目录第一卷4第一章招标公告51.招标条件52.项目概况与招标范围53.投标人资格要求54.评标办法55.投标保证金56.招标文件的获取及澄清答疑发布57.投标文件的递交68.发布公告的媒介69.行政监督610.招标人补充的其它内容611.联系方式6第二章投标人须知71.总则162.招标文件183.投标文件194.投标215.开标216.评标227.合同授予228.重新招标和不再招标239.纪律和监督2310.需要补充的其他内容24第三章评标办法（经评审的最低投标价法）321.评标方法362.评审标准363.评标程序36第四章合同条款及格式60第一部分合同协议书62第二部分合同通用条款62第三部分合同专用条款631 一般约定632 发包人义务633 监理人644 承包人645 材料和工程设备666 施工设备和临时设施667 交通运输668 测量放线669 施工安全、治安保卫和环境保护6710 进度计划6711 开工和竣工6812 暂停施工6813 工程质量6814 工程质量检测6815 变更6816 价格调整6917 计价、计量与支付7018 竣工验收7119 缺陷责任与保修责任7220 保险和担保7221不可抗力7222 争议的解决7223 补充条款73第四部分合同附件及格式74第五章工程量清单（另册）871.工程量清单说明872.招标控制价编制说明及公布内容873.投标报价说明884.其他说明91第二卷95第六章图纸961.图纸目录962.图纸（另册）97第三卷98第七章技术标准和要求99第一节 一般要求991.工程说明992.承包范围1003.工期要求1014.质量要求1015.适用规范和标准1016.安全文明施工1027.治安保卫1108.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护1119.样品和材料代换11210.进口材料和工程设备11311.进度报告和进度例会11312.试验和检验11513.计日工11514.计量与支付11615.竣工验收和工程移交11816.其他要求119第二节特殊技术标准和要求1201.材料和工程设备技术要求1202.特殊技术要求1203.新技术、新工艺和新材料1204.其他特殊技术标准和要求120第三节适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程121第四卷123第八章投标文件格式124第一部分 投标函部分格式125目录126一、投标函及投标函附录127二、法定代表人身份证明129三、授权委托书130四、联合体协议书(本招标项目不需提供)131五、投标保证金132六、项目管理机构132（一）项目管理机构组成表132（二）主要人员简历表133七、拟分包计划表135八、资格审查资料136九、其他141十、承 诺 书142十一、工程款支付承诺143第二部分商务标部分格式144目录1461.已标价工程量清单内容1472.已标价工程量清单格式148第三部分技术标部分格式161 第一卷第一章招标公告张家界市阳光大道建设工程施工招标公告1.招标条件本招标项目张家界市阳光大道建设工程已由张家界市发展和改革委员会以张发改投资[2013]64号、张发改法制[2013]94号文批准建设，建设资金来自融资，投资方为张家界市经济发展投资集团有限公司，项目出资比例为100%。招标人为张家界市市政工程建设指挥部，招标代理机构为张家界百诚招标代理有限有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目名称：张家界市阳光大道建设工程；2.2建设地点：市城区子午中路至市委机关大院；2.3规模：道路全长199.7米，路幅宽24米，项目主要建设内容及规模：路面建设、排水、供电、交通设施、道路景观等，工程造价约350万元；2.4工期要求：总工期120天(日历天)；2.5质量要求：合格；2.6保修要求：按国务院2000年279号令要求保修；2.7招标范围：施工图纸及工程量清单中的全部内容。3.投标人资格要求3.1具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；湖南省外企业按照省住房和城乡建设厅湘建建[2010]136号文件要求须具有有效的入湘施工登记证；3.2具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力； 3.3项目负责人（项目经理）为市政公用工程专业二 级注册建造师执业资格，具备有效的Ｂ类安全生产考核合格证书且无在建工程；施工项目部关键岗位其他人员具体要求详见本项目招标文件第二章投标人须知前附表第10.14.1项要求；3.4本次招标不接受联合体投标；3.5张家界市行政区域外企业须在张家界市住房和城乡建设局办理备案登记（备案登记表自行到张家界市住房和城乡建设局网“资料下载”栏中下载）,投标企业必须提供真实情况，否则其投标将被拒绝。3.6投标申请人及其法定代表人、项目负责人近3年内应无行贿犯罪记录。4.评标办法本项目评标办法采用湘建建[2013]19号文件中经评审的最低投标价法。本项目资格审查方式为开标后资格审查。5.投标保证金5.1投标保证金的金额为： 陆万元，由投标人基本账户转入投标保证金的托管账户。投标保证金到账截止时间为：2013年8月28日9时0分。投标保证金具体要求详见本项目招标文件第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定。6.招标文件的获取及澄清答疑发布6.1请从2013年8月6日～2013年8月28日9时0分止（北京时间，下同）在http://www.zjjztb.com/zjjztb/（张家界市建设工程交易中心网“招标公告”栏）网上下载招标文件（含电子版工程量清单文件及电子版施工图纸），如通过网络下载，其招标文件、图纸及工程量清单与书面招标文件、图纸及工程量清单具有同等法律效力。6.2招标文件及相关资料费每套售价1000元，递交投标文件时缴纳。6.3澄清答疑采用电子邮件方式提出，并以不标明问题来源方式将疑问发送到zjjbczb@126.com邮箱。招标人对招标文件、工程量清单的澄清答疑均采用在http://www.zjjztb.com/zjjztb/（张家界市建设工程交易中心网“答疑公告”栏）上发布，投标人自行下载。7.投标文件的递交7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为2013年8月28日9时0分，地点为张家界市建设工程交易中心 （张家界市南庄路109号南庄星座17楼）。7.2逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标注的投标文件，招标人不予受理。7.3投标人须派法定代表人和拟任本项目的项目负责人亲自到场参加投标，否则，招标人不予受理。7.4本项目实行计算机辅助评标，投标人需递交电子投标文件，电子投标文件编制及报送要求详见招标文件“投标人须知前附表”及“投标人须知附表2-7”。8.发布公告的媒介本次招标公告同时在张家界政府公众信息网、张家界市住房和城乡建设局网站、张家界市建设工程交易中心网上发布。9.行政监督本次招标项目接受相关建设行政主管部门或其委托的招标投标监管机构监督。招标投标监督机构为张家界市建设工程招标投标办公室。电话：****-*******。10.招标人补充的其它内容10.1申请人在递交投标文件前应填写《行贿犯罪档案查询申请表》并且将投标人的单位全称及其所在省、市详细地址，连同其法人代表、拟派项目负责人姓名及身份证号码，报送投标人注册地检察机关进行行贿犯罪档案查询。10.2 文明施工安全措施到位，渣土运输车需封闭，进出场地有明确的具体措施。10.3 本项目的中标人须向招标人提交中标价10%的履约保证金，在签订施工合同前一次性转入招标人指定账户。11.联系方式招 标 人：张家界市市政工程建设指挥部联 系 人：卢先生电话：152*****377招标代理机构：张家界百诚招标代理有限公司地址：张家界市回龙路(岩塔)永通住宅小区E栋一单元201室联 系 人：宋先生电话：139*****027传真：****-*******邮箱：zjjbczb@126.com2013年8月6日第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：张家界市市政工程建设指挥部地址：永定区南庄路83号市住建局院内联系人：卢先生电话：152*****3771.1.3招标代理机构名称：张家界百诚招标代理有限公司 地址：张家界市回龙路(岩塔)永通住宅小区E栋一单元201室联 系 人：宋先生电话：139*****027传真：****-*******电子邮件：zjjbczb@126.com1.1.4项目名称张家界市阳光大道建设工程1.1.5建设地点市城区子午中路至市委机关大院1.2.1资金来源融资1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况/1.3.1招标范围施工图纸及工程量清单中的全部内容1.3.2计划工期计划工期： 120 日历天。计划开工日期：2013年月日计划竣工日期：2013年月日1.3.3质量要求质量标准：合格关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。1.4.1投标人资质条件和信誉资质条件：①必须具备独立的企业法人资格，并依法取得营业执照，营业执照处于有效期；湖南省外企业按省住房和城乡建设厅湘建建[2010]136号文件要求须具有有效的入湘施工登记证；②须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；财务要求：财务状况良好，流动资金满足本工程的需要。业绩要求：不作资格条件。信誉要求：在最近三年内无骗取中标或严重违约的情形。项目负责人资格：市政公用工程专业二 级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程。其他要求：（1）施工项目部其他关健岗位人员详见本章投标人须知前附表第10.14.1项要求，均不得有在建项目。（2）其他资格条件：1、张家界市行政区域外未办理入张备案登记的企业须到张家界市住房和城乡建设局办理备案登记（备案登记表自行到张家界市住房和城乡建设局网“资料下载”栏中下载）,投标企业必须提供真实情况，否则其投标将被拒绝； 2、项目技术负责人应具有相关专业中级及以上技术职称，无在建项目；3、投标人为其拟任项目部关键岗位人员办理了社会养老保险；4、投标申请人及其法定代表人、项目负责人近3年内应无行贿犯罪记录。1.4.2是否接受联合体投标□√不接受□接受，应满足下列要求：联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。1.9.1踏勘现场□√不组织□组织，踏勘时间： 年 月日踏勘集中地点：1.10.1投标预备会□√不召开□召开，召开时间： 年 月日召开地点：1.10.2投标人提出问题的截止时间和提问方式截止时间：在投标截止时间10天前投标人的提问方式：□√在 电子邮箱 上提问□书面提问1.10.3招标人书面澄清的时间和发布方式截止时间：如澄清的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间15天前发布；如果澄清的内容不影响投标文件编制的，应当在投标截止时间3天前发布招标人澄清文件发布方式：□√在张家界市建设工程交易中心网上发布□书面发布1.11分包□√不允许□允许，分包内容要求：/ 1.12偏离□√不允许□允许，可偏离的项目和范围见第七章 “技术标准和要求”：允许偏离最高项数：偏差调整方法：2.1构成招标文件的其他材料工程量清单、施工图纸及招标答疑等补充文件。2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间和提问方式截止时间：在投标截止时间10天前投标人要求澄清招标文件的提问方式：□√在电子邮箱上提问□书面提问2.2.2投标截止时间2013年8月28日09时00分3.1.1构成投标文件的其他材料开标时要求提交的证书及证明原件如下：（1）法定代表人及项目负责人各自本人身份证；（2）营业执照副本；（3）资质等级证书副本；（4）企业安全生产许可证副本；（5）入湘施工登记证（仅省外企业提供）,入张施工企业备案登记表（张家界市行政区域外投标企业提供）；（6）建造师注册证书、B类安全生产考核合格证书；（7）技术负责人职称证书；（8）施工员、质量员、安全员、标准员、机械员、材料员、资料员上岗证书；安全员安全考核合格证书C证；（9）省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，提供其证书真伪查询官方网站网址，或提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明。省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供施工项目部关键岗位人员无在建工程证明；（10）企业基本户开户许可证；(11) 投标保证金汇款凭证；（12）施工项目部关键岗位人员养老保险查询单；(13) 当地检察机关出具的行贿犯罪档案查询单；说明：（1）如果以上原件正在年检，则必须提供年检单位出具的有效盖章证明原件。（2）投标人应将以上原件装入资料袋内单独提交(法人和项目负责人身份证除外，需现场查验），原件需列详细清单。（3）施工项目部关键岗位人员证书原件按投标人实际配备的施工项目部岗位人员核查，但投标人必须满足本项目建设规模和招标文件所要求的最低岗位人员配备标准。（4）投标人已按相关建设行政主管部门或其委托的招标投标监管机构要求已进行了原件备案的，其中 可不提供原件，但须提供已备案的证明材料。3.3.1投标有效期90天，从投标截止时间算起。3.4.1投标保证金投标保证金的形式：银行转帐、电汇等方式。投标保证金的金额：陆万元整递交方式：投标保证金必须从投标人单位的基本账户转入投标保证金的托管账户并在投标截止时间前到账。招标人不接受以现金方式提交的投标保证金，以现金方式提交的投标保证金无效。投标保证金专户： 开户名称：张家界市住房和城乡建设局张家界市建设工程招标投标办公室开户银行：中国农业银行股份有限公司张家界分行帐号：188*****040010913（1）交纳投标保证金，必须在银行进帐单上注明“ （项目名称）”的投标保证金，如果没注明的，由此造成无法查实是否到帐的，后果由投标人自行负责。（2）未中标的投标人的投标保证金于中标通知书发出之日起5天内退还（无息）。（3）中标人的投标保证金退还按照招标文件的规定办理。3.5.2近年财务状况的年份要求以投标人上一年度经会计事务所认定的资产负债表、损益表和审计报告提供为准；从每年的1月1日至4月30日，如投标人无法提供上一年度上述资料，则可以再上一年度的上述资料为准，否则相应评审项目不予计分；从每年的5月1日开始至12月31日，投标人应当提供上一年度上述资料，否则相应评审项目不予计分；如投标人能够提供上一年度的上述资料而没有提供，且造成评审计分有利于该投标人，应当按弄虚作假处理。3.5.3近年完成的类似项目的年份要求3年（指2010年8月起至2013年7月止）3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求2年（指2011年8月起至2013年7月止）3.6.3签字和（或）盖章要求（1）投标文件封面、投标函、已标价的工程量清单（仅包括投标报价书封面、编制说明、投标报价汇总表）及招标文件第八章“投标文件格式”规定处必须同时由投标人的法定代表人或其委托代理人签字后加盖单位章。（2）投标报价书封面、编制说明和投标报价汇总表都应由注册造价工程师签名并盖其执业专用章，同时将该造价师注册证书复印件附在其投标文件中。注册造价工程师属投标人本单位的，其注册单位名称应与投标人名称一致。如委托编制投标报价，应委托具备相应资质的造价咨询机构编制，并在投标文件中附有造价咨询机构的资质证书和委托合同（协议书）复印件，投标文件中签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致；工程造价咨询机构在同一招标项目中，只得接受一个投标人的委托编制投标报价文件，否则其编制的投标报价文件无效。（3）上述签字盖章要求投标文件正本须本人亲笔签字、盖章必须为原章，副本可用正本复印。（4）电子投标文件需加盖相应的电子签章，个人签字处可用个人电子签章代替。3.6.4投标文件份数a、纸质投标文件：投标函、商务标与技术标部分（明标）各一式两份，其中正本一份，副本一份； b、电子投标文件：正用壹份、备用壹份；c、投标完成后，由中标单位给招标人另行提供三份投标文件。3.6.5装订要求按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：□不分册装订√分册装订，共分3册，分别为：投标函部分：包括投标函目录的内容；商务标部分，包括商务标目录的内容；技术标部分，包括技术标目录的内容；每册采用胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，提倡双面打印。电子投标文件：统一采用招投标专用U盘，单独密封。提示：招标人根据项目情况可对商务标部分中的“分部分项工程量清单/施工措施项目清单综合单价分析表”的份数、装订和密封作另行要求。4.1.2封套上写明招标人的地址：永定区南庄路83号市住建局院内招标人全称：张家界市市政工程建设指挥部投标人全称：投标人的地址：（项目名称）施工招标投标文件在2013年 月日 09时 00分前不得开启。4.2.2递交投标文件地点地点：张家界市建设工程交易中心地址：张家界市南庄路109号南庄星座17楼4.2.3是否退还投标文件□√否□是，退还安排：5.1开标时间和地点开标时间：2013年8月28日上午09:00时整（北京时间）开标地点：张家界市建设工程交易中心5.2开标程序（1）密封情况检查：由投标人推选代表相互查验（2）开标顺序：按递交投标文件先后顺序开启6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：5人，其中招标人代表1 人，专家 4人。评标专家确定方式：全部从政府评标专家库中随机抽取。分工：评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组，但最终评审结果须全体评标委员会一致认可。招标人评委资格：进入评标委员会的招标人代表应当具备评标专家相应的或者类似的条件和水平。7.1是否授权评标委员会确定中标人□是□√否，推荐的中标候选人数：1-3个7.3.1履约担保履约担保形式：银行转账；履约担保金额：中标价的10%，在签订施工合同前一次性转入招标人指定账户。10.需要补充的其他内容10.1 词语定义10.1.1类似项目□房屋建筑工程：（指结构、规模、面积、层次、跨度、工程地点等相近）□√道路工程：（道路等级、路面类型、工程地点等相近）□桥梁工程：（结构类型、桥跨、工程地点等相近）□其它市政工程：（专业、规模、工程地点等相近）10.1.2不良行为记录不良行为记录是指：不良行为记录包括工程质量、安全生产、市场行为等方面的情况。省建设厅发布的《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》是确认本省行政区域内不良行为记录的依据，其有效期限统一按省建设厅发布《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》文件的时间计算；本省行政区域外的县级及以上建设行政主管部门（包括其建设工程质量和安全生产监督机构）或安全生产监督管理部门作出的行政处罚决定，以及通过文件或网上公布等形式作出的通报、录入违法违规或不良行为提示系统、发布违法违规或不良行为记录等形式，均为确认本省行政区域外不良行为记录的依据，当相关部门或机构没有同时确定其程度为一般或是严重时应当按照严重不良行为记录扣分；本省行政区域外的同一不良行为记录的有效期限应当按照以下顺序计算：行政处罚决定书下达的时间——文件发布的时间——网上公布的时间；有权部门公布的拖欠克扣农民工工资行为为确定严重不良行为记录的依据。省外企业应当在投标文件中如实反映和提供企业及其拟任项目负责人和技术负责人有效期限内的不良行为记录，并附企业注册所在地省级建设行政主管部门的证明文件原件以及相关行政处罚决定书、文件或网上下载资料的复印件。当投标人提供的证明文件与经查实的事实有出入时，以经查实的事实为依据，如证明文件相对经查实的事实对投标人有利时，应当按照弄虚作假处理并认定其为不合格投标人。企业不良行为记录扣分有效期为6个月，拟任项目负责人和技术负责人不良行为记录扣分有效期为24个月，按不良行为记录的相关规定计算。本招标项目对 /不良行为记录不予扣分。10.1.3工程获奖情况如果招标项目的工程类型与获奖工程的工程类型不一致，则该获奖工程不能加分（如房建获奖工程不能加到市政工程，市政获奖工程不能加到房建工程）；招标项目的工程规模及面积没有达到相应奖项所要求的规模及面积时，该奖项不能加分；其中外省（市）的奖项以本省相应奖项的规模及面积要求为准，AAA级安全文明标准化诚信工地、全国建筑工程装饰奖、全国金杯示范工程以芙蓉奖的规模及面积要求为准；外省（市）由省级建设行政主管部门或省级建筑业协会评定的综合工程质量奖项按省优质工程奖加分，投标人如能提供每年该奖项工程数量控制在50项以内的有效证明文件，则该获奖工程按芙蓉奖加分；专业工程招标时，若为具有相应招标专业工程资质的总承包资质企业或多项专业工程承包资质企业的工程获奖，且获奖证书或表彰文件中不能体现相应招标专业工程时，则需提供承包合同且合同内容须包含该专业工程，否则该奖项不加分；若为不构成实体的专业工程（如土石方工程、场地平整、基坑支护工程等），则除AAA级安全文明标准化诚信工地和省创建安全质量标准化示范工地奖项可以加分外，其他所有奖项不加分。企业及拟任本招标项目的项目负责人对同一工程的同类奖项获奖加分、或企业同时通过省、市安全认证计分，只能按最高奖项（级）加（计）分，不得重复加（计）分。鲁班奖、AAA级安全文明标准化诚信工地、全国建筑工程装饰奖、全国金杯示范工程累计加分不超过3项。当芙蓉奖、省优质工程、省安全质量标准化示范工程、省创建安全质量标准化示范工地等累计加分不超过7项时，按附表中评审标准加分；当芙蓉奖、省优质工程、省安全质量标准化示范工程、省创建安全质量标准化示范工地等累计超过7项时，超过7项部分按表中评审标准五分之一加分。拟任本招标项目的项目负责人获奖工程加分的工程项目合计不得超过2项。企业及其拟任项目负责人所承担工程获奖加分，鲁班奖以提交投标文件截止时间前2个年度为准，省创建安全质量标准化示范工地以上个半年为准，其他奖项以上年度情况为准，凡上年度（或上个半年）上述奖项尚未正式发文宣布的，以再上1个年度（或再上1个半年）情况为准，发布表彰文件的按文件发布时间计算，没有发布表彰文件的按证书注明时间计算。本招标项目对 /奖项不予加分。10.1.4企业安全认证以相关证书注明的有效期为准10.2招标控制价招标控制价□招标控制价为： 元详见本招标文件附件： / 。□√招标控制价招标代理机构将在投标截止时间十日前在张家界市建设工程交易中心网上公布。投标人自行查阅，招标代理机构不另行通知。投标人在投标截止时间72小时前，可对招标控制价向招标人或招标代理机构书面提出异议；招标人对招标控制价若有调整，则在投标截止时间24小时前在张家界市建设工程交易中心网上公示。投标人自行查阅，不另行通知。10.4投标文件电子版是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版□不要求√要求，投标文件电子版内容：投标函部分、商务标部分、技术标部分投标文件电子版份数： 正用壹分、备用壹分 投标文件电子版形式： 招投标专用U盘 投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样，接收标书时由监管部门监督先行解封并上传至评标系统，开标时由各投标人提供CA证书锁进行标书解密。10.5计算机辅助评标是否实行计算机辅助评标□否□√是，投标人需递交纸质投标文件一份，同时按本须知附表2-7“电子投标文件编制及报送要求”编制及报送电子投标文件。计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。10.6投标人代表出席开标会身份验证按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人和拟任项目负责人参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件和拟任项目负责人建造师注册证书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，招标人不予受理。10.7中标公示□√在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在张家界政府公众信息网、张家界市建设工程交易中心网“中标候选人公示”栏予以公示。公示期不少于3天（日历日）10.8知识产权构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。10.9重新招标的其他情形除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。10.10同义词语构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。10.11监督本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。10.12解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。10.13建设工程交易服务费和招标代理服务费（1）招标人和中标人在中标通知书发出之前，招标人和中标人须向张家界市建设工程交易中心交纳交易服务费，收费标准按湖南省物价局湘价服【2009】157号文件规定。（2）招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件规定的标准收取。招标代理服务费的币种：人民币。（3）招标代理服务费的支付方式及支付时间：现金，在开标结束签发中标通知书后三日内一次性付清。10.14 招标人补充的其他内容10.14.1施工项目部关键岗位人员要求（1）施工项目部关键岗位人员指项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员、标准员、机械员、材料员、资料员。（2）投标人应按照国家和省有关法律法规、规范标准和湘建建[2010]109号文《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》规定配备施工项目部关键岗位人员。其中施工项目部关键岗位人员数量不得低于湘建建[2010]109号文规定的最低配备标准，即至少项目负责人 1 人、技术负责人 1人、施工员 1 人、安全员1 人、质量员1 人、标准员/ 人、机械员/ 人、材料员/ 人、资料员/ 人。（3）施工项目部关键岗位人员不得同时在二个及二个以上的建设工程项目中任职。（4）施工项目部关键岗位人员必须是本企业在职人员（提供近 12个月劳动保障部门出具的社保证明）。（5）关键岗位人员应持有相应的岗位资格证书，岗位资格证书注明了单位名称的，应与投标人一致。即项目负责人（项目经理）为 市政公用工程专业 二级注册建造师执业资格，具备有效的Ｂ类安全生产考核合格证书；技术负责人具有相关 专业 中级以上（含中级） 职称；施工员具有岗位资格证书；安全员具有岗位资格证书和安全考核合格证书C证；质量员具有岗位资格证书；标准员具有岗位资格证书；机械员具有岗位资格证书；材料员具有岗位资格证书；资料员具有岗位资格证书。（6）省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，其证书应能通过互联网查询真伪，或提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明。省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供施工项目部关键岗位人员无在建工程证明；（7）省内企业关键岗位人员在建工程情况和省外企业关键岗位人员在湖南省内在建工程情况以“湖南省建筑工程监管信息平台（http://www.hunanjz.com）”上查询的结果为准。10.14.2其他要求（1）中标通知书发出以前，中标候选人及其拟项目负责人和技术负责人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格；（2）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理；（3）招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省、市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准；（4）投标人对招标人（包括招标代理机构）发售的招标文件内容有异议的应在接到招标文件后5个工作日前向招标人或招标代理机构或行政监管部门提出，否则视为认可招标文件的内容和条款。 投标人须知正文部分1.总则1.1 项目概况1.1.1根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2 资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3 招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4 投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。（l）资质条件：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；（6）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约。1.5 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7 语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9 踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10 投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，按投标人须知前附表规定的方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11 分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.12 偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2.招标文件2.1 招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告； （2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他资料。根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2 招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间前10日内按投标人须知前附表规定的方式，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间15日前按投标人须知前附表规定的方式发布，投标人自行查阅，招标代理机构不另行通知且不需投标人确认。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，相应推迟投标截止时间；如修改的内容不影响投标文件编制的，应当在投标截止时间3天前发布。2.3 招标文件的修改在投标截止时间15日前，招标人可以修改招标文件，所有招标修改均按投标人须知前附表规定的方式发布，投标人自行查阅，招标代理机构不另行通知且不需投标人确认。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，相应推迟投标截止时间。3.投标文件3.1 投标文件的组成3.1.1投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分三部分内容组成，应包括下列内容：（一）投标函部分：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明；（3）授权委托书；（4）联合体投标协议(若有)（5）投标保证金；（6）项目管理机构；（7）拟分包项目情况表（8）资格审查资料；（9）其他资料；（10）承诺书；（11）工程款支付承诺。具体内容详见招标文件第八章投标文件的格式。（二）商务部分：其内容为已标价工程量清单，具体内容详见招标文件第八章投标文件的格式。（三）技术部分：具体内容详见招标文件第八章投标文件的格式。3.1.2投标文件的具体内容详见招标文件第八章投标文件的格式。3.2 投标报价3.2.1 本次招标工程设投标报价控制上限值和单项子目控制上限值，投标报价控制上限值根据张家界增辉建设工程咨询有限公司编制的，经张家界市财政投资评审中心评审、张家界市建设工程造价管理站核准后总造价下浮6%（招标控制价和单项子目控制价在开标前10天公布）。3.2.2 请各投标人在下浮6%后的招标控制价和单项子目招标控制价范围内自主报价。3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.4 根据张政发【2006】19号《张家界市人民政府关于印发张家界市市城区商品混凝土管理办法的通知》，混凝土工程按商品混凝土计价。3.3 投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4 投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。3.4.2投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3未中标投标人的投标保证金于中标通知书发出之日起五个工作日内退还（无息）。3.4.4中标人的投标保证金在与招标人签订合同、交纳建设工程交易服务费及招标代理服务费后五 个工作日内无息原路退还。3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5 资格审查资料3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证副本等材料的复印件。省外企业按照省住房和城乡建设厅湘建建[2010]136号文件须附有效的入湘施工登记证复印件；张家界市行政区域外入张施工企业备案登记表复印件。3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书和竣工验收备案登记表的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.6 投标文件的编制3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等内容作出实质性响应。3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认并加盖单位章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.6.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.6.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4.投标4.1 投标文件的密封和标记4.1.1投标文件的正本与副本一起包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.3未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2 投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3 投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1 开标时间和地点招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人及项目负责人准时参加。5.2 开标程序主持人按下列程序进行开标：（l）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；（7）投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（8）开标结束。6.评标6.1 评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；从政府评标专家库随机抽取的评标专家属招标人或其上级主管部门或其下属单位的人员；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；在本招标项目投标人编制投标文件过程中有过参与、指导、咨询等行为的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3 评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1 定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2 中标通知在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3 履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4 签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.重新招标和不再招标8.1 重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（l） 投标截止时间止，投标人少于3 个的；（2） 经评标委员会评审后否决所有投标的。8.2 不再招标重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5 投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。附表2-1：开标记录表 （项目名称）施工开标记录表开标时间：年月日时分开标地点：（一）开标记录序号投标人密封情况投标报价（元）质量目标工期保修承诺投标保证金投标人委托代理人签名 （二）开标过程中的其他事项记录（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）招标人：记录人： 监督人员：年月日附表2-2：投标文件递交时间和密封及标识检查记录表（项目名称）施工投标文件递交时间和密封及标识检查记录表招 标 人： 序号投标人投标文件递交时间投标文件密封情况投标文件标识情况备注年月 日时 分□密封完好，符合招标文件规定□未密封或密封不符合招标文件规定□标识完整，符合招标文件规定□未标识或标识不符合招标文件规定年月 日时 分□密封完好，符合招标文件规定□未密封或密封不符合招标文件规定□标识完整，符合招标文件规定□未标识或标识不符合招标文件规定年月 日时 分□密封完好，符合招标文件规定□未密封或密封不符合招标文件规定□标识完整，符合招标文件规定□未标识或标识不符合招标文件规定年月 日时 分□密封完好，符合招标文件规定□未密封或密封不符合招标文件规定□标识完整，符合招标文件规定□未标识或标识不符合招标文件规定年月 日时 分□密封完好，符合招标文件规定□未密封或密封不符合招标文件规定□标识完整，符合招标文件规定□未标识或标识不符合招标文件规定年月 日时 分□密封完好，符合招标文件规定□未密封或密封不符合招标文件规定□标识完整，符合招标文件规定□未标识或标识不符合招标文件规定如对以上投标人递交的投标文件的密封及标识情况记录无异议，请投标人委托代理人或法定代表人签字确认：如对以上投标人递交的投标文件的密封及标识情况记录有异议，请投标人委托代理人或者法定代表人提出，并说明理由：招标人：记录人： 监督人员：年月日附表2-3：投标人身份证明验证表 （项目名称）施工投标人身份证明验证表序号投标人法定代表人身份证明授权委托代理人（姓名和身份证号码）有关情况记录投标人委托代理人签名招标人签字/日期：监督人员签字/日期： 年月日附表2-4：问题澄清通知问题澄清通知编号：（投标人名称）： （项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至 （详细地址）或传真至 （传真号码）。采用传真方式的，应在 年 月 日 时前将原件递交至（详细地址）。（项目名称）标段施工招标评标委员会年 月 日 附表2-5：问题的澄清问题的澄清、说明或补正 编号：（项目名称）施工招标评标委员会：问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：1.2.……投标人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字）年 月 日 附表2-6：中标通知书中 标 通 知 书中标编号： ：很高兴地通知您，项目 工程施工公开招标评标工作已经结束，经评标委员会认真评定、媒体公示评审结果并报主管部门备案，确定贵单位为中标人。工程概况：中标范围：中标总价格：（大写）： （小写）：其中分部分项工程费：措施项目费：其中安全防护文明施工措施费：其他项目费：规费：税金：工期：天；质量标准：项目负责人：，注册建造师注册证号：，身份证号码： 技术负责人：，身份证号码：，施工员： ，岗位证书编号： ，身份证号码： 安全员： ，岗位证书编号： ，身份证号码： 质量员： ，岗位证书编号： ，身份证号码： 标准员： ，岗位证书编号： ，身份证号码： 机械员： ，岗位证书编号： ，身份证号码： 材料员： ，岗位证书编号： ，身份证号码： 资料员：，岗位证书编号： ，身份证号码：请贵单位在收到本通知书原件后30天内，与招标人联系办理合同签订等有关事项。付款方式：特此通知。招标人：（法人签字或盖章）招标代理机构：（法人签字或盖章）招标人：（公章）招标代理机构：（公章）招投标监管机构备案（签章）：年月 日附表2-7：电子投标文件编制及报送要求电子投标文件编制及报送要求备注：采用计算机辅助评标，包括采用电子化招标投标的，本附表应当作为本章“投标人须知”的附件，由招标人根据各地和招标项目的具体情况给予规定。1、本项目实行计算机辅助评标。递交的电子标书须加盖对应的电子印章，采用CA证书加密。电子标书制做软件、电子印章及CA证书的办理流程及方法详见张家界市建设工程交易信息网（http://www.zjjztb.com）“用户办理电子化资料须知”。电子投标文件使用《智多星电子标书制做软件》，使用其他软件制做标书不能正确导入计算机辅助评标系统的按废标处理。办理咨询电话：****-*******.2、电子标书格式按《湖南省房屋建筑和市政工程施工电子化招投标数据接口标准》投标文件后缀名必须为.TBS，文件内容包括三部分：按“资格审查申请文件和投标文件数据接口标准”提供的数据接口XML文件、按“资格审查文件和招标文件”规定的目录结构而固化生成具有法律效力的电子化文档、按“工程量清单计价数据接口标准”提供的投标报价的数据接口XML文件3、投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。4、本项目电子标书制做软件的使用由长沙智多星信息技术有限公司提供技术支持，技术支持电话：133*****813。第三章评标办法（经评审的最低投标价法）评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标 准投标人名称与投标文件名、营业执照、资质证书、安全生产许可证、省外企业入湘登记证（仅省外企业）、市外入张施工企业备案登记表（仅市外企业）一致，否则为不合格投标人投标文件签字盖章若未按第二章“投标人须知前附表”第3.6.3项规定的，则为不合格投标人投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求，若投标文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，则为不合格的投标人报价唯一只能有一个有效报价，否则为不合格投标人联合体协议书（如有的话）符合第二章第1.4.2条的要求，否则为不合格投标人详见本章附表3-32.1.2原件与复印件查验标准营业执照副本原件与投标文件投标函中所附营业执照副本复印件内容一致，否则为不合格投标人资质等级证书副本原件与投标文件投标函中所附资质证书副本复印件内容一致，否则为不合格投标人企业安全生产许可证副本原件与投标文件投标函中所附企业安全生产许可证副本复印件内容一致，否则为不合格投标人入湘施工登记证（仅省外企业）原件与投标文件投标函中所附入湘施工登记证复印件内容一致，否则为不合格投标人张家界市行政区域外入张施工企业备案登记表原件与投标文件投标函中所附入张施工企业备案登记表复印件内容一致，否则为不合格投标人建造师注册证书、B类安全生产考核合格证书原件与投标文件投标函中所附建造师注册证书、B类安全生产考核合格证书复印件内容一致，否则为不合格投标人技术负责人职称证书原件与投标文件投标函中所附技术负责人职称证复印件内容一致，否则为不合格投标人施工员、质量员、安全员、标准员、机械员、材料员、资料员岗位资格证书最低配备数量限制内，原件与投标文件投标函中所附施工员、质量员、安全员、标准员、机械员、材料员、资料员岗位资格证书复印件内容一致，否则为不合格投标人安全员安全考核合格证书C证最低配备数量限制内，原件与投标文件投标函中所附安全员安全考核合格证书C证复印件内容一致，否则为不合格投标人省外企业关键岗位人员证书真实性证明和无在建工程证明原件与投标文件投标函中所附省外企业关键岗位人员证书真实性证明和无在建工程证明复印件内容一致，否则为不合格投标人企业基本户开户许可证原件与投标文件投标函中所附企业基本户开户许可证复印件内容一致，否则为不合格投标人投标保证金原件与投标文件投标函中所附投标保证金复印件内容一致，否则为不合格投标人项目部关键岗位人员养老保险查询单原件与投标文件投标函中所附项目部关键岗位人员养老保险查询单复印件内容一致，否则为不合格投标人检察机关出具的行贿犯罪档案查询单原件与投标文件投标函中所附检察机关出具的行贿犯罪档案查询单内容一致，否则为不合格投标人原件提供是否齐全投标人是否按规定提供原件 详见本章附表3-4?条款号评审因素评审标准2.1.3资格评审标准营业执照具备有效的营业执照企业资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定企业安全生产许可证具备有效的安全生产许可证入湘施工登记证（仅省外企业）省外企业具备有效的入湘施工登记证张家界市行政区域外入张施工企业备案登记表原件与投标文件投标函中所附入张施工企业备案登记表复印件内容一致，否则为不合格投标人财务状况符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定类似项目业绩符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定信誉符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定项目负责人资格符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定详见本章附表3-5?条款号评审因素评审标准2.1.4响 应 性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定，若投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的，则为不合格投标人工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，若投标文件载明的工期超过招标文件规定且无正当理由说明的，则为不合格投标人工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定，若投标文件载明的质量标准低于招标文件规定的，则为不合格投标人投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定，若投标有效期短于招标文件规定的，则为不合格投标人权利义务投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定已标价工程量清单（投标报价文件）1、投标报价文件由投标人自行编制的，应当由注册在本企业的造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章；投标人委托他人编制投标报价文件的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在投标文件中附有委托合同，其投标报价文件应当注明委托人和被委托人并加盖各自法人公章，同时由被委托人的注册造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位应当与被委托人一致。2、工程造价咨询机构在同一招标项目中，只得接受一个投标人的委托编制投标报价文件。3、符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程数量。4、低于（含等于）第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价。5、投标报价措施项目清单中的安全文明施工措施费未低于规定标准，规费和税金按照国家和省有关规定计价。6、投标报价中最终体现的人工工资单价不低于省住房和城乡建设厅发布的最低人工工资单价。7、工程量清单中暂估价、暂列金额未发生变化的。上述若有一条不符合，则投标报价无效，按废标处理。技术标准和要求符合第七章“技术标准和要求”规定，若投标文件载明的保修承诺不符合招标文件要求的，则为不合格投标人详见本章附表3-6条款号评审因素评审标准2.1.5施工组织设计和项目管理机构评审标准施工方案与技术措施合格或不合格质量管理体系与措施合格或不合格安全管理体系与措施合格或不合格环保管理体系与措施合格或不合格工程进度计划与措施合格或不合格资源配备计划合格或不合格主要项目管理人员合格或不合格施工设备合格或不合格试验、检测仪器设备合格或不合格详见本章附表3-7条款号编列内容2.2详细评审1.按照招标文件规定的量化因素及量化标准进行价格折算，以及算术错误修正结果，对投标报价进行价格折算，计算出评标价；2．判断投标报价是否低于投标人企业成本，不低于其成本的为有效投标报价；3．对有效投标报价从低至高依次进行评审，直至确定出3个有效投标报价或3个中标候选人；4．澄清、说明或补正；5．对有效投标报价从低至高排序并据此确定投标人的排序。3.1.2废标条件详见本章附件3-B：废标条件3.1.3算术错误修正详见本章附表3-10：算术错误分析及修正记录表3.2.1价格折算方法详见本章附件3-C：评标价格计算方法3.2.2判断投标报价是否低于其成本详见本章附件3-D：投标人成本评审方法核验原件的具体要求没有提供原件或者原件提供不全的或原件与复印件内容不一致的，则为不合格投标人实行开标前资格审查的，在评标时对资格评审的要求已实行开标前资格审查，且同一内容已审查并没有更新的，可不对以上“第2.1.2项原件与复印件查验、第2.1.3项资格评审”二项内容进行评审。 评标办法（经评审的最低投标价法）正文部分1.评标方法本次评标按照湖南省住房及城乡建设厅湘建建[2013]19号文件《湖南省房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的量化因素及量化标准进行价格折算，以及算术错误修正结果，对投标报价进行价格折算，计算出评标价；判断投标报价是否低于投标人企业成本，不低于其成本的为有效投标报价；对有效投标报价从低至高依次进行评审，直至确定出3个有效投标报价或3个中标候选人；评标委员会对投标文件不明确处要求澄清、说明或补正；对有效投标报价从低至高排序并据此确定投标人的排序。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。2.评审标准2.1 初步评审标准2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2 原件与复印件检验标准：见评标办法前附表（适用于开标后资格审查）。2.1.3资格评审标准：见评标办法前附表（适用于开标后资格审查）。2.1.4 响应性评审标准：见评标办法前附表。2.1.5 施工组织设计和项目管理机构评审标准：见评标办法前附表。2.2 详细评审标准详细评审标准：见评标办法前附表。3.评标程序3.1 初步评审3.1.1评标委员会对投标人根据本文件第二章投标人须知前附表第3.1.1项规定提交的有关证明和证件的原件，进行审查核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于开标后资格审查的）。3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；（2）以他人名义投标的；以行贿手段谋取中标的；（3）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3 评标委员会检查投标人投标报价是否有算术错误，算术性错误分析和修正按以下原则进行，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2 详细评审3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价。3.2.2 评标委员会对通过初步评审合格的投标人的投标报价审查，审查其投标报价的详细内容是否涵盖招标项目的范围和内容，确定有效投标报价；若发现投标人的报价明显低于其他投标报价使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人澄清、说明或补正，作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。3.3 投标文件的澄清和补正3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4 评标结果3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。?附件3-A：评标详细程序评标详细程序A0.总则本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。A1.基本程序评标活动将按以下五个步骤进行：（1）评标准备；（2）初步评审：（3）详细评审；（4）澄清、说明或补正；（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。A2.评标准备A2.1 评标委员会成员签到评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见附表3-2。A2.2 评标委员会的分工评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组，但最终评审结果须全体评标委员会一致认可。A2.3 熟悉文件资料A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价或标底（如果有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。A2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）A2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。A2.4.2 在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。清标工作与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。A2.4.3 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。A3.初步评审A3.1 形式评审评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表3-3记录评审结果。A3.2 资格评审A3.2.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表3-4、附表3-5记录评审结果。A3.3 响应性评审A3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表3-6记录评审结果。A3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。（适用于设立招标控制价的情形）A3.4 施工组织设计和项目管理机构评审评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的施工组织设计和项目管理机构进行评审，并使用附表3-7记录评审结果。A3.5 判断投标是否为废标A3.5.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件3-B中集中列示。A3.5.2 本章附件3-B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。A3.5.3 评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件3-B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。A3.6 算术错误修正评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。评标委员会对算术错误的修正应向投标人作书面澄清。投标人对修正结果应书面确认。投标人对修正结果有不同意见或未作书面确认的，评标委员会应重新复核修正结果，再次按上述程序分别进行确认、复核。A3.7 澄清、说明或补正在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。A4.详细评审只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。A4.1价格折算A4.1.1 评标委员会根据评标办法前附表、本章附件3-C中规定的程序、标准和方法，以及算术错误修正结果，对投标报价进行价格折算，计算出评标价。A4.2 判断投标报价是否低于成本根据本章第3.2.2项的规定，评标委员会根据本章附件3-D中规定标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。A4.3 澄清、说明或补正在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。A5.推荐中标候选人或者直接确定中标人A5.1 汇总评标结果投标报价评审工作全部结束后，评标委员会应填写评标结果汇总表。A5.2 推荐中标候选人A5.2.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：（1）评标委员会对有效的投标按照评标价由低至高的次序排列，根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款的规定推荐中标候选人。（2）如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按评标价由低至高的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。A5.2.2 投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。A5.3 直接确定中标人第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会对有效的投标按照评标价由低至高的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。A5.4 编制及提交评标报告评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：（1）基本情况和数据表；（2）评标委员会成员名单；（3）开标记录；（4）符合要求的投标一览表；（5）废标情况说明；（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）：（8）经评审的投标人排序；（9）推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；（10）澄清、说明或补正事项纪要。A6.特殊情况的处置程序A6.1 关于评标活动暂停A6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。除特殊情况外，评标活动不得暂停。A6.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待特殊情况的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。A6.2 关于评标中途更换评标委员会成员A6.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。（3）湘建建[2013]19号文规定的情形。A6.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。A6.3 记名投票在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。A7.补充条款……?附件3-B：废标条件废标条件B0.总则本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。B1．废标条件投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：B1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。B1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。B1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。B1.5在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。B1.6评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。B1.7 投标人未按第二章“投标人须知”第10.6款规定出席开标会的。B1.8 投标报价有算术错误的，评标委员会按本章第3.1.3项规定对投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的。B1.9 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的。B1.10 投标人不能提供合法的、真实的材料证明其投标文件的真实性或证明其为合格投标人的。B1.11未按规定提供原件或原件提供不全的。……附件3-C：评标价计算方法评标价计算方法C0.总则本附件是本章“评标办法”的组成部分，评标委员会按照本章第3.2.1项的规定对投标人投标报价进行折算以计算评标价时，适用本附件所规定的方法。C1.……备注：本附件的其他具体内容由招标人根据国家有关法律法规和工程所在地适用的有关规定，结合招标项目的实际情况和拟采用的折算方法自行编写。附件3-D：投标人成本评审办法投标人成本评审办法D0.总则本附件是本章“评标办法”的组成部分，评标委员会按照本章第3.2.2项的规定，对投标人投标报价是否低于其成本进行评审和判断时，适用本附件所规定的办法。D1.评审程序D1.1 启动成本评审工作的前提条件在满足下列两项条件的前提下，评标委员会应当启动并进行本办法所规定的评审，以判别投标人的投标报价是否低于其成本：D1.1.1 投标人的投标文件已经通过本章“评标办法”规定的“初步评审”，不存在应当废标的情形；D1.1.2 投标人的投标报价低于（不含）以下限度的：□（1）招标控制价8%□√（1）投标人有效报价的投标报价算术平均值5%D1.2判断投标报价是否低于成本对低于投标人有效报价的投标报价算术平均值5%的投标报价，除招标文件另有规定外，评标委员会可以通过以下方法之一对投标报价作出评审结论：（一）直接作出投标报价是否低于其企业成本的评审结论（评标委员会应当提供书面理由）；（二）认为无法直接对投标报价作出评审结论的，对其投标人进行询价，要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料；投标人拒绝提交说明和证明材料的，应当直接作出其投标报价低于其企业成本的评审结论。（三）招标人可将低于招标控制价 （10%-15%，具体取值由招标人根据项目情况确定）的投标报价确定为成本价，低于该成本价的为无效报价，按废标处理。□√（三）招标人可将低于投标人有效报价的投标报价算术平均值6%（6%-8%，具体取值由招标人根据项目情况确定）的投标报价确定为成本价，低于该成本价的为无效报价，按废标处理。说明：D1.2项中的第（三）项应与D1.1.2项对应选择。?附件3-E：计算机辅助评标方法计算机辅助评标方法备注：本附件的具体内容由招标人根据各地和招标项目的具体情况自行编写。按张家界市建设工程交易中心计算机辅助评标系统的办法。?附表3-1：基本情况和数据表基本情况和数据表序号名称内容1项目名称2建设地点3结构类型及层数4建筑面积5要求质量标准6承包方式7要求工期8招标范围9招标方式10投标文件递交地点11投标截止时间12收到投标文件的数量13开标时间开标地址14资金来源15投标人和项目负责人资质等级16投标保证金17投标有效期18投标文件份数19评标办法20付款方式 附表3-2：评标委员会评标委员会签到表工程名称： （项目名称）标段评标时间：年月日序号姓名职称专业类别工作单位签到时间联系电话1234567 附表3-3：形式评审记录表形式评审记录表工程名称： （项目名称）标段序号评审因素投标人名称及评审意见1投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、省外企业入湘登记证（仅省外企业）、市外入张施工企业备案登记表（仅市外企业）上的名称是否一致2投标文件签字盖章是否符合第二章“投标人须知前附表”第3.6.3项签字盖章要求3投标文件格式是否符合第八章“投标文件格式”的要求。投标文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，为不合格的投标人4联合体协议书（如有的话）是否符合第二章第1.4.2条的要求5报价唯一是否只有一个有效报价…………评审结论合格或不合格评标委员会全体成员签字/日期： 附表3-4：原件和复印件核验表原件和复印件核验表工程名称： （项目名称）/标段序号评审因素投标人名称及评审意见1营业执照副本原件与投标文件投标函中所附营业执照副本复印件内容是否一致，是否提供原件2资质等级证书副本原件与投标文件投标函中所附资质证书副本复印件内容是否一致，是否提供原件3企业安全生产许可证副本原件与投标文件投标函中所附企业安全生产许可证副本复印件内容是否一致，是否提供原件4入湘施工登记证（仅省外企业）原件与投标文件投标函中所附入湘施工登记证复印件内容是否一致，是否提供原件5建造师注册证书、B类安全生产考核合格证书原件与投标文件投标函中所附建造师注册证书、B类安全生产考核合格证书复印件内容是否一致，是否提供原件6技术负责人原件与投标文件投标函中所附技术负责人职称证复印件内容是否一致，是否提供原件7施工员、质量员、安全员、标准员、机械员、材料员、资料员岗位资格证书最低配备数量限制内，原件与投标文件投标函中所附施工员、质量员、安全员、标准员、机械员、材料员、资料员岗位资格证书复印件内容是否一致，是否提供原件8安全员安全考核合格证书C证最低配备数量限制内，原件与投标文件投标函中所附安全员安全考核合格证书C证复印件内容是否一致，是否提供原件9省外企业关键岗位人员证书真实性证明和无在建工程证明原件与投标文件投标函中所附省外企业关键岗位人员证书真实性证明和无在建工程证明复印件内容是否一致，是否提供原件10企业基本户开户许可证原件与投标文件投标函中所附企业基本户开户许可证复印件内容是否一致，是否提供原件11投标保证金原件与投标文件投标函中所附投标保证金复印件内容是否一致，是否提供原件12施工项目部关键岗位人员养老保险查询单原件与投标文件投标函中所附施工项目部关键岗位人员养老保险查询单复印件内容是否一致，是否提供原件13检察机关出具的行贿犯罪档案查询单原件与投标文件投标函中所附检察机关出具的行贿犯罪档案查询单复印件内容是否一致，是否提供原件14张家界市行政区域外入张施工企业备案登记表原件与投标文件投标函中所附张家界市行政区域外的入张施工企业备案登记表复印件内容一致，否则为不合格投标人评审结论（合格或不合格）评标委员会全体成员签字/日期：附表3-5：资格评审记录表资格评审记录表工程名称： （项目名称）序号评审因素评审标准投标人名称及评审意见1营业执照是否具备有效的营业执照2企业资质等级是否具备建设行政主管部门颁发的 市政公用工程施工总承包贰级及以上资质3企业安全生产许可证是否具备有效的安全生产许可证4入湘施工登记证（仅省外企业）省外企业是否具备有效的入湘施工登记证5张家界市行政区域外入张施工企业备案登记表张家界市外企业是否具备有效的入张施工企业备案登记表6信誉在最近三年内是否有骗取中标或严重违约的情形7关键岗位人员项目负责人项目负责人是否具备市政公用工程专业二 级注册建造师执业资格，是否具备有效的B类安全生产考核合格证书技术负责人技术负责人是否具有 相关 专业 中级以上（含中级） 职称施工员是否具有施工员岗位资格证书安全员是否具有安全员岗位资格证书和安全考核合格证书C证质量员是否具有质量员岗位资格证书社保证明是否提供近12个月劳动保障部门出具的社保证明在建项目情况省内企业关键岗位人员是否有在建项目，以湖南省建筑工程监管信息平台查验为准省外企业关键岗位人员是否有在建项目，是否提供由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门出具的无在建工程证明人员配备关键岗位人员配备是否满足招标文件规定的最低配备标准单位名称岗位资格证书注明了单位名称的，是否与投标人一致省外企业证书真实性省外企业岗位资格证书（由省外建设主管部门颁发的）是否能通过互联网查询真伪，或是否提供由省级建设行政主管部门出具的证书真实性证明其他由招标人根据情况补充8投标保证金投标保证金金额、提交方式、到帐时间等是否符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定评审结论（合格或不合格）评标委员会全体成员签字/日期： 附表3-6：响应性评审记录表响应性评审记录表工程名称： （项目名称）标段序号评审因素投标人名称及评审意见1投标内容投标文件载明的投标范围是否小于招标文件规定的招标范围2工期投标文件载明的工期超过招标文件规定是否提供正当理由说明3工程质量投标文件载明的质量标准是否低于招标文件规定4投标有效期投标有效期是否短于招标文件规定5权利义务投标函附录中的相关承诺是否符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定6已标价工程量清单是否出现本章前附表第2.1.3项“已标价工程量清单”中规定的情形7技术标准和要求是否符合第七章“技术标准和要求”规定，投标文件载明的保修承诺是否符合招标文件要求8其他要求是否接受招标人的付款方式并作出书面承诺…………评审结论合格或不合格评标委员会全体成员签字/日期: 附表3-7：技术标和项目管理机构表技术标和项目管理机构评审表工程名称： （项目名称）序号项 目评审标准评审结果1施工方案与技术措施合格不合格2质量管理体系与措施合格不合格3安全管理体系与措施合格不合格4环保管理体系与措施合格不合格5工程进度计划与措施合格不合格6资源配备计划合格不合格7主要项目管理人员合格不合格8施工设备合格不合格9试验、检测仪器设备合格不合格10评审结论备注：1．序号中有缺项的为不合格；2．序号6、8、9为一般项，其余为保证项，保证项一项不合格为不合格，一般项两项不合格为不合格；3．三分之二的评标专家认定合格的技术标和项目管理机构为合格；4．技术标和项目管理机构评审不合格的投标人，视为不合格投标人。评委签字/日期:附表3-8：废标情况说明废标情况说明 工程名称：（项目名称） 标段序号投 标人不能通过审查的原因1234…… 评标委员会全体成员签字/日期:附表3-9：符合要求的投标人名单符合要求的投标人名单工程名称：（项目名称） 标段序号投标人名称备注 评标委员会全体成员签字/日期: 备注：本表中投标人排名不分先后。?附表3-10：算术错误分析及修正记录表算术错误分析及修正记录表 投标人名称：单位：元序号子目名称投标价格算术正确投标价差额有关事项备注修正后的投标总价（投标报价 Σ差额）评标委员会全体成员签字/日期：附表3-11：评标价折算评审记录表评标价折算评审记录表 工程名称： （项目名称）标段 序号量化因素投标人名称及折算价格……投标报价评标价（投标报价 Σ量化因素折算价格） 评标委员会全体成员签字/日期：附表3-12：成本评审结论记录表成本评审结论记录表 投标人名称：序号招标控制价投标报价算术平均值投标报价本项目成本评审警戒线比较结果/比较后需投标人澄清和说明的主要事项概要：投标人澄清、说明、补正和提供进一步证明的情况说明：评审结论 □低于成本 □不低于成本评审意见概要评标委员会全体成员签名年 月 日 ?附表3-13：经评审的投标人价格一览表经评审的投标人价格一览表 工程名称： （项目名称） 标段 单位：万元序号投标人名称投标报价投标报价是否有效评标价排序（按评标价由低至高）1234对投标报价的调整记录：评标委员会全体成员签字/日期：附表3-14：经评审的投标人排序表经评审的投标人排序表 工程名称： （项目名称）标段 排序 投标人名称投标报价（万元） 评标委员会全体成员签字/日期：附表3-15：中标候选人表中标候选人表 工程名称： （项目名称）标段 排序 中标候选人投标报价（万元）第一名第二名第三名 签订合同前要处理的事宜： 评标委员会全体成员签字：监督人员签字：日期：年 月 日?第四章合同条款及格式HNJS—2008工程编号：合同编号：湖南省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：工程地点：发 包 人：承 包 人：湖 南 省 建 设 厅第一部分合同协议书采用《湖南省建设工程施工合同示范文本》HNJS-2008中合同协议书格式第二部分合同通用条款采用《湖南省建设工程施工合同示范文本》HNJS-2008中通用合同条款第三部分合同专用条款1 一般约定1.1 词语定义新定义的的词语： /1.4 合同文件的优先顺序（1）本合同协议书及补充合同协议书； （2）中标通知书； （3）开标后发包人和承包人之间澄清问题的来往文件； （4）投标函及其附录； （5）补充通知； （6）本合同专用条款； （7）本合同通用条款； （8）标准、规范及有关技术文件； （9）招标文件； （10）投标文件； （11）组成合同的其它文件等。1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的日期：开工前7天内。发包人向承包人提供图纸的数量：免费提供两套施工图纸。1.6.2 承包人提供的文件承包人报送监理人文件的种类：按规范要求和监理工程师要求。承包人报送监理人文件的日期：每月二十五日提供进度报表，其它按工程师要求。承包人报送监理人文件的数量：按规范要求和监理工程师要求。监理人批复承包人报送文件的时间：收到后7日内。1.6.3 图纸的修改补充或修改的图纸，监理人签发给承包人的时间：该工程或工程相应部位施工前3天签发。2 发包人义务2.3提供施工场地：发包人提供施工场地的约定：（1）永久占地的范围和面积：详见征地红线和设计图纸。（2）临时占地的范围和面积：根据施工实际需要报监理、发包方批准后的实际面积。（3）施工场地应具备的施工条件及提供的时间：发包人负责使施工场地具备施工条件，完成的日期：开工前3天完成。（4）施工所需的水、电、汽、电讯等管线接至施工场地的要求、接入地点和提供时间：发包人负责将施工所需的水、电等管网线路从施工场地外部接至施工现场一个点，并保证施工期间的需要。完成日期是：开工前5天。（5）施工场地外部道路通行权提供时间和要求：发包人负责施工现场外部至施工现场施工通道的开通，并满足施工运输需要，完成日期是：开工前5天。（6）施工场地内工程地质、地下管线、地下设施等有关资料的提供时间和要求：发包人负责提供施工场地的地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。完成的日期是：开工前5天。（7）与施工场地周边环境关系的说明资料及相关协作关系合同的提交时间和要求：以行业规定和惯例。（8）其他：①由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前完成，不影响正常施工。②水准点与坐标控制点交验要求：发包人负责在现场将水准点与坐标控制点位置及书面形式交给承包人。③图纸会审和设计交底时间：发包人负责组织承包人和设计单位进行图纸会审，向承包人进行设计交底。完成时间：开工前3天。④协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。⑤双方约定发包人应做的其他工作：另行协商。2.8 其他义务发包人应承担的其他义务：发包方、监理方工作人员的安全责任各自分别承担。3 监理人3.1 监理人的职责和权力监理人的职责：按《监理合同》执行。监理人的权力：按《监理合同》执行。3.3 监理人员3.3.1 监理人员的姓名及授权范围： 姓名： 职务：总监理工程师3.3.4总监理工程师授权或委托其他监理人员，按3.5款的商定或确定的权力的事项有：以总监书面委托告知为准。3.7 施工现场管理方式现场管理方式的约定：按照国家相关规定。4 承包人4.1 承包人的一般义务承包人除完成合同通用条款规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的其他义务：承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间；（2）应提供计划、报表的名称和时间：承包人应在每月25日前向工程师提供下月工程进度计划及当月相应进度和质量统计报表和工程事故报告各4份。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全，并承担由此引起的一切经济赔偿和责任。承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：本工程不考虑。（5）承包人负责办理有关施工场地交通、环卫、渣土和施工噪音管理等手续，并缴纳相关费用。（6）已完工程成品的特殊要求及费用承担：按本合同《通用条款》。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按本合同《通用条款》。（8）隐蔽工程在隐蔽前，承包人应当通知发包人及监理检查确认。（9）施工场地清洁卫生的要求：承包人负责施工场地清洁卫生，并配备必要的设施和人员在施工期间每天对施工场地进行清洁，及时清理及运走垃圾、废品，并且在交付工程前将所有建筑废品及垃圾清除运出现场，施工场地内多有建筑废品及垃圾的清除、运出费用有承包人承担。（10）承包方负责处理扰民和民扰工作。（11）双方约定承包人应做的其他工作：1）承包人应将项目负责人、技术负责人名单及职责在收到开工通知后3天内以书面形式提交给发包人和监理。承包人项目部管理人员在本工程或其分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须按所报人员配置；如需变更①人员安排、②机械设备、③施工方案等，必须提前一周书面上报发包人和监理人并经同意后方可执行，否则，承包人每违约一项（或一人），需支付违约金5000元（并按照发包人指令要求变更过来）。承包人以下人员，经监理提出，发包人同意，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次承包人支付违约金2000元；同时，承包人应在3天内完成用合格的人员(发包人批准)代替上述调离的任何人员，否则每拖延1天承包人支付违约金每人次500元。a.发包人确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员、不积极配合发包人工作或不积极执行发包人指令者；b.不能积极配合监理及发包人正常工作（包括销售）者；c.违反发包人或承包人工地现场管理规定者；d.无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；e.与本合同规定名册不符者；f.与本工程施工无关的人员；g.高空抛倒建筑垃圾者；h.随地大小便者；i.三次书面签字而工作未落实者。承包人项目负责人、技术负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前4小时向发包人或监理提出申请并在获得发包人或监理批准后方可缺席，否则承包人向发包人支付违约金500元/人次。项目负责人或技术负责人如离开工地，应向发包人代表请假并经批准，否则承包人向发包人支付违约金1000元/次，若发生超过三次，承包人向发包人支付违约金5000元/次。承包人如因工程进度、质量、安全、配合等问题而导致注册建造师被发包人驱逐，承包人一次支付发包人违约金人民币5000元，项目负责人被发包人驱逐达3次，发包人有权与承包人解除合同，承包人赔偿发包人因此所造成的全部损失并支付发包人合同预算总价2%的违约金。项目部其他人员因上述原因被驱逐或调职调岗者，承包人每一人次支付发包人人民币500元违约金。2）承包人应及时提出用水、用电申请，经批准后在发包人提供的水、电设置点装表计量，其水、电设置点位置的维护、管理费用由承包人负责。水、电费用按表计量，费用按当地收费标准向收费单位缴纳。承包人负责完成由设置点起至施工区域内的水、电、通讯线路的架设及施工区域内的施工通道的修建，费用由承包人承担。3）本工程施工所需设备、临时设施进入现场后，即应被视为是专门供本工程施工使用。施工期间，承包人如需运出现场，需征得工程师的书面同意。4）除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、临时设施和材料的损失或损坏承担任何责任。5）承包人应维护和爱护施工现场周围环境，包括现场周围现有的设施、花草等均不得损害，否则其一切费用由承包人负责。6）承包人应对本工程的资金设立专门帐户，并做到专款专用。7) 负责协助发包人办理开工证前(含施工许可证)、办理施工临时占用道路等合法手续，并及时提供相关资料。4.2 分包4.2.2 下列工程或工作，可由承包人分包给第三人： /；4.2.3分包工程必须在分包合同签订后10天内，将分包合同副本报送发包人监理人备案。4.10 不利物质条件4.10.1 不利物质条件包括/5 材料和工程设备5.1 承包人提供的材料和工程设备5.1.2 承包人应报送监理人审批的主要材料和工程设备的品种、规格、数量、供货人、供货时间，并提交质量证明文件。5.2 发包人提供的材料和工程设备5.2.3 发包人提供的材料和工程设备交接、运输和保管的约定：本合同工程发包人不提供任何材料和设备，但业主对设备选型和材料品质有选择权。6 施工设备和临时设施6.2 发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备和施工设备使用费的约定：无 发包人提供的临时设施：临时水、电、路提供到施工场地边线50m以内。7 交通运输7.1 道路通行权和场外设施办理出入施工场地专用和临时道路的通行权，修建权和承担有关费用的约定：纳入承包人统一管理并由承包人承担相应费用。7.2 场内施工道路7.2.1 场内施工道路修建、维修、养护和管理的约定：由承包人负责。7.2.2 发包人和监理人使用承包人修建的临时道路和交通设施的约定：无偿使用。7.4 超大件和超重件的运输超大件和超重件场外运输的申请和所需道路和桥梁临时加固改造费用和其他费的约定：由承包人负责。8 测量放线8.1 施工控制网8.1.1 监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间约定：发包人负责在开工前5天将测量基准点、基准线和水准点以书面形式交给承包人。承包人向监理人报送施工控制网的时间约定： 开工前3天。9 施工安全、治安保卫和环境保护9.1 发包人的施工安全责任9.1.1 发包人应履行的安全职责：按《湖南省建设工程质量安全条例》执行。9.2 承包人的施工安全责任9.2.1 承包人应履行的安全职责：9.2.1.1承包人应保证现场安全，在工程施工、竣工及保修过程中，承包人应当：（1）全面按照所有留在现场的人员的安全，保持其管辖范围内的现场和尚未完工的和发包人尚未占用的工程出于有条不紊的状态，以免发生人身事故；（2）严格按张建发［2005］1号文件《张家界市建设工程现场文明施工管理办法》执行，对工程进行保护或为公众提供安全和方便。承包人编制的施工安全措施计划报送监理人的时间： 开工前3天。 9.2.5 未包括在安全生产、文明施工费用内的特殊作业环境和有关费用的约定特殊作业环境是指： 无　　9.3 治安保卫9.3.1 现场建立治安管理机构或联防组织的协作约定：由发包方代表和承包方代表担任组长和副组长，由承包方代表组织成立治安联防小组。9.3.3 编制施工场地治安管理计划，制定对突发治安事件的紧急预案的协作工作的约定：无论在工程施工期间或者是在保修期间内，如果在工程的任何部分中发生事故或者其他事件，工程师认为进行紧急补救或其他工作或修理是工程安全的紧急需要，而承包人无能力或不愿立即进行此类工作或修理时，发包人可以工程师认为必须时，雇用其他人员从事该项工作或修理，并支付有关费用，如果工程师认为由发包人如此完成的工作或修理按规定应由承包人自费进行，则经与发包人和承包人商议后，工程师将确定此项工作的全部费用，并由发包人向承包人索回，发包人可从将付或应付给承包人的金额中扣除，工程师应通知承包人，并将一副本交发包人。但在发生上述情况后，工程师应尽快通知承包人。9.4 环境保护9.4.2 环保工作内容的约定：（1）施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理，清理费用按实际发生额×1.5倍从工程款中扣除。（2）严禁在绿地上堆物及行走或严禁污染绿地，一旦发现，即扣除违约金500元/次，而无任何确认手续即可生效。（3）施工现场禁止随地大小便，每发现一次罚款50元。（4）发包人或监理有权对承包人的违章现象提出整改，承包人接书面整改通知后24小时内采取相应整改措施。（5）承包人应接监理要求对监理签发的监理工程师通知单及时进行回复。承包人应采取合理措施在合同实施中保护现场附近的环境，已避免因其施工引起的污染、噪音和其他因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。非承包人责任产生的不可避免的污染，噪声需要处理时，承包人提出方案，发包人承担所发生的费用。10 进度计划10.1 合同进度计划承包人编制详细施工进度计划和施工方案的内容、编制时间，报送监理人的时间约定：发出开工通知7天内，承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成发包人无法判断工程进度顺利与否，发包人可按照现实情况给予承包人300元/天的处罚。承包人应每月25号前报下月施工进度计划，当月工、料及报表，每2周工地例会前两天报周进度计划。监理人批复或提出修改意见的时间约定：工程师应于收到承包人提交的施工组织设计（施工方案）和进度计划后7天内给予批复。10.2 合同进度计划的修订修订后的合同进度计划报送监理人的时间约定：按监理工程师通知要求。监理人批复修改后的合同进度计划的时间约定：收到后48小时内。11 开工和竣工11.4异常恶劣的气候条件异常恶劣气候条件是指：包括6级及6级以上地震；10级以上的暴风；一天200mm以上或三天450mm以上的暴雨；一次积雪深达450mm以上等自然灾害；外敌入侵、战争；地震资料以湖南省地震局提供的资料为准，暴风雨资料以当地气象部门提供的资料为准。11.5 承包人的工期延误由于承包人违约造成工期延误时，承包人应支付逾期竣工违约金的计算方法：因承包方原因延误工期，每延误一天合同工期，给予承包人1000元/天的处罚；以此类推，但罚款最多不超过总造价的2%。11.6 工期提前承包人提前竣工，发包人向承包人支付奖金的计算方法：发包方鼓励承包方比合同约定的工期提前竣工，工程每提前一天合同工期，奖励承包人1000元/天；以此类推，但奖励最多不超过总造价的2%。12 暂停施工12.1承包人暂停施工的责任承包人应承担除合同通用条款第12.1款（1）至（4）以外的其他责任的约定：根据具体情况另行商定。13 工程质量13.1 工程质量要求13.1.1 工程质量验收标准的约定： 工程完工经建设工程质量监督部门对工程质量进行评定，所有单项工程均应达到现行的国家施工验收技术规范、市政公用工程质量检验评定合格标准。13.2 承包人的质量管理13.2.1 承包人向监理人报送工程质量保证措施文件的时间约定：开工前3天。 13.4 监理人的质量检查监理人对工程部位及其施工工艺，材料和工程设备进行检查和检验地点的约定：施工现场。14 工程质量检测14.2 工程质量检测费用工程质量检测费用的约定：投标报价中未包含且应由发包人承担的检测费用由发包人承担。14.3 材料、构配件、工程设备和工程的试验和检验14.3.1 由承包人对材料，构配件、工程设备和工程试验和检验的种类、项目有：具体按相应规范要求。应由监理人与承包人共同进行试验和检验的种类、项目有：按规范规定。15 变更15.1 变更的范围和内容变更的范围和内容的约定：15.1.1本项目原则上不作大的变动；15.1.2发包人、承包人及监理均可提出合理化建议，一经采用，以设计单位提供的修改图纸为准，承包人必须无条件按设计变更图纸施工；涉及现场变更，技术处理由建设、监理、设计三方协定后实施。15.3变更程序15.3.2变更估价承包人向监理人提供变更报价书的时间，监理人商定或确定变更计价的时间约定： 按通用条款。15.4变更的计价原则变更计价原则的约定：15.4.1工程数量的增减，不调整综合单价；15.4.2 对新增子目的综合单价的组价原则：①.投标文件中有类似于新增子目的综合单价，参照类似价格变更合同价款；②.投标文件中没有适用或类似于新增子目的综合单价，按湘建价【2009】406号文件及施工同期《张家界工程造价信息》规定的办法计价，其材料价格按后述规定执行；计价公式为：计算标准单价×（1-优惠率），其中优惠率=7%，计算后为该子目的综合单价。其材料价格：若投标文件中有相同材料价格按投标文件中价格执行；若投标文件中没有相同价格材料价格，其价格按施工同期《张家界建设工程造价信息》执行；对均无上述参照价格的，由三方签证确认，三方签证的材料结算单价不下浮。（注：不可竞争费及税金不在下浮范围内）15.4.3 施工期间，招标时发布的《材料暂估单价表》由发包人、投资方、监理据实签证，并据此结算；凡双方在《建设工程施工合同》中约定设备、材料价格变化等风险承担范围、幅度及超过约定范围、幅度时规定了调整办法的，按合同规定条款执行；合同中没有具体明确设备、材料价格风险范围、幅度的，有关单位在工程价款调整和工程结算时应按下列规定执行：对于招投标的建筑安装工程，以张家界市建设工程造价管理站同时期发布的材料预算价格为基础，土建及市政工程单项主要材料价格变化幅度正负超过3%时，装饰或安装工程材料价格变化幅度正负超过5%时，投资方、发包人、监理、承包人应重新协商确定结算单价。15.4.4非因不可抗力因素，承包方为完成本工程所发生的措施项目费按 （投标人报价） 元包干（含冬雨季施工费），结算时不予调整（工程安全防护、文明施工措施费除外）。15.4.5不可预见费据实签证结算。15.4.6人工工资有政策性调整，新增子目部分结算价款人工工资按新政策性执行，劳保基金协商解决，规费、安全文明施工费按比例计取。15.5 承包人的合理化建议15.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格，缩短了工期或者提高了经济效益的，发包人给予承包人奖励的计算方法：承包人提出的设计变更属于合理化建议的，发包人也不进行奖励。15.8暂定价15.8.1列入暂定价的材料，必须由业主方进行询价采购方式确定，具体组织形式在实施时另行商定。发包人的权利和义务：/承包人的权利和义务：/15.8.3暂估价的专业工程不实行招标的估价原则的约定：发包方、承包方、监理方现场签证为准。16 价格调整16.1物价波动引起的价格调整价格调整方式，调整原则、计算方法的约定：在约定风险范围内，不得调整；对超过风险范围的价格波动，按通用条款及湘建价［2008］2号文件规定的范围和地市级物价调整文件，经监理、发包方确认后降、涨因素同时执行。17 计价、计量与支付 17.1计价17.1.3本工程采用计价方式的约定：采用固定单价合同。17.1.4合同价款的调整合同价款中包括的风险范围：除不可抗力外的所有风险。合同价款调整的条件：（1）在投标书综合单价中，包含了部分技术措施费，工程数量的增减（除15.4条外），不调整综合单价。（2）对新增子目的组价原则：①投标文件中有类似于新增子目的，参照类似子目价格变更合同价款；②投标文件中没有的，按现行计价下浮7%。（3）对暂定价子目，按询价方式确定。其中只有主材为暂定价的，调整主材价差，价差部分按相关文件规定计取各项费用，原综合单价中包含的其它内容和组价方式仍不变。17.2计量17.2.3本工程计量周期：30天17.2.5总价子目的分解和计量的约定：按相关法规规定。17.3预付款17.3.1 预付款（1）预付款的额度：/。（2）预付款的预付办法：/。17.3.2 预付款保函预付款保函的约定： / 17.3.3 预付款的扣回与还清预付款扣回办法的约定： / 17.4 工程进度付款：17.4.1双方协商按承包方书面承诺的付款方式支付，即：不付预付款，工程竣工经验收合格后28天内付合同造价金额的40%，自验收合格之日起满一年后如无质量问题28天内付实际工程量（经审计认可）30%的工程款，自验收合格之日起满两年后如无质量问题28天内付齐余下实际工程量（经审计认可）的工程款，第二、三次付款的利息按中国人民银行同期存款利率计算，计息起点从第一次付款结束之日开始；分年度不能如期履约的，拖欠部分按中国人民银行同期贷款基准利率计息支付。17.4.2 进度付款申请单工程进度付款申请单的内容和报送份数的约定： 按相关规定。 17.4.3 进度付款证书和支付时间发包人逾期支付进度款的违约金的计算方法：按应付款金额×银行同期贷款利率支付违约金。政府投资项目进度付款的约定： / 17.5 质量保证金17.5.1 质量保修保证方式的约定： 按合同附件的《工程质量保修书》约定执行。17.5.2 实行质量保证金17.5.2.1 质量保证金的扣留办法： /17.6竣工结算17.6.1 竣工结算编制、审查、审定时限的约定：17.6.1.1承包人向工程师提交竣工结算书的时间是：竣工验收报告发包人认可批复后28天。17.6.1.2工程师和评审机构提出最终审核意见的时间及竣工工程交付时间是：收到承包人完整的竣工结算资料28天内审核完毕；工程竣工验收后14天，承包人将已竣工工程交给发包人或工程接管部门办理相关交接手续。17.6.1.3竣工结算书工程竣工验收合格后，由承包方提供完备的竣工资料报告，工程结算资料报告经具有资质的中介造价审核机构审定并报审计部门备案后方可结算。承包人向工程师提交的竣工结算书，应附有支持文件，并详细说明以下内容：（1）按照合同完成的全部工程的最终价值；（2）承包人认为应付的任何追加金额；（3）承包人认为按照合同将付给他的其他金额。上述其他金额应单独列出。（4）结算根据第17.6.1.1款，在提交竣工验收报告后的28天之内，承包人应交给发包人一份书面结算书，同时给工程师一份副本，确认最终申请的总额包括了合同中发生的或与合同有关的所有应付的最终金额。此结算单只有在支付了根据第17.6.1.3 （5）款签发的最终付款证书规定的金额，及履约保证金还给承包人之后才生效。（5）最终付款证书在收到承包人结算书后的6个月内，工程师和评审机构应给发包人一份最终付款证书，并交给承包人二份副本，说明：1）工程理由认为按照合同最终应付的款额；2）发包人应支付给承包人，或承包人应支付给发包人的余额。17.6.2 竣工付款申请单的内容为： / 向监理人提交竣工付款申请单的份数： 二份向监理人提交竣工付款申请单的时间：/17.7最终结清17.7.1 最终结清申请单向监理人提交最终结清申请单的时间和份数：按合同约定付款期限提前15天向监理人提出申请。18 竣工验收18.2 竣工验收申请报告竣工验收申请报告的内容和份数的约定： 按通用条款。 18.3 验收18.3.5 实际竣工验收日期的填写约定： 按通用条款。 18.5 施工期运行18.5.1 需要在施工期运行的工程或工程设备的项目名称，要求验收时间，交付运行条件的约定：/ 18.6 试运行18.6.1 试运行的工程或工程设备名称，试运行的方案，试运行时间和试运行费用的约定：/ 18.7竣工清场竣工清场的约定：在初验前7日内必须全面清场。18.8施工队伍施工人员、设备撤离施工场地的约定：按通用条款。19 缺陷责任与保修责任19.1 缺陷责任期的起算时间缺陷责任期的约定：按通用条款。19.7 保修责任本工程的保修范围：按合同全部内容。保修期限和责任：按国家相关约定以及工程质量保修书。20 保险和担保20.1保险本工程的投保内容，保险金额，保险费率，保险期限的约定：（1）由承包人以发包人和承包人名义投保的：按相关法律法规。（2）由发包人投保的：按相关法律法规。（3）由承包人投保的：按通用条款。（4）以其他形式投保的：按相关法律法规。20.1.6 对各项保险的一般要求20.1.6.1 保险凭证承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的时间约定：按相关规定。20.2施工承包合同担保20.2.1 施工承包合同担保的形式，担保人、担保的主要条款和内容、担保期限、担保金额的约定：无20.2.2 承包人的履约担保20.2.2.2 履约担保的违约责任承包人违约，担保人履行保证责任的方式： 无20.2.3 发包人提供支付担保20.2.3.2 支付担保的违约责任发包人违约，担保人履行保证责任的方式： 无20.2.4 承包人缺陷责任期保修履约担保20.2.4.2 承包人保修违约，担保人履行保证责任的方式：无21不可抗力21.1不可抗力的确认21.1.1 不可抗力是指：双方关于不可抗力的约定：不可抗力包括 6级以上地震；10级以上的暴风；一天200mm以上或三天450mm以上的暴雨；一次积雪深达450mm以上等自然灾害；地震资料以湖南省地震局提供的资料为准，暴风资料以当地气象部门提供的资料为准。21.3不可抗力后果及其处理21.3.1不可抗力造成损失的责任承担原则的约定：按通用条款约定。22 争议的解决22.1争议的解决方式争议经协商，委托检测、鉴定、审核、申请调解未能达成一致意见或不委托检测、鉴定、审核，也不申请调解的，采取下列方式：（1）请张家界市建设行政主管部门调解；（2）若调解不成，双方约定向张家界市仲裁委员会提请仲裁。23 补充条款1、投标人必须具有足够的实力，资金、机械、技术有保证。2、所有工程款必须拨付到承包方指定的帐户上，严禁建造师（项目负责人）私自拨款。3、承包方保证不拖欠农民工工资、不违反计划生育政策，并承担施工工地社会治安综合治理责任。4、暂定价材料采购由发包人、投资方、承包人、监理四方共同询价，认可价格、质量、品牌并签字方可执行，并作为以后结算的依据。5、承包人必须合理组织施工并设置必要的安全防护措施，进出场地有明确的具体措施；①承包人必须择请有资质、全封闭的运输车辆及时清运施工渣土，运输渣土、回填料的车辆不得沿途洒落，否则按张建发【2004】20号《张家界市建设工程文明施工管理办法》、张政通【2008】51号《张家界市人民政府关于加强市城区建筑垃圾和砂石渣土运输管理的通知》从严处罚。②渣土运输车辆出施工场地时须清洗和冲洗轮胎。③施工场地裸露地面须有遮挡和降尘具体措施。6、必须确保交通畅通。7、必须实行精细化管理和文明施工。按照设计要求，现有路基可以利用的必须实行保护性开挖，因不按要求进行施工造成的损失不补偿。8、路灯拆除及在有高压电力铁塔、地下电缆、给排水管等地下设施地段施工，必须按相关部门提出的要求制定相应的保护措施。并在部门专业技术人员的指导下施工，不按要求操作造成路灯灯具损坏超过10%的应予以赔偿，造成电力等地下设施损坏的由施工单位负责。9、承包人在路灯、交通、绿化、电力等单项验收合格（邀请相关接管部门参加并认可）后方可申请综合竣工验收。10、质量保修期到期时，施工方及时修复质量缺陷，并提供书面报告，建设、投资方签署意见。11、本合同的未尽事宜，发包方、承包方双方可另行补充协议。另行补充协议具备与本合同同等的法律效力。12、本合同条款与现行法律法规有冲突的，按现行法律、法规执行。第四部分合同附件及格式 附件一：工程项目一览表工 程 项 目 一 览 表序号单位工程名称单位数量投资额（元）主要结构型式发包人（公章）监理人（公章） 承包人（公章）法定代表人（签字）总监理工程师（签字） 法定代表人（签字）委托代理人（签字）或委托代理人（签字） 委托代理人（签字）年 月日年 月 日 年 月 日附件二：承包人供应主要材料、工程设备一览表承包人供应主要材料、工程设备一览表工程名称： 工程编号：序号材料设备名称规格生产厂家（或供货人）单位数量质量标准提供地点提供时间备注发包人（公章）监理人（公章） 承包人（公章）法定代表人（签字）总监理工程师（签字） 法定代表人（签字）委托代理人（签字）或委托代理人（签字） 委托代理人（签字） 年 月日年 月 日 年 月 日附件三：发包人供应材料、工程设备一览表发包人供应材料、工程设备一览表工程名称： 工程编号：序号材料设备名称规格生产厂家单位数量单价（元）总价（元）质量标准交货地点交货时间备注发包人（公章）监理人（公章） 承包人（公章）法定代表人（签字）总监理工程师（签字） 法定代表人（签字）委托代理人（签字）或委托代理人（签字） 委托代理人（签字） 年 月日年 月 日 年 月 日 附件四：发包人支付保函发包人支付保函（试行） 编号：（工 字）第 号 （承包人）：鉴于贵方与（以下简称“发包人”）就项目于 年 月 日签订编号为的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是主合同约定的工程款。本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保修金以外的合同价款。我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币? 元（大写：）。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的期间为： 自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后日内。贵方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向贵方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期届满次日起，我方保证责任解除。2、发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期届满次日起，我方保证责任解除。3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1、因贵方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2、依照法律法规的规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3、贵方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，须征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。4、因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议的解决因本保函发生的纠纷，由贵方与我方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。本条所称交付是指：保证人： （公章）法定代表人： （签字）或委托代理人： （签字）通讯地址： 邮政编码： 电话： 传真： 电子邮箱：年月日?附件五：承包人履约保函承包人履约保函（试行） 编号：（发包人）：鉴于贵方与（以下简称“承包人”）就 项目于 年月日签订编号为 的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %，数额最高不超过人民币 元（大写： ）。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期 后 日内。贵方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期按照变更后的竣工日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：（1）由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期届满次日起，我方保证责任解除。2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期届满次日起，我方保证责任解除。3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1、因贵方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2、依照法律法规的规定或贵方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3、贵方与承包人协议变更主合同的，如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，须征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议的解决因本保函发生的纠纷，由贵方与我方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。本条所称交付是指：保证人： （公章）法定代表人： （签字）或委托代理人： （签字）通讯地址： 邮政编码： 电话： 传真： 电子邮箱：年月日 附件六：预付款保函预付款保函 （发包人）鉴于贵方与（以下简称“承包人”）就项目于年月日签订的编号为的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包人申请，我方愿就承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。1、担保金额人民币（大写） 元（￥）。2、担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证明书说明已完全扣清止。3、在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付金额减去发包人按合同约定向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。4、发包人和承包人按《合同通用条款》第15变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。保证人： （公章）法定代表人： （签字）或委托代理人： （签字）通讯地址： 邮政编码： 电话： 传真： 电子邮箱：年月日附件七：工程质量保修书工程质量保修书发包人：（全称） 承包人：（全称） 为保证 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。1 质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：（1）（2）（3）2 质量保修期2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为： 年；（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：年；（4）供热、供冷系统工程为：个采暖期、供冷期；（5）装饰装修工程为 年；（6）其他项目 年。3 质量保修责任3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。4 质量保修费用质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。5 质量保证金质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。6 其他6.1 双方约定的其它工程质量保修事项： 6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。发包人： 承包人：（公章）（公章）法定代表人：法定代表人： （签字） （签字）年 月 日年 月 日 附件八：承包人缺陷责任期保修履约保函承包人缺陷责任期保修履约保函（试行）编号： （发包人）鉴于贵方与（以下简称“承包人”）就 项目于年月日签订编号为的《建设工程施工合同》（以下简称主合同）和于年月日签订的《工程质量保修书》（以下简称保修书），应承包人申请，我方愿就主合同和保修书约定的缺陷责任期内的保修义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围和保证金额我方的保证范围是承包人未按主合同和保修书的约定履行缺陷责任期修复义务，给贵方造成的实际损失。我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %（一般为5%），数额最高不超过人民币元（大写： ）。二、保证的方式和保证期限我方保证的方式：连带责任保证我方的保证期限为：自本合同生效之日起至缺陷责任期满后日内。贵方与承包人协议延长缺陷责任期，经我方书面同意后，保证期限按照延长后的缺陷责任期做相应的调整。三、承担保证责任的形式我方按贵方的要求以下列方式之一承担保证责任（1）由我方提供资金，设备或者技术援助，使承包人继续履行缺陷责任期的保修义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同和保修书约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期内贵方书面向我方主张保证责任的，自保证期届满次日起，我方保证责任解除。2、承包人按主合同和保修书约定，履行了义务的，自本保函承诺的保证期届满次日起，我方保证责任免除。3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任解除。4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情况的，我方在保函项下的保证责任解除。我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函返还我方。六、免责条款1、因贵方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2、依照法律法规的规定或贵方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3、贵方与承包人协议变更主合同和保修书的，如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。4、因不可抗力造成的承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议的解决因本保函发生的纠纷，由贵方与我方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。本条所称交付是指：保证人： （公章）法定代表人： （签字）或委托代理人： （签字）通讯地址： 邮政编码： 电话： 传真： 电子邮箱：年月日第五章工程量清单（另册）1.工程量清单说明1.1 本工程量清单是依据湘建价[2009]406号文《湖南省建设工程工程量清单计价办法》（以下简称“计价办法”）以及招标文件中包括的图纸等编制。计价办法中规定的工程量计算规则中没有的子目，在本章第1.4款约定；计价办法中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。1.4 补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下： 。1.5 本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。1.6 本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。2.招标控制价编制说明及公布内容2.1 招标控制价编制依据2.1.1 本招标文件；2.1.2 《建设工程工程量清单计价规范》；2.1.3 《湖南省建设工程工程量清单计价办法》（湘建价［2009］406号）、《关于印发湖南省建设工程计价办法及有关工程消耗量标准统一解释汇总及勘误的通知》（湘建价计[2007]34号）、《关于印发湖南省建设工程计价办法和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释的通知》（湘建价计[2008]31号）、《关于印发湖南省建设工程计价办法和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释（第3辑）的通知》（湘建价计[2009]29号）、《关于印发湖南省建设工程工程量清单计价办法与工程消耗量标准和城市轨道交通估价表水平动态调整及统一解释（第4辑）的通知》（湘建价计[2010]36号）；2.1.4 湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序、人工工资单价；2.1.5 建设工程设计文件及相关资料；2.1.6 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；2.1.7 工程造价管理机构发布的计价依据与工程造价信息，工程造价信息没有发布的参照市场价；2.1.8 施工现场情况、工程特点及常规施工方案；2.1.9 其他的相关资料2.2本招标控制价由张家界增辉建设工程咨询有限公司 编制，并经张家界市财政局、张家界市建设工程造价管理站审核并报张家界市建设工程招标投标办公室备案。2.3招标控制价公布内容2.3.1 招标控制价招标代理机构将在投标截止时间十天前在张家界市建设工程交易中心网上公布。投标人自行查阅，招标代理机构不另行通知。2.3.2 投标人在投标截止时间72小时前，可对招标控制价向招标人或招标代理机构书面提出异议；招标人对招标控制价若有调整，则在投标截止时间24小时前在张家界市建设工程交易中心网上公示。投标人自行查阅，不另行通知。2.3.3 招标控制价公布的内容（1）招标控制价有关说明（包括但不限于：暂列金额；暂估价；总承包服务费计算方式；暂估价中的专业分包工程金额；规费、税金、安全文明施工费的取费率依据等）（2）工程总造价（3）分部分项工程量清单费（其中：土石方工程、砖石工程、混凝土工程……）（4）各措施项目清单费（其中：安全文明施工费、夜间施工增加费……）（5）其他项目费（其中：暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费）（6）规费（其中：养老保险费、职工教育经费）（7）税金（8）主要材料单价（9）分部分项工程量清单综合单价（10）其他说明：招标控制价公布的内容除第（1）项和第（2）项和第（5）项中的暂列金额、暂估价内容必须公布外，第（3）项至第（9）项由招标人根据项目具体情况选择需公布的内容，第（10）项由招标人根据需要进行补充招标控制价需公布的内容。3.投标报价说明3.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。（1）本招标文件；（2）《建设工程工程量清单计价规范》；（3）《湖南省建设工程工程量清单计价办法》（湘建价［2009］406号）、《关于印发湖南省建设工程计价办法及有关工程消耗量标准统一解释汇总及勘误的通知》（湘建价计[2007]34号）、《关于印发湖南省建设工程计价办法和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释的通知》（湘建价计[2008]31号）、《关于印发湖南省建设工程计价办法和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释（第3辑）的通知》（湘建价计[2009]29号）、《关于印发湖南省建设工程工程量清单计价办法与工程消耗量标准和城市轨道交通估价表水平动态调整及统一解释（第4辑）的通知》（湘建价计[2010]36号）；（4）企业定额，湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序；（5）招标文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件；（6）建设工程设计文件及相关资料；（7）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；（8）与建设项目相关的标准、规定等技术资料；（9）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息(参照2013年第 3 期《张家界市建设工程造价信息》中的永定区价格及市场调查价格)；（10）根据张政发【2006】19号《张家界市人民政府关于印发张家界市市城区商品混凝土管理办法的通知》，混凝土工程按商品混凝土计价；（11）其他的相关资料。3.2 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。3.3 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。3.4 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。3.5 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。3.6 分部分项工程项目按下列要求报价：3.6.1 分部分项工程量清单计价应依据计价办法中关于综合单价的组成内容确定报价。3.6.2 如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第4.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。3.6.3 如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”（见第三章合同条款及格式第三节附件三）中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价，并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。3.6.4 “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。3.6.5 投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。3.7 措施项目按下列要求报价：3.7.1 措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。3.7.2 措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。3.7.3 招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。3.7.4 “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。3.7.5 对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。3.8 其他项目清单费应按下列规定报价：3.8.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第3.8.3项的计日工金额。3.8.2 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第4.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第4.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。3.8.3 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：（1）劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；（2）材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；（3）施工机械限于在施工场地（现场）的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。3.8.4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。3.9 规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。3.10 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。3.11 工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等）的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。3.12 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。3.13 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。3.14 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。3.15 有关投标报价的其他说明： 3.15.1 人工工资单价按工程造价管理机构发布的工程造价信息确定，且不得低于最低工资标准。 4.其他说明4.1 词语和定义4.1.1 工程量清单是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单。4.1.2 总价子目工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量（合同条款第15条约定的变更除外）。4.1.3 单价子目工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。4.1.4 子目编码分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。4.1.5 子目特征构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。4.1.6 规费承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。4.1.7 税金国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。4.1.8 总承包服务费总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。4.1.9 同义词语本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。4.2 工程量差异调整4.2.1 工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包（招标）范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。4.2.2 投标人可对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和（或）修改文件。4.2.3 如果招标人在检查投标人根据上文第4.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和（或）修改，或者招标人根据上文第4.2.2项对工程量清单进行了补充和（或）修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单（包括招标人可能的补充和（或）修改）进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节3.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变（包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少）招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。4.3 暂列金额和暂估价4.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额（不包括计日工金额）中已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他任何费用。4.3.2 “材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作（以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”）所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。4.3.3 专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金。除按本招标文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金以外，投标人还需要根据招标文件规定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的规费和税金。4.4 其他补充说明4.4.1 工程计量时，若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算。4.4.2 若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，应按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价。4.4.3 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目或工程量清单数量的增减，其相应的综合单价按下列方法确定：（1）当分部分项工程量变更后调增量小于原工程量的10%（含10%）时，其综合单价应按照原综合单价确定。（2）当分部分项工程量变更后的调增量大于原工程量的10%以上部分，工程量清单漏项或由于设计变更引起新增项目时，其综合单价应按照湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准、取费标准、计费程序、人工工资单价及工程造价管理机构发布的工程造价信息（工程造价信息没有发布的参照市场价）和双方合同约定确定。（3）当分部分项工程量变更后调减的工程量以及因设计变更被取消的项目，其综合单价应按照原综合单价确定。4.4.4 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。4.4.5 若施工期内市场价格波动超出一定幅度时，应按湖南省建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构的规定调整，调整方法为 。4.4.6 因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失由承包人承担；，（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。4.4.7合同约定的风险范围： 4.4.8需要补充的其它内容：第二卷第六章图纸1.图纸目录序号图名图号版本出图日期备注2.图纸（另册）?第三卷?第七章技术标准和要求第一节 一般要求1.工程说明1.1 工程概况l.1.1 本工程基本情况如下： 具体详见招标公告 。1.1.2 本工程施工场地（现场）具体地理位置如下： 详见施工现场 。1.2 现场条件和周围环境1.2.1 本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。施工场地（现场）临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地（现场）和周围环境等情况见本章附件A：施工场地（现场）现状平面图。1.2.2 施工场地（现场）临时供水管径。施工场地（现场）临时排污管径 。施工场地（现场）临时雨水管径 。施工现场临时供电容量（变压器输出功率） 。1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下： 。1.2.4 承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。 1.3 地质及水文资料1.3.1 现场地质及水文资料和信息数据如下： 。1.4 资料和信息的使用1.4.1 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。2.承包范围2.1 承包范围2.1.1 承包人自行施工范围本工程承包人自行施工的工程范围如下： （具体详见工程量清单） 。2.1.2 承包范围内的暂估价项目2.1.2.1 承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”中“其他项目措施费表”。2.1.2.2 承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”中的“材料和工程设备暂估单价表”。2.1.2.3 上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下：。2.1.3 承包范围内的暂列金额项目2.1.3.1 承包范围内以暂列金额（包括计日工）方式实施的项目见第五章“工程量清单”中“暂列金额明细表”（不包括计日工）和 “计日工表”，其中计日工金额为承包人在其投标报价中按 “计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。2.1.3.2 暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目，包括计日工，均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列子目。2.1.3.3 暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和（或）延长工期的理由。2.1.3.4 关于暂列金额的其他说明：。2.2 发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备2.2.1 由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程如下：。2.2.2 由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。发包人供应的材料和工程设备见合同附件二“发包人供应的材料和工程设备一览表”。2.3 承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面2.3.1 承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分如下： 。2.4 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施2.4.1 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下： 。3.工期要求3.1 合同工期本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。3.2 关于工期的一般规定3.2.1 承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以通用合同条款第11.1款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。3.2.2 如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。3.2.3 承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述2.1.2项规定的暂估价项目和上述2.1.3项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。4.质量要求4.1 质量标准4.1.1 本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。4.2 特殊质量要求4.2.1 有关本工程质量方面的特殊要求如下：。5.适用规范和标准5.1 适用的规范、标准和规程5.1.1 除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范等的名录见本章第三节。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。5.1.3 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第15条的约定办理。5.2 特殊技术标准和要求5.2.1 适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。5.2.2 有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。6.安全文明施工6.1 安全防护6.1.1 在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第9.2款的约定履行其安全施工职责。6.1.2 承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；（6）装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；（7）主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；（8）足够数量的和合格的手提灭火器；（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；（11）其他： 。6.1.3 安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。6.1.4 承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会（每周至少一次），负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目负责人和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。6.1.5 承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。6.1.6 承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。6.1.7 承包人应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。6.1.8 承包人应对施工场地（现场）内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。6.1.9 承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。6.1.10 所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。6.1.11 在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和（或）监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。6.1.12 承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。6.1.13 承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。6.1.14 施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。6.1.15 基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。6.1.16 承包人应按照通用合同条款第9.5款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。6.1.17 承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。6.1.18 安全防护方面的其他要求如下： 。6.2 临时消防6.2.1 承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。6.2.2 承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。6.2.3 承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。6.2.4 施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。6.2.5 临时消防方面的其他要求如下：。6.3 临时供电6.3.1 承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46—2005）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。6.3.2 承包人应为施工场地（现场），包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。6.3.3 临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。6.3.4 承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。6.3.5 凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。6.3.6 临时用电方面的其他要求如下：。6.4 劳动保护6.4.1 承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。6.4.2 承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。6.4.3 承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水（饮用及其他目的用水）、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。6.4.4 承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。6.4.5 承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。6.4.6 劳动保护方面的其他要求如下：。6.5 脚手架6.5.1 承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。6.5.2 所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。6.5.3 搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。6.5.4 承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。6.5.5 承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。6.5.6 脚手架的其他要求如下：。6.6 施工安全措施计划6.6.1 承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款第9.2.1项的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。6.6.2 施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：（1）施工安全管理机构的设置；（2）专职安全管理人员的配备；（3）安全责任制度和管理措施；（4）安全教育和培训制度及管理措施；（5）各项安全生产规章制度和操作规程；（6）各项施工安全措施和防护措施；（7）危险品管理和使用制度；（8）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；（9）其他：。施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。6.6.3 施工安全措施计划应当在专用合同条款第9.2.1项约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。6.7 文明施工6.7.1 承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。6.7.2 承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：（1）承包人的施工场地（现场）必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；（2）施工场地（现场）应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；（3）严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；（4）承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；（5）监理人可要求承包人在施工场地（现场）设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；（6）材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；（7）施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；（8）现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工。6.7.3 承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。6.7.4 承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。6.7.5 在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。6.7.6 承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。6.7.7 承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。6.7.8 承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。6.7.9 承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人（如果有）的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报监理人审批。6.7.10 文明施工方面的其他要求如下： 。6.8 环境保护6.8.1 在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第4.1.6项和第9.4款的约定履行其环境与生态保护职责。6.8.2 承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。6.8.3 承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。6.8.4 承包人应当做好施工场地（现场）范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地（现场）内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和（或）地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地（现场）始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地（现场）的冲刷。6.8.5 承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。6.8.6 承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。6.8.7 承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统（包括排污口接入），建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。6.8.8 承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地 （现场）周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。6.8.9 环境保护方面的其他要求如下：。6.9 施工环保措施计划6.9.1 通用合同条款第9.4.2项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：（1）承包人生活区（如果有）的生活用水和生活污水处理措施；（2）施工生产废水处理措施；（3）施工扬尘和废气的处理措施；（4）施工噪声和光污染控制措施；（5）节能减排措施；（6）不可再生资源循环利用措施；（7）固体废弃物处理措施；（8）人群健康保护和卫生防疫措施；（9）防止误用有害材料的保证措施；（10）施工边坡工程的水土流失保护措施；（11）道路污染防治措施；（12）完工后场地清理及其植被（如果有）恢复的规划和措施；（13）其他：。6.9.2 施工环保措施计划应当在专用合同条款第9.4款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。7.治安保卫7.1 承包人应为施工场地（现场）提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。7.2 承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地（现场）周边和全现场的保安巡逻。7.3 承包人应制定并实施严格的施工场地（现场）出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。7.4 承包人应确保任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。7.5 承包人应为施工场地（现场）提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。7.6 承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。7.7 施工场地（现场）治安管理计划的要求： 。7.8 突发治安事件紧急预案的要求： 。7.9 治安保卫方面的其他要求如下：。8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护8.1 承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。8.2 承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。8.3 发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：。8.4 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下。9.样品和材料代换9.1 样品9.1.1 本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：。9.1.2 对于本款第9.1.1项约定的材料和工程设备，承包人应按照专用合同条款第5.1.2项约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产（制造）许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。9.1.3 合同条款第15.8.2项约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。9.1.4 监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后21天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示（同时抄送一份给发包人）。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后21天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。9.1.5 得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。9.1.6 提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。9.2 材料代换9.2.1 如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。9.2.2 如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前56天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：（1）拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；（2）拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；（3）替代品使用的工程部位；（4）采用替代品的理由和原因说明；（5）替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；（6）价格上的差异；（7）监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。监理人在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向承包人给出书面指示。如果28天内监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。9.2.3 任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。9.2.4 如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：（1）如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；（2）如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。10.进口材料和工程设备10.1 本工程需要进口的材料和工程设备如下：。10.2 上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分如下：。11.进度报告和进度例会11.1 进度报告11.1.1 施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款第17.3.2项约定的进度付款申请单一并递交。11.1.2 日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。11.1.3 月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况（如果有）、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。11.1.4 月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。11.1.5 各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人委托代理人签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。11.1.6 如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。11.1.7 有关进度报告的其他要求：。11.2 进度例会11.2.1 监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。11.2.2 进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少24小时发给各参会方。11.2.3 监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后24小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后24小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。11.2.4 有关进度例会的其他要求：。12.试验和检验12.1 承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和通用合同条款第14条的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。12.2 本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：。监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。12.3 本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：。12.4 本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。12.5 承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和（或）工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和（或）许可。12.6 如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。12.7 承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送 质量检测单位进行检测。12.8除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。13.计日工13.1 通用合同条款第15.7款约定的计日工，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按通用合同条款第15.7.1项约定通知承包人实施。13.2 在工程实际开工后14天内，承包人应当按通用合同条款第15.7.2项约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。13.3 按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后24小时内给予批复。13.4 计日工劳务按工日（8小时）计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长（如果有），不应包括工长及其以上管理人员。13.5 已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格（运到现场价）中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。13.6 施工机械按台班计量（8小时），单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审批。13.7 关于计日工的其他约定： 。14.计量与支付14.1 付款申请单14.1.1 在工程实际开工后14天内，承包人应当按照合同条款第17条的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。14.1.2 根据合同条款第17.1款和第17.3款，承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照第17.3.2项的约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。14.1.3 竣工付款申诅单的内容按专用合同条款第17.5.1（1）目的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按通用合同条款第17.1.4（5）目确定的结算工程量和最近一欠进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。14.1.4 竣工结算总价（合同价格）应当按以下内容梳理：（1）签约合同价；（2）应当扣减的项目；1）所有暂列金额；2）所有暂估价；3）根据合同条款第15条应扣减的变更金额；4）根据合同条款第16条应扣减的价格调整（下调部分）；5）根据合同条款第23.4款应扣减的发包人索赔金额；6）甩项工程的合同价值（如果有）；7）根据合同约定发包人应扣减的其他金额。（3）应当增加的项目；1）实际发生的暂列金额（包括计日工）；2）实际发生的暂估价；3）根据合同条款第15条应增加的变更金额；4）根据合同条款第16条应增加的价格调整（上调部分）；5）根据合同条款第23.2款应增加的承包人索赔金额；6）根据合同约定承包人应当得到的其他金额。（4）规费和税金差额部分。14.1.5 最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：（1）按合同约定扣留的质量保证金；（2）应当扣除的金额：1）按通用合同条款17.4.3项约定扣留的质量保证金；2）按通用合同条款19.2.4项约定扣除的质量保证金；3）根据合同条款第23.4款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；4）根据合同约定应扣减的其他金额。（3）应当增加的金额：1）已完且符合合同约定的甩项工程的价值；2）按通用合同条款19.2.3项约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；3）根据合同条款第23.2款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；4）根据合同约定承包人应当得到的其他金额。最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。14.1.6 竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。14.2 其他约定其他约定内容：。15.竣工验收和工程移交15.1 竣工验收前的清理15.1.1 在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：（1）从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；（2）清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；（3）清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；（4）修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；（5）所有表面完成约定的装修和装饰；（6）检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；（7）检查和调试所有的五金件并上油；（8）检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；（9）所有钥匙（如果有）贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。15.1.2 清理工作所需费用由承包人承担。15.2 竣工验收申请报告15.2.1 竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。15.2.2 竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。15.2.3 竣工验收申请报告应当按通用合同条款第18.2款附上下列内容：（1）承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾 工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包 括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；（2）按专用合同条款第18.2（2）目约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料；（3）按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单；（6）通用合同条款第18.4.1项约定的单位工程竣工验收成果和结论文件（如果有）；（7）专用合同条款第19.7款约定的质量保修书（此前已经提交的不再提交）；（8）其他： 。15.3 竣工清场15.3.1 监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人应在56天内按以下要求对施工场地（现场）进行清理：（1）从施工场地（现场）清除所有杂物和垃圾等等；（2）从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；（3）撤离所有承包人施工设备和剩余材料（经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外）；（4）监理人指示的其他清场工作。16.其他要求。第二节特殊技术标准和要求1.材料和工程设备技术要求1.1 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：。上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。1.2 承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：序号材料和工程设备名称技术指标允许偏离范围备注121.3 本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为 。2.特殊技术要求2.1 除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：。3.新技术、新工艺和新材料3.1 本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：。4.其他特殊技术标准和要求 。?第三节适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程说明：满足国家现行规范、规程。?附件A：施工现场现状平面图说明：详见施工图纸。?第四卷?第八章投标文件格式?第一部分 投标函部分格式（项目名称）施工招标投标文件（投标函部分）（招标编号：BCZB-2013-012） 投标人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）年 月 日?目录一、投标函及投标函附录（一）投标函（二）投标函附录二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、联合体协议书五、投标保证金六、项目管理机构（一）项目管理机构组成表（二）主要人员简历表附1：项目经理简历表附2：主要项目管理人员简历表七、拟分包计划表八、资格审查资料（8.1）投标人基本情况表（8.2）近年财务状况表（8.3）近年完成的类似项目情况表（8.4）正在施工的和新承接的项目情况表（8.5）近年发生的诉讼和仲裁情况表（8.6）证件复印件（8.7）拟投入本工程的主要施工设备表（8.8）企业通过安全认证情况、企业信用情况附有关证明文件复印件（8.9）企业及拟任项目负责人所承担工程近3年获奖情况（8.10）企业及拟任项目负责人的不良行为记录发生情况九、其他十、承诺书十一、工程款支付承诺说明：1.实行开标前资格审查的，且评标办法采用综合评估法Ⅰ、Ⅱ的，以上第6.1项、第6.2项、第6.4项、第6.5项可不提供。2.实行开标前资格审查的，且评标办法采用评标办法采用经评审的最低投标价法、合理定价评审抽取法、最低投标价法的，以上第6.1项至第6.5项、第6.8项至第6.10项可不提供。3.实行开标后资格审查的，且评标办法采用评标办法采用经评审的最低投标价法、合理定价评审抽取法、最低投标价法的，以上第6.2项至第6.5项、第6.8项至第6.10项可不提供。?一、投标函及投标函附录（一）投标函致：（招标人名称）在考察现场并充分研究 （项目名称）标段（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：人民币（大写）：元RMB￥：元的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。在我方的上述投标报价中，包括：分部分项工程费：RMB￥：元措施项目费：RMB￥：元其中：安全文明施工费RMB￥： 元其他项目费：RMB￥：元其中：暂列金额（不包括计日工部分）RMB￥：元专业工程暂估价RMB￥： 元规费：RMB￥：元税金：RMB￥：元劳保基金：RMB￥：元如果我方中标，我方保证在年月日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，天（日历日）内竣工。并确保工程质量达到标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：元（￥：元）。在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。自觉遵守《张家界市建设工程招标跟踪管理办法（试行）》（张建发【2007】13号）的有关规定，中标后，按照招标文件和投标文件订立书面合同；按照投标承诺、合同约定履行义务；不向他人转包中标项目和以分包的名义分别向他人转包；委派投标文件确定的项目管理人员或经备案变更的项目管理人员实施中标项目的管理；使用公司所在地银行基本结算账户或在工程所在地以公司名义设立的工程款专户与建设单位结算工程款。若违反规定，建设单位有权解除合同，并接受建设行政主管部门的处罚。投标人（盖章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：日期： 年月日（二）投标函附录工程名称： （项目名称）序 号条款内容合同条款号约定内容备注1项目负责人姓名：资质等级 2工期天数：日历天。3质量标准4保修要求5缺陷责任期6承包人履约担保金额 中标价的10%7分包见分包项目情况表8逾期竣工违约金1000元/天9逾期竣工违约金最高限额总价2%10预付款额度/11质量保证金额度按约定…………备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。投标人（盖章）：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 日期：年月日注：投标函及其附录请再另外单独装在一信封中并附在投标函部分外包装上，作为开标时唱标的依据；该报价与投标书中的报价必须一致，不一致时要有文字说明以谁为准，否则报价无效。信封封口应有投标人代表的签字（或印鉴）及投标人的公章。装有报价表的信封上应注明招标编号 、招标项目名称、投标人名称，并注明“开标时间以前不得开封”。二、法定代表人身份证明投标人名称： 单位性质： 成立时间： 年 月 日经营期限：姓名： 性别：年龄： 职务： 系 （投标人名称）的法定代表人。特此证明。 投标人： （盖单位章） 年月日三、授权委托书本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工招标投标文件，其法律后果由我方承担。委托期限： 。代理人无转委托权。附：法定代表人及委托代理人身份证明法定代表人二代身份证复印件委托代理人二代身份证复印件投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字） 年 月 日注：参加开标会议时，委托代理人须单独另持本授权委托书原件（法定代表人参加开标会议的可不提供）一份，以便查验。四、联合体协议书(本招标项目不需提供)牵头人名称：法定代表人：法定住所：成员二名称：法定代表人：法定住所：……鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成 （联合体名称）联合体，共同参加（招标人名称）（以下简称招标人）（项目名称）标段（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：1．（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。4．联合体各成员单位内部的职责分工如下： 。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下： 。5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。8．本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。牵头人名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）成员二名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）……年月日备注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。2、不是联合体投标可不提供此项协议书。五、投标保证金附：投标人基本账户开户许可证、本项目投标保证金汇款凭证复印件六、项目管理机构（一）项目管理机构组成表姓名性别执业或岗位资格证明拟在本项目担任的工作岗位证书名称级别证号专业身份证号码?（二）主要人员简历表附1：项目负责人简历表项目负责人应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、养老保险证明复印件及无在建工程项目的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。姓名职称职务年龄拟在本工程任职项目负责人注册建造师执业资格等级级建造师专业安全生产考核合格证书证号主要工作经历时间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人及联系电话注：项目负责人在建项目情况：省内企业项目负责人在建工程情况和省外企业项目负责人在湖南省内在建工程情况以湖南省建筑工程监管信息平台查询为准；省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供的拟任项目负责人无在建工程证明。?附2：主要项目管理人员简历表主要项目管理人员指项目技术负责人、施工员、安全员、质量员、标准员、机械员、材料员、资料员岗位人员。应附岗位资格证书、身份证及养老保险证明复印件，安全员还应附安全生产考核合格证书C证复印件，项目技术负责人还须附学历证复印件，不需附岗位资格证书。岗位名称姓名年龄性别毕业学校拥有的岗位资格专业职称岗位资格证书编号工作年限主要工作业绩及担任的主要工作注：1.施工项目部关键岗位人员（除项目负责人）在建项目情况：省内企业关键岗位人员在建工程情况和省外企业关键岗位人员在湖南省内在建工程情况以湖南省建筑工程监管信息平台查询为准；省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供的拟任施工项目部关键岗位人员（除项目负责人）无在建工程证明复印件。2.省外企业关键岗位人如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，须提供证书真伪查询官方网站网址或提供省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明复印件。七、拟分包计划表序号拟分包项目名称、范围及理由拟选分包人备注拟选分包人名称注册地点企业资质有关业绩123123123123备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程，要求不填写。八、资格审查资料（8.1）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中注册建造师人员营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注?（8.2）近年财务状况表备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知前附表”的规定。（8.3）近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人联系人及电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目负责人（项目经理）技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注备注：1.类似项目有效时间以提交投标文件截止时间前36个月内竣工验收的工程为有效。2.本表后附合同协议书和竣工验收备案登记表的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。?（8.4）正在施工的和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目负责人（项目经理）技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注备注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。?（8.5）近年发生的诉讼和仲裁情况表类别序号发生时间情况简介证明材料索引诉讼情况仲裁情况说明：1、有效时间以提交投标文件截止时间前36个月为准。2、近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于认定投标人有违法行为的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。（8.6）证件复印件包含：企业营业执照、资质证书、安全生产许可证书、湖南省外企业入湘施工登记证（仅省外企业提供）、入张施工企业备案登记表（仅市外企业提供）的复印件。?（8.7）拟投入本工程的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注（8.8）企业通过安全认证情况、企业信用情况附有关证明文件复印件?（8.9）企业及拟任项目负责人所承担工程近3年获奖情况序号工程名称获奖时间奖项名称证明材料索引注：1、有效时间：以提交投标文件截止时间前36个月内发布的表彰文件或证书。2、拟任项目负责人所承担工程为拟任项目负责人在其他项目中以项目负责人职务承担的工程。3、附工程获奖证书或表彰文件复印件。（8.10）企业及拟任项目负责人的不良行为记录发生情况不良行为记录的发生情况（其中企业以提交投标文件截止时间前6个月内的记录为有效，附有关文件或资料复印件；拟任项目负责人以提交投标文件截止时间前24个月内的记录为有效，附有关证明文件和资料复印件）近年不良行为记录情况序号发生时间简要情况说明证明材料索引九、其他1、检察机关出具的投标人、法定代表人及建造师近三年行贿犯罪记录查询单复印件；2、投标人认为需要提交的其他资料复印件。?十、承 诺 书 （招标人名称）：我方在此声明：1、我方拟派往 （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员、标准员、机械员、材料员、资料员现阶段没有担任任何在建工程项目的职务。2、我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务、不是本项目监理人或者与本项目监理人不存在隶属关系或者为同一法定代表人或者相互控股或者参股关系、不是本项目代建人或者与本项目代建人的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系、不是本项目招标代理机构或者与本项目招标代理机构的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系。3、我方目前生产经营状态正常，没有被责令停业、没有被暂停或者取消投标资格、近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。4、我方保证投标文件提供信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。特此承诺投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字） 年 月 日 十一、工程款支付承诺张家界市市政工程建设指挥部：我公司已参加张家界市阳光大道建设工程施工投标，根据该项工程的实际情况，若我方中标，我公司同意融资建设并承诺接受贵方提出的以下工程款支付方式：“不付预付款，工程竣工经验收合格后28天内付合同造价金额的40%，自验收合格之日起满一年后如无质量问题28天内付实际工程量（经审计认可）30%的工程款，自验收合格之日起满两年后如无质量问题28天内付齐余下实际工程量（经审计认可）的工程款，第二、三次付款的利息按中国人民银行同期存款利率计算，计息起点从第一次付款结束之日开始；分年度不能如期履约的，拖欠部分按中国人民银行同期贷款基准利率计息支付”。特此承诺！投标人（盖章）：法定代表人（签字并盖章）：承诺时间：年 月日第二部分商务标部分格式? （项目名称）施工招标投标文件（商务标部分）（招标编号：BCZB-2013-012）投标人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日?目录1.已标价工程量清单内容2.已标价工程量清单格式2.1 投标总价2.2 编制说明2.3 工程项目投标报价汇总表2.4 单项工程投标报价汇总表2.5 单位工程投标报价汇总表2.6 分部分项工程量清单/施工措施项目清单与计价表2.7 分部分项工程量清单/施工措施项目清单综合单价分析表2.8 措施项目清单与计价表2.9 其他项目清单与计价汇总表2.9-1 暂列金额明细表2.9-2 材料和工程设备暂估单价表2.9-3 专业工程暂估价表2.9-4 计日工表2.9-5 总承包服务费计价表2.10 人工、主要材料、机械汇总表?1.已标价工程量清单内容按湘建价[2009]406号文件《湖南省建设工程工程量清单计价办法》中的工程量清单计价法，投标报价文件需提供以下具体内容：（1） 投标总价；（2） 编制说明；（3） 工程项目投标报价汇总表；（4） 单位工程投标报价汇总表；（5） 分部分项工程量清单/施工措施项目清单与计价表；（6） 分部分项工程量清单/施工措施项目清单综合单价分析表； （7） 施工措施项目清单与计价表；（8） 其他项目清单与计价汇总表；（9） 暂列金额明细表；（10） 材料暂估单价表；（11） 专业工程暂估价表；（12） 计日工表；（13） 总承包服务费计价表；（14） 人工、主要材料、机械汇总表。?2.已标价工程量清单格式2.1 投标总价投标总价招标人：工程名称：投标总价（小写）： （大写）： 投标人： （单位盖章）法定代表人：（签字或盖章）编制人：（造价工程师签字并盖专用章） 编制时间：年月日 ?2.2 编制说明 编 制 说 明工程名称： 标段:第页 共页编制人：复核人： 审核人（造价工程师签字并盖专用章）投标人： （单位盖章） 法定代表人：（签字或盖章）2.3 工程项目投标报价汇总表工程项目投标报价汇总表工程名称：标段:第页共页序号单项工程名称金额（元）其中（元）暂估价安全文明施工费规费合 计投标人： （单位盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 编制人：（造价工程师签字并盖专用章）2.4 单项工程投标报价汇总表单项工程投标报价汇总表 工程名称：标段: 第页共页序号单位工程名称金额（元）其中暂估价（元）安全文明施工费（元）规费（元）合 计注：暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。 投标人： （单位盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 编制人：（造价工程师签字并盖专用章）?2.5 单位工程投标报价汇总表单位工程投标报价汇总表工程名称： 第页 共页序号汇总内容金额（元）其中：暂估价（元）1分部分项工程费1.11.21.31.41.52措施项目2.1安全文明施工费2.2冬雨季施工增加费2.3施工措施项目费3其他项目3.1暂列金额3.2专业工程暂估价3.3计日工3.4总承包服务费4规费4.1工程排污费4.2职工教育经费4.3养老保险费4.4其他规费5税金合计注：1、本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也适用本汇总表。2、其他规栏包括失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、危险作业以外伤害保险费、住房公积金、工会经费等六项。 投标人： （单位盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 编制人：（造价工程师签字并盖专用章）2.6 分部分项工程量清单/施工措施项目清单与计价表分部分项工程量清单/施工措施项目清单与计价表工程名称： 标段： 第页共页序号项目编码项目名称及特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价本页小计合计?2.7 分部分项工程量清单/施工措施项目清单综合单价分析表分部分项工程量清单/施工措施项目清单综合单价分析表 工程名称:标段： 第页共页清单编码名称计量单位数量综合单价消耗量标准编号项目名称单位数量取费基价动态基价管理费利润合价（元）人工费机械费小计人工费材料费机械费%%人工单价：元/工日累计（元）材料费或机械费明细主要材料、机械名称、规格、型号单位数量材料单价材料合计材料暂估单价（元）材料暂估合价（元）机械台班单价机械台班合价其他材料费、其他机械费元材料费、机械费合计元注：1、清单综合单价=累计合价/清单数量；2、管理费或利润=数量*取费基价中的人工费（或人工费加机械费）*相应费率；3、合价=数量*动态基价小计 管理费 利润；4、招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏；5、材料费或机械费明细栏内数据仅为一个计量单位的综合单价含量，6、可以计算工程量的施工措施项目按本表列项计价。2.8 措施项目清单与计价表措施项目清单与计价表 工程名称：标段：第页 共页序号项目名称计算基础费率（％）金额（元）合计注：本表适用于以“项”计价的措施项目；可以计算工程量的施工措施项目按表2.6列表。?2.9 其他项目清单与计价汇总表其他项目清单与计价汇总表工程名称：标段： 第页 共页序号子目名称计算基础金额（元）备注1暂列金额（不包括计日工）项明细详见表2.9-12暂估价2.1材料暂估价明细详见表2.9-22.2专业工程暂估价明细详见表2.9-33计日工明细详见表2.9-44总承包服务费明细详见表2.9-5合计 注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。?2.9-1 暂列金额明细表暂列金额明细表 工程名称：标段： 第页共页序号项目名称计量单位暂定金额（元）备注合计注：此表由招标人填写。也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。2.9-2 材料和工程设备暂估单价表材料暂估单价表 工程名称：标段： 第页共页序号材料名称、规格、型号计量单位单价（元）备注注：1、此表由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。2.9-3 专业工程暂估价表专业工程暂估价表工程名称：标段：第页共页序号工 程 名 称工程内容计费基数金额（元）备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。?2.9-4 计日工表计日工表工程名称： 　　　第页共页编号项目名称单位暂定数量综合单价合价一人工1234人工费小计二材料1234材料费小计三施工机械1234施工机械费小计—总计注：1．此表项目名称、数量由招标人填写。投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。?2.9-5 总承包服务费计价表总承包服务费计价表工程名称：标段：第页共页序号工程名称项目价值（元）服务内容费率（%）金额（元）1发包人发包专业工程2发包人供应材料合计?2.10 人工、主要材料、机械汇总表人工、主要材料、机械汇总表工程名称： 标段： 第页 共 页序号编码名称（材料、机械规格型号）单位数量基期单价市场单价价差合计备注说明：已标价工程量清单格式如计价软件（须通过湖南省建设工程造价管理总站测评的软件）打印出的表格格式与本文件规定的格式有差异时，以计价软件打印出的表格为准。?第三部分技术标部分格式 （项目名称）施工招标投标文件（技术标部分）（招标编号：BCZB-2013-012）投标人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日?投标文件技术标（施工组织设计）内容一、投标文件技术标按湘建建[2013]19号文件中规定的技术标书内容编制，采用明标，格式自定，包括下列内容（按此顺序）：1、施工方案与技术措施（包括施工平面布置图）；2、质量管理体系与措施；3、安全管理体系与措施；4、环境保护管理体系与措施；5、工程进度计划与保证措施（包括施工进度计划横道图、网络图）；6、资源配备计划；7、主要项目管理人员；8、施工设备；9、试验、检测仪器设备。注：如有合理化建议，不单独列出，各投标人将相关内容融入各相应章节。