工程名称：铜梁县安居镇污水处理厂厂区工程比选编号: CQKH?Z-2013-328竞争性比选文件比 选 人：铜梁县县域河流综合整治开发有限公司比选代理机构：重庆凯弘工程咨询有限公司编制人：刘晓莉证书编号：渝建招*******审核人：倪泽碧证书编号：渝建招********二○一三年一十二月 目录第一章竞争性比选公告11.竞争性比选条件12.项目概况与比选范围13.比选申请人资格要求14.竞争性比选文件的获取15.比选申请文件的递交26.发布公告的媒介27.联系方式2第二章比选申请人须知前附表及比选申请人须知3一、比选申请人须知前附表3二、比选申请人须知61、工程概况62、比选申请范围63、比选申请人的资格确定64、日程安排65、比选申请费用76、踏勘现场7第三章竞争性比选文件97、竞争性比选文件的组成98、竞争性比选文件的澄清99、竞争性比选文件的修改910、比选申请担保9第四章比选申请文件的编制与提交1011、比选申请文件的语言及度量衡单位1012、比选申请文件的组成1013、工程报价、计价、结算1014、比选申请有效期1215、比选申请保证金有效期1216、不退还比选申请保证金1217、比选申请文件的格式及其签署1217.3《建设工程比选申请函》由比选申请人法定代表人签字(或盖章)并加盖比选申请人公章，否则，其比选申请函无效。1218、比选申请文件的密封1319、比选申请文件的份数1320、比选申请的截止1321、比选申请文件的补充修改与撤回1322、工程款的支付和履约保证金的退还14第五章开标、评标和定标1523、开标1524、评标准备1625、资格审查必要合格条件标准1626、初步评审1727、详细评审1728、定标办法1829、评标办法及标准1830、重大偏差1931、评标过程的保密20第六章合同2132、合同授予和拒绝2133、中标通知书2134、合同的签订2135、合同条款21第一部分　　协议书22第二部分通用条款24第三部分　　专用条款24一、法人代表证明书32二 、授权书33三、比选申请函34四、资格审查申请材料封面35五、资格审查申请材料目录36六、资格审查申请书37七、比选申请人情况表38八、拟选派注册建造师情况表39九、拟选派主要管理人员情况表40十、保证金退还申请41第一章竞争性比选公告铜梁县安居镇污水处理厂厂区工程1.竞争性比选条件本比选项目铜梁县安居镇污水处理厂厂区工程，已由铜发改委（2012）1380号文件批准建设，项目业主为铜梁县县域河流综合整治开发有限公司，建设资金来源为国家补助，比选人为铜梁县县域河流综合整治开发有限公司。项目已具备竞争性比选条件，现对该项目的施工进行竞争性比选。2.项目概况与比选范围2.1 项目规模：以施工图和竞争性比选文件为准。2.2 比选范围: 见施工设计图和设计图说，具体详见工程量清单。2.3 施工总工期：40日历天(开工令日期始)2.4 项目总投资：约93.374万元3.比选申请人资格要求3.1 本次比选要求比选申请人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及其以上资质。3.2 本次竞争性比选不接受联合体比选申请。3.3 资格审查方式：资格后审。4.竞争性比选文件的获取4.1 本工程比选申请不需报名，开标时直接递交比选申请文件，凡有意参加比选申请者，请于2013年12月4日起在铜梁县公共资源综合交易中心（网址http://www.tljyzx.com/）下载竞争性比选文件、施工图等其它相关技术资料，不管下载与否都视为比选申请人全部知晓有关比选过程和有关事宜。4.2 自公告发出之日起，各比选申请单位应随时关注在铜梁县公共资源综合交易中心（http://www.tljyzx.com/）网站上发布的与本工程有关的信息。4.3 竞争性比选文件每个比选申请人500元，售后不退，比选申请人须在递交比选申请文件的同时，向比选代理机构缴纳竞争性比选文件费，否则比选申请文件予以拒收。5.比选申请文件的递交5.1 比选申请文件递交的截止时间（比选申请截止时间，下同）为2013年12月10日9时30分前，地点为铜梁县公共资源综合交易中心。5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。6.发布公告的媒介本次竞争性比选公告在《铜梁县公共资源综合交易中心》http://www.tljyzx.com/）网上发布。7.联系方式比选人：铜梁县县域河流综合整治开发有限公司 比选代理机构：重庆凯弘工程咨询有限公司地址： 铜梁县县域河流综合整治开发有限公司地址：铜梁县运动场七区二楼邮编：402560 邮编： 402560联系人：李先生 联系人：倪女士电话：******** 电话：131*****389二0一三年一十二月四日 第二章比选申请人须知前附表及比选申请人须知一、比选申请人须知前附表项号条款号内容说明与要求l1．1工程名称铜梁县安居镇污水处理厂厂区工程21．1工程地点铜梁县安居镇31．1工程规模以施工图和竞争性比选文件为准41．1投资性质国家补助51．2质量要求达到国家有关施工质量验收规范要求，并一次性验收合格。6工期要求施工总工期:40日历天(开工令日期始)72比选申请范围施工图及竞争性比选文件规定范围，具体详见工程量清单8是否接受联合体比选申请不接受联合体比选申请93比选申请人专业类别及资质等级市政公用工程施工总承包三级及其以上资质外地施工企业比选申请:按照“渝建发〔2011〕130号”文规定，2012年1月1日起，重庆市外建筑企业在投标前必须办理好分支机构入渝登记备案证，并在开标时出示分支机构入渝登记备案证。注册建造师、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员必须是已在分支机构登记备案的人员（须提供有效的分支机构入渝登记备案证及登记备案的人员名单复印件）。10资格审查方式资格后审116踏勘现场比选人不组织踏勘现场，由比选申请人自行踏勘1213.7比选申请货币人民币1313.8最高限价总价最高限价93.374万元（其中含安全文明施工费10264.04元，暂列金额300.00元）。I414比选申请有效期30日历天（从比选申请截止之日算起）1510比选申请保证金金额：18000元2013年12月10日9时30分前必须采用转帐或电汇方式缴纳（不能使用超级网银转账），且必须从比选申请人基本帐户转入或汇入铜梁县公共资源综合交易中心帐户，在规定时间后到账的比选申请保证金无效。不缴纳或使用超级网银转账及未在规定时间内到账的比选申请保证金的比选申请人，将被退还比选申请文件。3、比选申请保证金交纳的账户、开户行和账号户名：铜梁县公共资源综合交易中心账号：2001 0101 2001 0008 910开户行：重庆农村商业银行铜梁支行4.比选申请保证金的退还(1)所有比选申请人在递交比选申请文件时一并递交《保证金退还申请》（格式从铜梁县交易中心网站“下载中心”里自行下载）和转账凭证复印件。(2)公示结束后5个工作日内，铜梁县公共资源综合交易中心向中标候选人以外的比选申请人退还比选申请保证金。(3)施工合同签订后5个工作日内，铜梁县公共资源综合交易中心向中标人和其他中标候选人退还比选申请保证金。(4)比选申请保证金退还至比选申请人银行基本帐户。备注：1、请于开标时携带本单位基本账户开户许可证和比选申请保证金缴款凭据的原件以备核验。 2、除中标人外的比选申请人退还比选申请保证金时须提供《保证金退还申请》和转账凭证复印件；中标人退还比选申请保证金时除须提供《保证金退还申请》和转账凭证复印件外，还须提供施工合同复印件。（保证金退还申请格式详见附件格式）1612比选申请文件组成比选申请函部分、资格审查资料部分。174.2比选申请文件提交地点及截止时间递交时间：2013年12月10日9时30分前（以铜梁县公共资源综合交易中心信息发布大厅时间为准）递交地点：铜梁县公共资源综合交易中心信息发布大厅184.3开标会开标时间（北京时间）：2013年12月10日9时30分 地点：铜梁县公共资源综合交易中心1929评标办法及标准详见本竞争性比选文件第5章20履约保证金1、履约保证金金额为中标金额的10%元（不计息）2、递交时间：履约保证金中标人应在收到中标通知书后3日内以现金形式向比选人缴纳。未按约定时间缴纳的，经比选人报有关部门研究同意后有权取消其中标资，其投标保证金不予退还；2119比选申请文件份数比选申请函部分、资格审查资料部分。（正本1份、副本2份）。22招标代理服务费中标人在领取中标通知书时招标代理费按计价格[2002]1980号文件规定计算后按0.8%向招标代理机构支付招标代理服务费。23综合服务费 开标后，中标人需按照规定向铜梁县公共资源综合交易中心缴纳综合服务费。中标人按中标金额的2.8‰缴纳。中标人在中标公示期结束五个工作日内、成交确认书发出前以现金或转账方式缴纳至铜梁县公共资源综合交易中心.二、比选申请人须知1、工程概况1.1工程名称、规模、地点等：见比选申请人须知前附表。1.2质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。1.3工程技术要求本工程技术要求详见施工图和设计说明。依据施工设计图和技术文件的要求施工，材料、设备、施工质量必须达到国家现行规范及验收标准规定的要求。2、比选申请范围2.1比选申请范围：本次比选申请范围均以铜梁县安居镇污水处理厂厂区工程施工图、图说以及本竞争性比选文件中工程量清单明确的项目、项目特征及主要工程内容为准。变更范围以重庆市艳阳环保工程有限公司变更为准。具体详见工程量清单。3、比选申请人的资格确定3.1通过资格审查的具有市政公用工程施工总承包三级及其以上资质；按照“渝建发〔2011〕130号”文规定，2012年1月1日起，重庆市外建筑企业在投标前必须办理好分支机构入渝登记备案证，并在开标时出示分支机构入渝登记备案证。注册建造师、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员必须是已在分支机构登记备案的人员（须提供有效的分支机构入渝登记备案证及登记备案的人员名单复印件）。4、日程安排4.1本工程比选申请不需报名，开标时直接递交比选申请文件，凡有意参加比选申请者，请于2013年12月4日起在铜梁县公共资源综合交易中心（网址http://www.tljyzx.com/）下载竞争性比选文件、施工图等其它相关技术资料，不管下载与否都视为比选申请人全部知晓有关比选过程和事宜。4.2自公告发出之日起，各比选申请单位应随时关注在铜梁县公共资源综合交易中心（http://www.tljyzx.com/）网站上发布的与本工程有关的信息。4.3 竞争性比选的补遗书等，竞选人自行在铜梁县公共资源综合交易中心（网址http://www.tljyzx.com/）下载。不管下载与否都视为竞选人全部知晓有关竞争性比选过程和有关事宜。4.4 竞争性比选文件每个比选申请人500元，售后不退，比选申请人须在递交比选申请文件的同时，向比选代理机构缴纳竞争性比选文件费，否则比选申请文件予以拒收。4.5 发布公告的媒介竞争性比选公告在铜梁县公共资源综合交易网（http://www.tljyzx.com/）网上发布。比选人：铜梁县县域河流综合整治开发有限公司地址：铜梁县巴川街道办事处龙门街482号联系人：李先生电话：********比选代理机构:重庆凯弘工程咨询有限公司联系地址:铜梁县运动场七区二楼联系人:倪女士联系电话：131*****389 4.6 比选申请文件提交地点及截止时间：见比选申请人须知前附表。4.7 开标会：见比选申请人须知前附表。5、比选申请费用5.1不论比选申请结果如何，比选申请人应承担其参加本比选申请活动所涉及的一切费用。6、踏勘现场6.1比选申请人应按比选申请人须知前附表第11项的要求进行工程现场及周围环境踏勘，以便比选申请人获取有关编制比选申请文件和签署合同所需的所有资料。无论比选申请人是否踏勘过现场，均被认为在递交比选申请文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其比选申请文件中已充分考虑了现场和环境条件。6.2比选人向比选申请人提供的有关的资料和数据，是比选人现有的能使比选申请人利用的资料，比选人对比选申请人由此做出的推论、理解和结论概不负责。6.3比选申请人及其人员经过比选人的允许，可因踏勘目的进入比选人的工程现场，但比选申请人及其人员不得因此使比选人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。比选申请人应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。6.4如果比选申请人认为需要再次进行现场踏勘，比选人将尽可能予以支持，但所发生的费用由比选申请人承担。 第三章竞争性比选文件7、竞争性比选文件的组成7.1竞争性比选文件包括下列内容：第一章竞争性比选公告第二章比选申请人须知前附表及比选申请人须知第三章竞争性比选文件第四章比选申请文件的编制及提交第五章开标、评标、定标第六章合同第七章比选申请文件格式竞争性比选文件除上述内容外，比选人按相关规定所发出的答疑、补充通知或修订函件等，均是竞争性比选文件的组成部分，对比选申请人起约束作用。8、竞争性比选文件的澄清8.1无论比选申请人对所有竞争性比选文件是否认真阅读，比选人均认为比选申请人对所有竞争性比选文件已不存在疑义并已充分理解，其比选申请文件已充分考虑到本比选工程所有的各种风险。9、竞争性比选文件的修改9.1竞争性比选文件发出后，无论出于何种原因，比选人可主动地或在解答比选申请人提出的澄清问题时对竞争性比选文件进行修改。9.2竞争性比选文件一经比选人修改，将以修改后的竞争性比选文件为准，对所有比选申请人均产生约束力。9.3竞争性比选文件、竞争性比选文件澄清、修改的内容，均以网站上通知明确的内容为准。当竞争性比选文件、竞争性比选文件澄清、修改的内容相互矛盾时，以最后网站发出的通知或修改文件为准，电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。10、比选申请保证金10.1比选申请保证金应按比选申请人须知前附表15项的规定执行，没有按要求提交比选申请保证金的比选申请人递交的比选申请文件应视为不响应竞争性比选文件而予以拒绝。第四章比选申请文件的编制与提交11、比选申请文件的语言及度量衡单位11.1比选申请人与比选人之间与比选申请有关的所有往来通知、函件和比选申请文件均应使用中文，使用其他语种的资料应附有经权威翻译机构核准的中文译文，对资料的理解将以中文译文为准。11.2除技术规范另有规定外比选申请文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。12、比选申请文件的组成12.1比选申请文件的组成比选申请函部分商务标部分资格审查部分12.2比选申请函部分包括的内容：建设工程施工比选申请函12.3商务标部分包括的内容：工程量清单12.4资格审查部分（资格后审资料）包括的内容：（1）资格审查申请书（2）营业执照（3）资质等级证书（4）安全生产许可证（5）比选申请申请人情况表（6）法定代表人证明书或授权人委托书（7）注册建造师情况表及相关证明材料（8）拟选派主要管理人员情况表及相关证明材料（9）缴纳比选申请保证金的银行进账单复印件及开户银行许可证复印件13、工程报价、计价、结算13.1报价范围：本竞争性比选文件规定的比选申请范围。13.2比选申请范围内的工程项目全费用综合单价包括直接费、间接费、安全文明施工专项费、利润、规费、措施项目费、大型机械进出场费、运输费、二次转运费、管理费、税金及风险费等。比选人除此以外不支付其它费用，除非施工合同中另有规定。13.3.1安全文明施工专项费用：严格按照《重庆市建设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定》“渝建发[2010]158号”文件的合格标准规定执行。本工程安全文明施工专项费用，由招标人根据“渝建发[2010]158号”按合格标准计算。本工程安全文明施工费及清单中的暂列金额已包含在竞标报价各项目全费用综合单价中,《建设工程施工比选申请函》中的安全文明施工专项费用及清单中的暂列金额不单独填报。13.4比选申请人应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。13.5工程计价计价原则13.5.1 按《GB 50500-2008工程量清单计价规范》、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》、2008年《重庆市建设工程计价定额》、2008年《重庆市安装工程计价定额》、2008年《重庆市建设工程费用定额》、及其相关定额配套文件等，由竞标人结合市场行情及自身实力自主报价，本工程所需的全部材料、设备由各竞标人结合市场行情以及竞标人的自身实力自主报价，承担材料、设备价格涨跌风险，中标后，材料、设备价格均不作调整；材料运输距离由竞标单位根据自身情况及踏勘现场情况自行确定,中标后不调整。13.5．2 比选人提供的工程量清单格式、工程量清单中所列出的工程量、暂列金额、各清单子项顺序、各清单子项名称、清单编码、特征描述、计量单位、价格等，比选申请人不得修改，否则，将被认定为废标。13.5.3 工程量清单清单中暂列金额中人工格柵暂按300元纳入本次比选范围，竞标人不得修改，否则作为废标处理，实际工程费用由发包人与承包人双方认质核价为准。13.6工程结算结算总价=中标价±增减工程造价±合同约定的其他费用（最终结算金额以铜梁县审计局审定的金额为准）13.6.1工程量清单中给出的工程量是估算量或暂定量，是为竞标报价确定的共同的基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和国家有关技术标准和要求的规定，由承包人按13.5中的相关规范及其配套文件的计量方法，以发包人认可的尺寸、断面计量，按工程量清单中所报的单价和总价及合同中另有规定的发包人同意的单价和总价计算支付额。13.6.2.措施费已包含在竞标报价全费用综合单价中，在任何情况下不另行调整。13.6.3增减工程结算原则：工程内容与竞标报价的工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按竞标时的相同子项或类似子项的全费用综合单价执行（类似子项的综合单价经由招标人审定）；工程内容如有与工程量清单不同的子项（既无相同子项或类似子项的），按《GB 50500-2008工程量清单计价规范》、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》、2008年《重庆市建设工程计价定额》、2008年《重庆市安装工程计价定额》、2008年《重庆市建设工程费用定额》、及其相关配套文件计算后,总价下浮6%结算（其中人工价格及材料价格：人工工日价格按2013年《重庆工程造价信息》第11期公布的铜梁地区价格执行，材料价格按按2013年《重庆工程造价信息》第11期公布的价格并结合当地市场价经比选人认质认价签字确认）。13.比选申请货币本工程的比选申请应以人民币为单位。13.8本工程施工比选申请设最高限价：见比选申请人须知前附表。14、比选申请有效期 14.1比选申请文件有效期为从比选申请文件提交截止之日起计算为30天，在此期限内，所有比选申请文件均保持有效。14.2在特殊情况下，比选人在原定比选申请文件有效期内可以根据需要向比选申请人提出延长比选申请文件有效期的要求，比选申请人应立即以传真等书面形式对此要求向比选人做出答复；比选申请人可以拒绝比选人的要求，而不会因此被没收比选申请保证金。同意延期的比选申请人应相应地延长比选申请保证金的有效期，但不得因此而提出修改比选申请文件的要求。在延长期内，本须知第15条和第16条的规定仍然适用。15、比选申请保证金有效期15.1比选申请保证金在比选申请文件有效期满后30天内保持有效，比选人如果按本须知第14.2款的规定延长了比选申请文件有效期，对同意延长比选申请有效期的比选申请人则比选申请保证金的有效期也相应延长。16、不退还比选申请保证金比选申请人如有下列情况，不退还其比选申请保证金(1)在比选申请文件有效期内撤回比选申请文件；(2)中标人未能按本须知第34条的规定签订建设工程施工合同；(3)第一中标候选人无正当理由放弃中标的。17、比选申请文件的格式及其签署17.1比选申请文件包括本须知第12条中所规定的内容，比选申请人提交的比选申请文件必须毫无例外地使用竞争性比选文件第七章所提供的比选申请文件格式(表格可以按同样格式扩展)。17.2比选申请文件的资料除法定代表人和授权代理人签字外，一律不得手填，否则，其比选申请文件无效。17.3《建设工程比选申请函》由比选申请人法定代表人签字(或盖章)并加盖比选申请人公章，否则，其比选申请函无效。18、比选申请文件的密封18.1比选申请文件袋使用“投标函部分”袋、“资格审查部分”、“ 商务部分袋”以及“投标文件大袋”。18.2“投标函部分”、“ 商务部分”小袋装入“投标文件大袋”，密封并加盖比选申请人公章。前述12.2的内容装入“投标函部分”袋中，密封并加盖比选申请人公章。前述12.3的内容装入“商务部分”袋中，密封并加盖比选申请人公章。前述12.4的内容按顺序装订成册装入“资格审查部分””袋中，密封并加盖比选申请人公章。如果比选申请文件没有按本须知第18.1款和18.2款规定密封，该比选申请文件将被拒绝接收，或者被认定为无效比选申请文件并原封退还给比选申请人。19、比选申请文件的份数比选申请函部分三份、资格审查资料部分三份、商务部分三份，正本一份和副本二份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。20、比选申请的截止20.1比选申请人应按比选申请人须知前附表第17项所规定的时间和地点提交比选申请文件；20.2比选人若按本须知第9条规定以澄清、修改的方式酌情延长提交比选申请文件的截止时间，则比选申请人的所有权力和义务以及比选申请人受制约的截止时间，均以延长后新的比选申请截止时间为准；20.3到比选申请截止时间止，提交比选申请文件的比选申请人少于3个的，比选人将依法重新组织比选；20.4比选申请人在本竞争性比选文件规定的比选申请截止时间后提交的比选申请文件，比选人将拒收。21、比选申请文件的补充修改与撤回21.1比选申请人在提交比选申请文件以后，在规定的比选申请截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的比选申请文件，并通知比选人。补充、修改的内容为比选申请文件的组成部分；21.2比选申请人的补充、修改或撤回通知，应按本须知有关规定编制、密封、标志和提交，并在比选申请文件密封袋上清楚标明“修改补充”或“撤回”字样。21.3比选申请撤回通知书也可采用传真的方式，但此传真应满足下列所有条款；(1)比选人在比选申请截止时间前收到此传真；(2)传真件上应有比选申请人名称、地址、电话，并有比选申请人法定代表人印章和单位公章；(3)非常清楚地标明“撤回”字样。21.4不符合21.3之规定的传真件均作无效处理。21.5在比选申请截止时间之后,比选申请人不得补充修改比选申请文件。 22、工程款的支付和履约保证金的退还22.1本工程无预付款；工程主体完工后付工程款的60%，工程验收合格后，付至总工程款的80%，结算审计完成后付至总工程款的95%，余下的5%作为工程质量保修金（不计息），工程质量保修金在质保期满后退还。22.2履约保证金在工程竣工验收合格后退还（不计息）。?第五章开标、评标和定标23、开标23.1比选人将按照比选申请人须知前附表规定进行公开开标，并邀请所有比选申请人的法定代表人或其授权的代理人参加开标会议。参加开标会议的比选申请人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证(原件)，法人代表还应出示法定代表人身份证明书，授权的代理人应当随身携带法定代表人授权书(原件)、法定代表人身份证明书，以备核验其合法身份;按照“渝建发〔2011〕130号”文规定，2012年1月1日起，重庆市市外建筑企业在比选申请前必须办理好入渝分支机构入渝登记备案证，并在开标时出示分支机构入渝登记备案证、分支机构负责人持有效身份证明到开标现场，否则，比选人当场退还比选申请文件。参加开标会议的比选申请人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带比选申请保证金缴纳凭证，未按本竞争性比选文件要求缴纳比选申请保证金的比选申请人，比选人退还其比选申请文件。23.2按规定提交了有效撤回通知的比选申请文件，比选人应将其退还给比选申请人。23.3开标会议由比选代理机构主持，开标按下列程序进行：23.3.1查验开标会代表的身份证原件、法定代表人身份证明、法定代表人授权书原件（非法人代表提供）、比选申请保证金缴纳原始凭证、单位基本账户开户许可证、外地企业分支机构入渝登记备案证、分支机构负责人持有效身份证明，否则退还比选申请文件。23.3.2由比选申请人或者其推选的代表检查所有比选申请文件外密封袋的密封情况。外密封袋未按要求密封的比选申请文件应由比选人退还给比选申请人，不予开标。经确认外密封袋符合要求后，由工作人员当众开启外密封袋。内密封袋未按要求密封的比选申请文件应由比选人退还给比选申请人，不予开标。经确认内密封袋符合要求后，由工作人员当众开启内密封袋，并宣读比选申请函的全部内容。23.3.3开启比选申请文件时，工作人员如发现比选申请文件组成部分不齐全、内容有瑕疵或对上述内容存有疑问的，应如实记录比选申请文件开启情况并详细记载宣读的全部内容，然后将开标记录和所有开启的比选申请文件送评标委员会，由评标委员会认定其有效性，评标委员会认定的无效比选申请文件将不得进入评标阶段。23.3.4开标过程比选代理机构应当做好记录，开标后将所有比选资料归档交比选方并存档备查。24、评标准备24.1组建评标委员会(1)评标委员会人数：3人；评审专家确定方式：比选人在重庆市综合评标专家库中随机抽取有关技术、经济等方面的专业人员3人组成。(2)评标委员会负责人由评标委员会推荐产生，评标委员会负责人负责评标活动的组织。24.2评标原则评标委员会应依法按下述原则进行评标：(1)公平、公正、科学、择优、诚实、廉洁履行职责；(2)依法评标，严格保密；(3)反不正当竞争；(4)定性的结论由评标委员会全体成员根据少数服从多数的原则以无记名投票方式决定；(5)评标活动及当事人应当接受依法实施的监督。24.3评标准备(1)介绍项目情况、前期比选工作情况，宣读《评委守则》。(2)熟悉相关文件资料：评标委员会应认真研究竞争性比选文件，了解和熟悉竞争性比选文件主要条款(包括比选申请范围、计价、报价依据，质量、工期，评标办法、评分标准、以及响应竞争性比选文件实质性内容的条款)。比选代理机构应编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。竞争性比选文件规定的评分标准和评审方法以外的不得作为评标的依据。(3)应向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据，包括竞争性比选文件、开标会记录、比选申请文件，标底(如果有)以及评标委员会认为重要的其他信息和数据。25、资格审查必要合格条件标准项目内容合格条件比选申请申请人具备的条件或说明1营业执照工商行政管理部门颁发的有效营业执照提交副本复印件(盖公司鲜章),核验原件（副本）。2资质等级专业类别市政公用工程施工总承包三级及其以上资质提交副本复印件（盖公司鲜章），核验原件（副本）。3安全生产许可证省级建设行政主管部门颁发的企业安全生产许可证提交副本复印件(盖公司鲜章)，核验原件（副本）。4注册建造师情况市政公用工程贰级及以上(含贰级)注册建造师(必须提供建造师资质证书和安全考核合格证B证)，且无在建项目（由比选申请人自行承诺）提供复印件(盖公司鲜章)核验原件（副本）。5拟选派主要管理人员施工员、质检员、安全员、材料员、造价员等配备合理（一人一证一岗）且均为比选申请单位人员提供年检合格的上岗证书复印件(盖公司鲜章)，核验原件。6比选申请保证金银行进帐单、银行开户许可证银行进账单提交复印件，现场验原件；银行开户许可证。A、表中人员需提供公司2013年1-10月养老保险证明或劳动合同。B、表中所有内容均提供复印件按序装入“资格审查部分”袋。C、以上所列内容为必备条件，如有一条不满足，其比选申请申请人比选申请资格无效。26、初步评审26.1关于比选申请文件的符合性评审，按照竞争性比选文件的规定对资格审查合格比选申请人的比选申请文件进行符合性评审。比选申请文件未实质性响应竞争性比选文件的要求和条件的属于重大偏差，凡经评标委员会认定有重大偏差的比选申请文件，该比选申请文件为无效比选申请文件，评标委员会认定为无效的比选申请文件不再进行详细评审。只有通过评审的比选申请文件(有效比选申请文件)才能进入后续评审计分。26.2比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。26.3比选申请文件中工程量清单及竞标报价明细表发生计算错误，以及建筑工程施工比选申请函与工程量清单及竞标报价明细表总价不一致的为无效比选申请文件。26.4比选申请人不得更改竞争性比选文件上工程量清单及竞标报价明细表的工程数量，否则为废标。27、详细评审27.1比选申请函部分评审27.1.1检查所有比选申请人的比选申请文件，检查比选申请文件中的计价，报价范围和比选申请范围是否一致。重大偏差按第30条评审，凡评标委员会认定为重大偏差的，不参与后续评审。27.1.2为了有助于比选申请文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求比选申请人对比选申请文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。比选申请人接到评标委员会发出的质询后，应按要求提供澄清资料并进行密封，在规定的时间递交到指定地点。书面澄清资料由评标委员会开启，并在质询会上进行澄清或解释。澄清不得更改比选申请总报价和实质性内容。27.1.3将符合竞争性比选文件规定的比选申请文件，按第29条评标办法及标准计算出各比选申请人的中标候选人名次。27.1.4关于汇总比选申请人最终排名：(1)评标委员会整理评审结果。(2)编写评标报告，由全体评委在评标报告上签字确认后提交给比选人。28、定标办法28.1比选人按照评标委员会推荐前三名以内为中标候选人，名次并列时由比选人进行现场抽签确定第一中标候选人。比选人不得在中标候选人之外确定中标人。28.2排名第一的中标候选人放弃中标、因非不可抗力提出不能履行合同，比选人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，但排名第一的中标人候选人的比选申请保证金不予退还。28.3排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，比选人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。28.4排名第三的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，比选人应当依法重新组织比选。28.5当比选人确定排名第二或第三的中标候选人为中标人时，其合同价仍为第一中标候选人的比选申请报价（包括总价和各项目的综合单价）。28.6重新比选1.比选截止时间止，比选申请人少于3个的；2.经评标委员会评审后否决所有比选申请的。3.经评审后，如合格的比选申请人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部投标，比选人将重新组织比选。28.7二次比选和不再比选重新比选后比选申请人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格比选申请人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。29、评标办法及标准29.2本工程采用经评审的合理低价评标法。29.2评分办法与评分标准：按照竞争性比选文件规定的评标标准和方法，对比选申请文件提出的有效比选申请报价采取在低价判定值内方式进行评审和比较。评标委员应当对比选申请人以低价判定值为准，低于低价判定值为废标；低价判定值为准，高于或等于低价判定值的投标报价按从低到高的顺序排列名次。（1）评标方法（A）低价判定值的确定评标委员会评审为无效比选申请报价的比选申请人作废标。通过所有评审合格的有效比选申请报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最高价和同等数量的最低价后进行算术平均，所得的算术平均值下浮5%作为低价判定值。(B)低于低价判定值为废标；以低价判定值为准，高于或等于低价判定值的投标报价按从低到高的顺序排列名次。30、重大偏差经评标委员会认定，比选申请文件有下列情形之一的，应当作为无效比选申请文件：(1)比选申请文件没有按竞争性比选文件规定由比选申请人法定代表人或授权代理人签字(或盖章)、加盖比选申请人公章的；(2)没有按照竞争性比选文件要求提供比选申请担保或者提供的比选申请担保有瑕疵的；(3)比选申请文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的；(4)除按照竞争性比选文件规定提交备选标的以外，比选申请人同时提交两份或者多份内容不同的比选申请文件，或者在同一份比选申请文件中对同一比选内容报有两个或者多个报价，并未声明以哪个报价为准的；(5)比选申请人在资格条件上发生重大变化，导致其不再具备原先规定的资格条件的；(6)比选申请价高于比选人设定的最高限价的；(7)比选申请工期超过竞争性比选文件规定的工期的；(8)比选申请文件中载明的主要施工技术和方法违反国家的规范规程和强制性标准的；(9)竞争性比选文件中要求的比选申请文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的；(10)比选申请文件附有比选人不能接受条件的；(11)评标过程中，比选人或评标委员会发现比选申请人以他人名义比选申请，串通比选申请、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；(12)存在竞争性比选文件规定的重大偏差的情形的及依法应当否决的其它情形的。31、评标过程的保密31.1开标后直至评标结束，凡属于对比选申请文件的审查、澄清、评价、比较有关的资料和中标候选人的推荐情况，以及与评标有关的其他任何情况均严格保密；31.2在比选申请文件的评审和比较以及授予合同的过程中，比选申请人如试图向比选人和评委施加影响的任何行为，都将会导致其比选申请被拒绝；31.3比选申请人不得向评标委员会或其他有关人员询问评标过程的情况和索取评标过程的材料。?第六章合同32、合同授予和拒绝32.1本工程的施工合同将授予按本须知第28条所确定的中标人。32.2比选人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的比选申请。32.3比选申请人中标后又提出对竞争性比选文件中合同条款的不实质性响应经双方协商，达不成一致意见的，比选人有权取消其中标资格。33、中标通知书比选人在评标委员会提出书面评标报告后15日内确定中标人，但最迟应在比选申请有效期结束日30个工作日前确定，并向中标人发出中标通知书。34、合同的签订34.1比选人与中标人应于中标通知书发出之日起10日内签订建设工程施工合同； 34.2中标人如不按本须知第34.1条的规定与比选人签订合同，则比选人将有充分的理由废除授标，并不退还其比选申请保证金，中标人给比选人造成的损失超过比选申请保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。35、合同条款?《建设工程施工合同》第一部分　　协议书发包人（全称）：(甲方)承包人（全称）： （乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：　　　工程地点：工程内容： 资金来源：　　　　　　二、工程承包范围承包范围：竞争性比选文件明确的范围。　　三、合同工期：开工日期：以开工令为准竣工日期：以实际验收合格工为准　　合同工期：总日历天数天 四、质量标准4.1质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。4.2工程技术要求本工程技术要求详见施工图和设计说明。依据施工设计图和技术文件的要求施工，材料、设备、施工质量必须达到国家现行规范及验收标准规定的要求，达到合格等级。五、合同价款金额（大写）：（人民币）￥： 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、比选申请书及其附件４、本合同专用条款5、标准、规范及有关技术文件6、图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。六、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。九、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章之后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：　　　　　　　　　　　　住所：　　　　法定代表人：　　　　　　　　　法定代表人：　　　　　　委托代表人：　　　　　　　　　委托代表人：　　　　　　电话：　　　　　　　　　　　　电话：　　　传真：　　　　　　　　　　　　传真：　　　开户银行：　　　　　　　　　　开户银行：　　　　　账号：　　　　　　　　　　　　账号：　　　邮政编码：　　　　　　　　　　邮政编码：?第二部分通用条款2009版标准合同通用条款第三部分　　专用条款1、一般约定1.1 词语定义1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.2 发包人： 1.1.2.3 承包人： 1.1.2.6 监理人：1.1.3 工程和设备1.1.3.2 永久工程：按竞争性比选文件要求的永久工程。1.1.3.3 临时工程：按竞争性比选文件要求的临时工程。1.1.3.4 单位工程：按竞争性比选文件要求的单位工程。1.1.3.10 永久占地：无1.1.3.11 临时占地：由承包人按照竞争性比选文件和现场实际情况决定，发生费用由承包人将此费用考虑在比选申请报价内并承担此费用。1.1.4 日期1.1.4.5 缺陷责任期：（本工程质保期为两年）1.4合同文件的优先顺序合同文件组成及解释顺序1、本合同协议书2、中标通知书3、比选申请文件及其附件4、本合同专用条款5、通用合同条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。1.6图纸和承包人文件1.6.1发包人提供图纸期限、数量：开工前十日内向承包人提供施工图纸叁套。1.6.2 承包人提供的文件范围：无 。1.6.3监理人签发图纸修改的期限：不少于该项工作施工前14天。2、发包人义务2.3提供施工场地发包人提供施工场地和有关资料的时间：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程开工前完成，满足施工要求。（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备施工条件。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已具备施工条件。（4）工程地质资料和地下管线资料的提供时间：工程开工前提供。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同签订后，承包人按规定及时向有关部门缴清应缴纳的费用，并配合发包人及时办理相关施工许可证手续。（6）水准点与座标控制点交验要求：放线办理、现场交验、书面交接。（7）图纸会审和设计交底时间：施工图提交后5日内。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工程：若有需要，由发包人另行委托。2.4 支付担保发包人向承包人提供支付担保的金额、方式和提交时间：无3、监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1须经发包人事先批准行使的权力：监理人按照与发包人签订的监理合同对工程质量、工程进度、工程投资进行控制，工程设计变更、工程造价的变更及调整需经发包人核定。发包人在工程施工过程中，授权监理单位对承包人如下行为进行适当的经济处罚：质量行为不规范，且经现场监理人员提出后屡教不改的；安全行为不规范，且经现场监理人员提出后屡教不改的；具体的处罚办法在承包商中标进场后，经发包人、监理和承包商协商后共同确定并由各方遵照执行。所得的经济处罚收入用于奖励质量、安全行为规范较好的承包人的管理人员及施工班组施工人员。4、承包人4.1承包人的一般义务4.1.8为他人提供方便承包人为他人提供条件内容：1、承包人入场后7日内应按竞争性比选文件要求向发包人及监理人提供办公场地、办公用品及办公设施、承担现场通讯费，以及为工作方便的免费交通运输等。2、施工进出场道路的修建或保护、交通标志标牌和信号设备的完善弃渣地均由承包人负责，并向在该项目施工的其他单位免费提供。承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：承包人为以上提供条件可能发生的费用均包含在签约合同价格中。4.2承包人向发包人提供履约担保的金额、方式和提交时间、退还时间；见第二章比选申请人须知前附表及比选申请人须知20条规定；退还时间见第四章竞争性比选文件的编制与提交22条规定。4.3分包4.3.2分包的内容当事人约定某些非主题、非关键性工作分包给第三人：承包人工程不得转包，分包应按国家、重庆市有关规定执行，并报监理、发包人审核确定。5、材料和工程设备5.1 承包人提供的材料和工程设备5.1.1承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：工程所有材料及设备均由承包人采购，承包人必须保证所采用的材料符合国家和地方现行规范标准，符合发包人要求材质部分的材料品牌、最高最低限价区间、规格及其他技术要求。5.1.2 承包人报送监理人审批的时间：承包人负责采购的材料设备，应在采购前十四日前将所采购材料设备的厂家、技术标准、品牌、质量等级等指标以书面形式通知发包人，发包人收到承包人的书面报告后十四日内予以确认，经发包人认质、封样后承包人方可采购进场。5.2 发包人提供的材料和工程设备5.2.1 材料的名称、规格、数量和价格： 无。材料的交货方式、地点、日期： 无。工程设备的名称、规格、数量和日期： 无。工程设备的交货方式、地点和日期：无。5.2.3材料和工程设备的接受、运输与保管：无。6、施工设备和临时设施6.1承包人提供的施工设备和临时设施6.1.2发包人承担修建临时设施费用的范围:项目所需修建临时设施的费用均包含在比选申请总价内，中标后不予调整，施工现场临时设施的布置和搭设应满足工程实际需要，具体方案必须报总监理工程师批准，发包人认可。临时占地的申请：承包人在比选申请时自行考虑是否需临时占地，如有需要，承包人自行办理。临时占地相关费用：承包人在比选申请时自行考虑是否需要临时占地，如有需要，承包人在比选申请报价中自行考虑，发包人不另支付。6.2发包人提供的施工设备和临时设施：无。7、交通运输7.1道路通行权和场外设施取得道路通行权、修建场外设施的办理人：承包人。相关费用：该费用已包含在比选申请报价中，不另计取。7.2场内施工道路7.2.1临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人。7.2.2临时道路和交通设施相关费用的承担：由承包人在比选申请报价时自行考虑计入报价，中标后不另计取。7.4超大件和超重件的运输道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的承担：由承包人在比选申请报价时自行考虑计入报价，中标后不另计取。8、测量放线8.1施工控制网8.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点：开工前7天。施工控制网的测设： 承包人。报监理人审批施工控制网资料的期限：发出开工通知后3天。9、施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任增加下列项：9.1.1发包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发【2008】177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发【2008】169号）等相关规定履行好发包人的施工安全责任。9.2承包人的施工安全责任增加下列项：9.2.8承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发【2008】177号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。9.3治安保安9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建：承包人。9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由承包人编制，并由承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明安全保卫工作。环境保护增加下列项：9.4.7承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发【2009】13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施施工工程现场文明施工标准》（渝建发【2008】169号）等相关规定履行好扬尘、文明施工等责任。9.4.8承包人需自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并应符合国家相关规定，并自行承担其费用。9.4.9对施工中的地上地下建筑物（构筑物）管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担。9.4.10环境保护工作由承包方全权负责，执行国家和重庆相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便。做到工完场地清。9.4.11施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到。9.4.12施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按市委、市人大、市政府及有关部门的临时要求，调整作业方式，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等。9.4.13保证周围建（构）筑、地下及地上管线、地下人防等设施安全。9.4.14 做到进入现场的施工和作业人员统一着装，配证上岗，文明施工。9.4.15按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙等围护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内。10、进度计划10.1合同进度计划承包人编制施工方案的内容：承包人应根据施工内容编制总体和分部分项工程施工方案。承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：施工组织设计方案在开工前十日内提供。监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：发包人收到施工组织设计和进度计划后七个工作日内审查确认。11、开工和竣工11.4异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件的范围：100年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温）。出现异常恶劣的气候条件，承包人可要求发包人延长工期，发包人不支付因此而发生的费用索赔。12、暂停施工12.1承包人暂停施工的责任承包人承担暂停施工责任的其他情形：法律法规规定由承包人承担暂停施工责任的其他情形。12.2发包人暂停施工的责任由于发包人原因引起的暂停施工（须发包人确认的书面文字资料为准）造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。13、工程质量13.1工程质量要求增加下列项：发包人、监理和承包人在工程建设中，依据施工设计图和技术文件的要求施工，材料、设备、施工质量必须达到国家现行规范及验收标准规定的要求13?2承包人的质量检查承包人提交工程保证措施文件的期限：与施工方案同时提交14、试验和检验本工程所涉及的所有一般及特殊的试验、检验费由比选申请人在报价自行综合考虑，发包人不另外支付费用。若承包人不进行试验、检验，发包人有权自行委托，并按增加1倍的金额从发包人工程款中扣除。15、变更所有工程变更、价款变更只有经发包人同意后才能实施，通用条款中监理人变更的权利由发包人享有。15.1变更的范围和内容所有工程变更、价款变更只有经发包人同意后才能实施，通用条款中监理人变更的权利由发包人享有。15.2变更的范围和内容非发包人自身原因改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更范围。15.3变更程序15.3.2变更估价承包人提交变更报价书的期限：按通用条款执行，发生设计变更后，承包人按通用条款规定的程序向发包人提出。商定或确定变更价格的期限：按通用条款执行。15.4变更的估价原则：见比选申请人须知13.6的规定16.工程款支付原则：16.1 本工程无预付款；见比选申请人须知22.1的规定17.履约保证金17.1履约保证金：见比选申请人须知前附表第20项18.质量保证金18.1.1质量保证金的金额或比例:5%。质量保证金的扣留方法: 工程款的5%。18.1.2竣工结算竣工结算的价格的原则:见比选申请人须知13.6的规定19、竣工验收申请报告19.2竣工验收申请报告竣工资料内容：竣工图和工程技术档案竣工资料份数：竣工验收后承包人向发包人提交档案馆验收合格的完整的竣工图和工程竣工技术档案资料一式肆份（含电子文档贰份）19.3验收19.3.5实际竣工日期:经验收合格工程的实际竣工日期以验收合格日为准。19.5施工期运行19.5.1需要施工期运行单位工程或工程设备：无19.6试运行19.6.1试运行的组织及费用承担:承包人19.7竣工清场19.7.1竣工清场:按通用条款执行18.8施工队伍的撤离施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：验收合格一个月内撤离。20、缺陷责任与保修责任20.7保修责任工程质量保修范围、期限和责任：本工程质保期为两年。21、保险21.1工程保险按通用条款执行,保险费承包人在比选申请时自行考虑,计入比选申请报价。21.4第三者责任险按通用条款执行,保险费承包人在比选申请自行考虑,计入比选申请报价。21.5其他保险按通用条款执行,承包人自行办理。21.6对各项保险的一般要求21.6.1保险凭证-保险条件:执行通用条款承包人提交保险凭证的期限:施工合同签订后一月内。21.6.4对各项保险的一般要求保险金不足补偿损失时,应由承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额:执行通用条款22、不可抗力22.1不可抗力的确认不可抗力的范围:战争动乱、100年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温）。22.3不可抗力后果及其处理22.3.1不可抗力造成损害的责任不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误由合同双方按以下方法承担：按通用条款执行。23、违约23.1承包人违约承包人违约以外的应承担的其他违约责任:A.承包人在施工中没有领会发包人意图或不明确施工要求而不向发包人求证明确,致使施工不能达到发包人要求的,发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失,工期不得顺延。B.承包人未严格按照发包人提供的施工图要求以及国家、地方现行规范要求的工程质量标准施工，每违反一次承担￥5,000.00元的罚金，且承包人返工并按发包人要求的时间进行整改。C.未经发包人许可，承包人擅自将所承包的工程转包和分包，一经发现，发包人将处以本工程承包人中标价总额1%的违约金，并无条件改正，工期不得顺延。D.承包人不能因为任何原因拖欠农民工工资，由此引发的任何责任由承包人全部承担；出现拖欠农民工工资行为，发包人有权从承包人工程款中扣减直接支付给农民工。E.承包人派往施工现场的项目经理、技术负责人每周在现场的时间少于5天。24、争议的解决24.1争议的解决方式争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第二种方式解决:(一)提交重庆仲裁委员会仲裁；(二)依法向人民法院起诉。?第七章比选申请文件格式一、法人代表证明书法定代表人身份证明比选申请人名称： 单位性质： 地址： 成立时间：年 月日经营期限： 姓名：性别：年龄： 职务： 系（比选申请人名称）的法定代表人。特此证明。比选申请人： （盖单位公章） 年 月 日 此处粘贴法定代表人身份证复印件注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在基础上增加内容的不影响其有效性。二 、授权书授权书本授权书声明：我 (姓名)系 (比选申请单位名称)的法定代表人，现授权我单位的 (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加 (比选人名称)的(工程名称)的比选申请活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。 代理人：性别： 年龄： 单位：部门： 职务：授权代理人无转让权，特此授权。比选申请单位(盖章)： 法定代表人：(签字或盖章)日期：二○一三年月日二、比选申请承诺书此处粘贴法定代表人身份证及授权代理人身份证复印件注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明书外还须提供授权委托书。2、法定代表人身份证明书及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具 ?三、比选申请函建设工程施工比选申请函比选人： 1、根据你方拟建工程的竞争性比选文件，按照有关法律法规的规定，经踏勘现场和研究竞争性比选文件的比选申请须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程图纸说明及有关文件后，我方愿以人民币(大写)元(小写) 元）比选申请报价，并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程图纸说明等要求施工。 2、我方已详细阅读全部竞争性比选文件，包括澄清或者修改文件。 3、一旦我方中标，我方保证在日内完成竞争性比选文件约定的施工内容。 4、如果我方中标，我方将按照竞争性比选文件约定提交保证金(现金形式)作为履约担保。 5、我方同意所提交的比选申请文件在竞争性比选文件规定的比选申请有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。 6、若我方中标，我方派驻本项目施工现场的项目经理为，若项目经理不到位或擅自更换，我方愿意承担相应的责任。 7、除非达成另外协议并生效，你方的中标通知书和本比选申请文件将成为约束双方的合同文件组成部分。比选申请人：(盖章)法定代表人 (签字或盖章)单位地址：邮政编码：传真：电话： 日期：2013 年 月日?四、资格审查申请材料封面资格审查申请材料比选编码:工程名称: 比选申请人:(盖章)法定代表或其委托代理人: (签字或盖章)二0一三年月 日?五、资格审查申请材料目录目 录资格审查申请书营业执照资质等级证书安全生产许可证比选申请人情况表法定代表人证明书或授权人委托书注册建造师情况表及相关证明材料拟选派主要管理人员情况表及相关证明材料缴纳比选申请保证金的银行进账单复印件及银行开户许可证?六、资格审查申请书资格审查申请书致： 1、我方在审阅和完全理解了你方所提供的关于所有资格审查的资料之后，作为比选申请申请人向贵单位提出资格审查申请。2、按资格审查文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们递交的与此申请相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户澄清申请书中有关财务和技术方面的问题。该申请书还将授权给提供与申请有关的证明资料的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请中提交的或与申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。3、关于进一步的资料，你方机构或授权代表可与下列人员联系：联系人1： 电话： 联系人2： 电话：4、我方比选申请截止时前应对其提交的所有资格后审资料进行证实。5、以下签字人声明，在申请书中恰当填写的说明和提供的资料在任何方面均是完整和正确的，并对其真实性负责。申请单位名称： （盖章）申请单位法人代表（或授权代理人） （签字或盖章）时间：二○一三年月日 ?七、比选申请人情况表比选申请人情况表单位名称 单位地址 法定代表人 电话 联系人 电话 传真电话 邮编 资质等级 专业类别 成立时间 注册资金 其他?八、拟选派注册建造师情况表注册建造师情况表基本情况姓名 性别 学历 职称专业 技术工作业绩时间本人参与或负责完成的工程施工项目本人在该项目实施过程中所承担的责任或作用?九、拟选派主要管理人员情况表拟选派主要管理人员情况表序号职位名称姓名年龄职称从事施工时间从事类似工作时间专业1质检员2材料员3造价员4安全员5施工员十、保证金退还申请（建设工程类）铜梁县公共资源综合交易中心：我单位参加　年　月　日开标的　　　 　　项目交易活动，交纳比选申请保证金　　　元。现投标活动已结束，我单位被确定为（未入围、入围）中标候选单位，按照比选文件规定的保证金退还办法，特申请将我单位缴纳的保证金退还到我单位指定账户。特此申请附：退款账户信息（必须与保证金交纳账户一致）户名：账号：开户行：联系电话：投标单位（盖章）：法人代表或授权委托人（签名）：年月日备注：此表在递交投标文件的同时，与《转账凭证》复印件一并递交给代理机构工作人员。