昌盛中路加油站工程招标文件公开招标（√）邀请招标（）招标单位：中国石油化工股份有限公司浙江嘉兴石油分公司法人代表： 招标代理机构：浙江和诚房地产估价有限公司法人代表： 编制人： 编制日期：2013年 8 月 1 日 目 录前附表第一章投标须知一、总 则二、招标文件三、投标报价四、投标文件的编制五、投标文件的递交六、开标七、评标八、授予合同第二章合同主要协议条款第三章技术规范及图纸一、现场自然条件二、现场施工条件三、本工程采用的技术规范四、图纸第四章评标办法第五章投标文件（附件及附表） 前附表序号内 容1工程综合说明工程名称：昌盛中路加油站工程建设地点：振兴路东侧，昌盛中路北侧结构类型及层数：框架结构，二层建筑面积：一层476.09平米，二层196.41平米承包方式： 双包 要求质量标准：合格要求工期：120日历天取费类别：自行判定招标范围：施工图范围内昌盛中路加油站工程建筑安装及附属工程施工2建设资金来源：自筹3投标单位资质要求：房屋建筑工程施工总承包承包叁级（含）以上 （市外企业需持进嘉备案证且在有效期内）项目经理资质要求：建筑工程二级（含临时）注册建造师及以上，市外企业注册建造师需在嘉有关部门备案且在有效期内4投标保证金：按《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标中心投标保证金管理办法（施行）》，施工类为肆万元人民币。5招标文件工本费：捌佰元人民币(含工程量清单)，招标文件工本费（现金）在递交投标文件的同时缴纳，否则视为自动放弃，投标文件不予接收。6本次招标不组织标前答疑会议，投标人自行踏勘现场。各投标单位若对招标文件、工程量等有疑义，请于2013年8月 21日17时前，以不署名的电子文档形式及时提出，并将疑问发至hcgjzbdl@163.com邮箱中，招标人将于2013年 8月22 日15时前在嘉兴经济技术开发区招投标中心网站（http://www.jxedzsp.gov.cn/jxedzztb/）上统一予以答复。7投标有效期：60日历天8投标书份数：正本壹份；副本叁份；商务标电子文本1份（光盘）9投标书递交地点：嘉兴经济技术开发区行政中心一楼开标室10投标截止日期和时间：2013年8月26 日14：45时整11开标时间：2013年8月26 日14：45时整地点：嘉兴经济技术开发区行政中心一楼开标室12本工程上限控制价 186万元，凡高于或等于上限价的投标人报价视为无效报价，投标文件将不予评审。13招标文件第二章合同主要协议条款应严格按国家、省、市有关规定执行，在甲乙双方正式签订合同和备案时，应符合有关管理部门的规定和要求。14投标人在投标过程中有弄虚作假行为的后果自负。 第一章投标须知一、总 则（一）工程说明本工程说明详见前附表。（二）招标范围：1、工程范围：一层476.09平米，二层196.41平米。2、工作内容：施工图范围内昌盛中路加油站工程建筑安装及附属工程施工。（三）招标方式本工程按照嘉兴市建设工程招标投标管理的有关规定，已办理招标申请，并经嘉兴经济技术开发区招标投标领导小组办公室（以下称区招标办）备案，采用区内公开招标的方式。（四）资金来源建设单位的资金通过前附表所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。（五）投标资格参加的投标单位应向招标单位提交法人营业执照，资质等级证书以及履行合同能力的有关证明文件，经审查符合本工程要求的资质和具备投标条件的施工单位，由招标单位报区招标办备案后，将作为初审合格的投标单位，参加本工程的投标。（六）投标费用投标人应承担其参加本招标活动，包括编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。（七）签订合同中标人在接到中标通知书起5天内与建设单位签订合同，在规定期限内拒签合同者，建设单位即可直接扣罚投标保证金，同时取消该单位的中标权，经区招标办同意，另选其他投标人中标。（八）履约保证金在合同签订前，向招标方交纳中标价的10%作为履约保证金，履约保证金可以采用汇票或转帐支票形式汇到业主帐户中；工程竣工验收通过、备案资料归档及竣工结算送审后的一个月内，一次性无息返还。中标人在接到中标通知书后，未按招标文件规定时间提交履约保证金或拒签合同的，招标方有权罚没其投标保证金并取消其中标资格。二、招标文件（一）招标文件的组成1、招标文件除以下内容外，招标人在提交投标文件截止时间以前，以书面形式发出的对招标文件的澄清、答疑纪要和其他补充修改函，均是招标文件组成部分，对投标人起约束作用。招标文件包括下列内容：（1）前附表（2）第一章投标须知（3）第二章合同主要协议条款（4）第三章技术规范及图纸（5）第四章评标办法（6）第五章投标文件（附件及附表）（7）工程量清单（二）招标文件的澄清投标人在下载招标文件后，对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间前，以不署名的电子文档形式及时提出，并将疑问发至hcgjzbdl@163.com邮箱中。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于前附表规定的时间，以电子文档形式将澄清文件上传于嘉兴经济技术开发区招投标中心网站（http://www.jxedzsp.gov.cn/jxedzztb/）。澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行下载澄清文件，否则后果自负。（三）招标文件的修改1 、招标文件发出后，在投标截止日期前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。2 、招标文件的修改将以电子文档形式上传于嘉兴经济技术开发区招投标中心网站（http://www.jxedzsp.gov.cn/jxedzztb/）。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行下载，否则后果自负。3 、招标文件澄清、修改、补充等补充文件内容均以网上电子文件的内容为准。当招标文件、招标文件澄清纪要、修改、补充通知内容互相矛盾时，以网上最后发布的电子文件为准。4、为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。三、投标报价（一）投标报价1、投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。2、投标人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。3、工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中。4、合同的施工地点为前附表所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、规费、税金、风险费等所有费用。5、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、存储空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的不可预见情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。6、本招标工程编制报价计价采用工程量清单（综合单价法）。各投标单位根据企业自身实力，根据企业定额或参照《浙江省建设工程计价规则》（2010版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省安装工程预算定额》（2010版）、《浙江省市政工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2010版）等2010版计价依据。7、本工程取费类别由投标单位自行判定，安全文明施工费按市区一般工程，安全文明施工费、检验试验费为必须计算的措施项目，报价时不得低于《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）的下限费率。排污费、社保费、公积金（规费1）和税金按《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）规定的费率计取，不得作为竞争性费用；危险作业意外伤害保险费按市有关部门的规定计算，不得为零；民工工伤保险费按市有关部门的规定计算。8、人工费、可调价主要材料价格结算时按实际施工期的前80%月份的平均信息价与基期价格之差进行调整,其余材料和人工价格固定不变。可调价主要材料为：钢材、水泥、砖、砂、碎石、块石、塘渣、三夹板、商品混凝土、预拌砂浆、电线、电缆，凡符合调价范围的材料波动±5%以内作为风险范围，超过±3%对超过部分进行调整，材料费基期信息价按照《嘉兴造价管理（综合信息）》（2013年第7期），人工费基期价格按照2013年度第二季度嘉兴信息价，电线，电缆基期价格按照《浙江造价信息》（2013年第7期）。9、本工程所用的所有材料设备，进场前必须报发包人、监理审批，未经批准的材料不得进场施工，否则一切损失由承包人负责。发包人明确主要材料品牌范围的，中标单位必须在明确的品牌范围内采购。各投标单位投标报价时，应注明所选主要材料品牌、规格型号、产地，投标单位投标时未明确品牌的，视为无效标。10、施工现场用水、用电由甲方提供接入点，用水、用电费用由建设单位按实际支出直接从工程款中扣除。11、缩短工期增加费、文明施工费、行车干扰因素所产生的费用竞争报价均计入报价中。12、投本工程提供工程量清单，投标时分部分项工程量清单不得变动，否则按不响应招标文件处理。中标单位在收到中标通知书后20日历天内复核招标单位提供的工程量清单。如果工程量清单有误引起工程造价增减，增减额累计超过中标价百分之二以上的，中标单位应立即书面向招标单位提出，否则视为默认，不再作调整。超过部分应由原编制单位负责核实报招标单位同意后，综合单价不变，进行调整。13、投标人应根据投标须知、工程量清单、施工图纸、招标答疑、技术规范、合同条款及本省2010版计价依据自行确定并计算施工技术措施费（工程量清单中列明的技术措施项目必须报价，不可漏项，投标单位可根据本单位施工方案自行扩展技术措施项目计入此次报价）。组织措施费、投标单位自行扩展技术措施费项目及工程量清单中以项为计量单位的技术措施费一次性包干。14、投标人在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工图纸要求。15、本工程采用预拌砂浆，混凝土均采用商品混凝土，是否泵送及运距由投标单位自行考虑。16、投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。17、本工程要求创区级标化工地。（二）投标货币投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。四、投标文件的编制（一）投标文件的组成投标单位投标文件应包括技术标、商务标和电子光盘。本工程需用的附表有：商务表一至二及清单格式报价、技术表一至十二。（二）投标文件格式要求投标单位应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。（三）投标保证金l、投标保证金的提交：按《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标中心投标保证金管理办法（施行）》的规定提交投标保证金，作为其投标的一部分。2、提交方式：建议采用网银汇款或银行柜面电汇。3、提交时间：在领取招标文件后，开标前三个工作日内4、提交至：开发区投标保证金专用账户。5、投标保证金的退还：按《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标中心投标保证金管理办法（施行）》的规定。6、对于未能按要求提交投标保证金的，招标单位将视为不响应招标文件而拒绝。7、如果投标单位有下列情况，投标保证金将不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，投标人还应当对超过部分给予赔偿。① 投标单位在定标前撤回其投标文件。② 中标单位未能在规定期限内签署合同协议的。③ 投标单位有不真实投标或违法违规行为。（四）投标预备会及现场勘察l 、招标人所做出的澄清和解答，将以电子文档形式发布在嘉兴经济技术开发区招投标中心网站（http://www.jxedzsp.gov.cn/jxedzztb/），投标人必须自行下载，否则后果自负。2 、投标单位将自行对工程施工现场和周围环境进行勘察以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标单位自己承担。3 、招标单位向投标单位提供的有关施工现场的资料和数据，是招标单位现有的能使投标单位利用的资料。招标单位对投标单位由此而作出的推论、理解、结论概不负责。（五）投标文件的份数和签署1、投标单位按前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在封面上注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。2、投标文件“正本”与“副本”均要求打印，封面由投标单位法定代表人签署（或印鉴）并加盖单位公章。3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非是这些删改是根据招标单位的指示进行的，或者投标单位造成的必须修改的错误。修改处应由投标人法定代表人或其授权委托人签字证明并加盖其印鉴。4、投标文件中的商务标书的报价书必须盖有编制者的造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员资格专用章（建筑和安装专业）。造价工程师或全国建设工程造价员对其签署的投标文件的真实性、合法性承担个人执业责任（但并不因此免除投标人应承担的法律责任）。五、投标文件的递交（一）投标文件的密封与标志包封都应写明招标单位和工程名称及投标单位名称，并加盖公章、法定代表人印章。（二）投标截止期1、投标单位递交投标文件按前附表规定的日期、时间和地点。逾期送达的投标文件作无效标处理。2、招标单位可以补遗书的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标单位与投标单位以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。（三）投标文件的修改与撤回1、投标单位递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改其投标文件。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。2、投标单位的补充修改、应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。六、开标（一）开标1、招标单位将于前附表规定的时间和地点举行开标会议，投标单位法定代表人或受托人应随带本人有效身份证件原件准时参加开标会议，否则，视为自动弃权。2、开标会议在区招标办监督管理下，由招标代理机构组织并主持，要求所有投标人参加。3、投标单位法定代表人或受托人未准时参加开标会议的，视为未出席开标会议，其投标文件将作为无效投标文件处理，退还给投标人。（二）投标文件制作密封要求1、标书制作应规范：技术标、商务标，各一式四份，正本一份，副本三份，并标注正、副本，以正本为准，并要求装订成册。A、技术标：投标单位必须把工程概况、施工部署及现场施工组织管理机构、施工总平面布置、施工总进度计划及保证措施、质量安全措施等施工组织设计内容，以及投标单位概况表、投标单位近三年代表工程情况表、企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、建造师注册证书、企业主要负责人“三类人员”A类证书（企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人），建造师“三类人员”B类证书、现场专职安全员“三类人员”的C类证书、嘉兴市市外建筑业企业进嘉施工备案证等证件的复印件等内容装袋密封，袋上标明技术标。B、商务标：投标单位必须把授权委托书、投标书、工程量清单报价表、投标保证金缴纳的凭证复印件、全国注册造价工程师资格证书或全国建设工程造价员资格证书（建筑和安装专业）复印件等内容装袋密封，袋上标明商务标。商务标电子光盘一份，与商务标装在一起。2、标书密封要求：凡密封袋上有接缝处均需贴封条，加盖单位公章和法定代表人印章。（三）投标文件有下列情况之一的视为无效1、上述投标文件制作密封要求任何一项不满足，均为无效标；2、未实质性响应招标文件，投标文件有重大偏差的；3、投标文件未按招标文件要求编制或关键内容字迹模糊、无法辨认的；4、投标文件封面上无法定代表人签字（或印鉴）、单位公章的；5、逾期送达的或未送达指定地点的；6、投标单位递交两份或两份以上内容不同的投标书，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价时，且未声明哪一部分有效的；7、投标人拟派的建造师与投标报名时的建造师不为同一人的（经业主书面同意的除外）;8、商务标报价书中未按规定加盖编制人员相应专业资格章的；9、投标报价书中合计大写不写的、大写不规范的；10、经评标委员会认定，投标人有以他人的名义投标或出现串通投标、弄虚作假投标嫌疑的。（四）投标文件鉴证和公布当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标单位名称、投标报价、修改内容、工期、质量目标等招标单位认为适当的其他内容。（五）唱标和记录唱标内容将做好记录，并由各投标单位法定代表人或委托代表人签字确认。七、评标（一）评标委员会本次评标工作依法组建评标专家委员会，评标委员会由招标人委派1名和嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区评标专家库随机抽取 4名，共5名评标专家组成。由评标委员会承担审标、询标、评标的具体工作。评标、定标全过程由区招标办监督管理。（二）评标原则应遵循公正、合理、科学的原则。（三）评标办法评标采用先资格后审、后综合评估法。评标委员会应根据招标文件规定的评标标准和办法，对投标文件进行评审和比较后提出评标书面报告，并推荐得分前3名投标人为中标候选人，当综合得分相同时，报价低者优先；当报价相同时，由评标小组确定。具体评标办法详见第四章。（四）投标文件的澄清为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标单位澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。（五）投标文件的评审、比较和否决1、评标委员会仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。2、在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。3、评标委员会依据本招标文件规定的评标方法，就投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。4、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。（六）评标过程的保密1、公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。2、在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人的评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。3、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。九、授予合同（一）中标通知书1、招标单位根据区招标办备案的中标通知书通知中标单位，中标单位应在接到中标通知后5日内与招标单位按有关法律法规和招标文件签订施工合同。2、中标通知书将成为合同的组成部分。（二）合同签订招标单位将根据嘉兴市建设工程施工合同管理的规定，依据招标文件、投标文件，与中标单位签订。本工程需办理施工许可证，中标单位的项目经理将按规定由区招标办在IC卡中锁住，若中标单位的项目经理未在IC卡中备案或IC卡中无法锁定，则报区招标办核准后取消该单位的中标资格，招标人将依次选择下一个中标候选人作为拟招标人。 第二章合同主要协议条款合同条件采用建设工程施工合同示范文本(GF-2013-0201)的《合同条件》。合同协议条款将由招标单位(甲方)与中标单位(乙方)结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及投标单位的主要条款，投标单位在投标文件中进行承诺。第一部分 合同协议书发包人（全称）：犞泄石油化工股份有限公司浙江嘉兴石油分公司承包人（全称）：牐牐牐牐牐根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就昌盛中路加油站工程 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：昌盛中路加油站工程 。2.工程地点：嘉兴市昌盛中路。3.工程立项批准文号：嘉开管【2013】204号。4.资金来源：犠猿 。5.工程内容：施工图范围内昌盛中路加油站建筑安装及附属工程施工。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：犑┕ね挤段内昌盛中路加油站建筑安装及附属工程。 二、合同工期计划开工日期：2013犇辏9月1犎铡计划竣工日期：2013犇辏12 月30犎铡工期总日历天数：120犔臁９て谧苋绽天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合牻ㄉ韫こ讨柿垦槭蘸细瘢牐牨曜肌四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写） (￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） (￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） (￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写） (￥元)。2.合同价格形式：犠芗牎五、项目经理承包人项目经理：牐牐 牎六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于 年月日签订。十、签订地点本合同在嘉兴 签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自 签字并盖章 生效。十三、合同份数本合同一式 十 份，均具有同等法律效力，发包人执 六 份，承包人执 四 份。发包人：(公章) 承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：牐 组织机构代码： 地址： 牐牐牐牐牐牐地址：牐牐牐 牐 邮政编码： 牐牐牐邮政编码：牐牐牐牐牐牐牐 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人：牐 委托代理人：牐 电话：牐牐牐牐牐牐牐 电话：牐牐牐牐牐牐牐 传真：牐牐牐牐牐牐牐 传真：牐牐牐牐牐牐 电子信箱： 电子信箱：牐牐牐牐牐牐牐 开户银行：牐牐牐牐牐牐 开户银行：牐牐牐牐牐牐牐 账号：牐牐牐牐 账号：牐牐牐牐牐牐牐第二部分 通用合同条款略第三部分 专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：犝斜晡募 。1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：牐牐牐牐牐牐牐牐 牐牐牐 ；资质类别和等级：牐牐牐牐牐牐牐 牐牐联系电话：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐电子信箱：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐通信地址：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牎1.1.2.5 设计人：名称：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐；资质类别和等级：牐牐牐牐牐牐牐牐 牐联系电话：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐电子信箱：牐牐牐牐牐牐牐牐牐；通信地址：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牎1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 牐牐牐牐牐牐牎1.1.3.9 永久占地包括： 规划红线内 牎1.1.3.10 临时占地包括：/ 牎1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：牎墩憬省建设工程计价规则》（2010版） 。1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程 牎1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；发包人提供国外标准、规范的份数： /；发包人提供国外标准、规范的名称： / 。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：牐1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：牐牽工前7天牐牐发包人向承包人提供图纸的数量：犑┕ね6套，含3套用于制作竣工图牐发包人向承包人提供图纸的内容：犎套施工图牐牎1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：牐/牐 ；承包人提供的文件的期限为：/牐承包人提供的文件的数量为：/牐牐承包人提供的文件的形式为：/牐发包人审批承包人文件的期限：牐牐 牐牐牐牐牎1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：牫邪人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2 发包人接收文件的地点：犑┕すさ叵殖。牐发包人指定的接收人为：牐牐 牐牎承包人接收文件的地点：牐牐 牐牐牐牐牐承包人指定的接收人为：牐牐 牐牐牐牐牎监理人接收文件的地点：牐牐 牐牐牐牐监理人指定的接收人为：牐牐 牐牐牐牎1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：牳据通用条款牎1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：犞斜旰笙殖∪范 牎关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/牐牎1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：施工期间。1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人牎关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：牐/ 。1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：牫邪人自行承担 。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围：投标单位在收到中标通知书后20天内复核招标单位提供的工程量清单。如果工程量清单有误引起工程造价增减，增减额累计超过中标价2%以上的，投标单位应立即书面向招标单位提出复核报告（必须含造价差误额，工程预算书及工程量计算书等资料），并在招标单位发出核对通知的一周内与原编制单位进行复核；否则视为默认，不再作调整。超过2%部分应由原编制单位负责核实报招标单位同意后，单价不变，进行调整。2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表：姓名：牐牐牐牐牐牐牐牐 牐牐牐身份证号：牐牐牐牐牐牐 牐牐牐牐职务：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐联系电话：牐牐牐牐牐 牐牐牐 牐 牐电子信箱：牐牐牐牐牐 牐牐 牐牐 牐通信地址：牐牐牐牐牐牐牐 牐 牐牐 牎发包人对发包人代表的授权范围如下：牳涸鸫理合同履行过程中的签证、付款等事宜 。2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：牽工前7天 。2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：通用条款中的内容。2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求： 。发包人是否提供支付担保：牐牱。发包人提供支付担保的形式：。3. 承包人3.1 承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：符合归档要求。承包人需要提交的竣工资料套数：三套。承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担 。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工后14天内。承包人提交的竣工资料形式要求：签收 。（6）承包人应履行的其他义务：确保安全生产，文明施工，派驻现场的主要施工管理人员必须与投标文件相同。 。3.2 项目经理3.2.1 项目经理：姓名：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐身份证号：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐建造师执业资格等级：牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐建造师注册证书号：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐建造师执业印章号：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐安全生产考核合格证书号：牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐联系电话：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐电子信箱：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐通信地址：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同 。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于25天牎承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 牐犞Ц10000元违约金牎项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：支付10000元违约金 牎3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：支付20000元违约金牎3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：支付20000元违约金牎3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前7天。3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：支付10000元违约金 。3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：犛νㄖ监理人，并征得发包人书面同意。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：支付10000元违约金 。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：支付5000元违约金 。3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括：犞魈骞こ 。主体结构、关键性工作的范围：牥赐ㄓ锰蹩。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：牳纸峁构こ 。其他关于分包的约定：分包工程需要有相应专业资质的单位承包，承包人若无相应资质可经发包人同意应将上述工程分包，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。 。3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/ 。3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按通用条款 。3.7 履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：在合同签订前，向招标方交纳签约合同价的10%作为履约保证金，履约保证金可以采用汇票或转帐支票形式汇到业主帐户中 。4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容： 。关于监理人的监理权限： 。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。4.2 监理人员总监理工程师：姓名：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐职务：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐监理工程师执业资格证书号：牐牐牐牐牐 牐联系电话：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐电子信箱：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐通信地址：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐关于监理人的其他约定：牐牐牐牐牐 牎4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）对合同中没有类似工程项目综合单价的确定；（2）/ ；（3）/ 。5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求：/ 。关于工程奖项的约定：/ 。5.3 隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按通用条款。监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：区级文明标化工地 。6.1.4 关于治安保卫的特别约定：/ 。关于编制施工场地治安管理计划的约定：双方共同编制。6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求：在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包方应遵守国家和浙江、嘉兴等有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分。承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。承包人在工程开工前应办理好工程的安监手续，并经验收后才能进行开工建设，同时承包人必积极配合安监部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生活生产设施的检查，提高安全性能。承包人应该做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理，承包人应做好各类危险指示牌，指示牌需清晰可辩，如外来人员或外来车辆在施工现场出现事故，是由于承包人责任的，承包人应承担该项赔偿费用和责任。 6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按通用条款。 7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天 。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后的7天内。7.2 施工进度计划7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后的7天内。7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4 测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天确定，由发包人以书面形式提供给承包人，并进行现场交验。7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： /。7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人每延误一天向发包人支付1000元违约金。 。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的10% ，同时发包人有理视承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知14天后，与承包人终止合同。7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定： /。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）日降雨量大于100MM以上持续三天的暴雨 ；（2） 风力达到8级的强台风；（3） / 。7.9 提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/。8. 材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按《浙江省建设工程计价规则》（2010版） 。8.6 样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 在详细施工组织设计明确。8.8 施工设备和临时设施8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担，已在报价中考虑。9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所：。 施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要具备的其他试验条件：。9.4 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定： 根据监理人指示 。10. 变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定： 所有变更需经发包人签认。10.4 变更估价10.4.1 变更估价原则关于变更估价的约定: （1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单中有类似工程项目综合单价的，参照该类似项目的综合单价计算确定：(a)某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同材料价格；(b)清单项目某一特征或工程内容发生变化，不影响其他特征及工程内容的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；（2）已标价工程量清单中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的综合单价，经发包人或监理人审定后执行；组价原则：根据《浙江省建设工程计价规则》（2010版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省安装工程预算定额》（2010版）、《浙江省市政工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）等计价依据及定额标准计算；综合费率（含管理费、利润、风险费用）按投标文件同一口径执行；组价时，人工、材料、机械台班单价按照投标时人工、材料、机械台班单价的报价计算，暂估价按照发包人签证价格计算，无投标报价的材料价格，按照发包人签证价格或合同工期前80％《嘉兴造价管理》材料平均信息价计算，定额不明确的由业主签证确认；计算出该项费用后并换算到《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的计算规定，格式套用投标书格式。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：/ 。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/ 。10.7 暂估价暂估价材料和工程设备的明细：本工程无暂估价10.7.1 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：。10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定： 本工程无暂列金额 。11. 价格调整11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整 。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： ；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：材料基准价格按照《嘉兴造价管理（综合信息）》（2013年第7期）；人工基准价格按照《嘉兴造价管理（综合信息）》2013年第2季度信息价。可调材料为：钢材、水泥、砖、砂、碎石、块石、塘渣、三夹板、商品混凝土、预拌砂浆、电线、电缆，其中：电线，电缆基期价格按照《浙江造价信息》（2013年第7期）。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间调价主要材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或调价主要材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间调价主要材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，调价主要材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间调价主要材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：。12. 合同价格、计量与支付12.1 合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：。风险费用的计算方法：。风险范围以外合同价格的调整方法：。2、总价合同。总价包含的风险范围：A：承包人在编制投标书时，应被认为已察看和核查了现场和其周围环境，并已经充分掌握工程现场的地表周围和地下如地下水等情况，并对该处的气象等因素作了充分的预测以及与之有关的可利用的资料（包括当地有关工程施工的管理规定），并对以下几点内容（考虑到费用和时间实际可能）已经查明：a. 现场的地形地貌和特征，包括地表及地下水等情况；b. 水文和气候条件；c. 实施和完成本合同工程及其工程保修所需做的工作范围、性质和所需用的材料采购和加工；d. 进入现场的手段和需要的食宿供应条件；承包方己取得有关可能对投标或报价有影响或起作用的风险、意外及其所有其他情况的必要资料。B：承包人在编制投标书时，应被认为已考虑了合同执行期间可能存在的其他费用，如市政、市容、环保、交通、治安等。a.工程量允许偏差范围内漏项、少计的工程内容。b.合同执行期内，投标材料价格的市场变化（招标文件明确的主要材料除外）。c.合同执行期内，施工临时停电、停水造成的停工。风险费用的计算方法：投标单位在投标时根据招标要求自行确定，风险因素范围内的风险费用不在合同价外另行计列及调整。风险范围以外合同价格的调整方法：按第11.1款和11.2款。3、其他价格方式：。12.2 预付款12.2.1 预付款的支付预付款支付比例或金额：工程开工后支付签约合同价的10% 。预付款支付期限： / 。预付款扣回的方式：工程使用功能验收合格后付至签约合同价的70%工程款时扣回。12.2.2 预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3 计量12.3.1 计量原则工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008） 。12.3.2 计量周期关于计量周期的约定：按月 。12.3.3 单价合同的计量关于单价合同计量的约定：。12.3.4 总价合同的计量关于总价合同计量的约定：按通用条款。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：是。12.3.6 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/ 。12.4 工程进度款支付12.4.1 付款周期关于付款周期的约定：（1）按月形象进度付款，每月按实际完成合格工程量的70％支付工程款；（2）工程使用功能验收合格后付至签约合同价的70%工程款，并扣回工程预付款；（3）工程竣工验收通过、备案资料归档及竣工结算送审后的一个月内无息退还履约保证金；（4）工程结算审定后二周内发包人支付工程款至结算总价的95%，留结算总价的5%作为质量保修金。（5）保修金在工程缺陷责任期终止后无息结清。12.4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款 。12.4.3 进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。 。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4 进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。 。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。 。（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 按通用条款 。12.4.6 支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批： /。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。13. 验收和工程试车13.1 分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2 竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定： 按通用条款 。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/ 。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延期一天支付人民币1000元违约金 。13.3 工程试车13.3.1 试车程序工程试车内容： /。（1）单机无负荷试车费用由 承担；（2）无负荷联动试车费用由 承担。13.3.3 投料试车关于投料试车相关事项的约定： / 。13.6 竣工退场13.6.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后14天内 。14. 竣工结算14.1 竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款。14.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：承包人应在工程使用功能验收合格后60天内向发包人提交结算书（包括结算资料和工程量计算书）叁套和电子文本一套。发包人完成竣工付款的期限：工程结算由甲方收到全部完整的结算资料后，在 60 日内提供审核意见并报有关部门核准后，按审定工程造价和合同约定结算工程款项结算。追加审计费用由承包人支付，发包人代付，并在支付工程款时扣回。发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：双方进行核对、复核。14.4 最终结清14.4.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：4份 。承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁发后7天内。 14.4.2 最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书 。（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。15. 缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起24个月 。15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。15.3.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2 种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为： ； （2） 5 %的工程款；（3）其他方式: 。15.3.2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第2 种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式: 。关于质量保证金的补充约定：/。15.4保修15.4.1 保修责任工程保修期为： 详见附件3 。15.4.3 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。16. 违约16.1 发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： /。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款 。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款。（7）其他：/。16.1.3 因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2 承包人违约16.2.1 承包人违约的情形承包人违约的其他情形：见16.2.2 。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：1、竣工等质量一次性验收不合格（或不通过），除承包方负责返修合格并承担费用和工期责任外，以监理工程师签署的质量不合格文件为准，每次支付不少于10000元质量违约金。如累计直接损失超过合同价的10%，除支付损失赔偿外，同时发包人有权与承包人终止合同并要求承包人向发包人立即承担签约合同价10%的违约金。2、承包人在实施和完成本合同工程及其工程保修的全过程中，应该遵守国家和省颁发的法律、法令、条例及当地的有关规定，遵守有关部门规章、细则等。承包人应承担由于违反任何上述规定的各种罚款和责任。如果由于承包人违反以上任何规定使得发包人受到损失，承包人应当给予赔偿。3、承包人应采取选定运输路线，选用运输车辆，限制和分配载运重量等一切合理措施，防止承包人或其分包商的任何运输车辆因超过载重限制而损坏或损伤所通过的道路或桥梁。大型施工装备和超重件的运输，应事先取得公路管理部门的许可方能启运。发包人不负责承担上述费用以及由于承包人未执行本款规定造成道路或桥梁损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼及其他开支。 4、承包人必须根据国家和地方有关安全生产、文明施工的规定落实好各项安全措施，如现场施工违反规定，监理工程师有权发出整改通知书，如承包人拒不执行，监理工程师有权要求停工，并报建设行政主管部门及发包人，每书面通知整改一次，处罚承包人5000元人民币；每停工整改一次，处罚承包人1万元人民币。5、承包人投入本工程的施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合投标书的承诺和满足工程的实际需要。如由于承包人原因造成现场管理混乱，施工质量和进度明显达不到合同要求且无视发包人或监理工程师事先的书面整改通知书，拒不服从监理工程师监管，发包人有权要求其加强管理，调整充实力量，承包人必须接受。当上述措施仍无效时，发包人可单方面终止合同，并追究承包人的经济责任。同时，取消该单位下次投标资格。6、承包人应对施工人员加强教育和管理，配合当地有关部门做好社会治安工作。本工程发包人当期支付给承包人的工程款中应该视为已经包含了当期已完工程的全部人工工资。承包人应按国家和本省有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包括雇佣的民工）的工资及其他酬金，不得以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由随意克扣或者无故拖欠，否则因拖欠工资（或其他酬金）而影响发包人单位或工程的正常秩序或扰乱当地社会稳定的，发包人有权停止支付工程款，每次事件（经主管部门认定的事件）发生，承包人应向发包人支付签约合同价的0.5%，同时可要求承包人赔偿由此给发包人造成的损失。16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：符合16.2.2解除合同的。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： / 。17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/ 。17.4 因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后14天内完成款项的支付。18. 保险18.1 工程保险关于工程保险的特别约定：按规定办理建设工程一切险及第三者责任险（明确发包人为受益人）及施工人员人身意外伤害保险并承担该项保险的一切费用。其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的等由承包人自己负责办理并承担一切费用。18.3 其他保险关于其他保险的约定：承包人必须依照法律规定参保 。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是 。18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款 。20. 争议解决20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定： 。选定争议评审员的期限： 。争议评审小组成员的报酬承担方式： 。其他事项的约定： 。20.3.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定： 。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1 种方式解决：（1）向嘉兴仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表附件7：分包人主要施工管理人员表附件8：履约担保格式附件9：预付款担保格式附件10：支付担保格式附件11：暂估价一览表 附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期 附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注附件3：工程质量保修书发包人（全称）： 中国石油化工股份有限公司浙江嘉兴石油分公司 　　承包人（全称）：　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就昌盛中路加油站工程（工程全称）签订工程质量保修书。　　一、工程质量保修范围和内容　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：　　合同承包范围明确的工作内容。缺陷责任期终止后按合同退还，不计息。。　　二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2 年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；5．供热与供冷系统为2 个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；7．其他项目保修期限约定如下：未明确部分工程保证期按两年计 。　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。　　五、保修费用　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项： /。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：牐 承包人(公章)： 地址： 牐牐牐牐牐牐地址：牐牐牐牐牐 法定代表人(签字)：牐 法定代表人(签字)：牐 委托代理人(签字)：牐 委托代理人(签字)：牐 电话：牐牐牐牐牐牐牐 电话：牐牐牐牐牐牐牐 传真：牐牐牐牐牐牐牐 传真：牐牐牐牐牐牐 开户银行：牐牐牐牐牐牐 开户银行：牐牐牐牐牐牐牐 账号：牐牐牐牐 账号：牐牐牐牐牐牐牐 邮政编码： 牐牐牐牐牐邮政编码：牐牐牐牐牐牐牐附件4：主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人 附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注附件6：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员 附件7：分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员 附件8：履约担保 （发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与 （承包人名称）（以下称“承包人”）于年 月 日就 （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 1. 担保金额人民币（大写） 元（￥ ）。2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担 保 人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）地址：邮政编码：电话：传真： 年月日附件9 ：预付款担保（发包人名称）：根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与 （发包人名称）（以下简称“发包人”）于 年月日签订的 （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1. 担保金额人民币（大写）元（￥ ）。2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 裁委员会仲裁。6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址： 邮政编码： 电话： 传真：年月日 附件10:支付担保 （承包人）：鉴于你方作为承包人已经与 （发包人名称）（以下称“发包人”）于 年 月日签订了 （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %，数额最高不超过人民币元（大写： ）。二、保证的方式及保证期间1. 我方保证的方式为：连带责任保证。2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后 日内。3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。五、保证责任的解除1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决：（1）向 仲裁委员会申请仲裁；（2）向 人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人： （盖章）法定代表人或委托代理人： （签字）地址：邮政编码：传真：年月日 附件11：11-1：材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注11-2：工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注 11-3：专业工程暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注 第三章技术规范及图纸一、现场自然条件（包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈率及气温、雨雪量、风向、风力等）详见地质勘察资料及施工图二、现场施工条件（包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整清况、施工用水、电及有关勘探资料等）已具备开工条件。三、本工程采用的技术规范按国家省市有关技术规范执行。四、图纸设计单位：嘉兴市民丰建工设计咨询有限公司施工图全套 第四章 评标办法第一条：为规范本项目招标评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省建设工程招标投标管理条例》、《嘉兴市建设工程招标投标实施办法》，按照公开、公平、公正、择优的原则，结合本工程实际情况，特制定本办法。第二条：在区招标办监督管理下，由评标委员会进行评审。投标书由技术标、商务标组成，开标时当众开启技术标、商务标。第三条：本工程招标人设有上限控制价，凡高出上限控制价的投标人报价视为无效，其投标文件将不予评审。第四条：评标委员会首先对所有投标人进行资格审查，投标人通过资格审查必须符合下列条件：（1）提供企业营业执照（副本）原件且在有效期内；（2）提供企业资质等级证书（副本）原件且在有效期内，企业资质等级、类别满足招标公告上的要求；（3）提供企业安全生产许可证（副本）原件且在有效期内；（4）提供建造师注册证书原件且在有效期内，注册单位与投标人名称一致，满足招标公告上的要求；（5）提供三类人员A类（企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）、B类（建造师）、C类（现场专职安全员）证书原件且在有效期内；（6）嘉兴市外企业提供“嘉兴市市外建筑业企业进嘉施工备案证”原件且在有效期内。如遇相关证件资质管理部门正在换证或验证（含三类人员正在办理延期（复审）手续）而无法提供证书原件的，须提供所属地建设行政主管部门出具的证明原件。资格审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。第五条：本工程评标采用百分制评分法，分值分配如下：1、技术标（30分）（1）施工组织设计（27分）（2）技术标标书质量（3分）2、商务标（70分）（1）投标报价（70分）第六条：评分标准及操作依据一、技术标（12-30分）1、施工组织设计（11-27分）①施工部署及现场施工组织管理机构：1-3分②施工总进度计划及保证措施：1-4分③劳动力配备计划：1-2分④现场投入主要机械设备及检测仪器：1-3分⑤主要材料、构配件供应进度计划：1-3分⑥主要分部分项施工方法及技术措施：2-4分⑦质量保证体系及控制要点：2-4分⑧安全保证体系及控制要点：2-4分2、技术标书质量（1-3分）审查标书编制的针对性、内容性准确性及装订文印质量：1-3分技术标评分分值由各评委评分分值去掉一个最高分和一个最低分的算术平均值。（小数点保留二位）二、商务标（70分）1、投标报价（70分）招标人不设标底，采用综合单价法报价。评标基准价计算公式：评标基准价=各有效投标报价中次低价×0.5 复合价×0.5复合价=（各有效投标人报价之和-最高报价-最低报价）/有效投标人总数-2⑴当有效投标人少于或等于4家，复合价为各有效投标人报价之和的算术平均值。⑵当有效投标人不足3家时，是否继续评审由评标委员会决定，若继续评审评标基准价=各有效投标人投标报价的算术平均值*98%2、评分方法投标报价与评标基准价相比，投标报价等于评标基准价的得满分，每高于一个百分点扣1分，每低于一个百分点扣1分，依次类推，不计负分。（小数点保留二位）第七条：中标办法综合得分由技术标和商务标相加，评标委员会推荐综合得分前3名的投标人为中标候选人，并标明排列顺序。推荐的中标候选人中确定排名第一的中标候选人为中标人。当综合得分相同时，报价低者优先；当报价相同时，由评标委员会确定。第八条：本工程招标文件的解释权属中国石油化工股份有限公司浙江嘉兴石油分公司。 第五章投标文件(附件及附表)一、商务标1、授权委托书 商表一2、投标函 商表二3、投标报价 详见报价格式投标报价格式【按浙江省建设工程计价规则（2010版）】1.投标总价：附表4-12.总说明： 附表4-23.工程项目投标报价汇总表： 附表4-34.单位（专业）工程投标报价计算表： 附表4-45.分部分项工程量清单及计价表： 附表4-56.工程量清单综合单价计算表：附表4-5-17.工程量清单综合单价工料机分析表： 附表4-5-1-1（无须提供纸质文件，应制作成电子光盘与投标文件一起递交）8.工程量清单综合单价计算表： 附表4-5-2 9.工程量清单综合单价工料机分析表：附表4-5-2-1（无须提供纸质文件，应制作成电子光盘与投标文件一起递交）10.施工技术措施项目清单与计价表： 附表4-611.措施项目清单综合单价计算表： 附表4-6-112.措施项目清单综合单价工料机分析表： 附表4-6-1-1（无须提供纸质文件，应制作成电子光盘与投标文件一起递交）13.施工组织措施项目清单与计价表： 附表4-714.其他项目清单与计价汇总表： 附表4-815.暂列金额明细表： 附表4-8-116.专业工程暂估价表： 附表4-8-217.计日工报价表： 附表4-8-3 18.总承包服务费报价表： 附表4-8-419.主要工日价格表： 附表4-920.主要材料价格表： 附表4-1021.主要机械台班价格表： 附表4-11二、技术标1、现场施工组织管理机构（技表一）2、派驻现场的主要施工管理人员表（技表二）3、临时设施和临时用工计划表（技表三）4、施工总平面布置图（技表四）5、施工总进度计划表及劳动力动态表（技表五）6、主要劳动力配备计划表（技表六）7、主要施工机械设备及检测仪器表（技表七）8、主要材料、构配件供应计划表（技表八）9、投标单位概况表（技表九）10、投标单位近三年代表工程情况表 （技表十）11、建造师近三年承建工程情况表 （技表十一）12、工程拟分包项目情况表 （技表十二）注：1、《工程量清单综合单价工料机分析表》、《措施项目清单综合单价工料机分析表》投标时书面不作要求，中标后中标单位须将上述计算表、分析表装订成册一式四份提供给招标单位。 商表一授权委托书 我 （姓名） 系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我的代理人，身份证号码 ，代理人参加 工程的招投标活动，有权当场作出承诺以及对投标书作出技术性补充，代理人在招投标过程中所签署的一切文书和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。特此委托。代理人： 性别：年龄：单位： 部门： 职务：投标单位：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）日期： 年月 日 商表二投 标 函 ：我方已全面阅读和研究了 工程施工招标文件和招标补充文件： ，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程投标的各项承诺内容，以本投标书向你方发包的工程全部内容进行投标。总投标价人民币元（其中安全文明施工费：元），（大写） 元（其中安全文明施工费： 元）。工期为 日历天，质量目标为 ，建造师。我方将严格按照有关工程招标投标法规及招标文件规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低价的投标，对决标结果也没有解释的义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起 天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订承包合同，履行规定的一切责任和义务。本投标书自递交你方起 60天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件同意招标单位没收我单位已交纳的投标保证金人民币元。(1)撤还投标书；(2)擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；（3）在规定的时间内拒签合同。 联系地址： 邮编：联系 人：电话：开户银行： 帐号：投标单位(章) 法定代表或授权代理人(签字)-------------报价格式-------------【附表4-1】投 标 总 价招标人：工程名称：投标总价（小写）： （大写）： 投标人：（单位盖章）法定代表人或其授权人：（签字或盖章）编制人： （造价人员签字盖专用章）编制时间： 年 月 日 【附表4-2】总说明工程名称：第页共页【附表4-3】工程项目投标报价汇总表工程名称：第 页 共 页 序号单位工程名称金额（元）1单位工程1.1专业工程1.2专业工程……2单位工程2.1专业工程2.2专业工程……合计 【附表4-4】单位（专业）工程投标报价计算表单位（专业）工程名称：第 页 共 页 序号费 用 名 称计算公式金额（元）1分部分项工程2措施项目2.1施工技术措施项目2.2施工组织措施项目其中安全文明施工费建设工程检验试验费其他措施项目费3其他项目费3.1暂列金额3.2暂估价3.3计日工3.4总承包服务费4规费4 .1规费14 .2规费24..3规费35税金合计1＋2＋3＋4＋5【附表4-5】分部分项工程量清单与计价表单位（专业）工程名称：第 页 共 页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价（元）合价（元）其中（元）备注人工费机械费本页小计合计 【附表4-5-1】工程量清单综合单价计算表单位(专业)工程名称： 第 页共 页序号编号名称计量单位数量综 合 单 价（元）合计（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计11（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………22（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………合计 【附表4-5-1-1】工程量清单综合单价工料机分析表单位（专业）工程名称：第 页 共 页 项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量金额(元)单价合价1人工人工费小计2材料材料费小计3机械机械费小计4直接工程费（1＋2＋3）5管理费6利润7风险费用8综合单价（4＋5＋6＋7） 【附表4-5-2】工程量清单综合单价计算表单位(专业)工程名称： 第 页共 页序号编号名称计量单位数量综 合 单 价（元）合计（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计11（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）主材（主材名称、规格）…………22（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）主材（主材名称、规格）…………合计：注：本表适用于安装工程 【附表4-5-2-1】工程量清单综合单价工料机分析表单位（专业）工程名称：第 页 共 页 项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量金额(元)单价合价1人工人工费小计2材料主材计价材料材料费小计3机械机械费小计4直接工程费（1＋2＋3）5管理费6利润7风险费用8综合单价（4＋5＋6＋7）注：本表适用于安装工程 【附表4-6】施工技术措施项目清单与计价表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页 序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价（元）合价（元）其中（元）备注人工费机械费本页小计合计【附表4-6-1】措施项目清单综合单价计算表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页 序号编号名称计量单位数数量综 合 单 价（元）合计（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计11（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………22（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………合计：【附表4-6-1-1】措施项目清单综合单价工料机分析表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量金额(元)单价合价1人工人工费小计2材料材料费小计3机械机械费小计4直接工程费（1＋2＋3）5管理费6利润7风险费用8综合单价（4＋5＋6＋7） 【附表4-7】施工组织措施项目清单与计价表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页序号项 目 名 称计算基础费率（%）金额（元）1安全文明施工费2建设工程检验试验费3其他组织措施费3.1冬雨季施工增加费3.2夜间施工增加费3.3已完工程及设备保护费3.4二次搬运费3.5行车、行人干扰增加费（限市政）3.6提前竣工增加费合计【附表4-8】其他项目清单与计价汇总表工程名称： 第 页 共 页 序号项 目 名 称计量单位金额（元）备注1暂列金额2暂估价2.1专业工程暂估价3计日工4总承包服务费合计注：本表以整体工程为对象进行计算，并列入为主的专业工程。【附表4-8-1】暂列金额明细表工程名称： 第 页 共 页 序号项 目 名 称计量单位暂定金额（元）备注合计 【附表4-8-2】专业工程暂估价表工程名称： 第 页 共 页 序号工程名称工程内容金额（元）备注合计 【附表4-8-3】计日工报价表工程名称： 第 页 共 页 编号项 目 名 称单位暂定数量综合单价（元）合价（元）一人工1234人 工 小 计二材料1234材 料 小 计三施工机械1234施工机械小计总计注：本表项目名称、数量由招标人填写，单价由投标人自主确定计入投标总价。 【附表4-8-4】总承包服务费报价表工程名称： 第 页 共 页序号项 目 名 称项目价值（元）服务内容费率（%）金额（元）1发包人分包专业工程2发包人供应材料合计注：本表项目价值、服务内容由招标人填写，费率由投标人自主确定计入投标总价。【附表4-9】主要工日价格表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页序号工种单位数量单价（元） 【附表4-10】主要材料价格表单位（专业）工程名称：第 页 共 页序号编码材料名称规格型号单位数量单价（元）备 注 【附表4-11】主要机械台班价格表单位（专业）工程名称：第 页 共 页 序号机械设备名称单位数量单价（元） 现场施工组织管理机构 技表一派驻现场的主要施工管理人员表技表二名称姓 名职 称主要职责范围临时设施和临时用工计划表技表三用途单位数量备注一、临时用电：施工生活合计二、临时用水：施工生活合计三、临时用地：办公管理材料放置生活加工合计四、临时用工：技工普工合计 施工总平面布置图技表四（如采用A4纸内容不清楚，可采用A3纸）施工总进度计划表及劳动力动态表技表五（如采用A4纸内容不清楚，可采用A3纸） 主要劳动力配备计划表技表六序号主要工种施工阶段主要施工机械设备及检测仪器表技表七序号机械或设备名称规格型号单位数量产地及已使用年份定额功率(kw)目前存放处进退场日期主要材料、构配件供应进度计划表 技表八材料、构配件名称单位型号数量计划供应时间备注投标单位概况表 技表九企 业 名 称注 册 地 址经 济 类 型联 系 电 话企业资质等级及证书编号安全生产许可证编号法定代表人技术负责人主 管 部 门工商营业执照证号联系人传 真企业资金注册资本金： 万元自有流动资金： 万元企业从业人员从业人员年平均数人，工程技术人员人，其中高、中级人数人项目经理（建造师）人，一级人，二级人，三级人外地企业驻嘉情况技术情况工程技术人员 人；二级及以上项目经理（建造师） 人技术负责人：职称：地址负责人交易证号 码电 话近二年发生重大质量安全事故发生 次经济损失 万元死亡 人重伤 人投标单位：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）年月日 投标单位近三年代表工程情况表技表十建设单位项目名称面积（M2）造价（万元）建设地址开竣工日期工程质量安全标化安全处罚违章违规备注建造师近三年代表工程情况表技表十一姓名出生年月职务职称学历专业资质等级资质证书编号工程项目情况建设单位项目名称面积（M2）造价（万元）建设地址开竣工日期工程质量安全标化安全处罚违章违规备 注 工程拟分包项目情况表技表十二序号分包项目名称估算价格单位名称及资质等级分包单位同类工程施工情况备注