江山市江山港虎山段治理生态护坡工程施工招标文件招标编号：ZOB-13-050 招标单位: 江山市峡英水利水电发展有限公司（盖章）招标代理机构:浙江欧邦工程管理有限公司（盖章）备案单位：编制日期：2013年9月目录第一章 招标公告3第二章 投标人须知4第三章 评标办法15第四章 合同条款及格式21第五章 工程量清单34第六章 图 纸34第七章 工程建设技术标准及要求35第八章 投标文件格式41第一章招标公告1、招标条件本招标项目江山市江山港虎山段治理生态护坡工程已经浙水河字［2012］0038号文件批准实施，建设资金上级补助及自筹，招标人为江山市峡英水利水电发展有限公司，招标代理机构为浙江欧邦工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2、项目概况与招标范围2.1工程规模：总造价约为1320万元。2.2招标范围：施工图纸范围内休闲广场、景观步道、景观亭、亲水平台、绿化、给排水、照明（配电箱、管路预埋、庭院灯基础、接地工作）等一切构筑物的施工，详见施工图及招标文件。2.3建设地点：江山港左岸从江山大桥往上游1.5公里范围内。3、投标人资格要求3.1投标人资质要求：企业具有独立法人资格且同时具备市政公用工程施工总承包叁级和园林绿化工程专业承包贰级及以上资质的（本项目不接受联合体投标，但法定代表人相同符合上述资格的两家独立法人组成的联合体除外）。3.2项目负责人资格要求：同时具有市政和绿化资质的企业的项目负责人具备市政公用工程专业二级注册建造师及以上的执业资格，且无在建工程。同一法定代表人的两家企业的联合体：市政资质企业的项目负责人具备市政公用工程专业二级注册建造师及以上的执业资格，且无在建工程；绿化资质企业的项目负责人具备园林专业工程师职称，且无在建工程。3.3外地施工企业必须按照江山市建设行政主管部门的相关规定办理进江备案登记手续。4、投标报名及招标文件的获取4.1本项目采用网上报名。凡有意参加投标者，请先到江山市公共资源市场化配置监督管理办公室进行网上报名及保证金管理系统企业备案登记，获取用户名及登录初始密码，备案登记表格下载网址：http://www.jsztb.org/ShowNews.asp?id=11561,并于2013年9月30日 至2013年10月21日登录江山市招投标服务平台报名，登录网址：http://cas.zj.bank-of-china.com/pracc,网上报名操作方法详见网页：http://www.jsztb.org/ShowNews.asp?id=11560，咨询电话：150*****535（544535）。4.2本工程招标文件（含施工图纸、工程量清单等）在江山市公共资源交易信息网上发布下载(网址:www.jsztb.org，网上下载的招标文件500元/份，在开标会现场缴纳)。4.3招标人或代理机构在投标截止时间前1小时开始接收投标文件，办理相关登记及缴费手续。5、投标保证金的交纳5.1本工程投标保证金贰拾伍万元整（￥250000.00），凡有意参加投标者，从经江山市公共资源市场化配置监督管理办公室备案的企业基本账户将保证金电汇至指定保证金账户，账户名称：江山市公共资源交易保证金专户（本账户支持各银行网银转账,不接受汇票、转帐支票等其他支付方式），开户行：中国银行江山市支行，账号：3922 6287 8463。咨询电话：****-*******。5.2投标保证金到账截止时间（开标前2天）：2013年10月21日23时59分59秒，汇款后请登录江山市招投标服务平台查看到账情况及报名结果，网上相关操作方法详见网页：http://www.jsztb.org/ShowNews.asp?id=11560，其他要求详见招标文件。6、投标文件的递交6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2013年 10 月23日9时00分（北京时间），地点为江山市公共资源交易中心开标厅（江山市县河东路9号二楼）。6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。7、发布公告的媒介本次招标公告同时在江山市公共资源交易信息网、浙江招投标网、衢州日报上发布。8、联系方式招标人：江山市峡英水利水电发展有限公司 招标代理机构：浙江欧邦工程管理有限公司联系人：曾 工联系人：徐晓风电话：****-******* 电话：****-******* 633124 2013年9月30 日第二章投标人须知及须知前附表一、投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人江山市峡英水利水电发展有限公司1.1.3招标代理机构浙江欧邦工程管理有限公司1.2.1项目名称江山市江山港虎山段治理生态护坡工程1.2.2建设地点江山港左岸从江山大桥以南往上游1.5公里范围内1.2.3承包方式总承包1.2.4资金来源及落实情况上级补助及自筹，已落实1.2.5出资比例/1.2.6招标范围施工图纸范围内休闲广场、景观步道、景观亭、亲水平台、绿化、给排水、照明（配电箱、管路预埋、庭院灯基础、接地工作）等一切构筑物的施工，详见施工图及招标文件。1.2.7计划工期总工期约270日历天，其中绿化项目计划在2013年12月31日前完工。1.2.8质量要求质量标准：一次性验收合格关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。1.3.1投标人资质条件资质条件：企业具有独立法人资格并同时具备市政公用工程施工总承包叁级和园林绿化工程专业承包贰级及以上资质的（本项目不接受联合体投标，但法定代表人相同符合上述资格的两家独立法人组成的联合体除外）。项目负责人资格：同时具备市政和绿化资质的企业的项目负责人具有市政公用工程专业二级注册建造师及以上的执业资格，且无在建工程。同一法定代表人的两家企业的联合体：市政资质企业的项目负责人具备市政公用工程专业二级注册建造师及以上的执业资格，且无在建工程；绿化资质企业的项目负责人具备园林专业工程师职称，且无在建工程。其他要求：外地施工企业必须按照江山市建设行政主管部门的相关规定办理进江备案登记手续。1.3.2是否接受联合体投标不接受。但法定代表人相同符合资格的两家独立法人组成的联合体除外。1.3.3资格审查方式资格后审1.3.4工程计价方式工程量清单计价方式1.3.5踏勘现场不组织，投标人自行前往。1.4.1投标人要求澄清招标文件的截止时间2013年10月8日11时1.4.2招标人书面澄清（补充文件）的截止时间2013年10月8日17时前，在江山市公共资源交易信息网上发布。1.4.3补充文件与投标文件递交的间隔时间不少于15天2.2.1投标截止时间2013年10月23日9时00分2.2.2投标有效期60日历天3.1.1投标保证金投标保证金的金额：贰拾伍万元整（￥ 250000.00）。凡有意参加投标者，从经江山市公共资源市场化配置监督管理办公室备案的企业基本账户将保证金电汇至指定保证金账户。账户名称：江山市公共资源交易保证金专户（本账户支持各银行网银转账,不接受汇票、转帐支票等其他支付方式）开户行：中国银行江山市支行账号：3922 6287 8463咨询电话：****-*******。保证金到账截止时间：2013年10月21日23时59分59秒，汇款后请登录江山市招投标服务平台查看到账情况及报名结果，网上相关操作方法详见网页：http://www.jsztb.org/ShowNews.asp?id=11560，其他要求详见招标文件。3.1.2投标文件份数资格审查申请书、技术标、商务标正本各1份，副本各1份。注：中标人在办理中标通知书前必须提供与正本内容一致的资格审查申请书、技术标、商务标副本各3份。①纸质文件：资格审查申请书、技术标、商务标各正本 1 份，副本 1 份。注注：中标人在办理中标通知书前必须提供与正本内容一致的资格审查申请书、技术标、商务标副本各3份，且商务标部分必须提供完整的工程量清单。②电子格式（仅限商务标工程量清单投标报价书部分，以Excel的格式为准）：一张光盘和一个U盘，与商务标一同密封包装；光盘印刷面上注明工程名称和投标人名称；U盘表面贴上投标人名称的标签（如光盘数据能正常读取，则U盘在开标会后退还）。3.1.3装订盖章要求①资格审查申请书（封面须加盖投标人公章并经法定代表人签字或盖章）；②技术标（封面均须加盖投标人公章并由企业技术负责人签字或盖章）；③商务标（封面、投标报价函和投标总价页均须加盖投标人公章并经法定代表人签字或盖章，投标总价页同时还须加盖清单编制人员造价执业资格章并签字）；投标文件按①②③分别装订成册，正本和副本均须打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本内容如有不一致之处，以正本为准。除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或校正章。3.1.4封套上写明①工程名称；②招标人名称；③投标人名称；④资格审查申请书、技术标、商务标；⑤“在2013年10月23日9时0分前不得开启”按资格审查申请书、技术标、商务标分别装袋密封。所有投标文件密封袋上应加盖投标人公章和法定代表人公章；封口处应贴封条并加盖投标人公章和法定代表人公章。3.1.5投标报价依据可参照《浙江省建设工程计价规则（2010版）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）》、《浙江省市政工程预算定额》（2010版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2010版）》、《浙江省施工机械台班费用参考单价（2010版）》、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）、《衢州市造价信息（江山）》（2013年第8期）、《浙江造价信息》（2013年第8期）。4.1.1递交投标文件地点江山市公共资源交易中心开标厅（江山市县河东路9号二楼）4.1.2开标时间和地点及要求开标时间：2013年10月23日9时00分开标地点：江山市公共资源交易中心（江山市县河东路9号二楼）要求：投标单位法定代表人（或委托代理人）、项目负责人按以下要求参加开标会：①投标单位法定代表人需提供身份证；②投标单位委托代理人必须是本企业人员，并需提供授权书、身份证、由工商注册地社保机构盖章确认的本企业(含分公司)为委托代理人交纳养老保险的证明（证明出具时间必须在开标会前30日内）。③项目负责人应随带身份证、建造师注册证书、安全考核B证原件；或同一法定代表人的两家企业：市政资质企业的项目负责人应随带身份证、建造师注册证书、安全考核B证原件；绿化资质企业的项目负责人应随带身份证、工程师证书原件。法定代表人或委托代理人、项目负责人未按上述要求准时到场参加开标会议的视为自动弃权。5.1.1评标委员会的组建依法组建5.1.2中标公示媒介：江山市公共资源交易信息网 时间：3个工作日6.1履约担保履约担保的金额：合同总价（扣除暂列金额）的5%。 二、投 标 须 知（一）总 则1、项目概况根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行公开招标。本次招标由江山市建设工程招标投标工作办公室、江山市公共资源市场化配置监督管理办公室进行指导和监督。1.1 招标人：详见投标人须知前附表 1.1.2项。1.2招标代理机构：详见投标人须知前附表1.1.3项。1.3项目名称：详见投标人须知前附表第1.2.1项。2、招标范围及资金来源2.1本项目资金来源：详见投标人须知前附表第1.2.4项。2.2本项目招标范围：详见投标人须知前附表第1.2.6项。3、施工工期及质量要求3.1本项目施工工期：详见投标人须知前附表第1.2.7项。3.2本项目质量要求：详见投标人须知前附表第1.2.8项。4、合格的投标人4.1投标人资质条件、能力和信誉要求详见本须知前附表第1.3.1项。4.3本招标项目采用本须知前附表第1.3.3项所述的资格审查方式确定合格投标人。5、踏勘现场及标前会5.1招标人不组织现场踏勘，各投标人自行前往工程建设地点，对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，并承担踏勘现场所发生的自身费用。对于不到现场踏勘的投标人，后果自负。5.2 招标人向投标人提供的有关现场数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。5.3 投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。5.4招标人在投标前所作出的澄清和解答，招标人将以补充招标文件及答疑的形式发给所有投标人。其文件有效性规定按照投标人须知前附表2.2.2项执行。 6、投标费用投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。（二） 招 标 文 件7、招标文件的组成7.1招标文件包括下列内容：第一章招标公告 第二章投标须知及须知前附表第三章评标办法 第四章合同条款第五章工程量清单 第六章图纸第七章工程建设技术标准和要求 第八章投标文件格式7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标书将被拒绝。8、招标文件的澄清投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标人须知前附表1.4.1项规定时间前以书面形式向招标人提出澄清要求，送至招标代理机构。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标人须知前附表1.4.2项规定时间前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。该书面文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。9、招标文件的修改9.1招标文件发出后，在投标人须知前附表1.4.2项规定时间前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不能满足投标人须知前附表1.4.3项要求，相应延长投标截止时间。9.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可能会酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。（三）投标文件的编制10、投标文件的语言及度量衡单位10.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用简体中文。10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。11、投标文件的组成投标文件由资格审查申请书、技术标、商务标三部分组成。投标文件包含的内容详见第三章评标办法。12、投标文件格式投标人提交的投标文件应当使用招标文件第八章所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。13、投标报价13.1本工程的计价方式采用投标须知前附表第1.3.4项所规定的方式。13.2投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。13.3投标报价时，按投标人须知前附表3.1.5项内容作为投标报价依据，结合企业管理水平、成本因素，经市场调查后自行组价，中标后不予调整。投标人根据本工程招标文件的要求，本工程特点、自身能力、市场情况、盈利目标、税收情况、风险因素等，自主报价。一旦确认某一投标人中标，在招标内容和范围不变时，中标人不得要求追加任何费用。13.4本工程采用工程量清单报价。投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将作废标处理。投标人未填单价或合价的工程项目，在项目实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。13.5投标人报价表中的总价均包括完成该工程项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、规费、社会保险费、税金、安全防护、文明施工措施费、检验试验费、利润、政策性文件规定以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。13.6安全防护、文明施工措施费应在确保文明施工、安全施工的前提下，结合施工方案进行报价，予以单列，不得低于相应取费标准的下限。执行衢州市建设局印发的《建设工程安全文明施工组织措施费特别管理规定》。13.7投标人应充分了解工地现场的实际情况，任何因忽视或误解情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。中标后施工图中所含的工程量除设计变更外，招标人将不予调整。投标人请予考虑风险包干费用以及因缩短工期相应增加的费用。13.8工程报价中包含招标人设定的工程暂列金额、暂定价项目、暂定价材料、暂估价、甲供材料，投标人按工程量清单编制说明中提供的具体金额进入报价，不得调整变动，否则作废标处理。（1）招标人提供的工程量清单是投标人计算报价的依据，招标人按施工图纸及业主提供的相关数据和有关国家规范计算得出。若投标人发现招标人提供的工程量清单有差错（包括有漏项或清单描述与图纸不吻合的），应在答疑截止时间前，向招标人提出。招标人核对后，将对需要更改的内容以书面答疑的形式作出更改。否则视作认可，中标后不作调整依据。（2）按图施工，工程量按实结算。（3）若中标人对少算、漏算部分拒绝按图纸施工的，将处以50%履约保证金的违约罚款，且招标人有权将该部分内容另请施工单位施工，按实际造价从原中标人合同价款中扣取。13.9本项目中组成分项工程单价和临时工程金额的包干费内容应包括：（1）承包单位负责采购的材料，由于货源变更、运输距离或方式的改变以及因规格不同而代换使用等原因发生的价差。（2）由于一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用，(例如一般防台风、防洪的费用)等。13.10因采用固定单价合同产生的风险（包括市政、市容、环保、交通、治安及厂区清洁等可能发生的费用）均应计入总报价，凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价和清单报价的子项中。13.11钢材、水泥、自拌砼、商品砼、粗砂、碎石的价格调整：1）钢材、水泥、自拌砼、商品砼、粗砂、碎石的价格调整，按开工之日到合同工期内江山市信息价的平均价与招标时信息价的差价超出5%以上部分按实调整，价差只计取税金，不计取其他费用，数量以参考标底为准。13.12由施工单位承担的费用有：规划公告牌，由施工单位在文明施工图牌中一并包括，不另支付；施工现场意外伤害险（雇主责任险）、材料检验试验费；施工临时用水由中标施工承包单位自行解决，所发生的费用均由中标人承担；施工临时用电由建设单位提供临时电源一处，临时电源至施工场地临时电的搭接安装由中标方自行解决并承担其费用。临时设施搭建等由中标方自行解决。13.13挖填土方施工内容包括施工范围内土方、现状废土、腐植土清除、房屋基础、地面混凝土板、墈、树根破除等所有建筑物和构筑物的基础以及弹簧土处理，施工开挖塌方处理、下水道施工的排水、施工时原排污、排水系统破坏的修复及接入、施工时期保证原排污、排水系统通畅的临时设施、各管线检查井的升降等，均已计入挖填土方合价中，投标人在报价时自行考虑。13.14投标人认为为完成本招标文件规定的工程内容所需发生的一切费用（包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、合理的利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用），均应计入投标报价，凡未列入的，将被认为均已包含在投标总报价中。13.15绿化施工选苗应按苗木表规格要求，求大不宜小，所植苗木应冠形优美，长势旺盛。其种植以图示范围为依据，所购苗木规格与设计有出入时，经甲方同意后，可适当调整种植密度。13.16常绿苗木需全冠，树形好；落叶苗木若由于种植季节不能全冠，也要保留枝干。13.17施工过程中出现死苗现象应及时补植，若不及时补植，招标人可按规定进行处罚。14、投标货币本工程投标报价采用的币种为 人民币。15、投标有效期15.1投标有效期见本须知前附表第2.2.2项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。15.2在特殊情况下，经招投标管理部门同意，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。16、投标保证金16.1投标人应在提交投标文件的同时，按本须知前附表第3.1.1项的规定提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。16.2对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。16.3未中标投标人的投标保证金（不计息）在中标人确定后5天内退还（不包括中标公示时间）。16.4中标人按规定交纳履约保证金和签订合同后7天内退还其投标保证金(不计息)。16.5投标人有下列⑴～⑼项情形之一的，投标保证金不予退还或者予以没收；有⑽～⑾项情形之一的，暂缓退还投标保证金；有⑿项情形的，扣除等额投标保证金的履约保证金：⑴在投标文件规定截止时间后至投标有效期终止之前，投标人未经行政监督部门或者评标委员会同意，补充修改或者撤回其投标文件的；⑵中标人无正当理由放弃中标的；⑶中标人不与招标人(项目业主)订立合同的，或者更改合同实质性内容的，以及拒不提交履约保证金的；⑷提供虚假材料证件证书或者冒用他人名义及挂靠资质(资格)骗取投标人资格的；⑸采取不正当手段诋毁排挤其他投标人的；⑹投标人与招标人(项目业主)其他投标人或者中介机构串通投标的；⑺向招标人(项目业主)中介机构行贿或者提供其他不正当利益的；⑻由于投标人原因，给招标人造成损失的；⑼拒绝行政监督部门监督调查或者弄虚作假的；⑽有投诉举报的；⑾法律法规和行政规章规定的其他情形；⑿中标人不按照合同约定履行义务完成中标项目的，或者向他人转让中标项目，以及将中标项目肢解后向他人转让的。投标人有上述情形之一的，依照本条规定处理外，由市监督办、有关行政监督部门依照有关法律、法规和规章的规定作出其它处理。17、投标文件的份数和签署详见投标人须知前附表3.1.2及3.1.3相关规定。（四） 投标文件的提交18、投标文件的装订、密封和标记详见投标人须知前附表第3.1.2项、第3.1.3项及第3.1.4项相关规定。19、投标文件的提交19.1投标人提交投标文件的地点见本须知前附表第4.1.1项。19.2投标人应按本须知前附表第4.1.2项规定的截止时间前提交投标文件。19.3 招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。19.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。19.5到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。20、投标文件的补充、修改与撤回20.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。20.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第3.1.2项、第3.1.3项、第3.1.4项有关规定密封、加写标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。20.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。20.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。20.5按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。（五）开标21、开标招标人将于投标人须知前附表4.1.2项规定的时间和地点举行开标会议。投标人按投标人须知前附表4.1.2项规定到场参加开标。未按上述要求的均视自动弃权处理。（六）评 标22、评标组织招标人根据投标须知前附表5.1.1项规定依法组建评标委员会，负责本项目的评标。23、评标过程的保密23.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标人文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及候选中标人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。23.2在投标文件的评审和比较、候选中标人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。23.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向招标人或其他有关人员索问评标过程的情况和索要材料。24、投标文件的澄清为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应及时采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件范围或改变投标文件的实质内容。25、投标文件的评审评标委员会根据第三章评标办法对各投标人的投标文件进行评审。（七）定标与合同授予26、定标与合同授予26.1 详见第三章评标办法确定中标候选人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。重新招标产生的费用（招标公告发布费、评标费、交易场租费、图纸资料工本费等费用）由责任方承担，同时责任方还应承担法律法规规定的其他责任。26.2 本工程招投标活动投诉按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》执行。27、招标人拒绝投标的权力招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据招标人的评标报告拒绝不合格的投标。28、中标通知书按投标人须知前附表第5.1.2项规定对中标候选人进行公示后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。同时将中标结果通知未中标的投标人。29、合同协议书的签订29.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立合同。29.2中标人不遵守招标文件或投标书要约、承诺，在接到中标通知书后7天后，借故拖延，拒签合同者，招标人将取消该单位的中标权，同时中标人的投标保证金不予退还；如给招标人造成的损失超过投标保证金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，并按相关规定处罚。29.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人；中标人无资质承担的专业施工项目，必须委托有资质的单位施工并且需经监理和业主同意。30、履约担保30.1合同协议书签订前，中标人应按本须知前附表第6.1项规定的金额向招标人提交履约保证金，交款形式为转帐支票或银行汇票。30.2若中标人不能按本须知第29.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，投标保证金不予退还，并报相关部门处罚。30.3中标人在履约期间未出现违约行为,履约保证金待工程竣工验收达到合同要求后退还（不计息）；如有违约行为，按合同扣除违约罚款后退还中标人。31、招标结束中标人与招标人签订合同协议书后即为招标结束。32、备案资料招标过程中所有资料在招标结束后提交江山市建设工程招标投标工作办公室备案。 第三章评标办法一、评标组织评标工作由评标委员会负责。评标委员会依法组建，并报江山市建设工程招标投标工作办公室备案。评标全过程由江山市公共资源市场化配置监督管理办公室、江山市建设工程招标投标工作办公室负责指导监督。二、接收投标文件时，有下列情况之一的，拒绝其投标文件：1、投标文件未按投标人须知前附表3.1.4项要求盖章、装订、密封和加写标记的；2、投标单位法定代表人（或委托代理人）及项目负责人未按投标须知前附表4.1.2项规定参加开标会议的；3、投标人未按招标文件的要求提交投标保证金的；4、投标文件逾期送达的。5、未购买招标文件的。三、评标办法评标委员会先对商务标报价有效性进行初步评审，再按照商务报价得分由高到低取前5名进行资格审查申请书、技术标、商务标详细评审。若资格审查申请书、技术标、商务标评审中有被否决而少于3名时，按商务报价得分由高到低先后依次递补，直至产生3名满足条件的投标人。原则：商务报价得分相同则报价低者排名在前，若报价相同则抽签确定排名。若投标人仅5家或以下的，则所有投标人均参与商务标、资格审查申请书和技术标评审。1、商务标评审（报价100分）本评标办法评审中涉及的计算数值均四舍五入保留2位小数。1.1商务标包含的内容：（1）投标报价函（见附表）；（2）工程量清单投标报价书（见附表）1.2商务标评审方法：（1）招标人委托有资质的工程预(决)算人员编制招标控制价，招标人招标控制价为********元（含非竞争性费用 /元）。非竞争性费用（包括暂列金额/ 元、暂定价项目/元、暂定价材料/元）（2）业主最高限价的下浮系数为18%，最低限价的下浮系数为25%。最高限价=招标控制价（不含非竞争性费用）×（1-18%） 非竞争性费用=********元最低限价=招标控制价（不含非竞争性费用）×（1-25%） 非竞争性费用=*******元各投标人的投标报价介于最高限价和最低限价范围之内（含）的为有效报价，范围之外的为无效报价，无效报价的商务标为零分。（3）评标基准价的确定：1）由业主代表随机抽取一个下浮系数，产生数值A：A=招标控制价（不含非竞争性费用）×（1-随机抽取下浮系数） 非竞争性费用随机抽取下浮系数幅度在21%—25%，下浮系数在开标会现场由业主代表随机抽取一个号码（1～5）见下表，号码所对应的系数为随机抽取下浮系数。摇号12345对应下浮费率(%)21%22%23%24%25%2）评标基准价的计算：评标基准价=[（有效报价中去掉最高一名和最低一名后的算术平均值 数值A）/2-（非竞争性费用）]×（1 修正系数） （非竞争性费用）。修正系数在 0.5%、 0.3%、0、-0.3%、-0.6%五个数字中摇取。修正系数在监督部门的监督下随机抽取产生。摇号12345修正系数(%) 0.5% 0.3%0-0.3%-0.6%当评标基准价高于最高限价时，以最高限价作为评标基准价；当评标基准价低于最低限价时，以最低限价作为评标基准价。3）投标人报价与评标基准价相比，等于评标基准价的，得满分100分；每高出1％扣3分，每下降1％扣2分，中间用内插法计算，计算公式如下：投标人报价升降百分数=（投标报价—评标基准价）/评标基准价×100%。注：相同报价均进入排序，投标人报价中如出现二个或二个以上投标人的投标报价相同时，由投标报价相同的投标人抽签确定排序。4）严重不平衡报价的评审办法：评标委员会对得分前5名投标人的清单报价进行不平衡报价审查。按以下办法界定综合单价严重不平衡报价上、下限，超出上限（不含）与下限（不含）以外的属于严重不平衡报价，应否决其投标。上限=招标人提供的参考综合单价×105%；下限=招标人提供的参考综合单价×73%；评标基准价一经确定，不随得分前5名投标人资格审查申请书、技术标、商务标评审被否决而改变，也不随其它任何情况而改变。1.3商务标评审规定1.3.1投标报价的评审与价格调整（1）投标人的投标报价一经开标宣布，其投标报价一律不作调整。（2）如数字表示的金额和文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。（3）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价，除非评标委员会认为调整后的单价有明显的小数点错误，此时应以评标委员会询标确认的单价为准，并修改合价。（4）投标人应重视投标报价的计算和复核，由于投标人的疏忽造成差错而导致废标，由投标人自行负责。（5）按上述修正错误的原则及方法调整投标文件的评标价，调整后的评标价作为评标依据。（6）评标期间，评标委员会不接受任何投标人主动提出的对投标报价及单价、合价的调整。（7）评标时调整评标价仅作评标依据，如中标仍以其投标价作为中标合同价，但调整评标价低于投标价的，以其调整评标价作为中标合同价。1.3.2电子格式的投标文件有下列情况之一者,投标文件无效；(1)投标人递交的电子商务标光盘和U盘数据均无法显示的； (2) 只提交纸质商务标而未提交电子商务标或只提交电子商务标而未提交纸质商务标；(3) 提供的纸质商务标与电子商务标的内容和格式出现不一致的；2、资格审查申请书评审2.1投标人资格要求：企业具有独立法人资格并同时具备市政公用工程施工总承包叁级和园林绿化工程专业承包贰级及以上资质的（本项目不接受联合体投标，但法定代表人相同符合上述资格的两家独立法人组成的联合体除外）。拟派项目负责人资格要求：①同时具有市政和绿化资质的企业的项目负责人具备市政公用工程专业二级注册建造师及以上的执业资格，且无在建工程。②同一法定代表人的两家企业的联合体：市政资质企业的项目负责人具备市政公用工程专业二级注册建造师及以上的执业资格，且无在建工程；绿化资质企业的项目负责人具备园林专业工程师职称，且无在建工程。2.2资格审查申请书包含内容：第一种情况：企业同时具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和城市园林绿化工程专业承包贰级及以上资质的。资料要求如下：（1）授权委托书、法定代表人身份证明书（见附件）；（2）企业法人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本；（3）企业负责人安全生产考核合格证书（A证）。企业负责人包括企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理（安全副经理应附企业任命文件）；企业负责人不能担任本工程项目负责人及项目班子成员。（4）项目负责人：市政公用工程专业二级及以上建造师注册证书及B证；（5）项目班子人员：项目技术负责人工程师职称证书，施工员、 质量员、材料员、资料员的相应（市政）专业岗位资格证书，安全员C证；（6）由工商注册地社保机构盖章确认的本企业（含分公司）为项目负责人、安全员缴纳养老保险的证明（证明时间必须在开标会前30 日内）；（7）企业及项目负责人近二年未发生重大质量安全事故，项目负责人现无在建工程承诺书；（8）江山市工程建设项目投标承诺书；（9）进江备案登记表（外地企业提供）。2.2.2第二种情况：市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的企业和城市园林绿化工程专业承包贰级及以上资质的企业，是同一法定代表人的。资料要求如下：市政公用工程施工总承包企业提供资料：（1）授权委托书、法定代表人身份证明书（见附件）；（2）企业法人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本；（3）企业负责人安全生产考核合格证书（A证）。企业负责人包括企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理（安全副经理应附企业任命文件）；企业负责人不能担任本工程项目负责人及项目班子成员。（4）项目负责人：市政公用工程专业二级及以上建造师注册证书及B证；（5）项目班子人员：项目技术负责人工程师职称证书，施工员、 质量员、材料员、资料员的相应（市政）专业岗位资格证书，安全员C证；（6）由工商注册地社保机构盖章确认的本企业（含分公司）为项目负责人、安全员缴纳养老保险的证明（证明时间必须在开标会前30 日内）；（7）企业及项目负责人近二年未发生重大质量安全事故，项目负责人现无在建工程承诺书；（8）江山市工程建设项目投标承诺书；（9）进江备案登记表（外地企业提供，含临时备案）。城市园林绿化企业提供资料：（1）授权委托书、法定代表人身份证明书（见附件）；（2）企业法人营业执照副本、资质证书副本；（3）企业负责人人员表，企业负责人包括企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人，企业负责人不能担任本工程项目负责人及项目班子成员；（4）项目负责人：园林专业工程师职称证书；（5）项目班子人员：项目技术负责人的工程师职称证书，施工员、 质量员、材料员、安全员的相应（园林）专业岗位资格证书；（6）由工商注册地社保机构盖章确认的本企业（含分公司）为项目负责人、安全员缴纳养老保险的证明（证明时间必须在开标会前30 日内）；（7）企业及项目负责人近二年未发生重大质量安全事故，项目负责人现无在建工程承诺书；（8）江山市工程建设项目投标承诺书；（9）进江备案登记表（外地企业提供，含临时备案）。投标企业为上述第二种情况的还需提供联合体双方签订的联合体协议书。以上所有资格审查申请资料提供复印件（加盖投标人单位公章），并提供原件核验。原件用档案袋装好列清单目录（无须密封）与投标文件同一时间递交。投标人须满足以上所有内容，有一项不符合要求的即不予通过。3、技术标评审技术标评审，采用通过式。符合以下条件的技术标为通过，有一项不符合要求的即不予通过。3.1技术标包含的内容：（1）派驻现场的工程技术管理人员的专业配置是否合理（须提供本项目班子配备人员名单）；（2）总分包之间的关系是否明确，各项管理手段是否科学，是否考虑为招标人另行发包工程的承包人提供便利的施工条件；（3）施工现场总平布置的合理性；（4）施工进度网络计划、关键节点和线路的保证措施是否具有针对性和可行性；（5）施工质量的控制和检验手段是否科学、可靠；（6）原材料、半成品、外购件的质量保证措施是否可靠；（7）施工机具和仪器的投入是否能满足工程质量和进度的要求；（8）各专业工种的配置和劳动力的投入是否能满足工程的需要；（9）关键部位的施工方案及保证措施是否具有针对性、科学合理；（10）安全文明施工及市政、市容、环保、消防等保证措施是否科学、合理、到位。四、投标人有下列情形之一的，其投标作废标处理：(1)投标文件未按投标须知前附表第3.1.3项规定的任何一种情形的；(2)未按招标文件格式规定的格式打印填写、装订、加写标记及密封，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按招标文件规定的投标文件格式递交的；(3)多余或少于投标须知前附表第3.1.2项规定的份数提交投标文件的；(4)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；(5)投标报价函中投标报价大写有误的；投标报价函中大写金额与商务标工程量清单附表一的投标总价大写金额不一致的；(6)对招标文件或答疑提出的要求未响应的；(7)商务报价中暂列金额（包括暂列金额、暂定价项目、暂定价材料、暂估价、甲供材料）变动的，或算术性差错绝对值累计超过投标总价3％（含）以上的；(8)由于投标人自身原因改变招标人提供的工程量的；(9)纸质工程量清单报价书封面未经工程造价专业人员签字或加盖执业专用章的。(10)资格审查材料虚假；(11)评标委员会如发现下列情形之一的，可认定为串通投标行为：a、不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；b、不同投标人委托同一人办理投标事宜的；c、不同投标人的投标文件内容出现非正常一致；d、不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；e、不同投标人的投标文件相互混装；f、不同投标人的电子标书水印码或唯一标识符相同的；g、法律、法规或规章规定的其他串通投标行为；(12)有以下任何一种情况的，投标文件不予接受：a、为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；b、为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；c、为本项目的监理人；d、为本项目的代建人；e、为本项目提供招标代理服务的；f、与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人法人；g、与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；h、与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；i、被责令停业的；j、在不良行为公示期内或暂停和取消投标资格的；k、财产被接管或冻结的；l、在最近二年项目实施过程中有严重违约或重大工程质量问题的；m、投标企业、企业法定代表人和项目负责人，因涉嫌违反招标投标相关法律法规规定被行政监督部门或公安司法机关调查处理期间的，不得参与本项目的投标。(13)资格审查申请书、商务标、技术标中提供人员配置不吻合的；(14)投标文件中提供的项目班子人员配置重复（兼职）的；(15)法律规定的其他废标条款。五、推荐中标候选人评标委员会向招标人提交评标报告，推荐满足资格审查申请书、技术标和商务标要求的得分前三名的投标人为中标候选人，得分第一名的为预中标人。商务报价得分相同则报价低者排名在前，若仍相同则抽签确定排名。评标结果报江山市建设工程招标投标工作办公室备案同意。本办法解释权归招标人。第四章合同主要条款发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：江山市江山港虎山段治理生态护坡工程工程地点：江山港左岸从江山大桥往上游1.5公里范围内。资金来源：上级补助及自筹工程概况：施工图纸范围内休闲广场、景观步道、景观亭、亲水平台、绿化、给排水、照明（配电箱、管路预埋、庭院灯基础、接地工作）等一切构筑物的施工，详见施工图及招标文件。二、工程承包范围承包范围：详见施工图、施工招标文件及工程量清单，具体苗木规格和数量以工程量清单为准。（1）挖土方工程量按实际计量为准；如有外运按实签证。（2）绿化回填土方为优质种植土，土方造型施工完成须经业主、监理及设计人员现场确认符合景观要求后方可种植苗木，绿化回填土方工程量按实际计量为准。（3）所有乔灌木及草地按设计图纸苗木的规格数据为准，结算时按实际种植量调整；清单中所有乔灌木的种植损耗已综合考虑计入造价；所有乔木根据图纸设计要求，绿化工程中苗木养护期为二年。（4）设计施工图纸范围内的绿化：包括植物采购、起挖、运输，种植场地垃圾、障碍物的清理、平整、换土，种植时的挖土、回填、用工用料和机械使用，种植后绿化地的清理、除杂草、养护，施肥、除虫、病虫害防治、草绳包扎、修剪、栽植树木支撑等以及在交付业主前的二年养护所需所有费用，同时也包括绿化带中原有苗木养护费用。反季节种植费本预算未计，结算不另行增加。三、合同工期1、本工程计划2013年月 日开工，工期为 日历天（不论晴雨天均计入工期，开工实际时间以开工令时间为准），其中绿化项目在2013年12月31日前完工。2、本工程开工日期以发包方发出开工令后第3天起算，中标工期为合同工期。3、如遇下列情况，经发包方签证认可（超过七天不办理签证，不予承认），工期顺延。a、施工过程中由发包方原因所致施工不能进展或中断。B、不属包干范围的重大设计变更，致使设计方案和施工方案改变。C、非承包方原因而监理签证不及时而影响下道工序施工。D、未按合同付款。E、不可抗拒的因素而延误工期。四、质量标准工程质量标准：一次性验收合格标准。五、合同价款金额（大写）： 元（人民币）(小写)￥ 元（其中包含非竞争性费用 元）六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、招标文件及招标补充文件4、投标书及其附件（包括询标记录）5、本合同专用条款6、本合同通用条款7、标准、规范及有关技术文件8、图纸9、投标报价单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年 月 日合同订立地点：浙江省江山市本合同双方约定 后生效。发包人：（公章） 承包 人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行：开户银行：帐号： 帐号：邮政编码： 邮政编码：第二部分通用条款略，见GF-1999-0201《建设工程施工合同》（示范文本）第三部分专用条款1、合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：1、本合同协议书2、中标通知书3、招标文件及招标补充文件4、投标书及其附件（包括询标记录）5、本合同专用条款6、本合同通用条款7、标准、规范及有关技术文件8、图纸9、投标报价函合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：国家现行法律、国家及地方现行行政法规。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：国家及地方现行工程建设标准、施工规范。发包人提供标准、规范的时间：/。国内没有相应标准、规范时的约定：/。4、图纸发包人向承包人提供图纸日期和套数： 发包人对图纸的保密要求：一、双方一般权利和义务5、工程师5.1监理单位委派的工程师姓名：职务： 发包人委托的职权：（1）工程设计中的技术问题，向设计人提出建议；（2）审批工程施工组织设计和技术方案，并向承包人提出建议；（3）主持本工程建设有关协作单位的组织协调；（4）工程上使用的材料和施工质量的检验权；（5）工程施工进度的检查、监督权；（6）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）发布开工令、停工令、复工令；（2）对承包人合同规定的义务提出变更；（3）超出施工合同约定的工程价格的调整和变更。5.2发包人派驻的工程师姓名：职务： 职权：5.3不实行监理的，工程师的职权： / 。6、项目经理姓名：职务： 7、发包人工作7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成时间：按《通用条款》8.1款第（1）项要求执行，开工令发出前办理完毕；（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工临时用水由中标施工承包单位自行解决，所发生的费用均由中标人承担；施工临时用电由建设单位提供临时电源一处，临时电源至施工场地临时电的搭接安装由中标方自行解决并承担其费用；临时设施搭建等由中标方自行解决。（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工令发出前工程所需的施工证件、批件办理完毕。（5）水准点与座标控制点交验要求：按《通用条款》8.1款第（6）项要求执行；（6）图纸会审和设计交底时间：开工前一周内。（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按《通用条款》8.1款第（8）项要求执行；（8）双方约定发包人应做的其他工作： /。7.2发包人委托承包人办理的工作： /。8、承包人工作承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：签订合同后5天内提供施工现场总平面布置图供监理、发包人组织审核，并根据审查意见进行修改完善；（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前提供当月已完成工程量统计报表和下月工程进度计划，一式二份； （3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按《通用条款》9.1款第（3）项要求执行；（4）向发包人提供的办公和和生活房屋及设施的要求：/ ；（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人自行办理，相应费用包含在合同总价内；（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按《通用条款》9.1款第（6）项要求执行，相应费用包含在合同总价内；（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按《通用条款》9.1款第（7）项要求执行，相应费用包含在合同总价内；（8）施工场地的清洁卫生的要求：承包人按建设行政主管部门和相关部门的规定办理。所需费用由承包人负担；（9）承包人应无条件地接受业主委托的监理单位对施工质量、进度和造价的进行监督管理。若承包人在施工过程中有违反合同或施工规范等行为，业主及其委托的监理单位有权责令其停工整顿、返工，由此造成的经济损失和工期延误均由承包人承担。（10）为保证工程按时完成，投标人应考虑自备发电机，以便停电时急用。在工期计算中，属于市政府、供电局正常的限电而引起的停电不作为工期顺延的依据。（11）承包人与业主签定施工合同前，凭中标通知书到江山市建设局纪委签定工程建设廉政合同。（12）承包人与业主签定施工合同后，到江山市人事劳动社会保障局交纳农民工工资保证金。（13）承包人应做的其他工作：a、承包人应遵守江山市关于建筑垃圾集中清运等有关管理规定。b、承包人必须与工程所在地的派出所签订《治安责任承包协议书》，服从治安管理。二、施工组织设计和工期9、进度计划9.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划的时间为开工前7天。工程师确认的时间：为承包人提交后5天内。专用条款本条内补充下款：本条所述的施工组织设计和进度计划不应对随投标文件提交的施工组织设计、进度计划做实质性变动，而是对其的进一步细化。在施工过程中，工程师有权要求承包人随时提交工程师认为必要的关于施工组织设计和进度计划的任何说明和文件，对此类指示，承包人应遵照执行。承包人应按照经工程师批准的上述施工组织设计（包括专项施工方案）和进度计划进行施工。但在任何情况下，工程师对上述施工组织设计、进度计划的批准不应解除承包人对其应负的责任。10、工期延误双方约定工期顺延的其他情况：非承包人原因可能出现的特殊情况。专用条款本条内补充下款：有关工期顺延的要求，应在7天内提出报发包人签证，否则发包人不予认可；影响施工进度的情况（非承包人原因），若发包人3天内协助予以解决则工期不予顺延。承包人须充分考虑不连续供电对施工进度的影响，并为本工程配备专用发电机。因停电原因造成延误的，工期不予顺延。三、质量与验收11、隐蔽工程和中间验收11.1 双方约定隐蔽工程或中间验收部位：（双方签订合同时约定）。11.2乙方必须严格按照施工图纸、工程技术要求及国家颁发的工程施工规范、规程和标准进行施工。11.3地形按施工图要求完成经验收合格后，再进行种植土回填（种植土回填前须经发包人验收）；种植穴挖掘完成，清底验收合格才能进行下一道工序；苗木到场须经发包人验收合格后才能进行种植，进行下一道工序。11.4养护期二年自通过验收合格之日起算。养护期内，及时更换死亡及生长不良的苗木。绿地移交时，苗木成活率必须达到100％。12、工程试车试车费用的承担： / 。四、安全施工13、安全防护承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，所需发生的防护措施费用已包含在合同总价中。施工单位必须参保施工现场意外伤害险（雇主责任险）等国家规定的工程险种，费用由施工单位自行承担。本工程施工期间出现的所有安全事故由乙方负责，与甲方无关。五、合同价款与工程款支付14.1 本合同是以工程量清单为基础的固定单价合同。构成本合同一部分的工程量清单中所填写的固定单价和措施项目、其他项目包干价格应视为本合同价款。工程师应根据第15条约定通过计量来逐步核实和确定工程的价值，并根据第16条，承包人应得到该价值的付款。14.2 本合同价款实行包综合单价、包工期、包材料、包质量、包安全生产、包文明施工的承包方式，一次性包干。工程量按实结算。合同价款中包括的风险范围：除不可抗力外，其他因素均包括在风险因素之内。14.3合同中合同价款的调整因素包括：（1）工程设计变更部分的工程量以变更设计施工图审核量为准，其相应综合单价按以下方法调整：①有投标综合单价的，按投标综合单价调整；②无投标综合单价的，按招标文件规定的预算方法和投标书的优惠率，同口径进行结算，优惠率按中标单位投标时下浮的幅度同比例下浮，优惠率为。合同优惠率的确定：合同优惠率=[业主控制造价（不含非竞争性费用）-中标人投标报价（不含非竞争性费用）]/ 业主控制造价（不含非竞争性费用）。因设计变更造成的工期增加，按监理、发包人代表签证的工期增加天数调整，费用不再另行增加。（2）发包人提供的工程量清单漏项，或设计变更引起新的工程项目，或“暂定综合单价”的项目，其相应单价的确定方法为：①合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定；②合同中没有类似工程项目单价的，按招标文件规定的预算方法和投标书的优惠率，同口径进行结算，优惠率按中标单位投标时下浮的幅度同比例下浮，优惠率为。合同优惠率的确定：合同优惠率=[业主控制造价（不含非竞争性费用）-中标人投标报价（不含非竞争性费用）]/ 业主控制造价（不含非竞争性费用）。（3）暂定价项目、暂估价项目的结算方式：价格按签证价或以招标方式确定的中标价进入结算。（4）钢材、水泥、自拌砼、商品砼、粗砂、碎石的价格调整：按开工之日到合同工期内江山市信息价的平均价与招标时信息价的差价超出5%以上部分按实调整，价差只计取税金，不计取其他费用，数量以参考标底为准。15、工程量确认承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：本工程按月进度结算工程进度款，承包人必须在每月25日前将当期实际完成的已完工程量报告送交工程师。工程师应于承包人递交已完工程量报告后7日内进行计量和确认。16、工程款（进度款）支付本工程无预付款。双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：（1）本工程开工后至工程结算支付前，按工程月进度结算工程进度款（暂列金额部分不作阶段支付的计算基数）。每个月进行一次阶段支付,支付额为实际完成工程应付金额的65%；工程全部完工后，支付额为实际完成工程应付金额的80%；（2）阶段支付时，措施项目费用按分部分项合同款项和上述（1）款进度支付比例分摊。（3）因设计与工程因素引起实际施工中增加工程款可使用工程暂列金额，具体按分项工程进度支付给施工单位，但增加工程款支付最高不得超过暂列金额总额的80%。六、材料设备供应17、发包人供应材料设备本工程发包范围内所有材料均由承包人采购。18、承包人采购材料设备承包人采购材料设备的约定：18.1本工程采用自拌砼、】5标准砖采用水泥砖、水泥采用袋装水泥。18.2材料设备采购应根据本招标文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，所有材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，所有材料均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准，并且须首先经发包人委托的监理单位或具有相应资质的检测机构检测合格，然后报发包人批准才能使用。当承包人选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利。若使用劣质材料施工，一经发现，发包人或监理有权制止使用，直至停工、返工或中止合同。无论发包人及监理是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任及所发生的费用经工程师确认后，均由承包人自负。18.3本次招标施工承包范围内建筑材料、设备、预制构件等均由承包方根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管。所有建筑材料、设备、预制构件等须有产品合格证和质量保证书，符合国家规定的技术标准，并且须经江山市市政工程管理处或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。18.4本工程所采用的材料和成品，投标人应在投标书中明确报价选择的品牌、生产厂和注册商标，中标后未经业主认可不得调换。如有另外推荐品牌须经业主同意。18.5当中标人选定的生产厂和品牌达不到预期质量目标要求时，业主保留更换的权利。若使用劣质建材施工，一经发现，发包方或监理方有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论发包方及监理方是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任均由承包方自负。18.6图纸内所有外部装饰材料（如花岗岩、景观石、雕塑、成品构件等）在施工前均须将样品送业主、设计处签证确认。花岗岩必须是工厂定制加工的成品，花岗岩的表面处理(火烧板、荔枝面等)应工厂定制加工，在铺装施工前完成。18.7种植土进入施工场地前，种植土的取土点需得到业主、设计、监理的认可。18.8苗木等的采购应根据本招标文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购。所有苗木须有检疫证明，当承包人选定的苗木等的实际状况与其提供的质量合格证明或检疫证明中的任何一项不符时，发包人有权要求承包人及时更换不合格的苗木；对验收不合格的苗木材料做好明确标记，要求承包人立即清理出施工现场。18.9本次招标工程的移栽苗木的品种规格，承包人应在采购前向业主送样确认，未经签证业主将不予支付相应的工程款，其中施工图中的乔木部分，承包人应与业主联系，经业主认可后方可进场，业主、设计将对承包人拟采用的苗木的树姿、规格等进行核对和标注，未经业主、设计、监理认可即自行进场种植的，业主不予以承认。18.10对于移植苗木，应符合《城市绿化工程施工及验收规范》第七款“ 苗 木 运 输 与 假 植”中的相关规定，做好对移植苗木的技术保护措施。18.11承包人用于本工程的农药、化肥和其他养料应是承包人通过合法途径采购的、有相关出厂和主要技术指标证明的产品，严禁采用非法采购或高危害、高残留量的农药、化肥和其他养料。七、工程变更19、工程设计变更19.1发包人变更设计按通用条款执行。19.2 承包人提出变更设计，必须征得发包人同意，变更设计的费用由发包人承担。八、竣工验收与结算20、竣工验收20.1承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章，提交发包人。（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章交发包人。20.2中间交工工程的范围和竣工时间：双方签订合同时约定。21、竣工结算工程通过竣工验收合格后14天内，工程款支付至合同价款的85%；工程通过结算审计支付至审计后工程价款的90%；，剩余10%作为工程质量保修金。工程通过结算审计及竣工验收合格后满1年时，且苗木达到招标文件规定的保活率，退还工程质量保修金的50%；养护期满（竣工验收合格后满2年）后15天内，且苗木达到招标文件规定的保活率，退还剩余工程质量保修金。九、违约、索赔和争议22、违约22.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： / 。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任： / 。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任： / 。双方约定的发包人其他违约责任： / 。22.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：22.2.1本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人原因工程进度不能达到规定的要求，逾期第1天至第30天，每天按3000元计算违约金；逾期第31天至第60天，每天按1500元计算违约金；逾期第61天以上的部分，每天按1000元计算违约金。由发包人在承包人提交的履约保证金中扣除。履约保证金的最高扣除额以扣完为限。22.2.2该工程要求，正常施工期间项目负责人、项目技术负责人（助理工程师及以上职称）月度驻守率在70%以上，其他项目班子人员驻守率100%，有事必须向业主代表请假，如没有达到，视中标单位违约，每次数违约金为：项目负责人、技术负责人每天扣罚 1000元，其他项目班子成员每人每天扣罚 300元，发包人在工程进度款中先预以扣除，最高扣除额以履约保证金为限。考勤办法：中标施工单位在中标后，签订合同前，由中标施工单位购电脑指纹考勤机，产权归施工单位所有，监理负责日常考核，业主负责考勤数据管理。要求项目负责人与其他项目班子人员每天考勤一次，业主根据考勤数据及业主代表现场抽查情况确认各管理人员是否到位。22.2.3承包人在投标申请时自行选定的工程项目负责人、项目技术负责人（助理工程师及以上职称）及工程管理人员应按工程进度及时到位，未经业主同意，承包人不得随意调换和撤离，业主有权要求承包人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的技术、管理人员直至项目负责人。22.2.4安全施工、文明管理本工程施工应做到文明施工并要求评为文明标化工地，具体按江山市市政工程管理处《关于进一步规范市政工程安全生产文明标化工地评审的通知》（江市政〔2006〕9号）文件执行；承包人不得将材料、废渣等随意丢弃，同时必须做到施工场地临时建筑搭建有序、材料机具设备堆放整齐、生活垃圾袋装化清理、消防设施齐备，并服从业主和社会管理部门的监督和管理，并承担所需交纳的费用。承包人在施工中必须对其承包的工程区域的安全负有全部责任。为此，必须建立安全管理网络，制定安全管理措施，设置由于施工可能给第三者造成危险的防护措施，并经常检查，防止事故发生和机械设备、材料的损失。中标人在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及业主利益时，业主将向中标施工单位索赔。承包人应对施工人员强化安全意识教育，教育职工必须严格按照操作规程作业，严禁违章作业。由于承包人造成的一切安全事故（包括第三者原因），均由承包人自负其责，业主不承担任何责任和支付任何费用。如果现场发生重大安全、质量事故，承包人必须在2小时内将详细情况书面报告监督单位和业主。如果现场发生一般安全、质量事故，承包人必须在3天内将事故详细情况书面报告监督部门和业主。如果现场发生重大交通事故，承包人应快报告监督部门，同时应迅速报告当地公安交通管理部门。22.2.5双方约定的承包人其他违约责任：本工程必须由承包人自行完成，未经业主同意，严禁分包、转包，一经发现，即中止合同，并赔偿由此造成的一切损失。23、争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请 调解；（2）采取第 种方式解决，并约定向 仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。十、其他24、工程分包本工程发包人同意承包人分包的工程：/ 。25、不可抗力双方关于不可抗力的约定：按《通用条款》39.1执行。26、保险本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容： / 。发包人委托承包人办理的保险事项： / 。（2）承包人投保内容：根据建筑工程有关投保规定，承包人必须投保施工现场意外伤害险等险种。27、担保本工程双方约定担保事项如下：合同签订时承包人应向发包人递交合同总价5%的履约保证金，此保证金发包人在承包人完成全部工程内容，工程承包期内无违约行为，竣工验收合格后15天内退还承包人（不计息）。28、合同份数双方约定合同份数：本合同壹式九份,乙方执二份，其中一份送江山市建设工程招标投标工作办公室备案。29、补充条款：双方签订合同时约定：29.1施工时，若办理有关手续，双方共同出面协调。 29.2合同期间，本工程施工招标文件有关内容同样有效。本合同未涉及的内容与招标文件相矛盾的内容以招标文件为准，投标文件与招标文件不一致的以招标文件为准。 合同附件1工程质量保修书发包人（全称）： 承包人（全称）：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《给水排水管道工程施工及验收规范》和《城市绿化工程施工及验收规范》，经协商一致，对（工程名称）签订工程质量保修书。1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。2、质量保修期2.1双方根据《建设工程质量管理条例》等有关规定，约定本工程的质量保修期如下：2.1.1市政工程的质量保修期为2年. 2.1.2绿化种植养护二年，保活率100%，生长正常，造型美观，无病虫害；交工后如有未成活树木，承包人必须及时进行补栽和养护，直至成活，补栽的植物养护期按补栽的时间顺延。养护标准符合一级养护标准，业主与监督部门将在养护期内进行不定期抽查，每次抽查不合格，在工程保质金中扣除总工程款的0.2%，直到扣完为止（检查要求详见3.4的规定）。2.1.3其他约定： 2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。3、质量保修责任3.1承包人在收到发包人要求对本工程范围内项目进行维修、维护或养护的书面通知后，二天内必须安排整改，否则发包人有权安排其它企业人员进行整改，整改的费用在工程质保金中开支，并处以维修费用两倍罚金。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.3承包人在工程验收时必须提交一份详细可行的养护计划，养护计划中应包括：养护阶段目标和最终目标、全过程养护管理工作计划、养护管理方案、养护质量保证措施、技术措施、投入养护管理技术组织、劳动力需用计划表以及机械设备的配置、季节性、突发性工作的应急安排及措施等内容。由业发包人和监理单位对养护计划进行审核，认为可行的由承包人按养护计划进行绿化养护。发包人应按照养护计划书的要求监督承包人进行养护管理。3.4承包人应加强养护期内的养护管理，并做好绿化养护的施工日记，供业主了解和检查养护工作情况。绿地养护和保洁要求如下（此要求仅供检查用，中标单位还必须遵守国家、省有关养护的标准）：树木养护（1）无死树、缺株、无枯枝头、断残枝等（2）本地区树木成活率应大于95%，外地引种树木成活率应大于90%。养护期内的所有的换苗、补苗工作，每道工序必须由业主验收合格的方可进行，同时承包人出具养护联系单，由业主认可。（3）树干基本挺直95%以上的树木倾斜不超过10度。（4）每月进行一次中耕除草，发现雨后积水应立即排除。（5）新栽树木，在生长季节每月进行一次根外追肥。草坪养护（1）草坪无杂草（每平方米杂草在10棵以下），无空壳，生长茂密，覆盖率95%以上。（2）草坪及时修剪，每年至少四次，保持平整，保持高度，暖季4-6㎝，冷季6-8㎝，根据不同的生长季节及时施肥、浇水。（3）在早春和仲夏季节及时施肥，施肥要适量，不造成危害。（4）凡低洼积水处，要填土整平或盲沟排水。时花花坛（1）根据不同季节及时换花，合理布置花卉。花坛每年换花应不少于4次，每次换花期坛面裸露时间不得超过4天（相关费用请一并计入总报价）。 （2）花坛内应无明显缺株倒伏的花苗，枯枝残花率小于10%。3.5苗木种植成活率达到100%，完工后的未成活苗木承包人必须及时进行补栽和养护，直至成活。工程竣工验收前，应由发包人根据施工图要求对工程现场的绿化苗木进行核对，并对不合格苗木、死苗、缺苗、现场养护问题等情况进行记录，提出整改意见。承包人根据整改意见整改完成后才能申请竣工验收。承包人要加强管理，确保任何时候苗木的成活率达到100%。苗木的未成活率超过8%的，对超出部分处以该苗木投标单价二倍的处罚。3.6承包人如果未能在规定时间内完成换苗、补苗工作，及承包人在养护期内未实现养护阶段目标，造成发包人损失的，承包人应按合同价款的万分之一支付违约金，该违约金发包人可从工程质量保修金中直接扣除。4、保修费用4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。5、其他5.1双方约定的其他工程质量保修事项： 5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日 第五章工程量清单招标人另行发放第六章图纸由招标人提供给投标人(另附)第七章 工程建设技术标准及要求一、工程建设标准依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。（一）、一般规范1、城镇道路工程施工与质量验收规范。(CJJ1—2008)2、给水排水管道工程施工及验收规范。(GB50268—2008)3、城市绿化工程施工及验收规范（CJJ/T 82-99）4、中华人民共和国城镇建设行业标准《聚合物基复合材料检查井盖》（CJ/T211—2005）5、中华人民共和国城镇建设行业标准《聚合物基复合材料水箅》（CJ/T 212-2005）（二）、施工规范1、城市道路路基工程施工及验收规范(CJJ44—91)2、水泥砼路面施工及验收规范(GBJ97—87)3、公路路基施工技术规范（JTG F10—2006）4、给水排水管道工程施工及验收规范(GB 50268—2008)5、砼外加剂应用技术规范(GBJ50119—2003)6、建筑工程施工质量验收统一标准(GB 50300—2001)（三）、建设部有关文件规定建设部文件《市政工程质量等级评定规定》及《市政工程质量等级评定补充规定》。建设部建城(2002)221号文《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》。二、工程施工要求1、施工前先清除腐植土及种植土（30厘米），再充分压实，回填土要选用优质回填土，严格按规范控制含水量，分层填筑，充分压实（每次分层压实后厚度不得大于30厘米），回填土摊铺必须采用链条式推土机摊铺，回填土压实必须采用18T以上的震动压路机，符合规范压实度标准；道路施工范围（包括车行道、人行道、及土路基放坡）全部按以上要求施工。2、管道沟槽回填前必须将沟槽内的积水排除，再按规范要求分层夯实（每次分层夯实后厚度不得大于30厘米），管腔、检查井、雨水口周围压路机碾压不到位之处的回填土其四周须用打夯机配合分层夯实（每层铺虚厚度不得大于30厘米），保证达到规范要求的压实度标准。3、下水道及沟槽施工场地必须封闭施工，用符合维护要求材料封闭，做好安全防护措施。 4、浇筑砼管道基础时，必须保证沟槽排水边沟畅通，沟槽无积水。砼管道基础保养初期不泡水，达到一定强度后才能下管安装管道。5、必须做好施工现场的安全文明施工，做好施工场地洒水抑尘工作，保证施工车辆经过路段不扬尘，确保有一个良好的施工环境。6、材料质量与试验材料质量的好坏直接影响路面施工质量和使用质量，尤其是沥青及就地采备的粗、细集料，如碎石、砂子等。因此，承包人必须做到以下几点：（1）面层粗集料，其强度、磨光值、压碎值、磨耗值、粒径等必须满足设计和规范要求。确定料场前必须先进行各项指标试验，合格并经监理工程师批准后才能采用。石料采用二次破碎，按各级粒径要求选择不同筛子进行筛分，严格控制各档规格的碎石粒径。碎石产品规格超标准的，严禁使用。对于面层粗集料必须采用反击式破碎机生产，集料含泥量必须控制在允许值以下。（2）面层细集料：保证砂子粒级和清洁度，对于含泥砂子应进行清洗。对于同一料场的砂子，每天供料都得试验（粒级、含泥量等）。不同料场的砂子，必须及时试验，不符合要求的不准使用。（3）基层和底基层集料：必须使用碎石，除磨光值不作要求外，其它均应满足设计和规范要求。确定料场前应集样品，先进行试验，自检合格的报监理工程师批准，业主确认后才能作为供料场。每批材料到场应自检。（4）堆场：用于堆放集料的场地，地面必须硬化。对面层集料还应设有防污染的隔离措施和完善的排水系统。不同粒级的材料分别堆放，并留有一定间距的隔离带。承包人应制订集料堆放区划图，并报监理批准。（5）本工程试验施工单位均应委托江山市建筑工程质监站试验中心进行。7、集料级配与混合试配路面各结构设计应符合相应的级配要求。承包人应每一档集料进行筛分试验，检测其粒级情况和进行各粒级掺配试验。实际级配应尽量位于规范中值，曲线适顺，偏高限或偏低限的级配应进行调整，直至满足级配曲线要求，并据此确定每一档级的材料掺配量。当材料料场不同或采用不同破碎工艺时，应及时对材料进行筛分试验，调整各粒级掺配量。承包人要加强自检，并做好级配试验的记录，按规定报监理审认和备查。承包人要重视各结构混合料的施工配合比试验。各类结构层的混合料配合比的要求如下：（1）粒料类结构层：级配碎石：选定的最佳级配应该是压实后孔隙率最小、强度最高、最稳定。因此，一定要通过试铺检验。由于级配碎石的级配要求较高，承包人需提出相应的级配控制保证措施。（2）半刚性结构层水泥稳定碎石层：对于水泥稳定类基层集料级配的要求非常严格，必须要求集料从粗到细连续级配。但严禁使用塑性指数偏高的土作细料填充。因此，承包人要严格控制级配，对级配的自检力度要加强。用作半刚性基层的水泥，宜选用标号较低的22.5Mpa普通硅酸盐水泥。在试配时，应严格控制试配强度，其7天无侧限抗压强度应满足设计要求。8．拌和、运输、摊铺碾压等关键工序的要求要精心组织安排拌、运输、摊铺碾压三个环节的人、机、料、组合，使之连续作业。施工前应对各种施工机械进行调试，以确保设备的正常使用。（3）对于半刚性基层a．拌和：基层混合料拌和设备必须采用有电子自动计量系统的拌和楼生产的装置或集中厂（场）拌，拌和料应均匀，无结团现象。拌和要严格控制含水量，并在工地挂牌明示每拌各种材料配合掺量和加水量。b．摊铺：摊铺要做到平、匀、快。分层摊铺碾压平整度达不到规范要求的必须采用摊铺机摊铺。摊铺时，发现混合料拌和不匀的，应停止摊铺，严重的要回料重拌，轻度的辅以人工拌和。严格控制碾压厚度，同一结构层需分层摊铺时，分层压实厚度不能大于20厘米，严禁薄层摊铺或贴补。摊铺表面应平整，混合料要均匀，对局部的粗细集中区块，应人工拌匀。c．碾压：要掌握碾压机具的配套组合、碾压时间和碾压密实度。碾压机具采用以20t以上的振动式压路机为主与12~15t静压式三轮压路机为辅助的组合方式，按静一振一静次序碾压至规定的密实度。应注意后轮应重叠1/2轮宽，并超过两段接缝。禁止在已完成或正在碾压层上调头。未压实的端头混合料（如水泥稳定类）应铲除废弃。并按规范要求处理端头工作接缝。对于水泥稳定碎石类混合料的碾压必须在水泥终凝前完成，一般从加水拌和到碾压终了的延迟时间，在集中厂拌法施工时不应超过2～3小时，任何超过这一时间而未作碾压的混合料或经测定不符合密度要求的均不能复碾，应作废料处理。混合料的碾压含水量（即最佳含水量）应先经试验确定，碾压必须在最佳含水量状态下进行，密实度必须满足规范要求。（4）对于粒料层的拌和、摊铺与碾压对于级配碎石要求粒料层材料级配均匀，含水量最佳。摊铺时要避免出现粗细集中区块，摊铺后自检一次。碾压应采用重型振动压路机碾压，钢轮压路机静压整型。9．施工期养生和养生期交通管制施工中对碾压成型的基层养护不重视、交通管制不严，结构层在未达到设计强度前就过早地损坏（如再现裂缝、松散、坑槽等），是导致路面早期破损的主要因素，必须予以防止和处理：（1）严格实行封闭养生。对基层一般采用洒水养生法，每天洒水次数视气候条件而定，应始终保持表面潮湿。养生期一般为7天，气温较低时宜适当延长。承包人要作好养生期的养护记录。任何由于外界因素引起的局部损坏必须采取措施及时修补。（2）养生期间基层上应禁止一切车辆通行（包括施工车辆）和其它作业。11、人行道铺装块表面颜色需经业主认可后方可使用。预制水泥块强度等级必须经检测部门检测后不低于C25方可进入现场施工。12、混合料不准在施工现场拌制。13、绿化工程1）清理场地对施工场地内所有垃圾、杂草杂物等进行全面清理。2）场地平整严格按设计标准和景观要求，土方回填平整至设计标高，对场地进行翻挖，草皮种植土层厚度不低于30cm，花坛种植土层厚度不低于40cm，乔木种植土层厚度不低于70cm，破碎表土整理成符合要求的平面或曲面，按图纸设计要求进行整势整坡工作。标高符合要求，有特殊情况与业主共同商定处理。3）放线定点根据设计图比例，将设计图纸中各种树木的位置布局、反映到实际场地保证苗木布局符合实际要求。实际情况与图纸发生冲突时，在征得监理同意的前提下，作适当调整。4）挖种植穴和施基肥乔木种植穴以圆形为主，花灌木采用条行穴，种植穴比树木根球直径大30cm左右。施基肥按作业指导书进行。5）苗木规格及运输选苗时，苗木规格与设计规格误差不得超过5%，按设计规格选择苗木。乔木及灌木土球用草绳、蒲包包装，并适当修剪枝叶，防止水分过度蒸发而影响成活率。6）苗木种植按《苗木种植作业指导书》要求进行，乔木须立保护桩固定。苗木种植按大乔木——中、小乔木——灌木——地被——草皮的顺序施工。7）种植浇灌无论何种天气，何种苗木栽后均需浇足量的定根水。并喷洒枝叶保湿。8）施工后的清理对施工后形成的垃圾及时清理外运，保证绿地及附近地面清洁。不影响业主整体房产运作。三、主要施工方案及技术措施3-1平整场地工序1）施工工具配置推土机、运输车、吊车、反铲机铁锹、铲子、锄头、手推车2）施工内容施工员负责平整场地的面积范围。用上述机械、工具对不符合设计要求的坡地进行平整、高坡削平、低塘填平。对特殊场地，如草坪地，应具备适宜的排水坡度，以2.5%—3%为宜，边缘应低于路道牙3—5㎝。对场地翻挖、松土厚度不低于50㎝。条件不允许时，保证草坪种植土厚不低于30㎝，花坛种植土厚不低于40㎝，且将泥块击碎。对低位花坛，应高于所在地面5—10㎝，以符合苗木种植要求。3）检查项目平整度、清除杂物杂草程度、松土质量。3-2定点放线工序1）施工工具锄头、铲子、皮卷尺、木桩、线、石灰。2）工作内容对照图纸，用上述工具在整形好的工程场地上，采用方格法对乔灌木、地被、草皮、小品等进行定点放线。对于规则式灌木图案花坛，做到放线准确，压线种植，图案清晰明了。绿篱应开沟种植沟槽的大小按设计要求和土球规格而定。3）检查项目施工图定点放线尺寸应准确无误。按公司质量检查标准进行检查，做文字记载。3-3挖植穴工序1）工具锄头、铲子、铁锹。2）工作内容根据定点放样的标线，树木土球的大小确定植穴的规格，一般树穴的直径比规定的土球直径要大20㎝—30㎝。对于花坛、绿篱的植穴按设计要求确定放线范围，或植穴的形状，绿篱以带状为主，花坛以几何形状为主，在花坛、绿篱周边须留3—5㎝宽、3—5㎝深的保水沟，翻挖、松土的深度为15—30㎝。3）检查内容苗木的规格质量植穴质量杂物、石块的清理度按公司相关的质量标准检查验收，并记载。4）注意事项注意设计施工图与现场具体情况的结合，对不能按设计要求进行施工的地方，提出合理建议。3-4下基肥工序1）施工工具锄头、铲子。2）工作内容：基肥种类：有机肥、复肥、有机复混肥有机肥用量表：乔灌木基肥用量土球直径（㎝）102030405060708090100110120基肥量㎏10203050658090100150180220250草坪、花坛的基肥量宜控制在10㎏/㎡左右。施肥方法：与泥土混匀，回填树穴底部；草坪、花坛散施深翻30㎝，使土肥充分混匀。3）检查项目基肥是否与泥土混匀，防止烧根。回填土高度是否符合要求，以免树木晃动。按公司质量检查标准检查，记档。4）注意事项：基肥应沤熟，与泥土混匀，以防烧根。3-5苗木种植工序1）工具：锄头、铲子、护树桩、木板、吊车等2）苗木规格施工顺序：先栽植大乔木—中、小乔木—灌木—地被—草坪3）工作内容苗木修剪在种植苗木之前，为减少树木体内水分蒸发，保持水分代谢平衡，使新栽苗木迅速成活和恢复生长，必须及时剪去部分枝叶，修剪时应遵循各种树木自然形态特点，在保持树冠基本形态下，剪去萌枝，病弱枝，徒长枝，重叠过密的枝条，适当剪摘去部分叶片。种植土有关要求种植土的数量。乔、灌木类：根据各类苗木土和树穴的直径大小，并在此基础上，加填土20-30CM来确定种植土数量（见表）种植土的土质要求土壤杂物及废弃物污染程度不至影响植物的正常生长，酸碱度适宜。种植土建议采用无大面积不透水层的黄壤土。乔木种植护树桩、支架新栽树木，由于回填的种植土疏松，容易歪斜，倒伏，因此行道树必须设立护树桩保护。护树桩一般以露出地面1.5-1.7米为适宜。护树桩统一靠非机动车道方向绑扎。其它护树支架用竹子、木桩等，一搬采用三角支撑方法。种植要求先将树木放入树穴中，把生长好的一面朝外，栽直看齐后，垫少量的土固定球根，填肥泥混合土到树穴的一半，用锹将土球四周的松土插实，至填满压实。最后开窝淋定根水。 未尽事宜或有异议之处按甲方现场管理部门要求执行。(注：当上述技术要求与实际施工图或业主单位现场管理要求有冲突时，按实际施工图及业主要求作修改。) 第八章投标文件格式附表一授权委托书 （招标单位） ：本授权委托书声明：我（姓名）系 （投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我单位的合法代理人，参加（工程名称） 工程的招投标活动。代理人无转委托权，特此委托。代理人：性别：年龄：身份证号码： 职务：投标人： （盖章）法定代表人： （签章） 授权委托日期： 年月日( 法定代表人必需在授权书上亲笔签名，不得用签名章代替，否则投标书无效。)附表二法定代表人身份证明书单位名称：单位性质： 地址： 成立时间：年月日经营期限： 姓名：性别： 年龄： 职务：系 （投标人单位名称）的法定代表人。特此证明。投标人： (盖章)日期：年 月日附表三投标报价函：我方全面阅读和研究了江 招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘、澄清疑问,已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程施工投标的全部内容，以本投标书向你方发包的的全部内容进行投标。投标报价为人民币（大写） 元，￥元(其中含暂列金额元)。我方保证在接到招标人的开工通知后 3天开工，工期天。本工程施工质量承诺达到 一次性验收合格 工程验收标准，项目负责人是 ，身份证号码为。我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对投标结果也没有解释义务。如由我方中标，我方保证在接到你方发出的中标通知书起5天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与招标人签订施工合同，并递交合同总价（不含暂列金额）5%的履约保证金，履行规定的一切责任和义务。本投标书自递交你方之日起60天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。我方出现以下行为之一，即被无条件没收投标保证金。（1）撤回投标书；（2）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；（3）在规定的时间内，拒签合同或拒付履约保证金。投标人：(盖章)法定代表人：(签字或盖章) 联系人：联系地址：电话：邮编：开户银行：银行帐号：日期：年月 日附表四企业负责人人员表企业负责人人员职务姓名年龄职称法定代表人经理技术负责人安全生产副经理……填报单位（盖章）年 月日注：附企业法人、企业经理、企业技术负责人等（具体按评标办法资格审查申请的要求提供）的复印件。原件带至开标会现场核查。附表五项目班子配备表填报单位（盖章）年 月日本项目拟配备的主要管理、技术人员岗位姓名学历职称专业工作年限项目负责人项目技术负责人施工员质量员材料员资料员专职安全员……注：附项目负责人的建造师注册证书及B证、项目技术负责人的职称证书、施工员、质量员、安全员（C证）、资料员、材料员的上岗证复印件等（具体按评标办法资格审查申请的要求提供），原件带至开标会现场核查。 附件六养老保险缴纳证明填报单位：（盖章）姓名身份证号码缴纳养老保险时间年 月 日至今年 月 日至今年 月 日至今年 月 日至今社保机构（盖章）证明时间： 年 月日附表七承 诺 书（招标单位） ：兹证明公司及参加 工程投标的项目负责人近二年未发生重大质量安全事故。项目负责人无不良行为记录、无在建工程。如有虚假,自愿承担三项责任：（1）自愿放弃中标资格；（2）赔偿招标人损失；（3）接受建设行政等部门的相关处理。 单位盖章： 法定代表人签字或盖章： 年月 日 附表八江山市工程建设项目投标承诺书（招标单位）： 我公司已详细阅读 项目的招标文件，熟悉招标文件的内容，理解招标文件的含义，对招标文件设定的资质、资格、业绩要求和开标、评标、定标、投标保证金等规定无异议，并按招标文件的要求编制投标文件，我公司遵守招标投标相关法律、法规、法章和招标文件的规定，我公司承诺：在参与该项目的投标活动中，如有违反法律、法规、法章或者招标文件的规定，自愿放弃退回投标保证金，并接受江山市公共资源市场化配置监督管理办公室和相关行政部门的其它处理。承诺人（ 盖章）：法定代表人签字或盖章：年 月日商务标格式商务附表一投 标 总 价招标人：工 程 名 称：投标总价（小写）： （大写）：投标人：（单位盖章）法定代表人： （签字或盖章）编制人：（造价人员签字盖专用章）编 制 时 间：年 月 日 商务附表二总 说明工程名称： 第页共 页 商务附表三工程项目投标报价汇总表工程名称：第页共页序号单位工程名称金额（元）暂列金额暂估价合计商务附表四单位工程投标报价计算表单位工程名称：第页共页序号费用名称计算公式金额（元）　　　　　　　　　　 商务附表五专业工程投标报价计算表单位及专业工程名称：第页共页序号费用名称计算公式金额（元）　　　　　　　　　　商务附表六分部分项工程量清单与计价表单位及专业工程名称：第页共 页序号项目编码项目名称项目特征计 量单 位工程量综合单价（元）合价（元）其中（元）备注人工费机械费本页小计合计商务附表七工程量清单综合单价计算表单位及专业工程名称：第页共 页序号编码名称计量单位数量综合单价（元）合计（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计合计：商务附表八施工组织措施项目清单与计价表单位及专业工程名称： 第 页共 页序号项目名称计算基础费率(%)金额(元)　　　　　　　　　　　　　　　合计　商务附表九施工技术措施项目清单与计价表单位及专业工程名称：第页共 页序号项目编码项目名称项目特征计 量单 位工程量综合单价（元）合价（元）其中（元）备注人工费机械费本页小计合计 商务附表十措施项目清单综合单价计算表单位及专业工程名称：第页共 页序号编码名称计量单位数量综合单价（元）合计（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计合计：商务附表十一其他项目清单汇总表单位及专业工程名称： 第 页共 页序号项目名称计量单位金额（元）备注 商务附表十二主要工日价格表单位及专业工程名称： 第 页共页序号工种单位数量单价(元)　　　　　　　　　　商务附表十三主要材料价格表 单位及专业工程名称：第页共页序号编码材料名称规格、型号单位数量单价(元)备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 商务附表十四主要机械台班价格表单位及专业工程名称： 第页共页序号机械设备名称单位数量单价(元)