台州三门疏港公路连接线（二期）工程勘察设计招标文件备案登记号：三招建备【2013】141号招标人：台州三门疏港公路连接线工程建设指挥部招标代理人：台州市建设咨询有限公司招标监管机构：三门县公共资源交易管理办公室行业主管部门：三门县交通运输局二○一三年七月 说 明一、台州三门疏港公路连接线（二期）工程勘察设计招标文件，以交通运输部《公路工程标准勘察设计招标文件》(2011 年版) 和浙江省等有关规定为依据，结合本项目的特点和实际需要编制而成。招标文件不加修改地引用了《公路工程标准勘察设计招标文件》(2011年版)中的“投标人须知”、“评标办法”、“通用合同条款”正文。二、针对本项目的具体特点和实际情况：在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中对“投标人须知”、“评标办法”进行了补充、细化。在“专用合同条款”中，对“通用合同条款”进行了补充、细化和约定。三、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地反映招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。 目录第一章招标公告41.招标条件52.项目概况与招标范围53.投标人资格要求54.招标文件的获取55、投标文件的递交68.联系方式6第二章投标人须知7投标人须知前附表8附录1资格审查条件（资质最低条件）13附录2资格审查条件（业绩最低要求）14附录3资格审查条件（主要人员最低要求）15附录4资格审查条件（信誉最低要求）171. 总则182. 招标文件203. 投标文件214. 投标255. 开标276. 评标297. 合同授予298. 重新招标和不再招标319. 纪律和监督3110. 其他规定32第三章 评标办法（综合评估法Ⅰ）44评标办法前附表441.总则522.评标程序和评审标准52第四章 合同条款及格式55第一节通用合同条款561.定义和解释572.发包人的责任与义务583.设计人的责任与义务594.勘察设计周期及提交成果645.违约与赔偿656.合同的生效、推迟与终止667.费用与支付688.其他69第二节专用合同条款711.定义和解释722.发包人的责任与义务723.设计人的责任与义务724.勘察设计周期及提交成果745.违约与赔偿747.费用与支付768.其他77第三节合同附件格式77附件一 合同协议书78附件二 廉政合同80附件三 履约保函格式82第五章 勘察设计技术要求83勘察设计技术要求84一、勘察设计技术标准与规范84二、发包人根据工程需要另行补充的勘察设计技术要求85第六章 投标文件格式87第一卷商务文件88一、投标函90二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书91三、联合体协议书93四、投标保证金93五、拟分包项目情况表（本项目不适用）95六、资格审查表96七、其他材料103第二卷技术文件104八、技术建议书106第三卷报价清单108一、报 价 函110二、报价清单说明111三、公路工程勘察工作报价清单表112四、公路工程设计工作报价清单表114五、报价清单汇总表116 第一章招标公告第一章　招标公告台州三门疏港公路连接线（二期）工程勘察设计招标公告1.招标条件本招标项目台州三门疏港公路连接线（二期）工程勘察设计（下称“本项目”）已由三发改审[2010]57号文批准建设，并已列入年度基本建设计划，项目业主为台州三门疏港公路连接线工程建设指挥部（下称“招标人”），建设资金自筹。项目已具备招标条件，现对本项目的勘察设计进行公开招标，实行资格后审。2.项目概况与招标范围2.1建设规模：本工程起点接“疏港公路”连接线（一期工程）终点，往西经过宫前湾，终点位于木杓村东侧山脚，全长0.9公里，挖方0.47万立方米，填方22.28万立方米，路基防护及排水工程10.9千立方米，水泥砼路面4.93千平方米，软基0.64公里，桥梁206.54米/1座，公路用地146.15亩。2.2技术标准：本工程按三级公路标准设计，设计速度40km/h，行车道宽度2*3.5m，路基宽9m，桥面净宽8.5m，路面类型为水泥砼路面，桥涵设计荷载等级为公路-Ⅱ级。2.3招标范围：台州三门疏港公路连接线（二期）工程的勘察设计招标，路线长约0.9公里，设一个勘察设计标段。主要工作内容为：本项目的勘察设计，包括公路工程[含路线、路基、路面、桥梁、交叉、交通工程及沿线设施（含安全设施、绿化等）]等的工程勘察、初步设计、施工图设计、概预算文件编制、工程量清单、后续服务等全部工作（本次招标不含利用部分勘察设计工作内容，但上述已完成的全部勘察设计工作内容均应汇总到本次招标范围规定的相应勘察设计文件中），并对台州三门疏港公路连接线（二期）工程勘察设计整体性的工作负责。2.4勘察设计周期：（1）合同签订后20天内，通过初测、初勘外业验收并提交初测、初勘报告送审稿；（2）合同签订后30天内，提交初步设计文件送审稿；（3）初步设计文件批复后5天内，通过详勘、定测外业验收并提交详勘、定测报告送审稿；（4）详勘、定测外业验收后并接到发包人实施通知后30天内，提交施工图设计文件；（5）在收到咨询单位、招标人和上级主管部门审查意见后，设计人应在10天内对勘察报告及各设计文件进行修改完善，提交勘察报告和初步设计文件最终稿，施工图设计文件最终稿；（6）根据发包人招标工作进度的需要，分批提交开展施工招标工作所需的图纸、工程量清单、参考资料、项目施工专用技术规范等招标资料。（7）施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定12个月； 缺陷责任期2年。3.投标人资格要求3.1 本次招标要求投标人须具有独立法人资格、同时具有公路行业（公路、桥梁）专业乙级及以上设计资质（或工程设计综合资质）和工程勘察岩土工程专业乙级及以上资质（或工程勘察综合类甲级资质），或由具有公路行业（公路、桥梁）专业乙级及以上设计资质（或工程设计综合资质）的投标人与具有工程勘察岩土工程专业乙级及以上资质（或工程勘察综合类甲级资质）的投标人组成联合体投标。 3.2本次招标允许联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体牵头人及成员总数不得超过2家。联合体牵头人应具有公路行业（公路、桥梁）专业乙级及以上设计资质（或工程设计综合资质），单独承担设计任务，联合体另一方应具有工程勘察岩土工程专业乙级及以上资质（或工程勘察综合类甲级资质），单独承担勘察任务。4.招标文件的获取招标文件将于2013年7月19日起在三门县招投标中心网 “网址：http://www.smztb.com.cn”上发布并供下载，招标文件以书面为准。需索取书面招标文件的请到招标代理机构领取，如需邮购，请另付50元人民币特快专递费。5、投标文件的递交1 、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2013年8月8日上午9时00分，地点为三门县公共资源交易中心交易大厅 （三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼四楼）。2 、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。3、投标人出示其有效交易证的原件，以证明其已取得交易席位资格6 、本项目投标保证金为：人民币贰万元整。招标文件资料费300元／家。7.本公告在以下媒体中同时发布：台州交通网（http://www.tzjt.gov.cn）、三门县招投标中心网（网址：http://www.smztb.com.cn）上发布。8.联系方式招标人：台州三门疏港公路连接线工程建设指挥部 地址：三门县大湖塘新区总商会大厦23楼 联系人：郑斌邮编：317100电话：****-********传真：****-********招标代理：台州市建设咨询有限公司地 址：三门县大湖塘新区广场路22号联系人 ：黎恩邮编：317100电 话：****-********传 真：****-******** 招标人：台州三门疏港公路连接线工程建设指挥部招标代理人：台州市建设咨询有限公司招标监管机构：三门县公共资源交易管理办公室行业监管部门: 三门县交通运输局2013年7月 第二章投标人须知第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人招标人：台州三门疏港公路连接线工程建设指挥部地址： 三门县大湖塘新区总商会大厦23楼联系人： 郑斌邮编：317100电话：****-******** 传真：****-********招标代理机构招标代理：台州市建设咨询有限公司地 址： 台州市三门县大湖塘新区湫水大道3号联系人 ：黎恩邮编：317100电 话：****-********传 真：****-********项目名称 台州三门疏港公路连接线（二期）工程勘察设计建设地点浙江省台州市三门县1.2资金来源自筹出资比例 /资金落实情况已落实1.3 招标范围本项目的勘察设计，包括公路工程[含路线、路基、路面、桥梁、交叉、交通工程及沿线设施（含安全设施、绿化等）]等的工程勘察、初步设计、施工图设计、概预算文件编制、工程量清单、后续服务等全部工作（本次招标不含利用部分勘察设计工作内容，但上述已完成的全部勘察设计工作内容均应汇总到本次招标范围规定的相应勘察设计文件中），并对台州三门疏港公路连接线（二期）工程勘察设计整体性的工作负责。勘察设计周期详见专用合同条款第 4.1款的规定。 续上表条款号条款名称编列内容1.4.1 投标人资质条件、能力和信誉资质条件：见附录1业绩要求：见附录2人员要求：见附录3信誉要求：见附录41.4.2 联合体本次招标接受联合体投标，但联合体所有成员数量不得超过2家；还应满足下列要求：联合体牵头人及成员总数不得超过2家。联合体牵头人应具有公路行业（公路、桥梁）专业乙级及以上设计资质（或工程设计综合资质），单独承担设计任务，联合体另一方应具有工程勘察岩土工程专业乙级及以上资质（或工程勘察综合类甲级资质），单独承担勘察任务。1.9.1 踏勘现场不组织1.10.1 投标预备会不召开1.11 分包不允许2.1 构成招标文件的其他材料标有编号的补遗书（如有）；2.2.1 投标人要求澄清招标文件的截止时间递交投标文件截止之日15天前（以收到日期为准） 2.2.2 投标截止时间2013年 8 月 8 日 9 时 00 分（北京时间，下同） 2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清的时间收到澄清后 24小时内（以发出时间为准） 2.3.2 投标人确认收到招标文件修改的时间收到修改后 24小时内（以发出时间为准） 3.1.1 投标文件形式双信封 3.2.2 招标人是否设有最高投标限价是，最高投标限价将在投标截止时间 7天前公布 3.3.1 投标有效期自投标人递交投标文件截止之日起计算 90 天 续上表条款号条款名称编列内容3.4.1投标保证金投标保证金的金额：人民币贰万元（由投标人基本账户一次性汇入招标人指定账户）投标保证金的形式： 银行汇票或电汇投标保证金的递交截止时间为：2013年 8 月 7 日 17 时 00 分之前开户银行及账号如下：收款人全称：三门县建设工程交易中心 开户银行：浙江泰隆商业银行-台州三门支行地址：海游镇光明路136-140号 帐号：**************** 注：在投标截止时间前到三门县公共资源交易中心财务室办理好投标保证金交付确认手续，以证明投标人的投标保证金已交纳。3.7.5投标文件副本份数2 份，另加 1份电子文件（光盘或 U盘）。 4.1.2封套上写明投标文件第一信封（商务及技术文件）内层封套：投标人邮政编码：投标人地址：投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话：招标人地址及名称：（寄）投标文件第二信封（报价清单）内层封套：投标人邮政编码：投标人地址：投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： 招标人地址及名称：（寄）投标文件外层封套：送达投标文件地址： 招标人名称： （项目名称）勘察设计招标投标文件在2013年 8 月 8 日 9 时 00 分前不得开启4.2.投标文件的递交第4.2项细化为：投标人应按本须知前附表规定的地点，在本须知前附表规定截止时间前提交投标文件，同时需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：（1）投标人出示其有效交易证的原件，以证明其已取得交易席位资格；（2）投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考格式见附件）和投标项目负责人（必须与投标书文件中的项目负责人一致）应持本人有效身份证原件（须为第二代身份证，临时身份证等证件以及不能在身份证阅读器上阅读的第二代身份证均无效）参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议或身份证不能在阅读器上识别的，投标文件将被拒绝（在投标截止日期前，中心将为投标人提供无偿的刷卡服务）。4.2.2递交投标文件地点三门县公共资源交易中心开标大厅(地址：三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼四楼)4.2.6招标人通知延后投标截止时间的时间原定投标截止时间 7天前 5.1开标地点和时间投标文件第一信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间投标文件第一信封（商务及技术文件）开标地点：三门县公共资源交易中心(地址：三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼四楼)投标文件第二信封（报价清单）开标时间：第一信封评审结束后投标文件第二信封（报价清单）开标地点：三门县公共资源交易中心(地址：三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼四楼)续上表条款号条款名称编列内容5.2.1开标程序（第一信封）（4）密封情况检查：由投标人代表检查投标文件的密封情况；（5）开标顺序：不分先后，随机开标。5.2.4开标程序（第二信封）（4）密封情况检查：由投标人代表检查投标文件的密封情况；（5）开标顺序：不分先后，随机开标。6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成： 5人；其中招标人代表 1人（以 1:2比例随机抽取，且不得担任评标委员会主任），专家 4人；评标专家确定方式：从评标专家库中随机抽取，评标委员会主任在库选专家中推荐或随机抽取确定。 6.3评标办法本次招标采用综合评估法Ⅰ 7.1是否授权评标委员会确定中标人否 ，推荐的中标候选人的人数为2名7.3.1履约担保履约担保金额：5%签约合同价履约担保形式：银行汇票或电汇出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行9.5投诉（监督部门）监督部门：三门县公共资源交易管理办公室单位地址：三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼四楼电话：****-********邮编：317100续上表需要补充的其他内容条款号条款名称编列内容1.4投标人资格要求第 1.4.3.（10）目细化为：（10）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委取消投标资格或禁止进入浙江省建设市场且处罚期未满的； 7.1定标第 7.1款细化为：招标人依据评标委员会推荐的中标候选人经公示后确定中标人，并报相关主管部门备案；评标委员会推荐中标候选人的人数见 “投标人须知前附表”。 7.2 中标通知第7.2款细化为：在本章第3.3款规定的投标有效期内，并报经交通主管部门备案后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县招投标中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。9.5 投诉第9.5款细化为：投标人和其它利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）办理；其中，认为招标文件中有关条款违反法律、法规和规章规定或显失公平的，应在投标截止期7天前向有关行政监督部门投诉。监督部门的联系方式详见投标人须知前附表。10.2 结果公示补充第10.2款：10.2 结果公示 评标结束后，招标人将评标结果在三门县招投标中心网（www.smztb.com.cn） 进行公示。 10.3 行贿查询补充第10.3款：10.3 行贿查询对公示的推荐中标候选人和拟委任的项目负责人，招标人将向检察机关职务犯罪预防部门进行行贿犯罪档案查询，查实自2010年6月1 日以来有行贿犯罪行为的，则取消该中标候选人的中标资格。特别说明如查实投标人提供虚假业绩证明材料以满足业绩最低要求的，没收投标保证金，取消中标资格，并建议主管部门予以通报。附录附录1资格审查条件（资质最低条件）标段设计企业资质等级要求第1标段1、具有独立法人资格；2、同时具有公路行业（公路、桥梁）专业乙级及以上设计资质（或工程设计综合资质）和工程勘察岩土工程专业乙级及以上资质（或工程勘察综合类甲级资质），或由具有公路行业（公路、桥梁）专业乙级及以上设计资质（或工程设计综合资质）的投标人与具有工程勘察岩土工程专业乙级及以上资质（或工程勘察综合类甲级资质）的投标人组成联合体投标。附录2资格审查条件（业绩最低要求）标段业绩要求第1标段2008年1月1日以来按一个标段成功完成过里程在5公里及以上的三级及以上公路工程设计工作。2008年1月1日以来按一个标段成功完成过一座总长100米以上或一座单跨20米（含）以上桥梁的设计工作。注：1. 投标人应提供2008年1 月1 日以来已完成的类似设计项目情况表（以初步设计批复或施工图设计批复时间为准）。此表后须同时附①初步设计或施工图设计批复文件；②中标通知书或合同协议书复印件。两者缺一不可，否则业绩不予认可。每张表格只填写一个项目，并标明序号。2、初步设计或施工图设计批复文件、合同协议书或中标通知书等的设计单位名称与投标人名称必须一致（发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性），否则业绩不予认可。 3、工程规模的解释顺序为：初步设计或施工图设计批复文件、合同协议书或中标通知书。如初步设计或施工图设计批复文件和合同协议书或中标通知书中均未体现工程规模的，必须附业主证明材料，否则业绩不予认可。 4、如同一业绩同时满足本表全部要求的，予以认可。5、以联合体形式投标的，联合体各方应按联合体协议书中承担的工作内容提供相应的业绩材料（其中设计业绩以联合体牵头人的业绩为准，勘察业绩以联合体成员的业绩为准）6、如查实投标人提供虚假业绩证明材料以满足业绩最低要求的，取消中标资格，并建议主管部门予以通报。附录3资格审查条件（主要人员最低要求）人员数量资格要求项目负责人1具有高级工程师职称，5年及以上相关工作经验，2008年1月1日以来主持过1条三级及以上公路工程的勘察设计任务；自2010年6月1日以来，无行贿犯罪行为。路基路面分项负责人1具有工程师职称，5年及以上相关工作经验，2008年1月1日以来承担过1条三级及以上公路的路基路面设计分项负责人任务。桥梁分项负责人1具有工程师职称，5年及以上相关工作经验，2008年1月1日以来承担过1座总长100米以上或一座单跨20米（含）以上桥梁的公路工程的桥梁分项负责人任务。工程地质勘察分项负责人1具有工程师职称，并且有注册岩土工程师执业资格证书，5年及以上相关工作经验，2008年1月1日以来承担过1条三级及以上公路的地质勘察工作。工程造价分项负责人1具有工程师职称，并且具有造价员或公路工程造价乙级及以上资格证书。交通工程分项负责人1具有工程师职称后续服务工作负责人1由负责本勘察设计项目的项目负责人或分项负责人（工程造价分项负责人除外）担任。注：1、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的认定：时间以法院判决书出具的时间为准，行贿犯罪行为以法院判决书为准。 2、拟委任的项目负责人需提供担任项目负责人的相关业绩证明材料复印件（项目业绩证明材料中未出现姓名、任职或工程规模的，需提供项目业主（发包人）或项目所在地行业主管部门出示的证明材料） 。 3、投标人必须在第六章第一卷资格审查表“ （五）主要人员资历表”后附拟委任的主要人员的身份证（第二代身份证须正反面复印）、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如公路工程造价乙级及以上资格证书或造价员资格证书等）的复印件；（四）拟委任的主要人员汇总表”后附投标人所属社保机构出具的拟委任的主要人员近三个月参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）；如果投标人属事业法人单位，则由投标人的上级主管部门出具拟委任的主要人员是投标人本单位职工的书面证明材料。4、所有证件资料均应采用扫描件或清晰复印件。 附录4资格审查条件（信誉最低要求）标段信誉要求第1标段1、无投标人须知第1.4.3项的情形；2、自2010年6月1日以来，投标人无行贿犯罪行为。注：投标人有行贿犯罪行为的认定：以三门县检察院查询结果为准。 1. 总则1.1 项目概况1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已经具备招标条件，现对本标段勘察设计进行招标。1.1.2 本招标项目招标人、招标代理机构、项目名称及建设地点：见“投标人须知前附表”。1.2 资金来源和落实情况本招标项目的资金来源、出资比例及资金落实情况：见“投标人须知前附表”。1.3 招标范围和勘察设计周期本次招标范围及勘察设计周期：见“投标人须知前附表”。1.4 投标人资格要求1.4.1 本招标项目对投标人资质条件、业绩、人员、信誉的要求见“投标人须知前附表”。1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1 项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否则，相关投标文件均作废标处理；（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本招标项目的代建人；（3）为本招标项目提供招标代理服务的；（4）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（5）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（6）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（7）被责令停业的；（8）财产被接管或冻结的；（9）经评标委员会认定会对承担本招标项目造成重大影响的正在诉讼的案件；（10）被省级及以上交通运输主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处罚期未满的；（11）为投资参股本招标项目的法人单位。1.5 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7 语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9 踏勘现场1.9.1 “投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，招标人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10 投标预备会1.10.1 “投标人须知前附表”规定召开投标预备会的，招标人按“投标人须知前附表”规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2 投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知第2.2.2项规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11 分包本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于工程设计中跨专业或者有特殊要求的勘察设计工作，且必须经发包人同意和批准。（2）分包人的资格要求：拟定的分包人应具有相应的资质，其资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。（3）其他要求：投标人应将拟定的分包计划，按第六章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”并提供相关证件的复印件（如有分包），且投标人中标后的分包应满足合同条款第3.6款的相关要求。1.12 偏差偏差分重大偏差和细微偏差。1.12.1 投标文件不符合第三章“评标办法”所列的资格审查和初步评审标准以及按照第三章“评标办法”规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价超过最高投标限价（如有）的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。1.12.2 投标文件中的下列偏差为细微偏差：（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”所列的投标报价的算术性错误；（2）技术建议书不够完善。1.12.3 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：（1）对于本章第1.12.2 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第2.8 款的规定予以修正并要求投标人进行澄清；（2）对于本章第1.12.2 项（2）目所述的细微偏差，评标委员会可在相关评审因素的评分中酌情扣分，但最多不得超过各评审因素满分分值的40%。2. 招标文件2.1 招标文件的构成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）勘察设计技术要求；（6）投标文件格式；（7）“投标人须知前附表”规定的其他材料。根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，统称为“补遗书”，构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准2.2 招标文件的澄清2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2投标人在下载或收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于招标文件规定的时间内，以书面形式向招标人提出，招标人将统一在三门县招投标中心网 “网址：http://www.smztb.com.cn”答复，由投标人自行下载。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。 2.3 招标文件的修改2.3.1 招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将于投标截止时间15日前在三门县招投标中心网（网址：http://www.smztb.com.cn）修改招标文件，由投标人自行下载。2.3.2招标文件的澄清、修改、补充等内容如发现网上下载的与书面备案内容不一致时，均以书面备案形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面备案文件为准。2.3.3招标文件的澄清、修改、补充等内容将在三门县招投标中心网上发布。这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人开标前应随时关注网站上的最新信息。3. 投标文件3.1 投标文件的构成3.1.1 投标文件采用的形式见“投标人须知前附表”。3.1.2 若采用双信封形式，投标文件构成如下：第一信封（商务及技术文件）第一卷商务文件（1）投标函；（2）法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）拟分包项目情况表；（6）资格审查表；（7）其他材料。第二卷技术文件（8）技术建议书。第二信封（报价清单）第三卷报价清单（1）报价函；（2）报价清单说明；（3）公路工程勘察工作报价清单表；（4）公路工程设计工作报价清单表；（5）报价清单汇总表。3.1.3 若采用单信封形式，投标文件构成如下：第一卷商务文件（1）投标函；（2）法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）拟分包项目情况表；（6）资格审查表；（7）其他材料。第二卷技术文件（8）技术建议书。3.1.4 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.2（3）目或3.1.3（3）目所指的联合体协议书。3.2 投标报价3.2.1 投标人应根据《工程勘察设计收费标准》的相关规定以及本招标文件规定的勘察设计工作内容和计划工作量，自行测算勘察设计费用。3.2.2 若采用综合评估法Ⅰ，则投标人应按第六章“投标文件格式”中的“报价清单”的要求填写相应表格。招标人设有最高投标限价的，应在“投标人须知前附表”中明确；同时，本项目投标人的投标报价不得高于招标人公布的最高投标限价（如有），否则作废标处理。3.2.3 若采用综合评估法Ⅱ，招标人将在“投标人须知前附表”中公布本项目的固定勘察设计费。投标人应按招标人公布的固定勘察设计费在投标函中填报；投标人未按固定勘察设计费填报的，作废标处理。3.3 投标有效期3.3.1 在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4 投标保证金3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投“标人须知前附表”规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”的规定。投标保证金必须选择下列任一种形式：电汇、银行保函或招标人规定的其他形式。（1）若采用电汇，投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的账户名称、开户银行及账号见“投标人须知前附表”。（2）若采用银行保函，则应由投标人开立基本账户的银行开具。银行保函应采用招标文件提供的格式，银行保函原件应装订在投标文件的正本之中。3.4.2 投标保证金应在投标有效期满后30 天内保持有效，招标人如果按本章第3.3.2 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。3.4.3 投标人不按本章第3.4.1项和3.4.2项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.4 招标人最迟应当在与中标人签订合同后5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：、（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；（4）投标人提交了虚假资料。3.5 资格审查表3.5.1 投标人须按招标文件第六章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。3.5.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.5.3 投标人在投标文件中填报的主要人员不允许更换。3.6 投标人信息的核查招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约担保中扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。3.7 投标文件的编制3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。3.7.2 投标文件应当对招标文件有关勘察设计周期、投标有效期、技术要求、招标范围等实质性内容作出响应。若采用双信封形式，第3.7.3项采用以下条款：3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印。投标文件第二信封（报价清单）正本中的所有内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。若采用单信封形式，第3.7.3项采用以下条款：3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印。3.7.4 如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交法定代表人的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。经公证机关对授权委托书中投标人法定代表人的签名、委托代理人的签名、投标人的单位章的真实性做出有效公证后，原件应装订在投标文件的正本之中。公证书出具的日期应与授权委托书出具的日期同日或在其之后。如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书，但应按规定的书面方式出具法定代表人身份证明，并由法定代表人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。经公证机关对法定代表人身份证明中法定代表人的签名、投标人的单位章的真实性作出有效公证后，原件应装订在投标文件的正本之中。公证书出具的日期应与授权委托书出具的日期同日或在其之后。以联合体形式参与投标的，投标文件正本由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明）须由联合体牵头人按上述规定出具并公证。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。3.7.5 投标文件正本一份，副本份数见“投标人须知前附表”。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.6 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录、且逐页标注连续页码。投标人不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。4. 投标4.1 投标文件的密封和标识若采用双信封形式，第4.1.1项和4.1.2项采用以下条款：4.1.1 本次招标采用双信封形式，第一信封（商务及技术文件）的正本与副本统一包装在一个内层封套中；第二信封（报价清单）的正本与副本及投标文件电子文件（如需要）统一包装在一个内层封套中；然后将第一、第二信封统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条并在封口处加盖密封章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。4.1.2 投标文件的内层封套上应清楚地标记“投标文件第一信封（商务及技术文件）”或“投标文件第二信封（报价清单）”，封套上应写明的其他内容见“投标人须知前附表”。若采用单信封形式，第4.1.1项和4.1.2项采用以下条款：4.1.1 投标文件的正本、副本及投标文件电子文件（如需要）统一包装在一个内层封套中，然后密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条并在封口处加盖密封章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。4.1.2 投标文件的内、外层封套上应写明的内容见“投标人须知前附表”。4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求对外层封套进行密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2 投标文件的递交4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.2.6 在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。4.3 投标文件的修改与撤回4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7 款的要求签字或盖单位章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5. 开标若采用双信封形式，第5.1款采用以下条款：5.1 开标时间和地点招标人将按照本章“投标人须知前附表”第5.1 款规定的开标时间和地点分别对投标文件第一信封（商务及技术文件）和对投标文件第二信封（报价清单）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，或未在开标记录上签字，视为该投标人默认开标结果。若采用单信封形式，第5.1 款采用以下条款：5.1 开标时间和地点招标人将按照本章“投标人须知前附表”第5.1 款规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，或未在开标记录上签字，视为该投标人默认开标结果。若采用双信封形式，第5.2 款采用以下条款：5.2 开标程序5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一信封（商务及技术文件）进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）按照“投标人须知前附表”规定检查投标文件的密封情况；（5）按照“投标人须知前附表”的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标函的相关内容，并记录在案；（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（8）开标会议结束。5.2.2 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。5.2.3 投标文件第二信封（报价清单）不予开封，并交监标人密封保存。5.2.4 招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二信封（报价清单）进行开标。主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）当众拆开投标文件第一信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一信封（商务及技术文件）评审的投标人名单，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）按照“投标人须知前附表”规定检查投标文件的密封情况；（5）按照“投标人须知前附表”的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（6）按照宣布的开标顺序对通过投标文件第一信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二信封（报价清单）当众开标，公布投标文件第二信封（报价清单）的投标人名称、标段名称、投标报价，并记录在案；（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（8）开标会议结束。5.2.5 第二信封（报价清单）开标过程中，若招标人发现投标人未在报价函上填写投标总价，招标人应如实记录并经监标人签字确认后提交评标委员会。5.2.6 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。若采用单信封形式，第5.2 款采用以下条款：5.2 开标程序5.2.1 主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）按照“投标人须知前附表”规定检查投标文件的密封情况；（5）按照“投标人须知前附表”的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标函的相关内容，并记录在案；（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（8）开标会议结束。5.2.2 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。6. 评标6.1 评标委员会6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数为5 人以上单数，其中技术、经济等方面专家人数应不少于成员总数的2/3，具体构成见“投标人须知前附表”。6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3 评标本项目采用的评标办法见“投标人须知前附表”。评标委员会按照第三章“评标办法” 的规定对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和评分值，不作为评标依据。6.4 评标结果公示评标结果应在招标项目所在地省级交通运输主管部门政府网站上公示。7. 合同授予7.1 定标除“投标人须知前附表”规定授权评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。7.2 中标通知在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3 履约担保7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在“投标人须知前附表”中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，并由招标人将其行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。7.4 签订合同7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；并由招标人将其行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金。招标人不得以压低勘察设计费、增加工作量、缩短勘察设计周期等作为中标的条件，不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其他协议。7.4.3 签约合同价的确定原则如下：（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终报价小于第二信封开标时的报价函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于第二信封开标时的报价函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。7.4.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。7.4.5 如果根据本章第3.6 款、第7.3.2 项或第7.4.1 项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。8. 重新招标和不再招标8.1 重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；（4）法律规定的其他情形。8.2 不再招标重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9. 纪律和监督9.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5 投诉投诉人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。监督部门的联系方式见“投标人须知前附表”。10. 其他规定10.1 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。 附件1工程概况及招标范围一、相关区域路网现状及规划⒈ 交通网规划健跳港区不仅是台州港的重要组成部分，也是浙江省沿海地区性重要港口之一，具有良好的深水条件，开发前景广阔。但是目前港区内尚无一条高等级、可直达的公路为之服务。拟建的台州港健跳南港区疏港公路工程项目起点接74省道健跳大桥南端K39 940处，沿线经过健跳镇七市塘作业区、洋市涂作业区、牛山作业区、上七市村、下七市村、木杓村，全长7.3公里。本项目起点位于木杓村东侧，经过宫前湾，终点位于台州第二发电厂围垦堤坝终点处。本项目为“疏港公路”连接线二期工程，本项目建成后主要服务于牛山作业区，为浙江台州第二发电厂同外界开辟第二条通道，同时为牛山工业园区的围垦建设及港区货物集疏运提供良好的基础条件。⒉ 本项目的地位和作用本项目的主要功能是为电厂配套工业园区的建设服务的，目前牛山作业区除部分规划为浙能台州第二发电厂外，其余部分规划为电厂配套工业区，目前工业区尚处于规划阶段，本项目建成后为工业区的建设提供良好的基础，因此项目建设非常必要。二、建设规模及技术标准 2.1建设规模：本工程起点接“疏港公路”连接线（一期工程）终点，往西经过宫前湾，终点位于木杓村东侧山脚，全长0.9公里，挖方0.47万立方米，填方22.28万立方米，路基防护及排水工程10.9千立方米，水泥砼路面4.93千平方米，软基0.64公里，桥梁206.54米/1座，公路用地146.15亩。2.2技术标准：本工程按三级公路标准设计，设计速度40km/h，行车道宽度2*3.5m，路基宽9m，桥面净宽8.5m，路面类型为水泥砼路面，桥涵设计荷载等级为公路-Ⅱ级。三、招标范围招标范围：台州三门疏港公路连接线（二期）工程的勘察设计招标，路线长约0.9公里，设一个勘察设计标段。主要工作内容为：本项目的勘察设计，包括公路工程[含路线、路基、路面、桥梁、交叉、交通工程及沿线设施（含安全设施、绿化等）]等的工程勘察、初步设计、施工图设计、概预算文件编制、工程量清单、项目施工专用技术规范编制、后续服务等全部工作（本次招标不含利用部分勘察设计工作内容，但上述已完成的全部勘察设计工作内容均应汇总到本次招标范围规定的相应勘察设计文件中），并对台州三门疏港公路连接线（二期）工程勘察设计整体性的工作负责。四、招标项目位置示意图（略） 附件2 勘察设计原始资料一、招标人向各投标人提供下列原始文件：前一阶段研究的成果文件及相应的批件（复印件）各一份。二、下述资料由投标人依据设计需要自行搜集1、投标人应根据实际需要，自行收集或购买全部地形图、地质图、规划图及所涉及的其他图纸或资料，自费进行工程测量、工程勘察、研究试验及有关协调（包括签订协议）、调查和资料收集等工作。2、相关路网交通工程设施的配置资料。3、沿线供电资料。4、沿线管线资料。5、沿线气象、环境、人文景观的有关资料。6、相关路网的管理运营体制资料。7、相关路网服务设施设置情况的资料。8、与交通工程相关的规划资料。附表一 （项目名称）标段勘察设计第一信封（商务及技术文件）开标记录表开标时间：年 月 日 时分序号投标人送达情况密封情况项目负责人是否参加第二信封开标备注签名招标人代表： 记录人： 监标人： 年月日附表二 （项目名称）标段勘察设计第二信封（报价清单）开标记录表序号投标人投标报价(元)备注签名招标人代表： 记录人： 监标人： 年月日附表三问题澄清通知编号：（投标人名称）：　　　（项目名称）标段勘察设计招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：　　1.2. ...... 　　　　　请将上述问题的澄清于 年月 日时前递交至（详细地址）或传真至 （传真号码）。采用传真方式的，应在 年 月 日 时前将原件递交至 （详细地址）。 （项目名称）标段勘察设计招标评标委员会 招标人： （盖单位章）年 月 日附表四问题的澄清编号：（项目名称） 标段勘察设计招标评标委员会：　　问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：　 1.　 2.　 　..... 　 　　　　　　　　　　　　　　　投标人：（盖单位章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：（签字）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月日附表五中标通知书 （中标人名称）：　　你方于 （投标日期）所递交的 （项目名称） 标段勘察设计投标文件已被我方接受，被确定为中标人。　　中标价： 元。　　勘察设计周期： 。项目负责人：（姓名）。　　请你方在接到本通知书后的 日内到（指定地点）与我方签订勘察设计合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。　　特此通知。招标人：（盖单位章）招标代理：（盖单位章） 年月日附表六中标结果通知书（未中标人名称）：　　我方已接受 （中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）标段勘察设计投标文件，确定（中标人名称）为中标人。　　　　感谢你单位对我们工作的大力支持！招标人：（盖单位章）招标代理：（盖单位章） 年 月 日附表七确认通知（招标人名称）：　　　　我方已接到你方 年 月 日发出的（项目名称）标段勘察设计招标关于 的通知，我方已于年月 日收到。　　特此确认。投标人：（盖单位章） 年 月 日第三章评标办法第三章 评标办法（综合评估法Ⅰ）评标办法前附表条款号条款名称评审因素与评审标准2.2 第一信封资格审查（1）投标人具备有效的营业执照和基本账户开户许可证；（2）投标人的资质证书有效且等级符合第二章“投标人须知前附表”附录 1的规定；（3）投标人的业绩符合第二章“投标人须知前附表”附录 2的规定，并应提供下列资料且符合以下要求：a.投标人应提供2008 年1月1日以来已完成的类似设计项目情况表（以初步设计或施工图设计批复时间为准）。此表后须同时附①初步设计或施工图设计批复文件；②合同协议书或中标通知书复印件。两者缺一不可，否则业绩不予认可。b.初步设计或施工图设计批复文件、合同协议书或中标通知书等的设计单位名称与投标人名称必须一致（发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性），否则业绩不予认可。 c.工程规模的解释顺序为：初步设计或施工图设计批复文件、合同协议书或中标通知书。如初步设计或施工图设计批复文件、合同协议书或中标通知书中均未体现工程规模的，必须附业主证明材料，否则业绩不予认可。 d、如同一业绩同时满足本表全部要求的，予以认可。（4）投标人的主要人员资格符合第二章“投标人须知前附表”附录 3的规定，并应提供下列资料且符合以下要求：a.拟委任的项目负责人须提供身份证（第二代身份证须正反面复印）、职称资格证书的复印件；需提供担任项目负责人的相关业绩证明材料复印件（项目业绩证明材料中未出现姓名、任职或工程规模的，需提供项目业主（发包人）或项目所在地行业主管部门出示的证明材料）；附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人近三个月参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章），如果投标人属事业法人单位，则由投标人的上级主管部门出具拟委任的主要人员是投标人本单位职工的书面证明材料。2.2第一信封资格审查b．拟委任的各分项负责人的身份证（第二代身份证须正反面复印）、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如公路工程造价乙级及以上资格证书或造价员资格证书、注册岩土工程师等）的复印件；附投标人所属社保机构出具的拟委任的各分项负责人近三个月参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）；如果投标人属事业法人单位，则由投标人的上级主管部门出具拟委任的主要人员是投标人本单位职工的书面证明材料。（5）投标人的信誉符合第二章“投标人须知前附表”附录 4的规定；（6）投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项规定的情形；（7）以联合体形式参加投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在本工程同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在本工程同一标段中投标的。2.3 第一信封初步评审（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；（2）投标文件（正本）上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定；（3）投标人按照第二章“投标人须知”第 3.4.1项和第 3.4.2项规定的金额、形式、时间和账户提供了投标保证金；（4）投标人按照第二章“投标人须知”第 3.7.4项的规定，提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明，并附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定；（5）投标人以联合体形式投标时，符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定；（6）投标人无分包计划；（7）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限；（8）投标文件中未出现投标报价的内容；（9）投标文件中没有对招标人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对投标人的责任和义务提出实质性修改；（10）投标人未提供虚假资料；（11）投标文件未附有招标人不能接受的条件。 续上表条款号条款名称评审因素与评审标准2.5 第一信封详细评审评审因素评分值（1）投标文件第一信封（商务文件）：35分 a.投标人与本项目相关的具体业绩8分 b.拟投入本项目的人员资格和能力22分c .投标人信誉5分（2）投标文件第一信封（技术文件）：55分d.对招标项目的理解和总体设计思路20分e.招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 10分f.勘察设计工作量及计划安排9分g.勘察设计的质量保证措施、进度保证措施9分h.后续服务的安排及保证措施7分（3）评分要求：（a）投标文件第一信封（商务文件）由评委统一打分。（b）投标文件第一信封（技术文件）则由各评委单独打分。(c)所有评委评分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值为第一个信封（商务文件和技术文件）的最终得分（评委打分保留一位小数，计算结果保留两位小数）。2.7 第二信封初步评审（1）第二信封（报价清单）按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整；（2）第二信封（报价清单）中法定代表人或其授权代理的签字、投标人的单位章齐全，符合招标文件规定；（3）在报价函上填写了投标总价（包括大写金额和小写金额），投标总价不高于招标人公布的最高投标限价，且报价唯一；（4）未修改招标人给定的暂列金额（如有）。 2.9 第二信封澄清第二信封澄清过程中，发生以下任一情形的，作废标处理：（1）投标人拒绝确认算术性修正后的报价；（2）修正后的最终投标报价超过最高投标限价。 2.10 第二信封详细评审评审因素 评分值（3）投标文件第二信封（报价清单）：10分i.投标价 10分2.12 评标结果推荐的中标候选人的人数为 2名评审因素与评分值评分标准序号评审因素评审因素评分值各评审因素细分项分值a.投标人与本项目相关的具体业绩8分类似设计项目业绩 5～8分满足资格审查条件的，得基本分 5分；除满足资格审查条件外，自 2008年1月1日以来，按一个标段每增加一个线路里程在5公里及以上的三级及以上公路工程设计的(需附证明材料，同资格审查条件附录2的要求)，加 1分，最多可加 3分。b.拟投标人本项目的人员资格和能力22分项目负责人任职资格与业绩4～6分满足资格审查条件的，得基本分4分；除满足资格审查条件外，每增加一个满足资格审查条件的项目业绩(需附证明材料，同资格审查条件附录3的要求)，加 1分，最多加 2分。各分项负责人任职与业绩 9～12分满足资格审查条件的，得基本分9分；各分项负责人每有一人提高一个职称等级的，加1分，最多加3分。后续服务人任职 3～4分满足资格审查条件的，得基本分3分；由项目负责人担任的，加1分。c.投标人信誉5分投标人信息公开得分1.5投标截止期前，投标人（联合体形式投标的指牵头人）按浙江省交通运输厅要求在浙江交通网上完整地填报了浙江省交通建设市场诚信信息系统中施工企业信息资料，并承诺向社会公开的（以浙江交通网上公布的名单为准），得1.5分信用评价得分2根据浙江省交通运输厅最新公布的信用评价结果，信用评价结果为AA级信用企业的得2分，A级信用企业的得1分，B级信用企业的不得分也不扣分（首次进入浙江省交通建设市场的企业按B级认定），C级信用企业的扣1分。主要人员信息公开得分1.5投标截止期前，在浙江省交通建设市场诚信信息系统中，投标人主要管理人员中项目负责人的信息、分项负责人的职称证，在浙江交通网上已全部公开的，得1.5分。（以浙江交通网为准。）续上表评审因素与评分值评分标准序号评审因素评审因素评分值各评审因素细分项分值d.对招标项目的理解和总体设计思路20分对招标项目的理解6～10分对本项目功能、特点、重点、难点等理解基本正确，得基本分 6分；理解深刻、有独到见解的，酌情加分，最多可加4分； 总体设计思路 6～10分总体设计思路较清晰，基本符合项目实际情况的，得基本分 6分；总体设计思路清晰，符合项目实际情况的，酌情加分，最多可加4分； e.招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施10分招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施7～10分对招标项目勘察设计的特点及关键性技术问题把握基本准确，所提出的措施基本有效可行的，得基本分 7分；对招标项目勘察设计的特点及关键性技术问题把握准确，所提出的措施有效可行的，酌情加分，最多可加 3分。 f.勘察设计工作量及计划安排9分勘察设计工作量及计划安排7～9分工作量及计划安排内容较充实，表述较清晰，基本合理可行，得基本分7分；工作量及计划安排内容充实，表述清晰，合理可行，酌情加分，最多可加 2分。 g.勘察设计的质量保证措施、进度保证措施9分勘察设计的质量保证措施、进度保证措施7～9分满足设计工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施基本可行的，得基本分7分；满足设计工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施可行的，酌情加分，最多加 2分。 h.后续服务的安排及保证措施7分后续服务的安排及保证措施5～7分后续服务安排及措施，符合招标文件要求的，得基本分 5分；提出了具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的，酌情加分，最多加2分。续上表评审因素与评分值评分标准序号评审因素评审因素评分值各评审因素细分项分值i.投标价10分投标价的确定：投标价=投标函文字报价评标基准价的确定：按第一信封（商务及技术文件）评审得分由高到低的顺序，对投标人的第二信封（报价清单）通过初步评审及算术性修正后的前三名（若不足三名，则选取相应数量）投标人投标价作算术平均，将该平均值作为评标基准价投标价得分计算公式为（保留两位小数）：（1）如果投标人的投标价＞评标基准价，则投标价得分=F—(投标人投标价—评标基准价)/评标基准价×100×E1；（2）如果投标人的投标价≤评标基准价，则投标价得分= F (投标人投标价—评标基准价)/评标基准价×100×E 2；其中：F=10；E1=0.4；E 2 =0.2。注：投标报价低于最高投标限价的80%的，投标人报价得分按零分处理。 投标报价最低得分为0分。投标报价得分计算保留两位小数。需要补充的其他内容：条款号评审因素与评审标准2.11原条款无补充 2.11 款，原 2.11 款、2.12 款分别细化为 2.12 款、2.13 款： 2.11 招标投标活动中有下列情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标文件做废标处理： （1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价； （2）招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；（3）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务； （4）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金； （5）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的； （6）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化； （7）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况； （8）不同投标人的投标文件相互混装； （9）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。2.12评标排序本款细化为： 2.12 评标委员会应当按照评标办法的规定，独立评分并署名。各投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按照综合得分由高到低的顺序，评标委员会对投标人进行排名。如最终综合得分相同时，则投标文件第一信封（商务及技术文件）得分较高的优先，如投标文件第一信封（商务及技术文件）得分也相同时，以投标价较低者优先， 如投标价也相同时， 以递交投标文件时间较前的投标人优先。经评审有效投标文件少于三家，以致于明显缺乏竞争的，经三分之二及以上评委认定，评标委员会可以决定本次招标无效。 评标委员会经评审，认为所有投标都不满足招标文件要求的，可以否决所有投标。招标人应当重新招标。需要补充的其他内容：条款号评审因素与评审标准2.13评标结果本款细化为： 2.13 评标结果 评标委员会应当在评标工作完成后，按“评标办法前附表”规定的人数推荐中标候选人并向招标人提出书面评标报告。评标报告应包括以下内容： （1）评标工作回顾； （2）评标委员会组成情况； （3）废标情况说明； （4）澄清、说明事项纪要； （5）综合评价后的投标人排序； （6）评标结果和推荐的中标候选人； （7）附表。 1.总则本次评标采用综合评估法Ⅰ。评标委员会对满足投标文件实质要求的投标文件，按照本章第2条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。2.评标程序和评审标准2.1 评标程序评标工作按以下程序进行：2.1.1 第一信封资格审查；第一信封初步评审；第一信封澄清（如果需要）；第一信封详细评审。2.1.2 第二信封初步评审；第二信封算术性修正；第二信封澄清（如果需要）；第二信封详细评审。2.1.3 综合评价，推荐中标候选人。2.1.4 编写评标报告。2.2 第一信封资格审查评标委员会首先对投标人提交的资格审查表进行审查，有一项不符合评审标准的，作废标处理。通过资格审查的标准见“评标办法前附表”。评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。2.3 第一信封初步评审评标委员会对通过资格审查的投标文件第一信封（商务及技术文件）进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作废标处理。通过初步评审的标准见“评标办法前附表”。2.4 第一信封澄清在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。2.5 第一信封详细评审评标委员会只对通过初步评审的投标文件第一信封（商务及技术文件）进行详细评审。评标委员会按“评标办法前附表”规定的评审因素和评分值进行评分，并计算出各投标人的商务和技术得分。2.6 第二信封开标第一信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1 款规定的时间和地点对通过投标文件第一信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二信封（报价清单）进行开标。2.7 第二信封初步评审评标委员会对通过投标文件第一信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二信封（报价清单）进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作废标处理。通过初步评审的标准见“评标办法前附表”。2.8 第二信封算术性修正评标委员会对通过投标文件第二信封（报价清单）初步评审的投标人的投标报价进行校核，并对其中的算术性错误予以修正。修正的原则如下：（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）单价金额与数量相乘与合价金额不一致的，以单价金额为准；如果单价金额有明显小数点位置差错，应以标出的合价金额为准，同时对单价金额予以修正；（3）合价金额累计与总价金额不一致的，以合价金额为准，修正总价金额。2.9 第二信封澄清算术性修正后的报价如果与投标人原报价不同，评标时将书面通知投标人进行澄清，投标人应确认算术性修正后的报价；如投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，作废标处理，同时没收其投标担保。修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与投标价得分的计算。修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），投标人的投标文件作废标处理。2.10 第二信封详细评审计算所有通过第二信封（报价清单）初步评审以及算术性修正后的投标人的投标价得分。投标价得分的计算方法见“评标办法前附表”。2.11 评标排序评标委员会成员应当按照评标办法的规定，独立评分并署名。各投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按照综合得分由高到低的顺序，评标委员会对投标人进行排名。如最终得分相同时，则投标文件第一信封（商务及技术文件）得分较高的优先。2.12 评标结果评标委员会应当在评标工作完成后，按“评标办法前附表”规定的人数推荐中标候选人并向招标人提交书面评标报告。第四章 合同条款及格式第一节通用合同条款通用合同条款1.定义和解释通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本条所赋予的含义。1.1 工程：指专用合同条款中指明进行勘察设计招标的工程。1.2 发包人：即合同协议书中的“甲方”，是指专用合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人。1.3 设计人：即合同协议书中的“乙方”，是指其投标文件已为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书承担本合同工程勘察设计的咨询机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人（除非发包人同意）。若设计人为联合体，则设计人包括联合体所有成员单位。1.4 分包人：指从设计人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的咨询机构。1.5 咨询单位：指受发包人委托对本工程勘察报告或设计文件进行审查或提供咨询意见的咨询机构。1.6 项目负责人：是指由设计人书面委托的负责本工程勘察设计的组织管理者。1.7 分项负责人：指由设计人批准的、并经过发包人认可的各专业设计负责人。1.8 勘察设计合同：指合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款、勘察设计技术要求、勘察设计工作量及报价清单，以及构成合同组成部分的其他文件。1.9 勘察设计技术要求：是勘察设计工作的依据，指中华人民共和国国家标准和交通运输部（包括原交通部，下同）颁布的关于公路工程勘察设计方面的现行标准、规范、规程、定额和办法等，以及发包人有关勘察设计的其他书面要求。1.10 勘察设计：指设计人按合同的规定所进行的有关工程测量、工程地质与水文地质勘察，专项勘察，材料试验，科学研究试验，路线、路基、路面设计，桥涵设计，交叉设计，交通工程及沿线设施设计，环保及绿化设计，水土保持设计和景观设计以及经济调查，概、预算编制等全部或单项工作。本合同包括的具体勘察设计内容在专用合同条款中约定。1.11 勘察报告：指设计人按国家和交通运输部相关标准、规范、规定提交的勘察成果，包括初勘报告、详勘报告。本合同包括的具体勘察报告内容在专用合同条款中约定。1.12 设计文件：是指设计人按国家标准《道路工程制图标准》和交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》和《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》等标准、规范、规定提交的设计产品，包括初步设计文件、技术设计文件、施工图设计文件、施工招标图纸及工程量清单等。本合同包括的具体设计文件在专用合同条款中约定。1.13 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同总金额。1.14 合同价格：指设计人按合同约定完成了全部勘察设计工作，发包人应付给设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的调整。1.15 暂列金额：是指暂时未定的，包括在合同中，并在报价清单中以此名称标明的金额，用于进行本工程可能发生的勘察设计工作或作为不可预见费用，按照合同条款第7.5款的规定使用。1.16 勘察设计质量事故：是指由于勘察、设计等责任过失而使工程在施工过程中和设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要对工程或设施、设备进行更新、补强、返工修复的事故。一般质量事故：由于勘察设计原因造成工程系统运行不良，导致直接经济损失（包括修复费用）在20万元至300万元之间的事故。重大质量事故：由于勘察设计责任过失造成工程系统瘫痪、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。上述质量事故的界定按交通运输部《公路工程质量管理办法》的规定执行。1.17 不可抗力：指发包人与设计人不能预见或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。1.18 发包人风险：因不可抗力或应由发包人单方承担责任而产生的风险。1.19 天：除特别指明外，指日历日。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。2.发包人的责任与义务2.1 发包人应严格履行基本建设程序，根据本工程项目的具体情况和技术要求，确定合理的设计工作量及合理的设计周期，并按本合同有关规定及时支付勘察设计费用。2.2 发包人应向设计人提供开展勘察设计工作所需要的经国家有关部门审查批准的前一阶段（工可报告或初步设计）的全部勘察设计文件、资料及附件、有关的协议、文件等，并对提供的原始资料的可靠性负责。2.3 在设计人员进入现场勘察作业时，发包人应对设计人与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助，但不免除设计人根据本合同规定应负的责任。2.4 发包人应组织专家或委托咨询审查单位对勘察成果、设计文件和为了满足勘察设计需要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责设计文件的报审工作，向设计人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见。对设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时予以认真解答，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。2.5 除合同另有规定外，发包人应保护设计人的投标文件、勘察方案、设计方案、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的勘察成果、设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同以外的项目。2.6 发包人不应对设计人提出不符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准规定的要求。发包人不应随意压缩合同规定的勘察设计周期。2.7 由于执行发包人的书面指令而造成的勘察设计质量事故应由发包人承担责任。但不免除设计人根据本合同规定应负的责任。2.8 发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。3.设计人的责任与义务3.1 设计人的一般责任与义务3.1.1 设计人应根据本合同工程的具体情况，按照勘察设计技术要求的规定，完成本合同工程的勘察设计工作。3.1.2 设计人应按照交通运输部《公路工程勘察设计工序管理试行办法》做好勘察设计的质量管理工作，建立健全勘察设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的勘察设计质量负责。3.1.3 在勘察设计过程中，设计人应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其它相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。3.1.4 设计人在进行勘察设计时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如设计人员未能采取有效的措施，而发生的与勘察设计活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由设计人负责。对于设计人在勘察设计过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，发包人均不承担责任。3.1.5 设计人为实施本项工程，应参加发包人风险以外的其它有关的雇主责任保险，以使本项工程顺利进行。设计人应将全部保险费（如工程勘察的人身安全险和设备险等）计入合同报价中，发包人将不另行支付。3.1.6 设计人在勘察设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则设计人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成一切损害和损失。设计人采用未中标人投标文件中技术方案的，应当征得该投标人的书面同意，并支付合理的使用费。3.1.7 发包人向设计人提供的所有资料均为保密资料，设计人除在履行本合同下义务时可向受雇于设计人的相关研究人员透露外，不能在任何情况下（包括本合同有效期内及之后）向第三者透露。3.1.8 发包人及咨询单位、上级主管部门对勘察成果（包括研究试验成果）、设计文件的审查并不免除设计人的责任。3.1.9 设计人必须接受发包人的指示，积极配合咨询单位工作。3.2 勘察的一般规定3.2.1 设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，重视地质环境对安全的影响，提交的勘察文件应当真实、准确、可靠，满足本工程安全生产的需要。设计人应当对有可能引发公路工程安全隐患的地质灾害提出防治建议。设计人及勘察人员对勘察结论负责。3.2.2 工程勘察布点应参考发包人提供的资料。勘探点的数量、深度和位置可根据地质情况和现场条件依据规范进行调整，但应经发包人同意和批准。3.2.3 勘探过程中应认真记录每日工作内容，保存原始记录资料与数据，以供发包人检查和分析。3.2.4 在钻探进行中，如发包人根据规范需要更改取样间距与现场试验的要求，或更改钻孔深度，设计人应积极配合并安排实施。3.2.5 设计人在钻探过程中应对地下管线和构筑物进行相应保护，遇到地下文物时应及时向发包人和文物保护部门汇报并妥善保护。设计人在钻探过程中应采取有效的环境保护措施，避免对周围环境造成破坏或污染。3.2.6 设计人在进行外业勘察时，应采取有效措施避免对原有道路、桥梁、构造物及其他公共设施或地上附着物造成损坏或损伤。如造成损坏和损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其它费用，由设计人自行承担。3.3 设计的一般规定3.3.1 设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致安全生产隐患或者生产安全事故的发生。采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，设计人应当在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。设计人及设计人员对其设计负责。3.3.2 设计人必须贯彻“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理”的基本原则，加强总体设计，重视与城镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水土保持、生态环境、特殊设施保护区、其它运输方式和其它建设工程的总体协调与配合、节约资源、保护环境、合理选用技术指标、树立全寿命周期成本的理念，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。3.3.3 设计文件必须符合下列要求：（1）设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关公路工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；（2）设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定；（3）设计依据的基本资料应完整、准确、可靠；设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全的要求；（4）设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定，并符合相关规范的要求；（5）设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、耐久、经济、美观的综合要求；并应特别注意与沿线景观及沿线设施的协调性和环境保护、水土保持的要求；（6）设计文件中关于工程建设材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不能指定生产厂、供应商和产品品牌。3.3.4 设计人必须根据批复的可行性研究报告和交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》规定的设计深度完成初步设计工作。初步设计文件经审查批复后，则作为编制施工图设计文件和控制建设项目投资的依据。设计人的初步设计文件必须接受发包人、咨询单位及发包人的上级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改初步设计文件。3.3.5 若发包人或发包人上级主管部门认为需要进行技术设计，设计人应根据发包人要求，按交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》有关规定编制技术设计文件和修正概算，并通过发包人上级主管部门的审查。如果发包人在招标阶段已明确本项目包括技术设计并且在报价清单中已列有相应报价子目，则按设计人在报价清单中所报的相应费用支付；否则，对于发包人在项目实施过程中提出的技术设计，发包人应另行支付费用。3.3.6 设计人应按照批准的初步设计完成施工图设计工作，并接受发包人、咨询单位及发包人上级主管部门对施工图设计文件的审查，然后按审查意见修改施工图设计文件。设计人应在发包人规定的时间内完成施工图预算的编制，施工图设计文件及施工图预算应按各施工标段进行编制。施工图设计文件批复后，则作为编制施工招标文件的依据。3.3.7 当发包人或咨询单位认为需调用设计人的设计计算书时，设计人必须及时提供。3.3.8 设计人应按发包人要求的数量（符合规范要求）提供所有为完成勘察设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。3.3.9 设计人应根据设计需要开展专题研究工作，提交相应专题研究报告，并通过发包人或上级主管部门的审查。3.4 后续服务3.4.1 设计人应积极配合发包人进行各项招标工作，按发包人规定的时间提供各标段施工招标资格预审所需的工程数量和工程说明；按发包人规定的时间提供各标段的施工招标图纸、工程量清单和参考资料；按发包人要求安排相关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑。3.4.2 设计人应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服务，负责解决施工过程中出现的设计问题：（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作（交桩）；（2）在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题；（3）在发包人指定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案；（5）参加本工程交工、竣工验收，提交设计工作报告，并配合质量监督部门校核工程是否按照施工图设计施工。发包人对设计代表的数量和资历条件有特定要求的，在专用合同条款中约定。设计人应按发包人提出的要求派驻设计代表，否则按违约处理。若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，设计人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包人满意。3.4.3 本项目设计变更的勘察设计由设计人承担，设计人应及时完成勘察设计，提交设计变更文件，并对设计变更文件承担相应责任。由于不可预见因素或发包人增加的设计项目或发包人原因造成的设计变更，由发包人与设计人另行协商支付费用；除此之外的设计变更，其费用应视为已含入合同报价中，发包人不再另行支付。所有设计变更必须提供预算金额并由设计代表签字确认。3.5 履约担保3.5.1 在签订合同前，设计人应按专用合同条款规定的金额和形式向发包人提交履约担保。如履约担保采用银行保函，则应符合招标文件第四章规定的格式并由满足专用合同条款规定级别的银行开具。执行本款规定所需的费用由设计人承担。在发包人签收最后一批勘察设计成果文件之前，设计人应保证履约担保一直有效。3.5.2 联合体的履约担保由联合体牵头人提交或出具。3.5.3 发包人对履约担保提出的任何索赔要求，均应在履约担保有效期内提出。3.6 转包和分包3.6.1 设计人不得将本合同规定的勘察设计任务转包。3.6.2 设计人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。经发包人同意，设计人可将工程设计中跨专业或者有特殊要求的勘察、设计工作进行分包。3.6.3 分包人的资质和能力均应与其承担的工程规模和标准相适应，分包人不得再将该分包项目再次分包或转包。3.6.4 即使发包人同意分包，也不应解除设计人根据合同规定应承担的全部责任和义务，设计人应对其分包人的工作负全部责任。3.6.5 任何分包合同须在签订之日7天内报发包人备案。3.6.6 发包人对设计人与各分包人之间的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。3.7 人员保证与变更3.7.1 设计人应安排投标文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。在项目勘察设计期间，未经发包人批准，项目负责人、分项负责人及设计代表不得更换。3.7.2 如果设计人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，设计人应立即派出不低于原设计人员相应资历的人员替换；若非因上述原因，设计人有权拒绝。设计人在事先取得发包人的同意后可以更换派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求。3.7.3 设计人的工作进度没有达到设计人投标文件中承诺的进度计划时，发包人有权提出要求增加设计人员，设计人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。3.7.4 由于发包人提出加快设计进度，提前完成设计工作而需增加人员时，其费用应另外计列。3.8 联合体3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。3.8.3 联合体牵头人负责与发包人人联系并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。发包人就本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。3.8.4 联合体牵头人应按本合同规定代表联合体向发包人提交全部合格的勘察报告和设计文件。3.8.5 未经发包人事先同意，联合体的组成、结构与业务分工均不得变动。3.9 其他义务设计人应履行专用合同条款约定的其他义务。4.勘察设计周期及提交成果4.1 勘察设计周期及提交成果设计人应根据发包人要求分批、分阶段提供所需勘察设计成果资料。本工程勘察设计周期安排及设计人需提交的勘察设计成果在专用合同条款中约定。4.2 勘察设计详细工作大纲及进度计划的提交设计人应接到中标通知书后14天内，针对勘察设计各个阶段工作内容向发包人提交具有可实施性、分项目的勘察设计详细工作大纲及进度计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明（含电子文件一份），经批准后作为勘察设计合同文件的组成部分，是发包人对勘察设计进行项目管理的依据之一。4.3 专题研究详细工作大纲设计人在开展专题研究之前，应针对专题研究的具体内容提交详细的工作大纲（含电子文件一份），报发包人审核后实施，并作为勘察设计合同文件的组成部分。发包人对设计人勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲的审查，并不免除设计人对本项目勘察设计（含专题研究）应承担的责任。4.4 设计进度报告设计人应在每月月底向发包人提供进度报告，说明该月工作进展情况及下月计划安排，并根据发包人要求，参加发包人组织的月度工作例会。5.违约与赔偿5.1 发包人的违约5.1.1 由于发包人变更勘察设计项目、规模、条件,或未按合同规定提供勘察设计必需的资料，而造成勘察设计的返工、停工、窝工或修改设计，发包人应按设计人实际消耗的工作量增付费用；由于发包人要求提前完成勘察设计工作而导致增加的人员和费用，应另行计列。5.1.2 发包人超过合同规定的日期支付费用的，应偿付逾期的违约金。偿付办法与金额按本合同条款第7.2款的规定办理。5.1.3 在合同的履行期间，发包人要求终止或解除合同的（但并非设计人原因造成），发包人除应按设计人完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的5%～10%向设计人支付违约金。5.2 设计人的违约在履行合同过程中发生下列任何一种情况，均属设计人违约：（1）设计人将勘察设计任务转包，或者未经发包人同意私自分包的；（2）设计人未按照国家本合同规定的强制性技术标准、规范和规程进行勘察设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定工程建设材料或设备生产厂、供应商；（3）设计人未能按期提交勘察成果、设计文件、专题研究报告（发包人同意延长期限的除外）；（4）在收到发包人或咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，设计人未在专用合同条款规定的期限内完成对勘察成果、设计文件、专题研究报告的修改；（5）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题；（6）设计人未按照本合同第3.4.1项规定提供配合招标的后续服务；（7）设计人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人与设计人约定的时间内给予答复、完成变更设计；（8）因勘察设计错误而造成一般质量事故；（9）因勘察设计错误而造成重大质量事故；（10）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣导致未通过上级主管部门的审查；（11）由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或较大设计变更，导致施工工期拖延或者给发包人造成经济损失；重大设计变更及较大设计变更的划分标准参照《公路工程设计变更管理办法》的规定执行。（12）设计人在投标文件中承诺投入本项目的主要勘察设计人员发生变化（包括项目负责人、分项负责人和其他主要设计人员的变化，但因不可抗力引起的人员变动除外）；（13）专用合同条款中约定的设计人其他违约情况。设计人发生本款约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向设计人课以专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。5.3 责任的期限设计人与发包人双方的责任与义务期限为合同协议书中规定的时间范围。但设计人对本合同工程设计质量的责任则是设计使用年限内的终身责任。6.合同的生效、推迟与终止6.1 合同的生效合同文件自双方在合同协议书上签字并加盖单位章后生效。设计人工作的开始和完成时间按照合同文件的规定执行。6.2 合同文件的优先次序组成合同的各个文件应该认为是一个整体，互为补充和解释，如有含义不清或互相矛盾处，以所列顺序在前者为准：（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；（2）中标通知书；（3）投标函；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）勘察设计技术要求；（7）报价清单（如有）；（8）投标文件中承诺投入的项目主要人员；（9）联合体协议书（如有）；（10）构成本合同组成部分的其他文件。6.3 延误6.3.1 由于发包人或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续则：（1）设计人应将此情况与可能产生的影响尽快以书面形式通知发包人，并采取合理措施使损失减至最低。（2）设计人应保持详细原始记录。发包人在与设计人协商后应相应地延长设计人的工作期限或增付费用。6.3.2 由于发包人或不可抗力等因素，设计人无法履行合同的，设计人可以提出终止合同，并于28天前以书面形式通知发包人，由此造成的损失，应由发包人根据合同单价和设计人实际完成的工作量予以赔偿。6.4 推迟与终止6.4.1 发包人可以在至少28天以前以书面通知设计人暂停全部或部分设计工作或终止本合同，一旦收到此类通知，设计人应立即安排停止计划并将费用减到最小。6.4.2 发包人认为设计人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应以书面形式通知设计人，并说明理由。若发包人在21天内没有收到满意的答复，发包人可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出28天后发出。6.5 合同终止不影响权利和责任不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。7.费用与支付7.1 勘察设计费用7.1.1 发包人应按合同规定按时向设计人支付勘察设计费用，以及设计人额外服务的费用。若设计人为联合体，则发包人应根据勘察设计工作进展分批向联合体牵头人支付勘察设计费用，由联合体牵头人根据联合体各成员及分包人（如有）实际完成的工作量及完成质量，向联合体各成员及分包人支付合同款，由此发生的税费等费用统一包含在合同总价内，发包人不另行支付。联合体牵头人提出书面申请时，发包人也可直接向联合体各成员支付合同款。7.1.2 本合同的勘察设计工作计价模式在专用合同条款中约定。7.1.3 发包人向设计人实际支付的勘察设计费，将不高于初步设计审批概算中相应勘察设计费的审批额，勘察设计费超出审批额部分发包人将予以扣除，合同总价则相应变更，不足部分发包人将不另行支付。7.2 支付时间发包人应按专用合同条款规定的时间支付勘察设计费用。设计人应在每一阶段工作完成后的15日内提出付款申请函，发包人审查没有异议后，应在收到申请后30日内支付。如在规定时间内设计人没有收到付款时，则发包人应按专用合同条款的规定向设计人支付违约金。7.3 有异议的支付如果发包人对设计人提交的付款申请有异议，发包人应在10天内发出书面通知要求设计人澄清，设计人应在15天内作出回复。发包人在收到设计人书面澄清（以发包人签收的日期为准）之日起30天内支付。如果设计人在收到发包人要求书面澄清的通知后15天内（以设计人确认收到通知的日期为准）未做任何书面答复，则发包人不予支付，直到设计人作出书面澄清为止。7.4 审查设计人应保存能清楚证明有关勘察设计工作时间和支付费用的记录，并在发包人有要求时允许发包人指派的人员进行审查。7.5 暂列金额本合同的暂列金额在专用合同条款中约定。暂列金额应按发包人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。如果使用暂列金额进行某项额外勘察设计工作、专题研究、审查和会务工作，其费用应按设计人投标报价中相应项目的基本单价和实际发生的工作量经发包人核定后支付，或者按实际发生的工作费用经发包人核实后支付。7.6 勘察设计费用的调整在合同实施期间，若由于国家政策调整或新颁法律、法规、标准的发布或市场因素变化导致本项目勘察设计费用的变化，则应根据专用合同条款的规定进行相应调整。7.7 质量保证金为保证设计单位的设计质量和设计服务，在勘察设计费中扣留专用合同条款约定的金额作为本项目的质量保证金，待项目交工证书签发后28天内返还给设计人。7.8 税费设计人应自行承担为完成本项目勘察设计工作需缴纳的一切税费，并包含在报价清单各项目报价之内，发包人不另行支付。8.其他8.1 法律和法规本合同必须服从中华人民共和国现行法律和法规，对合同的解释应以中华人民共和国现行法律和法规为准。8.2 版权发包人就本项目勘察设计及专题研究工作而向设计人提供的成果为发包人所拥有。设计人因受发包人委托进行的本项目勘察设计及专题研究而产生的成果均为双方所共同享有，其中任何一方面向第三方转让时须经另一方同意，但若发包人因推行本项目的需要向第三者透露研究成果，则无须经过设计人的同意。8.3 利益的冲突除合同另有规定外，设计人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；设计人不得参与与发包人的利益有冲突的任何活动。8.4 争议的解决8.4.1 本合同在执行过程中，如发生任何争议、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失、损害的任何赔偿，应事先协商或由本项目上级交通运输主管部门协调，在设计人和发包人之间达成一致意见。如未能达成一致，可在专用合同条款中约定按下列一种方式解决：（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向约定的有管辖权的人民法院提起诉讼。8.4.2 采用仲裁方式最终解决争议的项目，仲裁裁决是终局性的，并对发包人和设计人双方具有约束力。全部仲裁费用应由败诉方承担，或按仲裁委员裁决的比例分担。第二节专用合同条款专用合同条款根据本项目的具体情况，对通用合同条款的内容作如下补充、细化或约定：1.定义和解释1.1 本次进行勘察设计招标的项目为：台州三门疏港公路连接线（二期）工程勘察设计。1.2 发包人：台州三门疏港公路连接线工程建设指挥部。1.10本合同包括的具体勘察设计内容：包括公路工程[含路线、路基、路面、桥梁、交叉、交通工程及沿线设施（含安全设施、绿化等）]等的工程勘测、编制工程可行性研究报告、施工图设计、预算文件编制、施工招标用图纸、工程量清单、项目施工专用技术规范编制、后续服务等全部工作（本次招标不含利用部分勘察设计工作内容，但上述已完成的全部勘察设计工作内容均应汇总到本次招标范围规定的相应勘察设计文件中），并对台州三门疏港公路连接线（二期）工程勘察设计整体性的工作负责。1.11 本合同包括的勘察报告：总体勘察设计大纲及外业勘测与地质勘察指导书、初勘报告、详勘报告1.12 本合同包括的设计文件：包括初步设计文件、施工图设计文件、施工招标图纸、概预算文件、工程量清单、项目施工专用技术规范、设计变更图纸、相关科研、专题报告等有关项目文件。2.发包人的责任与义务2.8 发包人应履行的其他义务： / 。3.设计人的责任与义务3.4 后续服务3.4.2 本项目对设计代表的数量和资历要求：设计代表处负责人必须由负责本勘察设计项目的专业分项负责人或项目负责人担任（造价负责人除外）。3.5 履约担保3.5.1 项约定为：设计人在签订合同协议书之前，应向发包人提供金额为 5% 签约合同价的履约担保。履约担保的形式：银行汇票或电汇。3.9 其他义务设计人应履行的其他义务：3.9.1 设计人在勘察设计过程中所发生的临时便道、便桥、临时电力、临时用水，砍伐树木、果树和农作物受损及其它所造成的损失需予以补偿等均由设计人自行解决，费用含在相关报价中，发包人不另行单独支付。3.9.2勘察资料准确度要高，能有效的指导设计及施工，确保设计科学合理，施工有序顺利实施。3.9.3设计人在勘察、设计阶段应接受发包人及其委托单位、咨询单位、发包人上级主管部门对其勘察、设计工作进行全面审查，但不能因此而免除设计人根据合同规定应负的任何责任或义务。3.9.4 设计人应加强公路用地范围内附着物的勘察工作。应给出最新的地物、地貌现状，特别是建筑拆迁量大的路段应做到准确无误。《公路用地图及拆迁资料》上均应明确标示地物点、范围和实际形状。如：道路、房屋（含结构、层数和屋内外装饰）、电缆、坟墓等；设计人使用提供的地形图应采用最新的测绘出版局出版的图，提供的用地图应满足国土资源部门的有关报送要求。设计人应对取、弃土场提出具体意见并提供用地图，取、弃土用地也应严格执行国家耕地保护的有关土地政策，避免乱占，乱用土地。取、弃土场方案设置前应提前告知发包人。3.9.5 交通工程及沿线设施设计应考虑项目所在地区综合运输网络。统筹规划、合理设计，使道路使用者安全、快捷、舒适、经济，获取最大社会经济效益。3.9.6 地形、地质条件复杂的桥梁以及不良地质等隐蔽性工程处治应进行动态设计，设计人应派遣专业工程师及相应设备软件跟踪施工，将勘察设计贯穿施工全过程，保证安全且经济合理。3.9.7 设计人应积极配合发包人进行本项目工程各项施工招标工作，按发包人规定的时间、内容要求及份数提供各施工标段施工招标所需的主要工程数量、工程说明；按发包人规定的时间及份数提供各施工标段施工招标所需的招标图纸、工程量清单及相应的施工专用技术规范；按发包人要求派相关人员参加投标预备会，对有关设计问题进行答疑。设计人提供的施工招标工程量清单应与项目施工专用技术规范相对应，施工图设计文件与工程量清单中的子目名称和数量应准确、一致。3.9.8 设计人应在施工现场设立代表处，明确设计代表处负责人、机构设置、人员组成、职责分工，在接到发包人通知后一周内，向发包人核备；同时，自备满足生活、办公需要的设施、设备及车辆，做好施工现场服务，负责解决施工过程中出现的设计问题。（1） 除常驻人员外，涉及各专业人员应根据各专业工程进度各派至少1名参与本项目设计的专业设计人员按发包人要求分阶段进驻；（2）在结构工程实施期间，结构专业的设计代表应确保每天驻现场；工程进展中涉及其它专业派驻的常驻设计代表，常驻现场时间不得少于20天，发包人同意除外。（3）设计代表处负责人应是本项目的项目负责人或分项负责人，在委任前应征得发包人同意。（4）如果设计代表不能胜任工作、渎职或从事其他违法违纪活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，设计人应立即无条件派出具有同等资历的人员替换，不得拒绝。设计人在事先取得发包人书面同意后可以更换派驻现场人员，但应符合合同规定的资历要求，并不得影响工作，否则发包人有权拒绝并按照设计人违约处理。4.勘察设计周期及提交成果4.1 勘察设计周期及提交成果本款约定为：（1）合同签订后20天内，通过初测、初勘外业验收并提交初测、初勘报告送审稿；（2）合同签订后30天内，提交初步设计文件送审稿；（3）初步设计文件批复后5天内，通过详勘、定测外业验收并提交详勘、定测报告送审稿；（4）详勘、定测外业验收后并接到发包人实施通知后30天内，提交施工图设计文件；（5）在收到咨询单位、招标人和上级主管部门审查意见后，设计人应在10天内对勘察报告及各设计文件进行修改完善，提交勘察报告和初步设计文件最终稿，施工图设计文件最终稿；（6）根据发包人招标工作进度的需要，分批提交开展施工招标工作所需的图纸、工程量清单、参考资料、项目施工专用技术规范等招标资料。（7）施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定12个月； 缺陷责任期2年。施工期发包人、承包人、监理人各类技术联系单（含变更单）处理、签认五个工作日内完成，不得以任何理由推诿责任，特殊情况另行须经发包人认可。设计人还应向发包人提交最终成果的书面计算书一份，各阶段勘测报告、设计文件的电子版一份。5.违约与赔偿5.2 设计人的违约通用合同条款5.2.（13）项约定为：（13）设计人其他违约情况：a、因设计人原因，本项目任一施工标段变更价款超过相应标段中标价10%及以上；或施工图设计的用地或拆迁数量相差10%及以上的（除非省级以上单位政策性调整）。b、设计人提交的分标段招标工程量清单和招标施工图设计文件相比较，工程数量误差累计金额超过该标段施工合同价（不含100 章及暂列金额）5%以上的。补充5.2（14）项：5.2（14） 对设计人违约的处理当设计人发生本款约定的违约情况时，发包人有权向设计人课以违约金，具体约定如下：a.设计人发生第5.2.（1）项约定的违约情形时，发包人将有权中止合同，并按勘察设计签约合同价的5%～10%课以设计人违约金。b.设计人发生第5.2.（2）项约定的违约情形时，设计人未按照本合同规定的强制性技术标准、规定和规程进行勘察设计，或未根据勘察成果资料进行设计，设计人必须返工重新设计，发包人按勘察设计签约合同价的5%～10%课以设计人违约金；设计人在设计文件中指定或变相指定工程建设材料或设备生产厂、供应商违约情形时，发包人按勘察设计签约合同价的1%～2%课以设计人违约金。c. 设计人发生第5.2.（3）项约定的违约情形时，每延期15天（不足15天按15天计），发包人按勘察设计签约合同价的1%课以设计人违约金，课以的违约金最高上限不超过勘察设计签约合同价的2%。d.设计人发生第5.2.（4）项约定的违约情形时，每延期15天（不足15天按15天计），发包人按勘察设计签约合同价的1%课以设计人违约金，课以的违约金最高上限不超过勘察设计签约合同价的2%。e.设计人发生第5.2.（5）项约定的违约情形时，除由设计人负责继续完善勘察设计外，发包人按勘察设计签约合同价的5%课以设计人违约金，同时，承包人还应承担相应的赔偿责任。f.设计人发生第5.2.（6）项约定的违约情形时，每有一次，发包人按勘察设计签约合同价的1‰课以设计人违约金。g.设计人发生第5.2.（7）项约定的违约情形时，每延期1天，发包人按勘察设计签约合同价的2‰课以设计人违约金，课以的违约金最高上限不超过勘察设计签约合同价的10%。h.设计人发生第5.2.（8）项约定的违约情形时，设计人除应免收受损部分的勘察设计费外，设计人还应无偿完善勘察设计，并承担相当于直接损失部分勘察设计费的赔偿金。i.设计人发生第5.2.（9）项约定的违约情形时，设计人除应免收受损部分的勘察设计费外，设计人还应无偿完善勘察设计，并承担相当于直接损失部分勘察设计费的赔偿金。发包人还应有权报请有关主管部门视情况给予的其他处罚。j.设计人发生第5.2.（10）项约定的违约情形时，发包人有权要求设计人负责继续完善勘察设计，或有权终止设计合同取消设计人履行下阶段工作的资格。发包人可视造成的时间延误和费用损失，按勘察设计签约合同价的10%课以设计人违约金。k.设计人发生第5.2.（11）项约定的违约情形时，设计人应无条件及时完成该设计变更，不得向发包人提出补偿费用的要求，发包人将按该变更工程量造价的2‰课以设计人违约金，课以的违约金最高上限不超过勘察设计签约合同价的2%。l.设计人发生第5.2.（12）项约定的违约情形时，除发包人以书面形式同意外，发包人按每人5万元课以设计人违约金。m.设计人发生第5.2.（13）.a 目约定的违约情形时，发包人按勘察设计签约合同价的2‰课以设计人违约金。n.设计人发生第5.2.（13）.b 目约定的违约情形时，发包人按勘察设计签约合同价的1%课以设计人违约金。o.所有违约金累计扣除金额最多不超过签约合同价20%，在投标人履约保证金中扣除，当履约保证金不足扣除时，将在中标人勘察设计费中扣除，赔偿金在设计人勘察设计费中扣除。7.费用与支付7.1 勘察设计费用7.1.2 项约定为：本合同的勘察设计工作计价模式为：固定总价。7.2 支付时间本项目勘察设计费用支付阶段如下：（1）签订合同28天内，支付勘察设计费用的10%预付款。（2）初步设计文件按期完成后并经上级主管部门审查、修改批准后，支付至勘察设计费用的30%（3）主体工程施工图设计文件按期完成后并送至发包人处，经发包人或上级主管部门审查、修改批准后，支付勘察设计费用的30％（累计支付70%）；（4）施工配合期，按年度支付勘察设计费用的20%；在工程施工交工验收后，支付勘察设计费用的5%,累计支付至勘察设计费用的95%；并退还履约保证金；（4）本项目通过竣工验收后 28 天内，所有费用全部结清。7.5 暂列金额本款约定为：本合同的暂列金额为浮动后工程勘察设计费的5%。7.6 勘察设计费的调整本款约定为：在合同实施期间，本项目勘察设计费用不随国家政策调整或法规、标准及市场因素变化进行调整。7.7 质量保证金本款约定为：本项目的质量保证金为勘察设计费用总额的5%。8.其他8.4 争议的解决本款约定为：争议的最终解决方式：仲裁。仲裁机构名称：台州仲裁委员会。第三节合同附件格式 附件一 合同协议书合同协议书本合同协议书由 （以下简称“甲方”）与 （以下简称“乙方”）， 于年月 日共同签署。甲方通过月日的中标通知书接受了乙方为项目名称 标段勘察设计所做的投标。双方达成如下条款：一、工程概况第__________标段由K_____ _____至K_____十_____，长约_____km，公路等级为_____，设计时速为_____， 路面，有立交处，特大桥座, 计长_____m,大桥座, 计长_____m；中小桥_____座，计长_____m；以及其他构造物工程等。二、乙方承担的勘察设计任务包括： 三、下列文件应作为本合同的组成部分：（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；（2）中标通知书；（3）投标函；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）勘察设计技术要求；（7）报价清单（如有）；（8）投标文件中承诺投入的项目主要人员；（9）联合体协议书（如有）；（10）构成本合同组成部分的其他文件。上述文件应认为互为补充和解释，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前者为准。四、合同总价为人民币（大写）元（￥ ）（其中包括暂列金额 元人民币）。五、项目负责人： ；分项负责人；如招标人有要求，我方设立项目变更设计专用章，全权负责本工程施工期间设计联系单、工程变更单的处理。六、勘察设计周期： 。七、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照勘察设计合同条款的规定。八、本协议书在乙方提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。乙方完成全部勘察设计工作且勘察设计费用结清后失效。九、本协议书正本两份、副本份，合同双方各执正本一份，副本 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。甲 方： （ 单位全称）（盖单位章） 乙 方： （单位全称）（盖单位章）法定代表人法定代表人或 或其授权的代理人：（职务）其授权的代理人： （职务） （姓名）（姓名） （签字）（签字）地址：地址： 电话：电话： 日期：日期： 附件二 廉政合同廉政合同根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， （项目名称）的项目法人（项目法人名称，以下简称“甲方”）与该项目标段的设计人（设计人名称，以下简称“乙方”），特订立如下合同。第一条 甲乙双方的权利和义务（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。（二）严格执行 （项目名称）勘察设计合同文件，自觉按合同办事。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条 甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（四）甲方不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与本勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。第三条 乙方义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。第四条 违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通行政主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程勘察设计市场和处罚。第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关，对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至本合同失效之日止。第七条 本合同作为（项目名称）标段勘察设计合同的附件，与勘察设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。第八条 本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，送交甲、乙双方的监督单位各一份。甲 方： （ 单位全称）（盖单位章） 乙 方： （单位全称）（盖单位章）法定代表人或 法定代表人或 其授权的代理人：（职务）其授权的代理人： （职务） （姓名）（姓名） （签字）（签字）地址：地址： 电话：电话： 日期：日期： 甲方监督单位：（ 单位全称）（盖单位章）乙方监督单位：（ 单位全称）（盖单位章） 附件三 履约保函格式履约保函致：（发包人全称）：鉴于（设计人全称，下称“设计人”）将与 （发包人全称，下称“发包人”）签订（项目名称）标段勘察设计合同协议书，我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1. 担保金额人民币（大写） 元（￥元）。2. 本保函自 （生效日期）之日生效，至 （失效日期）之日失效。3. 在本担保有效期内，因设计人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。4. 发包人和设计人对合同条款进行任何修改或补充，我方承担本保函规定的义务不变。担保银行： （银行全称） （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （职务）（姓名） （签字）地址： 邮政编码： 电话： 传真：年 月 日第五章 勘察设计技术要求勘察设计技术要求一、勘察设计技术标准与规范本工程的勘察设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通部运输部关于公路勘察设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及浙江省关于公路工程勘察设计方面的文件、规定。设计人在勘察设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人的指定代表人的同意。在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行勘察设计。设计人在勘察设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）和下述标准、规范（不限于）：1. （JTG B01-2003）《公路工程技术标准》2. （JTJ 002-87）《公路工程名词术语》3. （JTJ 003-86）《公路自然区划标准》4. （JTG/T B02-01-2008） 《公路桥梁抗震设计细则》5. （JTG B03-2006）《公路建设项目环境影响评价规范》6. （JTGB04-2010） 《公路环境保护设计规范》7. （JTG C10-2007）《公路勘测规范》8. （JTJ 064-98）《公路工程地质勘察规范》9. （JTG C 30-2002） 《公路工程水文勘测设计规范》10. （JTG E40-2007）《公路土工试验规程》11. （JTG D20-2006） 《公路路线设计规范》12. （JTG D30-2004） 《公路路基设计规范》13. （JTG D50-2006） 《公路沥青路面设计规范》14. （JTG D40-2002） 《公路水泥混凝土路面设计规范》15. （JTJ 018-97） 《公路排水设计规范》16. （JTG D60-2004） 《公路桥涵设计通用规范》17. （JTG D61-2005） 《公路圬工桥涵设计规范》18. （JTG D62-2004） 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》19. （JTG D63-2007） 《公路桥涵地基与基础设计规范》20. （JTJ025-86）《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》21. （JTG D81-2006） 《公路交通安全设施设计规范》22. （JTG/T B07-01-2006）《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》23. （JTG/T B05-2004） 《公路项目安全性评价指南》24. （GB/T 50283-99）《公路工程结构可靠度设计统一标准》25. （GBJ 50162-92） 《道路工程制图标准》26. （交公路发[2007]358 号） 《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》27. （JTG B06-2007） 《公路基本建设工程概算、预算编制方法》28. （JTG/T B06-01-2007）《公路工程概算定额》29. （JTG/T B06-02-2007）《公路工程预算定额》30. （JTG/T B06-03-2007）《公路工程机械台班费用定额》31. （建标[1999]278 号） 《公路建设项目用地指标》32. （CECS 09-89） 《工业企业程控用户交换机工程设计规范》33. （YD 2002-92） 《长途通信干线电缆线路工程设计规范》34. （YD 5102-2010） 《通信线路工程设计规范》35. （YDJ 44-89）《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》36. （YD 5098-2005） 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》37. （GB 50374-2006）《通信管道工程施工及验收规范》38. （GB 50198-94）《民用闭路监视电视系统工程技术规范》39. （GB 50174-2008）《电子信息系统机房设计规范》40. （ITU-T）《国际电工协会系列标准》41. （GB 50057-94）《建筑物防雷设计规范》42. （JGJ 16-2008）《民用建筑电气设计规范》43. (YDJ 9-90) 《市内通信全塑电缆线路工程设计规范》44. （YD/T 5138-2005） 《本地通信线路工程验收规范》45. （GB 50168-2006）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》二、发包人根据工程需要另行补充的勘察设计技术要求1. GB50021-2001《岩土工程勘察规范》2. JGJ89-92《原状土取样技术标准》3. GB50218-94《工程岩体分级标准》4. GB/T50266-99《工程岩体试验方法标准》5. GB/T50123-1999《土工试验方法标准》6. GB50009-2001《建筑结构荷载规范》7. GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》8. JGJ94-94《建筑桩基技术规范》9. GB50011-2001《建筑抗震设计规范》10. JGJ79-2002 《建筑地基处理技术规范》11. JGJ120-99《建筑基坑支护技术规程》12. GB50015-2003 《建筑给水排水设计规范》13. GB50017-2003 《钢结构设计规范》14. DB33/T628.1-2007 《交通建设工程工程量清单计价规范第一部分：公路工程》15. GB5768-2009 《道路交通标志和标线》16. 浙交[2008]85 号 《浙江省公路工程概算预算编制补充规定》17. JTJ 062-2002《公路桥位勘测设计规范》第六章 投标文件格式浙 江 省（项目名称） 标段勘察设计投 标 文 件第一卷商务文件投标人： （盖单位章）年月日目 录一、投标函二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书三、联合体协议书（如有）四、投标保证金五、拟分包项目情况表六、资格审查表七、其他材料一、投标函 （招标人全称）1、经现场踏勘和研究 （项目名称）勘察设计招标文件的全部内容（含第 号至第 号补遗书）后，我方就上述勘察设计任务及相关服务进行投标，其中投标价详见报价函。2、如果我方中标，我方保证在收到中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在勘察设计合同协议书所规定的期限内完成通知要求的勘察设计任务。3、项目负责人姓名：性别： 年龄：现任职务：职称： 。4、如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。5、我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。6、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。7、我方以金额为人民币万元投标担保与本投标函同时递交。8、在此我方郑重承诺：我方将按发包人的要求提供高质量的后续服务，后续服务的承诺为：如招标人有要求，我方设立项目变更设计专用章，由项目负责人全权负责本工程施工期间各类联系单（变更单）的处理。投标人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）地址： 网 址：电 话： 传 真：邮政编码： 年 月日二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书（一）法定代表人身份证明投标人名称： 单位性质： 地 址： 成立时间： 年月 日姓名： （法定代表人亲笔签字）性别：年龄： 职务： 系 （投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人： （盖单位章）年月 日注：1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名。2.在法定代表人身份证明后应附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时需对法定代表人身份证明中法定代表人的签名、投标人的单位章真实性进行公证。3.公证书出具的日期与法定代表人身份证明出具的日期同日或在其之后。4.如果由投标人的法定代表人签署投标文件，需提交法定代表人身份证明。5.以联合体方式投标的，本法定代表人身份证明应由联合体牵头人按上述规定签署并公证。（二）授权委托书本人 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）勘察设计投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限： 。代理人无转委托权。投标人： （盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码： 委托代理人： （签字）身份证号码：年 月 日注：1. 法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；2. 在授权委托书后应附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定；3. 公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后；4. 以联合体方式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人按上述规定签署并公证。三、联合体协议书（如有） （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 （项目名称）标段勘察设计投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。1. （某成员单位名称）为牵头人。2．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接受相关的资料，信息。及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办，组织和协调工作。3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。4.联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。5.联合体各成员单位内部职责分工如下： （牵头人名称） 专业工程；（成员名称）承担专业工程。6．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自的工作量分摊。7.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动生效。8.本协议一式份，联合体成员和招标人各执一份。牵头人名称：（单位盖章）法定代表人： （签字） 成员名称：（单位盖章）法定代表人：（签字）年月 日四、投标保证金本项目投标保证金采用银行汇票或银行电汇的形式，投标人应在此提供电汇回单或银行汇票复印件。五、拟分包项目情况表（本项目不适用）六、资格审查表（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真电子邮件法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：勘察资质等级其中高级职称设计资质等级中级职称营业执照号各类注册人员注册资金基本账户开户银行基本账户账号经营范围备注注：1. 在本表后应附法人营业执照副本（全本）的复印件、设计资质证书副本（全本）的复印件、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）的复印件。上述所有执照、证书复印件均应加盖投标单位章。（二）2008 年1月1 日以来完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话项目等级项目总投资合同价格承担的设计工作勘察设计周期项目负责人项目完成情况项目描述备注注：1. 投标人应提供2008 年1月1 日以来已完成的类似设计项目情况表（以初步设计或施工图设计批复时间为准）。此表后须同时附①初步设计或施工图设计批复文件；②中标通知书或合同协议书复印件。两者缺一不可，否则业绩不予认可。每张表格只填写一个项目，并标明序号。2、合同协议书或中标通知书、初步设计或施工图设计批复文件等的设计单位名称与投标人名称必须一致（发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性），否则业绩不予认可。 3、工程规模的解释顺序为：初步设计或施工图设计批复文件、合同协议书或中标通知书。如初步设计或施工图设计批复文件和合同协议书或中标通知书中均未体现工程规模的，必须附业主证明材料，否则业绩不予认可。 4、如同一业绩同时满足本表全部要求的，予以认可。5、以联合体形式投标的，联合体各方应按联合体协议书中承担的工作内容提供相应的业绩材料（其中设计业绩以联合体牵头人的业绩为准，勘察业绩以联合体成员的业绩为准）6、如查实投标人提供虚假业绩证明材料以满足业绩最低要求的，取消中标资格，并建议主管部门予以通报。（三）正在进行的勘察设计和新承接的主要项目情况表起讫时间项目概况发包人名称计划完成日期备注注 1.投标人应如实将正在测设中或已中标还未签订合同（包括已签订合同但尚未开始）的主要公路勘察设计项目情况填入本表中。2.项目概况包括：项目名称、项目等级、规模、总投资、设计周期、设计负责人。3.本表应附中标通知书或合同协议书的复印件。4.以联合体形式参加投标的，联合体各成员应分别填写。（四）拟委任的主要人员汇总表姓 名年龄拟在本项目中担任的职责技术职称工作年限类似勘察设计经验年限注：1.本表填报的人员应满足“投标人须知前附表”附录3的要求。2.本表后应附投标人所属社保机构出具的拟委任的主要人员近三个月参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）；如果投标人属事业法人单位，则由投标人的上级主管部门出具拟委任的主要人员是投标人本单位职工的书面证明材料。（五）主要人员资历表1．一般情况姓名性别年龄学位身份证号码职称为投标人服务时间（年）在本合同中拟任职学历年毕业于（学校）（专业） 2．经历时间负责过的主要工程（类型和金额）该项目中任职发包人及联系电话 3．获奖情况 4．目前承担的任务注：1、本表人员应与表四中所列人员相一致，附拟委任的主要人员的身份证（第二代身份证须正反面复印）、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如公路工程造价乙级及以上资格证书或造价员资格证书等）的复印件。2、拟委任的项目负责人还需提供担任项目负责人的相关业绩证明材料复印件（项目业绩证明材料中未出现姓名、任职或工程规模的，需提供项目业主（发包人）或项目所在地行业主管部门出示的证明材料）。（六）投标人信誉情况表投标人应针对第二章“投标人须知前附表”附录4 的要求，在此对其信誉情况作出说明。（七）、投标人与其他单位资产关联、隶属关系框图本框图须提供涉及投标人利益关系的所有资产关联情况，应在本框图内明确显示投标人的投资人、母公司、分公司及其控股和参股公司。 七、其他材料1、招标人按规定报备后的标有编号的补遗书（如有）。 浙 江 省（项目名称） 标段勘察设计投 标 文 件第二卷技术文件投标人： （盖单位章）年月日目 录八、技术建议书八、技术建议书（20000字以内）主要内容包括：1、对招标项目的理解和总体设计思路；2、对招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施；3、勘察设计工作量及计划安排；4、勘察设计的质量保证措施、进度保证措施；5、后续服务的安排及保证措施；6、其他建议；（附必要的图纸） 注：技术建议书采用标准图框A3 幅面，单独装订成册（仅限一册，含文字说明、工程估算在内，总页数不限）。图框格式 年 月说明：上、下及右边距分别为1cm，左页边距为2.5cm。时间图号（图名） 工程 投标人浙 江 省（项目名称） 标段勘察设计投 标 文 件第三卷报价清单投标人： （盖单位章）年月日目 录一、报价函二、报价清单说明三、公路工程勘察工作报价清单表四、公路工程设计工作报价清单表五、报价清单汇总表?? 一、报 价 函致：（招标人全称）经研究（项目名称）勘察设计招标文件的全部内容（含第 号至第 号补遗书）后，我方就上述勘察设计任务及相关服务进行投标。根据分析计算，我方愿以投标价人民币（大写） 元（￥元），完成本招标规定的所有工作内容，并接受招标文件第三章“评标办法”第2.8款规定的对本投标价进行的“算术性修正”。同时，我方承诺：本投标价最终受“通用合同条款”第7.1款和专用合同条款第7.6款的约束和调整。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地 址： 网 址：电 话：传 真：邮政编码：年月日二、报价清单说明1.“报价清单”应与“投标须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”和“勘察设计技术要求”一起使用。投标人应根据本招标项目前一阶段批复意见和强制性要求，按照本招标文件规定的勘察设计工作内容和计划工作量，认真阅读分析本招标项目勘察设计原始资料，在编制完成技术建议书的前提下，慎重提出“报价清单”，并以此作为本招标项目勘察设计费的基础。2. 投标人应按照国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部有关标准、规范、规程、定额、办法、示例等要求的内容和深度，开展本招标项目的勘察设计工作，并将勘察设计费计入相应的报价项目中。“报价清单”所列的报价，应包括测量、勘察、测试、设计等为完成本项目勘察设计全过程的一切费用，包括按合同规定应完成的勘察设计费和后续服务费（招标配合和施工配合）、与勘察设计文件审查有关的各种会议的会务费以及设计人自行委托咨询的咨询费、利润、税金等与此有关的一切费用。3. 公路工程勘察设计各阶段工作量及费用划分比例，应符合国务院价格主管部门制定的《工程勘察设计收费标准》的规定。4. “报价清单”为通用表格，投标人应根据本招标项目工作内容，按照表格格式详细填写，以免遗漏或有误。投标人没有报价的项目，发包人将认为有关费用己包含在其他项目之中，不另行支付。凡清单项目中未包含的但在勘察设计中又必须完成的工作内容，均被认为已包含在清单各项目报价中，发包人不另行支付。5. 投标人在“报价清单”中的报价应以人民币为单位。6. “报价清单”应单独密封在第二信封中，并注明“投标文件第三卷‘报价清单’”。7. 投标人应在“报价清单”后附详细的计算说明，包括计算方法、取费依据等，以便招标人对投标人勘察设计报价的合理性作出判断。三、公路工程勘察工作报价清单表第 标段单位：元(人民币)序号项目名称计量单位实物工作量单价金额合价金额1控制测量-1一级㎞-2二级㎞-3二等㎞-4三等㎞-5四等㎞……2地形图绘制(陆地）-11：500㎞2-21：1000㎞2-31：2000㎞2-41：5000㎞2-51：10000㎞2……3水下地形图绘图-11：200㎞2-21：500㎞2-31：1000㎞2-41：2000㎞2…….4航空测绘-11：500㎞2-21：1000㎞2-31：2000㎞2……. 续上表序号项目名称计量单位实物工作量单价金额合价金额5勘探-1钻井m-2井探m-3槽探m-4洞探m-5标准贯入试验m-6动力触探m-7静力触探m-8地质雷达点-9地质雷达km-10物探-a电法-b地震法点-c地震法点-d声波km-e测井km-f测井点……m初测km……7定测㎞……8一次定测（如有）㎞……合计：注：本清单格式仅为示例，投标人应根据本招标项目工程特点，按照《公路工程地质勘察规范》、《公路勘测规范》、《公路勘测细则》及合同条款的相关规定，核实勘察工作内容及工作量，分别列出并填写本表各勘察项目的分项及子项。同时，投标人应将详细的计算说明（包括每一分项、子项的计算依据及计算过程等)附在报价清单后面。 四、公路工程设计工作报价清单表第 标段单位：元(人民币)序号项目计量单位实物工作量单价金额合价金额一初步设计1公路-1Ⅰ级-2Ⅱ级-3Ⅲ级……2桥梁-1Ⅰ级-2Ⅱ级-3Ⅲ级-a河槽内桥梁-b河滩内桥梁……3隧道-1Ⅰ级-2Ⅱ级-3Ⅲ级……4立体交叉-1Ⅰ级-2Ⅱ级-3Ⅲ级……5交通工程及沿线设施……6环保、水保及绿化景观设计……7专题研究……二施工图设计1公路-1Ⅰ级-2Ⅱ级-3Ⅲ级……2桥梁-1Ⅰ级-2Ⅱ级-3Ⅲ级-a河槽内桥梁续上表序号项目计量单位实物工作量单价金额合价金额-b河滩内桥梁……3隧道-1Ⅰ级-2Ⅱ级-3Ⅲ级……4立体交叉-1Ⅰ级-2Ⅱ级-3Ⅲ级……5交通工程及沿线设施……6环保、水保及绿化景观设计……7专题研究……三其他……合计：注 1.本清单格式仅为示例，投标人应根据本招标项目工程特点和设计工作内容，分别列出并填写本表各设计项目的分项及子项。2.本清单表中“其他”是指工程设计实际需要或提供相关服务收取的费用，包括总体设计费、主体设计协调费、采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计文件编制费、施工图预算编制费、竣工图编制费等。3.投标人应将详细的计算说明（包括每一分项、子项的计算依据及计算过程等)附在报价清单后面。五、报价清单汇总表第 标段单位：元(人民币)序号项目费用合计备注（1）公路工程勘察（2）公路工程设计（3）合计 (1) (2) （4）浮动比例% （5）浮动后合计 (3)×[1 (4)] （6）暂列金额 (5)×5% （7）投标报价总计 (5) (6)