火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程招标文件招标 单 位：广州市天河区农业和园林局招标代理单位：广州峤达咨询服务有限公司招 标 编 号：峤达公招[2013]-050 日期：二〇一三年八月 目录目录1第一章投标须知2一、投标须知前附表2二、投标须知修改表5三、投标须知通用条款14（一）总则14（二）招标文件15（三）投标文件的编制17（四）投标文件的递交25（五）开标、评标、定标及合同签订27第二章开标、评标及定标办法29一、开标、评标及定标办法修改表29二、采用资格后审方式施工招标项目开标、评标及定标办法31（一）总则31（二）开标评标办法程序和细则34商务综合诚信评标法34第三章合同条款47第四章投标文件格式94第五章技术条件（工程建设标准）102第六章图纸及勘察资料104第七章工程量清单105第八章招标控制价150 第一章投标须知一、投标须知前附表声明：本投标须知前附表使用GZYLZB2013-001-2招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同样的效力。对范本《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。项目条款号内容说明与要求11定义招标人（即发包人）：广州市天河区农业和园林局招标代理：广州峤达咨询服务有限公司 设计单位：广州市造园园林工程有限公司监理单位： 22.2.1工程名称火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程32.2.2建设地点广州市天河区火炉山森林公园42.2.3建设规模火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程施工范围包括:登山路径3000m2、休闲平台及观景平台800m2、休息亭一座、观景廊一座，两侧植物修复约5000m2等工程，具体内容详见招标图纸。52.2.4承包方式包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。62.2.5质量标准合格72.5.1招标范围 火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程施工范围包括:登山路径3000m2、休闲平台及观景平台800m2、休息亭一座、观景廊一座，两侧植物修复约5000m2等工程，具体内容详见招标图纸。82.5.2工期要求暂定2013年月 日计划开工，施工总期：20日历天。93.1资金来源区财政投资10投标人资质等级及项目负责人等级要求详见本工程招标公告11资格审查方式电子化资格后审。1213.1报价以及单价和总价计算方式工程量清单计价，按《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）执行。纳入年度审计项目计划的政府投资项目，审计机关出具的审计结果应当作为该政府投资项目价款结算的依据（适用于纳入年度审计项目计划的项目）。1315.1投标有效期 90 日历天（从投标截止之日计起）1416.1投标担保1收取方式：方式一：由广州建设工程交易中心代收。2.投标担保额度： 6 万元（在招标过程中不可调整）。3.缴纳时间：递交投标文件开始时至开标前。4、投标担保的相关事宜详见招标文件16.1款。157.5领取招标文件及图纸由投标人自行在广州建设工程交易中心网站下载。165.1踏勘现场时间：自＿年＿月＿ 日起具备现场踏勘条件；方式：招标人不集中组织，由投标人自行踏勘；现场详细地点：广州市天河区火炉山森林公园178.1招标答疑1.方式：网上答疑：2. 投标人质疑期限：在投标截止日期前10 日3.招标人澄清、修补或答疑期限：在投标截止日期前7 日4. 进入到提问区域的密码为1234565.网上答疑的相关事项详见招标文件8.1款。6.答疑纪要须经招投标监管机构备案后，方可在广州建设工程交易中心网站“招标答疑”专区和广州市天河区农业和园林局网站发布。1811投标文件的组成投标文件由资格审查文件、经济标部分组成。1917.1投标文件份数投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件1套。2019.1投标文件的递交时间和地点1.递交方式：网上递交投标文件2.文件的递交起始时间： 2013年8月6日0 时0分。截止时间：2013年8月26日14 时0 分。2.地点：广州建设工程交易中心网站。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。2120.4项目负责人签到时间和地点1. 起始时间： 2013年8月26 日14时0 分。截止时间：2013年8月26日16 时 0分。2.地点：广州建设工程交易中心开标室。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。2224.1开标开始时间和地点1.开标开始时间：2013年8月27日14 时0分 2.地点：广州建设工程交易中心室。3. 上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。2333.4开标评标办法商务综合诚信评标法2438.2履约担保方式一：中标人提供的履约保证金为中标价款的10%。25招标控制价本项目招标控制价为人民币5739713.39元，其中安全文明施工费为150676.96元, 余泥渣土运输与排放费为 6463.49元，投标价超过招标控制价的投标文件将被拒绝。26保修期按照《建设工程质量管理条例》规定27评标参考价的下浮率计算评标参考价的下浮率X从0、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%中通过摇珠机随机抽取。28评标委员会人数组成人数：标书的评审由综合评标委员会负责，综合组的成员可由经济评委组成，该评标委员会由5 人或以上单数组成。29企业综合诚信评价排名计分本项目的企业综合诚信评价排名得分，以在广州建设工程交易中心公布的开标当天广州市城市园林绿化企业综合诚信评价体系的排名为准。[①同一资质组成联合体投标的，企业综合诚信评价排名得分以组成联合体各成员的企业综合诚信评价排名得分的平均值计算。②不同专业资质组成联合体投标的，联合体的诚信分以主办方的企业综合诚信评价排名得分为准。③已在广州建设工程交易中心办理IC卡的投标人，如未获广州市城市园林绿化企业诚信综合评价分的，则该投标人诚信分为基准分。]3013.4、13.5.2合同价款的调整办法 按招标文件31建设工程质量检测管理办法根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。 二、投标须知修改表声明：本投标须知使用GZYLZB2013-001-2招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市天河区农业和园林局网站（网址：http://nlsl.thnet.gov.cn/）下载查阅。条款号：11.2(3) 修改类型：修改原文：拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书，或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书，或项目负责人的相关专业证明。现文：投标人拟担任本工程项目负责人的人员为市政公用工程专业壹级级别的注册建造师。条款号：11.3.2（2）修改类型：修改原文：工程量清单报价表（余泥渣土运输与排放费用按招标文件规定单列，并且不得浮动或改变）；其中列表明细如下：?工程总价；?编制说明；?工程概况；?工程项目投标价汇总表；?单项工程投标价汇总表；?单位工程投标价汇总表；?分部分项工程报价表；?措施项目清单与计价表（一）；?措施项目清单与计价表（二）；?其他项目清单与计价表；?暂列金额明细表；?材料设备暂估价明细表；?专业工程暂估价明细表；?计日工计价表；?总承包服务计价表；?规费和税金项目计算表；?人工、主要材料设备、机械台班价格表现文：工程量清单报价表（暂列金额、暂估价、安全防护文明施工措施费、余泥渣土运输与排放费用按招标文件规定单列，并且不得浮动或改变）；其中列表明细如下:?工程总价；?编制说明；?工程概况；?工程项目投标价汇总表；?单项工程投标价汇总表；?单位工程投标价汇总表；?分部分项工程报价表；?措施项目清单与计价表（一）；?措施项目清单与计价表（二）；?其他项目清单与计价表；?暂列金额明细表；?材料设备暂估价明细表；?专业工程暂估价明细表；?计日工计价表；?总承包服务计价表；?规费和税金项目计算表；?人工、主要材料设备、机械台班价格表 条款号：11.3.2（3）修改类型：修改原文：综合单价分析表；现文：综合单价分析表（格式参照“工程量清单”综合单价分析表一）；条款号：13.3 修改类型：修改原文：投标人的投标总报价，应是按照投标须知前附表第8项的工期要求，在投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、安全文明施工费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。现文：投标人的投标总报价，应是按照投标须知前附表第8项的工期要求，在投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的招标范围内已由招标人提供的招标图纸（包括有关于本项目招标的相关资料）及制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、安全防护文明施工措施费、余泥渣土场外运输与排放费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。 条款号：13.4修改类型：修改原文：投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。但施工招标项目工期超过12个月的，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。调整原则按照《广州市建设工程招标投标管理办法》第二十四条的规定。现文：投标人一旦中标，中标总价即为暂定合同总价；当投标单价不超过招标控制价综合单价时，该清单项目的中标单价为结算单价，在工程结算时将不得变更[注：单价不变是指清单项目中所使用的主要材料的质量及品牌与招标文件中确定的质量及品牌在同一档次（或更高）的情况下，清单项目单价不变。若建设单位指定清单项目的主要材料的质量和品牌档次高于（或承包人进场材料的质量和品牌档次低于）招标文件要求的质量及品牌档次，则仅按实调整该清单项目的主材价格，主材价差的调整基数为该项目招标控制价综合单价中的主材单价，其它不变]；当投标单价超过招标控制价综合单价时，该项目结算单价按该清单项目的招标控制价综合单价×（1-投标下浮率）[投标下浮率=（招标控制价总价-投标报价总价）/招标控制价总价×100%]计算。修正之后的总价作为中标总价，修正投标报价书作为投标文件及合同的附件，修正之后的投标清单项目综合单价作为该清单项目的结算单价。工程量清单数量依据竣工图及竣工资料按实结算，因设计变更或现场签证或招标文件、答疑会议纪要中允许调整造价的工程内容，必须在得到建设单位和现场监理工程师的书面确认后，由施工单位绘制工程竣工图（竣工图须由监理单位、施工单位、建设单位现场代表三方签认）作为竣工结算的依据。项目工程量清单实际数量乘以项目结算单价为该项目的结算价。安全防护、文明施工措施费用按照招标控制价中的安全防护、文明施工措施费用计取，作为非竞争性费用，在投标报价中单列，不参与投标竞价；其他措施项目费由投标单位根据自身情况进行报价；措施项目费一次包干，结算时不予调整。条款号：13.5.2 修改类型：修改原文：中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，由招标人在招标文件中依法确定计价方式。现文：中标的投标文件工程量清单中已有类似项目，只是项目主要材料发生变化的，则按类似项目的综合单价只对项目的主要材料价格进行调整换算，主材价差的调整基数为该项目招标控制价综合单价中的主材单价，其它费用不变，即调整后的清单单价=投标单价 材料价差*（1-投标下浮率）。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现主材表中没有的材料，其单价则按施工期广州地区常用材料综合价格予以调整。条款号：13.5.3 修改类型：修改原文： 中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）。现文：中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，其新增项目综合单价根据现行定额及其相关计价文件编制再乘以（1-投标下浮率）确定，投标下浮率=（招标控制价总价-投标报价总价）/招标控制价总价*100%，材料价格按广州市造价管理站同期（施工期）《广州地区建设工程常用材料综合价格》予以调整，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，则参考同期（施工期）该材料的市场价格，最终以天河区财政局核准后确定。条款号：13.5.5 修改类型：增加现文：本项目承包方式为综合单价包干，投标单价在结算时不作调整，工程量按实结算，本次承包人给出的工程量清单数量为参考数量，但在报价时不得修改，如投标人的报价明显低于其个别成本的，投标人应作出书面说明并提供相关证明材料。条款号：13.10-13.19修改类型：增加现文：13.10预算包干费包干内容有：施工雨水的排除；因地形影响造成的场内料具二次运输；20米高以下的工程用水加压措施；完工清场后的垃圾外运；施工材料堆放场地的整理；水电安装后的补洞工料费；工程成品保护费；施工中的临时停水停电；基础埋深2米以内挖土方的塌方；日间照明施工增加费（不包括地下室和特殊工程），费率由施工单位自行考虑，结算时不予调整；13.11土方类别由施工单位综合考虑，结算时不予调整；由施工单位代缴的余泥排放费结算时凭发票按实结算；13.12安全防护、文明施工措施费用按照招标控制价中的安全防护、文明施工措施费用计取，作为非竞争性费用，在投标报价中单列，不参与投标竞价；其他措施项目费由投标单位根据自身情况进行报价；措施项目费一次包干，结算时不予调整；专业工程暂估价作为非竞争性费用，在投标报价中单列，不参与投标竞价，结算时按实际发生调整。13.13材料价格依据广州地区的材料市场价格并考虑施工期间材料市场价格变化因素计算，投标报价应对工程中使用的主要材料进行报价；依据穗建造价【2013】29号文，材料检验试验费不纳入建筑安装工程造价，建设单位为委托工程质量检测的主体。13.14施工企业规定的基本劳动保险金计入标价，由建设单位代缴的基本劳动保险金，在支付工程预付款时，由建设单位按实缴金额一次性扣回；13.15根据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》第四十五条 财政性投资项目实行无现场签证管理。合同价格、工程结算价严格按中标价格执行，禁止扩标。合同执行过程中，由于不可预见原因，可能造成投资扩大，项目法人提出变更要求的，应当经行业主管部门同意，并报项目审批部门批准确认。合同执行过程中，经批准需要增加合同规定以外的内容，增加部分符合招标条件的，必须组织招标；13.16投标人编制的投标文件必须全面响应招标文件提出的实质性要求；13.16.1投标人一旦中标，若出现投标单价超过项目招标控制价的综合单价，投标人必须在评标结束后七个工作日内按13.4条款的规定完成调整并送达招标人，调整后的单价作为合同的结算单价。若投标人未能在评标结束后七个工作日内完成以上调整，则视作自动放弃中标资格。13.16.2投标人一旦中标，若出现投标人没按招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、安全防护文明施工措施费等非竞争性项目明列的单价或合价的金额报价的，投标人必须在评标结束后七个工作日内按招标文件的规定完成修正并送达招标人。细则如下：（1）若非竞争项目修正后，修正后的投标总价(a)低于原投标总报价(b)，则经修正的投标总价(a)作为中标总价，经修正的投标报价书作为投标文件及合同的附件；（2）若非竞争项目修正后，修正后的投标总价(a)高于原投标总报价(b)，原投标总报价(b)作为中标总价，并进一步修正竞争项目投标报价。竞争项目修正投标单价=竞争项目的投标单价×（1-修正下浮率） [修正下浮率=（a-b）/a×100%]，并合计竞争项目合价。经二次修正后的投标报价作为投标文件及合同的附件，结算时，竞争项目按修正后的单价进行结算。（3）若投标人未能在评标结束后七个工作日内完成以上修正，则视作自动放弃中标资格。13.16.3投标人一旦中标，若投标文件与招标文件的实质性条款存在冲突，签订合同时，按招标文件修正，中标人不得拒绝；13.16.4投标人一旦中标，结算时，若出现合同条款与招标文件实质性要求不一致时，以招标文件为准，中标人不得拒绝；13.17投标人一旦中标，订立合同时，招标人和中标人不得向对方提出招标文件以外的要求，不得另外订立违反招标文件实质性内容的协议，不得对招标文件作实质性的修改；13.18投标人在投标报价时，须考虑防雷工程的申报、施工、检测和验收等工作的相关费用，招标人不再另行支付；13.19本工程结算造价最终以天河区财政局审核的结果为准。 条款号：16投标担保修改类型：增加原文：16．投标担保16.1投标人应按投标须知前附表第14项所述金额和时间递交投标保证金。招标人可委托广州建设工程交易中心具体实施保证金的收取和退还工作。16.2委托广州建设工程交易中心代收投标保证金的，其缴纳情况以广州建设工程交易中心数据库记录的信息为准。16.3由招标人收取投标保证金的，投标人应要求收费单位在《广州建设工程投标缴费情况表》加盖收费确认章。16.4“网银”缴费的操作详见《网上银行缴费操作指南》或请自行咨询广州建设工程交易中心。16.5投标人未能按要求递交投标担保的，招标人将视为不响应投标而拒绝其投标文件。16.6由广州建设工程交易中心代收投标保证金的，在发出中标通知书7个工作日后办理未中标人的投标保证金退还手续，中标人在与招标人签订合同后办理退还手续。16.7如有下列情况之一的，将没收投标担保：16.7.1投标人在投标有效期内撤回投标标书；16.7.2中标人未能在规定期限内按要求递交履约担保；16.7.3中标人未能在规定期限内签订合同。现文：16．投标担保16.1投标人应按投标须知前附表第14项所述金额和时间递交投标保证金。招标人可委托广州公共资源交易中心具体实施保证金的 收取和退还工作。16.2所有投标保证金必须由投标单位的银行基本账户转出。16.3广州公共资源交易中心代收投标保证金的，其缴纳情况以广州公共资源交易中心数据库记录的信息为准。16.4缴费的操作详见广州公共资源交易中心公布的《投标人基本账户保证金操作指引》。16.5投标人未能按要求递交投标担保的，其投标文件不参与资格审查和评标。16.6如有下列情况之一的，投标担保不予退还：16.6.1投标人在投标有效期内撤回投标标书；16.6.2中标人未能在规定期限内按要求递交履约担保；16.6.3中标人未能在规定期限内签署合同协议。 条款号：20.4修改类型：修改原文：20.4投标截止时间到达后的二小时内，项目负责人须凭身份证到广州建设工程交易中心事先确定的开标室签到。项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达开标室签到或签到的项目负责人与投标登记时不一致的，该投标文件无效。现文：20.4投标截止时间到达后的一小时内，项目负责人须凭身份证到广州建设工程交易中心事先确定的开标室签到。项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达开标室签到或签到的项目负责人与投标登记时不一致的，该投标文件无效。条款号：29.1修改类型：修改原文：招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。现文：招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 3日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。条款号：29.2修改类型：修改原文：中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：中标通知书发出之日起 3日内和中标人签订合同后，5天内进场并做好开工准备工作，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。 条款号： 30.2修改类型：修改原文：中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定递交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：中标通知书发出之日起15日内，中标人未按上款的规定递交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文） 三、投标须知通用条款（一）总则1、定义本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。（2）“投标人”指向招标人递交投标文件的当事人。 （3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。（4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。（5）“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人递交的全部文件。（6）“书面文件”指打字或印刷的文件，包括电传、电报和传真。（7）“电子文件” 指数字、文字、图形等以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件。2、招标说明2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。2.2工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。2.3设计说明：详见招标图纸。2.4工程施工特点：详见招标图纸。3．资金来源本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项4．合格投标人的条件详见本项目招标公告5．踏勘现场5.1 投标人应按本投标须知前附表第16项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。6．投标费用6.1不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。（二）招标文件7.招标文件的组成7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第7条发出的澄清或修改和按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要：第一章投标须知第二章开标、评标及定标办法第三章合同条款第四章投标文件格式第五章技术条件（工程建设标准）（另册）第六章图纸及勘察资料（另册）第七章工程量清单第八章招标控制价7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。7.3 投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。7.4招标人（或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子形式的招标文件进行电子签名及电子签章。该电子签名及电子签章对招标人手写签名或者盖章同等的法律效力。7.5发布招标公告的同时，通过广州建设工程交易中心网站发布电子招标文件、施工图纸、招标控制价。7.6招标文件一经在广州建设工程交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。7.7投标人获取电子招标文件后，应仔细检查电子招标文件的合法有效性。合法有效的电子招标文件应具有招标人（或招标代理机构）的电子签名及电子签章。7.8招标人应在招标文件第四章中明确投标文件主要内容编制的格式要求。8．招标答疑8.1 招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、招标控制价）有疑问的，可在规定的时间内通过广州建设工程交易中心网站凭密码进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。网上答疑的操作指南为：登陆广州建设交易中心网站→进入“项目招标答疑”专区→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“提问” →输入密码（密码为：＿ ）进入到提问区域→无记名或匿名提出问题以及查看所有的问题。8.2投标人应在投标截止时间前10日停止质疑。招标人应在投标截止时间7日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，并经招标监管机构备案后，方可在广州建设工程交易中心网站“招标答疑”专区和广州市天河区农业和园林局网站发布。8.3招标答疑纪要一经在广州建设工程交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。8.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州建设工程交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要。8.5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州建设工程交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。9.招标文件的澄清与修改9.1招标文件发出后,在递交投标文件截止时间7日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。9.2招标文件的澄清或修改在广州建设工程交易中心网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州建设工程交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。9.3招标文件的澄清、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。9.4招标文件的澄清、修改均以广州建设工程交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州建设工程交易中心网站最后发布的内容为准。9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。（三）投标文件的编制10．投标文件的语言及度量衡单位10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。11．投标文件的组成：11.1投标文件由资格审查文件及经济标投标文件组成。11.2资格审查文件主要包括的内容：（1）投标申请公函；（2）企业资质证书；（3）投标人拟担任本工程项目负责人的人员为市政公用工程专业壹级级别的注册建造师；（4）项目负责人安全生产考核合格证（B类）；（5）企业类似工程业绩证明材料（设置业绩要求时选择此项）；（6）专职安全人员的安全生产考核合格证（C类）。注：资格审查内容的（2）至（6）项的信息取自投标申请人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息，在广州建设工程交易中心企业库记录的该部分信息将被视为投标申请人递交的资格审查资料的一部分，资格审查文件不需附该部分资料。11.3经济标主要包括的内容：11.3.1投标函部分：（1）企业法定代表人证明书；（2）投标人代表的法定代表人授权委托书；（3）《投标函》（格式见第四章）；（4）《广州建设工程施工招标投标书》（格式见第四章）；（5）《响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的承诺书》（格式见第四章）；（6）余泥渣土运输与排放方案。应包含以下内容：投标人的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员；（7）投标人按照规定的格式及内容要求签署的《投标申请人声明》（格式见第四章）；（8）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）。 11.3.2投标报价部分：（1）投标总报价说明；（2）工程量清单报价表（暂列金额、暂估价、安全防护文明施工措施费、余泥渣土运输与排放费用按招标文件规定单列，并且不得浮动或改变）；其中列表明细如下:?工程总价；?编制说明；?工程概况；?工程项目投标价汇总表；?单项工程投标价汇总表；?单位工程投标价汇总表；?分部分项工程报价表；?措施项目清单与计价表（一）；?措施项目清单与计价表（二）；?其他项目清单与计价表；?暂列金额明细表；?材料设备暂估价明细表；?专业工程暂估价明细表；?计日工计价表；?总承包服务计价表；?规费和税金项目计算表；?人工、主要材料设备、机械台班价格表（3）综合单价分析表（格式参照“工程量清单”综合单价分析表一）；（4）按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》；（5）其它辅助说明资料。11.3.3工程量清单的组成、编制、计价、格式、项目编码、项目名称、工程内容、计量单位和工程量计算规则按照招标人给出的工程量清单及2008年中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008）及广东省相关定额及清单规范执行。11.4投标人应使用符合《广东省工程造价文件数据交换标准（电子评标部分） 交易中心实施细则》的计价软件制作工程量清单报价表和单价分析表（如本招标文件要求单价分析表）。11.5投标人应使用广州建设工程交易中心的投标文件管理软件进行投标文件的合成、电子签名、电子签章及加密打包工作，所有电子投标文件不能进行压缩处理。电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人需登录广州建设工程交易中心网站投标人服务区在投标截止时间前完整上传至交易中心的电子评标系统。11.6投标人应使用依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名及电子签章。该电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。11.7除工程量清单报价表相关的内容、《广州建设工程施工招标投标书》外，投标文件的其他内容均以电子文件（纸质原件的扫描件）编制，其格式要求详见第四章投标文件格式说明。11.8投标文件应按上述的编排要求编制。如因不按上述编排要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果将由投标人自行承担。12．投标文件格式12.1投标人递交的投标文件应当使用招标文件所规定的投标文件全部格式。12.2投标人应仔细阅读第四章投标文件格式的相关规定和要求。如电子投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足评标需要的，经评标委员会审查作废标处理。13．投标总报价及造价承包和变更结算方式13.1 本工程的投标总报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。13.2招标人按照招标图纸制定工程量清单，该清单载于本招标文件第七章中，投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。13.3投标人的投标总报价，应是按照投标须知前附表第8项的工期要求，在投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的招标范围内已由招标人提供的招标图纸（包括有关于本项目招标的相关资料）及制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、安全防护文明施工措施费、余泥渣土场外运输与排放费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。13.4投标人一旦中标，中标总价即为暂定合同总价；当投标单价不超过招标控制价综合单价时，该清单项目的中标单价为结算单价，在工程结算时将不得变更[注：单价不变是指清单项目中所使用的主要材料的质量及品牌与招标文件中确定的质量及品牌在同一档次（或更高）的情况下，清单项目单价不变。若建设单位指定清单项目的主要材料的质量和品牌档次高于（或承包人进场材料的质量和品牌档次低于）招标文件要求的质量及品牌档次，则仅按实调整该清单项目的主材价格，主材价差的调整基数为该项目招标控制价综合单价中的主材单价，其它不变]；当投标单价超过招标控制价综合单价时，该项目结算单价按该清单项目的招标控制价综合单价×（1-投标下浮率）[投标下浮率=（招标控制价总价-投标报价总价）/招标控制价总价×100%]计算。修正之后的总价作为中标总价，修正投标报价书作为投标文件及合同的附件，修正之后的投标清单项目综合单价作为该清单项目的结算单价。工程量清单数量依据竣工图及竣工资料按实结算，因设计变更或现场签证或招标文件、答疑会议纪要中允许调整造价的工程内容，必须在得到建设单位和现场监理工程师的书面确认后，由施工单位绘制工程竣工图（竣工图须由监理单位、施工单位、建设单位现场代表三方签认）作为竣工结算的依据。项目工程量清单实际数量乘以项目结算单价为该项目的结算价。安全防护、文明施工措施费用按照招标控制价中的安全防护、文明施工措施费用计取，作为非竞争性费用，在投标报价中单列，不参与投标竞价；其他措施项目费由投标单位根据自身情况进行报价；措施项目费一次包干，结算时不予调整。13.5工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：13.5.1中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；13.5.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目，只是项目主要材料发生变化的，则按类似项目的综合单价只对项目的主要材料价格进行调整换算，主材价差的调整基数为该项目招标控制价综合单价中的主材单价，其它费用不变，即调整后的清单单价=投标单价 材料价差*（1-投标下浮率）。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现主材表中没有的材料，其单价则按施工期广州地区常用材料综合价格予以调整。13.5.3中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，其新增项目综合单价根据现行定额及其相关计价文件编制再乘以（1-投标下浮率）确定，投标下浮率=（招标控制价总价-投标报价总价）/招标控制价总价*100%，材料价格按广州市造价管理站同期（施工期）《广州地区建设工程常用材料综合价格》予以调整，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，则参考同期（施工期）该材料的市场价格，最终以天河区财政局核准后确定。13.5.4 如相关定额没有相应子目的，其计价方式由招标人在本招标文件第三章中另行规定。未规定的，中标后双方协商约定。13.6暂列金额、暂估价13.6.1暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。13.6.2在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人同中标人联合招标，确定承包人和承包价格。13.6.3在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准但适用政府采购规定的，应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。13.6.4在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的，由承包人分包，招标人同承包人结算的价格按本投标须知13.5款规定确定。13.6.5在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由招标人另行发包。13.6.6 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任，本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用，并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。13.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。13.8属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者以事先公开征集的方式提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择，凡招标人在招标文件中提出参考品牌的，必须在参考品牌后面加上“或相当于”字样。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。13.9纳入年度审计项目计划的政府投资项目，审计机关出具的审计结果应当作为该政府投资项目价款结算的依据（适用于纳入年度审计项目计划的项目）。13.10预算包干费包干内容有：施工雨水的排除；因地形影响造成的场内料具二次运输；20米高以下的工程用水加压措施；完工清场后的垃圾外运；施工材料堆放场地的整理；水电安装后的补洞工料费；工程成品保护费；施工中的临时停水停电；基础埋深2米以内挖土方的塌方；日间照明施工增加费（不包括地下室和特殊工程），费率由施工单位自行考虑，结算时不予调整；13.11土方类别由施工单位综合考虑，结算时不予调整；由施工单位代缴的余泥排放费结算时凭发票按实结算；13.12安全防护、文明施工措施费用按照招标控制价中的安全防护、文明施工措施费用计取，作为非竞争性费用，在投标报价中单列，不参与投标竞价；其他措施项目费由投标单位根据自身情况进行报价；措施项目费一次包干，结算时不予调整；专业工程暂估价作为非竞争性费用，在投标报价中单列，不参与投标竞价，结算时按实际发生调整。13.13材料价格依据广州地区的材料市场价格并考虑施工期间材料市场价格变化因素计算，投标报价应对工程中使用的主要材料进行报价；依据穗建造价【2013】29号文，材料检验试验费不纳入建筑安装工程造价，建设单位为委托工程质量检测的主体。13.14施工企业规定的基本劳动保险金计入标价，由建设单位代缴的基本劳动保险金，在支付工程预付款时，由建设单位按实缴金额一次性扣回；13.15根据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》第四十五条 财政性投资项目实行无现场签证管理。合同价格、工程结算价严格按中标价格执行，禁止扩标。合同执行过程中，由于不可预见原因，可能造成投资扩大，项目法人提出变更要求的，应当经行业主管部门同意，并报项目审批部门批准确认。合同执行过程中，经批准需要增加合同规定以外的内容，增加部分符合招标条件的，必须组织招标；13.16投标人编制的投标文件必须全面响应招标文件提出的实质性要求；13.16.1投标人一旦中标，若出现投标单价超过项目招标控制价的综合单价，投标人必须在评标结束后七个工作日内按13.4条款的规定完成调整并送达招标人，调整后的单价作为合同的结算单价。若投标人未能在评标结束后七个工作日内完成以上调整，则视作自动放弃中标资格。13.16.2投标人一旦中标，若出现投标人没按招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、安全防护文明施工措施费等非竞争性项目明列的单价或合价的金额报价的，投标人必须在评标结束后七个工作日内按招标文件的规定完成修正并送达招标人。细则如下：（1）若非竞争项目修正后，修正后的投标总价(a)低于原投标总报价(b)，则经修正的投标总价(a)作为中标总价，经修正的投标报价书作为投标文件及合同的附件；（2）若非竞争项目修正后，修正后的投标总价(a)高于原投标总报价(b)，原投标总报价(b)作为中标总价，并进一步修正竞争项目投标报价。竞争项目修正投标单价=竞争项目的投标单价×（1-修正下浮率） [修正下浮率=（a-b）/a×100%]，并合计竞争项目合价。经二次修正后的投标报价作为投标文件及合同的附件，结算时，竞争项目按修正后的单价进行结算。（3）若投标人未能在评标结束后七个工作日内完成以上修正，则视作自动放弃中标资格。13.16.3投标人一旦中标，若投标文件与招标文件的实质性条款存在冲突，签订合同时，按招标文件修正，中标人不得拒绝；13.16.4投标人一旦中标，结算时，若出现合同条款与招标文件实质性要求不一致时，以招标文件为准，中标人不得拒绝；13.17投标人一旦中标，订立合同时，招标人和中标人不得向对方提出招标文件以外的要求，不得另外订立违反招标文件实质性内容的协议，不得对招标文件作实质性的修改；13.18投标人在投标报价时，须考虑防雷工程的申报、施工、检测和验收等工作的相关费用，招标人不再另行支付；13.19本工程结算造价最终以天河区财政局审核的结果为准。14．投标货币14.1 本工程投标总报价采用的币种为人民币。15．投标有效期15.1 投标有效期见投标须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。16．投标担保16.1投标人应按投标须知前附表第14项所述金额和时间递交投标保证金。招标人可委托广州建设工程交易中心具体实施保证金的收取和退还工作。16.2委托广州建设工程交易中心代收投标保证金的，其缴纳情况以广州建设工程交易中心数据库记录的信息为准。16.3由招标人收取投标保证金的，投标人应要求收费单位在《广州建设工程投标缴费情况表》加盖收费确认章。16.4“网银”缴费的操作详见《网上银行缴费操作指南》或请自行咨询广州建设工程交易中心。16.5投标人未能按要求递交投标担保的，招标人将视为不响应投标而拒绝其投标文件。16.6由广州建设工程交易中心代收投标保证金的，在发出中标通知书7个工作日后办理未中标人的投标保证金退还手续，中标人在与招标人签订合同后办理退还手续。16.7如有下列情况之一的，将没收投标担保：16.7.1投标人在投标有效期内撤回投标标书；16.7.2中标人未能在规定期限内按要求递交履约担保；16.7.3中标人未能在规定期限内签订合同。17投标文件的份数和签署17.1 投标人应按投标须知前附表第19项规定的份数递交投标文件。17.2除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。（四）投标文件的递交18．投标文件的密封18.1投标文件的份数要求：投标人应按投标须知前附表第19项规定的份数递交投标文件。18.2投标文件的密封要求：投标人应使用广州建设工程交易中心交易服务系统提供的软件制作电子投标文件并进行电子签名、电子签章及加密打包。不得修改所生成电子投标文件的文件格式。18.3投标文件的电子签名和电子签章要求： 电子投标文件必须包含完整的投标人电子签名及电子签章。19．投标文件的递交和接收19.1 投标人代表应按投标须知前附表第20项所规定的时间和地点向招标人递交投标文件。19.2投标人使用制作该投标文件的机构业务数字证书递交投标文件。19.3若出现以下情况，招标人将拒绝接收投标文件：19.3.1电子投标文件未在投标截止时间前完整上传并保存在广州建设工程交易中心电子评标系统且取得回执的； 19.3.2投标文件未按招标文件要求进行电子签名和电子签章，并进行加密的；19.3.3 电子投标文件中投标人电子签名或电子签章不完整的；19.3.4 电子投标文件损坏或格式不正确的。19.4 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标监督机构投诉。20．投标文件递交的截止时间20.1投标人应在投标须知前附表第 20 项所述的时间前递交投标文件。截止时间以广州建设工程交易中心电子评标系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准。20.2招标人可按本须知第9条规定以招标文件修改的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。20.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于五家的，招标人将依法重新组织招标。20.4投标截止时间到达后的二小时内，项目负责人须凭身份证到广州建设工程交易中心事先确定的开标室签到。项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达开标室签到或签到的项目负责人与投标登记时不一致的，该投标文件无效。21．迟交的投标文件21.1投标截止时间到达后，电子评标系统将不允许投标人上传投标文件。22．投标文件的补充、修改与撤回22.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以撤回或替换已递交的投标文件。22.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。22.4在投标截止后，投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件，否则其投标担保将被没收，且招标人有权就其撤回行为报告政府主管部门载入不良信用记录。23.投标信息录入23.1.投标人应在上传电子投标文件前将投标人的相关信息在广州建设工程交易中心交易服务系统中录入完毕。24.投标文件的解密24.1. 投标截止时间到达后的三小时内为投标人对电子投标文件解密时间，投标人须在规定的解密时间内使用制作该投标文件的机构业务数字证书对投标文件进行解密。逾期未解密的投标文件将作为废标处理。（五）开标、评标、定标及合同签订24、开标。详见第二章开标、评标及定标办法25．评标过程的保密25.1 开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况及与评标有关的其他任何情况均严格保密。25.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。26．投标文件的澄清，计算错误的修正详见招标文件第二章开标、评标及定标办法27．投标文件的评审、比较和否决详见招标文件第二章开标、评标及定标办法。经评标委员会评审，资格审查合格的投标人少于5家或评标有效的投标人少于3家的，招标人将依法重新招标。28．中标通知书28.1定标后，招标人将就规定的内容在广州建设工程交易中心公示三个工作日。28.2招标人应当自确定中标人后，向招投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。中标通知书由招标人颁发，并经广州建设工程交易中心确认。28.3中标人必须在收到中标通知书后24小时之内以书面形式回复招标人，确认收到。29．合同的签订29.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。29.2中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。29.3非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。29.4招标人支付工程款时，中标人应提供工程所在地发票。30．履约担保30.1 在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第23项的规定向招标人递交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。30.2中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定递交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。31．合同生效31.1在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。32．其它费用32.1中标人应根据政府有关规定，向广州建设工程交易中心交纳交易服务费。33．腐败与敲诈行为在招标和合同实施期间，业主要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。33．1对本条款的规定，特定义如下词汇：1）、“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为；2）、“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在递交投标书之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使业主无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。33．2如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。 第二章开标、评标及定标办法一、开标、评标及定标办法修改表声明：本开标、评标及定标办法使用GZYLZB2013-001-2招标文件范本的开标、评标及定标办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录开标、评标及定标办法通用条款，请投标人自行到广州市天河区农业和园林局网站（网址：http://www.gzlyyl.gov.cn）下载查阅。条款号： 修改类型：增加现文：条款号： 修改类型：删除原文：条款号：41.6.1修改类型：修改原文：权重分配：报价得分权重80%；综合诚信评价排名得分权重20%。现文：权重分配：报价得分权重95%；综合诚信评价排名得分权重5%。条款号：41.6.2修改类型：修改原文：投标人总得分=报价得分×报价分权重 综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重。（报价得分×报价分权重的最后得分最高为80分；综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重的最后得分最高为20分，各项得分精确到小数点后两位）（适用于招标控制价超过1000万元的项目）现文：投标人总得分=报价得分×报价分权重 综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重。（报价得分×报价分权重的最后得分最高为95分；综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重的最后得分最高为5分，各项得分精确到小数点后两位）条款号：附表五序号3修改类型：修改原文：（1）投标人拟担任本工程的项目负责人的专业和级别满足公告要求，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（适用于选用注册建造师的）；（2）符合穗建筑[2010]915号文规定的小型项目负责人资质，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（适用于选用小型项目负责人的）现文：投标人拟担任本工程项目负责人的人员为市政公用工程专业贰级或以上级别的注册建造师。条款号：附表六序号16修改类型：删除原文：未签订联合体工作协议（适用于以联合体投标的需递交）注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文） 二、采用资格后审方式施工招标项目开标、评标及定标办法（一）总则34 开标、评标及定标所依据的规则34.1 《中华人民共和国招标投标法》；34.2《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）；34.3《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委2003年第30号令）；34.4《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；34.5《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）；34.6《广州市建设工程招标投标管理办法》（穗建筑[2010]69号）34.7《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》；34.8《广州市房屋建筑与市政基础设施工程施工公开招标评标委员会和评标办法规定》（穗建法[2005]161号）；34.9 本项目招标文件。34.10若招标控制价少于等于1000万元的，各投标人总得分由诚信综合评价得分和其他项目得分各按5%和95%权重加权平均计算（出现该情况，须在“开标、评标及定标办法修改表”中修改相应条款）。35．开标35.1 招标人按投标须知前附表第21项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。35.2开标时出现以下情况的，投标文件由招标人作废处理，不参与排序和资格审查。35.2.1投标文件未在规定的时间内完成投标人解密的；35.2.2解密后，投标人递交的电子投标文件无法满足资格审查及评标需要的；35.2.3 投标人没有按要求提供投标担保的；35.2.4项目负责人和安全员为同一人的；35.3招标人在开标开始时间后，使用制作该招标文件的机构业务数字证书对所有投标人电子投标文件进行招标人解密。36．评标36.1省财政性投资的施工招标项目，以及本市辖区内市、区财政性投资超过50%的施工项目招标的评标委员会成员，全部从政府设立的建设工程评标专家库中随机抽取确定。其他招标项目，招标人参加或派代表参加评标委员会的，应当具备国家和省规定的评标专家条件和要求，人数原则上以一人为限，且不得担任评标委员会负责人，不得接受评标报酬，评标过程中不得以任何方式影响其他评标专家独立评标。36.2评标委员会的职责及守则：36.2.1根据评标细则，对标书进行认真评审，完成评审报告；36.2.2向招标人报告评审意见，推荐合格的中标候选人。36.2.3 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。36.2.4全体参与评标人员：36.2.4.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；36.2.4.2 必须公正、不得循私；36.2.4.3 必须科学、不得草率；36.2.4.4 必须客观、不得带有成见；36.2.4.5 必须平等、不得强加于人；36.2.4.6 必须严谨、不得随意马虎。36.3 评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。37．投标文件的澄清37.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中超过五分之一的成员以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。37.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清和说明内容属于投标文件的组成部分，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。37.3 评标委员会或评标委员会专业评审组成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。37.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。38．定标38.1 招标人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。38.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。38.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当递交履约担保而在规定的期限内未能递交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。38.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。 （二）开标评标办法程序和细则商务综合诚信评标法39.开标和评标程序：39.1公布投标人名单，将显示出所有投标人信息及投标人标书投递情况以及解密情况（投标截止时间到达后的二小时内，项目负责人应凭身份证到广州建设工程交易中心事先确定的签到室签到，项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达签到室签到或签到的项目负责人与投标登记时不一致的，该投标文件无效）；39.2计算评标参考价的下浮率X从0、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%中通过摇珠机随机抽取；39.3导入电子招标文件；39.4对未成功递交投标文件、出现35.2所列废标条款、项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达开标室签到或签到的项目负责人与投标登记时不一致的投标单位进行废标处理。39.5招标人使用制作该招标文件的机构业务数字证书对已完成投标人解密的电子投标文件进行招标人解密。39.6将所有解密成功的电子投标文件导入系统并公开开标；39.7确定计算评标参考价的排序（对投标报价位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标人进行电脑随机排序）；39.8确定抽取计算评标参考价的排序的起点；39.9由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；39.10计算评标参考价；39.11计算投标人总得分（投标人总得分=报价得分×报价分权重 综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重），并按照投标人总得分高低确定评标排序。本项目的企业综合诚信评价排名得分，以在广州建设工程交易中心公布的开标当天的广州市城市园林绿化企业综合诚信评价体系的排名为准。39.12按排序对投标文件进行有效性审查（含投标报价算术校核），直至评出招标文件评标办法所规定的有排序的1-3名中标候选人； 39.13评标委员会向招标人推荐中标候选人名单，并递交资格审查报告及评标报告。40.开标细则40.1开标由招标人主持；40.2 由招标人或其推选的代表检查投标文件的投标人解密情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；之后由招标人对全部投标文件进行解密。40.3 细则40.3.1投标截止期前，各投标人递交投标文件至招标文件规定的广州建设工程交易中心投标地点。40.3.2若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。40.4开标前，首先由招标人按39.2规定现场通过摇珠机随机抽取确定该工程计算评标参考价的下浮率X。唱标时，招标人根据标书的递交情况以及系统对投标文件的检索结果宣读以下所有内容：a、投标人名称；b、标书解密情况；c、电子文件的递交情况、d、法定代表人证明及授权委托；e、投标担保；f、投标总报价；g、安全文明施工费；h、余泥渣土运输与排放费；i项目负责人；j、安全员、k、工期；l、质量标准；m、施工方案的承诺书；n、《安全总责承诺书》或遵守《安全总责承诺书》的承诺书。40.5对投标报价位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标人进行电脑随机排序。40.6确定抽取计算评标参考价的排序的起点。40.6.1位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标报价少于或等于50个时，从该区间的所有投标报价中通过摇珠机随机抽取一个，作为计算评标参考价的排序的起点。40.6.2位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标报价大于50个时，在电脑随机排序的前50名投标报价中通过摇珠机随机抽取一个，作为计算评标参考价的排序的起点。40.7投标总报价以数字和文字两种方式表述的，应宣读文字表述的投标总报价。40.8招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字。40.9招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。41. 资格审查及评标细则41.1资格审查及评标均由招标人依法组成的评标委员会负责。41.2评标委员会的组成：资格审查及投标文件的评审可以由综合评标委员会负责。41.3资格审查、评标流程41.3.1评标委员会按资格审查的标准对所有递交投标文件的投标人进行审查。如在所有的投标人中资格审查合格的投标人不足五名时，应重新招标。41.3.2在资格审查合格的投标人中，按照评标的先后排序从排序第一的投标人开始进行经济标的有效性评审，只要其投标文件有效，该投标人将被推荐为第一中标候选人。若其投标文件无效，则评审排序第二的投标人的经济标，依次类推，直至评出招标文件评标办法所规定的有排序的1-3名中标候选人为止。41.3.3如通过有效性审查的投标人少于3人时，应重新招标。41.4投标人资格审查41.4.1资格审查采用电子化审查方式进行。评标委员会利用计算机系统对投标人递交的资格审查文件进行独立评审。41.4.2《资格审查表》中序号1-5 项评审内容的信息取自投标申请人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息。评标委员会对该部分内容的审查以开标当天中午12时在广州建设工程交易中心企业库记录的信息为依据。资格审查时，电子资审系统将对投标人的企业资质、本项目的项目负责人的资格、项目负责人安全生产考核合格证（B类）、专职安全员的安全生产考核合格证（C类）是否符合要求提供辅助审查结果，最终以评标委员会审查的结果为准。对联合体企业暂不提供辅助审查结果，由评标委员会进行审查。 41.4.3资格审查文件中全部符合附表五《资格审查表》中情形的，为资格审查合格。否则为资格审查不合格，经评标委员会认定后，其资格审查文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，应先公开要求投标人进行澄清，并记录及由评标委员会、作出澄清的投标人签字确认，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。41.4.4汇总资格审查情况，编写资格审查报告。41.4.5资格审查不合格的投标文件不参加评标，不参与评标参考价的计算。41.4.6资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效；投标企业未及时办理变更手续的，招标人或招标代理机构应通报发证部门。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接认定为无效。特别声明：资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。41.5 计算投标人的报价得分41.5.1确定评标参考价41.5.1.1通过资格审查的投标人位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标报价的个数大于5个时，以抽取计算评标参考价的排序的起点开始，按41.5.1.4的选取原则选取5个投标人的投标报价的算术平均值下浮X为评标参考价。41.5.1.2通过资格审查的投标人位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标报价的个数小于或等于5个时，直接取区间内的投标价的算术平均值下浮X为评标参考价。41.5.1.3若没有投标价位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间，则由招标人依法重新招标。41.5.1.4选取原则41.5.1.4.1位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标报价的排序数少于或等于50个时，以抽取计算评标参考价的排序的起点开始，按排序往后依次循环（即从起点——排序序号最大值——排序第1——起点循环）选取5个通过资格审查的投标报价参与评标参考价的计算（若起点号的投标人资格审查不合格，起点按上述原则依次递补）。41.5.1.4.2位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标报价的排序数大于50个时，先在排序前50名的投标报价中选取，选取方式以抽取计算评标参考价的排序的起点开始，按排序往后依次循环（即从起点——排序第50——排序第1——起点循环）选取5个通过资格审查的投标报价参与评标参考价的计算。若不足5个，则从排序第51开始，按排序往后依次继续选取，直到可以选取5个通过资格审查的投标报价参与评标参考价为止（若起点号的投标人资格审查不合格，起点按上述原则依次递补）。41.5.2投标总报价以数字和文字两种方式表述的，取文字表述的投标总报价进行计算。41.5.3投标人的投标报价、投标报价平均值、评标参考值均精确到“分”。41.5.4当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1.5分；每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得分精确到小数点后两位41.6计算投标人的总得分（满分为100分）41.6.1权重分配：报价得分权重95%；综合诚信评价排名得分权重5%。41.6.2投标人总得分=报价得分×报价分权重 综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重。（报价得分×报价分权重的最后得分最高为95分；综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重的最后得分最高为5分，各项得分精确到小数点后两位）41.6.3按照投标人总得分从高至低进行排序，确定评标的先后排序。总得分相同的投标文件，以综合诚信评价排名靠前的排前；总得分与综合诚信评价排名得分均相同的投标文件，以广州建设工程交易中心公布的上一年度园林绿化施工项目总中标金额高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用随机抽取方式，确定中标候选人的排序。41.7投标文件的有效性审查41.7．1投标文件中没有任一种列于本办法附表六《不编制技术标书的投标文件有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。41.8投标文件算术校核：评标委员会将对投标文件投标总报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：41.8.1数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；41.8.2经算术复核的中标候选人报价与其投标总报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；41.8.3当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；41.8.4当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；41.8.5如果投标人的有关规费、所有暂列金额、暂估价等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正；41.8.6①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；41.8.7按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。41.8.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标总报价，调整后的投标总报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标担保也将被没收。41.9评标结束后，评标委员会应在通过投标文件有效性审查的投标人中，按照原评标排序，推荐有排序的1-3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。41.10资格审查合格的投标申请人少于五名或有效投标人少于三名的，应修正招标方案，重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，资格审查合格的投标申请人少于N 4名或有效投标人少于N 2名的，应修正招标方案，重新招标） 附表一 开标记录表开标地点： 开标时间： 年 月 日 时 分评标参考价下浮点数： % 招标控制价：（元）　序号投标人名称投标文件是否解密电子标书递交是否成功法定代表人证明书及授权委托书投标担保（元）投标总报价（元）人工费（元）安全文明施工费（元）余泥渣土运输排放费（元）项目负责人(姓名/建造师的注册编号或小型项目负责人的证书编号）安全员（姓名/安全考核证编号工期质量标准施工组织设计承诺书安全总责承诺书或遵守安全总责承诺书的承诺废标原因投标人签名确认缴纳方式金额投标登记时投标文件投标登记时投标文件注：1.本表适用于不需编制技术标书的项目。2.本表信息源自《广州建设工程施工招标投标书》。招标人代表：监管部门代表： 招标代理机构代表：交易中心代表： 附表 二工程名称： 报价、信誉总得分汇总表序号 得分投标单位报价得分权重信誉得分权重总得分总得分排名1%%234567注：1.本表适用于采用“商务诚信评标法”评标的项目。2. 投标人总得分=报价得分×报价分权重 综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重；评委签名：日期： 附表三算术复核表工程名称： 投标单位: 单位：元编号算术校核项目修正前投标报价A修正后投标报价B修正率r=|A-B|/A*100%经评审的最终投标总报价当BA时，修正后报价与原报价的差额；当B≤A,R=01[单位工程1]　　　　2[单位工程2]　　　　……　　　　……　　　　……　　　　……　　　　……　　　　n[单位工程n]　　　　∑投标总报价　　　　∑A=A1 A2 …An；∑B=B1 B2 …Bn修正原则：按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。评委签名：日期： 附表四算术复核汇总表工程名称：编号投标人名称原投标总报价（A）算术复核后投标总报价（B）误差率（r=|A-B|/A*100%）评委签名： 日期： 附表五资格审查表工程名称：序号投标单位评审内容1投标人均具持有建设行政主管部门颁发的城市园林绿化企业资质证书2投标人具有承接本工程所需的资质。3投标人拟担任本工程项目负责人的人员为市政公用工程专业壹级级别的注册建造师4投标人完成过质量合格的类似园林绿化工程业绩及其资料满足公告要求。5专职安全人员具有安全生产考核合格证（C类）。注：1.本表评审内容的信息取自投标申请人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息，投标申请人在交易中心企业库登记的信息将视为其递交资格审查文件的一部分。评标委员会对该部分内容的审查以开标当天中午12时在广州建设工程交易中心企业库记录的信息为依据。2.使用GZYLZB2013-001-2招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明。3.凡不满足以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。4.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。 评委签名：日期：附表六 不编制技术标书的投标文件有效性审查表工程名称：序号投标单位评审内容1投标文件中没有有效的法定代表人证明书，或由委托代理人签署的投标文件中没有法定代表人授权书；2投标文件投标书中安全员、项目负责人与企业库登记的信息不一致或与投标登记时的不一致的；3对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效；4投标文件所列投标人名称、项目负责人与投标登记时的不一致；5未承诺响应招标文件所附施工方案或施工组织设计要点的；6投标人没有明确专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员7投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的； 8投标总报价高于招标控制价的；9投标总报价低于企业自身成本的；10投标报价中对招标文件规定的余泥渣土运输与排放费用进行浮动或改变；11算术复核后的投标总报价与原投标总报价相比存在1% 或以上误差的；12存在串通投标情形（串通投标情形以《广州市建筑工程招标管理办法》第三十四条为准）；13无《参与编制经济标投标文件人员名单》的；14投标人未按规定的格式及内容要求签署《投标申请人声明》。15投标人未建立企业诚信档案（A类或B类IC卡），或拟担任本工程项目负责人不是本企业（IC卡）中的在册人员。（注：诚信档案（A类或B类IC卡）应在有效期内）注：1. 本表使用GZYLZB2013-2-001招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明。2.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。 4. 企业诚信档案（A类或B类IC卡）以开标当天中午12时在广州建设工程交易中心企业库记录的信息为依据。评委签名：日期： 第三章合同条款注：按《广东省建设工程标准施工合同》（2011版）执行。工程编号： 合同编号： 建设工程施工合同工程名称：火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程工程地点：广州市天河区火炉山森林公园发 包 人：广州市天河区农业和园林局承 包 人：广 东 省 建 设 厅 制 第一部分 协议书发包人:（全称）广州市天河区农业和园林局承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况工程名称：火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程工程地点：广州市天河区火炉山森林公园工程规模： 约960万元 工程内容：本次招标内容为火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程施工。火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程施工范围包括:登山路径3000m2、休闲平台及观景平台800m2、休息亭一座、观景廊一座，两侧植物修复约5000m2等工程，具体内容详见招标图纸和工程量清单。工程立项、规划批准文件号：资金来源：天河区财政资金二、工程承包范围及承包方式（一）工程承包范围 本工程承包范围：按照招标单位提供的招标文件、招标答疑文件、全套施工图、工程量清单和有关资料及说明的范围内所有内容。详见施工图纸和工程量清单。（二）承包方式按招标文件、发包人批准的施工图纸、合同条件和规范及标准要求，对承包范围内的工程包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包环保、包劳保、包系统调试、包验收、包保修；以工程量清单项目综合单价包干、项目措施费包干。确保责任事故死亡率为零，工程无重大安全事故。发包人根据工程实施情况或政府相关部门对该工程的相关建设要求，会对承包人的承包范围进行局部适当调整，承包人必须执行，否则承担违约责任。三、合同工期工程合同工期总日历天数： 天。开工日期： 以发包人书面通知时间为准。竣工日期： 从开工日起计 日历天。保 养 期： 从竣工通过验收合格之日起计1年。四、质量标准工程质量标准：严格按甲方提供的施工图进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）执行，必须达到新竣工备案制的合格标准。五、合同价款暂定合同总价（大写）：元；（小写）：元。其中：暂列金额 元项目单价：√详见承包人的投标报价书（招标工程）；×详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。 六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点：广东省广州市发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于年月 日后生效。 发包人：（公章）广州市天河区农业和园林局承包人：（公章）地 址：地 址： 　　　　　　　　　　　法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人： 电 话：电 话：传 真：传 真：开户银行： 开户银行：帐 号：帐 号： 邮政编码： 邮政编码：电子邮箱:电子邮箱: 第二部分合同通用条款(略)按《广东省建设工程标准施工合同》（2011版）第二部分通用条款执行。 第三部分专用条款1、定义1.53所采用的书面形式包括：√文书；×信件；×电报；×传真；×电子邮件；×其他：2、合同文件及解释2.2下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：（1）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；（2）本合同协议书；（3）中标通知书及招标文件（含招标答疑及招标文件补充说明、招标图等文件资料）；（4）本合同专用条款； （5）通用条款；（6）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）组成合同的其他文件。通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理的有利于本合同工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在收到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为承包人同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人还不服的，可按专用条款第86条的约定处理，但在有关部门没有作出正式裁决前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。4、语言及适用的法律、标准与规范4.3约定适用的标准、规范的名称：按照现行规定的最新标准与规范执行。5．施工设计图纸5.1施工设计图纸由发包人提供(1)施工设计图纸提供的时间：合同签订后1周内。(2)施工设计图纸提供的数量：4套。5.2施工设计图纸由承包人提供(1)施工设计图纸提供的时间：无。(2)施工设计图纸提供的数量：无。6、通讯联络6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1)各方通讯地址和收件人：发包人:通讯地址：收件人： 邮编： 承包人：通讯地址：收件人： 邮编： 监理单位：通讯地址：收件人： 邮编： 造价咨询单位：通讯地址：收件人： 邮编：(2) 视为送达的其他方式： 无7、工程分包7.5(1)指定分包工程： 无 补充内容：（1）承包人承诺：若承包人无正当理由截留专业工程、劳务分包单位的工程款，发包人有权扣留承包人最近一期可得的等额工程进度款，在承包人补足分包单位进度款时，发包人将扣留的款项补足给承包人。（2）承包人承诺：投标总价已包含一切总包配合费用。13．交通运输13.1道路通行权和场外设施的约定：发包人协助承包人取得为实施合同工程所需修建场外设施，但费用由承包人承担。13.2场外施工道路的约定：无。13.4超大件和超重件运输的约定：按通用条款执行。14．专项批准事件的签认14.2(1)专项批准事件的监理工程师：具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：(2)专项批准事件的造价工程师具体人选：印章样式：签字样式：授权范围： (3)专项批准事件的建造师的：具体人选：印章样式：签字式：授权范围：19、发包人19.2发包人完成下列工作的约定(1) 办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：按照现状提供。按照招标文件约定的要求在开工前三天完成，场地清理、平整等工作由承包人负责，费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。(2) 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：发包人提供水、电接驳点，通讯由承包人自行负责。施工场地内接驳水、电管线和用电、用水、通讯等费用已包含在本合同价款内，承包人安装独立的施工用水、用电计量表，按水表、电表实际用量缴回水电费给供给单位。承包人为保证工期和质量而采取的其他措施（包括自行发电、自行供水等）所发生的相关费用发包人不再补偿。(3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：由承包人根据现场的需要或发包人的要求确定，相关费用已包含在合同价款中,发包人不再另行计量支付。(4) 提供有关资料的时间：开工前三天同时提供工程地质资料与设计文件；施工场地及周围的地下管线（包括煤气管道）、建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、名树名木的资料由承包人自行调查核实，并承担由于施工过程造成其损伤而引起的责任和损失，费用已包含在合同价款中，发包人不另行计量支付，发包人可提供可能的协助和方便。 (5) 办理有关所需证件的约定：由承包人负责办理、发包人配合（承包人自身施工资质的证件除外），所发生费用按本地行业管理部门的规定各自承担。(6) 现场交验的时间：开工前3天。(7) 提供施工设计图纸、设计文件的时间：施工合同签订后1周。承包人不得将本工程施工图和有关技术资料提供给与本工程无关的人员和单位。(8) 组织图纸会审和设计交底的约定：开工前3天，具体时间由发包人以书面形式通知承包人。(9)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：由承包人承担施工场地及周围的地下管线（包括煤气管道）、建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，和受影响的管线的迁移、回迁施工。并且由承包人承担在施工过程造成其损伤而引起的责任和损失，费用已包含在合同价款中，发包人不另行计量支付。(10)及时接收已完工程支付工程相关价款的约定：按通用条款执行。委托给承包人负责的部分工作有：承包人须主动配合协助发包人办理各种报建申报手续。对通用条款中应由发包人承担的工作，而发包人委托承包人承担的，承包人已在投标时审慎报价，有关费用已包含在合同总价，发包人不再作补偿。现场的管线迁移（如需费用由承包人负责）。19.3.1提供施工场地的时间：发包人在施工合同签订后一周内按现状提供施工场地，但发包人保留其工作人员、雇员、发包人有关合作单位和相关执法人员进入和使用施工场地的权利。19.3.2发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定工程中使用的标准与规范文本由承包人负责自行购买。发包人将在合理时间内免费向承包人提供：属承包人施工范围的施工图纸4套。承包人要求额外提供图纸和资料的，发包人可予以提供，费用由承包人承担。承包人不得私自向设计单位购取图纸；承包人在本工程中使用的图纸都必须经过发包人的确认。19.4支付期及支付方式的约定(1)工程价款支付期限√按合同通用条款规定期限支付。由于财政资金拨款不到位导致委托人逾期付款 的，委托人不承担违约责任，并且此情况不能成为施工方造成违约行为的理由。×其他：(2)工程价款支付方式√按协议书所注明的银行帐号转帐。×支票支付。×其他方式：（3）本工程不接受委托收款，承包方在合同中签署的帐号为唯一收款帐号。补充以下内容：本项目执行穗天府【2009】20号“印发《天河区财政投资建设项目预算控制管理办法》和《天河区污水治理和河涌综合整治项目资金管理办法》的通知”20．承包人20.2承包人完成下列工作的约定(5)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：提供办公和生活房屋共25平方米，办公桌椅3套。该项费用已包含在合同总价款内。(11)承包人须于每周五前向总监理工程师提供如下计划、报表，经监理单位审核后，报发包人批准后实施：a、当周应完成的工程进度和实际完成进度统计报表一式六份（说明提前或拖延原因；b、当周完成的工程量申报,要求分细项申报,并有完成金额一式六份；c、下周资金使用计划一式六份；d、下周施工进度计划一式六份；e、下周施工拟投入设备、劳动力计划一式六份；f、当周工程质量、安全生产、文明施工情况报告一式六份；g、承包人负责向发包人提供工程事故报告一式六份（如果发生时）； h、承包人应在每半月递交上次的工程进度款《资金使用反馈表》，由监理工程师核实确认资金落实情况，保证承包人及平行分包专业应将工程进度款专用于实施本合同工程所需的材料及人工费用、施工机械、工业设备；i、承包人应在每周一向发包人提交对各专业间的组织管理、协调、配合等方面情况及所出现问题的专项报告。 注：所述的计划、报表的具体格式，由发包人提供，不足的先由承包人提出格式建议，经监理单位和发包人调整后按统一格式执行。(12)根据工程需要，承包人提供和维修白天或夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。若承包人未履行上述义务造成工程、财产、人身损害等，由承包人承担责任及因此所发生的一切费用。在承包人进场后，承包人应作为本项目施工场地总负责人，负责施工场地安全和文明施工管理，承担一切安全保卫义务，要求符合《广州市建设工程文明施工管理方法（试行）》穗建筑[1999]175号规定和《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令第62号）。(13)需承包人办理的有关场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按工程所在地政府的规定办理并承担由此发生的费用，并在开工后1个月内以书面形式知会发包人。(14)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：未移交后续施工单位使用前，对自行施工的已完工工程的保护工作及费用均由承包人负责，发生损坏由承包人自费修复。(15)承包人应对施工场地及周围的地下管线、建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木之状况进行勘察，根据勘察结果确定具体的保护措施并承担有关费用。若发现正常施工措施及现有条件已不能达到保护目的，承包人应及时报告，经总监理工程师、发包人批准采取特殊保护处理的，发包人承担不包含在招投标内容中的额外保护费用。承包人应对上述内容所采取的保护措施进行监测及维护，并应根据监测结果及时反馈信息指导施工，以确保上述受保护物件及作业人员、居民的安全。因承包人原因，受保护物件发生损坏的，由承包人承担责任并负责赔偿。(16)施工场地清洁卫生的要求：承包人须按发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，及时将施工垃圾、余泥运出场外，达到省、市文明施工样板工地标准，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。交工前清理现场要求：工程竣工验收后10天内，承包人应对施工场地进行清理。施工场地的清理应达到招标人及监理单位的规定要求。(17)散体物料运输车辆的要求：承包人必须遵守《关于加强我市建筑工地散体物料运输车辆管理的通知》（穗建筑[2007]576号）、广州市建设委员会2009年8 月27日发布的《建设工地余泥渣土运输与排放源头管理工作实施意见》及近期省市建设主管部门出台的有关规定要求，对出入工地的散体物料运输车辆进行严格管理，坚决执行“一不准进，三不准出”的管理规定。(18)承包人应做的其他工作：(18.1)保证执行投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入。否则，按规定承担违反投标承诺的违约责任。各分项工程开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），应与投标文件填报的品牌、数量、质量、规格、性能相符且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等），便于发包人检查承包人施工设备投入情况。施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前7天提出申请，报总监理工程师和发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在3天内修复或更换。承包人应在收到正式施工图纸后30日内，依据施工图纸及相关资料，按投标文件的承诺和合同原则编制施工图预算，一式六份报监理、发包人审核。若承包人成果未能按时合格提交，发包人各相关部门可在进度款支付审核时结合考虑。因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。承包人擅自变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，按规定承担违约责任。(18.2) 严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力 造成事故的责任和发生的费用。(18.3)对施工图、技术资料认真地复核和检查，有预见性的发现和指正设计缺陷和错误，应提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施。(18.4)工人的意外事故或伤害。对于承包人或其分包人所雇用的工人出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行负责（但由于发包人或监理单位的行为失误所造成的除外）。对于这类伤亡或损失，发包人不负责任，不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其它费用。对分包单位出现的工人意外事故或伤害，由于分包单位原因造成的，承包人同样需承担连带责任。(18.5)干扰与协调（18.5.1）承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的必需的不可能避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。（18.5.2） 除必须发包人出面的情况外，承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰。（18.5.3）发包人将在承包人的配合下，充分运用自己对各方面的影响力，尽可能地将外界对工程的干扰减少到最少程度。这种协调并不解除承包人的各项责任与义务。（18.5.4）承包人应做好管理协调工作，由于承包人管理不力或未能预见可能出现的问题，而导致工程未能按合同约定施工的，承包人应承担责任。(18.5.5) 承包人应负责对施工场地内的地上及地下障碍物进行清理。（19） 根据工程需要，承包人应采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络，以便与发包人、各有关单位及各专业分包单位进行数据交换，提高工作效率，如政府相关主管部门要求在工地现场装备实时监控系统时，承包人应按要求安装配备并承担相应费用。（20）承包人项目管理机构中各级管理人员和所使用的机械设备的标准与数量不得低于其投标文件的标准与数量，否则，视为违约，并按相应专用条款承担违约责任。（21）承包人应当按照国家及广东省、广州市的有关规定和本合同的有关约定加强其参与本合同工程建设人员（包括农民工）的管理。 （21.1）实行平安卡管理制度（21.1.1）承包人应按广东省、广州市的有关规定，对其参与本合同工程建设的所有管理人员和作业人员（包括农民工）实行平安卡管理制度，上岗时一律佩带平安卡。（21.1.2）承包人应按广东省、广州市的有关规定牵头负责其承包管理范围内所有专业单位和分包单位实行平安卡管理制度的工作并予以落实。（21.1.3）发包人及监理单位将不定期抽查承包人及其所管辖的专业单位和分包单位实行平安卡管理制度的情况，如发现违反本合同有关约定的，由承包人按本合同专用条款第38条款的约定承担违约责任。如发现有冒名顶替或人不到场而代为刷卡等弄虚作假现象的，由承包人按本合同专用条款的约定承担违约责任。(22)按时足额支付农民工工资(22.1)承包人应当根据劳动合同约定的农民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。(22.2)承包人应每月编制农民工工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付金额等工资支付情况，并于每月底在其现场管理机构办公场所显眼位置公示，自觉接受发包人、监理等单位的检查监督。(22.3)承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付农民工工资。(22.4)贯彻落实《广州市建筑施工企业工人工资支付保证金管理办法》（穗劳社函﹝2009﹞786号）、《关于贯彻《广州市建筑施工企业工人工资支付保证金管理办法》有关具体事项的通知》（穗劳社函〔2009〕1508号）等文件。(22.5)承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时足额支付农民工工资，否则视同违约，应按合同专用条款的约定承担违约责任。若因农民工工资支付原因造成劳资纠纷或由此引起社会不稳定因素（停工、集体上访、媒体曝光、聚集围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行为，对本项目造成不良社会影响的），发包人有权在承包人的工程款中扣除先行支付相关费用，解决劳资纠纷，直至解除合同。（23）自备足够数量的备用发电机，以满足工程施工的需要，不得以停电为理由拖延工期。 （24）承包人须按照《关于加强建设工地民工安全教育和现场出入管理的通知》（穗建筑[2006]655号）的规定，加强对施工人员、材料、设备的进出工地管理。（24.1）落实安全生产三级教育制度。未经承包人组织进行安全生产教育并考核合格，且未与用工单位依法签订书面劳动合同的人员，工程监理单位将不确认其进入施工现场作业资格；施工使用的材料和机具设备应按规定进行质量安全检测，未经工程监理单位按规定确认的作业人员、施工材料和机具设备不得进入施工现场；对已进场的施工材料和机具设备必须坚持动态管理，定期安全检查，不合格的坚决停用，并清出施工现场；施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，严禁无证操作。（24.2）承包人应按照《关于加强市政重点工程文明施工管理的通知》（穗建筑[2006]411号）、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质[2008]937号）、《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质[2008]1008号）、《关于再一次明确市政工程施工围蔽设置要求的通知》（穗市政园林函[2009]265号）和《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令第62号）等的规定做好现场文明施工的管理工作。施工临时占用人行道、车道等设施，由承包人办理有关手续，发包人协助，所需费用由承包人负责。同时承包人有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。承包人应在投标报价中考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其他开支或不良的影响。20.4承包人完成设计的约定(1)承包人负责的设计有：无 。(2)承包人提交设计图纸的时间：无。补充以下内容：(1)承包人应根据本项目的具体情况分成五个作业面同时开展施工，编制施工方案时，应按五个作业面同时施工考虑其施工方法、技术措施、管理人员和施工人员的配备等。承包人采用的任何施工方案和技术措施若需事先经有关部门审查批准 的，承包人均应取得相关批准后才能施工，由此引起的费用、后果均由承包人负责。(2)承包人应严格执行《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》（劳社部发[2005]9号，切实规范用工制度。承包人必须在所有务工人员上岗前与其签订劳动合同，合同中要明确约定双方的权利与义务，规定劳动合同期限、工作内容、劳动保护及劳动条件、劳动报酬和违反劳动合同的责任、依法参加工伤保险、工伤责任等内容。有关劳动报酬的条款，应按照有关文件要求，明确正常工作时间工资支付标准、支付项目、支付方式、支付周期和日期、特殊情况下的工资支付和其他支付内容以及产生争议的解决方式等。承包人在收到发包人支付的工程款后应及时向劳务分包单位支付相应的工程款，因承包人拖欠劳务单位工程款而引起的劳务单位滋事或以发包人为被告的诉讼，承包人应承担因此给发包人造成的损失（包括但不限于诉讼费、律师费和其它赔偿金）。(3)承包人应承担由于施工过程中造成工程外的经济损失和责任。22．发包人代表22.1发包人代表及其权力的限制(1)发包人任命（）为发包人代表，其联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码： 联系电话：传真号码：(2)发包人对发包人代表权力做如下限制：代表发包人监督检查工程施工进度、质量、安全文明施工，负责现场有关经济和技术方面的签证及与发包人相关的现场协调工作，与本工程相关的文件、资料须由发包人盖章确认后方可生效。发包人调整现场代表职责范围时，提前7天通知承包人。23．监理工程师23.1负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师(1)监理单位：法定代表人： (2)任命（）为监理工程师，其联络通讯地址如下： 通讯地址：邮政编码： 联系电话：传真号码： 23.3（11）需要发包人批准的其他事项：24．造价工程师24.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师(1)造价咨询单位：法定代表人：(2)任命（）为造价工程师，其联络通讯地址如下:通讯地址：邮政编码： 联系电话：传真号码： 24.3（4）需要发包人批准的其他事项：25．承包人代表25.1承包人任命（）为承包人代表，其联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：补充以下内容：承包人如需更换项目经理，应具备下列条件，并扣除工程合同款按10万元/次。（1）新更换的项目经理必须与投标时所报项目经理的专业一致且资格等级一致或高于；（2）不能同时在其他工程项目中服务；（3）至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意；（4）由发包人组织的工程会议或监理组织的每周工地例会，项目经理和项目技术负责人必须出席（经发包人批准除外），每缺席一次扣除合同价款按2万元/人。（5） 若项目经理或现场管理机构主要部门负责人的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见；如发包人不予接受，则承包人必须在7天内无条件撤换，所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实 际工作能力不低于原投标书中所承诺人员的综合素质。 项目经理及现场管理机构主要部门负责人必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报监理单位书面批准，报发包人备案,必须妥善安排工地现场的工作交接。本合同所称“现场办公”，指在工程实施过程中，项目经理及承包人现场管理机构主要部门负责人必须在施工场地全职跟班，履行各自的职责。26．指定分包人26.1依法指定的分包人及其有关规定：（1）实施、完成任何永久工程的分包人：无（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：无28．工程担保28.1承包人提供履约担保的约定(1)提供履约担保的金额：承包人须向发包人提交履约保证金，履约保证金为中标价的10%。(2)提供履约担保的时间：×签订本合同时。√其他时间：在收到中标通知书后的15日内。当采用银行保函方式提交时，如保函过期工程尚未竣工初验，承包人应自觉及时办理保函延期手续，确保保函担保期间不出现空缺，否则不予办理请款手续。银行履约保函须为广州市区内的四大国有银行之一开具银行保函。(3)出具履约担保的银行：在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的四大国有银行（工、农、建、中），并以承包人名义转账（银行转帐、现金支票、银行汇票）或银行保函方式提交。28.2履约担保退还时间的约定：在工程竣工验收后28天内，由承包人提出申请，经监理和发包人同意，且在发包人收到承包人书面申请后一个月内由发包人向承包人无息退还。 28.4承包人提供支付担保的约定(1)支付担保的金额：无(2)提供支付担保的时间：无□签订本合同时。/□其他时间：/(3)出具支付担保的银行：无28.5支付担保退还时间的约定：无28.8担保内容、方式和责任等事项的约定：按通用条款执行。31．不可抗力31.1（4）不可抗力的其他情形：无32．保险32.1发包人委托承包人办理保险事项有：×合同通用条款第 32.1 款的第（1）项；×合同通用条款第 32.1 款的第（2）项；×合同通用条款第 32.1 款的第（3）项；×合同通用条款第 32.1 款的第（4）项。32.8担保内容和责任等事项的约定：无。33．进度计划和报告33.3承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：按通用条款约定。34．开工34.2监理工程师在本合同签订后的（）内签发开工令。×按合同通用条款规定的 42 天。√其他时间：承包人应在签订本合同后的3天内，向监理工程师提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料。且具备法规规定的开工条件后，监理工程师 应在2天内报发包人批准后向承包人发出开工令，开工令发出之日起开始计算工期。35．暂停施工和复工35.1.1为了保证工程质量安全，凡出现下列情况之一（不限于此）的，总监理工程师有权下达停工令，责令承包人停工整改，由此造成的损失由承包人自行负责，造成工期延误的承包人按约定承担违约责任。(1)拒绝监理单位管理；(2)施工组织设计（方案）未获总监理工程师批准而进行施工；(3)未经监理单位检验而进行下一道工序作业者；(4)擅自采用未经监理单位及发包人认可或批准的材料的，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认的，或者擅自采用未经认可的代用材料的；(5)擅自变更设计图纸的要求；(6)转包工程；(7)擅自让未经总监理工程师批准的分包单位进场作业；(8)存在安全隐患，未按监理单位要求及时进行整改；(9)未按双方约定的资料上报要求上报所需资料的。36．工期及工期延误36.1合同工程的工期约定为（40）天。本项目硬性工期为40个日历天，承包人必须派驻五个班组（涧节点、溪节点、湖节点、鸡枕石节点、园路行道种植）同时进行施工，投标人应综合考虑本项目工期紧迫性，赶干施工措施费已包含在投标报价中。40个日历天内不能完工，则每延期一天须赔偿发包人违约金10000元。36.3补充：注：(1)非发包人主观原因造成的工期延误不作补偿。(2)如果受影响的工程不是处在工程进度网络计划的关键线路上，发包人不会顺延工期，且不作补偿。38．提前竣工38.1计划竣工日期： 42．质量目标42.1工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。45．安全文明施工与环境保护45.1安全文明施工的内容：承包人应执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）和《广州市建设现场文明施工管理办法》（穗建筑[1999]175号）、《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令第62号）的规定、《关于规范建筑施工安全管理标准的通知》穗建筑[2005]652号及现行的省、市关于安全文明施工的相关规定。（1．）施工场地的占用与管理（1.1）在工程实施期间，施工场地一经移交给承包人，承包人即对施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等负全责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责。承包人需对其施工场地布置、人员的管理、交通组织制订详细的方案，对施工时段作出合理安排，必须采用全封闭施工方案，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，不得干扰周围居民的正常生活。（1.2）承包人必须在工程竣工初验后30天内或发包人规定的时间内（发包人将提前通知承包人），无条件清退所有施工场地。拒不清退的，发包人除向承包人收取租金（租金为每天1.0元/m2）外，还有权暂停计价支付、工程结算、工程验收等工作，并由承包人承担由此而产生的一切后果（包括发包人因此而被第三方索赔所产生的损失）。（1.3） 承包人必须服从发包人执法检查和处罚，并按照检查结果进行整改。（2.）安全施工与检查(2.1)安全施工措施(2.1.1)承包人应建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任。(2.1.2)承包人在施工中必须加强对自身及各专业分包单位在安全施工方面的检查、 监督管理；若被发现存在严重安全隐患的，按照本合同条款约定承担违约责任。(3、安全防护(3.1)安全防护措施费用本工程的所有安全防护措施费用已包含在合同价款之中。(3.2)安全防护措施承包人采取严格的安全防护措施，在工程的施工、完工及修补缺陷的整个过程中，都应当做到：（a）全面关照所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于有条不紊和良好的状态。（b）在需要的时间和地点，根据总监理工程师、发包人或者当地政府的要求，自费提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。（c）承包人应自费采取适当措施，确保其工作人员和劳务人员的身体健康，遵照当地卫生部门的要求保证在施工的全过程中，在工地、宿舍和工棚，备有医疗人员、急救设施、药品和治疗室等，并为预防传染病和一切必要的福利、卫生要求作出安排，建立“疾病应急小组”，制订应急措施。若出现任何重大或恶性传染性的疾病（如：非典型性肺炎、甲型流感H1N1）时，承包人必须遵守并执行省、市卫生部门为处理和控制上述传染病而制定的规章、命令和要求，迅速向发包人和广州市疾病控制中心报告。(4.)事故处理(4.1 ) 因承包人责任过失造成工程质量安全事故的，除按照国家规定由行政主管部门给予承包人处罚外，承包人还应负责赔偿发包人损失，并承担违约责任。(4.2) 承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的因承包人现场施工所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其他开支；若有证据证实发包人因此发生了索赔、诉讼以及其他开支，承包人必须在接到发包人通知后二天内据实补偿发包人因此所受到的损失。(5.)文明施工与环境保护(5.1)承包人必须严格按照《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建筑[1999]175号）、《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令第62 号）及广州市对现场文明施工的其它管理规定在施工组织设计中专章编制文明施工措施，将投标时承诺的文明施工措施落实到位。承包人不落实文明施工措施的，按照约定承担违约责任。(5.2)承包人应在进入现场前提交一式六份施工期间的环境保护方案，经监理工程师批准后实施。环境保护方案必须包括：施工现场所必须的照明灯光、暗室通风、护板、围护、栅栏、警告标志和值班人员名单，以及建筑垃圾、施工和生活污水、噪音、粉尘的处理排放。方案在实施过程中所采用的材料、设备等应使监理工程师和发包人满意。对于承包人施工过程中造成的环境污染问题，经发包人或者监理工程师指出后，承包人未能在24小时之内采取整治措施，或者所采取的整治措施未有效消除污染的，发包人可以自行或者委托他人代为整治，由此所产生的一切损失、费用均由承包人承担。对于专业分包单位在施工过程中造成的环境污染（包括文明施工混乱），承包人必须配合发包人及监理单位，督促该分包单位立即采取整治措施，如果分包单位不服从承包人的整治要求，承包人必须自行组织及时完成环境污染的整治工作并向监理工程师及发包人书面汇报其过程及效果，由此产生的费用经监理工程师及发包人审核确认，从该分包单位的工程款项中扣除，由发包人将该笔款项支付给承包人。而由于承包人管理督促不力或漠视不理，以致分包单位未能及时整治或不进行整治而造成的一切损失，承包人必须承担相应的违约责任。46．测量放线46.1施工控制网资料提交的时间：按通用条款执行。48．发包人供应材料和工程设备48.1发包人是否供应材料设备√发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。×发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。48.8发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：无49. 承包人采购材料和工程设备的规定： 49.1承包人采购的材料和工程设备：承包人负责采购材料和工程设备，需按照标准与规范、设计要求，所用材料必须是广州地区常用产品，在使用前需经发包人和监理单位确认后方可实施，否则发包人有权不认可。所有的材料设备均应严格按照相关技术规范、用户需求书选用，并保证提供设备参数的真实性、有效性，如发生设备货不对板、或以低品质设备冒充高品质设备、或以低技术档次系列的产品冒充高技术档次系列的产品的情况，该设备不得在本工程使用，发包人有权按照对本工程最有利原则要求承包人更换为满足设计要求的高品质设备或高技术档次系列的产品，且价格不调整；本项目所使用的材料、其质量档次应不低于或相当于招标人招标时推荐的品牌。49.2承包人供货与清点要求：承包人供应材料(设备)看样定板程序及时间：(1)申报：承包人供应材料(设备)看样定板申报原则上由承包人根据设计图纸要求，招标文件提出的质量档次，推荐三到五家同档次的合格供应商及合格产品。承包人应在使用前尽早成批次向监理工程师申报。(2)申报资料：1)材料样板(份数按发包人要求定)；2)各材料（设备）需提供供应商资料；3)营业执照（复印件）；4)税务登记证（复印件）；5)产品名目、技术、质量标准（含规格、型号、参数、颜色、功能等）；6)产品质量检测报告（CMA认证机构质检报告）及出厂合格证（复印件）；7)国家环保产品认证证书及相关检测报告（复印件，必要时提供原件）；8)使用说明、安装指导、调试、服务承诺及供货保证措施；(3)初审：初审由监理工程师主持，初审参与单位有承包人、监理工程师及发包人驻场代表。主要任务是初步对承包人申报的供应商进行符合性及强制性标准审查。初审自收到申报表5天内完成，初审完成后由监理工程师将申报资料及初审意见汇总后向发包人报审。1)凡不符合第42.1（1）、（2）条者，均不能推荐为合格供应商；2)拟购材料不符合设计的质量技术标准或不符合合格产品条件的，均不能推荐为合格产品； (4)看样定板：看样定板由发包人组织。发包人收到监理工程师的报审资料后，对提交的供应商及产品进行确认、封板工作，必要时可根据需要组织设计、专家等有关人员参加，重要的装饰装修材料（设备）原则上应进行考察、市场调查。对影响工程质量、造价较大及影响外部景观的一类材料，由发包人最终确定。看样定板工作原则上自收到初审资料后10天内完成。(5)材料定价：材料单价确定原则：参照招标文件、承包人的投标文件的有关内容执行。具体规定如下：1)投标清单已有的材料（设备），该部分材料不必申报价格资料。2)投标清单未包括的材料（设备）及招标工程量清单中设为“暂定价”的材料，以广州市天河区财政部门结算评审为准。(6)供应商公布：发包人在经过看样定板后，由发包人汇总后发文公布合格供应商名单。(7)备案：经确定为合格供应商及合格产品的材料（设备）的样板由发包人进行封板，作为承包人采购进货及验收的依据。申报资料（含定价资料）作为原始资料由发包人归档。(8)质量与检查：1)中标人每次材料进场，必须按监理规范要求报监理工程师验收按规定抽样送检；2)发包人保留委托有资质的独立第三方对材料进行检测的权利；3)未经检测合格的产品不准使用于工程上，否则必须无条件拆除并承担相应责任。49.8发包人指定的生产厂家或供应商：无。50.4依据穗建造价【2013】29号文，材料检验试验费不纳入建筑安装工程造价，建设单位为委托工程质量检测的主体。53．隐蔽工程和中间验收53.2隐蔽工程在隐蔽前，必须经承包人质检人员进行三级验收、签字确认，然后提前24小时书面通知监理工程师会同验收，验收合格后签字确认，才能隐蔽和进行下一道工序的作业。监理工程师在接到通知后24小时内派出人员进行验收，否则承包人可自行验收并填写隐蔽工程验收记录，进行隐蔽作业，监理工程师应予承认。凡不按上述程序办理，无承包人质检人员验收签字确认的资料或无书面通知监理工程师会同验收的，监理工程师可拒绝验收签认；凡无通知发包人验收签认的工程，或监理工程师合法拒绝签认的工程，若承包人擅自隐蔽的，工程师将视该部分工程为不合格，并拒绝拨付该部分工程进度款，监理工程师也不得颁发下续工序的施工令，由此发生的一切责任全部由承包人负责。53.4承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相或留存样本，保证监理工程师、发包人能充分检查和测量覆盖或隐蔽的工程，并将结果保存作为日后检查之用，否则后果由承包人承担。55．工程试车55.1是否需要试车√不需要试车的，本条不适用。×需要试车的，试车的内容和要求：56．工程变更56.1补充：合同工程承包范围以外的增加工程的签证，应遵循先经监理单位和发包人同意确认，再进行变更的原则，洽商增加工程发生起的3天内，现场签证单须交发包人、监理人确认，过期不再补签证；工程项目实施期间所增加或减少的工程量和项目，必须经监理单位和发包人现场管理人员确认、经设计单位修改设计，由发包人加盖公章批准后，方能成为新增或减少项目、增加或减少工程量的结算依据。56.4承包人提出合理建议应得的奖励：无。补充增加56.6、56.7、56.8：56.6 当发包人提出变更通知，承包人认为产生了增加费用，承包人应在发包人提出通知要求（发出指令）后7天内向发包人提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若承包人不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。56.7 凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的，均须经发包人同意转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。56.8合同工程承包范围以外的增加工程的签证，应遵循先经监理单位和发包人同意确认，再进行变更的原则，洽商增加工程发生起的3天内，现场签证单须交发包人、监理人确认，过期不再补签证；工程项目实施期间所增加或减少的工程量和项目，必须经监理单位和发包人现场管理人员确认、经设计单位修改设计，由发包人加盖公章批 准后，方能成为新增或减少项目、增加或减少工程量的结算依据。58．竣工验收58.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家及广州市工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。发包人在收到承包人提交的竣工报告后的28天内组织验收，并在验收后14 天内予以认可或提出修改意见。验收不合格，承包人应按要求修改后再次提请发包人验收，并承担因自身原因造成修改的费用及由此产生的全部费用。58.8单位工程和工程部位的验收√合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。×合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：(1) （工程名称）工程，计划竣工时间为，其范围包括：(2) （工程名称）工程，计划竣工时间为 ， 其范围包括：补充增加58.14-58.858.14发包人收到竣工验收报告并审核竣工文件后，如认为承包人竣工文件不能符合竣工要求，应书面通知承包人整改，承包人按要求整改后重新提出竣工验收报告；发包人收到竣工验收报告并审核竣工文件通过后28天内组织有关单位进行验收。58.15发包人应在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。58.16发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内无故不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。58.17工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。58.18发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。58.19中间交工工程的范围和竣工时间，双方在《合同专用条款》内约定。 58.20因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。58.21经验收评定，工程质量及工程内容符合合同要求的，发包人、承包人、监理单位及设计单位均应在工程竣工验收证明书上盖章签字；工程质量不合格或工程内容有尚未完成者，由承包人在商定的期限内进行修补后，再进行竣工验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此产生的一切费用均由承包人负责。发包人逾期组织验收的，除应向承包人偿付违约金外，工期顺延。58.22工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。58.23承包人应按如下程序进行竣工资料准备：58.23.1承包人有责任根据竣工图验收要求对分包单位所绘制的竣工图进行符合性审查。58.23.2承包人必须对专业管理、分包单位的工程资料按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和发包人的具体要求进行收集、整理、编制、汇总和管理。承包人必须对专业管理、分包单位资料的完备性、有效性进行检查，对不符合要求的资料，要求分包单位限期进行整改，整改后再上报承包人。58.23.3 验收依据和标准：施工图纸，图纸说明，设计变更资料和图纸，技术交底及会议纪要，国家颁布的施工验收规范、规定，以及根据国家有关标准、规范制订的针对本工程特殊子项的施工规范及验收标准。58.23.4专业分包工程需单独验收的，经承包人预验合格后，属专业分包项目的再报监理单位进行监理预验；不属专业分包项目的由工程监理单位进行监理预验，合格后由该分包单位与专业工程验收管理部门、监理单位、发包人协商确定验收时间，并及时通知承包人参与验收。对于需要报政府主管部门验收的专业分包工程，总包单位必须负责协调、监督管理及竣工资料收集其报验工作。58.23.5专业分包工程不需要办理单独验收的，经承包人预验合格后，属专业分包项目的再报监理单位进行监理预验；不属专业分包项目由监理单位进行监理预验，合格后由分包单位、承包人、监理单位、发包人协商验收。58.23.6 根据省、市相关验收的法律法规（包括但不限于《粤府〔2007〕12号》文），配合发包人进行竣工验收。 59．缺陷责任与质量保修59.6缺陷责任期的约定：按通用条款执行。59.8工程质量保修的约定：按通用条款执行。63．暂列金额63.1合同工程的暂列金额为 元。65．暂估价65.3非招标专业工程的暂估价金额为元。66．提前竣工奖与误期赔偿费66.1提前竣工奖的约定：√没约定提前竣工奖的，本款不适用。×约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为 元，提前竣工奖的最高限额是 元。66.2误期赔偿费的约定：(1)每日历天应赔付额度为（10000）元。(2)误期赔偿费最高限额是（按照合同价的百分之五）元。67．优质优价奖67.1优质优价奖的约定：√没约定优质优价奖的，本款不适用；×约定优质优价奖的等级：67.2优质优价奖的计提与支付：×国家级质量奖，合同价款的 3%，即_________________元；×省级质量奖，合同价款的 2%；即_________________元；×市级质量奖，合同价款的 1%；即_________________元。 68．合同价款的约定与调整68.2合同价款的调整因素包括：× 后继法律法规变化事件；× 项目特征描述不符事件；× 分部分项工程量清单缺项漏项事件；√ 工程变更；√工程量偏差事件；× 物价及后继法律法规的变化；√ 费用索赔事件或发包人负责的其他情况；√ 现场签证事件；× 合同双方当事人约定的其他调整事件× 工程造价管理机构发布的造价调整；× 其他调整因素：72．工程变更事件工程设计变更和工程量偏差事件引起的价款调整，按以下方法进行：（1）工程实体项目调整办法执行招标文件的有关条款，具体明确如下: ①投标人一旦中标，中标总价即为暂定合同总价；当投标单价不超过招标控制价综合单价时，该清单项目的中标单价为结算单价，在工程结算时将不得变更[注：单价不变是指清单项目中所使用的主要材料的质量及品牌与招标文件中确定的质量及品牌在同一档次（或更高）的情况下，清单项目单价不变。若建设单位指定清单项目的主要材料的质量和品牌档次高于（或承包人进场材料的质量和品牌档次低于）招标文件要求的质量及品牌档次，则仅按实调整该清单项目的主材价格，主材价差的调整基数为该项目招标控制价综合单价中的主材价格，其它不变]；当投标单价超过招标控制价综合单价时，该项目投标综合单价按该清单项目的招标控制价综合单价×（1-投标下浮率）[投标下浮率=（招标控制价总价-投标报价总价）/招标控制价总价×100%]进行修正，修正之后的总价作为中标总价，修正投标报价书作为招标文件及合同的附件，修正之后的投标清单项目综合单价作为该清单项目的结算综合单价。工程量清单数量依据竣工图及竣工资料按实结算，因设计变更或现场签证或招标文件、答疑会议纪要中允许调整造价的工程内容，必须在得到建设单位和现场监理工程师的书面确认后，由施工单位绘制工程竣工图（竣工图须由监理单位、施工单位、建设单位现场代表三方签认）作为竣工结算的依据。项目工程量清单实际数量乘以项目结算单价为该项目的结算价。②中标的投标文件工程量清单中已有类似项目，只是项目主要材料发生变化的，则按类似项目的综合单价只对项目的主要材料价格进行调整换算，主材价差的调整基数为该项目招标控制价综合单价中的主材单价，其它费用不变，即调整后的清单单价=投标单价 材料价差*（1-投标下浮率）。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现主材表中没有的材料，其单价则按施工期广州地区材料市场该项材料的实际价格予以调整。③中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，其新增项目综合单价根据现行定额及其相关计价文件编制再乘以（1-投标下浮率）确定，投标下浮率=（招标控制价总价-投标报价总价）/招标控制价总价*100%，材料价格按广州市造价管理站同期（施工期）《广州地区常用材料综合价格》予以调整，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，则参考同期（施工期）该材料的市场价格，最终以天河区财政局核准后确定。（2）措施项目费一次包干，结算时不予调整。（3）纳入专业工程暂估价的项目的费用是暂定的，结算时该暂估价项目根据现行定额及其相关计价文件编制，材料价格参考施工期广州地区常用材料综合价格，工程量根据竣工图（竣工图须由监理单位、施工单位、建设单位现场代表三方签认）按实计算，最终计算方式和计算结果由天河区财政投资评审中心核准后确定。（4） 项目实施过程中发包人有权对具体实施项目进行调整,并按照上述办法结算。减少的项目无论有无替代，发包人都不予补偿。（5）本工程结算造价最终以天河区财政局的审核结果为准。（6）依据穗建造价【2013】29号文，材料检验试验费不纳入建筑安装工程造价，建设单位为委托工程质量检测的主体。73．工程量的偏差事件 工程量的偏差事件引起的价款调整，按以下方法进行：（1）工程实体项目调整办法执行招标文件的有关条款，具体明确如下: ①投标人一旦中标，中标总价即为暂定合同总价；当投标单价不超过招标控制价综合单价时，该清单项目的中标单价为结算单价，在工程结算时将不得变更[注：单价不变是指清单项目中所使用的主要材料的质量及品牌与招标文件中确定的质量及品牌在同一档次（或更高）的情况下，清单项目单价不变。若建设单位指定清单项目的主要材料的质量和品牌档次高于（或承包人进场材料的质量和品牌档次低于）招标文件要求的质量及品牌档次，则仅按实调整该清单项目的主材价格，主材价差的调整基数为该项目招标控制价综合单价中的主材价格，其它不变]；当投标单价超过招标控制价综合单价时，该项目投标综合单价按该清单项目的招标控制价综合单价×（1-投标下浮率）[投标下浮率=（招标控制价总价-投标报价总价）/招标控制价总价×100%]进行修正，修正之后的总价作为中标总价，修正投标报价书作为招标文件及合同的附件，修正之后的投标清单项目综合单价作为该清单项目的结算综合单价。工程量清单数量依据竣工图及竣工资料按实结算，因设计变更或现场签证或招标文件、答疑会议纪要中允许调整造价的工程内容，必须在得到建设单位和现场监理工程师的书面确认后，由施工单位绘制工程竣工图（竣工图须由监理单位、施工单位、建设单位现场代表三方签认）作为竣工结算的依据。项目工程量清单实际数量乘以项目结算单价为该项目的结算价。②中标的投标文件工程量清单中已有类似项目，只是项目主要材料发生变化的，则按类似项目的综合单价只对项目的主要材料价格进行调整换算，主材价差的调整基数为该项目招标控制价综合单价中的主材单价，其它费用不变，即调整后的清单单价=投标单价 材料价差*（1-投标下浮率）。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现主材表中没有的材料，其单价则按施工期广州地区材料市场该项材料的实际价格予以调整。③中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，其新增项目综合单价根据现行定额及其相关计价文件编制再乘以（1-投标下浮率）确定，投标下浮率=（招标控制价总价-投标报价总价）/招标控制价总价*100%，材料价格按广州市造价管理站同期（施工期）《广州地区建设工程常用材料综合价格》予以调整，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价， 则参考同期（施工期）该材料的市场价格，最终以天河区财政局核准后确定。（2）措施项目费一次包干，结算时不予调整。（3）专业工程暂估价项目的费用是暂定的，结算时该暂估价项目按上述第(1)款执行，工程量根据竣工图（竣工图须由监理单位、施工单位、建设单位现场代表三方签认）按实计算,最终以天河区财政投资评审中心核准后确定。（4）合同一经签订，应严格执行，原则上工程价款不能超过合同价款的10%，由于客观因素或不可预见原因可能引起工程价款增加超过合同价款10%的项目，在工程施工前，应有建设单位提供相关资料，报天河区财政局审核，审核后报建设单位分管区领导审批同意后，建设单位方可实施。（5）项目实施过程中发包人有权对具体实施项目进行调整,并按照上述办法结算。减少的项目无论有无替代，发包人都不予补偿。（6）本工程结算造价最终以天河区财政局的审核结果为准。75．现场签证事件75.3现场签证报告确认约定的时间：按通用条款执行。76．物价涨落事件76.1调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法√合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。×物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下：(1)固定系数 a 为 ；(2)人工权重系数 b 为 ；(3)机械台班权重系数 c 为 ；(4)钢筋权重系数 d 为 ；(5)其他资源的权重系数：76.2调整合同价款日期×招标工程的递交投标文件截止日期：×非招标工程的合同订立时间： 78．支付事项78.2计算利息的利率√按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。×其他为 。79．预付款79.1预付款的约定×没约定预付款的，本款不适用。√约定预付款的，预付款的金额为合同价款（扣除暂列金额）的10%，合同生效且提供相应金额预付款保函后10个工作日内付预付款（预付款保函须为广州市区内的四大国有银行之一开具银行保函。），其支付办法及抵扣方式按本条有关规定确定。79.4预付款抵扣方式× 预付款按照期中应支付工程款的 %扣回，直到扣完为止。√ 其他方式：工程款支付到合同价的50%时，扣回预付款。支付时间根据天河区财政部门最终的拨款时间确定。因财政资金核拨程序严密，承包人申请工程款时必须按要求呈报全部资料。在审批工程款的合理过程和时间内承包人必须保证施工进度，否则发包人有权单方面终止合同，并令其退场，违约责任由承包人承担。80．安全文明施工费80.1安全文明施工费的内容、范围和金额的约定(1)安全文明施工的内容和范围√按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。√合同双方的其他要求：按有关规章制度执行。(2)安全文明施工费的总金额为 元。80.2安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式√按合同通用条款的规定。×其他： 81．进度款81.1支付期间√ 以月为单位。承包人于每月的25日前，可按完成合格工程量申报进度款，经监理和发包人审核后，可予支付当期进度款。1.按申报并经审核的工程量和价款支付进度款，支付额度为核定价款的60%（已含质量保证金的扣留）；2.设计变更的工程量，按申报并经审核的工程量和价款支付，支付额度为核定价款的60%；3.签证工程量，按申报并经审核的工程量和价款支付，支付额度为核定价款的60%；工程进度款以监理单位审核计量和发包人审定确认为准。4．承包人应于每半个月向监理工程师报送工程进度款申请报告，监理单位收到后，应在3个工作日内审核并签署意见后报发包人，发包人在收到监理单位的审核意见后3个工作日内审核批准，并报发包人的相关部门办理统一拨付（5个工作日内拨付）。5．当工程进度款累计支付至工程合同价（扣除暂列金额、暂估价后）的60%暂停支付。6．在完成竣工结算审核并经相关部门审核确认，并经相关部门审计，同时承包人按时完成资料整理并完整移交工程竣工档案后(附档案馆接受文件证明书)并且按发包人要求及相关规定全面履行保养责任（本项目保养期：从竣工之日起计一年）后，发包人付至结算总造价的95%；留下结算造价的5%作为工程质保金，若在保修期内，承包人未出现违约情形，发包人在保修期满一年后一个月内无息付清余款。×以季度为单位；×以形象进度为准；82．竣工结算与结算款82.1结算的程序和时限：×按合同通用条款的规定办理。√不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：按天河区财政局规定的结算程序和时限办理。 增加82.6、82.7：82.6 发包人对工程竣工结算的特殊要求：经天河区财政局审核。82.7 若承包人不配合结算审核工作以至工程结算迟迟不能定案或承包人对终审部门的审核结果拒不确认，在规定时间内又提不出正确理由时，则最终的审核结果由发包人与终审部门共同确认。84．质量保证金84.2质量保证金的金额及扣留(1)质量保证金的金额×按合同通用条款的规定，即按合同价款的 3％。√ 其他为按结算总价款的 5％。(2)质量保证金的扣留 ×按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为 3%。√其他方式：从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为5%。84.3质量保证金的返还时间：工程竣工验收合格后，且在质保期内，承包人未出现违约情形，发包人在保修期结束后14天内无息付清。85．最终清算付款85.1最终结清申请报告提交份数：3份提交期限：按通用条款执行。86．合同争议86.4争议调解或认定机构√按合同通用条款的规定。×不按合同通用条款的规定，合同双方认可为： 86.6双方同意选择下列一种方式解决争议：×向 （仲裁机构）申请仲裁。√向工程项目所在地的人民法院提起诉讼。91．保密要求91.1提供保密信息的期限：按通用条款执行。94．合同份数94.1提供合同文本√ 按合同通用条款的规定，由发包人提供。× 不按合同通用条款的规定，提供方式为：94.2合同正本二份，双方各一份，副本十六份，其中发包人十一份，承包人五份。96.补充条款96.1本工程的劳保基金双方另按广州市建委有关规定由发包人代扣代缴，承包人应予协助。96.2 承包人在履行合同过程中应严格执行其投标文件中的所有承诺，发包人不接受承包人低于发包人要求的承诺。承包人投标时承诺的以下项目，除合同规定的不可抗力和招标人认为的合理原因之外，若出现违约说明的情况，承包人将无条件承担以下违约责任：序号承诺项目违约说明投标人承诺的罚款额（人民币元）1施工总承包管理部更换项目经理（项目负责人）100000更换技术负责人20000更换其他人80002各阶段投入劳动力每少1人4003各阶段投入设备主要设备每少1台400096.3由现有的市政道路到施工现场的施工便道的有关费用（包括修筑、维护等）在投标报价中考虑，发包人不另外支付费用。 96.4施工现场不能安排工人生活区，由承包人自行安排处理。96.5本合同未尽事宜，另行签订补充协议。96.6发包人根据现行法律法规及相关部门的规定制定了《建设工程质量安全检查表》（见附件四），发包人有权根据附件四组织人员对工地现场进行定期或不定期抽查，并根据检查的结果扣减工程款作为承包人的违约金。96.7项目负责人及现场管理人员要求：承包人必须派出投标文件中列出的项目负责人及现场管理人员负责本工程施工的管理工作，承包人有特殊情况需更换项目负责人或相关管理人员，须征得发包人同意并按有关规定报有关管理部门备案。项目负责人和现场管理人员每月驻工地时间不得少于24天。在施工过程中，发包人和监理单位将对项目负责人和技术负责人、施工员、质量员、安全员实施考勤登记制度，项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员因事离开施工现场两天（含两天）以上的，必须书面向监理工程师报告。未经发包人书面同意，项目负责人每月驻工地时间少于24天的，发包人将按照每天3000元的金额对承包人进行罚款处理；技术负责人、施工员、质量员、安全员每月驻工地时间少于24天的，发包人将按照每人每天1000元的金额对承包人进行罚款处理。项目负责人和安全员必须每日填写安全施工日志备查；施工单位必须提交项目施工总结；竣工验收时，同施工日记一并提交存档。97工程移交承包人应在工程项目移交前将场地清理干净，将无关机械设备及材料撤离现场，保证移交的工程项目环境洁净、安全卫生。承包人应于工程竣工验收合格后15天内按要求提供相关资料，整理汇编成工程移交手册，协助发包人尽快熟悉工程项目各部分、各系统（包括但不限于电梯、消防、空调、供水、供电、市政、管线、弱电等）的情况，为发包人的接收、使用、维护、管理做准备。移交手册包括但不限于以下内容：（1）工程项目各部分、各系统的工程概况；（2）工程项目全部的图纸及相关图纸清单；（3）工程项目的各承包商、主要材料设备供货商清单、联系人及电话；（4）各系统的设计功能、使用功能或使用说明；（5）电梯、空调、发电机等主要设备的运行参数； （6）主要材料设备的数量；（7）工程、材料、设备的保修书（包括保修内容、期限、联系人、电话等）；承包人应在进行移交准备工作的同时编写工程项目移交计划，并于97.2款工作完成后3天内组织发包人、承包人、监理、相关专业施工单位等进行工程项目移交：1）按移交手册的资料清单移交图纸、资料；2）按移交手册的数量清单清点主要材料设备的数量；3）按移交手册的设计、使用功能说明进行必要的功能性试验（或组织各方参加政府制定机构、第三方检测机构进行的功能性试验）；4）按移交手册的说明进行系统的试运行（或组织各方参加政府制定机构、第三方检测机构进行的功能性试验），测试主要设备的运行参数；5）组织发包人、承包人、监理、相关专业施工单位各方对上述移交过程进行签认；6）对移交过程中发现的质量问题进行记录并及时组织责任方进行维修，验收合格后重新组织移交；7）对于某些在操作上有专门要求的机电系统（如消防、智能化等）按承包合同要求对发包单位人员进行培训。98竣工档案的整理和移交承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收前按广州市建设工程档案整理与移交办法向发包人、城建档案馆完整移交如下竣工档案：?竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；?与本款1）项内容相同的电子版档案一式二份；?声像档案一式二份。承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收后15天内将竣工档案提交工程监理单位审查。经工程监理单位审查合格后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。电子版竣工图的编制，以发包人提供的电子版施工图为基础。承包人在移交竣工档案时，应一并移交发包人提供的电子版施工图。 电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。承包人应督促其工程分包单位及时做好竣工资料整理工作，于分包工程竣工验收后25天内将全部档案资料移交给承包人，由承包人汇总、归档，并在承包人移交竣工档案时一并移交。承包人不按时移交竣工档案，或者移交的竣工档案不完整且在发包人规定的期限内不补充完整的，承包人承担贰拾万元的违约金。同时，并不免除承包人完整移交竣工档案的义务。因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。 附件一 第四部分附件发包人供应材料和工程设备一览表 工程名称：工程编号：序号编码材料、工程设备名称规格生产厂家单位数量单价（元）总价（元）投产日期备注填表：复核：批准：单位（章）日期：年月日 附件二工程质量保修书 发包人:（全称） 承包人:（全称） 为保证 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。1．质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、 房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系 统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。2． 质量保修期2.1质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：①地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；③电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；④供热、供冷系统工程为2个采暖期、供冷期；⑤装饰装修工程为2年；⑥其他项目保养期：从竣工之日起计一年3． 质量保修责任3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能 在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。3.3 在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。4．质量保修费用 质量保修等费用，由责任方承担。5．质量保证金质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条赋予的规定一致。6．其他6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。6.3本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）联系电话： 联系电话：年月日 年月日 附件三廉政合同发包人:（全称） 承包人:（全称） 根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。1双方权利和义务1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。1.2严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。1.3合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理 结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处理。2发包人义务2.1发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。2.4发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不 得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。2.5发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。2.6发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。3承包人义务3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。3.5承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。4违约责任4.1发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。4.2承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；5双方约定本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。6合同法律效力本合同作为 （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。7合同生效本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。8合同份数本合同一式 份，合同双方当事人各执 份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。发包人：（公章）承包人：（公章） 法定代表人：（签字）法定代表人：（签字） 联系电话：联系电话： 上级部门：（公章）上级部门：（公章）年 月日年月日 第四章投标文件格式42.投标人应按以下规定的格式及要求编制投标文件，如电子投标文件没有按招标文件规定的格式及要求编制，因其所引起系统无法检索、读取电子投标文件中的数据时，其结果将由投标人自行承担。本格式及要求规定适用于电子评标项目的投标文件的编制。42.1《广州建设工程施工招标投标书》是投标文件的重要组成部分，其内容是投标人开标信息的主要来源，投标人应准确填写《广州建设工程施工招标投标书》的相关内容。42.2投标书内容按以下表述填写。投标总工期：“＿日历天”或“按招标文件的要求”；工程质量标准：“按招标文件的要求”；保修期限： “按《建设工程质量管理条例》规定”。42.3工程量清单报价表应使用符合广东省《建设工程造价文件数据交换标准（电子评标部分）》的XML文件，《广州建设工程施工招标投标书》使用广州建设工程交易中心提供的电子投标文件管理软件直接填写，投标文件的其他内容均以电子文件编制。扫描图片电子文件要求为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为JPG格式，文件名称要求与上述对应名称一致且唯一，文件内容（即扫描图片内容）要求与文件名称相符，电子图片要求清晰可辨，每个JPG文件可包含多张扫描图片，单个JPG文件大小要求在1M以下。42.4 投标人为联合体投标时，应按以下规定填写。42.4.1投标人在编制工程量清单时应只填写主体单位全称，且要求填写的全称与广州建设工程交易中心企业库登记名称完全一致。 投标函致：(招标人名称)1.根据已收到贵方的项目编号为 的工程的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。2.遵照《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单及其他有关文件后，我方承诺：愿以经济标中的投标报价并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。3.我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。4.我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。5.如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期，在日历天内完成并移交本工程，质量标准达到招标文件中的要求。 6.如果我方中标，我方将按照规定递交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函。7.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。8、如果我方中标，我方将实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经招标人同意更换项目班子成员，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。法定代表人：签名或盖章投标人企业公章：日期： 年月日 广州建设工程施工招标投标书投标日期： 年月日工 程 名 称投标总报价（元）大写：小写： 其中：人工费（元）大写：小写：其中：安全文明施工费（元）大写：小写：其中：余泥渣土运输与排放费（元）大写：小写：投 标 总 工 期工 程 质 量 标 准保 修 期 限委派的项目负责人姓名建造师的注册编号或小型项目负责人的证书编号委派的安全员姓 名安全生产考核合格证（C类）编号注：1.本投标书适用于不要求编制技术标的项目。 2本表所报委派的项目负责人、安全员的姓名及相关资料，须与本企业在广州建设工程交易中心企业库记录的相应信息一致，评审时，委派的项目负责人、安全员以投标人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息为准。3.本投标书由投标文件管理软件生成，投标人可直接在上面填写相关内容 响应招标文件所附 承诺书（招标人）：我方承诺，如中标承建 (项目名称)，将按招标文件所附的本工程（施工组织设计要点或施工方案）进行响应的基础上自行组织施工。并承诺在中标后按招标文件所附的（施工组织设计要点或施工方案）基础上编制详细的施工组织设计，并报经监理单位和建设单位审批后实施。投标人名称（盖法人公章）： 法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 日期：年 月 日经济标投标文件编制人员名单投标单位名称姓名职务所承担工作身份证号码本人签名栏注：参与编制标书所有人员名单应包括编制各种专业工程量清单投标总报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。 附件一： 投标申请人声明广州市天河区农业和园林局、本招标项目招标人及招标监管机构：本公司就参加投标工作，作出郑重声明：一、本公司保证投标资格审查材料及其后提供的一切材料都是真实的；在广州建设工程交易中心企业库登记的一切信息都是真实的、在有效期内的。二、资格审查前，投标人须建立企业诚信档案（A类或B类IC卡）及拟担任本工程项目负责人须是本企业（IC卡）中的在册人员。注：诚信档案（A类或B类IC卡）应在有效期内。三、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。四、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标资格审查截止日期前两年内没有建设行政主管部门、城市园林绿化行业主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标资格审查截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。五、严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。六、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。 七、本公司保证本项目负责人本人凭身份证按招标文件规定亲自签到。本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。特此声明声明企业：年 月 日法定代表人签字： (企业公章) 附件二：投标申请人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息一、资格审查合格条件第1条的对应信息包括：企业资质证书信息。包括资质证书的编号、发证部门、发证日期、资质内容、资质等级。二、资格审查合格条件第3条的对应信息包括：1、注册建造师的注册证书或具备原项目经理资质的人员信息，包括姓名、身份证号码、注册等级、注册编号、发证机关、注册有效期、注册专业、注册类型。（注册类型是指注册建造师、持建造师临时执业证书的人员、小型项目负责人）2、项目经理安全生产考核合格证（B类）信息，包括证号、有效期。三、资格审查合格条件第4条的对应信息包括：企业申报的业绩信息，包括以下信息及相应的证明材料的扫描件。四、资格审查合格条件第5条的对应信息包括：专职安全员的信息，包括姓名、身份证号码、安全生产考核合格证（C证）号、C证有效期、发证机关。 项目基本情况项目编号项目名称建设单位设计单位监理单位总承包单位建设地点项目属地(省外/省内非广州/广州)项目类别(房建/市政)结构形式中标价合同价结算价中标通知书号中标通知书颁发日期施工许可证号施工许可证颁发日期监督意见书编号或竣工验收报告监督意见书或竣工验收日期项目经理（建造师）(身份证号)(姓名)是否只属于项目经理业绩施工单位(编号)(名称)工程对应的企业资质资质名称资质等级项目规模工程类别分部特征规模指标数量计量单位获奖情况年度奖项名称颁奖时间颁奖单位第五章技术条件（工程建设标准）下列文件应被认为是组成本章内容的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：一、遵照招标人相关规定要求及响应招标文件的相关承诺书；二、按照设计图纸及设计说明的技术条件及要求，采用图纸中规定的技术规格和国家及行业的验收标准；三、采用中华人民共和国现行技术和验收规范，包括但不限于以下标准、规范：1、《园林绿化工程施工及验收规范》DB11/T212—20092、《城市园林绿化工程施工及验收规范》CJJ/T 82-19993、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）；4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）；5、《综合布线系统工程验收规范》（GB50312-2007）；6、《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2006）；7、《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）；8、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-92）；9、《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257-96）；10、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》（GB50259-96）；11、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GBJ149-90）；12、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-92）；13、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）；四、执行的规范及标准，在本项目实施过程中，如有新的规范及标准颁布，应按新的规范及标准执行。五、施工组织设计要点1、认真分析研究建设方的招标书及其资料，详细做好各方面的调查研究工作，包括对本工程多方面实际情况的清楚了解，确保获得真实详尽的第一手资料。2、重视施工部署和施工方法的选择。 2.1组织精干的项目管理班子，确定适应工程施工管理需要的现场管理体系。2.2科学准确、合理地安排施工顺序，包括施工流水组织，流水段的划分，工程的交叉、同步作业等。2.3提出主要劳动力分阶段投入计划（有人数、工种、技术等级）、施工机械的进出场计划，材料及设备进场计划。2.4施工方案要围绕进度计划来制订，对工程量大、占用施工工期长、施工技术复杂、在施工中占有重要地位的施工过程，需要制订具有针对性的施工方案，要充分体现新技术、新工艺、新设备、新材料的应用及优势。编写原则是：重点突出、兼顾全面、结合实际、先进合理、语言简练。3、编制好进度计划 3.1进度计划是施工组织设计的中心。编制者首先要根据工期定额和本单位自身的人力、物力、机械化程度，计算出在正常情况下能够取得理想效益的最佳工期，和投标书要求的工期进行比较、调整，但进度计划编制时的控制工期要比招标书要求的工期略有提前。必须从实际出发，根据控制工期、建设项目的规模、结构、资金提供情况，制定出一个优化的进度计划，不仅要明确重要节点的完成日期，有时候对复杂的施工过程，还要排出详细的进度计划。同时必须制订好相应的保证工期的措施，使进度计划能够得到确保。3.2施工组织设计的进度计划要求用条形图，其进度表清楚、明了，或者采用网络图，更好地反映工序间的流水、交叉、配合作业，并更适合计算机管理。 4、制订好保证工程质量的技术措施，质量是工程建设的核心，中标者应根据招标书中要求的质量等级或高一级的质量等级和企业的自身素质，施工验收规范、质量等级评定标准来制订保证质量的技术措施，切不能低于招标书及图纸要求的质量等级。 4.1为了达到既定质量等级，必须建立完善的质量保证体系（注意其与企业质保体系的区别），一是该项目质量管理的组织体系；二是该项目质量管理人员的质量职责和权限以及质量保证体系动作的工作程序等。 4.2工程质量保证措施，一是制定各分部、分项工程中重点部分、特殊部位的质量保证措施；二是易发生质量通病的施工部位、施工工序的质量预防措施。5、制订好安全技术措施。必须制订相应的切实可行的保护措施，以确保安全。6、规划好施工平面布置图，搞好文明施工。7、施工组织设计的管理 7.1实行动态管理 工程施工过程中，不可避免地会遇到意想不到的各种问题，如设计变更、自然因素等影响，各阶段施工进程的变化造成的现场方案的调整，因此必须根据变化了的现场实际进行动态管理，对施工组织设计中不适宜部分进行必要的修改、补充、优化，以达到既定的建设目标。 第六章图纸及勘察资料注：本章由招标人自行制定，另册。 第七章工程量清单　　 火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程工程工 程 量 清 单招标人：　工程造价咨 询 人：广州峤达咨询服务有限公司（单位盖章）（单位盖章）法定代表人：　法定代表人或其授权人：　(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：　复 核 人：　（造价人员签字盖专用章）（造价人员签字盖专用章）编 制 时 间：　复核时间：　总 说 明一、工程概况1.建设规模：本范围的园区铺装及绿化工程，包括登山路径3000m2、休闲平台及观景平台800m2、休息亭一座、观景廊一座，两侧植物修复约5000m2等施工内容。2.工程特征：土建/园林绿化工程。3.计划工期：详见招标文件投标须知前附表。4.施工现场实际情况：已具备施工条件。5.交通运输情况：6.自然地理条件：7.环境保护要求：符合有关环保要求。8.其它：按招标文件和设计图纸要求。二、工程招标和分包范围：按招标文件和设计图纸。三、工程量清单编制依据：1. 广州市城市规划勘测设计研究院2013年6月设计的《火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程》施工图。2.中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、广东省住房和城乡建设厅2010年《广东省建设工程计价通则》。3.参照市建委有关文件。四、工程质量、材料、施工等的特殊要求：符合国家有关规定，严格按施工图设计要求施工。五、招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量等：无。六、其他有关说明：1. 本次投标报价工程量清单按照广东省住房和城乡建设厅2010年《广东省建设工程计价通则》、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）设置，投标文件需根据上述规范、办法要求填写，并提供分部分项工程量清单综合单价分析表（见附后表格格式，须列明子目工机料消耗量）、措施项目费用分析表（除按系数计算的安全防护文明施工措施费，本表不允许采用费率计算，须按表格的内容提供分析）及设备材料价格表。附后：招标人工程量清单、投标人工程量清单计价格式。2. 分部分项工程项目的材料消耗量应满足实体用量。《广东省建筑与装饰/安装/市政/园林绿化工程综合定额》（2010）缺项的参考其它相应定额作分析。单价分析子项出现缺项或不清晰的，视该子项费用已包含在其他项目中，结算时不予调整。所提供的单价分析表或措施费用分析表中管理费或利润超过有关定额文件、规范规定的，则投标人在签订合同前，必须按招标人的要求，在中标价不变的前提下，按有关定额文件，规范的规定进行调整。3. 投标报价应以清单工程量为准（项目、顺序、格式、计量单位、数量）。工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报；未填报单价和合价的，或出现漏项的视为该费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中；增项的项目无效，该项目单价不作为结算依据。4. 本工程不采用“零星工作项目”计价方式。5. 工程量清单应连同图纸、合同条款、技术规范及质量验收规范、本总说明的所有条款、答疑纪要、问题澄清、应与中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、广东省住房和城乡建设厅2010年《广东省建设工程计价通则》及2010年《广东省建筑与装饰/安装/市政/园林绿化工程综合定额》等有关规范、规定同时阅读、理解或解释。工程量清单中的工程细目应与相应技术规范条款及本编制说明有关条款结合理解。6. 投标人应对施工现场进行充分考察后，按照招标文件的有关规定，依据招标人提供的工程量清单，施工设计图纸，施工现场实际情况，施工方案，企业定额及市场价格或参照2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省园林绿化工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》，建设行政主管部门和工程造价主管机构的有关规定及发布的人工、材料、机械参考价，并自行考虑风险综合报价。投标报价不能低于企业的成本价和高于招标人编制的招标控制价，也不能脱离施工方案、指导价、市场价进行不合理的报价。7. 措施项目费以项计算的，除招标文件约定可调整范围外，作为该项目包干价，投标人没有计算或少计的措施项目费用，视为该费用已包含在其它费用内，工程结算时不予调整。8. 工程量清单列明的数量是根据设计图纸及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）中工程量计算规则、广东省住房和城乡建设厅2010年《广东省建设工程计价通则》、2010年《广东省建筑与装饰/安装/市政/园林绿化工程综合定额》等有关规定进行计算的，它是招标文件的组成部分，只是为投标提供的一个共同基础，不能完全作为最后对承包人进行支付的依据。支付应以施工图纸和监理工程师及项目业主（或建设单位）认可的、并按技术规范要求完成的实际工程数量为依据。完成的实际工程数量应由承包人按工程师认可的尺寸或断面进行计算，经工程师确认，最终按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）中工程量计算规则、广东省住房和城乡建设厅2010年《广东省建设工程计价通则》、2010年《广东省建筑与装饰/安装/市政/园林绿化工程综合定额》等有关规定、工程量清单的单价和费用或合同条款有关规定对单价和费用进行调整后给予计量支付。中标的投标报价除发包人同意的设计变更和招标文件、招标答疑会议纪要中允许的调整范围外，其余不因市场价格变化、人员工资福利调整而调整（建设行政主管部门文件下达可调整的除外）。9. 图纸中所列的工程数量汇总表仅为提供资料，不应视为工程量清单的扩大或延伸。清单所列工程量在工程实施过程中发生的变动，丝毫不会使合同条款无效或降低，也不免除承包人按要求的标准进行施工或缺陷修复的责任。10. 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价与合价应包含但不限于中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）中项目编码所对应的工程内容以及分部分项工程量清单中项目特征所包含的内容，同时包括了所有施工设备费、设施费、劳务费、材料费、检验试验费（发包人支付的桩类检测费、桥梁动静载试验费、监测费除外的一切费用,包括材料检验费、土方密实度试验费、弯沉试验费、单片预制梁静载试验费、测量监测费、基坑监测费等、安装费、管理费、利润以及合同明示暗示的所有一般风险、责任和业务等一切费用（即完成本项目所需的一切工作）。11. 用于本工程的承包人各种装备的提供、运输及拆卸费用的支付，应包括在工程量清单的单价与价格中。除非另有说明，本工程所使用的主材、其他材料、半成品、成品等由承包人自行采购，并在综合单价中考虑制作安装、场内外搅拌及运输、弃物的场内外运输及建筑垃圾处理费、装卸、采保及临时场地征用、平整、地模捣制等费用。但使用前须把材料试验单、出厂证明等按时交监理验收。12. 投标文件的施工方案经确定后不得修改，承包人要求修改，则按方案优化等处理，但因此而增加费用结算不予增加（经发包人同意的变更除外）。非发包人原因造成的施工方案修改综合单价不得改变。相关的前期工作、管线的迁改配合工作不另外报价，费用在相关措施项目费中考虑。13.投标人报价应充分考虑管线下或涵洞内施工、不同施工深度及高度要求、周边场地条件、环境限制、材料或构件场内外运输及损耗、施工场地障碍条件、现场各种不利条件发生的可能性以及施工中各种不利因素导致的降效损失等所带来的风险及增加的费用。投标人应仔细阅读和理解招标文件中有关承包范围、技术标准、施工要求、质量目标、安全文明施工目标、工程进度计划、合同义务和费用条款，并充分考察施工现场情况和条件（包括可知的地下情况、交通条件、水电条件、场地条件、协调报批事项等），结合企业自身条件进行报价。发包人原则上不再对因以上原因引起的签证、变更进行延长工期或增加结算费用。14. 所有涉及土石方工作内容的分部分项报价须包含土石方挖、填、场内运输。场外运输、弃置、建设工程余泥渣土运输与排放费用按穗建造价【2012】53号文规定。15. 投标报价必须与施工方案相结合，不应脱离施工方案造成不合理报价。16. 绿化苗木种植的综合单价要包含换土、挖穴、苗木、种植、种植土、回填肥泥、有机肥及所有材料(包括余泥清运)的运输装卸以及施工图所要求的工程内容和养护期的养护费用、支撑费用。17. 排水、降水措施费包括但不限于地表水、地下水、雨水、污水、潮水等，应根据地质及水文资料及现场实际情况综合考虑止水费用。18. 本工程不允许用总价下浮的报价方式。19. 招标文件的单价和合价均用人民币表示。20. 措施项目清单计价表特别说明：（1）表中的序号、项目名称按措施项目清单的相应内容填写（除现场施工围栏及按系数计算的安全防护、文明施工措施费外，若漏项或该项费用金额填0或不填写视为该项费用已包含在相关项目的单价和合价中）。本表其它项目不允许采用费率计算，须按本表提供的内容提供分析，由投标人根据有关规定及实际情况自行考虑。（2）施工围栏必须按暂定价报价。文明施工围栏按穗建质［2008］1008号文及市政园林局有关文件，现场施工围栏工程量为暂定，实际按现场监理签认。（3）按系数计算的安全防护、文明施工措施费（含2010年定额“按系数计算的安全防护、文明施工措施费” 说明中包含的所有工作内容，如文明施工与环境保护、临时设施、安全施工等），投标人报价时必须按照与招标控制价同时公布的金额填写，结算时包干使用。（4）投标人可根据施工组织设计采取的措施增加项目。工程项目工程量清单汇总表项目名称：火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程序号单项工程名称金额（元）其中暂估价（元）安全文明施工费（元）规费（元）　火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程　　　　一单项工程　　　　1火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程　　　　2火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程　　　　　小计　　　　　合计　　　　注：本表适用于工程项目招标控制价的汇总单项工程工程量清单汇总表项目名称： 火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程序号单项工程名称金额（元）其中暂估价（元）安全文明施工费（元）规费（元）一单项工程　　　　1火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程　　　　2火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程　　　　　合 计　　　　　单位工程投标价汇总表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第1页 共25页序号费用名称计算基础费率(%)金额(元)1分部分项合计QDF100.00　1.1登山路径及景观　　　1.2栈道结构　　　1.3休息亭　　　1.4观景廊　　　1.5余泥渣土场外运输与排放　　　2措施合计　　　2.1安全防护、文明施工措施项目费AQFHWMSG100.00　2.2其他措施费QTCSF100.00　3其他项目QTF　　3.1暂列金额ZLF100.00　3.2专业工程暂估价ZGGC100.00　3.3计日工LXF100.00　3.4总承包服务费ZBF100.00　3.5索赔费用SPFY100.00　3.6现场签证费用XCQZFY100.00　3.7材料检验试验费CLJYSYF100.00　3.8工程优质费GCYZF100.00　3.9材料保管费CLBGF100.00　3.10预算包干费YSBGF100.00　3.11其他费用QTFY100.00　4规费GF　　5税金1 2 3 43.577　6总造价1 2 3 4 5100.00　7余泥渣土运输与排放费用[6463.49]100.00　8人工费RGF100.00　　合 计（大写）：　　　 分部分项工程量清单与计价表工程名称: 火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第2页 共25页序号项目编号项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价　　登山路径及景观　　　　　1010101002001挖土方1、土壤类别：综合考虑2、挖土方深度：按图纸设计要求综合考虑 3、运输距离：综合考虑土方在场地内进行平整4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m31500.00　　2010103001001土方回填1、土质要求：普通土2、密实度要求：按图纸设计要求3、运输距离：综合考虑土方在场地内进行平整4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m31500.00　　3050201001001100厚预制板铺装1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；200厚碎石垫层；100mm厚石屑掺7%水泥夯实；30厚粗砂2、路面厚度、宽度、材料种类：100厚预制板3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m2663.50　　4050201001007毛石石板铺装1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；100厚碎石垫层；120厚M5砂浆砌MU10砖2、路面厚度、宽度、材料种类：30mm厚毛石花岗岩石板3、砂浆强度等级：20厚1：2.5水泥砂浆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m2622.80　　502010400200125mm厚栗色塑木板铺装1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：28*50龙骨@4502、面层材料品种、规格、品牌、颜色：25厚栗色塑木板，31*146*25留缝6mm横铺3、防护材料种类：一底三度耐候漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m2465.70　　　　本页小计　　　　　分部分项工程量清单与计价表工程名称: 火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第3页 共25页序号项目编号项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价6050201001003碎拼铺装一、三1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；100mm、200厚碎石垫层；100mm厚C15混凝土垫层；30厚粗砂2、路面厚度、宽度、材料种类：50厚凝灰岩尺寸150~400，色彩基调——浅红、浅灰、石块表面纹理——粗磨；拼块缝隙随机，中嵌粒径40~60黄色或白色抛光卵石，卵石占铺装面积60%左右3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m2666.70　　7050201001004碎拼铺装二1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；100mm、200厚碎石垫层；100mm厚C15混凝土垫层；30厚粗砂2、路面厚度、宽度、材料种类：50厚凝灰岩尺寸150~400，色彩基调——浅红、浅灰、石块表面纹理——粗磨；拼块缝隙随机，中嵌粒径40~60黄色或白色抛光卵石，卵石占铺装面积30%左右3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m2210.60　　8050201001006碎拼铺装1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；100厚碎石垫层；100厚C15混凝土垫层2、路面厚度、宽度、材料种类：浅红色、深红色、黑色、灰白色等杂色花岗岩石板3、砂浆强度等级：20厚1:3干硬性水泥砂浆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m278.60　　　　本页小计　　　　　分部分项工程量清单与计价表工程名称: 火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第4页 共25页序号项目编号项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价905020100100280mm厚灰白色细碎石铺装1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；200厚碎石垫层；100mm厚石屑掺7%水泥夯实；30厚粗砂2、路面厚度、宽度、材料种类：80mm厚灰白色细碎石铺装3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m2473.93　　10020104002002木枕铺地1、垫层材料种类、规格：素土夯实，青砖横卧垫层2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：φ200防腐山樟木枋,50mm厚防腐山樟木板3、防护材料种类：一底三度耐候漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m226.00　　11050201002001600*100*100预制板侧石1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；200厚碎石垫层；100mm厚石屑掺7%水泥夯实；30厚粗砂2、恻石厚度、宽度、材料种类：600*100*100预制板侧石3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m895.20　　12050201002002600*300*80浅红色板岩侧边1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；200厚碎石垫层；100mm厚石屑掺7%水泥夯实；30厚粗砂2、恻石厚度、宽度、材料种类：600*300*80浅红色板岩侧边3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m641.60　　13020108001001150mm厚预制板台阶1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；200厚碎石垫层；30厚粗砂2、恻石厚度、宽度、材料种类：150mm预制板台阶3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m2586.08　　　　本页小计　　　　　分部分项工程量清单与计价表工程名称: 火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第5页 共25页序号项目编号项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价14020108001002420mm*120mm*600mm花岗岩石板台阶1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；200厚碎石垫层；30厚粗砂2、恻石厚度、宽度、材料种类：420mm*120mm*600mm花岗岩石板台阶3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m2377.70　　1502010600600125mm厚栗色塑木台阶1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：28*50龙骨@4502、面层材料品种、规格、品牌、颜色：栗色塑木，31*146*25留缝6mm横铺3、防护材料种类：一底三度耐候漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m2407.26　　16050301005001竹篱1600mm高1、竹种类：满足设计要求2、高度：竹篱1600mm高3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求厚预制板m104.00　　17050301005002竹篱1050mm高1、竹种类：满足设计要求2、高度：竹篱1050mm高3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m163.00　　18050301005003竹篱900mm高1、竹种类：满足设计要求2、高度：竹篱900mm高3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m59.08　　19020107002003标准段铁栏杆h=1050mm1、扶手材料种类、规格、品牌、颜色：硬木扶手100mm*50mm2、栏杆材料种类、规格、品牌、颜色：铁栏杆10厚扁钢3、栏杆高度：1050mm4、油漆品种、刷漆遍数：防锈漆两遍，面涂白色光面漆5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m822.90　　　　本页小计　　　　　分部分项工程量清单与计价表工程名称: 火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第6页 共25页序号项目编号项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价20020107002004高架栏杆h=1288mm1、扶手材料种类、规格、品牌、颜色：硬木扶手100mm*60mm2、栏杆材料种类、规格、品牌、颜色：铁栏杆10厚扁钢3、栏杆高度：1288mm4、油漆品种、刷漆遍数：防锈漆两遍，面刷白色磁漆5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m433.80　　21010305004001石挡土墙1、石料种类、规格：MU30片石2、垫层种类、厚度：C15砼垫层3、压顶材料种类：C20钢筋砼压顶4、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆5、勾缝要求：墙面M10水泥砂浆勾凸缝6、沉降缝、泄水管及反滤层要求：详见设计7、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m32854.70　　22050304001001小石木坐凳(1500mm*400mm*500mm)1、木材种类：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)2、座凳面厚度、宽度：1500mm*400mm*80mm3、座凳支腿：400mm*400mm*410mm石材4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求个9.00　　23050304001002大石木坐凳(1500mm*400mm*500mm)1、木材种类：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)2、座凳面厚度、宽度：1500mm*400mm*50mm3、座凳支腿：1500mm*400mm*440mm石材4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求个7.00　　　　本页小计　　　　　　分部分项工程量清单与计价表工程名称: 火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第7页 共25页序号项目编号项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价24050304001003木坐凳(1100mm*400mm*400mm)1、木材种类：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)2、座凳面厚度、宽度：900mm*400mm*10mm（L45x5横撑，L50*50角钢）3、座凳支腿：C25钢筋混凝土4、油漆品种、刷油遍数：满足设计要求5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求个27.00　　25050304006004方形围树坐椅1、木材种类：400*100*25山樟木条（经防腐处理，渗透深度在20mm以上)）2、座凳面厚度、宽度：详见设计（L75x5角钢）3、座凳支腿：挖土、回填、垫层、砌体、压顶、水磨石饰面等按设计要求4、混凝土强度等级：C10、C205、油漆品种、刷油遍数：满足设计要求6、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求个1.00　　26050304006005圆形围树坐椅1、木材种类：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)2、座凳面厚度、宽度：详见设计（40*40*4方钢龙骨）,埋件钢板厚度6mm3、座凳支腿：挖土、回填、垫层、砌体、压顶、花岗石饰面等按设计要求4、混凝土强度等级：C15、C205、砂浆配合比：30厚1:2水泥砂浆灌实，20厚1:2.5水泥砂浆结合层6、油漆品种、刷油遍数：满足设计要求7、泄水管及反滤层要求：详见设计8、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求个2.00　　　　本页小计　　　　　　分部分项工程量清单与计价表工程名称: 火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第8页 共25页序号项目编号项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价27050306006002指示小品1、名称：指示小品2、招牌材料种类、规格：1100mm*300mm*10mm铜板刻字，刻字深2mm，字体大小约50mm*50mm3、小品骨架材料种类、规格：Ф80*4钢管（加钢丝网），Ф30*3.25钢管（加钢丝网）4、油漆品种、颜色：竹塑石面层5、小品基础材料名称、规格：土方挖填，C15砼垫层，C25基础及柱子，钢筋等详见设计图纸6、指示小品成品古典挂件：详见设计图纸7、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求个15.00　　　　栈道结构　　　　　28010101003004挖基础土方1、挖基础土方2、土方类别综合考虑3、土方开挖方式：人工、机械综合考虑4、挖土深度:按设计图示尺寸计算5、工作面、支护、放坡等因素按设计图纸及现场情况在综合单价中综合考虑6、具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m3317.74　　29010103001005土(石)方回填1、土质要求：普通土2、密实度要求：按图纸设计要求3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m3252.49　　30010401006006C15混凝土混凝土垫层1、混凝土强度等级：C152、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m313.79　　31010401006007C30混凝土混凝土垫层1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m31.20　　　　本页小计　　　　　分部分项工程量清单与计价表工程名称: 火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第9页 共25页序号项目编号项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价32010401002004C30混凝土独立基础1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m348.58　　33010402001003C30混凝土构造柱1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m30.16　　34010405001002C30混凝土有梁板1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m33.53　　35010416001006现浇混凝土钢筋（φ10内圆钢（HPB300级钢））1、钢筋种类、规格：φ10内圆钢（HPB300级钢）制安2、单价中已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t0.107　　36010416001008现浇混凝土钢筋（φ10--φ25内螺纹钢（HRB335级钢））1、钢筋种类、规格：φ10--φ25内螺纹钢（HRB335级钢）制安2、焊接或机械连接，接头的制安在单价中考虑3、单价中已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t2.548　　37010603003003钢管柱1、钢材品种、规格：Q235B，方钢管200*200*102、油漆：刷环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍3、面漆：丙烯酸聚硅氧烷面漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t4.459　　　　本页小计　　　　　分部分项工程量清单与计价表工程名称: 火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第10页 共25页序号项目编号项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价38010604001004钢梁1、钢材品种、规格：Q235B，详见设计图纸2、油漆：刷环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍3、面漆：丙烯酸聚硅氧烷面漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t20.053　　39010606006001钢平台板1、钢材品种、规格：Q235B，详见设计图纸2、油漆：刷环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍3、面漆：丙烯酸聚硅氧烷面漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t4.379　　40010417002001预埋铁件1、预埋铁件2、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t0.50　　　　休息亭　　　　　41010101003005挖基础土方1、挖基础土方2、土方类别综合考虑3、土方开挖方式：人工、机械综合考虑4、挖土深度:按设计图示尺寸计算5、工作面、支护、放坡等因素按设计图纸及现场情况在综合单价中综合考虑6、具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m336.00　　42010103001006土(石)方回填1、土质要求：普通土2、密实度要求：按图纸设计要求3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m331.56　　43010401006008C15混凝土混凝土垫层1、混凝土强度等级：C152、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m31.18　　　　本页小计　　　　　分部分项工程量清单与计价表工程名称: 火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第11页 共25页序号项目编号项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价44010401002005C30混凝土独立基础1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m33.02　　45010402001004C30混凝土矩形柱1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m32.45　　46010403002001C30混凝土矩形梁1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m30.52　　47010416001009现浇混凝土钢筋（φ10内圆钢（HPB300级钢））1、钢筋种类、规格：φ10内圆钢（HPB300级钢）制安2、单价中已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t0.036　　48010416001011现浇混凝土钢筋（φ10--φ25内螺纹钢（HRB335级钢））1、钢筋种类、规格：φ10--φ25内螺纹钢（HRB335级钢）制安2、焊接或机械连接，接头的制安在单价中考虑3、单价中已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t0.216　　49010417002004预埋铁件1、预埋铁件2、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t0.10　　　　本页小计　　　　　　分部分项工程量清单与计价表工程名称: 火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第12页 共25页序号项目编号项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价50020102002001400*400青灰色方砖楼地面1、结合层、找平层厚度、砂浆配合比：1：2水泥砂浆2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：400*400青灰色方砖3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m221.42　　5102020500300125厚仿木砖柱面1、结合层、找平层厚度、砂浆配合比：1：2水泥砂浆2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：25厚仿木砖3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m225.20　　52010503004001木屋面1、构件名称：木屋面2、材质：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)3、规格：宽100 厚204、油漆品种、刷漆遍数：综合考虑油漆防腐5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m251.30　　53020107002005木栏杆1、木材种类：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)2、截面：Φ100mm3、连接方式：详见设计图纸4、防护材料种类：木材满涂防腐漆，一底三度耐候清漆5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求6、主要材料参考品牌：综合m1.15　　54010503002001木梁1、木梁制作、安装2、材质：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)3、综合考虑油漆防腐4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m30.824　　　　本页小计　　　　　　分部分项工程量清单与计价表工程名称: 火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第13页 共25页序号项目编号项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价55010503001001木柱1、木柱制作、安装2、材质：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)3、综合考虑油漆防腐4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m30.54　　56010503004002美人靠1、美人靠制作、安装2、材质：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)3、综合考虑油漆防腐4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m6.40　　　　观景廊　　　　　57010101003006挖基础土方1、挖基础土方2、土方类别综合考虑3、土方开挖方式：人工、机械综合考虑4、挖土深度:按设计图示尺寸计算5、工作面、支护、放坡等因素按设计图纸及现场情况在综合单价中综合考虑6、具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m3116.11　　58010103001007土(石)方回填1、土质要求：普通土2、密实度要求：按图纸设计要求3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m393.38　　59010401006009C15混凝土混凝土垫层1、混凝土强度等级：C152、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m33.14　　60010401006010C40混凝土混凝土垫层1、混凝土强度等级：C402、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m30.12　　　　本页小计　　　　　　分部分项工程量清单与计价表工程名称: 火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第14页 共25页序号项目编号项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价61010401002006C30混凝土独立基础1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m36.91　　62010403001003C30混凝土基础梁1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m32.50　　63010416001014现浇混凝土钢筋（φ10--φ25内螺纹钢（HRB335级钢））1、钢筋种类、规格：φ10--φ25内螺纹钢（HRB335级钢）制安2、焊接或机械连接，接头的制安在单价中考虑3、单价中已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t0.884　　64010603003004钢管柱1、钢材品种、规格：Q235B，方钢管150*150*8，60*60*62、油漆：刷环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍3、面漆：丙烯酸聚硅氧烷面漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t2.283　　65010604001005钢梁1、钢材品种、规格：Q235B，60*120*6扁管，60*60*6方管2、油漆：刷环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍3、面漆：丙烯酸聚硅氧烷面漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t6.804　　　　本页小计　　　　　　分部分项工程量清单与计价表工程名称: 火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第15页 共25页序号项目编号项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价66010606006003钢板1、钢材品种、规格：Q235B，详见设计图纸2、油漆：刷环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍3、面漆：丙烯酸聚硅氧烷面漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t0.317　　67010417002005预埋铁件1、预埋铁件2、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t0.20　　68020105002001石础1、部位：石础2、底层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：浅黄色花岗岩4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m24.752　　6902010500200230*278*200柱脚烧面绣石1、部位：石础2、底层厚度、砂浆配合比：40厚1:2水泥砂浆3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：30*278*200烧面绣石4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m23.71　　70020102001001400*200*20青石板楼地面1、结合层、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2水泥砂浆2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：400*200*20青石板3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m2124.80　　71020102001002390*180*20芝麻白楼地面1、结合层、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2水泥砂浆2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：390*180*20芝麻白3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m228.08　　　　本页小计　　　　　　分部分项工程量清单与计价表工程名称: 火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第16页 共25页序号项目编号项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价72020102001003390*180*20芝麻白楼地面嵌边1、结合层、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2水泥砂浆2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：390*180*20芝麻白3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m212.96　　73020208001001钢柱、钢梁包防腐山樟木1、柱（梁）体类型：矩形2、基层材料种类、规格：扁通、方通面层材料品种、规格、品牌、颜色：30厚山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)4、连接方式：详见设计5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m2313.69　　74050304001004木坐凳1、木材种类：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)2、座凳面厚度、宽度：900mm*400mm*10mm（L45x5横撑，L50*50角钢）3、座凳支腿：C25钢筋混凝土4、油漆品种、刷油遍数：满足设计要求5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求厚预制板个6.00　　75020107001001金属扶手带栏杆、栏板1、扶手材料种类、规格、品牌、颜色：60*120*40矩形管立柱外包山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)，40*2.5矩形管、16*13编制钮纹钢栏杆2、安装高度：1.28m3、油漆品种、刷漆遍数：防锈漆两遍，外刷木色漆，综合考虑防腐4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m60.80　　　　本页小计　　　　　　分部分项工程量清单与计价表工程名称: 火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第17页 共25页序号项目编号项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价76010503004004木花架1、构件名称：木花架2、材质：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)3、规格：80*1204、油漆品种、刷漆遍数：综合考虑油漆防腐5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m31.21　　77010503004005脊木1、构件名称：脊木2、材质：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)3、规格：详见设计4、油漆品种、刷漆遍数：综合考虑油漆防腐5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m30.45　　78粤010503005001封檐板1、构件名称：封檐板2、材质：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)3、规格：详见设计4、油漆品种、刷漆遍数：综合考虑油漆防腐5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m48.00　　79010503004007木屋面1、构件名称：木屋面2、材质：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)3、规格：宽100 厚204、油漆品种、刷漆遍数：综合考虑油漆防腐5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m2118.79　　　　余泥渣土场外运输与排放　　　　　80010101002006余泥渣土场外运输与排放1、土壤类别：土方2、运距：20km3、其他：综合考虑4、该综合单价不含建筑垃圾处置费（余泥排放费），如需施工单位缴纳的，结算时凭发票按实结算m3125.70　　　　本页小计　　　　　　　合计　　　　　　措施项目清单与计价表（一）工程名称：火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第18页 共25页序 号项目名称计算基础费率(%)金额（元）1.00安全防护、文明施工措施费部分　　　1.10现场围栏（暂定100米*12元/米）　　　1.20按系数计算的安全文明施工费　　　1.2.1按系数计算的安全防护、文明施工措施项目费（包括文明施工、环境保护、临时设施费、安全施工费）分部分项项目费3.18　　小计　　　　小计　　　2.00其他措施费部分　　　2.10夜间施工增加费　　　2.20赶工措施费　　　2.30文明工地增加费分部分项项目费　　2.40地下管线交叉降效费　　　　小计　　　　合计　　　　措施项目清单与计价表（二）工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第19页 共25页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价1AQFHWMSG安全防护、文明施工措施费部分　　　　　1.1AZMJSCSF按子目计算的安全文明施工费　　　　　1.1.11脚手架　　　　　1.1.1.1粤011001001001综合钢脚手架1、综合钢脚手架制作、安装2、安装高度：3.975mm2108.24　　1.1.1.1.1.1A22-1综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5　100㎡1.082　　1.1.1.2粤011001001002综合钢脚手架1、综合钢脚手架制作、安装2、安装高度：5.7mm2371.30　　1.1.1.2.1.1A22-2综合钢脚手架 高度(m以内) 12.5　100㎡3.713　　1.1.1.3粤011001003001满堂脚手架1、满堂脚手架制作、安装2、按照高度：3.975mm226.32　　1.1.1.3.1.1A22-26满堂脚手架(钢管) 基本层5.2m　100㎡0.263　　1.1.1.4粤011001003002满堂脚手架1、满堂脚手架制作、安装2、按照高度：5.2mm2114.40　　1.1.1.4.1.1A22-26满堂脚手架(钢管) 基本层5.2m　100㎡1.144　　1.1.1.5粤011001004001里脚手架1、里脚手架制作、安装2、安装高度：3.975mm214.21　　1.1.1.5.1.1A22-28里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m　100㎡0.142　　1.1.1.6粤011001004002里脚手架1、里脚手架制作、安装2、安装高度：5.2mm257.20　　1.1.1.6.1.1A22-28里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层5.08m//扩：A22-28 A22-29　100㎡0.572　　　　小计　　　　　　　小计　　　　　1.2　　　　1.00　　　　小计　　　　　2QTCSF其他措施费部分　　　　　2.1CZYS垂直运输　项　　　2.1.1粤011301001002材料二次运输费（人工上山综合考虑）　t(m2、m3、千块、元)1.00　　措施项目清单与计价表（二）工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第20页 共25页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价2.1.1.1.1A24-1金属材料 运距：50m以内　t54.305　　2.1.1.1.2A24-5水泥 运距：50m以内　t28.78　　2.1.1.1.3A24-7砂浆（混凝土） 运距：50m以内　t1745.186　　2.1.1.1.4A24-9中砂 运距：50m以内　m3364.96　　2.1.1.1.5A24-11碎石 运距：50m以内　m34284.23　　2.1.1.1.6A24-19标准砖 运距：50m以内　千块47.83　　2.1.1.1.7A24-21木竹（枋）板材 运距：50m以内　m358.32　　2.1.1.1.8A24-27陶瓷面砖 运距：50m以内　100m220.331　　　　小计　　　　　2.2MBJZJF模板及支架费　项　　　2.2.1粤010901001001垫层模板1、垫层模板制作、安装m255.66　　2.2.1.1.1A21-12基础垫层模板　100m20.557　　2.2.2粤010901001002独立基础模板1、独立基础模板制作、安装m2220.70　　2.2.2.1.1A21-3独立基础模板　100㎡2.207　　2.2.3粤010901002001柱模板1、柱模板制作、安装m26.36　　2.2.3.1.1A21-14矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内　100㎡0.064　　2.2.4粤010901003001基础梁模板1、基础梁制作、安装m2127.60　　2.2.4.1.1A21-24基础梁模板 支模高度3.6m　100㎡1.276　　2.2.5粤010901014001小型构件模板1、小型构件模板制作、安装2、C20砼钢柱柱脚包裹m2128.52　　2.2.5.1.1A21-72小型构件模板　100m21.285　　　　小计　　　　　2.3DXJXSBJCCJAC001大型机械设备进出场及安拆　项1.00　　2.4QT001其他费用　项1.00　　　　小计　　　　　　　合计　　　　　其他项目清单计价表工程名称：火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第21页 共25页序号项目名称单位金额（元）备注1暂列金额元　　2暂估价　　　2.1材料暂估价元　　2.2专业工程暂估价元　　3计日工元　　4总承包服务费元　　5索赔费用元　　6现场签证费用元　　7材料检验试验费元　以分部分项项目费为计算基础8预算包干费元　按分部分项项目费的0-2%计算9工程优质费元　以分部分项项目费为计算基础10其他费用元　　　合 计　　　注：材料暂估单价进入清单项目综合的单价，此处不汇总暂列金额明细表工程名称：火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第22页 共25页序号项目名称单位金额（元）备注1暂列金额　310637.19以分部分项项目费为计算基础 * 8%　合 计　310637.19　　规费和税金项目清单与计价表工程名称：火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第23页 共25页序号项目名称计算基础费率(%)金额（元）1规费　　　1.1工程排污费分部分项项目费 措施项目费 其它项目费　　1.2施工噪音排污费分部分项项目费 措施项目费 其它项目费　　1.3防洪工程维护费分部分项项目费 措施项目费 其它项目费　　1.4危险作业意外伤害保险分部分项项目费 措施项目费 其它项目费0.10　2税金分部分项项目费 措施项目费 其它项目费 规费3.577　　合计　　　　 工程量清单综合单价分析表工程名称：火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第24页 共25页项目编码　项目名称　计量单位　清单综合单价组成明细定额编号定额名称定额单位数量单价合价人工费材料费机械费管理费和利润人工费材料费机械费管理费和利润　　　　　　　　　　　　人工单价小计　　　　元/工日未计价材料费　清单项目综合单价　材料费明细主要材料名称、规格、型号单位数量单价(元)合价(元)暂估单价(元)暂估合价(元)　　　　　　　　　　　　　　其他材料费　　　　材料费小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表—09 主要材料设备价格表工程名称：火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第25页 共25页序号材料设备编码材料设备名称规格、型号等特殊要求单位单价（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位工程投标价汇总表工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第1页 共11页序号费用名称计算基础费率(%)金额(元)1分部分项合计QDF100.00　1.1乔木部分　　　1.2地被部分　　　1.3其他　　　2措施合计　　　2.1安全防护、文明施工措施项目费AQFHWMSG100.00　2.2其他措施费QTCSF100.00　3其他项目QTF　　3.1暂列金额ZLF100.00　3.2专业工程暂估价ZGGC100.00　3.3计日工LXF100.00　3.4总承包服务费ZBF100.00　3.5索赔费用SPFY100.00　3.6现场签证费用XCQZFY100.00　3.7材料检验试验费CLJYSYF100.00　3.8工程优质费GCYZF100.00　3.9材料保管费CLBGF100.00　3.10预算包干费YSBGF100.00　3.11其他费用QTFY100.00　4规费GF　　5税金1 2 3 43.577　6总造价1 2 3 4 5100.00　7余泥渣土运输与排放费用　　　8人工费RGF100.00　　合 计（大写）：　分部分项工程量清单与计价表工程名称: 火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第2页 共11页序号项目编号项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价　　乔木部分　　　　　1050102001001栽植乔木 假苹婆1、乔木种类：假苹婆（假植苗）2、乔木规格：胸径25～30cm，苗高6-6.5m，冠幅4-4.5m,多分枝，树形优美3、养护期：12个月4、树木支撑株2.00　　2050102001002栽植乔木 大叶榕1、乔木种类：大叶榕（假植苗）2、乔木规格：胸径25～30cm，苗高6-6.5m，冠幅4-4.5m,多分枝，树形优美3、养护期：12个月4、树木支撑株2.00　　3050102001003栽植乔木 南洋楹1、乔木种类：大叶榕（假植苗）2、乔木规格：胸径18～20cm，苗高6-6.5m，冠幅4-4.5m,多分枝，树形优美3、养护期：12个月4、树木支撑株6.00　　4050102001004栽植乔木 木棉1、乔木种类：木棉（假植苗）2、乔木规格：胸径20～22cm，苗高6-6.5m，冠幅4-4.5m,多分枝，树形优美3、养护期：12个月4、树木支撑株7.00　　5050102001005栽植乔木 美丽异木棉1、乔木种类：美丽异木棉（假植苗）2、乔木规格：胸径15～18cm，苗高6-6.5m，冠幅4-4.5m,多分枝，树形优美3、养护期：12个月4、树木支撑株14.00　　6050102001006栽植乔木 复羽叶栾树1、乔木种类：复羽叶栾树（假植苗）2、乔木规格：胸径13～15cm，苗高6-6.5m，冠幅4-4.5m,多分枝，树形优美3、养护期：12个月4、树木支撑株6.00　　　　本页小计　　　　　　分部分项工程量清单与计价表工程名称: 火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第3页 共11页序号项目编号项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价7050102001007栽植乔木 梅花1、乔木种类：梅花（假植苗）2、乔木规格：胸径4～5cm，苗高2-2.5m，冠幅1.5-2m,多分枝，树形优美3、养护期：12个月4、树木支撑株16.00　　8050102001008栽植乔木 芭蕉1、乔木种类：芭蕉2、乔木规格：高度4.5-5m,冠幅2-2.5m，多分枝，树形优美3、养护期：12个月4、树木支撑株15.00　　9050102004001栽植灌木 山茶1、灌木种类：山茶2、灌木规格：高度1.5-1.8m,冠幅1.2-1.5m，多分枝，树形优美3、养护期：12个月株31.00　　10050102004002栽植灌木 红刺露兜1、灌木种类：红刺露兜2、灌木规格：高度1.5-1.8m,冠幅1.2-1.5m，多分枝，树形优美3、养护期：12个月株11.00　　11050102004003栽植灌木 角茎野牡丹1、灌木种类： 角茎野牡丹2、灌木规格：高度1.2m,冠幅1.2m，多分枝，树形优美3、养护期：12个月株11.00　　12050102004004栽植灌木 山指甲1、灌木种类： 山指甲2、灌木规格：高度1.5m,冠幅1.2m，多分枝，树形优美3、养护期：12个月株37.00　　13050102004005栽植灌木 江南杜鹃1、灌木种类：江南杜鹃2、灌木规格：高度1.2m,冠幅1.2m，多分枝，树形优美3、养护期：12个月株50.00　　14050102004006栽植灌木 假鹰爪1、灌木种类： 假鹰爪2、灌木规格：高度1.4m,冠幅1.2m，多分枝，树形优美3、养护期：12个月株5.00　　15050102004007栽植灌木 海芋1、灌木种类： 海芋(油盆)2、灌木规格：高度1.5m,冠幅1.2m，油盆3、养护期：12个月盆45.00　　16050102004008栽植灌木 黄鸟蕉1、灌木种类： 黄鸟蕉(油盆)2、灌木规格：高度1.8m,冠幅1m，6盆/m2,油盆3、养护期：12个月盆390.00　　分部分项工程量清单与计价表工程名称: 火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第4页 共11页序号项目编号项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价　　地被部分　　　　　17050102008001栽植花卉 花叶良姜1、苗木种类：花叶良姜2、苗木规格：7斤袋,16袋/m23、养护期：12个月m228.00　　18050102008002栽植花卉 春羽1、苗木种类：春羽2、苗木规格：7斤袋,16袋/m23、养护期：12个月m280.00　　19050102008003栽植花卉 芦苇1、苗木种类：芦苇2、苗木规格：7斤袋,16袋/m23、养护期：12个月m259.00　　20050102008004栽植花卉 可爱花1、苗木种类：可爱花2、苗木规格：5斤袋,25袋/m23、养护期：12个月m295.00　　21050102008005栽植花卉 大叶仙茅1、苗木种类：大叶仙茅2、苗木规格：5斤袋,25袋/m23、养护期：12个月m2170.00　　22050102008006栽植花卉 花叶鹅掌藤1、苗木种类：花叶鹅掌藤2、苗木规格：5斤袋,16袋/m23、养护期：12个月m27.00　　23050102008007栽植花卉 角茎野牡丹1、苗木种类：角茎野牡丹2、苗木规格：5斤袋,16袋/m23、养护期：12个月m212.00　　24050102008008栽植花卉 白掌1、苗木种类：白掌2、苗木规格：5斤袋,25袋/m23、养护期：12个月m25.00　　25050102008009栽植花卉 藿香菊1、苗木种类：藿香菊2、苗木规格：3斤袋,36袋/m23、养护期：12个月m265.00　　26050102008010栽植花卉 鸢尾1、苗木种类：鸢尾2、苗木规格：3斤袋,36袋/m23、养护期：12个月m274.00　　27050102008011栽植花卉 肾蕨1、苗木种类：肾蕨2、苗木规格：3斤袋,36袋/m23、养护期：12个月m2340.00　　28050102008012栽植花卉 紫花马缨丹1、苗木种类：紫花马缨丹2、苗木规格：3斤袋,25袋/m23、养护期：12个月m222.00　　分部分项工程量清单与计价表工程名称: 火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第5页 共11页序号项目编号项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价29050102008013栽植花卉 山菅兰1、苗木种类：山菅兰2、苗木规格：3斤袋,36袋/m23、养护期：12个月m285.00　　30050102008014栽植花卉 吉祥草1、苗木种类：吉祥草2、苗木规格：3斤袋,36袋/m23、养护期：12个月m2730.00　　31050102008016栽植花卉 红花酢浆草1、苗木种类：红花酢浆草2、苗木规格：2斤袋,49袋/m23、养护期：12个月m25.00　　32050102008017栽植花卉 黄花酢浆草1、苗木种类：黄花酢浆草2、苗木规格：2斤袋,49袋/m23、养护期：12个月m2190.00　　33050102008018栽植花卉 银边草1、苗木种类：银边草2、苗木规格：2斤袋,49袋/m23、养护期：12个月m238.00　　34050102008019栽植花卉 翠云草1、苗木种类：翠云草2、苗木规格：2斤袋,49袋/m23、养护期：12个月m251.00　　35050102008020栽植花卉 桢桐1、苗木种类：桢桐2、苗木规格：5斤袋,25袋/m23、养护期：12个月m250.00　　36粤050102012003栽植其他地被 硫化菊1、苗木种类：硫化菊（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月m22.00　　37粤050102012004栽植其他地被 猪屎豆1、苗木种类：猪屎豆（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月m211.00　　38粤050102012005栽植其他地被 假马鞭1、苗木种类：假马鞭（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月m2424.00　　39粤050102012006栽植其他地被 白茅1、苗木种类：白茅（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月m221.00　　40粤050102012007栽植其他地被 五节芒1、苗木种类：五节芒（种子）2、苗木规格：15g/m23、养护期：12个月m246.00　　41粤050102012008栽植其他地被 玉叶金花1、苗木种类：玉叶金花（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月m21022.00　　分部分项工程量清单与计价表工程名称: 火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第6页 共11页序号项目编号项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价42粤050102012009栽植其他地被 凤尾蕨1、苗木种类：凤尾蕨（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月m2294.00　　43粤050102012010栽植其他地被 海金沙1、苗木种类：海金沙（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月m238.00　　44粤050102012011栽植其他地被 三叶鬼针草1、苗木种类：三叶鬼针草（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月m2114.00　　45粤050102012012栽植其他地被 南方野花组合1、苗木种类：南方野花组合（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月m2107.00　　46粤050102012013栽植其他地被 南方野草组合（阳）1、苗木种类：南方野草组合（阳、种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月m264.00　　47粤050102012014栽植其他地被 南方野草组合（阴）1、苗木种类：南方野草组合（阴、种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月m2249.00　　　　其他　　　　　48050101006001整理绿化用地1、绿化地平整2、其它:按设计及规范综合考虑在内.m24557.00　　　　本页小计　　　　　　　合计　　　　　　措施项目清单与计价表（一）工程名称：火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第7页 共11页序 号项目名称计算基础费率(%)金额（元）1.00安全防护、文明施工措施费部分　　　1.10按系数计算的安全文明施工费　　　1.1.1按系数计算的安全防护、文明施工措施项目费（包括文明施工、环境保护、临时设施费、安全施工费）　　　　小计　　　　小计　　　2.00其他措施费部分　　　2.10夜间施工增加费　　　2.20赶工措施费　　　2.30文明工地增加费　　　2.40地下管线交叉降效费　　　2.50其他费用　　　　小计　　　　合计　　　　措施项目清单与计价表（二）工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第8页 共11页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价1AQFHWMSG安全防护、文明施工措施费部分　　　　　1.1AZMJSCSF按子目计算的安全文明施工费　　　　　1.1.1XCWL现场围栏　项1.00　　　　小计　　　　　　　小计　　　　　2QTCSF其他措施费部分　　　　　2.1CZYS垂直运输　项1.00　　　　小计　　　　　2.2DXJXSBJCCJAC大型机械设备进出场及安拆　项1.00　　　　小计　　　　　　　合计　　　　　　其他项目清单计价表工程名称：火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第9页 共11页序号项目名称单位金额（元）备注1暂列金额元　　2暂估价　　　2.1材料暂估价元　　2.2专业工程暂估价元　　3计日工元　　4总承包服务费元　　5索赔费用元　　6现场签证费用元　　7材料检验试验费元　以分部分项项目费为计算基础8预算包干费元　按分部分项项目费的0-2%计算9工程优质费元　以分部分项项目费为计算基础10其他费用元　　　合 计　　　注：材料暂估单价进入清单项目综合的单价，此处不汇总暂列金额明细表工程名称：火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第10页 共11页序号项目名称单位金额（元）备注1暂列金额　51267.59以分部分项项目费为计算基础 * 8%　合 计　51267.59　　规费和税金项目清单与计价表工程名称：火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第11页 共11页序号项目名称计算基础费率(%)金额（元）1规费　　　1.1工程排污费分部分项项目费 措施项目费 其它项目费　　1.2施工噪音排污费分部分项项目费 措施项目费 其它项目费　　1.3防洪工程维护费分部分项项目费 措施项目费 其它项目费　　1.4危险作业意外伤害保险分部分项项目费 措施项目费 其它项目费0.10　2税金分部分项项目费 措施项目费 其它项目费 规费3.577　　合计　　　　 工程量清单综合单价分析表工程名称：火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第24页 共25页项目编码　项目名称　计量单位　清单综合单价组成明细定额编号定额名称定额单位数量单价合价人工费材料费机械费管理费和利润人工费材料费机械费管理费和利润　　　　　　　　　　　　人工单价小计　　　　元/工日未计价材料费　清单项目综合单价　材料费明细主要材料名称、规格、型号单位数量单价(元)合价(元)暂估单价(元)暂估合价(元)　　　　　　　　　　　　　　其他材料费　　　　材料费小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表—09 主要材料设备价格表工程名称：火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第25页 共25页序号材料设备编码材料设备名称规格、型号等特殊要求单位单价（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第八章招标控制价　　 火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程　招 标 控 制 价 招标控制价（小写）：5739713.39元（大写）：伍佰柒拾叁万玖仟柒佰壹拾叁元叁角玖分招标人：　工程造价咨 询 人：广州峤达咨询服务有限公司（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：　法定代表人或其授权人：　（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：　复核人 ：　（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖章专用章）编 制 时 间：　复 核 时 间：　火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程招标控制价编制说明一、工程概况1、建设规模：本范围的园区铺装及绿化工程，包括登山路径3000m2、休闲平台及观景平台800m2、休息亭一座、观景廊一座，两侧植物修复约5000m2等施工内容。2、工程特征：园林绿化工程。3、地理位置：广州市。二、编制依据1、广州市城市规划勘测设计研究院2013年6月设计的《火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程》施工图。2、套用广东省住房和城乡建设厅《广东省建筑与装饰/安装/市政/园林绿化工程综合定额》（2010）及《广东省建设工程计价通则》（2010年）。3、管理费按一类地区计算。4、利润取18%。5、材料价格参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》2013年第一季度的建筑材料价格、2013年第一季度广州地区建设工程常用材料综合价格及广州市建设工程造价管理站文件穗建造价[2013]30号文，缺项部分参考市场价；6、税金及堤围防护费按3.577％计算。三、编制结果1、编制金额为：5739713.39元。四、编制中主要问题说明及处理意见1、本工程含8%暂列金额。预算汇总表工程名称：火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程序号汇总内容金 额 (元)其中:暂列金额(元)安全防护文明施工措施费(元)1火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—土建部分4996313.65 310637.19 138596.72 2火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程743399.74 51267.59 12080.24 3合计5739713.39 361904.78 150676.96 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位工程招标控制价汇总表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第1页 共31页序号费用名称计算基础费率(%)金额1分部分项合计QDF100.003882964.931.1登山路径及景观　　3202598.041.2栈道结构　　355558.291.3休息亭　　40103.781.4观景廊　　278241.331.5余泥渣土场外运输与排放　　6463.492措施合计　　547687.122.1安全防护、文明施工措施项目费AQFHWMSG100.00138596.722.2其他措施费QTCSF100.00409090.403其他项目　　388296.493.1暂列金额ZLF100.00310637.193.2专业工程暂估价ZGGC100.00　3.3计日工LXF100.00　3.4总承包服务费ZBF100.00　3.5索赔费用SPFY100.00　3.6现场签证费用XCQZFY100.00　3.7材料检验试验费CLJYSYF100.00　3.8工程优质费GCYZF100.00　3.9材料保管费CLBGF100.00　3.10预算包干费YSBGF100.0077659.303.11其他费用QTFY100.00　4规费　　4818.955税金1 2 3 43.577172546.166总造价1 2 3 4 5100.004996313.657余泥渣土运输与排放费用[6463.49]100.006463.498人工费RGF100.001338041.74　合 计（大写）：肆佰玖拾玖万陆仟叁佰壹拾叁元陆角伍分　分部分项工程计价表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第2页 共31页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价　　登山路径及景观　　　　　1010101002001挖土方1、土壤类别：综合考虑2、挖土方深度：按图纸设计要求综合考虑 3、运输距离：综合考虑土方在场地内进行平整4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m31500.0052.8479260.002010103001001土方回填1、土质要求：普通土2、密实度要求：按图纸设计要求3、运输距离：综合考虑土方在场地内进行平整4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m31500.0046.8070200.003050201001001100厚预制板铺装1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；200厚碎石垫层；100mm厚石屑掺7%水泥夯实；30厚粗砂2、路面厚度、宽度、材料种类：100厚预制板3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m2663.50158.18104952.434050201001007毛石石板铺装1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；100厚碎石垫层；120厚M5砂浆砌MU10砖2、路面厚度、宽度、材料种类：30mm厚毛石花岗岩石板3、砂浆强度等级：20厚1：2.5水泥砂浆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m2622.80215.90134462.52502010400200125mm厚栗色塑木板铺装1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：28*50龙骨@4502、面层材料品种、规格、品牌、颜色：25厚栗色塑木板，31*146*25留缝6mm横铺3、防护材料种类：一底三度耐候漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m2465.70360.55167908.14　　本页小计　　　　556783.09分部分项工程计价表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第3页 共31页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价6050201001003碎拼铺装一、三1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；100mm、200厚碎石垫层；100mm厚C15混凝土垫层；30厚粗砂2、路面厚度、宽度、材料种类：50厚凝灰岩尺寸150~400，色彩基调——浅红、浅灰、石块表面纹理——粗磨；拼块缝隙随机，中嵌粒径40~60黄色或白色抛光卵石，卵石占铺装面积60%左右3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m2666.70239.12159421.307050201001004碎拼铺装二1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；100mm、200厚碎石垫层；100mm厚C15混凝土垫层；30厚粗砂2、路面厚度、宽度、材料种类：50厚凝灰岩尺寸150~400，色彩基调——浅红、浅灰、石块表面纹理——粗磨；拼块缝隙随机，中嵌粒径40~60黄色或白色抛光卵石，卵石占铺装面积30%左右3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m2210.60255.0953721.958050201001006碎拼铺装1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；100厚碎石垫层；100厚C15混凝土垫层2、路面厚度、宽度、材料种类：浅红色、深红色、黑色、灰白色等杂色花岗岩石板3、砂浆强度等级：20厚1:3干硬性水泥砂浆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m278.60179.7314126.78905020100100280mm厚灰白色细碎石铺装1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；200厚碎石垫层；100mm厚石屑掺7%水泥夯实；30厚粗砂2、路面厚度、宽度、材料种类：80mm厚灰白色细碎石铺装3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m2473.9370.3933359.93　　本页小计　　　　260629.96　分部分项工程计价表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第4页 共31页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价10020104002002木枕铺地1、垫层材料种类、规格：素土夯实，青砖横卧垫层2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：φ200防腐山樟木枋,50mm厚防腐山樟木板3、防护材料种类：一底三度耐候漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m226.00447.8911645.1411050201002001600*100*100预制板侧石1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；200厚碎石垫层；100mm厚石屑掺7%水泥夯实；30厚粗砂2、恻石厚度、宽度、材料种类：600*100*100预制板侧石3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m895.2035.7331985.5012050201002002600*300*80浅红色板岩侧边1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；200厚碎石垫层；100mm厚石屑掺7%水泥夯实；30厚粗砂2、恻石厚度、宽度、材料种类：600*300*80浅红色板岩侧边3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m641.60114.5273476.0313020108001001150mm厚预制板台阶1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；200厚碎石垫层；30厚粗砂2、恻石厚度、宽度、材料种类：150mm预制板台阶3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m2586.08260.12152451.1314020108001002420mm*120mm*600mm花岗岩石板台阶1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；200厚碎石垫层；30厚粗砂2、恻石厚度、宽度、材料种类：420mm*120mm*600mm花岗岩石板台阶3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m2377.70473.13178701.20　　本页小计　　　　448259.00　分部分项工程计价表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第5页 共31页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价1502010600600125mm厚栗色塑木台阶1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：28*50龙骨@4502、面层材料品种、规格、品牌、颜色：栗色塑木，31*146*25留缝6mm横铺3、防护材料种类：一底三度耐候漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m2407.26527.74214927.3916050301005001竹篱1600mm高1、竹种类：满足设计要求2、高度：竹篱1600mm高3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求厚预制板m104.0096.009984.0017050301005002竹篱1050mm高1、竹种类：满足设计要求2、高度：竹篱1050mm高3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m163.0063.0010269.0018050301005003竹篱900mm高1、竹种类：满足设计要求2、高度：竹篱900mm高3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m59.0854.003190.3219020107002003标准段铁栏杆h=1050mm1、扶手材料种类、规格、品牌、颜色：硬木扶手100mm*50mm2、栏杆材料种类、规格、品牌、颜色：铁栏杆10厚扁钢3、栏杆高度：1050mm4、油漆品种、刷漆遍数：防锈漆两遍，面涂白色光面漆5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m822.90260.80214612.3220020107002004高架栏杆h=1288mm1、扶手材料种类、规格、品牌、颜色：硬木扶手100mm*60mm2、栏杆材料种类、规格、品牌、颜色：铁栏杆10厚扁钢3、栏杆高度：1288mm4、油漆品种、刷漆遍数：防锈漆两遍，面刷白色磁漆5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m433.80506.17219576.55　　本页小计　　　　672559.58　分部分项工程计价表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第6页 共31页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价21010305004001石挡土墙1、石料种类、规格：MU30片石2、垫层种类、厚度：C15砼垫层3、压顶材料种类：C20钢筋砼压顶4、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆5、勾缝要求：墙面M10水泥砂浆勾凸缝6、沉降缝、泄水管及反滤层要求：详见设计7、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m32854.70409.101167857.7722050304001001小石木坐凳(1500mm*400mm*500mm)1、木材种类：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)2、座凳面厚度、宽度：1500mm*400mm*80mm3、座凳支腿：400mm*400mm*410mm石材4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求个9.00778.967010.6423050304001002大石木坐凳(1500mm*400mm*500mm)1、木材种类：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)2、座凳面厚度、宽度：1500mm*400mm*50mm3、座凳支腿：1500mm*400mm*440mm石材4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求个7.001245.348717.3824050304001003木坐凳(1100mm*400mm*400mm)1、木材种类：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)2、座凳面厚度、宽度：900mm*400mm*10mm（L45x5横撑，L50*50角钢）3、座凳支腿：C25钢筋混凝土4、油漆品种、刷油遍数：满足设计要求5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求个27.00375.2310131.21　　本页小计　　　　1193717.00　分部分项工程计价表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第7页 共31页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价25050304006004方形围树坐椅1、木材种类：400*100*25山樟木条（经防腐处理，渗透深度在20mm以上)）2、座凳面厚度、宽度：详见设计（L75x5角钢）3、座凳支腿：挖土、回填、垫层、砌体、压顶、水磨石饰面等按设计要求4、混凝土强度等级：C10、C205、油漆品种、刷油遍数：满足设计要求6、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求个1.002808.442808.4426050304006005圆形围树坐椅1、木材种类：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)2、座凳面厚度、宽度：详见设计（40*40*4方钢龙骨）,埋件钢板厚度6mm3、座凳支腿：挖土、回填、垫层、砌体、压顶、花岗石饰面等按设计要求4、混凝土强度等级：C15、C205、砂浆配合比：30厚1:2水泥砂浆灌实，20厚1:2.5水泥砂浆结合层6、油漆品种、刷油遍数：满足设计要求7、泄水管及反滤层要求：详见设计8、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求个2.0014977.0629954.12　　本页小计　　　　32762.56　分部分项工程计价表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第8页 共31页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价27050306006002指示小品1、名称：指示小品2、招牌材料种类、规格：1100mm*300mm*10mm铜板刻字，刻字深2mm，字体大小约50mm*50mm3、小品骨架材料种类、规格：Ф80*4钢管（加钢丝网），Ф30*3.25钢管（加钢丝网）4、油漆品种、颜色：竹塑石面层5、小品基础材料名称、规格：土方挖填，C15砼垫层，C25基础及柱子，钢筋等详见设计图纸6、指示小品成品古典挂件：详见设计图纸7、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求个15.002525.7937886.85　　小计　　　　3202598.04　　栈道结构　　　　　28010101003004挖基础土方1、挖基础土方2、土方类别综合考虑3、土方开挖方式：人工、机械综合考虑4、挖土深度:按设计图示尺寸计算5、工作面、支护、放坡等因素按设计图纸及现场情况在综合单价中综合考虑6、具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m3317.7434.6511009.6929010103001005土(石)方回填1、土质要求：普通土2、密实度要求：按图纸设计要求3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m3252.4916.544176.1830010401006006C15混凝土混凝土垫层1、混凝土强度等级：C152、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m313.79456.586296.2431010401006007C30混凝土混凝土垫层1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m31.20492.62591.14　　本页小计　　　　59960.10分部分项工程计价表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第9页 共31页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价32010401002004C30混凝土独立基础1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m348.58492.4023920.7933010402001003C30混凝土构造柱1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m30.16586.1393.7834010405001002C30混凝土有梁板1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m33.53467.561650.4935010416001006现浇混凝土钢筋（φ10内圆钢（HPB300级钢））1、钢筋种类、规格：φ10内圆钢（HPB300级钢）制安2、单价中已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t0.1075230.37559.6536010416001008现浇混凝土钢筋（φ10--φ25内螺纹钢（HRB335级钢））1、钢筋种类、规格：φ10--φ25内螺纹钢（HRB335级钢）制安2、焊接或机械连接，接头的制安在单价中考虑3、单价中已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t2.5484774.5012165.4337010603003003钢管柱1、钢材品种、规格：Q235B，方钢管200*200*102、油漆：刷环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍3、面漆：丙烯酸聚硅氧烷面漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t4.4598444.9137655.85　　本页小计　　　　76045.99分部分项工程计价表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第10页 共31页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价38010604001004钢梁1、钢材品种、规格：Q235B，详见设计图纸2、油漆：刷环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍3、面漆：丙烯酸聚硅氧烷面漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t20.0539605.97192628.5239010606006001钢平台板1、钢材品种、规格：Q235B，详见设计图纸2、油漆：刷环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍3、面漆：丙烯酸聚硅氧烷面漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t4.37913746.4960195.8840010417002001预埋铁件1、预埋铁件2、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t0.509229.304614.65　　小计　　　　355558.29　　休息亭　　　　　41010101003005挖基础土方1、挖基础土方2、土方类别综合考虑3、土方开挖方式：人工、机械综合考虑4、挖土深度:按设计图示尺寸计算5、工作面、支护、放坡等因素按设计图纸及现场情况在综合单价中综合考虑6、具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m336.0014.55523.8042010103001006土(石)方回填1、土质要求：普通土2、密实度要求：按图纸设计要求3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m331.5616.56522.6343010401006008C15混凝土混凝土垫层1、混凝土强度等级：C152、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m31.18457.12539.40　　本页小计　　　　259024.88　分部分项工程计价表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第11页 共31页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价44010401002005C30混凝土独立基础1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m33.02492.401487.0545010402001004C30混凝土矩形柱1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m32.45514.471260.4546010403002001C30混凝土矩形梁1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m30.52485.83252.6347010416001009现浇混凝土钢筋（φ10内圆钢（HPB300级钢））1、钢筋种类、规格：φ10内圆钢（HPB300级钢）制安2、单价中已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t0.0365230.28188.2948010416001011现浇混凝土钢筋（φ10--φ25内螺纹钢（HRB335级钢））1、钢筋种类、规格：φ10--φ25内螺纹钢（HRB335级钢）制安2、焊接或机械连接，接头的制安在单价中考虑3、单价中已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t0.2164774.491031.2949010417002004预埋铁件1、预埋铁件2、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t0.109229.30922.9350020102002001400*400青灰色方砖楼地面1、结合层、找平层厚度、砂浆配合比：1：2水泥砂浆2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：400*400青灰色方砖3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m221.4267.951455.49　　本页小计　　　　6598.13　分部分项工程计价表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第12页 共31页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价5102020500300125厚仿木砖柱面1、结合层、找平层厚度、砂浆配合比：1：2水泥砂浆2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：25厚仿木砖3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m225.20145.173658.2852010503004001木屋面1、构件名称：木屋面2、材质：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)3、规格：宽100 厚204、油漆品种、刷漆遍数：综合考虑油漆防腐5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m251.30141.047235.3553020107002005木栏杆1、木材种类：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)2、截面：Φ100mm3、连接方式：详见设计图纸4、防护材料种类：木材满涂防腐漆，一底三度耐候清漆5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求6、主要材料参考品牌：综合m1.152490.492864.0654010503002001木梁1、木梁制作、安装2、材质：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)3、综合考虑油漆防腐4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m30.8248299.816839.0455010503001001木柱1、木柱制作、安装2、材质：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)3、综合考虑油漆防腐4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m30.547557.484081.04　　本页小计　　　　24677.77　分部分项工程计价表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第13页 共31页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价56010503004002美人靠1、美人靠制作、安装2、材质：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)3、综合考虑油漆防腐4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m6.401131.577242.05　　小计　　　　40103.78　　观景廊　　　　　57010101003006挖基础土方1、挖基础土方2、土方类别综合考虑3、土方开挖方式：人工、机械综合考虑4、挖土深度:按设计图示尺寸计算5、工作面、支护、放坡等因素按设计图纸及现场情况在综合单价中综合考虑6、具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m3116.1114.551689.4058010103001007土(石)方回填1、土质要求：普通土2、密实度要求：按图纸设计要求3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m393.3816.541544.5159010401006009C15混凝土混凝土垫层1、混凝土强度等级：C152、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m33.14456.801434.3560010401006010C40混凝土混凝土垫层1、混凝土强度等级：C402、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m30.12522.5062.7061010401002006C30混凝土独立基础1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m36.91492.403402.4862010403001003C30混凝土基础梁1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m32.50460.851152.13　　本页小计　　　　16527.62分部分项工程计价表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第14页 共31页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价63010416001014现浇混凝土钢筋（φ10--φ25内螺纹钢（HRB335级钢））1、钢筋种类、规格：φ10--φ25内螺纹钢（HRB335级钢）制安2、焊接或机械连接，接头的制安在单价中考虑3、单价中已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t0.8844774.504220.6664010603003004钢管柱1、钢材品种、规格：Q235B，方钢管150*150*8，60*60*62、油漆：刷环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍3、面漆：丙烯酸聚硅氧烷面漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t2.2838446.5919283.5665010604001005钢梁1、钢材品种、规格：Q235B，60*120*6扁管，60*60*6方管2、油漆：刷环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍3、面漆：丙烯酸聚硅氧烷面漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t6.8049605.6465356.7766010606006003钢板1、钢材品种、规格：Q235B，详见设计图纸2、油漆：刷环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍3、面漆：丙烯酸聚硅氧烷面漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t0.31713752.244359.4667010417002005预埋铁件1、预埋铁件2、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求t0.209229.301845.86　　本页小计　　　　95066.31　分部分项工程计价表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第15页 共31页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价68020105002001石础1、部位：石础2、底层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：浅黄色花岗岩4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m24.752232.901106.746902010500200230*278*200柱脚烧面绣石1、部位：石础2、底层厚度、砂浆配合比：40厚1:2水泥砂浆3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：30*278*200烧面绣石4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m23.71317.651178.4870020102001001400*200*20青石板楼地面1、结合层、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2水泥砂浆2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：400*200*20青石板3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m2124.80195.4124387.1771020102001002390*180*20芝麻白楼地面1、结合层、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2水泥砂浆2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：390*180*20芝麻白3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m228.08195.555491.0472020102001003390*180*20芝麻白楼地面嵌边1、结合层、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2水泥砂浆2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：390*180*20芝麻白3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m212.96205.252660.04　　本页小计　　　　34823.47分部分项工程计价表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第16页 共31页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价73020208001001钢柱、钢梁包防腐山樟木1、柱（梁）体类型：矩形2、基层材料种类、规格：扁通、方通面层材料品种、规格、品牌、颜色：30厚山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)4、连接方式：详见设计5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m2313.69259.3781361.7874050304001004木坐凳1、木材种类：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)2、座凳面厚度、宽度：900mm*400mm*10mm（L45x5横撑，L50*50角钢）3、座凳支腿：C25钢筋混凝土4、油漆品种、刷油遍数：满足设计要求5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求厚预制板个6.00374.502247.0075020107001001金属扶手带栏杆、栏板1、扶手材料种类、规格、品牌、颜色：60*120*40矩形管立柱外包山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)，40*2.5矩形管、16*13编制钮纹钢栏杆2、安装高度：1.28m3、油漆品种、刷漆遍数：防锈漆两遍，外刷木色漆，综合考虑防腐4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m60.80341.5720767.4676010503004004木花架1、构件名称：木花架2、材质：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)3、规格：80*1204、油漆品种、刷漆遍数：综合考虑油漆防腐5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m31.216961.748423.71　　本页小计　　　　112799.95　分部分项工程计价表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第17页 共31页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价77010503004005脊木1、构件名称：脊木2、材质：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)3、规格：详见设计4、油漆品种、刷漆遍数：综合考虑油漆防腐5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m30.457405.273332.3778粤010503005001封檐板1、构件名称：封檐板2、材质：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)3、规格：详见设计4、油漆品种、刷漆遍数：综合考虑油漆防腐5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m48.00128.746179.5279010503004007木屋面1、构件名称：木屋面2、材质：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)3、规格：宽100 厚204、油漆品种、刷漆遍数：综合考虑油漆防腐5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求m2118.79141.0416754.14　　小计　　　　278241.33　　余泥渣土场外运输与排放　　　　　80010101002006余泥渣土场外运输与排放1、土壤类别：土方2、运距：20km3、其他：综合考虑4、该综合单价不含建筑垃圾处置费（余泥排放费），如需施工单位缴纳的，结算时凭发票按实结算m3125.7051.426463.49　　小计　　　　6463.49　　本页小计　　　　32729.52　　合计　　　　3882964.93综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第18页, 共50页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润　　登山路径及景观　　　　　　　1010101002001挖土方1、土壤类别：综合考虑2、挖土方深度：按图纸设计要求综合考虑 3、运输距离：综合考虑土方在场地内进行平整4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求42.02　　3.267.5652.842010103001001土方回填1、土质要求：普通土2、密实度要求：按图纸设计要求3、运输距离：综合考虑土方在场地内进行平整4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求35.87　1.482.996.4646.803050201001001100厚预制板铺装1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；200厚碎石垫层；100mm厚石屑掺7%水泥夯实；30厚粗砂2、路面厚度、宽度、材料种类：100厚预制板3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求61.7670.007.467.8411.12158.184050201001007毛石石板铺装1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；100厚碎石垫层；120厚M5砂浆砌MU10砖2、路面厚度、宽度、材料种类：30mm厚毛石花岗岩石板3、砂浆强度等级：20厚1：2.5水泥砂浆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求28.30179.93　2.585.09215.90　综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第19页, 共50页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润502010400200125mm厚栗色塑木板铺装1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：28*50龙骨@4502、面层材料品种、规格、品牌、颜色：25厚栗色塑木板，31*146*25留缝6mm横铺3、防护材料种类：一底三度耐候漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求83.34255.290.276.6515.00360.551050201001003碎拼铺装一、三1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；100mm、200厚碎石垫层；100mm厚C15混凝土垫层；30厚粗砂2、路面厚度、宽度、材料种类：50厚凝灰岩尺寸150~400，色彩基调——浅红、浅灰、石块表面纹理——粗磨；拼块缝隙随机，中嵌粒径40~60黄色或白色抛光卵石，卵石占铺装面积60%左右3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求95.51115.273.028.1217.19239.122050201001004碎拼铺装二1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；100mm、200厚碎石垫层；100mm厚C15混凝土垫层；30厚粗砂2、路面厚度、宽度、材料种类：50厚凝灰岩尺寸150~400，色彩基调——浅红、浅灰、石块表面纹理——粗磨；拼块缝隙随机，中嵌粒径40~60黄色或白色抛光卵石，卵石占铺装面积30%左右3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求85.06143.364.087.2815.31255.09　综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第20页, 共50页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润3050201001006碎拼铺装1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；100厚碎石垫层；100厚C15混凝土垫层2、路面厚度、宽度、材料种类：浅红色、深红色、黑色、灰白色等杂色花岗岩石板3、砂浆强度等级：20厚1:3干硬性水泥砂浆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求74.6581.882.836.9213.44179.73105020100100280mm厚灰白色细碎石铺装1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；200厚碎石垫层；100mm厚石屑掺7%水泥夯实；30厚粗砂2、路面厚度、宽度、材料种类：80mm厚灰白色细碎石铺装3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求20.7739.833.882.163.7470.392020104002002木枕铺地1、垫层材料种类、规格：素土夯实，青砖横卧垫层2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：φ200防腐山樟木枋,50mm厚防腐山樟木板3、防护材料种类：一底三度耐候漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求97.15325.350.257.6517.49447.893050201002001600*100*100预制板侧石1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；200厚碎石垫层；100mm厚石屑掺7%水泥夯实；30厚粗砂2、恻石厚度、宽度、材料种类：600*100*100预制板侧石3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求13.3118.660.390.972.4035.73　综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第21页, 共50页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润4050201002002600*300*80浅红色板岩侧边1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；200厚碎石垫层；100mm厚石屑掺7%水泥夯实；30厚粗砂2、恻石厚度、宽度、材料种类：600*300*80浅红色板岩侧边3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求21.0686.921.181.573.79114.521020108001001150mm厚预制板台阶1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；200厚碎石垫层；30厚粗砂2、恻石厚度、宽度、材料种类：150mm预制板台阶3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求122.0492.946.7616.4221.97260.122020108001002420mm*120mm*600mm花岗岩石板台阶1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实；200厚碎石垫层；30厚粗砂2、恻石厚度、宽度、材料种类：420mm*120mm*600mm花岗岩石板台阶3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求56.53400.76　5.6510.18473.13302010600600125mm厚栗色塑木台阶1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：28*50龙骨@4502、面层材料品种、规格、品牌、颜色：栗色塑木，31*146*25留缝6mm横铺3、防护材料种类：一底三度耐候漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求128.76365.180.3310.3123.18527.744050301005001竹篱1600mm高1、竹种类：满足设计要求2、高度：竹篱1600mm高3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求厚预制板　　　　　96.00　综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第22页, 共50页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润5050301005002竹篱1050mm高1、竹种类：满足设计要求2、高度：竹篱1050mm高3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求　　　　　63.001050301005003竹篱900mm高1、竹种类：满足设计要求2、高度：竹篱900mm高3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求　　　　　54.002020107002003标准段铁栏杆h=1050mm1、扶手材料种类、规格、品牌、颜色：硬木扶手100mm*50mm2、栏杆材料种类、规格、品牌、颜色：铁栏杆10厚扁钢3、栏杆高度：1050mm4、油漆品种、刷漆遍数：防锈漆两遍，面涂白色光面漆5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求57.24176.2010.926.1310.30260.803020107002004高架栏杆h=1288mm1、扶手材料种类、规格、品牌、颜色：硬木扶手100mm*60mm2、栏杆材料种类、规格、品牌、颜色：铁栏杆10厚扁钢3、栏杆高度：1288mm4、油漆品种、刷漆遍数：防锈漆两遍，面刷白色磁漆5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求59.57418.6510.926.3110.72506.17　综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第23页, 共50页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润4010305004001石挡土墙1、石料种类、规格：MU30片石2、垫层种类、厚度：C15砼垫层3、压顶材料种类：C20钢筋砼压顶4、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆5、勾缝要求：墙面M10水泥砂浆勾凸缝6、沉降缝、泄水管及反滤层要求：详见设计7、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求118.67258.920.1210.0321.36409.101050304001001小石木坐凳(1500mm*400mm*500mm)1、木材种类：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)2、座凳面厚度、宽度：1500mm*400mm*80mm3、座凳支腿：400mm*400mm*410mm石材4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求142.34600.92　10.0825.62778.962050304001002大石木坐凳(1500mm*400mm*500mm)1、木材种类：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)2、座凳面厚度、宽度：1500mm*400mm*50mm3、座凳支腿：1500mm*400mm*440mm石材4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求230.97956.47　16.3341.571245.343050304001003木坐凳(1100mm*400mm*400mm)1、木材种类：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)2、座凳面厚度、宽度：900mm*400mm*10mm（L45x5横撑，L50*50角钢）3、座凳支腿：C25钢筋混凝土4、油漆品种、刷油遍数：满足设计要求5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求138.48172.6123.1416.0824.93375.23　综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第24页, 共50页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润4050304006004方形围树坐椅1、木材种类：400*100*25山樟木条（经防腐处理，渗透深度在20mm以上)）2、座凳面厚度、宽度：详见设计（L75x5角钢）3、座凳支腿：挖土、回填、垫层、砌体、压顶、水磨石饰面等按设计要求4、混凝土强度等级：C10、C205、油漆品种、刷油遍数：满足设计要求6、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求1132.661322.3539.06110.48203.892808.441050304006005圆形围树坐椅1、木材种类：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)2、座凳面厚度、宽度：详见设计（40*40*4方钢龙骨）,埋件钢板厚度6mm3、座凳支腿：挖土、回填、垫层、砌体、压顶、花岗石饰面等按设计要求4、混凝土强度等级：C15、C205、砂浆配合比：30厚1:2水泥砂浆灌实，20厚1:2.5水泥砂浆结合层6、油漆品种、刷油遍数：满足设计要求7、泄水管及反滤层要求：详见设计8、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求3375.2010478.47216.12299.78607.5314977.06　综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第25页, 共50页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润2050306006002指示小品1、名称：指示小品2、招牌材料种类、规格：1100mm*300mm*10mm铜板刻字，刻字深2mm，字体大小约50mm*50mm3、小品骨架材料种类、规格：Ф80*4钢管（加钢丝网），Ф30*3.25钢管（加钢丝网）4、油漆品种、颜色：竹塑石面层5、小品基础材料名称、规格：土方挖填，C15砼垫层，C25基础及柱子，钢筋等详见设计图纸6、指示小品成品古典挂件：详见设计图纸7、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求173.922193.4026.8420.3231.312525.79　　栈道结构　　　　　　　1010101003004挖基础土方1、挖基础土方2、土方类别综合考虑3、土方开挖方式：人工、机械综合考虑4、挖土深度:按设计图示尺寸计算5、工作面、支护、放坡等因素按设计图纸及现场情况在综合单价中综合考虑6、具体做法及要求详见设计图纸及规范要求27.55　　2.144.9634.652010103001005土(石)方回填1、土质要求：普通土2、密实度要求：按图纸设计要求3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求11.40　1.921.162.0516.543010401006006C15混凝土混凝土垫层1、混凝土强度等级：C152、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求102.71320.61　14.7718.49456.58综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第26页, 共50页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润4010401006007C30混凝土混凝土垫层1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求102.72356.64　14.7718.49492.621010401002004C30混凝土独立基础1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求88.64355.5716.3115.9215.95492.402010402001003C30混凝土构造柱1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求172.50355.881.5025.1931.06586.133010405001002C30混凝土有梁板1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求79.36360.171.8311.9214.28467.564010416001006现浇混凝土钢筋（φ10内圆钢（HPB300级钢））1、钢筋种类、规格：φ10内圆钢（HPB300级钢）制安2、单价中已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求887.013980.6562.71140.28159.635230.375010416001008现浇混凝土钢筋（φ10--φ25内螺纹钢（HRB335级钢））1、钢筋种类、规格：φ10--φ25内螺纹钢（HRB335级钢）制安2、焊接或机械连接，接头的制安在单价中考虑3、单价中已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求447.374111.6756.0378.9080.534774.50　综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第27页, 共50页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润6010603003003钢管柱1、钢材品种、规格：Q235B，方钢管200*200*102、油漆：刷环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍3、面漆：丙烯酸聚硅氧烷面漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求858.987066.76206.64157.91154.628444.911010604001004钢梁1、钢材品种、规格：Q235B，详见设计图纸2、油漆：刷环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍3、面漆：丙烯酸聚硅氧烷面漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求762.187682.51776.61247.48137.199605.972010606006001钢平台板1、钢材品种、规格：Q235B，详见设计图纸2、油漆：刷环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍3、面漆：丙烯酸聚硅氧烷面漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求2648.429371.52802.57447.27476.7213746.493010417002001预埋铁件1、预埋铁件2、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求2099.166062.86308.00381.42377.869229.30　　休息亭　　　　　　　4010101003005挖基础土方1、挖基础土方2、土方类别综合考虑3、土方开挖方式：人工、机械综合考虑4、挖土深度:按设计图示尺寸计算5、工作面、支护、放坡等因素按设计图纸及现场情况在综合单价中综合考虑6、具体做法及要求详见设计图纸及规范要求4.94　7.441.280.8914.55　综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第28页, 共50页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润5010103001006土(石)方回填1、土质要求：普通土2、密实度要求：按图纸设计要求3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求11.42　1.921.162.0516.561010401006008C15混凝土混凝土垫层1、混凝土强度等级：C152、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求102.71321.15　14.7618.49457.122010401002005C30混凝土独立基础1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求88.64355.5716.3115.9215.95492.403010402001004C30混凝土矩形柱1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求118.32355.931.4917.4221.30514.474010403002001C30混凝土矩形梁1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求95.67357.271.5014.1717.23485.835010416001009现浇混凝土钢筋（φ10内圆钢（HPB300级钢））1、钢筋种类、规格：φ10内圆钢（HPB300级钢）制安2、单价中已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求886.943980.5662.78140.28159.725230.28　综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第29页, 共50页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润6010416001011现浇混凝土钢筋（φ10--φ25内螺纹钢（HRB335级钢））1、钢筋种类、规格：φ10--φ25内螺纹钢（HRB335级钢）制安2、焊接或机械连接，接头的制安在单价中考虑3、单价中已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求447.364111.6756.0278.8980.514774.491010417002004预埋铁件1、预埋铁件2、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求2099.206062.90308.00381.40377.909229.302020102002001400*400青灰色方砖楼地面1、结合层、找平层厚度、砂浆配合比：1：2水泥砂浆2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：400*400青灰色方砖3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求19.3943.35　1.723.4967.95302020500300125厚仿木砖柱面1、结合层、找平层厚度、砂浆配合比：1：2水泥砂浆2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：25厚仿木砖3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求44.6388.55　3.968.03145.174010503004001木屋面1、构件名称：木屋面2、材质：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)3、规格：宽100 厚204、油漆品种、刷漆遍数：综合考虑油漆防腐5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求12.28125.530.080.962.21141.04　综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第30页, 共50页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润5020107002005木栏杆1、木材种类：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)2、截面：Φ100mm3、连接方式：详见设计图纸4、防护材料种类：木材满涂防腐漆，一底三度耐候清漆5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求6、主要材料参考品牌：综合1647.39419.48　127.10296.532490.491010503002001木梁1、木梁制作、安装2、材质：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)3、综合考虑油漆防腐4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求1810.306013.509.32140.84325.858299.812010503001001木柱1、木柱制作、安装2、材质：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)3、综合考虑油漆防腐4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求1177.806060.1114.7292.85212.007557.483010503004002美人靠1、美人靠制作、安装2、材质：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)3、综合考虑油漆防腐4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求648.80315.95　50.04116.781131.57　　观景廊　　　　　　　　综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第31页, 共50页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润4010101003006挖基础土方1、挖基础土方2、土方类别综合考虑3、土方开挖方式：人工、机械综合考虑4、挖土深度:按设计图示尺寸计算5、工作面、支护、放坡等因素按设计图纸及现场情况在综合单价中综合考虑6、具体做法及要求详见设计图纸及规范要求4.93　7.451.290.8914.551010103001007土(石)方回填1、土质要求：普通土2、密实度要求：按图纸设计要求3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求11.40　1.921.162.0516.542010401006009C15混凝土混凝土垫层1、混凝土强度等级：C152、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求102.71320.83　14.7618.49456.803010401006010C40混凝土混凝土垫层1、混凝土强度等级：C402、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求102.75386.50　14.7518.50522.504010401002006C30混凝土独立基础1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求88.64355.5716.3115.9215.96492.405010403001003C30混凝土基础梁1、混凝土强度等级：C302、混凝土拌和料要求：商品混凝土3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求76.60357.521.5011.4313.79460.85　综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第32页, 共50页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润6010416001014现浇混凝土钢筋（φ10--φ25内螺纹钢（HRB335级钢））1、钢筋种类、规格：φ10--φ25内螺纹钢（HRB335级钢）制安2、焊接或机械连接，接头的制安在单价中考虑3、单价中已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求447.384111.6756.0378.9080.534774.501010603003004钢管柱1、钢材品种、规格：Q235B，方钢管150*150*8，60*60*62、油漆：刷环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍3、面漆：丙烯酸聚硅氧烷面漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求859.297068.26206.85157.96154.678446.592010604001005钢梁1、钢材品种、规格：Q235B，60*120*6扁管，60*60*6方管2、油漆：刷环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍3、面漆：丙烯酸聚硅氧烷面漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求762.137682.28776.58247.47137.189605.643010606006003钢板1、钢材品种、规格：Q235B，详见设计图纸2、油漆：刷环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍3、面漆：丙烯酸聚硅氧烷面漆4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求2649.349375.39803.28447.38476.8813752.244010417002005预埋铁件1、预埋铁件2、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求2099.156062.85308.00381.40377.859229.30　综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第33页, 共50页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润5020105002001石础1、部位：石础2、底层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：浅黄色花岗岩4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求46.87173.44　4.168.44232.90102010500200230*278*200柱脚烧面绣石1、部位：石础2、底层厚度、砂浆配合比：40厚1:2水泥砂浆3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：30*278*200烧面绣石4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求52.79250.68　4.689.50317.652020102001001400*200*20青石板楼地面1、结合层、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2水泥砂浆2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：400*200*20青石板3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求19.41170.79　1.723.49195.413020102001002390*180*20芝麻白楼地面1、结合层、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2水泥砂浆2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：390*180*20芝麻白3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求19.42170.91　1.723.50195.554020102001003390*180*20芝麻白楼地面嵌边1、结合层、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2水泥砂浆2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：390*180*20芝麻白3、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求23.93174.89　2.124.31205.25　综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第34页, 共50页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润5020208001001钢柱、钢梁包防腐山樟木1、柱（梁）体类型：矩形2、基层材料种类、规格：扁通、方通面层材料品种、规格、品牌、颜色：30厚山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)4、连接方式：详见设计5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求43.73204.02　3.757.87259.371050304001004木坐凳1、木材种类：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)2、座凳面厚度、宽度：900mm*400mm*10mm（L45x5横撑，L50*50角钢）3、座凳支腿：C25钢筋混凝土4、油漆品种、刷油遍数：满足设计要求5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求厚预制板138.31172.1523.0816.0624.89374.502020107001001金属扶手带栏杆、栏板1、扶手材料种类、规格、品牌、颜色：60*120*40矩形管立柱外包山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)，40*2.5矩形管、16*13编制钮纹钢栏杆2、安装高度：1.28m3、油漆品种、刷漆遍数：防锈漆两遍，外刷木色漆，综合考虑防腐4、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求110.71189.8610.9210.1619.93341.57综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第35页, 共50页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润3010503004004木花架1、构件名称：木花架2、材质：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)3、规格：80*1204、油漆品种、刷漆遍数：综合考虑油漆防腐5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求624.106174.412.6248.26112.346961.741010503004005脊木1、构件名称：脊木2、材质：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)3、规格：详见设计4、油漆品种、刷漆遍数：综合考虑油漆防腐5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求861.026318.933.8766.44154.987405.272粤010503005001封檐板1、构件名称：封檐板2、材质：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)3、规格：详见设计4、油漆品种、刷漆遍数：综合考虑油漆防腐5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求24.3798.11　1.874.39128.743010503004007木屋面1、构件名称：木屋面2、材质：山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)3、规格：宽100 厚204、油漆品种、刷漆遍数：综合考虑油漆防腐5、其他：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求12.28125.520.080.962.21141.04　　余泥渣土场外运输与排放　　　　　　　　综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第36页, 共50页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润4010101002006余泥渣土场外运输与排放1、土壤类别：土方2、运距：20km3、其他：综合考虑4、该综合单价不含建筑垃圾处置费（余泥排放费），如需施工单位缴纳的，结算时凭发票按实结算0.36　45.485.510.0651.42　措施项目清单与计价表（一）工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第18页 共31页序 号项目名称计算基础费率(%)金额（元）1安全防护、文明施工措施费部分　　　1.1现场围栏（暂定100米*12元/米）　　1200.001.2按系数计算的安全文明施工费　　　1.2.1按系数计算的安全防护、文明施工措施项目费（包括文明施工、环境保护、临时设施费、安全施工费）分部分项项目费3.18123478.28　小计　　123478.28　小计　　124678.282其他措施费部分　　　2.1夜间施工增加费　　　2.2赶工措施费　　　2.3文明工地增加费分部分项项目费　　2.4地下管线交叉降效费　　　　小计　　　　合计　　124678.28　措施项目清单与计价表（二）工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第19页 共31页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位数量金额（元）单价合价1AQFHWMSG安全防护、文明施工措施费部分　　　　　1.1AZMJSCSF按子目计算的安全文明施工费　　　　　1.1.11脚手架　　　　　1.1.1.1粤011001001001综合钢脚手架1、综合钢脚手架制作、安装2、安装高度：3.975mm2108.2414.581578.141.1.1.1.1.1A22-1综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5　100㎡1.0821458.221577.791.1.1.2粤011001001002综合钢脚手架1、综合钢脚手架制作、安装2、安装高度：5.7mm2371.3026.449817.171.1.1.2.1.1A22-2综合钢脚手架 高度(m以内) 12.5　100㎡3.7132643.529815.391.1.1.3粤011001003001满堂脚手架1、满堂脚手架制作、安装2、按照高度：3.975mm226.3211.64306.361.1.1.3.1.1A22-26满堂脚手架(钢管) 基本层5.2m　100㎡0.2631164.65306.301.1.1.4粤011001003002满堂脚手架1、满堂脚手架制作、安装2、按照高度：5.2mm2114.4011.651332.761.1.1.4.1.1A22-26满堂脚手架(钢管) 基本层5.2m　100㎡1.1441164.651332.361.1.1.5粤011001004001里脚手架1、里脚手架制作、安装2、安装高度：3.975mm214.219.72138.121.1.1.5.1.1A22-28里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m　100㎡0.142973.12138.181.1.1.6粤011001004002里脚手架1、里脚手架制作、安装2、安装高度：5.2mm257.2013.04745.891.1.1.6.1.1A22-28里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层5.08m//扩：A22-28 A22-29　100㎡0.5721303.98745.88　　小计　　　　13918.44　　小计　　　　13918.441.2　　　　1.00　　　　小计　　　　13918.442QTCSF其他措施费部分　　　　　2.1CZYS垂直运输　项　　　　　本页小计　　　　13918.44　措施项目清单与计价表（二）工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第20页 共31页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位数量金额（元）单价合价2.1.1粤011301001002材料二次运输费（人工上山综合考虑）　t(m2、m3、千块、元)1.00379625.29379625.292.1.1.1.1A24-1金属材料 运距：50m以内　t54.30542.822325.342.1.1.1.2A24-5水泥 运距：50m以内　t28.7848.611399.002.1.1.1.3A24-7砂浆（混凝土） 运距：50m以内　t1745.18663.65111081.092.1.1.1.4A24-9中砂 运距：50m以内　m3364.9657.8621116.592.1.1.1.5A24-11碎石 运距：50m以内　m34284.2354.40233062.112.1.1.1.6A24-19标准砖 运距：50m以内　千块47.83126.136032.802.1.1.1.7A24-21木竹（枋）板材 运距：50m以内　m358.3245.132631.982.1.1.1.8A24-27陶瓷面砖 运距：50m以内　100m220.33197.211976.38　　小计　　　　379625.292.2MBJZJF模板及支架费　项　　　2.2.1粤010901001001垫层模板1、垫层模板制作、安装m255.6629.071618.042.2.1.1.1A21-12基础垫层模板　100m20.5572905.211618.202.2.2粤010901001002独立基础模板1、独立基础模板制作、安装m2220.7046.8610342.002.2.2.1.1A21-3独立基础模板　100㎡2.2074685.7710341.492.2.3粤010901002001柱模板1、柱模板制作、安装m26.3663.97406.852.2.3.1.1A21-14矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内　100㎡0.0646356.70406.832.2.4粤010901003001基础梁模板1、基础梁制作、安装m2127.6053.176784.492.2.4.1.1A21-24基础梁模板 支模高度3.6m　100㎡1.2765317.376784.962.2.5粤010901014001小型构件模板1、小型构件模板制作、安装2、C20砼钢柱柱脚包裹m2128.5280.2510313.732.2.5.1.1A21-72小型构件模板　100m21.2858026.2810313.77　　小计　　　　29465.112.3DXJXSBJCCJAC001大型机械设备进出场及安拆　项1.00　　　　本页小计　　　　409090.40　措施项目清单与计价表（二）工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第21页 共31页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位数量金额（元）单价合价2.4QT001其他费用　项1.00　　　　小计　　　　409090.40　　本页小计　　　　　　　合计　　　　423008.84　主要材料设备价格表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第22页 共31页序号材料设备编码材料设备名称规格、型号等特殊要求单位总数量单价（元）10001001综合工日　工日13117.900902534102.0020003006综合工日(机械用)工日80.589675086102.0030101021镀锌圆钢φ10～25t2.5345324800.0040101021-000116*16编制钮纹钢　t0.3514245506.5550101041螺纹钢φ10～25t7.7946553858.6760103021镀锌低碳钢丝(综合)kg55.392176.3870103031镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2kg43.778496.3880103051镀锌低碳钢丝φ1.5～2.5kg3.913456.3890103061镀锌低碳钢丝φ2.8～4.0kg288.464626.38100103091镀锌低碳钢丝φ4.0kg164.033816.38110109031圆钢Ф10以内t2.588763834.38120113031扁钢综合kg34014.21183.98130113031-000160*120*4.2方钢管　t0.5052484039.20140121101等边角钢（综合）t0.6134424039.20150129541-0001成品铜板刻字10mm块5.2475280.00160129691冷轧薄钢板1～1.5t0.9782284528.80170129852热轧薄钢板2.0～2.5t0.079954355.40180401013复合普通硅酸盐水泥P.C32.5t26.46562104335.07190401041白色硅酸盐水泥32.5t2.32028072654.18200403021中砂　m3364.96226389.76210405001白石子　t3.56551308350.00220405041碎石10m30.36825670.38230405071碎石40m3321.3661566.30240405081碎石60m3548.7120665.28250405171河卵石　t16.212460.00260407011石屑　m3191.0512446.92270411001毛石（综合）m33202.973468.34280413001标准砖240×115×53千块47.830086350.00290413051-0001毛石花岗岩石板厚30mm　m2635.256130.00300501001杉原木（综合）m30.11139779.56310503051松杂板枋材　m38.3068391363.56320503101杉木枋　m313.8406051726.31　主要材料设备价格表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第23页 共31页序号材料设备编码材料设备名称规格、型号等特殊要求单位总数量单价（元）330503101-0006山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)）　m31.823265500.00340503101-0007山樟木条(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)400*100*25m30.007255500.00350503101-0008山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)　m38.7637815500.00360503101-000930厚山樟木（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)　m311.481425500.00370503311松杂直边板　m30.3389561279.17380505121防水胶合板模板用 18m231.4970532.95390661051-0001仿木砖25厚m226.71280.00400701021-000150厚凝灰岩碎块m2397.536150.00410701021-0002浅红色、深红色、黑色、灰白色等杂色花岗岩石板碎块m275.45635.00420701101-000120厚深灰色抛光花岗岩板　m233.4015160.00430701131-0001420mm*120mm*600mm花岗岩石板　m2396.585360.00440701131-0002芝麻白390*180*20m242.0415160.00450701131-0003青石板400*200*20m2126.672160.00460701131-000430厚烧面锈石　m23.7555230.00470701131-0005浅黄色花岗岩　m24.872160.00480741001-0001栗色塑木板25mmm21098.3058200.00490741001-000250厚山樟木板（(经防腐处理，渗透深度在20mm以上)　m221.525275.00501023021菠萝格硬木扶手100×60m455.4990.00511023021-0001菠萝格硬木扶手100×50m864.04572.00521103231酚醛铁红防锈漆　kg335.38868.00531103251酚醛红丹防锈漆　kg41.7524718.00541103281油性防锈漆　kg13.692918.50551105001虫胶漆　kg1.9957142.00561106001-0001丙烯酸聚硅氧烷面漆　kg231.462120.00571111041硝基清漆　kg294.5080515.00581111411酚醛调和漆　kg564.632837.20主要材料设备价格表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第24页 共31页序号材料设备编码材料设备名称规格、型号等特殊要求单位总数量单价（元）591111861环氧富锌漆　kg612.322232.92601111911环氧云母氧化铁中间漆　L246.191426.00611201011柴油　kg76.673528.75623115001水　m31540.536413324.72633203071脚手架钢管φ51×3.5m96.1922317.98643305031-0001青灰色方砖400*400*5m221.61435.00658001271-02M5.0水泥砂浆(湿拌)m321.08419320.00668001276-02M7.5水泥砂浆(湿拌)m31121.8971325.00678001281-02M10水泥砂浆(湿拌)m37.09716330.00688001291-021:2水泥砂浆(湿拌)m324.2637350.00698001296-021:2.5水泥砂浆(湿拌)m313.51231340.00708001301-021:3水泥砂浆(湿拌)m31.67352330.00718021105C10普通预拌混凝土20石　m30.2842305.00728021109C15普通预拌混凝土20石　m3220.4782315.00738021115C20普通预拌混凝土20石　m3146.175325.00748021121C25普通预拌混凝土20石　m3184.4967335.00758021127C30普通预拌混凝土20石　m369.5714350.00768021139C40普通预拌混凝土20石　m30.1218380.00779946001折旧费　元16030.97507769951.00789946011大修理费　元3271.831677928981.00799946021经常修理费　元7413.958966312321.00809946031安拆费及场外运输费　元1831.769075721.00819946041-0001汽油(机械用)国Ⅲ93#kg1.08545389.57829946051柴油(机械用)0#kg1301.590356219788.46839946051-0002柴油(机械用)0#kg50.36561062028.46849946071电(机械用)kw?h17665.007564730.86859946111其他费用　元2847.512949321.0086BC-000140*2.5方钢管　t0.5301764039.2087ZC-0001-0003600*100*100预制板侧石　m948.91212.0088ZC-0001-0004600*300*80浅红色板岩侧边　m948.91250.0089ZC-0005石材座凳腿　m33.2883500.00　其他项目清单计价表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第25页 共31页序号名称单位金额（元）备注1暂列金额元310637.19　2暂估价　　　2.1材料暂估价元　　2.2专业工程暂估价元　　3计日工元　　4总承包服务费元　　5索赔费用元　　6现场签证费用元　　7材料检验试验费元　以分部分项项目费为计算基础8预算包干费元77659.30按分部分项项目费的0-2%计算9工程优质费元　以分部分项项目费为计算基础10其他费用元　　　合计　388296.49　　暂列金额明细表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第26页 共31页序号名称单位金额（元）备注1暂列金额　310637.19以分部分项项目费为计算基础 * 8%　合计　310637.19　　材料设备暂估价表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第27页 共31页序号材料名称、规格、型号计量单位工程数量金额(元)备注单价合价　合计　　　　　　专业工程暂估价表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第28页 共31页序号工程名称工程内容金额（元）备注　合计　　　　计日工表工程名称：火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第29页 共31页序号项目名称单位暂定数量综合单价合价一人工　　　　　人工小计　　　　二材料　　　　　材料小计　　　　三施工机械　　　　　施工机械小计　　　　　总计元　　　　总承包服务费表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第30页 共31页序号项目名称项目价值(元)服务内容费率(%)金额（元）1发包人发包专业工程　　100.00　2发包人供应材料　　100.00　　合计　　　　　规费和税金项目计算表工程名称:火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程—土建工程第31页 共31页序号项目名称计算基础费率(%)金额（元）1规费　　4818.951.1工程排污费分部分项项目费 措施项目费 其它项目费　　1.2施工噪音排污费分部分项项目费 措施项目费 其它项目费　　1.3防洪工程维护费分部分项项目费 措施项目费 其它项目费　　1.4危险作业意外伤害保险分部分项项目费 措施项目费 其它项目费0.104818.952税金分部分项项目费 措施项目费 其它项目费 规费3.577172546.16　合计　　177365.11　单位工程招标控制价汇总表工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第1页 共18页序号费用名称计算基础费率(%)金额1分部分项合计QDF100.00640844.921.1乔木部分　　274921.411.2地被部分　　343275.221.3其他　　22648.292措施合计　　12080.242.1安全防护、文明施工措施项目费AQFHWMSG100.0012080.242.2其他措施费QTCSF100.00　3其他项目　　64084.493.1暂列金额ZLF100.0051267.593.2专业工程暂估价ZGGC100.00　3.3计日工LXF100.00　3.4总承包服务费ZBF100.00　3.5索赔费用SPFY100.00　3.6现场签证费用XCQZFY100.00　3.7材料检验试验费CLJYSYF100.00　3.8工程优质费GCYZF100.00　3.9材料保管费CLBGF100.00　3.10预算包干费YSBGF100.0012816.903.11其他费用QTFY100.00　4规费　　717.015税金1 2 3 43.57725673.086总造价1 2 3 4 5100.00743399.747余泥渣土运输与排放费用　　　8人工费RGF100.00230099.75　合 计（大写）：柒拾肆万叁仟叁佰玖拾玖元柒角肆分　分部分项工程计价表工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第2页 共18页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价　　乔木部分　　　　　1050102001001栽植乔木 假苹婆1、乔木种类：假苹婆（假植苗）2、乔木规格：胸径25～30cm，苗高6-6.5m，冠幅4-4.5m,多分枝，树形优美3、养护期：12个月4、树木支撑株2.008255.3116510.622050102001002栽植乔木 大叶榕1、乔木种类：大叶榕（假植苗）2、乔木规格：胸径25～30cm，苗高6-6.5m，冠幅4-4.5m,多分枝，树形优美3、养护期：12个月4、树木支撑株2.007732.8115465.623050102001003栽植乔木 南洋楹1、乔木种类：大叶榕（假植苗）2、乔木规格：胸径18～20cm，苗高6-6.5m，冠幅4-4.5m,多分枝，树形优美3、养护期：12个月4、树木支撑株6.002983.2717899.624050102001004栽植乔木 木棉1、乔木种类：木棉（假植苗）2、乔木规格：胸径20～22cm，苗高6-6.5m，冠幅4-4.5m,多分枝，树形优美3、养护期：12个月4、树木支撑株7.003794.1926559.335050102001005栽植乔木 美丽异木棉1、乔木种类：美丽异木棉（假植苗）2、乔木规格：胸径15～18cm，苗高6-6.5m，冠幅4-4.5m,多分枝，树形优美3、养护期：12个月4、树木支撑株14.003174.2344439.226050102001006栽植乔木 复羽叶栾树1、乔木种类：复羽叶栾树（假植苗）2、乔木规格：胸径13～15cm，苗高6-6.5m，冠幅4-4.5m,多分枝，树形优美3、养护期：12个月4、树木支撑株6.001626.469758.76　　本页小计　　　　130633.17分部分项工程计价表工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第3页 共18页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价7050102001007栽植乔木 梅花1、乔木种类：梅花（假植苗）2、乔木规格：胸径4～5cm，苗高2-2.5m，冠幅1.5-2m,多分枝，树形优美3、养护期：12个月4、树木支撑株16.00432.846925.448050102001008栽植乔木 芭蕉1、乔木种类：芭蕉2、乔木规格：高度4.5-5m,冠幅2-2.5m，多分枝，树形优美3、养护期：12个月4、树木支撑株15.00689.9310348.959050102004001栽植灌木 山茶1、灌木种类：山茶2、灌木规格：高度1.5-1.8m,冠幅1.2-1.5m，多分枝，树形优美3、养护期：12个月株31.00765.7123737.0110050102004002栽植灌木 红刺露兜1、灌木种类：红刺露兜2、灌木规格：高度1.5-1.8m,冠幅1.2-1.5m，多分枝，树形优美3、养护期：12个月株11.00540.215942.3111050102004003栽植灌木 角茎野牡丹1、灌木种类： 角茎野牡丹2、灌木规格：高度1.2m,冠幅1.2m，多分枝，树形优美3、养护期：12个月株11.00177.961957.5612050102004004栽植灌木 山指甲1、灌木种类： 山指甲2、灌木规格：高度1.5m,冠幅1.2m，多分枝，树形优美3、养护期：12个月株37.00229.618495.5713050102004005栽植灌木 江南杜鹃1、灌木种类：江南杜鹃2、灌木规格：高度1.2m,冠幅1.2m，多分枝，树形优美3、养护期：12个月株50.00232.9611648.0014050102004006栽植灌木 假鹰爪1、灌木种类： 假鹰爪2、灌木规格：高度1.4m,冠幅1.2m，多分枝，树形优美3、养护期：12个月株5.00284.611423.05　　本页小计　　　　70477.89　分部分项工程计价表工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第4页 共18页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价15050102004007栽植灌木 海芋1、灌木种类： 海芋(油盆)2、灌木规格：高度1.5m,冠幅1.2m，油盆3、养护期：12个月盆45.00174.617857.4516050102004008栽植灌木 黄鸟蕉1、灌木种类： 黄鸟蕉(油盆)2、灌木规格：高度1.8m,冠幅1m，6盆/m2,油盆3、养护期：12个月盆390.00169.1165952.90　　小计　　　　274921.41　　地被部分　　　　　17050102008001栽植花卉 花叶良姜1、苗木种类：花叶良姜2、苗木规格：7斤袋,16袋/m23、养护期：12个月m228.00113.903189.2018050102008002栽植花卉 春羽1、苗木种类：春羽2、苗木规格：7斤袋,16袋/m23、养护期：12个月m280.00113.909112.0019050102008003栽植花卉 芦苇1、苗木种类：芦苇2、苗木规格：7斤袋,16袋/m23、养护期：12个月m259.00103.156085.8520050102008004栽植花卉 可爱花1、苗木种类：可爱花2、苗木规格：5斤袋,25袋/m23、养护期：12个月m295.00116.0211021.9021050102008005栽植花卉 大叶仙茅1、苗木种类：大叶仙茅2、苗木规格：5斤袋,25袋/m23、养护期：12个月m2170.00110.7218822.4022050102008006栽植花卉 花叶鹅掌藤1、苗木种类：花叶鹅掌藤2、苗木规格：5斤袋,16袋/m23、养护期：12个月m27.00120.11840.7723050102008007栽植花卉 角茎野牡丹1、苗木种类：角茎野牡丹2、苗木规格：5斤袋,16袋/m23、养护期：12个月m212.0095.351144.2024050102008008栽植花卉 白掌1、苗木种类：白掌2、苗木规格：5斤袋,25袋/m23、养护期：12个月m25.00105.42527.10　　本页小计　　　　124553.77分部分项工程计价表工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第5页 共18页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价25050102008009栽植花卉 藿香菊1、苗木种类：藿香菊2、苗木规格：3斤袋,36袋/m23、养护期：12个月m265.00120.267816.9026050102008010栽植花卉 鸢尾1、苗木种类：鸢尾2、苗木规格：3斤袋,36袋/m23、养护期：12个月m274.00120.268899.2427050102008011栽植花卉 肾蕨1、苗木种类：肾蕨2、苗木规格：3斤袋,36袋/m23、养护期：12个月m2340.0097.3633102.4028050102008012栽植花卉 紫花马缨丹1、苗木种类：紫花马缨丹2、苗木规格：3斤袋,25袋/m23、养护期：12个月m222.0078.771732.9429050102008013栽植花卉 山菅兰1、苗木种类：山菅兰2、苗木规格：3斤袋,36袋/m23、养护期：12个月m285.00108.819248.8530050102008014栽植花卉 吉祥草1、苗木种类：吉祥草2、苗木规格：3斤袋,36袋/m23、养护期：12个月m2730.00101.1873861.4031050102008016栽植花卉 红花酢浆草1、苗木种类：红花酢浆草2、苗木规格：2斤袋,49袋/m23、养护期：12个月m25.0094.18470.9032050102008017栽植花卉 黄花酢浆草1、苗木种类：黄花酢浆草2、苗木规格：2斤袋,49袋/m23、养护期：12个月m2190.0088.9916908.1033050102008018栽植花卉 银边草1、苗木种类：银边草2、苗木规格：2斤袋,49袋/m23、养护期：12个月m238.0088.993381.6234050102008019栽植花卉 翠云草1、苗木种类：翠云草2、苗木规格：2斤袋,49袋/m23、养护期：12个月m251.00104.575333.0735050102008020栽植花卉 桢桐1、苗木种类：桢桐2、苗木规格：5斤袋,25袋/m23、养护期：12个月m250.00116.025801.00　　本页小计　　　　166556.42分部分项工程计价表工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第6页 共18页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价36粤050102012003栽植其他地被 硫化菊1、苗木种类：硫化菊（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月m22.0052.69105.3837粤050102012004栽植其他地被 猪屎豆1、苗木种类：猪屎豆（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月m211.0052.38576.1838粤050102012005栽植其他地被 假马鞭1、苗木种类：假马鞭（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月m2424.0052.1822124.3239粤050102012006栽植其他地被 白茅1、苗木种类：白茅（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月m221.0052.181095.7840粤050102012007栽植其他地被 五节芒1、苗木种类：五节芒（种子）2、苗木规格：15g/m23、养护期：12个月m246.0053.182446.2841粤050102012008栽植其他地被 玉叶金花1、苗木种类：玉叶金花（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月m21022.0052.6853838.9642粤050102012009栽植其他地被 凤尾蕨1、苗木种类：凤尾蕨（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月m2294.0052.0815311.5243粤050102012010栽植其他地被 海金沙1、苗木种类：海金沙（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月m238.0052.181982.8444粤050102012011栽植其他地被 三叶鬼针草1、苗木种类：三叶鬼针草（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月m2114.0052.185948.5245粤050102012012栽植其他地被 南方野花组合1、苗木种类：南方野花组合（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月m2107.0053.685743.76　　本页小计　　　　109173.54　分部分项工程计价表工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第7页 共18页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金 额 （元）综合单价合价46粤050102012013栽植其他地被 南方野草组合（阳）1、苗木种类：南方野草组合（阳、种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月m264.0053.683435.5247粤050102012014栽植其他地被 南方野草组合（阴）1、苗木种类：南方野草组合（阴、种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月m2249.0053.6813366.32　　小计　　　　343275.22　　其他　　　　　48050101006001整理绿化用地1、绿化地平整2、其它:按设计及规范综合考虑在内.m24557.004.9722648.29　　小计　　　　22648.29　　本页小计　　　　39450.13　　合计　　　　640844.92　　　 综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第8页, 共25页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润　　乔木部分　　　　　　　1050102001001栽植乔木 假苹婆1、乔木种类：假苹婆（假植苗）2、乔木规格：胸径25～30cm，苗高6-6.5m，冠幅4-4.5m,多分枝，树形优美3、养护期：12个月4、树木支撑572.837373.05153.1753.16103.118255.312050102001002栽植乔木 大叶榕1、乔木种类：大叶榕（假植苗）2、乔木规格：胸径25～30cm，苗高6-6.5m，冠幅4-4.5m,多分枝，树形优美3、养护期：12个月4、树木支撑572.836850.55153.1753.16103.117732.813050102001003栽植乔木 南洋楹1、乔木种类：大叶榕（假植苗）2、乔木规格：胸径18～20cm，苗高6-6.5m，冠幅4-4.5m,多分枝，树形优美3、养护期：12个月4、树木支撑382.712372.90121.7936.9868.892983.274050102001004栽植乔木 木棉1、乔木种类：木棉（假植苗）2、乔木规格：胸径20～22cm，苗高6-6.5m，冠幅4-4.5m,多分枝，树形优美3、养护期：12个月4、树木支撑382.703183.82121.7936.9868.893794.19　综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第9页, 共25页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润5050102001005栽植乔木 美丽异木棉1、乔木种类：美丽异木棉（假植苗）2、乔木规格：胸径15～18cm，苗高6-6.5m，冠幅4-4.5m,多分枝，树形优美3、养护期：12个月4、树木支撑337.592659.4485.9630.4760.773174.231050102001006栽植乔木 复羽叶栾树1、乔木种类：复羽叶栾树（假植苗）2、乔木规格：胸径13～15cm，苗高6-6.5m，冠幅4-4.5m,多分枝，树形优美3、养护期：12个月4、树木支撑273.721194.3983.0526.0349.271626.462050102001007栽植乔木 梅花1、乔木种类：梅花（假植苗）2、乔木规格：胸径4～5cm，苗高2-2.5m，冠幅1.5-2m,多分枝，树形优美3、养护期：12个月4、树木支撑109.53286.089.508.0219.71432.843050102001008栽植乔木 芭蕉1、乔木种类：芭蕉2、乔木规格：高度4.5-5m,冠幅2-2.5m，多分枝，树形优美3、养护期：12个月4、树木支撑203.88365.4964.2519.6236.70689.934050102004001栽植灌木 山茶1、灌木种类：山茶2、灌木规格：高度1.5-1.8m,冠幅1.2-1.5m，多分枝，树形优美3、养护期：12个月110.77622.305.017.6919.94765.71　综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第10页, 共25页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润5050102004002栽植灌木 红刺露兜1、灌木种类：红刺露兜2、灌木规格：高度1.5-1.8m,冠幅1.2-1.5m，多分枝，树形优美3、养护期：12个月110.77396.805.017.6919.94540.211050102004003栽植灌木 角茎野牡丹1、灌木种类： 角茎野牡丹2、灌木规格：高度1.2m,冠幅1.2m，多分枝，树形优美3、养护期：12个月69.1188.762.884.7712.44177.962050102004004栽植灌木 山指甲1、灌木种类： 山指甲2、灌木规格：高度1.5m,冠幅1.2m，多分枝，树形优美3、养护期：12个月82.13123.653.385.6714.78229.613050102004005栽植灌木 江南杜鹃1、灌木种类：江南杜鹃2、灌木规格：高度1.2m,冠幅1.2m，多分枝，树形优美3、养护期：12个月69.10143.762.884.7712.44232.964050102004006栽植灌木 假鹰爪1、灌木种类： 假鹰爪2、灌木规格：高度1.4m,冠幅1.2m，多分枝，树形优美3、养护期：12个月82.13178.653.375.6714.78284.615050102004007栽植灌木 海芋1、灌木种类： 海芋(油盆)2、灌木规格：高度1.5m,冠幅1.2m，油盆3、养护期：12个月82.1368.653.385.6714.78174.616050102004008栽植灌木 黄鸟蕉1、灌木种类： 黄鸟蕉(油盆)2、灌木规格：高度1.8m,冠幅1m，6盆/m2,油盆3、养护期：12个月82.1363.153.385.6714.78169.11综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第11页, 共25页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润　　地被部分　　　　　　　1050102008001栽植花卉 花叶良姜1、苗木种类：花叶良姜2、苗木规格：7斤袋,16袋/m23、养护期：12个月31.2573.301.542.185.63113.902050102008002栽植花卉 春羽1、苗木种类：春羽2、苗木规格：7斤袋,16袋/m23、养护期：12个月31.2573.301.542.185.63113.903050102008003栽植花卉 芦苇1、苗木种类：芦苇2、苗木规格：7斤袋,16袋/m23、养护期：12个月24.9770.970.991.724.49103.154050102008004栽植花卉 可爱花1、苗木种类：可爱花2、苗木规格：5斤袋,25袋/m23、养护期：12个月31.2575.421.542.185.63116.025050102008005栽植花卉 大叶仙茅1、苗木种类：大叶仙茅2、苗木规格：5斤袋,25袋/m23、养护期：12个月31.2570.121.542.185.63110.726050102008006栽植花卉 花叶鹅掌藤1、苗木种类：花叶鹅掌藤2、苗木规格：5斤袋,16袋/m23、养护期：12个月24.9787.930.991.724.50120.117050102008007栽植花卉 角茎野牡丹1、苗木种类：角茎野牡丹2、苗木规格：5斤袋,16袋/m23、养护期：12个月38.7746.000.992.616.9895.358050102008008栽植花卉 白掌1、苗木种类：白掌2、苗木规格：5斤袋,25袋/m23、养护期：12个月31.2564.821.542.185.62105.429050102008009栽植花卉 藿香菊1、苗木种类：藿香菊2、苗木规格：3斤袋,36袋/m23、养护期：12个月31.2579.661.542.185.63120.26综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第12页, 共25页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润10050102008010栽植花卉 鸢尾1、苗木种类：鸢尾2、苗木规格：3斤袋,36袋/m23、养护期：12个月31.2579.661.542.185.63120.261050102008011栽植花卉 肾蕨1、苗木种类：肾蕨2、苗木规格：3斤袋,36袋/m23、养护期：12个月31.2556.761.542.185.6397.362050102008012栽植花卉 紫花马缨丹1、苗木种类：紫花马缨丹2、苗木规格：3斤袋,25袋/m23、养护期：12个月24.9746.590.991.724.4978.773050102008013栽植花卉 山菅兰1、苗木种类：山菅兰2、苗木规格：3斤袋,36袋/m23、养护期：12个月31.2568.211.542.185.63108.814050102008014栽植花卉 吉祥草1、苗木种类：吉祥草2、苗木规格：3斤袋,36袋/m23、养护期：12个月31.2560.581.542.185.63101.185050102008016栽植花卉 红花酢浆草1、苗木种类：红花酢浆草2、苗木规格：2斤袋,49袋/m23、养护期：12个月31.2553.581.542.185.6294.186050102008017栽植花卉 黄花酢浆草1、苗木种类：黄花酢浆草2、苗木规格：2斤袋,49袋/m23、养护期：12个月31.2548.391.542.185.6388.997050102008018栽植花卉 银边草1、苗木种类：银边草2、苗木规格：2斤袋,49袋/m23、养护期：12个月31.2548.391.542.185.6388.998050102008019栽植花卉 翠云草1、苗木种类：翠云草2、苗木规格：2斤袋,49袋/m23、养护期：12个月31.2563.971.542.185.63104.57综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第13页, 共25页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润9050102008020栽植花卉 桢桐1、苗木种类：桢桐2、苗木规格：5斤袋,25袋/m23、养护期：12个月31.2575.421.542.185.63116.021粤050102012003栽植其他地被 硫化菊1、苗木种类：硫化菊（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月33.529.271.542.336.0452.692粤050102012004栽植其他地被 猪屎豆1、苗木种类：猪屎豆（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月33.528.961.542.336.0352.383粤050102012005栽植其他地被 假马鞭1、苗木种类：假马鞭（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月33.528.761.542.336.0352.184粤050102012006栽植其他地被 白茅1、苗木种类：白茅（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月33.528.761.542.336.0352.185粤050102012007栽植其他地被 五节芒1、苗木种类：五节芒（种子）2、苗木规格：15g/m23、养护期：12个月33.529.761.542.336.0353.186粤050102012008栽植其他地被 玉叶金花1、苗木种类：玉叶金花（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月33.529.261.542.336.0352.687粤050102012009栽植其他地被 凤尾蕨1、苗木种类：凤尾蕨（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月33.528.661.542.336.0352.08　综合单价分析表（三）工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第14页, 共25页序号项目编码项目名称项目特征金额(元)综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润8粤050102012010栽植其他地被 海金沙1、苗木种类：海金沙（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月33.528.761.542.336.0352.181粤050102012011栽植其他地被 三叶鬼针草1、苗木种类：三叶鬼针草（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月33.528.761.542.336.0352.182粤050102012012栽植其他地被 南方野花组合1、苗木种类：南方野花组合（种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月33.5210.261.542.336.0353.683粤050102012013栽植其他地被 南方野草组合（阳）1、苗木种类：南方野草组合（阳、种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月33.5210.261.542.336.0353.684粤050102012014栽植其他地被 南方野草组合（阴）1、苗木种类：南方野草组合（阴、种子）2、苗木规格：10g/m23、养护期：12个月33.5210.261.542.336.0353.68　　其他　　　　　　　5050101006001整理绿化用地1、绿化地平整2、其它:按设计及规范综合考虑在内.3.970.03　0.260.714.97　措施项目清单与计价表（一）工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第8页 共18页序 号项目名称计算基础费率(%)金额（元）1安全防护、文明施工措施费部分　　　1.1按系数计算的安全文明施工费　　　1.1.1按系数计算的安全防护、文明施工措施项目费（包括文明施工、环境保护、临时设施费、安全施工费）人工费5.2512080.24　小计　　12080.24　小计　　12080.242其他措施费部分　　　2.1夜间施工增加费　　　2.2赶工措施费　　　2.3文明工地增加费分部分项项目费　　2.4地下管线交叉降效费　　　2.5其他费用　　　　小计　　　　合计　　12080.24　措施项目清单与计价表（二）工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第9页 共18页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位数量金额（元）单价合价1AQFHWMSG安全防护、文明施工措施费部分　　　　　1.1AZMJSCSF按子目计算的安全文明施工费　　　　　1.1.1XCWL现场围栏　m21.00　　　　小计　　　　　　　小计　　　　　2QTCSF其他措施费部分　　　　　2.1CZYS垂直运输　　　　　　　小计　　　　　2.2DXJXSBJCCJAC大型机械设备进出场及安拆　元1.00　　　　小计　　　　　　　本页小计　　　　　　　合计　　　　　　主要材料设备价格表工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第10页 共18页序号材料设备编码材料设备名称规格、型号等特殊要求单位单价（元）10001001综合工日　工日102.0020003006综合工日(机械用)工日102.0030531031篙竹3m内条3.5041233281杀虫剂　kg3.1352901031-0001梅花胸径4～5cm，苗高2-2.5m，冠幅1.5-2m株250.0062901071-0001复羽叶栾树胸径13～15cm，苗高6-6.5m，冠幅4-4.5m株1100.0072901091-0001芭蕉高度4.5-5m,冠幅2-2.5m株300.0082901091-0002美丽异木棉胸径15～18cm，苗高6-6.5m，冠幅4-4.5m株2500.0092901111-0001南洋楹胸径18～20cm，苗高6-6.5m，冠幅4-4.5m株2224.00102901111-0003木棉胸径20-22cm，苗高6-6.5m，冠幅4-4.5m株3000.00112901131-0001假苹婆胸径25～30cm,苗高6-6.5m，冠幅4-4.5m株7000.00122901131-0002大叶榕胸径25～30cm,苗高6-6.5m，冠幅4-4.5m株6500.00132903031-0001角茎野牡丹苗高×冠幅 120cm×120cm丛70.00142903031-0002江南杜鹃苗高×冠幅 120cm×120cm丛120.00152903041-0001山指甲苗高×冠幅150cm×120cm丛100.00162903041-0002假鹰爪苗高×冠幅140cm×120cm丛150.00172903041-0003海芋苗高×冠幅150cm×120cm丛50.00182903041-0004黄鸟蕉苗高×冠幅180cm×100cm丛45.00192903061-0001山茶苗高×冠幅150-180cm×120-150cm丛550.00202903061-0002红刺露兜苗高×冠幅150-180cm×120-150cm丛345.00212907011-0001红花酢浆草二斤袋株0.60222907011-0002黄花酢浆草二斤袋株0.50232907011-0003银边草二斤袋株0.50242907011-0004翠云草二斤袋株0.80252907041-0001春羽七斤袋株3.00262907041-0002白掌五斤袋株1.60272907041-0003鸢尾三斤袋株1.50282907041-0004肾蕨三斤袋株0.90292907041-0005可爱花五斤袋株2.00302907041-0006山菅兰三斤袋株1.20312907041-0007吉祥草三斤袋株1.00主要材料设备价格表工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第11页 共18页序号材料设备编码材料设备名称规格、型号等特殊要求单位单价（元）322907041-0009大叶仙茅五斤袋株1.80332907041-0010桢桐五斤袋株2.00342907041-0011花叶良姜七斤袋株3.00352907041-0013藿香菊三斤袋株1.50362907041-0014紫花马缨丹三斤袋株1.00372907051-0001角茎野牡丹五斤袋株1.50382907091-0001芦苇七斤袋株3.00392907091-0003花叶鹅掌藤五斤袋株4.00402907151-0003硫化菊种子g0.10412907151-0004猪屎豆种子g0.07422907151-0005假马鞭种子g0.05432907151-0006白茅种子g0.05442907151-0007五节芒种子g0.10452907151-0008玉叶金花种子g0.10462907151-0009凤尾蕨种子g0.04472907151-0010海金沙种子g0.05482907151-0011三叶鬼针草种子g0.05492907151-0012南方野花组合种子g0.20502907151-0013南方野草组合（阳）种子g0.20512907151-0014南方野草组合（阴）种子g0.20522929001无机肥（复合肥）kg2.97532929011有机肥　t360.00543115001水　m34.72559946041汽油(机械用)国Ⅲ93#kg9.57569946051柴油(机械用)0#kg8.46579946131其他材料费　元1.00　其他项目清单计价表工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第12页 共18页序号名称单位金额（元）备注1暂列金额元51267.59　2暂估价　　　2.1材料暂估价元　　2.2专业工程暂估价元　　3计日工元　　4总承包服务费元　　5索赔费用元　　6现场签证费用元　　7材料检验试验费元　以分部分项项目费为计算基础8预算包干费元12816.90按分部分项项目费的0-2%计算9工程优质费元　以分部分项项目费为计算基础10其他费用元　　　合计　64084.49　　暂列金额明细表工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第13页 共18页序号名称单位金额（元）备注1暂列金额　51267.59以分部分项项目费为计算基础 * 8%　合计　51267.59　　材料设备暂估价表工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第14页 共18页序号材料名称、规格、型号计量单位工程数量金额(元)备注单价合价　合计　　　　　　专业工程暂估价表工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第15页 共18页序号工程名称工程内容金额（元）备注　合计　　　　计日工表工程名称：火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第16页 共18页序号项目名称单位暂定数量综合单价合价一人工　　　　　人工小计　　　　二材料　　　　　材料小计　　　　三施工机械　　　　　施工机械小计　　　　　总计元　　　　总承包服务费表工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第17页 共18页序号项目名称项目价值(元)服务内容费率(%)金额（元）1发包人发包专业工程　　100.00　2发包人供应材料　　100.00　　合计　　　　　规费和税金项目计算表工程名称:火炉山森林公园东门登山路径基础设施建设工程—绿化工程第18页 共18页序号项目名称计算基础费率(%)金额（元）1规费　　717.011.1工程排污费分部分项项目费 措施项目费 其它项目费　　1.2施工噪音排污费分部分项项目费 措施项目费 其它项目费　　1.3防洪工程维护费分部分项项目费 措施项目费 其它项目费　　1.4危险作业意外伤害保险分部分项项目费 措施项目费 其它项目费0.10717.012税金分部分项项目费 措施项目费 其它项目费 规费3.57725673.08　合计　　26390.09