项目名称：重庆市文艺家活动中心大楼剧场装饰及灯光音响项目项目编号：0611-BZ130*****0033 财政计划：13B0007政府采购招　标　文　件招　　标　 人：重庆市文学艺术界联合会招标代理机构：重庆市政府采购中心2013年3月 目　　录第　一　卷第一章 招标公告2重庆市文艺家活动中心大楼剧场装饰及灯光音响项目招标公告21. 招标条件22. 项目概况与招标范围23. 投标人资格要求25. 投标文件的递交36．发布公告的媒介37. 联系方式3第二章投标人须知4投标人须知前附表41.总则121.1项目概况121.2资金来源和落实情况121.3招标范围、计划工期和质量要求121.4投标人资格要求121.5费用承担121.6保密121.7语言文字131.8计量单位131.9踏勘现场131.10投标预备会131.11分包131.12偏离132.招标文件132.1招标文件的组成132.2招标文件的澄清132.3招标文件的修改143.投标文件143.1投标文件的组成143.2投标报价143.3投标有效期143.4投标保证金143.5资格审查资料153.6备选投标方案153.7投标文件的编制154.投标154.1投标文件的密封和标记154.2投标文件的递交154.3投标文件的修改与撤回165.开标165.1开标时间和地点165.2开标程序166.评标166.1评标委员会166.2评标原则176.3评标177.合同授予177.1定标方式177.2中标通知177.3履约担保177.4签订合同178.重新招标和不再招标188.1重新招标188.2不再招标189.纪律和监督189.1对招标人的纪律要求189.2对投标人的纪律要求189.3对评标委员会成员的纪律要求189.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求189.5投诉1810需要补充的其他内容18第三章评标办法（综合评估法）25评标办法前附表251.评标方法282.评审标准282.1初步评审标准282.2分值构成与评分标准283.评标程序293.2详细评审293.3投标文件的澄清和补正293.4评标结果30第四章合同条款及格式32第一节 通用合同条款32第二节 专用合同条款32专用合同条款331. 一般约定331.1词语定义331.4合同文件的优先顺序331.6图纸和承包人文件332.发包人义务342.3提供施工场地343.监理人343.1监理人的职责和权力344.1承包人的一般义务344.1.8为他人提供方便344.2 履约担保354.3 分包355.材料和工程设备355.1承包人提供的材料和工程设备356.施工设备和临时设施356.1承包人提供的施工设备和临时设施356.2发包人提供的施工设备和临时设施369.施工安全、治安保卫和环境保护369.1发包人的施工安全责任369.2承包人的施工安全责任369.3治安保卫369.4环境保护3610.进度计划3710.1 合同进度计划3711.开工和竣工3711.4异常恶劣的气候条件3711.5承包人的工期延误3711.6工期提前3712.1承包人暂停施工的责任3712．2 发包人暂停施工的责任3813.1工程质量要求3815.1变更的范围和内容4015.3变更程序4015.4变更的估价原则4015.5承包人的合理化建议4115.8暂估价4116.价格调整4117.1计量4117.3进度款4117.5竣工结算4217.6最终结清4318.竣工验收4318.2竣工验收申请报告4318.3验收4318.6试运行4318.7竣工清场4319.缺陷责任与保修责任4319.7保修责任4320.保险4420.1工程保险4420.4第三者责任险4420.5其他保险4420.6对各项保险的一般要求4421.不可抗力4421.1不可抗力的确认4421.3不可抗力后果及其处理4424.争议的解决4524.1争议的解决方式45一、工程概况46二、工程承包范围46四、质量标准46五、合同价款46六、组成合同的文件46第五章专业工程设备清单及技术说明书59第六章 图纸75第七章技术标准和要求76第八章投标文件格式78目录78四、资格审查资料78一、投标函部分79（一） 投标函82（二） 投标函附录83（三） 法定代表人身份证明及授权委托书84（四） 投标保证金86（五）投标文件的电子文件87（六）联合体投标协议书88二、商务部分89投标各专业工程报价书93三、技术部分94施工组织设计95附表一：拟投入本标段的主要施工设备表96附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表97附表三：劳动力计划表98附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图99四、资格后审资料100一、总则100二、投标申请人须知100三、投标申请人利益冲突100四、资格后审申请条件101五、资格后审合格条件101六、资格后审评审标准102七、最终投标人确定102八、资格后审申请书材料102九、资格审查资料格式103（一）法定代表人身份证明及授权委托书106（二）投标人基本情况表108（三）项目管理机构109主要人员简历表110（四）近年财务状况表111（五）近年完成的类似项目情况表112（六）正在施工的和新承接的项目情况表113（七） 拟分包项目情况表114（八）信誉声明115(14) 最近三年没有出现违法违规或失信行为；115（九）其他资料117 第 一 卷第一章 招标公告重庆市文艺家活动中心大楼剧场装饰及灯光音响项目招标公告1. 招标条件本招标项目重庆市文艺家活动中心大楼剧场装饰及灯光音响项目已由重庆市财政局立项（采购计划编号：13B0007）批准建设，项目业主为重庆市文学艺术界联合会，建设资金来自国有资金，部分自筹，招标人为重庆市文学艺术界联合会 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2. 项目概况与招标范围2.1 项目建设地点：重庆市渝北区冉家坝113号地块；2.2 项目建设规模：6层；建筑面积10200平方米，共6层 (剧场装修面积为895平方米,一层门面约500平方米,阳光房约120平方米,实际总面积约1600平方米)；2.3 项目计划工期：100日历天；2.4 项目招标范围：重庆市文艺家活动中心大楼剧场装饰及灯光音响项目，包含剧场室内装饰及安装工程、钢结构工程、大楼监控报警系统工程、舞台机械及幕布控制系统、音响系统工程、灯光系统工程、其它工程（含剧场显示屏、剧场座椅）、暂列工程(一层门面及4F阳光棚装饰）等，具体内容以招标人所提供的设计施工图为依据。3. 投标人资格要求3.1本次招标要求投标人具备：（1）具有独立法人资格的企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；（2）具有建筑装饰装修工程设计与施工一体化贰级及以上资质，或同时具备装饰装修专项设计乙级及以上资质和装饰装修工程专业承包贰级及以上资质；（3）具有建筑智能化工程专业承包叁级及以上资质或具有演艺设备工程企业综合技术能力（专业灯光工程、专业音响工程、舞台音响）二级及以上等级证书；装饰投标人必须具有安全生产许可证。（4） 投标企业近年来，具有与招标项目相似的业绩1个（要求办公楼、写字间等装饰工程，合同金额200万元及以上；提供施工合同或中标通知书或竣工验收报告复印件）。（5）装饰投标企业注册资金≥200万元。3.2 本次招标，接受联合体投标。 4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请于2013年3月15日至2013年3月29日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午09:00时至12:00时，下午14:00时至17:00时（北京时间，下同），在重庆市政府采购中心（重庆市江北区五里店五简路2号（重咨大厦1602室））报名及购买招标文件。4.2 招标文件每套售价 500 元，售后不退。图纸押金 / 元 （只提供电子版）。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2013年4月8日14时00分， 地点为重庆市政府采购交易中心（届时详见指示屏）。5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6．发布公告的媒介本次招标公告在重庆市政府采购网上发布。7. 联系方式招标人：重庆市文学艺术界联合会地址：地址：重庆市江北区建新西路4号拓展大厦联系人：王女士电话：***-********、********招标代理机构：重庆市政府采购中心地址：重庆市江北区五里店五简路2号重咨大厦16楼联系人：吴荐、胡晓电话：023-********、********传真：023-********2013年3月 第二章投标人须知投标人须知前附表条 款 号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：重庆市文学艺术界联合会 地址：重庆市江北区建新西路4号拓展大厦联系电话：***-******** 、********1.1.3招标代理机构名称：重庆市政府采购中心地址：重庆市江北区五里店五简路2号重咨大厦16楼1602室联系人：吴荐、胡晓电话：********、********1.1.4项目名称重庆市文艺家活动中心大楼剧场装饰及灯光音响项目1.1.5建设地点重庆市渝北区冉家坝113号地块1.2.1资金来源本招标项目经重庆市财政局批准立项。资金来源为：财政资金。资金性质为：国有，部分自筹。1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围设计图纸范围内的市文艺家活动中心大楼二楼剧场装饰及灯光音响项目本次招标性质为交钥匙承包工程，包含剧场室内装饰及水电安装、舞台机械及幕布控制系统、音响系统、灯光系统、钢结构工程；4F阳光棚、车库出入口钢结构工程；监控报警系统工程；其它工程（含剧场显示屏、剧场座椅）、暂列工程(一层门面及4F阳光棚装饰）等。具体内容和范围以招标人所提供的设计施工图及技术说明书以及专业工程设备清单中的所有内容。报价范围最终报价范围：以招标人提供的工程施工招标的施工图及技术书、各系统技术要求及设备清单及其编制说明为准。1.3.2计划工期计划总工期：100日历天。计划开工日期：2013年3月30日前开工，计划竣工日期：2013 年7月8 日前全部竣工（若开工日期延迟，以实际开工日期计算相应竣工日期）1.3.3质量要求达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉本项目施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件：1. 资质条件、营业执照及安全生产条件(1) 建筑装饰装修工程设计与施工一体化贰级及以上资质，或同时具备装饰装修专项设计乙级及以上资质和装饰装修工程专业承包贰级及以上资质。 （2）建筑智能化工程专业承包叁级及以上资质或具有演艺设备工程企业综合技术能力（专业灯光工程、专业音响工程、舞台音响）贰级及以上等级证书。(3)具备有效的营业执照。装饰投标企业注册资本金≥200万元。(4)装饰投标人具备有效的安全生产许可证。（以上证书均须提供有效的复印件）2.财务要求2009年-2011年，经会计师事务所或审计机构审计的财务报表，财务状况不亏损。3.业绩要求本企业近4年间（2009年1月1日-至今，以施工合同、中标通知书为准）完成类似至少一个装饰项目(办公楼、写字间或其它公共建筑装饰工程)且装饰单项合同金额不少于200万元。4.近年发生的诉讼和仲裁情况（自行承诺）被有关行政部门暂停投标资格期限未满（受到行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。5.项目经理资格要求(1)具备建筑工程专业或装饰装修专业贰级（含临时）及以上建造师注册证书（或临时执业证书），且必须已在投标人单位注册；(2)应具有与本项目性质、规模等相当的3年以上相应工程项目管理经验。6.其他人员要求(1)技术负责人：①项目技术负责人：具备相应专业中级及以上职称或室内设计师资格证书。②应具有与本项目性质、规模等相当的3年以上相应工程项目管理经验。(2)主要管理人员：①持有有效证件的质量员不少于1人，安全员不少于1人，材料员不少于1人，预算员不少于1人，施工员不少于1人；7.其他要求(1)本项目不接受挂靠；(2)拒绝在地（市）级及以上有严重不良行为记录公示期内的企业或项目施工负责人参加投标。投标人须随身携带以上（除身份证外）所有复印件的原件备查，评标委员会审查时必须核验有关证明和证件的原件。1.4.2是否接受联合体投标接受1.9.1踏勘现场不组织，自行踏勘1.10.1投标预备会不召开1.10.2投标人提出问题的截止时间2013年3月25日12：00前；1.10.3招标人书面澄清的时间2013年3月25日17：00前；1.11分包该工程非关键性部分、部分专业工程经招标人同意后允许分包，资质条件应满足相应专业要求。2.1构成招标文件的其他材料招标人发出的答疑及补遗书2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2013年 月 日12：00前书面通知招标人。2.2.2投标截止时间2013年4月8日14时00分（北京时间）2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间澄清通知发布后24小时内2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间修改通知发布后24小时内3.1.1构成投标文件的其他材料1、投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）2、投标文件的电子文件投标文件的电子文件为电子报价光盘一份。光盘上加盖投标人公章装入投标函部分文件袋，否则视为无效。电子报价光盘装入内容相同，包括投标报价软件版电子文档（必须包括软件版带定额的组价明细）；投标报价电子文档Excel表格版(投标人设置修改权限制密码)。中标后提供相应造价软件。特别提示：若投标人提供的纸质投标报价文件、软件版带定额的组价明细、报价电子文档（Excel表格）等数据不一致，评标委员会可以认定为无效投标。若在评标时未发现，实施项目时招标人将按照最不利于投标人的原则进行修正，对修正的结果投标人应无条件接受，如投标人拒绝接受，招标人有权取消授标或立即终止合同，同时招标人将没收投标人的投标保证金和履约保证金，并只支付已完工程款的75%，有权要求立即退场。若投标人的投标报价文件未按招标人提供的工程量清单格式填写(如：未按招标人清单的项目特征填写，未按招标人的工程量填写等)，评标委员会可以认定为废标。若在评标时未发现，实施项目时招标人将按照最不利于投标人的原则进行修正，对修正的结果投标人应无条件接受，如投标人拒绝接受，招标人有权取消授标或立即终止合同，同时招标人将没收投标人的投标保证金和履约保证金，并只支付已完工程款的75%，有权要求立即退场。评标委员会可对投标人报价中的定额组价、工程量消耗量、人工单价、材料单价、机械费单价以及组价的各项定额和费率等合理性进行评定，评标委员会认定不合理的可要求投标人进行澄清，投标人拒绝澄清或者澄清无效，评标委员会可以认定其投标报价无效。3.2投标报价1.投标人应按本须知和第五章“设备清单及系统技术要求”的内容及设计图纸相关内容完成投标文件。投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表1.3.1项中所述的本项目合同段招标范围内的全部工程的投标报价，投标报价分为两种：（1）室内装饰及安装工程、钢结构工程投标预算书按2008年〈重庆市装饰工程计价定额〉、《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市安装工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》及其它相关配套文件进行编制；（2）大楼监控报警系统工程；舞台机械及幕布控制系统工程、专业音响系统工程、专业灯光系统工程和其它工程（含剧场显示屏、剧场座椅）按专业工程设备清单内容及其说明单项报价，在设备材料合计价格上再增加施工费和税费，不需要按照定额编制造价报价清单，暂列工程按本招标文件暂列金额列入。2.投标人应认真填写设计范围内所列的本合同所有工作内容各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，招标人将认为该子项目的价款已包括在工程量其他子目的单价和总价中。投标人在工程量中多报的子目和单价或总价招标人将不予接受，并将被视为重大偏差，按废标处理。3.在合同实施期间，投标人填写的单价和总价按专用合同条款第16条的规定予以调整或不予调整。4.如发现投标报价书工程量数量与设计图纸按定额规定计算规则计算的数量不一致，招标人有权要求投标人以补遗合同条款及结算时以最不利于投标人的原则予以更正，投标人应无条件予以接受。5.招标人在招标文件中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），投标人不得修改。否则，将被认定为废标。6.本项目招标已设置最高限价（财政预算价）587.13万元（大写：伍佰捌拾柒万壹仟叁佰元整）。投标人的投标报价不得超过最高限价，否则，将被认定为无效投标。3.3.1投标有效期 90日历天（从提交投标文件截止日起计算）3.4.1投标保证金一、投标保证金的交纳1.投标保证金的形式：电汇或转帐至专用账户，并于开标前一天2013年4月7日17:00前到账，来款且务必在进账凭证上明确项目编号和财政计划编号。2.投标保证金的金额：人民币5 万元整。3.提交截止时间：于2013年4月7日17：00时前。户名：重庆市政府采购交易中心开户行：中国工商银行建新北路支行红五路分理处账号：****************225 电话：（023）********未按规定提交投标保证金的，其投标文件不予接收。特别提醒：1、各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。2、未在重庆市政府采购交易中心（或重庆市机电设备招投标交易中心，以下简称交易中心）办理过银行基本账户登记的投标人，需提前持“银行基本账户开户许可证、投标单位银行基本账户登记表”至交易中心办理企业基本账户登记手续。因故未提前到交易中心办理银行基本账户登记的投标人，开标时必须携带“银行基本账户开户许可证”原件备验。“投标单位银行基本账户登记表”在《重庆市政府采购交易中心》（http:// www.cqzb.com）下载；其他相关问题请登录《重庆市政府采购交易中心》（http:// www.cqzb.com）查询。3、由于第一次缴纳保证金而未能及时在交易中心登记基本账户的投标人，可持本投标人基本账户开户许可证原件到开标现场备查。4、各投标人在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的投标保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。二、投标保证金的退还1、未中标的投标供应商的保证金，在中标通知书发放后，代理机构将在五个工作人内按来款渠道直接退还。2、中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同（须递交一份合同原件给代理机构项目负责人）并已交纳招标代理服务费，重庆市政府采购交易中心按扣除“交易服务费“后在五个工作日内按资金来款渠道退还。3.6是否允许递交备选投标方案不允许3.7.3签字盖章要求按本章投标人须知3.7.3款执行。3.7.4投标文件的副本份数投标文件纸质件：一式三份正本 1 份，副本2份，封面均须加盖鲜章，否则作无效投标处理。提交投标文件时一并提供投标文件电子档（光盘）一份，并在光盘表面上标明“项目名称、项目编号、投标人名称、投标日期”，并单独密封，否则为无效投标。中标单位在领取中标通知书后，签订合同前再向项目业主提供一式 2 份副本；提供投标文件的投标函部分、技术部分（施工组织设计）和资格后审资料部分的电子文件光盘1套。3.7.5装订要求1、本项目技术部分《施工组织设计》采用暗标评审，应将投标函部分、商务部分、技术部分、资格审查资料各自分别装订成册。2、装订（1）投标函部分的装订要求应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。（2）商务部分的装订要求应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。（3）技术部分的装订要求《施工组织设计》面页使用A4厚型纸面页，用初号仿宋字体标明确“施工组织设计”；在页面右下角加盖投标单位公章后折叠成腰为8.5cm左右的等腰直角三角形密封；面页及整个《施工组织设计》均不得显示与投标人企业有关的任何信息；违反上述任何一项，其施工组织设计得0分。（4）资格审查资料的装订要求应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。4.1.1投标文件的密封1.投标文件袋用“投标函部分”袋、“技术部分”袋、“商务部分”袋、“资格审查资料”袋以及“投标文件”大袋。2.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位章。3.商务部分装入“商务部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位章。4.技术部分装入“技术部分”袋中，密封不加盖任何印章。5.“投标函部分”、“技术部分”、“商务部分”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上加盖投标人单位章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。6.“资格审查资料”单独封装，密封并加盖投标人单位章，同时应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。7.如果投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收。4.1.2封套上写明应在“投标文件”大袋和“资格审查资料”封套上写明如下内容： 招标人名称：重庆市文学艺术界联合会项目名称：重庆市文艺家活动中心大楼剧场装饰及灯光音响项目在2013年月日时00分前不得开启4.2.2递交投标文件地点重庆市政府采购交易中心（详见当日指示屏）4.2.3是否退还投标文件否5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：重庆市政府采购交易中心（重庆市江北区五里店五简路2号）开标当日详见交易中心大厅电子显示屏。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：1. 宣布开标纪律；2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；4. 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；5.展示投标保证金缴款情况，未在规定时间将投标保证金打入指定账户的，当场退还其投标文件。6. 密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认。7. 设有最高限价或者标底的，公布最高限价或者标底；8. 开启投标文件顺序：随机开启；9. 按照宣布的开标顺序当众开标，开启资格审查资料袋、投标文件大袋及投标函部分袋、商务部分袋、技术部分袋，公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容并记录在案；10. 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；11. 开标结束。6.1.1评标委员会的组建1．评标委员会构成： 7人，其中招标人代表 2 人，评标专家　5　人。2．评标专家确定方式：在重庆市政府采购专家库中随机抽取。7.1是否授权评标委员会确定中标人否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。7.3.1履约担保1.担保形式：现金或银行保函,具体见合同约定。2.担保金额：履约担保金额为签约合同价格的10%。其中包括：（1）项目施工负责人及主要施工管理人员到场承诺履约金：3%（项目施工负责人占2%，主要施工管理人员占1%）（2）工期承诺履约金：合同总金额的2.5%（3）质量承诺履约金：合同总金额的2.5%（4）安全生产文明施工履约金：合同总价的2%3.提交时间：中标人应在签订合同前提交履约保证金或履约保函，若未按时提交招标人有权取消其中标资格并没收投标保证金，招标人将依序确定中标候选人。4.退还期限及方式：履约保证金在工程竣工验收合格后，再退还给承包人。 8.1重新招标1.按投标人须知第8.1（1）执行；2.按投标人须知第8.1（2）执行；3.经评审后，如合格的投标人少于三个，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。9结算1、中标人投标价作为暂定的合同总价，最终结算总价以中标价及增差事实际完成工程量为依据，由承包人计量、监理工程师核准、发包人批准的实际完成工程量和相关规定确定，以经过相关审计部门审计的结果为准。2、设计变更价款按国家相关规定、《重庆市政府投资项目管理办法》及相关规定办理，对于招标文件要求范围已明确要求的招标范围，但中标人在投标中疏漏而导致该范围不能实现的，在工程实施时为实现该范围而产生的变更或增加不予调整合同价。3、设计变更及调整、施工过程中出现新增项目（含合同范围以外的项目）价款结算原则：按2008年〈重庆市装饰工程计价定额〉、《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市安装工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》及其它相关配套文件执行，税后总价下浮6%。其中人工、材料、机械、管理费费率、利润率、规费费率按投标报价为准(但人工、材料、机械、管理费费、利润、规费中的单价或费率高于施工当期重庆建设工程造价信息和2008年重庆建设工程费用定额标准的除外，发包人有权按最不利于承包人的原则执行)，缺价由发包人根据市场行情进行认质认价。4、结算方式：本项目装饰工程及钢结构工程采用定额计价，其余专业工程采用清单计价。每个单项专业工程需单独报价并提供独立的预算书；在实施过程中如有单项工程未实施或实施工程量有减少的，在结算时，按中标价相同比例下浮后，进行扣除。10需要补充的其他内容10.11、对投标人提供证件及资料的真实性，招标人保留有对该资料的复核权，如果发现资料有虚假行为，一经查实，招标人有权取消该单位的预中标资格，投标保证金不予退还。2、投标人中标后应向采购代理机构缴纳招标代理服务费，本项目的招标代理费按国家发改委“计价格[2002]1980号文”规定和发改价格[2011]534号文的收费标准和相关办法，以实际中标金额为基准计算，由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构支付。10.2招标代理费及交易服务费由中标人在领取中标通知书前根据中标金额，向“招标代理机构”和“重庆市政府采购交易中心”分别交纳“招标代理费”和“交易服务费”。招标代理费按国家计委“计价格[2002]1980号”文和国家发改委“发改办价格[2003]857号”文规定按货物类标准向代理机构支付。交易服务费“渝价[2012]387号”文件规定向重庆市政府采购交易中心支付。其他对投标人提供证件及资料的真实性，招标人保留有对该资料的复核权，如果发现资料有虚假行为，一经查实，招标人有权取消该单位的预中标资格，投标保证金不予退还。重庆市政府采购交易中心交易服务费收费标准 （渝价【2012】387号）项目每标包中标金额（人民币，万元）收费费率备 注100（含）以下1.0‰1.交易服务费由中标供应商支付。双方有合同约定的从其约定。2.每宗交易收费不低于500元。100-500（含）0.95‰500-1000（含）0.9‰1000-5000（含）0.85‰5000-10000（含）0.8‰10000以上0.7‰ 注：交易服务收费按差额定率累进法计算。计算实例：某项目中标金额为7000万元，计算交易服务收费额如下：100万元×1.0‰=0.1万元（500-100）万元×0.95‰=0.38万元（1000-500）万元×0.9‰=0.45万元（5000-1000）万元×0.85‰=3.4万元（7000-5000）万元×0.8‰=1.6万元合计收费=0.1+0.38+0.45+3.4+1.6=5.93（万元） 1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、业绩、能力和信誉等要求（见投标人须知前附表）；1.4.2本项目允许联合体投标，联合体投标的，需附联合体投标协议；1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本项目的监理人；（3）为本项目的代建人；（4）为本项目提供招标代理服务的；（5）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（8）被责令停业的；（9）被暂停或取消投标资格的；（10）财产被接管或冻结的；（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（12）正副本份数不符合招标文件要求的或无法区分正副本的。（13）投标文件未按招标文件规定签署（或盖章）或加盖企业公章的。包括投标文件有涂改、粘贴和行间插字的未按招标文件规定签署（或盖章）或加盖公章的。（14）投标文件逾期送达的。（15）投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的。（16）企业法定代表人或总经理或授权委托代理人未按规定到场确认的。凡出现以上情况的，投标文件均为无效。1.5费用承担1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的一切费用由投标人自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应 对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人自行踏勘项目现场。联 系 人：王女士 联系电话：***-********、********1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。1.10投标预备会本项目不组织投标预备会。1.11分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作、部分专业工程进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定 的偏离范围和幅度。2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）专业工程设备清单及技术说明书；（6）本项目设计图纸（电子版）；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1 投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）投标保证金；（4）投标报价电子文件（含商务部分）；（5）施工组织设计；（6）联合体协议书；（7）资格审查资料；（8）投标人须知前附表规定的其他材料；3.1.2投标人组成联合体的，投标文件包括本章第3.1.1（6）目所指的联合体协议书。3.2投标报价3.2.1投标人应按〈重庆市装饰工程计价定额〉、《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市安装工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》（2008）及其相关配套文件规定对装饰及钢结构工程报价，按设备清单及说明书对专业工程进行单项报价。3.2.2　投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标预算书中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.2投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5资格审查资料见投标人须知前附表3.6备选投标方案投标人不得递交备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容做出响应。若中标人投标文件未完全响应招标文件的实质性要求，评标过程中专家如未发现，在签订合同或实施过程中招标人仍有权利根据招标文要求投标人更正；若中标人拒绝响应，由招标人有权中止授标或合同，扣除投标人的投标保证金或履约保证金，并只支付已完工程款的75%，有权要求立即退场。3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.7.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4.投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。4.1.2投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。4.1.3未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1开标时间和地点招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）检查投标保证金缴纳情况；（4）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（5）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（6）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序； （7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（9）开标结束。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的 中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2中标通知在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件 第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。7.3.2中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.3.3退还期限及方式：履约保证金在工程竣工验收合格后，再退还给承包人。7.4签订合同7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.4.3 投标人中标后又提出对招标文件中合同条款的不实质性响应，经双方协商，在条规定的时间内达不成一致意见的，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。7.4.4签订合同后，承包人放弃承包权或因自身原因（如资金不保证，设备、机具、劳动力等资源不保证, 无法提交履约保函等等）不施工或施工严重滞后，发包人有权终止合同，并没收其投标保证金及履约保证金。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。8.2不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设 项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行 贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方 式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审 和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关 行政监督部门投诉。10需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。特别提示：本文字说明与投标人须知前附表不一致的，以投标人须知前附表为准。 附表一：开标记录表 （项目名称）标段施工开标记录表 开标时间：年 月日时分序号投标人密封情况投标保证金投标报价（元）质量目标工期备注签名招标最高限价 招标人代表：记录人：监标人： 年 月日附表二：问题澄清通知问题澄清通知编号：　　　　　　 （投标人名称） ： （项目名称） 标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：1. 2. ......请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在 年 月 日时前将原件递交至（详细地址）。 评标工作组负责人： （签字） 年 月日 附表三：问题的澄清问题的澄清编号：　　　　　　 （项目名称） 标段施工招标评标委员会： 问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：1. 2. .....投标人： （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月日附表四：中标通知书中标通知书 （中标人名称）：你方于 （投标日期）所递交的 （项目名称） 标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。中标价： 元。工期： 日历天。工程质量：符合国家施工验收规范标准。项目经理： （姓名）。请你方在接到本通知书后的 日内到 （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。特此通知。招标人： （盖单位公章） 法定代表人： （签字） 年 月 日 附表五：中标结果通知书中标结果通知书（未中标人名称）：我方已接受（中标人名称）于 　（投标日期） 所递交的 　（项目名称） 　标段施工投标文件，　确定 （中标人名称）为中标人。感谢你单位对我们工作的大力支持！招标人： （盖单位公章） 法定代表人： （签字） 年 月 日 附表六：确认通知确认通知 （招标人名称）：我方已接到你方 年 月 日发出的 （项目名称） 标段施工招标关于 的通知，我方已于 年月 日收到。特此确认。投标人：（盖单位公章）年月 日 第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。1.投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定；2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写；3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 4.投标文件的装订符合第二章3.7.5项的规定。联合体投标人允许联合体投标报价唯一只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。投标文件的签署投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。委托代理人投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。2.1.2资格评审标准必要合格条件营业执照具备有效的营业执照安全生产条件具备有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的安全生产考核合格证书资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定类似项目业绩符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定信誉符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定项目经理资格符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其它要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定联合体投标允许2.1.3响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定，并符合下列要求：1.投标保证金为无条件担保；2.投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致；3.投标保证金的金额符合招标文件规定的金额；4.投标保证金有效期为投标有效期加30天；权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。2.1.3响应性评审标准投标范围和报价投标报价不得高于招标人公布的最高限价，但也不得低于投标人的企业成本。技术标准和要求符合第七章“技术标准和要求”规定，且投标文件中载明的主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。实质性要求符合招标文件中规定的其他实质性要求。2.2.1分值构成 (总分1OO分)（1）施工组织设计：30分；（2）项目管理机构：不评分；（3）投标报价：70分；① 投标总报价 56 分；② 各专业工程报价： 14 分。分装饰工程、钢结构工程、舞台机械、灯光系统、音响系统、监控系统工程、其它（显示屏及座椅等）工程共 7项，每一项专业工程报价 2分。2.2.2评标基准价计算方法投标总价的评标基准价：经初步评审合格的投标人的总报价中，去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为投标总价的评标基准价。各专业工程投标报价的评标基准价：专业工程投标报价的评标基准价：经初步评审合格的投标人的同一专业工程投标报价中，去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为该项专业工程报价的评标基准价。2.2.3投标报价的偏差率计算公式偏差率=1OO％×(投标人报价一评标基准价)／评标基准价偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。允许偏差范围－20%（含）至＋10%（含）2.2.4(1）施工组织设计评分标准内容完整性和编制水平　5　分施工方案与技术措施　6　分质量管理体系与措施　5　分安全、环境管理体系与措施　5　分工程进度计划与措施　6分资源配备与节能环保　3　分2.2.4(2)项目管理机构项目经理任职资格与业绩不评分技术负责人任职资格与业绩其他主要人员2.2.4(3)投标报价评分标准投标总报价56分分专业工程报价14分3评标程序1. 根据本章评标办法第3.1款的规定，按本章2.1款规定标准，首先对所有投标文件进行初步评审。2. 按本章评标办法前附表第2.2.2款规定，根据初步评审合格的投标报价计算评标基准价。初步评审不合格的投标报价按废标处理，不参与评标基准价的计算，不计分不排名。3. 按本章评标办法第3.2款规定并按本章第2.2.4款规定的评分标准，确定得分最高的前三名投标人（按得分高低排序）为中标候选人。4.如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。条款号评分因素评分方法3.2.1(1)施工组织设计（A）内容完整性和编制水平按2.2.4(1)项各评审因素设定的分值评分施工方案与技术措施质量管理体系与措施安全、环境管理体系与措施工程进度计划与措施资源配备与节能环保3.2.1(2)投标报价（B）投标总报价1.投标总报价偏差在允许范围内的，按本附表2.2.1规定分值56分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣2分；每减少1%扣 1分。按插入法计算得分。在偏差范围内，未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。2. 投标总报价在规定的偏差范围以外且未超过最高限价的得零分。分专业工程报价1.各专业工程报价超出规定偏差范围的，得零分，在允许偏差范围内的，每项按本附表2.2.1规定分值得2分，在此基础上，与评标基准价相比，每增加1%扣0.2分，扣完为止；每减少1%扣0.1分，最多扣2分。在偏差范围内，未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。2.同理计算出各投标人所报各分专业工程报价的得分。按插入法计算得分。1.评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本 章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.2分值构成与评分标准2.2.1分值构成（1）施工组织设计：见评标办法前附表；（2）项目管理机构：见评标办法前附表；（3）投标报价：见评标办法前附表；2.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.3评分标准（1）施工组织设计：见评标办法前附表；（2）项目管理机构：见评标办法前附表；（3）投标报价：见评标办法前附表；3.评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。投标报价以投标文件的投标承诺书中报价为准，当投标承诺书数字表示的金额与文字表达的金额不一致时，以文字表达的金额为准。当投标承诺书中投标报价与投标报价预算书中总报价不一致时，以投标承诺书投标报价为准：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；（3）单价与总价之间不一致时，应以单价为准，并修改总价；（4）若在评标时未予发现，在合同实施过程中仍将按上述办法进行修正。3.2详细评审3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。（1）按本章第 3.2.1（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分 A；（3）按本章第 3.2.1（2）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 B；3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3投标人得分=A+B。3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。 3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。 附件A：废标条件附件A： 综合评估法废标情况一览表一览表废标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。章节号条款名称废标条件第二章3.2投标报价投标人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差。招标人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），投标人不得修改。如设置了最高限价，投标人的投标报价不得超过最高限价。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。第二章3.7.5装订要求按招标文件规定，如技术部分为暗标评审，则《施工组织设计》面页使用A4厚型纸面页，用初号仿宋字体标明确“施工组织设计“；在页面右下角加盖投标单位公章后折叠成腰为8cm左右的三角形密封；面页及整个《施工组织设计》均不得显示与投标人企业有关的任何信息；违反上述任何一项，其施工组织设计得0分。《施工组织设计》文字部分纸张采用A4白纸，四号仿宋字体；图表采用A4或A3白纸，图表内的字号大小不限；文字、图表不得使用彩色和不得编制页码。第二章3.4投标保证金投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。第三章3.1初步评审评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。经评审为合格的投标文件进入详细评审，不合格的投标文件作废标处理，不再进入详细评审。投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；（4）本招标文件约定的其它情形。投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。其他[招标人必须明确] 第四章合同条款及格式第一节 通用合同条款 　　通用合同条款直接引用中国计划出版社出版的中华人民共和国《标准施工招标文件》(2007版)第一卷第四章第一节“通用合同条款”(第41页至第81页)。第二节 专用合同条款 [专用合同条款为示范性内容，招标人在编制招标文件时仅供参考。招标人编制的专用合同条款仅需对通用合同条款中规定需要在专用合同条款中明确的内容集中予以说明，不得与本章第一节通用合同条款的内容发生冲突，否则，专用合同条款无效，按通用合同条款内容执行。] 专用合同条款1. 一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人： 1.1.2.3承包人： 1.1.2.6监理人： 填写本项目的发包人、承包人、监理人名称。1.1.3工程和设备1.1.3.4单位工程： 按招标文件要求的单位工程 1.1.4日期1.1.4.5 缺陷责任期：2年(与工程质量保修书中不一致时以工程质量保修书为准)1.4合同文件的优先顺序 合同文件组成及解释顺序：１、本合同协议书２、中标通知书　　３、招标文件及其附件４、本合同专用条款　　５、本合同通用条款　　６、标准、规范及有关技术文件　　７、图纸　　８、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。1.6图纸和承包人文件1.6.1发包人提供图纸的期限、数量：开工前十日向承包人提供图纸肆套。1.6.2承包人提供的文件范围： 除通用条款外还包括投标文件的电子文件（含软件版）。 承包人提供文件的期限、数量： 1、合同签订后一周内提供。2、承包人完善施工图并经发包人确认，技术交底后7天内提供优化后的施工组织设计和进度计划，月进度计划在15日前完成并送发包人现场代表，送交工程进度报表一式叁份。 1.6.3监理人签发图纸修改的期限：不少于该项工作施工前14天 。 2.发包人义务2.3提供施工场地发包人提供施工场地和有关资料的时间：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 工程开工前已完成，满足施工要求；（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备施工条件。（3）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同签订后，承包人按规定及时向有关部门缴清承包人自身应缴纳的费用，并配合发包人及时办理相关施工许可证手续，如发包人委托承包人代为办理，承包人应积极配合，费用由发包人承担。（4）图纸会审和设计交底时间： 施工图提交后10日内。 3.监理人3.1监理人的职责和权力须经发包人事先批准行使的权力：监理人按照与发包人签订的监理合同对工程质量、工程进度、工程投资进行控制，工程设计变更、工程造价的变更及调整需经发包人核定。发包人在工程施工过程中，授权监理单位对承包人如下行为进行适当的经济处罚：①、质量行为不规范，且经现场监理人员提出后屡教不改的；②、安全行为不规范，且经现场监理人员提出后屡教不改的；具体的处罚办法在承包人中标进场后，经发包人、监理和承包人协商后共同确定并由各方遵照执行。所得的经济处罚收入用于奖励质量、安全行为规范较好的承包人的管理人员及施工班组施工人员。4.承包人4.1承包人的一般义务4.1.8为他人提供方便承包人为他人提供条件的内容：1、承包人入场后7日内应按招标文件要求向发包人及监理人提供办公场地、办公用品及办公设施、承担现场通讯费，以及招标文件要求为工作方便的免费提供交通运输等。 2、施工进出场道路的修建或保护、交通标志标牌和信号设备的完善弃渣地均由承包人负责，并向在该项目施工的其他单位免费提供。承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：承包人为以上提供条件可能发生的费用均包含在签约合同价格中。4.2 履约担保承包人向发包人提供履约担保的金额、方式和提交时间：履约担保为工程合同总价的10% 。履约保证金或履约保函提交时间：中标人应在签定合同之前提交履约保证金，若未按时提交履约保证金或履约保函，招标人不予签订合同并有权取消其中标资格、没收投标保证金。同时招标人将依序确定中标候选人。退还期限及方式：履约保证金在工程竣工验收合格后，再退还给承包人。4.3 分包4.3.2分包的内容当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第三人：承包人工程不得转包，分包应按国家、重庆市有关规定执行，并报监理、发包人审核确定。5.材料和工程设备5.1承包人提供的材料和工程设备5.1.1承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备： 1、本招标工程所有材料及设备均由承包人采购，承包人必须保证所采用的材料符合国家和地方现行规范标准，符合发包人要求材质部分的材料品牌、最高投标参考价区间（如有）、规格及其他技术要求。5.1.2承包人报送监理人审批的时间：承包人负责采购的材料设备，应在采购前十四日内将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知发包人，发包人收到承包人的书面报告后十四日内予以确认，经发包人认质、封样后承包人方可采购进场。5.1.3为满足工程进度需求、保证某些材料、设备及时到位，发包人有权采用直接付款的方式给这些材料、设备供应商。6.施工设备和临时设施6.1承包人提供的施工设备和临时设施6.1.2发包人承担修建临时设施费用的范围： 项目所需修建临时设施的费用按定额规定计算在投标总价内，施工现场临时设施的布置和搭设应满足工程实际需要，具体方案必须报总监理工程师批准，发包人认可。 6.2发包人提供的施工设备和临时设施无；9.施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任增加下列项： 9.1.4发包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好发包人的施工安全责任。9.2承包人的施工安全责任增加下列项：9.2.1承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。9.3治安保卫9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建：承包人9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制： 由承包人编制，并由承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明安全保卫工作。9.4环境保护增加下列项：9.4.7 承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。9.4.8承包人需自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并应符合国家相关规定，并自行承担其费用。9.4.9 对施工中的地上地下建筑物（构筑物）管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担。9.4.10环境保护工作由承包方全权负责，执行国家和重庆相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便。做到工完场地清。9.4.11施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到。9.4.12施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按市委、市人大、市政府及有关部门的临时要求，调整作业方式，调整作业时间，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等。9.4.13保证周围建(构)筑物、地下及地上管线、地下人防等设施安全。9.4.14做到进入现场的施工和作业人员统一着装，配证上岗，文明施工。9.4.15按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙(围挡)等维护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内。9.4.16 因本项目为市重点建设项目，为迎接政府及相关部门的检查和检阅，承包人须按发包人的要求布置现场的环境(如：现场安全文明施工、打扫清洁，布置会议展室、标语、盆景、鲜花等),费用按实计取。若承包人拒绝配合发包人要求，发包人将发生的费用按实并加1倍从承包人工程款中扣除。10.进度计划10.1 合同进度计划承包人编制施工方案的内容： 承包人应根据施工内容编制总工程和各分部分项工程施工方案。 承包人报送施工进度计划和施工方案的期限： 施工组织设计方案在开工前十日内提供 监理人批复施工进度计划和施工方案的期限： 发包人收到施工组织设计和进度计划后七个工作日内审查确认。11.开工和竣工11.4异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件的范围： 50年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温）。出现异常恶劣的气候条件，承包人可要求发包人延长工期，费用双方协商。11.5承包人的工期延误11.5.1逾期竣工违约金的计算方法：工期延误五天以内处违约金1万元整，五天以上每天加处违约金0.1万元整。11.5.2除不可抗力外，无论何种原因，当承包人当月达不到经承、发包双方认定的施工进度计划的要求时，则视为承包方违约，发包方将未达到进度的相应工程价款占当月进度工程价款的比例扣留同等比例的履约保证金和低价风险担保金作为违约金，每月以此类推。当总进度达到认定的计划时，发包人将返还扣除的相应比例的履约保证金和低价风险担保金。 11.5.4逾期竣工违约金的限额： 最高不超过签约合同价的3% 。11.6工期提前提前竣工的奖励办法： 无12.暂停施工12.1承包人暂停施工的责任承包人承担暂停施工责任的其他情形：法律法规约定的由承包人承担暂停施工责任的其他情形。12．2 发包人暂停施工的责任由于发包人原因引起的暂停施工(须发包人确认的书面文字资料为准)造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，并按相关规定进行赔偿。13.工程质量13.1工程质量要求增加下列项：13.1.4发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行以下规定：（1）《中华人民共和国建筑内部装饰设计防火规范》GB50222-95（2）《建筑电气工程施工质量及验收规范》GB50303-2002（3）《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50100－2001（4）《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210－2001（5）《建筑装饰装修规定》 建设部第46号令（6）《建设工程质量管理条例》 国务院令第279号（7）《民用建筑工程节能质量监督管理办法》（建质[2006]192号）（8）《重庆市建筑节能条例》 （重庆市人大[2007]第34号公告）（9）《重庆市建设工程十项施工质量通病防治要点》（渝建发[2004]172号）（10）民用建筑电气设计规范（JGJ16－2008）（11）建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）（12）智能建筑设计标准（GB/T 50314-2006）（13）电子信息系统机房设计规范（GB 50174-2008）（14）电子信息系统机房施工及验收规范（GB50462-2008）（15）综合布线系统工程设计规范（GB50311-2007）（16）综合布线系统工程验收规范（GB50312-2007）（17）有线电视系统工程技术规范（GB50200－94）（18）30MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统（GB6510－86）（19）安全防范工程技术规范（GB50348－2004）（20）智能建筑工程质量验收规范（GB50339-2003）（21）智能建筑工程施工验收规范（GB50606-2010）（22）自动化仪表工程施工及验收规范（GB50093-2002）（23）自动化仪表工程施工质量验收规范（GB50131-2007）（24）建筑物电子信息系统防雷技术规范（GB50343-2004）（25）民用闭路监视电视系统工程技术规范（GB50198－94）（26）建筑物防雷设计规范（GB50057-94/2000年版）（27）计算机机房用活动地板技术条件（GB6650-86）（28）入侵报警系统工程技术规范（GB50394-2007）（29）视频安防监控系统工程设计规范（GB50395-2007）（30）视频安防监控系统技术要求（GA/T367-2001）（31）城市监控报警联网系统技术标准（GA/T669-2008）（32）重庆市社会公共安全视频图像信息系统技术规范（DB50/216-2006）（33）出入口控制系统工程设计规范（GB50396-2007）（34）厅堂扩声系统声学特性指标（GYJ25-86）（35）厅堂扩声系统设计规范（GB50371-2006）（36）计算机场地技术条件（GB2887-2000）（37）信息技术互连国际标准（ISO/IEC11801-95）（38）分散型控制系统工程设计规范（HG/T20573-95）（39）电磁兼容性标准（IEC801）（40）通信光缆的一般要求（GB/T7427-87）（41）剧场建筑设计规范 （JGJ 57-2000）（42）演出场馆设备技术术语舞台机械(WH/T 35-2009)（43）舞台机械 台上设备安全(WH/T28-2007 )（44）舞台机械 验收检测程序(WH/T 27-2007)（45）舞台机械 操作与维修导则 (WH/T 37-2009 ) （46）钢结构设计规范(GB 50017-2003 ) （47）钢结构工程施工及验收规范(GB 50205-2001)（48）机械安全控制系统有关安全部件 第1部分：设计通则(GB/T 16855.1-2005)（49）机械安全急停设计原则(GB 16754-1997 ) （50）起重机设计规范(GB 3811-1983) （51）起重机试验规范和程序(GB 5905-1986 ) （52））起重机械安全规程（GB 6067-1985） （53）起重机械超载保护装置安全技术规范（GB 12602-1990） （54）起重机和起重机械技术性能和验收文件（GB/T 17908-1999） （55）通用用电设备配电设计规范（GB 50055-1993 ）（56）电力工程电缆设计规范（GB 50217-1994）（57）国家电气设备安全技术规范（GB 19517-2004 ）（58）电力装置的继电保护和自动装置设计规范（GB 50062-1992 ）（59）建设工程施工现场供用电安全规范（GB 50194-93 ）（60）谐波管理规定（GB/T 14549-1993）（61）电能质量三相电压允许不平衡度（GB/T 15543-1995）（62）电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论(GB/T 17626.1-1998)（63）其他相关国家及行业标准与规范13.1.5发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行重庆市建筑工程相关地方标准。13.2承包人的质量检查承包人提交工程质量保证措施文件的期限：与施工方案同时提交 。14.试验和检验本项目所涉及的所有一般及特殊的试验、检验费由投标人在报价中自行综合考虑，发包人不另外支付费用。若承包人不进行试验，检验，发包人有权自行委托，并按增加1倍的金额从承包人工程款中扣除。15.变更所有工程变更、价款变更只有经发包人同意后才能实施，通用条款中监理人变更的权利由发包人享有。15.1变更的范围和内容非业主自身、政策、政府部门原因改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更范围。15.3变更程序15.3.2变更估价承包人提交变更报价书的期限：按通用条款执行，发生设计变更后，承包人按通用条款规定的程序按向发包人提出。商定或确定变更价格的期限：在收到变更工程价款报告之日起七天内予以确认。15.4变更的估价原则变更估价的原则：⑴当投标报价中有对应分部分项工程名称时，按该项目投标单价确定调整。(2)当投标报价中没有对应分部分项工程名称时，按2008年《重庆市建设工程费用定额》、《重庆市装饰工程计价定额》、《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市安装工程计价定额》及其它相关配套文件等下浮投标报价文件相同比例执行，缺价由发包人根据市场行情进行认质认价。15.5承包人的合理化建议15.5.2对承包人提出合理化建议的奖励方法：由发包人视情况酌情考虑。15.8暂估价15.8.1发包人、承包人在采用招标方式选择供应商或分包人时的权利与义务：由发包人选择招标代理单位，发包人签订招标代理合同，招标代理费用由承包人支付，代理服务费收费标准按照国家计委[2002]1980号文件及国家发改委[2003]857号文件规定的标准执行，由承包人在接到中标通知书后向采购代理机构交纳，承包人可以部分或全部将保证金转为代理服务费。发包人在招标文件编制、招标工作过程中有审核权、决定权。招标工作结束后，由发包人与中标单位签订合同，合同签订后由承包人报相关部门备案。15.8.2不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人： 发包人 。16.价格调整本项目价格在工程实施中按2008重庆市定额的相关文件精神调整并据实结算。17.计量与支付17.1计量17.1.3计量周期本合同的计量周期：按月计量 ；按该项实施进度计量。 17.1.5总价子目的计量总价子目的计量方法： 总价子目按该项实施进度计量。17.2预付款17.2预付款17.2.1预付款预付款额度和预付方法：收到预付款保函后，由市财政局支付合同金额的30%。17.2.2预付款保函预付款保函的提交时间： 合同签订后15天内（以合同实际约定时间为准） 17.2.3预付款的扣回与还清预付款的扣回办法：不采用。17.3进度款17.3.3进度付款证书和支付时间双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：(1)支付条件为在本工程进场正式施工30日后，由市财政局向承包人支付工程款合同总额的30%，进场正式施工后60日后，由市财政局向承包人支付工程款合同总额的15%，每次支付进度款时，承包人须提供付款保函。 (2)工程竣工验收合格后两周内，承包人向发包人送交完整的工程竣工图纸和工程决算资料 (均为一式叁份并制成电子文档)，发包人在收到齐全的竣工决算资料后承包人应主动配合并审核完毕。(3)办理完竣工资料和结算并经审计单位审核后，支付至审计后总价的95%（其中，市财政局向承包人支付财政经费的所剩余款，发包人支付除财政余款之外的工程款），留5%作为质保金，质保期满后一周内，发包人退还质保金给承包人，质保金不计利息。承包人的履约保证金应在工程完成竣工验收合格后，再退还给承包人。审计时，审减金额在10%以内(含10%)，审计费用由发包人支付；如审减额超过10%，审减金额超过10%的审计费用由承包人支付。(审计费率以发包人与审计单位签订的委托审计合同为准)。按国家规定应由承包人缴纳的税费将由发包人代扣。承包人的履约保证金应在工程完成竣工验收合格后，再退还给承包人。17.4质量保证金17.4.1质量保证金的金额或比例： 质保金为工程总价审定金额5%质量保证金的扣留方法： 工程结算时由发包人扣留。 17.5竣工结算17.5.1竣工付款申请单竣工付款申请单的份数和提交期限：竣工报告批准后，承包方应在28个工作日内以书面方式向发包方代表提出结算报告以及完整的结算资料，申请办理竣工结算。 竣工付款申请单的内容：如竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的预付款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。 17.5.3竣工结算的修正原则：若承包人的投标报价文件未按定额规定计取，若在评标时未发现，发包人将按照最不利于承包人的原则进行修正，对修正的结果承包人应无条件接受，若承包人不接受修正结果，发包人将有权没收承包人的履约保证金，并保留立刻中止合同的权利。其修正原则如下：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；（3）单价与总价之间不一致时，应以单价为准，并修改总价；（4）若在评标时未予发现，在合同实施中仍将按上述办法进行修正。17.5.4竣工结算的价格原则：本合同价款采用可调价格合同，以中标的工程投标总报价作为暂定的合同总价，其最终合同价款除中标价外增减部分以承包人实际完成工程量为依据，由承包人计量、监理工程师核准、发包人批准的实际完成工程量和相关规定确定，以经过相关审计部门审计的结果为准。本合同含招标文件要求的全部风险。风险范围以外合同价款调整方法：结算原则：按2008年《重庆市建设工程费用定额》、〈重庆市装饰工程计价定额〉、《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市安装工程计价定额》及其它相关配套文件下浮投标报价文件相同比例执行，其中人工、材料、机械、管理费费率、利润率、规费费率按投标报价为准(但人工、材料、机械、管理费费、利润、规费中的单价或费率高于施工当期工程造价信息和2008年重庆建设工程费用定额标准的除外，发包人有权按最不利于承包人的原则执行)，缺价由发包人根据市场行情进行认质认价。17.6最终结清17.6.1最终结清申请单最终结清申请单的份数和提交期限： 在缺陷责任期终止证书颁发后28天内提交5份最终结清申请单。18.竣工验收18.2竣工验收申请报告竣工资料内容： 竣工图和工程竣工技术档案竣工资料份数：竣工验收后承包人向发包人提交经档案馆验收合格的完整的竣工图和工程竣工技术档案资料一式贰份(并提供相关电子文档壹份)。18.3验收18.3.5实际竣工日期： 经验收合格工程的实际竣工日期以验收合格日为准 。18.5施工期运行18.5.1需要施工期运行单位工程或工程设备：无18.6试运行18.6.1试运行的组织及费用承担： 承包人 18.7竣工清场18.7.1竣工清场：按通用条款执行。18.8施工队伍的撤离施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求： 验收合格一个月内撤离。19.缺陷责任与保修责任19.7保修责任工程质量保修范围、期限和责任：以工程质量保修书为准。20.保险20.1工程保险按通用条款执行，保险费承包人在投标时自行考虑，计入总价，并在发包人指导下购买。 20.4第三者责任险按通用条款执行，保险费承包人在投标时自行考虑，计入总价，并在发包人指导下购买。 20.5其他保险按通用条款执行，承包人自行办理。20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证保险条件： 执行通用条款 。 承包人提交保险凭证的期限：施工合同签订后一月内。 20.6.4对各项保险的一般要求保险金不足以补偿损失时，应由承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额：执行通用条款。 21.不可抗力21.1不可抗力的确认不可抗力的范围：战争动乱、50年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温）。21.3不可抗力后果及其处理21.3.1不可抗力造成损害的责任不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担： 按通用条款执行。 22违约22．1承包人违约承包人违约以外的应承担的其他违约责任：A.承包人在施工中没有领会发包人意图或不明确施工要求而又不向发包人求证明确，致使施工不能达到发包人要求的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失，工期不得顺延。B.承包人未严格按照发包人提供的施工图要求以及国家、地方现行规范要求的工程质量标准施工，每违反一次承担￥1000元的罚金，且承包人必须按照发包人要求的时间进行整改。C.未经发包人许可，承包人擅自将所承包的工程转包和分包，一经发现，发包将处以本项目承包人中标价总额1%的违约金，并无条件改正，工期不得顺延。D、承包人不能因为任何原因拖欠农民工工资，由此引发的任何责任由承包人全部承担；出现拖欠农民工工资行为，发包人有权从承包人工程进度款中扣减直接支付给农民工。24.争议的解决24.1争议的解决方式争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第一种方式解决：（一）提交重庆仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。合同其它约定：1、双方约定合同份数：正本贰份，双方各执壹份，副本肆份，双方各执叁份。2、本项目质量保修期按照《建设工程质量管理条例》中的有关规定执行；3、承包人应严格执行重庆市人民政府令164号《重庆市人民政府关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通告》。4、承包人应按相关规定，保证按时支付民工工资。如因承包人原因，造成拖欠民工工资事件的发生，发包人有权将工程进度款优先偿还给民工。承包人并因此承担工程结算总价1%的违约责任。5、若工程出现重大质量事故或工期累计滞后超过一个月，发包人有权要求承包人撤换项目经理，重新派驻的项目经理其资质必须经发包人审定符合招标文件中的资质要求。6、承包人未经发包人同意更换项目经理或主要管理人员，发包人将处于1万元/人次的处罚，同时发包人将保留解除合同关系的权利。 第三节合同附件格式附件一：合同协议书合同协议书编号：××发包人（全称）：重庆市文学艺术界联合会承包人（全称）： 　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称： 重庆市文艺家活动中心大楼剧场装饰及灯光音响项目 工程地点： 重庆市渝北区冉家坝113号地块工程规模： 建筑面积10200 m2，本次设计剧场室内装饰面积约m2工程立项批准文号： 资金来源： 国有投资 二、工程承包范围承包范围：设计图示范围内所包含剧场室内装饰及安装工程、钢结构工程、舞台机械及幕布控制系统工程、专业音响系统工程、专业灯光系统工程；4F阳光棚、车库出入口钢结构工程；监控报警系统工程；显示屏及剧场座椅其它工程等设计图示全部工作内容。三、合同工期开工日期： 以实际开工日期为准 竣工日期：合同工期总日历天数100 天。四、质量标准工程质量标准： 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》。 1、本项目执行中华人民共和国现行《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》等有关标准和规范。2、本项目按《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》等达到合格等级。 五、合同价款　　金额（大写）：元（人民币） ￥： 元（其中含安全文明措施专项费用 万元）六、组成合同的文件　　组成本合同的文件包括：　　１、本合同协议书　　２、中标通知书　　３、招标文件及其附件４、本合同专用条款　　５、本合同通用条款　　６、标准、规范及有关技术文件　　７、图纸　　8、工程报价单或预算书　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、承包人项目经理 十一、合同生效　　合同订立时间：年月日　　合同订立地点： 　本合同双方约定后生效发包人：（公章） 承包人：（公章）住所：　　　　　　　　　　　　住所：　　法定代表人或授权委托人：法定代表人或授权委托人：　　负责人：　　　　　　　　　负责人：　　电话：　　　　　　　　　　　　电话：　　传真：　　　　　　　　　　　　传真：　开户银行：　　　　　　　　　　开户银行：　　账号：　　　　　　　　　　　　账号：　邮政编码：　　　　　　　　　　邮政编码：　　　　 附件二：承包人提供的材料和工程设备一览表承包人提供的材料和工程设备一览表序号材料设备名称规格型号单位数量单价交货方式交货地点计划交货时间备注 附件三：发包人提供的材料和工程设备一览表发包人提供的材料和工程设备一览表序号材料设备名称规格型号单位数量单价交货方式交货地点计划交货时间备注备注：除合同另有约定外，本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已经包括在承包人的投标价格中。附件四：人工及主要材料价格调整一览表人工及主要材料价格调整一览表序号材料名称规格型号单位基准价格波动幅度范围(%)备注备注：1、人工及主要建筑安装材料的具体品种、规格应根据工程实际情况予以明确。2、人工及材料价格波动幅度：人工为5%，钢材、有色金属、水泥、木材、商品混凝土、混凝土制品、雷管、炸药、柴油、汽油、管材、线缆为5%，砂、石子、墙体砌块、墙面砖、地砖、装饰石材、门窗、吊顶龙骨、幕墙龙骨、装饰板材为8%，外墙涂料、防水材料、人行道板及广场方块、沥青及半成品、阀门、风口、卫生洁具、灯具为10%。3、人工及材料价格波动幅度=（报告期价格-基准价格）/基准价格。基准价格以投标文件中人工及材料价格进行计算，投标文件未明确的材料价格以投标截止时间前28天建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工及材料信息价为基准价格计算。附件五：预付款担保格式预付款担保保函编号：×××　　　　　　　　　　　　　(发包人名称)：　　鉴于你方作为发包人已经与　　　　(承包人名称)(以下称“承包人”)于　　　　年　　月　　日签订了　　　　　　　(工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)。　　鉴于该主合同规定，你方将支付承包人一笔金额为　　　　(大写：　　　　　　　　)的预付款(以下称“预付款”)，而承包人须向你方提供与预付款等额的不可撤消和无条件兑现的预付款保函。　　我方受承包人委托，为承包人履行主合同规定的义务作出如下不可撤销的保证：　　我方将在收到你方提出要求收回上述预付款金额的部分或全部的索偿通知时，无须你方提出任何证明或证据，立即无条件地向你方支付不超过　　　　　　　　　　　　　　(大写：　　　　　　　　　　　　　)或根据本保函约定递减后的其他金额的任何你方要求的金额，并放弃向你方追索的权力。　　我方特此确认并同意：我方受本保函制约的责任是连续的，主合同的任何修改、变更、中止、终止或失效都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任。　　在收到你方的书面通知后，本保函的担保金额将根据你方依主合同签认的进度付款证书中累计扣回的预付款金额作等额调减。　　本保函自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度付款证书说明已抵扣完毕止。　　除非你方提前终止或解除本保函。本保函失效后请将本保函退回我方注销。　　本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。　　　　　　　　　　　　　　　　担保人：　　　　　　　　　　　　　(盖单位章)　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：　　　　　(签字)　　　　　　　　　　　　　　　　地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　备注：本预付款担保格式可采用经发包人认可的其他格式，但相关内容不得违背合同文件约定的实质性内容。 附件六：履约担保格式承包人履约保函　　　　　　　　　　　　(发包人名称)：　　鉴于你方作为发包人已经与　　　　(承包人名称)(以下称“承包人”)于　　　　年　　月　　日签订了　　　　　　　　　(工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)，应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：　　一、保证的范围及保证金额　　我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。　　我方保证的金额是主合同约定的合同总价款　　　%，数额最高不超过人民币　　　元(大写)。　　二、保证的方式及保证期间　　我方保证的方式为：连带责任保证。　　我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后　　　日内。　　你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。　　三、承担保证责任的形式　　我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：　　(1)由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。　　(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。　　四、代偿的安排　　你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。　　你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。　　我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在　　　工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。　　五、保证责任的解除　　1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。　　2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。　　3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。　　4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。　　我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起　　　个工作日内，将本保函原件返还我方。　　六、免责条款　　1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。　　2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。　　3、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第15条约定的变更除外)，如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。　　4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。　　七、争议的解决　　因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请　　　　仲裁委员会仲裁。　　八、保函的生效　　本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。　　本条所称交付是指：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　担保人：　　　　　　　　　　　　　　(盖单位章)　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　(签字)　　　　　　　　　　　　　　　地 址：　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。 附件七：支付担保格式发包人支付保函　　　　　　　　　　　　(承包人)：　　鉴于你方作为承包人已经与　　　　(发包人名称)(以下称“发包人”)于　　　　年　　月　　日签订了　　　　(工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)，应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：　　一、保证的范围及保证金额　　我方的保证范围是主合同约定的工程款。　　本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。　　我方保证的金额是主合同约定的工程款的　　　　　%，数额最高不超过人民币元(大写：　　　　　　　　　　　)。　　二、保证的方式及保证期间　　我方保证的方式为：连带责任保证。　　我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后　　　　日内。　　你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。　　三、承担保证责任的形式　　我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。　　四、代偿的安排　　你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。　　在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。　　我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在　　个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。　　五、保证责任的解除　　1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。　　2、发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。　　3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。　　4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。　　我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起　　个工作日内，将本保函原件返还我方。　　六、免责条款　　1、因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。　　2、依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。　　3、你方与发包人协议变更主合同的(符合主合同合同条款第15条约定的变更除外)，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。　　4、因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。　　七、争议的解决　　因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请　　　　仲裁委员会仲裁。　　八、保函的生效　　本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。　　本条所称交付是指：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。担保人：　　　　　　　　　　　　　　　　　(盖单位章)法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　　　　(签字)地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　备注：本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与履约担保对等。 附件八：廉政责任书格式建设工程廉政责任书发包人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承包人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。　　一、双方的责任　　1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。　　1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。　　1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。　　1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。　　二、发包人责任　　发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：　　2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。　　2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。　　2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。　　2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。　　2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。　　三、承包人责任　　应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：　　3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。　　3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。　　3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。　　3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。　　四、违约责任　　4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。　　4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。　　4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。　　五、责任书有效期　　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。　　六、责任书份数　　本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。发包人：　　　　　　　　　　　(公章)　　承包人：　　　　　　　　　　　(公章)法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　法定地址：　　　　　　　　　　法定代表人或其　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　　　(签字)　　委托代理人：　　　　　　　　　(签字)电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　　　　电子邮箱：　　　　　　　　　　　　　　　电子邮箱：　　　　　　　　　　开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：　　　　　　　　　　帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　帐号：　　　　　　　　　　　　邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：　　　　　　　　　　 第 二 卷第五章专业工程设备清单及技术说明书一、技术要求总则本项目要求承包人实施交钥匙工程。包括负责对本项目要求的舞台机械幕布系统，音响系统，灯光系统，监控系统，报警系统及其相关系统实施深化设计、中标后二次深化设计（及其费用）、供货、系统施工和协调管理、调试运行、编制运行操作书、技术指导与培训等工程全过程，以及总包配合费及交付使用后质保期服务；同时亦包括运输、保管和保修，不论是否已在合约文件内标明，上述范围不应只包括所示或所指定的主要设备项目，亦包括附件及人工费等。中标人应根据工程实际情况及招标人要求，与设计方配合对方案做进一步优化设计及细化设计，招标人有权根据本项目实际情况对招标内容作进一步调整，投标人应明确有关费用可做相应增减。中标人应根据系统要求、设计方案和实际情况，合理选择信誉良好的厂商所提供的中高档设备材料，但所选之设备必须取得业主认可。所有在投标图纸中没有显示出来，但在本技术要求中所提及的设备、材料，必须全部包括在本项目承包合同内，由中标人供应和安装调试。没有明确说明，但在整体设备安装时，不能缺少的一切附属配件，亦应包括在本承包合同范围内，由承包人供应和安装。二、主要安装与设计规范民用建筑电气设计规范（JGJ16－2008）建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）智能建筑设计标准（GB/T 50314-2006）电子信息系统机房设计规范（GB 50174-2008）电子信息系统机房施工及验收规范（GB50462-2008）综合布线系统工程设计规范（GB50311-2007）综合布线系统工程验收规范（GB50312-2007）有线电视系统工程技术规范（GB50200－94）30MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统（GB6510－86）安全防范工程技术规范（GB50348－2004）智能建筑工程质量验收规范（GB50339-2003）智能建筑工程施工验收规范（GB50606-2010）自动化仪表工程施工及验收规范（GB50093-2002）自动化仪表工程施工质量验收规范（GB50131-2007）建筑物电子信息系统防雷技术规范（GB50343-2004）民用闭路监视电视系统工程技术规范（GB50198－94）建筑物防雷设计规范（GB50057-94/2000年版）计算机机房用活动地板技术条件（GB6650-86）入侵报警系统工程技术规范（GB50394-2007）视频安防监控系统工程设计规范（GB50395-2007）视频安防监控系统技术要求（GA/T367-2001）城市监控报警联网系统技术标准（GA/T669-2008）重庆市社会公共安全视频图像信息系统技术规范（DB50/216-2006）出入口控制系统工程设计规范（GB50396-2007）厅堂扩声系统声学特性指标（GYJ25-86）厅堂扩声系统设计规范（GB50371-2006）计算机场地技术条件（GB2887-2000）信息技术互连国际标准（ISO/IEC11801-95）分散型控制系统工程设计规范（HG/T20573-95）电磁兼容性标准（IEC801）通信光缆的一般要求（GB/T7427-87）剧场建筑设计规范 （JGJ 57-2000）演出场馆设备技术术语舞台机械(WH/T 35-2009)舞台机械 台上设备安全(WH/T28-2007 )舞台机械 验收检测程序(WH/T 27-2007)舞台机械 操作与维修导则 (WH/T 37-2009 ) 钢结构设计规范(GB 50017-2003 ) 钢结构工程施工及验收规范(GB 50205-2001)机械安全控制系统有关安全部件 第1部分：设计通则(GB/T 16855.1-2005)机械安全急停设计原则(GB 16754-1997 ) 起重机设计规范(GB 3811-1983) 起重机试验规范和程序(GB 5905-1986 ) 起重机械安全规程（GB 6067-1985） 起重机械超载保护装置安全技术规范（GB 12602-1990） 起重机和起重机械技术性能和验收文件（GB/T 17908-1999） 通用用电设备配电设计规范（GB 50055-1993 ）电力工程电缆设计规范（GB 50217-1994）国家电气设备安全技术规范（GB 19517-2004 ）电力装置的继电保护和自动装置设计规范（GB 50062-1992 ）建设工程施工现场供用电安全规范（GB 50194-93 ）谐波管理规定（GB/T 14549-1993）电能质量三相电压允许不平衡度（GB/T 15543-1995）电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论(GB/T 17626.1-1998)其他相关国家及行业标准与规范 三、弱电系统设计总要求重庆市文艺家活动中心，位于渝北区冉家坝松石大道旁，东南侧为规划中的城市立交桥，南临54米宽的城市快速干道，西临26米宽城市规划道路，北临建设中的华瓯理想城住宅小区。活动中心是集美术馆、艺术剧场、艺术品交流展示厅、艺术家工作室、艺术沙龙、重庆现代艺术馆、艺术培训基地，市文联机关和市级文艺家协会办公用房等功能齐全的纯公益性综合文化设施。中心大楼净占地面积2632㎡，总建筑面积10200㎡。 a. 坚持实用、可靠、先进、经济的方针设计方案应根据智能化系统的相关要求，从文艺家活动中心工程建设的现实情况出发，本着对文化艺术家活动中心的需求以及平安城市的总体规划和“实用、可靠、先进、经济”的八字方针，以需求为依据，总体规划、分步实施，确保系统高度集成、总体优化、安全可靠、稳步推进；以求取得最佳效果。 b.实用性和经济性坚持实用性和经济性原则，设计从以下两个方面综合考虑，一是在系统软件、硬件配置上力求合理、实用，以取得最优的性价比；二是在系统的软件硬件配置上，既充分满足当前的使用需要，又能满足将来多个系统的接入需要，努力节约将来新建系统的投入。 c.实时性本系统实时性的要求很高。如果建筑智能系统中任何一个关键系统出现差错或停机将直接影响到整个建筑各系统的正常运行。因此，智能系统中的各子系统应确保可靠、实时，并保持每天24小时连续工作。 d. 可行性和适应性设计应满足公共设施的智能化管理，活动中心设施的智能化服务平台，实际使用实施过程又是可行的，同时能适应目前工程建设的实际情况，满足工程进度，以及使用的需求。 e. 先进性和成熟性设计坚持先进性和成熟性原则相统一的原则，系统软硬件配置和系统结构，瞄准国际先进水平，采用先进成熟的当前主流技术。 f. 开放性和标准性设计在软硬件配置的系统结构上是软件配置必须兼容监控系统常用的标准、现有各类接口和系统集成的需要。 g. 可靠性和稳定性设计从以下两个方面充分考虑系统的可靠性和稳定性，一是系统类似工程使用中体现了设备的可靠稳定性能；二是在系统的配置和结构上，大量使用冗余、容错和降级处理技术，以保证系统的可靠稳定。 h.可扩展性和易维护性设计应大量采用模块化和标准化结构，有很强的扩展、扩容能力，能方便和低成本的进行系统扩容和接入新的系统；系统在软硬件配置和结构上，充分考虑将来管理和维护的需要，努力降低将来管理和维护的费用。本招标文件中主要设备所列举品牌无针对性，技术参数及性能必须满足或优于要求的产品品牌。 四、招标范围1. 室内装饰及安装工程：另附设计图按定额报价2. 钢结构工程：另附设计图按定额报价3.监控报警系统工程:另附设计图按清单报价4.舞台机械幕布系统工程:另附设计图按清单报价5.专业音响系统工程:另附设计图按清单报价6.专业灯光系统工程:另附设计图按清单报价7.其它工程（显示屏及剧场座椅）: 另附设计图按清单报价 五、各系统技术要求及工程量清单（注：技术参数/说明与设计施工图不一致的，以本招标文件技术参数/说明为准）5.1 监控报警系统工程5.1.1监控系统5.1.1.1监控系统概述视频监控系统是安全防范系统的一个组成部分，系统通过摄像、监视及录像，对活动中心大楼的主要出入口、电梯、电梯前室、财务室等重要部位和区域进行全天候图像监控，实时的、直观的、大范围的观察，掌握控制区域现场情况和态势，使得整个大楼重要公共区域处于值班人员的监视中。本次工程在一层监控室设置视频监控中心，安装监控电视墙。监控中心作为总控制室，具有控制任何监控的最高权限，既能调看、控制任一路前端图像和报警信息，还可以录制所有的图像和声音。由监控中心管理人员负责控制权限的管理。通过数字管理平台，得到授权的专网用户可通过内部网络远程查看实时视频和录像资料，并可以截取或备份。5.1.1.2 监控系统功能要求系统设备必须具有安全性，可靠性、兼容性和经济性。系统用于为活动中心大楼的人员和设备提供安全保障。系统能对重点区域实行24小时监控和录像，以便在事后可以保存下全部过程的图像，作为重要资料供相关部门备查。操作台设置控制键盘，实现对球机的远程控制。整个系统必须预留一定数量的输入输出点，并预留分控站接口，便于有权限的管理人员对系统进行控制管理。图像存储方式应有多种模式可选，如全实时录像、定时录像、侦测录像等。系统采用D1画质进行录像，录像资料保存时间：1个月。系统可设置操作员权限，被授权的操作员具有不同的操作权限、监控范围和系统参数。5.1.1.3 监控系统工程量清单及技术指标序号名称参数/说明单位数量参考品牌130M红外半球最高分辨率可达1280×960,在该分辨率下可输出实时图像；采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活；逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿；采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达10-30米；ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；支持PoE供电功能；支持双码流,支持手机监控；符合IP66级防尘防水设计,可靠性高；支持自动电子快门功能,适应不同监控环境；功能齐全:心跳,镜像等；防暴:IEC 60068-2-75测试,Eh,50J;EN 50102, IK10台35海康、博世、派尔高218倍变焦IP红外高清智能球摄像机 0.5Lux/F1.6(彩色)0.02Lux/F1.6(黑白)0 Lux with IR；50HZ: 25帧(1280×720P)；4.7-84.6mm, 18倍光学；采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达80m；恒流电路设计，红外灯寿命达3万小时；采用1/3"索尼高性能逐行扫描CCD, 图像清晰, 最大分辨率可到1280x960；支持三维智能定位功能, 配合DVR和客户端软件可实现点击跟踪和放大；支持定时任务预置点/花样扫描/巡航扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描等功能；水平方向360°连续旋转, 垂直方向-10°-90, 支持自动翻转,无监视盲区；水平预置点速度最高可达120°/s, 垂直预置点速度最高可达100°/s；水平键控速度为0.1° -80°/s, 垂直键控速度为0.1° -60°/s；支持256个预置位, 并具有预置点视频冻结功能；支持8条巡航扫描, 每条可添加32个预置点；支持4条花样扫描, 每条路径记录时间大于10分钟；支持报警功能, 内置2路报警输入（7路可选）和2路报警输出, 支持报警联动, 可在报警后触发调用预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图；支持双码流技术；支持三级用户权限管理；采用H.264视频压缩算法和TI高性价比的最新达芬奇处理芯片和平台, 性能可靠稳定；支持以太网控制, 同时支持模拟接入；可通过IE浏览器和客户端软件观看图像并实现控制台10海康、博世、派尔高350M红外枪机最高分辨率可达1280×960,在该分辨率下可输出实时图像；采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活；逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿；采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达50米；ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；支持PoE供电功能；支持数字降噪；支持双码流,支持手机监控；符合IP66级防尘防水设计,可靠性高；支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境；功能齐全:心跳,镜像,防闪烁等台5海康、博世、派尔高4摄像机电源DC12V1A个445电梯专用飞碟摄像机1/3” SONYCCD540线飞碟台46NVR可接驳模拟摄像机、网络摄像机、网络快球和网络视频服务器；16路设备最多支持32路（模拟+网络）；接入带宽80Mbps，输出带宽：160Mbps；支持500W像素高清网络视频的预览、存储与回放； HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p；支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，支持HDMI与VGA双操作模式，可分别进行预览和回放；所有模拟通道支持4CIF实时编码；支持预览图像与回放图像的电子放大；采用HIKVISION云台控制协议时候，可通过鼠标选定画面任意区域并进行中心缩放；支持假日录像和抓图配置；支持计划抓图、手动抓图、报警抓图以及图片的回放、备份；支持冗余录像、抓图设置；支持多画面分割下不同通道并行预览与回放；支持最大16路4CIF实时同步回放； 支持标签定义、查询、回放录像文件；支持录像文件倒放功能；支持按事件查询、回放、备份录像文件；支持重要录像文件保护功能；支持硬盘配额管理，不同通道可分配不同的录像保存容量；支持硬盘盘组管理，不同通道可设置不同的录像保存周期；支持eSATA盘库，可用于录像和备份；双千兆网卡，可支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用；支持IPv6协议；支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能支持SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）等协议；台27混合硬盘录像机支持SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）等协议；18DVR专用硬盘保证2个月存储时间块24西数、希捷、IBM9平台软件基于SOA系统架构的集成多种安防子系统的联网平台，解决了综合安防系统中集中管理、多级联网、信息共享、互联互通、多业务融合等问题。 ?中心管理服务：提供统一的认证、授权、管理服务。对用户、角色、权限、监控设备、报警设备、服务器进行集中配置管理；提供完善的日志管理和审计功能。 ?存储管理服务：通过虚拟储存管理技术，支持DAS、NAS、IP-SAN各种存储设备；支持集中存储管理模式，也支持DVR存储的分布式储存方式；支持快速检索及智能后检索；支持多种备份策略；支持数据自动修复技术。?流媒体服务：支持实时视频数据的转发及分发；支持存储数据的回放点播（VOD）；支持用户和事件的优先级管理，对带宽进行合理使用；支持级联和分布式部署；支持视频流相关的统计信息。?报警管理服务：管理系统内各种报警事件及其联动处理，并可对报警消息进行分发及上传。支持的联动方式有客户端联动（视频图像、声光显示、信息叠加）、云台联动、通道录像、报警输出联动、EMAIL通知、短信发送、通道抓图等方式。 ?电视墙服务：支持解码卡、解码器、模拟/数字矩阵控制输出，支持键盘、3D摇杆控制，支持高清解码器，支持文件回放上墙，支持报警联动上墙。 ?智能分析服务：提供实时或事后的智能分析结果。?网管服务：对系统内的网络运行状况、设备运行状况、服务器运行状况进行监视和管理，并能以各种图表的形式进行实时显示。 ?电子地图服务：系统支持GIS矢量地图、WEB GIS地图、JPEG/BMP/PNG光栅地图、3D地图；支持多级地图管理；支持GPS信息集成，可以实时显示位置信息；支持在电子地图上的监控设备管理及去报警联动处理；支持地图上查看视频和录像套1海康、博世、派尔高10服务器E5620/4GB/2*500G/2U/双千兆网口台1海康、博世、派尔高11操作PC机最低配置双核3.0G以上CPU 4G内存 512M显存台2方正、长城、联想12交换机16个10/100/1000M Base-T以太网端口4个可选双介质光电复用（TX/SFP）与前4个口复用1个Console口；背板带宽48Gbps全线速过滤转发64MB队列缓冲8K地址表；IEEE 802.1x，基于端口的访问控制，RADIUS、TACACS+；硬件支持dhcp snooping功能（S2528、S2548GX支持）；硬件支持DAI功能，静态、动态arp防御（S2528、S2548GX支持）；硬件支持IP ACL，MAC ACL，Vlan ACL（S2528、S2548GX支持）；每端口2个发送队列映射802.1p的8个优先级；支持服务质量(QoS) 2548GX支持ACL、高层（L2~L4）流分类和等级划分。；支持QinQ 4K任意划分VLAN 每组最大12个，同时支持8组，动态LACP或者静态聚合台5海康、博世、派尔高13交换机光电转换模块千兆单模，距离10KM个8海康、博世、派尔高14上墙系统支持FULL HD分辨率解码上墙，单台系统最多可以支持80路FULL HD（1080p）分辨率图像，或160路HD（720p）分辨率图像，或320路标清（4CIF）图像；支持HDMI/DVI/VGA/BNC等多种输出接口，满足不同的显示设备，至少支持8路VGA 支持HDMI、VGA、BNC三种输出接口；HDMI和VGA输出分辨率最高都支持1920*1080； DS-6401HD-T支持1路1080P，或2路720P，或4路4CIF，或4路CIF及以下分辨率；DS-6404HD-T支持4路1080P，或8路720P，或16路4CIF，或16路CIF及以下分辨率；DS-6408HD-T支持8路1080P，或16路720P，或32路4CIF，或32路CIF及以下分辨率；支持主动解码和被动解码两种解码模式；支持直连前端设备和通过流媒体转发的方式获取网络实时据；支持大屏拼接功能，DS-6404HD-T支持2*2的大屏拼接，DS-6408HD-T支持2*2、2*3、3*2、2*4、4*2的大屏拼接；支持远程录像文件的解码输出；支持透明通道传输，可远程控制DVR或DVS上连接的云台。台1海康、博世、派尔高15五窗口电视墙1＋4视窗套11622寸液晶监视器液晶监视器台4大华、海康、长虹1746寸液晶电视　台1长虹、先锋、TCL18两工位操作台定制，两工位套1定制5.1.2防盗报警系统5.1.2.1系统概述防盗报警系统应能根据被防护对象的使用功能及安全防范管理的要求，对设防区域的非法入盗窃、破坏和抢劫等，进行实时有效的探测与报警。在活动中心大楼各重点部位（重点办公室、财务室等）需要部署防盗报警双鉴探测器，报警主机设在监控中心。防盗报警系统分为3部分考虑：前端部分、传输部分、报警中心部分。前端部分指防区规划，报警探测器探头选形及分布；传输部分指电源信号、报警信号的传输；报警中心部分是指监控中心的防盗报警设备配置、操作管理和功能规划。5.1.2.2报警系统工程量清单及技术指标序号名称参数/说明单位数量1工程报警主机 (230MHz/433MHz)8个有线120个无线防区，Ademco contact id通讯协议，5种布防、5种防区类型，可遥控操作，接收频率230MHz、433MHz两种可选产品尺寸：26×26×8(cm) 台1 2中文液晶键盘国产优质产品个13联动模块32L本设备用于与第三方设备进行联动，可外接32路开关量，一个开关量可设定与多个防区相关联，状态保持时间从1-5999秒可设置，默认1秒；本设备仅能与HB-G100主机配套使用 产品尺寸：34.5×29×8(cm)台14四光束太阳能全无线对射(433MHz)4光束红外光墙，有效红外距离100米，无线发射距离开阔地2公里，太阳能充电，磷酸铁锂电池蓄电，工作电压3.3V，发射频率433MHz；产品尺寸：59×8.4×4.5(cm)对35扩音喇叭产品尺寸：10.5×10×11(cm)个16工程主机12V电瓶容量：7000 mAh；产品尺寸：15×6.4×9.4(cm)个17无线被动红外探测器（433MHz）被动式无线红外探头，发射频率为调频433MHz,需定期更换电池；产品尺寸：12.2×6.2×6.7(cm)个68 锂亚电池个209主机摇控器由全局布防、半局布防、紧急布防、撤防4个按键组成；产品尺寸：59×14×26(cm)个310安装附件　批1重要提示：报警系统工程中涉及到的主要设备,招标人推荐的参考品牌: 博世、恒博、福科斯5.2舞台机械及幕布控制系统工程5.2.1 系统概况舞台机械设备由台上舞台机械、幕布及控制系统两部分组成。5.2.2舞台机械设备配置要求序号产品名称数量单位驱动方式吊点数行程（m）速度（m/s）载荷（kN）备注 1拉幕对开装置2套对开：钢丝绳 5m/边0.8m/s幕体自重单层缠绕提升：钢丝绳卷扬机46m0.002-0.2（变频调速）大幕轨道及幕布自重2灯光吊杆4套钢丝绳卷扬46m0.0015-0.15（变频调速） 7.0单层缠绕3布景吊杆7套钢丝绳卷扬46m0.002-0.2（变频调速） 5.5单层缠绕4固定侧光架2套 4 固定安装5固定天幕架1套 4 固定安装6舞台机械PLC控制系统所有的变频器、控制按钮、继电器、接触器、断路器等关键元器件采用进口名牌产品，变频器采用一对一方式。包括PLC控制柜和控制系统，由计算机控制台和手动控制台组成，PLC采用自动和手动控制相结合的方式，选用工业计算机控制，能够预置和记忆位置、单控、集控、场景编程、速度、故障反馈报警等运行参数，显示各设备运行状态，并具有紧急停止功能。PLC：西门子；电气：施奈德。7舞台幕布符合《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》GB20286-2006阻燃1级5.2.3舞台机械幕布设备配置清单A、舞台机械设备序号产品名称技术参数/说明单位数量1拉幕对开装置铝合金静音驱动导轨：对开速度：0.8m/s；提升速度：0.02--0.2m/s（变频调速）；载荷：7.0kN；行程：6m/边；导轨长度：15.5m；道22灯光吊杆吊点：4个；速度：0.01--0.15m/s（变频调速）；总载荷：7.0kN ；行程：6m；噪 音：50dB(A)；钢丝绳安全系数：≥10；电机：交流异步电动机，效率指标符合欧洲EFF2标准；制动器：低噪音故障保护型安全制动器，使用两个独立的制动器，并设有手动释放装置；减速机：斜齿轮减速机，传动效率达94%；安全及检测装置：速度及位置检测，定位精度±5mm；防护等级：≥IP54；绝缘等级：F级；行程限位控制器：上升下降均有两套限位开关，可高精度重复定位；基本保护：上下限位保护、超程保护、超载保护、冲顶断火保护道43布景吊杆吊点：4个；速度：0.02--0.2m/s（变频调速）；总载荷：5.5kN ；行程：6m；噪 音：50dB(A)；钢丝绳安全系数：≥10；电机：交流异步电动机，效率指标符合欧洲EFF2标准；制动器：低噪音故障保护型安全制动器，使用两个独立的制动器，并设有手动释放装置；减速机：斜齿轮减速机，传动效率达94%；安全及检测装置：速度及位置检测，定位精度±5mm；防护等级：≥IP54绝缘等级：F级；行程限位控制器：上升下降均有两套限位开关，可高精度重复定位；基本保护：上下限位保护、超程保护、超载保护、冲顶断火保护道74固定侧光架钢结构；1.2m*0.5m个25固定天幕架钢结构；订做套16舞台机械PLC控制系统包括PLC控制柜和控制系统，由计算机控制台和手动控制台组成，PLC采用自动和手动控制相结合的方式，选用工业计算机控制，能够预置和记忆位置、单控、集控、场景编程、速度、故障反馈报警等运行参数，显示各设备运行状态，并具有紧急停止功能；PLC：西门子；电气：施奈德台17电缆RVV3*1.5m18008信号线RVV3*0.5m 38009信号线RVV4*0.75m 180010管槽　批111配件　批 1B、舞台阻燃幕布1阻燃枣红色麻绒前沿幕符合《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》GB20286-2006阻燃1级12.5m×1.5m×2:1㎡ 382阻燃前沿幕富春纺幕衬符合《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》GB20286-2006阻燃1级12.5m×1.5m×1:1㎡ 193阻燃枣红色麻绒大幕符合《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》GB20286-2006阻燃1级8.5m*5.3m*2:1*2㎡ 1804阻燃大幕富春纺幕衬符合《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》GB20286-2006阻燃1级8.5m*5.3m*1:1*2㎡ 905阻燃墨绿色麻绒横条幕符合《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》GB20286-2006阻燃1级12.5m*2m*2:1*3㎡1506阻燃墨绿色麻绒竖条幕符合《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》GB20286-2006阻燃1级5.3m*2.5m*2:1*6㎡1597阻燃黄色麻绒二幕符合《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》GB20286-2006阻燃1级 8.5m*5.3m*2:1*2㎡1808阻燃白色天幕符合《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》GB20286-2006阻燃1级12m*5.3m㎡64 5.3专业音响系统工程 5.3.1 工程量清单及技术参数一、扩声系统: 原装进口设备　　序号产品名称技术参数单位数量1扬声器系统音箱需采用国外知名品牌原装进口设备1.1左中右主扩声扬声器有源一体化扬声器；频率响应：50-20kHz；最大声压级：132dB；覆盖角：90o×40°；额定功率：750W RMS；驱动单元：高频1″＋低频15″只31.2左右拉声像扬声器有源一体化扬声器；频率响应：50-20kHz；最大声压级：130dB；覆盖角：90o×40°；额定功率：750W RMS；驱动单元：高频1″＋低频12″只21.3台唇补声有源扬声器频率响应 65Hz-20kHz；最大声压级 123dB@1m；覆盖角度 90°×90°；低频单元 2×5”；额定功率 300W；尺寸（H×W×D） 493mm×150mm×190mm；重量 7.2Kg只41.4有源超低频扬声器有源超低频扬声器；频率响应：40-120Hz；最大声压级：136dB；额定功率：1000W RMS；驱动单元：低频双16″只21.5舞台固定返听扬声器源一体化返送扬声器；频率响应：50-20kHz；最大声压级：129dB；覆盖角：80o×80°；额定功率：700W RMS；驱动单元：高频1″＋低频12″ 只42控制系统采用国外知名品牌原装进口设备　　2.132路模拟调音台32路单声道,4组立体声,8编组,立体声+单声道输出台12.2监听音箱双功放2路有源监听音箱；总体频率响应50Hz-40kHz (-10 dB)；最大输出电平101dB, 1 m on axis；低音：5"锥形振膜；高音：1"钛顶；输出功率：低音40W，高音27W；箱体类型：低音反射只22.3监听耳机频响8-25000Hz/阻抗64欧/声压级113dB/总谐波失真小于0.1%副13系统处理与周边设备　　3.1原装进口设备:数字音频处理器4路电子平衡输入/8路电子平衡输出；LCD显示屏,5段LED灯；12组哑音,12组电平增益,6组菜单控制；量化精度:32 Bit(可扩展至40Bit)；采样频率:48KHz/96KHz；每路输出可分配至任意输入或输入的矩阵功能；每路输出具备可调整参数均衡和延时,独立可调电子分频器、参数均衡器、中段滤波限幅器、相位和延时器等等；AD/DA转换精度:24-Bit；频率响应:20-20KHz(+/-0.1dB)；动态范围:115dB；CMRR:60dB；通道串扰:-100dB；失真:0.001%；输出阻抗:50欧；具有Rs-232跟电脑连接口台13.2效果器台13.3反馈抵制器频率响应：20Hz~20kHz，±0.3dB；增益匹配：±0.2dB；频谱改变：+025dB，20Hz~20kHz；信/噪-动态范围：108dB；总谐波失真：：0.005%，1kHz；20Hz~10kH，0.01%；10kHz~20kHz，0.025%；台 13.4均衡器2*31段图示均衡器,20分贝降噪,带限幅,3U长推子机台24前端设备　国外知名品牌　　4.1重放设备　　　4.1.1CD机1U机架大小，瞬时启动，驱动槽，以太网，AES/EBU RS232, 平衡/非平衡输出， 可播放MP3台14.1.2DVD机国外知名品牌，2U机架大小，DVD/-R/+RW 播放，VCD,HDMI, 开机播放，RS-232控制， 屏幕显示（OSD）/图标隐藏，带机柜套件台14.2有线话筒国外知名品牌4.2.1乐器用动圈话筒麦克风类型 有线；收音头 动圈式 ；指向特征 心形单指向；灵敏度 -54.5 dBV/Pa；频响范围 50Hz-15kHz ；阻抗 300欧 ；接口 三针专业音频接头(XLR 型公接头)；开关 内置On/Off 开关 4 支4.2.2合唱话筒收音头 电容式 ；指向特征 心形指向 灵敏度 -37BV/Pa 频响范围 20Hz-20kHz 阻抗 160 Ω ；信噪比 85.5 dB/94 dB 接口 XLR 8 支4.2.3有线会议话筒连底座12英寸桌面鹅颈微型电容话筒、带10英尺电缆的桌面底座、扣合式泡沫防风罩。频率响应: 50 Hz - 17 kHz 灵敏度（1 kHz）: 心形 -33.5 dBV/Pa；8支4.2.4会议混音器　?具有NOM(多路话筒自动增益调整)?自适应阀值电平调整可防止通道错误触发?语音频带滤波可防止通道因环境噪声而错误触发?手动优先设定?通道静音电平为-12dB和-40dB两档可供选择 ?可选择最后说话通道保持打开 ?8路平衡式话筒/线路输入，采用欧式凤凰插 ?每路通道都有48V幻象供电，增益微调、衰减、电平调整、信号/过载指示灯 ?输入信号可在自动混音前后自由选择到主输出、辅助输出和直接输出。 ?每通道都有逻辑输出，用于触发外部设备（如摄像跟踪）?通道1最高优先，第 8 通道具备强插功能、设备总输出具备混音输出平衡功能?可以堆叠多台设备使用，增加输入输出能力，构成更大系统。?输出噪声 (20Hz~20kHz, 主输出 & 1 通道 @ 正常状态):-75dBu?总谐波失真 (20Hz~20kHz @ +4dBu):0.03%1 台4.2.52节话筒架　4 支4.2.63节话筒架　4 支4.3无线话筒ULX专业无线系统的超高频系统;自动频率选择，带组扫描功能;超过1400个可选频率;预分集;五段音频信号强度指示;5段射频指示仪;频率和音量锁定;有效范围：在最优条件下为100米（300英尺）;音频频率响应：25 - 15000 Hz，±2 Db;发射机增益调整范围： 25 dB　　4.3.1手持无线话筒套装ULX专业无线系统的超高频系统;自动频率选择，带组扫描功能;超过1400个可选频率;预分集;五段音频信号强度指示;5段射频指示仪;频率和音量锁定;有效范围：在最优条件下为100米（300英尺）；音频频率响应：25 - 15000 Hz，±2 dB；发射机增益调整范围：25 dB ；传感器类型: 电容；拾音模式: 心形；频率响应: 40 Hz - 20 kHz ；灵敏度（1 kHz）: –55,5 dBV/Pa / 1,7 mV/Pa ；等效自噪: 31 dB(A)；声压: 130 dB6 套4.3.2头戴话筒套装ULX专业无线系统的超高频系统;自动频率选择，带组扫描功能;超过1400个可选频率;预分集;五段音频信号强度指示;5段射频指示仪;频率和音量锁定;有效范围：在最优条件下为100米（300英尺）；音频频率响应：25 - 15000 Hz，±2 dB；发射机增益调整范围：25 dB ；频率响应： 80 to 20,000 Hz；传感器类型: 电容；拾音模式: 全向；频率响应: 50 Hz - 20 kHz ；灵敏度（1 kHz）: -38 BV/Pa / 13 mV/Pa ；等效自噪: 18 dB (A)；声压: 120 dB；重量: 16 g6 套4.3.3领夹话筒头适用于接收机的天线分配器和电源分配系统，4路宽频UHF有源天线分配器,提供外部电源。4 只4.3.4天线分配器UHF有源无线指向型天线，具有双极化对数周期阵列。与1/2波长全向型天线相比，能够更有效地接收预定覆盖区域的信号，并更有效地抵制覆盖区域范围以外的射频信号。2 台5安装线缆、机柜、桥架、KGB管、接插件及所有相关配件批1 5.4专业灯光系统工程5.4.1 灯光系统工程量清单及技术参数序号品名技 术 规 格单位数量1一道面光19度成像灯光源：G9.5 HPL灯泡220V/750W；色温：3200K° 光束角：19°；灯体为压铸铝成型外壳；通过ISO9001：2000质量认证台162一顶光大功率LED帕灯电源：AC220V/50Hz；光源：3W LED 54 颗 ；通道：8 通道DMX512台123一逆光大功率LED帕灯电源：AC220V/50Hz；光源：3W LED 54 颗 ；通道：8 通道DMX513台164二顶光大功率LED帕灯电源：AC220V/50Hz；光源：3W LED 54 颗 ；通道：8 通道DMX514台125二逆光大功率LED帕灯电源：AC220V/50Hz；光源：3W LED 54 颗 ；通道：8 通道DMX515台86天排光大功率LED投光灯电源：220V 50Hz ；光源: 3W LED 110颗 ；通道：8通道DMX512；防护等级：IP65台87地排光大功率LED投光灯电源：220V 50Hz ；光源: 3W LED 110颗 ；通道：8通道DMX512；防护等级：IP66台88左右耳光26度成像灯光源：G9.5 HPL灯泡220V/750W；色温：3200K° 光束角：26°；灯体为压铸铝成型外壳；通过ISO9001：2000质量认证台129左侧光大功率LED帕灯电源：AC220V/50Hz；光源：3W LED 54 颗 ；通道：8 通道DMX513台810右侧光大功率LED帕灯电源：AC220V/50Hz；光源：3W LED 54 颗 ；通道：8 通道DMX513台811追光灯设备2500高效舞台追光灯输入电源：AC220V/50HZ；灯泡：HMI2000气体放电泡；色温：5600K台212会议灯55W四管三基色柔光灯功率: 4×55W；电源: AC 220V/50Hz；色温: 3200K；光线柔和、均匀、无辐射热；具有高效率的反光镜和遮菲灯具光能利用率高；灯管色再现性好，显色指数达85-95，可与卤鹅灯配合使用灯管发光率高（70-88 流明/瓦），寿命长（进口灯管10000小时）节省电能70%以上；灯座和灯托为进口性，安全可靠。采用进口高效电子镇流器。台14133000W数码恒温烟机数码恒温装置喷出量40000CUFT/MIN，带无线摇控装置台214泡泡水专供演出泡泡机使用，安全配方，对人体无害桶415烟油烟雾浓，持久性长，可食用配方，对人体无害桶416安装辅材750W石英泡国产优质只301755W三基色柔光灯管国产优质根6018灯钩铝合金型套14019灯钩铝合金型套2420安全链国产优质套14021线材及桥架、管材国产优质项15.5其它工程（显示屏及座椅、门面及阳光棚装修等）：暂列金额，不允许调整序号品 名技术参数/说明单位数量1LED显示屏2000mm宽1500mm高，80宽1.2厚黑镜钢收口（主要技术指标详见设计图）块22座椅及其附件主要技术指标详见设计图座3495.6其它工程（显示屏及座椅、门面及阳光棚装修等）：暂列金额，不允许调整序号品 名技术参数/说明单位数量单价（元）金额（元）1门面及阳光棚装饰工程待设计施工图完善，暂列金额项1500000500000 第六章 图纸详见招标人提供的图纸（电子版附件）第 三 卷第七章技术标准和要求采用国家及重庆市现场规范和技术标准，符合规范要求设计。第 四 卷第八章投标文件格式目录一、投标函部分（一）投标函（二）投标函附录（三）法定代表人身份证明及授权委托书（四）投标保证金（五）投标文件的电子文件(六)联合体投标协议书二、商务部分已标价投标预算书 三、技术部分施工组织设计附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表附表四计划开、竣工日期和施工进度计划图 四、资格审查资料（一）法定代表人身份证明及授权委托书（二）投标人基本情况表（三）项目管理机构（四）近年财务状况表（五）近年完成的类似项目情况表（六）正在施工的和新承接的项目情况表（七）拟分包项目情况表（八）信誉声明（九）其他资料 一、投标函部分 （项目名称） 招标投标文件投标函部分投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字） 　年月日 目 录（一）投标函（二）投标函附录（三）法定代表人身份证明及授权委托书（四）投标保证金（五）投标文件的电子文件（包括商务部分）（六）联合体投标协议书 （一） 投标函 （招标人名称）：1．我方已仔细研究了 （项目名称）标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（￥）的投标总报价，工期 日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 元（￥）。4．如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第 二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。6． （其他补充说明）。投标人：　　　　　 （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地址： 网址： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码： 　　　　　　　　　年月日（二） 投标函附录序号条款名称合同条款号约定内容备注1项目经理1.1.2.4姓名： 2工期1.1.4.3天数： 日历天3缺陷责任期1.1.4.5 4分包4.3.4……………………………………投标人：　　　（盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年月日 （三） 法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明投标人名称： 单位性质： 地址： 成立时间：年 月日经营期限： 姓名：性别：年龄： 职务： 系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人： （盖单位公章） 年 月 日授权委托书 本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称） 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。委托期限：。 代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明。投标人：（盖单位公章） 法定代表人： （签字）身份证号码： 委托代理人： （签字）身份证号码：年月 日注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件(包括正副本)一并递交。同时开标时还须手执原件。（四） 投标保证金投标保证金缴款凭据复印件注：1、采用投标保函的，投标保函原件装入投标文件中，由招标人保管、退还。2、不采用投标保函的，将投标保证金交款凭据复印件装入投标文件中，原件在开标时出示。(特别说明：本项目不提交投标保函)。 （五）投标文件的电子文件按招标文件规定，包含商务部分。（六）联合体投标协议书联合体投标协议书　（所有成员单位名称）自愿组成 （联合体名称）联合体，共同参加　（项目名称）的施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。1、　 （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目及投标文件的编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。4、联合体各成员单位内部的职责分工如下： 。 5、本协议自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。6、本协议一式份，联合体成员和招标人各执壹份。注：本协议书由委托代理人签字的，应附法宝代表人签字的授权委托书。牵头人名称：　　　　　　　　　　　　　　（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　　　（签字）成员一名称：　　　　　　　　　　 　　　　（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　　　（签字）成员二名称：　　　　　　　　　　 　　　　（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：　　　 　　　　　　（签字）签约日期：　 年月日二、商务部分（项目名称）标段施工招标投标文件商务部分投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：　　　（签字） 年月日 目 录[目录由投标人自行编制] 分专业工程报价表工程名称：重庆市文艺家活动中心大楼剧场装饰及灯光音响项目序号分专业工程名称计量单位分专业工程报价备注1室内装饰及安装工程元参与评分专业工程报价2钢结构工程元3监控报警系统工程元4舞台机械及幕布系统工程元5专业音响系统工程元6专业灯光系统工程元7其它工程（剧场显示屏及座椅）元8暂列工程(一层门面及4F阳光棚装饰)元500000.00按此列入，不允许调整。9合计元投标人：　　　　　 （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年月日注：1、本表中分专业工程应与报价时投标预算书或设备清单中相对应的项目相同。2、若未提供此表，则分专业工程报价评分得分计为零分。3、报价时所填写子目序号和内容顺序必须与本表相一致，。4、此表装入投标文件商务部分最后部分。投标各专业工程报价书三、技术部分目 录[目录由投标人自行编制] 施工组织设计1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法； 拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表一：拟投入本标段的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别 产地制造 年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注 附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表序号仪器设备　 名　　称型号 　规格数量国别 产地制造 年份已使用台时数用途备注 附表三：劳动力计划表单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。 四、资格后审资料一、总则1、重庆市文学艺术界联合会作为拟建重庆市文艺家活动中心大楼剧场装饰及灯光音响项目的招标人，已按照有关法律、法规、规章等规定完成了进行本项目招标前的所有手续，已具备进行招标的条件。2、评标委员会对所有投标申请人进行资格后审。3、工程概况说明： 详见招标文件投标人须知前附表。4、其他未尽事宜，请向招标代理机构书面咨询，所有电话和口头的咨询或答复均不具有法律约束力。招标代理机构有对投标人的书面咨询保持缄默的权利。5、本项目由重庆市政府采购中心组织招标。二、投标申请人须知1、投标申请人提供的资格后审申请材料必须内容真实并对其真实性负责，向招标人提供充分和有效的证明材料，如发现有不实之处，则取消投标资格。2、投标申请人按照资格后审文件要求提交的资格后审申请材料必须字迹清晰、内容齐全、符合要求。否则将可能导致其申请被拒绝。3、投标申请人应根据资格后审合格条件所列的要求，按时提交所有要求的复印件及其原件和有关的补充、说明、澄清材料，否则将可能导致其申请被拒绝。4、资格后审申请材料每一页应由投标申请人的法定代表人或授权委托代理人签字，否则资格审查不合格。若授权委托代理人的，资格后审申请材料中必须附有法定代表人授权书原件。5、按资格后审要求所提供的所有资料均应使用中文。使用其他语种的资料应附有经权威翻译机构核准的中文译文。对资料的理解将以中文译文为准。6、参加资格后审所涉及的一切费用由投标申请人承担。三、投标申请人利益冲突近三年内直至目前，投标申请人应：1、未曾与本项目的招标代理机构有任何的隶属关系或者其他利害关系；2、未曾参与过本项目的技术规范、招标文件的编制工作；3、与将承担本招标工程项目监理业务的单位没有任何隶属关系或者其他利害关系；4、未曾为本招标项目提供设计咨询服务。四、资格后审申请条件资格后审将面向具有建筑装饰装修工程设计与施工一体化贰级及以上资质，或同时具备装饰装修专项设计乙级及以上资质和装饰装修工程专业承包贰级及以上资质资质的投标人。五、资格后审合格条件1、必要合格条件序号项目内容合格条件投标申请人具备的条件或说明 1资质等级具有建筑装饰装修工程设计与施工一体化贰级及以上资质，或同时具备装饰装修专项设计乙级及以上资质和装饰装修工程专业承包贰级及以上资质提交有效的企业资质证书。2营业执照投标申请人必须是具有独立法人资格的单位，其营业范围与本施工招标项目适应。提交有效的营业执照。3安全生产具有效的安全生产许可证出具有效的安全生产许可证。注：若必备条件不能满足者，则取消其资格后审申请。2、附加合格条件序号项目内容合格条件投标申请人具备的条件或说明1业绩具有1个及以上类似工程业绩提交有效合同工中标通知复印件一个2财务状况2011年年度财务报表2011年财务状况稳定、各项指标良好； 4拟选派项目经理主要管理人员的资格项目经理应具备建筑工程专业或装饰装修专业贰级（含临时）及以上建造师注册证书（或临时执业证书），且必须已在投标人单位注册；项目设计负责人：具备相应专业中级及以上职称或室内设计师资格证书；其它成员应具有相应的执业资格证明项目经理、主要负责人、班子成员应提交有效资格证书；项目经理和设计负责人还应提供类似工程业绩证明复印件（以合同为准）。5法定代表人、项目经理、安全生产管理人员的安全生产资格法定代表人、拟担任本项目的项目经理、拟担任本项目专职安全生产管理人员（即三类人员）具备有效安全生产考核合格证书。提交三类人员有效的安全生产考核合格证书。备注：(1) 项目班子成员在施工中途不得更换；(2)投标人必须具备良好的信誉，在公安、检察机关无不良记录，否则取消资格；(3)提交资格后审申请材料中的各类证件的复印件至资格后审申请文件。对提供虚假材料的投标人，业主有权没收其投标保证金并取消其投标资格；骗取中标的取消中标资格，并上报相关部门； (4)以上相关证明材料在投标时均须提供复印件加盖单位鲜章。(5)上述所列必要和附加合格条件中，有一条不满足，其投标资格不合格；对资格审查不合格的投标人的投标文件将不予评审。六、资格后审评审标准1、评标委员会对投标申请人提交的资格后审申请书及相关材料，按照必要合格条件和附加合格条件进行评审。2、投标申请人全部满足必要合格条件、附加合格条件和备注标准以及招标文件中规定的其它实质性要求时，才被视为满足资格后审条件，才能成为资格后审合格的投标申请人。3、当评标委员会对申请人的资格判定发生严重分歧时，按照少数服从多数原则，由资格审查委员会裁定结果。七、最终投标人确定只有资格后审合格的投标申请人提交的投标文件方可有效。八、资格后审申请书材料1、申请材料目录（1）、投标申请人提供的资格审查申请材料应包括以下内容，并按以下顺序装订成册，否则资格审查不合格。序号资格后审申请材料目录备注1营业执照必备2资质等级证书必备3投标申请人情况必备4项目经理、技术负责人情况必备5拟选派主要管理人员情况必备6拟选派相关人员证明材料必备7业绩必备8财务审计报表必备投标申请人提供的资格后审申请材料应当采用本资格后审文件中所提供的全部格式（表格可以按同样格式扩展）。（2）、应提交以上表格中的所有资格后审申请材料，但不限于此表中的内容。2、申请材料提交（1）投标申请人的资格后审申请材料须经密封后按照招标文件投标人须知前附表第17项规定送达重庆市政府采购中心（重庆市江北区五里店五简路2号重咨大厦16楼1602室），迟到的申请材料将被拒绝。（2）资格后审申请材料必须编制目录，除封面、封底和目录外每一页必须逐页标注连续页码。投标申请人应提交资格后审申请材料正本 1 份，副本2份。正本与副本不一致时，以正本为准。资格后审申请材料不满足此条要求，资格审查不合格。（3）资格后审申请材料封面上应清楚地注明投标申请人的名称。3、申请材料更新在提交资格后审申请材料截止时前，投标申请人可以按有关规定对资格后审申请材料中的主要内容进行更新，以证明其仍满足资格后审评审标准。九、资格审查资料格式 （项目名称）施工招标投标文件资格审查资料投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字） 年月日目录（一）法定代表人身份证明及授权委托书（二）投标人基本情况表（三）项目管理机构（四）近年财务状况表（五）近年完成的类似项目情况表（六）正在施工的和新承接的项目情况表（七）拟分包项目情况表（八）信誉声明（九）其他资料（一）法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明投标人名称： 单位性质： 地址： 成立时间：年 月日经营期限： 姓名：性别：年龄： 职务： 系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人： （盖单位公章） 年 月 日授权委托书 本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。委托期限：。 代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明。投标人：（盖单位公章） 法定代表人： （签字）身份证号码： 委托代理人： （签字）身份证号码：年月 日 （二）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注注：应附资质证书副本、安全生产许可证、组织机构代码证、“企业法定代表人、项目经理、安全员”相应的安全生产考核合格证书、投标人营业执照副本材料的复印件。 （三）项目管理机构项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险 主要人员简历表姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话注：项目经理应附建造师执业资格注册证、职称证、社保缴费证明、管理过的项目业绩须附中标通知书、合同协议书和竣工验收表复印件；技术负责人应附职称证、社保缴费证明、管理过的项目业绩须附中标通知书、合同协议书和竣工验收表复印件、证明其所任技术职务的企业文件或用户证明； 其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、社保缴费证明。 （四）近年财务状况表注：应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。原件备查。 （五）近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注注：应附中标通知书、合同协议书和工程竣工验收表的复印件。 （六）正在施工的和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注注：应附中标通知书、合同协议书的复印件。 （七） 拟分包项目情况表分包人名称地址法定代表人电话营业执照号码资质等级拟分包的工程项目主要内容预计造价（万元）已经做过的类似工程注：应附分包人资质证书副本、安全生产许可证、“企业法定代表人、项目经理、安全员”相应的安全生产考核合格证书、营业执照副本的复印件。（八）信誉声明致招标人：我公司参与贵公司 (工程名称及标段)投标现声明如下：一、根据重庆市招标投标条例我公司提交的投标文件无下列弄虚作假行为： (1) 利用伪造的或无效的资质证书、营业执照、安全生产许可证、“企业法定代表人、项目经理、安全员”安全生产考核合格证书参加投标；(2) 伪造或虚报业绩；(3) 伪造主要技术人员或管理人员简历；(4) 虚报拟用于招标项目的机械设备；(5) 虚报财务状况；(6) 伪造公章、印鉴或其它资料。第一节根据招标文件要求我公司无以下情况： (1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（13）两个以上投标人的法定代表人为同一人，母公司与全资子公司及其控股公司，不得在同一标段中同时投标。 (14) 最近三年没有出现违法违规或失信行为；(15) 最近三年没有拖欠劳务费的败诉记录；(16) 最近三年没有无故弃标的不良记录；在本项目投标至施工期间，无论我公司是否为中标侯选人，贵公司均可将我公司提交的投标文件直接送交或委托第三方进行鉴定，经查实或经举报查实我公司存在以上任一行为或情况，贵公司均可没收我公司提交的投标保证金或履约保证金，同时取消我公司的中标资格，终止合同。并对贵公司延期或者重新招标造成的损失负责赔偿。投标人：（盖单位公章） 法定代表人： （签字）日期：注：1.由投标人自行声明是否满足资格审查标准中的信誉要求。如声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金不予退还。2.信誉要求为附加合格条件，投标人必须按本信誉声明的要求全部进行响应。3.本信誉声明正副本中均附原件，同时在评标时投标人必须手执原件备查。 （九）其他资料