目 录前附表2第一章投标须知3一、总 则3二、招标文件4三、投标报价5四、投标文件的编制7五、投标文件的递交8六、开标9七、评标10九、授予合同11第二章合同主要协议条款11第三章技术规范及图纸40一、现场自然条件40二、现场施工条件40三、本工程采用的技术规范40四、图纸40第四章 评标办法41第五章投标文件(附件及附表)45 前附表序号内 容1工程综合说明工程名称： C1路北地块香槟广场景观绿地工程 建设地点：运河新区C1路北地块承包方式： 包工包料 要求质量标准： 合格 要求工期： 90日历天 取费类别： 自行判别 招标范围：施工图范围内的C1路北地块香槟广场景观绿地工程施工，包括绿化种植和养护，园路铺装、室外排水及灯光照面等施工，详见工程量清单。2建设资金来源：开发区财政统筹解决，不足部分由业主自筹3投标单位资质要求：城市园林绿化三级及以上资质（市外企业需提供《嘉兴市市外园林绿化施工企业进嘉施工（养护）备案证》且在有效期内）项目经理资质要求：园林项目主管（市外企业园林项目主管需进嘉备案且在有效期内）4投标保证金数额为：人民币肆万元整（提醒：请于开标前三个工作日内提交，具体按照嘉开管办﹝2012﹞97号文件关于《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标中心投标保证金管理办法（施行）》执行。招标文件售价：人民币伍佰元整(含工程量清单)，招标文件工本费（现金）在递交投标文件的同时缴纳，否则视为自动放弃，投标文件不予接收。5现场踏勘及答疑：本次招标不统一组织标前答疑会议，投标人自行踏勘现场。投标人对招标文件、工程量清单等有疑问的，必须于2013年10月15日17时前以不署名的电子文档形式发送至********40@qq.com邮箱中，逾期提出疑问的不予受理。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于2013年10月16日17时前以电子文档形式予以澄清，同时将澄清文件上传于嘉兴市经济技术开发区招投标中心网站（http://www.jxedzsp.gov.cn/jxedzztb/），统一予以答复。6投标有效期：60日历天（从投标截止之日算起）7投标文件份数：技术标、商务标各正本1 份、副本3份8投标文件递交至：嘉兴经济技术开发区行政中心一楼开标室地点：嘉兴市东升西路1号（嘉兴经济技术开发区行政中心一楼开标室、原2号会议室）9投标截止日期和时间：2013年10月21日上午9时30分10开标时间：2013年10月21日上午9时30分地点：嘉兴经济技术开发区行政中心一楼开标室（原2号会议室）11履约保证金：中标价的10%12招标文件第二章合同主要条款部分应严格按国家、省、市有关规定执行，在甲乙双方正式签订合同和备案时，应符合有关管理部门的规定要求。13特别说明：若发现招标文件及评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在2013年10月15日17时前向招标人或有关招标投标管理部门书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。第一章投标须知一、总 则（一）工程说明本工程说明详见前附表。（二）招标范围：1、标段划分： 本工程共一个标段2、工作内容：施工图范围内的C1路北地块香槟广场景观绿地工程施工，包括绿化种植和养护，园路铺装、室外排水及灯光照面等施工，详见工程量清单。（三）招标方式本工程按照嘉兴市建设工程招标投标管理的有关规定，已办理招标申请，并经嘉兴经济开发区招标投标领导小组办公室备案，采用 公开招标 的方式。（四）资金来源建设单位的资金通过前附表所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。（五）投标资格本工程采用资格后审的审查方法确定投标人（具体细则详见第四章评标办法）。（六）投标费用投标人应承担其参加本招标活动，包括编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。（七）履约保证金中标人在收到中标通知书后，应在签订合同前向业主提交中标价的10%作为履约保证金。中标人未交履约保证金、拒签合同者，建设单位即可直接扣罚投标保证金，同时取消该单位的中标权，经嘉兴经济开发区招标投标领导小组办公室同意，另选其他投标人中标。履约保证金将在竣工验收通过后的一个月内，若施工单位无违约情况将全额退还施工单位，若施工单位有违约情况，将按合同条款，扣除违约金后退还施工单位。二、招标文件（一）招标文件的组成1、招标文件包括下列内容：（1）前附表（2）第一章投标须知（3）第二章合同主要协议条款（4）第三章技术规范及图纸（5）第四章评标办法（6）第五章投标文件（附件及附表）（7）工程量清单2、投标人在下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容并认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。（二）招标文件的澄清投标人在下载招标文件后，对招标文件如有疑问，应于前附表规定的时间前，以不署名的电子文档形式及时提出，并将疑问发送至********40@qq.com邮箱中。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于前附表规定的时间，以电子文档形式将澄清文件上传于嘉兴经济技术开发区招投标中心网站（http://www.jxedzsp.gov.cn/jxedzztb/）。澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行下载澄清文件，否则后果自负。（三）招标文件的修改1、在前附表规定的时间前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。2、招标文件的修改将以电子文档形式上传于嘉兴市经济技术开发区招投标中心网站（http://www.jxedzsp.gov.cn/jxedzztb/），请参与投标的潜在投标人，及时查收。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。3、招标文件澄清、答疑纪要、修改、补充等内容均以电子文档形式明确的内容为准，且经过嘉兴经济技术开发区招标投标领导小组办公室备案。当招标文件、招标文件澄清纪要、修改、补充通知内容互相矛盾时，以最后发出的电子文件为准。4、为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。三、投标报价（一）投标报价1、投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。2、投标人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。3、工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中。4、合同的施工地点为前附表所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、规费、税金、风险费等所有费用。5、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、存储空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的不可预见情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。6、本工程报价采用价格固定 方式进行编制。价格固定：投标单位所填写的投标报价在合同实施期间不因市场因素而变动，投标单位在计算报价时可考虑一定的风险系数（由投标单位自行考虑）。7、本招标工程报价采用 综合单价法 报价：各投标单位根据企业自身实力，根据企业定额或参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2010版）《浙江省市政工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》、《浙江省建设工程计价规则》（2010版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2010版）；《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）；《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）等2010版计价依据。8、本工程取费类别由投标单位自行判定，安全文明施工费按市区一般工程，安全文明施工费、检验试验费为必须计算的措施项目，报价时不得低于《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）的下限费率，排污费、社保费、公积金（规费1）和税金按《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）规定的费率计取，不得作为竞争性费用。危险作业意外伤害保险费按嘉兴市有关规定计取投保费率，不得为零；农民工工伤保险费由投标单位根据相关规定计取（注：暂无有关规定）。税金按市区计取。人工工日单价参照2010版定额人工单价及嘉兴造价管理相应期刊。本工程所用人工、材料、机械费及为完成本工程所需的一切费用及拟获得的利润，并考虑了应承担的风险，由投标单位根据市场情况并结合本工程特点自行取价。9、投标时投标单位不得擅自调整分部分项工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程数量，否则按不响应招标文件处理。中标单位在中标通知书发出后15日历天内复核招标单位提供的工程量清单（绿化种植土回填除外）。如果工程量清单有误引起工程造价增减，增减额累计超过中标总价2%以上的，中标单位应立即书面向招标单位提出复核报告（必须含造价差误额，工程预算书及工程量计算书等资料），并在招标单位发出核对通知的一周内与原编制单位进行复核；否则视为默认，不再作调整。超过中标总价2%以上部分应由原编制单位负责核实报招标单位同意后，单价不变，进行调整，修正合同价。10、投标人应根据投标须知、工程量清单、施工图纸、招标答疑、技术规范、合同条款及本省2010版计价依据自行确定并计算施工技术措施费（工程量清单中列明的技术措施项目必须报价，不可漏项，投标单位可根据本单位施工方案自行扩展技术措施项目计入此次报价）。组织措施费和技术措施费为一次性包干费用，结算时不随工程量的调整而调整，施工单位应自行考虑各种风险因素。11、施工时应注意施工场地的保洁，要满足环卫要求，建筑垃圾、废弃物等应及时清运，清运后堆放场地由施工单位自行考虑。12、施工用水、用电投标单位自行解决，所需水、电、电讯线路由承包人完成，发包方做好配合及协调工作，费用由承包人自理，按市场价计入报价，并考虑相应风险因素。13、本次工程量清单中所列的绿化种植土土方回填为暂定量，施工时，土方回填前和回填后由建设单位委托测量单位进行前、后二次测量，通过二次标高测量，计算实际完成土方工程量后，作为该项土方工程最终结算的依据（土方回填的综合单价不因市场因素改变而调整）。14、投标单位如认为清单规格存在市场上采购不到的苗木或设计存在偏差的，必须在规定时间前以电子文档形式提出，逾期不提出的则视为投标单位完全能按清单的规格要求全部采购到位，今后一律不作调整，投标单位也不能因采购原因提出修改规格要求。15、所有苗木养护期限为壹年，即从初验合格（包括竣工验收合格）至正式移交建设分局为止。15cm以上大苗为确保成活要求有一定的营养土，投标单位在报价时综合考虑。16、投标单位应自行踏勘现场，并考虑各种风险因素，在投标报价中考虑各种费用，投标总价一次性包死，今后不作调整。17、招标人设有控制上限价，控制上限价为人民币壹佰玖拾玖万元整（￥199.0000万元），凡高于或等于上限价的投标报价为无效报价，其投标文件将不予评审。（二）投标货币投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。四、投标文件的编制（一）投标文件的组成投标单位投标文件应包括 技术标和商务标 。A、技术标：投标单位必须把法定代表人资格证明书或授权委托书、工程概况、施工部署及现场施工组织管理机构、施工总平面布置、施工总进度计划及保证措施、质量安全措施等施工组织设计内容、企业资质证书、营业执照、园林项目主管证书、市外企业需提供《嘉兴市市外园林绿化施工企业进嘉施工（养护）备案证》等证件的复印件等内容装订成册（正本一份，副本三份），装袋密封，袋上标明技术标。（复印件加盖单位公章）B、商务标：投标单位必须把法定代表人资格证明书或授权委托书、投标书、工程量清单报价表、投标保证金收讫的凭证复印件、全国注册造价工程师资格证书或全国建设工程造价员资格证书（园林）复印件等内容装订成册（正本一份，副本三份），装袋密封，袋上标明商务标。（二）投标文件格式要求投标单位应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。（三）投标保证金l、投标单位按照嘉开管办﹝2012﹞97号文件(见本招标文件后附件)关于《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标中心投标保证金管理办法（施行）》执行。投标保证金提交至：户名：嘉兴经济开发区建筑业企业欠薪保证金专户；账号****************109；开户行：工行嘉兴经济开发区支行。2、投标保证金须采用网银汇款或银行柜面电汇形式。3、对于未能按要求提交投标保证金的，招标单位将视为不响应招标文件而拒绝。4、未中标的投标单位的投标保证金将在定标后10日内退还（无息）。5、中标人的投标保证金在中标人与招标人签定合同后3日内退还（无息）。6、投标保证金退还按照嘉开管办﹝2012﹞97号文件关于《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标中心投标保证金管理办法（施行）》执行。7、如果投标单位有下列情况，投标保证金将不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，投标人还应当对超过部分给予赔偿。① 投标单位在定标前撤回其投标文件。② 中标单位未能在规定期限内签署合同协议。③ 投标单位有不真实投标或违法违规行为。（四）投标预备会及现场勘察l、本次招标不组织标前答疑会议，各投标单位自行现场踏勘。2、投标单位自行前往对工程施工现场和周围环境进行勘察以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标单位自己承担。3、招标单位向投标单位提供的有关施工现场的资料和数据，是招标单位现有的能使投标单位利用的资料。招标单位对投标单位由此而作出的推论、理解、结论概不负责。4、招标人所做出的澄清和解答，将以电子文档形式发布在嘉兴经济技术开发区招投标中心网站（http://www.jxedzsp.gov.cn/jxedzztb/），投标人必须自行下载，否则后果自负。（五）投标文件的份数和签署1、投标单位按前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在封面上注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。2、投标文件“正本”与“副本”均要求打印，封面由投标单位法定代表人签署（或印鉴）并加盖单位公章。3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非是这些删改是根据招标单位的指示进行的，或者投标单位造成的必须修改的错误。修改处应由投标人法定代表人或其授权委托人签字证明并加盖其印鉴。五、投标文件的递交（一）投标文件的密封与标志包封都应写明招标单位和工程名称及投标单位名称，并加盖公章、法定代表人印鉴。（二）投标截止期1、投标单位递交投标文件按前附表规定的日期、时间和地点。逾期送达的投标文件作无效标处理。2、招标单位可以补遗书的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标单位与投标单位以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。（三）投标文件的修改与撤回1、投标单位递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改其投标文件。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。2、投标单位的补充修改、应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。六、开标（一）开标1、招标单位将于前附表规定的时间和地点举行开标会议，投标单位法定代表人（凭法定代表人资格证明书）或受托人（凭授权委托书）必须随带本人有效身份证等原件参加开标会议，上述有效证件在投标截止时间之前未携带齐全的，招标单位视其自动放弃投标。2、开标会议在嘉兴经济开发区招标投标领导小组办公室和有关部门的监督下，由招标代理机构组织并主持，要求所有投标人参加。（二）投标单位法定代表人或受托人未准时参加开标会议的视为未出席开标会议，其投标文件将作为无效投标文件处理，退还给投标人。投标单位有下列情况之一的，其投标文件将予以拒收：1、投标截止时间之后递交投标文件的；2、投标文件未按招标文件要求密封的；3、未按招标文件要求按时提交投标保证金的；4、投标单位法定代表人（或受托人）未准时参加开标会议或虽已出席开标会议，但出席的代表未按招标文件规定携带相关有效证件的。（三）投标文件有下列情况之一视为无效：1、标书制作不规范的：标书应分技术标、商务标二部分，其中技术标与商务标各一式四份，正本一份，副本三份，标注正、副本，以正本为准，并要求装订成册；技术标、商务标的封面(正本、副本)上须加盖单位公章及法定代表人签字（或加盖印鉴）；技术标、商务标应单独装袋密封，包装封面写明招标单位和工程名称及投标单位名称，并加盖公章、法定代表人印鉴，且密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章。2、投标文件中投标报价书未按招标文件要求编制或关键内容字迹模糊、无法辨认的；3、投标单位递交两份或两份以上内容不同的投标书，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价时，且未声明哪一部分有效的；4、投标报价书中合计大写不写的、大写不规范的；5、未按招标文件规定按时缴纳投标保证金的。（四）投标文件鉴证和公布当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标单位名称、投标报价、修改内容、工期、质量目标等招标单位认为适当的其他内容。（五）唱标和记录唱标内容将做好记录，并由各投标单位法定代表人或委托代表人签字确认。七、评标（1）评标小组招标人按照嘉开管【2011】325号文件《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标评标专家抽取管理暂行办法》组建评标委员会,评标委员会在嘉兴经济技术开发区评标专家库中随机抽取5名组成，评标工作由评标委员会负责。（二）评标原则应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。（三）评标办法本工程评标采用先资格后审、后综合评估法。具体详见第四章评标办法。（四）投标文件的澄清为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标单位澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。（五）投标文件的评审、比较和否决1、评标委员会仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。2、在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。3、评标委员会依据本招标文件规定的评标方法，就投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并直接确定中标人。4、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。（六）评标过程的保密1、公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。2、在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人的评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。3、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。九、授予合同（一）中标通知书1、招标单位根据嘉兴经济开发区招标投标领导小组办公室备案的中标通知书通知中标单位，中标人在收到中标通知书后7天内提交中标价的10%的履约保证金，并与招标单位按有关法律法规和招标文件签订施工合同。履约保证金的退还按合同约定执行。2、中标通知书将成为合同的组成部分。（二）合同签订招标单位将根据嘉兴市建设工程施工合同管理的规定，依据招标文件、投标文件，与中标单位签订。第二章合同主要协议条款合同条件采用建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)的《合同条件》。合同协议条款将由招标单位(甲方)与中标单位(乙方)结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及投标单位的主要条款，投标单位在投标文件中进行承诺。《建设工程施工合同》第一部分 合同协议书发包人（全称）： 嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司 承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就C1路北地块香槟广场景观绿地工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：C1路北地块香槟广场景观绿地工程。2.工程地点：运河新区C1路北地块。3.工程立项批准文号：牸慰管项【2012】91号 。4.资金来源：牽发区财政统筹解决，不足部分由业主自筹牐 。5.工程内容：犑┕ね挤段内的C1路北地块香槟广场景观绿地工程施工，包括绿化种植和养护，园路铺装、室外排水及灯光照面等施工，详见工程量清单。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：施工图范围内的C1路北地块香槟广场景观绿地工程施工，包括绿化种植和养护，园路铺装、室外排水及灯光照面等施工，详见工程量清单。二、合同工期计划开工日期：牐牐牐牐犇辏牐牐犜拢牐牐犎铡计划竣工日期：牐牐牐牐犇辏牐牐犜拢牐牐犎铡工期总日历天数：90犔臁９て谧苋绽天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合牐牶细标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写） (￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写） (￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） (￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） (￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写） (￥元)。2.合同价格形式：犠芗酆贤牎五、项目经理承包人项目经理：牐牐牎六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于 2013年月日签订。 十、签订地点本合同在浙江嘉兴签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自合同当事人加盖公章，并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字后生效。十三、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。发包人：(公章) 承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：********-4 组织机构代码： 地址：嘉兴经济技术开发区行政中心 地址：牐牐牐 牐 邮政编码： 牐314033牐牐邮政编码：牐牐牐牐牐牐牐 法定代表人：徐秀良 法定代表人： 委托代理人：牐犓镆聪 委托代理人：牐 电话：****-********电话：牐牐牐牐牐牐牐 传真：****-********传真：牐牐牐牐牐牐 电子信箱：/电子信箱：牐牐牐牐牐牐牐 开户银行：牻煌ㄒ行嘉兴分行 开户银行：牐牐牐牐牐牐牐 账号：****************17062账号：牐牐牐牐牐牐牐 第二部分 通用合同条款使用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局颁发的《建设工程施工合同》示范文本（GF—2013—0201）的合同条款。第三部分 专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及其补充文件。1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：牐牐牐牐牐牐牥醇嗬砗贤 牐牐牐 ；资质类别和等级：牐牐牐牐牐牐牐 牐牐联系电话：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐电子信箱：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐通信地址：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牎1.1.2.5 设计人：名称：牐嘉兴市园林设计研究院；资质类别和等级：牐牱缇霸傲止こ躺杓谱ㄏ钭手室壹 牐联系电话：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐电子信箱：牐牐牐牐牐牐牐牐牐；通信地址：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牎1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/ 牎1.1.3.9 永久占地包括： 用地红线范围内 牐 牎1.1.3.10 临时占地包括：/ 牐 牎1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：《浙江省建设工程计价规则》（2010版）。1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/ ；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：签订施工合同后；发包人向承包人提供图纸的数量：施工图7套（含今后需要绘制竣工图的4套）；发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图。1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括： 牐牐/ 牐牐牐牐牐承包人提供的文件的期限为： 牐牐/ 牐牐牐牐牐承包人提供的文件的数量为： 牐牐/ 牐牐牐牐牐承包人提供的文件的形式为： 牐牐/ 牐牐牐牐牐发包人审批承包人文件的期限： 牐牐/ 牐牐牐牐牎1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：牫邪人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用 。1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2 发包人接收文件的地点： 施工现场；发包人指定的接收人为：犗殖∷方协商确定 牎承包人接收文件的地点： 施工现场；承包人指定的接收人为：犗殖∷方协商确定 。监理人接收文件的地点： 施工现场；监理人指定的接收人为：犗殖∷方协商确定 。1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：牥赐ㄓ锰蹩睿 牎1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：牐犗殖∷方协商确定 。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： / 。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：牱包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：施工期间 。1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人牎关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/ 。1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：牫邪人自行承担。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围：中标单位在收到中标通知书后15日内复核招标单位提供的工程量清单。如果工程量清单有误引起工程造价增减，增减额累计超过中标价2%以上的，投标单位应立即书面向招标单位提出复核报告（必须含造价差误额，工程预算书及工程量计算书等资料），并在招标单位发出核对通知的一周内与原编制单位进行复核；否则视为默认，不再作调整。超过2%部分应由原编制单位负责核实报招标单位同意后，单价不变，进行调整。2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表：；姓名：牐牐牐牐牐牐牐牐 牐牐牐身份证号：牐牐牐牐牐牐 牐 牐牐牐职务：牐牐牐牐牐牐牐 牐牐牐牐 牐联系电话：牐牐牐牐牐 牐牐牐 牐 牐电子信箱：牐牐牐牐牐 牐牐 牐牐 牐通信地址：牐牐牐牐牐牐牐 牐牐牐牐 牎发包人对发包人代表的授权范围如下：牳涸鸫理合同履行过程中的签证、付款等事宜。2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前。2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内及进入施工现场的交通条件由承包人自行解决，费用由承包人自理已包含在投标报价中。2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：牸慰管项【2012】91号。发包人是否提供支付担保：牐 否 牐 。发包人提供支付担保的形式：牐 / 牎3. 承包人3.1 承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：符合《建设工程文件归档整理规范》(GB_T50328-2001)及其他规范要求。承包人需要提交的竣工资料套数：4套。承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工后15天内 。承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式 。（6）承包人应履行的其他义务：①施工范围内的道路、侧石、彩砖、绿化修复、移植复原所发生的费用由承包方承担，已计入报价内。施工范围内除草、场地平整、部分区块垃圾清运出场及土方造坡整理等费用已计入投标报价。②施工现场内用水、用电由施工单位自行解决，费用已按市场价计入投标报价中。施工期用水、用电涨价风险因素已一并考虑计入报价。③施工中因技术措施不当及操作失误引起的改变施工方案所发生的一切费用及缩短工期、文明施工、行车干扰因素所产生的费用、规定范围以外的施工便道所增加费用均包含在总报价内。完工初验前，由承包方先上报完成的全部工作量，由业主方、监理方与施工方项目经理共同核实工作量。初验及竣工验收前，由验收组进行复核，以利于最后的竣工验收和结算的审定。④施工过程中，道路施工范围要求作安全隔离处理，现场施工作业人员要求穿带反光安全工作服，安排专人清理道路上的抛洒物，费用包含在投标报价组织措施费内。⑤场地内杂草、垃圾（包括建筑垃圾、生活垃圾等）、石块清理出场等费用已计入整理绿化用地分部分项内，一次性包死，后期不做调整。⑥所有全冠苗木均要求自然全冠苗，不缺冠，不偏冠。工程量清单中所描述的苗木规格均为施工过程中所选苗木的最低标准。因为天气、温度等因素产生的反季节相关措施等费用已包含在投标报价中。本工程所有乔木均为实生苗。⑦项目施工中应做好绿地周边与已建道路的保护，因绿化工程施工造成损坏的，均要求无条件原样恢复。⑧所有用于本工程的各类苗木、花草（包括新栽、移栽）均应：A、符合合同规定的品种和等级，并由监理工程师确认。B、随时按监理工程师的要求，在苗木生产基地或现场，或在合同规定的其他地方进行检查。C、清除不合格的苗木与其他材料，监理工程师有权随时发出下述指示：1）在指示规定的时间内，将监理工程师认为不符合合同规定的任何苗木或其他材料从现场移走。2）用合格适用的苗木与其他材料取代原来的苗木与其他材料。 ⑨养护工作必须精细，在养护期内发生苗木死亡等现象由承包人无条件补种直至成活为止，养护期间水电费用由承包人自行承担。⑩所有苗木及花草在保活养护期内：①保证苗木、花草成活率100%，无病株、无死株；②发现病株、死株及时按原标准更换；③绿化区域内无明显杂草，发现杂草及时清除；④做好树木防台、防旱、防寒、防虫、防雪、除雪等工作；⑤保持绿化草坪高度一致。⑾施工过程中由于进土翻土以及进苗种植时遗落的抛洒物，要求派专人及时清理，保证、保持道路路面及施工场地的整洁。上述的费用投标单位在报价时已综合考虑，今后结算不作调整。3.2 项目经理3.2.1 项目经理：姓名：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐身份证号：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐建造师执业资格等级：牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐建造师注册证书号：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐建造师执业印章号：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐安全生产考核合格证书号：牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐联系电话：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐电子信箱：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐通信地址：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐承包人对项目经理的授权范围如下：牬表承包人负责履行合同。关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理必须按照发包人要求进行考核，每月到施工现场的时间不少于25天，如每月少于25天的按每人每天2000元罚款，并在下次支付工程款时扣除；如每月少于10天的除按前述扣罚外，发包人有权认为项目经理不称职，可以要求更换项目经理。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：支付10000元违约金。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：支付每人每次5000元违约金，且发包人有权要求更换项目经理。3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：支付每人每次50000元违约金。3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求终止合同并要求承包人赔偿相关损失牎3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求终止合同并要求承包人赔偿相关损失。3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应通知监理人，并征得发包人书面同意。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：支付每人每次2000元违约金。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：支付每人每次2000元违约金。3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括： 全部。主体结构、关键性工作的范围：/ 。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：/ 。3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定： /。3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款。3.7 履约担保承包人是否提供履约担保：是 。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后、签订合同前向业主提交中标价的10%作为履约保证金。履约保证金可采用银行保函或担保公司担保等形式，履约保证金将在竣工验收通过后的一个月内，若施工单位无违约情况将全额退还施工单位，若施工单位有违约情况，将按合同条款，扣除违约金后退还施工单位。4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容： 按监理合同 。关于监理人的监理权限： 按监理合同 。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。4.2 监理人员总监理工程师：姓名：牐牐牐牥醇嗬砗贤牐牐 牐职务：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐监理工程师执业资格证书号：牐牐牐牐牐 牐联系电话：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐电子信箱：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐通信地址：牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐牐 牐关于监理人的其他约定：牐牐牥醇嗬砗贤牐 牎4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）/；（2）/；（3）/。5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。关于工程奖项的约定：/ 。5.3 隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按通用条款 。监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 区级文明标化工地。6.1.4 关于治安保卫的特别约定： / 。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款。6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求：在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包方应遵守国家和浙江、嘉兴等有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分。承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。承包人在工程开工前应办理好工程的安监手续，并经验收后才能进行开工建设，同时承包人必积极配合安监部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生活生产设施的检查，提高安全性能。承包人应该做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理，承包人应做好各类危险指示牌，指示牌需清晰可辩，如外来人员或外来车辆在施工现场出现事故，是由于承包人责任的，承包人应承担该项赔偿费用和责任。。6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与进度款同期支付。7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/ 。7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。7.2 施工进度计划7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款 。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款 。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款 。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4 测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款。7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人每延误一天向发包人支付签约合同价2‰的违约金，如果承包人继续无力采取措施，加快进度，发包人有理视承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知14天后，与承包人终止合同，并要求承包人向发包人承担本合同价10%的违约金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价10%。7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/ 。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）5级以上的地震；（2）日降雨量大于100MM以上持续三天的暴雨；（3）强台风。7.9 提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励： / 。8. 材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款。8.6 样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：另行确定 。8.8 施工设备和临时设施8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担 。9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所：另行确定 。 施工现场需要配备的试验设备： 另行确定。施工现场需要具备的其他试验条件：另行确定。9.4 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定：按通用条款。10. 变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：（1）当本工程设计需要变更时，应经设计部门、监理单位及建设单位认可并出具工程设计变更联系单。所有未经建设单位认可的工程变更，将被视为施工单位的擅自变更，施工单位将承担全部责任。施工单位无权单独与设计部门联系工程变更事宜。（2）施工中原设计图纸已有设计但未详尽部分，由甲方委托设计单位补充详细图，乙方不得视为设计变更及要求增加施工费用。（3）设计变更数量应有相应书面说明，且由甲方代表签证方属有效，否则不得作为结算计价依据。10.4 变更估价10.4.1 变更估价原则关于变更估价的约定: （1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单中有类似工程项目综合单价的，参照该类似项目的综合单价计算确定：(a)某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同材料价格；(b)清单项目某一特征或工程内容发生变化，不影响其他特征及工程内容的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；（3）已标价工程量清单中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的综合单价，经发包人或监理人审定后执行；组价原则：根据《浙江省建设工程计价规则》（2010版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省安装工程预算定额》（2010版）、《浙江省市政工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）等计价依据及定额标准计算；综合费率（含管理费、利润、风险费用）按投标文件同一口径执行；组价时，人工、材料、机械台班单价按照投标时人工、材料、机械台班单价的报价计算，暂估价按照发包人签证价格计算，无投标报价的材料价格，按照发包人签证价格或合同工期前80％《嘉兴造价管理》材料平均信息价计算，定额不明确的由业主签证确认；计算出该项费用后并换算到《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的计算规定，格式套用投标书格式。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款 。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2 种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：/ 。11. 价格调整11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定： / 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式： / 。12. 合同价格、计量与支付12.1 合同价格形式：1、单价合同。综合单价包含的风险范围： /。风险费用的计算方法： /。风险范围以外合同价格的调整方法： / 。2、总价合同。总价包含的风险范围：A：承包人在编制投标书时，应被认为已察看和核查了现场和其周围环境，并已经充分掌握工程现场的地表周围和地下如地下水等情况，并对该处的气象等因素作了充分的预测以及与之有关的可利用的资料（包括当地有关工程施工的管理规定），并对以下几点内容（考虑到费用和时间实际可能）已经查明：a. 现场的地形地貌和特征，包括地表及地下水等情况；b. 水文和气候条件；c. 实施和完成本合同工程及其工程保修所需做的工作范围、性质和所需用的材料采购和加工；d. 进入现场的手段和需要的食宿供应条件；承包方己取得有关可能对投标或报价有影响或起作用的风险、意外及其所有其他情况的必要资料。B：承包人在编制投标书时，应被认为已考虑了合同执行期间可能存在的其他费用，如市政、市容、环保、交通、治安等。A、工程量允许偏差范围内漏项、少计的工程内容。B、合同执行期内，投标材料价格的市场变化（招标文件明确的主要材料除外）。C、合同执行期内，施工临时停电、停水造成的停工。风险费用的计算方法：投标单位在投标时根据招标要求自行确定，风险因素范围内的风险费用不在合同价外另行计列及调整。风险范围以外合同价格的调整方法：按第11.1和11.2款。3、其他价格方式：/ 。12.2 预付款12.2.1 预付款的支付预付款支付比例或金额：/。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式： / 。12.2.2 预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/ 。12.3 计量12.3.1 计量原则工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）。12.3.2 计量周期关于计量周期的约定：按月。12.3.3 单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按通用条款。12.3.4 总价合同的计量关于总价合同计量的约定：按通用条款。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 是。12.3.6 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4 工程进度款支付12.4.1 付款周期关于付款周期的约定：1、（绿化部分）工程款支付（1）、完成（绿化部分）合格工程量的50% ，支付（绿化部分）工程合同价的30% ；（2）、竣工初验合格后，支付（绿化部分）合同价的20% ；（3）、绿化部分养护期届满后，付至（绿化部分）合同价的70% ；（4）、竣工验收合格并经开发区财政相关部门委托结算审定后按合同结清（绿化部分）款项。2、（景观和铺装部分）工程款支付（1）、完成（景观和铺装部分）合格总工程量的50％，支付（景观和铺装部分）合同价的30％；（2）、竣工验收合格（景观和铺装部分）后，付至（景观和铺装部分）合同价的70% ；（3）、竣工验收合格且工程结算经区财政相关部门委托审计结束后付至结算审定价的95％；（4）、余（景观和铺装部分）结算审定价的5％作为保修金，待保修期二年届满后按合同结清。（5）、保修期一年届满（景观和铺装部分）后一个月内按合同退还（景观和铺装部分）50％的保修金，其余（景观和铺装部分）保修金待保修期二年届满后一个月内按合同退还，不计息。12.4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定： 按通用条款 。12.4.3 进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。12.4.4 进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款。（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款 。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款 。12.4.6 支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用条款。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款。13. 验收和工程试车13.1 分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。13.2 竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款 。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款 。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/ 。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按第7.5.2条款。13.3 工程试车13.3.1 试车程序工程试车内容：按通用条款。（1）单机无负荷试车费用由承包人 承担；（2）无负荷联动试车费用由 承包人承担。13.3.3 投料试车关于投料试车相关事项的约定：按通用条款 。13.6 竣工退场13.6.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后14天内。14. 竣工结算14.1 竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限： 按通用条款 。竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款。14.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款。发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款 。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款 。14.4 最终结清14.4.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数： 4份 。承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用条款。 14.4.2 最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。15. 缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起24个月。15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 2 种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/； （2） 5%的工程款；（3）其他方式: / 。15.3.2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：/。15.4保修15.4.1 保修责任工程保修期为：详见工程质量保修书。15.4.3 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到保修通知后48小时内派人保修 。16. 违约16.1 发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/ 。16.1.2 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： /。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 按通用条款。（7）其他： /。16.1.3 因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2 承包人违约16.2.1 承包人违约的情形承包人违约的其他情形：按通用条款 。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：因承包人原因不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任。应向发包人支付规定金额的违约金，违约金按签约合同价的2‰元/天计取。如果承包人继续无力采取措施，加快进度，发包人有理视承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知14天后，与承包人终止合同，并要求承包人向发包人承担本合同价10%的违约金。因承包人原因分项工程达不到合同中规定的工程质量要求，发包人可要求承包人进行返工，如返工后仍达不到约定条件的，拆除重建，并视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金，以监理工程师签署的质量不合格文件为准，每次支付不少于5000元的质量违约金。承包人违反项目管理人员到岗到位约定，按3.3和3.4相关条款处理。考勤由监理方负责（上述人员应主动到监理方报到），考勤由总监理工程师（或总监代表）签字并经甲方代表确认，每月25日报发包方，发包方代表审核后直接作为扣除违约金的依据。承包人应对施工人员加强教育和管理，配合当地有关部门做好社会治安工作。本工程发包人当期支付给承包人的工程款中应该视为已经包含了当期已完工程的全部人工工资。承包人应按国家和本省有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包括雇佣的民工）的工资及其他酬金，不得以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由随意克扣或者无故拖欠，否则因拖欠工资（或其他酬金）而影响发包人单位或工程的正常秩序或扰乱当地社会稳定的，发包人有权停止支付工程款，每次事件（经主管部门认定的事件）发生，承包人应向发包人支付签约合同价的0.5%，同时有权要求承包人赔偿由此给发包人造成的损失。养护期间，建设单位在养护检查中，按照嘉兴经济开发区绿化养护质量标准及考核办法（见附件：嘉兴经济开发区绿化养护质量标准及考核评分表）进行考核，若发现施工承建单位不按规定要求养护、养护管理不到位，则按照嘉兴经济开发区绿化养护质量标准，以工程合同价的10%作为扣款基数（养护扣款=工程合同价的10%×当季考核失分数/100），最高至合同价的10% 。16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： /。17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/ 。17.4 因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18. 保险18.1 工程保险关于工程保险的特别约定：按规定办理建设工程一切险及第三者责任险（明确发包人为受益人）及施工人员人身意外伤害保险并承担该项保险的一切费用。其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的等由承包人自己负责办理并承担一切费用。18.3 其他保险关于其他保险的约定： 承包人必须依照法律规定参保。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款 。20. 争议解决20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定： / 。选定争议评审员的期限： / 。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定： 无约定，按通用条款执行 。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1 种方式解决：（1）向嘉兴仲裁委员会申请仲裁；（2）向 工程所在地 人民法院起诉。附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表（略）附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录（略）附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）附件6：承包人主要施工管理人员表（略）附件7：分包人主要施工管理人员表（略）附件8：履约担保格式（略）附件9：预付款担保格式（略）附件10：支付担保格式（略）附件11：暂估价一览表（略）其它附件：附件12：绿化养护工程质量保修书附件13：：嘉兴经济开发区绿化养护质量标准及考核评分表附件3：建筑工程质量保修书发包人（全称）：嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司承包人（全称）：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对C1路北地块香槟广场景观绿地工程签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：合同承包范围明确的工作内容。保修期一年届满后一个月内按合同退还50％的保修金，其余部分保修金待缺陷责任期终止后按合同退还，不计息。　二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 8 年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2 个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；7．其他项目保修期限约定如下：未明确部分工程保证期按贰年计。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：/ 。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：牐承包人(公章)：地址：嘉兴经济技术开发区行政中心地址：法定代表人(签字)：牐法定代表人(签字)：牐委托代理人(签字)：牐委托代理人(签字)：牐电话：****-********牐 电话：0573- 传真：****-******** 传真：0573- 开户银行：交通银行嘉兴分行开户银行：账号：****************17062 账号：邮政编码：314033邮政编码：附件12： 绿化养护工程质量保修书发包人(全称)： 嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司 承包人(全称)： _发包人、承包人经协商一致，对C1路北地块香槟广场景观绿地工程签定绿化养护工程质量保修书。一、绿化养护范围、内容、期限承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本绿化养护工程的质量保修责任。1、保修范围为：施工图范围内的C1路北地块香槟广场景观绿地绿化种植和养护施工，详见工程量清单。2、绿化养护工程的内容为：承包养护期限内，承包方应按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。3、绿化养护工程保修期限约定如下：养护期限为壹年，即从初验合格（包括竣工验收合格）至正式移交建设分局为止。二、绿化养护内容绿化养护的内容包括：基本工作指一般的正常维护，即浇水、清理垃圾、防风防汛、补植和防人为损坏及零星病虫害防治、除杂草和修剪等；定期工作是指全面修剪整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治。具体如下：1、修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。2、灌溉与排水：根据天气、立地条件和树种的抗旱能力，进行适期、适量的灌溉，保持土壤中有效水分。3、中耕除草：绿地中影响植物景观的直立性杂草和影响苗木生长的各类野生藤蔓，应及时清除，及时清除树木周边生长的杂草，保证树木的正常生长。4、施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次以上，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。5、保护措施：即使作到抗旱、防风、防寒。园林绿地在整个养护过程中，应防止人为践踏、碰撞和折损等影响树木生长的行为。在不影响景观条件下，经监理、业主同意后可在树木周围设置栏杆围护。6、草坪养护：养护期满后单纯性草坪纯洁度保持大于95%。混合草坪应达到没有影响景观的双子叶植物和与草坪不协调的木本植物的要求。7、补植：及时补植，力求种类、规格与原有的接近。8、抹芽：主要用于乔木、大型灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中9、病虫害防治：病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报，及时采取措施防治。 三、保修费用本绿化养护项目实施养护所用的一切劳动力、材料设备和服务由承包方自行组织，由此产生的一切费用由承包方承担。四、考核验收发包人每月不定期采取普查与随机抽查相结合的办法，对承包方养护质量进行考核验收，以此作为工程竣工验收的依据。五、其他双方约定的其他绿化养护工程质量保修事项：养护时间段内发生质量问题，承包方无条件承担费用及责任。本绿化养护工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：　 承包人（公章）：法人代表（签字）： 法人代表（签字）： 2013年 月 日2013年 月 日附件13嘉兴经济开发区绿化养护质量标准及考核评分表被考核单位: 考核日期：序号项目质量标准标准分考核标准应扣分实得分1绿化养护质量（共50分）每天必须清除绿地内杂草，确保绿地内常年清洁。 7养护区域内，杂草清除不到位，每次扣0.1分　　草坪高度：马尼拉、百慕大≤8CM，高羊茅≤10CM2草坪未及时修剪，每次扣0.1分　　绿篱、色块修剪整齐，无缺株空洞4色块未及时修剪，每次扣0.2分　　在种植季节内，死亡苗木应连根在24小时内挖除，填平挖穴，并在3天内补种完毕。8死亡苗木未及时更换，每次扣0.5分　　树上无各类绑扎物及悬挂物。2未按规定及时清除，每次扣0.1分　　行道树及时抹芽，修剪适时合理，保持树冠整齐匀称。5未按规定及时抹芽、修剪，每次扣0.2分　　全年普遍施肥3次以上，冬季刷白。2未按规定实施，每次扣0.5分　　发现断枝、枯枝、死枝必须2小时内处理完成6枝条未及时清理，每次扣0.3分　　治虫、喷药及时、规范，无明显病虫害。苗木在养护期内发生病虫害应在2天内治理完毕8病虫害未及时处理，每次扣0.3分　　及时抗旱浇水、抗涝排水，抗台、防台，及时扶正支撑。4未及时做好防台抗旱工作，每次扣1分　　草坪无干黄、空凸现象。2未及时做好，每次扣0.1分　　2建筑小品维 护（共7分）铺装、园路通畅完好。4铺装、园路损坏未及时修补，每次扣0.5分　　亭、廊、花架及其它园林建筑、小品的外露墙面、门窗等每年粉刷或油漆一次；园林建筑室内部分墙面、天花板、门窗等每两年粉刷或油漆一次。3未按规定做好小品设施保养工作，每次扣0.5分　　3保洁质 量（共10分）要求每天12小时跟踪保洁；不留卫生死角，垃圾清运途中不抛漏。5养护区域内，垃圾、杂物清除不到位，每次扣0.1分　　水面清洁，无漂浮物。3未按规定做好水面保洁工作，每次扣0.2分　　完成突击性清扫任务。2未做到位的扣2分　　4保护及管理秩序（共20分）阻止游人向草坪内扔垃圾和其它废弃物。1未按规定做到的，每次扣0.2分　　无在草坪内停放车辆、进入车辆现象1未按规定做到的，每次扣0.2分　　无在绿地、园路、铺装上乱设摊现象。1未按规定做到的，每次扣0.2分　　园林设施有损伤残缺及时修复重置，杜绝安全隐患3未及时修复，存在安全隐患，每次扣0.5分。　　修剪、喷药、高空作业严格按操作规程进行，保证安全生产。3未采取安全措施，每次扣1分。　　发现未经审批侵占绿地和设置广告现象及时上报5未发现未经审批侵占绿地情况，未及时上报的，每次扣1分　　30亩以下的公园不得少于一名值巡人员；30-100亩的公园不得少于二名值巡人员；100亩以上的公园不得少于三名值巡人员。2累计检查三次以上无值巡人员，扣2分　　养护工作人员着公司统一工作服，在道路交通区域作业的养护人员需穿着带反光警示条工作服。4道路区域作业未穿警示工作服，每人每次扣0.3分　　5养护台帐（共5分）建立养护管理台帐，健全养护档案制度；协助调查、解决来电来信来访群众反映的养护问题；协助甲方编制、完善绿地档案资料。2未按规定实施的，每次扣0.2分　　每月5日前，将上月的养护工作的内容和清单上报；每月30日前做好下一月养护管理计划，并上报；做好当月养护工作日记，随时接受检查。2未及时上报的，每次扣0.2分　　负责采购养护的所有材料和设备，肥料、农药等应出具生产厂商质量合格证。1未做到的扣1分　　6其他（共8分）省级以上（含省级）检查失分2每次扣1.5-2分　　市级检查失分1.5每次扣1-1.5分　　新闻媒体曝光失分1.5每次扣1-1.5分　　开发区管委会检查失分1.5每次扣1-1.5分　　市长电话举报失分1.5每次扣0.5-1.5分　　　总分　100　　　第三章技术规范及图纸一、现场自然条件(包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈率及气温、雨雪量、风向、风力等) 详见施工图。二、现场施工条件(包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等)具备开工条件。三、本工程采用的技术规范按国家省市有关技术规范执行。四、图纸设计单位： 嘉兴市园林设计研究院 施工图：全套第四章 评标办法第一条：为规范本项目招标评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部委联合令第12号）、《浙江省建设工程招标投标管理条例》、《嘉兴市建设工程招标投标实施办法》，按照公开、公平、公正、择优的原则，结合本工程实际情况，特制定本办法。第二条：在嘉兴经济开发区招标投标领导小组办公室等部门的监督下，由评标委员会进行评审。第三条：投标书由技术标、商务标二部分组成。第四条：评标委员会对投标书有疑问部分可以询标，投标人作书面澄清说明时应由投标单位法定代表人或委托代理人签字，作为投标文件的组成部分，但不得对投标文件中实质性内容进行修改。第五条：评标方法采用采用先资格后审、后综合评估法。评审过程依次按资格后审、投标文件的审查、技术标评审、商务标评审、计算总得分的顺序进行。评标委员会只对有效投标报价（低于控制上限价）由低到高的前7家投标人进行评审，若出现废标或无效标则按投标报价由低到高依次递补满7家，若第7家报价有二个或以上相同时全部计入；若不足7家的全部计入。第六条：投标文件的评审：（一）资格后审评标委员会首先对有效投标人进行资格审查，投标人通过资格审查必须符合下列条件：（1）提供企业营业执照（副本）原件且在有效期内；（2）提供企业资质等级证书（副本）原件且在有效期内，企业资质等级、类别满足招标公告上的要求；（3）提供项目主管证书原件且在有效期内，注册单位与投标人名称一致，满足招标公告上的要求；（4）嘉兴市外企业提供“嘉兴市市外园林绿化企业进嘉施工（养护）备案证”原件且在有效期内。如遇相关证件资质管理部门正在换证或验证（含三类人员正在办理延期（复审）手续）而无法提供证书原件的，须提供所属地建设行政主管部门出具的证明原件。资格审查未通过的投标人，其投标文件将作无效标处理，不再继续进行评审。（二）投标文件的审查评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对所有低于上限价的投标人进行审查，审查内容如下：1、未按招标文件的规定提供企业法定代表人证明书或授权代理人授权委托书的；2、投标文件上未按招标文件规定加盖法人公章、法定代表人或法定代表人授权的代理人的印章或签字的；3、投标文件存在涂改或行间插字等修改处没有投标文件签字人签字证明并加盖单位公章的；4、工期、工程质量目标、主要技术方案、安全目标未满足招标文件要求的；5、工程量清单报价表未盖编制人员执业资格章[须本单位人员，注册造价工程师（章上未注明单位名称的应附注册证书复印件）或园林专业造价员]；编制人员注册单位与投标人名称不一致且未提供委托编制工程量清单报价的单位之间协议及被委托单位工程造价咨询资质证书复印件和未盖被委托单位工程造价咨询企业执业印章（成果章）的；同一个编制人员为二个及以上同一项目的投标人提供工程量清单报价编制服务的（编制人员名字相同的二个及以上投标人均废标）；委托的编制人员所在单位同时参加同一项目的投标的（编制人员名字相同的二个投标人均废标）；委托的编制单位同时为二个及以上投标人提供工程量清单报价编制服务的（编制单位名称相同的不同投标人均废标）；6、投标文件未按照招标文件规定的格式填写或关键字迹模糊，无法辨认（包括投标报价大写金额表达不清无法辨认和判断或无法表达一个确切数值）的；7、同一份投标文件中如有两个或两个以上报价，且未书面声明最终报价的；8、投标文件工程量清单与招标人提供的清单（包括招标答疑等补充文件）的数量、项目内容或计量单位不一致的；9、投标报价中税金、规费未按规定计取的；10、投标文件工程量清单存在算术计算错误等重大偏差达投标报价1%（含）以上的；11、发现投标文件有以他人名义投标、串通投标等嫌疑的（须评标委员会成员认定后可按废标处理）。投标文件审查没有通过的投标人，其投标文件将作无效标处理，不再继续进行评审。通过投标文件审查的投标人为有效投标人。评标基准价的计算以有效投标报价为基础，技术标评分以有效投标人为基础。当有效投标人不足3家时，是否继续评审由评标委员会决定。（三）技术标评审评标委员会应当对通过投标文件审查有效投标人进行技术标评分，技术标评定分值为100分，技术标评分项目及分值分配为： 1、施工部署及现场施工组织管理机构（0或4~8分）2、施工总平面布置（0或4~8分）3、施工总进度计划及保证措施（0或4~9分）4、劳动力配备计划（0或4~9分）5、现场投入主要机械设备及检测仪器（0或4~9分）6、主要材料、构配件供应进度计划（0或4~9分）7、主要分部分项施工方法及技术措施（0或9~15分）8、质量保证体系及控制要点（0或9~15分）9、安全保证体系及安全文明施工措施要点（0或9~14分）10、民工工资发放安排及控制体系（0或2~4分）评标委员会成员按上述分值标准各自独立打分，分值汇总时去掉评委最高分和最低分计算平均值，保留两位小数（不计负分）。（四）商务标评审商务标评定分值100分，投标人的最终投标价（以大写的金额为准）一经开标宣布，无论何种原因，不准修正，其得分计算方式如下：评标基准价计算公式：评标基准价=有效投标报价范围中的次低价×0.4 复合价×0.6（1）当有效投标人4家及以上时：复合价=（各有效投标报价之和-壹个最高有效投标报价-壹个最低有效投标报价）/（有效投标人总数-2）（2）当有效投标人等于3家时：复合价=各有效投标报价之和/3（3）当有效投标人不足3家时，是否继续评审由评标委员会决定，若继续评审评标基准价=各有效投标人投标报价的算术平均值*98%计分办法：投标报价与评标基准价相比，等于评标基准价时，得满分100分；每高一个百分点扣2分，依次类推，不计负分；每低一个百分点扣1分，依次类推，不计负分。凡以价格计算的均保留到人民币元，以百分比及得分计算的均保留两位小数。（五）计算总得分(小数点后保留二位小数、四舍五入) 总得分=技术标得分*30% 商务标得分*70%第七条：中标办法：本次招标采用 综合评估法。评标委员会对投标文件技术标、商务标进行评审和比较后提出评标书面报告，推荐综合得分前三名的投标人为中标候选人，并标明排列顺序（当综合得分相同时，报价低者优先；当报价相同时，按原保留小数点退后一位计算，得分高者优先，依此类推）。招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名第一的中标候选人为中标人。评标报告由评标委员会全体成员签字，如有保留意见可在评标报告中阐明，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述理由的，视为同意评标结论。第八条：中标人的最终报价即为中标价，中标价即为合同价。第九条：排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金、或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。第十条：本细则的解释权属嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司。第五章投标文件(附件及附表)一、商务标1、法定代表人证明书或授权委托书 商表一2、投标报价书 商表二3、报价格式 投标报价格式【按浙江省建设工程计价规则（2010版）】1.投标总价：附表4-12.总说明： 附表4-23.工程项目投标报价汇总表： 附表4-34.单位（专业）工程投标报价计算表： 附表4-45.分部分项工程量清单及计价表： 附表4-56.工程量清单综合单价计算表：附表4-5-1（无须提供纸质文件）7.工程量清单综合单价工料机分析表： 附表4-5-1-1（无须提供纸质文件）8.施工技术措施项目清单与计价表： 附表4-69.措施项目清单综合单价计算表： 附表4-6-1（无须提供纸质文件）10.措施项目清单综合单价工料机分析表： 附表4-6-1-1（无须提供纸质文件）11.施工组织措施项目清单与计价表： 附表4-712.其他项目清单与计价汇总表： 附表4-813.暂列金额明细表： 附表4-8-114.专业工程暂估价表： 附表4-8-215.计日工报价表： 附表4-8-3 16.总承包服务费报价表： 附表4-8-417.主要工日价格表： 附表4-918.主要材料价格表： 附表4-1019.主要机械台班价格表： 附表4-11二．技术标1. 法定代表人证明书或授权委托书（技附件一）2.现场施工组织管理机构 （技表一）3.派驻现场的主要施工管理人员表 （技表二）4.临时设施和临时用工表计划表 （技表三）5.施工总平面布置图 （技表四）6.施工总进度计划表及劳动力动态表 （技表五）7.主要劳动力配备计划表 （技表六）8.主要施工机械设备及检测仪器表 （技表七）9.主要材料、构配件供应计划表 （技表八）注：1、《工程量清单综合单价计算表》、《工程量清单综合单价工料机分析表》、《措施项目清单综合单价计算表》、《措施项目清单综合单价工料机分析表》投标时书面不作要求，中标后中标单位须将上述计算表、分析表装订成册一式二份提供给招标单位。 商表一法定代表人资格证明书单位名称：　　　　　　　　　　　　　经营期限：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姓名：　　　　 身份证号码： 性别：　　年龄：　　　　职务　　　　　系　　　　（投标人单位名称）　　　　　的法定代表人。　　　　特此证明。　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人：　　　　（盖公章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　　年　　　月　　日商表一授权委托书我 （姓名） 系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名） 为我的代理人，身份证号码 ，代理人参加 工程的招投标活动，有权当场作出承诺以及对投标书作出技术性补充，代理人在招投标过程中所签署的一切文书和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。特此委托。代理人： 性别：年龄：单位： 部门： 职务：投标单位：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）日期：年 月商表二投 标 报 价 书 致 ： 我方已全面阅读和研究了工程施工招标文件(包括答疑纪要或补充通知等其它相关资料)，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程投标的各项承诺内容，以本投标书向你方发包的工程全部内容进行投标。总投标价人民币（大写）元（RMB￥元）（保留到元）。工期为 日历天，质量目标为 ，项目主管。我方将严格按照有关工程招标投标法规及招标文件规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低价的投标，对决标结果也没有解释的义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起 7天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订承包合同，履行规定的一切责任和义务。本投标书自递交你方起 60天（日历天）有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件同意招标单位没收我单位已交纳的投标保证金人民币元。(1)撤还投标书；(2)擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；（3）在规定的时间内拒签合同。投标人（盖法人公章）： 法定代表人（签章）： 地址：联系电话： 传真： 编制日期：年月日 -------------报价格式-------------【附表4-1】投 标 总 价招 标 人： 工程名称：投标总价（小写）：（大写）：投标人： （单位盖章）法定代表人或其授权人：（签字或盖章）编制人： （造价人员签字盖专用章）编制时间：年月日【附表4-2】总说明工程名称： 第页共页【附表4-3】工程项目投标报价汇总表工程名称： 第页共页 序号单位工程名称金额（元）1单位工程1.1专业工程1.2专业工程……2单位工程2.1专业工程2.2专业工程……合计 【附表4-4】单位（专业）工程投标报价计算表单位（专业）工程名称：第 页 共 页 序号费 用 名 称计算公式金额（元）1分部分项工程2措施项目2.1施工技术措施项目2.2施工组织措施项目其中安全文明施工费建设工程检验试验费其他措施项目费3其他项目费3.1暂列金额3.2暂估价3.3计日工3.4总承包服务费4规费4.1排污费、社保费、公积金4.2农民工工伤保险费4.3危险作业意外伤害保险费5税金合计1＋2＋3＋4＋5 【附表4-5】分部分项工程量清单与计价表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价（元）合价（元）其中（元）备注人工费机械费本页小计合计【附表4-5-1】工程量清单综合单价计算表单位(专业)工程名称： 第 页共 页序号编号名称计量单位数量综 合 单 价（元）合计（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计11（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………22（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………合计 【附表4-5-1-1】工程量清单综合单价工料机分析表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页 项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量金额(元)单价合价1人工人工费小计2材料材料费小计3机械机械费小计4直接工程费（1＋2＋3）5管理费6利润7风险费用8综合单价（4＋5＋6＋7）【附表4-6】施工技术措施项目清单与计价表单位（专业）工程名称：第 页 共 页 序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价（元）合价（元）其中（元）备注人工费机械费本页小计合计【附表4-6-1】措施项目清单综合单价计算表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页 序号编号名称计量单位数数量综 合 单 价（元）合计（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计11（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………22（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………合 计【附表4-6-1-1】措施项目清单综合单价工料机分析表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量金额(元)单价合价1人工人工费小计2材料材料费小计3机械机械费小计4直接工程费（1＋2＋3）5管理费6利润7风险费用8综合单价（4＋5＋6＋7） 【附表4-7】施工组织措施项目清单与计价表单位（专业）工程名称：第 页 共 页序号项 目 名 称计算基础费率（%）金额（元）1按工程量清单提供为准2按工程量清单提供为准3按工程量清单提供为准4按工程量清单提供为准5按工程量清单提供为准6按工程量清单提供为准7按工程量清单提供为准8按工程量清单提供为准合计 【附表4-8】其他项目清单与计价汇总表工程名称： 第 页 共 页 序号项 目 名 称计量单位金额（元）备注1暂列金额2暂估价2.1专业工程暂估价3计日工4总承包服务费合计注：本表以整体工程为对象进行计算，并列入为主的专业工程。 【附表4-8-1】暂列金额明细表工程名称： 第 页 共 页 序号项 目 名 称计量单位暂定金额（元）备注合 计 【附表4-8-2】专业工程暂估价表 工程名称：第 页 共 页 序号工程名称工程内容金额（元）备注合计 【附表4-8-3】计 日 工 报 价 表工程名称：第 页 共 页 编号项 目 名 称单位暂定数量综合单价（元）合价（元）一人工1234人 工 小 计二材料1234材 料 小 计三施工机械1234施工机械小计总计注：本表项目名称、数量由招标人填写，单价由投标人自主确定计入投标总价。 【附表4-8-4】总承包服务费报价表工程名称：第 页 共 页序号项 目 名 称项目价值（元）服务内容费率（%）金额（元）1发包人分包专业工程2发包人供应材料合计注：本表项目价值、服务内容由招标人填写，费率由投标人自主确定计入投标总价。 【附表4-9】主要工日价格表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页序号工种单位数量单价（元）【附表4-10】主要材料价格表单位（专业）工程名称：第 页 共 页序号编码材料名称规格型号单位数量单价（元）备 注 【附表4-11】主要机械台班价格表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页 序号机械设备名称单位数量单价（元）技附件一法定代表人资格证明书单位名称：　　　　　　　　　　　　　经营期限：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姓名：　　　 　 身份证号码：性别：　　年龄：　　　　职务　　　　　系　　　　（投标人单位名称）　　　　的法定代表人。　　　　特此证明。　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人：　　　　（盖公章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　　年　　　月　　日技附件一授权委托书我 （姓名）系 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我的代理人，身份证号码 ，代理人参加 工程的招投标活动，有权当场作出承诺以及对投标书作出技术性补充，代理人在招投标过程中所签署的一切文书和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。特此委托。代理人：性别： 年龄：单位： 部门：职务：投标单位：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）日期： 年 月日 现场施工组织管理机构 技表一派驻现场的主要施工管理人员表技表二名称姓名职称主要职责范围临时设施和临时用工计划表技表三用途单位数量备注一、临时用电：施工生活合计二、临时用水：施工生活合计三、临时用地：办公管理材料放置生活加工合计四、临时用工：技工普工合计 施工总平面布置图技表四（如采用A4纸内容不清楚，可采用A3纸）施工总进度计划表及劳动力动态表技表五（如采用A4纸内容不清楚，可采用A3纸） 主要劳动力配备计划表技表六序号主要工种施工阶段主要施工机械设备及检测仪器表技表七序号机械或设备名 称规格型号单位数量产地及已使用年份定额功率(kw)目前存放处进退场日期主要材料、构配件供应进度计划表 技表八材料、构配件名称单位型号数量计划供应时间备注