件：1、本协议书；2、中标通知书；3、投标函及投标函附录；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸；8、报价清单；9、其他合同文件。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式 份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。发包人：(盖单位章)承包人：(盖单位章)法定代表人或其 法定代表人或其委托代理人： (签字)委托代理人： (签字)年 月 日 年月 日签约地点： 房屋建筑工程质量保修书发包人：安徽省中医院（安徽中医学院第一附属医院）承包人： 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 (工程名称)签订保修书。一、工程保修范围和内容承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。二、保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；3、装修工程为2年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年； 7、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。三、保修责任1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起48小时内内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程保修责任事项： 无。本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人： (公章)承包人：(公章)法定地址：安徽省合肥市梅山路117号 法定地址：法定代表人： (签字)法定代表人： (签字)委托代理人： (签字)委托代理人：(签字)电话：****-******** 电话： 传真：****-******** 传真：电子邮箱： 电子邮箱： 开户银行： 开户银行：帐号： 帐号： 邮政编码： 邮政编码：二、合同特殊条款 三、通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。 1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。1.1.2.5 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。1.1.2.6 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。1.1.3 工程和设备1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。1.1.3.2 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。1.1.3.3 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。1.1.4 日期1.1.4.1 开工通知：指监理人按第6.2款通知承包人开工的函件。1.1.4.2 开工日期：指监理人按第6.2款发出的开工通知中写明的开工日期。1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第6.3款、第6.4款约定所作的变更。1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第12.1款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定。1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。1.1.5 合同价格和费用1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同总金额。1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。1.1.5.5 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。1.1.5.6 质量保证金（或称保留金）：指按第10.4款约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。1.1.6 其他1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。1.2 语言文字合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.3 法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。1.4 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。1.5 合同协议书承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。1.6 图纸和承包人文件1.6.1 发包人提供的图纸除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。1.6.2 承包人提供的文件按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。1.7 联络与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等重要文件，均应采用书面形式。按合同约定应当由监理人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，监理人在合同约定的期限内未回复的，视同认可，合同中未明确约定回复期限的，其相应期限均为收到相关文件后7天。2. 发包人义务2.1 遵守法律发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。2.2 发出开工通知发包人应委托监理人按第6.2 款的约定向承包人发出开工通知。2.3 提供施工场地发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。2.4 协助承包人办理证件和批件发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。2.5 组织设计交底发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。2.6 支付合同价款发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。2.7 组织竣工验收发包人应按合同约定及时组织竣工验收。2.8 其他义务发包人应履行合同约定的其他义务。3. 监理人3.1 监理人的职责和权力3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。3.2 总监理工程师发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。3.3 监理人员3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。3.3.2监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。3.4 监理人的指示3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1 项约定授权的监理人员签字。3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第9条处理。3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。3.5 商定或确定3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第17条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第17 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。4. 承包人4.1 承包人的一般义务4.1.1 承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。4.1.2 除合同另有约定外，承包人应提供为按照合同完成工程所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，以及按合同约定的临时设施等。4.1.3 承包人应对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性负责。4.1.4 承包人应按照法律规定和合同约定，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。4.1.5 工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。4.1.6 承包人应履行合同约定的其他义务。4.2 履约担保4.2.1承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内把履约担保退还给承包人。4.2.2如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。4.3 承包人项目经理承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。4.4 工程价款应专款专用发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。4.5 不利物质条件4.5.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。4.5.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第9条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。5. 施工控制网5.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。5.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。6. 工期6.1 进度计划承包人应按照专用合同条款约定的时间，向监理人提交进度计划。经监理人审批后的进度计划具有合同约束力，承包人应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，监理人应当指示承包人对进度计划进行修订，重新提交给监理人审批。6.2 工程实施监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。6.3 发包人引起的工期延误在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第6.1款的约定执行。（1）增加合同工作内容；（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；（4）因发包人原因导致的暂停施工；（5）提供图纸延误；（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；（7）发包人造成工期延误的其他原因。6.4 异常恶劣的气候条件由于出现专用合同条款约定的异常恶劣气候导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。6.5 承包人引起的工期延误由于承包人原因造成工期延误，承包人应按照专用合同条款中约定的逾期竣工违约金计算方法和最高限额，支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。7. 工程质量7.1 工程质量要求工程质量验收按照合同约定的验收标准执行。7.2 监理人的质量检查监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。7.3 工程隐蔽部位覆盖前的检查经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。监理人应按时到场检查。监理人未到场检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作。无论监理人是否到场检查，对已覆盖的工程隐蔽部位，监理人可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误，由承包人承担。承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。7.4 清除不合格工程由于承包人的材料、工程设备，或采用施工工艺不符合合同要求造成的任何缺陷，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。8. 试验和检验8.1 材料、工程设备和工程的试验和检验8.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。8.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。8.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。8.2 现场材料试验8.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。8.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。9. 变更9.1 变更权在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第9.2款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。9.2 变更程序承包人应在收到变更指示14天内，向监理人提交变更报价书。监理人应审查，并在收到承包人变更报价书后14天内，与发包人和承包人共同商定此估价。在未达成协议的情况下，监理人应确定该估价。9.3 变更的估价原则除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理：（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似项目，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价； （3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。9.4 暂列金额暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。9.5 计日工9.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。9.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：（l）工作名称、内容和数量；（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；（3）投入该工作的材料类别和数量；（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。9.5.3 计日工由承包人汇总后，按第10.3款的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。10. 计量与支付10.1 计量除专用合同条款另有约定外，承包人应根据有合同约束力的进度计划，按月分解签约合同价，形成支付分解报告，送监理人批准后成为有合同约束力的支付分解表，按有合同约束力的支付分解表分期计量和支付；支付分解表应随进度计划的修订而调整；除按照第9条约定的变更外，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。10.2 预付款预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度、预付办法，以及扣回与还清办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。10.3 工程进度付款承包人应在第10.1款约定的支付分解表确定的每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：（1）截至本次付款周期末已实施工程的合同价款；（2）根据第9条应增加和扣减的变更金额；（3）根据第16条应增加和扣减的索赔金额；（4）根据第10.2款应支付的预付款和扣减的返还预付款；（5）根据第10.4款应扣减的质量保证金；（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的7天内完成核查，并向承包人出具经发包人签认的付款证书。发包人应在监理人收到进度付款申请单的14天内将进度应付款支付给承包人。涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。10.4 质量保证金监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。在专用合同条款约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任，并将无异议的剩余质量保证金返还承包人。10.5 竣工结算10.5.1 除专用合同条款另有约定外，竣工结算价格不因物价波动和法律变化而调整。10.5.2工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。监理人应当在收到竣工结算申请单的7天内完成核查、准备竣工付款证书并送发包人审核，发包人应在收到后14天内提出具体意见或签认竣工付款证书，并在监理人收到竣工结算申请单的28天内将应付款支付给承包人。发包人未在约定时间内审核并提出具体意见或者签认竣工付款证书的，视为同意承包人提出的竣工付款金额。10.5.3竣工付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。10.6 付款延误发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。11. 竣工验收11.1 竣工验收的含义11.1.1 竣工验收是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。11.1.2 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。11.2 竣工验收申请报告当工程具备竣工条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告。11.3 竣工和验收监理人审查后认为具备竣工验收条件的，提请发包人进行工程验收。发包人经过验收后同意接收工程的，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。11.4 试运行除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。11.5 竣工清场除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。12. 缺陷责任与保修责任12.1 缺陷责任缺陷责任自实际竣工日期起计算。在缺陷责任期内，已交付的工程由于承包人的材料、设备或工艺不符合合同要求所产生的缺陷，修补费用由承包人承担。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。12.2 保修责任合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。13. 保险13.1 保险范围13.1.1承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。13.1.2承包人应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费。13.1.3发包人应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费，并要求其监理人也进行此类保险。 13.2 未办理保险13.2.1由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。13.2.2由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。14. 不可抗力14.1 不可抗力的确认14.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。14.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第17条的约定执行。14.2 不可抗力的通知合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后14天内提交最终报告及有关资料。14.3 不可抗力后果及其处理除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。15. 违约15.1 承包人违约15.1.1 如果承包人拒绝或未能遵守监理人的指示，或未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，或违反合同不顾书面警告，监理人可发出通知，告知承包人违约。15.1.2 如果承包人在收到监理人通知后21天内，没有采取可行的措施纠正违约，发包人可向承包人发出解除合同通知。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。15.2 发包人违约15.2.1 如果发包人未能按合同付款，或违反合同不顾书面警告，承包人可发出通知，告知发包人违约。如果发包人在收到该通知后14天内未纠正违约，承包人可暂停工作或放慢工作进度。15.2.2 如果发包人收到承包人通知后28内未纠正违约，承包人可向发包人发出解除合同通知。合同解除后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地，同时发包人应为承包人的撤出提供必要条件，但承包人的这一行动不免除发包人应承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。16. 索赔16.1 承包人索赔的提出根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：（l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向监理人递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料； （2）索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的14天内，向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料；（3）承包人未在前述14天内递交索赔通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。16.2 承包人索赔处理程序（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，将索赔处理结果答复承包人。（2）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第17条的约定执行。16.3 承包人提出索赔的期限承包人按第10.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。16.4 发包人索赔的提出根据合同约定，发包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向承包人提出索赔：（l）监理人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料； （2）索赔事件具有连续影响的，监理人应在索赔事件影响结束后的14天内，向承包人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。16.5 发包人索赔处理程序（1）承包人收到监理人提交的索赔通知书后，应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，将索赔处理结果答复监理人。（2）监理人接受索赔处理结果的，承包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付。监理人不接受索赔处理结果的，按第17条的约定执行。17. 争议的解决17.1 争议的解决方式发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：（l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。17.2 友好解决在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。17.3 争议评审17.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应当在专用合同条款中约定争议评审的程序和规则，并在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。17.3.2 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。17.3.3 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。第四章技术规范和服务要求招标说明：本招标文件规定了安徽省中医院国家中医临床研究基地大楼手术室净化工程的基本范围、技术要求、承包方的资格要求及其工作范围和内容。本文件中的手术室净化工程深化设计、采购及安装项目的承包方是指具备承接医疗净化工程能力的合法企业。投标人需要提供符合本工程所需的设备、材料和所有相关的附件，负责该项目施工图设计，材料、设备运输、安装、调试并接受建设方及相关部门验收，承诺在规定期限内的保修、维护和技术服务。工程总投资不超过1200万元，超额作废标处理。工程概述：基地大楼手术室净化系统设在7层，共设计15间手术室，其中Ⅰ级手术室3间（其中NO.1为数字化手术室，NO.2、NO.3为防辐射手术室），Ⅲ级手术室12间（NO.7、NO.8、NO.9、NO.10为腔镜手术室，NO.15为正负压切换，其中NO.8为数字一体化手术室)，十万级洁净走廊（百级手术室万级洁净走廊）及其功能辅房；三十万级污物走廊及其功能辅房、办公走廊及其功能辅房。针对本工程各不同级别的手术室，根据手术的分类划分成独立区域，并为NO.1手术室设体外循环间Ⅱ级，用于存放体外循环机和高精密手术配套使用的大型设备。设备层位于7层与8层之间，投标人必须根据现场设备层现状和面积设计切实可行的设备安装方案。人物流线：医护人员流线：医生专用楼梯→换鞋→卫生通过→办公走廊→二次换鞋→洁净走廊→术前刷手→洁净手术室→术后原路返回。患者流线：手术专用电梯→换床→预麻→洁净走廊→洁净手术室→苏醒→送出手术部。无菌物品流线：中心供应室→专用洁净升降机→洁净手术部无菌存放→洁净走廊→洁净手术室。污物流线：手术室→污物走廊→污洗及临时污物存放→污物电梯→中心供应部（及医疗废弃站）招标范围和施工界面： 1、本次招标为净化手术室深化设计与施工一体化招标。招标范围包括该区域内净化工程的深化设计及设备和材料的供货、装饰、施工、安装、调试、检测、维修、保养。具体包括：1.1 手术室深化设计：施工图纸设计并提供关键部位效果图；1.2手术部装饰工程；1.3手术部安装工程，含净化空调、电气、医气、给排水和过渡季节冷热源系统（其中风冷热泵甲方采购，需中标人配合安装）、节能回收工程；2、施工界面2.1 装饰工程2.1.1装饰工程不含土建结构、土建隔墙、外墙、外窗及电梯厅、各种管井、疏散楼梯间及前室、家属侯病区的内装工程。2.1.2 卫生洁具由中标人负责供货和安装。2.1.3 手术室吊塔、无影灯招标人供货，中标人负责吊支架的制作和安装。2.2 净化空调工程2.2.1 净化空调冷热媒水管系统、蒸汽管道系统，以设备层管道井的阀门作施工界面，阀前总承包单位施工，阀后中标人施工。2.2.2 空调水系统，以楼层管井中的阀门为界面，阀后中标人施工。2.2.3 凝结水管路由中标人施工择点排出。2.3 建筑电气工程2.3.1 总配电柜由甲方或总包单位按中标人提供的施工图订货供货安装（包括柜前电缆），其后的系统配电箱与配电线路由中标人供货和施工，配电箱与配电线路所使用的质量档次不得低于大楼整体配电箱柜及线缆。2.3.2 弱电系统包括：监控、呼叫、背景音乐、电话、网络、有线电视，本次招标范围内，手术室内公共区域的监控设备材料须与大楼监控设备材料相同。手术室门禁系统由大楼弱电工程施工单位负责施工，中标人配合。2.3.3 消防系统包括：①消防栓、消防喷淋管道；②消防报警；③防火门；④消防排烟系统；⑤消防应急系统(含应急诱导灯、应急疏散灯和安全出口灯)等，由总承包、消防施工等单位负责施工，不在本次招标范围内，中标人配合。2.4 医用气体管道工程2.4.1 氧气、压缩空气、负压吸引管道以气井各类管道耳机减压阀门后的阀门为界，阀前由医用气体管道施工单位施工，阀后由中标人施工。2.4.2 二氧化碳汇流排、笑气汇流排、氮气汇流排及其输出至手术层气井中的管道（加阀），由医用气体管道施工单位施工，阀后由中标人施工。2.5 给排水工程2.5.1 生活冷、热水管道施工，以管井中的分支阀门为界。2.5.2 排水以排水立管的三通为界，三通之前的管路由中标人施工。3、工程范围不包括：防火门、内墙面找平压光、楼层地面找平压光、空调设备的土建基础。4、工程范围不包括：设备层或机房的地面防水、设备层或机房的内装等，净化中标单位提供设计方案。5、所有更衣柜、鞋柜不在本次招标范围内。四、标准和规范本工程所有设备和材料所涉及的设计标准与规范、产品标准与规范、工程标准与规范等必须符合中华人民共和国相应的最新版标准和规范。主要包括（但不局限于）：GB/50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范》JGJ49－88《综合医院建筑设计规范》GB50073-2001《洁净厂房设计规范》GBJ50019-2003《采暖通风与空调调节设计规范》GB50222—2001《建筑内部装修设计防火规范》JGJ/T16-2008《民用建筑电气设计规范》GBJ50015-2003《建筑给水排水设计规范》GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》GB50751-2012《医用气体工程技术规范》GB50029-2003　《压缩空气站设计规范》GB50030－91　 《氧气站设计规范》GB/T50311－2000　 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》 （2005版）GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》GBJ50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》GBJ50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》GBJ50030-2000 《工业金属管道设计规范》GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB/T14295-93《空气过滤器》GB/T13554-92《高效空气过滤器》YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》GB/T19569－2004 《洁净手术室用空气调节机组》GB/T50314－2007 《智能建筑设计标准》GB50236—98 《现场设备、工业管道焊接施工及验收标准》03S402《室内管道支架及吊架》GB/T50312－2007　 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》　GB50200－94　 《有线电视系统工程技术规范》GB15982—95 《医院消毒卫生标准》　GB50052—95 《供配电系统设计规范》　GB50054—95 《低压配电设计规范》五、基本服务内容本工程中中标人的技术服务至少应包括以下内容：1、本工程的施工图深化设计；2、提供设备和材料并负责运输至施工现场并就位；3、净化空调机组和相关设备的安装；4、调试和接受主管部门验收直至合格；5、保修和维护；6、用户培训；7、交付采购人正式启用。六、系统调试验收1、中标人在系统安装和接线工程全部完成后，必须由省级及以上具有相关资质的部门对手术室工程有关项目进行测试，并出具检测报告，检测费用由中标人承担并直至取得合格检测报告。2、净化测试项目为：静压差、送风量、新风量、温度、相对湿度、噪声、洁净度、照度、尘埃粒子，对Ⅰ类手术室另加测截面平均风速项目。具体项目遵照净化手术室建设规范要求内容测试。3、对测试不合格项目，中标人应及时整改，在整改后，对诸如送风量、新风量、洁净度、噪声等主要指标仍不能达标的，采购人将保留追究其经济及法律责任的权利。4、调试后写出“系统现场调试报告”。5、中标人应于工程完成的一个月前，将测试计划和测试运行记录表格提供给采购人审批，供测试验收时使用。测试计划包括测试验收内容、方法和步骤等。6、中标人应提供验收测试工具和仪表等必用的设备和仪器。7、测试验收时，必须有详细的技术记录。测试结束后，中标人应在记录上签字并送交采购人。8、 所有的测试运行结束后，系统的技术文字资料和有关的事项必须经过采购人审批，完全符合要求后，方可正式交付采购人。七、用户培训1、系统安装前介绍系统的接线、配电要求、安装要求。2、调试中应安排采购人的管理人员跟随调试的全过程，使他们熟悉整个系统的结构，调试过程以及操作过程中的注意事项。3、对维护和操作人员进行全面培训。八、其他1、承包方式：总承包，交钥匙工程。按照招标范围总承包，即包施工、包材料、包工期、包质量、包安全。2、施工工期：150日历天。3、质量要求：合格。但质量等级需达到总承包单位申报确保“黄山杯”争创“鲁班奖”的标准。4、质保期：系统检测验收合格正常运行后二年（24个月或二个制冷期二个采暖期）。5、总体要求：手术部净化系统的深化设计，设备和材料选择、装饰和施工要满足现代化手术、护理和使用要求。工艺布置均要具有先进性、节能性、高可靠性、实用性，可供正常使用20年以上。第五章技术标准和要求一、总体要求：手术部净化系统的深化设计、设备和材料选择、装饰和施工要满足现代化手术、护理和使用要求。所选材料、设备均需说明品牌、原产地、供应商。二、装饰工程设计和施工要求洁净区的建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。1、墙体材质要求：50×30×1.2方管龙骨+12mm防潮石膏板+1.2mm厚电解钢板+进口高温抗菌聚脂漆。1.1Ⅰ级手术室（NO.2、NO.3）需要X射线防辐射处理，墙体和吊顶5面墙面采用2mm厚铅板防辐射处理，楼板采用硫酸钡水泥X射线防辐射处理。4间Ⅲ级(NO.7、NO.8、NO.9、NO.10)腔镜手术室均需要各增加一个外科吊塔。墙体与吊顶连接处和墙体与墙体转弯处要半径R300mm以上大圆弧或转角大于90度的八角型过渡，不留死角。墙板采用整体模块化组装方式，墙板安装形式是采用挂板拼装式结构。1.2 洁净走廊及其洁净辅房、清洁（污物）走廊及其洁净辅房等洁净区的墙体材质要求：50×30×1.2方管龙骨+9.5mm防潮石膏板+6mm无机预涂层板。换床区、洁净走廊和污物走廊两边分别设置防撞带，防撞带中心离地高度750-800 mm，为15厘米不锈钢制作；所有阳角处设不锈钢防撞护角。1.3 手术部区域的应急消毒、污洗、拖把等湿区的四周墙体均做120高、与墙同宽的素砼防水埂，墙面采用1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料做防水层，防水层上翻至顶板底，墙面防水处理后铺贴450x300mm瓷砖到顶。瓷砖主材按国产优质品牌中高档次报价。2、地面：2.1 手术室地面材质要求：2mm厚原装进口抗静电橡胶卷材地板。全部采用防碘酒、血迹可擦洗型(3天以上)抗菌、防火、耐磨地面。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为圆弧连接，R≥40mm， 踢脚高度为100mm。橡胶卷材地板应具有超卓耐磨、永久弹性、极易清洁高品质纯天然橡胶、全矿物的填充料以及不含重金属成分的环保颜料，且不含任何PVC(聚氯乙烯)、软化剂、甲醛、石棉、镉、及氯气烃化合物；具有超长的使用寿命、高超的耐磨性能、极佳的吸音性能、卓越的防火性能及永久的超卓弹性；可以抗香烟灼伤，抗化学品侵蚀，各类溶剂、稀释的酸溶液等等若非长时间作用，不会对地板表面造成任何损害；硫化处理后极其紧密的表面结构使其极耐污垢。防火性能：通过欧盟EN 13501-1防火测试；防火等级不低于BI级；或通过国标GB8624:2006《建筑材料燃烧性能分级方法》；吸音性：产品具有减低冲击声音的性能；2.2 洁净走廊及其洁净辅房、清洁（污物）走廊及其洁净辅房等洁净区的地面材质要求：2mm厚原装进口同质透心抗静电PVC卷材地板。全部采用防碘酒、血迹可擦洗型(2天以上)抗菌、防火、耐磨PVC卷材地面。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为圆弧连接，R≥40mm，踢脚高度为100mm。应具有良好的耐磨、耐化学药物、防水、防火性能。单层均质透芯，安全防滑；防火性能：防火等级不低于BI级，通过国标GB8624；耐磨等级：≧Group P；抗电阻性：静电负荷＜2KV；2.3 手术部区域的应急消毒、污洗、拖把等湿区的地面做水泥基防水涂料防水层，并做好门口防水节点与泛水坡度,做闭水试验，防水处理后铺贴300x300mm地砖。地砖主材按国产优质品牌中高档次报价。3、吊顶3.1 手术室吊顶材质要求：同其墙体材料（50×30×1.2方管龙骨+12mm防潮石膏板+1.2mm厚电解钢板+进口高温抗菌聚脂漆）。手术室设计吊顶高度为3米，要求为可上人型吊顶。3.2 除手术室外其他所有的净化区域、非净化区域的吊顶材质要求：600×600×0.8t铝扣板。吊顶高度均为2.6米。所有吊顶及吊挂件，必须采取牢固的固定措施，要求为可上人型吊顶，便于拆装，无漏缝，气密封性强。具有防火、防潮、防腐蚀、耐久性、易清洁的良好性能，其色彩高雅，极富立体感，可根据时代对色彩感觉的变迁来选择花色，具有结构精巧、装拆方便的特点，适用于医院、办公室等场合使用。4、本工程范围内的卫生间装修、窗帘盒、大理石窗台在本次招标范围内。三、手术室基本配置1、手术室的器械设备（见下表）名 称必须配置数量备 注计时器1只/每间含在手术室多功能控制面板内医用气源面盘1套/每间1.2t不锈钢制,不含气体终端观灯片1个/每间百级6联，其它4联 （液晶超薄式观片灯）多功能控制面板1个/每间微电脑表面触摸式, 含时钟、麻醉计时器和手术计时器、温湿度显示和设定、开关机、空调运行状态显示和故障报警、灯开关、过滤器报警、气体报警、音量调节等功能记录板1个/每间1.2t不锈钢制作，内部配有灯光，开启时自动启动麻醉柜1个/每间不锈钢材料，900×1700×300，分四门开启，上下两层，内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械。柜体内部转角采用圆弧过渡，不留死角。药品柜1个/每间带抽屉2个，其他要求同上。器械柜1个/每间同上书写板（记录台）1个/每间1.2t不锈钢制，600*500组合电源插座箱3个/每间1.2t不锈钢制，带等电位接地端子，每间3组插座(含1个380V/间，8个220V/每间)等电位接地箱1个/每间1.2t不锈钢制，内部配置40*4铜排，含不少于8位接线端子地插座1个/每间不锈钢防水型层流天花1个/每间H13,过滤效率为99.97%@0.3μm医用净化灯带10～12组/每间T5灯管和电子整流器全部为飞利浦品牌或同等质量、档次及以上品牌产品专用保温柜和保冷柜1套/百级，走廊配备各2台供其它手术室使用注：以上器械设备均为嵌入式天花板输液架2个/每间每套含吊钩4个，可以上下调节高度隔离变压器及IT漏电监视系统1套/百级无影灯和吊塔业主采购，中标人提供无影灯和吊塔的吊支架，并配合无影灯和吊塔的供应商安装。1.1 手术室内必须具有多功能控制面板,多功能控制系统必须对手术室内各系统进行集中控制，开关键应为平面触摸式。必须具有以下功能： - 时钟、麻醉计时器和手术计时器- 净化空调系统温湿度显示、设定调节控制功能- 空气处理系统开关机功能，空调机组运行状态显示和故障报警- 照明系统开关- 过滤器报警功能- 各种医用气体报警- 消防报警- 背景音乐音量调节开关- 手术室与护士站或其他手术室之间的免提式呼叫对讲、全呼和专呼功能 1.2 嵌入式医用气源面盘：应设置在手术床靠近麻醉机的墙面下部，距地高度为1m～1.2m。1.3 嵌入式观灯片：应设置在手术者对面墙上。1.4 药品柜、器械柜、麻醉柜：应嵌入墙内方便的位置。1.5 输液导轨：应做成吸顶式，位于手术床正上方顶棚上，长度不小于2.5m，两条轨道间距1.2m。1.6 所有配置器具：主材采用优质品牌不锈钢钢板制作，厚度不少于1.2mm。嵌入墙内的设备、器具，应与墙面齐平，其正面四边做不锈钢翻边。2、洗手池：位于洁净走廊，分三人位型和二人位型，采用优质304发纹不锈钢标准制造，厚度不小于1.5mm。每台洗手池配进口自动感应龙头、进口混水阀、恒热装置、过滤器装置和皂液器等。3、所有手推门：均选用钢制成品门，门片双面钢板厚度≥0.6mm，门套不锈钢厚度≥1.5mm，不锈钢合叶，不锈钢门锁。 4、医用气密自动门：医用悬挂无轨滑动式气密封门，控制模式采用微电脑控制。门片选用双面1.0mm不锈钢板门；门套全部采用不锈钢制作，不锈钢厚度不小于1.2mm。门片上下部均带防撞带，能抵挡日常碰撞而不致变形。开门方式同时具有光控脚感应、电动和把手开门三种功能。每樘门上均配有视窗，门自由通过的尺寸不小于1400×2100mm，配等电位接地端子。每间手术室的电动门上设置“手术中”显示灯。防辐射手术室医用气密自动门必须达到防辐射要求。技术参数：区域内所有自动感应电平移、平开气密门在中国有超过10家以上三级甲等医院在其手术室、ICU等洁净区域选择使用。并应符合下列条件：门机必须整体原装进口，必须保证产品整体认证的准确性。产品应具有官方相关部门认证，具有ISO9001质量、ISO14000绿色环保体系认证、电磁感应安全认证、欧共体CE认证、TUV认证、拥有完整的气密性检测报告、声音衰减检测报告、并附有检测过程。门机要求：自动门必须采用交流电机驱动（VV-VF变频调节技术），推拉门应安装交流电机，并采用双电机控制，确保运行安全。门体必须采用压铸成型工艺，门体表面门板不可以有接缝,观察窗玻璃不可外突出密封条，保证门体表面光滑、平整。四、净化空调工程设计和施工要求1、标准和技术指标净化空调系统是核心部分，应使洁净手术部处于自动受控状态，应既能保证洁净手术室整体控制，又能使各洁净手术室的灵活使用。洁净手术室应与辅助用房分开设置净化空调系统。设计参数见表1及表2。表1：洁净手术部的洁净用房等级标准等级沉降(浮游)细菌最大平均度空气洁净度级别Ⅰ洁净手术室手术区0.2个/30min?φ90皿(5个/m3)周边区0.4个/30min?φ90皿(10个/m3)手术区100级周变区1000级洁净辅助用房局部Ⅰ级区0.2个/30min?φ90皿(5个/m3)周边区0.4个/30min?φ90皿(10个/m3)1000级(局部100级)Ⅱ洁净手术室手术区0.75个/30min?φ90皿(25个/m3)周边区1.5个/30min?φ90皿(50个/m3)手术区1000级周边区10000级洁净辅助用房1.5个/30min?φ90皿(50个/m3)10000级Ⅲ洁净手术室手术区2个/30min?φ90皿(75个/m3)周边区4个/30min?φ90皿(150个/m3)手术区10000级周边区100000级洁净辅助用房4个/30min?φ90皿(150个/m3)100000级Ⅳ洁净手术室5个/30min?φ90皿(175个/m3)300000级洁净辅助房表2：洁净手术部主要技术指标名称最小静压(Pa)换气次数(次/h)手术区手术台工作面高度截面平均风速(m/s)温度(℃)相对湿度(%RH)最小新风量噪声dB(A)最低照度(≥Lux)对相邻低级洁净室m3/h人次/h特别洁净手术室（百级）+8-0.25～0.322～2540～60606≤52350标准洁净手术室（千级）+830～36-22～2540～60606≤50350一般洁净手术室（万级）+518～22-22～2535～60604≤50350准洁净手术室（三十万级）+512～15-22～2535～60604≤50350体外循环灌注准备室+517～20-21～27≤60-3≤50150无菌敷料、器械、一次性药品室和精密仪器存放室+510～13-21～27≤60-3≤60150护士站+510～13-21～27≤60603≤60150准备室(消毒处理)+510～13-21～27≤60303≤60200预麻醉室-810～13-22～2530～60604≤55150刷手间010～13-21～27≤65-3≤55150洁净走廊0～+510～13-21～27≤65-3≤52150更衣室0～+58～10-21～2730～60-3≤60200恢复室08～10-22～2530～60-4≤50200清洁(污物)走廊0～+58～10-21～27≤65-3≤551502、气流组织2.1 洁净手术室内送风口应集中布置于手术台上方，使手术台及周边区位于洁净气流形成的主流区内。Ⅰ级、Ⅲ级洁净手术室采用不锈钢天花板送风装置送风，其送风装置尺寸分别应不小于2.6m×2.4m、2.6m×1.4m，所有送风高效过滤器过滤效率均为H14。Ⅰ级手术室100级洁净区的气流必须是单向流，手术区手术台工作面截面平均风速符合《医院洁净手术部建设标准》的规定。洁净手术室应采用双侧下部回风，回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m。回风口采用F5效率中效过滤器。2.2 洁净走廊气流组织采用顶送顶回，洁净区辅房气流组织采用上送下侧回，采用高效送风口送风，所有高效过滤器过滤效率均为H13，回风口采用F5效率中效过滤器。2.3 清洁走廊气流组织采用顶送顶回，清洁区辅房气流组织采用上送下侧回，采用亚高效送风口送风，所有亚高效过滤器过滤效率均为H11，回风口采用F5效率中效过滤器。2.4手术室的排风口配置F8效率中效过滤器，其它洁净辅房的排风口配置F5效率中效过滤器。3、净化空调机组配置要求3.1 净化空气处理机组配置表区域说明所有15间手术室机组一拖一洁净走廊及其辅房 十万级（百级手术室走廊为万级）清洁(污物)走廊及其辅房 三十万级手术部新风机组集中新风采用的净化机组应是经过权威部门鉴定认可的医用净化机组，不得用通风机组代替专用机组。机组采用框架结构，壁厚不小于50mm，以保证足够的强度。箱体面板为双层结构，外板采用铝合金板或彩钢板，厚度不小于1.2mm。内板采用选用耐消毒药品腐蚀不易滋生细菌的材质面层，厚度不小于0.5mm，双板内充注硬质聚氨酯绝热环保材料并且一次发泡成型，形成高强度绝热板，同时保证内、外板接缝之间无冷桥。机组内外任何部位不存在二次污染或污梁源的产生。净化空调机组箱体密封可靠，当机组内保持1000pa的静压值时洁净度等于或高于1000级的系统，箱体的漏风率≤1%，洁净度低于1000级的系统，箱体的漏风率≤2%。循环机组功能段: 混合段+风机段+初中效过滤段（G4+F8）+表冷段+加热段+加湿段+出风段；新风机组功能段: 初效过滤段（G4）+风机段+中效、亚高效过滤段（F8+H10）+表冷段+加热段+出风段。机组的各级空气过滤器前后需有压差计，其测量导管应安装严密，并确保畅通。机组的表冷器应有自动防倒吸装置，并在负压状态时，可顺利排放冷凝水，其排放管不可直接连接下水道。机组的加湿应采用不滋菌、不污染的加湿方式。风机为低噪声风机，电动机绝缘等级E极，防护等级IP55，风机段底部装有减振装置，防震减噪。3.2本次工程净化空调系统采用机械循环四管制，夏季由大楼供冷冻水；冬季由大楼供热水，过渡季节由风冷热泵机组供冷水，冬季加湿采用电极式加湿器。冷冻水供回水温度为7/12℃，热水供回水温度为60/50℃，供给空调机组加湿用蒸汽压力为≤0.2MPa，（医院蒸汽压力为0.35-0.4 MPa），空调系统的加湿采用电极式加湿器。3.3 所有空气处理机组均配置G4+F8两级过滤，独立的新风机组均配置G4+F8+H10三级过滤。机组内初中高效过滤器，其型式为：平板式、折绕式、袋式或折叠式。3.4 所采用的空气处理机组应符合《洁净手术室用空气调节机组》（GB19569-2004）要求，并经过鉴定，性能优越的空调专业厂家生产医用机组，不得用通用机组代替专用机组。3.5 空气处理机组的风量、制冷量、制热量、风机功率等由中标人严格按照国家规范设计和施工。3.6 所有手术室每间配一台空气处理机，采用一拖一方式；手术室设独立的新风机组，集中新风，非净化区采用风机盘管加新风方式。3.7 空气处理机组由混合段、初效过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷段、加热段、干蒸汽加湿段、出风段等组成。独立的新风机组由进风段、初效过滤段、预冷(预热)段、风机段、均流段、中效过滤段、亚高效过滤段、表冷段、加热段、出风段组成。3.8 风机绝缘等级F级以上，防护等级IP55以上，风扇底部都装有避振器。3.9 所有循环机组和新风机组的风机均采用变频控制，实现无极变速调节。3.10 为了防止冬天无热水时盘管冻裂，新风进口管道上必须安装电动风阀。3.11 所有净化空调机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材质或面层，材质表面应光洁，内部结构应便于清洗，并能顺利排放清洗废水，不易结尘、滋生细菌。3.12 表冷器的冷凝水排出口应具备自动防倒吸，并在负压时能顺利排出冷凝水的装置，凝结水管不能直接与下水管道相接。3.13 机组内各级空气过滤器前后应设置压差开关，测量接管应通畅，安装严密。3.14 不应采用淋水式空气处理器。当采用表面冷却器时，通过盘管所在截面的气流速度不应大于2m/s。3.15 加湿设备与其后的空调设备段之间要有足够的距离。Ⅱ～Ⅲ级洁净用房净化空调系统的高效过滤器之前系统内的空气相对温度不宜大于75%。3.16 空调机组箱体的密封应可靠。当机组内保持1000Pa的静压值时，洁净度等于或高于1000级的系统，箱体的漏风率不应大于1%；洁净度低于1000级的系统，箱体的漏风率不应大于2%。4、净化空调系统通风系统和制冷换热系统配件要求4.1 通风管道均采用优质镀锌钢板，钢板厚度满足中压系统需要，风管保温材料为25mm厚B1级橡塑保温板，必须保证消防抽检验收合格。膨胀水箱采用304不锈钢材质，按水箱图籍设计。4.2 空调冷热水管道采用优质无缝钢管和热镀锌钢管，≥DN100的采用无缝钢管，≤DN80的镀锌钢管采用丝接，冷热水管保温材料采用25mm～35mm厚B1级橡塑保温管壳；空调蒸汽加湿管道为无缝钢管，采用焊接，蒸汽管道保温材料采用32Kg/m3玻璃棉管壳外包0.4mm铝板保护层。≥DN65的水管阀门采用蜗轮蝶阀，≤DN50的水管阀门均为铜制闸阀，蒸汽管道上的阀门均为铸钢制造。每台空调机组上的水管和蒸汽管道均安装表盘式温度计和压力表。4.3 空调系统设备的选用应满足下列要求：4.3.1 风管辅助设备包括风阀、消声器等的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。风阀为对开多叶密闭阀，消声器为微穿孔型的，每个空调系统均配置微穿孔型消声器。禁用玻璃棉制品。4.3.2 净化空调中的各级过滤器应采用一次性抛弃型，末级过滤器应采用不吸潮、不长菌的材料制作，不允许用木框制品，成品不应有刺激味。4.4手术室空气处理机组、新风机组为德国原装进口品牌。4.5 新风口需安装新风百叶及不锈钢防虫网；手术室和必要的辅助用房均设置机械排风系统，排风系统内设置中效过滤器、止回阀及密闭阀，出口处均设防水百叶。4.6 各净化空调系统通风系统上均按照规范还需要配置风阀、风量测定孔、防火阀、消音装置、各种送风口和各种回风口；冷热水管道和蒸汽管道系统上均按照规范还需要配置各种冷热水阀、排气阀和排污阀、蒸汽阀门、温度表和压力表等等。4.7 过渡季节冷热源全部由招标方提供，包含全部配套的风冷热泵机组、水泵及相关的管路系统。4.8本工程1间正负压切换手术室和隔离单间排风排至室外，其他排风均排至节能回收机组，机组位置现场定，节能回收机组全部由投标方提供，节能回收机组系统包含全部配套的节能回收机组、水泵（一用一备）、相关的水管管路系统及配件。5 净化空调系统节能技术设计要求：5.1新风机组对新风集中深度除湿处理，节省循环空调机组的抽湿及再热能耗。5.2所有空调机组均采用变频器进行控制，采取恒风压控制技术，自动恒定系统风量，严格控制室内所需的风量，节省运行费用。5.3所有净化机组的风机均需要按照最高效率进行选型。5.4所有节能措施均需要说明节能的方法及原理。五、空调自动控制工程设计和施工要求1、空调自控系统1.1 每个净化系统均需配套提供DDC现场自动控制器和相关的空调自控设备，其设备需采用原装进口名牌产品。包括：现场DDC控制器，相关的温湿度传感器，比例积分电动调节阀(水阀和蒸汽阀门)，新风和回风电动风阀，过滤器压差开关等。1.2 空调自控系统应能可靠地对空调系统内的送风机、新风机、排风机、表冷器、加热器、加湿器、过滤器、防火阀、电动风阀、电加热等设备实施过程检测和控制。1.3 净化空调系统具备可靠地送风机、排风机、新风机、回风电动阀、新风定风量、送风定风量阀等间的联动控制，具备排风机与对应的空调机组及手术室门的联动控制，以满足不同级别手术室的空调流程的净化需要。1.4 空调系统配备中央空调监控系统。用于对所有的手术室温湿度、所有机组送风机和排风机的运行和故障状态、所有电动风阀和电动水阀、所有初中高效的堵塞情况、所有电加热的工作情况、总电源的电压和电流等等的集中监控。可实现远程控制和异地监控。六、强电工程设计和施工要求1、本系统采用三相五线制TN-S系统结构模式，采用等电位连接及共用接地点的方式，采用双电源专线供电方式。所有用电设备的电气接线的电缆(线)的绝缘必须采用阻燃材料。2、洁净区照明应采用嵌入式气密照明灯盘。照明采用多点控制，控制应方便、灵活、节能。所有开关、插座均采用嵌入式安装。洁净手术室内医疗设备用电插座，插座箱上应设接地端子，其接地电阻不应大于1Ω。如在地面安装插座，插座应有防水措施。3、每间手术室的配电总负荷≥10KVA。4、洁净手术部的总配电柜，均应设于非洁净区内。供洁净手术室用电的专用配电箱不得设置在手术室内，每个洁净手术室应设有一个独立用专用配电箱，配电箱应设该手术室的外廊侧墙内。洁净手术室内用电应与辅助房用电分开，每间手术室的干线必须独立敷设。5、各洁净手术室的空调设备应能自动或手动控制。手术室内的多功能控制面板应与墙面齐平严密，其检修口必须设在手术室之外。6、洁净手术室内禁止设置无线通讯设备。7、洁净手术室内必须有下列可靠的接地系统：7.1 所有洁净手术室均应设置安装保护接地系统和等电位接地系统。7.2 每间百级手术室均应设置原装进口优质隔离变压器和IT漏电监视系统，含专用电源、电流互感器、报警系统、绝源监视仪。7.3 医疗仪器应采用专用接地系统。8、招标人将总电源线分别引入手术层及其设备层总配电柜内，双路切换功能及总配电柜由招标人完成，总配电柜其后的所有的桥架、线管、电源线敷设由中标方设计、采购、安装。七、弱电工程设计和施工要求1、电话网络系统手术部、功能辅房、办公辅房等均设有网络插座和电话插座。每间手术室设置五个网络信息点，其中三个设置在墙上，两个设置在吊塔上，数字化手术室设置八个信息点，其中数字化护士工作站设置四个信息点，各信息点用于与大楼 LIS、PACS、HIS系统连接，实现病人综合信息的录入和查询功能，另外综合控制箱设有免提电话面板，方便医护人员进行通讯联络；麻醉复苏室的每张病床设置二个网络信息点，用作中央监护仪等信号的传输或病人综合信息的录入和查询。其他功能辅房按使用需要设置适当的语音、网络插座。网络和电话系统均采用六类非屏蔽双绞线传输，穿金属线槽及金属线管敷设。所有布线预留至各层弱电井。功能辅房、办公辅房等均设有网络插座和电话插座。功能辅房和办公辅房（包括护士站、护士办、医生办、主任室等）均按使用需要设置适当的电话网络插座。网络和电话系统均采用六类非屏蔽双绞线传输，穿金属线槽及金属线管敷设。所有布线预留至各层弱电井，由院方接入大楼电话系统。2、背景音乐和公共广播系统每间手术室均分别设有音量控制器、天花喇叭和控制主机。系统主机设备设在护士站中控室，系统通过智能广播中心输出定压音源，并实现分区控制。智能广播中心主机可通过话筒输入或CD进行录制编辑节目，可播放、存贮各种格式的音乐文件。系统主机采用简单易用的触摸屏或轨迹球操控，操作简单方便。在各自的护士站均设有寻呼话筒，可通过话筒进行呼叫实现广播找人、发布消息等功能。功能辅房、办公辅房等均分别设有音量控制器、天花喇叭和控制主机。系统主机设备设在护士站中控室，系统通过智能广播中心输出定压音源，并实现分区控制。智能广播中心主机可通过话筒输入或CD进行录制编辑节目，可播放、存贮各种格式的音乐文件。系统主机采用简单易用的触摸屏或轨迹球操控，操作简单方便。在各自的护士站均设有寻呼话筒，可通过话筒进行呼叫实现广播找人、发布消息等功能。3、电视监控系统3.1 电视监控系统主机设备由硬盘录像机、视频矩阵、液晶监视器和控制键盘组成。系统可实现视频图像的任意切换、任意组合排列、画面的集中监控、同时实现单画面、多画面的显示以及实时录像、图像查找等功能。3.2 每间手术室设置全景半球型彩色摄像机，并配自动光圈镜头。3.3 控制室设在护士站中央监控室，系统布线分别引至中控室电视监控系统主机上，所有图像都传送到控制室，可在一台监视器上同时看到多个手术室的图像。3.4 系统通过专用长时间硬盘录像机实现图像存储功能。4、护士呼叫对讲系统手术部均设有护士呼叫系统，各病床、手术室、功能辅房设有护士呼叫分机，护士呼叫主机分别设在护士站，系统布线采用总线方式，系统可实现主机与分机、分机与主机之间的呼叫对讲功能，外形美观、使用方便。各病床、手术室的呼叫均为免提对讲式，卫厕为按钮形式。5、彩色可视对讲门禁系统，不在本次招标范围内。6、手术部信息发布系统，不在本次招标范围内。7、有线电视系统值班室等均按需设置有线电视布线，布线引自弱电管井。八、医用气体工程设计和施工要求1、手术部医用供气：气体种类气源压力要求MPa终端输出压力MPa终端输出流量L/min供应房间氧气0.40～0.450.4020每间手术室墙上设一组，吊塔设两组0.4010麻醉准备间、苏醒间每床各设一组笑气0.40～0.450.406每间手术室墙上，吊塔上各设一组压缩空气0.45～0.90.4040每间手术室墙上，麻醉吊塔各设一组0.4020麻醉准备、苏醒间每床一组0.8060每间手术室外科吊塔上各设一组真空吸引-0.03～-0.07-0.0480每间手术室墙上设一组，吊塔上设二组二氧化碳0.40.40230每间手术室墙上设置1组，仅腔镜手术室的每个吊塔设置2组氮气0.80.8350每间手术室墙上，吊塔上各设一组麻醉废气-300mmHg130每间手术室墙上、吊塔上各设一组2、气体终端：所有气体终端制式与吊塔一致，由吊塔供应商统一提供。3、麻醉废气排放系统：采用射流式，吊塔上设置一组麻醉废气排放终端（终端由吊塔供应商统一提供），吊塔气体和麻醉废气设独立管道直接排放到室外。4、医用气体管道用材：麻醉废气排放采用高强度UPVC管，其它气体管道均为优质脱脂铜管。氧气、压缩空气、真空吸引气体管道接医院中心供气站。二氧化碳、氮气和笑气接汇流排。5、所有气体管道均通过楼层医气阀门箱后进入手术部，医气阀门箱带压力表和减压阀，可监控各种医用气体超欠压情况，护士站要设置声光报警装置。6、各手术室多功能控制面板设有气体报警装置。7、医用气体管线应按照现行国家有关规范采购、安装，管道应做好分段标识。九、给排水工程设计和施工要求1、生活冷热水给水管采用食品级不锈钢管。生活给水管道上阀门管径小于DN50mm的采用不锈钢截止阀，大于等于DN50mm的采用不锈钢闸阀。排水管采用UPVC塑料排水管，承插接口，胶水粘接。2、手术部刷手池采用自动感应水嘴，刷手池下地漏必须设置高位U型水封。3、手术室各区域设置自动喷淋消防系统时，不在手术室内布置洒水喷淋头。招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等）是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。主要材料和工程设备名称参考品牌或厂家名称一、净化空调系统新风机组和循环机组（经政府采购管理部门批准该设备为进口设备）德国爱科、德国韦氏、德国罗百特或同等及以上质量、档次品牌的产品排风机组山东格瑞达、山东亚太、上海科禄格、上海洛森或同等及以上质量、档次品牌的产品电极式加湿器（经政府采购管理部门批准该设备为进口设备）意大利卡乐、日本湿王、美国阿姆斯壮或同等及以上质量、档次品牌的产品循环水泵上海凯泉、上海连成、上海东方、上海熊猫或同等及以上质量、档次品牌的产品膨胀水箱304不锈钢材质，按水箱图籍设计保温材料武汉杜肯或同等及以上质量、档次品牌的产品，必须保证消防抽检验收合格高效过滤器苏州AAF 、烟台康菲尔、苏州飞达士或同等及以上质量、档次品牌的产品定风量阀北京西门子、靖江双富、山东亚太或同等及以上质量、档次品牌的产品变频器ABB、施耐德、西门子或同等及以上质量、档次品牌的产品热镀锌钢管无锡湖光、浙江金洲、天津友发、河北华崎或同等及以上质量、档次品牌的产品无缝钢管佛山日丰、辽宁金德、武汉金牛或同等及以上质量、档次品牌的产品空调管道阀门配件宁波埃美柯、上海双高、上海兴达或同等及以上质量、档次品牌的产品给排水管道阀门配件上海双高、阿姆斯壮、宁波埃美柯空调自动控制产品德国西门子、美国霍尼维尔、美国江森或同等及以上质量、档次品牌的产品中央空调监控系统（经政府采购管理部门批准该设备为进口设备）德国西门子、美国霍尼维尔、美国江森或同等及以上质量、档次品牌的产品二、装饰工程橡胶卷材（经政府采购管理部门批准该设备为进口设备）德国诺拉、美国博尼尔、意大利蒙多、美国洁尼瑞、意大利雅迪高或同等及以上质量、档次品牌的产品PVC卷材（经政府采购管理部门批准该设备为进口设备）法国得嘉、美国阿姆斯壮、法国洁福、法国福尔波、英国保丽、意大利蒙多或同等及以上质量、档次品牌的产品铝塑板山东七色、上海吉祥、江西雅丽泰或同等及以上质量、档次品牌的产品铝扣板广东欧陆、广东欧斯宝、上海乐思龙、山东七色或同等及以上质量、档次品牌的产品自动门（经政府采购管理部门批准该设备为进口设备）德国多玛、日本纳博克、日本松下、西班牙欧宝、法国博托普、意大利迪钛柯、德国拜尔、欧尼克、美国 Horton或同等及以上质量、档次品牌的产品钢质门北京霍曼、南京格满林、美国史丹利或同等及以上质量、档次品牌的产品电解钢板上海宝钢、武汉武钢、马鞍山马钢或同等及以上质量、档次品牌的产品防水石膏板及龙骨芜湖可耐福、北京龙牌、杭州拉法基或同等及以上质量、档次品牌的产品瓷砖杭州诺贝尔、广东东鹏、上海斯米克或同等及以上质量、档次品牌的产品水泥自流平广东汉高、上海优成、北京特丽固或同等及以上质量、档次品牌的产品防辐射地面（硫酸钡水泥）宜兴日森、江苏百事成、青岛东风或同等及以上质量、档次品牌的产品墙体铅板防护宜兴日森、江苏百事成、青岛东风或同等及以上质量、档次品牌的产品保冷柜、保温柜日本三洋、贺力氏、日立或同等及以上质量、档次品牌的产品三、电气部分1、强、弱电配电箱、照明箱内电器元器件施耐德、ABB、西门子或同等及以上质量、档次品牌的产品隔离变压器和IT系统德国本德尔、意大利康泰欧、德国施耐德或同等及以上质量、档次品牌的产品UPS不间断电源艾默生或同等及以上质量、档次品牌的产品组合电源插座箱北京西门子、北京松下、广东奇胜或同等及以上质量、档次品牌的产品开关插座（网络电话插座）西门子、雷士、施耐德或同等及以上质量、档次品牌的产品照明灯飞利浦、雷士、欧斯朗或同等及以上质量、档次品牌的产品网线欧普兰或同等及以上质量、档次品牌的产品3、背景音乐和公共广播系统背景音乐设备上海飞乐、广东步步高或同等及以上质量、档次品牌的产品4、电视监控系统数字硬盘录像机安讯士、三星、派尔高或同等及以上质量、档次品牌的产品半球彩色摄像机安讯士、三星、派尔高或同等及以上质量、档次品牌的产品彩色监视器安讯士、三星、派尔高或同等及以上质量、档次品牌的产品5、护士呼叫对讲系统呼叫系统设备深圳鑫德亮、淄博亚华、深圳来邦或同等及以上质量、档次品牌的产品6、可视对讲门禁系统彩色可视对讲门口机、室内对讲分机广东安居宝、深圳华贝尔、青岛奇胜或同等及以上质量、档次品牌的产品四、医用气体部分医疗设备带（麻醉苏醒室）台湾三丰、上海捷锐、上海应成或同等及以上质量、档次品牌的产品医气阀门箱上海上气、上海远一、上海良诺或同等及以上质量、档次品牌的产品气体终端德国德尔格、美国捷锐、德国迈柯维或同等及以上质量、档次品牌的产品气体阀门慈溪安波、宁波埃美柯、上海上气或同等及以上质量、档次品牌的产品楼层氧气报警箱江苏华东、上海上气、上海捷锐或同等及以上质量、档次品牌的产品氧气流量计上海捷锐、上海鹤吉、杭州利华或同等及以上质量、档次品牌的产品第六章投标文件技术标格式安徽省中医院国家中医临床研究基地大楼手术室净化设计及施工采购项目投标文件技术标投标人：（盖单位章）法定代表人或被授权人人：（签字）年月日技术标投标文件资料清单序号资料名称页码范围一技术标开标一览表（不需装订在投标文件中）单独封装二投标人情况综合简介 三技术标投标函四法定代表人授权书五投标材料、设备及附件汇总表六投标响应表七货物说明一览表八产品质量承诺九所供货物组部件、备品、备件清单十货物和工程保险方案十一有关证明文件十二联合体协议十三制造厂家的授权书十四工程业绩十五工程方案及施工组织设计十六验收项目及标准十七技术培训计划十八售后服务体系与维保方案十九拟投入项目部主要技术、管理人员表二十所投货物的技术资料或样本等二十一资格审查资料一．技术标开标一览表项 目 名 称安徽省中医院国家中医临床研究基地大楼手术室净化设计及施工采购项目投标人全称投标范围全部主要货物品牌交货及完工期免费质保期备注投标人公章： 备注：1、此表用于开标会唱标之用。2、请将此表与投标文件正本一起放入投标袋中，切勿装订。二．投标人综合情况简介(投标人可自行制作格式)三．技术标投标函致：安徽省政府采购中心根据贵方“安徽省中医院国家中医临床研究基地大楼手术室净化设计及施工采购项目”（项目编号：第AH-G********C1号）的招标公告，正式授权下述签字人 　（姓名）代表投标人　 （投标人全称），提交投标文件正本　份，副本　份。据此函，签字人兹宣布同意如下：（1）按招标文件规定提供交付的货物及安装、指导、调试等工作，如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金。（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货及安装，并通过买方验收。（3）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。（4）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。（6）我方声明投标文件所提供的一切资料及合肥招标投标中心会员库申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。（8）我方同意招标文件规定的付款方式。（9）与本投标有关的通讯地址：电话： 传真： 投标人公章 日期：四．法定代表人授权书致：安徽省政府采购中心本授权书声明： （投标人名称）的 （法人代表姓名、职务）授权（被授权人的姓名、职务）为我方就（项目编号：AH-G********C1）“安徽省中医院国家中医临床研究基地大楼手术室净化设计及施工采购项目 ”投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。特此声明。法定代表人签字盖章：职务：单位名称：代理人（被授权人）签字盖章：职务：单位名称：投标人名称：（公章） 日期：法定代表人身份证复印件此处贴法人代表身份证正面（下注仅供投标用）此处贴法人代表身份证背面（下注仅供投标用）法定代表人手机号码： ；法定代表人办公电话： 。特殊说明：上述身份证复印必须清晰，如法定代表人的姓名、身份证号不清晰投标文件不能进入复审。（上述身份证复印件仅需在投标文件正本中按制式规格贴，副本中不需要贴）。代理人（被授权人）身份证复印件此处贴代理人（被授权人）身份证正面（下注仅供投标用）此处贴代理人（被授权人）身份证背面（下注仅供投标用）代理人（被授权人）手机号码： ；代理人（被授权人）办公电话： 。特殊说明：上述身份证复印必须清晰，如代理人（被授权人）的姓名、身份证号不清晰投标文件不能进入复审。（上述身份证复印件仅需在投标文件正本中按制式规格贴，副本中不需要贴）。五、投标设备、材料及附件汇总表编号货物名称型号和规格单位数量原产地和制造（供货）商名称投标人公章： 六．投标响应表按招标文件规定填写按投标人所投内容填写第一部分：技术部分响应序号品名技术规格及配置品牌、型号技术规格及配置偏离说明1234第二部分：资信及报价部分响应序号内容招标要求投标承诺偏离说明1供货期2免费质保期3付款响应4业绩5其他投标人公章：备注：1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。七．货物说明一览表项目包号货物名称型号规格数量所投产品详细性能说明投标人公章：八．产品质量承诺(投标人可自行制作格式)九．所供货物组部件、备品、备件清单序号名称型号规格单位数量小计备注123456789备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。投标人公章：十．货物和工程保险方案序号险别投保内容有无免责条款备注注：1、保险期限应从合同设备发运之日起至工程最终验收合格为止。2、投标人应推荐两家以上在中国境内有营业机构的保险公司供买方选择。投标人公章：十一．有关证明文件提供符合投标邀请（招标公告）、货物需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。十二．联合体协议（不允许联合体投标或未组成联合体投标，不需此件） 与就“安徽省中医院国家中医临床研究基地大楼手术室净化设计及施工采购项目”（项目编号：）的投标有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：一、由牵头，参加，组成联合体共同进行本项目的投标工作。二、为本次投标的主体方，联合体以主体方的名义参加投标。主体方负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权投标代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标的有关一切事物，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本中标项目对采购人承担连带责任。三、如联合体中标，则主体方负责 等工作；参加方负责等工作。各方各自承担相应的责任。四、各方不得再以自己名义单独在本项目中投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标。五、未中标，本协议自动废止。主体方：（公章） 参加方：（公章）法定代表人：法定代表人： 地址：地址：邮编：邮编：电话：电话：签订日期: 年月日十三．制造厂家的授权书 （如为自制产品或不允许代理商/销售商投标，不需此件）致：安徽省政府采购中心 （制造厂家名称）是根据依法正式成立的，主营业地点在 （制造厂家地址）。 公司是我公司正式授权经营我公司（产品名称）的商家，它有权提供安徽省政府采购中心第号“安徽省中医院国家中医临床研究基地大楼手术室净化设计及施工采购项目所需的由我公司生产或制造的货物。我公司保证与投标人共同承担该项目的相关法律责任及义务。贸易公司名称(如涉及进口产品)：出具授权书的制造厂家名称：授权人公章：日期：十四．类似或相同项目业绩清单序号项目名称中标通知书时间合同时间单项合同金额业主单位业主联系人、电话123附：中标通知书和合同证明文件序号项目名称检测报告时间百级手术室数量检测单位业主联系人、电话123附：检测报告证明文件投标人公章： 十五．工程方案及施工组织设计(装饰装修、净化空调、电气、医用气体、给排水等工程方案说明并给出初步的安装施工组织设计及进度安排)十六．验收项目及标准(投标人应列明正式验收检查和测试的合格标准)十七．技术培训计划承包商应负责对买方人员的技术培训，承包商应给出主要的培训项目及初步的培训计划。技术培训计划的内容应包括：?总人数?时间?方式?地点?培训项目十八．售后服务体系与维保方案(投标人可自行制作格式)十九．拟投入项目部主要技术、管理人员表资历专业类别姓名职称执业证书情况工作年限学历项目负责人相关专业工程师或以上技术职称员工，八年以上相关工作经验，技术负责人相关专业工程师或以上职称，五年以上相关工作经验配合总承包管理工程师相关专业工程师或以上技术职称，三年以上相关工作经验设备材料专业管理工程师相关专业工程师或以上技术职称，有设备材料管理经验，三年以上相关工作经验安装、系统调试管理工程师相关专业工程师或以上技术职称，工作经验在五年以上相关工作经验计划和合同管理工程师工程师或以上技术职称、三年以上相关工作经验质量安全工程师相关专业工程师或以上技术职称附表项目负责人、技术负责人简历表（一）项目负责人简历表姓名性别年齡职务职称学历/专业参加工作时间从事项目管理年限已完成类似工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期供货数量（二）技术、管理人员简历表姓名性别年齡职务职称学历/专业参加工作时间所负责的工作内容已完成类似工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期供货数量二十．所投货物的技术资料或样本等（投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页）二十一、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电 话传真网 址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注（二）招标文件要求的其他内容1、企业法人营业执照（正本和副本复印件）。第七章投标文件商务标格式安徽省中医院国家中医临床研究基地大楼手术室净化设计及施工采购项目投标文件商务标投标人：（盖单位章）法定代表人或被授权人人：（签字）年月日商务标投标文件资料清单序号资料名称页码范围一商务标开标一览表（不需装订在投标文件中）二商务标投标函三预算书四所供货物组部件、备品、备件清单五与投标文件正本内容完全一致的光盘一套一．商务标开标一览表工程名称：安徽省中医院国家中医临床研究基地大楼手术室净化设计及施工采购项目项目编号：AH-G******** C1序号分项内容报 价(元)1手术室装饰工程　2手术室安装工程34一总投标报价(大写)：(小写)：投标人公章： 备注：1、此表用于开标会商务标唱标之用。2、表中最终投标报价大写与小写应一致。如不一致，以大写为准。3、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或表中某一包填写多个报价，投标无效。4、商务标开标一览表内容与投标文件商务标中明细表内容不一致的，以商务标开标一览表为准。5、请将此表与商务标正本一起放入商务标投标袋中，切勿装订。6、请投标人详细填写如下内容，以便还投标保证金：户名： 开户行： 账号：联系人及手机：二．商务标投标函致：安徽省政府采购中心根据贵方“安徽省中医院国家中医临床研究基地大楼手术室净化设计及施工采购项目（AH-G********C1）”的第号招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人（姓名）代表投标人　 （投标人全称），提交投标文件正本　份，副本　份。据此函，签字人兹宣布同意如下条款：按招标文件规定提供设计、施工、交付的货物及安装调试等工作的总投标报价为人民币 元，如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金。电话： 传真： 投标人公章：日期：三．预算书工程量清单报价书首页格式 工程工 程 量 清 单 报 价 书投标人法定代表人：（签字或盖章）编制人： (盖造价专业人员执业专用章)审核人： (盖造价专业人员执业专用章)编制日期： 投标总报价建设单位:工程名称： 投标总报价（大写）： （小写）： 投标人：（盖章）法定代表人： (签字或盖章)编制日期： (一) 投标报价说明1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、施工期内的风险金等全部费用。3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。6.本报价的币种为 人民币 。7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。（二）工程项目投标总价表工程名称：第 页共 页序号单项工程名称金额（元）一投标人部分总承包服务费二招标人部分预留金材料购置费三合计（三）单项工程造价汇总表工程名称：第 页共 页序号单项工程名称金额（元）合计（四）单位工程造价汇总表工程名称： 第 页共 页序号项目名称金额（元）1分部分项工程量清单计价合计2措施项目清单计价合计3其他项目清单计价合计4规费5人工费调整6税金合价7总价（五）分部分项工程量清单计价表工程名称： 第 页共 页序号项目编码项目名称计量单位工程数量金额（元）综合单价合价其中:人工费（六）措施项目清单计价表（一）工程名称： 第 页共 页序号项目名称取费基数费率（%）金额（元）合计（七）措施项目清单计价表（二）工程名称： 第 页共 页序号项目名称计量单位工程数量综合单价（元）合价（元）其中:人工费（元）（八）其他项目清单计价表工程名称： 第 页共 页序号项目名称金额（元）1招标人部分1.11.2小计2投标人部分2.12.2小计合计（九）零星工作项目计价表工程名称： 第 页共 页序号名称计量单位数量金额（元）综合单价合价1人工小计2、材料小计3机械小计合计（十）规费和税金清单计价表工程名称： 第 页共 页序号项目名称取费基数费率（%）金额（元）一规费1工程排污费2社会保障费2.1养老保险费2.2失业保险费2.3医疗保险费2.4工伤保险费3住房公积金4危险作业意外伤害保险二税金三合计 （十一）分部分项工程量清单综合单价分析表工程名称：第 页共 页序号项目编码项目名称工程内容计量单位综合单价组成（元）综合单价（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费（十二）分部分项工程量清单综合单价计算表工程名称：计量单位：综合单价：序号定额编号工程内容单位数量人工费材料费机械费管理费利润风险费小计（注：每个分部分项工程量清单项目均需要编制综合单价计算表）（十三）措施项目费分析表工程名称：第 页共 页序号措施项目名称单位数量单价组成（元）单价（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费（十四）措施项目费计算表（一）工程名称：计量单位：综合单价：序号定额编号工程内容单位数量人工费材料费机械费管理费利润风险费小计（注：每个措施清单项目均需要编制措施项目费计算表） (十五) 主要材料、设备价格表工程名称： 第 页共 页序号材料编码材料、设备名称材料、设备型号等特殊要求单位单价（元）(十六)需评审的材料表序号材料名称规格型号等特殊要求单位单价（元）总用量第 页共 页 (十七)降低投标报价说明、证明材料1、本项资料格式不作统一规定，由投标人自行设计。2、本项资料包括在人工、材料、机械消耗量、价格、施工措施、方案及其它方面有降低工程造价的相关证明资料。 (十八) 投标报价需要说明的其他资料投标单位认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。备注：以提供的工程量清单计价方式进行报价。如有漏项或缺项，作无效报价处理。标人公章：四．主要设备和附件、随机备品备件、随机专用工具清单4-1主要设备和附件清单报价表序号整机、附件名称规格型号单位数量单价合计原产地及制造商名称本项总计：投标人盖公章：　　　　　　　　　　　　　　　注：1、成套货物或带有附件的主机均应填写此表，不含附件的单机不填此表。4-2随机备品备件清单报价表序号备品备件名称规格型号单位数量单价合计原产地及制造商名称本项总计：投标人盖公章：　　　　　　　　　　　　　　　4-3随机专用工具清单报价表序号专用工具名称规格型号单位数量单价合计原产地及制造商名称本项总计：投标人盖公章：　　　　　　　　　　　　　　　十、其他材料第八章 图纸