铜梁县人民医院中央空调系统设备采购与安装采购公告
项目名称: 铜梁县人民医院中央空调系统设备采购与安装
采购编号: ****-********03
采购目录: 货物类
采购方式: 询价采购
供应商投标资格: 1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4、参加政府采购活动自2010年至今,在经营活动中没有重大违规记录。
5、本项目邀请约克、开利、特灵、麦克维尔、顿汉布什、欧科、台佳7个品牌的供应商(供应商指空调制造商或其授权的代理商)参加询价活动。
6、授权代理商参加询价活动应具备以下资格:
6.1空调生产厂家针对本项目的专门授权;
6.2注册资本金在人民币800万元及以上。若注册资金为外币,则其注册资金按照中国人民银行询价当日公布的汇率折算成人民币≥800万元人民币;
6.3经营范围包括经营销售:制冷设备、暖通设备或空调设备;
7、具备建设行政主管部门颁发的机电设备安装工程专业承包一级资质。
8、具备有效的安全生产许可证。
9、具有机电设备安装工程专业承包一级资质的企业若为重庆地区以外的企业,须提供入渝备案登记证。
10、本次询价采购接受联合体竞价。
10.1联合体须由空调制造商或其授权的代理商与具备建设行政主管部门颁发的机电设备安装工程专业承包一级资质及安全生产许可证的安装单位组成;
10.2联合体牵头单位须为空调制造商或其授权代理商。
报名及购买采购文件开始时间: 2013年04月23日 11:00
报名及购买采购文件截止时间: 2013年05月14日 12:00
报名及购买采购文件的方式: 询价文件及附件获取方式:凡有意参加询价者,请于规定时间内,自行在重庆市政府采购网(http://www.cqgp.gov.cn)下载。
采购文件售价(元): 500.00
采购文件递交开始时间: 2013年05月14日 14:00
采购文件递交截止时间: 2013年05月14日 14:30
采购文件递交地址: 重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋(见当日大厅指示牌)
询价 时间: 2013年05月14日 14:30
询价 地址: 重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋(见当日大厅指示牌)
采购人名称: 铜梁县人民医院
采购人地址: 重庆铜梁县巴川镇建设南路68号
采购代理机构名称: 中海建国际招标有限责任公司
采购代理机构地址: 重庆市北部新区龙头寺保利香槟C-3-2-4
经办人名称: 刘剑
采购文件购买联系电话: ***-********
政府采购询 价 文 件采购项目编号:
****-********03采购项目名称:铜梁县人民医院中央空调系统设备采购与安装采 购 人:铜 梁 县 人 民 医 院 询价代理机构:中海建国际招标有限责任公司二〇一三年四月 目录第一篇询价邀请书- 2 -第二篇技术规格、数量及质量要求- 5 -一、项目内容一览表- 5 -二、采购货物技术需求- 5 -第三篇商务要求- 28 -第四篇 询价方法和废标条款- 38 -一、询价方法- 38 -二、废标条款- 41 -第五篇 供应商须知- 42 -一、询价费用- 42 -二、被询价供应商- 42 -三、询价文件- 42 -四、竞价文件- 42 -五、询价- 45 -六、确定成交供应商- 45 -七、成交通知书- 46 -八、供应商对成交结果的质疑、投诉- 46 -九、履约保证金- 46 -十、签订合同- 46 -第六篇 合同主要条款、格式合同(样本)- 48 -第七篇 竞价文件格式- 48 -一、经济文件- 81 -二、商务文件- 86 -三、技术文件- 96 -四、其他- 101 -第一篇询价邀请书中海建国际招标有限责任公司受铜梁县人民医院委托,对铜梁县人民医院中央空调系统设备采购与安装进行询价采购。一、采购项目内容包括空调主机、末端设备、空调风管及水管、新风系统、安装调试施工等,即完成整个空调系统交钥匙工程所涉及的所有工程内容及配合工作和保修期内的所有费用。本项目设置最高限价,最高限价为人民币:2838.49万元(大写:贰仟捌佰叁拾捌万肆仟玖佰元整)。二、资金来源资金来源为自筹资金,资金已到位。三、竞价、开标有关说明 (一)询价文件获取时间:即日起至2013年5月14日。(二)询价文件及附件获取方式:凡有意参加询价者,请于规定时间内,自行在重庆市政府采购网(http://www.cqgp.gov.cn)下载。(三)询价文件售价:请在递交竞价文件时,向招标代理机构缴纳询价文件制作费人民币500元,否则招标代理机构将拒收其竞价文件。(四)竞价文件接收地点:重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋(见当日大厅指示牌)。(五)竞价文件递交截止时间:2013年5月14日北京时间14:30时。(六)竞价时间:2013年5月14日北京时间14:30时。(七)询价地点:重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋(见当日大厅指示牌)。四、供应商资格要求1、具有独立承担民事责任的能力;2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;4、参加政府采购活动自2010年至今,在经营活动中没有重大违规记录。5、本项目邀请约克、开利、特灵、麦克维尔、顿汉布什、欧科、台佳7个品牌的供应商(供应商指空调制造商或其授权的代理商)参加询价活动。6、授权代理商参加询价活动应具备以下资格:6.1空调生产厂家针对本项目的专门授权;6.2注册资本金在人民币800万元及以上。若注册资金为外币,则其注册资金按照中国人民银行询价当日公布的汇率折算成人民币≥800万元人民币;6.3经营范围包括经营销售:制冷设备、暖通设备或空调设备;7、具备建设行政主管部门颁发的机电设备安装工程专业承包一级资质。8、具备有效的安全生产许可证。9、具有机电设备安装工程专业承包一级资质的企业若为重庆地区以外的企业,须提供入渝备案登记证。10、本次询价采购接受联合体竞价。10.1联合体须由空调制造商或其授权的代理商与具备建设行政主管部门颁发的机电设备安装工程专业承包一级资质及安全生产许可证的安装单位组成;10.2联合体牵头单位须为空调制造商或其授权代理商。五、竞价保证金(一)缴纳金额:人民币28万元(大写:贰拾捌万元正)(二)缴纳竞价保证金方式供应商采用电汇的方式将竞价保证金汇入竞价保证金账户。竞价保证金到账截止时间为:2013年5月14日14:00分(北京时间)竞价保证金账户:户名:铜梁县人民医院迁建工程领导小组开户行:中国农业银行重庆铜梁支行营业部账号:
180*****0004614六、询价有关规定超过竞价文件递交截止时间、不按本询价文件规定密封的报价,或不按询价文件规定缴纳有效足额竞价保证金的,恕不接受其参加询价活动。七、联系方式(一)询价代理机构:中海建国际招标有限责任公司联系人:刘剑邮编:401121电话:
***-********传真:
***-********地址:重庆市北部新区龙头寺保利香槟C-3-2-4(二)采购人:铜梁县人民医院联系人:何长生 冷强邮编:402560电话:(023)
********传真:(023)
********地址:铜梁县南城街道建设南路68号 第二篇技术规格、数量及质量要求一、项目内容一览表 1、设备(材料)采购清单(另附)2、安装工程分部分项工程量清单 (另附)。二、采购货物技术参数、规格及质量要求(*号技术条款有一条及一条以上不满足,视为不满足询价文件技术实质性要求;非*号技术条款有五条及五条以上不满足,视为不满足询价文件技术实质性要求。供应商须对第二篇技术规格、数量及质量要求进行逐条应答,否则其竞标文件无效)本项目*号技术条款共19条分别为:1.*对所投标机型提供第三方性能检测报告850冷吨离心式冷水机组*参数2*离心式冷水机组制冷量850冷吨/台(2989Kw/台)。3*满负荷耗电指标(COP)≥5.44*综合运行能耗IPLV≥6.45*蒸发器出水温度7℃6*蒸发器回水温度12℃7*蒸发器水侧压力1.6MPa8*冷凝器出水温度32℃9*冷凝器回水温度37℃10.*提供通过ARI认证的选型软件选出来的部分负荷的选型。340冷吨螺杆式冷水机组*参数11*螺杆式冷水机组制冷量1194kW/台。12*满负荷耗电指标(COP)≥5.113*蒸发器水出温度7℃14*蒸发器回水温度12℃15*冷凝器出水温度32℃16*冷凝器回水温度37℃(二)空调末端设备技术要求17.*整机漏风率:在额定工况下,机组的最大漏风率不大于1%(待查)并要求提供检测报告。18.*冷却塔的选型应与冷冻机组的冷凝器相匹配19.*离心机组如果是开式电机必须提供备用轴封一套,相关材料费用和人工费用计入合同总价。(一) :中央空调系统冷水主机技术要求1、范围中央空调系统冷水主机设备供应及其相关服务。相关服务包括设备采购、设备调试、人员培训、设备维修保养及售后服务等。每台主机应免费配置专用工具及其工具明细表;免费负责调试安装指导及前期工作,并为甲方免费培训2-3名操作工。提供质保期(竣工验收合格之日起24个月)满后《维护合同》,合同应说明每年维保金、易损件收费标准及其维护的其它内容。2、设备选型及技术要求(1)必须在用户提供的设计方案的基础上进行设备选型供应,采购人允许设备供应商的技术方案有偏离,但该偏离应该在允许的范围内。(2)根据设计要求进行设备选型时,以用户需求书中所标的技术参数为准,总冷量的偏差范围应控制在0~5%,离心机单台制冷量应控制在-2%~10%,螺杆机单台制冷量应控制在0~10%。(3)本项目的验收规范按国家规定的要求执行。(4)设备供应商投标时应提交空调设备的详细技术资料(尽可能提供厂家技术资料,包括设备的品牌、产地、型号、技术参数、结构、材料的规格质量、设备的制造及检验标准等。*(5)对所投标机型提供第三方性能检测报告3、主要设备的技术要求设备供应商应详细描述本次投标货物的技术参数、性能、可靠性、寿命等,并说明与用户需求书的满足程度。投标人应对照“用户需求书”的条款内容作全面响应。并注明投标货物的品牌、型号及参数。表中所列为最低要求,投标人必须在“投标方案”注明所投货物的具体配置。(技术参数响应表中的参数与用户需求书不一致时,以优于用户需求为准)。“*”为必须满足条件,否则按不响应用户需求处理。中央空调系统冷水主机设备清单序号类型Q(KW)N(KW)单位数量1离心式冷水主机2989553KW台32螺杆式冷水机组1194263KW台2850冷吨离心式冷水机组序号项 目招标技术要求1*离心式冷水机组制冷量850冷吨/台(2989Kw/台)。2电机输入功率(星三角启动)≤553KW/台3*满负荷耗电指标(COP)≥5.44*综合运行能耗IPLV≥6.45*蒸发器出水温度7℃6*蒸发器回水温度12℃7蒸发器水流量515 M3/h8*蒸发器水侧压力1.6MPa9蒸发器最大水阻力≤100KPa10*冷凝器出水温度32℃11*冷凝器回水温度37℃12冷凝器水流量720 M3/h13冷凝器水侧压力1.0MPa14冷凝器最大水阻力≤100KPa15电机电源380V三相50HZ16启动方式星-三角启动17负荷调节范围100%~20%,无级调节18冷媒R134a 或R12319蒸发器污垢系数≤0.01761 M2℃/Kw20冷凝器污垢系数≤0.04403M2℃/Kw21电机/压缩机结构开启或半封闭结构22蒸发器结构采用满液式23机组保护过流、过压、欠流、欠压、欠相、短路、超温等 。24机组控制微电脑控制,中文显示,运行记录,故障自我诊断,报警,25保温机组保温厚度≥19mm26其他随机附带水压差开关、减振垫、启动柜等*提供通过ARI认证的选型软件选出来的部分负荷的选型。340冷吨螺杆式冷水机组序 号项 目招标技术要求1*螺杆式冷水机组制冷量1194kW/台。2电机输入功率≤264KW/台3*满负荷耗电指标(COP)≥5.14综合运行能耗IPLV≥6.45*蒸发器水出温度7℃6*蒸发器回水温度12℃7冷冻水流量206 M3/h8蒸发器水侧压力1.6MPa9蒸发器最大水阻力≤100KPa10*冷凝器出水温度32℃11*冷凝器回水温度37℃12冷却水水流量288M3/h13冷凝器水侧压力1.0MPa14冷凝器最大水阻力≤100KPa15电机电源380V三相50HZ16启动方式星-三角启动17负荷调节范围100% ~12.5% 18冷媒R134a或R12319蒸发器污垢系数≤0.018 m2℃/kW20冷凝器污垢系数≤0.044m2℃/kW21电机/压缩机结构封闭或半封闭结构22蒸发器结构采用满液式23机组保护过流、过压、欠流、欠压、欠相、短路、超温等24机组控制微电脑控制,中文显示,运行记录,故障自我诊断,报警,25保温机组保温厚度≥19mm26其他随机附带水流开关、减振垫、启动柜等4、设备供应商必须说明的问题:(1)冷水机组1)设备供应商所提供的冷水机组应由压缩机、电动机、油路系统、润滑系统,蒸发器、冷凝器、节流装置、电气控制箱和微处理机控制系统以及减振垫等组成。2)机组及附件的各项性能指标、安全指标、施工安全应符合中国国家和有关行业制冷空调技术标准。投标人应提供机组通过测试的相关证明和符合的规范标准。3)提供投标设备的相应工程案例。(2)压缩机及电机部分的要求压缩机类型:需注明压缩机类型及品牌。*离心机组如果是开式电机必须提供备用轴封一套,相关材料费用和人工费用计入合同总价。1)注明电机的结构形式以及电机的冷却方式。2)投标人应提供主机的选型表。3)电机工作电压 380V,偏差±10%。(3)蒸发器与冷凝器1)蒸发器与冷凝器必须符合压力容器相应规范并获得压力容器制造许可证。2)必须说明蒸发器、冷凝器结构形式、进出水管方位。3)蒸发器和冷凝器,应为壳管式结构,各成一体,换热管应高效,整体内外强化,同时,管子应能便利更换,不影响管板的强度和寿命,并不造成邻管的泄露。冷水机组的冷表面应有不小于19mm厚的隔热层(列明保温层材料及品牌),以防结露。4)要求冷冻冷却水管为法兰或卡箍式接口。(4)电气控制1)必须带启动柜,若启动柜单独提供(启动柜与冷水主机不是一体化)则需提供启动柜外形图和柜内电气系统图,说明安装位置要求,配套提供启动柜和冷水机组间所需各种电缆(强电和弱电电缆)。 2)启动方式:星三角启动器。3)说明机组输入功率,满负荷电流。4)启动柜必须配置有保护装置,维修时能分断和配电柜之间的联接,在机组发生故障时机组控制系统能通过保护装置分断电源以保护机组。5)部分负荷综合能耗:IPLV或NPLV值、曲线图 (投标人需提供所投机型的部分负荷综合耗电量,电脑数据IPLV或NPLV值的电脑选型值)。(5)自动控制部分1)控制方式:微处理器。2)显示屏及界面:机组必须带电脑全自动监控系统及参数自动显示屏(中文或图形化显示)。(1)通讯:机组应具有R485接口。4)设备供应商应免费提供所有冷水机组控制系统的开放协议和标准R485串行通讯接口,业主方能方便通过楼宇自动控制系统(BAS)直接读取冷水机组运行的所有数据(除冷冻水出水温度设定值能修改外,其它所有数据只能读取,不能更改)。同时设备供应商应无条件及免费提供技术支持和协助工作。5)说明自动监控系统功能。要求:a、系统能全面了解冷水机组的运行状态,随时监测记录水冷机组的运行状态的各种参数。b、具有自诊及现场诊断功能、安全保护功能(包括过流、过压、欠流、欠压、欠相、短路、超温、低油压等)。c、具有良好的人机操作界面,中文或图形化显示提供各项报警和文字图像显示。(6)节能控制措施1)说明机组能效比(COP值)。2)说明机组能量调节:具体说明调节方式。3)说明制冷剂流量控制方式(必须说明节流方式)。4)其它节能措施。(二)空调末端设备技术要求1、设备均为制冷和采暖两用,设备数量详工程量清单;各供应商按照图纸要求的技术参数,根据所投设备的规格型号进行投标。2、空调器、风机盘管的制造和检测应符合GB/T14294-93《组合式空调机组》、GBB326-91《组合式空气处理机组噪声限值》、JB/T9064-1999《盘管、耐压试验与虑封性检查》、GB/T14295-93《空气过滤器》、GB/T7725-96、GB/T4706-1996等国家有关标准和规范。(以上规范如实施新标准按新标准执行,如有内容重复按标准高的执行);3、运行工况:⑴制冷时干球温度27oC, 湿球温度19.5oC,进水温度7oC,出水温度12oC,温差5oC;⑵新风干球温度35oC,湿球温度28oC,进水温度7oC,出水温度12oC,温差5oC;⑶制热回风干球温度21oC,进水温度60oC,出水温度50oC,温差10oC。4、风机盘管 4.1 设备使用条件 1)电源:AC220V±10%/ 50Hz±5%。2)接地电阻:<0.1欧。3)应能在环境不超过45℃,相对湿度不超过99%情况下连续正常运行。4.2技术要求 1)、总风量、机外静压、冷量、热量等不允许负偏差,噪声不允许正偏差。2)电源:单相AC1P/50Hz /170V~250V。风机盘管电机具有限流过压双重安全保护。3)电机要求性能稳定、能耗低、噪音低4)整体结构简单,方便拆装及清洗盘管翅片。5)机组保温材料材质必须符合国家消防有关规定。6)轴承采用高级可靠轴承,自动润滑,无需加油、无需维护,除轴承密封圈及传动部件,正常寿命期间可更换外,其他材料部件正常运行寿命大于15年,参考品牌NSK、SKF、FYH等品牌产品。7)壳体主要部件采用厚度δ≥1mm的优质镀锌钢板。8)盘管:盘管采用优质铜管(高效紫铜管T3),高效传热条缝形防腐亲水铝翅片,机械整体胀管,最大工作压力见设备表。接管采用螺纹连接。盘管排气阀应配制软管。9)叶轮:热镀锌板整体冲压成型,或高强防氧化铝合金,100%动平衡试验检测。10)风机: 双进风前弯多叶低噪声,离心风机,经严格动、静平衡试验。按风机应用软件进行选型,以获取最佳工作点、效率及噪声级。蜗壳采用热镀锌钢板压模而成。叶片采用整体冲压成形。11)接水底盘:板材选用大厂冷轧钢板压制成型,双面均需经酸洗磷化处理,再经静电粉末喷涂混合聚脂并经高温固化。冷凝水盘保温材料为δ≥6mm,12)所有紧固件均为镀锌件。13)风机盘管进出水管的位置,按施工设计图纸和清单说明确定。可在现场方便地改变接管方向。14)风机盘管带回风箱,其回风箱采用冷轧钢板与保温材料一次成型,制作精良、美观实用。15)可倾斜的冷凝水排水盘有效保证的冷凝水的排放,保证机组内部的清洁与干净。4.3铭牌及各类标记1) 设备铭牌、使用指示必须用中文表示。每台设备均应有制造厂家的铭牌,并装在较醒目的地方。铭牌上应清楚地标明设备编号、设备名称、供电、电机功率、制冷量、制热量、风量、机外静压等参数。2)投标文件中如与招标文件要求有不一致的地方,且属于合理化建议,必须要有专项说明。3)其它未尽事宜详采购人提供的空调施工图。4)消防要求:空调系统应满足国家相关消防规范要求。5、新风机组、空调器:5.1设备使用条件 1)电源:三相380V±10%/50HZ±5%。 2) 应能在环境不超过45℃,相对湿度不超过99%情况下连续正常运行。5.2基本要求 2)机组内配置的过滤器、表冷器以及其他零部件应符合国家有关标准的规定。3)机组构件表面应作防锈和防腐处理。4)机组外表面无划伤、锈斑和压痕,表面光洁,色调一致,无汽泡和剥落,机组清洁干净,箱体内无杂物。5)机组箱体保温层与壁板应结合牢固密实,箱体连接件有防冷桥措施。6)机组设排水口,凝结水排放流畅,无溢出和渗漏。若凝结水排放口设在新风机组、空调器的负压段则应提出水封高度要求以利凝结水的排放。7)轴承寿命基于ISO 281的L10标准,其寿命应不小于75,000小时。 8)新风机组(含新风加二次回风)应配初中效过滤器,其它空调机组配初效过滤器。初效过滤器为板式过滤器(过滤级别G4),中效过滤器为袋式过滤器(过滤级别F6),初效过滤器应带有一套备件。 9)空调机组和新风机组各功能段应为可拆式,其外形尺寸应符合机房大小及运输通道的要求。10)新风机组、空调循环机组外面板应能独立拆卸,特别是机组风机段和过滤器段的侧面和顶面板,以方便设备检修维护和过滤器更换清洗。 5.3设备性能要求 1)表冷器和热盘管:水侧承压最大工作压力(设计压力)1.2MPa,提供表冷器和热盘管的水阻力,表冷器和热盘管水阻力不超过60KPa。表冷器设计迎面风速不应大于2.5m/s,出风不应带水滴。2)表冷器在最高处装有无需工具只用人手就可操作的放气阀,方便将盘管内的空气彻底排放干净。盘管下部有排水阀,可将盘管内的水彻底排放干净。3)风机:提供风机特性曲线;额定风量和余压在国标GB/T14294规定条件下,风量实测值不低于额定值95%,机外静压实测值不低于额定值;4)机组实测冷量不低于设计冷量的95%。5)功率实测值不超过额定值10%。6)机组应有良好的隔热措施,运行时不应有凝露滴下。5.4主要部件性能要求 1)外面板采用厚度不小于1.0mm优质镀锌钢板,要求满足10年以上的使用要求。保温:具有吸声功能的保温材料,保温层厚度按机组实际要求,确保机组在任何工况下使用时机组外表面无凝露现象。箱体厚度为50mm,箱体应有AC380V/50HZ电机电源接线盒。*2)整机漏风率:在额定工况下,机组的最大漏风率不大于1%(待查)并要求提供检测报告。3)接水盘用厚度δ≥1.0mm不锈钢加工,用厚度δ≥8mm的满足国家消防规范要求的材料保温。4)风机及电机:采用国内外著名品牌低噪声离心风机,新风机组、吊顶式空调机组风机应选择进口或合资优质著名品牌的产品。变风量空调机组采用直联传动形式。电机:电机绝缘等级为F级,防护等级为IP55。安全性能要求按GB10891执行。6、免费负责调试安装指导及前期工作,并为甲方免费培训2-3名操作工。(三): 冷却塔设备技术要求冷却塔性能参数设备编号类型技术参数电机噪声数量(台)运行重量湿球温度水量进水温度出水温度电源装机功率℃M3/H℃℃V-¢-HzKWdB(A)TCT-01,02横流开式283503530380/3/50106126.7CT-03、04、05横流开式288003530380/3/502265311.5备注:①风机超低音,自带变频控制柜;②根据当地气候,作一定修正。1、要求*1)冷却塔的选型应与冷冻机组的冷凝器相匹配2)冷却塔设计工况:湿球温度=28℃,进水温度T1=37℃,出水温度T2=32℃。 3)冷却塔所用材料应符合GB/71033-1986、GB/T1040-1992、GB/T2406-1993、GB/T8627-1999等国家有关标准和规范,噪声应符合GB7190.1-1997国家标准和规范。4)选用封闭式防潮电机,绝缘F级,防护IP55。选用冷却塔专用风机,多叶轴流式风扇,扇叶角度可调。要求为国内知名品牌,性能稳定,高效率,低噪音。轴承应为含油自润滑免维护轴承。 5)减速器要求金属材料,噪音低、易维护保养,填料(散热片)选用全阻燃型、改良PC材质,其结构设计合理、工艺先进、散热效率高。室内喷水管选用高级聚电烯管材或PP-R管,金属构件、电机、扶梯及支架材料全部采用热浸镀锌,镀锌层厚度不低于0.5mm,进出口水管应配置标准钢制法兰。 5)冷却塔分水盘应采用封闭盖以避免阳光直接辐射,减少结垢和澡类植物的生长。6)分组冷却塔底部应设置连通管,管径应能平衡循环水量。7)供应商负责安装、调试和为业主免费培训2-3名操作工。2、提供资料 1)提供冷却塔主要配置表,应说明主要零部件产地、性能及技术参数,并提供相关证明材料。 2)提供冷却塔基础平面布置图并提出基础施工的技术要求,提供电气配电和控制原理图。提供相应材料、噪声、冷却效率、蒸发及飞溅损失的相关检测报告。 3)提供冷却塔易损件材料清单并提供质保期后易损件材料供应价格。(四): 空调水泵设备技术要求1、技术标准和规范要求:(包括但不仅限于此)GB/T5656-1994《离心泵技术条件(Ⅱ)类》 GB/T5657-1995《离心泵技术条件(Ⅲ)类》GB7251-1997《低压成套开关设备和控制设备》JG、T3009-93 《微机控制变频调速给水设备》JG/T3009-93 《微机控制变频调速给水设备》 同时参考国外先进国家有关技术规程,以及国家现行的其它相关标准、规范(以上规范如实施新标准按新标准执行,如有内容重复按标准高的执行)。2、技术要求2.1基本要求:2.1.1制造商的投标产品应有当今国内领先技术,并保证与原品牌产地同步技术型号系列的先进的全新设备。 2.1.2制造商需具备水泵性能测试的技术装备,该测试设备或装置必须是经过国内或国际相关权威机构核准的。所出厂的设备必须按国内或国际通用标准测试合格。2.1.3本技术要求提出的是最低限度的技术要求,并未对所有技术细节做出规定,也没有充分引述有关标准和规范的条文。报价供应商提供的设备除满足本技术规格书及图纸技术参数的要求外,还应满足国家相关产品标准及规范,主要性能指标必须填入技术性能表中。标书中的任何偏差都必须列入投标书中的技术偏差表。2.1.3.1报价供应商须根据招标设备清单的技术参数要求,结合自身产品特点进行选型。水泵的整体结构应做到设计合理,流道设计应具备优异的防堵性能,整机制造、装配必须进行试验台试验,包括运转、性能、气蚀、振动、噪音等试验、并应符合有关标准规定(每台泵都需要经整机测试)。2.1.3.2水泵的外表应美观光滑、整洁、无划痕、锈斑和压伤,防腐层应均匀,色调一致,无气泡和剥落现象。泵壳须经过耐锈蚀工艺处理,铸铁部分需经过电泳处理(要求在报价文件中提供耐锈蚀处理工艺方案),延长水泵使用的寿命。水泵工作温度满足设计要求。2.1.3.3泵体应是耐磨、耐腐蚀材质,且过流表面应平滑,足够通过进入叶轮的固体或纤维物质。2.1.3.4叶轮的材质应具备长期运行且具优良的耐磨、耐腐蚀的性能,并且应可靠地固定在轴上,以防止旋转时产生轴向和径向移动。2.1.3.5泵轴材质应具有足够的强度和刚度,泵轴的设计长度必须有利于水泵长时间的运行。轴承:进口优质品牌轴承(NTN、SKF),额定寿命大于5万小时,为耐磨损和润滑性能好的材料制成,应能有效地承受所有轴向力和径向力。轴承工作寿命大于5万小时。水泵在正常连续运行条件下,轴承的温度不得超过75℃。2.1.3.6电机选用名牌优质产品电机,电动机效率≥75%,电动机绝缘/防护等级:F级/IP55。电动机内置热保护功能。2.1.3.7机械密封应选用使用寿命长,耐磨、耐热性强,磨擦系数低的新型材料和原装进口国际知名品牌产品;耐磨环在泵壳与叶轮之间应具有有效的密封,且应紧固并容易拆除更换。2.1.3.8水泵机组的叶轮、转子出厂应做动、静平衡实验,其平衡精度等级按各厂家生产标准表明,同时表明机组噪音值,应满足《泵的振动测量与评价方法》 JB/T8097-1998,《泵的噪音测量及评价方法》 JB/T8098-1999国家标准。2.1.3.9电缆应采用机械强度高、使用寿命长、低烟低毒且阻燃的柔性电缆,引出的双色线应为接地线,连接可靠,且接地标志明显,在使用期内不易磨灭。电缆密封应选用使用寿命长、耐磨、耐热性能优异,转向灵活的新型材料和优质品牌产品。2.1.3.10水泵使用寿命:除易损件可在正常使用寿命期间更换外,水泵的整机使用寿命应不低于15年,且首次无故障运行时间不小于8000小时。2.1.3.11水泵在运行时,必须能保证其规定值以上的效率。在负载变动时,能稳定运行,在正常使用状态下能保持高效率。2.1.3.12水泵所配电机必须满足水泵全曲线运行。2.1.3.13水泵在运行时,可预见的压力变形、膨胀、异常高温、低温及其它可预测的变动,水泵必须是安全的;在操作时没有危险的结构;水泵在日常保养维修及故障处理时比较方便,且无危险;水泵设备和所用材料必须是全新的和未曾使用过的。2.1.3.14水泵底座:与设备配套,材质各厂家自报,并根据转速、荷载及运行时产生的振动及水泵隔振措施要求配套供应相应的减震器。2.1.3.15减震器:卧式水泵和立式水泵的隔振措施:采用型钢混凝土混合结构隔振基座,至少是水泵的重量1.5倍,以降低隔振体系的中心,增加水泵隔振体系的稳定姓,提高隔振效率。卧式水泵机组下选用阻尼弹簧隔振器,隔振器的频率为2~5Hz,隔振效率达97﹪;提高频率比,以降低传递率,即传到支撑结构上的干扰力尽可能的小;隔振器的阻尼比为0.05,以防止水泵启动和关闭时产生共振。立式水泵及管道泵的中心高水平方向振动大于垂直方向振动,采用橡胶剪切隔振器隔振,隔振器上下固定防止水平向振动,橡胶剪切隔振器频率为7~12Hz,阻尼比0.08)(减震器可选用行业知名度较高的厂家产品)2.1.3.16泵壳和泵盖:应能承受本技术规格要求的工作压力和试验压力而无渗漏和损坏。外露的紧固件应使用不低于2Cr13的不锈钢材料。2.1.4工作环境和运行要求:2.1.4.1一般正常工作条件下,其工作环境温度≤40°C,相对湿度≥45%;海拔高度≤1000m;供电范围380V±10%、50HZ、三相四线制;2.1.4.2水泵在供电范围内能正常启动和运行。其运转应平稳自如、无气蚀产生,无固体卡阻和织物缠裹等现象,且在全扬程的使用下,功率曲线保持平稳。2.1.5水泵的性能曲线和功率要求:水泵的性能参数应符合本招标文件的《水泵招标产品清单》技术参数要求。水泵应运行在最高效率点附近,并适合并联运行。允许在不超越设计容量的20%的情况下运行而不破坏工作点。2.2水泵有关部件及材料要求:2.2.1均需获得国家卫生产品许可证,可用于输送饮用水.且水泵整体获得国家节能认证;2.2.2泵壳、叶轮及过流部件:不低于1Cr18Ni9ti不锈钢;2.2.3泵轴:不低于2Cr13的不锈钢;2.2.4轴承:进口优质品牌轴承(NTN、SKF),额定寿命大于5万小时;2.2.5机械密封:机械密封应选用使用寿命长,耐磨、耐热性强,磨擦系数低的新型材料和原装进口(博格曼等)国际知名品牌产品,寿命大于8000小时;2.2.6耐磨环在泵壳与叶轮之间应具有有效的密封,且应紧固并容易拆除更换;外露的紧固件应使用不低于2Cr13的不锈钢材料;2.2.7电机:原厂品牌配套产品或国内优质品牌产品,防护等级IP55,绝缘等级F级。电机必需达到国家二级能效等级。(五): 空调水阀门及管道附件设备技术要求1、要求:(1)、各种阀门的制造符合国家有关标准和规范。(2)、配置要求:1)清单所给型号为国标基本型号,各投标制造厂商自编型号其内容应满足国标的要求。2)清单中未给出具体型号的阀门及管路附件,各投标生产厂商应标出所用国标或厂商型号。3)空调用防结露蝶阀口径D≥65采用蜗轮蜗杆传动。4)消声缓闭止回阀采用锥形阀芯。5)Y型过滤器过滤网采用不锈钢网,数目应满足设计流量要求,强度应达到国标要求。6)金属软管采用不锈钢软管头,其活接头螺纹应标注是公制螺纹或是管螺纹。7)蒸汽用阀门使用条件为:饱和蒸汽,压力≥1.6MPa,其阀杆、阀芯均采用不锈钢材质,硬密封。9)疏水阀采用热动力式,要求疏水时不能带汽。10)热力补偿器采用不锈钢波纹补偿器,应标出所报型号最大补偿量。2、提供资料:提供招标设备配置表,说明配置的产地、性能及相关检测报告和资料。(六): 空调风口风阀设备技术要求1、要求(1)制作和试验应符合GB191-1990、GB/T1184-1996、GB/804-1992、GB9969-1998、GB/T13306-1991、JG77-91、GB/15930-1995、GB/15931-1995等国家有关标准和规范(以上规范如实施新标准按新标准执行,如有内容重复按标准高的执行)。(2)选用优质铝材,其厚度1.2mm,风口应进行喷塑处理(具体颜色由采购人确定),防雨百叶窗铝材厚度与面积相符合(百叶有效通风面积和强度符合国家标准);空调回风口采用优质锦纶网可拆式过滤器;风口风阀应配置法兰,其法兰孔现场配钻。(3)空调新风进风管的对开多叶调节阀由楼宇自控专业加装风阀电动执行器,风阀应考虑其执行器在阀体上的安装位置和方法,以方便其控制。(4)免费负责调试,并配合消防验收等相关工作。2、提供资料(1)提供设备配置表,说明主要零部件及材质的产地、性能和有关技术资料,检测报告等。(2)提供排烟阀、防火阀的《检验报告》,并有重庆市消防产品入网许可证明。(3)提供消声静压箱、消声器、消声弯头的《检测报告》,且《检测报告》必须由国家权威部门认可的有资质的检测机构出具,要求消声量大于20dB(A)。(4)提供一个风口风阀样品。(七): 中央空调平衡阀设备技术要求1、阀门总体技术要求(1)工作电压、220V±10%,50Hz。(2)阀门工作介质:水,工作温度-10℃~80℃。(3)阀门连接形式:直径≤DN40采用丝扣连接,直径大于DN40采用国标法兰连接。(4)所有阀门阀体应根据压力等级采用优质材料。(5)电动阀门关断后流体泄漏率应不超过阀门Kvs值的1%。2、静态平衡阀的技术要求(1)工作压力:工作压力≥1.6MPa。(2)阀体材料:阀盖、防腐蚀合金,阀体、DN≤50为防腐蚀合金,DN≥65为铸铁,阀芯、不锈钢,密封、EPDM橡胶。(3)功能要求A、阀门应具备的基本功能:手动流量调节,流量、压差和温度测量,数字显示和机械锁定,关断、泄水。B、阀门特性曲线应具有等百分比的调节特性。C、阀芯采用锥型设计,保证平衡阀有良好的调节性能。D、提供阀门不同开度下的流量偏差曲线或图表,在阀门50%~100%开度时的流量偏差小于±10%。E、阀体应有两个压力自密封测量嘴,可进行流量、压差、温度实时测量。F、阀门调节刻度应不受保愠材料施工影响,手轮刻度DN≤50不少于70个刻度,DN≥65不少于150个刻度。G、在最不利环路中,每个静态平衡阀所增加的阻力损失不应大于3KPa。H、 法兰联接静态平衡阀应采用平衡阀芯结构,保证阀门关闭不受系统压力的影响。3、压差控制器(1)基本要求工作压力:≥1.6MPa 工作温度: -10℃~80℃ 最大工作压差: DN≤50200kPaDN≥65300kPa 压差范围: DN≤5020~80KPa DN≥6520~80KPa或80~160KPa联接形式:DN≤40螺纹联接DN≥50法兰连接(2)材质要求 阀盖: 防腐蚀合金 阀体: DN≤50 为防腐蚀合金,DN≥65 为铸铁 阀芯: 不锈钢 密封: EPDM橡胶 导压管: 铜管,其密封为金属密封(3)功能要求 压差控制器应采用动态压差平衡控制形式,动态保持系统或末端设备所设定的压差,使系统中的压力波动对通过电动调节阀的流量不产生影响,实时稳定调节阀的压差,保持水系统的流量平衡,确保调节阀的阀权度在0.3以上,不受管网压差变化的影响。A、压差控制机构形式:A.1压差控制机构为压差独立型(Pressure Independence Controiier),不得为可调校阀胆流量式。可在平衡阀工作压差范围内通过稳定电动调节阀的压差实现对外界压差变化的屏蔽,保证阀门的阀权度保持在0.3以上。A.2 具有宽泛的比例压差带,至少为±20%,同时提供相关图表或数据证明。B、阀门必须具备独立的压差设定机构,该设定机构应为无级调节,以保证流量、温度的控制精度。C、阀门应自带用于流量、压差、温度测量的自密封式测量嘴。D、可以与静态平衡阀通过毛细管连接后联合工作,用以保证阀组联合调试。E、阀门应具有手动关断功能,保证阀门在任何情况下均能关闭。F、考虑到不同安装方向,压差控制器应具有多个放气点。4、平衡调试 (1)应具备中文版智能调试仪器,该仪器应有流量、压差、温度、介质粘度修正、监控检测功能,能自动计算和显亦平衡阀数字开度并确定系统最不利环路。(2)供应商应提供最近三年经用户正式认可的平衡调试报告,调试报告应包括实测流量、设计流量、阀门开度、环路压差、流量偏差等内容。 (3)调试工作必须由经达专业培训的调试工程师来完成(调试费用包含在报价内),出具由国家权威机构颁发的调试资格认证证书。(4)调试工作分两次进行,制冷期一次,采暖期一次。5、提交技术资料(1) 须提供本项目工程使用的产品样本资料。(2) 须提供空调水系统详细的调试方案。(八):电动二通阀技术要求1、 温控器技术要求(1)满足建设部公共建筑室内温度控制管理办法规定:即公共建筑夏季室内温度不得低于26°C, 冬季室内温度不得高于20°C。(2)温控器可进行自锁或手动键盘锁定,温控器面板带温度设定,三速控制,冷热转换,通风功能。(3)能提供普通机械面板和液晶面板。(4)能与所配电动执行器配套使用,满足二者的参数要求。2、执行器(1)工作电压: AC 220V、 3线式、 2位控制信号(2)驱动力: 150N(3)运行时间(s):开关阀时间≤7s(4)断电停动执行器(5)通过藕接螺母直接安装(无需工具)(6)配置1.5M长连接电源线(7)外壳保护标准:IP403、阀门(1)阀体承压能力应不小于PN16 bar,满足系统承压要求。且阀门关闭压差应不小于3 bar。(2)泄漏率: 0.05%(3)介质温度: 0℃~110℃,短期最高温度为120℃。(4)模铸热压黄铜阀体,不锈钢阀杆,黄铜阀塞、阀座。(5)密封件: EPDM-0型环(最高耐温150℃)(6)内螺纹连接(7)阀阻小于50KPa4、 其它要求(1)提供主要配件配置表,国家、省部级技术监督部门出具的产品测试报告、质量鉴定报告。(2)提供业绩和业绩证明,随投标方提供样品一个。(九):其他要求1.多联机铜管分支处采用Y形分歧管。2.所有设备满足设计工作压力要求。3.竞价人须提供多联机现场运行承诺书,承诺书内容须包含在极端环境下满足设计要求。 第三篇 商务要求注:竞价文件的商务条款必须完全满足本询价文件的商务要求逐条应答,有一条及以上商务要求不满足询价文件要求,视为不满足询价文件商务实质性要求。1、履行时间及地点1.1履行时间:成交供应商应在合同签订后150个日历日内交货并完成安装调试。1.2履行地点:铜梁县人民医院迁建工程项目地址(东城街道景观大道与中兴路交汇处)。2、报价方式和内容2.1所有报价均以人民币报价。本项目报价为完成本项目所有内容的报价。本项目报价分为设备采购费和安装工程费报价。参加询价的供应商须在询价一览表上分别填报设备采购费总价及安装工程费总价,且两项总价之和为本项目报价。2.2本项目最高限价为:2838.49万元,报价超过或等于最高限价为无效报价。2.3设备(材料)采购报价2.3.1本项目设备(材料)采购报价为:空调主机、末端设备、空调风管及水管、新风系统设备及其他设备自制造厂至项目施工现场、现场转运至安装地点、调试、验收以及保修全过程发生的一切费用。包括但不限于以下费用:设备价值、运杂费、施工措施费(特别是吊装措施)、附件费、备品备件费、包装费、运费、装卸费、特殊工具检测仪器费、技术培训费、调试费、检验、验收费、风险费、过程伴随服务、吊装、第三方检测费、保险费以及各种税费等费用。进口元器件的关税由供应商自付,采购人不负责关税。其中螺杆式制冷机CH-1/2、离心式制冷机CH-3/4/5的采购报价还包含完成其安装调试等有关的一切费用。2.3.2特别强调:供应商须根据询价文件第二篇提供的设备(材料)采购清单填写空调系统设备(材料)清单报价。须分别提供纸质件和电子光盘一张,供应商必须保证提交的电子光盘与纸质件内容一致,如发现不一致,其竞标文件按无效竞标文件处理。电子光盘上必须标明项目名称、供应商名称并加盖供应商公章。供应商在编制设备(材料)报价清单时不得擅自改变采购人提供的设备(材料)采购清单中的序号、设备(材料)名称、规格、型号及技术参数、计量单位、工程量,并完整填写设备(材料)品牌、生产厂家项、设备(材料)采购单价(元)项、设备(材料)采购合价(元)项,否则视为对询价文件不作实质性响应,其竞价文件按无效竞价文件处理。2.3.3以下设备、材料供应商必须从下表给出的品牌中任意选择一个品牌填入《设备选择表》(详第七章格式)中,否则,视为对询价文件不作实质性响应,其竞标文件按无效竞标文件处理。特别强调:若供应商填写的《设备选择表》所选的品牌与设备(材料)采购清单报价表所填写的相同项品牌不一致的,以《设备选择表》中填写的品牌为准。序号分类品牌(产地)1空调末端设备风机盘管、新风机组及空调循环机组约克/欧科/开利/特灵/麦克维尔/顿汉布什/台佳2多联机组约克/欧科/开利/特灵/麦克维尔/顿汉布什/台佳/大金3送排风系统风机应达(上海)/三团(上海)/豪冠(上海)4冷却塔康明(广东)/菱电(东莞)/金菱(南京)5空调循环水泵威乐(北京)/格兰富(苏州)/阿姆斯壮(上海组装)6风口风阀风口高特(重庆)/明力(重庆)/太和(重庆)7风阀高特(重庆)/明力(重庆)/太和(重庆)8普通水阀普通蝶阀上玉(上海)/玉新(浙江)/开维喜(广东)9截止阀上玉(上海)/玉新(浙江)/开维喜(广东)10闸阀上玉(上海)/玉新(浙江)/开维喜(广东)11止回阀上玉(上海)/玉新(浙江)/开维喜(广东)12自动排气阀上玉(上海)/贵龙(苏州)/开维喜(广东)13橡胶软接头上玉(上海)/玉新(浙江)/开维喜(广东)14不锈钢金属接头秀辉(浙江)/贵龙(苏州)/永享(宁波)15普通铜球及球阀杰克龙(宁波)/四方(浙江)/永享(宁波)16Y型过滤器上玉(上海)/玉新(浙江)/开维喜(广东)17电动二通阀(包括温控器)西门子(天津)/江森(北京)/霍尼维尔(天津)18平衡阀TA(瑞典)/NIBCO(丹麦)/CLA-VAL(美国)19容器类设备分集水器巨帆(浙江)/金新(江苏)/永升(浙江)20膨胀水箱龙康(广东)/洁源(河南)/骏图(上海)21保温材料橡塑保温(管/板)阿乐斯(广州)、杜肯(武汉)、阿乐斯(苏州)22卫生间换气扇正野(广东)/绿岛风(广东)/艾美特(广东)23空调水管管材无缝钢管成无(成都)/建龙(黑龙江)/乾元(河北)24镀锌钢管华歧(天津)/牛头(天津)/乾元(河北)25风管材料镀锌钢板武钢/攀钢/宝钢26水处理器设备海威(深圳)/大韦(厦门)/龙康(广东)27空气消毒设备风道式艾普乐(上海)/江森(上海)/派格(重庆)28风口式艾普乐(上海)/江森(上海)/派格(重庆)29电线电缆南方(重庆)/泰山(重庆)/鸽牌(重庆)2.3.4因设计变更或安装过程中的调整,造成的设备、材料清单的数量的调整,由成交供应商在该变更项目启动前14天内向监理单位、采购人提出,经采购人、监理单位审核同意后,可对设备、材料清单的数量进行调整,但单价不变。2.3.5因设计变更或安装过程中的调整,新增的设备、材料在询价文件的设备(材料)清单中没有的项目,其设备、材料单价由成交供应商与采购人共同协商确定。2.4安装工程报价2.4.1安装工程费报价范围为中央空调系统自空调主机设备至末端所涵盖的内容(详见施工图纸及工程量清单(另附))。2.4.2空调系统工程安装费计价参照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)和《重庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQQDGZ-2009)、询价文件、施工图纸、工程量清单、合同条件,并参照2008年《重庆市安装工程计价定额(CQSZDE-2008)》、《重庆市建筑工程计价定额》(CQJZDE-2008)、《重庆市装饰工程计价定额》(CQZSDE-2008)、《重庆市建设工程费用定额》及相关配套文件,由供应商结合自身经营状况 、实力情况和市场行情,以及企业自身发展的策略和市场风险等因素,进行自主报价。2.4.3安全文明施工专项费暂按 120940.00 元填报,结算时按照《重庆市建设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定》【渝建发[2010]158号】文件的标准规定执行。2.4.4特别强调,安装工程价款已包含了完成本工程所有工程项目所需的人工、材料、机械、质检、试验、检验、采保缺陷修复、管理、措施、保险、税费、利润等费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。供应商应根据上述条款所确定的内容并充分考虑各种风险后编制安装工程竞标报价,在此之外采购人不再支付任何费用。2.4.5风险范围以外的安装工程款调整方法:2.4.5.1安装工程费用调整只能因如下原因:因设计变更、技术洽商、新增项目等产生的增减工程。2.4.5.2上述原因造成的增减工程按如下方式计算:(1)在工程量清单中有相同子项,则按相同子项综合单价计算;(2)在工程量清单中有类似子项,则参考类似子项综合单价计算(类似子项单价须由发包人审核);(3)在工程量清单中既无相同子项,又无类似子项,则按2008年《重庆市安装工程计价定额》、《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市装饰工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》及相关配套文件计算后总价下浮8%办理结算(人工、材料单价按竞标报价,竞标报价中没有的材料价由采购人、监理和施工单位共同按质核价;下浮基数不含材料价差、采购人认质核价的未计价材料费、人工费调差、按实计算费用、税金、安全文明施工专项费)。2.4.4.3除上述原因可调整“安装工程费”外,成交供应商不得以任何理由要求发包人调整“安装工程费”。2.4.5 供应商填写工程量清单要求2.4.5.1 供应商应按规定填写工程量清单相应表格。2.4.5.2供应商应认真填写工程量清单中所列的各工程子目的单价或总价。报价空白或报价为零,则视为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中,成交供应商必须完成该项工作,并不能得到额外支付。因采购人原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施,采购人将按竞标报价的计价原则计算出该项的综合单价以及相应的规费、安全文明施工专项费、措施费和税金,并从结算价中扣除。除采购人对清单工程量主动补遗或对供应商质疑作修改外,供应商在编制安装工程竞标报价时不得擅自改变采购人提供的分部分项工程量清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征及主要工程内容、工程量及计量单位,否则视为对询价文件不作实质性响应,其竞价文件按无效竞价文件处理。询价过程中询价小组未发现的算术性修正,询价结束后采购人有权根据本条款按最不利于供应商的原则予以修正,成交供应商应无条件接受。2.4.5.3供应商需根据询价文件中的安装工程工程量清单提供纸质件及电子光盘,纸质件内容包括:封面三、总说明、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、施工组织措施项目清单计价表、施工技术措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、安全文明施工专项费及规费、税金项目清单计价表、人工、材料、机械数量及价格汇总表;电子光盘除包括纸质件所有内容外还须包含工程量清单综合单价分析表。纸质件及电子光盘清单表格不全作无效竞价文件处理。供应商不得采用总价百分比优惠(下浮)的方式进行报价,其优惠应直接体现在各项竞标报价的单价中。供应商必须保证提交的电子光盘(除工程量清单综合单价分析表外的)内容与纸质件内容(因纸质件不需提供工程量清单综合单价分析表,电子光盘中必须提供工程量清单综合单价分析表)一致,如发现不一致,其竞标文件按无效竞标文件处理。电子光盘上必须标明项目名称、供应商名称并加盖供应商公章。2.5报价为一次性报价,询价后不可更改。2.6 供应商须按询价文件要求的格式填写询价一览表(详第七章《询价一览表》),并由法定代表人或授权代表签署。3、包装及包装方式3.1包装:成交供应商应在竞价文件中详细列明各部件所采用的包装方式及材料。须满足设备防潮、防震、防锈、防腐及到达目的地完好无损的要求。所采用之包装材料必须结实,全新未用过。3.2符合水陆联运及气候变化要求。3.3若因成交供应商对竞价设备包装(防护措施)不当,造成货物的损坏,锈蚀,损失或包装破损等责任事故,均由成交供应商负责。4、设备的检验程序4.1设备出厂前的检验:4.1.1成交供应商必须保证设备各部件的质量,保证所有设备及其零部件均为全新未使用过,并用先进工艺及材料制造。成交供应商必须在设备出厂前对所有设备及零部件的品质、规格、性能及数量/重量做全面、详细地检验,并签发品质及数量证明书。4.1.2冷水主机出厂时,成交供应商须邀请采购人单位代表(至少3人次)参加测试。4.2设备到达目的地后的检验。4.2.1检验方式及依据:货物到达采购人建设项目所在地(重庆市铜梁县)工地后,采购人按成交供应商提供的货物清单,技术资料、合同、采购人会同监理单位、成交供应商共同负责开箱检验。4.2.2检验内容:4.2.2.1设备及随机附件是否完整无损。4.2.2.2技术资料与图纸是否与采购人要求的相符。4.2.2.3设备是否符合合同规定的质量标准。4.2.2.4设备是否符合制造标准之内容要求。4.3安装调试后的最终检验验收内容按双方签订的合同、相关技术标准,以及成交供应商相应的设备验收报告和规定执行。安装调试完毕后,交付采购人使用后,双方正式签署验收合格文件。5、对备件、易损件及随机工具的要求。供应商应提供采购人两年用量的备件、易损件以及特殊专用工具报价清单。6、设备供货、运输、安装调试。成交供应商负责设备的供货、运输(含安装调试场内运输)、设备运到现场后安装前的保管、安装和调试。7、技术资料要求。合同签订后,成交供应商应向采购人提供如下技术资料(资料语言必须为中文):7.1设备机械部件,电器的完整安装图。7.2成套设备质量合格证及配件质量合格证。7.3设备安装、调试、使用操作及维修说明书。7.4设备安装及安全标准。7.5备品、备件及易损件报价清单。7.6易损件目录。7.7设备运行、控制、故障报警等电子监控显示,目录索引。7.8安装所需辅助条件。7.9设备出厂质量保证书。7.10制造厂检测报告及质量认证书。7.11成交供应商应在货物到达安装现场开箱验收时提供。8、技术培训要求。8.1成交供应商负责在设备安装调试和运行期间,对采购人技术人员和操作工人免费提供技术培训,下列条款请在竞价文件中说明。8.1.1培训人员数量:2-3人8.1.2培训时间:被培训人员能熟练操作为准。8.4培训内容:参与安装调试、日常维护保养学习、运行操作实作。8.5培训水平:直至采购人工作人员全部掌握运行操作、维修保养技术,并能达到正确检修、维护、排除一般故障水平为止。8.6培训地点:重庆市铜梁县人民医院迁建项目中央空调安装现场。9、免费质保期和售后服务9.1设备验收合格双方签字后,免费质保期为24个月;在质保期内,成交供应商免费向采购人供应并更换一切在正常情况下损坏的备品、备件及易损件。9.2质保期内成交供应商每月2次定期上门进行例行检查,并作好记录,以保证设备正常运行;若出现重大质量问题应包换。9.3质保期内设备发生故障,提供24小时优质服务,接到故障通知后应90分钟内抵达现场维修,普通故障的修复时间不能超过2小时;如有损坏,则提供并更换零件的时间不能超过12小时;若主机出现重大质量问题,必须更换主机;更换笨重部件不能超过48小时。若有违反,采购人有权扣除部分质保金作为补偿。9.4质保期满后,设备的维修保养服务内容成交供应商应在竞价文件中详细报出。提供为期五年的维保合同(含服务内容、收费标准等)。9.5售后服务维修点(站)要求:重庆须设有维修服务站。 10.付款方式本询价项目合同总价款由设备(材料)款及空调系统安装工程款两部分组成。10.1签订合同后进行第一次付款,支付合同总价的10%作为定金;10.2主要设备到达安装地点经采购人、监理单位开箱验收合格后一周内,进行第二次付款,支付合同总价的30%;10.3整个空调系统完成安装并通过试运行后,进行第三次付款,支付合同总价的40%;10.4整个空调系统验收合格,审计完成后,支付至审定金额的95%。留审定金额的5%作为质量保修金,质保期满后一次性付清(质量保修金不计息)。11.知识产权:供应商应保证所提供的产品和服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权,如若出现侵权行为,由成交供应商承担全部责任。供应商必须对所提供的产品各部件、软件和工艺方面的一切专利费和执照费等承担责任,并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与采购人无关。12.技术升级:在质保期内,如成交供应商的产品技术升级,成交供应商应及时通知采购人,如采购人有相应要求,成交供应商对采购人提供系统扩充、升级方面应免费给予技术支持服务。13.在不改变询价文件实质性要求,不改变询价设备单价的前提下,采购人有对询价设备调增、调减的权力。14.采购人有对所投机组型号的使用业绩考察和生产厂实地考察的权利,以防贴牌生产。 第四篇 询价方法和废标条款一、询价方法(一)询价方法定义本项目采用最低有效报价法进行询价。最低有效报价法指在满足询价文件技术、商务实质性要求的被询价供应商,以报价最低者为第一成交候选人,其余由低到高排名,若第一候选人因故取消资格,由排名其后下一位的成交候选人递补,以此类推至第三名;否则应重新采购。(二)询价程序询价工作由询价代理机构负责组织,具体询价事务由询价代理机构依法组建的询价小组负责。询价小组由7人组成,其中技术、经济方面的专家在重庆市政府采购评审专家库中随机抽取。询价小组按以下程序独立履行职责:1、资格性审查。依据法律法规和询价文件的规定,对供应商报价文件中的资格进行审查,资格性审查资料如下:(1)空调制造商参加竞标提供以下资格性审查资料:○1、有效的法人营业执照(提供营业执照副本复印件,并加盖鲜章);○2、具备建设行政主管部门颁发的机电设备安装工程专业承包一级资质:A、如果空调制造商具备建设行政主管部门颁发的机电设备安装工程专业承包一级资质(提供资质证书副本复印件,并加盖鲜章);B、如果空调制造商不具备建设行政主管部门颁发的机电设备安装工程专业承包一级资质,则必须与具备建设行政主管部门颁发的机电设备安装工程专业承包一级资质的安装单位组成联合体,联合体牵头单位须为空调制造商(提供联合体中安装单位的营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、安全生产许可证复印件并加盖鲜章;提供联合体协议书原件;若联合体中安装单位是重庆市市外企业,还须提供入渝登记备案证复印件加盖鲜章。);③、法定代表人身份证明书(原件,格式见第七篇);④、法定代表人授权委托书(原件,格式见第七篇),若法定代表人参加询价,则不提供授权委托书;⑤ 、诚信声明(原件,格式见第七篇;若为联合体则联合体双方均需提供本诚信声明)。注:以上条款供应商需提供相应的有效证明文件(原件备查),无证明文件或证明文件不完全符合的,不能作为被询价供应商。 (2)授权代理商参加竞标提供以下资格性审查资料:①、有效的法人营业执照(提供营业执照副本复印件,并加盖鲜章);②、具备建设行政主管部门颁发的机电设备安装工程专业承包一级资质:A、如果授权代理商具备建设行政主管部门颁发的机电设备安装工程专业承包一级及以上资质(提供资质证书副本复印件,并加盖鲜章);B、如果授权代理商不具备建设行政主管部门颁发的机电设备安装工程专业承包一级及以上资质,则必须与具备建设行政主管部门颁发的机电设备安装工程专业承包一级及以上资质的安装单位组成联合体,联合体牵头单位须为授权代理商(提供联合体中安装单位的营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、安全生产许可证复印件并加盖鲜章;提供联合体协议书原件;若联合体中安装单位是重庆市市外企业,还须提供入渝登记备案证复印件加盖鲜章。); ③、空调制造商针对本项目的专门授权(提供授权书原件);④、注册资本金在人民币800万元及以上。若注册资金为外币,则其注册资金按照中国人民银行询价当日公布的汇率折算成人民币≥800万元人民币;经营范围包括经营销售:制冷设备、暖通设备或空调设备。(提供法人营业执照复印件,并加盖鲜章);⑤、法定代表人身份证明书(原件,格式见第七篇);⑥、法定代表人授权委托书(原件,格式见第七篇),若法定代表人参加询价,则不提供授权委托书;⑦、诚信声明(原件,格式见第七篇;若为联合体则联合体双方均需提供本诚信声明)。注:以上条款供应商需提供相应的有效证明文件(原件备查),无证明文件或证明文件不完全符合的,不能作为被询价供应商。2、符合性审查。依据询价文件的规定,从供应商竞价文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查,以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下:序号评审因素评审标准1有效性审查竞价文件签署竞价文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明书及授权委托书有效,且符合询价文件规定的格式。询价保证金按时、足额缴纳竞价保证金2完整性审查竞价文件份数竞价文件正本、副本数量符合询价文件要求(正本一份、副本二份)。竞价文件内容竞价文件内容齐全、无遗漏。3询价文件的响应程度审查竞价文件内容对询价采购文件全部作出响应。满足询价文件技术、商务实质性要求。质量技术满足询价文件提出的技术和功能要求。完成期限满足询价文件要求。售后服务满足询价文件要求。付款方式满足询价文件规定。3、澄清有关问题。对竞价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,询价小组可以书面形式(应当由询价小组签字)要求供应商作出必要澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,由其法定代表人或授权委托人签字,并不得超出竞价文件的范围。4、按询价文件的规定,对资格性审查、符合性审查合格的确定三个及以上品牌被询价供应商,并向其发出询价通知。5、被询价供应商在接到询价通知后,须在规定时间内提交密封良好且符合询价文件签署规定的经济文件及符合询价文件要求的电子光盘。经济文件只能有一个有效报价,不得提交选择性报价。不满足本条款规定的报价为无效报价。6、有效报价最低者为成交价。7、推荐成交候选人名单。成交候选人为3名,按有效报价从低到高排序。报价相同的,由报价相同的竞价人抽签决定。二、废标条款询价小组评审时出现以下情况之一的,应予废标:(一)符合询价条件的被询价供应商对询价文件作实质响应的不足三个品牌的供应商的。(二)出现影响采购公正的违规行为的。(三)因重大变故,采购任务取消的。废标后,除采购任务取消情形外,应当重新组织采购。 第五篇 供应商须知一、询价费用无论竞价结果如何,供应商参与本项目竞价的所有费用均自行承担。成交供应商不承担本次询价活动的代理服务费。二、被询价供应商1、被询价供应商条件被询价供应商应完全符合询价文件中规定的被询价供应商资格条件,并对询价文件作出实质性响应。2、被询价供应商的风险被询价供应商没有按照询价文件要求提供全部资料,或者被询价供应商没有对询价文件在各方面作出实质性响应,可能导致竞价被拒绝或评定为无效竞价。三、询价文件询价文件是供应商编制竞价文件的依据,是询价小组评判依据和标准。询价文件也是采购人与成交供应商签订合同的基础。1、询价文件由询价邀请书;技术规格、数量及质量要求;商务要求;询价方法和废标条款;供应商须知;合同条款;竞价文件格式等部分组成。2、代理机构对询价文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充,都是询价文件不可分割的部分。3、供应商对询价文件如有异议,应在竞价文件递交截止时间3个日历日前以书面形式告知代理机构。代理机构对已发出的询价文件需要进行澄清或修改的,按询价公告发布渠道通知。该澄清公告内容为询价文件的组成部分。4、供应商对询价文件有异议的,应在规定时间内提出,否则视同认可询价文件所有要求。逾期提出异议的,询价代理机构不予受理。四、竞价文件供应商应当按照询价文件的要求编制竞价文件,并对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。(一)竞价文件组成供应商须按照第七篇“竞价文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订,否则有可能影响供应商的竞价文件响应程度。(二)竞价保证金1、供应商按询价文件第一篇规定交纳竞价保证金。2、竞价保证金为竞价的有效约束条件。3、竞价保证金币种应与竞价报价币种相同。4、采购人应当在《成交通知书》发出后五个工作日内退还未成交供应商的竞价保证金;成交供应商的保证金在发出《成交通知书》并与采购人签订合同后10日内退还。5、竞价保证金不计息。6、供应商有下列情形之一的,竞价保证金将不予退还,由铜梁县人民医院上交国库:(1)供应商在递交竞价文件后不参与竞价的;(2)供应商在竞价过程中弄虚作假,提供虚假材料的;(3)成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的;(4)成交供应商将成交项目转让给他人的;(5)其他严重扰乱询价程序的;(三)竞价文件的份数和签署1、竞价文件一式三份,其中正本一份,副本二份。如出现正本、副本不一致情况以正本为准。2、竞价文件正本,加盖骑缝章(公章),其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖供应商公章。3、若供应商对竞价文件的错处作必要修改,则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法人授权代表签字确认。4、电报、电话、传真形式的竞价文件概不接受。(四)报价1、供应商的报价为一次性报价。2、本项目只接受一个报价,有选择的或有条件的报价将不予接受。(五)修正错误若竞价文件出现计算或表达上的错误,修正错误的原则如下:1、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外。2、竞价文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;3、对不同文字文本竞价文件的解释发生异议的,以中文文本为准。询价小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价,供应商同意并签字确认后,调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价,则其报价将作为无效报价处理。(六)竞价文件的递交1、竞价文件的密封与标记竞价文件分为经济部分和非经济部分,两者须分别密封。竞价文件的经济部分正本、副本均应用文件袋分别密封。文件袋上注明项目名称、供应商名称地址、“正本”、“副本”、“不准提前启封”字样及“经济部分”字样。文件袋的封口须加盖供应商公章。竞价文件的非经济部分的正本、副本均应用文件袋分别密封。文件袋上注明项目名称、供应商名称地址、“正本”、“副本”、“不准提前启封”字样及“非经济部分”字样。文件袋的封口须加盖供应商公章。供应商须在竞价文件递交截止时间前提交竞价文件的非经济部分。供应商通过资格性及符合性审查收到询价通知后,单独提交竞价文件的经济部分。竞价文件未按上述要求密封和标记的,竞价文件、竞价文件的经济文件将被拒收。五、询价(一)询价应当在询价文件中“询价邀请书”确定的时间和地点公开进行。(二)采购人可以视采购具体情况,延长询价截止时间和询价时间,但至少应当在询价文件要求提交竞价文件的截止时间三日前,将变更时间以澄清公告的形式告知所有受邀供应商。(三)询价由代理机构主持,邀请采购人、供应商、财政部门和有关监督部门代表参加。(四)询价时,由供应商推选的代表检查竞价文件的密封情况;经确认密封完好的竞价文件,由询价代理机构工作人员当众拆封。通过资格性及符合性审查且收到询价通知的被询价人,将宣读其竞价文件正本经济部分的“询价一览表”的供应商名称和报价,以及竞价文件的其他主要内容并记录。(五)询价过程应由代理机构指定专人负责记录,并存档备查。六、确定成交供应商1、询价小组确定候选成交供应商后代理机构在开标厅现场宣布询价结果。2、供应商对成交结果无异议的,采购人应在收到询价小组报告后5个工作日内对询价结果进行确认。如有供应商对询价结果提出质疑的,采购人可在质疑处理完毕后确定成交供应商。3、成交供应商变更(1)成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的,排名其后下一位的成交候选人递补,以此类推至第三名;否则应重新采购。 (2)成交供应商无充分理由放弃成交的,采购人及代理机构应将情况报相关部门,相关部门将根据相关的规定对违规供应商进行处罚。七、成交通知书(一)采购人依法确定成交供应商后,询价代理机构以书面形式发出成交通知书。(二)成交通知书发出后,采购人改变成交结果,或者成交供应商放弃成交,应当承担相应的法律责任。八、供应商对成交结果的质疑、投诉供应商对成交结果有异议的,按相关规定办理。九、履约保证金履约保证金为询价成交价的10%,成交供应商与采购人签订合同前,向采购人提交履约保证金。若未按时提交,采购人有权取消其成交资格并不予退还其竞价保证金。履约保证金退还时间及方式:采购人应在成交供应商全部履约完毕后15日内无息退还其履约保证金。十、签订合同(一)采购人应当自成交通知书发出之日起十日内,按照询价文件和成交供应商竞价文件的约定,与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和成交供应商竞价文件作实质性修改。(二)询价文件、成交供应商的竞价文件及澄清文件等,均为签订采购安装合同的依据。(三)合同生效条款由供需双方约定,法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同,依照其规定。十一、现场踏勘(一)本项目不组织统一的现场踏勘。供应商应到本项目施工工程现场及周围环境踏勘,以便供应商获取有关编制竞价文件和签署合同所需的所有资料。无论供应商是否踏勘过现场,均被认为在递交竞价文件之前已经踏勘现场,对本合同项目的风险和义务已经十分了解,并在其竞价文件中已充分考虑了现场和环境条件。(二)采购人向供应商提供的有关的资料和数据,是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此做出的推论、理解和结论概不负责。(三)供应商及其人员经过采购人的允许,可因踏勘目的进入采购人的工程现场,但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。(四)如果供应商认为需要再次进行现场踏勘,采购人将尽可能予以支持,但所发生的费用由供应商承担。十二、其他要求(一)本询价文件中的涉及金额部分的均以人民币计算。 (二)本询价文件为合同的组成部分。 第六篇 合同主要条款、格式合同(样本)铜梁县人民医院中央空调系统设备采购与安装合同第一部分 总 则买方: 铜梁县人民医院卖方: 一、合同金额本合同金额由两部分(设备、材料采购部分;安装工程部分)构成,合同总金额为人民币: (大写:)。二、最终支付价款及付款方式(一)最终支付价款最终支付价款=经审计机关审定的设备材料采购结算价+经审计机关审定的安装工程结算价(二)付款方式1.签订合同后进行第一次付款,支付合同总价的10%作为定金;2.主要设备到达安装地点经采购人、监理单位开箱验收合格后一周内,进行第二次付款,支付合同总价的30%;3.整个空调系统完成安装并通过试运行后,进行第三次付款,支付合同总价的40%;4.整个空调系统验收合格,审计完成后,支付至审定金额的95%。留审定金额的5%作为质量保修金,质保期满后一次性付清(质量保修金不计息)。三、完成期限合同签订后150个日历日内交货并完成安装调试。四、合同争议解决本合同履行地为采购项目所在地,本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,向有管辖权的人民法院提请诉讼。五、不可抗力1、当买方或卖方因不可抗力的影响不能正常履行合同责任时,履行合同的时间将延迟,延迟履行合同的时间与不可抗力持续时间相同,合同的价格不因不可抗力的发生而改变。2、本合同下的不可抗力是指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况,包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、破坏活动或其他类似的自然事件。且在该等事件发生后,尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小,但该等事件仍导致该方延迟履行其在本合同下的义务。3、不可抗力发生后,受影响方(买方或卖方)应立即将不可抗力发生的情况通知另一方(卖方或买方),并应在不可抗力事件发生后十四天内提供由当地权威部门出具的不可抗力事件证明。六、担保本合同双方约定担保事项如下:1、卖方向买方提供履约担保金额:合同总金额的10%,担保方式为:转账或现金。2、卖方在收到成交通知书10日内按询价文件约定将履约保证金转入买方的账户,作为买卖双方洽谈或签订合同的必要条件。3、履约保证金退还时间及方式:履约保证金退还时间及方式:采购人应在成交供应商全部履约完毕后15日内无息退还其履约保证金。七、其他事项1、卖方在合同签订后至空调系统安装完毕期间免费以授课和实践操作两种形式为买方培训 2-3名设备维修和操作人员。2、本合同文本正本一式捌份,买卖双方各执肆份。3、本合同由买卖双方法定代表人或授权代表签字盖章后立即生效。买方:卖方:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人: 年 月 日 年 月 日第二部分设备及材料采购部分买方:铜 梁 县 人 民 医 院 卖方:买卖双方经协商,达成如下协议:1、定义(1)买方(需方)即采购人,是指通过询价采购,接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。(2)卖方(供方)即成交供应商,是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。(3)合同是指由甲乙双方按照询价文件和竞价文件的实质性内容,通过协商一致达成的书面协议。(4)合同价格指以成交价格为依据,在供方全面履行合同义务后,需方(或财政部门)应支付给供方的金额。(5)技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件(包括图纸、各种文字说明、标准)。2、货物内容合同包括以下内容:货物名称、型号规格、技术参数、数量(单位)等内容。3、合同价格及结算价(1)本部分采购总价为人民币 元(大写: )。采购具体内容、分项报价等详见卖方竞标报价文件。(2)合同价格包括空调主机、末端设备、空调风管及水管、新风系统设备及其他设备自制造厂至项目施工现场、现场转运至安装地点、调试、验收以及保修全过程发生的一切费用。包括但不限于以下费用:①设备价值、运杂费、施工措施费(特别是吊装措施)、附件费、备品备件费、包装费、运费、装卸费、特殊工具检测仪器费、技术培训费、调试费、检验、验收费、风险费、过程伴随服务、吊装、第三方检测费、保险费以及各种税费等费用。进口元器件的关税由供应商自付,采购人不负责关税。②其中螺杆式制冷机CH-1/2、离心式制冷机CH-3/4/5的采购报价还包含完成其安装调试等有关的一切费用。(3)合同设备(材料)单价为不变价。(4)因设计变更或安装过程中的调整,造成的设备、材料清单的数量的调整,由卖方在该变更项目启动前14天内向监理单位、买方提出,经买方、监理单位审核同意后,可对设备、材料清单的数量进行调整,但单价不变。(5)因设计变更或安装过程中的调整,新增的设备、材料在询价文件的设备(材料)清单中没有的项目,其设备、材料单价由卖方与买方共同协商确定。(6)结算价=合同价格+经买方认定的增减设备(材料)的价款调整4、转包或分包(1)本合同范围的货物,应由卖方直接供应,不得转让他人供应;(2)非经买方书面同意,卖方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应;(3)如有转让和未经买方同意的分包行为,买方有权解除合同,不退还其履约保证金并追究卖方的违约责任。5、质量保证及售后服务(1)卖方应按询价文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向买方提供未经使用的全新产品。(2)卖方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障,卖方应负责免费更换。对达不到技术要求者,根据实际情况,经双方协商,按更换办法处理, 由卖方承担所发生的全部费用。(3)如在使用过程中发生质量问题,卖方在接到买方通知后在X小时内到达买方现场。(4)在质保期内,卖方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。(5)上述的货物免费保修期为年,因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。(6)成交方提供的货物由原厂提供售后服务的,成交方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函(原件)。6、检查验收(1)供方应随货物提供合格证和质量证明文件,如是国外进口的货物还须提供入关证明。(2)货物验收供方所交货物的各种质量指标不得低于合同文件的质量指标,售后服务质量要求按照询价文件和竞价文件的内容执行。供方交货时,需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测,如检测不合格,供方负责赔偿需方一切损失。(3)货物验收报告应由需方、监理、供方经办人签字,并加盖公章,以此作为支付凭据。7、索赔卖方对货物与合同要求不符负有责任,并且买方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔,按下述方法解决索赔事宜。卖方同意买方拒收货物并把拒收货物的金额付给买方,卖方负担发生的一切损失和费用,包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。8、知识产权卖方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权,如若出现侵权行为,由卖方付全部责任。9、合同争议的解决本合同履行地为采购项目所在地,本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,向有管辖权的人民法院提请诉讼。10、违约责任按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款,或由买卖双方约定。11、合同生效及其它(1)合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。本合同由买卖双方法定代表人或授权代表签字盖章后立即生效。(2)合同应经当事人法定代表人或其授权代表签字,加盖双方合同专用章或公章。(3)合同所包括附件,是合同不可分割的一部分,具有同等法法律效力。(4)合同需提供担保的,按《中华人民共和国担保法》规定执行。(5)本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》,由买卖双方共同协商确定。 买方:卖方:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人: 年 月 日 年 月 日 第三部分 安装工程部分合同条款需要特别明确的合同条款约定如下: 1 协议书;2 通用条款:执行GF-1999-0201合同范本3 专用条款: 1、 协议书发包人(全称):铜梁县人民医院承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:铜梁县人民医院迁建项目中央空调系统设备采购与安装。工程地点:铜梁县东城景观大道与中心路交汇处。工程内容: 详询价文件。工程立项批准文号: 资金来源: 二、工程承包范围承包范围:详询价文件。三、合同工期开工日期:2013年 月日(以实际开工报告为准)竣工日期:2013年月日(以实际竣工验收合格的时间为准)合同工期总日历天数 150 日历天 四、质量标准工程质量标准:工程质量达到国家有关施工质量验收规范和本工程设计文件的要求,并一次性验收合格。五、合同价款金额(大写):(人民币) ¥: 元注:合同价中已含安全文明施工专项费万元。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:(1)协议书(包括补充协议);(2)成交通知书;(3)询价文件、答疑记录及补遗;(4)专用合同条款; (5)通用合同条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)会议纪要;(9)竞标书及其附件;(10)询价文件的工程量清单、竞标报价书;(11)经双方确认进入合同的其它文件。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间: 年 月日合同订立地点:本合同双方约定: 双方法定代表人或授权代表签字并盖章 后生效发包人:(公章)承包人:(公章)住所: 住所: 法定代表人:法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电话: 电话:传真: 传真:开户银行: 开户银行:账号: 账号:邮政编码:402560邮政编码:鉴(公)证意见:经办人:鉴(公)证机关(章)年月 日(注:除国家另有规定外,鉴(公)证实行自愿原则) 3、专用条款(一)词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:(1)协议书(包括补充协议);(2)成交通知书;(3)询价文件、答疑记录及补遗;(4)专用合同条款; (5)通用合同条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)会议纪要;(9)竞标书及其附件;(10)询价文件的工程量清单、竞标报价书; (11)经双方确认进入合同的其它文件。3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外,不使用 其它 语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:执行现行国家和地方有效的法律、法规和规章。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:执行国家行业及重庆市现行相关施工验收规范、质量标准及操作规定。发包人提供标准、规范的时间:由承包人自行准备。 4.图纸4.1发包人对图纸的保密要求: 按国家保密法相关要求执行。 使用国外图纸的要求及费用承担:不采用 (二)双方一般权利和义务5.工程师5.2监理单位委派的工程师姓名:职务: 总监理工程师发包人委托的职权: 安全控制、质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调。 需要取得发包人批准才能行使的职权: 详见授权委托书。5.3发包人派驻的工程师姓名: 职务:甲方现场代表 职权:代表发包人对本工程施工过程中的质量、进度、造价、安全文明施工、合同管理、信息管理和现场管理等进行监督和检查,协调解决由发包人处理的有关问题,并对工程量和现场签证进行确认。7.项目经理姓名: 职务: 项目经理 职权:按通用条款执行。8.发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:工程开工前完成,满足施工要求。(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:A.发包人提供在施工现场附近的一个临时接水点,承包人负责从这一接水点接到各用水点满足施工生产及生活需要,安装为自己所用的供水管网和设施并计量,且自行到相关部门缴纳相关费用,以供饮用、洗涤卫生和清扫以及施工需用;同时,承包人还应负责发包人提供的临时接水点的有关设备(含该施工用水管道从水表至临时接水点的管道)的安全及维护直至工程竣工验收完成。工程的施工、试验和维修用水由承包人自己解决,以上费用已包含在工程合同价相关项目中,不另行计取。B.发包人提供在施工现场附近的一个临时接电点,承包人应负责提供、安装和维护其自己的临时供电网络,包括配电盘及完成合同工程所需的所有电线和插座等配套所需,保证施工用电及现场生活用电,并计量且自行到相关部门缴纳由此而发生的费用;同时,承包人还应负责业主提供的临时接电点的有关设施的安全及维护直至工程竣工验收完成。所有合同期间内的安装工作应保持在安全的条件下进行,并符合所有有关的国家和行业规范和标准。以上费用已包含在工程合同价相关项目中,不另行计取。C.承包人应与当地电讯部门自行联系电讯线路,以确保现场通讯畅通,并承担相关费用。(6)水准点与座标控制点交验要求:开工前发包人以书面形式通知承包人,由发包人组织相关单位进行现场交验,并作好交验记录。8.2发包人委托承包人办理的工作: 届时双方协商,以书面通知或协议为准。9.承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:A. 图纸会审交底后并在距开工令发出5天前,向发包人提供完善的设备供货进度计划、空调系统安装工程施工组织设计、空调系统联合调试方案,并报监理及发包人审批同意后实施。B.每月25日前,向发包人和监理单位报送《施工月报》(含完成工程量报表)及下月进度计划。C. 其余未尽事宜按监理单位的管理办法执行。(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求,自费承担工作范围内的工作(如警卫)和提供相应设施(如护板、围栏等)以确保公共安全,同时为施工场内其他单位提供方便。(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:均由承包人自行负责并予开工前办理完毕,费用由承包人承担。(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:承包人负责工程竣工验收交付使用前的成品保护工作(含发包人有特殊要求),保护期间发生的损坏承包人自费予以修复至合同要求,且工期不得延长,其费用由承包人承担。(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担: 对施工中涉及或可能涉及的地上地下建筑物(构筑物)管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护,相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担。(8)施工场地清洁卫生的要求:按渝建发(2000)39号文和JGJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》及现行有关规定执行,费用已包含在承包人竞标报价内。(9)双方约定承包人应做的其他工作:①承包人如毁坏施工场地用地红线外既有的一切青苗、构筑物、管线等可见或不可见等物均由承包人自行负责,并承担由此而发生的费用。②承包人有义务配合其他甲方平行发包单位的工作,履行其相关配合的职责,费用包含在与本工程平行发包单位的相互配合费等相关费用中。其他专业施工单位配合承包人工作的配合费由承包人支付。③严格按发包人提供的施工图、图说、答疑记要、技术交底等有效来往函件及现行国家、地方施工验收规范进行施工,确保工程按质按期完成。④做好开工前的准备工作。⑤负责将发包人提供的水、电接入点引至施工用能所需场所处,负责承担其接入点后所需的材料、安装及水、电设施的管理等所有费用。⑥负责组织施工采取预防措施,确定安全,在施工期间因承包方原因发生的一切人员伤亡、财产损失(含附近人、畜及一切财产)均由承包人承担一切经济损失和法律责任。⑦负责施工过程中承包人提供的所有材料购买、运输、储存保管,且应遵守国家、地方有关管理条例等相关规定,同时向有关部门报告并办理有关手续且自行承担由此发生的费用。⑧施工过程中因承包人原因引起的安全事故,由承包人承担全部责任;非承包人原因引起的安全事故,承包人应及时采取有效措施防止事故扩大并同时通知发包人和有关部门,否则承担全部责任。⑨承包人按国家、地方规定办理工程保险。⑩承包人入场后与监理工程师、发包人代表和与本工程有关的其他平行发包单位共同对需交接部位进行交接,作好记录,并由监理工程师和发包人代表认可,未经认可,不得开工,否则,由此造成的损失全部由承包人承担。(三)施工方案和工期10.进度计划10.1在开工前,承包人向发包人提供完善的设备供货进度计划、空调系统安装工程施工组织设计、空调系统联合调试方案。进度计划安排必须符合发包人对本工程的总体进度计划的安排,按时提交其它专业施工所需工作面。工程师确认的时间: 发包人收到施工方案和进度计划后七天内审查确认,月进度计划收到后五天内审查确认。13工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况:⑴不可抗力(如战争、洪水、地震等);⑵重大设计变更致使工期延长10天以上的;⑶一周内非承包人原因停电造成停工累计超过8小时;⑷发包人同意延长的工期;⑸以上条款仅作为工期延长的依据,对于因上述原因造成的工期延后所产生的费用,承包人已考虑在报价时的风险范围内,实际发生时不得提出费用索赔。13.2承包人在13.1款情况发生后14天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。延误的工期由工程师现场签认,只延长工期,发包人不作其它任何经济补偿。(四)质量与验收15、工程质量15.1承包人必须严格按照发包人提供的施工图纸、图说、答疑纪要、技术交底等有效来往函件和国家颁发的相关工程规范、标准进行施工,并接受发包人和监理人派驻代表的监督。15.2承包人在施工过程中必须遵守下列规定:(1)由承包人提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按国家、地方、行业现行有关规定提供质量合格证,并按规定进行检验合格后方可用于工程,发包人有权按其技术参数或特征进行抽检或全检。(2)隐蔽工程、关键部位、每道工序等必须经监理工程师、发包人派驻代表检查、验收合格、签字同意后,方可进行下一道工序。(3)承包人应按国家、行业有关质量验收标准及发包人明确要求的验收标准对工程质量进行验收评定,并及时将工程质量评定结果送相关单位部门,工程完工时,按质量监督大纲要求应会同设计、监理工程师、发包人、质量监督站等部门进行分部中间验收,由此而发生的费用由承包人承担。(4)在施工中发生缺陷及质量事故承包人应及时报告监理工程师、发包人派驻代表和当地建设工程质量监督站,并报送处理方案,经监理、发包人同意后承包人应无条件立即实施,必要时邀请设计、检测及政府相关部门参加研究,并有事故处理报告。(5)工程竣工后,承包人按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收合格之日算起。(6)执行《重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术的通告》(第一、二、三、四、五、六、七号)。17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位:按相关施工及验收规范、质监大纲及发包人有明确要求执行,若实施过程有其它要求,发包人、承包人双方另行协定。(五)安全施工按国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》和《通用条款》第五条执行,并按渝建发 [2010]158号文件执行。若承包人未认真履行其义务,应承担由此而引起的全部责任和经济损失。(六)合同价款23、合同价款及调整23.2本合同价款采用固定价格合同方式确定。合同价款调整方法:安装工程费用调整只能因如下原因:因设计变更、技术洽商、新增项目等产生的增减工程。上述原因造成的增减工程按如下方式计算:(1)在工程量清单中有相同子项,则按相同子项综合单价计算;(2)在工程量清单中有类似子项,则参考类似子项综合单价计算(类似子项单价须由发包人审核);(3)在工程量清单中既无相同子项,又无类似子项,则按2008年《重庆市安装工程计价定额》、《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市装饰工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》及相关配套文件计算后总价下浮8%办理结算(人工、材料单价按竞标报价,竞标报价中没有的材料价由采购人、监理和施工单位共同按质核价;下浮基数不含材料价差、采购人认质核价的未计价材料费、人工费调差、按实计算费用、税金、安全文明施工专项费)。25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:每月23日向发包人报送当月已完工程量报表,工程师只对合同范围内合格的工程计量。(七)材料设备供应28承包人采购材料设备28.1 本安装工程施工所需材料由承包人采购,承包人采购的材料必须符合国家现行规范标准及设计要求。28.2承包人采购供应的材料必须保证质量,提供有效的质量保证书和必要的材料检验报告。28.3本工程使用的材料必须报监理工程师审核、确认,承包人必须按监理工程师或发包人的要求报送检验,且承担由此而发生的费用,未按规定检验或检验不合格的材料不得用于本工程。28.4发包人对承包人提供的材料质量合格证、检测指标或特征参数的判定或指正或确认,均不能免除承包人对其提供材料的厂家、质量、特征参数等指标必须符合合同约定要求的所有责任。28.5本工程施工所需全部材料原则上均由承包负责,其材料采购费、安装费等均已含于承包人在本项目竞价报价的相应子项,届时,承包人不得提出另行计取费用的增加。28.6承包人在材料采购过程中若因市场因素发生变化而导致材料采购无法满足施工需求时,承包人可提出使用替代材料的申请,但其材料特征不得低于原有材料要求且完全满足施工图示要求,同时,应按本合同专用条款第28.1条执行后方可使用,否则,按本合同专用条款第28.7条执行。28.7在工程实施过程中若发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料时,发包人有权要求承包人在有限期内负责修复、拆除或重新采购,由此而发生的费用由承包人自行承担,且延误的工期不予顺延。(八)工程变更:施工中发生工程变更,承包人按照经发包人认可的变更设计文件,进行变更施工。(九)竣工验收与结算:32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定:工程竣工验收合格之日起后28日内提供给发包人完整合格的竣工资料(含经档案行政管理部门验收合格的档案资料及竣工图)一式伍套(含电子光盘)。32.6中间交工工程的范围和竣工时间:中间交工工程的范围按监理人和发包人批准的施工方案执行。33.竣工结算:33.1总则:发包人在收到承包人竣工验收报告及完整的结算资料之日起60个工作日内会同监理单位进行核实,若无争议,应在15天内报审计机关审计,结算金额以审计机关审定金额为准。33.2双方约定工程造价及其调整依据和方法:33.2.1工程结算价结算总价=安装合同价+经发包人认定的增减工程量的价款调整+合同约定其它费用33.2.2工程造价调整依据:施工过程中经发包人认可、有效、及时的设计变更、技术洽商、现场签证等。33.3发包人和承包人要加强施工现场的造价控制,及时对工程合同外的事项如实记录并履行书面手续。凡由发、承包双方授权的现场代表签字的现场签证以及发、承包双方协调确定的索赔等费用,应在工程竣工结算中如实办理,不得因发、承包双方现场代表的中途变更改变其有效性。34、质量保修34.1保修内容:发包范围。34.2保修期限:按工程质量保修书规定执行。(十)违约、索赔和争议35、违约35.2本合同示范文本之通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:因承包人原因不能按照本协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,承包人承担违约责任,每延迟一天承担1000元违约金。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:该项违约承包人必须返修达到合同约定的质量标准,返修损失自负,工期不顺延;由此造成发包人的经济损失,全部由承包人承担。双方约定的承包人其他违约责任:(1)如因承包人原因,造成拖欠民工工资,发包人有权将工程进度款优先支付给民工或从承包人履约保证金中支付。(2)承包人必须在竣工验收合格10日内,做竣工完场清理,向发包人移交工程场地。否则发包人由此造成的结算和支付延误由承包人负责。(3)承包人所用材料不符合本合同要求,则必须返工,返工损失由承包人自负, 且工期不得顺延,并每发现一次承担10000元违约金。(4)承包人提出合理的变更涉及到对设计图纸或施工组织计划的更改及对材料、设备的换用,必须经发包人和监理人同意,未经同意擅自更改或换用时,发包人有权要求承包人整改,承包人自行承担由此发生的费用,并赔偿发包人有关的损失,且延误的工期不得顺延。(5)未经发包人许可,承包人擅自将所承包的工程分包,一经发现,发包人将处以本工程承包人成交价总额10%的违约金,并无条件改正,工期不得顺延。本工程涉及违约金均应累计,且承包人同意其承担的违约金由发包人代为从未支付的工程款中予以扣减,不足部分从履约保证金中扣除。37.争议本合同履行地为工程项目所在地,本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第(2)种方式解决:(1)提交重庆仲裁委员会仲裁;(2)依法向有管辖权的人民法院起诉。(十一)其他40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下:(2)承包人投保内容:A.承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并对供应的设备、材料以及施工场内自有人员生命财产和施工机械设备按相关规定和约定进行投保,办理保险,支付保险费用,否则,由承包人承担全部赔偿责任。B.其它未尽事宜执行国家、重庆市、行业相关规定。 46、合同份数46.1约定合同份数一式捌份,发包人肆份,承包人肆份。47补充条款:47.1对民工工资支付的规定(1)承包人不得以任何理由拖欠民工工资,若因此造成对发包人正常工作的影响,发包人将不退还承包人的履约保证金;(2)民工工资支付按照2004年9月6日劳动和社会保障部、建设部颁布的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》执行,若有新的办法颁布,则执行最新管理办法。47.2工程质量保修书47.3廉政合同47.4安全生产合同发包人:承包人: 法定代表人:法定代表人:或委托代理人: 或委托代理人:开户银行: 开户银行:邮编: 邮编:电话: 电话:传真: 传真:建设工程廉政责任书发包人: 承包人: 为加强建设工程廉政建设,规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为,防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定,订立本廉政责任书。 一、双方的责任 1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定。 1.2严格执行建设工程合同文件,自觉按合同办事。 1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反建设工程管理的规章制度。 1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。 二、发包人责任 发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定: 2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。 2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。 2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。 2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动;不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。 三、承包人责任 应与发包人保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,执行工程建设强制性标准,并遵守以下规定: 3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。 3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。 3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。 四、违约责任 4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的,依据有关法律、法规给予处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承包人单位造成经济损失的,应予以赔偿。 4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的,依据有关法律法规处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给发包人单位造成经济损失的,应予以赔偿。 4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分,与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。 五、责任书有效期 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。 六、责任书份数 本责任书一式二份,发包人承包人各执一份,具有同等效力。发包人: 承包人: (公章)(公章) 法定地址: 法定地址: 法定代表人或其 法定代表人或其委托代理人: 委托代理人: (签字)(签字)电话: 电话: 传真: 传真: 电子邮箱: 电子邮箱: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 邮政编码: 邮政编码安 全 生 产 合 同为在 《建设工程施工合同》 的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目业主(以下简称“甲方”)与(以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同:一、甲方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。4、定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5、组织对乙方施工现场安全生产检查,监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。二、乙方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、建设部颁发有关安全生产的规定,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构,应按施工人员的1%~3%配备安全员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或防碍治安的行为。5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电器、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。7、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。10、乙方必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定,及时上报有关部门,并坚持“三不放过”的原则,严肃处理相关责任人。三、违约责任:如因甲方或乙方违约造成安全事故,将依法追究责任。四、本合同壹式拾肆份,其中正本一式肆份;副本一式拾份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效,全部工程竣工验收后失效。发包人:承包人: 法定代表人:法定代表人:或委托代理人:或委托代理人:邮编: 邮编:电话: 电话:传真: 传真:开户银行: 开户银行: 空调工程质量保修书发包人(全称): 承包人(全称): 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对 铜梁县人民医院中央空调系统安装工程 签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括空调工程、新风工程、采暖工程,锅炉房工程以及双方约定的其他项目。二、质量保修期1、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:(1) 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;(2) 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年;(3) 其他项目保修期限约定如下: A、在本工程要求对机组设备实行“三包”,免费维护保养期内除需更换的零部件按厂家出厂价收费外全部免费。B、定期派人进行回访、检修、维护、保养。C、不论是何种原因造成的故障,我公司都会先维修、排除故障,再讨论故障原因,以不影响用户使用为原则。D、接到报修电话后1小时内到达现场检查,于6小时内将维修计划告之用户,并在24小时内排除故障完成维修工作。E、每年两次对系统进行全面检查。2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1.在保修期内,若出现质量问题,承包人在接到发包人的通知后,接到报修电话后1小时内到达现场检查,于6小时内将维修计划告之用户,并在24小时内排除故障完成维修工作。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。2. 发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。3.质量保修完成后,由发包人组织验收。四、保修费用1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他1、双方约定的其他工程质量保修事项:2、本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。发包人:承包人: 法定代表人/委托代理人(签章):法定代表人/委托代理人(签章):年 月 日年月 日 第七篇 竞价文件格式一、经济文件(经济文件必须按询价文件要求单独密封)(一)询价一览表(二)设备(材料)采购清单报价表(三)安装工程清单报价(四)空调及配套设备随机备件、易损易耗件及专用工具清单(五)质保期满后备件、易损易耗件及专用工具报价清单二、商务文件(一)竞价函(格式)(二)法定代表人身份证明书(格式)(三)法定代表人授权委托书(格式)(四)营业执照副本复印件(五)税务登记证副本复印件(六)组织机构代码证复印件(七)诚信声明(八)特定资格条件证书或文件复印件(九)竞价产品安全生产许可证或者产品代理资格证明文件复印件(十)同类成功案例的业绩证明(供应商同类项目实施情况一览表、合同、用户验收报告、用户评价意见等复印件)(十一)主要设备、材料原厂商对本项目的售后服务承诺(十二)本地化售后服务机构、服务能力证明材料(十三)产品属于国家自主创新、节能、环保等方面的资质证书或文件复印件(十四)制造商及竞价产品信誉、荣誉证书或文件复印件(十五)制造商质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书复印件(十六)竞价文件与询价文件商务条款差异表(十七)编制设备供应和安装调试进度计划。(十八)授权文件(代理商提供) (十九) 联合体投标协议(二十)多联机现场运行承诺书三、技术文件(一)竞价货物技术性能、技术指标响应情况偏离表(二)设备选择表四、其他(一)供应商基本情况介绍(二)其他资料 一、经济文件(一)询价一览表采购项目名称:采购项目编号:序号货物、工程名称报价(人民币:元)说明1.设备(材料)采购费用2.安装工程费用(其中安全文明施工专项费元)竞标总报价合计竞价单位全称(盖章):法定代表人或授权代表(签字):注:此表报价为本项目的总报价,包括空调主机、末端及辅助设备及安装工程费用及询价文件中规定的其他费用。日期: 年月日 (二)设备(材料)清单报价表1、供应商须根据询价文件第二篇提供的设备(材料)采购清单填写空调系统设备(材料)清单报价。须分别提供纸质件和电子光盘一张,供应商必须保证提交的电子光盘与纸质件内容一致,如发现不一致,其竞标文件按无效竞标文件处理。电子光盘上必须标明项目名称、供应商名称并加盖供应商公章。供应商在编制设备(材料)报价清单时不得擅自改变采购人提供的设备(材料)采购清单中的序号、设备(材料)名称、规格、型号及技术参数、计量单位、工程量,并完整填写设备(材料)品牌、生产厂家项、设备(材料)采购单价(元)项、设备(材料)采购合价(元)项,否则视为对询价文件不作实质性响应,其竞价文件按无效竞价文件处理。 2、清单中设备技术参数未尽事宜处详见暖通施工图设备材料表。 (三)安装工程清单报价表1、供应商需根据询价文件中的安装工程工程量清单提供纸质件及电子光盘,纸质件内容包括:封面三、总说明、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、施工组织措施项目清单计价表、施工技术措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、安全文明施工专项费及规费、税金项目清单计价表、人工、材料、机械数量及价格汇总表;电子光盘除包括纸质件所有内容外还须包含工程量清单综合单价分析表。纸质件及电子光盘清单表格不全作无效竞价文件处理。供应商不得采用总价百分比优惠(下浮)的方式进行报价,其优惠应直接体现在各项竞标报价的单价中。供应商必须保证提交的电子光盘(除工程量清单综合单价分析表外的)内容与纸质件内容(因纸质件不需提供工程量清单综合单价分析表,电子光盘中必须提供工程量清单综合单价分析表)一致,如发现不一致,其竞标文件按无效竞标文件处理。电子光盘上必须标明项目名称、供应商名称并加盖供应商公章。2、清单中设备技术参数未尽事宜处详见暖通施工图设备材料表。 3、安装工程清单中的设备(材料)若在设备(材料)采购清单中已有的,则其安装工程清单不再计该设备(材料)价款。 (四)空调及配套设备随机备件、易损易耗件及专用工具清单单位:人民币序号产品名称原产地及厂商名称规格及型号单位数量单价(万元)总价(万元)备注注:1. 本表所列为竞价产品2年内所需的备品备件及专用工具,计入竞价总价。2. 本表仅提供表格形式,供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。供应商:(单位全称)(盖单位公章) 法定代表人(或授权代表):(签名)日期: 年 月 日(五)质保期满后备件、易损易耗件及专用工具报价清单单位:人民币序号产品名称原产地及厂商名称规格及型号单位数量单价(万元)总价(万元)备注注:1. 本表所列为竞价产品质保期满后所需的备品备件、易损易耗件及专用工具,供应商应提供优惠供应价格,优惠比例。2. 本表所列价格不计入报价总价。3. 本表仅提供表格形式,供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。供应商:(单位全称)(盖单位公章)法定代表人(或授权代表):(签名)日期: 年 月 日 二、商务文件(一)竞价函(格式)采购项目名称: 致: (采购人名称):(询价代理机构名称):_______ __(供应商名称)系中华人民共和国合法企业,注册地址: 。我方就参加本次竞价有关事项郑重声明如下:一、我方完全理解并接受该项目询价文件所有要求。二、我方提交的所有竞价文件中的资料都是准确和真实的,如有虚假或隐瞒,我方愿意承担一切法律责任。三、我方承诺按照询价文件要求,提供采购货物的供应、安装及技术服务。四、我方按询价文件要求提交的竞价文件为:竞价文件正本1份,副本2份。五、我方竞价报价为一次性报价,即在竞价有效期和合同有效期内,该报价固定不变。六、如果我方成交,我方将履行询价文件中规定的各项要求以及我方竞价文件的各项承诺,按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。七、我方理解,最低报价不是成交的唯一条件。八、我方同意按有关规定及询价文件要求,缴纳足额竞价保证金。(供应商公章)法定代表人或授权代表签字:年月 日 (二)法定代表人身份证明书(格式)采购项目名称:致: (采购人名称): (询价代理机构名称):(法定代表人姓名)在 (供应商名称)任 (职务名称)职务,是(供应商名称)的法定代表人。特此证明。 (供应商公章) 年 月 日(附:法定代表人身份证复印件) (三)法定代表人授权委托书(格式)采购项目名称:致: (采购人名称): (询价代理机构名称): (供应商法定代表人名称)是(供应商名称)的法定代表人,特授权(被授权人姓名及身份证代码)代表我单位全权办理上述项目的竞价、谈判、签约等具体工作,并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前,本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。被授权人无权转让此委托。被授权人签名: 供应商法定代表人签名:(附:被授权人身份证复印件)(供应商公章)年 月 日 (四)营业执照副本复印件(五)税务登记证副本复印件(六)组织机构代码证复印件 (七)诚信声明(若为联合体竞标,联合体双方均需提供本表)采购项目名称:致: (采购机构名称):(投标人名称)郑重声明,我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料;我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录,符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。特此声明。(投标人公章)年 月 日 (八)特定资格条件证书或文件复印件(九)竞价产品安全生产许可证或者产品代理资格证明文件复印件(十)同类成功案例的业绩证明(供应商同类项目实施情况一览表、合同、用户验收报告、用户评价意见等复印件)(十一)主要设备、材料原厂商对本项目的售后服务承诺(格式自定)(十二)本地化售后服务机构、服务能力证明材料(格式自定)(十三)产品属于国家自主创新、节能、环保等方面的资质证书或文件复印件(十四)制造企业及竞价产品信誉、荣誉证书或文件复印件(十五)制造企业质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书复印件 (十六)商务条款差异表(供应商须对本询价文件第三篇全部内容进行逐条响应)采购项目名称:货物、工程名称询价文件商务要求竞价文件商务应答差异说明注:1、该表必须按照询价文件要求逐条如实填写,根据竞价情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因,完全符合的填写“无差异”。2、该表可扩展。供应商法人公章: (十七)编制设备供应和安装调试进度计划。(格式自定)(十八)授权文件(代理商提供)(格式自定,需响应询价文件要求) (十九)联合体竞标协议书(如有联合体竞标情况须提供)甲方: 乙方: 为共同参加铜梁县人民医院中央空调系统设备采购与安装项目的竞标,甲乙双方经友好协商,达成以下协议: 一、双方关系甲乙双方组成一个联合体,以一个联合体的身份共同参加本项目的竞标。甲方(空调制造商)作为牵头单位,乙方作为联合体成员单位,双方愿对竞标结果承担相应的责任和义务,并自觉履行询价文件规定,同时甲乙双方承诺不在以单独或其它联合体方式参与本项目的竞争。二、双方责权1、甲方负责 (项目内容),并确保验收合格(一次性通过验收)。2、乙方负责 (项目内容),并确保验收合格(一次性通过验收)。3、若本项目成交,甲乙双方共同与采购人签订承包合同,签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力,甲乙双方任何一方的过失造成合同违约的,双方均承担相应的违约责任。4、乙方必须服从甲方的现场管理。5、甲方作为联合体双方的代表,承担责任和接受指令,并负责整个合同的全面履行和接受本项目款项的支付;甲方接受到属乙方的款项,应当在款项到达甲方的账户及时拔付给乙方。6、甲乙双方在项目合作中必须密切配合、尽职尽责,双方优质高效地完成各自承担的内容,承担各自负责内容的一切责任。7、本协议一经签订,双方必须全面履行,任何一方不得擅自变更或解除协议条款,本协议未尽事宜,由双方另行商定补充协议。三、协议份数 1、本协议一式拾份,甲乙双方各执壹份,捌份用于竞标报名和竞标文件。甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人: 签约日期: 年月日签约地点: (二十)多联机现场运行承诺书格式自拟,但承诺书内容须包含多联机现场运行在极端环境下满足设计要求。 三、技术文件(一)技术参数偏离表(供应商须对第二篇技术规格、数量及质量要求进行逐条应答,否则其竞标文件无效)采购项目名称:技术条款号货物名称询价文件技术参数要求竞价文件技术参数应答差异说明注:1、该表必须按照询价文件要求逐条如实填写,根据竞价情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因,完全符合的填写“无差异”。2、该表可扩展。供应商法人公章:(二)设备选择表序号分类可选品牌选择品牌及产地1空调末端设备风机盘管、新风机组及空调循环机组约克/欧科/开利/特灵/麦克维尔/顿汉布什/台佳2多联机组约克/欧科/开利/特灵/麦克维尔/顿汉布什/台佳/大金3送排风系统风机应达(上海)/三团(上海)/豪冠(上海)4冷却塔康明(广东)/菱电(东莞)/金菱(南京)5空调循环水泵威乐(北京)/格兰富(苏州)/阿姆斯壮(上海组装)6风口风阀风口高特(重庆)/明力(重庆)/太和(重庆)7风阀高特(重庆)/明力(重庆)/太和(重庆)8普通水阀普通蝶阀上玉(上海)/玉新(浙江)/开维喜(广东)9截止阀上玉(上海)/玉新(浙江)/开维喜(广东)10闸阀上玉(上海)/玉新(浙江)/开维喜(广东)11止回阀上玉(上海)/玉新(浙江)/开维喜(广东)12自动排气阀上玉(上海)/贵龙(苏州)/开维喜(广东)13橡胶软接头上玉(上海)/玉新(浙江)/开维喜(广东)14不锈钢金属接头秀辉(浙江)/贵龙(苏州)/永享(宁波)15普通铜球及球阀杰克龙(宁波)/四方(浙江)/永享(宁波)16Y型过滤器上玉(上海)/玉新(浙江)/开维喜(广东)17电动二通阀(包括温控器)西门子(天津)/江森(北京)/霍尼维尔(天津)18平衡阀TA(瑞典)/NIBCO(丹麦)/CLA-VAL(美国)19容器类设备分集水器巨帆(浙江)/金新(江苏)/永升(浙江)20膨胀水箱龙康(广东)/洁源(河南)/骏图(上海)21保温材料橡塑保温(管/板)阿乐斯(广州)、杜肯(武汉)、阿乐斯(苏州)22卫生间换气扇正野(广东)/绿岛风(广东)/艾美特(广东)23空调水管管材无缝钢管成无(成都)/建龙(黑龙江)/乾元(河北)24镀锌钢管华歧(天津)/牛头(天津)/乾元(河北)25风管材料镀锌钢板武钢/攀钢/宝钢26水处理器设备海威(深圳)/大韦(厦门)/龙康(广东)27空气消毒设备风道式艾普乐(上海)/江森(上海)/派格(重庆)28风口式艾普乐(上海)/江森(上海)/派格(重庆)29电线电缆?南方(重庆)/泰山(重庆)/鸽牌(重庆) 供应商法人公章 : 日期:四、其他(一)供应商基本情况介绍1、供应商基本情况项目数据资料说明企业性质职工人数销售额资产总额是否属于中小企业注:以上内容按原国家经济贸易委员会等4部委《关于印发中小企业标准暂行规定的通知》的规定(国经贸中小企[2003]143号)填列,以企业上一年度末数据为准。2、技术实力(格式自定)3、履约能力(格式自定)4、其他内容(格式自定)供应商法人公章:(二)其他资料项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业 主要人员简历表姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话 (结束)