麻城市浮桥河电站、大坳水电站、阎家河流域电站增效扩容改造工程水轮机、发电机设备采购及安装项目重新招标招标文件合同编号：MCDZ/ZXKR/SBCGC1招 标人 ：麻城市农村水电站增效扩容改造工程项目部招标代理机构：湖北江河盛腾工程咨询有限公司二〇一三年十月目 录第一卷3第一章招标公告4第二章投标人须知7投标人须知前附表71．总则102.招标文件123.投标文件124.投标145.开标156.评标167.合同授予178.重新招标和不再招标179.纪律和监督1810.需要补充的其他内容19第三章评标办法（综合评估法）27评标办法前附表271.评标方法292.评审标准293.评标程序30第四章合同条款及格式36一、合同条款前附表36二、合同条款37三、合同附件格式51第五章货物需求一览表551．说明552．货物需求及工程量一览表573．货物报价表及报价汇总表90第二卷93第六章图纸94第三卷95第七章技术标准和要求96第四卷97第八章投标文件格式98一、投标函附录102二、投标函103三、投标保证金104四、授权委托书105五、货物报价表及报价汇总表106六、投标辅助资料107七、技术部分114八、资格审查资料115九、其他材料118十、资格审查原件登记表119第一卷 第一章招标公告麻城市浮桥河电站、大坳水电站、阎家河流域电站增效扩容改造工程水轮机、发电机设备采购及安装项目重新招标1招标条件本招标项目麻城市浮桥河电站、大坳水电站、阎家河流域电站增效扩容改造工程已由麻城市水利局以麻水招备2013-01号文备案批准招标，初步设计已批复（冈水电【2012】11号、冈水电【2012】10号、鄂水电函【2012】527号），建设资金已下达，建设资金来自中央预算内专项资金及自筹资金，项目法人为麻城市农村水电站增效扩容改造工程项目部，招标人为麻城市农村水电站增效扩容改造工程项目部，招标代理机构为湖北江河盛腾工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。2招标范围本项目划分为1个标段，标段为:麻城市中馆驿镇境内的浮桥河电站、龟山镇境内的大坳电站、三河口境内的阎家河流域水轮机和发电机等设备采购及安装。招标规模：约1050万元。 3投标人资格要求3.1投标人资格要求：（1）具有独立法人资格；注册资金不低于3000万元人民币，有年检合格的营业执照，符合相应水力发电设备的生产或经营范围；（2）具有完成本合同所需的厂房改造及设备设计、制造、安装、改造、调试等经验（近5年（2008年11月—2013年11月，以合同签订时间为准）具备水电站增效扩容或电站技改业绩，有不少于两座单机容量2000KW及以上轴流、混流式电站水轮发电机组制造及安装、改造业绩，需分别提供2份供货合同原件及以上安全稳定运行的业绩并提供相关的业主证明）；（3）投标人应具有完善的质量管理体系，并通过ISO9000系列标准认证；（4）具有良好的财务状况和商业信誉，具有足够的流动资金来承担本投标设备的制造和供货，应具有独立审计机构审计过的近三年的财务报表，并能够提供银行出具的资信证明。4招标文件的获取4.1本项目无需报名，招标文件与本招标公告同时发布（见附件），供投标人在投标截止时间前自行下载，开标前一小时内办理完所有投标手续后方可递交投标文件。4.2招标文件售价每标段贰仟元，麻城市公共资源交易中心场租费和信息资料费贰仟元（注：2013年网员费交满的，如再在麻城参加投标，不需要再交此项费用），于开标前收取。5投标文件的递交投标文件地点：麻城市公共资源交易中心五楼开标厅（市金桥大道政府大楼对面）投标截止时间： 2013年12月4日9时30分开标地点：麻城市公共资源交易中心五楼开标厅（市金桥大道政府大楼对面）开标时间：2013年12月4日9时30分5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6踏勘现场和投标预备会本次招标不组织集体踏勘现场和预备会，投标人可根据需要自行踏勘现场。踏勘现场往返的交通、食宿等费用由投标人自行承担。7发布公告的媒介本次招标公告同时在《中国采购与招标网》（http://www.chinabidding.com.cn）、《麻城市公共资源交易网》（http://mcggzy.com）和《湖北江河盛腾工程咨询有限公司网》（http://www.hbsmzx.com）上发布。8联系方式招 标 人：麻城市农村水电站增效扩容改造工程项目部联 系 人：彭常菊电话：138*****939 地址：麻城市水利局招标代理机构：湖北江河盛腾工程咨询有限公司地址：东湖新技术开发区武大园路5-2号国家地球空间信息产业基地北主楼2单元12层04号邮编：430070联 系 人：祝永辉电话：***-********传真：***-********日期：2013年11月14日 第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人招 标 人：麻城市农村水电站增效扩容改造工程项目部联 系 人：彭常菊电话：138*****9391.1.3招标代理机构招标代理机构：湖北江河盛腾工程咨询有限公司地址：东湖新技术开发区武大园路5-2号国家地球空间信息产业基地北主楼2单元12层04号联 系 人：祝永辉电话：***-********1.1.4项目名称合同名称：麻城市浮桥河电站、大坳水电站、阎家河流域电站增效扩容改造工程水轮机、发电机设备采购及安装重新招标；合同编号：MCDZ/ZXKR/SBCGC11.1.5建设地点麻城市1.1.6现场管理机构麻城市农村水电站增效扩容改造工程项目部1.1.7设计人/1.1.8监理人/1.1.9代建机构/1.2.1资金来源中央财政预算内专项资金及自筹资金1.2.2出资比例3:21.2.3资金落实情况落实到位1.3.1招标范围麻城市中馆驿镇境内的浮桥河电站、龟山镇境内的大坳电站、三河口境内的阎家河流域（碧绿河、马王、三河口等三电站）水轮机、发电机、主阀、水力辅助设备采购及安装和厂房土建改造（详见本标段工程量清单）。招标规模：约1050万元。 1.3.2供货期300日历天1.3.3质量要求满足设计要求，达到合格标准。1.4.1投标人资格条件、能力和信誉（1）具有独立法人资格；注册资金不低于3000万元人民币，有年检合格的营业执照，符合相应水力发电设备的生产或经营范围；（2）具有完成本合同所需的厂房改造及设备设计、制造、安装、改造、调试等经验（近5年具备水电站增效扩容或电站技改业绩，有不少于两座单机容量2000KW及以上轴流、混流式电站水轮发电机组制造及安装、改造业绩，需分别提供2份供货合同原件及以上安全稳定运行的业绩并提供相关的业主证明）；（3）投标人应具有完善的质量管理体系，并通过ISO9000系列标准认证；（4）具有良好的财务状况和商业信誉，具有足够的流动资金来承担本投标设备的制造和供货，应具有独立审计机构审计过的近三年的财务报表，并能够提供银行出具的资信证明格的营业执照，符合相应水力发电测量、控制、保护等设备的生产或经营范围；1.4.2是否接受联合体投标不接受1.9踏勘现场自行组织（可与招标人联系）1.10投标预备会不召开1.10.3投标截止时间2013年12月4日9时30分1.11分包不允许1.12偏离不允许3.3.1投标有效期投标截止日期后的56天3.4.1投标保证金本招标项目本标段投标保证金为 壹拾伍 万元整。投标人必须于2013年12月3日11时00分前到达指定账户，逾期无效。投标保证金须从投标人基本账户转至指定账户。户名：麻城市公共资源交易中心投标保证金专户；账号：********9876；开户银行：中国银行麻城金桥支行。投标单位应注明投标工程项目及标段，如因此造成的投标保证金无法确认，后果由投标单位自负。3.7.4投标文件份数正本1份，副本4份4.2.2递交投标文件地点同开标地点4.2.6电子版投标人必须随投标文件一同提交“报价部分”电子文档（U盘），报价部分的表格应按招标文件中规定的格式及项目序号编辑文档。电子文挡与书面文件不一致的，以书面文件正本为准。电子文档盘上标明工程名称、投标单位，与投标文件正本一起密封。5.1开标时间和地点开标时间：2013年12月4日9时30分。开标地点：麻城市公共资源交易中心开标大厅（麻城市金桥大道政府大楼对面）。5.2开标程序密封情况检查：投标人代表和监督人检查投标文件的密封情况，并签字确认；开标顺序：递交投标文件逆次序。6.1.1评标委员会的组建评标专家确定方式：由招标人从麻城市公共资源交易中心评标专家库中随机抽取2人、从湖北省公共资源交易中心抽取2人及招标人代表1人组成，共5人。主任评委：由随机抽取的4名评委中推荐1名产生。7.3.1履约担保履约担保的形式：由支行及以上银行出具的采用规定格式的履约保函或现金，具体以合同约定为准。履约担保的金额：履约保证金额为合同总价的5%。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。对招标存有疑议的，须按照国家发改委、水利部等7部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2004年第11号令），向麻城市公共资源交易监督管理局反映。10需要补充的其他内容10.1同类设备水电站水轮机、发电机设备10.2原件投标人应在递交投标文件时按第八章投标文件格式中“十、资格审查原件登记表”所列清单提交原件。原件经查验后退回投标人。10.3中标后须提交的投标文件份数：5份，其中：正本1份，副本4份。10.4根据《中华人民共和国招投标法实施条例》第三十四条规定，与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。10.5.1本标段最高限价为 1049.9万元（其中各电站土建、主机、辅机分别限价，详看清单，投标人各电站土建、主机、辅机投标报价不得超过该电站土建、主机、辅机限价），投标报价不得超过最高限价否则作为无效投标文件。10.5.5招标人无责任和义务对未中标人解释未中标原因。10.5.6本合同工程招标代理服务费由中标人领取中标通知时一次性支付给招标代理人。招标代理服务费收费标准为“国家发展与改革委员会关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）”，招标代理服务费按差额定率累进法计算，投标人不得在投标报价中单列此项费用。招标代理服务收费计算标准中标金额（万元）取费标准（设备采购）备注100以下1.50%招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：100万元×1.5%=1.5万元（500-100）万元×1.1%=4.4万元合计收费=1.5 4.4=5.9（万元）100－5001.l0%据《湖北省防治工程建设领域贿赂行为暂行办法》（湖北省人民政府令第308号）规定：近一年被依法认定有商业贿赂行为或近两年被依法认定有商业贿赂行为且情节严重的法人或个人，不得参加本工程建设投标活动。 1．总则1.1项目概况1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.1.6本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。1.1.7本招标项目设计人：见投标人须知前附表。1.1.8本招标项目监理人：见投标人须知前附表。1.1.9本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表，1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本标段资格条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；(3)为本标段的监理人；(4)为本标段的代建人；(5)为本标段提供招标代理服务的；(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；(9)被责令停业的；(10)被暂停或取消投标资格的；(11)财产被接管或冻结的；(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告（或投标邀请书）规定的时间和地点组织踏勘现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍工程场地和相关周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告（或投标邀请书）规定的时间和地点召开投标预备会。1.10.2在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。1.10.3在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。1.11分包投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。1.12偏离投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：(1)招标公告；(2)投标人须知；(3)评标办法；(4)合同条款及格式；(5)货物需求一览表；(6)图纸；(7)技术标准和要求；(8)投标文件格式；(9)投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间17天前以书面形式传真提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间15天前，在麻城市公共资源交易网上澄清，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并在麻城市公共资源交易网上公示修改内容。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容：第一卷商务标（1）投标函附录；（2）评标信息表；（3）投标函；（4）投标保证金；（5）授权委托书；（6）货物报价表及报价汇总表；（7）投标辅助资料；（8）资格审查资料；（9）招标文件要求提供的其它资料。第二卷技术标（1）设备性能、质量、技术参数；（2）货物组件配置；（3）技术方案；（4）技术主要制造、检测设备及技术图纸；（5）质量管理的措施；（6）设备组织供应计划；（7）售后服务；（8）合理化建议。3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。3.2投标报价3.2.1投标人应按第五章“货物需求一览表”的要求填写相应表格。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“货物需求一览表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。修正报价提交的份数应符合本章第3.7.4款的要求。3.2.3投标人应按招标文件中规定的报价表格式对本次招标范围下的全部设备及其安装进行报价。投标货币均以人民币报价。3.2.4投标总价应包括投标人为履行本合同下投标人应承担的全部责任和义务所产生的一切成本、利润、税费、运输、保险、招标代理服务费和应承担的风险，招标人不再另行支付。2.2.5投标人应按以下条件报价：任何按有选择的报价的投标文件将被拒绝，每种货物只允许有一个报价。3.2.6投标人应承担交货前的一切费用（包括运输）和风险。3.2.7本项目总价投标，单价承包。投标总报价分为设备报价和设备安装报价；设备单价包括设备出厂价、运杂费、招标代理费、保险费、其他等；设备安装报价应按水利定额计取，即设备安装报价=设备单价×工程安装费率；3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5资格审查资料投标人在编制投标文件时，提供的资格审查资料应证实其资格条件能满足招标文件的要求，具备承担本标段的资格条件、能力和信誉。3.6备选投标方案投标人可以递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。3.7.4投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。4.投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。修正报价单独密封后，正本和投标文件正本包装在一个密封包内，副本和投标文件副本包装在一个密封包内。4.1.2投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套还应写明以下内容：(l)所投标段名称和合同编号；(2)招标人的名称和地址；(3)投标人的名称和地址，并加盖单位公章（投标人为联合体形式时，须注明联合体名称，联合体牵头人的名称、地址，加盖联合体牵头人单位公章）；(4)“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.2.6投标人必须随投标文件一同提交“报价部分”电子文档（U盘），报价部分的表格应按招标文件中规定的格式及项目序号编辑文档。电子文挡与书面文件不一致的，以书面文件正本为准。电子文档盘上标明工程名称、投标单位，与投标文件正本一起密封。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1开标时间和地点招标人在本章第1.10.3款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。签署与递交投标文件以及参加开标会的投标人代表必须是投标人委托代理人到场参加开标会（身份证明包括本人身份证、法定代表人授权委托书），以上身份证明材料须提供原件现场审查。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：(1)宣布开标纪律；(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；(4)除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况；(5)宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序；(6)设有标底的，公布标底；(7)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标及其它招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；(8)主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；(9)开标结束。5.3投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：(l)逾期送达的或者未送达指定地点的；(2)未按招标文件要求密封的。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1定标方式评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。7.2中标通知在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.3.3项目法人授标时更改货物数量、优化改造方案的权利项目法人在授予合同时根据实际情况有权对货物的数量和服务予以增加和减少；有权对改造方案进行优化。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。7.4.3中标人应在收到中标通知书后的14天内与招标人进行商务谈判，招标人对中标单位进行了实地考察后，再根据该项目的具体年度实施计划安排，与中标人签订供贷合同。如中标人在收到中标通知书后的14天内，未派代表与招标人进行商务谈判，招标人可视该中标人拒绝签订合同，并有权按本章3.4.4款的规定处理。7.4.4若中标人在收到中标通知书后发生第3.4.4款（2）项所述的情况，则项目法人可以取消其中标人资格，并没收其投标保证金。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：(l)投标截止时间止，投标人少于3个的；(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；(4)同意延长投标有效期的投标人少于3个的；(5)中标候选人均未与招标人签订合同的。(6)未按招标文件要求进行招标或招标过程中出现其他违法、违规行为的；(7)招标人编制的标底出现严重问题，或中标单位的投标价超过了相应的经批准的初设及概算文件范围的。8.2不再招标重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。下列行为均属招标人与投标人串通投标：(l)招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；(2)招标人向投标人泄露标底；(3)招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；(4)招标人预先内定中标人；(5)其它串通投标行为。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2.1下列行为均属以他人名义投标：(l)投标人挂靠其它单位；(2)投标人从其它单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；(3)由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：(l)投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：(l)聘任合同必须由投标人单位与之签订；(2)与投标人单位有合法的工资关系；(3)投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。9.2.3下列行为均属投标人串通投标报价：(l)投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；(2)投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；(3)投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；(4)投标人之间其它串通投标报价的行为。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得撞离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10.需要补充的其他内容10.1同类设备见投标人须知前附表。10.2原件投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应在递交投标文件时按第八章投标文件格式中“十、资格审查原件登记表”所列清单提交原件。原件经查验后退回投标人。本次招标不接受公证书。10.3中标人的投标文件中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。10.4投标与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。10.5需要补充的其他内容需要补充的其他内容见投标人须知前附表。 附件一：招标文件澄清申请函编号：（招标人名称）：经过仔细阅读 （项目名称）（标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：1．……2．…………投标人：（盖单位章）年月日 注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。 附件二：招标文件澄清通知编号：（投标人名称）：经研究，对 （项目名称）（标段名称）招标文件，作如下澄清：1．……2．…………请收到本通知书后以书面形式按招标文件第二章附件四格式在 年月日前回复确认，同时采用传真方式发至。招标人：（盖单位章）年月日 注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。 附件三：招标文件修改通知编号：（投标人名称）：经研究，对 （项目名称）（标段名称）招标文件，作如下修改：1．……2．…………请收到本通知书后以书面形式按招标文件第二章附件四格式在年月日前回复确认，同时采用传真方式发至。招标人：（盖单位章）年月日 注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。 附件四：开标记录表（项目名称）（标段名称）开标时间：年月日时分序号投标人密封情况投标保证金投标报价（元）工期备注投标人法定代表人或其委托代理人签名最高限价：主持人：开标人：唱标人：记录人：监标人：附件五：中标通知书编号： （中标人名称）：你方于 （投标日期）所递交的 （项目名称） （标段名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。中标价： 元。工期：日历天。请你方在接到本通知书后的 日内到（详细地点）与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。特此通知。招 标 人:招标代理机构: 年 月日 年 月日 附件六：中标结果通知书编号：（未中标人名称）：我方已接受 （中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称） （标段名称）投标文件，确定（中标人名称）为中标人。感谢你单位对我们工作的大力支持！招标人：（盖单位章）法定代表人：（签字） 年 月 日 第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表条款号评审因素评审标准本项目投标人最终得分由技术部分得分20%加商务部分得分组成。技术部分总分为100分，商务部分总分为80分。技术部分得分前五名方可进入商务部分评分（若资格审查后不超过五名，则全部进入商务部分评分）。2.1.1(8)形式评审其它标准委托人符合第二章“投标人须知”第5.1项规定2.1.2(10)资格评审其它标准其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定原件要求符合第八章“投标文件格式”第10项规定2.1.3(9)响应性评审其它标准报价要求符合第二章“投标人须知”第10.5.1项规定条款号条款内容编列内容2.2.1分值构成（总分100分）技术方案：20分=技术部分100分x20%投标报价：52分信誉与业绩：26分其它评标因素：2分2.2.2评标基准价计算招标人不提供标底而采用最高限价招标，评标基准价按下式确定：C=式中：C—评标基准价（以万元为单位，保留四位小数，小数点后第五位四舍五入）；Bi—投标人的有效报价（i=1，2，…，n）；n—有效报价的投标人个数；M—最高的投标人有效报价；L—最低的投标人有效报价。注：有效报价为满足最高限价要求的报价3.4.1投标人最终得分计算方法式中:Fi—为第i个有效投标文件的投标人的投标报价得分；Bi—为第i个有效投标文件的投标人的投标报价（i=1、2、3……n）；C—评标基准价；n—有效投标文件的投标人总计数。如果有效投标文件的投标报价得分计算后小于或等于0分，则按0分计。 1.评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准，先进行技术方案打分，技术方案得分前五名再进行商务部分打分。并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：(l)投标人名称应与营业执照一致；(2)投标文件的签字盖章符合第二章投标人须知第3.7.3款规定；(3)投标文件格式符合第八章投标文件格式的要求；(4)联合体投标人应提交联合体协议书，并明确联合体牵头人；(5)只能有一个报价；(6)投标文件的正本、副本数量符合第二章投标人须知第3.7.4款规定；(7)投标文件的印刷与装订符合第二章投标人须知第3.7.5款规定；(8)形式评审其它标准见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：(l)具备有效的营业执照；(2)财务状况符合第二章投标人须知第1.4.1款规定；(3)业绩符合第二章投标人须知第1.4.1款规定；(4)信誉符合第二章投标人须知第1.4.1款规定；(5)资格评审其它标准见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：(l)投标范围符合第二章投标人须知第1.3.1款规定；(2)计划供货时间符合第二章投标人须知第1.3.2款规定；(3)货物质量符合第二章投标人须知第1.3.3款规定；(4)投标有效期符合第二章投标人须知第3.3.1款规定；(5)投标保证金符合第二章投标人须知第3.4款规定；(6)权利义务符合第二章合同条款及格式规定的权利义务；(7)已标价货物清单符合第五章货物需求一览表填写的有关要求；(8)技术标准和要求符合第七章技术标准和要求（合同技术条款）的规定；(9)响应性评审其它标准见评标办法前附表。2.2分值构成与评分标准2.2.1分值构成：见评标办法前附表。2.2.2评标基准价：见评标办法前附表。2.2.3投标报价的偏差率计算方法：偏差率=×100%2.2.4评分标准评分标准按照本章附件一：评分标准，参照《湖北省重点水利工程建设项目设备采购招标评标标准》（鄂水利规[2010]1号）。3.评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：(1)第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；(4)超出招标文件规定，违反国家有关规定的；(5)投标人附有招标人不能接受的条件；(6)投标人提供虚假资料的。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2详细评审3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3每位评委给出的投标人得分，由评标委员根据评标标准的评审指标分别对各投标文件进行记名评分。投标人最终得分为各位评委的打分去掉一个最高分和一个最低分（包括技术部分最终得分和本项目最终得分）后的算术平均值（保留两位小数）。由评标委员会推荐最终得分排序前3名的投标人作为侯选中标单位。若出现分值相同情况，则对分值相同的投标人采取无记名投票方式，以少数服从多数的原则，选择中标候选人。3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。 附件一：技术部分评分标准序号评分因素分值评分标准1技术方案100分1.1采购需求分析5分对本采购（投标人所生产的认为符合本次招标所采用的水轮机、发电机等设备）需求（包括设备性能指标及技术参数、制造材料、供货时间以及与本采购设备所用工程的其他专项工程、其他设备连接、工作协调、技术合作等）的分析准确、全面的得5分，否则在大于或等于0且小于5分之间得分（保留一位小数，下同）。(具体需求货物参数以工程量清单中规格及技术文本为准，下同)1.2采购质量管理与措施10分按下列标准累计评分：①质量管理的资源配置合理、质量管理制度有利于保证本招标设备质量的得2分，否则在大于或等于0且小于2分之间得分；②设备材料的选用满足或高于招标文件要求的得6分，否则得0分；③设备质量检验、交货开箱质量检验计划（包括检验时间、检验方法、检验仪器）合理的得2分，否则在大于或等于0且小于2分之间得分。1.3货物组件的配置5分货物组件（投标人认为需提供的组建）全部满足招标文件要求的得5分，否则在大于或等于0且小于5分之间得分（每一处不满足要求少得1分）。1.4安全管理体系与措施5分本采购设备运往招标人指定的目的地的运输安全措施及设备到达目的地后的下货、转运、保管等安全措施合理、全面，且符合相关规程规范的得5分，否则在大于或等于0且小于5分之间得分。1.5供货进度计划与措施10分供货进度计划以及投入生产本采购设备的人力、生产设备、厂地等均满足招标文件总工期和各控制性工期要求的得10分，否则在大于或等于0且小于10分之间得分。1.6合作与协调5分与本采购设备所用工程的其他专项工程、其他设备连接的工作协调及技术合作符合招标文件要求的得5分，否则在大于或等于0且小于5分之间得分。1.7技术服务5分技术图纸提供计划（包括图纸种类和供图时间）满足本采购设备所用工程建设和运行管理需要的得5分，否则在大于或等于0且小于5分之间得分。1.8施工安装方案与技术措施20分按下列标准累计评分：①工程特点及施工重点和难点分析准确、全面的得10分，否则在大于或等于0且小于10分之间得分；②各专业工程或各分部工程之间施工次序符合工程实际的得5分，否则在大于或等于0且小于5分之间得分；③各专业工程或各分部工程中的施工流程、施工工艺符合相关施工规程和规范的得5分，否则在大于或等于0且小于5分之间得分。1.9施工安装质量管理体系与措施5分按下列标准累计评分：①质量管理的资源配置合理、规章制度健全、岗位职责明确具体的得1分，否则在大于或等于0且小于1分之间得分。②各专业工程或各分部工程施工过程质量管理措施包括工程所用原材料、中间产品、金属结构的检验以及工程验收符合相关规程规范的得4分；否则，在大于或等于0且小于4分之间得分（每一处不符合少得1分）。1.10安全生产及文明管理体系与措施5分安全生产及文明管理资源配置、安全生产及文明管理制度、安全生产预案均满足工程实际需要的得5分，否则在大于或等于0且小于5分之间得分。1.11环境保护管理体系与措施5分环境保护管理资源配置合理、污染物处理和排放符合国家和地方相关标准、技术措施可行的得5分，否则在大于或等于0且小于5分之间得分。1.12工程进度计划与措施10分工程施工进度计划横道图（或网络图）中的关键线路以及各工作之间的逻辑关系标注清楚，各工作历时安排合理且有详细计算说明的得10分，否则在大于或等于0且小于10分之间得分。1.13资源配备计划5分按下列标准累计评分：①资金使用计划安排合理的得2分,否则得0分；②劳动力安排计划安排合理且有计算说明的得1分,否则得0分； ③主要材料用量计划安排合理且有计算说明的得1分,否则得0分；④主要施工机械设备使用计划安排合理且有计算说明的得1分,否则得0分。1.14现场施工安装人员及甲方人员技术培训保证措施5分有施工安装人员及甲方人员劳动技能培训措施的得5分，否则得0分。 商务评分标准序号评分因素分值评分标准1分值80分2投标报价52分2.1投标总价50分式中:Fi—为第i个有效投标文件的投标人的投标报价得分；Bi—为第i个有效投标文件的投标人的投标报价（i=1、2、3……n）；C—评标基准价；n—有效投标文件的投标人总计数。如果有效投标文件的投标报价得分计算后小于或等于0分，则按0分计。2.2投标报价的一致性2分单价分析表中的单价与投标报价汇总表中对应的单价完全一致时得2分，否则在大于或等于0且小于2分之间得分（每一处不一致少得0.5分。同时还应按招标文件规定对投标报价进行修正。对于招标文件规定不作单价分析的设备采购招标，该项直接得2分）。3其它评标因素2分3.1投标文件的完整性2分投标文件无漏页、无错页的得2分，否则在大于或等于0且小于2分之间得分（每一处漏页或错页少得0.5分）。4信誉与业绩-6～26分4.1最近三个年度的销售额8分按下列标准之一评分：2012、2011、2010年；以财务审计报告为准①最近三个年度的年均销售额等于或大于1.8亿的得8分；②最近三个年度的年均销售额等于或大于1.5亿且小于1.8亿的得5分；③最近三个年度的年均销售额等于或大于1亿且小于1.5亿元的得3分；③最近三个年度的年均销售额等于或大于0.5亿且小于1亿元的得2分；④最近三个年度的年均销售额小于0.5亿的该项得1分。4.2同类设备销售业绩6分按下列标准之一评分（提供相对应电站的合同原件及对应电站的用户使用意见原件为准，二者缺少其中之一的该项不得分）：①近五年（从投标截止日往前推算，以合同签订日期为准,下同）销售同类（相同或高于所采购设备性能指标和技术参数的且水轮机混流转轮直径不小于1.2米，水轮机轴流转轮直径不小于1.6米，下同）设备数量等于或大于12台的得6分（混流、轴流各不少于6台）；②近五年销售同类设备数量等于或大于8台且小于12台的得4分（混流、轴流各不少于4台）；③近五年销售同类设备数量等于或大于6台且小于8台的得3分（混流、轴流各不少于3台）；④近五年销售同类设备数量小于6台的得1分。4.3获得奖励3分按下列标准之一评分：①近三年（从投标截止日往前推算，下同）同类产品获得国家颁发的科技进步奖或优质产品奖的得3分；②近三年同类产品获得省级人民政府颁发的科技进步奖或优质产品奖的得2分；③近三年同类产品获得地市级人民政府颁发的科技进步奖或优质产品奖的得1分；4.4质量体系认证1分通过ISO质量体系认证且开标之日在有效期内的得1分，否则得0分。4.5重合同守信用证书2分按下列标准之一评分：①近三年（投标截止日往前推算,下同）获得国家工商行政管理部门或省级人民政府或国家相关行业协会或国家工商行政管理部门与国家相关行业协会共同颁发的重合同、守信用证书，且开标之日在有效期内的得2分。②近三年获得省工商行政管理部门或省相关行业协会或省工商行政管理部门与省相关行业协会共同颁发的重合同、守信用证书，且开标之日在有效期内的得1分。③近三年没有获得本款①或②规定的重合同、守信用证书的得0分。4.6财务状况2分按下列标准累计评分：①最近三个年度财务审计报告中的年均利润大于本招标评标基准价10%的得1分，否则得0分；②上一年度资产负债率（总负债/总资产）小于80%的得1分，否则得0分。4.7交货时间与进度的承诺2分交货时间与进度符合本招标项目总体进度要求,且有违约处罚(每违约一天,愿按迟到设备的总价的5‰及以上进行处罚)承诺的得2分，否则得0分。4.8售后服务的承诺2分售后服务时间、内容明确,且有违约处罚(如果违约,愿按合同总价的3%进行处罚)承诺的得2分，否则得0分。4.9不良行为记录和处罚-6~0分如果投标人有不良行为记录并受到水利部或省级水行政主管部门的处罚，投标截止后仍在处罚期限内的，每出现一次-2分（最多共计-6分）。 第四章合同条款及格式一、合同条款前附表合同条款前附表序号条款号内容2.4.4付款应按下列条件进行：1、预付款：本合同工程不支付预付款。2、交货付款（1）中标人按照双方签订的合同规定交付了全部合同货物，且发包人收到中标人提交4.2规定的合格的单据后二十八（28）天内，支付合同总价的30%。（2）中标人按照双方签订的合同规定完成了全部货物的安装、调试和系统集成工作后，且发包人收到中标人提交4.2规定的合格的单据后二十八（28）天内，支付合同总价的20%。3、初步验收款在全部合同货物试运行合格后初步验收证书签发且发包人收到中标人提交的合格单据后二十八（28）天内，发包人向中标人支付合同总价的30%，作为初步验收款。4、最终验收款在全部合同货物最终验收证书签发后，且发包人收到中标人提交的合格的单据后二十八（28）天内，发包人向中标人支付合同总价的10%，作为最终验收款。5、质量保证金在全部合同货物完工验收正常运行二年后，中标人完全履行了合同规定的义务，且发包人收到中标人提交4.2规定的合格的单据后二十八（28）天内，支付合同总价的质量保证金10%。 二、合同条款合同条款1定义1.1下列术语在本合同使用时具有以下含义：（1）发包人： （2）中标人：指按本合同提供合同货物和技术服务的公司（3）合同：指发包人和中标人（下称“合同双方”）之间签署的、合同格式中载明的合同双方所达成的协议，包括所有组成合同的文件、附件、附录和其它经双方授权代表签字并指明的其它书面文件。（4）合同总价：指中标人按照合同全面而正确地履行规定的责任和义务，发包人应支付给中标人的合同金额。（5）设备：指中标人根据合同规定应当向发包人提供的一切材料、设备、机械、仪表、软件、服务、备件、工具和其它材料。与技术资料合称为“货物”。（6）技术文件：指中标人按照合同规定应当提供的与合同货物的设计、制造、检验安装、调试、负荷试验、试运行、运行操作和维护保养相关的所有的数据、图纸、各种正式的文字资料。（7）技术服务：指中标人根据合同规定就合同货物的设计、制造、安装、调试、负荷、试验和试运行，以及在保质期内中标人应提供的服务、设计联络、技术援助、监督与指导、技术培训和合同中规定中标人应承担的其它义务。（8）工程设计者：指 （9）监理工程师：指由发包人委派的全面负责处理和监督本工程实施的代表人。（10）技术规范：指合同规定的技术条件和技术要求。（11）项目现场或工地：系指合同货物安装和运行所属的项目所在地。（12）“天”、“周”、“月”、“年”和“日期”：指公历的日、周、月、年和日期。（13）初步验收：指合同设备通过了72小时试运行及30天考核运行合格后，发包人对每台合同设备的验收。（14）质量保证期：全部合同货物完工验收正常运行二年。（15）最终验收：完工验收。2合同标的2.1中标人应提供的合同货物的范围、技术指标和有关技术条件的内容列在技术规范部分，交付的货物的技术规格应与招标文件的技术规格要求相一致。其交货批次和进度应符合合同条款第30条的要求。2.2中标人应对合同货物提供质量保证。中标人所提供的所有合同货物的技术性能和中标人对合同货物的技术保证详见第七章技术标准和要求。2.3中标人应根据第七章技术标准和要求的规定向发包人提供技术文件。2.4中标人应派遣数量足够的、有经验的、健康的和称职的并且具有相关技术专业工作经验的技术人员到现场提供技术服务，以及除此之外中标人还应提供下列服务：（1）货物的现场安装和启动监督；（2）提供货物组装和维修所需的工具；（3）在双方商定的一定期限内对所供货物实施所监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除中标人在质量保证期内所承担的义务。（4）在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对发包人人员进行培训。2.5中标人必须在发包人约定的时间参与整个系统设备安装的调试，发包人不为此工作另行支付费用。2.6在全部合同货物最终验收八年内，中标人有义务随时继续供应发包人为维护合同货物正常运行所需的备品备件。3合同总价基于合同第2条规定的合同标的和合同条款以及中标人全面履行本合同项下的责任和义务，合同总价为： （大写：）。以上所示的合同总价为固定价格（不考虑供货期间的物价波动）。在合同履行期间合同所列单价是固定不变的。4支付4.1本合同以人民币付款。4.2中标人应按照双方签订的合同规定交货。交货后中标人应把下列单据提交给发包人，发包人按合同规定审核后付款：1.有关运输部门出具的收据；2.发票；3.装箱单；4.制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；5.验收证书。4.3中标人应在每批货物装运完毕后四十八（48）小时内将上述4.2条要求除第5项外的单据航寄给发包人。4.4发包人将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。5装运条件与通知5.1中标人应根据合同规定的交货批次和交货时间进行交货。交货地点为工地仓库或工地安装现场，中标人应负责安排运输并承担相关费用。5.2中标人应在合同生效后28天内，将所有合同货物的运输方案提交发包人，发包人如有异议应在二十一天（21）天内通知中标人。5.3对重量超过20吨或外形尺寸大于9米长、3米宽、3米高的大件或特殊外形的运输件，中标人应在合同货物装运前二十八（28）天将标明合同货物重心，吊点等的包装草图一式三份以特快专递邮寄给发包人。5.4如果合同货物中有易燃品和危险品，中标人应在装运前二十八（28）天将标有合同货物名称，保管措施和事故处理方法的说明书一式三份提交发包人。5.5合同货物在运输和保管时，如对温度、湿度及振动等方面有特殊要求，中标人应在装运前二十八（28）天将标有合同货物名称和注意事项的说明书一式三份提交发包人，该说明书及布置图将作为发包人安排运输及保管的依据。5.6中标人装运的货物不应超过合同规定的数量或重量，否则，中标人应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。5.7所有合同货物的交货应协调一致，不同台套的合同货物设备、仪器、材料、随机工具应分别包装。5.8中标人应于每批合同货物装运日期之前十四（14）天，用电报或电传或传真通知发包人如下内容：◆合同号◆ 合同货物名称、编号和部件号◆数量◆包装数量◆总毛重◆总体积（m3）◆备妥待运的日期同时，中标人应用挂号信把详细的货物清单一式四份通知给发包人，并指明合同号、合同货物名称、规格、数量、箱数、每箱毛重、总毛重、每箱的总体积各尺寸（长×宽×高），包装数量、单价、总金额、启运地点、备妥待运的日期、预计到达目的地的时间和货物在运输、储存中的特殊要求和注意事项等。5.9中标人应在合同货物装载完毕后的24小时内，用传真将合同号、提交单号、合同货物名称、数量、总毛量、总体积、发票金额、运输工具名称、启运日期以及其它有关事项通知发包人并将下列文件邮政快递或传真给发包人：运单、装箱单、质量证书、保险凭证。6保险中标人应在合同货物启运前或同时对装运的全部合同货物投保运输一切险及陆运一切险，保险应以人民币按照发票金额的百分之一百一十（110％）办理“一切险”。该保险应覆盖合同货物自中标人的发货仓库起到发包人指定的工地仓库/工地安装现场开箱检验完毕为止。7包装与装运标志7.1中标人应根据合同货物的不同形状和特点，对提供的全部货物均应按标准保护措施进行坚固包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防雨、防震、防腐和防野蛮装卸，以保证其安全无损地运抵指定现场。7.2每个包装箱内应附一份详细装箱单，质量证书、有关设备的技术文件、需要安装的设备部件的详细装配图各一式二份。7.3中标人应对包装箱中附属设备散件挂上标记，表明其合同号、主设备编号、附属设备名称及其在装配图中的位置号和附属设备编号。备品备件和随机工具除按上述要求标记外，还应相应标上“备品备件”或“随机工具”字样。7.4中标人应每一包装箱的相邻四侧用不褪色油漆以醒目的中文做出以下标志：◆收货人：◆合同号：◆目的地：◆货物名称、品目号和包装箱号：◆毛重/净重（kg）：◆尺寸（长×宽×高，以cm计）：◆发货站、目的站（以火车转运）。对裸装合同货物应以金属标签注明上述内容，裸装合同货物的装箱单应集中包装，随合同货物发运。中标人应在重量大于或等于2吨的每件包装箱的两侧用中文和运输通用的标记标明货物的重量、重心和吊装点的位置，以便于装卸和搬运。根据合同货物的特点和在运输中的不同要求，中标人应在包装箱上醒目地标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“保持干燥”、“防潮”等字样以及相应地通用标记图案。7.5中标人交付的技术文件应是具有适于长途运输、多次搬运、防潮、防雨的包装，每包技术文件的封面上用中文注明下述内容：合同、收货人、目的地、毛重（kg）、箱号、件号。每一包资料内应附有技术文件的详细清单一式二份，标明技术文件的序号、代号、名称和页数。7.6中标人应对其提供的因包装不善而引起地合同货物地锈蚀、损坏和丢失负责。8技术文件的交付8.1中标人提交所供货物的技术文件，应包括相应地每一套设备和仪器的中文的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应在“技术部分”中规定的时间内寄给发包人。另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。8.2中标人应确保其提交的技术文件正确、完整、清晰，并能满足合同货物检验、安装、调试、试验、试运行、运行和维护的要求。如果中标人提供的技术文件不完整，中标人应在收到的中标人关于资料不完整通知后进行必要的补充，如果再次提交的时间晚于规定时间，中标人应按第14条支付约定违约金。如果中标人提交的技术文件有遗漏和错误，中标人应向发包人补偿由此引起的发包人增加的工程费用和施工费用。8.3发出技术文件后两天内，中标人应用传真通知发包人文件寄出日、邮包号、重量、包裹和合同号。同时，中标人还应将下列文件的两份副本传真给发包人：①邮局收据的副本；②发运的技术文件的详细清单。8.4发包人所在地的邮局加盖在包裹单上的邮戳日期作为技术文件的实际交付日期。9工厂监造和检验9.1发包人将派遣代表定期或不定期地到中标人的工厂进行驻厂监造和检验，履行合同赋予的责任和权力。9.2中标人应在规定的时间内将有关合同货物设计、制造和检验的标准提交给发包人。如果中标人在规定的时间内没有将上述标准提交给发包人，或中标人提交的标准不完全，则发包人有权使用发包人认为适当的标准对合同货物做出检验。9.3在出厂交货前，制造商须对合同货物的质量、规格、性能、数量和重量进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时所需要的文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在检验证书后面。中标人对合同货物进行的特殊试验和试验结果应写入试验报告，并与质量证书一起提交给发包人。9.4中标人应在合同货物开始安装、试验和检验前十四（14）天将其安装、试验和检验的计划通知发包人，发包人将派遣技术人员赴中标人制造厂，中标人应向发包人检验人员提供必要工具，仪表和仪器及帮助并提供用于质量控制的生产数据程序资料，应允许发包人检验人员自由接近用于制造合同货物的车间及设施。如果发现合同货物的质量不符合合同的标准或包装不善，发包人检验人员有权提出意见。中标人应采取必要措施以保证设备的质量，设备检验的程序应由发包人代表与中标人代表经协商后确定。9.5参加交货前检验的发包人人员不予会签任何质量证书。发包人人员参加质量检验既不解除中标人应承担的质量保证的责任，也不能代替合同货物到达工地后的到货检验。9.6如果发包人未能派出技术人员参加上述的检验，中标人将在接到发包人的通知后自行进行检验。9.7中标人应为发包人代表和检验人员提供必要的交通、食宿便利条件和办公条件（包括办公室、办公用具、电话、传真、复印、计算机等）。其中仅长途电话。传真和复印的费用由发包人承担，并提供相关的技术文件。9.8合同货物的交货检验9.8.1合同货物运抵工地后，双方将组织开箱检验，检查合同货物的包装、外观、数量、规格。发包人应开箱检验前5天将预计开箱检验的日期通知中标人。中标人应按时自费派遣人员参加开箱检验。如合同货物合格，则发包人将向中标人签发收货确认书。设备的性能待试运行后验收确认。9.8.2在开箱检验时，双方将作开箱检验记录，并应由双方代表签字，该记录一式二份，双方各执一份。若发现合同货物在质量、数量和规格等方面不符合合同规定，该开箱检验记录作为发包人向中标人进行索赔的依据。9.9如双方代表对开箱检验记录不能达成一致，则应委托当地商检或有关部门进行检验，并应由其出具检验证书。如当地商检或有关部门确定中标人应对设备的损坏、短缺等负责，该证书将作为发包人向中标人进行索赔的依据。9.10若中标人未能派遣代表按时参加开箱检验，发包人可组织开箱验货，并视为中标人认可。在开箱检验进如果发现由于中标人的原因造成设备损坏、缺陷、短缺和/或与合同规定的数量或规格不一致，发包人应以当地商检或有关部门出具的检查证书为依据向中标人索赔。10现场安装、调试和验收10.1中标人应根据提交的技术文件对合同货物进行现场安装、调试、负荷试验和试运行。中标人应对合同货物的安装、调试、试运行和负荷试验的质量负责，使其符合合同规定的技术规范和有关标准要求。10.2 除另有规定外，所有由中标人提供的合同货物就为完整的设备、组件或部件，不需要在工地进行加工或制造。如果合同货物包括组件和部件需要在工地进行加工或制造，所有费用应由中标人承担。在合同执行过程中，由于中标人责任使得合同货物需要进行检验、试验、再试验、修理或调换，在中标人提出请求时发包人应协助中标人进行上述工作，但中标人应负担一切修理或调换的费用。10.3 在合同货物安装完毕后，双方代表将对安装工作进行检查和确认，并签署安装工作完成证书一式二份，双方各执一份。10.4在合同货物安装完毕后，发包人将对合同货物进行现场试验和试运行。发包人将在现场试验前二十八（28）天，通知中标人合同货物进行试验的预计日期，并在试验前十四（14）天，通知其确切日期，中标人应按技术规范4条的规定提供试验大纲，参加试验并对试验结果负责。现场试验将对合同货物进行调试、负荷试验、试运行，检测合同货物是否满足合同的所有设备特性及性能保证值。当下列条件全部满足时，现场试验即被认为是成功的：（1）合同规定的所有试验全部完成；（2）所有货物技术性能指标满足合同要求。如果现场试验是成功的，合同双方应在7天内签署初步验收证书。如果现场试验和试运行由于中标人提供的货物的故障而中断，试验须重新进行，其费用由中标人负责。10.5 在进行现场试验时，如果一项或多项货物特性及性能保证值不能满足合同的要求，双方应共同分析其原因，分清责任方。10.5.1 如果责任在中标人，双方应根据具体情况确定第二次现场试验的日期。第二次现场试验必须在第一次现场试验不合格后1个月内开始。在特殊情况下，可在双方同意的期限内开始。中标人应自费采取有效措施使合同货物在第二次现场试验时达到设备特性及性能保证值的要求，并承担由此引起的一切费用，包括但不限于下列费用：（1）现场更换和修理的设备材料费用；（2）中标人人员费用；（3）直接参与修理的发包人人员费用；（4）用于第二次现场试验的设备费用；（5）用于第二次现场试验的材料费；（6）运往安装现场及从工地运出的需要更换和修理的设备和材料的所有运杂费、保险费。如果在第二次现场试验中，由于中标人的责任有一项或多项货物特性及性能保证值仍达不到合同规定的要求，发包人有权拒收合同货物或要求中标人继续进行处理，直到满足合同规定的要求或按照14.1条款中的要求承担违约金。（7）误工费用按照14.6执行10.5.2 如果责任在发包人，中标人应协助发包人对合同货物进行处理直至满足合同规定的要求，但由此引发的上述（1）项中规定的有关费用，由发包人承担。10.6第11条规定的合同货物质量保证期在签发初步验收证书之日起开始。10.7在第11条规定的质量保证期结束后，发包人将对合同货物作一次全面检查。如果按照合同规定认为是满意的，发包人将为货物签发最终验收证书。11质量保证11.1中标人应保证所供货物是全新的、未使用过的、是最新或最流行的型号和用一流的工艺生产的。并完全符合合同规定的数量、质量、工艺、设计、规范、型式、规格和技术性能，满足合同技术规范的要求。中标人应附其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物初步验收后的质量保证期内，中标人应对由设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。11.2 除非另有规定，保证期为货物签发初步验收证书后二十四（24）个月，但若由于发包人的原因影响了现场试验，则保证期为不迟于合同货物最后一批交货后36个月。11.3 根据当地商检或有关部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量、或规格与合同不符，或证实货物是由缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，发包人尽快以书面形式向中标人提出本保证下的索赔。11.4 中标人在收到通知后二十八（28）天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果中标人在收到通知后二十八（28）天内没有弥补缺陷。发包人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，发包人根据合同规定对中标人行使的其他权力不受影响。11.5 如果发现由于中标人责任造成任何设备缺陷或损坏、或不符合技术规范要求，或由于中标人技术文件错误、或由于中标人技术人员在安装、调试、试运行和试验过程中错误指导而导致设备损坏，发包人有权根据第12条向中标人提出索赔。12索赔12.1 发包人有权根据当地有关部门出具的检验证书向中标人提出索赔，但责任由保险公司或运输部门承担的除外。12.2 如果中标人提供的合同货物在数量、质量、设计、规范、型式和技术性能等方面对差异负有责任，并且发包人已在检验、安装、调试、试验、试运行和合同规定的保证期内提出索赔，中标人应按照发包人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：12.2.1 中标人同意发包人拒收或退回有缺陷的合同货物，并向发包人偿还与拒收或退回合同货物价格相等的款额，并承担由此产生的一切损失和费用，包括利息、银行手续、运杂费、检验费、仓储费、装卸费、安装拆卸费以及为保管和维护拒收或退回合同货物所必需的其它必要费用；12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及发包人所遭受损失的金额，经合同双方商定降低货物的价格；12.2.3 用符合合同规定的规格、质量、性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，并由中标人承担一切费用和风险，及承担发包人为此付出的全部直接费用，并赔偿发包人遭受的直接损失，同时中标人应对所修补和/或更换件的质量给予相应于合同第11条款规定的质量保证期。12.3 更换和/或增补的合同货物按要求交货至工地，中标人应承担将合同货物运至工地更换和安装交换设备时的一切风险及费用。更换和/或增补的合同货物的交货期限应不影响货物进度或其正常运行，但不得迟于中标人责任得到证实后三个月。中标人应将发包人急需的合同货物用最快的速度运至安装现场，费用自理。经中标人同意发包人可自行修复较轻缺陷和/或有损坏的合同货物，费用由中标人支付。12.4 如果合同货物特性及性能表一项或多项不能满足合同规定的要求，且责任在中标人，中标人应在收到发包人通知后十四（14）天内自费采取有效措施直至达到合同规定的保证值，否则，中标人应向发包人支付约定违约金。12.5 中标人在接到发包人的索赔通知后十四（14）天内未作答复，上述索赔应视为已被中标人接受。如果在接受发包人的索赔要求十四（14）天内，或在发包人同意的延长期限内，中标人未能按照本合同上述规定发包人的任一方式来处理索赔事宜并征得发包人同意，则发包人将从支付款项履约保证金中扣回索赔金额。12.6 在合同货物质量保证期内发包人向中标人提出的关于设备缺陷和/或损坏方面的索赔，在合同货物保证期满后二十八（28）天内保持有效。13 中标人履约延误13.1 中标人应按照“设备交货进度及批次”中发包人规定的时间表交货和提供服务。13.2 如中标人无正当理由而拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿和/或违约终止合同。13.3 在履行合同过程中，如果中标人可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知发包人。发包人在收到中标人通知后，尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间。14 约定违约金14.1 在现场试验和运行中，若有一项或数项性能未达到以“性能保证”中所规定的性能，中标人须承担如下违约金：每项扣除该套合同设备总价得1％，但扣除总额不超过该套合同设备总价的10％。若设备存在主要缺陷，影响了机组的正常运行，中标人应免费更换设备，并承担由此引起的一切相关费用。14.2 如果由于中标人的原因没有按照合同规定的时间交货和提供服务，中标人应向发包人按下列比例支付约定违约金：发包人应从货款中扣除交货误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。赔偿费按每周迟交货物交货价的百分之零点五（0.5％），但如果迟交合同货物影响了合同货物的试运行速度，则约定违约金的计算基数为合同总价。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，或对安装、调试、负荷试验和试运行有重大影响的合同货物迟交2个月。其他合同货物迟交5个月，发包人有权部分或全部终止合同。中标人支付约定违约金并不解除中标人继续交货的义务。14.3 如果由于中标人的原因，技术文件未能按合同规定的时间提交，则每个图号或每种手册每拖期1天中标人应向发包人支付人民币100元的约定违约金。中标人支付此约定违约金并不解除其继续交付技术文件的义务。14.4 如果由于中标人责任所造成的设备修理或换货而使合同货物的试运行时间延误时，则中标人虽已承担了修理或换货的义务，但还应按合同第14.1条的规定支付约定违约金，时间从发现缺陷之日开始计算至该设备消除缺陷后的日期为止。14.5 发包人可根据自己的方便从应支付给中标人的合同款项中或履约保证金中扣减该约定违约金。14.6 如果发包人不能按第4条的规定支付，则发包人须按国家有关法规向中标人支付约定违约金。15 知识产权中标人应保证发包人不承受由于使用了中标人提供的合同货物的设计、工艺、方案、技术资料、商标、专利等产生侵权，若有任何侵权行为，中标人必须承担由此产生的一切索赔和责任。16 变更指令16.1发包人可在任何时间按第25条规定用书面方式通知中标人在合同总的范围内变更下列各项中的一项或多项： （1） 合同货物的图纸、设计或技术规范； （2） 运输或包装的办法； （3） 交货地点、交货进度； （4） 中标人提供的服务。16.2 如果由于上述变更引起中标人合同的任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格和/或供货进度作合理的调整，并相应修改合同，中标人根据本条款提出的任何调整要求，在中标人接到发包人的变更指令以后二十一（21）天内提出。否则将视为中标人接受了发包人的变更指令，并构成对合同的修改。如果在发包人接到中标人的调整要求后二十一（21）天以内合同双方不能达成协议，中标人将按照发包人的变更指令进行工作。17合同条款对合同条款作出任何改动或偏离，均须合同双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。18转让和分包未征得发包人的同意，不允许对合同货物进行转让和分包。19不可抗力19.1 如果买或中标人因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，双方由此产生的损失，不得向对方提出索赔要求，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。本条所述的“不可抗力”系指那些买或中标人无法控制、不可预见的事件，但不包括买或中标人违约或疏忽。这些事件包括，但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。19.2受事件影响一方应在七（7）天内将所发生的不可抗力事件的情况和原因以书面形式（如传真）通知另一方，并在十四(14)天内出具由国家公证机关签署的不可抗力事件证明资料提交给另一方审阅确认。除书面另行要求外，双方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。19.3如不可抗力事件延续到六十(60)天以上时，双方应通过友好协商解决合同继续履行的问题。19.4发生事件的一方应采取一切合理的措施以减少由于不可抗力所导致的拖期。19.5当不可抗力事件终止或事件消除后，受事件影响的一方尽快以传真通知另一方，并以特快专递确认。20税费20.1根据现行税法规定对发包人征收与本合同有关的一切税费应由发包人支付。20.2根据现行税法规定对中标人征收与本合同有关的一切税费应由中标人支付。21适用法律本合同应依照中华人民共和国的现行法律进行解释，如中华人民共和国合同法。22争议的解决22.1因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商，解决在执行本合同中发生的或与本合同有关的一切争端。如在二十八（28）天内协商不成，则任何一方可提请仲裁。22.2仲裁由合同签定地仲裁委员会根据其仲裁程序和规则进行仲裁。22.3仲裁裁决为最终裁决，对双方均具有约束力。22.4仲裁费用除上述仲裁裁决中另有裁决外，应由败诉方负担。22.5在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。23履约保函（履约保证金）23.1中标人应在收到中标通知书后，在合同签字前，向发包人提供开户银行提供相当于合同总价百分之五（5％）的履约保函。履约保函的有效期到货物保证期期满时止，由发包人无息退还给中标人。23.2中标人提供的履约保函应按招标文件所附的格式或发包人可接受的其他格式提供，与此有关的费用均由中标人负担。23.3如中标人未能履行合同的任何义务，发包人有权从履约保证金中得到补偿。24终止合同24.1因中标人违约终止合同：24.1.1发生下列情形时，在发包人对中标人违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，用书面形式通知中标人，提出终止全部或部分合同。(1)如果中标入未能在合同规定的限期或发包人同意延长的限期内提供部分或全部货物或提供服务; (2)中标人未能履行合同规定的其他任何义务。 (3)如果发包人认为中标人在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。在上述任一情况下，中标任在收到发包人的违约通知后二十八(28)天(或发包人书面同意的更长的时间里)，未能纠正其违约。24.1.2在发包人根据本条终止全部或部分的情况下，发包人可以依其认为合适的条件和方式采购与未提交合同货物类似的合同货物，中标人应有责任承担发包人为购买上述类似合同货物时多付出的任何费用，且中标人仍应履行合同中未终止的部分。24.2因中标人破产终止合同如果中标人破产或无清偿能力时，发包人可在任何时候用书面通知中标人终止合同而不对中标人补偿，但上述合同的终止并不损害或影响发包人已经采取或将采取任何行动或补救措施的权力。24.3为发包人方便而终止合同24.3.1发包人可在任何时候出于自身的便利向中标人发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于发包人的便利、合同终止的程度以及终止的生效日期。24.3.2对中标人在收到终止通知后二十八(28)天内已完成并准备装运货物，发包人应按原合同价格和条款予以接收，对剩下的货物，发包人可：（1）选择任一部分并按合同条件和价格执行和交货；（2）取消该剩下的货物，并按双方商定的金额向中标人支付部分完成的货物和服务以及中标人以前已采购的材料和部件的费用。24.4终止合同的处理24.4.1中标人应把一切与合同有关的并已付款应交的文件、资料（成品或半成品）交付给发包人，在发包人未取走之前，中标人应负责存放并办理保险，费用由发包人负责。24.4.2发包人不承担任何由于终止合同而由第三方向中标人提出的各项索赔，不论直接的或间接的。24.4.3如只是合同的一部分被终止，其他部分仍应继续执行。24.5本合同终止时双方未了的债权和债务不受合同终止的影响，债务人应对债权人继续偿还未了债务。25通知25.1任何一方根据合同提交给另一方的通知和收到通知的确认均采用书面形式（邮寄、传真、电子邮件），并按合同的地址提交。25.2通知以提交之日或通知生效之日生效，以较迟的日期为准。26备品备件中标人应提供发包人要求的有关合同项下由中标人制造的备品备件的材料和信息。27合同文件或资料的使用27.1中标人未经发包人事先书面的同意，不得把合同、合同其中的条款或由发包人或以发包人的名义提供的规范、规划、图纸、样品或资料与合同无关的任何人泄漏。27.2除为履行合同的目的以外，中标人未经发包人事先书面同意不得利用第27款中所列举的文件和资料。27.3第27.1款中所列举的文件和资料，除合同本身外，均应属于发包人财产，当发包人提出要求时，中标人应在合同履行完后将上述文件（包括所有副本）退还给发包人。28合同生效及其他28.1本合同在双方授权代表签字盖章和发包人收到中标人提供的履约保证金后生效。28.2本合同有效期至双方均已完成本合同项下的责任和义务。29合同特殊条款29.1中标人应提供在正常使用下，保证两年稳定运行的备件和材料清单，并标明其种类、生产厂家、单价和总价；发包人决定全部或有选择的购买。29.2中标人应提供易损易耗件清单，并标明用途、生产厂、厂家订货编号、使用寿命和单价。29.3货物运到发包人指定地点后，中标人须指定专业人员（销售工程师）及时到现场清点交货，对发包人相关人员进行现场实际操作、产品知识、基本维护的讲解与演示，并向发包人提供相关资料；若中标人人员未及时到场，发包人可自行验货，由此造成的货损货差由中标人负责。29.4质保期与保修期（1）质量保证期二年。（2）保修期自完工验收合格后24个月，保修期内，中标人负责因设备本身导致的各种故障的免费技术服务和设备的维修。29.5售后服务及要求（1）保修期内中标人应提供免费维护；（2）中标人须向发包人提供技术培训；并进行定期检查、保养；（3）全天24小时有专人接受客户服务请求，对客户要求服务的响应时间（从客户发出服务请求至中标人服务人员到达客户需要服务所在地）不得超过24小时；（4）中标人在武汉市应储存必要备品备件；（5）中标人必须拥有足够数量及服务水平的专业技术人员。30工期要求30.1工期内完成的工程：招标范围内全部内容。30.2若有发包人认可的增加工程或客观原因，经发包人书面同意可相应顺延工期。备注：此为暂定交货日期，发包人有权根据工程进度改变交货日期。 三、合同附件格式附件一：合同协议书合同协议书（格式）（以下简称“发包人”）为一方和（以下简称“承包人”）为另一方同意按下述条款签署本合同（以下简称“合同”）1.合同协议文件本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：（1）合同协议书及补充协议（2）中标通知书（3）合同条款及前附表（4）投标人须知及前附表（5）投标人提交的投标函和投标报价表（6）货物需求一览表（7）图纸（8）规格响应表2.合同范围和条件本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。3.货物及数量本合同所提供的货物及数量详见“货物需求一览表”。4.合同金额根据上述合同文件要求，合同的总金额为 元人民币，分项价格在投标报价表中有明确规定。5.付款条件本合同货物的付款条件在合同条款中有明确规定。发包人在此保证，按照合同规定的时间和方式向承包人支付合同价或其它按合同规定应支付的金额。6.交货时间和交货地点本合同货物的交付时间和交货地点在“货物需求一览表”中有明确规定。7.合同生效本合同经双方授权代表签字盖章并在发包人收到提交的履约保证金后生效。发包人：（名称、盖单位章） 承包人：（名称、盖单位章）法定代表人：（签名） 法定代表人：（签名）委托代理人：（签名） 委托代理人：（签名）地址： 地址： 邮政编码： 邮政编码：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：日期： 年月日 附件二：履约担保格式履约担保 ：因被保证人（承包人名称）（以下简称被保证人）与你方签订（合同名称）合同（合同编号：），我方已接受被保证人请求，愿就被保证人发生上述合同约定的义务向你方提供如下保证：1．本保函担保的范围（担保金额）为人民币（大写）元。2．本保函的有效期自上述合同生效日起至年 月 日止。3．本保函的有效期内，如被保证人违约，你方要求赔偿损失时，我方将在收到你方符合下列条件的提款通知后7天（日历天）内凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额。（1）你方的提款通知必须在本保函有效期内以书面形式（包括信函、电传、电报、传真和电子邮件）提出，提款通知应由你方法定代表人（或委托代理人）签字加盖单位公章。（2）你方的提款通知应写明要求提款的金额，并附有说明被保证人违约造成你方损失情况的材料。银行名称：地址：许可证号：负 责 人：（签字盖公章）邮政编码：联系电话：传真：日期： 年月日 附件三：预付款担保格式预付款保函（格式）：因被保证人 （以下简称被保证人）与你方签订合同（合同编号： ），并按合同规定在取得第一次预付款前应向你方提交预付保函。我方已接受被保证人的请求，愿就被保证人履行上述合同约定使用并按期退还预付款向你方提供如下保证：1、本保函担保的范围（担保金额）为人民币（大写） 元。2、本保函的有效期自工程预付款支付之日起至你方按合同约定向承包人收回全部工程预付款之日止。3、在本保函有效期内，若被保证人未将工程预付款用于上述合同项下的工程或发生其它违约情况，我方将在收到你方符合下列条件的提款的金额。（1）你方的提款通知必须在本保函有效期内以书面形式(包括信函、电传、电报、传真)提出，提款通知应由你方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖单位公章。（2）你方的提款通知应写明要求提款的金额，并附有说明被保证人违约造成的你方损失情况的材料。4．你方和被保证人双方经协商同意在上述合同规定的范围内变更合同工作内容时，我方承担本保函规定的责任不变。银行名称：地址：许可证号：负 责 人：（签字盖章）邮政编码：联系电话：传真：日期： 年月日 第五章货物需求一览表1．说明1.1技术文件、图纸和资料1.1.1投标人应与其投标文件一起提供与招标文件技术规范相对应的详细和清晰的技术文件、图纸、资料和数据，以便能够与本招标文件中的技术规范进行完整和确实的比较。这些图纸和资料应详细说明货物的特点，并对与技术规范有异或有偏差之处清楚地说明，除非经发包人同意，货物的设计应按照这些图纸、资料和数据的所有详细说明进行。1.1.2投标人应根据本招标文件所述的供图要求，提供1份工厂图纸的目录及供图时间表，图纸应包括招标文件所列的内容和投标人认为应增加的内容。1.1.3投标人应提供用于设计、制造、安装、试验、运输、保管和运行维护的标准和规范目录。1.1.4投标人应提供工厂试验检查计划表。计划表应包括部件名称、标准、试验标准、材料试验项目、制造过程与检验以及试验项目，并注明需由发包人参加的项目。1.1.5为了便于工程设计，投标人应按工程设计单位要求提供货物的主要部件的外行尺寸、货物重量等资料。1.2技术服务1.2.1投标人应提供在现场进行安装、监督、调试、负荷试验和对方人员在制造厂和现场进行培训的详细计划。1.2.2对发包人人员培训的计划应包括但不限于以下方面：(1)重要部件的起吊、装卸和存放(2)货物的结构、安装、拆卸、调试和试验(3)货物的操作、运行和维护(4)货物检修、故障分析(5)投标人建议的其他内容专门内容的培训；技术讲座等；对合同货物售后服务和质量保证的描述。（6）投标人提供的货物相关参数必须不低于本项目采购相关参数，否则视作投标人不响应招标文件要求，作无效投标处理。 2．货物需求及工程量一览表序号工程名称单位数量单价（元）合价（元）备注1碧绿河电站（限价36.2万元）　　　　　1.1厂房　　　　　1.1.1钢筋混凝土凿除（机坑）m360.00 　　　1.1.2混凝土（机坑，C20）m360.00 　　　1.1.3锚杆根80.00 　　Ф18，L=1m1.1.4混凝土拆除（升压站基础）m310.00 　　　1.1.5升压站基础混凝土（C20钢筋砼）m320.00 　　　1.1.6钢筋t2.00 　　　1.1.7升压站栏杆拆除项1.00 　　　1.1.8升压站围墙m320.00 　　砖砌，柱顶含球形景观灯1.1.9升压站栏杆m268.00 　　方形铸铁管1.1.10栏杆刷漆m268.00 　　含厂房、升压站栏杆1.1.11拆除原屋顶防水项1.00 　　　1.1.12屋檐贴砖m2142.00 　　含辅材1.1.13屋面SBS卷材防水m2276.34 　　含防水辅材1.1.14DN100PVC下水管m50.00 　　含固定件等辅材1.1.15厂房外墙真石漆m2515.35 　　（含基面处理）1.1.16主厂房内墙仿瓷m2495.58 　　（含基面处理）1.1.17主厂房内屋顶刷漆m2253.31 　　（含基面处理）1.1.18主机室水磨石地面处理项1.00 　　业主确认是否进招标内容1.1.19脚手架m21080.00 　　　1.1.20门窗拆除项1.00 　　　1.1.21窗1（铝合金窗户，含不锈钢防盗网）m260.48 　　尺寸2.1*1.6，共18个1.1.22窗2（铝合金窗户，含不锈钢防盗网）m215.12 　　尺寸1.2*2.1，共6个1.1.23窗3（铝合金窗户）m287.36 　　尺寸1.6*1.4，共39个1.1.24窗4（铝合金窗户）m25.88 　　尺寸1.4*2.1，共2个1.1.25进厂大门（含五金、辅材）m26.30 　　尺寸3.97*3.94，电动卷帘门1.1.26中控室大门（含五金、辅材）m23.12 　　尺寸2.4*1.3，共1扇1.1.27中控室大侧门（含五金、辅材）m31.80 　　尺寸2*0.9，共1扇1.1.28主厂房侧门（含五金、辅材）m23.30 　　尺寸3*1.1，共1扇1.1.29副厂房门（含五金、辅材）m24.50 　　尺寸3*1.5，共1扇，防盗门1.1.30厕所门（含五金、辅材）m21.89 　　尺寸0.9*2.1，共1扇1.1.31厕所改造m29.00 　　共1个（含装修、器具 管道、吊顶等）1.1.32灯具项1.00 　　含线路、灯罩、灯泡等1.2中控室　　　　　1.2.1防滑地面砖m264.00 　　含辅材、基面处理1.2.2踢脚线m32.00 　　含辅材1.2.3外墙喷漆m2175.00 　　含基面处理1.2.4内墙仿瓷涂料m2110.00 　　含辅材、基面处理1.2.5铝塑扣板集成吊顶m264.00 　　含辅材1.2.6灯具项1.00 　　含线路、灯罩、灯泡等1.3生活区　　　　　1.3.1室外C20地面m350.00 　　　1.3.2绿化项1.00 　　　1.3.3灯具项1.00 　　含线路、灯罩、灯泡等 序号工程名称单位数量单价（元）合价（元）备注2马王河电站（限价29.2万元）　　　　　2.1厂房　　　　　2.1.1混凝土拆除（升压站基础）m320.0 　　　2.1.2升压站基础混凝土（C20钢筋砼）m330.0 　　　2.1.3钢筋t2.2 　　　2.1.4升压站栏杆拆除项1.0 　　　2.1.5升压站围墙m310.0 　　砖砌，柱顶含球形景观灯2.1.6升压站栏杆m2120.0 　　方形铸铁管2.1.7栏杆刷漆m2120.0 　　含厂房、升压站栏杆2.1.8拆除原屋顶防水项1.0 　　　2.1.9屋檐贴砖m225.0 　　含辅材2.1.10屋面SBS卷材防水m2254.0 　　含防水辅材2.1.11DN100PVC下水管m46.0 　　4根，含固定件等辅材2.1.12主厂房外墙真石漆m2545 　　　2.1.13主厂房内墙仿瓷m2476 　　（含基面处理）2.1.14主厂房内屋顶刷漆m2164 　　（含基面处理）2.1.15主机室水磨石地面处理项1 　　　2.1.16脚手架m21021 　　　2.1.17门窗拆除项1.0 　　　2.1.18主厂房铝合金窗m261.8 　　尺寸1.84*2.1，共16个2.1.19主厂房窗防盗网m223.2 　　尺寸1.84*2.1，共6个2.1.20主厂房铝合金窗m25.9 　　尺寸1.18*1.67，共3个2.1.21主厂房窗防盗网m25.9 　　尺寸1.18*1.67，共3个2.1.22主厂房铝合金窗m210.9 　　尺寸1.18*1.84，共5个2.1.23主厂房窗防盗网m210.9 　　尺寸1.18*1.84，共5个2.1.24主厂房铝合金窗m21.9 　　尺寸1.18*0.8，共2个2.1.25主厂房窗防盗网m21.9 　　尺寸1.18*0.8，共2个2.1.26主厂房铝合金窗m221.3 　　尺寸0.92*2.1，共11个2.1.27主厂房铝合金窗m23.5 　　尺寸0.75*1.18，共4个2.1.28灯具项1.0 　　含线路、灯罩、灯泡等2.1.29厕所m210.0 　　（含装修、器具 管道、吊顶等）2.2中控室　　　　　2.2.1防滑地面砖m2164.0 　　含辅材、基面处理2.2.2踢脚线m35.0 　　含辅材2.2.3内墙仿瓷涂料m2139.0 　　含辅材、基面处理2.2.4铝塑扣板整体吊顶m267.0 　　含辅材2.2.5灯具项1.0 　　含线路、灯罩、灯泡等2.3生活区　　　　　2.3.1绿化项1.0 　　含草皮、植树2.3.2灯具项1.0 　　含线路、灯罩、灯泡等 序号工程名称单位数量单价（元）合价（元）备注3三河口电站（限价34.7万元）　　　　　3.1厂房　　　　　3.1.1钢筋混凝土凿除（机坑）m39.20 　　　3.1.2混凝土（机坑，C20）m39.20 　　　3.1.3锚杆根42.00 　　　3.1.4混凝土拆除（升压站基础）m315.00 　　　3.1.5升压站基础混凝土（C20钢筋砼）m315.00 　　　3.1.6钢筋t0.75 　　　3.1.7升压站栏杆拆除项1.00 　　　3.1.8升压站围墙m314.83 　　砖砌，柱顶含球形景观灯3.1.9升压站栏杆m255.50 　　方形铸铁管3.1.10栏杆刷漆m257.00 　　含厂房、升压站栏杆3.1.11拆除原屋顶防水项1.00 　　　3.1.12屋檐贴砖m245.00 　　含辅材3.1.13屋面SBS卷材防水m2378.00 　　含防水辅材3.1.14DN100PVC下水管m32.00 　　4根，含固定件等辅材3.1.15厂房外墙真石漆m2600.00 　　（含基面处理）3.1.16主厂房内墙仿瓷m2465.00 　　（含基面处理）3.1.17主厂房内屋顶刷漆m2315.00 　　（含基面处理）3.1.18主机室水磨石地面处理项1.00 　　　3.1.19脚手架m21065.00 　　　3.1.20高压开关室内屋顶仿瓷抹面m257.79 　　（含基面处理）3.1.21高压开关室内墙仿瓷m2183.11 　　（含基面处理）3.1.22门窗拆除项1.00 　　　3.1.23主控室铝合金后窗m26.00 　　尺寸1.02*1.96，共3个3.1.24主控室后窗防盗网m26.00 　　尺寸1.02*1.96，共3个3.1.25主厂房铝合金窗m259.13 　　尺寸1.71*2.47，共14个3.1.26主厂房窗防盗网m259.13 　　尺寸1.71*2.47，共14个3.1.27进厂大门（含五金、辅材）m215.64 　　尺寸3.97*3.94，铁皮结构3.1.28主控室门（含五金、辅材）m25.25 　　尺寸1.05*2.5，共2扇3.1.29主控室铝合金前窗m27.04 　　尺寸1.53*2.3，共2个3.1.30主厂房后门（含五金、辅材）m22.60 　　尺寸1.04*2.5，共1扇3.1.31主厂房后侧门（含五金、辅材）m21.66 　　尺寸0.82*2.03，共1扇3.1.32蒸馏室门（含五金、辅材）m21.86 　　尺寸0.9*2.07，共1扇3.1.33厕所门（含五金、辅材）m25.56 　　尺寸0.9*2.06，共3扇3.1.34蓄电池室窗m25.98 　　尺寸0.965*1.55，共4个3.1.35主厂房铝合金顶窗m220.94 　　尺寸0.965*1.55，共14个3.1.36蓄电池室门（含五金、辅材）m26.75 　　尺寸0.93*2.42，共3扇3.1.37整流室门m22.40 　　尺寸0.95*2.53，共1扇3.1.38厕所改造m210.00 　　共2个（含装修、器具 管道、吊顶等）3.1.39灯具项1.00 　　含线路、灯罩、灯泡等3.2中控室　　　　　3.2.1砖墙拆除m39.00 　　　3.2.2砖墙砌筑(240mm)m32.00 　　　3.2.3防滑地面砖m256.00 　　含辅材、基面处理3.2.4踢脚线m32.00 　　含辅材3.2.5内墙仿瓷涂料m2189.00 　　含辅材、基面处理3.2.6铝塑扣板整体吊顶m260.00 　　含辅材3.2.7灯具项1.00 　　含线路、灯罩、灯泡等3.3生活区　　　　　3.3.1室外C20地面m3100.00 　　　3.3.2绿化项1.00 　　　3.3.3办公室修缮m280.00 　　含基面处理、内外涂料3.3.4灯具项1.00 　　含线路、灯罩、灯泡等 序号工程名称单位数量单价（元）合价（元）备注4浮桥河电站（限价69.3万元）　　　　　4.1浮桥河一级电站　　　　　4.1.1厂房　　　　　4.1.1.1钢筋混凝土凿除（机坑）m320.00 　　　4.1.1.2混凝土（机坑，C20）m330.00 　　　4.1.1.3锚杆根80.00 　　　4.1.1.4混凝土拆除（升压站基础）m355.00 　　　4.1.1.5升压站基础混凝土（C20钢筋砼）m380.00 　　　4.1.1.6钢筋t5.50 　　　4.1.1.7升压站栏杆拆除项1 　　　4.1.1.8升压站围墙m310.00 　　砖砌，柱顶含球形景观灯4.1.1.9升压站栏杆m298.40 　　方形铸铁管4.1.1.10栏杆刷漆m66.00 　　含厂房、升压站栏杆4.1.1.11拆除原屋顶防水项1 　　　4.1.1.12屋檐贴砖m248.00 　　含辅材4.1.1.13屋面SBS卷材防水m2398.00 　　含防水辅材4.1.1.14DN100PVC下水管m40.00 　　含固定件等辅材4.1.1.15厂房外墙真石漆m2465.00 　　（含基面处理）4.1.1.16主厂房内墙仿瓷m2966.00 　　（含基面处理）4.1.1.17主厂房内屋顶刷漆m2230.00 　　（含基面处理）4.1.1.18主机室水磨石地面处理项1 　　业主确认是否进招标内容4.1.1.19脚手架m2511.50 　　　4.1.1.20门窗拆除项1 　　　4.1.1.21仓库窗户m211.64 　　尺寸2.06*1.04，共5个、尺寸0.67*1.39，共1个4.1.1.22仓库窗户防盗网m211.64 　　尺寸2.06*1.04，共5个、尺寸0.67*1.39，共1个4.1.1.23水机层窗户m25.40 　　尺寸1.0*1.35，共4个4.1.1.24主厂房窗m2123.48 　　尺寸3.43*1.8，共20个4.1.1.25主厂房窗防盗网m2123.48 　　尺寸3.43*1.8，共20个4.1.1.26主厂房上面窗m225.19 　　尺寸0.73*1.5，共23个4.1.1.27进厂大门（含五金、辅材）m221.49 　　尺寸4.94*4.35，卷帘门4.1.1.28厂房后门（含五金、辅材）m22.64 　　尺寸2.54*1.04，4.1.1.29厕所改造m210.00 　　含装修、器具 管道、吊顶等4.1.1.30灯具项1.00 　　含线路、灯罩、灯泡等4.1.2中控室　　　　　4.1.2.1砖墙拆除m30.00 　　　4.1.2.2砖墙砌筑(240mm)m30.00 　　　4.1.2.3防滑地面砖m266.50 　　含辅材、基面处理4.1.2.4踢脚线m26.00 　　含辅材4.1.2.5内墙仿瓷涂料m2120.00 　　含辅材、基面处理4.1.2.6铝塑扣板整体吊顶m266.50 　　含辅材4.1.2.7灯具项1.00 　　含线路、灯罩、灯泡等4.1.3生活区　　　　　4.1.3.1室外C20地面m390.00 　　　4.1.3.2绿化项1 　　　4.1.3.3办公室修缮m265.00 　　含基面处理、内外涂料4.1.3.4灯具项1 　　含线路、灯罩、灯泡等4.2浮桥河二级电站　　　　　4.2.1厂房　　　　　4.2.1.1钢筋混凝土凿除（机坑）m320.00 　　　4.2.1.2混凝土（机坑，C20）m330.00 　　　4.2.1.3锚杆根50.00 　　　4.2.1.4混凝土拆除（升压站基础）m316.00 　　　4.2.1.5升压站基础混凝土（C20钢筋砼）m316.00 　　　4.2.1.6钢筋t0.80 　　　4.2.1.7升压站栏杆拆除项1 　　　4.2.1.8升压站围墙m314.54 　　砖砌，柱顶含球形景观灯4.2.1.9升压站栏杆m252.50 　　方形铸铁管4.2.1.10栏杆刷漆m35.00 　　含厂房、升压站栏杆4.2.1.11拆除原屋顶防水项1 　　　4.2.1.12屋檐贴砖m231.50 　　含辅材4.2.1.13屋面SBS卷材防水m2186.00 　　含防水辅材4.2.1.14DN100PVC下水管m40.00 　　含固定件等辅材4.2.1.15厂房外墙真石漆m2532.00 　　（含基面处理）4.2.1.16主厂房内屋顶刷漆m2175.00 　　（含基面处理）4.2.1.17主机室水磨石地面处理项1 　　业主确认是否进招标内容4.2.1.18脚手架m2585.20 　　　4.2.1.19高压开关室内屋顶仿瓷抹面m240.00 　　（含基面处理）4.2.1.20高压开关室内墙仿瓷m2176.40 　　（含基面处理）4.2.1.21门窗拆除项1 　　　4.2.1.22主控室后窗m22.76 　　尺寸2*1.38，共1个4.2.1.23主控室后窗防盗网m22.76 　　尺寸2*1.38，共1个4.2.1.24主厂房窗m268.92 　　尺寸3.46*1.66，共12个4.2.1.25主厂房窗防盗网m268.92 　　尺寸3.46*1.66，共12个4.2.1.26主厂房上面窗m211.10 　　尺寸0.73*0.76，共20个4.2.1.27进厂大门（含五金、辅材）m220.09 　　尺寸4.9*4.1，铁皮结构4.2.1.28主厂房后门（含五金、辅材）m22.43 　　尺寸2.58*0.94，1扇4.2.1.29水机层窗户m25.49 　　0.98*1.66，共2个，0.98*1.14，共2个4.2.1.30水机层窗户防盗网m25.49 　　0.98*1.66，共2个，0.98*1.14，共2个4.2.1.31厕所改造m210.00 　　含装修、器具 管道、吊顶等4.2.1.32灯具项1.00 　　含线路、灯罩、灯泡等4.2.2生活区　　　　　4.2.2.1室外C20地面m380.00 　　　4.2.2.2绿化项1 　　　4.2.2.3办公室修缮m270.00 　　含基面处理、内外涂料4.2.2.4灯具项1 　　含线路、灯罩、灯泡等4.2.3其他　　　　　4.2.3.1电缆沟米130.00 　　一电至二电（不包括厂房内部）4.2.4前池启闭机房　　　　　4.2.4.1砂浆抹面m270 　　　4.2.4.2防盗钢门m22 　　（含五金、锁具等）4.2.4.3生活区m26 　　　4.2.4.4门槽砼凿除m32 　　　4.2.4.5门槽C25砼回填m32 　　　4.2.4.6内墙仿瓷涂料m256 　　（含基面处理）4.2.4.7外墙喷漆m214 　　　 序号工程名称单位数量单价（元）合价（元）备注5大坳电站（限价23.9万元）　　　　　5.1厂房　　　　　5.1.1钢筋混凝土凿除（机坑）m315.00 　　　5.1.2混凝土（机坑，C20）m320.00 　　　5.1.3锚杆根60.00 　　　5.1.4混凝土拆除（升压站基础）m37.00 　　　5.1.5升压站基础混凝土（C20钢筋砼）m35.00 　　　5.1.6钢筋t1.25 　　　5.1.7升压站栏杆拆除项1 　　　5.1.8升压站围墙m310.00 　　砖砌，柱顶含球形景观灯5.1.9升压站栏杆m261.50 　　方形铸铁管5.1.10栏杆刷漆m41.00 　　含厂房、升压站栏杆5.1.11拆除原屋顶防水项1 　　　5.1.12屋檐贴砖m250.50 　　含辅材5.1.13屋面SBS卷材防水m2360.00 　　含防水辅材5.1.14DN100PVC下水管m30.00 　　含固定件等辅材5.1.15厂房外墙喷漆m2350.00 　　（含基面处理）5.1.16主厂房内墙仿瓷m2280.00 　　（含基面处理）5.1.17主厂房内屋顶刷漆m2308.00 　　（含基面处理）5.1.18主机室水磨石地面处理项1 　　　5.1.19脚手架m2385.00 　　　5.1.20高压开关室内屋顶仿瓷抹面m20.00 　　（含基面处理）5.1.21高压开关室内墙仿瓷m20.00 　　（含基面处理）5.1.22门窗拆除项1 　　　5.1.23主控室后窗m214.31 　　尺寸1.99*1.46，共5个5.1.24主控室后窗防盗网m211.45 　　尺寸1.46*1.99，共4个5.1.25主厂房窗m214.80 　　尺寸1.48*2.00，共5个5.1.26主厂房窗防盗网m28.82 　　尺寸1.47*2.00，共3个5.1.27进厂大门（含五金、辅材）m211.32 　　尺寸2.83*4，铁皮结构5.1.28主控室门（含五金、辅材）m28.06 　　尺寸3.15*1.18，1扇，3.1*1.4，1扇5.1.29主控室前窗m25.92 　　尺寸1.48*2.0，共2个5.1.30主厂房后门（含五金、辅材）m27.05 　　尺寸3.2*1.43，1扇，2.6*0.95，1扇，5.1.31检修间门m24.80 　　尺寸3.43*1.4，1扇5.1.32主厂房后侧门（含五金、辅材）m25.88 　　尺寸1.47*2.0，共2扇5.1.33蒸馏室门（含五金、辅材）m23.08 　　尺寸1.54*2.0，共1扇5.1.34主厂房顶窗m227.30 　　尺寸6.5*4.2，共1个5.1.35红瓦更换m230.00 　　　5.1.36厂房天窗m28.88 　　0.6*1.3，共8块，0.6*1.1，共4块5.1.37厕所改造m25.00 　　共1个（含装修、器具 管道、吊顶等）5.1.38灯具项1.00 　　含线路、灯罩、灯泡等5.2中控室　　　　　5.2.1砖墙砌筑(240mm)m33.40 　　　5.2.2防滑地面砖m263.00 　　含辅材、基面处理5.2.3踢脚线m34.00 　　含辅材5.2.4内墙仿瓷涂料m2201.60 　　含辅材、基面处理5.2.5铝塑扣板整体吊顶m263.80 　　含辅材5.2.6灯具项1.00 　　含线路、灯罩、灯泡等5.3生活区　　　　　5.3.1室外C20地面m395.00 　　　5.3.2绿化项1 　　　5.3.3办公室修缮m266.00 　　含基面处理、内外涂料5.3.4灯具项1 　　含线路、灯罩、灯泡等 碧绿河电站水力机械设备清单序号名称型号规格及参数单位数量单价（元）合价（元）备注设备费安装费设备费安装费6碧绿河电站水力机械设备清单6.1水轮发电机组及其附属设备（限价168万元）6.1.1水轮机参考型号JF3014-WJ-54或其他合适的，额定水头He=24.0m，流量Q=2.121m3/s，额定转速n=600r/min，额定出力444kW。从发电机端看顺时针转，转轮采用0Cr13Ni4Mo不锈钢材料台套4更新，保留进水支管、弯管6.1.2水轮发电机参考型号SFW400-10/990，额定容量N=400kW，电压等级U=0.4kV，额定转速n=600r/min，功率因数0.85，电流679.3A，从发电机端看顺时针转。配自动油压制动系统，油源来自调速器。台套4更新6.1.3调速器型号YWT-300-16，调速功3000N?m，采用储能罐式油压装置，工作油压16.0MPa。设置自动油刹制动装置，配套提供阀门组、管道、接口及按钮。台套4全套更新6.1.4进水阀型号Z945T-6，阀门直径DN750，公称压力PN0.6MPa，配套DZW电动执行器装置。部件材质不低于Q345C材料。台4全套更新6.1.5起重机LD-10t电动单梁桥机，轨道跨度9m，起吊高度5m，额定电压380V；运行速度20m/min；采用地面操纵方式，滑触线采用多级管式，配套附件。轨道型号24kg/m，轨道总长度为43.6m，配套垫板、压板、接头鱼尾板及固定件。台1含支撑架及行车梁等钢结构6.2技术供水6.2.1全自动滤水器型号DLS-80，立式结构，公称直径DN80，额定流量Q≥55m3/h，额定压力1.0MPa，排污管径DN25，不锈钢板滤网，滤水精度3.0mm，压力损失：≤0.03Mpa；额定电压AC380V；控制电压AC220V；带自动排污阀、PLC电控箱、进口差压控制器、前后防震压力表、地脚螺栓、螺母及垫圈；检修专用工具。套2更新6.2.2水力控制阀型号JD745X-10；公称直径DN80；额定压力1.0MPa ；销轴及密封面为不锈钢；缓闭时间3-120s可调。只2更新6.2.3电动遥控阀型号J145X-10 ；公称直径DN80 ；额定压力PN1.0MPa，法兰连接。只4更新6.2.4压力变送器型号YPM28，量程0～1.0MPa，二线制4-20mADC，精度0.25%FS，LED数显，电源DC24V，M20×1.5外螺纹接口。只9更新6.2.5表阀门型号X13W-10 ；公称压力1.0MPa ；联接螺纹(出口M20×1.5内螺纹，接压力表；入口G1/2（内管螺纹，接测点管路）； 材质为黄铜或不绣钢。只9更新6.2.6示流信号器型号FCS，DC24V，1继电器开关，6LED灯显示；G1/2连接；配连接焊座；水平安装。只8更新6.2.7闸阀型号Z15T-10，公称直径DN80，压力PN1.0MPa，螺纹连接。只4更新6.2.8闸阀型号Z15T-10，公称直径DN25，压力PN1.0MPa，螺纹连接。只17更新6.2.9消防栓型号SG20/50，20m水龙带、配水枪。只3更新6.2.8高压球阀型号Q11F-160，公称直径DN15，压力PN16MPa，法兰连接。只8更新6.3油系统6.3.1绝缘油桶200L只5更新6.3.2透平油桶200L只5更新6.4水力量测系统6.4.1水位变送器型号扩散硅水位传感器，量程0~30m，测量精度0.1％，电源DC24V；二线传输，输出信号4~20mADC，工作温度-10~70℃，电缆长度50m室外加防雷组件，探头不锈钢材料，聚氨酯电缆线材；水库至中控室的线缆由监控系统厂家根据实际需要另配。只1新增6.4.2水位接收仪与所选的水位变送器配套，量程0~30m。只1新增6.4.3压力变送器型号YPM28，量程0~1.0MPa；输出4~20mADC，电源DC24V，带LED显示；连接方式MB20-1.5外螺纹。只8新增6.4.4真空压力表型号YZ-100；表盘Φ100，量程:-0.1～0.15MPa，精度:1.5级，测压接口M20×1.5。只8新增6.4.5表阀门型号X13W-10 ；公称压力1.0MPa ；联接螺纹(出口M20×1.5内螺纹，接压力表；入口G1/2（内管螺纹，接测点管路）； 材质为黄铜或不绣钢。只16新增6.5采暖通风6.5.1轴流通风机型号T35—11No5风量Q=8832m3/h；风压H=152Pa；功率N=0.55kW；叶片角度25°台6更新6.5.2柜式空调5P冷暖柜机台1更新注：本电站清单中6.1为主机部分限价168万元；6.2、6.3、6.4、6.5均为辅机设备，限价12.5万元。 马王河站水力机械设备清单序号名称型号规格及参数单位数量单价（元）合价（元）单价（元）设备费安装费设备费安装费7马王河站水力机械设备清单7.1水轮发电机组及其附属设备（限价114万元）7.1.1水轮机轴流定浆式水轮机，转轮直径1.2m，额定水头He=15.0m ，额定流量Q=6.821m3/s ，额定转速n=428.6r/min，额定出力870kW，俯视顺时针转，转轮采用0Cr13Ni4Mo不锈钢材料台套27.1.2水轮发电机立轴同步发电机，额定容量800kW，电压等级U=6.3kV，电流86.25A，功率因数0.85，额定转速n=428.6r/min，俯视顺时针转，绝缘等级F级。采用低压气制动方式，配自动油压顶转子系统，油源来自调速器。台套27.1.3励磁系统微机静止电压源整流式励磁系统套27.1.4起重机LD-10t电动单梁桥机，轨道跨度6.5m，起吊高度6m，采用地面操纵方式；额定电压380V；运行速度20m/min；滑触线采用多级管式，配套附件。台1电气控制改造，其余保留7.2技术供水7.2.1滤水器型号ZLY-25，通径DN25，额定流量Q≥5.3m3/h，额定压力1.0MPa。只2更新7.2.2多功能水泵控制阀型号JD745X-10，公称直径DN65，额定压力1.0MPa ；销轴及密封面为不锈钢；缓闭时间3-120s可调，水锤峰值≤1.3倍水泵出口额定压力。只2更新7.2.3示流信号器FCS型；DC24V；1继电器开关；6LED灯显示介质流动状态；管螺纹1/2"连接；水平安装。只2更新7.2.4压力变送器型号YPM28，量程0~0.6MPa；输出4~20mADC，电源DC24V，带LED显示；连接方式MB20-1.5外螺纹。只2更新7.2.5表阀门型号X13W-10，DN15mm ；公称压力1.0MPa ；联接螺纹(出口M20×1.5内螺纹，接阻尼器或压力表；入口G1/2（内管螺纹，接测点管路）；材质为黄铜或不绣钢。只2更新7.2.6闸阀型号Z15T-10，公称直径DN65，压力PN1.0MPa，螺纹连接。只6更新7.2.7闸阀型号Z15T-10，公称直径DN25，压力PN1.0MPa，螺纹连接。只9更新7.2.8消防栓型号SG20/50，20m水龙带、配水枪。套2更新7.2.9测温制动屏（含自动化元件）面2更新7.3油系统7.3.1绝缘油桶200L只5更新7.3.2透平油桶200L只5更新7.4水力量测系统7.4.1水位传感器型号扩散硅型水位传感器，量程0~10m，测量精度0.1％，电源DC24V；二线传输，输出信号4~20mADC，电缆长度20m，工作温度-10~70℃，室外加防雷组件，探头不锈钢材料，聚氨酯电缆线材。只1新增7.4.2水位接收仪与所选的水位变送器配套，量程0~10m。只1新增7.4.3压力变送器型号YPM28，量程0~0.6MPa；输出4~20mADC；电源DC24V；连接方式M20×1.5外螺纹。只2新增7.4.4真空压力表型号YZ-100；表盘Φ100，量程:-0.1～0.1MPa，精度:1.5级，测压接口M20×1.5。只2新增7.4.5表阀门型号X13W-10，DN15mm；公称压力1.0MPa；联接螺纹(出口M20×1.5内螺纹，接阻尼器或压力表；入口G1/2’（内管螺纹，接测点管路）；材质为黄铜或不绣钢。只4新增7.5采暖通风7.5.1轴流通风机型号T35—11No5风量Q=8832m3/h；风压H=152Pa；功率N=0.55kW；叶片角度25°台4更新7.5.2柜式空调5P冷暖柜机台1更新注：本电站清单中7.1为主机部分限价114万元；7.2、7.3、7.4、7.5均为辅机设备，限价9.3万元。 三河口电站水力机械设备清单序号名称型号规格及参数单位数量单价（元）合价（元）单价（元）设备费安装费设备费安装费8三河口电站水力机械设备清单8.1水轮机及其附属设备（限价175万元）8.1.1水轮机立轴混流式，原机型PO123-BM-84，转轮直径0.84m，额定水头He=36m，额定出力不小于1650kW，额定流量Q=5.142m3/s，俯视逆时针转，转轮采用0Cr13Ni4Mo不锈钢材料。台28.1.2水轮发电机立轴同步发电机，额定容量1560kW，电压等级U=6.3kV，电流168.2A，功率因数0.85，俯视逆时针转，绝缘等级F级。采用低压气制动方式。台28.1.3进水阀型号D741X-10，DN1200，PN1.0MPa，采用储能罐式油压装置，工作油压PN16.0MPa，材质不低于Q345C。台2更新8.1.4桥式起重机LD-16t电动桥式起重机，额定起重量16t，跨度10.0m，提升高度10m，额定电压380V，运行速度20m/min，采用地面操纵方式。台1更新机械、电气控制部分、保留轨道8.1.5励磁系统微机静止电压源整流式励磁系统套28.2技术供水系统8.2.1全自动滤水器型号DLS-150；立式结构；公称直径DN150；额定流量Q≥192m3/h；额定压力1.0MPa；排污管径DN80 ；不锈钢板滤网；滤水精度3.0mm；压力损失：≤0.03Mpa；额定电压AC380V；控制电压AC220V；带自动排污阀、配套PLC电控箱、进口差压控制器、前后防震压力表、地脚螺栓、螺母及垫圈；检修专用工具。台2更新8.2.2电动遥控阀型号J145X-10；公称直径：DN150mm；阀体额定压力1.0MPa；常闭型；双线圈双稳态，控制电压DC220V；防护等级IP54；法兰联接；带手动开关(无电或电控失效时手动优先控制)，水平安装。只2机组冷却进水控制、更新8.2.3多功能水力控制阀型号JD745X-10 ；公称直径DN150；额定压力1.0MPa ；销轴及密封面为不锈钢；缓闭时间3-120s可调。只2止回、缓闭、更新8.2.4热扩散流量开关FCS型；DC24V；1继电器开关；6LED灯显示介质流动状态；管螺纹1/2"连接；水平安装。只8更新8.2.5压力变送器型号YPM28；量程0～1.0MPa；二线制4-20mADC；精度0.25%FS；LED数显；电源DC24V； M20×1.5外螺纹接口。只9更新8.2.6闸阀型号Z45X-10；公称直径DN150；公称压力1.0MPa；法兰联接只10更新8.2.7闸阀型号Z45X-10；公称直径DN100；公称压力1.0MPa；法兰联接只4更新8.2.8闸阀型号Z15T-10；公称直径DN40；公称压力1.0MPa；螺纹联接只4更新8.2.9闸阀型号Z15T-10；公称直径DN25；公称压力1.0MPa；螺纹联接只10更新8.2.10表阀门型号X13W-10 ；公称压力1.0MPa ；联接螺纹(出口M20×1.5内螺纹，接压力表；入口G1/2（内管螺纹，接测点管路）； 材质为黄铜或不绣钢。只9更新8.2.11消防栓SG20/50；20m水龙带、配φ15水枪套4更新8.2.12水系统管道t1.5更新明敷管路（也可采用PVC材料）8.3排水系统8.3.1检修排水泵型号ZW80-20-7.5；排水直径DN80；法兰连接； 额定流量80m3/h； 额定扬程20m；防护等级IP54；进口产双端面机械密封；电机内部有过热、过载保护器，温度检测器，高精度抗干扰漏水检测传感器；自吸高度5.5m；自吸时间2min/5m；通过异物40mm；电机额定功率7.5kW；额定电压AC380V；安全连续运行时间＞8000h。台2更新8.3.2多功能水泵控制阀型号JD745X-10 ；公称直径DN80；额定压力1.0MPa ；销轴及密封面为不锈钢；缓闭时间3-120s可调；水锤峰值≤1.3倍水泵出口额定压力。只2更新8.3.3闸阀型号Z15T-10；公称直径DN80；公称压力1.0MPa；螺纹联接只7更新8.3.4闸阀型号Z45X-10；公称直径DN200；公称压力1.0MPa；法兰联接只4更新8.3.5表阀门型号X13W-10 ；公称压力1.0MPa ；联接螺纹(出口M20×1.5内螺纹，接压力表；入口G1/2（内管螺纹，接测点管路）； 材质为黄铜或不绣钢。只2更新8.3.6压力变送器型号YPM28；量程-0.1～0.1MPa；二线制4-20mADC；精度0.25%FS；LED数显；电源DC24V； M20×1.5外螺纹接口。只2更新8.3.7水位信号器KEY-LAS型电缆浮球式开关，量程0～5mH20。接线盒材料为铝合金，浮球材料SUS304，浮球5个，不锈钢重锤1个。每个浮球有常开和常闭接点各1；浮球引线长：10m。套1渗漏排水泵控制用,更新8.3.8液位传感器LPB210A-1A型投入式液位变送器。量程0～5mH20，4～20mA输出；聚氨脂通气电缆，带张力免除芯子，长12.0m。精度±0.25%，长期稳定性±0.25%F.S/年，温度范围-20～60OC，电源电压DC24V。带铝合接线盒及液晶表头，水密封等级为700 mH20时IP68。套1集水井水位监测,更新8.4气系统8.4.1低压空压机型号OG型螺杆式空压机额定排气压力0.7MPa ；额定排气量0.88m3/min ；电机功率5.5kW；频率50Hz，自带安全阀、完整电控制；风冷；配备品备件有皮带二套、冬季和夏季使用的空压机油各配带6kg。台2保留低压空压机、气灌，电气控制改造8.4.2压力显控器型号YXK-150；承载压力＞1.6MPa；使用压力0～1.0MPa；精度0.6%F.S；供电电压DC24V；LED数字显示，带背景灯；4-20mA开关量输出：2个继电器输出；接点容量250VAC/1A； 壳体材料不锈钢；联接螺纹M20×1.5。安装于低压储气罐上；现地显示气罐气压，自动控制空压机启闭。只3更新8.4.3压力变送器型号YPM28；承载压力＞1.6MPa；使用压力0～1.0MPa；精度0.25%F.S；供电电压DC24V；三位LED数字显示；输出4-20mADC两线制； 壳体材料不锈钢；联接螺纹M20×1.5。安装于低压储气罐上；空压机压力控制冗余；数据输出，监控系统显示。只1更新8.4.4升降式止回阀型号H41T-16；公称直径DN32；额定压力PN1.6MPa ；密封面为不锈钢。只2更新8.4.5截止阀型号J41T-16C；DN32；PN1.6MPa；法兰连接只3更新8.4.6截止阀型号J41T-16C；DN15；PN1.6MPa；法兰连接只5更新8.4.7高压球阀型号Q11F-160C；DN15；PN16MPa；法兰连接只2更新8.4.8安全阀型号A21H-16C；DN25 ;公称压力1.6MPa；弹簧压力级0.9～1.1MPa；阀芯为不锈钢件；整定全开压力为0.8MPa，法兰直径为DN25、1.6MPa平焊钢法兰只1更新8.4.9高压油泵YGL-10/16 ；DN15；额定油压16MPa；电源AC380V，50Hz；配套磁力启动器、高压软管。台1更新备用8.4.10表阀门型号X13W-10 ；公称压力1.0MPa ；联接螺纹(出口M20×1.5内螺纹，接压力表；入口G1/2（内管螺纹，接测点管路）； 材质为黄铜或不绣钢。只4更新8.4.11测温制动屏（含自动化元件）面2更新8.5油系统8.5.1透平油过滤机型号ZJCQ-1； 净油量Q=1000L/h；直径25mm；剩余水分≤100PPm；过滤精度5μm ; 总加热功率N=15kw;总功率N=21kW；工作真空≤133Pa；极限真空≤7Pa；工作压力＜0.5MPa；工作油温45～65℃；工作电源：AC380V/50HZ三相四线。台1更新8.5.2油泵型号KCB-55；流量55L/min；压力0.33MPa；吸入高度5m；电动机型号Y90L1-4；电动机功率1.5kW；进出口管径DN25台2更新8.5.3闸阀型号Z15W-10；公称直径DN100；公称压力1.0MPa；螺纹联接只2更新8.5.4闸阀型号Z15W-10；公称直径DN40；公称压力1.0MPa；螺纹联接只10更新8.5.5闸阀型号Z15W-10；公称直径DN25；公称压力1.0MPa；螺纹联接只8更新8.5.6油桶容积200L只5更新8.6水力量测系统8.6.1水位传感器扩散硅水位传感器；量程0～50m；测量精度0.1％；DC24V；二线传输；输出信号4～20mADC；电缆长度70m室外加防雷组件，探头不锈钢材料，聚氨酯电缆线材；水库至中控室的线缆由监控系统厂家根据实际需要另配。套1新增8.6.2水位接收仪与水位传感器配套，量程0～50m套1新增8.6.3压力真空表型号YZ-100；表盘Φ100，量程:-0.1～0.3MPa，精度:1.5级，测压接口M20×1.5只4新增8.6.4压力变送器型号YPM28 ；0-1.0MPa；DC24V；二线制4～20mADC输出；精度:0.25%FS；接口:M20×1.5外螺纹。只4新增8.6.5表阀门型号X13W-10 ；公称压力1.0MPa ；联接螺纹(出口M20×1.5内螺纹，接压力表；入口G1/2（内管螺纹，接测点管路）； 材质为黄铜或不绣钢。只8新增8.7采暖通风8.7.1轴流通风机型号T35—11No5风量Q=8832m3/h；风压H=152Pa；功率N=0.55kW；叶片角度25°台6更新8.7.2柜式空调5P冷暖柜机台1更新注：本电站清单中8.1为主机部分限价175万元；8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7均为辅机设备，限价25.8万元。 浮桥河电站主要水力机械设备清单序号名称型号及规格单位数量单价（元）合价（元）备注设备费安装费设备费安装费9.1浮桥河一级电站9.1.1主机及附属设备9.1.1.1水轮机ZDK400-LH-180 （8°）9m16.5m3/s 1250kW台19.1.1.2发电机SF1250-24/2600 250r/min台19.1.1.3水轮机ZDK400-LH-180 （4.5°）6m12.9m3/s650kW台19.1.1.4发电机SF650-28/2860214.3r/min台19.1.1.5自动化元件随主机配套套19.1.1.6起重机LD-16台1保留轨道9.1.1.7励磁系统微机静止励磁系统与发电机配套套2一机一套9.1.2辅助设备9.1.2.1滤水器DLS-100 PN1.0MPa只29.1.2.2供水泵ZX100-40型 100m3/h 40m扬程 18.5kW台29.1.2.3示流信号器SLX型只69.1.2.4压力变送器HE11 0~1.0MPa4~20mA输出只89.1.2.5电动球阀DQF-100 DN100 PN1.0MPa只29.1.2.6消防栓SG20/50套29.1.2.7螺杆式空压机0.6m 3/min7.5kW台29.1.2.8绝缘油桶200L只59.1.2.9透平油桶200L只59.1.2.10排水泵80ZW50-20-7.5 50m3/h 20m扬程 7.5kW台29.1.2.11闸阀Z15T-10 DN100 PN1.0MPa只129.1.2.12闸阀Z15T-10 DN80 PN1.0MPa只49.1.2.13闸阀Z15T-10 DN50 PN1.0MPa只49.1.2.14闸阀Z15T-10 DN25 PN1.0MPa只89.1.2.15逆止阀JD745x-10 DN80 PN1.0MPa只29.1.2.16逆止阀JD745x-10 DN100 PN1.0MPa只29.1.2.17逆止阀H41T-10 DN32 PN1.0MPa只29.1.2.18截止阀J41H-10 DN32 PN1.0MPa只49.1.2.19截止阀J41H-10 DN15 PN1.0MPa只39.1.2.20高压球阀QF11-160 DN15 PN16MPa只49.1.2.21安全泄压阀DN25 PN1.0MPa开启压力0.8MPa只29.1.2.22表阀门X13W-10 G1/2只89.1.3水力监测系统9.1.3.1水位变送器HE-TW28T，量程0-20m，4～20mADC 电缆长度35m 只19.1.3.2水位接收仪与水位变送器配套只19.1.3.3压力变送器HE11 0~1.0MPa4~20mA输出只29.1.3.4压力真空表YZ-100-0.1~0.1MPa只29.1.3.5表阀门X13T-101/2"内螺纹只49.1.4通风采暖9.1.4.1柜式空调5P冷暖柜机台19.1.4.2轴流通风机型号T35—11No5风量Q=8832m3/h；风压H=152Pa；功率N=0.55kW；叶片角度25°台89.2浮桥河二级电站9.2.1主机及附属设备9.2.1.1水轮机ZDK400-LH-180 （8°）9m16.5m3/s 1250kW台19.2.1.2发电机SF1250-24/2600 250r/min台19.2.1.3自动化元件随主机配套套19.2.1.4起重机LD-16t台1保留轨道9.2.1.5励磁系统微机静止励磁系统与发电机配套套19.2.2辅助设备9.2.2.1排水泵80ZW50-20-7.5 50m3/h 20m扬程 7.5kW台29.2.2.2示流信号器SLX只39.2.2.3压力变送器HE11 0~1.0MPa4~20mA输出只59.2.2.4电动球阀DQF-100 DN100 PN1.0MPa只19.2.2.5消防栓SG20/50套29.2.2.6闸阀Z15T-10 DN100 PN1.0MPa只39.2.2.7闸阀Z15T-10 DN50 PN1.0MPa只29.2.2.8闸阀Z15T-10 DN25 PN1.0MPa只49.2.2.9闸阀Z15T-10 DN80 PN1.0MPa只49.2.2.10逆止阀JD745x-10 DN80 PN1.0MPa只29.2.2.11螺杆式空压机0.6m 3/min 0.7MPa7.5kW台29.2.2.12逆止阀H41T-10 DN32 PN1.0MPa只29.2.2.13截止阀J41H-10 DN32 PN1.0MPa只49.2.2.14截止阀J41H-10 DN15 PN1.0MPa只39.2.2.15高压球阀QF11-160 DN15 PN16MPa只39.2.2.16安全泄压阀DN25 PN1.0MPa开启压力0.8MPa只19.2.2.17表阀门X13W-10 G1/2只59.2.3水力监测系统9.2.3.1水位变送器HE-TW28T，量程0-10m，4～20mADC 电缆长度20m 只19.2.3.2水位接收仪与水位变送器配套只19.2.3.3压力变送器HE11 0~1.0MPa4~20mA输出只19.2.3.5压力真空表YZ-100-0.1~0.1MPa只19.2.3.6表阀门X13T-101/2"内螺纹只2注：1、本电站清单中9.1.1、9.2.1均为主机设备，限价218万元。2、本电站清单中9.1.2、9.1.3、9.1.4、9.2.1、9.2.2、9.2.3均为辅机设备，限价18.3万元。 大坳水电站主要水力机械设备表序号名称型号及规格单位数量单价（元）合价（元）备注设备费安装费设备费安装费10大坳水电站10.1水轮机及其附属设备（限价110万元）10.1.1水轮机HLA520-WJ-60He=98m 0.991m3/s 800kW台210.1.2发电机SFW800-6/990 1000r/min台210.1.3调速器YWT-300-16台210.1.4励磁系统微机静止励磁系统与发电机配套210.1.5进水阀Z945T-10 DN800 PN1.0MPa台210.1.6自动化元件随主机供货套110.1.7备品备件随主机供货（微机静止励磁系统）套110.2技术供水系统10.2.1滤水器ZLY-65PN1.0MPa只210.2.2电动球阀DQF-65 DN65 PN1.0MPa 只210.2.3示流信号器SLX只610.2.4压力变送器HE11 0~1.0MPa 4-20mA只210.2.5仪表阀X13T-101/2"只210.2.6消防栓SG20/50配套水枪、20m水带套210.2.7减压阀Yx741x-16 DN65 PN1.6MPa只210.2.8泄压阀AX742X-16 DN65 PN1.6MPa只110.2.9闸阀Z41H-16 DN65 PN1.6MPa只1110.2.10闸阀Z15T-10 DN32只810.2.11闸阀Z15T-10 DN25只610.3油系统10.3.1绝缘油桶200L只510.3.2透平油桶200L只510.4水力量测系统10.4.1水位变送器HE-TW28T量程0～5m 输出4～20mADC二线电缆长度10m 只110.4.2水位接收仪与所选的水位变送器配套只110.4.3压力变送器HE110~1.6MPa24VDC只210.4.4真空压力表YZ-100 -0.1～0.3MPa只210.4.5仪表阀X13T-10 1.6MPa 1/2"项110.5采暖通风10.5.1柜式空调5P冷暖柜机台1注：本电站清单中10.1为主机部分限价110万元；10.2、10.3、10.4、10.5均为辅机设备，限价5.7万元。 3．货物报价表及报价汇总表货物报价表（格式）序号项目名称（规格、型号）工程量制造报价成品运输报价合计单位数量单价(元)合价(元)单价(元)合价(元)12345678910注：本项目供货周期300日历天。报价时，投标人应充分考虑其风险。投标报价万元投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年 月日 专用工具、备品备件报价表（格式）序号项目名称型号单位数量成品报价（含运输、保险）备注单价（元）合价（元）1234注：1、备品备件必须满足设备安装要求；2、专用工具、备品备件应包含设备安装、拆卸和重新组装所必需的专用工具、专用设备、配件和其它所需的特殊设备。3、任何元件或装置，如果在招标文件中未明确标明，但在机组5年运行期内和安装过程中易损坏的零部件，中标人应增加项目和数量并应予以提供，其费用包括在设备单价中。投标报价万元投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年 月日 报价汇总表（格式）序号项目名称报价金额（万元）123┇┇总 价注：1、报价均必须包括制造和装配货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费；2、报价均必须包括运费、保险费以及将货物运至工地现场的相关费用；3、技术服务费包括承包人履行招标文件中规定的所有技术服务项目的费用；4、“总价”应包括本合同全部的调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。投标总报价万元投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年 月日 第二卷 第六章图纸见附件。 第三卷 第七章技术标准和要求见附件。 第四卷 第八章投标文件格式（项目名称） 标段招标投 标 文 件投标人： （盖单位章）年月日 评审因素索引表投标人根据技术部分和商务部分，分别做出两页评标索引表。 目录一、投标函附录二、投标函三、投标保证金四、授权委托书五、货物报价表及报价汇总表六、投标辅助资料七、技术部分八、资格审查资料九、其它材料十、资格审查原件登记表 一、投标函附录投标函附录（格式）工程名称：合同编号：企 业 名 称法人营业执照号注册地址投 标 报 价大写元 小写（万元）质量目标工期投标保证金大写元 小写（万元）投标文件（数量）正本副本联系方式联 系 人传真联系电话电子邮箱投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）日期：年 月 日注：投标函附录的内容应与投标文件的相关内容一致，如因投标人填写有误造成扣分，由投标人自行负责。 二、投标函投标函（格式）致： 1．我方已仔细研究（招标工程名称）招标文件（包括补充通知）的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（小写）的投标总报价， 日历天按上述招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。2．我方提交的投标文件在投标截止时间起的 56 天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。3．随同本投标函附上投标保函一份，作为我方投标的担保。4．同意向贵方提供与投标有关的一切资料或数据。5．若我方中标：（1）我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。（2）随同本投标函提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。（3）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保证件，作为我方的履约担保。（4）我方保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。6．我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。投标人法定代表人：（签字、盖单位章）地址：邮政编码：电话：传真：开户银行：帐号：日期：年 月 日 三、投标保证金附银行回单。 四、授权委托书本人 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） （标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限： 。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明及被委托人身份证投标人： （盖单位章）法定代表人： （签字）身份证号码： 委托代理人： （签字）身份证号码：年 月 日 五、货物报价表及报价汇总表 六、投标辅助资料（一）证明投标人合格和资格的文件投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标书的一部分；投标人应提交的合格性的证明文件；投标人必须具备履行合同所需的财务、技术和生产能力。投标人应填写并提交以下“资格证明文件”。1、营业执照2、银行出具的资信证明3、产品鉴定证书4、生产证明5、其它（最近3年本公司牵涉的主要诉讼案件） 制造厂家资格声明（格式）1、名称及其它情况:(1) 制造厂家名称:(2) 地址:(3) 成立和/或注册日期:(4) 主管部门:(5) 企业性质:(6) 职员人数:一般工人:技术人员:(7) 近期资产负债表(到年月日止)a.固定资产：原值：净值：b.流动资金: c.长期负债: d.短期负债: e.资金来源: 自有资金: 银行贷款: f.资金类型: 生产资金: 非生产资金: 2、制造投标货物的设施及其它情况(1)关于制造投标货物的设施及其它情况工厂名称地址 生产的项目 年生产能力 职工人数(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件：制造厂家名称和地址 主要零部件名称投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）日期：年 月 日 （二）证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件投标人应提交根据招标文件要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标书的一部分。货物和服务合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物和服务来源地的声明。证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，投标人应提供：1 货物主要技术指标和运行性能的详细说明；2 为使货物正常、连续地使用，应提供货物从发包人开始使用两年期间所需的完整的备件和特种工具等清单，包括备件和特种工具的货源及现行价格；3 应对发包人要求的技术规范进行评议，指出自己提供货物和服务是否做出实质性的影响；4 投标人应列明货物制造、检查、测试和试验的项目和合格标准；5 其他需要提供的资料详见招标文件附件“技术要求”。 商务偏差表投标人可以不提交对本招标文件的“投标人须知”、“投标文件的组成”、“合同条款”的逐条注释意见，而是根据下表和格式列出对上述条款的偏差。投标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本表中，否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。项目条款编号偏差内容备注投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）日期：年 月 日 技术偏差表投标人可以不提交对本招标文件“技术标准和要求”的逐条注释意见，而是根据下表的格式列出对上述条款的偏差。投标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本表中，否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。技术偏差表（格式）项目条款编号偏差内容备注注：此表与招标文件的附件“技术要求”中的“技术偏差”或“差异表”的表格不一致时，应以“技术要求”中规定的表格为准。投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）日期：年 月 日 （三）产品质量和售后服务承诺书致： 对于贵方招标的项目，我方已认真阅读招标文件的全部内容，并对本次招标项目作出实质性响应，接受招标文件要求的各项要求，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。1、产品质量保证：参投产品为通过相关质检部门检测，并均为厂家原装正规行货产品。严格按国家“三包”法进行保修、认真对待质量投诉。2、价格承诺：承诺在报价有效期天内具有约束力。3、交货期：最迟在 年 月 日前供货完毕，否则视同违约。4、售后服务承诺：在产品规定的规定质量保修期内，免费提供上门服务，同时我方承诺为整个系统提供三年的免费技术指导和运行维护服务。我方在接到用户维修请求后半小时内响应，最迟小时内赶到现场，并按招标人的要求随时进行技术指导和运行维护。附：产品质量保证期和售后服务内容售后服务联系人：联系电话：投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 日 期：年 月 日 七、技术部分技术部分内容包括（但不限于）：（1）采购需求分析；（2）质量管理与措施；（3）货物组件的配置；（4）安全管理体系与措施；（5）供货进度计划与措施；（6）合作与协调；（7）技术服务；（8）交货时间与进度的承诺；（9）售后服务的承诺；（10）合理化建议。 八、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人基本情况表（格式）企业名称注册地址通信代码电 话传 真网 址邮政编码成立时间企业性质上级主管单位法定代表人姓 名出生年月职 称技术负责人姓 名出生年月职 称企业资质等级员工总人数（人）法人营业执照号其中项目负责人（人）固定资产（万元）高级职称人员（人）流动资金（万元）中级职称人员（人）开户银行名 称初级职称人员（人）帐 号技 工（人）最近五年完成的营业额（万元）近期完成的同类型产品供货情况 年（另附表，格式见《近期完成同类型产品供货情况表》） 年 年 年 年能承担的年最大供货量（万元）投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）： （签名）年 月日 （二）近期完成的同类型产品供货情况表 （三）财务状况表财 务 状 况 表1．附近三年会计事务所审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书。2．为实施本合同拟投入的流动资金及来源（附证明材料）。注：用于本合同的流动资金不少于投标报价的30%。 九、其他材料 十、资格审查原件登记表资格审查原件登记表企业名称： （盖单位章）项目名称： 序号原件名称内 容审查结果有（√）无（×）*法人授权委托书及身份证*有效的年检营业执照执照号：*银行基本户开户许可证开户账号：*ISO9000系列标准认证*近五年类似供货业绩*近五年类似供货业绩*近五年类似供货业绩…金融机构核发的资信等级证书近三年会计事务所审计报告2010年度近三年会计事务所审计报告2011年度近三年会计事务所审计报告2012年度其它证明以上有关证明或证件的原件共计 份。审查人：日 期： 年 月 日投标人法定代表人或委托代理人： （签字）日期：年 月 日注：(1)必须认真、如实填写本表，并随同原件单独提交。所提供有关证明和证件的原件应与本表内容一致，所提供的原件数量必须与本表所填份数一致，否则，由此造成的后果由投标人承担。所有原件均应归类放入档案盒中，并将本表在档案盒上粘贴牢固，随同《投标文件》一并递交。同时单独提供1份《资格审查原件登记表》以便原件审查。(2)本表中填写的内容须与投标文件中相应内容应一致，带*号的项目为投标人的资格条件，一项不符合即不能通过资格审查。(3)本资格审查原件登记表在规定位置加盖投标人单位公章及投标人的法定代表人或授权委托人签名，否则视为未提供本表，招标人将拒绝投标人的投标申请。(4)在资格审查时投标人提交的各种有效证明的原件，经验证登记后作为本项评分的依据。投标文件中未经登记确认的各类证明的复印件将不作为评分依据。