云浮市云城区人民法院审判庭大楼二期工程监理招标公告

1. 招标条件
　 本招标项目云浮市云城区人民法院审判庭大楼二期工程已经云浮市云城区发展和改革局（云区发改[2013]37号文）批准建设，项目业主为云浮市云城区人民法院，资金来源为由区财政资金支付并已落实。项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点：云浮市云城区天平路8号大院内。
2.2 规模：工程造价*******.04元，总建筑面积约为3000平方米的室内装修工程。
2.3 计划工期：工期要求93个日历天（定额工期93个日历天），计划开工日期为2013年5月28日，计划竣工日期为 2013年8月28日（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）。
2.4招标范围与标段: 主要内容为云浮市云城区人民法院审判庭大楼二期工程施工、保修阶段监理。
3. 投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程监理丙级或以上资质的独立法人单位，投标人应满足本合同段招标规定的资格后审条件要求。
3.2 投标人须是未被有关部门明令取消投标资格或暂停承接业务，云浮市外投标人须按云建〔2010〕21号文规定已办理好全年进驻备案手续，广东省外企业还需符合云建市〔2012〕16号文的有关规定。
3.3本次招标不接受联合体投标。
3.4资格审查方式：资格后审（开标时审查）。
4. 招标文件及有关资料的获取
4.1 各潜在投标人，自2013年4月23日开始可在云浮市住房城乡建设信息网www.yfci.cn免费下载招标文件及其答疑文件等附件。
4.2各正式投标人，于投标截止日前（节假日除外）须到云浮市云城区建设工程交易中心（云浮市云城区星岩路95号建设大楼5楼）支付招标(成果)文件工本费 500元。同时缴交报名费100元。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2013年5月17日上午9时30分，地点为云浮市云城区建设工程交易中心(云浮市城中路111号行政服务中心四楼)。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。



招标人：云浮市云城区人民法院
联系人：陈先生 联系电话：（0766）*******
招标见证单位：云浮市云城区建设工程交易中心
联系电话: (0766) *******
招标代理机构：云浮市金诚工程造价咨询有限公司
联系人：黎先生 联系电话：（0766）*******
日 期：2013年4月23日