比选公告

本比选项目为【中国电信集团有限公司西藏分公司2021年山南市5G无线网络建设工程总承包项目】（项目编号：【SCZT-2021-10098】），比选人为【中国电信集团有限公司西藏分公司】，比选代理机构为【中通服供应链管理有限公司四川分公司】。项目资金已落实，具备比选条件，现进行公开比选，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人（以下简称参选人）参选。

1.项目概况与采购内容

项目概况：国家“十四五”规划纲要中全明确提出“加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%，推广升级千兆光纤网络”，“构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范”。可以说，作为新型基础设施的重要组成部分，5G不仅是“十三五”期间信息通信业发展的重要成果，也是“十四五”时期承担社会经济发展重任的必备要素。

为贯彻新发展理念，落实新基建政策，迈好“十四五”发展第一步，稳妥推进 5G 网络发展，全面深化共建共享。集团公司于2021年二月下旬下发了《关于印发《2021 年 5G 无线网建设指导意见》的通知》，对落实 2021 年网络建设条线工作部署会精神，推进 5G 三期工程建设提出了明确要求。

为了进一步落实 “两个不慢于、两个不高于”总体要求，做好有效接应、抓实抓细化，结合区公司《2021年西藏电信无线网络实施方案》精神，为实现山南市主城区面积覆盖率达到95%以上（不成熟区域除外）、县城面积覆盖率力争达到90%以上的目标，特启动了本次山南5G建设项目。。

1.1采购内容及分包（标包）划分情况：

本项目DB总承包投资估算总额为336.53万元（不含税），其中：总包设计费87.41万元、总包施工费249.12万元，工程量如下：

本次项目建设完工期为2021年9月30日。

【本项目将按照《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类” 及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信阳光采购网查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》（具体网址链接：https://caigou.chinatelecom.com.cn/MSS-PORTAL/news/displayNews.do?id=97010&enString=a0af62f1b5009c69b3bd1b2253e1538f）。】

1.2★本项目【设置最高参选限价，最高参选限价为总包设计费不含税874100.00元人名币（大写：人名币捌拾柒万肆仟壹佰园整）、总包施工费不含税2491200.00元人民币（大写：人名币贰佰肆拾玖万壹仟贰佰园整），参选人参选报价高于最高参选限价的，其参选将被否决】。

2.参选人资格要求

2.1参选人基本资格要求：

2.1.1★参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织，合法运作并独立于比选人和比选代理机构。参选人应具有良好的银行资信和商业信誉。提供有效证明文件或承诺并加盖公章或授权章。【法人下属不具备法人资格的分支机构参与参选的，应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。】

2.1.2★参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一标包参选/投标的同一比选项目参选/投标。

2.1.3★参选人须提供企业近三年（2018年度、2019年度、2020年度）的财务报告（包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）。2018年-至2020年成立的公司仅须提供现有的财务报告（包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）。2021年成立的、无法提供年度财务报告的单位，须承诺项目执行期间财务状况良好，承诺书须由法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或被授权的印章

2.1.4★参选人须提供有效期内住房和城乡建设部颁发的通信工程施工总承包二级资质和有效期内住房和城乡建设部颁发的通信工程设计乙级资质。

2.1.5★参选人须提供有效期内的安全生产许可证

2.1.6★参选人为增值税一般纳税人的需提供当地税务机关发出的增值税一般纳税人认定通知书或提供当地税务系统查询截图并承诺开具增值税专用发票；参选人为小规模纳税人的须承诺代开增值税专用发票。

2.1.7★本次比选不接受联合体参选，不允许转包和违法分包。（承诺书，承诺书须由法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或被授权的印章）。

2.2参选人不得存在下列情形之一：

2.2.1★为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2.2.2★被依法暂停或取消投标/参选资格的；

2.2.3★被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

2.2.4★进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

2.2.5★在最近三年内（自2019年7月1日起）[参选截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

2.2.6★在最近五年内（自2016年7月1日起）[参选截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；（参选人须提供开标前7日内通过中国裁判文书网行贿犯罪记录查询截图）

2.2.7★在最近五年内（自2016年7月1日起）[参选截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；（参选人须提供开标前7日内通过中国裁判文书网合同诈骗记录查询截图）

2.2.8★被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；（参选人须提供开标前7日内“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布查询截图）

2.2.9★【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施。】

参选人是代理商的，本条所指的参选人也包括其所代理的制造商；联合体参选的，联合体成员均不得存在上述任一情形。

2.3信誉要求

2.3.1★参选人不得为列入经营者异常名录或列入严重违法失信企业名单（黑名单）企业。通过国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询。

2.3.2★参选人与其法人及主要负责人不得列为全国法院失信被执行人名单。通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询。

2.3.3★参选人或其母子公司，以及同一法人控制下的其他公司不得有与中国电信各级公司或其他运营商之间的法律纠纷和质押贷款情况， 通过人民银行征信动产融资统一登记系统（ https://www.zhongdengwang.org.cn/zhongdeng/index.shtml）查询。

评标委员会将对通过信用中国及中国电信MSS 信用管理系统或国家企业信用信息公示系统、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统等查询结果进行审核。

2.4★法律法规规定的其他要求。

3.资格审查方法

★本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。

4.比选文件获取

4.1★比选文件获取时间：2021年7月13日00：00至2021年7月16日00：00（包括法定节假日，公休日）。

4.2★比选文件获取地点：拉萨市城关区民族南路电信大厦6楼613会议室 。

4.3★比选文件获取方式： 现场购买需由经办人持营业执照（复印件）、法定代表人授权书及本人身份证、联系方式、汇款凭证、开票信息，向比选代理机构了解有关信息并购买比选文件

邮箱购买需营业执照（复印件）、法定代表人授权书及本人身份证、联系方式、汇款凭证、开票信息(word）扫描件发送至scmsc_zb@chinaccs.cn进行购买。

在邮箱登记申领参选文件时须上传以下文件的WORD文档：

税务信息表并加盖财务专用章，格式如下：

4.4★比选文件每套售价【300】元人民币，售后不退。请将标书费汇至以下账户：

开户名：中通服供应链管理有限公司四川分公司

开户银行：中信银行成都金沙支行

账号：3111030016009671111

购买文件联系人：邓亮

联系电话17782213801

邮箱地址：scmsc_zb@chinaccs.cn

注：汇款时请备注项目编号后五位10098

5参选文件的递交

5.1★参选文件递交截止时间（即参选截止时间）：[2021]年[7]月[20]日[10：00]。

5.2★纸质参选文件递交地点：拉萨市城关区民族南路电信大厦6楼613会议室。

5.3电子参选文件的递交：【不适用】

5.4电子参选文件递交及解密异常时的处理方式：【不适用】

5.5★本项目将于上述同一时间、地点进行唱价，【比选人/比选代理机构】邀请参选人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

5.6出现以下情形时，【比选人/比选代理机构】不予接收参选文件：

5.6.1★逾期送达或者未送达指定地点的；

5.6.2★未按照比选文件要求密封的；

5.6.3★未按照本比选公告要求获得本项目比选文件的。

6.联系方式

比 选 人：中国电信集团有限公司西藏分公司

地址：/

联 系 人：尼玛旺杰

电话：18108911376

电子邮件：/

比选代理机构名称：中通服供应链管理有限公司四川分公司

比选代理机构地址：西藏自治区拉萨市城关区民族南路一号电信大厦六楼613会议室-中通服供应链管理有限公司四川分公司

邮编：850000

联系人：邓亮

电话：17782213801

电子邮件：scmsc_zb@chinaccs.cn

比选代理机构：中通服供应链管理有限公司四川分公司

2021年7月12日