旅顺日俄监狱旧址博物馆1号文物库房改造工程招 标 文 件（项目编号：2013-C(GC)-014）招标人：旅顺日俄监狱旧址博物馆招标代理人：大连港盛招标代理有限公司日 期：二〇一三年七月 旅顺日俄监狱旧址博物馆1号文物库房改造工程招标公告大连港盛招标代理有限公司受旅顺日俄监狱旧址博物馆的委托，对1号文物库房改造工程进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人报名参加投标。一、项目编号：2013-C(GC)-014二、项目地点：旅顺日俄监狱旧址博物馆三、工期：30日历天四、工程质量标准：一次性验收达到国家施工验收规范合格标准。五、招标内容： 旅顺日俄监狱旧址博物馆1号文物库房改造工程施工（具体内容详见工程量清单）六、投标人的资格：（一）具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质，独立企业法人资格；（二）拟派项目经理具有相关专业建造员或二级及以上注册建造师资格，且无在建工程无在处罚期内的不良记录；（三）外地施工企业需办理入连手续。注：经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本采购项目。本项目不接受联合体投标。七、报名及招标文件发售时间、地点：2013年07月19日起至2013年08月05止每天8:30—11：30、13:00—16:30（北京时间，公休日、节假日除外），大连市中山区中南路39号海港医院院内。八、报名要求：投标单位申请购买招标文件：未注册会员的供应商须登陆大连市政府采购服务中心信息网（http://www.ccgp.dl.gov.cn）“会员专区”进行注册并申请购买招标文件；已注册会员的供应商须进入政府采购交易管理系统申请购买招标文件。须携带企业法人营业执照副本原件、资质证书副本原件、安全生产许可证副本原件、法定代表人证书（法定代表人本人报名有效）或委托代理人证明（授权书和被授权人身份证）原件、项目经理资格证明原件和以上所有证件相应的复印件一套（复印件须加盖投标人公章）和以上所有证件相应的加盖公章复印件一套。招标代理人将对投标人进行资格初审（仅限于发售招标文件），详细资格审查以评标委员会审议结果为准。九、 接受投标文件的时间与地点：2013年08月08日13：00—13：45时（北京时间）在大连市政府采购服务中心一楼受理区（1）。十、投标文件递交截止时间及开标时间与地点：2013年08月08日13:45时（北京时间）在大连市政府采购服务中心（大连市西岗区迎春路2号，大连市行政服务中心一楼第1开标室）。 十一、招标文件售价200元/本，售后不退。十二、招 标 人：旅顺日俄监狱旧址博物馆十三、招标代理人：大连港盛招标代理有限公司地址：大连市中山区中南路39号（海港医院院内）联系人：赵轩玮张建鑫联系电话：0411－******** 传真：0411－********目录第一章 投标须知前附表及投标须知第二章 合同条款第三章 合同文件格式第四章 工程建设要求第五章 投标文件格式第六章 工程量清单（另附）第七章 评标细则 第一章 投标须知前附表及投标须知一. 投标须知前附表23. 评标一般规定前附表24. 符合性审查二. 总则 25. 评标程序01．使用文字种类及度量衡单位26．现场询标及澄清02．使用货币种类27. 细微偏差修正03．建设资金28．投标文件的评审、比较和否决04．投标费用七. 授予合同05．投标资格29．中标通知书06．投标有效期30．授标及废除授标07．答疑会议及踏勘现场31. 签订合同08．投标人投标保证金09．中标人履约保证10. 设计文件11. 工程量清单三. 招标文件12.招标文件组成13.招标文件解释及澄清14．招标文件修改四. 投标文件15．投标文件组成16．投标文件格式17．投标报价18. 投标文件密封及标志19. 投标文件提交20. 投标文件撤回及修改五. 开标21. 开标一般规定22. 开标程序六．评标 一、投标须知前附表项号内容说明与要求1工程名称旅顺日俄监狱旧址博物馆1号文物库房改造工程2建设地点旅顺日俄监狱旧址博物馆3建设规模 旅顺日俄监狱旧址博物馆1号文物库房改造工程（详见工程量清单）。4合同价款约定方式固定价格：投标报价文件包含投标总价及综合单价时，投标总价为合同总价。合同总价在招标文件及施工合同约定的招标内容（工程内容）及相应风险范围之内不可调整。 5质量要求质量目标：合格执行标准：执行国家、辽宁省、大连市现行工程质量验评标准。6招标范围旅顺日俄监狱旧址博物馆1号文物库房改造工程施工（详见工程量清单）。7工期要求30日历天。8工程质保期工程质保期1年。9资金来源财政资金。10投标人资质等级要求（一）具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质，独立企业法人资格；（二）拟派项目经理具有相关专业建造员或二级及以上注册建造师资格，且无在建工程无在处罚期内的不良记录；（三）外地施工企业需办理入连手续。注：经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本采购项目。11资格审查方式报名同时进行资格审查（仅限于购买招标文件）；评标时由评标委员会进行资格再审；投标人中标后，如有必要，由招标人进行资格后审。 12投标报价计价方式：工程量清单计价其他说明：投标报价总额应与工程项目总价表总额一致，投标报价让利应体现在各分部分项工程的投标标价中。13投标有效期90日历天（从投标截止之日算起）14投标保证金金额投标保证金可以现金、支票、电汇、汇票、银行保函或大连市企业信用担保有限公司出具的保函的一种（投标保证金保函格式见附件4）（支票或汇票必须为投标人企业的支票或汇票）。投标保证金金额为7000元人民币。递交截止时间：2013年08月08日13：45时。递交地点: 大连港盛招标代理有限公司财务部，若在规定日期前没有收到任何形式的付款（以到帐时间为准），则视为自动放弃此次投标)。外地企业若要汇款，请汇至“户名：大连港盛招标代理有限公司；开户行：中国工商银行二七广场支行****************694”（汇款以到帐时间为准）。注：大连市企业信用担保有限公司出具的保函适用于投标保证金、履约保证金及银行预付款保函的担保；办理的详细流程请见《大连市政府采购网》通知公告窗口中《关于开展政府采购信用担保工作的通知》。大连市企业信用担保有限公司联系方式：地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦48层电话：（0411）******** 传真：（0411）********15答 疑 及踏勘现场时间：本项目于2013年08月06日 14:00时，由大连港盛招标代理有限公司统一组织踏勘。答疑会时间：另行通知答疑会地点：另行通知注：所有购买招标文件且参与投标的投标人，须在规定时间及地点进行现场踏勘，现场进行踏勘登记，未进行踏勘登记的视为自动放弃投标。16投标文件份数及要求1.投标函件、技术标书、商务标书装订成一册，正本一份，副本五份； 2.以上投标文件密封在一个封袋中；其他要求：1、投标人须按招标文件规定进行密封及标志,若未按规定进行密封及标志，招标人将不承担投标文件错投错放或提前开封以及投标文件被拒绝的责任。2、封面注明“投标工程名称、投标单位、联系人、联系电话等”。17投标文件提交地点及时间收 件 人：大连港盛招标代理有限公司地点: 大连市政府采购服务中心1楼受理区（1）截止时间: 2013年08月08日13:45时18开 标开标时间: 2013年08月08日13:45时地点: 大连市政府采购服务中心1楼第1开标室19评标方法综合评分法：对通过符合性审查的有效投标人进行综合评分，能满足招标文件的实质性要求，综合得分最高的为中标候选人。20安全文明施工措施费投标人应按照《关于调整建设工程安全文明施工措施费费率标准的通知》（辽建价发【2012】4 号）文件确定的原则和标准全额计算安全文明施工费，按规定提取安全生产费用，并列入工程造价，在竞标时不得删减。其他措施项目可根据施工组织设计自行计算21主要材料1、投标人必须选用满足国家、省、市技术标准要求，符合技术参数要求，产品生产许可证和合格证等证书齐全，具有质量技术监督部门出具的、产品检测有效期内合格报告的设备、材料，本工程均应选用高效、节能、环保的国家名优品牌产品及材料，严禁使用国家及大连市禁止和限制使用的产品。２、实际工程中使用的材料（包括材料的选样、型号、规格、颜色、款式等）必须经过招标人认可后方可用于工程中。如中标人在施工中所用材料与投标所报材料不符，以次充好，以假充真，一经发现，招标人有权单方解除合同，监理及招标人未及时发现，竣工后发现，扣除该项工程全部工程款。22工程款支付方式工程竣工验收合格后付至合同总价款的百分之九十五，合同价款百分之五作为质保金，一年后若无质量问题七日内一次性付清（无息）。23规费、税金1、规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用，包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险。2、供应商应结合取得的本年度《辽宁省施工企业规费计取标准》，并按《转发省建设厅、省财政厅关于颁发＜辽宁省建设工程计价依据建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化工程计价定额＞、＜辽宁省建设工程计价依据建设工程费用、机械台班费用、混凝土砂浆配合比标准＞的通知》大建委发（2008）75号文件文件确定的原则和标准计算规费，按《关于调整大连市建设工程费用标准中税金费率的通知》（大造价字【2011】3号）文件的标准计算税金。注：1、工程定额测定费已取消，投标人不得计取；2、社会保障费按税前工程总造价的3.2%计取。24安全文明 施工要求安全目标：合格 执行标准：执行国家、辽宁省、大连市现行安全生产文明施工验评标准。25投标函件1、法定代表人资格证明书2、投标文件签署授权委托书 3、投标函4、投标承诺书、项目经理承诺书、造价工程师或造价员承诺书5、投标人安全资格审查意见书（大连市建委安全监督站办理） 6、招标文件要求投标人提交的其他投标资料：1）大连市清理建设领域拖欠工程款和农民工工资清理情况回执单（大连市建委清欠办办理）2）外地企业入连备案通知书（大连市建委建筑业管理处办理）3）投标单位本年度《辽宁省施工企业规费计取标准》4）资质证书、营业执照、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证等相关资格证明文件26商务标书商务报价包括以下内容：1、投标总价；2、工程项目总价表；3、单项工程造价汇总表；4、单位工程造价费用汇总表；5、单位工程规费计价表；6、分部分项工程量清单计价表；7、措施项目清单计价表；8、其他项目清单计价表；9、零星工作项目计价表；10、分部分项工程量清单综合单价分析表；11、措施项目费分析表； 12、主要材料价格表。业绩与信誉包括以下内容：1、投标人业绩和信誉（加盖公章）2、项目管理机构情况及主要人员简历（加盖公章）3、生产操作人员持证上岗情况（加盖公章）4、投标人近三年内企业信誉列表及有效证明（复印件加盖公章）5、投标人近三年内管理体系认证有效证明（复印件加盖公章）6、投标人近三年内类似工程业绩列表及有效证明（复印件加盖公章）7、项目经理近三年类似工程业绩列表及有效证明（复印件加盖公章）27技术标书1、总体概述：施工程序总体设想及施工段划分；2、施工平面布置和临时设施布置；3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺；4、劳动力和材料投入计划及其保证措施；5、机械设备、办公设备及检测设备投入计划；6、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；7、质量保证措施与违约承诺；8、安全生产和文明施工措施及违约承诺；9、针对工程量清单及施工管理的合理化建议；10、相关表格及其它辅助说明资料。28总承包服务费不采用29工程价款调整条件发生了经发包人批准，财政部门审核同意的工程设计变更，引起工程造价增减的项目： ①工程造价增加在合同价 3%（含3%）之内的，不予调整；增加超过合同价 3%以上部分或工程结算价低于合同价时，按实际发生调整。 ②具体工程造价调整方法，按本文本第四章“合同条款”第 51 条“补充条款”约定执行。 ③工程变更增加造价超过中标价5%以上的，按大建发[2006]10 号文要求到相关部门备案，并追究有关人员责任。30工程价款调整方式发生了经发包人批准工程变更（含设计变更、工程内容增减），相应的分部分项综合单价、措施项目费用，按以下原则确定： ①合同中已有适用的费用项目（含分部分项综合单价、措施项目费用，下同），按合同已有的费用项目确定； ②合同中有类似的费用项目，参照类似的费用项目确定； ③合同中没有适用或类似的费用项目，由承包人按《2008辽宁省建设工程计价依》据提出相应的费用项目，由发包人认可后报财政部门审核确认。 ④具体分部分项综合单价、措施项目费用确定方法，按本文本第四章“合同条款” 第 51 条“补充条款”约定执行。31投标报价风险投标人依据招标文件提供的工程量清单等资料并自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，投标报价将不会因市场变化得到调整。 投标报价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，投标人漏报或不报，招标人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写综合单价及合价，投标人没有填写综合单价及合价的项目，招标人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。 招标人发出的招标文件工程量清单内容和格式不许增加和修改，投标人确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差时，应在提交投标文件截止时间 15日之前，以书面方式向招标人提出。投标人未在规定的时间内向招标人提出异议，则视为投标人已认可该工程量清单包含了本工程改造全部内容。投标人提出清单工程量修正意见未被招标人采纳时，投标人应自行考虑由此引起的的报价风险。投标人在报价中未计算此类风险的，责任由投标人承担。32报价注意事项按通过符合性审查且投标报价不高于政府采购预算、不低于有效投标报价算术平均值下浮10%的所有投标单位的投标报价计算算术平均值作为基准价。按基准价为所有有效投标报价的投标单位进行打分。高于政府采购预算或低于有效投标单位报价算术平均值下浮10％以下的不得中标。33代理服务费本项目的招标代理服务费由中标人支付，不在投标报价中单独列项。中标人在中标公示期满后五日内须向本项目的招标代理机构（大连港盛招标代理有限公司）支付代理服务费。招标代理人向中标人按《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格{2002}1980号）文件的规定和标准收取代理服务费。本次招标按工程标准向预中标人收取。 二、总则1．使用文字种类及度量衡单位1.1招标文件、投标文件、招标人与投标人之间有关招标投标所有书面方式（包括电子邮件、传真）的来往函件、记录等均应使用简体中文。1.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位或招标文件确定的度量衡单位。2．使用货币种类2.1招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。3．建设资金3.1建设资金已获得，将首先保证用于本工程施工合同的支付。 4．投标费用4.1投标人须自行承担编制与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。 5. 投标资格 5.1投标人保证满足投标须知前附表中所规定的投标资格及其它要求。6. 投标有效期6.1投标有效期按投标须知前附表执行。在此期间，投标人的投标文件将受招标文件约束，如投标人被授予合同，投标人不得拒绝。6.2原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，招标人可以书面方式向投标人提出延长投标有效期的要求。6.3投标人须以书面方式答复是否接受延长投标有效期的要求。6.4投标人可以拒绝这种要求并撤回投标文件而不被没收投标保证金。接受延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金有效期。6.5因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予赔偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。6.6本招标文件第8条投标保证金的规定仍然适用于延长后的投标有效期。7．答疑会议及踏勘现场7.1招标人根据投标人提出的问题，召开答疑会议给予澄清、解答。投标人需要招标人澄清的问题，应于答疑会议之前（或招标人和所有获得招标文件的投标人认可的时间）以书面方式向招标人提出。7.2投标人法定代表人（或法定代表人委托代理人）应于投标须知前附表中确定的时间及地点出席答疑会议。7.3招标人要在《答疑会议纪要》上解释投标人于答疑会议期间或之前提出的所有与投标有关的问题。《答疑会议纪要》是招标文件的组成部分。7.4答疑会议所产生的对本招标文件内容的修改，招标人将按本招标文件第15条规定，以补充通知的方式向所有投标人发送。7.5投标人应参加对施工现场及周围环境进行现场踏勘，以获取有关编制投标文件及签署合同所需的资料，并承担踏勘现场所发生的自身费用。7.6投标人法定代表人（或法定代表人委托代理人）可于《投标须知前附表》中确定的时间及地点参加现场踏勘。7.7招标人向投标人提供的有关施工现场资料及数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此作出的推论、理解及结论概不负责。7.8投标人踏勘现场的费用以及责任、风险由投标人自行承担。8．投标保证金8.1投标人的投标保证金是投标文件的组成部分。8.2投标人投标保证金的有效期至少应超过投标有效期30天。8.3投标人采用现金、支票、汇票、电汇、银行保函、大连市企业信用担保有限公司出具的保函的一种（投标保证金保函格式见附件）方式提供投标保证金，并在规定的投标保证金缴交期限之前提供。投标保证金原则上只收取现金或投标人基本开户行开具的支票、汇票、银行保函、大连市企业信用担保有限公司出具的保函的一种（投标保证金保函格式见附件4）。8.4中标人的投标保证金将于中标人与招标人签订施工合同后5日内予以退还（返还同期利息）。8.5未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内予以退还（返还同期利息）。8.6收到投标保证金的单位只向投标人退还（保证金退回收款单位的名称与投标人的名称相符）。8.7招标人若证实投标人存在下列行为之一，将没收其投标保证金：8.7.1 弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；8.7.2 投标截止之后至投标有效期终止期间撤回其投标文件；8.7.3 因中标人过错被废除授标；8.7.4 中标人未能在规定期限内提交履约保证或签定合同协议；8.7.5 法律法规规定其它损害招标人利益的情形。9. 中标人履约保证本项目不采用履约保证。10. 设计文件招标人在出售招标文件的同时向投标人提供所有相关设计文件（包括已变更设计文件）。11.工程量清单11.1本工程改造范围之内的所有分部分项工程的项目及数量清单、规费、措施费、材料设备估价表。三、 招 标 文 件12．招标文件组成12.1招标文件包括招标文件目录所列文件及所有按本招标文件第13条、第14条发出的补充通知及第7条所述的答疑会议纪要内容。13．招标文件解释及澄清13.1招标文件解释权归招标人，解释顺序按发出时间的相反顺序。13.2投标人获得招标文件后，应认真审阅招标文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，投标人若认为招标文件的内容存在残缺、表述不确切或容易引起误解需要招标人予以澄清的，应于答疑会议召开之前（或招标人认可的时间）以书面方式向招标人提出，否则由此引起的损失投标人自己负责，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应的，其风险由投标人自行承担，按招标文件有关条款规定，该投标有可能被拒绝。13.3如果投标人在答疑截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款。13.4招标人对投标人提出的问题将以书面答疑纪要的方式予以答复，答复仅包括对问题的解释，但不说明问题的来源。13.5书面答复、补充通知或答疑纪要于投标截止之前至少提前15 天（或所有获得招标文件的投标人认可的时间）内送达所有获得招标文件的投标人。书面答复或答疑纪要作为招标文件的组成部分，具有约束作用。14．招标文件修改 14.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 15日之前（或招标人和所有获得招标文件的投标人认可的时间），招标人可以补充通知等书面方式修改招标文件。14.2补充通知送招标管理机构备案并以书面方式送达所有获得招标文件的投标人，投标人应于收到该补充通知后2日内以书面形式给予确认。补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束力。14.3鉴于投标人编制投标文件时需根据补充通知内容进行调整，招标人将按照法律法规规定适当延长投标截止时间。14.4招标文件的澄清、修改、补充等均以书面形式明确的内容为准。当文件内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。四、投标文件的编制15. 投标文件的组成15.1投标文件分为投标函件部分、技术标书部分、商务标书三部分。15.2根据招标项目的实际情况需要，应以投标须知前附表中相关条款中具体内容为投标文件的实际组成部分。16．投标文件格式16.1投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展，未提供的格式投标人可自行确定）。未按招标人提供的格式编制投标文件，评标机构可在量化评分过程中做出不利于该投标人的量化。16.2投标人须按本招标文件投标须知规定封装投标文件，并在投标文件封面右上角标明“正本”或“副本”字样。投标文件正本与副本若有不一致之处以正本为准。16.3投标文件正本与副本须由投标人法定代表人（或法定代表人委托代理人）亲自签署并加盖投标人法人公章。16.4投标文件“正本”与“副本’字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写，若有修改应在修改处加盖投标人法人公章。16.5投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。16.6投标文件商务标书必须按照招标人提供的工程量清单编制，并由具有执业资格的造价工程师或造价员签章确认，同时加盖投标人法人公章。17. 投标报价17.1投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，报价中应包括完成永久工程所消耗的下列费用：①直接费：直接工程费（人工费、材料费、施工机械使用费）和措施费（其费用构成见措施项目清单）；②间接费：规费（非竞争性费用，读取标准见前附表）和管理费；③利润和税金；④为实现合同目的所涉及的工程维护、测试、运行、验收、移交、保修以及机构、人员与设备迁移、工程保险、政策性文件规定、风险、责任和参与投标等所有费用；⑤直接费、间接费、利润、税金所包含的各项具体费用及解释，按大连市工程造价主管部门的相关规定执行。17.2　本项目招标人给出的工程量清单的项目明细及项目工程量是根据现场情况和招标文件有关要求编制与计算的，不含在本次招标范围内的项目，招标人在招标文件进行特殊说明，招标人未作说明的项目均含在本次招标范围内，费用包含在相应的投标报价中。17.3投标报价的规则⑴投标人应根据招标人提供的招标文件、工程量清单、补充通知及澄清（答疑）纪要中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围等、按照《建设工程工程量清单计价规范》和辽宁省、大连市的实施细则，参照辽宁省相关工程消耗量定额及市场价格，结合企业自身潜力、市场情况、竞争因素，编制工程量清单投标报价表以确定投标报价。本工程和每一计价项目只允许有一个报价，任何有选择的报价或工程量偏差报价，招标人将不予接受；⑵工程量清单计价表的综合单价应为：完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素；⑶投标人应按投标须知前附表的规定，自行承担投标报价的风险，包括人工、材料、设备的市场价格上涨等市场因素；⑷招标文件所给的技术条件、工程量清单、答疑，相互之间有矛盾时以技术条件为准，技术条件没有的项目应以答疑文件为准；⑸不论招标文件是否说明，其报价应包含完成合格产品和确保工程结构安全和施工安全所采取的各种辅助工作和措施费用，包括文明施工与安全施工技术措施费、季节性施工措施费、实现工期目标和质量目标的费用、现场环境管理费用、检验检测技术服务费等；⑹投标人应充分考虑停电、停水、环卫、市容、环保、二次搬运、夜间限制施工、成品保护等所需的施工、安装、运行和维护的一切费用和工期，和受此影响所造成的一切增加费用；⑺报价中应包括投标人为自己的雇员、分包、施工机械、财产等所作的人身和财产保险的费用，以及第三方责任险；⑻水、电使用费应按市政府主管部门规定的标准，根据用量计算后计入投标报价中，招标人不再另行支付；⑼本项目包含的所有工程在验收时发生的设备、设施等检测、试运行费用均由中标人承担，投标人在投标时应充分考虑相关费用。⑽施工现场要设置安全围档、安全网架，由此发生的费用，由中标人承担。投标人编制投标报价时，在措施项目费用列出。⑾投标人在施工中，造成场地内、外的道路与管线损坏，费用自负；⑿投标人有责任为发包人以及质量监督部门对工程的检查无条件提供方便；17.4投标人投标报价编制应按照招标文件前附表中商务报价的内容和本文件提供的工程量清单报价表格的填写（表格可以按同样格式扩展）。17.5投标报价要求①本工程采用固定价格合同，投标报价文件包含投标总价及综合单价时，投标总价为合同总价。合同总价在招标文件及施工合同约定的招标内容（工程内容）及相应风险范围之内不可调整。招标人所给工程量清单是依据现场实际情况编制的。如在具体施工中由于签证等引起的工程量、工程造价变化，须按投标须知前附表规定执行。②投标人应结合现场情况，施工所产生的建筑垃圾的外运、弃渣应自行解决，由此发生的排渣费、环保费、城市卫生费等均应含在投标报价中；③投标人在报价时应充分考虑本合同期内的各种风险，包括漏项、现场管理条件、施工条件、建筑材料价格变动、人工费变动和各种税费、施工措施费用等；④分部分项工程量清单计价表中的不同项目，必须编制综合单价分析表，综合单价分析表中的单价均应等于分部分项工程量清单计价表中的单价，否则，有可能导致投标文件被拒绝。17.6投标人按招标文件给出的主要材料价格表，详细标明投标人用于工程的材料及成品的名称、规格、型号、品牌、产地、单价、数量及合价。18. 投标文件的密封和标志18.1投标人应将投标文件按投标须知前附表第16项规定装袋密封，不密封的投标文件无效。18.2投标文件封面应参考本招标文件提供的《投标文件密封封面》及说明进行密封及标志。18.3若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，招标人将不承担与此有关的责任。19. 投标文件提交19.1投标人应于投标须知前附表中确定的投标截止时间之前将投标文件递交至投标须知前附表中确定的地点和接收人。19.2招标人可以按本招标文件规定以补充通知的方式酌情延长投标截止时间，原定投标截止时间之前招标投标方面的约定仍然适用于延长后的投标截止时间。20. 投标文件撤回及修改20.1投标人递交投标文件后，可于投标截止之前以书面方式向招标人递交撤回或补充修改其投标文件的通知。投标截止之后至投标有效期终止之前，投标人将不能撤回或修改投标文件。20.2投标人修改或撤回投标文件的通知，应按本招标文件第18项的规定进行标志和密封，并在密封封面清楚标明“修改”或“撤回”字样，否则修改或撤回通知无效。“修改”或“撤回”通知，必须是经投标人签署的确认文本。20.3投标人在投标截止之前以书面方式向招标人递交的补充、修改内容为投标文件的组成部分。五、开标21. 开标一般规定21.1投标人应按投标须知前附表规定的时间、地点参加开标会议。21.2未按规定提交合格的或按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回投标人。22. 开标程序 开标会议由招标代理机构工作人员主持，程序如下： （1）主持人宣布开标会议注意事项；（2）主持人宣布参加开标会议人员组成情况；（3）主持人宣布参加开标会议的投标人和投标文件送达情况； （4）开标机构对投标人到会的法定代表人或法定代表人委托代理人身份进行验证，宣布验证结果；（5）开标机构工作人员宣布和现场查验各投标人投标保证金到账情况；（6）由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，宣布检查结果；（7）经确认无误后，由有关工作人员当众开启各投标人的投标文件，宣读正本投标函中的投标人、投标报价、工期、质量标准及招标人认为有必要宣读的投标文件的其他主要内容；（8）投标人代表及开标工作人员在开标记录表上签名确认；（9）开标会议结束。六、评标23．评标一般规定23.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。23.2评标委员会须按法律法规规定及本工程招标的评标办法，公平、公正、择优的确定中标候选人。23.3在评标过程中，出现各类带有争议或不明确性问题均由评标委员会共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经评标委员会全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经评标委员会全体人员签名确认并对所有评委具有约束力23.4 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密（法律、法规另有规定的情形除外）。23.5在投标文件的审查、澄清、评价、比较过程中，中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人对招标人或评标委员会施加任何影响的行为，都将导致被取消投标资格。24．符合性审查24.1开启标书前，经确认存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并拒收投标文件：24.1.1投标人法定代表人或其授权委托人未按时参加开标会议； 24.1.2投标文件未能于投标截止时间之前递交至指定地点及指定接收人；24.1.3投标人未按招标文件要求提交投标保证金或投标保函；24.1.4投标文件未按招标文件规定要求进行密封；24.1.5法律、法规规定的其它情形；24.2开启标书后，经评标委员会确认有下列情况之一的为无效投标文件：24.2.1投标文件未经投标人法定代表人（法定代表人委托代理人）签字（或盖章）或未加盖投标人法人章；24.2.2投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求； 24.2.3投标文件正本或副本数目不足，重要内容不全或关键字迹模糊不清；投标文件中投标函件、工程量清单计价表、施工组织设计、项目经理简历及资格证明书等主要内容不全；24.2.4没有提供有效的资质证明（包括营业执照、税务登记证、安全生产许可证、资质证书等）、投标承诺书（包括投标单位、项目经理）、外地企业入连备案通知书等招标文件中已明确要求提供的资料；投标文件上标明的投标人与通过报名审查的投标申请人发生实质性改变。24.2.5采用工程量清单计价的，投标人擅自修改工程量清单内容的，未按规定格式报价的；24.2.6 投标总价、分部分项工程量清单计价、综合单价分析表、主要材料价格表、设备价格表逻辑关系不一致，评委会认定属重大偏差的； 24.2.7投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；不同投标人的投标文件内容、数据大量雷同的；投标人恶意哄抬标价或低于成本价竞标的；24.2.8同一份投标文件中，有两个以上不同投标报价，且未注明何者有效的；24.2.9投标人拒绝对细微偏差作出补正；投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或存在其他重大偏差的；24.2.10法律、法规规定的其它情形；24.3 评标委员会须严格按照以上标准认定无效投标文件，使用除此之外的标准作为认定无效投标文件的依据,招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。24．4评标委员会应于开标之后首先就投标人的投标资格及投标文件进行符合性确认，如有效投标不足三家，则按相关法规执行。25. 评标程序25.1监督人员宣读评标纪律；25.2招标人介绍招标项目情况，公布投标人名称，请采购人和评标专家填写承诺；25.3介绍评委，推选产生评委会主任；25.4请评委熟悉招标文件有关内容，重点是评标办法、评分细则、评标程序、废标条件等。25.5对投标文件进行符合性评审，认定无效投标文件，确定有效投标人；25.6按招标文件确定的评标办法对通过符合性评审的有效投标人的投标文件进行量化打分评审；25.7请投标人澄清问题，必要时进行项目经理陈述及答辩； 25.8评委会主任组织进行评分汇总，编写《评审结果》，当众宣读，全体评委签名；25.9评标会议结束。26. 现场询标及澄清26.1 评标过程中，评标委员会可以个别要求投标人在评标会上澄清其投标文件中表述不确切或容易引起误解的内容（按本招标文件要求进行评审时发现的算术错误不在此列）。26.2 评标会上澄清不允许更改投标文件的实质性内容。26.3 评标会上澄清的每一次要求与答复，须立即以书面方式进行记录，并经全体评委签名确认。26.4 投标人在评标会上澄清时，不能明确解释或解释前后矛盾时，评标委员会对投标人作出的澄清将不予采纳。27．细微偏差修正27.1 细微偏差是指经评标委员会确认的符合性投标文件虽然实质上响应了招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容，不会对其他投标人造成不公平结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。27.2 经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，其投标文件将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。修正内容经投标人代表签名确认后有效。27.3投标报价单位精确到“元”，评标有效分值精确到小数点后两位数值，小数点后超过两位的数值按4舍5入进位。28．投标文件的评审、比较和否决28.1评标委员会将按照本须知第24条规定，仅对通过符合性审查，在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。28.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。28.3 评标委员会依据本项目的评标方法及评标细则，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，推荐综合得分最高的投标人为中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。28.4 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。七、 授 予 合 同29．中标通知书29.1招标代理人应当在规定时间内向政府采购管理部门提交招标、开标、评标、定标过程有关文件资料、评标报告、中标人的投标文件等备案资料，经政府采购管理部门审查通过后，方可发放“中标通知书”。29.2 中标通知书将明确招标人对中标人按照施工合同要求，确定工程的价格、工期、质量等内容。29.3中标通知书将作为施工合同的组成部分。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。30．授标及废除授标30.1招标人将把施工合同授予经法定程序确定的中标人。30.2中标通知书发出之后，招标人若查实中标人存在下列行为之一，仍然可以废除授标：（1）经查实弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；（2）于投标有效期终止之前撤回投标文件；（3）因中标人过错而未能按照规定与招标人签订施工合同；（4）法律法规规定的其它明显损害招标人利益和社会公共利益的情形。30.3 中标人因上述原因被废除授标，招标人将依排名次序选择中标候选人或重新组织招标。30.4 中标人因上述原因被废除授标，至少将要承担下列违约责任：（1）将被没收全部投标保证金。（2）按招标文件规定，重新确定中标人的中标价若高出弃标人的中标价，其差价部分视为弃标人违约给招标人造成的损失，弃标人应予赔偿。（3）承担因此可能给招标人造成的其它损失。31.1中标人在收到中标通知书后应当按有关规定与招标人签订书面合同。招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清、承诺等文件均为该书面合同的附件。31.2如果中标人无正当理由未在规定期间内签订合同，将没收其投标保证金，并承担相关法律责任。31.3招标人如不按本招标第31.1条款要求与中标人订立合同的，应当返还中标人双倍投标保证金，给中标人的损失超过返还的投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。31.4招标人、中标人不得再行订立背离招标文件和合同条款实质性内容的其他协议。为避免“黑白合同”，在协议书合同双方签署页中要求必须加入下列条款：（1）合同双方确认，本协议书及本协议约定的其它合同文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。（2）本协议书及本协议书约定的其它合同文件的组成部分之外，合同双方不存在且也不会签定任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。31.5 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。第二章合 同 条 款（合同专用条款）使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）（合同通用条款内容略，协议书内容见合同文件部分） 专用条款目录一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序3、语言文字和适用法律、标准及规范4、适用标准、规范5、通知二、工程管理人员7、工程师8、项目经理三、双方一般权利和义务9、发包人工作10、承包人工作四、施工准备11、施工组织设计和进度计划12、施工准备五、施工工期13、开工及延误开工16、工程竣工六、材料设备供应17、发包人供应材料设备18、承包人采购材料设备19、材料设备的检验七、工程质量和检验24、工程试车八、安全与文明施工25、安全施工九、合同价款、工程量确认和工程款支付30、合同价款31、工程量确认32、工程款支付十、工程变更34、确定变更价款 十一、竣工验收和结算35、竣工验收十二、工程质量缺陷保修十三、违约、索赔和争议38、违约40、争议十四、施工分包41、施工分包十五、不可抗力42、不可抗力十六、保险和担保 43、工程保险 44、工程担保十七、合同的生效、终止和解除 49、合同份数十八、其他 51、补充条款 专用条款 一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序2.1合同文件组成及解释顺序如下：按《通用条款》约定排序。_________3、语言文字和适用法律、法规3.1本合同除使用汉语外，还使用 不采用其它 语言文字。3.2需要明示的法律、法规、规章:国家现行的法律、法规、规章及省、市有关规定。4、适用标准、规范4.1适用标准、规范名称：国家现行标准、规范。 发包人提供标准、规范的时间： 不采用4.2国内没有相应的标准、规范时的规定：不采用 5、图纸5.1发包人向承包人提供图纸套数：不采用　发包人向承包人提供图纸日期：不采用5.2发包人对工程的保密要求和保密期限： 未经发包人同意，承包人不得向任何第三方泄密。6、通知6.1承包人的地址： 6.2发包人的地址：工程师的地址： 二、工程管理人员7、工程师7.1监理单位委派的工程师姓名： 7.2发包人代表的工程师姓名： 7.3其他需要取得发包人批准的权利：以发包人书面授权为准 8、项目经理8.1项目经理的姓名： 三、双方一般权利和义务9、发包人工作9.3发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前施工现场所有障碍清理完毕并具备施工条件。 （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：按照约定由承包人自行解决，并负责相关费用。 （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前开通并应保证施工通行的需要。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：不采用。 （5）由发包人办理所需证件、批件的名称和完成时间：不采用。（6）水准点与座标控制点交验要求：不采用。（7）图纸会审和设计交底时间：不采用。 （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：不采用。 （9）双方约定发包人应做的其他工作： 不采用。 发包人委托承包人办理工作：不采用。10、承包人工作10.2承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 不采用。 （2）应提供计划、报表的名称及完成时间：施工前报工程进度报表，按照发包人要求每周一报施工进度报表。 （3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明、维护设施的责任和要求：由承包人承担全部责任和费用，如未履行义务造成工程、财产和人身伤害，承担责任及所发生的费用，扣除安全生产和文明施工措施费。（4）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求：不采用。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续： 经发包人同意后由承包人办理并承担费用。 （6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在未正式验收交付发包人前，保护单位工程或部位的费用，由承包人负责。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护要求和费用承担：不采用。（8）施工场地清洁卫生的要求：保证施工现场符合有关规定，承担因违反规定而造成的损失和罚款，竣工后做到“活完场清”，做好竣工后的清洁工作。（9）约定承包人应做的其他工作及费用承担：　不采用。　四、施工准备11、施工组织设计和进度计划11.1承包人提供施工组织设计（设计方案）和工程进度计划的时间和要求：开工前一周内。 工程师确认的时间：提交施工组织设计后一周内12、施工准备12.8发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定：开工前3日，按双方具体约定。 12.10 红线外临时占地租用费用承担约定：不采用。 五、施工工期13、开工及延误开工13.1单项工程工期约定：按规定时间开工完工。因发包人原因延期开工的，发包人应相应顺延工期；因承包人自身原因延期开工，损失自负，不顺延工期 ，由此给发包方造成损失的，还应承担赔偿责任。承包人无正当原因延期开工超过10日（含10日）以上，发包人有权单方解除合同。16、工程竣工16.3提前竣工的约定：不采用。 六、材料设备供应17、发包人供应材料设备17.1发包人供应材料设备清单（可另附页）：不采用。17.5发包人供应材料设备的结算办法：不采用。18、承包人采购材料设备18.1承包人采购材料设备的约定：承包人负责采购的材料设备，应符合有关标准及规范要求，并提供产品质量合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知发包人并经发包人及监理工程师验收合格后方可使用。 18.5由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。19、材料设备的检验19.3检验费用的约定：（1）承包人承担检验费用的材料、设备：由承包人承担检验费用。（2）发包人承担检验费用的材料、设备：不采用。 七、工程质量和检验24、工程试车24.1 工程试车内容和费用承担：不采用。 八、安全与文明施工25、安全施工25.1 承包人安全责任的约定：承包人必须严格遵守大连市建委及安监局大建安发2005年第61号《关于印发大连市建设工程项目安全属地化管理实行细则的通知》文件规定，进行施工现场安全管理，按规定配备安全管理人员，认真贯彻实施《建筑施工安全检查标准》（GJ59-99），服从发包人的安全监督与管理，加强施工现场的安全管理，杜绝安全事故的发生。因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用 。25.2 发包人安全责任的约定：发包人应遵守国家有关工程建设安全生产的各项管理规定，因发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。九、合同价款、工程量确认和工程款支付30、合同价款30.2 确定合同价款的方式： 固定价格合同 合同价款约定后，任何一方不得擅自改变。30.3 采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：见投标须知前附表。风险费用的计算方法：投标人自行考虑。风险范围以外合同价款调整方法：参照前附表约定。30.4 采用可调价格合同时，合同价款调整方法：不采用。30.5 采用成本加酬金合同的约定：不采用31、工程量确认31.1 本工程采用的工程量计算规则：《辽宁省建设工程计价依据》（GB50500-2008）。 31.3 承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间： 按发包人要求提供 32、工程款支付32.1 发包人向承包人支付工程预付款的时间和金额或占合同价款的比例： 无32.2 工程款支付方式：工程竣工验收合格后付至合同总价款的百分之九十五，合同价款百分之五作为质保金，一年后若无质量问题七日内一次性付清（无息）。32.7 发包人未能按时足额支付工程款造成承包人拖欠民工工资时，发包人承担连带责任。十、工程变更34、确定变更价款34.2 工程量变更幅度：见补充条款 增加部分工程量的项目单价确定方法：见补充条款 减少部分工程量的项目单价确定方法：见补充条款 十一、竣工验收和结算35、竣工验收35.1 承包人提供竣工资料的约定： 按发包人要求 35.9 中间交工工程的范围和竣工时间的约定：按发包人要求。十二、工程质量缺陷保修（详见附件3《工程质量缺陷保修书》）十三、违约、索赔和争议38、违约38.1 通用条款32.1款约定发包人不按时支付工程预付款应承担的违约责任：不采用。通用条款32.2款约定发包人不按时支付工程进度款应承担的违约责任：不采用 通用条款36.5款约定发包人不按时支付工程竣工结算款应承担的违约责任：发包人收到竣工结算报告及资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款利息，并承担违约责任 。38.2 通用条款16.2款承包人未按时竣工应承担的违约责任：每延误一天，由承包人按合同造价的千分之一向发包人支付违约金，给发包方造成损失的，还应承担赔偿责任。通用条款20.1款工程质量达不到合同约定的标准，承包人应承担的违约责任：承包人赔偿因此给发包人造成的损失（按质检等相关部门确认的实际损失）并承担使本工程达到合格质量全部费用，另外应承担合同价款5%的违约金 。 承包人违约的其他约定：承包人正常情况下超施工进度计划规定工期15日历日，发包人有权解除合同，承包人应承担并支付违约金、赔偿金 。 40、争议40.1 解决争议的约定：本合同在履行合同中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，才用下列第 一 种方法解决：（一）提交大连市仲裁委员会建设经济仲裁中心仲裁；（二）依法向人民法院提起诉讼。十四、施工分包41、施工分包41.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：不采用。 十五、不可抗力42、不可抗力42.1 双方关于不可抗力的约定：按通用条款有关规定执行。十六、保险和担保43、工程保险本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：发包人现场管理人员的人身意外伤害保险。（2）发包人委托承包人办理的保险事项：不采用。（3）承保人投保内容：负责施工人员的人身意外伤害保险，并按国家规定投保本工程投标范围内所需的保险。 44、工程担保本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：　不采用 担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约保证，担保方式为： 不采用担保合同作为本合同附件。（3）双方约定其他担保事项：不采用。 十七、合同的生效、终止和解除49、合同份数49.2 合同副本份数：伍份，由发包人、承包人、代理机构及监督机构分别保存。十八、其他51、补充条款51．1工程结算价款审定方法：51.1.1未发生工程变更的项目，工程结算价款等值于合同价。51.2.发生了经发包人批准财政部门核准的工程变更（含设计变更、工程内容增减，下同），并引起工程造价增减的项目，工程结算价款按以下条件核定：当 0＜(B－A)/A×100%≤3%时，工程结算价款等值于合同价款；当 (B－A)/A×100%＞3%时，工程结算价款＝B－A×3%；当 (B－A)/A×100%≤0时，工程结算价款＝B。（1）A为合同价。（2）B为结算基准价，等值于合同价款与变更价款之和。变更价款是指由财政部门按发包人确认财政部门核准的实际完成的工程变更数量，依据下述51.3条和51.4条有关分部分项工程综合单价、材料费用、措施项目计价原则核定的工程结算价。51．3工程变更项目综合单价、材料费用确定原则发生了经发包人批准财政部门核准的工程变更，并引起工程造价增减的工程项目，分部分项工程综合单价、材料费用、措施项目费用按下述原则确定。51.3.1分部分项工程综合单价51.3.1.1变更项目与招标工程量清单中已列的项目相同时，执行承包人投标综合单价。51.3.1.2变更项目与招标工程量清单中所列的项目不同时：（1）承包人投标报价中有类似综合单价的，参照类似单价计价标准，确定综合单价。（2）承包人投标报价中无类似综合单价的，由承包人按照投标报价原则及相应的费率报出综合单价，或者由承包人依据辽宁省与大连市建设行政主管部门发布的建设工程预算定额报出综合单价（但取费不得高于相应工程类别取费标准），由发包人认可后报财政部门审核确认。（3）参照上述原则计算出的综合单价高于市场价的，以市场价为准。51.3.2材料费用51.3.2.1变更项目所用材料与投标书中已列材料相同时，按照投标书所列材料价格执行。51.3.2.2变更项目所用材料与投标书中已列材料不同时：由承包人按建设当期的市场价格计取，经发包人、监理单位认可后报财政部门审核确认。51.4措施项目计价确定原则51.4.1 可以计算工程量的措施项目：措施项目综合单价参照51.3.1确定原则计算；51.4.2不能计算工程量并以“项”计价的措施项目：当此项措施费不随其他工程项目的增减而变化的，均包干使用；当此项措施费随着其他工程项目的增减而变化的，均按分部分项工程造价变化比率调整。51.5当投标报价存在明显不平衡报价（高于定额或市场正常报价两者中较高值一倍以上），或材料价格出现位数错误时，工程变更项目分部分项综合单价、材料费用、措施项目费用分别按上述51.3.1.2（2）、51.3.2.2、51.4原则调整。51.6经甲方、监理认可后方可进入下道工序施工。51.7承包人承诺的质量目标、文明施工、安全生产管理措施和目标如未能实现，将酌情扣除承包人相应工程款。51．8若因财政拨款不到位导致发包人不能及时支付工程款，则发包人可与承包人另行商榷支付日期，承包人不得以此为借口停工，发包人不承担相应的违约金；51.9合同双方确认，本合同书中合同文件组成部分的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力；51.10本合同书中合同文件的组成部分之外，合同双方不存在且也不会签定任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。 以下无正文。?第三章合同文件格式项目编号：2013-C(GC)-014项目名称：旅顺日俄监狱旧址博物馆1号文物库房改造工程?目录一、合同协议书二、附件1、承包人承揽工程一览表2、发包人供应材料设备一览表3、工程质量缺陷保修书?一、合同协议书发包人：旅顺日俄监狱旧址博物馆 承包人： （全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：旅顺日俄监狱旧址博物馆1号文物库房改造工程工程地点：工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：财政资金二、工程承包范围承包范围： 三、合同工期开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日合同工期30日历天。四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、组成合同的文件(1)本合同协议书(2)中标通知书（适用招投标工程）(3)投标文件（适用招投标工程）(4)发承包双方确认的工程量清单报价单或预算书（适用非招投标工程）(5)本合同专用条款(6)本合同通用条款(7)标准、规范及有关技术文件(8)工程量清单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在工程质量缺陷责任期内承担保修责任。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效 合同订立时间：年月 日合同订立地点： 本合同双方约定 签字盖章 后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）地址：{招标人办公地址}地址：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）电话：{招标人电话}电话：传真：{招标人传真}传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：{招标人邮编}邮政编码： 二、附件附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建筑面积（平方米）结构层数跨度设备安装内容工程造价开工日期竣工日期附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料设备品 种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备 注?附件3工程质量缺陷保修书发包人（全称）：旅顺日俄监狱旧址博物馆承包人（全称）：为保证______________（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，签定工程质量质量缺陷保修书。承包商在质量缺陷保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量缺陷保修范围为招标文件、工程量清单范围的全部内容。具体质量缺陷保修范围和内容双方约定如下：承包人承包的全部施工范围 。二、工程质量缺陷保修期双方约定本工程质量缺陷保修期如下：工程保修期1年 ,保修期1年内如发生质量等问题，投标人须免费维护维修。三、工程质量缺陷保修责任1、属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量缺陷保修金内扣除。2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量因承包人原因致使工程合理期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、工程质量缺陷保修费用工程质量缺陷保修费用及相关损害责任由造成质量缺陷的责任方承担。五、工程质量缺陷保修金 工程质量缺陷保修金一般不超过工程结算价款的3%，发包人承包人约定本工程的工程质量保修金为工程结算价款的__%，具体为：金额（大写）：____________________________元（小写）：____________________________元六、其他发包人承包人约定的其他工程质量缺陷保修事项:______________________________。本《工程质量缺陷保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）： 年 月日年 月日 附件4政府采购投标保证金担保函（如采用大连市企业信用担保有限公司出具的投标担保，须使用下列担保函格式）　　编号： 　　（采购人或采购代理机构）： 　　鉴于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （以下简称“投标人”）拟参加编号为＿＿＿＿＿＿的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保： 　　一、保证责任的情形及保证金额 　　（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任： 　　1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》； 　　2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。 　　（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币＿＿＿元（大写），即本项目的投标保证金金额。 　　二、保证的方式及保证期间 　　我方保证的方式为：连带责任保证。 　　我方的保证期间为：自本保函生效之日起＿＿＿个月止。 　　三、承担保证责任的程序 　　1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。 　　2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在＿＿个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。 　　四、保证责任的终止 　　1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。 　　2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。 　　3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 　　五、免责条款 　　1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。 　　2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。 　　3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。 　　4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。 　　六、争议的解决 　　因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。 　　七、保函的生效 　　本保函自我方加盖公章之日起生效。 　保证人：（公章） 　年 月 日 第四章 工程建设要求项目编号：2013-C(GC)-014项目名称：旅顺日俄监狱旧址博物馆1号文物库房改造工程一、工程建设标准二、关键技术和工艺、新技术应用及施工、办公和检测设备要求三、项目管理班组及生产操作人员要求四、主要材料和设备技术标准要求 一、工程建设标准及技术要求（一）工程建设标准1、有关国家法律《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》2、国家、行业技术标准及管理规定□《测量规范》（GBJ50026-93）；□《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）；□《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）□《砌体工程施工及验收规范》（GB50203-2002）；□《建设工程项目管理规范》（GB/T50382-2001）；□《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）；□《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；□《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50382-2001）□《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)；□《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)；3、安全生产规范、规程标准《建筑施工工程安全技术规程》（国务院）《建筑工程施工现场管理规定》（建设部15号令）《建筑机械使用安全技术规程》（JGB33-86）《建筑安全监督管理规定》（建设部13号令）4、说明：上述规范、标准、规程仅是本工程建设的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定执行。（二）工程建设技术要求1、说明：本招标文件技术规格及要求，主要由各相关的工程工程量清单和相应的技术规格要求组成。1.1请投标人仔细阅读招标文件的全部条文（包括合同条款），对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，投标人应在规定时间之前向招标人寻求书面澄清。1.2依据工程量清单和技术文件要求，本工程项目的材料、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。1.3承包人必须按国家颁布的强制性标准组织施工。1.4本技术标书中提出的各项功能要求和技术指标是对工程的最基本要求，并未对一切技术细节做出全部详细规定，也并未充分引述有关标准和规范的条文，投标人所有与本项目工程施工有关的技术要求均应符合招标时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文。1.5本工程采用的标准及规范均为最新版本的国家及部颁和行业现行标准。环境保护方面，必须使用国家和辽宁省有关标准。1.5.1国家及部颁与本标工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程和供货商技术文件上的质量要求均适用于本工程；1.5.2与本标工程有关的施工及验收技术规范；1.5.3本标工程施工质量检验评定以国家及部颁建筑与安装工程质量检验评定标准为依据；2、工程承包范围的说明2.1以下给出的工程承包范围和说明描述只是概括的不应认为是全面的、无缺的，承包人应研究其他文件，特别是现场勘查去完全了解工程的实际范围。2.2承包人被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其他有关文件。尤其是通过勘查现场了解了工程的内容；2.3本工程承包项目内容：详见工程量清单。2.4本工程承包方式为：包工包料。3、施工组织与计划3.1现场施工组织应充分，在人员活动、材料堆放、施工时间安排上，按有关规要求安排计划。3.2承包人应根据现场环境与工程特点，编制施工组织设计，严密组织，文明施工，不得扰民、不得污染环境、不得影响周边居民生活和交通安全。4、现场施工测量4.1承包人应负责工程施工所需的全部安装施工测量放线工作。4.2承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送监理人审核。发包人可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样测量，亦可要求投标人在发包人直接监督下进行复核对照、测量。若经双方协商统一，投标人可邀请发包人的测量人员联合进行计量测量，经双方签认的测量成果，可直接用于计量付款。5、现场试验5.1承包人应按技术规范中的有关规定对工程使用的材料以及工程指定的其他材料进行试验，承包人将材料试验报告报送发包人或其委托人。5.2承包人应按本技术规范条款中的规定和发包人指示进行现场工艺试验。5.3承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送发包人审批，并经发包人批准后才能用于施工。6、技术要求6.1本工程的材料及设备由投标人根据现行规范、标准进行报价，并在投标文件中按本招标文件给定格式填写出规格、数量、单价、总价、产地、品牌等内容。6.2实际工程中使用的材料必须经招标人认可后方可用于工程中。6.3投标人用于本工程的设备供货、主要材料，其产品许可证、产品鉴定证书大连市建设工业产品备案证书齐全。6.4投标人应保证工程质量，保证材料质量、规格与数量，满足设计和施工现场要求。6.5施工时不得破坏原有建筑结构，要注意做好成品保护，必要时要采取有效的成品保护措施，并承担相关费用。6.6 工程竣工验收前，需对现场进行彻底清洁。6.7招标内容： 旅顺日俄监狱旧址博物馆1号文物库房，建筑面积187.9平方米，项目进行中，材料运输需人工进行。参与竞标单位必须进行现场勘察，否则视为自动放弃投标。项目概况：旅顺日俄监狱旧址博物馆1号文物库房，建筑面积187.9平方米。改造内容：对文物库房的屋顶做防水、防潮处理；对文物库房的墙体做防水、防潮处理；对文物库房顶棚重新制作，安装酚醛树脂保温板；对文物库房地面进行砸除并下挖，重新打混凝土做防水后安装地胶，对文物库房窗户进行更换，对文物库房大门更换为成品防火、防盗门，达到防火、防盗标准；对库房内的电源线路进行重新更换，达到符合安全用电的标准；安装监控摄像设施，防盗报警设施，增设气体灭火系统装置，使文物库房达到防火、防盗的标准。具体施工内容详见工程量清单。7、产品要求7.1投标人所选用的材料，产品许可证与合格证等证书齐全，均应达到中华人民共和国现行国家标准，均应为经国家主管部门认可和大连地区备案的产品，所有材料都必须使用环保材料。验收执行《辽宁省建筑工程施工质量验收实施细则》（DB21/1234）7.2投标人提供的材料、配件等应等同或高于推荐品牌及档次。7.3上款提供的材料，属于类似材质、类似规格的，实际施工时，招标人对颜色、款式等不满意时可以要求中标人按同等价格调整,如调整后仍不能使招标人满意，招标人将按同等价格自行采购。7.4各种材料、设备、工艺须符合消防要求，中标单位负责竣工中的相关消防验收工作，并且于本次投标报价中考虑相关费用，招标人不再另行考虑该项费用。7.5根据工程设计要求，用于本标项目的设备、产品均应为经国家主管部门认可和大连地区建设及相关主管部门准入的设备、产品。中标人施工时所提供的主要材料，应向招标人和监理工程师提供详细的出厂质量相关产品说明书、产品等级证明、检验报告、检验标准、质量证明（检测报告等）、出厂合格证、验收手册、调试报告及检测数据，按大连市建设及相关主管部门确定的标准验收，并无偿负责各种相关验收手续。工程全部竣工后须经大连市建设及相关主管部门验收后投入使用。8、安全生产、文明施工及卫生要求8.1严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《污染噪声污染防治法》、《环境管理体系标准》（GB/T24000-1996）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）、《建筑施工场地噪音限值》（GB12523-92）、《建筑工程施工环境保护工作基本标准》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）等规范、规定。8.2项目全体参建人员应严格按招标人要求，着统一服装。8.3施工现场的布置严格按业主审批后的施工现场平面布置图进行，施工现场的材料堆放应按其规格、型号的不同分别堆放整齐，并应避开主要通道。8.4做好产品保护实施和检查工作。8.5提倡文明礼貌，杜绝打架斗殴现象，一经发生将当事人立即清除出场。8.6施工设备应定期维修保养，现场排列整齐美观。8.7危险作业区域应用红白色小旗围起以示警戒。8.8洞口、临边等危险区域张挂警示标志，以示提醒。8.9开展文明教育，施工人员均遵守市民文明规范，不得干扰他人正常休息及工作。?二、关键技术和工艺、新技术应用及施工、办公和检测设备要求项目内容主要内容及描述项目施工重点、难点及关键技术工艺要求本项目工期较紧，施工单位应做好材料、人员、施工机械的安排、调配。新技术新工艺新材料应用要求1、鼓励建筑业十项新技术应用，并将新技术引用作为评标内容进行评分；2、本工程推荐使用的新技术、新产品包括以下内容：①选用新型、无毒害、使用寿命较长的材料；②环保材料；③先进施工工具。施工机械设备要求机械设备数量性能须满足施工要求,施工前做好施工机械设备的检查，确保其正常运行。办公设备检测设备要求做好电脑、打印机、复印机等办公设备的检查，保证正常运行。检测设备应满足工程施工要求，尤其测量仪器设备，要符合规范规定量程规定及本工程的具体要求。?三、项目管理班组及生产操作人员要求名称有关要求项目经理资质等级及专业具有相关专业建造员或注册建造师资格学历大专及以上学历技术职称中级及以上职称技术负责人技术职称及专业工程相关专业高级职称学历大专及以上学历工作年限施工管理年限8年以上。 其他管理人员要求施工员持证上岗，至少有3年及其以上类似工程经验安全员持证上岗，至少有3年及其以上类似工程经验质检员持证上岗，至少有3年及其以上类似工程经验档案员持证上岗，至少有3年及其以上类似工程经验材料员持证上岗，至少有3年及其以上类似工程经验造价员持证上岗，有注册造价师证或造价员证生产操作人员要求施工现场生产操作人员应持有国家劳动部颁发的《职业资格证书》。电工、电焊工、司机、机械工、架子工等特殊工种持证上岗率必须达到100%，其他工种持证上岗率不得少于90%，若低于上述标准，评委在量化打分时将酌情扣分。其他要求：1、施工现场的所有管理人员及工人必须统一着装，持证、戴牌上岗；2、项目组管理人员应为投标单位自有人员，应有类似工程经验，并能真正全程参与工程建设。3、投标人提供虚假业绩的，一旦被发现将无条件废标，并追究责任。4、保证一旦中标后没有经招标人同意不能更换拟定的项目经理、技术负责人及主要施工管理人员，如果项目经理不在施工现场主持工作或更换项目经理，招标人有权终止合同。?第五章投标文件格式一、投标文件密封封面投标项目名称：投标人全称（法人章）：法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）： 投标人地址： 邮编： 投标联系人：办公电话:手机：文件开封时间：年月日时分前不得开封说明1.投标文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印；2.本封面复印或打印有效；3.投标文件密封各封口处须加盖投标人公章，否则按废标处理。正（副）本建设工程投标文件项目编号：2013-C(GC)-014项目名称：项目地址：投 标 人（公章）：法定代表人或其委托代理人（签名）： 联系人： 电话： 手机： ?投 标 函 件目录一、法定代表人身份证明书二、投标文件签署授权委托书三、投标函四、投标承诺书、项目经理承诺五、招标文件要求投标人提交的其他投标资料 ?一、法定代表人身份证明书单位名称：单位性质：地址： 成立时间： 年 月 日，经营期限： 资质证书编号：营业执照编号：姓名：性别：年龄： 职务： 系 的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。投标人：（盖公章）日期：年 月 日二、投标文件签署授权委托书本授权委托书声明：我 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的 （姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。代理人无转委托权，特此委托。代理人（签字）：性别 ：年龄：_______身份证号码：职务：____ ___投标人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章） 授权委托日期：年月日注：法定代表人的签字必须是亲笔签名或经公安部门备案的法定代表人印章，不得使用其他印章或电子制版签名 三、投 标 函 致：旅顺日俄监狱旧址博物馆1、根据已收到的你方招标工程项目编号为2013-C(GC)-014的旅顺日俄监狱旧址博物馆1号文物库房改造工程施工招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》及大连市建设工程招投标管理有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿意以人民币(大写) 元（RMB 元）的投标报价并按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件；我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利；我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 日历天内完成并移交全部工程。4、如果我方中标，我方承诺工程质量达到标准。5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。7、我方已提交人民币 元作为投标保证金。投 标 人： （盖章） 单位地址：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）邮政编码：电话：传真： 开户银行名称：开户银行账号：开户银行地址：开户银行电话： 日期：_____年____月____日?四、投标承诺书致：：本投标人已详细阅读了 （工程名称）工程招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：1、本投标人自愿在个日历天内按照招标文件及施工合同、工程量清单、工程建设要求完成施工任务，按时竣工验收并向招标人移交工程。工程质量目标、文明施工和安全生产管理按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。2、遵守中华人民共和国、辽宁省、大连市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。3、服从招标文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。4、接受招标文件全部内容。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。5、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格、被没收投标保证金，并接受招投标行政管理部门依法进行的严厉处罚。6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。7、保证按照招标文件及中标通知书规定商签施工合同。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。8、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违诺处罚。9、保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规通过招标选定专业分包队伍。否则，同意接受违约处罚。10、保证中标之后按投标文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备、办公设备及检测设备。否则，同意接受违约处罚。11、保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。12、保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。13、保证不参与陪标、围标行为。否则，同意接受建设行政主管部门最严厉的处罚。14、如我方中标，保证按照大连市政府51号令及招标文件要求，按月薪制足额支付参加项目建设的农民工工资，决不拖欠。如有拖欠，无条件接受有关规定的制裁。本投标人在规定的投标有效期限内及合同有效期内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。若有违背上述承诺问题，将自觉接受建设行政主管部门依照法律法规和有关规定进行的任何处罚。投 标 人（法人章）：法定代表人（签名或盖章）： 年月日?项目经理投标承诺致： 我（姓名）在此郑重承诺：我是 （投标人）编制内项目经理，目前没有在建工程项目，近三年内没有不良记录。在（工程名称）投标中所提供的个人资格及业绩均属实，不存在其他公司借用我项目经理资格投标的现象。如我公司中标，我保证按期作为项目经理承担该项目建设，在该项目建设期间，不再承担其他工程建设。如在评标、定标、公示过程中发现本人承诺有虚假问题，或被举报核实有上述违反承诺行为，或在项目建设中有违规行为；我愿意无条件地接受市建设行政主管部门以下处罚：视情节严重，半年至二年内不得以项目经理身份参与工程管理，严重的吊销项目经理资格证书。 承诺人签字： 身份证号码： 项目经理资格证书编码： 办公电话： 手机： 年月日?五、投标单位安全资格审查意见书工程名称建设单位投标企业安全生产许可证编号项目经理安全生产知识考核合格证书编号企业安全管理业绩：负责人：（公章）：年月日企业所在地建筑安全监督管理部门审查意见：负责人：（公章）：年 月日注：1、大连市企业到企业所在地建设行政主管部门，外省市企业到大连市建筑安全监督管理站审查。2、必须在开标前办理 联系电话：********商务部分标书目录第一部分投标报价一、封面二、投标总价三、工程项目总价表 四、单项工程造价汇总表 五、单位工程造价费用汇总表六、单位工程规费计价表七、分部分项工程量清单计价表八、措施项目清单计价表九、其他项目清单计价表十、零星工作项目计价表十一、分部分项工程量清单综合单价分析表 十二、措施项目费分析表 十三、主要材料价格表第二部分 业绩、信誉及管理人员十四、投标人业绩和信誉 十五、项目管理机构人员配备情况 十六、生产操作人员持证上岗情况 投标报价说明1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。2.投标报价采用工程量清单计价，由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。投标总价与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金的合计金额一致。3.投标价按招标人提供的工程量清单填报，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供的工程量清单一致。4.分部分项工程量清单计价表中所填入的综合单价，均包括为完成本工程项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及招标文件中约定投标人承担的所有风险费用。漏报或不报，视为有关费用已包括在投标报价中。5.措施项目费系根据招标文件中的措施项目清单及本次投标拟定的施工组织设计编制，包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用。6.本报价的币种为 人民币。7.本报价中所有要求签字、盖章处已按要求由规定人员签字和盖章并承担相应的责任。8.本次投标拟建工程施工中所用材料的品牌、产地、生产厂家、规格（型号）、单价等已按规定在投标报价表中详细注明，并保证满足工程建设要求。若未注明的，一旦中标，招标人有权指定符合设计规范要求的名优品牌产品。 一、封面 工程工 程 量 清 单 报 价 表投标人：（单位盖章）法定代表人：（签字或盖章）造价员： （签字并盖执业专用章）编 制 时 间： 二、投 标 总 价建设单位：工程名称：投标总价（小写）：（大写）：投标人：（单位盖章）法定代表人：（签字或盖章）编 制 时 间：三、工程项目总价表工程名称：第 页 共 页序号单项项目名称金 额（元）合计四、单项工程造价汇总表工程名称：第页 共页序号项目名称金 额（元）合计五、单位工程造价费用汇总表工程名称：第页 共页序号项目名称金 额（元）12345分部分项工程量清单计价合计措施项目清单计价合计其他项目清单计价合计规费工程排污费社会保障费住房公积金危险作业意外伤害保险税金合计 六、单位工程规费计价表工程名称：序号项目名称计算基础费率(%)金额（元）1工程排污费　　2社会保障费　　3住房公积金　　4危险作业意外伤害保险　　 合计:(大写)?七、分部分项工程量清单计价表工程名称：第页 共页序号项目编码项目名称计量单位工程数量金额（元）综合单价合价本页小计合 计八、措施项目清单计价表工程名称：第页 共页序号项目名称金额（元）合计?九、其他项目清单计价表工程名称：第页 共页序号 项 目 名 称金 额（元）1招标人部分小计2投标人部分 小 计合 计十、零星工作项目计价表工程名称：第页 共页序 号名 称计量单位数 量金额（元）综合单价合 价1人工小 计2材料小 计3机械小 计合 计十一、分部分项工程量清单综合单价分析表工程名称：第页 共页序号项目编码项目名称工程内容综合单价组成综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润十二、措施项目费分析表 工程名称：第页 共页序号措施项目名称单位数量金 额（元）人工费材料费机械使用费管理费利润小计合 计十三、主要材料表工程名称：第页 共页序号材料名称型号规格单位单价(元)厂家产地、品牌(名)、颜色质量要求备注?十四、投标人业绩和信誉 1企业名称（公章）2总部地址邮编3当地代表处地 址邮编4法人代表技术负责人5企业资质等级资质证书号6企业性质营业执照注册号7注册年份年产值（万元）8职工总数技术管理人数9联系人联系电话10传真电子信箱11主营范围1、2、3、12管理体系认证情况1、2、3、4、13信誉等级情况14近三年企业承建项目获奖情况工程名称合同编号合同金额竣工质量获奖情况竣工日期注：1、投标人获奖项目较多时可附表；2、营业执照、资质证书、管理体系认证证书等须提供有效证明材料复印件加盖公章附在此表后；投标人必须保证其真实性，如有虚假，一经查实将按废标处理。 近三年完成的类似工程业绩一览表建设单位项目名称规模开竣工日期质量证明人注：企业业绩须提供有效证明材料（中标通知书或签订的施工合同为准）复印件且加盖公章。投标人必须保证其真实性，如有虚假，一经查实将按废标处理。 十五、项目管理机构人员配备情况1、项目管理机构人员配备情况表 2、项目经理简历表 3、项目技术负责人简历表 1、项目管理机构人员配备情况表工程名称职务姓名职称学历执业或职业资格证明已完成或建工 程 情 况个人获得奖励情 况本人签字确 认证书名称级别证号专业身份证号项目数主要获奖项目名 称项目经理技术负责人质检员安全员施工员造价员档案员材料员1.管理机构的主要人员须为本单位自有人员，此表后须附有上述人员的身份证、职称证、岗位证书、与公司签订的劳动合同和参加社会保险证明等证明资料复印件；投标书中承诺为本工程配备的主要人员、主要设备必须按时到位，不得延误。一旦中标后，上述人员未经建设单位许可、采购管理部门备案，不得更换；施工期限内招标人将代为保管项目经理证书原件，在主体工程未竣工前不允许其参加其他项目投标。2、上述人员提供的资料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并追究有关单位、人员责任。 2、项目经理简历表工程名称：姓名性别年龄学历职务职称毕业学校所学专业参加工作时间项目经理年限项目经理资格证书编号身份证号码近3年在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日 期工程质量证明人联系电话项目经理本人签字我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。签字：年月日 3、项目技术负责人简历表工程名称 姓名性别年龄学历职务职称毕业学校所学专业参加工作时间担任技术负责人年限近三年在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期工程质量证明人联系电话技术负责人本人签字我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。签字：年月日 十六、生产操作人员持证上岗情况工程名称： 序号工种姓名级别所属专业劳务公司名称职业资格证书编 号说明：此表不够可另附页,持证上岗人员数量须达到投标文件劳动力计划安排人员数量要求，并附持证上岗工人《职业资格证书》复印件。如提供虚假信息将可能导致废标。技术标书施工组织设计编制说明1、投标人须按招标文件要求编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；本项目应包括以下10项内容及相关附表，如有缺项将被扣分，情节严重的将被废标；内容上必须结合工程特点、评分标准，有针对性编制。（1）总体概述：施工程序总体设想及施工段划分；（2）施工平面布置和临时设施布置；（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺；（4）劳动力投入计划及其保证措施；（5）机械设备、办公设备及检测设备投入计划；（6）施工的重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案；（7）针对工程量清单及施工管理的合理化建议；（8）质量保证措施与违约承诺（应有保证实现质量目标的可靠措施）；（9）安全生产和文明施工措施及违约承诺（须结合大连市文明工地管理要求编制）；2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。2.1施工总平面图2.2计划开、竣工日期和施工进度网络图2.3劳动力计划表 2.4拟投入的主要施工机械设备、办公设备、检测设备表2.5施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案 2.6 合理化建议及意见表一、 施工总平面图投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明工人宿舍、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、施工设备等设施的情况和布置。 二、计划开、竣工日期和施工进度网络图1.投标人应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。 三、劳动力计划表工程名称： 工种按工程施工阶段投入劳动力情况（单位：人）持证上岗率注：本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。 四、拟投入的主要施工机械设备、办公和检测设备表工程名称： 序号机械或设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注序号办公和检测设备名称型号规格数量国别产地制造年份主要性能先进程度主要用途备注说明：此页不够可另附页。 五、施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案表工程名称： 序号施工重点、难点关键技术、工艺解决方案及保证措施12345说明：此页不够可另附页。 六、合理化建议及意见表工程名称：序号针对建设和施工管理方面的合理化建议和意见合理化建议1合理化建议2合理化建议3合理化建议4说明：鼓励投标人提前发现工程量清单中的问题，提出合理化改进建议和意见，经评委会评审被采纳的，给予评审加分，并对相关单位和人员给予奖励。每采纳一条合理化意见加0.5-1分。第六章 工程量清单（见附件）?第七章 评标细则评标方法：本项目采用综合评分法进行评标：分别计算出各评标委员会成员对某一特定投标人非价格因素评分的汇总得分，去掉一个最高汇总得分和一个最低汇总得分后计算出该投标人的“比较用非价格因素汇总得分平均分值”。用各评标委员会成员评出的该投标人非价格因素汇总得分与“比较用非价格因素汇总得分平均分值”进行比较，剔除偏离幅度等于和超过 15%的评标委员会成员的非价格因素汇总得分后计算出评标委员会成员对该投标人非价格因素汇总得分平均分值。价格因素得分与非价格因素得分平均分值之和即为该投标人的评标总得分，总得分最高的投标人为中标候选人。表一 符合性评审表序号符合性评审（评审结果为合格、不合格）备注1.投标文件上法定代表人或法定代表人授权代理人的签字齐全。2.投标文件符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求；3.投标文件正本或副本数目符合招标文件要求，投标文件中投标函件、施工组织设计、项目经理简历及资格证明书等主要内容齐全，关键字迹清晰；4.提供有效的资质证明（包括营业执照、税务登记证、资质证书等）、投标承诺书（包括项目经理）等招标文件中已明确要求提供的资料； 5.同一份投标文件中，仅有一个报价，总报价未严重偏离合理报价；6.法律、法规规定的其它情形。“√”表示通过，“╳”表示不通过评委签字：日期：对通过符合性评审的投标单位进行技术标及商务标评审。表二 投标报价分值表评分因素分值说明投标报价40投标人报价为基准价的得满分，每高于基准价1%扣2分，低于基准价1%扣1分，不足1%的插值计算。基准价：通过符合性审查且投标报价不高于政府采购预算、不低于有效投标报价算术平均值下浮10%的所有投标单位的投标报价计算算术平均值作为基准价。 表三 技术综合因素分值表分项分值评 分 标 准1、总体概述分值范围（8分）优等6-8分：对工程总体认识全面深刻，论述完整清晰，总体组织符合实际、总体设计符合规范，总体计划合理，综合措施科学。良好3-5分：对工程总体认识比较全面，论述比较完整清晰，总体组织比较符合实际、总体设计比较符合规范，总体计划比较合理，综合措施比较科学。一般 1-2分：对工程总体认识不全面，论述不完整不清晰，或总体组织不够符合实际、或总体设计不够符合规范，或总体计划不够合理，或综合措施不够科学。2.进度计划和各阶段进度保证措施分值范围（10分）优等7-10分：进度计划编制合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，关键节点控制措施得力、可操作性强，保证措施可靠。良好4-6分：进度计划编制比较合理、可行，关键线路比较清晰、准确、完整，关键节点控制措施比较得力、可操作性比较强，保证措施比较可靠。一般1-3分：进度计划编制基本不合理、不可行，或关键线路不清晰、不准确、不完整，或关键节点控制措施不合理、不具有可操作性基本条件，或保证措施不可靠。3.劳动力投入计划及保证措施分值范围（4分）优等3-4分：劳动力投入能满足项目需要，投入计划与进度计划协调，调配计划合理，保证措施具体。良好2分：劳动力投入满足项目需要，投入计划与进度计划比较协调，调配计划比较合理，保证措施比较具体。一般1分：劳动力投入不能满足项目需要，投入计划与进度计划不协调，或调配计划不合理，或保证措施不具体。4.办公、检测设备投入及机械、办公、检测设备进场计划、保证措施分值范围（6分）优等4-6分：机械设备、办公和检测设备投入能满足项目需要，投入计划与进度计划协调，调配计划合理，保证措施具体。良好2-3分：机械设备、办公和检测设备投入满足项目需要，投入计划与进度计划比较协调，调配计划比较合理，保证措施比较具体。一般1分：设备投入不能满足项目需要，或投入计划与进度计划不协调，或调配计划不合理，或保证措施不具体。5.施工总平面布置和临时设施布置分值范围（4分）优等3-4分：总体布置规范合理，能切实满足技术、质量、安全、文明项目需要。良好2分：总体布置比较规范合理，能较好地满足技术、质量、安全、文明项目需要。一般1分：总体布置不合理、不规范，不能满足施工的技术、质量、安全、文明项目需要。6.对工程施工重点、难点关键技术、工艺的分析及解决方案分值范围（9分）优等6-9分：对工程重点、难点认识深刻、表述全面准确，解决方案科学、系统、安全、经济，可操作性强，保障措施得力，对施工关键技术、工艺把握准确，应用到位，阐释清晰。良好4-5分：对工程重点、难点认识比较深刻、表述比较全面准确，解决方案比较科学、系统、安全、经济，可操作性比较强，保障措施比较得力，对施工关键技术、工艺把握比较准确，应用到位，阐释比较清晰。 中等2-3分：对工程重点、难点认识基本深刻、表述基本全面准确，解决方案基本科学、系统、安全、经济，具有可操作性，保障措施基本正确，对施工关键技术、工艺把握基本准确，应用到位，阐释基本清晰。一般1分：对工程重点、难点认识不深刻、表述不全面不准确，或解决方案不科学、不系统、不安全、不经济，或可操作性不强，或保障措施不具体，或对施工关键技术、工艺把握不准确、阐释不清。7.安全文明施工保证措施分值范围（4分）优等3-4分：根据实际情况制定安全文明施工保证计划全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施得力，责任人具体，安全文明施工标准最高。中等 2分：根据实际情况制定安全文明施工保证计划计基本全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施基本制订，责任人基本到位，有安全文明施工标准。一般1：根据实际情况制定安全文明施工保证计划计不全面不周到、不完整，或关键地点、工序、环节控制保障措施未制订，或责任人基本未明确，或无安全文明施工标准。8.合理化建议分值范围（7分）优等5-7分：结合实际提出合理化建议科学、系统、完整、严谨，落实合理化建议措施具体、可操作性强，经济效益最大。良好3-5分：结合实际提出的合理化建议比较科学、系统、完整、严谨，落实合理化建议措施比较具体、可操作性比较强，经济效益比较大。一般1-2分：未提出合理化建议或提出的建议不合理，或没有落实合理化建议的措施。9.工程质量保证措施分值范围（8分）优等 6-8分：工程质量保证计划全面细致、结合实际、措施具体，责任到人，工程质量标准高。良好4-5分：工程质量保证计划比较全面细致、比较结合实际，措施比较具体，责任到人，工程质量标准高。中等 2-3分：工程质量保证计划基本全面细致、基本结合实际，措施基本可行，责任基本到人，工程质量标准满足招标文件要求。一般 1分：工程质量保证计划不全面不细致、结合实际不够、或措施不具体、责任未到人。注意事项：注：1、保留小数点后两位（按四舍五入原则）2、获得最高评估分的投标人将被推荐为合格的中标候选人。3、如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定将被推荐为合格的中标候选人：（1）投标报价得分高的；（2）进度计划和各阶段进度保证措施得分高的。4、投标人在投标时须提供与以上评分因素相关的材料。如果发现有弄虚作假的，将取消其投标资格。5、保密要求从开标时起到中标公告发布时止，有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给投标人或与上述评审工作无关的人员。 附件工程量清单 分部分项工程量清单序号项目编码项目名称计量单位　　拆除部分　1********5001原顶棚拆除100m22********6001原墙面铲除100m23********8005原地板拆除100m24补001原砼地面砸除m25********2009土石地面下挖100m36********8003原腐朽木窗拆除扇7********8002原腐朽铁门拆除樘8********1008人工运土方运距20m以内100m39********1002人工运土方200m以内每增加20m100m310********1007人工装土100m3100m311********8005自卸汽车运土方(载重4.5t)运距10km以内1000m312********2096脚手架100m2　　新建部分　13********1003漏雨屋面瓦基层清理100m214********2009漏雨屋面瓦防水粘合层涂涮100m215********1029漏雨屋面瓦防水布粘贴100m216********2047漏雨屋面瓦防水层滚涂m217********3030屋顶酚醛树脂保温板容重40kg/m3 60mm厚60厚m218********1061聚合物水泥砂浆粘贴层 4-6厚100m219********1062耐碱玻纤网格布4-6厚聚合物水泥砂浆压入耐碱玻纤网格布2道m220********1224天棚轻钢龙骨100m221********1225石膏板天棚面层100m222********10722厚耐水腻子层m223********1023白色防水乳胶漆2遍m224********1021墙体粘合剂涂刷m225********3029酚醛树脂保温板容重40kg/m3 60mm厚60厚m226********1044聚合物水泥砂浆粘贴层 4-6厚100m227********1060耐碱玻纤网格布4-6厚聚合物水泥砂浆压入耐碱玻纤网格布2道m228********1038石膏板墙面100m229********2001断桥铝门窗m230********10732厚耐水腻子层m231********1024白色防水乳胶漆2遍m232010903002001地面40厚C25细石砼层100m2　　本页小计　序号项目编码项目名称计量单位33********2045进口防水 1.5厚m23401090100102880厚C20砼层内一级钢6@250双向钢筋网m235********5001防水保护层100m236020101001001自流平楼地面100m237010802003009环氧底料一道100m238020104003004PVC卷材地板m239020402006005成品库房门2000*2400*8m240020402006001成品库房门 900*2400*8m241050306017006红松仿古门m242050306016001红松仿古窗㎡措施项目清单一措施项目1安全文明施工措施费1.1环境保护1.2文明施工1.3安全施工1.4临时设施2夜间施工增加费3二次搬运费4已完工程及设备保护费5冬雨季施工费6市政工程干扰费7其他措施项目费规费、税金序号项目名称计算基础1规费工程排污费 社会保障费 住房公积金 危险作业意外伤害保险1.1工程排污费　1.2社会保障费税费前工程造价合计(5)工伤保险　1.3住房公积金其中：人工费 其中：机械费1.4危险作业意外伤害保险税费前工程造价合计2税金分部分项工程费 措施项目费 其他项目费 规费主要材料序号工地地面价格单位1红松仿古窗材料费元2红松仿古门材料费元3铝合金龙骨60×30×1.5m4石膏板m25PVC卷材地板m26防水大白粉kg7玻璃丝布m28成品库房门m29断桥铝窗m210单面钢丝网聚苯乙烯板(容重15㎏/m3)m211垫层用商品混凝土(综合)m312钢筋t13进口防水kg14聚氨酯乙料kg15进口防水kg16聚合物面层砂浆m317聚合物水泥防水涂料(JS-II)kg18聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBCm219漆酚树脂漆kg20水泥kg分部分项工程量清单序号项目编码项目名称计量单位工程数量　　分部分项清单　　1030204018007成套配电箱AL01-4安装台12030204018001延时配电箱台13030212001195砖、混凝土结构明配 钢管公称口径15mm以内（含支架制作、安装）m904030212001196砖、混凝土结构明配 钢管公称口径20mm以内（含支架制作、安装）m405030212001197砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径15mm以内m106030212001198砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径20mm以内m107030212001199金属软管敷设 公称管径15mm以内 每根管长1000mm以上m168030212003190管内穿线ZRBV2.5m单线4109030212003191管内穿线BV4m单线14010030213004017成套三防灯安装节能型2*36W套1611030213003187安全出口灯安装节能型8W套112030213003185诱导灯安装节能型8W套713030213004018无紫外线灯安装节能型36w套414030204031161五孔插座安装套815030204031162三相四级插座套116030212003193明装 普通接线盒个1517030212003194暗装 开关盒个1018030801015091剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm×深70mmm2019031204009004摄像头安装台520031209003001室外敷设管道光缆 12芯以下100m1.5　安装费用安装费用　　21030215001005脚手架搭拆费项1措施项目清单工程名称：旅顺日俄监狱1号库改造-电气.安装工程第 1 页共 1 页序号子目名称计算基数一措施项目1安全文明施工措施费1.1环境保护分部分项人工费 分部分项机械费-燃料动力价差1.2文明施工1.3安全施工1.4临时设施2夜间施工增加费3二次搬运费4已完工程及设备保护费5冬雨季施工费分部分项人工费 分部分项机械费-燃料动力价差6市政工程干扰费7焦炉施工大棚（C.4炉窖砌筑工程）8组装平台(C.5静置设备与工艺金属结构制作安装工程）9格架式抱杆（C.5静置设备与工艺金属结构制作安装工程）10其他措施项目费规费、税金工程名称：旅顺日俄监狱1号库改造-电气.安装工程第1页共1页序号项目名称计算基础1规费工程排污费 社会保障费 住房公积金 危险作业意外伤害保险1.1工程排污费　1.2社会保障费税费前工程造价合计1.3住房公积金其中：人工费 其中：机械费1.4危险作业意外伤害保险税费前工程造价合计2税金分部分项工程费 措施项目费 其他项目费 规费主要材料序号工地地面价格单位1焊锡kg2管卡子(钢管用)15个3管卡子(钢管用)20个4伞型螺栓M6~8×150套5绝缘导线ZRBV2.5m6钢管DN15m7钢管DN20m8金属软管DN15m9绝缘导线 2.5m10绝缘导线 4m11接线盒个12五孔插座安装套13三相四级插座套14三防灯套15安全出口灯安装节能型8W套16无紫外线灯安装节能型36w套17单联开关只18摄像头台19成套配电箱AL01-4安装台20延时配电箱台分部分项工程量清单序号项目编码项目名称计量单位工程数量1030702007003贮存装置安装 60L套62030702009002系统组件 气压严密性试验个63030706004003气体灭火系统装置调试 60L个64030705012006消防报警备用电源台65030211004001备用电源自投装置调试系统(套)66030212001038砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径40mm以内100m0.77030208001001YJV-4*35 1*16100m0.78030208013001户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 截面35mm2以下个129030204031026无端子外部接线 610个110030204018004成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m台3措施项目清单序号子目名称计算基数一措施项目　1安全文明施工措施费　1.1环境保护分部分项人工费 分部分项机械费-燃料动力价差1.2文明施工　1.3安全施工　1.4临时设施　2夜间施工增加费　3二次搬运费　4已完工程及设备保护费　5冬雨季施工费分部分项人工费 分部分项机械费-燃料动力价差6市政工程干扰费分部分项人工费 分部分项机械费-燃料动力价差7焦炉施工大棚（C.4炉窖砌筑工程）　8组装平台(C.5静置设备与工艺金属结构制作安装工程）　9格架式抱杆（C.5静置设备与工艺金属结构制作安装工程）　10其他措施项目费　规费、税金项目清单序号项目名称计算基础1规费工程排污费 社会保障费 住房公积金 危险作业意外伤害保险1.1工程排污费税费前工程造价合计1.2社会保障费养老保险 失业保险 医疗保险 生育保险 工伤保险(1)养老保险税费前工程造价合计(2)失业保险　(3)医疗保险　(4)生育保险　(5)工伤保险　1.3住房公积金其中：人工费 其中：机械费1.4危险作业意外伤害保险税费前工程造价合计1人工动态调整费分部分项人工费2税金分部分项工程费 措施项目费 其他项目费 规费主要材料序号工地地面价格单位1镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫10套2镀锡裸铜绞线16mm2kg3焊锡丝kg4减压阀GA48Y-16CDN100个5试验容器60L个6铜接线端子DT-35mm2个7高纯氮气40L瓶8试验介质(氮气)40升瓶9厌氧胶325瓶10其他材料费元11镀锌钢管SC40m12金属密封垫个13大膜片片14小膜片片15户内热缩式电缆终端头35-400mm2套16锥形堵块只17柜式气氟丙烷套18消防报警备用电源台19YJV-4*35 1*16m20配电箱台