中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程招 标 文 件（项目编号：BXZC*******）招标人：大连市国有房产管理中心招标代理人：大连博兴工程咨询有限公司日 期：二〇一三年七月 中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程招标公告大连博兴工程咨询有限公司受大连市国有房产管理中心的委托，对中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程进行公开招标，欢迎具有资格的企业前来报名参加投标。一、 项目名称：中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程二、 项目编号：BXZC*******三、 项目地点：中山区七星街81号四、 工程质量标准：一次性验收达到国家施工验收规范合格标准五、 工期：合同签订后40个日历日内完工。六、 招标内容：中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程（详见工程量清单）。七、 投标人资格要求：（一）具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，独立企业法人资格，无在处罚期内的不良记录；（二）拟派项目经理具有建造员资格或建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，且无在建工程无在处罚期内的不良记录；（三）外地施工企业需办理入连手续。注：经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本采购项目。八、 报名要求： 1.投标人申请购买招标文件：未注册会员的投标人须登陆大连市政府采购服务中心信息网（http://www.ccgp.dl.gov.cn）“会员专区”进行注册并申请购买招标文件；已注册会员的投标人须进入政府采购交易管理系统申请购买招标文件。2.通过大连市政府采购服务中心管理系统申请购买招标文件的投标人须携带企业法人营业执照副本原件、资质证书副本原件、安全生产许可证副本原件、法定代表人证书（法定代表人本人报名有效）或委托代理人证明（授权书和被授权人身份证）原件、项目经理资格证明原件和以上所有证件相应的复印件一套（复印件须加盖投标人公章）和以上所有证件相应的加盖公章复印件一套。招标代理人将对投标人进行资格初审（仅限于发售招标文件），详细资格审查以评标委员会审议结果为准。九、 报名及发售文件时间： 2013年X月X日至2013年X月X日，每天上8：30-11:30，下午13：00-17：00（节假日休息）。地点：大连博兴工程咨询有限公司（大连市西岗区新开路69号锦绣大厦28-5）十、 接受投标文件的时间与地点：2013年X月X日13：30—14：00时（北京时间）在大连市政府采购服务中心二楼受理区。十一、投标文件递交截止时间及开标时间与地点：2013年X月X日14：00时（北京时间）在大连市政府采购服务中心（大连市西岗区迎春路2号，大连市行政服务中心一楼第二开标室）。 十二、招标文件售价200元/本，售后不退。十三、招标人：大连市国有房产管理中心十四、招标代理机构：大连博兴工程咨询有限公司地址：大连市西岗区新开路69号锦绣大厦28-5联系人：马晓楠电话：****-********传 真（自动）：****-********开户银行及帐号：中国工商银行大连西岗支行****************657 目录第一章 投标须知前附表及投标须知第二章 合同条款第三章 合同文件格式第四章 工程建设要求第五章 投标文件格式第六章 工程量清单（另附）第七章 评标细则 第一章 投标须知前附表及投标须知一. 投标须知前附表23. 评标一般规定前附表24. 符合性审查二. 总则 25. 评标程序01．使用文字种类及度量衡单位26．现场询标及澄清02．使用货币种类27. 细微偏差修正03．建设资金28．投标文件的评审、比较和否决04．投标费用七. 授予合同05．投标资格29．中标通知书06．投标有效期30．授标及废除授标07．答疑会议及踏勘现场31. 签订合同08．投标人投标保证金09．中标人履约保证10. 设计文件11. 工程量清单三. 招标文件12.招标文件组成13.招标文件解释及澄清14．招标文件修改四. 投标文件15．投标文件组成16．投标文件格式17．投标报价18. 投标文件密封及标志19. 投标文件提交20. 投标文件撤回及修改五. 开标21. 开标一般规定22. 开标程序六．评标 一、投标须知前附表项号内容说明与要求1工程名称中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程2建设地点中山区七星街81号3合同价款约定方式固定总价：投标报价文件包含投标总价及综合单价时，投标总价为合同总价。合同总价在招标文件及施工合同约定的招标内容（工程内容）及相应风险范围之内不可调整。 4质量要求质量目标：合格执行标准：执行国家、辽宁省、大连市现行工程质量验评标准。5招标范围中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程，具体内容详见招标文件技术要求部分及工程量清单。6工期要求合同签订后40个日历日内完工。7资金来源财政资金。8投标人资质等级要求（一）具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，独立企业法人资格，无在处罚期内的不良记录；（二）拟派项目经理具有建造员资格或建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，且无在建工程无在处罚期内的不良记录；（三）外地施工企业需办理入连手续。9资格审查方式报名同时进行资格审查（仅限于购买招标文件）；评标时由评标委员会进行资格再审；投标人中标后，如有必要，由招标人进行资格后审。 10投标报价计价方式：工程量清单计价其他说明：投标报价总额应与工程项目总价表总额一致，投标报价让利应体现在各分部分项工程的投标标价中。11投标有效期90日历天（从投标截止之日算起）12投标保证金金额投标保证金金额为3万元人民币。投标保证金可以支票、汇票、银行保函或大连市企业信用担保有限公司出具的保函的一种（投标保证金保函格式见附件1）（支票或汇票必须为投标人企业的支票或汇票）。递交截止时间：2013年X月X日16：00时。递交地点: 大连博兴工程咨询有限公司财务部，若在规定日期前没有收到任何形式的付款（以到帐时间为准），则视为自动放弃此次投标)。外地企业若要汇款，请汇至“户名：大连博兴工程咨询有限公司；开户银行及帐号：中国工商银行大连西岗支行****************657（汇款以到帐时间为准）。注：大连市企业信用担保有限公司出具的保函适用于投标保证金、履约保证金及银行预付款保函的担保；办理的详细流程请见《大连市政府采购网》通知公告窗口中《关于开展政府采购信用担保工作的通知》。大连市企业信用担保有限公司联系方式：地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦48层电话：（0411）******** 传真：（0411）********13答 疑 及踏勘现场现场踏勘：投标人自行踏勘。答疑会时间：另行通知答疑会地点：另行通知14投标文件份数及要求1.投标函件、技术标书、商务标书装订成一册，正本一份，副本五份，正、副本需封装在同一密封袋内； 2.投标文件应有章节目录，每页都有页码标注；3投标文件应采用胶装。其他要求：1、投标人须按招标文件规定进行密封及标志,若未按规定进行密封及标志，招标人将不承担投标文件错投错放或提前开封以及投标文件被拒绝的责任。2、封面注明“投标工程名称、投标单位、联系人、联系电话等”。15投标文件提交地点及时间收 件 人：大连博兴工程咨询有限公司地点: 大连市政府采购服务中心1楼受理区截止时间: 2013年X月X日14：00时16开 标开标时间: 2013年X月X日14：00时地点: 大连市政府采购服务中心1楼第X开标室17评标方法综合评分法：对通过符合性审查的有效投标人进行综合评分，能满足招标文件的实质性要求，综合得分最高的为中标候选人。18履约保证金投标人履约保证金额为合同价款的10%；履约保证形式：支票、汇票、银行保函或大连市企业信用担保有限公司出具的保函。19主要材料1、投标人必须选用满足国家、省、市技术标准要求，符合技术参数要求，产品生产许可证和合格证等证书齐全，具有质量技术监督部门出具的、产品检测有效期内合格报告的设备、材料，同时取得《大连市建设工业产品备案证书》，本工程均应选用高效、节能、环保的国家名优品牌产品及材料，严禁使用国家及大连市禁止和限制使用的产品。2、投标人须按照招标人提供的主要材料清单及技术标准要求逐项注明材料生产厂家、产地、品牌、规格（型号）、数量、单价、质量标准及总价。投标人未注明生产厂家、产地、品牌、规格型号的材料，一旦中标，招标人有权指定符合要求的品牌产品，投标人必须无条件接受。实际工程中使用的材料（包括材料的选样、型号、规格、颜色、款式等）必须经过招标人认可后方可用于工程中。如中标人在施工中所用材料与投标所报材料不符，以次充好，以假充真，一经发现，招标人有权单方解除合同，监理及招标人未及时发现，竣工后发现，扣除该项工程全部工程款。20工程款支付方式本项目无预付款；进度款：按月形象进度，每月支付经监理工程师和发包人验收确认的承包人已完工程量对应工程价款的70%的进度款；结算款：工程完工，竣工档案资料齐全，移交手续完整且结算价款报送财政部门审核完成后，支付至结算价款的70%；竣工验收合格后，支付至结算价款的95%。保修金：结算价款的5%作为质量保修金，一年后若无质量问题七日内一次性付清（无息）。。21保修期2年22规费、税金1、规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用，包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险。2、供应商应结合取得的本年度《辽宁省施工企业规费计取标准》，并按《转发省建设厅、省财政厅关于颁发＜辽宁省建设工程计价依据建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化工程计价定额＞、＜辽宁省建设工程计价依据建设工程费用、机械台班费用、混凝土砂浆配合比标准＞的通知》大建委发（2008）75号文件文件确定的原则和标准计算规费，按《关于调整大连市建设工程费用标准中税金费率的通知》（大造价字【2011】3号）文件的标准计算税金。注：1、工程定额测定费已取消，供应商不得计取；2、社会保障费按税前工程总造价的3.2%计取。23安全文明施工措施费建设工程安全文明施工措施费按照“《关于调整建设工程安全文明施工措施费费率标准的通知》（辽建价发【2012】4号）文件确定的原则和标准全额计算安全文明施工费，按规定提取安全生产费用，并列入工程造价，在竞标时不得删减。其他措施项目可根据施工组织设计自行计算”24安全文明施工要求安全目标：合格 执行标准：执行国家、辽宁省、大连市现行安全生产文明施工验评标准。25投标函件1、法定代表人资格证明书2、投标文件签署授权委托书 3、投标函4、投标承诺书、项目经理承诺书5、招标文件要求投标人提交的其他投标资料：1）外地企业入连备案通知书（大连市建委建筑业管理处办理）2）资质证书、营业执照、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证等相关资格证明文件26商务标书商务报价包括以下内容：1、投标总价；2、工程项目总价表；3、单项工程造价汇总表；4、单位工程造价费用汇总表；5、单位工程规费计价表；6、分部分项工程量清单计价表；7、措施项目清单计价表；8、其他项目清单计价表；9、零星工作项目计价表；10、分部分项工程量清单综合单价分析表；11、措施项目费分析表； 12、主要材料价格表。27技术标书业绩与信誉包括以下内容：1、投标人业绩和信誉（加盖公章）2、项目管理机构情况及主要人员简历（加盖公章）3、生产操作人员持证上岗情况（加盖公章）4、投标人近三年内企业信誉列表及有效证明（复印件加盖公章）5、投标人近三年内管理体系认证有效证明（复印件加盖公章）6、投标人近三年内类似工程业绩列表及有效证明（复印件加盖公章）7、项目经理近三年类似工程业绩列表及有效证明（复印件加盖公章）1、总体概述：施工程序总体设想及施工段划分；2、施工平面布置和临时设施布置；3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺；4、劳动力和材料投入计划及其保证措施；5、机械设备、办公设备及检测设备投入计划；6、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；7、质量保证措施与违约承诺；8、安全生产和文明施工措施及违约承诺；9、针对工程量清单及施工管理的合理化建议；10、相关表格及其它辅助说明资料。28总承包服务费不采用29工程价款调整条件本工程合同总价一次性包死，由于签证等引起的工程量变化，影响造价在合同总价±3%（含±3%）以内的部分及不可预见的因素不再调整。变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经财政审核确认后作为结算依据。结算价超过中标价5%以上的，按大建委发[2006]10号文要求到相关部门备案，并追究有关人员责任。30工程价款调整方式本合同采用固定总价。承包人在投标报价时要充分考虑施工过程中可能出现的政策，现场施工环境及市场的变化等可能影响工程造价的因素，并承担投标报价漏项的风险。因招标人原因引起的工程内容增减造成的工程造价增减，影响造价在合同总价±3%（含±3%）以内的部分及不可预见的因素不再调整。影响造价在合同总价±3%以外的部分按下列方式调整：1．投标工程量清单报价表中已有的项目，按已有的综合单价计算；2．投标工程量清单报价表中有类似的项目，参照类似的综合单价计算；3．投标工程量清单报价中没有且无类似项目，由投标人按照投标报价原则及相应的费率报出综合单价，由投标人依据辽宁省与大连市建设行政主管部门发布的《建设工程工程量清单计价规范辽宁省实施细则》及相关补充文件，参照2004辽宁省各专业消耗量标准报出综合单价，但取费不得高于大建委发[2006]164号文件中相应工程类别取费标准，由发承包双方协商确定。具体办法应在施工合同中约定。投标书中已列的材料，按照投标价格执行（出现位数错位的除外）。投标书中未列的材料：执行发包人、承包人、监理单位三方共同认可的施工期间市场价。参考施工期间《大连市工程造价信息》公布的材料单价进行计算，并由发包人、承包人、监理单位三方共同确认。综合单价及材料价格调整须经相关部门审核确认。31投标报价风险投标人依据招标文件提供的工程量清单等资料并自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，投标报价将不会因市场变化得到调整。 投标报价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，投标人漏报或不报，招标人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写综合单价及合价，投标人没有填写综合单价及合价的项目，招标人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。 招标人发出的招标文件工程量清单内容和格式不许增加和修改，投标人确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差时，应在提交投标文件截止时间 15日之前，以书面方式向招标人提出。投标人未在规定的时间内向招标人提出异议，则视为投标人已认可该工程量清单包含了本工程改造全部内容。投标人实际报价可以低于投标预算价格，但是投标人应详细说明降价理由、降价的项目与金额，而且投标函中的投标总价和工程量清单中的综合单价必须是降价（优惠）后的价格，单价和总价要求对应。投标人提出清单工程量修正意见未被招标人采纳时，投标人应自行考虑由此引起的的报价风险。投标人在报价中未计算此类风险的，责任由投标人承担。32报价注意事项按通过符合性审查且投标报价不高于政府采购预算、不低于有效投标报价算术平均值下浮15%的所有投标单位的投标报价计算算术平均值作为基准价，基准价为最佳报价。按最佳报价为所有有效投标报价的投标单位进行打分。高于政府采购预算或低于有效投标单位报价算术平均值下浮15％以下的不得中标。33项目经理面试1.本工程采用项目经理面试（时间10分钟）：其中现场核验项目经理资格证书原件2分钟，项目经理进行自我介绍及陈述3分钟，回答评标专家提出的相关问题5分钟。2.凡有在建主体工程的项目经理不得参与本工程投标；对项目经理不参加面试（或找人替代面试）的投标单位不得中标。34代理服务费本项目的招标代理服务费由中标人支付，不在投标报价中单独列项。中标人在中标公示期满后五日内须向本项目的招标代理机构（大连博兴工程咨询有限公司）支付代理服务费。招标代理人向中标人按《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格{2002}1980号）文件的工程招标代理规定和标准收取代理服务费。35项目经理面试项目经理须携带本人身份证、项目经理证与2013年X月X日14：00时到达开标现场。36报价注意事项高于财政预算价或低于有效投标单位报价算术平均值下浮10％以下的不得中标。 二、总则1．使用文字种类及度量衡单位1.1招标文件、投标文件、招标人与投标人之间有关招标投标所有书面方式（包括电子邮件、传真）的来往函件、记录等均应使用简体中文。1.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位或招标文件确定的度量衡单位。2．使用货币种类2.1招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。3．建设资金3.1建设资金已获得，将首先保证用于本工程施工合同的支付。 4．投标费用4.1投标人须自行承担编制与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。 5. 投标资格 5.1投标人保证满足投标须知前附表中所规定的投标资格及其它要求。5.2投标人只有在法律和财务上独立，并且与招标人没有隶属关系才可以参与本项目的投标。5.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。5.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。5.5 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参与投标；投标人之间不应存在授权关系。如有此类情况，则只接受先报名的投标人。5.6投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。5.7 本项目不接受联合体投标。6. 投标有效期6.1投标有效期按投标须知前附表执行。在此期间，投标人的投标文件将受招标文件约束，如投标人被授予合同，投标人不得拒绝。6.2原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，招标人可以书面方式向投标人提出延长投标有效期的要求。6.3投标人须以书面方式答复是否接受延长投标有效期的要求。6.4投标人可以拒绝这种要求并撤回投标文件而不被没收投标保证金。接受延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金有效期。6.5因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予赔偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。6.6本招标文件第8条投标保证金的规定仍然适用于延长后的投标有效期。7．答疑会议及踏勘现场7.1招标人根据投标人提出的问题，召开答疑会议给予澄清、解答。投标人需要招标人澄清的问题，应于答疑会议之前（或招标人和所有获得招标文件的投标人认可的时间）以书面方式向招标人提出。7.2投标人法定代表人（或法定代表人委托代理人）应于投标须知前附表中确定的时间及地点出席答疑会议。7.3招标人要在《答疑会议纪要》上解释投标人于答疑会议期间或之前提出的所有与投标有关的问题。《答疑会议纪要》是招标文件的组成部分。7.4答疑会议所产生的对本招标文件内容的修改，招标人将按本招标文件第15条规定，以补充通知的方式向所有投标人发送。7.5投标人应参加对施工现场及周围环境进行现场踏勘，以获取有关编制投标文件及签署合同所需的资料，并承担踏勘现场所发生的自身费用。7.6投标人法定代表人（或法定代表人委托代理人）可于《投标须知前附表》中确定的时间及地点参加现场踏勘。7.7招标人向投标人提供的有关施工现场资料及数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此作出的推论、理解及结论概不负责。7.8投标人踏勘现场的费用以及责任、风险由投标人自行承担。8．投标保证金8.1投标人的投标保证金是投标文件的组成部分。8.2投标人投标保证金的有效期至少应超过投标有效期30天。8.3投标人采用支票、汇票、银行保函或大连市企业信用担保有限公司出具的保函的一种（投标保证金保函格式见附件1）方式提供投标保证金，并在规定的投标保证金缴交期限之前提供。投标保证金原则上只收取投标人基本开户行开具的支票、汇票、大连市企业信用担保有限公司出具的保函的一种（投标保证金保函格式见附件1）。8.4招标采购单位应当在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金及银行同期存款利息。8.5在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金及银行同期存款利息。8．6收到投标保证金的单位只向投标人退还（保证金退回收款单位的名称与投标人的名称相符）。8.7招标人若证实投标人存在下列行为之一，将没收其投标保证金：8.7.1 弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；8.7.2 投标截止之后至投标有效期终止期间撤回其投标文件；8.7.3 因中标人过错被废除授标；8.7.4 中标人未能在规定期限内提交履约保证或签定合同协议；8.7.5 法律法规规定其它损害招标人利益的情形。9. 中标人履约保证9.1合同签订前，中标人应按本须知前附表所规定的金额向招标人提交履约保证。9.2履约保证可以是中标人基本开户行开具的支票、汇票、银行保函或大连市企业信用担保有限公司出具的保函的一种（投标保证金保函格式见附件1）（支票或汇票必须为投标人企业的支票或汇票）。9.3履约保证将作为施工合同的组成部分。9.4无论履约保证来源何方，该履约保证在全部工程结束，经各方验收合格后一次性无息返还，收到履约保证的单位只向中标人退还（履约保证退回收款单位的名称与投标人的名称相符）。9.5 若中标人不能按本须知第9.1条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。10. 设计文件招标人在出售招标文件的同时向投标人提供所有相关设计文件（包括已变更设计文件）。11.工程量清单11.1本工程改造范围之内的所有分部分项工程的项目及数量清单、规费、措施费、材料设备估价表。三、 招 标 文 件12．招标文件组成12.1招标文件包括招标文件目录所列文件及所有按本招标文件第14条、第15条发出的补充通知及第7条所述的答疑会议纪要内容。13．招标文件解释及澄清13.1招标文件解释权归招标人，解释顺序按发出时间的相反顺序。13.2投标人获得招标文件后，应认真审阅招标文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，投标人若认为招标文件的内容存在残缺、表述不确切或容易引起误解需要招标人予以澄清的，应于答疑会议召开之前（或招标人认可的时间）以书面方式向招标人提出，否则由此引起的损失投标人自己负责，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应的，其风险由投标人自行承担，按招标文件有关条款规定，该投标有可能被拒绝。13.3如果投标人在答疑截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款。13.4招标人对投标人提出的问题将以书面答疑纪要的方式予以答复，答复仅包括对问题的解释，但不说明问题的来源。13.5书面答复、补充通知或答疑纪要于投标截止之前至少提前15 天（或所有获得招标文件的投标人认可的时间）内送达所有获得招标文件的投标人。书面答复或答疑纪要作为招标文件的组成部分，具有约束作用。14．招标文件修改 14.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 15日之前（或招标人和所有获得招标文件的投标人认可的时间），招标人可以补充通知等书面方式修改招标文件。14.2补充通知送招标管理机构备案并以书面方式送达所有获得招标文件的投标人，投标人应于收到该补充通知后2日内以书面形式给予确认。补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束力。14.3鉴于投标人编制投标文件时需根据补充通知内容进行调整，招标人将按照法律法规规定适当延长投标截止时间。14.4招标文件的澄清、修改、补充等均以书面形式明确的内容为准。当文件内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。四、投标文件的编制15. 投标文件的组成15.1投标文件分为投标函件部分、技术标书部分、商务标书三部分。15.2根据招标项目的实际情况需要，应以投标须知前附表中相关条款中具体内容为投标文件的实际组成部分。16．投标文件格式16.1投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展，未提供的格式投标人可自行确定）。未按招标人提供的格式编制投标文件，评标机构可在量化评分过程中做出不利于该投标人的量化。16.2投标人须按本招标文件投标须知规定封装投标文件，并在投标文件封面右上角标明“正本”或“副本”字样。投标文件正本与副本若有不一致之处以正本为准。16.3投标文件封面、投标书均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字。由委托代理人签字的必须填写投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。16.4投标文件“正本”与“副本’字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写，若有修改应在修改处加盖投标人法人公章。16.5投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。16.6投标文件商务标书必须按照招标人提供的工程量清单编制，并由具有执业资格的造价工程师或造价员签章确认，同时加盖投标人法人公章。17. 投标报价17.1投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，报价中应包括完成永久工程所消耗的下列费用：①直接费：直接工程费（人工费、材料费、施工机械使用费）和措施费（其费用构成见措施项目清单）；②间接费：规费（非竞争性费用，读取标准见前附表）和管理费；③利润和税金；④为实现合同目的所涉及的工程维护、测试、运行、验收、移交、保修以及机构、人员与设备迁移、工程保险、政策性文件规定、风险、责任和参与投标等所有费用；⑤直接费、间接费、利润、税金所包含的各项具体费用及解释，按大连市工程造价主管部门的相关规定执行。17.2　本项目招标人给出的工程量清单的项目明细及项目工程量是根据现场情况和招标文件有关要求编制与计算的，不含在本次招标范围内的项目，招标人在招标文件进行特殊说明，招标人未作说明的项目均含在本次招标范围内，费用包含在相应的投标报价中。17.3投标报价的规则⑴投标人应根据招标人提供的招标文件、工程量清单、补充通知及澄清（答疑）纪要中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围等、按照《建设工程工程量清单计价规范》和辽宁省、大连市的实施细则，参照辽宁省相关工程消耗量定额及市场价格，结合企业自身潜力、市场情况、竞争因素，编制工程量清单投标报价表以确定投标报价。本工程和每一计价项目只允许有一个报价，任何有选择的报价或工程量偏差报价，招标人将不予接受；⑵工程量清单计价表的综合单价应为：完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素；⑶投标人应按投标须知前附表的规定，自行承担投标报价的风险，包括人工、材料、设备的市场价格上涨等市场因素；⑷招标文件所给的技术条件、工程量清单、答疑，相互之间有矛盾时以技术条件为准，技术条件没有的项目应以答疑文件为准；⑸不论招标文件是否说明，其报价应包含完成合格产品和确保工程结构安全和施工安全所采取的各种辅助工作和措施费用，包括文明施工与安全施工技术措施费、季节性施工措施费、实现工期目标和质量目标的费用、现场环境管理费用、检验检测技术服务费等；⑹投标人应充分考虑停电、停水、环卫、市容、环保、二次搬运、夜间限制施工、成品保护等所需的施工、安装、运行和维护的一切费用和工期，和受此影响所造成的一切增加费用；⑺报价中应包括投标人为自己的雇员、分包、施工机械、财产等所作的人身和财产保险的费用，以及第三方责任险；⑻水、电使用费应按市政府主管部门规定的标准，根据用量计算后计入投标报价中，招标人不再另行支付；⑼本项目包含的所有工程在验收时发生的设备、设施等检测、试运行费用均由中标人承担，投标人在投标时应充分考虑相关费用。⑽施工现场要设置安全围档、安全网架，由此发生的费用，由中标人承担。投标人编制投标报价时，在措施项目费用列出。⑾投标人在施工中，造成场地内、外的道路与管线损坏，费用自负；⑿投标人有责任为发包人以及质量监督部门对工程的检查无条件提供方便；17.4投标人投标报价编制应按照招标文件前附表中商务报价的内容和本文件提供的工程量清单报价表格的填写（表格可以按同样格式扩展）。17.5投标报价要求①本工程采用固定价格合同，投标报价文件包含投标总价及综合单价时，投标总价为合同总价。合同总价在招标文件及施工合同约定的招标内容（工程内容）及相应风险范围之内不可调整。招标人所给工程量清单是依据现场实际情况编制的。如在具体施工中由于签证等引起的工程量、工程造价变化，须按投标须知前附表规定执行。②投标人应结合现场情况，施工所产生的建筑垃圾的外运、弃渣应自行解决，由此发生的排渣费、环保费、城市卫生费等均应含在投标报价中；③投标人在报价时应充分考虑本合同期内的各种风险，包括漏项、现场管理条件、施工条件、建筑材料价格变动、人工费变动和各种税费、施工措施费用等；④分部分项工程量清单计价表中的不同项目，必须编制综合单价分析表，综合单价分析表中的单价均应等于分部分项工程量清单计价表中的单价，否则，有可能导致投标文件被拒绝。17.6投标人按招标文件给出的主要材料价格表，详细标明投标人用于工程的材料及成品的名称、规格、型号、品牌、产地、单价、数量及合价。18. 投标文件的密封和标志18.1投标人应将投标文件按投标须知前附表第14项规定装袋密封，不密封的投标文件无效。18.2投标文件封面应参考本招标文件提供的《投标文件密封封面》及说明进行密封及标志。18.3若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，招标人将不承担与此有关的责任。19. 投标文件提交19.1投标人应于投标须知前附表中确定的投标截止时间之前将投标文件递交至投标须知前附表中确定的地点和接收人。19.2招标人可以按本招标文件规定以补充通知的方式酌情延长投标截止时间，原定投标截止时间之前招标投标方面的约定仍然适用于延长后的投标截止时间。20. 投标文件撤回及修改20.1投标人递交投标文件后，可于投标截止之前以书面方式向招标人递交撤回或补充修改其投标文件的通知。投标截止之后至投标有效期终止之前，投标人将不能撤回或修改投标文件。20.2投标人修改或撤回投标文件的通知，应按本招标文件第18项的规定进行标志和密封，并在密封封面清楚标明“修改”或“撤回”字样，否则修改或撤回通知无效。“修改”或“撤回”通知，必须是经投标人签署的确认文本。20.3投标人在投标截止之前以书面方式向招标人递交的补充、修改内容为投标文件的组成部分。五、开标21. 开标一般规定21.1投标人应按投标须知前附表规定的时间、地点参加开标会议。21.2未按规定提交合格的或按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回投标人。22. 开标程序 开标会议由招标代理机构工作人员主持，程序如下： （1）主持人宣布开标会议注意事项；（2）主持人宣布参加开标会议人员组成情况；（3）主持人宣布参加开标会议的投标人和投标文件送达情况； （4）开标机构对投标人到会的法定代表人或法定代表人委托代理人身份进行验证，宣布验证结果；（5）开标机构工作人员宣布和现场查验各投标人投标保证金到账情况；（6）由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，宣布检查结果；（7）经确认无误后，由有关工作人员当众开启各投标人的投标文件，宣读正本投标函中的投标人、投标报价、工期、质量标准及招标人认为有必要宣读的投标文件的其他主要内容；（8）投标人代表及开标工作人员在开标记录表上签名确认；（9）开标会议结束。六、评标23．评标一般规定23.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。23.2评标委员会须按法律法规规定及本工程招标的评标办法，公平、公正、择优的确定中标候选人。23.3在评标过程中，出现各类带有争议或不明确性问题均由评标委员会共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经评标委员会全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经评标委员会全体人员签名确认并对所有评委具有约束力23.4 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密（法律、法规另有规定的情形除外）。23.5在投标文件的审查、澄清、评价、比较过程中，中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人对招标人或评标委员会施加任何影响的行为，都将导致被取消投标资格。24．符合性审查24.1开启标书前，经确认存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并拒收投标文件：24.1.1投标人法定代表人或其授权委托人未按时参加开标会议； 24.1.2投标文件未能于投标截止时间之前递交至指定地点及指定接收人；24.1.3投标人未按招标文件要求提交投标保证金或投标保函；24.1.4投标文件未按招标文件规定要求进行密封；24.1.5法律、法规规定的其它情形；24.2开启标书后，经评标委员会确认有下列情况之一的为无效投标文件：24.2.1投标文件未经投标人法定代表人（法定代表人委托代理人）签字（或盖章）或未加盖投标人法人章；24.2.2投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求； 24.2.3投标文件正本或副本数目不足，重要内容不全或关键字迹模糊不清；投标文件中投标函件、工程量清单计价表、施工组织设计、项目经理简历及资格证明书等主要内容不全；24.2.4没有提供有效的资质证明（包括营业执照、税务登记证、安全生产许可证、资质证书等）、投标承诺书（包括投标单位、项目经理、造价员）、外地企业入连备案通知书等招标文件中已明确要求提供的资料；投标文件上标明的投标人与通过报名审查的投标申请人发生实质性改变。24.2.5采用工程量清单计价的，投标人擅自修改工程量清单内容的，未按规定格式报价的，投标报价未加盖本企业（或聘用）注册造价师（或造价员）印章的；24.2.6 投标总价、分部分项工程量清单计价、综合单价分析表、主要材料价格表、设备价格表逻辑关系不一致，评委会认定属重大偏差的； 24.2.7投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；不同投标人的投标文件内容、数据大量雷同的；投标人恶意哄抬标价或低于成本价竞标的；24.2.8同一份投标文件中，有两个以上不同投标报价，且未注明何者有效的；24.2.9投标人拒绝对细微偏差作出补正；投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或存在其他重大偏差的；24.2.10 安全文明施工措施费未按《关于调整建设工程安全文明施工措施费费率标准的通知》（辽建价发【2012】4号）文件规定的费率全额计取；24.2.11法律、法规规定的其它情形；24.3 评标委员会须严格按照以上标准认定无效投标文件，使用除此之外的标准作为认定无效投标文件的依据,招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。24．4评标委员会应于开标之后首先就投标人的投标资格及投标文件进行符合性确认，如有效投标不足三家，则按相关法规执行。25. 评标程序25.1监督人员宣读评标纪律；25.2招标人介绍招标项目情况，公布投标人名称，请采购人和评标专家填写承诺；25.3介绍评委，推选产生评委会主任；25.4请评委熟悉招标文件有关内容，重点是评标办法、评分细则、评标程序、废标条件等。25.5对投标文件进行符合性评审，认定无效投标文件，确定有效投标人；25.6按招标文件确定的评标办法对通过符合性评审的有效投标人的投标文件进行量化打分评审；25.7请投标人澄清问题，必要时进行项目经理陈述及答辩； 25.8评委会主任组织进行评分汇总，编写《评审结果》，当众宣读，全体评委签名；25.9评标会议结束。26. 现场询标及澄清26.1 评标过程中，评标委员会可以个别要求投标人在评标会上澄清其投标文件中表述不确切或容易引起误解的内容（按本招标文件要求进行评审时发现的算术错误不在此列）。26.2 评标会上澄清不允许更改投标文件的实质性内容。26.3 评标会上澄清的每一次要求与答复，须立即以书面方式进行记录，并经全体评委签名确认。26.4 投标人在评标会上澄清时，不能明确解释或解释前后矛盾时，评标委员会对投标人作出的澄清将不予采纳。27．细微偏差修正27.1 细微偏差是指经评标委员会确认的符合性投标文件虽然实质上响应了招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容，不会对其他投标人造成不公平结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。27.2 经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，其投标文件将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。修正内容经投标人代表签名确认后有效。27.3投标报价单位精确到“元”，评标有效分值精确到小数点后两位数值，小数点后超过两位的数值按4舍5入进位。28．投标文件的评审、比较和否决28.1评标委员会将按照本须知第24条规定，仅对通过符合性审查，在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。28.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。28.3 评标委员会依据本项目的评标方法及评标细则，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，推荐综合得分最高的投标人为中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。28.4 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。七、 授 予 合 同29．中标通知书29.1招标代理人应当在规定时间内向政府采购管理部门提交招标、开标、评标、定标过程有关文件资料、评标报告、中标人的投标文件等备案资料，经政府采购管理部门审查通过后，方可发放“中标通知书”。29.2 中标通知书将明确招标人对中标人按照施工合同要求，确定工程的价格、工期、质量等内容。29.3中标通知书将作为施工合同的组成部分。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。30．授标及废除授标30.1招标人将把施工合同授予经法定程序确定的中标人。30.2中标通知书发出之后，招标人若查实中标人存在下列行为之一，仍然可以废除授标：（1）经查实弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；（2）于投标有效期终止之前撤回投标文件；（3）因中标人过错而未能按照规定与招标人签订施工合同；（4）因中标人过错而未能按照规定向招标人提交履约保证；（5）法律法规规定的其它明显损害招标人利益和社会公共利益的情形。30.3 中标人因上述原因被废除授标，招标人将依排名次序选择中标候选人或重新组织招标。30.4 中标人因上述原因被废除授标，至少将要承担下列违约责任：（1）将被没收全部投标保证金。（2）按招标文件规定，重新确定中标人的中标价若高出弃标人的中标价，其差价部分视为弃标人违约给招标人造成的损失，弃标人应予赔偿。（3）承担因此可能给招标人造成的其它损失。31. 签订合同31.1中标人在收到中标通知书后应当按有关规定与招标人签订书面合同。招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清、承诺等文件均为该书面合同的附件。31.2如果中标人无正当理由未在规定期间内签订合同，将没收其投标保证金，并承担相关法律责任。31.3招标人如不按本招标第31.1条款要求与中标人订立合同的，应当返还中标人双倍投标保证金，给中标人的损失超过返还的投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。31.4招标人、中标人不得再行订立背离招标文件和合同条款实质性内容的其他协议。为避免“黑白合同”，在协议书合同双方签署页中要求必须加入下列条款：（1）合同双方确认，本协议书及本协议约定的其它合同文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。（2）本协议书及本协议书约定的其它合同文件的组成部分之外，合同双方不存在且也不会签定任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。31.5 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。32. 促进中小企业发展政策说明32.1、中小企业：符合工信部联企业[2011]300号文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中小企业划型标准规定的企业。中小企业包括中型企业、小型企业和微型企业。32.2、投标人投标产品是中小企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其中：小型企业给予6％的扣除，微型企业给予8％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。32.3、中小企业签订的政府采购合同，履约保证金支付比例为合同金额的5%。第二章合 同 条 款（合同专用条款）使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）（合同通用条款内容略，协议书内容见合同文件部分） 专用条款目录一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序3、语言文字和适用法律、标准及规范4、适用标准、规范5、通知二、工程管理人员7、工程师8、项目经理三、双方一般权利和义务9、发包人工作10、承包人工作四、施工准备11、施工组织设计和进度计划12、施工准备五、施工工期13、开工及延误开工16、工程竣工六、材料设备供应17、发包人供应材料设备18、承包人采购材料设备19、材料设备的检验七、工程质量和检验24、工程试车八、安全与文明施工25、安全施工九、合同价款、工程量确认和工程款支付30、合同价款31、工程量确认32、工程款支付十、工程变更34、确定变更价款 十一、竣工验收和结算35、竣工验收十二、工程质量缺陷保修十三、违约、索赔和争议38、违约40、争议十四、施工分包41、施工分包十五、不可抗力42、不可抗力十六、保险和担保 43、工程保险 44、工程担保十七、合同的生效、终止和解除 49、合同份数十八、其他 51、补充条款 专用条款 一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序2.1合同文件组成及解释顺序如下：按《通用条款》约定排序。_________3、语言文字和适用法律、法规3.1本合同除使用汉语外，还使用 不采用其它 语言文字。3.2需要明示的法律、法规、规章:国家现行的法律、法规、规章及省、市有关规定。4、适用标准、规范4.1适用标准、规范名称：国家现行标准、规范。 发包人提供标准、规范的时间： 不采用4.2国内没有相应的标准、规范时的规定：不采用 5、图纸5.1发包人向承包人提供图纸套数：不采用　发包人向承包人提供图纸日期：不采用5.2发包人对工程的保密要求和保密期限： 未经发包人同意，承包人不得向任何第三方泄密。6、通知6.1承包人的地址： 6.2发包人的地址：工程师的地址： 二、工程管理人员7、工程师7.1监理单位委派的工程师姓名： 7.2发包人代表的工程师姓名： 7.3其他需要取得发包人批准的权利：以发包人书面授权为准 8、项目经理8.1项目经理的姓名： 三、双方一般权利和义务9、发包人工作9.3发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前施工现场所有障碍清理完毕并具备施工条件。 （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：按照约定由承包人自行解决，并负责相关费用。 （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前开通并应保证施工通行的需要。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：不采用。 （5）由发包人办理所需证件、批件的名称和完成时间：不采用。（6）水准点与座标控制点交验要求：不采用。（7）图纸会审和设计交底时间：不采用。 （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：不采用。 （9）双方约定发包人应做的其他工作： 不采用。 发包人委托承包人办理工作：不采用。10、承包人工作10.2承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 不采用。 （2）应提供计划、报表的名称及完成时间：施工前报工程进度报表，按照发包人要求每周一报施工进度报表。 （3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明、维护设施的责任和要求：由承包人承担全部责任和费用，如未履行义务造成工程、财产和人身伤害，承担责任及所发生的费用，扣除安全生产和文明施工措施费。（4）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求：不采用。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续： 经发包人同意后由承包人办理并承担费用。 （6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在未正式验收交付发包人前，保护单位工程或部位的费用，由承包人负责。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护要求和费用承担：不采用。（8）施工场地清洁卫生的要求：保证施工现场符合有关规定，承担因违反规定而造成的损失和罚款，竣工后做到“活完场清”，做好竣工后的清洁工作。（9）约定承包人应做的其他工作及费用承担：　不采用。　四、施工准备11、施工组织设计和进度计划11.1承包人提供施工组织设计（设计方案）和工程进度计划的时间和要求：开工前一周内。 工程师确认的时间：提交施工组织设计后一周内12、施工准备12.8发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定：开工前3日，按双方具体约定。 12.10 红线外临时占地租用费用承担约定：不采用。 五、施工工期13、开工及延误开工13.1单项工程工期约定：按规定时间开工完工。因发包人原因延期开工的，发包人应相应顺延工期；因承包人自身原因延期开工，损失自负，不顺延工期 ，由此给发包方造成损失的，还应承担赔偿责任。承包人无正当原因延期开工超过10日（含10日）以上，发包人有权单方解除合同。16、工程竣工16.3提前竣工的约定：不采用。 六、材料设备供应17、发包人供应材料设备17.1发包人供应材料设备清单（可另附页）：不采用。17.5发包人供应材料设备的结算办法：不采用。18、承包人采购材料设备18.1承包人采购材料设备的约定：承包人负责采购的材料设备，应符合有关标准及规范要求，并提供产品质量合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知发包人并经发包人及监理工程师验收合格后方可使用。 18.5由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。19、材料设备的检验19.3检验费用的约定：（1）承包人承担检验费用的材料、设备：由承包人承担检验费用。（2）发包人承担检验费用的材料、设备：不采用。 七、工程质量和检验24、工程试车24.1 工程试车内容和费用承担：不采用。 八、安全与文明施工25、安全施工25.1 承包人安全责任的约定：承包人必须严格遵守大连市建委及安监局大建安发2005年第61号《关于印发大连市建设工程项目安全属地化管理实行细则的通知》文件规定，进行施工现场安全管理，按规定配备安全管理人员，认真贯彻实施《建筑施工安全检查标准》（GJ59-99），服从发包人的安全监督与管理，加强施工现场的安全管理，杜绝安全事故的发生。因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用 。25.2 发包人安全责任的约定：发包人应遵守国家有关工程建设安全生产的各项管理规定，因发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。九、合同价款、工程量确认和工程款支付30、合同价款30.2 确定合同价款的方式： 固定总价合同合同价款约定后，任何一方不得擅自改变。30.3 采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：见投标须知前附表。风险费用的计算方法：见投标须知前附表。风险范围以外合同价款调整方法：参照前附表约定。30.4 采用可调价格合同时，合同价款调整方法：不采用。30.5 采用成本加酬金合同的约定：不采用31、工程量确认31.1 本工程采用的工程量计算规则：《辽宁省建设工程计价依据》（GB50500-2008）。 31.3 承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间：32、工程款支付32.1 发包人向承包人支付工程预付款的时间和金额或占合同价款的比例：见投标须知前附表。 32.2 双方约定支付工程款（进度款）的时间和数额：见投标须知前附表。32.7 发包人未能按时足额支付工程款造成承包人拖欠民工工资时，发包人承担连带责任。十、工程变更34、确定变更价款34.2 工程量变更幅度：参照前附表约定 增加部分工程量的项目单价确定方法：参照前附表约定 减少部分工程量的项目单价确定方法：参照前附表约定 十一、竣工验收和结算35、竣工验收35.1 承包人提供竣工资料的约定：35.9 中间交工工程的范围和竣工时间的约定：按发包人要求。十二、工程质量缺陷保修（详见附件3《工程质量缺陷保修书》）十三、违约、索赔和争议38、违约38.1 通用条款32.1款约定发包人不按时支付工程预付款应承担的违约责任：不采用。通用条款32.2款约定发包人不按时支付工程进度款应承担的违约责任：不采用 通用条款36.5款约定发包人不按时支付工程竣工结算款应承担的违约责任：发包人收到竣工结算报告及资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款利息，并承担违约责任 。38.2 通用条款16.2款承包人未按时竣工应承担的违约责任：每延误一天，由承包人按合同造价的千分之一向发包人支付违约金，给发包方造成损失的，还应承担赔偿责任。通用条款20.1款工程质量达不到合同约定的标准，承包人应承担的违约责任：承包人赔偿因此给发包人造成的损失（按质检等相关部门确认的实际损失）并承担使本工程达到合格质量全部费用，另外应承担合同价款5%的违约金 。 承包人违约的其他约定：承包人正常情况下超施工进度计划规定工期15日历日，发包人有权解除合同，承包人应承担并支付违约金、赔偿金 。 40、争议40.1 解决争议的约定：本合同在履行合同中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，才用下列第 一 种方法解决：（一）提交大连市仲裁委员会建设经济仲裁中心仲裁；（二）依法向人民法院提起诉讼。十四、施工分包41、施工分包41.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：不采用。 十五、不可抗力42、不可抗力42.1 双方关于不可抗力的约定：按通用条款有关规定执行。十六、保险和担保43、工程保险本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：发包人现场管理人员的人身意外伤害保险。（2）发包人委托承包人办理的保险事项：不采用。（3）承保人投保内容：负责施工人员的人身意外伤害保险，并按国家规定投保本工程投标范围内所需的保险。 44、工程担保本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：　不采用 担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约保证，担保方式为： 按招标文件要求执行担保合同作为本合同附件。（3）双方约定其他担保事项：不采用。 十七、合同的生效、终止和解除49、合同份数49.2 合同副本份数：五份，由发包人、承包人、代理机构及监督机构分别保存。十八、其他51、补充条款51．1本项目工程价款最终按财政部门审定额为准。51．2招标文件、投标文件是合同的组成部分，具有同等法律效力。51．3合同双方确认，本协议书及本协议约定的其它合同文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。51.4本合同书中合同文件的组成部分之外，合同双方不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其它协议或合同。如果存在或签订任何背离本合同实质性内容的其它协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。51．5水、电使用费应按市政主管部门规定的标准，根据用量计算后计入投标报价中。工程结算时，由招标人根据与承包人施工前确定的计量值，以及竣工后核定的水电用量，由发包人扣除施工用水、电费。 以下无正文。?第三章合同文件格式项目编号：BXZC*******项目名称：中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程?目录一、合同协议书二、附件1、承包人承揽工程一览表2、发包人供应材料设备一览表3、工程质量缺陷保修书三、承包商履约保函?一、合同协议书发包人： 大连市国有房产管理中心 承包人： （全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程工程地点：工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：财政资金二、工程承包范围承包范围： 三、合同工期开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日合同工期总日历天数xx 天。四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、组成合同的文件(1)本合同协议书(2)中标通知书（适用招投标工程）(3)投标文件（适用招投标工程）(4)发承包双方确认的工程量清单报价单或预算书（适用非招投标工程）(5)本合同专用条款(6)本合同通用条款(7)标准、规范及有关技术文件(8)工程量清单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在工程质量缺陷责任期内承担保修责任。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效 合同订立时间：年月 日合同订立地点： 本合同双方约定 签字盖章 后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）地址：{招标人办公地址}地址：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）电话：{招标人电话}电话：传真：{招标人传真}传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：{招标人邮编}邮政编码： 二、附件附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建筑面积（平方米）结构层数跨度设备安装内容工程造价开工日期竣工日期附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料设备品 种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备 注?附件3工程质量缺陷保修书发包人（全称）：大连市国有房产管理中心承包人（全称）：为保证______________（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，签定工程质量质量缺陷保修书。承包商在质量缺陷保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量缺陷保修范围为招标文件、工程量清单范围的全部内容。具体质量缺陷保修范围和内容双方约定如下：承包人承包的全部施工范围 。二、工程质量缺陷保修期双方约定本工程质量缺陷保修期如下：(1) 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；(2) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；(3) 电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；(4) 供热与供冷系统工程为2个采暖期、供冷期；(5) 装饰装修工程为1年；(6) 其他项目保修期限约定如下：3年 。三、工程质量缺陷保修责任1、属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量缺陷保修金内扣除。2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量因承包人原因致使工程合理期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、工程质量缺陷保修费用工程质量缺陷保修费用及相关损害责任由造成质量缺陷的责任方承担。五、工程质量缺陷保修金 工程质量缺陷保修金一般不超过工程结算价款的3%，发包人承包人约定本工程的工程质量保修金为工程结算价款的5%，具体为：金额（大写）：____________________________元（小写）：____________________________元六、工程质量缺陷保修金的支付发包人在工程质量保修期满后14天内，将剩余工程质量缺陷保修金和利息返还给承包人。七、其他发包人承包人约定的其他工程质量缺陷保修事项:______________________________。本《工程质量缺陷保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）： 年 月日年 月日?三、承包商履约保函 （业主）：鉴于贵方与（以下简称“承包商”）就 项目于 年月日签订编号为 的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %，数额最高不超过人民币 元（大写： ）。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后 日内。贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1、因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。2、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3、贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议的解决因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。本条所称交付是指： 保证人：法定代表人（或授权代理人）：年 月日 第四章 工程建设要求项目编号：BXZC*******项目名称：中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程一、工程建设标准二、关键技术和工艺、新技术应用及施工、办公和检测设备要求三、项目管理班组及生产操作人员要求四、主要材料和设备技术标准要求 一、工程建设标准及技术要求（一）工程建设标准1、有关国家法律《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》2、国家、行业技术标准及管理规定《测量规范》（GBJ50026-93）；《建筑工程施工质量验收规范》（GB50300-2001）；《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；《砌体工程施工及验收规范》（GB50203-2002）；《地下防水工程施工及验收规范》（GB50208-2002）；《建设工程项目管理规范》（GB/T50382-2001）；《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）；《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50382-2001）《外墙饰面砖工程施工及验收规程》（JGJ126-2000）；《塑料门窗安装及验收规程》（JGJ103-96）；《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-97)；3、安全生产规范、规程标准《建筑施工工程安全技术规程》（国务院）《建筑工程施工现场管理规定》（建设部15号令）《建筑机械使用安全技术规程》（JGB33-86）《建筑安全监督管理规定》（建设部13号令）4、说明：上述规范、标准、规程仅是本工程建设的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定执行。（二）工程建设技术要求1、说明：本招标文件技术规格及要求，主要由各相关的工程工程量清单和相应的技术规格要求组成。1.1请投标人仔细阅读招标文件的全部条文（包括合同条款），对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，投标人应在规定时间之前向招标人寻求书面澄清。1.2依据工程量清单和技术文件要求，本工程项目的材料、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。1.3承包人必须按国家颁布的强制性标准组织施工。1.4本技术标书中提出的各项功能要求和技术指标是对工程的最基本要求，并未对一切技术细节做出全部详细规定，也并未充分引述有关标准和规范的条文，投标人所有与本项目工程施工有关的技术要求均应符合招标时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文。1.5本工程采用的标准及规范均为最新版本的国家及部颁和行业现行标准。环境保护方面，必须使用国家和辽宁省有关标准。1.5.1国家及部颁与本标工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程和供货商技术文件上的质量要求均适用于本工程；1.5.2与本标工程有关的施工及验收技术规范；1.5.3本标工程施工质量检验评定以国家及部颁建筑与安装工程质量检验评定标准为依据；2、工程承包范围的说明2.1以下给出的工程承包范围和说明描述只是概括的不应认为是全面的、无缺的，承包人应研究其他文件，特别是现场勘查去完全了解工程的实际范围。2.2承包人被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其他有关文件。尤其是通过勘查现场了解了工程的内容；2.3本工程承包项目内容：详见工程量清单。2.4本工程承包方式为：包工包料。3、施工组织与计划3.1现场施工组织应充分，在人员活动、材料堆放、施工时间安排上，按有关规要求安排计划。3.2承包人应根据现场环境与工程特点，编制施工组织设计，严密组织，文明施工，不得扰民、不得污染环境、不得影响周边居民生活和交通安全。4、现场施工测量4.1承包人应负责工程施工所需的全部安装施工测量放线工作。4.2承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送监理人审核。发包人可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样测量，亦可要求投标人在发包人直接监督下进行复核对照、测量。若经双方协商统一，投标人可邀请发包人的测量人员联合进行计量测量，经双方签认的测量成果，可直接用于计量付款。5、现场试验5.1承包人应按技术规范中的有关规定对工程使用的材料以及工程指定的其他材料进行试验，承包人将材料试验报告报送发包人或其委托人。5.2承包人应按本技术规范条款中的规定和发包人指示进行现场工艺试验。5.3承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送发包人审批，并经发包人批准后才能用于施工。6、技术要求6.1本工程的材料及设备由投标人根据现行规范、标准进行报价，并在投标文件中按本招标文件给定格式填写出规格、数量、单价、总价、产地、品牌等内容。6.2实际工程中使用的材料必须经招标人认可后方可用于工程中。6.3投标人用于本工程的设备供货、主要材料，其产品许可证、产品鉴定证书大连市建设工业产品备案证书齐全。6.4投标人应保证工程质量，保证材料质量、规格与数量，满足设计和施工现场要求。6.5施工时不得破坏原有建筑结构，要注意做好成品保护，必要时要采取有效的成品保护措施，并承担相关费用。6.6 工程竣工验收前，需对现场进行彻底清洁。6.7具体内容：招标内容：中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程，具体内容详见招标文件技术要求部分及工程量清单。7、产品要求7.1投标人所选用的材料，产品许可证与合格证等证书齐全，均应达到中华人民共和国现行国家标准，均应为经国家主管部门认可和大连地区备案的产品，所有材料都必须使用环保材料。验收执行《辽宁省建筑工程施工质量验收实施细则》（DB21/1234）7.2投标人提供的材料、配件等应等同或高于推荐品牌及档次。7.3建筑装饰材料详见后附表（主要材料和设备技术标准要求）。7.4上款提供的材料，属于类似材质、类似规格的，实际施工时，招标人对颜色、款式等不满意时可以要求中标人按同等价格调整,如调整后仍不能使招标人满意，招标人将按同等价格自行采购。7.5各种材料、设备、工艺须符合消防要求，中标单位负责竣工中的相关消防验收工作，并且于本次投标报价中考虑相关费用，招标人不再另行考虑该项费用。7.6根据工程设计要求，用于本标项目的设备、产品均应为经国家主管部门认可和大连地区建设及相关主管部门准入的设备、产品。中标人施工时所提供的主要材料，应向招标人和监理工程师提供详细的出厂质量相关产品说明书、产品等级证明、检验报告、检验标准、质量证明（检测报告等）、出厂合格证、验收手册、调试报告及检测数据，按大连市建设及相关主管部门确定的标准验收，并无偿负责各种相关验收手续。工程全部竣工后须经大连市建设及相关主管部门验收后投入使用。8、安全生产、文明施工及卫生要求8.1严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《污染噪声污染防治法》、《环境管理体系标准》（GB/T24000-1996）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）、《建筑施工场地噪音限值》（GB12523-92）、《建筑工程施工环境保护工作基本标准》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）等规范、规定。8.2项目全体参建人员应严格按招标人要求，着统一服装。8.3施工现场的布置严格按业主审批后的施工现场平面布置图进行，施工现场的材料堆放应按其规格、型号的不同分别堆放整齐，并应避开主要通道。8.4做好产品保护实施和检查工作。8.5提倡文明礼貌，杜绝打架斗殴现象，一经发生将当事人立即清除出场。8.6施工设备应定期维修保养，现场排列整齐美观。8.7危险作业区域应用红白色小旗围起以示警戒。8.8洞口、临边等危险区域张挂警示标志，以示提醒。8.9开展文明教育，施工人员均遵守市民文明规范，不得干扰他人正常休息及工作。?二、关键技术和工艺、新技术应用及施工、办公和检测设备要求项目内容主要内容及描述项目施工重点、难点及关键技术工艺要求1、本项目工期较紧，施工单位应做好材料、人员、施工机械的安排、调配；2、施工过程不能影响招标人正常办公，注意噪声等问题。新技术新工艺新材料应用要求1、鼓励建筑业十项新技术应用，并将新技术引用作为评标内容进行评分；2、本工程推荐使用的新技术、新产品包括以下内容：①选用新型、无毒害、使用寿命较长的材料；②环保材料；③先进施工工具。施工机械设备要求机械设备数量性能须满足施工要求,施工前做好施工机械设备的检查，确保其正常运行。办公设备检测设备要求做好电脑、打印机、复印机等办公设备的检查，保证正常运行。检测设备应满足工程施工要求，尤其测量仪器设备，要符合规范规定量程规定及本工程的具体要求。?三、项目管理班组及生产操作人员要求名称有关要求项目经理资质等级及专业具有建筑工程专业专业二级及以上注册建造师资格学历大专及以上学历技术职称中级及以上职称技术负责人技术职称及专业工程相关专业高级职称学历大专及以上学历其他管理人员要求施工员持证上岗，至少有3年及其以上类似工程经验安全员持证上岗，至少有3年及其以上类似工程经验质检员持证上岗，至少有3年及其以上类似工程经验档案员持证上岗，至少有3年及其以上类似工程经验材料员持证上岗，至少有3年及其以上类似工程经验造价员持证上岗，有注册造价师证或造价员证生产操作人员要求施工现场生产操作人员应持有国家劳动部颁发的《职业资格证书》。电工、电焊工、司机、机械工、架子工等特殊工种持证上岗率必须达到100%，其他工种持证上岗率不得少于90%，若低于上述标准，评委在量化打分时将酌情扣分。其他要求：1、施工现场的所有管理人员及工人必须统一着装，持证、戴牌上岗；2、项目组管理人员应为投标单位自有人员，应有类似工程业绩，并能真正全程参与工程建设。3、投标人提供虚假业绩的，一旦被发现将无条件废标，并追究责任。4、保证一旦中标后没有经招标人同意不能更换拟定的项目经理、技术负责人及主要施工管理人员，如果项目经理不在施工现场主持工作或更换项目经理，招标人有权终止合同。?第五章投标文件格式一、投标文件密封封面投标项目名称：投标人全称（法人章）：法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）： 投标人地址： 邮编： 投标联系人：办公电话:手机：文件开封时间：年月日时分前不得开封说明1.投标文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印；2.本封面复印或打印有效；3.投标文件密封各封口处须加盖投标人公章，否则按废标处理。正（副）本建设工程投标文件项目编号：BXZC*******项目名称：项目地址：投 标 人（公章）：法定代表人或其委托代理人（签名）： 联系人： 电话： 手机： ?投 标 函 件目录一、法定代表人身份证明书二、投标文件签署授权委托书三、投标函四、投标承诺书、项目经理承诺五、投标单位安全资格审查意见书六、招标文件要求投标人提交的其他投标资料 ?一、法定代表人身份证明书单位名称：单位性质：地址： 成立时间： 年 月 日，经营期限： 资质证书编号：营业执照编号：姓名：性别：年龄： 职务： 系 的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。投标人：（盖公章）日期：年 月 日二、投标文件签署授权委托书本授权委托书声明：我 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的 （姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。代理人无转委托权，特此委托。代理人（签字）：性别 ：年龄：_______身份证号码：职务：____ ___投标人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章） 授权委托日期：年月日 三、投 标 函 致：大连博兴工程咨询有限公司 1、根据已收到的你方招标工程项目编号为BXZC*******的中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程施工招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》及大连市建设工程招投标管理有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿意以人民币(大写) 元（RMB 元）的投标报价并按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件；我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利；我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 日历天内完成并移交全部工程。4、如果我方中标，我方承诺工程质量达到标准。5、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价 %的履约保证。6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。8、我方已提交人民币 元作为投标保证金。投 标 人： （盖章） 单位地址：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）邮政编码：电话：传真： 开户银行名称：开户银行账号：开户银行地址：开户银行电话： 日期：_____年____月____日?四、投标承诺书致：：本投标人已详细阅读了 （工程名称）工程招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：1、本投标人自愿在个日历天内按照招标文件及施工合同、工程量清单、工程建设要求完成施工任务，按时竣工验收并向招标人移交工程。工程质量目标、文明施工和安全生产管理按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。2、遵守中华人民共和国、辽宁省、大连市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。3、服从招标文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。4、接受招标文件全部内容。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。5、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格、被没收投标保证金，并接受招投标行政管理部门依法进行的严厉处罚。6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。7、保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约保证并商签施工合同。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。8、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违诺处罚并被没收履约保证。9、保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规通过招标选定专业分包队伍。否则，同意接受违约处罚并被没收履约保证。10、保证中标之后按投标文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备、办公设备及检测设备。否则，同意接受违约处罚并被没收履约保证。11、保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。12、保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。13、保证不参与陪标、围标行为。否则，同意接受建设行政主管部门最严厉的处罚。14、如我方中标，保证按照大连市政府51号令及招标文件要求，按月薪制足额支付参加项目建设的农民工工资，决不拖欠。如有拖欠，无条件接受有关规定的制裁。本投标人在规定的投标有效期限内及合同有效期内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。若有违背上述承诺问题，将自觉接受建设行政主管部门依照法律法规和有关规定进行的任何处罚。投 标 人（法人章）：法定代表人（签名或盖章）： 年月日?项目经理投标承诺致： 我（姓名）在此郑重承诺：我是 （投标人）编制内项目经理，目前没有在建工程项目，近三年内没有不良记录。在（工程名称）投标中所提供的个人资格及业绩均属实，不存在其他公司借用我项目经理资格投标的现象。如我公司中标，我保证按期作为项目经理承担该项目建设，在该项目建设期间，不再承担其他工程建设。如在评标、定标、公示过程中发现本人承诺有虚假问题，或被举报核实有上述违反承诺行为，或在项目建设中有违规行为；我愿意无条件地接受市建设行政主管部门以下处罚：视情节严重，半年至二年内不得以项目经理身份参与工程管理，严重的吊销项目经理资格证书。 承诺人签字： 身份证号码： 项目经理资格证书编码： 办公电话： 手机： 年月日?造价工程师（或造价员）投标承诺致： 我 （姓名）在此郑重承诺：我是（投标人）或投标人委托的（造价咨询企业）的注册造价师（或造价员），近两年内没有不良记录。在（工程名称）投标中所提供的个人资格及业绩均属实，且没有低于企业成本价编制工程量清单及投标价，在编制投标文件中没有恶意欺诈行为和恶意抬高投标报价行为。如在评标、定标、公示过程中发现有与承诺违背行为，或被举报核实有上述违反承诺行为；我愿意无条件地接受工程造价主管部门以下处罚：记入不良记录；视情节严重，半年至一年内不得参与投标项目工程量清单的编制工作，严重的吊销造价师资格证书。 承诺人签字： （印鉴） 身份证号码： 造价师资格证书编码： 办公电话：手机： 年月日 五、投标单位安全资格审查意见书工程名称建设单位投标企业安全生产许可证编号项目经理安全生产知识考核合格证书编号企业安全管理业绩：负责人：（公章）：年月日企业所在地建筑安全监督管理部门审查意见：负责人：（公章）：年 月日注：1、大连市企业到企业所在地建设行政主管部门，外省市企业到大连市建筑安全监督管理站审查。2、必须在开标前办理 联系电话：********六、招标文件要求投标人提交的其他投标资料1、大连市清理建设领域拖欠工程款和农民工工资清理情况回执单（大连市建委清欠办办理）2、外地企业入连备案通知书（大连市建委建筑业管理处办理）3、投标单位本年度《辽宁省施工企业规费计取标准》4、相关资格证明文件：（资质证书、营业执照、安全生产许可证、税务登记证等）注： “安全资格审查意见书”、“大连市清理建设领域拖欠工程款和农民工工资清理情况回执单”、“ 外地企业入连备案通知书”原件放在投标文件正本中。?商务部分标书目录第一部分投标报价一、封面二、投标总价三、工程项目总价表 四、单项工程造价汇总表 五、单位工程造价费用汇总表六、单位工程规费计价表七、分部分项工程量清单计价表八、措施项目清单计价表九、其他项目清单计价表十、零星工作项目计价表十一、分部分项工程量清单综合单价分析表 十二、措施项目费分析表 十三、主要材料价格表第二部分 业绩、信誉及管理人员十四、投标人业绩和信誉 十五、项目管理机构人员配备情况 十六、生产操作人员持证上岗情况 投标报价说明1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。2.投标报价采用工程量清单计价，由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。投标总价与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金的合计金额一致。3.投标价按招标人提供的工程量清单填报，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供的工程量清单一致。4.分部分项工程量清单计价表中所填入的综合单价，均包括为完成本工程项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及招标文件中约定投标人承担的所有风险费用。漏报或不报，视为有关费用已包括在投标报价中。5.措施项目费系根据招标文件中的措施项目清单及本次投标拟定的施工组织设计编制，包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用。6.本报价的币种为 人民币。7.本报价中所有要求签字、盖章处已按要求由规定人员签字和盖章并承担相应的责任。8.本次投标拟建工程施工中所用材料的品牌、产地、生产厂家、规格（型号）、单价等已按规定在投标报价表中详细注明，并保证满足工程建设要求。若未注明的，一旦中标，招标人有权指定符合设计规范要求的名优品牌产品。 一、封面 工程工 程 量 清 单 报 价 表投标人：（单位盖章）法定代表人：（签字或盖章）造价工程师（或造价员）及注册证号： （签字并盖执业专用章）编 制 时 间： 二、投 标 总 价建设单位：工程名称：投标总价（小写）：（大写）：投标人：（单位盖章）法定代表人：（签字或盖章）编 制 时 间：三、工程项目总价表工程名称：第 页 共 页序号单项项目名称金 额（元）合计四、单项工程造价汇总表工程名称：第页 共页序号项目名称金 额（元）合计五、单位工程造价费用汇总表工程名称：第页 共页序号项目名称金 额（元）12345分部分项工程量清单计价合计措施项目清单计价合计其他项目清单计价合计规费工程排污费社会保障费住房公积金危险作业意外伤害保险税金合计 六、单位工程规费计价表工程名称：序号项目名称计算基础费率(%)金额（元）1工程排污费　　2社会保障费　　3住房公积金　　4危险作业意外伤害保险　　 合计:(大写)?七、分部分项工程量清单计价表工程名称：第页 共页序号项目编码项目名称计量单位工程数量金额（元）综合单价合价本页小计合 计八、措施项目清单计价表工程名称：第页 共页序号项目名称金额（元）合计?九、其他项目清单计价表工程名称：第页 共页序号 项 目 名 称金 额（元）1招标人部分小计2投标人部分 小 计合 计十、零星工作项目计价表工程名称：第页 共页序 号名 称计量单位数 量金额（元）综合单价合 价1人工小 计2材料小 计3机械小 计合 计十一、分部分项工程量清单综合单价分析表工程名称：第页 共页序号项目编码项目名称工程内容综合单价组成综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润十二、措施项目费分析表 工程名称：第页 共页序号措施项目名称单位数量金 额（元）人工费材料费机械使用费管理费利润小计合 计十三、主要材料表工程名称：第页 共页序号材料名称型号规格单位单价(元)厂家产地、品牌(名)、颜色质量要求备注 十四、小型和微型企业产品报价说明表格式（非联合体投标时提供）小型和微型企业产品报价说明表序号货物名称型号/规格制造厂名称数量单位数量单价小型企业微型企业合计合计123…总计说明：1、本表仅为非联合体投标人填报；2、本表用于对小型和微型企业产品报价给予一定比例扣除（详见投标人须知）；3、填入本表的小型和微型企业须提供“中小企业声明函”；4、未填报本表或未提供“中小企业声明函”的，评标时不对小型和微型企业产品报价给予一定比例扣除。投标人名称：投标人公章：投标人代表签字： 十五、投标人业绩和信誉 1企业名称（公章）2总部地址邮编3当地代表处地 址邮编4法人代表技术负责人5企业资质等级资质证书号6企业性质营业执照注册号7注册年份年产值（万元）8职工总数技术管理人数9联系人联系电话10传真电子信箱11主营范围1、2、3、12管理体系认证情况1、2、3、4、13信誉等级情况14近三年企业承建项目获奖情况工程名称合同编号合同金额竣工质量获奖情况竣工日期注：1、投标人获奖项目较多时可附表；2、营业执照、资质证书、管理体系认证证书等须提供有效证明材料复印件加盖公章附在此表后；投标人必须保证其真实性，如有虚假，一经查实将按废标处理。 近三年完成的类似工程业绩一览表建设单位项目名称规模开竣工日期质量证明人注：企业业绩须提供有效证明材料（施工合同或竣工验收报告为准）复印件且加盖公章。投标人必须保证其真实性，如有虚假，一经查实将按废标处理。 十六、项目管理机构人员配备情况1、项目管理机构人员配备情况表 2、项目经理简历表 3、项目技术负责人简历表 1、项目管理机构人员配备情况表工程名称职务姓名职称学历执业或职业资格证明已完成或建工 程 情 况个人获得奖励情 况本人签字确 认证书名称级别证号专业身份证号项目数主要获奖项目名 称项目经理技术负责人质检员安全员施工员造价员档案员材料员1.管理机构的主要人员须为本单位自有人员，此表后须附有上述人员的身份证、职称证、岗位证书、与公司签订的劳动合同和参加社会保险证明等证明资料复印件；投标书中承诺为本工程配备的主要人员、主要设备必须按时到位，不得延误。一旦中标后，上述人员未经建设单位许可、采购管理部门备案，不得更换；施工期限内招标人将代为保管项目经理证书原件，在主体工程未竣工前不允许其参加其他项目投标。2、上述人员提供的资料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并追究有关单位、人员责任。 2、项目经理简历表工程名称：姓名性别年龄学历职务职称毕业学校所学专业参加工作时间项目经理年限项目经理资格证书编号身份证号码近3年在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日 期工程质量证明人联系电话项目经理本人签字我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。签字：年月日 3、项目技术负责人简历表工程名称 姓名性别年龄学历职务职称毕业学校所学专业参加工作时间担任技术负责人年限近三年在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期工程质量证明人联系电话技术负责人本人签字我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。签字：年月日 十七、生产操作人员持证上岗情况工程名称： 序号工种姓名级别所属专业劳务公司名称职业资格证书编 号说明：此表不够可另附页,持证上岗人员数量须达到投标文件劳动力计划安排人员数量要求，并附持证上岗工人《职业资格证书》复印件。如提供虚假信息将可能导致废标。技术标书施工组织设计编制说明1、投标人须按招标文件要求编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；本项目应包括以下10项内容及相关附表，如有缺项将被扣分，情节严重的将被废标；内容上必须结合工程特点、评分标准，有针对性编制。（1）总体概述：施工程序总体设想及施工段划分；（2）施工平面布置和临时设施布置；（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺；（4）劳动力投入计划及其保证措施；（5）机械设备、办公设备及检测设备投入计划；（6）施工的重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案；（7）针对工程量清单及施工管理的合理化建议；（8）质量保证措施与违约承诺（应有保证实现质量目标的可靠措施）；（9）安全生产和文明施工措施及违约承诺（须结合大连市文明工地管理要求编制）；2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。2.1施工总平面图2.2计划开、竣工日期和施工进度网络图2.3劳动力计划表 2.4拟投入的主要施工机械设备、办公设备、检测设备表2.5施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案 2.6 合理化建议及意见表一、 施工总平面图投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明工人宿舍、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、施工设备等设施的情况和布置。 二、计划开、竣工日期和施工进度网络图1.投标人应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。 三、劳动力计划表工程名称： 工种按工程施工阶段投入劳动力情况（单位：人）持证上岗率注：本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。 四、拟投入的主要施工机械设备、办公和检测设备表工程名称： 序号机械或设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注序号办公和检测设备名称型号规格数量国别产地制造年份主要性能先进程度主要用途备注说明：此页不够可另附页。 五、施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案表工程名称： 序号施工重点、难点关键技术、工艺解决方案及保证措施12345说明：此页不够可另附页。 六、合理化建议及意见表工程名称：序号针对建设和施工管理方面的合理化建议和意见合理化建议1合理化建议2合理化建议3合理化建议4说明：鼓励投标人提前发现工程量清单中的问题，提出合理化改进建议和意见，经评委会评审被采纳的，给予评审加分，并对相关单位和人员给予奖励。每采纳一条合理化意见加1分，最多得3分。第六章 工程量清单（另附）?第八章 评标细则一、总 则（一）依照《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本工程特点，制定本办法。二、评标委员会（一）评标委员会依法组建，负责评标活动，向招标人推荐中标候选顺序。（二）评标委员会由招标人代表，以及随机抽取的技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。（三）评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。三、评标方法综合评分法：对通过符合性审查的有效投标人进行综合评分，能满足招标文件的实质性要求，综合得分最高的为中标候选人。四、评标程序（一）进行符合性评审（评审内容详见招标文件及附表1 ）对所有投标单位进行符合性审查。（二）对通过符合性评审的投标单位的技术标评审（满分34分）（三）商务标书量化评审（满分66分）1、计算投标总报价得分（35分）：对通过符合性审查、投标报价不超过政府采购预算且不低于未超出政府采购预算的所有投标单位报价算术平均值下浮 10 %以下的投标单位的投标报价取平均值为最佳报价。每高于最佳报价的1%扣2分，低于最佳报价1%扣1分，不足1%的插值计算。2、报价的完整性、合理性、主要材料价格及措施费评审（21分）（1）投标报价完整性：5分（2）综合单价合理性：5分（3）主要材料价格评价：4分（4）措施费评价：4分（5）算术错误和细微偏差分：3分3、企业项目机构（10分）（1）项目经理资格及类似工程业绩：4分（2）项目管理人员构成：4分（3）信誉：2分说明：1．评委会在评审过程中，应根据投标人投标报价的实际情况，随机抽查投标报价偏离合理范围的投标文件，如发现有围标、串标、哄抬标价等情况，将依据国家及大连市有关规定严肃处理。2．本文件中所指的“近3年”为2009年1月1日至今，以竣工验收报告签署的时间为准，获奖业绩以获奖证书、奖状、文件签署的日期为准。 附表1 中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程符合性评审表序号符合性评审（评审结果为合格、不合格）投标单位名称及审查意见（合格、不合格）备注说明1投标文件中投标人法定代表人或法定代表人委托代理人签章齐全。2投标文件符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求；3投标文件正、副本数目、重要内容齐全，关键字迹清晰可辨；投标文件中投标函件、工程量清单计价表、施工组织设计等主要内容齐全；4提供了有效的资质证明（包括营业执照、税务登记证、安全生产许可证等）、投标承诺书（包括投标单位、项目经理、造价师或造价员）、外地企业入连备案通知书等招标文件中已明确要求提供的资料；投标文件上标明的投标人与通过报名审查的投标申请人未发生实质性改变。5投标人按工程量清单内容、规定格式报价，投标报价加盖了有效的注册造价师（或造价员）印章；6投标总价、分部分项工程量清单计价、综合单价分析表、主要材料价格表、设备价格表逻辑关系一致，无重大偏差的；7同一份投标文件中，仅有一个报价，或者有两个以上报价但注明何者有效；8投标人未拒绝对细微偏差作出补正；投标文件中未存在招标人不能接受的其它实质性条件或存在其他重大偏差的；9投标人未以他人名义投标、未发现有明显的串标、围标行为；未发现有恶意哄抬标价或低于成本价竞标；10投标报价未高于财政预算价且不低于有效投标单位报价算术平均值下浮10％。“√”表示通过，“╳”表示不通过评委签字：日期： 附表2技术标（施工组织设计）评分表 （满分34分）序号项 目标准分评分标准分值投 标 人1施工程序总体设想、施工段划分、施工方案、施工措施及与其它专业施工的配合方案及承诺2结合实际进行编制、方案详实、可靠、有针对性，施工段划分合理，措施经济合理、可行2基本完整，可行、常规叙述1 不合理02施工进度计划和各阶段进度的保证措施及承诺2计划合理、可行，保证措施可靠，承诺违约责任最大、赔偿最大2计划基本合理、可行，保证措施可靠，有承诺违约责任、赔偿合理1计划或措施或承诺不合理03劳动力和材料投入计划、工人持证上岗及其保证措施2计划满足施工要求情况下：持证上岗情况好，2计划基本满足施工要求情况下：持证上岗情况中等，1计划欠合理或上岗率不满足要求04机械设备、检测设备、办公设备投入计划2投入计划满足施工要求2投入计划基本满足施工要求1与施工要求不符05关键施工技术、工艺及施工重点、难点分析及解决方案4对工程重点难点认识深刻、表述全面准确，解决方案科学、系统、安全、经济，对施工关键技术工艺把握准确4~3对重点难点认识一般、表述准确，解决方案科学、系统、安全、经济，对施工关键技术工艺把握基本准确2~1认识不深刻，表述不全面不准确，或者对施工关键技术把握不准确06安全生产和文明施工、措施及环保措施与承诺5结合实际制定安全文明环保施工措施，计划全面、措施得力、责任人具体，承诺违约责任最大、经济赔偿责任最大5~4结合实际制定安全文明环保施工措施，计划全面、措施得力、责任人具体，承诺违约责任次大，经济赔偿责任次大3~2计划不全面或者措施不太可行，责任人基本到位，承诺违约责任一般，经济赔偿责任一般1计划不全面或者措施不太可行，责任人基本不明确，没有承诺违约责任，没有经济赔偿责任07质量保证体系措施及违约承诺4计划全面细致、结合实际、措施具体，责任到人48新技术应用与承诺2针对项目实际提出在建筑节能、环保、日常维护等方面的新技术，采用的新技术不少于2项，每增加一项得1分，最高得2分29对工程量清单、施工管理合理化建议3结合实际提合理化建议，可操作性强，每有一条满足以上要求的得1分，最多得3分。310项目经理结构化面试8对总体情况了解全面细致，对项目的现场各种条件有深入的调查和了解并有相应的解决问题方法，对工程重点、难点把握准确、解决措施得力，对施工计划表述清晰，对工程质量保证措施、工期保证措施、安全文明施工保证措施论述完整、符合实际，与施工组织设计内容相一致且科学合理的得8~6分。对总体情况比较了解，对项目的现场各种条件有较深的调查和了解并有相应的解决问题的方法，对工程重点、难点把握比较准确、解决措施比较得力，对施工计划表述比较清晰，对工程质量保证措施、工期保证措施、安全文明施工保证措施论述比较完整、符合实际，与施工组织设计内容相一致的得5~3分。对总体情况基本了解，对项目现场的各种条件有一定的调查和了解并基本有相应的解决问题方法，对工程重点、难点把握基本准确、解决措施基本可靠，对施工计划表述基本清晰，对工程质量保证措施、工期保证措施、安全文明施工保证措施论述基本完整、符合实际，与施工组织设计内容相一致的得2~1分。对总体情况基本不了解，对项目的现场各种条件没有深入的调查和了解，或对工程重点、难点把握不准确、解决措施不得力，或对施工计划表述不清晰，对工程质量保证措施、工期保证措施、安全文明施工保证措施论述不完整、不符合实际，或与施工组织设计内容不一致的得0分。8技术标得分合计34评委签字： 附表3 中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程商务标量化评审表序号商务标评审（满分66分）投标单位名称（编号）及评审得分1工程量清单总报价40分：投标人报价为基准价的得满分，每高于基准价1%扣1分，低于基准价1%扣0.5分，不足1%的插值计算。基准价：从实质响应招标文件的投标单位中按报价自低至高选取5家（不足5家的全部选取）的投标报价计算算术平均值下浮3%作为基准价。2投标报价完整性及是否不平衡报价5分：评价投标报价是否存在有意漏算、冒算，是否完整合理，是否有不平衡报价等，每发现一项漏项扣1分，发现1项不合理报价扣0.5分，最低得0分。3综合单价合理性评价满分4分：根据市场行情，对影响报价及工程决算的主要项目的综合单价进行评价，并打分。对综合单价分析不合理，每发现一项扣0.5分，最低得0分。4主要材料价格评价满分3分：见主要材料清单报价表，有一项未按工程量清单及招标文件给定材料列出厂家产地和品牌的扣0.5分、有一项低于招标文件规定的档次的扣1分；主要材料价格有一项明显低于同档次产品市场价格的扣1分，最低得0分；工程量清单报价表中未有主要材料价格表的得0分。5措施费评价满分3分：措施费列项应齐全、完整、合理，如果缺项必须有合理的说明，如果有缺项且无合理说明，一般项扣0.5分/项，重要项目扣1分/项。6算术错误和细微偏差3分：每发现一项扣0.5分7项目经理类似工程业绩2分：近三年获得有效的类似工程业绩，每一项得0.5分，满分2分。8项目管理人员构成（4分）：技术负责人业绩2分：近三年获得有效的类似工程业绩（一项得0.5分，满分2分）；管理人员组成2分：配备齐全，安全员、质检员等主要人员岗位证及职称证齐全每发现一人不合格扣1分。9信誉2分：“重合同守信誉” 、银行AA资信证明有一项，每项1分，满分2分。合计得分：评委签字： 附表4 投标单位得分表日期：年月 日序号评分项目投标人名称1技术标得分（满分34分）2商务标得分（满分66分）得分合计（满分100分）评委签字：附表5各投标人综合得分表日期：年月 日序号评委投标人名称12345综合得分评委签字： 附件1政府采购投标保证金担保函（如采用大连市企业信用担保有限公司出具的投标担保，须使用下列担保函格式）　　编号： 　　（采购人或采购代理机构）： 　　鉴于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （以下简称“投标人”）拟参加编号为＿＿＿＿＿＿的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保： 　　一、保证责任的情形及保证金额 　　（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任： 　　1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》； 　　2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。 　　（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币＿＿＿元（大写），即本项目的投标保证金金额。 　　二、保证的方式及保证期间 　　我方保证的方式为：连带责任保证。 　　我方的保证期间为：自本保函生效之日起＿＿＿个月止。 　　三、承担保证责任的程序 　　1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。 　　2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在＿＿个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。 　　四、保证责任的终止 　　1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。 　　2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。 　　3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 　　五、免责条款 　　1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。 　　2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。 　　3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。 　　4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。 　　六、争议的解决 　　因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。 　　七、保函的生效 　　本保函自我方加盖公章之日起生效。 　保证人：（公章） 　年 月 日 履约保证金保函（中标后如以保函形式递交履约保证金以此格式开具）1.银行出具的履约保函保函格式　　　　　　　　　　　　　　：本保函是我行（ 〈银行全称〉）为（以下简称卖方）根据贵处组织的项目（项目编号）投标结果，将与 （以下简称买方）签订的经济合同及执行合同提供的担保。保证金额为元（大写人民币），即合同总金额的5%。当我行在收到贵处说明卖方违约的书面通知后，在20天内按通知要求金额无条件地支付给买方。本保函的有效期为自开出之日起，至全部货物验收合格之日止。银行全称：　　　　　　　卖方全称：（盖章）（公章）开具人（签字）：　　　　　被授权人（签字）：职　务：　　　　　　　　职　务：电　话：　　　　　　　　电　话：传　真：　　　　　　　　传　真：日　期：　　　　　　　　日　期： 2.大连市企业信用担保有限公司出具的履约保函保函格式编号：　　（采购人）： 　　鉴于你方与＿＿＿＿＿＿＿（以下简称供应商）于＿＿年＿＿月 ＿＿日签定编号为的＿＿＿＿《 政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在＿＿年＿＿月 ＿＿日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保： 　　一、保证责任的情形及保证金额 　　（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任： 　　1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的； 　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 　　（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 　　（2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 。 　　（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的＿＿%数额为（大写 ）＿＿＿＿＿＿元，币种为＿＿＿ 。（即主合同履约保证金金额） 　　二、保证的方式及保证期间 　　我方保证的方式为：连带责任保证。 　　我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后＿＿＿日内。 　　如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 　　三、承担保证责任的程序 　　1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 　　如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供 部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。 　　2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在＿＿＿工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 　　四、保证责任的终止 　　1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。 　　2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。 　　3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 　　4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。 　　五、免责条款 　　1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。 　　2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。 　　3． 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。 　　六、争议的解决 　　因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为＿＿＿＿＿＿法院。 　　七、保函的生效 　　本保函自我方加盖公章之日起生效。 保证人：（公章） 　　年月日中小企业声明函本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 企业名称（盖章）：日期：附件：工程量清单 总　说　明一、工程概况：1、建设单位：大连市国有房地产管理中心2、工程名称：中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程3、工程地点：大连市七星街81号4、工程规模：改造面积3000平方米，地上5层，地下2层 二、编制范围：各专业依据：业主提供的“七星街81号财政部监察办公楼维修清单”中的范围编制。三、编制依据：1.本工程依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008）《辽省安装工程计价办法》中工程量清单计价办法计算实物工程量。2.依据业主提供的由大连松岩建筑设计院有限公司设计的室内设计图（2013.05版【白图、电子版图】）、原有建筑图计算实物工程量。3.业主提供的“七星街81号财政部监察办公楼维修清单”四、工程质量要求：□ 合格□优良五、本工程选用材料、设备的说明：无六、预留金的有关说明：七、其他需特殊说明的问题： 各专业改造所用材料均按常规考虑，详见清单。 清单中项目特征为“见暂估价”的项，投标报价应按暂估价表中的金额报价。大连博兴工程咨询有限公司二0一三年六月二十八日汇总表序号项 目 名 称 1 中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程-土建、装饰　2 中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程-电气工程　3 中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程-水暖、通风工程　 　　　　　　?分部分项工程量清单工程名称：中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程-土建、装饰序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量　　拆除工程　　　　　室外拆除　　　1********1007楼地面铲除砖地面砂结合层1.拆除地面砂浆结合层:25mm100m22.412********1008楼地面铲除缸砖水泥花砖1.拆除路面砖100m22.413********4006拆除缘石 石质1.花坛池边石拆除100m0.469　　室内拆除　　　4********1001地砖拆除1.地砖拆除2.水泥砂浆结合层拆除:20mm厚100m23.04745********2005天棚铲除大白1.乳胶漆面及大白灰壳铲除2.部位:天棚100m21.4896********3002墙砖拆除1.墙砖拆除2.水泥砂浆结合层拆除:20mm厚100m23.1537********3004墙面铲除大白1.乳胶漆面及大白灰壳铲除2.部位:墙面100m231.7088********7004间壁墙拆除1.龙骨材料:轻钢龙骨2.面层材料:双面9mm石膏板100m25.779B-01墙体拆除1.砖墙拆除2.水泥砂浆:M2.5以下10m32.1310B-02拆除地板1.材料:复合地板10m21.23311B-10拆除洗漱台1.面层:大理石台面2.骨架:钢骨架组512B-11拆除镜子无框镜子组5　　室外工程　　　13********1009实心砖墙混水砖墙1砖RM5.0水泥砂浆10m32.1114********1001毛石基础1.:墙体毛石基础2.:详见施工图10m31.4615********1002现浇砼零星零星现浇砼10m30.0116********1021楼地面现浇砼垫层不分格1.填充层厚度、砂浆配合比:200mm厚配碎砾砂石2.:详见施工图10m32.717********1028楼地面灌浆砾(碎)石垫层1.垫层厚度、砂浆配合比:100mm厚C20砼垫层2.:详见施工图10m33.15218********1001楼地面砼或硬基层上水泥砂浆找平层20mm1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层2.:详见施工图100m22.70619********1021墙面墙裙抹水泥砂浆20mm 混凝土墙1.墙体类型:混凝土墙2.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平层3.:详见施工图100m21.0920********1008花岗岩楼地面周长3200mm以内单色1.结合层厚度、砂浆配合比:30 mm1:3干硬性水泥砂浆结合层2.:素水泥浆一道3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:50mm厚芝麻灰花岗岩4.详见施工图100m22.70621********1008围墙栏杆1.栏杆材料种类、规格、品牌、颜色:铁艺栏杆2.:详见施工图10m2.4422********1009贴花岗岩砼墙面1.贴结层厚度、材料种类:水泥砂浆粘贴2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:蘑菇石饰面3.详见施工图100m20.2923********1013贴花岗岩砼柱面1.贴结层厚度、材料种类:水泥砂浆粘贴2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:蘑菇石饰面3.详见施工图100m20.8124040204003006石质边石安砌 长度50cm树池边石质边石100m0.1225B-03外墙大理石修补按现场实际10m213.3726B-04不锈钢电动伸缩门见暂估价项127B-05金属字见暂估价组1　　土方、灰土工程　　　28010101001001人工平整场地1.土壤类别:一、二类土100m22.7129010101002001人工挖土方一、二类土1.土壤类别:一、二类土2.挖土平均厚度:500mm深100m31.83830010103001001人工运土方运距20m以内　100m31.88931010106001002回填土夯填　100m30.137　　砌筑工程　　　32********1007实心砖墙混水砖墙1/2砖RM5.0水泥砂浆10m30.202433********1008实心砖墙混水砖墙3/4砖RM5.0水泥砂浆10m30.9882　　混凝土及钢筋工程　　　34010402001001现浇砼矩形柱商砼1.砼强度等级:C152.:现浇室外围墙柱3.:详见施工图及03J012 -1图集10m30.4535010403001001现浇砼基础梁商砼1.砼强度等级:C152.:现浇室外围墙基础3.:详见施工图及03J012 -1图集10m31.66736010403005001现浇砼过梁商砼1.砼强度等级:C152.:现浇室内门口上方10m30.0637010404001003现浇混凝土墙商砼1.砼强度等级:C152.:现浇室外围墙3.:详见施工图及03J012 -1图集10m30.85338010412008001预制砼盖板商砼1.砼强度等级:C152.:现浇室外门库盖板10m30.07439011201001050现浇混凝土矩形柱模板及支撑1.模板及支撑方式:自定100m20.0940011201001061现浇混凝土基础梁模板及支撑1.模板及支撑方式:自定100m20.32641011201001068现浇混凝土过梁模板及支撑1.模板及支撑方式:自定100m20.08942011201001079现浇混凝土直形墙模板及支撑1.模板及支撑方式:自定100m20.46343011201002012现场预制混凝土平板及模板1.模板及支撑方式:自定10m30.0744010416001019现浇混凝土钢筋螺纹钢筋Φ141.规格直径:二级 直径142.:现浇钢筋砼t0.15145010416001035现浇混凝土钢筋圆钢筋Φ6.51.规格直径:一级 直径6.52.:现浇钢筋砼t0.06346010416001002现浇混凝土钢筋圆钢筋Φ81.规格直径:三级 直径82.:现浇钢筋砼t0.04447010416001001现浇混凝土钢筋圆钢筋Φ6.51.规格直径:一级 直径6.52.:现浇钢筋砼3.类型:箍筋t0.047　　防水工程　　　48010703002008墙、地面聚氨酯2mm厚1.涂膜厚度:2mm厚2.防水部位:淋浴间地面及墙面上返500mm100m21.77　　门窗工程　　　49020401005004成品门安装1.门类型:成品实木平开门2.门扇尺寸:900mm*2100mm3.详见施工图:详见施工图100m20.0450020406007001单层塑钢窗1.窗类型:塑钢推拉窗2.窗扇尺寸:1650mm*1100mm3.详见施工图:详见施工图100m20.01851020407001004木门窗套免漆1.面层材料品种、规格、颜色:面漆门窗套2.装饰条类型:100mm实木装饰条粘贴3.详见施工图100m20.07352020409003002大理石窗台板(厚25mm)1.窗台板材质、规格:15mm厚大理石2.详见施工图100m20.004　　楼地面工程　　　53********1006楼地面人工级配砂砂石垫层1.垫层厚度、砂浆配合比:人工陪砂，100mm厚垫层10m30.1654********1009楼地面砼或硬基层上水泥砂浆找平层30mm1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层2.:详见施工图100m22.15555********2002地砖楼地面周长(1200mm以内)1.结合层厚度、砂浆配合比:30 mm1:3干硬性水泥砂浆结合层2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300防滑地砖3.嵌缝材料种类:干水泥擦缝4.详见施工图100m20.54956********2005地砖楼地面周长(2400mm以内)1.结合层厚度、砂浆配合比:30 mm1:3干硬性水泥砂浆结合层2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600玻化砖3.嵌缝材料种类:干水泥擦缝4.详见施工图100m21.5957020104002017长条复合地板铺在砼面上1.基层材料种类、规格:2mm防潮膜2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:长条实木复合地板100m21.03258020105002001大理石直线形踢脚线 水泥砂浆粘贴1.踢脚线高度:80mm高2.粘贴层厚度、材料种类:9mm厚1:2水泥砂浆3.面层材料品种、规格、颜色:黑金沙大理石踢脚线4.详见施工图100m20.05659020105005001塑料板踢脚线 装配式1.踢脚线高度:80mm高2.面层材料品种、规格、颜色:PVC踢脚板装配式3.详见施工图100m20.04160020109001001大理石过门石1.工程部位:浴区门口地面2.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5mm水泥砂浆30mm厚3.贴结合层厚度、材料种类:1:3mm水泥砂浆20mm厚4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:200mm宽大理石5.:详见施工图100m20.01661B-08办公室地板修整见暂估价项1　　墙、柱面工程　　　62010803003007墙体保温墙内夹苯板厚100mm1.隔离层材料种类:苯板厚100mm2.:详见施工图100m20.3463********1059墙面墙裙抹水泥砂浆20mm 砖墙1.墙体类型:砖墙2.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平层3.:详见施工图100m24.60364********3043面砖(水泥砂浆粘贴)周长在1600mm以内1.贴结层厚度、材料种类:水泥砂浆粘贴2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*450mm面砖3.详见施工图100m23.15365020207001014装饰板墙面龙骨基层 断面45cm2以内 木龙骨平均中距(50cm以内)1.龙骨材料种类:木龙骨2.龙骨材料规格:30*50mm3.:详见施工图100m20.08766020207001017装饰板墙面龙骨基层 轻钢龙骨中距(竖603mm横1500mm以内)1.龙骨材料种类:轻钢龙骨2.:详见施工图100m20.32167020207001025装饰板墙面细木工板基层1.基层材料种类、规格:12mm阻燃细木工板2.:详见施工图100m20.08768020207001027镜面玻璃墙面在胶合板上粘贴1.面层材料品种、规格、品种、颜色:茶镜磨边造型2.:详见施工图100m20.04869020207001035樱桃木板面墙面1.面层材料品种、规格、品种、颜色:樱桃木饰面造型2.:详见施工图100m20.03970020207001038石膏板墙面1.面层材料品种、规格、品种、颜色:双面9mm石膏板饰面2.:详见施工图100m20.64271020207001053岩棉吸音板墙面1.隔离层材料种类:岩棉吸音板隔离层2.:详见施工图100m20.32　　天棚工程　　　72020302001021装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(300mm×300mm)平面1.吊顶形式:平面吊顶2.龙骨材料:φ8吊杆、配套U型轻钢龙骨300*300mm3.详见施工图100m20.54973020302001023装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(450mm×450mm)平面1.吊顶形式:平面吊顶2.龙骨材料:φ8吊杆、配套U型轻钢龙骨450*450mm3.详见施工图100m22.62274020302001025装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(600mm×600mm)平面1.吊顶形式:平面吊顶2.龙骨材料:φ8吊杆、配套U型轻钢龙骨600*600mm3.详见施工图100m22.59975020302001094矿棉板天棚面层搁放在龙骨上1.面层材料:600*600mm矿棉板2.:详见施工图100m22.59976020302001097防水石膏板天棚面层安在U型轻钢龙骨上1.面层材料:9mm防水石膏板2.:详见施工图100m20.86677020302001126方型铝扣板天棚300×3001.面层材料:300*300集成铝扣板2.压条材料:配套铝制收边条100m20.54978020302001222石膏板天棚面层安在U型轻钢龙骨上1.面层材料:9mm石膏板2.:详见施工图100m21.75679020303003002天棚灯具开孔筒灯孔1.天棚灯具开孔2.详见施工图10个280B-09办公室天棚修整见暂估价　1　　油漆涂料裱糊工程　　　81020501001040润油粉、刮腻子、聚氨酯漆三遍其他木材面1.腻子种类:润油粉、刮腻子2.刮腻子要求:腻子二遍3.油漆品种、刷漆遍数:聚氨酯油漆三遍4.:详见施工图100m20.03982020506001002防水乳胶漆三遍抹灰面1.油漆品种、刷漆遍数:防水乳胶漆喷涂3遍2.详见施工图100m20.86683020506001022乳胶漆三遍抹灰面（米黄色）1.油漆品种、刷漆遍数:米黄色乳胶漆喷涂3遍2.详见施工图100m20.33884020506001023乳胶漆三遍抹灰面（白色）1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆喷涂3遍2.详见施工图100m234.22985020507001061天棚刮防水大白三遍1.刮腻子要求:批刮腻子3遍2.部位:天棚3.详见施工图100m20.86686020507001063天棚刮大白三遍1.刮腻子要求:防水批刮腻子3遍2.部位:天棚3.详见施工图100m22.52187020507001064墙面刮大白三遍1.刮腻子要求:批刮腻子3遍2.部位:墙面3.详见施工图100m232.04688020509001002墙面贴装饰画1.材料种类:装饰画2.部位:墙面3.详见施工图100m20.09　　其他工程　　　89020603001001大理石洗漱台1m2以内1.台面材料品种、规格、颜色:大理石台面，磨45°斜边2.支架、配件品种、规格:40*40mm角钢3.详见施工图10m20.3390020603007001卫生纸盒1.材质:不锈钢10只0.391020603009005不带框镜面玻璃1m2以内1.基层材料:15mm阻燃细木工板2.镜面玻璃:银镜四边倒直边3.详见施工图10m20.1892020603012001不锈钢浴巾架安装1.材料品种:不锈钢浴巾架10个0.293020604002005木质装饰线条宽度(100mm)内1.1.基层类型:砖墙2.2.线条材料品种、规格、颜色:100*60mm木质线条3.:详见施工图100m0.256　　办公设备工程　　　94B-06电视、消毒柜、茶台、沙发、空调、餐桌、座椅见暂估价项195B-07乒乓球室装修及设备见暂估价项1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?措施项目清单计价表工程名称：中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程-土建、装饰　序号项目名称数量一组织措施项目　1安全文明施工措施费　2夜间施工增加费　3二次搬运费　4已完工程及设备保护费　5冬雨季施工费　6市政工程干扰费　7其他措施项目费　　　　　　　　　　?主要材料价格表工程名称：中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程-土建、装饰序号编码材料名称规格、型号等特殊要求单位单价(元)1C00051花岗岩板500×500(综合)　m2　2C00061陶瓷地面砖600×600　m2　3C00088石膏板　m2　4C00242全瓷墙面砖400×400　m2　5C00305花岗岩板(综合)　m2　6C00385@1复合地板(成品)　m2　7C00482乳白胶　kg　8C00561纤维素　kg　9C00697矿棉板　m2　10C00726铝扣板300×300　m2　11C00840乳胶漆　kg　12C01170水泥32.5MPakg　13C0380机制砖(红砖)　千块　14C0418聚氨酯甲料　kg　15C0421聚氨酯乙料　kg　16C0468砾(碎)石　m3　17C0662商品混凝土(综合)　m3　18C0668石灰膏　m3　19C0691水泥32.5MPakg　20C0901中砂(干净)　m3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?分部分项工程量清单工程名称：中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程-电气工程序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量　　拆除工程　　　1030212001051钢管拆除 公称口径15mm1.名称：镀锌钢管2.规格：SC15100m4.242030212003004配线拆除BV2.51.型号规格：BV2.5100m16.563030213003153灯具拆除　10套11.34030204018003配电箱拆除　10套1.25030204031081开关拆除　10套13.66030204031112插座拆除　10套12.4　　安装工程　　　7030204018004配电箱安装 ALB2-1详见设计台18030204018006配电箱安装 ALB2-2详见设计台19030204018007配电箱安装 ALB2-3详见设计台110030204018008配电箱安装 APB1详见设计台111030204018009配电箱安装 ALB1-1详见设计台112030204018010配电箱安装 AL1-1详见设计台113030204018011水泵控制箱安装　台114030204018012配电箱安装 AL2-1～ AL5-1　台415030212001023砖、混凝土结构明配 钢管公称口径15mm以内1.名称：镀锌钢管2.规格：SC15100m5.716030212001024砖、混凝土结构明配 钢管公称口径20mm以内1.名称：镀锌钢管2.规格：SC20100m2.7717030212001025砖、混凝土结构明配 钢管公称口径25mm以内1.名称：镀锌钢管2.规格：SC25100m218030212001034砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径15mm以内1.名称：镀锌钢管2.规格：SC15100m0.5819030212001035砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径20mm以内1.名称：镀锌钢管2.规格：SC20100m0.7820030212001036砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径25mm以内1.名称：镀锌钢管2.规格：SC25100m0.9721030212001039砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径50mm以内1.名称：镀锌钢管2.规格：SC50100m0.1422030212001109吊棚内暗敷设 可挠金属FL15　100m2.2723030212003190管内穿线 BV2.51.型号规格：BV2.5100m单线18.4524030212003005管内穿线 BV41.型号规格：BV4100m单线5.925030212003191管内穿线 NH-BV2.51.型号规格：NH-BV2.5100m单线2.0726030204031157无端子外部接线 2.5　10个3.627030204031158无端子外部接线 4　10个0.328030204031173扳式暗开关(单控) 单联1. 规格:86系列，10A10套11.429030204031174扳式暗开关(单控) 双联1. 规格:86系列，10A10套1.430030204031175扳式暗开关(单控) 三联1. 规格:86系列，10A10套2.1310302040311765孔10A插座1. 规格:86系列，10A10套12.9320302040311773孔16A插座1. 规格:86系列，10A10套0.233030204031178防溅3孔16A插座1. 规格:86系列，10A10套1.334030213001021半圆球吸顶灯　10套1.135030213003146应急灯　10套0.736030213004014成套型荧光灯 吸顶式 单管　10套137030213004015成套型荧光灯 吸顶式 双管　10套0.838030213003185筒灯灯具 嵌入式　10套1039030212003204暗装 接线盒　10个7.340030212003187明装 普通接线盒　10个16.441030212003176动力配管混凝土地面刨沟 管径20mm以内　10m13.742030212003178动力配管混凝土地面刨沟 管径50mm以内　10m10.843031205010014墙壁打孔砖墙 墙厚240mm　个2044030211015002低压笼型电动机调试 电磁控制　台145030206006001交流异步电机检查接线 功率3kW以下　台146CB0001剔开关插座洞　个7347CB0002剔配电箱洞　个248CB0003门禁、监控系统见暂估价项149CB0004可视对讲系统见暂估价项150CB0005通讯系统改造见暂估价项1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?措施项目清单计价表工程名称：中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程-电气工程　序号项目名称数量一组织措施项目　1安全文明施工措施费　2夜间施工增加费　3二次搬运费　4已完工程及设备保护费　5冬雨季施工费　6市政工程干扰费　7其他措施项目费　　　　　　　　　　?主要材料价格表工程名称：中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程-电气工程序号编码材料名称规格、型号等特殊要求单位单价(元)1Z01241@1钢管SC15　m　2Z01241@2钢管SC20　m　3Z01241@3钢管SC25　m　4Z01241@4钢管SC50　m　5Z01327金属软管Φ25　m　6Z01335@1BV2.5　m　7Z01335@2BV4　m　8Z01335@3NH-BV2.5　m　9Z01338@1金属FL15　m　10Z02400@2接线盒　个　11Z03383@15孔10A插座　套　12Z03383@23孔16A插座　套　13Z03383@3防溅3孔16A插座　套　14Z03384@3半圆球吸顶灯　套　15Z03384@7双管荧光灯　套　16Z03384@8单管荧光灯　套　17Z03384@9筒灯　套　18Z03480金属软管活接头Φ25　套　19Z03702@1单联开关　只　20Z03702@2双联开关　只　21Z03702@3三联开关　只　22补充主材001ALB2-2　台　23补充主材002ALB2-3　台　24补充主材003APB1　台　25补充主材004ALB2-1　台　26补充主材005AL2-1～ AL5-1　台　27补充主材006ALB1-1　台　28补充主材007AL1-1　台　29补充主材008水泵控制箱　台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?分部分项工程量清单工程名称：中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程-水暖、通风工程序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量　　地下外网维修改造　　　1ZB001室外管网部分拆改见暂估价项1　　给排水改造　　　　　给排水管网维修、改造（浴室）　　　2030801005057管道拆除1.上水管道拆除10m3.53030801004011管道拆除1.下水管道拆除10m64030804012009坐式大便器拆除1.洁具拆除10组0.25030804003009台式洗脸盆拆除1.洁具拆除10组0.26030801004004铸铁排水管安装 DN150铸铁排水管1.规格：DN15010m1.57030801004003铸铁排水管安装 DN100铸铁排水管1.规格：DN10010m2.28030801004002铸铁排水管安装 DN75铸铁排水管1.规格：DN7510m0.39030801005072室内承插塑料排水管安装(零件粘接) DN50UPVC塑料排水管1.规格：DN5010m1.510030801005074室内承插塑料排水管(零件粘接) DN100UPVC塑料排水管1.规格：DN10010m0.511030801005128室内塑料给水管(热熔) 管外径25mm以内PPR塑料给水管1.规格：DN2010m2.212030801005129室内塑料给水管(热熔) 管外径32mm以内PPR塑料给水管1.规格：DN2510m1.413030801005130室内塑料给水管(热熔) 管外径40mm以内PPR塑料给水管1.规格：DN3210m1.514030804007002淋浴器安装　10组0.215030804003015洗脸盆安装　10组0.216030804012002蹲式大便器安装　10组0.317030804017001地漏安装 DN50　10个0.918030804018005地面扫除口安装 DN150　10个0.119030804020001卫生间电热水器安装　台1020030804020006电热水炉安装见暂估价台1　　集水坑改造（2个）　　　21030801002057室内钢管拆除 DN1001.压力排水管拆除10m122030801002056室内钢管拆除 DN801.压力排水管拆除10m1.623030109001002水泵拆除1.水泵拆除台424030803003005焊接法兰阀门、避震喉拆除 DN801.闸阀、止回阀、避震喉拆除个1225031001002001压力表拆除1.压力表拆除台(块)126030801002065室内钢管安装 DN1001.压力排水管安装10m127030801002066室内钢管安装 DN801.压力排水管安装10m1.628030109001063水泵安装1.水泵安装台429030803003040焊接法兰闸阀安装 DN80闸阀1.规格：DN80个430030803003041焊接法兰止回阀安装 DN80止回阀1.规格：DN80个431030801006003避震喉安装 DN80避震喉1.规格：DN80个432031001002014压力表安装1.压力表安装台(块)1　　采暖改造　　　33030805004001散热器拆除1.按现场情况拆除散热器10m61.434030801005126管道拆除1.按现场情况拆除管道10m22.535030803001027螺纹阀门拆除1.阀门拆除个31536030805004025散热器安装钢翼管散热器1.型号：GY3/L-12.△T=64.5℃ 每米散热器散热量为 1707W10m61.437030801005127室内塑料给水管(热熔) 管外径32mm以内PPR热水管1.规格：DN2510m18938030803001003螺纹阀门安装 DN25阀门安装1.规格：DN25个31539ZB002暖气罩及装饰面拆除恢复见暂估价项140ZB003地下食堂采暖改造见暂估价项141ZB004周转房采暖改造（铸铁散热器及相应管线拆除安装）见暂估价项1　　通风改造　　　42030902001007镀锌薄钢板矩形风管制作安装(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下　10m24.343030902001006镀锌薄钢板矩形风管制作安装(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下　10m217.544030903011016排风口安装排风口1.规格：400*320个445030903011028排风口安装排风口1.规格：200*160个746030903001012风管止回阀安装周长800mm以内风管止回阀1.详见图纸个147030901002001排风机安装 风量4500m3/h以下排风机规格：3000m3/h0.3kw台148ZB005除湿机安装除湿机1.规格： 850m3/h0.7kw除湿量58L/d台149ZB006除湿机安装除湿机1.规格： 2100m3/h3.8kw除湿量168L/d台150ZB007空调改造见暂估价项1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?措施项目清单计价表工程名称：中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程-水暖、通风工程　序号项目名称数量一组织措施项目　1安全文明施工措施费　2夜间施工增加费　3二次搬运费　4已完工程及设备保护费　5冬雨季施工费　6市政工程干扰费　7其他措施项目费　　　　　　　　　　?主要材料价格表工程名称：中山区七星街81号财政部驻大连市财政监察专员办事处办公楼装饰装修改造工程-水暖、通风工程序号编码材料名称规格、型号等特殊要求单位单价(元)1C00940主镀锌钢板δ0.75　m2　2Z00939镀锌钢板δ0.5　m2　3Z01180承插塑料排水管DN100　m　4Z01185承插塑料排水管DN50　m　5Z01290焊接钢管DN100　m　6Z01303@1钢翼管散热器GY3/L-1　m　7Z01306焊接钢管DN80　m　8Z01392@1铸铁排水管DN100　m　9Z01393@1铸铁排水管DN150　m　10Z01396@1铸铁排水管DN75　m　11Z01405@1PPR塑料给水管DN20　m　12Z01405@2PPR塑料给水管DN32　m　13Z01405@3PPR塑料给水管DN25　m　14Z01405@4PPR热水管DN25　m　15Z01761@1避震喉DN80　个　16Z01780承插塑料排水管件DN100　个　17Z01785承插塑料排水管件DN50　个　18Z01802@1瓷蹲式大便器　套　19Z01855地漏DN50　个　20Z01859地面扫除口DN150　个　21Z02045@1法兰止回阀DN80　个　22Z02045@2法兰闸阀DN80　个　23Z02474莲蓬喷头　个　24Z02492螺纹阀门DN25　个　25Z02709@1PPR塑料给水管接头零件DN20　个　26Z02709@2PPR塑料给水管接头零件DN32　个　27Z02709@3PPR塑料给水管接头零件DN25　个　28Z02709@4PPR热水管接头零件DN25　个　29Z03589@1压力表　套　30Z03608台式洗脸盆　套　31补充主材001电热水器　台　32补充主材003潜污泵　台　33补充主材004风管止回阀　个　34补充主材004@1排风口400*320　个　35补充主材005排风口200*160　个　36补充主材006排风机3000m3/h0.3kw　台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?附件：七星街81号财政部监察办公楼维修清单 七星街81号财政部监察办公楼维修清单1、门前地面、花台拆除，铺设大理石防滑地面，重新设计自动大门（安装自动大门及监视系统、可视对讲）；2、办公楼外立面石材墙面45%重新拆除修补；3、二至五层走廊吊顶拆除重新安装；4、二至五层室内、走廊墙面铲除原有大白乳胶漆，重新粉刷，部分损坏位置进行修复；5、局部重新铺设电话线、网线，二楼配线室配线架改造，电话接线口改为插拔式；网络设备安装到位；预留外网光纤线路；6、室内电源插座及开关更换，走廊吊顶内老化电线更换；7、走廊照明灯具更换；8、根据要求，按提供的第四层图纸作为标准层，1-5层图纸内的暖气及管线拆除重新安装；暖气罩及装饰面的拆除恢复；地下食堂暖气及管线拆除安装；9、增加地下一、二层通信信号放大器；10、地下一层（1）办公室及走廊西侧墙面铲除原有大白乳胶漆，重新粉刷；（2）西侧房间改造成餐厅（精装修见图），新增轻钢龙骨隔墙，部分墙体保温处理；增设通风系统、除湿机，改造电气线路；11、地下二层（1）现有男女浴室区域全部拆除，重新做防水，重新设计安装男女浴室（男女浴区各1个喷头、1个台盆）；（2）排污井重新疏通维修（设置检修口），两个集水坑内泵及配件管线拆除重新安装；（3）地下二层西向房间增设通风系统，健身房重新装修，地下做防水处理,600*600玻化砖，大理石踢脚线；健身房及走廊进行重新粉刷；（4）部分墙体拆除，改成乒乓球室；乒乓球室装修及设备；12、办公设备（电视、消毒柜、茶台、沙发、空调、餐桌、座椅等）13、办公楼西侧门头房100㎡内装修，地面防潮强化复合地板，PVC踢脚线，石膏板乳胶漆天花，墙面乳胶漆铲除，重新粉刷；14、周转房100㎡更换暖气（铸铁散热器及相应管线的拆除安装）；15、各楼层盥洗室增加一个小热水器为洗手提供热水，共10台；16、楼梯间墙面及天花铲除原有大白乳胶漆，重新粉刷；17、部分房间地面地板拆换修补（400m2）;18、部分房间天花维修整理（260m2），开检修口(20个)；19、外管网改造（化粪池拆修、沟槽挖填、管线拆除安装、井室拆除砌筑等）；20、-2-5层照明配电箱更换；21、空调改造（具体内容依据现场）。22、暂估价表序号项目名称单位数量金额（万元）1不锈钢电动伸缩门樘17.52金属字（16个）组113办公设备项1104乒乓球室装修及设备项1155办公室内天棚修整项116办公室内地板修整项117室外管网部分拆改（含化粪池改造）项168电热水炉台11.59周转房采暖改造（铸铁散热器拆除安装、及相应管线拆除安装）项1610空调改造项1411地下食堂采暖改造项1312暖气罩及装饰面拆除恢复项1813门禁、监视系统项11.514可视对讲系统项10.515通讯系统改造项115