2013年第一批设计、施工、监理、技术服务、总承包2招标公告
2013年第一批设计、施工、监理、技术服务、总承包2招标公告
招标编号: LNDL2013-01-GC
分标编号: LNDL2013-01-GC-KX-ZCB
辽宁省电力有限公司集中招标2013年第一批
科信总承包项目招标
招标文件
第一册 商务部分
招 标 人:辽宁省电力有限公司
招标代理机构:辽宁省电力物资供应有限公司
2013年2月
总目录
第一册 商务部分
第一章 招标公告
第二章 投标人须知
第三章 评标办法
第四章 合同条款及格式
第五章 投标文件格式
第二册 技术部分
第六章 发包人提供的资料
第七章 招标需求
第八章 技术标准和发包人要求
第一章 招标公告
招 标 公 告
招标编号:LNDL2013-01-GC
1.招标条件
本(批)招标项目已由相应政府发展部门同意建设,项目建设单位为辽宁省电力有限公司或其所属单位(以下简称“项目单位”),建设资金来自项目单位自有资金,招标人为辽宁省电力有限公司。项目已具备招标条件,现对本批项目进行公开招标。
招标人委托辽宁省电力物资供应有限公司(以下简称“招标代理机构”),采用公开招标方式邀请有兴趣的合格投标人(以下简称“投标人”)就辽宁省电力有限公司 2013 年第一批设计、施工、监理、技术服务、总承包项目公开招标的服务提交密封的有竞争性的投标文件。
2.招标范围
分标编号及项目名称见下表,具体内容详见附件—招标需求一览表。
分标编号服务项目名称
LNDL2013-01-GC-YJ-SJ运检设计项目
LNDL2013-01-GC-YX-SJ营销设计项目
LNDL2013-01-GC-JJ-SG基建施工项目
LNDL2013-01-GC-YJ-SG运检施工项目
LNDL2013-01-GC-KX-SG科信施工项目
LNDL2013-01-GC-YX-SG营销施工项目
LNDL2013-01-GC-XT-SG信通施工项目
LNDL2013-01-GC-JJ-JL基建监理项目
LNDL2013-01-GC-XT-JSFW信通技术服务项目
LNDL2013-01-GC-KX-ZCB科信总承包项目
3.投标人资格要求
本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织,须具备完成相应招标项目的能力,并在人员、设施设备、资金、资格等方面具有保障如期交付等承担招标项目的能力。
3.1投标人及其投标的服务须满足如下通用资格要求:
(1)必须具有完成招标项目所需的场地、设施设备以及试验检测能力。
(2)完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目。
(3)取得招标人要求的有效认证证书及年检记录。
(4)取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。
(5)应有良好的财务状况和商业信用。
(6)提供的同类服务未因该服务原因出现过事故;或出现过事故,但已采取了有效的整改措施及善后处理,并得到国家电网公司系统的验证。
(7)在合同执行过程中,未因投标人的交付拖延问题而严重影响施工和工程进度;或出现过其它重大问题,但已采取了有效的整改措施及善后处理,并得到国家电网公司系统的验证。
(8)在国内招投标活动、合同履行、后续服务过程中,未受到国家电网公司、其所属单位的质量或履约服务投诉。
(9)本次招标不接受联合体投标。
(10)投标人不得存在下列情形之一:
1.为招标人不具备独立法人资格的附属机构(单位);
2.为本(批)次招标相应标包前期提供设计或咨询的,但设计施工工程总承包除外;
3.为本(批)次招标相应标包的监理人;
4.为本(批)次招标提供招标代理服务的;
5.与本(批)次招标相应标包的监理人或招标代理机构同为一个法定代表人的;
6.与本(批)次招标相应标包的监理人或招标代理机构相互控股或参股的;
7.与本(批)次招标相应标包的监理人或招标代理机构相互任职或工作的;
8.被责令停业的;
9.被暂停或取消投标资格的;
10.财产被接管或冻结的;
11.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题责任追溯措施未全面落实的;
12.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本(批)次招标相应标包投标。
3.2投标人及其投标的服务须满足相应招标项目的专用资格要求,分别如下。
3.2.1 基建施工项目:
3.2.1.1 标包LNDL2013-01-GC-JJ-SG-01至LNDL2013-01-GC-JJ-SG-06必须满足以下专用资格要求:
3.2.1.1.1资质条件
3.2.1.1.1.1通用资质条件
①具备年检合格的营业执照及有效的资质等级证书;
②具备有效的安全生产许可证。
3.2.1.1.1.2专用资质条件:
①66kV及110kV 变电土建工程:
在中华人民共和国境内注册,具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质或电力工程施工总承包叁级及以上或送变电工程专业承包叁级及以上资质。
②66kV及110kV输变电工程:
在中华人民共和国境内注册,具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包叁级及以上或送变电工程专业承包叁级及以上资质;具有电力监管机构核发的叁级及以上《承装、承试电力设施许可证》。
③66kV及110kV输变电工程(含土建工程):
在中华人民共和国境内注册,具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包叁级及以上或送变电工程专业承包叁级及以上资质;具有电力监管机构核发的叁级及以上《承装、承试电力设施许可证》。
④35kV输变电工程:
在中华人民共和国境内注册,具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包叁级及以上或送变电工程专业承包叁级及以上资质;具有电力监管机构核发的肆级及以上《承装、承试电力设施许可证》。
⑤10kV及以下输变电工程:
在中华人民共和国境内注册,具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包叁级及以上或送变电工程专业承包叁级及以上资质;具有电力监管机构核发的伍级及以上《承装、承试电力设施许可证》。
3.2.1.1.2业绩要求:(省公司根据具体情况确定)
3.2.1.1.2.1 66kV线路工程
开标日前五年内,投标人具有已建成投产线路施工66kV及以上输电线路工程50千米(亘长)及以上施工业绩。
3.2.1.1.2.2 66kV及以上变电站工程
开标日前五年内,投标人具有已建成投产66kV及以上新建或扩建变电站工程2个及以上施工业绩。
3.2.1.1.2.3 10kV线路工程
开标日前三年内,投标人具有已建成投产线路施工10kV及以上输电线路工程50千米(亘长)及以上施工业绩。
3.2.1.1.2.4 10kV及以上变电站工程
开标日前三年内,投标人具有已建成投产10kV及以上新建变电站工程2个及以上施工业绩。
3.2.1.1.3信誉要求
①具有良好的财务状况和商业信誉,近三年内至今在招投标活动、合同履行、现场服务过程中,未受到国家电网公司的公开通报批评。
②投标人不得存在下列情形之一:
开标日前三年内存在骗取中标或严重违约问题;开标日前两年内存在违反国家有关法律或国家电网公司有关禁止分包规定的行为;投标人处于被责令停业、财产被冻结、接管、破产状态,投标人近三年财务状况不能满足本招标工程实施需要。
3.2.1.1.4安全质量要求
投标人不得存在下列情形之一:
自开标日前一年内发生因投标人原因造成的较大人身事故或特大质量事故,六个月内发生因投标人原因造成的一般人身事故或重大质量事故,三个月内发生因投标人原因造成的一般质量事故。
3.2.1.1.4.1 66千伏及以上工程项目安全目标:
不发生人员重伤及以上事故、造成较大影响的人员群体轻伤事件。不发生因工程建设引起的电网及设备事故。不发生一般施工机械设备损坏事故。不发生火灾事故。不发生环境污染事件。不发生负主要责任的一般交通事故。不发生对公司造成影响的安全事件。
3.2.1.1.4.2 66千伏及以上变电工程项目质量目标为:
土建部分:分项分部工程合格率为100%,单位工程优良率为100%,观感得分率≥95%;
安装部分:分项分部工程合格率为100%,单位工程优良率为100%,整体一次投运成功。
按现行国家、行业及公司的技术规范、质量标准及相关规定组织施工,工程建设期间不发生六级及以上工程质量事故。“标准工艺”应用率达到100%,“标准工艺”应用与施工工艺创新工作评价得分大于90分。工程实现“零缺陷”移交。工程投产后一年内不发生因基建质量原因引发的电网事故、设备事故和一类障碍。工程高分达标投产,确保国家电网公司优质工程。(500千伏工程项目增加:争创国家电网公司流动红旗,争创国家级优质工程)
3.2.1.1.4.3 66千伏及以上线路工程质量目标为:
分项及分部工程优良率为100%,单位工程优良率为100%。
按现行国家、行业及公司的技术规范、质量标准及相关规定组织施工,工程建设期间不发生六级及以上工程质量事故。“标准工艺”应用率达到100%,“标准工艺”应用与施工工艺创新工作评价得分大于90分。工程实现“零缺陷”移交。工程投产后一年内不发生因基建质量原因引发的电网事故、设备事故和一类障碍。工程高分达标投产,确保国家电网公司优质工程。(500千伏工程增加:争创国家电网公司流动红旗,争创国家级优质工程)
3.2.1.1.4.4 66千伏及以上工程项目环保目标为:
工程施工过程中不发生重大及以上环境污染事件,不发生影响公司形象和被环保(水保)主管部门通报批评的事件,不发生由于自身原因导致的输变电环保诉讼败诉事件。竣工后按期完成竣工环保验收(适用于220千伏及以上电网建设项目);
3.2.1.1.4.5 10千伏工程安全质量要求
安全要求:执行国家、行业、国网公司、辽宁公司有关施工安全管理及生产管理的制度、规范、规程、规定。
质量要求: 工程总体质量评价为优良。
变电工程土建部分质量目标:分项分部工程合格率为100%,单位工程优良率为100%,观感得分率≥90%;
变电工程安装部分质量目标:分项分部工程合格率为100%,单位工程优良率为100%。
线路工程质量目标:分项及分部工程优良率为100%,单位工程优良率为100%。
按现行国家、行业及公司的技术规范、质量标准及相关规定组织施工,工程建设期间不发生六级及以上工程质量事故。参照国家电网公司标准工艺有关文件要求,执行标准工艺要求。
3.2.2 基建监理项目:
3.2.2.1 标包LNDL2013-01-GC-JJ-JL-01必须满足以下专用资格要求:
3.2.2.1.1资质要求
①330kV及以上输变电工程:具有中华人民共和国住房和城乡建设部(原国家建设部)认定颁发的输变电工程监理甲级企业资质。
②220kV及以下输变电工程:具有中华人民共和国住房和城乡建设部(原国家建设部)认定颁发的输变电工程监理乙级及以上企业资质。
总监理工程师要求具有国家注册监理工程师或电力行业总监理工程师证书,开标日前五年内具有2个以上同类工程的总监或总监代表工作经验。
3.2.2.1.2业绩要求:(省公司根据具体情况确定)
3.2.2.1.2.1线路工程:
近五年内,投标人具有相应电压等级及以上电压等级已建成投产输电线路工程300千米以上的监理业绩,其主要人员应具有相应电压等级及以上电压等级输电工程监理经验。
3.2.2.1.2.2变电工程:
近五年内,投标人具有相应电压等级及以上电压等级已建成投产的变电工程3个,其主要人员应具有相应电压等级及以上电压等级变电工程监理经验。
3.2.2.1.3安全质量要求:
自开标日前一年内未发生因施工监理原因造成的较大人身事故或特大质量事故,六个月内未发生因施工监理原因造成的一般人身事故或重大质量事故,三个月内未发生因施工监理原因造成的一般质量事故。
3.2.2.1.3.1 66千伏及以上工程项目安全目标:
不发生人员重伤及以上事故、造成较大影响的人员群体轻伤事件。不发生因工程建设引起的电网及设备事故。不发生一般施工机械设备损坏事故。不发生火灾事故。不发生环境污染事件。不发生负主要责任的一般交通事故。不发生对公司造成影响的安全事件。
3.2.2.1.3.2 66千伏及以上变电工程项目质量目标为:
土建部分:分项分部工程合格率为100%,单位工程优良率为100%,观感得分率≥95%;
安装部分:分项分部工程合格率为100%,单位工程优良率为100%,整体一次投运成功。
按现行国家、行业及公司的技术规范、质量标准及相关规定组织施工,工程建设期间不发生六级及以上工程质量事故。“标准工艺”应用率达到100%,“标准工艺”应用与施工工艺创新工作评价得分大于90分。工程实现“零缺陷”移交。工程投产后一年内不发生因基建质量原因引发的电网事故、设备事故和一类障碍。工程高分达标投产,确保国家电网公司优质工程。(500千伏工程项目增加:争创国家电网公司流动红旗,争创国家级优质工程)
3.2.2.1.3.3 66千伏及以上线路工程质量目标为:
分项及分部工程优良率为100%,单位工程优良率为100%。
按现行国家、行业及公司的技术规范、质量标准及相关规定组织施工,工程建设期间不发生六级及以上工程质量事故。“标准工艺”应用率达到100%,“标准工艺”应用与施工工艺创新工作评价得分大于90分。工程实现“零缺陷”移交。工程投产后一年内不发生因基建质量原因引发的电网事故、设备事故和一类障碍。工程高分达标投产,确保国家电网公司优质工程。(500千伏工程增加:争创国家电网公司流动红旗,争创国家级优质工程)
3.2.2.1.3.4 66千伏及以上工程项目环保目标为:
工程施工过程中不发生重大及以上环境污染事件,不发生影响公司形象和被环保(水保)主管部门通报批评的事件,不发生由于自身原因导致的输变电环保诉讼败诉事件。竣工后按期完成竣工环保验收(适用于220千伏及以上电网建设项目);
3.2.2.1.3.5 10千伏工程安全质量要求
安全要求:执行国家、行业、国网公司、辽宁公司有关施工安全管理及生产管理的制度、规范、规程、规定。
质量要求: 工程总体质量评价为优良。
变电工程土建部分质量目标:分项分部工程合格率为100%,单位工程优良率为100%,观感得分率≥90%;
变电工程安装部分质量目标:分项分部工程合格率为100%,单位工程优良率为100%。
线路工程质量目标:分项及分部工程优良率为100%,单位工程优良率为100%。
按现行国家、行业及公司的技术规范、质量标准及相关规定组织施工,工程建设期间不发生六级及以上工程质量事故。参照国家电网公司标准工艺有关文件要求,执行标准工艺要求。
3.2.2.1.4信誉要求
①具有良好的财务状况和商业信誉,近三年内至今在招投标活动、合同履行、现场服务过程中,未受到国家电网公司的公开通报批评。
②投标人不得存在下列情形之一:
开标日前三年内存在骗取中标或严重违约问题;开标日前两年内存在违反国家有关法律或国家电网公司有关禁止分包规定的行为;投标人处于被责令停业、财产被冻结、接管、破产状态,投标人近三年财务状况不能满足本招标工程实施需要。
3.2.3 运检设计项目:
3.2.3.1 标包 LNDL2013-01-GC-YJ-SJ-02必须满足以下专用资格要求:
3.2.3.1.1资质要求:
3.2.3.1.1.1 投标人应是中华人民共和国境内注册的独立企业法人,具有中华人民共和国住房和城乡建设部(原国家建设部)认定的输变电工程设计相应企业资质,在高寒地区特殊环境条件下(-30℃~+40℃)承担过工程设计的单位。
3.2.3.1.1.2为保证履行本工程的设计合同,投标人应具有丙级以上资质(含丙级)。
3.2.3.1.2业绩要求:
3.2.3.1.2.1 10kV线路工程
独立设计过10kV电压等级及以上送电工程,且工程已投运50千米及以上。
3.2.3.1.3信誉要求:
3.2.3.1.3.1 具有良好的财务状况和商业信誉,2009年至今在招投标活动、合同履行、现场服务过程中,未受到国家电网公司的公开通报批评。
3.2.3.1.3.2 投标人不得存在下列情形之一:
1.开标日前三年内存在骗取中标或严重违约问题;
2.开标日前两年内存在违反国家有关法律或国家电网公司有关禁止分包规定的行为。
3.投标人没有处于被责令停业、财产被冻结、接管、破产状态,投标人近三年财务状况正常,能满足本招标工程实施需要。
3.2.3.1.4安全质量要求:
1. 设计过相应工程,且工程已投运。
2.近一年内未发生因设计原因造成的重大人身伤亡事故,半年内未发生人身死亡事故;近三个月内未发生因设计原因造成的一般质量事故,六个月内未发生因设计原因造成的重大质量事故,一年内未发生因设计原因造成的特大质量事故。
3.近三年内在勘测设计合同执行过程中,未因投标人图纸交付拖延问题而严重影响施工和工程进度。
3.2.3.1.4.4 近三年内在招投标活动、合同履行、现场服务过程中,未受到国家电网公司的公开通报批评。
3.2.4 运检施工项目:
3.2.4.1标包 LNDL2013-01-GC-YJ-SG-13 至 LNDL2013-01-GC-YJ-SG-31必须满足以下专用资格要求:
3.2.4.1.1 资质要求:
3.2.4.1.1.1 220kV施工项目资质要求:
1 在中华人民共和国境内注册,具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的“电力工程施工总承包贰级”或“送变电工程专业承包贰级”及以上资质,并具有质量保证体系认证书、环保管理体系认证、职业健康管理体系认证的独立法人。
2 具有国家电力监管委员会颁发的二级及以上承装(修、试)电力设施许可证。
3 具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。
4 投标人的项目经理应具备二级及以上注册建造师资格证书,并具有220kV及以上输变电工程管理经验。
3.2.4.1.1.2 66kV施工项目资质要求:
1 在中华人民共和国境内注册,具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的“电力工程施工总承包叁级”或“送变电工程专业承包叁级”及以上资质,并通过质量体系认证的独立法人。
2 具有国家电力监管委员会颁发的三级及以上承装(修、试)电力设施许可证。
3 具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。
4 投标人的项目经理应具备二级及以上注册建造师资格证书,并具有66kV及以上输变电工程管理经验。
3.2.4.1.1.3 10kV施工项目资质要求:
1 中华人民共和国境内注册的企业法人。
2 中华人民共和国建设部颁发的“电力工程施工总承包五级”或“送变电工程专业承包五级”及以上资质。
3 具有国家电力监管委员会颁发的五级承装(修、试)电力设施许可证。
4 具有质量保证体系认证书。
5 具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。
6 投标人的项目经理应具备二级及以上注册建造师资格证书,并具有10kV及以上输变电工程管理经验。
3.2.4.1.1.4 以上未涵盖的技术改造工程、检修工程等应具有相应的资质。
3.2.4.1.2 业绩要求:
3.2.4.1.2.1 220kV线路工程
开标日前3年内,投标人具有已建成投产线路施工220kV及以上输电线路工程50千米(亘长)及以上施工业绩。
3.2.4.1.2.2 220kV及以上变电站工程
开标日前3年内,投标人具有已建成投产220kV及以上新建或扩建变电站工程3个及以上施工业绩。
3.2.4.1.2.3 66kV线路工程
开标日前3年内,投标人具有已建成投产线路施工66kV及以上输电线路工程50千米(亘长)及以上施工业绩。
3.2.4.1.2.4 66kV及以上变电站工程
开标日前3年内,投标人具有已建成投产66kV及以上新建变电站工程2个及以上施工业绩。
3.2.4.1.2.5 10kV线路工程
开标日前3年内,投标人具有已建成投产线路施工10kV及以上输电线路工程50千米(亘长)及以上施工业绩。
3.2.4.1.2.6 10kV及以上变电站工程
开标日前3年内,投标人具有已建成投产10kV及以上新建变电站工程2个及以上施工业绩。
3.2.4.1.2.7 以上未涵盖的技术改造工程、检修工程应具有相应的业绩。
3.2.4.1.3 信誉要求:
3.2.4.1.3.1 具有良好的财务状况和商业信誉,2009年至今在招投标活动、合同履行、现场服务过程中,未受到国家电网公司的公开通报批评。
3.2.4.1.3.2 投标人不得存在下列情形之一:
1 开标日前三年内存在骗取中标或严重违约问题;
2 开标日前两年内存在违反国家有关法律或国家电网公司有关禁止分包规定的行为。
3 投标人没有处于被责令停业、财产被冻结、接管、破产状态,投标人近三年财务状况正常,能满足本招标工程实施需要。
3.2.4.1.4 安全质量要求:
3.2.4.1.4.1 工程总体质量评价为优良,确保达标投产。
变电站土建部分:分项工程合格率100%,单位工程优良率100%,工程观感率>90%。
变电站安装部分:分项工程合格率100%,单位工程优良率100%。
3.2.4.1.4.2 工程质量满足《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005版)》(国家电网基建[2005]255号)和《国家电网公司输变电优质工程评选办法》(2008年版)的要求。
3.2.4.1.4.3投标人不得存在下列情形之一:
1 开标日前六个月内发生负主要责任的一般工程质量事故;
2 开标日前一年内发生负主要责任的重大及以上工程质量事故;
3 开标日前六个月内发生一般安全事故;
4开标日前一年内发生人身死亡事故或重大及以上设备事故、电网事故、火灾事故、负主要责任的交通事故之一的;
5 开标日前两年内发生施工重大人身死亡事故;
6 开标日前一年内在招标人其他工程中因投标人的原因导致工程无法实现工程建设的质量目标。
3.2.5 科信施工项目:
3.2.5.1标包 LNDL2013-01-GC-KX-SG-32包 必须满足以下专用资格要求:
3.2.5.1.1资质要求:
1 中华人民共和国境内注册的企业法人
2 具有建设部颁发“送变电工程专业承包三级”及 以上施工资质
3 具有电监会颁发三级及以上承装(修、试)电力设施许可证
4 具有良好的财务状况和商业信誉
5 具有ISO9000质量保证体系
6 具有安全生产许可证
7 注册资金不少于800万元
3.2.5.1.2 业绩要求:
1 五年内独立承担5个电力系统施工工程,并投入使用。
2 具有履行合同的能力,包括专业技术资格的能力,资金、设备和其他物质设施状况,管理能力,经验和相应从业人员。
3.2.5.1.3 信誉要求
3.2.5.1.3.1 具有良好的财务状况和商业信誉,2009年至今在招投标活动、合同履行、现场服务过程中,未受到国家电网公司的开通报批评。
3.2.5.1.3.2 投标人不得存在下列情形之一:
1 开标日前三年内存在骗取中标或严重违约问题;
2 开标日前两年内存在违反国家有关法律或国家电网公司有关禁止分包规定的行为。
3 截至投标之日,投标人没有处于被责令停业、财产被冻结、接管、破产状态,投标人近三年财务状况正常,能满足本招标工程实施需要。
3.2.5.1.4 安全质量要求
1 施工过电力系统工程,且工程已投运。
2 近一年内未发生重大人身伤亡事故,半年内未发生人身死亡事故;近三个月内未发生一般质量事故。
3 近三年内在招投标活动、合同履行、现场服务过程中,未受到国家电网公司的公开通报批评。
3.2.6 科信总承包项目:
3.2.6.1标包LNDL2013-01-GC-KX-ZCB-01包 必须满足以下专用资格要求:
3.2.6.1.1 资质要求
1、中华人民共和国境内注册的企业法人,须具有独立的企业法人营业执照及年检合格,投标人注册资本金应不少于6000万元(含6000万元);
2、具有ISO9001系列质量保证体系认证书;
3、投标人需具有工信部颁发的计算机信息系统集成壹级资质;
4、投标人需1人或1人以上具有高级项目经理资格证书,并提供证书复印件;
5、投标人需具有工程设计(电力行业)乙级及以上资质;
6、本项目接受联合体投标(不超过二个独立法人的联合体)。联合体的成员中必须有一方同时具备第1至第4点要求的资质;
7、合格的投标人及关于联合体的规定如下:
本项目允许联合体投标。联合体的成员最多只允许由两家组成,由两个法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时,除符合招标公告要求的资质外,还应符合以下要求:
1)投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体每一成员均具法律约束力;
2)联合体的各成员应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任,并将该共同投标协议随投标文件一并递交给招标人;
3)联合体中标后,联合体各方应当共同与招标单位签订合同,为履行合同向招标单位承担连带责任;
4)联合体的各成员应当共同推荐一联合体代表人,由联合体的各成员提交一份授权书,证明其代表人资格,该授权书作为投标文件的组成部分;
5)联合体代表人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令,并负责整个合同的全面履行;
6)参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标,不得同时参加两个或两个以上的联合体投标、不得以分包商或其它形式参与投标,出现上述情况者,其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝
3.2.6.1.2 业绩要求:
投标人须具备实施电力光纤到户工程的经验,并提供近3年内至少1个(不限于1个,可提供多个证明)电力光纤到户工程项目的业绩证明。(需提供合同首页及盖章页复印件)
3.2.6.1.3 信誉要求:
1、具有良好的财务状况和商业信誉,2009年至今在招投标活动、合同履行、现场服务过程中,未受到国家电网公司的公开通报批评;
2、投标人不得存在下列情形之一:
3、开标日前三年内存在骗取中标或严重违约问题;
4、开标日前两年内存在违反国家有关法律或国家电网公司有关禁止分包规定的行为;
5、投标人没有处于被责令停业、财产被冻结、接管、破产状态,投标人近三年财务状况正常,能满足本招标工程实施需要。
3.2.6.1.4 安全质量要求:
投标人不得存在下列情形之一:
1、开标日前六个月内发生负主要责任的一般工程质量事故;
2、开标日前一年内发生负主要责任的重大及以上工程质量事故;
3、开标日前六个月内发生一般安全事故;
4、开标日前一年内发生人身死亡事故或重大及以上设备事故、电网事故、火灾事故、负主要责任的交通事故之一的;
5、开标日前两年内发生施工重大人身死亡事故;
6、开标日前一年内在招标人其他工程中因投标人的原因导致工程无法实现工程建设的质量目标。
3.2.7 营销设计项目:
3.2.7.1 标包 LNDL2013-01-GC-YX-SJ-01必须满足以下专用资格要求:
3.2.7.1.1 资质要求:
1 投标人应是中华人民共和国境内注册的独立企业法人,具有中华人民共和国住房和城乡建设部(原国家建设部)认定的输变电工程设计相应企业资质。
2 为保证履行本工程的设计合同,投标人应具有丙级以上资质(含丙级)。
3.2.7.1.2. 业绩要求:
1三年内独立承担过5个同等规模及以上的电气工程设计并已投入使用。
2具有履行合同的能力,包括专业技术资格的能力,资金、设备和其他物质设施状况,管理能力,经验和相应从业人员。
3.2.7.1.3 信誉要求
1 具有良好的财务状况和商业信誉,2009年至今在招投标活动、合同履行、现场服务过程中,未受到国家电网公司的公开通报批评。
2 投标人不得存在下列情形之一:
① 开标日前三年内存在骗取中标或严重违约问题;
② 开标日前两年内存在违反国家有关法律或国家电网公司有关禁止分包规定的行为。
③ 截至投标之日,投标人没有处于被责令停业、财产被冻结、接管、破产状态,投标人近三年财务状况正常,能满足本招标工程实施需要。
3.2.7.1.4 安全质量要求
1 设计过相应工程,且工程已投运。
2 近一年内未发生因设计原因造成的重大人身伤亡事故,半年内未发生人身死亡事故;近三个月内未发生因设计原因造成的一般质量事故,六个月内未发生因设计原因造成的重大质量事故,一年内未发生因设计原因造成的特大质量事故。
3 近三年内在勘测设计合同执行过程中,未因投标人图纸交付拖延问题而严重影响施工和工程进度。
4 近三年内在招投标活动、合同履行、现场服务过程中,未受到国家电网公司的公开通报批评。
3.2.8 营销施工项目:
3.2.8.1 标包 LNDL2013-01-GC-YX-SG-11、12必须满足以下专用资格要求:
3.2.8.1.1资质要求
3.2.8.1.1.1中华人民共和国境内注册的企业法人。
3.2.8.1.1.2中华人民共和国建设部颁发的“电力工程施工总承包五级”或“送变电工程专业承包五级”及以上资质。
3.2.8.1.1.3具有国家电力监管委员会颁发的五级承装(修、试)电力设施许可证。
3.2.8.1.1.4具有质量保证体系认证书。
3.2.8.1.1.5具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。
3.2.8.1.1.6投标人的项目经理应具备二级及以上注册建造师资格证书,并具有10kV及以下配电工程管理经验。
3.2.8.1.2业绩要求
开标日前3年内,投标人具有已建成投产10kV及以下电压等级营销承装或配电工程2个及以上施工业绩。
3.2.8.1.3信誉要求
3.2.8.1.3.1 具有良好的财务状况和商业信誉,2009年至今在招投标活动、合同履行、现场服务过程中,未受到国家电网公司的公开通报批评。
3.2.8.1.3.2投标人不得存在下列情形之一:
1 开标日前三年内存在骗取中标或严重违约问题;
2 开标日前两年内存在违反国家有关法律或国家电网公司有关禁止分包规定的行为。
3 投标人没有处于被责令停业、财产被冻结、接管、破产状态,投标人近三年财务状况正常,能满足本招标工程实施需要。
3.2.8.1.4安全质量要求
3.2.8.1.4.1工程总体质量评价为优良,确保达标投产。
营销工程部分:分项工程合格率100%,单位工程优良率100%,工程观感率>90%。
3.2.8.1.4.2营销工程质量满足《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005版)》(国家电网基建[2005]255号)和《国家电网公司输变电优质工程评选办法》(2008年版)的要求。
3.2.8.1.4.3投标人不得存在下列情形之一:
1 开标日前六个月内发生负主要责任的一般工程质量事故;
2 开标日前一年内发生负主要责任的重大及以上工程质量事故;
3 开标日前六个月内发生一般安全事故;
4 开标日前一年内发生人身死亡事故或重大及以上设备事故、电网事故、火灾事故、负主要责任的交通事故之一的;
5 开标日前两年内发生施工重大人身死亡事故;
6 开标日前一年内在招标人其他工程中因投标人的原因导致工程无法实现工程建设的质量目标。
3.2.9 信通施工项目:
3.2.9.1 标包 LNDL2013-01-GC-XT-SG-07网络设备配件检修必须满足以下专用资格要求:
3.2.9.1.1 资质要求:
(1)投标人应具备ISO9001质量管理体系认证资质。
(2)投标人应具备本项目检修设备的原厂商授权证明;
(3)投标人须对招标书的对应要求给予唯一的实质性响应,设备性能指标必须达到招标书的指标要求,否则将视为无效投标;
(4)中华人民共和国境内注册的企业法人,投标内容在营业执照的经营范围内。
(5)具有良好的财务经营状况和商业信誉,企业注册资本金不低于800万元人民币,资产负债率不高于70%,2012年不亏损。
3.2.9.1.2 业绩要求:
2010年至今在国内设备/材料招投标活动、供货合同履行、售后服务及产品运行过程中,未受到国家电网公司、辽宁省电力有限公司的公开通报批评。
3.2.9.2 标包 LNDL2013-01-GC-XT-SG-08运营监控中心等系统硬件扩容检修必须满足以下专用资格要求:
3.2.9.2.1 资质要求:
(1)投标人应具备系统集成三级以上资质(含三级)。
(2)投标人应具备建筑智能化三级资质。
(3)投标人应具备ISO9000 质量管理体系认证资质。
(4)投标人应具备省安防二级资质。
3.2.9.2.2 业绩要求:
2010年至今在国内设备/材料招投标活动、供货合同履行、售后服务及产品运行过程中,未受到国家电网公司、辽宁省电力有限公司的公开通报批评。
3.2.9.3 标包 LNDL2013-01-GC-XT-SG-09信息机房建设增补必须满足以下专用资格要求:
3.2.9.3.1资质要求:
(1)投标人应是在中华人民共和国注册的具有独立法人资格的企业;
(2)投标人应具有建筑智能化工程专业承包贰级以上(含贰级)资质;
(3)投标人具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证;
(4)投标人财务状况良好,没有财产被接管、冻结、破产状态;
3.2.9.3.2业绩要求:
2010年至今在国内设备/材料招投标活动、供货合同履行、售后服务及产品运行过程中,未受到国家电网公司、辽宁省电力有限公司的公开通报批评。
3.2.9.4 标包 LNDL2013-01-GC-XT-SG-10主机、网络设备维保必须满足以下专用资格要求:
3.2.9.4.1资质要求:
(1)投标人具备ISO9001质量管理体系认证资质。
(2)投标人具备计算机系统集成一级资质。
(3)投标人应具备所运维设备的相关厂商代理证明
(4)投标人应具有项目经理拥有的证书(1、PMP2、2、ITIL MANAGER)(以原件为准),并提供养老保险缴费证明。
(5)投标人须对招标书的对应要求给予唯一的实质性响应,设备性能指标必须达到招标书的指标要求,否则将视为无效投标;
(6)中华人民共和国境内注册的企业法人,投标内容在营业执照的经营范围内。
(7)具有良好的财务经营状况和商业信誉,企业注册资本金不低于3000万元人民币,资产负债率不高于70%,2012年不亏损。
3.2.9.4.2业绩要求:
(1)2010年至今在国内设备/材料招投标活动、供货合同履行、售后服务及产品运行过程中,未受到国家电网公司、辽宁省电力有限公司的公开通报批评。
(2)投标人拥有电力行业项目运维案例,提供至少一份项目合同金额在400万以上的电力行业运维项目合同。
3.2.10 信通技术服务项目:
3.2.10.1标包 LNDL2013-01-GC-XT-JSFW-01内网邮件系统审计开发必须满足以下专用资格要求:
3.2.10.1.1资质要求:
1.投标方系统性能指标、系统技术指标及系统厂商资质要求必须逐项达到招标书的指标要求,否则将视为无效投标;
2.投标方要提供系统厂商对本项目的正式授权。
3.投标方需具备“双软认证”企业资质;
4.投标方需具备“技术贸易证”企业资质;
5.投标方需具备ISO 9000质量管理体系认证的系统集成及软件开发资质。
6.投标方注册资金不少于500万; 2012年销售收入不低于400万,2012年不亏损。
3.2.10.1.2业绩要求
1.投标方需具有3年以上(用户量5万以上)邮件系统运行维护经验;
2.投标方需具有SUN主机、存储设备及Solaris系统运维经验。
3.投标方需具有SUN Messaging Server软件应用级运维经验。
4.投标方需熟悉辽宁电力现有内外网邮件系统及Webmail系统相关技术细节。
3.2.10.1.3信誉要求
1 具有良好的财务状况和商业信誉,2009年至今在招投标活动、合同履行、现场服务过程中,未受到过公开通报批评。
2 投标人不得存在下列情形之一:
2.1 开标日前三年内存在骗取中标或严重违约问题;
2.2 开标日前两年内存在违反国家有关法律有关禁止分包规定的行为。
2.3 投标人没有处于被责令停业、财产被冻结、接管、破产状态,投标人近三年财务状况正常,能满足本招标工程实施需要。
3.2.10.1.4安全质量要求
1.本次招标的系统须保证3年免费原厂保修服务;
2.投标方要提供本次招标邮件审计系统相关技术服务所需的软件及硬件设备。
4.招标文件的获取
4.1本次实行网上发售电子版招标文件,不再出售纸质招标文件。凡有意参加投标者,请于2013年2月26日起上网自行下载招标文件电子文档。并于2013年 3月 5 日前,每日 9:00 时至 16:00 时在辽宁省电力物资供应有限公司6楼大厅(地址:沈阳市和平区文化路63号)持购买招标文件法定代表人委托书(见附件)和电汇凭证复印件办理购买招标文件登记的相关事宜,不接受传真方式递交。
4.2 招标文件(电子文件)按包销售,售价500元/包(招标文件费用一律采用电汇方式,必须为投标人的基本账户,不能使用个人账户汇款),招标文件售后不退。
5.开标及投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2013年3月19日11:00时,地点详见招标文件。
5.2开标时间(即投标截止时间)时,请投标人代表出席开标仪式,地点详见招标文件。
5.3投标文件应于2013年3月19日8:30时至11:00时递交到沈阳北辰大酒店(地址:沈阳市沈河区惠工街169号),逾期提交的投标文件将被拒绝,不接受邮寄方式提交投标文件。
如有变动,招标代理机构将另行通知。
5.4所有投标都必须附有投标保证金承诺函,金额为所投包中最高报价包总价的2%,施工最高不超过80万元,设计、监理、服务最高不超过10万元。投标保证金承诺函必须提交,否则投标被否决。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时发布在下列媒体上:
http:///zbw/index.jsp
辽宁电力招投标网 http://bidding.ln.sgcc.com.cn或218.25.90.72
国家电网公司电子商务平台 https://ecp.sgcc.com.cn/
7.联系方式
招标代理机构: 辽宁省电力物资供应有限公司
地 址:沈阳市和平文化路63号
邮 编: 110004
联系人: 周立新、赵忱、夏楠、王龙、刘春元、汪涛
电 话: ***-********、********、********、********、********、********
传 真:***-********
电子邮件: npcpe_gc@163.com
网 址:
开户银行:中国工商银行沈阳市和平支行东电分理处
账 号: ****************274
2013年2月26日
?
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
条款号条 款 名 称编 列 内 容
1.1.2招标人名称:辽宁省电力有限公司
地址:沈阳市和平区宁波路18号
1.1.3招标代理机构名称:辽宁省电力物资供应有限公司
地址:沈阳市和平区文化路63号
联系人:周立新、赵忱、夏楠、王龙、刘春元、汪涛
电话:***-********、********、********、********、********、********
1.1.4项目名称详见招标公告附件“招标需求一览表”
1.1.5建设地点详见招标公告附件“招标需求一览表”
1.2.1资金来源省公司自有和自筹
1.2.2资金落实情况已落实
1.3.1招标范围详见招标公告附件“招标需求一览表”
1.3.2计划工期计划工期:见招标公告附件“招标需求一览表”
计划开工日期:见招标公告附件“招标需求一览表”
计划竣工日期:见招标公告附件“招标需求一览表”
1.3.3质量要求详见招标公告
1.4.1投标人资格、能力、信誉详见招标公告
1.9.1踏勘现场■不组织 □组织,踏勘时间:
踏勘集中地点:
1.10.1投标预备会■不召开 □召开,召开时间:
召开地点:
1.10.2投标人提出问题的截止时间不适用
1.11偏离■不允许 □允许
2.1构成招标文件的其他材料无补充
2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间自招标文件开始发售日起5日内
2.2.2招标文件澄清方式招标文件的澄清发布在招标公告规定的辽宁电力招投标网http://bidding.ln.sgcc.com.cn或218.25.90.72,招标文件的澄清只要发布在以上规定的网址,都视为已告知了所有购买招标文件的投标人,且投标人也已经收到并明确了该澄清文件的内容。投标人必须主动阅知。
2.2.2投标截止时间详见招标公告
2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间不适用
2.3.1招标文件修改方式招标文件的修改发布在招标公告规定的辽宁电力招投标网http://bidding.ln.sgcc.com.cn或218.25.90.72,招标文件的修改只要发布在本条款规定的网址,都视为已告知了所有购买招标文件的投标人,且投标人也已经收到并明确了该修改文件的内容。投标人必须主动阅知。
2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间不适用
3.1.1构成投标文件的其他材料无补充
3.2.3最高投标限价见招标公告附件“招标需求一览表”
3.3.1投标有效期第2.2.2 款规定的开标日后120天(日历日)
3.4.1投标保证金投标保证金的金额:金额为所投包报价总价的2%,最高不超过80万元。
投标保证金的形式:投标保证金不用预先交付,投标人在递交开标文件时,递交投标保证金承诺函即可,并作为其开标文件的组成部分,投标保证金承诺函必须提交,否则投标被否决。
当发生本招标文件中投标保证金应被扣留的情形时,投标人再实际补交投标保证金,投标人如不补交,则取消投标人与招标人签订所有合同的资格,并且招标人保留追究投标人缔约过失责任的权利。
3.5.2近年财务状况的年份要求3 年
3.5.3近年完成的类似
项目的年份要求5 年
3.6.3签字或盖章要求1.开标文件每一页必须有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。
2.所有证明性文件均需提供影印件并加盖单位公章。包括但不限于以下资料:
(1)企业营业执照及年检页
(2)企业资质证书及年检页
(3)项目经理、注册建造师执业证书及年检页
(4)业绩证明文件
3.招标人、招标代理机构与投标人三方约定需有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。
4.投标文件改动之处应加盖单位公章。
5.所有投标文件的封面及外封套均需有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。
6.第二章3.6.3条款的要求
3.6.4投标文件正副本份数
及封装要求1.开标文件包括:投标函、投标函附表、投标保证金承诺函,正本【2份】、副本【3份】,以包为单位编制,正本、副本均必须每份单独封装。
2.商务投标文件正本【2份】、副本【3份】,以包为单位编制,正本、副本均必须每份单独封装。
3.技术投标文件正本【2份】、副本【3份】,以包为单位编制,均必须每份单独封装。
4.提供所有投标文件电子版u盘1份,单独封装。
3.6.5装订要求左侧胶订
4.1.2封套上应载明
的信息招标编号: 分标编号: 包号:
包名称:
投标人名称:
投标人代表人姓名及联系电话(手机):
在2013年3月19日11:00时前不得开启
4.2.2递交投标文件地点沈阳北辰大酒店
4.2.3是否退还投标文件■否 □是
5.1开标时间和地点开标时间:同投标截止时间
开标地点:见4.2.2条款
7.1是否授权评标委员
会确定中标人□是
■否,推荐的中标候选人数:3
7.2中标候选人公示媒介国家电网公司电子商务平台:https://ecp.sgcc.com.cn/
7.4.1履约担保履约担保的形式:银行支票、汇票、现金或银行无条件不可撤销保函。
履约担保的金额:合同金额的10%。
9.2招标人、招标代理机构与投标人三方约定招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中,由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。
需要补充的其他内容
10.1重要提示提示投标人特别注意:招标文件中标注“▲”符号的条款,如有偏差会导致投标被拒绝或否决,投标被拒绝或否决包括但不限于标注“▲”符号的条款。
注:表中的“■”项为选择项中被选项。
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目已具备招标条件,现对本项目施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人:见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构:见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称:见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点:见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例:见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况:见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期、质量要求
1.3.1 本次招标范围:见投标人须知前附表。并且包括但不限于以下内容。
(1)送电工程
①全部招标项目中的安装﹑验收﹑移交﹑配合整套系统调试(含OPGW光缆架设、盘测、接续、全程测量)、保修;
②施工方自购材料的采购﹑运输及保管;
③招标方提供的材料保管;
④招标方供应的材料范围是:塔材、导线、地线、绝缘子、金具、电缆及附件、光缆及光缆附件。
⑤因施工需要所发生的临时占用补偿。
(2)变电工程
①全部招标项目中的土建﹑安装、设备搬迁(若本工程有)、系统通信、调试﹑验收﹑配合整套系统调试和参加联合试运行、移交﹑保修;
但下列内容不属于(若本工程有)本次发包范围:设备大修(若本工程有)站外电源、特殊试验、计量检测、调度接口。
②施工方自购材料的采购﹑运输及保管;
③招标方提供的设备﹑材料保管;
④招标方供应的设备、材料范围是:所有一、二次设备、66kV及以上支柱绝缘子、10kV及以上电压等级的电缆及电缆头等附件、控制电缆、构架。
1.3.2 本招标项目的计划工期:见投标人须知前附表。
1.3.3 本招标项目的质量要求:见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
▲1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。
(1)资质条件:见投标人须知前附表;
(2)项目经理资格:见投标人须知前附表;
(3)财务要求:见本招标文件商务评审标准;
(4)业绩要求:见投标人须知前附表;
(5)其他要求:见投标人须知前附表。
▲1.4.2 投标人不得存在下列情形之一:
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的;
(3)为本招标项目的监理人;
(4)为本招标项目的代建人;
(5)为本招标项目提供招标代理服务的;
(6)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;
(7)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;
(8)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;
(9)被责令停业的;
(10)被暂停或取消投标资格的;
(11)财产被接管或冻结的;
(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
▲1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本招标项目投标。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的,应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的,招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外,投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况,供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的,招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会,澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前,以书面形式将提出的问题送达招标人,以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后,招标人在投标人须知前附表规定的时间内,将对投标人所提问题的澄清,以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的,偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。投标人针对招标文件提出的偏差应填写在投标文件规定的偏差表中,若未在偏差表中列明偏差,则视为投标人未对招标文件提出偏差。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括:
(1)招标公告;
(2)投标人须知;
(3)评标办法;
(4)合同条款及格式;
(5)投标文件格式;
(6)发包人提供的资料;
(7)招标需求;
(8)技术标准和发包人要求;
(9)投标人须知前附表规定的其他材料。
2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。如有疑问,应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式,下同),要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清发布在招标公告规定的辽宁电力招投标网 http://bidding.ln.sgcc.com.cn或218.25.90.72,招标文件的澄清只要发布在本条款规定的网址,都视为已告知了所有购买招标文件的投标人,且投标人也已经收到并明确了该澄清文件的内容。投标人必须主动阅知。发布澄清时不指明澄清问题的来源。
澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的,并且澄清内容影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后,应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人,确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1招标文件的修改发布在招标公告规定的辽宁电力招投标网 http://bidding.ln.sgcc.com.cn或218.25.90.72,招标文件的修改只要发布在本条款规定的网址,都视为已告知了所有购买招标文件的投标人,且投标人也已经收到并明确了该修改文件的内容。投标人必须主动阅知。
修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的,并且澄清内容影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后,应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人,确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件应包括下列内容:
(1)投标函及投标函附表;
(2)投标保证金承诺函;
(3)法定代表人身份证明及授权委托书;
(4)项目管理机构;
(5)施工组织设计(包括但不限于进度、质量、安全控制及保证措施);
(6)资格审查资料(包括商务、技术);
(7)拟分包项目情况表(如有);
(8)预算书(独立成册、与投标文件一起封装)
(9)偏差表;
(10)“投标人须知前附表”及“初评条件、详评标准”规定的其他材料。
3.2 投标报价
3.2.1 投标价格编制原则
(1)投标报价包含的费用。投标人的投标报价为在工程项目建设期和保修期内,完成招标文件的工作内容的各项费用,应包括人工、材料、机械、设备、施工管理(包括编制声像资料等相关费用、安全文明施工策划等)、建设场地准备、临时设施、各种施工措施费、维护、利润、税金、包干预备费、政策性文件规定及合同包含的文明施工、安全措施、建设周边环境协调等所有风险、责任各项应有费用。同时投标人的投标报价还应包括按规定办理的各种施工手续,为开展上述工作根据规定(包括地方文件规定)所缴纳的各种税费;工作协调费;工程质量监督、竣工预验收、竣工验收配合费;环保、水保、档案等专项验收配合费;达标投产及评优、后评估工作配合费;由于工期、设备供货等客观因素增加的成本;需多次进退场所发生的增加费用;由承包人自行组织或受益的协调会所需费用等。
(2)取费标准。报价单的计算程序应依据电力行业现行规定,投标报价由投标人依照《电网工程建设预算编制与计算标准》(2006版预规)及相关计价依据和各投标人自身情况测算。
其他费用的取费项目和取费标准由投标人自行测定报价。投标人应认真测算,并结合以往工程和自身经验,充分考虑进行该项工作的风险,全面计取相关的费用,同时应依据规定在报价单中以单项表示,若未计列,则视为已综合含在其他项目中,结算时不再调整。
(3)招标人供应的设备、材料的取费。招标人供应的设备、材料不计入投标报价,若由投标人负责安装,则仅计取安装费用;由投标人采购的设备、材料其费用列入投标报价。
(4)外部环境变化引起的费用变动。投标人应考虑自项目开工至竣工验收为止期间物价上涨、政策性调整及一般设计变更等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入报价。
(5)招标代理服务费。招标代理服务费应包含在投标总价中,即使投标人在投标文件中未做明确说明,也视为综合包含在投标报价的各项报价中。招标人编制最高限价时(若有)已考虑到此项费用的影响。
3.2.2 投标报价方式
(1)本次招标实行固定总价承包的报价方式。且本次招标采用以具体实数金额报价,不采用批复(审定)概算浮动点报价方式。
(2)固定总价承包报价说明。固定总价承包为一次性包干固定不变价,并计入合同。投标人报价时应考虑合同执行过程中的所有因素及风险,在合同执行期间不论发生任何情况或由于任何原因,工程结算时投标报价不再做任何调整。
投标人无论在投标文件或分项报价单中做何种规定,招标人都认为投标人所报的投标价格已包括了完成招标项目全部工作的报价,任何情况下均不调整。
(3)投标货币:投标应以人民币报价。
3.2.3 报价的其他规定
(1) 投标人应按第五章“投标文件格式”中的要求填写相应表格。
(2) 投标人在投标截止时间前修改投标函附表中的投标报价总额,应同时修改“报价单”中的相应报价,投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
投标人在投标截止时间前以书面形式变更报价的,应明确费用变更的项目和分项变更的原则和金额;对于未明确变更原则和金额,以折扣系数方式变更报价的,招标人将视此让利系数同时适用于投标人投标报价的各项费用(招标人指定的费用项目除外);若以绝对值方式变更报价的,除投标人另行说明外,由招标人按让利绝对值与投标人投标总价(招标人指定的费用项目除外)比例折算为让利折扣系数,招标人将视此让利系数同时适用于投标人投标报价的各项费用。
▲投标人若多次修改报价,必须注明最终有效的报价,否则投标将被否决。
▲(3) 招标人设有最高投标限价的,投标人的投标报价不得超过最高投标限价,否则投标将被否决。最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.3 投标有效期
▲3.3.1 见投标人须知前附表的规定。投标有效期少于上述规定期限的投标,将被视为非实质性响应招标而予以否决。
3.3.2在投标有效期内,投标人撤销或修改其投标文件的,应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标保证金不用预先交付,投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额和第五章“投标文件格式”规定的“投标保证金承诺函”格式递交投标保证金承诺,并作为其投标文件的组成部分。
当发生本招标文件中投标保证金应被扣留的情形时,投标人再实际补交投标保证金,投标人如不补交,则取消投标人与招标人签订所有合同的资格,并且招标人保留追究投标人缔约过失责任的权利。
▲3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的,评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内,向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的,投标保证金将扣留:
(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件;
(2)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
(3)串通投标或有其他违法行为的;
(4)未按照招标文件规定交纳招标代理服务费的。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本及其年检合格的证明材料的影印件,具体要求见“投标人须知前附表”和第五章“投标文件格式”。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等影印件,具体年份要求见投标人须知前附表。
3.6投标文件的编制
3.6.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分。
▲3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。没有实质性响应的投标将被否决。
3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印,并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。委托代理人签字的,投标文件应附法定代表人签署的有效授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,改动之处应加盖单位公章。投标函、投标函附表、投标保证金承诺函及报价单由投标单位法定代表人或授权委托人逐页签署并在封面页上加盖单位公章。项目施工组织设计、安全计划、质量计划在封面页上加盖单位公章,扉页为批准页。所有资格证明性文件均需提供原件影印件并加盖单位章。签字或盖章的其它具体要求见投标人须知前附表。
▲投标人如在投标文件中使用投标专用章,应提供法定代表人签字并加盖公章说明该“投标专用章”与公章具备同等效力的证明文件,否则视为无效的投标文件。
3.6.4 投标文件(第一卷、第二卷第一册、第二卷第二册)每卷册均单独封装,正本二份,副本三份。投标文件应以包为单位编制和封装,每份正本和每份副本均需分别、单独封装,详见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时,以正本为准。
3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册,并编制目录,投标文件(包括符合规定的书面修改通知)用A4幅面纸出版(含每册封皮),竖向左侧装订,且各册禁止活页、塑料皮装订,其它具体装订要求见投标人须知前附表规定。
3.6.6 根据档案管理的要求,投标文件必须逐页编写页码,其中若夹装有各种证书影印件、图纸等资料也必须连续编页,不许中断。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条,并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样,封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。
▲4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件,招标人应予拒收。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点:见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后,向投标人出具签收凭证。
▲4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。投标人有以下情形之一的,其投标也将被拒绝:
(1)投标文件未按照本章规定封装及密封的;
(2)电报、传真、复印件等方式投标。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件,但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后,向投标人出具签收凭证。
4.3.3 投标人撤回投标文件的,招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交,并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标,并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标:
(1)宣布开标纪律;
(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称;
(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名;
(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况;
(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序;
(6)设有标底的,公布标底;
(7)按照宣布的开标顺序当众开标,公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容,并记录在案;
(8)规定最高投标限价计算方法的,计算并公布最高投标限价;
(9)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;
(10)开标结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的,应当在开标现场提出,招标人当场作出答复,并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:
(1)投标人或投标人主要负责人的近亲属;
(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员;
(3)与投标人有经济利益关系;
(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的;
(5)与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外,招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人,评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内,招标人以书面形式向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.4 履约担保
7.4.1在签订合同前,中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外,履约担保金额为中标合同金额的10%。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的,视为放弃中标,其投标保证金将扣留,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格,其投标保证金将扣留;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后,招标人无正当理由拒签合同的,招标人向中标人退还投标保证金;给中标人造成损失的,还应当赔偿损失。
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,评标委员会成员应当客观、公正地履行职责,遵守职业道德,不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉。
9. 招标代理服务费
9.1 收费依据
9.1.1无论投标结果如何,投标人应自己承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。中标人应在收到《中标通知书》时,按照招标文件规定一次性向招标代理机构交纳招标代理服务费。否则,招标代理机构有权从其投标保证金中扣减相应金额的招标代理服务费。
9.1.2 招标代理服务收费标准执行国家计委计价格[2002]1980号、国家发改委[2011]534号两个文件规定费率标准(参见下表),以包为单位收取(有子包的以子包为单位收取)。
收费方式执行国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)文件的规定。
工程招标代理服务收费标准(费率)
中标金额(万元)费率(%)中标金额(万元)费率(%)
100以下15000~10 0000.20
100~5000.7010 000~100 0000.05
500~10000.551 000 000以上0.01
1000~50000.35
例如:工程招标某一包/子包的中标金额为6000万元,计算招标代理服务费如下:
100万元×1.0%=1万元
(500?100)万元×0.7%=2.8万元
(1000?500)万元×0.55%=2.75万元
(5000?1000)万元×0.35%=14万元
(6000?5000)万元×0.2%=2万元
合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55(万元)
9.2 招标人、招标代理机构及投标人三方约定
根据《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号):“招标代理服务费用应由招标人支付,招标人、招标代理机构与投标人另有约定的,从其约定。”本次招标,招标人、招标代理机构与投标人约定如下:招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中,由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。投标人如果投标即视为同意此约定。投标人要严格按照第五章“投标文件格式”中提供的“三方约定”内容进行签订并提供在商务投标文件中。
10.其它补充的内容
10.1 重要提示
提示投标人特别注意:招标文件中标注“▲”符号的条款,如有偏差会导致投标被拒绝或否决,投标被拒绝或否决包括但不限于标注“▲”符号的条款。
第三章 评标办法(综合评估法)
评标办法前附表
条款号评审因素条款内容
2.1.1、2.1.3商务初评条件见2.1.1条款、2.1.3条款
2.1.2、2.1.3技术初评条件见2.1.2条款、2.1.3条款
2.2.1分值构成
(总分100分)商务部分: 10% 权重
技术部分: 60% 权重
投标报价: 30% 权重
2.2.2评标基准价
计算方法通过初评的合格投标人进入评标基准价计算。
评标基准价为不超过平均评标价±15%范围的投标人评标价(合理投标人评标价)的算术平均值。即:
评标基准价=∑合理投标人评标价 /合理投标人评标价个数
平均评标价 = ∑投标人评标价 / 投标人评标价个数。
当投标人评标价超过平均评标价±15%范围的,视为过度 偏差报价,具有不合理性,不参加评标基准价计算。
当合理投标人评标价个数=0,评标基准价=平均评标价。
2.2.3投标报价的偏差率计算公式偏差率=100% ×(投标人评标价?评标基准价)/评标基准价
2.2.4商务详评标准见2.2.4条款
2.2.5技术详评标准见2.2.5条款
2.2.6投标报价
评分标准价格分 = 100 - K×100×︱(1-投标人评标价/评标基准价)︱
其中,当投标人评标价 > 评标基准价时,K=4;
当投标人评标价 ≤ 评标基准价时,K=2;
报价分保留2位小数,报价分最低0分。
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分,并按得分由高到低顺序推荐中标候选人,或根据招标人授权直接确定中标人,但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人或其授权的评标委员会自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
▲2.1.1 商务初步评审条件。
以下商务初评条件考核内容编入商务投标文件中。
评审项目评审因素评审标准
形式
评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、银行资信证明等证明性证书一致
投标函签字盖章有投标函,有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章
投标文件格式符合招标文件“投标文件格式”的要求
报价唯一只能有一个有效报价(按招标文件规定提交备选投标方案的除外)
法定代表
人授权委托 有授权书,有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位章
资格
评审标准营业执照有营业执照,且经营范围与招标项目一致
注册资金满足招标公告对注册资金要求
企业资质满足法律法规及招标文件的要求
证明材料 无弄虚作假
响应性
评审标准
投标报价没有超过最高投标限价
工期符合招标文件“投标人须知”的规定
投标有效期符合招标文件“投标人须知”的规定
投标保证金符合招标文件“投标人须知”的规定
文书签署符合“投标人须知前附表”第3.6.3项规定
权利义务符合招标文件“合同条款及格式”规定
商务偏差无招标方不能接受的偏差内容
其他废标条件 无法律法规及招标文件规定的其它废标内容
▲2.1.2 技术初步评审条件。
以下技术初评条件考核内容编入技术投标文件中。
评审项目评审因素评审标准
资格
评审标准质量体系认证满足法律法规及招标文件的要求
高级项目经理满足法律法规及招标文件的要求
不良记录没有相关机构不良记录(国网及地方政府)
证明材料 无弄虚作假
响应性
评审标准
设计安全符合《电力二次系统安全防护规定》安全要求
工期(关键节点)符合招标文件的规定
工程质量符合招标文件及合同的规定
投标内容符合招标文件规定
技术标准和要求符合招标文件“技术标准和要求”规定
技术偏差无招标方不能接受的偏差内容
其他废标条件 无法律规定及招标文件规定的其它废标内容
▲2.1.3 在评标过程中发现下列情况之一的,相应投标人的投标文件作废标处理:
(1)投标人不满足本次招标文件要求的投标人资格条件的;
(2)投标人的投标函及附表或资格证明文件未提供或实质性不符合招标文件要求的;
(3)投标文件无单位盖章并无法定代表人(或法定代表人授权的代理人)签字(或盖章)的;若是授权代理人签字(或盖章),无法定代表人出具的有效授权委托书的;
(4)投标文件所承诺的工期(工作完成期限)严重不满足招标文件要求的;
(5)投标范围与招标文件要求存在重大偏差的;
(6)投标人权利义务的响应不符合招标文件“合同通用条款及格式”、“合同专用条款及格式”的实质性规定的;
(7)技术标准和要求不符合招标文件的实质性规定的;
(8)投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的(虚假投标包括但不限于投标人在其投标文件中提供虚假的资格证明文件、业绩证明文件及擅自修改招标文件,使投标文件符合其要求的等,如发现投标人虚假投标的,该投标人参与本次投标的所有标/包均予以废标。招标人将有权取消该投标人在今后一段时间内的投标资格);
(9)开标前,项目单位投诉投标人在以往履行合同时存在质量事故或严重不良履约行为经查证属实的,该投标人针对该项目单位的所投的标/包予以废标;情节特别严重的,该投标人参与本次投标的所有标/包均予以废标。招标人将有权取消该投标人在今后一段时间内的投标资格;
(10)投标文件未按规定的格式填写,内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的;
(11)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效,按招标文件规定提交备选投标方案的除外;
(12)对于综合单价承包部分(如有),若投标人投标报价中未按照招标工程量给出项目和工程量进行报价,擅自改变项目或工程量(包括漏项、增项)的;
(13)投标文件违反法律的强制性规定的;
(14)投标人在规定的投标有效期内主动要求修改或撤回其投标文件的;
(15)投标人或投标文件符合招标文件中规定废标的其他条款的。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
(1)投标商务部分:见评标办法前附表;
(2)投标技术部分:见评标办法前附表;
(3)投标报价:见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法:见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式:见评标办法前附表。
2.2.4 商务详细评审标准。
以下商务详评标准考核内容编入商务投标文件中。
序号考核内容标准(分)
1投标文件综合响应情况10
2营业执照、注册资本10
3企业资质15
4经营状况20
5银行资信证明3
6报价格式12
7报价内容10
8费用比较10
9对供应商评价10
2.2.5 技术详细评审标准。
以下技术详评标准考核内容编入技术投标文件中。
辽宁省电力有限公司2012年电力光纤到户工程技术详评评分表
序号评分项目分值项目指标
一、投标文件综合评价(5分)
1对技术规范书的响应情况和符合情况 5投标文件填写规范、认真、全面、详实得5分,根据情况酌情以1分递减扣分,最低得2分。
二、工程设计要求响应情况(30分)
2符合规范15符合国家电网公司《电力光纤到户组网典型设计》等相关设计标准要求的得15分,部分符合得10分,不符合得5分
3设计范围5全部包含设计范围内三种业务系统架构图及文字描述的得5分,部分包含的得2分
4设计图纸3提供全部小区配电间至楼宇配电间部分及其他图纸的得3分,提供部分小区配电间至楼宇配电间部分图纸的得2分,未提供得1分
5概算编制要求7采用《20kV配电网工程预算定额》编制完整工程概预算表的得7分,未采用《20kV配电网工程预算定额》或编制不完整得2分
三、工程施工要求响应情况(25分)
6工期及施工进度安排7符合本次项目工期要求,并包含能够反映本次项目各主要施工过程周计划进度的横道图或网络图得7分,不包含的得2分
7质量保证8包含明确的质量目标、清晰的质量管理组织机构及明确的管理部门职责划分,同时具备完整的质量管理措施得8分,较完整的得3分
8工程业绩10具有3个以上电力光纤到户施工业绩得10分,具有1个电力光纤到户施工业绩的得5分,未有施工业绩得3分
四、主辅材要求响应情况(10分)
9用电信息采集5具备DL/T 645-2007规约的透传,支持Q/GDW 376.1-2009规约的处理,最大采集存储64块单相电表数据,每天24个采集点可存储8天的得5分,部分满足的得2分
10智能用电交互5交互系统终端支持具备硬件防拆卸守护电路;并满足技术规范书中全部便民服务的得5分,部分满足得2分
五、商业运营方案响应情况(15分)
11增值业务5提供多样化的增值业务运营服务的得5分,不能提供的得2分
12分成及经济测算7包含清晰的分成模式及详细的经济测算及分析的得7分,包含分成模式或经济测算及分析中一项的得内容的5分,未包含的得3分
13报装流程3包含清晰的运营业务报装流程得3分,未包含得1分
五、运行维护方案响应情况(15分)
14组织体系5包含清晰的组织体系和分工界面、规范的运行管理制度及完整的设备维护及故障处理流程得5分,较清晰得2分
15运维团队5在项目所在省份组建具有运维经验的团队,并提供相关证明的得5分,不具备的得2分
16客户服务中心5具备成熟的客户服务中心,全天24小时提供客户服务。形成完整的接听、处理、反馈、结单客服体系的得5分,不具备的得2分
2.2.6投标报价评分标准:见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
▲3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件,以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的,评标委员会应当否决其投标。
▲3.1.2 投标人有以下情形之一的,评标委员会应当否决其投标:
(1)第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的;
(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的;
(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
▲3.1.3投标报价有算术错误的,评标委员会按以下原则对投标报价进行修正,修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,评标委员会应当否决其投标。
(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;
(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.1.4 缺漏项处理:任何情况下均不调整。如果报价单中的分项报价中不包括招标文件规定的某项内容(即缺漏项),则视为该缺漏项费用视为已分摊在工程施工报价中其他相关项目的单价或价格之中,即已包含在投标总报价中,任何情形下不再调整增加缺漏报项目的费用。
▲3.1.5 招标人在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法的,投标人的投标报价不得超出招标人设定的最高投标限价,否则其投标将会被否决。最高投标限价详见招标公告附件“招标需求一览表”。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分,并计算出综合评估得分。
(1)按本章第2.2.4款规定的评审标准和2.2.1款规定的权重对投标商务部分计算出得分A;
(2)按本章第2.2.5款规定的评审标准和2.2.1款规定的权重对投标技术部分计算出得分B;
(3)按本章第2.2.6款规定的评审标准和2.2.1款规定的权重对投标报价计算出得分C。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C。
▲3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,或者在设有标底时明显低于标底,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标。
▲3.2.5 评标委员会发现投标人的单项报价明显偏差于其他投标人的同项报价,或者明显偏差于根据国家有关机构发布的相关计算依据计算出的同项价格,可能构成恶意不平衡报价的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,评标委员会应当认定该投标人恶意不平衡报价,否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。
▲3.3.4投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的,评标委员会可以否决其投标。
▲3.3.5开标后15日之内,投标人的投标代表人应保持手机畅通状态以便于评标委员会进行评标过程的澄清,评标澄清时间在开标15日内每天24小时保持可以联系并进行澄清状态,此时间内任何由于投标人原因导致不能澄清的,其投标将被否决。
3.4 评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外,评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
第一节 通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书,以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书:指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等,是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求:指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件,包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求,以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单:指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.8承包人建议书:指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
1.1.1.9 其他合同文件:指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人:指发包人和(或)承包人。
1.1.2.2 发包人:指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人:指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理:指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计负责人:指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工负责人:指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人:指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人:指从承包人处分包合同中某一部分工作,并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人:指在专用合同条款中指明的,受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的,监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师:指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程:指永久工程和(或)临时工程。
1.1.3.2 永久工程:指按合同约定建造并移交给发包人的工程,包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程:指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程,不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程:指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备:指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备:指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品,不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施:指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备:指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地(或称工地、现场):指用于合同工程施工的场所,以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所,包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地:指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地:指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知:指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期:指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期:指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限,包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期:指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期:指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限,具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期:指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天:除特别指明外,指日历天。合同中按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验:是指在工程竣工验收前,根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收:是指承包人完成了全部合同工作后,发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验:是指在工程竣工验收后,根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收:是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求,针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价:指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的,包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格:指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用:指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支,包括管理费和应分摊的其他费用,但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额:指招标文件中给定的,用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额,包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价:指招标文件中给定的,用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工:指对零星工作采取的一种计价方式,按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金:指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式:指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件:指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定,经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的,应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章,以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:
(1)合同协议书;
(2)中标通知书;
(3)投标函及投标函附录;
(4)专用合同条款;
(5)通用合同条款;
(6)发包人要求;
(7)承包人建议书;
(8)价格清单;
(9)其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外,发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后,合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外,承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的,监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件,包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等,发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的,按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽,应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等,均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件,均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人,并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外,未经承包人同意,发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人,也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人,也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人,法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式,谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的,行为人应赔偿损失,并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物,承包人应采取有效合理的保护措施,防止任何人员移动或损坏上述物品,并立即报告当地文物行政部门,同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施,由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报,致使文物丢失或损坏的,应赔偿损失,并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外,承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物,除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计,以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时,因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任,由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的,专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意,任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求中的错误(A)
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求,发现错误的,应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。
1.13 发包人要求中的错误(B)
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求,发现错误的,应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的,按照第15条约定处理。对确实存在的错误,发包人坚持不作修改的,应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的,承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误,但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否,在任何情况下,发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期,由发包人承担,并向承包人支付合理利润。
(1)发包人要求中引用的原始数据和资料;
(2)对工程或其任何部分的功能要求;
(3)对工程的工艺安排或要求;
(4)试验和检验标准;
(5)除合同另有约定外,承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的,承包人发现后应书面通知发包人,并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的,承包人有权拒绝履行合同义务,直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2.发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律,并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件,并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件
法律规定和(或)合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续,发包人应按时办理。
法律规定和(或)合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件,发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的,从其约定。
2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托,享有合同约定的权力,其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的,应在专用合同条款中指明。未经发包人批准,监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任,不因监理人对承包人文件的审查或批准,对工程、材料和工程设备的检查和检验,以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时,应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过2天不能履行职责的,应委派代表代行其职责,并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意,与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时,应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的,视为已获批准,但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利,监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的,可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议,总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外,总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示,监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章,并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的,应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下,总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示,承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函,监理人在24小时内未发出书面确认函的,该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外,承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和(或)工期延误的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时,总监理工程师应与合同当事人协商,尽量达成一致。不能达成一致的,总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人,并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的,构成争议,按照第24 条的约定处理。在争议解决前,双方应暂按总监理工程师的确定执行,按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的,按修改后的结果执行,由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律,并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税,应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示,完成合同约定的全部工作,并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补,使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外,承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件,以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品,并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法,以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求,编制设计、施工的组织和实施计划,并对所有设计、施工作业和施工方法,以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施,确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全,防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时,不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利,避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地,影响他人作业或生活的,应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外,提供有关条件的内容和可能发生的费用,由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前,承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的,承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作,直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的,承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效,发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期,承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外,未经发包人同意,承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的,承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中,未经发包人同意,不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系,并接受指示,负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理,并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意,并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的,应事先征得监理人同意,并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示,负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时,可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责,但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内,向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告,其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格,以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定,更换主要管理人员和技术人员的,应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换,应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等;技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格,并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员(包括分包人的设计人员)在合同期限内的任何时候,都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明,监理人有权随时检查。监理人认为有必要时,可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外,承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的,应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员,或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的,应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的,承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同,并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间,保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的,应不超过法律规定的限度,并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件,以及符合环境保护和卫生要求的生活环境,在远离城镇的施工场地,还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定,采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的,承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定,为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料,以及其他与建设工程有关的原始资料,并承担原始资料错误造成的全部责任,但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘,并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中,视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件(A)
4.11.1 不可预见物质条件,除专用合同条款另有约定外,是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物,包括地下和水文条件,但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时,应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和(或)施工,并及时通知监理人,通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示,指示构成变更的,按第15条约定执行。监理人没有发出指示的,承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误,由发包人承担。
4.11 不可预见的困难和费用(B)
除合同另有约定外,承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料,并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时,合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限,编制详细的进度计划,包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见,否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划,是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划,编制更为详细的分阶段或分项进度计划,报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时,承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告,并附有关措施和相关资料,报监理人批准;监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示,承包人应按该指示修订合同进度计划,报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量,承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前,向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系,不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作,并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外,承包人完成设计工作所应遵守的法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准,均应视为在基准日适用的版本。基准日之后,前述版本发生重大变化,或者有新的法律,以及国家、行业和地方的规范和标准实施的,承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的,按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求,在合同进度计划中专门列出设计进度计划,报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的,按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的,按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外,自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起,发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的,应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的,应立即通知监理人,并向监理人提交修改后的承包人的设计文件,审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的,应通过监理人以书面形式通知承包人,并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明,对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查,审查期重新起算。
合同约定的审查期满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议的,视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的,承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内,向政府有关部门报送设计文件,承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见,不需要修改发包人要求的,承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件;需要修改发包人要求的,发包人应重新提出发包人要求,承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的,承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求,对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的,应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录,如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地,并在竣工试验开始前,按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前,承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸,并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 在监理人收到上述文件前,不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前,承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册,该手册应足够详细,以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册,以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前,不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷,无论承包人是否根据本款获得了批准,承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外,承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定,将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件,并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备,承包人应会同监理人进行检验和交货验收,查验材料合格证明和产品合格证书,并按合同约定和监理人指示,进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,检验和测试结果应提交监理人,所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备(A)
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的,应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排,向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期,向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人,承包人应会同监理人在约定的时间内,赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外,发包人提供的材料和工程设备验收后,由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的,承包人不得拒绝,但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的,应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求,或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。
6.2 发包人提供的材料和工程设备(B)
发包人不提供材料和工程设备。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备,包括备品备件、安装专用工器具与随机资料,必须专用于合同约定范围内的工程,未经监理人同意,承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料,应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存,未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时,应向监理人提出申请。
6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备,并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备,应即时发出指示要求承包人立即改正,并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的,承包人有权拒绝,并可要求发包人更换,由此增加的费用和(或)工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求,及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的,应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外,承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的,应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施(A)
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施(B)
发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量标准时,监理人有权要求承包人增加或更换施工设备,承包人应及时增加或更换,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外,运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意,不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意,承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施(A)
发包人应根据工程的施工需要,负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权,以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利,并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
8.1 道路通行权和场外设施(B)
承包人应根据工程的施工需要,负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权,以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利,并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外,承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施,包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施,并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外,承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规,严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶,并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件,应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续,发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用,由承包人承担,但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的,由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输,其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物;“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内,通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外,承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范,按上述基准点(线)以及合同工程精度要求,测设施工控制网,并在专用合同条款约定的期限内,将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的,承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用,并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作,并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测,当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时,承包人应按监理人指示进行修正或补测,并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责,对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的,发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实,发现存在明显错误或疏忽的,应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的,承包人应提供必要的协助,发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责,授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施,组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任,但由于承包人原因造成发包人人员工伤的,应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失:
(1)工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失;
(2)由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在专用合同条款约定的期限内,按合同约定的安全工作内容,编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的,应严格执行操作规程,采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计,在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节,提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议,防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理,特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理,以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程,配备必要的安全生产和劳动保护设施,加强对承包人人员的安全教育,并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案,报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查,配置必要的救助物资和器材,切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定,并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用,由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员,包括分包人人员的工伤事故承担责任,但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的,应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失,由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外,承包人应与当地公安部门协商,在现场建立治安管理机构或联防组织,统一管理施工场地的治安保卫事项,履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外,还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外,承包人应编制施工场地治安管理计划,并制定应对突发治安事件的紧急预案,报监理人批准。自承包人进入施工现场,至发包人接收工程的期间,施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件,以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的,发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态,防止事态扩大,尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中,应遵守有关环境保护的法律,履行合同约定的环境保护义务,并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容,编制环保措施计划,报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等,符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的,承包人应立即通知监理人,监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修,减少人员伤亡和财产损失,防止事故扩大,并保护事故现场。需要移动现场物品时,应作出标记和书面记录,妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定,及时如实地向有关部门报告事故发生的情况,以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的,监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外,因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定,并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中,由于发包人的下列原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。需要修订合同进度计划的,按照第4.12.2项的约定执行。
(l)变更;
(2)未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查;
(3)因发包人原因导致的暂停施工;
(4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款;
(5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误;
(6)发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的;
(7)发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务;
(8)发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因,未能按合同进度计划完成工作,或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的,承包人应采取措施加快进度,并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误,承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金,不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工,或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的,应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用,并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的,发包人和(或)承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误的,由发包人承担。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时,可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示,承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的,由此造成费用的增加和(或)工期延误由承包人承担:
(1)承包人违约;
(2)承包人擅自暂停工作;
(3)合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的,承包人可向发包人发出通知,要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务,承包人有权暂停施工,并通知监理人,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误责任,并支付承包人合理利润。
(1)发包人未能按合同约定支付价款,或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书,导致付款延误的;
(2)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的;
(3)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的;
(4)发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况,且监理人未及时下达暂停工作指示的,承包人可先暂停施工,并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复,逾期未答复的,视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的,暂停工作期间,承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障,由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后,监理人应与发包人和承包人协商,采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时,监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后,应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的,由此增加的费用和工期延误由承包人承担;因发包人原因无法按时复工的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的,除该项暂停由于承包人违约造成之外,承包人可向监理人提交书面通知,要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准,则承包人可以通知监理人,将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的,视为发包人违约,应按第12.2.1项的约定执行,同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的,如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施,造成工期延误的,视为承包人违约,应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的,监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止,由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的,发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验,并作详细记录,编制工程质量报表,报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便,包括监理人到施工场地,或制造、加工地点,或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示,进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测,提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验,不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后,承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求,并在检查记录上签字后,承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的,承包人应在监理人指示的时间内修整返工后,由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的,除监理人另有指示外,承包人可自行完成覆盖工作,并作相应记录报送监理人,监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的,可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后,监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验,承包人应遵照执行,并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润;经检验证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查,私自将工程隐蔽部位覆盖的,监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误,使用不合格材料、工程设备,或采用不适当的施工工艺,或施工不当,造成工程不合格的,监理人可以随时发出指示,要求承包人立即采取措施进行补救,直至达到合同要求的质量标准,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格,需要承包人采取措施补救的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验,并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的,由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的,除监理人另有指示外,承包人可自行试验和检验,并应立即将试验和检验结果报送监理人,监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的,或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的,可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担;重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验,应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件,进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验,承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验,监理人认为必要时,应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求,编制工艺试验措施计划,报送监理人批准。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中,经发包人同意,监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示,承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出,否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示,承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中,承包人对发包人要求的合理化建议,均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等,并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的,应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的,发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
(1)在合同履行过程中,监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求,并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的,由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
(2)承包人收到监理人按合同约定发出的文件,经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的,可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据,以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响,并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后,应与发包人共同研究,确认存在变更的,应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的,应由监理人书面答复承包人。
(3)承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的,应立即通知监理人,说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润,并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
(1)变更指示只能由监理人发出。
(2)变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求,并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后,应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂列金额
经发包人同意,承包人可使用暂列金额,但应按照第15.6款规定的程序进行,并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工(A)
15.5.1 发包人认为有必要时,由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作,应从暂列金额中支付,承包人应在该项变更的实施过程中,每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准:
(1)工作名称、内容和数量;
(2)投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时;
(3)投入该工作的材料类别和数量;
(4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时;
(5)监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后,按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单,由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.5 计日工(B)
签约合同价包括计日工的,按合同约定进行支付。
15.6 暂估价(A)
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的,由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的,应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的,由监理人按照第15.3.2项进行估价,但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6 暂估价(B)
签约合同价包括暂估价的,按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整(A)
除专用合同条款另有约定外,因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额(适用于投标函附录约定了价格指数和权重的)
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时,根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据,按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1 Ft2 Ft3 Ftn
△P=PO[A+{B1×—+B2×—+B3×—+…+Bn×—}-1]
F01 F02 F03 F04
式中:△P---需调整的价格差额;
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的,也不计在内;
A ---定值权重(即不调部分的权重);
B1;B2;B3;……Bn---各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例;
Ft1;Ft2;Ft3;……Ftn---各可调因子的当期价格指数,指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数;
F01;F02;F03;……F0n---各可调因子的基本价格指数,指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数,缺乏上述价格指数时,可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的,可暂用上一次价格指数计算,并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的,由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的,则对原约定竣工日期后继续施工的工程,在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时,应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。
16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的,则对原约定竣工日期后继续施工的工程,在使用第16.1.1.1目价格调整公式时,应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额(适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的)
合同工期内,因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时,人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整;需要进行价格调整的材料,其单价和采购数应由监理人复核,监理人确认需调整的材料单价及数量,作为调整合同价格差额的依据。
16.1 物价波动引起的调整(B)
除法律规定或专用合同条款另有约定外,合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后,因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时,监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定,按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外,
(1)合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整;
(2)合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金;
(3)价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量,不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料,而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的,应按照专用合同条款的约定进行计量和估价,并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外,承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函,预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回,扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前,由于不可抗力或其他原因解除合同时,预付款尚未扣清的,尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外,工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外,承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素,按照以下分类和分解原则,结合第4.12.1项约定的合同进度计划,汇总形成月度支付分解报告。
(1)勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
(2)材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
(3)技术服务培训费。按照价格清单中的单价,结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
(4)其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外,按照价格清单中的价格,结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内,将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批,监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见,经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的,应相应修改支付分解表,并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前,按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数,向监理人提交进度付款申请单,并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外,进度付款申请单应包括下列内容:
(1)当期应支付金额总额,以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额;
(2)当期根据支付分解表应支付金额,以及截至当期期末累计应支付金额;
(3)当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额,以及截至当期期末累计应支付金额;
(4)当期根据第15条应增加和扣减的变更金额,以及截至当期期末累计变更金额;
(5)当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额,以及截至当期期末累计索赔金额;
(6)当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额,以及截至当期期末累计返还预付款金额;
(7)当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额,以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额;
(8)当期根据合同应增加和扣减的其他金额,以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
(1)监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核,提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料,经发包人审批同意后,由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的,视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
(2)发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内,将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的,视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的,按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
(3)监理人出具进度付款证书,不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
(4)进度付款涉及政府投资资金的,按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的,监理人有权予以修正,承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正,应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中,按专用合同条款的约定扣留质量保证金,直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时,承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金,发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议,发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时,承包人没有完成缺陷责任的,发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额,并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期,直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
(1)工程接收证书颁发后,承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单,并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外,竣工付款申请单应包括下列内容:竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
(2)监理人对竣工付款申请单有异议的,有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后,由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
(1)监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查,提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查,又未提出具体意见的,视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意;发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的,监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
(2)发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内,将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的,按第17.3.4(2)目的约定,将逾期付款违约金支付给承包人。
(3)承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的,发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分,按第24条的约定执行。
(4)竣工付款涉及政府投资资金的,按第17.3.4(4)目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
(1)缺陷责任期终止证书签发后,承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单,并提供相关证明材料。
(2)发包人对最终结清申请单内容有异议的,有权要求承包人进行修正和提供补充资料,由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
(1)监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内,提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查,又未提出具体意见的,视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意;发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的,监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
(2)发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内,将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的,按第17.3.4(2)目的约定,将逾期付款违约金支付给承包人。
(3)承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的,按第24条的约定执行。
(4)最终结清付款涉及政府投资资金的,按第17.3.4(4)目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后,进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人,监理人应在该日期后14天内,确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外,竣工试验应按下述顺序进行:
(1)第一阶段,承包人进行适当的检查和功能性试验,保证每一项工程设备都满足合同要求,并能安全地进入下一阶段试验;
(2)第二阶段,承包人进行试验,保证工程或区段工程满足合同要求,在所有可利用的操作条件下安全运行;
(3)第三阶段,当工程能安全运行时,承包人应通知监理人,可以进行其他竣工试验,包括各种性能测试,以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的,承包人应按照监理人的指示限期改正,并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时,承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告:
(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外,合同范围内的全部区段工程以及有关工作,包括合同要求的试验和竣工试验均已完成,并符合合同要求;
(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件;
(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;
(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作;
(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后,应审查申请报告的各项内容,并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的,应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人,指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后,应再次提交竣工验收申请报告,直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的,视为同意承包人的竣工验收申请,并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的,应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的,应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的,限期修好,并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后,监理人复查达到要求的,经发包人同意后,再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的,监理人应按照发包人的验收意见发出指示,要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理,并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后,应重新提交竣工验收申请报告,按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外,经验收合格工程的实际竣工日期,以提交竣工验收申请报告的日期为准,并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的,视为验收合格,实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准,但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 国家验收
需要进行国家验收的,竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排,在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时,或承包人提出经发包人同意时,可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后,由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前,使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工,其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工,根据专用合同条款约定,需要投入施工期运行的,经发包人按第18.5 款的约定验收合格,证明能确保安全后,才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的,由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外,工程接收证书颁发后,承包人应按以下要求对施工场地进行清理,直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
(1)施工场地内残留的垃圾已全部清除出场;
(2)临时工程已拆除,场地已按合同要求进行清理、平整或复原;
(3)按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料,包括废弃的施工设备和材料,已按计划撤离施工场地;
(4)工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物,已按监理人指示全部清理;
(5)监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地,或者场地清理未达到合同约定的,发包人有权委托其他人恢复或清理,所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内,除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外,其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外,缺陷责任期满时,承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验(A)
除专用合同条款另有约定外,发包人应:
(1)为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料,以及具有适当资质和经验的工作人员;
(2)根据承包商按照第5.6款提供的手册,以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验,发包人可自行进行,承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的,承包人应按照合同的约定进行赔偿,或者承包人提出修复建议,按照发包人指示的合理期限内改正,并承担合同约定的相应责任。
18.9 竣工后试验(B)
除专用合同条款另有约定外:
(1)发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备;
(2)承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器,以及有资格和经验的工作人员;
(3)承包人应在发包人在场的情况下,进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的,承包人应按照合同的约定进行赔偿,或者承包人提出修复建议,按照发包人指示的合理期限内改正,并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前,已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程,其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中,发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的,承包人应负责修复,直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的,应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的,发包人应承担修复和查验的费用,并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的,发包人可自行修复或委托其他人修复,所需费用和利润的承担,按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的,发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期,但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后,经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能,承包人应重新进行合同约定的试验和试运行,试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要,有权进入工程现场,但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期,包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书,并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定,在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前,已经发包人提前验收的区段工程,其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前,承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定,为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险,缴纳工伤保险费,并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定,为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险,缴纳工伤保险费,并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员,投保人身意外伤害险,缴纳保险费,并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员,投保人身意外伤害险,缴纳保险费,并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外,承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本,保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。保险人作出变动的,承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系,使保险人能够随时了解工程实施中的变动,并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的,应由承包人和(或)发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
(1)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险,或未能使保险持续有效的,另一方当事人可代为办理,所需费用由对方当事人承担。
(2)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险,导致受益人未能得到保险人的赔偿,原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时,投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见,在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后,发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失,收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的,由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时,按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件,使其履行合同义务受到阻碍时,应立即通知合同另一方当事人和监理人,书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生,合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告,说明不可抗力和履行合同受阻的情况,并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外,不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同双方按以下原则承担:
(1)永久工程,包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担;
(2)承包人设备的损坏由承包人承担;
(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;
(4)承包人的停工损失由承包人承担,但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;
(5)不能按期竣工的,应合理延长工期,承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行,在延迟履行期间发生不可抗力的,不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后,发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大,任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方解除合同。合同解除后,承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款,参照第22.2.3 项约定,由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的,属承包人违约:
(1)承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定;
(2)承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定,私自将合同的全部或部分权利转让给其他人,或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人;
(3)承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定,未经监理人批准,私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地;
(4)承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备,工程质量达不到标准要求,又拒绝清除不合格工程;
(5)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作,造成工期延误;
(6)由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的;
(7)承包人在缺陷责任期内,未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复,而又拒绝按监理人指示再进行修补;
(8)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同;
(9)承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
(1)承包人发生第22.1.1(6)目约定的违约情况时,按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的,承包人应承担延期责任。
(2)承包人发生第22.1.1(8)目约定的违约情况时,发包人可通知承包人立即解除合同,并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
(3)承包人发生除第22.1.1(6)目和第22.1.1(8)目约定以外的其他违约情况时,监理人可向承包人发出整改通知,要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外,承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后,承包人仍不纠正违约行为的,发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内,承包人应撤离现场,发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续,发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要,有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任,也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
(1)承包人收到发包人解除合同通知后28天内,监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值,包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
(2)发包人发出解除合同通知后,发包人有权暂停对承包人的一切付款,查清各项付款和已扣款金额,包括承包人应支付的违约金。
(3)发包人发出解除合同通知后,发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
(4)合同双方确认合同价款后,发包人颁发最终结清付款证书,并结清全部合同款项。
(5)发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的,按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的,发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人,并在承包人收到解除合同通知后的14天内,依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件,监理人通知承包人进行抢救,承包人声明无能力或不愿立即执行的,发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的,由此发生的金额和(或)工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的,属发包人违约:
(1)发包人未能按合同约定支付价款,或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证,导致付款延误;
(2)发包人原因造成停工;
(3)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工;
(4)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同;
(5)发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
(1)发生第22.2.1(4)目的违约情况时,承包人可书面通知发包人解除合同。
(2)承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后,发包人仍不纠正违约行为的,承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任,也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的,发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项,承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证:
(1)承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款;
(2)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后,该材料、工程设备和其他物品归发包人所有;
(3)承包人为完成工程所发生的,而发包人未支付的金额;
(4)承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额;
(5)因解除合同造成的承包人损失;
(6)按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保,但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后,承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作,并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定,发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中,一方当事人因第三人的原因造成违约的,应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷,依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定,承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的,应按以下程序向发包人提出索赔:
(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的,工期不予顺延,且承包人无权获得追加付款;
(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料;
(3)索赔事件具有连续影响的,承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数;
(4)在索赔事件影响结束后的28 天内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
(1)监理人收到承包人提交的索赔通知书后,应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料,必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
(2)监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期,并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内,将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的,视为认可索赔。
(3)承包人接受索赔处理结果的,发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的,按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后,应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向承包人发出索赔通知,并说明发包人有权扣减的付款和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的,丧失要求扣减付款和(或)延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同,要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除,或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的,可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的,可在专用合同条款中约定下列一种方式解决:
(1)向约定的仲裁委员会申请仲裁;
(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前,以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中,发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的,发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后,协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议,应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告,并附必要的文件、图纸和证明材料,申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内,向争议评审组提交一份答辩报告,并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外,争议评审组在收到合同双方报告后的14天内,邀请双方代表和有关人员举行调查会,向双方调查争议细节;必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外,在调查会结束后的14天内,争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审,作出书面评审意见,并说明理由。在争议评审期间,争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的,由监理人根据评审意见拟定执行协议,经争议双方签字后作为合同的补充文件,并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见,并要求提交仲裁或提起诉讼的,应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方,并抄送监理人,但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节 专用合同条款
合同专用条款是对合同通用条款的具体阐明、修改或补充。合同专用条款与合同通用条款不一致时,以专用条款为准。
1.1.2.2 项目法人:
地址:
邮编:
电话:
传真:
1.1.2.4 建设管理单位:
地址:
邮编:
电话:
传真:
1.1.2.6 设计方:
地址:
邮编:
电话:
传真:
1.1.2.9 监理人:
地址:
邮编:
电话:
传真:
1.1.3.4 单位工程范围:
1.1.3.10 永久占地范围:
1.1.3.11 临时占地范围:
1.1.4.5 缺陷责任期期限为:
1.1.6.1 重大设计变更是指:
1.7.1 发包人应按以下约定向承包人提供图纸:
提交时间:
提交数量:
1.7.2 承包人应按以下约定向监理人报送资料:
资料名称:
报送时间:
报送数量:
监理人应收到承包人报送的资料后___天内作出批复。
1.7.3 监理人应在工程或工程相应部位施工开始 天前向承包人签发图纸修改图。
2.5 发包人应按以下约定向承包人提供施工场地:
提供时间:
场地条件:
场地范围:
2.6 发包人应按以下约定完成各项工作,使工程具备开工条件:
2.6.1水、电、通讯等施工管线进入施工现场的时间、地点和供应要求:
水:
电:
通讯:
2.6.2 施工场地与公共道路之间通道的开通时间、起止地点和要求:
2.6.3 提供工程地质和地下管网线路资料的时间、地点和要求:
2.6.4 应由发包人办理的证件、批件的名称和完成时间:
2.6.5 水准点与坐标控制点位置提供和交验的时间、地点和要求:
2.6.6 会审图纸和设计交底的时间、地点和要求:
2.6.7 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:
3.1.1 对于以下事项,监理人在行使权力前需要经发包人事先批准:
3.1.4 除合同通用条款的约定外,监理人还应履行以下职责:
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的,应在收到指示后___天以内向总监理工程师提出书面异议。
3.3.4 总监理工程师 (可以/不可以)将合同通用条款第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
4.1.3 承包人应按照合同约定完成的工作内容为:
承包人 (需/不需)提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品,并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.14
(3)承包人免费保管工程的期限为___个月。
超过免费保管期限的,发包人应按如下标准支付保管费用:
4.2.1 承包人应按以下时间、数额向发包人提供履约保证:
(1)时间:合同生效后5个工作日内。
(2)数额:签约合同价的____%。
4.3.1 承包人的分包应遵守以下约定:
4.3.2 未经发包人同意,承包人 (可以/不得)将主体、关键性工作以外的其他工作分包给第三人。
4.3.4 分包人资格能力应满足以下要求:
4.3.7
(1)分包工程总造价不得超过本合同价格的 %。
4.3.8 承包人对劳务分包商的管理措施如下:
4.3.10 除合同通用条款的约定外,承包人违反合同约定进行分包的,发包人有权采取以下处理措施:
4.5.2 承包人项目经理必须满足以下第___项资格要求:
(1)具有一级注册建造师资格;
(2)具有二级注册建造师资格。
承包人项目经理必须具备以下施工管理经验:
4.8.7 承包人应自费采取以下进一步的安全措施,以保证其职员与工人的安全:
5.1.3 承包人需报送监理人审批的材料和工程设备的名称、规格、制造商、数量及供货时间如下:
序号名称规格制造商数量供货时间
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期见下表:
序号名称规格数量价格交货方式交货
地点交货时间
6.2 发包人提供的施工设备或临时设施如下:
7.1.1 关于施工场地的情况如下:
(1)承包人使用的施工场地的总范围:
(2)承包人使用施工场地的顺序:
(3)与顺序相应的施工场地的范围:
8.1.1
(1)发包人应在承包人进场后____日内,通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。
(2)承包人应按以下要求测设施工控制网:
承包人应在工程开工____日前将施工控制网资料报送监理人审批。
9.1.1承包人应按以下第___项约定,编制施工安全措施计划报送监理人审批:
(1)在工程开工____天前,按合同约定的安全工作内容,编制施工安全措施计划报送监理人审批。
(2)合同生效后____日内,按合同约定的安全工作内容,编制施工安全措施计划报送监理人审批。
9.1.2 承包人应按下表向发包人及监理人提交文件:
序号文件内容提交时间备注
1安全管理组织机构及安全责任人情况
2工程安全管理制度和安全文明环保施工二次策划方案
3工程项目安全文明施工实施细则
4经承包人主管领导审批的特殊施工安全技术措施
5施工安全及交通安全情况通报及事故报告
9.1.3 承包人编制二次策划所应遵循的项目安全管理目标和安全文明施工规划:
(1)项目安全管理目标:
(2)安全文明施工规划:
9.4.1 施工安全措施补助费、文明施工措施费的计算标准为:
9.6 发包人将按整个工程安全措施补助费、文明施工措施费总和的 %设立安全文明施工奖励基金。
10.1 承包人应按以下内容和期限编制施工进度计划和施工方案说明报监理人:
10.1.1承包人编制的施工进度计划和施工方案说明应包含以下内容: 。
10.1.2 承包人应在开工 天前编制施工进度计划和施工方案说明报监理人。
监理人应在收到承包人报送的施工进度计划和施工方案说明后 日内进行批复或提出修改意见。
11.1.2 除合同通用条款的约定外,工程开工还需具备以下先决条件:
11.2 若工程在竣工验收时未达到合同约定的质量、安全目标的,承包人应按照如下约定承担违约责任:
11.4 出现如下异常恶劣气候条件时,承包人应尽最大努力积极采取措施,确保施工进度,若经采取措施施工进度仍被延误的,承包人有权要求发包人延长工期:
11.6.3 逾期竣工违约金的计算方法如下:
每逾期一天向发包人支付相当于签约合同价____%或_____元的违约金。延误合同工期达____个月时,发包人有权终止合同。
12.1.5 由承包人承担责任的其他暂停施工如下:
13.1.1 承包人应保证工程质量达到如下目标:
13.7.1 质量事故的具体分类标准如下:
13.7.2 质量事故的调查处理程序如下:
15.4.2 (1)承包人应在收到变更指示或变更意向书后____日内向监理人提交变更报价书。
15.9.4 关于暂定金额的说明如下:
15.11.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的,由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系按以下约定执行:
16.1.2
(5)除通用条款约定外,双方确认以下费用已包含在签约合同价中:
16.2.1 因物价波动引起的价格调整按如下约定处理:
16.2.3 合同价格不得因以下各项费用而进行调整:
17.1.5 总价子目的分解和计量按照下述约定进行:
17.2.1 预付款的额度和预付办法如下:
17.2.5 预付款的扣回办法如下:
17.6.1 竣工付款申请单
(1)承包人应在工程接收证书颁发后___个工作日内向监理人提交____份竣工付款申请单及相关竣工结算资料。
除通用条款已有约定外,竣工付款申请单还需包含的其他内容如下:
17.7.1 承包人应在缺陷责任期终止证书签发后___个工作日内向监理人提交___份最终结清申请单,并提供相关证明材料。
18.1.7 对工程进行达标考核的标准:
18.3 承包人应提交的工程竣工资料的内容、要求及份数如下:
18.3.1 内容、要求:
18.3.2 份数:竣工草图____套;其他竣工资料正本____套,副本____套,正本应为原件;全套竣工资料电子版一份(采用不可擦除型光盘)。
18.4 发包人对承包人档案管理工作进行考核的具体办法如下:
18.6.3 单位工程的中间验收按如下约定执行:
18.10.1 工程试运行天数为 天。
19.3 工程质量保修范围、期限和责任:
20.1 建筑工程一切险和安装工程一切险的投保,按以下第 种方式进行:
(1)承包人以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保;
(2)发包人投保。
具体的投保内容、保险金额、保险期限等有关内容如下:
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前,第三者责任险的投保,按以下第 种方式进行:
(1)承包人以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保;
(2)发包人投保。
保险金额等有关内容如下:
20.6.1 承包人应在合同生效后____日内提交所投保险生效的证据和保险单副本。
22.1.2 (1)承包人发生第22.1.1(6)目约定的违约情况时,发包人可按以下关于违约责任的约定进行处理:
24.1 合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的,按以下第___种方式处理:
(1)仲裁:提交_______,按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
(2)诉讼:向_________所在地人民法院提起诉讼。
25.2 送达地址:
第29条 合同生效条件
本合同在以下条件全部满足之日生效:
(1)合同协议书经双方法定代表人(负责人)或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章;
(2) 。
第三节 合同附件格式
附件一:合同协议书
合同协议书
(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施 (项目名称),已接受 (承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)中标通知书;
(2)投标函及投标函附录;
(3)专用合同条款;
(4)通用合同条款;
(5)发包人要求;
(6)价格清单;
(7)承包人建议;
(8)其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价:人民币(大写) (¥ )。
4. 承包人项目经理: ;设计负责人: ;施工负责人: 。
5. 工程质量符合的标准和要求: 。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人计划开始工作时间:________________,实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 天。
9. 本协议书一式 份,合同双方各执一份。
10. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人: (盖单位章) 承包人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字) 法定代表人或其委托代理人: (签字)
年 月 日 年 月 日
?
附件二:履约担保格式
履约担保
(发包人名称):
鉴于 (发包人名称,以下简称“发包人”)接受 (承包人名称,以下称“承包人”)于 年 月 日参加 (项目名称)的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同,向你方提供担保。
1. 担保金额人民币(大写) (¥ )。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。
3. 在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在7天内支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。
担 保 人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
地 址:
邮政编码:
电 话:
年 月 日?
附件三:预付款担保格式
预付款担保
(发包人名称):
根据 (承包人名称)(以下称“承包人”)与 (发包人名称)(以下简称“发包人”)于 年 月 日签订的 (项目名称)设计施工总承包合同,承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保,即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币(大写) (¥ )。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效,至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我方在收到你方的书面通知后,在7天内支付。但本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变。
担保人: (盖单位章)
法定代表人或授权人: (签字)
地 址:
邮政编码:
电 话:
年 月 日
第五章 投标文件格式
封皮格式
招标编号:
分标编号:
包号:
辽宁省电力有限公司集中招标 年第 批
总承包项目
投标文件
第一卷 开标文件
(第二卷 第一册 商务部分)
(第二卷 第二册 技术部分)
投标人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
年 月
目 录
第一卷 开标文件
一、投标函及投标函附表
二、投标保证金承诺函
第二卷 第一册 商务部分
一、投标人法定代表人授权委托书
二、招标人、招标代理机构与投标人三方约定
三、投标人资格审查资料(商务)
四、评标条件、标准及招标文件要求的其它内容
五、投标人需说明的其它问题
六、商务偏差表格式
七、预算书(独立成册、与商务投标文件一起封装)
第二卷 第二册 技术部分
一、投标人资格审查资料(技术)
二、项目管理机构
三、施工组织设计
四、施工组织设计确认书
五、评标条件、标准及招标文件要求的其它内容
六、投标人需说明的其它问题
七、技术偏差表格式
第三卷 投标文件电子版一份(U盘)
第一卷 开标文件
开标文件的文件每一页必须有投标人法定代表人或授权代表签字并加盖投标人公章。
一、投标函及投标函附表
(一)投标函
招标编号:
分标编号:
包 号:
(招标人名称):
1.我方己仔细研究了(招标编号/分标编号/包号)(包名称)施工招标文件的全部内容,愿意以投标函附表所列的投标报价,以招标文件所要求的工期,并按招标全部要求、合同条款、技术规范、图纸、工程量清单的条件实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到投标人须知前附表1.3.3款的要求。
2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.随同本投标函提交投标保证金一份(承诺函的形式),金额完全符合招标公告的要求。
4.如我方中标:
(l)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2)随同本投标函递交的投标函附表属于合同文件的组成部分。
(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5.我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。
6. (其他补充说明)。
投标人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
地址:
电话:
传真:
邮政编码:
年 月 日
(二)投标函附表:开标一览表
开标一览表
招标编号:
分标编号:
包 号:
单位:元
序号工程名称 金 额(元)备注
1
2
3
4
投标报价总金额金额(小写): 元
金额(大写):
注:?此表的标包号必须与投标函的完全一致,并与投标函同时作为开标文件提交。?投标报价以包为单位,本表各个序号对应的工程是指招标公告附件“招标需求一览表”中同一包号下包含的所有工程。?投标人所投包号下只有一个工程时直接把报价填报到“投标报价总金额”处即可。投标人所投包号下含有两个及以上工程时,必须报出各个工程的金额然后汇总为投标报价总金额。
法定代表人或授权代表签字:____________
投标人公章:____________
二、投标保证金承诺函
▲投标保证金承诺函必须提交,否则投标被否决。
投标保证金承诺函
致:__ [招标人名称]__
本承诺函作为 [投标人名称] (以下简称“投标人”)对 (招标编号/分标编号/包号)(包名称) 的投标提供的投标保证金承诺。投标保证金金额为我方投标报价金额的2%。
我方承诺:虽然投标保证金没有实际交付你方,但我方按照投标报价金额的2%承担投标保证金责任,即当我方发生本招标文件中投标保证金应被扣留的情形时,我方将在接到贵方实际补交投标保证金通知15日内,补交投标保证金。如不补交,我方知道将被取消与贵方所有签订合同的资格,并且还要对贵方承担赔偿责任,赔偿金额为本招标文件有关投标保证金的规定的相关条款。
法定代表人或授权代表签字:____________
投标人公章:____________
年 月 日
第二卷第一册 商务投标文件
一、投标人法定代表人授权委托书
授权委托书
本人 (姓名) 系 (投标人名称) 的法定代表人,现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (所投标项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。
在招标人收到撤销本授权的通知以前,本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同(在本授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。
若被授权人有两名或两名以上,则任一被授权人签署的有关文件、协议、合同或处理的相关事务均视为同等有效。代理人无转委托权。
投标人: (盖单位章)
法定代表人: (签字) 身份证号码:
委托代理人: (签字) 身份证号码:
年 月 日
注:①若投标代表人为投标单位法定代表人则无需提供;②提交的同时附法定代表人资格证明书、授权人、被授权人身份证原件影印件。
法定代表人资格证明书
投标人名称: 单位性质:
地址:
成立时间: 年 月 日
经营期限:
姓名: 性别: 年龄: 职务:
系 (投标人名称)的法定代表人。
特此证明。
投标人: (盖单位章)
年 月 日
二、招标人、招标代理机构与投标人三方约定
▲要求为原件由法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章后,附在商务投标文件中,否则构成重大偏差而导致废标。
招标人、招标代理机构与投标人三方约定
根据《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定:“招标代理服务费用应由招标人支付,招标人、招标代理机构与投标人另有约定的,从其约定。”。本次招标,招标人、招标代理机构与投标人三方作如下约定:招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中,由招标人随合同款支付给中标人,投标人被确定为中标人后向招标代理机构支付招标代理服务费用。
法定代表人或其委托代理人签字:
投标人(公章):
年 月 日
三、投标人资格审查资料(商务)
1、投标人概况表
投标人概况表
投标人名称
注册地址邮政编码
联系方式联系人电 话
传 真网 址
主管部门(如有)
法定代表人姓名技术职称电话
技术负责人姓名技术职称电话
成立时间员工总人数:
企业资质等级其中项目经理
营业执照号高级职称人员
注册资金中级职称人员
开户银行初级职称人员
账号技工
单位概括(组织结构)等
组织机构框图
(包括机构、领导成员、主要技术人员数量等情况)
法定代表人或委托人:(签名、盖章)
投标人:(公章)
注:此表也要提供在技术投标文件中
?
2、投标人财务状况表
财务状况表
项目或指标单位年年年
一.注册资金万元
二.净资产万元
三.总资产万元
四.固定资产(原值/净值)万元
五.流动资产万元
六.流动负债万元
七.负债合计万元
八.营业收入万元
九.净利润万元
十.现金流量净额万元
十一.主要财务指标
1.净资产收益率%
2.总资产报酬率%
3.主营业务利润率%
4.资产负债率%
5.流动比率%
投标人:(公章)
▲注:此表内容必须按照投标文件所提供财务报表上的数字如实填写计算,评标委员会评标审核过程中如发现错误,以《中华人民共和国招标投标法实施条例》第42条第二款论处。
3、企业法人营业执照副本及年检记录影印件
▲4、企业资质等级证书及年检记录影印件
年检记录页也需提供,法律规定无年检记录或无有效年检记录的资质证书无效,则其投标将被否决。
5、银行资信证明
投标人应当提供在开标日前3个月内由其开立基本账户的银行开具的银行资信证明。
6、企业近三年经营情况
提供自开标日前三个会计年度内的审计报告、资产负债表、利润表及现金流量表,上述报表的本年度季报(季报未出则提供月报)。
四、商务评标条件、标准及招标文件要求的其它内容
如有,格式制定。
五、投标人需说明的其它问题
如有,格式自定。
六、商务偏差表
序号招标文件条目号招标文件条款投标文件条款偏差说明
*1
*2
*3
编制说明:带“*”(如有)者投标人必须进行应答,如有偏差请在本表中说明,无偏差的请在“偏差说明”填写“无偏差”。
投标人声明:针对本招标标的,除本表已列明偏差外,我们接受招标文件规定的其余全部商务(技术)条件,并承诺按照招标文件规定的商务(技术)条件提供对应服务。
法定代表人或授权代表签字:___________
公章:
日 期:
注:商务、技术偏差表分别填写并分别提供在商务投标文件和技术投标文件中。
七、预算书
预算书单独成册,不用单独封装,作为商务投标文件的组成部分与商务投标文件一起封装即可。
第二卷第二册 技术投标文件
技术投标文件包括但不限于以下内容。▲所有证明性文件均需提供原件影印件,并加盖投标人印章。
一、投标人资格审查资料(技术)
1、投标人概况表
格式见本章第二卷第一册商务投标文件三、1条款。
2、ISO 9001认证证书影印件
3、相似工程的业绩和实施经验
投标人在投标截止日前五年内承担过的招标项目及以上电压等级输变电工程的业绩统计(工程名称、工程规模、合同承包范围、建设工期、投产日期等):属于招标人负责建设实施的工程,仅需提供统计表(名称、工程规模、建设工期等);其他项目均应出具相关中标通知书或合同原件的影印件(并提供用户信息备查);必要时将要求投标人提供原件。
4、资质证书等资格证明资料影印件
二、项目管理机构
(一)项目管理机构组成表
职务姓名职称执业或职业资格证明备注
证书名称级别证号专业养老保险
(二)主要人员简历表
“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理资质证、身份证、职称证、学历证,管理过的项目业绩须附合同协议书影印件;技术负责人应附身份证、职称证、学历证,管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明影印件;其他主要人员应附职称证.
主要人员简历表
姓名年龄学历
职称职务拟在本合同任职
毕业学校年毕业于 学校 专业
主要工作经历
时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话
三、施工组织设计(包括但不限于进度、质量、安全控制及保证措施)
(一)投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
(二)项目施工组织设计大纲
1.施工设计
1.1工程概况及特点
1.1.1 工程概况
工程简述、工程规模、工程承包范围、地质及地貌状况、交通情况等。
1.1.2 工程特点
工程特点、自然环境等 。
1.2施工方案
1.2.1 施工现场组织机构
介绍项目经理(简介)、主要技术负责人(简介)及主要劳动力组织计划。
1.2.2 施工准备
简要叙述施工技术资料、材料、通讯、施工场地的准备、施工机械、施工力量的配置、以及生活设施等的准备情况、主要施工机械设备表。
1.2.3 施工工序总体安排(按施工的先后顺序)
1.2.4 主要工序和特殊工序的施工方法。
1.2.5 劳动力计划
1.3施工现场总平面布置图
1.3.1 施工现场平面布置图
平面布置要求内容全面,充分利用现场条件,合理布置施工队、材料站、办公区、施工水源、电源等。平面布置图采用A3纸,图面要求线条清晰、标志明确。
1.4工期及施工进度计划
1.4.1 工期规划及要求
用横道图反映各主要施工过程的计划进度。
1.4.2 施工进度计划网络图
用P3E/C编制施工网络图,施工网络图应明确工程开工、竣工日期,工程施工的关键路线,并针对关键工序,提出确保工期拟采取的措施。
1.4.3 主要安装设备及材料供应计划
1.4.4 施工进度保障措施
1.5拟投入本工程的施工机具、设备及检测仪器
1.6质量目标、质量保证体系及技术组织措施(结合创优策划编制)
1.7安全目标、安全保证体系及技术组织措施(结合安全文明施工策划编制)
1.8工程分包的管理
1.8.1 工程分包的原因及范围
1.8.2 分包商选择条件
1.8.3 分包工程管理 质量管理、工期管理、安全管理等。
1.9计划、统计和信息管理
1.9.1 计划、统计报表的编制与传递。
1.9.2 信息管理
提出信息管理的目标及拟将采取的措施。
2.创优策划
2.1 质量目标
用单位工程和分项工程合格率、优良品率表示,欲达到的工程质量等级和创优目标(如国网公司优质工程,国家优质工程等)。
2.2 管理组织机构及主要职责
用框图表示创优管理组织机构,并简要叙述各自的主要职责。
2.3 管理措施
简要叙述质量管理方案,实施措施和关键工序的控制流程。
2.4 技术措施
针对本工程特点,分析质量薄弱环节,如何杜绝质量通病,结合创优工艺要点叙述将要采取的技术措施,突出创新和亮点。
2.5 质量管理及检验的标准
执行的主要质量标准、规范。
2.6 技术档案管理
施工技术资料,声像记录等资料的管理,归档要求等。
3.安全文明施工策划
3.1安全文明施工管理目标
安全生产目标----零事故工程
即:人身重伤及以上事故为零;一般及以上机械、设备损坏事故为零;重大火灾事故为零;负主要责任的生产交通事故为零;环境污染事故为零。
文明施工目标----达到辽宁省省电力公司输变电建设工程安全文明施工标准化管理实施细则要求,工程安全健康环境管理评价成绩优异。
3.2 安全管理组织机构及主要职责
用框图表示安全管理组织机构,并简要叙述各安全管理部门及人员的主要职责。
3.3 安全、文明管理制度及办法
安全文明施工责任制等各项规章制度,以及消防、交通、保卫、防汛等措施以及考核、管理办法
3.4 安全、文明施工现场布置
利用图示表示安全文明施工设施、安全文明施工标识标志布置方案,图例等
安全组织技术措施
针对本工程特点,分析安全薄弱环节,拟将采取的技术措施,尤其要突出重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制
3.5 应急预案
工程应急组织机构,公开的通信联系方式说明、应急处理的程序、应急演练、现场急救方案等,
3.6 环保及文明施工实施方案
针对本工程特点,按照《辽宁省输变电工程安全文明标准化管理实施细则》的有关要求,指定本工程实施方案
(三)施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。
附表一 拟投入本工程的主要施工设备表
附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
附表三 劳动力计划表
附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五 施工总平面图
附表六 临时用地表
附表七 拟分包项目情况表
附表一:拟投入本工程的主要施工设备表
序号设备名称型号
规格数量国别
产地制造
年份额定功率
( KW )生产
能力用于施
工部位备注
附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份己使用台时数用途备注
附表三:劳动力计划表
工种按工程施工阶段投入劳动力情况(单位:人)
附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图
1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表,说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2.施工进度表可采用网络图(或横道图)表示。
附表五:施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图,绘出现场临时设施布置图表并附文字说明,说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
附表六:临时用地表
用途面积(平方米)位置需用时间
附表七:拟分包项目情况表
分包人名称地 址
法定代表人电 话
营业执照号码资质等级
拟分包的工程项目主 要 内 容预计造价(万元)已经做过的类似工程
四、施工组织确认书
本确认书应对投标文件中承诺的人力、机具及施工组织进行确认,并做为合同的一部分。格式自定。
五、评标条件、标准及招标文件要求的其它内容
如有,格式自定。
六、投标人需说明的其它问题
如有,格式自定。
七、技术偏差表
格式见商务偏差表。
?
招标编号: LNDL2013-01-GC
分标编号: LNDL2013-01-GC-KX-ZCB
辽宁省电力有限公司集中招标2013年第一批
科信总承包项目招标
招标文件
第二册 技术部分
招 标 人:辽宁省电力有限公司
招标代理机构:辽宁省电力物资供应有限公司
2013年2月
第六章 发包人提供的资料
一、图纸
1. 图纸目录
序号图名图号版本出图日期备注
2. 图纸
二、其他资料
由项目主管部门或项目单位提供。
第七章 招标需求
详见招标公告附件“招标需求一览表”的内容。
第八章 技术标准和发包人要求
一、技术标准
标包LNDL2013-01-GC-KX-ZCB-01技术标准:
GB/T50314-2006《智能建筑设计标准》
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》
GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》
GB50254~50259-96《电气装置安装工程施工及验收规范》
GB50303-02《建筑电气工程施工质量验收规范》
YD/T 1771-2008接入网技术要求—EPON系统互通性
YD/T 1475-2006 接入网技术要求——基于以太网方式的无源光网络(EPON)
DL/T 544 电力系统通信管理规程
DL/T 547 电力系统光纤通信运行管理规程
Q/GDW 541.1-2010电力光纤到户组网典型设计
Q/GDW 542.1-2010电力光纤到户施工及验收规范
Q/GDW 543.1-2010电力光纤到户运行管理规范
DLT 645-2007 多功能电能表通信协议
Q/GDW 553.1-2010基于以太网方式的无源光网络(EPON)系统 第1部分:技术条件
Q/GDW 583-2011基于以太网无源光网络(EPON)系统互联互通技术规范及测试规范
Q/GDW 374.2-2009 电力用户用电信息采集系统技术规范:集中抄表终端技术规范
Q/GDW 374.3-2009 电力用户用电信息采集系统技术规范:通信单元技术规范
Q/GDW 375.3-2009 电力用户用电信息采集系统型式规范:采集器型式规范
Q/GDW 376.1-2009 电力用户用电信息采集系统通信协议:主站与采集终端通信协议
《电力二次系统安全防护总体方案》(电监安全〔2006〕34号)
《电力二次系统安全防护规定》(国家电力监管委员会(第5号令))
Q/GDW 521—2010 光纤复合低压电缆
GB/T 9771通信用单模光纤系列
GB/T 12357通信用多模光纤系列
上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时,投标人应使系统的设计、施工及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家标准、规范,并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。
二、发包人要求
1.企业资质要求:
1.1中华人民共和国境内注册的企业法人,须具有独立的企业法人营业执照及年检合格,投标人注册资本金应不少于6000万元(含6000万元)。
1.2具有ISO9001系列质量保证体系认证书。
1.3投标人需具有工信部颁发的计算机信息系统集成壹级资质。
1.4投标人需1人或1人以上具有高级项目经理资格证书,并提供证书复印件。
1.5投标人需具有工信部颁发的工程设计(电力行业)乙级及以上资质。
1.6本项目接受联合体投标(不超过二个独立法人的联合体)。联合体投标的必须有一方同时具备第1.1至第1.4点要求的资质。
2. 合格的投标人及关于联合体的规定如下:
本项目允许联合体投标。联合体的成员最多只允许由两家组成,由两个法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时,除符合招标公告要求的资质外,还应符合以下要求:
2.1投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体每一成员均具法律约束力;
2.2联合体的各成员应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任,并将该共同投标协议随投标文件一并递交给招标人;
2.3联合体中标后,联合体各方应当共同与招标单位签订合同,为履行合同向招标单位承担连带责任;
2.4联合体的各成员应当共同推荐一联合体代表人,由联合体的各成员提交一份授权书,证明其代表人资格,该授权书作为投标文件的组成部分;
2.5联合体代表人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令,并负责整个合同的全面履行;
2.6参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标,不得同时参加两个或两个以上的联合体投标、不得以分包商或其它形式参与投标,出现上述情况者,其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝;
2.7采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的,联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件;
2.8除非另有规定或说明,本须知中“投标人”一词亦指联合体各成员。”
3.投标人业绩要求:
投标人须具备实施电力光纤到户工程的经验,并提供近3年内至少1个(不限于1个,可提供多个证明)电力光纤到户工程项目的业绩证明。(需提供合同首页及盖章页复印件)
4.投标人信誉要求:
4.1具有良好的财务状况和商业信誉,2009年至今在招投标活动、合同履行、现场服务过程中,未受到国家电网公司的公开通报批评。
4.2投标人不得存在下列情形之一:
4.3开标日前三年内存在骗取中标或严重违约问题;
4.4开标日前两年内存在违反国家有关法律或国家电网公司有关禁止分包规定
的行为;
4.5投标人没有处于被责令停业、财产被冻结、接管、破产状态,投标人近三年财务状况正常,能满足本招标工程实施需要。
以上条件中,如发包人要求和其他要求放生冲突时,以发包人要求为准。
其他要求详见附件(辽宁省电力有限公司沈阳供电公司2012年电力光纤到户工程招标技术条件书)
附件
辽宁省电力有限公司沈阳供电公司
2012年电力光纤到户工程
工程招标技术条件书
辽宁省电力有限公司
2013年2月
一、总述
1、项目名称
辽宁省电力有限公司2012年电力光纤到户项目
2、工程名称
2012年沈阳供电公司电力光纤到户工程
3、工程地点
沈阳供电公司辖区
4、工程概况
电力光纤到户(以下简称PFTTH)主要指在低压通信接入网中将光纤随低压电力线敷设,实现到表到户,配合无源光网络技术,承载用电信息采集及智能用电双向交互等业务。
该工程针对辽宁省电力有限公司沈阳供电公司2012年电力光纤到户建设,采用光纤复合低压电缆(以下简称OPLC)+以太网无源光网络(以下简称EPON)技术在沈阳市凤凰水城一期、浑南新城上深南北地块等共计8个小区进行电力光纤到户建设,既可为“三网融合”提供服务,又同时为用电信息采集系统、智能化设备提供小区内的光纤网络通道支撑。项目规模共计16845户,小区明细相见下表:
?
小区基本情况明细表
序号开发商及小区名称小区地址小区户数
1沈阳铁道房地产开发有限责任公司(沈铁皇姑屯车辆段住宅)辽宁省沈阳市铁西区光明路18号.20号.28号2142
2沈阳中海新海汇置业有限公司(中海城2.2期O2H3/O2G地块)辽宁省沈阳市于洪区西江街160号3979
3辽宁富莱斯普房地产开发有限公司(凤凰水城一期)辽宁省沈阳市于洪区沈马公路东侧1562
4沈阳万科东阪置业有限公司(明天广场一期)住宅辽宁省沈阳市东陵区新隆街1号912
5沈阳浑南新城建设有限公司(浑南新城上深南北地块)辽宁省沈阳市东陵区莫子山村2644
6沈阳浑南新城建设有限公司(浑南新城上深南地块)辽宁省沈阳市东陵区桃仙街道莫子山村3026
7沈阳金地长青房地产开发有限公司(金地滨河国际社区五、六期)-住宅辽宁省沈阳市浑南新区浑南东路18号2012
8沈阳万科金域蓝湾房地产开发有限公司(金域蓝湾南区2.1期)辽宁省沈阳市浑南新区朗日街9号568
合计16845
该项目实施单位为沈阳供电公司,由项目实施单位负责签订施工合同,办理结算。如小区建设情况发生变化,按照沈阳供电公司实际选取的小区进行建设,户数仍需保持不变。
序号工程名称项目内容实施单位完工时间备注
12012年沈阳供电公司电力光纤到户工程采用OPLC+EPON光纤组网技术开展PFTTH工程项目建设,实现16845户PFTTH用户语音宽带接入、用电信息采集及智能用电双向交互业务。沈阳供电公司
合计
二、工程技术要求说明
1、技术标准
GB/T50314-2006《智能建筑设计标准》
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》
GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》
GB50254~50259-96《电气装置安装工程施工及验收规范》
GB50303-02《建筑电气工程施工质量验收规范》
YD/T 1771-2008接入网技术要求—EPON系统互通性
YD/T 1475-2006 接入网技术要求——基于以太网方式的无源光网络(EPON)
DL/T 544 电力系统通信管理规程
DL/T 547 电力系统光纤通信运行管理规程
Q/GDW 541.1-2010电力光纤到户组网典型设计
Q/GDW 542.1-2010电力光纤到户施工及验收规范
Q/GDW 543.1-2010电力光纤到户运行管理规范
DLT 645-2007 多功能电能表通信协议
Q/GDW 553.1-2010基于以太网方式的无源光网络(EPON)系统 第1部分:技术条件
Q/GDW 583-2011基于以太网无源光网络(EPON)系统互联互通技术规范及测试规范
Q/GDW 374.2-2009 电力用户用电信息采集系统技术规范:集中抄表终端技术规范
Q/GDW 374.3-2009 电力用户用电信息采集系统技术规范:通信单元技术规范
Q/GDW 375.3-2009 电力用户用电信息采集系统型式规范:采集器型式规范
Q/GDW 376.1-2009 电力用户用电信息采集系统通信协议:主站与采集终端通信协议
《电力二次系统安全防护总体方案》(电监安全〔2006〕34号)
《电力二次系统安全防护规定》(国家电力监管委员会(第5号令))
Q/GDW 521—2010 光纤复合低压电缆
GB/T 9771通信用单模光纤系列
GB/T 12357通信用多模光纤系列
上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时,投标人应使系统的设计、施工及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家标准、规范,并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。
2、发包人要求
2.1投标人资质要求:
2.1.1中华人民共和国境内注册的企业法人,须具有独立的企业法人营业执照及年检合格,投标人注册资本金应不少于6000万元(含6000万元)。
2.1.2具有ISO9001系列质量保证体系认证书。
2.1.3投标人需具有工信部颁发的计算机信息系统集成壹级资质。
2.1.4投标人需1人或1人以上具有高级项目经理资格证书,并提供证书复印件。
2.1.5投标人需具有工程设计(电力行业)乙级资质。
2.1.6本项目接受联合体投标(不超过二个独立法人的联合体)。联合体投标的必须有一方同时具备第2.1.1至第2.1.4点要求的资质。
2.1.7合格的投标人及关于联合体的规定如下:
1)本项目允许联合体投标。联合体的成员最多只允许由两家组成,由两个法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时,除符合招标公告要求的资质外,还应符合以下要求:
a)投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体每一成员均具法律约束力;
b)联合体的各成员应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任,并将该共同投标协议随投标文件一并递交给招标人;
c)联合体中标后,联合体各方应当共同与招标单位签订合同,为履行合同向招标单位承担连带责任;
d)联合体的各成员应当共同推荐一联合体代表人,由联合体的各成员提交一份授权书,证明其代表人资格,该授权书作为投标文件的组成部分;
e) 联合体代表人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令,并负责整个合同的全面履行;
f) 参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标,不得同时参加两个或两个以上的联合体投标、不得以分包商或其它形式参与投标,出现上述情况者,其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝;
2) 采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的,联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件;
3) 除非另有规定或说明,本须知中“投标人”一词亦指联合体各成员。”
2.2投标人业绩要求:
投标人须具备实施电力光纤到户工程的经验,并提供近3年内至少1个(不限于1个,可提供多个证明)电力光纤到户工程项目的业绩证明(需提供合同首页及盖章页复印件)。
2.3投标人信誉要求:
2.3.1具有良好的财务状况和商业信誉,2009年至今在招投标活动、合同履行、现场服务过程中,未受到国家电网公司的公开通报批评。
2.3.2投标人不得存在下列情形之一:
1)开标日前三年内存在骗取中标或严重违约问题;
2)开标日前两年内存在违反国家有关法律或国家电网公司有关禁止分包规定的行为;
3) 投标人没有处于被责令停业、财产被冻结、接管、破产状态,投标人近三年财务状况正常,能满足本招标工程实施需要。
2.4投标人安全质量要求:
投标人不得存在下列情形之一:
1)开标日前六个月内发生负主要责任的一般工程质量事故;
2)开标日前一年内发生负主要责任的重大及以上工程质量事故;
3)开标日前六个月内发生一般安全事故;
4)开标日前一年内发生人身死亡事故或重大及以上设备事故、电网事故、火灾事故、负主要责任的交通事故之一的;
5)开标日前两年内发生施工重大人身死亡事故;
6)开标日前一年内在招标人其他工程中因投标人的原因导致工程无法实现工程建设的质量目标。
2.5工程设计要求
2.5.1设计范围
投标人应基于OPLC+EPON的光纤接入方式完成方案设计,满足本次项目8个小区全部居民用户以下三种业务的实现:
1)基于电力光纤到户为基础的电信、互联网业务;
2)基于电力光纤到户为基础的用电信息采集业务;
3)基于电力光纤到户为基础的智能用电双向互动业务。
2.5.2设计要求
1)必须严格按照国家、行业及企业颁发的相关标准、规范,符合相关行业技术规范,要具有可操作性,设计方承担该项目建设的设计责任,对项目的建设进行技术指导;
2)实现电网与用户之间实时交互响应,增强电网综合服务能力,满足互动营销需求,提升服务水平,集中体现智能用电技术先进、经济高效、服务多样、灵活互动、友好开放的特征;
3)应充分考虑国家电网公司通信发展和技术经济策略,以及应对突发灾害情况下通信安全及施工维护的便利性;
4)该项目设计应在保证符合《电力二次系统安全防护规定》安全要求的前提下完成“三网融合”中电信、互联网业务的信号对接及用电信息采集业务的系统接入;
5)该项目的设计需符合国家电网公司《电力光纤到户组网典型设计》等相关设计标准的要求;
6)在设计中主辅材选用方面,应满足“2.7主辅材规范”章节中所示技术参数及要求,并严格贯彻国家节能减排、环境保护相关政策法规;
7)基于EPON的光纤接入系统设计应具有开放性、安全性、可扩展性和灵活性,便于新业务和新技术的引入;
8)设计内容需包含设计方案、工程配置清单、工程概预算表及设计图纸;
9)设计方案先进、科学、合理、可行,相对节省投资。方案中需包含系统架构图及文字描述;
10)投标人应依据小区配电结构图绘制设计图纸,设计图纸应包含但不仅限于小区配电间至楼宇配电间部分的内容;
11)投标人应按照符合本次招标项目电压等级的配电网工程预算定额,出具工程概预算表。
2.5.3设计内容
1)电信、互联网业务
投标人应综合考虑小区配电情况,由小区配电间到楼宇配线箱敷设OPLC;从楼宇配线箱敷设普通光缆至各楼层弱电井用户接入点设备箱内。
投标人应综合考虑每栋楼宇的供电结构和强弱电井的分布情况,选取合适的位置作为楼宇配线点,根据每栋楼宇用户数量及电缆主干节点的位置对楼宇进行分段,普通光缆连接到每个分段电缆井中设置的用户接入点。
入户端ONU设备按照本次招标项目户数的25%-30%的覆盖率进行设计。
2)用电信息采集业务
投标人应依托设计的电力光纤到户通信网络,利用通信通道资源,选用光纤采集器设备通过与电能表由RS485接口串接等方式实现数据采集、规约转换及存储。汇总至小区机房OLT设备后,通过电力营销内网上传至沈阳供电公司用电信息采集系统主站,实现本次招标项目所有居民用户的用电信息采集业务全覆盖。
3)智能用电双向互动业务
投标人应依托设计的电力光纤到户通信网络,利用通信通道资源,实现用户与电力公司及社会公共服务的双向互动。为用户提供便民服务,并在设计中详细说明其服务的实现方式。投标人应为用户提供以下便民服务(但不限于以下):
?
序号服务名称序号服务名称
1电费查询8自带输入法
2物业公告9停电通知
3档案查询10媒体广告
4业务咨询11自检系统
5电表仿真12银联缴费
6增容过户13故障报修
7身份识别14自检程序
并提供相关功能界面图片及文字描述。
2.6工程施工要求
2.6.1承包方式及范围
该项目采用总价承包的方式,工程投标时以投标人拟报的工程量为本次报价的依据,结算时若工程量超过投标拟报的工程量或低于投标拟报工程量的10%及以内,按投标金额结算;若低于投标拟报的工程量10%以上,按实际结算。承包范围包括项目设计、工程施工、辅助材料采购(不包含主设备:EPON、OPLC)、系统调试等相关工作。
2.6.2工程量
该工程包括小区内居民用户的本地通信系统(包含小区用电信息采集业务通道、智能用电双向交互业务通道)建设的设计、施工、设备安装调试工作。
根据《电力光纤到户组网典型设计》的要求,小区均采用OPLC+EPON技术的网络接入方式。小区低压电力通信网建设使用EPON设备、主干光缆采用OPLC,小区信息机房为局端,部署OLT设备、网管系统以及与电信运营商和电力数据网对接的数据设备;由小区信息机房至各楼宇用户接入点均铺设普通光缆,用户接入点到用户室内弱电箱采取敷设皮线光缆的方式完成通道建设。
项目具体工程量如下:
1)完成不少于16845户电力光纤到户建设工作
2)完成不少于16845户电力光纤到户项目全部线缆的铺设及熔接工作,主要包括OPLC的熔接、普通光缆及皮线光缆的铺设及熔接工作;
3)完成所有通信设备及无源光网络设备的安装调试和信号联调工作;
4)完成相关土建及其他工作;
5)工程竣工后至验收移交前的成品保护工作。
2.6.3施工要求
1)该项目建设方案的确定,均应以设计图纸及技术说明为基础,且应符合当前的技术发展主流;
2)严格按照《电力光纤到户组网典型设计》、《基于以太网的无源光网络(EPON)设备测试规范》等相关标准规范、技术规程、验收规范要求进行施工;
3)严格按国家电网公司安全规程和辽宁省电力有限公司相关规程进行施工;
4)按标准化作业指导书要求施工;
5)参照甲方审核通过的设计施工图施工;
6)乙供设备及材料必须属于国家合格产品,质保期在1年以上,各种型号及参数满足该项目的施工、调试及运行要求;
7)工程资料和档案的整理、归档,应符合《电力光纤到户工程验收规范》中竣工文件编制的要求;
8)竣工时中标单位除按《电力光纤到户工程验收规范》提供的资料外,提交的技术资料至少还应包括设备的运行操作、保养以及日后用于调校的一切资料和所使用的设备、装置的有关参考文档。
2.6.4工期及施工进度计划
开工日期:2013年3月31日 竣工日期:2013年12月31日 共计276天。
用横道图或网络图反映各主要施工过程的周计划进度,进度计划的深度应反映出各分部工程或主要工序相互间的衔接关系,并编制与进度计划相配合的主要安装设备及材料供应计划。应明确工程开工和竣工日期,工程施工的关键路径,分析影响工期的主要问题,并针对关键工序,提出确保工期拟采取的组织、技术措施。
2.6.5质量目标、质量保证体系及技术组织措施
1)质量目标
用单位工程和分项工程合格率、优良品率表示
2)质量管理组织机构及主要职责
用框图表示质量管理组织机构,并简要叙述各质量管理部门的主要职责
3)检验的标准和质量管理的措施
本工程执行的主要质量标准和规范;质量管理的措施和关键工序的质量控制;自购材料的质量目标和管理措施;拟采用的新工艺、新技术;针对本工程特点,分析本工程质量管理薄弱环节,拟采取的技术措施。
2.6.6安全目标、安全保证体系及技术和组织措施
1)安全目标
本工程拟达到的人身、设备安全指标。
2)安全管理组织机构及主要职责
用框图表示安全管理组织机构,并简要叙述各安全管理部门及人员的主要职责。
3)安全组织技术措施
针对本工程特点,分析本工程安全管理薄弱环节,拟采取的技术措施;重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制。
2.6.7环境保护和文明施工
1)环境保护
分析因施工可能引起的环境保护方面的问题;提出环境保护的目标及采取的措施。
2)文明施工的目标、组织机构和实施方案;文明施工考核以及管理办法。
2.6.8计划、统计和信息管理
本工程计划和统计报表的编制与传递;提出信息管理的目标及拟采取的措施。施工组织设计纲要除采用文字表述外应附下列图表,图表格式及要求附后。
1)投入的主要施工机械设备表;
2)劳动力计划表;
3)计划开、竣工日期和施工进度计划(网络图或横道图)。
2.7工程主辅材要求
投标人采用主辅材(除EPON设备、OPLC线缆外)应满足以下内容要求:
2.7.1光纤采集器
1)具备DL/T 645-2007规约的透传,支持Q/GDW 376.1-2009规约的处理;
2)接口包括2路RS485、10/100BASE-T以太接口、1000Base-PX20光接口;
3)最大采集存储64块单相电表数据,每天24个采集点可存储8天。
2.7.2智慧型多功能客户交互系统
1)中控系统应采用分层提供服务支持的设计思想,总体上将系统划分服务端和客户端,服务端与客户端采用HTTP、SOAP和AMF3多种协议通信方式,以满足多种不同服务请求的需要;
2)支持硬件防拆卸守护电路;
3)具备可扩展OLT及电力载波通信接口功能;
4)支持SIM卡认证。
2.7.3用户接入点设备箱
投标人提供用户接入点设备箱应包含最多2个1:32分光器,设备箱需包含熔纤盘为上联和下联的光纤提供熔接,箱体内部应包含箱内所需使用的尾纤。
2.7.4用电信息采集设备箱
投标人提供用电信息采集设备箱必须可容纳光纤采集器设备,并包含固定设备的底板及光纤盘留装置。
2.8商业运营要求
投标人需提供商业运营方案,应包含清晰的运营思路、商业运营建议,并切实贯彻国家电网公司相关建设电力光纤到户的意见和精神。运营方案内容包括但不限于以下内容:
1)能够为用户提供多样化的增值业务;
2)运营业务分成模式;
3)对运营业务进行详细的经济测算及分析;
4)运营业务宣传策划;
5)运营业务报装流程。
2.9运行维护要求
投标人需提供运行维护方案,在电力光纤到户工程实施完成后,由专业的运维团队通过建立统一有效的组织体系,遵循规范的业务开展流程,对线路、设备、系统进行定期巡检和故障应急处理,以保障电力光纤到户系统正常运行。
运维方案需包含清晰的组织体系和分工界面、规范的运行管理制度及完整的设备维护及故障处理流程。
投标人应在项目所在省份组建具有运维经验的团队,并提供相关证明。
投标人应具备成熟的客户服务中心,全天24小时提供客户服务。形成完整的接听、处理、反馈、结单客服体系。
2.10其他
投标人须满足以上技术条件书要求内容,但不限以上技术条件书要求内容。
标签:
0人觉得有用
招标
|
辽宁省电力物资供应有限公司 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无