长沙中电软件园数字园区智能化基础平台建设项目招 标 文 件招标编号： HNZJC2013(2)-GC-389招标人：长沙中电软件园有限公司二Ｏ一三年九月?目录 第一章招标公告1第二章投标人须知4第三章评标办法22第四章合同条款及格式46第五章工程量清单（另册）73第六章图纸（另册）76第七章技术标准和要求77第八章投标文件商务部分、投标函部分格式93第九章投标文件技术标格式111第十章资格后审资料格式113 第一章招标公告长沙中电软件园数字园区智能化基础平台建设项目已由长沙高新技术产业开发区管理委员会以长高新管发计[2009]49号文文批准建设，招标人长沙中电软件园有限公司，现对长沙中电软件园数字园区智能化基础平台建设项目施工进行公开招标，欢迎符合条件的申请人参加本项目的投标。一、项目概况：1、建设地点:长沙国家高新技术产业开发区信息产业园内；2、建设规模：总建筑面积约30万m2，工程造价约1600万元；3、招标范围：本次招标图纸和清单范围内各系统所有设备、材料采供、安装、调试、验收、移交、培训等工作及为满足设备集成和联动需求作系统深化设计并实施，以及24个月的缺陷责任期的维护。主要包括以下内容：第一部分：长沙中电软件园一期项目的：1）安全防范系统；2）一卡通系统（停车场管理系统、门禁管理系统、消费管理系统等）3）综合布线系统； 4）背景音乐及公共广播系统； 5）计算机网络系统； 6）机房系统；7）楼宇自控系统；8）电子巡更系统；9）无线对讲系统；10）信息发布系统；11）建筑设备管理系统；12）建筑集成管理系统；13）其它各相关专业的集成与配合调试；14）消防及机房装修等工作（含电气安装）。第二部分：长沙中电软件园总部大楼的多功能厅的多媒体会议系统，含会议发言、音响扩声、屏幕显示、中央控制、灯光控制、舞台机械控制、视频会议、会议监控等系统以及相关布线。第三部分：长沙中电软件园总部大楼的会议室会议系统建设，含会议发言、音响扩声、屏幕显示、中央控制、视频会议、会议监控等系统以及相关布线。第四部分：长沙中电软件园总部大楼的信息机房改造，含机房装修改造，机房环境监控、综合布线、气体灭火、精密空调、通风系统、电气工程等。第五部分：长沙中电软件园总控中心改造，含装修改造，综合布线、电气工程、屏幕显示、音响扩声、主控操作系统等。4、计划工期：要求与各单位工程的土建工程同步完工，具体的开工日期以招标人发出的开工指令为准，全部工程的计划竣工日期为2014年3月；5、质量标准：符合《工程施工质量验收规范》要求；6、保修要求：按建设部2000年80号令规定。7、标段划分：本项目为一个施工标段。8、资格审查方式：资格后审。9、资金来源：自筹。10、评标办法：按照长沙市住房和城乡建设委员会等部门发布的长住建发[2011]165号文的综合评估法（Ⅰ）执行，同时确定中标人和项目负责人。投标报价评定按附表5（1）进行，且只评投标总报价，投标总报价基准分为100分。二、投标人资格要求：1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，营业执照经年检合格；2、投标人应具备建设行政部门核发的建筑智能化工程设计施工一体化壹级资质（或建筑智能化工程专业承包壹级资质和建筑智能化设计甲级）和电子工程专业承包贰级及以上资质，施工企业安全生产许可证且处于有效期施工企业安全生产许可证且处于有效期;3、企业近三年（以提交投标文件截止时间前36个月为有效）内必须承担过一个单项合同额达到1000万元及以上的智能化工程（或弱电工程）业绩；4、施工项目部关键岗位人员数量不得低于湘建建[2010]109号文件规定，即至少项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员1人、安全员1人、质量员1人。且关键岗位人员不得有在建项目；5、拟任建造师具有住房和城乡建设部注册的壹级建造师资质（机电工程专业）和省级住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证B证，证书注册单位与投标人一致；6、拟任的技术负责人具有智能化工程及相关专业高级及以上职称； 7、拟任本次投标的关键岗位人员均必须是本企业在职人员（提供2013年1月至2013年6月劳动保障部门出具的社保证明，若为事业单位需出具当地组织部门证明文件）；8、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系不同的单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；9、长沙市行政区域以外工商注册的企业需办理入长施工登记证；10、省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，其证书应能通过互联网查询真伪，或提供本公告发布后由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明，省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供本公告发布后拟任该项目的施工项目部关键岗位人员无在建工程证明。11、以往工程经验有效时间以竣工验收资料上建设行政主管部门签署的日期为准。类似工程经验证明资料提供经建设行政主管部门备案的中标通知书或施工合同及由建设方、施工方、监理方、设计方四方共同盖章认可的竣工验收记录或经建设工程质量监督部门签字确认的竣工验收备案表；12、投标企业和拟配备施工项目部关键岗位人员无其他明文禁止参与投标的记录。13、本项目不接受联合体投标。三、投标保证金：1、投标保证金金额：壹拾万元整。2、投标保证金的形式：各投标单位从其相应的基本存款账户以转账方式交纳至以下帐号：保证金开户名称：开户银行：建行长沙潇湘支行帐号：****************88993、截止时间：投标截止时间前1天17:00，以银行到帐为准，在开标时予以查验。4、退还时仍以转账方式退回到投标人原转出账户，一律不退现金。投标人在提交投标保证金时应在转账票据的用途栏或备注栏中注明“长沙中电软件园数字园区智能化基础平台建设项目”。投标人在提交投标保证金时须认真填写本单位及投标保证金托管专户的账号、户名、金额以及所投项目名称等信息，并告知银行应录入项目名称（即“长沙中电软件园数字园区智能化基础平台建设项目”），因填写错误或未填写或银行录入信息错误或银行未录入信息，其可能造成的损失由投标人自行负责。付款单位名称必须与投标人名称相一致（分支机构提交无效）。四、招标文件的获取：1、凡有意参加投标者请于2013年9月3日至2013年9月25日登录长沙公共资源交易监管网（www.csggzy.gov.cn）下载招标文件、工程量清单及图纸等。2、投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件、图纸和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。五、招标文件澄清及答疑：投标人若对招标文件有任何疑问，应于2013年9月7日17：00（北京时间）前登录长沙公共资源交易监管网“答疑专区”中以不署名的方式提出，过期不予受理。投标人的疑问电子文档中不得透露投标人单位和个人信息，不得出现投标单位名称等。答疑文件将于投标文件递交截止15天前在长沙公共资源交易监管网上“答疑专区”发布，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。六、投标文件的递交：1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2013年9月26日14：30（北京时间）。2、投标文件送达地点：长沙市五一大道800号中隆国际大厦四楼长沙公共资源交易中心开标室。3、逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。七、发布招标公告的媒体：本次招标公告在湖南省招标投标监管网、长沙公共资源交易监管网和长沙国家高新技术产业开发区门户网站上发布。八、本项目行政监管：长沙高新区招标投标管理办公室联系电话：****-********九、招标人 长沙中电软件园有限公司十、其他要求根据长发改〔2013〕197号文精神，本项目投标人资格审查和投标文件评审一律以长沙市投标人基本信息库公布信息作为依据，投标人应当及时按《关于进一步加强长沙市投标人基本信息库入库工作的通知》（长发改〔2012〕816号）文件规定办理完成长沙市投标人基本信息库入库工作；库内无相关信息的，将被评审为不合格或计零分处理，具体入库程序请登录长沙公共资源交易监管网。长沙市投标人基本信息库未涉及的投标人信息，则以招标文件要求提供的资料为准。入库地点：长沙公共资源交易中心（长沙市五一大道800号中隆国际大厦四楼1、2号窗口进行办理）。 第二章投标人须知投标人须知前附表序号条款名称编列内容1招标人长沙中电软件园有限公司2项目名称长沙中电软件园数字园区智能化基础平台建设项目3建设地点长沙国家高新技术产业开发区信息产业园内4资金来源自筹5资金落实情况资金来源已落实6招标范围见第一章招标公告相应条款7计划工期要求与各单位工程的土建工程同步完工，具体的开工日期以招标人发出的开工指令为准，全部工程的计划竣工日期为2014年3月；8质量要求合格。9保修要求按建设部[2000]80号令规定。10投标人资质条件、能力和信誉见第一章招标公告第二条。11是否接受联合体投标不接受。12踏勘现场投标人自行踏勘。13招标文件的获取符合条件的投标人请于 2013年9月3日至2013年9月25日登录长沙公共资源交易监管网（www.csggzy.gov.cn）下载招标文件、工程量清单及图纸等资料。14投标人提出质疑的截止时间2013年9月7日17:00时（北京时间，下同）。15招标人答疑时间与方式投标文件递交截止15天前，在长沙公共资源交易监管网“答疑专区”发布。16偏离不允许。17分包不允许。18招标文件澄清或修改的截止时间投标文件递交截止15天前。19投标截止时间2013年9月26日14：30时。20构成投标文件的其他资料投标预算书提供电子文档2份。21投标有效期投标截止日起90日历天内。22投标保证金1、投标保证金的金额：人民币壹拾万元整。2、投标保证金的形式：各投标单位从其相应的基本存款账户以转账方式交纳至以下账号： 保证金开户名称：长沙公共资源交易中心投标保证金专户开户银行：建行长沙潇湘支行帐号：****************88993、截止时间：2013年9月25日17：00（含）到账，以银行到账为准，在开标时予以查验。4、未按上述要求提交投标保证金的，其投标文件不合格，被确定为不合格投标人。5、退还时仍以转账方式退回到投标人原转出账户，一律不退现金。缴纳投标保证金须注明投标的工程项目名称。23近二年财务状况的年份要求2011年、2012年。24完成的类似项目的要求单项合同额达到1000万元及以上的智能化工程（或弱电工程）业绩，有效期为本项目投标截止日前36个月为准，按工程竣工验收证明资料上建设单位签字的时间计算。25是否允许递交备选投标方案不允许。26签字或盖章要求（1）投标文件（商务部分和投标函部分）正、副本签章按本招标文件的规定，证明材料加盖单位公章。（2）投标文件封面、投标函、已标价的工程量清单（包括投标报价汇总表、分部分项工程量清单计价表、施工措施项目清单计价表、其他项目清单计价表）等关键处必须同时由投标人的法定代表人或委托代理人签字（或盖章）和加盖单位公章。（3）开标一览表、投标报价汇总表和预算书封面都应由本单位全国注册造价工程师盖其执业专用章，并附注册造价师证书复印件。（4）如委托具有相应造价咨询资质的中介机构编制预算的，应附委托合同原件、注册造价师证书复印件，并在上述规定处加盖全国注册造价工程师执业专用章和委托的造价咨询事务所公章。开标一览表、预算书封面和投标报价汇总表没有按上述要求签署盖章的，没有附注册造价师证书复印件的；没有附注册造价咨询中介机构的委托合同原件、注册造价师复印件、没有分别加盖注册造价工程师执业专用章或盖章不完整的，则投标报价无效，投标报价计零分，并且不进入评标基准价的算术平均。27投标文件份数开标时，投标人须提供投标文件商务部分和投标函部分（合订为一本）一式伍份，正本一份，副本肆份。投标文件技术标一式伍份（明标），不分正副本。28装订要求投标文件为明标，胶装装订。29封套上至少写明招标人名称： 工程项目投标文件（商务部分和投标函部分）或（技术标）或（资格审查资料）在 2013 年 月日14：30时（投标截止时间）前不得开启投标人名称：投标人地址：30递交投标文件地点与方式递交截止时间：2013年9月26日14：30时递交地点：长沙市五一大道800号中隆国际大厦四楼长沙公共资源交易中心开标室递交方式：当面递交，不接受邮寄。31是否退还投标文件否。32开标时间和地点开标时间：2013年9月26日14：30 时（北京时间）开标地点：长沙市五一大道800号中隆国际大厦四楼长沙公共资源交易中心开标室33开标程序检查投标文件的密封情况：投标人代表或其推选的代表检查确认开标顺序：随机顺序34评标委员会的组建评标委员会组成：由经济类和技术类专家组成，共5人。评标专家确定方式：从评标专家库中随机抽取。35是否授权评标委员会确定中标人否。36履约担保履约担保的形式：现金。履约担保的金额：5%签约合同价。在中标后签订合同前一次性付至招标人指定账户。37招标代理服务费招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费按与招标人签订的合同计取，中标人在领取中标通知书的同时，向招标代理机构支付。38其他（1）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已入围或被列为中标候选人的，取消其入围资格或中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理；（2）评标以前，投标人及其拟任建造师和技术负责人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，按照不合格投标人处理；（3）中标通知书发出以前，中标候选人及其拟任建造师和技术负责人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格；（4）投标人资格审查和投标文件评审一律以长沙市投标人基本信息库公布信息作为依据，基本信息库没有相关信息的，以招标文件的有关条款规定为准。（5）招标文件中所设置的内容、条款未尽事宜，均以国家、省市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准。39评标办法按照长沙市住房和城乡建设委员会等部门发布的长住建发[2011]165号文的综合评估法（Ⅰ）执行，报价评定按附表5（1）进行，且只评投标总报价，投标总报价基准分为100分。40招标控制价本次招标采用综合评估法（Ⅰ），不设标底，但设投标报价总价招标控制价，于开标前10天在长沙公共资源交易中心（长沙公共资源交易监管网）公示。投标人所报的投标报价总价不得高于公布的招标控制价，否则投标报价无效，投标文件按废标处理。41本工程施工项目部关键岗位人员配备标准本项目执行《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》（湘建建【2010】109号文）规定，施工项目部关键岗位人员：至少项目负责人1人，项目技术负责人1人，施工员1人，安全员1人，质量员1人。42开标会议授权委托人说明召开开标会议时，省内企业的投标人必须派法定代表人持法定代表人证明资料或授权委托代理人持授权委托书（授权委托书须由法定代表人亲笔签名）、本人身份证原件、《投标承诺函》原件、投标文件和资格后审资料准时参加。省外企业须法定代表人持法定代表人身份证明及本人身份证原件亲自到场递交《投标承诺函》原件。法定代表人确因出国、住院等特殊原因不能到场的，必须提供相关证明并由法定代表人对本项目授权的委托代理人到场。43建设工程交易服务费、中标通知书备案中标人在中标通知书发出之前，向长沙公共资源交易中心支付交易服务费并向行政监管部门办理中标通知书备案。第一中标候选人自收到交易服务费缴费通知之日起五个工作日内支付交易服务费并配合招标代理机构完成中标通知书备案，如果因为中标候选人关键岗位人员不能到位而导致不能在规定的时间完成中标通知书备案，则视为放弃中标，招标人有权报请长沙高新区招标投标管理办公室取消其中标候选人资格，推荐第二中标候选人为中标人，依此类推。 1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.4本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期、质量要求和保修要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.3.4 本标段的保修要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（5）建造师资格：见投标人须知前附表；（6）技术负责人要求：见投标人须知前附表。1.4.2本招标项目不接受联合体投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人按须知前附表规定自行组织踏勘现场，但不能与招标人接触，不能透露投标人名称。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3投标人应自行承担踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.10招标答疑1.10.1投标人如对招标文件、工程量清单及施工图纸需要质疑的，应在须知前附表规定的时间前，以不署名的方式在长沙公共资源交易监管网“答疑专区”提出。1.10.2招标人在投标人须知前附表规定的时间前作出解答并形成答疑纪要，在长沙公共资源交易监管网“答疑专区”发布，答疑纪要发布后，招标人不再答疑，该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11偏离投标文件不允许偏离招标文件。1.12 分包本次招标项目不允许分包。2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知（含投标人须知前附表）；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件商务部分和投标函部分格式；（9）投标文件技术标格式；（10）资格后审资料格式。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件澄清或修改文件等在同一内容的表述上不一致时，以最后在长沙公共资源交易监管网公布的文件为准。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在投标人须知前附表规定的时间前以不署名的方式在长沙公共资源交易监管网“答疑专区”提出，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在长沙公共资源交易监管网 “答疑专区”发布。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，修改的招标文件于截止时间15天前在长沙公共资源交易监管网发布。如果如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，距投标截止时间不足15天，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。2.4投标人应及时浏览相关网站，掌握招标人对该项目的招标答疑、招标文件澄清和修改的发布信息。否则，招标人对此不负任何责任。3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件由商务部分、投标函部分、技术标组成。3.1.2投标文件的商务部分和投标函部分合订为一本，应包括下列内容：（1）投标函（2）法定代表人资格证明书（3）授权委托书（4）投标承诺函（5）开标一览表（6）投标保证金（复印件）（7）不拖欠民工工资承诺书（8）劳务分包资料（9）关键岗位人员配备情况（10）投标单位基本情况（11）投标人近3年 “类似工程”经验（12）投标人正在履行的合同情况（13）投标人工程获奖、表彰情况（14）投标人企业信用情况（15）投标人企业认证情况（16）投标人的不良行为记录情况（17）其它资料（18）已标价工程量清单（具体详见第八章）3.1.3投标文件的技术标：投标文件技术标采用明标，包括下列内容（按此顺序）：（1）施工方案与技术措施（包括施工现场平面布置图）；（2）质量管理体系与措施；（3）安全管理体系与措施；（4）环保管理体系与措施；（5）工程进度计划与措施（包括施工进度计划横道图、网络图）；（6）资源配备计划（包括劳动力计划和主材计划）；（7）施工设备。注：如有合理化建议，不单独列出，各投标人将相关内容融入各相应章节。3.2投标报价3.2.1工程造价的单价和总价均以人民币表示，金额以“元”为单位。3.2.2投标人应对本招标文件、澄清、修改及补充文件等列入招标范围的全部内容进行投标报价。3.2.3本次招标采用长住建发［2011］165号文中规定的“综合评估法（Ⅰ）”，其中投标报价采用附表5（1）计算，不设标底，但设投标报价总价招标控制价，于开标前10天在长沙公共资源交易中心（长沙公共资源交易监管网）发布。投标人所报的投标报价总价不得高于公布的招标控制价，否则投标报价无效，投标文件按废标处理。投标人对所公示的招标控制价有疑问的，请于开标前三天向本项目行政监管机构提请核查，如投标人对发布的招标控制价未提出任何异议，招标人则认为所有投标人已认同发布的招标控制价。3.2.4投标人应根据招标人提供的招标图纸、有关技术资料、招标文件、澄清、修改及补充文件等，按湘建价[2009]406号《湖南省建设工程计价办法》及《关于贯彻执行（湖南省建设工程计价办法）若干问题的通知》（湘建价[2009]3号）文件中规定的“工程量清单”计价方式，根椐招标人提供的工程量清单确定投标报价，并承担由于投标人计算差错的责任。本工程总承包管理费按总价2.5%计（中电软件园4#-22#栋需缴纳），总承包人配合内容包括：提供临时办公室；工具用具仓管室；提供工地上道路供共同使用；提供在工地内的卫生设施共同使用；在承包人施工时段内提供工地上现成的垂直运输机械、脚手架等共同使用，即移交最后一个工作面（总承包人、分包人、监理三方书面确认）后两个月内免费提供垂直机械和脚手架，如超过时间，则另收取租赁费；提供现成的临时照明接口；提供现成的临时水电接口并承担施工阶段的水电费（分包人负责调试阶段的水电费），即地下一层一个电接驳口，一层及以上每三层一个电接驳口，屋面另设一个电接驳口；因其他承包人施工引起的结构表面一次修补；建筑垃圾的统一外运。3.2.5投标人预算书中的单价在澄清时不得修正。3.2.6本工程按建筑安装工程取费。3.2.7报价依据及说明：（1）工程施工设计图纸；（2）湖南省建设厅湘建价[2009]406号《湖南省建设工程计价办法》；（3）2006年《湖南省安装工程消耗量标准》等。（4）2013年第2期《长沙建设造价》发布的材料预算价，预算价格缺项材料参照市场价，但投标报价不能低于企业成本价。（5）人工工资执行湘建价[2012]237号文。（6）按照《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知》（湘建建[2010]111号），投标人应当根据现行标准规范，结合工程特点、工期进度和作业环境要求，在投标文件中制定相应的安全文明施工措施。并按照招标文件要求，结合自身施工技术水平和管理水平，对安全文明费单独列项，单独报价，且不得低于省住房和城乡建设主管部门规定的相应费率标准。3.2.8投标单价内已包含安全防护、文明施工措施费、环境保护费、工程排污费、临时设施费、2.5%的总承包管理费（中电软件园4#-22#栋需缴纳）等相关费用。如根据政府造价文件规定需计入工程总造价但实际上由发包人代缴的费用，发包人在结算时扣除。如“不可竞争费”中的定额测编费、排污费等。3.2.9劳保基金不进入报价。3.2.10 按 “长住建发[2011]108号文要求，安全防护、文明施工措施费用必须单独列出后汇入总报价中，且不低于规定标准。3.2.12招标人不接受有任何选择的报价，投标文件中只允许有一个投标报价。3.2.13清单综合单价已含除工程安全防护文明施工措施费、冬雨季施工增加费、规费、养老保险费和税金外的所有费用，已含风险费用，其风险范围：一般自然灾害；施工方案变化引起的施工费用的增加；清单综合单价描叙内容相对于清单计价规范所函盖的内容有漏项或清单综合单价计算错误；清单综合单价内容描叙错误；清单工程量增减等因素。3.2.14清单综合单价按包干价的则已包含全部费用。3.2.15投标人均需认真进行现场踏勘，认真进行施工组织设计或施工方案编制，按招标图纸范围内计算的施工措施费综合包干，结算时原则上不作调整，如需调整，须经相关部门批准。3.2.16投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.17工程预算书首页须有全国注册造价工程师盖执业专用章方为有效。3.2.18投标报价的编制按湘建价[2009]406文件规定的工程量清单计价办法执行，投标书需按湘建价[2009]406文件规定的工程量清单计价办法的规定提供全部分析表及取费费率，每本投标文件（指商务部分和投标函部分）中都必须装订表1—表4，另表1—表12（含取费费率）单独打印单独装订一份，与投标文件（商务部分和投标函部分）一起包封。工程量清单的表格格式参照pkpm软件报表输出菜单下提供的“2010清单投标表”格式；工程造价汇总表中安全文明施工增加费、措施费要单列。3.2.19投标预算部分采用PKPM预算软件及相关预算软件编制，预算文件刻入光盘中(光盘上要标注投标人名称)，要求光盘中的数据与纸制投标文件（商务部分和投标函部分）中的数据一致。投标文件（商务部分和投标函部分）及光盘一起密封在一个文件袋中。3.2.20工程量清单（另册）3.2.21 投标文件（商务部分和投标函部分）中投标报价部分电子文档应和文本文档一致，如不一致，以文本文档正本为准。3.2.22其他说明工程结算办法见合同有关条款。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在湖南省招标投标监管网、长沙公共资源交易监管网上发布延长投标有效期通知。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3投标保证金的退还按长发改[2011]232号文“关于印发《长沙公共资源交易投标保证金集中管理暂行办法》的通知”规定办理。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人递交投标文件后，在投标有效期内无正当理由擅自退出投标的。（2）《中标通知书》发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由不与招标人签订合同的。（3）投标人在投标过程中以任何方式进行串标，违规违纪行为导致招标无法顺利进行。3.5备选投标方案不允许投标人递交备选投标方案。3.6投标文件的编制3.6.1投标文件（商务部分和投标函部分）应按第八章“投标文件（商务部分和投标函部分）格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。3.6.2投标文件（商务部分和投标函部分）应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、合同条款等实质性内容作出响应。3.6.3投标文件（商务部分和投标函部分）的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，副本可以复印，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。其中正本中证书及所有相关证明材料均须采用复印件（影印件）并逐页加盖单位公章。当正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件技术标不分正副本。3.6.4投标文件封面均应加盖投标人公章并经法定代表人（或授权代理人）签字和盖章。投标文件中如有委托代理人签字或盖章的须在投标文件中同时提交投标文件签署的授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。3.6.5除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字。3.6.6投标文件（商务部分和投标函部分）的正本与副本标须分别胶装装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4.投标4.1投标文件的密封和标识4.1.1投标文件的密封：投标人应将投标文件（商务部分和投标函部分、电子文档）及投标文件技术标密封后提交。4.1.2投标文件的标识：投标文件（商务部分和投标函部分）、投标文件技术标应分开包装，包装时应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章并由企业法定代表人签字或盖章。投标文件（商务部分和投标函部分）的封套上应清楚地标记“（商务部分和投标函部分）”字样，投标文件技术标的封套上应清楚地标记“（技术标）”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.3未按本章第4.1.1条的要求密封的投标文件，招标人不予受理，同时招标人不承担投标文件错放或提前开封的责任。由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝或投标文件无效，并退还给投标人。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在投标人须知前附表第19项规定的投标截止时间前递交投标文件；4.2.2投标人递交投标文件的时间、地点及方式：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人和招标代理机构不予受理。4.2.5在特殊情况下，招标人如果决定推迟投标截止时间，将在投标人须知前附表规定的时间前，在长沙公共资源交易监管网发布推迟投标截止时间通知。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在投标人须知前附表第19项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1开标时间和地点招标人在投标人须知前附表第32项规定的开标时间和地点公开开标。召开开标会议时，省内企业的投标人必须派法定代表人持法定代表人证明资料及本人身份证原件或其授权委托代理人持授权委托书（授权委托书须由法定代表人亲笔签名）及本人身份证原件、《投标承诺函》原件、投标文件和资格后审原件准时参加。省外企业的投标人必须派法定代表人持法定代表人证明资料及本人身份证原件、《投标承诺函》原件、投标文件和资格后审原件准时参加开标仪式。5.2资格后审资料格式详见本招标文件第十章。5.3 投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：5.2.1逾期送达的或者未送达指定地点的；5.2.2未按招标文件要求密封的。5.4开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开、评标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）介绍到会招标人领导、行政监管领导、纪检领导，宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员名单；（4）核验各投标人代表的合法身份（法定代表人身份证明资料及本人身份证原件或授权委托书原件及被授权人的身份证原件和投标承诺函原件）；（5）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（6）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期、建造师及其他内容，并记录在案；（8）投标人法定代表人（或法人授权代理人）、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（9）开标结束。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；（5）法律法规规定的其它情形。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。评标顺序为：资格后审（见附表）、投标文件技术标评审、投标文件（商务部分和投标函部分）评审。6.4投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：（1）无单位盖章并无法定代表人或委托代理人签字的；（2）投标人未按5.1条要求参加开标会的；（3）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，或超过规定招标控制价的；（5）投标人名称与资格后审不一致的；（6）未按招标文件要求提交投标保证金的；（7）法律法规及长建发[2011]165号文件中规定的其他废标情况。（8）投标报价中安全文明费低于《湖南省建设工程工程量清单计价办法》规定的相应费率标准的。7.合同授予7.1定标方式7.1.1由评标委员会提交书面评标报告并推荐三名中标候选人，同时标明排列顺序。招标人应当在评标委员会推荐的中标候选人中依法确定中标人。7.1.2招标人应当自收到评标报告和推荐中标候选人名单之日起，在湖南省招标投标监管网、长沙公共资源交易监管网上对推荐的中标候选人进行公示，公示期为十天。招标人应当在公示期满后确定中标人。评标和定标应当在开标后三十日内完成，不能按期完成的，招标人应当通知所有投标人延长期限。投标人拒绝延长的，有权收回投标保证金，并退出候选人资格。7.1.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。7.2中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。“中标通知书”是合同文件的组成部分，中标人在收到通知书后24小时内，应予以书面确认。7.3履约担保7.3.1 中标人应在中标通知书发出之日起，并在签订合同前，中标人应采用履约保证金进行施工承包合同的担保，履约担保金额：中标金额的5%，履约保证金由承包人在中标后签订合同前一次性付至招标人指定帐户。7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.4.3根据本章第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了上一个中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。8.2不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10.需要补充的其他内容10.1中标通知书发出之前，由中标人按规定向长沙公共资源交易中心支付交易服务费。10.2需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。第三章评标办法（以长住建发[2011]165号原文为准）一、相关说明1、按照长住建发[2011]165号《长沙市工程建设项目施工招标评标办法》中的“综合评分法（Ⅰ）”执行。2、评标办法权数取值见下表：权数取值表序号项　　 目权　　　数具体权数取值综合评估法（Ⅰ）1技术标（K1） 合格性2信誉（K2）0.20-0.300.253投标报价（K3）0.70-0.800.753、关于“信誉”评审计分的相关说明：（1）对“类似项目经历”评分时，类似工程为单项合同金额不少于1000万元的智能化系统，有效期为本项目投标截止日前36个月，按工程竣工验收证明资料上建设单位签字的时间计算，以投标人基本信息库中企业业绩作为依据。（2）根据湘建建【2006】401号文规定，所有责任单位的不良行为记录有效覆盖期为半年，所有责任个人不良行为记录有效覆盖期为二年。省外企业须提供企业所在地省级建设行政主管部门在本招标项目公告发布后出具的企业及其拟任项目负责人有效期限内的不良行为记录证明文件的原件及相关行政处罚决定书、文件或网上下载资料的复印件。当投标人提供的证明文件与经查实的事实有出入时，以经查实的事实为依据，如证明文件相对经查实的事实对投标人有利时，应当按照弄虚作假处理并认定其为不合格投标人。（3）根据本招标项目的性质和规模，《信誉评审计分表》序号2中“工程获奖情况”：本项目对全国金杯示范工程、省创建安全质量标准化示范工地、AAA级安全文明标准化诚信工地、全国建筑工程装饰奖的获奖奖项不予加分。所获奖项的专业应为智能化系统或弱电系统工程，所获奖项的专业须与本招标项目专业相符合，否则奖项不加分。(4) 抢险救灾优秀企业以投标人基本信息库中抢险救灾记录信息为依据。4、本招标项目将低于招标控制价8%（仅指投标总价）作为启动成本评审工作的警戒线。对低于招标控制价8%的投标报价，评标委员会应按长住建发[2011]165号文件对其进行重点评审。5、本项目投标报价评审计分采用长住建发【2011】165号文中的附表5（1）进行评分，投标报价分只计算总报价得分，投标总报价基准分为100分，权数取值按K3。6、类似业绩和奖项加分：投标人未按长发改【2012】816号文录入投标人基本信息库的、未在投标文件中附其复印件或影印件的，均不予加分。7、根据长发改〔2013〕197号文精神，本项目投标人资格审查和投标文件评审一律以长沙市投标人基本信息库公布信息作为依据，投标人应当及时按《关于进一步加强长沙市投标人基本信息库入库工作的通知》（长发改〔2012〕816号）文件规定办理完成长沙市投标人基本信息库入库工作；库内无相关信息的，将被评审为不合格或计零分处理，具体入库程序请登录长沙公共资源交易监管网。二、有关文件关于印发《长沙市工程建设项目施工招标评标办法》的通知各有关单位：为规范工程建设项目施工招标评标活动，保证评标活动公平、公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《湖南省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、《工程建设项目施工招标投标办法》、市政府办公厅《关于规范政府投资项目招标投标行为的实施意见（试行）》等法律、法规、规章、文件，结合本市实际、制定了《长沙市工程建设项目施工招标评标办法》，现印发给你们，自二O一一年八月一日起执行。原长沙市建设委员会长建发〔2005〕287号文《长沙市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标办法》和长沙市建设委员会长建发〔2006〕66号文《关于修改〈长沙市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标办法〉的通知》同时废止。附：《长沙市工程建设项目施工评标办法》 长沙市住房和城乡建设委员会长沙市交通运输局 长沙市水务局 二〇一一年六月二十日 长沙市工程建设项目施工招标评标办法第一章总则第一条 为规范工程建设项目施工招标评标活动，保证评标活动的公平、公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《湖南省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、《工程建设项目施工招标投标办法》、市政府办公厅《关于规范政府投资项目招标投标行为的实施意见（试行）》等法律、法规、规章、文件，制定本办法。第二条 在本市行政区域内，市、区相关行政监管部门监管的政府投资工程建设项目施工招标的评标活动适用本规定。第三条评标办法是指对投标文件等进行评审和比较、确定投标人的排名顺序、推荐中标候选人的标准和方法。评标是指评标委员会依据招标文件等载明的评标办法对投标文件等进行评审和比较、确定投标人的排名顺序、推荐中标候选人的过程。本规定所称的评标活动是指包括确定评标办法、组建评标委员会、评标等全部活动的统称。第四条 评标活动在严格保密的情况下进行，评标活动及其当事人应当接受相关行业主管部门依法实施的监督。所有评委、监管人员、交易中心工作人员均应保守秘密，不得透露任何评标细节。任何单位和个人不得非法干预或影响评标过程和结果。第二章评标办法分类和采用第五条 评标办法的分类和采用范围及具体内容（包括技术标、投标函和商务标评审、综合得分计算、投标人排序、推荐中标候选人等）按照本规定附表1执行。招标人应当根据招标项目的具体情况按照附表1的规定确定评标办法。选择确定综合评估法的，招标人还应当选用投标报价评审计分方法（｛附表5（1）—（3））｝和权数取值（附表6）；应当按规定设置启动成本评审工作的警戒线。上述评标办法相关内容应在招标文件中载明。第六条 投标文件由技术部分、商务部分及投标函部分构成。技术部分为技术标，其内容为招标文件要求投标文件提供的施工组织设计部分；商务部分为商务标，其内容为招标文件要求投标文件提供的投标报价部分；投标函部分为招标文件要求投标文件提供的技术标和商务标以外的其它部分。招标人应当按照本规定及招标项目已确定的评标办法的具体要求，在招标文件中对投标文件的构成、内容及相关要求作出明确规定。第七条 招标控制价、投标报价应采用工程量清单计价形式。招标控制价是招标人根据国家、省级行业主管部门颁发的有关计价依据和办法，按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的最高工程造价。招标人应当设招标控制价。招标控制价应按规定报相应行业造价站和招标投标监管机构备案。第八条 采用综合评估法（Ⅱ）的，其技术标应当实行暗标，并遵守下列规定：（一）统一使用技术标的专用封面、封底、装订、规定的纸张和内层密封袋等；技术标的表格外文字采用3号仿宋字体，表格内文字采用5号仿宋字体，CAD绘图按制图规范，不设图签；技术标页码号采用5号仿宋字体，统一编在该页正中下方；（二）投标人只能在技术标封底规定之处（密封线内）填写投标人名称并加盖法人公章、法定代表人签名（或盖章），且必须按密封线将其封贴严实；（三）不得在技术标内出现投标人名称，不得在技术标内出现任何可能导致判断出投标人名称的内容。采用综合评估法（Ⅱ）的，招标人应当在招标文件中按照本规定对技术标的格式、装订、密封、禁止内容等作出详细规定。未按照招标文件规定提供的技术标，由评标委员会集体评议后对其酌情扣分，但在技术标内出现投标人名称或者出现任何可能导致判断出投标人名称内容的技术标计零分。技术标封底应当在其他评审结束之后综合得分计算之前打开。第三章评标委员会组建第九条 招标人应当依法组建评标委员会，评标委员会一般由5—9人的单数组成并应当满足招标项目的评标要求。采用综合评估法（Ⅰ）的，评标委员会成员为5人以上（含5人）单数，编制技术标的，工程技术类评标专家不少于50%；采用综合评估法（Ⅱ）的，评标委员会成员为7人以上（含7人）单数，其中工程技术类评标专家不少于50%；采用经评审的最低投标价法的，评标委员会成员为7人以上（含7人）单数，其中工程经济类评标专家不少于50%。第十条 评标委员会主任委员为评标委员会负责人，主任委员由评委推举产生，评标由评标委员会主任委员主持。第十一条 评标过程中，评标委员会对评委提交讨论的问题，应当按照以下原则及时处理：（一）属于招标文件明确规定的问题，按照招标文件执行，但违背法律、法规、规章和政策的除外；（二）属于对法律、法规、规章和政策的理解不一致或不熟悉的问题，应当提请行业主管部门或其工程招标投标监管机构作出解释；属于对招标文件存在不同理解的问题，应当提请招标人作出解释；（三）属于投标文件中存在重大偏差的问题，且属于法律法规、招标文件明确规定的废标情形，应当作废标处理；属于投标文件中存在细微偏差的问题，应当书面要求投标人作出澄清、说明和补正；属于投标报价中存在算术错误的问题，应当修正结果并书面要求投标人确认；（四）对上述情形以外的问题，由评标委员会集体讨论决定；意见不一致时，评标委员会按照少数服从多数原则进行表决并记录在案。 第四章评标准备与初步评审第十二条 评标准备工作包括评标委员会成员签到、评标委员会分工、熟悉文件资料等。在评标准备中，评标委员会成员应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：（一）招标的目标；（二）招标项目的范围；（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；（四）招标文件中规定的评标办法和在评标中应当考虑的相关因素。第十三条 初步评审的程序：（一）根据招标文件逐项审查投标文件，进行形式评审、资格评审、响应性评审等，判断投标是否为废标（或不合格投标人）；（二）检查投标报价是否存在算术错误，对投标报价中存在的算术错误进行修正，书面要求其投标人书面确认修正结果；（三）检查投标人最终投标价的组成情况；（四）书面要求投标人对投标文件中的内容作必要的澄清、说明或者补正，书面要求投标文件中存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正；（五）确定不合格投标人和进入详细评审比较阶段的投标人名单。第十四条 形式评审是评标委员会根据法律、法规、规章及招标文件规定，对投标文件的形式进行检查和评价。有下述情况之一的，评标委员会应当认定其为不合格投标人：（一）投标文件无企业法人公章的，无企业法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字或盖章的；（二）投标文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；（三）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的；在一份投标文件中对招标项目有两个或多个投标报价，且未在投标文件中声明哪一个有效的（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）； （四）联合体投标未附有效的联合体各方共同投标协议的；（五）其它不符合法律法规和招标文件相关形式规定的。第十五条资格评审是评标委员会根据法律、法规、规章及招标文件和资格审查文件等规定，对投标文件的证明文件、资格文件、投标担保等进行检查和评价。有下述情况之一的，评标委员会应当认定其为不合格投标人：（一）评标委员会发现投标人以他人的名义投标的；串通投标的；以行贿手段谋取中标或者不如实提供有关情况、文件、证明等资料及以其他弄虚作假方式投标的；（二）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；（三）没有按照招标文件的规定提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵的；投标人不能提供合法的、真实的材料证明其投标文件的真实性或证明其为合格投标人的；（四）投标人资格条件不符合国家有关规定，不符合招标文件和资格审查文件要求的；（五）其它不符合法律法规资格规定的。对串通投标行为的认定和处理，按法律、法规和规章规定执行。第十六条 响应性评审是评标委员会审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。有下述情况之一的，评标委员会应当认定其为不合格投标人：（一）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的；（二）投标报价超过招标文件规定的招标控制价的；（三）投标报价措施项目清单中的安全文明施工措施费低于规定标准（交通、水利建设项目不评审），规费和税金没有按照国家和省有关规定计价的；（四）投标报价中最终体现的人工工资单价低于湖南省住房和城乡建设厅发布的最低人工工资单价的（交通、水利建设项目不评审）；（五）投标文件载明的工期超过招标文件规定且无正当理由说明的；（六）投标文件载明的质量标准低于招标文件规定的，投标文件载明的检验标准和方法不符合招标文件规定的，投标文件载明的保修承诺不符合招标文件要求的；（七）施工项目部关键岗位人员没有按规定配备的；（八）其他未能实质响应招标文件提出的实质性要求和条件的。第十七条 采用综合评估法（Ⅰ）的，评标委员会应当根据本规定（附表2），对投标人的技术标进行评审。技术标评审不合格的投标人，视为不合格投标人。第十八条投标文件实质响应招标文件提出的实质性要求和条件，但投标报价存在算术错误，评标委员会应当按照下述原则修正：投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。评标委员会对算术错误的修正应当向投标人作书面澄清。投标人对修正结果应当书面确认。投标人对修正结果有不同意见或未作书面确认的，评标委员会应当重新复核修正结果。再次按上述程序分别进行确认、复核。投标人2次对修正结果有不同意见或未作书面确认，但评标委员会认为确认修正无误，应当对该投标文件作不合格处理。第十九条在初步评审和详细评审中，评标委员会应当就投标文件中存在不明确或细微偏差的内容，要求投标人予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应在评标结束前以书面方式提交，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清、说明或者补正的书面材料应当由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。技术标实行暗标的，对技术标不予澄清、说明或者补正。第二十条 评标委员会完成初步评审所有内容后，应当作出初步评审结论，分别确定不合格投标人和进入详细评审阶段的投标人。第五章 详细评审及推荐中标候选人第二十一条 详细评审应当按照以下程序进行：（一）采用经评审的最低投标价法的：1．按照招标文件规定的价格折算方法，以及算术错误修正结果，对投标报价进行价格折算，计算出评标价；2．判断投标报价是否低于投标人企业成本，不低于其成本的为有效投标报价；当投标报价过低，有可能低于其企业成本的，评标委员会应对投标人进行询价；对评标委员会的质询，投标人应当进行说明并提供相应证明材料，但书面说明和提供的相关材料不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。出现下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标人拒绝说明理由的；（2）不能合理说明理由；（3）未提供相应证明材料；（4）所提供的证明材料不能说明其理由；（5）说明理由成立但不作出承诺；（6）未按建设工程工程量清单计价规范规定的格式编制；（7）投标总报价高于招标控制价的；（8）未按招标文件提供的分部分项工程量清单逐项报价，修改工程量清单的，减少工程量的；（9）安全防护、文明施工措施增加费，规费（工程排污费、职工教育经费、基本养老保险费、职工失业保险费、职工医疗保险费、工伤保险费、危险作业意外伤害保险、住房公积金、工会经费），税金未按规定标准计取或未计取，暂估价、暂列金额未按招标文件指定金额报价；（10）人工工日、主要材料、主要机械台班消耗量明显偏低，不能保证工程需要的；（11）人工工资单价低于造价管理部门发布的最低标准的，主要材料价格、主要机械台班单价明显低于市场实际价格的；（12）措施项目费，投标人在技术标书中提出的施工组织设计或保证施工方案实施必然发生措施费用，而投标报价未计算措施项目费的。（13）投标人以周转性材料已摊销完毕为由降低周转性材料的消耗量标准，以机械闲置或机械已折旧完毕为由施工机械台班单价的报价低于实际市场价的；（14）投标人以库存材料、构件、成品、半成品、设备、元器件、器材为由降低工程造价的；（15）经评标委员会询价、论证，认定该投标人的报价低于其企业成本的。（16）依法应当否决投标的其它情形。3．对有效投标报价从低至高依次进行评审，直至确定出3个有效投标报价或3个中标候选人；4．澄清、说明或补正；5．对有效投标报价从低至高排序并据此确定投标人的排序。（二）采用综合评估法（Ⅰ）的：1．对信誉（附表4）评审计分；2．对投标报价（附表5）评审计分，并判断投标报价是否低于成本；3．澄清、说明或补正；4．计算各投标人的综合得分（附表6、附表7）；5．按综合得分从高至低确定投标人的排序。（三）采用综合评估法（Ⅱ）的：1．对技术标（附表3）评审计分；2．对信誉（附表4）评审计分；3．对投标报价（附表5）评审计分，并判断投标报价是否低于成本；4．澄清、说明或补正；5．打开技术标封底确定各投标人技术标得分；6．计算各投标人的综合得分（附表6、附表7）；7．按综合得分从高至低确定投标人的排序。第二十二条 一般将低于招标控制价8%或投标人有效报价的投标报价算术平均值5%作为启动成本评审工作的警戒线。对低于招标控制价8%或投标人有效报价的投标报价算术平均值5%的投标报价，除招标文件另有规定外，评标委员会应对其进行重点评审：（一）评标委员会认为投标报价低于其企业成本的，应作废标处理（评标委员会应当提供书面理由）；（二）评标委员会认为投标报价有可能低于其企业成本的，应对其投标人进行询价，要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料；投标人拒绝提交说明和证明材料的，应当直接作出其投标报价低于其企业成本的评审结论。第二十三条评标委员会应当根据详细评审的结果对投标人进行排序，2个及以上投标人综合得分相同时，按照其投标报价由低至高的顺序进行排序。由评标委员会推荐中标候选人的，评标委员会应当按照投标人排序推荐1—3个中标候选人。第二十四条 评标委员会完成所有评标工作后，应当向招标人提交书面评标报告，招标人应当将评标报告按规定报送相关行政主管部门备案。评标报告应当包括以下内容：（一）基本情况和数据表；（二）评标委员会成员名单；（三）开标记录；（四）符合要求的投标一览表；（五）废标情况说明；（六）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；（七）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；（八）经评审的投标人排序；（九）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；（十）澄清、说明或补正事项纪要。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评标委员会其他人员应当对此作出书面说明并记录在案。第六章 其他第二十五条 本规定适用范围以外依法必须招标的建设工程施工招标的评标办法，可以参照本规定执行。建设工程监理招标评标办法，按《湖南省建设工程监理招标投标管理办法》（湘建建【2008】159号）执行。第二十六条 本办法由长沙市住房和城乡建设委员会会同有关行业主管部门负责解释。 附表1：评标办法分类表 采用范围技术标类型和评审投标函和商务标评审综合得分计算投标人排序中标候选人类型评审方法评审内容、标准评审方法信誉评审内容、标准投标报价评审内容、标准经评审的最低投标价法具有通用技术的一般性工程不做技术标评标委员会集体评议 对合格投标人的投标报价从低至高依次评审并判断投标报价是否低于成本 将有效投标报价（不低于投标人企业成本）由低至高进行排序推荐1—3个中标候选人并予排序综合评估法（Ⅰ） 所有工程明标（如编制）评标委员会成员分别自主作合格性评审评审内容、标准见附表2评标委员会集体评议评审内容、标准见附表4评审内容、标准见附表5各单项得分的权数取定见附表6，综合计算见附表7按综合得分高至低进行排序推荐1—3个中标候选人并予排序综合评估法（Ⅱ）工程复杂、技术难度大和专业性较强的工程，经招标人申请，按程序报批暗标评标委员会成员分别自主作计分评审评审内容、标准见附表3评标委员会集体评议评审内容、标准见附表4评审内容、标准见附表5各单项得分的权数取定见附表6，综合计算见附表7按综合得分由高至低进行排序推荐1—3个中标候选人并予排序备注：招标人应当根据所采用评标办法的具体内容和要求，在招标文件中对投标文件的编制作出具体规定。采用综合评估法（Ⅰ）的项目，一级及以上企业承包范围的项目，应编制技术标；二级企业承包范围的项目，招标人在招标文件中明确是否编制技术标；三级企业承包范围的项目，不编制技术标。 附表2：技术标评审表序号项　　　 目评审标准评审结果1施工方案与技术措施合 格 不合格2质量管理体系与措施合 格 不合格3安全管理体系与措施合 格 不合格4环保管理体系与措施合 格 不合格 5 工程进度计划与措施合 格 不合格 6资源配备计划合 格 不合格 7施工设备合 格 不合格8评审结论 备注：1、评标委员会对技术标书独立进行评审；2、序号中有缺项的，该项为不合格；3、序号6、7为一般项，其余为保证项，保证项一项不合格或一般项两项不合格的，技术标为不合格；4、三分之二的评标专家认定合格的技术标为合格；5、技术标评审不合格的投标人，视为不合格投标人。附表3：技术标评审计分表序号项 目评　 审标　 准评审计分1内容完整性和编制水平完整、水平高5 欠完整、水平一般3-42施工方案与技术措施先进、可靠30 可行25-28欠合理21-233质量管理体系与措施完善、可靠15 欠完善、欠合理10-134安全管理体系与措施完善、可靠15 欠完善、欠合理10-135环境保护管理体系与措施完善、可靠10 欠完善、欠合理6-86工程进度计划与保证措施计划合理、措施可行15 欠合理10-137资源配备计划合　理10 欠 合 理6-88合 计 备注：1、实行暗标时技术标内出现投标人名称或者出现任何能引起判断出投标人名称的内容的，技术标计零分。2、技术标中应当具备的项目缺项的，该项目计零分。3、有下列情况之一者，该评标委员会成员的所有单项评审计分为无效分：（1）单项评审计分高出规定最高分或低于规定最低分的；（2）同一项目有2个或2个以上评审计分的。4、格式在内容完整性和编制水平中评审计分，每出现一类格式错误扣1分，最多扣5分。 附表4：信誉评审计分表 序号项目评　 审 标　 准评审计分1类似项目经历企业每项省内工程加3分，每项省外工程加2分，最多加两项工程；拟任项目负责人每项工程加3分，最多加一项工程2工程获奖情况企业、拟任项目负责人每项省优质工程或省安全质量标准化示范工程1企业、拟任项目负责人每项AAA级安全文明标准化诚信工地或全国建筑工程装饰奖或全国金杯示范工程或芙蓉奖工程等3企业、拟任项目负责人每项鲁班奖53企业信用加分投标人建筑施工企业信用等级为AAA的6投标人建筑施工企业信用等级为AA的44抢险救灾优秀企业由市级相关行政主管部门认定的每次1受到市政府或省级相关行政主管部门表彰的每次1.5受到省政府或国家部委表彰的每次2受到国务院表彰的每次35企业通过安全认证省级优秀6合格4市级优秀3合格26不良行为记录情况拟任项目负责人没有不良行为记录25每发生一次一般不良行为记录扣3分每发生一次严重不良行为记录扣5分投标人没有不良行为记录75每发生一次一般不良行为记录扣２分每发生一次严重不良行为记录扣４分7合 计 备注：（一）加分和扣分的有效期，以提交投标文件截止时间为准。有效期限按下列规定执行：1、企业通过安全认证以证书注明的有效期为准；2、企业及其拟任项目负责人所承担工程获奖加分，鲁班奖以提交投标文件截止时间前2个年度为准，其他奖项以上年度情况为准，凡上年度上述奖项尚未正式发文宣布的，以再上1个年度情况为准，发布表彰文件的按文件发布时间计算，没有发布表彰文件的按证书注明时间计算；3、企业信用等级加分以开标之日最近一次的长沙市住房和城乡建设委员会建筑施工企业信用信息为依据。4、“抢险救灾优秀企业”加分以表彰或认定文件从发文之日至开标之日12个月内有效。5、企业不良行为记录扣分有效期为6个月，拟任项目负责人不良行为记录扣分有效期为24个月，按不良行为记录的相关规定计算；6、企业及其拟任项目负责人类似项目经历加分有效期为36个月，按工程竣工验收文件中建设单位签字的时间计算。（二）所称“类似项目”（含类似以上工程），房屋建筑工程指结构、规模、面积、层次、跨度、工程地点等相近；道路、公路工程指道路等级、路面类型、工程地点等相近；桥梁工程指结构类型、桥跨、工程地点等相近；水利工程是指水库、堤防、泵站、水闸等水利项目分类分型、标准、等级相同相近，或标准、等级不同但造价相近；其它市政工程指专业、规模、工程地点等相近；工程地点统一按本省行政区域内与本省行政区域外分类。（三）“抢险救灾优秀企业”加分以国家、湖南省、长沙市政府或国家、湖南省、长沙市相关行政主管部门的表彰或认定文件为依据，该项加分累计不超过3分。同一抢险救灾事件受到各级表彰的按最高表彰实行加分。加分限于财政投资或财政投资占主导地位的项目，非财政投资或财政投资不占主导地位的项目如果设此奖项，应在招标文件中明确。（四）如果招标项目的工程类型与获奖工程的工程类型不一致，则该获奖工程不能加分（如房建获奖工程不能加到市政工程、交通工程或水利工程，反之亦然）；招标项目的工程规模及面积没有达到相应奖项所要求的规模及面积时，该奖项不能加分；其中外省（市）的奖项以本省相应奖项的规模及面积要求为准，AAA级安全文明标准化诚信工地、全国建筑工程装饰奖、全国金杯示范工程以芙蓉奖的规模及面积要求为准；外省（市）由省级建设行政主管部门或省级建筑业协会评定的综合工程质量奖项按省优质工程奖加分，投标人如能提供每年该奖项工程数量控制在50项以内的有效证明文件，则该获奖工程按芙蓉奖加分；同一工程获多项奖项、或企业同时通过省、市安全认证计分，只能按最高奖项（级）加（计）分，不得重复加（计）分。企业获鲁班奖、AAA级安全文明标准化诚信工地、全国建筑工程装饰奖、全国金杯示范工程累计加分不超过3项，芙蓉奖、省优质工程、省安全质量标准化示范工程等累计加分不超过7项。拟任项目负责人获上述奖项加分的工程项目合计不得超过1项。（五）不良行为记录包括工程质量、安全生产、市场行为等方面的情况。省住房和城乡建设厅发布的《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》是确认本省行政区域内不良行为记录的依据；本省行政区域外的县级及以上建设行政主管部门（包括其建设工程质量和安全生产监督机构）或安全生产监督管理部门作出的行政处罚决定，以及通过网上公布或文件录入违法违规或不良行为提示系统、发布违法违规或不良行为记录等形式，均为确认本省行政区域外不良行为记录的依据，当相关部门或机构没有同时确定其程度为一般或是严重时应当按照严重不良行为记录扣分；本省行政区域外的同一不良行为记录的有效期限应当按照以下顺序计算：行政处罚决定书下达的时间——文件发布的时间——网上公布的时间；有权部门公布的拖欠克扣农民工工资行为为确定严重不良行为记录的依据。省外企业应当在投标文件中如实反映和提供企业及其拟任项目负责人有效期限内的不良行为记录，并附企业注册所在地省级建设行政主管部门的证明文件原件以及相关行政处罚决定书、文件或网上下载资料的复印件。当投标人未按招标文件要求提供相应的情况、证明、文件等资料，其拟任的项目负责人、投标人的不良行为记录情况单个子项得分分别为10、50分；当投标人提供的证明文件与经查实的事实不相符合，且对投标人有利时，应当按照弄虚作假处理并认定其为不合格投标人。（六）以联合体形式投标的，信誉评审计分以联合体牵头人的为准，但不良行为记录扣分以联合体各方的不良行为记录为准。（七）交通、水利项目信誉评审具体内容在招标文件中明确。（根据长发改〔2013〕197号文精神，本项目投标人资格审查和投标文件评审一律以长沙市投标人基本信息库公布信息作为依据，投标人应当及时按《关于进一步加强长沙市投标人基本信息库入库工作的通知》（长发改〔2012〕816号）文件规定办理完成长沙市投标人基本信息库入库工作；库内无相关信息的，将被评审为不合格或计零分处理，具体入库程序请登录长沙公共资源交易监管网。） 附表5（1）：投标报价评审计分表序号项　　　 目评分标准备　　　 注1最终投标价＞基准价从0开始每升1%减2分，即100-2*100XX为最终投标价升、降率百分点数的绝对值，即2最终投标价=基准价100分3最终投标价＜基准价从0开始每降1%加1分，即100＋100X备注：1、投标报价评分的组成：基准分100分。投标总报价基准分80分；主要工程量清单综合单价基准分10分，每项的基准分按所取的项目个数平均分配；主要材料基准分6分，每项的基准分按所取的项目个数平均分配；措施项目清单总报价基准分4分。2、除经初步评审为不合格投标人（包括投标报价文件无效）的和被认定为最终投标报价低于其企业成本的外，其他的最终投标报价均应按规定进入最终投标价的算术平均。3、符合招标控制价≥最终投标价≥0.9×最终投标价的算术平均值的最终投标价进入基准价计算。4、基准价公式：　　i=1…i…n; Ai为进入基准价计算的最终投标价; N为进入基准价计算的最终投标价的个数。5、投标报价加分最多加3分，投标总报价最高得分为103分。6、最终投标价以人民币万元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第3位采取4舍5入。7、单项评分项目组成：主要工程量清单综合单价报价取5项，主要材料报价取3项，（有招标控制价的原则上按造价大小分别从公布的招标控制价中主要工程量清单综合单价和主要材料取前5项和3项，并在公示招标控制价时注明该5项工程量清单和3项材料，无招标控制价的在招标文件中确定）另加措施项目清单总报价作为单项评分项目。公布的主要工程量清单综合单价、主要材料价格和措施项目费作为招标控制价，投标人不得超过，否则视为报价无效。8、单项评分计分规则与投标总报价评分规则相同，每一单项评分最低得分为零分。9、交通、水利项目只对总报价进行计分评审。 附表5（2）：投标报价评审计分表序号项　　　 目评分标准备　　　 注1最终投标价＞基准价从0开始每升1%减2分，即100-2*100XX为最终投标价升、降率百分点数的绝对值，即 2最终投标价=基准价100分3最终投标价＜基准价从0开始每降1%减1分，即100-100X备注：1、投标报价评分的组成：基准分100分。投标总报价基准分80分；主要工程量清单综合单价基准分10分，每项的基准分按所取的项目个数平均分配；主要材料基准分6分，每项的基准分按所取的项目个数平均分配；措施项目清单总报价基准分4分。2、除经初步评审为不合格投标人（包括投标报价文件无效）的和被认定为最终投标报价低于其企业成本的外，其他的最终投标报价均应按规定进入最终投标价的算术平均。3、符合招标控制价≥最终投标价≥0.9×最终投标价的算术平均值的最终投标价进入基准价计算。4、基准价公式：i=1…i…n; Ai为进入基准价计算的最终投标价; N为进入基准价计算的最终投标价的个数；β为下浮点数，下浮点数为0.5%、1％、1.5％、2％、2.5%、3%，由招标人在开标现场随机抽取确定。5、最终投标价以人民币万元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第3位采取4舍5入。6、单项评分项目组成：主要工程量清单综合单价报价取5项，主要材料报价取3项，（有招标控制价的原则上按造价大小分别从公布的招标控制价中主要工程量清单综合单价和主要材料取前5项和3项，并在公示招标控制价时注明该5项工程量清单和3项材料，无招标控制价的在招标文件中确定）另加措施项目清单总报价作为单项评分项目。公布的主要工程量清单综合单价、主要材料价格和措施项目费作为招标控制价，投标人不得超过，否则视为报价无效。7、单项评分计分规则与投标总报价评分规则相同，每一单项评分最低得分为零分。8、交通、水利项目只对总报价进行计分评审。 附表5（3）：投标报价评审计分表序号项　　　 目评分标准备　　　 注1最终投标价＞基准价100—100X1—300X2实行累进制扣分，超过经评审的最低投标价部分和基准价部分的升率百分点数分别为X1、X22经评审的最低投标价＜最终投标价≤基准价从0开始每升1%减1分，即100—100 X1[X（X1、X2）为最终投标价升、降率百分点数的绝对值，即 最终投标价—经评审的最低投标报价]/经评审的最低投标报价　　　　　×100%3最终投标价=经评审的最低投标价100分4最终投标价＜经评审的最低投标价0分备注：1、投标报价评分的组成：基准分100分。投标总报价基准分80分；主要工程量清单综合单价基准分10分，每项的基准分按所取的项目个数平均分配；主要材料基准分6分，每项的基准分按所取的项目个数平均分配；措施项目清单总报价基准分4分。2、除经初步评审为不合格投标人（包括投标报价文件无效）的和被认定为最终投标报价低于其企业成本的外，其他的最终投标报价均应按规定进入最终投标价的算术平均。3、符合招标控制价≥最终投标价≥0.9×最终投标价的算术平均值的最终投标价进入基准价计算。4、基准价公式：i=1…i…n; Ai为进入基准价计算的最终投标价; N为进入基准价计算的最终投标价的个数。5、最终投标价以人民币万元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第3位采取4舍5入。6、单项评分项目组成：主要工程量清单综合单价报价取5项，主要材料报价取3项，（有招标控制价的原则上按造价大小分别从公布的招标控制价中主要工程量清单综合单价和主要材料取前5项和3项，并在公示招标控制价时注明该5项工程量清单和3项材料，无招标控制价的在招标文件中确定）另加措施项目清单总报价作为单项评分项目。公布的主要工程量清单综合单价、主要材料价格和措施项目费作为招标控制价，投标人不得超过，否则视为报价无效。7、单项评分计分规则与投标总报价评分规则相同，每一单项评分最低得分为零分。8、交通、水利项目只对总报价进行计分评审。 附表6：权数取值表序号项　　 目权　　　数具体权数取值综合评估法（Ⅰ）综合评估法（Ⅱ）1技术标（K1） 0.15-0.25 2信誉（K2）0.20-0.300.20-0.30 3投标报价（K3）0.70-0.800.45-0.65 备注：招标人应当在招标文件中明确各评标因素的具体权数取值。 附表7：综合得分计算表投标人（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）　　　 总分（　　　　 ）评委编号单　 项　 评　 分技术标信誉投标报价1 2 3 4 5 单项得分Pi 权数Ki Ki Pi 备注：1、综合得分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第3位小数4舍5入。2、采用综合评估法（Ⅱ）的技术标得分为对评标委员会成员个人评审计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。3、采用综合评估法（Ⅰ）的，投标人综合得分为信誉和投标报价的单项得分乘以相应的权数取值（附表6）之和。4、采用综合评估法（Ⅱ）的，投标人综合得分为技术标、信誉、投标报价的单项得分乘以相应的权数取值（附表6）之和。注：与原文有误之处以原文为准 附：施工项目资格后审检查一览表序号投标人名称企 业项目负责人技术负责人施工项目部其他关键岗位人员关键岗位人员和授权委托代理人社保资料施工项目部关键岗位人员无在建工程及无在建工程承诺长沙市外企业入长施工登记证；省外企业施工项目部关键岗位人员无在建项目证明、关键岗位人员证书真实性证明结论营业执照资质证书安全生产许可证开户许可证注册建造师证B类安全考核合格证职称证类似工程经验施工员岗位证安全员C证质量员岗位证123说明1、投标人未按长发改【2012】816号文件录入投标人基本信息库，属于资格后审内容的，其资格后审不合格；2、施工项目部其他关键岗位人员的配备标准按湘建建[2010]109号文件执行；3、表中所述内容有一项不合格的，其资格后审不合格，为不合格投标人，不得进入下一轮评审；4、结论分为“合格”和“不合格”两种。 第四章合同条款及格式HNJS—2008合同编号：湖南省建设工程施工合同工程名称： 工程地点： 发 包 人： 承 包 人： 湖南省建设厅 第一部分 协议书发包人（全称）：长沙中电软件园有限公司承包人（全称）： 为实施长沙中电软件园数字园区智能化基础平台建设项目，发包人已接受承包人对本项目的中标。依据有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方共同协商达成如下协议。1、工程概况工程名称：长沙中电软件园数字园区智能化基础平台建设项目 工程地点：工程内容：。工程立项批准文号： 资金来源： 自筹 2、工程承包范围承包范围： 。3、合同工期开工日期：2013年 月 日，以监理人发出的开工通知载明的开工日期为准。竣工日期：年 月 日，合同工期：月。4、工程质量标准工程质量等级：合 格 5、合同价款5.1根据承包人投标报价，双方确定工程中标价为人民币：元整（￥ 元），其中安全防护、文明施工措施费为人民币：元整（￥元），此中标价为暂定合同总价。5.2工程承包总价：本工程采用工程量清单计价，承包总价以审计部门终审后的结算造价为准。5.3合同价款包括的内容和综合单价详见承包人的投标报价书。6、合同文件组成合同的文件及合同文件的优先顺序与本合同文件中合同专用条款的规定一致。合同专用条款没有约定的,则与合同通用条款的规定一致。7、发包人承诺 7.1发包人向承包人承诺在确保工程验收标准实现的前提下按照合同约定的方式和期限支付合同价款和其他应当支付的款项，履行本合同的全部义务。7.2发包人委托的监理人：发包人指派的现场代表：8、承包人承诺8.1承包人向发包人承诺按照合同约定按期、保质完成施工任务，缺陷责任期内的缺陷修复，质量保修期内的保修。履行本合同的全部义务。 8.2承包人派驻本工程的项目负责人： 、项目负责人资质等级，项目负责人到职时间： 2013年月 。9、合同订立本合同订立时间：2013年 月日本合同订立地点：长沙市高新区尖山路39号本合同正本两份，发包人和承包人各执一份；副本十二份，发包人八份，承包人一份，监理人一份，合同备案机关一份，其他一份。合同正本和副本具有同等效力。本合同自双方签字盖章生效，保修期满和工程款全部支付完毕后终止。 （本页无正文）发包人：（公章）： 承包人：（公章）：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：通讯地址及收件人： 通讯地址及收件人：邮政编码： 邮政编码：联系电话： 联系电话：传真： 传真：电子邮箱： 电子邮箱：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号： 第二部分合同通用条款通 用 条 款（略）采用“《湖南省建设工程施工合同》（HNJS—2008）”范本通用条款，本文件省略。 第三部分合同专用条款（说明：合同专用条款是对合同通用条款有关条款的补充、删改或具体化，投标人应对照合同通用条款同一编号的条和款一起阅读和理解。如果专用条款与通用条款有不一致之处，以专用条件为准。）1 一般约定1.1 词语定义新定义的的词语：/。1.4 合同文件的优先顺序1.4.1组成合同的各项文件互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下，如合同文件前后表述不相一致时，以文件在前者为准：1、合同协议书；2、中标通知书； 3、合同专用条款； 4、合同通用条款；5、招标文件（含补遗书、招标文件澄清等）； 6、投标文件及其附件（含：承包人投标过程所作承诺）； 7、标准、规范及有关技术文件；8、图纸；9、工程量清单；10、合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成。增加第1.4.2款：1.4.2当合同文件内容含糊不清时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按合同专用条款第24条关于争议的约定处理。1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的日期：在合同签订后十天内。发包人向承包人提供图纸的数量： 叁套 。1.6.2 承包人提供的文件承包人报送监理人文件的种类： 由监理人根据实际需要发出监理指示。承包人报送监理人文件的日期： 按监理指示要求的时间。承包人报送监理人文件的数量： 陆份。监理人批复承包人报送文件的时间：收到文件7个工作日内。 1.6.3 图纸的修改补充或修改的图纸，监理人签发给承包人的时间：开工前三天。2 发包人义务2.3提供施工场地：发包人提供施工场地的约定：（1）永久占地的范围和面积：按施工进度要求分批提供。（2）临时占地的范围和面积：不提供。（3）施工场地应具备的施工条件及提供的时间：约定的开工时间前两天。 （4）施工所需的水、电、汽、电讯等管线接至施工场地的要求、接入地点和提供时间：由承包人自行解决。（5）施工场地外部道路通行权提供时间和要求：/。（6）施工场地内工程地质、地下管线、地下设施等有关资料的提供时间和要求： / 。 （7）与施工场地周边环境关系的说明资料及相关协作关系合同的提交时间和要求： /。（8）其他：/ 。2.8 其他义务发包人应承担的其他义务：由发包人介绍承包人与当地派出所和地方政府联系，做好人口和计生工作。3 监理人3.1 监理人的职责和权力监理人的职责：按发包人与监理人的合同约定执行。监理人的权力： 按发包人与监理人的合同约定执行，但涉及费用、工期及质量标准调整的施工方案、进度计划、变更洽商、工程款支付、结算审核等全部工作需报送发包人，最终决策权属于发包人。无发包人代表书面签字确认的任何文字资料均不构成合同竣工结算依据。3.3 监理人员3.3.1 监理人委派的总监理工程师： 姓名：，职务：总监理工程师。3.3.4 总监理工程师授权或委托其他监理人员，按发包人与监理人的合同约定执行。3.7 施工现场管理方式现场管理方式的约定：委托监理人管理，发包人指派为现场代表，给予协助。4 承包人4.1 承包人的一般义务4.1.10 其他义务承包人除完成合同通用条款规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的其他义务：（1）应提供计划、报表的名称及完成时间： 每月25日前按发包人要求提供月进度计划。（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：保证施工安全，夜间施工的照明和非夜间施工照明要按用电规定进行安装管理，并承担费用。（3）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，承包人承担由此发生的费用。承包人还应遵守业主告之的工程管理规定，违规将受到处罚；（4）已完成工程成品保护的要求：在工程移交之前，由承包人承担对已完工程成品保护。 （5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木环境工程设施的保护要求：遇到情况及时报告并按相关程序予以处理。（6）施工场地清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；在材料运输和工地渣土的运输中，应遵守长沙市城市管理办法，按标准做好与已建道路连接处的处理，保持公共道路的清洁。（7）施工中保证场地内外原有水系的畅通，不造成积水，场地外所发生费用经发包人核实签证后可计量，但场地内有组织排水所发生费用不予计量。（8）承包人应于合同签订之日起15个工作日内，提供办理施工许可证所需要的承包人相应资料，配合发包人完成施工许可证的办理。否则，如因承包人原因不能按时办理好施工许可证，发包人有权对承包人予以处罚。（9）总承包管理费（中电软件园4#-22#栋需缴纳）无论承包人报价时是否按本招标文件规定计取，承包人按总价的2.5%计取，直接支付给总承包人。本工程总承包管理费按总价2.5%计（中电软件园4#-22#栋需缴纳），总承包人配合内容包括：提供临时办公室；工具用具仓管室；提供工地上道路供共同使用；提供在工地内的卫生设施共同使用；在承包人施工时段内提供工地上现成的垂直运输机械、脚手架等共同使用，即移交最后一个工作面（总承包人、分包人、监理三方书面确认）后两个月内免费提供垂直机械和脚手架，如超过时间，则另收取租赁费；提供现成的临时照明接口；提供现成的临时水电接口并承担施工阶段的水电费（分包人负责调试阶段的水电费），即地下一层一个电接驳口，一层及以上每三层一个电接驳口，屋面另设一个电接驳口；因其他承包人施工引起的结构表面一次修补；建筑垃圾的统一外运。（10）除总承包人提供的现场条件和服务外，承包人应在合同价中自行考虑为本工程施工而采取的所有措施项目费用，且费用包干。（11）承包人参加并配合总承包人组织的最终验收工作。（12）工程竣工验收合格后20日内，承包人必须向总承包人提供完整竣工资料（包括竣工图纸）及竣工验收报告各6套和一套光盘，相关验收资料，验收报告和竣工图纸的准备费用含在合同价中。如有拖延，按每拖延一天处以人民币伍仟元的罚款。（13）承包人应严格按发包人提供的工程量清单中规格、参数选取设备材料，并按发包人提供的工程量中主要设备材料确切数量进行施工。如确因发包人提供的工程量清单有误，造成承包人施工无法进行，承包人应书面报监理、发包人做技术确认后，方可根据实际进行施工。（14）双方约定承包人应做的其他工作：开工前对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并配合发包人做好各系统管线的综合平衡工作。如因承包人未能在施工该道工序前10天协调解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失，承包人承担自身的责任。4.4承包人项目负责人4.4.1 此款后增加：项目负责人不得同时担任两个及以上施工项目负责人。项目经理应按承包人承诺负责本工程的全面施工管理工作，每周驻本项目施工现场工作天数不少于5天。如项目经理部遵守上述规定，未经发包人同意，无故缺岗，每缺岗一日承包人支付发包人违约金为10000元；未经发包人同意连续缺岗三日或累计缺岗七天，承包人支付发包人违约金为50000元。4.5承包人人员的管理4.5.3 修改为：承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人和发包人的同意，主要管理人员和技术骨干更换不得超过30%，且发包人有权对承包人更换人员这一行为进行处罚。4.10 不利物质条件4.10.1 不利物质条件包括：承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下水和水文条件，但不包括气候条件。5 材料和工程设备5.1 承包人提供的材料和工程设备5.1.2 修改为：承包人负责采购材料和工程设备在到货前7天，承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批；并在到货前24小时通知监理人对质量及品牌进行验收，确认到货数量和时间，承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。5.1.3 修改为：对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用按专用条款第14.2款约定执行。5.2 发包人提供的材料和工程设备5.2.1 发包人提供的材料和工程设备： 无 。删除合同通用条款第5.2.2～5.2.6款、第5.4.3款 。6 施工设备和临时设施6.1 承包人提供的施工设备和临时设施6.1.2 修改为：承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人自行办理申请手续，发包人予以协助。6.2 发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备和临时设施的约定： 发包人不提供。7 交通运输7.1 道路通行权和场外设施办理出入施工场地专用和临时道路的通行权，修建权和承担有关费用的约定：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人协助承包人办理上述手续。8 测量放线8.1 施工控制网8.1.1 监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间约定：施工进场后3天内 。承包人向监理人报送施工控制网的时间约定：施工进场后5天内。9 施工安全、治安保卫和环境保护9.1 发包人的施工安全责任9.1.1 发包人应履行的安全职责：督促承包人做好安全文明施工，保证安全文明施工。9.2 承包人的施工安全责任9.2.1承包人应履行的安全职责：按国家、省、市关于安全生产的规定执行，承包人采取严格的安全防护措施，在工程施工、完工及修补缺陷的整个过程中应当做到：（1）全面关照所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于有条不紊和良好的状态。（2）在需要的时间和地点，根据总监理工程师、发包人或者当地政府的要求，自费提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。（3）承包人应自费采取适当措施，确保其工作人员和劳务人员的身体健康。如出现任何重大或恶性传染性的疾病时，承包人必须遵守并执行省市卫生部门为处理和控制上述传染病二指定的规章、命令和要求，迅速向发包人和当地卫生部门报告。（4）本合同工程实施过程中强调标准文明安全施工，承包人必须严格遵守国家和地方政府部门颁发的文明安全施工操作规程。监理人和发包人将经常地进行督促检查，承包人必须落实专人负责管理。（5）本合同实施过程中，如发生因承包人防护措施不当、管理或操作不当而引起的安全事故，其责任和相关的一切经济损失由承包人承担。承包人有责任管理好自己的职工，教育其遵纪守法，遵守发包人和工程的有关规定，做好现场防火、防盗、防打架群殴、防食物中毒等预防工作，如发生类似事件，其责任相关的经济损失由承包人承担（包括对周围环境的损害责任）。（6）本工程发生重大安全事故时，承包人应在事故发生后第一时间向发包人报告，并在24小时内向发包人书面报告相关情况，并向发包人书面提交安全应急或补救措施的报告，经发包人书面认可后督促承包人及时采取相应措施。若承包人隐瞒不报、谎报或拖延报告，发包人有权每次对承包人处以60万元（大写：人民币陆拾万元整）的罚金，且有权追究承包人的法律责任。承包人编制的施工安全措施计划报送监理人的时间：与施工组织设计一并提交。9.2.5 未包括在安全生产、文明施工费用内的特殊作业环境和有关费用的约定特殊作业环境是指：/ 。9.3 治安保卫9.3.1 现场建立治安管理机构或联防组织的协作约定：承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。9.3.3 编制施工场地治安管理计划，制定对突发治安事件的紧急预案的协作工作的约定：承包人应在工程开工后，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向发包人和当地政府报告。承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。9.4 环境保护9.4.2 环保工作内容的约定：按照湖南省的有关规定执行10 进度计划10.1 合同进度计划承包人编制详细施工进度计划和施工方案的内容、编制时间，报送监理人的时间约定：技术交底后五天内应将施工组织设计和进度计划交工程师审查。监理人批复或提出修改意见的时间约定：收到承包人提交的施工组织设计及进度计划后，三天内组织审查，如审查通过，应及时确认，如需要完善和修改，承包人应在审查后三天内予以完善后交由工程师及时确认。 10.2 合同进度计划的修订修订后的合同进度计划报送监理人的时间约定：修订后二个工作日之内。监理人批复修改后的合同进度计划的时间约定：收到7天内批复。11 开工和竣工11.3 发包人的工期延误11.4异常恶劣的气候条件异常恶劣气候条件是指：雷击、特大洪水灾害。11.5 承包人的工期延误由于承包人违约造成工期延误时，承包人应支付逾期竣工违约金的计算方法：本工程按合同工期推迟交付使用的，每推迟一天按工程承包总价的2‰支付违约金，承包人逾期20天人不能交付的，发包人有权终止合同，并有权要求承包人根据造成损失情况向发包人赔偿。实际工期的确认以发包人签字为准。11.6 工期提前承包人提前竣工，发包人向承包人支付奖金的计算方法：无。12 暂停施工12.1承包人暂停施工的责任承包人应承担除合同通用条款第12.1款（1）至（4）以外的其他责任的约定：无。13 工程质量13.1 工程质量要求13.1.1 工程质量验收标准的约定：分部、分项工程合格率100%。13.2 承包人的质量管理13.2.1 承包人向监理人报送工程质量保证措施文件的时间约定：与施工组织设计同步报送。 13.4 监理人的质量检查监理人对工程部位及其施工工艺，材料和工程设备进行检查和检验地点的约定：按相关规范要求执行。14 工程质量检测14.2 工程质量检测费用工程质量检测费用的约定：由承包人承担。承包人不得降低材料、设备质量（具体质量要求见工程量清单），也不准弄虚作假（包装与材料不符等情况出现）以次充好，如出现类似情况视情节严重给予10000~50000元的罚款，并返修至指定或双方确定的材料、设备质量，工期不顺延。本工程发生重大质量事故时，承包人应在事故发生后第一时间处理并向发包人报告，并在24小时内向发包人书面报告相关情况，并向发包人书面提交应急或补救措施的报告，经发包人书面认可后督促承包人及时采取相应措施。若承包人隐瞒不报、谎报或拖延报告，发包人有权每次对承包人处30万元的罚金，且有权追究承包人的法律责任。15 变更15.1 变更的范围和内容变更的范围和内容的约定：在工程施工过程中，所有的设计变更必须经发包人主管负责人签字并加盖发包人印章认可后方可实施，承包人不得对原工程设计进行变更，因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。15.2变更程序执行长沙中电软件园有限公司流程15.3变更估价变更计价原则的约定：工程施工过程中如发生清单或包干范围外的工程变更内容，并经发包人和监理签证，按如下方法调整合同价款：投标报价中有相同单价或相近的按投标时单价计算；投标报价没有的项目按《长沙建设造价》计算（材料价格按市场价格核定），凡设计变更部分总价一律下浮10%，并经发包人组织竣工结算审核后调整合同15.4变更的估价原则变更估价原则的约定：15.4.1 工程结算时，已标价工程量清单中有适用于变更项目的单价时，其单价采用原单价；已标价工程量清单中无适应变更的子目，但有类似子目的，可在合适范围内参照类似子目的单价执行。15.4.2在工程施工过程中，所有的设计变更必须经发包人主管负责人签字并加盖发包人印章认可后方可实施，承包人不得对原工程设计进行变更，因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。15.5变更通知(1)在施工过程中，发包人需对原工程进行工程变更，应提前3个工作日以书面形式向承包人发出变更通知。承包人应按照发包人和监理公司发出的变更通知及有关要求进行施工，未经发包人书面确认的变更内容无效；15.6变更签证（1）变更签证应按发包人下发的相关管理制度实施；（2）所有经济签证必须由监理人和发包人指派的有关负责人联合签署并报主管部门审定后方能进入工程结算范围。15.8暂估价15.8.1暂估价的材料，工程设备和专业工程实行招标时，发包人和承包人权利义务的约定：本工程总承包管理费按2.5%计，总承包人配合内容包括：提供临时办公室；工具用具仓管室；提供工地上道路供共同使用；提供在工地内的卫生设施共同使用；在承包人施工时段内提供工地上现成的垂直运输机械、脚手架等共同使用，即移交最后一个工作面（总承包人、分包人、监理三方书面确认）后两个月内免费提供垂直机械和脚手架，如超过时间，则另收取租赁费；提供现成的临时照明接口；提供现成的临时水电接口并承担施工阶段的水电费（分包人负责调试阶段的水电费），即地下一层一个电接驳口，一层及以上每三层一个电接驳口，屋面另设一个电接驳口；因其他承包人施工引起的结构表面一次修补；建筑垃圾的统一外运。设计变更、施工洽商中不超过3000元（含）的单项子目只做技术洽商或技术变更，造价不计；超过3000元以上低于200000元（含）以下的单项子目洽商或变更进入竣工决算；超过200000元以上的单项子目洽商或变更在施工过程中按照完成时间在当次支付工程款时支付75% 。15.8.2暂估价的材料，工程设备不实行招标时，按发包人现行有关变更和签证的管理规定执行。15.8.3暂估价的专业工程不实行招标时，按发包人现行有关变更和签证的管理规定执行。16 价格调整16.1物价波动引起的价格调整价格调整方式，调整原则、计算方法的约定：不予调整。17 计价、计量与支付 17.1计价17.1.3本工程采用计价方式的约定：采用固定综合单价的计价方式。17.1.4合同价款的调整（1）合同价款中包括的风险范围：全部（不可抗力除外）（2）合同价款调整的条件、依据：无。 （3）合同价款调整的方法：本合同采用固定综合单价的计价方式，拨付进度款项和结算均按此方式执行。不允许进行单价调整，包含人工单价、含材料单价及机械单价不随市场波动进行调整。17.2计量17.2.2计量方法工程量清单中的工程量计算规则按《湖南省建设工程计价办法》（2009年）执行，对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量不予计量。17.2.3本工程计量周期：按以下第 （2） 种方式：1、按工程进度分阶段计量；2、按17.4.1的付款周期。17.3预付款17.3.1 预付款（1）预付款的额度:无。（2）预付款的预付办法： 无 。删除第17.3.2款、第17.3.3款17.4 工程进度付款：17.4.1付款周期（1）本工程各分项线管、套管等预留预埋工作及布线工作完成后，发包人向承包人支付合同总价的20%； （2）各分项设备全部到达现场并安装完成经监理验收无误后，发包人向承包人支付合同总价的50%；并无息返还该部分履约保证金的50%；（3）本工程竣工验收完成且备案合格后，发包人向承包人支付合同总价的15%；并无息返还剩余的50%履约保证金；（4）竣工结算完成经审计后，发包人向分包人支付至审计总价的95%；（5）剩余5%作为质量保证金，保修期为两年；满一年且无质量问题，支付审计总价的2%；满两年且无质量问题付清全部价款。17.4.2 进度付款申请单工程进度付款申请单的内容和报送份数的约定：肆份。17.4.3 进度付款证书和支付时间发包人逾期支付进度款的违约金的计算方法：/政府投资项目进度付款的约定：无17.5 质量保证金17.5.1 质量保修保证方式的约定：按审计总价的5%作为质保金。17.5.2 实行质量保证金17.5.2.1 质量保证金的扣留办法：在工程结算款支付时预留工程审计总价的5%。 17.6竣工结算17.6.1 竣工结算编制、审查、审定时限的约定：竣工验收合格后，承包方在工程竣工一个月内编制结算送达发包人审核，发包人在收到结算资料一个月内审核完毕并及时回复承包方办理计算手续。承包方超期不报的，发包人视已付工程款为工程内该结算款；发包人逾期不回复的，承包人申请的结算金额已得到发包人的认可要求。17.6.2 竣工付款申请单的内容为：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。向监理人提交竣工付款申请单的份数：肆份。向监理人提交竣工付款申请单的时间：经发包人委托中介审计机构定案后17.7最终结清17.7.1 最终结清申请单向监理人提交最终结清申请单的时间和份数：在保修期满后28天内提交一式陆份。18 竣工验收18.2 竣工验收申请报告竣工验收申请报告的内容和份数的约定：弱电工程施工完毕，提交报告陆份。18.3 验收增加：18.3.7竣工验收程序按长沙高新区管委会和长沙市相关文件的规定执行。18.5 施工期运行18.5.1 需要在施工期运行的工程或工程设备的项目名称，要求验收时间，交付运行条件的约定：无 18.6 试运行18.6.1 试运行的工程或工程设备名称，试运行的方案，试运行时间和试运行费用的约定： 本工程不需要试运行。19 缺陷责任与保修责任19.1 缺陷责任期的起算时间缺陷责任期的约定：贰年19.7 保修责任本工程的保修范围： 承包人承担的全部施工内容。保修期限：自工程竣工验收合格之日起贰年质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。保修责任：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，其费用在质保金或后续工程款中扣除。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到事故现场抢修。3、对于涉及安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。5、承包人应签订本协议时与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件2）20 保险和担保20.1保险本工程的投保内容，保险金额，保险费率，保险期限的约定：（1）由承包人以发包人和承包人名义投保的保险：无。（2）由发包人投保的 无。（3）由承包人投保的人身意外伤害保险、施工设备、进场的材料、工程设备保险和第三者责任保险等保险由承包人自行办理，保险费由承包人承担。（4）以其他形式投保的/ 20.1.6 对各项保险的一般要求20.1.6.1 保险凭证承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的时间约定：合同签订后20天内提交。20.2施工承包合同担保20.2.1 施工承包合同担保的形式，担保人、担保的主要条款和内容、担保期限、担保金额的约定： 承包人的履约担保采取向发包人交纳履约保证金的方式，履约保证金为合同总价的5%，履约保证金由承包人在中标后签订合同前一次性付至发包人指定账户。20.2.2 承包人的履约担保 20.2.2.1 履约担保的期限和退回各分项设备全部到达现场并安装完成经监理验收无误后，无息返还该部分履约保证金的50%；本工程竣工验收完成且备案合格后，无息返还剩余的50%履约保证金；20.2.2.2 履约担保的违约责任承包人违约，担保人履行保证责任的方式：由发包人视违约严重程度没收部分或全部履约保证金。20.2.3 发包人提供支付担保20.2.3.2 支付担保的违约责任发包人违约，担保人履行保证责任的方式：发包人承担违约责任。 20.2.4 承包人缺陷责任期保修履约担保20.2.4.2 承包人保修违约，担保人履行保证责任的方式：保修费用从质保金中扣除。21不可抗力21.1不可抗力的确认21.1.1 不可抗力是指：战争、地震、动乱、雷击、特大洪水灾害、因空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾。21.3不可抗力后果及其处理21.3.1不可抗力造成损失的责任承担原则的约定：（1）工程本身的损害由发包人承担；（2）发包人、承包人人员伤亡由其各自所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担；（5）延误的工期相应顺延。22 违约22.1.2对承包人违约的处理增加：（4）本合同通用条款第11.5款约定承包人违约应承担的违约责任：本工程按合同工期推迟交付使用的，每推迟一天按工程承包总价的 2‰支付违约金，承包人逾期20天仍不能交付的，发包人有权终止合同，并有权要求承包人根据造成损失情况向发包人赔偿。实际工期的确认以发包人签字为准。（5）本工程质量未达到发包人要求质量标准，承包人除负责返工达到符合合同约定质量标准外，还应按合同总价向发包人支付3%违约金。（6）因承包人原因造成工程验收不合格，承包人必须在一个月内整改至合格，确保按要求的工期予以通车，其间发生的维护、维修和交通保障由承包人承担责任。一年内仍不能达到验收要求，除按本合同通用条款第22.1.2、第22.1.3以及专用条款第22.1.2（4）追究违约责任外，将按不合格工程予以追究法律和经济责任。（7）双方约定的承包人其他违约责任：因承包人不及时提供结算资料或没能提供合格竣工备案资料，发包人不予支付余下的工程款项。24 .争议的解决24.1争议的解决方式争议经协商，委托检测、鉴定、审核、申请调解未能达成一致意见或不委托检测、鉴定、审核，也不申请调解的，采取下列方式中第（2）种方式解决。（1）向长沙仲裁委员会（建设工程合同纠纷仲裁中心）申请仲裁；（2）向工程所在地的人民法院提起诉讼； 第四部分 合同附件附件1工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积（平方米）结构层数跨度（米）设备安装内容工程造价（元）开工日期竣工日期 附件2：工程质量保修书发包人（全称）：长沙中电软件园有限公司承包人（全称）： 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对长沙中电软件园数字园区智能化基础平台建设项目工程签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括 以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：凡属于乙方原因（施工质量缺陷和材料设备质量缺陷）造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成发包人的相关损失，均属于乙方保修责任范围 。二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、其他项目保修期限约定如下： 质量保修期为贰年 。质量保修期自工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，其费用在质保金或后续工程款中扣除。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到事故现场抢修。3、对于涉及安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：无本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在签订施工合同时共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）： 承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年 月日年 月 日附件3 廉政合同工程项目名称： 工程工程项目地址：长沙国家高新技术产业开发区信息产业园内建设单位（甲方）：长沙中电软件园有限公司施工单位（乙方）： 为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政合同。第一条甲乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。第五条本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。第六条本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人： 法定代表人： ?第五章工程量清单1.工程量清单说明1.1工程量清单由招标人委托的中介机构编制。1.2工程量清单应与招标文件中的投标人须知、合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。1.3本工程采用总价承包方式，工程量清单是投标人投标报价的共同基础，投标人不得擅自更改。投标人应该认真核对，如发现漏项、工程量有误、工程量清单所描述的工程内容项目特征相对于清单计价规范所函盖的内容有漏项或内容描述错误、分析工程计算错误引起清单工程量变化等问题，在开标3天前向本项目行政监管机构提请核查，过期不予受理。如无异议，则视为此工程量清单已包含清单计价规范及图纸所函盖的所有工程内容，其风险由承包人承担。如有3家及以上投标人对同一问题提出质疑，招标方对所提出的问题进行复核，并将复核结果在长沙公共资源交易监管网上发布。1.4工程量的确认，超出设计图纸、工程量清单部分，在合同中明确。2.投标报价说明2.1工程造价的单价和总价均以人民币表示，金额以“元”为单位。2.2投标人应对本招标文件、澄清、修改及补充文件等列入招标范围的全部内容进行投标报价。2.3本次招标采用综合评估法（Ⅰ），其中投标报价采用附表5（1）计算，不设标底，但设投标报价总价招标控制价，于开标前10天在长沙公共资源交易中心（长沙公共资源交易监管网）发布。投标人所报的投标报价总价不得高于公布的招标控制价，否则投标报价无效，投标文件按废标处理。投标人对所公示的招标控制价有疑问的，请于开标前三天向本项目行政监管机构提请核查，如投标人对发布的招标控制价未提出任何异议，招标人则认为所有投标人已认同发布的招标控制价。2.4投标人应根据招标人提供的招标图纸、有关技术资料、招标文件、澄清、修改及补充文件等，按湘建价[2009]406号《湖南省建设工程计价办法》及《关于贯彻执行（湖南省建设工程计价办法）若干问题的通知》（湘建价[2009]3号）文件中规定的“工程量清单”计价方式，根椐招标人提供的工程量清单确定投标报价，并承担由于投标人计算差错的责任。本工程总承包管理费按总价2.5%计，总承包人配合内容包括：提供临时办公室；工具用具仓管室；提供工地上道路供共同使用；提供在工地内的卫生设施共同使用；在承包人施工时段内提供工地上现成的垂直运输机械、脚手架等共同使用，即移交最后一个工作面（总承包人、分包人、监理三方书面确认）后两个月内免费提供垂直机械和脚手架，如超过时间，则另收取租赁费；提供现成的临时照明接口；提供现成的临时水电接口并承担施工阶段的水电费（分包人负责调试阶段的水电费），即地下一层一个电接驳口，一层及以上每三层一个电接驳口，屋面另设一个电接驳口；因其他承包人施工引起的结构表面一次修补；建筑垃圾的统一外运。2.5投标人预算书中的单价在澄清时不得修正。2.6本工程按建筑安装工程取费。2.7报价依据及说明：（1）工程施工设计图纸；（2）湖南省建设厅湘建价[2009]406号《湖南省建设工程计价办法》；（3）2006年《湖南省安装工程消耗量标准》等。（4）2013年第2期《长沙建设造价》发布的材料预算价，预算价格缺项材料参照市场价，但投标报价不能低于企业成本价。（5）人工工资执行湘建价[2012]237号文。（6）按照《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知》（湘建建[2010]111号），投标人应当根据现行标准规范，结合工程特点、工期进度和作业环境要求，在投标文件中制定相应的安全文明施工措施。并按照招标文件要求，结合自身施工技术水平和管理水平，对安全文明费单独列项，单独报价，且不得低于省住房和城乡建设主管部门规定的相应费率标准。2.8投标单价内已包含安全防护、文明施工措施费、环境保护费、工程排污费、临时设施费等相关费用。如根据政府造价文件规定需计入工程总造价但实际上由发包人代缴的费用，发包人在结算时扣除。如“不可竞争费”中的定额测编费、排污费等。2.9劳保基金不进入报价。2.10按 “长住建发[2011]108号文要求，安全防护、文明施工措施费用必须单独列出后汇入总报价中，且不低于规定标准。2.12招标人不接受有任何选择的报价，投标文件中只允许有一个投标报价。2.13清单综合单价已含除工程安全防护文明施工措施费、冬雨季施工增加费、规费、养老保险费和税金外的所有费用，已含风险费用，其风险范围：一般自然灾害；施工方案变化引起的施工费用的增加；清单综合单价描叙内容相对于清单计价规范所函盖的内容有漏项或清单综合单价计算错误；清单综合单价内容描叙错误；清单工程量增减等因素。2.14清单综合单价按包干价的则已包含全部费用。2.15投标人均需认真进行现场踏勘，认真进行施工组织设计或施工方案编制，按招标图纸范围内计算的施工措施费综合包干，结算时原则上不作调整，如需调整，须经相关部门批准。2.16招标人提供的工程量清单，投标方应该认真核对，发现漏项或工程量有误等问题、工程量清单所描述的工程内容项目特征相对于清单计价规范所函盖的内容有漏项或内容描述错误、分析工程计算错误引起清单工程量变化等，请在投标人提出问题的截止时间前及时提出。否则视为此工程量清单已包含清单计价规范所函盖的所有工程内容。3.其他说明工程结算办法见合同有关条款。4．工程量清单 请各投标人在长沙公共资源交易监管网上下载。工程数量以发布的招标控制价上限值中清单工程量为准。第六章图纸（另册）登录长沙公共资源交易监管网（www.csggzy.gov.cn）下载图纸。 第七章技术标准和要求一、工程技术规范本工程在施工及竣工验收中应严格遵守国家、部门颁发的现行相关规程规范，国家和行业不全的按本地有关部门规定和标准执行。具体招标范围如下： （一）长沙中电软件园一期项目中的：1）安全防范系统；2）一卡通系统（停车场管理系统、门禁管理系统、消费管理系统等；3）综合布线系统； 4）背景音乐及公共广播系统； 5）计算机网络系统； 6）机房系统；7）楼宇自控系统；8）电子巡更系统，9）无线对讲系统；10）信息发布系统、11）建筑设备管理系统；12）建筑集成管理系统，13）其它各相关专业的集成与配合调试（包含与电气工程、消防工程等其他非本次招标范围的系统的相关系统信号搜集及集成等）；14）消防及机房装修等工作（含电气安装）。（二）长沙中电软件园总部大楼的多功能厅的多媒体会议系统，含会议发言、音响扩声、屏幕显示、中央控制、灯光控制、舞台机械控制、视频会议、会议监控等系统以及相关布线。（三）长沙中电软件园总部大楼的会议室会议系统建设，含会议发言、音响扩声、屏幕显示、中央控制、视频会议、会议监控等系统以及相关布线（四）长沙中电软件园总部大楼的信息机房改造，含机房装修改造，机房环境监控、综合布线、气体灭火、精密空调、通风系统、电气工程等（五）长沙中电软件园总控中心改造，含装修改造，综合布线、电气工程、屏幕显示、音响扩声、主控操作系统等。二、工程技术要求（一）设计单位：（二）技术要求：1 相关规范本工程施工以及设备应满足现行国家、地方和行业规范、法规《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2003《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010《智能建筑设计标准》GBT50314-2006《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010《视频显示系统工程技术规范》GB50464-2008《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB500343-2004《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006《电子信息系统机房施工及验收规范》 GB 50462-20082 基本要求：1.投标人提供的产品及所作深化方案必须满足招标人图纸设计要求及招标文件要求。2. 中标人负责免费为招标人提供4-6人，为期不少于两周的现场培训，另外安装调试过程中应进行现场技术培训，使参加培训人员达到熟练操作维护的程度。3. 中标人所供货物必须是各厂家原厂产品，提供相关正品证明文件（进口设备须提供报关单），投标文件中以表格形式列清各设备材料规格型号、主要技术参数等内容。各个规格型号的产品满足本项目使用要求，各项参数及性能指标达到国家标准、行业标准最高要求。 4.设备配套带有全中文使用说明书及维保技术说明书、接线图5.投标人根据招标方设计图纸进行配置、优化。6.设备材料验收费用由中标人承担，验收合格证原件归招标人所有。7.售后服务要求：中标人提供不少于2年的质保期。8. 招标文件作为合同的附件，有法律效力，受法律保护9. 设备供货期要求：签订合同后20天内具备供货条件。10.中标人必须承诺软件能够免费升级，并且能够与原有硬件、末端装置兼容。11.投标人充分考虑各系统之间的接口，一切接口事宜均由中标人负责。13.提供各系统专用测试、维护工具各一套（投标书中列清）3 各子系统要求综合布线系统根据工程需求、计算机网络系统构架及程控交换系统构架园区内统一搭建一套综合布线系统，实现园区内物业统一管理。综合布线系统中包括三类信息点：实现电信网语音业务的语音信息点、实现三大运营商宽带网数据业务的数据信息点以及实现智能化系统内部通信业务的设备专网信息点。为保证智能化系统内部数据图像通信安全可靠，设备专网信息点采用单独的物理链路，实现物理隔离。系统采用星型拓扑结构，以六类铜缆和单模光缆相结合的方式实现千兆到桌面的带宽要求，并方便后期的管理与维护。园区内整个建筑群设计一个网络中心机房，网络中心机房位于总部大楼一层，网络中心机采用单模光纤及大对数线缆预留至园区内各建筑内设备间内，总部大楼内垂直主干采用单模光纤及大对数线缆敷设至设备管理间内，其水平布线采用六类双绞线敷设至语音和数据信息点，实现模块化灵活布线。综合布线系统主要材料名称功能参数双口面板信息插座面板类型为86面板，并带有图形、文字标识六类非屏蔽模块通用型设计和标识支持 T568A 和 T568B 两种连接标准材料：抗高压, 阻燃塑料插拔次数：大于 750 次六类非屏蔽双绞线传输信能参数符合并超过标准支持 6 个连接和短信道外径：5.89 mm最大拉力：25 lbs (11.34 kg)线规：23 AWG室外6芯单模万兆光缆室外6芯单模万兆光缆满足G652D光纤标准，支持是支持10G以太网、互联网协议（IP）、异步传输模式（ATM）等多种传输，管道敷设需要良好的防水性能计算机网络系统信息网络系统的建设为各种办公业务和日常行政管理及其它管理提供可靠的软硬件平台，以及高速优质的数据通信系统。该项目为园区建设两套网络，分别是为办公用户内部互联及外部通讯的公共信息网，及承载整个智能化系统的设备专用网。为保证园区网络的接入的灵活及物业管理的高效性，公共信息网出口路由采用多WAN口路由器，可建立多家运营商多线同时接入，通过智能负载均衡和手动负载均衡的模式，满足多线路接入用户对带宽的灵活应用需求。在公共区域部署无线AP接入点，实行统一管理和配置，实现有线无线一体化覆盖。信息网系统主要设备名称功能参数汇聚交换机交换容量：256Gbps包转发率：96Mpps端口设置：24个1000Base-X千兆SFP端口，2个万兆SFP端口，用于各栋楼宇信息汇聚24口接入交换机交换容量：192Gbps包转发率：36Mpps端口设置：24 个10/100/1000Base-T 以太网端口、4 个复用的1000Base-X 千兆SFP端口48口接入交换机交换容量：240Gbps包转发率：72Mpps端口设置：48 个10/100/1000 Base-T以太网端口、4 个复用的1000Base-X千兆SFP端口服务器产品类别：机架式CPU型号：Xeon E5-2640 2.5GHz标配CPU数量：1颗内存容量：4GB DDR3标配硬盘容量：300GB内部硬盘架数：最大支持8块3.5英寸硬盘或16块2.5英寸硬盘网络控制器：双端口千兆网卡，单端口管理千兆网卡设备网系统名称　核心交换机背板带宽：≥1.6Tbps交换容量：768Gbps包转发率：492Mpps槽位数：8业务槽位数：6无线对讲系统系统采用数字无线通讯系统，应具有保密性强、频率利用率高、通话质量高等特点。用中继转发基站,使信号能从地上楼层穿透到地下楼层，达到楼宇内通信无盲区。信道划分不同信道，分为安保和保洁等不同部门提供互不干扰的网内即时通信。无线对讲系统主要设备名称功能参数中继台单模信道机，在数字模式下2台中继台提供4个语音通话信道，信道容量16个发射合路器（二合路）频段:350MHz-370MHz，370MHz-390MHz，410MHz-430MHz，450MHz-470MHz，480MHz-500MHzRX-RX隔离:≥25dB三阶互调点：36 dBm噪声系数：≤2.5 dB增益：（5-18） dB驻波比：≤1.5:1室内吸顶天线频率范围：400~470MHz；增益：3dBi；极化方式:垂直极化驻波比:≤1.4:1;接头:N-F阻抗:50欧姆管理主机信道容量：160低功率输出：1-25W高功率输出：25-40W支持GPS功能对讲机信道存储编制：16个通话距离：3-10公里功率：1-5W公共广播系统本系统平时分区播放背景音乐及业务广播，当发生紧急情况时，该系统强切到消防系统广播状态，以保证在紧急情况发生时，可以提供足以使建筑物内可能涉及的区域的人群能清晰的听到警报、疏导的语音。广播系统分二层架构，第一层为设置在消防控制中心的广播监控中心，含管理工作站、管理主机等；第二层为前端设备，含线路管理器、前端功放、扬声器等。该架构可实现物业统一监管，提高管理效率。背景音乐及紧急广播系统主要设备名称功能参数广播控制主机多合一系统控制器，51路输入 / 32路输出路由，无限数量分区。标准接口：输入： 2 x Mic输入，3 x 线路输入；输出： 2 x 线性输出，4 x 8通道DSS总线输出 ；8个触发输入 / 8个触发输出；CMI / USB / 4x 控制电压；48V 备份电源；内置消息存储器；带前端显示的6键系统控制；优先级管理；符合 ISO 60849 的标准要求。呼叫站呼叫站用于CMI总线网络；可编程控制按钮 (红或绿色光) 用于区域选择和话筒激活；话筒独立前置放大和压缩与限制，保证播报的高质量；状态 LED和带光环的鹅颈话筒；通过外部 PSU 或 CMI总线供电；电容话筒的持续监测。6W吸顶扬声器额定功率（100V)：0.75W/ 1.5W/3W/6W；最大功率：10W；灵敏度：92dB；频率响应：130-15KHZ。10W壁挂扬声器输入电压：70/100v；功率：10W；频率响应：110Hz-13KHz；灵敏度：92±2dB。草地扬声器额定功率：20W；频率响应：110-16KHz；灵敏度：96dB；防护等级：IPX6。大屏幕显示系统大屏幕显示屏系统作为传播信息基础设施的一部分，可实现园区企业展示、信息导航、公告、新闻信息等的多媒体内容发布，为企业管理提供方便迅捷的公共信息服务平台。室外园区主要出入口设置全彩LED显示大屏；LED显示屏发光像素点之间间距不大于10mm，亮度值大于5000cd/㎡，适应户外光线条件下全天候播放显示，可长期稳定工作；整个系统易于管理，具有良好可扩充性；信息发布系统主要设备名称功能参数22"液晶查询一体机多媒体一体查询机触摸屏：分辨率：1024×768定位精度：2mm透光率：90%～92%触摸激活力：可感知100g的触摸力（可调节）响应时间：低于16毫秒彩色显示屏类型：全彩LED显示屏物理点间距：8mm单元箱体尺寸：1024mm×768mm物理密度：15625点/㎡发光点颜色：1R1G1B物理分辨率: 32x32px最佳视距: ≥8m视角: 100°～120°；显示颜色：未经过显卡处理,可将********24种颜色或更多颜色轻松显示。控制面积≥640*256；灰度调整：无灰度至65536级灰度任意调整,默认4096级；多屏同步：多块屏工作状态可任意组合,切换。视频监控系统视频监控系统采用网络视频监控体系结构，主要作用就是通过图像方式及时掌握各重要场所的实时情况。本系统覆盖区域包括建筑内和室外区域。为保证系统能够更稳定的工作和维护，系统设计时应考虑主干线路使用光缆敷设，传输数据；前端摄像机到集结点采用以太网线传输。各大楼各层弱电间设置接入交换机，园区摄像机就近接入楼内，采用以太网线传输，将接入交换机信号汇至总部大楼一层消防及安防控制中心。系统采用三层架构模式，即现场接入层，视频传输层及中心控制层。现场接入层主要为前端的监控摄像机。在主要出入口、大厅、电梯前室、电梯轿厢、走廊、机房区域、室外区域等需要重点监视的场所设置网络高清摄像机进行全方位监控。视频传输层包括核心交换机和接入交换机，前端视频信号经由交换机通过设备专用网进行传输。安防控制中心设置在安防控制中心。中心控制层包含管理服务器、存储服务器、视频解码器、电视墙等设备。存储采用D1分辨率编码压缩存储，存储时间为30天。为保证系统供电稳定性，由大楼UPS不间断电源统一供电，供电时间不小于30分钟。视频监控系统设备名称功能参数 视频管理平台主机嵌入式平台主服务器，集成嵌入式平台软件，集H.264标准流媒体接入、转发、录像功能于一体，支持CIF、D1、720P、1080P多种分辨率格式，支持双码流；双千兆口；单机录像能力：60×4Mbps，120×2Mbps，200×1Mbps；提供16个SATA盘位，支持RAID磁盘阵列。包含接入、转发、录像、报警模块；软件具备视频浏览、电视墙切换、录像回放、GIS电子地图、告警联动、及多级权限管理功能。支持冗余电源。提供SDK开发包，可接入第三方视频管理平台。支持冗余电源。32寸液晶监视器分辨率：1920*1080对比度：1500：1亮度：450cb/m点距：0.363*0.363整机功耗：110w响应时间：8 ms色彩：16.7M菜单语言：中英方（多种语言可选）视频标准：PAL/NTSC自动识别面板颜色：黑色、用户自定义颜色安装方式：55寸液晶超窄边拼接屏分辨率：1920*1080对比度：3000：1亮度：450cb/m拼接缝隙：≦5.7mm整机功耗：300w响应时间：8 ms色彩：16.7M控制信号：Rs232输入信号：HDMI、RGB、VGA、视频1、视频2、音频输入输出信号高清网络红外高速球型摄像机传感器：1/2.8"Exmor（逐行扫描）CMOS镜头：20倍及以上光学变焦，12倍数字变焦；有效像素：200万像素；最低照度：彩色：0.01Lux ，黑白：0.001Lux；红外开启：0Lux；图像分辨率：720P:1280*720；支持超级宽动态、自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、彩色黑白自动/手动转换等功能；支持隐私遮蔽功能；高清网络红外匀速球型摄像机传感器：1/4"Exmor（逐行扫描）CMOS；镜头：20倍以上光学变焦，12倍数字变焦；有效像素：200万像素；最低照度：彩色：0.01Lux ，黑白：0.001Lux；红外开启：0Lux；图像分辨率：720P:1280*720；支持超级宽动态、自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、彩色黑白自动/手动转换等功能； 电子巡更系统系统采用离线巡更方式，无需布管穿线，巡检器可存储10000条巡查记录（可扩容），内置实时时钟，与电脑通讯即自动效时。系统可随时编制更改巡更路线、时间；提供各种准确方便的巡更报表。电子巡更系统主要设备名称功能参数感应式巡更棒电池寿命可以连续读卡40万次以上防水，防震，抗人为故意破坏FALSH存储10000条数据（可扩容）巡更钮具有唯一ID码；密封防水 智能卡管理（消费管理）系统智能卡管理系统及工作人员通过一张卡作为本人唯一的电子身份标识，在大楼内按个人权限获取相关服务、访问相关资源、进行相关消费或实施相关管理工作。本次整个一卡通系统主要包括进出管理、停车场管理功能，所有管理服务均使用大楼智能卡进行身份识别。系统基于设备专用网络，实现卡通、库通、网通。消费管理系统主要设备名称功能参数消费管理系统(1)具有强大的数据统计分析功能和强大的报表功能，可实现日、月、年、某一时段的报表处理，可查询各食堂当次、当天的收入情况，消费者、当天、每月、每年的消费情况，消费人数、时区分布情况，为消费者、决策管理者提供详实的材料；便于管理人员进行管理；(2)系统支持补贴功能。具备多种补贴计算方式，如月覆盖和累加方式。(3)系统可设立补贴和自费两个独立钱包，对补贴和自费充值的消费分别管理；(4)系统可以兼容不定额消费（输入金额消费）与固定额（按次）消费模式，并对消费类型进行判断；(5）可设置32类卡，授予不同权限，满足大批量消费对象或若干下属独立核算单位的类别管理。防止非法卡的流通冒用；严密的加密性能。读写器通讯接口：RS232/USB；读写时间：＜0.3m；感应距离：＞30mm；工作温度：0-50℃； 32位台式消费机存储数量：可存储10万条消费记录，存储100万条黑名单记录；通讯方式：TCP/IP；读写时间：＜0.1s；读写距离：0-5cm自助服务终端C-补助充值 Z-大小钱包转帐 G-卡挂失 M-修改密码/ 外接12V直流电源，功耗小于3.0W, 储存容量：256K,TCP/IP通讯，10M RJ-45接口，实时上传转账数据 停车场管理系统在园区车辆出入口各设一套停车场管理系统，采用车牌自动识别方式和近距离读卡相结合的方式，长期用户和临时用户分开管理。同时在地下车库出入口设置满位显示屏，可降低地下停车场的经营成本，为顾客停车节省时间，提高效率。停车场管理系统分三层架构，第一层为设置在监控中心的一卡通管理中心（含管理工作站、服务器等），第二层为设置在车辆出入口岗亭内的管理工作站，第三层为前端设备（出入口控制主机、道闸等）。各车库出入口管理工作站通过设备专用网汇聚到一卡通管理中心。停车场管理系统主要设备名称功能参数自动吐卡机用于临时停车者取卡进场，安装在车库的入口。泊车者驾车至入口控制机前，数字车辆检测器自动检测车辆的存在，泊车者按键取卡（凭车取卡、一车一卡），自动出卡机可在2 秒內出张停车凭证，也是收费结算凭证（记录车库名，门号，车序号，进库日期，时分），给泊车者，挡车器自动抬起挡杆放行入库，泊车者即可入场。车库的入口可实现无人值守。具备预出卡功能、出卡即读功能.智能道闸一体传动涡轮涡杆快速道闸；2.5mm冷轧板金属材料，静电喷塑，沙光黑配银灰颜色可选，其他颜色需定制；70-80W（根据负载选择）单相同步交流电机，采用铸铝件WPS涡轮减速技术；闸杆起落时间4.5～7s；闸杆中心离地高度885mm，闸杆栅栏（小于3m）、折臂（小于3.5m）、直臂（小于4m）可选；可加载红绿灯控制信号，理论使用寿命大于350万次。单路车辆探测器高灵敏度，可判断车辆进出方向高灵敏度，可判断车辆进出方向,灵 敏 度 九级可调；响应时间 100ms 环境补偿 自动漂移补偿；线圈电感 80-300微亨（包含连接线） 管理系统软件 1）车辆信息管理：包括内部车辆的登记等。 2）车辆身份认证：可自动识别进入场区车辆的车牌号码、车牌颜色、车牌特征，比对车辆管理数据库，判别该车辆的身份。 3）管理功能：场区每一时段的车辆所有资料,都能如实的纪录、整理、统计。管理者可以随时查阅、打印场区车辆进出的状况信息,如整个车辆进出记录等。 4）设定功能：管理者可以对不同时段、不同岗位的收费标准进行功能设定。 5）防盗功能：将出场时的车辆信息与入场时提取的车辆信息对比审核，有效地防止丢车现象的发生。 6）防砸车功能：当车辆处于道闸的正下方时，地感线圈检测到车辆存在，道闸将不会落下，直至车辆全部驶离其正下方。 7）查询统计功能：可查询进出车辆的信息，并可统计成报表打印。车牌识别系统(视频流方式)一进一出用一个；1.月卡车. 可预先录入车牌，识别正确即可放行，加快车辆通关速度；2.图象存储 可以提取和编辑模式进行存储；3.识别模式 可智能识别车牌号码；4.智能对比，管理。门禁管理系统门禁管理系统是在建筑物内的公共区域入口、机房、监控中心等重要部位安装门磁开关、电子门锁及读卡器等控制装置，由安保控制室统一监控。系统能够对各通道口的位置、通行对象及通行时间等实时进行控制或设定程序进行控制。本次门禁系统采用TCP/IP协议组网，系统分三层架构，第一层为设置在监控中心的一卡通管理中心(含管理工作站、服务器等)，第二层为网络门禁控制器，第三层为前端设备（卡器、门锁等）。门禁管理系统主要设备名称功能参数门禁管理系统软件(1)所有门禁子系统布点处都可使用读卡方式入，开门按钮出；(2)系统可方便设置更改卡的使用期限及进出地点；(3)系统具电子地图功能；(4)门禁控制器已预留相关报警接入端子，实现本地和中心报警功能；(5)安防报警联动，根据系统的设置在门禁事件发生时联动摄像机拍照并保存到系统指定的目录下；(6)时限灵活设置 支持256个时间段，16个时间组，128个节假日；(7)定时开关门 支持非节假日定时开关门；(8)多种开门模式 刷卡开门、卡 + 密码开门、多卡开门（2-8张卡）、任意模式下支持8位超级密码开门；(9)支持胁迫码报警 卡 + 密码开门模式下，输入四位胁迫码可产生报警事件；(10)脱机工作 具有脱机工作模式，在上位管理计算机对门禁控制器设置好参数、权限、时限后，门禁控制器便可独立运行工作；四门门禁控制器可存储20000条门禁刷卡记录，5000条报警事件，5000条巡更记录。输入：4组标准门状态输入，4组出门请示按钮输入，4组标准防撬状态输入，可扩展8路继电器输入。输出:4组门锁继电器输出（有源或无源），常开/常闭/常闭自动；4组门报警电器输出（有源或无源），常开/常闭/常闭自动；8组扩展输出。数据在停电的状态下10年不丢失。通讯方式：支持RS485通讯方式、TCP/IP标准以太网通讯。建筑设备管理系统长沙中电软件园建筑设备管理系统规划采用集散型控制方式，即现场区域控制，计算机局域网通讯，最后进行集中监视、管理的系统控制方式。这种控制方式保证每个子系统都能独立控制，同时在中央工作站上又能做到集中管理，使得整个系统的结构完善、性能可靠。建筑设备管理系统结构分为三级，第一级为中央工作站，位于控制中心，中央工作站系统由管理主机、彩色大屏幕显示器及打印机组成，是BAS系统的核心，整个园区内所受监控的机电设备都可以在这里进行集中管理和显示，它可以直接和以太网相连；第二级为直接式数字控制器（DDC），第三级为采集现场信号的传感器和执行机构。直接数字控制器、传感器及执行机构随被控设备就近设置。整个建筑群采用统一的物业管理模式，BAS总控中心设在消防安防控制中心，负责对整个建筑设备进行集中监视、一体化控制和协调管理。根据中电软件园初步使用需求，本方案建筑设备管理系统的系统构成按照控制及集成对象主要包括以下三个子系统：公共照明系统、变配电系统（集成）、电梯系统（集成）。建筑设备管理系统主要设备名称功能参数NCE网络控制引擎内置33点, 可扩展128点, BACnet总线,32个控制器照明 电梯楼层显示软件网关Modbus协议转BACnetMS/TP室外照度传感器4-20mA，工作温度 -25℃ - 75℃ (-13°F - 167°F)建筑集成管理系统建筑集成管理系统将各智能化系统集成在一个平台上，对汇集的各类信息进行分析、归类、处理和判断，采用最优化的控制手段，对各类设备进行分布式监控和管理。建筑集成管理系统和各子系统的数据交换是通过接口设计来实现的。对于各个子系统的通讯接口和协议，采用通讯集中管理方式，即通过前置转换程序将各子系统的通讯接口都统一到OPC标准上来，不同厂家的不同通讯及协议的产品，只需对其通讯协议和数据格式编程，即可方便地集成到中来。集成软件应完全遵循最先进的、展望可预期的、将来也不会过时、落后软件技术；提供B/S和C/S两种方式，B/S和C/S具有一致的集中监控界面。目前设计集成智能化系统有：消防报警系统、视频监控系统、报警管理系统、智能卡管理系统、公共广播系统、大屏显示系统。各系统可在集成管理系统平台上监看，并在发生告警时调用应急预案。建筑集成管理系统主要设备名称功能参数智能化集成系统软件平台1数据架构:1）采用 SOA 面向服务架构， 同时支持 B/S 和 C/S 运行模式；2）采用 OPC 标准的开放系统接入技术，即插即用方式接入；3）页面组态支持 SVG/HTML 技术，45 度全景电子地图显示。2集成数据接口:1）电气接口：10/100/1000Mbps 以太网；2）通信协议：OPC、BACNET、API、RS485、RS232，并支持子系统自带的基于 IP 的开放式协议（控制、数据库、视频）。3:数据库:1）采用 SQL SERVER主流商用级数据库系统；2）提供基于 Web 的综合信息集成系统应用软件平台和相应功能模块，至少支持 5 个并发用户。4监控点数:不限5支持接入用户数:≥5个6 可集成本工程中所有相关系统（不含多媒体会议系统及机房系统）机房工程本工程含机房、消防控制中心内装饰装饰、供配电、防雷接地、环境监控、安防监控、综合布线、气体灭火。上述两个功能房间面积约为100平米左右。机房的气流组织采用下送上回风，设置风口板，调节送风量；机柜的摆放采用“背靠背、面对面”的形式，有利于设备散热和人员操作。长沙中电软件园机房工程按照《电子计算机场地通用规范》（GB/T2887-2000）标准设计规划。机房环境要求：1)温湿度:区域指标开机时停机时机房（专用空调区域A级）温度，℃夏季冬季全年23±220±25～35相对湿度，％45～6540～70温度变化率，℃/h＜5，不凝露＜5，不凝露机房辅助区（非专用空调区域 B级）温度，℃15～305～35相对湿度，％40～7020～80温度变化率，℃/h＜5，不凝露＜10，不凝露2)尘埃：主机房在静态条件下，粒度≥0.5μm，个数≤18000粒/dm3 。3)噪音：在计算机系统停机情况下，主机房中心位置＜65dB。4)主机房内绝缘体的静电电位＜1KV。5)照度：主机房＞400Lx，无眩光；辅助机房＞300Lx，眩光限制等级为I级；应急照明＞30Lx。6)接地：接地电阻≤1Ω；零地电位差＜1V。多媒体会议系统长沙软件园多媒体会议系统包括一个多功能厅和两个视频会议室。多功能厅音视频系统可实现如下功能：(1). 能够满足各种大、中型会议、学术论坛、演讲报告、电影播放等的语言扩声的需要；(2). 能够举行小型文艺演出及其它文娱活动；(3). 具有智能化的A/V系统，可通过无线触摸屏对会议厅的舞台灯光、音响、屏幕等所有设备进行集中控制；(4). 能够参加远程电视电话会议；(5). 具有自动跟踪摄像并同步录像录音；(6). 系统具有较强的扩展性，为今后系统的升级准备条件。多功能厅音视频系统由以下子系统组成：音响扩声系统、视频显示录播系统、中央控制系统、舞台灯光系统、舞台机械系统。本次系统建设的视频会议室内采用分体式视频会议终端，分辨率可以达到720p, 除了视频会议，还可以召开普通会议，小会议室实现的功能：(1). 能够满足各种小型会议、学术讨论等的语言扩声的需要；(2). 具有智能化的A/V系统，可通过无线触摸屏对所有设备进行集中控制；(4). 能够参加远程视频会议；(5). 系统具有较强的扩展性，为今后系统的升级准备条件。小会议室主要由显示系统、数字会议系统、音响扩声、视频会议、会议发言跟踪摄像等系统组成。多媒体会议厅主要设备名称功能参数扩声系统主扩有源音箱8欧1200W 最大声压级：128db 频率响应：37Hz-100Hz低音有源音箱8欧1400W 最大声压级：128db 频率响应：37Hz-100Hz控制及音源系统调音台32输入通道、24麦克风+4立体声线、3段通道均衡(中心频率扫描)和HPF、幻像电源开关和接插式输入/输出音频处理器8*8数字信号处理器和DSP处理的媒体矩阵数字无线会议主机每台主机可容纳1个主席单元、300个代表单元；具有15个通道可选；同时发言人数为1个主席、3个代表，摄像自动跟踪功能；具有1个2.8“LCD液晶显示屏；视频显示及信号切换系统　投影机显示技术：3+1片1.8“LCD?技术 ；亮度(ISO)： 15000流明以上；对比度：3000:1 ；亮度均匀度：90% ；色彩度：16.7百万 ；灯泡：330W NSHA×4 ；灯泡寿命：3000小时(标准)，4000小时（经济） ；视频兼容性：模拟1080i以上、数字1080p-1080psf24/25/30 ；视频制式：NTSC / PAL / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-M&N 舞台两侧LED屏体双色，P5,寿命100000小时混合矩阵带宽500MHz，HDMI,VGA,RGB混合输入，HDMI输出智能中控系统　7寸彩色触控屏7寸平板，触控，支持图片、图形、文字集中控制系统主机主频达210MHZ的32位内嵌式处理器，内置了8M内存和8M存储FLASH灯光系统　LED灯通道信号：DMX512接口，8通道 显示：LED液晶显示系统 调色器：RGBW 混色系统 三基色灯功率：220W，色温：3200K/5600K，显色指数Ra值：95--100电脑摇头灯控制：DMX512接口，10通道， 颜色盘：6个单色 + 白光 + 彩虹效果视频会议视频会议终端高度集成式会议室型终端（含1个1080P硬件编解码器、1个1080P镜头、1个全向界面麦克风、1个遥控器电视屏幕尺寸：52英寸 分辨率：1920*1080 支持格式：1080p（全高清） HDMI接口：4*HDMI 各子系统施工工艺以及系统功能应满足图纸（含图纸说明）相关要求，供货设备满足设备技术参数说明。4 功能补充说明：1、信息发布系统园区南面出入口设置3米*4米的室外全彩LED屏，其它三面出入口设置1.5米*2米的室外全彩LED屏,可播放的节目源有文字，图片、动画、视频等。配备相关统一控制软（硬）件，具有可分别显示也可统一显示；在总部大楼一层大厅设置多媒体查询机，方便大楼信息发布及来访人员信息查询（相应查询软件由施工方配备，查询内容由建设方提供，主要为园区介绍，各企业介绍，园区政策，相应办事流程，到访登记、以及企业文化宣传等）。2、视频监控系统实现全实时录像存储，显示和录像同时分别采用D1\720p\1080P等不同的分辨率。本系统须融合或兼容原有摄像点，进行统一管理。3、停车场管理系统本系统采用车牌识别以及ic卡两种方式，其中ic卡与一卡通系统兼容。4、一卡通管理系统一卡通系统采用ic卡，须兼容园区原有卡片以及原有数据系统等5、建筑设备管理系统变配电系统对于变配电系统的监控，已有电气部分完成，本系统对此暂无要求，但在IBMS系统中要求对其控制软件（系统）进行集成处理。6、建筑集成管理系统系统集成实现后，应能通过相应的公用通信网络将集成的信息传送到其他地方实现远程监控。该系统监控的设备须包含总部大楼配套及4~22栋各个设备及控制点。分三层显示，一层园区总平面图、二层楼栋立面图、三楼层平面图在园区一期的平面图（或者三维图）上做各楼栋统一显示，在进入各楼栋管理界面后须里面或者三维显示各楼层信息，进入楼层管理界面时对各系统在同一平面图上显示；对不同系统的报警等信号以颜色区分，并当报警时或者故障时提供不同声音报警（重要信息须具有短信报警功能）7、会议发言系统在会议主席台上配置与席位数量一致的发言设备，共配置一台主席机和7台代表机，所有的发言机通过一跟数据线连接到主控机即可实现发言功能，发言设备采用“手拉手”方式连接，可以根据需要进行扩展。8、中央控制系统系统应涉及预留有扩展接口，便于将来增加设备。9、本次工程除会议厅、机房等，其他设备建设将在总控中心统一管理（含总部大楼相关设备以及所有消防报警信息），需使各系统联动性、兼容性达到最佳，以便统一管理。设备数量以及技术参数以清单为准，对清单未尽子项需施工单位自行补充，须满足建设方提出的技术功能要求。（三）质量要求：1、承包人必须严格按施工图纸及技术说明进行施工，未经发包人和设计单位同意不得修改；如确因图纸设计有误或施工原因需修改时，需经过发包人和设计单位、监理单位同意，由设计单位发变更通知单方可施工。2、隐蔽工程必须经发包人、监理单位和设计单位共同验收合格后方可进行下一步工序的施工。（四）质量标准：1、工程质量及工程验收标准，按建设部现行的有关施工规范和工程质量检验评定标准进行生产供货及施工，确保所供材料设备质量和性能能满足设计要求，达到合格工程标准。承包人如有违反操作规程及粗制滥造现象，发包人有权加以制止，直至下令停止施工，其经济损失全部由承包人负责，工期不得顺延。2、质量保修：按建设部[2000]80号令执行。按国家有关规定，承包人在设备材料质保期内提供免费维修保养。若承包人为外地企业，在工程保修期内，经与招标人协商后，承包人必须派维修人员长驻现场，保证无偿修理完好，否则，由发包人安排维修，维修费在保修预留金中扣除。（五）技术资料：承包人在工程竣工交付使用后30天内按国家有关规定向发包人提交十套竣工资料和完整的结算资料，费用均包括在投标报价之内。向业主方提供维护人员培训服务，完工后提供贰年的免费维修保养。竣工资料包括（不限于）：（1）开工报告；（2）隐蔽工程验收记录；（3）基础工程验收记录；（4）材料出厂合格证；（5）主体结构验收记录；（6）分项工程质量检验评定表；（7）工程安装质量检验评定表；（8）主要材料检测报告；（9）主要材料实验报告；（10）外购件出厂合格证；（11）竣工报告；（12）竣工验收单；（13）竣工图；其他湖南省及长沙市规定及业主要求提供的资料。?第八章投标文件商务部分、投标函部分格式工程投标文件（商务部分、投标函部分）招标编号： 投标人：（全称） （盖单位公章）法定代表人（或授权代理人）： （签字和盖章） 年 月 日目录一、投标函二、法定代表人资格证明书三、授权委托书四、投标承诺函五、开标一览表六、投标保证金（复印件）七、不拖欠农民工工资承诺书八、劳务分包资料九、关键岗位人员配备情况十、投标单位基本情况十一、投标人近3年 “类似工程”经验十二、投标人正在履行的合同情况十三、投标人工程获奖、表彰情况十四、投标人企业信用情况十五、投标人企业认证情况十六、投标人的不良行为记录情况十七、其它资料十八、已标价工程量清单注明：1、请各投标人必须在投标文件的封面和内容上清楚地标明本投标人所投的项目名称，如若因投标人标记错误导致的评标失误，其后果由投标人自负。2、投标文件的相关格式见本卷附表。3、根据评标办法（长住建发2011年165号文）的相关要求提供相应资料。 一、投标函致： （招标人） 1、根据已收到的 （项目名称） （招标编号：）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、技术标准和要求、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写） 元（RMB￥ 元）的投标报价，其中措施费（大写）元（RMB￥ 元）；并按上述图纸、合同条款、技术标准和要求、工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、装修、测试，直到竣工验收，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件，并对上述内容完全响应。3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期个月内完成并移交全部工程。质量达到。并按令相关规定进行保修。4、我方同意所提交的投标文件在 天的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。6、我方将与本投标函一起，提交人民币 万元的投标保证金作为投标担保。7、招标人对材料标准如有调整或招标范围的变化，我方同意中标价格按招标人认可的材料价、范围进行调整。8、投标文件中载明的施工项目部关键岗位配备的人员，我方承诺在施工过程中不更换人员，必须在现场工作；特殊情况下，报招标人批准后，方可更换和离开现场，如我方违约，则按招标文件的规定执行。如招标人在施工时发现我方单位有挂靠、更换人员、转包行为可单方面终止合同，并不退还履约保证金。投 标 人： （全称）（盖单位公章）单位地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）邮政编码：电话：传真： 开户银行名称：开户银行账号：开户银行地址：开户银行电话： 年月日二、法定代表人身份证明书投标人名称： 单位性质：地址： 成立时间：年月日经营期限： 姓名： （法定代表人签字） 性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。 投标人： （盖单位章） 年 月 日 注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名。 三、授权委托书本人 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限： 。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码： 授权代理人：（签字） 身份证号码：联系电话：年 月 日注：1、法定代表人和授权代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名；2、开标时，授权委托书还需另单独准备一张给监委检验。 四、投标承诺函致： （招标人） ：本单位已详细阅读贵单位长沙中电软件园数字园区智能化基础平台建设项目招标文件，现就参加本项目投标有关事项郑重承诺如下：一、参与本项目投标活动系本公司自愿行为，保证在投标活动中自觉遵守国家、省、市有关招标投标的法律、规章及规范性文件。二、遵守长沙公共资源交易中心各项交易管理制度和交易现场纪律，服从现场工作人员管理。三、投标文件内容及资料无弄虚作假，且无低于成本的恶意报价行为。四、保证没有组织、参与围标、串标，没有出卖（借）、转让资质证书供他人挂靠投标。五、不与招标人或者评标委员会成员私下联络和串通以牟取中标；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；不在开标后进行虚假、恶意投诉。六、若中标，将按照招标文件规定与招标人签订合同，提交履约保证，按照投标文件承诺派驻管理人员并投入机械设备，不转包及使用挂靠队伍施工。七、若中标，将密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表、现场监理人员以及行政监管人员的管理。八、若中标，将按照签订的合同条款内容严格履约，不发生恶意提高造价的行为。九、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。投标单位：（公章）法定代表人：（签字）联系地址： 法定代表人移动电话：联系人： 联系人移动电话： 年月日（注：此承诺书各单位一式二份，由投标单位法定代表人亲笔签署，并加盖单位公章；并在开标时向招标人（或招标代理机构）单独递交一份，否则，视为自动放弃投标。）五、开标一览表投标人名称：招标编号：金额单位：人民币元（保留两位小数）序号单位名称（建设单位名称）1工程名称（项目名称）1投标报价内容（小写）投标总价： 其中：分部分项工程费：措施项目费：安全防护文明施工措施费： 其他项目费： 规费： 税金：人工费： 2投标总价小写：大写：3工期（月）4保修承诺5质量承诺6建造师姓名及编号资质等级7技术负责人姓名职称8备注投标人：（盖章）法定代表人或授权代理人：（签字）注册造价工程师：（盖执业专用章） 日期：年月日注： 1、开标一览表中的投标报价应与投标函中的投标报价要求一致，否则按二个报价处理。2、无有效注册造价工程师盖执业专用章，报价无效，投标报价计零分。3、措施项目费与安全文明施工费单列。六、投标保证金附有效的投标保证金递交凭证复印件。七、不拖欠农民工工资承诺书（格式）致：我公司参与（项目名称）投标，一旦我方中标，我方保证按长建发[2004]54号（关于印发《防止发生拖欠工程款行为联动实施办法》）文件精神执行，坚决维护农民工的合法权益，按时足额支付农民工工资，决不拖欠农民工工资。投 标 人：（全称） （盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字） 年 月日 八、劳务分包资料投标人如拟准备劳务分包，劳务分包资料中须附本公司相应劳务分包资质证书副本的复印件，如果本单位没有相应劳务分包资质则须出具与有相应劳务分包资质单位的长期有效的劳务分包协议书的复印件及该劳务公司资质证书副本复印件，如果既没有本单位相应劳务分包资质又没有与有相应劳务分包资质单位签定长期有效的劳务分包协议的则需承诺进行劳务分包招标。其劳务公司必须满足承包工程劳务资质要求。 九、关键岗位人员配备情况姓名职务职称身份证号码执业资质证或上岗证备注证书名称证号专业注：项目负责人附注册建造师证（及B类安全生产考核合格证）（或项目经理证）、身份证复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证书复印件；其他关键岗位人员应附身份证、执业资质证或上岗证书复印件。 十、投标单位基本情况（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构（文字或框图说明）法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中建造师营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注注：附投标人企业营业执照副本及其按规定年检合格的证明材料、资质证书副本、安全生产许可证副本、开户许可证复印件，长沙市外企业入长施工登记证复印件。（二）近年财务状况表注：附二年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。十一、投标人近3年 “类似工程”经验项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量建造师技术负责人总监理工程师项目描述备注注：（1）提供本项目投标截止日前36个月内完成的类似项目情况。（2）每张表格只填写一个项目，并标明序号。附提供经行政主管部门备案的中标通知书、合同及由建设方、施工方、监理方、设计方四方共同盖章认可的竣工验收证明（或经建设工程质量监督部门签字确认的竣工验收备案表）复印件，类似工程年限以竣工验收备案表（或单位工程质量竣工验收记录表）上建设单位签字的时间为准。若上述文件不能体现项目技术负责人，则需提供有效的业主证明文件予以证明。附上述证明材料复印件。（3）类似工程经验包括投标人、技术负责人的类似工程经验。十二、投标人正在履行的合同情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量建造师技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注注：每张表格只填写一个项目，并标明序号。附中标通知书和承包合同的复印件。?十三、投标人工程获奖、表彰情况（一）投标人工程获奖、表彰情况总表序号项目名称获奖情况颁奖机构获奖时间备注（二）投标人工程获奖、表彰情况明细表序号（同投标人工程获奖、表彰情况总表序号）项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目负责人技术负责人总监理工程师项目描述获奖情况备注注：每张表格只填写一个项目，并标明序号。附中标通知书和承包合同、工程获奖文件、证书的复印件。十四、投标人企业信用情况（文字说明，并附相关文件、证书的复印件）十五、投标人企业认证情况（文字说明，并附相关文件、证书的复印件）十六、投标人的不良行为记录情况（文字说明，并附相关文件、证明的原件或复印件）十七、其它资料1、投标人如果是省外企业，还须提供在其注册地省级建设行政主管部门出具的近三年市场行为、质量、安全以及农民工工资兑付情况的证明复印件。2、与本次评标相关的资料。 十八、已标价工程量清单1、工程预算书首页须有全国注册造价工程师盖执业专用章方为有效。2、投标报价的编制按湘建价[2009]406号文件规定的工程量清单计价办法执行，投标书需按湘建价[2009]406号文件规定的工程量清单计价办法的规定提供全部分析表（表1--表9）及取费费率，每本商务标书中都必须装订表1—表4，另表1—表12（含取费费率）单独打印单独装订一份，与投标文件（商务部分和投标函部分）一起包封。工程量清单的表格格式参照pkpm软件报表输出菜单下提供的“2010清单投标表”格式；工程造价汇总表中安全文明施工增加费、措施费要单列。3、开标一览表、投标报价汇总表和预算书封面都应由本单位全国注册造价工程师盖其执业专用章，并附注册造价师证书复印件。如委托具有相应造价咨询资质的中介机构编制预算的，应附委托合同原件、注册造价师证书复印件，并在上述规定处加盖全国注册造价工程师执业专用章和委托的造价咨询事务所公章。开标一览表、预算书封面和工程造价汇总表没有按上述要求签署盖章的，没有附注册造价师证书复印件的；没有附委托注册造价咨询中介机构的委托合同原件、注册造价师复印件、没有分别加盖注册造价工程师执业专用章或盖章不完整的，则投标报价无效，投标报价计零分，并且不进入评标基准价的算术平均。4、投标预算部分采用相关预算软件编制，并应将预算文件刻入光盘中，要求光盘中的数据与纸制商务标书中的数据一致。投标文件（商务部分和投标函部分）光盘一起密封在一个文件袋中。 第九章投标文件技术标格式工程投标文件（技术标）招标编号：投标人：（全称） （盖单位公章）法定代表人（或授权代理人）： （签字和盖章） 年 月 日 投标文件技术标内容：投标文件技术标按照长住建发[2011]165号《长沙市工程建设项目施工招标评标办法》中的“综合评分法（Ⅰ）”规定的技术标书内容编制，采用明标，包括下列内容（按此顺序）：（1）施工方案与技术措施（包括施工现场平面布置图）；（2）质量管理体系与措施；（3）安全管理体系与措施；（4）环保管理体系与措施；（5）工程进度计划与措施（包括施工进度计划横道图、网络图）；（6）资源配备计划（包括劳动力计划和主材计划）；（7）施工设备。注：如有合理化建议，不单独列出，各投标人将相关内容融入各相应章节。第十章资格后审资料格式工程招标资格后审资料项目编号：项 目 名 称：投标文件内容：资格后审资料 投 标 人：（盖公章）法 定 代 表 人或其委托代理人： （签字和盖章）日期： 年 月 日1、资格后审资料主要包括以下资料原件及复印件(或影印件),：复印件(或影印件)由投标人提供资格后审资料汇总表（格式由投标人自行编制）,①经年检合格的企业营业执照（副本）、资质证书（副本）、基本帐户开户许可证、有效企业安全生产许可证（副本）、《入长施工登记证》。② 拟任项目负责人建造师注册证书、B类安全生产考核合格证、社保证明及省及省(地)级行政主管部门在本公告发布后出具无在建项目证明；③ 拟任项目技术负责人职称证书、社保证明；④ 企业近三年类似工程经验证明材料（合同或中标通知书、验收记录或竣工验收备案表）；⑤ 拟任项目部关键岗位人员岗位证书、社保证明资料及安全员的C类安全生产考核合格证。2、投标人在递交投标文件的同时，应递两份加盖公章的资格后审资料复印件或影印件（壹份与要求提供的资格审查资料原件集中包装；另壹份递交给行政监督部门）。3、资格后审时，投标人有下述情况之一的，评标委员会将视为资格后审不合格，为不合格投标人，不得进入下一轮评审。3.1未按招标文件规定提供资格后审资料的；3.2投标人提供的资格后审资料不符合招标公告投标资格条件要求，有一项不合格的，其资格后审不合格，为不合格投标人，不得进入下一轮评审。3.3投标人未按长发改【2012】816号文件录入投标人基本信息库，属于资格后审内容的，其资格后审不合格。