浏阳市政府采购招 标 文 件项目名称：浏阳市骨伤科医院住院大楼手术净化室建设项目政府采购政府采购编号：LZC2013-089招标编号：HNTJZC2013-002湖南天鉴工程项目管理有限公司二O一三年十一月 目录第一部分第一章投标须知……………………………………………………………………1一、总则………………………………………………………………………………1二、招标文件…………………………………………………………………………3三、投标文件…………………………………………………………………………5四、投标文件的递交…………………………………………………………………8五、开标与评标………………………………………………………………………10六、中标信息公布与投标人质疑……………………………………………………11七、合同签订…………………………………………………………………………12八、特殊情形的规定…………………………………………………………………12九、其他规定…………………………………………………………………………13第二章评标方法及标准……………………………………………………………13一. 总则………………………………………………………………………………13二. 评标程序…………………………………………………………………………14第三章政府采购合同格式条款……………………………………………………23第四章政府采购合同协议书………………………………………………………30第五章投标文件组成………………………………………………………………35第二部分第六章招标文件前附表……………………………………………………………55第七章投标邀请……………………………………………………………………65第八章技术规格、参数及要求……………………………………………………68第一部分 第一章投标须知（一）总 则1.适用范围1.1本招标文件仅适用于第二部分第六章“招标文件前附表” (以下简称招标文件前附表)中所叙述的采购项目。工程名称：浏阳市骨伤科医院住院大楼手术净化室建设项目政府采购建设地点：浏阳市社港镇采购范围：手术部净化工程区域内设计、施工，包含甲供的设备安装、装饰装修、空气净化、电气、医用气体、呼叫系统、监控系统、空调自控系统、给排水等。消防安装不包括在本工程招标范围内。1.1.1设计规范空调：包括净化空调和冷暖空调。1.1.2设备：明确数量、规格、型号、质量及性能要求。1.1.3装修要求：明确材料、质量、颜色、数量、平面布局图。1.1.4总体要求：达到交钥匙工程所需标准。本项目为交钥匙工程。包括手术室系统设备及材料的供货、安装。投标人总价必须包含系统设备采购安装调试、税金、备品备件及专用工具、培训、技术服务、运保费、验收等所有相关费用，并在投标文件中详细列明分项报价。资金来源：自筹承包方式：包工包料，主要材料须经招标人签认。工期：120日历天质量标准：合格工程（除执行建设部门及相关部门的质量验收标准外，还必须达到卫生部相关标准作为合格标准）保修要求：按中华人民共和国国务院令2000年第279号《建设工程质量管理条列》规定进行保修1.2 本招标项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定承包人。2. 定义 2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。2.4 “货物”系指投标人按招标文件要求,向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。2.5 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。3. ★投标人的资格要求3.1投标人应当符合招标文件前附表中规定的下列资格条件要求：（l）《政府采购法》第二十二条第一款或招标文件第七章投标邀请第5.1款规定的投标人基本资格条件；（2）采购项目有特殊要求，招标文件规定的投标人特定资格条件。3.2投标人不得存在下列情形之一：（l）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；（3）投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。 3.3法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得参加同一政府采购项目投标。4．联合体投标6.1除招标文件前附表另有规定，本采购项目不接受除政府采购政策规定以外的其他联合体投标。5.授权委托5.1如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书,并附法定代表人身份证明，投标人代表必须是本企业正式员工。6. 答疑及踏勘现场6.1 本招标项目不召开答疑会，也不组织投标人踏勘现场。6.2 投标人提出的与投标有关的任何问题可按政府采购的相关规定向招标人及采购代理机构提出，不得含有透露投标单位名称的内容。6.3 投标人可根据自已的需要，对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用和踏勘现场的责任与风险。6.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论以及因忽视或误解现场情况而导致任何情况均不负责任。7. 投标费用7.1 投标人应自行承担所有参与投标的相关费用。不论投标结果如何，招标人或者招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。（二）招标文件 8. 招标文件的组成8.1招标文件共八章，分两部分。各部分如下：第一部分第一章：投标须知第二章：评标方法及标准第三章：政府采购合同格式条款第四章：政府采购合同协议书第五章：投标文件的组成第二部分第六章：招标文件前附表第七章：投标邀请第八章：技术规格、参数及要求8.2本章第11.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。8.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。9.招标文件的获取9.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标文件前附表。9.2凡符合资格要求并有意参加投标的单位, 登录招标文件前附表指定的信息公告媒体下载招标文件，指定的媒体名称见招标文件前附表。9.3各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人概不负责。9.4招标文件的电子版本，以在政府采购网站公告的为准。10．偏离10.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。10.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。10.3第六章“招标文件前附表”中“政府采购合同格式条款(前附表)”和第八章“技术规格、参数及要求”中的一般商务和技术条款（参数），在超出允许偏离的条款数（最高项数）时，在评标时将其视为无效投标。前述章节中一般商务和技术条款允许偏离的最高项数见招标文件前附表。10.4本章第10.3款所称条款数（最高项数）的统计方法见招标文件前附表。11.招标文件的澄清与修改11.1投标人对招标文件有疑问的，应在招标文件前附表规定的时间前以书面形式向采购代理机构提出询问，要求采购代理机构对招标文件予以澄清。11.2采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在招标文件前附表规定的提交投标文件截止时间（2013年11月11日上午9：00时）十五日前在《中国湖南长沙市政府采购网》和《浏阳市招标投标监督管理办公室》同步发布更正公告。 11.3如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。12. 延长投标截止时间和开标时间12.1 采购代理机构可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在本章第11.2款规定的提交投标文件截止时间三日前。变更时间应当在《中国湖南长沙市政府采购网》和《浏阳市招标投标监督管理办公室》同步发布。12.2 投标人应及时关注上述媒体发布的答疑纪要、本文件的澄清或修改、投标截止及开标时间的变更等相关信息，恕不另行通知，如有遗漏投标人概不负责。(三) 投标文件的编制13. 投标文件的语言13.1投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。14计量单位14.1 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。15 . 投标文件的组成15.1投标文件由商务文件和技术文件两部分组成。15.1.1商务文件：（一）投标函及投标函附录（二）开标一览表（三）工程预算书、另附材料及设备报价清单表（四）商务偏差表（五）投标保证金 （六）投标人具备投标资格的证明文件（七）附件7（主要设备）制造商的生产许可证（复印件）医疗器械经营企业许可证（复印件）（八）附8所投设备的维修承担者及联系方式（九）无在建项目证明15.1.2 技术文件（1）设计及施工方案（包括施工图设计）（2）技术偏差表15.2 必须毫无例外地使用招标文件提供的投标文件格式、但可以按同样格式扩展。15.3根据《政府采购法》第四十二条规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。15.4投标人如有投标优惠，涉及价格的，应当直接在开标一览表的投标报价中给出(即投标报价中己包含价格折扣)；涉及商务、技术内容的，应当在商务条款响应/偏离表或技术规格、参数响应/偏离表中填写。16. 投标报价16.1 本招标项目的招标上限价 540万元。投标单位报价时总报价不得超过招标总上限价。16.2 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，所有投标报价中的单价和总价均为人民币报价。16.3 投标人应报出所能承受的唯一最低合理低价。投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。16.4 除非招标人对招标文件予以修改，投标人应根据本次招标项目的招标文件的要求、有关技术资料及补充通知、并结合施工现场情况、自行制定的设计和施工方案，按照企业定额或参照国家、湖南省建设行政主管部门发布的现行定额及市场价格和国家关于工程计价的相关规定，并根据企业自身的实力及本招标项目的特点编制工程预算书，并承担投标报价中出现的少算、错算、漏算的责任。16.5 投标报价及合同价格采用的方式：16.5.1 投标报价为固定合同总价。16.5.2 固定合同总价：投标人所提供的报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时可考虑一定的风险系数，凡漏项或少算报价的，中标后不得调整中标价；16.5.3 除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费（如有的话）、风险费、政策性文件规定费用等所有费用；按国家有关政策规定，投标报价不能低于其企业成本价，最低报价不能作为中标的保证。16.6风险因素主要包括：施工期间的政策性调整（包括定额、人工、机械费及其它取费等等）、施工期间的材料价格上涨因素、错算或漏算的工程造价、施工期间所发生的人身及财产安全事故、供电供水网的停水停电等相关风险费用等；16.7 因招标人提出的设计变更或工程量增减允许造价按实增减，结算时，按照国家现行的政策规定，并根据变更通知和签证，按投标时的投标报价及优惠率进行结算。（因设计变更、主要材料更换、招标书之外新增项目的结算，如属原投标书清单中已有项目，则按原投标书清单中的报价签证结算；原投标书清单中没有的项目，由甲方现场代表按实计量签证，费用参照现行湖南省2006消耗量标准及其配套文件优惠 13％进行调整。）16.8 在投标文件中，只允许一个方案，招标人不接受有任何选择的方案和报价。16.9 投标报价必须由注册造价工程师盖执业专用章（详见第六章“投标汇总表”中的解释）；16.10 材料、设备16.10.1 材料、设备质量标准：材料、设备必须是达到国家规定的质量、技术标准的正规生产厂家生产的合格产品，材料、设备的选用标准按施工图的规定执行，如有调整，按招标人认可的材料、设备标准进行调整。16.10.2 材料价格：材料价格按施工期间浏阳市住建局各期造价文件发布价格的算术平均值取定，造价文件上未发布价格的材料按签证价，装饰人工按91元/工日,其它人工按75元/工日取定）。同时考虑施工期间的价格浮动和风险因素自主报价，在结算时不再调整。16.10.3 设备价格：投标人自主进行报价，在结算时不再调整。16.10.4 投标人应在投标文件中提供详细的材料、设备清单表，包括材料、设备的名称、品牌、产地、规格型号、价格等等。16.10.5投标人承担土建配套费用成本。17备选方案除本章第14.3项另有规定外，本采购项目不接受备选方案投标18.投标人的资格证明文件18.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件(附件2)，作为投标文件的一部分。(1) 投标人必须具备履行合同所需的财务、技术和生产能力；(2) 投标人应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求规定的由中标人履行的维修术务的义务。(3) 投标人应提供依法缴纳税收应提交的证明材料，即投标人税务登记证复印件，加盖公章和由投标人加盖公章的依法缴纳税收承诺书。(4) 投标人应提供依法缴纳税收和社会保障资金应提交的证明材料，即投标人经劳动和社会保障部门年度验证的社会保障登记证正本复印件（复印件必须包含社会保险登记证正本“单位名称”所在页及“验证记录”所在页两页的全部内容），加盖投标人公章和由投标人加盖公章的依法缴纳税收和社会保障资金承诺书。19.投标货物符合招标文件规定的证明文件19.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。19.2 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的型号、规格参数、制造商及原产地、质量标准、检测标准、测试手段、工期、运输条件、技术服务、安装、维修、保养等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。19.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：（1）货物主要性能和参数的详细说明； （2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。19.4 招标文件前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。（1）未在招标文件前附表规定的提交时间、地点提交的。（2）投标人提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。20. 投标有效期20.1投标有效期见招标文件前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足或者投标文件没有注明投标有效期的，在评标时将其视为无效投标。20.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。21. 投标保证金21.1招标文件前附表规定交纳投标保证金的，投标人应按招标文件前附表规定的要求提交投标保证金，投标保证金有效期应与本章第18.1款规定的投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。21.2未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。21.3中标的投标人的投标保证金将在政府采购合同签订后五个工作日内无息退还。21.4 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在本章第21.1款规定的投标有效期内撤回或修改投标文件； （2）投标提供虚假材料谋取中标的；（3）中标公示前和中标公示期间，中标候选人无正当理由放弃中标资格的；（4）中标后，无正当理由不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；（5）招标文件规定的其他情形。22. 投标文件的份数和签署22.1投标文件正本一份，副本份数见招标文件前附表。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。22.2 投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求签字、盖章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。（四）投标文件的递交23.投标文件的密封和标记23.1投标文件需胶装，投标文件按正本和副本分别包装，注明“正本”或“副本”，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由法定代表人或其授权的代理人签字。23.2投标文件封套或外包装上应载明的内容见招标文件前附表。23.3投标文件如果未按上述规定密封和标记，采购代理机构应当拒绝接收。23.4为方便开标唱标,投标人应另备一份开标一览表单独密封,并在小密封袋上标明开标一览表字样,然后再装入投标文件正本密封袋中。24.投标文件的递交24.1 投标文件应在本章第11.2款规定的投标截止时间之前送达招标文件前附表指定的地点。24.2 逾期送达或未送达指定地点的投标文件，采购代理机构应当拒绝接收。25.投标文件的修改和撤回25.1在本章第11.2款规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回己递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。25.2修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第22、23、24项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。25.3投标人在本章第11.2款规定的投标截止时间前撤回投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起五日内退还已收取的投标保证金。26.串通投标行为26.1投标人有以下情形之一的，可认定其有串通投标行为，中标无效：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（10）不同投标人的投标文件相互混装；（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（12）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。五、开标和评标27.开标27.1采购代理机构在本章第11.2款规定的投标截止时间(开标时间)和本章第24.1项规定的地点组织公开开标，并邀请所有投标人法定代表人或其授权的代理人参加。参加开标的投标人代表应出示身份证原件并签名以证明其出席。 27.2开标前查验资质原件，投标人必须携带以下证件原件至开标现场，评标时由评标委员会查验：（1）年检合格的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本；（2）社保登记证或由社保机构出具的近半年社保缴纳证明；（3）授权委托书；(4) 被授权人身份证；（5）安全生产许可证；（6）机电设备安装工程专业承包贰级及以上资质、建筑装修装饰工程专业承包叁级及以上资质、建筑智能化工程专业承包叁级及以上资质；（7）项目负责人具有建筑工程或机电工程专业贰级以上注册建造师执业资格，并提供项目负责人B类安全生产考核证；（8）投标人须具有食品药品监督管理局颁发的“医疗器械经营企业许可证”。且经营范围包含净化或洁净等相关范围；（9）所投主要产品空调机组需投标人提供经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件复印件；（10）投标承诺书以上证件不得密封在投标文件内，必须单独提供原件供查验，否则视为不合格投标人；且以上证件如投标人未携带、携带不齐全或其证件未年检、有效期已过期，均视为不合格投标人，将作废标处理，取消投标资格。（投标人需另提交一套以上资料的加盖投标单位公章的复印件，以备调查处理投诉时复核）27.3开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由监委和投标人检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、本章第16.3款规定的备选方案和招标文件前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。27.4开标时，如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，投标人代表应当当场提出。未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。27.5投标人代表、采购人代表、采购代理机构代表、监督人（如果在现场）、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。27.6 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他部分的内容不一致的，以开标一览表为准。28.评标委员会28.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由技术、经济方面的专家组成。重大项目或特殊项目经批准，采购人代表按规定参加评标委员会。28.2评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。29.评标29.1 评标委员会按照第二章“评标方法及标准” 规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。六、中标信息公布与投标人质疑30.中标信息公布30.1中标人确定后，中标信息将在本章第9.2项指定的媒体上同步发布。31.投标人质疑31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。31.2投标人若认为招标文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的，应在招标公告信息发布之日起5日内以书面形式向采购人或招标代理机构提出，采购人或招标代理机构应在投标截止日前15日前作出解答。答疑纪要发布后，停止投标质疑。31.3投标人若认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：（1）关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。（2）关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。31.4 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。31.5 质疑书应当包括下列内容：（1）质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；（2）质疑事项；（3）事实依据及相关证明材料；（4）相关请求及主张。31.6 质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。31.7 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。31.8 投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。七、合同签订32.中标结果通知32.1 在本章第21.1款规定的投标有效期内，采购代理机构将以书面形式向中标人发出《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。33.签订合同 33.1 采购人应自中标通知书发出之日起三十日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。33.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。33.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人分包中标项目。34. 政府采购合同履行中数量的变更34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。八.特殊情形的规定35.特殊情形35.1特殊情形是指：在本章第11.2款规定的投标截止时间递交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商不足三家的情形。36.特殊情形规定36.1参加投标的供应商不足三家的，不开标唱标，除采购任务取消外，如招标文件没有不合理条款，发布项目延期公告，延长五个工作日。延长期满后，仍不足三家的，继续进入开标、评审程序。36.2项目经延期公告或废标重新组织采购后，实质性响应招标文件要求的供应商仍不足三家的，且未出现第二章评标方法及标准2.1.3第（2）—（4）款情形的，可按照财政部《货物和服务招标投标管理办法》第43规定，经评委、监委出具书面意见并签字认可，报经市政府采购监管部门同意，书面通知投标人当场改作竞争性谈判或单一来源方式采购。36.3改作竞争性谈判方式的，按以下程序办理：（1）供应商应按谈判小组的书面通知参加谈判、递交最终报价；（2）从产品质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照经评审后的价格由低到高的顺序推荐成交候选供应商；（3）评审供应商报价时，按第二章“评标方法及标准”中关于最低评标价法的价格评审的规定评审。36.4 改作单一来源方式的，评审小组按单一来源评审程序，与供应商进行价格谈判，在保证采购项目质量的基础上，商定合理的成交价格。九.其他规定37.招标代理服务费37.1中标人应按招标文件前附表规定交纳招标代理服务费。38. 其他规定38.1政策与法规法律、法规、规章和省级以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，见招标文件前附表。评标委员会应根据招标文件规定，优先推荐节能环保产品。38.2其他规定见招标文件前附表。第二章 评标方法及标准(综合评分法)一. 总则1.1 评标委员会1.1.1评标由依法组成的评标委员会负责。1.2评标方法1.2.1评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。1.2.2本采购项目的评标因素和标准见招标文件前附表，不得对投标文件优于招标文件要求的评标因素给予加分。评标因素：价格、技术、业绩、服务、对招标文件的响应程度，但不包括第一章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格条件。1.2.3权值权值评审因素权值价格35技术35商务30二. 评标程序评标程序分为投标文件初审、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人名单。2.1 投标文件的初步评审2.1.1初步评审分为资格性检查和符合性检查。(1) 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。(2) 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。(3)投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。2.1.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理，无效投标的情况同时在招标文件前附表集中列示：（1）应交未交投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的；（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的； （4）不具备第一章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格要求的；（5）不满足第一章“投标须知”第10.1款、第10.2款规定的实质性要求的；（6）投标报价超过采购项目预算的；（7）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但第一章“投标须知”第16.3款允许提交备选方案的除外；（8）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；（9）投标有效期不足的或者投标文件没有注明投标有效期；（10）不符合法律、法规和招标文件规定的。2.1.3 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人。废标的情形同时在招标文件前附表集中列示：（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（3）投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能接受的；（4）因重大变故，采购任务取消的。2.2澄清有关问题2.2.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。2.2.2投标人不得对下列内容进行澄清或补充：（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容。（2）不满足第一章投标须知第10.1款、第10.2款规定的实质性要求的投标文件内容，2.2.3 计算错误将按以下方法修正：如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。2.2.4 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。2.2.5 有效的书面澄清材料是投标文件的补充材料，将作为投标文件的组成部分。2.3 比较与评价2.3.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。2.3.2以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价权重若投标人投标价格超出招标上限价，则该投标人被视为无效投标。本项所称投标报价为按本章第2.3.2款规定评价后的投标报价。2.3.3评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。2.4 推荐中标候选人名单2.4.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。2.4.2中标候选人数量为1～3名，本次招标采购推荐的中标候选人数量见招标文件前附表。三、评标方法及标准（公开招标项目现场改变采购方式适用）（一）竞争性谈判方式1、响应文件资格性符合性审查后，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组将给予所有参加谈判的供应商相同的谈判机会。2、第一阶段谈判（1）符合《政府采购法》第三十条第一项、第三项情形的，谈判小组应当对供应商响应文件的符合性审查，直接与实质性响应谈判文件要求的供应商就价格进行谈判。在最后一轮谈判结束后，谈判小组将要求所有仍在参加谈判的供应商在同一截止时间前进行最后报价。最后报价由其法定代表人或其委托代理人签字后密封递交给谈判小组。由委托代理人签字，应附法定代表人授权书。（2）符合《政府采购法》第三十条第二项、第四项情形的，在谈判过程中，谈判小组应逐步明确采购需求，确定技术标准和要求，完善合同内容。据此谈判小组可以对谈判文件作实质性变动，进行第二阶段谈判。谈判文件的实质性变动内容为谈判文件的组成部分，实质性变动内容与谈判文件不一致时，以实质性变动内容为准。3、第二阶段谈判（1）谈判小组应以书面形式要求所有参加第一阶段谈判的供应商以对其响应文件进行修正的方式，对谈判文件的实质性变动做出响应。在最后一轮谈判结束后，应当要求在谈判结束后同一截止时间前递交修正的响应文件和最后报价。供应商未按谈判小组规定递交的，视同在谈判开始之日后撤回响应文件。修正的响应文件和最后报价由其法定代表人或其委托代理人签字后密封递交给谈判小组。修正的响应文件为响应文件的组成部分。修正的响应文件与响应文件不一致时，以修正的响应文件为准。（2）在第二阶段谈判过程中，不能确定成交结果的，谈判终止，采购人重新开展采购活动。4、供应商最后报价向参加谈判的供应商宣布，并由供应商代表签字确认以示公开。5、谈判小组将谈判轮数公开告之参加谈判的供应商。6、响应文件的澄清6.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者纠正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。6.2计算错误修正的原则：单价与总价有出入,以单价为准；大、小写有出入，以大写为准；响应文件正本与副本有出入，以正本为准。按上述原则修正的响应文件，对供应商起约束作用，供应商不接受修正的，其响应文件将被拒绝。6.3供应商应按谈判小组通知的时间、地点，指派专人进行澄清、说明或者补正。7.推荐成交供应商7.1谈判小组依据谈判文件及供应商响应文件和最后报价，从产品质量和服务均能满足谈判文件规定的最低要求供应商中，按本章第2.2.3项关于计算错误修正原则，本一章第10.3项关于一般商务和技术条款允许偏离的最高项数内偏差量化调整规则，确定供应商的评审报价。按照经评审后的报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商，向采购人推荐成交候选供应商。7.2供应商有下列情形之一的,不得成为成交供应商: （1）响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；（2）法律、法规和谈判文件规定的其他情形的。（二）单一来源方式1.评标程序1.1评标程序：对响应文件的资格性、符合性审查；响应文件的澄清；推荐成交供应商。2.响应文件的资格性、符合性审查2.1评审小组对响应文件进行资格性和符合性审查。响应文件有下列情况之一的视为无效响应：（1）应交未交保证金或金额不足、保证金缴纳形式不符合谈判文件要求的；（2）未按照采购文件规定要求签署、盖章的；（3）不具备第一章“投标须知”第3.1项规定的供应商资格要求的；（4）不满足第一章“投标须知”第10.2项规定的实质性要求的；（5）响应文件有效期不足的；（6）不符合法律、法规和单一来源采购文件规定的。3.响应文件的澄清3.1评审小组在对响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者纠正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，由委托代理人签字的，应附法定代表人授权书。供应商的澄清、说明或者更正不得超出询价文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。3.2计算错误修正的原则：单价与总价有出入,以单价为准；大、小写有出入，以大写为准；响应文件正本与副本有出入，以正本为准。按上述原则修正的响应文件，对供应商起约束作用，供应商不接受修正的，其响应文件将被拒绝。3.3供应商应按评审小组通知的时间、地点，指派专人进行澄清、说明或者补正。4、评标委员会向采购人推荐成交供应商。附表1资格性检查表序号投标人1投标文件是否正确签署2投标保证金3投标人营业执照（年检合格）4投标人税务登记证（年检合格）5投标人组织机构代码证（年检合格）6投标人资质等级证书及其安全生产许可证7项目负责人相关资质证书及其安全生产考核证8投标人法定代表人证或法人代表授权书9缴纳税收记录（包括经审计的财务报表及审计报告）10缴纳社会保障资金记录（包括社保登记证）11其它资格证明文件12结论注：表1结论填写“合格”或“不合格”，不合格的投标人不进入下一轮评议附表2： 符 合 性 检 查 表序号投标人完整性实质性响应结论投标文件的组成投标文件的格式投标范围投标有效期交货期是否附有招标人不能接受的条件符合招标文件实质性条款、条件且没有重大偏离或保留注：表2结论填写“合格”或“不合格”，不合格的投标人不进入下一轮评议附表3：不合格投标人名单序号投标人不合格原因附表4：合格投标人名单序号投标人备注附表5：澄清、说明、补正事项序号投标人招标文件中需要澄清的对投标文件中含义不明确的对同类问题表述不一致明显文字和计算错误的结论1234附表6投标人得分汇总计算表投标人：总分（）评委编号单 项 评分商务技术投标报价12345合计平均权数KiKiPi注：一、计分方法：评标办法分为商务、技术、投标报价等单项评分。单项评分按评分人的有效评分取算术平均值。各单项评分乘以相应的权数后之和为投标人计算总分。二、计算规则：1、计算判断投标报价是否为进入算术平均的投标报价时，没有小数点位限制；评分计算保留2位小数，第三位小数四舍五入。 2、有下列情况之一者单项评分为无效分：1）评分高出规定最高分或低于规定最低分的；2）一个计分内容有2个或2个以上计分的。附表7经评审的投标人排序表排序投标人得分情况第一名第二名第三名第四名第五名附表8中 标 候 选 人 表排序中标候选人得分情况第一名第二名第三名第三章政府采购合同格式条款A通用条款1.定义1.1合同当事人（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见招标文件前附表。（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得中标或成交结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。1.2本合同下列术语应解释为：（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、产品及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。（5）“合同条款”系指本合同条款。（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在招标文件前附表指明。2.合同的适用范围2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。B专用条款（意向性）二、双方一般权利和义务3. 项目负责人3.1 在施工过程中，发包人有权对不称职的项目负责人要求撤换。3.2 本工程的项目负责人和技术负责人及项目部的其它成员必须亲自对本工程进行全过程管理，项目负责人和技术负责人不得同时兼管其它工程，值守工地的时间不少于80%，未经发包人同意，不得更换人员或中途退出，否则作违约处理。4. 承包人工作4.1 承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：4.1.1 承包人应收到开工通知后3天内到达施工现场。4.1.2 承包人负责在每月25日前向发包人提供下月工程进度计划及当月相应进度统计表，份数：4份4.1.3 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个生产过程和非生产过程中施工现场全部人员的安全。除因发包人、工程师或雇员的行为或过失而造成的伤亡外，发包人不承担承包人雇用的工人或其它人员的伤亡赔偿或补偿责任。4.1.4 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫、渣土和施工噪音管理等手续，并在合同要求范围的施工、竣工和保修均应不使下述各方面遭受不必要的干扰：4.1.4.1 公众的便利。4.1.4.2 对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其它开支。4.1.5 承包人负责对已完工程成品进行保护并承担一切费用。4.1.6 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护，并承担费用。4.1.7 承包人负责施工场地清洁，交工前建筑物内部应清除所有建筑废品及垃圾，并负责废品及垃圾的外运。4.1.8 承包人应做的其它工作：4.1.8.1 承包人应签订、遵守招标文件所附格式的合同协议书，如需要可进行适当修改。4.1.8.2提出用水、用电申请，经批准后在发包人提供的水、电设置点装表计量，费用按当地电力部门或供水部门收费标准计算，承包人负责完成由设置点起至施工区域内的水、电、通讯线路的架设及施工区域内的施工通道的修建。4.1.8.3 专门用于本工程施工的所有设备、临时设施和材料一经运至现场，即应视为是专门供本工程施工使用。除将上述物品在现场各部分之间转移外，如果没有发包人的项目负责人或现场代表的书面同意，不得将上述物品运出现场。4.1.8.4除合同另有规定外，发包人无论何时均不对由承包人提供的设备、临时设施和材料的损失或损坏承担任何责任。三、施工组织设计和工期5. 进度计划5.1 承包人应积极配合不在招标范围内的其它分包工程的工作，做好预留、预埋、预装。并在时间、场地上作好安排。6. 工期延误6.1 除非下列原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认后，工期才可相应顺延：6.1.1 额外的或附加的工程量增加；6.1.2 不可抗力；6.2 承包人提交延期通知：6.2.1 承包人在首次出现第13.1款情况后的7天内应通知发包人，并向发包人提交一份副本：6.2.2 承包人在向发包人提交了任何延长工期的通知后7天内，或者在发包人同意的其它合理时间内，承包人应详细说明他认为自己有权要求延长完工时间的具体情况，以便发包人可以及时对他申述的情况进行研究。6.3 非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付每延期一天承担违约金人民币伍仟元的赔偿费，延期时间从规定竣工日期起直到全部工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数（不足一天的按一天计算），发包人可从应向承包人支付的任何工程款中扣除此项赔偿费或其它方式收回此款，此赔偿费的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其它责任。7. 工程竣工7.1 工期提前本发包人不要求承包人比合同约定的工期提前竣工，若提前竣工，发包人不支付其它费用。四、质量与检验8. 工程质量8.1 承包人应建立一套科学、完善、行之有效的质量组织体系和质量控制体系，并严格按质量组织体系进行管理，按质量控制体系组织施工，确保工程质量合格。8.1 工程完工经相关质量监督部门对本合同项目质量进行验收，整体工程验收应达到合格工程标准（（除执行建设部门及相关部门的质量验收标准外，还必须达到卫生部相关标准作为合格标准），若未达到合格工程标准则扣除合同总金额的2%作为违约金外，承包人必须无条件的返工，至到达到合格工程标准为止，相此所造成的经济损失全部由承包人承担。9、隐蔽工程和中间验收 　　9.1 双方约定中间验收部位：隐蔽工程在进行下道工序前均需进行验收。五、安全施工10. 安全施工10.1 施工现场发生的任何与承包人有关的一切事故，均由承包人负责并承担一切费用。六、合同价款与支付11. 合同价款及调整11.1 合同价格采用方式本工程为固定合同总价，在合同实施期间不因人工、材料和设备等市场变化因素而变动。承包人在计算投标报价时应已考虑风险系数（施工期间的政策性调整包括定额、人工、机械费及其它取费等等、施工期间的材料价格上涨因素、错算或漏算的工程造价、施工期间所发生的人身及财产安全事故、气象条件、供电供水网的停电停水等一切相关风险费用等）和固定合同总价包括的范围。11.2 因发包人提出的设计变更，导致合同总价变化，若工程预算书中有相应的项目，只调整工程量，单价不变；若没有对应的项目，经发包人确认后，可按定额计价或双方协调定价进行调整，优惠按承包人投标总报价的优惠率执行。11.3 无发包人有效签证不得调整合同价款。12. 工程预付款本项目无工程预付款。13. 工程量确认13.1 除另有规定外，工程师将按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值，当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。13.1.1 按进度提交已完工程量报告时间是：3天内。13.1.2 承包人应提供工程师要求的一切详细资料。13.1.3 工程师接到报告后2天内进行计量，并在计量工作开始前8小时通知承包人参加计量。工程师在约定的时间内未进行计量，则承包人可向发包人申诉要求工程师在规定时限内计量。如果承包人不参加或由于疏忽而未派代表参加计量，则工程师进行的或由他批准的计量结果应视为正确，作为工程价款支付的依据。但工程师如果不按约定时间通知承包人参加计量，导致承包人不能参加计量，该计量结果无效。13.2 计量方法除非合同中另规定，无论通常的和当地的习惯如何，原则上工程的计量均应按湘建价[2006]330号文中规定的工程量计算规则计算（有特殊说明的项目除外）。13.3 计量单位除了合同另有规定外，所有计量单位均应符合湘建价[2006]330号文中规定的标准。14. 工程款的支付施工工具及人员进场后支付合同价的10%项目款，洁净风系统主管完成并净化机组到场后支付30%项目款，净化装饰主体院完工付20%，验收合格后支付20%项目款，审计完毕后支付至结算款的95%项目款，5%作为质保金。七、材料设备供应15. 发包人供应材料设备15.1 本合同工程发包人原则上不提供材料设备，但主要材料设备须经发包人认可。16. 承包人采购材料设备16.1 除另有约定外，承包人负责完成本合同工程施工所需的所有材料、设备的采购、验收、运输和保管。16.1.1 符合合同规定、符合设计要求、符合预算编制约定和发包人要求的品种、规格和质量等级；16.1.2 随时按发包人的要求，在制造、加工或准备地点或现场，或在合同规定的其它地方进行检查；16.1.3 在用于工程之前，承包人应按发包人的要求，提交有关的材料样品，以供检验；16.1.4 在材料用于工程之前，必须向发包人提交制造厂家出具的材料质量证明，证明该材料质量是合格的，是符合设计要求、合同规定和预算编制约定的相符合。16.1.5 承包人应将他与合格的材料供应部门签订的材料供应协议副本提交发包人。16.2 清除不合格的工程材料或永久设备。发包人有权随时发出下述指示：16.2.1 在指示规定的时间内，将不符合合同规定的材料从现场搬走；16.2.2 用合格适用的材料取代原来的材料；16.2.3 尽管先前已进行了检验，但发包人认为下述方面仍不符合合同规定的工程均要拆除和重新施工：1)材料或工艺：2)承包人所做的或由他负责的设计。16.3 承包人不执行上述指示，应承担的违约责任为：采取补救措施，并承担由此增加的费用和工期延误责任。八、工程变更17. 工程设计变更17.1 变更的范围和内容变更的范围和内容的约定：设计变更涉及工程造价变动的，乙方应及时提出，由建设方核实变更价款并按程序审批后才能调整工程合同价。设计变更实行“先报批、后实施”的程序，在施工过程中如发生设计变更，必须按《浏阳市政府投资建设项目工程造价审计操作办法》（浏政办发【2010】3号）和《浏阳市政府投资项目招标投标管理办法》（浏政办发【2013】9号）的程序和权限报批后方可实施。 变更程序 变更估价承包人向监理人提供变更报价书的时间，监理人商定或确定变更计价的时间约定： 变更的计价原则变更计价原则的约定：工程量清单中已有的单价按中标单位的清单报价执行；有类似单价的参照中标单位类似清单报价执行；工程量清单中没有清单单价或无类似清单单价的设计变更项目或漏项按现行湖南省2006消耗量标准及其配套文件优惠 13％编制结算，其中材料价格按施工期间浏阳市住建局各期造价文件发布价格的算术平均值取定，造价文件上未发布价格的材料按签证价，人工统一按75元／工日取定17.1 确定变更价款17.2 承包人提出变更价款的时间是：确定工程变更后14天内。17.3 发包人确认变更价款的时间是：收到承包人变更报价书后14天内对变更报价书进行审核确认后通知承包人。九、竣工验收与结算18．竣工验收工程竣工后，室内空气质量应当符合国家有关标准。发包人可以委托有资格的检测单位对室内空气质量进行检测，检测不合格的，承包人应当返工，并由承包人承担相应损失。19. 竣工结算19.1 工程竣工后，双方应及时办理工程结算，承包人应积极配合，发包人在6个月审核认可，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。19.2 承包人必须实事求是地编制工程竣工结算，若工程结算经发包人指定的评审机构审减超过10%，发包人将视具体情况有权责成承包人支付相应的评审劳务费。十、违约、仲裁20. 违约、仲裁20.1因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。20.2 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，任何一方均可按《中华人民共和国合同法》的规定提交调解和仲裁，仲裁机关为采购人所在地的长沙仲裁委员会浏阳分会。20.3 合同争端的仲裁应由采购人所在地仲裁机构根据其仲裁程序和暂行规则进行。20.4仲裁裁决应为终局裁决，并对双方具有约束力。20.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。20.6 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，本合同其它部分继续执行。十一、其它21. 工程分包21.1承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。22. 合同生效及终止22.1 本合同自 合同签订 之日起生效。22.2 承包人按合同规定尽其责任施工、竣工和修补缺陷并符合发包人的要求，只有按照合同规定的缺陷责任证书能视为对合同结束的认可。且发包人按合同规定全部支付完毕后，合同即告终止。23. 合同份数23.1 本合同一式八份23.2本合同一式八份，甲方、乙方各两份，政府采购管理部门一份，采购代理机构三份。24.其它劳保费的计取。该项目有关报建缴纳的税费与中标方无关。施工配套费由建设方统一管理，进行协调处理。24.合同未尽事宜 另行约定附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积（m2）结构层数跨度(m)设备安装内容工程造价（元）每平方米造价（元）开工日期竣工 日期 第四章 政府采购合同协议书一、合同协议书发包人： （全称）承包人： （全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。1．工程概况工程名称： 工程地点：工程内容： 工程立项批准号： 资金来源：自 筹2．工程承包人范围承包人范围：3．合同工期开工日期：2013 年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数天 4．质量标准工程质量标准：合格工程标准（除执行建设部门及相关部门的质量验收标准外，还必须保证本项目通过达标认证作为合格标准）5．合同价款金额：（大写）元（人民币）￥元（人民币）6．组成合同的文件6.1 组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书及补充合同协议书；（2）中标通知书（3）投标文件及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（9）招标文件及其澄清和补遗（8）工程预算书（9）组成合同的其它文件。6.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。7．本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。8．承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。9．发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。10. 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。11．合同生效11.1 合同订立时间：年月日11.2 合同订立地点：11.3 本合同双方约定： 后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）地址： 地址：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）电 话：电话：传 真：传真：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：邮政编码： 邮政编码：采购代理机构（盖章）： 政府采购监督管理部门（盖章）：本合同内容未超过政府采购备案经办人（签字）：申报审批表规定。联系电话：经办人（签字）： 备案时间：联系电话：二、工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对 签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工的所有工程项目均属保修范围。二、质量保修期1、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定工程的质量保修期如下：（1）基础设施工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限； （2）有防水要求的卫生间、房间的防渗漏，为5年； （3）装修工程，为2年。(4）电气系统、给排水管道、设备安装为2年（5）其它项目保修期限约定如下：2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。3、质量保修责任（1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 （2）发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。（4）质量保修完成后，由发包人组织验收。4、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。5、其它（1）双方约定的其它工程质量保修事项： （2）本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）： 承包人（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 年月日 年 月 日 第五章投标文件的组成投标文件由商务文件和技术文件两部分组成。一、商务文件（一）投标函、投标函附录、投标承诺书（二）开标一览表（三）工程预算书、另附材料及设备报价清单表（四）商务偏差表（五）投标保证金 （六）投标人具备投标资格的证明文件二、 技术文件（一）设计及施工方案（包括施工图设计）（二）技术偏差表政府采购投 标 文 件(商务文件) 采购项目名称：________________政府采购编号：________________委托代理编号：________________投标人 年月日一、商务文件（一）投标函致：浏阳市骨伤科医院:1. 根据贵方招标项目编号为HNTJZC2013-002的浏阳市骨伤科医院住院大楼手术净化室建设项目政府采购招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其它有关文件后，我方愿以人民币（大写） （小写），按上述图纸、合同条款、工程建设标准承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2. 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件，完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。3. 我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。4. 一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期，于年 月 日前（ 日历天）内完成并移交全部工程。5. 我方同意所提交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。6. 除非另外达成协议生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。7. 投标文件中载明的项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、预算员，我方承诺在施工过程中不得更换人员，必须在现场工作；特殊情况下，经贵方批准，方可更换和离开现场。8. 我方完全理解：如果我公司未中标，贵方有权不作任何原因解释。投标人： （盖章）单位地址： 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）邮政编码：电话：传真：开户银行帐号：开户银行地址：日期： 年月日投 标函附录序号项目内 容1发出开工通知的时间签订合同协议书后5天内2误期赔偿费金额5000元/天3误期赔偿费限额合同总价的5%4提前工期奖05质量标准合格工程（除执行建设部门及相关部门的质量验收标准外，还必须保证本项目达到卫生部相关标准作为合格标准）6工程质量违约金最高限额合同总价的6%7质量保修金金额合同总价的10%8施工总工期 120 天（日历日）9工程保修期国务院2000年第279号令10设备质保期执行国家规定投标人：（盖章）法定代表人（或其委托代理人）：（签字或盖章）日期： 年 月日投 标 承 诺 书 （招标人名称）：本单位已详细阅读贵单位 　 项目招标文件，现就参加本项目投标有关事项郑重承诺如下：一、参与本项目投标活动系本公司自愿行为。二、遵守国家、省、市有关招标投标的法律、规章及规范性文件。 三、遵守浏阳市公共资源交易中心各项交易管理制度和交易现场纪律，服从现场工作人员管理，自觉维护浏阳市公共资源招标投标市场秩序。四、投标文件内容及资料无弄虚作假，且无低于成本的恶意报价行为。五、保证没有组织、参与围标、串标行为。六、不与招标人或者评标委员会成员私下联络和串通以牟取中标；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；不在开标后进行虚假、恶意质疑和投诉。七、若中标，将按照招标文件规定及时与招标人签订合同，严格履行合同条款内容。 八、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。投标单位：（公章） 法定代表人：（签字或盖印鉴）联系地址：　　　　　　　　　　　 邮编：联系人：　　　　　　　　　　　　 电话：　　　　　 　 　　　　　　　　　 年　月　日（注：此承诺书由投标单位法定代表人亲笔签署或盖印鉴，并加盖单位公章，不装入投标文件，与该项目的投标文件同时分别递交，否则，视为自动放弃投标。）（二）开标一览表项目名称：浏阳市骨伤科医院住院大楼手术净化室建设项目招标编号：HNTJ2013-004金额单位：人民币元项目名称投标报价（元）工期（日历天）质量等级投标保证金浏阳市骨伤科医院住院大楼手术净化室建设项目投标总报价（大写）：__________________________ (￥____________万元)保修承诺：投标人：（盖章）法定代表人（或其授权委托人）：（签字或盖章）注册造价工程师：（签字、并盖执业专用章）日期：年月日注： 1、本表中的内容应该与法定代表人或其委托代理人签署的投标函保持一致，如不同，否则，以本表内容为准。2、“工期”为包括节假日的日历工期，单位为“天”。3、“投标报价”为金额“元”，小数点以后省略。4、一般商务和技术条款在允许偏离的最高项数内，除按招标文件评分细节扣分外，每出现负偏离一项增加0.5％的投标报价后计算价格分。报价得分公式：报价 （N*0.5%-1%）5、本表及附表无注册造价工程师签字和盖章，报价无效，投标无效。（三）：工程预算书1、工程预算书必须加盖投标人单位公章，由注册造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章方为有效。同时必须将注册造价工程师的资格证书附后。如果注册造价工程师未注册在本单位，应委托具有工程造价咨询资质的中介组织的注册造价工程师签字、盖章，同时应将投标人与所委托的中介组织签订的委托协议书附后。2、编制及内容必须符合国家的相关规定。材料、设备报价清单表（加盖单位公章）另附序号设备、材料名称生产厂家名称品牌型号、规格数量单价（元）总价（元）质保期备注（注：投标人必须在本部分提供所有材料、设备清单，包括材料、设备名称、产地、品牌、规格型号、生产厂家名称、数量、单价、设备质保期等。）（四）商务条款偏差表（格式）投标人名称（公章）：___________________________招 标 编 号：HNTJ2013-004序号招标文件条款号招标文件的商务条款投标文件的商务条款偏差说明法定代表人或委托代理人签字：__________________ 年 月 日注：1、商务条款包括：投标有效期、交货时间、地点、付款方式、设备质保期、售后服务、技术培训及其它相关内容等。2、无论正偏差还是负偏差都应在此表中详细列出。3、本表如无内容视为投标人响应招标文件中规定的所有商务条款要求。五、投标保证金银行进账单复印件（六）投标人具备投标资格的证明文件填写须知一、投标人有下列情形之一的，视为无效投标：(一)未按招标文件要求提交资格证明文件的；(二)提供的资格证明文件不符合招标文件要求或提供虚假资格证明文件的；(三)资格证明文件未按招标文件要求加盖供应商单位章、签字的；(四)资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。二、投标人应提供的证明材料投标人应按第一章“投标须知”第3.1款要求，提供下列证明材料，以满足第一章“投标须知”第3.1款规定的基本资格条件和特定资格条件要求：附1附有法定代表人身份证明的授权委托书或法定代表人身份证明附2法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明附3财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明附4参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明附5法律、行政法规规定的其他资格条件证明材料附6招标文件规定的其他资格条件证明文件附7制造商的生产许可证、医疗器械经营企业许可证附8所投设备的维修承担者及联系方式附9无在建项目证明附10 其它相关的资格证明文件六、附件1授权委托书本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。本授权书于年月日签字生效，特此声明。委托代理人身份证复印件附：法定代表人身份证明投标人名称（单位章）：法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）：年月 日六、附件1-1法定代表人身份证明投标人名称： 注册号：注册地址：成立时间：年月 日经营期限：经营范围：主营： ；兼营：姓名：性别： 年龄：职务： 系 （投标人名称）的法定代表人。特此证明。法定代表人身份证复印件投标人名称（单位章）：年月日附件2六、附件2投标人基本情况1.名称及概况：(1) 投标人名称：地址：传真/电话号码：邮政编码： (2) 成立或注册日期：(3) 注册号码： (4) 实收资本：(5) 近期资产负债表（到 年 月 日止）①固定资产：②流动资产：③长期负债：④流动负债：⑤净值：(6) 法定代表人姓名：2. 经营范围：3.近年营业额：年度总额4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)：(1)（用户名称和地址）（销售项目名称）(2)（用户名称和地址）（销售项目名称）5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写) 6.近3年同类项目业绩(可另附页)：采购人名称项目名称起止时间质量达到标准合同价格合同履行情况注：需提供合同及中标通知书复印件加盖公章。7.目前正在进行了项目情况一览表采购人名称项目名称起止时间质量达到标准合同价格合同履行情况8.开立基本帐户银行的名称和地址： （提供注册地人民银行开户许可证复印件）9.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等 10. 项目负责人和技术负责人的资质证书11. 项目负责人简历表12. 技术负责人简历表13. 目前项目管理人员及主要设备表14. 主要施工管理人员表投标人：（盖章）名称姓名职务职 称主要资历、经验及承担过的项目身份证号码一、总部1.项目主管2.其它人员二、现场1.项目负责人2.项目副经理3.技术负责人4.质量管理人员5.材料管理人员6.计划管理人员7.安全管理人员．．．．．． 日期： 年月 日兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。投标人名称（单位章）：法定代表人或其授权的代理人(签字)：日期： 年月 日附2.1 拟投入本合同的主要施工技术装备表投标人：（盖章）序号机械或设备名称型号规格数量国别产地执照年份额定功率KW生产能力备 注日期： 年月 日附3 财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料备注：1、提供上年度经会计师事务所审计的财务会计报表，包括资产负债表、损益表和审计报告的复印件。2、提供税务登记证或依法缴纳税收证明材料的复印件。3、提供社保登记证复印件或由社保机构出具的近半年社保缴纳证明。附件4、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明附件5、 法律、行政法规规定的其他条件证明材料备注：提供第一章“投标须知”第3.1款规定的资质附件6 、 招标文件规定的其他资格条件证明文件备注：提供第一章“投标须知”第3.1款规定的证明材料的复印件。附件7（主要设备）制造商的生产许可证（复印件）医疗器械经营企业许可证（复印件）附8所投设备的维修承担者及联系方式附件9、无在建项目证明我公司项目负责人（身份证号码： ;注册建造师证号： )。年月日前无在建项目。特此证明 公司（公章） 年 月 日情况属实。公司工商注册地建设行政主管部门(行政公章)年 月 日附10其它相关的资格证明文件（包括本招标文件中有要求的相关资料及投标人认为需提供的其它资料） 二、技术文件（一）设计及施工方案（包括施工图设计）1、投标人按院方提供的技术规格、要求及相关国家标准、规范、规定制作技术方案和施工图纸。其内容包括：设计总说明、建筑装饰及设备布置图、空调及空气净化平面图、电气系统图、电气平面图，其他与本项目相关的施工图并说明与业主要求相偏离原因（若有的话）2、投标人按图纸及技术要求所做施工组织设计。施工组织设计应包括如下内容：施工方案，施工进度计划及保证措施；保证质量措施，保证安全措施，文明施工现场措施，机电设备使用计划，主要材料、构件用量计划，合理建议等。（注：各投标人应按国家相关的技术规范进行设计，且必须达到本文件第五章规定的技术标准和要求,除了在本部分提供详细的设计方案外,还必须在此部分提供详细的施工组织方案及评标办法中要求的所有相关内容等）（二）技术偏差表投标人名称（公章）： 采购的规格及配备投标的规格及配备偏差备注法定代表人或委托代理人（签名）：__________________ 年 月 日说明：1、投标人必须根据本招标文件第五章的技术标准及要求，逐条一一对应填写本表，如有偏差，无论正偏差还是负偏差都必须在“偏差”一列中详细列出。2、本表将作为评比和签订采购合同的重要依据，请各投标人认真填写。第二部分第六章招标文件前附表条款号条款名称编列内容规定第一章 投标须知（前附表）一、说明第一章 第1.1款采购项目浏阳市骨伤科医院住院大楼手术净化室政府采购1.1工程名称浏阳市骨伤科医院住院大楼手术净化室建设项目政府采购1.1建设地点浏阳市社港镇1.1采购范围手术室及洁净辅房所有装饰装修工程及相关配套设备。资金来源自筹1.1承包方式包工包料，主要材料须经招标人签认。1.1工期120日历天1.1质量标准合格工程（除执行建设部门及相关部门的质量验收标准外，还必须达到卫生部相关标准作为合格标准）1.1保修要求按中华人民共和国国务院令2000年第279号《建设工程质量管理条列》规定进行保修第一章第2.1款采购人名称：浏阳市骨伤科医院地址：浏阳市社港镇电话：135*****092联系人： 刘裕涛第一章第2.2款采购代理机构名称：湖南天鉴工程项目管理有限公司地址：浏阳市浏阳大道威斯国际花园G4栋1102室电话：****-********联系人：李女士第一章第3.1款投标人资格条件1、投标人资格要求：投标人应提交的资质证明文件及有关格式要求详见本文件“第五章投标文件编制”。1.1投标人基本资格条件：（1）营业执照副本；（2）税务登记证副本；（3）组织机构代码证；（4）社保登记证或由社保机构出具的近半年社保缴纳证明；（5）法人授权委托书原件和被授权代表身份证（授权代表由法人代表本人担任的，仅须提供法人代表身份证）法人授权委托书要求：①无投标人行政公章及法人代表签字或盖章的，视为无效授权。②必须有法人代表及被授权人的身份证复印件；③授权范围应包括本文件涉及的全部内容而不得有缺项。2.2投标人特定资格条件：（1）投标人经营范围必须包含洁净或净化等相关内容,企业注册资金不少于500万元。（2）同一品牌同一型号只允许有一家代理商； （3）投标人必须同时具有建筑装修装饰工程专业承包叁级及以上资质和机电设备安装工程专业承包贰级及以上资质及建筑智能化工程专业承包叁级及以上资质；或者同时具备建筑装饰装修工程设计与施工叁级及以上资质和机电设备安装工程专业承包贰级及以上资质及建筑智能化工程专业承包叁级及以上资质，且具有 “安全生产许可证”（在有效期内）；提供相关证明材料复印件。（4）项目负责人具有建筑工程或机电工程专业贰级以上注册建造师执业资格，并提供项目负责人B类安全生产考核证；提供相关证明材料复印件。（5）投标人须具有食品药品监督管理局颁发的“医疗器械经营企业许可证”。且经营范围包含净化或洁净等相关范围；近三年投标人具有同类医院净化项目业绩三个以上，其中必须有一个合同价格在600万元及以上；提供相关证明材料复印件。（6）所投主要产品空调机组需投标人提供经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件复印件；（7）本招标项目不接受联合体投标；（8）有在建未竣工项目的项目负责人不得担任本项目的项目负责人，否则取消投标或中标资格，请各投标单位参加投标时自行核实。湖南省外项目负责人有无在建项目情况以公司工商注册地建设行政主管部门出具的证明为准（证明样本见招标文件第五章商务文件附件九，开标时查验该证明原件）。2、资格证明文件复印件须加盖投标人公章。3、投标人有下列情形之一的，视为无效投标（★）：（1）有一项资格证明文件未提交的；（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；（3）资格证明文件过了有效期的；（4）营业执照、组织机构代码证未按有关规定年审合格的；（5）资格证明文件复印件未加盖投标人公章的；（6）开标时未按招标文件第一章投标人须知要求提供有效、合格的资质证件原件的。（7）总报价超过招标总上限价的；（8）清单任一子目报价超过招标清单子目上限价的；（9）投标文件中没有工程量清单报价或清单子目报价缺项的；（10）报价时，人工低于60元/工日的；（11）清单报价未提供人工、主要材料、机械汇总表的；（若招标单位提供的清单中未提供人工、主要材料、机械汇总表，则投标单位应自行编制汇总表）；（12）规费和安全文明措施费未按清单上限价报价的；（13）不可预见费未按清单上限价报价的；（14）投标文件中实质性内容字迹模糊，无法辨认的；（15）未按招标文件要求在投标截止前足额提交投标保证金的；（16）投标报价未按《湖南省建设工程造价管理办法》第二十二条规定编制的；（17）工程量清单报价不是打印体的； （18）投标文件未采用胶装方式装订的。（19）施工组织设计中有缺页或明显错误的；（20）工程量清单报价汇总表处必须由负责编制的必须由负责编制的注册造价工程师签字并加盖执业专用章和编制单位公章，没有注册造价工程师的投标单位，必须委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制报价，并且在商务标标书中附工程造价编制委托合同书。（以编制投标报价时注册造价工程师经造价管理部门注册所在的执业单位为准，投标单位聘请外单位的注册造价工程师，但未到造价管理部门办理执业单位变更手续的，不能视为该单位的注册造价工程师）。不按上述规定报价的投标报价视为无效，作废标处理。（21)投标人的清单任一子目报价低于投标人提供的人工、主要材料、机械汇总表中相对应的主材价的。（22）本招标文件约定的其他废标条款。第一章第4.1款联合体投标不接受二、招标文件第一章第9.1款招标文件的提供期限2013年 11月4 日至2013年 11 月 27 日第一章第9.2款信息公告媒体《中国湖南长沙市政府采购网》（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）、《浏阳市招标投标监督管理办公室》（http://www.lyztb.net/）《浏阳市人民政府网》、（http://www.liuyang.gov.cn/）《浏阳日报》《长沙晚报》第一章第10.3款一般条款允许偏离的最高项数一般商务和技术条款（参数），负偏离项数之和≥10 项将导致无效投标。第一章第10.4款条款数（最高项数）的统计方法相同内容的条款不重复计算项数第一章第11.1款投标人询问的截止时间2013年11月 11日17：00（北京时间）第一章第11.2款提交投标文件截止时间2013年11月27 日上午9 时00分（北京时间）三、投标文件的编写第一章第17款备选方案不接受采购项目预算540万元第一章第21.1款投标保证金1、投标保证金数额：伍万元(人民币)2、缴纳方式：从投标单位基本账户汇至浏阳市招标投标监督管理办公室。3、缴纳帐号：户名：浏阳市招标投标监督管理办公室帐号：8000 9343 9611 011开户行：长沙银行联城支行监督电话：****-************-********4、缴纳时间：2013年11月27日上午9时00分前（含）。5、未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝（★）。第一章第20.1款投标有效期90日（日历日）第一章第22.1款投标文件副本份数4份四、投标文件的递交第一章第23.2款封套上应载明的信息浏阳市骨伤科医住院大楼手术净化室政府采购投标文件政府采购编号：LZC2013-089采购代理机构编号：HNTJZC2013-004在2013年11月27日上午9 时00分之前不得启封 投标人名称：第一章第24.1款投标文件的递交地点浏阳市公共资源交易中心（浏阳大道商会大厦4楼）五、开标和评标第一章第27.3款其他唱标内容工期；投标总价；质保期。六、其他规定第一章第37.1款招标代理服务费1.本项目招标代理费由中标人按湖南省物价局湘价服[2002]328号文规定标准交纳，投标报价里包含招标代理费，投标人报价的时候考虑此费用。2、按浏政办发[2012]14号文件规定须在《浏阳日报》《长沙晚报》发布采购信息，由中标单位支付给代理机构。第一章第38.1项（请关注湖南政府采购网相关信息）政府采购强制采购节能产品□√ 否政府采购优先采购环境标志产品□√ 否法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容请在财政部门指定媒体上查阅相关信息并及时填写。第二章评标方法及标准(综合评分法)（前附表）第二章第1.2.2款评标因素和标准第一章第1.2.3款权值评审因素权值价格35技术35商务30第二章第1.2.3款评审因素分值评分标准投标报价（35分）35分以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价权重若投标人投标价格超出招标上限价，则该投标人被视为无效投标。技术部分（35分）对招标文件响应程度0-5完全满足招标文件要求的计4分；技术参数优于招标文件要求的，每项加0.25分，最多加1分；一般技术参数有负偏离，每项减0.5分，扣至0分为止；设计方案和设计图纸0-6设计方案先进合理，设计图纸准确、详细齐全的计6分；设计方案基本满足规范和使用要求，设计图纸齐全的计4分；设计方案不太合理，设计图纸不够齐全的计2分；施工方案及各项保证措施0-6施工方案详细、合理、科学，保证工程质量、工程进度、安全和文明施工的措施详细合理的计6分；施工方案一般，保证工程质量、工程进度、安全和文明施工的措施基本满足要求的计4分；施工方案不合理，各项保证措施不合理的计2分；项目管理组织机构的设置，人员的配备，设备和仪器的配备0-81、项目管理组织机构配置合理，施工领导班子和施工人员安排合理经验丰富，设备和仪器齐全，用于净化项目的尘埃粒子计数器、风速仪、温湿度计、压差计具有省级计量科研部门出具的校准检定证书的计8分；2、项目管理组织机构配置基本合理，施工领导班子和施工人员配置基本合理，设备和仪器基本齐全，用于净化项目的尘埃粒子计数器、压差计具有省级计量科研部门出具的校准检定证书的计4分；3、人员配置不合理，设备和仪器不齐全的计2分；设备和材料的选择0-10设备和材料全面、完整，满足洁净手术部需要的，均为著名厂家生产，运行可靠，所有材料均适用、环保、耐用、满足规范和使用要求的计10分；设备为普通厂家生产，所有材料均适用、环保、耐用、满足规范和使用要求的计7分；所有设备和材料基本满足规范和使用要求的计6分；所有设备和材料选用较差的计4分；商务部分（30分）企业资质0-61、投标人取得“住房和城乡建设行政部门”颁发的建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质的得3分，提供证书复印件。2、投标人取得“住房和城乡建设行政部门”颁发的空气净化或电子工程专业承包三级及以上资质的得3分。提供证书复印件。认证体系0-3投标单位同时具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证的计3分（以上认证范围需包含医疗净化等相近范围，提供证书复印件，以上认证缺一不得分，不符不得分）企业信用0-41、投标人近2年获得省级信用评价中心出具的信用等级证书达AAA级的计1分，获得中国企业信用评价管理中心出具的“AAA级重合同、守信用企业”的计2分。提供证书复印件。2、2012年底获得省企业联合会颁发的省级诚信示范企业的，计2分。提供证书复印件。企业创新及科研0-5标人取得国家知识产权局颁发的与本手术室相关的医用自动门、手术室送风天花等设备或材料的《实用新型专利证书》的，每提供1项计1分，计满5分止；（以上专利的专利权人须与投标人名称一致，提供证书复印件，不符不得分）。业绩0-61、投标人提供2009年1月1日 以来签订的600万元人民币以上（含600万元人民币）且已完工的类似项目。（投标人须提供该业绩中标通知书复印件或合同文本复印件，及竣工验收报告或检查报告复印件，否则该业绩不得分）每提供一份完整材料计1分，计满3分止。2、投标人提供与3家以上三甲医院签订的洁净工程维修保养合同，3家医院得1分，每增加1家医院的合同加1分，满分3分。（以投标人直接与医院签订的合同复印件为准）售后服务0-21、售后服务方案完善，人员配备合理，服务人员拥有维修技工证书2个及以上（提供证书复印件）；在长沙地区设有经工商注册（提供营业执照复印件）的投标人的分支机构作为售后服务机构的计4-6分；2、售后服务方案一般的计1分，人员配备基本合理，服务人员拥有维修技工证书1个（提供证书复印件），在湖南地区设有经工商注册（提供营业执照复印件）的投标人的分支机构作为售后服务机构的计2-3分；3、售后服务方案较差的计0-1分；合计100注明：为便于评标委员会对投标人商务部分及技术部分进行评审，投标人必须在投标文件中提供评分标准中需要的证件、证书、报告、合同等相关证明文件的复印件，开标时携带原件备查验，否则不予计分。第二章第2.1.2款无效投标的规定投标文件属下列情况之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：（1）应交未交投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的；（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的； （4）不具备第一章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格要求的；（5）不满足第一章“投标须知”第10.1款、第10.2款规定的实质性要求的；（6）投标报价超过采购项目预算，且采购人不能接受的；（7）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但第一章“投标须知”第16.3款允许提交备选方案的除外；（8）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；（9）投标有效期不足的或者投标文件没有注明投标有效期的；（10）不符合法律、法规和招标文件规定的。第二章第2.1.3款废标的规定有下列情形之一时，评标委员会应予废标：（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（3）投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能接受的；（4）因重大变故，采购任务取消的。第二章第2.4.2款推荐的中标候选人数量3第三章政府采购合同格式条款（前附表）第三章第1.1条甲方名称、地址 浏阳市骨伤科医院第三章第1.2（6）款项目现场浏阳市社港镇第三章第5.1条履行合同的时间、地点及方式工期：120日历天施工地点：采购人指定地点 第三章第14条合同价款支付方式和条件施工工具及人员进场后支付合同价的10%项目款，洁净风系统主管完成并净化机组到场后支付30%项目款，净化装饰主体院完工付20%，验收合格后支付20%项目款，审计完毕后支付至结算款的95%项目款，5%作为质保金。第三章第20.2条解决争议的方式长沙仲裁委员会浏阳分会第三章第23条合同份数本合同一式八份，甲方、乙方各两份，政府采购管理部门一份，采购代理机构三份。第三章第24条合同未尽事宜另行约定第七章投标邀请湖南天鉴工程项目管理有限公司（以下简称“招标代理机构”）受浏阳市骨伤科医院（以下简称“招标人”）的委托，对其住院大楼手术净化室建设项目以公开招标方式进行政府采购，现邀请合格的投标人参与投标。1、政府采购编号：LZC2013-089招标编号：HNTJZC2013-0042、项目名称：浏阳市骨伤科医院住院大楼手术净化室建设项目3、采购内容：手术室及洁净辅房所有装饰装修工程及相关配套设备。4、工期： 120日历天5、投标人资格要求：投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件:5.1投标人基本资格条件：（1）营业执照副本；（2）税务登记证副本；（3）组织机构代码证；（4）社保登记证或由社保机构出具的近半年社保缴纳证明；（5）法人授权委托书原件和被授权代表身份证（授权代表由法人代表本人担任的，仅须提供法人代表身份证）法人授权委托书要求：①无投标人行政公章及法人代表签字或盖章的，视为无效授权。②必须有法人代表及被授权人的身份证复印件；③授权范围应包括本文件涉及的全部内容而不得有缺项。5.2投标人特定资格条件：（1）投标人经营范围必须包含洁净或净化等相关内容,企业注册资金不少于500万元。（2）同一品牌同一型号只允许有一家代理商； （3）投标人必须同时具有建筑装修装饰工程专业承包叁级及以上资质和机电设备安装工程专业承包贰级及以上资质及建筑智能化工程专业承包叁级及以上资质；或者同时具备建筑装饰装修工程设计与施工叁级及以上资质和机电设备安装工程专业承包贰级及以上资质及建筑智能化工程专业承包叁级及以上资质，且具有 “安全生产许可证”（在有效期内）；提供相关证明材料复印件。（4）项目负责人具有建筑工程或机电工程专业贰级以上注册建造师执业资格，并提供项目负责人B类安全生产考核证；提供相关证明材料复印件。（5）投标人须具有食品药品监督管理局颁发的“医疗器械经营企业许可证”。且经营范围包含净化或洁净等相关范围；提供相关证明材料复印件。（6）所投主要产品空调机组需投标人提供经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件复印件；（7）本招标项目不接受联合体投标；（8）有在建未竣工项目的项目负责人不得担任本项目的项目负责人，否则取消投标或中标资格，请各投标单位参加投标时自行核实。湖南省外项目负责人有无在建项目情况以公司工商注册地建设行政主管部门出具的证明为准（证明样本见招标文件第五章商务文件附件九，开标时查验该证明原件）。6、本工程设上限价为 540万元，超过此上限价视为废标。7、招标文件获取：(1)发售办法：本项目取消报名环节，招标文件一律从网上下载，各投标单位可从以下网站下载：《中国湖南长沙市政府采购网》（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）和浏阳市招标投标监督管理办公室（http://www.lyztb.net/）。文件名为“浏阳市骨伤科医院住院大楼手术净化室建设项目采购招标文件”，请各投标单位注意查询，符合招标公告资格要求的投标单位均可按报名要求参加投标。(2)各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标采购单位概不负责。(3)招标文件的纸质和电子版本，以在政府采购网站公告的为准。(4)售价：各投标单位在递交投标文件时向招标代理公司交纳400元招标文件费用，无论中标与否，购买招标文件的费用不予退还。8、投标截止时间、开标时间及地点：(1)投标截止：2013年11月27日上午9时00分（北京时间）止，超过截止时间的投标将被拒绝（☆）。(2)开标时间：2013年 11月27日上午9时00分（北京时间）。(3)开标地点：浏阳市公共资源交易中心（浏阳市浏阳大道商会大厦四楼）。 (4)逾期送达或者不按招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。9、投标保证金：(1)递送投标文件前，投标人须交付投标保证金：伍万元 。(2)缴纳方式：银行转账、银行电汇或银行汇票，从各投标单位基本账户缴入到如下账户（投标保证金托管专户），并在转账票据用途栏或备注栏中注明所投项目和标段名称，同时告知银行应录入项目名称。账户名：浏阳市招标投标监督管理办公室开户行：长沙银行联城支行　　　　　账 号：800093439611 011(3)缴纳时间：投标截止时间前，以银行到账回单为准。(4)未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝。(5) 投标保证金监督电话：****-************-********(6)退保证金电话：****-********10、信息发布媒体：《中国湖南政府采购网》、《浏阳市招标投标监督管理办公室》《浏阳市人民政府网》《长沙晚报》《浏阳日报》 11、采购项目联系人姓名和电话：采 购 人：浏阳市骨伤科医院地　址：浏阳市社港镇联 系 人：刘先生 电　话：135*****092代理机构：湖南天鉴工程项目管理有限公司地址：浏阳市浏阳大道威尼斯国际花园G4栋1102室 联 系 人：李女士　　 电　话：****-********政府采购监督部门：浏阳市政府采购监督管理局地址：浏阳市行政中心附四栋联 系 人：林伯龙电话：****-******** 第八章技术规格、参数及要求一、工程范围及要求1、招标范围和内容1.1工程招标范围为招标人提供的新建大楼五层手术部区域（不含楼梯间、电梯井）。1.1.1净化范围为：住院楼五层区域I级手术室1间、II级手术室1间、III级手术室4间、普通手术室6间（所有12间手术室均需铅板防辐射）以及配套洁净辅助用房。1.1.2非净化范围为：净化区域以外部分1.2工程招标内容为工程范围内的设备和材料的供货、装饰、施工、安装、调试、检测、维修、保养以及中标后的图纸深化设计。具体包括：1.2.1工程范围内的墙体结构的建筑装饰装修及期配套器械的安装（包含手术部感应洗手池、手术室嵌入器械的安装和工程范围内的门的安装），工程范围不包括防火门、外围结构、电梯厅、楼梯间、外墙窗户的安装、安调基础、空调风预留洞：1.2.2工程范围内净化区域的空调自控系统工程1.2.3工程范围内的强电系统；1.2.4工程范围内的弱电系统，包括数字集团电话系统、医用传呼系统、计算机网络系统、背景音乐系统工程1.2.5工程范围内的医气系统，包括手术室氧气、负压吸引、压缩空气、二氧化碳3种气体终端、面板、管道。1.2.6手术部非净化区的手术室及辅助用房的空调系统和其他配置与净化区基本相同，只是无净化级别要求，无需配置空气净化必备的相关配件。1.2.7招标范围不包括消防系统的设计施工。消防系统包括：①消防栓、消防喷淋管道；②消防报警；③防火隔断；④防火门；⑤消防排烟系统；⑥疏散标志、应急灯。但应提供消防施工的协助。1.3办公家具、病床、护士吧台不在本次招标范围内。1.4吊塔、无影灯、手术床不包括在本次招标范围内。1.5空调设备层装饰装修不在本次招标范围内。2、承包方式：总承包，交钥匙工程2.1按照招标范围总承包，即包施工图设计、包施工、包材料、包质量、包安全。3、报价方案3.1提供详细的施工方案说明书和技术参数及产品报价4、施工工期：120日历天。5、质量要求：合格。6、质量保证期：系统检测验收合格正常运行后一年或以上（12个月以上或1个以上制冷期1个以上采暖期）。设计和工艺布置均要具有先进性、节能性、高可靠性、实用性，可供正常使用10年以上。所选材料、设备均需说明品牌、规格、原产地、供应商及提供合格证。7、工程验收范围：按国家现行建设工程质量验收规范及相关净化标准执行。二、设计标准与规范1、适用于的国家、行业以及地方规范、标准和规程：依据技术本文件的要求，本项目的设计、材料、设备、施工必须符合现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范、标准等的要求，必须符合（但不限于）下列国家有关强制性标准、规范：（1）《装饰工程施工及验收规范》GBJ210-83（2）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（3）《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002（4）《医院洁净手术部建设标准》(2000年10月1日执行)（5）《洁净厂房设计规范》GB50073-2001（6）《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003（7）《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87（2001年版）（8）《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90（9）《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（10）《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50234-2002（11）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002（12）《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304-88（13）《空气过滤器》GB/T14295-93（14）《高效空气过滤器》GB/T13554-92（15）《洁净手术室用空气调节机组》GB/T19569-2004（16）《医院消毒卫生标准》GB15982-95（17）《供配电系统设计规范》GB50052-95（18）《低压配电设计规范》GB50054-95（19）《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90（20）《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008（21）《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006（22）《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186-94（23）《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187-94（24）《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97（25）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000（26）《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000（27）《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000三、手术部基本配置1、净化设备配置要求序号名称技术要求及参数一、装饰部分1自动门门机及控制装置带红外线感应器，自动防夹人返回装置，门头盖上带“手术中”。控制部分为智能化控制系统，32位元微电脑处理控制器、优质品牌无刷直流电机，运行平稳噪声，摩擦阻力小，使用寿命长。2自动门气密封门体（1）门体金属骨架，内填充高密度板或聚氨酯，表面钢板喷塑处理，颜色待定（铅防护房间门板夹带2mm铅板），净化铝材（氧化铝）或原厂加工钢板异性材收边，钢化玻璃观察窗，医用自动门专用把手。（2）自动门的门框必须固定在型钢龙骨上，保证自动门固定牢固。（3）观察窗规格：600X300mm。铅防护手术间观察玻璃选用铅玻璃。（4）门框：采用不锈钢。3医用气密封手动门（1）钢板喷塑或烤漆处理（铅防护房间门板夹带2mm铅板），净化铝材（氧化铝）收边，钢化玻璃观察窗，304不锈钢直手锁。（2）门套：净化铝材或其他材料收边，密封胶条。4硫酸钡混合水泥砂浆 水磨石地板 渗硅面层 PVC踢脚线（1）所有防辐射手术室的地面及顶面均采用20mm厚50：50的硫酸钡混合水泥砂浆进行防辐射打底，必须达到2mmPb的防辐射效果。由净化单位提供硫酸钡粉和现场技术指导，由土建单位负责施工。（2）手术室及相关功能用房全部采用彩色水磨石地面，达到净化地面的要求（建设单位负责）。（3）项目主体完工后，所有地面由净化单位负责在水磨石表面进行渗硅处理，达到防尘、易清洁、耐磨的净化要注.(4)地面渗处理后再安装PVC踢脚线与墙体进行过渡，辅助用房采用净化型材圆弧过渡，用要具有美观的装饰效果。5麻醉柜、药品柜、器械柜外形尺寸900X1700X350 mm，门体、柜体均采用≧1.2mm304不锈钢磨砂板制作，分四门开启，内置高强度玻璃托架，8mm玻璃可放置足量器械。上部为不锈钢外框玻璃推拉门，下部为不锈钢平开门。其中麻醉柜中部设置配药台板，药品柜设置分两层，上层放置药品，下层放置体垫等物品。6304不锈钢书写台外形尺寸700X400X250mm箱体、门体均采用≧1.2mm不锈钢磨砂板制作，使用时，只需轻触上缘，即可放下书写台面，内置节能灯管会自动亮起，方便记录。7玻镁彩钢板（1）要求绝缘、防霉、抗菌、耐磨、耐酸碱、防火、板材厚度50mm，双面钢板百度δ≧0.45mm。（2）防火性能为难燃。（3）尺寸：1150X50 mm（长度不限）8整体装配式墙板结构（1）洁净手术室墙体要求按手术室实际尺寸加工成型，墙体饰面材料采用具有防锈、搞震、隔音、环保、耐撞的装配式钢板制作。（2）I级、II级、III级洁净手术室装饰墙板、吊顶材料采用整体装配式钢结构框架，外挂1.2mm电解钢板 12mm厚防火石膏板，表面喷涂6道进口抗菌涂料，其中底漆3道，面漆3道；四周采用R300圆弧过度，使整个手术室连接密闭，保证其气密性要求。（3）墙体采用型钢50*50*2.0mm，或采用钢板根据现场实际情况进行工厂加工现场组装的净化专用龙骨。（4）墙面喷涂进口抗菌涂料。抗菌涂料：进口品牌，环保、抗菌水性涂料光泽：平光或亚光在施工现场由使用部门确定。环保要求：挥发性有机物VOC含量1.251b/gal附着力：ASTM D4541检测下500psi产品性能符合联邦TT-P-1975和涂料规范SSPC-Paint23标准二、空调系统1净化空调机组卫生型医用空调机组，主要配置和特点有：箱体双层壁板结构，中间为保温材料，传热系数T2（0.53w/m2.K）。外壁为镀锌钢板，镀锌钢板外表面采用符合RAL7032标准的涂料进行防腐处理。机组采用30-50mm厚双面板框架结构，保证机组内静压1000Pa时的漏风率少于1%；冷凝水盘一次成型选用304不锈钢材料制造，保证光滑不积尘。选用知名品牌后弯叶片离心风机及风机马达。表冷盘管采用防腐亲水铝箔，要求换热效率高，并能避免表冷器表面出现水滴现象。箱体框架通过桥型绝热片实现内外绝热，完全杜绝冷桥，冷桥系数TB2（0.74）。风机：知名品牌风机。电机：知名品牌电机。过滤器：合成纤维，安装在导轨内便于快速更换。初效：FU4板式过滤器。中效：EU7袋式过滤器。亚高效：EU9密摺式过滤器。表冷器为铜管铝翅片，翅片为不带波纹的平翅片，外涂防菌涂层。表冷器面风速最大不超过2.0m/s,不用设挡水板，避免细菌孳生。冷凝水盘为不锈钢水盘，无横向接缝。采用“增水型”大容尘量过滤器；过滤器可抽出，前后设压差报警装置，实现过滤器阻塞报警，提醒用户或维修人员更换或清洗。表冷器的凝水盘须确保冷凝水排水顺畅，排水积水。电加热器为PTC光管电加热，不锈钢制成，表面光滑，无缠绕翅片，表面不易积尘。箱体内带检修灯，方便设备维修和维护。2电极加温器控制电子板、进水阀、排水阀、加湿桶等主要部件采用知名品牌组件。适用不同地区水质的低（125-350us/cm）、标准(350-750us/cm)、高（750-1250us/cm）等不同导电率加湿桶，适用面广。接受0～20mA控制信号。开启式加湿桶须安装维护方便；耐高温橡胶垫圈，密封性好。采用304#不锈钢材质蒸汽喷管，确保卫生清洁。具有的耐高温软管，确保软管永不折“死”，蒸气喷出顺畅，保温效果好。3定风量阀风量调节器采用手动操作，可以根据外面的刻度和指针将流量调到所需的值。可以加电动执行器，自动调节额定流量。两端带适合DIN24145或DIN24146标准以及GB50243-97标准的管道，插入管道可以安装密封圈。两端可选用DIN24154及GB50243-97标准的法兰安装。空气泄漏达到等级二，符合VDI3803或DIN V 24194以及GB50243-97。设备适用于送风或排风管，工作温度在10～50摄氏度之间；压差范围为50至1000Pa之间。阻尼板活动灵活，并无需特别维护，气囊同时又是阻尼部件，量精度高，流量范围4：1，外部有指针显示流量刻度，刻度误差约±4%。外壳和限流板为镀锌钢板，弹簧片为不锈钢，气囊为聚氨酯。定风量调节器阀体长度不可超出400mm，最小入口压力100Pa各种型号的定风量调节阀流量控制误差小于4%4回风、排风、带中效过滤风口室内回风排风均带中效过滤器，采用加厚型铝合金风口，不得产生运行嗓音。5高效送风口带对开式钢板风阀，箱体采用钢板制作，表面喷塑，铝合金散流器送风口送风。6高效过滤器知名品牌，手术室供应室采用无隔板或铝隔板高效过滤器。要求：重量轻，结构小巧紧凑；低化学气体产生的组成材料；过滤效率范围广；有效的检漏和扫描测试；过滤器效率：99.999%@0.3 μ m99.995%(H14).7手术室层流送风天花手术室净化送风天花：产品构成：静压箱箱体由1.5mm厚电解钢板喷塑处理，外贴保温层，整个箱体具有足够强度及抗静电能力，侧进风有效增加静压箱体积，达到稳定气流目的，阴尼网或金属孔板送风达到均流目的，确保整个送风天花下面送风区域风速均匀，能有效抵制因人员及设备发热产生上升气流而对整个气流组织产生影响。净化送风天花为手术室净化系统未端关键设备，设计的合理程度有效地决定了其综合性能。两侧或单侧配高效过滤框或平铺高效过滤器，能有效地保证高效过滤网安装不易泄漏，以确保达到相应的净化级别。I、II、III级送风天花分为：I级送风天花尺寸为：2400×2600×500mmII级送风天花尺寸为：1800×2600×500mmIII级送风天花尺寸为：1400×2600×500mm当手术室的面积较大时须对送风开花尺寸进行适当的放大，以保证净化效果。8风机盘管机组知名品牌风量：350～2000m3/h。结构紧凑的薄型设计，厚度230mm。清洗简便。9排风箱知名品牌，功能特点：机身装有吸音材料，大幅度降低噪音，最小噪音值20~45dB（风量100m3/h~1900）双向吸入型千叶涡轮扇叶设计，高效节能、大风量，省能源，安装方向随意自如，施工简易，产品优化设计，寿命超长。静音送风机，采用高性能扇叶，降低马达噪音，能耗低，寿命可达70.000小时以上。10新风机组功能段要求：初效过滤 风机段 中效、亚高效过滤段 表冷、出风段。风机采用有涡壳离心风机，风机、电机采用知名品牌产品。配置“初效 中效 亚高效”三得过滤器。硬质聚氨酯直接发泡一次成型，发泡料密度不低于45kg/m3，密封性好，保证机组内静压1000Pa时的漏风率少于1%。冷凝水盘选用不锈钢材料制造，保证光滑不积尘。冷热水盘管：体质国际紫铜管套防腐亲水铝翅片。三、电气1洁净荧光灯铺房走廊灯具外形1200×250(左右)mm（2×28W），600×600mm（3×14W），层流天花配套灯盘外形尺寸1300×400mm（3×28W）气密型照明灯，内部为T5灯管，乳白色亚克力板t=2.0mm。2开关、插座表面选用优质PC材料，手感舒适，很是有弹性，开和关的迁移转变比较有力度，使用寿命长、抗弧电流大、触点升温低、接中电阻小。3手术室插座箱1.2mm厚304不锈钢外壳嵌入式安装形式，四个高质量五孔插座。两个等电位接地端子。4空调自控系统元件国际知名进口品牌，控制器专为通风、空调和制冷设备设计。5护士站呼叫主机、分机主机采用总线传输，搞干扰性强。中文液晶显示屏或LED显示屏，语音报号，可免提及手柄通话；可实现呼叫、对讲、广播、等功能。分机嵌入式安装，采用在线编码方式，可任意设定分机号码。话音逼真、清晰。可呼叫护士站主机及对讲。分机呼叫时，主机有语音播报分机号。6医用隔离变压器一级手术室设置，绝缘监视仪，具有强大的连接检测功能，节省调试时音。包括：隔离变压器、绝缘监护仪、专用电源、互感器等。四、给水/医用气体1感应医用刷手池池身采用304发纹不锈钢，含感应水龙头，池身为弧线型设计，洗手时水花不易飞溅在身上，配置给皂器、给液器、镜灯。2藏墙气体终端与吊塔气嘴制式一致，具有自动气密封和自锁功能，安全可靠，含不锈钢插头，当插头插入时，阀门打开，气源接通，当插头移开时自动关闭气源。不锈钢插头具有不可互换性。3医疗设备带由优质铝合金制造，外型设有过渡流线，壁厚不低于2.0mm，内里分为强电、弱电及管道三个独立隔断槽，管道槽最多可同时容纳三种不同气体管道，符合国际安全标准气源及电源必需符合分隔布置要求，面板采用活动扣板式设计，方便作日常检修。4医气阀门箱/医气报警箱底箱采用体质电解板喷塑，面板用1.2mm304不锈钢制作。医气报警箱具有超压和低压的声光报警功能。2.手术室净化工程总体要求2.1要求设计应洁污分流、功能齐全、选材及配置合理。2.2设备选择、装饰材料和施工分别要满足各区域的使用要求。噪声低、洁净、新风量充足，具有先进性、高可靠性、实用性、经济性、配套设施齐全，全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修拿过程的各项目技术参数必须符合或高于本招标文件及国家规定的标准。2.3各净化单位根据建设方提供的平面布置图纸及技术要求资料和上述国家规范及标准对招标范围内的装饰工程、净化空调系统工程、普通空调系统工程、医用气体工程、强电工程、弱电工程、给水工程及手术室基本配置等进行深化设计和施工，但不得随意改变已确定的功能布局。3.手术室工程范围及技术要求3.1装饰工程要求3.1.1材料选用墙面：①手术室墙板材料均采用整体装配式钢结构框架，外挂1.2mm电解钢板 12mm厚防火石膏板，表面喷涂6道进口抗菌涂料，其中底漆3道，面漆3道；四周采用R300圆弧过度，使整个手术室连接密闭，保证其气密性要求：洁净辅助房间、洁净走道均采用抗静电、绝缘、防霉、抗菌、耐磨、耐酸碱、防火的50mm厚玻镁彩钢板，所有防辐射手术室采用2mm厚防辐射铅板材料作防辐射处理，其防护等级铅当量为2mmpb。墙面有防锈、抗震、隔音、抗菌功能。②换车间、洁净走廊、洁净辅房以及复苏室墙体采用同洁净辅房、走道材料。③湿区墙面采用抛光砖。污物走道的外墙内侧面刷知名品牌抗菌涂料3遍。④洁净走廊要求设置不锈钢防撞带，宽度150mm，洁净走廊及清洁走廊阳角设置不锈钢或专业铝型材护墙角到项。地面：①手术部地面在原楼板基础上做长平层，其中防辐射区域在找平层上采用20mm厚50：50的硫酸钡混合水泥砂浆进行防辐射打底，必须达到2mmPb的防辐射效果，地面 找平及防辐射打底均由土建单位完成，由净化单位提供硫酸钡粉，自行施工。手术室及相关功能用房全部由土建单位采用彩色消磨石地面，达到净化地面的平整度和硬度要求。项目主体完工后，所有地面由净化单位负责在水磨石表面进行渗硅处理，达到防尘、易清洁、耐磨的净化要求。地面渗硅处理后再安装PVC踢脚线与墙体进行过渡，踢脚线高120mm，辅助用房采用净化型材圆弧过渡，且要具有美观的装饰效果。②湿区在原楼板基础上做找平层后做防水处理贴300×300防滑瓷砖。③湿区地面及墙面在粘贴瓷砖前均须涂刷聚氨酯防水层，厚度必须达到1.5mm。天花：①手术室吊顶高要求3.0米净空，手术室顶面装饰饰材料采用同墙面相同材料；其他洁净辅助用房、走道等均采用50mm厚玻镁彩钢板，防辐射区域的上层楼板的硫酸钡混合水泥砂浆防辐射按手术室区域相同要求执行。②手术室外其他净化区域的吊顶净空2.8米。3.1.2工艺安排手术室内墙板必须达到无缝气密封效果，墙板与墙板之间、墙板与结构之间的拼接必须平整、严密。所有连接角均需处理成大于90°角，并以圆弧过渡，不得出现死角，便于清洁，消毒。所有地面接缝处用原材料处理成无缝。墙体必须接驳地线，其余区域的电气接驳按国家有关标准进行。3.1.3门窗装饰工程每间手术室医护及病人通道均采用医用悬吊式气密封自动趟门，要求操作平稳宁静、气密封效果好、控制模式采用微电脑控制，具有多种安全模式。钢板喷塑门体，整体美观、坚固、抗冲击性能强；输出效率高、运行噪声低、使用寿命长。采用外挂式，与门框接触的地方均有双圈密封胶条进行气密封。有延时自动关闭功能并备有与防碰撞射线。每樘门的自由通过尺寸不小于1400×2100mm，带600×300mm观察窗，门头上有“手术中”指示灯，开门方式有感应、电动和门把手三种，要求采用知名品牌电机及控制板。手术室主入口自动趟门必须加装电动密码门锁，当室内关闭电动门时，室外控制功能自动失效。增加室内护士站直接开启主入口电动门控制开关，方便控制。防辐射手术室门内装防辐射铅板，观察窗采用铅玻璃，达到铅防护要求。通向清洁走廊的门门体采用双面钢板喷塑或烤漆制作，铝全金包边处理，不锈钢直型门锁及合页；门套采用专用配套气密封铝合金制作，避免因门关不严影响室内空气。防辐射手术室内装防辐射铅板，观察窗采用铅玻璃，达到铅防护要求。3.1.4每间手术室的基本配置表。装备名称数量要求X光观片箱1套内嵌式，I级手术室采用六联，其余手术室四联藏墙Vac终端（含插头）1套具有自动气密封和自锁功能，安全可靠，含不锈钢插头，当插头插入时，阀门打开，气源接通，当插头移开时自动关闭气源，不锈钢插头具有不可互换性。藏墙O2终端（含插头）1套具有自动气密封和自锁功能，安全可靠，含不锈钢插头，当插头插入时，阀门打开，气源接通，当插头移开时自动关闭气源，不锈钢插头具有不可互换性。藏墙压缩空气终端（含插头）1套具有自动气密封和自锁功能，安全可靠，含不锈钢插头，当插头插入时，阀门打开，气源接通，当插头移开时自动关闭气源，不锈钢插头具有不可互换性。废气排也终端1套射流式，由吊塔自带，具有自动气密封和自锁功能，安全可靠，含不锈钢插头，当插头插入时，阀门打开，气源接通，当插头移开进自动关闭气源，不锈钢插头具有不可互换性防水防尘电插座3组不锈钢面板制作，其中2组为4个220V插座，2个接地端子；1组为1个三相380V插座，3个220V插座，2个接地端子内嵌式器械柜、麻醉柜、药品柜和1套外形尺寸900×1700×350mm，门体、柜体均采用≧1.2mm厚304不锈钢磨砂板制作，分四门开启内置高强度玻璃托架，8mm玻璃可放置足量器械。上部为不锈钢外框玻璃推拉门，下部为不锈钢平开门。其中麻醉柜中部设置配药台板，药品柜设置分两层，上层放置药品，下层放置体位垫等物品。IT电源1套I级手术间设置1套，绝缘监视仪，具有强大的连接检测功能，节省调试时间。包括隔离变压器、绝缘监护仪、专用电源、互感器等，容量：8KVA.内嵌式书写台1套外形尺寸700×400×250mm，箱体、门体均采用≧1.2mm不锈钢磨砂板制作，使用时，只需轻触上缘，即可放下书写台面，内置节能灯管会动亮起，方便记录。网络接口2个每间墙壁、吊塔各1个，其中吊塔上由吊塔自带。多功能控制面板1套①时钟；②计时钟；③空调系统启停、监控，温湿度显示及控制，高效过滤网堵塞报警；④照明系统控制⑤免提电话面板(有群呼功能)；⑥医气系统监控、报警。3.2净化空调工程3.2.1整体要求选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，手术室、洁净走廊及其洁净辅助房的下述技术指标不应低于《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002表4.0.1的主要技术指示：洁净房间或手术室的洁净级别，洁净房间或手术室的尺寸和体积，洁净房间或手术室的正压值（代替4.0.1表中最小静压差），送风量（代替换气次数一栏），回风量，新风量，排风量，冷量，热量等。应根据室外气象资料进行风压计算，使室内正压大于室外负压值。室外风压值是室内正压梯度分布的基础值。手术室、洁净房间、洁净走廊、清洁走廊等的正压值应按4.0.1表的“最小静压差”的要求确定，并应符合4.0.2规定的原则，从而确定正压风量。按建筑平面图确定的人物流程、洁污分流的原则，通风空调系统的设计必须保证整个手术部的压力梯度分布。无论手术室工作状况如何，不能影响手术部各房之间的正压气流的定向流动，以免引起交叉污染。为保证洁净手术部洁净无菌状态，管理灵活、方便、并保证洁净区域处于受控状态。洁净空调系统应明确节能的技术措施，并确保有充足的新风供应。新风机组及空调机组所配套风机应采用知名品牌。手术部各房间的间墙传热系数必须符合GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》规定的数值和防火规范的要求（GB50045-95）3.2.2洁净空调新风系统采用定风量装置控制，送回风系统采用知名品牌变频器做恒风量控制，以节约能耗。洁净空调系统空气过滤的设置应符合GB50333-2002第7.1.3条的规定。每间手术室的新风量应按GB50333-2002第7.1.7条确定，新风口的设置应符合7.1.8条的规定。手术室的排风应严格执行GB50333-2002第7.1.9的规定。3.2.3气流组织洁净手术室内送风口应集中布置于手术台上方，使手术台及周边区位于洁净气流形成的主流区内。洁净手术室必须采用符合国家标准的洁净专用层流罩送风，其送风装置尺寸要满足《医院洁净手术总建筑技术规范》（GB50333-2002）的要求。I级手术室100级洁净区内气流必须是单向流，手术区手术台工作面截面平均风速符合《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2002）的规定。洁净手术室应采用双侧下部回风，回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m。洁净走廊、洁净辅房为上送上回风，万级房间采用上送下回风，高效送风口送风。清洁走廊及其内的辅房采用散流器送风口送风，上送上回风。整个净化空调系统至少设有三级空气过滤。新风系统采用分区集中控制、新风量不小《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2002）的规定。手术室必须设上部排风口，其位置宜在病人头侧的顶部，排风口进风速度应不大于2m/s。3.2.4净化空调设备配置要求I、II、级手术室必须配备独立的净化空调机组，即“一拖一”。III级手术室采用“一拖二”或“一拖三”的形式，走道、辅房分别配置空气处理机组，手术室独立控制温湿度。普通手术室及辅助用房采用独立新风加风机盘管空调形式。手术部选用一台独立新风净化机组，走廊及辅房设一台净化空调机级。各手术室、麻醉准备间、卫生间、污物打包间、污洗间等其它须设置排风系统的地方均设置排风系统。加温采用电极式加温器，净化空调系统设辅助电加热。3.2.5冷热源配置要求冷热源采用独立冷风热泵机组，循环水管道，水泵均由中标施工单位负责，主机放置于十二楼楼顶。3.2.6净化系统过滤网配置要求洁净手术室送风末端配置H14高效过滤器。III级洁净走廊、清洁走廊及辅房末端送风口配置HH14级别高效过滤；手术室的下回风口配置F6级别中效过滤网；手术室的排风口配置F8级别中效过滤网，其它洁净辅房的非风配置F5级别中效过滤网。3.2.7材料选用要求洁净循环空气处理机：要求机组采用30-50mm厚双面板框架结构，保证机组内静压1000Pa时的漏风率少于1%；冷凝水盘选用不锈钢材料制造，保证光滑不积尘；选用知名品牌后弯叶片离凡风机及风机马达；表冷盘管用防腐亲水铝箔，要求换热效率高，并能避免表冷器表面出现水滴现象；采用知名品牌电极式加湿器，以保证高加湿效率。新风机级采用分区集中控制，进入循环机组的新风支管采用知名品牌定风量阀进行控制。机组应符合卫生要求。新风机组由粗效过滤、风机段、均流、中效过滤、亚高效过滤段，表冷、加热、出风段组成。循环机组由混合、风机段、均流、初、中效过滤段、表冷、加热、加湿、出风段组成。洁净新风预处理机组配置G3初效 F7中效 H10亚高效级别三重过滤网，将新风进行与过滤，杜绝新风中的细菌、粉尘对室内洁净度的影响；手术室的循环空气处理机组配置G4初效 F8中效两重过滤网，结合手术室送风末端的H14级别高效过滤网对室内的循环空气系统进行过滤处理，保证室内空气的洁净度。机组内过滤段及送风段均设置紫外线杀菌灯，对机组内进行消毒杀菌处理，确保避免机组内各处的细菌生长。手术室净化送风天花：配套洁净专用天花，配有静压箱1.5mm厚喷塑电解钢板制作。阻尼网或金属孔板均匀送风，保证层流效果。要求配知名品牌高效过滤器。高效过滤器：要求用知名品牌产品。在手术室控制面板上必须配有相应在的报警器。洁净风管：所有网管必需采用优质镀锌板，材料均应符合洁净空调规范要求。采用B1极橡塑保温棉。所有洁净网管必须在工地现场制作，风管拼接采用咬接，风管与法兰连接采用铆接，风管应采用法兰连接，禁止将普通空调的安装工艺运用于洁净空调。排风机组：选用知名品牌低噪声型排风机。3.2.8空调系统节能措施新风机级采用集中处理供应各个手术室，合理设置室所需的风量、新风量和冷热量，节省建设方的运行费用。3.2.9空调自动化控制系统整体要求：要求对净化空调系统设有自动控制。采用国际知名品牌温湿度传感器、变频器、压差开关、DDC控制器等。空调控制系统的控制方式应有两套，分别置于手术室及机房控制柜上。手术室内多功能控制面板应可以实现以下的控制功能：机组启、停；温度的设定；室内温湿的显示；机组启、停指示；机组运行指示；机组故障指示；高效过滤器堵塞指示等。空气处理机组旁电控箱中文显示操作器除能实现上述手术室内控制面板的功能外，还可以增加以下功能；中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行情况及故障报警、各种控制参数的设定和修改。3.3医用气体系统3.3.1医用气体系统要求：复苏室墙面设设备带，要求由优质铝合金制造，外型设有过渡流线，壁厚2.0mm，内里分为强电、弱电及管道三个独立隔断槽，管道槽最多可同时容纳三种不同气体管道，符合国际安全标准气源及电源必须符合分隔布置要求，面板采用活动扣板式设计，方便用日常检修。每个手术间设藏墙式氧气终端1个，负压吸引终端1个，压缩空气终端1个；藏墙终端箱带气嘴；麻醉废气由吊塔自带，采用射流形式，由吊塔厂家统一提供。控制系统：除麻醉废气管道外，其它气体管道必须先通过分区阀门箱后方可进入手术部，应设置医气压力报警装置。压力管道元件要求：高压阀、低压阀、减压阀、医气终端及安全阀等压力管道元件，须有检验合格证。医气管道进管由建设方负责从各供气中心站单独引出手术层，预留总管接口，其后的管道和终端全部由净化单位施工，要求设医气阀门警报装置，并负责将医气管道引至吊塔。所有气体终端符合BSI标准，终端表面颜色应符合国际通用标准。气体终端插头为快速插拔自闭型，可实现单手操作。气体管道要求除负压吸引采用镀锌钢管外，均采用符合BSI标准的脱脂紫铜管或不锈钢管。铜管采用银焊连接；管道、阀门、代表等安装前均清洗及进行脱脂处理，并用无油压缩空气或氮气吹净。进入手术部等各医疗单位及各用气设备的医气管道必须接地，接地电阻不得大于4Ω。3.3.2医用气体技术参数：序号气体名称气源供气压力(Mpa)输出口压力(Mpa)超压报警压力(Mpa)欠压报警压力(Mpa)医气输出口流量（L/min）1氧气0.40～0.450.400.550.3510～202二氧化碳0.35～0.400.400.550.35103压缩空气0.40～0.450.450.550.35604真空吸引-0.03～-0.07-0.06-0.015-0.075303.4控制系统3.4.1整体要求：要求对洁净空调系统、医用供气系统设有自动控制。其中空调洁净系统应包括强电控制及弱电控制二部份，每个洁净系统均需配套提供自动控制设备，采用知名品牌温、湿度传感器，系统温、湿度设定装置，需有两套控制方式，分别置于空调机房控制室及手术室内。3.4.2位于手术室内的多功能控制系统应有如下功能：可集中对手术室内的照明、手术灯及空调等进行控制。应具有以下功能：气体检测故障报警。照明系统开头；空气处理系统开头与运行状态显示；空气处理系统温湿度显示、调节控制；空气处理系统故障显示；各种医用气体报警；高效过滤器阻塞故障报警；计时钟（具有手术及麻醉的计时功能）；时钟；呼叫电话等。3.4.3位于空调机房控制室应有如下功能：空气处理机开机控制；空气处理机运行显示；空气处理机停机控制；空气处理机马达过载显示；初级过滤网阻塞状态显示；中级过滤器阻塞状态显示。3.4.4洁净空调自动控制的要求，以净化机组为主体的洁净空调系统是一个机电一体化全自动的空调系统。它应具有操作密码保护、设定值修改、报警住处记录查询、运行状态查询和手动操作运行等功能。3.4.5电话通讯功能；方便各手术室之间的联系及与护士总台及其它功能房的联系，强化手术层智能化管理。3.4.6面板所有开关或控制键均采用智能平面触摸式，便于面板表面清洁，符合洁净手术室的要求。3.5配电系统3.5.1建设方将总电源线分别引至各层（包括设备层）各总配电箱内，双路切换功能。3.5.2各层总配电箱由建设方提供，其后所有的桥架、线管、电源线敷设全部由净化单位采购、安装。3.5.3洁净手术部必须保证用电可靠性，按GB50333-2002第8.3.1条执行。3.5.4洁净手术部内用电应与辅房用电分开，每个手术室内干线必须单独敷设。3.5.5手术部设计平均照度应400LUX以上，辅房、走廊平均照度应在200LUX以上，均设T5荧光灯具，手术部洁净区照明由洁净气密型灯带组成，按规范设置应急照明系统。3.5.6控制装备显示面板应与手术室内墙面齐平严密，其检修口必须设在手术室之外。3.5.7电缆线、线槽、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。3.5.8洁净手术部内禁止设置无线通讯设备。3.5.9手术部照明应采用嵌入式洁净气密封照明灯带组成，禁用普通灯带代替，灯带必须布置在送风口之外。3.5.10每个洁净手术室应设有一个独立专用配电箱，配电箱应设在该手术室的外侧墙内。专用配电箱、配电箱内断路器及漏电保护开关元件均采用知名品牌产品。3.5.11I级手术室设8KVA知名品牌医用隔离变压器，包括隔离变压器、绝缘监测仪、电流互感器、外接电源、外界报警。3.5.12手术室均应设置安装保护接地系统和等电位接地系统。3.6消防系统：不在本项目范围，但净化单位需无条件配合消防系统施工及调试。3.7弱电系统：3.7.1电话系统：手术部设小型交换机电话系统及独立内部分机系统，在每间手术室集中控制面板上设电话，能方便、迅速与医院内各科室的电话连通，并在复苏室、谈话室、护士站等功能房设电话插座。3.7.2呼叫系统和门禁系统：手术部要求设置呼叫系统，主机设置在护士站，每间手术室、苏醒室要求设置呼叫面板。系统要求音质清晰、性能稳定和抗干扰能力强。门禁系统要求在手术室换车间入口处、医护人员入口处设置对讲门禁主机，手术室护士站设置对讲室内分机，工作人员可以持卡或密码进入，其它人员可通过设置在门口的对讲与护士站联系，经同意后由护士站开门进入。3.7.3网络系统：每间手术室设置超五类网络终端（插座）两个，墙上、吊塔上（由吊塔自带），相应功能房、护士站、办公辅房等应按使用要求设置网络终端；本系统所有布线预留至弱电井，由建设方接入该层数据配线架并与院内计算机网络信息系统连接；系统布线应采用超五类非屏弊电缆，其传输性能应符合相关标准。3.7.4弱电系统所有设备及管线的采购、敷设均应符合国家电气、消防施工等相关技术规范要求。3.8给排水系统3.8.1按GB50333-2002第八章8.2给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装。手术室楼面以上部分由中标单位负责。3.8.2建设方负责提供压力0.3-0.4Mpa的水源至手术部楼层管井，并预留管道接口，其后的管道均由净化单位负责。3.8.3项目范围内所有洁具均包含在本项目内，应采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件。3.8.4手术部专用刷手池采用304不锈钢制作，采用红外线感应恒温供水龙头，设置自动给皂液器、独立镜灯等。3.8.5给水管采用PPR给水管，排水管接建设方预留至用水设施的排水管。3.8.6管道均应暗装，管道穿越墙壁、楼板时应加套管并密封。3.8.7洁净区内必须在排水口下部设置高水封装置。3.8.8洁净区内的地漏（净化单位提供主材）必须为高水封304不锈钢防臭地漏并加密封盖，水封高度不得小于50MM.3.8.9洁净区的排水横管直径应比常规大一级。附表：主要材料和设备技术要求：序号名称规格单位品牌（或相当于）1电解钢板1.2mm、50×50×2mm型钢或净化专用龙骨墙体m2武钢、宝钢2玻镁彩钢板50mm厚，双面钢板厚度0.426mm内置防火玻镁板骨架m2南方构想、江苏华南、江苏姑苏3手术室抗菌涂料底涂、中涂、面涂m2美国宣伟、阳光洁士、多尔士4辅房抗菌涂料m2多尔士、立邦5医用气密门1500×2100mm，钢板喷塑，进口品牌电机，不锈钢门框套宁波欧尼克、上海德普、净化公司自有6多功能控制屏四联、六联套广州赛科、广州能迪、净化公司自有7看片灯四联、六联汕头裕嘉、苏州得力、广东粤华8不锈钢器械柜900×1700×350mm套广州铭铉、广州白朗、净化公司自有9净化空调机组套南京天加、广州雅士、清华同方10风机盘管套南京天加、广州雅士、清华同方11自动控制套西门子、霍尼韦尔、博利谋12送风天花套广州铭铉、广州白朗、净化公司自有13洁净风管m2武钢、宝钢14保温棉橡塑保温m2河北华美、福乐思、金威15隔离变压器套德国本德尔、格力玛、欧根16空气开关个施耐德、梅兰日兰、ABB17高效过滤器个AAF、Aamfil、剑桥、长原18定风量阀个皇家、妥思、菲尼克斯19电极式加湿器套阿姆斯壮、卡乐、嘉乐思乐20开关个西门子、松下、西蒙21插座个西门子、松下、西蒙22护士呼叫主机、护士呼叫分机个来邦、亚华、鑫德亮23气体终端个捷锐、攀龙、华康24电线电缆米金杯、金龙说明：上述材料和工程设备技术要求中列明的参考品牌或规格型号，是为了方便净化单位直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，净化单位应选择符合或优于参考品牌的设备材料。其它说明及要求：1、投标人按院方提供的技术规格、要求及相关国家标准、规范、规定作技术方案和施工图纸。其内容包括：设计总说明、建筑装饰及设备布置图、空调及空气净化平面图、电气系统图、电气平面图，其他与本项目相关的施工图并说明与业主要求相偏离原因（若有的话）2、投标人按图纸及技术要求所做施工组织设计。施工组织设计应包括如下内容：施工方案，施工进度计划及保证措施；保证质量措施，保证安全措施，文明施工现场措施，机电设备使用计划，主要材料、构件用量计划，合理建议等。3、质量验收按国家有关标准及有关验收规范验收，本项目要求不能影响整个大楼的质量。由中标单位请具有合法资质单位（并注明检测单位）检测、鉴定数据，其费用由中标方承担。4、中标商必须服从院方的统一协调指挥，否则院方随时辞退中标商。中标人须在规定的时间内按质按量完成实施，否则按规定处理。5、托检测单位为长沙市疾控中心，要求检测合格，提供承诺书。6、对测试不合格项目，应及时整改，在整改后，不能达标的，院方保留追究其经济及法律责任的权利。7、本项目须有项目经理负责实施，请列出项目经理的业绩，技术员、技术工人须有上岗证件。中标单位拟派项目经理，不得随意变更，项目经理须常驻现场，更换项目经理，须业主同意。否则辞退施工单位并追究责任。8、凡投标报价中注明的村料和设备的产地、生产单位品牌、型号规格、性能等，由监理公司和院方组织人员严格确认、验证每项材料、设备等。本项目所有的材料必须有合格证或实验证明，有有限期的必须在有限期内。所有的设备和整机必须有专业生产合格证和名牌，属于新开发的产品、工艺，应有鉴定材料或实验证明材料，村料属于防火要求的必须有消防的相关证件，属于进口的设备还必备海关及商检证件。投标人要对其所提供的施工、材料、设备及其内在项目质量负全部责任。9、本项目为交钥匙工程，包括手术室系统设备及材料的供货、安装调试、售后服务等。10、投标人投标总价必须包含系统的设备采购、安装调试、税金、备品、备件、及专用工具、培训、技术服务、运保费、验收等所有相关费用，并在投标文件中详细列明分项报价。11、投标人在报价文件中列出各类设备必备附件、备品备件及易损件清单，并注明所供货物配套设备的生产厂家、品牌及规格等。12、供货范围内，投标人提供的所有设备必须为在中国境内具有合法使用权、成熟的、完善的全新产品。13、项目验收前的材料、设备等均有中标方负责保管，安装项目的人员食宿费用等自理。14、列出售后服务内容，要求整体验收使用后保修期一年。15、本项目必须符合大楼的整体质量及消防要求，符合国家消防要求。16、投标人自2008年1月以来不得有省级行政主管发布的不良行为记录，否则被视为不合格投标人。17、投标须对招标要求一一真实应答，否则视为废标。*18.投标文件中所有设备、材料必须标注品牌、规格或型号。2、图纸由招标人提供（另册） 由招标人提供平面图，此平面图仅供参考，投标人应进行实地踏勘情况为准，但由此造成的偏差与责任自行承担