竞争性谈判文件采购项目编号：CEITCL-FS-CZGC-130811采购项目名称：佛山市公安局巡警支队大楼情报侦控中心等办公场所综合布线工程建设项目中经国际招投标有限公司编制发布日期：2013年09月18日 目 录第一部分 谈判邀请函2第二部分　采购项目内容4一、项目情况介绍：4二、供应商资格：4三、采购项目技术规格、参数及要求：5四、采购项目商务要求20第三部分谈判须知22一、说明22二、谈判文件23三、竞争性谈判响应文件的编制23四、谈判报价要求24五、谈判保证金24六、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交25七、谈判的步骤27八、确定成交供应商办法29九、质疑29十、服务费30十一、签订合同30十二、适用法律30第四部分　合同书格式31第五部分　响应文件格式50一、自查表52二、资格性文件53三、商务部分60四、技术部分64五、价格部分66 第一部分 谈判邀请函各（潜在）供应商:中经国际招投标有限公司受佛山市公安局的委托，对佛山市公安局巡警支队大楼情报侦控中心等办公场所综合布线工程建设项目进行竞争性谈判采购。本项目将确定符合相应资格条件的供应商参加谈判。一、采购项目编号：CEITCL-FS-CZGC-130811二、采购项目名称：佛山市公安局巡警支队大楼情报侦控中心等办公场所综合布线工程建设项目三、项目最高限价：人民币39.3487万元四、符合资格的供应商应当在2013年09月27日09时00分起至2013年10月09日17时00分止（法定节假日除外）到中经国际招投标有限公司，即佛山市禅城区后龙二街首层15-18号（即佛山市名雅花苑门口侧）购买谈判文件，谈判文件每套售价150元人民币（如须邮寄，另加50元），售后不退。购买文件时，购买人须携带供应商企业营业执照副本原件及复印件（加盖公章），原件备查。五、谈判响应文件递交截止时点：2013年10月10日09时30分。六、谈判响应文件递交地点：佛山市禅城区后龙二街首层15-18号（即佛山市名雅花苑门口侧）。 七、谈判时间：2013年10月10日09时30分。八、谈判地点：佛山市禅城区后龙二街首层15-18号（即佛山市名雅花苑门口侧）。 采 购 人：佛山市公安局 联 系 人：岑先生 采购代理机构：中经国际招投标有限公司联 系 人：刘小姐、钟先生 电话：****-********、********传真：****-******** 联系地址：佛山市禅城区后龙二街首层15-18号（即佛山市名雅花苑门口侧）邮编：528000开户银行：中国工商银行佛山市分行同华路支行开户名称：中经国际招投标有限公司佛山分公司账号：****************528 注:如使用网上银行交纳时找不到开户行同华路支行的可找行号：1025 8800 9689或开户行：工行佛山高新支行。中经国际招投标有限公司 2013年09月18日 第二部分　采购项目内容一、项目情况介绍：1.建设单位：佛山市公安局；2.工程名称：佛山市公安局巡警支队大楼情报侦控中心等办公场所综合布线工程建设项目；3.工程范围：佛山市公安局巡警支队大楼情报侦控中心等办公场所综合布线施工；4.工期要求：合同签订后60天内；5.质量标准：合 格。二、供应商资格：1．供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；2．供应商必须是广东省内的独立企业法人，能独立承担民事责任，注册资金不少于50万元人民币；3．本项目不接受联合体方式投标。 三、采购项目技术规格、参数及要求：1、项目概况巡警支队六、七、十、十一楼办公场所拟进行办公区域调整。调整后，网络信息点和网络种类将大幅增加，因此需要对办公场所进行综合布线工程改造和建设。改造后，通过六类非屏蔽双绞线的信息点架设实现楼层网络全千兆化，公安网、视频网、互联网、备用网络等多个网络将支持千兆到办公桌面。电话系统兼容公安局内线电话系统和外线电话接入。2、公安局巡警各楼层信息点分布和主干网络布线图6楼信息点综合布线总体情况图7楼信息点综合布线总体情况图 10楼信息点综合布线总体情况图 11楼信息点综合布线总体情况 3、综合布线内容清单序号房间信息点网络种类主干线路语音点六楼信息点综合布线内容16014公安、视频、互联网、备用网络汇聚到606室机柜；机柜至9楼机房有8条主干线路机柜至2楼机柜有2条主干线路机柜至5楼机柜有3条主干线路公安、互联网、备用网络41261236413602、60448414606122七楼信息点综合布线内容17019公安、互联网、备用网络汇聚到708窒机柜；机柜至9楼机房有6条主干线至2楼机柜有2条主干线路至8楼机柜有2条主干线路42702-十楼信息点综合布线内容110016公安、互联网、备用网络汇聚到10楼楼层（进门右边）机柜；机柜至9楼机房有6条主干线至7楼机柜有4条主干线至8楼机柜有2条主干线路十一楼信息点综合布线内容111013公安、互联网、备用网络汇聚到1107窒机柜；机柜至8楼机房有6条主干线 4、工程建设要求：（1）布线系统总体结构：总体网络采用基于树型的星型结构，使之具有链路冗余特性；网络规划为楼层交换机区域，接入层区域，客户端接入区域；9楼主机房二层交换机到各楼楼层交换机和楼层交换机到接入层交换机都采用主线路加备用线路的网络设计，保证交换机网络线路的容冗。在一条线路出现故障的时候能快速切换到备用线路以保证网络的正常运行，保证网络的可靠性。公安网、公安视频网全网均采用千兆6类网线连接，各主干线都有备用线路。工作区子系统由各个单元区域构成，是计算机、电话和信息插座的连接部分，包括连接跳线和信息插座。信息插座面板具备：通用、超薄、简易、防尘等特点；信息插座的模块采用6类RJ-45模块；线缆采用6类双绞线；水晶头采用6类RJ-45标准水晶头。为降低成本和结合客户终端的位置多变的特点，跳线可采用原装跳线与自制跳线相结合的方式，公安网、公安视频网采用原装千兆跳线，互联网采用自制跳线制作统一采用EIA/TIA 568B标准，以使系统具有更好的兼容性。（2）楼层电话网络：每间办公室的电话接入点全部连接到楼层电话机柜的配线架中，电话信息点可根据实际需要调整为内线或外线电话。内网电话接入到32口语音网关中，用公安内网IP连接到公安内网语音系统；外网电话从配线架用跳线与电话服务供应商设备连接。电话信息点线路采用超5类网线连接，保证每个端口都有4芯网线以满足IP电话的线路要求，为日后电话升级打下基础。（3）网络标签标识：在本工程中，将按照TIA/EIA606标准对所施工的模块线缆加以标识。所有线缆，模块和端口，端口和模块，机柜和机架全部采用机器打印标签，表明用途，严禁使用手写标签。专用标签采用分子扩散原理，具有永久的防脱落、防水、防高温性。提供对于六类非屏蔽双绞线的多种标签，所有线缆均需单独标签，线缆的两端及中途可为人接触的地方必须加上标签。（4）施工工艺要求：施工期间不得破坏原有装修设计，如需更改外观需征得业主方同意并尽量恢复原有外观。（5）工程验收和保修期：综合布线工程完工后，应当提供所有线路的专业测试报告、建设图纸（含电子文档和纸质材料）等；工程所有设备保修期为一年，从工程验收合格后之日起开始计算。保修期内，所有的维修和产品更换、保修均为免费。（6）设备参数要求1)网络设备部分序号设备名称参数数量单位1交换机11、★端口数量：48个10/100/1000Base-T，4个100/1000Base-X SFP（非复用）2、转发能力：要求整机达全线速转发能力3、接口模块要求:支持标准SFP模块4、★防雷能力:不增加额外设备的情况下支持单端口6kV防雷5、★性能:48端口交换容量≥256Gbps；包转发率≥78Mpps；6、安全功能:支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器；支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击；支持用户间的二层隔离，用于减轻网关ARP处理负担，降低网关受ARP攻击的风险。支持802.1X。7、访问控制:支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持双向ACL；支持VLAN ACL和IPv6 ACL；支持IP/Port/MAC的绑定功能8、QoS：至少具备8个队列；支持SP, DWRR，SP DWRR调度方式；支持双向端口限速，限速粒度64K；提供广播风暴抑制功能；双向流限速9、二层功能：MAC地址≥16K；支持静态MAC；支持4K VLAN;支持QinQ; 灵活QinQ；支持1：1，N：1 VLAN mapping；支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；支持Super VLAN;支持Voice VLAN;支持组播VLAN；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；RRPP多实例；支持端口聚合，每个聚合组最多8个端口；支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持VCT，端口环路检测；支持Jumbo≥9K。10、★三层功能：支持静态路由11、组播：支持IGMP Snooping V1,V2,V3；MLD snooping；IGMP Proxy；IGMP Filter；可控组播；12、堆叠：支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；堆叠带宽=10G，并提供对应的第三方测试报告。13、管理协议：支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。支持NQA；支持基于IPv6的管理；支持集群管理14、设备维护：支持自动配置；支持批量升级。5台2交换机21、★端口数量：24个10/100/1000Base-T，4个100/1000Base-X SFP（非复用）2、转发能力：要求整机达全线速转发能力3、接口模块要求:支持标准SFP模块4、★防雷能力:不增加额外设备的情况下支持单端口6kV防雷5、★性能:48端口交换容量≥200Gbps；包转发率≥42Mpps；6、安全功能:支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器；支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击；支持用户间的二层隔离，用于减轻网关ARP处理负担，降低网关受ARP攻击的风险。支持802.1X7、访问控制:支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持双向ACL；支持VLAN ACL和IPv6 ACL；支持IP/Port/MAC的绑定功能8、QoS：至少具备8个队列；支持SP, DWRR，SP DWRR调度方式；支持双向端口限速，限速粒度64K；提供广播风暴抑制功能；双向流限速9、二层功能：MAC地址≥16K；支持静态MAC；支持4K VLAN;支持QinQ; 灵活QinQ；支持1：1，N：1 VLAN mapping；支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；支持Super VLAN;支持Voice VLAN;支持组播VLAN；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；RRPP多实例；支持端口聚合，每个聚合组最多8个端口；支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持VCT，端口环路检测；支持Jumbo≥9K。10、★三层功能：支持静态路由11、组播：支持IGMP Snooping V1,V2,V3；MLD snooping；IGMP Proxy；IGMP Filter；可控组播；12、堆叠：支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；堆叠带宽=10G，并提供对应的第三方测试报告。13、管理协议：支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。支持NQA；支持基于IPv6的管理；支持集群管理14、设备维护：支持自动配置；支持批量升级。2台3交换机31、设备为1U盒式设备,满足19寸机架安装要求2、★端口类型：百兆电口下行、千兆光口/电口上行3、★端口数量：48FE 4 GE SFP(非复用)4、★防雷：不增加额外设备的情况下支持单端口6kV防雷5、转发能力：要求整机达全线速转发能力6、接口要求：支持标准SFP模块，电口支持端口休眠功能7、电源类型：交流电源，100V-240V，50-60Hz8、直流电源：-48V ～ -60V9、★性能：交换容量≥32Gbps；包转发率≥13.2Mpps10、安全功能：支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器；支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击；支持MFF，用于减轻网关ARP处理负担，降低网关受ARP攻击的风险，实现用户间的二层隔离。支持802.1X.支持MAC认证；可靠功能；支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；ACL能力=1K；支持VLAN ACL和IPv6 ACL；支持IP/Port/MAC的绑定功能11、QoS:至少具备4个队列；支持双向端口限速，限速粒度64K；提供广播风暴抑制功能12、二层功能:MAC地址≥8K；支持静态MAC；支持黑洞MAC；支持DHCP Client13、支持4K VLAN；支持QinQ；支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；支持Voice VLAN；支持SUPER VLAN，节省IP地址资源；支持VLAN内端口隔离；支持GVRP协议；支持端口聚合，每个聚合组最多8个端口。支持多个物理端口的流量镜像到一个端口14、组播：支持IGMP Snooping V1,V2,V3；支持组播CAC，通过对用户的认证，使只有通过认证的用户才能接收组播数据15、管理协议：支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2；支持NQA；支持基于IPv6的管理16、设备维护：支持自动配置3台4交换机41、端口数量：24 10/100M 电口2、★转发能力：交换容量≥4.8Gbps，包转发率≥3.6Mpps3、散热方式：无风扇设计，静音4、工作温度：0-455、MAC地址：8K6、节能：支持端口休眠3台5语音网关1、★10/100M以太口：22、配置口：13、★FXS端口数量：324、以太网接口：支持IEEE 802.2 (LLC)、IEEE 802.3 (Ethernet)5、VoIP 协议：支持SIP、T38、RFC28336、语音编码：支持G.711、G.723、G.7297、压缩语音传输：支持RTP/RTCP8、管理方式：支持SNMP、Web9、回声抑制：支持G.168－2000 compliant10、语音激活/舒适噪音：支持VAD/CNG11、信令检测和生成：支持DTMF12、长时呼叫保持率：99%13、多路呼叫接通率：90%14、电源要求输入电压（AC）：90～265V网络协议：支持SIP 2.0、3GPP Release 10、RTP、RTCP、DHCP、DNS、FTP、Ping、Trace编码能力：支持g.729a、g.729b、g.723.1、g.711a、g.711u15、业务功能：支持群组振铃，呼叫代答、来电显示、识别，呼叫转接，呼叫转移（遇忙转移、无应答转移、无条件转移），呼叫等待，热线拨号，忙音自动识别，二次拨号，呼叫保活，呼叫信令和媒体IP分离16、★其它要求：新增语音网关必须可接入到佛山市公安局现有的派出所IP语音交换系统上，即在不增加任何软硬件的情况下，新增的语音网关能通过IP网络方式注册到佛山市局IP语音网守系统上，并可进行公安专网电话拨打以及市话拨打，同时，新增的语音网关可被现有的IP语音网管系统对其进行配置管理和性能监控。3台注：★兼容稳定性：本项目的投标人所投的交换机1-4必须是同一品牌；★设备供货要求：以上产品必须提供原厂商针对本项目的原厂供货确认函和售后服务承诺函。 2)网络布线产品部分序号设备名称参数数量单位1六类网线1、★8芯非屏蔽（中心为十字骨架设计）双绞线，高性能的六类电缆充分满足在电气和机械性能的方面的要求。兼容所有Cat.6非屏蔽系统，依照ISO/IEC 11801Ed.2；EIA/TIA568-B.2-1。2、主体采用电磁场模拟技术和特性阻抗电脑微调技术，保证在1~250MHz的频宽范围内具有优异的信号传输性能；3、信息模块主体采用阻燃聚碳酸脂材料；4、插头插座可重复插拔次数≥750次，IDC卡接次数≥250次5、弯曲半径：固定时：≥21mm 牵引时：≥42mm 拉伸强度：≤82N6、烟密度：根据IEC61034燃烧性能：根据IEC60332-172箱2五类网线1、完全符合Cat.5:EN 50173-1,ISO/IEC 11801Ed.2；Cat.5e:ANSI/EIA/ TIA568-B。2、传输带宽≥100MHZ，传输数字，语音，数据和视频信号，满足高端需求尤其适合所有D级链路和超五类的应用。,3，环路电阻（20℃时）： 176Ω/km容抗：50pF/m 阻抗：100±15Ω3、弯曲半径：固定时：≥21mm牵引时：≥42mm 拉伸强度：≤82N 4、烟密度：根据IEC61034燃烧性能：根据IEC60332-15、温度范围：安装时：0℃ ~ 50℃ 工作时：-20℃~ 60℃6、导线尺寸要求：≥(n*n*AWG) 4×2×24AWG，外径：≥5.2 0.2mm7、采用半松护套，充分保证了线缆施工前后的性能13箱3千兆跳线1、采用的是多股24-22AWG标准的电缆结构，即插即用，方便灵活。2、运行温度:-20到75℃3、符合ISO/IEC 规定的最新六类和E级链路的标准4、跳线阻抗均为100欧姆5、传输带宽达250MHz6、插拔次数大于等于750次7、符合TIA/EIA-568B.2-1、ISO11801 2nd、EN50173标准231条4双口网络面板1、墙面用英式面板,具有原厂凹凸印标识，面板带有永久性防尘盖2、PC料，防撞、阻燃抗冲击；3、★透明防尘盖设计，方便用户使用和维护4、★独特的茶盘式设计，美观典雅，提供多款样式面板以匹配不同装修风格和多款多媒体应用面板，兼容屏蔽与非屏蔽模块258个5单口网络面板1、墙面用英式面板,具有原厂凹凸印标识，面板带有永久性防尘盖2、PC料，防撞、阻燃抗冲击3、★透明防尘盖设计，方便用户使用和维护4、★独特的茶盘式设计，美观典雅，提供多款样式面板以匹配不同装修风格和多款多媒体应用面板，兼容屏蔽与非屏蔽模块122个6双口电话面板1、墙面用英式面板,具有原厂凹凸印标识，面板带有永久性防尘盖2、PC料，防撞、阻燃抗冲击3、★透明防尘盖设计，方便用户使用和维护4、★独特的茶盘式设计，美观典雅，提供多款样式面板以匹配不同装修风格和多款多媒体应用面板，兼容屏蔽与非屏蔽模块92个76类模块1、采用180度打线方式2、★插头插座可重复插拔次数≥750次，IDC卡接次数≥250次3、在网络中传递数字和模拟的语音，数据和视频信号。分别适用于所有D级和E级信道的应用。可直接用于配线架4、各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B.2-1和ISO/IEC11801规定的技术规范5、★塑料部分采用优质工程塑料（PC料），防撞阻燃抗冲击；连接片采用镀金铜铍合金；IDC采用铜磷合金6、模块的打线部分设计有保护盖，在恶劣环境中保护内部IDC触点正常工作。模块上标有T568A/568B打线色标，避免不必要的打线误操作。628个8电话模块采用标准2对IDC端子接线，适用于2芯和4芯语音线端接；适合24-26AWG规格线缆安装插头插拨次数大于750次184个9RJ45电话水晶头50u镀金三叉簧片，满足T-568A超五类传输标准200个106类水晶头6类非屏蔽RJ45水晶头，与模块同品牌。800粒11100电话配线架1.传输性能高于TIA/EIA568B和ISO/IEC11801规定的5类标准；2.端子片采用优质磷青铜，整体镀镍，可端接22-26AWG线缆；3.所有塑料采用优质阻燃聚碳酸酯材料，防撞击符合UL 94V-0阻燃等级；4.绝缘电阻≥1000M欧姆；5.接触电阻≤7m欧姆，200次端接后电阻增值不超过3m欧姆6.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,EN501734台1212U机柜1、12U网络布线机柜；2、风扇2只；电源排插1套；固定板1块；L导轨1套；哈姆螺丝40套；3、规格：600mm×450mm×650mm。1台1332U机柜1、32U网络布线机柜2、风扇2只；电源排插1套；固定板1块；L导轨1套；哈姆螺丝40套；3、规格：600mm×600mm×1600mm3台注：★兼容稳定性：投标人所投以上网络布线产品必须是同一品牌；★设备供货要求：本部部分产品必须提供原厂商针对本项目的原厂供货确认函和售后服务承诺函。 3)其它序号设备名称参数数量单位150芯大对线50对室内非屏蔽PVC大对数线缆，性能达到TIA/EIA568三类标准200米2双底盒国标，名优产品310个3单底盒国标，名优产品130个4线槽39x19国标，名优产品300条5线槽59x22国标，名优产品138条6线槽100x60国标，名优产品60条7地槽75x50国标，名优产品120条8镀锌铁槽100x60国标，名优产品90米9镀锌铁槽200x100国标，名优产品120米10工程辅件（含机柜强电施工费用）1批11网络信息点人工626位12电话信息点人工184位（7）本项目须由报价供应商根据用户提供的资料自行编制工程量清单，工程量清单编制的要求如下：1)满足本工程建设及用户的要求；2)设备参数表中标注“★”为必须满足参数，否则视为无效标。3)报价供应商在编制本项目工程量清单的材料数量时，须按以下规定进行：?如报价供应商在编写工程量清单时认为以上材料中的一项或多项的数量不能满足该项目施工要求，则由报价供应商按满足施工要求的数量填写；?如报价供应商在编写工程量清单时认为以上材料中的一项或多项的数量超出该项目施工要求，则由报价供应商按以上表格该材料对应的数量进行填写，项目施工完毕后，所剩材料全部归用户方所有作日常维护更换之用。4)未按以上编制要求进行编制工程量清单材料数量的，评审委员会将对工程量清单的材料数量进行修正，报价供应商不得就修正而上调其报价，获成交资格后因修正而超出的材料报价部分由成交供应商自行消化，采购人不再为此支付任何费用。如果响应供应商不接受以上修正，其报价将被视为无效报价或确定为报价无效。 四、采购项目商务要求1.本工程的合同价采用暂定总价合同形式，最终结算金额以用户审计部门审计为准。2.本项目报价采用工程量清单（工程量清单由报价供应商自行编制）的方式进行报价，按照2008年《中国工业和信息化部通信工程定额》及其计价办法，国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)；按二类地区收费标准编制；安全文明施工费、规费和税金等按佛山市建设局发布的佛建[2006]43号及佛建建市〔2010〕2号文件的有关规定计取。报价单位应充分考虑施工期间各类可调材的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对工程图纸及工程量清单包含的所有内容进行工程量清单报价，最终结算按工程量清单单价为准。3.工程图纸以外的设计变更，按实际发生工程量结算。4.本项目的项目最高限价为人民币39.3487万元，供应商的报价不得低于其企业成本价或高于最高限价，否则视为无效标）。5.完工期：合同签订并生效后60天内完工。6.验收要求：（1）验收标准：?货物的验收，依次序对照适用标准为：1、符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；2、符合采购文件和响应承诺中发包人认可的合理最佳配备及各项要求。?工程的验收，综合布线工程完工后，须提供所有线路的专业测试报告、建设图纸（含电子文档和纸质材料）等； 7.合同约定的工程项目，成交人不得分包或转包。否则，业主单位有权单方面终止合同，并令其立即退场，工程项目施工由业主单位另行处理，由此而造成的经济损失由成交人负责赔偿。8.售后服务： （1）工程及所有设备保修期为一年，从工程验收合格后之日起开始计算。保修期内，所有的维修和产品更换、保修均为免费。（2）质量保证期内发生的质量问题，由成交供应商负责免费解决（因用户使用不当或其他人为因素造成的故障除外）；（3）任何时候，成交供应商均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任；（4）发生重大系统故障时，成交供应商应在2小时内响应，4小时内到用户现场。系统故障在检修8小时后仍无法排除的，成交供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供用户使用，直到故障产品修复。维护期内，所有维修服务均为上门服务，由此产生的费用均由成交供应商负责，用户不再负责任何费用。9.付款方式： （1）工程完工并验收后，由采购人支付合同总额的90%；（2）合同总额的10%留待一年质量保修期满后由成交供应商凭验收报告向采购人申请支付，采购人于成交供应商提交支付申请30天内支付完毕（不计利息）；10.其它要求：（1）谈判有效期：报价有效期为自递交响应文件起至确定正式成交供应商止不少于60天，成交单位有效期至项目验收之日。 第三部分谈判须知一、说明1适用范围1.1本谈判文件适用于本竞争性谈判的政府采购项目。2定义2.1“招标采购单位”是指：佛山市公安局。2.2“政府采购代理机构”是指：中经国际招投标有限公司。2.3“监管部门”是指：佛山市财政局。2.4“响应供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织、自然人。2.5合格的“响应供应商”是指：1）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件2）符合谈判文件规定的资格要求及特殊条件要求。2.6“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。2.7“报价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。3合格的工程和货物：3.1“工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。3.2 “货物”是指响应供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。供应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。4谈判费用4.1响应供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。4.2本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。二、谈判文件5谈判文件的构成5.1谈判文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成：1)谈判邀请函2)采购项目内容3)谈判须知4)合同书格式5)竞争性谈判响应文件格式6)在谈判过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等5.2响应供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），响应供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。三、竞争性谈判响应文件的编制6竞争性谈判响应文件编制基本要求6.1响应供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。6.2响应供应商提交的谈判响应文件及其与招标采购单位就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。6.3竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。6.4如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。 7计量单位7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。四、谈判报价要求8报价：8.1如谈判文件无特殊规定，谈判报价以人民币填报。8.2《分项报价表》填写时应响应下列要求，谈判供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付：（1）成交供应商报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。（2）对于报价免费的项目必须标明“免费”。五、谈判保证金9谈判保证金9.1响应供应商应按谈判文件规定的金额和期限交纳谈判保证金，谈判保证金作为谈判文件的组成部分。谈判保证金金额：人民币叁仟元（￥3,000.00元）9.2谈判保证金交纳形式和时间：交纳形式：转账、银行汇款、银行汇票（请将转账凭证、电汇底单或银行汇票复印件附在谈判响应文件中），交款时请注明为130811谈判保证金。建议保证金使用转账或电汇的形式提交，并在报价截止时间的前两天将凭证或底单复印件传真至招标代理机构（****-******** 张小姐）确认，以方便开具收据。时间：报价前两个工作日。收款人账户 ：开户名称：中经国际招投标有限公司佛山分公司开户银行：中国工商银行佛山市分行同华路支行帐号：****************528注明：130811谈判保证金9.3凡未按规定交纳谈判保证金的，其谈判响应文件为无效响应。9.4如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的响应供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。9.5成交供应商的谈判保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。9.6有下列情形之一的，谈判保证金将被依法没收并上缴同级国库：1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；2）将成交项目转让给他人，或者在谈判文件中未说明，且未经采购人同意，违反谈判文件规定，将成交项目分包给他人的。六、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交10谈判响应文件的份数和封装10.1谈判响应文件的份数：一份正本、四份副本、一份谈判响应文件的电子文档word或excel文档且压缩为.rar或.zip格式（存于光盘或U盘，封装在正本内）。 10.2竞争性谈判响应文件的封装袋正面应当标明：1）竞争性谈判项目编号；2）竞争性谈判项目名称；3）响应供应商地址；4）响应供应商名全称；5）年 月 日 时开标，此时间以前不得开封。10.3响应供应商应将《工程报价表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“工程报价表”字样。响应供应商应将响应文件正本和所有的副本分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。10.4谈判响应文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，谈判响应文件（包括正本及所有副本）封面应加盖供应商印章，法定代表人或其委托代理人应在谈判响应文件相应位置上签字或盖章。除没有修改过的印刷文献外，谈判响应文件的每一页都应由供应商加盖公章或其授权代表用姓或首字母签字。谈判响应文件的副本可采用正本的复印件。由委托代理人签字或盖章的在谈判响应文件中须同时提交谈判响应文件签署授权委托书。谈判响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则谈判响应文件签署授权委托书无效。10.5除供应商对错误处须修改外，全套谈判响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处必须由供应商加盖供应商的印章或由谈判响应文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。10.6传真和电传的谈判响应文件将被拒绝。11竞争性谈判响应文件的递交11.1所有竞争性谈判响应文件应于第一部分《谈判邀请函》中规定的截止时点前递交到中经国际招投标有限公司。11.2迟交的竞争性谈判响应文件，按《政府采购法》的规定，中经国际招投标有限公司将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时点之后收到的任何竞争性谈判响应文件。七、谈判的步骤12谈判文件的澄清12.1任何要求对谈判文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止日以前通知中经国际招投标有限公司（传真：****-********，刘小姐、钟先生收。并同时发电子版至我司邮箱：fszj1518@126.com）。中经国际招投标有限公司将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，中经国际招投标有限公司将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买谈判文件的潜在响应供应商（答复中不包括问题的来源）。12.2响应供应商在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的，中经国际招投标有限公司将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。13谈判：13.1谈判小组负责审阅报价文件，对下列审查项目进行审查，审查其是否满足谈判文件的要求。序号审查项目要求1报价函按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书按对应格式文件签署、盖章(原件)3保证金金额、内容、有效期符合询价文件规定4准入条件(关于资格的声明函)1．供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；2．供应商必须是广东省内的独立企业法人，能独立承担民事责任，注册资金不少于50万元人民币；3．本项目不接受联合体方式投标。13.2评审委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；响应供应商所报的工程量清单中材料数量未按谈判文件要求填写的，按要求修正。如果响应供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价或确定为报价无效。13.3谈判小组对符合相应资格条件的供应商进行逐一参加谈判。13.4审查响应文件是否对谈判文件做出实质性的响应。对未做出实质性响应的供应商应实行现场告知，由谈判小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。13.5谈判小组分别与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。13.6谈判文件的修正：谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。 13.7最终报价：谈判结束后，所有做出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视实际谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须在评审现场向参与评审会议人员公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。13.8在谈判过程中对谈判文件未能实质响应的供应商不足三家时，经同级人民政府财政部门审核同意，采购人可以按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。13.9在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终谈判响应文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。13.10谈判小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。13.11代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录。八、确定成交供应商办法14确定成交供应商14.1根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。14.2成交人确定后，中经国际招投标有限公司将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，并向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。15替补候选人的设定与使用。九、质疑16如果响应供应商对此次采购活动有疑问，可依法向中经国际招投标有限公司提出质疑。中经国际招投标有限公司应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。十、服务费17服务费17.1在领取成交通知书时成交供应商应向本次招标的代理机构（中经国际招投标有限公司）交纳一定金额的服务费。 17.2服务费按《招标代理收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）向成交供应商收取。17.3服务费不在报价中单列。17.4服务费缴纳开户银行和账号：开户名称：中经国际招投标有限公司佛山分公司开户银行：中国工商银行佛山市分行同华路支行帐号：****************528十一、签订合同18成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。十二、适用法律19采购人、中经国际招投标有限公司及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。 第四部分　合同书格式注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。合 同 书项目编号：CEITCL-FS-CZGC-130811项目名称：佛山市公安局巡警支队大楼情报侦控中心等办公场所综合布线工程建设项目甲方：乙方：签订日期：2013年月 日广东省建设厅推行的《广东省建设工程施工合同》（示范文本）（2009）工程编号：合同编号：广东省建设工程施工合同工程名称：佛山市公安局巡警支队大楼情报侦控中心等办公场所综合布线工程建设项目工程地点： 发 包 人：佛山市公安局承 包 人： 广东省建设厅制 第一部分协 议 书发包人:（全称）佛山市公安局 承包人:（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就本合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。一、工程概况工程名称：佛山市公安局巡警支队大楼情报侦控中心等办公场所综合布线工程建设项目工程地点：工程内容：佛山市公安局巡警支队大楼情报侦控中心等办公场所综合布线工程的施工，具体工程内容以施工图、工程量清单及相关资料为准。工程立项批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：佛山市公安局巡警支队大楼情报侦控中心等办公场所综合布线工程的施工和相关承诺内容。三、合同工期工程合同工期总日历天数：60天。开工日期：2013 年 月日（以监理实际发出开工令日期为准）竣工日期：2013 年 月日（以开工日期为始按合同工期推算）四、质量标准工程质量标准：符合当前相关《工程施工质量验收规范》 合格或以上标准。五、合同价款合同总价（大写）： 元；（小写）： 元。项目单价：□√详见承包人的投标报价书（招标工程）；□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。六、组成合同的文件组成本合同的文件与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。优先解释顺序与本合同第二部分《专用条款》第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效本合同订立时间：2013年 月 日本合同订立地点：佛山市 发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于 后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）地址： 地址：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：邮政编码： 邮政编码：见证单位：中经国际招投标有限公司经办人：电话：****-********见证日期： 年 月 日 第二部分合同通用条款详见广东省建设厅推行的《广东省建设工程标准施工合同》（2009年版）第二部分 第三部分专用条款1、定义1.39 所采用的书面形式包括：□√文书□信件□电报□√传真□电子邮件□其他：2、合同文件及解释2.2（10）组成合同的其他文件(1)履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）(2)协议书；(3)专用条款；(4)通用条款；(5)成交通知书；(6)谈判文件及附件；(7)承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；(8)图纸(9)标准、规范及有关技术文件；(10)工程量清单或预算书。5、 施工设计图纸5.1 施工设计图纸由发包人提供(1) 施工设计图纸提供的时间：开工前提供图纸。(2) 施工设计图纸提供的数量：提供3套图纸。如承包人需要增加图纸，由承包人自行复制。如委托发包人代为复制，费用由承包人承担。6、 通讯及联络6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1)各方通讯地址和收件人：发包人：通讯地址： 收件人： 邮编： 528000承包人通讯地址：××××收件人： 邮编： 监理单位通讯地址：××××收件人： 邮编： 造价咨询单位：通讯地址：××××收件人： 邮编： (2) 视为送达的其他方式：无。7、工程分包7.5(1) 指定分包工程： 13、交通运输13.1 道路通行权和场外设施的约定：；13.2 场外施工道路的约定：；13.4 超大件和超重件运输的约定：。14、专项批准事件的签认14.2(1) 专项批准事件的监理工程师：具体人选： 印章样式：签字样式：授权范围：(2) 专项批准事件的造价工程师：具体人选： 印章样式：签字样式：授权范围：(3) 专项批准事件的建造师：具体人选： 印章样式：签字样式：授权范围：19、发包人19.2发包人完成下列工作的约定：(1)办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：开工前提供施工场地，费用已包含于中标价中；(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：由承包人根据需要自行联系报装（费用已包含于中标价中）；(3)开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：施工范围外的公共道路按现状，施工便道由施工单位自行考虑，费用已包含于成交价中；(4)提供有关资料的时间：开工前；(5)办理有关所需证件的约定：根据施工进度需要办理测绘委托、路灯迁移、绿化迁移、道路占用、道路挖掘、交通管制、排水系统接入等手续。费用已包含于中标价中。(6)现场交验的时间：开工前三天；(7)提供施工设计图纸、设计文件的时间：开工前五天；(8)组织图纸会审和设计交底的约定：开工前；(9)协调处理施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等的保护工作：发包人在开工前向承包人提供施工现场的地下管线资料及工程地质资料，承包人在施工前勘核管线情况，施工过程中应采取有效措施保护各种管线及邻近建筑物、构筑物的安全。费用已包含于成交价中。施工过程若因施工措施不当有损坏，承包人须承担全部责任；(10) 接受已完工程支付工程相关价款的约定： /； 委托给承包人负责的部分工作有：办理工程报监手续、施工报建手续、竣工资料的整理、编制及备案、其它适宜事宜在具体发生时商定。19.3提供施工场地的时间：在开工前五天；19.4发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：(1)提供的时间：开工前五日提供图纸。(2)提供的份数：提供三套图纸。如承包人需要增加图纸，由承包人自行复制。如委托发包人代为复制，费用由承包人承担。19.5 支付期及支付方式的约定(1) 工程价款支付期限□√按合同支付的有关规定□其他特殊说明：(2)工程价款支付方式：□按协议书所注明的账号银行转账□√支票支付□其他方式：20、承包人20.2承包人完成下列工作的约定（5）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：无。（11）承包人应做的其他工作及要求1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：收到相关资料后10天内。2)应提供计划、报表的名称及完成时间：《施工组织设计》、施工进度表、并在每月的25日前提供当月的进度报表和下月工程进度计划及用款计划。3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按通用条款。4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：发包人办公室、监理办公室各不少于二间。5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：经发包人同意后办理上述有关手续，承包人承担相关费用，因承包人责任造成的罚款由承包工程人自行负责。6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付使用前（含保修期内），成品保护由承包人负责，成品受损的维修费用由承包方承担。7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：地下障碍物清理经发包人同意后由承包人负责，费用由发包人承担，造成工期受阻，则工期顺延，发包人应及时签证。8)施工场地清洁卫生的要求：按省市区建设局文明施工有关要求执行，并要求文明安全检查一次通过。承包人承担相关费用。9)双方约定承包人应做的其他工作：认真做好现场施工工人的安全教育开工前的施工技术交底，做到安全、质量第一，遵纪守法，确保生产的安全，防范未然，各分项工程应经现场监理、发包方、承包方现场验收合格签证后才能封闭，按有关程序要求进行该项工程施工，所需检测试验项目按市、区相关要求送佛山市质检站进行检测、试验。或上一级质检部门进行，所需费用由承包人负责。10)承包人应根据监理工程师书面确定的原始基准点、基准线、基准高程对合同工程进行准确的放样，并对工程各部分的位置、标高、尺寸或定线的正确性负责。11)负责办理施工许可证、防雷检测、有见证送检、消防报建。20.4承包人完成设计的约定(1) 合同规定由承包人负责的设计：无。(2) 承包人提供设计的时间：无。22、发包人代表22.1发包人代表及其权力的限制(1) 发包人任命的发包人代表是（），联络通讯地址如下：通讯地址： 邮政编码：52800 联系电话： (2)发包人对发包人代表权力做如下限制： 。23、监理工程师23.1负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师(1)监理单位：××××公司 法定代表人 ： (2)任命（ ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：通讯地址：×××× 邮政编码： 联系电话： 传真号码： 23.3（11）需要发包人批准的其他事项：。24、造价工程师24.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师(1)造价咨询单位：××××公司法定代表人：(2)任命（ ）为造价工程师，其联络通讯地址如下:通讯地址：××××邮政编码： 联系电话：传真号码： 24.2 （4）需要发包人批准的其他事项： 。 25、承包人代表25.1承包人任命（）为承包人代表，其通讯及联络地址如下： 联系电话： 通讯地址：××××邮政编码： 26、指定分包人26.1指定的分包人及有关规定：1）须分包的工程，承包人必须向发包人提供分包合同，经发包人与承包人双方协商确定，并由发包人书面审核同意，否则，发包人有权单方面终止分包合同，并令其立即退场，由此造成的经济损失由承包人负责。如工程建设管理方根据有关法律法规及文件规定须对分包另行招标或分包，分包单位必须接受承包人的现场施工管理。2）承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包名义分别转包给他人。3）工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。4）分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。分包单价不得低于中标单价的90%。28、工程担保28.1承包人提供履约担保的约定(1) 履约担保金额：（大写）元整；（小写：元）；(2) 提供履约担保的时间：□√签订本合同时。□其他时间：(3) 出具履约担保的银行： ；28.2 履约担保退还时间的约定：；28.4 发包人提供支付担保的约定：(1) 支付担保金额：（大写）元整；（小写：元）；(2) 提供支付担保的时间：□√签订本合同时。□其他时间：(3) 出具支付担保的银行： ；28.5 支付担保退还时间的约定：；28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：；31、不可抗力31.1（4）不可抗力的其他情形：不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非承包人责任或原因造成的爆炸、火灾等以及：（1）八级以上（八级）的台风；（2）在连续24小时内所降雨量超过50毫米（含50毫米 ）；（3）在任何6小时内降雪量300毫米以上；（4）摄氏40度以上（含40度）的高温天气；（5）摄氏零下5度以下（含零下5度）的严寒天气；（6）暴雨级持续两天以上的大雨；（7）八级以上的地震。所有上述异常恶劣气候条件，以佛山市气象局测定或公布的数据为准。32、保险32.1发包人委托承包人办理保险事项有：□√合同通用条款31.1款的第（1）项；□√合同通用条款31.1款的第（2）项；□√合同通用条款31.1款的第（3）项。□√合同通用条款31.1款的第（4）项；32.8担保内容和责任等事项约定：由发包人委托承包人办理，该费用包含在投标报价中。33、进度计划和报告33.3承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求；在每月的25日或之前。34、开工34.2监理工程师在本合同签订后的（）内签发开工令。□按照通用条款规定的42天□√于2013年月日进场施工。 35、暂停施工和复工35.4 发包人和承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其它情形： 。36、工期及工期延误36.1 合同工程的工期约定为（）天。(1) （工程名称）单项（位）工程的工期约定为 天；(2) （工程名称）单项（位）工程的工期约定为 天；38、提前竣工38.1 计划竣工日期：2013年月 日。42、质量目标42.1工程质量标准：合格。45、安全文明施工与环境保护45.1安全文明施工的内容： ；45.5治安管理的约定： ；46、测量放线承包人施工定线或放样的责任：承包人应根据监理工程师书面确定的原始基准点、基准线、基准高程对合同工程进行准确的放样，并对工程各部分的位置、标高、尺寸或定线的正确性负责。48、发包人供应材料设备48.1约定发包人是否供应材料设备□√ 发包人不供应材料设备，本条不适用。□ 发包人供应材料设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。48.8发包人供应材料设备的合同工程结算方式：无。49、承包人采购材料和工程设备49.2承包人供货与清点要求： ；49.8发包人指定的生产厂家或供应商：无。50、材料和工程设备的检验试验50.2材料和工程设备的检验试验时间： ；51、施工设备和临时设施51.2发包人提供的施工设备和临时设施：无。53、隐蔽工程和中间验收53.1中间验收部位包括：需要时发包人与承包人提前协商。53.2隐蔽工程必须有发包人的签证，否则结算时视为工程量变更。55、工程试车55.1约定是否试车□√不需要试车的，本条不适用。□需要试车的，试车的内容及要求具体如下：56、工程变更56.4承包人提出合理建议应得的奖励：无。58、竣工验收58.10单位工程和工程部位的验收□√合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。□合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：(1) （工程名称）工程，计划竣工的时间为 ，其范围包括： ；(2) （工程名称）工程，计划竣工的时间为 ，其范围包括： ；58.11合同工程需在施工期运行的约定：无；59、缺陷责任与质量保修59.6缺陷责任期的约定： ；59.8工程质量保修期的约定：双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期按工程质量保修书规定执行。63、暂列金额63.1合同工程的暂列金额为人民币元。66、提前竣工奖与误期赔偿费66.1提前竣工奖的约定□√ 没约定提前竣工奖的，本款不适用。□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为（）元，提前竣工奖的最高限额是（）。66.2误期赔偿费的约定(1)每日历天应赔付额度：因承包人原由造成工期延误，从延误的第1天起，每天罚款人民币1000元，超过工期20日历天仍不能完成整个工程的，自动终止施工承包合同，未完部分工程款将不予支付，完成部分将按80%结算。(2)误期赔偿费最高限额是；人民币35000元。67、优质优价奖67.1优质优价奖的约定：□√没约定优质优价奖的，本款不适用。□约定优质优价奖的等级：/。68、合同价款约定与调整68.1合同价款的调整因素包括：□√工程量的偏差；□√工程变更；□物价及后继法律法规的变化（根据财政局的规定）；□√其他调整因素：1、政府部门批准调整的行政事业性收费、税收调整；2、现场签证。□√承包人按施工图纸、设计变更及合同价款承包工程，施工过程中如因修改施工图纸、设计变更和允许调整的工程项目而引起的工程造价改变，由发包人和承包人商定后方可施工。改变的该部分工程造价按以下原则确定：1）增减工程量按实计算；但遇到有工程量增减时，承包人必须提前7天通知发包人，由监理签证，发包人确认后才能实施，否则发包人对增减的工程量不予签证。2）增减工程项目时，如工程项目与报价书中内容相同的，按投标报价中已有单位或价格执行；3）由于设计修改等原因而出现原投标文件没有的变更工程项目时，按施工当期《佛山工程造价信息》发布价格结算，无发布价的按发包人、监理、承包人共同询价结算。除此之外，其余不再调整。工程结算由发包人与承包人双方签订核实后，送造价公司或相关具备审核资格的单位审核为准。72、工程变更事件72.4工程变更，导致综合单价调整的方法：□按合同通用条款的规定调整。□√按以下方法调整：按68条规定调整。79、预付款79.1预付款的约定□√没有预付款的，本条不适用。□约定预付款的，预付款的金额为（按中标价的30%），其支付办法及低扣方式按本条有关规定。80、安全文明施工费80.1安全文明施工费的内容、范围和金额的约定(1)安全文明施工的内容及范围：□√按通用条款的规定，以现行广东省统一计价依据的规定为准。□√合同双方的其他要求：安全防护、文明施工措施费用必须专款专用，不得挪作它用，合同价款中已包含此项费用；若承包人违反协定未专款专用，发包人扣罚承包人工程造价的2%，若施工安全评价等级达不到合格要求，发包人扣罚承包人人民币1000元；均在工程款中扣除。 (2)安全防护、文明施工措施费的总额()万元。80.2安全文明施工费预付金额、支付办法和抵扣方式：□ 按合同通用条款的规定；□√ 其他：已包含在工程预付款中。82、竣工结算与结算款82.1结算的程序和时限：□按合同通用条款的规定办理；□√不按合同通用条款的规定；办理结算程序和时限为：承包人在竣工验收合格后30日历天内报送竣工资料及结算（须经监理单位确认合格）。审定工程结算价后30内付至审核结算价的90%。84、质量保证金84.2质量保证金的金额及扣留(1)质量保证金的金额□按合同通用条款的规定，为合同价款的3％□√为合同价款的10％。(2)质量保证金的扣留：□按照合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%。□√其他方式：按工程审核结算价的10%扣留。84.3质量保证金的返还时间：工程竣工验收满一年后30天内付清余款。86、合同争议86.4争议调整或认定机构□√按合同通用条款的规定；□不按通用条款本款的规定，具体为：（1）……（2）……86.6双方同意选择下列一种方式解决争议：□√向（佛山市）仲裁机构申请仲裁。□向有管辖权的人民法院提起诉讼。91、保密要求91.1保密信息的提供时间：无。94、合同份数94.1合同文本的提供□√按合同通用条款的规定，由发包人提供□不按合同通用条款的规定，提供方式为：94.2 合同副本的份数（10份），（2正9副），双方各执1正3副，中经国际招投标有限公司执2副，佛山市财政局执1副。96、补充条款96.1、施工单位应按国家有关要求采取相应措施，安全施工，并承担有关安全施工的全部责任。承包人雇请的人员发生工伤或其他人身损害，或因承包人对施工现场的安全防范措施或工作有疏忽而导致其他人员的人身或财产损害，承包人负全部责任。96.2、承包人在竣工验收前向发包人提供 套经设计单位审核确认的竣工图。96.3、本工程不得拖欠工人工资。承包人必须按时、足额支付施工人员工资报酬。在施工人员提供凭据情况下承包人仍不支付时，发包人不负责审查凭据的真实性，可从施工进度款中直接支付，后果由承包人承担。96.4、本合同专用条款与通用条款有抵触时执行专用条款。96.5、工程竣工办理结算前，若发包人对承包人提出的结算送审价有异议，发包人可把承包人提供的全部结算资料送有资质的造价机构对结算价进行初审，初审费用由承包人支付。96.6、承包人派出的驻场人员必须与投标文件相符不得更换，驻场人员不得擅自离开施工现场，必须根据施工进度予以跟进。否则将按照每日2000元处罚。96.7、中标公示结束后，承包人在三天内进场作施工前期准备工作。96.8、其他未尽事宜，经双方协商后签订补充协议，具有法律效力。 附件3第四部分、工程质量保修书发包人：（全称）佛山市公安局承包人：（全称）为保证佛山市公安局巡警支队大楼情报侦控中心等办公场所综合布线工程建设项目在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。1．质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：1.1、承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。1.2、质量保修范围包括：道路、排水等以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：承包人负责施工的部位、承包人负责督促分包单位对各自完成的工作进行质量保修。2．质量保修期2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：1、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为年；3、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 年；4、供热、供冷系统工程为个采暖期、供冷期；5、装饰装修工程为年；6、其他项目。3． 质量保修责任3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。3.3在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保工程的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。4． 质量保修费用质量保修等费用，由责任方承担。5、质量保证金质量保证金的使用、约定和支付与本合同第二部分《通用条款》第84条赋予的规定一致。6其它6.1双方约定的其它工程质量保修事项：6.2本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告前签署，作为合同附件。6.3本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。发 包 人 （公章）： 承 包 人 （公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日 年月日第五部分　响应文件格式服务类项目响应文件一、自查表二、资格性文件三、商务部分四、技术部分五、价格部分注：1. 请响应供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。 佛山市政府采购响应文件（正本/副本）采购项目编号：CEITCL-FS-CZGC-130811采购项目名称：佛山市公安局巡警支队大楼情报侦控中心等办公场所综合布线工程建设项目响应供应商名称：日期： 年月日 一、自查表1.1资格性/符合性自查表评审内容采购文件要求自查结论证明资料资格性检查响应函按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)□通过□不通过见响应文件第（）页法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书按对应格式文件签署、盖章(原件)□通过□不通过见响应文件第（）页保证金人民币 元整（￥ 元）（转账、汇款的提供复印件加盖公章，汇票以现场递交为依据）□通过□不通过见响应文件第（）页准入条件(关于资格的声明函)1、供应商近三年来在参加采购活动中未曾有出现任何违规违约、警告、处罚等不良记录的证明文件（供应商应根据自身情况对以上情况做出证明，格式自定）2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近3年经会计师事务所审计且加盖供应商公章的审计报告及财务报表（包括损益表、现金流量表和资产负债表）3、能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力，注册资本不少于人民币50万元。（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(副本复印件加盖公章)4、本项目不接受联合体方式投标□通过□不通过见响应文件第（）页其他要求按响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料□ 通过□ 不通过见响应文件第（）页符合性审查报价人的合格性在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚□通过□不通过见响应文件第（）页在经营范围内报价□通过□不通过见响应文件第（）页技术要求实质性响应标书中“*”号参数的技术要求□通过□不通过见响应文件第（）页商务要求实质性响应标书中“*”号参数的商务要求□通过□不通过见响应文件第（）页报价要求报价方案是唯一确定□通过□不通过见响应文件第（）页其它实质性响应谈判文件中规定的其它情况□通过□不通过见响应文件第（）页注：以上材料将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字： 响应供应商名称（签章）：日期： 年 月日 二、资格性文件2.1响应函中经国际招投标有限公司：依据贵方采购项目名称：佛山市公安局巡警支队大楼情报侦控中心等办公场所综合布线工程建设项目（采购项目编号：CEITCL-FS-CZGC-130811)招标采购货物及服务的谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件正本份，副本 份。1. 自查表；2. 资格性文件；3. 商务部分；4. 技术部分；5. 价格部分。在此，我方声明如下：1.同意并接受谈判文件的各项要求，遵守谈判文件中的各项规定，按谈判文件的要求提供报价。2.谈判有效期为递交响应文件之日起 天，成交供应商谈判有效期延至合同验收之日。3.我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。5.我方承诺在本次谈判响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。7.我方同意按谈判文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。响应供应商：地址： 传真： 电话：电子邮件： 响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字： 响应供应商名称(公章)： 开户银行： 账号： 日期：2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书（1）法定代表人/负责人资格证明书致：中经国际招投标有限公司： 同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。签发日期： 单位： （盖章）附：代表人性别：年龄： 身份证号码：联系电话：营业执照号码： 经济性质：主营（产）：兼营（产）：说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。3.将此证明书提交对方作为合同附件。(为避免废标，请供应商务必提供本附件) （2）法定代表人/负责人授权委托书致：中经国际招投标有限公司：兹授权 同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是： 。授权单位：（盖章） 法定代表人 （签名或盖私章）有效期限：至年 月日 签发日期：附：代理人性别：年龄： 职务： 身份证号码： 联系电话：营业执照号码： 经济性质：主营（产）：兼营（产）：说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。3.将此证明书提交对方作为合同附件。4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。5.有效期限：与本公司响应文件中标注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。6.谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。2.3谈判保证金交纳凭证中经国际招投标有限公司：（响应供应商全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为CEITCL-FS-CZGC-130811的采购活动。按谈判文件的规定，已通过（转账、银行汇款、银行汇票等）形式交纳人民币（大写）　　元的谈判保证金。响应供应商名称： 响应供应商开户银行： 响应供应商银行帐号： 说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，中经国际招投标有限公司依据此凭证信息退还谈判保证金。响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字： 响应供应商名称（签章）：日期： 年 月 日附： 粘贴转账或汇款的银行凭证复印件注：1.响应供应商谈判响应时，应当按谈判文件要求交纳谈判保证金。谈判保证金可以采用转账、银行汇款、银行汇票等形式交纳。2.招标人在成交通知书发出后五个工作日内凭响应供应商归还的谈判保证金收据退还未成交供应商的谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。 2.4关于资格的声明函致：佛山市公安局中经国际招投标有限公司关于贵方采购项目名称: 佛山市公安局巡警支队大楼情报侦控中心等办公场所综合布线工程建设项目（采购项目编号：CEITCL-FS-CZGC-130811）谈判邀请，本签字人愿意参加谈判响应，提供谈判文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。1、响应函；2、法定代表人/负责人资格证明书；3、法定代表人/负责人授权委托书；4、谈判保证金交纳凭证；5、供应商近三年来在参加采购活动中未曾有出现任何违规违约、警告、处罚等不良记录的证明文件（供应商应根据自身情况对以上情况做出证明，格式自定）；6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近3年经会计师事务所审计且加盖供应商公章的审计报告及财务报表（包括损益表、现金流量表和资产负债表）；7、营业执照副本（复印件）；（相关证明文件附后）响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字： 响应供应商名称（签章）：日期：年月 日 三、商务部分3.1响应供应商概况（1）响应供应商情况介绍表单位名称地址主管部门法人代表职务经济类型授权代表职务邮编电话传真单位简介及机构设置单位优势及特长单位概况注册资本万元占地面积M2职工总数人建筑面积M2资产情况净资产万元固定资产原值 万元负债万元固定资产净值 万元财务状况年度主营收入（万元）收入总额（万元）利润总额（万元）净利润（万元）资产负债率注：1）文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。2) 图片描述：经营场所、主要经营项目等。3)响应供应商必须提供近年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。4）响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。（2）供货渠道与合作机构情况分项基 本 情 况联系人/联系电话/传真响应供应商情况单位名称：注册资本：法定代表人：代理产品：网址：Name:Tel:Fax:设在广东省内的售后服务机构情况机构名称：地址：负 责 人：服务机构性质：企业自有 /委托代理Name:Tel:Fax:（3）同类项目业绩介绍序号客户名称项目名称及合同金额（万元）竣工时间联系人及电话123…注：业绩是必须是2010年以来三项或以上独立完成的佛山市内的同类项目业绩（以施工合同及项目验收报告为准）。（4）拟任执行管理及技术人员情况职责分工姓名现职务曾主持/参与的同类项目经历职称专业工龄联系电话/手机总负责人其他主要技术人员…注：必须提供上述人员资质证书复印件及在供应商购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。（5）履约进度计划表序号拟定时点安排计划完成的工作内容实施方建议或要求1拟定年月 日签订合同并生效2月 日— 月 日3月 日— 月 日4月 日— 月 日质保期（6）报价人目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料涉及的另一方或另几方争端的原因涉及的金额（7）其它重要事项说明及承诺（请扼要叙述）响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字： 响应供应商名称（签章）：日期： 年 月 日 3.2商务条款响应表序号主要商务条款要求是否响应偏离说明1完全理解并接受合同范本所列述的各项条款要求2完全理解并接受对合格供应商工程的要求3完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务4关于工期的要求5关于质量的要求6关于安全文明施工的要求7关于总包及分包的规定8关于质保期的要求9关于验收要求、验收标准及方法的要求10关于售后服务的要求11关于付款方式的要求12关于承包方式的要求13关于工程量增减调整方法的规定14其它商务条款偏离说明：注：1.对于上述要求，如响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。2.本表内容不得擅自修改。响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字： 响应供应商名称（签章）：日期：年月 日 四、技术部分4.1施工组织设计谈判供应商编制的施工组织方案须包含但不限于以下内容：施工组织管理；施工进度计划及控制措施；进度违约赔偿方案；施工安全保障措施；施工质量控制。询价供应商代表（签名或盖私章）： 询价供应商名称（加盖公章）：日期： 年 月 日 4.2 谈判文件要求递交的其他资料根据谈判文件“第二部分 采购项目内容”中的“采购项目技术规格、参数及要求”及“采购项目商务要求”的要求，提交相关证明材料和证书。 五、价格部分工程量清单计价格式1.投标价；2.总说明；3.工程项目投标价汇总表；4.单项工程投标价汇总表；5.单位工程投标价汇总表；6.分部分项工程报价表；7.综合单价分析表（一）；8.主要材料设备价格表9.措施项目报价表（一）；10.措施项目报价表（二）； 11.其他项目报价表；12.暂列金额明细表13.材料设备暂估价明细表；14.专业工程暂估价明细表；15.计日工报价表；16.总承包服务费报价表；17.规费、税金项目计算表。 表1 工程投 标 价招 标人： 投标总价（小写）： （大写）： 投标人： （单位盖章）法定代表人或其授权人： （签字或盖章）编制人：（造价人员签字盖专用章）复核人：（造价人员签字盖专用章）编制时间： 年月日 表2总说明工程名称： 第页 共页1、工程概况：建设地址、建筑面积、建筑高度、占地面积、经济指标、层高、层数、结构形式、基础形式、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、自然地理条件、环境保护要求等。2、编制依据：计价依据、标准与规范、施工图纸、标准图集等。3、采用的施工组织设计。4、综合单价中包含的风险因素、风险范围（幅度）。5、措施项目的依据。6、其他需要说明的问题。 表3工程项目投标价汇总表工程名称： 第页 共页序号单 项 工 程 名 称金额（元）其 中安全文明施工费（元）规费（元）合计表4单项工程投标价汇总表工程名称：第页 共页序号单 位 工 程 名 称金额（元）其 中安全文明施工费（元）规费（元）12345合计 表5单位工程投标价汇总表工程名称： 第页 共页序号费用名称计算基础金额（元）1分部分项工程费1.11.21.31.42措施项目费2.1安全文明施工费2.2其他措施项目费3其他项目费3.13.23.33.43.53.64规费5税金6含税工程造价 表6分部分项工程报价表工程名称：第页 共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金 额（元）综合单价合价本页小计合 计 表7综合单价分析表（一）工程名称：第页 共页项目编码项目名称计量单位综合单价分析定额编号定额名称定额单位工程数量单价合价人工费材料费机械费管理费和利润人工费材料费机械费管理费和利润人工单价小计元/工日未 计 价 材 料 费综合单价材料费明细主要材料名称、规格、型号单位数量单价合价其它材料费材料费小计 表8主要材料设备价格表工程名称：第页 共页序号材料设备编码材料设备名称规格、型号等特殊要求单位单价（元） 表9措施项目报价表（一）工程名称：第页 共页序号项目名称计算基础费率（%）金额（元）12345678910合 计注：本表适用于以“项”计价的措施项目。表10措施项目报价表（二）工程名称：第页 共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合 价本页小计 合 计注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。表11其他项目报价表工程名称：第页 共页序号项目名称计量单位金额（元）备注1暂列金额2暂估价2.1材料暂估价2.2专业工程暂估价3计日工4总承包服务费5索赔费用6现场签证费用合 计注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表12暂列金额明细表工程名称：第页 共页序号项 目 名 称计量单位暂定金额（元）备注12345合 计—注：此表投标人应将招标人填写的暂列金额计入投标总价中。表13材料设备暂估价明细表工程名称： 第页 共页序号材料设备名称、规格、型号单位数量金额（元）备注单价合价合计注：此表投标人应将上述材料设备暂估单价计入招标人指定的清单项目综合单价内，列入投标总价中。表14专业工程暂估价明细表工程名称：第页 共页序号工 程 名 称工程内容金额（元）备注合计注：此表投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。表15计 日 工 报 价 表工程名称：第页 共页编号项 目 名 称单位暂定数量综合单价合 价一人工1234人 工 小 计二材料123456材料小计三施 工 机 械1234施 工 机 械 小 计合计注：此表项目名称、数量由招标人填写，单价由投标人自主确定，计入投标总价中。 表16总承包服务费报价表工程名称：第页 共页序号工 程 名 称项目价值（元）服务内容费率（%）金额（元）1招标人发包专业工程2招标人供应材料合计注：此表项目价值、服务内容由招标人填写，费率由投标人自主确定，计入投标总价中。表17规费和税金项目计算表工程名称：第页 共页序号项目名称计算基础费率（%）金额（元）1规费——1.1工程排污费——1.2施工噪音排污费——1.3防洪工程维护费分部分项工程费 措施项目费 其他项目费0.121.4危险作业意外伤害保险费分部分项工程费 措施项目费 其他项目费0.12税金不含税工程造价3.413合 计