永嘉县公共文化活动中心智能化工程 项目编号：yj
******* 招 标 文 件 招 标 单 位：永嘉县县级机关事务管理局招标代理单位：大华建设项目管理有限公司 招标监督机构：永嘉县建设工程招标投标监理站 永嘉县公共资源交易管理委员会办公室 编 制 人： 审 核 人：编制时间：二0一三年十一月 目 录目 录 1 一、投标须知前附表 2 二、投标须知 4 （一）总则 4 （二）招标文件 5 （三）投标文件的编制 6 （四）投标文件的提交 11 （五）开标 12 （六）评标 12 （七）合同的授予 19 （八）其他事项 20 三、合同条款 23 合同协议书 23 通用条款（略） 26 专用条款 26 智能化工程质量保修书 40 廉政合同 43 安全生产责任合同 44 四、工程建设标准 47 五、图纸及其它资料 73 六、工程量清单计价 74 七、投标文件格式 79 一、投标须知前附表项号 条款号 内 容 说明与要求 1 1.1 工程名称 永嘉县公共文化活动中心智能化工程 2 1.1 建设地点 永嘉县上塘中心城区广场路北侧，县前路南侧，西接引水箱函，东临永嘉广场。 3 1.1 建设规模 总建筑面积96841.2m2，其中地上总建筑面积67085.3m2（1#楼地上建筑面积为12912m2，8层；2#楼地上建筑面积为18618m2，6层；3#楼地上建筑面积为35555.3m2，24层。），地下室建筑面积29755.9m2，总投资额约4.768亿元人民币；本项目为1#楼-3#楼、地下室智能化工程。 4 1.1 承包方式 专业承包（包工包料） 5 1.1 质量要求 配合总承包施工质量要求达到“钱江杯” 6 2 招标范围 本智能化工程共由：1、综合布线系统、2、计算机网络系统、3、安全防范系统、4、智能一卡通系统、5、车位引导系统、6、会议系统、7、信息发布系统、8、有线电视系统、9、计算机机房工程、10、楼宇自控系统及系统集成、11、教室/培训室多媒体教学系统、12、UPS电源及防雷接地系统、13、综合管路系统等系统组成，具体以工程量清单及施工图纸为准。 7 2.2 工期要求 与总包、二次装修同步竣工 8 3.1 资金来源 财政拨款 9 4.1 投标人及项目负责人资质等级等要求 投标人资质条件：具备建筑智能化工程施工专业承包壹级（或智能化工程设计与施工壹级）资质，具备有效的安全生产许可证；项目负责人：机电工程专业注册建造师壹级（含临时），且无在建工程； 其它要求：必须具备公建智能化工程业绩（网上可查的），单项合同金额不少于2000万元人民币。 10 4.2 资格审查方式 资格后审 11 13.1 工程报价方式 综合单价报价 12 15.1 投标有效期 60日历天（从投标截止之日算起） 13 16.1 投标担保金额 人民币：伍拾万元整。由投标单位的基本帐户汇出，不得现金解入、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入；在汇款用途栏中注明项目编号，否则后果自负；截止时间：2013年 12月10日17时前，以汇到为准（投标人应充分考虑各种因素确保投标保证金在截止时间前到账）。开取投标保证金收据时间： 2013年12月11日9时至9时30分（地点：永嘉县公共资源交易中心财务室）。户 名：永嘉县公共资源交易中心帐 号：
****************327 开户行：工商银行永嘉县上塘支行备 注：本工程有效年度投标保证金不使用项号 条款号 内 容 说明与要求 14 7.3 招标文件及相关资料获取方式 获取时间：2013年11月13日至2013年11月19日下载网址：http://www.yjzbtb.cn 15 5.1 踏勘现场 自行前往 16 8.1 投标人疑问清单递交截止时间及方式 疑问清单递交截止时间：2013年11月 20日16 时前，将书面材料提交至招标单位或招标代理单位。 17 8.1 招标人招标文件答疑截止时间及方式 答疑纪要获取时间：请于2013年11月22日登陆http://www.yjzbtb.cn下载。 18 17 投标人的替代方案 不允许 19 18.1 投标文件份数 商务标正本壹份，副本陆份；资信标正本壹份，副本陆份；资格后审申请书正本壹份，副本陆份；技术标一式柒份不分正副本；证书及相关资料原件壹套（核对后退还）。 20 20.1 投标文件提交地点 收件人：大华建设项目管理有限公司地 点：永嘉县公共资源交易中心开标室一或二 21 21.1 投标文件递交截止时间 2013年12月11日9时30分 22 24.1 开 标 开始时间：2013年12月11日9时30分地 点：永嘉县公共资源交易中心开标室一或二 23 31.3 评标方法与标准 投标须知第 31.3 款 24 31.3 招标工程预算造价
********元 25 35 履约担保金额 履约担保形式：以中标单位基本账户的现金支票或银行转账形式提交，不得使用银行保函形式提交。履约担保金额：为工程建设合同价格的10% 26 是否接受联合体投标 □√不接受， □接受 27 其他注意事项 1、投标人在递交投标文件前须在永嘉县公共资源交易中心办妥交易手续（投标人应充分考虑各种因素提前两个工作日到永嘉县公共资源交易中心办妥交易手续）。 2、招标文件资料费用：根据省物价局有关文件规定，招标代理单位将收取本工程招标文件的编制费500元/份，在投标人提交投标文件前予以收取。 3、本招标文件中有关时间安排如有不一致的，一律以本“投标须知前附表”为准；本招标文件涉及的时间为“北京时间”。 4、对招标文件中可能存在表达不清或有多种解释而未明确的地方，请在招标答疑时间前将书面材料提交至招标单位或招标代理单位，若投标人在规定时间前没有提出质疑，招标人拥有最终解释权； 5、投标保证金收据原件由招标代理公司统一保管，其背后必须清晰地注明投标单位名称、账号、开户银行名称及电话号码，以免退还投标保证金时造成不必要的麻烦。 28 联系方式 招标人：永嘉县县级机关事务管理局联系人：翁先生 联系电话：
****-******** 代理单位：大华建设项目管理有限公司联系人：郑先生 联系电话：
139*****536 传 真：
****-******** 注：本附表与投标须知内容不一致的，以本附表为准。 二、投标须知（一）总则 1.工程说明 1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项—第5项，本项目纳入总包单位的管理范围，中标人必须配合好总包单位的工作，服从总承包单位质量、进度、安全等的管理。 1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家法律、法规、规章等有关规定，已办理招标申请，通过公开招标方式择优选定承包人。 1.3本工程的招标工作由永嘉县县级机关事务管理局委托大华建设项目管理有限公司组织实施，永嘉县建设工程招标投标监理站和永嘉县公共资源交易管理委员会办公室负责监督。 2.招标范围及工期 2.1本招标工程项目的招投标报价范围详见本须知前附表第6项； 2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项。 3.资金来源 3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第8项，其中部分资金用于本工程施工合同项目的合格支付。 4.合格的投标人 4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。 4.2本招标工程项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格投标人。 4.3投标人在提交的投标文件中须包括资格后审资料。 4.4本工程不授受联合体投标。 5.踏勘现场 5.1招标人将按本须知前附表第15项所述，由投标人自行前往对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘工作的费用及安全问题投标人自负其责。 5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 5.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。没有进行现场踏勘的一切后果由投标人自负。 6.投标费用 6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。（二）招标文件 7. 招标文件的组成 7.1 招标文件包括下列内容：（1）投标须知前附表（2）投标须知（3）合同条款（4）技术要求和规范（5）图纸及其它资料（6）工程量清单（7）投标文件格式 7.2除7.1内容外，招标期间招标人在规定时间内以书面形式发出的答疑纪要、对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。 7.3投标人将按本投标须知前附表第14项规定的时间及地点购买招标文件及相关资料。 7.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应按本投标须知前附表第16项规定的时间以前将书面材料提交至招标单位或招标代理单位，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。 8.招标文件的澄清 8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应按本投标须知前附表第16项的要求以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将按投标须知前附表第17项的规定予以澄清。 9.招标文件的修改 9.1招标文件发出后，在规定时间前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。 9.2如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日15天前同时向招标人、招标代理机构、永嘉县建设工程招标投标监理站、永嘉县公共资源交易管理委员会办公室反映。 9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容将在永嘉县建设工程招标投标监理站、永嘉县公共资源交易管理委员会办公室备案，并在永嘉县公共资源交易中心网站http://www.yjzbtb.cn的建设工程交易栏下的招标答疑中发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。 9.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以永嘉县公共资源交易中心网站http://www.yjzbtb.cn上公布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的网站公告为准。 9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。（三）投标文件的编制 10.投标文件的语言及度量衡单位 10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用简体中文。 10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。 11.投标文件的组成 11.1投标文件由商务标部分（含投标函）、技术标、资信标和资格后审申请书四部分组成。 11.2商务标部分采用综合单价法，以工程量清单报价表（国标格式）报价。 11.2.1商务标部分主要包括下列内容：序号 商务标正本内容（一式一份） 商务标副本内容（一式伍份） 1 投标函 投标函 2 投标总价 投标总价 3 总说明 总说明 4 工程项目投标报价汇总表 工程项目投标报价汇总表 5 单位(专业)工程投标报价计算表 单位(专业)工程投标报价计算表 6 分部分项工程量清单与计价表 —— 7 施工技术措施项目清单与计价表 —— 8 施工组织措施项目清单与计价表 —— 9 其他项目清单与计价汇总表 —— 10 暂列金额明细表 —— 11 专业工程暂估价表 —— 12 计日工报价表 —— 13 总承包服务费报价表 —— 14 主要工日价格表 —— 15 主要材料价格表 —— 16 主要机械台班价格表 —— 17 投标材料品牌表 投标材料品牌表中标人在领取中标通知书前必须另提供商务标正本复印件一式伍份及商务标套价电子文档光盘和EXCEL文档各二份，商务标套价电子文档提供专业预算软件存档文件内容。 11.2.2投标人应按招标文件规定格式填写《投标材料品牌表》，工程量清单中所列的所有主要材料均必须填写品牌。 11.2.3商务标的投标总价表上须加盖安装工程专业的全国建设工程造价员专用章或造价工程师执业专用章（执业章上的单位名称必须与投标人的名称一致，否则，需委托有相应资质的咨询机构，并盖加咨询机构造价人员执业章，且须提供咨询服务合同原件等材料），否则作否决其投标处理。 如造价员执业章未能体现安装工程专业的，必须提供“全国建设工程造价员资格证书”复印件或相关部门颁发的有效文件或其他有效证明材料证明是安装工程专业，否则，评标委员会应当否决其投标。 11.3技术标包括的内容： 11.3.1对系统设计的理解、整体概述及对本工程的合理化建议。 11.3.2施工组织设计，具体包括： 1) 详细施工工艺说明，特别是针对本工程的技术难点及关键部位施工技术措施； 2) 施工进度计划安排及保证施工质量、施工工期、材料质量的主要措施； 3) 保证安全生产、文明施工的主要措施； 4) 选用的主要施工机具及劳动力调配计划； 5) 其它应说明的内容。 11.3.3详细材料设备清单及其技术指标描述（按各子系统详细设备材料配置表填写）。 11.3.4投标人认为需要提供的文件和资料。 11.4资信标的组成： 11.4.1资信标由以下内容组成（1）投标人从2008年4月1日至今取得的建筑智能化创杯工程业绩表；（2）投标人从2008年4月1日至今公建建筑智能化工程施工业绩表业绩要求： 投标人从2008年4月1日至今已有完成过1000万元（以中标金额为准）及以上的“公建青少年、文化活动中心或剧院智能化工程业绩”或2008年4月1日至今已有完成过2000万元（以中标金额为准）及以上的公建智能化工程业绩；须提供业绩证明材料指 ①中标通知书（须政府建设工程招标行政主管部门颁发或登记备案，其他无效）；②项目施工合同；③提供项目业绩中标结果公示网站（要求非企业网站）并打印相应网页；以上三项证明材料缺一不可。 11.4.2资信标相关复印件（需加盖投标人公章）包括：（1）投标人的《法人营业执照》副本；（2）投标人的《建筑企业资质证书》副本或《工程设计与施工资质证书》副本；（3）招标领域的企业信用等级证书及信用报告（如有）；（4）按资信标评标办法要求提供的售后服务证明材料；（5）按资信标评标办法要求提供的创杯业绩证明材料；（6）按资信标评标办法要求提供的投标人施工业绩证明材料及项目负责人施工业绩证明材料；（7）按资信标评标办法要求提供的售后服务证明材料；（8）按资信标评标办法要求提供的法定代表人或总经理参加开标会议的证明材料；（9）投标人认为需要补充提供的其他证书及证明材料。 11.5资格后审申请书（附表及相关资料的复印件与资格后审申请书一起装订），内容包括： 11.5.1资格后审申请书； 11.5.2投标人一般状况表、投标建造师一般状况表、投标项目技术负责人一般情况表、项目部人员配备情况表、投标企业资格条件及相关人员任职资格审查表、拟在本合同任职的主要人员简历表及安全生产管理人员情况表； 11.5.3资格后审申请书相关复印件（需加盖投标人公章，不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，下同）： 11.5.3.1投标人的《法人营业执照》副本； 11.5.3.2投标人的《建筑企业资质证书》副本或《工程设计与施工资质证书》副本； 11.5.3.3投标人的《安全生产许可证》； 11.5.3.4投标企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产的副经理“三类人员”A类证书；（前三个岗位必须和《建筑业企业资质等级证书》上载明的情况一致，企业分管安全生产的副经理需提供任职文件原件）。 11.5.3.5建造师注册证书及“三类人员”B类证书，其注册单位与投标申请人一致，否则作否决其投标处理；根据浙政发[2009]22号《关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见》文件精神，特做出如下规定：项目负责人（注册建造师）负责管理过的国有投资施工项目，如有发生项目负责人更换的，被更换的项目负责人在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加本工程的投标活动，否则取消中标资格或作否决其投标处理； 11.5.3.6工程师及以上职称的项目技术负责人职称证书； 11.5.3.7现场安全生产专职管理人员“三类人员”C类证书； 11.5.3.8项目部人员上岗证书（包括施工员、安全员、质检员）； 11.5.3.9公建智能化工程业绩（网上可查的），单项合同金额不少于2000万元人民币，业绩证明材料必须提供：1、中标通知书；2、项目施工合同；3、提供项目业绩中标结果公示网站（要求非企业网站）并打印相应网页；前二项材料必须提供原件，三项材料缺一不可。 11.5.3.10 若委托代理人参加投标的，须提供委托代理人在投标单位近半年（6个月及以上）的社保部门出具有效社会养老金保险缴纳证明材料； 11.5.3.11诚信投标承诺书；以上材料除A类证书若能通过浙江省建设信息港网上查询，则“A类证书”不需提供原件外（复印件盖投标人公章即可）其余均需提供原件核对（原件密封在证书原件封袋内）。投标人应按以上要求提供资料，所提供的资料必须有效，否则其内容将不予承认，其投标文件做否决其投标处理。 12.投标文件格式 12.1投标文件包括第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。 13.投标报价 13.1本工程投标报价采用本须知前附表第11项所规定的方式。 13.2投标人的投标报价，应是完成本须知第 2 条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。 13.3采用工程量清单报价，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。 13.4本工程的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金和一定范围内的风险费等所有费用。 13.5除非本招标文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。 13.6总承包服务费：包括总包管理费及施工配合费等，总包施工配合费按分项工程总价（不含设备费）的2% 计取，由投标人自行考虑在总价内；分包单位进场前支付50%，剩余部分在竣工验收前付清。 13.7本工程安全文明施工费执行温住建发〔2012〕190号“关于转发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”文件规定，清单中的安全文明施工费投标报价应当不低于温住建发〔2012〕190号“关于转发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”文件规定下限费率报价。投标人在投标报价中计入创文明标化工地增加的费用。 13.8清单中的检验试验费应当以不低于《浙江省建设工程施工费用定额(2010版）》下限费率报价。 13.9根据温住建发[2012]39号《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》要求，清单中的职工教育经费应当以不低于人工费加机械费的2%报价。 14.投标货币 14.1本工程投标报价采用的币种为人民币。 15.投标有效期 15.1投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人的这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第 16 条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。 16.投标担保 16.1投标人必须将按投标须知前附表第13项的规定将投标保证金汇入招标人指定的帐户，对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。 16.2中标人的投标保证金在中标后按本须知第 34.1 条规定签订合同并按本须知第 35.1条规定提交履约担保后3日内予以退还。 16.3如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收： 16.3.1投标人拒绝按本须知第 30 条规定修正标价； 16.3.2中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议； 16.3.3投标人参加投标后，无正当理由撤回投标的； 16.3.4投标人串通投标报价后弄虚作假骗取中标的（中标无效）； 16.3.5隐瞒项目负责人有在建项目； 16.3.6各投标人必须严格依法从严，严禁挂靠或中标后转包。 17.投标人的替代方案本工程不允许有替代方案。 18.投标文件的份数和签署 18.1投标人应按本须知前附表第 19 项规定的份数提交投标文件。 18.2投标文件的正本和副本（如有）均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”（如有）。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 18.3投标人应将投标文件妥为密封，除技术标外的投标函、商务标、资信标和资格后审申请书相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，下同）及单位法定代表人或者其投标文件签署授权委托人签字或盖章。 18.4技术标采用暗标形式编写，密封袋及内容不得有任何泄漏投标单位名称、地点、有关人员及其它可能泄露投标单位情况的文字或符号的一切信息，否则经评标委员会评定后作否决其投标处理。技术标内容应使用WORD文件形式。技术文件用白色普通A4纸打印，全文文字采用小四号宋体，不得加粗（附图除外），技术标统一采用左侧粘胶制作成册，封面不得再加复膜及其他装裱，封面由招标代理单位统一提供电子格式并用白色普通A4纸打印，每页印上页码，页码的标注形式同招标文件，页数不超过50页（除封面、封底外的所有合计页数，包括附图、附表、目录等页数），不得出现页眉和页脚，不符合上述要求的，投标文件作否决其投标处理。 18.5全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由投标文件签署的授权委托人签字或盖章。技术标不得修改或涂改。（四）投标文件的提交 19.投标文件的密封和标记 19.1投标文件的密封：商务标、资信标、技术标、资格后审申请书、证书及相关资料原件应分别装入四个密封袋，分别外贴上相应封条，并将四个密封袋装入投标人自行制作的标箱中，标箱外贴上封条；标箱、封条及标函袋上均不得出现投标人名字、投标人书写的文字或符号、以及其他可能泄露投标人情况的文字或符号。 19.2投标人应在投标文件（技术标除外）的封面上注明投标文件的正本和副本，投标函部分应装订在商务标内； 19.3本次招标的商务标、资信标、技术标的标函袋统一使用“永嘉县公共资源交易管理委员会办公室监制的商务标”监制的标函袋，并由投标人自行到永嘉县公共资源交易中心购买；资格后审申请书、证书及相关资料原件的密封袋由投标人自行制作，并分别在资格后审申请书、证书及相关资料原件的密封袋上标明“资格后审申请书”及“证书及相关资料原件”字样。 20.投标文件的提交 20.1投标人应按本须知前附表第 20 项规定的地点，于截止时间前提交投标文件收件人在接到投标文件时，将在投标文件上注明收件时间。 20.2招标人不接受未按规定密封的投标文件（包括投标文件的组成部分）。 21.投标文件提交的截止时间 21.1投标文件的截止时间见本须知前附表第21项规定。 21.2招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。 22.迟交的投标文件 22.1在投标截止期之后送达的投标文件将被拒绝并退还给投标人。 23.投标文件的补充、修改和撤回 23.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。 23.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。 23.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。（五）开标 24.开标 24.1大华建设项目管理有限公司按本须知前附表第 22项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。各投标人参加会议的人数不得超过3人。 24.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退还给投标人；本须知第25条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。 24.3所有投标人的法定代表人或其委托代理人，及项目负责人（建造师）必须携带本人居民身份证参加开标会议，投标人须提供保证金收据原件（投标保证金收据原件的背面注明投标人的名称、开户银行和帐号）、建造师注册证书复印件（加盖公章）；如法定代表人参加，必须另携带法定代表人身份证明书；如委托代理人参加，必须另携带授权委托书（授权委托书格式见第126页）。 24.4开标程序： 24.4.1开标由大华建设项目管理有限公司主持，永嘉县建设工程招标投标监理站、永嘉县公共资源交易管理委员会办公室负责监督； 24.4.2由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况； 24.4.3开标时，装有商务标、技术标、资信标、资格后审申请书、证书及相关资料原件的标箱在招标单位、招标代理单位、永嘉县公共资源交易管理委员会办公室及邀请的有关部门人员的范围内当众验收，经验收无误后由工作人员拆封，对投标书随机编号的商务标、技术标、资信标、资格后审申请书、证书及相关资料原件为同一编号。 24.4.4技术标、资格后审申请书、资信标和证书及相关资料原件在评标室开启； 24.4.5商务标在各投标人到场的情况下（投标人须接到通知15分钟到达开标现场，否则自动取消投标资格），在开标室开启商务标，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格（投标报价以投标人投标函中的投标报价为准，下同）和投标文件的其他主要内容；对于开商务标前已经作否决其投标或无效标处理的投标文件，及评标办法规定的不是资信评分前9名的，其商务标将不予开启； 24.4.6招标人对开标过程进行记录，并存档备查。 25.投标文件的有效性 25.1开标时，投标文件出现下列情况之一的，应当作为无效投标文件： 25.1.1投标文件未按照本须知第19条的要求密封和标记的； 25.1.2投标人未按照本须知16.1款的要求提供投标保证金的； 25.1.3投标人未按本须知24.3款要求参加开标会议的。（六）评标 26.评标委员会与评标 26.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。 26.2评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的三分之二。 27.评标过程的保密 27.1开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。 27.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。 27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。 28.投标文件的澄清 28.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第30条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算并进行核实的修改不在此列。 28.2投标人应确保其法定代表人或投标文件签署授权委托人、投标书编制人员等在评标期间接受评标委员会的询标，拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。 29.投标文件的评审 29.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重要的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。 29.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 29.3开标后，投标文件出现下列情况之一的，评标委员会应当作否决其投标处理： 29.3.1本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第18.3款规定加盖投标人公章或未经法定代表人或其投标文件签署授权委托人签字或盖章的，由投标文件签署授权委托人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“投标文件签署授权委托书”原件的；商务标的投标总价未加盖投标单位公章和单位法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章及安装工程专业的全国建设工程造价员签字盖专用章或造价工程师签字盖专用章的（执业章上的单位名称必须与投标人的名称一致，否则，需委托有相应资质的咨询机构，并盖加咨询机构造价人员执业章，且须提供咨询服务合同等材料）； 29.3.2投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，或投标文件中投标函上的报价与投标总价上的报价不一致的； 29.3.3投标文件中载明的工期超过招标工期； 29.3.4投标函中要求填写部分未按要求填写完整或填写错误的。 29.4开标后，评审过程中，投标文件出现下列情况之一的，应当作否决其投标处理： 29.4.1投标文件采用总价让利或百分比让利等让利方式报价； 29.4.2不同投标人的投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象； 29.4.3不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制； 29.4.4不同投标人的投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任； 29.4.5不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印； 29.4.6本须知第28.2款规定的有关情况，经评标委员会认定作否决其投标处理的; 29.4.7本须知第18.3、18.4、18.5条规定的投标文件作否决其投标处理的情形； 29.4.8本须知第30.2、31.3规定的投标文件作否决其投标处理的情形； 29.4.9未按招标文件规定的格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认； 29.4.10投标文件中的项目负责人与资格后审申请文件中的项目负责人不一致的； 29.4.11招标文件及法律法规规定其它作否决其投标处理的情形。 30.投标报价计算错误的修正。 30.1商务标中出现以下情况时，由该投标书的法定代表人或授权委托人予以签字确认。如果投标人拒绝签字，则按投标违约对待，不仅投标无效，而且没收其投标保证金。 30.1.1如果数字(小写）表示的金额和用文字（大写）表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准； 30.1.2如果合价金额与单价金额不一致时，以单价金额为准，除非评标委员会认为单价金额小数点有明显错误的除外。如果合价金额与总价金额不一致时，合价金额为准； 30.1.3正本与副本不一致的以正本为准。 30.2评标委员会在详细评审时，发现因投标人原因造成投标报价发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含3%）以上者，作为重大偏差判定作否决其投标处理，错误绝对值累计占投标报价3%以内则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整。凡招标文件要求或工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。对工程量清单漏算的造价计算原则是：漏项的工程量*所有有效投标人中该项最高综合单价后计算规费、税金等；对工程量变动的造价计算原则是：增加或减少的数量*该项综合单价后计算规费、税金等。 31.投标文件的评审、比较和否决 31.1评标委员会将按照本须知第29条规定，对投标文件进行评估和比较。 31.2评标委员会依据本须知前附表第23项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，向招标人提交评标报告，并推荐合格的中标候选人。 31.3评标程序及方法本工程采用综合评分法，投标人的综合得分为其资信标得分与商务标得分之和。评标分四个阶段进行：第一阶段为技术标的评审（采用合格通过制），第二阶段为投标人的资格审查（采用合格通过制），第三阶段为资信标评审，第四阶段为商务标的评审。 31.3.1第一阶段：技术标的评审（采用合格通过制，不计入总分），满分25分。评标委员会将按下表的评分标准对各投标文件分档次进行打分。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自打分，各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容打分的合计中去掉一个最高分和一个最低分后其余分数的算术平均值为投标人的技术标得分（计算结果保留二位小数，第三位四舍五入）。若投标人的技术标得分小于15分的，则技术标不合格，其投标文件作否决其投标处理；对于技术标评审阶段作否决其投标处理的投标文件不得进入后续资格审查、资信标、商务标的开启及评审。序号 评分内容 总分 D档（差） C档（一般） B档（良） A档（优） 1、对系统设计的理解、整体概述及对本工程的合理化建议（0.4~2）分 2.0 0.4-0.8 0.8-1.2 1.2-1.6 1.6-2 2、施工组织设计（0.6~3）分 详细施工工艺说明，特别是针对本工程的技术难点及关键部位施工技术措施 1.0 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1 保证施工质量、施工工期、材料质量的主要措施 1.0 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1 保证安全生产及文明施工的主要措施、选用的主要施工机具及劳动力调配计划等 1.0 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1 3、各弱电系统材料设备选用及配置情况（4.0~20）分 综合布线系统 3.0 0.6-1.2 1.2-1.8 1.8-2.4 2.4-3 计算机网络系统 3.0 0.6-1.2 1.2-1.8 1.8-2.4 2.4-3 安全防范系统 1.0 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1 智能一卡通系统 1.0 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1 车位引导系统 1.0 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1 会议系统 2.0 0.4-0.8 0.8-1.2 1.2-1.6 1.6-2 信息发布系统 1.0 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1 有线电视系统 1.0 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1 楼宇自控系统及系统集成 3.0 0.6-1.2 1.2-1.8 1.8-2.4 2.4-3 教室/培训室多媒体教学系统 2.0 0.4-0.8 0.8-1.2 1.2-1.6 1.6-2 机房工程及UPS、防雷接地系统 2.0 0.4-0.8 0.8-1.2 1.2-1.6 1.6-2 31.3.2第二阶段：投标人的资格审查。投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足要求的，其投标文件作否决其投标处理： (1) 营业执照副本原件及复印件； (2)《建筑企业资质证书》副本或《工程设计与施工资质证书》副本原件及复印件； (3) 项目负责人建造师注册证书及安全生产考核合格证书B类证书原件及复印件；项目技术负责人必须为工程师及以上职称，应提供职称证书原件及复印件； (4) 安全生产许可证证书副本原件及复印件； (5) 申请人企业主要负责人“A类证书”，（企业主要负责人包括企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人以及企业分管安全生产的副经理，前三个岗位必须和《建筑业企业资质等级证书》副本上载明的情况一致，企业分管安全生产副经理应与提供的任职文件相一致）和专职安全员“C类证书”，施工员、安全员、质检员的岗位证书，应提供相应人员证书原件及复印件；其中“A类证书”若能通过浙江省建设信息港网上查询，则“A类证书”不需提供原件，提供复印件盖公章即可； (6) 提供企业分管安全生产副经理的任职文件原件及复印件； （7）公建智能化工程业绩（网上可查的），单项合同金额不少于2000万元人民币，业绩证明材料必须提供：1、中标通知书；2、项目施工合同；3、提供项目业绩中标结果公示网站（要求非企业网站）并打印相应网页加盖投标单位公章；前二项材料必须提供原件及复印件，三项材料缺一不可。 (8) 若委托代理人参加投标的，须提供委托代理人在投标单位近半年（6个月及以上）的社保部门出具有效社会养老金保险缴纳证明材料原件及复印件； (9) 诚信投标承诺书； (10) 投标人没有被建设行政主管部门[永嘉县住房和城乡规划建设局或永嘉县公共资源交易管理委员会办公室或温州市住房和城乡建设委员会或浙江省建设信息港（含浙江省建筑业管理局）或中华人民共和国住房和城乡建设部]限制参加投标的、列为不良行为记录或通报，并不在限制期、公示期内。本工程的投标人不良行为记录查询途径为以下（A）、（B）、（C）、（D）（E）五种方式：（A）永嘉县住房和城乡规划建设局或或永嘉县公共资源交易管理委员会办公室的文件；（B）在温州市住房和城乡建设委员会网站http://www.wzcb.gov.cn，按“进入网站首页/诚信档案/不良行为记录”的途径查询；（C）在浙江省建设信息港网站http://www.zjjs.com.cn， 按“进入网站首页/信息查询/不良行为企业人员查询/企业不良行为查询”的途径查询；（D）在中华人民共和国住房和城乡建设部网站http://www.mohurd.gov.cn， 按“进入网站首页/诚信体系/不良行为记录查询”的途径查询；（E）投标企业注册所在地的省级建设行政主管部门网站查询；（F）本工程的投标人不良行为记录查询途径以以上（A）、（B）、（C）、（D）/（E）所列的五种查询途径为准，不认可其他查询途径。如果按以上（A）、（B）、（C）、（D）（E）五种查询途径查询后均没有查询到投标人正在公示（或发布）的不良行为记录的，则认定该投标人无不良行为记录。（G）在投标截止日当天，投标人若无正在公示（或发布）的不良行为记录，则认定该投标人无不良行为记录。 (10) 以上（1）-（9）项内容提供的具体材料见本招标文件中投标文件的组成部分，投标人应按要求提供材料，否则其内容将不予承认，其投标文件作否决其投标处理。 资格审查不合格的投标人，不得进入下一阶段资信标、商务标的开启及评审。 31.3.4第三阶段：资信标评审，满分20分。评标委员会将按下表的评分标准对各投标文件进行打分。投标文件各项评分内容由评标委员会讨论后统一打分（计算结果保留二位小数，第三位四舍五入），评标委员会成员应对打分结果签名认可。。序号 评审内容及评分标准说明 分值范围（分） 1 投标人企业资质等级及综合实力：取得计算机信息系统集成、音视频资质、电子工程、机电安装、专业音响工程综合技术能力等级资质、专业灯光工程综合技术能力等级资质、舞台机械工程综合技术能力等级资质、消防等专项证书及投标人注册资金评审，以提供的证书原件为准，未提供原件不予计分。/4 1、取得五项及以上一级资质等级，得2分，少于五项一级资质等级的，得1分；每取得一项二级资质等级，得0.2分；三级资质不得分；本项累计最高得2分。 2、评审内容所述资质全为一级资质等级的另加1分。 3、注册资金人民币≥3000万元，＜5000万的得0.5分； ≥5000万元及以上的得1.0分；3000万元以下的不得分，得分累加至该项满分为止。（必须提供投标人工商营业执照原件核对，未提供不得分） 2 2008年4月1日至今取得的建筑智能化创杯工程业绩。/2 部级创杯工程得1.5分/项；省级创杯工程得1分/项，市级创杯工程 0.5分/项，没有得0分。同一工程只计最高级别奖项得分，不得重复计分。得分累加至该项满分为止。（必须提供中标通知书、合同及获奖证书三项证明） 3 投标人2008年4月1日至今公建智能化工程业绩（网上可查的）具体细则见右边“分值范围”。业绩证明材料必须提供：①中标通知书（须政府建设工程招标行政主管部门颁发或登记备案，其他无效）；②项目施工合同；③提供项目业绩中标结果公示网站（要求非企业网站）并打印相应网页；以上三项材料缺一不可，否则不予计分。/3 1、中标金额≥1000万元，＜1500万元的得0.5分；（指公建青少年、文化活动中心或剧院智能化工程业绩，其他不得分） 2、中标金额≥1500万元的，＜2000万元的，得1分；（指公建青少年、文化活动中心或剧院智能化工程业绩，其他不得分） 3、中标金额≥2000万元的，得1.5分；【公建智能化工程业绩（网上可查的）】以上同一工程只计最高级别得分，不得重复计分。得分累加至该项满分为止。 4 售后服务 售后服务机构设立。/3 投标人在温设有专门的售后服务机构（在温注册或在温设立分公司，设立分公司的必须提供营业执照、税务登记证证明等原件）得3分；不满足上述条件或委托其它单位售后服务的此项均不得分。 在温售后服务机构能力及长期稳定性评价。/2 1、在温售后服务机构设立时间为2012年12月1日前的，得1分，设立时间为2012年12月1日以后的不得分； 2、在温售后服务机构人员配置情况，提供售后服务人员的社保证明，如在温设有分公司的，售后服务人员的社保缴纳单位必须在分公司；由评委横向比较综合打分，最多得1分。 5 投标人参加开标会议人员。/3 由投标企业法定代表人参加开标会议的，得3分，由投标企业总经理参加投标的，得2分，不累加，最多得3分，其他的不得分。必须提供投标人有效企业法定代表人证书及身份证原件（身份证原件递交投标文件时递交，由工作人保管）或总经理任命书原件及复印件（加盖公章）核对，未提供不得分。 6 项目负责人2008年4月1日至今公建智能化工程业绩（网上可查的）。业绩证明材料必须提供：①中标通知书（须政府建设工程招标行政主管部门颁发或登记备案，其他无效）；②项目施工合同；③提供项目业绩中标结果公示网站（要求非企业网站）并打印相应网页；以上三项材料缺一不可，否则不予计分。/2 提供中标金额≥1500万元的项目业绩得2分，最高得2分。注：不得与本评分表“序号3”投标人业绩相同，相同不得分。 7 信息卡/1 1.有温州市注册建造师信息卡得0.5分，其余不得分。原件核对，未提供不得分。 2.有温州市企业信息卡得0.5分，其余不得分。原件核对，未提供不得分。注：所有证明材料的复印件需加盖单位公章并装订入资信标，投标人应提交原件审查，未提供相关原件证明的不予计分。如投标人提供的证明材料不真实，其投标文件作否决其投标处理，取消其投标资格或中标资格并没收投标人的投标保证金，并被记录信用档案。 31.3.3 资信标评审后，由资信标得分高至低取前9名（若第9名有相同得分者，均可进入下一阶段的评审）进入下阶段的评审，其余为不合格的投标人，不进入商务标的开标。若不足9名的，则全部为合格的投标人，全部进入商务标的开启与评审。 31.3.5第四阶段：商务标的评审，满分80分。 31.3.5.1评标委员会对各投标人的技术标、资格审查、资信标进行评定后，在所有投标人法定代表人或其参加开标会议的授权委托代理人，及项目负责人在场的情况下，招标人举行商务标开标会议。先公布技术标、资信标得分，再开商务标，开商务标结束后再由评标委员会对各投标人的商务标进行评审。 31.3.5.1本项目设投标最高限价和成本警戒值，最高限价为
********元 ，投标人的投标报价（以投标函中表示的金额为准，下同）高于最高限价的投标文件作否决其投标处理。最高限价=[招标控制价-其他项目费×（1 税率）]×80% 其他项目费×（1 税率）=
******** 元 31.3.5.2出现以下情况时，则该投标报价不再进入有关成本警戒值、评标基准价的计算： 31.3.5.2.1开商务标前已作否决其投标、无效标处理的，未进入商务部分开启的； 31.3.5.2.2投标报价高于最高投标限价的； 31.3.5.2.3未提供投标函或投标函中无投标报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的。 31.3.5.2.4投标函中应填写部分未填写完整或填写错误的。 31.3.5.3成本警戒值确定。若除本条第31.3.5.2款规定的情况外投标人数量≥5家时，则除本条第31.3.5.2款规定的情况外各投标人的投标报价中去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值下降K作为成本警戒值；若除本条第31.3.5.2款规定的情况外投标人数量如＜5家时，则除本条第31.3.5.2款规定的情况外各投标人的投标报价的算术平均值下降K作为成本警戒值。 K在开商务标前由招标人从5.0%、6.0%、7.0%、8.0%随机抽取，以抽中值为准。 31.3.5.4评标基准价的计算：若除31.3.5.2款规定的情况和低于成本警戒值的情况外投标人数量≥5家时，则取除31.3.5.2款规定的情况和低于成本警戒值的情况外其余投标报价中去掉一个最高价和一个最低价的算术平均值为评标基准价；若除31.3.5.2款规定的情况和低于成本警戒值的情况外投标人数量＜5家时，则取除31.3.5.2款规定的情况和低于成本警戒值的情况外其余各投标报价的算术平均值为评标基准价。 31.3.5.5成本警戒值和评标基准价按上述计算方法一经评委确定，除计算性错误外，不再受后续评审的任何因素的影响而改变（包括商务标详细评审时、资格审查时，复评后出现否决其投标、无效标及其它情况）。 31.3.5.6各投标人的投标报价与评标基准价对比，计算商务标评分值：? 投标报价等于评标基准价，得满分80分；? 投标报价每高于评标基准价1%，扣6分；? 投标报价每低于评标基准价1%，扣3分。计算商务标报价评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算（得分保留二位小数，第三位四舍五入）。 31.3.5.7评标委员会根据以上规定依据法律及招标文件有关规定对商务标书进行详细评审。 31.3.6评委根据以上规定依据法律及招标文件有关规定对各投标文件进行详细评审后，在资格审查合格的有效标中按其综合得分从高到低进行排名（得分相同时，以报价低者优先；报价也相同时，则以抽签决定名次），最终向招标人推荐排名第一、第二的投标人分别为第一、第二中标候选人。若经评有效标少于三个，经评委会定认仍具有竞争效果的，评委会可以按本招标文件规定的评标办法推荐一名或二名有排序的中标候选人。（七）合同的授予 32.合同授予 32.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第31.3款所确定的中标人。 32.2招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的招标人应确定排名第二的中标候选人为中标人，依此类推。 32.3招标人与中标候选人应当严格履行招标投标的约定和承诺。第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。 33.中标通知书 33.1中标人确定后，招标人将于15日内向永嘉县建设工程招标投标监理站和永嘉县公共资源交易管理委员会办公室提交施工招标情况书面报告。 33.2永嘉县建设工程招标投标监理站和永嘉县公共资源交易管理委员会办公室自收到书面报告之日起5日内，未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人将向中标人发出中标通知书。 34.合同协议书的签订 34.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 34.2中标人如不按本投标须知第34.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。 34.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。 35.工程担保 35.1合同协议书签署前7天内，中标人应按本须知前附表第25项规定的金额向招标人提交履约担保。 35.2若中标人不能按本须知第35.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 （八）其他事项 36.招标文件的备案 36.1本招标文件已经永嘉县建设工程招标投标监理站、永嘉县公共资源交易中心备案，未尽事宜将另发补充文件或按有关法律、法规、规章、政策性文件规定办理。 37.根据浙政发〔2009〕22号 《关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见》文件精神，建设工程招标投标活动中有下列情形之一的，认定为串通投标行为： 37.1招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价； 37.2招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项； 37.3不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务； 37.4不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金； 37.5不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的； 37.6不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化； 37.7不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况； 37.8不同投标人的投标文件相互混装； 37.9法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。 38. 根据温州市建设局温建建[2009]287号文件《关于推行法人管理项目制度的的若干意见》，增加以下内容： 38.1投标保证金一律由投标企业的银行基本帐户转出，不得由其他帐户转出，否则作否决其投标处理。投标人须提供投标保证金由基本帐户转出的相关证明材料（如进帐单复印件等）。 38.2在合同专用条款中明确业主的工程款支付必须汇入企业法人的基本账户，由企业拨付到项目部。 39. 根据温州市检察院〈温检会（预）［2010］1号〉《关于共同做好行贿犯罪档案查询工作的意见》文件精神，在中标候选人公示期间，发现中标候选人或其项目负责人在两年内（以开标截止日为准）内有行贿犯罪记录的（行贿犯罪纪录以检察机关查询结果为准，自投标截止日起前三个月内查询的记录均有效），根据浙检会（预）[2006]12号《关于共同做好行贿犯罪档案查询工作的意见》和温检会（预）［2010］1号的规定取消其中标候选人资格。 40. 进入总包现场施工必须遵守并服从总包单位的管理规定及制度。 41. 施工进场前必须与总包单位及其他有关联专业工程分包单位进行工作接洽、进场手续办理，以确保在开工日期当天能有效施工。 42、总包配合费包括如下工作内容： a.向分包人提供工地内已有的并能独立使用的脚手架、机械设备、贮存仓库等辅助设施及临时设施且不得收取费用，并在如装卸、起吊、安排场地等方面进行必要帮助。 b.总包人须做好安排，以使其它分包人能与其共同使用现场的通道及场地，并为分包人提供合理的施工作业空间。 c.提供分包人施工及照明用电、施工用水接驳点（水电费用由分包人按相关部门收费标准上交总包人），并供应其测试所需的负荷。负责为专业分包施工人员的食宿提供方便 d.负责对已完工的分包工程的保护，以防损失，并采取适当的防火、防水、防风、防雨、防盗等措施。 e.向分包人准确提供其所需的标高、定位基准等技术资料。 f.对分包人提交的资料进行归档整理，以满足工程施工、报建、验收等需要。 g.总包责任单位须对工程的整体进度负责，熟悉各分包工程的具体要求。尤其是对那些影响整个施工进度的分项工程须特别注意。并应要求各分包人提供分包工程的详细施工组织设计与工程进度计划，以便总包责任单位汇总分配，对施工程序中有矛盾的地方进行协调并解决。 h.总包责任单位在各分项工程施工前须与每个分包人联系，以了解分包人在该分项工程上的特别要求，如预留孔洞、预埋件等。并在每次浇筑砼前请有关分包人确认。另外，应给分包人足够的时间进行放置电缆、电线套管、预埋配件等其它类似工作。如未做这项工作而导致额外的施工费用，将由总包责任单位承担。 i.总包责任单位还须负责对分包工程完工后的填补、修复与清理工作。 j.检查分包人的施工质量，对不合格部分督促分包人整改；督促分包人及时提交准确、完整的工程资料，汇总后报监理单位审核签认。 k.总包责任单位对分包人的安全文明施工负责。 三、合同条款本工程合同条款中的通用条款和专用条款采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局联合颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）的合同条款内容。第一部分、 合同协议书发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称： 。 2.工程地点： 。 3.工程立项批准文号： 。 4.资金来源： 。 5.工程内容： 。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围： 。 二、合同工期计划开工日期： 年 月 日。计划竣工日期： 年 月 日。工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准工程质量符合配合总承包施工质量要求达到“钱江杯” 标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：人民币（大写） (￥ 元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写） (￥ 元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） (￥ 元)；（3）专业工程暂估价金额： 人民币（大写） (￥ 元)；（4）暂列金额：人民币（大写） (￥ 元)。 2.合同价格形式： 固定单价合同 。 五、项目经理承包人项目经理： 。 六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于 年 月 日签订。 十、签订地点本合同在 签订。 十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效本合同自 生效。 十三、合同份数本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。 发包人：（公章） 承包人：（公章） 法定代表人或其委托代表人： 法定代表人或其委托代表人：（签字） （签字） 组织机构代码：_______________________组织机构代码： 地址：_______________________________地址： 邮政编码：_________________________ 邮政编码： 法定代表人：_________________________法定代表人： 委托代表人： 委托代表人： 电 话： 电 话： 传 真：_____________________________传 真： 电子信箱：___________________________电子信箱： 开户银行：________________________ 开户银行：__________________________ 账号：___________________________ 账号：_______________________________ 合同管理办公室： （公章） 经 办 人： 年 月 日 第二部分、 通用合同条款具体内容和格式详见现行《建设工程施工合同》中的通用合同条款。 第三部分、 专用合同条款具体内容和格式详见现行《建设工程施工合同》中的专用合同条款，应结合通用合同条款一起使用。以下为本工程项目的主要专用合同条款内容。 1. 一般约定 1.1 词语定义 1.1.1合同 1.1.1.10其他合同文件包括：经批准的施工组织设计、招标文件、经双方确认的有关会议纪要。 1.1.2 合同当事人及其他相关方 1.1.2.4监理人：名 称： 浙江新世纪工程咨询有限公司 ；资质类别和等级： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。 1.1.2.5 设计人：名 称： 浙江亚卫通科技有限公司 ；资质类别和等级： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。 1.1.3 工程和设备 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合通用条款规定的发包方提供的施工场地 。 1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定 。 1.1.3.10临时占地包括： 双方在合同履行规程中确定。 1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：1、《关于印发〈温州市建设工程担保事实办法（试行）〉的通知》（温建建[2003[373号）；2、《关于印发〈温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法〉的通知》（温政发[2008]53号）；3、《温州市扬尘污染防治管理办法》（温州市人民政府令第130号）；4、《关于进一步加强建设工程造价动态管理的通知》（温建建[2008]35号）；5、《关于推行法人管理项目制度的若干意见》（温建建[2009]287号）；6、《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》（温建建[2010]316号）；7、《关于全面开展安全生产文明施工标化工地创建活动的通知》（温住建发[2011]19号）；8、《关于在市区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》（温州市人民政府[2012]4号；9、《转发浙江省建设工程造价信息动态管理办法的通知》（温住建发[2012]38号）；10、《关于建设工程实施优质价和职工教育经费专款专用的指导意见（温住建发[2012]39号）；11、《关于转发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》(温住建发[2012]190号)；12、《关于转发浙江省合同备案管理办法的通知》（温住建发[2012]344号；13、《转发关于加强建设工程指导性计价依据管理工作的通知》（温住建发[2013]1号；14、《关于转发浙江省国有投资建设工程招标控制价、中标价、竣工结算价信息报送和公开管理办法的通知》（温住建发[2013]2号）；15、《关于加强市管建设工程施工合同管理的若干意见》（温住建发[2013]197号；16、《温州市人民政府关于进一步整治规范建设工程招投标市场的若干规定（试行）》（温委发〔2011〕89号）；17、《关于落实“五个凡是” 进一步深化行政审批制度改革的意见》（温委发[2012]127号；18、《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》（温住建发〔2011〕219号）。 1.4 标准和规范 1.4.1适用于工程的标准规范包括： 执行通用条款规定 ； 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；发包人提供国外标准、规范的份数： / ；发包人提供国外标准、规范的名称： / 。 1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/ 。 1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）本合同专用条款及附件；（5）招标文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及招标控制价）；（6）本合同通用条款；（7）投标文件及其补充文件；（8）技术标准和要求；（9）图纸；（10）已标价工程量清单或预算书。注：双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分。 1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后开工前14天；发包人向承包人提供图纸的数量：6套；发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图。 1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、各类专项施工方案；承包人提供的文件的期限为： 收到发包人或监理人通知7天内 ；承包人提供的文件的数量为：另行协商；承包人提供的文件的形式为：纸质版本及电子版本；发包人审批承包人文件的期限：收到相关文件后28天内。 1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定： 执行通用条款 。 1.7 联络 1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部 ；发包人指定的接收人为：签订合同时另行确定。承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；承包人指定的接收人为：签订合同时另行确定。监理人接收文件的地点：项目所在地监理人项目部；监理人指定的接收人为：签订合同时另行确定。 1.10 交通运输 1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定： / 。 1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定： / 。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 承包人自行解决并自行承担费用 。 1.10.4超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。 1.11 知识产权 1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款 。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。 1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。发包人和承包人应在中标通知书签发后60个日历天内一次性提出工程量清单书面核对报告（报告应包括核对的要求和内容明细，金额等事项，并有送达及签收的书面记录，在同一时间还应该将核对报告抄送永嘉县建设工程招标投标监理站备案、标底编制单位、监标编制单位、招标代理单位等相关单位）。在核对期间内，招标人和中标人对项目的工程量数量进行核对确定，经认定后的工程量清单和总造价将作为合同的补充内容，其综合单价作为办理结算的有效依据之一，并报永嘉县建设工程招标投标监理站备案后生效。承包人对工程量清单核对提出书面请求时，须同时提供工程量计算书。允许调整合同价格的工程量偏差范围：发包人和承包人应按相关规定对发包人提供的工程量清单中的项目和数量进行复核。1、如与设计施工图不符，各差异部分工程造价的绝对值之和达到中标造价2%（含2%）以上，其工程数量的增加或减少超过本项目工程数量10%（含10%）的，应向招标人提出书面请求，要求对工程量清单进行核对，但投标单价不予调整，工程量清单及合同造价予以调整，并作为签订合同和办理竣工结算的依据，并报永嘉县建设工程招标投标监理处备案。2、中标人如在规定时间内未提出核对请求，或经双方复核后，各差异部分工程造价的绝对值之和未达到中标造价2%的，其工程数量的未增加或减少超过本项目工程数量10%（含10%）的，则工程合同造价不予调整。 出现上述1的情况，结算单价确定：其增加或减少工程量（与清单项目比较）±10%以内，单价按合同最终单价计算，措施费不调整。超过±10%的部分工程量，结算单价＝预算单价×折算系数确定[折算系数＝（投标报价－其他项目费部分的造价）/（预算价－其他项目费部分的造价）*100%，下同]，其他项目费部分的造价是指合计取税金的造价； 2. 发包人 2.2 发包人代表发包人代表：姓 名： ；身份证号： ；职 务： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。发包人对发包人代表的授权范围如下：全过程负责工程质量、安全、进度、资金控制和鉴证。 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求： 。 2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1、 发包人负责在工程开工前提供场地附近水电接入的具体位置（此部分费用由发包人负责），由承包人自行接至施工所需位置（此部分费用由承包人负责）；2、承包人负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，出现情况时，承包人应及时向发包人和有关单位汇报。 2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：承包人提交履约担保后。发包人是否提供支付担保：无。发包人提供支付担保的形式： 无。 3.承包人 3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及所需技术档案资料（包括竣工图电子光盘）。承包人需要提交的竣工资料套数：提供6套竣工图及所需技术档案资料6套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后15天内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质形式。（10）承包人应履行的其他义务： / 。 3.2 项目经理 3.2.1 项目经理：姓 名：签订合同时根据投标文件确定；身份证号：签订合同时根据投标文件确定；建造师执业资格等级：签订合同时根据投标文件确定；建造师注册证书号：签订合同时根据投标文件确定；建造师执业印章号：签订合同时根据投标文件确定；安全生产考核合格证书号：签订合同时根据投标文件确定；联系电话：签订合同时根据投标文件确定；电子信箱：签订合同时根据投标文件确定；通信地址：签订合同时根据投标文件确定；承包人对项目经理的授权范围如下：签订合同时另行确定 。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：国家规定的工作日时间100%到位，但国家规定的休息日时间内，不应影响施工进度，并安排好相关的值班人员。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：/。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：根据施工现场的实际情况，本工程施工可能采用间歇式、分阶段施工。施工期要求项目经理到位率达到100%，由监理单位和建设单位组织按施工的实际天数考核，每少一天扣罚人民币1000元，不足一天按一天计（下同）。其他人员（包括项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等）到位必须达到位率达到100%，由监理单位和建设单位组织按施工的实际天数考核，每少一天扣罚人民币500元/人。 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人同意，不得擅自更换项目经理，否则每更换一次项目经理，承包人向发包人支付违约金10万元。 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目经理，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目经理，更换的项目经理到位时间为发包人发出书面通知后20天内，逾期视为应未到位，并按项目经理到位率的违约规定由承包人向发包人支付违约金。 3.3 承包人人员 3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天内。 3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由于给发包人造成的工期延误及经济损失由承包人承担。 3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款 。 3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：派驻到施工现场的主要施工管理人员未经发包人同意，不得中途更换，否则每更换一人次承包人向发包人支付违约金人民币5万元。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员未经批准，擅自离开，每少一天承包人向发包人支付违约金1000元。 3.5 分包 3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括：按法律法规及通用条款执行 。主体结构、关键性工作的范围：/ 。 3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：无其他关于分包的约定： / 。 3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/ 3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：/ 。 3.7 履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在签订合同前向发包人提供履约保证金，承包人的履约保证金金额为工程承发包合同总价的10%（采用现金或银行转账方式支付，不得使用银行保函形式提交），其分配如下：①项目负责人及班组人员的到位保证金为履约保证金的20%，如负责人及项目班组人员到位率严重不足（到位率严重不足指人员每月到位不足15天）的，业主有权解除合同，后果由承包人承担；②工期保证金为履约保证金的20%；③质量保证金履约保证金的20%；④安全文明施工为履约保证金的20%，文明施工必须达到省级文明标化工地，否则发包人扣回安全文明施工费，同时扣罚相应的履约保证金；⑤民工工资担保为履约保证金的20%。 4. 监理人 4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：全过程负责工程质量、安全、进度、资金的监控和鉴证。关于监理人的监理权限： 发包人授权范围内 。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。 4.2 监理人员总监理工程师：姓 名： ；职 务： ；监理工程师执业资格证书号： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；关于监理人的其他约定： 。 4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1） 5. 工程质量 5.1 质量要求 5.1.1 特殊质量标准和要求：配合总承包施工质量要求达到“钱江杯”。关于工程奖项的约定：达到“钱江杯” 5.3 隐蔽工程检查 5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 执行通用条款 。监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。 6. 安全文明施工与环境保护 6.1安全文明施工 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求创省级文明标化工地 ； 1）安全生产费用包括建设工程安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费等，具体详见温住建发[2012]190号文件附件安全生产费用项目一览表。 2）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。 6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 由承包人负责 。关于编制施工场地治安管理计划的约定： / 。 6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求：1）本工程要求创省级文明标工地；2）创文明标化工地的费用计入投标报价中；3）未达到省级文明标化工地标准的，违约金可按安全文明施工费下限的30%进行处罚。 6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款执行，具体参照温住建发[2012]190号《关于转发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》等文件执行 。 7. 工期和进度 7.1 施工组织设计 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。 7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自收到资料之日起7天内，工程师审核批复、回函或提出修改意见。 7.2 施工进度计划 7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自收到资料之日起7天内，工程师审核批复、回函或提出修改意见。 7.3 开工 7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。 7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 7.4 测量放线 7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人在现场进行交验与书面交接，具体期限另行通知。 7.5 工期延误 7.5.1 因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款。 7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延期一天承包人向发包人支付违约金3000元。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：延期违约金的最高限额为合同价款的3%，一旦达到最高限额，发包人可考虑终止合同，也可要求承包人继续履行合同，但承包人应赔偿发包人因此而导致的全部经济损失，并被没收履约保证金。 7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：无 。 7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）温州气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上；（2） / ；（3） / 。 7.9 提前竣工的奖励 7.9.2提前竣工的奖励： 无 。 8. 材料与设备 8.4材料与工程设备的保管与使用 8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担 。 8.6 样品 8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 。 8.8 施工设备和临时设施 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。 9. 试验与检验 9.1试验设备与试验人员 9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所： 承包人解决 。 施工现场需要配备的试验设备： 承包人解决 。施工现场需要具备的其他试验条件： 承包人解决 。 9.4 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定： 按设计文件执行 。 10. 变更 10.1变更的范围关于变更的范围的约定： 执行通用条款 。 10.3.4重大政府项目的变更程序： 10.4 变更估价 10.4.1 变更估价原则关于变更估价的约定: 工程变更引起工程量清单项目数量的增减，在合同约定的幅度内执行合同原有的价格。工程变更引起新的工程项目，合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似的单价计算确定，合同中没有类似工程项目单价的，由承包人采用投标时所采用的计价依据提出适当的单价，经发包人确认时，按照招标时采用的计价依据进行比较后，按中标下浮率下浮（计算中标下浮率时不包括暂列金）。设备或材料无信息价时按实际调查价计算调整。在退出报价时按中标价与标底价下降后相比按高者退出。工程变更未尽事宜按计价依据（2010版）及永政办发〔2013〕124号《关于印发永嘉县政府投资项目工程变更和概预算调整实施细则的通知》等有关政策执行。 10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限： 执行通用条款 。发包人审批承包人合理化建议的期限： 执行通用条款 。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。 10.7 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定： 。 10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定： 。 11. 价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否 。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： ； 第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定： 。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± %时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：/。 12. 合同价格、计量与支付 12.1 合同价格形式 1、单价合同。综合单价包含的风险范围：不适用。风险费用的计算方法：不适用。风险范围以外合同价格的调整方法：不适用。 2、总价合同。总价包含的风险范围：不适用。风险费用的计算方法：不适用。风险范围以外合同价格的调整方法：不适用。 3、其他价格方式：采用固定单价合同。除标后调整造价、工程变更和优质工程增加费外均不再调整。工程变更、工程量清单项目漏项及工程量差异所产生的实际工程量按合同规定调整；工程变更估价原则按合同条款第10.4款要求执行； 12.2 预付款 12.2.1 预付款的支付预付款支付比例或金额：本工程预付款为合同价款的10%。 预付款支付期限：支付时间为不迟于约定的开工日期前7天内支付。预付款扣回的方式： 工程款付至合同总价的50%时，分三次从支付的工程款中等额扣回。 12.2.2 预付款担保承包人提交预付款担保的期限：承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保 。预付款担保的形式为： 采用银行保函或担保公司担保等形式。 12.3 计量 12.3.1 计量原则工程量计算规则：2008工程量计价规范，浙江省2010计价依据。 12.3.2 计量周期关于计量周期的约定：开工前提供工程的施工进度(投资)计划表；每月25日前提供由监理工程师认可的当月实际完成工程量月报表。 12.3.3 单价合同的计量关于单价合同计量的约定：不适用。 12.3.4 总价合同的计量关于总价合同计量的约定：不适用。 12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不适用。 12.3.6 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：承包人在每月25日前将该月已完工程量及进度款报表提供给监理单位，经监理单位现场监理工程师核实和发包人现场代表认可。 12.4 工程进度款支付 12.4.1 付款周期关于付款周期的约定：按月支付。 12.4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定： 每月进度完成后提交已完工工程量的月报表，作为工程价款支付的依据 。 12.4.3 进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：不适用。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不适用。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 12.4.4 进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：/ 。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人在每月25日未收到承包人进度付款申请单，发包人代表将不予签证，累计至下月支付。（2）发包人支付进度款的期限：业主的工程款支付必须汇入企业法人的基本账户由企业拨付到项目部。承包人的履约保证金（以中标单位基本账户的现金或银行转账形式提交，不得使用银行保函形式提交）到位。合同生效并办理施工许可手续后，开工日期前7天内发包人向承包人预付合同价款总额的10%。发包人按月根据承包人实际完成工程的75%支付工程进度款，支付总额达工程合同价款的85%时停止支付，待通过工程竣工验收合格，提交应归档的全部技术文件资料，办理备案手续后，并按规定办理竣工结算，经财政部门审定和审计部门审计后支付至工程结算造价的95%，余款5%作为质量保证金，待工程竣工验收合格满24个月后，无质量问题全部结清。注：竣工验收合格后14个工作日内一次性退还合同总金额的10% 的履约担保金，不计息。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无 。 12.4.6 支付分解表的编制 2、总价合同支付分解表的编制与审批： 无 。 3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 无 。 13. 验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48 小时。 13.2 竣工验收 13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定： 按法律法规及通用条款执行 。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。 13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限： 竣工退场前15天内 。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 按工期延误处罚违约金 。 13.3 工程试车 13.3.1 试车程序工程试车内容： 执行通用条款 。（1）单机无负荷试车费用由 承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。 13.3.3 投料试车关于投料试车相关事项的约定： 。 13.6 竣工退场 13.6.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收完成，接到发包人退场通知30天内 。 14. 竣工结算 14.1 竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：执行通用条款 。竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款。 14.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款。发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。 14.4 最终结清 14.4.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：10份 。承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。 14.4.2 最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。 15. 缺陷责任期与保修 15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：实际竣工验收合格日期起24个月。 15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 2 种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为： ； （2） 5 %的工程结算价款；（3）其他方式: 。 15.3.2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式: / 。关于质量保证金的补充约定： 。 15.4保修 15.4.1 保修责任工程保修期为： 见附件工程质量保修书 。 15.4.3 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 4小时 。 16. 违约 16.1 发包人违约 16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/ 。 16.1.2 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用条款。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用条款。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用条款。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用条款 。（7）其他：执行通用条款。 16.1.3 因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 16.2 承包人违约 16.2.1 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形： 违反安全文明施工、日常工程管理违约责任及其他 。 16.2.2承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法： 承包人如违反安全文明施工则按现场安全文明规定进行处罚，处罚累计总额不超过安全文明施工履约担保，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 日常工程管理违约责任：承包人应服从发包人、监理单位的正常管理，对不服从正常管理且造成不良后果的，发包人有权按1000～20000元/次进行经济处罚。 施工中分包单位有义务接受总包的管理，若发生分包单位未配合总包管理工作，以各种不合理理由干扰或阻止总包单位正常进场施工，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出处罚通知，并自通知之日起，按1000-10000元/日予以处罚，直至工程得以继续正常施工之日止。 16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款执行 。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方协商确定 。 17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无 。 17.4 因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28 天内完成款项的支付。 18. 保险 18.1 工程保险关于工程保险的特别约定：建筑工程一切险或安装工程一切险，由发包人委托承包人投保，所产生费用由承包人支付（费用在投标报价中予以综合考虑）,受益人为业主。 18.3 其他保险关于其他保险的约定：由承包人投保通用条款第18.2.2款、第18.3款以及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险，因施工和非发包人原因造成人员伤亡和财产损失的，由承包人承担。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。 18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款 。 20. 争议解决 20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否 。 20.3.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定： 。选定争议评审员的期限： 。争议评审小组成员的报酬承担方式： 。其他事项的约定： 。 20.3.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定： 。 20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1 种方式解决：（1）向 工程所在地 仲裁委员会申请仲裁；（2）向 工程所在地 人民法院起诉。附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表（略）附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录（略）附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）附件6：承包人主要施工管理人员表（略）附件7：分包人主要施工管理人员表（略）附件8：履约担保格式（略）附件9：预付款担保格式（略）附件10：支付担保格式（略）附件11：暂估价一览表（略）附件12：廉政合同附件13：安全生产责任 附件3： 智能化工程质量保修书发包人（全称）： 永嘉县县级机关事务管理局 承包人（全称）： 发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 （工程全称）签订工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下： 承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括：工程施工合同范围内的所有工程内容。 二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 工程保修期为竣工验收合格后二年，部分设备原厂商若有更高的保修期以原厂商提供为准，综合布线系统应提供原厂15年及以上的质保。三、缺陷责任期 工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程竣工验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任 1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 五、保修费用 1. 保修费用由承包人承担，如果使用不当造成故障的，则材料费由发包承担，承包人负责维修。 2. 工程竣工验收合格后，三年内免费提供软件升级及深化设计服务。六、双方约定的其他工程质量保修事项： 1. 免费提供技术培训，一般为3~6人。 2. 接到系统故障电话后，承包人应1小时内作出响应，2小时内派人抵达故障现场，4小时内解决问题，如4小时内无法修复或需设备拆回维修的，应无偿提供功能相当的替代设备，保证系统正常运行。 3. 质保期内，承包人应派工程师每季度进行一次全面的系统巡检、维护。 4. 质保期内、外所提供的设备价格应不高于浙江购买的一般市场价格及投标价格。 5. 根据发包人要求，同意提供智能化系统的终身服务，终身提供免费技术支持。 。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 发包人(公章)： 承包人(公章)： 地 址： 地 址： 法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 邮政编码： 邮政编码： 附件12：廉政合同发包人： （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）监理人： （以下简称丙方）监督单位： 为切实防范和杜绝工程建设中的各种腐败现象，实现“优质工程”、“廉洁工程”双目标，经甲、乙、丙三方商定签订本合同，以共同遵守和自觉接受社会监督。一、工程建设中，甲方应做到：（一） 遵守国家法律、法规和党纪、政纪；（二） 不得接受乙方、丙方赠送的礼金、礼券、礼品等，不得参与由乙方、丙方安排的高档消费娱乐、旅游等活动；（三） 不得索要和接受乙方、丙方的财、物、吃请等；（四） 不得利用职权向乙方介绍或指定工程分包单位和个人；（五） 不得利用职权向乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备等，也不得利用职权为家属和亲友向乙方推销建筑材料、施工设备等提供各种便利条件；（六） 不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假；（七） 不得到乙方、丙方单位报销应由自己单位或个人支付的各项费用开支发票；（八） 如发现本单位或本单位有关工作人员有违法、违纪行为，要及时主动的向监督单位报报告和举报；二、工程建筑施工过程中，乙方要做到：（一） 自觉遵守国家的法律、法规和党纪、政纪；（二） 不得以任何理由向甲方、丙方赠送礼品、礼金和有价证券等，不得为甲方、丙方安排高档消费娱乐、旅游等活动；（三） 不得向甲方、丙方支付劳务费、介绍费等，更不得向甲方、丙方人员行贿；（四） 不得采取各种手段偷工减料、贪污和侵吞公共财物，降低工程质量；（五） 不得在工程支付量测等工作中弄虚作假；（六） 如发现本单位或本单位有关人员有违法违、纪行为应及时向监督单位反映和举报。三、工程监理过程中，丙方应做到：（一）自觉遵守国家法律、法规和党纪、政纪；（二）真贯彻执行有关工程监理的各项方针、政策、法规、规定，严格按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，做好工程监理工作。（三）不得以任何理由接受乙方的一切馈赠和影响公务的宴请，更不得索要财物；（四）不得向甲方赠送礼品、礼金和有价证券等，不得为甲方安排高消费娱乐活动，更不得向甲方人员行贿；（五）不得到乙方报销应由个人支付的各项费用；（六）不得在工程支付量测等工作中弄虚作假；（七） 如发现本单位或本单位有关人员有违法违纪行为应及时向监督单位反映、举报。四、监督单位职责：为保证上述条款的实施，对甲、乙、丙三方履行合同情况进行监督，其职责是：（一）严格依据国家法律、法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对甲、乙、丙三方遵纪守法情况进行监督检查，促进廉政建设与工程建设同步发展；（二）参与本工程建设全过程活动，包括工程招投标、工程预算、合同签订、质量检查、竣工验收、决算审核等；（三）协助和指导甲、乙、丙三方抓好廉政建设的制度、规定、法制教育，对甲、乙、丙三方管理人员有针对性地进行廉政教育；（四）适时对甲、乙、丙三方的财务费用支付和使用情况进行监督检查。五、违约处理（一）甲、乙、丙三方人员如有违反本合同的，本单位应及时给予批语教育。构成违纪的，应依照有关规定给予党纪、政纪处分。触犯刑律的，移送司法机关处理。（二）若有违反本合同有关条款，在经济上则按违约所涉金额的一倍数额（最低不少于所交承诺金的10%）分别扣罚违约方的廉政保证金，直至扣完为止。六、甲、乙、丙方自合同签订和工程施工期间，监督单位要适时召集三方负责人对工程廉政、廉洁监督廉政检查情况进行通报，研究和制定工程廉政规定和要求。七、本合同未尽事项，经甲、乙、丙三方共同协商并征得监督单位同意，可签订补交条款。八、本合同正本一式四份，甲、乙、丙方和监督单位各执一份； 甲方： 代表人签名（盖章）： 乙方： 代表人签名（盖章）： 丙方： 代表人签名（盖章）： 监督部门： 代表人签名（盖章）： 年 月 日 附件13: 安全生产责任合同为在 合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 （以下简称“甲方”）与承包人 （以下简称“乙方”）特此签订安全生产责任合同：一、甲方职责 1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。 4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。二、乙方职责 1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合现中的有安全要求。 2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按要求配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。 4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。 6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。 7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。 8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。 9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。 10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。 甲 方： 乙 方: 法 定 代 表 人 法定代表人（签字） （签字）地址： 地址：电话： 电话 日期： 四、工程建设标准一、规范、标准《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16-2008 《智能建筑设计标准》GB/T 50314－2006 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311－2007 《综合布线系统工程验收规范》GB 50312－2007 《商用建筑线缆标准》EIA/TIA-569 《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371-2006 《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012 与本工程有关的其他行业规范、标准。二、招标范围本工程本次招标范围为整个智能化系统的设备材料供货、安装、调试、测试、验收和维保及所包括的全部工作以及虽未载明，但为本系统正常施工、运行调试所必须的所有配置及相关工作。本工程智能化系统包括：1、综合布线系统、2、计算机网络系统、3、安全防范系统、4、智能一卡通系统、5、车位引导系统、6、会议系统、7、信息发布系统、8、有线电视系统、9、计算机机房工程、10、楼宇自控系统及系统集成、11、教室/培训室多媒体教学系统、12、UPS电源及防雷接地系统、13、综合管路系统等系统组成，具体以工程量清单及施工图纸为准。三、各系统要求（一）、综合布线系统六类模块：? 支持T568A和T568B任意安装方式? 支持1000Base-T/TX, 1.2Gbps ATM的应用? 电气性能完全满足ANSI/TIA-568-C.2 Category 6和ISO/IEC 11801 Category 6/Class E 性能要求? 保护装置: 插座后面带线缆保护套? 110端子: 支持导体直径在22 - 24AWG之间的实心导线或者24 - 26AWG之间的多股软线? RJ-45插座: 至少750次插接 ? 110端子: 至少200次打接? 最大电压: 150VAC ? 工作温度: -40 - 70oC ? 外壳材料: 聚亚苯基氧化物, 符合UL94V-0 ? 110接线块材料: 聚炭酸脂, 符合UL94V-0 ? 插座触点材料: 铍铜合金, 局部镀1.27μm厚度的金, 底板镀 1.27μm的镀镍, 再镀3.81μm的锡? 保护套材料: 聚炭酸脂 6类非屏蔽低烟无卤双绞线：? 带宽：250MHz。? 标准：符合TIA/EIA 568B.2-1,IEC 61156-5 Cat.6等技术指标要求。? 中间带十字架；? 护套材料:低烟无卤(LSZH) ? 导体直径：23AWG ? 护套直径:6.0mm；? 特性阻抗：100W±15W；1 MHz to 250 MHz ? 最大拉力:90N ? 环保：符合ROHS指令 110语音配线架? 语音配线架用于端接语音主干；? 规格：110系列100对配线架；? 标准：TIA/EIA-568-B；? 安装：19”机架式安装，配线缆管理器；? 端接寿命：超过200次；? 绝缘阻抗：不低于100ＭΩ；? 端接速度：100对/20分钟；数据铜缆模块配线架：? 配线架专用高集成度模块化设计技术，可设计用来安装4 个或8 个管理模块,其每个配线架的模块应集成6个RJ45信息端口；该配线架内置的水平线缆理线环,既可以进行跳线管理, 又可在施工时临时安放管理模块进行线对端接。符合TIA/EIA-568-B对于六类标准的要求；? 主要物理参数: ? 防火等级：UL-rated 94V-0 ? 工作温度：14°F 到140°F (-10℃ 到60℃ ) ? 储存温度：-40°F 到158°F (-40℃ 到70℃ ) ? 湿度：95%(non-condensing) ? 插拔次数：大于750 次? 主要电气参数: ? 最小绝缘阻抗：500 Megaohms ? 额定电流：1.5A (20℃ ) ? 最小直流稳定电压：1000VAC RMS(60Hz 接点到接点),1500VAC RMS(60Hz 表面传导) 光缆配线架：? 该配线架由配线架箱体、面板、耦合器及相关附件组成的模块化的抽屉式配线架。箱体高度不超过1U（1.75英寸）；? 该配线架支持LC、SC及ST双工光纤耦合器；? 该配线架前部可翻转门便于管理，集成的前部理线器；标准阻水式线缆入线管, 支持线缆直径范围从0.25 in 到0.50 in (6.35mm 到12.70mm), 支持OSP 室外光缆；黑色标签系统。安装：19”机柜式安装，带光跳线管理器、色标和固定附件；工程完工后的自测和第三方检测费用含投标报价内，投标人自行考虑。（二）、计算机网络系统本系统重点建设内容为：中心机房设备（核心交换机）、楼层交换机。本工程计算机网络系统采用星型拓扑结构。在计算机网络机房内设置核心层网络交换机。接入层交换机与综合布线数据端口的比例为1：1。具体指标要求功能及技术指标 参数业务插槽数 ≥6 整机交换容量 ≥2.56Tbps 整机包转发能力 ≥1920Mpps 关键部件冗余 引擎、电源支持冗余散热、防尘 机框采用竖插槽，利于散热和防尘关键部件热插拔 主控引擎、电源、接口模块等关键部件可热插拔端口配置要求 配置不少于48个千兆光口，配置不少于48个千兆电口，其中引擎须自带两个万兆口接口要求 要求所配接口板必须是分布式转发工作模式，避免集中式转发的性能瓶颈 IPv4协议 支持RIP、OSPF V2、IS-IS和BGP,组播协议必须支持IGMP V1/V2/V3 Snooping、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM和MSDP IPv6协议 支持RIPng、OSPF V3、IPv6 IS-IS和IPv6 BGP,隧道协议必须支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道虚拟化 支持将多台设备虚拟为一台，具有统一的管理、统一的转发表项；支持跨设备的链路聚合。虚拟化两台设备无距离限制，支持远程虚拟化安全功能 支持万兆性能防火墙插卡模块 支持IEEE 802.1x和IEEE 802.1x SERVER 支持AAA/Radius 支持SSHv1.5/SSHv2 支持ACL流过滤机制支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证可靠性 支持以太网的环网保护技术，环网故障恢复时间不超过200ms；支持路由协议的Graceful Restart技术访问控制 支持标准和扩展ACL，支持VLAN ACL QoS支持 至少具备8个QoS优先级，通过服务质量策略（特别是优先权规则和算法）为关键业务和特定应用预留带宽；支持出方向的流量限速功能（Egress Car）；提供广播风暴抑制功能 VLAN 支持动态划分VLAN；支持静态VLAN和802.1Q VLAN Trunk；VLAN数可以达4000个以上端口聚合 支持跨模块的端口聚合端口镜像 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持跨单板和跨设备的端口镜像无线功能 支持内置无线控制器模块，可管理的AP数量不小于1000个，可管理的无线用户数不小于10K 扩展业务插卡 支持应用控制板卡、负载均衡板卡、防火墙板卡、IPS板卡管理特性 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 24口以太网交换机主机 功能及技术指标 参数交换性能 背板容量≥32Gbps；包转发率≥6.6Mpps 端口配置 配置10/100电口≥24；配置10/100/1000M电口≥2；配置千兆光口≥2（可以和千兆电口复用）风扇 采用无风扇设计，确保宁静运行路由 支持静态路由 MAC地址表 ≥8K VLAN 支持4K符合IEEE 802.1Q标准的VLAN，而不是VLAN ID ACL *支持基于源MAC地址、目的MAC、 MAC地址范围、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、物理端口、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL；支持基于时间的ACL 支持基于VLAN下发ACL，有效简化ACL配置过程 支持IPv6的ACL和QoS ARP防御 支持ARP入侵检测，配合DHCP Snooping动态防御各种ARP攻击 支持ARP报文限速，防止CPU受到大量ARP报文冲击 安全特性 支持802.1X认证；支持端口隔离；支持IP/MAC/端口的绑定 支持控制端口下允许接入的最大MAC地址数，防止攻击者恶意占用MAC表项 DHCP 支持DHCP client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping trust 支持DHCP Snooping option 82 支持DHCP Server IPv6管理特性 支持IPv6 host特性族，包括IP v6单播地址配置，ICMP v6，IP v6邻居发现协议（ND），TCP v6，TFTP v6，TRACERT v6管理特性。可以完成整体校园网IPv6统一管理，并节省未来对IPv6业务应用的追加投资设备管理 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置；支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管；支持中文图形界面网管可靠性 支持通过虚电缆检测功能快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点；并支持单向链路检测,有效的防止网络中单通故障的发生 48口以太网交换机主机 功能及技术指标 参数 *交换性能 背板容量≥64Gbps；包转发率≥13.2Mpps *端口配置 不少于48个10/100Base-TX以太网端口，4个1000Base-X SFP 与2个1000Base-T（ Combo）以太网端口风扇 采用无风扇设计，确保宁静运行 *路由 支持静态路由 MAC地址表 ≥8K *VLAN 支持4K符合IEEE 802.1Q标准的VLAN，而不是VLAN ID ACL *支持基于源MAC地址、目的MAC、 MAC地址范围、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、物理端口、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL；支持基于时间的ACL 支持基于VLAN下发ACL，有效简化ACL配置过程 支持IPv6的ACL和QoS ARP防御 支持ARP入侵检测，配合DHCP Snooping动态防御各种ARP攻击 支持ARP报文限速，防止CPU受到大量ARP报文冲击 安全特性 支持802.1X认证；支持端口隔离；支持IP/MAC/端口的绑定 支持控制端口下允许接入的最大MAC地址数，防止攻击者恶意占用MAC表项 DHCP 支持DHCP client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping trust 支持DHCP Snooping option 82 支持DHCP Server IPv6管理特性 支持IPv6 host特性族，包括IP v6单播地址配置，ICMP v6，IP v6邻居发现协议（ND），TCP v6，TFTP v6，TRACERT v6管理特性。可以完成整体校园网IPv6统一管理，并节省未来对IPv6业务应用的追加投资设备管理 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置；支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管；支持中文图形界面网管可靠性 支持通过虚电缆检测功能快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点；并支持单向链路检测,有效的防止网络中单通故障的发生 网管软件 功能及技术指标 参数分布式部署 要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担。用户分权管理 可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理。多平台支持 支持Windows、Linux平台及MSSQL、Oracle数据库，支持B/S架构。支持自定义用户主页 管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面。自动发现拓扑 自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等。拓扑管理 支持IP拓扑、二层拓扑、邻居拓扑、网络拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、业务拓扑、STP拓扑、MSTP拓扑等多种拓扑类型；二层拓扑支持多协议，包括Bridge、NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP、DISMAN-PING等二层协议，支持聚合链路，支持第三方的设备；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息。 支持数据中心拓扑，包括机房拓扑、机架拓扑等。支持设备与用户统一管理 支持网络管理与用户管理联动，如通过点击拓扑楼层接入交换机图标，可查看该设备所有接入用户帐户信息，查询在线用户列表、强制用户下线、下发消息、总在线用户数统计、不安全用户数统计等。支持设备与流量分析统一管理 支持网络管理平台实现设备管理与流量分析联动，如通过点击拓扑某链路可查看该链路的关键应用流量分布、关键用户流量使用等。故障管理 支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响提示；支持多种转发方式，比如转E-mail，转短信，转上级网管或其它网管等。支持告警分析，可以屏蔽重复告警、闪断告警，支持告警自动确认功能。告警智能分析 包括告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根源分析、告警网络影响度分析。性能管理 支持基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控网络性能，可以形成日报、周报、月报等报表。支持定制性能阈值，可以为监控的性能指标设置两级阈值，当性能指标超过阈值时根据不同的阈值发送不同级别的告警。提供直观的设备的面板视图 支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态。虚拟化管理 支持虚拟网络资源管理、虚拟网络拓扑展示、虚拟网络告警管理、虚拟网络性能监控、虚拟交换机配置管理、虚拟网络配置迁移管理。 IPv6管理 支持IPv6环境下的资源、性能、告警、拓扑、面板管理，包括纯IPv6组网和双栈组网。支持设备配置集中管理 配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置。批量设备配置备份和恢复 支持批量的设备配置备份和恢复。支持向导方式或者任务方式（周期性任务、一次性任务或立即任务）批量的备份、恢复完整的配置文件，也可以批量的下发配置片断。多厂商设备配置及软件管理 支持H3C/HUAWEI/3COM/CISCO/HP设备的批量配置和软件管理，包括的软件版本和软件库中最新可用的软件，更新设备的软件。基线化的设备配置变更审计 提供设备运行配置和启动配置的基线化版本管理，将每个设备相关的配置文件划分为三种版本:基线、普通、草稿。便于管理员识别、管理。通过备份、恢复手段，以及备份历史、升级历史管理，使配置文件管理和软件升级管理具有了可回溯性。支持设备软件智能升级 支持网络运行设备的软件版本查询功能，支持先备份后升级，保证一旦升级失败后可以恢复到原有设备软件版本，支持对整个升级过程的可靠性检查，如设备软件版本和设备是否配套，flash空间是否足够等，确保用户的整个升级操作万无一失。 Syslog分析 接收Syslog，完成基本格式的解析，并入库。提供Syslog特征分析及策略注册能力，支持基于统计规则进行聚合生成告警（Trap）。业务联动控制 根据预定义的联动策略对匹配的事件（Trap）执行联动控制；支持各类安全威胁的分析和联动（支持防火墙、IPS、交换机、终端软件等上报信息的分析）；并支持在拓扑中显示攻击路径、攻击源等节点信息。 IP地址自动扫描 实现网络IP地址自动扫描、统计、分配和管理，同时允许用户手工分配和管理IP地址，以达到更加灵活的分配管理。结合IP地址段的管理功能，将整个网络的IP，划入各个不同的IP地址段，分别进行管理，并给出详细直观的IP分配情况统计图表，使管理员能清楚的了解和掌握整个网络的IP使用情况。 IP地址绑定、监控 对绑定的IP/MAC进行监控，如果该MAC地址对应的机器更换了IP地址，或者其它机器冒用了本IP地址，则系统会立即发送相关告警，通知管理员发生了IP使用违规现象，从而管理员能够及时采取措施应对。通过IP/MAC绑定，能有效的防治网络IP地址使用冲突或盗用的现象。非法接入设备监控 对接入设备MAC地址进行监控，如果其它MAC地址接入到该接口，或者该MAC从其它设备接口接入网络，系统会立即发送相关告警，通知管理员发生了MAC接入违规现象，从而管理员能够及时采取措施应对。通过MAC/接口绑定，能有效的防止网络中非法设备接入的现象。全网VLAN管理 全网VLAN管理功能可以在全网范围内增加、修改和删除VLAN，并能够方便地对VLAN内的设备进行管理，对access端口、trunk端口、hybrid端口和VLAN进行批量配部署。 VLAN拓扑 VLAN拓扑功能以可视的方式对网络中的VLAN资源进行管理，查看拓扑视图中所有设备节点和链路是否允许某个特定VLAN通过。网络资产自动发现 在设备增加到网络资产管理的同时，系统还会自动发现该设备上可以管理的配件信息，并将这些配件加入到网络资产中进行管理，网管员可以根据不同的查询条件查询网络资产信息，对资产信息进行审计。支持多种图表展示 提供多种报表样式，包括普通的行列报表、主/子报表、图形摘要报表、交叉表、TopN和BottomN报表。支持多种图形展示:包括条形图、饼图、曲线图、甘特图、面积图、圆环图、三维梯形图、三维曲面图、XY散点图、雷达图、气泡图、股票图、漏斗图等。周期性报表机制 支持天报表、周报表、月报表、季度报表、半年报表、年报表。可以设定周期性报表的开始时间、失效时间。可以将自身的组织名称和Logo融入到发布的报表中，可以定时生成后Email到指定邮箱。报表导出 可以直接打印或传真报表，也可以选择将报表导出。导出的格式包括MicrosoftWord（RTF）、MicrosoftExcel、HTML、PDF、XML、CSV、TXT等。数据转储 提供对操作日志和告警信息自动转储功能，对于满足转储条件的操作日志和告警、事件信息会被系统备份成文件后存储到指定目录下，并把转储的数据从系统中删除。双机热备 主备服务器共享存储，公用一个虚拟IP，实时备份，保障系统切换时无数据丢失。双机冷备 备份主服务器数据库数据，并发送到备份服务器，同时备份服务器自动还原数据库；当主服务器异常，备机可随时替代主服务器工作。单机数据库备份 支持手动或定时备份指定数据库数据。提供界面方式的可视化管理，并支持FTP等方式将备份文件上传。单机数据库还原 支持在指定数据库上使用备份的数据库文件进行还原操作。提供界面方式的可视化管理。支持管理第三方设备 新设备注册，告警注册，新性能指标注册，新Syslog解析注册，Mib编译，第三方设备配置管理-CLI下发，配置管理-配置备份、软件升级（使用TCL/Expect/Perl模板自定制），第三方设备管理系统集成。有线无线一体化 支持有线无线一体化管理 路由器 功能及技术指标 参数体系架构 采用1U高盒式架构，节约机柜空间关键部件冗余 支持内置双电源，本次要求配置两个电源支持可插拔风扇交换容量 ≥80Gbps 包转发率 ≥15Mpps 端口 SR6602-X1支持4个千兆光/电Combo 引擎内存 ≥2GB 组播 支持VPN组播、支持跨域的VPN组播（Option1/2/3） IPSec加密 内置硬件加密引擎，整机IPSec加密能力不小于8Gbps 业务内置 支持L2TP、GRE，为保证性能，L2TP、GRE功能要求由业务板卡实现，做到分布式处理 NAT *硬件支持NAT功能，为保证性能，NAT功能要求由业务板卡实现，做到分布式处理 支持Easy IP、静态NAT转换、动态NAT转换等多种方式；支持NAT多实例、VPN NAT、丰富的NAT ALG、NAT日志与用户行为审计等功能 Netstream 硬件支持Netstream功能，为保证性能，Netstream功能要求由业务板卡实现，做到分布式处理接口类型 支持10GE、2.5G POS、155M/622M POS、155M ATM、E3/T3、 8端口E1/E1-F接口、1/2端口CPOS、T1/T1-F、同步串口等广域网接口整机GE口 ≥20个 QOS 支持优先级Mark/Remark，支持FIFO、PQ、CQ、WFQ、RTPQ、CBWFQ各种队列调度机制 ，支持拥塞避免算法：Tail-Drop、WRED ，支持层次化Qos（H-Qos） 防火墙 功能及指标要求 参数要求设备配置要求 1U高度设备，防火墙必须采用多核处理器硬件架构 ≥6个千兆电口 ≥2个千兆光口 扩展槽数量≥1个 配置双交流电源产品性能 最大并发连接数≥300万 每秒新建连接数≥60K 吞吐量（1518字节）≥8Gbps 吞吐量（64字节）≥1.8Gbps IPSec VPN性能≥1.8Gbps 基本功能 包过滤、应用状态检测防火墙 支持IPsec VPN、SSL VPN，内置硬件加密芯片，无需单独付费购买license 支持多条链路的路由负载均衡 支持FTP、HTTP、SMTP、RTSP、H323协议簇的状态报文过滤，支持基于源IP、目的IP、MAC、用户、域名、服务、应用、时间段安全策略设置。 支持专业的协议库，可对各种P2P协议进行基于用户的细粒度管理和控制，如迅雷、BT、eMule、PPLive、QQLive等 支持专业的协议库，对各种网络应用的审计，可按时间、用户行为、源IP、目的IP进行审计 支持专业的URL库，基于内容分类的URL访问控制，内置URL过滤特征库100万条以上，支持Web访问的黑、白名单设置 支持对IP／MAC地址自动探测和唯一性检查 支持Syslog、NAT转换、攻击防范、黑名单、地址绑定等日志 支持流量监控日志 支持二进制格式日志、支持用户行为流日志 防火墙必须支持一对一、地址池等NAT方式 必须支持必须支持多种应用协议，如FTP、H323、RAS、RTSP、SIP、ICMP、DNS、PPTP、NBT的NAT ALG功能 支持策略NAT ALG功能 支持策略NAT功能 支持应用层过滤，必须支持Java Blocking、ActiveX 过滤，支持FTP协议深度检测，支持FTP命令字过滤，支持URL过滤 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP、策略路由等部署模式 支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式配套管理 友好的Web图形界面配置，支持SSH、、TELNET、CONSOLE命令行模式配置 必须支持网管软件统一网管，支持SNMPv1、SNMPv2C、SNMPv3 （三）、安全防范系统具体指标参数如下：红外摄像机：感器类型 1/3"SONY Super HAD CCD；信号系统 PAL/NTSC；像素 :PAL:500（水平）×582（垂直）NTSC:510（水平）×492（垂直）；最小照度: 0.1Lux @ F1.2(0 LUX with IR)；快门: 1/50（1/60）秒至1/100,000秒；镜头类型: 12mm标配(8mm 16mm可选)；水平解析度540 TVL；同步方式 内同步；红外灯照射距离:30米。智能球：1/4英寸CCD、最低照度0.04LUX(黑白)或0.5LUX(彩色)、超级动态具有低照度黑白模式的彩色一体化摄像机，30倍光变 10倍数码变焦、水平解析度650 TVL。彩色半球摄像机：日夜转换、1/3英寸CCD、最低照度：彩色模式：0.08Lux 黑白模式：0.05Lux； 650线水平清晰度。 内置3.6倍可变焦距镜头(2.8 ~ 10mm)；硬盘录像机：视频通道：16；音频通道：16；支持16路环通、1路矩阵；支持的录像分辨率：16路D1；回放通道数：16；支持SATA硬盘数量：8；USB 2.0通道：2，支持鼠标操作；三维智能定位功能；支持双码流；支持TV/VGA/HDMI同步输出；机箱大小：标准2U。视频矩阵：采用了ARM9微处理器技术，LINUX操作系统内核 易扩展的高密度结构，可随时升级 外置CPU，带可选的双CPU/热切换 单CPU系统可支持1024路视频输入，128路视频输出、通用巡视和成组切换可实现自身调用及相互调用，并可调用其它联网矩阵的视频输入 自动报警调用，最多支持1024路串口或网络报警输入，报警响应可调用其它联网矩阵的视频输入 报警以太网转发功能，可转发至远程联网矩阵和计算机可选内部视频丢失检测功能，视频丢失信息可以转发给网络服务器 键盘分组和摄像机分组设置，实现键盘与监视器/摄像机间的精细化控制 联网系统采用中心联网方式，1个最多支持255个节点，非中心矩阵可通过网络从中心矩阵下载配置信息，真正实现了全系统分布式部署，集中式管理。 支持以太键盘通过网络进行控制 系统优先级操作和用户口令 基于Windows的多媒体管理软件 系统备份和恢复 网络对时功能 网络通讯加密功能。音频矩阵：紧凑的模块化结构，方便系统容量扩展 最大1024路音频输入，128路音频输出 兼容Infinova系列视频矩阵切换/控制系统 系统通讯采用Dataline 灵活摄像机-音频输入及监视器-音频输出跟随编程 系统模块支持热插拔 低串扰及宽频率响应 RS-232编程键盘通讯 独立编程监视器输出 用户优先级别设置及口令管理，实配96路输入、16路输出报警主机：要求采用总线制方式，最大支持248个防区，支持200个用户码，30种可选防区功能，可分8个独立分区；可实现多种输出联动方式，用于灯光、视频、模块地图等方式联动需求。可与PC机直联。服务器参数要求：CPU 英特尔四核2.7GHZ；标配CPU数/最大支持数：1/2；内存标准/最大：1GB/32GB；硬盘类型/个数：0 SAS/8个；网络：1000M网卡；磁盘阵列：16盘位、热插拔、机架式、4个千兆网口 46寸窄边液晶拼接屏: 分辨率：≥ 1366*768；点距：≤0.7455mm×0.7455mm(H×V)；双边拼缝≤6.7mm 静态对比度≥3000:1, 响应时间(灰阶)≤8MS；可视角度(水 平/垂直)≥178/178；自带自动温控系统拼接控制处理器：拼接器为嵌入式拼接器支持2路VGA,8路HDMI高清输入,8路DVI输出.支持单屏4画面,可以任意缩放，全屏漫游，叠加（四）、智能一卡通系统 1、发卡机：专用的IC卡读写器，其作用是完成IC卡和电脑的之间的信息交流。工作电压12VDC±5%；感应时间＜0.2s；通讯接口RS-232；抗静电干扰15KV；工作温度-10℃- 70℃；防护等级IP50； 2、标准读卡器：工作电压12VDC±5%；感应时间＜0.2s；抗静电干扰15KV； 3、双门控制器（分控器）：? 工作电压12VDC±5%；功耗160mA-200mA(不含读卡器)；指示灯2×LEDS；? CPU32位ARM9微处理器；操作系统Linux；? 卡片存贮量 3000-15000；脱机信息量： 20000；? 数据保存 FLASH保存数据，掉电不丢失；? 通讯接口RS-485；? 读卡器接口 2×Wiegend26-34 （密码“与”、“或”自适应）；输入接口(TTL) 2×开门按钮、2×门磁、2×5×辅助；输出接口(继电器) 2×开门、2×报警、2×辅助、备用电池接口12VDC/7AH； 4、四门控制器：? 工作电压12VDC±5%；功耗160mA-200mA(不含读卡器)；指示灯2×LEDS；? CPU32位ARM9微处理器；操作系统Linux；? 卡片存贮量4×3500；脱机信息量： 4×5000；? 数据保存 FLASH保存数据，掉电不丢失；? 通讯接口RS-485；读卡器接口 4×Wiegend26-34 （密码“与”、“或”自适应）；输入接口(TTL) 4×开门按钮、4×门磁、4×5×辅助；输出接口(继电器) 4×开门、4×报警、4×辅助、备用电池接口12VDC/7AH； 5、网络门禁主控器：? 工作电压 12VDC ±5% ? 功耗 180mA-200mA ? 指示灯 2×LEDS ? CPU 32位ARM9微处理器? 操作系统 Linux ? 存贮容量 32Mbyte(可扩展64Mbyte) ? 通讯接口 10/100MB以太网(RJ45) ? 2×RS-485 ? 2×RS-232 ? 扩展分控器 8-16 ? 扩展读卡器 8-32 ? 抗静电干扰 15KV 6、门禁管理系统软件? 有多种授权方式供选择? 多人授权：一个设备同时对多个用户进行授权。? 多门授权：一个用户同时下载到多个设备。? 复合授权：多个设备同时对多个用户进行授权。? 门禁可按单位、部门、人员等分多级控制管理，最多可分5级；? 可按门禁物理位置实现分片区（组）控制管理,最多可分99个片区（组）；? 可设防、撤防，设防报警模式可分：连续报警（普通、特殊）、可调时间报警（1-60秒）；? 报警时间段内读非法卡、非法开门、门未关等情况，均可实现中心报警及现场报警；? 当合法卡在授权时段外试图开门时，视同非法卡处理；? 开门时间段设置：支持最多9种卡类型，每种类型可包括3个时间段；? 每个时间段控制起始值任意定义；? 每张卡均可设置休息节假日，一周内任意定义；? 通过软件可以对开门时间的长短进行设定（1-255秒）；? 通过软件可对门禁设置常开时间段（3个时间段）? 同一控制器的多个门之间可设置互锁，即同一时间只允许一扇门为开门状态；? 对密码读卡器通过软件按人员要求设置不同的开门方式（卡and密码）与（卡or密码）；? 具有防胁迫密码开门功能，遇到特殊情况，输入特定的密码，在开启门的同时向中心发出报警信号；? 通过密码键盘输入特定密码，实现本地门禁的设/撤防；? 对重要门禁可设置多卡论证方式，既同时读完多张卡，才能开门；? 系统实现对每个发生的事件都有详细的记录功能。记录的信息包括：每次门锁开闭的时间、开门卡号、报警原因、位置等；? 具备WEB浏览功能，通过TCP/IP协议，可实现数据的实时上传及实时监控；? 系统可实时监控持卡人的身份档案，自动显示持卡人的照片等资料；? 系统可实现图标列表实时监控，每屏可同时监控 81个门（总数不限），也可根据需要选择部分门禁图标列表进行监控；每个门的相关状态可通过图标形状颜色（图标形状颜色包括15种）的变化及报警声音（不同状态可由用户自定义不同的声音）的不同来判断； 其状态信息包括：? 常规信息：刷卡开门、密码开门、按钮开门等信息。? 非法信息：非法卡、非法用户等信息。注：免费提供每门三张卡，若发包人需承包人补卡的，承包人必须在5个工作日内将卡提供给发包人，承包人只收取卡得工本费（价格不高于投标报价）。 7、停车场出入口控制机：? 停车场控制器含车辆检测输入功能，可以接收车辆检测器的检测到车辆的信号? 两个标准韦根读卡器接口? 可通过RS-232接口控制自动发卡机的发卡? 可通过RS-232接口接中文显示屏。? 输出控制开闸、落闸? 具有对讲功能：保证各车行出入口和管理中心的联络? 具有满位指示输出(需外接满位指示灯或屏) ? 具有RS-422通讯接口，方便与管理电脑通讯? 具有脱机转换开关，可脱机或联网使用。? 脱机信息储存量15000条。 8、自动道闸主要用于车辆的进出控制：? 工作电压：220VAC /-10%，功率200W；? 工作温湿度：-10℃-- 50℃；5～95％RH（无结露）；? 采用智能微机处理可编程控制器， 含自检纠错功能；? 采用免维护电机及减速箱，使用寿命长；? 可外接手动控制按钮，进行开闸、落闸；? 配合车辆检测器与地感线圈的输出信号，具有防砸车和车辆通过后自动落闸功能；? 人为抬杆无效，停电可用摇把手动升杆；? 杆长可配3--5米,根据要求可配置曲杆, 外贴反光膜，起杆速度4秒。（五）、车位引导系统车位探测器：采用超声波测距的原理，能可靠检测车辆是否在停车位上，检测有车时LED指示灯亮红灯，车位空闲时显示绿灯。探测器由上而下发出超声波，分析汽车或地面的反射波，精确测量出反射面到探测器的距离，由此准确地探测出每个车位的停车情况。检测距离：0.1-3.5M；距离设定：自己适应或0.5m跳线；检测误差：0.05M；检测角度：小于15度；检测周期：50ms。车位探测控制器：停车场引导系统三层网络总线的的中间层，对保证本系统的安全、可靠与高效有重要作用。用于对探测器进行分组管理，实现网络通讯的优化管理，保障系统安全；循环检测所辖探测器的状态，并将有关信息传到中央控制器。容量：探测器和显示屏小于60个。总入口车位信息显示屏：用于显示停车场内各功能区域的剩余车位信息。显示屏由高亮度LED模块、驱动电路、控制电路、支架等部分组成。它接收中心控制器的输出信息，用数字和文字形式实时显示停车场空闲车位数量，提示准备入场的车辆司机，可24小时全天候使用。内部程序还可以根据用户要求随时修改，显示用户需要的其他信息。亮度：1000cd/m2；面板尺寸：PH10,16cm*32cm；车位引导指示屏：设置于车场岔路口位置，用于标识各个区是否有空车位，如有空车位，则指示箭头亮，并且显示剩余的车位数量，若无空车位，则指示箭头灭。显示屏由高亮度LED模块、驱动电路、控制电路、支架等部分组成。它接收中央控制器的输出信息，用数字、箭头和文字等形式显示车位方位，引导司机快速找到系统分配的空车位。亮度：500cd/m2；面板尺寸：48cm*18cm,加外框54*38cm；（六）、会议系统音箱：范围：90Hz-18KHz；持续功率 150W；灵敏度90dB；最大声压级 113dB；阻抗 8；单元尺寸LF 1x8”。功率放大器：立体声（0.1%THD） 8欧300W×2，电压增益38db；转换速率：40V/U每秒；频道分离度：78db；信噪比（20Hz-20KHz）≥100db；失真小于0.05%；阻尼系数：（8欧，1KHz）≥300。数字音频处理器：8路带幻象电源的话筒/线路输入， 8路线路输出。。采样频率:48 kHz；频率响应:20Hz-20kHz, /-0.5 dB；动态范围:110 dB(A声压级), 中央控制主机：可编程控制系统采用主频达210MHZ的32位内嵌式处理器，内置内存，可高速运算复杂的逻辑指令，内置可编程接口，可以控制所有的外接设备。可实现一键发双代码等红外逻辑控制。网络型主控器；8个红外线端口；8路输出/输入；8路继电器；7个RS-232/422/485串行端口；2种通讯网络：其中之一必须为以太网；64MB内存，可外加扩展到 1GB；触摸屏：显示方式:65K 真彩TFT LCD 触屏解析度:800X640像素 控制方式:无线 触屏尺寸:7.5〞/20.3cm对角线投影机：投影技术：DLP ；亮度：4000流明 ；对比度：1600:1；标准分辨率：1024*768 ；（七）、信息发布系统 LED双基色显示屏：3.75；带各种安装件、边框、支架及控制卡等。序号 名 称 技术参数 1 像素尺寸 φ3.75 2 像素间距 4.75mm 3 模块结构 8×8点阵 4 显示颜色 红、绿及其组合色 5 灰度等级 256级 6 像素密度 44300个/m2 7 单元板尺寸 152mm×304mm 8 净显面积 0.456m×1.216m=0.55m2 9 行列数 96行×256列＝24576点 10 可显汉字 16行×16列＝256个字 11 画面扫描频率 120HZ/S 12 画面换帧频率 60帧/S，无闪烁 13 盲点容忍度 1/10000（出厂无盲点） 14 扫描方式 1/16动态扫描 15 显示方式 与计算机同步显示 16 水平可视角度 ±800 17 显示屏模块平面 ＜1mm 18 模块拼缝精度 ＜1mm 19 通讯速度 120MB/S 20 平均无故障工作时间 大于10000小时 21 象素管平均寿命 大于10万小时 22 系统寿命 ＞10年(按每天工作12小时计算) 23 工作环境温度 -200C~ 600C 24 功耗 最大功耗：0.8KW / m2，平均工作功耗：0.3KW/ m2 25 工作电压 220V±15% 单相三线 26 安装方式 显示屏采用单元板积木式安装 27 外框结构 铝合金型材 （八）、有线电视系统大楼内部有线电视按广播电视网络的传输带宽为1000兆赫，网络结构采用无源光网络EPON lan形式；系统设备在环境温度为5℃至35℃，空气相对湿度为80℃下，能连续24小时工作。 24口光纤交换机 功能及指标要求 参数要求 *性能指标 背板容量≥240Gbps；转发性能≥96Mpps 端口 配置千兆光口≥24个，千兆电口≥8个(可以与光口复用)，支持扩展万兆接口数≥4个，含至少两个扩展插槽虚拟化 支持将多台设备虚拟为一台，具有统一的管理、统一的转发表项；支持跨设备的链路聚合。要求提供实现技术说明文档，虚拟化两台设备无距离限制 VLAN 支持4K个符合IEEE 802.1Q标准的VLAN，支持4K个同时可用的VLAN;支持Protocol VLAN、Voice VLAN、VLAN VPN (QinQ)，支持GVRP IP路由 支持静态路由，支持RIPv1/v2，RIPng，OSPFv1/v2，OSPFv3，BGP4，BGP4 for IPv6；支持等价路由，策略路由；支持VRRP/VRRPv3 IPv6 硬件支持IPv6 MCE功能 支持VPN routing/forwarding (VRF)-Lite，要求官方网站有明确说明组播 支持IGMP Snooping V1/2/3 ；支持组播VLAN，支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for IPv6 访问控制 支持标准和扩展ACL，支持VLAN ACL 认证 支持Portal方式用户认证安全特性 支持端口隔离；支持ARP 入侵检测功能；支持IP MAC 端口的绑定 QoS 支持802.1p和DSCP优先级分类；支持SP、WRR队列调度机制；每端支持优先级队列≥8个；设备管理维护 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置；支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管；支持中文图形界面网管 16口以太网交换机主机 功能及技术指标 参数交换性能 背板容量≥32Gbps；包转发率≥5.4Mpps 端口配置 配置10/100电口≥16；配置10/100/1000M电口≥2；配置千兆光口≥2（可以和千兆电口复用）风扇 采用无风扇设计，确保宁静运行路由 支持静态路由 MAC地址表 ≥8K VLAN 支持4K符合IEEE 802.1Q标准的VLAN，而不是VLAN ID ACL 支持基于源MAC地址、目的MAC、 MAC地址范围、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、物理端口、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL；支持基于时间的ACL 支持基于VLAN下发ACL，有效简化ACL配置过程 支持IPv6的ACL和QoS ARP防御 支持ARP入侵检测，配合DHCP Snooping动态防御各种ARP攻击 支持ARP报文限速，防止CPU受到大量ARP报文冲击 安全特性 支持802.1X认证；支持端口隔离；支持IP/MAC/端口的绑定 支持控制端口下允许接入的最大MAC地址数，防止攻击者恶意占用MAC表项 DHCP 支持DHCP client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping trust 支持DHCP Snooping option 82 支持DHCP Server IPv6管理特性 支持IPv6 host特性族，包括IP v6单播地址配置，ICMP v6，IP v6邻居发现协议（ND），TCP v6，TFTP v6，TRACERT v6管理特性。可以完成整体校园网IPv6统一管理，并节省未来对IPv6业务应用的追加投资设备管理 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置；支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管；支持中文图形界面网管可靠性 支持通过虚电缆检测功能快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点；并支持单向链路检测,有效的防止网络中单通故障的发生 （九）、计算机机房工程服务器机柜： 600*1000*2000 前后网孔门，前门单开，后门双开,含PDU 2个（10位万用电源插座，配IV级防雷模块PDU,输出16A,线长2.8米），配2块层板。 KVM主机：1U设备，32口数字KVM，2个远程管理用户，1本地用户，机架式，双电源，双千兆以太网口、虚拟媒体功能、绝对鼠标同步、虚拟KVM桌面、远程操作用户端视频信号分辨率达1600*1200，并支持1920×1080高清分辨率，1680×1050宽屏分辨率，真彩色视频，本地端和远程一样的用户界面和平台。精密空调：序号 内 容 技术规格要求 1 数 量（台） 2（台） 2 环境温度要求 温度：室内 -10℃ ~ 30℃ 室外 -30℃ ~ 45℃ 湿度：≤95%RH 3 温度、湿度控制性能要求 专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。温度调节范围： 15℃～～ 30℃ 温度调节精度：±1℃ ，温度变化率 5℃/小时湿度调节范围：30%～～80%RH 湿度调节精度：±5 %RH 温、湿度波动超限应能发出报警信号。 4 冷凝方式 风冷式 5 空调型式 双制冷系统，双压缩机。 6 蒸发器类型 板式大面积蒸发器。 7 制冷剂类型 兼容R22和R407C的制冷系统。 8 额定制冷量（KW） ≥52（KW）(注.机组的制冷量要求在室外环境温度35℃（干球温度），室内温度24℃，相对湿度50%的条件下测定。)（制冷量不允许负偏差） 9 风量（m3/h） ≥15750（m3/h） 10 出风方式 下送风 12 空气洁净度 空气过滤器应符合ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准。 13 余压Pa ≥75（Pa） 14 电加热功率KW ≥18（KW）。 15 加湿量Kg/h ≥15（kg/h），电极式加湿器。 16 控制界面 中文/英文 17 控制系统 具有先进的微处理控制器，具有多级密码保护功能。 19 电 源 输入电压：380V（ 10% ~ -15%）频率：50HZ±2HZ 。 20 通信接口 具备RS232/RS485(或RS422)接口,且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)； 21 室外机 应具有良好的刚性和防腐性，能适应多种环境条件；机房专用空调机组的风冷型室外机组应提供冷凝风扇变速控制器能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度（十）、楼宇自控系统对永嘉县公共文化活动中心的水、电、暖通设备进行集中监控和管理，将设备控制、节能管理、维修保养等功能模块可靠集成。提高设备运行控制管理效率，节约运行能源损耗，达到节能、舒适、控制方便的目的。本次楼宇自控系统功能包括：冷热源系统设备监测、空调新风系统设备监控、送排风系统设备监控、给排水系统设备监测、电梯系统监测、变配电系统监测。楼宇自控系统设计冷热源水系统 对系统内设备包括电动离心式热泵机组、循环水泵设备实施监控；系统总体所要达到的主要目标：通过供、回水主管的温度及回水流量计算末端能耗，对比机组能耗完成加减机控制；完成对各主要设备的状态监控，监控主机能一键完成连锁开机及关机控制，并实时反馈设备信息，当故障时及时报警，提示检修。冰蓄冷 通过网关监测。电蓄热 通过网关监测。空调新风系统 对空调、新风机的自动化定时控制，水阀根据风管温度自动调节，各运行状态的显示和故障的报警。恒温恒湿空调 通过网关监测。 VRV空调 通过网关监测。送排风系统 监测送、排风机的运行、故障及手自动状态，远程启停控制，根据空气质量对排风机进行连锁控制。给排水系统 对集水井超高液位进行报警，对潜水泵运行及故障状态进行监测；对生活水箱和消防水池高、低液位进行监测；对生活泵运行、故障、手自动状态进行监测，远程启停控制，并根据供水压力对水泵进行变频控制。变配电系统 通过网关监测。电梯系统 通过网关监测。系统控制功能要求系统为两级通讯构架，管理层采用TCP/IP形式，控制层采用lonworks总线通讯。控制网络应满足以下功能特点：? 支持广泛范围的通信介质，包括双绞线和电力线。? 支持可靠通信，包括防范未经授权使用系统。? 不论网络规模，提供可预测的响应时间。? 支持混合介质和不同通信速度构成的网络。? 提供对节点透明的接口。? 支持几个乃至几万个节点——在网络中同样有效。? 允许节点间的任意连通。? 每个DDC应有独立的地址信息，便于网络的灵活应用。投标方应提供一套完整的具有良好人机界面的软件系统，包括操作系统及应用软件，以支持BAS系统的正常工作。应采用全中文图形化界面；系统软件平台的系统监控点位支持不低于5000点应提供满足系统运行功能、二次开发、维修维护以及符合开发系统标准的系统软件、应用软件和应用编程软件包等全套软件；所选产品本身先进、成熟，具备应用于楼宇控制的专门性能，具有大量现成的控制功能模块，采用xenta menta及XBuider编程工具，编程方便，工程效率高。所选产品应具有足够的稳定性和使用寿命，控制器的平均无故障时间MTBF应达10万小时以上。投标商提供的BAS系统，要确保系统能长期处于稳定的、不间断的工作状态，任何现场设备的损坏都不应影响控制器的正常运行，任何一台控制器的故障都不应影响整个系统的正常操作；系统采用开放的网络软件体系结构，为今后新的楼宇设备接入本系统，或本系统接入更高层次的信息集成系统，提供方便快捷的条件；所选产品具有足够的技术支持和售后服务， 备件充足，无维护保养的后顾之忧。监控中心硬件的配置监控中心BAS的监视和管理中心是整个系统的核心。投标单位应提供中心的整套设备、材料和相关附件，监控中心至少应由以下硬件构成：监控计算机(中央管理计算机)1套，应采用工业级计算机标准或商用机，位于大楼监控中心。基本配置如下： 通信接口： 2X RS232， PCI网卡插槽，4X USB2.0 CRT： 采用22英寸LCD或以上，分辨率1280 X 1024或以上输入： WINDOWS标准键盘及光电鼠标器通用通信接口设备，包括所需的以太网通讯模块等 与其他子系统合用UPS；其它相关硬件。直接数字控制器(DDC)配置要求 DDC是用于监视和控制系统中有关机电设备的控制器，应具备应有的固件及硬件，具有可脱离中央控制主机独立运行和联网运行能力，不受到网络或其他控制器故障的影响。投标单位应根据BA监控点位表, 根据产品具体情况，选配符合控制要求的控制器，控制器构成应至少符合以下要求：? 需采用lonworks可编程控制器，32位CPU,不低于10MHZ主频，512K内存，128KSRAM， 符合LonMark认证标准，具有LONMARK认证标志，72小时失电保护。? 具有可脱离中央控制主机独立运行和联网运行能力? 当外电断电时，应防止数据及操作系统软件丢失，系统编制的应用程序应储存在永久存储器内，后备电池可保证内存的数据在一定时间内不丢失。当外电重新供应时，DDC能自动恢复正常工作，而不需人工干预。? 为便于现场模块调试及安装、保护控制主体芯片安全，DDC及I/O模块应采取控制主体与接线端子座分离的模式。? 所有数字量输出点应均为固态继电器输出。? 防辐射：C-Tick, EN 61000-6-3; FCC 第15卷, B分卷, B类? 抗扰度：EN 61000-6-1 ? CE：EN 61010-1 ? UL 916?C-UL US ? 外壳防护等级：IP20 ? 材料可燃性：UL 94 V-0 外围传感器设备? 液位开关：开关量信号，3米电缆，防护等级：IP 68 ? 风阀执行器（调节型）：额定转矩10Nm，具现场控制手动功能，24VAC电源供电，保护等级IP54。? 风阀执行器（开关型）：额定转矩10Nm，具现场控制手动功能，24VAC电源供电，保护等级IP54。? 压差开关：0-500Pa可调、开关量信号、外壳保护等级IP54。? 风管温度传感器：传感器1.8KOhm热敏电阻、精度±0.6℃、外壳等级IP65。? 风管温湿度传感器：湿度输出（精度2%，0-10V或4-20mA） 温度输出（1.8K欧）? 室内温湿度传感器：湿度输出（精度2%，0-10V或4-20mA） 温度输出（1.8K欧）? 室外温湿度传感器：湿度输出（精度2%，0-10V或4-20mA） 温度输出（1.8K欧）? 一氧化碳传感器：0-200ppm，4-20mA输出，报警辅助输出? 风管二氧化碳传感器：0-2000ppm，0-10V/0-5V输出? 水管温度传感器：温度输出（1.8K欧），100mm，黄铜套管，PN16，100mm ? 水管压力传感器：测量范围：0-600kPa，0-10V输出? 流量计：4-20mA信号输出，介质温度：-25℃~ 150℃，防护等级：IP 66 ? 水流开关：开关量信号输出? 蝶阀：二通蝶阀,口径150mm,法兰连接,进口? 电动执行器(开关型)：电动执行器,扭矩40牛米,24V,浮点型? 电动执行器(调节型)：电动执行器,扭矩40牛米,24V,调节型? 两通调节阀（DN50）：压力等级PN16，介质温度为-20℃~120℃，等半分比流量特性。? 阀门执行器直接安装在阀体上，无需任何连接附件，执行器推力400N，0~10V控制信号，24VAC供电电源。 BAS监控软件要求系统监控软件应采用当代最先进且符合业界标准的软件技术，运行在多任务多线程主流的操作系统之上。具有功能强大的可扩展的人机接口图形界面，能够对设备系统进行完善的集成监控和管理。系统需采用xenta menta图形化编程工具对控制器进行编程，采用XBuider配置工具对xenta服务器的编程和配置采用面向对象的图形界面，操作界面和相关的文档应采用简体中文描述。应提供必要的的软件二次开发工具，例如大楼的管理人员日常所需的设备维护、时间与联锁程序的编制、特定用户程序编制以及其他有需要的功能。投标单位应负责保证所有数据库的生成是正确的和完整的，能符合测试的要求。（十一）、教室/培训室多媒体教学系统超短焦投影机：液晶投影机；标准分辨率(dpi)：1024×768；标称光亮度(流明)：2600；0.63英寸多晶硅有源矩阵式TFT液晶板×3 交互式电子白板：面板尺寸：82英寸；有效读取尺寸：1653*1139mm ；输出方式：红外线感应；输入输出：USB/串口；电脑：Intel 酷睿双核2.7G\2G内存\320G 7200转\集成显卡\19" 实物展示台：解像度TV线： 800线；变焦： 整机220倍放大；对焦/白平衡： 自动/手动；图像特技： 冻结 旋转, 镜像，文本图像切换，标题；同屏对比： 有；电动摇摆镜头： 可选；USB2.0接口： 可选；RGB输入输出： DB15FLC 各 2组；RGB输出分辨率： XGA,SXGA 720P；镜头输出像素： 200万；RS232接口： 有；音频输入： 3.5插口4组；音频输出： 3.5插口1组；视频输入输出： 可选；麦克风输入： 麦克风插座中控：2路视频/音频输入，2路视频/音频 输出；3路VGA输入,2路VGA输出；1路投影机电源输出，投影机延时电源保护；1路屏幕电源控制输出，控制电动银幕升降（十二）、UPS电源 15KVA、30KVA及60KVA主机交流输入 电压 三相四线380/220V±15% 频率 50/60Hz±5% 功率因素 0.8~1 (可选购功因修正器达到0.95-1) 软启动时间 0~100%,10-15秒 效率 98-240可旁路输入 电压 380/220±10% 频率 50/60Hz±5% 转换时间 ≤1ms 维护开关方式 先投入后切离方式电池输入 电池节数 29节 (32节可选) 电池电压 348V 浮充电压 420V 充电电流 1.5~30A (可调) 交流输出 电压 三相四线380/220V±1% (稳定负载) 频率 50/60Hz±0.01(内部振荡器频率) 功率因素 0.8 输出波形 正弦波 谐波失真 ＜3%(线性负载) 不平衡负载50% 120°±3°（ ±3%） 同步范围 5% 过载能力 110% 15Min, 125Min, 150%1Min 效率 ≥92% (100%负载) 显示部分 LCM显示 输入输出各相电压/频率/负载/电池电压 LED警报显示 逆流器过载/过载关机/DC电压过高关机/电池低电关机/温度过高/市电频率超出范围/锁相失败/UPS故障/市电中断通讯部分 通讯接口 RS232 ( RS485可选) 通讯显示 UPS工作状态/UPS异常状态/UPS开关机状态(可选) 五、图纸及其它资料招标人提供的技术文件、图纸及有关资料： 1、图纸设计图纸由浙江亚卫通科技有限公司设计，将以电子文档的形式统一向各投标人提供，投标人应对照图纸目录检查图纸是否有遗漏，如有遗漏请尽快向招标代理公司提出。 六、工程量清单计价 1.总则 1.1各投标人应根据市建设局温建建［2010］317号《关于实施浙江省建设工程计价依据（2010版）的通知》等有关规定，及招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，结合本工程实际情况和自身的综合实力，拟定施工方案或施工组织设计，依据企业定额（或计价依据）和市场价格自主报价，并按规定格式进行编写。中标单位的投标报价将作为签订合同和办理竣工结算的有效依据之一。 1.2计价依据（2010版）是本工程计价的依据，除本招标文件有特别约定外均按计价依据（2010版）规定执行。 2.清单报价要求 2.1分部分项工程量清单报价的要求 2.1.1投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。 2.1.2建设单位提供的工程量清单中有注明推荐品牌的材料，投标单位选择的品牌的技术参数必须达到或优于所推荐的品牌系列产品的技术参数，并在商务标部分的《主要材料价格表》、《投标材料品牌表》中明确所选的品牌及型号。在实际施工中，投标人所选品牌或型号的材料因非自身原因而无法供货的，经招标人同意可以选用其他价格、品质高于投标人选用的品牌或型号的材料，但投标报价不予调整。 2.2.措施项目清单报价的要求投标人根据工程量清单中所列的措施项目清单自主报价。以分部分项工程量清单方式计价的，采用综合单价；以费率方式计价的，可参照《浙江省建设工程施工费用定额》的相应规定计取，其中投标报价中的检验试验费应当以不低于《浙江省建设工程施工费用定额》下限费率报价。投标人认为清单所列措施项目中不发生费用的，应以“0”计价，不得删除。投标人可根据工程实际情况结合投标时拟定的施工组织设计或施工方案，对招标人所列的措施项目进行增补，投标人增加的措施项目，应填写在相应的措施项目之后，并在“措施项目清单计价表”序号栏中以“增××”示之，“××”为增加的措施序号，自01起顺序编制。 2.2.1施工技术措施费施工技术措施费包括通用施工技术措施项目费、专业工程施工技术措施项目费和其他施工技术措施费。 2.2.1.1通用施工技术措施项目费包括大型机械设备进出场及安拆费、施工排水降水费、地上地下设施及建筑物的临时保护设施费。 2.2.1.2专业工程施工技术措施项目费安装工程包括脚手架搭拆费、高层建筑增加费、超高增加费、组装平台、设备、管道施工的防冻和焊接保护措施。 2.2.1.3其他施工技术措施费（1）根据施工现场具体情况，测算需要开槽、开挖、开孔并进行修补的费用。（2）系统设备及相关软件的提供。（3）系统设备及部件的检查、检验及测试。（4）完成布线、接线、接地测试。（5）设备与系统调试。（6）工程实施过程中与其它供应商、协作方等的协调和配合（中标方须服从工程总包方的安排，实施材料堆放、临时设施搭设、现场运输、临时水电接通等事宜）。 2.2.2施工组织措施费包括检验试验费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、已完工程及设备保护费、二次搬运费、提前竣工增加费、职工教育经费、其他施工组织措施费等。 2.3其他项目费报价的要求包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费等内容。 2.3.1暂列金额：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。 2.3.2暂估价：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。 2.3.3计日工：由投标人自主确定综合单价计算。 2.3.4总承包服务费：包括总包管理费及施工配合费等，总包施工配合费按分项工程总价（不含设备费）的2% 计取，由投标人自行考虑在总价内；分包单位进场前支付50%，剩余部分在竣工验收前付清。 2.3.5本工程人工费调差执行温州市住房和城乡建设委员会关于《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》（温住建发〔2011〕219号）文件精神。 2.4 安全文明施工费、规费、税金按下列要求报价： 2.4.1根据“关于转发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”【温住建发〔2012〕190号】文件规定“安全文明施工费”计算基数为工程税前造价，建筑安装工程费率下限2.1%，投标报价时不得低于费率下限。以上费率已包括危险作业意外伤害保险费，调整2010版计价依据规费计算规定，“民工工伤保险费”按下表费率计入规费。项目名称 计算基数 费率(%) 民工工伤保险费 人工费 机械费 0.5 本工程安全文明施工费费率按2.1%计入，规费中的民工工伤保险费执行以上文件，不得作为竞争性费用。 2.4.2规费、税金应按《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》规定的费率计取，不得作为竞争性费用。 3.评审 3.1、安全文明施工费、检验试验费低于规定下限费率，或职工的教育经费低于2%，则投标文件做否决其投标处理； 3.2、暂列金额、暂估价发生变动，或规费、税金不按规定费率计取，则均视为投标报价计算错误，按招标文件有关规定执行。 4.工程量清单标后调整本工程开标前，投标人不得对招标人提供清单中的项目或数量进行改动。确定中标人后，招标人及中标人应按关规定对招标人提供清单中的项目或数量进行复核。（1）、如与设计施工图不符，各差异部分工程造价的绝对值之和达到中标造价2%（含2%）以上，其工程数量的增加或减少超过本项目工程数量10%（含10%）的，应向招标人提出书面请求，要求对工程量清单进行核对，但投标单价不予调整，工程量清单及合同造价予以调整，并作为签订合同和办理竣工结算的依据，并报永嘉县建设工程招标投标监理处备案。（2）、中标人如在规定时间内未提出核对请求，或经双方复核后，各差异部分工程造价的绝对值之和未达到中标造价2%的，其工程数量的未增加或减少超过本项目工程数量10%（含10%）的，则工程合同造价不予调整。在核对期间内，招标人和中标人对价格要素的数量进行确定，经认定后的工程量清单和总造价将作为办理结算的有效依据之一。出现上述（1）的情况，结算单价确定：其增加或减少工程量（与清单项目比较）±10%以内，单价按合同最终单价计算，措施费不调整。超过±10%的部分工程量，结算单价＝预算单价×折算系数确定[折算系数＝（投标报价－其他项目费部分的造价）/（预算价－其他项目费部分的造价）*100%]，其他项目费部分的造价是指合计取税金的造价；单价的调整依据。工程量清单或工程变更增减时有中标综合单价的综合单价计算调整；无综合单价的套用相关2010定额，设备或材料按施工前月本县、本市、本省顺序的信息价*中标下降率计算调整；设备或材料无信息价时按实际调查价计算调整。在退出报价时按中标价与标底价下降后相比按高者退出。各投标人可根据自身的综合实力估计风险费用并在投标报价时综合考虑。 5.合同价款调整 5.1招标人与中标人应根据中标价确定合同价款，今后除标后调整造价、工程变更和优质工程增加费外均不再调整，各投标人可根据自身的综合实力估计风险费用并在投标报价时综合考虑。 5.2工程变更按计价依据（2010版）及永政办发［2013］124号《关于印发永嘉县政府投资项目工程变更和概预算调整实施细则的通知》等有关政策执行。 5.3中标单位的投标报价将作为签订合同和办理竣工结算的有效依据之一，施工期内现行预算定额、费用定额、人工和机械费如有变动均不予调整。本工程不进行动态管理，今后除工程变更外其他均不再调整。材料价格参考2013年8月份《永嘉县建材市场价格信息》上塘片。材料信息价在《永嘉县建材市场价格信息》上没有的，参考同期《温州工程造价信息》，材料信息价在《温州工程造价信息》上也没有的，参考同期的《浙江省造价信息》。 5.4优质工程增加费应参照《浙江省建设工程施工费用定额》在合同中约定，办理工程结算时根据获得的奖励计算相应费用。 5.5不论投标人是否变动暂列金额、暂估价，今后发生退价、调价等情况一律按招标文件中提供的暂列金额、暂估价金额计算。 6.招标控制价编制依据 6.1建设工程工程量清单计价范围； 6.2《浙江省建筑工程预算定额（2010）》； 6.3《浙江省安装工程预算定额（2010）》； 6.4《浙江省建设工程计价规则（2010）》； 6.5《浙江省市政工程预算定额（2010版）》； 6.6《浙江省建设工程工程量清单计价指引》； 6.7《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2010年基期价格》； 6.8《浙江省施工机械台班费用定额（2010）》； 6.9《浙江省建设工程施工费用定额（2010）》； 6.10《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》(温住建发[2011]219号)； 6.10根据温住建发[2012]39号《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》； 6.11“关于转发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”【温住建发〔2012〕190号】； 6.12根据浙江省建设工程施工费用定额（2010版）与有关造价政策的规定，经审定本工程单独智能化二类工程，取费标准确定如下：分 项 取费基数 安装工程 1、二次搬运费 人工费 机械费 0.48 2、已完工程及设备保护费 人工费 机械费 0.13 3、检验试验费 人工费 机械费 0.84 4、冬雨季施工增加费 人工费 机械费 0.24 5、职工教育经费 人工费 机械费 2.0 6、利润 人工费 机械费 12.5 7、企业管理费 人工费 机械费 30 8、排污费、社保费、公积金 人工费 机械费 11.96 9、民工工伤保险费 人工费 机械费 0.5 10、安全文明施工费 人工费 机械费 2.1 11、税金 3.513 6.13材料价格参考2013年8月份《永嘉县建材市场价格信息》上塘片。材料信息价在《永嘉县建材市场价格信息》上没有的，参考同期《温州工程造价信息》，材料信息价在《温州工程造价信息》上也没有的，参考同期的《浙江省造价信息》，无信息价的材料价格参考市场调查价。 7.其他本工程中标单位在接到中标通知书后30个日历天内，根据商务标中的有关分部分项工程、措施项目的报价，必须向招标人提供本工程《工程量清单综合单价计算表》、《工程量清单综合单价工料机分析表》、《措施项目清单综合单价计算表》、《措施项目清单综合单价工料机分析表》，作为签订合同、工程施工变更、办理竣工结算的有效依据之一。 七、投标文件格式 （一）技术标部分格式（二）资信标部分格式 （三）商务标部分格式（四）资格后审申请书部分格式 （一）技术标部分格式 1、封面 2、对系统设计的理解、整体概述及对本工程的合理化建议。 3、施工组织设计，具体包括： 1) 详细施工工艺说明，特别是针对本工程的技术难点及关键部位施工技术措施； 2) 施工进度计划安排及保证施工质量、施工工期、材料质量的主要措施； 3) 保证安全生产、文明施工的主要措施； 4) 选用的主要施工机具及劳动力调配计划； 5) 其它应说明的内容。 4、详细材料设备清单及其技术指标描述（按各子系统详细设备材料配置表填写） 5、投标人认为需要提供的文件和资料。 永嘉县公共文化活动中心智能化工程 投 标 文 件 项目名称： 永嘉县公共文化活动中心智能化工程 投标文件内容： 技术标部分 日期： 2013 年 月 日 各子系统详细设备材料配置表（ 系统）序号 设备材料名称 规格型号 品牌 产地 数量 注：要求按工程量清单中“分部分项工程量清单”的内容分系统填写，有关产品的技术性能、指标描述可附后。 （二）资信标部分格式 1、封面 2、投标人从2008年4月1日至今取得的建筑智能化创杯工程业绩表； 3、投标人从2008年4月1日至今公建建筑智能化工程施工业绩表；业绩要求：投标人从2008年4月1日至今已有完成过1000万元（以中标金额为准）及以上的“公建青少年、文化活动中心或剧院智能化工程业绩”或2008年4月1日至今已有完成过2000万元（以中标金额为准）及以上的公建智能化工程业绩；须提供业绩证明材料指 ①中标通知书（须政府建设工程招标行政主管部门颁发或登记备案，其他无效）；②项目施工合同；③提供项目业绩中标结果公示网站（要求非企业网站）并打印相应网页；以上三项证明材料缺一不可。 4、资信标相关复印件（需加盖投标人公章）包括：（1）投标人的《法人营业执照》副本；（2）投标人的《建筑企业资质证书》副本或《工程设计与施工资质证书》副本；（3）招标领域的企业信用等级证书及信用报告（如有）；（4）按资信标评标办法要求提供的售后服务证明材料；（5）按资信标评标办法要求提供的创杯业绩证明材料；（6）按资信标评标办法要求提供的投标人施工业绩证明材料及项目负责人施工业绩证明材料；（7）按资信标评标办法要求提供的售后服务证明材料；（8）按资信标评标办法要求提供的法定代表人或总经理参加开标会议的证明材料；（9）投标人认为需要补充提供的其他证书及证明材料。 永嘉县公共文化活动中心智能化工程 项目编号： 投 标 文 件 项目名称： 投标文件内容： 资信标部分 投标人： (盖章) 法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章) 日期： 年 月 日 投标人2008年4月1日至今取得的建筑智能化创杯工程业绩表 序号 工程名称 工程结构特征 工程规模 合同金额（元） 获奖情况 注：本表提供的信息需与资信标评审提供的合同、中标通知书及获奖证书原件的信息相对应 投标人2008年4月1日至今公建建筑智能化工程施工业绩表 序号 工程名称 工程结构特征 工程规模 合同金额（元） 获奖情况 注： 投标人从2008年4月1日至今已有完成过1000万元（以中标金额为准）及以上的“公建青少年、文化活动中心或剧院智能化工程业绩”或2008年4月1日至今已有完成过2000万元（以中标金额为准）及以上的公建智能化工程业绩；须提供业绩证明材料指 ①中标通知书（须政府建设工程招标行政主管部门颁发或登记备案，其他无效）；②项目施工合同；③提供项目业绩中标结果公示网站（要求非企业网站）并打印相应网页；以上三项证明材料缺一不可。 （三）商务标部分格式附表 1. 封面 2. 投标函 3. 投标总价 4. 总说明 5. 工程项目投标报价汇总表 6. 单位(专业)工程投标报价计算表 7. 分部分项工程量清单与计价表 8. 施工技术措施项目清单与计价表 9. 施工组织措施项目清单与计价表 10. 其他项目清单与计价汇总表 11. 暂列金额明细表 12. 专业工程暂估价表 13. 计日工报价表 14. 总承包服务费报价表 15. 主要工日价格表 16. 主要材料价格表 17. 主要机械台班价格表 18. 投标材料品牌表 永嘉县公共文化活动中心智能化工程 项目编号： 投 标 文 件 项目名称： 投标文件内容： 商务标部分 投标人： (盖章) 法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章) 日期： 年 月 日 附表1 投 标 函致： （招标人名称） 1．根据你方招标工程的 工程招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）： 元整（小写）： 元的投标报价，项目负责人： （建造师姓名） ，质量目标为 ，并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。 2．我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。 3．我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。 4．一旦我方中标，我方保证按合同协议书规定的工期： 并移交全部工程。 5．如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价10%的履约保证金 6．我方同意所提交的投标文件在“投标须知前附表”第12条规定的投标有效期内有效，以在此期间内如果中标，我方将受此约束。 7．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。 8．我方将与本投标函一起，提交人民币 元作为投标保证金。 投标人： （盖章）单位地址： 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）邮政编码： 电话： 传真： 日期： 年 月 日 【附表2-1】投 标 总 价 招 标 人： 工程名称： 投标总价(小写)： (大写)： 投 标 人： (单位盖章) 法定代表人或其授权人： (签字或盖章) 编 制 人： (造价人员签字盖专用章) 编 制 时 间： 年 月 日 【附表2-2】总 说 明工程名称 ： 第 页 共 页 【附表2-3】工程项目投标报价汇总表工程名称： 第 页 共 页序号 单 位 工 程 名 称 金 额（元） 1 单位工程 1.1 专业工程 1.2 专业工程 …… 2 单位工程 2.1 专业工程 2.2 专业工程 …… 合 计 【附表2-4】单位（专业）工程投标报价计算表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页序号 费 用 名 称 计算公式 金 额（元） 1 分部分项工程 (1)人工费 机械费 2 措施项目 2.1 施工技术措施项目 (2)人工费 机械费 2.2 施工组织措施项目 其中 建设工程检验试验费 其他措施项目费 3 其他项目费 3.1 暂列金额 3.2 暂估价 3.3 计日工 3.4 总承包服务费 4 规费 4.1 4.2 4.1 排污费、社保费、公积金 （(1) (2)）×费率 4.2 民工工伤保险费 （(1) (2)）×费率 5 安全文明施工费 （1 2 3 4）×费率 6 税金 （1 2 3 4 5）×费率 合 计 1 2 3 4 5 6 【附表2-5】分部分项工程量清单与计价表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量 综合单价（元） 合价（元） 其中（元） 备注 人工费 机械费 本页小计 合计 【附表2-5-1】工程量清单综合单价计算表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页序号 编号 名称 计量单位 数量 综合单价（元） 合计（元） 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 风险费用 小计 1 （清单编码） （清单名称） （定额编号） （定额名称） …… …… 2 （清单编码） （清单名称） （定额编号） （定额名称） …… …… 合计 【附表2-5-1-1】工程量清单综合单价工料机分析表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页项目编码 项目名称 计量单位 清单综合单价组成明细序号 名称及规格 单位 数量 金额（元） 单价 合价 1 人工 人工费小计 2 材料 材料费小计 3 机械 机械费小计 4 直接工程费（1 2 3） 5 管理费 6 利润 7 风险费用 8 综合单价（4 5 6 7） 【附表2-5-2】工程量清单综合单价计算表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页序号 编号 名称 计量单位 数量 综合单价（元） 合计（元） 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 风险费用 小计 1 （清单编码） （清单名称） （定额编号） （定额名称） 主材 （主材名称、规格） …… …… 2 （清单编码） （清单名称） （定额编号） （定额名称） 主材 （主材名称、规格） …… …… 合计 注：本表仅适用于安装工程。 【附表2-5-2-1】工程量清单综合单价工料机分析表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页项目编码 项目名称 计量单位 清单综合单价组成明细序号 名称及规格 单位 数量 金额（元） 单价 合价 1 人工 人工费小计 2 材料 材料费小计 3 机械 机械费小计 4 直接工程费（1 2 3） 5 管理费 6 利润 7 风险费用 8 综合单价（4 5 6 7） 注：本表仅适用于安装工程。 【附表2-6】施工技术措施项目清单与计价表 单位（专业）工程名称： 第 页 共 页序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量 综合单价（元） 合价（元） 其中（元） 备注 人工费 机械费 本页小计 合计 【附表2-6-1】措施项目清单综合单价计算表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页序号 编号 名称 计量单位 数量 综合单价（元） 合计（元） 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 风险费用 小计 1 （清单编码） （清单名称） （定额编号） （定额名称） …… …… 2 （清单编码） （清单名称） （定额编号） （定额名称） …… …… 合计 【附表2-6-1-1】措施项目清单综合单价工料机分析表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页项目编码 项目名称 计量单位 清单综合单价组成明细序号 名称及规格 单位 数量 金额（元） 单价 合价 1 人工 人工费小计 2 材料 材料费小计 3 机械 机械费小计 4 直接工程费（1 2 3） 5 管理费 6 利润 7 风险费用 8 综合单价（4 5 6 7） 【附表2-7】施工组织措施项目清单与计价表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页序号 项 目 名 称 计算基数 费率（%） 金额（元） 1 建设工程检验试验费 2 其他组织措施费 2.1 冬雨季施工增加费 2.2 夜间施工增加费 2.3 已完工程及设备保护费 2.4 二次搬运费 2.5 职工教育经费 2.6 提前竣工增加费 合 计 【附表2-8】其他项目清单与计价汇总表工程名称： 第 页 共 页序号 项 目 名 称 计量单位 金 额（元） 备注 1 暂列金额 元 2 暂估价 2.1 专业工程暂估价 3 计日工 4 总承包服务费 合 计 【附表2-8-1】暂列金额明细表工程名称： 第 页 共 页序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元） 备注 合 计 【附表2-8-2】专业工程暂估价表工程名称： 第 页 共 页序号 工 程 名 称 工程内容 金 额（元） 备注 合 计 【附表2-8-3】计日工报价表工程名称： 第 页 共 页编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价（元）一 人 工 1 2 3 4 人工小计二 材 料 1 2 3 4 材料小计三 施工机械 1 2 3 4 施工机械小计 合计 【附表2-8-4】 总承包服务费报价表工程名称： 第 页 共 页序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 费率（%） 金额（元） 合 计 【附表2-9】主要工日价格表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页序号 工种 单位 数量 单价（元） 【附表2-10】主要材料价格表单位（专业）工程名称 第 页 共 页序号 编码 材料名称 规格型号 单位 数量 单价（元） 备注 【附表2-11】主要机械台班价格表单位（专业）工程名称 第 页 共 页序号 机械设备名称 单位 数量 单价（元） 投标材料品牌表 序号 产品名称 投标产品品牌 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 注：本表未列入产品由投标人自行填补完整，格式可扩展。 （四）资格后审申请书格式一、资格后审申请书二、资格后审申请书附表 永嘉县建设工程施工招标投标 资格后审申请书项目编号： 工程名称： 投标申请人： （盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 申 报 日 期： 一、资格后审申请书致： （招标人名称） 1、经授权作为代表，并以 （投标申请人名称）的名义，在充分理解《招标文件》的基础上，在此以 （招标工程名称）投标人的身份，向你方提出资格后审申请。 2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证明、合同的原件及原件的复印件： 2.1投标人的《法人营业执照》副本； 2.2投标人的《建筑企业资质证书》副本或《工程设计与施工资质证书》副本； 2.3投标人的《安全生产许可证》； 2.4投标企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产的副经理“三类人员”A类证书（前三个岗位必须和《建筑企业资质证书》上载明的情况一致，企业分管安全生产的副经理需提供任职文件原件）； 2.5建造师注册证和“三类人员”B类证书； 2.6项目技术负责人职称证书； 2.7现场安全生产专职管理人员“三类人员”C类证书； 2.8项目部人员上岗证书（包括施工员、安全员、质检员）； 2.9企业分管安全生产副经理的任职文件； 2.10公建智能化工程业绩（网上可查的），单项合同金额不少于2000万元人民币，业绩证明材料必须提供：1、中标通知书；2、项目施工合同；3、提供项目业绩中标结果公示网站（要求非企业网站）并打印相应网页；前二项材料必须提供原件，三项材料缺一不可。 2.11若委托代理人参加投标的，须提供委托代理人在投标单位近半年（6个月及以上）的社保部门出具有效社会养老金保险缴纳证明材料； 2.12诚信投标承诺书； 2.13招标文件要求提交的有关资料文件。（如：财务状况及资信要求，项目部人员配备要求，施工机具及设备、检测设备要求，同类项目施工经验、业绩、完成工程量要求，质量、环保、卫生方面认证体系要求，工程担保要求，工程分包要求，安全防护、文明施工及环保要求） 3、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题。本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。 4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：（1）一般质询联系人： 电话：联系人： 电话： （2）有关人员方面的质询联系人： 电话：联系人： 电话： （3）有关技术方面的质询联系人： 电话：联系人： 电话： （4）有关财务方面的质询联系人： 电话：联系人： 电话： 5、本申请充分理解下列情况： 5.1你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标人。 5.2你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。 5.3你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权利取消我方投标资格或不予授标的权利。 5.4你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。 6、除不可抗力外，我方保证不会中途放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标保证金相同金额的违约金，并同意从已提交的投标保证金中抵扣。如果我方投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请中作出的承诺（包括资金、拟派本项目工程的人员、施工机具及设备、安全防护、文明施工及环保等方面），以确定按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。 附表1.1 法定代表人身份证明书 单位名称： 单位性质： 单位地址： 成立时间： 经营期限： 姓 名： 性 别： 年 龄： 职 务： 系 （投标人名称）法定代表人 特此证明 投标人： （ 盖章 ） 日 期： 年 月 日 注：附表1.1和附表1.2选择其一使用。 附表1.2 投标文件签署授权委托书 本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我公司签署本工程投标文件的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程投标文件及资格后审申请书的内容，并承认其代表我在参加开标、询标等过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务。代理人无转委权，特此委托。 代理人： （签字） 性别： 年龄： 身份证号码： 法定代表人： （签字或盖章）授权委托日期： 年 月 日 附表2 投标人一般状况表 1 企业名称： （盖章） 2 企业总部地址： 3 办事处地址： 4 联系人： 电话： 传真： 5 企业注册地： 注册年份： 6 营业范围 7 企业资质等级 8 企业安全生产许可证 9 企业是否通过ISO9000认证 10 11 12 13 14 其他需说明情况： 注：1、所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表 2、主体工程和关键部分不得分包，如果投标人拟分包，则这些专业分包人或劳务分包人也须填写此表。 附表3 投标建造师一般状况表投标人（盖章）： 1 建造师姓名： 性别：职称： 年龄：身份证号码： 联系电话： 2 建造师专业：建造师资格等级：建造师“三类人员”B类证书： 3 上二年度是否获优秀建造师称号： 4 工作简历： 5 近五年 已 完 工 程 项 目 情 况 建设单位 工程名称 建设规模 开竣工时间 工程质量 6 其他需要说明情况：（拟任建造师没有管理正在施工的工程项目及正在参加投标的工程项目情况必须说明） 注：1、所有独立投标申请人或联合体成员的建造师都须填写此表 附表4 投标项目技术负责人一般情况表投标人（盖章）： 1 项目技术负责人姓名：身份证号码：工作单位：联系电话： 2 性别：年龄：职称： 3 工作简历： 4 近 四年 在 建 和 已 完 工 程 项 目 情 况 建设单位 工程名称 建设规模 开竣工时间 工程质量 5 其他需要说明情况： 注：1、所有独立投标申请人或联合体成员的建造师都须填写此表 附表5 项目部人员配备情况表投标人（盖章）：姓名 拟任岗位 年龄 性别 专业学历 职称 上岗证书 安排上岗起止时间 备注 1、 我单位拟派本工程的建造师、技术负责人、施工、质量、安全、材料、预算等工程技术、管理人员均已列入本表； 2、 列入本表的人员，一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属违约行为，擅自更换或不到位按招标文件和有关规定或投标承诺处理。 附表6 投标企业资格条件及相关人员任职资格审查表投标申请人（盖章）： 招标工程概况 建设单位 建筑面积 平方米 工程名称 工程造价 万元投标企业概况 企业名称 资质等级及证号 营业执照及证号 安全生产许可证编号及有效时间 建造师 姓名 资质等级 B类证书 职称 备注 企业主要负责人安全生产任职资格 名 称 姓 名 A类证书 职 称 备 注 法定代表人 企业经理 企业分管安全生产副经理 企业技术负责人 现场专职安全生产管理人员任职资格 名 称 姓 名 C类证书 职 称 备 注 安全员 招标人或招标代理机构审查意见 经办人： 年 月 日 永嘉县公共资源交易管理委员会办公室审核意见 经办人： 年 月 日注：1、本表附投标企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、建造师资质证书及企业主要负责人、现场专职安全生产任职资格证书复印件，原件另行封袋备查；2、企业分管安全生产副经理需提供企业任职文件。 附表7 拟在本合同任职的主要人员简历表 在本合同任 职务 姓名 年龄 身份证号码 学历 职称 专业特长 证书编号 毕业学校： 年 月毕业于 学校 专业，学制 年为投标人服务时间： 年 月至 年 月，合计 日历天简 单 经 历年月至年月 任职的工程名称 规模(万元) 任何职 备注 投标人(盖章): 法定代表人(签字或盖章): 注：在本合同中任建造师、技术负责人、质量员、安全员、施工员等五人皆必须填写本表，每人一张，不得兼职。 附表8 安全生产管理人员情况表 安全生产许可证编号 有效时间 名称 姓名 证号 职称 证书类别 企业主要负责人安全生产任职资格 法定代表人 A 企业经理 A 分管安全生产副经理 A 技术负责人 A 拟投入项目负责人及专职安全员 建造师 B 现场安全生产专职管理人员 C 投标人（盖章）： 法定代表人（签字或盖章） 附表9 诚信投标承诺书（同投标文件同时提交） 本企业郑重承诺：一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加 （具体的工程项目名称）投标； 二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。 三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益； 四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益； 五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标； 六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标； 七、不扰乱永嘉县招标投标市场秩序； 八、不在开标后进行虚假恶意投诉。 本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受永嘉县公共资源交易管理委员会办公室、永嘉县公共资源交易中心作出的限制交易、停止交易等市场准入与清出的处理。 投标人（盖章）： 法定代表人（签字并盖章）： 年 月 日 授权委托书（开标时携带） 本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）在 年 月 日至 年 月 日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加 的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。代理人无权转委托。特此委托。附：代理人： 性别：出生年月： 身份证号码：单位：部门：职务： 二代身份证复印件（双面）粘贴处 投标单位：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 日 期： 封 条（注：将下列封条沿线剪下，若不够用，可复印） 永嘉县公共文化活动中心智能化工程投标文件技术标封条投标人不得在标函封袋和封条上标注投标人名字或其他可能泄露投标人情况的文字或符号 永嘉县公共文化活动中心智能化工程投标文件资信标封条投标人不得在标箱和封条上标注投标人名字或其他可能泄露投标人情况的文字或符号 永嘉县公共文化活动中心智能化工程投标文件商务标封条投标人不得在标函封袋和封条上标注投标人名字或其他可能泄露投标人情况的文字或符号 永嘉县公共文化活动中心智能化工程投标文件资格后审申请书封条投标人不得在标箱和封条上标注投标人名字或其他可能泄露投标人情况的文字或符号 永嘉县公共文化活动中心智能化工程投标文件证书及相关资料原件封条投标人不得在标函封袋和封条上标注投标人名字或其他可能泄露投标人情况的文字或符号 永嘉县公共文化活动中心智能化工程投标文件标 箱 封 条投标人不得在标箱和封条上标注投标人名字或其他可能泄露投标人情况的文字或符号
