温州市政府集中采购招 标 文 件项目名称：温州市药品监督局电子监管信息系统（重）项目编号：Z-GB********0151采购方式：公开招标招标人：温州市公共资源交易与行政审批服务中心二○一三年九月 目录投标保证金办理注意事项………………………………………………………1投标邀请函………………………………………………………2第一部分投标人须知………………………………………………………3一说明………………………………………………………3二招标文件………………………………………………………3三投标文件的编制………………………………………………………4四投标文件的递交………………………………………………………7五开标和评标………………………………………………………7六授予合同………………………………………………………10第二部分合同主要条款………………………………………………………12第三部分合同格式………………………………………………………17第四部分投标文件格式………………………………………………………18第五部分招标内容及要求………………………………………………………45第六部分评标原则及方法………………………………………………………53注：▲本招标文件正文内容共54页（页码编制1-54），招标文件中部分加“▲”且加下划线的条款为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 投标保证金办理注意事项1、为了您的投标工作顺利进行，银行规定银行票据交换时间为上午11时 - 下午14时45分（北京时间）即每周一至周五工作日的下午14时45分以后，银行停止票据交换资金清算入帐。（为了确保温州市公共资源交易与行政审批服务中心在开标前1天能收到投标保证金，务必请投标人至少在投标截止时间前3天（外地投标人还应适当提前）办理投标保证金汇款手续。保证金最迟于投标截止时间前到公共资源交易与行政审批服务中心服务区结算窗口确认到帐并换取收据，递交投标文件和开商务标时提交评审）。2、为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系工商银行温州马鞍池支行咨询电话：(0577)******** 营业部 李主任(0577)******** 营业窗口 李小姐支行办公时间（如有变化以银行规定时间为准）：上午：9时—11时45分下午：14时—16时30分3、温州市公共资源交易与行政审批服务中心保证金帐户户名：温州市公共资源交易与行政审批服务中心账号：****************538开户行：中国工商银行股份有限公司温州马鞍池支行银行地点：温州市飞霞南路与马鞍池东路交叉口（亚金大酒店旁）转帐支票：确认资金到帐后→凭银行进帐回单→到公共资源交易与行政审批服务中心结算窗口开具保证金收据（同城结算约3天到帐）。本票：先在温州市公共资源交易与行政审批服务中心结算窗口办理背书（盖章）→去银行办理进帐手续→凭银行进帐回单→到公共资源交易与行政审批服务中心结算窗口开具保证金收据（同城结算1小时左右到帐,县城除外）。电汇：确认资金到帐后凭银行汇款回单→到公共资源交易与行政审批服务中心结算窗口开具保证金收据（异地结算约5天到帐）。4、温州市公共资源交易与行政审批服务中心财务部：****-********4.1为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前1天来中心结算窗口确认保证金到帐情况并办理开户保证金收据手续。4.2投标保证金，应从有资质的正式投标单位银行帐户中汇出，转入市公共资源交易与行政审批服务中心帐户，不得由其分支机构或第三者汇出。4.3保证金退付：未中标的投标人的投标保证金，在中标人确定后5个工作日内退还；中标人的投标保证金在签订合同并在采购中心备案后5个工作日内退还。温州市公共资源交易与行政审批服务中心投 标 邀 请 函 ：温州市公共资源交易与行政审批服务中心就温州市药品监督局电子监管信息系统项目（重）进行公开招标，我们诚恳地邀请贵单位参加投标，并请按招标文件的要求认真准备，按时前来投标。1．项目编号：Z-GB********01512．项目名称： 温州市药品监督局电子监管信息系统（重）3．招标内容： 温州市药品监督局电子监管信息系统（重），包括设备的供货、安装调试、施工、验收、技术服务及售后服务等。 财政预算112.9万元。4．招标文件发布时间：2013年9月22日起至开标时间前止（直接从公告处下载，10月11日前报名有效）；5．招标文件发布地点：直接从“温州市公共资源交易网”下载电子版本；6．投标保证金：▲人民币壹万元整，必须在投标截止时间前到温州市公共资源交易中心服务区结算窗口确认到帐，并换取收据。户 名：温州市公共资源交易与行政审批服务中心账 号：****************538开 户 行：中国工商银行股份有限公司温州马鞍池支行7．投标文件递交截止时间：▲2013年10月11日下午2时30分整；递交地点：温州市公共资源交易与行政审批服务中心收标区（一楼）（温州市民航路128号）。8．开标时间：▲2013年10月11日下午2时30分整；开标地点：温州市公共资源交易与行政审批服务中心开标室。9．招标人：温州市公共资源交易与行政审批服务中心联系人：陈小姐地址：温州市民航路128号电话：****-********传真：0577-********温州市公共资源交易与行政审批服务中心 2013年9月 第一部分 投标人须知一说 明 1. 本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。2. ▲合格投标人2.1符合《中华人民共和国政府采购法》投标供应商参加政府采购活动应当具备的条件，如分公司参与投标必须具有相关授权的证明文件；2.2可提供支撑本项目系统整体租赁及运行的光纤资源； 2.3具有满足本工程各类服务端设备保管的IDC机房场所和管理服务能力；2.4在用户所在地能提供长期的售后服务；2.5供应商不得有行贿犯罪档案记录 2.6本项目不接受联合体投标。3.投标人代表3.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件七-1）。4. 投标费用投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，招标人和采购人均无义务和责任承担这些费用。5. 投标人获取招标文件后决定不参加该项目投标，应在获取招标文件后5个工作日内以书面形式（信函、传真加盖投标单位公章）通知温州市公共资源交易（政府采购）中心，如在规定期内未收到投标人书面函件，则视为投标人同意参加投标，如投标截止时无故（不可抗力事件影响除外）不参加投标，政府采购中心将其列入不诚信投标名单，在今后参加政府采购活动评标时，给予扣分处理。6. 踏勘现场6.1招标人不组织现场踏勘，投标人应自行踏勘，获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用；6.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；6.3经使用单位允许，投标人可为踏勘目的进入使用单位的项目现场，但投标人不得因此使使用单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。二招标文件1． 招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。2． 招标文件的澄清 投标人对招标文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标人可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、短信邮件下同）向招标人提出质疑，但质疑不得迟于投标截止时间15日前使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购中心解释为准。3．招标文件的修改3.1在投标截止期15天前，招标人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改，并在财政部门政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清和修改的内容为招标文件的组成部分。招标人可以视采购具体情况在招标文件要求提交截止时间3天前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布变更公告。3.2投标人收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。三投标文件的编制1．投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。2．▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件、资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。▲投标供应商不得有行贿犯罪档案记录，否则其投标将被拒绝，以检察机关出具的行贿犯罪档案查询书面证明为准。3．投标文件的构成：投标文件由技术资信标和商务标两部分构成3.1 技术资信标（1）投标函 （附件一）（2） 投标设备成套供货清单（不含价格） （附件四）（3）随机备品、备件和专用工具清单（如有） （附件五）（4）技术规格、商务条款偏离表 （附件六）（5）资格证明文件a 法定代表人授权书 （附件七-1）b 投标人资格声明 （附件七-2）c 原厂商售后服务承诺函（或承诺书） （附件七-3）d 企业法人有效营业执照副本和税务登记证 （复印件加盖公章）e企业资质、资信证明文件（近三年银行资信等级）（复印件加盖公章）f投标供应商必须提供检察机关出具的行贿犯罪档案记录查询书面证明复印件加盖公章量（在投标文件递交截止之日前3个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效）g投标人承诺给予采购人提供的各种优惠条件（如有）（6）投标人2010年以来同类项目销售业绩 （附件八）（7）投标人为完成本项目组建的项目组人员情况表 （附件九）（8）投标人应提供针对项目的完整技术解决方案（9）详细的培训方案 （附件十）（10）针对本项目的详细实施组织方案； （附件十一）（11）拟投入主要施工机械设备表 （附件十二）（12）主要材料、设备响应表 （附件十三）（13）项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的系统运行维护方案，包括售后服务机构及人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。（14）验收方案（须提请招标人确认）（15）投标人认为需要提供的其他技术资料以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖有效的投标人单位公章。投标人可在招标文件中对招标货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相等于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意，同时在技术偏离表中作出详细说明。3.2 商务（报价）标（1）开标一览表 （附件二）（2）投标分项报价表 （附件三）投标分项报价表中必须写明第一年的链路租费、本项目所有服务端设备（含视频管理服务器、交换机、磁盘阵列等）第一年托管费、第一年平台服务费（平台服务具体内容见标书第五部分）。上述费用自本项目第二年开始五年内，如招标单位愿意续签合同的，投标单位不得拒绝续签合同，并且价格不得高于上述费用投标时的第一年投标价格（若发生数量变化，以单价为准），如投标时属于免费赠送的服务，则续签合同时此项仍需赠送。服务内容和要求不得低于招标时该服务的内容和要求。3.3 投标文件格式投标人应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，分别装于技术资信标和商务标密封袋中。4． 投标报价4.1 ▲投标报价是指承包人在正确地完全履行合同义务后发包人应支付给承包人所有的材料、设备、实施及服务价款，即材料设备费用、第一年的链路租费、第一年托管费、第一年平台服务费运费、施工费、安装调试费、系统集成费、测试及竣工报告费、培训费、外包服务费（如有）、企业管理费、设计费（如有）、监理费（如有）、检测费（如有）、风险、利润、税金等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入总报价。4.2 中标人在施工过程中如与其他专业工程承包人发生施工界面交叉或需其配合而产生的费用由中标人与其他专业工程承包人自行协商解决，招标人不再另行支付。因上述原因而可能产生的费用，投标人应自行考虑风险并计入投标总价中。4.3 投标人必须按第四部分附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。4.4 ▲所有投标均以人民币报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。4.5 ▲招标人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。4.6 招标人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。4.7 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。所有的投标报价均为货物到买方指定的工地价。4.8 最低报价不能作为中标的保证。5． 投标保证金5.1 投标人须提供由投标单位汇出的▲投标保证金壹万元整：，否则招标人将不接受其投标。5.2 投标人的投标保证金在中标人与采购人签订了合同并提交履约保证金并合同经备案后5个工作日内无息退还，未中标投标人的投标保证金将在确定中标人后5个工作日内无息退还，或通过“温州市公共资源交易网”（www.wzzbtb.com）查询保证金退还的通知。5.3 ▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：5.3.1▲投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；5.3.2▲中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；5.3.3▲中标人在规定期限内未能根据招标文件要求提供履约保证金；5.3.4▲投标人在招标文件中提供虚假技术指标及参数，或在开标时提供虚假承诺，经评标委员会确认属实；5.3.5▲经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。5.4 ▲本项目不接受长期投标保证金。6． 投标有效期6.1 ▲自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。6.2 特殊情况下，在原投标有效期截止前，招标人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。7． 投标文件的签署和规定7.1 ▲投标人应分别提供技术资信标、商务标各一式伍份的投标文件，并分别装订成册。其中正本壹份、副本肆份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。7.2 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。7.3 ▲投标文件如有修改和增删必须由法定代表人或其授权代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。7.4 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。8． 投标文件的密封及标记8.1 ▲投标人必须将投标文件的“技术资信标”、“商务标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”、“商务标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、招标编号、并注明“开标时启封”字样。8.2 ▲如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。四投标文件的递交1． 投标文件的递交1.1 ▲投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点。1.2 投标人如是法定代表人参加投标的，同时递交投标保证金证明、法定代表人有效身份证明（原件）、有效营业执照（副本）复印件（加盖公章），检察机关出具的行贿犯罪查询证明（在投标文件递交截止之日前3个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效），由评标委员会确认投标资格。1.3投标人如是授权代表参加投标的，同时递交投标保证金证明、法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件）、有效营业执照（副本）复印件（加盖公章），检察机关出具的行贿犯罪查询证明（在投标文件递交截止之日前3个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效），由评标委员会确认投标资格。2．投标文件的修改和撤回2.1在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到招标人，但不得影响开标活动的正常进行。2.2 “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。2.3从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。3．▲发生下列情况之一的投标文件将拒收：3.1▲在投标截止时间以后送达的投标文件；3.2▲未递交投标保证金；3.3▲未密封或未装订的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；3.4▲以电讯形式递交的投标文件。 五开标和评标1．评标委员会 招标人依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《中国人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定。2．评标过程的保密性开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标人和采购人施加影响，其投标将被拒绝。3．开标、评标3.1招标人按招标文件规定的时间、地点开启“技术资信标”。开标前，首先由评标委员会对各投标人的法定代表人授权书、投标保证金收据、投标人行贿犯罪查询记录、投标人代表有效身份证件和企业法人营业执照进行审查确认，并检查技术资信标的密封情况，确认无误后开启“技术资信标”，由评标委员会进行资格性审查与符合性审查。▲通过资格性审查与符合性审查的“技术资信标”由评委进行综合评审，审查确认未通过的“技术资信标”不予评审。3.2▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：3.2.1▲投标文件未按招标文件要求加盖单位公章的；3.2.2▲无法定代表人签字（盖章）或其授权代表签字（盖章）的；3.2.3▲明显不符合招标文件中主要服务要求、服务标准的；3.2.4▲投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；3.2.5▲在“技术资信标”中出现投标报价的；3.2.6▲投标文件附有采购人不能接受的条件；3.2.7▲授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；3.2.8▲超财政预算金额的；3.2.9▲评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。3.3开启商务标3.3.1开商务标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。3.3.2宣布对各投标人有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术资信标得分情况。3.3.3检查有效投标人“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。3.3.4开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标人。3.3.5开商务标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。3.4 “商务标”开启后，由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：3.4.1开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致，以开标一览表（报价表）为准。 投标文件的大写金额与小写金额不一致时以大写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。3.4.2▲如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标将被拒绝。3.5 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和标准基本相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。3.6 ▲实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。3.7 评标委员会对审查合格的投标文件按照招标文件中制订的评标方法进行综合评定打分。3.8 投标的评定评标委员会除考虑投标人的投标报价的竞争有利性外，同时还应考虑以下几方面：3.8.1交货和安装、竣工时间的满足性；3.8.2与合同条款规定的付款方式和条件的偏差；3.8.3质量保证措施的可行性；3.8.4货物的质量水平、先进性和设备配套的齐全性；3.8.5投标人在买方所在地为用户提供投标设备配件和售后服务的保障措施；3.8.6投标人针对本项目安排的工程技术人员的业绩、素质、能力和信誉；3.8.7投标人的经营信誉、资信和实力；3.8.8投标产品的销售业绩；3.8.9投标人提出的使采购人满意的优惠条款。3.9评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。3.10 开标后，出现提供的货物在完全能够满足采购需求的前提下，排名第二的候选供应商报价低于排名第一的20％（含）以上，必须经评标委员确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商。4． 投标文件的澄清4.1 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。4.2 ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。5． 确定中标候选人5.1 本次招标由评标委员会确定中标候选人。5.2 评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标人确定为第一和第二中标候选人（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术指标优的排序第一）。5.3 排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人根据采购人要求视情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人。5.4 招标人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。6． 评标细则详见第六部分“评标原则及方法”。六授予合同1． 评标委员会确定的中标候选人将在“温州市公共资源交易网”上公告，各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。因恶意投诉、质疑导致授予合同的期限延期的，应按延期天数每日1000元的标准对招标人予以赔偿。2． 中标通知书2.1 中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。 2.2 中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。3． 授标时更改采购服务的权力采购人在授予合同时有权对采购服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对报价和其他的条款和条件作任何改变。4． 签订合同4.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。4.2 在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标单位对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标单位无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将被不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。4.3 招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。4.4 拒签合同的违约责任中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将被不予退还。4.5 中标供应商应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本复印件报政府采购中心备案。5.履约保证金5.1 中标人在收到中标通知书后，签订合同前须向买方提交合同总价5%的履约保证金。5.2 履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。5.3 履约保证金自合同签订之日起至供货、安装完成并通过最终验收之日止有效。有效期满后，买方应及时将履约保证金无息退还给卖方。 第二部分 合同主要条款（范本）本招标工程项目（本章下称本工程）使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月印发的《建设工程施工合同示范文本》（GF-99-0201）。通用条款执行《建设工程施工合同示范文本》（GF-99-0201）的通用条款。专用条款为招标人（本章下称发包人）与中标人（本章下称承包人）结合本工程具体情况确定，以下的合同专用条款内容，投标人在接受本招标文件后在投标截止时间前或投标文件中没有提出异议，视为已全部接受。本章以下编号为合同条款的条款号，招标文件其他各章对本章的编号索引无效。一、通用条款（略）二、专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书（含合同谈判纪要）；（2）本合同书面（补充）协议；（3）本合同专用条款；（4）本合同通用条款；（5）中标通知书；（6）招标文件及其补充文件；（7）投标文件及其附件（包括询标记录）；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）图纸；（10）采购清单；（11）其它。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及现行的法律、行政法规。 3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：适用于本合同文件的法律为中国人民共和国《建筑法》、中国人民共和国《建设工程质量管理条理》及其国家和工程所在地省、地区（市）的现行其他法律法规。发包人提供标准、规范的时间：所有标准、规范除本文件提供外均由承包人自备。国内没有相应标准、规范时的约定：按设计要求或双方另行协商确定。二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名： 职务：发包人委托的职权：按本工程的委托监理合同。需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）涉及全局进度的工程暂停；（2）设计变更的估价；（3）索赔的支付；（4）涉及改变原设计意图；（5）对承包人合同规定的义务提出变更；（6）超出施工合同约定的工程价格的调整和变更。5.3发包人派驻的工程师姓名： 职务：职权：代表发包人，对施工现场的工程管理全面负责。5.6不实行监理的，工程师的职权：/7、项目负责人7.1承包人项目负责人是 ，职务： 项目负责人 7.6 承包人项目负责人必须驻施工现场，未经发包人允许不得替换。如项目负责人不称职，发包人有权提出更换。7.7项目负责人离开施工现场必须按发包人要求的管理措施取得书面批准并进行登记，否则，按违约处理。8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：向承包人提供通用条款8.1所约定的具备施工条件的场地时间为开工日期前不少于7天。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：在开工日期前不少于7天，施工电源接至施工场地附近，场内接电由承包人自行承担；发包人提供施工场地附近用水水源接入点，取水费用和场内接水由承包人自行承担。电讯线路由承包人自行解决，需要时发包人可协助承包人与电信部门联系，费用全部由承包人承担。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：本工程施工现场周围道路畅通；施工时通道及施工时间的具体利用，应受招标文件和/或其他须遵守约定、规定所述的限制，就此，承包人应自行承担费用及采取一切必要合理的措施以避免对发包人和/或其他第三方的正常营业和/或财产、人身安全造成影响、干涉、妨碍或侵害。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：地下管线资料随施工图纸一并提交。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：以不影响承包人开工、正常施工和工程验收为限。（6）水准点与坐标控制点交验要求：发包人在交付施工现场时，在现场实际交验，并做交验记录。（7）图纸会审和设计交底时间：为开工前3～7天。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人以书面形式提出保护要求，费用由承包人承担，因承包人施工原因造成损失，其责任和发生的费用均由承包人负担。（9）双方约定发包人应做的其他工作：无。8.2发包人委托承包人办理的工作：双方协商或依工程师指令。9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： / 。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前向发包人提交当月完成工程量、本月工程产值报表及下月工程进度计划和主要材料使用计划及计划完成产值，一式三份。每周一报告下周作业计划，本周实施情况一式二份。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全和非夜间施工照明。发包人不承担承包人或其分包单位雇佣的工人或其它人员的伤亡赔偿或补偿责任，除非是因发包人、发包人代表或发包人其他雇员在履行职务行为过程中的过错而造成的伤亡。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：环境保护（泥浆排放手续办理）、施工噪音、安全文明施工及周边道路的清洗等由承包人自行解决，费用已包含在总价中。承包人办理有困难时，发包人全力协助。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程和设备未交付发包人之前，承包人负责已完工程和设备的保护工作，保护期间发生损坏，承包人承担修复费用。工程未办理竣工验收交付发包人前，承包人有责任为承包范围内的已完工程或其他任何部位进行保护，费用由承包人承担。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责采取措施保护，所发生的费用由承包人负担；保护措施须经发包人确认。（8）施工场地清洁卫生的要求：承包人按建设行政主管部门和相关部门的规定办理。所需费用由承包人负担。同时必须为现场排水及避免流溢到邻近地方设置所有需要的临时排水渠及临时排水工程，要求利用场区内现有水系，采取有效的措施，确保施工排水通畅，且不影响原有水系的正常排水功能，否则，造成的一切不利后果及赔偿、补偿的责任均由承包人承担。所有施工车辆必须按发包人指定的行车路线进出施工场地，承包人必须随时对施工车辆散落在公共道路上的杂物进行清扫，保持道路整洁，避免扬尘。保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，现场达到市级（含）以上文明标化工地的要求，施工场地做到“工完、料净、场地清”，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。（9）双方约定承包人应做的其他工作：保证现场能满足施工要求。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：收到图纸会审纪要后5天内提供施工组织计划。工程师确认的时间：于承包人提交后7天内。各单位工程均按规定计划竣工。如果工程的实际进度不符，承包人应按监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款或工期索赔。10.2群体工程中有关进度计划的要求：/10.4本条所述的施工组织设计和进度计划不应对随投标文件提交的施工组织设计、进度计划做实质性变动，而是对其的进一步细化。在施工过程中，工程师有权要求承包人随时提交工程师认为必要的关于施工组织设计和进度计划的任何说明和文件，对此类指示，承包人应遵照执行。承包人应按照经工程师批准的上述施工组织设计和进度计划进行施工。但在任何情况下，工程师对上述施工组织设计、进度计划的批准并未解除承包人对此应负的责任。12、工期12.1本工程的工期要求为： 自合同签定后30日历天完工。13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：除发包人书面确认的情形外工期不予顺延。13.3发包人协调承包人完成与其他专业工程施工单位的所有资料及技术数据、施工场地、工作面的交接，承包人以各种理由推辞，不积极进场施工或施工不积极而造成的工期延误由承包人承担。四、质量与验收16、质量标准要求16.1本工程的质量标准要求为： 合格 。17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：按有关规定。19、工程试车19.5试车费用的承担：由承包人承担。五、安全施工承包人存在安全施工措施不当或缺失的，应自行承担费用并采取一切必要合理的措施立即予以纠正，而造成的发包人、承包人或其他任何第三方人员经济损失和赔偿，全部由承包人承担。为确保用电平稳，功率较大的电机式负荷需要设置相应的降压启动设施。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用（1）方式确定。（1）采用固定价格合同，施工组织、技术措施费总价包干，不作调整，遇设计变更或提供资料与实际不符引起措施项目变化而发生的增减不予调整。合同价款中包括的风险范围：a、投标时漏项、少计的工程内容；b、合同执行期内，国家有关工程建设的政策变化；c、合同执行期内，投标材料价格的市场变化；e、合同执行期内，施工临时停电、停水造成的停工；f、合同执行期内，因客观原因造成承包人停工、窝工；g、合同执行期内可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、治安等。政策风险、市场风险等； 风险费用的计算方法：已计入合同总价。风险范围以外合同价款调整方法：因发包人需求变化而工程设计变更所引起的工程量增减，由承包人据实开出联系单，经监理及发包人签证确认后在合同结算时予以调整。（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：/（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：/23.3双方约定合同价款的其他调整因素：属人力不可抗拒因素造成承包人的直接损失费用，发包人将根据实际情况给予一定的补偿，补偿金额由发包人确定，但属应该预见、预防的因素而承包人没有及时预防或预防不力造成的损失，发包人不负责补偿，属施工技术组织措施失误造成的费用、工期损失由承包人承担。24、工程预付款无25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：应于每月25日前向发包人递交每月的工程量月报表。26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：签订合同前卖方须向买方提交合同总价5%的履约保证金。第一笔款：在卖方提出具体施工方案并经买方确认同意，同时项目主要硬件设备到货验货通过后，买方在收到卖方提供的下列单据15个工作日内，向卖方支付合同总价的30%，即人民币元整（RMB￥）；下列单据包括：（1）全额商业发票一份 （2）具体施工方案项确认意见书、项目主要硬件设备到货验货书面证明第二笔款：项目所有设备安装、施工完毕后，经项目整体试运行60天，并经验收合格后，在收到卖方提供的下列单据15个工作日内，向卖方支付合同总价的65%，即人民币整（RMB￥），同时无息退还履约保证金。下列单据包括：（1）试运行情况报告（2）买卖双方出具的验收报告第三笔款：在项目整体正常运行一年，买方做出设备运行良好的证明，后15个工作日内，向卖方支付合同总价的5%，即人民币元整（RMB￥）.七、材料供应27、发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：以发包人提供的单价为准。（2）材料设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符：/（3）承包人可代为调剂串换的材料：/（4）到货地点与一览表不符：/（5）供应数量与一览表不符：/（6）到货时间与一览表不符：/27.6发包人供应材料设备的结算方法：/28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：本工程所有材料设备必须经监理及发包人签证同意后才能进场使用。八、工程变更承包人申报工程变更联系单，由发包方、使用方和设计单位共同会签，并统一编号。由设计单位主动签发的联系单，须由发包方签发，并统一编号，否则该联系单无效。九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：承包人应在合同规定的工程竣工日的28天前，免费向发包人提交伍套符合城建档案馆及其他有关部门要求的竣工图纸和竣工资料（包括相片）及一套光盘，竣工资料必须是一套原件，肆套复印件。如因资料不符合城建档案馆及其他有关部门的要求，而产生的资料整理费用，由承包人承担。32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：/33、竣工结算33.7竣工验收合格且已提供全套审定合格的竣工资料并经审计结算后支付至工程结算款的95%，留5%作为质量保修金，待竣工验收合格满12个月后无息退还承包人。33.8由于其他零星项目和设计变更所需增加的支付款项，统一在结算时支付；33.9工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。33.10 发包人委托工程咨询机构按规定进行审查，并按最终审定的工程价款进行结算。审计核减额超过承包人送审结算价格的5%以上部分的审计酬金，由承包人支付。34、保修34.4本项目保修期执行《建设工程质量管理条例》及浙江省、温州市相关保修规定。34.5本工程保修期《工程质量保修书》所约定的期间，保修期始于项目正式竣工验收合格的日期。在保修期内承包人应无偿对项目进行修理。34.6在保修期内，接到发包人指令后，及时赶到现场并采取切实可行的措施进行抢险抢修，完成相关维修工作内容，否则发包人有权采取一切措施自行完成，相关费用由承包人承担，并扣罚该分部工程保修费。34.7若因维修人员不到位，保修金不予退还，影响恶劣的，发包人有权向承包人索赔，且由此所造成的一切损失由承包人负责。十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：虽然，本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担违约责任，但承包人不得因设计变更经济签证未确认而停工，否则承包人应承担工期延误的违约责任。其它执行通用条款。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人不承担此责任 。双方约定的发包人其他违约责任：/35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：（1）没收履约保证金中相应的工期部分；（2）按合同工期每延误一天罚500元；赔偿最高限额为合同总价的3%。（3）视给发包人造成的实际损失给予赔偿。本合同通用条款第15.1条约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的，承包人负责返工、修理直至达到合格，同时应向发包人支付工程质量违约金，赔偿的最高限额为履约担保的质量保证金部分。双方约定的承包人其他违约责任：按本协议书履约担保的条款。35.4在任何情况下，发包人或其授权人未行使、未主张其在本合同中索赔（包括但不限于违约金、罚款、罚金或其它任何名义的赔偿、补偿要求）或终止本合同的权利，并不意味着发包人对此等权利的放弃，或是对承包人的豁免，除非，发包人做出了明确的书面弃权或豁免声明。37、争议37.1 双方约定,在履行合同过程中产生的争议时：（1）请工程所在地建设行政主管部门调解；（2）采取第 （1） 种方式解决,并约定向温州仲裁委员会提请仲裁或向/人民法院提起诉讼。发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保证施工连续，保护好已完工程：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工的；（2）调解人建议停止施工，且为双方接收的；（3）仲裁机构裁定停止施工。十一、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：/分包施工单位为：/39、不可抗力39.1 双方关于不可抗力的约定：经相关行政主管部门认定，直接影响本工程的六级以上地震、山洪暴发、战争、十二级以上台风。40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：本工程投保由承包人投保，内容：承包人在尚未竣工移交的在建工程、自身的财产及施工现场内的自身员工的人身伤害及财产，从事危险作业员工的意外伤害，第三人人身伤害及财产。发包人委托承包人办理的保险事项：/ （2）承包人投保内容：按法律法规办理。 41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： / 担保合同作为本合同附件。担保额度：/（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：支票、汇票（含电汇）、保函，担保额度：合同总价的10%。（3）双方约定的其他担保事项： a. 履约保证金承包人应在签订合同前按照采购文件规定的格式和金额向发包人提交中标金额5%的履约保证金。执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。履约保证金内容包括：工期担保为履约保证金的30%，质量担保为履约保证金的40%，人员及设备到位率担保为履约保证金的20%，文明施工、环境保护、安全生产担保为履约保证金的10%。当工程质量、工期、项目班子和安全文明施工均达到投标文件承诺时，履约保证金在工程竣工验收合格后28天退还（不计息）。当工程质量、工期、项目班子或安全文明施工某项达不到招标文件要求或其投标文件承诺时，则没收该项履约保证金，并对工程工期、质量、项目班子和安全文明施工方面分别按本招标文件规定及投标承诺向发包人支付违约金。承包人承诺的项目部管理人员必须全部按投标承诺名单及时到位，项目负责人月到位率不足60%的，发包人有权中止合同，没收全部履约保证金，同时承包人赔偿发包人由此造成的损失；项目负责人月到位率达不到85%的，或者投标承诺的项目班子管理人员擅自更换的，每人次扣除人民币500元；项目班子管理人员（除项目负责人外）月到位率达不到95%的，每人次扣除人民币300元。b. 履约担保的有效期：履约担保从签订本合同至工程竣工验收合格后28天内有效。46、合同份数46.1 双方约定合同副本份数：副本捌份。47、补充条款47.1投标文件的充分性承包人已经认真研究了发包人提供的合同文件，对任何有可能存在的问题已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到彻底和充分的理解，并已将这种理解全部反映到承包人的投标文件中。47.2承包人确认其提交的投标文件以及分项报价清单中开列的各项价格的正确性和充分性。除非合同另有约定，承包人提交的投标文件以及分项报价清单中开列的各项价格已经全面、充分地体现和覆盖了：（1）承包人根据合同应承担的全部义务；（2）为该工程的正确实施、竣工后修补由于承包人原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。47.3本工程联系单签证均以发包人公章为准，未加盖发包人公章的均为无效签证。47.4凡涉及设计变更需设计单位出具联系单或施工图的，承包人必须经发包人授权方可与设计单位联系，承包人不得与设计单位单向联系，否则该设计签证无效。47.5施工用水、用电装表计量，按发包人统一收费标准收取，水费为 元/吨，电费为 元/度，费用在支付工程进度款时相应扣除。47.6应由承包人支付的工程结算审计酬金，由发包人在工程结算时从工程款中扣除。47.7承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。47.8承包人在施工过程中如与其他专业工程承包人发生施工界面交叉或需其配合而产生的费用由各专业工程承包人自行协商解决，因上述原因而可能产生的费用发包人视为已包含在合同总价中，不再另行支付。47.9本合同中下划线上符号“/”表示相应条款或内容“不采纳”、“不适用”或“无”。47.10附件：附件1：廉政责任合同附件2：工程质量保修书 附件1廉政责任合同第一条：根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反不正当竞争的通知》精神和党风廉政建设的有关规定，为进一步规范工程建设中的经济活动管理，经双方协商一致，制订以下廉政责任合同。第二条：廉政责任合同（以下简称本合同）由委托代理人（以下简称甲方）与供销商或承包人（以下简称乙方）共同签订。第三条：指挥部纪检监察部门负责履行本合同的监督管理工作。第四条：甲乙双方的权利和义务一、甲乙双方应严格遵守党和国家法规、党风廉政建设及《反不正当竞争法》的各项规定。二、甲乙双方严格执行所签订的经济合同各项条款，自觉按合同办事，严禁因违法违纪、违反工程建设管理的各项规章制度而损害国家和集体利益。三、甲、乙双方人员洽谈业务时，必须选择在办公场所或甲方确定的其它公共场所由二人以上共同进行，严禁私下商谈串通。第五条甲方的权利和义务一、甲方人员不得以任何形式向乙方索要回扣；对无法拒收的，应及时上交甲方办公室。二、甲方人员在业务交往中或项目结束后，不得接受乙方以任何形式给予的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销应由个人支付的任何费用。三、甲方人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、旅游和娱乐活动。四、甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。第六条：乙方的权利和义务一、乙方人员不得以任何形式向甲方人员赠送礼金、礼品和有价证券。项目结束后，也不得进行上述赠送。二、乙方不准以任何名义为甲方人员报销应由甲方人员个人支付的费用。三、乙方人员不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方人员参加宴会、旅游和娱乐活动等。第七条：违约责任一、甲方人员若违反本合同，其主管部门将对违法、违纪、违规人员严肃查处。因此而给乙方造成的损失，甲方按有关规定予以赔偿。二、甲方主管部门如发现乙方人员违反本合同规定，有权终止其经济合同，由此而造成的损失由乙方负责赔偿；并将乙方列入不良行为名单登记入册，取消其在温州市公安系统内的任何经济项目的投标活动。同时，有义务向政府主管部门提供其不良记录情况。三、乙方人员若违反本合同，其主管部门应对违法违纪人员严肃查处，因此而给甲方造成的损失，乙方按有关规定予以赔偿。四、如乙方发现甲方人员有违反本合同的行为，应及时向甲方纪检监察部门举报。甲方不得以任何借口报复乙方。第八条：甲乙双方必须将“廉政责任合同”贯穿于所签订的经济合同实施的全过程，及时布置、认真检查、严格考核。第九条：本合同在甲乙双方签订重大经济合同的同时签订。第十条：本合同作为本次所签订的《 》经济合同的附件，经合同双方共同签署后立即生效。第十一条：本合同一式三份，由甲乙双方及甲方纪检监察部门各执一份。甲方（盖章）乙方（盖章）甲方法定代表人 ： 乙方法定代表人：或或甲方委托代理人：乙方委托代理人：年 月 日年 月 日签约地点： 附件2工程质量保修书发包人（全称）：承包人：（全称）为保证 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例 》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》等，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量缺陷保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一．工程质量缺陷保修范围和内容质量缺陷保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程、给排水管道工程、电气管线工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。具体质量保修内容双方约定如下：二．质量缺陷保修期质量缺陷保修期从工程实际竣工之日算起。单位或单项竣工验收的工程，按单位或单项工程分别计算质量缺陷保修期。双方约定本工程质量缺陷保修期如下：1、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 年；3、给排水管道、电气管线、设备安装工程为年；4、供热和供冷系统工程为个采暖期、供冷期；5、装饰装修工程为年；6、住宅小区内的给排水设施、道路等市政公用工程为 年；7、其他项目保修期约定： 建筑智能化工程为1年 三．质量缺陷保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2．发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四．质量保证金的支付工程质量保证金按施工合同价款的5%计取。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保证金金额为：（大写）：（人民币）（小写）：（人民币）质量保修金银行利率为：五．质量保证金的预留和返还本工程竣工结算后，发包人按照合同约定向承包人支付工程结算价款并预留保修金。承包人可按下列第 种情况向发包人申请返还保修金。1．建筑工程：工程实际竣工验收合格后满一年可申请返还保修金的30%，满二年可申请返还保修的50%，达到除地基基础工程、主体结构工程外的最长质量缺陷保修期后可申请返还全部预留保修金。2．市政工程：工程实际竣工验收合格后满一年可申请返还全部保修金。3：其它：发包人在接到承包人返还保修金申请后14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应在核实后14天内，将工程质量保证金和利息按本条规定的时段返还给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。逾期支付的，从逾期之日起，按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计付利息，并承担违约责任。双方约定支付违约金的数额（大写）： （人民币）。发包人在接到承包人分时段返还质量保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人返还质量保证金申请。六．争议发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议，协商达不成一致时，按本合同约定的争议解决处理。七．其他双方约定的其他工程质量缺陷保修事项：本工程质量缺陷保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。发包人（公章或合同专用章）： 承包人（公章或合同专用章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年月日年月日 第三部分合同格式发包人：承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。1、工程概况工程名称： 工程地点：温州市工程内容：单位工程（智能化系统的供货、施工、安装调试及系统集成等内容，具体以采购清单及有关纪要为准）工程立项批准文号：资金来源：财政拨款。2、工程承包范围承包范围：3、合同工期开工日期： 年 月日竣工日期： 年 月日合同工期总日历天数天。4、质量标准工程质量标准： 5、合同价款金额（大写）： 元（人民币）￥：元（人民币）6、组成合同的文件6.1组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及招标补充文件；（4）投标书及其附件（包括询标记录）；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）采购清单；（10）投标报价书；（11）投标分项报价书。6.2合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。10、合同生效 10.1合同订立时间： 年月日10.2合同订立地点：10.3本合同双方约定后生效。发包人：（公章） 承包人：（公章）地址： 地址：法定代表人：（签字或盖章） 法定代表人：（签字或盖章）委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）电话： 电话：传真： 传真：开户行： 开户行：帐号： 帐号： 第四部分投标文件格式附件一投标函致：温州市公共资源交易与行政审批服务中心根据贵方为 项目（项目编号： ）的投标邀请，我方 　　（投标人名称）作为投标人正式授权　 （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。一、在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件技术资信标【正本壹份，副本肆份】（二）按“投标人须知”要求编制的投标文件商务标【正本壹份，副本肆份】二、我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。（六）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址： 地 址电 话传 真 电子邮件投标人全称：公章：授 权 代表：日期：附件二开标一览表项目编号：（价格单位：人民币元）投标项目承诺工期（工期）（日历天）项目负责人免费质保期 投标总价（大写）：￥说明：1、此栏内投标总价应与附件三“投标分项报价表”中投标总计价相一致；2. ▲此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件。 投标人全称（公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期： 附件三投标分项报价表项目编号：（价格单位：元人民币）项目设备名称品牌规格型号产地数量出厂单价（含税）总价（含税）免费保修期设备总价安装工程材料费运杂及保险费（含卸货）40条链路费第一年租费本项目所有服务端设备（含本项目的视频管理服务器、交换机、磁盘阵列等）第一年托管费。具体内容见本部分的第五（其他）1（安装调试要求）（四）安装调试（7）项。安装、施工、调试验收费（含总包配合费）售后服务、技术服务、技术培训等费用第一年平台服务费。平台服务具体内容见本部分的第五（其他）2（售后服务要求）（十二）项。其他相关费用合计总价（应与开标一览表中投标总价相一致）说明：1、不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，货物名称按采购设备清单内容；2、此表的合价应与附件二“开标一览表”投标总价相一致；3、填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，如无此项内容则填“无”，不允许空白。投标人全称（公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期： 附件四投标设备成套供货清单（不含价格）项目编号：序号名称品牌型号数量/台图纸（若有）技术参数（材质说明）说明：本清单必须根据招标文件第五部分“招标内容及要求 二、招标采购内容”要求逐项填写及说明，除清单内容外的设备，投标人可增项。投标人全称（公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期： 附件五 随机备品备件和专用工具清单（如有）项目编号： 序号名称单位数量/台备注说明：投标人可按以上表格形式进行复制、附在技术标内。投标人全称（公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期： 附件六技术规格、商务条款偏离表投标人名称：项目编号： 序号招标文件条目号招标文件规范要求投标文件对应规范说明技术规格商务条款说明：1、▲没有填写此表视为完全响应招标文件要求；2、如出现偏离，投标人务必如实填写此表，“投标文件对应规范”及“说明”栏不得复制粘贴，所投产品必须对照招标文件要求详细填写说明，否则存在的风险由投标人自行承担；3、▲商务偏离和技术规格偏离必须分别填写。投标人全称（公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期：资格证明文件附件七-1a法定代表人授权书温州市公共资源交易与行政审批服务中心： （投标人全称）法定代表人授权 （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（招标项目名称、项目编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。法定代表人 (签字或盖章)：投标人全称（公章）：日期： 年月 日附：授权代表姓名(签字或盖章)：职务：详细通讯地址：电话：传真：邮政编码: 附件七-2b投标人资格声明（作为代理）1. 名称及概况（1）投标人名称：（2）总部地址： 传真/电话号码：（3）成立和/或注册日期：（4）实收资本：（5）近期资产负债表（截止 年月日） 1）固定资产：2）流动资产：3）长期负债：4）流动负债：5）净值：（6）主要负责人姓名： 2. 近3年的营业总额：3. 近3年该货物主要客户的名称地址：列表详细说明4. 同意为投标人制造货物的制造商名称 5.在温州市固定售后服务网点的详细介绍，包括地址、联系电话、负责人姓名、人员组成及其他。6.以下资料，如果代理商有的话请提供：（1）持证安装人员 人，专职质量检验人员人，（2）机械、电气工程技术人员人，其中：高工人，工程师 人，（3）技术负责人姓名、职称兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。法定代表人姓名和职务：传真：授权代表人签字：电话：签字日期：电子邮件： 附件七-3c原厂商售后服务承诺函致：温州职业技术学院我们（制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按 （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在。兹指派按（国家名称）法律成立的、主要营业地址在的 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：1. 代表我方办理贵方关于项目（项目编号：，标段： ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。2. 作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供年纯正的、专业化的技术支持且在保修期内所有故障配件免费更换。3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：；规格型号： ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于 年投产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于 年 月；在可以预见的 （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。4. 我方承诺将及时提请贵方关注：相关产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大变更：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。原厂商全称（盖章）年月日承诺书温州市公共资源交易与行政审批服务中心： （投标人全称）参加贵中心组织的（项目名称、编号）的采购活动。本公司如若中标，在此郑重承诺：1、我司提供的产品名称为 ；规格型号为 ，属于原厂生产的正规渠道产品。2、在中标公告发布之日起7个工作日内提供以上产品原厂商 年免费售后服务承诺函，逾期不提供，我司自动放弃中标的权利。承诺投标人全称（公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日 期：年月日 d企业法人有效营业执照（副本）和税务登记证（复印件加盖公章）e 企业资质、资信证明文件（近三年银行资信等级）（复印件加盖公章）f投标供应商必须提供检察机关出具的行贿犯罪档案记录查询书面证明复印件加盖公章（在投标文件递交截止之日前3个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效）g投标人承诺给予采购人提供的各种优惠条件（如有） 附件八投标人2010年以来浙江地区同类项目销售业绩投标人名称： 项目编号： 序号用户名称型号规格数量备注说明：1、业绩证明以提供的投标人2010年以来同类项目销售业绩合同为准，应提供旁证材料（后附合同复印件加盖公章，不提供复印件不得分），投标时携带原件备查。2、投标人可按此表格式复制。投标人全称（公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期：附件九（1）项目小组人员情况表序号姓名性别年龄学历专业职称本项目中的职责参与本项目的到位情况（2）项目人员履历I姓名：年龄：其它情况： 拟在项目组中的岗位：II 教育背景期 间 大学/培训III工作简历期 间项目及项目内职务业绩投标人全称（公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期：附件十培训日程课程名称提供的资料持续时间授课教师培训对象培训地点注：1、课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：?课程概要?课程目的?教学方式?先决条件?教材目录2、按照附件十中“项目人员履历”格式提供授课教师的简历（随表提交相应的证书复印件）投标人全称（公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期：附件十一项目实施进度计划表（以生效日算起）工作周内容1234567891011121314…注：上述时间表的格式仅供参考，投标人可自行编制切合实际的具体时间表。投标人全称（公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期：附件十二拟投入主要施工机械设备表序号设备名称规格型号数量设备能力备注注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。投标人全称（公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期：附件十三主要材料、设备响应表序号招标文件建议品牌/型号投标响应品牌/型号备注注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。投标人全称（公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期：第五部分 招标内容及要求一总则1. 本技术规格书只是设备及安装的一些原则性规定，并不是详尽的要求，供应商有责任对该设备设计符合技术规格书要求负责。2. 采购的设备所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。3. 供应商应根据采购文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来报价。希望供应商以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。4. 本采购项目为温州市药品监督局电子监管信息系统（重），投标人应对招标范围内的所有内容进行投标，包括提供所有采购的设备采购、第一年的链路租费、第一年托管费、第一年平台服务费运费、检测、试验、包装、至最终目的地的运输和保险、现场仓储、安装、调试、验收、技术服务及培训、相关文件的提交、质保期免费保修、维护等服务等。本次招标项目设一个标段，投标人必须对标段中全部内容进行投标，谢绝联合投标。5. 供应商所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、 质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，对应招标要求列表一一对应说明，如有偏离应在偏离表中注明。6．本次采购的设备应适应温州市常年的气候条件，具有在温州市自然环境、海洋性气候条件下全天候正常运行的能力。7．本工程的工期要求为：自合同签定后 30日历天完工 。8. 质量标准要求为：合格。本项目整体免费保修期为三年，自项目整体通过验收之日起 。9. 中标人应对本项目的施工安全负总责，中标人存在安全施工措施不当或缺失的，应自行承担费用并采取一切必要合理的措施立即予以纠正，而造成的发包人、中标人或其他任何第三方人员经济损失和赔偿，全部由中标人承担。10．上述技术标准和规范如果有不足之处或者未能达到国际和国家最新标准的时候，投标人应使选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家的标准、规范，并提供采用的国家和国际标准、规范以及所采用的版本的有关技术资料。11.投标人采用其它标准和规范时，应在投标书中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。12.对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。二 采购内容及要求一、设备清单序号设备名称技术要求数量要求备注1监控摄像头最低配置：1/4"或以上SONY CCD（或CMOS），模拟信号540TVL（彩色），600TVL（黑白）及以上或数字信号130万像素及以上，水平0-360°连续旋转，垂直0-90°或以上旋转，水平键控速度：0.1°-200°/s及以上速度可设，垂直键控速度：0.1°-90°/s及以上速度可设,无监控盲区，含镜头，支持12倍变焦，防护罩（外部不得积尘），防水，电源,支架。支持网络或带解码器。必须提供国家级安全防范报警系统产品质量检验机构出具的型式检验报告。适合室内安装。 46提供出厂合格证书、三年原厂售后包修服务或投标人可在中标公告发出后7个工作日内提供，逾期不提供做自动放弃中标处理。2监控摄像头最低配置：1/4"或以上SONY CCD（或CMOS），模拟信号540TVL（彩色），600TVL（黑白）及以上或数字信号130万像素及以上，水平0-360°连续旋转，垂直0-90°或以上旋转，水平键控速度：0.1°-200°/s及以上速度可设，垂直键控速度：0.1°-90°/s及以上速度可设,无监控盲区，含镜头，支持12倍变焦，防水，电源,支架。支持网络或带解码器。必须提供国家级安全防范报警系统产品质量检验机构出具的型式检验报告。适合室内安装。 88提供出厂合格证书、三年原厂售后包修服务或投标人可在中标公告发出后7个工作日内提供，逾期不提供做自动放弃中标处理。3视频管理服务器规格：标准2U机架式；CPU：1颗6核服务器用CPU (主频不低于1.86G，缓存不低于10M)；内存：16G或以上 DDR3 内存；硬盘：2块3.5吋300G 15000转SAS硬盘或以上；RAID：0、1、5、6、10、50等网卡：千兆网卡，总计4口或以上；电源：600W或以上，冗余电源光驱：DVD光驱操作系统：正版操作系统（Linux或Windows Server），能支持视频管理软件运行2提供原厂三年售后服务承诺函或投标人可在中标公告发出后7个工作日内提供，逾期不提供做自动放弃中标处理（三年包修,7×24小时，上门服务）。4视频管理软件支持500路以内接入，500路以内的报警点（支持DB33），实现统一身份认证和权限控制、组织与角色管理维护、设备集中管理、任务计划执行和调度、报警规则与处理管理、设备巡检和日志管理等功能；支持对前段监控设备进行云台以Web页界面方式，对系统进行配置管理；支持B/S、C/S架构；支持手机客户端浏览，接入视频质量诊断，流媒体服务，存储管理等系统15交换机48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个1000BASE-X SFP千兆以太网口,背板带宽≥200Gbps，包转发率≥70Mbps。2提供原厂三年售后服务承诺函或投标人可在中标公告发出后7个工作日内提供，逾期不提供做自动放弃中标处理（三年包修）。6磁盘阵列1个或以上64位四核处理器；8 GB高速缓存（可扩展到48G）；阵列通道：24；磁盘接口SATA II, SATA III、SAS（可选，SAS通道速率3Gbps）；配置24×2T（或总容量48T）、7200RPM热插拔磁盘；支持RAID 0、1、5、6、10、50、Hot-spare、JBOD等多种级别；4个10M/100M/1000M自适应以太网络接口（可扩展至8个）；；IO访问率为120000IOps3提供原厂三年售后服务承诺函或投标人可在中标公告发出后7个工作日内提供，逾期不提供做自动放弃中标处理（三年包修,7×24小时，上门服务）。注：以上设备允许投标企业提供优于配置的设备或提供更长时间的质保期，并建议可视情况适当予以加分。投标企业应当确保其提供的所有设备及整套系统享有合法的权利，没有侵犯任何第三人的权利，并且任何第三人不会就设备及系统向我方主张任何权利。二、服务清单及其他7链路租费一年租赁费用。每条线路满足3-4个高清视频传输要求，并不得低于10Mbps。40所有链路必须由同一个运营商提供。租赁时间以本项目通过初验开始计算。8服务端设备托管费本项目所有服务端设备（含视频管理服务器、交换机、磁盘阵列等）的第一年托管费。具体内容见本部分的第五（其他）1（安装调试要求）（四）安装调试（7）项。1托管时间以本项目通过初验开始计算。9平台服务费本项目第一年的平台服务费。平台服务具体内容见本部分的第五（其他）2（售后服务要求）（十二）项。起算时间见本部分第四（其他）2（售后服务要求）（一）项。10其他本项目为工程类项目，中标单位除提供上述主要设备外，还应提供必要的配件（如监控安装前端所需的网络箱、交换机等）、线材及本项目在安装实施过程中所必需的其他材料（无论本标书中有无罗列），并进行安装调试直至正常运行。中标单位需提供整体工程及所有材料的三年免费包修服务（由中标单位提供）。中标单位还需提供相应的文书，并安排符合业主单位要求的培训。本项目建设完成后应能独立运行。以上所有费用均计算在本项目内。三、工程安装监控摄像头的企业（单位）名单和监控摄像头安装数量序号企业名称企业地址安装数量备注药品生产企业1浙江诚意药业股份有限公司浙江省洞头县化工路118号42浙江巨能乐斯药业有限公司浙江省乐清市乐清经济开发区纬五路228号43浙江康乐药业股份有限公司温州市经济技术开发区滨海园区滨海八路555号44浙江海康生物制品有限责任公司浙江省温州市里垟新路28号45浙江瑞邦药业有限公司浙江省温州市经济技术开发区滨海十路578号46浙江东日药业有限公司温州市永嘉县五尺工业小区47浙江天瑞药业有限公司浙江省瑞安经济开发区毓蒙路48温州海鹤药业有限公司温州市温金公路135号49温州大宇中药饮片有限公司温州市苍南县灵溪示范工业园区410温州市华宇中药饮片有限公司苍南县灵溪镇沪山路园区四路口411罗赛洛（温州）明胶有限公司浙江省温州市平阳县钱仓镇梅浦路1号412普邦明胶（温州）有限公司浙江省平阳县敖江镇五板桥府前路413嘉利达（苍南）明胶有限公司温州市苍南县龙港塑编工业区414嘉利达（平阳）明胶有限公司浙江省温州市平阳县钱仓镇东江村4医疗器械生产企业1浙江康德莱医疗器械股份有限公司3地址即将搬迁，待搬迁至新址再行安装2温州市贝普科技有限公司温州工业园区金水路7号33浙江欧健医用器材有限公司温州市经济技术开发区海滨园区A-407号34浙江一益医疗器械有限公司龙湾区永中街道纪风路251号35温州市康莱方医用塑料有限公司龙湾区永强路258号36待企业确定后再行安装3餐饮服务企业1温州市绣山中学（食堂）温州市惠民路32温州市第二十二中学（食堂）温州市学院东路以北沿江地带33温州市第二十一中学（食堂）温州市纺织路1号34温州市第二高级中学（食堂）温州市黄龙住宅区盛锦路2号35温州华侨职业中等专业学校（食堂）温州市翠微大道228号305室36温州市机关第一幼儿园（食堂）温州市新园觉42号37温州市实验中学广场校区（食堂）温州市鹿城区东公廨38温州中学（食堂）瓯海区梧埏老殿后温中路165号39温州中学（食堂）瓯海区南白象镇横港头村310温州市第二外国语学校（食堂）瓯海区南白象街道南湖村311温州市籀园小学（食堂）温州市九山路胜昔桥54号312香格里拉大酒店（温州）有限公司温州市香源路1号313温州王朝大酒店温州市民航路2号314温州华侨饭店有限公司温州市信河街1号315温州锦绣路投资有限公司喜来登酒店温州市车站大道292号316温州万和豪生大酒店有限公司温州市江滨东路1号317温州市万豪商务大酒店有限公司温州市火车站前9﹟地块318温州国贸大酒店有限公司温州市黎明路1号319温州凯悦大酒店有限公司皇家大酒店温州市车站大道瓯海科技中心320温州奥林匹克假日大酒店有限公司温州市民航路20号3注：具体安装点位在中标单位实际开工之前，我局有权进行调整（包括更改拟安装监控的企业的类型）。四、提供运营商承诺（一）投标单位必须出具书面承诺，其为招标单位提供的本项目相关服务（如链路租赁、服务端设备托管、平台服务等），其费用自第二年开始五年内，如招标单位愿意续签合同的，投标单位不得拒绝续签合同，并且价格不得高于上述费用投标时的第一年投标价格（若发生数量变化，以单价为准），如投标时属于免费赠送的服务，则续签合同时此项仍需赠送。服务内容和要求不得低于招标时该服务的内容和要求。如部分服务是由ISP运营商提供的，承诺书需经运营商书面同意。承诺书原件在中标后签订合同前提交业主单位。（二）投标单位在投标时提供ISP运营商出具的书面承诺，在本项目的链路租用期间（包括项目本身含有的链路租用和之后续租期间），由运营商免费提供一条带宽不低于100Mbps的链路，用于连接业主单位内部网络和本项目的服务器、磁盘阵列等设备，便于业主单位查阅视频。承诺书原件在签订合同前提交业主单位。（三）投标单位若未能提供上述ISP运营商出具的书面承诺的，如中标则需在合同签订前提供合同总金额20%的差价预付款，当业主单位为获得上述两项服务而与应享受的优惠价、免费价产生费用差价时，差价由中标单位承担并优先从差价预付款中扣除。若差价预付款不足支付的，业主单位有权向中标单位追偿。当业主单位不再与该ISP运营商续签上述服务的合同时，归还差价预付款余额。中标单位拒绝提供差价预付款，从而导致合同无法签订的，由中标单位承担责任。（四）评标演示：在评标过程中投标单位进行演示，演示内容为投标单位在视频监控方面的建设能力和售后服务能力，以及对本项目的理解。演示时间每家单位不超过10分钟。五、其他1.安装调试要求（一）货物交货时间地点1)货物交货及安装地点：用户指定安装地点。2)货物交货时间：合同签订后30个日历日内完成设备安装和系统调试，开始试运行（另有说明的除外）。（二）到货中标单位必须在合同规定的时间内完成设备的供货。设备到达现场后，中标单位必须派员到现场与业主单位一起开箱并按供货清单验收,若有缺少或损坏，中标单位应立即补足或更换全新同规格产品，直至使业主单位满意为止。（三）点位确认中标单位在确认安装点位时应以照片或图像等形式固定点位。（四）安装、调试1)所供设备在现场进行到货验收时,由中标单位负责，监理、业主单位派员参加,如发现问题应及时处理直至使业主单位满意,其中费用由中标单位负责、设备的存放点由业主单位提供、中标单位负责保管。2)安装范围包括设备本身及整个系统的安装。安装必须符合有关标准和规范。安装过程中业主单位和有关部门共同对设备及系统的安装质量进行监理。3)安装完毕后，中标单位应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行，业主单位可以要求中标单位或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，中标单位应负责测试、调试和验收所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由业主单位存档。如需业主单位派有关人员配合，中标单位应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交与业主单位，以便业主单位提前作好准备，确保整个工程顺利进行。4)开挖审批、接电等由中标单位负责，业主单位协助，费用包含在本项目中，不再另计。设备的安装必须符合有关标准和规范。5)中标单位要确保所有设备正常安装到位，并保证视频监控系统整体能正常运行。因此所需的耗材、线材或其他必需设备及配件，无论标书中有无提及，均由中标企业提供，费用不再另计。6)设备安装、调试结束后，中标单位应当提供操作指南，并在安装完成后给予基本的操作指导，并应立即派有经验的工程师对业主单位人员进行操作和日常管理的培训，并确保业主单位参与培训的人员能独立、熟练地进行操作。7)本项目中服务器端设备如视频管理服务器、磁盘阵列、交换机等托管于中标单位提供的符合要求的IDC机房。上述设备的安装调试由中标单位负责，第一年的设备托管费已在总价中包含，不再另行支付。托管时间以初验通过之日起计算。工程所需链路必须由同一运营商提供，带宽应满足4路高清视频信息传输要求，且每条链路不得低于10Mbps。8)所有视频信息的传输过程和储存，应当满足信息安全的要求。未经授权的单位或个人应当无法获取视频信息。9)中标单位必须协助业主单位，将本工程集成到业主单位的电子监管信息系统。10)如有产品因兼容性造成设备运行不正常，则中标单位必须更换不低于中标产品各项性能的同品牌或由业主单位认可的知名品牌产品。更换产品必须经过符合规定的审批流程。如因此造成业主单位损失的，中标单位需承担赔偿责任。（五）验收1)所有设备安装就位、校准并开始运行后，中标方提出初验申请给业主单位，由业主单位组织初验。初验通过后至终验前为试运行期，中标单位应做好试运行记录。2)系统初验通过后至少连续试运行一个月无故障或已发现的故障和隐患均已全部排除，并经第三方检测合格，所有的技术资料和图纸已向业主单位提交并被接受后，中标单位可以提请终验申请。业主单位将会同其电子监管信息系统软件开发设计模块，按照《温州市食品药品监督管理局电子监管系统项目可行性研究报告暨建设方案》进行终验。验收合格后，出具验收合格证明。验收由技术验收、施工验收和资料审查三部分内容组成。未经审核验收通过的监控系统不得投入使用，验收合格方可移交运行。系统验收应执行相关安防行业法规、政策、行业标准及本项目合同的要求。3)若因中标单位产品质量或安装技术问题导致验收不合格，中标单位应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标单位承担，业主单位保留向中标单位索赔的权利。（六）在系统验收时，中标单位为客户视频监控系统提供详细的施工文档、设备操作使用指南和维护手册、以及详细的安装调试文档，并提供文档更新服务。（七）协调管理：中标单位在设备到货、安装、调试和验收期间应接受业主单位的协调和管理，中标单位应采取严格的防范措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。（八）保密1)中标单位对本次工程中业主单位或其他相关方提供的资料，及系统安装调试过程中和系统正式运行后所生成的视频信息，负有保密责任。未经业主单位允许，中标单位不得将上述内容透漏给任何单位或个人。2)当中标单位发现上述保密事项已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告业主单位。3)因中标单位的原因（包括但不限于主观故意或技术缺陷等原因）造成上述保密事项泄露，给业主单位或相关第三方造成损失的，由中标单位承担相应的法律责任。（九）其他未尽事宜按照国家现行法律、法规、政府文件以及国家、地方、行业视频监控建设相关标准执行，上述项目建设技术要求与国家现行法律、法规、政府文件以及国家、地方、行业视频监控建设相关标准有不一致之处，以国家现行法律、法规、政府文件以及国家、地方、行业视频监控建设相关标准为准。2.售后服务要求（一）中标单位须对工程所使用的所有设备和材料提供至少三年（36个月）的质保期，质保期内免费维修（包括材料费和人工费等所有维修费用）和保养，时间从在产品供应齐全且完成安装、调试、初验合格、试运行一个月无质量问题后第一个工作日算起。（二）用户通过故障保修热线或客户经理报障，质保期内，中标单位负责对出现故障的所有设备免费的维修和更换，并提供终身优惠维修保养服务，每次维修都将形成必要的记录，为用户建立一套完整的运行纪要。（三）提供系统日巡检服务，确保每台服务器在稳定的工作；服务器出现异常情况应在2小时内解决。（四）提供每周7×24小时电话技术服务、技术咨询或现场技术服务。（五）中标单位发现业务点发生故障或由业主单位提出申告时，中标单位承诺：经故障判断后确认是系统平台和链路故障（确认时间为2小时），在4小时内恢复；确认是前端设备如摄像机被盗或损坏、线缆被剪断等故障，在8小时内恢复（无法及时修复的，应使用备品备件恢复）。中标单位承诺每个业务点每月的累计故障时间不超过18小时（不含人为故意造成的故障时间）。（六）针对本项目中的所有设备，中标单位需在备件库中有高于或等同于本项目设备型号或系列的备品备件，对无法及时修复的故障先免费更换；备品储备量需达到本项目设备的5%。（七）提供系统所有故障排除服务，确保系统进行实时、有效的视频探测、视频监视，图像显示、记录与回放。（八）提供系统及网络现状测试和评估服务，为客户远程网络视频监控系统提供详细系统测试报告。（九）租用期免费提供设备软件升级服务，在网络和设备扩容及软件升级时，中标单位需派技术人员到场免费实施或指导。（十）在设备投入运行后，如对系统软件有所改进，增加新功能，将免费为客户远程网络视频监控系统提供使用。（十一）在本工程的安装调试期间和平台服务期间，安装监控摄像头及相关设备的单位，其地址发生变更（包括同一地址内不同区域的变更），或该单位因停产（停业）、注销等原因，业主单位拟将监控设备转移至其他单位的，中标单位应将所有相关设备和链路迁移安装到新地址（包括同一地址内新区域）或新单位，所需费用在本项目中已包括，不再另计。（十二）中标单位要提供不少于一年（含）的平台服务，内容如下：1)提供7×24小时检测设备状态，监测设备在线状态和运行状况，设备出现异常时提醒用户，保证系统稳定运行。2)提供7×24小时人工坐席服务监控，随时关注设备可能出现的异常，真正做到防范于未然。3)提供异常现象主动维修服务。在运行期间出现的监控异常（无论是由设备、网络等原因造成或者由其他原因或人为造成），中标单位必须主动及时进行维修或故障排除，直到监控恢复正常为止。如需业主单位介入的，中标单位可向业主单位提出。4)提供对设备的远程管理、控制，流媒体的调用、转发、录像文件的调阅、删除等行为设置权限，也可以被收回。5)提供安全管理、基本参数资料的配置管理、系统监控、备份和恢复、日志管理等功能。（十三）业主单位有自主选择服务端设备存放的机房或链路的权利。如业主单位需要更换机房或链路时，中标单位应当提供技术协助，并且不得事先或临时设置技术障碍。（十四）中标单位的各项售后服务应完整有效。（十五）中标单位在合同质保期限内，未能按照合同约定及时提供售后服务的，由业主单位给与书面通知，要求中标单位履行售后服务。中标单位应及时予以补充履行售后服务（补充履行时限参考正常售后服务时限）；若中标单位未能在补充履行时限内履行售后服务的，业主单位有权根据实际损失情况要求中标单位支付相应的违约金（包括业主单位为获得该服务内容而另外向其他服务提供方支付的合理费用）。中标单位第二次（含）以上未能按照合同约定及时提供售后服务的（不论有无补充履行售后服务），业主单位可要求中标单位另行支付不低于合同总金额1%的违约金。（十六）中标单位违反其他约定的各项义务的，应向业主单位承担总合同金额1%的违约金，并承担继续履行或其他补救措施，确保业主单位的合同权益。同时给业主造成经济损失的，中标单位需另行赔付（十七）业主单位无故迟延支付应付中标单位款项的，也应承担相应违约责任。3.付费方式（一）系统初验通过后，业主单位应在十个工作日内支付50%的合同款。（二）系统终验通过后，业主单位应在十个工作日内支付剩余的50%的合同款。（三）如非因中标单位的原因，导致终验无法通过的，业主单位先支付30%的合同款，并在终验通过后支付剩余的20%的合同款。（四）以上工作日的计算，以符合付款要求后，业主单位收到中标单位开具的发票之日开始计算，且不包括外部审批流程或预算申请等所需的时间。4.履约保证金（一）中标单位需在终验通过后，业主单位支付合同款之前，向业主单位提供合同总金额5%的履约保证金。如中标单位在质保期间，因未能履行质保服务或其他原因给业主单位造成损失的，业主单位有权在履约保证金中先行扣除。履约保证金不足的，业主单位有权向中标单位追偿。质保期满后，业主单位返还履约保证金的剩余部分。（二）中标单位不按照规定提供履约保证金的，业主单位可以暂停支付合同款。因此产生的法律责任，由中标单位承担。六、解释：本标书中所有“7×24”是指每周7天，每天24小时，全年不间断（包括节假日）提供服务，“5×24”是指每周5个工作日，每工作日24小时，全年除节假日外均提供服务。第六部分 评标原则及方法根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规制定以下评标办法。一总则评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。二评标组织评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。三评标程序评标委员会对各投标人的投标资格进行审查；然后对合格投标人的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后即公布投标人技术资信得分情况，之后开商务标；对商务标评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。四评标办法本评标办法采用百分制综合评估法，技术、资信50分（技术权值50%），商务50分（价格权值50%）。最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的投标人，将被推荐为中标候选人。五评分细则1.技术资信分的评定（50分）各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计中去掉一个最高分和一个最低分后，其余分数的算术平均值为各投标人技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。项目分值备注设备配置选型情况0-10系统设备功能、技术指标符合项目建设要求，软硬件配置合理，系统平台已在其他工程中良好应用，对建设方案提出的专业要求回答准确到位。基本满足标书技术参数的最高得7分，高于标书要求的配置，专家酌情加分，满分为10分技术方案合理、完整、可行性0-10根据招标文件提出的要求，技术方案合理，叙述准确，结构图、流程图、系统图等完整、准确、规范，方案的内容能符合实际需求。施工组织计划0-7服务于项目的工程技术人员情况0-4分；施工计划及方案0-3分设备知名度等0-7视所投设备品牌打分，最多7分演示0-5演示内容为投标单位在视频监控方面的建设能力和售后服务能力，以及对本项目的理解投标人2010年至今浙江地区同类项目业绩0-5根据投标人2010年至今浙江地区同类项目业绩证明材料，合同金额大于等于50万，一个得一分。必须提供客户联系方式、合同原件备查，如果中标后发现弄虚作假，将被废标并承担责任，满分5分售后服务和技术支持情况等0-6技术支持方式：7×24电话EMAIL服务得2分，5×24电话EMAIL服务得1分,； 有详细的备机清单及售后服务保证措施说明情况得0-3分； 总计0-502.商务评分（50分）：满足招标文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，其余投标人投标价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：（1）有效投标人的投标价等于评标基准价时其报价分为满分50分；（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：▲投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）× 价格权值 ×100（保留小数2位） 3.有效投标人的综合得分为技术、资信分和商务（报价）分的总和。4.评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向招标人推荐，并提交评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。六定标办法本次招标由评标委员会直接确定中标人。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以选择第二中标候选人为中标人。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。七确定中标人评标结束后，招标人将在“温州市公共资源交易网”、“浙江政府采购网”公布中标结果，并向中标人发出中标通知书。八投标人义务投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。