从化市人民法院漏项监理服务项目竞 争 性 谈 判 文 件（项目编号：0724-1301E09N1298）国义招标股份有限公司中国?广州 二○一三年七月总目录第一部分 竞争性谈判公告第二部分 供应商须知第三部分 合同条款第四部分 项目报价文件格式第五部分 用户需求书 第一部分竞 争 性 谈 判 公 告 国义招标股份有限公司竞 争 性 谈 判 公 告 国义招标股份有限公司（以下简称“采购代理机构”）受从化市人民法院委托，公开请合格的供应商就以下有关服务进行竞争性谈判并提交报价文件及报价：1．项目编号：0724-1301E09N1298 2．项目名称：从化市人民法院漏项监理服务项目 3．项目内容：采购标的名称数量采购预算C0202(工程监理)1项22万元详细技术规范请参阅竞争性谈判文件中第五部分《用户需求书》。供应商应对全部内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价，如有缺漏，将导致其报价无效。4．标的类型：服务5．服务地点: 从化市人民法院 6．响应服务商资格：（1）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；（2）具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，持有工商行政管理部门核发的营业执照；（3）具备建设部颁发的监理综合资质或机电安装工程监理乙级或以上资质；（4）响应服务商拟任本项目总监理工程师的人员必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为机电安装工程，注册执业单位为本公司；（5）提供检察机关出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件(具体办理事宜请查阅广州市政府采购网《关于加强政府采购供应商资格审查的通知》)及《公平竞争承诺书》原件;（6）本项目不允许联合体报价。注：参与本项目报价的服务商，报名时需由拟任本项目总监理工程师的人员凭以下资料购买谈判文件：（1）企业营业执照副本复印件；（2）组织机构代码证副本复印件；（3）监理资质证书复印件；（4）总监理工程师的资格证书、身份证及在本单位购买的2012年度社保证明复印件。（复印件须注明“与原件相符”并加盖公章，并提供原件核对）7．竞争性谈判文件由采购代理机构发售。有兴趣的供应商可从 2013年07月 06日至2013年07月 16日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00(北京时间) 凭营业执照复印件（加盖公章）及法人授权函到以下地址购买竞争性谈判文件（节假日除外），本竞争性谈判文件每套售价为150元人民币，售后不退。采购代理机构联系方式：国义招标股份有限公司广州市东风东路726号1楼电话：86 20 ********传真：86 20 ******** 开户银行：招商银行股份有限公司广州体育东路支行帐号：***************国内邮购竞争性谈判文件者应加50元人民币作特快专递费。采购代理机构将用航空快递及时寄去竞争性谈判文件，但在任何情况下采购代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任。8．所有供应商递交的竞争性谈判报价文件必须附有一份保证金(保证金金额要求为￥1,000.00元，具体递交方式详见供应商须知)。方案及保证金必须在规定的递交报价文件截止时间之前由供应商授权代表亲自送达下列地点，采购代理机构将不接受其它形式的报价文件及报价。国义招标股份有限公司2楼 3号会议室地址： 广州市东风东路726号2楼9．递交报价文件截止时间：2013年07月17日上午09:30(北京时间)，同日进行竞争性谈判；10．竞争性谈判地点：国义招标股份有限公司2 楼3号会议室11．采购代理机构将不负责供应商准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用。12． 购买了竞争性谈判文件，而不参加竞争性谈判的供应商，请在递交报价文件截止前3日以书面形式通知采购代理机构。13．本公告产生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，争议应提交广州仲裁委员会按其仲裁规则在广州进行仲裁。14．有关此次竞争性谈判公告之事宜，可按下列地址以书面或传真的形式向采购代理机构查询（法定节假日除外）：国义招标股份有限公司地址： 广州市东风东路726号7楼电话： (8620) ********-***传真： (8620) ********网址：www.gmgitc.com联 系 人：李自坚、曾卉君 第二部分供 应 商 须 知 第二部分 供应商须知目录A. 说 明41项目说明42定义43合格的供应商54合格的货物和服务55竞争性谈判费用5B． 竞争性谈判文件66竞争性谈判文件构成67竞争性谈判文件的澄清68竞争性谈判文件的修改69竞争性谈判语言及计量单位7C． 项目报价文件的编制810报价文件语言及计量811项目报价文件的构成812说明信函913项目报价914报价货币915证明供应商有资格履行合同的文件916证明服务的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件917保证金1018知识产权和专利权1119保密1120报价文件有效期1121项目报价文件的式样和签署1122不允许偏离的条款12D、项目报价文件的递交1323项目报价文件的密封和标记1324递交报价文件截止时间1325迟交的项目报价文件13E、竞争性谈判过程1426报价文件的递交1427评审及谈判小组1428项目报价文件的初审1429报价文件的审阅1530竞争性谈判1531报价1532供应商最后报价的评价1533成交供应商的确定1634与采购代理机构和采购人的接触16F、授予合同1735合同授予标准1736授予合同时更改采购货物和服务数量的权力1737接受和拒绝任何或所有报价文件的权力1738成交通知书1739签订合同1740成交服务费1841成交结果通知18A. 说 明1项目说明1.1从化市人民法院拟就漏项监理服务进行国内采购，本项目采用竞争性谈判形式确定成交供应商，国义招标股份有限公司（以下简称“采购代理机构”）受从化市人民法院委托组织竞争性谈判工作。1.2采购范围本项目项下设备及相关服务：采购标的名称数量采购预算C0202(工程监理)1项22万元详细技术规范请参阅竞争性谈判文件中第五部分《用户需求书》。供应商应对全部内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价，如有缺漏，将导致其报价无效。1.3采购要求1.3.1本项目交货期：供应商应根据“用户需求书”的相关要求制定工作时间表。原则上以竞争性谈判公告函中规定为准。1.3.2供应商的项目报价应将相关服务分类报价，报价总和为本项目的项目总价。1.3.3供应商须按“用户需求”中规定提供备品备件。1.3.4供应商报价中的服务费应是供应商为完成本项目的总服务费，包括但不限于“用户需求书”中所列项目的费用。1.3.5供应商必须提交对竞争性谈判文件实质性响应的项目报价文件。2定义2.1本文件中下列术语定义为：服务：指供应商依据用户需求所提供的服务、设计、培训、安装、进行所有测试、保证及技术支持。供应商：指与第3条规定的要求一致的、响应竞争性谈判公告、参加竞争性竞争性谈判的法人或其他组织。采购代理机构：指本竞争性谈判文件规定之采购代理机构，即国义招标股份有限公司。采购人：从化市人民法院。合同:指由竞争性谈判所产生的合同或合约文件。3合格的供应商3.1 供应商必须是来自中华人民共和国（以下简称“合格来源国”）的独立企业法人，不接受联合体报价。3.2 不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一项目竞争的供应商：（1）彼此存在投资与被投资关系的；（2）彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。3.3 供应商须具有原厂授权，不得转包、分包、外包报价标的主体。4 合格的货物和服务4.1 合同中提供的所有货物及有关服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些货物和服务。5竞争性谈判费用供应商应承担所有编写项目报价文件和参加竞争性谈判的所有费用，不论竞争性谈判的结果如何，采购代理机构和委托方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。B． 竞争性谈判文件6竞争性谈判文件构成6.1 要求提供的货物、竞争性谈判过程和合同条件在竞争性谈判文件中均有说明。竞争性谈判文件包括：第一部分 竞争性谈判公告 第二部分 供应商须知第三部分 合同条款第四部分 附件--项目报价文件格式第五部分用户需求书6.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者项目报价文件没有对竞争性谈判文件各方面都作出实质性响应的供应商的项目报价文件将被拒绝。7竞争性谈判文件的澄清7.1 任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的供应商，均应以书面形式或电报（以下提到电报均包括电传、传真）通知采购代理机构。7.2 采购代理机构将以书面答复每个购买竞争性谈判文件的供应商；如有需要，采购代理机构可专门组织竞争性谈判文件答疑会议。8竞争性谈判文件的修改8.1 在规定的递交报价文件截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动或在解答供应商提出的需澄清问题时以修改书对竞争性谈判文件进行修改。也可由谈判小组在谈判过程中，审核供应商文件后对谈判要求作出统一修改和澄清。8.2 修改书是竞争性谈判文件的组成部分，对所有参与供应商均有约束力。供应商在收到竞争性谈判文件的修改书应书面通知采购代理机构。8.3 为使供应商编写报价文件时，有充分时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，采购代理机构可自行决定，酌情延长截止日期。9 竞争性谈判语言及计量单位9.1 采购方发出的竞争性谈判文件采用中文。9.2 竞争性谈判文件中使用的计量单位都是公制系统。C． 项目报价文件的编制10报价文件语言及计量10.1供应商提交的项目报价文件以及供应商与采购代理机构就有关竞争性谈判的所有往来函电均应使用中文。供应商提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本，以中文为准。10.2项目报价文件中及所有供应商与采购代理机构往来文件中的计量单位采用公制系统。11项目报价文件的构成供应商编写的项目报价文件应包括下列部分：11.1一次报价信封，内装一次报价表及保证金汇款声明函（格式见第四部分附件）并单独密封。信封上按谈判人须知第23.1、23.2和23.3条的规定标注。11.2商务部分内容如下：a)竞争性谈判文件第四部分之各附件；b)按供应商须知第15条要求出具的资格证明文件，证明供应商是合格的，而且成交后该供应商具有履行合同的能力；c) 按供应商须知第17条规定提交的保证金；11.3技术部分a)对竞争性谈判文件第五部分用户需求书的书面应答，包括但不限于服务计划描述、服务规范、质量指标、工具配备、人员安排等；b) 证明服务与竞争性谈判文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据，包括但不限于：a.服务主要技术指标内容的详细说明；b.逐条对竞争性谈判文件第五部分用户需求书进行评议，说明所提供的服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或说明与技术规格条文的偏差和例外。c.服务工作计划和时间、人员安排等有关资料和说明。d.具有的其他优势的说明；11.4电子文件，供应商必须随项目报价文件同时提交一套无病毒电子文件，电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”并按规定标注。其中所有文件不做压缩处理、不留密码，资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存。12说明信函12.1供应商应完整填写竞争性谈判文件中规定的说明信函,以及相应的项目报价表，说明所提供服务、内容、其中配件货物的原产地、数量及价格。13项目报价13.1供应商应在适当的项目报价表上标明本项目拟提供的货物的单价、每个单项的小计、整个报价文件的总报价以及货物的产地品牌型号。13.2供应商应报完成全部用户需求内容的含税人民币价格。报价中应已包括但不限于各种人工费用、物料费用、管理费用、税费、利润等。供应商必须按“用户需求书”规定的报价方案报价，否则视为非响应性报价。供应商应按满足用户需求书要求的配置列每个单项逐项报价。13.3供应商的最后谈判报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。14报价货币14.1供应商应该用人民币报价。15证明供应商有资格履行合同的文件15.1供应商应按规定提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的文件，并作为其项目报价文件的一部分。15.2* 供应商提交的在成交后有资格履行合同的证明文件应使采购人和采购代理机构满意：(a)供应商已具备履行合同所需的财务、技术、生产和供货能力，包括为了履行服务进行人员配置的能力；(b)营业执照和国家、省、市管理部门签发的销售许可证(复印件加盖公章)。(c)有关授权代理人的资料和制造商的授权书(若供应商为代理商)。16证明服务的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件16.1供应商应提交证明其拟供的服务的合格性符合竞争性谈判文件规定的文件，并作为其项目报价文件的一部分。16.2证明服务与竞争性谈判文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据，包括：a．服务主要内容、标准、质量、人员资质、计划安排、报告审核等的详细说明；b．采购文件第五部分“用户需求书”中规定的要求进行详细应答和说明。c．逐条对采购文件第五部分用户需求书进行评议，说明所提供服务已对采购人的要求做出了实质性的响应，或说明与采购人要求的偏差和例外。17保证金17.1供应商应根据供应商须知规定递交的保证金(保证金金额要求为￥1,000.00元)，并作为报价文件的一部分。17.2保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因供应商的行为而蒙受的损失，采购代理机构和采购人在因供应商的行为受到损害时可没收供应商的保证金。17.3保证金应用报价货币，保证金应在递交报价文件截止时间前三天以报价供应商名义电汇至采购代理机构保证金专用帐户（帐号信息如下），并在递交报价文件时出示电汇回单原件，回单复印件应粘贴在保证金汇款声明函中（不应以个人名义办理保证金汇款手续，不接受其他形式所递交的保证金）。收款人：国义招标股份有限公司开户银行：招商银行股份有限公司广州体育东路支行帐号：***************供应商须在汇款或转帐附言标注本次项目编号，同时详细填写 “保证金汇款声明函” （详见第四部分附件二），并与一次报价表一起封装在单独的信封内递交，以便办理保证金的退还手续。17.4凡没有根据规定随附保证金的报价文件，应视为非响应报价文件予以拒绝。17.5未成交供应商的保证金，将在发出《竞争性谈判结果通知书》后五（个）工作日内原额退还，以先到的时间为准。如在退还保证金时发生银行费用，则需在保证金金额内扣减银行费用后将保证金退回供应商。17.6成交供应商的保证金，在签订合同后予以退还。17.7下列任何情况发生时，保证金将被没收：(1)供应商在项目报价文件中规定的有效期内撤回其报价文件；或(2)成交供应商在规定期限内未能签订合同根据供应商须知第39条规定签订合同；18知识产权和专利权18.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。18.2报价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。19保密19.1如采购人向供应商提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。20报价文件有效期20.1项目报价文件应在竞争性谈判公告函规定的竞争性谈判日后的90天有效期内保持有效。报价文件有效期比规定短的将被视为非响应报价而予以拒绝。20.2特殊情况下在原有报价文件有效期截止之前，采购代理机构可征求供应商同意延长报价文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式(或电报)提交。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求，其保证金将不会被没收。接受报价文件有效期延长的供应商将只会要求其相应地延长其保证金的有效期。在这种情况下，有关保证金的退还和没收的规定将在有效期延长期内继续有效。21项目报价文件的式样和签署21.1供应商应准备一份项目报价文件正本和三份副本，每套项目报价文件须清楚地标明“项目报价文件正本”或“项目报价文件副本”，副本必须编号。一旦正本和副本不符，以正本为准。 21.2项目报价文件的正本和所有的副本均需打印或用不退色墨水书写，并由经供应商正式授权且对供应商有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在项目报价文件中。21.3任何行间插字、涂改和增删，必须由项目报价文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。电传和传真的项目报价文件不接受。22不允许偏离的条款22.1竞争性谈判文件中的重要条款不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有偏离，则是供应商的风险。不允许偏离的条款如下列：1)“*”号条款；2)资质文件；3)竞争性谈判文件规定的其它必须具备的内容。22.2对供应商须知22.1条中任何条款的偏离将导致报价文件无效。22.3下述条款不应视作不可偏离：1)未加注“*”号的条款；2)用户需求书中已明确的供应商可提供其他优选报价文件部分。22.4项目报价文件中技术参数、功能或其他内容优于用户需求书要求部分不视作偏离，将不被拒绝，供应商对这种优于用户需求书要求的情况必须单独说明。D、项目报价文件的递交23项目报价文件的密封和标记23.1供应商应将项目报价文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。全部副本可以封装在一个信封中。副本应编号（副本1、副本2、副本3）。23.2所有信封均应清楚标明：a．收件人：国义招标股份有限公司项目编号：0724-1301E09N1298项目名称：从化市人民法院漏项监理服务项目标的名称： 供应商：（供应商全称 ） 供应商地址： 及在本项目规定的竞争性谈判报价文件递交截止时间之前不得启封的字句*b.项目报价文件需密封并在封口加盖供应商公章或授权代表签名后，交国义招标股份有限公司。23.3如果信封未按要求密封和加写标记，采购代理机构将拒绝接受其竞争性谈判报价文件。24递交报价文件截止时间24.1供应商应将正本和所有副本，由供应商授权代表亲自于项目递交报价文件截止时间2013年07月17 日北京时间上午09:30前送达国义招标股份有限公司2楼3 号会议室。24.2采购代理机构可以通过修改竞争性谈判文件自行决定酌情延长截止期。在此情况下，采购人和供应商受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。25迟交的项目报价文件25.1采购代理机构将拒绝在截止时间后递交的任何项目报价文件。E、竞争性谈判过程26报价文件的递交26.1采购代理机构在竞争性谈判文件中规定的日期、时间和地点在有供应商代表在场的场合组织接收报价文件，参加竞争性谈判的供应商法人代表或其授权代表应签到以证明其出席。27评审及谈判小组27.1本项目的评审及竞争性谈判工作由依法组建的竞争性谈判小组完成。 28 项目报价文件的初审28.1竞争性谈判小组将审查项目报价文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了保证金、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。28.2算术错误将按以下方法更正：1） 如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价。2）如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。28.3在详细评审之前，评标委员会要审查每份项目报价文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与竞争性谈判文件要求的全部主要条款（加“*”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。28.4如果报价文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求，其报价将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其报价成为实质上响应的报价。供应商应一一响应以下《实质性响应一览表》中的内容，否则将导致报价无效：序号竞争性谈判文件要求1报价文件的签署：由法人代表或授权代表有效签署2报价文件的密封及标记：报价文件需密封并在封口加盖供应商公章或授权代表签名3报价的有效期：谈判日后的90天有效期内保持有效4保证金：依照竞争性谈判文件规定递交保证金5报价：不低于成本价且不超过最高采购限价 6报价信函：有供应商盖章及其法定代表人（或法定代表人委托的代理人）的印章或签名7资格声明8供应商资格说明9法人授权书11供应商营业执照副本12供应商国税和地税税务登记证副本14用户要求书中不可偏离部分（*号条款）29报价文件的审阅29.1竞争性谈判小组在审阅所有供应商的项目报价文件后，结合采购人的实际需求，确定不少于三家的供应商作为谈判对象并提出谈判意见。29.2竞争性谈判小组将综合考虑采购人实际需求和供应商项目报价文件，与供应商依次分别进行竞争性谈判。30竞争性谈判30.1竞争性谈判小组提出的谈判意见与供应商依次分别进行竞争性谈判，供应商必须满足竞争性谈判小组的所有技术要求，并根据要求调整报价文件内容。竞争性谈判小组将根据谈判过程及用户需求，对各供应商提出进一步的统一的书面谈判要求。31报价31.1竞争性谈判结束后，所有通过初审的供应商必须就谈判小组提出的进一步谈判要求在规定时间内进行最后报价及书面承诺。31.2供应商的后一次报价不应高于前一次报价水平。32供应商最后报价的评价32.1竞争性谈判小组对各供应商的最后报价及项目报价文件进行评价从供应商中选择出符合采购需求、质量和服务相等报价文件进行价格评比。33成交供应商的确定33.1谈判小组从供应商中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定并向委托人推荐成交供应商。33.2采购人根据竞争性谈判小组的推荐，就本项目确定成交供应商，并由采购代理机构将结果通知所有参加竞争性谈判的未成交的供应商。 34与采购代理机构和采购人的接触34.1除供应商须知的相关规定外，从报价文件截止之日起至授予合同期间，未经采购代理机构书面要求，供应商不得就与其项目报价文件有关的事项与采购代理机构和采购人联系。34.2供应商试图对竞争性谈判小组的评比或采购人授予合同的决定进行影响，都可能导致其报价文件被拒绝。F、授予合同35 合同授予标准35.1除第37条的规定之外，采购人和采购代理机构将把合同授予被确定为实质上响应竞争性谈判文件的要求并具有履行合同能力的符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商。36授予合同时更改采购货物和服务数量的权力36.1采购人在授予合同时有权在一定的幅度内对报价表中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。37接受和拒绝任何或所有报价文件的权力37.1采购代理机构和采购人保留在签署合同之前任何时候根据竞争性谈判小组的决定拒绝所有或任何报价文件，以及宣布所有或任何项目报价文件无效的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。38成交通知书38.1在项目有效期期满之前，采购代理机构将经过采购人确认的成交通知书以书面形式通知成交供应商。38.2成交通知书将是合同的一个组成部分。39签订合同39.1成交供应商在收到成交通知书后，应派遣其授权在合同上签字的代表与采购人签署合同。39.2合同的组成基于本竞争性谈判文件的以下部分以及项目报价文件的相应的部分：（一）第三部分合同条款（二）最后报价承诺澄清文件（三）第四部分附件－报价文件格式（四）第五部分用户需求书39.3如果成交供应商没有按照上述第39.1条规定执行，采购代理机构和采购人将有充分理由取消该成交决定，并没收其保证金。在此情况下，采购代理机构和采购人可将合同授予其他满足采购要求的供应商，或重新组织采购。40成交服务费40.1成交须向采购代理机构按如下标准和规定交纳成交服务费：（1）成交服务费按《成交通知书》中规定的成交金额计算、收取，费用按国家计委[计价格[2002]1980号]文服务招标代理服务收费标准差额定率累进法计算收取。 （2）成交服务费的支付方式：a.在递交报价文件时按竞争性谈判文件的有关规定向采购代理机构递交成交服务费承诺书（格式见附件7）。b.成交供应商须承诺在领取成交通知书时全额支付成交服务费。c.成交服务费可用电汇方式支付。40.2成交服务费应包含在报价中。41 成交结果通知41.1采购代理机构将在向成交供应商发出《成交通知书》的同时，在其公开网站发布成交结果通知，供应商在查询到成交结果后可与采购代理机构联系退领保证金事宜。 第三部分合同条款（格式仅供参考，如《用户需求书》中另有规定的，以用户需求为准） 第一部分 建设工程委托监理合同委托人 从化市人民法院 与监理人经双方协商一致，签订本协议。一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称：从化市人民法院漏项监理服务项目；工程地点：从化市城郊街河滨北路（市检察院“两房”项目北侧）；工程规模：地上建筑面积约15947平方米；地下建筑面积约4050平方米，合计建筑面积约19997平方米。总 投 资：10280万元；资金来源：从化市地方财政。二、工程监理范围：从化市人民法院漏项监理服务的施工阶段及保修阶段的监理。三、本合同中的有关词语含义与本协议第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。四、下列文件均为本合同的组成部分：1、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。2、本协议专用条件；3、本协议标准条件；五、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。六、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付酬金。七、 本合同自委托人和监理人正式签订合同之日起开始实施，到本项目结束(包括完成监理合同规定的全部监理服务工作)止，共个日历月。八、本合同一式陆份，双方各执叁份。（此页无正文）委 托 人：（公章）从化市人民法院法定代表人或其委托人：（签名或盖章）住所： 开户银行：帐号：邮编： 电话： 监理人: (公章) 法定代表人或其委托人: (签名或盖章)地址:开户银行:帐号:邮编:电话:本合同签于：2013年月 日 第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规　　第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。　　第二条　建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。　　第三条　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。监理人义务　　第四条　监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。　　第五条　监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。　　第六条　监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。　　第七条　在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。委托人义务　　第八条　委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。　　第九条　委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。　　第十条　委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。　　第十一条　委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。　　第十二条　委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。　　第十三条　委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。　　第十四条　委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。　　第十五条　委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值十管理费）。　　第十六条　根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。监理人权利　　 第十七条　监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：（1）选择工程总承包人的建议权。（2）选择工程分包人的认可权。（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。　　第十八条　监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。　　第十九条　在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。委托人权利　　第二十条　委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。　　第二十一条　委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。　　第二十二条　监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。　　第二十三条　委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。　　第二十四条　当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任监理人责任　　第二十五条　监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。　　第二十六条　监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。　　第二十七条　监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。　　第二十八条　监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。委托人责任　　第二十九条　委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。　　第三十条　委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。合同生效、变更与终止　　第三十一条　由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。　　第三十二条　在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。　　第三十三条　监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。　　第三十四条　当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。　　第三十五条　监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。　　第三十六条　监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。　　第三十七条　当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。　　第三十八条　合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。监理报酬　　第三十九条　正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中第三十九条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。　　第四十条　如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。　　第四十一条　支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。　　第四十二条　如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。其他　　第四十三条　委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。　　第四十四条　在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。　　第四十五条　监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。　　第四十六条　监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。　　监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。　　第四十七条　监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。　　第四十八条　监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。争议的解决　　第四十九条　因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。　 第三部分专用条件 第二条 本合同适用的法律及监理依据：2—1国家工程建设的法律、法规、条款及有关政策规定，主管部门批准的建设计划、规划、设计文件。2—2委托人与设计、施工单位签订的合同或协议。2—3经批准的施工图纸及说明，经图纸会审确定的修改设计通知书。2—4国家和地方现行的建筑工程质量评定标准、设计及施工验收规范。2—5当地现场预算定额、取费标准和有关建设管理办法。2—6当地建设行政主管部门的有关法规和通知等。2—7委托人发出的指令。第四条 监理范围和监理工作内容：4-2 施工阶段4－2－1审查施工单位开工报告。4－2－2组织建立监理机构，协调施工各方面关系。4－2－3主持每周的工程协调会议，提出监理意见。4－2－4组织技术交底和施工图会审。4－2－5审查承包商编制的施工组织设计及临时工程的设计方案、 分部分项工程的施工技术方案，提出改进意见，并检查督促实施。4－2－6要求和督促承包商健全质量保证体系，督促承包商严格按设计文件、规范标准和程序施工。4－2－7监理工程师必须经常巡视工地各个部位，发现问题，立即督促承包商改进，并检查其执行情况。4－2－8每道工序完毕，监理工程师必须及时检查验收，并做好隐蔽工程的验收签证。4－2－9督促施工单位完善工程施工测量，保证施工顺利进行。4－2－10 审查材料和设备供应商的资质。4－2－11 审查用于本工程的材料和设备是否符合设计要求，对用于工程的材料的出厂合格证、化验（试验）报告等进行核定并存档。4－2－12协助委托人组织由委托人自行采购材料、设备向承建商作移交检验的工作。4－2－13 审查施工图设计变更，对设计变更和技术洽商严格按有关各方约定的程序进行并提出监理意见报委托人。4－2－14 审查工程中出现的质量事故，分析事故责任，提出处理意见，督促承建商及时处理事故。4－2－15 督促承建商文明施工、健全安全生产防护措施，防止环境污染。4－2－16编写监理阶段月报和最终总结；及时做好施工过程质量记录、竣工记录等，并进行分类归档工作。4－2－17 要求承建商按监理人监理规划提交各阶段、部位工程的检验、验收及整体工程验收申请报告，组织初验，签署承建商的工程验收报告，参加委托人组织的最终验收，并协助进行施工验收、消防验收手续办理。4－2－18根据市城建档案馆有关文件规定，督促并审查施工单位完成竣工资料整理，交委托人归档，协助业主办理有关验收手续。4-3 竣工结算阶段协助审核施工单位递交的竣工结算，并确认审核报告。4-4 保修阶段负责检查工程状况，鉴定质量问题责任，督促保修。第九条 外部条件包括：9-1拟施工场地的搬迁及接通施工用水用电、通讯工作。9-2驻工地代表处理在施工中应属委托人处理的事宜，包括参加工程协调会及组织竣工验收。9-3支持监理方在执行职责中的一切符合委托人利益、符合国家、省、市政策、法令的做法和意见、建议。第十条 委托人应提供的工程资料及提供时间：10-1在施工合同、设计合同及甲方自行采购的材料、设备的供货合同签订之日起7天内提供合同复印件各一份。10-2按工程进度计划规定的时间提供施工图纸、工程资料一式贰份。第十一条 委托人应在七天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。第十五条 委托人免费向监理机构提供如下设施： 临时办公用房1间、宿舍1间（每间不小于15平方米）。电话一部；空调1台；办公台凳6套。第二十五条本工程由于非监理人原因需暂停施工的，监理人员暂时退场。监理人在收到委托人重新开工通知后3天内组织监理人员重新进场监理。第二十六条 监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失【累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）】：赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）第三十九条 委托人同意按以下方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：39-1监理酬金按本工程监理范围全部工程项目结算总造价的%计取。监理酬金为包干价 万元整（大写： 元整）。39-2委托人应在监理人进场开展监理业务之日起（以委托人书面通知所要求的日期为准）五天内向监理人支付本合同酬金的30%即￥ 万元整（大写：人民币 元整）。39-3以后每月5号前平均支付监理费万元，共支付 个月。39-4在本工程项目办理完竣工验收或工程项目投入使用后的10天内委托人向监理人支付剩余5％的监理酬金￥ 万元，工程结算后，按工程实际结算金额进行监理酬金结算，并在结算完成后10天内委托人按实际结算的监理费支付剩余监理费。39-5本工程由于受到资金、设计修改变更、施工图延误等非监理人的原因，造成监理期延长。从延期当天起计，委托人另向监理人每月支付附加工作报酬：附加工作报酬=附加工作天数×合同监理酬金/监理服务天数39-6委托人委托监理人担负本监理合同外的咨询、监理及鉴定等活动时，双方可临时协商该附加监理工作的报酬。 第四十一条 双方同意用人民币支付监理报酬。第四十九条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方当事人向项目所在地人民法院提起诉讼。 第四部分附件－项目报价文件格式本部分所列之内容均为“*”条款，必须按本次序提供，不可偏离（不适用除外）。 第四部分目录附件1 说明信函附件2 一次报价表附件3 报价明细价格表附件4 对合同条款的响应一览表附件5 资格证明文件附件6 技术规格/要求偏离表附件7成交服务费承付书格式 附件1说明信函致: 中国广州东风东路726号国义招标股份有限公司 根据贵方为项目（项目编号：0724-1301E09N1298 ）竞争性谈判采购货物和服务的竞争性谈判公告，作为经供应商正式授权代表供应商_______________(供应商名称和地址)的本标书签名方代表____________________(签名人全名, 职务), 在此提交项目报价文件, 正本一份, 副本三份: 签字人代表以此函申明并同意:(1)供应商应报完成全部用户需求内容的含税人民币价格_______________（以大写和数字表示)。(2) 供应商将承担按照竞争性谈判文件的所有条款履行合同的责任和义务。(3)供应商已详尽研究了所有竞争性谈判文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 供应商必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。(4)供应商之报价文件有效期为自竞争性谈判之日起90个公历日。(1)供应商同意按照采购代理机构和采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。(2)我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。(7)如我方被授予合同，由我方就本次竞争性谈判支付给采购代理机构的谈判服务费列于竞争性谈判文件要求的竞争性谈判服务费承诺书中。(8)所有与本项目有关的公函应发往下列地址：单位名称: ____________________________地址: ________________________________电话: ________________________________传真: ________________________________邮政编码:____________________________代表姓名:____________________________职务:____________________________ 本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。供应商名称：（公章）供应商地址 ： 授权代表姓名、职务（印刷体）：授权代表签名：公章：日期： 附件2一次报价表供应商名称：项目编号：标的名称：序号内容服务名称数量总价（单位：人民币）大写及小写1报价2折扣（若提供）3价格修改（若提供）4监理服务期5保证金详见随附《保证金汇款声明函》6报价文件有效期竞争性谈判之日起90个公历日注：1、此表应与后附“保证金汇款声明函”一并封装在单独的密封信封内，按供应商须知的规定密封标记。2、供应商应报完成全部用户需求内容的含税人民币价格。报价中应已包括但不限于各种人工费用、物料费用、管理费用、税费、利润等。供应商代表签字（加盖公章）：.职务：.日期：. 附件3报价明细价格表供应商名称: 编号:报价方案序号项目名称、内容单价数量总价（金额）123456总计：供应商代表签字：（公章）说明：1、如果总价与单价不符，以单价为准。2、供应商应报完成全部用户需求内容的含税人民币价格。3、供应商应按用户需求书中的要求逐项报价。明细表需另表详细列出包括但不限于各种人工费用、物料费用、管理费用、税费、利润等。4、选购件价格不包括在本报价表内，应另附表分项单报。 保证金汇款声明函致：国义招标股份有限公司我方为从化市人民法院漏项监理服务项目（编号为：0724-1301E09N1298 ）递交保证金人民币元（大写：人民币元）已于年 月 日以银行主动划帐方式划入你方帐户。详见附件：银行出具的汇款单或转帐凭证或现金送款单复印件。退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。单位全称：开户银行：开户账号：供应商（加盖公章）：地址：项目联系人：电话（手机）：（粘贴汇款单或转帐凭证或现金送款单复印件）注：供应商应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件，连同一次报价表一起封装在单独的密封信封中，以便项目结束后办理保证金的退回手续。附件4对合同条款的响应一览表说明：1、供应商必须对应竞争性谈判文件的第三部分合同条款逐条应答并按要求填写下表。2、对完全响应的条目在下表相应列成交注“O”。对有偏离的条目在下表相应列成交注“X”。合同条款序号合同条款条目完全响应有偏离偏离简述1合同协议书2合同标准条件3合同专用条件 供应商授权代表签字：（公章）日期：职务： 附件5资格证明文件目 录供应商须知附件4A资格声明;附件4B供应商资格声明 ;附件4C法人授权书;附件4D 营业执照副本;附件4E监理资质证书副本;附件4F 拟任本项目总监理工程师的注册监理工程师注册执业证书;附件4G国税及地税税务登记证副本;附件4H组织机构代码证副本复印件；附件4I 提供检察机关出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件(具体办理事宜请查阅广州市政府采购网《关于加强政府采购供应商资格审查的通知》)及《公平竞争承诺书》原件;1.供应商须知1.1供应商须填写和递交以下规定之表格以及有关资料。1.2　要求对所附的表格中所提出之问题或/要求作出正面答复。1.3资格资料中的签署须作为对其中所有说明、对问题的回答的真实性和准确性的保证。1.4供应商所提交之资格资料由谈判小组根据标书之标准、规定进行审查，以决定供应商的合格性及能力。1.5 供应商提交的文件将给予保密但不再退还。 2.附件4A资格声明致：国义招标股份有限公司广州市东风东路726号为响应你方竞争性谈判文件（编号：0724-1301E09N1298），以下签字人愿意参加竞争性谈判，提供技术要求规定的（货物名称品牌型号）的供货及服务谈判，并提交以下文件，保证其所有的说明真实、正确：1.我方之资格说明各正本一份，副本三份。2.一份本签名者保证资格文件中的所有说明为真实、正确的证书。供应商 签名及授权签署本资格名称和地址(公章) 文件者之职务 名称： 姓名： 地址： 职称或职位：传真号： 电话号码： 电话号码： 3.附件4B供应商资格声明1.名称及概况：(1)供应商名称：________________________ (2)总部地址：________________________电传／传真／电话号码：________________________ (3)成立和／或注册日期：________________________ (4)实收资本：________________________ (5)供应商应递交近一年资产负债表复印件，并填写以下内容)1) 固定资产________________________2) 流动资产________________________3) 短期负债________________________4) 长期负债________________________5) 资产负债率______________________6) 营业总额______________________7) 利润总额 (6)主要负责人姓名：(可选填) ：________________________ (7)制造厂家在中国的代表的姓名和地址，如有的话：________________________ 2.近3年的年营业额3.近3年国内客户的销售业绩清单（附合同复印件或中标通知书）：4.有关开户银行的名称和地址： 5.其他情况(包括组织机构、经营历史及状况、人员资历、经验等)： 兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。(授权代表签字、公章) ________(授权代表打印姓名) ________授权代表的职务：________日期： 年月 日传真号：________________________ 电话号：________________________4.附件4C法人授权书本授权书声明：注册于(国家或地区)的（供应商名称）在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权 （单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为的项目的货物和服务的谈判和合同的签订与执行，作为供应商代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权书于年月日签字生效，，有效期至本项目结束，特此声明。法定代表人签字（公章）： 职务： 单位名称： 地址：供应商代表（被授权人）签字盖章： 职务： 单位名称： 地址： 见证人签字盖章： 职务： 单位名称： 地址：5.附件4D营业执照副本6.附件4E 监理资质证书副本7.附件4F拟任本项目总监理工程师的注册监理工程师注册执 业证书8.附件4G国税和地税税务登记证副本9.附件4H 组织机构代码证副本复印件；10.附件4I提供检察机关出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件(具体办理事宜请查阅广州市政府采购网《关于加强政府采购供应商资格审查的通知》)及《公平竞争承诺书》原件;附件6 技术规格/要求偏离表说明：供应商必须对应竞争性谈判文件的第五部分“用户需求书”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合谈判文件要求。供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。标的名称序号谈判规格/要求报价内容实际参数(供应商应按实际数据填写，不能照抄谈判文件要求)是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）偏离简述12345678… 供应商授权代表签字：（公章）日期： 职务：附件7 成交服务费承付书格式国义招标股份有限公司：本 （供应商名称） 公司在参加在贵司进行的从化市人民法院漏项监理服务项目（项目编号：0724-1301E09N1298 ）中如获成交，我司保证在领取“成交通知书”时，按国家计委[计价格[2002]1980号]文服务招标代理服务收费标准差额定率累进法计算向贵司交纳 “成交服务费”。如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由采购人在支付我司的成交设备款中代为扣付。特此承诺！供应商名称（盖章）：单位地址：电话： 传真： 供应商授权代表（签字）： （印刷字体姓名和职务）签署日期：第五部分用 户 需 求 书 一 、响应服务商资格要求1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；2、具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，持有工商行政管理部门核发的营业执照；3、具备建设部颁发的监理综合资质或机电安装工程监理乙级或以上资质；4、响应服务商拟任本项目总监理工程师的人员必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为机电安装工程，注册执业单位为本公司；5、本项目不允许联合体报价。二 、项目概况从化法院审判业务用房智能化系统建设工程实际建设总面积为19997平方米，其中地下人防4050平方米；地上15947平方米，地上六层（部分七层）。建设内容为：地下部分为人防工程以及高低压配电房、发电机房、消防水池和水泵房等附属配套设施；首层为城区中心人民法庭、城区刑事审判法庭、立案大厅及立案配套用房、囚犯羁押室；二层为主入口大厅、多功能大审判法庭、民事审判法庭；三层为商事审判法庭、诉讼调解室等；四层为档案室、执行听证室、行政案件审判法庭和计算机中心机房；五层为来访登记室、来访听证室接谈室、院（庭）长接待室等信访接待用房，六层和七层为审判业务资料室、法律文书文印室、证物存放室、赃物库房、法庭抢救室、公共服务及设备用房。本项目为从化市人民法院漏项监理服务项目选定一家监理服务单位。响应服务商必须对本项目整体进行报价，不得拆分，如有缺漏，将导致报价无效。三 、最高限价本项目设最高限价为22万元。响应服务商报价超出最高限价的，视为实质性不响应。四 、采购项目服务要求（一）监理范围按照《广东省建设工程监理条例》的有关规定，完成对本项目施工阶段、质量保修期全过程的监理服务工作。（二）监理内容（但不限于）施工阶段1审查施工单位开工报告。2组织建立监理机构，协调施工各方面关系。3主持每周的工程协调会议，提出监理意见。4组织技术交底和施工图会审。5审查承包商编制的施工组织设计及临时工程的设计方案、 分部分项工程的施工技术方案，提出改进意见，并检查督促实施。6要求和督促承包商健全质量保证体系，督促承包商严格按设计文件、规范标准和程序施工。7监理工程师必须经常巡视工地各个部位，发现问题，立即督促承包商改进，并检查其执行情况。8每道工序完毕，监理工程师必须及时检查验收，并做好隐蔽工程的验收签证。9督促施工单位完善工程施工测量，保证施工顺利进行。10 审查材料和设备供应商的资质。11 审查用于本工程的材料和设备是否符合设计要求，对用于工程的材料的出厂合格证、化验（试验）报告等进行核定并存档。12协助委托人组织由委托人自行采购材料、设备向承建商作移交检验的工作。13 审查施工图设计变更，对设计变更和技术洽商严格按有关各方约定的程序进行并提出监理意见报委托人。14 审查工程中出现的质量事故，分析事故责任，提出处理意见，督促承建商及时处理事故。15 督促承建商文明施工、健全安全生产防护措施，防止环境污染。16编写监理阶段月报和最终总结；及时做好施工过程质量记录、竣工记录等，并进行分类归档工作。17 要求承建商按监理人监理规划提交各阶段、部位工程的检验、验收及整体工程验收申请报告，组织初验，签署承建商的工程验收报告，参加委托人组织的最终验收，并协助进行施工验收、消防验收手续办理。18根据市城建档案馆有关文件规定，督促并审查施工单位完成竣工资料整理，交委托人归档，协助业主办理有关验收手续。竣工结算阶段协助审核施工单位递交的竣工结算，并确认审核报告。保修阶段负责检查工程状况，鉴定质量问题责任，督促保修。（三）监理主要职责1、从化市人民法院漏项监理服务项目是在采购人方授权范围内，为项目提供全过程的工程监理服务的机构。2、监理机构独立开展项目管理工作，对从化市人民法院漏项监理服务项目负责，其职责包括：遵循国家相关法律法规，对项目合同进行管理并落实合同相关事项，执行项目管理小组的决定，监督各子项目承包人严格遵循合同、协议的约定开展工作，严格控制项目三要素（质量、进度、成本）以保证项目按质如期完成，审核和控制工程变更，管理项目文档和资料等。3、负责制订从化市人民法院漏项监理服务项目整体的监理工作计划和监理实施细则，保持与项目各相关方的沟通畅通，监理工作计划和监理实施细则要体现采购人合理、合法的要求。4、监理应在国家法律法规、行业标准、技术标准、合同、设计文件和各种约束性文件规定的范围内独立开展监理工作。坚持公正、公开、公平的监理原则，是独立的第三方。5、监理对国家法律、法规、行业标准、技术标准的适用性全面负责，监理应以此为依据审核各子项目实施方案。6、监理负责对从化市人民法院漏项监理服务项目进行质量、进度、成本控制，负责合同管理、信息管理，在项目各有关方之间进行协调，保持关系融洽顺畅，确保项目的质量、进度、成本符合采购人的要求。7、制订公开、透明的监理工作流程，对各主要工作环节规定工作时限，对关键的工作设置检查点。8、成交服务商应对现场监理工程师及相关工作人员行使有效管理，对监理工作人员的工作过错、失职、渎职行为负完全责任，工程成交服务商应采取有效措施确保监理工作人员能够坚持公正、公开、公平、独立的监理原则。9、受采购人委托负责定期召集由承建单位、采购人单位、成交服务商参加的项目工作例会，并形成工作报告。10、建立完整的系统建设验收标准和验收流程、设备存放管理规定、设备运输安全管理措施等规章制度，执行并提交过程记录。11、建立现场管理控制流程，编制各子项目的现场测试方案和表格模板。（四）监理机构要求1、成交服务商应建立项目监理团队，安排足够的监理人员，按工程需要派驻相应的专业人员进行项目监理，现场监理人员的数量在施工阶段必须符合粤建管字[2002]97号文的要求，并必须满足监理目标和监理规范、委托监理合同对监理深度和强度的要求。总监理工程师必须驻场，并保证不少于3名相应的项目监理工程师在建设现场，随时为采购人提供服务。2、★成交服务商在项目实施过程中不得更换总监理工程师，如有违反，一经发现，采购人可取消其成交资格，并要求赔偿由此给采购人造成的一切损失（包括质量、安全、拖延工期、投资增加等损失）。3、各监理专业人员必须具有助理工程师或以上资质、经培训取得建设部颁发的有效培训结业证书。4、监理小组人员必须保持工作的连贯性，不得擅自更换谈判响应文件中所列的项目管理人员，如确需更换的，必须征得采购人的书面同意，如采购人对成交服务商管理人员的工作态度和工作方法不满意的，可要求成交服务商更换有关人员，成交服务商须无条件服从。5、成交服务商不得以任何形式分包或转包。五 、采购项目商务要求（一）监理服务期1、施工阶段监理服务期：从采购人下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案管理为止；2、保修阶段监理服务期：从工程竣工验收合格、备案管理完成之日起并完成保修期服务为止。（二）报价要求：1、本项目实行总价包干，包括所有监理技术人员的工勤费用、全额含税发票、合同实施过程中的一切不可预见费用及提供监理服务过程产生的所有费用，该报价不随工程造价的调整而调整。2、按照国家发展改革委、国家建设部(发改价格[2007] 670号)文件规定及以下计价标准自行报价。（小数点后保留三位小数，第四位小数四舍五入）(1)施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数。(2)确定施工监理服务收费计费额：人民币971万元。(3)计算施工监理服务收费基价(内插法)。(4)确定调整系数：专业系数为1，工程调整系数为1，工程复杂程度调整系数为1。(5)★计算施工监理服务收费基准价：本项目施工监理服务收费基准价：人民币22万元。各响应服务商在0～-20%浮动范围内自行报价。（小数点后保留三位小数，第四位小数四舍五入）六 、采购人配合条件响应服务商应列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。 从化市人民法院审判业务用房合同外项目各子项目监理费计算表序号项目费用（万元）设备工程费工程安装费监理费计费额监理费（万元）备注购置费监理收费标准计费额（按40%计算）安装费用1空调6504001602504102电梯20015060501103电房2002002004档案柜100803220525办公家具350330132201526柴油发电机55351420347窗帘25208513总计15801015386565971附注：1、设备购置价按40%计算监理收费基价；2、工程安装费按100%计算监理收费基价；