大连市人力资源和社会保障局改造工程项目招 标 文 件（项目编号：DDZTB*******）招标人：大连市人力资源和社会保障局招标代理人：大连东大招投标代理有限公司日 期：二〇一三年九月 大连市人力资源和社会保障局改造工程项目投标邀请函大连东大招投标代理有限公司受大连市人力资源和社会保障局的委托，对大连市人力资源和社会保障局改造工程项目进行公开招标，欢迎具有资格的企业前来报名参加投标。一、 项目名称：大连市人力资源和社会保障局改造工程项目二、 项目编号：DDZTB*******三、 项目地点：招标人指定地点四、 工程质量标准：一次性验收达到国家施工验收规范合格标准五、 工期：30日历天六、 招标内容：改造工程七、 投标人资格要求：（1）具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的独立企业法人；（2）近三年具有类似工程业绩，无在处罚期内的不良记录；（3）拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资质，无在建工程，无在处罚期内的不良记录；（4）外地施工企业须办理入连手续； （5）本项目不接受联合体投标。注：经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本采购项目。八、 报名要求： 1.未注册会员的单位须登陆大连市政府采购服务中心信息网（http://www.ccgp.dl.gov.cn）“会员专区”进行注册并申请购买招标文件；已注册会员的单位需进入大连市政府采购交易管理系统申请购买招标文件。 2.通过大连市政府采购服务中心管理系统申请购买招标文件的投标人须携带企业法人营业执照副本原件、资质证书副本原件、安全生产许可证副本原件、企业近三年类似业绩证明原件【企业业绩以同时提供的1、2项有效证明材料为准（1、中标通知书或签订的施工合同2、竣工报告）】、法定代表人证书（法定代表人本人报名有效）或委托代理人证明（授权书和被授权人身份证）原件、项目经理资格证明原件和以上所有证件相应的加盖公章复印件一套。招标代理人将对投标人进行资格初审（仅限于发售招标文件），详细资格审查以评标委员会审议结果为准。九、 报名及发售文件时间： 2013年09月16日至2013年09月30日，每天上8：30-11:30，下午13：30-16：30（节假日、公休日休息）。地点：大连东大招投标代理有限公司（大连市沙河口区高尔基路769号）。十、 接受投标文件的时间与地点：2013年10月11日13:30时（北京时间）在大连市政府采购服务中心一楼受理区（2）。十一、投标文件递交截止时间及开标时间与地点：2013年10月11日13:30时（北京时间）在大连市政府采购服务中心（大连市西岗区迎春路2号，大连市行政服务中心一楼第2开标室）。 十二、招标文件售价200元/本，售后不退。十三、招标人：大连市人力资源和社会保障局十四、 招标代理机构：大连东大招投标代理有限公司地址：大连市沙河口区高尔基路769号联系人：夏程程、邹君电话：****-********-****传 真（自动）：****-********开户银行及帐号：中国银行大连和平广场支行 3077 56324632?目录第一章 投标须知前附表及投标须知第二章 合同条款第三章 合同文件格式第四章 工程建设要求第五章 投标文件格式第六章 图纸（另附）第七章 工程量清单（另附）第八章 评标细则 第一章 投标须知前附表及投标须知一. 投标须知前附表23. 评标一般规定前附表24. 符合性审查二. 总则 25. 评标程序01．使用文字种类及度量衡单位26．现场询标及澄清02．使用货币种类27. 细微偏差修正03．建设资金28．投标文件的评审、比较和否决04．投标费用七. 授予合同05．投标资格29．中标通知书06．投标有效期30．授标及废除授标07．答疑会议及踏勘现场31. 签订合同08．投标人投标保证金09．中标人履约保证10. 设计文件11. 工程量清单三. 招标文件12.招标文件组成13.招标文件解释及澄清14．招标文件修改四. 投标文件15．投标文件组成16．投标文件格式17．投标报价18. 投标文件密封及标志19. 投标文件提交20. 投标文件撤回及修改五. 开标21. 开标一般规定22. 开标程序六．评标 一、投标须知前附表项号内容说明与要求1工程名称大连市人力资源和社会保障局改造工程项目2建设地点招标人指定地点3建设规模大连市人力资源和社会保障局改造工程项目的施工4合同价款约定方式固定价格合同：投标报价文件包含投标总价及综合单价时，投标总价为合同总价。合同总价在招标文件及施工合同约定的招标内容（工程内容）及相应风险范围之内不可调整。5质量要求质量目标：合格执行标准：执行国家、辽宁省、大连市现行工程质量验评标准。6招标范围大连市人力资源和社会保障局改造工程项目施工（详见工程量清单）。7工期要求30个日历日。8资金来源财政资金。9投标人资质等级要求（1）具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的独立企业法人；（2）近三年具有类似工程业绩，无在处罚期内的不良记录；（3）拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资质，无在建工程，无在处罚期内的不良记录；（4）外地施工企业须办理入连手续； （5）本项目不接受联合体投标。注：经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本采购项目。10资格审查方式报名同时进行资格审查（仅限于购买招标文件）；评标时由评标委员会进行资格再审；投标人中标后，如有必要，由招标人进行资格后审。 11投标报价计价方式：工程量清单计价其他说明：投标报价总额应与工程项目总价表总额一致，投标报价让利应体现在各分部分项工程的投标标价中。12投标有效期90日历天（从投标截止之日算起）13投标保证金额投标保证金可以是支票、电汇、汇票、银行保函或大连市企业信用担保有限公司出具的保函的一种（投标保证金保函格式见附件1）（支票或汇票必须为投标人企业的支票或汇票）。投标保证金金额为30000元人民币。递交截止时间：2013年10月07日16：30时。递交地点: 大连东大招投标代理有限公司财务部，若在规定日期前没有收到任何形式的付款（以到帐时间为准），则视为自动放弃此次投标)。外地企业若要汇款，请汇至“户名：大连东大招投标代理有限公司；开户行：中国银行大连和平广场支行；帐号：3077 56324632”（汇款以到帐时间为准）。注：大连市企业信用担保有限公司出具的保函适用于投标保证金、履约保证金及银行预付款保函的担保；办理的详细流程请见《大连市政府采购网》通知公告窗口中《关于开展政府采购信用担保工作的通知》。大连市企业信用担保有限公司联系方式：地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦48层电话：（0411）******** 传真：（0411）********14答 疑 及踏勘现场答疑会、踏勘现场时间及地点：另行通知。注：踏勘答疑时各投标单位相关人员需携带招标文件、配备相关人员及工具到场，迟到不等。15投标文件份数及要求1.投标函件、技术标书、商务标书装订成一册，正本一份，副本七份； 2.以上投标文件密封在一个封袋中；其他要求：1、投标人须按招标文件规定进行密封及标志,若未按规定进行密封及标志，招标人将不承担投标文件错投错放或提前开封以及投标文件被拒绝的责任。2、封面注明“投标工程名称、投标单位、联系人、联系电话等”。16投标文件提交地点及时间收 件 人：大连东大招投标代理有限公司地点: 大连市政府采购服务中心1楼受理区（2）截止时间: 2013年10月11日13:30时17开 标开标时间: 2013年10月11日13:30时地点: 大连市政府采购服务中心1楼开标室18评标方法综合评分法：对通过符合性审查的有效投标人进行综合评分，能满足招标文件的实质性要求，综合得分最高的为中标候选人。19履约保证投标人履约保证金额为合同价款的10%；履约保证形式：支票、汇票、银行保函或大连市企业信用担保有限公司出具的保函的一种（投标保证金保函格式见招标文件，支票或汇票必须为投标人企业的支票或汇票）。20主要材料1、投标人必须选用满足国家、省、市技术标准要求，符合技术参数要求，产品生产许可证和合格证等证书齐全，具有质量技术监督部门出具的、产品检测有效期内合格报告的设备、材料，同时取得《大连市建设工业产品备案证书》，本工程均应选用高效、节能、环保的国家名优品牌产品及材料，严禁使用国家及大连市禁止和限制使用的产品。2、投标人须按照招标人提供的主要材料清单及技术标准要求逐项注明材料生产厂家、产地、品牌、规格（型号）、数量、单价、质量标准及总价。投标人未注明生产厂家、产地、品牌、规格型号的材料，一旦中标，招标人有权指定符合要求的品牌产品，投标人必须无条件接受。实际工程中使用的材料（包括材料的选样、型号、规格、颜色、款式等）必须经过招标人认可后方可用于工程中。如中标人在施工中所用材料与投标所报材料不符，以次充好，以假充真，一经发现，招标人有权单方解除合同，监理及招标人未及时发现，竣工后发现，扣除该项工程全部工程款。3、本项目须按照《主要材料和设备的技术标准要求》表提供主要材料样品，并按所提供的样品情况进行打分。21工程款支付方式进度款：按工程进度，发包人向承包人支付实际完成工程量60%的工程价款。结算款：工程完工且工程价款结算报财政部门后，支付至实际完成工程量70%的工程价款，结算经财政部门审核完成后，支付至审定结算价款的90%。质量保证金：审定结算价款的10%作为质量保证金，待保修期满后全部结清质保金（无息）。22规费、税金1、规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用，包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险。2、投标人应结合取得的本年度《辽宁省施工企业规费计取标准》，并按《转发省建设厅、省财政厅关于颁发＜辽宁省建设工程计价依据建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化工程计价定额＞、＜辽宁省建设工程计价依据建设工程费用、机械台班费用、混凝土砂浆配合比标准＞的通知》大建委发（2008）75号文件文件确定的原则和标准计算规费；按《关于调整大连市建设工程费用标准中税金率的通知》（大造价字【2011】3号文件）的标准计算税金。注：1、工程定额测定费已取消，投标人不得计取；2、社会保障费按税前工程总造价的3.2%计取。23安全文明 施工要求安全目标：合格 执行标准：执行国家、辽宁省、大连市现行安全生产文明施工验评标准。24投标函件1、法定代表人资格证明书2、投标文件签署授权委托书 3、投标函4、投标承诺书、项目经理承诺书、造价工程师承诺书5、安全生产承诺书6、招标文件要求投标人提交的其他投标资料：1）投标单位本年度《辽宁省施工企业规费计取标准》2）资质证书、营业执照、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证等相关资格证明文件3）外地企业进连施工许可登记（大连市建委建筑业管理处办理）25商务标书商务报价包括以下内容：1、投标总价；2、工程项目总价表；3、单项工程造价汇总表；4、单位工程造价费用汇总表；5、单位工程规费计价表；6、分部分项工程量清单计价表；7、措施项目清单计价表；8、其他项目清单计价表；9、零星工作项目计价表；10、分部分项工程量清单综合单价分析表；11、措施项目费分析表； 12、主要材料价格表；13、投标人所投的产品属于《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的须提供相关证明资料复印件（包括取得的相关证书及在《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》相关目录的详细介绍）业绩与信誉包括以下内容：1、投标人业绩和信誉（加盖公章）2、项目管理机构情况及主要人员简历（加盖公章）3、生产操作人员持证上岗情况（加盖公章）4、投标人近三年内企业信誉列表及有效证明（复印件加盖公章）5、投标人近三年内管理体系认证有效证明（复印件加盖公章）6、投标人近三年内类似工程业绩列表及有效证明（复印件加盖公章）7、项目经理近三年类似工程业绩列表及有效证明（复印件加盖公章）26技术标书1、总体概述：施工程序总体设想及施工段划分；2、施工平面布置和临时设施布置；3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺；4、劳动力和材料投入计划及其保证措施；5、机械设备、办公设备及检测设备投入计划；6、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；7、质量保证措施与违约承诺；8、安全生产和文明施工措施及违约承诺；9、针对工程量清单及施工管理的合理化建议；10、相关表格及其它辅助说明资料。27总承包服务费本项目的招标范围中包含消防工程，中标人若自身不具备以上工程施工资质，须将以上工程分包。中标人须在施工合同签订前将分包单位具体情况提供给招标人，经招标人同意后方可分包。投标人须在投标报价中充分考虑总承包服务费。除了包括分包人使用总承包方现有的临时设施，还应包括临时水电接驳、临时施工便道、围墙、卫生设施、临时设施等发生的费用等，招标人不再承担由此发生的一切费用。28工程造价调整条件发生了经发包人批准，财政部门审核同意的工程设计变更，引起工程造价增减的项目：1、工程造价增加在合同价3%（含3%）之内的，不予调整；增加超过合同价3%以上部分或工程结算价低于合同价时，按实际发生调整。2．具体工程造价调整方法，按本文本第二章“合同条款”第51条“补充条款”约定执行。3、工程变更增加造价超过中标价5%以上的，按大建发[2006]10号文要求到相关部门备案，并追究有关人员责任。29工程价款调整方式发生了经发包人批准工程变更（含设计变更、工程内容增减），相应的分部分项综合单价、措施项目费用，按以下原则确定：1、合同中已有适用的费用项目（含分部分项综合单价、措施项目费用，下同），按合同已有的费用项目确定；2、合同中有类似的费用项目，参照类似的费用项目确定；3、合同中没有适用或类似的费用项目，由承包人按2008《辽宁省建设工程计价依据》提出相应的费用项目，由发包人认可后报财政部门审核确认。4、具体分部分项综合单价、措施项目费用确定方法，按本文本第二章“合同条款” 第51条“补充条款”约定执行。30投标报价风险1、投标人依据招标文件提供的设计图纸、工程量清单、现场踏勘、答疑等资料并自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，投标报价将不会因市场变化因素而得到调整。 2、投标报价的综合单价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人漏报或不报，招标人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。3、 投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写单价及合价，投标人没有填写综合单价及合价的项目，招标人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。4、招标人发出的招标文件工程量清单内容和格式不许增加和修改，投标人确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差或认为施工图纸存在不明确、不一致时，应至少在投标截止日之前 15天，以书面方式向招标人提出。投标人未在规定的时间内向招标人提出异议，则视为投标人已认可该工程量清单包含了设计文件全部内容。投标人提出清单工程量修正意见而招标人未采纳时，投标人应自行考虑由此引起的报价风险。投标人在报价中未计算此类风险的，责任由投标人承担。31项目经理面试1.本工程采用项目经理面试（时间10分钟）：其中现场核验项目经理资格证书原件2分钟，项目经理进行自我介绍及陈述3分钟，回答评标专家提出的相关问题5分钟。2.凡有在建主体工程的项目经理不得参与本工程投标；对项目经理不参加面试（或找人替代面试）的投标单位将没收壹万元投标保证金；3.涉嫌串标、陪标的没收全部保证金；4. 项目经理面试成绩不合格的投标单位不得中标（项目经理面试得分不足4分的即为不合格）。32招标文件售价招标文件售价200元/本，售后不退。33其他要求1、本项目为交钥匙工程，中标单位负责办理相关手续、施工档案及向主管部门报竣、验收并承担费用。2、中标单位在施工期间必须注意安全，制定相应的安全措施及规定，如施工期间发生安全事故，施工单位负全部责任并包赔全部损失。3、中标价格不因任何政策性原因以及其他相关原因引起材料价格、工期延长等变化而改变。34代理服务费本项目的招标代理服务费由中标人支付，不在投标报价中单独列项。中标人在中标公示期满后五日内须向本项目的招标代理机构（大连东大招投标代理有限公司）支付代理服务费。招标代理人向中标人按《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格{2002}1980号）文件的规定和标准收取代理服务费。本次招标按工程标准向预中标人收取。 二、总则1．使用文字种类及度量衡单位1.1招标文件、投标文件、招标人与投标人之间有关招标投标所有书面方式（包括电子邮件、传真）的来往函件、记录等均应使用简体中文。1.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位或招标文件确定的度量衡单位。2．使用货币种类2.1招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。3．建设资金3.1建设资金已获得，将首先保证用于本工程施工合同的支付。 4．投标费用4.1投标人须自行承担编制与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。 5. 投标资格 5.1投标人保证满足投标须知前附表中所规定的投标资格及其它要求。5.2本项目不接受联合体投标。6. 投标有效期6.1投标有效期按投标须知前附表执行。在此期间，投标人的投标文件将受招标文件约束，如投标人被授予合同，投标人不得拒绝。6.2原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，招标人可以书面方式向投标人提出延长投标有效期的要求。6.3投标人须以书面方式答复是否接受延长投标有效期的要求。6.4投标人可以拒绝这种要求并撤回投标文件而不被没收投标保证金。接受延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金有效期。6.5因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予赔偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。6.6本招标文件第8条投标保证金的规定仍然适用于延长后的投标有效期。7．答疑会议及踏勘现场7.1招标人根据投标人提出的问题，召开答疑会议给予澄清、解答。投标人需要招标人澄清的问题，应于答疑会议之前（或招标人和所有获得招标文件的投标人认可的时间）以书面方式向招标人提出。7.2投标人法定代表人（或法定代表人委托代理人）应于投标须知前附表中确定的时间及地点出席答疑会议。7.3招标人要在《答疑会议纪要》上解释投标人于答疑会议期间或之前提出的所有与投标有关的问题。《答疑会议纪要》是招标文件的组成部分。7.4答疑会议所产生的对本招标文件内容的修改，招标人将按本招标文件第14条规定，以补充通知的方式向所有投标人发送。7.5投标人可自行对施工现场及周围环境进行现场踏勘，以获取有关编制投标文件及签署合同所需的资料，并承担踏勘现场所发生的自身费用。7.6招标人向投标人提供的有关施工现场资料及数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此作出的推论、理解及结论概不负责。7.7投标人踏勘现场的费用以及责任、风险由投标人自行承担。8．投标保证金8.1投标人的投标保证金是投标文件的组成部分。8.2投标人投标保证金的有效期至少应超过投标有效期30天。8.3投标人提供投标保证金采用支票、电汇、汇票、银行保函或大连市企业信用担保有限公司出具的保函的一种（投标保证金保函格式见招标文件，支票或汇票必须为投标人企业的支票或汇票），并在规定的投标保证金缴交期限之前提供。8.4中标人的投标保证金将于中标人与招标人签订施工合同并提交履约保证后5日内予以退还（无息）。8.5未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内予以退还（无息）。8.6收到投标保证金的单位只向投标人退还（保证金退回收款单位的名称与投标人的名称相符）。8.7招标人若证实投标人存在下列行为之一，将没收其投标保证金：8.7.1 弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；8.7.2 投标截止之后至投标有效期终止期间撤回其投标文件；8.7.3 因中标人过错被废除授标；8.7.4 中标人未能在规定期限内提交履约保证或签定合同协议；8.7.5 法律法规规定其它损害招标人利益的情形；8.7.6 对项目经理不参加面试（或找人替代面试）的投标单位将没收壹万元投标保证金；9. 中标人履约保证9.1合同签订前，中标人应按本须知前附表所规定的金额向招标人提交履约保证。9.2履约保证金可以是支票或银行汇票或银行出具的不可撤销的履约保函或大连市企业信用担保有限公司出具的履约担保函（履约保证金保函格式见招标文件）。9.3履约保证将作为施工合同的组成部分。9.4无论履约保证来源何方，该履约保证在全部工程结束，经各方验收合格后一次性无息返还，收到履约保证的单位只向中标人退还（履约保证退回收款单位的名称与投标人的名称相符）。9.5 若中标人不能按本须知第9.1条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。10. 设计文件招标人在出售招标文件的同时向投标人提供所有相关设计文件（包括已变更设计文件）(如有 )。11.工程量清单11.1本工程改造范围之内的所有分部分项工程的项目及数量清单、规费、措施费、材料设备估价表。三、 招 标 文 件12．招标文件组成12.1招标文件包括招标文件目录所列文件及所有按本招标文件第13条、第14条发出的补充通知及第7条所述的答疑会议纪要内容。13．招标文件解释及澄清13.1招标文件解释权归招标人，解释顺序按发出时间的相反顺序。13.2投标人获得招标文件后，应认真审阅招标文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，投标人若认为招标文件的内容存在残缺、表述不确切或容易引起误解需要招标人予以澄清的，应于答疑会议召开之前（或招标人认可的时间）以书面方式向招标人提出，否则由此引起的损失投标人自己负责，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应的，其风险由投标人自行承担，按招标文件有关条款规定，该投标有可能被拒绝。13.3如果投标人在答疑截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款。13.4招标人对投标人提出的问题将以书面答疑纪要的方式予以答复，答复仅包括对问题的解释，但不说明问题的来源。13.5书面答复、补充通知或答疑纪要于投标截止之前至少提前15 天（或所有获得招标文件的投标人认可的时间）内送达所有获得招标文件的投标人。书面答复或答疑纪要作为招标文件的组成部分，具有约束作用。14．招标文件修改 14.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 15日之前（或招标人和所有获得招标文件的投标人认可的时间），招标人可以补充通知等书面方式修改招标文件。14.2补充通知送招标管理机构备案并以书面方式送达所有获得招标文件的投标人，投标人应于收到该补充通知后2日内以书面形式给予确认。补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束力。14.3鉴于投标人编制投标文件时需根据补充通知内容进行调整，招标人将按照法律法规规定适当延长投标截止时间。14.4招标文件的澄清、修改、补充等均以书面形式明确的内容为准。当文件内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。四、投标文件的编制15. 投标文件的组成15.1投标文件分为投标函件部分、技术标书部分、商务标书三部分。15.2根据招标项目的实际情况需要，应以投标须知前附表中相关条款中具体内容为投标文件的实际组成部分。16．投标文件格式16.1投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展，未提供的格式投标人可自行确定）。未按招标人提供的格式编制投标文件，评标机构可在量化评分过程中做出不利于该投标人的量化。16.2投标人须按本招标文件投标须知规定封装投标文件，并在投标文件封面右上角标明“正本”或“副本”字样。投标文件正本与副本若有不一致之处以正本为准。16.3投标文件正本与副本须由投标人法定代表人（或法定代表人委托代理人）亲自签署并加盖投标人法人公章。16.4投标文件“正本”与“副本’字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写，若有修改应在修改处加盖投标人法人公章。16.5投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。16.6投标文件商务标书必须按照招标人提供的工程量清单编制，并由具有执业资格的造价工程师或一级造价员签章确认，同时加盖投标人法人公章。17. 投标报价17.1投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，报价中应包括完成永久工程所消耗的下列费用：①直接费：直接工程费（人工费、材料费、施工机械使用费）和措施费（其费用构成见措施项目清单）；②间接费：规费（非竞争性费用，读取标准见前附表）和管理费；③利润和税金；④为实现合同目的所涉及的工程维护、测试、运行、验收、移交、保修以及机构、人员与设备迁移、工程保险、政策性文件规定、风险、责任和参与投标等所有费用；⑤直接费、间接费、利润、税金所包含的各项具体费用及解释，按大建委发（2008）75号文件和大连市工程造价主管部门的相关规定执行。17.2　本项目招标人给出的工程量清单的项目明细及项目工程量是根据现场情况和招标文件有关要求编制与计算的，不含在本次招标范围内的项目，招标人在招标文件进行特殊说明，招标人未作说明的项目均含在本次招标范围内，费用包含在相应的投标报价中。17.3投标报价的规则⑴投标人应根据招标人提供的招标文件、工程量清单、补充通知及澄清（答疑）纪要中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围等、按照2008《辽宁省建设工程计价依据》和辽宁省、大连市的实施细则，参照辽宁省相关工程消耗量定额及市场价格，结合企业自身潜力、市场情况、竞争因素，编制工程量清单投标报价表以确定投标报价。本工程和每一计价项目只允许有一个报价，任何有选择的报价或工程量偏差报价，招标人将不予接受；⑵工程量清单计价表的综合单价应为：完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素；⑶投标人应按投标须知前附表的规定，自行承担投标报价的风险，包括人工、材料、设备的市场价格上涨等市场因素；⑷招标文件所给的技术条件、工程量清单、答疑，相互之间有矛盾时以技术条件为准，技术条件没有的项目应以答疑文件为准；⑸不论招标文件是否说明，其报价应包含完成合格产品和确保工程结构安全和施工安全所采取的各种辅助工作和措施费用，包括文明施工与安全施工技术措施费、季节性施工措施费、实现工期目标和质量目标的费用、现场环境管理费用、检验检测技术服务费等；⑹投标人应充分考虑停电、停水、环卫、市容、环保、二次搬运、夜间限制施工、成品保护等所需的施工、安装、运行和维护的一切费用和工期，和受此影响所造成的一切增加费用；⑺报价中应包括投标人为自己的雇员、分包、施工机械、财产等所作的人身和财产保险的费用，以及第三方责任险；⑻水、电使用费应按市政府主管部门规定的标准，根据用量计算后计入投标报价中，招标人不再另行支付；⑼本项目包含的所有工程在验收时发生的设备、设施等检测、试运行费用均由中标人承担，投标人在投标时应充分考虑相关费用。⑽施工现场要设置安全围档、安全网架，由此发生的费用，由中标人承担。投标人编制投标报价时，在措施项目费用列出。⑾投标人在施工中，造成场地内、外的道路与管线损坏，费用自负；⑿投标人有责任为发包人以及质量监督部门对工程的检查无条件提供方便；17.4投标人投标报价编制应按照招标文件前附表中商务报价的内容和本文件提供的工程量清单报价表格的填写（表格可以按同样格式扩展）。17.5投标报价要求①本工程采用固定价格合同，投标报价文件包含投标总价及综合单价时，投标总价为合同总价。合同总价在招标文件及施工合同约定的招标内容（工程内容）及相应风险范围之内不可调整。招标人所给工程量清单是依据现场实际情况编制的。如在具体施工中由于签证等引起的工程量、工程造价变化，须按投标须知前附表规定执行。②投标人应结合现场情况，施工所产生的建筑垃圾的外运、弃渣应自行解决，由此发生的排渣费、环保费、城市卫生费等均应含在投标报价中；③投标人在报价时应充分考虑本合同期内的各种风险，包括漏项、现场管理条件、施工条件、建筑材料价格变动、人工费变动和各种税费、施工措施费用等；④分部分项工程量清单计价表中的不同项目，必须编制综合单价分析表，综合单价分析表中的单价均应等于分部分项工程量清单计价表中的单价，否则，有可能导致投标文件被拒绝。17.6投标人按招标文件给出的主要材料价格表，详细标明投标人用于工程的材料及成品的名称、规格、型号、品牌、产地、单价、数量及合价。18. 投标文件的密封和标志18.1投标人应将投标文件按投标须知前附表第15项规定装袋密封，不密封的投标文件无效。18.2投标文件封面应参考本招标文件提供的《投标文件密封封面》及说明进行密封及标志。18.3若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，招标人将不承担与此有关的责任。19. 投标文件提交19.1投标人应于投标须知前附表中确定的投标截止时间之前将投标文件递交至投标须知前附表中确定的地点和接收人。19.2招标人可以按本招标文件规定以补充通知的方式酌情延长投标截止时间，原定投标截止时间之前招标投标方面的约定仍然适用于延长后的投标截止时间。20. 投标文件撤回及修改20.1投标人递交投标文件后，可于投标截止之前以书面方式向招标人递交撤回或补充修改其投标文件的通知。投标截止之后至投标有效期终止之前，投标人将不能撤回或修改投标文件。20.2投标人修改或撤回投标文件的通知，应按本招标文件第18项的规定进行标志和密封，并在密封封面清楚标明“修改”或“撤回”字样，否则修改或撤回通知无效。“修改”或“撤回”通知，必须是经投标人签署的确认文本。20.3投标人在投标截止之前以书面方式向招标人递交的补充、修改内容为投标文件的组成部分。五、开标21. 开标一般规定21.1投标人应按投标须知前附表规定的时间、地点参加开标会议。21.2未按规定提交合格的或按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回投标人。22. 开标程序 开标会议由招标代理机构工作人员主持，程序如下： （1）主持人宣布开标会议注意事项；（2）主持人宣布参加开标会议人员组成情况；（3）主持人宣布参加开标会议的投标人和投标文件送达情况； （4）开标机构对投标人到会的法定代表人或法定代表人委托代理人身份进行验证，宣布验证结果；（5）开标机构工作人员宣布和现场查验各投标人投标保证金到账情况；（6）由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，宣布检查结果；（7）经确认无误后，由有关工作人员当众开启各投标人的投标文件，宣读正本投标函中的投标人、投标报价、工期、质量标准及招标人认为有必要宣读的投标文件的其他主要内容；（8）投标人代表及开标工作人员在开标记录表上签名确认；（9）开标会议结束。六、评标23．评标一般规定23.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。23.2评标委员会须按法律法规规定及本工程招标的评标办法，公平、公正、择优的确定中标候选人。23.3在评标过程中，出现各类带有争议或不明确性问题均由评标委员会共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经评标委员会全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经评标委员会全体人员签名确认并对所有评委具有约束力。23.4在评标过程中，如7人以上评委（含7人），凡须评委各自独立计分的项目，计算得分时须去掉一个最高分及一个最低分后再计算算术平均值；量化评分时评委应采取发现问题扣分法，并书面写明扣分原因。23.5开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密（法律、法规另有规定的情形除外）。23.6在投标文件的审查、澄清、评价、比较过程中，中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人对招标人或评标委员会施加任何影响的行为，都将导致被取消投标资格。24．符合性审查24.1开启标书前，经确认存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并拒收投标文件：24.1.1投标人法定代表人或其授权委托人未按时参加开标会议； 24.1.2投标文件未能于投标截止时间之前递交至指定地点及指定接收人；24.1.3投标人未按招标文件要求提交投标保证金；24.1.4投标文件未按招标文件规定要求进行密封；24.1.5法律、法规规定的其它情形；24.2开启标书后，经评标委员会确认有下列情况之一的为无效投标文件：24.2.1投标文件未经投标人法定代表人（法定代表人委托代理人）签字（或盖章）或未加盖投标人法人章；24.2.2投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求； 24.2.3投标文件正本或副本数目不足，重要内容不全或关键字迹模糊不清；投标文件中投标函件、工程量清单计价表、施工组织设计、项目经理简历及资格证明书等主要内容不全；24.2.4没有提供有效的资质证明（包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证、资质证书等）、投标承诺书（包括投标单位、项目经理、造价师）、安全生产承诺书、本企业本年度《辽宁省施工企业规费计取标准》、外地企业进连施工许可登记等招标文件中已明确要求提供的资料；投标文件上标明的投标人与通过报名审查的投标申请人发生实质性改变。24.2.5采用工程量清单计价的，投标人擅自修改工程量清单内容的，未按规定格式报价的，投标报价未加盖本企业（或聘用）注册造价师（或一级造价员）印章的；24.2.6 投标总价、分部分项工程量清单计价、综合单价分析表、主要材料价格表、设备价格表逻辑关系不一致，评委会认定属重大偏差的； 24.2.7投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；不同投标人的投标文件内容、数据大量雷同的；投标人恶意哄抬标价或低于成本价竞标的；24.2.8同一份投标文件中，有两个以上不同投标报价，且未注明何者有效的；24.2.9投标人拒绝对细微偏差作出补正；投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或存在其他重大偏差的；24.2.10法律、法规规定的其它情形；24.3 评标委员会须严格按照以上标准认定无效投标文件，使用除此之外的标准作为认定无效投标文件的依据,招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。24．4评标委员会应于开标之后首先就投标人的投标资格及投标文件进行符合性确认，如有效投标不足三家，则按相关法规执行。25. 评标程序25.1监督人员宣读评标纪律；25.2招标人介绍招标项目情况，公布投标人名称，请采购人和评标专家填写承诺；25.3介绍评委，推选产生评委会主任；25.4请评委熟悉招标文件有关内容，重点是评标办法、评分细则、评标程序、废标条件等。25.5对投标文件进行符合性评审，认定无效投标文件，确定有效投标人；25.6按招标文件确定的评标办法对通过符合性评审的有效投标人的投标文件进行量化打分评审；25.7请投标人澄清问题，必要时进行项目经理陈述及答辩； 25.8评委会主任组织进行评分汇总，编写《评审结果》，当众宣读，全体评委签名；25.9评标会议结束。26. 现场询标及澄清26.1 评标过程中，评标委员会可以个别要求投标人在评标会上澄清其投标文件中表述不确切或容易引起误解的内容（按本招标文件要求进行评审时发现的算术错误不在此列）。26.2 评标会上澄清不允许更改投标文件的实质性内容。26.3 评标会上澄清的每一次要求与答复，须立即以书面方式进行记录，并经全体评委签名确认。26.4 投标人在评标会上澄清时，不能明确解释或解释前后矛盾时，评标委员会对投标人作出的澄清将不予采纳。27．细微偏差修正27.1 细微偏差是指经评标委员会确认的符合性投标文件虽然实质上响应了招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容，不会对其他投标人造成不公平结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。27.2 经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，其投标文件将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。修正内容经投标人代表签名确认后有效。27.3投标报价单位精确到“元”，评标有效分值精确到小数点后两位数值，小数点后超过两位的数值按4舍5入进位。28．投标文件的评审、比较和否决28.1评标委员会将按照本须知第24条规定，仅对通过符合性审查，在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。28.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。28.3 评标委员会依据本项目的评标方法及评标细则，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，推荐综合得分最高的投标人为中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。28.4 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。七、 授 予 合 同29．中标通知书29.1招标代理人应当在规定时间内向政府采购管理部门提交招标、开标、评标、定标过程有关文件资料、评标报告、中标人的投标文件等备案资料，经政府采购管理部门审查通过后，方可发放“中标通知书”。29.2 中标通知书将明确招标人对中标人按照施工合同要求，确定工程的价格、工期、质量等内容。29.3中标通知书将作为施工合同的组成部分。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。30．授标及废除授标30.1招标人将把施工合同授予经法定程序确定的中标人。30.2中标通知书发出之后，招标人若查实中标人存在下列行为之一，仍然可以废除授标：（1）经查实弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；（2）于投标有效期终止之前撤回投标文件；（3）因中标人过错而未能按照规定与招标人签订施工合同；（4）因中标人过错而未能按照规定向招标人提交履约保证；（5）法律法规规定的其它明显损害招标人利益和社会公共利益的情形。30.3 中标人因上述原因被废除授标，招标人将依排名次序选择中标候选人或重新组织招标。30.4 中标人因上述原因被废除授标，至少将要承担下列违约责任：（1）将被没收全部投标保证金。（2）按招标文件规定，重新确定中标人的中标价若高出弃标人的中标价，其差价部分视为弃标人违约给招标人造成的损失，弃标人应予赔偿。（3）承担因此可能给招标人造成的其它损失。31. 签订合同31.1招标人及中标人双方应在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件由双方法定代表人（或法定代表人授权签署文件的受权代表）共同签订书面工程施工合同。31.2中标人如不按本投标须知第31.1条款的规定与招标人签定合同，则招标人将有充分的理由废除授权，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。31.3招标人如不按本招标第31.1条款要求与中标人订立合同的，应当返还中标人双倍投标保证金，给中标人的损失超过返还的投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。31.4招标人、中标人不得再行订立背离招标文件和合同条款实质性内容的其他协议。为避免“黑白合同”，在协议书合同双方签署页中要求必须加入下列条款：（1）合同双方确认，本协议书及本协议约定的其它合同文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。（2）本协议书及本协议书约定的其它合同文件的组成部分之外，合同双方不存在且也不会签定任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。31.5 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。?第二章合 同 条 款（合同专用条款）使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）（合同通用条款内容略，协议书内容见合同文件部分） 专用条款目录一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序3、语言文字和适用法律、标准及规范4、适用标准、规范5、图纸6、通知二、工程管理人员7、工程师8、项目经理三、双方一般权利和义务9、发包人工作10、承包人工作四、施工准备11、施工组织设计和进度计划12、施工准备五、施工工期13、开工及延误开工16、工程竣工六、材料设备供应17、发包人供应材料设备18、承包人采购材料设备19、材料设备的检验七、工程质量和检验24、工程试车八、安全与文明施工25、安全施工九、合同价款、工程量确认和工程款支付30、合同价款31、工程量确认32、工程款支付十、工程变更34、确定变更价款 十一、竣工验收和结算35、竣工验收十二、工程质量缺陷保修十三、违约、索赔和争议38、违约40、争议十四、施工分包41、施工分包十五、不可抗力42、不可抗力十六、保险和担保 43、工程保险 44、工程担保十七、合同的生效、终止和解除 49、合同份数十八、其他 51、补充条款?第一节 通用合同条款通用合同条款直接引用中国计划出版社的中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）第一卷第四章第一节“通用合同条款”（第41页至第81页）。可查看《辽宁省标准施工招标文件》引用部分。 专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序2.1合同文件组成及解释顺序如下：按《通用条款》约定排序。_________3、语言文字和适用法律、法规3.1本合同除使用汉语外，还使用 不采用其它 语言文字。3.2需要明示的法律、法规、规章:国家现行的法律、法规、规章及省、市有关规定。4、适用标准、规范4.1适用标准、规范名称：国家现行标准、规范。 发包人提供标准、规范的时间：不采用 4.2国内没有相应的标准、规范时的规定：不采用 5、图纸5.1发包人向承包人提供图纸套数：3套 　发包人向承包人提供图纸日期：开工前5日内　5.2发包人对工程的保密要求和保密期限： 未经发包人同意，承包人不得向任何第三方泄密。6、通知6.1承包人的地址： 6.2发包人的地址：工程师的地址： 二、工程管理人员7、工程师7.1监理单位委派的工程师姓名： 7.2发包人代表的工程师姓名： 7.3其他需要取得发包人批准的权利：详见《授权书》 8、项目经理8.1项目经理的姓名： 三、双方一般权利和义务9、发包人工作9.3发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：由承包人自行解决，费用自负。 （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行解决，费用自负。 （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由承包人自行解决，费用自负。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：不采用。 （5）由发包人办理所需证件、批件的名称和完成时间：与施工有关的手续由承包人办理，费用自负，发包人给予配合。（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前5日内发包人以书面形式向承包人交验。（7）图纸会审和设计交底时间：承包人接到施工图纸五日内由发包人通知。 （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 发包人予以配合。 （9）双方约定发包人应做的其他工作： 不采用。 发包人委托承包人办理工作：不采用。10、承包人工作10.2承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 不采用。 （2）应提供计划、报表的名称及完成时间： 不采用。 （3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明、维护设施的责任和要求：　如未履行义务造成工程财产损失和人身伤害，承担责任及所发生的费用，扣除安全生产和文明施工的措施费。（4）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求：不采用（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续： 经发包人同意后由承包人办理并承担费用。 （6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 按照要求，做好上述项目的保护，并承担因施工造成损害的责任和赔偿费用。 （7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护要求和费用承担：由承包人做好保护并承担相关费用。（8）施工场地清洁卫生的要求： 保证施工现场清洁符合有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。（9）约定承包人应做的其他工作及费用承担：　不采用。　四、施工准备11、施工组织设计和进度计划11.1承包人提供施工组织设计（设计方案）和工程进度计划的时间和要求：开工前一周内。 工程师确认的时间： 报送后一周内 12、施工准备12.8发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定：开工前3日，按双方具体约定。 12.10 红线外临时占地租用费用承担约定：不采用。 五、施工工期13、开工及延误开工13.1单项工程工期约定：按规定时间开工完工。13.3延期开工损失赔偿费及限额约定： 因发包人原因延期开工给承包人造成损失，发包人应承担该项费用并相应顺延工期；因承包人自身原因延期开工，损失自负，并不顺延工期。16、工程竣工16.3提前竣工的约定：双方协商 六、材料设备供应17、发包人供应材料设备17.1发包人供应材料设备清单（可另附页）：不采用。17.5发包人供应材料设备的结算办法：不采用。18、承包人采购材料设备18.1承包人采购材料设备的约定： 承包人采购的材料必须符合招标文件中对主材的要求。 18.5由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。19、材料设备的检验19.3检验费用的约定：（1）承包人承担检验费用的材料、设备：由承包人承担检验费用。（2）发包人承担检验费用的材料、设备：不采用。 七、工程质量和检验24、工程试车24.1 工程试车内容和费用承担：不采用。 八、安全与文明施工25、安全施工25.1 承包人安全责任的约定： 承包人应遵守国家有关工程建设安全生产的各项管理规定，因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用。25.2 发包人安全责任的约定： 发包人应遵守国家有关工程建设安全生产的各项管理规定，因发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。九、合同价款、工程量确认和工程款支付30、合同价款30.2 确定合同价款的方式： 固定价格合同 合同价款约定后，任何一方不得擅自改变。30.3 采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：①、投标人依据招标文件提供的工程量清单、设计图纸、现场踏勘、答疑等资料并自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，投标报价将不会因市场变化因素而得到调整。 ②、投标报价的综合单价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人漏报或不报，招标人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。③、 投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写单价及合价，投标人没有填写综合单价及合价的项目，招标人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。④、招标人发出的招标文件工程量清单内容和格式不许增加和修改，投标人确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差或认为施工图纸存在不明确、不一致时，应至少在投标截止日之前15天，以书面方式向招标人提出。投标人未在规定的时间内向招标人提出异议，则视为投标人已认可该工程量清单包含了设计文件全部内容。投标人提出清单工程量修正意见而招标人未采纳时，投标人应自行考虑由此引起的报价风险。投标人在报价中未计算此类风险的，责任由投标人承担。风险费用的计算方法：投标报价中自行计算。 风险范围以外合同价款调整方法：工程变更调整方法详见下述第51条“补充条款”约定，不可抗力因素调整方法详见“通用条款”约定。30.4 采用可调价格合同时，合同价款调整方法：不采用。30.5 采用成本加酬金合同的约定：不采用31、工程量确认31.1 本工程采用的工程量计算规则：2008《辽宁省建设工程计价依据》；31.3 承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间：不采用。 32、工程款支付32.1 发包人向承包人支付工程预付款的时间和金额或占合同价款的比例：无 32.2 双方约定支付工程款（进度款）的时间和数额：进度款：按工程进度，发包人向承包人支付实际完成工程量60%的工程价款。结算款：工程完工且工程价款结算报财政部门后，支付至实际完成工程量70%的工程价款，结算经财政部门审核完成后，支付至审定结算价款的90%。质量保证金：审定结算价款的10%作为质量保证金，待保修期满后全部结清质保金（无息）。32.7 发包人未能按时足额支付工程款造成承包人拖欠民工工资时，发包人承担连带责任。十、工程变更34、确定变更价款34.2 工程量变更幅度：详见下述第51条补充条款约定增加部分工程量的项目单价确定方法：详见下述第51条补充条款约定。减少部分工程量的项目单价确定方法：详见下述第51条补充条款约定。十一、竣工验收和结算35、竣工验收35.1 承包人提供竣工资料的约定：按发包人要求。35.9 中间交工工程的范围和竣工时间的约定：按发包人要求。十二、工程质量缺陷保修（详见附件3《工程质量缺陷保修书》）十三、违约、索赔和争议38、违约38.1 通用条款32.1款约定发包人不按时支付工程预付款应承担的违约责任：不采用。 通用条款32.2款约定发包人不按时支付工程进度款应承担的违约责任：不采用。 通用条款36.5款约定发包人不按时支付工程竣工结算款应承担的违约责任：不采用。发包人违约的其他约定：不采用。 38.2 通用条款16.2款承包人未按时竣工应承担的违约责任：执行《通用条款》有关规定，承包人承担因此给发包人造成的直接损失通用条款20.1款工程质量达不到合同约定的标准，承包人应承担的违约责任：按质检等相关部门确认的实际损失赔偿或按有关规定执行。承包人违约的其他约定：不采用。 40、争议40.1 解决争议的约定：本合同在履行合同中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，才用下列第 （一） 种方法解决：（一）提交大连市建设经济仲裁中心仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院提起诉讼。十四、施工分包41、施工分包41.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：不采用。 十五、不可抗力42、不可抗力42.1 双方关于不可抗力的约定：以国家有关部门认可为准。十六、保险和担保43、工程保险本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：不采用。（2）发包人委托承包人办理的保险事项：不采用。（3）承保人投保内容： 负责所有保险。44、工程担保本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：　不采用 担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：支票、汇票或银行保函担保合同作为本合同附件。（3）双方约定其他担保事项：不采用。 十七、合同的生效、终止和解除49、合同份数49.2 合同副本份数：八份，由发包人、承包人、代理、采购办分别保存。 十八、其他51、补充条款（篇幅不够可附页）51．1本项目工程价款最终按大连市财政部门审定额结算。51．2工程结算价款审定方法：51.2.1未发生工程变更的项目，工程结算价款等值于合同价。51.2.2发生了经发包人批准的工程变更（含设计变更、工程内容增减，下同），并引起工程造价增减的项目，工程结算价款按以下条件核定：当 0≤(B－A)/A×100%≤3%时，工程结算价款等值于合同价款；当 (B－A)/A×100%＞3%时，工程结算价款＝B－A×3%；当 (B－A)/A×100%0时，工程结算价款＝B。（1）A为合同价。（2）B为结算基准价，等值于合同价款与变更价款之和。变更价款是指由财政部门按发包人确认的实际完成的工程变更数量，依据下述51.3条和51.4条有关分部分项工程综合单价、材料费用、措施项目计价原则核定的工程结算价。51．3工程变更项目综合单价、材料费用确定原则发生了经发包人批准的工程变更，并引起工程造价增减的工程项目，分部分项工程综合单价、材料费用、措施项目费用按下述原则确定。51.3.1分部分项工程综合单价51.3.1.1变更项目与招标工程量清单中已列的项目相同时，执行承包人投标综合单价。51.3.1.2变更项目与招标工程量清单中所列的项目不同时：（1）承包人投标报价中有类似综合单价的，参照类似单价计价标准，确定综合单价。（2）承包人投标报价中无类似综合单价的，由承包人依据2008《辽宁省建设工程计价依据》报出综合单价（但取费不得高于相应工程类别取费标准），由发包人认可后报大连市财政部门审核确认。（3）参照上述原则计算出的综合单价高于市场价的，以市场价为准。51.3.2材料费用51.3.2.1变更项目所用材料与投标书中已列材料相同时，按照投标书所列材料价格执行。51.3.2.2变更项目所用材料与投标书中已列材料不同时：由承包人按建设当期的市场价格计取，经发包人、监理单位认可后报大连市财政部门审核确认。51.4措施项目计价确定原则51.4.1 可以计算工程量的措施项目：措施项目综合单价参照51.3.1确定原则计算；51.4.2不能计算工程量并以“项”计价的措施项目：当此项措施费不随其他工程项目的增减而变化的，均包干使用。51.5当投标报价存在明显不平衡报价（高于定额或市场正常报价两者中较高值一倍以上），或材料价格出现位数错误时，工程变更项目分部分项综合单价、材料费用、措施项目费用分别按上述51.3.1.2（2）、51.3.2.2、51.4原则调整。51.6 合同双方确认，本合同及组成合同文件中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。51.7 本合同及组成合同文件之外，合同双方不存在且也不会签定任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。以下无正文。?第三章合同文件格式项目编号：DDZTB*******项目名称：大连市人力资源和社会保障局改造工程项目?目录一、合同协议书二、附件1、承包人承揽工程一览表2、发包人供应材料设备一览表3、工程质量缺陷保修书三、承包商履约保函?一、合同协议书发包人： 大连市人力资源和社会保障局承包人： （全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：大连市人力资源和社会保障局改造工程项目工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：财政资金二、工程承包范围承包范围： 三、合同工期开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日合同工期总日历天数 30 天。四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、组成合同的文件(1)本合同协议书(2)中标通知书（适用招投标工程）(3)投标文件（适用招投标工程）(4)发承包双方确认的工程量清单报价单或预算书（适用非招投标工程）(5)本合同专用条款(6)本合同通用条款(7)标准、规范及有关技术文件(8)工程量清单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在工程质量缺陷责任期内承担保修责任。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效 合同订立时间：年月 日合同订立地点： 本合同双方约定 签字盖章 后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）地址：{招标人办公地址}地址：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）电话：{招标人电话}电话：传真：{招标人传真}传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：{招标人邮编}邮政编码： 二、附件附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建筑面积（平方米）结构层数跨度设备安装内容工程造价开工日期竣工日期附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料设备品 种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备 注?附件3工程质量缺陷保修书发包人（全称）：大连市人力资源和社会保障局承包人（全称）：为保证______________（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，签定工程质量质量缺陷保修书。承包商在质量缺陷保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量缺陷保修范围为招标文件、工程量清单范围的全部内容。具体质量缺陷保修范围和内容双方约定如下：承包人承包的全部施工范围 。二、工程质量缺陷保修期双方约定本工程质量缺陷保修期如下：(1) 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；(2) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；(3) 电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；(4) 供热与供冷系统工程为2个采暖期、供冷期；(5) 装饰装修工程为2年；(6) 其他项目保修期限约定如下： 不采用。三、工程质量缺陷保修责任1、属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量缺陷保修金内扣除。2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量因承包人原因致使工程合理期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、工程质量缺陷保修费用工程质量缺陷保修费用及相关损害责任由造成质量缺陷的责任方承担。五、工程质量缺陷保修金 工程质量缺陷保修金一般不超过工程结算价款的3%，发包人承包人约定本工程的工程质量保修金为工程结算价款的__%，具体为：金额（大写）：____________________________元（小写）：____________________________元六、工程质量缺陷保修金的支付发包人在工程质量保修期满后14天内，将剩余工程质量缺陷保修金和利息返还给承包人。七、其他发包人承包人约定的其他工程质量缺陷保修事项:______________________________。本《工程质量缺陷保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）： 年 月日年 月日?三、承包商履约保函 （业主）：鉴于贵方与（以下简称“承包商”）就 项目于 年月日签订编号为 的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %，数额最高不超过人民币 元（大写： ）。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后 日内。贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1、因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。2、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3、贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议的解决因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。本条所称交付是指： 保证人：法定代表人（或授权代理人）：年 月日 第四章 工程建设要求项目编号：DDZTB*******项目名称：大连市人力资源和社会保障局改造工程项目一、工程建设标准二、关键技术和工艺、新技术应用及施工、办公和检测设备要求三、项目管理班组及生产操作人员要求四、主要材料和设备技术标准要求 一、工程建设标准及技术要求（一）工程建设标准1、有关国家法律《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》2、国家、行业技术标准及管理规定□《测量规范》（GBJ50026-93）；□《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）；□《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）□《砌体工程施工及验收规范》（GB50203-2002）；□《建设工程项目管理规范》（GB/T50382-2001）；□《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）；□《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；□《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50382-2001）□《塑料门窗安装及验收规程》（JGJ103-96）；□《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)；□《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)；3、安全生产规范、规程标准《建筑施工工程安全技术规程》（国务院）《建筑工程施工现场管理规定》（建设部15号令）《建筑机械使用安全技术规程》（JGB33-86）《建筑安全监督管理规定》（建设部13号令）4、说明：上述规范、标准、规程仅是本工程建设的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定执行。（二）工程建设技术要求1、说明：本招标文件技术规格及要求，主要由各相关的工程工程量清单和相应的技术规格要求组成。1.1请投标人仔细阅读招标文件的全部条文（包括合同条款），对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，投标人应在规定时间之前向招标人寻求书面澄清。1.2依据工程量清单和技术文件要求，本工程项目的材料、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。1.3承包人必须按国家颁布的强制性标准组织施工。1.4本技术标书中提出的各项功能要求和技术指标是对工程的最基本要求，并未对一切技术细节做出全部详细规定，也并未充分引述有关标准和规范的条文，投标人所有与本项目工程施工有关的技术要求均应符合招标时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文。1.5本工程采用的标准及规范均为最新版本的国家及部颁和行业现行标准。环境保护方面，必须使用国家和辽宁省有关标准。1.5.1国家及部颁与本标工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程和供货商技术文件上的质量要求均适用于本工程；1.5.2与本标工程有关的施工及验收技术规范；1.5.3本标工程施工质量检验评定以国家及部颁建筑与安装工程质量检验评定标准为依据；2、工程承包范围的说明2.1以下给出的工程承包范围和说明描述只是概括的不应认为是全面的、无缺的，承包人应研究其他文件，特别是根据图纸及现场勘查去完全了解工程的实际范围。2.2承包人被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其他有关文件。尤其是已充分研究了图纸和通过勘查现场了解了工程的内容；2.3本工程承包项目内容：详见工程量清单。2.4本工程承包方式为：包工包料。3、施工组织与计划3.1现场施工组织应充分，在人员活动、材料堆放、施工时间安排上，按有关规要求安排计划。3.2承包人应根据现场环境与工程特点，编制施工组织设计，严密组织，文明施工，不得扰民、不得污染环境、不得影响周边居民生活和交通安全。4、现场施工测量4.1承包人应负责工程施工所需的全部安装施工测量放线工作。4.2承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送监理人审核。发包人可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样测量，亦可要求投标人在发包人直接监督下进行复核对照、测量。若经双方协商统一，投标人可邀请发包人的测量人员联合进行计量测量，经双方签认的测量成果，可直接用于计量付款。5、现场试验5.1承包人应按技术规范中的有关规定对工程使用的材料以及工程指定的其他材料进行试验，承包人将材料试验报告报送发包人或其委托人。5.2承包人应按本技术规范条款中的规定和发包人指示进行现场工艺试验。5.3承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送发包人审批，并经发包人批准后才能用于施工。6、技术要求6.1本工程的材料及设备由投标人根据现行规范、标准进行报价，并在投标文件中按本招标文件给定格式填写出规格、数量、单价、总价、产地、品牌等内容。6.2实际工程中使用的材料必须经招标人认可后方可用于工程中。6.3投标人用于本工程的设备供货、主要材料，其产品许可证、产品鉴定证书大连市建设工业产品备案证书齐全。6.4投标人应保证工程质量，保证材料质量、规格与数量，满足设计和施工现场要求。6.5施工时不得破坏原有建筑结构，要注意做好成品保护，必要时要采取有效的成品保护措施，并承担相关费用。6.6 工程竣工验收前，需对现场进行彻底清洁。7、产品要求7.1本工程所需材料均应符合设计图纸中技术参数与技术规格的要求。7.2投标人所选用的材料，产品许可证与合格证等证书齐全，均应达到中华人民共和国现行国家标准，均应为经国家主管部门认可和大连地区备案的产品，所有材料都必须使用环保材料。验收执行《辽宁省建筑工程施工质量验收实施细则》（DB21/1234）7.3投标人提供的材料、配件等应等同或高于推荐品牌及档次。7.4主要材料详见后附表（主要材料和设备技术标准要求）。7.5上款提供的材料，属于类似材质、类似规格的，实际施工时，招标人对颜色、款式的采购不满意时可以要求中标人按同等价格调整,如调整后仍不能使招标人满意，招标人将按同等价格自行采购。7.6各种材料、设备、工艺须符合消防要求，中标单位负责竣工中的相关消防验收工作，并且于本次投标报价中考虑相关费用，招标人不再另行考虑该项费用。7.8本工程竣工后，由甲方委托第三方进行室内环境检测，检测费用由中标单位承担，并于投标报价中考虑相关费用。并达到国家相关法律及规范要求，如检测不合格，中标单位必须采取相应措施整改，直至达到国家相关法律及规范要求，并承担相应费用。7.9根据工程设计要求，用于本标项目的设备、产品均应为经国家主管部门认可和大连地区建设及相关主管部门准入的设备、产品。中标人施工时所提供的主要材料，应向招标人和监理工程师提供详细的出厂质量相关产品说明书、产品等级证明、检验报告、检验标准、质量证明（检测报告等）、出厂合格证、验收手册、调试报告及检测数据，按建设及相关主管部门确定的标准验收，并无偿负责各种相关验收手续。工程全部竣工后须经建设及相关主管部门验收后投入使用。8、安全生产、文明施工及卫生要求8.1严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《污染噪声污染防治法》、《环境管理体系标准》（GB/T24000-1996）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）、《建筑施工场地噪音限值》（GB12523-92）、《建筑工程施工环境保护工作基本标准》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）等规范、规定。8.2项目全体参建人员应严格按招标人要求，着统一服装。8.3施工现场的布置严格按业主审批后的施工现场平面布置图进行，施工现场的材料堆放应按其规格、型号的不同分别堆放整齐，并应避开主要通道。8.4做好产品保护实施和检查工作。8.5提倡文明礼貌，杜绝打架斗殴现象，一经发生将当事人立即清除出场。8.6施工设备应定期维修保养，现场排列整齐美观。8.7危险作业区域应用红白色小旗围起以示警戒。8.8洞口、临边等危险区域张挂警示标志，以示提醒。8.9开展文明教育，施工人员均遵守市民文明规范，不得干扰他人正常休息及工作。?二、关键技术和工艺、新技术应用及施工、办公和检测设备要求项目内容主要内容及描述项目施工重点、难点及关键技术工艺要求1、如何保证主要材料的质量和及时的供应。2、主要材料进场前应进行相关的各项试验，各项指标满足要求后才能进场使用。3、本项目工期较紧，施工单位应做好材料、人员的安排，及与招标人的配合。4、如何确保工程质量？5、如何做好安全防范措施？投标人认为的其他重点、难点、关键工艺及保障措施。新技术新工艺新材料应用要求1、鼓励建筑业十项新技术应用，并将新技术引用作为评标内容进行评分；2、本工程推荐使用的新技术、新产品包括以下内容：①选用新型、无毒害、使用寿命较长的材料；②环保材料；③先进施工工具。施工机械设备要求机械设备数量性能须满足施工要求,施工前做好施工机械设备的检查，确保其正常运行。办公设备检测设备要求做好电脑、打印机、复印机等办公设备的检查，保证正常运行。检测设备应满足工程施工要求，尤其测量仪器设备，要符合规范规定量程规定及本工程的具体要求。?三、项目管理班组及生产操作人员要求名称有关要求项目经理资质等级及专业具有建筑工程专业二级注册建造师资格学历大专及以上学历技术职称中级及以上职称工作年限施工管理年限8年以上。技术负责人技术职称及专业工程相关专业中级及以上职称学历大专及以上学历工作年限有10年及以上工作经验其他管理人员要求施工员持证上岗，至少有3年及以上工作经验安全员持证上岗，至少有3年及以上工作经验质检员持证上岗，至少有3年及以上工作经验档案员持证上岗，至少有3年及以上工作经验材料员持证上岗，至少有3年及以上工作经验造价员持证上岗，有注册造价师证或一级造价员证生产操作人员要求施工现场生产操作人员应持有国家劳动部颁发的《职业资格证书》。电工、电焊工、司机、机械工、架子工等特殊工种持证上岗率必须达到100%，其他工种持证上岗率不得少于90%，若低于上述标准，评委在量化打分时将酌情扣分。其他要求：1、施工现场的所有管理人员及工人必须统一着装，持证、戴牌上岗；2、项目组管理人员应为投标单位自有人员，应有类似工程业绩，并能真正全程参与工程建设。3、项目经理只宜负责一个建设工程。4、投标人提供虚假业绩的，一旦被发现将无条件废标，并追究责任。5、保证一旦中标后没有经招标人同意不能更换拟定的项目经理、技术负责人及主要施工管理人员，如果项目经理不在施工现场主持工作或更换项目经理，招标人有权终止合同。 四、主要材料和设备的技术标准要求（一）就业广场、劳动监察办公楼装修改造工程主材序号材料名称规格、型号品牌单位单价（元）1复合地板菲林格尔、大自然、圣象或同档次以上m22隔墙轻钢龙骨75　泰山、龙牌、可耐福或同档次及以上m23普通纸面石膏板泰山、龙牌、可耐福或同档次及以上m24乳胶漆ICI、立邦、紫荆花或同档次及以上kg5单开成品木门及门套（不含五金）实木复合900*2100mm古氏、华鹤、美心A或同档次及以上樘6普通硅酸盐水泥 32.5Mpa　32.5Mpa大水、二水、小野田或同档次及以上　kg7配电箱大连腾科、宏际、精工或同档次及以上8电缆YJV天津津成、远东、津桥或同档次及以上9铜芯绝缘导线ZRBV天津津成、远东、津桥或同档次及以上10六类网线标准天津津成、远东、津桥或同档次及以上11网络机柜标准浙江一舟、华安、祥瑞或同档次及以上12镀锌钢管天津友发、利达、聊城或同档次及以上13单联单控开关安全型10A上海三雄极光、TCL、正泰或同档次及以上14双联单控开关安全型10A上海三雄极光、TCL、正泰或同档次及以上15五孔插座上海三雄极光、TCL、正泰或同档次及以上16应急疏导指示灯8W郎士、耐博、爱派或同档次及以上17安全出口灯8W郎士、耐博、爱派或同档次及以上18排气扇棚内轴流风机郎士、耐博、爱派或同档次及以上有关要求：1）以上主材的参考品牌、厂家、型号作为投标人参考，投标人提供的主材的档次应等同或高于以上参考技术档次；2）中标人施工时所提供的主要材料、设备等，应向采购人和监理工程师提供相关产品说明书、检验报告、产品等级证明等；3）所有材料、设备、器具等均应为环保产品；4）采购人保留按不超过中标单位报价重新调整主材及设备的权利；（二）人社局办公楼二、三层装修改造工程主材序号材料名称规格、型号品牌单位单价（元）1隔墙轻钢龙骨75　泰山、龙牌、可耐福或同档次及以上m22普通纸面石膏板泰山、龙牌、可耐福或同档次及以上m23矿棉板雅丽 600*600*14mm阿姆斯壮、龙牌、星牌或同档次及以上m24墙面木质穿孔吸音板15mm祥林m25顶棚聚酯纤维2.42m*1.2m*9mm金义瑞m26地毯波塞冬、PVC新月m27乳胶漆ICI、立邦、紫荆花或同档次及以上kg8单开成品木门及门套（含五金）实木复合900*2100mm古氏、华鹤、美心A或同档次及以上樘9成品双层玻璃隔断84款铝镁合金型材双层6mm厚钢化玻璃理邦国际、坚美、地生或同档次及以上m210铜芯绝缘导线ZRBV天津津成、远东、津桥或同档次及以上11六类网线标准天津津成、远东、津桥或同档次及以上12网络机柜标准浙江一舟、华安、祥瑞或同档次及以上13镀锌钢管天津友发、利达、聊城或同档次及以上14单联单控开关安全型10A上海三雄极光、TCL、正泰或同档次及以上15双联单控开关安全型10A上海三雄极光、TCL、正泰或同档次及以上16五孔插座上海三雄极光、TCL、正泰或同档次及以上17600*600格栅灯3*14W郎士、耐博、爱派或同档次及以上有关要求：1）以上主材的参考品牌、厂家、型号作为投标人参考，投标人提供的主材的档次应等同或高于以上参考技术档次；2）中标人施工时所提供的主要材料、设备等，应向采购人和监理工程师提供相关产品说明书、检验报告、产品等级证明等；3）所有材料、设备、器具等均应为环保产品；4）采购人保留按不超过中标单位报价重新调整主材及设备的权利； ?第五章投标文件格式一、投标文件密封封面投标项目名称：投标人全称（法人章）：法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）： 投标人地址： 邮编： 投标联系人：办公电话:手机：文件开封时间：年月日时分前不得开封说明1.投标文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印；2.本封面复印或打印有效；3. 投标文件密封各封口处须加盖投标人公章，否则按废标处理。正（副）本建设工程投标文件项目编号：DDZTB*******项目名称：项目地址：投 标 人（公章）：法定代表人或其委托代理人（签名）： 联系人： 电话： 手机： ?投 标 函 件目录一、法定代表人身份证明书二、投标文件签署授权委托书三、投标函四、投标承诺书、项目经理承诺、造价工程师承诺五、安全生产承诺书六、招标文件要求投标人提交的其他投标资料 ?一、法定代表人身份证明书单位名称：单位性质：地址： 成立时间： 年 月 日，经营期限： 资质证书编号：营业执照编号：姓名：性别：年龄： 职务： 系 的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。投标人：（盖公章）日期：年 月 日二、投标文件签署授权委托书本授权委托书声明：我 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的 （姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。代理人无转委托权，特此委托。代理人（签字）：性别 ：年龄：_______身份证号码：职务：____ ___投标人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章） 授权委托日期：年月日三、投 标 函 致：大连市人力资源和社会保障局1、根据已收到的你方招标工程项目编号为DDZTB*******的大连市人力资源和社会保障局改造工程项目施工招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》及大连市建设工程招投标管理有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿意以人民币(大写) 元（RMB 元）的投标报价并按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件；我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利；我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 日历天内完成并移交全部工程。4、如果我方中标，我方承诺工程质量达到标准。5、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价 %的履约保证。6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。8、我方已提交人民币 元作为投标保证金。投 标 人： （盖章） 单位地址：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）邮政编码：电话：传真： 开户银行名称：开户银行账号：开户银行地址：开户银行电话： 日期：_____年____月____日?四、投标承诺书致：：本投标人已详细阅读了 （工程名称）工程招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：1、本投标人自愿在个日历天内按照招标文件及施工合同、工程量清单、工程建设要求完成施工任务，按时竣工验收并向招标人移交工程。工程质量目标、文明施工和安全生产管理按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。2、遵守中华人民共和国、辽宁省、大连市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。3、服从招标文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。4、接受招标文件全部内容。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。5、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格、被没收投标保证金，并接受招投标行政管理部门依法进行的严厉处罚。6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。7、保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约保证并商签施工合同。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。8、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违诺处罚并被没收履约保证。9、保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规通过招标选定专业分包队伍。否则，同意接受违约处罚并被没收履约保证。10、保证中标之后按投标文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备、办公设备及检测设备。否则，同意接受违约处罚并被没收履约保证。11、保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。12、保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。13、保证不参与陪标、围标行为。否则，同意接受建设行政主管部门最严厉的处罚。14、如我方中标，保证按照大连市政府51号令及招标文件要求，按月薪制足额支付参加项目建设的农民工工资，决不拖欠。如有拖欠，无条件接受有关规定的制裁。本投标人在规定的投标有效期限内及合同有效期内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。若有违背上述承诺问题，将自觉接受建设行政主管部门依照法律法规和有关规定进行的任何处罚。投 标 人（法人章）：法定代表人（签名或盖章）： 年月日?项目经理投标承诺致： 我（姓名）在此郑重承诺：我是 （投标人）编制内项目经理，目前没有在建工程项目，近三年内没有不良记录。在（工程名称）投标中所提供的个人资格及业绩均属实，不存在其他公司借用我项目经理资格投标的现象。如我公司中标，我保证按期作为项目经理承担该项目建设，在该项目建设期间，不再承担其他工程建设。如在评标、定标、公示过程中发现本人承诺有虚假问题，或被举报核实有上述违反承诺行为，或在项目建设中有违规行为；我愿意无条件地接受市建设行政主管部门以下处罚：视情节严重，半年至二年内不得以项目经理身份参与工程管理，严重的吊销项目经理资格证书。 承诺人签字： 身份证号码： 项目经理资格证书编码： 办公电话： 手机： 年月日?造价工程师投标承诺致： 我 （姓名）在此郑重承诺：我是（投标人）或投标人委托的（造价咨询企业）的注册造价师（或一级造价员），近两年内没有不良记录。在（工程名称）投标中所提供的个人资格及业绩均属实，且没有低于企业成本价编制工程量清单及投标价，在编制投标文件中没有恶意欺诈行为和恶意抬高投标报价行为。如在评标、定标、公示过程中发现有与承诺违背行为，或被举报核实有上述违反承诺行为；我愿意无条件地接受工程造价主管部门以下处罚：记入不良记录；视情节严重，半年至一年内不得参与投标项目工程量清单的编制工作，严重的吊销造价师资格证书。 承诺人签字： （印鉴） 身份证号码： 造价师资格证书编码： 办公电话：手机： 年月日 五、安全生产承诺书1、严格遵守国家《建设工程安全生产管理条例》、建设部颁发的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到维修工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按维护人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4、中标人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、中标人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加维护的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。维护现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有维护人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；中标人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。维护负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、所有维护机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9、维护中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，维护现场必须具有相关的安全标志牌。10、必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《建设工程安全生产管理条例》及《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。投标人法定代表人或其授权委托人签字： 投标人公章： 六、招标文件要求投标人提交的其他投标资料1、投标单位本年度《辽宁省施工企业规费计取标准》2、外地企业进连施工许可登记（大连市建委建筑业管理处办理）3、相关资格证明文件：（资质证书、营业执照、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证等）注： “安全生产承诺书”原件放在投标文件正本中。?商务部分标书目录第一部分投标报价一、封面二、投标总价三、工程项目总价表 四、单项工程造价汇总表 五、单位工程造价费用汇总表六、单位工程规费计价表七、分部分项工程量清单计价表八、措施项目清单计价表九、其他项目清单计价表十、零星工作项目计价表十一、分部分项工程量清单综合单价分析表 十二、措施项目费分析表 十三、主要材料价格表第二部分 业绩、信誉及管理人员十四、投标人业绩和信誉 十五、项目管理机构人员配备情况 十六、生产操作人员持证上岗情况 投标报价说明1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。2.投标报价采用工程量清单计价，由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。投标总价与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金的合计金额一致。3.投标价按招标人提供的工程量清单填报，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供的工程量清单一致。4.分部分项工程量清单计价表中所填入的综合单价，均包括为完成本工程项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及招标文件中约定投标人承担的所有风险费用。漏报或不报，视为有关费用已包括在投标报价中。5.措施项目费系根据招标文件中的措施项目清单及本次投标拟定的施工组织设计编制，包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用。6.本报价的币种为 人民币。7.本报价中所有要求签字、盖章处已按要求由规定人员签字和盖章并承担相应的责任。8.本次投标拟建工程施工中所用材料的品牌、产地、生产厂家、规格（型号）、单价等已按规定在投标报价表中详细注明，并保证满足工程建设要求。若未注明的，一旦中标，招标人有权指定符合设计规范要求的名优品牌产品。 一、封面 工程工 程 量 清 单 报 价 表投标人：（单位盖章）法定代表人：（签字或盖章）造价工程师及注册证号： （签字并盖执业专用章）编 制 时 间： 二、投 标 总 价建设单位：工程名称：投标总价（小写）：（大写）：投标人：（单位盖章）法定代表人：（签字或盖章）编 制 时 间： 三、工程项目总价表工程名称：第 页 共 页序号单项项目名称金 额（元）合计四、单项工程造价汇总表工程名称：第页 共页序号项目名称金 额（元）合计五、单位工程造价费用汇总表工程名称：第页 共页序号项目名称金 额（元）12345分部分项工程量清单计价合计措施项目清单计价合计其他项目清单计价合计规费工程排污费社会保障费住房公积金危险作业意外伤害保险税金合计六、单位工程规费计价表工程名称：序号项目名称计算基础费率(%)金额（元）1工程排污费　　2社会保障费　　3住房公积金　　4危险作业意外伤害保险　　 合计:(大写)?七、分部分项工程量清单计价表工程名称：第页 共页序号项目编码项目名称计量单位工程数量金额（元）综合单价合价本页小计合 计八、措施项目清单计价表工程名称：第页 共页序号项目名称金额（元）合计?九、其他项目清单计价表工程名称：第页 共页序号 项 目 名 称金 额（元）1招标人部分小计2投标人部分 小 计合 计十、零星工作项目计价表工程名称：第页 共页序 号名 称计量单位数 量金额（元）综合单价合 价1人工小 计2材料小 计3机械小 计合 计十一、分部分项工程量清单综合单价分析表工程名称：第页 共页序号项目编码项目名称工程内容综合单价组成综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润十二、措施项目费分析表 工程名称：第页 共页序号措施项目名称单位数量金 额（元）人工费材料费机械使用费管理费利润小计合 计十三、主要材料表工程名称：第页 共页序号材料名称型号规格单位单价(元)厂家产地、品牌(名)、颜色质量要求备注 十四、投标人所投的产品属于《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的须提供相关证明资料复印件（包括取得的相关证书及在《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》相关目录的详细介绍）注：（1）证明资料应为取得的相关资质证书和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》相关目录的详细说明，投标人须对自己所投的产品在中国政府采购网的《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》相关目录中明确标注本项目所投产品型号和位置（可采用网络截屏）以方便专家评审。（2） 相关资质证书和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》相关目录的详细说明两者同时在投标文件中具备才能获得该类产品加分否则不予以加分。 十五、投标人业绩和信誉 1企业名称（公章）2总部地址邮编3当地代表处地 址邮编4法人代表技术负责人5企业资质等级资质证书号6企业性质营业执照注册号7注册年份年产值（万元）8职工总数技术管理人数9联系人联系电话10传真电子信箱11主营范围1、2、3、12管理体系认证情况1、2、3、4、13信誉等级情况14近三年企业承建项目获奖情况工程名称合同编号合同金额竣工质量获奖情况竣工日期注：1、投标人获奖项目较多时可附表；2、营业执照、资质证书、管理体系认证证书等须提供有效证明材料复印件加盖公章附在此表后；投标人必须保证其真实性，如有虚假，一经查实将按废标处理。 近三年完成的类似工程业绩一览表建设单位项目名称规模开竣工日期质量证明人注：企业业绩以同时提供的1、2项有效证明材料为准（1、中标通知书或签订的施工合同2、竣工报告）复印件且加盖公章。投标人必须保证其真实性，如有虚假，一经查实将按废标处理。 十六、项目管理机构人员配备情况1、项目管理机构人员配备情况表 2、项目经理简历表 3、项目技术负责人简历表 1、项目管理机构人员配备情况表工程名称职务姓名职称学历执业或职业资格证明已完成或建工 程 情 况个人获得奖励情 况本人签字确 认证书名称级别证号专业身份证号项目数主要获奖项目名 称项目经理技术负责人质检员安全员施工员造价员档案员材料员1.管理机构的主要人员须为本单位自有人员，此表后须附有上述人员的身份证、职称证、岗位证书、与公司签订的劳动合同和参加社会保险证明等证明资料复印件；投标书中承诺为本工程配备的主要人员、主要设备必须按时到位，不得延误。一旦中标后，上述人员未经建设单位许可、招投标管理部门备案，不得更换；施工期限内招标人将代为保管项目经理证书原件，在主体工程未竣工前不允许其参加其他项目投标。2、上述人员提供的资料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并追究有关单位、人员责任。 2、项目经理简历表工程名称：姓名性别年龄学历职务职称毕业学校所学专业参加工作时间项目经理年限项目经理资格证书编号身份证号码近3年在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日 期工程质量证明人联系电话项目经理本人签字我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。签字：年月日 3、项目技术负责人简历表工程名称 姓名性别年龄学历职务职称毕业学校所学专业参加工作时间担任技术负责人年限近三年在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期工程质量证明人联系电话技术负责人本人签字我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。签字：年月日 十七、生产操作人员持证上岗情况工程名称： 序号工种姓名级别所属专业劳务公司名称职业资格证书编 号说明：此表不够可另附页,持证上岗人员数量须达到投标文件劳动力计划安排人员数量要求，并附持证上岗工人《职业资格证书》复印件。如提供虚假信息将可能导致废标。技术标书施工组织设计编制说明1、投标人须按招标文件要求编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；本项目应包括以下10项内容及相关附表，如有缺项将被扣分，情节严重的将被废标；内容上必须结合工程特点、评分标准，有针对性编制。（1）总体概述：施工程序总体设想及施工段划分；（2）施工平面布置和临时设施布置；（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺；（4）劳动力投入计划及其保证措施；（5）机械设备、办公设备及检测设备投入计划；（6）施工的重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案；（7）针对工程量清单及施工管理的合理化建议；（8）质量保证措施与违约承诺（应有保证实现质量目标的可靠措施）；（9）安全生产和文明施工措施及违约承诺（须结合大连市文明工地管理要求编制）；2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。2.1施工总平面图2.2计划开、竣工日期和施工进度网络图2.3劳动力计划表 2.4拟投入的主要施工机械设备、办公设备、检测设备表2.5施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案 2.6 合理化建议及意见表一、 施工总平面图投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明工人宿舍、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、施工设备等设施的情况和布置。 二、计划开、竣工日期和施工进度网络图1.投标人应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。 三、劳动力计划表工程名称： 工种按工程施工阶段投入劳动力情况（单位：人）持证上岗率注：本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。 四、拟投入的主要施工机械设备、办公和检测设备表工程名称： 序号机械或设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注序号办公和检测设备名称型号规格数量国别产地制造年份主要性能先进程度主要用途备注说明：此页不够可另附页。 五、施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案表工程名称： 序号施工重点、难点关键技术、工艺解决方案及保证措施12345说明：此页不够可另附页。 六、合理化建议及意见表工程名称：序号针对建设和施工管理方面的合理化建议和意见合理化建议1合理化建议2合理化建议3合理化建议4说明：鼓励投标人提前发现工程量清单中的问题，提出合理化改进建议和意见，经评委会评审被采纳的，给予评审加分，并对相关单位和人员给予奖励。每采纳一条合理化意见加0.5-1分。第六章 图纸（另附）第七章 工程量清单（另附）?第八章 评标细则一、总 则（一）依照《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本工程特点，制定本办法。二、评标委员会（一）评标委员会依法组建，负责评标活动，向招标人推荐中标候选顺序。（二）评标委员会由招标人代表，以及随机抽取的技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。（三）评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。三、评标方法综合评分法：对通过符合性审查的有效投标人进行综合评分，能满足招标文件的实质性要求，综合得分最高的为中标候选人。四、评标程序（一）进行符合性评审（评审内容详见招标文件及附表1 ）对所有投标单位进行符合性审查。（二）对通过符合性评审的投标单位的技术标评审（满分32分）（三）商务标书量化评审（满分68分）1、计算投标总报价得分（35分）：对通过符合性审查的所有投标单位的投标报价计算算术平均值下浮3%作为最佳报价 (高于预算控制价或低于有效投标单位报价算术平均值下浮15％的报价不参与最佳报价的计算)。每高于最佳报价1%扣1分，每低于最佳报价1%扣0.5分，不足1%的插值计算。2、报价的完整性、合理性、主要材料价格及措施费评审（22分）（1）投标报价完整性：5分（2）综合单价合理性：5分（3）主要材料价格评价：5分（4）措施费评价：4分（5）算术错误和细微偏差：3分3、企业项目机构（11分）（1）项目经理类似工程业绩：2分（2）项目管理人员构成：3分（3）信誉：4分（4）获奖情况：2分说明：1．评委会在评审过程中，应根据投标人投标报价的实际情况，随机抽查投标报价偏离合理范围的投标文件，如发现有围标、串标、哄抬标价等情况，将依据国家及大连市有关规定严肃处理。2．本文件中所指的“近3年”为2010年1月1日至今，以竣工验收报告签署的时间为准，获奖业绩以获奖证书、奖状、文件签署的日期为准。 附表1 大连市人力资源和社会保障局改造工程项目符合性评审表序号符合性评审（评审结果为合格、不合格）投标单位名称及审查意见（合格、不合格）备注说明1投标文件有投标人法定代表人（法定代表人委托代理人）签字（或盖章）以及加盖投标人法人章；2投标文件符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求；3投标文件正、副本数目、重要内容齐全，关键字迹清晰可辨；投标文件中投标函件、工程量清单计价表、施工组织设计、项目经理简历及资格证明书等主要内容齐全；4提供了有效的资质证明（包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证、资质证书等）、投标承诺书（包括投标单位、项目经理、造价师）、安全生产承诺书等招标文件中已明确要求提供的资料；投标文件上标明的投标人与通过报名审查的投标申请人未发生实质性改变。5本企业本年度《辽宁省施工企业规费计取标准》。6投标人按工程量清单内容、规定格式报价，投标报价加盖了本企业（或聘用）注册造价师（或一级造价员）印章；7投标总价、分部分项工程量清单计价、综合单价分析表、主要材料价格表、设备价格表逻辑关系一致，无重大偏差的；8同一份投标文件中，仅有一个报价，或者有两个以上报价但注明何者有效；9投标人未拒绝对细微偏差作出补正；投标文件中未存在招标人不能接受的其它实质性条件或存在其他重大偏差的；10投标人未以他人名义投标、未发现有明显的串标、围标行为；未发现有恶意哄抬标价或低于成本价竞标；“√”表示通过，“╳”表示不通过评委签字：日期： 附表2技术标（施工组织设计）评分表 （满分32分）序号项 目标准分评分标准分值投 标 人1施工程序总体设想、施工段划分、施工方案、施工措施及与其它专业施工的配合方案及承诺4结合实际进行编制、方案详实、可靠、有针对性，施工段划分合理，措施经济合理、可行4~3基本完整，可行、常规叙述2~1 不合理02施工进度计划和各阶段进度的保证措施及承诺4计划合理、可行，保证措施可靠，承诺违约责任最大、赔偿最大4~3计划基本合理、可行，保证措施可靠，有承诺违约责任、赔偿合理2~1计划或措施或承诺不合理03劳动力和材料投入计划、工人持证上岗及其保证措施2计划满足施工要求情况下：持证上岗情况好，2计划基本满足施工要求情况下：持证上岗情况中等，1计划欠合理或上岗率不满足要求04机械设备、检测设备、办公设备投入计划2投入计划满足施工要求2投入计划基本满足施工要求1~0与施工要求不符05关键施工技术、工艺及施工重点、难点分析及解决方案4对工程重点难点认识深刻、表述全面准确，解决方案科学、系统、安全、经济，对施工关键技术工艺把握准确4~3对重点难点认识一般、表述准确，解决方案科学、系统、安全、经济，对施工关键技术工艺把握基本准确2~1认识不深刻，表述不全面不准确，或者对施工关键技术把握不准确16安全生产和文明施工、措施及环保措施与承诺3结合实际制定安全文明环保施工措施，计划全面、措施得力、责任人具体，承诺违约责任最大、经济赔偿责任最大3结合实际制定安全文明环保施工措施，计划全面、措施得力、责任人具体，承诺违约责任次大，经济赔偿责任次大2计划不全面或者措施不太可行，责任人基本到位，承诺违约责任一般，经济赔偿责任一般1计划不全面或者措施不太可行，责任人基本不明确，没有承诺违约责任，没有经济赔偿责任07质量保证体系措施及违约承诺2计划全面细致、结合实际、措施具体，责任到人28新技术应用与承诺3针对项目实际提出在建筑节能、环保、日常维护等方面的新技术，采用的新技术不少于2项，每增加一项得1分，最高得3分39对工程量清单、施工管理合理化建议2结合实际提合理化建议，可操作性强，每有一条满足以上要求的得0.5分，最多得2分。210项目经理面试6优等6分：对总体情况了解全面细致，对项目的现场各种条件有深入的调查和了解并有相应的解决问题方法，对评委提出的问题理解深刻、回答准确、重点突出、言简意赅、简单明了、表述清晰，对工程重点、难点把握准确、解决措施得力，对施工计划表述清晰，对工程质量保证措施、工期保证措施、安全文明施工保证措施论述完整、符合实际，与施工组织设计内容相一致且科学合理。 良好5分：对总体情况比较了解，对项目的现场各种条件有较深的调查和了解并有相应的解决问题的方法，对评委提出的问题理解比较深刻、回答提问比较准确、重点比较突出、简单明了、表述比较清晰 ，对工程重点、难点把握比较准确、解决措施比较得力，对施工计划表述比较清晰，对工程质量保证措施、工期保证措施、安全文明施工保证措施论述比较完整、符合实际，与施工组织设计内容相一致 ； 合格4分：对总体情况基本了解，对项目现场的各种条件有一定的调查和了解并基本有相应的解决问题方法，对评委提出的问题基本理解、回答提问基本准确、能基本回答重点问题、表述基本清晰，对工 程重点、难点把握基本准确、解决措施基本可靠，对施工计划表述基本清晰，对工程质量保证措施、工期保证措施、安全文明施工保证措施论述基本完整、符合实际，与施工组织设计内容相一致。 差等3-0分：对总体情况基本不了解，对项目的现场各种条件没有深入的调查和了解，对评委提出的问题理解不清楚、回答提问不准确，或重点不把握、表述不清晰或对工程重点、难点把握不准确、解决措施不得力，或对施工计划表述不清晰，对工程质量保证措施、工期保证措 施、安全文明施工保证措施论述不完整、不符合实际，或与施工组织设计内容不一致。 项目经理面试合格分值为4分，不足4分为不合格，不得中标。6技术标得分合计32评委签字：?加分项评分标准加分因素说明节能产品对于纳入国家有关行政管理部门发布的《节能产品政府采购清单》的投标产品，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值3%～5%的加分，加分幅度由评标委员会根据产品节能水平确定，计算公式中用K1表示。本项目计算公式：节能产品加分 ＝ 技术加分 价格加分 ＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×5×K1（节能产品投标报价之和/投标总价）×35×K1。环保产品对于纳入国家有关行政管理部门发布的《环境标志产品政府采购清单》的投标产品，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值3%～5%的加分，加分幅度由评标委员会根据产品环保程度确定，计算公式中用K2表示。本项目计算公式：环保产品加分 ＝ 技术加分 价格加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×5×K2（环保产品投标报价之和/投标总价）×35×K2。评委会只依据投标人投标文件提供的证明判断投标人所投产品是否为加分产品，而不自行寻找相关的证据。对属于本次强制节能采购范围内的产品不得加分。 附表3大连市人力资源和社会保障局改造工程项目商务标量化评审表序号商务标评审（满分68分）投标单位名称及评审得分1工程量清单总报价35分（每高于最佳报价1%扣1分，每低于最佳报价1%扣0.5分，不足1%的插值计算。）2投标报价完整性及是否不平衡报价5分：评价投标报价是否存在有意漏算、冒算，是否完整合理，是否有不平衡报价等，每发现一项漏项扣1分，发现1项不合理报价扣0.5分，最低得0分。3综合单价合理性评价满分5分：根据市场行情，对影响报价及工程决算的主要项目的综合单价进行评价，并打分。对综合单价分析不合理，每发现一项扣0.5分，最低得0分。4主要材料价格评价满分5分：见主要材料清单报价表，有一项未按工程量清单及招标文件给定材料列出厂家产地和品牌的扣0.5分、有一项低于招标文件规定的档次的扣1分；主要材料价格有一项明显低于同档次产品市场价格的扣1分，最低得0分；工程量清单报价表中未有主要材料价格表的得0分。5措施费评价满分4分：措施费列项应齐全、完整、合理，如果缺项必须有合理的说明，如果有缺项且无合理说明，一般项扣0.5分/项，重要项目扣1分/项。6算术错误和细微偏差3分：每发现一项扣0.5分，扣完为止。7项目经理类似工程业绩（2分）：近三年（2010年1月1日起至今）具有不低于1000万元的类似工程业绩，每一项得1分，满分2分。8项目管理人员构成（3分）：技术负责人：高级工程师1分；管理人员组成2分：配备齐全，安全员、质检员等主要人员岗位证及职称证齐全每发现一人不合格扣0.5分。9信誉4分：同时具有2010、2011、2012年获工商管理部门颁发“重合同守信誉”证书得1分；有效期内质量体系认证（ISO9000）得1分；有效期内环境体系认证（ISO14000）得1分；有效期内职业健康安全体系认证（ISO18000）得1分。10获奖情况2分：近三年投标人具有国家级颁发的同类工程国家装饰奖的每提供一个得1分，最高2分。合计得分：注：最佳报价：对通过符合性审查的所有投标单位的投标报价计算算术平均值下浮3%作为最佳报价 (高于预算控制价或低于有效投标单位报价算术平均值下浮15％的报价不参与最佳报价的计算)。评委签字： 附表4 投标单位得分表日期：年月 日序号评分项目投标人名称1技术标得分（满分32分）2商务标得分（满分68分）得分合计（满分100分）评委签字：附表5各投标人综合得分表日期：年月 日序号评委投标人名称12345综合得分评委签字： 履约保证金保函（中标后如以保函形式递交履约保证金以此格式开具）1.银行出具的履约保函格式　　　　　　　　　　　　　　：本保函是我行（ 〈银行全称〉）为（以下简称卖方）根据贵处组织的项目（项目编号）投标结果，将与 （以下简称买方）签订的经济合同及执行合同提供的担保。保证金额为元（大写人民币），即合同总金额的10%。当我行在收到贵处说明卖方违约的书面通知后，在20天内按通知要求金额无条件地支付给买方。本保函的有效期为自开出之日起，至全部货物验收合格之日止。银行全称：　　　　　　　卖方全称：（盖章）（公章）开具人（签字）：　　　　　被授权人（签字）：职　务：　　　　　　　　职　务：电　话：　　　　　　　　电　话：传　真：　　　　　　　　传　真：日　期：　　　　　　　　日　期： 2.大连市企业信用担保有限公司出具的履约保函格式编号：　　（采购人）： 　　鉴于你方与＿＿＿＿＿＿＿（以下简称供应商）于＿＿年＿＿月 ＿＿日签定编号为的＿＿＿＿《 政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在＿＿年＿＿月 ＿＿日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保： 　　一、保证责任的情形及保证金额 　　（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任： 　　1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的； 　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 　　（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 　　（2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 。 　　（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的＿＿%数额为（大写 ）＿＿＿＿＿＿元，币种为＿＿＿ 。（即主合同履约保证金金额） 　　二、保证的方式及保证期间 　　我方保证的方式为：连带责任保证。 　　我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后＿＿＿日内。 　　如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 　　三、承担保证责任的程序 　　1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 　　如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供 部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。 　　2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在＿＿＿工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 　　四、保证责任的终止 　　1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。 　　2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。 　　3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 　　4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。 　　五、免责条款 　　1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。 　　2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。 　　3． 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。 　　六、争议的解决 　　因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为＿＿＿＿＿＿法院。 　　七、保函的生效 　　本保函自我方加盖公章之日起生效。 保证人：（公章） 年月日工 程 量 清 单分部分项工程量清单计价表工程名称：大连人才中心二、三层空调改造序号项目名称计量单位工程数量1空调室内机安装台622空调室内机拆除台623线控器移位套284线控器拆除套285新增线控器套346铜管Φ6.4m127铜管Φ9.52m1048铜管Φ12.7m129铜管Φ15.9m10410铜管保温管Φ6.4*20m1211铜管保温管Φ9.52*20m10412铜管保温管Φ12.7*20m1213铜管保温管Φ15.9*20m10414冷凝水管DN32m16015冷凝水管保温DN32*20m16016冷凝水管弯头DN32个26117信号线（屏蔽线）RVVP-2*1.0m单线75018电源线BV2.5m单线39019镀锌钢管DN15m26420全牙螺栓M8kg12021全牙螺栓M10kg5022制冷剂R410Akg40023明装普通接线盒个4024系统打压系统125系统调整费系统1分部分项工程量清单计价表工程名称：大连市就业广场办公楼改造工程电气序号项目名称/项目特征特征计量单位工程数量　档案库及劳动代理接待服务大厅电气　　　1成套配电箱AP安装 悬挂嵌入式工作内容:开箱、检查、安装、查校线、接地台12成套配电箱AL-1安装 悬挂嵌入式工作内容:开箱、检查、安装、查校线、接地.台13电力电缆敷设 ZR-YJV 4*95 1*50工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌.100m0.24电力电缆敷设 ZR-YJV 4*25 1*16工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌.100m0.085户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 95mm2工作内容:定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压扎锁管和接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线.个26户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 25mm2工作内容:定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压扎锁管和接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线.个27镀锌钢管 DN100工作内容:测位、划线、打眼、上卡子、安装支架、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆.100m0.168镀锌钢管 DN40工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆.100m0.049电线管 DN20工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆.100m8.610管内穿线 BV-2.5mm2工作内容:穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头.100m单线20.7811管内穿线 BV-4mm2工作内容:穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头.100m单线6.4412无端子外部接线 2.工作内容:开箱、检查、安装、表计拆10个3.5　5装、试验、校线、套绝缘管、压焊端子、接线.　　13无端子外部接线 4工作内容:开箱、检查、安装、表计拆装、试验、校线、套绝缘管、压焊端子、接线.10个2.8145寸防雾筒灯工作内容:开箱清点、测位、划线、打眼埋螺栓、支架制作、安装、灯具拼装固定、挂装饰部件、接焊线包头等.10套0.415防爆灯　10套4.816双管日光灯　10套1.617安全指示灯工作内容:开箱清点、测位、划线、打眼埋螺栓、支架制作、安装、灯具拼装固定、挂装饰部件、接焊线包头等.10套0.518疏散指示灯工作内容:开箱清点、测位、划线、打眼埋螺栓、支架制作、安装、灯具拼装固定、挂装饰部件、接焊线包头等.10套0.219双头应急灯　10套0.420单控单联暗开关工作内容:测位、划线、打眼、缠埋螺栓、清扫盒子、上木台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖工作内容:测位、划线、打眼、缠埋螺栓、清扫盒子、上木台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖.10套1.521单控双联暗开关工作内容:测位、划线、打眼、缠埋螺栓、清扫盒子、上木台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖.10套0.222普通五孔插座工作内容:测位、划线、打眼、缠埋螺栓、清扫盒子、上木台、缠钢丝弹簧垫、装插线、接线、装盖.10套1.723三孔空调插座　10套0.724暗装 开关盒工作内容:测位、固定、修孔.10个4.1251kV以下交流供电系统调试(综合)工作内容:自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量系统1-本页小计　--　　分部分项工程量清单计价表工程名称：大连市就业广场办公楼改造工程电气　序号项目名称/项目特征特征计量单位工程数量　　仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试.　　　失业保险服务大厅及办公室电气　　　1成套配电箱AL-2安装 悬挂嵌入式工作内容:开箱、检查、安装、查校线、接地台12成套配电箱AL-KT1安装 悬挂嵌入式工作内容:开箱、检查、安装、查校线、接地台13电力电缆敷设 ZR-YJV 4*25 1*16工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌.100m0.364电力电缆敷设 YJV 5*4工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌.100m0.055户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 25mm2工作内容:定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压扎锁管和接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线.个46有端子外部接线 4　10个0.27镀锌钢管 DN40工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆.100m0.278镀锌钢管 DN25工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆.100m0.039电线管 DN20工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆.100m17.6310管内穿线 BV-2.5mm2工作内容:穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头.100m单线22.1511管内穿线 BV-4mm2工作内容:穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头.100m单线33.1212无端子外部接线 2.5工作内容:开箱、检查、安装、表计拆装、试验、校线、套绝缘管、压焊端子、接线.10个2.113无端子外部接线 4工作内容:开箱、检查、安装、表计拆装、试验、校线、套绝缘管、压焊端子、接线.10个7.6145寸防雾筒灯工作内容:开箱清点、测位、划线、打眼埋螺栓、支架制作、安装、灯具拼装固定、挂装饰部件、接焊线包头等.10套1.815双管日光灯　10套816轴流排气扇工作内容:测位、划线、打眼、固定吊钩、安装调速开关、接焊包头、接地.台217安全指示灯工作内容:开箱清点、测位、划线、打眼埋螺栓、支架制作、安装、灯具拼装固定、挂装饰部件、接焊线包头等.10套0.318疏散指示灯工作内容:开箱清点、测位、划线、打眼埋螺栓、支架制作、安装、灯具拼装固定、挂装饰部件、接焊线包头等.10套0.219单控单联暗开关工作内容:测位、划线、打眼、缠埋螺栓、清扫盒子、上木台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖.10套120单控双联暗开关工作内容:测位、划线、打眼、缠埋螺栓、清扫盒子、上木台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖.10套0.621单控三联暗开关工作内容:测位、划线、打眼、缠埋螺栓、清扫盒子、上木台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖.10套0.522普通五孔插座工作内容:测位、划线、打眼、缠埋螺栓、清扫盒子、上木台、缠钢丝弹簧垫、装插线、接线、装盖.10套4.823防溅五孔插座　10套0.124三孔空调插座　10套1.625暗装 开关盒工作内容:测位、固定、修孔.10个8.6261kV以下交流供工作内容:系统1-本页小计　--　　分部分项工程量清单计价表工程名称：大连市就业广场办公楼改造工程电气　序号项目名称/项目特征特征计量单位工程数量　电系统调试(综合)自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试.　　　室外临时储物库等电气　　　1电线管 DN20工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆.100m1.012金属软管敷设　10m5.0263管内穿线 BV-2.5mm2工作内容:穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头.100m单线2.644管内穿线 BV-4mm2工作内容:穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头.100m单线0.755双管日光灯　10套1.96单控单联暗开关工作内容:测位、划线、打眼、缠埋螺栓、清扫盒子、上木台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖.10套0.37单控双联暗开关工作内容:测位、划线、打眼、缠埋螺栓、清扫盒子、上木台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖.10套0.28普通五孔插座工作内容:测位、划线、打眼、缠埋螺栓、清扫盒子、上木台、缠钢丝弹簧垫、装插线、接线、装盖.10套0.79暗装 开关盒工作内容:测位、固定、修孔.10个1.210暗装 接线盒　10个1.911剔堵槽、沟　10m0.962121kV以下交流供电系统调试(综合)工作内容:自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试.系统1　安装费用　　　1脚手架搭拆费　项12脚手架搭拆费　项13超高增加费　项14超高增加费　项1-本页小计　---合计　--分部分项工程量清单计价表工程名称：大连市就业广场办公楼改造工程装修序号项目名称/项目特征计量单位工程数量　档案库及劳动代理接待服务大厅拆除　　1原天棚吊顶拆除 100m21.02582原轻钢龙骨石膏板隔墙拆除 100m20.43463原门拆除 100m20.08614原窗拆除 100m20.03425原窗下砖墙拆除 m30.98046建筑垃圾人工装车 100m30.06087垃圾外运 1、垃圾装袋，人工搬运2、运距自行考虑 100m30.0608　档案库及劳动代理接待服务大厅装修　　　地面　　1档案库及劳动代理接待服务大厅地面水泥砂浆修补 100m26.876212厚地面复合地板 1、防潮泡沫2、地板铺装3、收边条 100m21.20593楼梯踏步铺专用防滑塑胶 100m20.1308　天花　　1原棚乳胶漆（大白局部修补）1、原基层铲除2、局部修补大白3、面层乳胶漆 100m21.3428　墙面　　1PVC踢脚线 80高 100m0.57522新建墙体墙面刮大白三遍 100m21.0343墙面乳胶漆（大白局部修补） 1、原基层铲除2、局部修补大白3、面层乳胶漆 100m23.93794服务台木饰面门 扇25服务台木质隔断（含门） 100m20.02986办公指示牌 个1　隔墙　　1砖墙砌筑 10m32.47132砖墙抹水泥砂浆 1:3水泥砂浆 100m22.06893钢过梁（制作、运输、安装等） t0.0295　门窗及其他　　1原门维修 1、规格：900*2100 樘12钢化玻璃地弹门及不锈钢门框100m20.0336-本页小计--　　　　分部分项工程量清单计价表工程名称：大连市就业广场办公楼改造工程装修　序号项目名称/项目特征计量单位工程数量　（含地弹簧不锈钢拉手等全部五金） 　　3防盗门及门套 1、规格：900*2100 樘24塑钢窗 100m20.045档案库窗外加设防盗网 100m21.77736档案库遮光卷帘 100m21.77737百叶窗帘 100m20.15988办公室前台拆除搬运安装 项19满堂脚手架架基本层 100m21.202910里脚手架 100m20.9004　失业保险服务大厅及办公室拆除　　1原天棚吊顶拆除 100m21.53872原轻钢龙骨石膏板隔墙拆除 100m20.63533原砖墙拆除 m30.90724原门封堵 m25.675建筑垃圾人工装车 100m30.0746垃圾外运 1、垃圾装袋，人工搬运2、运距自行考虑 100m30.074　失业保险服务大厅及办公室装修　　　地面　　1地面水泥砂浆修补 100m26.291212厚地面复合地板 1、防潮泡沫2、地板铺装3、收边条 100m26.2913水泥砂浆楼地面加浆抹光随捣随抹5mm 100m20.14224防静电活动地板安装 100m20.1422　天花　　1原棚乳胶漆（大白局部修补） 100m27.10122卫生间铝合金天棚龙骨 100m20.32123卫生间微孔铝板天棚300×300 0.6mm厚 100m20.32124卫生间微孔铝板天棚收边线 100m0.3946　墙面　　1PVC踢脚线 80高 100m4.2332墙面乳胶漆（大白局部修补） 100m216.39673服务台木饰面门 扇2-本页小计--　　分部分项工程量清单计价表工程名称：大连市就业广场办公楼改造工程装修　序号项目名称/项目特征计量单位工程数量4办公指示牌 个1　失业保险服务大厅及办公室其他　　1原门维修 1、规格：900*2100 樘132成品双开木门及门套安装（含执手锁等全部五金） 1、规格：1600*2100 樘23防盗门及门套 1、规格：900*2100 樘24百叶窗帘 100m21.45615办公室前台拆除搬运安装 项16满堂脚手架架基本层 100m26.41927三层上下水恢复 项1　三层楼梯外部进户门改造　　1原钢结构楼梯拆除 项12外墙砖修补 项13钢结构楼梯及平台制作安装 项14304不锈钢楼梯扶手 10m0.5325花岗岩台阶修补 材质、规格同原台阶 100m20.08026档案库室外两端加设铸铁栅栏（顶部防盗尖） 100m20.14187钢化玻璃塑钢挡风房 100m20.12628钢化玻璃地弹门及不锈钢门框（含地弹簧不锈钢拉手等全部五金） 100m20.08629镀锌钢骨架铝塑板雨蓬（投影面积） 1、镀锌钢骨架2、干挂外墙用30S塑铝板 100m20.067210招牌 项111满堂脚手架基本层 100m20.217312满堂脚手架增加层1.2m 100m20.2173　室外临时储物库等装修　　　地面　　1地面水泥砂浆修补 100m20.2732212厚地面复合地板 1、防潮泡沫2、地板铺装3、收边条 100m20.27323水泥砂浆楼地面20mm 1:3水泥砂浆 100m20.15454水泥砂浆楼地面加浆抹光随捣随抹5mm 100m20.15455防静电活动地板安装 100m20.1545-本页小计--　　　　分部分项工程量清单计价表工程名称：大连市就业广场办公楼改造工程装修　序号项目名称/项目特征计量单位工程数量　天花　　1天棚刮大白三遍 100m20.98422天棚乳胶漆二遍 100m20.9842　墙面　　1PVC踢脚线 80高 100m0.63132墙面刮大白三遍 100m22.26443墙面乳胶漆二遍 100m22.26444外墙涂料 100m20.7643　隔墙　　1砖墙砌筑 10m32.35782砖墙抹水泥砂浆 1:2.5水泥砂浆 100m21.96483装饰板墙面 轻钢龙骨基层 75隔墙龙骨@400 100m20.08364装饰板墙面玻璃棉毡隔离层 50mm 100m20.08365石膏板墙面 12mm 100m20.16726石膏板缝贴绷带、刮腻子 100m0.1672　门窗及其他　　1防盗门及门套 1、规格：900*2000 樘52塑钢窗 100m20.05043财务室窗外加设防盗网 100m20.07684活动板房制作（带顶盖） m231.965满堂脚手架钢管架基本层 100m20.72-本页小计---合计--分部分项工程量清单计价表工程名称：大连市劳动保障监察支队办公楼改造工程-拆除序号项目名称/项目特征计量单位工程数量1原矿棉板吊顶拆除 100m23.82962砖墙拆除 m31.8763原建隔墙拆除 100m20.8344人工装土100m3 100m30.27365垃圾外运 运距自行考虑 100m30.2736-本页小计---合计--分部分项工程量清单计价表工程名称：大连市劳动保障监察支队办公楼改造工程-内装序号项目名称/项目特征计量单位工程数量　四层　　　地面　　1地面水泥砂浆修补 100m28.78212厚地面复合地板 1、防潮泡沫2、地板铺装3、收边条 100m28.783水泥砂浆楼地面加浆抹光随捣随抹5mm 100m20.28374防静电活动地板安装 100m20.28375成品踢脚线 高80mm 100m6.3083　天花　　1原棚乳胶漆（局部大白修补） 1、原基层铲除2、局部修补大白3、面层乳胶漆 100m28.80652卫生间铝合金天棚龙骨 100m20.333卫生间长条型铝扣板天棚 0.6mm 100m20.334卫生间铝扣板天棚收边线 100m0.45天棚灯具开孔筒灯孔 10个1.6　墙面　　1接待区包圆柱阻燃木龙骨基层 100m20.01822接待区包圆柱阻燃细木工板基层 15mm 100m20.01823接待区包圆柱樱桃木饰面（含油漆） 100m20.01824新建墙体墙面刮大白三遍 100m23.0175墙面乳胶漆（局部大白修补） 1、原基层铲除2、局部修补大白3、面层乳胶漆 100m222.4903　门窗　　1原门维修 1、规格：920*2100 樘232双开成品木门及门套安装（含执手锁等全部五金） 1、规格：1640*2400 樘23机房及档案室防盗门 1、规格：900*2100 樘24等候区塑钢窗 100m20.08415百叶窗帘 100m22.1528　隔墙及其他　　1原隔墙上门洞封堵 轻钢龙骨基层 75隔墙龙骨@400 100m20.15882隔墙轻钢龙骨 75隔墙龙骨@400 100m21.34973隔墙玻璃棉毡隔离层 50mm 100m21.50854隔墙石膏板 12mm 100m23.0175石膏板缝贴绷带、刮腻子 100m3.0176满堂脚手架架基本层 100m28.8065　五层　　　地面　　1地面水泥砂浆修补 100m21.6437212厚地面复合地板 1、防潮泡沫2、地板铺装3、收边条 100m21.64373成品踢脚线 高80mm 100m1.0052　天花　　1原矿棉板吊顶修补 1、龙骨材料：复合式烤漆T型龙骨2、面层材料：600*600矿棉板 100m21.5658　墙面　　1新建墙体墙面刮大白三遍 100m20.6332墙面乳胶漆（局部大白修补） 1、原基层铲除2、局部修补大白3、面层乳胶漆 100m23.0697　门窗　　1原门维修 1、规格：920*2100 樘42支队长、书记办公室加设塑钢玻璃窗 100m20.27643财务室窗外加设防盗网 100m20.039954百叶窗帘 100m20.4709　隔墙及其他　　1原隔墙上门洞封堵 轻钢龙骨基层 75隔墙龙骨@400 100m20.01762隔墙轻钢龙骨 75隔墙龙骨@400 100m20.29883隔墙玻璃棉毡隔离层 50mm 100m20.31644隔墙石膏板 12mm 100m20.63285石膏板缝贴绷带、刮腻子 100m0.6328　保洁及其他　　1水路改造 项1-本页小计---合计--分部分项工程量清单计价表工程名称：二、三层改造（强弱电）　序号项目名称/项目特征特征计量单位工程数量　二层电气　　　　二层强电　　　1成套配电箱AL-1安装　台12成套配电箱AL-2配电箱安　台13电力电缆敷设 ZR-YJV 4*35 1*16　100m0.6674电力电缆敷设 ZR-YJV 4*25 1*16　100m0.14875电力电缆敷设 ZR-YJV 5*4　100m0.56416户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 截面35mm2　个27户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 截面25mm2　个28有端子外部接线 4　10个19无端子外部接线 2.5　10个3.910无端子外部接线 4　10个1511电缆保护管 DN40　100m0.717712电缆保护管 DN25　100m0.524113电线管 DN20　100m20.805314金属软管敷设　10m615照明线 BV-2.5mm2　100m单线17.3416照明线 BV-4mm2　100m单线46.9617格栅灯盘　10套1218双头应急灯　10套0.519直饮水机　台220单控单联暗开关　10套2.621单控双联暗开关　10套1.222单控三联暗开关　10套0.123普通五孔插座　10套17.724剔堵槽、沟　10m22.90725暗装 接线盒　10个12.526暗装 开关盒　10个21.6271kV以下交流供电系统调试(综合)　系统1　二层弱电　　　1安装机柜、机架落地式规格600*800*2000台22安装抗震底座(个)　台23配线架安装打接 24口　台94跳线架安装打接 100对　台55电线管 DN20　100m13.26钢制槽式桥架 300*100　10m11.47一般铁构件制作　100kg0.45748一般铁构件安装　100kg0.45749电缆敷设 200F（HYV-2*0.5）　100m5.647310管/槽内穿放、布放六类非屏蔽双较线(4对以内)　100m90.611VGA线缆　100m0.108212安装8位模块式信息 双口　条15113埋设暗盒(86×86、75×100)　10个15.114剔堵槽、沟　10m13.08715双绞线缆测试 双绞线缆六类　链路（信息点）302　三层电气　　　　三层强电　　　1电力电缆敷设 ZR-YJV 5*4　100m1.00832有端子外部接线 4　10个13电缆保护管DN25　100m0.96834电线管 DN20　100m10.21835照明线 BV-2.5mm2　100m单线14.686照明线 BV-4mm2　100m单线17.197金属软管敷设　10m3.758格栅灯盘　10套7.595寸筒灯　10套6.410双头应急灯　10套0.211直饮水机　台212单控单联暗开关　10套1.113单控双联暗开关　10套0.714普通五孔插座　10套4.915铜地五孔插座　10套0.416剔堵槽、沟　10m7.917暗装 接线盒　10个14.118暗装 开关盒　10个7.1191kV以下交流供电系统调试(综合)　系统1　三层弱电　　　1电线管 DN20　100m3.62钢制槽式桥架 300*100　10m6.33一般铁构件制作　100kg0.25384一般铁构件安装　100kg0.25385VGA线缆　100m0.32516管/槽内穿放、布放六类非屏蔽双较线(4对以内)　100m277安装8位模块式信息 双口　条458埋设暗盒(86×86、75×100)　10个4.59剔堵槽、沟　10m3.910双绞线缆测试 双绞线缆六类　链路（信息点）90　安装费用　　　1脚手架搭拆费　项12脚手架搭拆费　项13脚手架搭拆费　项1-本页小计　---合计　--分部分项工程量清单计价表工程名称：二、三层改造（装修）　序号项目名称/项目特征特征计量单位工程数量　二层　　　1机房防静电活动地板安装全钢 30厚100m20.10332机房及办公室复合式烤漆T型龙骨600*600矿棉板吊顶1、龙骨材料：复合式烤漆T型龙骨 38轻钢主龙骨2、面层材料：600*600矿棉板100m20.58933办公室U型轻钢天棚龙骨50系列轻钢龙骨100m20.81664办公室石膏板天棚基层9.5mm100m20.81665办公室石膏板天棚面层9.5mm100m20.85266办公室石膏板缝贴绷带、刮腻子　100m1.70527办公室天棚刮大白三遍　100m20.85268办公室天棚乳胶漆二遍　100m20.85269墙面轻钢龙骨隔墙75隔墙龙骨@400100m25.616310隔墙内岩棉隔离层50厚100m25.616311隔墙石膏板墙面12mm100m211.232612100mm高白钢踢脚线1.2厚拉丝100m20.366613踢脚线九厘板基层　100m20.333314墙面刮大白三遍　100m28.213215墙面乳胶漆二遍　100m28.213216成品玻璃隔断（含贴膜）1、铝框骨架2、双层玻璃（含贴膜）3、具体参原办公隔断100m24.6534172米高折叠成品屏风　m2418弧形货架钢制 重型m8.219机房防盗门1、规格：900*2100樘120单开成品门制安（含五金）1、规格：900*2100樘3521对开玻璃门制安1、规格：1800*2100樘322配合空调消防电气天花改造维修费　m2657.8223原楼地面成品保护　100m215.304924原墙面成品保护　100m25.0142625原砖墙拆除　m35.64426原天棚拆除　100m21.405927垃圾外运1、垃圾装袋，人工搬运2、运距自行考虑100m30.0986　三层　　　1会议室自流平楼地面　100m22.65212会议室地毯楼地面500*500块毯100m22.65213会议室复合式烤漆T型龙骨600*600矿棉板吊顶1、龙骨材料：复合式烤漆T型龙骨 38轻钢主龙骨2、面层材料：600*600矿棉板100m21.33524会议室U型轻钢天棚龙骨50系列100m21.31695会议室石膏板天棚基层9.5mm100m21.31696会议室石膏板天棚面层9.5mm100m21.35717会议室石膏板缝贴绷带、刮腻子　100m2.71428会议室天棚刮大白三遍　100m21.35719会议室天棚乳胶漆二遍　100m21.357110墙面轻钢龙骨隔墙75隔墙龙骨@400100m22.082711隔墙内岩棉隔离层50厚100m22.082712隔墙石膏板墙面12mm100m24.165413100mm高白钢踢脚线1.2厚拉丝100m20.136114踢脚线九厘板基层　100m20.123715墙面刮大白三遍　100m23.047516墙面乳胶漆二遍　100m23.047517成品玻璃隔断（含贴膜）1、铝框骨架2、双层玻璃（含贴膜）3、具体参原办公隔断100m22.497618会议室遮光卷帘　100m20.499819单开成品门制安（含五金）1、规格：900*2100樘1820对开玻璃门制安1、规格：1800*2100樘121配合空调消防电气天花改造维修费　m2219.0822原楼地面成品保护　100m29.516623原墙面成品保护　100m23.6095424原砖墙拆除　m34.48225原天棚拆除　100m21.882126垃圾外运1、垃圾装袋，人工搬运2、运距自行考虑100m30.1013-本页小计　---合计　--分部分项工程量清单计价表工程名称：二层餐厅及四至六层仓库改造-强弱电　序号项目名称/项目特征特征计量单位工程数量　二层餐厅改造　　　　二、三~六层强电　　　1电线管 DN20　100m1.14092照明线 BV-2.5mm2　100m单线3.083照明线 BV-4mm2　100m单线0.944无端子外部接线 2.5　10个0.65无端子外部接线 4　10个0.665寸筒灯　10套3.47单控单联暗开关　10套0.28普通五孔插座　10套0.79剔堵槽、沟　10m0.4110暗装 接线盒　10个3.411暗装 开关盒　10个0.9121kV以下交流供电系统调试(综合)　系统1　三至六层、四至六层仓库改造　　　　三至六层、四至六层仓库改造强电　　　1电线管 DN20　100m2.20332照明线 BV-2.5mm2　100m单线3.893照明线 BV-4mm2　100m单线3.154无端子外部接线 2.5　10个0.95无端子外部接线 4　10个3.66金属软管敷设　10m0.857格栅灯盘　10套0.98普通吸顶灯　10套0.89单控单联暗开关　10套0.610单控双联暗开关　10套0.411普通五孔插座　10套2.712剔堵槽、沟　10m1.9613暗装 接线盒　10个1.714暗装 开关盒　10个3.7151kV以下交流供电系统调试(综合)　系统1　三至六层、四至六层仓库改造弱电　　　1电线管 DN20　100m2.12管/槽内穿放、布放六类非屏蔽双较线(4对以内)　100m7.83安装8位模块式信息 双口　条134埋设暗盒(86×86、75×100)　10个1.35剔堵槽、沟　10m1.1276双绞线缆测试 双绞线缆六类　链路（信息点）26　安装费用　　　1脚手架搭拆费　项12脚手架搭拆费　项13脚手架搭拆费　项1-本页小计　---合计　--分部分项工程量清单计价表工程名称：二层餐厅及四至六层仓库改造-装修序号项目名称/项目特征特征计量单位工程数量　二层餐厅改造　　　1水泥砂浆找平层 20mm1:3水泥砂浆100m20.71232地面玻化砖600*600mm1、1:3干硬性水泥砂浆2、面层规格：600*600素水泥浆粘贴100m20.71233U型轻钢天棚龙骨50系列100m20.71234石膏板天棚基层9.5mm100m20.71235石膏板天棚面层9.5mm100m20.71236石膏板缝贴绷带、刮腻子　100m1.42467天棚刮大白三遍　100m20.71238天棚乳胶漆二遍　100m20.71239原楼地面成品保护　100m20.791510原墙面成品保护　100m20.8511原砖墙拆除　m312.0912墙面拆除面修补　m22.2513地砖铲除　100m20.712314原天棚拆除　100m20.712315垃圾外运1、垃圾装袋，人工搬运2、运距自行考虑100m30.185　三至六层、四至六层仓库改造　　　1墙面轻钢龙骨隔墙75隔墙龙骨@400100m20.79172隔墙内岩棉隔离层50厚100m20.79173隔墙石膏板墙面12mm100m21.58344100mm高白钢踢脚线1.2厚拉丝100m20.06325踢脚线九厘板基层　100m20.05746墙面刮大白三遍　100m21.37627墙面乳胶漆二遍　100m21.37628原墙面刷乳胶漆　100m20.455859成品玻璃隔断（含贴膜）1、铝框骨架2、双层玻璃（含贴膜）3、具体参原办公隔断100m20.599110单开成品门及门套制安（含五金）1、规格：900*2100樘1011原楼地面成品保护　100m21.788412原墙面成品保护　100m20.3632-本页小计　---合计　--分部分项工程量清单计价表工程名称：人社局变电所电缆改造序号项目名称工程量单位　人社局变电所电缆改造　　1电缆拆除YJV-3*35100.00 m2电缆拆除YJV-3*70100.00 m3电缆拆除YJV-3*120100.00 m4电缆敷设 YJV-4*35100.00 m5电缆敷设 YJV-4*70100.00 m6电缆敷设 YJV-4*120100.00 m7电缆敷设 YJV-4*240100.00 m8电缆终端头 截面35mm24.00 个9电缆终端头 截面70mm23.00 个10电缆终端头 截面120mm23.00 个11电缆终端头 截面240mm28.00 个12电缆敷设 YJV-4*35（利旧）100.00 m 13电缆敷设 YJV-4*70（利旧）100.00 m 14电缆敷设 YJV-4*120（利旧）100.00 m 15电缆终端头 截面35mm28.00 个16电缆终端头 截面70mm26.00 个17电缆终端头 截面120mm26.00 个18变压器干燥 10kv/容量 1000kv?A以下2.00 台19一般铁构件制作257.00 kg20一般铁构件安装257.00 kg211kv以下交流供电系统调试2.00 系统22钢制槽式桥架（宽 高）600mm以下61.00 m 23钢制槽式桥架（宽 高）800mm以下23.00 m 24人工清污1.00 项25防火堵洞 盘柜下40.00 处26零星项目抹水泥砂浆160.00 m227载货汽车 4t2.00 台班-人社局变电所电缆改造合计　-分部分项工程量清单计价表工程名称：人社局二、三层改造：消防工程序号项目名称工程量单位　人社局二、三层改造：消防工程　　1点型探测器 总线制 感烟120.00 只2点型探测器 总线制 感烟120.00 只3自动报警系统装置调试 128点以下1.00 系统4管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面1.5mm2以内248.00 m单线5金属软管敷设 公称管径15mm以内 每根管长500mm以内120.00 m 6水喷头拆除 有吊顶159.00 个7水喷头安装 DN15mm以内 有吊顶159.00 个8水灭火系统控制装置调试200点以下1.00 系统9管道支吊架制作、安装49.00 kg10水喷淋镀锌钢管（螺纹连接）DN32mm以内99.30 m-人社局二、三层改造：消防工程合计　-分部分项工程量清单计价表工程名称：三层12333咨询服务大厅改造-强弱电序号项目名称/项目特征特征计量单位工程数量　三层电气　　　　三层强电　　　1成套配电箱AL-3安装　台12电力电缆敷设 ZR-YJV 4*95 1*50　100m0.17943电力电缆敷设 ZR-YJV 5*6　100m0.474户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 截面95mm2　个25有端子外部接线 6　10个0.26电缆保护管DN100　100m0.20947电缆保护管DN25　100m0.448电线管 DN20　100m17.4129照明线 BV-2.5mm2　100m单线14.5610照明线 BV-4mm2　100m单线39.3111无端子外部接线 2.5　10个2.112无端子外部接线 4　10个7.813金属软管敷设　10m5.1514格栅灯盘　10套9.815应急格栅灯盘　10套0.516双头应急灯　10套0.117单控单联暗开关　10套0.418单控双联暗开关　10套0.919普通五孔插座　10套12.920剔堵槽、沟　10m14.39721暗装 接线盒　10个10.422暗装 开关盒　10个14.2231kV以下交流供电系统调试(综合)　系统1　三层弱电　　　1安装机柜、机架落地式　台12安装抗震底座(个)　台13配线架安装打接 24口　台54跳线架安装打接 100对　台35电线管 DN20　100m9.16钢制槽式桥架 300*100　10m5.17一般铁构件制作　100kg0.20378一般铁构件安装　100kg0.20379电缆敷设 200F（HYV-2*0.5）　100m2.82410VGA线缆　100m1.065811管/槽内穿放、布放六类非屏蔽双较线(4对以内)　100m70.812安装8位模块式信息 双口　条11813埋设暗盒(86×86、75×100)　10个11.814剔堵槽、沟　10m10.22715双绞线缆测试 双绞线缆六类　链路（信息点）236　安装费用　　　1脚手架搭拆费　项12脚手架搭拆费　项13脚手架搭拆费　项1-本页小计　---合计　--分部分项工程量清单计价表工程名称：三层12333咨询服务大厅改造-装修序号项目名称/项目特征特征计量单位工程数量　三层　　　1咨询大厅自流平楼地面　100m22.87962咨询大厅地毯楼地面新月波塞冬PVC块毯100m22.87963咨询大厅U型轻钢天棚龙骨50系列100m22.87964咨询大厅石膏板天棚基层9.5mm100m22.87965咨询大厅聚酯纤维吸音板天棚　100m22.87966墙面轻钢龙骨隔墙75隔墙龙骨@400100m22.68847隔墙内岩棉隔离层　100m22.68848隔墙石膏板墙面12mm100m25.37689100mm高白钢踢脚线1.2厚拉丝100m20.168610踢脚线九厘板基层　100m20.153311墙面刮大白三遍　100m22.932312墙面乳胶漆二遍　100m22.932313咨询大厅墙面阻燃木龙骨30*40mm@400100m20.969514咨询大厅墙面阻燃细木工板基层15mm100m21.880515咨询大厅木质穿孔吸音板墙面祥林木质穿孔吸音板100m21.795316成品玻璃隔断（含贴膜）1、铝框骨架2、双层玻璃（含贴膜）3、具体参原办公隔断100m20.66317单开成品门制安（含五金）1、规格：900*2100樘1018双开成品门制安（含五金）1、规格：1600*2100樘419配合空调消防电气天花改造维修费　m2136.9620原楼地面成品保护　100m22.86121原墙面成品保护　100m21.1523622原天棚拆除　100m22.879623垃圾外运1、垃圾装袋，人工搬运2、运距自行考虑100m30.0864-本页小计　---合计　--车库楼内机房监控系统安装费序号名称单位数量1前段摄像机个22视频线信号线捆23后台硬盘录像机台24硬盘块125显示设备监视器台2　合计　　车库楼内机房监控系统安装费序号名称规格型号单位数量1硬盘录像机拆、移、安装16路嵌入式套3.00 2室外楼角摄像机采购安装彩色红外枪式摄像机及支架套4.00 3录像机拆、移、安装全球动点/彩色红外枪机/半球机等套21.00 4旧线路拆除视频线/电源线/控制线/管/槽项1.00 5视频线27515米5000.00 6电源线2*1.5m2米3000.00 7控制线RVVP-2*1.0m2米3000.00 8远程监管网络系统网线及通讯系统1.00 9PVC管6分，4米米450.00 10辅材线槽及接插件等项1.00 　小计　　　　管理费　　　　税金　　　　合计　　　档案密集架拆除安装费序号名称规格型号单位数量备注1拆卸密集架2300*520*900mm（每节规格）一列5节18列共90节为一架*5架节450.00拆卸前密集架为空架拆卸工期为3天2搬运密集架2300*520*900mm（每节规格）一列5节18列共90节为一架*5架节450.00搬运工期为1天3安装密集架2300*520*900mm（每节规格）一列5节18列共90节为一架*5架节450.00安装工期为6天4新铺设轨道120*20*2000与原有配套m180.00一列5节18列共90节为一架每架共铺设三条轨道，每条12米，一架共36米*5架合计